Anexos Tecnicos Lic. 18575110-534-11

ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE MANTTO. DE DUCTOS Y SOPORTE OPERATIVO

ANEXO “A”CROQUIS Y PLANOS

Descripción de los Trabajos: ACONDICIONAMIENTO DE DERECHOS DE VÍA DE CORREDORES DE DUCTOS Y SUS INSTALACIONES SUPERFICIALES, QUE PERMITA IDENTIFICAR SU UBICACIÓN, TRAZO, AMPLITUD Y SEÑALIZACIÓN. Licitación No. 18575110-______________________/ Página 1 de 12

No. de Plano y/o

Croquis.Descripción Revisión

1 Área de cobertura del Activo Integral Burgos.

2Desmalezadora case 450 series 3 skid steer tier iii certified modelo case 445t/m3 diesel, tipo 4 stroke, turbocharged.

3 Construcción de cercas de alambre de púas de 5 hilos.

4 Lamina galvanizada cal. 18 tipo pintro o equivalente en calidad.

5 Placa de señalamiento tipo IV modificada (tipografía).

6Detalle de sujeción de placa de señalamiento tipo IV modificada (dimensionamiento).

7Construcción de Poste de concreto para señalamiento tipo IV (acero de refuerzo).

8Construcción de Poste de concreto para señalamiento tipo IV (Excavación y cimentación).

9 Detalle de letras en bajo relieve en postes de concreto para señalamiento tipo IV.

10 Detalle de fabricación de letreros descriptivos de la instalación.11 Rotulación de Logotipo SSPA.

Representante Legal:____________________ NOMBRE Y FIRMA

Representante de PEP:

Jaime Aguilar Martínez (Nombre y Firma)

Depto. Mantto. de Ductos y Soporte Operativo, AIB.

Nombre o Razón Social:__________________

RDJC / RGO




Descripción de los Trabajos: ACONDICIONAMIENTO DE DERECHOS DE VÍA DE CORREDORES DE DUCTOS Y SUS INSTALACIONES SUPERFICIALES, QUE PERMITA IDENTIFICAR SU UBICACIÓN, TRAZO, AMPLITUD Y SEÑALIZACIÓN.

Licitación No. 18575110-______________________/ Página 2 de 12

JAM / RDJC / RGO

CROQUIS NO. 1 ÁREA DE COBERTURA DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS.






JAM / RDJC / RGO

CROQUIS NO. 2.- DESMALEZADORA CASE 450 SERIES 3 SKID STEER TIER III CERTIFIED MODELO CASE 445T/M3 DIESEL, TIPO 4 STROKE, TURBOCHARGED

GRAPAS GALVANIZADAS 5/8 o ¾”

1.50

0.

50

CERCA DE 5 HILOS

2.5

0.10

0.

20

0.30

0.

30

0.30

0.3

0

POSTA DE MEZQUITE, BARRETA, EBANO O SIMILAR 0.12 M. DE DIAMETRO

0.30

2.00

1.50

0.70

0.70

POSTA DE BARRETA O MEZQUITE 0.07 M. DE DIAMETRO

POSTA DE BARRETA O MEZQUITE DE 0.12 m DE DIAMETRO

REFUERZO CONALAMBREGALVANIZADODOBLE TRENZADOCON PUASCALIBRE 12.5

REFUERZO EN CERCAS TIPO 2

1.0






JAM / RDJC / RGO

NOTA: TODA UNION DE ALAMBRE DE PUASA POSTE SERA CON GRAPA GALVANIZADA DE 5/8” o 3/4”

REFUERZO EN CERCAS TIPO 1CUANDO SEA EN ESQUINA, EL DIAMETRO DEL POSTE VERTICAL SERA DE 0.12 M.

CROQUIS NO. 3 “CONSTRUCCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE DE PÚAS DE 5 HILOS”

DE ALTA PRESION BAJO TIERRA

NO CAVAR

DERECHO DE VÍA 25.00 m

D U C T O S

INFORMES: (899)-909-0490 CONMUT.: (899)-921-7600 SIN COSTO 01-800-714-0312

EXPLORACION Y PRODUCCION

DE ALTA PRESIÓN BAJO TIERRA

110

110

51 51

51

49






Nota: los teléfonos podrán variar en numeración, por lo que deberán solicitarse al residente antes de su rotulación o fabricación.

CROQUIS NO. 4 “LAMINA GALVANIZADA Cal. No. 18 TIPO PINTRO O EQUIVALENTE EN CALIDAD”.

JAM / RDJC / RGO

14

200

156

200

400

21

70

DUCTOSDE ALTA PRESIÓN BAJO TIERRA







JAM / RDJC / RGO

NO CAVAR

FONDO AMARILLO PMS YELLOWTEXTOS Y FIGURAS NEGROS

SALVO “DUCTOS Y FRANJAS SUPERIORESCALADOS EN AMARILLO SOBRE FRANJA NEGRA

MEDIDAS EN MILIMETROS

TEXTO CENTRADOGILL SANS

BOLD ITALICMODIFICADA53 DE ALTURA

DE ALTA PRESIÓN BAJO TIERRA

NO CAVAR

TEXTO CENTRADOGILL SANS BOLD ITALICS

BOLD ITALIC14 DE ALTURA

TEXTO HELVÉTICO CONDENSADO BLACK

37.4 DE ALTURA

INFORMES: (899)-909-0490CONMUT: (899)-921-7600

SIN COSTO: 01-800-714-0312

TEXTO CENTRADOHELVETICA CONDENSED BOLD

9.4 DE ALTURA13.4 INTERLINEA

ROTULAR AMBAS CARAS DE LA PLACA

DUCTOS

NO CAVAR

DERECHO DE VIA DE 25.00 mINFORMES: (899)-909-0490

CONMUT: (899)-921-7600SIN COSTO 01-800-714-0312

CROQUIS No. 5 PLACA DE SEÑALAMIENTO TIPO IV MODIFICADA (TIPOGRAFÍA)

250

50

4020

5 AGUJEROS MILIMETRICOSPARA TORNILLOS DE 3/16 in

ANGULO DE 38.1 x 38.1 x 6.3MILIMETROS

LAMINA CALIBRE # 18 PINTADA, HORNEADA,BONDERIZADA, TIPO PINTROO EQUIVALENTE EN CALIDAD.HORNEADA A 180 °C IMPRESA EN SERIGRAFÍA

400

200 200

400

200

200

Acotaciones en mm (milímetros)

POSTE DE CONCRETOF’c=150 kg/cm2

14

100

100

280






JAM / RDJC / RGO

CROQUIS No. 6 DETALLE DE SUJECIÓN DE PLACA DE SEÑALAMIENTO TIPO IV MODIFICADA (DIMENSIONAMIENTO)






JAM / RDJC / RGO

A A’CORTE

ANCLAJE: DOS VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 in Ø SOBRESALIENDO 0.20 m FORMANDO ANGULO A 90°.

CONCRETO: SIMPLE1 : 3 : 6 PARA FIJACIÓNHoyo 0.40 m Ø x 0.75 m

ESTRIBOS DE ALAMBRÓN ¼ in @ 30 cm.

ACABADO CON CHAFLÁN

0.15

0.60

0.15

0.10

POSTE DE CONCRETOF’c=150 kg/cm²0.15 m x 0.15 m x 2.85m

4 VARILLAS CORRUGADAS 3/8 in .

CORTE A –A’

CROQUIS No. 7 CONSTRUCCIÓN DE POSTE DE CONCRETO PARA SEÑALAMIENTO TIPO-IV (ACERO DE REFUERZO).

Acotamiento en metros.

POSTE DE CONCRETOF’c=150 kg/cm²0.15 m x 0.15 m x 2.85 m

EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓNHOYO DE: 0.40 m Ø X 0.75 m PROF.

CONCRETO SIMPLE 1:3:6 PARA AHOGAR POSTE

2.85 m

4 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8 in Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN ¼ in @ 30 cm.

0.60 m

Ø= 0.40

0.15 m






JAM / RDJC / RGO

CROQUIS No. 8 CONSTRUCCIÓN DE POSTE DE CONCRETO PARA SEÑALAMIENTO TIPO-IV (EXCAVACIÓN Y CIMENTACIÓN.)






JAM / RDJC / RGO

DUCTOS PEMEX

NO CONSTRUIR

NO EXCAVAR NO GOLPEAR

GAS KM

CARALATERALDERECHA

CARALATERAL

IZQUIERDA

CARAPOSTERIOR

CARA PRINCIPALPERPENDICULARAL SENTIDO DEL

FLUJO

TEXTO EN SENTIDO VERTICALCENTRADO A PARTIR DEL EJESEÑALADO. EXCEPTO “NO CONSTRUIR”SEPARACIÓN ENTRE PALABRAS DE 10 cm

LETRAS EN BAJORELIEVE EN COLORNEGRO Y 1 cm DEPROFUNDIDAD

POSTE PINTADO CON PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR NARANJA

CROQUIS No. 9 DETALLE DE LETRAS EN BAJO RELIEVE EN POSTES DE CONCRETO PARA SEÑALAMIENTO TIPO IV.

0.70

LAMINA NEGRA 1/8 in ESPESOR

TUBO2 in Ø CED. 40

ANGULO DE 1-½ in x 1-½ in x 3/16 in

FIJACIÓN AL TERRENO EN HOYOS DE 0.40 m Ø X 0.70 m PROF.AHOGADOS EN CONCRETO SIMPLE 1:3.6 0.55

0.15

0.30

0.60

0.90

1.50 ROJO VERDE

1.0


Nombre del derecho de vía y ductos que aloja incluye hasta

50 letras y símbolos.






BASES DE CONCRETO

JAM / RDJC / RGO

CROQUIS No.-10 DETALLE DE FABRICACIÓN DE LETREROS DESCRIPTIVOS DE LA INSTALACIÓN.

FILETE EN COLOR NEGRO.






JAM / RDJC / RGO

CROQUIS No. 11 ROTULACIÓN DE LOGOTIPO SSPA



ANEXO “BG”NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES



I.- DESCRIPCIÓN PRECISA Y DETALLADA DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN.

El departamento de Mantenimiento de Ductos y Soporte Operativo del Activo Integral Burgos en la sección de mantenimiento a ductos, tiene la responsabilidad de conservar y mantener los derechos de vía donde se alojan los ductos mismos que se utilizan para el transporte de los hidrocarburos extraídos desde los sitios de explotación hasta el punto de venta, para prevenir el control del crecimiento de maleza y limpieza general, mediante el corte de maleza en los derechos de vía, entronques, válvulas de seccionamiento de ductos , así como cuadros de pozos obteniendo con estos la eliminación del riesgo de mordedura de serpientes y picaduras de insectos ponzoñosos y mosquitos, al personal durante el desarrollo de sus labores. Además, permitirnos realizar con prontitud los diferentes mantenimientos requeridos para cada caso que se presente, prevenir incendios y conservar la buena imagen y relación con la comunidad.

El alcance de estas actividades se resume de la manera siguiente:

Limpieza de maleza y basura diversa con herramienta manual en instalaciones superficiales de producción.

Desmalezado con equipo mecánico Case 450 Series 3 Skid Steer Tier III certified Modelo Case 4457/M3 diesel, tipo 4 stroke, turbocharged o maquinaria de especificaciones similares o equivalentes.

Localización de tuberías enterradas con equipo electrónico.

Recolección y retiro de escombro y todo tipo de basura orgánica e inorgánica en derecho de vía de ductos.

Evidencias fotográficas editadas y referenciadas a los trabajos de mantenimiento (antes y después).

Las cantidades establecidas en el formato DE-9-1 son de referencia y no implica un compromiso de ejecución para PEP, ya que se ejercerán las cantidades que se requieran en el Activo Integral Burgos dentro del plazo establecido en el contrato.

La modalidad de este contrato será sobre la base de precios unitarios, los cuales se establecen por PEP en el formato DE-9-1 Catálogo de Conceptos con Precios Máximos de Referencia.

II.- INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIANARÁ LA CONVOCANTE

PEMEX Exploración y Producción a través del Residente de Obra tramitará y proporcionara al contratista los permisos para el acceso a las áreas donde se ejecutaran los trabajos de este contrato.

Así mismo, el superintendente de construcción de la contratista deberá reportar al residente de obra de PEP en forma inmediata de todo aquel impedimento para ingresar a las áreas de trabajo.

PEMEX Exploración y Producción, nombrará al inicio de los trabajos al Residente de Obra y Supervisores de apoyo, de quien dependerá la administración del desarrollo del proyecto y con los cuales el contratista establecerá acuerdos y compromisos inherentes al mismo.

JAM/ RDJC / RGO






En caso de que PEMEX Exploración y Producción requiera se aumente la platilla laboral, el contratista deberá contar con suficiente capacidad para aumentar su personal.

El contratista se compromete a notificar diariamente al Residente de Obra por escrito, cualquier desviación o acontecimiento que se genere en el desarrollo de los trabajos y a utilizar exclusivamente el idioma español en toda comunicación verbal o documental.

INTERPRETACIÓN DE CROQUIS Y/O PLANOS.

El contratista acepta que cualquier duda sobre la interpretación de los croquis y/o planos del anexo "A", será consultada con el Residente de Obra y se resolverá de acuerdo con las instrucciones del mismo.

III.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

PEMEX Petróleos Mexicanos P.E.P. Pemex Exploración y Producción. L.O.P.S.R.M. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. R.L.O.P.S.R.M. Reglamento Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. NOM. Norma Oficial Mexicana. NMX. Norma Mexicana. NRF. Norma de Referencia PA-OP. Procedimiento Administrativo Operativo m Metro cm Centímetro. in Pulgada. Ha Hectárea m2 Metro cuadrado. m3 Metro cúbico. L Litro kg Kilogramo Gal. Galón. Ton. Tonelada. Km kilómetro GPS Posicionamiento geográfico satelital. C.D Disco compacto. USA Estados Unidos de América SIPA Seguridad Industrial y Protección Ambiental SEMARNAT. Secretaria para el Medio Ambiente y Recursos Naturales CICOPLAFEST. Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Toxicas.

IV.- NORMAS, ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS.

JAM/ RDJC / RGO






La ejecución de los trabajos que se llevarán a cabo de acuerdo a las normas, especificaciones y códigos, que se señalan a continuación. Además podrán aplicarse, previa revisión y aprobación del Residente de Obra de PEP, aquellas ya comprobadas y aceptadas que como consecuencia de los adelantos tecnológicos, superen o mejoren a las señaladas en costo, funcionalidad y calidad:

No. Normas DESCRIPCIÓNNORMAS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS REGULATORIOS DE PEMEX:

NRF-006-PEMEX-2007 Ropa de trabajo para trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

NRF-007-PEMEX-2008 Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los ojos.NRF-008-PEMEX-2007 Calzado industrial de piel para protección de los trabajadores de Petróleos

Mexicanos y Organismos Subsidiarios.NRF-030-PEMEX-2009 Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos terrestres

para transporte y recolección de hidrocarburosNRF-038-PEMEX-2005 Caminos de acceso a instalaciones petroleras.NRF-058-PEMEX-2004 Cascos de protección para la cabeza.NRF-088-PEMEX-2005 Equipo de protección facial.NRF-114-PEMEX-2006 GUANTES DE CUERO, ALGODÓN Y/O COMBINADOS PARA TRABAJOS

GENERALESNRF-122-PEMEX-2006 GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA ÁCIDOS, ÁLCALIS Y SUSTANCIAS

ORGÁNICASNE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.

RE.SN.01 Reglamento de seguridad e higiene de petróleos mexicanos y organismos subsidiarios.

NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.200-22100-M-105-0001 Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.

Anexo “S” Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Pemex Exploración y Producción. (Cuarta Versión, Revisión 01 de Mayo de 2010)

NORMAS OFICIALES MEXICANAS SSA

NOM-044-SSA1-1993 Que establece los requisitos para contener plaguicidas. Envase y embalaje.NOM-045-SSA1-1993 Que establece el etiquetado de plaguicidas. Productos para uso agrícola,

forestal, pecuario, de jardinería, urbano e industrial.NOM-046-SSA1-1993 Que establece el etiquetado de plaguicidas. Productos para uso domestico.NOM-047-SSA1-1993 Que establece los límites biológicos máximos permisibles de disolventes

orgánicos en población ocupacionalmente expuesta NOM-048-SSA1-1993 Que establece el método normalizado para la evaluación de riesgos a la salud

como consecuencia de agentes ambientales.NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

Proyecto de NOM-043-SSA1-1993

Relativa al almacenamiento de plaguicidas.

NOM-002-SCT-2003| Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportadosNOM-004-SCT-2008 Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte terrestre de

JAM/ RDJC / RGO






materiales y residuos peligrosos. NOM-006-SCT2-2000 Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad destinada al

autotransporte de materiales y residuos peligrosos.NORMAS OFICIALES MEXICANAS:

NOM-041-SEMARNAT-2006

Límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape del los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.

NOM-032-SSA2-2002

Vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector (al transportador viviente y transmisor biológico del agente causal de enfermedad. Para efectos de esta NOM, se refiere al artrópodo que transmite el agente causal de una enfermedad, por picadura, mordedura, o por sus desechos.)


Niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible


Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.


Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. (ACUERDO DNV.AC.019)


Protección ambiental – especies nativas de México de flora y fauna silvestres- categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- lista de especies en riesgo.


Límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación y su método de medición

NOM-006-STPS-2000 Manejo y almacenamiento de materiales-condiciones y procedimientos de seguridad

NOM-009-STPS-1999 Equipo suspendido de acceso – Instalación, operación y almacenamiento – Condiciones de seguridad.

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo.No. Normas DESCRIPCIÓN

NOM-026-STPS-2008Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-organización y funciones

NOM-113-STPS-2009 Calzado de protección.

NOM-115-STPS-2009 Cascos de protección -Especificaciones, métodos de prueba y clasificación.NOM-116-STPS-2009 Seguridad, respiradores purificadores de aire contra partículas nocivas.

DOCUMENTOS REGULATORIOS NACIONALESDNV.LY.009 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de

Tamaulipas.

JAM/ RDJC / RGO






Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de TamaulipasLey Ambiental del Estado de Nuevo León.

DNV.LY.061 Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza

DNV.RG.004 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.DNV.LY.075 Ley General de SaludDNV.RG.018 Reglamento de la ley reglamentaria del articulo 27 constitucional en el ramo del

petróleo.DNV.LY.039 Ley General de Desarrollo Forestal SustentableDNV.RG.031 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Ley Federal de Sanidad VegetalDNV.RG.041 Reglamento de la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los

Residuos

REGLAMENTO:RFSHMAT Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

RSHPMOSReglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

RESOLUTIVOS.S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 Resolutivo del Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022

S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto regional cuenca de sabinas piedras negras 2007-2027

LINEAMIENTOS:

P.2.000.01: 1998 ANTLineamientos para elaborar bases técnicas de licitación en la contratación de servicios de ingeniería.

800-80000-DCSIPA-L-002Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo

LEYES:LGPGIR Ley General de la Prevención y Gestión Integral de Residuos

V.- PROCEDIMIENTOS.

A fin de asegurar que se cumplan los requerimientos especificados para las diferentes actividades de la obra, PEP proporcionará los siguientes procedimientos técnicos (abajo indicados) y el Contratista deberá acatar los mismos para el buen desarrollo de los trabajos, conservando los mismos tanto en su oficina como en el sitio de la obra.

No. Procedimiento DESCRIPCIÓNPG-AF-TC-001-2007 Procedimiento para la Administración de Contratistas y Proveedores en Materia

de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA)DCO-PGI-T-201 “Mantenimiento a los derechos de vía de Petróleos Mexicanos.”

JAM/ RDJC / RGO






DCO-PGI-T-119 “Localización de tubería subterráneas.”DCO-PGI-T-203 “Relleno o tapado de zanja con herramienta manual y o maquinaria”.DCO-PGI-T-202 “Reparación de deslaves en Derechos de Vía”

DCO-PGI-CR-511 “Excavación segura.”DCO-PGI-CR-508 ”Ejecución de trabajos con riesgo en los sistemas de transporte por ducto.”

NOTA: Por sus características los procedimientos de trabajo estarán disponibles en el área convocante.

VI.- UBICACIÓN Y RESIDENCIA.

Los trabajos se realizarán dentro de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila en un radio de acción de 500 km comprendiendo todos los campos del Activo Integral Burgos, partiendo de la Cd. de Reynosa, Tamaulipas, PEMEX Exploración y Producción por conducto de su Residente de Obra indicará oportunamente el sitio donde deberán realizarse los trabajos.

El contratista deberá contar con residencia oficina en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas la cual deberá estar equipada con todo lo necesario para el desarrollo del control administrativo del contrato: equipo de computo, impresoras, escáner, Internet, números telefónicos de líneas fijos locales de esta ciudad, así como equipo de radio comunicación para establecer comunicación permanente con los supervisores y cuadrillas.

En caso de cambio de domicilio o número telefónico, deberá comunicarlo por escrito al Residente de Obra antes y después de que esto ocurra.

El Contratista se obliga a permitir el libre acceso a sus instalaciones y oficinas de servicio, al Residente y Supervisor de PEP, para que éstos puedan verificar la información que se esté generando, así como el material bibliográfico para consulta y todo lo relacionado con los recursos que se utilicen en el desarrollo de la obra.

VII.- PERSONAL.

El Contratista se obliga a tener en la obra un número adecuado de empleados competentes, profesional técnico y supervisores con experiencia demostrable en trabajos similares. Presentará y entregará al Residente de Obra de PEP, un organigrama de personal requerido abajo y que intervendrá en la obra, así como con su respectivo currículum, quien cubrirá las jefaturas de las áreas que apliquen en el desarrollo de los trabajos.

A solicitud expresa del Supervisor o Residente de Obra de PEP, el Contratista retirará de la obra a todo aquel personal indisciplinado, que sea falto de experiencia, no acate los lineamientos de seguridad y como consecuencia de ello ponga en peligro al personal e instalaciones; así mismo, en caso de cualquier violación de parte del personal del contratista a las disposiciones técnicas y legales que regulen la obra, responderá de los cargos que de esto se derive y liberará a PEP de cualquier responsabilidad que surgiera por este motivo.

El Contratista contará como mínimo con el siguiente personal:

1 Superintendente de Construcción

JAM/ RDJC / RGO






El Contratista deberá contar con un Superintendente de Construcción, quien tendrá amplias facultades para ordenar y administrar la obra, así como acordar y efectuar las modificaciones requeridas en conjunto con el Supervisor o Residente de Obra de PEP. Este Superintendente de Construcción deberá ser Ingeniero agrónomo, civil o mecánico y acreditar experiencia mínima de 1 año como especialista en trabajos relacionados con este contrato durante todo el tiempo que dure la obra, debiendo tener facultades para establecer acuerdos con el Residente de Obra y los Supervisores de Apoyo designados por PEMEX Exploración y Producción.

1 Ingeniero en Seguridad Industrial.

El contratista deberá contar con un Técnico con experiencia mínima de 3 año en Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental durante el tiempo que dure la obra, quien planeara, implementar y supervisará las medidas de seguridad del personal y terceras personas en la obra y en el trayecto a este, sus colindancias y en la vía pública durante la ejecución de la obra.

Vigilará se acaten las condicionantes específicas indicadas en el Anexo “S” (cuarta versión revisión 01 de Mayo de 2010.) “Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Pemex Exploración y Producción”. Además, realizará y aplicará el Programa emergente para evitar accidentes en PEP de acuerdo a la Guía para el Cumplimiento del Programa de Supervisores y Mandos Medios para Abatir Accidentes, así como con el Manual de Sistema de Permiso de Trabajos con Riesgos, elaborando y tramitando los permisos de trabajos con riesgo a su personal para el lugar donde se realicen los trabajos y llevará el control de éstos.

2 Cuadrilla de desmalezado:

Integrada por: 1 Cabo de oficios con experiencia mínima de 1 año como especialista en trabajos relacionados a este contrato durante todo el tiempo que dure la obra, 1 Operador de maquinaria de primera y 3 obreros generales para: limpieza de maleza y basura diversa, tala y poda de árboles utilizando herramienta manual y equipo mecánico.

1 Cuadrilla para detección de tuberías mínimo:

Integrada por 1 Técnico detector de ductos subterráneos con experiencia mínima de 1 año como especialista en trabajos relacionados con este contrato durante todo el tiempo que dure la obra y 1 ayudante especialista para detección de tubería enterrada, utilizando para el transporte camioneta de 4 cilindros modelo mínimo 2007.

VIII.- EQUIPO.

El siguiente listado se considera como mínimo, pero no limitativo, ya que el contratista deberá adecuarse a las necesidades para cumplir con los trabajos.

JAM/ RDJC / RGO






Cantidad

deunidades

Descripción de la maquinaria y/o equipoPeriodo de Utilización

1

Desmalezadora Case 450 Series 3 Skid Steer Tier III certified Modelo Case 445T/M3 diesel, tipo 4 stroke, turbocharged o maquinaria de especificaciones similares o equivalente.

Durante la obra

1Tractor agrícola, diesel 4 cilindros, 4,5 litros de cilindrada, turboalimentado, 85 HP (63KW). Con cuchillas para chapodar.

Durante la obra

1 Remolque plataforma tipo garza para retroexcavadora. Durante la obra

1Camión con plataforma modelo 2009 mínimo, para traslado de desmalezadora y tractor.

Durante la obra

2Camioneta pick-up capacidad 1.0 ton. 4 puertas con caja de herramienta. Modelo mínimo 2010.

Durante la obra

1Retroexcavadora motor potencia neta 75 HP y brazo extensible extendido capacidad de carga 1323 kg

Durante la obra

1 Camión de volteo capacidad de 14 m3. Durante la obra

4Desbrozadoras combustión interna, 34 cc., 4 ciclos, corte de ancho 15-18 in y disco metálico e hilo nylon.

Durante la obra

1Detector digital para localización de tubería enterrada con alta exactitud de profundidad, alarma, tres frecuencias activas, tres frecuencias pasivas (CPS opcional).

Durante la obra

2 Medidor de GPS Durante la obra

2 Remolques plataforma para retiro de maleza y basura. Durante la obra

1Moto conformadora hidráulica, turbo, articulada, cabina cerrada, escarificador y cuchara 4.2m

Durante la obra

IX.- MATERIAL.

El material que se recolecte (pasto, basura, plásticos, etc.) será enviado al basurero municipal y su costo deberá incluirse por hectárea limpiada.

JAM/ RDJC / RGO






X.- HORARIO Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.

El Superintendente de Construcción del Contratista deberá presentarse todos los días ante el Residente de Obra en las oficinas de la Sección de Mantenimiento a Ductos, al inicio de cada jornada para entregar reportes por escrito y firmados de los trabajos realizados el día anterior y avances de éstos, recibir órdenes de trabajo y tratar asuntos relacionados con el desarrollo de los mismos. La jornada de trabajo será de 08:00 a 18:00 hrs. de lunes a sábado. Las oficinas de la Sección de Mantenimiento a Ductos se ubican en el área de talleres acceso por la Puerta No. 5, Calle Tamaulipas S/N y Boulevard Morelos, Edificio ex soldadura 2° piso en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Para la realización de los trabajos se procederá por el sistema de órdenes de trabajo por escrito, las cuales se generarán por medio del Residente de Obra, de acuerdo a la justificación financiera (memoria de cálculo y programa financiero) autorizada para esta obra, entregándose al Superintendente de Construcción para su programación y ejecución.

El Residente de Obra entregará al Superintendente de Construcción las órdenes de trabajo, donde describirá las actividades a efectuar y la fecha de realización, para que efectúe el programa correspondiente.El Contratista realizará las actividades solicitadas en las órdenes de trabajo, en conformidad con lo estipulado en el contrato. P.E.P tiene la facultad de verificar en cualquier momento el avance y el resultado de los trabajos ejecutados.

XI.- REPORTES.

La compañía contratista deberá presentar evidencia fotográfica de cada orden solicitada editada y con fecha (de la cámara) de trabajos ejecutados en derechos de vía. La evidencia fotográfica consiste en reporte impreso con dos fotografías a color de antes y dos fotografías a color de después de realizados los trabajos, en hoja tamaño carta papel bond o similar, con protector de hojas plastificado, en carpetas tamaño carta de 2 pulgadas y 3 argollas.

El incumplimiento de la evidencia fotográfica de trabajos realizados, será motivo de rechazo de la estimación mensual.

El Superintendente de Construcción de la Contratista, elaborará por escrito y entregará todos los días por la mañana el reporte de actividades realizadas el día anterior inmediato. Este reporte contendrá como mínimo los datos generales del contrato, descripción de los conceptos y cantidades realizados, derecho de vía, cuadro de pozo o instalación superficial, fecha de reporte y de la actividad realizada, nombre y firma del Superintendente de Construcción de la Contratista.

XII.- MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

El cumplimiento de los requisitos de seguridad, protección ambiental, salud ocupacional e higiene industrial estipulados en este documento, no exime al contratista de cumplir con las Disposiciones Aplicables.

JAM/ RDJC / RGO






El contratista debe evitar que su personal efectúe vertimientos deliberados a lagunas, ríos u otros cuerpos de agua. Para el abastecimiento del agua es necesario contar con el permiso correspondiente del municipio más cercano o de la Comisión Nacional del Agua.El contratista debe proporcionar a sus trabajadores el servicio de sanitarios (letrinas portátiles), las aguas generadas deben ser colectadas, tratadas y/o dispuestas por empresas especializadas y autorizadas para esta actividad. Se prohíbe el vertimiento de estos residuos en el suelo o cuerpos de agua.

Cuando sea requerido el contratista deberá contar oportunamente con el permiso de trabajo con riesgo de acuerdo al procedimiento de PEP antes de iniciar los trabajos, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten de su inobservancia, serán a cargo del contratista.En caso de presentarse derrames accidentales de residuos o materiales peligrosos durante el manejo que efectúe el contratista, éste deberá notificar de inmediato a P.E.P. (Departamento de Desarrollo Sustentable de la Coordinación de SIPA), así mismo, conjuntamente con el Residente de obra deberá llenar el formato F- SAA-24-114/01 Rev. 01, o el que la Autoridad Ambiental determine entregándolo al mencionado Departamento antes de 72 horas, para su trámite.

El saneamiento correspondiente lo realizará el contratista de acuerdo a lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, sin cargo económico para Pemex Exploración y Producción, y entregará al supervisor las evidencias de dicho saneamiento.

El contratista deberá otorgar capacitación ambiental al personal involucrado en el desarrollo de las obras, en esta capacitación se deberá difundir el contenido del Oficio Resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 y del oficio Resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07, haciendo énfasis de la prohibición de capturar, cazar, colectar, comercializar, traficar y perjudicar especies de flora y fauna silvestres que habitan en la zona. Los contenedores de aceite, combustibles y obras sustancias liquidas, que al derramarse puedan provocar contaminación en el suelo, deberán colocarse sobre recipientes portátiles para prevenir derrames. Los envases que hayan contenido plaguicidas, como bolsas de papel, plástico, recipientes de cartón, envases de vidrio, cubetas de plástico o metal, tambores o cualquier otro tipo de envases, deberán perforarse y almacenarse en un sitio fuera de las instalaciones de PEP, e informar a la SEMARNAT para que dé las indicaciones sobre su destino final (tratamiento, incineración, disposición final en un centro receptor de agroquímicos, etc.), en los manifiestos de entrega, transporte y recepción de estos residuos peligrosos, deberá indicarse que el generador es el contratista, cada mes deberá entregar un reporte al supervisor de PEP incluyendo copia de estos manifiestos debidamente sellados y firmados por el destinatario.

El contratista deberá depositar temporalmente en contenedores metálicos con tapa, residuos domésticos, materia orgánica, plástico, cartón, etc. Que se generen durante las diferentes etapas del proyecto, y es responsable de darle una disposición autorizada por el municipio.

La recolección y el transporte de los residuos peligrosos a los centros de reciclaje, tratamiento o disposición final, el contratista deberá hacerlo a través de una compañía que cuente con autorización de la SEMARNAT para realizar esta actividad.

El contratista deberá entregar al supervisor de Pemex Exploración y Producción en los primeros tres días de cada mes, un reporte escrito de los residuos peligrosos recolectados y enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final el mes inmediato anterior.

JAM/ RDJC / RGO






El contratista deberá entregar al supervisor de PEP, los manifiestos del transporte de los residuos enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final, debidamente firmados por el destinatario en el plazo establecido en la legislación nacional vigente, en estos documentos deberá indicarse que el generador es PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, anotar su número de registro y las instalaciones donde se generaron los residuos.

Si el destino final de los desechos es la incineración u algún otro tratamiento, el contratista deberá entregar a PEP un certificado que avale la destrucción o transformación de estos residuos.

Deberán mantenerse registros y documentación probatoria, como lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, respecto a la generación, transporte y disposición de los residuos peligrosos.

El Contratista debe utilizar y asegurar que su personal, utilice durante su permanencia en instalaciones de PEMEX, el equipo de protección personal específico para desempeñar sus actividades, el cual debe cumplir con las Normas de Referencia de PEMEX aplicables, o de no existir éstas, con las Disposiciones Aplicables.

En caso de requerir material para relleno o nivelación, éste deberá ser de bancos de material que cuenten con autorización. El transporte de este material, deberá hacerse cubierto con lonas para evitar la dispersión de partículas.

No se deberá mezclar los residuos sólidos domésticos con chatarra, residuos peligrosos o cualquier otro residuo generado.

Cuando se utilicen postas de madera, el contratista deberá comprobar su legal procedencia, a través de la presentación de la autorización expedida por la SEMARNAT para el aprovechamiento de recursos forestales, como lo establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; esta autorización deberá solicitarla a quien le suministre este material y entregará copia al supervisor de Pemex Exploración y Producción.

Queda prohibido al contratista lo siguiente:

Realizar trabajos ajenos a los señalados en el Contrato. Realizar actividades fuera de los límites de las áreas autorizadas para estos trabajos. La descarga de aguas residuales en el área del proyecto, zonas aledañas o cuerpos de agua. Dar mantenimiento a los vehículos en el sitio de la obra, caminos de acceso y áreas aledañas. El uso de fogatas y explosivos.

En caso de tener dudas en la interpretación de las disposiciones mencionadas, el contratista deberá solicitar al residente de la obra, la asesoría adecuada.

El proveedor ó contratista debe vigilar diariamente el cumplimiento de los requisitos de SSPA, y en caso de presentarse alguna desviación que amerite interrumpir las tareas del contratista/proveedor asentarlas en la bitácora diaria, sin que ello implique ampliación de plazo o diferimiento de la fecha de término, continuando las tareas una vez que sea subsanada la desviación.

JAM/ RDJC / RGO






El proveedor ó contratista debe obtener cada mes las evidencias de la realización de las pláticas diarias de SSPA, “auditorias efectivas”, auditorias internas de cumplimiento al anexo “s”, “resumen estadístico sobre accidentes de trabajo” y “reporte de accidentes industriales o de trabajo de proveedores o contratistas”.

El proveedor ó contratista debe elaborar un reporte mensual que contenga la evaluación y análisis del desempeño en la ejecución del contrato mediante el formato “evaluación de desempeño de proveedores o contratistas en materia de SSPA”. Establecido en dicho procedimiento.

Enviar los resultados mensuales de las evaluaciones de desempeño en materia de SSPA. A las áreas de SIPA. Para su registro y control.

Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el área de SIPA.

Muchos no consideran que el mantenimiento del césped sea peligroso. Sin embargo, la Comisión de Seguridad de los Productos del Consumidor (CPSM) de USA, reporta que más de 230,000 personas al año son tratadas por lesiones causadas por herramientas usadas en el césped y el jardín.

Estas herramientas incluyen cortadoras de césped, podadoras de setos, podadoras para orillas y otros equipos de gasolina y eléctricos. Las lesiones incluyen: quemaduras y laceraciones menores y severas, huesos rotos y dislocados, lesiones en los ojos, pérdidas de los dedos de las manos o pies y pérdida de piernas. En el 2001, la CPSM reportó 167 muertes asociadas con herramientas usadas en el césped y el jardín. También reportó que más de la mitad de estas muertes involucraron tractores cortacésped y tractores de jardín.

El Contratista puede evitar accidentes como estos, haciendo que la seguridad sea parte en el Control de la maleza, particularmente cuando usa podadoras de césped y otras herramientas motorizadas.

a).- Seguridad en el control de la maleza:

Nunca mueva el control que apaga el motor y no remueva los protectores cuando esté cortando la maleza. Corte la maleza horizontalmente de un lado a otro a la orilla de una loma inclinada, nunca de arriba hacia

abajo en dirección de la pendiente. No apunte la escotilla de descarga hacia el personal. Use botas o zapatos con buena adherencia al suelo para evitar resbalones o caídas sobre todo en tiempo

de lluvia. No permita que los trabajadores sin capacitación operen podadoras. Para evitar derramar combustible, use un embudo cuando abastezca de combustible con el motor caliente.

Limpie cualquier derrame de combustible inmediatamente. Nunca fume cuando le esté haciendo servicio, operando o abasteciendo de combustible un cortacésped. Use pantalones largos, zapato industrial, gafas de seguridad, tapones de oído, etc. para protegerse de los

escombros proyectados y el ruido. Permita que el motor se enfríe antes de guardar el cortacésped. Desconecte el cable de la bujía antes de limpiar, inspeccionar, ajustar y/o reparar la cuchilla cortadora. No encienda un cortacésped de gasolina dentro espacios confinados, porque puede provocar

envenenamiento por monóxido de carbono. Nunca toque la bujía con la mano o con una herramienta cuando el cortacésped esté trabajando.

JAM/ RDJC / RGO






Nunca deje un cortacésped encendido desatendido, especialmente cuando hay objetos o personas cerca. El corte de césped mojado aumenta el riesgo. Resbalarse en el césped empapado por la lluvia es la causa

principal de lesiones en los píes causados por cortacéspedes. Mantenga el cable atrás cuando use una podadora de césped eléctrica. Póngala arriba de su hombro y

siempre corte el pasto lejos del cable. Antes de podar, remueva los vidrios, ramas, rocas y basura, que podrían convertirse en proyectiles. Mire si hay cables eléctricos, expuestos, líneas de sistemas, de comunicación y cables de extensión para

evitar dañarlos con el hilo de la podadora. No remueva los protectores ni las guías de las cuchillas o hilos. Revise el largo del hilo. Las podadoras automáticas y de golpe pueden liberar más hilo del que usted

piensa y causar que el hilo lo golpee inesperadamente. Asegúrese que las personas presentes estén fuera del camino antes de empezar a podar. Protéjase con pantalones largos, camisas de manga larga, guantes, botas duras, gafas, protectoras y

tapones de oídos. Al usar podadoras eléctricas, revise las extensiones para ver si están cortadas, rasguñadas o rajadas. Los

alambres expuestos son una amenaza eléctrica. Reemplace los cables dañados inmediatamente. No opere las podadoras eléctricas a la orilla de charcos de agua o en condiciones húmedas. Desconecte las podadoras eléctricas y apague las podadoras de gasolina antes de inspeccionarlas,

limpiarlas, ajustarlas o remplazar el hilo. Nunca deje desatendida una podadora, eléctrica conectada o una podadora de gasolina encendida.

Antes de abastecer de combustible, coloque la podadora de gasolina en el suelo y permita que el motor se enfríe.

Todo trabajador deberá portar equipo de seguridad que aplique como mínimo: Ropa de algodón (overol color naranja), casco (color naranja), guantes, lentes transparentes y oscuros, faja contra esfuerzos para cintura, botas de seguridad con casquillo y suela resistente contra objetos punzo cortantes, botas de hule, protectores contra víboras).

b).- Seguridad en la tala de árboles.La tala de árboles es una ocupación peligrosa con lesiones graves y muertes más frecuentes que en otras industrias. La mayoría de los accidentes en la tala ocurren cuando los trabajadores resultan golpeados por objetos que caen o vuelan, o cuando quedan atrapados o son aplastados por objetos.Los trabajadores de tala (incluyendo a los que cortan los árboles, los que le quitan las ramas, los que mueven los troncos, los que fijan los cables o cadenas a los troncos), conductores de camiones, trabajadores en general y operadores de maquinarias de materiales resultan lesionados o mueren más a menudo.

La capacitación, el uso apropiado de los procedimientos y equipos de seguridad, y las herramientas apropiadas pueden ayudarle a mantenerse seguro mientras trabaja en una operación de tala de árboles.Un control estricto del área de trabajo es crítico durante las operaciones de tala. Una persona calificada según la definición de Cal/OSHA de “persona competente” (competent person) deberá evaluar cada área de trabajo para identificar los peligros y elaborar un plan de acción apropiado para los trabajos de tala.

Usted debe conocer y entender este plan antes de comenzar a trabajar. Las áreas de trabajo se diseñan de manera que los árboles talados no caigan sobre otras áreas adyacentes ocupadas por personal. Respete las áreas de trabajo asignadas.

JAM/ RDJC / RGO






Ya que en la ejecución del presente contrato se implementaran sustancias químicas, la contratista tendrá que entregar las hojas de seguridad e instrucciones de uso o aplicación de los productos a la Residencia de PEMEX Exploración y Producción. Indicar la composición química, fecha de caducidad de dichos productos o sustancias y los métodos para ser conservadas, segregadas, manejadas o protegidas para mantener sus propiedades.

Asimismo deberá cumplir con los términos y condicionantes establecidos en el oficio resolutivo de autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental emitido por la SEMARNAT, que apliquen a las etapas del proyecto o actividades pactadas en el contrato.

En relación a la maquinaria y equipo tendrá que mantener está en buen estado, para evitar fugas de lubricantes o combustibles que puedan afectar el suelo o subsuelo.

Se prohíbe quemar los materiales resultantes del despalme así como residuos, domésticos y peligrosos. Queda estrictamente prohibido el uso de fogatas, efectuar la caza, captura, colecta y/o aprovechamiento de cualquier especie de flora y fauna silvestres que habiten la zona de interés.

Cumplir con lo establecido y aplicable con los requisitos del Anexo “S” (cuarta versión 2008) “Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Pemex Exploración y Producción”.En caso de reclamación por parte de propietarios afectados por pérdida de ganado y/o daños a los predios que sea imputable al contratista, éste deberá reparar los daños o afectación ocasionados.

Medidas de Seguridad durante el manejo de Retroexcavadoras

El personal de la Cía. Contratista debe de presentar constancia de asistencia a los cursos de capacitación y/o adiestramiento para el manejo de equipos tales como la Retroexcavadora y Grúa de 30 Ton. Donde se establezcan planes de seguridad y prácticas de trabajo seguras y se cumpla con los mismos, y se use el equipo protector personal adecuado.

Además de considerar lo siguiente:

Cumplir con las obligaciones de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental estipuladas en el Anexo “S” (cuarta versión Revisión 01 de Mayo de 2010.) “Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Pemex Exploración y Producción” y en la normatividad vigente en esas materias, para lo cual se debe presentar un plan de acción integral o un plan por cada materia al inicio del contrato. Dicho plan de acción debe ser específico a los alcances del contrato, debe incluir la identificación de los impactos ambientales y los riesgos asociados a los trabajos a desarrollar, las acciones que se realizarán para mitigarlos, la normatividad aplicable en esas materias y las acciones que se realizarán para su cumplimiento.

Al conducir o transportarse en vehículos automotores es obligatorio:Cumplir con las disposiciones de los siguientes documentos normativos:

JAM/ RDJC / RGO






1 NO. 03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.2 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos

automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.3 249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el Manejo de Vehículos.

Además debe de cumplir con las disposiciones siguientes:

Los vehículos deberán contar con un sistema de rastreo y monitoreo mediante GPS que pueda ser vigilado por PEP R.N. para el desarrollo de los trabajos.

Los vehículos no deben contar con logotipo de Pemex ni la leyenda “al Servicio de Pemex”, deben indicar teléfono para quejas así como la velocidad máxima permitida.

No deben dejar puertas abiertas ni violar candados, ni dejar desechos tóxicos, material o basura en los predios particulares o en las áreas de las instalaciones de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, en caso de reclamación por parte de los propietarios de los terrenos donde se desarrollan los trabajos por pérdida de ganado y destrozos a cultivos que sea imputable a la contratista, ésta deberá responder por los daños o afectación ocasionados.

El contratista durante la ejecución de obras debe de cumplir con el “Procedimiento para la Administración de contratistas y proveedores en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental”. Dependiendo de las actividades que realizará el contratista para el manejo de residuos peligrosos, como son grasas, aceites, textiles impregnados de hidrocarburos, baterías, pinturas, etc., requerirá presentar las siguientes autorizaciones:

AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT

- Recolección y transporte- Exportación- Operación de centro de confinamiento- Acopio (almacenamiento) temporal- Tratamiento- Incineración- Reciclaje- Reuso

AUTORIZACIÓN DE LA SCT

- Para las unidades que realizarán el transporte de los residuos.

En el caso de subcontratar los servicios de manejo, deberán entregarse al supervisor de PEP, las autorizaciones de las compañías subcontratadas.

JAM/ RDJC / RGO






Para el uso de postas de madera, estas deberán tener la autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables en terrenos forestales o preferentemente forestales de la SEMARNAT.-Dirección General de Gestión Forestal y Suelos, de no acatar lo indicado y se ocasionen daños o sanciones, estos serán imputables a la compañía contratista que realice los trabajos.

Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en la Ley General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento y las otras leyes, reglamentos y normas en la materia.

La estructura organizacional para la respuesta, la evaluación del riesgo, recursos en riesgo, soporte logístico, requerimientos de personal para la respuesta, almacenamiento de materiales y equipos, comunicaciones, requisitos de evacuación, rescate y ataque contra incendio, así como alternativas de recuperación después de la emergencia.

Mantener el equipo y la maquinaria que serán utilizadas para el proyecto en óptimas condiciones.

Las actividades de desmonte y despalme tendrán que realizarse de manera paulatina, para dar oportunidad a la fauna que se desplace, evitando dentro de lo posible el herir o atrapar especies de lento desplazamiento (reptiles, anfibios y pequeños mamíferos).

Queda prohibido estacionar vehículos fuera del área del proyecto, así como dar mantenimiento a éstos en el sitio del proyecto y en áreas aledañas al mismo, con el fin de evitar afectación a la vegetación existente.

Queda prohibida la construcción de letrinas.

Durante el desmonte, triturar los residuos vegetales, incorporándolos al suelo, en la zona adyacente o perimetral al proyecto para el enriquecimiento de las zonas edáficas.

En el caso de la obra se localice en sitios donde existan especies protegidas (NOM-059-SEMARNAT-2001); realizar la valoración de la reubicación de la obra, y en caso de no proceder ésta, ejecutar el programa de rescate y reubicación de especies.

Establecer y difundir a todo el personal, que no se podrá capturar, cazar, colectar, comercializar, traficar y perjudicar especies de fauna silvestre, que habitan en las áreas de trabajo.

No se instalarán sitios temporales de almacenamiento de sustancias, materiales o residuos, que pudieran producir contaminación del suelo en áreas inundables, partes altas o aquellas que pudieran propiciar arrastre del agua.

No se deberán almacenar residuos fuera de las instalaciones.

Todos los sobrantes de soldadura, pinturas, aceites, estopas contaminadas con sustancias o residuos peligrosos, deberán almacenarse temporalmente bajo las condiciones que establece el Reglamento de

JAM/ RDJC / RGO






Residuos Peligrosos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su reglamento y las normas oficiales mexicanas.

Capacitar al personal para la operación, arranque y paro de equipos y atención a emergencias.

El almacenamiento, manejo, transporte y disposición de los residuos sólidos no peligrosos, deberá realizarse como lo establezcan las autoridades estatales y municipales.

Debe darse preferencia al reciclaje de los residuos que tengan este potencial, a través del propio proveedor o de empresas autorizadas.

c).- Disposiciones en materia de uso de vehículos automotores.

1. OBJETIVOS:

a. Salvaguardar la integridad física de habitantes y transeúntes de la zona de influencia de trabajos de PEP, así como evitar el deterioro a los caminos que se utilizan.

b. Prevenir incidentes y accidentes.

c. Fomentar la convivencia y el desarrollo armónico de la actividad que PEP realiza en el área de influencia de

los distintos Proyectos en la Región Norte.

d. Evitar reclamos y mala imagen ante la población.

e. Evitar daños a las superficies de rodamiento en razón de las altas temperaturas o de las fuertes o

prolongadas temporadas de lluvia.

f.Evitar actos inseguros que ponen en riesgo a los conductores, al personal de PEP, a los habitantes de las comunidades y/o a la infraestructura o bienes tanto de PEP como de terceros.

Para efectos de las presentes disposiciones, los caminos de acceso tanto los que son propiedad de Pemex Exploración y Producción, de Pemex o de cualquiera de sus subsidiarias, o los que no son propiedad de Pemex o de sus subsidiarias, pero que se utilizan para la realización de la obra o la prestación del servicio, serán considerados como parte de la instalación petrolera, al ser la vía o el conducto por el cual se accesa a las mismas, por lo que las presentes disposiciones son aplicables.

2. PLAN DE ACCION INTEGRALTal y como se encuentra señalado en el apartado II.2 “Requerimientos Generales” del Anexo S que forma parte integrante del presente contrato, el Contratista deberá presentar al Residente de obra, al inicio de la Obra o Servicio, el documento específico (Plan de Acción Integral) que contenga cada una de las obligaciones y/o condiciones que dicho Contratista, su personal y sus subcontratistas, si es el caso, han de acatar dentro de las distintas rutas de acceso a instalaciones petroleras, con motivo de la prestación de los servicios y/o ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

El Plan de Acción Integral deberá incluir los siguientes puntos:

JAM/ RDJC / RGO






Procesos de sensibilización y capacitación a sus conductores, a efecto de lograr en ellos mejores prácticas de manejo vehicular.

3. VELOCIDAD A LA QUE DEBEN CIRCULAR LOS VEHICULOS AUTOMORES

Tal y como se encuentra pactado en el punto II.14.2.9 del Apartado II.14.2 “Acceso a Instalaciones Petroleras” del Anexo S, la circulación de los vehículos automotores deberá ser a velocidades no mayores que las permisibles o indicadas por las autoridades de tránsito correspondientes o similares, en las rutas por las cuales se transite.

En el caso de que no existan señalamientos, las velocidades autorizadas serán las siguientes:

a. En ruta 60 kms/hr.

b. En caminos secundarios 40 kms/hr.

c. En zonas urbanas 30 kms/hr.

d. Dentro de las instalaciones de la industria petrolera no se debe rebasar la velocidad máxima de 20 kms/hr.

En razón de lo anterior es obligación del Contratista, su personal, subcontratistas o el personal de sus subcontratistas, o cualquier persona que por cuenta y orden del Contratista conduzca un vehículo automotor dentro de las instalaciones petroleras o dentro de las rutas de acceso a las mismas, no rebasar los límites de velocidad establecidos en el presente punto.

En el caso de que el Contratista, su personal o cualquiera de sus subcontratistas, o personal de éstos, si es el caso, infrinja los límites de velocidad establecidos en las presentes disposiciones, Pemex Exploración y Producción, aplicará el siguiente procedimiento:

1. Llamado de atención verbal.

2. Llamado de atención por escrito (por dos ocasiones).

3. Inicio de Procedimiento de Rescisión Administrativa de Contrato

(Dicho incumplimiento deberá estar debidamente acreditado y documentado para que el Residente de PEP pueda proceder a la rescisión administrativa del contrato.)

El incumplimiento será comunicado por escrito por parte del Residente de Obra al Contratista, anexando copia del reporte levantado.

El Contratista tendrá la obligación de apersonarse en el lugar de los hechos a la brevedad posible y disponer la sustitución definitiva del personal responsable del manejo del vehículo automotor que cometió el incumplimiento y asignar un nuevo elemento para la continuación de la prestación de los servicios o ejecución de los trabajos, si es el caso.

JAM/ RDJC / RGO






Lo anterior sin ninguna responsabilidad para PEP, por lo que si con el tiempo que transcurra entre el incumplimiento y la sustitución del personal conductor por parte del Contratista para continuar con ejecución de la obra o la prestación del servicio, se ocasionare algún atraso en los programas de ejecución de los trabajos, en la prestación de los servicios o se alteren las condiciones físico-químicas del material transportado si es el caso, será absoluta responsabilidad del Contratista con las consecuentes sanciones o penas convencionales que procedan conforme a lo pactado en el contrato.

Estas disposiciones no aplicarán en casos comprobados de emergencias que pongan en riesgo la vida de personas.Sin perjuicio de lo anterior y tal como se encuentra pactado, PEP podrá optar por iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato por dicho incumplimiento.

Lo anterior en el entendido de que es obligación del Contratista contar con personal capacitado y adiestrado, en materia de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental, acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato, tal y como lo dispone el punto II.10.1 del Anexo S.

Asimismo, es obligación del Contratista instruir a su personal conductor, o sus subcontratistas, la obligaciones contenidas en las presentes disposiciones, por lo que se obliga a difundir adecuadamente entre los conductores que tiene contratados y comprobar ante PEP que todos los conductores conocen los preceptos contenidos en este instrumento, a efecto de promover entre los mismos, mejores prácticas de manejo vehicular.

JAM/ RDJC / RGO






XIII.- DOCUMENTOS E INFORMACIÓN TÉCNICA Y SU FORMA DE PRESENTACIÓN

La compañía contratista deberá presentar evidencia fotográfica de cada orden solicitada editada y con fecha (de la cámara) de trabajos ejecutados en derechos de vía. La evidencia fotográfica consiste en reporte impreso con dos fotografías a color de antes y dos fotografías a color de después de realizados los trabajos, en hoja tamaño carta papel bond o similar, con protector de hojas plastificado, en carpetas tamaño carta de 2 pulgadas y 3 argollas.

El incumplimiento de la evidencia fotográfica de trabajos realizados, será motivo de rechazo de la estimación mensual.






RDJC / RGO



ANEXO “BP”ESPECIFICACIONES PARTICULARES



La Contratista para ejecutar las partidas que a continuación se describen se ajustará a las siguientes especificaciones particulares para esta obra.

1.- Limpieza de maleza y basura diversa con herramienta manual.

Con objeto de mantener libre de maleza y basura diversa los derechos de vía de ductos e instalaciones superficiales como: trampas de envío y recibo de diablos, válvulas de seccionamiento, entronques, cuadros de pozos, se procederá a desarrollar chapodeo y limpieza con herramienta manual de acuerdo a lo siguiente: 1.1.- En instalaciones superficiales.- Se efectuará desenraice de maleza, arbustos hasta 3 pulgadas de diámetro, basura orgánica e inorgánica, tubería, piedras y escombro (no más de un metro cúbico), utilizando herramienta manual como: machetes, rastrillo de metal, azadón, palas, picos, carretilla, escobas y desbrozadora manual combustión interna, 34 cc., 4 ciclos, corte de ancho 15-18 in y disco metálico e hilo nylon, retirando el material diverso. Utilizando camión 3.5 ton. modelo mínimo 2009 con caseta para el transporte de personal y remolque el cual estará reforzado con redilas, protegido con lamina en sus cuatro lados y tapado con lona para evitar se caiga el producto durante su transporte a confinamiento, será responsabilidad del contratista depositar el material producto de la limpieza en basurero autorizado para ello.

1.2.- Sobre derecho de vía de ductos.- Se efectuará eliminación de maleza, arbustos hasta 3 pulgadas de diámetro, basura orgánica e inorgánica, tubería, utilizando herramienta manual como: machetes, rastrillo de metal, azadón, palas, picos, carretilla, escobas y desbrozadora manual combustión interna, 34 cc., 4 ciclos, corte de ancho 15-18 in y disco metálico e hilo nylon, retirando el material diverso. La maleza deberá quedar a no más de 2 pulgadas de altura después de realizado el chapodeo.

Incluye: Mano de obra; Transporte de personal el cual deberá estar adaptado con cabina, asientos y cinturones de seguridad para cada pasajero; Unidad remolque para transporte de material producto de la limpieza; Equipo y Herramienta necesarios para la ejecución de estos trabajos, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo. Será responsabilidad del contratista depositar el material producto de la limpieza en basurero autorizado para ello.

Subpartida No Descripción de concepto: Unidad de pago1.1 En instalaciones superficiales m2

1.2 Sobre Derecho de vía de ductos Ha.

Con el objeto de evitar cualquier golpe con equipos el contratista antes de iniciar los trabajos realizará una inspección visual para detectar instalaciones superficiales como entronques, válvulas de seccionamiento, macro peras que puedan estar enmontadas, etc.

2.- Desmalezado con equipo mecánico en derecho de vía de ductos.

Con objeto de mantener libre de maleza los derechos de vía de ductos se procederá a desarrollar limpieza (chapodeo), el contratista proporcionará el equipo mecánico siguiente:Desmalezadora Case 450 Series 3 Skid Steer Tier III certified Modelo Case 445T/M3 diesel, tipo 4 stroke, turbocharged o maquinaria de especificaciones similares o equivalente, la cual no debe dañar la capa vegetal y debe triturar la maleza cortada la cual quedará como abono.

JAM/ RDJC / RGO






Con el objeto de evitar cualquier golpe a ductos con maquinaria, el contratista antes de iniciar los trabajos realizará una inspección visual para detectar instalaciones superficiales como entronques, válvulas de seccionamiento, macroperas que puedan estar enmontadas,etc. Incluye: Mano de Obra, transporte de personal y maquinaria (desmalezadora mecánica), Equipo y herramienta necesarios para la ejecución de estos trabajos desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo.

Unidad de pago: Ha.

3.- Localización de ductos subterráneos con equipo radio detector digitalizado.

En la localización se ubicará el eje exacto de la(s) tubería(s) y se balizará con marcas utilizando estacas fabricadas de madera sólida de 4 cm x 4 cm x 40 cm de longitud, enterrándolas a una profundidad de 20 cm y rotulando las mismas con marcador indeleble color azul para referencia del ducto.

Para la localización de ductos subterráneos se empleará equipo detector electrónico digital para localización de tubería enterrada con alta exactitud de profundidad, alarma, tres frecuencias activas, tres frecuencias pasivas (CPS opcional), que funciona bajo el principio de inducción de radio-frecuencia señal que será captada en la superficie por el equipo digitalizado de configuración diferencial con una alta precisión en la detección y determinación de la profundidad a la cual se encuentran los ductos. Una interesante característica de ésta técnica es la capacidad de identificación de líneas “perdidas” o de las cuales se desconoce su ubicación exacta. La versatilidad del equipo hace que no sea necesario un contacto directo con el tubo para su adecuada identificación.

Se realizaran excavaciones “sondeos” (mínimo tres sondeos por cada 100 m) para verificación de ubicación y profundidad e incluirá GPS de cada punto, así mismo el Técnico para localización de ductos elaborará en campo un croquis en papel isométrico para plasmar la ubicación de la(s) línea(s), posteriormente lo elaborará en PC e impreso en papel bond tamaño carta con toda la información levantada avalándolo con su nombre y firma, además el nombre y firma del Superintendente Construcción el cual se anexara a los generadores para autorización de pago.

Incluye: Suministro de material; Mano de obra; Transporte de personal; Equipo y herramienta manual necesaria para la ejecución de estos trabajos, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo.

Unidad de pago: km

4.- Recolección y retiro de escombro en derecho de vía de ductos (zona urbana).

Se efectuará la recolección y retiro de escombro (material de desecho de construcción) en derecho de vía de ductos (zona urbana) e instalaciones superficiales del ducto, empleando maquinaria retroexcavadora motor potencia neta 75 HP y brazo extensible extendido capacidad de carga 1323 kg, utilizando remolque plataforma tipo garza para retroexcavadora y camión de volteo 14 m3.

El confinamiento del material recolectado se depositará en donde reciban material para relleno ó en el basurero próximo. Esta cuadrilla estará integrada por 1 Cabo de oficios con experiencia mínima de 1 año como

JAM/ RDJC / RGO






especialista en trabajos relacionados este contrato durante todo el tiempo que dure la obra, 1 operario de primera y 3 obreros generales.

Incluye: Mano de obra; Transporte de personal; Máquina retroexcavadora y remolque, camión de volteo, equipo y herramienta necesaria para la ejecución de estos trabajos, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo.

Unidad de pago: m 3

5.- Relleno y Tapado de deslaves en derecho de vía con maquinaria.

En los derechos de vía donde se presenten deslaves ocasionados por erosión, se procederá a rellenar utilizando material de revestimiento. En este trabajo se utilizará retroexcavadora motor potencia neta 75 HP y brazo extensible extendido capacidad de carga 1323 kg con remolque plataforma tipo garza para retroexcavadora y moto conformadora hidráulica, turbo, articulada, cabina cerrada, escarificador y cuchara 4.2m para la extracción y distribución del material respectivamente, camión de volteo 14 m³ para el acarreo. Se deberá considerar, el libre movimiento del equipo de una ubicación a otra dentro de la jornada.

El material depositado deberá ser semi-compactado con maquinaria y se respetará un borde (muerto) de 30 cm sobre el lomo del ducto (s).

El contratista deberá asegurarse que el banco de material cuente con los permisos correspondientes para la explotación del material.

El Suministro de material de revestimiento comprende el costo del material que se paga por derechos de extracción y el contratista se encargará de tramitar los permisos y licencias respectivas para la explotación del banco la extracción se empleará retroexcavadora motor potencia neta 75 HP y brazo extensible extendido capacidad de carga 1323 kg con remolque plataforma tipo garza para retroexcavadora y camión de volteo capacidad de 14 m3.

El extendido del revestimiento se hará con motoconformadora hidráulica, turbo, articulada, cabina cerrada, escariador y cuchara 4.2m, quedando incluida la operación de acamellonamiento e incorporación de humedad con camión pipa de 30 m3, conformación y afinamiento para dar el acabado superficial. Esta cuadrilla estará integrada por 1 operador y 1 ayudante operario de motoconformadora y retroexcavadora

El material de revestimiento deberá estar libre de materia orgánica, basura y hierba.

Incluye: Material de revestimiento, transporte y movimiento de la maquinaria camión volteo, retroexcavadora con remolque plataforma tipo garza y motoconformadora, la mano de obra, maquinaria, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, el equipo de seguridad para el personal, transporte del personal.

Unidad de pago: m 3

JAM/ RDJC / RGO






6.- Suministro e instalación de cerca de cinco hilos alambre de púas y postas de madera.

El contratista construirá las cercas en los lugares que le indique el Residente de Obra, todos los materiales para la construcción de cercas serán proporcionados por el contratista, el material empleado será nuevo y un solo uso, consistente de alambre acerado con 4 púas triple trenzado calibre 12.5, posta de barreta, mezquite o ébano en cerca será de diámetro no menor de 0.10 m y longitud mínima de 2.20 m, enterrado a 0.50 m.

En los esquineros, en los arranques y en los refuerzos de las postas serán de un diámetro de 0.12 m, con una longitud de 2.20 m y postas de refuerzo serán de .07 m de diám. Esta cuadrilla estará Integrada por: 1 Cabo de oficios con experiencia mínima de 1 año como especialista en trabajos relacionados este contrato durante todo el tiempo que dure la obra, 1 operario de primera y 4 obreros generales. Utilizando camión 3.5 ton. modelo mínimo 2009 con caseta para el transporte de personal

Toda unión de alambres con postas será con grapas aceradas de 5/8 in ó ¾ in. Todos los materiales deberán estar libres de defectos que disminuyan su resistencia y durabilidad y su distribución estará de acuerdo a lo señalado en el croquis No. 3 del anexo “A”.

Incluye: Suministro de material; Mano de obra; Transporte de personal; Equipo y herramienta necesaria para la ejecución de estos trabajos, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo.

Para efecto de pago será por metro lineal de cerca con cinco hilos de alambre con púas.

Unidad de pago: m

7.-Suministro e instalación de placa metálica para señalamiento restrictivo tipo IV modificada.

Serán reinstaladas las placas metálicas de los señalamientos tipo IV, las cuales así lo requieran ya sea que éstas se encuentren dañadas o carecer de ellas. Dicha instalación se efectuará en los señalamientos que indique el Residente de Obra.

Placa: Metálica.Usos: Fijación a postes ya existentes o nuevos, fijándose con clavos, remaches o pijas en las 5 perforaciones de cada placa. Especificaciones generales: Dimensión: 400 mm x 400 mm. Material: Lámina de fierro galvanizado, calibre 18. Acabado: Pintada, horneada, bonderizada, tipo pintro o equivalente. Horneada a 180 °C, impresa en serigrafía. Cinco perforaciones de 3/16 in. Ver croquis Nos. -4,5,6, del anexo “A”

Nota: Números de teléfonos que deben llevar las placas metálicas: Lada 01-(899)- 9-09-04-90 Ofic. Mantto. y Logística Lada 01-(899)- 9-21-76-00 conmutador P.E.P. Sin costo 01-800-714-0312 informes

JAM/ RDJC / RGO






Incluye: Material; Mano de obra; Herramienta; Equipo de seguridad; Transporte de personal.

Unidad de pago: Pieza

8.- Suministro e instalación de calcomanía adhesiva para intemperie indicativa en los señalamientos restrictivos tipo IV.

Con objeto de mantener actualizados los teléfonos para reporte de emergencias en los derechos de vía de ductos de P.E.P., se procederá a suministrar e instalar calcomanías para intemperie debiendo tener impresos los teléfonos de emergencias actualizados tal como lo indica la placa pentagonal del croquis No. 5 del anexo “A”.

Incluye: Material; Mano de obra; Herramienta; Equipo de seguridad; transporte de personal.

Unidad de pago: Pieza

9.- Suministro e instalación de señalamientos restrictivos con postes de concreto y placa metálica para señalamiento tipo IV modificada.

La resistencia requerida el sistema se compone de los elementos siguientes:

Placa: Metálica. Usos: Fijación a postes, con remaches o tornillos en las 5 perforaciones de cada placa. Especificaciones generales: Dimensión: 400 mm x 400 mm. Material: Lámina de fierro galvanizado, calibre No. 18. Acabado: Pintada, horneada, bonderizada, tipo pintro o equivalente. Horneada a 180 °C, impresa en serigrafía. Cinco perforaciones de 3/16 in. Ver croquis Nos. 4,5,6,7,8,9, del anexo “A”

Poste: Especificaciones generales: Construcción: concreto F´c = 150 Kg/Cm² Uso: Soporta a la paleta informativa. Dimensión: 0.15 m x 0.15 m x 2.85 m y 0.20 m de ancla. Volumen de concreto: 0.064 m³. El anclaje consiste en dos varillas corrugadas de 3/8 in sobresaliendo 0.20 m con puntas dobladas a 90 grados.

Ventajas: Resistencia al esfuerzo, resistencia al fuego, durabilidad.

Anclaje: Ahogados en concreto simple 1 : 3 : 6La fijación al piso. ( Ver croquis Nos. 7,8 y 9 , del anexo “A”) El interior de los postes lleva alma de concreto de gravilla fina, cemento de baja contracción hasta una altura de 2.85 m, 4 varillas corrugadas de 3/8 in y estribos de alambrón ¼ in a C/10 cm, el volumen interior es de 0.064 m³.El anclaje consiste en dos varillas corrugadas de 3/8 in sobresaliendo 0.20 m adaptando en la misma un doblez a 90 grados, se fijarán en hoyos de 0.40 m Ø y 0.75 m de profundidad ahogándose en concreto simple 1: 3: 6.

JAM/ RDJC / RGO






(Ver croquis No. 7 y 8 del anexo “A”).

Deberán colocarse en ambos márgenes del límite del derecho de vía, en todos los cruces de tuberías de hidrocarburos entre si, así como las calles, carreteras, ferrocarriles, veredas, caminos de herradura y pasos habituales de la población y canales, y en general en todos aquellos lugares en donde la tubería corra riesgos de sufrir daños por excavaciones, golpes o construcciones en áreas pobladas.

Este señalamiento se instalará por lo menos a cada 500 m donde no hay cruces, preferentemente en los linderos o cercas de las propiedades a fin de evitar daños a los señalamientos durante las tareas agrícolas.

Todas las grabaciones en las caras de los postes serán hechas en bajo relieve en proporción y distribución similar a lo ilustrado en el croquis No. 9 del anexo “A”.

Se pintarán con esmalte RA-20 de color amarillo y grabaciones (nomenclatura) en esmalte RA-20 color negro.

Nota: Números de teléfonos que deben llevar los señalamientos restrictivos: Lada 01-(899)- 9-09-04-90 Ofic. Mantto. y Logística Lada 01-(899)- 9-21-76-00 conmutador P.E.P. Sin costo 01-800-714-0312 informes

Incluye: Material para fabricación del poste; Mano de obra: localización de ductos con equipo electrónico radio detector, cadenamiento, excavación en cualquier tipo de terreno, elaboración de concreto simple para ahogar poste de concreto; Herramienta y equipo; Equipo de seguridad; Transporte de personal, material, herramienta y equipo.

Unidad de pago: Pieza }

10.-Suministro y colocación de letrero descriptivo de la instalación.

Para los letreros existentes que requieran retocado se procederá a su mantenimiento de acuerdo con lo siguiente:

Se efectuará limpieza manual de la superficie utilizando lija y/o solventes para eliminar la pintura anterior y posteriormente se aplicará una mano de pintura anticorrosiva primaria especificación Pemex RP-2-80, a continuación dos manos de pintura anticorrosiva esmalte alquidalico especificación Pemex RA-20-80 color blanco, con código 989-00124 al 100 % como fondo en la lámina, color verde institucional, con código 657-16009 al 49 %, con 657-16014 al 49 %, y con 657-16008 al 2 % en el nombre de Pemex Exploración y Producción. Color rojo institucional, con código 657-16005 al 95 %, con 657-16008 al 2.5 % en el logotipo.

El logotipo y la palabra Pemex Exploración y Producción irán dentro de un marco color negro, así mismo el nombre de la instalación. Se respetarán las medidas de letras y nomenclatura originales y según correspondan a lo mostrado en Croquis PC-17 del Anexo “A”, se incluirá en la parte superior derecha el rotulo de logotipo SSPA en una área de 0.20 cm por 30 cm de largo croquis Nos. 10 y 11.

JAM/ RDJC / RGO






Al nombre de la instalación se le aplicará color negro así como al marco exterior y los soportes, considerar el empleo de andamios desarmables.

Incluye: Material; Mano de obra; Herramienta y equipo; Equipo de seguridad; Transporte personal.

Unidad de pago: pieza

11.- Aplicación de pintura vinílica para exterior en postes de concreto de señalamientos restrictivos.

El trabajo consiste en rasquetear y limpiar el área a pintar hasta que quede libre de polvo, pintura suelta, grasa o cualquier materia extraña para posteriormente aplicar 2 manos de pintura vinilica especificación Pemex para exteriores (100% lavable) y de primera calidad color negro en letras grabadas y color amarillo en el cuerpo del poste.

Incluye: Material; Mano de obra; herramienta y equipo; equipo de seguridad; transporte personal.

Unidad de pago: pieza

12.- Limpieza, despalme y conformación de derecho de vía.

Los trabajos para la limpieza, despalme y conformación de derecho de vía se realizarán por 1 operador de motoconformadora y 1 ayudante operario, con motoconformadora hidráulica, turbo, articulada, cabina cerrada, escariador y cuchara 4.2m utilizando las cuchillas a una profundidad de 5 cm de la superficie del terreno natural para la extracción y retiro de capas superficiales que por sus características es inadecuado para la circulación de personal y vehículos en labores de patrullaje, el trabajo se ejecutará únicamente en material tipo “A” debiendo quedar la superficie de rodamiento del derecho de vía o camino bien afinado, si por necesidad hubiera que despalmar el camellón central ( muerto ) éste deberá nuevamente de formarse para no perder la orientación de los ductos, el material producto del despalme se dispersará sobre el derecho de vía y toda la maleza, rocas y raíces se dispersarán en los límites del mismo sin que esto cause molestias o daños a los terrenos de propietarios.

Los trabajos se realizarán de acuerdo con el Procedimiento DCO-PGI-T-201 “Mantenimiento a los derechos de vía de Petróleos Mexicanos”.

Previo a los trabajos de limpieza con maquinaria se deberá tener conocimiento de la trayectoria y profundidad de los ductos para evitar algún percance en los mismos, para ello, se procederá previamente a su localización. Será única y exclusiva responsabilidad del contratista el reparar o pagar daños que se pudieran ocasionar a las líneas por no acatar los trabajos previos de localización.

JAM/ RDJC / RGO






El contratista deberá considerar el movimiento del equipo de una ubicación a otra durante la jornada.

Incluye: Mano de obra; Transporte de personal, maquinaria (motoconformadora y su transportación), Equipo y herramienta necesaria para la ejecución de estos trabajos; todo trabajador deberá portar equipo de seguridad que aplique, como mínimo: Ropa de algodón (overol color naranja), casco (color naranja), guantes, lentes transparentes y oscuros, faja contra esfuerzos para cintura, botas de seguridad con casquillo y suela resistente contra objetos punzo cortantes.

Unidad de pago: Ha.






RDJC / RGO



FORMATO DE-9-1CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA.


Página 1 de 2

No. PART.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDADPRECIO MÁXIMO DE

REFERENCIAEN MONEDA NACIONAL

1 Limpieza de maleza y basura diversa con herramienta manual.

1.1 En instalaciones superficiales. m2 30,000 7.00

1.2 Sobre Derecho de vía de ductos. Ha 60 4823.55

2 Desmalezado con equipo mecánico en derecho de vía de ductos.

Ha 600 2619.46

3Localización de ductos subterráneos con equipo radio detector digitalizado.

km 172 2326.72

4Recolección y retiro de escombro en derecho de vía de ductos (zona urbana).

m3 400 317.45

5Relleno y Tapado de deslaves en derecho de vía con maquinaria.

m3 700 485.77

6Suministro e instalación de cerca de cinco hilos alambre de púas y postas de madera.

m 2,000 135.51

7Suministro e instalación de placa metálica para señalamiento restrictivo tipo IV modificada.

pieza 600 681.85

8Suministro e instalación de calcomanía adhesiva para intemperie indicativa en los señalamientos restrictivos tipo IV.

pieza 600 173.10

9

Suministro e instalación de señalamientos restrictivos con postes de concreto y placa metálica para señalamiento tipo IV modificada.

pieza 600 1507.66

10 Suministro y colocación de letrero descriptivo de la instalación. pieza 40 207.27

JAM/ RDJC/ RGO



FORMATO DE-9-1CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA.


Página 2 de 2

No. PART.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDAD CANTIDADPRECIO MÁXIMO DE

REFERENCIAEN MONEDA NACIONAL

11Aplicación de pintura vinílica para exterior en postes de concreto de señalamientos restrictivos.

pieza 1,000 90.16

12 Limpieza, despalme y conformación de derecho de vía. Ha 550 4,139.67

Porcentaje Único de Descuento (%) Propuesto ____________________Con dos Decimales.

Nota 1: El licitante deberá proponer un solo porcentaje de descuento para la totalidad de los precios máximos de referencia el cual deberá ser expresado en número entero con dos dígitos decimales. En caso de no expresarlo con dos dígitos de fracción decimal, PEP considerará que estos, o los restantes en su caso son ceros.Nota 2: Las cantidades indicadas en este formato son de referencia, no representan ninguna obligación para PEP.

Representante Legal: Representante de P.E.P:

(NOMBRE Y FIRMA) Jaime Aguilar Martinez

Nombre o Razón Social:Depto. Mantto. de Ductos y Soporte

Operativo, AIB.

RDJC/ RGO



FORMATO DT-10PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.


Licitación No. _________________ Página 1 de 1

Plazo de ejecución ______________________días naturales.

Representante Legal: Representante de P.E.P:(NOMBRE Y FIRMA) Jaime Aguilar Martinez

Nombre o Razón Social:


RDJC / RGO



Licitación No. 18575110-______________________/

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA


PEP con base en lo establecido en el Artículo 5 y 54 de la LPM, artículo 47 y 50 fracción I del RLPM y articulo 13 sección b) de las DACS, revisará a detalle las propuestas para determinar si los licitantes cumplen con todos y cada uno de los requisitos solicitados en estas bases de licitación. La propuesta que incumpla con alguno de los requisitos solicitados será desechada.

I. A continuación se enumeran los Requisitos que deberá cumplir el licitante y la documentación con la cual los acreditará, misma que deberá integrar en los siguientes formatos:

REQUISITOS TÉCNICOSNúmero de document

oDescripción de documento

DT-1

Documentos que acrediten la experiencia, la capacidad técnica y los resultados en proyectos de naturaleza y complejidad similar a las del contrato.

Para acreditar la información proporcionada por el licitante, en trabajos similares y/o de la misma naturaleza en los que sea comprobable su participación dentro de los últimos 4 años contados a partir de la publicación de la convocatoria, deberá anexar a este formato evidencias que acumulen una experiencia mínima de 2 años.

Las evidencias para el caso de contratos vigentes deberán ser:

1) Para contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza a los que se licitan, deberá presentar copias de carátulas de contratos debidamente formalizados así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

2) Para el caso de contratos de trabajos similares, en donde por el objeto de la contratación no se pueda apreciar el alcance de la obra, se deberán anexar como evidencias, las carátulas de contratos debidamente formalizados y los catálogos de conceptos donde se pueda apreciar que dentro del contrato correspondiente se ejecutaron los trabajos similares al que se licita, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

Las evidencias para el caso de contratos terminados deberán ser:

1) Para contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza a los que se licitan, deberá presentar copias de actas de entrega, entrega-recepción de los trabajos o finiquitos así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

Criterios de Evaluación Técnica Obra Pública

Descripción de los Trabajos: “Acondicionamiento de derechos de vía de corredores de ductos y sus instalaciones superficiales, que permita identificar su ubicación, trazo, amplitud y señalización.”

RDJC / RGO Página 1 de 5



Licitación No. 18575110-______________________/

Número de documento

Descripción de documento

DT-1

1) Para el caso de contratos de trabajos similares, en donde por el objeto de la contratación no se pueda apreciar el alcance de la obra, se deberán anexar como evidencias, las carátulas de contratos debidamente formalizados, actas de entrega, entrega-recepción de los trabajos o finiquitos y los catálogos de conceptos donde se pueda apreciar que dentro del contrato correspondiente se ejecutaron los trabajos similares al que se licita, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

DT-2Convenio de participación conjunta (en su caso).

En caso de aplicar, se revisará que contenga toda la información solicitada en el documento y este firmado por los representantes legales respectivos.

DT-3

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) del licitante.

El licitante deberá incluir en este formato la Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) de su empresa, la cual deberá mostrar el compromiso de la empresa y sus trabajadores con la Seguridad, la Salud en el trabajo y la Protección Ambiental (SSPA), esta política deberá estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal de la empresa licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta. En el caso de propuestas conjuntas cada una de las empresas que la formen deberá presentar individualmente su política.

DT-4

Organigrama de la empresa licitante relacionado con el objeto del presente proceso de contratación, destacando la ubicación de los responsables de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA).

El licitante deberá incluir en este formato el organigrama de su empresa, mismo que deberá estar en papel membretado (preferentemente) y firmado por la máxima autoridad y/o representante legal de la empresa o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta; en el organigrama se deberá especificar la relación directa del responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) con el superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación.

Por ningún motivo, el Superintendente de Construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación podrá fungir como responsable de SSPA.






Licitación No. 18575110-______________________/



DT-5

Carta compromiso de asignación de recursos físicos y financieros para cumplir la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA).

Carta en la que el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se compromete a asignar recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) específico del proyecto; la cual deberá estar en papel membretado del licitante (preferentemente) y estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.

DT-6

Curriculum del personal responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA).

El licitante deberá incluir en este formato el curriculum vitae del:

a) Especialista Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA), el cual deberá tener una experiencia mínima comprobable de 5 años en Seguridad Industrial avalada por evidencias documentales en la materia y,

b) Cuando aplique de conformidad con el requerimiento III.1.3 del Anexo “S”, el del o los Supervisores Especialistas en Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, los que deberán tener una experiencia mínima comprobable de 3 años en Seguridad Industrial, avalada por evidencias documentales en la materia .

Este curriculum deberá incluir una relación de empresas en la que dicha persona haya prestado sus servicios de seguridad industrial, indicando como mínimo nombre, dirección y teléfono, así como el plazo en que prestó sus servicios y deberán estar avaladas indistintamente por copias de: constancias o contratos laborales, comprobantes de estudios o cursos en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, (Diplomas o certificados) así como cualquier otro documento con que se acredite la experiencia solicitada, tal como: i) Constancia o registro de ser Perito en la Materia; ii) Autoridad reconocida en la Materia; iii) Académico en Institución de Educación Superior en materias relacionada de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; iv) Contar con Maestría o Doctorado en área afín, entre otros. La experiencia solicitada podrá ser acreditada con el tiempo acumulado resultado de la experiencia laboral y/o comprobantes de estudios en materia de SSPA.

DT-7

Programa(s) de capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

El licitante deberá anexar a este formato el o los programa(s) de capacitación o adiestramiento que se encuentre(n) registrado(s) o aprobado(s) por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) o en su caso el programa de inducción y de capacitación para todo su personal y el de sus subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en el punto II.10 del Anexo S., dichos programas deberán ser presentados en papel membretado y firmados por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberán estar firmados por la persona física que efectúe la propuesta.

Programas internos de verificaciones de cumplimiento al Anexo S y de Auditorías






Licitación No. 18575110-______________________/



DT-8

Efectivas.

El licitante deberá anexar a este formato sus Programas de verificaciones internas de cumplimiento al Anexo S y de Auditorias Efectivas, correspondiente a este proceso de contratación, los cuales deberá considerar por lo menos una vez al mes durante el periodo de ejecución, dicho programa deberá ser presentado en papel membretado y firmado por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.

DT-9

Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado.

Para acreditar la capacidad financiera del licitante, deberá presentar copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado del licitante, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable de $1´750,000.00 (Un millón seiscientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M. N.). Salvo en los casos de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, de acuerdo en lo indicado en el Documento DT-9

CA-1 Carta de experiencia. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, los años que lleva realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud a la que se licita.

CA-2 Certificación, Escrito en el que el licitante manifieste que cuenta, en su caso, con las certificaciones de calidad, ambiente y seguridad Ocupacional emitida conforme a la Ley federal de Metrología y normalización.

CA-3

Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares, identificando claramente a la persona que, en su caso durante la ejecución del contrato, fungirá ante PEP como Superintendente de Construcción.

Métodos y criterios para la evaluación de requisitos técnicos.

Se verificará que la información y documentación presentada por los licitantes cumplan con las indicaciones, instrucciones y requisitos solicitados en esta etapa. La proposición que los cumpla será considerada como solvente técnicamente.






Licitación No. 18575110-______________________/

En general para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que el convenio privado presentado exclusivamente en caso de propuesta conjunta cumpla con lo requerido en la regla referente a participación conjunta de las bases de Licitación.

III. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica del licitante y/o del Superintendente de Construcción relacionado con la ejecución de los trabajos;

L a información de los Formatos CA-1, CA-2 y CA-3, se evaluarán únicamente para otorgar puntos de acuerdo a los criterios de adjudicación.

Requisitos y condiciones cuyo incumplimiento, por si mismo o deficiencia en su contenido no afectan la solvencia de las propuestas técnicas.

Entre los requisitos que no afectan la solvencia de la proposición, se considerarán:

El proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la Convocante pudiera aceptarse.

El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica.

El no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida.

No haber foliado las hojas que conforman las proposiciones.

Representante Legal: Representante de PEP: ________________________________ Jaime Aguilar Martínez Depto. Mantto. de Ductos y Soporte Operativo, AIB. Nombre o Razón Social:___________________




Dictamen de la inclusión de requerimientos específicos del anexo “S”

y aspectos particulares en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional

y Protección Ambiental

Activo/Área: Integral BurgosNúmero del dictamen: CML 0023/2011

Resultado del dictamen: Aplica.Fecha del dictamen: 14 – Marzo - 2011

Área solicitante: Coordinación de Mantenimiento y LogísticaReferencia / oficio de solicitud: ----------------

Fecha de la solicitud de dictamen: 11 – Marzo - 2011

Descripción de la obra o servicio o Requisición:

ACONDICIONAMIENTO DE DERECHOS DE VÍA DE CORREDORES DE DUCTOS Y SUS INSTALACIONES SUPERFICIALES, QUE PERMITA IDENTIFICAR SU UBICACIÓN, TRAZO, AMPLITUD Y SEÑALIZACIÓN.

Anexo S: SI X NORequerimientos Generales: SI X NO

Requerimientos Específicos: SI X NORequerimientos Adicionales: SI X NO

Criterios de Evaluación en Materia de SSPA (Documentos) Aplica1. Política de la empresa licitante en materia de SSPA acorde con la de PEP. Si2. Organigrama de la empresa licitante, destacando la ubicación del personal responsable de SSPA. Si3. Compromiso de la empresa licitante a asignar recursos físicos y financieros para cumplir con los requisitos de SSPA.

Si

4. Curriculum Vitae del personal de la empresa licitante responsable de SSPA Si5. Programa(s) de capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

Si

6. Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al anexo “S” y de Auditorias Efectivas. SiArchivo(s) electrónico(s) considerado(s) para el dictamen:Nombre y extensión Tamaño (KB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)ANEXOS TECNICOS BASES MALEZA DIC 2010.pdf

950 14/12/2010 10:46

Observaciones y aspectos particulares incluidos en las bases de licitación:o NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.o 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos

pesados en el centro de trabajo.o NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.o S.G.P.A / DGIRA. DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022o S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto Regional Cuenca De Sabinas Piedras Negras 2007-2027o Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.o PG-SS-TC-001-2007 Procedimiento para el análisis e investigación de incidentes/accidentes o fallas crónicas con la

metodología de análisis causa raíz (ACR)o 800-80000-L-DCSIPA-S-001Lineamientos para la elaboración de un procedimiento para investigación y reporte de

incidentes y accidentes.Las actividades que se estarán realizando son: ACONDICIONAMIENTO DE DERECHOS DE VÍA DE CORREDORES DE DUCTOS Y SUS INSTALACIONES SUPERFICIALES.La modificación en el texto de las bases o del formato F4 invalidará el presente dictamen.El área solicitante debe ingresar, a la dependencia de Recursos Materiales, el presente dictamen, sus documentos relacionados y la versión electrónica de los mismos (arriba citados), junto con su solicitud, en un plazo máximo de 21 días naturales.

Por el área solicitante:

Jaime Aguilar Martinez / F- 621304Nombre, firma y ficha.

Dictaminó:

Jesús Fco. Tazabia Montejo / F- 339850Nombre, firma y ficha.

Coordinador de SIPA

Marco A. Delgado Avilés / F 201446Nombre, firma y ficha.

ACONDICIONAMIENTO DE DERECHOS DE VÍA DE CORREDORES DE DUCTOS Y SUS INSTALACIONES SUPERFICIALES, QUE PERMITA IDENTIFICAR SU UBICACIÓN, TRAZO, AMPLITUD Y SEÑALIZACIÓN.

ANEXO “S” No. de Licitación No. de Control

Fecha: 14– Marzo - 2011

Hoja: 1 De 1

FORMATO 4

LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO DEL CONTRATO

LISTADO DE REQUERIMIENTO COMENTARIOS II. REQUERIMIENTOS GENERALES

TodosAplicación Obligatoria

El contratista deberá establecer metas y objetivos en materia de SSPA y comunicarlos a sus empleados y subcontratistas, realizar auditorías efectivas, auditorías internas de verificación de cumplimiento al anexo “S” y platicas diarias de SSPA con su personal.

III. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS III.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL III.1.3; III.1.10. Seguridad Industrial.

III.1.12.3; III.1.12.3.1; III.1.12.3.2; III.1.12.3.3; III.1.12.3.5; III.1.12.3.6.

Equipo básico de protección personal

III.1.13.1; III.1.13.2; III.1.13.3; III.1.13.4; III.1.13.5; III.1.13.6; III.1.13.7.

Trabajo con riesgo.

III.1.14.1; III.1.14.2; III.1.14.3; III.1.14.5; III.1.14.6; III.1.14.7.

Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo.

III.1.15.1; III.1.15.2.Señalización e identificación de productos y

equiposIII.1.16.1; III.1.16.2 Respuesta a emergencias

III.2 SALUD EN EL TRABAJO III.2.1 Sanitarios portátiles III.3 PROTECCIÓN AMBIENTAL III.3.3.4; III.3.3.5. Agua

III.3.5.1; III.3.5.3. ResiduosREQUERIMIENTOS ADICIONALESHERRAMIENTAS BÁSICAS DE SSPA

Análisis de la Seguridad en el Trabajo: Analizar antes de realizar los trabajos o actividades que representan peligros al personal, la salud y al medio ambiente. Disciplina Operativa: Mantener disponibles los procedimientos, normas, estándares, instrucciones de trabajo para el desarrollo de las actividades y operaciones. Procedimientos Críticos Requeridos: Entrada a Espacios confinados, Trabajos en Altura, Seguridad Eléctrica, Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos, Delimitación de Áreas de Riesgo, Apertura de Líneas y Equipos de Proceso. Capacitación y aplicación del Procedimiento para el Análisis e investigación de Incidentes/Accidentes o Fallas Crónicas con la Metodología de Análisis Causa Raíz (ACR). PG-SS-TC-001-2007

IV. FORMATOS FORMATO 1 Mensualmente

FORMATO 2Previo al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el responsable.

FORMATO 3 En el caso de presentarse un accidente

FORMATO 4

Los requisitos incluidos en éste documento forman parte integral del contrato y es responsabilidad del contratista que sus subcontratistas y proveedores les den cumplimiento.

FORMATOS 5.1,5.2 y 5.3 No aplica para este proyecto

FORMATOS 6 y 7Para el cálculo de deducciones por incumplimiento de requisitos del Anexo “S”.

De acuerdo por el área solicitante: Dictaminó por el área de SIPA:

Jaime Aguilar Martinez Jesús Fco. Tazabia Montejo

Oficio

Fecha 4 de Enero de 2011.

Remitente COORDINACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓNACTIVO INTEGRAL BURGOS

Número AIB-CAEC-0005/2011.

Destinatario Jaime Aguilar MartinezDepartamento Mantenimiento de Ductos y Soporte Operativo, AIB

Antecedentes: Correo electrónicoNúmero(s):Número único de expediente: Fecha(s): 22 Diciembre de 2010.

Asunto: DICTAMEN ANEXO "AE" 0002 Anexo

En atención a su similar citado en el apartado de antecedentes y de acuerdo a la revisión de los Anexos Técnicos:

“Acondicionamiento de derechos de vía de corredores de ductos y sus instalaciones superficiales,

que permita identificar su ubicación, trazo, amplitud y señalización”

Anexo al presente: Dictamen No. AIB-CAEC-0002/2011. Formato Único de Aplicación del Anexo AE.

A su vez se envían mediante correo electrónico: Anexo “AE” en formato Word. Anexos Técnicos dictaminados.

La aplicación y cumplimiento del Anexo “AE” coadyuvará en gran medida a garantizar la continuidad de la actividad de Pemex Exploración y Producción en la Región Norte.

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e,

Arturo Marañón del ÁngelE.D. Coordinación de Asuntos Externos y Comunicación, A.I.B.

Elaboró: PJLM

Activo Integral BurgosCoordinacion de Asuntos Externos y Comunicación.

Puerta No. 5 Zona IndustrialCalle Tamaulipas y Blvd. Morelos Col. Ampl. Rodriguez.

C.P. 88630Telefono Comutador (899)921-76-00 Ext. 53421 , 53426

Página 1

Dictamen de inclusión del Anexo “AE” Obligaciones en Materia de Responsabilidad Social de los Proveedores y Contratistas que Realizan Actividades a Nombre y Cuenta de Pemex Exploración y Producción.

Archivo(s) electrónico(s) proporcionado(s) por el solicitante para la emisión del dictamen:

Nombre y extensión Tamaño (MB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)ANEXOS TECNICOS BASES MALEZA DIC

2010.docx 1.01MB22 Diciembre de

2010.1:26PM

La modificación en las actividades contenidas en los anexos técnicos y demás documentos relacionados, invalidará el presente dictamen.

POR EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Jaime Aguilar MartinezDepartamento Mantenimiento de Ductos y Soporte Operativo, AIB

Arturo Marañón del AngelE.D. Coordinación de Asuntos

Externos y Comunicación, A.I.B.

Activo / Área: Activo Integral BurgosNúmero de dictamen: CAEC-AIB-DICT-0002/2011.

Resultado de dictamen: Si aplica el Anexo “AE”Fecha de dictamen: 4 de Enero de 2011.

Solicitante: Departamento Mantenimiento de Ductos y Soporte Operativo, AIB

Referencia / oficio de solicitud: Correo electrónicoFecha de solicitud de dictamen: 22 de Diciembre de 2010.

Descripción de la obra o servicio: “Acondicionamiento de derechos de vía de corredores de ductos y sus instalaciones superficiales, que permita

identificar su ubicación, trazo, amplitud y señalización”

Fecha aproximada de inicio:Plazo estimado de ejecución:

FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO

“Acondicionamiento de derechos de vía de corredores de ductos y sus instalaciones

superficiales, que permita identificar su ubicación, trazo, amplitud y señalización”

No. Licitación

No. de Contrato

CAEC-AIB-DICT-0002/2011.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.5

II.1.3 II.1.6

II.1.4

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.5

II.2.2 II.2.6

II.2.3 II.2.7

II.2.4 II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD.

II.4.1

II.4.2

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1 Referencia oficio PEP-SRN-1336/2010 de fecha 11 de Noviembre de 2010.

}

DE ACUERDO CON EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Jaime Aguilar MartinezDepartamento Mantenimiento de Ductos y

Soporte Operativo, AIB

Arturo Marañón del AngelE.D. Coordinación de Asuntos Externos y

Comunicación, A.I.B.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: ANEXO “AE”

“Acondicionamiento de derechos de vía de corredores de ductos y sus instalaciones superficiales, que

permita identificar su ubicación, trazo, amplitud y señalización”

No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 1 -

OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES A NOMBRE Y CUENTA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

OBJETIVO Y ALCANCEEstablecer las obligaciones del contratista y/o proveedor que son contratados por PEP en su relación con terceros y la comunidad, para garantizar la continuidad de las actividades petroleras en el entorno social y contribuir al cumplimiento de los objeticos de “Mejorar la Relación con la comunidad” y “Ser considerada como un empresa segura, limpia que respeta el medio ambiente y a la comunidad”.

I.- DEFINICIONESPara efectos de presente Anexo se entiende por:

I.1 Actividad PetroleraConjunto de acciones operativas y trabajos que realizan PEP y sus contratistas y/o proveedores, para la exploración, explotación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos.

I.2 AcuerdosResolución adoptada para lograr un bien común, que se toma entre dos o más personas, o entre grupos y dependencias inmiscuidos en el asunto.

I.3 Acta de Inspección FísicaDocumento que relaciona hechos verificados por personal de PEP y del contratista y/o proveedor que establecen las condiciones generales y particulares del área específica al inicio, durante su ejecución y al término de la obra y/o servicio.

I.4 Área de TrabajoTerrenos propiedad de PEP o de terceros, así como cuerpos de agua donde se desarrollan trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.5 Afectaciones Identificación, valoración e indemnización de los bienes distintos a la tierra o de superficies propiedad de terceros requeridos por PEP para el desarrollo de los trabajos relacionados con la actividad petrolera, originados por daños temporales a causa de dichos trabajos.

I.6 Asistencia OperativaConjunto de actividades desarrolladas por la Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación (UAAEC), para atender requerimientos de las áreas operativas de PEP, respecto a trámites de permisos de paso, afectaciones , prevención y atención de reclamaciones, así como la legalización de inmuebles derivados de una afectación.

I.7 Cierre o Bloqueo Cuando un tercero o grupo de terceros impiden el libre tránsito a PEP y/o contratistas o proveedores para realizar trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.8 ComunidadUnidad Social compuesta por individuos que interactúan entre sí, comparten un conjunto de valores, creencias, usos, costumbres y tradiciones, y poseen una estructura, organización, funciones institucionales y desarrollo propio dentro de un área determinada.

I.9 Contratista o ProveedorPersona física o moral que celebra contratos con PEP y que se regirá al amparo de la normatividad aplicable en la materia de obras y servicios, para salvaguardar en su momento la aplicación de la Ley de Petróleos Mexicanos una vez que sea vigente para los organismos subsidiarios. Para efecto de este anexo incluye al personal a su servicio y subcontratados.

ANEXO “AE” PÁGINA 1 DE 8




No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 2 -

I.10 DañoDeterioro, menoscabo o destrucción que se provoca a las personas en su patrimonio y/o al medio ambiente temporalmente.

I.11 Entorno SocialCircunstancias que se caracterizan a un grupo de personas o comunidades aledañas a instalaciones o vinculadas con los trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.12 GestoríaConjunto de actividades desarrolladas por personal de la UAAEC con el fin de obtener los permisos de paso y atender afectaciones con base en los procedimientos vigentes.

I.13 INDAABINSiglas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Gobierno Federal, responsable de la emisión de tabuladores para el pago de bienes distintos a la tierra y dictámenes valuatorios de inmuebles.

I.14 InconformidadAcción que realizan terceros en contra de PEP y/o contratista o proveedor por supuestos daños en sus bienes, durante la ejecución de los trabajos o prestación de servicios relacionados con la actividad petrolera del presente contrato.

I.15 Permiso de paso y/o trabajoAutorización formal que concede un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) a PEP y/o sus contratistas o proveedores realicen trabajos y/o presten servicios relacionados con la industria petrolera.

I.16 ReclamaciónAcción que realizan terceros en contra de PEP por supuestos daños en sus bienes, posterior a la terminación de los trabajos relacionados con la actividad petrolera y materia del presente contrato.

I.17 Reporte de Finiquito “AE” (F-AE-01)Es el documento firmado en presencia del representante de la UAAEC, mediante el cual un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) acepta no tener anomalía (s) en su terreno causada por la obra y estar de acuerdo en no presentar reclamación alguna en perjuicio para PEP.

I.18 Representante de la UAAECPersonal técnico de la UAAEC, que colabora conjuntamente con el supervisor del contrato para la observancia y cumplimiento del contenido del Anexo “AE”.

I.19 Responsabilidad Social (RS)Es la voluntad de las empresas en integrar políticas, programas y prácticas, más allá de sus obligaciones jurídicas, que contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas y sus familias.

I.20 Supervisor de obra o servicioEs la persona que auxilia técnicamente al Residente de Obra, quien cuenta con funciones de revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos la información que le proporciona la residencia de obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra o servicio y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión, así como otras funciones establecidas en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.





No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 3 -

I.21 TerceroEs una persona o conjunto de ellas física o moral, que se denomina propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario de un inmueble en una comunidad que no es parte del contrato pero que se encuentra en el área de influencia de los trabajos materia del presente contrato.

I.22 UAAECUnidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación.

I.23 PerjuicioDetrimento al patrimonio de un tercero originado por el desarrollo de los trabajos relacionados por la actividad petrolera.

II.- OBLIGACIONES

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

II.1.1 El Contratista o Proveedor promoverá una cultura de respeto a la comunidad y sus integrantes, obligándose a impartir pláticas de concientización y difusión entre su personal, y presentará al Supervisor de la obra o servicio, las evidencias de cumplimiento; listas de asistencia y videos, entre otros, en los que demuestre que se trataron temas tales como: restricción de velocidad de los equipos de transporte y maquinaria en caminos; respeto a las costumbres, usos y tradiciones de los habitantes de las comunidades; cumplimiento de los acuerdos establecidos expresamente en cada permiso o los que se realicen con cada una de las comunidades y/o autoridades; espeto a la propiedad de terceros (flora, fauna, herramientas, entre otros); higiene y comportamiento durante la actividad desarrollada en campo (necesidades fisiológicas en lugares adecuados); y todo lo que conlleve el respeto y convivencia armónica con la comunidad.

II.1.2 El Contratista o Proveedor, en el caso de ser responsable de la gestoría, se obliga a que la indemnización por los bienes inmuebles y los bienes distintos a la tierra afectados a terceros como resultado de la ejecución de los trabajos programados, se efectuará conforme a los procedimientos de la UAAEC y con base en el avalúo que se emita de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y en la “Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos valuatorios...”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 2009.

II.1.3 En el supuesto de que el Contratista o Proveedor pretenda celebrar acuerdos con terceros, deberá hacerlo del conocimiento al Supervisor de la obra o servicio de forma anticipada y por escrito, quien a su vez, notificará al Representante de la UAAEC, especificando detalladamente el tipo de acuerdo, sus características, beneficios, desventajas, alcances y plazos, con el objeto de que en forma conjunta determinen la conveniencia o no se su aplicación.

II.1.4 En caso de existir solicitudes de la comunidad o de terceros a la Contratista o Proveedor, ésta deberá canalizarlas al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC.

II.1.5 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a su personal que durante su estancia en el área de trabajo y en las comunidades evitará expresiones, comentarios o difundir información de toda clase que afecte o deteriore la imagen y los intereses de PEP, y por tanto, el desarrollo de la actividad petrolera.

II.1.6 El Contratista o Proveedor se obliga a informar previamente y por escrito al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC, de los arrendamientos de terrenos, casas habitación, servicios de alimentación, entre otros, que pretenda realizar con terceros en las comunidades, con motivo de la ejecución del contrato y de la actividad petrolera con el objeto de identificar su ubicación a fin de prevenir reclamos, bloqueos u otros acontecimientos que pudieran afectar la continuidad de las operaciones presentes y futuras de PEP





No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 4 -

II.2 ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 Para realizar los trabajos o servicios de la actividad petrolera, el Contratista o Proveedor únicamente podrá ingresar a los terrenos propiedad de un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario o concesionario de un inmueble) si dispone del permiso de paso y/o trabajo otorgado por este último, comunicándole con anticipación oportuna el ingreso al predio.

II.2.2 El Contratista o Proveedor deberá cumplir las obligaciones o condiciones pactadas con el tercero en el permiso de paso y/o trabajo, durante la estancia en su predio.

II.2.3 El Contratista o Proveedor se obliga a realizar sus actividades únicamente dentro del área de trabajo convenida con el tercero en el permiso correspondiente, de requerir mayor superficie, antes de ocuparla, deberá tratarlo con el Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC para las gestiones que correspondan.

II.2.4 El Contratista o Proveedor evitará causar daños o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato, y de causar alguno deberá aplicar de forma inmediata las acciones correctivas necesarias, e informar al Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC. De igual manera se obliga a presentar las evidencias documentales con la firma de conformidad del tercero, requisito para la autorización de las estimaciones.

II.2.5 El Contratista o Proveedor se obliga a mantener libres de desechos orgánicos e inorgánicos generados por sus trabajadores o su actividad las áreas de trabajo, terrenos y cuerpos de agua adyacentes que sean o no propiedad del tercero, con el fin de evitar contingencias, reclamaciones y/o bloqueos a la actividad petrolera.

II.2.6 De acuerdo a la naturaleza de los trabajos, el Contratista o Proveedor se obliga a ejecutar un plan de prevención de reclamos y mejores prácticas, con el fin de eliminar anomalías durante la ejecución de los trabajos, tales como tapado oportuno de pozos de tiro exploratorios y zanjas, cubriéndolos con el material que se haya extraído durante la apertura y llevando a cabo la dispersión del material excedente producto de la excavación que no sea utilizado para el tapado de la misma, a fin de evitar la formación de bordos que modifiquen la topografía e hidrodinámica de los terrenos, de tal forma que esto restituya las condiciones naturales del área de trabajo, así como la reparación de los caminos vecinales de acceso que resulten afectados por el indebido tránsito de sus equipos, para que al terminar la vigencia del contrato no quede reclamación con terceros sin finiquitar.

II.2.7 El personal del Contratista o Proveedor por ningún motivo sustraerá flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.), herramientas, maquinaria y/u otros bienes propiedad de terceros, y en caso de existir inconformidad de terceros afectados por estos motivos, el Contratista o Proveedor se obliga a indemnizar los bienes sustraídos. Asimismo, deberá realizarse el finiquito total presentado al Supervisor de la obra la evidencia documental firmada de aceptación por el tercero afectado de que no existe reclamo presente ni futuro por el concepto indemnizado, relevando a PEP de estos hechos, acción que deberá ser informada al Representante de la UAAEC para asentar la atención y finiquito del reclamo mediante el formato F-07-CF (se anexa). Los documentos formarán parte integrante del expediente de contrato de obra o servicio y requisito para autorizar su finiquito.

II.2.8 El formato F-AE-01 (se anexa) deberá adjuntarse al acta de entrega-recepción de la obra o servicio, debidamente requisitado de Finiquito “AE”, por cada uno de los predios donde se hayan realizado los trabajos relativos a la actividad petrolera, requisito para autorizar el finiquito.

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.

II.3.1 El Contratista o Proveedor se obliga a que las unidades de transporte a su servicio ostenten la razón social de la compañía, número económico y número telefónico en un lugar visible para reporte de quejas o sugerencias.





No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 5 -

II.3.2 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a los operadores de sus equipos de transporte a utilizar únicamente los caminos autorizados por el tercero en el permiso correspondiente. Cualquier afectación por este concepto o la inobservancia del permiso será responsabilidad del Contratista o Proveedor.

II.3.3 El Contratista o Proveedor se obliga a transitar por las vías de comunicación y respetar los límites de velocidad indicados por PEP en los anexos del contrato o en los señalamientos viales de los caminos que conducen a las instalaciones de PEP, así como los establecidos en la Ley General de Vías de Comunicación, y cualquier incumplimiento o accidente originado por el Contratista o Proveedor o queja de la comunidad será responsabilidad del Contratista o Proveedor. Por otra parte, su personal tendrá que conducir con cortesía en las comunidades respetando a los transeúntes, semovientes y vehículos agrícolas, cediéndoles el paso para evitar accidentes.

II.3.4 De ocurrir una contingencia imputable al Contratista o Proveedor, éste se obliga a la reparación o indemnización del daño causado con su equipo de transporte en forma inmediata, en los términos que marque la legislación vigente aplicable, informando al Supervisor de la obra o servicio, quien notificará al Representante de la UAAEC, los términos en que se realizó el finiquito.

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD

II.4.1 El Contratista o Proveedor se obliga a no utilizar áreas fuera de los límites de la instalación donde se realizan los trabajos, campamentos u otros lugares destinados a actividades, y evitará realizar actividades domésticas, tales como: fogatas, vertimiento de desechos orgánicos e inorgánicos en terrenos y cuerpos de agua para evitar riesgos a la comunidad por incendios y contaminación ambiental.

II.4.2 El contratista o Proveedor se obliga a instalar letrinas portátiles en las áreas de trabajo y hacer obligatorio su uso entre su personal, lo anterior como medida de higiene y evitar reclamos de terceros por conductas impropias, propiciando un clima de respeto a la comunidad.

II.5.- CAPACITACIÓN.

II.5.1 El Contratista o Proveedor se obliga a difundir entre su personal los alcances y disposiciones de este anexo en materia de responsabilidad social y mejores prácticas operativas para una coexistencia armónica con la comunidad y presentar las evidencias correspondientes.

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

III.1 El Contratista o Proveedor se obliga a entregar el Reporte Finiquito “AE” al Supervisor de la obra o servicio, en el que describa que no existen reclamos presente o futuros por afectaciones a casas habitación, pozos artesianos o profundos, presas de abrevadero, cuerpos de agua, manantiales, piletas, flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.) y demás bienes propiedad de terceros, derivados de los trabajos realizados, deslindando a PEP de cualquier responsabilidad y firmado de conformidad por el tercero y el Contratista o Proveedor.

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”

IV.1 El Supervisor de la obra o servicio y el Representante de la UAAEC están facultados para corroborar en su caso el cumplimiento de lo estipulado en el presente Anexo, para lo cual, el Contratista o Proveedor se obliga a otorgar las facilidades e información que se le requiera a efecto de verificar el cumplimiento de lo contenido en este Anexo.





No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 6 -

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.5

II.1.3 II.1.6

II.1.4

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.5

II.2.2 II.2.6

II.2.3 II.2.7

II.2.4 II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD.

II.4.1

II.4.2

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

Jaime Aguilar MartinezSUPERVISOR PEP DEL CONTRATO

Arturo Marañón del AngelREPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓN


F-07-CF

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO DE DAÑOS A TERCEROS

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN DEL PREDIO

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTOPRECIO

UNITARIO ($)IMPORTE

($)

IMPORTE CON LETRA: TOTAL:

Este reporte tiene CÁRACTER DE FINIQUITO, mediante el cual el propietario manifiesta su total satisfacción con relación a la indeminización respecto de los daños causados por la compañía _______________________________________________________________________________________, con Núm. de Contrato ______________________________, relevando a Pemex Exploración y Producción de reclamos presentes o futuros por este(os) concepto(s).

(Nombre y firma) (Nombre y firma)

Propietario Representante de la Compañía


Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC


F-AE-01

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO “AE”

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

Km INICIAL: Km FINAL:

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

COMPAÑÍA No. de CONTRATO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES:

El propietario con el presente otorga a Pemex Exploración y Producción y a la compañía __________________________________________ con Núm. de Contrato ________________________ su conformidad con los trabajos ejecutados, el recibo y finiquito más amplio que en derecho proceda, manifestando, firmando el presente de conformidad, no reservándose reclamaciones presentes ni futuras con motivo de la actividad realizada, sin considerar vicios ocultos.


Propietario Representante de la Compañía


Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC


Anexos Tecnicos Lic. 18575110-534-11

Documents

Transcript of Anexos Tecnicos Lic. 18575110-534-11