adicional vinculante

21

Click here to load reader

Transcript of adicional vinculante

Page 1: adicional vinculante

1.- CUADRO COMPARATIVO ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE

OBRA:

Item Descripción Und.

Metrados Parcial S/.

Adicional Adicional Parcial

A.- PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA

1 OBRAS PRELIMINARES 222.94 222.94

1.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA AGUA POTABLE m 0.78 155.90 121.60 121.60

1.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA AGUA POTABLE m 0.65 155.90 101.34 101.34

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,833.88 8,833.88

2.01 EXCAVACION DE ZANJA 4,002.58 4,002.58

2.01.01 m3 11.67 342.98 4,002.58 4,002.58

2.02 NIVELACION Y REFINE 367.92 367.92

2.02.01 NIVELACION Y REFINE DE FONDO DE ZANJA m2 2.36 155.90 367.92 367.92

2.03 CONFORMACION DE CAMA DE APOYO 996.48 996.48

2.03.01 m3 79.91 12.47 996.48 996.48

2.04 RELLENO DE ZANJA 3,122.70 3,122.70

2.04.01 m3 9.51 328.36 3,122.70 3,122.70

2.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 344.20 344.20

2.05.01 m3 20.07 17.15 344.20 344.20

3 TUBERIA 18,071.92 18,071.92

3.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 17,891.08 17,891.08

3.01.01 m 114.76 155.90 17,891.08 17,891.08

3.02 ALINEAMIENTO Y AJUSTE 180.84 180.84

3.02.01 m 1.16 155.90 180.84 180.84

4 31,322.77 31,322.77

4.01 SUMINISTRO DE UNION MECANICA TIPO DREZZER 22,120.00 22,120.00

4.01.01 SUMINISTRO DE UNION MECANICA TIPO DREZZER DN 250MM und 350.00 1.00 350.00 350.00

4.01.02 SUMINISTRO DE UNION MECANICA TIPO DREZZER DN 160MM und 280.00 10.00 2,800.00 2,800.00

4.01.03 SUMINISTRO DE UNION MECANICA TIPO DREZZER DN 110MM und 210.00 85.00 17,850.00 17,850.00

4.01.04 SUMINISTRO DE UNION MECANICA TIPO DREZZER DN 90MM und 160.00 7.00 1,120.00 1,120.00

4.02 ACCESORIOS 9,202.77 9,202.77

4.02.01 und 1,022.53 4.00 4,090.12 4,090.12

4.02.02 und 1,022.53 5.00 5,112.65 5,112.65

5 PRUEBAS HIDRAULICAS 296.21 296.21

5.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4422 DN 315MM m 1.90 155.90 296.21 296.21

6 DESINFECCION DE TUBERIAS 107.57 107.57

6.01 DESINFECCION DE TUBERIAS PVC ISO4422 DN 315MM m 0.69 155.90 107.57 107.57

7 37,983.86 37,983.86

7.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,259.85

7.01.01 m3 81.72 172.31 14,081.17

7.01.02 m3 79.91 14.75 1,178.67

7.02 ENTIBADO Y DESENTIBADO 10,177.60

7.02.01 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA HASTA 3.50M PROF. m 318.05 32.00 10,177.60

7.03 OBRAS DE CONCRETO 2,546.42 2,546.42

7.03.01 VACIADO DE CONCRETO SOBRE TUBERIA DE PROTECCION m3 124.58 20.44 2,546.42 2,546.42

7.04 COMPENSACION DE SEMBRIOS 10,000.00 10,000.00

MEJORAMIENTO Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LINEA DE ADUCCION Y LOS PUEBLOS A.A.H.H. VILLA ESPAÑA, A.A.H.H. VILLA EL SOL Y TRES ESTRELLAS DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH"

Precio S/.

Deductivo

Vinculante

Deductivo Vinculante

EXCAVACION DE ZANJA, C/MAQ., EN TERRENO SUELTO, HASTA 2.00M DE PROF/PROM.

CONFORMACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO H=0.10m

RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, C/MAQ. SOBRE CLAVE DE TUBERIA

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 15KM, CARGUIO C/MAQ.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO4422 DN 315MM C-10

ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA PVC ISO4422 DN 315MM

SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES, VALVULAS, MACROMEDIDORES Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 315MM/22.5° PVC ISO4422 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 315MM/45° PVC ISO4422

METRADOS A ORILLA DE RIO PARA CRUZAR TUBERIA DE ADUCCION

MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR DE 4" (OVER)CONFORMACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO (RIPIO ZARANDEADO, H=0.10M)

Page 2: adicional vinculante

7.03.01 COMPENSACION EN ZONA DE SEMBRIOS glb 5,000.00 2.00 10,000.00 10,000.00

B.- PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE POBRA

1 PRUEBAS HIDRAULICAS -16,861.09 -16,861.09

1.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4422 DN 90MM 1.10 731.50 -804.65 -804.65

1.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM 1.32 9,221.10 -12171.85 -12,171.85

1.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4422 DN 160MM 1.86 2,088.49 -3884.59 -3,884.59

2 DESINFECCION DE TUBERIAS -4,904.11 -4,904.11

2.01 DESINFECCION DE TUBERIAS PVC ISO4422 DN 90MM 0.32 731.50 -234.08 -234.08

2.02 DESINFECCION DE TUBERIAS PVC ISO4422 DN 110MM 0.40 9,221.10 -3688.44 -3,688.44

2.03 DESINFECCION DE TUBERIAS PVC ISO4422 DN 160MM 0.47 2,088.49 -981.59 -981.59

Costo Directo 96,839.15 -21,765.20 75,073.95

Gastos Generales (15%) 14,525.87 -3,264.78 11,261.09

Utilidades 9,683.92 -2,176.52 7,507.39

-------------------- -------------------- --------------------

Sub Total 121,048.94 -27,206.50 93,842.43

IGV (18%) 21,788.81 -4,897.17 16,891.64

-------------------- ----------------------- --------------------

Total Presupuesto 142,837.75 -32,103.68 110,734.07

Porcentaje 5.25 -1.18 4.07

* RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 196-2010-CG

** DIRECTIVA N° 002-2010-CG/OEA

2719114.3

2.- CALCULO DE LA INCIDENCIA ACUMULADA DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA RESPECTO AL CONTRATO ORIGINAL

* RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 196-2010-CG

** DIRECTIVA N° 002-2010-CG/OEA

I%= MC

I%= Porcentaje de Incidencia Acumulada de un Presupuesto Adicional, respecto del contrato original.

PA=

PDV=

MC= Monto del contrato Original.

PA= 142,837.75

PDV= -32,103.68

MC= 2,719,114.30

I%= 4.07

3.- FORMULA POLINOMICA

K = 0.207*(Tr / To) + 0.254*(Mr / Mo) + 0.134*(Mr / Mo) + 0.405*(Ir / Io)

Descripción Símbolo Indice Factor

1 TUBERIA DE PVC PARA AGUA T 72 0.207

2 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. M 43 0.254

3 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES M 47 0.134

4 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR I 39 0.405

COEFICIENTE DE REAJUSTE (K) 1.000

4.- CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL ADICIONAL

Presupuestos adicionales de obra: incluye los presupuestos adicionales de obra aprobados previamente, incluso aquellos con carácter de emergencia, y el presupuesto Adicional en trámite.Presupuestos deductivos vinculados: incluye los presupuestos deductivos vinculados aprobados previamente y el que se encuentra en trámite, de ser el caso.

Monomio

∑_(i=1)^(i=n)▒〖 PA+ ∑_(i=1)^(i=n)▒PDV〗

Page 3: adicional vinculante

Aprobado el presente adicional, se tramitara la ampliacion de plazo de acuerdo a la siguiente base legal:

Articulo 200.- Causales de ampliacion de plazoDe conformidad con el articulo 41° de la Ley, el contratisto podia solicitor la ampliacion deplazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente:4. Cuando se oprueba la prestacidn adicional de obra. En este caso, el contratista ampliara el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

Articulo 201.- Procedimiento de ampliacion de plazoPara que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, debero anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su

el hecho invocado, el contratista a su representante legal solicitora, cuantificara y sustentara su solicitud de ampliocion de plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminacion de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecucion contractual, la solicitud se efectuara antes del vencimiento del mismo.

5.- BASE LEGAL*- AMC N° 003-2012 GRA-SRP/CE DERIVADA DE LP N° 011-2011 *- CONTRATO N° 081-2012, CLAUSULA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO, En los aspectos y cuestiones que no esten expresamentede su contemplados en el presente contrato, regiran las disposiciones de la ley de contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, Reglamento aprobado par Decreto Supremo N° 184-2008-EP y sus modificatorias y el Codigo Civil vigente.•Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017. Articulo 41°.- Prestaciones adicionales, reducciones y

•Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias aprobadas

por Decreto Supremo N° 021-2009-EF•Resolucion de Contraloria N° 072 -2000-CG Normas Tecnicas de Control Interno para el Area de Obras Publicas.•Resolucien de Contraloria N° 369 -2007-CG

Articulos de D.L.1017 y del D.S. 184-2008-EFArticulo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado.-Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones Excepcionalmente y previa sustentacion por el area usuaria de la contratacion, la Entidad podra ordenar y pagar directamente Ia ejecucion de prestaciones adicionales en caso de

del contrato. Asimismo, podra reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.Tratandose de obras, las prestaciones adicionales podran ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original,restandole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos coma aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos

En el supuesto de que resultara indispensable la realizacion de prestaciones adicionales de obra por deficiencies del Expediente Tecnico o situaciones

de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de Ia responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, elel Titular de Ia Entidad podra decidir autorizarlas. Para ello se requiere contar con la autorizacion del Titular de la Entidad, debiendo para la ejecucion y el pago contar con la autorizacion previa de la Contraloria General de la Republica y con Ia comprobacion de que se cuentan con los recursos necesarios. En el caso de adicionales con caracter de emergencia dicha autorizacion se emitira previa al pago. La Contraloria General de la Republica contara con un plazo maxima de quince (15) dias bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situation debe ponerse en conocimiento de la Comision de Presupuesto y Cuenta General de la Republica del Congreso de la Republica y del Ministerio de Economia y Finanzas, bajo Entidad.responsabilidad del Titular de la Altemativamente, la Entidad podra resolver el contrato, mediante comunicacion escrita al contratista.

a arbitraje. Tampoco podran ser sometidas a arbitraje las controversies referidas a la ejecucion de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervision que requieran aprobacion previa de la Contraloria General de la Republica.El contratista podra solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y quemodifiquen el cronograma contractual.Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliacion del plazo se resuelven de conformidad con lo establecido en el inciso b) del articulo 40° de la presente norma.Articulo 207 del RL CE.- ()bras adicionales menores al quince por ciento (15%) Solo procedera la ejecucion de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificacion de credito presupuestario y la reselucion del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Excepcionalmente, en el caso de obras adicionales que por su caracter de emergencia, cuya no ejecucion pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacion, los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorizacian previa de la Entidad podra realizarse mediante comunicacion escrita a fin de que el inspector o supervisor pueda autorizar la ejecucion de tales obras adicionales, sin perjuicio de la verificacion que realizara la Entidad previa a la emision de la resolucion correspondiente, sin la cual no podra efectuarse pago alguno.En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra seran formulados con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios del adicional para lo cual debera realizarse el analisis correspondiente teniendo como base o referencialos analisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el lmpuestoGeneral a las Ventas correspondiente.En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra seran formulados con los precios del presupuesto referencia, ajustados

criterio ameriten ampliacion de plaza. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluido

ampliaciones, Concordancias Reglamento: Arts. 207° y 208°. —

bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad

correspondientes seren aprobados por el Titular de la Entidad.

imprevisibles posteriores a la suscripcion del contrato, mayores a las establecidas en el segundo parrafo del presente articulo y hasta un maxima

La decision de la Entidad o de la Contraloria General de la Republica de aprobar o no la ejecucion de prestaciones adicionales, no podra ser sometida

Page 4: adicional vinculante

por el factor de relacion y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y variables del valor referencial multiplicado por el factor de relacion.Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relacion y el impuesto General a las Ventas correspondiente.La necesidad de tramitar y aprobar una prestacion adicional de obra se inicia con la correspondiente anotacion en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el supervisor, la cual debera realizarse con treinta (30) dias de anticipacion a la ejecucion. Dentro de los diez (10) dias siguientes de Ia anotacion en el cuaderno de obra, el contratista debera presenter al supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra, el cual debera remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) dias. La Entidad cuenta con diez (10) dies para emitir resolucion aprobatoria. La demora de la Entidaden emitir la resolucion en los plazos señalados que autorice las prestaciones adicionales de obra podra ser causal de ampliacion de plazo.

El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realize mediante valorizaciones adicionales.

Cuando se apruebe la prestacion adicional de obras, el contratista estara obligado a ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento.En nuestro caso, la vinculacion existente entre el presupuesto adicional y el presupuesto deductivo planteado para estos sectores, radica en que ambos presupuestos responden al mismo fin, esto es, al mejoramiento y la automatizacion del sistema de agua potable en estos asentamientos humanoslograndose a la vez enmarcarnos dentro de la limitacion impuesta por la norma del 15% de prestaciones adicionales.

Resolucion Contralorla N° 196-2010-CG

Directiva N° 002-2010-CG/OEA

V. DISPOSICIONES GENERALES

1.- Aspectos Conceptuales

resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal.Entiendase que dicha prestacion corresponde a obras complementarias y/o mayores metrados, necesarios para alcanzar lafinalidad del contrato .….."

5.- Causales de Procedencia de Prestaciones Adicionales de Obra

Las prestaciones adicionales de obra se originan solo en los casos derivados de :a) Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripcion del contrato.b) Deficiencias en el expediente tecnico de la obra.

En nuestro caso, la vinculacion existente entre el presupuesto adicional y el presupuesto deductivo planteado, radica en que ambos presupuestos responden al mismo fin, esto es, el Mejoraniiento y Automatizacion del sistema de agua potable de los A.H. Villa EspañaA.H. Villa el Sol y Tres Estrellas del Distrito de Chimbote.

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESLa propuesta que genera el Adicional N° 01, es una adecuacion al proyecto en base a las mediciones y evaluaciones realizadas que permitira cumplir con los objetivos del Proyecto.

6.1.- Con el presente requerimiento se solicita el tramite de APROBACION de:

DESCRIPCION MONTO (S/.)PRESUPUESTO ADICIONAL 142,837.75PRESUPUESTO DEDUCTIVO -32,103.68

TOTAL 110,734.07

6.2.- El Porcentaje de Incidencia es de 3.56%.

6.3.- Realizado los calculos con respecto al monto del presupuesto contractual el ADICIONAL DE OBRA N° 01 lo incrementa en S/. 110,734.07 y el

valor final asciende a S/. 2,829,848.37 (Dos Millones Ochocientos Veintinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho 37/100 Nuevos Soles).

6.3.- Transmito y alcanzo el pronunciamiento del CONTRATISTA, avalado por el Proyectista y la opinion favorable del suscrito Ing. Ciro Ivan Silva

Velasquez como Supervisor de Obra, para la formalizacion del ADICIONAL DE OBRA N° 01 "Vinvulante", el mismo que debera ser canalizado hasta

el Titular del Pliego o la Maxima Autoridad Administrativa para la Aprobacion respectiva tal como lo dispone la Normatividad.

8.- OTROS ALCANSES

8.1.- Que en Base a la Modalidad de Ejecucion del Proyecto y a situaciones propias del mismo, es necesario que se incremente el Presupuesto

Programado, para lograr la meta y objetivos trazados para el mismo.

8.2.- Por las razones expuestas, el Residente de obra con fecha xxxx de junio del 2012, Asiento N° nnnn concluye que existen actividades no

comtempladas en el Expediente Tecnico para lograr las metas establecidas y finalidad del contrato por lo que se elaboraran las partidas y

presupuesto de obra.

a) Prestacion adicional de Obra.-" Prestacion no considerada en el expediente tecnico, ni en el contrato, cuya realizacion

Page 5: adicional vinculante

de su contemplados en el presente contrato, regiran las disposiciones de la ley de contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017,

•Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017. Articulo 41°.- Prestaciones adicionales, reducciones y

•Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias aprobadas

Articulo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado.-Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones Excepcionalmente y previa sustentacion

restandole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos coma aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas

En el supuesto de que resultara indispensable la realizacion de prestaciones adicionales de obra por deficiencies del Expediente Tecnico o situaciones

de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de Ia responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, elel Titular de Ia Entidad podra decidir autorizarlas. Para ello se requiere contar con la autorizacion del Titular de la Entidad, debiendo para la ejecucion y el pago contar con la autorizacion previa de la Contraloria General de la Republica y con Ia comprobacion de que se cuentan con los recursos necesarios. En el caso de adicionales con caracter de emergencia dicha autorizacion se emitira previa al pago. La Contraloria General de la Republica contara con un plazo maxima de quince (15) dias bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situation debe ponerse en conocimiento de la Comision de Presupuesto y Cuenta General de la Republica del Congreso de la Republica y del Ministerio de Economia y Finanzas, bajo Entidad.

a arbitraje. Tampoco podran ser sometidas a arbitraje las controversies referidas a la ejecucion de las prestaciones adicionales de obra y mayores

El contratista podra solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que

Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliacion del plazo se resuelven de conformidad con lo establecido en el inciso b) del articulo 40°

Solo procedera la ejecucion de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificacion de credito presupuestario y la reselucion del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento

Excepcionalmente, en el caso de obras adicionales que por su caracter de emergencia, cuya no ejecucion pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacion, los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorizacian previa de la Entidad podra realizarse mediante comunicacion escrita a fin de que el inspector o supervisor pueda autorizar la ejecucion de tales obras adicionales, sin perjuicio de la verificacion que realizara la Entidad previa

En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra seran formulados con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios del adicional para lo cual debera realizarse el analisis correspondiente teniendo como base o referencialos analisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el lmpuesto

En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra seran formulados con los precios del presupuesto referencia, ajustados

mayores a las establecidas en el segundo parrafo del presente articulo y hasta un maxima

Contraloria General de la Republica de aprobar o no la ejecucion de prestaciones adicionales, no podra ser sometida

Page 6: adicional vinculante

por el factor de relacion y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y variables del valor referencial multiplicado por el factor de relacion.Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relacion y el impuesto General a las Ventas correspondiente.La necesidad de tramitar y aprobar una prestacion adicional de obra se inicia con la correspondiente anotacion en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el supervisor, la cual debera realizarse con treinta (30) dias de anticipacion a la ejecucion. Dentro de los diez (10) dias siguientes de Ia anotacion en el cuaderno de obra, el contratista debera presenter al supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra, el cual debera remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) dias. La Entidad cuenta con diez (10) dies para emitir resolucion aprobatoria. La demora de la Entidad

En nuestro caso, la vinculacion existente entre el presupuesto adicional y el presupuesto deductivo planteado para estos sectores, radica en que ambos presupuestos responden al mismo fin, esto es, al mejoramiento y la automatizacion del sistema de agua potable en estos asentamientos humanos

En nuestro caso, la vinculacion existente entre el presupuesto adicional y el presupuesto deductivo planteado, radica en que ambos presupuestos responden al mismo fin, esto es, el Mejoraniiento y Automatizacion del sistema de agua potable de los A.H. Villa España

La propuesta que genera el Adicional N° 01, es una adecuacion al proyecto en base a las mediciones y evaluaciones realizadas que permitira cumplir con los

6.3.- Realizado los calculos con respecto al monto del presupuesto contractual el ADICIONAL DE OBRA N° 01 lo incrementa en S/. 110,734.07 y el

6.3.- Transmito y alcanzo el pronunciamiento del CONTRATISTA, avalado por el Proyectista y la opinion favorable del suscrito Ing. Ciro Ivan Silva

Velasquez como Supervisor de Obra, para la formalizacion del ADICIONAL DE OBRA N° 01 "Vinvulante", el mismo que debera ser canalizado hasta

8.1.- Que en Base a la Modalidad de Ejecucion del Proyecto y a situaciones propias del mismo, es necesario que se incremente el Presupuesto

Page 7: adicional vinculante

Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción

1 0.207 100.000 T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA

2 0.254 100.000 M 43MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.

3 0.134 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

4 0.405 100.000 I 39INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Articulo 200.- Causales de ampliacion de plazoDe conformidad con el articulo 41° de la Ley, el contratisto podia solicitor la ampliacion deplazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente:4. Cuando se oprueba la prestacidn adicional de obra. En este caso, el contratista ampliara el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

Articulo 201.- Procedimiento de ampliacion de plazoPara que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, debero anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su

el hecho invocado, el contratista a su representante legal solicitora, cuantificara y sustentara su solicitud de ampliocion de plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminacion de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecucion contractual, la solicitud se efectuara antes del vencimiento del mismo.

DEL CONTRATO En los aspectos y cuestiones que no esten expresamente contemplados en el presente contrato, regiran las disposiciones de la ley de contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, de su Reglamento aprobado par Decreto Supremo N° 184-2008-EP y sus modificatorias y el COdigo Civil vigente.

Legislativo N° 1017. Articulo 41°.- Prestaciones adicionales, reducciones y

Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias aprobadas por Decreto Supremo N° 021-2009-EF

criterio ameriten ampliacion de plaza. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluido

•CONTRATO ADP N° 0008-2010-MDT, CLAUSULA TERCERA: MARCO LEGAL

•Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto

ampliaciones, Concordancias Reglamento: Arts. 207° y 208°. —

•Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por

•Resolucien de Contraloria N° 072 -2000-CG Normas Tecnicas de Control Intern°

para el Area de Obras Publicas.

•Resolucien de Contraloria N° 369 -2007-CG

Page 8: adicional vinculante

Articulos de D.L.1017 y del D.S. 184-2008-EF

Articulo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado.-Prestaciones adicionales, reducciones y ampliacionesExcepcionalmente y previa sustentacien por el area usuaria de la contrataciOn, la Entidad podra ordenar y pagar directamente In ejecucion de prestaciones adicionales

siempre que seen indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, podra reducir bienes, servicios u obras haste por el mismo porcentaje.Tratandose de obras, las prestaciones adicionales podran ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restandole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos coma aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para fa! efecto, los pagos

En el supuesto de que resultara indispensable la realization de prestaciones adicionales de obra por deficiencies del Expediente Manic° o situaciones

(50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de Is responsabilidad quo

Para ello se requerire center con la auterizacien del Titular de la Entidad, debiendo

de la RepOblice y con Is comprobaciOn de que se cuentan con los recursos necesarios. En el caso de adicionales con caracter de omergencia dicha autorizaciOn

maxima de quince (15) dies bajo responsabilidad, para emitir su

Presupuesto y Cuenta General de la RepOblica del Congreso de la RepUblica y del Ministerio de Economia y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

to ejecuciOn de prestaciones adicionales, no podra ser sometida a arbitraje. Tampoco

requieran aprobacion previa de la Contraloria General de la RepOblica.

paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual.Las discrepancies respecto de la procedencia de la ampliaciOn del plazo se resuelven

norma.

Salo procedera la ejecuciOn de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificaciOn de crdelito presupueslario y la reseluciOn del Titular de la Entidad y en los cases en quo sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados,

en caso de bienes y servicios hasta por e/ veinticinco par cleat() (25%) de su monto,

correspondientes seren aprobados por el Titular de la Entidad.

imprevisibles posteriores a /a suscripcion del contrato, mayores a las establecidas en

el segundo parrafo del presente articulo y hasta un maxima de cincuenta por

pueda corresponder al proyectista, el Titular de Ia Entidad pods decidir autorizarlas.

para /a ejecuciOn y el pago center con la aulorizacion previa de la Contraloria General

se emitira previa a/ pago. La Contraloria General de la Republica contara con un plazo

pronunciamiento. Dicha situation debe ponerse en conocimiento de la COM/Sion de

Altemativamente, la Entidad podra resolver el contrato, mediante comunicaciOn a/ contratista.

La decisiOn de fa Entidad o de /a Contralorta General de la Republica de aprobar o no

podran ser sometidas a arbitraje las controversies referidas a la ejecuciOn de las

prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervision que

El contratista podra solicitar to ampfiaciOn del plazo pactado par atrasos y/o

de confonnidad con to establecido en el inciso b) del articulo 40° de is presente

Articulo 207 del RL CE.- ()bras adicionales menores al quince par ciento (15%)

Page 9: adicional vinculante

seen iguales o no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.

de la Entidad podra realizarse inediante comunicaciOn escrita a fin de que el inspector o supervisor pueda autorizar la ejecucian de tales obras adicionales, sin perjuicio de is

correspondiente, sin la cual no podra efectuarse pago alguno.

seran formulados con los precios del contrato ybo precios pactados y los gastos generates fifes y variables propioS del adicional para to cual debera realizarse el analisis correspondiente teniendo como base o referencia los anelisis de los gastos generates del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el lmpuesto General a las Ventas correspondiente.En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra seran formulados con los precios del presupuesto referencia, ajustados por el factor de relaciOn y/o los precios pactados, con los gastos generates fijos y variables del valor referencia! multiplicado por of factor de relaciOn. Asimismo, debe incluirse la utilidad

Ventas correspondiente.

correspondiente anotacidn en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el

Entidad en emitir la resolution en los plazos senalados que autorice las prestaciones

El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realize mediante valorizaciones adicionales.Cuando se apruebe la prestaciOn adicional de obras, el contratista estara obligado a emptier el monto de la garantia de fiel cumplimiento.

En nuestro case, la vinculacion existente entre el presupuesto adicional y el presupuesto deductive planteado para estos sectores, radica en que ambos presupuestos responden al mismo fin, esto es, a la rehabilitation de la via en estos sectores con iquat o mejor comportamiento estructural va que el acabado final Dam ambos casos es el mismo, loorandose a la vez enmarcarnos dentro de la limitacion impuesta por la norma del 15% de prestaciones adicionales.

Resolucion Contralorla N° 369-2007-CGDISPOSICIONES GENERALES

1.- Prestacion adicional de Obra"...Para los fines del control gubemamental, se considera prestaciOn adicional de obra

a la ejecuciOn de trabajos complementarios y/o mayores metrados no considerados en

para alcanzar la finalidad del contrato original..."

Excepcionalmente, en el case de obras adicionales quo per su caracter do

emergencia, cuya no ejecuciOn pueda erecter el ambiente o poner en peligro a la

poblacian, los trabajadores o a la integridad de la misma obra, fa autorizacian previa

verificaciOn que realizara la Entidad previa a la emisiOn de la resolution

En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra

del valor referencia! multiplicado por el factor de relaciOn y el impuesto General a

La necesidad de tramitar y aprobar una prestackin adicional de obra se inicia con

supervisor, la cual debera realizarse con treinta (30) dias de anticipation a la

ejecuciOn. Dentro de los diez (10) dies siguientes de Ia anotaciOn en el cuaderno de

obra, el contratista debera presenter al supervisor o inspector el presupuesto adicional

de obra, el cue! debera remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) dias. La articled

cuenta con diez (10) dies para emitir resoluciOn aprobatoria. La demora de /a

adicionales de obra podra ser causal de ampliacien de plaza

las bases de la licitaciOn o en e/ contrato respectivo, y que resultan indispensables

Page 10: adicional vinculante

6.- Causales de procedencia de las prestaciones adicionales de obra.

alcanzar la finalidad del contrato y siempre que seen derivados de:a)Hechos por su naturaleza imprevisibles al formularse las bases de la licitacion o

celebrarse el correspondiente contrato, y hechos fortuifos o de fuerza mayor

En nuestro caso, la vinculacion existente entre el presupuesto adicional y el presupuesto deductivo planteado, radica en que ambos presupuestos responden at mismo fin, esto es, el Mejoraniiento del Complejo Deportivo Municipal en el P.J. Patasaqua Alto.

La propuesta que genera el Adicional N° 01, es una adecuaciOn al proyecto en base a

Proyecto.

"...Procede la autorizaciOn previa a la ejecuciOn y al pago de presupuestos adicionales de obra solo en cases originados per la cobertura de mayores costos orientados

producidos con posterioridad a la suscripci6n del contrato de obra.b)Errores, omisiones o deficiencias en el expediente tdcnico de la obra..."

las mediciones y evaluaciones realizadas que permitira cumplir con los objetivos del

Page 11: adicional vinculante

Descripción

TUBERIA DE PVC PARA AGUA

MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

De conformidad con el articulo 41° de la Ley, el contratisto podia solicitor la ampliacion deplazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta critica del

4. Cuando se oprueba la prestacidn adicional de obra. En este caso, el contratista ampliara el

Para que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, debero anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su

el hecho invocado, el contratista a su representante legal solicitora, cuantificara y sustentara su solicitud de ampliocion de plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminacion de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecucion contractual, la solicitud se

contemplados en el presente contrato, regiran las disposiciones de la ley de contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, de su Reglamento aprobado par Decreto Supremo N° 184-2008-EP y sus modificatorias

Legislativo N° 1017. Articulo 41°.- Prestaciones adicionales, reducciones y

Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias aprobadas por Decreto

dias siguientes de concluido

Page 12: adicional vinculante

Articulo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado.-Prestaciones adicionales,

Excepcionalmente y previa sustentacien por el area usuaria de la contrataciOn, la Entidad podra ordenar y pagar directamente In ejecucion de prestaciones adicionales

siempre que seen indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo,

Tratandose de obras, las prestaciones adicionales podran ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restandole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos coma aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para fa! efecto, los pagos

En el supuesto de que resultara indispensable la realization de prestaciones

(50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de Is responsabilidad quo

Para ello se requerire center con la auterizacien del Titular de la Entidad, debiendo

necesarios. En el caso de adicionales con caracter de omergencia dicha autorizaciOn

Presupuesto y Cuenta General de la RepOblica del Congreso de la RepUblica y del Ministerio de Economia y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

to ejecuciOn de prestaciones adicionales, no podra ser sometida a arbitraje. Tampoco

paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el

Las discrepancies respecto de la procedencia de la ampliaciOn del plazo se resuelven

Salo procedera la ejecuciOn de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificaciOn de crdelito presupueslario y la reseluciOn del Titular de la Entidad y en los cases en quo sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados,

el segundo parrafo del presente articulo y hasta un maxima de cincuenta por ciento

Entidad pods decidir autorizarlas.

pago center con la aulorizacion previa de la Contraloria General

pago. La Contraloria General de la Republica contara con un plazo

ponerse en conocimiento de la COM/Sion de

comunicaciOn escrita

Contralorta General de la Republica de aprobar o no

arbitraje las controversies referidas a la ejecuciOn de las

inciso b) del articulo 40° de is presente

Page 13: adicional vinculante

seen iguales o no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.

de la Entidad podra realizarse inediante comunicaciOn escrita a fin de que el inspector o supervisor pueda autorizar la ejecucian de tales obras adicionales, sin perjuicio de is

seran formulados con los precios del contrato ybo precios pactados y los gastos generates fifes y variables propioS del adicional para to cual debera realizarse el analisis correspondiente teniendo como base o referencia los anelisis de los gastos generates del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del

En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra seran formulados con los precios del presupuesto referencia, ajustados por el factor de relaciOn y/o los precios pactados, con los gastos generates fijos y variables del valor referencia! multiplicado por of factor de relaciOn. Asimismo, debe incluirse la utilidad

correspondiente anotacidn en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el

Entidad en emitir la resolution en los plazos senalados que autorice las prestaciones

El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realize mediante valorizaciones

Cuando se apruebe la prestaciOn adicional de obras, el contratista estara obligado a

presupuestos responden al mismo fin, esto es, a la rehabilitation de la via en estos sectores con iquat o mejor comportamiento estructural va que el acabado final Dam ambos casos es el mismo, loorandose a la vez enmarcarnos dentro de la limitacion

"...Para los fines del control gubemamental, se considera prestaciOn adicional de obra a la ejecuciOn de trabajos complementarios y/o mayores metrados no considerados en

cuya no ejecuciOn pueda erecter el ambiente o poner en peligro a la

a la integridad de la misma obra, fa autorizacian previa

precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra

del valor referencia! multiplicado por el factor de relaciOn y el impuesto General a las

obra se inicia con la

Ia anotaciOn en el cuaderno de

inspector el presupuesto adicional

la Entidad en un plazo de diez (10) dias. La articled

contrato respectivo, y que resultan indispensables

Page 14: adicional vinculante

6.- Causales de procedencia de las prestaciones adicionales de obra.

alcanzar la finalidad del contrato y siempre que seen derivados de:a)Hechos por su naturaleza imprevisibles al formularse las bases de la licitacion o

celebrarse el correspondiente contrato, y hechos fortuifos o de fuerza mayor

En nuestro caso, la vinculacion existente entre el presupuesto adicional y el presupuesto deductivo planteado, radica en que ambos presupuestos responden at mismo fin, esto es, el Mejoraniiento del Complejo Deportivo Municipal en el P.J.

La propuesta que genera el Adicional N° 01, es una adecuaciOn al proyecto en base a

pago de presupuestos adicionales de obra solo en cases originados per la cobertura de mayores costos orientados a

evaluaciones realizadas que permitira cumplir con los objetivos del

Page 15: adicional vinculante

1.- CUADRO COMPARATIVO ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE

OBRA:

Item Descripción Und.

Metrados Parcial S/.

Adicional Adicional Parcial

A.- PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA

1 222.94 222.94

1.01 m 0.78 155.90 121.60 121.60

1.02 m 0.65 155.90 101.34 101.34

2 8,833.88 8,833.88

2.01 4,002.58 4,002.58

2.01.01 m3 11.67 342.98 4,002.58 4,002.58

2.02 367.92 367.92

2.02.01 m2 2.36 155.90 367.92 367.92

2.03 996.48 996.48

2.03.01 m3 79.91 12.47 996.48 996.48

2.04 3,122.70 3,122.70

2.04.01 m3 9.51 328.36 3,122.70 3,122.70

2.05 344.20 344.20

2.05.01 m3 20.07 17.15 344.20 344.20

3 TUBERIA 18,071.92 18,071.92

3.01 17,891.08 17,891.08

3.01.01 m 114.76 155.90 17,891.08 17,891.08

3.02 180.84 180.84

3.02.01 m 1.16 155.90 180.84 180.84

4 31,322.77 31,322.77

4.01 22,120.00 22,120.00

4.01.01 und 350.00 1.00 350.00 350.00

4.01.02 und 280.00 10.00 2,800.00 2,800.00

4.01.03 und 210.00 85.00 17,850.00 17,850.00

4.01.04 und 160.00 7.00 1,120.00 1,120.00

4.02 ACCESORIOS 9,202.77 9,202.77

4.02.01 und 1,022.53 4.00 4,090.12 4,090.12

4.02.02 und 1,022.53 5.00 5,112.65 5,112.65

5 296.21 296.21

5.01 m 1.90 155.90 296.21 296.21

6 107.57 107.57

6.01 m 0.69 155.90 107.57 107.57

7 37,983.86 37,983.86

7.01 15,259.85

7.01.01 m3 81.72 172.31 14,081.17

7.01.02 m3 79.91 14.75 1,178.67

7.02 10,177.60

7.02.01 m 318.05 32.00 10,177.60

7.03 2,546.42 2,546.42

7.03.01 m3 124.58 20.44 2,546.42 2,546.42

7.04 10,000.00 10,000.00

MEJORAMIENTO Y AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LINEA DE ADUCCION Y LOS PUEBLOS A.A.H.H. VILLA ESPAÑA, A.A.H.H. VILLA EL SOL Y TRES ESTRELLAS DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH"

Precio S/.

Deductivo

Vinculante

Deductivo Vinculante

OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA AGUA POTABLE TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA AGUA POTABLEMOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION DE ZANJA EXCAVACION DE ZANJA, C/MAQ., EN TERRENO SUELTO, HASTA 2.00M DE PROF/PROM. NIVELACION Y REFINE NIVELACION Y REFINE DE FONDO DE ZANJA CONFORMACION DE CAMA DE APOYO CONFORMACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO H=0.10m RELLENO DE ZANJA RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO, C/MAQ. SOBRE CLAVE DE TUBERIA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DIST. PROM. 15KM, CARGUIO C/MAQ.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO4422 DN 315MM C-10 ALINEAMIENTO Y AJUSTE ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA PVC ISO4422 DN 315MM

SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES, VALVULAS, MACROMEDIDORES Y ACCESORIOS SUMINISTRO DE UNION MECANICA TIPO DREZZER SUMINISTRO DE UNION MECANICA TIPO DREZZER DN 250MM SUMINISTRO DE UNION MECANICA TIPO DREZZER DN 160MM SUMINISTRO DE UNION MECANICA TIPO DREZZER DN 110MM SUMINISTRO DE UNION MECANICA TIPO DREZZER DN 90MM

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 315MM/22.5° PVC ISO4422 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 315MM/45° PVC ISO4422PRUEBAS HIDRAULICAS PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4422 DN 315MMDESINFECCION DE TUBERIAS DESINFECCION DE TUBERIAS PVC ISO4422 DN 315MMMETRADOS A ORILLA DE RIO PARA CRUZAR TUBERIA DE ADUCCIONMOVIMIENTO DE TIERRASMEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR DE 4" (OVER)

CONFORMACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO (RIPIO ZARANDEADO, H=0.10M)ENTIBADO Y DESENTIBADOENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJA HASTA 3.50M PROF. OBRAS DE CONCRETO VACIADO DE CONCRETO SOBRE TUBERIA DE PROTECCION COMPENSACION DE SEMBRIOS

Page 16: adicional vinculante

7.03.01 glb 5,000.00 2.00 10,000.00 10,000.00

B.- PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE POBRA

1 ### -16,861.09

1.01 1.10 731.50 -804.65 -804.65

1.02 1.32 9,221.10 ### -12,171.85

1.03 1.86 2,088.49 ### -3,884.59

2 ### -4,904.11

2.01 0.32 731.50 -234.08 -234.08

2.02 0.40 9,221.10 ### -3,688.44

2.03 0.47 2,088.49 -981.59 -981.59

Costo Directo 96,839.15 ### 75,073.95

14,525.87 ### 11,261.09

Utilidades 9,683.92 ### 7,507.39

-------------------- ----------- --------------------

Sub Total 121,048.94 ### 93,842.43

IGV (18%) 21,788.81 ### 16,891.64

-------------------- ----------- --------------------

142,837.75 ### 110,734.07

Porcentaje 5.25 -1.18 4.07

* RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 196-2010-CG

** DIRECTIVA N° 002-2010-CG/OEA

2719114.3

CALCULO DE LA INCIDENCIA ACUMULADA DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA RESPECTO AL CONTRATO ORIGINAL

* RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 196-2010-CG

** DIRECTIVA N° 002-2010-CG/OEA

I%= MC

I%= Porcentaje de Incidencia Acumulada de un Presupuesto Adicional, respecto del contrato original.

PA=

PDV=

MC= Monto del contrato Original.

PA= 142,837.75

PDV= -32,103.68

MC= 2,719,114.30

I%= 4.07

3.- FORMULA POLINOMICA

K = 0.207*(Tr / To) + 0.254*(Mr / Mo) + 0.134*(Mr / Mo) + 0.405*(Ir / Io)

Descripción Símbolo Indice Factor

1 TUBERIA DE PVC PARA AGUA T 72 0.207

2 MADERA NACIONAL PARA ENCO M 43 0.254

3 MANO DE OBRA INC. LEYES S M 47 0.134

4 INDICE GENERAL DE PRECIO I 39 0.405

COEFICIENTE DE REAJUSTE (K) 1.000

4.- CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL ADICIONALAprobado el presente adicional, se tramitara la ampliacion de plazo de acuerdo a la siguiente base legal:

COMPENSACION EN ZONA DE SEMBRIOS

PRUEBAS HIDRAULICAS PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4422 DN 90MM PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4422 DN 110MM PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO4422 DN 160MMDESINFECCION DE TUBERIAS DESINFECCION DE TUBERIAS PVC ISO4422 DN 90MM DESINFECCION DE TUBERIAS PVC ISO4422 DN 110MM DESINFECCION DE TUBERIAS PVC ISO4422 DN 160MM

Gastos Generales (15%)

Total Presupuesto

Presupuestos adicionales de obra: incluye los presupuestos adicionales de obra aprobados previamente, incluso aquellos con carácter de emergencia, y el presupuesto Adicional en trámite.

Presupuestos deductivos vinculados: incluye los presupuestos deductivos vinculados aprobados previamente y el que se encuentra en trámite, de ser el caso.

Monomio

∑_(i=1)^(i=n)▒〖 PA+ ∑_(i=1)^(i=n)▒PDV〗

Page 17: adicional vinculante

Articulo 200.- Causales de ampliacion de plazoDe conformidad con el articulo 41° de la Ley, el contratisto podia solicitor la ampliacion deplazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente:4. Cuando se oprueba la prestacidn adicional de obra. En este caso, el contratista ampliara el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

Articulo 201.- Procedimiento de ampliacion de plazoPara que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, debero anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su

el hecho invocado, el contratista a su representante legal solicitora, cuantificara y sustentara su solicitud de ampliocion de plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminacion de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecucion contractual, la solicitud se efectuara antes del vencimiento del mismo.

5.- BASE LEGAL*- AMC N° 003-2012 GRA-SRP/CE DERIVADA DE LP N° 011-2011 *- CONTRATO N° 081-2012, CLAUSULA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO, En los aspectos y cuestiones que no esten expresamentede su contemplados en el presente contrato, regiran las disposiciones de la ley de contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, Reglamento aprobado par Decreto Supremo N° 184-2008-EP y sus modificatorias y el Codigo Civil vigente.•Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017. Articulo 41°.- Prestaciones adicionales, reducciones y

•Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias aprobadas

por Decreto Supremo N° 021-2009-EF•Resolucion de Contraloria N° 072 -2000-CG Normas Tecnicas de Control Interno para el Area de Obras Publicas.•Resolucien de Contraloria N° 369 -2007-CG

Articulos de D.L.1017 y del D.S. 184-2008-EFArticulo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado.-Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones Excepcionalmente y previa sustentacion por el area usuaria de la contratacion, la Entidad podra ordenar y pagar directamente Ia ejecucion de prestaciones adicionales en caso de

del contrato. Asimismo, podra reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.Tratandose de obras, las prestaciones adicionales podran ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original,restandole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos coma aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos

En el supuesto de que resultara indispensable la realizacion de prestaciones adicionales de obra por deficiencies del Expediente Tecnico o situaciones

de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de Ia responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, elel Titular de Ia Entidad podra decidir autorizarlas. Para ello se requiere contar con la autorizacion del Titular de la Entidad, debiendo para la ejecucion y el pago contar con la autorizacion previa de la Contraloria General de la Republica y con Ia comprobacion de que se cuentan con los recursos necesarios. En el caso de adicionales con caracter de emergencia dicha autorizacion se emitira previa al pago. La Contraloria General de la Republica contara con un plazo maxima de quince (15) dias bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situation debe ponerse en conocimiento de la Comision de Presupuesto y Cuenta General de la Republica del Congreso de la Republica y del Ministerio de Economia y Finanzas, bajo Entidad.responsabilidad del Titular de la Altemativamente, la Entidad podra resolver el contrato, mediante comunicacion escrita al contratista.

a arbitraje. Tampoco podran ser sometidas a arbitraje las controversies referidas a la ejecucion de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervision que requieran aprobacion previa de la Contraloria General de la Republica.El contratista podra solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y quemodifiquen el cronograma contractual.Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliacion del plazo se resuelven de conformidad con lo establecido en el inciso b) del articulo 40° de la presente norma.Articulo 207 del RL CE.- ()bras adicionales menores al quince por ciento (15%) Solo procedera la ejecucion de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificacion de credito presupuestario y la reselucion del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Excepcionalmente, en el caso de obras adicionales que por su caracter de emergencia, cuya no ejecucion pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacion, los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorizacian previa de la Entidad podra realizarse mediante comunicacion escrita a fin de que el inspector o supervisor pueda autorizar la ejecucion de tales obras adicionales, sin perjuicio de la verificacion que realizara la Entidad previa a la emision de la resolucion correspondiente, sin la cual no podra efectuarse pago alguno.En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra seran formulados con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios del adicional para lo cual debera realizarse el analisis correspondiente teniendo como base o referencialos analisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el lmpuestoGeneral a las Ventas correspondiente.En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra seran formulados con los precios del presupuesto referencia, ajustadospor el factor de relacion y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y variables del valor referencial multiplicado por el factor de relacion.

criterio ameriten ampliacion de plaza. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluido

ampliaciones, Concordancias Reglamento: Arts. 207° y 208°. —

bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad

correspondientes seren aprobados por el Titular de la Entidad.

imprevisibles posteriores a la suscripcion del contrato, mayores a las establecidas en el segundo parrafo del presente articulo y hasta un maxima

La decision de la Entidad o de la Contraloria General de la Republica de aprobar o no la ejecucion de prestaciones adicionales, no podra ser sometida

Page 18: adicional vinculante

Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relacion y el impuesto General a las Ventas correspondiente.La necesidad de tramitar y aprobar una prestacion adicional de obra se inicia con la correspondiente anotacion en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el supervisor, la cual debera realizarse con treinta (30) dias de anticipacion a la ejecucion. Dentro de los diez (10) dias siguientes de Ia anotacion en el cuaderno de obra, el contratista debera presenter al supervisor o inspector el presupuesto adicional de obra, el cual debera remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) dias. La Entidad cuenta con diez (10) dies para emitir resolucion aprobatoria. La demora de la Entidaden emitir la resolucion en los plazos señalados que autorice las prestaciones adicionales de obra podra ser causal de ampliacion de plazo.

El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realize mediante valorizaciones adicionales.

Cuando se apruebe la prestacion adicional de obras, el contratista estara obligado a ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento.En nuestro caso, la vinculacion existente entre el presupuesto adicional y el presupuesto deductivo planteado para estos sectores, radica en que ambos presupuestos responden al mismo fin, esto es, al mejoramiento y la automatizacion del sistema de agua potable en estos asentamientos humanoslograndose a la vez enmarcarnos dentro de la limitacion impuesta por la norma del 15% de prestaciones adicionales.

Resolucion Contralorla N° 196-2010-CG

Directiva N° 002-2010-CG/OEA

V. DISPOSICIONES GENERALES

1.- Aspectos Conceptuales

resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal.Entiendase que dicha prestacion corresponde a obras complementarias y/o mayores metrados, necesarios para alcanzar lafinalidad del contrato .….."

5.- Causales de Procedencia de Prestaciones Adicionales de Obra

Las prestaciones adicionales de obra se originan solo en los casos derivados de :a) Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripcion del contrato.b) Deficiencias en el expediente tecnico de la obra.

En nuestro caso, la vinculacion existente entre el presupuesto adicional y el presupuesto deductivo planteado, radica en que ambos presupuestos responden al mismo fin, esto es, el Mejoraniiento y Automatizacion del sistema de agua potable de los A.H. Villa EspañaA.H. Villa el Sol y Tres Estrellas del Distrito de Chimbote.

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESLa propuesta que genera el Adicional N° 01, es una adecuacion al proyecto en base a las mediciones y evaluaciones realizadas que permitira cumplir con los objetivos del Proyecto.

6.1.- Con el presente requerimiento se solicita el tramite de APROBACION de:

DESCRIPCION MONTO (S/.)PRESUPUESTO ADI 142,837.75PRESUPUESTO DE -32,103.68

TOTAL 110,734.07

6.2.- El Porcentaje de Incidencia es de 3.56%.

6.3.- Realizado los calculos con respecto al monto del presupuesto contractual el ADICIONAL DE OBRA N° 01 lo incrementa en S/. 110,734.07 y el

valor final asciende a S/. 2,829,848.37 (Dos Millones Ochocientos Veintinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho 37/100 Nuevos Soles).

6.3.- Transmito y alcanzo el pronunciamiento del CONTRATISTA, avalado por el Proyectista y la opinion favorable del suscrito Ing. Ciro Ivan Silva

Velasquez como Supervisor de Obra, para la formalizacion del ADICIONAL DE OBRA N° 01 "Vinvulante", el mismo que debera ser canalizado hasta

el Titular del Pliego o la Maxima Autoridad Administrativa para la Aprobacion respectiva tal como lo dispone la Normatividad.

8.- OTROS ALCANSES

8.1.- Que en Base a la Modalidad de Ejecucion del Proyecto y a situaciones propias del mismo, es necesario que se incremente el Presupuesto

Programado, para lograr la meta y objetivos trazados para el mismo.

8.2.- Por las razones expuestas, el Residente de obra con fecha xxxx de junio del 2012, Asiento N° nnnn concluye que existen actividades no

comtempladas en el Expediente Tecnico para lograr las metas establecidas y finalidad del contrato por lo que se elaboraran las partidas y

presupuesto de obra.

a) Prestacion adicional de Obra.-" Prestacion no considerada en el expediente tecnico, ni en el contrato, cuya realizacion

Page 19: adicional vinculante

de su contemplados en el presente contrato, regiran las disposiciones de la ley de contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017,

•Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017. Articulo 41°.- Prestaciones adicionales, reducciones y

•Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias aprobadas

Articulo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado.-Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones Excepcionalmente y previa sustentacion

restandole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos coma aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas

En el supuesto de que resultara indispensable la realizacion de prestaciones adicionales de obra por deficiencies del Expediente Tecnico o situaciones

de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de Ia responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, elel Titular de Ia Entidad podra decidir autorizarlas. Para ello se requiere contar con la autorizacion del Titular de la Entidad, debiendo para la ejecucion y el pago contar con la autorizacion previa de la Contraloria General de la Republica y con Ia comprobacion de que se cuentan con los recursos necesarios. En el caso de adicionales con caracter de emergencia dicha autorizacion se emitira previa al pago. La Contraloria General de la Republica contara con un plazo maxima de quince (15) dias bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha situation debe ponerse en conocimiento de la Comision de Presupuesto y Cuenta General de la Republica del Congreso de la Republica y del Ministerio de Economia y Finanzas, bajo Entidad.

a arbitraje. Tampoco podran ser sometidas a arbitraje las controversies referidas a la ejecucion de las prestaciones adicionales de obra y mayores

El contratista podra solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que

Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliacion del plazo se resuelven de conformidad con lo establecido en el inciso b) del articulo 40°

Solo procedera la ejecucion de obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificacion de credito presupuestario y la reselucion del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento

Excepcionalmente, en el caso de obras adicionales que por su caracter de emergencia, cuya no ejecucion pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la poblacion, los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorizacian previa de la Entidad podra realizarse mediante comunicacion escrita a fin de que el inspector o supervisor pueda autorizar la ejecucion de tales obras adicionales, sin perjuicio de la verificacion que realizara la Entidad previa

En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra seran formulados con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios del adicional para lo cual debera realizarse el analisis correspondiente teniendo como base o referencialos analisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el lmpuesto

En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra seran formulados con los precios del presupuesto referencia, ajustadospor el factor de relacion y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y variables del valor referencial multiplicado por el factor de relacion.

mayores a las establecidas en el segundo parrafo del presente articulo y hasta un maxima

Contraloria General de la Republica de aprobar o no la ejecucion de prestaciones adicionales, no podra ser sometida

Page 20: adicional vinculante

Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relacion y el impuesto General a las Ventas correspondiente.La necesidad de tramitar y aprobar una prestacion adicional de obra se inicia con la correspondiente anotacion en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el supervisor, la cual debera realizarse con treinta (30) dias de anticipacion a la ejecucion. Dentro de los diez (10) dias siguientes de

remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10) dias. La Entidad cuenta con diez (10) dies para emitir resolucion aprobatoria. La demora de la Entidad

En nuestro caso, la vinculacion existente entre el presupuesto adicional y el presupuesto deductivo planteado para estos sectores, radica en que ambos presupuestos responden al mismo fin, esto es, al mejoramiento y la automatizacion del sistema de agua potable en estos asentamientos humanos

En nuestro caso, la vinculacion existente entre el presupuesto adicional y el presupuesto deductivo planteado, radica en que ambos presupuestos responden al mismo fin, esto es, el Mejoraniiento y Automatizacion del sistema de agua potable de los A.H. Villa España

La propuesta que genera el Adicional N° 01, es una adecuacion al proyecto en base a las mediciones y evaluaciones realizadas que permitira cumplir con los

6.3.- Realizado los calculos con respecto al monto del presupuesto contractual el ADICIONAL DE OBRA N° 01 lo incrementa en S/. 110,734.07 y el

6.3.- Transmito y alcanzo el pronunciamiento del CONTRATISTA, avalado por el Proyectista y la opinion favorable del suscrito Ing. Ciro Ivan Silva

Velasquez como Supervisor de Obra, para la formalizacion del ADICIONAL DE OBRA N° 01 "Vinvulante", el mismo que debera ser canalizado hasta