01 Bases Inv 15 CD Carmen

BASES

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONASINIFEEC-OP-INV-015/2016

ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CD. DEL CARMEN MUNICIPIO DEL CARMEN (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE)

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INIFEEC)

Calle 7 S/N x Av. Juan de la Barrera Col. FOVI “Héroes de Chapultepec”24030 San Francisco de Campeche, Campeche

Teléfono y Fax: (981) 816-3750,816-4972 y 811-2928e-mail: [email protected]

[email protected]

GLOSARIO DE TÉRMINOS PARA LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. INIFEEC/OP/INV/015/2016

Ley: Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche

Reglamento: Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche

SUPERVISIÓN: Contraloría del Gobierno del Estado de Campeche

Contraloría: A la Contraloría Interna.

Bases:A las bases de esta licitación.

Localidad Localidad de Cd del Carmen, Campeche

Domicilio del INIFEECCalle 7 S/N x Av. Juan de la Barrera Col. FOVI “Héroes de Chapultepec”24030 San Francisco de Campeche, Campeche, Teléfono y Fax: (981) 816-3750,816-4972 y 811-2928 e-mail: [email protected] [email protected]

Licitante (s):La persona(s) que acredite (n) su inscripción en este procedimiento de Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas

Contratista: La persona a quien se le adjudique el contrato de obra pública




[email protected]

Sala de Licitaciones:Sala de juntas ubicada Calle 7 S/N x Av. Juan de la Barrera Col. FOVI “Héroes de Chapultepec” 24030 San Francisco de Campeche, Campeche

Licitación: El presente procedimiento de Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No INIFEEC/OP/INV/015/2016; REFERENTE A:ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CD. DEL CARMEN MUNICIPIO DEL CARMEN (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE)El INIFEEC, a través de su Direccion, y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los Artículos 24, 25,26 y 27, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y su Reglamento, emite y pone a disposición de todos los interesados en participar, en la Licitación Por Invitación A Cuando Menos Tres Personas No. INIFEEC/OP/INV/029/2015 sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, consistente en trabajos de: ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CD. DEL CARMEN MUNICIPIO DEL CARMEN (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE)BASESCAPITULO I.- GENERALIDADES1.- Información Específica de los Trabajos a ContratarAutorización de los Recursos. Los recursos para esta Licitación son de origen presupuestal autorizados del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2014 y por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Campeche, con Recursos Estatales” de acuerdo al oficio de Autorización AUT-FAFEF-281800/2016, de fecha 16 de mayo de 20161.2.- Lugar de Venta de las BasesLas presentes Bases se podrán consultar y adquirir a partir del 6 de junio del 2016 y hasta el día 17 de junio del 2016, en dirección del INIFEEC ubicada en la Calle 7 S/N x Av. Juan de la Barrera Col. FOVI “Héroes de Chapultepec” 24030 San Francisco de Campeche, Campeche Teléfono y Fax: (981) 816-3750,816-4972 y 811-2928 e-mail: [email protected] [email protected], de las 9:30 a las 14:30 hrs.1.3.- Costo y Forma de Pago de las BasesLas presentes Bases tienen un costo de $ 2,000.00 ( Dos Mil pesos 00/100 M.N.), y la forma de pago será mediante efectivo, cheque certificado o de caja, a favor del INIFEEC, al por el monto indicado; así mismo las bases y planos estarán disponibles en la Calle 7 S/N x Av. Juan de la Barrera Col. FOVI “Héroes de Chapultepec” 24030 San Francisco de Campeche, Campeche Teléfono y Fax: (981) 816-3750,816-4972 y 811-2928 e-mail: [email protected]




[email protected]

[email protected], de las 9:30 a las 14:30 hrs. presentando original y copia del recibo de pago para su cotejo.

1.4.- Modificaciones a las BasesLas modificaciones a las Bases, en su caso, solo podrán versar sobre plazos u otros aspectos enunciados en la convocatoria y en estas Bases, sin que ello consista en la sustitución de los trabajos convocados originalmente, adicionalmente de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.Cualquier modificación a las Bases, derivada del resultado de la(s) junta(s) de aclaraciones será considerada como parte integrante de las mismas.1.5.- Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases podrán ser negociadas Ninguna de las condiciones contenidas en las bases, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada, de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento de la Ley.1.6.- Descripción de la Obra a EjecutarLa presente Licitación se refiere a la contratación de los trabajos de ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CD. DEL CARMEN MUNICIPIO DEL CARMEN (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE)1.6.2.- Cumplimiento de las Bases.El Licitante deberá cumplir en su totalidad con los requisitos y documentos solicitados en las presentes Bases y sus anexos, siendo de su absoluto conocimiento el contenido de los mismos y de cada una de las precisiones pronunciadas en la(s) junta(s) de aclaraciones.1.7.- Vigencia, Lugar y Condiciones de ejecución de la ObraEl período de ejecución de los trabajos será de 60 días naturales con una fecha estimada de inicio el 15 de junio del 2016 ; la fecha de inicio definitiva de los trabajos, será la que se consigne en el acta de fallo de la Licitación.El Contratista deberá desarrollar los trabajos J ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CD. DEL CARMEN MUNICIPIO DEL CARMEN (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE) .Los trabajos que se contraten a través de esta Licitación, serán desarrollados conforme a los requerimientos que se establecerán en las propuestas. 1.8.- Información Técnica que proporcionará EL INIFEEC:EL INIFEEC proporcionará al Licitante:




[email protected]

Proyecto Ejecutivo, que incluye: conjunto de planos arquitectónicos, catálogo de conceptos con unidades y cantidades de obra por cotizar; así como las normas y especificaciones técnicas que contienen la información y definen los aspectos para la construcción de la obra, referente a ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CD. DEL CARMEN MUNICIPIO DEL CARMEN (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE)1.9.- Materiales y Equipos de Instalación Permanente. En esta Licitación EL INIFEEC no proporcionará materiales ni equipos de instalación permanente. CAPITULO II.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN2.- Aspectos Técnicos y Administrativos.2.1.- Documentación LegalLa documentación Legal y Administrativa que se solicita a continuación, deberá presentarse en copia simple cuando así se indica, y escritos originales en su caso.

2.2.- Identificación de la Persona que entrega las Propuestas. (Original y copia)El Licitante que asista al acto de presentación de propuestas y apertura, presentará identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional); en caso de no ser el representante legal, presentará carta poder simple para participar en dicho acto, así como original y fotocopia de la identificación oficial de quien otorga y recibe el poder.La falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que solamente entregue las proposiciones no será motivo de desechamiento, pero únicamente podrá participar con carácter de oyente.2.3.- IdiomaLos Licitantes deberán presentar sus proposiciones en idioma español.2.4.- Domicilio para Oír y Recibir Notificaciones (Original).Los Licitantes deberán señalar por escrito en papel membretado, el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señalen otro distinto.2.5.- Artículo 34 de La Ley (Original).Asimismo, los Licitantes deberán manifestar por escrito en papel membretado, en original, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentran en alguno de los supuestos del Artículo 34 de la Ley. (De acuerdo al numeral 3.1.- Documentación Legal y Datos Financieros, Documento 16)2.6.- Artículo 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Original).Los Licitantes deberán manifestar por escrito en papel membretado, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentran en alguno de los supuestos de los Artículos 7 y 8 de la Ley Federal de




[email protected]

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (de acuerdo al numeral 3.1.- Documentación Legal y Datos Financieros, Documento 18). La manifestación que deberán realizar los Licitantes señaladas en los puntos 2.5 y 2.6, se presentará en documentos separados.2.7.- Documentación Administrativa.2.7.1.- Declaración Fiscal o Balance General (copia).Los Licitantes deberán entregar:Declaración Fiscal o Balance General auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable de $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 MN) requerido por ”EL INIFEEC” ; adicionalmente, el Licitante deberá exhibir:Para efectos de lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, presentara escrito libre y bajo protesta de decir verdad indicando lo siguiente:-Nombre, denominación o razón social-Domicilio fiscal

- Registro federal de Contribuyente-Actividad preponderante-Nombre, Registro Federal de Contribuyente y Correo electrónico del representante legal-Monto total de su propuesta o del contrato a suscribir, en moneda nacional- Manifestación de que ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de registro federal de Contribuyentes, al que se refiere el código fiscal de la federación y su reglamento-Manifestación que se encuentra al corriente en el cumplimiento en sus obligaciones fiscales respecto de la presentación anual del ISR por los dos últimos ejercicios fiscales por los que se encuentren obligados, así como del pago del IVA y retenciones del ISR de los últimos 12 meses anteriores al penúltimo mes a aquel en que se presente este escrito. Cuando el contribuyente tenga menos de dos años de inscrito en el Registro Federal de contribuyentes, la manifestación corresponderá al periodo transcurrido desde la inscripción y hasta la fecha de presentación del escrito.-Manifestación de que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos al ISAN e ISTUV, o bien, en el caso de que existan adeudos fiscales firmes, se comprometen a celebrar convenio con las actividades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la operación a contratar, en la fecha y términos que se acuerden con la autoridad competente.En caso de que el particular hubiere solicitado autorización para pagar a plazos o se hubiere interpuesto algún medio de defensa con motivo del algún crédito fiscal, se deberá indicar y hacer de conocimiento si se encuentra garantizado en los términos de lo establecido por el artículo 141 del código fiscal de federación. Asimismo, si se cuenta con la autorización para el para el pago a plazos, se deberá manifestar que a la fecha no se incurrido en las causales de revocación a que se hace referencia el artículo 66 fracción III del código fiscal de federación (anexo formato para personas físicas y para personas morales)




[email protected]

Tratándose de personas morales, el Licitante deberá presentar copia fotostática legible del Acta de Asamblea en donde se haya autorizado el último capital de la empresa. ( sino hubo algún cambio manifestarlo por escrito)Así mismo deberá presentar la solicitud de opinión y su respuesta ante el SAT2.7.2.- Acreditación Legal.Tratándose de personas físicas, identificación oficial vigente con fotografía (en original).Los Licitantes que participen a través de un representante, para acreditar su personalidad deberán exhibir copia de testimonio de acta constitutiva, con inscripción en el Registro Público de Comercio y poder protocolizado del representante legal; además de exhibir en original y en papel membretado el documento 14, como constancia de acreditación legal en el que el apoderado legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada la proposición correspondiente.2.7.3.- Currículum del LicitanteEl Licitante deberá presentar su currículum vitae y manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la capacidad y experiencia mínima de 2 años en trabajos de Obras de pavimentación de calles y obra civil en generalAsimismo, el Licitante deberá presentar relación de los contratos que tenga celebrados en los últimos dos años, y/o constancias de ejecución o conclusión de las obras, indicando nombre y domicilio de la dependencia, entidad o empresa contratante, teléfono de los mismos y el nombre de la persona responsable. La presentación de esta información representa la manifestación expresa de que los Licitantes autorizan a

EL INIFEEC para obtener por sus propios medios, información referente a la relación comercial y el grado de cumplimiento de sus compromisos con terceros.2.7.4.- Currículum de ProfesionistasEl Licitante deberá presentar currículum de los profesionales técnicos a su servicio identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de los trabajos; el superintendente de construcción deberá contar con la Licenciatura en las carreras de Ingeniero Civil y/o Arquitecto, debiendo comprobarlo con su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones y experiencia mínima de 2 años en la ejecución de trabajos de obra civil en general. Todas las cédulas profesionales que se exhiban, se presentarán en original y copia para su cotejo.Este personal deberá incluirse invariablemente en sus cálculos de indirectos de oficina central y de oficina de obra, y deberá estar reflejado en su programa correspondiente de montos mensuales (documento 5 de la propuesta).2.8.- Declaración de Integridad (original)El Licitante deberá presentar una declaración de integridad, en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de EL INIFEEC, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás Licitantes, (documento 22).




[email protected]

2.9.- Declaración de conocer la documentación técnica y las normas vigentes (original).El Licitante deberá presentar manifestación por escrito en papel membretado, bajo protesta de decir verdad que conoce el conjunto de planos arquitectónicos, catálogo de conceptos con unidades y cantidades de obra por cotizar; así como las normas y especificaciones técnicas que contienen la información y definen los aspectos para la construcción de la obra, referente a la ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CD. DEL CARMEN MUNICIPIO DEL CARMEN (CONSTRUCCION DE TECHUMBRE) que proporcionó “EL INIFEEC”, así como las Leyes, Reglamentos y normas aplicables vigentes y su conformidad de ajustarse a sus términos. Asimismo manifestará que la ejecución de los trabajos se hará de acuerdo a las Normas y Especificaciones del INIFEEC (documento 13).2.10.- Aspectos Económicos2.10.1.- Moneda que deberá utilizarse.Los Licitantes deberán presentar sus proposiciones en pesos mexicanos.2.10.2.- Condiciones de PreciosLa propuesta deberá ser presentada en papel membretado del Licitante, sin tachaduras ni enmendaduras, señalando tanto el precio unitario y total en pesos mexicanos, con número y letra.Los precios unitarios deberán estar integrados con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del Licitante y los cargos adicionales, por lo que no podrán agregar ningún costo extra y serán inalterables durante la vigencia del contrato.

2.10.3.- Del análisis del precio unitario.2.10.3.1.- Costos directosEl precio unitario debe estar integrado por los elementos: materiales que lo conforman, mano de obra necesaria para ejecutarlo, maquinaria y equipo de construcción requerido para efectuar el concepto, porcentaje de herramienta (sobre la mano de obra) y precios básicos o auxiliares.2.10.3.2.- Costos indirectos1.- Se deberá incluir en el desglose de los indirectos el letrero informativo de la obra, de 2.44 x 1.22 m, de sección horizontal, con bastidor metálico de angular de 2”x1/4”, y 2 PTR verde 2”x2” a modo de soportes, empotrados al piso con concreto simple, de lámina negra cal-22, pintado con anticorrosivo y esmalte a dos manos, rótulo de datos de la obra el cual deberá contener lo indicado en el croquis que proporcionó esta Dirección en el paquete de la licitación:Logotipos de: del INIFEEC y del Gobierno del EstadoNombre del Municipio de EscárcegaNombre de la Dirección de planeación programación y presupuesto




[email protected]

Nombre de la ObraMonto de la Inversión y Origen del Recurso Nombre del ContratistaPeriodo de EjecuciónDescripción de la Obra (Metas) También se incluirá la Placa de Obra y el Muro Cabecero, respetando las medidas y

especificaciones de estos, y del letrero, así como la información relativa a la imagen Gráfica institucional; para elaborarlos se proporcionan en esta convocatoria como parte de sus Anexos.

El señalamiento preventivo de la obra (dentro de las que necesariamente incluirá cintas delimitadoras del área de trabajo), tanto diurno, como nocturno, considerando además el equipo de protección y seguridad para el personal encargado directamente de la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Ley y su Reglamento de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Asimismo, los licitantes deberán considerar un módulo portátil de sanitarios para preservar la higiene de la obra durante todo el período de ejecución.

Las pruebas de laboratorio necesarias para garantizar las resistencias de proyecto, para los terraplenes, pavimentos y concreto de diferentes resistencias solicitados. Será por cuenta del licitante los gastos que se originen por este concepto, así como la entrega oportuna de los reportes del laboratorio que haya contratado para tal efecto.

Como se indica en la ley, así también se deberá considerar los gastos que se contemplan de acuerdo a los pagos por impuestos de las obligaciones patronales y prestaciones del personal que interviene en este análisis de indirectos; servicios, fletes y acarreos, gastos de oficina, trabajos previos y auxiliares y seguros y fianzas. Deben estos costos reflejar lo que realmente el “Invitado” deberá devengar por estos trabajos.

El costo de las fianzas y seguros deberán ser cargados a los costos indirectos.

2.11.- Garantías2.11.1.- Garantías del Cumplimiento de Todas y Cada una de las Obligaciones del Contrato (El costo de las fianzas y seguros deberán ser cargados a los costos indirectos).De conformidad a lo que establecen los artículos 31 y 32 de la Ley, el Contratista, previo a la firma del contrato, deberá constituir la garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.Esta garantía, se otorgará a favor del INIFEEC y deberá ser entregada por el Contratista dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación por escrito del fallo de la licitación, pero invariablemente antes de la firma del contrato.En caso de que el Contratista no presente esta garantía en el plazo señalado, no se podrá formalizar el contrato, y se procederá conforme al artículo 47 de la Ley.




[email protected]

La garantía señalada se deberá constituir mediante fianza, expedida por institución mexicana autorizada, a favor del INIFEECl, en pesos mexicanos, por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes del Impuesto al Valor Agregado.Dicha fianza, se rige por lo establecido en el artículo 68 del Reglamento y contendrá las siguientes declaraciones expresas:a).- Número, fecha, objeto e importe total del contrato.b).- Deberá coincidir el importe garantizado con el 10% del monto total del contrato.c).- Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.d).- Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley y su Reglamento.e).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.f).- La institución Afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las disposiciones que prevén los artículos 93, 94, 95, 95 Bis y 128 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; así como a lo dispuesto por el Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros; asimismo, se obliga a observar lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue.g).- La presente garantía de cumplimiento de contrato, únicamente podrá ser cancelada mediante escrito emitido por el INIFEEC. La garantía permanecerá vigente aún y cuando se encuentren pendientes de substanciación recursos legales o juicios, iniciados por una parte en contra de la otra, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.h).- En caso de prórroga o espera, la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada, en concordancia con dicha prórroga o espera y al efecto, la compañía emisora de la fianza, en caso de ejecución, pagará hasta el monto total garantizado.2.11.2.- Del AnticipoEl contratista, para efecto de garantizar la correcta inversión del monto del anticipo, otorgará a favor del INIFEEC, una fianza expedida por una institución mexicana debidamente autorizada, por el 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo, antes del Impuesto al Valor Agregado, que será presentada previamente a la

entrega del mismo, dentro de los 15 días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que el Contratista, hubiere recibido la notificación por escrito del fallo de la Licitación.Con fundamento en el artículo 18, fracción I del Reglamento de la Ley, el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el Contratista no entregue la póliza de fianza dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, no se procederá al diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.




[email protected]

La fianza subsistirá hasta la total amortización del anticipo correspondiente, requiriéndose para su cancelación, la autorización previa y por escrito del INIFEEC.Dicha fianza, se rige por lo establecido en el artículo 68 del Reglamento y contendrá las siguientes declaraciones expresas:a).- Número, fecha, objeto e importe total del contrato.b).- Deberá coincidir el importe garantizado con el monto total del anticipo.c).- Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.d).- Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley y su Reglamento.e).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.f).- La institución Afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las disposiciones que prevén los artículos 93, 94, 95, 95 Bis y 128 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; así como a lo dispuesto por el Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros; asimismo, se obliga a observar lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue.g).- Que la presente fianza garantiza la correcta inversión del monto del anticipo que otorgó EL INIFEECh).- La presente garantía del anticipo, únicamente podrá ser liberada mediante escrito emitido por el EL INIFEEC, cuando se haya amortizado totalmente el anticipo otorgado. La garantía permanecerá vigente cuando se encuentren pendientes de substanciación recursos legales o juicios, iniciados por una parte en contra de la otra, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.2.11.3.- De calidad de los trabajos concluidosEl contratista deberá constituir una garantía a favor del INIFEEC para garantizar los trabajos ejecutados, conforme lo establece el numeral 5.9 de estas Bases.CAPITULO III.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES3.- Instrucciones para Elaborar y Presentar las Proposicionesa).- Los Licitantes prepararán sus propuestas conforme a lo establecido en estas Bases, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, se establezcan en la(s) junta(s) de aclaraciones.b).- La entrega de las proposiciones se hará por escrito en original y en papel membretado, con firma autógrafa de los Licitantes o sus apoderados legales en todas sus fojas, presentadas en sobre cerrado.




[email protected]

c).- La documentación legal, técnica y datos financieros se entregarán, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta.d).- Las propuestas se podrán presentar en carpetas de argollas, con separadores y foliadas en todas sus fojas. El incumplimiento de esta última indicación no será motivo de descalificación, pero se considera conveniente para facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la Licitación. EL INIFEEC no aceptará reclamaciones posteriores al acto de apertura por parte de los licitantes por la supuesta falta de algún documento, si éstos no presentan foliadas las fojas de su propuesta. e).- Los Licitantes deberán utilizar los formatos proporcionados en estas Bases.f).- Presentación de las propuestas a través de medios electrónicos, servicio postal o de mensajería.No se aceptarán proposiciones por estos medios.Los Licitantes deberán integrar su propuesta conforme a lo siguiente:3.1.- Documentación Legal y Datos FinancierosLos Licitantes deberán acompañar a su propuesta la documentación que se enlista a continuación:Original de manifiesto por escrito en papel membretado en el que informe el domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, según punto 2.4 de estas bases (documento 15).Original de manifiesto por escrito en papel membretado y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos del Artículo 34 de la Ley, de acuerdo al punto 2.5 de las bases (documento 16).Original de manifiesto por escrito en papel membretado y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos de los Artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de acuerdo al punto 2.6. de las bases (documento 16).Declaración Fiscal o Balance General Auditado (copia) (documento 17)Los Licitantes deberán entregar:Declaración Fiscal o Balance General auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 MN) requerido por ”ELINIFEEC”; adicionalmente, el Licitante deberá exhibir:Para efectos de lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, presentara escrito libre y bajo protesta de decir verdad, solicitud de opinión y respuesta del SAT según se indica en el apartado 2.7.1.b:Tratándose de personas morales, el Licitante deberá presentar copia fotostática legible del Acta de Asamblea en donde se haya autorizado el último capital de la empresa.( sino hubo algún cambio manifestarlo por escrito)Del Licitante: Clave del Registro Federal de Contribuyente, denominación o razón social, descripción del objeto social, relación de los accionistas, número y fecha del acta constitutiva en su caso, y sus reformas o modificaciones y los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, así como nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.




[email protected]

Del representante:Nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, así como nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.Las personas que decidan presentar una propuesta conjunta deberán acreditar en forma individual, los requisitos señalados con anterioridad.3.1.1.- Documentación Legal para Cotejo El Contratista, previo a la firma del contrato, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. Una vez que se haya realizado el cotejo, EL INIFEEC” devolverá los documentos originales o certificados, conservando sólo copias simples de los mismos.3.2.- Documentos que Integran la ProposiciónLa propuesta deberá estar integrada por los diversos documentos, los cuales deberán presentarse con firma autógrafa en original y la documentación legal, técnica y datos financieros en original y copia simple (ésta dentro de la propuesta) para su cotejo, y de acuerdo a lo siguiente:DOCUMENTO 1.- Quienes concurran en representación de una persona física o moral al acto de presentación y apertura de propuestas deberá presentar carta poder simple e identificación oficial vigente (cartilla del servicio militar mexicano nacional, pasaporte o credencial para votar con fotografía).DOCUMENTO 2.- Recibo original por compra de bases y copia (ésta dentro de la propuesta) para su cotejo.DOCUMENTO 3.- Garantía de seriedad de la propuesta, cheque cruzado a favor del EL INIFEEC por el 5% de valor de la propuesta.DOCUMENTO 4.- Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de obra, precio unitario en número y letra e importes, así como sumas parciales y acumulados por hoja, debiendo respetar el formato entregado por EL INIFEEC anotando en la última hoja, el importe de la propuesta, 15 % IVA, e importe total, tanto en números como en letras, expresado en pesos mexicanos. Los licitantes podrán usar los reportes de sus sistemas de cómputo, siempre y cuando respeten dicho formato.DOCUMENTO 5.- Programas de montos mensuales con sumas parciales por hoja y acumulados, de los siguientes:De Ejecución de los trabajos (desglosado por concepto).De la Utilización de la maquinaria y equipo de construcción.De Adquisición de materiales y equipos de instalación permanente.De Utilización del personal encargado directamente de la ejecución de los trabajosUtilización de personal técnico y de servicio encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos.




[email protected]

DOCUMENTO 6.- Relación de maquinaria y personal encargado directamente de la ejecución de los trabajos:Integrada con el valor de los costos analizados para las máquinas señaladas en el documento 7 D) del paquete, señalando el costo horario en su modalidad de Ley: operación;

Enlistar la maquinaria a utilizar, indicando si los equipos son: (i) propios, (ii) rentados, (iii) número de serie, (en su caso), (iv) número de factura de la adquisición, (en su caso), (v) precio equivalente a nueva, (vi) su ubicación física, (vii) vida útil y (viii) rendimientos con unidad de medida correspondiente;Personal encargado directamente de la ejecución de los trabajos, cantidad de jornales e indicando el tipo de obra a realizar.DOCUMENTO 7.- Análisis detallado de precios unitarios de los conceptos que integran el documento 4 de la propuesta de los siguientes conceptos que se requieren:Explosión de insumos de materiales, indicando los precios de éstos, cantidades a utilizar, importe de los mismos, el origen o lugar de adquisición, así como el tiempo requerido para su entrega a la obra con relación al programa de suministro de materiales;Explosión de la Mano de Obra, con el porcentaje por herramienta sobre mano de obra, indicando cantidades de jornadas y los salarios integrados, así como su importe;Explosión de la maquinaria, maquinas-herramientas y equipo de construcción indicando cantidades a utilizar, costo en operación e importe;Tarjetas de cálculo de costos horarios de Maquinaria y maquinas-herramientas y Equipo de Construcción, los costos horarios se presentarán en sus estados: operación;Análisis de precios básicos;Análisis de precios unitarios, según formato anexo.Análisis del costo de indirectos, estarán representados como un porcentaje del costo directo, dichos costos se desglosarán en lo correspondiente a la administración de oficinas centrales y de campo de la obra, incluyendo lo correspondiente a cuotas patronales, prestaciones y gastos que obliga la Ley, así como los indicados en estas Bases (numeral 2.10.3.1 y formato anexo).Análisis del costo de financiamiento, que estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Se considerarán los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de intereses que aplicará, debiendo adjuntarse el documento bancario de referencia correspondiente.Análisis de utilidad que será fijado por el Licitante mediante un porcentaje de la suma de los costos directos, indirectos y financiamiento sin contener los conceptos de aportaciones al S.A.R., INFONAVIT y 0.5 % que por supervisión de obra realiza la SUPERVISIÓN, indicando el porcentaje vigente de ISR y el porcentaje que por PTU deberá considerar la empresa.Los cargos adicionales o contribuciones cuyo destino sea la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción. (0.2%), Aportación a Obras de Beneficio Social (1.0%), y supervisión de obra de la SUPERVISIÓN (0.5%), deberán ser anexados después del precio de venta.




[email protected]

DOCUMENTO 8.- El cálculo del factor de salario real (F.S.R.) será elaborado por el Licitante en base a la Ley y su Reglamento, la Ley del Seguro Social, la Ley del INFONAVIT y la Ley Federal del Trabajo.a) Cálculo general del F.S.R. expresado en montos, formato anexo.b) Tarjetas particulares o resumen por especialidad de mano de obra, formato anexo.c) Tabulador de precios reales empleando para su integración los salarios nominales, factores del IMSS, del INFONAVIT, Ley Federal del Trabajo, 2 % sobre nóminas y los factores de salario real que el Licitante haya calculado en el inciso b), expresado en montos, formato anexo.

d) Escrito bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente en sus pagos por concepto de 2% sobre la nómina de la mano de obra.En relación al cálculo del 2% sobre nóminas, de acuerdo a la publicación del día 21 de diciembre de 2006 en el periódico Oficial del Estado de Campeche, la nueva Ley de Hacienda del Estado de Campeche, misma que entró en vigor el día 1 de enero del 2007, en su artículo 13 fracción II establece como sujetos obligados del pago del impuesto 2% SOBRE NÓMINAS a las personas físicas y morales residentes fuera del estado de Campeche respecto de todas las erogaciones que habitual o accidentalmente realicen en el Estado de Campeche, mediante retención por parte de las personas físicas y morales que contraten la prestación de servicios objeto de este impuesto con empresas residentes fuera del estado de Campeche.En tal virtud, en relación al contrato de obra pública que el licitante celebre con EL INIFEEC para la realización de la obra y con el plazo de ejecución establecida en estas bases y a efecto de dar cabal cumplimiento a la referida ley, DEBERA PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD el monto total por concepto de mano de obra a pagar con respecto a todos y cada uno de los conceptos que conforman el catálogo de conceptos de la referida obra durante el periodo que abarquen las respectivas estimaciones, teniendo presente que la obligación en cuestión entró en vigor a partir del día 1 de enero de 2007. Dicho monto deberá ser coincidente con el monto total del programa de mano de obra solicitado en el Documento 5 inciso d) y con la explosión de mano de obra solicitado en el Documento 7 inciso B.DOCUMENTO 9.- Bases de Licitación debidamente firmadas y selladas en forma autógrafa, en todas y cada una de sus hojas, como aceptación de las condiciones contenidas en este documento.DOCUMENTO 10.- Modelo del contrato rubricado en todas y cada una de sus fojas, en señal de aceptación de su clausulado.DOCUMENTO 11.- El Licitante deberá presentar su currículum vitae y manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la experiencia mínima de 2 años en trabajos de obra civil en general.Currículum, Manifestación escrita de experiencia, Relación de Contratos de los últimos 5 años en obras similares a la convocada Fotocopias legibles de carátulas de contratosDOCUMENTO 12.- Responsabilidad técnica de la obra.Carta designación del Superintendente de la obra, Currículo del Superintendente de la obra, y Original y copia de cédula profesional vigente del Superintendente de la obra.




[email protected]

DOCUMENTO 13.- Manifestación escrita en hoja membretada de la empresa y bajo protesta de decir verdad:Oficio de conocimiento de Normas Técnicas vigentes de construcción. Especificaciones Técnicas (en su caso).Planos generales del proyecto.

DOCUMENTO 14.- Acreditación legal de la empresa, de conformidad con el numeral 3.1 de estas Bases.DOCUMENTO 15.- Escrito señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos.DOCUMENTO 16.- Declaración por escrito, en papel membretado de la empresa, bajo protesta de decir verdad, de que el Licitante, representante y demás dependientes del Licitante no se encuentren en los supuestos del artículo 34 de la Ley, de conformidad con los señalado en el numeral 3.1 B) de estas Bases.DOCUMENTO 17.- Declaración Fiscal o Balance General auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable de $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 MN) requerido por ”EL INIFEEC”; adicionalmente, el Licitante deberá exhibir:

Declaración fiscal anualPara efectos de lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, presentara escrito libre y bajo protesta de decir verdad, y solicitud de opinión y respuesta del SAT según se indica en el apartado 2.7.1.b: Tratándose de personas morales, el Licitante deberá presentar copia fotostática legible del Acta de Asamblea en donde se haya autorizado el último capital de la empresa. ( sino hubo algún cambio manifestarlo por escrito)DOCUMENTO 18.- Original de manifiesto por escrito en papel membretado y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.DOCUMENTO 19.- Constancia de visita y manifestación escrita de conocer el lugar de los trabajos, habiendo considerado las características de la zona en todos sus aspectos.DOCUMENTO 20.-Manifestación escrita de conocimiento del acta de Junta de Aclaraciones y copia del acta formulada.DOCUMENTO 21.- Manifestación escrita de contratar o no subcontratar parte alguna de la obra.DOCUMENTO 22.- Declaración de Integridad, Art. 26 fracción XI del Reglamento. En la cual los participantes se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del “EL INIFEEC” induzcan o alteren la evaluación de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.DOCUMENTO 23.- Declaración por escrito manifestando de haber cumplido con sus obligaciones en materia de seguridad social




[email protected]

DOCUMENTO 24.- Escrito de Propuesta original conteniendo resumen de partidas, en hoja membretada del Licitante, con el importe de los conceptos y el impuesto al valor agregado desglosado, expresando las cantidades en números y letras, todos totalmente en idioma español y en moneda nacional. La omisión de cualquiera de estos requisitos anteriores será motivo de descalificación.

CAPITULO IV.- DESARROLLO DE LA LICITACIÓN4.1.- Visita al Sitio de Realización de los Trabajos Se efectuará el día 9 de junio de 2016 a las 12:00 horas, siendo el punto de reunión en el domicilio del INIFEEC ubicado en la Calle 7 S/N x Av. Juan de la Barrera Col. FOVI “Héroes de Chapultepec” 24030 San Francisco de Campeche, Campeche Teléfono y Fax: (981) 816-3750,816-4972 y 811-2928 e-mail: [email protected] [email protected] considerando dos horas antes de para trasladarse el sitio de la obra, La visita al sitio de realización de los trabajos tendrá por objeto, para los Licitantes que asistan, el que considerando las especificaciones, planos, proyecto, y documentación relativa a la obra, inspeccionen los lugares en los que se desarrollarán los trabajos, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y los grados de dificultad de la obra objeto de la Licitación; estimen las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, en ningún caso EL INIFEEC asumirá responsabilidad por las conclusiones que los Licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y el hecho de que un Licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, no lo exime de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos, en el caso de que EL INIFEEC decida encomendárselos. A la visita, podrán asistir los interesados y sus auxiliares que hayan adquirido las bases, así como aquellos que autorice EL INIFEEC.

La visita al sitio donde se realicen los trabajos será optativa para los Licitantes, pero en su propuesta técnica deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. 4.2.- Junta(s) de AclaracionesSe celebrará el día 10 de junio de 2016 a las 10:00 horas en la sala de juntas ubicada en la Calle 7 S/N x Av. Juan de la Barrera Col. FOVI “Héroes de Chapultepec” 24030 San Francisco de Campeche, Campeche Teléfono y Fax: (981) 816-3750,816-4972 y 811-2928 e-mail: [email protected] [email protected](s) Junta(s) de Aclaraciones deberá ser posterior a la visita al sitio de realización de los trabajos, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen con objeto de esclarecer las dudas o solicitar modificaciones que los Licitantes planteen por escrito al “ INIFEEC”, éstas deberán entregarse a más tardar 24 horas antes de que se lleve a cabo dicha junta o en forma verbal durante el desarrollo de la misma, en relación al Contenido de las Bases y sus Anexos, cláusulas del modelo de contrato y la forma de integración y presentación de sus propuestas. No se aceptaran preguntas en el acto y que no se hayan manifestado por escrito.En la(s) junta(s) de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá la firma de los asistentes y las preguntas formuladas y sus respuestas, de la cual se le entregará copia a los presentes y se pondrá a disposición de los ausentes, en el INIFEEC ubicado en la Calle 7 S/N x Av. Juan de la Barrera Col. FOVI “Héroes de Chapultepec” 24030 San Francisco de Campeche, Campeche Teléfono y Fax: (981)




[email protected]

mailto:[email protected]

816-3750,816-4972 y 811-2928 e-mail: [email protected] [email protected]. Cualquier modificación a las Bases, sus anexos y las cláusulas del modelo de contrato, derivada del resultado de la(s) junta(s) de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias Bases.4.3.- Presentación y Apertura de las Proposiciones4.3.1.- Lugar y Fecha El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 21 de junio del 2016, a las 8:30 horas en la sal de juntas del INIFEEC ubicada en la Calle 7 S/N x Av. Juan de la Barrera Col. FOVI “Héroes de Chapultepec” 24030 San Francisco de Campeche, Campeche Teléfono y Fax: (981) 816-3750,816-4972 y 811-2928 e-mail: [email protected] [email protected] Desarrollo del Acto de Presentación de Proposiciones y AperturaLos Licitantes prepararán su propuesta conforme a lo establecido en las Bases, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas, presentando éstas firmadas en cada foja que integre su proposición.Una vez recibida la proposición en Un sobre cerrado, el servidor público designado por “INIFEEC” procederá a la revisión cuantitativa de la documentación legal y datos financieros exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en estas bases. Una vez realizada esta revisión, se procederá a dar lectura al importe total de cada una de las empresas Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno y un servidor público presente, rubricará los documentos 3 y 4 de las propuestas, incluidos aquellas cuyas propuestas y documentación legal y datos financieros hubieren sido desechadas, quedaran en custodia del ““INIFEEC”.A continuación se levantará el acta de la apertura, en la que se hará constar las propuestas aceptadas para su análisis cualitativo, así como las que en el análisis cuantitativo hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. Asimismo, se informará a los presentes la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el resultado del análisis cualitativo de las propuestas y en la que se dará a conocer el fallo de la Licitación.

La falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación y apertura económica.4.3.3.- Licitación DesiertaEL INIFEEC declarará desierta la licitación en cualquiera de los siguientes casos:Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las Bases de Licitación.Los precios de las propuestas no fueren aceptables, esto es, que no pueden ser pagados por “EL INIFEEC”Cuando ninguna persona adquiera las Bases.Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación de propuestas y apertura de proposiciones.4.4.- Comunicación del Fallo




[email protected]

mailto:[email protected]

El fallo se dará a conocer en junta pública el día 27 de junio del 2016 a las 10:00 hrs., en la sala de juntas del INIFEEC ubicado en la Calle 7 S/N x Av. Juan de la Barrera Col. FOVI “Héroes de Chapultepec” 24030 San Francisco de Campeche, Campeche Teléfono y Fax: (981) 816-3750,816-4972 y 811-2928 e-mail: [email protected] [email protected]. Acto al que libremente podrán asistir todos aquellos que hayan participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán los Licitantes y se les entregará copia, la falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esta fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.En el mismo acto de fallo “EL INIFEEC” proporcionará por escrito a los Licitantes la información, si hubiera, las razones por las cuales su propuesta no fue elegida.El acta de fallo y el modelo del contrato servirán para poder tramitar las garantías de anticipo y cumplimiento de contrato.Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los Licitantes podrán inconformarse en los términos del Artículo 69 de la Ley.4.5.- Causas de Desechamiento Será causa de desechamiento cuando se incurra en alguna de las siguientes situaciones: a).- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases, así como la comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.b).- Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en las Bases de Licitación o que los documentos no contengan la información solicitada o que no se presenten debidamente firmados. c).- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por EL INIFEEC en estas Bases. d).- Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por EL INIFEEC en estas Bases y conforme a las cuales se desarrollan la Licitación y la obra.e).- Que el Licitante presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por el mismo o formando parte de cualquier compañía o Asociación.f).- Que los Licitantes se encuentren vinculados entre si por un socio o asociado común.g).- Consignen datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la propuesta técnica.

h).- El Licitante se ubique en alguno de los supuestos señalados en los artículos 34 de la Ley y 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.i).- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad requerida para llevar la adecuada administración de los trabajos.j).- Que la planeación integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.




[email protected]

k).- Que los programas específicos cuantificados y calenda rizados de suministros y utilización, no sean congruentes con el programa calenda rizado de ejecución general de los trabajos.l).- Que los precios unitarios propuestos por el Licitante, no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.m).- Que los análisis de los precios unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.n).- Que el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos que la integran.ñ).- Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, no sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.4.6.- Criterios para la Evaluación de las Propuestas EL INIFEEC para hacer la evaluación de las proposiciones tomará en consideración, en lo que resulte aplicable, lo establecido en el artículo 25 del Reglamento, por lo que verificará que las mismas cumplan con todos los requisitos solicitados en las Bases de Licitación.Con fundamento en el artículo 27 de la Ley, por tratarse de obra pública, se verificará, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al Licitante, que los recursos propuestos por el Licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución las cantidades de trabajo establecidas, que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. Algunos criterios para hacer la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, además de los que establece la Ley y Reglamento, son: a).- Que la planeación integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.b).- Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el Licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta.c).- Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por EL INIFEECd).- Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos, cumpliendo al 100% con el período de ejecución y entrega de la obra en el plazo establecido en el contrato.e).- Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos;f).- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.




[email protected]

g).- Que los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, prevalecerá el que coincida con el análisis del precio unitario correspondiente y/o el consignado con letra. h).- Se verificará que el análisis de cálculo e integración de los precios unitarios se hayan realizado conforme a lo solicitado en las Bases, que los precios propuestos por el Licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes del mercado, ya sea individualmente o conformando la propuesta total.i).- Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al Licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por EL INIFEEC y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de EL INIFEEC el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio que resulte económicamente más conveniente para el Municipio.EL INIFEEC con base en el artículo 33 de la Ley, elaborará un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.EL INIFEEC juzgará la capacidad del Licitante para cumplir con su proposición, por la información que él mismo suministre, reservándose el derecho de comprobar por los medios que estime convenientes, la veracidad de dicha información. CAPITULO V.- DEL CONTRATO5.- FormalizaciónEL INIFEEC y el Contratista, quedarán obligados a formalizar dicho contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 35 de la Ley, tomando en cuenta que no podrá formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado, conforme al artículo 16 del Reglamento En caso de que el Contratista no firme dentro del plazo antes señalado por causas imputables a él, será sancionado por la SUPERVISIÓN.El Contratista deberá exhibir previo a la firma del contrato ante la EL INIFEEC, en original y copia los documentos siguientes:Escritura constitutiva y sus modificaciones debidamente registradas ante el Registro Público del Comercio.Cédula de identificación fiscal.Poder del representante legal.Póliza de fianza, como garantía del cumplimiento.Escrito bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos del Artículo 34 de la Ley.Escrito bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos de los Artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.




[email protected]

Escrito en el que el licitante manifieste que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo señalado por el artículo 32-D del código fiscal de la Federación.

Catálogo de conceptos en hoja membretada y programa de ejecución de los trabajos5.1.- ModeloEl contrato para la ejecución de los trabajos de esta Licitación, será sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad con el modelo anexo a las Bases, que contiene, entre otros, el procedimiento de ajuste de costos que deberá pactarse en el mismo, el cual se anexará a su propuesta técnica, debidamente firmado en todas sus hojas, como constancia de aceptación y conocimiento de éste. 5.2- Condiciones de PagoLas estimaciones de los trabajos ejecutados, se presentarán mensualmente a la persona que ejerza la Residencia de la Supervisión de la Obra que designe EL INIFEEC acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Dicha documentación será la siguiente: números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, minutas de trabajo, pruebas de laboratorio y fotografías, análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación. El plazo del Contratista para presentar las estimaciones a la persona que ejerza la Residencia de la Supervisión de la Obra, no será mayor de 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, que será el día último de cada mes. La Residencia de Supervisión, contará con un plazo no mayor de 20 días naturales siguientes a la fecha de presentación de las estimaciones, para su revisión y, en su caso, autorización.EL INIFEEC contará con un plazo no mayor de 30 días naturales para el pago de las estimaciones, contado a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Supervisión de la Obra.Si el Contratista no presenta sus estimaciones en el plazo antes mencionado, éste deberá presentarlas en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros.En caso de surgir diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro del plazo antes mencionado, éstas se resolverán en su caso y se incorporarán en la siguiente estimación.De conformidad con el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, en los casos en los que EL INIFEEC no cumpla con el pago de las estimaciones y del ajuste de costos, a solicitud del Contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.El Contratista, será el único responsable de que las facturas que se presenten para el pago de estimaciones, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de elementos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.




[email protected]

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, por lo que EL INIFEEC tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que haya efectuado.Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el Contratista, éste deberá reintegrar a EL INIFEEC”, las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL INIFEEC.No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias a cargo del Contratista sean compensadas en la estimación siguiente.

El pago de las estimaciones se efectuará en las oficinas de la Coordinación de Programas Federales, ubicada en calle 12 x 63 en la parte posterior de las oficinas de la contraloría municipal, colonia Centro, código postal 24000, Campeche, Campeche.5.3.- AnticiposPara el inicio de los trabajos objeto del contrato y para compra o producción de materiales y demás insumos, EL INIFEEC otorgará un anticipo a el Contratista, quien lo utilizará estrictamente para ello, por el 30% de la asignación aprobada al contrato correspondiente para el primer ejercicio presupuestado, más el Impuesto al Valor Agregado.La amortización de los anticipos se efectuará proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.Con fundamento en el artículo 43 de la Ley, en el caso de ajuste de costos, el importe del ajuste deberá afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.5.4.- Ajuste de CostosCuando a partir de la presentación de las propuestas, ocurran circunstancias de orden económico, no previstas en el contrato de obra pública, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando proceda, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes y deberá constar por escrito.No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias que conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de la obra.Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado, o en caso de existir atraso no imputable al Contratista, con respecto al programa convenido.De conformidad con el artículo 43 de la Ley los ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.Cuando el atraso sea por causa imputable al Contratista, procederá el ajuste de costos, exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido.




[email protected]

Para efectos de la revisión y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de propuestas.Cuando la obra dé inicio dentro de los 30 días naturales siguientes a la presentación de las propuestas, el ajuste de costos en este periodo no aplicará.Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios, que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran el Contratista y/o EL INIFEEC”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, EL INIFEEC procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.Los precios originales del contrato permanecerán fijos, hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales, durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés el Contratista haya considerado en su propuesta., Dentro de los 60 días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a EL INIFEEC transcurrido dicho plazo,

precluye el derecho del Contratista para reclamar el pago; y EL INIFEEC dentro de los 60 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda; si EL INIFEEC” autoriza el ajuste de costos, su cálculo se llevará a cabo, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley, debiendo acompañarlo con la siguiente documentación:1.- La relación de los índices nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México, en su caso, los índices investigados por EL INIFEEC los que deberán ser proporcionados al Contratista.2.- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el período en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato.3.- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el período en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato.4.- El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido.5.- El análisis de la determinación del factor de ajuste, y6.- Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el Contratista y EL INIFEEC, en función de los trabajos a realizar en el período de ajuste.5.5.- RetencionesEl Contratista acepta que de las estimaciones que le cubra EL INIFEEC se le hagan las siguientes deducciones:a).- El 0.5% (5 al millar), del monto de los trabajos contratados que se destinará a la SUPERVISIÓN, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.b).- El 1% como aportación para obras de beneficio social.




[email protected]

c).- El 0.2% (2 al millar) para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), destinados a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria.5.6.- Impuestos y DerechosEL INIFEEC pagará únicamente el Impuesto al Valor Agregado de conformidad con las disposiciones Fiscales Vigentes, por lo que todos los demás impuestos, derechos y gastos que se generen correrán a cuenta del Contratista.5.7.- Cesión de Derechos y No Subcontratación.El Contratista no podrá subcontratar los trabajos objeto de la presente Licitación, excepto los trabajos permitidos; ni ceder en forma total o parcial los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones de trabajos ejecutados.Si el Contratista decide ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, deberá solicitar por escrito a EL INIFEEC su consentimiento, el que resolverá lo procedente, en un término de quince días naturales contados a partir de su presentación. Cabe de aclarar, que si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el Contratista se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros.

5.8.- ConfidencialidadEl Contratista no podrá suministrar información alguna relativa a los trabajos objeto de la presente licitación, en forma de publicidad o Artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de EL INIFEEC5.9.- Calidad de los Trabajos El Contratista deberá responder por la calidad de los trabajos ejecutados, de acuerdo a lo siguiente:Para garantizar la calidad de los trabajos, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.Por lo tanto, El Contratista, una vez concluidos los trabajos y previo a la recepción formal de los mismos, entregará a EL INIFEEC una garantía la cual deberá tener una vigencia de 12 meses, a partir de la recepción formal de la obra.El Contratista a su elección, deberá (i) constituir fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; (ii) presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, (iii) aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (Cinco por ciento) del mismo monto en fideicomiso especialmente constituido para ello.Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumentos de renta fija.El Contratista, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos los doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En




[email protected]

igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso.En caso de optar por la fianza, ésta deberá ser otorgada por institución mexicana debidamente autorizada, a favor y a satisfacción del INIFEEC y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:a).- Número, fecha, objeto e importe total del contrato.b).- Deberá coincidir el importe garantizado con el 10% del monto total del contrato.c).- Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.d).- Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley y su Reglamento.e).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.f).- La institución Afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las disposiciones que prevén los artículos 93, 94, 95, 95 Bis y 128 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; así como a lo dispuesto por el Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros; asimismo, se obliga a observar lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley antes referida, en el sentido de que la fianza no se extingue.g).- La presente fianza, únicamente podrá ser cancelada mediante escrito emitido por el INIFEEC, en el que exprese su conformidad con los trabajos realizados. La garantía permanecerá vigente aún y cuando se Encuentren pendientes de substanciación recursos legales o juicios, iniciados por una parte en contra de la otra, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.h).- Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos, mala calidad de los trabajos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiere incurrido el Contratista, durante la realización de los trabajos motivo del contrato.

5.10.- Verificación de los TrabajosLa SUPERVISIÓN, en el ejercicio de sus facultades podrá verificar en cualquier tiempo, que la obra pública se realice conforme a lo establecido en la Ley o en otras disposiciones aplicables. 5.11.- Revocación Cuando el Contratista no se presente a firmar el contrato dentro del plazo establecido en el inciso 5 de estas bases por causas imputables a él;Cuando manifieste por escrito, después del fallo que también por causas imputables a él, no se encuentra en posibilidades de ejecutar los trabajos objeto de la adjudicación contenida en dicho fallo bajo las condiciones establecidas por EL INIFEEC y aceptadas dentro del procedimiento de ésta Licitación;Cuando el Contratista no entregue la garantía de cumplimiento de contrato, conforme a lo estipulado en el inciso 2.11.1. de estas Bases, EL INIFEEC podrá dejar sin efecto la adjudicación efectuada. Pudiendo además, adjudicar el contrato al Licitante que haya presentado la segunda proposición que resulte económicamente más conveniente para el estado, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiera resultado ganadora, en todo




[email protected]

caso, no sea superior al 10% de conformidad a lo establecido en el Artículo 47, segundo párrafo de la Ley.5.12.- Penas ConvencionalesEL INIFEEC tendrá la facultad de verificar si los trabajos y suministros objeto del contrato, se están ejecutando por el Contratista de acuerdo con el programa de ejecución general convenido y señalando porcentajes de avance y montos mensuales, para lo cual EL INIFEEC comparará mensualmente el importe de los trabajos y suministros ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al efectuar la comparación, la obra y suministros mal ejecutada se tendrá por no realizada.Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de suministros y de la obra realmente ejecutada es menor que el que debió realizar, EL INIFEEC procederá a retener la cantidad que resulte de multiplicar el 3% (tres por ciento) de la diferencia de dichos importes. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda. Si el Contratista no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminación, por causas imputables a él, además de conservar su retención, se le aplicará una pena convencional del 0.2% (Dos al millar), determinada únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, por cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de EL INIFEECPara determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de EL INIFEEC no sea imputable al Contratista.El monto de las penas convencionales en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 5.13.- Suspensión Temporal del ContratoEL INIFEEC podrá suspender temporalmente, en todo o en parte los trabajos contratados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley, en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva; sin embargo, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión.

5.14.- Terminación AnticipadaEL INIFEEC podrá dar por terminado anticipadamente el contrato por razones de interés general, cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a EL INIFEEC” o bien no sea posible determinar el tiempo de suspensión.5.15.- Rescisión Administrativa del Contrato.De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley, EL INIFEEC podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo dell Contratista.




[email protected]

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a el Contratista, EL INIFEEC procederá a hacer efectiva la garantía otorgada por el Contratista para el cumplimiento del contrato, así como la garantía del anticipo, total o parcialmente, según proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito, deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente.Además de las causas que la ley establece para la rescisión de este contrato, el mismo podrá ser rescindido por EL INIFEEC” de pleno derecho y sin resolución judicial, en caso de que el Contratista incurra en alguna de las siguientes causales, que se señalan de manera enunciativa mas no limitativa:a).- Si el Contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato, dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha pactada, sin causa justificada.b).- En caso de interrumpir injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por EL INIFEECc).- Si cede los derechos u obligaciones derivados del contrato; o si cede los derechos de cobro sin autorización previa y por escrito de EL INIFEECd).- Por no ejecutar los trabajos, de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el Residente de la Obra o por el Supervisor.e).- El no dar cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de EL INIFEEC el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.f).- En el supuesto de no cumplir oportunamente con el pago de los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral, a las que se encuentre obligado.g).- Si ingresa al procedimiento concurso mercantil, en términos de lo establecido por la Ley de Concursos Mercantiles.h).- Si subcontrata partes de los trabajos no autorizados para cumplir con el objeto del contrato.i).- En caso de no entregar a EL INIFEEC la póliza de seguro de responsabilidad civil, en un plazo de 15 días naturales posteriores a la fecha de firma del contrato.j).- Por negarse a dar a EL INIFEEC las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.k).- Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada por más de 30 días naturales.l).- Si incumple con sus obligaciones fiscales, y

m).- En general, si incumple con alguna de las obligaciones a su cargo expresamente establecidas en el contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, Bases, Procedimientos y Requisitos que establecen la Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.Cuando EL INIFEEC determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la resolución correspondiente se comunicará por escrito al Contratista, exponiendo las razones y fundamentos que al respecto se tuvieren, para que éste, dentro del término de 15 días hábiles




[email protected]

contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso EL INIFEEC” resolverá lo procedente, dentro del plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación del Contratista.Una vez notificado al Contratista el inicio del procedimiento de rescisión del contrato por EL INIFEEC éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de un representante de el Contratista, el acta circunstanciada del estado en que se encuentran los trabajos.El Contratista está obligado a devolver a EL INIFEEC en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos objeto del contrato.Para la amortización del anticipo en caso de rescisión administrativa del contrato, el Contratista se obliga a reintegrar a EL INIFEEC el saldo por amortizar del anticipo, en un plazo no mayor a 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la determinación de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le reconocerán los materiales objeto de los trabajos que tenga en obra o en proceso de adquisición, debidamente comprobados mediante la exhibición de los documentos correspondientes, conforme a los datos básicos de precios en licitaciones públicas, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y el Contratista se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos.En caso de que el Contratista no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, éste se obliga a pagar a EL INIFEEC gastos financieros conforme a una tasa, que será igual a la establecida por el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos financieros se calcularán en base al saldo no amortizado y se computarán por días calendarizados desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de EL INIFEEC5.16.- SancionesEl Contratista podrá ser sancionado en los casos siguientes:Cuando, injustificadamente, y por causas imputables a él no formalice el contrato adjudicado, en el plazo establecido;Cuando se encuentre en los supuestos del Artículo 34 de la Ley.Cuando se encuentre en los supuestos de los Artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.Cuando no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a EL INIFEEC yCuando proporcione información falsa o que actué con dolo o mala fe en el procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de un queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

5.17.- Requisitos Para la Terminación de las Obras




[email protected]

El Contratista comunicará a EL INIFEEC la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados apegándose a lo estipulado en el Artículo 44 de la Ley, dentro del plazo pactado en el contrato, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos EL INIFEECcontará con un plazo de 15 días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.Recibidos físicamente los trabajos las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el contrato el finiquito de los trabajos en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o bien el Contratista no acuda con “EL INIFEEC para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, éste procederá a elaborarlo debiendo comunicar su resultado al Contratista dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al Contratista, éste tendrá un plazo de 15 días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión se dará por aceptado. Determinado el saldo total EL INIFEEC pondrá a disposición del Contratista el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultánea levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 5.18.- Ejecución de Obra Adicional y ExtraordinariaSi durante la vigencia del contrato, el Contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a EL INIFEEC para que éste resuelva lo conducente; el Contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la Residencia de Supervisión de la Obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en la que no sea posible esperar su autorización. EL INIFEEC deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su parte, el Contratista ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, en la misma proporción de los trabajos adicionales.Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar autorización por escrito de EL INIFEEC independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificación alguna al plazo de ejecución de los trabajos.5.19.- Modificaciones al Contrato“EL INIFEEC” dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar el contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, no rebasen el 25% del monto o plazo pactados en el contrato original, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir, en cualquier forma, el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.Tratándose de modificaciones o de cantidades adicionales, éstas se pagarán conforme a los precios unitarios pactados originalmente, tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago.




[email protected]

5.20.- Procedimiento de Resolución de Controversias futuras y previsibles de carácter técnico y administrativo.Las discrepancias que por interpretación de cuestiones técnicas y administrativas llegaran a suscitarse durante la vigencia del contrato, deberán ser comunicadas por escrito a la contraparte, en un plazo de 24 horas posteriores a su detección, y se resolverán de común acuerdo por las partes en un plazo no mayor a 72 horas; mediante

reunión que para tal efecto se celebrará asentando en el acta correspondiente los acuerdos tomados, sin que éstos alteren por ningún motivo el monto a pagar por la ejecución de los trabajos señalados en el contrato. Dicha acta deberá ser firmada por ambas partes y formará parte integrante del contrato.CAPITULO VI.- CONDICIONES ESPECÍFICAS6.1.- Del Representante en la Obra.El Contratista deberá tener en el sitio de realización de los trabajos a un superintendente de construcción quien será el representante del Contratista ante EL INIFEEC” en la obra. Dicho representante deberá estar facultado por el Contratista, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionados con los trabajos, aún de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.Asimismo, deberá contar con la licenciatura en Ingeniería Civil y/o Arquitecto debiendo comprobarlo con su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones y experiencia mínima de 2 años en obra civil en general.EL INIFEEC se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el Contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.6.2.- Relaciones LaboralesEl Contratista, como empresario y único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que emplea con motivo de los trabajos materia de la presente licitación, reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de sus trabajadores que intervienen en la ejecución de la obra, en forma tal que deslinda de toda responsabilidad a EL INIFEEC respecto a cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar los trabajadores derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia laboral, de higiene y seguridad social. Por tanto, por ningún motivo podrá considerarse a EL INIFEEC como patrón solidario o sustituto. 6.3.- Responsabilidad del Contratista.6.3.1- El Contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los Reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal y estatal, así como a las instrucciones que le señale EL INIFEEC Quedan a su cargo las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia de lo anterior.6.4.- Bitácora de obra.El uso de la bitácora es obligatorio para el contrato de obra, debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos.




[email protected]

El formato de la bitácora, su uso y aplicabilidad se sujetará a lo dispuesto en el contrato.Para efectos de la Ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.CAPITULO VII.- INCONFORMIDADES Y QUEJAS7.1.- InconformidadesLos Licitantes podrán inconformarse ante la Contraloría por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley.

La inconformidad será presentada, a elección del proponente, por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica que al efecto establezca la Contraloría, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste. Transcurrido este plazo, precluye para los Licitantes el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloría pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley. 7.2.- QuejasEl Contratista podrá presentar queja ante la Contraloría, con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en el contrato que se tenga celebrado con EL INIFEEC

San Francisco de Campeche, a 6 de junio del 2016

Director del Instituto de la Infraestructura Física, Educativa del Estado de Campeche

Arq. Héctor Manuel de Atocha Pérez RodríguezRubrica




[email protected]

01 Bases Inv 15 CD Carmen

Documents

Transcript of 01 Bases Inv 15 CD Carmen