Информация о...

60
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоэтажный жилой комплекс со встроенным предприятием по обслуживанию населения и подземной автостоянкой, корпуса 1, 2, 3 (корпус 1, 2 жилые дома, 3 - встроенное предприятие по обслуживанию населения, подз.автостоянка) расположенный по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Головашкина, д.3 от «27» марта 2019 г. Информация о застройщике Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении 1.1. О Фирменном наименовании (наименование) застройщика 1.1.1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 1.1.2 Полное наименование без указания организационно -правовой формы: «Норд Вэй» 1.1.3 Краткое наименование без указания организационно -правовой формы: «Норд Вэй» 1.2. О месте нахождения застройщика - адрес, указанный в учредительных документах 1.2.1 Индекс 143968 1.2.2 Субъект Российской Федерации Московская область 1.2.3 Район субъекта Российской Федерации 1.2.4 Вид населенного пункта город 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов 1.2.6 Элемент улично-дорожной сети улица 1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной сети Победы 1.2.8 Тип здания (сооружения) 28 1.2.9 Тип помещений этаж 3, офис 313 1.3. О режиме работы застройщика 1.3.1 Рабочие дни недели Понедельник-четверг; пятница 1.3.2 Рабочее время 10:00-18:00; 10:00-16:45 -1.4. О номере телефона, адресе официального сайта застройщика и адресе электронной почты в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 1.4.1 Номер телефона 8 (495) 640-79-15 1.4.2 Адрес электронной почты [email protected] 1.4.3 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.nordway-reutov.ru / 1.5. О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика 1.5.1 Фамилия Аронович 1.5.2 Имя Александр 1.5.3 Отчество (при наличии) Александрович 1.5.4 Наименование должности Генеральный директор 1.6. Об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении 1.6.1 Коммерческое обозначение застройщика - Раздел 2. О государственной регистрации застройщика 2.1. О государственной регистрации застройщика 2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика 7733725843 2.1.2 Основной государственный регистрационный номер 1107746112297 2.1.3 Год регистрации 2010 Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица - учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), которые в конечном счете косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика 3.1. Об учредителе - юридическом лице, являющемся резидентом 3.1.1 Организационно-правовая форма - 3.1.2 Фирменное наименование (полное - 1

Transcript of Информация о...

Page 1: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ многоэтажный жилой комплекс со встроенным предприятием по обслуживанию населения и

подземной автостоянкой, корпуса 1, 2, 3 (корпус 1, 2 – жилые дома, 3 - встроенное предприятие по обслуживанию населения, подз.автостоянка) расположенный по адресу: Московская область, г.

Реутов, ул. Головашкина, д.3 от «27» марта 2019 г.

Информация о застройщике

Раздел 1. О фирменном наименовании (наименовании) застройщика, месте нахождения застройщика, режиме его работы, номере телефона, адресе официального сайта застройщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и адресе электронной почты, фамилии, об имени, отчестве (если имеется) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, а также об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении

1.1. О Фирменном наименовании (наименование) застройщика

1.1.1 Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

1.1.2 Полное наименование без указания организационно -правовой формы:

«Норд Вэй»

1.1.3 Краткое наименование без указания организационно -правовой формы:

«Норд Вэй»

1.2. О месте нахождения застройщика - адрес, указанный в учредительных документах

1.2.1 Индекс 143968 1.2.2 Субъект Российской Федерации Московская область 1.2.3 Район субъекта Российской Федерации 1.2.4 Вид населенного пункта город 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов 1.2.6 Элемент улично-дорожной сети улица 1.2.7 Наименование элемента улично-дорожной

сети Победы

1.2.8 Тип здания (сооружения) 28 1.2.9 Тип помещений этаж 3, офис 313

1.3. О режиме работы застройщика

1.3.1 Рабочие дни недели Понедельник-четверг; пятница 1.3.2 Рабочее время 10:00-18:00; 10:00-16:45

-1.4. О номере телефона, адресе официального сайта застройщика и адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1.4.1 Номер телефона 8 (495) 640-79-15 1.4.2 Адрес электронной почты [email protected] 1.4.3 Адрес официального сайта в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://www.nordway-reutov.ru /

1.5. О лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа застройщика

1.5.1 Фамилия Аронович 1.5.2 Имя Александр 1.5.3 Отчество (при наличии) Александрович 1.5.4 Наименование должности Генеральный директор

1.6. Об индивидуализирующем застройщика коммерческом обозначении

1.6.1

Коммерческое обозначение застройщика

-

Раздел 2. О государственной регистрации застройщика 2.1. О государственной регистрации застройщика

2.1.1 Индивидуальный номер налогоплательщика

7733725843

2.1.2 Основной государственный регистрационный номер

1107746112297

2.1.3 Год регистрации 2010 Раздел 3. Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица - учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), которые в конечном счете косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика 3.1. Об учредителе - юридическом лице, являющемся резидентом

3.1.1 Организационно-правовая форма - 3.1.2 Фирменное наименование (полное -

1

Page 2: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

Российской Федерации наименование) без указания организационно - правовой формы

3.1.3 Индивидуальный номер налогоплательщика

-

3.1.4 % голосов в органе управления - 3.2. Об учредителе - юридическом лице, являющемся нерезидентом Российской Федерации

3.2.1 Фирменное наименование организации «ДЕРМЕНИА ХОЛДИНГС ЛТД» 3.2.2 Страна регистрации юридического лица Британские Виргинские Острова 3.2.3 Дата регистрации 19.01.2011 3.2.4 Регистрационный номер 1627766 3.2.5 Наименование регистрирующего органа Регистратор компаний Комиссия

по финансовым услугам Б.В.О. (Британских Виргинских Островов)

3.2.6 Адрес (место нахождения) в стране регистрации

Крейгмуир Чэмберс, п/я 71, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова

3.2.7 % голосов в органе управления 100 3.3. Об учредителе - физическом лице

3.3.1 Фамилия - 3.3.2 Имя - 3.3.3 Отчество (при наличии) - 3.3.4 Гражданство - 3.3.5 Страна места жительства - 3.3.6 % голосов в органе управления -

3.4. О физических лицах, которые косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал застройщика (далее - бенефициарный владелец)

3.4.1 Фамилия Аронович 3.4.2 Имя Александр 3.4.3 Отчество (при наличии) 3.4.4 Гражданство Казахстан 3.4.5 Доля учредителя (участника), акций,

контролируемых бенефициарным владельцем, в уставном капитале застройщика

100%

3.4.6 Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)

171-677-146-87

3.4.7 Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

615508297089

3.4.8 Описание обстоятельств (оснований), в соответствии с которыми указанное лицо является бенефициарным владельцем

-

Раздел 4. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию 4.1. О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации"

4.1.1 Вид объекта капитального строительства - 4.1.2 Субъект Российской Федерации - 4.1.3 Район субъекта Российской Федерации - 4.1.4 Вид населенного пункта - 4.1.5 Наименование населенного пункта - 4.1.6 Элемент улично-дорожной сети - 4.1.7 Наименование элемента улично-

дорожной сети -

4.1.8 Тип здания (сооружения) - 4.1.9 Индивидуализирующее объект, группу

объектов капитального строительства коммерческое обозначение

-

4.1.10 Срок ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию

-

4.1.11 Дата выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

-

4.1.12 Номер разрешения на ввод объекта капитального строительства в

-

2

Page 3: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

эксплуатацию 4.1.13 Орган, выдавший разрешение на ввод

объекта капитального строительства в эксплуатацию

-

Раздел 5. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о членстве застройщика в иных некоммерческих организациях (в том числе обществах взаимного страхования, ассоциациях), если он является членом таких организаций и (или) имеет указанные свидетельства 5.1. О членстве застройщика в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и о выданных застройщику свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

5.1.1 Полное наименование саморегулируемой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно - правовой формы

-

5.1.2 Индивидуальный номер налогоплательщика саморегулируемой организации, членом которой является застройщик

-

5.1.3 Номер свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

-

5.1.4 Дата выдачи свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

-

5.1.5 Организационно-правовая форма саморегулируемой организации, членом которой является застройщик

-

5.2. О членстве застройщика в иных некоммерческих организациях

5.2.1 Полное наименование некоммерческой организации, членом которой является застройщик, без указания организационно - правовой формы

-

5.2.2 Индивидуальный номер налогоплательщика некоммерческой организации

-

Раздел 6. О финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату 6.1. О финансовом результате текущего года, о размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату

6.1.1 Последняя отчетная дата По состоянию на 31.12.2018 года: 6.1.2 Размер чистой прибыли (убытков) по

данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

(16 721) тыс. руб.

6.1.3 Размер кредиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

105 633 тыс. руб., в том числе: Строка бухгалтерского баланса

1450 (прочие обязательства) – 0 тыс. руб.

Строка бухгалтерского баланса 1520 (кредиторская задолженность) – 15 633 тыс. руб.

6.1.4 Размер дебиторской задолженности по данным промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

903 025 тыс. руб.

Раздел 7. Декларация застройщика о соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также о соответствии заключивших с застройщиком

договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г, № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

Федерации»

3

Page 4: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

7.1. О соответствии застройщика требованиям, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

7.1.1 Размер уставного (складочного) капитала, уставного фонда застройщика установленным требованиям

-

7.1.2 Процедуры ликвидации юридического лица - застройщика

Не проводятся

7.1.3 Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), в отношении юридического лица - застройщика

Отсутствует

7.1.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица - застройщика

Отсутствует

7.1.5 В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений

Не подано

7.1.6 В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений

Не подано

7.1.7 В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора

Не подано

4

Page 5: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством, сведения о юридическом лице - застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица)

7.1.8 Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица - застройщика

Отсутствует

7.1.9 Заявление об обжаловании указанных в п. 7.1.8 недоимки, задолженности застройщиков в установленном порядке

-

7.1.10 Решение по указанному в п. 7.1.9 заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

-

7.1.11 Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика

Не подано

7.1.12 Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации в

Не применялись

5

Page 6: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застройщика, и главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета застройщика

7.2. О соответствии заключивших с застройщиком договор поручительства юридических лиц требованиям, установленным частью 3 статьи 15.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

7.2.1 Размер суммы полностью оплаченных уставного капитала застройщика, уставных (складочных) капиталов, уставных фондов поручителя или сопоручителей по заключенному договору поручительства с таким застройщиком и уставных (складочных) капиталов, уставных фондов иных застройщиков, также заключивших с указанными поручителем или сопоручителями другой договор поручительства (далее –юридическое лицо), установленным требованиям

-

7.2.2 Процедуры ликвидации юридического лица - поручителя

-

7.2.3 Решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с сзаконодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица - поручителя

-

7.2.4 Решение арбитражного суда о приостановлении деятельности в качестве меры административного наказания юридического лица - поручителя

-

7.2.5 В реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведения о юридическом лице - поручителе (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений

-

7.2.6 В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,

-

6

Page 7: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

сведения о юридическом лице - поручителе (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и капитального ремонта либо приобретение у юридического лица жилых помещений

7.2.7 В реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ведение которого осуществляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации, сведения о юридическом лице - поручителя (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица)

-

7.2.8 Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, у юридического лица - поручителя

-

7.2.9 Заявление об обжаловании указанных в пункте 7.2.8 недоимки, задолженности поручителя в установленном порядке

-

7.2.10 Решение по указанному в пункте 7.2.9заявлению на дату направления проектной декларации в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта

-

7

Page 8: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

Российской Федерации

7.2.11 Судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята) у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя

-

7.2.12 Наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов капитального строительства или организации таких строительства, реконструкции и административное наказание в виде дисквалификации в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа поручителя, и главного бухгалтера поручителя или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета поручителя

-

Раздел 8. Иная, не противоречащая законодательству информация о застройщике 8.1. Иная информация о застройщике

8.1.1 - -

Информация о проекте строительства Раздел 9. О видах строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства объектов капитального

строительства, их местоположении и основных характеристиках, сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений

9.1. О количестве объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация

9.1.1 Количество объектов капитального строительства, в отношении которых заполняется проектная декларация

четыре объекта

9.1.2 Обоснование строительства нескольких объектов капитального строительства в пределах одного разрешения на строительство

Постановление главы администрации г.Реутова №1124-ПА от 29.12.2012 г. «Проект планировки территории юго-восточной части микрорайона №6 городского округа Реутов по улице Головашкина»

9.2. О видах строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства, их местоположении и основных характеристиках

9.2.1 Вид строящегося (создаваемого) объекта капитального строительства

Многоквартирный жилой дом

9.2.2 Субъект Российской Федерации Московская область

9.2.3 Район субъекта Российской Федерации -

9.2.4 Вид населенного пункта город

9.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

9.2.6 Округ в населенном пункте -

9.2.7 Район в населенном пункте микрорайон № 6

9.2.8 Вид обозначения улицы улица

8

Page 9: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

9.2.9 Наименование улицы Головашкина

9.2.10 Дом 3

9.2.11 Литера -

9.2.12 Корпус 1

9.2.13 Строение -

9.2.14 Владение -

9.2.15 Блок-секция -

9.2.16 Уточнение адреса -

9.2.17 Назначение объекта Жилое

9.2.18 Минимальное количество этажей в объекте

25

9.2.19 Максимальное количество этажей в объекте

28

9.2.20 Проектная общая площадь объекта 52 487,53 кв.м.

9.2.21 Материал наружных стен и каркаса объекта

Стены наружные подземной части – монолитные железобетонные, стены наружные надземной части – 2-х слойные из ячеистобетонных блоков с облицовкой кирпичом толщиной 120 мм; Каркас железобетонный

9.2.22 Материал перекрытий Монолитные железобетонные перекрытия

9.2.23 Класс энергоэффективности -

9.2.24 Сейсмостойкость Не требуется 9.2.25 Вид строящегося (создаваемого) объекта

капитального строительства Многоквартирный жилой дом

9.2.26 Субъект Российской Федерации Московская область

9.2.27 Район субъекта Российской Федерации

9.2.28 Вид населенного пункта город

9.2.29 Наименование населенного пункта Реутов

9.2.30 Округ в населенном пункте -

9.2.31 Район в населенном пункте микрорайон № 6

9.2.32 Вид обозначения улицы улица

9.2.33 Наименование улицы Головашкина

9.2.34 Дом 3

9.2.35 Литера -

9.2.36 Корпус 2

9.2.37 Строение -

9.2.38 Владение -

9.2.39 Блок-секция -

9.2.40 Уточнение адреса -

9.2.41 Назначение объекта Жилое

9.2.42 Минимальное количество этажей в объекте

5

9.2.43 Максимальное количество этажей в 9

9

Page 10: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

объекте

9.2.44 Проектная общая площадь объекта 4 080,48 кв.м.

9.2.45 Материал наружных стен и каркаса объекта

Стены наружные подземной части – монолитные железобетонные, стены наружные надземной части – 2-х слойные из ячеистобетонных блоков с облицовкой кирпичом толщиной 120 мм; Каркас железобетонный

9.2.46 Материал перекрытий Монолитные железобетонные перекрытия

9.2.47 Класс энергоэффективности -

9.2.48 Сейсмостойкость Не требуется 9.2.49 Вид строящегося (создаваемого) объекта

капитального строительства Нежилое здание (предприятие по

обслуживанию населения) 9.2.50 Субъект Российской Федерации Московская область

9.2.51 Район субъекта Российской Федерации

9.2.52 Вид населенного пункта город

9.2.53 Наименование населенного пункта Реутов

9.2.54 Округ в населенном пункте -

9.2.55 Район в населенном пункте микрорайон № 6

9.2.56 Вид обозначения улицы улица

9.2.57 Наименование улицы Головашкина

9.2.58 Дом 3

9.2.59 Литера -

9.2.60 Корпус 3

9.2.61 Строение -

9.2.62 Владение -

9.2.63 Блок-секция -

9.2.64 Уточнение адреса -

9.2.65 Назначение объекта Нежилое

9.2.66 Минимальное количество этажей в объекте

5

9.2.67 Максимальное количество этажей в объекте

5

9.2.68 Проектная общая площадь объекта 4 446,0 кв.м.

9.2.69 Материал наружных стен и каркаса объекта

Стены наружные подземной части – монолитные железобетонные, стены наружные надземной части – 2-х слойные из ячеистобетонных блоков с облицовкой кирпичом толщиной 120 мм; Каркас железобетонный

9.2.70 Материал перекрытий Монолитные железобетонные перекрытия

9.2.71 Класс энергоэффективности -

9.2.72 Сейсмостойкость Не требуется 9.2.73 Вид строящегося (создаваемого) объекта

капитального строительства Нежилое здание (автостоянка на

306 м/мест)

10

Page 11: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

9.2.74 Субъект Российской Федерации Московская область

9.2.75 Район субъекта Российской Федерации

9.2.76 Вид населенного пункта город

9.2.77 Наименование населенного пункта Реутов

9.2.78 Округ в населенном пункте -

9.2.79 Район в населенном пункте микрорайон № 6

9.2.80 Вид обозначения улицы улица

9.2.81 Наименование улицы Головашкина

9.2.82 Дом 3

9.2.83 Литера -

9.2.84 Корпус -

9.2.85 Строение -

9.2.86 Владение -

9.2.87 Блок-секция -

9.2.88 Уточнение адреса -

9.2.89 Назначение объекта Нежилое

9.2.90 Минимальное количество этажей в объекте

Количество уровней – 2

9.2.91 Максимальное количество этажей в объекте

Количество уровней – 2

9.2.92 Проектная общая площадь объекта 19 855,0 кв.м.

9.2.93 Материал наружных стен и каркаса объекта

Стены наружные подземной части – монолитные железобетонные, стены наружные надземной части – 2-х слойные из ячеистобетонных блоков с облицовкой кирпичом толщиной 120 мм; Каркас железобетонный

9.2.94 Материал перекрытий Монолитные железобетонные перекрытия

9.2.95 Класс энергоэффективности -

9.2.96 Сейсмостойкость Не требуется 9.3. О сумме общей площади всех жилых и нежилых помещений

9.3.1 Сумма общей площади всех жилых помещений

39 414,61 кв.м.

9.3.2 Сумма общей площади всех нежилых помещений

10 326,2 кв.м.

9.3.2 Сумма общей площади всех жилых и нежилых помещений

49 740,81 кв.м.

Раздел 10. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства (в случае заключения такого договора), в том числе договора, предусмотренного законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, о лицах, выполнивших инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, о результатах экспертизы проектной документации и результатах инженерных изысканий, о результатах государственной экологической экспертизы, если требование о проведении таких экспертизы установлено федеральным законом 10.1. О виде договора, для исполнения которого застройщиком осуществляется реализация проекта строительства, в том числе договора, предусмотренного

10.1.1 Вид договора Инвестиционный контракт 10.1.2 Номер договора 04-и 10.1.3 Дата заключения договора 26.09.2012 10.1.4 Даты внесения изменений в договор 20.01.2014, 25.07.2014, 13.07.2015

11

Page 12: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 10.2. О лицах, выполнивших инженерные изыскания

10.2.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей инженерные изыскания

Закрытое акционерное общество

10.2.2 Полное наименование организации, выполнившей инженерные изыскания, без указания организационно - правовой формы

«Центр-Инвест»

10.2.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания

-

10.2.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания

-

10.2.5 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего инженерные изыскания (при наличии)

-

10.2.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего инженерные изыскания

5050055131

10.3. О лицах, выполнивших архитектурно- строительное проектирование

10.3.1 Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно- строительное проектирование

Общество с ограниченной ответственностью

10.3.2 Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организационно - правовой формы

«АРХиД»

10.3.3 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование

-

10.3.4 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование

-

10.3.5 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование (при наличии)

-

10.3.6 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно- строительное проектирование

7733553753

10.3.7 Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно- строительное проектирование

Общество с ограниченной ответственностью

10.3.8 Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организационно - правовой формы

«Инжиниринговый геотехнический центр»

10.3.9 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование

-

10.3.10 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование

-

10.3.11 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование (при наличии)

-

10.3.12 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего

7707717123

12

Page 13: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

архитектурно- строительное проектирование

10.3.13 Организационно-правовая форма организации, выполнившей архитектурно- строительное проектирование

Федеральное бюджетное учреждение

10.3.14 Полное наименование организации, выполнившей архитектурно-строительное проектирование, без указания организационно - правовой формы

"Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО"

10.3.15 Фамилия индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование

-

10.3.16 Имя индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно-строительное проектирование

-

10.3.17 Отчество индивидуального предпринимателя, выполнившего архитектурно- строительное проектирование (при наличии)

-

10.3.18 Индивидуальный номер налогоплательщика, выполнившего архитектурно- строительное проектирование

5042060410

10.4. О результатах экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыскании

10.4.1 Вид заключения экспертизы Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

10.4.2 Дата выдачи заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

11.09.2013 г.

10.4.3 Номер заключения экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

50-1-4-1223-13

10.4.4 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

Государственное автономное учреждение

10.4.5 Полное наименование организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, без указания организационно - правовой формы

«Московская областная государственная экспертиза»

10.4.6 Индивидуальный номер налогоплателыцика организации, выдавшей заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

5041020693

10.5. О результатах государственной экологической экспертизы

10.5.1 Дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы

-

10.5.2 Номер заключения государственной экологической экспертизы

-

10.5.3 Организационно-правовая форма организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы

-

10.5.4 Полное наименование организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы, без указания

-

13

Page 14: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

организационно - правовой формы

10.5.5 Индивидуальный номер налогоплателыцика организации, выдавшей заключение государственной экологической экспертизы

-

10.6. Об индивидуализирующем объект, группу объектов капитального строительства коммерческом обозначении

10.6.1 Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект, группу объектов

Жилой комплекс «Рациональ» Жилой комплекс Рациональ ЖК «Рациональ» ЖК Рациональ Рациональ

Раздел 11. О разрешении на строительство 11.1. О разрешении на строительство

11.1.1 Номер разрешения на строительство RU 50314000-41 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство 26.12.2013 г. 11.1.3 Срок действия разрешения на

строительство до 31.12.2019 г.

11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство

05.03.2019 г.

11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство

Администрация города Реутов

Раздел 12. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка

12.1. О правах застройщика на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома либо многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе о реквизитах правоустанавливающего документа на земельный участок

12.1.1 Вид права застройщика на земельный участок

Право собственности

12.1.2 Вид договора Купли-продажи

12.1.3 Номер договора, определяющего права застройщика на земельный участок

71

12.1.4 Дата подписания договора, определяющего права застройщика на земельный участок

24.05.2012 г.

12.1.5 Дата государственной регистрации договора, определяющего права застройщика на земельный участок

16.08.2012 г.

12.1.6 Дата окончания действия права застройщика на земельный участок

-

12.1.7 Дата государственной регистрации изменений в договор

-

12.1.8 Наименование уполномоченного органа, принявшего предоставившего земельный участок в собственность

-

12.1.9 Номер акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность

-

12.1.10 Дата акта уполномоченного органа о предоставление земельного участка в собственность

-

12.1.11 Дата государственной регистрации права собственности

16.08.2012 г.

12.2. О собственнике земельного участка

12.2.1 Собственник земельного участка Застройщик 12.2.2 Организационно-правовая форма

собственника земельного участка -

12.2.3 Полное наименование собственника земельного участка, без указания организационно - правовой формы

-

12.2.4 Фамилия собственника земельного -

14

Page 15: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

участка 12.2.5 Имя собственника земельного участка - 12.2.6 Отчество собственника земельного

участка (при наличии) -

12.2.7 Индивидуальный номер налогоплательщика юридического лица, индивидуального предпринимателя - собственника земельного участка

-

12.2.8 Форма публичной собственности на земельный участок

-

12.2.9 Наименование органа уполномоченного на распоряжение земельным участком

-

12.3. О кадастровом паспорте и площади земельного участка

12.3.1 Кадастровый номер земельного участка 50:48:0010202:52 12.3.2 Площадь земельного участка (ед. измер.) 6 855 кв.м. 12.3.3 Кадастровый номер земельного участка 50:48:0010202:53 12.3.4 Площадь земельного участка (ед. измер.) 7 390 кв.м.

Раздел 13. О планируемых элементах благоустройства территории

13.1. Об элементах благоустройства территории

13.1.1 Наличие планируемых проездов, площадок, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, тротуаров

на прилегающей к жилому дому территории, запроектировано размещение следующих площадок: детских и спортивных, отдыха с пешеходными дорожками.

13.1.2 Наличие парковочного пространства вне объекта строительства (расположение, планируемое количество машино - мест)

Предусмотрены автостоянки для жителей: Корпус 1,2 - для временного хранения автомобилей на придомовой территории (покрытии стилобата) 37 м/мест, 85 м/мест (в первом уровне) и 3 м/места (во втором уровне) подземной автостоянки, в том числе для маломобильных групп населения на кресле-коляске-3 м/м; корпус 3 - для временного хранения автомобилей сотрудников нежилых помещений общественного назначения- 14 м/мест на открытой автостоянке, примыкающей к улице Головашкина)

13.1.3 Наличие дворового пространства, в том числе детских и спортивных площадок (расположение относительно объекта строительства, описание игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, иных планируемых элементов)

Предусматривается установка малых архитектурных форм, в виде скамеек, урн, беседки. Детские игровые площадки оснащены игровым оборудованием. Расположены во внутреннем дворе объекта строительства.

13.1.4 Площадки для размещения контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (расположение относительно объекта строительства)

Предусмотрено размещение площадок для мусоросборных контейнеров на прилегающей к жилому дому территории

13.1.5 Описание планируемых мероприятий по озеленению

Предусмотрено озеленение участка устройством цветников, посадкой деревьев, кустарников и посевом газонов

13.1.6 Соответствие требованиям по созданию безбарьерной среды для маломобильных лиц

Соответствует

13.1.7 Наличие наружного освещения дорожных Предусмотрено наружное

15

Page 16: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах, архитектурного освещения (дата выдачи технических условий, срок действия, наименование организации, выдавшей технические условия)

освещение дорожных покрытий, пространств в транспортных и пешеходных зонах (ТУ ЗАО «Электросетьэксплуатация» №170-2013-ТП от 16.04.2013 г., срок действия - 2 года)

13.1.8 Описание иных планируемых элементов благоустройства

-

Раздел 14. О планируемом подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом подключении к сетям связи

14.1. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения

14.1.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения

Холодное водоснабжение

14.1.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

Муниципальное унитарное предприятие города Реутова Московской области

14.1.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно - правовой формы

«Реутовский водоканал»

14.1.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

5012976678

14.1.1.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения

06.09.2013 г.

14.1.1.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

279

14.1.1.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

до 06.09.2017г.

14.1.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения

-

14.1.2.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения

Бытовое или общесплавное водоотведение

14.1.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

Муниципальное унитарное предприятие города Реутова Московской области

14.1.2.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно - правовой формы

«Реутовский водоканал»

14.1.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

5012976678

14.1.2.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения

06.09.2013 г.

14.1.2.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

279

16

Page 17: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

14.1.2.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

до 06.09.2017г.

14.1.2.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения

-

14.1.3.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения

Ливневое водоотведение

14.1.3.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

Муниципальное унитарное предприятие

14.1.3.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно - правовой формы

«Реутовский водоканал» города Реутова Московской области

14.1.3.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

5012976678

14.1.3.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения

06.09.2013 г.

14.1.3.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

279

14.1.3.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

до 06.09.2017г.

14.1.3.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения

-

14.1.4.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения

Теплоснабжение

14.1.4.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

Муниципальное унитарное предприятие

14.1.4.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно - правовой формы

«Дирекция единого заказчика» города Реутов Московской области»

14.1.4.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

5041009940

14.1.4.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения

29.06.2015 г.

14.1.4.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

ТС-15/15-п

14.1.4.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

до 29.06.2015 г.

14.1.4.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения

-

14.1.5.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения

Электроснабжение

14.1.5.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические

Закрытое акционерное общество

17

Page 18: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

14.1.5.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения, без указания организационно - правовой формы

«Электросетьэксплуатация»

14.1.5.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия на подключение к сети инженерно-технического обеспечения

5001072705

14.1.5.5 Дата выдачи технических условий на подключения к сети инженерно-технического обеспечения

03.09.2018 г.

14.1.5.6 Номер выдачи технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

170-2

14.1.5.7 Срок действия технических условий подключения к сети инженерно-технического обеспечения

до 02.09.2020

14.1.5.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения

-

14.2. О планируемом подключении к сетям связи

14.2.1.1 Вид сети связи Проводная телефонная связь

14.2.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

Открытое акционерное общество

14.2.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правовой формы

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»

14.2.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

7707049388

14.2.2.1 Вид сети связи Проводное радиовещание

14.2.2.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

Открытое акционерное общество

14.2.2.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи, без указания организационно - правовой формы

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»

14.2.2.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

7707049388

14.2.1.1 Вид сети связи Проводное телевизионное вещание

14.2.1.2 Организационно-правовая форма организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

Общество с ограниченной ответственностью

14.2.1.3 Полное наименование организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к

«Реутов-Сеть»

18

Page 19: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

сети связи, без указания организационно - правовой формы

14.2.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, выдавшей технические условия, заключившей договор на подключение к сети связи

5012073852

Раздел 15. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещений и нежилых помещений, а также об их основных характеристиках (за исключением площади комнат, помещений вспомогательного

использования, лоджий, веранд, балконов, террас в жилом помещении), о наличии и площади частей нежилого помещения

15.1. О количестве в составе строящихся (создаваемых) в рамках проекта строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости жилых помещении и нежилых помещений

15.1.1 Количество жилых помещений 752

15.1.2 Количество нежилых помещений 534

15.1.3 в том числе машино-мест 306

15.1.4 в том числе иных нежилых помещений 206

15.2. Об основных характеристиках жилых помещений

Корпус Условный номер Назначение Этаж расположения

Номер подъезда (секции)

Проектная общая площадь, м2

Количество комнат

1 1 квартира 1 1 54.97 2 1 2 квартира 1 1 34.48 1 1 3 квартира 1 1 36.87 1 1 4 квартира 1 1 40.91 1 1 5 квартира 1 1 39.74 1 1 6 квартира 1 1 37.95 1 1 7 квартира 1 1 40.90 1 1 8 квартира 1 1 82.41 3 1 9 квартира 1 1 43.10 1 1 10 квартира 1 1 47.05 1 1 11 квартира 2 1 54.97 2 1 12 квартира 2 1 34.48 1 1 13 квартира 2 1 36.87 1 1 14 квартира 2 1 40.91 1 1 15 квартира 2 1 39.74 1 1 16 квартира 2 1 37.95 1 1 17 квартира 2 1 40.90 1 1 18 квартира 2 1 82.41 3 1 19 квартира 2 1 43.10 1 1 20 квартира 2 1 59.31 2 1 21 квартира 3 1 54.97 2 1 22 квартира 3 1 34.48 1 1 23 квартира 3 1 36.87 1 1 24 квартира 3 1 40.91 1 1 25 квартира 3 1 39.74 1 1 26 квартира 3 1 37.95 1 1 27 квартира 3 1 40.90 1 1 28 квартира 3 1 82.41 3 1 29 квартира 3 1 43.10 1 1 30 квартира 3 1 59.31 2 1 31 квартира 4 1 54.97 2 1 32 квартира 4 1 34.48 1 1 33 квартира 4 1 36.87 1 1 34 квартира 4 1 40.91 1

19

Page 20: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1 35 квартира 4 1 39.74 1 1 36 квартира 4 1 37.95 1 1 37 квартира 4 1 40.90 1 1 38 квартира 4 1 82.41 3 1 39 квартира 4 1 43.10 1 1 40 квартира 4 1 59.31 2 1 41 квартира 5 1 54.97 2 1 42 квартира 5 1 34.48 1 1 43 квартира 5 1 36.87 1 1 44 квартира 5 1 40.91 1 1 45 квартира 5 1 39.74 1 1 46 квартира 5 1 37.95 1 1 47 квартира 5 1 40.90 1 1 48 квартира 5 1 82.41 3 1 49 квартира 5 1 43.10 1 1 50 квартира 5 1 59.31 2 1 51 квартира 6 1 54.97 2 1 52 квартира 6 1 34.48 1 1 53 квартира 6 1 36.87 1 1 54 квартира 6 1 40.91 1 1 55 квартира 6 1 39.74 1 1 56 квартира 6 1 37.95 1 1 57 квартира 6 1 40.90 1 1 58 квартира 6 1 82.41 3 1 59 квартира 6 1 43.10 1 1 60 квартира 6 1 59.31 2 1 61 квартира 7 1 54.97 2 1 62 квартира 7 1 34.48 1 1 63 квартира 7 1 36.87 1 1 64 квартира 7 1 40.91 1 1 65 квартира 7 1 39.74 1 1 66 квартира 7 1 37.95 1 1 67 квартира 7 1 40.90 1 1 68 квартира 7 1 82.41 3 1 69 квартира 7 1 43.10 1 1 70 квартира 7 1 59.31 2 1 71 квартира 8 1 54.97 2 1 72 квартира 8 1 34.48 1 1 73 квартира 8 1 36.87 1 1 74 квартира 8 1 40.91 1 1 75 квартира 8 1 39.74 1 1 76 квартира 8 1 37.95 1 1 77 квартира 8 1 40.90 1 1 78 квартира 8 1 82.41 3 1 79 квартира 8 1 43.10 1 1 80 квартира 8 1 59.31 2 1 81 квартира 9 1 54.97 2 1 82 квартира 9 1 34.48 1 1 83 квартира 9 1 36.87 1 1 84 квартира 9 1 40.91 1 1 85 квартира 9 1 39.74 1 1 86 квартира 9 1 37.95 1 1 87 квартира 9 1 40.90 1 1 88 квартира 9 1 82.41 3 1 89 квартира 9 1 43.10 1 1 90 квартира 9 1 59.31 2 1 91 квартира 10 1 54.97 2 1 92 квартира 10 1 34.48 1

20

Page 21: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1 93 квартира 10 1 36.87 1 1 94 квартира 10 1 40.91 1 1 95 квартира 10 1 39.74 1 1 96 квартира 10 1 37.95 1 1 97 квартира 10 1 40.90 1 1 98 квартира 10 1 82.41 3 1 99 квартира 10 1 43.10 1 1 100 квартира 10 1 59.31 2 1 101 квартира 11 1 54.97 2 1 102 квартира 11 1 34.48 1 1 103 квартира 11 1 36.87 1 1 104 квартира 11 1 40.91 1 1 105 квартира 11 1 39.74 1 1 106 квартира 11 1 37.95 1 1 107 квартира 11 1 40.90 1 1 108 квартира 11 1 82.41 3 1 109 квартира 11 1 43.10 1 1 110 квартира 11 1 59.31 2 1 111 квартира 12 1 54.97 2 1 112 квартира 12 1 34.48 1 1 113 квартира 12 1 36.87 1 1 114 квартира 12 1 40.91 1 1 115 квартира 12 1 39.74 1 1 116 квартира 12 1 37.95 1 1 117 квартира 12 1 40.90 1 1 118 квартира 12 1 82.41 3 1 119 квартира 12 1 43.10 1 1 120 квартира 12 1 59.31 2 1 121 квартира 13 1 54.97 2 1 122 квартира 13 1 34.48 1 1 123 квартира 13 1 36.87 1 1 124 квартира 13 1 40.91 1 1 125 квартира 13 1 39.74 1 1 126 квартира 13 1 37.95 1 1 127 квартира 13 1 40.90 1 1 128 квартира 13 1 82.41 3 1 129 квартира 13 1 43.10 1 1 130 квартира 13 1 59.31 2 1 131 квартира 14 1 54.97 2 1 132 квартира 14 1 34.48 1 1 133 квартира 14 1 36.87 1 1 134 квартира 14 1 40.91 1 1 135 квартира 14 1 39.74 1 1 136 квартира 14 1 37.95 1 1 137 квартира 14 1 40.90 1 1 138 квартира 14 1 82.41 3 1 139 квартира 14 1 43.10 1 1 140 квартира 14 1 59.31 2 1 141 квартира 15 1 54.97 2 1 142 квартира 15 1 34.48 1 1 143 квартира 15 1 36.87 1 1 144 квартира 15 1 40.91 1 1 145 квартира 15 1 39.74 1 1 146 квартира 15 1 37.95 1 1 147 квартира 15 1 40.90 1 1 148 квартира 15 1 82.41 3 1 149 квартира 15 1 43.10 1 1 150 квартира 15 1 59.31 2

21

Page 22: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1 151 квартира 16 1 54.97 2 1 152 квартира 16 1 34.48 1 1 153 квартира 16 1 36.87 1 1 154 квартира 16 1 40.91 1 1 155 квартира 16 1 39.74 1 1 156 квартира 16 1 37.95 1 1 157 квартира 16 1 40.90 1 1 158 квартира 16 1 82.41 3 1 159 квартира 16 1 43.10 1 1 160 квартира 16 1 59.31 2 1 161 квартира 17 1 54.97 2 1 162 квартира 17 1 34.48 1 1 163 квартира 17 1 36.87 1 1 164 квартира 17 1 40.91 1 1 165 квартира 17 1 39.74 1 1 166 квартира 17 1 37.95 1 1 167 квартира 17 1 40.90 1 1 168 квартира 17 1 82.41 3 1 169 квартира 17 1 43.10 1 1 170 квартира 17 1 59.31 2 1 171 квартира 18 1 54.97 2 1 172 квартира 18 1 34.48 1 1 173 квартира 18 1 36.87 1 1 174 квартира 18 1 40.91 1 1 175 квартира 18 1 39.74 1 1 176 квартира 18 1 37.95 1 1 177 квартира 18 1 40.90 1 1 178 квартира 18 1 82.41 3 1 179 квартира 18 1 43.10 1 1 180 квартира 18 1 59.31 2 1 181 квартира 19 1 54.97 2 1 182 квартира 19 1 34.48 1 1 183 квартира 19 1 36.87 1 1 184 квартира 19 1 40.91 1 1 185 квартира 19 1 39.74 1 1 186 квартира 19 1 37.95 1 1 187 квартира 19 1 40.90 1 1 188 квартира 19 1 82.41 3 1 189 квартира 19 1 43.10 1 1 190 квартира 19 1 59.31 2 1 191 квартира 20 1 54.97 2 1 192 квартира 20 1 34.48 1 1 193 квартира 20 1 36.87 1 1 194 квартира 20 1 40.91 1 1 195 квартира 20 1 39.74 1 1 196 квартира 20 1 37.95 1 1 197 квартира 20 1 40.90 1 1 198 квартира 20 1 82.41 3 1 199 квартира 20 1 43.10 1 1 200 квартира 20 1 59.31 2 1 201 квартира 21 1 54.97 2 1 202 квартира 21 1 34.48 1 1 203 квартира 21 1 36.87 1 1 204 квартира 21 1 40.91 1 1 205 квартира 21 1 39.74 1 1 206 квартира 21 1 37.95 1 1 207 квартира 21 1 40.90 1 1 208 квартира 21 1 82.41 3

22

Page 23: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1 209 квартира 21 1 43.10 1 1 210 квартира 21 1 59.31 2 1 211 квартира 22 1 54.97 2 1 212 квартира 22 1 34.48 1 1 213 квартира 22 1 36.87 1 1 214 квартира 22 1 40.91 1 1 215 квартира 22 1 39.74 1 1 216 квартира 22 1 37.95 1 1 217 квартира 22 1 40.90 1 1 218 квартира 22 1 82.41 3 1 219 квартира 22 1 43.10 1 1 220 квартира 22 1 59.31 2 1 221 квартира 23 1 54.97 2 1 222 квартира 23 1 34.48 1 1 223 квартира 23 1 36.87 1 1 224 квартира 23 1 40.91 1 1 225 квартира 23 1 39.74 1 1 226 квартира 23 1 37.95 1 1 227 квартира 23 1 40.90 1 1 228 квартира 23 1 82.41 3 1 229 квартира 23 1 43.10 1 1 230 квартира 23 1 59.31 2 1 231 квартира 24 1 54.97 2 1 232 квартира 24 1 34.48 1 1 233 квартира 24 1 36.87 1 1 234 квартира 24 1 40.91 1 1 235 квартира 24 1 39.74 1 1 236 квартира 24 1 37.95 1 1 237 квартира 24 1 40.90 1 1 238 квартира 24 1 82.41 3 1 239 квартира 24 1 43.10 1 1 240 квартира 24 1 59.31 2 1 241 квартира 25 1 82.41 3 1 242 квартира 25 1 43.10 1 1 243 квартира 25 1 59.31 2 1 244 квартира 1 2 55.46 2 1 245 квартира 1 2 79.24 3 1 246 квартира 1 2 34.41 1 1 247 квартира 1 2 57.65 2 1 248 квартира 1 2 39.74 1 1 249 квартира 1 2 37.95 1 1 250 квартира 1 2 40.90 1 1 251 квартира 1 2 82.41 3 1 252 квартира 1 2 43.10 1 1 253 квартира 1 2 47.05 1 1 254 квартира 2 2 55.46 2 1 255 квартира 2 2 79.24 3 1 256 квартира 2 2 34.41 1 1 257 квартира 2 2 57.65 2 1 258 квартира 2 2 39.74 1 1 259 квартира 2 2 37.95 1 1 260 квартира 2 2 40.90 1 1 261 квартира 2 2 82.41 3 1 262 квартира 2 2 43.10 1 1 263 квартира 2 2 59.31 2 1 264 квартира 3 2 55.46 2 1 265 квартира 3 2 79.24 3 1 266 квартира 3 2 34.41 1

23

Page 24: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1 267 квартира 3 2 57.65 2 1 268 квартира 3 2 39.74 1 1 269 квартира 3 2 37.95 1 1 270 квартира 3 2 40.90 1 1 271 квартира 3 2 82.41 3 1 272 квартира 3 2 43.10 1 1 273 квартира 3 2 59.31 2 1 274 квартира 4 2 55.46 2 1 275 квартира 4 2 79.24 3 1 276 квартира 4 2 34.41 1 1 277 квартира 4 2 57.65 2 1 278 квартира 4 2 39.74 1 1 279 квартира 4 2 37.95 1 1 280 квартира 4 2 40.90 1 1 281 квартира 4 2 82.41 3 1 282 квартира 4 2 43.10 1 1 283 квартира 4 2 59.31 2 1 284 квартира 5 2 55.46 2 1 285 квартира 5 2 79.24 3 1 286 квартира 5 2 34.41 1 1 287 квартира 5 2 57.65 2 1 288 квартира 5 2 39.74 1 1 289 квартира 5 2 37.95 1 1 290 квартира 5 2 40.90 1 1 291 квартира 5 2 82.41 3 1 292 квартира 5 2 43.10 1 1 293 квартира 5 2 59.31 2 1 294 квартира 6 2 55.46 2 1 295 квартира 6 2 79.24 3 1 296 квартира 6 2 34.41 1 1 297 квартира 6 2 57.65 2 1 298 квартира 6 2 39.74 1 1 299 квартира 6 2 37.95 1 1 300 квартира 6 2 40.90 1 1 301 квартира 6 2 82.41 3 1 302 квартира 6 2 43.10 1 1 303 квартира 6 2 59.31 2 1 304 квартира 7 2 55.46 2 1 305 квартира 7 2 79.24 3 1 306 квартира 7 2 34.41 1 1 307 квартира 7 2 57.65 2 1 308 квартира 7 2 39.74 1 1 309 квартира 7 2 37.95 1 1 310 квартира 7 2 40.90 1 1 311 квартира 7 2 82.41 3 1 312 квартира 7 2 43.10 1 1 313 квартира 7 2 59.31 2 1 314 квартира 8 2 55.46 2 1 315 квартира 8 2 79.24 3 1 316 квартира 8 2 34.41 1 1 317 квартира 8 2 57.65 2 1 318 квартира 8 2 39.74 1 1 319 квартира 8 2 37.95 1 1 320 квартира 8 2 40.90 1 1 321 квартира 8 2 82.41 3 1 322 квартира 8 2 43.10 1 1 323 квартира 8 2 59.31 2 1 324 квартира 9 2 55.46 2

24

Page 25: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1 325 квартира 9 2 79.24 3 1 326 квартира 9 2 34.41 1 1 327 квартира 9 2 57.65 2 1 328 квартира 9 2 39.74 1 1 329 квартира 9 2 37.95 1 1 330 квартира 9 2 40.90 1 1 331 квартира 9 2 82.41 3 1 332 квартира 9 2 43.10 1 1 333 квартира 9 2 59.31 2 1 334 квартира 10 2 55.46 2 1 335 квартира 10 2 79.24 3 1 336 квартира 10 2 34.41 1 1 337 квартира 10 2 57.65 2 1 338 квартира 10 2 39.74 1 1 339 квартира 10 2 37.95 1 1 340 квартира 10 2 40.90 1 1 341 квартира 10 2 82.41 3 1 342 квартира 10 2 43.10 1 1 343 квартира 10 2 59.31 2 1 344 квартира 11 2 55.46 2 1 345 квартира 11 2 79.24 3 1 346 квартира 11 2 34.41 1 1 347 квартира 11 2 57.65 2 1 348 квартира 11 2 39.74 1 1 349 квартира 11 2 37.95 1 1 350 квартира 11 2 40.90 1 1 351 квартира 11 2 82.41 3 1 352 квартира 11 2 43.10 1 1 353 квартира 11 2 59.31 2 1 354 квартира 12 2 55.46 2 1 355 квартира 12 2 79.24 3 1 356 квартира 12 2 34.41 1 1 357 квартира 12 2 57.65 2 1 358 квартира 12 2 39.74 1 1 359 квартира 12 2 37.95 1 1 360 квартира 12 2 40.90 1 1 361 квартира 12 2 82.41 3 1 362 квартира 12 2 43.10 1 1 363 квартира 12 2 59.31 2 1 364 квартира 13 2 55.46 2 1 365 квартира 13 2 79.24 3 1 366 квартира 13 2 34.41 1 1 367 квартира 13 2 57.65 2 1 368 квартира 13 2 39.74 1 1 369 квартира 13 2 37.95 1 1 370 квартира 13 2 40.90 1 1 371 квартира 13 2 82.41 3 1 372 квартира 13 2 43.10 1 1 373 квартира 13 2 59.31 2 1 374 квартира 14 2 55.46 2 1 375 квартира 14 2 79.24 3 1 376 квартира 14 2 34.41 1 1 377 квартира 14 2 57.65 2 1 378 квартира 14 2 39.74 1 1 379 квартира 14 2 37.95 1 1 380 квартира 14 2 40.90 1 1 381 квартира 14 2 82.41 3 1 382 квартира 14 2 43.10 1

25

Page 26: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1 383 квартира 14 2 59.31 2 1 384 квартира 15 2 55.46 2 1 385 квартира 15 2 79.24 3 1 386 квартира 15 2 34.41 1 1 387 квартира 15 2 57.65 2 1 388 квартира 15 2 39.74 1 1 389 квартира 15 2 37.95 1 1 390 квартира 15 2 40.90 1 1 391 квартира 15 2 82.41 3 1 392 квартира 15 2 43.10 1 1 393 квартира 15 2 59.31 2 1 394 квартира 16 2 55.46 2 1 395 квартира 16 2 79.24 3 1 396 квартира 16 2 34.41 1 1 397 квартира 16 2 57.65 2 1 398 квартира 16 2 39.74 1 1 399 квартира 16 2 37.95 1 1 400 квартира 16 2 40.90 1 1 401 квартира 16 2 82.41 3 1 402 квартира 16 2 43.10 1 1 403 квартира 16 2 59.31 2 1 404 квартира 17 2 55.46 2 1 405 квартира 17 2 79.24 3 1 406 квартира 17 2 34.41 1 1 407 квартира 17 2 57.65 2 1 408 квартира 17 2 39.74 1 1 409 квартира 17 2 37.95 1 1 410 квартира 17 2 40.90 1 1 411 квартира 17 2 82.41 3 1 412 квартира 17 2 43.10 1 1 413 квартира 17 2 59.31 2 1 414 квартира 18 2 55.46 2 1 415 квартира 18 2 79.24 3 1 416 квартира 18 2 34.41 1 1 417 квартира 18 2 57.65 2 1 418 квартира 18 2 39.74 1 1 419 квартира 18 2 37.95 1 1 420 квартира 18 2 40.90 1 1 421 квартира 18 2 82.41 3 1 422 квартира 18 2 43.10 1 1 423 квартира 18 2 59.31 2 1 424 квартира 19 2 55.46 2 1 425 квартира 19 2 79.24 3 1 426 квартира 19 2 34.41 1 1 427 квартира 19 2 57.65 2 1 428 квартира 19 2 39.74 1 1 429 квартира 19 2 37.95 1 1 430 квартира 19 2 40.90 1 1 431 квартира 19 2 82.41 3 1 432 квартира 19 2 43.10 1 1 433 квартира 19 2 59.31 2 1 434 квартира 20 2 55.46 2 1 435 квартира 20 2 79.24 3 1 436 квартира 20 2 34.41 1 1 437 квартира 20 2 57.65 2 1 438 квартира 20 2 39.74 1 1 439 квартира 20 2 37.95 1 1 440 квартира 20 2 40.90 1

26

Page 27: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1 441 квартира 20 2 82.41 3 1 442 квартира 20 2 43.10 1 1 443 квартира 20 2 59.31 2 1 444 квартира 21 2 55.46 2 1 445 квартира 21 2 79.24 3 1 446 квартира 21 2 34.41 1 1 447 квартира 21 2 57.65 2 1 448 квартира 21 2 39.74 1 1 449 квартира 21 2 37.95 1 1 450 квартира 21 2 40.90 1 1 451 квартира 21 2 82.41 3 1 452 квартира 21 2 43.10 1 1 453 квартира 21 2 59.31 2 1 454 квартира 22 2 55.46 2 1 455 квартира 22 2 79.24 3 1 456 квартира 22 2 34.41 1 1 457 квартира 22 2 57.65 2 1 458 квартира 22 2 39.74 1 1 459 квартира 22 2 37.95 1 1 460 квартира 22 2 40.90 1 1 461 квартира 22 2 82.41 3 1 462 квартира 22 2 43.10 1 1 463 квартира 22 2 59.31 2 1 464 квартира 23 2 55.46 2 1 465 квартира 23 2 79.24 3 1 466 квартира 23 2 39.74 1 1 467 квартира 23 2 37.95 1 1 468 квартира 23 2 40.90 1 1 469 квартира 23 2 82.41 3 1 470 квартира 23 2 43.10 1 1 471 квартира 23 2 59.31 2 1 472 квартира 24 2 39.74 1 1 473 квартира 24 2 37.95 1 1 474 квартира 24 2 40.90 1 1 475 квартира 24 2 82.41 3 1 476 квартира 24 2 43.10 1 1 477 квартира 24 2 59.31 2 1 478 квартира 25 2 82.41 3 1 479 квартира 25 2 43.10 1 1 480 квартира 25 2 59.31 2 1 481 квартира 1 3 55.46 2 1 482 квартира 1 3 79.24 3 1 483 квартира 1 3 34.41 1 1 484 квартира 1 3 57.65 2 1 485 квартира 1 3 39.74 1 1 486 квартира 1 3 37.95 1 1 487 квартира 1 3 40.60 1 1 488 квартира 1 3 77.24 3 1 489 квартира 1 3 43.10 1 1 490 квартира 1 3 47.05 1 1 491 квартира 2 3 55.46 2 1 492 квартира 2 3 79.24 3 1 493 квартира 2 3 34.41 1 1 494 квартира 2 3 57.65 2 1 495 квартира 2 3 39.74 1 1 496 квартира 2 3 37.95 1 1 497 квартира 2 3 40.60 1 1 498 квартира 2 3 77.24 3

27

Page 28: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1 499 квартира 2 3 43.10 1 1 500 квартира 2 3 59.31 2 1 501 квартира 3 3 55.46 2 1 502 квартира 3 3 79.24 3 1 503 квартира 3 3 34.41 1 1 504 квартира 3 3 57.65 2 1 505 квартира 3 3 39.74 1 1 506 квартира 3 3 37.95 1 1 507 квартира 3 3 40.60 1 1 508 квартира 3 3 77.24 3 1 509 квартира 3 3 43.10 1 1 510 квартира 3 3 59.31 2 1 511 квартира 4 3 55.46 2 1 512 квартира 4 3 79.24 3 1 513 квартира 4 3 34.41 1 1 514 квартира 4 3 57.65 2 1 515 квартира 4 3 39.74 1 1 516 квартира 4 3 37.95 1 1 517 квартира 4 3 40.60 1 1 518 квартира 4 3 77.24 3 1 519 квартира 4 3 43.10 1 1 520 квартира 4 3 59.31 2 1 521 квартира 5 3 55.46 2 1 522 квартира 5 3 79.24 3 1 523 квартира 5 3 34.41 1 1 524 квартира 5 3 57.65 2 1 525 квартира 5 3 39.74 1 1 526 квартира 5 3 37.95 1 1 527 квартира 5 3 40.60 1 1 528 квартира 5 3 77.24 3 1 529 квартира 5 3 43.10 1 1 530 квартира 5 3 59.31 2 1 531 квартира 6 3 55.46 2 1 532 квартира 6 3 79.24 3 1 533 квартира 6 3 34.41 1 1 534 квартира 6 3 57.65 2 1 535 квартира 6 3 39.74 1 1 536 квартира 6 3 37.95 1 1 537 квартира 6 3 40.60 1 1 538 квартира 6 3 77.24 3 1 539 квартира 6 3 43.10 1 1 540 квартира 6 3 59.31 2 1 541 квартира 7 3 55.46 2 1 542 квартира 7 3 79.24 3 1 543 квартира 7 3 34.41 1 1 544 квартира 7 3 57.65 2 1 545 квартира 7 3 39.74 1 1 546 квартира 7 3 37.95 1 1 547 квартира 7 3 40.60 1 1 548 квартира 7 3 77.24 3 1 549 квартира 7 3 43.10 1 1 550 квартира 7 3 59.31 2 1 551 квартира 8 3 55.46 2 1 552 квартира 8 3 79.24 3 1 553 квартира 8 3 34.41 1 1 554 квартира 8 3 57.65 2 1 555 квартира 8 3 39.74 1 1 556 квартира 8 3 37.95 1

28

Page 29: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1 557 квартира 8 3 40.60 1 1 558 квартира 8 3 77.24 3 1 559 квартира 8 3 43.10 1 1 560 квартира 8 3 59.31 2 1 561 квартира 9 3 55.46 2 1 562 квартира 9 3 79.24 3 1 563 квартира 9 3 34.41 1 1 564 квартира 9 3 57.65 2 1 565 квартира 9 3 39.74 1 1 566 квартира 9 3 37.95 1 1 567 квартира 9 3 40.60 1 1 568 квартира 9 3 77.24 3 1 569 квартира 9 3 43.10 1 1 570 квартира 9 3 59.31 2 1 571 квартира 10 3 55.46 2 1 572 квартира 10 3 79.24 3 1 573 квартира 10 3 34.41 1 1 574 квартира 10 3 57.65 2 1 575 квартира 10 3 39.74 1 1 576 квартира 10 3 37.95 1 1 577 квартира 10 3 40.60 1 1 578 квартира 10 3 77.24 3 1 579 квартира 10 3 43.10 1 1 580 квартира 10 3 59.31 2 1 581 квартира 11 3 55.46 2 1 582 квартира 11 3 79.24 3 1 583 квартира 11 3 34.41 1 1 584 квартира 11 3 57.65 2 1 585 квартира 11 3 39.74 1 1 586 квартира 11 3 37.95 1 1 587 квартира 11 3 40.60 1 1 588 квартира 11 3 77.24 3 1 589 квартира 11 3 43.10 1 1 590 квартира 11 3 59.31 2 1 591 квартира 12 3 55.46 2 1 592 квартира 12 3 79.24 3 1 593 квартира 12 3 34.41 1 1 594 квартира 12 3 57.65 2 1 595 квартира 12 3 39.74 1 1 596 квартира 12 3 37.95 1 1 597 квартира 12 3 40.60 1 1 598 квартира 12 3 77.24 3 1 599 квартира 12 3 43.10 1 1 600 квартира 12 3 59.31 2 1 601 квартира 13 3 55.46 2 1 602 квартира 13 3 79.24 3 1 603 квартира 13 3 34.41 1 1 604 квартира 13 3 57.65 2 1 605 квартира 13 3 39.74 1 1 606 квартира 13 3 37.95 1 1 607 квартира 13 3 40.60 1 1 608 квартира 13 3 77.24 3 1 609 квартира 13 3 43.10 1 1 610 квартира 13 3 59.31 2 1 611 квартира 14 3 55.46 2 1 612 квартира 14 3 79.24 3 1 613 квартира 14 3 34.41 1 1 614 квартира 14 3 57.65 2

29

Page 30: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1 615 квартира 14 3 39.74 1 1 616 квартира 14 3 37.95 1 1 617 квартира 14 3 40.60 1 1 618 квартира 14 3 77.24 3 1 619 квартира 14 3 43.10 1 1 620 квартира 14 3 59.31 2 1 621 квартира 15 3 55.46 2 1 622 квартира 15 3 79.24 3 1 623 квартира 15 3 34.41 1 1 624 квартира 15 3 57.65 2 1 625 квартира 15 3 39.74 1 1 626 квартира 15 3 37.95 1 1 627 квартира 15 3 40.60 1 1 628 квартира 15 3 77.24 3 1 629 квартира 15 3 43.10 1 1 630 квартира 15 3 59.31 2 1 631 квартира 16 3 55.46 2 1 632 квартира 16 3 79.24 3 1 633 квартира 16 3 34.41 1 1 634 квартира 16 3 57.65 2 1 635 квартира 16 3 39.74 1 1 636 квартира 16 3 37.95 1 1 637 квартира 16 3 40.60 1 1 638 квартира 16 3 77.24 3 1 639 квартира 16 3 43.10 1 1 640 квартира 16 3 59.31 2 1 641 квартира 17 3 55.46 2 1 642 квартира 17 3 79.24 3 1 643 квартира 17 3 34.41 1 1 644 квартира 17 3 57.65 2 1 645 квартира 17 3 39.74 1 1 646 квартира 17 3 37.95 1 1 647 квартира 17 3 40.60 1 1 648 квартира 17 3 77.24 3 1 649 квартира 17 3 43.10 1 1 650 квартира 17 3 59.31 2 1 651 квартира 18 3 55.46 2 1 652 квартира 18 3 79.24 3 1 653 квартира 18 3 34.41 1 1 654 квартира 18 3 57.65 2 1 655 квартира 18 3 39.74 1 1 656 квартира 18 3 37.95 1 1 657 квартира 18 3 40.60 1 1 658 квартира 18 3 77.24 3 1 659 квартира 18 3 43.10 1 1 660 квартира 18 3 59.31 2 1 661 квартира 19 3 55.46 2 1 662 квартира 19 3 79.24 3 1 663 квартира 19 3 34.41 1 1 664 квартира 19 3 57.65 2 1 665 квартира 19 3 39.74 1 1 666 квартира 19 3 37.95 1 1 667 квартира 19 3 40.60 1 1 668 квартира 19 3 77.24 3 1 669 квартира 19 3 43.10 1 1 670 квартира 19 3 59.31 2 1 671 квартира 20 3 55.46 2 1 672 квартира 20 3 79.24 3

30

Page 31: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1 673 квартира 20 3 34.41 1 1 674 квартира 20 3 57.65 2 1 675 квартира 20 3 39.74 1 1 676 квартира 20 3 37.95 1 1 677 квартира 20 3 40.60 1 1 678 квартира 20 3 77.24 3 1 679 квартира 20 3 43.10 1 1 680 квартира 20 3 59.31 2 1 681 квартира 21 3 55.46 2 1 682 квартира 21 3 79.24 3 1 683 квартира 21 3 34.41 1 1 684 квартира 21 3 57.65 2 1 685 квартира 21 3 39.74 1 1 686 квартира 21 3 37.95 1 1 687 квартира 21 3 40.60 1 1 688 квартира 21 3 77.24 3 1 689 квартира 21 3 43.10 1 1 690 квартира 21 3 59.31 2 1 691 квартира 22 3 55.46 2 1 692 квартира 22 3 79.24 3 1 693 квартира 22 3 34.41 1 1 694 квартира 22 3 57.65 2 1 695 квартира 22 3 39.74 1 1 696 квартира 22 3 37.95 1 1 697 квартира 22 3 40.60 1 1 698 квартира 22 3 77.24 3 1 699 квартира 22 3 43.10 1 1 700 квартира 22 3 59.31 2 1 701 квартира 23 3 55.46 2 1 702 квартира 23 3 79.24 3 1 703 квартира 23 3 39.74 1 1 704 квартира 23 3 37.95 1 1 705 квартира 23 3 40.60 1 1 706 квартира 23 3 77.24 3 1 707 квартира 23 3 43.10 1 1 708 квартира 23 3 59.31 2 1 709 квартира 24 3 55.46 2 1 710 квартира 24 3 39.74 1 1 711 квартира 24 3 37.95 1 1 712 квартира 24 3 40.60 1 1 713 квартира 24 3 77.24 3 1 714 квартира 24 3 43.10 1 1 715 квартира 24 3 59.31 2 1 716 квартира 25 3 77.24 3 1 717 квартира 25 3 43.10 1 1 718 квартира 25 3 59.31 2 2 1 квартира 1 1 102.60 4 2 2 квартира 1 1 66.43 2 2 3 квартира 1 1 84.00 3 2 4 квартира 2 1 102.60 4 2 5 квартира 2 1 66.43 2 2 6 квартира 2 1 84.00 3 2 7 квартира 3 1 102.60 4 2 8 квартира 3 1 66.43 2 2 9 квартира 3 1 84.00 3 2 10 квартира 4 1 102.60 4 2 11 квартира 4 1 66.43 2 2 12 квартира 4 1 84.00 3

31

Page 32: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

2 13 квартира 5 1 102.60 4 2 14 квартира 5 1 66.43 2 2 15 квартира 5 1 84.00 3 2 16 квартира 6 1 102.60 4 2 17 квартира 6 1 66.43 2 2 18 квартира 6 1 84.00 3 2 19 квартира 7 1 102.60 4 2 20 квартира 7 1 66.43 2 2 21 квартира 8 1 102.60 4 2 22 квартира 8 1 66.43 2 2 23 квартира 1 2 84.00 3 2 24 квартира 1 2 66.43 2 2 25 квартира 1 2 103.52 4 2 26 квартира 2 2 84.00 3 2 27 квартира 2 2 66.43 2 2 28 квартира 2 2 103.52 4 2 29 квартира 3 2 84.00 3 2 30 квартира 3 2 66.43 2 2 31 квартира 3 2 103.52 4 2 32 квартира 4 2 84.00 3 2 33 квартира 4 2 66.43 2 2 34 квартира 4 2 103.52 4

15.3. Об основных характеристиках нежилых помещений Номенклатура нежилых помещений, назначение – помещение общественного назначения

Корпус Условный номер Назначение

Этаж расположе

ния

Номер подъезда (секции)

Площадь, кв. м

Площадь частей нежилого помещения

Наименование помещения

Площадь, кв. м

1 1 Помещение общественного назначения цокольный 1 210.33

помещение 74.86

коридор 23.74

подсобное помещение 8.95

помещение 14.46

кабинет 79.55

тамбур-шлюз 3.44

коридор 5.33

1 2 Помещение общественного назначения цокольный 2 134.11 помещение 134.11

1 3 Помещение общественного назначения цокольный 2 61.36 помещение 61.36

1 4 Помещение общественного назначения цокольный 2 338.29 помещение 338.29

1 5 Помещение общественного назначения цокольный 3 138.11

помещение 23.52

с/у 7.81

помещение 106.78

1 6 Помещение общественного назначения цокольный 3 96.26

помещение 57.34

помещение 31.11

с/у 7.81

1 7 Помещение общественного назначения цокольный 3 218.58

помещение 63.77

помещение 49.4

помещение 57.7

помещение 47.71

1 8 Помещение общественного назначения цокольный 3 91.1 помещение 44.44

32

Page 33: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

помещение 30.24

помещение 14.02

с/у 2.4

2 9 Помещение общественного назначения цокольный 1 71.6

коридор 21.8

кабинет 19.27

кладовая 8.22

с/у 2.81

кабинет 19.5

2 10 Помещение общественного назначения цокольный 1 101.28

коридор 16.16

кабинет 20.14

кладовая 8.91

с/у 3.49

кабинет 52.63

2 11 Помещение общественного назначения цокольный 2 101.28

коридор 16.16

кабинет 20.14

кладовая 8.91

с/у 3.49

кабинет 52.63

2 12 Помещение общественного назначения цокольный 2 72.44

коридор 20.27

кабинет 21.64

кладовая 8.22

с/у 2.81

кабинет 19.5

1 13 Помещение общественного назначения цокольный 2 51.86 помещение 51.86

14 автомойка на 2 поста цокольный 161.8

автомойка на 2 поста 133

помещение для клиентов 7.5

гардероб персонала, душ, санузел, корид

16

комната для персонала 5.3

3 15 помещение 3 корпуса отм. -3,600 809.4

торговый зал магазина

продуктов 495

кладовая 18.4

загрузочная на уровне торгового

зала 12.8

коридор 40.7

охлажденные камеры 14.1

подготовка товаров 9.5

подготовка товаров 10

33

Page 34: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

женский гардероб с душевой

8.9

мужской гардероб с душевой

6.4

с/у 1.7

с/у 1.7

ПУИ 2.9

тамбур 5.6

обеденная персонала 9.3

помещение администрации 14

помещение технического

этажа 155.6

моечные тары 2.8

3 16 помещение 3 корпуса отм. -2,200 133.19

электрощитовая третьего корпуса 13.32

встроенная трансформаторна

я 40.4

дебаркадер

кладовая и моечные тары 5

загрузочная на отметке

дебаркадера 10.7

загрузочная кафе 12.7

кладовая и моечные тары 4.32

помещение администрации 8.1

гардероб жен. с душевой 8.7

гардероб муж. с душевой 5.75

с/у 1.6

лестница 10.2

коридор 10.9

тамбур 1.5

3 17 помещение кафе отм. +1,350 347.51

кафе 50 посадочных мест 180

горячий цех 41.5

холодный цех 6.7

раздаточная 26

моечная столовой посуды 9.1

моечная кухонной посуды 4.57

лестница 10.2

доготовочная 7.5

овощной цех 8.94

34

Page 35: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

кладовая овощей 7.8

загрузочная 3.7

коридор 15.1

кладовая сухих продуктов 7.1

кладовая напитков 7.1

с/у персонала 2.2

ПУИ 3.9

холодильные камеры 6.1

3 18 помещение магазина промышленных товаров отм.+1,350 782.76

помещение для торговли 96.3

помещение для торговли 70.3

помещение для торговли 38.6

помещение для торговли 56.4

помещение для торговли 37.3

помещение для торговли 70.8

помещение общего

пользования 314.83

помещение охраны 5.6

загрузочная 11.3

коридор 15.2

кладовая 15.83

помещение администрации 12.8

гардероб 9.7

комната отдыха 7

с/у персонала 1.9

ПУИ 1.9

с/у женский 5.9

с/у мужской 7.3 с/у для

инвалидов колясочников

3.8

3 19 помещение фитнес-центра отм.+5,850 760.5

вестибюль 117.18

гардероб верхней одежды 11.8

кладовая спортивного

инвентаря 9.6

трнерская 15.4

зал для аэробики 141.21

тренажерный зал 179.39

фитнес-бар 112.37

35

Page 36: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

подсобное помещение 9.22

медицинский кабинет 20.7

коридор 24.91

раздевалка женская 23.83

с/у 9.6

душевые 7.92

с/у персонала 2.02

ПУИ 2.54

раздевалка мужская 22.48

с/у 7.95

душевые 6.16

сауна 1 7.19

сауна 2 8.74

комната отдыха при сауне 17.5

с/у персонала 1.49

кладовая 1.3

3 20 эксплуатируемая кровля отм.+5,850 373.56 эксплуатируемая кровля 373.56

3 21 помещение фитнес-центра отм.+10,350 235.64

машинное помещение

лифтов 36.19

техническое помещение 199.45

22 помещение для уборочного инвентаря и оборудования автомойки цокольный 31.8

помещение для уборочного инвентаря и

оборудования автомойки

31.8

Номенклатура машино-мест

Условный

номер Назначение Этаж расположения

Номер подъезда (секции)

Площадь,

Площадь частей нежилого помещения

кв. м

наименование

помещения

площадь, кв. м

1 Машино-место цокольный (-4,800) - 13.26 - -

2 Машино-место цокольный (-4,800) - 17.59 - -

3 Машино-место цокольный (-4,800) - 17.41 - -

4 Машино-место цокольный (-4,800) - 13.72 - -

5 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.55 - -

6 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

7 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

8 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.55 - -

9 Машино-место цокольный (-4,800) - 13.87 - -

10 Машино-место цокольный (-4,800) - 13.87 - -

11 Машино-место цокольный (-4,800) - 13.87 - -

36

Page 37: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

12 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

13 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

14 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

15 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

16 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

17 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

18 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

19 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

20 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

21 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

22 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

23 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

24 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

25 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

26 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

27 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

28 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

29 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

30 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

31 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

32 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

33 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.77 - -

34 Машино-место цокольный (-4,800) - 13.87 - -

35 Машино-место цокольный (-4,800) - 13.87 - -

36 Машино-место цокольный (-4,800) - 13.87 - -

37 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.48 - -

38 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

39 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

40 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

41 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

42 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

43 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

44 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

45 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

46 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

47 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

48 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

49 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

50 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

51 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

52 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

53 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

54 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

37

Page 38: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

55 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

56 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

57 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

58 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

59 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.56 - -

60 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.16 - -

61 Машино-место цокольный (-4,800) - 20.22 - -

62 Машино-место цокольный (-4,800) - 15.58 - -

63 Машино-место цокольный (-4,800) - 19.42 - -

64 Машино-место цокольный (-4,800) - 20.18 - -

65 Машино-место цокольный (-4,800) - 26.08 - -

66 Машино-место цокольный (-4,800) - 18.49 - -

67 Машино-место цокольный (-4,800) - 15.08 - -

68 Машино-место цокольный (-4,800) - 19.29 - -

69 Машино-место цокольный (-4,800) - 16.73 - -

70 Машино-место цокольный (-4,800) - 18.15 - -

71 Машино-место цокольный (-4,800) - 13.59 - -

72 Машино-место цокольный (-4,800) - 20.15 - -

73 Машино-место цокольный (-4,800) - 14.55 - -

74 Машино-место цокольный (-4,800) - 12.62 - -

75 Машино-место цокольный (-4,800) - 10.63 - -

76 Машино-место цокольный (-4,800) - 21.1 - -

77 Машино-место цокольный (-4,800) - 18.22 - -

78 Машино-место цокольный (-4,800) - 19.74 - -

79 Машино-место цокольный (-4,800) - 22.15 - -

80 Машино-место цокольный (-4,800) - 20.44 - -

81 Машино-место цокольный (-4,800) - 23.32 - -

82 Машино-место цокольный (-4,800) - 22 - -

83 Машино-место цокольный (-4,800) - 21.95 - -

1-1 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-2 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-3 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-4 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-5 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-6 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-7 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-8 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-9 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-10 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-11 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-12 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-13 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-14 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

38

Page 39: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1-15 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-16 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-17 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-18 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-19 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-20 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

1-21 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

1-22 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

1-23 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

1-24 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

1-25 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

1-26 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

1-27 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

1-28 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

1-29 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

1-30 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

1-31 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

1-32 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

1-33 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

1-34 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

1-35 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

1-36 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.44 - -

1-37 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.3 - -

1-38 Машино-место цокольный (-7,800) - 16.7 - -

1-39 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.75 - -

1-40 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.38 - -

1-41 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.38 - -

1-42 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.38 - -

1-43 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.38 - -

1-44 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.38 - -

1-45 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.38 - -

1-46 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.38 - -

1-47 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.38 - -

1-48 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.38 - -

1-49 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.38 - -

1-50 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.38 - -

1-51 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.38 - -

1-52 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.38 - -

1-53 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.38 - -

1-54 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.89 - -

1-55 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.79 - -

1-56 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.79 - -

1-57 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.79 - -

39

Page 40: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1-58 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.79 - -

1-59 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.79 - -

1-60 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.79 - -

1-61 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.79 - -

1-62 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.79 - -

1-63 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.79 - -

1-64 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.79 - -

1-65 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.45 - -

2-1 Машино-место цокольный (-7,800) - 15.67 - -

2-2 Машино-место цокольный (-7,800) - 20.45 - -

2-3 Машино-место цокольный (-7,800) - 18.09 - -

2-4 Машино-место цокольный (-7,800) - 19.46 - -

2-5 Машино-место цокольный (-7,800) - 18.12 - -

2-6 Машино-место цокольный (-7,800) - 18.12 - -

2-7 Машино-место цокольный (-7,800) - 19.76 - -

2-8 Машино-место цокольный (-7,800) - 18.09 - -

2-9 Машино-место цокольный (-7,800) - 19.79 - -

2-10 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.64 - -

2-11 Машино-место цокольный (-7,800) - 17.69 - -

2-12 Машино-место цокольный (-7,800) - 16.55 - -

2-13 Машино-место цокольный (-7,800) - 18.86 - -

2-14 Машино-место цокольный (-7,800) - 17.68 - -

2-15 Машино-место цокольный (-7,800) - 16.08 - -

2-16 Машино-место цокольный (-7,800) - 16.08 - -

2-17 Машино-место цокольный (-7,800) - 17.63 - -

2-18 Машино-место цокольный (-7,800) - 18.82 - -

2-19 Машино-место цокольный (-7,800) - 17.4 - -

2-20 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.8 - -

2-21 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.8 - -

2-22 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.8 - -

2-23 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.8 - -

2-24 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

2-25 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.48 - -

2-26 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.27 - -

2-27 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.74 - -

2-28 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.27 - -

2-29 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.74 - -

2-30 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.27 - -

2-31 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.74 - -

2-32 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.27 - -

2-33 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.74 - -

2-34 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.27 - -

2-35 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.74 - -

40

Page 41: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

2-36 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.27 - -

2-37 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.36 - -

2-38 Машино-место цокольный (-7,800) - 18.25 - -

2-39 Машино-место цокольный (-7,800) - 17.07 - -

2-40 Машино-место цокольный (-7,800) - 17.7 - -

2-41 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.15 - -

2-42 Машино-место цокольный (-7,800) - 15.08 - -

2-43 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.8 - -

2-44 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.8 - -

2-45 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.8 - -

2-46 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.8 - -

2-47 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.8 - -

2-48 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.72 - -

2-49 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.72 - -

2-50 Машино-место цокольный (-7,800) - 15.01 - -

2-51 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.46 - -

2-52 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.6 - -

2-53 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.6 - -

2-54 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.57 - -

2-55 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.45 - -

2-56 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.04 - -

2-57 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.46 - -

2-58 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.46 - -

2-59 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.46 - -

2-60 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.6 - -

2-61 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.6 - -

2-62 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.8 - -

2-63 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.8 - -

2-64 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.8 - -

2-65 Машино-место цокольный (-7,800) - 15.08 - -

2-66 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.15 - -

2-67 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.63 - -

2-68 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.59 - -

2-69 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.59 - -

2-70 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.38 - -

2-71 Машино-место цокольный (-7,800) - 13 - -

2-72 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.36 - -

3-1 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.31 - -

3-2 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.31 - -

3-3 Машино-место цокольный (-7,800) - 16.78 - -

3-4 Машино-место цокольный (-7,800) - 13.52 - -

3-5 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.3 - -

3-6 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.3 - -

41

Page 42: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

3-7 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.3 - -

3-8 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.3 - -

3-9 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.66 - -

3-10 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-11 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-12 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-13 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-14 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-15 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-16 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-17 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-18 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-19 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-20 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-21 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-22 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-23 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-24 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-25 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-26 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-27 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-28 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-29 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-30 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-31 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-32 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-33 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-34 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-35 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-36 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.4 - -

3-37 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.45 - -

3-38 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-39 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-40 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-41 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-42 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-43 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-44 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-45 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-46 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-47 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-48 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-49 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

42

Page 43: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

3-50 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-51 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-52 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-53 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-54 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-55 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-56 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-57 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-58 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-59 Машино-место цокольный (-7,800) - 15.56 - -

3-60 Машино-место цокольный (-7,800) - 10.5 - -

3-61 Машино-место цокольный (-7,800) - 20.98 - -

3-62 Машино-место цокольный (-7,800) - 21.15 - -

3-63 Машино-место цокольный (-7,800) - 15.5 - -

3-64 Машино-место цокольный (-7,800) - 12.93 - -

3-65 Машино-место цокольный (-7,800) - 21.65 - -

3-66 Машино-место цокольный (-7,800) - 17.67 - -

3-67 Машино-место цокольный (-7,800) - 15.44 - -

3-68 Машино-место цокольный (-7,800) - 19.25 - -

3-69 Машино-место цокольный (-7,800) - 16.31 - -

3-70 Машино-место цокольный (-7,800) - 16.65 - -

3-71 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.63 - -

3-72 Машино-место цокольный (-7,800) - 22.3 - -

3-73 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.33 - -

3-74 Машино-место цокольный (-7,800) - 12.33 - -

3-75 Машино-место цокольный (-7,800) - 10.68 - -

3-76 Машино-место цокольный (-7,800) - 19.31 - -

3-77 Машино-место цокольный (-7,800) - 16.22 - -

3-78 Машино-место цокольный (-7,800) - 14.62 - -

3-79 Машино-место цокольный (-7,800) - 12.81 - -

3-80 Машино-место цокольный (-7,800) - 21.92 - -

3-81 Машино-место цокольный (-7,800) - 20.2 - -

3-82 Машино-место цокольный (-7,800) - 23.57 - -

3-83 Машино-место цокольный (-7,800) - 21.29 - -

3-84 Машино-место цокольный (-7,800) - 20.88 - -

3-85 Машино-место цокольный (-7,800) - 25.63 - -

3-86 Машино-место цокольный (-7,800) - 10.74 - - Номенклатура нежилых помещений, назначение – хозяйственная кладовая (внеквартирная)

Условный

номер Назначение Этаж

расположения

Номер подъезда (секции)

Площадь, кв. м

Площадь частей нежилого помещения

наименование

помещения

площадь, кв. м

1 кладовая (внеквартирная) цокольный (- - 5.51 - -

43

Page 44: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

4,800)

2 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

3 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.38 - -

4 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 3.93 - -

5 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

6 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 3.93 - -

7 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 3.96 - -

8 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.33 - -

9 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.37 - -

10 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.03 - -

11 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

12 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

13 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

14 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

15 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

16 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

17 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

18 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.1 - -

19 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

20 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

21 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

22 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

23 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.03 - -

24 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.37 - -

25 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.37 - -

26 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.03 - -

27 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

28 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

29 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

30 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

31 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

32 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

33 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

34 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

44

Page 45: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

35 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

36 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

37 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

38 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

39 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.03 - -

40 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.37 - -

41 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.37 - -

42 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.03 - -

43 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

44 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

45 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

46 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

47 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

48 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

49 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

50 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

51 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

52 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

53 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

54 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

55 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.03 - -

56 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.37 - -

57 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.37 - -

58 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.03 - -

59 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

60 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

61 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

62 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

63 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

64 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

65 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

66 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

67 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

68 кладовая (внеквартирная) цокольный (- - 4.01 - -

45

Page 46: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

4,800)

69 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

70 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

71 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.03 - -

72 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.37 - -

73 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.37 - -

74 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.03 - -

75 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

76 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

77 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

78 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

79 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

80 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

81 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

82 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

83 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

84 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

85 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

86 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

87 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.03 - -

88 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.37 - -

89 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.37 - -

90 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.03 - -

91 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

92 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

93 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

94 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

95 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

96 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

97 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

98 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

99 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

100 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

101 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

46

Page 47: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

102 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

103 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.03 - -

104 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.37 - -

105 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.37 - -

106 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.03 - -

107 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

108 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

109 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

110 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

111 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

112 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

113 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

114 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

115 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

116 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

117 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

118 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

119 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.03 - -

120 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.37 - -

121 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.37 - -

122 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.03 - -

123 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

124 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

125 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

126 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

127 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

128 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

129 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

130 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

131 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

132 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

133 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

134 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

135 кладовая (внеквартирная) цокольный (- - 4.03 - -

47

Page 48: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

4,800)

136 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.12 - -

137 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 6.97 - -

138 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

139 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

140 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

141 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

142 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

143 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

144 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

145 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

146 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

147 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 7.01 - -

148 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.67 - -

149 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.47 - -

150 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

151 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

152 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.62 - -

153 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

154 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.08 - -

155 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.53 - -

156 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.38 - -

157 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.83 - -

158 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 7.79 - -

159 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.12 - -

160 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.17 - -

161 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.17 - -

162 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.17 - -

163 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.17 - -

164 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.17 - -

165 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.17 - -

166 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.17 - -

167 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.17 - -

168 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.17 - -

48

Page 49: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

169 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.17 - -

170 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.17 - -

171 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.17 - -

172 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.05 - -

173 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 5.15 - -

174 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.42 - -

175 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.12 - -

176 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.1 - -

177 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.12 - -

178 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.49 - -

179 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.38 - -

180 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

181 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

182 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

183 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.32 - -

184 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.32 - -

185 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

186 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

187 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

188 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.38 - -

189 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.38 - -

190 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

191 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

192 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

193 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.32 - -

194 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.22 - -

195 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

196 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

197 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.01 - -

198 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.38 - -

199 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.62 - -

200 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.28 - -

201 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 4.21 - -

202 кладовая (внеквартирная) цокольный (- - 5.19 - -

49

Page 50: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

4,800)

203 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 3.58 - -

204 кладовая (внеквартирная) цокольный (-3,600) - 5.12 - -

205 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 6.27 - -

206 кладовая (внеквартирная) цокольный (-4,800) - 6.68 - -

Раздел 16. О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме) 16.1. Перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади

Корпус № п/п Вид помещения Описание места расположения

помещения

Назначение помещения

Проектная общая

площадь, м2

1 1 Лестничная клетка, венткамера, техническое помещение

Техническое подполье, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 595.8

1 2

Лестничная клетка, мусорокамера, коридор, тамбур-шлюз, электрощитова 1,

электрощитовая 2, техническое помещение, тамбур, пожаробезопасное

помещение, тамбур-шлюз

Этаж цокольный, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 348.2

1 3 холлы, тамбуры, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 1, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 111.9

1 4 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 2, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 103.24

1 5 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 3, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 103.24

1 6 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 3, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 103.24

1 7 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 4, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 103.24

1 8 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 5, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 103.24

1 9 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 6, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 103.24

1 10 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 7, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 103.24

1 11 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 8, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 103.24

1 12 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 9, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 103.24

1 13 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 10, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 103.24

1 14 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 11, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 103.24

1 15 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 12, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 103.24

1 16 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 13, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 103.24

50

Page 51: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1 17 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 14, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 103.24

1 18 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 15, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 103.24

1 19 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 16, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 103.24

1 20 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 17, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 103.24

1 21 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 18, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 103.24

1 22 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 19, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 103.24

1 23 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 20, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 103.24

1 24 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 21, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 103.24

1 25 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 22, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 103.24

1 26 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 23, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 103.24

1 27 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 24, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 103.24

1 28 холлы, проходные зоны, лестничные клетки, техпомещение

Этаж 25, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 406.34

1 29

машинное помещение лифта, лестничная клетка Н1, лоджия воздушного

перехода,техпомещение, лестничная клетка Н2, венткамера 1

Этаж технический, подъезд (секция) 1

общее имущество в жилом комплексе 315.08

1 30 Лифтовый холл, тамбур-шлюз,

венткамера 1, венткамера 2, помещение для прокладки коммуникаций

Техническое подполье, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 670.3

1 31 Электрощитовая, лифтовый холл, холл Этаж цокольный, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 55.39

1 32 холлы, тамбуры, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 1, подъезд (секция) 2 общее имущество в

жилом комплексе 120.15

1 33 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 2, подъезд (секция) 2 общее имущество в

жилом комплексе 111.98

1 34 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 3, подъезд (секция) 2 общее имущество в

жилом комплексе 111.98

1 35 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 4, подъезд (секция) 2 общее имущество в

жилом комплексе 111.98

1 36 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 5, подъезд (секция) 2 общее имущество в

жилом комплексе 111.98

1 37 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 6, подъезд (секция) 2 общее имущество в

жилом комплексе 111.98

1 38 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 7, подъезд (секция) 2 общее имущество в

жилом комплексе 111.98

1 39 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 8, подъезд (секция) 2 общее имущество в

жилом комплексе 111.98

1 40 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 9, подъезд (секция) 2 общее имущество в

жилом комплексе 111.98

1 41 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 10, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 111.98

1 42 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 11, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 111.98

1 43 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 12, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 111.98

51

Page 52: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1 44 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 13, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 111.98

1 45 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 14, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 111.98

1 46 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 15, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 111.98

1 47 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 16, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 111.98

1 48 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 17, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 111.98

1 49 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 18, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 111.98

1 50 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 19, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 111.98

1 51 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 20, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 111.98

1 52 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 21, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 111.98

1 53 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 22, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 111.98

1 54 холлы, проходные зоны, лестничные клетки, техпомещение

Этаж 23, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 207.12

1 55 холлы, проходные зоны, лестничные клетки, техпомещение

Этаж 24, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 220.29

1 56 холлы, проходные зоны, лестничные клетки, техпомещение

Этаж 25, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 220.38

1 57

машинное помещение лифта, лестничная клетка Н1, лоджия воздушного

перехода,техпомещение, лестничная клетка Н2, венткамера 1, венткамера 2

Этаж технический, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 360.59

1 58

Лифтовый холл, тамбур-шлюз, венткамера 1, венткамера 2, насосная,

помещение для прокладки коммуникаций, тамбур

Техническое подполье, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 669.83

1 59 Тамбур-шлюз, лифтовый холл,

мусорокамера, общий корридор, электрощитовая, общий холл, венткамера

Этаж цокольный, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 154.46

1 60 холлы, тамбуры, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 1, подъезд (секция) 3 общее имущество в

жилом комплексе 107.59

1 61 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 2, подъезд (секция) 3 общее имущество в

жилом комплексе 109.26

1 62 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 3, подъезд (секция) 3 общее имущество в

жилом комплексе 109.26

1 63 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 4, подъезд (секция) 3 общее имущество в

жилом комплексе 109.26

1 64 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 5, подъезд (секция) 3 общее имущество в

жилом комплексе 109.26

1 65 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 6, подъезд (секция) 3 общее имущество в

жилом комплексе 109.26

1 66 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 7, подъезд (секция) 3 общее имущество в

жилом комплексе 109.26

1 67 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 8, подъезд (секция) 3 общее имущество в

жилом комплексе 109.26

1 68 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 9, подъезд (секция) 3 общее имущество в

жилом комплексе 109.26

1 69 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 10, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 109.26

52

Page 53: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

1 70 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 11, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 109.26

1 71 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 12, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 109.26

1 72 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 13, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 109.26

1 73 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 14, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 109.26

1 74 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 15, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 109.26

1 75 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 16, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 109.26

1 76 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 17, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 109.26

1 77 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 18, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 109.26

1 78 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 19, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 109.26

1 79 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 20, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 109.26

1 80 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 21, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 109.26

1 81 холлы, проходные зоны, лестничные клетки

Этаж 22, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 109.26

1 82 холлы, проходные зоны, лестничные клетки, техпомещение

Этаж 23, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 209.06

1 83 холлы, проходные зоны, лестничные клетки, техпомещение

Этаж 24, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 187.65

1 84 холлы, проходные зоны, лестничные клетки, техпомещение

Этаж 25, подъезд (секция) 3

общее имущество в жилом комплексе 313.57

1 85

машинное помещение лифта, лестничная клетка Н1, лоджия воздушного

перехода,техпомещение, лестничная клетка Н2, венткамера 1

Этаж технический, подъезд (секция) 2

общее имущество в жилом комплексе 307.92

2 86

Лифтовый холл, тамбур-шлюз, технический коридор, помещение для

прокладки коммуникаций, техническое помещение, мусорокамера, общий

корридор, электрощитовая, общий холл, венткамера

Этаж цокольный, подъезд (секция) 1, 2

общее имущество в жилом комплексе 282.34

2 87 холлы, тамбуры, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 1, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 36.91

2 88 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 2, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 36.91

2 89 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 3, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 36.91

2 90 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 4, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 36.91

2 91 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 5, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 36.91

2 92 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 6, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 36.91

2 93 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 7, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 36.91

2 94 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 8, подъезд (секция) 1 общее имущество в

жилом комплексе 36.91

53

Page 54: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

2 95 холлы, тамбуры, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 1, подъезд (секция) 2 общее имущество в

жилом комплексе 36.91

2 96 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 2, подъезд (секция) 2 общее имущество в

жилом комплексе 36.91

2 97 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 3, подъезд (секция) 2 общее имущество в

жилом комплексе 36.91

2 98 холлы, проходные зоны, лестничные клетки Этаж 4, подъезд (секция) 2 общее имущество в

жилом комплексе 36.91

2 99 лифтовый холл, лестничные клетки Этаж 5, подъезд (секция) 2 общее имущество в жилом комплексе 14.1

3 100 Техническое подполье

трансформаторной, эвакуационная лестница 2-го пож.отсека

Этаж на отм.-3.600 общее имущество в жилом комплексе 49.4

3 101 эвакуационная лестница для вернх.эт. к.3 Этаж на отм.-2.200 общее имущество в жилом комплексе 19.8

3 102 лестничные клетки Этаж на отм.+1.350 общее имущество в жилом комплексе 13.8

3 103 лестничная клетка 1, лестничная клетка 2 Этаж на отм.+5.850 общее имущество в жилом комплексе 29.4

3 104 лестничная клетка 1, лестничная клетка 2 Этаж на отм.+10.350 общее имущество в жилом комплексе 25.94

105

Контрольный пост паркинга, кольцевая рампа, проезд, эвакуационная лестница 2-

го пожарного отсека, эвакуационная коридор 2-го пожарного отсека,

эвакуационная лестница 3-го пожарного отсека, электрощитовая 2-го корпуса,

электрощитовая автостоянки, приточная венткамера 3-го пожарного отсека,

приточная венткамера 1-го пожарного отсека, тамбур-шлюз кольцевой рампы,

тамбур-шлюз, коридор, кладовая уборочного инвентаря, кладов. спорт.

инвентаря, верхний уровень кольцевой рампы

Этаж цокольный (отм.-3.600; отм.-4,800)

общее имущество в жилом комплексе 1133.5

106

Тамбур-шлюз кольцевой рампы, нижний уровень кольцевой рампы, приточная

венткамера 2-го пожарного отсека, приточная венткамера 1-го пожарного

отсека, ИТП, приточная венткамера 3-го корпуса, тамбур-шлюз пож.лифта 1-я сек.

2-й к., 2-й тамбур-шлюз пож.лифта 1-я сек. 2-й к., тамбур-шлюз пож.лифта 2-я

сек. 2-й к., 2-й тамбур-шлюз пож.лифта 2-я сек. 2-й к., тамбур эвакуационного

выхода, эвакуационная лестница 2-го пож.отсека, эвакуационный коридор,

эвакуационная лестница 1-го пож.отсека, приточная венткамера 3-го пож.отсека,

эвакуационная лестница 3-го пож.отсека, тамбур-шлюз, коридор, эвакуационная

лестница, помещение узлов учета

Этаж цокольный (отм.-7.800)

общее имущество в жилом комплексе 791.7

16.2. Перечень технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме

№п\п Описание места расположения Вид оборудования Назначение 1 2 подземный этаж Индивидуальный тепловой

пункт (ИТП) ЦТП№1 Подготовка и распределение тепловой энергии по потребителям

54

Page 55: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

2

1-2 подземные этажи, общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные кладовые (внеквартирные), тех. помещения, помещения общественного назначения, квартиры

Система отопления Компенсация теплопотерь

3 2 подземный этаж Насосная станция холодного водоснабжения Обеспечение потребителей холодной водой

4 Квартиры, тех.помещения Система холодного водоснабжения Обеспечение потребителей холодной водой

5 2 подземный этаж Насосная станция горячего водоснабжения Обеспечение потребителей горячей водой

6 Квартиры Система горячего водоснабжения Обеспечение потребителей горячей водой

7 Помещения общественного назначения, квартиры, тех.помещения

Система хоз-бытовой канализации Отведение стоков

8 1 подземный этаж Насосная противопожарного водоснабжения Обеспечение водой на нужды пожаротушения

9 Общее имущество в многоквартирном доме, парковка, хозяйственные кладовые (внеквартирные)

Внутренний противопожарный водопровод, спринклерная система пожаротушения

Пожаротушение

10 Кровля Система ливневой канализации Отвод осадков

11 Кровля, общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные кладовые (внеквартирные), тех помещения.

Система вытяжной противодымной вентиляции (дымоудаление)

Удаление дыма при пожаре

12 Лестничные клетки, лифтовые, тамбур-шлюзы, зоны безопасности

Система приточной противодымной вентиляции (подпор)

Создание зон повышенного давления

для предотвращения проникновения дыма 13 Коридоры, хозяйственные кладовые

(внеквартирные) Система компенсации Компенсация при дымоудалении

14 1-2 подземные этажи, цокольный этаж Общеобменная вентиляция Обеспечение требуемого воздухообмена

15 Квартиры (санузлы, кухни) Вытяжная механическая вентиляция Обеспечение требуемого воздухообмена

16

1-2 подземные этажи, общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные кладовые (внеквартирные), тех. помещения, помещения общественного назначения, квартиры

Система электроснабжения и электроосвещения

Распределение электроэнергии по потребителям. Обеспечение искусственного освещения

в помещениях жилого комплекса.

17

1-2 подземные этажи, общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные кладовые (внеквартирные), тех. помещения помещения общественного назначения, квартиры

Автоматическая система пожарной сигнализации

Обнаружение пожара, управление

противопожарными системами,

управление инженерным оборудованием

18

1-2 подземные этажи, общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные кладовые (внеквартирные), тех. Помещения, помещения общественного назначения, квартиры

Система оповещения и управления эвакуацией

Управление звуковыми и световыми оповещателями с целью информирования жителей, сотрудников и посетителей о пожарной опасности

19 Квартиры, общее имущество в многоквартирном доме, ИТП, водомерный узел

Система автоматизированного учета тепловой энергии и водопотребления

Контроль и диспетчеризация расхода,

тепловой энергии. Контроль и диспетчеризация

расхода холодной и горячей воды.

20 Квартиры, общее имущество в многоквартирном доме, ВРУ1-7

Система автоматизированного учета электроэнергии

Контроль и диспетчеризация расхода,

электроэнергии. 21 Лифтовые холлы, фасад

многоквартирного жилого дома Система охранного теленаблюдения

Обеспечение фиксации и хранения информации, попадающей в объектив видеокамер

22 1-2 подземные этажи, общее имущество в многоквартирном доме, хозяйственные кладовые

Системы автоматизации инженерного оборудования зданий

Управление и контроль работы инженерного

55

Page 56: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

(внеквартирные), тех. помещения, помещения общественного назначения, квартиры

оборудования: общеобменная вентиляция,

освещение, переговорные устройства,

противодымная вентиляция, ИТП, станция пожаротушения

23 Общее имущество в многоквартирном доме, квартиры, помещения, помещения общественного назначения

Система радиофикации Прием и распределение сигналов ГО и ЧС

24 Общее имущество в многоквартирном доме, тех.помещения, квартиры

Система охранно-тревожной сигнализации

Обеспечение контроля состояния дверей жилого комплекса

25 Общее имущество в многоквартирном доме, фасад многоквартирного жилого дома, квартиры

Система охраны входов

Предотвращение проникновения в помещения посторонних лиц. Управление открыванием

и контроль состояния входных дверей.

Обеспечение связи входная дверь-квартира.

26 Лифтовые шахты, лифтовые холлы, машинные помещения Вертикальный транспорт

Обеспечение безопасной транспортировки

пассажиров между этажами.

Обеспечения транспортировки пожарных бригад. Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства

17.1.1 Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа

реализации проекта строительства II квартал 2015 г.

17.1.3 Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности 17.1.4 Планируемый квартал и год выполнения этапа

реализации проекта строительства IV квартал 2015 г.

17.1.5 Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности 17.1.6 Планируемый квартал и год выполнения этапа

реализации проекта строительства IV квартал 2016 г.

17.1.7 Этап реализации проекта строительства 75 процентов готовности 17.1.8 Планируемый квартал и год выполнения этапа

реализации проекта строительства I квартал 2018 г.

17.1.9 Этап реализации проекта строительства Получение РВЭ 17.1.10 Планируемый квартал и год выполнения этапа

реализации проекта строительства II квартал 2019 г.

Раздел 18. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

18.1. О планируемой стоимости строительства

18.1.1 Планируемая стоимость строительства (руб.)

3 825 000 000

Раздел 19. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору и (или) о банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу (в случае размещения таких средств на счетах эскроу), об уплате обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд

19.1. О способе обеспечения обязательств застройщика, но договорам участия в долевом строительстве

19.1.1 Планируемый способ обеспечения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве

Застройщик обеспечивает заключение договоров страхования гражданской ответственности застройщика в пользу каждого участника долевого строительства по мере заключения договоров участия в долевом строительстве. Информация об условиях страхования в отношении каждого конкретного участника долевого строительства содержится в выдаваемом ему

56

Page 57: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

застройщиком Полисе страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве и Правилах страхования, опубликованных на сайте застройщика http://www.nordway-reutov.ru в разделе «О проекте»/ «Страхование»

19.1.2 Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона

50:48:0010202:52

50:48:0010202:53

19.2. О банке, в котором участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу

19.2.1 Организационно-правовая форма кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу

-

19.2.2 Полное наименование кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу, без указания организационно - правовой формы

-

19.2.3 Индивидуальный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой участниками долевого строительства должны быть открыты счета эскроу

-

19.3. Об уплате обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд

19.3.1 Уплата обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд

да

19.4. Об уполномоченном банке, в котором у застройщика открыт расчетный счет

19.4.1 Организационно-правовая форма и наименование уполномоченного банка (сокращенное наименование уполномоченного банка), в котором у застройщика открыт расчетный счет

ПАО СБЕРБАНК

19.4.2 Реквизиты расчетного счета застройщика в уполномоченном банке (номер расчетного счета, корреспондентский счет, БИК, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО)

Р/счет 40702810540000051574 К/счет 30101810400000000225 БИК 044525225 КПП 773601001 ИНН 7707083893 ОГРН 1027700132195 ОКПО 00032537

19.5. Форма привлечения денежных средств

19.5.1 Информация о форме привлечения застройщиком денежных средств граждан-участников строительства (расчетный счет/счет эскроу)

Расчетный счет

57

Page 58: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов

Раздел 20. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств участников долевого строительства

20.1. Об иных соглашениях и о сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

20.1.1 Вид соглашения или сделки -

20.1.2 Организационно-правовая форма организации, у которой привлекаются денежные средства

-

20.1.3 Полное наименование организации, у которой привлекаются денежные средства, без указания организационно - правовой формы

-

20.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика организации, у которой привлекаются денежные средства

-

20.1.5 Сумма привлеченных средств (руб.) -

20.1.6 Определенный соглашением или сделкой срок возврата привлеченных средств

-

20.1.7 Кадастровый номер земельного участка, являющегося предметом залога в обеспечение исполнения обязательства по возврату привлеченных средств

-

Раздел 21. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика 21.1. О размере полностью оплаченного уставного капитала застройщика

21.1.1 Размер полностью оплаченного уставного капитала застройщика

-

Раздел 24. Информация в отношении объекта социальной инфраструктуры, указанная в части 6 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации», в случае, предусмотренном частью 1 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации

24.1. О виде, назначении объекта социальной инфраструктуры. Об указанных в частях 3 и 4 статьи 18.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» договоре о развитии застроенной территории, договоре о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоре о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, договоре о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, иных заключенных застройщиком с органом

24.1.1 Наличие договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

нет

24.1.2 Вид объекта социальной инфраструктуры нет 24.1.3 Назначение объекта социальной

инфраструктуры нет

24.1.4 Вид договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

нет

24.1.5 Дата договора (соглашения), предусматривающего безвозмездную передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

нет

24.1.6 Номер договора, предусматривающего передачу объекта социальной инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность

нет

58

Page 59: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов
Page 60: Информация о застройщикеfiles.cian.ru/files/8/261/proektnaya-deklaraciya... · 1.2.5 Наименование населенного пункта Реутов