JUNTOStempoal.gob.mx/.../269195b4a93e9ded1e81f2ba5acb3cfe.pdf · 2017-07-07 ·...

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPOAL, VER.

2014-2017

JUNTOSl~~,-!~R

K."VI..'~AMHNl()u...Pl.IfU.......UI.O(.t:li¿

Jtlt~· .6.'1:;

CONTRATON° DOP-TEM-2016301610044

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOSUNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

AREA RESPONSABLE:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS- RAMO 033

CONTRATISTA CONTRATONOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: N" CONTRATO FECHA DE CONTRATO

PATRICIO RUBEN GALVAN FLORES DOP-TEM-2016301610044 12 DE MAYO DEL2016

REGISTROFEDERALDE CONTRIBUYENTESGAFP580827PQ9 MODALIDAD DEADJUDICACION

DOMICILIO:LICITACiÓN PUBLICA: ( )

JUAN DIAl COBARRUBIAS SIN.INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS: (X )COL. CENTRO.

CHICONAMEL, VERACRUZ.ADJUDICACiÓN DIRECTA: ( )

NUMERO DE OBRA: 2016301610044NOMBRE, DESCRIPCIONY UBICACiÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCiÓN DE TECHOSFIRMES EN LA LOCALIDAD DE VEGA RICA, EN EL MUNICIPIO DE TEMPOAL, VER.

FUENTE DE RECURSOS:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALESDEL DISTRITO FEDERAL(FISMDF) 2016

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

IMPORTE I.V.A.16% MONTO TOTAL CUMPLIMIENTO ANTICIPO

s473,103.45 $75,696.55 $548,800.00 $54,880.00 $164,640.01f---'-----

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCfON FECHADE TERMINACION

16 DE MAYO DEL2016 40 olAS NATURALES 24 DE JUNIO DEL 2016

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TE O

Página 1 de 7

1.- DEClARACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TEMPOAL, VER.2014-2017


1. EL H. AYUNTAMIENTO11. ELCONTRATISTA

111. LAS PARTES

2.- CLAUSULAS GENERALES

PRIMERA.-SEGUNDA.-TERCERA.-CUARTA.-QUINTA.-SEXTA.-SEPTIMA.-

3.- CLAUSULAS ECONOMICAS

OCTAVA.-NOVENA.-DECIMA.-DECIMA PRIMERA.-

4.- CLAUSULAS TECNICAS:

OBJETO DELCONTRATOMONTO DELCONTRATOAJUSTEDECOSTOSPlAZO DE EJECUCiÓNDISPONIBILIDAD DELINMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOSINICIO DE OBRARELACIONESLABORALES

ANTICIPOSFORMA DE PAGOSUPERVISiÓNDE OBRAGARANTíAS

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOSPLANOS, ESPECIFICACIONESY PROGRAMASDECIMA TERCERA.- AMPLIACiÓN DE PLAZO DE EJECUCiÓN

-c~_.

5.- CLAUSULAS LEGALES:

DECIMA CUARTA.-DECIMA QUINTA.-DECIMA SEXTA.-DECIMA SEPTIMA.-DECIMA OCTAVA.-DECIMO NOVENA.-VIGESIMA.-

RESPONSABILIDADDELCONTRATISTARECEPCiÓNDE LA OBRA Y LIQUIDACIONESSUSPENSiÓNTEMPORAL DEL CONTRATOTERMINACiÓN ANTICIPADAMATERIALESY EQUIPO DE INSTALACiÓN PERMANENTERESCISiÓNADMINISTRATIVA DELCONTRATOPROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONESPOR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMAVIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOSEXTRAORDINARIOSVIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO DE OBRAVIGÉSIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONESDEL"H. AYUNTAMIENTO"VIGESIMA QUINTA.- LEGISLACiÓNAPLICABLE,INTERPRETACiÓNY JURISDICCIÓN

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL,

Página 2 de 17

••JUNTOSI.UllAt'llMOS ....ll~OR~~·tr·R:~

w...vt;.trA. ...."N'T1)IH.I'I.IM.. .. 'UI,Al,J,/IU.

lfl~· .d11;-


2014-2017


CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ELMUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ, A QUIEN SE DENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO" REPRESENTADAPOR LOSC.C.C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL, LIC. GABRIEL ROBERTO ZAVALA QUINTERO, L.A.E. RUTH NEREIDA FERNANDEZCHAVEZ E ING. VICTOR ALEXANDER MUÑOZ GOMEZ, EN CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO ÚNICO,SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE; y POR LA OTRA PARTE, LAPERSONAFíSICAPATRICIO RUBEN GALVAN FLORES,REPRESENTADALEGALMENTEEN ESTEACTO POR EL ING. PATRICIORUBEN GALVAN FLORES, A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTESDECLARACIONESY SUBSECUENTESClÁUSULAS:

DECLARACIONES

1.- "EL H. AYUNTAMIENTO" DEaARA:

A.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN EL ARTICULO 2 PARRAFO 2, DE LA LEY ORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDADJURIDICA y PATRIMONIOS PROPIOSY QUEPOR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGALPARA CELEBRARESTECONTRATO.

B.- DECLARAEL PRESIDENTEMUNICIPAL QUE ESTÁLEGITIMADO PARA SUSCRIBIRA NOMBRE Y CON AUTORIZACiÓNDE "El H. AYUNTAMIENTO" EL PRESENTECONTRATO, YA QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDO TOMADO ENSESiÓNEXTRAORDINARIADECABILDO DE FECHA01 DE ENERODEL2014, SEGÚNCONSTAEN ELACTA NÚMERO 01, ENDONDE SELE DELEGANFACULTADESPARAQUE SUSCRIBATODO TIPO DE CONTRATOSY/O CONVENIOS.

C.- QUE EL C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL ES EL PRESIDENTEMUNICIPAL DE TEM POAL, VERACRUZ, CONFACULTADESPARA SUSCRIBIREL PRESENTECONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDOEN EL ARTícULO 36FRACCIONESIV, VI, IX Y XXIV DE LA LEYORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE. .

D.- QUE ELLIC. GABRIEL ROBERTOZAVALA Q.UINTERO,SíNDICO ÚNICO, COMPARECECON LASATRIBUCIONESQUE~e},CONFIEREELARTícULO 37 FRACCIONES1,11Y V DE LA LEYORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

E.- QUE LA L.A.E. RUTH NEREIDA FERNANDEZ CHAVEZ COMPARECE A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO ENCARÁCTERDE SECRETARIADEL AYUNTAMIENTO DE ESTEMUNICIPIO, CON LAS ATRIBUCIONESQUE LE CONFIEREEARTíCULO70 FRACCiÓNV DE LA LEYORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

F.- QUE EL ING. VICTOR AlEXANDER MUÑOZ GOMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SUSCRIBEELRESENTEINSTRUMENTO EN USO DE LAS FACULTADESQUE LE CONFIERE El NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES OTORGADO POR "EL H. AYUNTAMIENTO" SEGÚN CONSTA EN OFICIO ENVIADO DELEXPEDIENTE'DE NOMBRAMIENTOS, FIRMADO POR EL C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL, EN SU CALIDAD DEPRESIDENTEMUNICIPAL, EL DIA 01 DE ENERO DEL 2014, PARA LA APLICACiÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES,REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS QUE APLIQUEN EN TERRITORIO DEL MUNICIPIO DETEMPOAL, ESTADODEVERACRUZDE IGNACIO DE LA LLAVE,SEGÚN LO DISPUESTOPORLOSARTíCULOS73 BIS,73 TER,114 Y 115 DE LA LEYORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

G.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONESQUE SE DERIVEN DEL PRESENTECONTRATO, EL CONSEJODE DESARROLLOMUNICIPAL (C.D.M.) AUTORIZÓ, LA INVERSiÓNCORRESPONDIENTE,MISMA QUE PROVIENEDELPROGRAMA GENERALDE INVERSiÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LASDEMARCACIONES TERRITORIALESDEL DISTRITO FEDERAL(FISMDF) 2016, EN LA PARTIDA PRESUPUESTALNÚMERO2016301610044, PARA LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCiÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE VEGARICA EN EL MUNICIPIO DE TEMPOAL, VER., EN ELPROGRAMA VIVIENDA DIGNA •

.- QUE EL PRESENTECONTRATOSEADJUDICAA "EL CONTRATISTA", COMO RESULTADODEL PROCESODE L1CIBAJO LA MODALIDAD DE INVITACiÓN A CUANDO MÉNOS TRES PERSONAS 13P-2016 16

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VER. TE . (789)

Página 3 de 17


2014-2017

JUNTOSrol~('liMOS .~Jq(_l~~~n'lQ'--:-;-:'

H. .liiV¡;Jotr,\l>.\umoh"'I'IMI,.....u:..t,.(lll¿

.l\I1".L\117


CELEBRANDOEL ACTO DEAPERTURA TÉCNICA y ECÓNOMICA EL DfA 06DE MAYO DEL 2016, Y ELACTO DONDE ELl/H.AYUNTAMIENTO" EMITE EL FAllO DE ADJUDICACiÓN EL DfA 11 DE MAYO DEL 2016, YA QUE PRESENTA LAPROPUESTA ECONÓMICA SOLVENTE MÁS BAJA Y POR REUNIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUEGARANTIZAN LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS OBJETO DEL PRESENTECONTRATO, LA OBRA DEBERA REALIZARSEENTERMINOS DEL PROYECTO CONSISTENTE EN PLANOS, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS,ESPECIFICACIONES,PROGRAMAS Y PRESUPUESTO;DICHOS DOCUMENTOS PERTENECENA ESTE CONTRATO COMOPARTEINTEGRANTEDEL MISMO.

1.- QUE TIENE ESTABLECIDOSU DOMICILIO EN 5 DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, ZONA CENTRO, ENTEMPOAL, VERACRUZ,MISMO QUE SEÑALA PARA LOSFINESY EFECTOSLEGALESDE ESTECONTRATO.

11.-uEl CONTRATISTA" DEClARA:

A) QUE ESUNA PERSONAFISICA,ACREDITANDO SU PERSONALIDADCON: PATRICIO RUBEN GAlVAN FLORESCONLA CREDENCIALDE ELECTORCON FOLIO NO.: 48865499.

EL C. PATRICIO RUBEN GALVAN FLORESACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTELEGAL DE LAEMPRESA ING. PATRICIO RUBEN GAlVAN FLORESCON LA CREDENCIALDE ELECTORCON FOLIO NO: 48865499

B) "El CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DENACIONALIDAD, EN SEGUIRCONSIDERÁNDOSECOMO MEXICANO POR CUANTO A ESTECONTRATO SE REFIEREY A NO INVOCAR LA PROTECCiÓNDE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO,BAJO PENA DE PERDER,EN BENEFICIODE LA NACiÓN MEXICANA TODO DERECHODERIVADO DE ESTECONTRATO.

C) QUE TIENE ESTABLECIDOSU DOMICILIO FISCALEN JUAN DiAl COBARRUBIAS SIN., COL. CENTRO, C.P. 92150EN El MUNICIPIO DE CHICONAMEl, VERACRUZ., MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOSLEGALESDE ESTECONTRATO.

O) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LAEJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMÁS, CON LA TECNOLOGíA,ORGANIZACiÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA ELLO.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOSQUE ESTABLECENLA lEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA lLAVE, Y LAS REGLASGENERALESDE CONTRATACiÓN Y EJECUCiÓNDE OBRAS PUBLICASY DEMAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS EXPEDIDASEN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATALAPLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDo DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LASPARTES, INTEGRAN EL PRESENTECONTRATO, CONSISTENTESEN LA DESCRIPCiÓN PORMENORIZADA DE LAOBRA, PROYECTO, PLANOS, ESPECIFICACIONES,PROGRAMAS Y EL PRESUPUESTOCORRESPONDIENTE,AsfCOMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS.

F) QUE A INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL srno DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACONSIDERARTODOS LOSFACTORESQUE INTERVIENENEN SU EJECUCiÓN.

QUE CUENTA CON LOSSIGUIENTESREGISTROSY COMPRUEBA ENTREGANDOFOTOCOPIASDE:

CEDULA DEL REGISTROFEDERALDE CONTRIBUYENTES:REGISTROPATRONAL ANTE El ,. M. S. S. E INFONAVIT:CEDULA DEL REGISTRODE SEFIPLAN:

GAFP580827PQ9F78102061006780

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VER. TEL.

Página 4 de 17


2014-2017

JUNTOSlO 1!>\('illr!OS .~L'101<l(~tr·liO;:~

ff.• 'iI.:,..n,,\'dlN'T('Ioh.•u;:.~..'.!~c:tJ¿

CONTRATO N° OOP-TEM-2016301610044

111.-LAS PARTESDECLARAN QUE:

A) SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE,CON TODAS LAS LEYES,REGLASY REGLAMENTOSMEXICANOS, DE CARÁCTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLESA LOS TRABAJOS AMPARADOS PORESTECONTRATO Y A RESPONDEREN LO QUE CORRESPONDAPORSU CUMPLIMIENTO.

B) CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCiÓNPORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS,PLANOS, ESPECIFICACIONES,PROGRAMAS Y EL PRESUPUESTOCORRESPONDIENE,LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS,Y TODOS AQUELLOS QUE SEPACTENEN ELFUTURO DE ACUERDOCON LAS DISPOSICIONESDELMISMO.

C) CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITÁCORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTRANTODOS LOSACTOS RELACIONADOSCON LA EJECUCIÓNDE LASOBRAS.

D) SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DE LA LEYORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, DE LAS REGLAS,ACUERDOSY DEMAS DISPOSICIONESLEGALESQUE RIGEN LACONTRATACIÓN, EJECUCIÓNY CUMPLIMIENTO DELPRESENTECONTRATO.

El QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTAN EN EL PRESENTEINSTRUMENTO, YTODA VEZ QUE EN ESTEACTO NO EXISTEERROR,DOLO, LESIÓN MALA FÉO ALGÚN OTROVICIODEL CONSENTIMIENTO QUE INVALIDE SU CELEBRACiÓN,LAS PARTESCONVIENEN EN SUJETARSEAL CONTENIDODE LASSIGUIENTES:

CLÁUSULAS GENERALES

PRIMERA.- OBJETO DELCONTRATO:"EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOSCONSISTENTESEN LA CONSTRUCCiÓN DETECHOSFIRMES EN LA LOCALIDAD DE VEGA RICA, EN ELMUNICIPIO DE TEMPOAL, VER., Y ESTESEOBLIGA A REALIZARLAHASTA SU TOTAL TERMINACiÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGARDONDE DEBAN REALIZARSELOS TRABAJOS, ASf COMO LAS ESPECIFICACIONESCONTENIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS,DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTEINTEGRANTEDE ESTECONTRATO.

GUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.L IMPORTE DEL PRESENTECONTRATO ES DE $ 473,103.45(CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTOTRESPESOS5/100 M.N • • ), MAS $75,696.55(SETENTA Y CINCO Mil SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N),

CORRESPONDIENTEAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE DA UN TOTAL DE $ 548,800.00(QUINIENTOSCUARENTA y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS00/100M.N.), E INCLUYE LA REMUNERACIÓN Y EL PAGO TOTAL A "ELCONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SUCASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTECONTRATO CON CARGO A "ELCONTRATISTA" •

ESTACANTIDAD SOLO PODRÁ SERREBASADA PREVIOCONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTOACUERDEN LAS PART@)S..SEGÚN LO ESTABLECIDOEN ELARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASO L~ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA MAYOR DE OINDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA REPONSABILlDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJ SEXCEDENTES,NO TENDRÁ DERECHOA RECLAMAR PAGOALGUNO DE ELLO.


Página 5 de 17

••JUNTOSLO ¡JA('CMOS .~qOM.{~·tJ·~.--::-;.

R""'tIll'AMIHn",tt~l'lJoU._"~I:t;¿

.M14·~117

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPOALI VER.

2014-2017


TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.

PARA LOS SUPUESTOSA QUE SE REFIEREEL ARTICULO 39 FRACCION XXIV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTESACUERDAN LA REVISiÓN YAJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOSUNITARIOS PACTADOS EN ESTECONTRATO CUANDO OCURRANCIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECÓNOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCiÓN DE LOS COSTOSDE LOSTRABAJOSAUN EJECUTADOSAL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE"EL CONTRATlSTAH, "EL H. AYUNTAMIENTO" LLEVARÁA CABO LOS ESTUDIOSNECESARIOSPARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICiÓN, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA SOLICITUD SESUJETARAA LO SIGUIENTE.

LOSAJUSTESSECALCULARÁN PARA CADA UNO DE LOSCONCEPTOS,A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDOEL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTARCONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCiÓN PACTADO EN ELCONTRATO O, EN CASO DE EXISTIRATRASO NO IMPUTABLE A"EL CONTRATISTA" PROCEDERÁAL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERAESTARPENDIENTEDE EJECUTARCONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN VIGENTES HASTA LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOSCONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS,CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJESDEINDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIODEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁSUJETOA LASVARIACIONES DE LA TASA DE INTERESPROPUESTA.

LAS PARTESCONVIENEN QUE LOS AJUSTESDE LOS COSTOSQUE INTEGRAN LOS PRECIOSUNITARIOS, SELESDEDUCIRA ELPORCENTAJEDELANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE NO HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCiÓN:

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, A INICIAR LOSTRABAJOS MATERIA DE ESTECONTRATO EL DrA 16 DE MAYO DEL 2016Y ACONaUIR EL DrA 24 DE JUNIO DEL 2016, EN UN PLAZO DE EJECUCiÓN DE 40 DíAS NATURALES, AJUSTANDOSE ALCALENDARIO DETRABAJO QUE ELABORE,ELCUAL DEBERASERAPROBADO POR "EL H. AYUNTAMIENTO".

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:"EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA", ,EL O LOS INMUEBLES EN QUEDEBAN LLEVARSEA CABO LOS TRABAJOS EN REFERENCIA,Así COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIASY DEMÁSAUTORIZACIONES QUE SEREQUIERAN PARA SU REALIZACiÓN.

SEXTA.-INICIO DE LOSTRABAJOS.

ItEL CONTRATISTA", SE OBLIGA A ESTABLECERANTICIPADAMENTE A LA INICIACiÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE LAREALIZACiÓN DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTETÉCNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCiÓN, EL CUAL DEBERÁTENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONESEN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTECONTRATO.

"EL H. AYUNTAMIENTO", SE RESERVAEL DERECHODE SU ACEPTACiÓN, ELCUAL PODRA EJERCEREN TODO TIEMPO."EL CONTRATISTA", y "EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITÁCORA DE OBRA COMO

1 INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, "EL •AYUNTAMIENTO", A TRAVÉS DE SU REPRESEN!ANTE TÉCNICO VERIFICARA LOS AVANCE~, CALIDAD, CUMPLIMIENTO RESPECIFICACIONESY EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASENTADO LOCONDUCENTE EN LA BITÁCORA Y "EL CONTRATISTAH SOLICITARÁ LAS INSTRUCCIONESQUE CONSIDERENECESARIASPAEJECUTARLA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONESY VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDOANOTACIONES QUE CONSIDEREPERTINENTES.


Página 6 de 17

••JUNTOSLUllI\('1lMOS.\iqoll.~tr·A~

N 'Vl'¡.ty"i\Mll""~h PUI'..I,."'tWd..~Iu.

.llH:"¡'.J:l.I"


2014-2017


"'EL CONTRATISTA", y "EL H. AYUNTAMIENTO", ACEPTAN UTILIZAR LA BITÁCORA DE OBRA, SOLO PARA LOS FINESANTERIORES, LO CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTESTÉCNICOSREGISTRADOS,LA CUSTODIA DE LA BITÁCORA, DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE LAOBRA, NO SALIRDE LA OBRA, Y ESTARA DISPOSICiÓN,EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES."EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DíAS HÁBILES SIGUIENTESA LA FECHA DE INICIACiÓN DE LOSTRABAJOSINFORMARÁ A LOSCIUDADANOS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE UN ANUNCIO CON DIMENCIONES DE 1.50 MTS. DE ANCHOPOR 1.50 MTS. DE LARGO, FUADO EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA CON DATOS PROPIOSDE LA MISMA YBAJO EL FORMATO y CARACTERISTICASQUE LA DIRECCiÓNDE OBRAS PÚBLICASENTREGARÁA "EL CONTRATISTA", EN ELQUE SE PLASMARÁN, DESCRIPCiÓN, MONTO, ORIGEN DE LOS RECURSOS, PERíODO DE EJECUCiÓN, CONTRATISTA,BENEFICIARIOS,EL TIPO DE OBRA PÚBLICA A REALIZARSE,EL CUAL DEBERÁ PERMANECER HASTA EL TÉRMINO DE LOSTRABAJOS.

SEPTlMA.- RELACIONESLABORALES."EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOSMATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLEDE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONESLEGALESY DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" SEOBLIGAPOR LO TANTO A RESPONDERDETODAS LAS RECLAMACIONESQUE SUSTRABAJADORESPRESENTENEN SU CONTRA O ENCONTRA DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN RELACiÓN CON DICHOS TRABAJOS, DE IGUAL MANERA COMO PARTE DE LASOBLIGACIONES CONTRAíDAS y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS 15 Y 15-A DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL "ELCONTRATISTA", DEBERÁ DAR DE ALTA LA OBRA Y REGISTRARE INSCRIBIR A SUS TRABAJADORES EN EL INSTITUTOMEXICANO DELSEGUROSOCIAL,COMUNICAR SUSALTASY BAJAS,DENTRO DE LOS PLAZOSESTABLECIDOSPORLEY.

OCTAVA.- ANTICIPOS:PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS "EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTECONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 164,640.01(CIENTO SESENTA.yCUATRO MIL SEISCIENTOSCUARENTA PESOS 01/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO. OBLIGÁNDOSE ¡'EL CONTRATISTA" AUTILIZARLOSEN LOSSIGUIENTESCONCEPTOS:CONSTRUCCiÓNEN ELSITIO DE LOSTRABAJOSDE OFICINAS Y ALMACENES,BODEGAS E INSTALACIONESY, EN SU CASO, PARA GASTOSDE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCiÓNE INICIO DE LOS TRABAJOS; ASí COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCiÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN, LAADQUISICiÓN DE EQUIPOS QUE SEINSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOSPARA LAREALIZACiÓN DE LOSTRABAJOSOBJETODE ÉSTECONTRATO."EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DíAS NATURALES SIGUIENTES AL DíA DEL FALLO, DEBERÁ PRESENTARLAGARANTíA DE ANTICIPO, CON ELOBJETO DE QUE "El H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICiÓNDE "EL CONTRATISTA"DENTRO DE LOS QUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACiÓN DE LA GARANTíA DE LOS TRABAJOS ELIMPORTE DEL ANTICIPO, EN LOSTÉRMINOS DE LA PRESENTECLÁUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN ELARTíCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEIGNACIO DE LA LLAVE; ELATRASO EN LA ENTREGADELANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIRSIN MODIFICAR, EN IGUALPLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCiÓNPACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHADE INICIACiÓNDE LOSTRABAJOS;SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTíA DELANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO,NOPROCEDERÁELDIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACiÓN DEL ANTICIPO CONSISTIRÁ EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DEESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPDEBIÉNDOSELIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACiÓN FINAL, SUJETÁNDOSEA LOS PROCEDIMIEESTABLECIDOSAL RESPECTOPOR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTAD DVERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.PARA LA AMORTIZACiÓN DE LOSANTICIPOS EN CASO DE RESCISiÓNDE ESTECONTRATO, "EL CONTRATISTA" SEOBLIGA

EINTEGRARA "EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOSANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO YOR DEDíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA QUE LE SEA COMUNICADA LA ~ A LE

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VER.

Página 7 de 17



JUNTOSlO uauecs.~I.:,OK~~Prtr·R~

W_"VE;,,"""'lhJT('I

h"'~_"!~"'lJt


RECONOCERÁNLOS MATERIALESQUE TENGA EN OBRA O EN PROCESODE ADQUISICiÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS,MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE,CONSIDERANDOLOS PRECIOS,LOS AJUSTESDELOS COSTOSAUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISiÓN,SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA YPUEDAN UTILIZARSEEN LA OBRA, Y uEl CONTRATISTA" SECOMPROMETA POR ESCRITOA ENTREGARLOSEN EL SITIO DELA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS.

UNA VEZ ACORDADO ELANTICIPO POR uEL H. AYUNTAMIENTO", "El CONTRATISTA" EXHIBIRÁ LA FACTURAY LA PÓLIZADE FIANZA CORRESPONDIENTEPARASU APROBACiÓN.

LA GARANTíA SUBSISTIRÁHASTA LA TOTAL AMORTIZACiÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE,EN CUYO CASO EL "H.AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACiÓN. SI "ELCONTRATISTA" NO HA DEVUELTOEL SALDO DE LA FIANZA, INCLUYENDO LOSGASTOSFINANCIEROS CONFORME A UNATASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDAPOR LA lEY DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASO DE PRORROGAPARA ELPAGO DE CRÉDITO FISCAl. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SECOMPUTARÁN POR DíAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCiÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LACANTIDAD A DISPOSICiÓNDE l/El H. AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- FORMA DE PAGO:

"El H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRAA "El CONTRATISTA" EL IMPORTE DE ESTECONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONESQUESEFORMULEN, EN LA QUE SECONSIDERARANLOSVOLÚMENES DEOBRA, TRAMOS O ETAPASTOTALMENTE TERMINADASEN TODOS SUSCONCEPTOS,EN ELPERIODOQUE COMPRENDA CADA ESTIMACiÓN CONFORME A LOSPRECIOSUNITARIOSPACTADOS.DICHASESTIMACIONESSERÁNPRESENTADASPOR "El CONTRATISTA" A LARESIDENCIA DE SUPERVISiÓNQUE"El H. AYUNTAMIENTO" DEBERAESTABLECERPARA TAL EFECTO,DENTRO DE LOS CUATRO DíAS HÁBILESSIGUIENTESALA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADASEN EL TÉRMINO ANTES SE~ALADO, SEINCORPORARANEN LA SIGUIENTEESTIMACiÓN PARAQUE "El H. AYUNTAMIENTO" INICIESU TRÁMITE DE PAGO."EL CONTRATISTA" CUBRIRAA "El H. AYUNTAMIENTO", Y ESTERETENORA EL S (CINCO) AL MILLAR SOBREEL IMPORTEDE CADA UNA DE LASESTIMACIONESDETRABAJO QUE FORMULA "El CONTRATISTA", POR ELSERVICIODE VIGILANCIA,INSPECCiÓN Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELlAS DEL ESTADO DEVERACRUZDEJGNACIO DE LA lLAVE.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACiÓN DE ESTIMACiÓN FINAL AUNQUE HAYA SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARANCOMO ACEPTACiÓN DE LA OBRA, PUES"El H. AYUNTAMIENTO" SERESERVAEXPRESAMENTEEL DERECHODE RECLAMARPOR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADAO POR PAGOS INDEBIDOS. SI "El CONTRATISTA" ESTUVIESEINCONFORME CONLAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACiÓN TENDRÁ UN PLAZO DE 60 (SESENTA)DíAS CALENDARIO, A PARTIR DE LAFECHA QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACiÓN O LA LIQUIDACiÓN, PARA HACER POR ESCRITOLA RECLAMACiÓNCORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO EN ESTE LAPSO SIN RECLAMACiÓN DE "EL CONTRATISTA", SE

ONSIDERARADEFINITIVAMENTE ACEPTADASPOR ÉL, LA ESTIMACiÓN O LIQUIDACiÓN DE QUE SETRATEy SIN DERECHOANTERIOR RECLAMACiÓN.

DECIMA.- SUPERVISiÓN DE lAS OBRAS.

"EL H. AYUNTAMIENTO", TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHODE CONSTATARA TRAVÉS DE EMPRESASEXTERNASOCON SU PROPIO PERSONAL,QUE LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS SE REALICEDE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

NTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTOA LA OBRA REALIZADA, Y.. OMUNICAR A "El CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. "EL

YUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSiÓN PARCIATOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDEREQUE NO ESTÁN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE AMOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR "El CONTRATISTA" PARA SU TERMINACiÓN, O BIEN, OPTAR POR LRESCISiÓNDELCONTRATOCONFORME SEESTABLECEEN LA CLÁUSULADECIMONOVENA DE ESTECONTRATO.


Página 8 de 17


2014-2017

JUNTOSlU Il,,('!lMOS .\1E,O~..-~t:I'·A---:-:-;'

H_""l"I<TAMnNTOU........u..vk"'-'S..(:ll¿

~t:¡·.llll;

CONTRATO N° DOP-TEM-2016301610044

POR SU PARTE "El CONTRATISTA" CONVIENE y SE OBLIGA A ATENDER LAS OBSERVACIONESQUE LE HAGA "El H.AYUNTAMIENTO" SIEMPRE y CUANDO CONSTEN POR ESCRITO EN LA BITÁCORA O INSTRUMENTO DE CONTROLEQUIVALENTE. CUANDO "EL CONTRATISTA" CONSIDERE TENER RAZONES TÉCNICAS PARA NO SUJETARSEA LASOBSERVACIONESQUE LE HAGA "El H. AYUNTAMIENTO", DEBERÁPONERLASEN CONOCIMIENTO DE ESTEÚLTIMO PARAQUE SE ENCUENTREUNA SOLUCiÓN DEFINITIVA.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.

"El CONTRATISTA", SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOSPOR LA LEY DEOBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, YDEMAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, lAS GARANTíAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DELCUMPLlMI,ENTO DE ESTECONTRATO.

"El CONTRATISTA" PRESENTARÁA "EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS DIEZ DíAS NATURALESSIGUIENTESA LAFECHA DEL FALLO DEL CONCURSOY ANTES DE LA SUSCRIPCiÓNDEL PRESENTECONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DELMUNICIPIO DETEMPOAL, VER, DE CUMPLIMIENTO, POREL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTETOTAL DELCONTRATOINCLUIDO EL IMPUESTO Al VALOR AGREGADO (IVA), A FIN DE GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO Y TODAS Y CADA UNA DELAS OBLIGACIONESQUE EL PRESENTECONTRATO IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDOENLOS ARTICULOS 53 y 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON elLAS DEL ESTADO DEVERACRUZ-LLAVE.

MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LASFIANZASCON LOSREQUISITOSQUE MAS ADELANTESESEÑALAN, NO SELEGITIMARÁ ELCONTRATOY PORLOTANTO NO SURTIRÁEFECTOALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIEREEL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA "EL CONTRATISTA" NO HAOTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "EL H. AYUNTAMIENTO" HARÁ EFECTIVA LA GARANTíA DE SERIEDAD DE LAPROPUESTADEL CONCURSO,ADEMÁS DE ESTARSUJETOA LO ESTABLECIDOEN EL ARTíCULO 79 DE lA lEY DE OBRASPÚBliCAS Y SERVICIOSRELACIONADOSCON ELLASDELESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y PODRÁOPTARPOR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO.

LA FIANZA DEBERÁSER OTORGADA POR INSTITUCiÓN FINANCIERA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA El EFECTOEN LAREPÚBLICAMEXICANA.

CONCLUIDASLASOBRAS, NO OBSTANTESU RECEPCiÓNFORMAL, "El CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDERDE LOS DEFECTOSQUE RESULTARENEN lAS MISMAS, DE LOS ERRORESY VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRAR SPONSABILlDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA lEY DE OBRAS PÚBLICAS Y

RVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA lLAVE, EN lOS TERMINOSEÑALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CÓDIGO CIVil PARA El ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ENATERIA DE FUEROCOMÚN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESESA PARTIR

DEL ACTO DE ENTREGA RECEPCiÓN, POR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS. "EL CONTRATISTA" DEBERACONSTITUIRDICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTEAL10"h (DIEZ PORCIENTO) DELCOSTOREALEJECUTADODE LAOBRA PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACiÓN Y/O ADECUACiÓN DE LASCARACTERíSTICASDE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERÁSEROTORGADA POR INSTITUCiÓN FINANCIEDEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL EFECTOY A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEMPOAL, Y CONTINUARÁ VIGENTE HASQUE "EL CONTRATISTA" CORRIJALOS DEFECTOSO VICIOSOCULTOSQUE SEPRESENTAREN.

TRANSCURRIDOEL PLAZO DE UN AÑO A PARTIRDE LA FECHADE ENTREGADE LA OBRA, "EL CONTRATISTA" SOLICITARAPOR ESCRITOA "El H. AYUNTAMIENTO" QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA LA CANCELACiÓN DE LAMISMA.

~==~~~~==~==================~~R*~"~~5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL,

Página 9 de 17

••JUNTOSL~tJ~~~)I.

H.iovt;IITAMIli'1TOh..!'l.Io'J... ..-u:..ol-UJ.&

i'lIt.:.·,tI;IH


TEMPO/>.LI VER.2014-2017

CONTRATON° DOP-lEM-2016301610044

LA PÓLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONESEXPRESADASDE LAINSTITUCiÓN QUE LEOTORGUE:

A) SEA EXPEDIDAA FAVOR DE ELMUNICIPIO DE TEMPOAl.

B) QUE LA FIANZA SEOTORGUE EN LOSTERMINOS DE ESTECONTRATO.

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADOEL PLAZO ESTABLECIDOPARA LA TERMINACiÓN DE LOSTRABAJOSAQUE SE REFIERELA FIANZA, O EXISTA ESPERAO BIEN SE HUBIESE CELEBRADOALGÚN CONVENIO ADICIONAL DEACUERDO A LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO , SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTEPRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO "ELCONTRATISTA" PRESENTAREL ENDOSO A LA FIANZA EN TÉRMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRÓRROGA OESPERAACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURELA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOSMATERIA DE ESTECONTRATO, AUN CUANDO PARTEDEELLOSSESUBCONTRATEN,SIEMPRE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO", LO HAYA AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LASESTIPULACIONESCONTENIDAS EN EL MISMO

E) QUE LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTELO PRECEPTUADOEN LOS ARTICULOS 95, 95 BIS Y118 DE LA LEYFEDERALDE INSTITUCIONESDE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE LA FIANZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO ("EL CONTRATISTA"), EL DEBIDOCUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL PRESENTECONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMASBENEFICIEA "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIODE "EL H. AYUNTAMIENTon.

G} QUE TANTO NO SE LIBERELA FIANZA, "EL CONJAATISTA", TENDRA LA OBLIGACiÓN DE PAGARTODAS LAS FIRMASPARA LA PRÓRROGAEN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSESOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACiÓN ESCRITADIRIGIDA ALA AFIANZADORA POR "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE Así LO INDIQUE.

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLELA PRESENTACiÓNDE LAFIANZA DE GARANTíA DE VICIOS OCULTOSY ELACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓNDE LA OBRA OBJETODEL PRESENTECONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONESNO PREVISTASORIGINALMENTE EN El CONTRATO SETENGA QUE PACTAR MODIFICACIONESAL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDOEN LA cLÁUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA", SEOBLIGA

. A PRESENTARUN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL l001Ó (DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACiÓNINCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBEDE PRESENTARSEA MAS TARDAR A LA FECHADEFIRMA DELCITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACiÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONESY PROGRAMAS."EL H. AYUNTAMIENTO", PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONESY PROGRAMA, MATERIA DECONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITOAL ADMINISTRADOR UNICO DE "EL CONTRATISTA" Y ASENTANDO EBITÁCORA DE OBRA.

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTOOBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.


Página 10 de 17


2014-2017

JUNTOSLO llAt'1iMOS .\l(~1O¡'¡'(~¡oyn-A~

R.o.vt;llTrI.!O.o.IHo(JO

["'~."~~IJ¿


"El CONTRATISTA" POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁA LA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS FUERA DEL CATÁLOGO HASTAEN TANTO SEAUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOSy SEASIENTE EN BITÁCORALA ORDEN DE EJECUCiÓN.

DECIMA TERCERA.-AMPLIACiÓN DEL PLAZO DE EJECUCiÓN.SI A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE APRODUCIRSELA SUSPENSiÓN DE LOS TRABAJOS, ESTEPODRÁ GESTIONAR UNA AMPLIACiÓN DEL PLAZO DE EJECUCiÓNPOR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRÓRROGA EN LA QUE SE DEMUESTRENTANTO LA EXISTENCIADE LA EVENTUALIDAD,COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR ELTIEMPO PARA LA REALIZACiÓN DE LOSTRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERENECESARIO,SOLICITUD QUE DEBERÁ PRESENTARSEDENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DíAS HÁBILES SIGUIENTES AL DíAEN QUE INCURRAN TALESEVENTOS.

"EL H. AYUNTAMIENTO", RESOLVERÁSOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DíASNATURALES SIGUIENTESA LA FECHA DE SU RECEPCiÓN,DETERMINANDO EL NÚMERO DE DíAS QUE A SU JUICIO DEBE DECOMPRENDER LA PRÓRROGA.

EN CASO DE QUE EL NÚMERO DE DíAS QUE DEBA DE COMPRENDER LA PRÓRROGACONSIDERADA PROCEDENTEREBASEEL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SEI'lALADO PARA EJECUCiÓN DE LA OBRA, DEBERÁ FORMALIZARSE DICHAPRÓRROGAMEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN ELARTícULO 59 DE LA lEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE "ELCONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE SUSPENSiÓN Y SE LE APLICARÁN LAS SANCIONESCORRESPONDIENTESAL ATRASO DE LA OBRA, SIN EL PERJUICIO DE QUE "El H. AYUNTAMIENTO" PUEDIERA DAR PORRESCINDIDOADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTECONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

"El CONTRATISTA" SEOBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOSSERVICIOSYTRABAJOS OBJETO DEL PRESENTECONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDASEN EL CATALOGODE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONESQUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACiÓN DETODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTÚENA SATISFACCiÓN DE EL "El H. AYUNTAMIENTO", AsíCOMO RESPONDERPOR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOSyERRORES,ADEMAS DE RESPONDERDE LOS DAI'lOS y PERJUICIOSQUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTESE LLEGUEN A CAUSAR A "El H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS,EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTíAOTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHAGARANTíA NO LLEGUEA CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAI'lOS Y PERJUICIOSCAUSADOS. "El CONTRATISTA" SE OBLIGAA CUBRIRLOSY REPARARLOSPORSU CUENTA Y RIESGO,SIN QUE TENGA DERECHOA RETRIBUCiÓNALGUNA POR ELLO.

UALMENTE SE OBLIGA "El CONTRATISTA" A NO CEDER,TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRASMITIR APERSONA FíSICA O MORAL, LOS DERECHOSY OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTECONTRATO Y SUSANEXOS, CONEXCEPCiÓN DE LOS DERECHOSDE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOSQUE AMPARE ESTECONTRATO,SALVO PREVIA AUTORIZACiÓN EXPRESAY POR ESCRITOPOR PARTE DE "El H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DEARTíCULO 56 DE LA lEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUIGNACIO DE LA LLAVE.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" ESTÁ DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGASIGUIENTESDEDUCCIONES:

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VER. TEL. (789) 8

Página 11 de 17

••JUNTOSroll"{'llMOS .\]t;101I.'~tr·A~

N ... ...,;"n-,>"MUNTOU"fOIIL"u:,.,l."IJ¿

.ttt1 ... ·..t:I.II,


2014-2017


Al EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOSTRABAJOS EJECUTADOSQUE AMPARA CADA ESTIMACiÓN, COMO DERECHOSPOR ELSERVICIODE VIGILANCIA, INSPECCiÓNY CONTROL.

B) LA AMORTIZACiÓN DE LA PARTEPROPORCIONALCORRESPONDIENTEAL ANTICIPO RECIBIDO.

C) PENASCONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS.

DEOMA QUINTA.- RECEPCIONDE LA OBRA y LIQUIDACIONES."EL H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRÁ LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SUTOTALIDAD y HAYAN SIDO EJECUTADASDE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESCONVENIDAS. UNA VEZ CONCLUIDOSLOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTícULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOSCON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL CONTRATISTA COMUNICARÁ POR 'ESCRITOA "EL H. AYUNTAMIENTO" LATERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTE VERIFICARÁ QUE ESTÉN DEBIDAMENTECONCLUIDOS, DENTRO DE LOS CINCO DíAS NATURALES SIGUIENTES. SOLO PODRÁN LLEVARSEA CABO RECEPCIONESPARCIALESDE LA OBRA, EN LOSCASOSSIGUIENTES:

A) CUANDO SIN ESTARCONCLUIDA EN SU TOTALIDAD LA OBRA, LA PARTEEJECUTADASEAJUSTEA LO CONVENIDO, YPUEDE SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN ESTECASO SE LIQUIDARA AL "EL CONTRATISTA"ELVALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B} CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO", ACUERDE SUSPENDERLA OBRA, Y LO EJECUTADOSEAJUSTEA LO PACTADO, ENESTECASO PAGARA A "EL CONTRATISTA" EL PRECIODE LO EJECUTADOHASTA LA FECHA DE LA SUSPENCIÓN.

C) CUANDO DE COMÚN ACUERDO "EL H. AYUNTAMIENTO", Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR PORTERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LAFORMA QUE LAS PARTESCONVENGAN, CON BASEEN LOSTRABAJOS EJECUTADOS.

D) CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO", RESCINDA ELCONTRATO EN LOSTÉRMINOS DE LA cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA,EN ESTECASO LA RECEPCiÓNPARCIALQUEDARA A JUICIO DEL MUNICIPIO, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOSTRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E) EL CONTRATISTA NOTIFICARA AL "H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERONENCOMENDADOS Y ESTEVERIFICARAQUE ESTEDEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCiÓN NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOSANTERIORES,SE PROCEDERÁA RECIBIRLA OBRA DE QUE SETRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECENLOSARTíCULOS68 Y 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIODE LA LlAVE., O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE,LEVANTÁNDOSE AL EFECTOELACTA RESPECTIVAY SE PROCEDERÁAFORMULAR LA LIQUIDACiÓN QUE CORRESPONDA.

I SI AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACiÓN O ESTIMACiÓN FINAL EXISTIEREN RESPONSABILIDADESCOMPROBADAS PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE HELCONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SEDEDUCIRAN DE LAS CANTIADES PENDIENTESDE CUBRIRSEPOR TRABAJOS EJECUTADOSY SI NO FUEREN SUFICIENTESSEHARÁ EFECTIVALA FIANZA OTORGADA POR "EL CONTRATISTA".

SI AL RECIBIRSELAS OBRAS EXISTIERAN RECLAMACIONES DE "EL CONTRATISTA", PENDIENTES POR RESOLVERSE EDECIDIRÁ DE INMEDIATO SOBRELAS MISMAS, PEROSIEMPRE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECRECEPCiÓN.

LA RECEPCiÓNDE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACiÓN DE SU IMPORTE SE EFECTUARÁNSIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONESQUE DEBEN HACERSEPORCONCEPTO DE RETENCIONESO SANCIONES, EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONTRATO.

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VER. TEL. (789)

Página 12 de 17

••JUNTOSl?~<?k~

M...vtl'tTAMn~t_t'lJo'lLl,.-l\IN.L'1l¿

nl-l·,roli


2014-2017


DECIMA SEXTA.- SUSPENSIONTEMPORAL DELCONTRATO:

"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDERTEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTEY EN CUALQUIER MOMENTO, LOSTRABAJOSCONTRATADOS POR CAUSASJUSTIFICADASO POR RAZONESDE INTERESGENERAL,AVISANDO POR ESCRITOA"EL CONTRATISTA" DONDE SE MANIFIESTEN DICHASCAUSAS.

EL PRESENTECONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYANDESAPARECIDOLASCAUSASQUE MOTIVARON LA SUSPENSiÓN.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSiÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL H. AYUNTAMIENTO", ESTEPAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Así COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,SIEMPRE QUE ESTOS SEANRAZONABLES,ESTENDEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTECON EL PRESENTECONTRATO, ELCUAL PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOSLEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LASCAUSASQUE MOTIVARON DICHA SUSPENSiÓN.SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERÁ ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL SEESTABLEZCANLOS NUEVOS PLAZOS,COSTOSY MONTOS DE LASFIANZAS PARA ELCUMPLIMIENTO DELCONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.

DE PRESENTARSECAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERESGENERAL QUEIMPOSIBILITEN LA CONTINUACiÓN DE LAS OBRAS POR PARTEDE "EL CONTRATISTA", ESTEDEBERÁPRESENTARANTE IIELH. AYUNTAMIENTO", LA SOLICITUD DE TERMINACiÓN ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE ESTEEVALUE Y EN SU CASOAPRUEBE LOSTRABAJOS REALIZADOS,PROCEDIENDOÉSTEA CUBRIR LA ESTIMACiÓN CORRESPONDIENTEV/O EFECTUARLOS AJUSTESPROCEDENTES;ADEMÁS, SI ES EL CASO, PAGARÁ LOS GASTOS RECUPERABLES,SIEMPRE QUE ÉSTOSSEANRAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS V SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRAOBJETODE ESTECONTRATO.EN CASO DE NO SERACEPTADA LA MOCiÓN DE TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁOBTENERDE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIACORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.LOS MATERIALESY EQUIPOS DE INSTALACiÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO IIEL H. AYUNTAMIENTO", SUMINISTRE A"EL CONTRATISTA" O QUE ÉSTEADQUIERA PARA DESTINARLOSA LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLÁUSULAPRIMERA DE ESTECONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTEÚLTIMO, QUIEN. SEOBLIGA A CONSERVARLOSENPERFECTOESTADOV DARLESEL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITARSUAPLICACiÓN MEDIANTE LA DOCUMENTACiÓN QUE PROPORCIONEA LA RESIDENCIADESUPERVISiÓN.

DECIMA NOVENA.- RECISIONADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTECONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O CUANDO "EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES,LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECELA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Y DEMAS DISPOSICIONADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; Así COMO EL INCUMPLIMIENTO CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QESTIPULAN EN EL PRESENTECONTRATO, SIN RESPONSABILIDADPARA "EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTE EDE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO V HACER EFECTI AGARANTíA OTORGADA PARA ELCUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISiÓNADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LADECISiÓN SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RA E AL R O 'SE

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VER. TE. 789)

Página 13 de 17

-- --- ---------------------------


2014-2017


TUVIERON, PARA QUE ESTE,DENTRO DELTERMINO DE 20 (VEINTE) DíAS HÁBILESCONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ENQUE RECIBA LA NOTIFICACiÓN DE RESCISiÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO "EL H.AYUNTAMIENTO" QUE DICTAR RESOLUCiÓN 10 (DIEZ) DíAS HÁBILESSIGUIENTESA LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDOEL ESCRITODECONTESTACiÓN DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSAS DE RESCISiÓN, LAS QUE A CONTINUACiÓN SESEÑALAN:

Al SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ÉSTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO DELCONTRATO EN LA FECHA QUE POR ESCRITOSEÑALE"EL H. AYUNTAMIENTO".

B) SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDEINJUSTIFICADAMENTE LOSTRABAJOSO SE NIEGA A REPARARO RESPONDERPORALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSOS, POR NOAJUSTARSEA LA CONVENIDO.

C) SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO NOACATA LASÓRDENESQUE POR ESCRITOLE DÉ l/EL H. AYUNTAMIENTO".

D) SI «ELCONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DETRABAJOy A JUICIO DE «ELH. AYUNTAMIENTO" ELATRASO PUEDE DIFICULTARLA TERMINACiÓN SATISFACTORIADE LOSTRABAJOSEN EL PLAZO ESTIPULADO.

El SI "EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOSSALARIOSY DEMAS PRESTACIONESDE CARÁCTERLABORALA SUSTRABAJADORES.

F) SI «ELCONTRATISTA" ESTÁSUJETOA UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSiÓNDE PAGOSO DEQUIEBRA.

G) SI SUBCONTRATAPARTEDE LOSTRABAJOSOBJETODEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR"EL H. AYUNTAMIENTO"H) SI "EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONAA "EL H. AYUNTAMIENTO" Y A LASAUTORIDADES QUE TENGAN FACULTAD

DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOSPARA INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISiÓN DE LOSMATERIALESY TRABAJOS.

1) SI "EL CONTRATISTA" REALIZACESiÓN DE DERECHODE COBRODERIVADO DELCONTRATO SIN LA AUTORIZACIÓN DE"EL H. AYUNTAMIENTO".

J) SI "EL CONTRATISTA" NO PRESENTAOPORTUNAMENTE A "EL H. AYUNTAMIENTO" LAS PÓLIZASDE FIANZA A QUESE REFIERELA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTECONTRATO, O CUANDO AUN PRESENTÁNDOLAS,ÉSTASNO SATISFAGANLASCONDICIONES ESTIPULADAS.

LA VIOLACiÓN AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACiÓN A TERCERAS PERSONAS DE LA INFORMACiÓNCONFIDENCIAL QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONEA "EL CONTRATISTA"

EN GENERAL POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONESDERIVADAS DEL PRESENTECONTRATOY SUSANEXOSY DE LAS LEYESY REGLAMENTOSAPLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACiÓN POR PARTEDE "EL CONTRATISTA" DE CUAQUIERA DE LAS ESTIPULACIONDELCONTRATO, "EL H. AYUNTAMIENTO", PODRÁ OPTAR ENTREEXIGIR ELCUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL PAGO LASPENAS CONVENIDAS O DECLARAR LA RESCISiÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALA EN LA CLHou;:lI.ALI-'IVIGÉSIMA DEL PRESENTECONTRATO.


Página 14 de 17

•'6JUNTOSLO !ll\(.'llMOS .\U1<)1I.

<!"~tJ-<!a~H_.Io'i\:)lTAMIl,""h!>lI'O.Ml,..."U¡..Lc:tJ~

~1~-411;




VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RECISIÓN.

EN CASO DE RECISIÓNDE "El H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁA HACER EFECTIVASLASGARANTíAS ABSTENIÉNDOSEDECUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTESDE TRABAJOS EJECUTADOSAUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE ELFINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DíAS NATURALESSIGUIENTESA LA FECHA DE NOTIFICACiÓN DE LA RECISIÓN.EN DICHO FINIQUITO DEBERÁPREVERSEEL SOBRECOSTODELOSTRABAJOSAUN NO EJECUTADOSQUE SE ENCUENTRENATRASADOSCONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, Así COMOLO RELATIVO A LA RECUPERACiÓNDE LOS MATERIALESY EQUIPOSQUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS,LOANTERIOR ES SIN PREJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE "El CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR. "ElCONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPALCORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DíAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCiÓN DE LANOTIFICACiÓN MOTIVO DE RESCISiÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ ACOMPAÑAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUECONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Al PROGRAMA.

A FIN DE CONSTATAR QUE "El CONTRATISTA" EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMAAPROBADO Y QUE ES PARTEINTEGRANTE DE ESTECONTRATO "El H. AYUNTAMIENTO" COMPROBARÁ MENSUALMENTEEl AVANCE DE LASMISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADASETENDRÁ POR NO REALIZADA.SI COMO CONSECUENCIADE LA COMPARACiÓN A QUE SE REFIEREEL PÁRRAFOANTERIOR El AVANCE DE LAS OBRAS ESMENOR AL QUE SE DEBIO REALIZARSE,"El H. AYUNTAMIENTO" CONCEDERÁ UN PLAZO QUE AL EFECTOSE FIJE, SINOTORGAR AUTORIZACiÓN DE AJUSTEDE COSTOSE IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUALAL 1/1000(UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS,POR CADA DíA DE RETRASO,TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACiÓN DE lA OBRA HASTA LA REVISiÓN, POR TANTO,MENSUALMENTE SE HARÁ RETENCiÓNO DEVOLUCiÓN QUE CORRESPONDA.

SI DE ACUERDOA LO ESTIPULADOANTERIORMENTE, AL EFECTUARSELA COMPROBACiÓN CORRESPONDIENTEAL ÚLTIMOMES DEL PROGRAMA, PROCEDEHACERALGUNA RETENCiÓN,SU IMPORTE SEAPLICARÁ EN BENEFICIODEL ERARIO DE "ElH. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONESA CARGO DE "El CONTRATISTA".

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONESY EN SU CASO, LA APLICACiÓN DE LASSANCIONESESTIPULADAS,NO SETOMARÁNEN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NOIMPUTABLE A "El CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, "El H. AYUNTAMIENTO" HARÁ AL PROGRAMA LASMODIFICACIONES RELATIVAS,A SOLICITUD EXPRESAREALIZADA"El CONTRATISTA".

/

" l H. AYUNTAMIENTO", VERIFICARA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIERENPEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONESRESPECTIVAS,PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACiÓN PARA

DETERMINAR, LA REPOSICiÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOSO LA SOLICITUD DE DEVOLUCiÓN DE LOS PAGOSIMPROCEDENTESDE LOSCONCEPTOSAFECTADOS,CUYOVALOR SE HARÁ EFECTIVOEN LA SIGUIENTEESTIMACiÓN, EN ELFINIQUITO O MEDIANTE LA APLICACiÓN DE LAS FIANZAS DE GARANTíA O VICIOS OCULTOS, LO ANTERIOR, SIN PERJUCIO _--

I EN SU CASO DE REALIZARLA RESICIÓNADMINISTRATIVA DE CONTRATO EN CASO DE PERSISTIRLASIRREGULARIDADES.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

LOSTRABAJOSEXTRAORDINARIOSNO INCLUIDOS EN ESTECONTRATO SERÁNSOLICITADOSA "El CONTRATISTA" POIoC"'l"",,,,-_-H. AYUNTAMIENTO" ASENTÁNDOLO EN LA BITÁCORA DE OBRA Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, "ElCONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DíAS HÁBILESPARA PRESENTAREL COSTO DE DICHOSTRABAJOS,CONSIDERANDO

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VER. TEL. (789)

Página 15 de 17

•....JUNTOS1.0 11f"l'aiOS .• .Jl;IU}t,,~tr·~~

ff ...V!:",'¡\.I.4I"'"()lt_"~."'!,~¡:lI¿


2014-2017


LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTIPULADO EN LA cLÁUSULA TERCERA y EN LANORMATIVIDAD QUE AL RESPECTOEXISTA.

"EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARÁ A "El CONTRATISTA", LA AUTORIZACiÓN PARA INICIAR LOS TRABAJOSEXTRAORDINARIOSASENTÁNDOLO EN LA "BITÁCORA DEOBRA".

VIGÉSIMA TERCERA.-DEL FINIQUITO DE OBRA.

RECIBIDOSFrSICAMENTElOS TRABAJOS,LASPARTESDEBERÁNELABORAR,DENTRODE UN PLAZODE 60 DrASNATURALES

A PARTIR DE LA RECEPCiÓN,EL FINIQUITO DE LOSTRABAJOS,EN EL QUE SE HARÁN CONSTARLOS CR~DITOSA FAVOR Y

EN CONTRA QUE RESULTENPARA CADA UNA DE "LAS PARTES", DESCRIBIENDOEL CONCEPTOGENERAL QUE LES DIO

ORIGENY ELSALDO RESULTANTE.

EN CASO DE EXISTIRDESACUERDOENTRELAS PARTESRESPECTOAL FINIQUITO, O BIEN "EL CONTRATISTA" NO ACUDACON EL ÁREA RESPONSABLEDE "El H. AYUNTAMIENTO" PARA SU ELABORACiÓN DENTRO DEL PLAZO SE~ALADO, ESTAPROCEDERÁA ELABORARLO,DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADOA "El CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE 10DíAS NATURALESCONTADOSA PARTIRDESU EMISiÓN.UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A "El CONTRATISTA" ~STE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 DrASNATURALES LO QUE A SU DERECHOCORRESPONDA,SI TRANSCURRIDO ESTEPLAZO, NO REALIZAALGUNA GESTiÓN, SEDARÁ PORACEPTADO."EL CONTRATISTA" AL FINALIZAR LOS TRABAJOS, SE OBLIGA A ENTREGARJUNTO CON EL FINIQUITO DE LA OBRA, LOSPLANOSDE LOSTRABAJOSEJECUTADOSEN ORIGINAL IMPRESOSy EN CD RW, PROGRAMA AUTOCAD; IMPLEMENTADOSCON LAS MODIFICACIONES AUTORIZADAS DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCiÓN DE LA OBRA AL PROYECTOORIGINAL. LOS RIESGOS,LA CONSERVACiÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGASERÁNRESPONSABILIDADDELCONTRATISTA.

VIGESIMA CUARTA.- OTRAS OBLIGACIONESDE "El H. AYUNTAMIENTO".

"El H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DECONSTRUCCiÓN, AUTORIZACIONES Y PERMISOSQUE DEMANDE LA EJECUCiÓNDE LA OBRA, Y DE USO DE SUELO, ASíCOMO LAS LICENCIASDE ALINEACiÓN Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO,DOCUMENTO DE EXCEPCiÓNDE DICHOSTRÁMITES, AUTORIZADO PORSESiÓNDECABILDO DE"El H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA QUINTA.-lEGISlACIÓN APLICABLE, INTERPRETACiÓNY JURISDICCiÓN.~ PARTESSE OBLIGAN A SUJETARSEESTRICTAMENTEPARA LA EJECUCiÓNDE LA OBRA OBJETODE ESTECONTRATO, AT· DAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASí COMO A LOS T~RMINOS, LINEAMIENTOS,

ROCEDIMIENTOS y REQUISITOS QUE ESTABLECELA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEERACRUZ-lLAVE Y DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS QUE LESEANAPLICABLESA LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACiÓNY CUMPLIMIENTO DEL PRESENTECONTRATO, Así COMO TODO AQUELLO QUE NO ESTEEXPRESAMENTEESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTESSE SOMETEN A LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOSTRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ,POR LO QUE «El CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PRAZÓN DESUSPRESENTESY/O FUTUROSDOMICILIOS PUDIERECORRESPONDERLE. : "LEN LOS ANTERIORESTÉRMINOS DEJAN LAS PARTESCELEBRADOEL PRESENTECONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTER D 'mDEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXI~""'_--ERROR,DOLO O LESiÓN; OBLIGÁNDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSASY PREVIA LECTURADEL

ISMO, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DíA 12 DE MAYO DEL 2016, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOSNTOS: ,~====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL,

Página 16 de 17

---------------------------------------------- --- -- -- -- -

••JUNTOS(~~n~~

..... ..,.;"""-""1}"""(t"" ..........""""-Ialo!'

.lII1ol·.lI.ll1'"


2014-2017


FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN POR El H. AYUNTAMIENTO DE TEMPOAl, VER.

TESTIGOS

SECRETARIADING.VI

DIRECTO

POR LA EMPRESA

PATRICIOR VAN FLORESLVAN FLORES

5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VER. TEL. (789) 89 4 02 03

Página 17 de 17

--------- ------

JUNTOStempoal.gob.mx/.../269195b4a93e9ded1e81f2ba5acb3cfe.pdf · 2017-07-07 ·...

Documents

Transcript of JUNTOStempoal.gob.mx/.../269195b4a93e9ded1e81f2ba5acb3cfe.pdf · 2017-07-07 ·...