AVISO DE CONVOCATORIA - Gob€¦ · AVISO DE CONVOCATORIA PRIMERA CONVOCATORIA ADJUDICACIÓN...

1

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS RUC N° 20168999926 DOMICILIO: Av. Miraflores N° 878, Miraflores, Lima

AVISO DE CONVOCATORIA PRIMERA CONVOCATORIA ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 0004-2006-PCM “ADQUISICION DE MATERIAL PAD” I. OBJETO DEL PROCESO: Adquisición de Material PAD II. DESCRIPCION BASICA DEL OBJETO DEL PROCESO:

Seleccionar una persona jurídica que nos suministre Material PAD, para las diversas dependencias de la Presidencia del Consejo de Ministros

III. CODIGO CIIU DEL PROCESO: 5150

IV. VALOR REFERENCIAL: Ciento Cincuenta y Dos Mil Ciento Catorce y 57/100 Nuevos Soles

(S/. 152,114.57) V. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 Recursos Ordinarios VI. LUGAR DE EJECUCION DE LA PRESTACION: Miraflores – Lima VII. RELACION DE ITEMS: Material PAD (1 – 29 Items) S/. 152,114.57 Nuevos Soles VIII. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PARTICIPANTES: Lugar.- Calle. Manco Cápac N° 879 – Miraflores, Oficina de Asuntos Financieros – Tesorería Horario.- De 9:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 17:00 hrs.

Costo del derecho de participación.- S/. 5.00, en efectivo, y mediante carta simple indicando la persona autorizada para el registro.

IX. CALENDARIO 1) Fecha de Entrega de Bases Del 10/03/06 al 20/03/06 2) Plazo de presentación de consultas Del 10/03/06 al 14/03/06

aclaraciones, solicitudes y observaciones a las Bases

3) Fecha de absolución de Consultas El 17/03/06 de aclaraciones, de solicitudes, pronunciamiento de observaciones y de integración de las Bases

4) Fecha de presentación de propuestas

El 23/03/06 De 09:00 a 11:00 horas

5) Evaluación de Propuestas El 23/03/2006

6) Fecha de Otorgamiento de la Buena

Pro El 24/03/06 a las 17:00 horas

A.D.S. Nº 0004-2006-PCM Página Nº 1

“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEMOCRATICA”

BASES

ADJUDICCION DIRECTA SELECTIVA N° 0004-2006-PCM

“ADQUISICION DE MATERIAL DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE

DATOS”

PRIMERA CONVOCATORIA


BASES ADMINISTRATIVAS ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0004-2006-PCM

ADQUISICION DE MATERIALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS

1. ASPECTOS GENERALES 1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Presidencia del Consejo de Ministros – PCM. Unidad Ejecutora 003 Secretaria General – PCM RUC Nº 20168999926

1.2 DOMICILIO LEGAL Av. Miraflores (antes 28 de Julio) 878 - Miraflores

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objeto del presente proceso es seleccionar a personas jurídicas que nos suministren Materiales de Procesamiento Automático de Datos-PAD, para las diversas dependencias de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en la presente bases, mediante Adjudicación Directa Selectiva, incluida en el PAAC, según R.D. Nº 037-2006-PCM/OGA.

1.4 VALOR REFERENCIAL El valor referencial incluido el IGV y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo es de Ciento Cincuenta y Dos Mil Ciento Catorce y 57/100 Nuevos Soles (S/. 152,114.57). Los Valores referenciales no tienen una antigüedad mayor a los dos (02) meses anteriores a la fecha de convocatoria del presente proceso de selección según R.D. Nº 055-2006-PCM/OGA, modificada por R.D. Nº 062-2006-PCM/OGA. Cualquier postor podrá presentar su oferta por uno o más ítems.

1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00.00 Recursos Ordinarios

1.6 SISTEMA DE ADQUISICION Precios Unitarios

2. BASE LEGAL

• Ley N° 28411 - Ley de General del Sistema Nacional del Presupuesto. • Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006. • Decreto Supremo N° 083-2004-PCM - Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. • Decreto Supremo N° 084-2004-PCM - Aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. • Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. • Ley N° 27633 – Ley de Promoción Temporal de Desarrollo Productivo Nacional. • D.S. Nº 003-2005-PCM – Reglamento de la Ley N° 27633. • R.M. Nº 043-2005-ITINCI/DM – Norma que precisa criterios para determinar el

concepto de operaciones sustanciales. • Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información. • Directiva Nº 001-2005-CONSUCODE/PRE, Reporte de Información sobre procesos

de selección y sus contratos al Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – SIACE.

• Ley Nº 23407 – Ley General de Industrias.


3. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

− Convocatoria ………..…..…...…...………….……….……el 09/03/2006 − Registro de Participantes.………………….….…........... del 10/03/2006 al 20/03/2006 − Presentación de consulta y observaciones a las Bases del 10/03/2006 al 14/03/2006 − Absolución de las consultas, observaciones e

Integración de las Bases …..……………………………… el 17/03/2006 − Presentación de Propuestas.………….………………… el 23/03/2006 (09 a 11 a.m.) − Evaluación de Propuestas...……... ……………….……….el 23/03/2006 − Otorgamiento de la Buena Pro.…………….. …...……… el 24/03/2006 (5:00 p.m.)

3.1 CONVOCATORIA Se realizará mediante invitación a un mínimo de tres (03) proveedores, así como a través de su publicación en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE). Asimismo se notificará a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (PROMPYME) a la dirección de correo electrónico: [email protected], para su análisis y difusión entre las micro y pequeñas empresas.

3.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES El Registro de participantes se efectuará mediante Formato Nº 01, desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se inscriba uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 107º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. El Registro de participantes se realizará previo pago de S/. 5.00 (Cinco y 00/100 Nuevos Soles), por derecho de participación en la ventanilla de Caja sito en la Calle Manco Cápac Nº 879 – Miraflores, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 09:00 horas a 13:00 horas y de 14:00 horas a 17:00 horas. Para registrarse, la persona natural o jurídica que solicite participar en un Proceso de Selección y solicite ser notificado electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse, de conformidad con el Artículo 108º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

3.3 PRESENTACION DE CONSULTAS, Y OBSERVACIONES A LAS BASES. Las Consultas y/o Observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de tres (03) días, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los Artículos 111º y 115º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. A través de las consultas a las bases, los participantes podrán solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, u observar las que deberán versar sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas a que se refiere el Artículo 25º de la Ley, de cualquier disposición en materia de adquisiciones y contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. Se presentarán por escrito y grabado con MS Word en un medio magnético (diskette, CD, o Mini CD), dirigidas al Presidente del Comité Especial, y se recibirán en la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros, sito en la calle Manco Cápac N° 879 - Miraflores, en el horario de 09:00 a 13:00 horas dentro de los plazos establecidos en el cronograma (improrrogable). Estas deberán contener necesariamente lo siguiente:


• El número, siglas y nombre del proceso de selección, nombre o razón social del participante.

• Referencia de las Bases.- Numeral(es), Anexo(s), página(s). • Antecedente/sustento, si es necesario. • Consulta/ Aclaración/Solicitud, según corresponda.

MUY IMPORTANTE.- No se aceptarán ni considerarán consultas que se presenten en otras oficinas, fechas y horarios diferentes.

La absolución de las Consultas de las Bases se notificarán haciendo uso de los medios electrónicos y de ser el caso en los domicilios de cada postor. Sin embargo, podrán ser recogidas personalmente por los postores o sus representantes, debidamente acreditados con una carta de presentación, en la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el horario de 15.00 a 17:00 horas. La entidad no se hace responsable si por error o imprecisión de la información entregada por el adquiriente de Bases respecto de sus direcciones, o no haber dispuesto lo conveniente para su recepción, no pueda notificarle las absoluciones, aclaraciones y pronunciamientos a las consultas en la fecha indicada en el cronograma. La absolución de consultas, aclaraciones y pronunciamiento de solicitudes respecto a las Bases pasarán a formar parte de éstas y del contrato. El adquiriente de Bases que no hubiese recibido o recabado esta documentación se somete tácitamente a su contenido.

3.4 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE LAS BASES.

La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas y observaciones presentadas, será mediante un pliego absolutorio, que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes, que así lo hubieran declarado mediante Formato Nº 01, de conformidad con lo establecido en el artículo 111º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Tanto la absolución de consultas y las observaciones, como las aclaraciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

El Comité Especial integrará las Bases como regla definitiva del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las Consultas y/u Observaciones y notificadas, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativa alguna. En los casos en que no se hubiere elevado al CONSUCODE el expediente respectivo, corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases, como lo establece al Artículo 117º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En caso que el Comité Especial no acoja la(s) observación(es) presentada(s), y esté obligado a remitirlas al CONSUCODE, solicitará al postor observante el comprobante de pago, voucher o papeleta de depósito correspondiente al pago efectuado al CONSUCODE que por dicho concepto establece el respectivo TUPA, dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del oficio de requerimiento, de acuerdo al siguiente detalle: - El participante domiciliado en Lima, deberá efectuar el pago en las oficinas del

CONSUCODE y recabar el comprobante de pago correspondiente.


- El participante de Bases domiciliado en provincia, deberá efectuar el pago en la Cuenta Corriente Nº 0000-304867 del Banco de la Nación a nombre del CONSUCODE y recabar el comprobante de pago correspondiente.

Asimismo, el Comité Especial, publicará las Bases integradas a través del SEACE, tal como lo señala el Artículo 118º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Las propuestas se presentarán en la fecha señalada en el cronograma, en la Oficina de Asuntos Administrativos de la PCM, desde las 09:00 horas hasta las 11:00 horas, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0004-2006-PCM – Primera Convocatoria. Asimismo, todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de selección se presentará en idioma castellano. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS Las propuestas deberán estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0004-2006-PCM – Primera Convocatoria. Los postores deberán presentar sus propuestas en dos (02) sobres, debidamente cerrados, conteniendo:

• Sobre N° 01: Propuesta Técnica. • Sobre N° 02: Propuesta Económica.

SOBRE N° 01: PROPUESTA TÉCNICA Deberá contener lo siguiente: Presentación obligatoria: Índice. Propuesta Técnica de acuerdo a lo requerido por la Entidad en el Anexo 01 de las presentes Bases. Declaración Jurada según modelo del Anexo 02 de las presentes Bases. Declaración Jurada sobre Información del Postor, según Anexo 03. Declaración Jurada de Pacto de Integridad, según Anexo 04 de las presentes Bases. Declaración Jurada de Compromiso del Plazo de Entrega de Bienes, de acuerdo al Anexo 05. No se aceptarán las propuestas que sólo indiquen entrega inmediata. Experiencia del Postor, de acuerdo al Anexo 06 de las presentes Bases. Se calificará considerando el monto facturado por el postor postulante (Máximo 10 contratos), por un periodo determinado no mayor a cinco (05) años a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cuatro (04) veces el valor referencial del presente Proceso de Selección. Se acreditará con copia simple de los Comprobantes de Pago cancelados o, con copia del documento contractual u Orden de Compra y su respectiva conformidad de entrega de los bienes. Cada documento contractual debe corresponder a ventas de Material PAD. De no contar con dicha conformidad, no se considerará como válido el Contrato respectivo. Presentación facultativa u opcional: Declaración Jurada de Promesa Formal de Consorcio, según Anexo 07, de ser el caso.


Además cada empresa que forma parte del Consorcio deberá presentar las Declaraciones Juradas según el modelo del Anexo 02, Anexo 03, Anexo 04 y Anexo 08, de ser el caso. Declaración Jurada de Pequeña o Micro Empresa, según Anexo 08, de ser el caso. La omisión en la presentación de alguno de los documentos señalados en el presente numeral, determinará la no admisibilidad de la propuesta. SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA Deberá contener lo siguiente: Monto total de la oferta económica, expresada en nuevos soles, incluyendo los tributos de Ley, transporte, seguros y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de los bienes. Para tal efecto, el postor podrá tomar como referencia el Anexo 09.

6. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS La evaluación de las propuestas se realizara en dos (02) etapas: la Evaluación Técnica y la Evaluación Económica. La suma de los máximos puntajes que se asignen a la propuesta técnica y a la propuesta económica será igual a cien (100.000) puntos, de los cuales cincuenta (50.000) puntos corresponden a la Evaluación Técnica y cincuenta (50.000) puntos corresponden a la Evaluación Económica.

6.1 ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA.-

La propuesta Técnica se evaluará sobre un puntaje máximo de cincuenta (50.000) puntos. La evaluación de la propuesta técnica considerara los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el Anexo 01 de las presentes Bases, de modo que las propuestas que no cumplan dichos requerimientos serán desestimadas y no se procederá a realizar la respectiva evaluación económica. Sólo una vez admitidas las propuestas, el Comité Especial aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

IMPORTANTE: Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de TREINTA (30.000) PUNTOS. Requerimientos técnicos mínimos:

Cumple Se acepta. No cumple Se desestima.

FACTORES TÉCNICOS DE EVALUACIÓN Se evaluará sólo las propuestas técnicas que cumplan con los requerimientos técnicos mínimos. Remitirse al ANEXO 10 de las presentes Bases, que contiene los factores, criterios y puntaje para cada factor de evaluación por cada item.

6.2 ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA.- La propuesta Económica se evaluará sobre un puntaje máximo de cincuenta (50.000) puntos Aquellas propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) o que sean inferiores al setenta por ciento (70%) del valor referencial de cada uno de los ítems ofertados se tendrán por no presentadas:


Nº ITEM VALOR REFERENCIAL

MONTO MINIMO OFERTABLE 70%

(INC. IGV)

MONTO MAXIMO OFERTABLE 110%

(INC. IGV)

1 S/.729.43 S/.510.60 S/.802.37

2 S/.7,965.10 S/.5,575.57 S/.8,761.61

3 S/.130.55 S/.91.39 S/.143.61

4 S/.5,390.97 S/.3,773.68 S/.5,930.07

5 S/.43.69 S/.30.58 S/.48.06

6 S/.43.69 S/.30.58 S/.48.06

7 S/.43.47 S/.30.43 S/.47.82

8 S/.852.08 S/.596.46 S/.937.29

9 S/.908.88 S/.636.22 S/.999.77

10 S/.23,030.85 S/.16,121.60 S/.25,333.94

11 S/.39,980.32 S/.27,986.22 S/.43,978.35

12 S/.4,701.78 S/.3,291.25 S/.5,171.96

13 S/.15,283.87 S/.10,698.71 S/.16,812.26

14 S/.15,300.18 S/.10,710.13 S/.16,830.20

15 S/.635.15 S/.444.61 S/.698.67

16 S/.894.56 S/.626.19 S/.984.02

17 S/.894.56 S/.626.19 S/.984.02

18 S/.13,170.78 S/.9,219.55 S/.14,487.86

19 S/.4,055.88 S/.2,839.12 S/.4,461.47

20 S/.3,505.20 S/.2,453.64 S/.3,855.72

21 S/.833.76 S/.583.63 S/.917.14

22 S/.2,995.20 S/.2,096.64 S/.3,294.72

23 S/.2,146.14 S/.1,502.30 S/.2,360.75

24 S/.2,146.14 S/.1,502.30 S/.2,360.75

25 S/.1,430.76 S/.1,001.53 S/.1,573.84

26 S/.1,074.25 S/.751.98 S/.1,181.68

27 S/.1,309.12 S/.916.39 S/.1,440.04

28 S/.1,309.10 S/.916.37 S/.1,440.01

29 S/.1,309.10 S/.916.37 S/.1,440.01

S/.152,114.57 S/.104,647.46 S/.164,446.00 La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo de cincuenta (50) puntos a la oferta económica válida de menor costo, al resto de propuestas se les asignará puntaje según la siguiente función:

Pi = Om x PMPE Oi Donde:

i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio mas bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica


Cuando el puntaje de la oferta económica resulte negativo, deberá mantenerse como tal para el cálculo del puntaje total, el cual será calculado al tercer decimal.

6.3 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA CON EL MEJOR PUNTAJE TOTAL.- La oferta con el mejor Puntaje Total se obtendrá sumando algebraicamente los puntajes obtenidos en la evaluación técnica y en la evaluación económica. Se elegirá como oferta ganadora a la que obtenga el mayor Puntaje Total. En el supuesto que dos (02) o más propuestas empaten, se procederá según lo establecido en el Artículo 133° del Reglamento del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, observando estrictamente el siguiente orden: a) Con preferencia a favor de las micro y pequeñas empresas ganadoras,

alcanzando este beneficio a los consorcios siempre y cuando estén conformados íntegramente por micro y pequeñas empresas; o

b) A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje económico, en el caso de bienes; o

c) A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo con el monto de sus propuestas, siempre que el objeto de la contratación sea divisible y aquellos manifiesten su voluntad de cumplir la parte correspondiente del contrato; o

d) A través de sorteo, en fecha que debe comunicarse de ser el caso.

7. OTORGAMIENTO, NOTIFICACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Se otorgará la Buena Pro al postor que obtenga el mayor puntaje total, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 135º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La publicación del consentimiento de la Buena Pro se efectuará al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la Buena Pro, éste será publicado en el SEACE.

8. RELACIÓN DE BIENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La relación de bienes y sus especificaciones técnicas se encuentran indicadas en el Anexo (01), que se adjunta a las presentes Bases. Los bienes que se adquieran deberán ser obligatoria y necesariamente originales de aquellos indicados en las especificaciones técnicas, debido a la pre-existencia de equipos y a fin de cautelar la garantía de los mismos; no permitiéndose la presentación de otros similares, compatibles o reciclados. Lo anteriormente señalado se encuentra cubierto bajo el proceso de estandarización realizada por la Entidad, conforme al Art. 30ª del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante D.S. Nº 084-2004-PCM.

9. VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deberán tener validez hasta la suscripción del contrato. 10. LUGAR, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD DE ENTREGA

El contratista deberá entregar los bienes materia de este proceso de selección, en el Almacén de la Presidencia del Consejo de Ministros, sito en la Calle Manco Cápac Nº 879 – Miraflores, en el plazo indicado para la primera entrega y para las restantes entregas: Mayo, Agosto y Noviembre dentro de los 7 DIAS CALENDARIOS luego de recibida la Orden de Compra. Si la fecha máxima recae en un día feriado o no laborable se considerara el siguiente día hábil. Las entregas del Material PAD, se efectuarán teniendo en cuenta el Cronograma descrito en el Anexo (01) de las presentes Bases.


11. IMPUGNACIONES

Serán interpuestos de acuerdo al procedimiento que señale la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, según T.U.O. aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

12. DE LAS GARANTÍAS Las garantías que deben entregar los contratistas son la de Fiel Cumplimiento del contrato y por el monto diferencial de la propuesta, según corresponda. Estas garantías son la Carta Fianza o Póliza de Caución, las mismas que deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática. 12.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar a la PCM una Carta Fianza o Póliza de Caución, cuando el monto del ítem supere el monto establecido para convocar a una Adjudicación de Menor Cuantía, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando hayan sido emitidas por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la entrega del bien. 12.2 GARANTÍA ADICIONAL POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste, junto a la garantía de fiel cumplimiento y con idéntico objeto y vigencia, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica, cuando el monto del ítem supere el monto establecido para convocar a una Adjudicación de Menor Cuantía. 12.3 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Las garantías se harán efectivas conforme a las disposiciones contempladas en el Artículo 221° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

13. FORMALIZACION DEL CONTRATO

Consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el postor ganador o su representante debidamente autorizado, deberá cumplir con suscribir el contrato (Anexo 11), de conformidad con lo establecido en el Artículo 196° y 197º del Reglamento. Para suscribir el contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar lo siguiente: Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado,; Garantía de Fiel Cumplimiento y el Adicional, de ser el caso; Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso. Copia de DNI del Representante Legal; Copia de poder inscrito en Registros Públicos del Representante Legal facultado

para la firma de contrato; Copia del RUC de la empresa; Pacto de Integridad; Copia simple de la Licencia de Funcionamiento, otorgada por la Municipalidad

de la Jurisdicción donde realice sus actividades, acompañando la Declaración Jurada Anual simple de permanencia en el giro Autorizado al establecimiento,


Vigente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 71º del Decreto Legislativo 776 modificado por la Ley Nº 27180.

14. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO El pago se realizara dentro de los diez (10) días hábiles de entregada la documentación que certifique la entrega de los bienes, la misma que será precisada en el contrato respectivo a suscribir según corresponda, previa conformidad del responsable del Almacén pertinente.

15. CONFORMIDAD DE LA ENTREGA La entrega será controlada por el responsable de Almacén o quien haga sus veces en la institución. Los bienes que se internen, se ajustarán a las especificaciones técnicas que se indican en el Anexo (01) de las presentes Bases y a las particularidades de la propuesta del postor adjudicatario de la Buena Pro. Para otorgar la respectiva conformidad se verificará la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones establecidas, debiendo realizar las pruebas que sean necesarias para tal efecto. En caso de existir observaciones se procederá de conformidad a lo establecido en el artículo 233° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La recepción conforme no enerva el derecho a reclamo posterior por defectos o vicios ocultos.

16. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 222° al 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

17. DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM y las disposiciones legales vigentes.


FORMATO Nº 01

REGISTRO DEL PARTICIPANTE

Lima, de del 2006 Por medio del presente, ............................................. (Nombre Persona Jurídica o Persona Natural), con RUC N° ........................., con domicilio legal en .........................................., debidamente representado por ..............................................., identificado con DNI N° ........................................... ( ) Autorizo al Comité Especial de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0004 - 2006 - PCM –

Primera Convocatoria, que me notifique al correo electrónico que señalo.

Mi correo electrónico es: ……………………………………………., conforme al Artículo 87º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Apellidos y nombres: ……………………………………………... DNI: ………………………………………………………………...... Teléfono: …..………………………………………………………... Fax: ………………………………………………………………….

………………………………….. Firma del Representante


ANEXO 01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS / CANTIDAD DE ENTREGAS Nº

ITEM DESCRIPCION CODIGO MARZO MAYO AGOST NVBRE TOTAL

1 FORMA CONTINUA T/CONSOLA 14 7/8"X11"X1 MILLAR 4 3 3 3 13

2 TINTA P/IMPRESORA INY. 820C/890C/1120C HP-51645A UNIDAD 16 16 16 17 65

3 TINTA P/IMPRESORA CANON S100 COD BCI-21 NEGRO UNIDAD 5 5

4 TINTA P/IMPRESORA C6578A COLOR UNIDAD 10 10 10 9 39

5 TINTA P/IMPRESORA EPSON STYLUS C80 CYAN T032220 UNIDAD 1 1

6 TINTA P/IMPRESORA EPSON STYLUS C80 MAGENTA T032320 UNIDAD 1 1

7 TINTA P/IMPRESORA EPSON STYLUS C80 YELLOW T032420 UNIDAD 1 1

8 TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 6540 COLOR NEGRO UNIDAD 2 2 2 2 8

9 TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 6540 COLOR UNIDAD 2 2 2 2 8

10 TONER IMPRES. LJET 1100/1100A HP-C4092A UNIDAD 25 25 25 20 95

11 TONER IMPRESORA LASER JET 1200 HP-C7115A UNIDAD 40 40 40 38 158

12 TONER P/ IMPRESORA HP 5SI/8000 C3909A UNIDAD 2 2 2 6

13 TONER P/ IMPRESORA HP LASER JET 4100 NT C8061X UNIDAD 7 7 7 8 29

14 TONER P/ IMPRESORA HP LASER JET 5P/5MP/6P/6MP C3903A UNIDAD 10 10 10 12 42

15 TONER P/IMPRESORA HP COLOR 4600 C9720A UNIDAD 1 1



18 TONER P/IMPRESORA HP LASER 4200 Q1338A UNIDAD 5 5 5 6 21

19 TONER PARA IMPRESORA HP 5100 C4129X UNIDAD 3 3 6

20 TONER PARA IMPRESORA LASER HP 1320 Q5949A UNIDAD 3 3 3 3 12

21 TONER PARA IMPRESORA BROTHER TN 8000/DR 8000 MFC 9180 UNIDAD 3 3 6

22 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET Q6470A NEGRO UNIDAD 3 2 5

23 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET Q7582A AMARILLO UNIDAD 3 3

24 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET Q7581A AZUL UNIDAD 3 3

25 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET Q7583A ROJO UNIDAD 2 2

26 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET COLOR 2550 NEGRO UNIDAD 1 1 1 3

27 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET COLOR 2550 MAGENTA UNIDAD 1 1 1 3

28 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET COLOR 2550 AMARILLO UNIDAD 1 1 1 3

29 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET COLOR 2550 CYAN UNIDAD 1 1 1 3

Por otro lado, a solicitud del Almacén Central a través de la Oficina de Asuntos Administrativos de la PCM, los proveedores podrán entregar los bienes antes de la fecha límite establecida.

………………………………………………………………….. Nombre, firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado


ANEXO 02

DECLARACION JURADA (MODELO)

Lima, de del 2006

Señores COMITÉ ESPECIAL - PCM Presente.- Referencia : ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 0004-2006-PCM

PRIMERA CONVOCATORIA De nuestra consideración: (Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con Documento Nacional de Identidad Nº ..................... domiciliado en .......................... Representante Legal en calidad de (Gerente o apoderado común) y accionista (de ser el caso) de la empresa (nombre de la empresa postora o Consorcio); que se presenta como postora a la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0004 - 2006 - PCM – Primera Convocatoria, para la Adquisición de Material PAD, DECLARO BAJO JURAMENTO que mí representada: 1. No tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con

el Estado, conforme al Artículo 9º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2. Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta a efectos del proceso.

4. Se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso resulte favorecida con la Buena Pro.

5. Conoce las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

6. En caso de ganar la Buena Pro, el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es.......................... a nombre del Banco………………, agradeciéndole se sirvan disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

7. De acuerdo a la convocatoria de la referencia efectuada por su Institución, DECLARO BAJO JURAMENTO en mi calidad de Representante Legal que toda la información contenida en el presente documento y todos los presentados por mí representada para el presente proceso de selección es fidedigna y que se puede corroborar con los documentos que se adjuntan a nuestra propuesta u otros que requiera la entidad en forma complementaria para su verificación.

………………………………………………………………….. Nombre, firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado


ANEXO 03

DECLARACIÓN JURADA SOBRE INFORMACIÓN DEL POSTOR (MODELO)

Lima, de del 2006 Señores COMITÉ ESPECIAL - PCM Presente.- Referencia : ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 0004-2006-PCM

PRIMERA CONVOCATORIA Por intermedio de la presente tenemos el agrado de presentarnos a la Adjudicación Directa Selectiva N° 0004-2006-PCM – Primera Convocatoria, convocada para la Adquisición de Material PAD. Para tal efecto, agradeceremos a usted se sirva tener en cuenta la siguiente información:

Nombre o Razón Social Domicilio Legal RUC Teléfono Fax

Constitución Social

R E G I S T R O D E P E R S O N A S J U R Í D I C A S Localidad Ficha Asiento Fecha de Inscripción Fecha de inicio de actividades económicas

Socios de la Empresa

Nombres y Apellidos L. Electoral / DNI. Participación %

Participa en Consorcio

Nombre de las Empresas que actúan en Consorcio SI NO Empresa Nº 1 Empresa Nº 2 Empresa Nº 3

Por la presente declaramos bajo juramento que la información contenida en el presente documento expresa la verdad, sujetándose a las disposiciones establecidas en los artículos 41° y 42° y demás aplicables de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, así como las establecidas en el T.U.O. de la Ley 26850 y su Reglamento, aprobados por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, respectivamente.

Atentamente,

………………………………………………………………… Nombre, firma y sello del Gerente o funcionario autorizado


ANEXO 04

PACTO DE INTEGRIDAD (Resol. de Contraloría N° 123-2000 publicada el 01.07.2000)


PRIMERA CONVOCATORIA A través del presente PACTO DE INTEGRIDAD, recíprocamente reconocemos la importancia de aplicar los principios que rigen los procesos de contratación, confirmamos que no hemos ofrecido u otorgado, ni ofreceremos u otorgaremos, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a funcionario público alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener la prestación objeto del presente proceso de selección, y no haber celebrado ni celebraremos acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia. PCM declara no haber celebrado ni celebrar acuerdos formales o tácitos con los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas a la libre competencia. PCM a su vez se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus funcionarios. ------------------------------------- --------------------------------

POSTOR PCM


ANEXO 05

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DEL PLAZO DE ENTREGA DE BIENES

(MODELO)


PRIMERA CONVOCATORIA De nuestra consideración: Por medio de la presente (Razón Social del Postor) garantiza la Primera Entrega de los bienes ofertados para la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0004 - 2006 - PCM, en un PLAZO de: ……..…… (Letras) …..…. (Números) días calendarios a la recepción de la Orden de Compra.

Atentamente,



ANEXO 06

EXPERIENCIA DEL POSTOR (MODELO)

Lima, de del 2006

Señores COMITÉ ESPECIAL - PCM Presente.- Referencia : ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0004-2006-PCM

PRIMERA CONVOCATORIA CARTERA DE CLIENTES:

N° RAZON SOCIAL MONTO FACTURADO AÑO DE Nº DE

NUEVOS SOLES S/. LA VENTA FACTURAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


NOTA: Se calificará considerando el monto facturado por el postor postulante (Máximo 10 contratos), por un periodo determinado no mayor a cinco (05) años a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (05) veces el valor referencial del presente Proceso de Selección. Se acreditará con copia simple de los Comprobantes de Pago cancelados o, con copia del documento contractual u Orden de Compra y su respectiva conformidad de entrega de los bienes. Cada documento contractual debe corresponder a ventas de Material PAD. De no contar con dicha conformidad, no se considerará como válido el Contrato respectivo.


ANEXO 07

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Lima, de del 2006 Señores COMITÉ ESPECIAL - PCM Presente.- Referencia : ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0004-2006-PCM

PRIMERA CONVOCATORIA Estimados señores: Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el Proceso de Selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0004 - 2006 - PCM, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato asociativo Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los bienes/servicios correspondientes al objeto de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0004 - 2006 - PCM. Designando al Sr. ................................................................................... como representante legal común del Consorcio y fijando nuestro domicilio legal común en ........................................., para efectos de ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven en nuestra calidad de postores del presente Proceso de Selección, así como suscribir con el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado el contrato correspondiente hasta la liquidación del mismo. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: %

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: %

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2


ANEXO 08

DECLARACIÓN JURADA (Sólo para el caso que la Empresa sea una Pequeña o Micro Empresa)

Lima, de del 2006 Señores COMITÉ ESPECIAL - PCM Presente.- Referencia : ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 0004-2006-PCM

PRIMERA CONVOCATORIA De nuestra consideración: (Nombres y Apellidos del Representante legal de la empresa), identificado con Documento Nacional de Identidad Nº ..................... domiciliado en .......................... , Representante Legal de ………………..(Nombre de la empresa) declaro bajo juramento que la empresa que represento es una pequeña o microempresa (según corresponda), de conformidad con la Ley N° 28015.

Atentamente,



ANEXO 09

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO)

Lima, de del 2006

Señores COMITÉ ESPECIAL - PCM Presente.- Referencia : ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 0004-2006-PCM

PRIMERA CONVOCATORIA Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente Proceso de Selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

Nº ITEM DESCRIPCION U.M. CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

S/.

PRECIO TOTAL

S/.

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL S/. …………………… Los precios incluyen todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir sobre el costo total de los bienes.

Atentamente,

……………………………………………………………….. Nombre, firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado


ANEXO 10

FACTORES DE EVALUACIÓN

FACTORES DE EVALUACIÓN : (50.000 puntos)

Factor Descripción Puntaje Total

Experiencia del Postor 25.000 Monto acumulado igual o mayor a cinco veces el V.R. 25.000 Monto acumulado igual o mayor a cuatro veces el V.R.

y menor a cinco veces el V.R. 20.000

Monto acumulado igual o mayor a tres veces el V.R. y menor de cuatro veces el V.R.

15.000

Monto acumulado igual o mayor a dos veces V.R. y menor de tres veces el V.R.

10.000

Monto acumulado igual o mayor al V.R. y menor dos veces el V.R.

5.000

Plazo de entrega 25.000 01 a 03 días calendarios 25.000 04 días calendarios 20.000 05 días calendarios 15.000 06 días calendarios 10.000 Más de 06 días calendarios 00.000

DE LOS FACTORES:

EXPERIENCIA DEL POSTOR : (25.000 puntos)

Se calificará considerando el monto facturado por el postor postulante (Máximo 10 contratos), por un periodo determinado no mayor a cinco (05) años a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (05) veces el valor referencial del presente Proceso de Selección. Se acreditará con copia simple de los Comprobantes de Pago cancelados o, con copia del documento contractual u Orden de Compra y su respectiva conformidad de entrega de los bienes. Cada documento contractual debe corresponder a ventas de Material PAD. De no contar con dicha conformidad, no se considerará como válido el Contrato respectivo.

PLAZO DE ENTREGA: (25.000 puntos) Se calificara de acuerdo a los rangos establecidos en el factor de evaluación. Remitirse al ANEXO 05.

IMPORTANTE: Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de TREINTA (30.000) puntos.


ANEXO 11

PROFORMA DEL CONTRATO Conste por el presente documento el Contrato que celebran de una parte el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con RUC Nº 20419026809, debidamente representada por su Gerente de Administración y Finanzas, ……………………… identificada con DNI. Nº ………………………………, con domicilio en Av. Miraflores 878 Miraflores, que en adelante se denominará “PCM”, y de la otra parte .............................................., con Registro Único de Contribuyentes (RUC) Nº ..............................., con domicilio en ..................................., debidamente representado por su Gerente General Don..........................., identificado con DNI. Nº ........................., a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los siguientes términos y condiciones: ANTECEDENTES CLÁUSULA PRIMERA.- Mediante la Adjudicación Directa Selectiva N° 0004-2006-PCM, se convocó a Proceso de Selección para la adquisición de Material de Procesamiento Automático de Datos PAD, siendo que “…………………………” ha obtenido la buena pro, según Acta de Adjudicación de fecha ……………… la misma que forma parte integrante del presente instrumento. CLÁUSULA SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” desarrolla actividades referidas al ámbito del suministro solicitado, conforme el ordenamiento vigente y que declara con el carácter de Declaración Jurada, no estar incurso en ninguna causal de incompatibilidad constitucional, legal y técnica de las bases de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0004-2006-PCM, que forma parte integrante del presente contrato. OBJETO DEL CONTRATO CLÁUSULA TERCERA.- Por el presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a brindar el suministro de los bienes por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. ………, incluido el IGV y con sujeción a la propuesta económica y técnica de las bases de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0004-2006-PCM, que forma parte integrante del presente contrato. CLÁUSULA CUARTA.- “EL CONTRATISTA”, no podrá ceder en ningún caso, parcial o totalmente su posición contractual, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución y cumplimiento del mismo, salvo disposición expresa de “PCM” CLÁUSULA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” internará los bienes en el plazo máximo establecido en el cronograma de las bases de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0004-2006-PCM. CLÁUSULA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” es responsable de la prestación del suministro, correspondiéndole todo cuanto sea necesario hasta su total terminación y completa satisfacción de “PCM”. FORMA DE PAGO CLÁUSULA SEPTIMA.- El pago se efectuará dentro de los diez (10) días hábiles computados después de la conformidad de la recepción de los bienes por parte del Almacén Central de “PCM”. CLÁUSULA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” declara que los precios propuestos incluyen los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda


incidir sobre el costo de los bienes adquiridos. Los costos que todo esto demande se encuentran ya considerados en el costo a que se refiere la cláusula tercera. SANCIONES POR RETRASO O INCUMPLIMIENTO CLÁUSULA NOVENA.- El retraso injustificado en la ejecución del suministro de los bienes, por parte de “EL CONTRATISTA” determinará la aplicación de una penalidad por cada día de atraso injustificado, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual o, de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse. La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días

Donde F tendrá los siguientes valores: Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de

obras: F = 0.40

Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes y servicios: F = 0.25 Artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. ALCANCE Y CARACTERISTICAS DEL BIEN CLÁUSULA DECIMA.- “EL CONTRATISTA” entregará los bienes en el Almacén Central de “PCM”, sito en Calle Manco Cápac Nº 879 Miraflores. Los bienes que se internen, se ajustarán a las especificaciones técnicas que se indican en las Bases y a las particularidades de la propuesta técnica de “EL CONTRATISTA”, no siendo posible cambiarlos por otros semejantes o de otras características. RESOLUCION DEL CONTRATO CLÁUSULA DECIMO PRIMERA.- Son causales de resolución del contrato, las señaladas en el Artículo 225° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada por el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. Asimismo, se podrá resolver el contrato por mutuo acuerdo por causas no atribuibles a estas o por caso fortuito o fuerza mayor, según lo señalado en el Artículo 45° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM Si “EL CONTRATISTA” falta al cumplimiento de sus obligaciones, “PCM” debe requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo de cinco (05) días, bajo apercibimiento de que el contrato quede resuelto de pleno derecho. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, “PCM” previa resolución de la Gerencia de Administración y Finanzas, resolverá el contrato. Igual derecho le asiste a “EL CONTRATISTA”, ante el incumplimiento de “PCM” de sus obligaciones esenciales, siempre que “EL CONTRATISTA” la haya emplazado mediante carta notarial y ésta no haya subsanado su incumplimiento. GARANTIAS CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” ha cumplido con presentar de modo previo a la firma del presente contrato la Constancia Vigente de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado, expedido por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.


CLÁUSULA DECIMO TERCERA.- De igual forma, “EL CONTRATISTA” ha cumplido con presentar como Garantía de Fiel Cumplimiento la Carta Fianza o una Póliza de Caución N° …………. de característica incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de “PCM”, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato y con una vigencia hasta la aprobación de la liquidación final, emitida por ……………., entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. Asimismo (de corresponder) “EL CONTRATISTA” ha cumplido con entregar garantía ………… por el monto diferencial de la propuesta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 216° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CLÁUSULA DECIMO CUARTA.- Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato será resuelta mediante arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. El arbitraje será resuelto por un árbitro único, según lo dispuesto en el Artículo 278° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. A falta de acuerdo en la designación del mismo, o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, la misma será efectuada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones administrativas del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes. El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. CONDICIONES CLÁUSULA DECIMO QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones señaladas en el presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. CLÁUSULA DECIMO SEXTA.- En los extremos no estipulados en el presente contrato y sus anexos, deberá estarse a lo señalado por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobados por los Decretos Supremos N° 083-2004-PCM y N° 084-2004-PCM, respectivamente. En señal de conformidad las partes suscriben el presente Contrato en tres (03) ejemplares del mismo tenor y efecto legal, en la ciudad de Lima a los .............. días del mes de .............del año 2006.

LA PCM LA EMPRESA

AVISO DE CONVOCATORIA - Gob€¦ · AVISO DE CONVOCATORIA PRIMERA CONVOCATORIA ADJUDICACIÓN...

Documents

Transcript of AVISO DE CONVOCATORIA - Gob€¦ · AVISO DE CONVOCATORIA PRIMERA CONVOCATORIA ADJUDICACIÓN...