000014_ads-7-2009-Z_r_n_i-contrato u Orden de Compra o de Servicio

download 000014_ads-7-2009-Z_r_n_i-contrato u Orden de Compra o de Servicio

of 3

description

archivo

Transcript of 000014_ads-7-2009-Z_r_n_i-contrato u Orden de Compra o de Servicio

MODELO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

CONTRATO DE ADQUISICIN DE COMPUTADORAS PARA LA ZONA REGISTRAL N I SEDE PIURA N 28 -2009-ZRNIConste por el presente documento el contrato de adquisicin de computadoras para la Zona Registral N I Sede Piura que suscriben de una parte la Zona Registral N I -Sede Piura, con RUC 20277412749 y domicilio en Av. Luis Antonio Eguiguren N 770 - Urb. Santa Isabel-Piura, debidamente representada por su Jefe, Abog. Fernando Luis Castillo Mendoza, identificado con DNI N 17818600, designado mediante Resolucin de la Gerencia General de los Registros Pblicos N 215-2009-SUNARP/G.G, a quien en adelante se le denominar LA ENTIDAD, y de la otra parte SYSTELCOMSI, con domicilio legal en Av. Espaa N 2335 Pasaje Tercer Piso Oficina N 302 - Lima, y RUC 20275267211, debidamente representada por Csar A. Rocha Amaya, identificado con DNI 17975361, a quien en adelante se le denominar EL CONTRATISTA, quienes pactan los trminos y condiciones siguientes:

CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

LA ENTIDAD es un Organismo Pblico Desconcentrado de la SUNARP, con autonoma registral, administrativa y econmica, conformante del Sistema Nacional de los Registros Pblicos, creado por Ley 26366.

El presente contrato se sujeta al proceso de Adjudicacin Directa Selectiva N 007-2009-ZRNI - adquisicin de veinticinco (25) computadoras para la Zona Registral N I Sede Piura, de conformidad con las disposiciones del Decreto Legislativo N 1017, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N 184-2008-EF, y dems normas complementarias.

CLUSULA SEGUNDA: OBJETO

En virtud del presente contrato, LA ENTIDAD adquiere veinticinco (25) computadoras, tal y conforme a lo sealado en las bases y propuesta tcnica y econmica presentados por EL CONTRATISTA al proceso signado como Adjudicacin Directa Selectiva N 007-2009-ZRNI, en el cual se adjudicara el presente contrato.

CLUSULA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del presente contrato las bases del proceso de seleccin que lo origina, as como la propuesta tcnica y econmica presentada a dicha proceso por EL CONTRATISTA, quien asume las obligaciones que se originan del presente contrato.

CLUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO

El monto total del presente contrato asciende a S/. 110,250.00 (ciento diez mil doscientos cincuenta con 00/100 nuevos soles) , a todo costo, incluido IGV.

La ENTIDAD se obliga a pagar al CONTRATISTA, en contraprestacin por el bien recibido, luego de su recepcin formal y completa, segn lo establecido en el artculo 181 del Reglamento del Decreto Legislativo N 1017, as como el numeral 3.7 de la bases, segn el cual el pago de realizar a los diez das de otorgada la conformidad por la Oficina de Informtica, previa presentacin de la factura correspondiente.

CLUSULA QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene vigencia desde el da siguiente de su suscripcin hasta la conformidad final.

Los bienes adquiridos por el presente contrato, sern entregados en el plazo mximo de diez (10) das calendario de recibida la orden de compra.

CLUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccin que establezcan obligaciones para las partes.

CLUSULA SPTIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artculo 176 del Reglamento del Decreto Legislativo N 1017.

En caso de existir observaciones se levantar un Acta de Observaciones, en la que se indicar claramente en que consisten estas, dndole al CONTRATISTA un plazo prudente para su subsanacin, segn los plazos establecidos en el mencionado reglamento.

Si despus del plazo otorgado a el CONTRATISTA, la ENTIDAD considera que no se ha cumplido ha cabalidad con la subsanacin, podr resolver el contrato.

CLUSULA OCTAVA: DECLARACIN JURADA DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancin de quedar inhabilitado de contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de la ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

CLUSULA DECIMA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO

Si el CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucin de las prestaciones objeto del presente contrato, la ENTIDAD le aplicar en todos los casos, una penalidad por cada da calendario de atraso, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual de la prestacin parcial, en concordancia con el artculo 165 del Reglamento del Decreto Legislativo N 1017. La penalidad se aplicar automticamente y se calcular de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

_____________

F x Plazo en das

Donde:

F= 0.25 para plazos mayores a sesenta das o;

F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta das

Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, la ENTIDAD podr resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante acta notarial y ejecutar en los que corresponda la Garanta de Fiel Cumplimiento y Garanta Adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso) sin perjuicio de la indemnizacin por los daos y perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, proceder a comunicar este hechos al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Esta penalidad ser deducida de cualquiera de las facturas pendientes o en la liquidacin final, o si fuere necesario se cobrar del monto resultante de la ejecucin de la garanta de Fiel Cumplimiento y Garanta Adicional por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso.

La justificacin por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Cdigo Civil y dems normas concordantes.

CLUSULA DCIMO PRIMERA: GARANTAS

El contratista entrega a la ENTIDAD las cartas Fianzas N 1204-2009/CMAC-T y N 1203-2009/CMAC-T emitidas por Caja municipal de Ahorroy Crdito de Trujillo S.A., ambas con vigencia al 07 de enero de 2010, por la suma de S/. 11,025.00 (once mil veinticinco con 00/100 nuevos soles) y S/. 9,780.00 (nueve mil setecientos ochenta con 00/100 nuevos soles), respectivamente, la cuales corresponden a la Garanta de Fiel Cumplimiento y Garanta por el Monto Diferencial, respectivamente.

CLUSULA DCIMO SEGUNDA: EJECUCIN DE GARANTAS POR FALTA DE RENOVACIN

La ENTIDAD est facultada para ejecutar la garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato, cuando el contratista no cumpliera con renovarlas.

CLUSULA DCIMO TERCERA: RESOLUCIN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podr resolver el contrato de conformidad con los artculos 40- literal c) y 44 del Decreto Legislativo N 1017, y artculo 167 y 168 de su reglamento.

CLUSULA DCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnizacin por dao ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas al CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las dems obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CLUSULA DCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en el presente contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sern de aplicacin las disposiciones pertinentes del Cdigo Civil vigente, y dems normas concordantes.

CLUSULA DCIMO SEXTA: ARBITRAJE

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucin e interpretacin del presente contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, sern resueltos de manera definitiva e inapelable, mediante arbitraje de derecho, de conformidad con los establecido en la normatividad de contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podr someter a conciliacin la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segn lo sealado en el artculo 214 del reglamento del Decreto Legislativo N 1017.

El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondr fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLUSULA DCIMO SEPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICA

Cualquiera de las partes podr elevar el presente contrato a Escritura Pblica corriendo con todos los gastos que demanda esta formalidad.

CLUSULA DCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

En seal de conformidad, suscriben 22 de diciembre de 2009

LA ENTIDAD

EL CONTRATISTAPAGE 1