ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA LA FAMILIA COMUNITARIA -ADEFACO-

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA LA FAMILIA COMUNITARIA FAMILIA COMUNITARIA

-ADEFACO--ADEFACO-

BASES DE COTIZACIONBASES DE COTIZACION DEL PROYECTO: DEL PROYECTO:

““CONSTRUCCIÒN DE PARQUE DEPORTIVO Y CONSTRUCCIÒN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO”RECREATIVO”

DEPARTAMENTO DE EL PROGRESODEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

SECCIÓN SECCIÓN II …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………..…..………..…..

INVITACIÓN .INVITACIÓN .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SECCIÓN IISECCIÓN II …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..….…..

11- DEFINICIONES ……………………………………………………………..……………………………………….……………….2- PREPARACIÓN DE LA OFERTA ……………………………………………….……………………….………..…..……..3- PRECIOS Y MONEDA DE LA OFERTA ………………………………………….…………….……………...............4- CONSULTAS Y ACLARACIONES ………………………………………………………..………….….…………....….... 5- VALIDEZ DE LA OFERTA ……………………………………………………………….………….….…....................….6- PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS ……………….…………………….….. 7- SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LA OFERTA ……………………………......................................……8- CONFIDENCIALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN ……………………………………….....…….…..…………......9- FORMA DE PAGO …………………………………………………………………………..…………………….……….……......10- ESTIMACIONES DE PAGO ………………………………………………………………………...............…..……….…..11- FACTURACIÓN ……………………………………………………………………………..………………………...…………….. 12- IMPUESTOS Y OBLIGACIONES ………………….………………………………………………………..…….…………13- P ROPIEDAD DE LAS OFERTAS ………………………………….………………………………………………………..14- ERRORES U OMISIONES ……………………………….………………………..............................................………15- MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS …………………………………………………………........……….16- PLAZO DE ENTREGA ………………………………………………………………………………………………….…......... 17- GARANTÍAS DE CALIDAD ……………………………………………………………………………………….....……….18- ENTREGA DE LOS RENGLONES DE TRABAJO:…………………………………………………………………..

TÉRMINOS DE REFERENCIA

SECCIÓN III SECCIÓN III ..........................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1- FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA………….……..……………………………………………1- FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA………….……..……………………………………………2- FIANZA DE ANTICIPO: ……………………………………….………….2- FIANZA DE ANTICIPO: ……………………………………….………….……………………………………………………………………………………………………3- FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO .. 3- FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO .. 4- FIANZA POR SALDOS DEUDORES:………………………………………..4- FIANZA POR SALDOS DEUDORES:………………………………………..………………………………………..………………………………………..

SECCIÓN SECCIÓN IVIV..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SANCIONES PECUNIARIAS.SANCIONES PECUNIARIAS.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SECCIÓN VSECCIÓN V……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……………………………………………………….………………………………………………………….…

ADJUDICACIÓN………………………………………………………………………..ADJUDICACIÓN………………………………………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..

SECCIÓN VI SECCIÓN VI …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….

INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS…………………………………..…............................................INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS…………………………………..…............................................

SECCIÓN VIISECCIÓN VII ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….……………………………………………………….….……………………………………………………….….

INTEGRACIÓN DE PRECIOS GLOBALES ……………………………………………………………………………….INTEGRACIÓN DE PRECIOS GLOBALES ……………………………………………………………………………….

SECCIÓN VIIISECCIÓN VIII………………………………………………………..……………………………….………………………………………………………..……………………………….………………………………….………………………………….

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIÓN………………………………………………………………………CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIÓN………………………………………………………………………

SECCIÓN IX…………………………………………………………………………………………………………….…………………………….

MODELO DE LA OFERTA …………………………………………………………………………………….…………………………….

SECCIÓN X……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ………………………………………………………………………………………………….....….

SECCIÓN XI…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

ANEXO……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

MODELO DE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN …………………………………………………………………….…

•TÉRMINOS DE REFERENCIATÉRMINOS DE REFERENCIASECCIÓN ISECCIÓN I

INVITACIÓNINVITACIÓN SeñoresSeñores Constructores PrecalificadosConstructores Precalificados Ptes.Ptes.

La La ASOCIACION DE DESARROLLO PARA LA FAMILIA COMUNITARIAASOCIACION DE DESARROLLO PARA LA FAMILIA COMUNITARIA (ADEFACO), le invita a (ADEFACO), le invita a participar en la presentación de ofertas para el proyecto: participar en la presentación de ofertas para el proyecto: ““CONSTRUCCIÒN DE CONSTRUCCIÒN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO”, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESOPARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO”, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, , de acuerdo a las disposiciones y especificaciones que se consignan en las bases de de acuerdo a las disposiciones y especificaciones que se consignan en las bases de Cotización, que podrán adquirir previo a la donación de Cotización, que podrán adquirir previo a la donación de Q. 400.00 (No reembolsables)Q. 400.00 (No reembolsables) en las oficinas de la Asociación, ubicadas en la 1ª Avenida 10-43, Zona 10, 2do. Nivel en las oficinas de la Asociación, ubicadas en la 1ª Avenida 10-43, Zona 10, 2do. Nivel Oficina 2 “D”, Ciudad de Guatemala, Oficina 2 “D”, Ciudad de Guatemala, el día 22 de abril del año 2009 de 10:30 hrs. a 12:30 hrs.

La recepción de ofertas será el día 30 de abril de 2009 a las 11:00 hrs.,, transcurridos 30 minutos de la hora señalada, se cerrará la recepción de transcurridos 30 minutos de la hora señalada, se cerrará la recepción de ofertas. Una vez cerrada ésta, no será aceptada ninguna oferta más. La Junta Calificadora ofertas. Una vez cerrada ésta, no será aceptada ninguna oferta más. La Junta Calificadora procederá al análisis de las ofertas presentadas y posteriormente se le notificará al procederá al análisis de las ofertas presentadas y posteriormente se le notificará al adjudicatario.adjudicatario.

Atentamente,Atentamente,

ASOCIACION DE DESARROLLO PARA LA FAMILIA COMUNITARIAASOCIACION DE DESARROLLO PARA LA FAMILIA COMUNITARIA(ADEFACO)(ADEFACO)

SECCIÓN IISECCIÓN IIINSTRUCCIONES A LOS OFERENTESINSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

• 1-. DEFINICIONES1-. DEFINICIONES

• Para efectos de esta Cotización los términos que se consignan en el segmento se interpretaran Para efectos de esta Cotización los términos que se consignan en el segmento se interpretaran como allí se indica y solo así:como allí se indica y solo así:

• Asociación: La Organización no Gubernamental (ONG) contratante denominada: Asociación: La Organización no Gubernamental (ONG) contratante denominada: ASOCIACION DE DESARROLLO PARA LA FAMILIA COMUNITARIA ASOCIACION DE DESARROLLO PARA LA FAMILIA COMUNITARIA (ADEFACO)(ADEFACO)

• Depto.: Depto.: Tesorería.Tesorería.

• Invitación a Cotizar: Invitación a Cotizar: Solicitud girada por la Asociación para que se coticen los servicios a ser Solicitud girada por la Asociación para que se coticen los servicios a ser adquiridos.adquiridos.

• Oferta: Oferta: Propuesta presentada por una persona individual o jurídica ofreciendo Propuesta presentada por una persona individual o jurídica ofreciendo los servicios.los servicios.

• Oferente: Oferente: Persona individual o Jurídica que presenta oferta a la Cotización. Persona individual o Jurídica que presenta oferta a la Cotización.

• Adjudicatario:Adjudicatario: Persona individual o jurídica a quien la junta de calificadora otorga Persona individual o jurídica a quien la junta de calificadora otorga concurso.concurso.

• Contrato:Contrato: Documento suscrito entre la Documento suscrito entre la ASOCIACION DE DESARROLLO PARA LA ASOCIACION DE DESARROLLO PARA LA FAMILIA COMUNITARIAFAMILIA COMUNITARIA y el adjudicatario para el suministro del servicio, del cual forman parte y el adjudicatario para el suministro del servicio, del cual forman parte todos los documentos que puedan derivarse de este proceso.todos los documentos que puedan derivarse de este proceso.

• 2-. PREPARACIÓN DE LA OFERTA2-. PREPARACIÓN DE LA OFERTA

• Las empresas invitadas deberán examinar la totalidad de la documentación, las condiciones y las Las empresas invitadas deberán examinar la totalidad de la documentación, las condiciones y las especificaciones que rigen para esta Cotización. Solo se aceptará una oferta por persona individual especificaciones que rigen para esta Cotización. Solo se aceptará una oferta por persona individual o jurídica, caso contrario el oferente será descalificado.o jurídica, caso contrario el oferente será descalificado.

• La empresa oferente proveerá toda la información requerida en la invitación a cotizar en sobre La empresa oferente proveerá toda la información requerida en la invitación a cotizar en sobre debidamente sellado y rotulado en la parte exterior, no se tomarán en cuenta ofertas que debidamente sellado y rotulado en la parte exterior, no se tomarán en cuenta ofertas que

presenten borrones, enmiendas, raspaduras, omisiones, adiciones o entrelineados que no estén debidamente presenten borrones, enmiendas, raspaduras, omisiones, adiciones o entrelineados que no estén debidamente salvados antes de la firma del representante legal.salvados antes de la firma del representante legal.

LA OFERTA DEBERÁ CONTENER LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, CON LA OFERTA DEBERÁ CONTENER LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, CON SU DEBIDO FOLDER Y FOLIADA SU DEBIDO FOLDER Y FOLIADA

( NO SE RECEPCIONARA SI NO PRESENTA DE ESTA FORMA)( NO SE RECEPCIONARA SI NO PRESENTA DE ESTA FORMA)

• 2.1 La oferta presentada debe coincidir con la sección IX (Modelo de la Oferta), debidamente 2.1 La oferta presentada debe coincidir con la sección IX (Modelo de la Oferta), debidamente • firmada sellada por el propietario ò representante legal de la empresa.firmada sellada por el propietario ò representante legal de la empresa.• 2.2 Cuadro de integración de Precios Unitarios, conforme a los renglones de Trabajo que se 2.2 Cuadro de integración de Precios Unitarios, conforme a los renglones de Trabajo que se • indican en la sección VI (Cuadro de Integración de Precios).indican en la sección VI (Cuadro de Integración de Precios).• 2.3 Cuadro de integración de Precios Globales, conforme a los renglones de Trabajo que se 2.3 Cuadro de integración de Precios Globales, conforme a los renglones de Trabajo que se • indican en la sección VII (Cuadro de Precios).indican en la sección VII (Cuadro de Precios).• 2.4 Cronograma de Ejecución e Inversión, donde se indique el Plazo en que se compromete a 2.4 Cronograma de Ejecución e Inversión, donde se indique el Plazo en que se compromete a • ejecutar los servicios objeto de la presente Licitación. ejecutar los servicios objeto de la presente Licitación. • 2.5 Cuadro firmado por el representante legal donde se indique la experiencia de trabajos2.5 Cuadro firmado por el representante legal donde se indique la experiencia de trabajos• ejecutados por la empresa oferente.ejecutados por la empresa oferente.• 2.6 Fotocopia de la patente de comercio en el caso de ser persona individual y de la patente 2.6 Fotocopia de la patente de comercio en el caso de ser persona individual y de la patente

de de • comercio y de sociedad en el caso de ser persona jurídica, debidamente autenticada por comercio y de sociedad en el caso de ser persona jurídica, debidamente autenticada por

un un • abogado.abogado.• 2.7 Fotocopia de Carné de No. de Identificación Tributaria (N.I.T.)2.7 Fotocopia de Carné de No. de Identificación Tributaria (N.I.T.)• 2.8 Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre el valor agregado y el impuesto 2.8 Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre el valor agregado y el impuesto

sobre sobre • la renta.la renta.• 2.9 Fotocopia del nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el 2.9 Fotocopia del nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el

RegistroRegistro• correspondiente en caso de no comparecer el propietario.correspondiente en caso de no comparecer el propietario.• 2.10 Fotocopia de Cédula completa del propietario ò representante legal autenticado por un 2.10 Fotocopia de Cédula completa del propietario ò representante legal autenticado por un • abogado.abogado.

• 2.11 Fianza de sostenimiento de oferta por el 1% del valor de la oferta, que deberá de

estar vigente hasta que sea sustituida por la fianza de cumplimiento, en el caso del adjudicatario. En cualquier caso, la fianza de sostenimiento de oferta tendrá una vigencia de 120 días.• 2.12 Declaración Jurada firmada por el propietario ò representante legal en donde se indique que la empresa a la cual representa no está comprendida dentro de las prohibiciones enumeradas en el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y de no ser deudores morosos del Estado, conforme el numeral 10 del artículo 19 de dicha ley.• 2.13 Constancia de Precalificado general de Obras vigente, extendida por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.• 2.14 Precalificado especifico de la obra para este proyecto. • 2.15 Fotocopia del recibo de donativo extendido por la Asociación por adquisición de bases.• 2.17 Vigencia de precalificado para este proyecto• 2.18 Balance General, actual• 2.19 Estado de Resultados, actual• 2.20 Currículum de la Empresa.• 2.21 CONSTANCIA DE REGISTRO DE PROVEEDORES EN GUATECOMPRAS • 2.22 Colegiado activo del Ingeniero a cargo de la Obra• 2.23 Carta de compromiso de ejecución de aspectos técnicos del proyecto.

• 3-. PRECIOS Y MONEDA DE LA OFERTA3-. PRECIOS Y MONEDA DE LA OFERTA

Los precios deberán estar expresados en quetzales, en letras y números.Los precios deberán estar expresados en quetzales, en letras y números. Los precios deben tener incluidos todos los impuestos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y Los precios deben tener incluidos todos los impuestos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y

cualquier otro impuesto local que sea aplicable.cualquier otro impuesto local que sea aplicable. o se aceptarán solicitudes de reajuste de precios después de que la oferta haya sido presentada.o se aceptarán solicitudes de reajuste de precios después de que la oferta haya sido presentada.

• 4-. CONSULTAS Y ACLARACIONES4-. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las empresas invitadas podrán solicitar aclaraciones sobre la invitación a cotizar. Las consultas deberán Las empresas invitadas podrán solicitar aclaraciones sobre la invitación a cotizar. Las consultas deberán ser formuladas por escrito, entregadas directamente o en línea por medio del correo electrónico: ser formuladas por escrito, entregadas directamente o en línea por medio del correo electrónico: [email protected] o [email protected] o guatecompras.gt. . La fecha límite para hacer las consultas La fecha límite para hacer las consultas pueden realizarse a mas tardar el día 28 de abril de 2009pueden realizarse a mas tardar el día 28 de abril de 2009 a las 10:00 a.ma las 10:00 a.m.. La Asociación La Asociación dará respuesta por escrito a las consultas que le sean formuladas a la brevedad posible. dará respuesta por escrito a las consultas que le sean formuladas a la brevedad posible.

5-. VALIDEZ DE LA OFERTA5-. VALIDEZ DE LA OFERTA

El oferente deberá garantizar, mediante fianza de sostenimiento de oferta, desde la El oferente deberá garantizar, mediante fianza de sostenimiento de oferta, desde la fecha recepción, aprobación y adjudicación de la misma.fecha recepción, aprobación y adjudicación de la misma.

La oferta deberá ser entregada en la dirección indicada en la Sección I a más tardar en la La oferta deberá ser entregada en la dirección indicada en la Sección I a más tardar en la fecha y hora señalada, en un sobre cerrado y sellado. Colocar en el sobre una etiqueta fecha y hora señalada, en un sobre cerrado y sellado. Colocar en el sobre una etiqueta de identificación con el modelo que se indica en la Sección XI Anexo I de la presente de identificación con el modelo que se indica en la Sección XI Anexo I de la presente base. base.

Las ofertas que sean presentadas fuera del plazo indicado anteriormente,Las ofertas que sean presentadas fuera del plazo indicado anteriormente, NO serán recibidas.NO serán recibidas.

6-. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS6-. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS Las ofertas serán evaluadas de acuerdo con el siguiente procedimiento:Las ofertas serán evaluadas de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Primera Fase:Primera Fase: Revisión documental de carácter excluyente, en la cual se comprobará que esté Revisión documental de carácter excluyente, en la cual se comprobará que esté

completa la documentación exigida. La falta de alguno de los documentos indicados en completa la documentación exigida. La falta de alguno de los documentos indicados en la sección II, inciso II "la sección II, inciso II "Preparación de la OfertaPreparación de la Oferta", será causa justificada para rechazar ", será causa justificada para rechazar la oferta.la oferta.

Segunda Fase:Segunda Fase: A las ofertas aceptadas en la primera fase les serán aplicados los criterios de A las ofertas aceptadas en la primera fase les serán aplicados los criterios de

calificación siguiente:calificación siguiente:

Precio total de la OfertaPrecio total de la Oferta 40%40%

Aspectos Técnicos Aspectos Técnicos 30%30%

Experiencia de la empresaExperiencia de la empresa 20%20%

Plazo de Entrega de los servicios Plazo de Entrega de los servicios requeridosrequeridos

10%10%

C.C. La evaluación del precio de la oferta presentada se realizará de acuerdo al titulo III y La evaluación del precio de la oferta presentada se realizará de acuerdo al titulo III y Régimen de licitación y Cotización es publicas, Capítulo 1, Artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen de licitación y Cotización es publicas, Capítulo 1, Artículos 28 y 29 de la Ley de Contrataciones del Estado.Contrataciones del Estado.

7-. SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LA OFERTA7-. SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LA OFERTA

La Asociación podrá solicitar aclaraciones a cualquier propuesta recibida si en dado caso La Asociación podrá solicitar aclaraciones a cualquier propuesta recibida si en dado caso existiera duda. La solicitud de aclaración de las ofertas serán formuladas por escrito. Y no se existiera duda. La solicitud de aclaración de las ofertas serán formuladas por escrito. Y no se solicitarán ni ofrecerán cambios en los precios ni en los aspectos substanciales de la oferta. solicitarán ni ofrecerán cambios en los precios ni en los aspectos substanciales de la oferta.

8-. CONFIDENCIALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN8-. CONFIDENCIALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN

Las ofertas presentadas serán analizadas por la Junta Calificadora. La actuación de la Junta Las ofertas presentadas serán analizadas por la Junta Calificadora. La actuación de la Junta Calificadora será confidencial durante el período de análisis y adjudicación. Todo intento de un Calificadora será confidencial durante el período de análisis y adjudicación. Todo intento de un oferente de indagar sobre el estado de la calificación o tratar de influir en el resultado será oferente de indagar sobre el estado de la calificación o tratar de influir en el resultado será motivo para la descalificación inmediata de su oferta. El nombre del oferente que resulte motivo para la descalificación inmediata de su oferta. El nombre del oferente que resulte ganador será publicado en el sitio de Internetganador será publicado en el sitio de Internet www.guatecompras.gtwww.guatecompras.gt y notificado por escrito y notificado por escrito por la Asociación.por la Asociación.

9-. FORMA DE PAGO9-. FORMA DE PAGO

La Asociación De Desarrollo Para La Familia Comunitaria efectuará los pagos conforme se La Asociación De Desarrollo Para La Familia Comunitaria efectuará los pagos conforme se describirán en el Contrato Administrativo de Ejecución de Obra. describirán en el Contrato Administrativo de Ejecución de Obra.

Siendo un anticipo del 20% de acuerdo al contrato y pagos restantes de acuerdo al avance Siendo un anticipo del 20% de acuerdo al contrato y pagos restantes de acuerdo al avance físico del Proyecto.físico del Proyecto.

10-. ESTIMACIONES DE PAGO10-. ESTIMACIONES DE PAGO

La Asociación De Desarrollo Para La Familia Comunitaria podrá hacer pagos parciales al La Asociación De Desarrollo Para La Familia Comunitaria podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas.efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas.

11-. FACTURACIÓN11-. FACTURACIÓN

Para el cobro de cada uno de los pagos indicados en el punto 9, el Ejecutor deberá presentar Para el cobro de cada uno de los pagos indicados en el punto 9, el Ejecutor deberá presentar su factura timbrada, sellada e informe del avance físico de la obra. El contratista emitirá sus su factura timbrada, sellada e informe del avance físico de la obra. El contratista emitirá sus facturas en moneda nacional (quetzales), cumpliendo con todos los requisitos de ley.facturas en moneda nacional (quetzales), cumpliendo con todos los requisitos de ley.

12-. IMPUESTOS Y OBLIGACIONES12-. IMPUESTOS Y OBLIGACIONES

Los precios de la oferta deberán incluir el pago de todos los impuestos de importación, del Los precios de la oferta deberán incluir el pago de todos los impuestos de importación, del Valor Agregado (IVA), del ISR, del IETAAP, impuesto de circulación para el presente año y Valor Agregado (IVA), del ISR, del IETAAP, impuesto de circulación para el presente año y cualquier otro impuesto aplicable.cualquier otro impuesto aplicable.

13-. PROPIEDAD DE LAS OFERTAS13-. PROPIEDAD DE LAS OFERTAS

Las ofertas que sean presentadas en esta Cotización serán propiedad de la Asociación De Las ofertas que sean presentadas en esta Cotización serán propiedad de la Asociación De Desarrollo Para La Familia Comunitaria, quien las conservará en su poder. Desarrollo Para La Familia Comunitaria, quien las conservará en su poder.

14-. ERRORES U OMISIONES14-. ERRORES U OMISIONES

No se permitirá que alguna empresa invitada pretenda aprovecharse de cualquier error u No se permitirá que alguna empresa invitada pretenda aprovecharse de cualquier error u omisión en las especificaciones que corren adjunto.omisión en las especificaciones que corren adjunto.

15-. MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS15-. MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS

La Asociación a través de la Junta Calificadora, para la Cotización ó Licitación, podrá agregar La Asociación a través de la Junta Calificadora, para la Cotización ó Licitación, podrá agregar modificaciones a los documentos siempre y cuando se demuestre que es en beneficio del modificaciones a los documentos siempre y cuando se demuestre que es en beneficio del mismo. mismo.

16-. PLAZO DE ENTREGA 16-. PLAZO DE ENTREGA

El contratista indicará en su oferta el plazo en que se compromete a entregar el proyecto, el El contratista indicará en su oferta el plazo en que se compromete a entregar el proyecto, el cual se incluye en el cronograma de Ejecución e Inversión. cual se incluye en el cronograma de Ejecución e Inversión.

17-. GARANTÍAS DE CALIDAD17-. GARANTÍAS DE CALIDAD

El contratista presentará certificados de garantía de calidad y funcionamiento El contratista presentará certificados de garantía de calidad y funcionamiento que deberán amparar el bien adquirido por la Asociación como se indica en la que deberán amparar el bien adquirido por la Asociación como se indica en la Sección III.Sección III.

18-. ENTREGA DE LOS RENGLONES DE TRABAJO: 18-. ENTREGA DE LOS RENGLONES DE TRABAJO:

a.- a.- Los renglones a entregar es lo especificado en la sección VI, objetos Los renglones a entregar es lo especificado en la sección VI, objetos de la presente Cotizaciòn.de la presente Cotizaciòn.

b.- b.- Los renglones deberán ser entregados en el lugar y de acuerdo a lo Los renglones deberán ser entregados en el lugar y de acuerdo a lo que indican los planos, los que podrá consultar en las oficinas de la Asociación en que indican los planos, los que podrá consultar en las oficinas de la Asociación en horario hábil de trabajo.horario hábil de trabajo.

c.-c.- En la entrega deberá estar presente el contratista o un representante En la entrega deberá estar presente el contratista o un representante acreditado por el mismo para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos acreditado por el mismo para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos contractuales.contractuales.

d.-d.- Los renglones de trabajo establecidos se considerarán recibidos por la Los renglones de trabajo establecidos se considerarán recibidos por la comisión receptora, cuando ésta suscriba y firme el acta de recepción, en la que comisión receptora, cuando ésta suscriba y firme el acta de recepción, en la que hará constar que el contratista ha cumplido con la entrega a entera satisfacción hará constar que el contratista ha cumplido con la entrega a entera satisfacción de la comisión.de la comisión.

SECCIÓN IIISECCIÓN III

GARANTÍASGARANTÍAS

1-. FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA1-. FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA

La firmeza de su oferta la caucionarán los oferentes mediante fianza, por el uno por ciento (1%) del La firmeza de su oferta la caucionarán los oferentes mediante fianza, por el uno por ciento (1%) del valor de su oferta.valor de su oferta.

La Fianza de Sostenimiento de Oferta, la póliza deberá ser Emitida a favor y a entera satisfacción de la La Fianza de Sostenimiento de Oferta, la póliza deberá ser Emitida a favor y a entera satisfacción de la Asociación De Desarrollo Para La Familia Comunitaria, por una afianzadora de reconocida solvencia Asociación De Desarrollo Para La Familia Comunitaria, por una afianzadora de reconocida solvencia financiera autorizada para operar en la República de Guatemala.financiera autorizada para operar en la República de Guatemala.

Los oferentes estarán obligados a sostener sus ofertas hasta que se les notifique oficialmente la Los oferentes estarán obligados a sostener sus ofertas hasta que se les notifique oficialmente la aprobación de la adjudicación, y en todo caso la fianza de sostenimiento de oferta tendrá una vigencia aprobación de la adjudicación, y en todo caso la fianza de sostenimiento de oferta tendrá una vigencia de 120 días. El adjudicatario acepta y se compromete a que una vez vencido el plazo de vigencia de de 120 días. El adjudicatario acepta y se compromete a que una vez vencido el plazo de vigencia de dicha fianza, se prorrogará hasta que sea substituida por la fianza de cumplimiento de contrato, dicha fianza, se prorrogará hasta que sea substituida por la fianza de cumplimiento de contrato, debiendo presentar inmediatamente la póliza de prórroga respectiva. debiendo presentar inmediatamente la póliza de prórroga respectiva.

Al ser aprobada la adjudicación del Proyecto, la Asociación De Desarrollo Para La Familia Comunitaria , Al ser aprobada la adjudicación del Proyecto, la Asociación De Desarrollo Para La Familia Comunitaria , lo hará del conocimiento de los oferentes.lo hará del conocimiento de los oferentes.

La garantía de sostenimiento de oferta se hará efectiva por cualquiera de las razones siguientes:La garantía de sostenimiento de oferta se hará efectiva por cualquiera de las razones siguientes:

a.-a.- Si el adjudicatario no sostiene su oferta.Si el adjudicatario no sostiene su oferta.

b.-b.- Si el adjudicatario no concurre a firmar el contrato respectivo dentro del plazo que Si el adjudicatario no concurre a firmar el contrato respectivo dentro del plazo que establezca la Asociación. establezca la Asociación.

c.-c.- Si el adjudicatario, habiendo suscrito el contrato, no presenta la póliza de la fianza de Si el adjudicatario, habiendo suscrito el contrato, no presenta la póliza de la fianza de

cumplimiento dentro del término que fije la Asociación, como requisito previo a la aprobación del cumplimiento dentro del término que fije la Asociación, como requisito previo a la aprobación del contrato.contrato.

2-. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:2-. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el Contrato, el Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el Contrato, el adjudicatario deberá presentar fianza por un diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo. adjudicatario deberá presentar fianza por un diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo. La fianza de cumplimiento cubrirá los aspectos contemplados en el artículo 38 del Reglamento de la La fianza de cumplimiento cubrirá los aspectos contemplados en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los porcentajes allí señalados. La póliza de dicha fianza deberá Ley de Contrataciones del Estado, en los porcentajes allí señalados. La póliza de dicha fianza deberá ser emitida a favor y a entera satisfacción de la Asociación De Desarrollo Para La Familia Comunitaria, ser emitida a favor y a entera satisfacción de la Asociación De Desarrollo Para La Familia Comunitaria, por una Afianzadora de reconocida solvencia financiera, autorizada para operar en la República de por una Afianzadora de reconocida solvencia financiera, autorizada para operar en la República de Guatemala.Guatemala.

La presentación de la Fianza de Cumplimiento del Contrato será requisito previo a la entrega del La presentación de la Fianza de Cumplimiento del Contrato será requisito previo a la entrega del anticipo. El contrato deberá ser aprobado dentro del término que fija el Artículo 36 del Reglamento de anticipo. El contrato deberá ser aprobado dentro del término que fija el Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.la Ley de Contrataciones del Estado.

La Asociación hará efectiva la fianza de Cumplimiento en los siguientes casos:La Asociación hará efectiva la fianza de Cumplimiento en los siguientes casos:

Si el contratista no presenta los Certificados de Garantía de Funcionamiento y Calidad dentro de los Si el contratista no presenta los Certificados de Garantía de Funcionamiento y Calidad dentro de los quince (15) días siguientes a la entrega de los servicios contratados.quince (15) días siguientes a la entrega de los servicios contratados.

Si el Contratista no presenta la constancia que extienda la Asociación De Desarrollo Para La Familia Si el Contratista no presenta la constancia que extienda la Asociación De Desarrollo Para La Familia Comunitaria, de haber recibido a su entera satisfacción los servicios objeto del contrato.Comunitaria, de haber recibido a su entera satisfacción los servicios objeto del contrato.

Si el contratista deja de cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley y del contrato.Si el contratista deja de cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley y del contrato.

Si se produjera el incumplimiento por parte del contratista, la Asociación, solicitará por escrito y en Si se produjera el incumplimiento por parte del contratista, la Asociación, solicitará por escrito y en forma fundamentada el pago de la fianza a la afianzadora, debiendo esta última hacer el pago forma fundamentada el pago de la fianza a la afianzadora, debiendo esta última hacer el pago conforme el artículo 1030 del código de Comercio (10 días cuando hay afianzamiento directo y 30 días conforme el artículo 1030 del código de Comercio (10 días cuando hay afianzamiento directo y 30 días cuando hay reafianzamiento). Todo lo anterior se hará constar expresamente en la póliza respectiva.cuando hay reafianzamiento). Todo lo anterior se hará constar expresamente en la póliza respectiva.

3-. FIANZA DE ANTICIPO:3-. FIANZA DE ANTICIPO:

Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse al mediante fianza por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse al máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización.

4-. FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD O DE 4-. FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO:FUNCIONAMIENTO:

El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante fianza, El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante fianza, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. La garantía de meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra o servicio.previo para la recepción de la obra o servicio.

El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las responsabilidades de destrucción o deterioro de anterior, no exime al contratista de las responsabilidades de destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra o servicio.recepción definitiva de la obra o servicio.

5-. FIANZA POR SALDOS DEUDORES:5-. FIANZA POR SALDOS DEUDORES:

Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Asociación en la liquidación, el contratista deberá presentar fianza, por el cinco por la Asociación en la liquidación, el contratista deberá presentar fianza, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la conservación de obra como requisito previo para la recepción simultáneamente con la conservación de obra como requisito previo para la recepción de obra o servicio. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará de obra o servicio. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.esta garantía.

SECCIÓN IVSECCIÓN IVSANCIONES PECUNIARIASSANCIONES PECUNIARIAS

Si el Contratista se atrasare en la entrega del servicio dentro del Si el Contratista se atrasare en la entrega del servicio dentro del plazo pactado, pagará una sanción por retraso equivalente al CERO PUNTO plazo pactado, pagará una sanción por retraso equivalente al CERO PUNTO CINCO POR MILLAR del monto del contrato por cada día de atraso en que CINCO POR MILLAR del monto del contrato por cada día de atraso en que incurriere.incurriere.

SECCIÓN VSECCIÓN VADJUDICACIÓNADJUDICACIÓN

La Junta Calificadora de la Cotización, deberá adjudicar la La Junta Calificadora de la Cotización, deberá adjudicar la ejecución del proyecto al oferente que haya presentado la mejor oferta más ejecución del proyecto al oferente que haya presentado la mejor oferta más conveniente a los intereses de la Asociación De Desarrollo Para La Familia conveniente a los intereses de la Asociación De Desarrollo Para La Familia Comunitaria. La mayor o menor conveniencia de las ofertas se determinará Comunitaria. La mayor o menor conveniencia de las ofertas se determinará de la aplicación de los criterios de calificación establecidos en la de la aplicación de los criterios de calificación establecidos en la Sección IISección II de estos documentos. La comisión de adjudicación deberá dar a conocer de de estos documentos. La comisión de adjudicación deberá dar a conocer de sus actuaciones a más tardar 5 días hábiles después de recibidas las ofertas.sus actuaciones a más tardar 5 días hábiles después de recibidas las ofertas.

SECCIÓN VISECCIÓN VI

Todos los cuadros deben entregarlos grabados en Todos los cuadros deben entregarlos grabados en un disquete o cdun disquete o cd

INTEGRACION DE PRECIOS GLOBALESINTEGRACION DE PRECIOS GLOBALES

RENGLON DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL1 TRABAJOS PRELIMINARES 1500 M2

1.1 BODEGA 1 U 1.2 LIMPIA, CHAPEO, DESTRONQUE Y TRAZO 1500 M2

2 AREA DE DEPORTE Y RECREACIÒN 1200 M2

2.1 CANCHA POLIDEPORTIVA 448 M2

2.1.1 ADECUACIÒN DE TERRENO 448 M2

2.1.2 LOSA DE PISO, RAMPA Y BORDILLO 449.40 M2

2.1.3 TABLEROS, MARCOS Y TUBOS DE VOLIBOL 1 GL

2.1.4 PINTURA DE CANCHA 1 GL

2.2 PARQUE RECREATIVO 750 M2


2.2.2 BORDILLO 348.0 ML

2.2.3 CAMINAMIENTO Y AREA DE JUEGOS 226.0 M2

2.2.4 AREA DE ARENA BLANCA 208 M2

2.2.5 AREA DE GRANITO COMPACTADO 256 M2

2.2.6 JUEGOS INFANTILES 4.00 U

2.2.7 PINTURA DE JUEGOS 37.00 U

2.2.8 JUEGO DE BOMBEROS 1.00 U

2.2.8 BANCAS 6.00 U

2.2.9 KIOSKO 1.00 U

CIMENTACIÒN 6 U

ESTRUCTURA METÀLICA 1 U

PISO 17 M2

BANCAS 3 U

3 INSTALACIONES 17.00 U

3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 U

3.2 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 16 U

4 ROTULO 1 U

INTEGRACION DE PRECIOS GLOBALES

SECCIÓN VIISECCIÓN VII

INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOSINTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Los oferentes deberán de presentar los precios unitarios y Los oferentes deberán de presentar los precios unitarios y totales de cada uno de los renglones, según lo establece el totales de cada uno de los renglones, según lo establece el

Artículo 6 de la Ley de Contrataciones del Estado.Artículo 6 de la Ley de Contrataciones del Estado.

“CONSTRUCCIÒN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO” DEPARTAMENTO DE PROGRESO

DESCRIPCION DESCRIPCION CANTIDAD CANTIDAD UNIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO UNITARIO

PRECIO PRECIO TOTAL TOTAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES 1500 M2

Material Material Q. - Q. - Q. - Q. -

Sub-total Sub-total Q. - Q. - Q. - Q. -

Mano de obra Mano de obra


TOTALTOTAL Q. -Q. -



1.2 LIMPIA, CHAPEO, DESTRONQUE Y TRAZO 1500 M2





TOTALTOTAL Q. -Q. -



1.1 BODEGA 1 U





TOTALTOTAL Q. -Q. -



2 LIMPIA, CHAPEO, DESTRONQUE Y TRAZO 1500 M2





TOTALTOTAL Q. -Q. -



2.1 AREA DE DEPORTE Y RECREACIÒN 1200 M2





TOTALTOTAL Q. -Q. -








TOTALTOTAL Q. -Q. -



2.1.2 LOSA DE PISO, RAMPA Y BORDILLO 449.40 M2





TOTALTOTAL Q. -Q. -

DESCRIPCIÒNDESCRIPCIÒN

CANTIDAD CANTIDAD UNIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO UNITARIO UNITARIO


2.1.4 PINTURA DE CANCHA 1 GL





TOTALTOTAL Q. -Q. -



2.1.3 TABLEROS, MARCOS Y TUBOS DE VOLIBOL 1 GL





TOTALTOTAL Q. -Q. -



2.2 PARQUE RECREATIVO 750 M2





TOTALTOTAL Q. -Q. -



2.2.3 CAMINAMIENTO Y AREA DE JUEGOS 226.0 M2





TOTALTOTAL Q. -Q. -



2.2.2 BORDILLO 348.0 ML





TOTALTOTAL Q. -Q. -








TOTALTOTAL Q. -Q. -



2.2.5 AREA DE GRANITO COMPACTADO 256 M2





TOTALTOTAL Q. -Q. -



2.2.6 JUEGOS INFANTILES 4.00 U





TOTALTOTAL Q. -Q. -



2.2.4 AREA DE ARENA BLANCA 208 M2





TOTALTOTAL Q. -Q. -



2.2.8 JUEGO DE BOMBEROS 1.00 U





TOTALTOTAL Q. -Q. -



2.2.7 PINTURA DE JUEGOS 37.00 U





TOTALTOTAL Q. -Q. -



2.2.8 BANCAS 6.00 U





TOTALTOTAL Q. -Q. -



2.2.9 KIOSKO 1.00 U





TOTALTOTAL Q. -Q. -



CIMENTACIÒN 6 U





TOTALTOTAL Q. -Q. -



ESTRUCTURA METÀLICA 1 U





TOTALTOTAL Q. -Q. -



PISO 17 M2





TOTALTOTAL Q. -Q. -



BANCAS 3 U





TOTALTOTAL Q. -Q. -



3 INSTALACIONES 17.00 U





TOTALTOTAL Q. -Q. -



3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 U





TOTALTOTAL Q. -Q. -



3.2 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 16 U





TOTALTOTAL Q. -Q. -



4 ROTULO 1 U





TOTALTOTAL Q. -Q. -

SECCIÓN VIIISECCIÓN VIIICRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIÓNCRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIÓN

El oferente deberá presentar un Cronograma de El oferente deberá presentar un Cronograma de Ejecución e Inversión del ProyectoEjecución e Inversión del Proyecto

RENGLON DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 1 2 3 4 5 6 7PRECIO

UNITARIO PRECIO TOTAL1 TRABAJOS PRELIMINARES 1500 M2 X

1.1 BODEGA 1 U X

1.2 LIMPIA, CHAPEO, DESTRONQUE Y TRAZO 1500 M2 X 2 AREA DE DEPORTE Y RECREACIÒN 1200 M2 X

2.1 CANCHA POLIDEPORTIVA 448 M2 X

2.1.1 ADECUACIÒN DE TERRENO 448 M2 X 2.1.2 LOSA DE PISO, RAMPA Y BORDILLO 449.40 M2 X

2.1.3 TABLEROS, MARCOS Y TUBOS DE VOLIBOL 1 GL X 2.1.4 PINTURA DE CANCHA 1 GL X 2.2 PARQUE RECREATIVO 750 M2 X

2.2.1 ADECUACIÒN DE TERRENO 750 M2 X 2.2.2 BORDILLO 348.0 ML X 2.2.3 CAMINAMIENTO Y AREA DE JUEGOS 226.0 M2 X 2.2.4 AREA DE ARENA BLANCA 208 M2 X 2.2.5 AREA DE GRANITO COMPACTADO 256 M2 X 2.2.6 JUEGOS INFANTILES 4.00 U X2.2.7 PINTURA DE JUEGOS 37.00 U x2.2.8 JUEGO DE BOMBEROS 1.00 U x2.2.8 BANCAS 6.00 U x2.2.9 KIOSKO 1.00 U x

CIMENTACIÒN 6 U xESTRUCTURA METÀLICA 1 U xPISO 17 M2 xBANCAS 3 U x

3 INSTALACIONES 17.00 U x 3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 U x 3.2 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 16 U x 4 ROTULO 1 U x

Con el formato siguiente:““CONSTRUCCIÒN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO”CONSTRUCCIÒN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO”DEPARTAMENTO DE EL PROGRESODEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

SECCIÓN IXSECCIÓN IXMODELO DE LA OFERTAMODELO DE LA OFERTA

OFERTA PARA EL PROYECTO:OFERTA PARA EL PROYECTO: PRECIO TOTAL (CON IVA):PRECIO TOTAL (CON IVA): ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA LA FAMILIA COMUNITARIA –ADEFACO–ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA LA FAMILIA COMUNITARIA –ADEFACO– CIUDAD DE GUATEMALA.CIUDAD DE GUATEMALA.

Yo, (Nombre y apellidos del presentado) ___________________________________________________Yo, (Nombre y apellidos del presentado) ___________________________________________________ de______años de edad, estado civil___________, profesión u oficio_____________, cédula de de______años de edad, estado civil___________, profesión u oficio_____________, cédula de

vecindad Número de Orden________y de Registro__________________.vecindad Número de Orden________y de Registro__________________. Extendida por el Alcalde Municipal del departamento de________________, con domicilio en: Extendida por el Alcalde Municipal del departamento de________________, con domicilio en:

_______________________________, señalando para recibir notificaciones la oficina situada en: _______________________________, señalando para recibir notificaciones la oficina situada en: (Dirección y teléfono) __________________________________________________ de la ciudad de (Dirección y teléfono) __________________________________________________ de la ciudad de Guatemala; comparezco en representación de la empresa: Guatemala; comparezco en representación de la empresa: ________________________________________________ con oficinas centrales en: ________________________________________________ con oficinas centrales en: ________________________________. Por este medio y a nombre de mí representado vengo a ________________________________. Por este medio y a nombre de mí representado vengo a presentar formal oferta, de acuerdo con la invitación, hago constar que:presentar formal oferta, de acuerdo con la invitación, hago constar que:

1.-Nos sujetamos en todo a las leyes de Guatemala.1.-Nos sujetamos en todo a las leyes de Guatemala.

2-.Aceptamos expresamente todas y cada una de las condiciones, expuestas en la invitación.2-.Aceptamos expresamente todas y cada una de las condiciones, expuestas en la invitación.

3-.Nos sujetamos a todo lo estipulado en la invitación, Especificaciones Técnicas y documentos 3-.Nos sujetamos a todo lo estipulado en la invitación, Especificaciones Técnicas y documentos anexos para el proyecto.anexos para el proyecto.

4-.Los precios que ofrecemos son fijos e inalterables y están calculados tomando en cuenta las 4-.Los precios que ofrecemos son fijos e inalterables y están calculados tomando en cuenta las disposiciones estipuladas en la invitación.disposiciones estipuladas en la invitación.

5-.La presente oferta consta de los siguientes documentos:5-.La presente oferta consta de los siguientes documentos:

6-.Cuadro de integración de Precios Globales, conforme a los renglones de Trabajo que se 6-.Cuadro de integración de Precios Globales, conforme a los renglones de Trabajo que se indican indican

en la sección VII (Cuadro de Integración de Precios).en la sección VII (Cuadro de Integración de Precios).

• 7-. La oferta presentada debe coincidir con la sección IX (Modelo de la Oferta), debidamente firmada y sellada por el propietario ò representante legal de la empresa.

• 8-. Cronograma de Ejecución e Inversión, donde se indique el Plazo en que se compromete a ejecutar los servicios objeto de la presente Cotización.

9-. Cuadro firmado por el representante legal donde se indique la experiencia de trabajos ejecutados por la empresa oferente. 10. Fotocopia de la patente de comercio en el caso de ser persona individual y de

la patente de comercio y de sociedad en el caso de ser persona jurídica, debidamente

autenticada por un abogado.

11. Fotocopia de Carné de No. de Identificación Tributaria (N.I.T.) 12. Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre el valor

agregado y el impuesto sobre la renta.

13. Fotocopia del nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el Registro

correspondiente en caso de no comparecer el propietario.

14. Fotocopia de Cédula completa del propietario ò representante legal autenticado por un

abogado.

15. Fianza de sostenimiento de oferta por el 1% del valor de la oferta, que deberá de estar vigente

hasta que sea sustituida por la fianza de cumplimiento, en el caso del adjudicatario. En

cualquier caso, la fianza de sostenimiento de oferta tendrá una vigencia de 120 días.

16. Declaración Jurada firmada por el propietario ò representante legal en donde se indique que la

empresa a la cual representa no está comprendida dentro de las prohibiciones enumeradas en

el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y de no ser deudores morosos del Estado,

conforme el numeral 10 del artículo 19 de dicha ley.

17. Constancia de Precalificado general de Obras vigente, extendida por el Ministerio 17. Constancia de Precalificado general de Obras vigente, extendida por el Ministerio de Comunicaciones, de Comunicaciones,

Infraestructura y Vivienda.Infraestructura y Vivienda.

18. Precalificado especifico de la obra para este proyecto. 18. Precalificado especifico de la obra para este proyecto.

19. Vigencia de precalificado para este proyecto19. Vigencia de precalificado para este proyecto 21. Fotocopia del recibo de donativo extendido por la Asociación por adquisición de 21. Fotocopia del recibo de donativo extendido por la Asociación por adquisición de

bases.bases.

22. Balance General, actual22. Balance General, actual

23. Estado de Resultados, actual23. Estado de Resultados, actual

24. Currículum de la Empresa.24. Currículum de la Empresa.

25. CONSTANCIA DE REGISTRO DE PROVEEDORES EN GUATECOMPRAS 25. CONSTANCIA DE REGISTRO DE PROVEEDORES EN GUATECOMPRAS

26. Colegiado activo del Ingeniero a cargo de la Obra26. Colegiado activo del Ingeniero a cargo de la Obra

Hemos estudiado detenidamente las Especificaciones Generales de la presente Hemos estudiado detenidamente las Especificaciones Generales de la presente invitación .invitación .

En caso de que se nos adjudique la ejecución del Proyecto:En caso de que se nos adjudique la ejecución del Proyecto:

Aportaremos todo el equipo, maquinaria y vehículos necesarios en condiciones óptimas Aportaremos todo el equipo, maquinaria y vehículos necesarios en condiciones óptimas de trabajo, herramientas, materiales, mano de obra y demás elementos necesarios para de trabajo, herramientas, materiales, mano de obra y demás elementos necesarios para la realización de los trabajos.la realización de los trabajos.

Principiaremos los trabajos en la fecha estipulada en el contrato de obra.Principiaremos los trabajos en la fecha estipulada en el contrato de obra.

Nos comprometemos a entregar los trabajos total y satisfactoriamente terminados en la Nos comprometemos a entregar los trabajos total y satisfactoriamente terminados en la fecha estipulada.fecha estipulada.

Otorgaremos las GARANTIAS estipuladas en las presentes bases de Licitación.Otorgaremos las GARANTIAS estipuladas en las presentes bases de Licitación.

Aceptamos los conceptos de penalización estipuladas en la invitación.Aceptamos los conceptos de penalización estipuladas en la invitación.

Nos comprometemos a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse relacionada Nos comprometemos a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse relacionada con la interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del contrato correspondiente a con la interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del contrato correspondiente a este proyecto, o cualquiera de sus cláusulas, sea resuelta directamente entre las partes este proyecto, o cualquiera de sus cláusulas, sea resuelta directamente entre las partes por vía conciliatoria, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o por vía conciliatoria, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse serán resueltas de acuerdo con lo que establece la ley.cuestiones a dilucidarse serán resueltas de acuerdo con lo que establece la ley.

FIRMA DEL OFERENTENOMBRE COMPLETO

SELLO

SECCIÓN XSECCIÓN X ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presentar la descripción de cada uno de los renglones a ejecutar:Presentar la descripción de cada uno de los renglones a ejecutar:

RENGLÒN DESCRIPCIÒN CANTIDAD UNIDAD

1 TRABAJOS PRELIMINARES 1500 Global1.1 BODEGA 1

1.2 LIMPIA, CHAPEO, DESTRONQUE Y TRAZO 1500 M32 AREA DE DEPORTE Y RECREACIÒN 1200 ML

2.1 CANCHA POLIDEPORTIVA 448 M22.1.1 ADECUACIÒN DE TERRENO 448 M32.1.2 LOSA DE PISO, RAMPA Y BORDILLO 449.40

2.1.3 TABLEROS, MARCOS Y TUBOS DE VOLIBOL 1

2.1.4 PINTURA DE CANCHA 1

2.2 PARQUE RECREATIVO 750

2.2.1 ADECUACIÒN DE TERRENO 750

2.2.2 BORDILLO 348.0

2.2.3 CAMINAMIENTO Y AREA DE JUEGOS 226.0

2.2.4 AREA DE ARENA BLANCA 208

2.2.5 AREA DE GRANITO COMPACTADO 256

2.2.6 JUEGOS INFANTILES 4.00

2.2.7 PINTURA DE JUEGOS 37.00

2.2.8 JUEGO DE BOMBEROS 1.00

2.2.8 BANCAS 6.00

2.2.9 KIOSKO 1.00

CIMENTACIÒN 6

ESTRUCTURA METÀLICA 1

PISO 17

BANCAS 3

3 INSTALACIONES 17.00

3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 Global3.2 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 16 M34 ROTULO 1 M2

SECCIÓN XISECCIÓN XI

ANEXOANEXO

MODELO DE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓNMODELO DE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

Asociación de Desarrollo Para La Familia Comunitaria Asociación de Desarrollo Para La Familia Comunitaria ADEFACO ADEFACO

Departamento de GuatemalaDepartamento de Guatemala

PROYECTOPROYECTO:__________________________________________________:__________________________________________________

EMPRESA:EMPRESA:______________________________________________________________________________________________________

FECHA DE ENTREGAFECHA DE ENTREGA: _____ /_____ /_____ : _____ /_____ /_____ HORA:HORA: _____ :______ _____ :______

TELÉFONOS TELÉFONOS :________________________________________________:________________________________________________

REPRESENTANTE:REPRESENTANTE:___________________________________________ ___________________________________________

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA LA FAMILIA COMUNITARIA -ADEFACO-

Documents

Transcript of ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA LA FAMILIA COMUNITARIA -ADEFACO-