JUNTOStempoal.gob.mx/transparencia/uploads/transparencia/d...$274,813.79 $43,970.21 MONTO TOTAL...

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPOAL, VER.

2014-2017

JUNTOSLO UA('llMOS .\U~IOrl~~~'A:~H_.VI;tlt"AMIHfTOt."'I'UoU..'I.'lI:AL.t:l;¿

.,LUU . .t\117

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DEPRECIOSUNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE OBRA: 2016301610055

(X )

CONTRATISTA

AREA RESPONSABLE:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - RAMO 033

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

MACAR 10 CARDENAS TORRES

CONTRATON·CONTRATO

DOP-TEM-2016301610055

FECHADE CONTRATO

16 DEJUNIO DEL2016

REGISTROFEDERALDE CONTRIBUYENTES

CATM700302lNAMODALIDAD DEADJUDICACION

DOMICILIO:ENRIQUE C.REBSAMEN NO. 38-1COl. El RASTROTEMPOAl, VERACRUZ.C.P. 92061

LICITACiÓN PUBLICA:

INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS:

ADJUDICACiÓN DIRECTA:

NOMBRE, DESCRIPCIONY UBICACiÓN DE LA OBRA:CONSTRUCCiÓN DE PISOSFIRMES EN LA lOCALIDAD DEALTO DEVEGA RICA, MUNICIPIO DETEMPOAl, VER.

FUENTE DE RECURSOS:FONDO DEAPORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL Y DE LASDEMARCACIONES

TERRITORIALESDELDISTRITO FEDERAL(FISMDF) 2016

DATOS FINANCIEROS DELCONTRATO

IMPORTE I.V.A.16%

$ 274,813.79 $ 43,970.21

MONTO TOTAL

$31,878.40 $ 95,635.20

CUMPLIMIENTO

$318,784.00

FECHADE INICIO

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCfON

21 DEJUNIO DEL 2016 30 OlAS NATURALES

ANTICIPO

FECHADETERMINACION

20 DEJULIO DEL2016

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEM

Página1 6

••JUNTOSl.OllA('llfwlOS_\tJCJ(JR(~·tr·R~H ...vt.:I<lTl.M.lfNTOh"'l'l..WU..."'t~¡,:v •

.ltI1.l-.A";"


2014-2017

1.-DEClARACIONES

1. ELH.AYUNTAMIENTO11. ELCONTRATISTA111. LASPARTES

2.- ClAUSULAS GENERALES

PRIMERA.SEGUNDA.TERCERA.CUARTA.QUINTA.SEXTA.SEPTIMA.-

OBJETODELCONTRATOMONTO DELCONTRATOAJUSTEDECOSTOSPLAZODEEJECUCIÓNDISPONIBILIDAD DELINMUEBLE Y DOCUMENTOSADMINISTRATIVOSINICIO DEOBRARELACIONESLABORALES

3.- ClAUSUlAS ECONOMICAS

OCTAVA.NOVENA.DECIMA.-DECIMA PRIMERA.-

ANTICIPOSFORMA DEPAGOSUPERVISiÓNDEOBRAGARANTíAS

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DELOSPLANOS,ESPECIFICACIONESy PROGRAMASDECIMA TERCERA.- AMPLIACiÓN DEPLAZODEEJECUCiÓN

4.- ClAUSUlAS TECNICAS:

5.- ClAUSULAS LEGALES:

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADDELCONTRATISTADECIMA QUINTA.- RECEPCiÓNDELA OBRAY LIQUIDACIONESDECIMA SEXTA.- SUSPENSiÓNTEMPORAL DELCONTRATODECIMA SEPTIMA.- TERMINACiÓN ANTICIPADADECIMA OCTAVA.- MATERIALESy EQUIPODE INSTALACiÓNPERMANENTEDECIMO NOVENA.- RESCISiÓNADMINISTRATIVA DELCONTRATO .VIGESIMA.- PROCEDIMIENTODERESCISiÓNIGESIMA PRIMERA.- SANCIONESPOR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMAIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOSEXTRAORDINARIOS

VIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO DEOBRA__ ....,R..;:_ASOBLIGACIONESDEL"H. AYUNTAMIENTO"

LEGS CIÓN APLICABLE,INTERPRETACiÓNYJURISDICCiÓN

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEM OA

Página 2 de 16


2014-2017

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRANPOR UNA PARTEElMUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ, A QUIEN SEDENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO" REPRESENTADAPOR lOS c.c.C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL, LIC. GABRIEL ROBERTO ZAVALA QUINTERO, L.A.E. RUTH NEREIDA FERNANDEZCHAVEZ E ING. VICTOR ALEXANDER MUÑOZ GOMEZ, EN CARÁCTERDE PRESIDENTEMUNICIPAL, SINDICO ÚNICO,SECRETARIADEL AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE, LAEMPRESAMACARIO CARDENAS TORRES, REPRESENTADAlEGALMENTE EN ESTEACTO POR El C. MACARIO CARDENASTORRES, A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES YSUBSECUENTESCLÁUSULAS:

DECLARACIONESI.-"EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A.- QUE DE CONFORMIDAD CON lO ESTABLECIDOEN El ARTICULO 2, PARRAFO 2, DE LA LEY ORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBREVIGENTE EN lA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDADJURIDICA y PATRIMONIOS PROPIOSY QUEPOR lO TANTO TIENECAPACIDAD lEGAL PARACELEBRARESTECONTRATO.

B.- DECLARAEL PRESIDENTEMUNICIPAL QUE ESTÁlEGITIMADO PARASUSCRIBIRA NOMBRE y CON AUTORIZACiÓNDE "EL H. AYUNTAMIENTO" El PRESENTECONTRATO, YA QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDOTOMADO ENSESiÓNEXTRAORDINARIADECABilDO DEFECHA01 DEENERODEL2014,SEGÚNCONSTAEN El ACTA NÚMERO 01,ENDONDE SElE DELEGANFACULTADESPARAQUE SUSCRIBATODO TIPO DECONTRATOSY/O CONVENIOS.

C.- QUE EL C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL ESEL PRESIDENTEMUNICIPAL DE TEMPOAl, VER. Y EL PRESIDENTEDEL CONSEJODE DESARROLLOMUNICPAL (CDM), CON FACULTADESPARA SUSCRIBIREL PRESENTECONTRATO DECONFORMIDAD A lO ESTABLECIDOEN El ARTíCULO 36 FRACCIONESIV, VI, IX Y XXIV DE lA lEY ORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

D.- QUE EL LIC. GABRIELROBERTOZAVALA QUINTERO, SíNDICO ÚNICO, COMPARECECON lAS ATRIBUCIONESQUE lECONFIEREEl ARTíCULO37 FRACCIONES1,11YV DELA LEYORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

E.- QUE LA L.A.E. RUTH NEREIDA FERNANDEZ CHAVEZ COMPARECE A LA FIRMA DE ESTE INSTRUME OCARÁCTERDE SECRETARIADEL AYUNTAMIENTO DE ESTEMUNICIPIO, CON LASATRIBUCIONESQUE lE ONFARTíCULO70 FRACCiÓNV DE lA lEY ORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

F.- QUE El ING. VICTOR ALEXANDER MUÑOZ GOMEZ DIRECTORDE OBRAS PÚBLICASMUNICIPALES, SUSCb1Q~-PRESENTEINSTRUMENTO EN USO DE lAS FACULTADESQUE lE CONFIEREEL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEOBRAS PUBLICASMUNICIPALES OTORGADO POR "EL H. AYUNTAMIENTO" SEGÚNCONSTA EN OFICIO ENVIADO DELEXPEDIENTEDE NOMBRAMIENTOS, FIRMADO POR El c.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL, EN SU CALIDAD DEPRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CDM, El DIA 01 DE ENERO DEL 2014, PARA lA APLICACiÓN YCUMPLIMIENTO DE lAS lEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICASQUE APLIQUEN ENTERRITORIODEL MUNICIPIO DE TEMPOAl, ESTADODE VERACRUZDE IGNACIO DE LA lLAVE, SEGÚN lO DISPUESTOPOR lOS ARTíCULOS73 BIS,73 TER, 114 Y 115 DELA lEY ORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

G.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONESQUE SE DERIVEN DEL PRESENTECONTRATO, QUE El CONSEJO DEDESARROllO MUNICIPAL, AUTORIZO, LA INVERSiÓNCORRESPONDIENTE,MISMA QUE PROVIENEDEL PROGRAMA DENVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LASDEMARCACIONES TERRITORIALESDEL DISTRITO FEDERAL(FISMDF) 2016 EN LA PARTIDA PRESUPUESTALNÚMERO2016301610055, OBRA: CONSTRUCCiÓNDE PISOSFIRMES EN LA LOCALIDAD DEALTO DE VEGA RICA, MUNICIPIO DETEMPOAL, VER., EN ELPROGRAMA VIVIENDA DIGNA.

H.- QUE El PRESENTECONTRATO SEADJUDICA A "EL CONTRATISTA", COMO RESULTADODEL PROCEDIMIENTO DEADJUDICACiÓN DIRECTANO. TEM-AD-2016301610055, CELEBRANDOEl ACTO DEAPERTURATÉCNICAY ECÓNOMICAEl DíA 10 DE JUNIO DEL2016, Y El ACTO DONDE El IIH. AYUNTAMIENTO" EMITE El FALLODEADJUDICACiÓN El DíA15 DE JUNIO DEL2016, YA QUE PRESENTAUNA PROPUESTAECONÓMICA SOL PORR NIR l DICIONESTÉCNICASY ECONÓMICASQUE GARANTIZAN lA EJECUCiÓNDE lOS TRAB S , lA

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL,

Página 3 de 16


2014-2017

JUNTOSLO UAt'liMOS .Iol.l;JON.~~·tr·A~H. ..vt:IolT::u.d'NT~ItM~.~~dt:Vol.

P-lEM-2016301610055

OBRA DEBERA REALIZARSEEN TERMINOS DEL PROYECTOCONSISTENTEEN PLANOS, CATALOGOS DE CONCEPTOSYPRECIOSUNITARIOS, ESPECIFICACIONES,PROGRAMAS Y PRESUPUESTO;DICHOS DOCUMENTOS SE INTEGRAN A ESTECONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DELMISMO.

1.- QUE.TIENE ESTABLECIDOSU DOMICILIO EN 5 DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, ZONA CENTRO, ENTEMPOAL, VERACRUZ,MISMO QUE SEÑALA PARA LOSFINESY EFECTOSLEGALESDE ESTECONTRATO.

11.-"El CONTRATISTAH DEClARA:

A) QUE ESUNA PERSONAFfSICA, ACREDITANDO SU PERSONALIDADDE: MACARIO CARDENASTORRESCONLA CREDENCIALDE ELECTORCON FOLIO NUMERO: 0000085771901.EL C. MACARIO CARDENAS TORRES ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTELEGAL DE LAEMPRESA: MACARIO CARDENASTORRES,CON CREDENCIALDE ELECTORFOLIO NO: 0000085771901.

B) "EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGAREA CAMBIAR DENACIONALIDAD, EN SEGUIRCONSIDERÁNDOSECOMO MEXICANO PORCUANTO A ESTECONTRATO SE REFIEREY A NO INVOCAR LA PROTECCiÓNDE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO,BAJO PENA DE PERDER,EN BENEFICIODE LA NACiÓN MEXICANA TODO DERECHODERIVADO DE ESTECONTRATO.

C) QUE TIENE ESTABLECIDOSU DOMICILIO FISCALEN ENRIQUE C.REBSAMEN NO. 38-1, COLONIA ELRASTRO, ENTEMPOAL, VERACRUZ. C.P. 92061, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINESY EFECTOSLEGALESDE ESTECONTRATO.

D) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TÉCNICA y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LAEjECUCiÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMÁS, CON LA TECNOLOGfA,ORGANIZACiÓN Y MANO DEOBRA ESPECIALIZADAPARA ELLO.

E) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECENLA LEY DE OBRAS PÚBliCAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELlAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y LAS REGLASGENERALESDE CONTRATACiÓN Y EJECUCiÓNDE OBRASPUBLICAS, y DEMAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS EXPEDIDASEN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATALAPLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LASPARTES, INTEGRAN EL PRESENTECONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCiÓN PORMENORIZADA DE LAOBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES,PROGRAMAS Y EL PRESUPUESTOCORRESPONDIENTE, AsfCOMO LASDEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS.

F) QUE A INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DECONSIDERARTODOS LOSFACTORESQUE INTERVIENEN ENSU EjECUCiÓN.

G) QUE CUENTA CON LOSSIGUIENTESREGISTROSY COMPRUEBA ENTREGANDOFOTOCOPIASD ._- __

CEDULA DEL REGISTROFEDERALDE CONTRIBUYENTES:REGISTROPATRONAL ANTE EL l.M. S. S. E INFONAVIT:CEDULA DEL REGISTRODESEFIPLAN:

CATM700302LNF88105S410141048

I .- LAS PARTESDECLARAN QUE:

A) SEOBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE,CON TODAS LAS LEYES,REGLASY REGLAMENTOSMEXICANOS, DE CARÁCTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLESA LOS TRABAJOS AMPARADOS PORESTECONTRATO YA RESPONDEREN LO QUE CORRESPONDAPORSUCUMPLIMIENTO.


Página 4 de 16


2014-2017

JUNTOSlO 114<.'EMOS .i.~l::JOJ.l1~tJ-,q~H. ..-,rtJool1"N.!IlNTOt_I'OoU... ..-._~...U:I;¿

nl~·mt7

B) CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCiÓNPORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS,PLANOS, ESPECIFICACIONES,PROGRAMAS Y EL PRESUPUESTOCORRESPONDIENTE,LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS,Y TODOS AQUELLOSQUE SEPACTENEN ELFUTURO DEACUERDOCON LASDISPOSICIONESDELMISMO.

C) CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITÁCORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTRANTODOS LOSACTOSRELACIONADOSCON LA EJECUCiÓNDE LASOBRAS.

D) SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DE LA LEYORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, DE LASREGLAS,ACUERDOSY DEMAS DISPOSICIONESLEGALESQUE RIGEN LACONTRATACiÓN, EJECUCiÓNYCUMPLIMIENTO DELPRESENTECONTRATO.

El QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTAN EN EL PRESENTEINSTRUMENTO, Y TODA VEZQUE EN ESTEACTO NO EXISTEERROR,DOLO, LESiÓNMALA FÉO ALGÚN OTROVICIODEL CONSENTIMIENTO QUE INVALIDE SU CELEBRACiÓN,LAS PARTESCONVIENEN EN SUJETARSEAL CONTENIDODE LASSIGUIENTES:

CLÁUSULAS GENERALESPRIMERA.- OBJETODELCONTRATO:"EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LOSTRABAJOSCONSISTENTESEN LA "CONSTRUCCiÓN DEPISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ALTO DE VEGA RICA" , MUNICIPIO DE TEMPOAL, VER. y ESTE SE OBLIGA AREALIZARLAHASTA SU TOTAL TERMINACiÓN, DE CONFORMIDAD CON LASNORMAS DE CONSTRUCCiÓNVIGENTESEN ELLUGAR DONDE DEBAN REALIZARSELOS TRABAJOS, Asf COMO LAS ESPECIFICACIONESCONTENIDAS EN LOS ANEXOSTÉCNICOS,DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTEINTEGRANTEDEESTECONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DELCONTRATO.EL IMPORTE DEL PRESENTECONTRATO ESDE $274,813.79 (DOSCIENTOS SETENTAy CUATRO MIL OCHOCIENTOSTRECEPESOS 79/100 M.N ••), MAS $43,970.21 (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 21/100 M.N.),CORRESPONDIENTEAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE DA UN TOTAL DE $318,784.00 (TRESCIENTOSDIECIOCHO MIL SETECIENTOSOCHENTA y CUATRO PESOS00/100 M.N), E INCLUYELA REMUNERACiÓN Y ELPAGOTOTALA "EL CONTRATISTA" PORTODOS LOSGASTOSDIRECTOSE INDIRECTOSQUE ORIGEN LOSTRABAJOS,LA UTILIDAD Y ENSUCASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTECONTRATO CON CARGO A "ElCONTRATISTA",

ESTACANTIDAD SOLO PODRÁ SERREBASADAPREVIOCONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTOACUERDEN LAS PARTES,SEGÚN LO ESTABLECIDOEN ELARTICULO 59 DELA LEYDEOBRAS PÚBLICASY SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDELESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE SI IIEL CONTRATISTA" REALlZ BRA MAYOR DE LOINDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA REPONSABILlDAD EN QUE INCURRA POR ECUCI N D S TRABAJOSEXCEDENTES,NO TENDRÁ DERECHOA RECLAMARPAGOALGUNO DE ELLO. D~/TERCERA.-AJUSTEDECOSTOS. r-tJ1~,..__-PARA LOSSUPUESTOSA QUE SEREFIEREELARTICULO 39 FRACCIONXXIV DE LA LEY DE OB A"S-Pt'ttM:K':11RELACIONADOS CON ELLASDELESTADO DEVERACRUZDE IGNACIO DE LA LLAVE, LASPARTESACUERDAN LA REVISiÓNYAJUSTESDE LOS COSTOSQUE INTEGRAN LOS PRECIOSUNITARIOS PACTADOS EN ESTECONTRATO CUANDO OCURRANCIRCUNSTANCIASIMPREVISTASDEORDEN ECÓNOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCiÓNDE LOSCOSTOSDE LOSTRABAJOSAUN EJECUTADOSAL MOMENTO DEOCURRIRDICHA CONTINGENCIA.

CON BASEEN LA SOLICITUDQUE PRESENTE"EL CONTRATISTA", "EL H. AYUNTAMIENTO" LLEVARÁA CABO LOSESTUDIOSNECESARIOSPARA DETERMINAR LA PROCEDENCIADE LA PETICIÓN, EN LA INTELIGENCIA E QUE DICHA SOLICITUD SESUJETARAA LO SIGUIENTE.


Página S de 16


2014-2017

JUNTOSlO UA('illdOS \<ll.:IOM.<:"~tr'¡ea~H. "Vl,;trrAMlHno¡~Mruou..""UI.tLI.-Vi,

.MU·J!lItr

LOSAJUSTESSECALCULARÁNPARACADA UNO DE LOSCONCEPTOS,A PARTIRDELA FECHAENQUE SEHAYA PRODUCIDOEL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE INSUMOS, RESPECTODE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTARCONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCiÓNPACTADOEN ELCONTRATO O, EN CASO DE EXISTIRATRASO NO IMPUTABLE A"El CONTRATISTA" PROCEDERÁAL AJUSTEDE COSTOEXCLUSIVAMENTEPARA LA OBRA QUE DEBIERAESTARPENDIENTEDEEJECUTARCONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN VIGENTES HASTA LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOSCONTRATADOS. EL AJUSTESE APLICARÁ A LOS COSTOSDIRECTOS,CONSERVANDO CONSTANTESLOS PORCENTAJESDEINDIRECTOSY UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIODEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁSUJETOA LASVARIACIONES DELATASA DE INTERESPROPUESTA.

LASPARTESCONVIENEN QUE LOSAJUSTESDE LOSCOSTOSQUE INTEGRAN LOSPRECIOSUNITARIOS, SELESDEDUCIRAELPORCENTAJEDELANTICIPO OTORGADO, HASTAQUE NO HAYA SIDOAMORTIZADO ENSUTOTALIDAD.

CUARTA.- PlAZO DE EJECUCiÓN:"El CONTRATISTA" SEOBLIGA, A INICIAR LOSTRABAJOSMATERIA DE ESTECONTRATO EL DrA 21 DE JUNIO DEL 2016 Y ACONCLUIR EL DrA 20 DE JULIO DEL 2016, QUE COMPRENDE UN PlAZO DE EJECUCiÓN DE 30 DíAS NATURALES,AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO POR HEl H.AYUNTAMIENTO".

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:"El H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICiÓN DE "El CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUEDEBAN LLEVARSEA CABO LOSTRABAJOS EN REFERENCIA,ASr COMO LOS DICTÁMENES"PERMISOS, LICENCIASY DEMÁSAUTORIZACIONESQUE SEREQUIERANPARASU REALIZACiÓN. .

SEXTA.-INICIO DE lOS TRABAJOS. ."El CONTRATISTA", SEOBLIGA A ESTABLECERANTICIPADAMENTE A LA INICIACiÓN DE LOSTRABAJOS, EN ELSITIO DE LAREALIZACiÓN DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTETÉCNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCiÓN, EL CUAL DEBERÁTENER UN PODERAMPLIO Y SUFICIENTEPARATOMAR DECISIONESEN TODO LO RELATIVOAL CUMPLIMIENTO DE ESTECONTRATO.

"El H. AYUNTAMIENTO", SERESERVAELDERECHODESUACEPTACiÓN, ELCUAL PODRA EJERCERENTODO TIEMPO.

"El CONTRATISTA", Y HEl H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITÁCORA DE OBRA COMOINSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, "El H.AYUNTAMIENTO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTETÉCNICO VERIFICARALOSAVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DEESPECIFICACIONESY EN SU CASOAUTORIZARÁ MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCiÓNDE LA OBRA, ASENTADO LOCONDUCENTEEN LA BITÁCORAY "El CONTRATISTA" SOLICITARÁLAS INSTRUCCIONESQUE CONSIDERENECESARIASPARAEJECUTARLA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONESY VISTO BUENO DE LOSTRABAJOSREALIZADOSHACIENDO LASANOTACIONES QUE CONSIDEREPERTINENTES.

"El CONTRATISTA", Y "El H. AYUNTAMIENTO", ACEPTAN UTILIZAR LA BITÁCORA DE OBRA, SOLO PARA LOS FINESNTERIORES, LO CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FO Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTESTÉCNICOSEGISTRADOS,LA CUSTODIA DE LA BITÁCORA, DEB A QUEDAR O LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISORDE LA

OBRA, NO SALIRDE LAOBRA, Y ESTARA DISPOSICIÓ ,Ef}CU UI MENTO, DEAMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONESLABORALES. ri"El CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DE AL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOSMATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁEL ÚNICO RESPONSABLEDE LAS OBLlGACIO

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL

Página 6 de 16

------ - - - - ----------

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPOAL, VER.'

2014-2017

JUNTOSLO 1l1\('liMWS :IIlI.::IOR.¡"~n·<4~H.';i'lo't)l1"", .. Ilt.1"f('b"'f'Uo'L.~ 1:1;¿

JltI-l·.tI,II'

LEGALESy DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DETRABAJO Y DE SEGURIDADSOCIAL. "EL CONTRATISTA" SEOBLIGAPORLO TANTO A RESPONDERDETODAS LASRECLAMACIONESQUE SUSTRABAJADORESPRESENTENEN SUCONTRA O ENCONTRA DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN RELACiÓN CON DICHOS TRABAJOS; DE IGUAL MANERA COMO PARTE DE LASOBLIGACIONES CONTRAíDAS y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS 15 Y 15-A DE LA LEY DE SEGURO SOCIAL "ELCONTRATISTA", DEBERÁ DAR DE ALTA LA OBRA, REGISTRAR E INSCRIBIR A SUS TRABAJADORES EN EL INSTITUTOMEXICANO DELSEGUROSOCIAL,COMUNICAR SUSALTASy BAJAS,DENTRODELOSPLAZOSESTABLECIDOSPORLEY.

OCTAVA.- ANTICIPOS:PARA EL INICIO DE LOSTRABAJOS"EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ UN ANTICIPO POREL30% (TREINTA PORCIENTO)DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 95,625.20 (NOVENTA Y CINCO MILSEISCIENTOSVEINTICINCO PESOS20/100 M.N.), CON 'ooV.AINCLUIDO, OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOSEN LOSSIGUIENTESCONCEPTOS:CONSTRUCCiÓNEN ELSITIO DE LOSTRABAJOSDEOFICINAS Y ALMACENES, BODEGASEINSTALACIONESY, EN SU CASO, PARAGASTOSDE TRASLADODE MAQUINARIA y EQUIPO DE CONSTRUCCiÓNE INICIO DELOSTRABAJOS;Así COMO PARA LA COMPRA y PRODUCCiÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN, LA ADQUISICiÓN DEEQUIPOSQUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOSPARA LA REALIZACiÓN DELOSTRABAJOSOBJETODE ÉSTECONTRATO.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DíAS NATURALES SIGUIENTES AL DrA DEL FALLO, DEBERÁ PRESENTARLAGARANTíA DEANTICIPO, CON ELOBJETODEQUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICiÓNDE "EL CONTRATISTA"DENTRO DE LOS QUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACiÓN DE LA GARANTíA DE LOS TRABAJOS ELIMPORTE DELANTICIPO, EN LOSTÉRMINOS DE LA PRESENTECLÁUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN ELARTíCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELlAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEIGNACIO DE LA LLAVE; ELATRASO EN LA ENTREGADELANTICIPO SERÁMOTIVO PARA DIFERIRSIN MODIFICAR, EN IGUALPLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCiÓNPACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHADE INICIACiÓNDELOSTRABAJOS;SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGALA GARANTíA DELANTICIPO DENTRODEL PLAZO ESTIPULADO,NOPROCEDERÁELDIFERIMIENTO DELA FECHADE INICIO DE LA OBRA.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACiÓN DEL ANTICIPO CONSISTIRÁ EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LASESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPTO,DEBIÉNDOSELIQUIDAR EL FALTANTEPORAMORTIZAR EN LA ESTIMACiÓN FINAL, SUJETÁNDOSEA LOSPROCEDIMIENTOSESTABLECIDOSAL RESPECTOPOR LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DEVERACRUZDE IGNACIO DE LA llAVE.PARA LA AMORTIZACiÓN DE LOSANTICIPOS EN CASODERESCISiÓNDE ESTECONTRATO, "EL CONTRATISTA" SEOBLIGA AREINTEGRARA "EL H. AYUNTAMIENTO" ELSALDO PORAMORTIZAR DE LOSANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE20 DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISiÓN, PARA LO CUAL SE LERECONOCERÁNLOSMATERIALESQUE TENGA EN OBRA O EN PROCESODE ADQUISICiÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS,MEDIANTE LA EXHIBICiÓN DE LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE,CONSIDERANDO LOSPRECIOS,LOSAJUSTES._;;D::;E___LOS COSTOSAUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISiÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUE ~YPUEDAN U~'LlZARSE EN LA OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SECOMPROMETA POR ESCRITOA ENTREGARLOSEN EL' TI 'l-,EjLA EJECUCIONDE LOSTRABAJOS. fJ11(-~---=-UNA VEZ ACORDADO ELANTICIPO POR "EL H. AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA" EXHIBIRÁ LA FACTURAY LA PÓLIZADEFIANZA CORRESPONDIENTEPARASU APROBACiÓN.

LA GARANTíA SUBSISTIRÁHASTA LA TOTAL AMORTIZACiÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE,EN CUYO CASO EL "H.AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACiÓN. SI "EL~" ""CONTRATISTA" NO HA DEVUELTO ELSALDO DE LA FIANZA, INCLUYENDO LOSGASTOSFINANCIEROS CONFORME A UNATASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDAPOR LA LEY DE INGRESOSMUNICIPAL EN LOSCASO DE PRORRO PARA ELPAGO DE CRÉDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOB A ZADO, SE


Página 7 de 16

---- -----------------

••JUNTOSLO 11~('·.uMOS....·U!IOil~~.".~~H_"'-fI;N'AMlll'nOlu ..l'I.M1... .. ttl.N..lw¿.

,itl-1"·4'Ii


2014-2017

COMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO DESDEQUE SE VENCiÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LACANTIDAD A DISPOSICiÓNDE "EL H. AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- FORMA DE PAGO:"EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRAA "EL CONTRATISTA" ELIMPORTE DEESTECONTRATOMEDIANTE ESTIMACIONESQUESEFORMULEN, EN LA QUE SECONSIDERARANLOSVOLÚMENES DEOBRA, TRAMOS O ETAPASTOTALMENTETERMINADASENTODOSSUSCONCEPTOS,EN ELPERIODOQUE COMPRENDA CADA ESTIMACiÓNCONFORMEA LOSPRECIOSUNITARIOSPACTADOS.DICHASESTIMACIONESSERÁNPRESENTADASPOR"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIADESUPERVISiÓNQUE"EL H. AYUNTAMIENTO" DEBERAESTABLECERPARATAL EFECTO,DENTRO DE LOSCUATRO DíAS HÁBILESSIGUIENTESALA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONESNO SEAN PRESENTADASEN EL TÉRMINO ANTES SEJ\lALADO,SEINCORPORARANEN LASIGUIENTEESTIMACiÓN PARAQUE "EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE SUTRÁMITE DEPAGO."EL CONTRATISTA" CUBRIRAA "EL H. AYUNTAMIENTO", Y ESTERETENDRAEL 5 (CINCO) AL MILLAR SOBREEL IMPORTEDECADA UNA DE LASESTIMACIONESDETRABAJOQUE FORMULA "EL CONTRATISTA", POR ELSERVICIODE VIGILANCIA,INSPECCiÓN Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOSCON ELLASDELESTADODEVERACRUZDE IGNACIO DE LA LLAVE.

NI LAS ESTIMACIONES,NI LA LIQUIDACiÓN DE ESTIMACiÓN FINAL AUNQUE HAYA SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARANCOMO ACEPTACiÓNDE LA OBRA, PUES"EL H. AYUNTAMIENTO" SERESERVAEXPRESAMENTEELDERECHODERECLAMARPOROBRA FALTANTE O MAL EJECUTADAO PORPAGOSINDEBIDOS. SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIESEINCONFORME CONLAS ESTIMACIONESO CON LA LIQUIDACiÓN TENDRÁ UN PLAZO DE 60 (SESENTA)DíAS CALENDARIO, A PARTIR DE LAFECHA QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACiÓN O LA LIQUIDACIÓN, PARA HACER POR ESCRITOLA RECLAMACiÓNCORRESPONDIENTE.POR EL SIMPLE TRANSCURSO EN ESTE LAPSO SIN RECLAMACiÓN DE "EL CONTRATISTA", SECONSIDERARADEFINITIVAMENTE ACEPTADASPORÉL,LA ESTIMACiÓN O LIQUIDACiÓN DEQUE SETRATEY SIN DERECHOA ANTERIORRECLAMACiÓN.

DECIMA.- SUPERVISiÓN DELASOBRAS."EL H. AYUNTAMIENTO", TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHODE CONSTATARA TRAVÉSDE EMPRESASEXTERNASOCON SU PROPIO PERSONAL,QUE LA EJECUCiÓNDE LAS OBRAS SE REALICEDE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESCONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIADE LAS ESTIMACIONES RESPECTOA LA OBRA REALIZADA, Y DECOMUNICAR A "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. "EL H.AYUNTAMIENTO", A SU LIBREARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSiÓNPARCIALOTOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDEREQUE NO ESTÁN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE SEAMOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZOACEPTADOPOR "EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACiÓN, O BIEN, OPTAR POR LARESCISiÓNDELCONTRATOCONFORMESEESTABLECEEN LA cLÁUSULA DECIMONOVENA DEESTECONTRATO.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" CONVIENE Y SE OBLIGA A ATENDER LAS OBSERVACIONESQUE LE HAGA "EL H.AYUNTAMIENTO" SIEMPRE Y CUANDO CONSTEN POR ESCRITO EN LA BITÁCORA O INSTRUMENTO DE CONTROLEQUIVALENTE. CUANDO "EL CONTRATISTA" CONSIDERE TENER RAZONES TÉCNICAS PARA NO SUJETA LOBSERVACIONESQUE LE HAGA "EL H. AYUNTAMIENTO", DEBERÁPONERLASEN CONOCIMIENTO DE ESTE 'LTN.O PA 'AQUE SEENCUENTREUNA SOLUCiÓNDEFINITIVA. reDECIMA PRIMERA.- GARANTIAS."EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOSPOR LA LEY DEOBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, YDEMAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTíAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DELCUMPLIMIENTO DEESTECONTRATO.

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTR

Página 8


2014-2017

JUNTOSLO 1!A<.'UiOS :~It:JOII.·~tt·t<a~H_AVI,;¡.ff'¡\MItNT0bMI'lMI..."'UIoU-t:li¿

ollU~. D.II~

"EL CONTRATISTA" PRESENTARÁA "EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS DIEZ DíAS NATURALESSIGUIENTESA LAFECHA DEL FALLO DEL CONCURSOY ANTES DE LA SUSCRIPCiÓNDEL PRESENTECONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DELMUNICIPIO DE TEMPOAL, VER, EQUIVALENTE AL 100"10 (CIEN POR CIENTO) DEL ANTICIPO RECIBIDO Y OTRA PORCUMPLIMIENTO, POREL 10"10 (DIEZ PORCIENTO)DEL IMPORTETOTAL DELCONTRATOINCLUIDO EL IMPUESTO AL VALORAGREGADO (IVA), A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE ELPRESENTECONTRATO IMPONE A "EL CONTRATISTA" ENTÉRMINOS DE LOESTABLECIDOEN ELARTICULO57 DE LA LEYDEOBRAS PÚBLICASPARA ELESTADOLIBREY SOBERANODEVERACRUZ-LLAVE.

MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUELASFIANZASCON LOSREQUISITOSQUE MAS ADELANTESESEÑALAN, NO SELEGITIMARÁ ELCONTRATOV PORLOTANTO NO SURTIRÁEFECTOALGUNO.

SI TRANSCURRIDOEL PLAZO A QUE SE REFIEREEL SEGUNDO PÁRRAFODE ESTACLÁUSULA "EL CONTRATISTA" NO HAOTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA,"EL H. AYUNTAMIENTO" HARÁ EFECTIVA LA GARANTíA DE SERIEDAD DE LAPROPUESTADEL CONCURSO,ADEMÁS DE ESTARSUJETOA LO ESTABLECIDOEN EL ARTíCULO 79 DE LA LEY DE OBRASPÚBLICASY SERVICIOSRELACIONADOSCON ELLASDELESTADODEVERACRUZDE IGNACIO DELA LLAVEV PODRÁOPTARPORNO FORMALIZAR DICHOCONTRATO.

LA FIANZA DEBERÁSEROTORGADA POR INSTITUCiÓN FINANCIERA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL EFECTOEN LAREPÚBLICAMEXICANA.

CONCLUIDASLASOBRAS, NO OBSTANTESU RECEPCiÓNFORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARAOBLIGADO A RESPONDERDE LOS DEFECTOSQUE RESULTARENEN LAS MISMAS, DE LOS ERRORESY VICIOS OCULTOS V DE CUALQUIER OTRARESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON ELlAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOSSEÑALADOS EN EL CONTRATO V EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ENMATERIA DE FUEROCOMÚN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICEDURANTE UN PLAZODEDOCEMESESA PARTIRDEL ACTO DE ENTREGA RECEPCiÓN, POR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS. "EL CONTRATISTA" DEBERACONSTITUIRDICHA FIANZA PORUN MONTO EQUIVALENTEAL 10"10 (DIEZ PORCIENTO) DELCOSTOREALEJECUTADODELAOBRA PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOSPARA SU REPARACiÓN V/O ADECUACiÓN DE LASCARACTERíSTICASDE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERÁSEROTORGADA POR INSTITUCiÓN FINANCIERADEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA ELEFECTOV A FAVOR DELMUNICIPIO DE TEMPOAL, V CONTINUARÁ VIGENTE HASTAQUE "EL CONTRATISTA" CORRIJALOSDEFECTOSO VICIOSOCULTOSQUE SEPRESENTAREN.

TRANSCURRIDOELPLAZODE UN AÑO A PARTIRDE LA FECHADE ENTREGADE LA OBRA, "EL CONTRATISTA" SOLICITARAPOR ESCRITOA "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA LA CANCELACiÓN DE LAMISMA.

LA PÓLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LÁ FIANZA DEBERÁCONTENERLAS SIGUIENTESDECLARACIONESEX,,-,PR~~.::INSTITUCiÓN QUE LEOTORGUE:

A) SEAEXPEDIDAA FAVORDEELMUNICIPIO DETEMPOAL.

B) QUE LA FIANZA SEOTORGUEEN LOSTERMINOSDE ESTECONTRATO.

C) QUE EN ELCASODE QUE SEA PRORROGADOEL PLAZOESTABLECIDOPARA LA TERMINACiÓN DE LOSTRABAJOSAQUE SEREFIERELA FIANZA, O EXISTAESPERAO BIEN SEHUBIESECELEBRADOALGÚN CONVENIO ADICIONAL DEACUERDO A LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO , SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTEPRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO "ELCONTRATISTA" PRESENTAREL ENDOSO A LA FIANZA EN TÉRMINOS D PRÓRROGAOESPERAACORDADOS.

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPO L,

Página 9 de 16

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPOAL I VER.

2014-2017

JUNTOSroUJ\{'1iMOS ,~ll::101t~~l:I'-<Q~H_..vt;.rr,\. ..."NTOb~..,u' ....(.I:l.l¿

.llil~· Ll,IIJ

D) QUE LA FIANZA ASEGURELA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOSMATERIA DE ESTECONTRATO, AUN CUANDO PARTEDEELLOSSESUBCONTRATEN,SIEMPREQUE "EL H. AYUNTAMIENTO", LO HAYA AUTORIZADO, DEACUERDOCON LASESTIPULACIONESCONTENIDAS EN ELMISMO.

E} QUE LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTELO PRECEPTUADOEN LOSARTICULOS95, 95 BIS Y118 DE LA LEYFEDERALDE INSTITUCIONESDEFIANZASENVIGOR.

F) QUE LA FIANZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA"), EL DEBIDOCUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL PRESENTECONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMASBENEFICIEA "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIODE "EL H. AYUNTAMIENTO".

G) QUE TANTO NO SELIBERELA FIANZA, "EL CONTRATISTA", TENDRA LA OBLIGACiÓN DE PAGARTODAS LASFIRMASPARA LA PRÓRROGAEN SUVIGENCIA, LIBERÁNDOSESOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACiÓN ESCRITADIRIGIDA ALA AFIANZADORA POR "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE Así LO INDIQUE.

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERÁREQUISITO INDISPENSABLELA PRESENTACIÓNDE LAFIANZA DEGARANTíA DEVICIOS OCULTOSY ELACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓNDE LA OBRA OBJETODEL PRESENTECONTRATO.

CUANDO PORSITUACIONESNO PREVISTASORIGINALMENTE EN ELCONTRATOSETENGA QUE PACTARMODIFICACIONESAL MONTO DELCONTRATO DE ACUERDOA LO ESTABLECIDOEN LA cLÁUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA", SEOBLIGAA PRESENTARUN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10"10 (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACIÓNINCLUYENDOEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSODEBEDE PRESENTARSEA MAS TARDAR A LA FECHADEFIRMA DELCITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACiÓN DE LOSPLANOS, ESPECIFICACIONESY PROGRAMAS."EL H. AYUNTAMIENTO", PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONESY PROGRAMA, MATERIA DE ESTECONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITOAL ADMINISTRADOR UNICO DE "EL CONTRATISTA" y ASENTANDO EN LABITÁCORADEOBRA.

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERÁNOBLIGATORIASPARAAMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" PORNINGÚN MOTIVO PROCEDERÁA LA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOSFUERADELCATÁLO!r,Q.-H1X"~ENTANTO SEAUTORICEN LASMODIFICACIONES, EL PRECIOUNITARIO DETALESCONCEPTOSY SEASIENTELAORDEN DEEJECUCiÓN.

DECIMA TERCERA.-AMPLIACiÓN DELPLAZO DE EJECUCiÓN.SI A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE APRODUCIRSELA SUSPENSiÓN DE LOSTRABAJOS, ESTEPODRÁ GESTIONAR UNA AMPLIACiÓN DEL PLAZO DE EJECUCiÓNPORMEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRÓRROGAEN LA QUE SEDEMUESTRENTANTO LA EXISTENCIADE LA EVENTUALIDAD,COMO LA NECESIDADDE CUMPLIR ELTIEMPO PARA LA REALIZACiÓN DE LOSTRABAJOSEN EL PLAZOQUE SECONSIDERENECESARIO,SOLICITUD QUE DEBERÁPRESENTARSEDENTRO DE LOS PRIMEROSCINCO DíAS HÁBILESSIGUIENTESAL OrAENQUE INCURRANTALESEVENTOS.

"EL H. AYUNTAMIENTO", RESOLVERÁSOBRELA PROCEDENCIADE LA SOLICITUD DENTRODE UN PLAZO DE VEINTE DíASNATURALESSIGUIENTESA LA FECHADESU RECEPCiÓN,DETERMINANDO ELNÚMERO DE DíAS QUE A SU JUICIO DEBE DECOMPRENDERLA PRÓRROGA.

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TE

Página 19 de

••JUNTOSL~l?;1~RtI_"""VI.."J"'TAMIlNT('olülf'lMJ.._"~IV.L.l:I.U,

JtIt"' . .ttIf;


2014-2017

CONTRATO N° DOP-TEM-2016301610055

EN CASO DEQUE EL NÚMERO DE DíAS QUE DEBA DE COMPRENDER LA PRÓRROGACONSIDERADAPROCEDENTEREBASEEL 25% (VEINTICINCO PORCIENTO) DEL PLAZOSEÑALADO PARA EJECUCiÓNDE LA OBRA, DEBERÁFORMALIZARSEDICHAPRÓRROGAMEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DECONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN ELARTícULO 59 DELA LEYDEOBRAS PÚBLICASY SERVICIOSRELACIONADOS CON ElLAS DELESTADODEVERACRUZ DE IGNACIO DE LA lLAVE.SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE "ELCONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE SUSPENSiÓN Y SE LE APLICARÁN LAS SANCIONESCORRESPONDIENTESAL ATRASO DE LA OBRA, SIN EL PERJUICIODE QUE uEL H. AYUNTAMIENTO" PUEDIERA DAR PORRESCINDIDOADMINISTRATIVAMENTE ELPRESENTECONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DELCONTRATISTA."EL CONTRATISTA" SEOBLIGA A QUE LOSMATERIALES,MANO DEOBRA y EQUIPO QUE SEUTILICEN EN LOSSERVICIOSyTRABAJOSOBJETODEL PRESENTECONTRATO CUMPLAN CON LASNORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDASEN ELCATALOGODE CONCEPTOSY LAS ESPECIFICACIONESQUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACiÓN DETODAS y CADA UNA DE LAS PARTESDEL TRABAJO SE EFECTÚENA SATISFACCiÓN DE EL "EL H. AYUNTAMIENTO", AsíCOMO RESPONDERPORSU CUENTA Y RIESGODE VICIOS OCULTOSDE LOSMATERIALESO EQUIPO, DE LOS DEFECTOSyERRORES,ADEMAS DE RESPONDERDE LOSDAÑOS Y PERJUICIOSQUE POR INOBSERVANCIAO NEGLIGENCIADE SU PARTESE LLEGUEN A CAUSAR A "EL H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS,EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVALA GARANTíAOTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHAGARANTíA NO LLEGUEA CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOSDAÑOS Y PERJUICIOSCAUSADOS. "EL CONTRATISTA" SEOBLIGAA CUBRIRLOSY REPARARLOSPORSU CUENTA Y RIESGO,SIN QUE TENGA DERECHOA RETRIBUCiÓNALGUNA PORELLO.

IGUALMENTE SEOBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER,TRASPASAR,ENAJENARO DE ALGUNA FORMA TRASMITIR APERSONAFrSICAO MORAL I LOSDERECHOSY OBLIGACIONESDERIVADASDELPRESENTECONTRATO Y SUSANEXOS, CONEXCEPCiÓNDE LOS DERECHOSDE COBRO SOBRELOSBIENESO TRABAJOS EJECUTADOSQUE AMPARE ESTECONTRATO,SALVO PREVIAAUTORIZACiÓN EXPRESAY POR ESCRITOPOR PARTEDE "EL H. AYUNTAMIENTO" EN LOSTERMINOS DELARTícULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DE VERACRUZ DEIGNACIO DE LA LLAVE.ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTÁ DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LASSIGUIENTESDEDUCCIONES;

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOSTRABAJOSEJECUTADOSQUE AMPARA CADA ESTIMACiÓN, COMO DERECHOSPOR ELSERVICIODEVIGILANCIA, INSPECCiÓNY CONTROL.

B) LA AMORTIZACiÓN DE LA PARTEPROPORCIONALCORRESPONDIENTEAL ANTICIPO RECIBIDO.

C) PENASCONVENCIONALESPORATRASOEN LA EJECUCiÓNDELOSTRABAJOS.

DECIMA QUINTA.- RECEPCIONDE LA OBRA Y LIQUIDACIONES."EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRÁ LAS OBRAS OBJETO DE ESTECONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SUTOTALIDAD y HAYAN SIDO EJECUTADASDE ACUERDOCON LAS ESPECIFICACIONESCONVENIDAS. UNA VEZ CONCLUIDOSLOSTRABAJOSDECONFORMIDAD CON ELARTrCULO67 DE LA LEYDEOBRAS PÚBLICASY SERVICIOSRELACIONADOSCONELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL CONTRATISTA COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTOn LAT MINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTE VERIFICARÁ QUE ESTÉN DEBIDAMENTEONCLUIDOS, DENTRO DE LOS CINCO DíAS NATURALES SIGUIENTES. SOLO PODRÁN LLEVARSEA CABO RECEPCIONES

PARCIALESDELA OBRA, EN LOSCASOSSIGUIENTES;

A) CUANDO SIN ESTARCONCLUIDA EN SUTOTALIDAD LA OBRA, LA PARTEEJECUTADASEAJUSTEA LO CONVENIDO,}fPUEDESERUTILIZADA A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTECASOSE LIQUIDARA AL "EL CONTRATISTA"ELVALOR DELA OBRA RECIBIDA. .

"/


Página 11 de 16./


2014-2017

Bl CUANDO "El H. AYUNTAMIENTO", ACUERDESUSPENDERLA OBRA, y LO EJECUTADOSEAJUSTEA LO PACTADO, ENESTECASOPAGARAA "El CONTRATISTA" ELPRECIODE LO EJECUTADOHASTA LA FECHADELASUSPENCIÓN.

C} CUANDO DE COMÚN ACUERDO "El H. AYUNTAMIENTO", Y "El CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR PORTERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTECASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LAFORMA QUE LASPARTESCONVENGAN, CON BASEEN LOSTRABAJOSEJECUTADOS.

D) CUANDO "El H. AYUNTAMIENTO", RESCINDAELCONTRATO EN LOSTÉRMINOS DE LA CLÁUSULADÉCIMA QUINTA,EN ESTECASOLA RECEPCiÓNPARCIALQUEDARAA JUICIO DELMUNICIPIO, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOSTRABAJOSQUE DECIDARECIBIR.

El EL CONTRATISTA NOTIFICARA AL "H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERONENCOMENDADOSy ESTEVERIFICARAQUE ESTEDEBIDAMENTECONCLUIDOSDENTRODELPLAZOPACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCiÓNNORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEReNLOS INCISOSANTERIORES,SEPROCEDERÁA RECIBIRLA OBRA DE QUE SETRATE, DENTRODEL PLAZOQUE ESTABLECEEl ARTíCULO 67DE lA lEY DE OBRAS PÚBliCAS Y SERVICIOSRELACIONADOSCON ELLASDEL ESTADO DE VERACRUZDE IGNACIO DE LALLAVE., lEVANTÁNDOSE Al EFECTO El ACTA RESPECTIVAY SE PROCEDERÁA FORMULAR LA LIQUIDACiÓN QUECORRESPONDA.SI Al RECIBIR lAS OBRAS Y EFECTUARSElA LIQUIDACiÓN O ESTIMACiÓN FINAL EXISTIERENRESPONSABILIDADESCOMPROBADAS PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGODE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SEDEDUCIRAN DE LASCANTIADES PENDIENTESDECUBRIRSEPORTRABAJOSEJECUTADOSY SI NO FUERENSUFICIENTESSEHARÁ EFECTIVALA FIANZA OTORGADA POR"EL CONTRATISTA".

SI Al RECIBIRSElAS OBRAS EXISTIERANRECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA", PENDIENTESPOR RESOLVERSE,SEDECIDIRÁDE INMEDIATO SOBRElAS MISMAS, PEROSIEMPREDENTRODELPLAZOACORDADO, A PARTIRDE LA FECHADERECEPCiÓN.LA RECEPCiÓNDE lAS OBRASY LA LIQUIDACiÓN DE SU IMPORTE SEEFECTUARÁNSIN PERJUICIODE LASDEDUCCIONESQUE DEBENHACERSEPORCONCEPTODE RETENCIONESO SANCIONES,EN LOSTÉRMINOS DEESTECONTRATO.

DECIMA SEXTA.-SUSPENSIONTEMPORAL DELCONTRATO:"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁSUSPENDERTEMPORALMENTE ENTODO O EN PARTEY EN CUALQUIERMOMETRABAJOSCONTRATADOSPORCAUSASJUSTIFICADASO POR RAZONESDE INTERESGENERAL,AVISANDO PO"El CONTRATISTA" DONDESEMANIFIESTENDICHASCAUSAS.

El PRESENTECONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOSLEGALESUNA VEZ QUE H~'foPo,Il"--_

DESAPARECIDOLASCAUSASQUE MOTIVARON LASUSPENSiÓN.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSiÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL H. AYUNTAMIENTO", ESTEPAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Así COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,SIEMPRE QUE ESTOS SEANAZONABlES, ESTENDEBIDAMENTE COMPROBADOS y SERELACIONENDIRECTAMENTECON El PRESENTECONTRATO, ElAl PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOSlEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDOLASUSASQUE MOTIVARON DICHASUSPENSiÓN.

I LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERÁ ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL SEESTABLEZCANLOSNUEVOSPLAZOS,COSTOSY MONTOS DELASFIANZASPARAELCUMPLIMIENTO DELCONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA. iDE PRESENTARSECAUSASDE FUERZAMAYOR O FORTUITAS,O BIEN CONCURRAN RAZONESDE INTERESGENERALQUEIMPOSIBILITEN LA CONTINUACiÓN DE LASOBRASPOR PARTEDE "El CONTRATISTA", ESTEDEBERÁPRESENTARANTE "EL UH. AYUNTAMIENTO", LA SOLICITUD DE TERMINACiÓN ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE ESTEEVALUE y EN SU CASO J~APRUEBELOSTRABAJOSREALIZADOS,PROCEDIENDOÉSTEA CUBRIRLA ESTIMACiÓN NTE Y ECTUAR


Página 12 de 16

••JUNTOSLU i.l~{,liMOS :\OIl:JOR<~tr·~~H_"VI,;trr"-MnNT('IIt"l"I.WI.l.."t~I.:IU,

nl~·All'


2014-2017

P-TEM-2016301610055

LOSAJUSTESPROCEDENTES;ADEMÁS, SI ESEL CASO, PAGARÁ LOSGASTOSRECUPERABLES,SIEMPREQUE ÉSTOSSEANRAZONABLES,ESTÉNDEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOSY SE RELACIONENDIRECTAMENTECON LA OBRAOBJETODE ESTECONTRATO.EN CASO DENO SERACEPTADALA MOCiÓN DETERMINACiÓN ANTICIPADA DELCONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁOBTENERDELA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIACORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES y EQUIPO DE INSTALACiÓN PERMANENTE.LOSMATERIALESY EQUIPOSDE INSTALACiÓN PERMANENTEQUE EN SU CASO"El H. AYUNTAMIENTO",'SUMINISTRE A"El CONTRATISTA" O QUE ÉSTEADQUIERA PARA DESTINARLOSA LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLÁUSULAPRIMERA DE ESTECONTRATO,QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTEÚLTIMO, QUIEN SEOBLIGA A CONSERVARLOSENPERFECTOESTADOy DARLESEL USO PARA ELCUAL FUERONSUMINISTRADOSO ADQUIRIDOS, DEBIENDOACREDITARSUAPLICACiÓN MEDIANTE LA DOCUMENTACiÓN QUE PROPORCIONEA LA RESIDENCIADESUPERVISiÓN.

DECIMA NOVENA.- RECISIONADMINISTRATIVA DELCONTRATO."El H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIRADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTECONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉSGENERAL O CUANDO "El CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES,LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS y REQUISITOSQUE ESTABLECELA lEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA lLAVE. y DEMAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; Así COMO EL INCUMPLIMIENTO CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONESQUE SEESTIPULANEN EL PRESENTECONTRATO, SIN RESPONSABILIDADPARA "El H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTEDE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LAGARANTíA OTORGADA PARA ELCUMPLIMIENTO DELMISMO.

CUANDO "El H. AYUNTAMIENTO" DETERMINEJUSTIFICADAMENTELA RESCISiÓNADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LADECISiÓN SE COMUNICARA POR ESCRITOA "El CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTOSETUVIERON, PARAQUE ESTE,DENTRO DELTERMINO DE 20 (VEINTE) DíAS HÁBILESCONTADOSA PARTIRDE LA FECHAENQUE RECIBA LA NOTIFICACiÓN DE RESCISiÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHOCONVENGA, TENIENDO "El H.AYUNTAMIENTO" QUE DICTARRESOLUCiÓN10 (DIEZ) DíAS HÁBILESSIGUIENTESA LA FECHAEN QUE HUBIERERE IBIDOELESCRITODECONTESTACiÓNDE"El CONTRATISTA". -n~¡f( A

SON CAUSASDE RESCISiÓN,LASQUE A CONTINUACiÓN SESEÑALAN: ty,cttA) SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "El CONTRATISTA", ÉSTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO DEL

CONTRATOEN LA FECHA QUE PORESCRITOSEfilALE"El H. AYUNTAMIENTO".B) SI "El CONTRATISTA" SUSPENDEINJUSTIFICADAMENTELOSTRABAJOSO SENIEGA A REPARARO RESPONDERPOR

ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "El H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSOS,POR NOAJUSTARSEA LA CONVENIDO.

SI "El CONTRATISTA" NO EJECUTALOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADOO SIN MOTIVO NOACATA LASÓRDENESQUE PORESCRITOLEDÉ"El H. AYUNTAMIENTO".SI "El CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DETRABAJOy A JUICIO DE "El H. AYUNTAMIENTO" ELATRASOPUEDEDIFICULTARLATERMINACiÓN SATISFACTORIADELOSTRABAJOSEN ELPLAZOESTIPULADO.

SI "El CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRELOSSALARIOSy DEMAS PRESTACIONESDE CARÁCTERLABORALA SUSTRABAJADORES.SI "El CONTRATISTA" ESTÁSUJETOA UN PROCEDIMIENTODESUSPENSiÓNDEPAGOSO DEQUIEBRA.

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL,Página 13 de 16

lENTO" ~~,/fG) SI SUBCONTRATAPARTEDELOSTRABAJOSOBJETODELCONTRATONO AUTORIZADOSPOR"El H. AYUNT

-------------------------------------- --- - ---------------------------------


2014-2017

JUNTOSLO 1l1¡('liMOS )'ll!IOfl~~.'O.""it~H....VI;JolTAMlJfo1T('Ih..ft.IoU..v"'-'LII".

NI-4-Ll.ll7

P-TEM-2016301610055

H) SIl/EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONAA l/El H. AYUNTAMIENTO" Y A lAS AUTORIDADESQUE TENGAN FACULTADDE INTERVENIR, LAS FACILIDADESY DATOS NECESARIOSPARA INSPECCIÓN,VIGILANCIA Y SUPERVISIÓNDE LOSMATERIALESYTRABAJOS.

1) SI "El CONTRATISTA" REALIZACESiÓNDEDERECHODECOBRODERIVADODELCONTRATOSIN LAAUTORIZACiÓN DEuEl H. AYUNTAMIENTO".

J) SI"El CONTRATISTA" NO PRESENTAOPORTUNAMENTE A "El H. AYUNTAMIENTO" lAS PÓLIZASDE FIANZA A QUESE REFIERELA CLÁUSULADÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTECONTRATO, O CUANDO AUN PRESENTÁNDOLAS,ÉSTASNO SATISFAGANlAS CONDICIONESESTIPULADAS.

K) LA VIOLACiÓN AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACiÓN A TERCERASPERSONAS DE LA INFORMACiÓNCONFIDENCIALQUE "El H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONEA "El CONTRATISTA"

L) EN GENERAL POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "El CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONESDERIVADASDELPRESENTECONTRATOY SUSANEXOSY DELASLEYESY REGLAMENTOSAPLICABLES.

EN CASODE INCUMPLIMIENTO O VIOLACiÓN POR PARTEDE "El CONTRATISTA" DECUAQUIERA DE LASESTIPULACIONESDELCONTRATO, "El H. AYUNTAMIENTO", PODRÁOPTARENTREEXIGIRELCUMPLIMIENTO DELMISMO Y ELPAGODE lASPENAS CONVENIDAS O DECLARAR LA RESCISiÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE~ALA EN LA cLÁUSULAVIGÉSIMA DELPRESENTECONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DERECISIÓN.EN CASODE RECISIÓNDE "El H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁA HACEREFECTIVASlAS GARANTíASABSTENIÉNDOSEDECUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTESDE TRABAJOS EJECUTADOSAUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE ELFINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSEDENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DfAS NATURALESSIGUIENTESA IAFECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RECISIÓN.EN DICHO FINIQUITO DEBERÁPREVERSEELSOBRECOSTODELOSTRABAJOSAUN NO EJECUTADOSQUE SEENCUENTRENATRASADOSCONFORMEAL PROGRAMA VIGENTE,Asf COMOLO RELATIVOA LA RECUPERACiÓNDE LOSMATERIALESY EQUIPOSQUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS,LOANTERIOR ES SIN PREJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADESDE "El CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR. "ElCONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPALCORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DrAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCIÓN_.iI'H--I-..Il.NOTIFICACiÓN MOTIVO DE RESCISiÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ ACOMPA~AR lAS PRUEBAS DOCUME ALECONSIDERE.VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONESPOR INCUMPLIMIENTO Al PROGRAMA.A FIN DE CONSTATAR QUE "a CONTRATISTA" EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGAPROBADO Y QUE ESPARTEINTEGRANTEDEESTECONTRATO "El H. AYUNTAMIENTO" COMPROBARÁ MENSUALMENTEELAVANCE DE lAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRAMAL EJECUTADASETENDRÁPORNO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIADE LA COMPARACiÓN A QUE SEREFIEREEL PÁRRAFOANTERIORELAVANCE DE LASOBRASESMENOR AL QUE SE DEBIO REALIZARSE,"El H. AYUNTAMIENTO" CONCEDERÁUN PLAZO QUE Al EFECTOSE FIJE,SINTORGARAUTORIZACiÓN DEAJUSTEDECOSTOSE IMPONIENDO UNA PENACONVENCIONAL PORUNA CANTIDAD IGUAL

AL /1000 (UNO AL MILLAR) SOBREEL MONTO DE LOSTRABAJOSAÚN NO EJECUTADOS,POR CADA DíA DE RETRASO,NSCURRIDOSDESDELA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACiÓN DE LA OBRA HASTA LA REVISiÓN, POR TANTO,

MENSUALMENTE SEHARÁ RETENCiÓNO DEVOLUCiÓNQUE CORRESPONDA.

SI DEACUERDOA LO ESTIPULADOANTERIORMENTE, AL EFECTUARSELA COMPROBACiÓN CORRESPONDIENTEAL ÚLTIMOMES DELPROGRAMA, PROCEDEHACERALGUNA RETENCiÓN,SU IMPORTESEAPLICARÁEN BENEFICIODELERARIODE "ElH. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLlMIE DE LASOBLIGACIONESA CARGODE "El CONTRATISTA".


Págin~ 14 de 16


2014-2017

JUNTOSlO 114('CMOS .~lC,OR(~U'Q~M.Ji"''I;"",AMIl,,"~tt!oC"'-"'L. vt\:M.l:ll~

.l\tl~· llll;'"

PARA DETERMINAR LASRETENCIONESY ENSU CASO, LA APLICACiÓN DE LASSANCIONESESTIPULADAS,NO SETOMARÁNEN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NOIMPUTABLE A "El CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, "El H. AYUNTAMIENTO" HARÁ AL PROGRAMA LASMODIFICACIONESRELATIVAS,A SOLICITUDEXPRESAREALIZADA"El CONlRATISTA".

"El H. AYUNTAMIENTO", VERIFICARATAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOSTRABAJOSNO SE HUBIERENAPEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONESRESPECTIVAS,PROCEDERÁA PRACTICAR UNA EVALUACiÓN PARADETERMINAR, LA REPOSICiÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOSO LA SOLICITUD DE DEVOLUCiÓN DE LOS PAGOSIMPROCEDENTESDE LOSCONCEPTOSAFECTADOS,CUYOVALORSEHARÁ EFECTIVOEN LA SIGUIENTEESTIMACiÓN, EN ELFINIQUITO O MEDIANTE LA APLICACiÓN DE LAS FIANZASDE GARANTíA O VICIOS OCULTOS,LO ANTERIOR, SIN PERJUCIOENSUCASODEREALIZARLA RESICIÓNADMINISTRATIVA DECONTRATOENCASODE PERSISTIRLASIRREGULARIDADES.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOSEXTRAORDINARIOS.LOSTRABAJOSEXTRAORDINARIOSNO INCLUIDOSEN ESTECONTRATOSERÁNSOLICITADOSA "El CONTRATISTA" POR"ElH. AYUNTAMIENTO" ASENTÁNDOLO EN LA BITÁCORA DE OBRA Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, "ElCONTRATISTA" DISPONEDE 5 (CINCO) DíAS HÁBILESPARA PRESENTARELCOSTODE DICHOSTRABAJOS,CONSIDERANDOLO ESTABLECIDOEN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTIPULADO EN LA cLÁUSULA TERCERAY EN LANORMATIVIDAD QUE AL RESPECTOEXISTA.

"El H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARÁ A "El CONTRATISTA", LA AUTORIZACiÓN PARA INICIAR LOS TRABAJOSEXTRAORDINARIOSASENTÁNDOLO EN LA "BITÁCORA DEOBRA".

VIGÉSIMA TERCERA.-DELFINIQUITO DEOBRA.RECIBIDOSFíSICAMENTELOSTRABAJOS,LASPARTESDEBERÁNELABORAR,DENTRODE UN PLAZODE 60 DíASNATURALESA PARTIRDE LA RECEPCiÓN,EL FINIQUITO DE LOSTRABAJOS,EN ELQUE SEHARÁN CONSTARLOSCRÉDITOSA FAVORYEN CONTRA QUE RESULTENPARA CADA UNA DE "LAS PARTES", DESCRIBIENDOEL CONCEPTOGENERALQUE LESDIOORIGENY ELSALDORESULTANTE.EN CASO DE EXISTIRDESACUERDOENTRELAS PARTESRESPECTOAL FINIQUITO, O BIEN "EL CONTRATISTA" NO ACUDACON ELÁREA RESPONSABLEDE "El H. AYUNTAMIENTO" PARASU ELABORACiÓN DENTRODEL PLAZO SEÑALADO, ESTAPROCEDERÁA ELABORARLO,DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADOA "El CONTRATISTA" DENTRODE UN PLAZODE 10DíASNATURALESCONTADOSA PARTIRDESUEMISiÓN.UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A "El CONTRATISTA" ÉSTETENDRÁ UN PLAZO DE 15 DíASNATURALESLO QUE A SU DERECHOCORRESPONDA,SI TRANSCURRIDOESTEPLAZO; NO REALIZAALGUNA GESTiÓN, SEDARÁ PORACEPTADO."EL CONTRATISTA" AL FINALIZAR LOSTRABAJOS,SE OBLIGA A ENTREGARJUNTO CON EL FINIQUITO DE LA OBRA, LOSPLANOSDE LOSTRABAJOSEJECUTADOSENORIGINAL IMPRESOSY EN CD RW, PROGRAMA AUTOCAD; IMPLEMENTADOSCON LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS DURANTE El PROCESO DE CONSTRUCCiÓN DE LA O AL PROYECTOORIGINAL. LOS RIESGOS,LA CONSERVACiÓNY LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOSHASTA EL ENTO ESERÁNRESPONSABILIDADDELCONTRATISTA.

VIGESIMA CUARTA.- OTRASOBLIGACIONESDE "El H. AYUNTAMIENTO"."El H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOSPARA OBTENER LOS PERMISOS DECONSTRUCCiÓN,AUTORIZACIONES Y PERMISOSQUE DEMANDE LA EJECUCIÓNDE LA OBRA, Y DE USO DE SUELO, ASíCOMO LAS LICENCIASDE ALINEACiÓN y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO,DOCUMENTO DE EXCEPCiÓNDE DICHOSTRÁMITES, AUTORIZADO PORSESiÓNDECABILDODE "El H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA QUINTA.- lEGISLACiÓN APLICABLE, INTERPRETACiÓNY JURISDICCiÓN.LAS PARTESSEOBLIGAN A SUJETARSEESTRICTAMENTEPARA LA EJECUCiÓNDE LA OBRA OBJETODE ESTETODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASí COMO J


Página lS de 16


2014-2017

JUNTOSio ilA('illrlOS .\.ll.~JO¡¡'{~ .....rr·A~

~~~~~~~¿,JI4-.l\II¡"

CONTRATO N° DOP-TEM-2016301610055

PROCEDIMIENTOSY REQUISITOSQUE ESTABLECELA lEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEVERACRUZ-LLAVEy DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS QUE LESEANAPLICABLESA LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACiÓNY CUMPLIMIENTO DEL PRESENTECONTRATO, Asf COMO TODO AQUELLO QUE NO ESTEEXPRESAMENTEESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTESSE SOMETEN A LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOSTRIBUNALESDEL MUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ,POR LO QUE "El CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUEROQUE PORRAZÓN DESUSPRESENTESY/O FUTUROSDOMICILIOS PUDIERECORRESPONDERLE.

EN LOSANTERIORESTÉRMINOS DEJAN LAS PARTESCELEBRADOEL PRESENTECONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADASDEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS ClÁUSULAS QUE LO INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTEERROR,DOLO O LESIÓN; OBLIGÁNDOSEA NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSASY PREVIA LECTURADELMISMO, SIENDO LAS 09:30 HRS. DEL DíA 16 DE JUNIO Del 2016, LO RATIFICANY FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOSTANTOS.

FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TEMPOAL, VER.

LIC. GABRIELRO

TESTIGOS

l.A.E. RUTH NERSECRETARIA

A'/I/,~.ff!UÑOZGOMEZ

OR DE OBRASPUBliCAS MUNICIPALES

POR LA EMPRESA

MACARI

REPRESENTANTELEGAL

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VER. TEL. (789) 89 4 02 03

Página 16 de 16

JUNTOStempoal.gob.mx/transparencia/uploads/transparencia/d...$274,813.79 $43,970.21 MONTO TOTAL...

Documents

Transcript of JUNTOStempoal.gob.mx/transparencia/uploads/transparencia/d...$274,813.79 $43,970.21 MONTO TOTAL...