Aguas Fluviales - Modleo de Licitacion

MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE SAN ROMAN - JULIACALICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2013-MPSR-J/CE

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANROMAN - JULIACA

BASESLICITACIÓN PÚBLICA Nº 007-2013-MPSR-J/CE

(PRIMERA CONVOCATORIA)

EJECUCION DE OBRA

“DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA”

JULIACA, SETIEMBRE DEL 2013

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACALICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2013-MPSR-J/CE

2

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)


3

CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normasprevistas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39, cuando el valor referencial de lacontratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil UnidadesImpositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberápreverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en lafecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hastaun (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso depropuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de susintegrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de seleccióndeberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripciónen el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidosy Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social dela persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por lasEntidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten coninscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra elOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor


4

información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) díashábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con loestablecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadasconstará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidadcon lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en elcronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde elvencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o quesean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábilessiguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, deconformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, deconformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada enel cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde elvencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones elrequerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente oque sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCEes de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliegoabsolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión depronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas ofueron acogidas parcialmente;


5

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que talacogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley,cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otrasnormas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso deselección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formuladapor otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley,cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otrasnormas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso deselección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta elvencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentaciónrequerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido elplazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro delos diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por loque deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas comoconsecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestaspor el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de susacciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía nimodificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de laEntidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidaddel proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración lossiguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazopara formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazopara que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para laemisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo talderecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) díashábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas enel SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuarmodificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para laadmisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o,en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor


6

público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el casode la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos osimilares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable dela exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primerocontendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. Adicionalmente sepresentará un sobre cerrado con la documentación sustentatoria administrativo-legal ytributaria que acredite los requisitos de Calificación Previa (Art. 39º DS 184-2008-EF)

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos oelectrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmentemediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de surepresentante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor seapersona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de larúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderadodebidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (FormatoN° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado concopia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de suapoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la quese adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación delrepresentante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) díascalendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representantecomún del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legalo apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado comoparticipante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éstedebe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorciopresente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por elrepresentante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes delconsorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizaráconforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, segúncorresponda.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladasen el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en elorden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen suspropuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se letendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con lapresentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales niconformar más de un consorcio.


7

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio nopodrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en unmismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente oconformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representantelegal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y esteexprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez dePaz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta elmomento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a loque finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres quecontienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentospresentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales comoerrores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen elalcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentosque acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que setrate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio defunción pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificadosque acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para locual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecidapara la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanarla propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y nose encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá lapropuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, encuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrála propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si seformula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez dePaz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. Asu vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestastécnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar lossobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres,los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del ComitéEspecial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que elComité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado dela evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (oJuez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lodeseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos depresentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con lapresencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará comoveedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA


8

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laboralesconforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tenerincidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la deaquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pagoadicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán serexpresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más dedos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presentena más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en formaindependiente.1

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y laevaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicosmínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplandichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especialhubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de lapropuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con lasubsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con lasubsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgadopara dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicasadmitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología deasignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60)puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluacióneconómica.

1 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario paraacceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo conel artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible sila totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.


9

1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valorreferencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, serádevuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme loestablece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a lapropuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará unpuntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica iOi = Propuesta Económica iOm = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre laadmisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de estaúltima.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con elprocedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 delReglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando aconocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en elque se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores,detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Prose efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (oJuez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseenhacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la mismafecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamientode la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor deevaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información sepublicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro apropuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento(110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y laaprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejorpuntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valorreferencial.


10

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la BuenaPro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en actopúblico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso deapelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábilsiguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro seproducirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá serpublicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haberquedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme alo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil deproducido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE laexpedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.


11

CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollodel proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de lacelebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contratacionesdel Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio ocancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados conanterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes dehaberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debeinterponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomadoconocimiento del acto que se desea impugnar.


12

CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la BuenaPro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postorganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contratoprevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a lapresentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir elcontrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra asuscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá deacuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente odebidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o pormedio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica,a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139del Reglamento.Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, ademásde los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueronacompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de supropuesta técnica.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento delcontrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de laliquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigenciasuperior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidadespodrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fielcumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar suvigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, seotorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovaráperiódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no


13

pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y derealización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, debenser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendenciade Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estarautorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancosextranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central deReserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores ocontratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación yeventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en elartículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA2

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan lassiguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumidoesta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelantoal contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específicade las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de esteadelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales3 señaladosen su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendariossiguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con elcumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera elinicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha parael inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico queformará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

2 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico,estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

3 Ingenieros o arquitectos.


14

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisorcuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por laLey de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca elproceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA4

Profesional5 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en laespecialidad6, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su soladesignación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra,no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionariode la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultadessuficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúnacalificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmentepropuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe seremitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes depresentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emitapronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR7 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en laespecialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por lacorrecta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y delcontrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales delresidente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una personanatural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidaden la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor,según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja originalcon tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otraal contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, elque no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena deaplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización

4 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con unresidente de obra.

5 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a lanaturaleza de la obra a ser ejecutada.

6 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionalespara el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a serejecutada.

7 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse seaigual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca elproceso de selección.


15

por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuadernode obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante laejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También seanotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, asícomo la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia delas ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, pormedio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sidorecibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra lafecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futurascontroversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conformea lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto enla sección específica de las Bases8.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la secciónespecífica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazode ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme alartículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obraen un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada elúltimo día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases,por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector osupervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último larealizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad,el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de laLey y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará unavalorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizacionesse realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán serajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de

8 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expedientetécnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de esteadelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo,si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá sersuperior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.


16

aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obraque es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción quepublica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con unmes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficientede reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan losíndices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes quecorresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en laliquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lodispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para laresolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 delReglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o elcontrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 delReglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto dela convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) delmonto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estaspenalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es elque se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidaciónmientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de laliquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentrodel plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en lasección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldode la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigenciadesde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que laliquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases seregirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposicioneslegales vigentes.

IMPORTANTE:


17

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de lasprestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de lanormativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza,salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos(adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones dedicha normativa que regulan la ejecución de obras.


18

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LASINSTRUCCIONES INDICADAS)


19

CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA

RUC Nº : 20165195290

Domicilio legal : JIRON JAUREGUI N° 321 – JULIACA

Teléfono y fax: : 051-326649

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución delDRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA, el mismo cuyo monto de inversión de laconvocatoria será al 100% y por las cuatro etapas que consta la referida obra.

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a Doscientos Diez Millones Trescientos Ochenta y Ocho MilNovecientos Once con 51/100 N.S. (S/. 210´388,911.51), incluidos los impuestos de Ley ycualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valorreferencial ha sido calculado según certificación y declaratoria de viabilidad al mes deSetiembre de 2013.

90 % del Valor Referencial Valor Referencial 110% del ValorReferencial

S/.189´350,020.36(Ciento Ochenta y Nueve

Millones TrescientosCincuenta Mil Veinte con

36/100 Nuevos Soles)

S/. 210´388,911.51(Doscientos Diez Millones

Trescientos Ochenta yOcho Mil NovecientosOnce con 51/100 N.S.)

S/. 231´427,802.66(Doscientos Treinta y UnMillones Cuatrocientos

Veintisiete MilOchocientos dos con66/100 Nuevos Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Gerencial N° 0299-2013-MPSRJ/GEMU.El expediente Técnico de la obra fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 246/A-2013.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO


20

Recursos Ordinarios

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con loestablecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Llave en mano.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos queforman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 720 díascalendario, dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que debencoincidir con lo establecido en el expediente de contratación.9

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

El costo de reproducción de las bases será de S/. 15.00 (Quince con 00/100 NuevosSoles).

1.11. BASE LEGAL

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2013. Ley Nº 29952, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal 2013. Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Ley Nº 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante Ley. Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 184-2008-EF,

que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante elReglamento.

Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. Directivas de OSCE. Decreto Legislativo N° 1071, Ley General de Arbitraje Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. CONVENIO N° 348-2013 VIVIENDA/VMCS/PNSU. Resolución de Alcaldía N° 246/A-2013en donde se resuelve aprobar el Expediente

Técnico de la obra. Resolución Gerencial N° 0299-2013-MPSRJ/GEMU en donde se resuelve aprobar el

Expediente de Contratación. Resolución Gerencial N° 0303-2013-MPSRJ/GEMU en donde se resuelve conformar el

comité especial encargado de la conducción del proceso. Resolución Gerencial N° 0306-2013-MPSRJ/GEMU en donde se resuelve aprobar las

bases del proceso de selección.

9 No se contabilizara como plazo para el contratista el tiempo que la entidad empleara en las revisiones y aprobación delExpediente Técnico.


21

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.12. CALIFICACION PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado (Decreto Supremo 184-2008-EF), cuando el valor referencialde la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco milUnidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Basesdeberá preverse el requisito de calificación previa. Para tal efecto, los postorespresentarán los sobres que acrediten dicha calificación cuyos requisitos seránestablecidos por la entidad convocante:

1er Sobre: Documentación sustentatoria administrativo-legal y tributaria del postor. 2do Sobre: Documentación sustentatoria de la propuesta técnica. 3er Sobre: Documentación sustentatoria de la propuesta económica.


22

CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 23/09/2013Registro de participantes : Del: 24/09/2013

Al: 24/10/2013Formulación de Consultas : Del: 24/09/2013

Al: 01/10/2013Absolución de Consultas : 04/10/2013

Formulación de Observacionesa las Bases

: Del: 09/10/2013Al: 15/10/2013

Absolución de Observaciones alas Bases

: 22/10/2013

Integración de las Bases : 23/10/2013Presentación Sobre deCalificación Previa.

29/10/2013

* El acto público se realizará en Salón consistorial de la Municipalidad Provincialde San Román / 10:00 horas

Evaluación de CalificaciónPrevia

Del: 30/10/2013Al: 07/11/2013

Resultados de CalificaciónPrevia.

08/11/2013

* El acto público se realizará en Salón consistorial de la Municipalidad Provincialde San Román / 10:00 horas

Presentación de Propuestas : 15/11/2013* El acto público se realizará en : Salón consistorial de la Municipalidad Provincial

de San Román / 10:00 horasCalificación y Evaluación dePropuestas

: Del: 18/11/2013Al: 25/11/2013

Otorgamiento de la Buena Pro10 : 26/11/2013* El acto público se realizará en : Salón consistorial de la Municipalidad Provincial

de San Román / 10:00 horas

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes se realizará en la secretaria de la SUB GERENCIA deLOGISTICA de la Municipalidad Provincial de San Román, sito en el Jr. Jáuregui Nº 321 -Juliaca, (segundo piso), en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00a 16:00 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que seindicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el

10 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábilescontados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajoresponsabilidad del Titular de la Entidad.


23

registro, así como el día y hora de dicha recepción. FORMATO N° 02.

Asimismo deberá acreditar estar con inscripción vigente en el RNP, presentando copia deinscripción en dicho registro.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas,ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario), sitoen el Jr. Jáuregui Nº 321 - Juliaca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario08:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de laLICITACIÓN PÚBLICA N°007-2013-MPSR-J/CE. Pudiendo ser remitidas adicionalmente alsiguiente correo electrónico: [email protected].

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en la Municipalidad Provincial de SanRomán Juliaca sito en el Jr. Jáuregui Nº 321 – Juliaca Salón Consistorial de laMunicipalidad Provincial de San Román Juliaca, en la fecha y hora señalada en elcronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control,quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistenciadel mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (3) sobres cerrados y estarán dirigidas al ComitéEspecial de la LICITACIÓN PÚBLICA N°007-2013-MPSR-J/CE, conforme al siguientedetalle:

SOBRE N° 1: Calificación Previa. El sobre será rotulado:

SOBRE N° 2: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SeñoresMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACAJR. JAUREGUI Nº 321Att.: Comité Especial.

LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2013-MPSR-J/CEDRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA

SOBRE N° 2: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]



SOBRE N° 1: CALIFICACION PREVIA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]


24

SOBRE Nº 3: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 – CALIFICACION PREVIA

Conforme al sexto párrafo del artículo 39° del Reglamento; tratándose de unproceso de ejecución de obras cuyo valor referencial es superior a 25,000 UIT,corresponde establecer en las Bases la etapa de calificación previa, que tiene porobjeto determinar si los postores tienen capacidad y/o solvencia técnica yeconómica, experiencia en la actividad y en la ejecución de prestaciones similares,y de ser el caso, en equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relacióncon la obra por contratar; para lo cual se han establecido parámetros que debecumplir, sin asignar puntaje; es decir cumple o no cumple, declarándose Aptos aaquellos postores que cumplen con lo solicitado se presentará en un (01) original ydos (02) copias.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos11 , la siguientedocumentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada porcada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº2).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciónjurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

c) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne losintegrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a lasque se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como elporcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 3).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de susintegrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado

11 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de laconvocatoria.



SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]


25

para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidosal proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias ysuficientes facultades.

d) Resumen de información para Calificación Previa. Anexo Nº 4.

e) Capacidad Económica:El postor, ya sea una empresa o un consorcio, demostrará que poseesolvencia económica mediante la presentación de documento, carta,constancia, certificación, o similar en original, emitido por una EntidadFinanciera a partir de la fecha de convocatoria del presente proceso deselección, que acrediten:

Contar con línea(s) de crédito(s) vigente por un valor acumulado igual omayor a una (1) vez el Valor Referencial de la presente convocatoria(S/.210´388,911.51).

Se podrá presentar el monto requerido de la línea de crédito en otrasmonedas, siempre que se incluya la conversión a moneda nacional indicandoel tipo de cambio valor venta publicado por la Superintendencia de Banca ySeguros del Perú.

Para el caso de Consorcios se sumaran las líneas de crédito de las empresasque lo integran, o en todo caso bastará que sea una de las empresasconsorciadas quien presente la(s) carta(s) de referencia bancaria que acreditala línea de crédito a su favor.

Las cartas de línea de crédito que emitan los Bancos a los postores puedenser en sus propios formatos, siempre y cuando acrediten fehacientemente lalínea de crédito a favor del postor, y puede estar dirigida a cualquiera de lassiguientes alternativas:

a) Al Postor ob) Al Comité Especial oc) A la Municipalidad Provincial de San Román.

Para el caso de Perú, la emisión de líneas de crédito será otorgada por losbancos autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP.

De tratarse de líneas de crédito del exterior, estas deberán ser otorgadas porbanco(s) extranjero(s) de primera categoría, incluidos en la relación aprobadapor el Banco Central de Reserva mediante Circular Nº 032-2011-BCRP, defecha 20 de diciembre del 2011, o la norma que la sustituya.

f) Experiencia en la actividad: Experiencia en Obras Generales.

Haber ejecutado y concluido cinco (05) obras generales en los últimos diez(10) años, contados desde la fecha de presentación de propuestas de lacalificación previa, independientemente de la fecha de suscripción delContrato o inicio de obra, cuyo monto total de cada obra sea mayor o igual al25% del Valor Referencial. (S/.55’063,086.50).

Se considerará el monto total de obra actualizado al mes del ValorReferencial, desde la fecha de término de la obra, para lo cual se debe usar elÍndice de Precios al Consumidor del Perú (IPC hasta 3 decimales). En el casode moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional,considerando el tipo de cambio venta promedio del mes de término de la obray luego se actualizará a la fecha solicitada.

Para la conversión, se procederá como se indica a continuación:


26

El monto total en moneda del lugar de origen se convierte a dólarnorteamericano, aplicando el tipo de cambio venta de la fecha de términode la obra. (Demostrar valor venta de cambio emitido por organismosimilar al SBS del Perú o del Banco Central de Reserva del Perú -BCRP, en el lugar de origen)

El monto obtenido en dólares se convierte a Nuevos Soles con el tipo decambio valor venta promedio del mes que terminó la obra. (Valor deldólar obtenido de la publicación de SBS del Perú o la que proporciona laweb del Banco Central de Reserva del Perú - BCRP)

Utilizando el índice de precios al consumidor del Perú, actualizar elmonto al mes del Valor Referencial, Julio 2013.(Adjuntar copia del Índice de Precio al Consumidor, informado por el INEI),Si la obra presentada fue ejecutada en consorcio, el monto actualizado almes del Valor Referencial, Julio 2013, se afectará por el porcentaje departicipación que tuvo la empresa en dicho consorcio al ejecutar la obra,y el valor resultante será considerado para verificar que el monto essuperior o igual al 25% del Valor Referencial.

Para acreditar experiencia en la actividad adquirida en consorcio, deberápresentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato deconsorcio, donde se indique el porcentaje de participación y las precisionesrespecto a si el postor tuvo a su cargo la ejecución de la obra.

De presentarse más de cinco (05) obras generales, se evaluará solamente lascinco (05) primeras obras del listado presentado, y en función de ello seemitirá el resultado en lo referente a la experiencia en la actividad.

Las Obras Generales declaradas en el sobre N° 01 Calificación Previa sepueden declarar en las Obras Generales del sobre N° 02 Propuesta Técnica.

En la etapa de Calificación Previa, puede acreditar la Experiencia en ObrasGenerales, con Obras Similares, siempre y cuando cumpla con lascondiciones mínimas establecidas para tal efecto.

Respecto a las obras desarrolladas en tramos se aceptarán siempre y cuandocada tramo cuente con su propio contrato.

La Calificación previa evalúa la experiencia en obras generales y laexperiencia en obras similares. Para el caso de obras generales se evalúa lafacturación de obras generales y dado que se trata de facturación, se aplica laDirectiva N° 016-2012-OSCE/CD. La mencionada Directiva es un instrumentonormativo que se encuentra vigente y su aplicación debe ir relacionada deacuerdo a los propios términos contenidos en la misma, más aun cuando setrata de acreditar la experiencia en facturación de los participantes en elproceso de selección.

g) Experiencia en la ejecución de prestaciones similares.

Haber ejecutado y concluido tres (03) obras similaresEstas obras deben haber sido concluidas en los últimos seis (06) años,contados desde la fecha de presentación de propuestas de calificación previa,independientemente de la fecha de suscripción del Contrato o inicio de obra,cuyo monto total de cada obra sea mayor o igual al 25% del ValorReferencial.

Una de las obras deberá tener 15 km de Canales de concreto y/o 15 kmtuberías de diámetro mayor de 500 mm

De presentarse más de tres (03) obras, se evaluará solamente las tres (03)primeras obras del listado presentado, y en función de ello se emitirá el


27

resultado en lo referente a la experiencia en la ejecución de prestacionessimilares.

En caso de obras ejecutadas en consorcio se aplicará al porcentaje departicipación del postor en dicho consorcio, para efectos de poder acreditar suparticipación en la obra similar.

Las Obras Similares declaradas en el Sobre N° 01 Calificación Previa sepueden declarar en las Obras Generales en el Sobre N° 01 y sobre N° 02, yen las Obras similares del sobre N° 02.

La experiencia en obras generales y similares se acreditará con: i) copiasimple del contrato y su respectiva acta de recepción y conformidad; o ii)copia simple de contrato y su respectiva resolución de liquidación de obra; oiii) copia simple de contrato acompañada de cualquier otra documentaciónemitida por el contratante de la cual se desprenda fehacientemente que laobra fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberáconsignar el monto total de la obra.12. Si la obra está liquidada se podrápresentar el monto final de la liquidación. Si la obra sólo fue concluida,recepcionada y en proceso de liquidación, se considerará el monto totalconsignado en el certificado u otro documento emitido por el contratante. Seaceptarán los términos: monto total y/o monto final y/o valor total y/o valorfinal y/o costo total y/o costo final. Adicionalmente, para acreditar experienciaadquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesaformal de consorcio o el contrato de consorcio. Será válida la experienciaadquirida como subcontratista en obras públicas o privadas, debiendo cumplircon los requisitos precisados para las obras ejecutadas como contratista.

Para el caso de experiencia en obras similares, en el caso no se puedaevidenciar que la experiencia es en Obra Similar, el postor podrá adicionarotro documento que acredite dicha experiencia, emitida por el contratante dela obra.

h) Capacidad Técnica:

Cantidad Cargo Requisito Técnico Mínimo

1 IngenieroResidente

Ingeniero Civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, conexperiencia profesional como Residente, Supervisor y/o Inspectorde Obra por NO menos de 36 meses (03 años) en obrassimilares.

2 IngenieroAsistente

Ingeniero Civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos conexperiencia profesional como Ingeniero o Especialista en trazoy/o explanaciones (en ejecución de obras y/o en supervisión deobras), por NO menos de 24 meses (02 años) en obras similares.

12 Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el monto de la obra puede desprenderse de cualquiera de los documentosseñalados anteriormente, el cual no necesariamente debe responder al monto final o de liquidación, cuyo efecto únicamente esdeterminar el monto final de la obra, que puede o no encontrarse en controversia.


28

2Ingeniero

Metrados yValorizaciones

Ingeniero Civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos conexperiencia profesional como Ingeniero o Especialista o Jefe demetrados, presupuestos, costos y/o valorizaciones (en ejecuciónde obras y/o en supervisión de obras), por NO menos de 24meses (02 años) en obras similares

2 Ingeniero Obrasde Arte

Ingeniero Civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos conexperiencia profesional como Ingeniero o Especialista o Jefe deObras de arte y drenaje (en ejecución de obras y/o ensupervisión de obras), por NO menos de 24 meses (02 años) enobras similares.

2 Ingeniero deSuelos

Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo o Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos, con experiencia profesional como Ingeniero oEspecialista o Jefe de suelos y pavimentos (en ejecución deobras y/o en supervisión de obras), por NO menos de 24 meses(02 años) en obras similares.

2

IngenieroImpacto

Ambiental ySeguridad

Ingeniero Civil, o Ingeniero de Minas, o Ingeniero Ambiental, oIngeniero Industrial, o Ingeniero Forestal, o Ingeniero Sanitario oIngeniero de Caminos, Canales y Puertos; con experienciaprofesional como Ingeniero ambiental y/o ingeniero de seguridad(en ejecución de obras y/o en supervisión de obras), por NOmenos de 24 meses (02 años) en obras de saneamiento y/odrenaje.

2

IngenieroAsistente enMonitoreoAmbiental

Ingeniero civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, conexperiencia como residente y/o supervisor y/o inspector y/oasistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistentede inspector, por NO menos de 24 meses (02 años) en obrasgenerales.

2Técnico enSuelos y

Pavimentos

Ingeniero civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, conexperiencia como residente y/o supervisor y/o inspector y/oasistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistentede inspector, por NO menos de 24 meses (02 años) en obrassimilares.

4 Topógrafo

Ingeniero Topógrafo o Ingeniero Civil, con experiencia profesionalcomo Ingeniero o Especialista o Jefe de topografía, trazo y/oexplanaciones (en ejecución de obras y/o en supervisión deobras), por NO menos de 24 meses (02 años) en obrasgenerales.

Acreditación:

La experiencia de los profesionales propuestos se acreditará con lapresentación de copias simples de: (i) contratos con su respectiva conformidad,(ii) constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manerafehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.

Importante:


29

Para todos los casos, el personal propuesto deberá presentar una DeclaraciónJurada de Compromiso con el postor, respecto a su disponibilidad inmediata alinicio de la obra, en caso de que éste resulte ganador.

El postor deberá adjuntar una declaración jurada en el que se comprometa quela colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de suparticipación efectiva en el contrato, para aquellos titulados en el Perú. Paraprofesionales extranjeros se computará el Título Profesional y la Especialidad.13

En el caso de los profesionales extranjeros, queda establecido que estosdeberán presentar una declaración jurada donde se comprometan contar con lacolegiatura y habilitación, en el respectivo colegio profesional en el Perú alinicio de su participación efectiva en la ejecución contractual.

La experiencia requerida deberá ser acreditara documentalmente en losCurrículos Vitae, de los profesionales propuestos, bajo causal de no admitir supropuesta, así mismo deberá adjuntar el Formato N° 05.

i) RELACION DE EQUIPO MINIMO

Los postores deben presentar la Maquinaria o Equipo Mínimo para la Ejecución de la Obra deacuerdo al Cuadro N° 01.

Queda establecido como Requerimiento Mínimo que la Maquinaria y/o el Equipo y/o vehículoAsignado será igual o mejor a lo Requerido en el CUADRO N° 01, de manera que la disponibilidadpueda ser verificado antes del inicio de ejecución de la obra. Acreditar con declaración jurada, AnexoN° 08.

N°REF.

NOMBRE DELEQUIPO

CARACTERISTICASTECNICAS CANT.

TENENCIA AÑO DEFABRICACION

PROPIO ALQUILADO (Facultativo)

1CARGADORRETROEXCAVADOR 58HP 1 yd3

6

2RETROEXCAVADOR

S/ORUGA 80-110 HP 1.3yd3

6

3RETROEXCAVADOR

S/ORUGA 170-250 HP1.1-2.75 yd3

2

4CARGADOR SOBRELLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3

4

5CARGADOR SOBRELLANTAS 160-195 HP 3.5yd3

4

6

CHANCADORAPRIMARIA SECUNDARIA5 FAJAS 75 HP 46 - 70ton/h

4

7COMPACTADORVIBRATORIO TIPOPLANCHA 4 HP

4

13 Del PRONUNCIAMIENTO N° 327-2013/DSU: No obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes desuscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sidoadquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.


30

8COMPRESORANEUMATICA 93 HP 335-375 PCM

2

9 GRUPO ELECTROGENO116 HP 75 KW 4

10 MARTILLO NEUMATICODE 24 kg 2

11MEZCLADORA DECONCRETO TAMBOR8HP 9p3

8

12 MOTOBOMBA 12 HP 4" 8


14 MOTONIVELADORA DE125 HP 2

15 PLANTA DE CONCRETO20 M3/HORA 1

16

RODILLO LISOVIBRATORIOAUTOPROPULSADO101-135HP 10-12 ton

2

17

RODILLO LISOVIBRATORIOAUTOPROPULSADO 20-30 HP 2.5 ton

4

18 TRACTOR DE ORUGASDE 105-135 HP 2


20ZARANDA VIBRATORIA4" X 6" X 14" MOTORELECTRICO 15 HP

4

21 CAMION CISTERNA 4 X2 (AGUA) 2,000 gl 2


23 CAMION SEMITRAYLER6 X 4 330 HP 35 ton 2

24 CAMION VOLQUETE 10m3 10


26 MIXER DE 7 M3 6

27 CAMIONETA PICK UP 4X 4 107 HP 1 ton 1

a. El Equipo Asignado puede ser propio o arrendado según requerimiento del cuadro N° 01.,Se precisa una antigüedad no mayor a 10 años, a la fecha de la presentación depropuestas (en todos los casos).

Para la acreditación del equipo o maquinaria, deberá presentarse documentosque sustenten la propiedad (facturas, o DUA, o tarjetas de propiedad),posesión compromiso de compra venta (contratos leasing) o alquiler(compromiso de alquiler adjuntando los documentos antes mencionados), odeclaraciones juradas que evidencien la libre disponibilidad de la maquinaria oequipo, según RTM. Sin perjuicio de que se verifique dicha disponibilidad,solicitando la documentación correspondiente antes del inicio de la ejecuciónde la obra.


31

j) Documentación que acredite la experiencia mínima requerida, para el personalpropuesto.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y (2) dos copias14.

El sobre Nº 2 contendrá, además de un índice de documentos15 , la siguientedocumentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos16

contenidos en el Capítulo III de la presente sección17 (Anexo Nº 5), asimismo elpostor deberá presentar la documentación sustentatoria que acredite elcumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos.

b) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 6).

c) Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (AnexoNº 11), acompañado del Anexo N° 9, donde se detallará la experiencia mínimadel profesional propuesto.

d) Carta compromiso del profesional a participar en la ejecución de la obra (AnexoN° 10).

e) Declaración Jurada indicando la relación de equipos propuestos y sudisponibilidad al momento de la ejecución de las prestaciones objeto delpresente proceso (Anexo N° 5.1).

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y susrespectivas actas de recepción y conformidad; o contratos y sus respectivasresoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de lacual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como sumonto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio,deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o elcontrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7,referido a la experiencia en obras en general del postor.

14 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copiasrequerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

15 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de laconvocatoria.

16 En caso se determine que adicionalmente a la Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos TécnicosMínimos, a que se refiere el literal b) de la documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la secciónespecífica de las Bases, deba presentarse algún otro documento para acreditar los requerimientos técnicos mínimos, acontinuación deberá consignarse tal exigencia, teniendo en consideración los requisitos establecidos por los reglamentostécnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en el Capítulo III dela sección específica de las Bases.

17 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada paraacreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado seencuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en ellistado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.


32

b) Factor experiencia en obras similares18: Copia simple de contratos y susrespectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivasresoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de lacual se desprenda fehacientemente la similitud de la obra y que la obra fueconcluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experienciaadquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formalde consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 8,referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto:Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto podrápresentarse copia simple de: (i) contratos con su respectiva conformidad, o(ii) constancias, o (iii) certificados, o (iv) cualquier otro documento que,de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesionalpropuesto.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo dediez (10) constancias de prestación.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuestatécnica, la propuesta será descalificada.

2.5.3. SOBRE N° 3 - PROPUESTA ECONÓMICA19

El Sobre Nº 3 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 13).

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dosdecimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependeráde si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de lainformación contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica serádescalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

18 Se considera como obra similar en proyectos o en ejecución de obras, para el presente proceso de selección aquellas quecontemplen obligatoriamente las siguientes actividades principales:

- Proyecto y/o Construcción de Estructuras de Concreto Armado con Sistema Aporticado y/o Albañilería estructural- Proyecto y/o Construcción de Sistema contra Incendio- Proyecto y/o Construcción de Sistemas Especiales: Aire Acondicionado, Instalación de ductos de Gas- Proyecto y/o Construcción de Estructuras Especiales para cimentación tales como: plateas de cimentación, vigas de

cimentación y otros- Proyecto y/o Construcción de Instalaciones Electromecánicas, como mínimo ascensores y grupo electrógeno.

19 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.


33

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar elpuntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones,obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos parasuscribir el contrato:

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos parasuscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato a través de una Carta Fianza o Póliza de

Caución.d) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso, a través de

una Carta Fianza o Póliza de Caución.e)f) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.g) Código de cuenta interbancario (CCI).h) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueronacompañados de traducción certificada, de ser el caso.

i) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.j) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica.k) Copia de DNI del Representante Legal.l) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.m) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.n) Copia del RUC de la empresa.o) Copia del documento que acredite la propiedad, tenencia, compromiso de compra o

alquiler del equipo mínimo ofertado.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad optepor solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza decaución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros yAdministradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBSy Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de lasmencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el


34

nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturalesy/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores ocontratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación yeventual ejecución.

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada enel presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentrodel plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida laBuena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación dedicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presenta en el Jr. Jáuregui N° 321 – Juliaca (Mesa departes de la Sub Gerencia de Logística), el horario de 08:00 a 16:00 horas.

2.9. ADELANTOS

2.9.1. Adelanto Directo de Ejecución de ObraLa Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales depresentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente CartaFianza como garantía y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hastael veinte por ciento (20%) del monto del contrato en el rubro ejecución de obra,siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) díassiguientes de la presentación del tercer informe de aprobación del expedientetécnico.

2.9.2. Adelanto para Materiales o InsumosSe otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta porciento (40%) del monto del contrato en el rubro ejecución de obras, enconcordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentadopor el contratista, adjuntando la correspondiente Carta Fianza como garantía.

2.10. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será de acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar conla valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector osupervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pagorespectivo.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DEOBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del montocorrespondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de diez díascalendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Paratal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.


35

CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El Comité Especial verificará que las propuestas presentadas por los postores cumplanobligatoriamente con los Requerimientos Técnicos Mínimos a efectos de ser admitidas suspropuestas y, posteriormente, evaluadas y calificadas. En consecuencia, el incumplimiento decualquiera de los Requerimientos Técnico Mínimos acarreara, necesariamente, la descalificaciónde la propuesta.

1. ANTECEDENTES

Con fecha 5/10/2001, se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el ConsejoTransitorio de Administración Regional Puno, Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca y laMunicipalidad Provincial de San Román-Juliaca; con el objeto de ejecutar en forma compartida elEstudio de Factibilidad de Evacuación de Aguas pluviales.

Culminado el estudio en Diciembre del 2002, y tramitado el mismo por el Gobierno Regional al sectorvivienda, este indica la obligación de la implementación del SNIP y su normatividad; por tanto suviabilidad dependerá de la aprobación de las diferentes etapas como el Perfil, la Prefactibilidad y laFactibilidad, según los términos de referencia establecidos en las fichas de la OPI del sector;debiendo implementarse sus recomendaciones.

Con Oficio N°384 -2003/VIVIENDA del 06/06/2003 se aprueba el estudio a nivel de Perfil y se autorizala elaboración del estudio a nivel de Prefactibilidad.

Con Oficio N° 283 -2005/VIVIENDA-OG del 11/05/2005 se aprueba el estudio a nivel dePrefactibilidad y se autoriza la elaboración del estudio a nivel de Factibilidad.

La Municipalidad Provincial de San Román, en su calidad de miembro conformante del ConvenioInterinstitucional suscrito el 05 de octubre del 2001, mediante Oficio Nº 0296-2007-MPSRJ/ALCALDIAde fecha 08 de mayo del 2007 remitió al Gobierno Regional Puno, el estudio de Factibilidad delProyecto Drenaje de la Ciudad de Juliaca para su evaluación y aprobación en el marco del SNIP.

Mediante Informe Nº 023-2007-CG PUNO/GRI, la Gerencia Regional de Infraestructura emite opiniónfavorable respecto al cambio de Unidad Ejecutora proyecto, la misma que es comunicada por laGerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a la DirecciónGeneral de programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para el cambio dela Unidad Ejecutora, previa firma de Convenio de fecha 04-06-2007 entre la Municipalidad provincialde San Román y el Gobierno Regional de Puno, así como para solicitar al MEF la activación delInformático del Banco de Proyectos.

Mediante Resolución Ministerial Nº 369-2007-VIVIENDA, se aprueba la transferencia financiera hastapor la suma de S/. 10´719,525.00 en la Fuente de Recursos Ordinarios a favor de la MunicipalidadProvincial de San Román para la ejecución del Proyecto Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca.Luego se suscribe el Convenio Específico entre el Ministerio de Vivienda, Construcción ySaneamiento y la Municipalidad Provincial de San Román, de fecha 25-07-2007, se establecen loslineamientos administrativos, financieros y de operatividad para el financiamiento del proyecto quecomprenden las fases de estudios, obra, supervisión o inspección.

Mediante OFICIO Nº 894-2007-VIVIENDA/MVCS, se informa que el Ministerio de Vivienda,Construcción y Saneamiento gestionará en el marco del proceso de Programación y formulación delpresupuesto 2008 de nuestro pliego, el financiamiento de los recursos que sean necesarios paraasegurar la ejecución de los citados proyectos hasta el límite de lo aprobado en el marco del SistemaNacional de Inversión Pública.

Mediante Resolución Gerencial N° 0404–2007–MPSRJ/GEMU, de fecha 10 de Octubre del 2007, seaprueba el estudio de Factibilidad del proyecto Drenaje Pluvial de la Ciudad de Juliaca, con CódigoSNIP Nº 3880.Mediante contrato Nº 052-2009-MPSRJ, se contrata al consultor para la elaboración del estudio


36

definitivo y expedientes técnicos del proyecto.

CONVENIO N° 348-2013 VIVIENDA/VMCS/PNSU.

Resolución de Alcaldía N° 246/A-2013en donde se resuelve aprobar el Expediente Técnico de laobra.

2. DENOMINACION DE LA OBRA“DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA

3. UBICACIÓN DE LA OBRALa ubicación del Proyecto y el terreno donde se ejecutará la Obra está situado en:

Región : PunoDepartamento : PunoProvincia : San RománDistrito : Juliaca

4. PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la obra es: doscientos setenta (720) días calendarios.

El plazo de la ejecución del contrato será desde la suscripción del mismo hasta su liquidación finalConsentida.

5. CONDICIONES DE EJECUCION DE LA OBRA

Según lo establecido en el expediente técnico de la obra, se cuenta con la disponibilidad física delterreno para la ejecución de la obra.

6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada,será de siete (07) años, contados a partir de la recepción de la obra, de conformidad al Artículo 50º dela Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.L. Nº 1017.

7. SISTEMA DE CONTRATACION

Será de PRECIOS UNITARIOS

8. FINALIDAD PUBLICA

Las obras generales propuestas en el presente proyecto tienen como finalidad dar solución inmediataa la problemática del drenaje pluvial del área de estudio y las áreas de expansión previstas en elmediano plazo.

9. DEL POSTOR

9.1. Experiencia del Postor en Obras en General

Deberá acreditar su experiencia en obras en general ejecutadas hasta en los últimos diez (10) años ala fecha de presentación de propuestas, por un monto mínimo de cinco (05) veces el valor referencialde la obra materia de la convocatoria, Las obras en general se sustentarán con la presentación de: i)Copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad o ii) con la copia simple decontratos con la resolución de liquidación de obra o iii) con la copia simple de contratos acompañadade cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fueconcluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de laobra. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copiasimple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.


37

9.2. Experiencia del Postor en Obras Similares.

Deberá acreditar experiencia en obras similares ejecutadas hasta en los últimos diez (10) años ala fecha de presentación de propuestas, por un monto mínimo de un (1) veces el valor referencialde la obra materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar al quince porciento (15%) del valor referencial. Las obras similares se sustentarán con la presentación de: i)Copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad o ii) con la copiasimple de contratos con la resolución de liquidación de obra o iii) con la copia simple de contratosacompañada de cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente,que esta fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar elmonto total de la obra. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberápresentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Definición de obras similares

Se considerarán obras similares a las obras de alcantarillado, abastecimiento y colectores deagua pluviales o aguas residuales; plantas y/o estaciones de bombeo para captación eimpulsión de aguas superficiales y residuales, así como plantas de tratamiento de aguapotable.

10. PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

Cantidad Cargo Requisito Técnico Mínimo




Ingeniero Civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, conexperiencia profesional como Ingeniero o Especialista en trazoy/o explanaciones (en ejecución de obras y/o en supervisión deobras), por NO menos de 24 meses (02 años) en obras similares.

2Ingeniero


Ingeniero Civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, conexperiencia profesional como Ingeniero o Especialista o Jefe demetrados, presupuestos, costos y/o valorizaciones (en ejecuciónde obras y/o en supervisión de obras), por NO menos de 12meses (01 año) en obras similares


Ingeniero Civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, conexperiencia profesional como Ingeniero o Especialista o Jefe deObras de arte y drenaje (en ejecución de obras y/o ensupervisión de obras), por NO menos de 12 meses (01 año) enobras similares.


38


Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo o Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos, con experiencia profesional como Ingeniero oEspecialista o Jefe de suelos y pavimentos (en ejecución deobras y/o en supervisión de obras), por NO menos de 12 meses(01 año) en obras similares.

2

IngenieroImpacto


Ingeniero Civil, o Ingeniero de Minas, o Ingeniero Ambiental, oIngeniero Industrial, o Ingeniero Forestal, o Ingeniero Sanitario oIngeniero de Caminos, Canales y Puertos; con experienciaprofesional como Ingeniero ambiental y/o ingeniero de seguridad(en ejecución de obras y/o en supervisión de obras), por NOmenos de 12 meses (01 año) en obras de saneamiento y/odrenaje.

2


Ingeniero civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, conexperiencia como especialista, por NO menos de 12 meses (01año) en obras generales.


Pavimentos

Ingeniero civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y/otécnico con experiencia por NO menos de 12 meses (01 año) enobras similares.

4 Topógrafo

Ingeniero Topógrafo o Ingeniero Civil, con experiencia profesionalcomo Ingeniero o Especialista o Jefe de topografía, trazo y/oexplanaciones (en ejecución de obras y/o en supervisión deobras), por NO menos de 12 meses (01 año) en obras generales.

Acreditación:

La experiencia de los profesionales propuestos se acreditará con la presentación de copiassimples de: (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o(iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo deexperiencia del profesional propuesto.

Importante:

Para todos los casos, el personal propuesto deberá presentar una Declaración Jurada deCompromiso con el postor, respecto a su disponibilidad inmediata al inicio de la obra, en casode que éste resulte ganador.

El postor deberá adjuntar una declaración jurada en el que se comprometa que la colegiaturay habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en elcontrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero20.

En el caso de los profesionales extranjeros, queda establecido que estos deberán presentaruna declaración jurada donde se comprometan contar con la colegiatura y habilitación, en el

20 Del PRONUNCIAMIENTO N° 327-2013/DSU: No obstante, lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes desuscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sidoadquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.


39

respectivo colegio profesional en el Perú al inicio de su participación efectiva en la ejecucióncontractual.

La experiencia requerida deberá ser acreditara documentalmente en los Currículos Vitae, delos profesionales propuestos, bajo causal de no admitir su propuesta, así mismo deberáadjuntar el Formato N° 05.

11. RELACION DE EQUIPO MINIMO

Los postores deben presentar la Maquinaria o Equipo Mínimo para la Ejecución de la Obra deacuerdo al Cuadro N° 01.

Queda establecido como Requerimiento Mínimo que la Maquinaria y/o el Equipo y/o vehículoAsignado será igual o mejor a lo Requerido en el CUADRO N° 01, de manera que la disponibilidadpueda ser verificado antes del inicio de ejecución de la obra. Acreditar con declaración jurada, AnexoN° 08.

N°REF.

NOMBRE DELEQUIPO




1CARGADORRETROEXCAVADOR 58HP 1 yd3

6

2RETROEXCAVADOR

S/ORUGA 80-110 HP 1.3yd3

6

3RETROEXCAVADOR

S/ORUGA 170-250 HP1.1-2.75 yd3

2

4CARGADOR SOBRELLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3

4

5CARGADOR SOBRELLANTAS 160-195 HP 3.5yd3

4

6

CHANCADORAPRIMARIA SECUNDARIA5 FAJAS 75 HP 46 - 70ton/h

4

7COMPACTADORVIBRATORIO TIPOPLANCHA 4 HP

4

8COMPRESORANEUMATICA 93 HP 335-375 PCM

2

9 GRUPO ELECTROGENO116 HP 75 KW 4

10 MARTILLO NEUMATICODE 24 kg 2

11MEZCLADORA DECONCRETO TAMBOR8HP 9p3

8



14 MOTONIVELADORA DE125 HP 2

15 PLANTA DE CONCRETO20 M3/HORA 1


40

16

RODILLO LISOVIBRATORIOAUTOPROPULSADO101-135HP 10-12 ton

2

17

RODILLO LISOVIBRATORIOAUTOPROPULSADO 20-30 HP 2.5 ton

4



20ZARANDA VIBRATORIA4" X 6" X 14" MOTORELECTRICO 15 HP

4



23 CAMION SEMITRAYLER6 X 4 330 HP 35 ton 2



26 MIXER DE 7 M3 6

27 CAMIONETA PICK UP 4X 4 107 HP 1 ton 1

b. El Equipo Asignado puede ser propio o arrendado según requerimiento del cuadro N° 01.,Se precisa una antigüedad no mayor a 10 años, a la fecha de la presentación depropuestas (en todos los casos).

c. Para la acreditación del equipo o maquinaria, deberá presentarse documentos quesustenten la propiedad (facturas, o DUA, o tarjetas de propiedad), posesión compromisode compra venta (contratos leasing) o alquiler (compromiso de alquiler adjuntando losdocumentos antes mencionados), o declaraciones juradas que evidencien la libredisponibilidad de la maquinaria o equipo, según RTM. Sin perjuicio de que se verifiquedicha disponibilidad, solicitando la documentación correspondiente antes del inicio de laejecución de la obra.

En CD se adjuntan los Términos de Referencia y ExpedienteTécnico del Estudio de Factibilidad


41

CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de lamejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEOBRAS

De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientesfactores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN – OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍAPARA SU ASIGNACIÓN21

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 15 puntos

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado porel postor correspondiente a la ejecución de obras en general,durante un periodo de diez (10) años a la fecha depresentación de propuestas, hasta por un monto máximoacumulado equivalente a no mayor a cinco (5) veces el valorreferencial de la contratación materia de la convocatoria.

Se considerará obra en general a la ejecución de obras engeneral.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de:contratos y sus respectivas actas de recepción yconformidad; o contratos y sus respectivas resoluciones deliquidación; o contratos y cualquier otra documentación de lacual se desprenda fehacientemente que la obra fueconcluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en losque se participó en consorcio, deberá presentarse lapromesa formal de consorcio o el contrato de consorcio delcual se desprenda fehacientemente el porcentaje de lasobligaciones que se asumió en el contrato presentado; de locontrario, no se computará la experiencia proveniente dedicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados deprocesos de selección convocados antes del 20.09.2012, seentenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale alporcentaje de participación de la promesa formal o delcontrato de consorcio. En caso en dichos documentos no seconsigne el porcentaje de participación se presumirá que lasobligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresadosen moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambioventa publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros yAFP correspondiente a la fecha de suscripción.

M = Monto facturado acumuladopor el postor por la ejecución de

obras en general

M >= cinco (5) veces el valorreferencial: 15 puntos

M > cuatro (4) veces el valorreferencial y < cinco (5) veces elvalor referencial: 10 puntos

21 De acuerdo con el artículo 47 de Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberáconsiderarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.


42


Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar ypresentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras engeneral del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obrassimilares servirá para acreditar la experiencia en obras engeneral.

B EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 30 puntos

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado porel postor correspondiente a la ejecución de obras similares,durante un periodo diez (10) años a la fecha de presentaciónde propuestas, hasta por un monto máximo acumuladoequivalente a no mayor al valor referencial de la contrataciónmateria de la convocatoria.

Se consideraran obras similares a las obras dealcantarillado, abastecimiento y colectores de aguapluviales o aguas residuales; plantas y/o estacionesde bombeo para captación e impulsión de aguassuperficiales y residuales, así como plantas detratamiento de agua potable.

Se considerará obra similar lo establecido en la Nota al PieN° 12 de la página 24, cuyo valor mínimo sea equivalente alquince por ciento (15%) del valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de:contratos y sus respectivas actas de recepción yconformidad; contratos y sus respectivas resoluciones deliquidación; o contratos y cualquier otra documentación de lacual se desprenda fehacientemente la similitud de la obra yque la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en losque se participó en consorcio, deberá presentarse lapromesa formal de consorcio o el contrato de consorcio delcual se desprenda fehacientemente el porcentaje de lasobligaciones que se asumió en el contrato presentado; de locontrario, no se computará la experiencia proveniente dedicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados deprocesos de selección convocados antes del 20.09.2012, seentenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale alporcentaje de participación de la promesa formal o delcontrato de consorcio. En caso en dichos documentos no seconsigne el porcentaje de participación se presumirá que lasobligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresadosen moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambioventa publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros yAFP correspondiente a la fecha de suscripción.

M = Monto facturado acumuladopor el postor por la ejecución

de obras iguales o similares

M >= una (1) vez veces el valorreferencial: 30 puntos

M > (0.8) veces el valorreferencial y < una (1) veces elvalor referencial: 15 puntos


43


Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar ypresentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obrassimilares del postor.

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONALPROFESIONAL PROPUESTO 30 puntos

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en laespecialidad del personal propuesto para la ejecución deobras iguales o similares al objeto de la convocatoria.Del mismo modo, para evaluar la experiencia en laespecialidad del personal propuesto para la reformulación delos estudios definitivos iguales o similares al objeto de laconvocatoria.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experienciasólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación22:Mediante la presentación de copia simple de: (i) contratoscon su respectiva conformidad, o (ii) constancias, o (iii)certificados, o (iv) cualquier otro documento que, demanera fehaciente, demuestre la experiencia delprofesional o personal propuesto.

1. PERSONAL PARA EJECUCION DE OBRA.

*Residente de Obra:El profesional propuesto deberá acreditar su experienciacomo residente de obra en obras similares.

A. Con tiempo de Experiencia que suma tres (03) años omás 10 puntosB. Con tiempo de Experiencia que suma menor a tres (03)años 02 puntos

* Ingeniero Asistente (02)Los profesionales propuestos deberán acreditar suexperiencia como ingeniero asistente en obras similares.A.- El tiempo de su Experiencia que suma dos (02) años omás 03 puntosB.- El tiempo de Experiencia que suma menor de dos (02)años y mayor a un (01) año 1.0 puntos

* Ingeniero Especialista en Metrados yValorizaciones(02):

22 SE PRECISA: La Experiencia se acreditará con contratos y su respectiva conformidad; o contratos acompañados deconstancias o certificados; o contratos acompañados con otro documento que demuestre documental y fehacientemente laexperiencia. Y En aplicación del Oficio Nº 026-2012/DSU-PAA, de fecha 16 de enero del 2012 y Fe de Erratas de fecha 20 deenero del 2012.


44


Los profesionales propuestos deberán acreditar suexperiencia como especialista en metrados y valorizacionesen la ejecución de obras similares.

A.- El tiempo de Experiencia que suma dos (02) años o más03 puntos

B.- Con tiempo de Experiencia que suma menor a un (01)año 0.5 puntos

* Ingeniero Especialista en Obras de Arte (02):Los profesionales propuestos deberán acreditar suexperiencia como especialista en obras de arte en ejecuciónde obras similares.A.- El tiempo de Experiencia que suma dos (02) años o más

02 puntosB.- Con tiempo de Experiencia que suma menor a un (01)año 0.5 puntos

* Ingeniero Especialista en suelos (02):Los profesionales propuestos deberán acreditar suexperiencia como especialista en suelos en ejecución deobras similares.

A.- El tiempo de Experiencia que suma dos (02) años o más02 puntos

B.- Con tiempo de Experiencia que suma menor a un (01)año 0.5 puntos

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 15 puntosCriterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto delas obras en general o similares presentadas para acreditar laexperiencia del postor, en función al número de constanciasde prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo decinco (05) constancias de prestación o cualquier otrodocumento que, independientemente de su denominación,indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo suobjeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al queasciende el contrato, comprendiendo las variaciones poradicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieranaplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratistadurante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguientefórmula de evaluación:

PCP= PF x CBCNC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse alpostor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contratacionespresentadas para acreditar laexperiencia del postor.CBC = Número de constanciasde prestación válidas.

E. MEJORAS: CERTIFICACIONES 10 puntosEn caso que el postor se presente en consorcio, para obtenerel puntaje respectivo, al menos uno de sus integrantes debenacreditar que cuentan con las certificaciones con el alcance


45


requerido.

Certificaciones23 para la empresa contratista: ISO 9001, ISO14001 y OHSAS 18001

Se acreditará con certificados, de ser emitidos en lenguaextranjera, este documento deberá ser traducido portraductor público juramentado. El alcance de lascertificaciones requeridas para el contratista, es que lossistemas de gestión de la calidad, ambiental y de laseguridad y salud en el trabajo, cumpla en el ámbito deconstrucción en edificaciones.

Tres certificados 10 puntos Dos certificados 05 puntos Un certificado 01 punto

PUNTAJE TOTAL 100 puntos24

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de losrequerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntajetécnico mínimo de sesenta (60) puntos.

23 En caso que el postor se presente en consorcio, para obtener el puntaje respectivo, todos sus integrantes deben acreditarque cuentan con las certificaciones con el alcance requerido, salvo que, de acuerdo con la promesa formal de consorcio, laejecución directa de la prestación no forme parte de sus obligaciones24 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.


46

CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra DRENAJE PLUVIALDE LA CIUDAD DE JULIACA, que celebra de una parte LA MUNICIPLAIDAD PROVINCIAL DESAN ROMAN JULIACA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20165195290, con domicilio legalen Jr. Jauregui N° 321 JULIACA, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………],y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......]del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representadopor su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], segúnpoder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de PersonasJurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA enlos términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓNPÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para lacontratación de la ejecución de la obra DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA, cuyosdetalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETOEl presente contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de la DRENAJE PLUVIAL DELA CIUDAD DE JULIACA, conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO],[CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.25

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todoaquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presentecontrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO26

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conformea lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación delcontrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computadosdesde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, ELCONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Leyde Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto,se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se

25 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada decumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

26 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinentea efectos de generar el pago.


47

computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de lasección general de las Bases.

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo lamodalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, segúncorresponda:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje delequipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DEEJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] díascalendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condicionesprevistas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.” 27

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR ELPLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍASCALENDARIO] días calendario.” 28

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 29 y losdocumentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria,irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LAENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato30: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAREL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE].Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la mismaque deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias31: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESAQUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de lasobligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumplieracon renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de

27 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya laelaboración del expediente técnico.

28 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya laelaboración del expediente técnico.

29 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

30 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fielcumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tenervigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidadespodrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año,con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

31 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lascontrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. La garantía de fiel cumplimiento porprestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, nopudiendo eximirse su presentación en ningún caso.


48

Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO32

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantosdirectos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTODEL CONTRATO ORIGINAL]33 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMERDESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIODE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] 34 , adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 35

mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pagocorrespondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) díassiguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 36. La entrega del o losadelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].37

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidadprevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de laobra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a ELCONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS38

32 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectivagarantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad yplazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

33 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expedientetécnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de esteadelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo,si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá sersuperior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

34 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluyala elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripcióndel contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya laelaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnicodeberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelantodirecto que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente delinicio de la ejecución de la obra.

35 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimode vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización totaldel adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitidacon una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

36 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluyala elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. Enel caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración delexpediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución dela obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelantodirecto para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de laejecución de la obra.

37 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

38 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expedientetécnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.


49

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJEQUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA,DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DELA OBRA]39.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendarioprevios a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cadaadquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumosen la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, ELCONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO]días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud lagarantía por adelantos40 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y elcomprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra.No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas conposterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición demateriales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTAtendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número dedías equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligacionesderivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estadoen caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSNi la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación delcontrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos ovicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 10 AÑOS.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objetodel contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un montomáximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítemvigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y secalculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

39 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluyala elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calculaen función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta ollave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto paramateriales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

40 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenersevigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de maneraproporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.


50

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver elcontrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del montoresultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado yReglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c),y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Leyde Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a loestablecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTESCuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcira la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacióncorrespondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales ypecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demásobligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán deaplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, ydemás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 41

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver lascontroversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo decaducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley deContrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones delEstado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia,sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según loseñalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutacomo una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos

41 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria pararesolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y,según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitrajedel OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc,deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.


51

los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓNCONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durantela ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTORGANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓNDEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otraparte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presentecontrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al[CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”


52

FORMATOS Y ANEXOS


53

FORMATO N° 142

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Juliaca,…. de………… de 2013

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACION PUBLICA N° 007-2013-MPSR-J/CEPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/OCONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y NºRUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONAJURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SUNOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos austedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2013-MPSR-J/CE, a fin de acreditar anuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………],quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actosvinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.43

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

42 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o elrepresentante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

43 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.


54

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :


……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda


55

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado,conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso deselección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos delpresente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir elcontrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asícomo en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda


56

ANEXO Nº 3

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapsoque dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACION PUBLICAN° 007-2013- MPSR-J/CE, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisionesque provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato deconsorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cadaconsorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DEDOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD],como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del procesode selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en[.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI delRepresentante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2


57

ANEXO N° 04

RESUMEN DE INFORMACION PARA LA CALIFICACIÓN PREVIA

1. Capacidad Económica.

Línea de Crédito Vigente:

Banco ………………..........……….. S/. ………………Banco ……………..........………….. S/ ……………….Banco …………..........…………….. S/. ………………

Total ………………………………… S/. ……………...

2. Experiencia en la Actividad: Experiencia en Obras Generales.

Obra 1(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................Obra 2 (Descripción, fecha de concluida y cliente)………………….S/................Obra 3(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................Obra 4(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................Obra 5(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..S/................

3. Experiencia en la ejecución de prestaciones similares: Experiencia en Obras Similares.

Obra 1(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………. :Obra 2 (Descripción, fecha de concluida y cliente)………………….:Obra 3(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..:Obra 4(Descripción, fecha de concluida y cliente)…………………..:

4. Capacidad Técnica:

vi. Profesionales que Efectuaran Labores Estratégicas y RelevantesCantidad Cargo Requisito Técnico Mínimo




Ingeniero Civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos conexperiencia profesional como Ingeniero o Especialista en trazoy/o explanaciones (en ejecución de obras y/o en supervisión deobras), por NO menos de 24 meses (02 años) en obras similares.

2Ingeniero


Ingeniero Civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos conexperiencia profesional como Ingeniero o Especialista o Jefe demetrados, presupuestos, costos y/o valorizaciones (en ejecuciónde obras y/o en supervisión de obras), por NO menos de 24meses (02 años) en obras similares


Ingeniero Civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos conexperiencia profesional como Ingeniero o Especialista o Jefe deObras de arte y drenaje (en ejecución de obras y/o ensupervisión de obras), por NO menos de 24 meses (02 años) enobras similares.


58


Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo o Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos, con experiencia profesional como Ingeniero oEspecialista o Jefe de suelos y pavimentos (en ejecución deobras y/o en supervisión de obras), por NO menos de 24 meses(02 años) en obras similares.

2

IngenieroImpacto


Ingeniero Civil, o Ingeniero de Minas, o Ingeniero Ambiental, oIngeniero Industrial, o Ingeniero Forestal, o Ingeniero Sanitario oIngeniero de Caminos, Canales y Puertos; con experienciaprofesional como Ingeniero ambiental y/o ingeniero de seguridad(en ejecución de obras y/o en supervisión de obras), por NOmenos de 24 meses (02 años) en obras de saneamiento y/odrenaje.

2


Ingeniero civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, conexperiencia como residente y/o supervisor y/o inspector y/oasistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistentede inspector, por NO menos de 24 meses (02 años) en obrasgenerales.


Pavimentos

Ingeniero civil o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, conexperiencia como residente y/o supervisor y/o inspector y/oasistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistentede inspector, por NO menos de 24 meses (02 años) en obrassimilares.

4 Topógrafo

Ingeniero Topógrafo o Ingeniero Civil, con experiencia profesionalcomo Ingeniero o Especialista o Jefe de topografía, trazo y/oexplanaciones (en ejecución de obras y/o en supervisión deobras), por NO menos de 24 meses (02 años) en obrasgenerales.

vii. Equipos de Construcción:

Juliaca,…. de………..… de 2013

……………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

Descripción del EquipoCondición (propio, leasing,

alquiler u opción. decompra

Antigüedad


59

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOSREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases ydemás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, elpostor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA”,de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en elCapítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o



60

ANEXO Nº 5.1

DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPO MINIMO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2013-MPSR-J/CEPresente.-


El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., RepresentanteLegal de..............................., con RUC. Nº............................, declaro que mi representada secompromete a disponer del Equipo, cuya relación se adjunta en el cuadro precedente, para laejecución de la obra objeto de la presente licitación, de acuerdo a la relación de Equipo Mínimo delExpediente Técnico.

N°REF.

NOMBRE DELEQUIPO




Juliaca,…. de…… de 2013

…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o



61

ANEXO Nº 6

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2013-MPSR-J/CEPresente.-


Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases delproceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra “DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDADDE JULIACA” en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SEREXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACALICITACION PUBLICA N° 007-2013-MPSR-J/CE

62

ANEXO Nº 7EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2013-MPSR-J/CEPresente.-Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTE OBJETO DELCONTRATO N° CONTRATO FECHA44 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA45MONTO FACTURADO

ACUMULADO46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTALJuliaca,…. de………… de 2013

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


44 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.45 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.46 Consignar en la moneda establecida para el valor referencialSe debe adjuntar el cálculo del monto facturado acumulado.Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC hasta 3decimales), adjuntándose las copias de los IPC correspondientes. Se aceptarán copias simples de los IPC de la página Web del INEIEn la columna IMPORTE irá el monto ejecutado.


63

ANEXO Nº 8EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2013-MPSR-J/CEPresente.-Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTE OBJETO DELCONTRATO N° CONTRATO FECHA47 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA48MONTO FACTURADO

ACUMULADO49

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


47 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.48 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.49 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.Se debe adjuntar el cálculo del monto facturado acumulado.Los montos deberán ser actualizados desde la fecha de término real de la obra hasta la fecha del valor referencial, para lo cual usarán el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC hasta 3decimales), adjuntándose las copias de los IPC correspondientes. Se aceptarán copias simples de los IPC de la página Web del INEIEn la columna IMPORTE irá el monto ejecutado


64

ANEXO Nº 9

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

El postor adjuntará el presente formato para cada miembro del Personal Profesional mínimorequerido. El cumplimiento de los requisitos y experiencia requeridos, serán sustentados con:constancias o certificados emitidos por el empleador.

NOMBRE:______________________ PROFESIÓN:______________________________________

CARGO POR OCUPAR: ___________________________________

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

Nº DE ORDEN UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDOFECHA DE

GRADO (mes –año)

Nº Folio

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Nº DE

ORDENOBRA

RAZON SOCIALDEL

CONTRATANTE

CARGODESEMPEÑADO

PERIODO

InicioTérmino Duración Nº Folio

1

2

3

Notas:

1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente y se le deberá anexar los

documentos sustentatorios, caso contrario se considerará incompleta.3. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de intención.

Ningún Anexo será declarado valido en caso de presentarse escaneado.

FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________




65

ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DEL PROFESIONALPROPUESTO PARA EL SERVICIO

El que suscribe (nombre del Profesional) con DNI Nº ............................, mediante la presenteDeclaración Jurada, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para laejecución de la Obra “ ” que postula el Postor ......................., en caso que ésteobtenga la Buena Pro de la Licitación Pública Nº 007-2013-MPSR-J/CE, convocada por laMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA.

Asimismo, declaro expresamente y bajo juramento, que la experiencia que acredito en el presenteproceso ha sido adquirida habiéndome encontrado ya colegiado y que no tengo compromiso algunoque imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo ofrecido.

Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuación:

- Cargo dentro del Proyecto:

- Especialidad:

…......................................................... ….…..……………….…………...Firma y sello del Representante Legal Firma del ProfesionalNombre / Razón social del postor


66

ANEXO Nº 11

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAOBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto parala ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONALDE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD





67

ANEXO Nº 12

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD


Estimados señores:

Por la presente, ponemos a su consideración la relación de Obras ejecutadas sin haber incurrido enpenalidad:

N° NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTOSUSTENTATORIO

PÁGINA N°(del / al)

NUMERO TOTAL DE LAS OBRAS

NOTA:

Los Certificados o Constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar laexperiencia del postor en obras en general y obras similares.

Juliaca,….. de………….. de 2013




68

ANEXO Nº 13

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA TOTAL(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial delpresente proceso de selección, y el expediente técnico de obra, mi propuesta económica total es lasiguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL[NUEVOS SOLES]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y deser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro conceptoque le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la deaquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

NOTA: El postor formulará su propuesta económica ofertando precios unitarios considerando laspartidas y cantidades referenciales contenidas en el Presupuesto de Obra que forma parte delExpediente Técnico, para lo cual presentará su Propuestas Económica Desagregada según elmodelo del Anexo Nº 14.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o



69

ANEXO Nº 14

PROPUESTA ECONOMICA DESAGREGADA

ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO

PRECIOUNITARIO

OFERTADO(S/.)

PARCIAL(S/.)

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES FIJOS %

GASTOS GENERALES VARIABLES %

UTILIDAD %

SUB TOTAL

IGV (18%)

TOTAL PRESUPUESTO

SON: (indicar en letras)


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


Aguas Fluviales - Modleo de Licitacion

Documents

Transcript of Aguas Fluviales - Modleo de Licitacion