ANEXOS TECNICOS 1857511-536-11.docx

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA

DEPTO. DE MANTTO. A DUCTOS Y SOPORTE OPERATIVO

ANEXO “A”RELACION DE PLANOS Y CROQUIS

Descripción de los Trabajos: REHABILITACIÓN INTEGRAL DE GASOLINODUCTOS Y LINEAS DE DESCARGA, A BASE DE ENCAMISADO INTERIOR CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN EL ACTIVO INTEGRAL BURGOS.

Página 1 de 3

No. de Plano y/o Croquis

D e s c r i p c i ó n Revisión

Croquis No. 1 Áreas de Activo Integral Burgos, donde se realizaran los trabajos por la Contratista.

Croquis No. 2 Tabla de Registro de Prueba Hidrostática a Tuberías.

Relación de Procedimientos

MANUAL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO. PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR TRABAJOS CON RIESGO DE LAS OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN NUEVAS O REHABILITADAS. PROCEDIMIENTO PARA LA LOCALIZACIÓN DE DUCTOS POR CAMPOS MAGNÉTICOS Y

DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR TRABAJOS CON TRACTOR BULLDOZER. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR TRABAJOS CON EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA SOLDADURA. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURA. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR UNA LIBRANZA. PROCEDIMIENTO PARA CORTE EN TUBERÍA CON HERRAMIENTA MANUAL (CORTATUBO). PROCEDIMIENTO PARA BISELADO DE TUBERÍAS EN FORMA MANUAL O MECÁNICA CON

PROCESO OXIACETILÉNICO.

Representante Legal:

_______________________ (Nombre y Firma)

Representante de PEP:

Jaime Aguilar Martinez s Responsable del proyecto de P.E.P

Depto. Mantto. a Ductos y Soporte OperativoNombre o Razón Social:________________________

Vo. Bo.__________________________

_Marino López Morgado E.D. Coordinación de

Mantenimiento y Logística

RDJC / RGO OBRA PUBLICA






Página 2 de 3







Página 3 de 3

Croquis No. 1

Áreas de Activo Integral Burgos, donde se realizaran los trabajos por la Contratista

Croquis No. 2

JAM / RDJC / RGO OBRA PUBLICA






Página 4 de 3

Tabla de Registro de Prueba Hidrostática a Tuberías

JAM / RDJC / RGO OBRA PUBLICA




ANEXO “BG”ESPECIFICACIONES GENERALES


Página 1 de 24

I. NOMBRE DE LA OBRA:

Rehabilitación Integral de Gasolinoductos y Líneas de Descarga, a Base de Encamisado Interior con Tubería de Polietileno de Alta Densidad, en el A.I.B.

II. OBJETIVO DE LOS TRABAJOS:

El Departamento de Mantenimiento a Ductos y Soporte Operativo del Activo Integral Burgos requiere incrementar la confiabilidad de los gasolinoductos y otros ductos, protegiéndolos interiormente a base de tubería flexible de Polietileno de Alta Densidad, con la finalidad primordial y urgente de eliminar las fugas y situaciones de riesgo por efecto de la corrosión interior, que nos permitan garantizar la integridad mecánica de dichos ductos, manteniéndolos en condiciones optimas de operación y dentro de los índices internacionales de eficiencia costos, seguridad y protección ambiental, evitando con estas acciones daños por fugas a las instalaciones, personal, medio ambiente así como a los habitantes de las zonas aledañas y sus propiedades; aplicando en este proceso la normatividad vigente que nos lleve a mejorar la recolección y transporte de hidrocarburos.

III. JUSTIFICACION:

Los gasolinoductos han presentado corrosión interna la cual se incrementa gradualmente debido al alto contenido de agua que contiene la producción de los pozos.

Derivado de lo anterior se requiere rehabilitar los tramos dañados que presentan espesores fuera de especificación, y así mismo proteger los ductos interiormente con tubería flexible de polietileno de alta densidad, deteniendo en gran medida con esta acción la corrosión interior provocada por el alto contenido de agua en la producción de los pozos del Activo.

IV. UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos a ejecutar se efectuarán en cualquier campo localizado dentro de los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, en un radio de acción de 500 km. con respecto a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, de acuerdo al Croquis No.1 del Anexo “A”.

Pemex Exploración y Producción por conducto de su Residente de Obra indicará oportunamente el sitio donde deberán realizarse los trabajos.

El contratista debe instalar una oficina como base en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde concentrara sus equipos, personal administrativo y técnico, esta oficina debe contar con un medio de comunicación (radio y/o teléfono), entre la base y las unidades motrices, los técnicos, el Residente de Obra y el Supervisor de Obra. La oficina debe contar con el equipo y mobiliario necesarios para la administración y control de la obra. En caso de cambio de domicilio o número telefónico, deberá notificarlo por escrito al Residente de Obra antes y después de que esto ocurra.

JAM/ RDJC / RGO OBRA PUBLICA






Página 2 de 24

Además, deberá tener disponibles los procedimientos de trabajo con los cuales desarrollará la obra, expediente del contrato, así como los programas y documentos que avalen el cumplimiento de las pláticas de seguridad, adquisiciones de equipo de seguridad, capacitaciones del personal, mantenimientos a parque vehicular, calificaciones de soldadores y otros documentos que apoyen el cumplimiento al anexo S.

V. GENERALIDADES:

Reportes Técnicos: el contratista debe entregar los reportes que se generen de esta obra en carpetas blancas reforzadas, con separadores y porta acetatos, cuando lo requiera la Supervisión de Obra de P.E.P.

Resguardara toda la información realizada en la obra y entregara toda la información capturada en disco compacto al final de la misma.

El contratista debe entregar reporte con fotografías digitales fechadas de cada una de las actividades relevantes antes y después de realizar el trabajo.

Todos los reportes generalmente deben entregarse en archivos de formato Excel, Power Point, grabados en CD y un original impreso a color debidamente firmado por el Superintendente de Construcción de la contratista y el Residente de Obra de PEP, dichos reportes se ordenaran por derecho de vía o ductos según lo requiera la supervisión y que deben acompañar la estimación de los trabajos respectivos. Si el contratista no entrega el reporte correspondiente, no se pagara el concepto de obra.

VI. OBLIGACIONES DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Y LA CONTRATISTA:

Por parte de Pemex Exploración y Producción:

Proporcionar el servicio de Inspección Radiográfica de juntas de soldadura que realice el contratista para uniones de coples de unión del sistema, bridas y otros trabajos requeridos.

Dar los procedimientos de trabajo requeridos para la ejecución de los trabajos. Llevar el control de calidad de los trabajos mediante la evaluación al cumplimiento de los

procedimientos, para lo cual realizará periódicamente evaluaciones al personal en donde se demuestre el conocimiento de los procedimientos de trabajo, así como la supervisión en la aplicación de los mismos

Por parte de la Contratista:

Que los procedimientos entregados por Pemex Exploración y Producción, deberán estar disponibles en cada uno de los frentes de trabajo para consulta y cumplimiento.

VII. ESPECIFICACIONES GENERALES:

Los alcances generales del contrato relativo a la “Rehabilitación integral de gasolinoductos y líneas de descarga, a base de encamisado Interior con tubería de Polietileno de Alta Densidad, en el Activo Integral Burgos” son los siguientes:







Página 3 de 24

Trabajos preliminares. Mantenimiento Interior de Ductos mediante la Instalación de tubería de polietileno de alta densidad. Cambio de carretes por anomalía en soldadura.

Antes de iniciar las actividades de trabajo, el personal debe recibir capacitación por el departamento de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, el no cumplir este requisito, será causal de que el personal no labore, siendo imputable a la compañía cualquier atraso que pudiera ocasionarse por esta situación.

La contratista debe entregar por cada concepto de trabajo en los que se requieren materiales y equipo de instalación permanente, los certificados de calidad correspondientes.

Para los trabajos objeto de este contrato, Pemex Exploración y Producción, a través del Supervisor de Obra entregara al contratista por escrito, la autorización de trabajos peligrosos y por ningún motivo deberá ejecutar los trabajos de riesgo sin la presencia del personal del Seguridad Industrial, Protección ambiental (S.I.P.A.) quien brindara la protección necesaria y tiene la facultad para suspender las actividades cuando no se tengan en el área de trabajo las condiciones de seguridad requeridas, situación que debe de quedar asentada en la bitácora indicando el personal y equipo involucrado.

La contratista debe proporcionar la herramienta manual y equipo de seguridad necesarios tales como: escaleras, cables de vida, equipo de aire autónomo tiro forzado, etc., mismos que deben ser considerados en los porcentajes de equipo de seguridad y herramienta menor.

Todas las actividades relativas con esta obra deben apegarse a la normatividad vigente y estrictamente deben realizarse siguiendo los procedimientos de trabajo establecidos para las actividades a desarrollar.

VIII. ORDENES DE TRABAJO:

Para la ejecución de las obras, el contratista, se sujetara a una orden de trabajo, la que será emitida por el Residente de Obra de P.E.P.

Por cada Orden de Trabajo, Pemex Exploración y Producción elaborara un programa parcial específico.

Por lo tanto, para cada Orden de Trabajo se tomaran en cuenta cuando menos los siguientes aspectos:

Las fechas de inicio y terminación que se requieran, considerando las condiciones topográficas. Permiso de pasos. Tiempos marcados en todas aquellas actividades que se afecten a la ejecución de la obra. Los programas parciales serán firmados en forma conjunta entre la Residencia de Obra P.E.P. y la

Superintendencia de Construcción de la contratista para su aplicación.

Los programas parciales anteriormente mencionados se regirán como base para el desarrollo de los trabajos y podrá variar conforme a las necesidades de P.E.P. en el entendido que estos programas parciales prevalecerán sobre el programa de obra presentado originalmente por el contratista en su propuesta técnica.







Página 4 de 24

IX. PERSONAL:

El personal mínimo que utilizara la contratista es el siguiente:

Personal Especialidad / Perfil

1 Superintendente de Construcción

Ingeniero con perfil en Ingeniería: Civil, Mecánico, Metalúrgico o Industrial, quien será el Superintendente de Construcción responsable de la obra y con poder legal, con experiencia en trabajos relacionados con este contrato durante todo el tiempo que dure la obra.

1 Supervisor de Seguridad.

Técnico Auditor de Seguridad, con experiencia en trabajos o proyectos relacionados en Seguridad Industrial y Protección Ambiental a fin de supervisar el cumplimiento a las condicionantes específicas indicadas en el anexo “S” que se deberán aplicar durante las actividades del presente contrato, con disponibilidad para desplazarse dentro de las diferentes áreas del Activo Integral Burgos. Deberá de contar con el certificado de asignatario de permisos de trabajo con riesgo y certificado de probador de gas.

1 Ingeniero Supervisor de campo.

Ingeniero Especialista en construcción de ductos metálicos que transportan hidrocarburos (Ing. Civil, Mecánica, Metalúrgico o Industrial.) para supervisión de trabajos de campo. Deberán de contar con el certificado de asignatario de permisos de trabajo con riesgo y certificado de probador de gas.

1 Cuadrilla para Obra Mecánica

Cabo de Oficios, Operario Especialista Diversos Oficios, Operario de Primera Tubero, Operario Especialista Soldador, Dos Ayudantes de Soldador, Cuatro Obreros Generales, Operador de 2ª Chofer y un Bombero Contra Incendio, estando integrada en total por 12 personas. Deberá contar con constancia de calificación de soldador de tubería de línea en posición 5g ó 6g, con vigencia mínimo del año 2010, la constancia deberá estar avalada por una compañía especialista en estudios metalográficos.

1 Cuadrilla para Instalación de Tubería

Dos Cabos de Oficios, Dos Técnicos Especialistas Termofusionador, Dos Ayudantes Especialistas Diversos Oficios, Cuatro Obreros Generales, estando integrada en total por 10 personas.

Los documentos solicitados para los supervisores, el administrador de la seguridad y los soldadores, deberán estar vigentes durante la vigencia del contrato.

Durante la vigencia del contrato deberá contar con el personal, herramienta, equipo y material necesario para el cumplimiento de los trabajos.

El contratista está obligado a seguir los siguientes lineamientos generales de transporte de personal:

El personal deberá ser transportado en unidades cerradas y mecánicamente seguras cuyo modelo sea de 2009 o más reciente.







Página 5 de 24

Las unidades propuestas deberán transportar al personal en asientos adheridos a la unidad y equipados con cinturón de seguridad individual.

Las velocidades máximas permisibles para el transporte de personal serán las indicadas en los señalamientos oficiales las cuales no deberán ser mayores a: 95 km/hr en camino con pavimento, 40 km/hr en camino sin pavimento, así como 20 Km/hr en comunidades rurales.

El contratista deberá considerar un mínimo de 1 (uno) Frente de Trabajo, mismos que podrán crecer en función de las necesidades de P.E.P., lo cual significa que el contratista deberá tener suficiente capacidad para incrementar los frentes de trabajo que sean necesarios en forma simultánea para atender las órdenes que se generen. En caso de disminuir frentes de trabajo P.E.P. notificara con la oportunidad debida para que retire el equipo y personal que no sean necesarios.

X. EQUIPO:

El contratista contará con equipo de radiocomunicación tipo celular o radio trunking, el cual tendrá un alcance de 300 km para la comunicación en tiempo real entre la Residencia de obra, la oficina base de la contratista y áreas de ejecución de los trabajos, mismo que estará disponible las 24 horas del día durante la vigencia del contrato.

Para dirigir las desviaciones del tráfico durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá colocar los señalamientos preventivos necesarios (conos fluorescentes, barreras canalizadoras, cintas plásticas, banderas de tela fluorescente, etc.).

El equipo requerido para la realización de los trabajos en el siguiente listado se considera como mínimo, pero no limitativo, ya que el contratista deberá adecuarse a las necesidades para cumplir con los trabajos.

Cantidad Descripción del equipo

2 Alineador Exterior STD Manual para Tubería Diferentes Diámetros

1 Andamio Tubular formado por 4 marcos con accesorios.

1 Balanza de Pesos Muertos de 5 a 1000 PSI Cap.

4 Banda de Bajado de Nylon con Ganchos y Accesorios para Tubería no metálica.

1 Biseladora con Equipo de Corte Oxiacetileno (Incluye: Mangueras, Boquillas y Manómetros).

1 Bomba Embolo Alta Presión 141 Kg/Cm2 Succión 102 mm y Descarga de 76 mm.

1Caja de Roles Hidráulica (Roller Reduction Box) para Tubería de 6"Ø, Incluye Juego de Roles de Aluminio.








Página 6 de 24



1 Camión Grúa Tipo Titán 17 Ton. Cap.

1 Camión Malacate Tipo Wireline.

1 Camión Plataforma 18 Ton. de Cap., con Grúa Articulada Tipo HIAB de 10 Ton. de Cap.

2 Camioneta Plataforma de 4.5 Ton. de Cap., Motor a Gasolina.

1 Camioneta Redilas 3 Ton. de Cap.

1 Compresor de Aire Portatil Comb. Int. 185 PCM.

1 Compresor Portatil Comb. Int. de 17.0 M3/Min (600 PCM)

1 Cortadora Neumática (Guillotina), Modelo "D".

2 Equipo de Oxiacetileno (Incluye: Mangueras, Boquillas y Manómetros)

1 Equipo de Poder Hidráulico.

1Torquímetro Hidráulico de doble pistón y función dual de torque y tensión con dados de Diferentes Medidas y Presiones.

1 Equipo Electrónico Radiodetección

1Equipo Graco Airless conjunto completo relación 45:1, Incluye: Bomba, Regulador de Aire, Manómetro, Válvula de Drenado, Alimentación por Succión, Pistola "Silver" con Protección para Boquilla y Boquilla de Aleación.

1 Equipo Multiflama Completo.

1 Equipo Stretcher Box para Liner de 4"Ø a 6"Ø, Incluye Accesorios.

1 Equipo Stretcher Box para Liner de 8"Ø a 10"Ø, Incluye Accesorios.

1 Equipo Topográfico (Transito y Nivel)

2 Esmeriladora Eléctrica de Operación Manual.

1 Estación Total Trimble M3

1 Generador Eléctrico 5000 Watts.

1 Lowboy Cama Baja.








Página 7 de 24

1 Manografo para Prueba Hidrostática

1Manómetro y Accesorios para Pruebas Hidrostáticas de 210 Kg/Cm2 Cap. (Niples, Tes y Válvulas de 1/2"Ø).

1 Manografo para Prueba Hidrostática

1Manómetro y Accesorios para Pruebas Hidrostáticas de 210 Kg/Cm2 Cap. (Niples, Tes y Válvulas de 1/2"Ø).

1 Maquina de Soldar, C/Rem. Diesel, 300 Amp., 40V.

1 Maquina de Termofusión con Ruedas, Modelo 824.



1 Maquina Encintadora Manual para instalación de Cintas de Recubrimiento.

1 Martillo Rompedor para Retroexcavadora.

1 Medidor de Espesor de Película Húmeda

1 Medidor de Espesor de Película Seca

1Motoconformadora, Mod. CAT-120G, Motor Diesel 125 HP, Hoja de 3.66 Mts. X 0.61, Vel. 1ra. 4.2 Km/Hr, 2da. 6.4 Km/Hr.

1 Plataforma de 40 Pies + Dolly.

2 Retroexcavadora de ¾ YD3.

1 Sistema de Posicionamiento por Satélite "GPS".

1 Termógrafo.

1 Termómetro

1 Tractocamión.

1 Tractor Bulldozer, Mod. D-8, Motor Diesel 305 HP.

El equipo y maquinaria que utilice el contratista para la ejecución de los trabajos, deberá encontrarse en buenas condiciones de operación, la cual deberá tener disponible desde el inicio y hasta el término de los trabajos. PEP podrá exigir la sustitución del equipo que se encuentre en malas condiciones o que no sea apropiado y pueda repercutir en mala calidad de la obra, inseguridad y el avance normal de la misma.

XI. MATERIAL:







Página 8 de 24

Todos aquellos materiales que serán suministrados deberán ser nuevos y estar de acuerdo con las especificaciones requeridas por Pemex Exploración y Producción, además que deberán contar con el visto bueno del Residente de Obra previo a su instalación. Deberán ser entregados los materiales con un certificado de calidad del fabricante y copia simple de la factura de compra; además, en caso de que los materiales y equipos sean de procedencia extranjera, entregará copia simple del pedimento de importación y deberá de ser para uso fuera de la franja fronteriza.

Todo material que no cumpla con los requisitos de las especificaciones requeridas, se considerará defectuoso y será rechazado por el Residente de Obra ordenando su retiro inmediato del área de trabajo.

La tubería que sea requerida será suministrada por Pemex Exploración y Producción, la cual es de diferentes diámetros como a continuación se describe:

Tubería de 3 pulgadas de diámetro, espesor de 0.250 de pulgada Tubería de 4 pulgadas de diámetro, espesor de 0.250 de pulgada Tubería de 6 pulgadas de diámetro, espesor de 0.250 de pulgada

XII. HORARIO Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:

El Superintendente de Construcción y el Ingeniero encargado de la seguridad, deberán presentarse todos los días de lunes a viernes a las 8:00 a.m. en la oficina de la residencia de obra ubicada en el edificio ex soldadura 2º piso en la puerta 5 boulevard Morelos s/n Reynosa Tamaulipas. La jornada de trabajo para el personal de campo será de 8:00 a las 18:00 horas la jornada diaria.

Los trabajos de este contrato se ejecutarán mediante órdenes de trabajo parciales, estas órdenes de trabajo parciales se darán por escrito al contratista a través del Residente de Obra. Indicándose los trabajos por ejecutarse, el lugar exacto, fecha de inicio y termino, plazo de ejecución, número de contrato, nombre del contratista, firma del Residente de Obra, de los supervisores de área de P.E.P. y del Superintendente de Construcción.

En una necesidad urgente, la orden de trabajo se podrá dar verbalmente y se ratificará por escrito el siguiente día hábil.

XIII. REPORTES:

Estimaciones:

El contratista deberá elaborar semanalmente los generadores de obra ejecutada, conciliándolos con cada supervisor de las diferentes áreas del Activo y con el Residente de Obra en el transcurso de la siguiente semana.

Se harán estimaciones mensuales de los trabajos ejecutados tomando en cuenta los precios unitarios que se establezcan para este contrato, para efectos de pago, éstas estarán de acuerdo a los volúmenes de obra levantados en campo y plasmados en los números generadores que acompañan a las estimaciones.







Página 9 de 24

Por ser un contrato de mantenimiento las cantidades de obra indicadas en estas bases podrán variar de

acuerdo con las necesidades de P.E.P, lo anterior cumpliendo con los procedimientos indicados en las bases.

Deberán entregar en cada estimación mensual un álbum fotográfico a color con fotos fijas digitalizadas en carpetas de 3 argollas tamaño carta de 1 pulgada con separadores y fundas plásticas, indicando la descripción del desarrollo de cada actividad (antes, durante y después), deberán estar respaldadas en discos compactos, como mínimo un total de 60 fotos, las cuales incluyen trabajos de obra civil, obra metal-mecánica, seguridad industrial, prevención de corrosión e inspección y serán desarrolladas por el profesionista encargado de los trabajos.

Será requisito la entrega oportuna de estos reportes, para el trámite de revisión y autorización de los números generadores de la estimación.

Generadores de obra

Los números generadores de obra es la documentación que acredita la procedencia de una estimación, estos se deberán presentar semanalmente abarcando el período de lunes a domingo de cada semana y entregarse en las oficinas de la Residencia de Obra el lunes en horario de 08:00 a las 14:00 y de 16:00 a las 18:00 hrs.

Para su revisión se llevará a cabo el siguiente procedimiento:

El contratista entrega para revisión los números generadores de obra ejecutada durante el transcurso de cada semana, partiendo de la fecha de inicio real de los trabajos y terminando el siguiente domingo.

El Residente de Obra recibe el paquete de números generadores de obra para su revisión, el cual será acompañado entre otros por: notas de bitácora, reportes de trabajo, croquis, planos, certificados de calidad de materiales, certificados de calibración de equipos, fotografías, etc.

El Residente de Obra, procede a la revisión de los números generadores de la obra ejecutada semanalmente verificando que se hayan cubierto los alcances físicos.

Para el caso de que existan diferencias numéricas ó de alcances, estas se conciliarán en forma conjunta corrigiendo en su caso los resúmenes de números generadores y de importes.

El Residente de Obra registra y verifica que no haya duplicidad de pago o pago en demasía así como el direccionamiento correcto de acuerdo a las partidas del formato DE-9.

El Residente de Obra aprobará y firmará los números generadores con sus soportes anexos. El Residente de Obra y el contratista registran en bitácora el avance físico de la obra. El Residente de Obra entrega al contratista los números generadores de obra ejecutada, conciliados y

firmados. El contratista recibe los números generadores de obra obteniendo copias de los mismos y devolviendo

el original y copia a la Residencia de Obra para su archivo. El contratista elaborará el resumen mensual de la generación de obra ejecutada al término de cada

mes. La Residencia de Obra recibe y revisa el resumen mensual de generación de obra ejecutada contra los

resúmenes semanales y concilia con el contratista el resumen mensual. La Residencia de Obra aprueba y firma el resumen mensual de la generación de obra ejecutada,

Instruyendo al contratista para que proceda a elaborar la respectiva estimación.







Página 10 de 24

El contratista elaborará la estimación correspondiente y la entregará a Ventanilla Única para su trámite. El Residente de Obra recibirá la estimación de trabajos ejecutados para su aprobación y firmas,

regresando a control de obras para su trámite correspondiente.

Nota: Los pasos anteriormente descritos, el Contratista los repetirá tantas veces como semanas tenga el mes (4 ó 5 semanas).

El Residente de Obra puede, en cualquier momento, verificar en campo, él mismo o por medio de terceros, la veracidad y exactitud de la información que contengan los reportes emitidos por la compañía contratista, encargados de la supervisión, control y aseguramiento de la calidad de los trabajos, con el objeto de detectar las anomalías y las causas que las originan; si los reportes no cumplen con los requisitos establecidos y la información no es veraz, el contratista no podrá estimar estas actividades hasta que P.E.P lo autorice, además será responsable de los daños que se originen por esta causa, conforme a la legislación en vigor

XIV. MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL:

El contratista realizará los trabajos apegado a lo establecido en el Anexo “S” “Obligaciones de Seguridad, Salud y Protección Ambiental” de los proveedores o contratistas que realicen actividades en instalaciones de P.E.P. Cuarta Versión, revisión 01 de Mayo de 2010.

El contratista deberá cumplir con los términos y condicionantes que regulan las actividades de exploración y producción en la cuenca de Burgos y cuenca de Sabinas Piedras negras, emitidas en el documento resolutivo S.G.P.a./DGJRA.DEI.2440.04 del 28 de septiembre del 2004. Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022. y en el documento resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 del proyecto regional cuenca de sabinas piedras negras 2007-2027.

Al conducir o transportarse en vehículos automotores es obligatorio:

Cumplir con el documento normativo 800-80000-DCSIPA-l-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.

Cumplir con el documento normativo 249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.

Al conducir vehículos dentro de las instalaciones petroleras, circular a velocidades de 20 km/h o menores a las velocidades máximas indicadas en los señalamientos que se tengan en las diferentes áreas.

Ninguna persona debe viajar en los estribos de los vehículos ni en la parte trasera de los equipos para transportar carga.

Para minimizar la emisión de polvos generados por el tránsito de vehículos, deberá establecerse como velocidad máxima permisible 40 km/h en caminos de terracería y en los caminos que crucen asentamientos humanos, la velocidad máxima será de 20 km/h.







Página 11 de 24

Los vehículos deberán contar con un sistema de rastreo y monitoreo mediante GPS que pueda ser vigilado por PEP R.N. para el desarrollo de los trabajos.

Los vehículos no deben contar con logotipo de pemex ni la leyenda “al servicio de pemex”, deben indicar teléfono para quejas así como la velocidad máxima permitida.

No deben dejar puertas abiertas ni violar candados, ni dejar desechos tóxicos, material o basura en los predios particulares o en las áreas de las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, en caso de reclamación por parte de los propietarios de los terrenos donde se desarrollan los trabajos por pérdida de ganado y destrozos a cultivos que sea imputable a la contratista, ésta deberá responder por los daños o afectación ocasionados.

El contratista durante la ejecución de obras debe de cumplir con el “Procedimiento para la Administración de contratistas y proveedores en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental”.

Dependiendo de las actividades que realizará el contratista para el manejo de residuos peligrosos,

como son grasas, aceites, textiles impregnados de hidrocarburos, baterías, pinturas, etc., requerirá presentar las siguientes autorizaciones:

Autorización de la Semarnat

Recolección y Transporte Exportación Operación de Centro de Confinamiento Acopio (Almacenamiento) Temporal Tratamiento Incineración Reciclaje Reúso

Autorización de la SCT

Para las unidades que realizarán el transporte de los residuos.

En el caso de subcontratar los servicios de manejo, deberán entregarse al supervisor de PEP, las autorizaciones de las compañías subcontratadas.

El cumplimiento de los requisitos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental e Higiene Industrial estipulados en este documento, no exime al contratista de cumplir con las disposiciones aplicables.

Al término de la ejecución de una obra, el contratista está obligado a entregar el área de trabajo, limpia, libre de materiales, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno o estructuras.

El contratista deberá respetar los límites de velocidad indicados en los señalamientos.







Página 12 de 24

El contratista deberá mantener el equipo y la maquinaria que sean utilizados para el proyecto, en óptimas condiciones de operación.

El contratista deberá contar oportunamente con el permiso de trabajo con riesgo de acuerdo al procedimiento de PEP antes de iniciar los trabajos, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten de su inobservancia, serán a cargo del contratista.

En caso de presentarse derrames accidentales de residuos o materiales peligrosos durante el manejo que efectúe el contratista, éste deberá notificar de inmediato a PEP (departamento de Desarrollo Sustentable y Calidad de la Coordinación de SIPAC), así mismo, conjuntamente con el residente de obra deberá llenar el formato F- SAA-24-114/01 Rev. 01, o el que la autoridad ambiental determine entregándolo al mencionado departamento antes de 72 horas, para su trámite.

El saneamiento correspondiente lo realizará el contratista de acuerdo a lo establecido en la nom-138-semarnat/ss-2003, sin cargo económico para Pemex exploración y producción, y entregará al supervisor las evidencias de dicho saneamiento.

El contratista deberá otorgar capacitación ambiental al personal involucrado en el desarrollo de las obras, en esta capacitación se deberá difundir el contenido del oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEJ.2440.04 y del oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07. Haciendo énfasis de la prohibición de capturar, cazar, colectar, comercializar, traficar y perjudicar especies de flora y fauna silvestres que habitan en la zona.

Los contenedores de aceite, combustibles y obras sustancias liquidas, que al derramarse puedan

provocar contaminación en el suelo, deberán colocarse sobre recipientes portátiles para prevenir derrames.

Todos los sobrantes de soldadura, pinturas, aceites, estopas, envases, contaminadas con sustancias o residuos peligrosos, deberán almacenarse temporalmente bajo las condiciones que establecen la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento y las normas oficiales mexicanas.

La recolección y el transporte de los residuos peligrosos a los centros de reciclaje, tratamiento o disposición final, el contratista deberá hacerlo a través de una compañía que cuente con autorización de la SEMARNAT para realizar esta actividad.

El contratista deberá depositar temporalmente en contenedores metálicos con tapa, residuos domésticos, materia orgánica, plástico, cartón, etc. que se generen durante las diferentes etapas del proyecto, y es responsable de darle una disposición autorizada por el municipio.

El contratista deberá entregar al supervisor de Pemex exploración y producción en los primeros tres días de cada mes, un reporte escrito de los residuos peligrosos recolectados y enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final el mes inmediato anterior.

El contratista deberá entregar al supervisor de PEP, los manifiestos del transporte de los residuos enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final, debidamente firmados por el destinatario en el plazo establecido en la legislación nacional vigente, en estos documentos deberá indicarse que el generador es Pemex Exploración y Producción, anotar su número de registro y las instalaciones donde se generaron los residuos.







Página 13 de 24

Si el destino final de los desechos es la incineración u algún otro tratamiento, el contratista deberá entregar a pep un certificado que avale la destrucción o transformación de estos residuos.

Deberán mantenerse registros en bitácora y documentación probatoria, como lo establece la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente respecto a la generación, transporte, tratamiento y/o disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos.

Contar en el sitio del proyecto con la copia de la cadena de custodia y manifiestos de los residuos peligrosos generados durante esta actividad, con el fin de determinar si el volumen de residuos generados es el mismo que entrega a la empresa encargada de la disposición final.

Evitar el uso de aditivos soldables que al contacto con el agua provoquen reacciones químicas nocivas durante la ejecución de todas las actividades y obras del proyecto.

No se instalaran sitios temporales de almacenamiento de sustancias materiales o residuos, que pudieran producir contaminación de los suelos, en las partes altas o aquellas que pudieran propiciar arrastre del agua.

El almacenamiento de combustibles se hará bajo techo y se construirá un dique de contención para evitar derrames.

Las aguas residuales generadas por el contratista, deben tratarse y/o disponerse conforme a la legislación ambiental, debiendo obtener los permisos correspondientes.

Las aguas residuales sanitarias generadas, deben ser colectadas en sanitarios o fosas sépticas portátiles y dispuestas de acuerdo a lo indicado en la normatividad ambiental. Se prohíbe el vertimiento de este tipo de residuos en el suelo o cuerpos de agua.

Previo al uso o aprovechamiento de aguas nacionales, contar con el permiso correspondiente.

Antes de efectuar, vertimientos o descargas de aguas residuales, desechos u otras materias al mar, lagunas, ríos, pantanos u otros cuerpos de agua, contar con la autorización expedida por las dependencias federales correspondientes, a las locales en los casos que dichas descargas sean de jurisdicción local o a sistemas de alcantarillado; cumplir con las NRF de PEMEX y en general con toda la normatividad oficial vigente en la materia y lo que establezcan las autoridades. Para este fin, deben tratarse las aguas residuales cuando sea necesario para poder cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en las autorizaciones de descarga o a las condiciones particulares de descarga.

Se debe evitar que las actividades de excavación dañen, instalaciones hidráulicas, eléctricas, ductos o alguna infraestructura subterránea vulnerable, por lo que se deben realizar sondeos sobre todo en aquellos sitios donde exista gran densidad de ocupación del subsuelo y/o se tenga duda sobre las instalaciones existentes, en el caso de exista una instalación en el cruce del trazo, esta debe modificarse o bien obtener autorización de la empresa involucrada.

Se prohíbe la caza incidental por parte de los trabajadores con carácter obligatorio y la introducción de fauna doméstica.







Página 14 de 24

Al realizar actividades en instalaciones petroleras, se debe contar desde el inicio del contrato con un Plan de Contingencia Ambiental basado en un análisis de riesgo, dicho plan debe establecer las medidas y equipos que se utilizaran en caso de una contingencia ambiental, estar vigente, cumplir con lo que establece la normatividad oficial vigente, los lineamientos o guías correspondientes de PEP y ser acorde a los planes de contingencia ambiental de PEP. Debe someterse a la revisión de PEP y una vez aprobado por éste, debe firmarlo el representante legal del contratista.

Será responsabilidad del Contratista el transporte, manejo y confinamiento de los productos (fluidos y/o materiales) manejados durante las operaciones de terminación motivo del Contrato, que pudieran causar contaminación del sitio. La disposición final de los productos de desecho será también responsabilidad del Contratista y se deberá ajustar a los lugares autorizados para tal efecto por la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales (SEMARNAT). Lo anterior para dar cumplimiento a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Capacitación continua al personal que está en contacto con la obra, referente a las medidas de seguridad, y al manejo de residuos peligrosos e industriales su clasificación, etiquetado y envasado, de acuerdo a las normas en materia de residuos peligrosos, así como en el manejo de substancias peligrosas (diesel, gasolina, aceites lubricante gastados, solventes, lodos de perforación, ácidos, salmueras, estopas, guantes y/o cualquier utensilio impregnado con cualquiera de estos productos).

La disposición temporal de los residuos peligrosos se realizará en el sitio, de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Normatividad (NOM-054-SEMARNAT-1993), trasladándolos posteriormente mediante vehículos especializados y reglamentados a un confinamiento controlado autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), proporcionando al supervisor de PEP copia de los manifiestos de transporte, entrega, recepción, debidamente sellados por la compañía que recibió los residuos.

Para el caso de contar con un almacén para la disposición temporal de los residuos peligrosos, la compañía debe contar con bitácora de almacenamiento, en donde se lleve el control de las cantidades de entrada y salida de estos residuos, a la cual el supervisor de PEP tendrá acceso para su consulta o revisión, adicionalmente esta bitácora debe ser controlada por el supervisor de esta área por parte de la compañía y estar resguardada en un lugar seguro y visible.Con referencia al manejo de los residuos sólidos como son; basura domestica material férreo, plásticos, estos serán dispuestos temporalmente en el sitio de generación, clasificados, en contenedores, quedando estrictamente prohibido tirar cualquiera de estos residuos en el área de trabajo o aledañas.

En caso de afectaciones por derrame al suelo, agua y emisión al aire por accidente, la compañía tendrá la obligación de emitir un reporte de contingencias, solicitado por la SEMARNAT, el cual será firmado por el representante legal de la compañía y será entregado al supervisor de PEP en un plazo no mayor de 24 hrs. de sucedido el incidente, así mismo en el caso de fuga o derrame al suelo o agua de cualquier sustancia peligrosa, la compañía está obligada a cumplir con las medidas que solicite la PROFEPA y remediar la afectación en el sitio, con alguna de las técnicas autorizadas por la SEMARNAT, considerando previamente a la limpieza del área una toma de muestras iniciales con el objeto de evaluar analíticamente las concentraciones de TPH’s y Benzopirenos a través de un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditamiento (EMA), o en su caso envasar los residuos de acuerdo a normatividad vigente y transportarlos en vehículos autorizados a un confinamiento controlado autorizado por la autoridad, debiendo entregar al supervisor de PEP los manifiestos







Página 15 de 24

de entrega, transporte, recepción de los residuos, quien supervisará que lo anterior se realice de acuerdo a las disposiciones legales en la materia.

El contratista debe contar y presentar a PEP un seguro de riesgo ambiental conforme a lo señalado en el artículo 147 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), para estar en condiciones de realizar actividades altamente riesgosas en instalaciones petroleras, siendo estas actividades las que establece la SEMARNAT (actualmente se tienen dos listados publicados en el Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 1990 y 04 de mayo de 1992),

En el caso de tubería en rehabilitación, juntas o parches, se debe de tomar en cuenta que los residuos o materiales utilizados no dañen el entorno ecológico (suelo, aire, agua, flora y fauna) para lo cual, el recubrimiento y su método de aplicación, se deben apegar a lo establecido en la LGPGIR, así como a lo que establecen las regulaciones locales, estatales o federales en materia de protección ambiental. Esta responsabilidad compete al fabricante, contratista o aplicador y al residente de obra. NORMA-NRF-026-PEMEX-2008.

Medidas de Seguridad durante el manejo de Retroexcavadoras

El personal de la Cía. Contratista debe de presentar constancia de asistencia a los cursos de capacitación y/o adiestramiento para el manejo de equipos tales como la Retroexcavadora y Grúa de 30 Ton. Donde se establezcan planes de seguridad y prácticas de trabajo seguras y se cumpla con los mismos, y se use el equipo protector personal adecuado.

Obedecer y respetar las señalizaciones prohibitivas o restrictivas, así como atender las informativas que se tengan en las instalaciones.

No se deberá mezclar los residuos sólidos domésticos con chatarra, residuos peligrosos o cualquier otro residuo generado.

A través de sus representantes el proveedor o contratista debe solicitar la autorización para dar inicio de sus trabajos dentro de las instalaciones.

Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, su reglamento y las otras leyes, reglamentos y normas en la materia.

Queda prohibido al contratista lo siguiente:

Realizar trabajos ajenos a los señalados en el contrato. Realizar actividades fuera de los límites de las áreas autorizadas para estos trabajos. El uso de fogatas y explosivos. Dar mantenimiento a los vehículos en el sitio de la obra, caminos de acceso y áreas aledañas. La construcción de letrinas.

En caso de tener dudas en la interpretación de las disposiciones mencionadas, el contratista deberá solicitar al residente de la obra, la asesoría adecuada.







Página 16 de 24

El contratista debe proporcionar a sus trabajadores el servicio de sanitarios (letrinas portátiles), las aguas generadas deben ser colectadas, tratadas y/o dispuestas por empresas especializadas y autorizadas para esta actividad. Se prohíbe el vertimiento de estos residuos en el suelo o cuerpos de agua.

En caso de requerir material para relleno o nivelación, éste deberá ser de bancos de material que cuenten con autorización. El transporte de este material, deberá hacerse cubierto con lonas para evitar la dispersión de partículas.

Cuando se utilicen postas de madera, el contratista deberá comprobar su legal procedencia, a través de

la presentación de la autorización expedida por la Semarnat para el aprovechamiento de recursos forestales, como lo establece la ley general de desarrollo forestal sustentable; esta autorización deberá solicitarla a quien le suministre este material y entregará copia al supervisor de Pemex Exploración y Producción.

Acordonar con cintas de polietileno de color amarillo o rojo, e identificar con señalamientos las zonas donde se ejecuten trabajos con riesgo potencial para el peatón o los trabajadores

En caso de reclamación por parte de propietarios afectados por pérdida de ganado y/o daños a los predios que sea imputable al contratista, éste deberá reparar los daños o afectación ocasionados

El proveedor ó contratista debe vigilar diariamente el cumplimiento de los requisitos de SSPA, y en caso de presentarse alguna desviación que amerite interrumpir las tareas del contratista/proveedor asentarlas en la bitácora diaria, sin que ello implique ampliación de plazo o diferimiento de la fecha de término, continuando las tareas una vez que sea subsanada la desviación.

El proveedor ó contratista debe obtener cada mes las evidencias de la realización de las pláticas diarias de SSPA, “auditorias efectivas”, auditorías internas de cumplimiento al anexo “s”, “resumen estadístico sobre accidentes de trabajo” y “reporte de accidentes industriales o de trabajo de proveedores o contratistas”.

El proveedor ó contratista debe elaborar un reporte mensual que contenga la evaluación y análisis del desempeño en la ejecución del contrato mediante el formato “evaluación de desempeño de proveedores o contratistas en materia de SSPA”. Establecido en dicho procedimiento.

Enviar los resultados mensuales de las evaluaciones de desempeño en materia de SSPA. A las áreas de SIPA. Para su registro y control.

Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el área de SIPA.

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

1. OBJETIVOS:a. Salvaguardar la integridad física de habitantes y transeúntes de la zona de influencia de trabajos de

PEP, así como evitar el deterioro a los caminos que se utilizan.b. Prevenir incidentes y accidentes.







Página 17 de 24

c. Fomentar la convivencia y el desarrollo armónico de la actividad que PEP realiza en el área de influencia de los distintos Proyectos en la Región Norte.

d. Evitar reclamos y mala imagen ante la población.e. Evitar daños a las superficies de rodamiento en razón de las altas temperaturas o de las fuertes o

prolongadas temporadas de lluvia.f. Evitar actos inseguros que ponen en riesgo a los conductores, al personal de PEP, a los habitantes de

las comunidades y/o a la infraestructura o bienes tanto de PEP como de terceros.Para efectos de las presentes disposiciones, los caminos de acceso tanto los que son propiedad de

Pemex Exploración y Producción, de Pemex o de cualquiera de sus subsidiarias, o los que no son propiedad de Pemex o de sus subsidiarias, pero que se utilizan para la realización de la obra o la prestación del servicio, serán considerados como parte de la instalación petrolera, al ser la vía o el conducto por el cual se accesa a las mismas, por lo que las presentes disposiciones son aplicables.

2. PLAN DE ACCION INTEGRALTal y como se encuentra señalado en el apartado II.2 “Requerimientos Generales” del Anexo S que

forma parte integrante del presente contrato, el Contratista deberá presentar al Residente de obra, al inicio de la Obra o Servicio, el documento específico (Plan de Acción Integral) que contenga cada una de las obligaciones y/o condiciones que dicho Contratista, su personal y sus subcontratistas, si es el caso, han de acatar dentro de las distintas rutas de acceso a instalaciones petroleras, con motivo de la prestación de los servicios y/o ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

El Plan de Acción Integral deberá incluir los siguientes puntos: a. Procesos de sensibilización y capacitación a sus conductores, a efecto de lograr en ellos mejores

prácticas de manejo vehicularb. El personal del Contratista que opere vehículos durante sus actividades, debe de contar con el

curso de Manejo Seguro y presentar evidencia de dicha capacitación.c. El personal del Contratista debe de contar con el curso Básico de Seguridad, debiendo presentar

evidencia de dicha capacitación.

3. VELOCIDAD A LA QUE DEBEN CIRCULAR LOS VEHICULOS AUTOMOTORESTal y como se encuentra pactado en el punto II.14.2.9 del Apartado II.14.2 “Acceso a Instalaciones

Petroleras” del Anexo S, la circulación de los vehículos automotores deberá ser a velocidades no mayores que las permisibles o indicadas por las autoridades de tránsito correspondientes o similares, en las rutas por las cuales se transite.

En el caso de que no existan señalamientos, las velocidades autorizadas serán las siguientes: a. En ruta 60 kms/hr. b. En caminos secundarios 40 kms/hr. c. En zonas urbanas 30 kms/hr. d. Dentro de las instalaciones de la industria petrolera no se debe rebasar la velocidad máxima de 20

kms/hr.En razón de lo anterior es obligación del Contratista, su personal o cualquier persona que por cuenta y

orden del Contratista conduzca un vehículo automotor dentro de las instalaciones petroleras o dentro de las rutas de acceso a las mismas, no rebasar los límites de velocidad establecidos en el presente punto.







Página 18 de 24

En el caso de que el Contratista o su personal, si es el caso, infrinjan los límites de velocidad establecidos en las presentes disposiciones, Pemex Exploración y Producción, aplicará el siguiente procedimiento:

1. Se enviará a la compañía un reporte del personal y/o la unidad involucrada en la falta o desviación.2. Se solicitará a la compañía un informe por escrito con respecto a la acción correctiva realizada al

respecto.3. Se solicitara un Plan de acción emitido por la compañía para evitar la ocurrencia de la violación a las

reglas de los límites de velocidad establecidos.

El incumplimiento será comunicado por escrito por parte del Residente de Obra al Contratista, anexando copia del reporte levantado.

El Contratista tendrá la obligación de apersonarse en el lugar de los hechos a la brevedad posible y disponer la sustitución definitiva del personal responsable del manejo del vehículo automotor que cometió el incumplimiento y asignar un nuevo elemento para la continuación de la prestación de los servicios o ejecución de los trabajos, si es el caso.

Lo anterior sin ninguna responsabilidad para PEP, por lo que si con el tiempo que transcurra entre el incumplimiento y la sustitución del personal conductor por parte del Contratista para continuar con ejecución de la obra o la prestación del servicio, se ocasionare algún atraso en los programas de ejecución de los trabajos, en la prestación de los servicios o se alteren las condiciones físico-químicas del material transportado si es el caso, será absoluta responsabilidad del Contratista con las consecuentes sanciones o penas convencionales que procedan conforme a lo pactado en el contrato.

Estas disposiciones no aplicarán en casos comprobados de emergencias que pongan en riesgo la vida de personas.

Sin perjuicio de lo anterior y tal y como se encuentra pactado, PEP podrá optar por iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato por dicho incumplimiento.

Lo anterior en el entendido de que es obligación del Contratista contar con personal capacitado y adiestrado, en materia de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental, acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato, tal y como lo dispone el punto II.10.1. del Anexo S.

Asimismo, es obligación del Contratista instruir a su personal conductor, las obligaciones contenidas en las presentes disposiciones, por lo que se obliga a difundir adecuadamente entre los conductores que tiene contratados y comprobar ante PEP que todos los conductores conocen los preceptos contenidos en este instrumento, a efecto de promover entre los mismos, mejores prácticas de manejo vehicular.

XV. DOCUMENTOS E INFORMACIÓN TÉCNICA Y SU FORMA DE PRESENTACIÓN:

El Contratista deberá entregar a la Residencia de Obra de PEP los siguientes documentos e información técnica durante la vigencia del contrato. Esta será entregada de la siguiente manera:







Página 19 de 24

Certificación de los soldadores.- Al integrar nuevo personal para autorización de la residencia de obra.

Certificado de Habilidades de Operadores de Retroexcavadora, Motoconformadora y Tractor D- 4.- Al integrar nuevo personal para autorización de la residencia de obra.

Facturas de compra, pedimentos de importación y certificados de calidad.- Al momento de la recepción de los materiales.

Gráficas de Prueba Neumática.- Dentro de los siguientes tres días hábiles de terminada la prueba. Rastreabilidad de Tubería.- Al término de los trabajos y/o al cierre de mes para corte de avance de trabajos realizados para efecto de generadores

XVI. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

III.1.- DEFINICIONES

CONTRATISTA.- Es la persona moral ó física, preparada, capacitada con experiencia técnica para realizar los trabajos de sustitución de tramos.

RESIDENTE DE OBRA.- Es la persona designada por el organismo subsidiario de pemex, que acredita conocimiento y experiencia en los trabajos a desarrollar para verificar, vigilar y hacer cumplir los requerimientos contractuales especificados en esta norma.

JUNTA DE AISLAMIENTO.Elemento de material aislante que sirve para seccionar eléctricamente la estructura metálica por proteger.

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO.- Es una barrera firmemente adherida a la superficie metálica a proteger que la aísla de los agentes agresivos del ambiente.

III.2.- ABREVIATURAS.

P.E.P. Pemex Exploración y Producción.

NRF NORMA DE REFERENCIA

D.D.V. Derecho de Vía. NOM Norma Oficial MexicanaNMX. Norma Mexicana THW Temperatura - Flama –

Agua (Thermic, Hot, Water) (Resistencia del forro aislante del cable o alambre).

Cal Calibre cm Centímetro.A Amperio cm² Centímetro Cuadrado.V Volt. mm Milímetro.

mV Milivolt Km Kilómetro.







Página 20 de 24

m Metro. in Pulgada.°C Grado Centígrado. Ø Diámetro.m² Metro Cuadrado. ft Pie ( Feet).m³ Metro Cúbico. kg Kilogramo.Lb Libra pza pieza

XVII. NORMAS, ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS.

La ejecución de los trabajos que se llevarán a cabo de acuerdo a las Normas, Especificaciones y Códigos, que se señalan a continuación.

No. DescripciónNORMAS:

NOM-001-SEMARNAT-1996Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

NOM-004-STPS-1999Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo

NOM-009-STPS-1999Equipo suspendido de acceso-instalación, operación y mantenimiento-condiciones de seguridad.

NOM-017-STPS-2008Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte condiciones de seguridad e higiene.NOM-113-STPS-2009 Calzado de protección.

NOM-115-STPS-2009Cascos de protección, especificaciones, métodos de prueba y clasificación.

NOM-059-SEMARNAT-2001Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo.

NOM-041-SEMARNAT-2006 Límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.

NOM-045-SEMARNAT-2006 Vehículos en circulación que usan diesel como combustible.- límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición

NOM-052-SEMARNAT-2005Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

NOM-053-SEMARNAT-1993Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. (ACUERDO DNV.AC.019)

NOM-080-SEMARNAT-1994 Límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición.

NOM-081-SEMARNAT-1994 Límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y







Página 21 de 24

su método de medición.NOM-138/SEMARNAT/SS-2003 Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelo y las

especificaciones para su caracterización y remediación.NOM-117-SEMARNAT-2006 Especificaciones de protección ambiental para la instalación y

mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y distribución de hidrocarburos y petroquímicos en estado liquido y gaseoso.

NMX-B-498-1991 Patrones de calidad de piezas vaciadas para válvulas, bridas y otros componentes (inspección visual)

NMX-S-058/1-SCFI-2005 Seguridad – sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura – parte 1: arneses de cuerpo completo – requisitos y métodos de prueba

NMX-S-058/5-SCFI-2005 Seguridad – sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura – parte 5: conectores con dispositivos de cierre y bloqueo automáticos – requisitos y métodos de prueba

ESPECIFICACIONES DE PEMEX:NO. 03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos

800-80000-DCSIPA-L-002Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo

249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículosPG-AF-TC-001-2007 Procedimiento para la Administración de contratistas y

proveedores en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental

S.G.P.A/DGIRA.DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022

S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07Proyecto Regional Monclava – Pirineo 2005 - 2020 cambiar por PROYECTO REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027

RE.SN.01Reglamento de seguridad e higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

P.2.0730.01Tubería Plástica Reforzada Enrollable para Recolección y Transporte de Hidrocarburos Líquidos y Gaseosos.

P.3.120.01Especificación para construcción de terracerías (se incluye desmontes, despalmes, excavaciones, cortes, rellenos para excavaciones, terraplenes, préstamos y acarreos).

3.423.02 Sistemas de tuberías de transporte y distribución de gas.

NRF-001-PEMEX-2007Tubería de acero para recolección y transporte de hidrocarburos no amargos.

NRF-009-PEMEX-2004Identificación de productos transportados por tuberías o contenidos en tanques de almacenamiento

NRF-020-PEMEX-2005 Calificación y certificación de soldadores y soldadura

NRF-026-PEMEX-2008Protección con recubrimientos anticorrosivos para tuberías enterradas y/o sumergidas

NRF-030-PEMEX-2009Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos.

NRF-033-PEMEX-2003 Lastre de concreto para tubería de conducciónDCO-PGI-CR-509 CORRIDA DE DIABLOS DE LIMPIEZA EN DUCTOS







Página 22 de 24

NRF-058-PEMEX-2004 Cascos de protección para la cabeza.

NFR-096-PEMEX-2004Conexiones y accesorios para ductos de recolección y transporte de hidrocarburos.

NFR-084-PEMEX-2004Electrodos para soldadura en los sistemas de ductos e instalaciones relacionadas.

NRF-114-PEMEX-2006 GUANTES DE CUERO, ALGODÓN Y/O COMBINADOS PARA TRABAJOS GENERALES

NRF-185-PEMEX-2008TUBERÍA PLÁSTICA REFORZADA ENROLLABLE PARA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GASEOSOS

NRF-239-PEMEX-2009 EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION (SCBA)NFR-150-PEMEX-2005 Pruebas hidrostáticas de tuberías y equipos.

NORMAS EXTRANJERASASME/ANSI B31.8 Transmission and distribution piping systems.

API-STD 1104 Welding of pipelines and related facilities nineteenth editionASME B31.8 Gas transmission and distribution piping systems

PROPIEDADES FISICAS DE LA TUBERIA DEL SISTEMA TITE-LINERASTM-A-105 Standard specification for carbon steel forgings for piping applications

ASTM-D 1248Standard specification for polyethylene plastics extrusion materials for wire and cable (clasificación del material)

ASTM-D 3350Standard specification for polyethylene plastics pipe and fittings materials (clasificación de célula)

ASTM-D 1505Standard test method for density of plastics by the density-gradient technique (densidad)

ASTM-D 1238Standard test method for melt flow rates of thermoplastics by extrusion plastometer (indice de fluidez)

ASTM-D 790Standard test methods for flexural properties of unreinforced and reinforced plastics and electrical insulating materials (modulo de flexión)

ASTM-D 638 Standard test method for tensile properties of plastics (fuerza en tension)

ASTM-D 1603Standard test method for carbon black content in olefin plastics (estabilizadores u.v.)

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA TUBERIA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADASTM D 2240 Standard test method for rubber property-durometer hardness

ASTM D 638Standard test method for tensile properties of plastics (fuerza en compresión, resistencia en tensión,alargamiento, modulo de elascticidad)

ASTM-D 256Standard test methods for determining the izod pendulum impact resistance of plastics (fuerza al impacto (izod)).

PROPIEDADES TÉRMICAS DE LA TUBERIA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADASTM-D 696 STANDARD TEST METHOD FOR COEFFICIENT OF LINEAR

THERMAL EXPANSION OF PLASTICS BETWEEN /30 DEGREES C







Página 23 de 24

AND 30 DEGREES C WITH VITREOUS SILICA DILATOMETER (Coeficiente de Expansión Termal.)

ASTM-D 746Standard test method for brittleness temperature of plastics and elastomers by impact (temperatura de enquebradecimiento, temperatura de ensuavesimiento vicat.)

ASTM-D 1525Standard test method for vicat softening temperature of plastics. (temperatura de termofusión)

DOCUMENTOS REGULATORIOS NACIONALESDNV.LY.002 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

DNV.LY.009Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Tamaulipas.

Ley Ambiental del Estado de Nuevo León

Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas

DNV.LY.061Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza.

DNV.RG.004 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Amiente de Trabajo.DNV.RG.012 Reglamento de Trabajos Petroleros.DNV.LY.075 Ley General de Salud.DNV.RG.013 Reglamento de la ley federal sobre metrología y normalizaciónDNV.LY.039 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.DNV.LY.046 Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

DNV.RG.031REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

DNV.RG.041 Reglamento de la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

NRF-006-PEMEX-2007Ropa de trabajo para trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

NRF-007-PEMEX-2008 Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los ojos.NRF-008-PEMEX-2007 Calzado industrial de piel para protección de los trabajadores de

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

NRF-024-PEMEX-2009Requisitos mínimos para cinturones, bandolas, arneses, líneas de sujeción y líneas de vida.

DCO-PGI-T-414 Procedimiento de prueba neumática de ductos.DCO-PGI-CR-509 Corrida de diablos de limpieza en ductos.

CID-NOR-N-SI-0001Requisitos mínimos de seguridad para el diseño, construcción, operación, mantenimiento e inspección de ductos de transporte

ANEXO “S”

Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Pemex Exploración y Producción. Cuarta Versión, Rev. 01 de Mayo de 2010







Página 24 de 24

PROCEDIMIENTOS:

255-25300-CO-117-0001PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR TRABAJOS CON RIESGO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN NUEVAS O REHABILITADAS

249-28900-MA-117-0004PROCEDIMIENTO PARA LA LOCALIZACIÓN DE DUCTOS POR CAMPOS MAGNÉTICOS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS.

246-28900-OP-317-0097PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR TRABAJOS CON TRACTOR BULLDOZER.

246-28900-OP-317-0096PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA.

246-28900-OP-317-0100PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR TRABAJOS CON EXCAVADORA Y RETROEXCAVADORA.

281-25300-MA-117-0007PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA SOLDADURA.

291-28000-MA-117-0009PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN Y REPARACIÓN DE SOLDADURA.

246-28900-MA-317-0109 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR UNA LIBRANZA.

246-28900-MA-317-0090PROCEDIMIENTO PARA CORTE EN TUBERÍA CON HERRAMIENTA MANUAL (CORTATUBO).

246-28900-MA-317-0093PROCEDIMIENTO PARA BISELADO DE TUBERÍAS EN FORMA MANUAL O MECÁNICA CON PROCESO OXIACETILÉNICO.


_______________________ (Nombre y Firma)




Vo. Bo.__________________________









Página 25 de 24





ANEXO “BP”ESPECIFICACIONES PARTICULARES


Página 1 de 17

El contratista para ejecutar los conceptos o partidas que a continuación se describen deberá ajustarse a las siguientes especificaciones, que serán particulares para esta obra. 1.0- Desmonte de Maleza con Herramienta Manual sobre el Derecho de Vía.

Unidad de Pago: Hectárea.

Alcances:a).- Proporcionar herramienta manual o mecánica requerida.b).- Acarreo de herramientas del almacén del contratista al sitio de los trabajos y viceversa.c).- El desmonte consistirá en el despeje de vegetación existente en el derecho de vía con objeto

de evitar la presencia de materia vegetal en la obra, impedir daños a la misma y permitir buena visibilidad, de acuerdo con lo fijado en el proyecto o lo ordenado por residente de Pemex Exploración y Producción.

d).- El proyecto fija y ordena que el desmonte deberá ejecutarse a mano con Herramienta Manual (pala, machete, ó cortadora eléctrica).

e).- Transporte del personal a la obra.

f).- El precio unitario incluye todos los trabajos necesarios para ejecutar las operaciones de:

Tala, que consiste en cortar los árboles y arbustos no mayores a 3 in Ø. Roza, que consiste en cortar al nivel del terreno la maleza, hierba, zacate, pasto o

residuos de las siembras. Acarreo de materiales y herramientas del almacén del contratista al sitio de los trabajos

y viceversa. Limpieza que consiste en retirar el producto del chapodeo al lugar que indique la

supervisión Pemex Exploración y Producción. Localización y trazo de eje del derecho de vía.

2.0- Desmonte de Maleza con Maquinaria sobre el Derecho de Vía.


Alcances:a).- Se rebajará el terreno para la eliminación total de la vegetación existente en el derecho de

vía por medio de maquinaria pesada (para mayor eficiencia este concepto podrá efectuarse con tractor Bulldozer D4 o retroexcavadora como mínimo). El material producto del desmonte se retirará lateralmente hasta las orillas del derecho de vía sin obstruir, en ningún caso, el paso de personas, vehículos o animales y los cauces pluviales. Retirar el producto de desmonte a una distancia máxima de 4 metros. Se tomará como unidad la hectárea con aproximación de dos decimales. Antes de desmontar se retiran las plantas y/o arbustos.

JAM/ RDJC / RGO






Página 2 de 17

3.0- Localización y Balizado de Líneas de Diferentes Diámetros en Terreno Firme con Equipo Radiodetección o Similar.

Unidad de Pago: Kilómetro.

Alcances:a).- Localización del ducto con equipo radiodetección o similar. b).- Es obligación del contratista hacer las mediciones y cadenamientos necesarios para localizar

los ductos en el derecho de vía.c).- Instalación de estacas de madera de 11/2” de ancho por 0.40 metros de altura a cada 20

metros en la línea localizada e identificada en área terrestre, las estacas deberán ser referenciadas con color rojo.

d).- Transporte de personal a la obra.e).- Incluye croquis del trazo con referencias GPS de los puntos marcados con las estacas, así

como de las bridas del sistema instalado en el ducto.

4.0- Conformación del Derecho de Vía.


Alcances:a).- Se conformará el derecho de vía para dar una forma nivelada al terreno, entendiéndose por

esto igualar el terreno y superficie a un plano horizontal. La conformación deberá hacerse de tal forma, que el suelo y desperdicios producto de la misma no obstruyan los riegos, derramaderos, drenes, paso de personal, animales y vehículos. El trabajo se efectuará con Motoconformadora sobre llantas con controles hidráulicos o retroexcavadora como mínimo. Se tomará como unidad la hectárea con aproximación de dos decimales.

5.0- Suministro y Colocación de Sacos Rellenos de Arena-Arcilla para Soporte Provisional de Ductos, Estabilización de Taludes y Confinamiento.

Unidad de Pago: Pieza.

Alcances:a).- Suministro de sacos de fibra sintética, con capacidad para 50 kgs.b).- Suministro del material para su relleno (Arena).c).- Relleno y costura de los sacos y acarreo hasta el sitio de la obra.d).- Manejo y colocación de sacos de acuerdo al trazo aprobado por la supervisión de Pemex

Exploración y Producción.e).- Retiro a la terminación del proyecto.f).- Limpieza del área de trabajo.g).- Transporte del personal a la obra.

JAM/ RDJC / RGO






Página 3 de 17

6.0- Excavación con Herramienta Manual en Terreno Firme de 0 a 2 Metros de Profundidad: En Material Tipo "B".

Unidad de Pago: M3.

Alcances:

a).- Este material es medianamente cementado, pudiendo excavarse a mano con pico y auxiliado con pala. Se consideran como material “B” las rocas muy alteradas, los conglomerados medianamente cementados, las areniscas blandas, los tepetates y las piedras sueltas menores de 75.0 centímetros y mayores de 7.5 cm.

b).- Trazo del eje de la zanja.c).- Afloje, ruptura, remoción y extracción del material.d).- Colocación del material producto de la excavación a un lado de la zanja, formando un

camellón paralelo a esta, a lado opuesto a aquel en el que se distribuye la tubería, dejando libres por lo menos 1 metro del borde de la zanja para que el material no se derrumbe sobre la zanja.

e).- Remoción y extracción de raíces o materias extrañas que invadan el interior de la zanja, retirando lo excavado, de manera que al rellenar la zanja no se introduzca en ella.

f).- Afine de paredes y fondo de la zanja para evitar daños a la protección anticorrosivo y a la tubería misma por salientes.

g).- Afine y nivelación de fondo, paredes o taludes hasta su ángulo de reposo.h).- Instalación de escaleras para entrar y salir de la zanja y o registro así como el cable de vida,

considerados en los porcentajes de herramienta menor y equipo de seguridad del trabajador.

i).- A los materiales que por sus características no puedan ser considerados totalmente dentro de la clasificación anterior, se les asignarán porcentajes de material C y D, en proporción a las cantidades y características de cada uno de los materiales que intervengan, mencionando los porcentajes que correspondan a cada uno de ellos, siempre en el orden B, C y D de manera que la suma sea el 100%.

j).- Cuando exista capa de tierra vegetal, se retirarán 40 cm de profundidad así como plantas y arbustos considerados cinegéticas y se resguardaran donde el residente de P.E.P lo indique.

7.0- Excavación con Herramienta Manual en Terreno Firme de 0 a 2 Metros de Profundidad: En Material Tipo "D".

Unidad de Pago: M3.

Alcances:

a).- Este material es aquel que por su elevado contenido de agua (material lodoso) se adhiere o se escurre de la maquinaria o la herramienta utilizada para su extracción,

JAM/ RDJC / RGO






Página 4 de 17

reduciéndose la eficiencia del trabajo. En todos los incisos su pago será por metro cúbico de material excavado.

b).- Trazo del eje de la zanja.c).- Afloje, ruptura, remoción y extracción del material.d).- Colocación del material producto de la excavación a un lado de la zanja, formando un




g).- Afine y nivelación de fondo, paredes o taludes hasta su ángulo de reposo.h).- Instalación de escaleras para entrar y salir de la zanja y o registro así como el cable de

vida, considerados en los porcentajes de herramienta menor y equipo de seguridad del trabajador.

i).- Instalación de escaleras para entrar y salir de la zanja y o registro así como el cable de vida, considerados en los porcentajes de herramienta menor y equipo de seguridad del trabajador.

j).- A los materiales que por sus características no puedan ser considerados totalmente dentro de la clasificación anterior, se les asignarán porcentajes de material B y C, en proporción a las cantidades y características de cada uno de los materiales que intervengan, mencionando los porcentajes que correspondan a cada uno de ellos, siempre en el orden B, C y D de manera que la suma sea el 100%.

k).- Cuando exista capa de tierra vegetal, se retirarán 40 cm de profundidad así como plantas y arbustos considerados cinegéticas y se resguardaran donde el residente de P.E.P lo indique.

8.0- Excavación Con Maquinaria en Terreno en Firme de 0 a 2 Metros de Profundidad: En Material Tipo "B".

Unidad de Pago: M3.

Alcances:

JAM/ RDJC / RGO






Página 5 de 17

a).- Este material es medianamente cementado, pudiendo excavarse a mano con pico y auxiliado con pala. Se consideran como material “B” las rocas muy alteradas, los conglomerados medianamente cementados, las areniscas blandas, los tepetates y las piedras sueltas menores de 75.0 centímetros y mayores de 7.5 cm.

b).- Trazo del eje de la zanja.c).- Afloje, ruptura, remoción y extracción del material con Retroexcavadora de ¾ yd³.d).- Colocación del material producto de la excavación a un lado de la zanja, formando un




g).- Afine y nivelación de fondo, paredes o taludes hasta su ángulo de reposo.h).- No se utilizará la retroexcavadora en áreas cercanas a estaciones y corredores de líneas sin

la previa autorización del residente de P.E.P.

9.0- Excavación Con Maquinaria en Terreno en Firme de 0 a 2 metros de Profundidad: En Material Tipo "C".Unidad de Pago: M3.Alcances:

a) Este material es fuertemente cementado, que sólo puede ser excavado mediante rompedora neumática y/o cuña y marro. Se consideran como material “C” las rocas basálticas, areniscas y conglomerados fuertemente cementados, calizas, riolitas, etc. y las piedras sueltas mayores de 75.0 centímetros.

b) Trazo del eje de la zanja.c) Afloje, ruptura, remoción y extracción del material con Retroexcavadora de ¾ yd³ y

Martillo Rompedor.d) Colocación del material producto de la excavación a un lado de la zanja, formando un


e) Remoción y extracción de raíces o materias extrañas que invadan el interior de la zanja, retirando lo excavado, de manera que al rellenar la zanja no se introduzca en ella.

f) Afine de paredes y fondo de la zanja para evitar daños a la protección anticorrosivo y a la tubería misma por salientes.

g) Afine y nivelación de fondo, paredes o taludes hasta su ángulo de reposo.h) No se utilizará la retroexcavadora en áreas cercanas a estaciones y corredores de líneas

sin la previa autorización del residente de P.E.P.

10.0- Suministro y Aplicación de Colchón de Arena en Terreno con Material Tipo "C".

JAM/ RDJC / RGO






Página 6 de 17

Unidad de Pago: M3.

Alcances:

a) Será responsabilidad del contratista aplicar la arena inerte libre de sales y materia vegetal, para alojar la tubería en sitios con material tipo "C" en el fondo y paredes de la zanja. De no aplicarse en forma oportuna, los trabajos necesarios para su incorporación correrán a cargo del contratista.

b) La colocación de la cama de arena debe ser de 0.20 m para afine de fondo de la zanja y colchón hasta un nivel que como mínimo será a 0.20 m arriba de la corona del tubo con arena. En el volumen de la arena se debe descontar el volumen del tubo.

11.0- Mantenimiento de Falsetes de Alambre de Púas (4 Hilos), de 5 metros de Longitud.


Alcances:a).- Suministro de Postes de Madera Rolliza de 4” de Diam. x 2.50 Mt. de Long.b).- Suministro de Postes de Madera Rolliza de 3” de Diam. x 1.50 Mt. de Long.c).- Suministro de Alambre de Púas Cal. 12.5 de 2 Hilos Trenzados con Púas de 4 Cabezas y

Grapas).d).- El alambre de púas y las grapas debe sen galvanizadas.e).- Excavación para colocación y fijación de postes de madera.f).- Los postes de Madera de 4” de diam. deberán ser enterrados 0.50 mts.g).- Corte, Colocación, tensión de los 4 hilos de alambre de púas y sujeción por medio de grapas.h).- Limpieza final del área de trabajo.

12.0- Suministro, Instalación y Recuperación de Cerca de Alambre de Púas (4 Hilos), para Protección de Excavación de Caja de Seccionamiento.

Unidad de Pago: Pieza .

Alcances:

JAM/ RDJC / RGO






Página 7 de 17

a).- Suministro de Postes de Madera Rolliza de 3” de Diam. x 1.50 Mt. de Long.b).- Suministro de Alambre de Púas Cal. 12.5 de 2 Hilos Trenzados con Púas de 4 Cabezas y

Grapas).c).- El alambre de púas y las grapas debe sen galvanizadas.d).- Excavación para colocación y fijación de postes de madera.e).- Los postes de Madera de 4” de diam. deberán ser enterrados 0.50 mts.f).- La separación de los postes será de 2.00 mts.g).- Corte, Colocación, tensión de los 4 hilos de alambre de púas y sujeción por medio de grapas.h).- Se debe considerar cuatro usos para cada cercado.i).- Limpieza final del área de trabajo.

13.0- Suministro e Instalación de Cerca de Alambre de Púas (4 Hilos), para cerca definitiva.

Unidad de Pago: Metro Lineal.

Alcances:a).- Suministro de Postes de Madera Rolliza de 4” de Diam. x 2.50 Mt. de Long.b).- Suministro de Alambre de Púas Cal. 12.5 de 2 Hilos Trenzados con Púas de 4 Cabezas y

Grapas).c).- El alambre de púas y las grapas debe ser galvanizadas.d).- Excavación para colocación y fijación de postes de madera.e).- Los postes de Madera de 4” de diam. deberán ser enterrados 0.50 metros.f).- La separación de los postes será de 2.00 metros.g).- Corte, Colocación, tensión de los 4 hilos de alambre de púas y sujeción por medio de grapas.h).- Limpieza final del área de trabajo.

14.0- Achique con Bomba de 4"Ø de Succión y Descarga.

Unidad de Pago: Hora.Alcances:a).- Selección, carga y acarreo y descarga en la obra, del equipo a usarse.b).- Instalación de la bomba en el sitio de los trabajos.c).- Operación de la misma. d).- Achique de la zanja.

15.0- Tapado con Material Producto de Excavación con Maquinaria.

Unidad de Pago: M3.

Alcances:

JAM/ RDJC / RGO






Página 8 de 17

a).- Remoción del material usando el de la excavación ejecutada previamente, limpio de impurezas (troncos, ramas, basura o materiales orgánicos).

b).- Compactación del material con herramienta manual (pisón de mano) o con compactador mecánico manual (bailarina), en capas de 20 cms., sin control de laboratorio.

c).- Se humedecerá uniformemente el material y se compactara.

16.0- Tapado con Material Producto de Excavación con Herramienta Manual.

Unidad de Pago: M3.

Alcances:a).- El tapado se efectuara vertiendo el material de la excavación ejecutada previamente, limpio

de impurezas (troncos, ramas, basura o materiales orgánicos), dejado en forma de camellón paralelo a esta, con la cuchara de la retroexcavadora.

b).- El tapado se efectuara hasta un nivel que como mínimo estará a 0.20 mts. arriba de la corona del tubo.

c).- Se humedecerá uniformemente el material y se compactara.

17.0- Corte en Frió con Guillotina Neumática y Cortes y Biselados en Tubería de Acero al Carbón, con Cortadora y Biseladora Manual, para Recibir Brida de Acero al Carbón, Hasta Cedula 80, de:

17.1 De 3"Ø. 17.2 De 4"Ø.17.3 De 6"Ø.

Unidad de Pago: Corte.

Alcances:a).- Carga, transporte y descarga del equipo necesario para el corte (Guillotina, Compresor)

desde el almacén de la contratista al sitio de los trabajos.b).- Suministro de materiales consumibles a utilizar.c).- Trazo y corte de la tubería (Primer Corte).d).- Se deben realizar dos cortes donde se instalaran las Bridas de Acero (Segundo y Tercer

Corte).e).- Se biselaran los cortes realizados (Segundo y Tercer Corte).f).- Limpieza final del área de trabajo.

18.0- Suministro, Manejo, Erección, Presentación, Soldadura de Bridas ASTM-A-105 II R.F. Modificadas para el Acoplamiento a el Empalme tipo "Stub-End" de Polietileno para el Sistema de Encamisado Interior en los Diámetros Siguientes:

18.1 De 3"Ø, R.F., 300 Lbs.18.2 De 4"Ø, R.F., 300 Lbs.18.3 De 6"Ø, R.F., 300 Lbs.

JAM/ RDJC / RGO






Página 9 de 17

18.4 De 3"Ø, R.F., 600 Lbs.18.5 De 4"Ø, R.F., 600 Lbs.18.6 De 6"Ø, R.F., 600 Lbs.

Unidad de Pago: Empate.

Alcances:

a).- Suministro, carga, acarreo y estiba, del almacén de la contratista al sitio de los trabajos.

b).- Para la realización y pago de este concepto de trabajo se deben considerar 2 (dos) bridas de acero.

c).- Selección de la pieza.d).- Erección en el sitio de los trabajos.e).- Soportado provisional para poder alinear y nivelar.f).- Alineación y nivelación respecto a la tubería en donde va a ser instalada de acuerdo a

especificaciones.g).- Limpieza de los biseles y punteo de la pieza utilizando electrodos de acuerdo a

especificaciones.h).- Soldadura de la pieza a la tubería donde va a ser instalada de acuerdo a especificaciones,

Aplicando los diferentes cordones de la soldadura de las juntas, fondeo, paso caliente, relleno y visteo limpiando en cada caso la soldadura con carda y disco abrasivo para eliminar escorias.

i).- Limpieza del área al término de los trabajos.

19.0- Suministro e Instalación de Cople Soldado de 6000 Lbs de 1/2"D.N. Taponeado, Incluye Tapón Macho NPT Roscado de 1/2" D.N.


Alcances:a).- Suministro e instalación de cople soldado tipo THREAD-O-LET a 6 in de distancia de la

soldadura de cada brida de acero, para expulsión de aire anular entre el recubrimiento y la tubería de acero.

b).- Soldadura tipo filete en el extremo superior del tubo.c).- Perforación del tubo de acero con una broca de 1∕16 in de diámetro.d).- Suministro de todos los materiales para su correcta instalación.

20.0- Corrida de Diablo de Limpieza con Cable de Malacate en Conjunto con Placa de Calibración, para Verificar Anomalías en el Interior del Ducto, para los Siguientes Diámetros:

20.1 De 3"Ø.20.2 De 4"Ø.

JAM/ RDJC / RGO






Página 10 de 17

20.3 De 6"Ø.

Unidad de Pago: Maniobra.

Alcances:

a).- Selección del diablo (Poli Pig).b).- Introducción del diablo de copas con placa de calibración en el interior del ducto conectado a

cable de malacate para instalación de sistema de recubrimiento interior de polietileno. El malacate debe contar con un odómetro que marque la distancia y posición del diablo para monitorear la distancia durante el proceso de lanzamiento en caso que este llegue a atorarse en el interior del ducto. El diablo debe incluir placa de calibración para la detección de anomalías en el interior del ducto como son abolladuras, exceso de penetración de soldadura, ovalamiento, etc. el tamaño de la placa debe ser máximo del diámetro interior del ducto para asegurarse que pueda detectar las anomalías antes mencionadas.

c).- Instalación de brida ciega habilitada con lanzador de cable y diablo por medio de aire comprimido.

d).- Presurización de línea con aire comprimido a 7 kg-cm2 para el lanzamiento del diablo de copas y la placa de calibración y monitoreo de posición del diablo a lo largo de la corrida hasta llegar al otro extremo.

e).- En caso de que el diablo llegue a atorarse por defectos en la línea, el contratista procederá a a notar la distancia del punto en el cual el diablo se atoro para proceder a su posterior inspección y reparación. El contratista debe despresurizar el ducto y recuperar el diablo de copas y placa de calibración.

f).- Una vez terminada la corrida, el contratista procederá a remover el diablo de copas y placa de calibración dejando el cable en el extremo del ducto para posteriormente iniciar con los trabajos de jalado del recubrimiento.

g).- Transporte de Personal.

21.0- Suministro e Instalación de Tubería Flexible de Polietileno de Alta Densidad de Acuerdo a Normas PPI (Plastics Pipe Institute) para Tubería de Acero al Carbón para los Diámetros Siguientes:

21.1 De 3"Ø.21.2 De 4"Ø.21.3 De 6"Ø.

Unidad de Pago: Km.

El método utilizado para la instalación de la tubería será el recomendado por el fabricante en su procedimiento de instalación. Dicho método dará como resultado que el encamisado plástico quede fijado dentro del interior del tubo de acero con cierta presión axial el cual permitirá que el

JAM/ RDJC / RGO






Página 11 de 17

acero y el polietileno queden fijos el uno con respecto al otro y se muevan como un conjunto o sistema compuesto durante la expansión y contratación térmica del ducto evitando que exista un roce entre las tuberías.

Alcances:

a).- Selección y suministro de la Tubería Flexible de Polietileno de Alta Densidad.b).- Tendido, alineado, y termo fusionado de tubería flexible de polietileno de alta densidad y

alto peso molecular. La termofusión debe hacerse con equipo para termo fusión con el que se pueda medir la presión y temperatura de fusión.

JAM/ RDJC / RGO






Página 12 de 17

c).- La termo fusión preferentemente debe hacerse dejando el equipo de termo fusión fijo en un mismo sitio, con roles de soporte de tubería suficientes por los primeros 15 metros y después la tubería podrá ser jalada con tractor o retroexcavadora a lo largo del derecho de vía tomando el debido cuidado para no dañar el tubo de polietileno.

d).- Instalación de costales rellenos de arena para soportar la tubería flexible.e).- Una vez realizado el termo fusionado de la tubería, se procederá a quitar la rebaba

exterior.f).- El contratista como mínimo hará una prueba destructiva de una fusión por cada kilómetro

fusionado. Para esta prueba se cortará una muestra de una pulgada de ancho por seis pulgadas de largo sobre una fusión y visualmente se verificara que hay una fusión completa. Posteriormente, se pondrá la muestra sobre una prensa de banco y se doblara seis veces de un lado al otro para cerciorarse que la fusión no falla en el punto de unión después de someter dicha área al número de dobleces especificado.

g).- Se instalara en el extremo de entrada del ducto, una Caja de Reducción especializada Tipo Soller Box, con la cual se reduzca el diámetro del recubrimiento durante el proceso de instalación.

a).- Se fusionara una cabeza de jalado en un extremo de la lingada a instalar.b).- El cable del malacate especializado que fue lanzado con el diablo de copas y placa de

calibración, se pasara por en medio de la caja de reducción y se conectara a la cabeza de jalado del tramo de recubrimiento listo para ser jalado.

c).- Una vez que el recubrimiento haya sido conectado al cable del malacate este debe empezar el proceso de jalado del recubrimiento dentro del interior del ducto a una velocidad con la que el personal del contratista se cerciore que el recubrimiento este siendo reducido al diámetro necesario para su correcta instalación.

d).- Durante el proceso de instalación, el personal de la contratista monitoreara la tensión a la que se está sometiendo el tubo de polietileno para asegurarse de no exceder el punto de cadencia, y también debe monitorear en todo momento, la distancia en la cual se encuentra la cabeza de jalado del recubrimiento.

e).- Una vez que la totalidad del recubrimiento haya sido jalado hasta el extremo donde se encuentra el malacate, se debe jalar la longitud necesaria que permita que el recubrimiento se vuelva a encoger y se retraiga al interior del ducto. La contratista dejara que el recubrimiento repose un mínimo de ocho horas para que este recupere su estado natural y deje de contraerse.

f).- El personal de la contratista contara con equipo de radio comunicación para la coordinación de los trabajos de instalación.

g).- Traslado de personal.

22.0- Suministro e Instalación de Empate de Polietileno Tipo "Stub-End" para el Empalme de la Protección Interior a Base de Tubería Plástica de Polietileno de Alta Densidad para Bridas de Acero para los diámetros siguientes:

22.1 De 3"Ø.22.2 De 4"Ø.22.3 De 6"Ø.

JAM/ RDJC / RGO






Página 13 de 17

Unidad de Pago: Juego.

Alcances:

a).- El empate de polietileno tipo Stub-End para el empalme, deben ser del diámetro exterior y espesor de la tubería.

b).- Una vez que el recubrimiento interior haya recuperado su estado natural, se instalara una brida de polietileno tipo Stub-End mediante el proceso de termofusión, la cual debe acoplarse a la brida de acero instalada en cada extremo del ducto de acero que haya sido recubierto interiormente.

c).- Una vez instalada la brida de polietileno tipo Stub-End, se debe liberar la tensión de cada extremo del recubrimiento interior, para el acoplamiento de las bridas de polietileno a las bridas de acero.

d).- Traslado del Personal.

23.0- Prueba Neumática en Tubería de Acero al Carbón y Limpieza Interior en la Tubería. Incluye: Suministro de Aire, Llenado y Levantamiento de Presión, Instalación de Compresor, Instalación y Corrida de Grafica de Prueba Durante 4 Horas, en los Siguientes Diámetros:

23.1 De 3"Ø23.2 De 4"Ø23.3 De 6"Ø

Unidad de Pago: Prueba.

Alcances:

a).- Selección, carga y acarreo al sitio de los trabajos de Equipos necesarios (Compresor portátil alta presión, conexiones de tubería, manómetros, graficadores) y herramientas manuales.

b).- Los equipos de medición de presión (manómetro); graficador de presión y temperatura deberán contar con un certificado de calibración vigente emitido por una institución registrada.

c).- Instalación de los equipos y accesorios a utilizar.d).- Colocación de pieza prefabricada a base de brida ciega clase ANSI-600, coples de acero al

carbón forjado de 6000 psi, reducciones, válvula de 2”Ø clase ANSI-600.e).- Conectar el compresor portátil alta presión, para llenar de aire la tubería.f).- Llenado de aire con el compresor portátil alta presión hasta alcanzar la presión de prueba de

la tubería (esta presión, debe mantenerse invariablemente, durante 4 horas).g).- La contratista proporcionara manógrafo con indicadores de presión y temperatura,

accesorios y las graficas requeridas hasta que la prueba sea correcta.

JAM/ RDJC / RGO






Página 14 de 17

h).- En caso de que la presión de prueba disminuya debe localizarse la fuga, repararse y volver a llenar de aire la tubería y levantar presión.

i).- Desmantelamiento de los accesorios utilizados para la prueba hidrostática.j).- Limpieza del área de trabajo.k).- Traslado del personal.

24.0- Suministro e Instalación de Espárragos de Acero al Carbono Aleación ASTM-A-193, Gr. B-7 con 2 Tuercas Hexagonales de Acero al Carbono ASTM-A-194, Gr. 2H. los cuales deberán ser Cadminizados para Junta de Diámetro y Clase de:

24.01 De 3"Ø, R.F., 300 PSI24.02 De 4"Ø, R.F., 300 PSI24.03 De 6"Ø, R.F., 300 PSI24.04 De 3"Ø, R.F., 600 PSI24.05 De 4"Ø, R.F., 600 PSI24.06 De 6"Ø, R.F., 600 PSI

Unidad de Pago: Junta.

Alcances:a).- Una vez instalados los Stub-End, se procede a realizar las maniobras para alinear

cuidadosamente los extremos de la tubería.b).- Antes de tener completamente alineados los extremos de las tuberías procede a la

colocación del Anillo de Acero Inoxidable, el cual será suministrado por la contratista.c).- Colocación y apriete de los espárragos. El apriete de los espárragos se realizara con equipo

de torque y tensión hidráulico cuidando no dañar los Stub-End en esta actividad. d).- Traslado del personal.

25.0- Suministro e Instalación de Manga Termocontráctil Tipo CAN-USA, Raychem o Similar, para Unión Bridada de Sistema de Recubrimiento Interior de Polietileno de Alta Densidad, para los Siguientes Diámetros:

25.1 De 3"Ø.25.2 De 4"Ø.25.3 De 6"Ø.


Alcances:

a).- Selección e instalación de manga termocontráctil tipo CAN-USA, RAYCHEM o similar especial para bridas o junta soldada según diámetro y clase de brida.

JAM/ RDJC / RGO






Página 15 de 17

b).- Limpieza del área con carda en pulidor eléctrico, limpieza mecánica para retirar todo el oxido del tubo, siguiendo las recomendaciones del fabricante de las mangas.

c).- Todo lo necesario para su correcta instalación

26.0 Reposición de Carrete hasta de 3.00 Metros de Longitud, por Anomalía en Junta de Soldadura, para los Siguientes Diámetros: (PEP Suministra Tubería).

26.1 Corte en Frió con Guillotina Neumática y Cortes y Biselados en Tubería de Acero al Carbón, con Cortadora y Biseladora Manual, para carrete de 3"Ø, espesor 0.375”


Alcances:

a).- Carga, transporte y descarga del equipo necesario para el corte (Guillotina, Compresor) desde el almacén de la contratista al sitio de los trabajos.

b).- Suministro de materiales consumibles a utilizar.c).- Trazo y corte de la tubería. d).- Se deben realizar dos cortes para soldar los extremos del carrete de tubería.e).- Se biselaran los cortes realizados. f).- Limpieza final del área de trabajo.

26.2 Manejo y Tendido de Carrete de Tubería de 3"Ø de Acero al Carbón, hasta de 3.00 metros de Longitud.


Alcances:a).- El suministro de la tubería de acero al carbón será por parte de PEP.b).- Selección, carga, acarreo y descarga en el sitio de los trabajos.c).- Manejo, Bajado, Cortes, Biselado y Alineado del carrete con los extremos de la tubería de la

línea regular.

26.3 Soldadura a Tope en Líneas de Tubería de 3”Ø de Acero al Carbón y Uniones de Igual Diámetro, Utilizando Electrodo E-6010 Y/O E-7018.


Alcances:a).- Realizar soldaduras en las juntas del carrete de tubería con la línea existente.b).- Se inspeccionan radiográficamente y de existir en la soldadura algún defecto fuera de

norma, deberá de repararla e inspeccionarla con radiografía hasta un máximo de 2 reparaciones, de seguir fuera de norma la soldadura deberá de cortar y soldar un carrete

JAM/ RDJC / RGO






Página 16 de 17

nuevo e inspeccionarlo radiográficamente para eliminar la junta fuera de norma sin cargo a Pemex.

c).- Limpieza final del área de trabajo.d).- Parcheo de juntas soldadas mediante la instalación de manga termo contráctil tipo CAN-

USA, RAYCHEM o similar. e).- Limpieza del área con carda en pulidor eléctrico, limpieza mecánica para retirar todo el oxido

del tubo, siguiendo las recomendaciones del fabricante de las mangas.f).- Todo lo necesario para su correcta instalación.

26.4 Corte en Frió con Guillotina Neumática y Cortes y Biselados en Tubería de Acero al Carbón, con Cortadora y Biseladora Manual, para carrete de 4" Ø, espesor 0.375”



desde el almacén de la contratista al sitio de los trabajos.b).- Suministro de materiales consumibles a utilizar.c).- Trazo y corte de la tubería. d).- Se deben realizar dos cortes para soldar los extremos del carrete de tubería.e).- Se biselaran los cortes realizados. f).- Limpieza final del área de trabajo.



Alcances:a) El suministro de la tubería de acero al carbón será por parte de PEP.b) Selección, carga, acarreo y descarga en el sitio de los trabajos.c) Manejo, Bajado, Cortes, Biselado y Alineado del carrete con los extremos de la tubería de la

línea regular.



Alcances:

JAM/ RDJC / RGO






Página 17 de 17

a) Realizar soldaduras en las juntas del carrete de tubería con la línea existente.b) Se inspeccionan radiográficamente y de existir en la soldadura algún defecto fuera de norma,

deberá de repararla e inspeccionarla con radiografía hasta un máximo de 2 reparaciones, de seguir fuera de norma la soldadura deberá de cortar y soldar un carrete nuevo e inspeccionarlo radiográficamente para eliminar la junta fuera de norma sin cargo a Pemex.

c) Limpieza final del área de trabajo.d) Parcheo de juntas soldadas mediante la instalación de manga termo contráctil tipo CAN-

USA, RAYCHEM o similar. e) Limpieza del área con carda en pulidor eléctrico, limpieza mecánica para retirar todo el oxido

del tubo, siguiendo las recomendaciones del fabricante de las mangas.f) Todo lo necesario para su correcta instalación.

26.7 Corte en Frió con Guillotina Neumática y Cortes y Biselados en Tubería de Acero al Carbón, con Cortadora y Biseladora Manual, para carrete de 6" Ø, espesor 0.375”



desde el almacén de la contratista al sitio de los trabajos.b).- Suministro de materiales consumibles a utilizar.c).- Trazo y corte de la tubería.d).- Se deben realizar dos cortes para soldar los extremos del carrete de tubería.e).- Se biselaran los cortes realizados.f).- Limpieza final del área de trabajo.



Alcances:a).- El suministro de la tubería de acero al carbón será por parte de PEP.b).- Selección, carga, acarreo y descarga en el sitio de los trabajos.c).- Manejo, Bajado y Alineado del carrete con los extremos de la tubería de la línea regular.



Alcances:a).- Realizar soldaduras en las juntas del carrete de tubería con la línea existente.

JAM/ RDJC / RGO






Página 18 de 17

b).- Se inspeccionan radiográficamente y de existir en la soldadura algún defecto fuera de norma, deberá de repararla e inspeccionarla con radiografía hasta un máximo de 2 reparaciones, de seguir fuera de norma la soldadura deberá de cortar y soldar un carrete

nuevo e inspeccionarlo radiográficamente para eliminar la junta fuera de norma sin cargo a Pemex.

c).- Limpieza final del área de trabajo.g) Parcheo de juntas soldadas mediante la instalación de manga termo contráctil tipo CAN-

USA, RAYCHEM o similar. h) Limpieza del área con carda en pulidor eléctrico, limpieza mecánica para retirar todo el oxido

del tubo, siguiendo las recomendaciones del fabricante de las mangas.i) Todo lo necesario para su correcta instalación.


_______________________ (Nombre y Firma)




Vo. Bo.__________________________



JAM/ RDJC / RGO






Página 19 de 17

JAM/ RDJC / RGO




ANEXO DE-9-1CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA


Licitación No. Página 1 de 4

No. Part.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

EN MONEDA NACIONAL

Trabajos Preliminares1.0 Desmonte de Maleza con Herramienta Manual sobre el Derecho de Vía. Ha 21.00 6,949.532.0 Desmonte de Maleza con Maquinaria sobre el Derecho de Vía. Ha 10.00 2,782.92

3.0Localización y Balizado de Líneas de Diferentes Diámetros en Terreno Firme con Equipo Radiodetección o Similar.

Km 134.00 2,326.75

4.0 Conformación del Derecho de Vía. Ha 161.00 4,440.69

5.0Suministro y Colocación de Sacos Rellenos de Arena-Arcilla para Soporte Provisional de Ductos, Estabilización de Taludes y Confinamiento.

Pza 500.00 30.17

6.0Excavación con Herramienta Manual en Terreno Firme de 0 a 2 Metros de Profundidad: En Material Tipo "B".

M3 5,000.00 110.33

7.0Excavación con Herramienta Manual en Terreno Firme de 0 a 2 Metros de Profundidad: En Material Tipo "D".

M3 400.00 189.13

8.0Excavación Con Maquinaria en Terreno en Firme de 0 a 2 Metros de Profundidad: En Material Tipo "B".

M3 25,000.00 40.34

9.0Excavación Con Maquinaria en Terreno en Firme de 0 a 2 Metros de Profundidad: En Material Tipo "C".

M3 1,500.00 51.10

10.0 Suministro y Aplicación de Colchón de Arena en Terreno con Material Tipo "C". M3 150.00 498.4211.0 Mantenimiento de Falsetes de Alambre de Púas (4 Hilos), de 5 metros de Longitud. Pza 70.00 1,271.23

12.0Suministro, Instalación y Recuperación de Cerca de Alambre de Púas (4 Hilos), para Protección de Excavación de Caja de Seccionamiento.

Pza 250.00 2,735.69

13.0 Suministro e Instalación de Cerca de Alambre de Púas (4 Hilos), para cerca definitiva. Ml 3,000.00 195.5214.0 Achique con Bomba de 4"Ø de Succión y Descarga. Hr 250.00 531.1515.0 Tapado con Material Producto de Excavación con Maquinaria. M3 25,000.00 13.1116.0 Tapado con Material Producto de Excavación con Herramienta Manual. M3 3,000.00 76.43

17.0Corte en Frió con Guillotina Neumática y Cortes y Biselados en Tubería de Acero al Carbón, con Cortadora y Biseladora Manual, para Recibir Brida de Acero al Carbón, Hasta Cedula 80, de:

17.1 De 3" Ø. Corte 70.00 2,131.32

17.2 De 4" Ø. Corte 4.00 2,420.3017.3 De 6" Ø. Corte 464.00 2,770.49No. DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO MÁXIMO








Part. DE REFERENCIA

EN MONEDA NACIONAL

18.0Suministro, Manejo, Erección, Presentación, Soldadura de Bridas ASTM-A-105 II R.F. Modificadas para el Acoplamiento a el Empalme tipo "Stub-End" de Polietileno para el Sistema de Encamisado Interior en los Diámetros Siguientes:

18.1 De 3"Ø, R.F., 300 Lbs. Empate 70.00 5,695.3618.2 De 4"Ø, R.F., 300 Lbs. Empate 4.00 6,526.2618.3 De 6"Ø , R.F., 300 Lbs. Empate 10.00 8,827.9318.4 De 3"Ø , R.F., 600 Lbs. Empate 70.00 5,753.9118.5 De 4"Ø , R.F., 600 Lbs. Empate 4.00 8,508.7318.6 De 6"Ø , R.F., 600 Lbs. Empate 464.00 12,579.35

19.0Suministro e Instalación de Cople Soldado de 6000 Lbs de 1/2"D.N. Taponeado, Incluye Tapón Macho NPT Roscado de 1/2" D.N.

Pza 1,048.00 601.89

20.0Corrida de Diablo de Limpieza con Cable de Malacate en Conjunto con Placa de Calibración, para Verificar Anomalías en el Interior del Ducto, para los Siguientes Diámetros:

20.1 De 3" Ø. Maniobra 60.00 6,504.81

20.2 De 4" Ø Maniobra 3.00 7,776.65

20.3 De 6" Ø Maniobra 348.00 10,039.00

21.0Suministro e Instalación de Tubería Flexible de Polietileno de Alta Densidad de Acuerdo a Normas PPI (Plastics Institute) para Tubería de Acero al Carbón para los Diámetros Siguientes:

21.1 De 3" Ø Km 18.00 255,139.3821.2 De 4" Ø Km 1.00 337,578.1821.3 De 6" Ø Km 116.00 435,945.10

22.0Suministro e Instalación de Empate de Polietileno Tipo "Stub-End" para el Empalme de la Protección Interior a Base de Tubería Plástica de Polietileno de Alta Densidad para Bridas de Acero para los diámetros siguientes:

22.1 De 3" Ø Juego 80.00 4,196.7722.2 De 4" Ø Juego 3.00 5,302.2422.3 De 6" Ø Juego 348.00 5,701.41

23.0Prueba Neumática en Tubería de Acero al Carbón y Limpieza Interior en la Tubería. Incluye: Suministro de Aire, Llenado y Levantamiento de Presión, Instalación de Compresor, Instalación y Corrida de Grafica de Prueba Durante 4 Horas, en los Siguientes Diámetros:

Part. DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO MÁXIMO







Licitación No. Página 3 de 4DE REFERENCIA

EN MONEDA NACIONAL

23.1 De 3" Ø Prueba 60.00 4,743.1823.2 De 4" Ø Prueba 2.00 4,743.1823.3 De 6" Ø Prueba 232.00 4,743.18

24.0Suministro e Instalación de Espárragos de Acero al Carbono Aleación ASTM-A-193, Gr. B-7 con 2 Tuercas Hexagonales de Acero al Carbono ASTM-A-194, Gr. 2H. los cuales deberán ser Cadminizados para Junta de Diámetro y Clase de:

24.1 De 3" de Diámetro, R.F., 300 Lbs. Junta 80.00 2,067.2224.2 De 4" de Diámetro, R.F., 300 Lbs. Junta 4.00 2,105.1124.3 De 6" de Diámetro, R.F., 300 Lbs. Junta 10.00 2,518.6224.4 De 3" de Diámetro, R.F., 600 Lbs. Junta 80.00 2,141.7124.5 De 4" de Diámetro, R.F., 600 Lbs. Junta 4.00 2,302.6124.6 De 6" de Diámetro, R.F., 600 Lbs. Junta 464.00 2,938.35

25.0Suministro e Instalación de Manga Termocontractil Tipo CAN-USA, Raychem o Similar, para Unión Bridada de Sistema de Recubrimiento Interior de Polietileno de Alta Densidad, para los siguientes diámetros:

25.1 De 3" de Diámetro. Junta 80.00 3,057.3425.2 De 4" de Diámetro. Junta 4.00 3,211.2725.3 De 6" de Diámetro. Junta 464.00 3,515.66

26.0Reposición de Carrete hasta de 3.00 Metros de Longitud, por Anomalía en Junta de Soldadura, para los Siguientes Diámetros: (PEP Suministra Tubería)

26.1Corte en Frió con Guillotina Neumática y Cortes y Biselados en Tubería de Acero al Carbón, con Cortadora y Biseladora Manual, para carrete de 3"Ø, espesor 0.375”

Corte 240.00 2,371.06

26.2Manejo y Tendido de Carrete de Tubería de 3"Ø de Acero al Carbón, hasta de 3.00 metros de longitud.

Pza 120.00 160.93

26.3Soldadura a Tope en Líneas de Tubería de 3”Ø de Acero al Carbón y Uniones de Igual Diámetro, Utilizando Electrodo E-6010 Y/O E-7018.

Junta 240.00 1,738.87

26.4Corte en Frió con Guillotina Neumática y Cortes y Biselados en Tubería de Acero al Carbón, con Cortadora y Biseladora Manual, para carrete de 4" Ø, espesor 0.375”

Corte 2.00 2,646.34

26.5Manejo y Tendido de Carrete de Tubería de 4"Ø de Acero al Carbón, hasta de 3.00 metros de Longitud.

Pza 1.00 182.39








Part. DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

EN MONEDA NACIONAL


Junta 2.00 1,973.92

26.7Corte en Frió con Guillotina Neumática y Cortes y Biselados en Tubería de Acero al Carbón, con Cortadora y Biseladora Manual, para carrete de 6" Ø, espesor 0.375”

Corte 382.00 3,064.64

26.8Manejo y Tendido de Carrete de Tubería de 6"Ø de Acero al Carbón, hasta de 3.00 metros de Longitud.

Pza 191.00 303.99


Junta 382.00 2,327.63

Porcentaje Único de Descuento (%) Propuesto ____________________Con dos Decimales.

Nota 1: El licitante deberá proponer un solo porcentaje de descuento para la totalidad de los precios máximos de referencia el cual deberá ser expresado en número entero con dos dígitos decimales. En caso de no expresarlo con dos dígitos de fracción decimal, PEP considerará que estos, o los restantes en su caso son ceros.Nota 2: Las cantidades indicadas en este formato son de referencia, no representan ninguna obligación para PEP.

Representante Legal: _______________________ (Nombre y Firma)

Representante de PEP: Jaime Aguilar Martinez s

Responsable del proyecto de P.E.PDepto. Mantto. a Ductos y Soporte Operativo

Nombre o Razón Social:________________________

Vo. Bo.___________________________

Marino López Morgado E.D. Coordinación de Mantenimiento y Logística





ANEXO DT-10PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA


Página 1 de 1

Plazo de ejecución ______________________días naturales.





Vo. Bo.___________________________






FORMATO “DSP”PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN INTEGRAL DE GASOLINODUCTOS Y LINEAS DE DESCARGA, A BASE DE ENCAMISADO INTERIOR CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN EL ACTIVO INTEGRAL BURGOS.

Pág. 1 de 1

Nº MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

UNIDADCANTIDAD

TOTALMESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 De 3 pulgadas de diámetro, espesor de o.250 de pulgada m 1302 De 4 pulgadas de diámetro, espesor de 0.280 de pulgada m 13 De 6 pulgadas de diámetro, espesor de 0.280 de pulgada m 200





Vo. Bo.___________________________




DEPARTAMENTO DE MANTTO. DE DUCTOS Y SOPORTE OPERATIVO


Licitación No. 18575110-______________________/

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

MODALIDAD DE CATALOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA


PEMEX Exploración y Producción con base en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación, revisará a detalle la parte de la propuesta técnica para determinar si ésta cumple con todos y cada uno de los requisitos técnicos solicitados en estas bases de licitación. La propuesta que incumpla con alguno de los requisitos solicitados será desechada.

A continuación se enumeran los Requisitos que deberá cumplir el licitante y la documentación con la cual los acreditará, misma que deberá integrar en los siguientes formatos:

Número de documento

Descripción de documento

DT-1Documentos que acrediten la experiencia, la capacidad técnica y los resultados en proyectos de naturaleza y complejidad similar a las del contrato.

Para acreditar la información proporcionada por el licitante, en trabajos similares y/o de la misma naturaleza en los que sea comprobable su participación dentro de los últimos 5 años contados a partir de la publicación de la convocatoria, deberá anexar a este formato evidencias que acumulen una experiencia mínima de 3 años.

Las evidencias para el caso de contratos vigentes deberán ser:

1) Para contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza a los que se licitan, deberá presentar copias de carátulas de contratos debidamente formalizados así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

2) Para el caso de contratos de trabajos similares, en donde por el objeto de la contratación no se pueda apreciar el alcance de la obra, se deberán anexar como evidencias, las carátulas de contratos debidamente formalizados y los catálogos de conceptos donde se pueda apreciar que dentro del contrato correspondiente se ejecutaron los trabajos similares al que se licita, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

Criterios de Evaluación Técnica Obra Pública Descripción de los Trabajos: Rehabilitación Integral de Gasolinoductos y Líneas de Descarga, a Base de

Encamisado Interior con Tubería de Polietileno de Alta Densidad, en el Activo Integral Burgos.

RDJC / RGO Página 1 de 5




Licitación No. 18575110-______________________/

Las evidencias para el caso de contratos terminados deberán ser:

1) Para contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza a los que se licitan, deberá presentar copias de actas de entrega, entrega-recepción de los trabajos o finiquitos así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

2) Para el caso de contratos de trabajos similares, en donde por el objeto de la contratación no se pueda apreciar el alcance de la obra, se deberán anexar como evidencias, las carátulas de contratos debidamente formalizados, actas de entrega, entrega-recepción de los trabajos o finiquitos y los catálogos de conceptos donde se pueda apreciar que dentro del contrato correspondiente se ejecutaron los trabajos similares al que se licita, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

DT-2

Convenio de participación conjunta (en su caso).

En caso de aplicar, se revisará que contenga toda la información solicitada en el documento y este firmado por los representantes legales respectivos.

DT-3

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) del licitante.

El licitante deberá incluir en este formato la Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) de su empresa, la cual deberá mostrar el compromiso de la empresa y sus trabajadores con la Seguridad, la Salud en el trabajo y la Protección Ambiental (SSPA), esta política deberá estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal de la empresa licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta. En el caso de propuestas conjuntas cada una de las empresas que la formen deberá presentar individualmente su política.

DT-4 Organigrama de la empresa licitante relacionado con el objeto del presente proceso de contratación, destacando la ubicación de los responsables de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA).

El licitante deberá incluir en este formato el organigrama de su empresa, mismo que deberá estar en papel membretado (preferentemente) y firmado por la máxima autoridad y/o representante legal de la empresa o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta; en el organigrama se deberá especificar la relación directa del responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) con el superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación.

Por ningún motivo, el Superintendente de Construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación podrá fungir como







Licitación No. 18575110-______________________/

responsable de SSPA.

DT-5

Carta compromiso de asignación de recursos físicos y financieros para cumplir la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA).

Carta en la que el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se compromete a asignar recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) específico del proyecto; la cual deberá estar en papel membretado del licitante (preferentemente) y estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.

DT-6

Curriculum del personal responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA).

El licitante deberá incluir en este formato el curriculum vitae del:

a) Especialista Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA), el cual deberá tener una experiencia mínima comprobable de 5 años en Seguridad Industrial avalada por evidencias documentales en la materia y,

b) Cuando aplique de conformidad con el requerimiento III.1.3 del Anexo “S”, el del o los Supervisores Especialistas en Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, los que deberán tener una experiencia mínima comprobable de 3 años en Seguridad Industrial, avalada por evidencias documentales en la materia .

Este curriculum deberá incluir una relación de empresas en la que dicha persona haya prestado sus servicios de seguridad industrial, indicando como mínimo nombre, dirección y teléfono, así como el plazo en que prestó sus servicios y deberán estar avaladas indistintamente por copias de: constancias o contratos laborales, comprobantes de estudios o cursos en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, (Diplomas o certificados) así como cualquier otro documento con que se acredite la experiencia solicitada, tal como: i) Constancia o registro de ser Perito en la Materia; ii) Autoridad reconocida en la Materia; iii) Académico en Institución de Educación Superior en materias relacionada de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; iv) Contar con Maestría o Doctorado en área afín, entre otros. La experiencia solicitada podrá ser acreditada con el tiempo acumulado resultado de la experiencia laboral y/o comprobantes de estudios en materia de SSPA.

DT-7

Programa(s) de capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

El licitante deberá anexar a este formato el o los programa(s) de capacitación o adiestramiento que se encuentre(n) registrado(s) o aprobado(s) por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) o en su caso el programa de inducción y de capacitación para todo su personal y el de sus subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en el punto II.10 del Anexo S., dichos programas deberán ser presentados en papel membretado y firmados por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberán estar firmados por la persona física que efectúe la propuesta.

DT-8 Programas internos de verificaciones de cumplimiento al Anexo S y de Auditorías Efectivas.







Licitación No. 18575110-______________________/

El licitante deberá anexar a este formato sus Programas de verificaciones internas de cumplimiento al Anexo S y de Auditorias Efectivas, correspondiente a este proceso de contratación, los cuales deberá considerar por lo menos una vez al mes durante el periodo de ejecución, dicho programa deberá ser presentado en papel membretado y firmado por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.

DT-9

Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado.

Para acreditar la capacidad financiera del licitante, deberá presentar copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado del licitante, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable de $21´000,000.00 (Veintiún millones de pesos 00/100 M. N.). Salvo en los casos de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, de acuerdo en lo indicado en el Documento DT-9.

CA-1

Carta de experiencia. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, los años que lleva realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud a la que se licita.

CA-2

Certificación, Escrito en el que el licitante manifieste que cuenta, en su caso, con las certificaciones de calidad, ambiente y seguridad Ocupacional emitida conforme a la Ley federal de Metrología y normalización.

CA-3

Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares, identificando claramente a la persona que, en su caso durante la ejecución del contrato, fungirá ante PEP como Superintendente de Construcción.

Métodos y criterios para la evaluación de requisitos técnicos.

Se verificará que la información y documentación presentada por los licitantes cumplan con las indicaciones, instrucciones y requisitos solicitados en esta etapa. La proposición que los cumpla será considerada como solvente técnicamente.







Licitación No. 18575110-______________________/

En general para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que el convenio privado presentado exclusivamente en caso de propuesta conjunta cumpla con lo requerido en la regla referente a participación conjunta de las bases de Licitación.

III. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnicadel licitante y/o del Superintendente de Construcción relacionado con la ejecución de los trabajos;

L a información de los Formatos CA-1, CA-2 y CA-3, se evaluarán únicamente para otorgar puntos de acuerdo a los criterios de adjudicación.

Requisitos y condiciones cuyo incumplimiento, por si mismo o deficiencia en su contenido no afectan la solvencia de las propuestas técnicas.

Entre los requisitos que no afectan la solvencia de la proposición, se considerarán:

El proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la Convocante pudiera aceptarse.

El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica.

El no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida.

No haber foliado las hojas que conforman las proposiciones.

Representante Legal: Representante de PEP:

________________________________ Jaime Aguilar Martinez Depto. Mantto. a Ductos y Soporte Operativo Nombre o Razón Social: ___________________

Vo. Bo.

Marino López MorgadoE.D. Coordinación de Mantenimiento y Logística







Licitación No. 18575110-______________________/

Por el área solicitante:

Jaime Aguilar Martínez / F- 621304 Nombre, firma y ficha.

Dictaminó:

Alejandro Sánchez García / F- 332078 Nombre, firma y ficha.

Coordinador de SIPA

Marco A. Delgado Avilés / F 201446 Nombre, firma y ficha.




Activo/Área: Integral BurgosNúmero del dictamen: CML 0041/2011

Resultado del dictamen: Aplica.Fecha del dictamen: 05 – Abril - 2011

Área solicitante: Coordinación de Mantenimiento y LogísticaReferencia / oficio de solicitud: ----------------

Fecha de la solicitud de dictamen: 04 – Abril - 2011

Descripción de la obra o servicio o Requisición:REHABILITACIÓN INTEGRAL DE GASOLINODUCTOS Y LINEAS DE DESCARGA, A BASE DE ENCAMISADO INTERIOR CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN EL ACTIVO INTEGRAL BURGOS.

Anexo S: SI X NORequerimientos Generales: SI X NO

Requerimientos Específicos: SI X NORequerimientos Adicionales: SI X NO

Criterios de Evaluación en materia de SSPA (Documentos) Aplica1. Política de la empresa licitante en materia de SSPA acorde con la de PEP. Si2. Organigrama de la empresa licitante, destacando la ubicación del personal responsable de SSPA. Si3. Compromiso de la empresa licitante a asignar recursos físicos y financieros para cumplir con los requisitos de SSPA. Si4. Curriculum Vitae del personal de la empresa licitante responsable de SSPA Si5. . Programa(s) de capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

Si

6. . Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al anexo “S” y de Auditorias Efectivas. SiArchivo(s) electrónico(s) considerado(s) para el dictamen:Nombre y extensión Tamaño (KB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)Anexo A_BG_BP_DE_DSP Relacion de Planos y Croquis PEP (2011).pdf

948 28/01/2011 11:00

Observaciones y aspectos particulares incluidos en las bases de licitación:o NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.o 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados

en el centro de trabajo.o NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.o S.G.P.A / DGIRA. DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022o S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto Regional Cuenca De Sabinas Piedras Negras 2007-2027o Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.o PG-SS-TC-001-2007 Procedimiento para el análisis e investigación de incidentes/accidentes o fallas crónicas con la

metodología de análisis causa raíz (ACR)o 800-80000-L-DCSIPA-S-001Lineamientos para la elaboración de un procedimiento para investigación y reporte de incidentes y

accidentes.Las actividades que se estarán realizando son: Rehabilitación integral de gasolinoductos y líneas de descarga, a base de encamisado interior con tubería de polietileno de alta densidad, en el Activo Integral Burgos.La modificación en el texto de las bases o del formato F4 invalidará el presente dictamen.El área solicitante debe ingresar, a la dependencia de Recursos Materiales, el presente dictamen, sus documentos relacionados y la versión electrónica de los mismos (arriba citados), junto con su solicitud, en un plazo máximo de 21 días naturales.




Licitación No. 18575110-______________________/




REHABILITACIÓN INTEGRAL DE GASOLINODUCTOS Y LINEAS DE DESCARGA, A BASE DE ENCAMISADO INTERIOR CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN EL ACTIVO INTEGRAL BURGOS.

ANEXO “S” No. de Licitación No. de Control

Fecha: 05 – Abril - 2011

Hoja: 1 De 1

FORMATO 4

LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO DEL CONTRATO

LISTADO DE REQUERIMIENTO COMENTARIOS II. REQUERIMIENTOS GENERALES

TodosAplicación Obligatoria

El contratista deberá establecer metas y objetivos en materia de SSPA y comunicarlos a sus empleados y subcontratistas, realizar Auditorias Efectivas de acuerdo al procedimiento vigente, auditorias internas de verificación de cumplimiento al anexo “S” y platicas diarias de SSPA con su personal.

III. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS III.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL III.1.1; III.1.2; III.1.3; III.1.7; III.1.10; III.1.11. Seguridad Industrial.

III.1.12.3; III.1.12.3.1; III.1.12.3.2; III.1.12.3.3; III.1.12.3.4; III.1.12.3.5; III.1.12.3.6

Equipo básico de protección personal

III.1.13.1; III.1.13.2; III.1.13.3; III.1.13.4; III.1.13.5; III.1.13.6; III.1.13.7.

Trabajos con riesgo.

III.1.14.1; III.1.14.2; III.1.14.3; III.1.14.4; III.1.14.5; III.1.14.6; III.1.14.7.

Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo.

III.1.15.1; III.1.15.2; III.1.15.4.Señalización e identificación de productos y equipos

III.1.16.1; III.1.16.2. Respuesta a emergencias

III.1.17.1. Manuales. IIII.2 SALUD EN EL TRABAJO III.2.1. Proporcionar sanitarios portátiles

III.2.5.1. Ruido en el ambiente laboral. III.3 PROTECCIÓN AMBIENTAL

III.3.3.3; III.3.3.4; III.3.3.5 Agua

III.3.5.1; III.3.5.3; III.3.5.4; III.3.5.5; III.3.5.9; III.3.5.10. Residuos

III.3.6.1. Ruido.

REQUERIMIENTOS ADICIONALESHERRAMIENTAS BÁSICAS DE SSPA

Análisis de la Seguridad en el Trabajo: Analizar antes de realizar los trabajos o actividades que representan peligros al personal, la salud y al medio ambiente. Disciplina Operativa: Mantener disponibles los procedimientos, normas, estándares, instrucciones de trabajo para el desarrollo de las actividades y operaciones. Procedimientos Críticos Requeridos: Entrada a Espacios confinados, Trabajos en Altura, Seguridad Eléctrica, Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos, Delimitación de Áreas de Riesgo, Apertura de Líneas y Equipos de Proceso. Capacitación y aplicación del Procedimiento para el Análisis e investigación de Incidentes/Accidentes o Fallas Crónicas con la Metodología de Análisis Causa Raíz (ACR). PG-SS-TC-001-2007

IV. FORMATOS FORMATO 1 Mensualmente

FORMATO 2Previo al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el responsable.

FORMATO 3 En el caso de presentarse un accidente

FORMATO 4

Los requisitos incluidos en éste documento forman parte integral del contrato y es responsabilidad del contratista que sus subcontratistas y proveedores les den cumplimiento.

FORMATOS 5.1,5.2 y 5.3 No aplican para este servicio.

FORMATOS 6 Y 7Para el cálculo de deducciones por incumplimiento de requisitos del Anexo “S”.

De acuerdo por el área solicitante: Dictaminó por el área de SIPA:

Jaime Aguilar Martínez Alejandro Sánchez García

Oficio

Fecha 28 de Enero de 2011

Remitente COORDINACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓNACTIVO INTEGRAL BURGOS

NúmeroExpediente

AIB-CAEC-0178/20119S.1 Marco normativo

Destinatario Marino López MorgadoE.D. Coordinacion de Mantenimiento y Logística

Antecedentes: Correo electrónicoNúmero(s):Número único de expediente: Fecha(s): 25 Enero de 2011.

Asunto: DICTAMEN ANEXO "AE" 0034 Anexo

En atención a su similar citado en el apartado de antecedentes y de acuerdo a la revisión de los Anexos Técnicos:

“REHABILITACIÓN INTEGRAL DE GASOLINODUCTOS Y LINEAS DE DESCARGA, A BASE DE ENCAMISADO INTERIOR CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN EL ACTIVO INTEGRAL BURGOS”

Anexo al presente: Dictamen No. AIB-CAEC-0034/2011. Formato Único de Aplicación del Anexo AE.

A su vez se envían mediante correo electrónico: Anexo “AE” en formato Word. Anexos Técnicos dictaminados.

La aplicación y cumplimiento del Anexo “AE” coadyuvará en gran medida a garantizar la continuidad de la actividad de Pemex Exploración y Producción en la Región Norte.

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e,

Ponciano A. Zuñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y Comunicación

Elaboró: PJLM

Activo Integral BurgosCoordinacion de Asuntos Externos y Comunicación.

Puerta No. 5 Zona IndustrialCalle Tamaulipas y Blvd. Morelos Col. Ampl. Rodriguez.

C.P. 88630Telefono Comutador (899)921-76-00 Ext. 53421 , 53426

Página 1

Dictamen de inclusión del Anexo “AE” Obligaciones en Materia de Responsabilidad Social de los Proveedores y Contratistas que Realizan Actividades a Nombre y Cuenta de Pemex Exploración y Producción.

Activo / Área: Activo Integral BurgosNúmero de dictamen: CAEC-AIB-DICT-0034/2011.

Resultado de dictamen: Si aplica el Anexo “AE”Fecha de dictamen: 28 de Enero de 2011

Solicitante: Coordinación de Mantenimiento y LogísticaReferencia / oficio de solicitud: Correo electrónico

Fecha de solicitud de dictamen: 25 Enero de 2010.Descripción de la obra o servicio: “REHABILITACIÓN INTEGRAL DE GASOLINODUCTOS Y

LINEAS DE DESCARGA, A BASE DE ENCAMISADO INTERIOR CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN EL

ACTIVO INTEGRAL BURGOS”

Fecha aproximada de inicio:Plazo estimado de ejecución:

Archivo(s) electrónico(s) proporcionado(s) por el solicitante para la emisión del dictamen:

Nombre y extensión Tamaño (MB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)Anexo _BG_BP_DE_DSP

Relación de Planos y Croquis PEP (OK

2011).docx

296KB 25 Enero 2011 12:41PM

La modificación en las actividades contenidas en los anexos técnicos y demás documentos relacionados, invalidará el presente dictamen.

POR EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Marino López MorgadoE.D. Coordinacion de Mantenimiento

y Logística

Ponciano A. Zuñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos

y Comunicación

FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO“REHABILITACIÓN INTEGRAL DE GASOLINODUCTOS Y

LINEAS DE DESCARGA, A BASE DE ENCAMISADO INTERIOR CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN EL

ACTIVO INTEGRAL BURGOS”

No. Licitación

No. de Contrato

CAEC-AIB-DICT-0034/2011

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.5

II.1.3 II.1.6

II.1.4

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE

TERCEROS.

II.2.1 II.2.5

II.2.2 II.2.6

II.2.3 II.2.7

II.2.4 II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD.

II.4.1

II.4.2

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1Referencia oficio PEP-SRN-1336/2010 de fecha 11 de Noviembre de 2010.

DE ACUERDO CON EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Marino López MorgadoE.D. Coordinacion de Mantenimiento y

Logística

Ponciano A. Zuñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación,

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: ANEXO “AE”

“REHABILITACIÓN INTEGRAL DE GASOLINODUCTOS Y LINEAS DE DESCARGA, A BASE DE ENCAMISADO

INTERIOR CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN EL ACTIVO INTEGRAL BURGOS”

No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 1 -

OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES A NOMBRE Y CUENTA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

OBJETIVO Y ALCANCEEstablecer las obligaciones del contratista y/o proveedor que son contratados por PEP en su relación con terceros y la comunidad, para garantizar la continuidad de las actividades petroleras en el entorno social y contribuir al cumplimiento de los objetivos de “Mejorar la Relación con la comunidad” y “Ser considerada como un empresa segura, limpia que respeta el medio ambiente y a la comunidad”.

I.- DEFINICIONESPara efectos de presente Anexo se entiende por:

I.1 Actividad PetroleraConjunto de acciones operativas y trabajos que realizan PEP y sus contratistas y/o proveedores, para la exploración, explotación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos.

I.2 AcuerdosResolución adoptada para lograr un bien común, que se toma entre dos o más personas, o entre grupos y dependencias inmiscuidos en el asunto.

I.3 Acta de Inspección FísicaDocumento que relaciona hechos verificados por personal de PEP y del contratista y/o proveedor que establecen las condiciones generales y particulares del área específica al inicio, durante su ejecución y al término de la obra y/o servicio.

I.4 Área de TrabajoTerrenos propiedad de PEP o de terceros, así como cuerpos de agua donde se desarrollan trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.5 Afectaciones Identificación, valoración e indemnización de los bienes distintos a la tierra o de superficies propiedad de terceros requeridos por PEP para el desarrollo de los trabajos relacionados con la actividad petrolera, originados por daños temporales a causa de dichos trabajos.

I.6 Asistencia OperativaConjunto de actividades desarrolladas por la Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación (UAAEC), para atender requerimientos de las áreas operativas de PEP, respecto a trámites de permisos de paso, afectaciones , prevención y atención de reclamaciones, así como la legalización de inmuebles derivados de una afectación.

I.7 Cierre o Bloqueo Cuando un tercero o grupo de terceros impiden el libre tránsito a PEP y/o contratistas o proveedores para realizar trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.8 ComunidadUnidad Social compuesta por individuos que interactúan entre sí, comparten un conjunto de valores, creencias, usos, costumbres y tradiciones, y poseen una estructura, organización, funciones institucionales y desarrollo propio dentro de un área determinada.

I.9 Contratista o ProveedorPersona física o moral que celebra contratos con PEP y que se regirá al amparo de la normatividad aplicable en la materia de obras y servicios, para salvaguardar en su momento la aplicación de la Ley de Petróleos

ANEXO “AE” PÁGINA 1 DE 8




No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 2 -

Mexicanos una vez que sea vigente para los organismos subsidiarios. Para efecto de este anexo incluye al personal a su servicio y subcontratados.

I.10 DañoDeterioro, menoscabo o destrucción que se provoca a las personas en su patrimonio y/o al medio ambiente temporalmente.

I.11 Entorno SocialCircunstancias que se caracterizan a un grupo de personas o comunidades aledañas a instalaciones o vinculadas con los trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.12 GestoríaConjunto de actividades desarrolladas por personal de la UAAEC con el fin de obtener los permisos de paso y atender afectaciones con base en los procedimientos vigentes.

I.13 INDAABINSiglas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Gobierno Federal, responsable de la emisión de tabuladores para el pago de bienes distintos a la tierra y dictámenes valuatorios de inmuebles.

I.14 InconformidadAcción que realizan terceros en contra de PEP y/o contratista o proveedor por supuestos daños en sus bienes, durante la ejecución de los trabajos o prestación de servicios relacionados con la actividad petrolera del presente contrato.

I.15 Permiso de paso y/o trabajoAutorización formal que concede un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) a PEP y/o sus contratistas o proveedores realicen trabajos y/o presten servicios relacionados con la industria petrolera.

I.16 ReclamaciónAcción que realizan terceros en contra de PEP por supuestos daños en sus bienes, posterior a la terminación de los trabajos relacionados con la actividad petrolera y materia del presente contrato.

I.17 Reporte de Finiquito “AE” (F-AE-01)Es el documento firmado en presencia del representante de la UAAEC, mediante el cual un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) acepta no tener anomalía (s) en su terreno causada por la obra y estar de acuerdo en no presentar reclamación alguna en perjuicio para PEP.

I.18 Representante de la UAAECPersonal técnico de la UAAEC, que colabora conjuntamente con el supervisor del contrato para la observancia y cumplimiento del contenido del Anexo “AE”.

I.19 Responsabilidad Social (RS)Es la voluntad de las empresas en integrar políticas, programas y prácticas, más allá de sus obligaciones jurídicas, que contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas y sus familias.

I.20 Supervisor de obra o servicioEs la persona que auxilia técnicamente al Residente de Obra, quien cuenta con funciones de revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos la información que le proporciona la residencia de obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra o servicio y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión,





No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 3 -

así como otras funciones establecidas en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.21 TerceroEs una persona o conjunto de ellas física o moral, que se denomina propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario de un inmueble en una comunidad que no es parte del contrato pero que se encuentra en el área de influencia de los trabajos materia del presente contrato.

I.22 UAAECUnidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación.

I.23 PerjuicioDetrimento al patrimonio de un tercero originado por el desarrollo de los trabajos relacionados por la actividad petrolera.

II.- OBLIGACIONES

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

II.1.1 El Contratista o Proveedor promoverá una cultura de respeto a la comunidad y sus integrantes, obligándose a impartir pláticas de concientización y difusión entre su personal, y presentará al Supervisor de la obra o servicio, las evidencias de cumplimiento; listas de asistencia y videos, entre otros, en los que demuestre que se trataron temas tales como: restricción de velocidad de los equipos de transporte y maquinaria en caminos; respeto a las costumbres, usos y tradiciones de los habitantes de las comunidades; cumplimiento de los acuerdos establecidos expresamente en cada permiso o los que se realicen con cada una de las comunidades y/o autoridades; respeto a la propiedad de terceros (flora, fauna, herramientas, entre otros); higiene y comportamiento durante la actividad desarrollada en campo (necesidades fisiológicas en lugares adecuados); y todo lo que conlleve el respeto y convivencia armónica con la comunidad.

II.1.2 El Contratista o Proveedor, en el caso de ser responsable de la gestoría, se obliga a que la indemnización por los bienes inmuebles y los bienes distintos a la tierra afectados a terceros como resultado de la ejecución de los trabajos programados, se efectuará conforme a los procedimientos de la UAAEC y con base en el avalúo que se emita de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y en la “Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos valuatorios...”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 2009.

II.1.3 En el supuesto de que el Contratista o Proveedor pretenda celebrar acuerdos con terceros, deberá hacerlo del conocimiento al Supervisor de la obra o servicio de forma anticipada y por escrito, quien a su vez, notificará al Representante de la UAAEC, especificando detalladamente el tipo de acuerdo, sus características, beneficios, desventajas, alcances y plazos, con el objeto de que en forma conjunta determinen la conveniencia o no se su aplicación.

II.1.4 En caso de existir solicitudes de la comunidad o de terceros a la Contratista o Proveedor, ésta deberá canalizarlas al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC.

II.1.5 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a su personal que durante su estancia en el área de trabajo y en las comunidades evitará expresiones, comentarios o difundir información de toda clase que afecte o deteriore la imagen y los intereses de PEP, y por tanto, el desarrollo de la actividad petrolera.

II.1.6 El Contratista o Proveedor se obliga a informar previamente y por escrito al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC, de los arrendamientos de terrenos, casas habitación, servicios de alimentación, entre otros, que pretenda realizar con terceros en las comunidades, con motivo de la ejecución del contrato y de la actividad petrolera con el objeto de identificar su ubicación a fin de





No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 4 -

prevenir reclamos, bloqueos u otros acontecimientos que pudieran afectar la continuidad de las operaciones presentes y futuras de PEP

II.2 ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 Para realizar los trabajos o servicios de la actividad petrolera, el Contratista o Proveedor únicamente podrá ingresar a los terrenos propiedad de un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario o concesionario de un inmueble) si dispone del permiso de paso y/o trabajo otorgado por este último, comunicándole con anticipación oportuna el ingreso al predio.

II.2.2 El Contratista o Proveedor deberá cumplir las obligaciones o condiciones pactadas con el tercero en el permiso de paso y/o trabajo, durante la estancia en su predio.

II.2.3 El Contratista o Proveedor se obliga a realizar sus actividades únicamente dentro del área de trabajo convenida con el tercero en el permiso correspondiente, de requerir mayor superficie, antes de ocuparla, deberá tratarlo con el Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC para las gestiones que correspondan.

II.2.4 El Contratista o Proveedor evitará causar daños o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato, y de causar alguno deberá aplicar de forma inmediata las acciones correctivas necesarias, e informar al Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC. De igual manera se obliga a presentar las evidencias documentales con la firma de conformidad del tercero, requisito para la autorización de las estimaciones.

II.2.5 El Contratista o Proveedor se obliga a mantener libres de desechos orgánicos e inorgánicos generados por sus trabajadores o su actividad las áreas de trabajo, terrenos y cuerpos de agua adyacentes que sean o no propiedad del tercero, con el fin de evitar contingencias, reclamaciones y/o bloqueos a la actividad petrolera.

II.2.6 De acuerdo a la naturaleza de los trabajos, el Contratista o Proveedor se obliga a ejecutar un plan de prevención de reclamos y mejores prácticas, con el fin de eliminar anomalías durante la ejecución de los trabajos, tales como tapado oportuno de pozos de tiro exploratorios y zanjas, cubriéndolos con el material que se haya extraído durante la apertura y llevando a cabo la dispersión del material excedente producto de la excavación que no sea utilizado para el tapado de la misma, a fin de evitar la formación de bordos que modifiquen la topografía e hidrodinámica de los terrenos, de tal forma que esto restituya las condiciones naturales del área de trabajo, así como la reparación de los caminos vecinales de acceso que resulten afectados por el indebido tránsito de sus equipos, para que al terminar la vigencia del contrato no quede reclamación con terceros sin finiquitar.

II.2.7 El personal del Contratista o Proveedor por ningún motivo sustraerá flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.), herramientas, maquinaria y/u otros bienes propiedad de terceros, y en caso de existir inconformidad de terceros afectados por estos motivos, el Contratista o Proveedor se obliga a indemnizar los bienes sustraídos. Asimismo, deberá realizarse el finiquito total presentado al Supervisor de la obra la evidencia documental firmada de aceptación por el tercero afectado de que no existe reclamo presente ni futuro por el concepto indemnizado, relevando a PEP de estos hechos, acción que deberá ser informada al Representante de la UAAEC para asentar la atención y finiquito del reclamo mediante el formato F-07-CF (se anexa). Los documentos formarán parte integrante del expediente de contrato de obra o servicio y requisito para autorizar su finiquito.

II.2.8 El formato F-AE-01 (se anexa) deberá adjuntarse al acta de entrega-recepción de la obra o servicio, debidamente requisitado de Finiquito “AE”, por cada uno de los predios donde se hayan realizado los trabajos relativos a la actividad petrolera, requisito para autorizar el finiquito.





No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 5 -

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.

II.3.1 El Contratista o Proveedor se obliga a que las unidades de transporte a su servicio ostenten la razón social de la compañía, número económico y número telefónico en un lugar visible para reporte de quejas o sugerencias.

II.3.2 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a los operadores de sus equipos de transporte a utilizar únicamente los caminos autorizados por el tercero en el permiso correspondiente. Cualquier afectación por este concepto o la inobservancia del permiso será responsabilidad del Contratista o Proveedor.

II.3.3 El Contratista o Proveedor se obliga a transitar por las vías de comunicación y respetar los límites de velocidad indicados por PEP en los anexos del contrato o en los señalamientos viales de los caminos que conducen a las instalaciones de PEP, así como los establecidos en la Ley General de Vías de Comunicación, y cualquier incumplimiento o accidente originado por el Contratista o Proveedor o queja de la comunidad será responsabilidad del Contratista o Proveedor. Por otra parte, su personal tendrá que conducir con cortesía en las comunidades respetando a los transeúntes, semovientes y vehículos agrícolas, cediéndoles el paso para evitar accidentes.

II.3.4 De ocurrir una contingencia imputable al Contratista o Proveedor, éste se obliga a la reparación o indemnización del daño causado con su equipo de transporte en forma inmediata, en los términos que marque la legislación vigente aplicable, informando al Supervisor de la obra o servicio, quien notificará al Representante de la UAAEC, los términos en que se realizó el finiquito.

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD

II.4.1 El Contratista o Proveedor se obliga a no utilizar áreas fuera de los límites de la instalación donde se realizan los trabajos, campamentos u otros lugares destinados a actividades, y evitará realizar actividades domésticas, tales como: fogatas, vertimiento de desechos orgánicos e inorgánicos en terrenos y cuerpos de agua para evitar riesgos a la comunidad por incendios y contaminación ambiental.

II.4.2 El contratista o Proveedor se obliga a instalar letrinas portátiles en las áreas de trabajo y hacer obligatorio su uso entre su personal, lo anterior como medida de higiene y evitar reclamos de terceros por conductas impropias, propiciando un clima de respeto a la comunidad.

II.5.- CAPACITACIÓN.

II.5.1 El Contratista o Proveedor se obliga a difundir entre su personal los alcances y disposiciones de este anexo en materia de responsabilidad social y mejores prácticas operativas para una coexistencia armónica con la comunidad y presentar las evidencias correspondientes.

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

III.1 El Contratista o Proveedor se obliga a entregar el Reporte Finiquito “AE” al Supervisor de la obra o servicio, en el que describa que no existen reclamos presente o futuros por afectaciones a casas habitación, pozos artesianos o profundos, presas de abrevadero, cuerpos de agua, manantiales, piletas, flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.) y demás bienes propiedad de terceros, derivados de los trabajos realizados, deslindando a PEP de cualquier responsabilidad y firmado de conformidad por el tercero y el Contratista o Proveedor.

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”

IV.1 El Supervisor de la obra o servicio y el Representante de la UAAEC están facultados para corroborar en su caso el cumplimiento de lo estipulado en el presente Anexo, para lo cual, el Contratista o Proveedor se obliga a otorgar las facilidades e información que se le requiera a efecto de verificar el cumplimiento de lo contenido en este Anexo.





No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 6 -

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.5

II.1.3 II.1.6

II.1.4

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.5

II.2.2 II.2.6

II.2.3 II.2.7

II.2.4 II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE. II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD.

II.4.1

II.4.2

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

Jaime Aguilar MartínezSUPERVISOR PEP DEL CONTRATO

Ponciano A. Zuñiga IzaguirreREPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓN


F-07-CF

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO DE DAÑOS A TERCEROS

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN DEL PREDIO

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTOPRECIO

UNITARIO ($)IMPORTE

($)

IMPORTE CON LETRA: TOTAL:

Este reporte tiene CÁRACTER DE FINIQUITO, mediante el cual el propietario manifiesta su total satisfacción con relación a la indeminización respecto de los daños causados por la compañía _______________________________________________________________________________________, con Núm. de Contrato ______________________________, relevando a Pemex Exploración y Producción de reclamos presentes o futuros por este(os) concepto(s).

(Nombre y firma) (Nombre y firma)

Propietario Representante de la Compañía


Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC

F-AE-01


Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO “AE”

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

Km INICIAL: Km FINAL:

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

COMPAÑÍA No. de CONTRATO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES:

El propietario con el presente otorga a Pemex Exploración y Producción y a la compañía __________________________________________ con Núm. de Contrato ________________________ su conformidad con los trabajos ejecutados, el recibo y finiquito más amplio que en derecho proceda, manifestando, firmando el presente de conformidad, no reservándose reclamaciones presentes ni futuras con motivo de la actividad realizada, sin considerar vicios ocultos.


Propietario Representante de la Compañía


Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC


ANEXOS TECNICOS 1857511-536-11.docx

Documents

Transcript of ANEXOS TECNICOS 1857511-536-11.docx