BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE ...

CONTRATO DE OBRA No. PMCOM/DOPE/LS-013/17

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO PMCOM/DOPE/LS-013/2017, QUE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. M.V.Z. JOSE ALBERTO MENDEZ PEREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO., LIC. JUAN CAR-LOS GONZALEZ GARCIA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CO-MONFORT, GTO., Y EL ING. JOSE ARMANDO OCEGUEDA SALAZAR, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA, DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO., A QUIEN EN LO SUCESI-VO SE LE DENOMINARA, "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA EL

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1. DECLARA "EL MUNICIPIO". A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES:

1.1 QUE EL MUNICIPIO DE COMONFORT, ES UN ÓRGANO DE GOBIERNO LIBRE Y AUTÓ-NOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE CORRESPONDE TERRITORIALMENTE AL ESTADO DE GUANAJUATO, INVESTIDO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTÍCULOS 1, 106, 107 Y 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

1.2 QUE DENTRO DE SUS FINALIDADES SE ENCUENTRA, FORMULAR, APROBAR Y ADMI-NISTRAR LA ZONIFICACIÓN Y PLANES DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, ASÍ COMO EJECUTAR POR SI O A TRAVÉS DE CONCESIONES Y CONVENIOS CON PARTICULARES LAS OBRAS NECESARIAS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO, TAL Y COMO SE INDICA EN LOS ARTÍCULOS 22 Y 59 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

1.3 DECLARA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL M. V. Z. JOSE ALBERTO MENDEZ PEREZ, Q EL CARÁCTER CON EL QUE COMPARECE A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INTRUME TO LEGAL, LO ES EN ATENCIÓN A LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO FRACCIÓN I, XIII Y XXIII, ASI MISMO EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJE CUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULOS NUMERO 1, 5, 7 PARRAFO I, Y 83, PARRAFO II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. AUNADO A LAS FACULTADES ANTES EXPRESADAS, A LA DELEGACIÓN FACULTATIVA QUE LE OTORGO EL H. AYUNTAMIENTO DE COMONFORT, GUANAJUATO, EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAOR-DINARIA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2015 QUE SE VE REFLEJADA EN LAS CONDICIO-NES EXPRESADAS EN LOS PUNTOS A DESARROLLARSE DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA DENTRO DE LA CITADA SESIÓN.

1.4 DECLARA EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ GAR-CIA, QUE EL CARÁCTER CON EL QUE COMPARECE A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LO ES EN ATENCIÓN A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 128 FRACCIONES IV, IX Y XI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUA-NAJUATO.

1.5 DECLARA EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA, ING. JOSÉ ARMANDO OCEGUEDA SALAZAR, QUE EL CARÁCTER CON EL QUE COMPARECE A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LO ES EN ATENCIÓN A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO QUE LE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COMON-FORT, GUANAJUATO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2015-2018 DE CONFORMIDAD CON EL

1


ACTA DE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COMONFORT, GUANAJUATO, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2015. Y EL ARTÍCULO 3, PA-RRAFO III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ASI COMO LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 124, FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

1.6 DECLARA "EL MUNICIPIO" QUE SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDO CON RE-GISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MCO 850101366 Y CON DOMICILIO EN CALLE CAMINO REAL NO. 4, BARRIO DE MELGARITO, DE ESTA CIUDAD DE COMONFORT, GTO.; C. P. 38200, CON NÚMERO DE TELÉFONO 01 412 15 6 20 05 Y 01 412 15 6 24 30 EXT. 106, 109 Y 204, MISMO QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFI-CACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

1.7 LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DE LICITACIÓN SIMPLIFI-CADA NÚMERO LS-013-17, LLEVÁNDOSE A CABO LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL Y, EN CONSECUENCIA, SE ADJUDICÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, CON-FORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMEN-TO.

1.8 PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE HA SIGNADO EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS NÚMERO SEDESGU-GTO-ITS-0912017 ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y ESTE MUNICIPIO, MEDIANTE EL CUAL SE COMPROMETEN A APORTAR RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y LOS CUALES FORMAN PARTE DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA EN EL ANEXO DE EJECUCION AE-09-ITS-2017-Q1606-193, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2017, DENTRO DEL PROGRAMA IPP INFRAES-TRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL, VERTIENTE PAVIMENTA-CION DE CALLES Y VIALIDADES, Y QUE ADEMÁS LA OBRA CUENTA CON NUMERO 17/ITS-IPP579.

1.9 QUE REQUIERE LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (EN LO SUCESIV "LOS TRABAJOS") EN CALLE CECYTEG II, LOCALIDAD DE EMPALME ESCOBEDO, EN E MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO Y PARA TALES EFECTOS REQUIERE DEL SU-MINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, SUPERVISIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS, INSTALACIÓN Y TODAS LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS MISMAS QUE SE ENCO-MIENDAN A "EL CONTRATISTA" PARA QUE EJECUTE "LOS TRABAJOS" QUE SE SEÑALAN EN EL PROGRAMA DE OBRA QUE PARA EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO SERA EL ANEXO "1" DE ESTE CONTRATO Y QUE FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTE-GRANTE DE ESTE INSTRUMENTO, CONFORME A (I) EL PROYECTO EJECUTIVO Y LOS PLANOS DE "LOS TRABAJOS" (EN EL ENTENDIDO QUE FUERON ELABORADOS POR "EL MUNICIPIO" Y/O EL ESTADO), (II) EL PRESUPUESTO Y/O COTIZACIÓN, (III) EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON ESPECIFICACIONES DE "LOS TRABAJOS", (IV) LOS PRECIOS UNITA-RIOS DEL PRESUPUESTO QUE SIRVIERON DE BASE A LA PRESENTACIÓN DE LA PRO-PUESTA DE "EL CONTRATISTA", (V) EL PROGRAMA DE "LOS TRABAJOS" Y CALENDARIO DE LOS MISMOS, (VI) EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN "LOS TRABAJOS".

DICHOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO EN EL PREDIO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, (EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL SITIO").

1.10 ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE CONTIENEN EN EL MISMO.

2


1.11 QUE CONOCE Y HA APROBADO EL PROYECTO EJECUTIVO ELABORADO PARA EL EFECTO.

2. DECLARA EL "EL CONTRATISTA":

2.1 SER MEXICANO (A) POR NACIMIENTO, ORIGINARIO (A) Y VECINO(A) DE , DE DE EDAD, CON FECHA DE NACIMIENTO

CON DOMICILIO EN , CODIGO POSTAL IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON

FOTOGRAFÍA NÚMERO PERTENECIENTE AL (A LA) INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, MISMA QUE SE ADHIERE AL PRESENTE EN COPIA FOTOSTÁTICA COMO ANEXO 2.

2.2 QUE SU ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE OBRA CIVIL, QUE ESTÁ INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, LO QUE ACREDITA CON EL NUMERO DE REGISTRO , QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA VIGENTE Y SE AGREGA COMO ANEXO 3.

2.3 SUS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESTABLECIMIENTO DEL NEGOCIO SE ENCUEN-TRAN UBICADOS EN

COMO LO ACREDITA CON EL COMPROBANTE DE DOMICILIO QUE SE AGREGA AL PRESENTE COMO ANEXO 4. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, BAJO EL NO. , ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL BAJO EL REGISTRO PATRONAL NO.

Y ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES BAJO EL . LOS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE EN COPIA SIMPLE COMO ANEXO 5.

2.4 QUE CUENTA CON LA SOLVENCIA ECONÓMICA, CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y EXPERIENCIA; ELEMENTOS, RECURSOS Y EL PERSONAL PROPIO Y SUFICIENTE QUE SE REQUIERE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE ASUME CONFORME AL PRESENTE CONTRATO.

2.5 CONOCE EL PROYECTO EJECUTIVO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN CABLES, NORMAS DE SERVICIOS TECNICOS VIGENTES, ESPECIFICACIONES DE LA O Y LOS PLANOS DE "LOS TRABAJOS"; EL PRESUPUESTO Y/0 COTIZACIÓN; EL CATÁL DE CONCEPTOS CON ESPECIFICACIONES DE "LOS TRABAJOS"; UNIDADES DE MEDI TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO QUE SI VIERON DE BASE A LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE "EL CONTRATISTA", E PROGRAMA DE "LOS TRABAJOS" Y CALENDARIO DE LOS MISMOS Y, EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN "LOS TRABAJOS"; ASÍ COMO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIA-LES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS, SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

2.6. CONOCE EL CONTENIDO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚ-BLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION APLICABLES VIGENTES, REGLAS DE OPERACIÓN, MECÁNICA OPERATIVA DE "EL MUNICIPIO", ASÍ CO-MO LA REGULACIÓN AMBIENTAL APLICABLE.

2.7. HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE "EL SITIO" DONDE SE REALIZARÁN "LOS TRABA-JOS" Y SE HA FAMILIARIZADO CON LAS CONDICIONES LOCALES EN LAS CUALES SE REA-LIZARÁN LOS MISMOS, INCLUSO LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, LOS RE-

3


QUISITOS DE MANO DE OBRA, FACILIDAD DE ACCESO, CONDICIÓN DE LOS LOCALES, OBSTRUCCIONES, CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, NIVELES ACTUA-LES, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA DE DICHO LUGAR, OTROS CONTRATISTAS EN EL ÁREA, CARÁCTER DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS O AD-YACENTES AL MISMO, EL CARÁCTER Y AMPLITUD DE LAS OPERACIONES DE "EL MUNICI-PIO", A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECU-CIÓN. "LOS TRABAJOS" SE LLEVARÁN A CABO EN "EL SITIO", OBLIGÁNDOSE "EL CONTRA-TISTA" A REALIZARLOS HASTA SU TERMINACIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LAS DIVERSAS LEYES, REGLAMENTOS, ORDENAMIENTOS Y NORMAS APLICABLES Y VIGENTES.

2.8. CON BASE EN EL PROYECTO EJECUTIVO, PLANOS DE "LOS TRABAJOS", ESPECIFICA-CIONES Y EN EL ESTUDIO DE LA MECÁNICA DE SUELOS EN SU CASO, EJECUTARÁ "LOS TRABAJOS" QUE SE ENCOMIENDAN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE "EL SITIO" APA-RENTEMENTE NO REPRESENTA DIFICULTADES TÉCNICAS, EXCEPTO AQUELLOS VICIOS OCULTOS O FALLAS DEL SUELO QUE PUDIERAN APARECER DURANTE LA EJECUCIÓN DE "LOS TRABAJOS" QUE IMPIDAN O RETRASEN SU REALIZACIÓN, O QUE PUEDAN CAU-SAR DAÑOS A ÉSTOS;

2.9 QUE POSEE UNA EXPERIENCIA DE MAS DE TRES AÑOS EJERCIENDO SU ACTIVIDAD, DE IGUAL FORMA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR QUE SE MEN-CIONAN EN EL ARTÍCULO 14, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONA-DOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

2.10 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA AL CORRIEN-TE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y HA PRE-SENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES. DECLARA ADEMÁS, QUE NO EXISTE INCONVENIENTE ALGUNO PARA QUE LAS AUTORIDADES FISCALES CONSTATEN EN CUALQUIER MOMENTO LA VERACIDAD DE LO ANTERIORMENTE EXPRESADO.

2.11 ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE CONTIENEN EN EL MISMO.

3.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE:

UNA VEZ ASENTADAS LAS DECLARACIONES PERTENECIENTES, LAS PARTES TIENEN BIEN SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA CON "EL MUNICIPIO" A REALIZAR BAJO SU PROPIA DIREC-CIÓN Y RESPONSABILIDAD "LOS TRABAJOS" CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE PA-VIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO, BANQUETA Y GUARNICIONES 1 ERA ETA-PA, LA CALLE SIN NOMBRE (CAMINO AL CECYTE GUANAJUATO PLANTEL COMONFORT II) Y TRAMO DE LA CALLE REAL A LA MERCED ENTRE CALLE COCOYOTL Y CALLE SIN NOMBRE (CAMINO AL CECYTE GUANAJUATO PLANTEL COMONFORT II) EN LA LOCALI-DAD DE EMPALME ESCOBEDO, MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO. ENCOMENDADOS, BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA DETERMI-NADA, HASTA SU TERMINACIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL A ENTERA SATISFAC IÓN POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" DE ACUERDO AL PRESUPUESTO, PLANOS, PROYEC EJECU-TIVO, PLANOS DE


"LOS TRABAJOS", ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE OBRA QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO 6 Y, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, A SU COSTA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, A PROPOR-CIONAR TODA LA MANO DE OBRA, PROYECCIÓN, DIRECCIÓN, DESARROLLO E IMPLE-MENTACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE "LOS TRABAJOS", MATERIALES, SU-PERVISIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS, SUMINISTRO DE TRANSPORTE, INSPECCIÓN, Y TODAS LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR "LOS TRABAJOS", SIENDO RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LA MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO E INSTALA-CIONES QUE OCUPE PARA LOS FINES DEL OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.

QUEDA EXPRESAMENTE PACTADO QUE PARA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE "LOS TRABAJOS", "EL CONTRATISTA" SE SUJETARÁ, AL CONTENIDO DEL ANEXO QUE SE DES-CRIBE A CONTINUACIÓN:

ANEXO NO. 6

DESCRIPCIÓN:

1. PLANOS Y PROYECTO EJECUTIVO: EL PROYECTO EJECUTIVO ES EL PLAN PROS-PECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR EL PROYECTO QUE SE CONTRATA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN Y LA ADECUACIÓN DE DICHOS ME-DIOS A LOS RESULTADOS PROPUESTOS. LOS PLANOS GENERALES DESCRIBEN "LOS TRABAJOS» A EJECUTAR. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR "LOS TRABAJOS" CON ESTRICTA SUJECIÓN A LAS ESPECIFICACIONES Y CONCEPTOS CONTENIDOS EN LOS PLANOS, AL PROYECTO EJECUTIVO Y AL PRESUPUESTO, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE INSTRUMENTO, Y QUE CONSTA DE UN LISTADO DE PLANOS QUE CORRESPONDEN AL PROYECTO EJECUTIVO DEL MISMO.

2. PRESUPUESTOS Y/0 COTIZACIÓN: EL COSTO DE LA MANO DE OBRA, DESARRO-LLO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE "LOS TRABAJOS», MATE-RIALES, SUPERVISIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTAS, SUMINISTRO DE TRANSPORTE, INS-PECCIÓN, Y TODAS LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA REALIZAR "LOS TRA-BAJOS".

3. CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON ESPECIFICACIONES Y PRECIOS UNITARIOS:

~PROGRAMA DE TRABAJOS Y CALENDARIO: TÉRMINO A PARTIR DEL INICIO D "LOS TRABAJOS", ES DECIR, EL TIEMPO EN QUE "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A EJECUTAR Y TERMINAR "LOS TRABAJOS" EN SU TOTALIDAD. SIENDO ESTE PERÍODO DE UN TOTAL DE 60 DIAS, INICIANDO EL DIA 1° DEL MES DE NOVIEMBRE Y TERMINANDO EL DIA 30 DEL MES DICIEMBRE DE 2017.

EL PROGRAMA DE TRABAJO Y CALENDARIO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR LAS PERSO-NAS AUTORIZADAS POR LAS PARTES PARA ELLO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITACORA DE "LOS TRABAJOS" CONSTITUYEN LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, REGULANDO Y DANDO SEGUIMIENTO A LA ENCO-MIENDA DE LA EJECUCIÓN DE "LOS TRABAJOS".

SEGUNDA. PRECIO.

EL PRECIO QUE "EL MUNICIPIO" PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" POR "LOS TRABAJOS", SE-

5

CONTRATO DE OBRA No. PMCOMJDOPE/LS-013/17

RÁ LA CANTIDAD DE $3'098,772.97 (TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 97/100 M. N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $495,803.66 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 66/100 M.N.), PARA UN TOTAL DE $3'594,576.63 (TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUA-TRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.), Y COMPRENDE TODOS LOS GASTOS Y COSTOS DE "LOS TRABAJOS", INCLUYENDO PROYECTO EJECUTIVO, INGENIE-RÍAS, TRABAJOS DE LABORATORIO, FIRMAS DE PERITOS, ESTUDIOS PARA LA REALIZA-CIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, SUMINISTROS, ALQUILER O DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, COMBUSTIBLES, COSTOS DE REPOSICIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS O DE MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL INFONAVIT Y AL SAR, PRES-TACIONES LABORALES, IMPUESTOS, DERECHOS Y DEMÁS CANTIDADES POR GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE SE LE ENCOMIENDA. IMPORTE QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SOPORTADO EN EL PRESUPUESTO Y PROGRAMAS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

EL PRECIO FIJADO POR LOS TRABAJOS COTIZADOS EN EL "ANEXO 6" ES DEFINITIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS Y NO ES SUJETO DE NUEVAS REVISIONES NI INCREMENTOS; POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA SERVICIOS SIN QUE HUBIERAN SIDO AUTORIZADOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPEN-DIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO

SE ACLARA QUE "EL MUNICIPIO", ÚNICAMENTE PAGARÁ CONCEPTOS DE OBRA TERMI-NADOS QUE EFECTIVAMENTE REALICE "EL CONTRATISTA" POR LO QUE DADA LA NATU-RALEZA DEL CONTRATO, SI EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE EXISTE UN CONCEPTO COTIZADO Y ESTE NO SE REALIZA, "EL MUNICIPIO" NO PAGARÁ A "EL CONTRATISTA".

TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

"EL MUNICIPIO" PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" EN PAGOS MENSUALES DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA. EL MONTO DEL IMPORTE A PAGAR DEBERÁ SER CONTRA ENTRE DE LA FACTURA RESPECTIVA Y CONFORME AL AVANCE DE OBRA DE ACUERDO AL PR GRAMA DE TRABAJO, BITÁCORA Y CALENDARIO, A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO "E CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR A "EL CLIENTE", COPIA DEL REGISTRO PATRO-NAL DEL IMSS Y COPIA DE ALTA O REGISTRO EN HACIENDA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, MEDIAN-TE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS TERMINADOS CON UNA PERIO-DICIDAD NO MAYOR DE 30 TREINTA DIAS NATURALES, QUE SERAN PRESENTADAS PÓR "EL CONTRATISTA", A LA SUPERVISIÓN, DENTRO DE LOS 6 SEIS DIAS NATURALES SI-GUIENTES A QUE SE CUMPLA EL PERIODO CORRESPONDIENTE, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACION SIGUIENTE:

I. NUMEROS GENERADORES II. NOTAS DE BITACORA III. OFICIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION CORRESPONDIENTE IV. CROQUIS V. CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFIAS VI. ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A

CADA ESTIMACION, Y VII. LA FACTURA Y RECIBO CORRESPONDIENTE

6

CONTRATO DE OBRA No. PMCOM/DOPE/LS-01.3/17

"EL MUNICIPIO" ESTABLECE QUE LOS DATOS DE FACTURACION SON:

INSTITUCION PAGADORA TESORERIA MUNICIPAL NOMBRE MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MCO 850101366 DOMICILIO CALLE CAMINO REAL NO. 4, BARRIO DE MELGARITO,

MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO CODIGO POSTAL 38200

EL LUGAR DE PAGO SE REALIZARA EN LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO, SITA EN CALLE CAMINO REAL # 4 BARRIO DE MELGARITO, MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO, Y QUE UBICA PERFECTAMENTE "EL CON-TRATISTA"; UNA VEZ QUE SE HAYAN AGOTADO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CO-RRESPONDIENTES.

EL PRECIO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ PAGADO POR "EL MUNICIPIO" A "EL CON-TRATISTA" EN LA SIGUIENTE FORMA:

A) LOS PAGOS SERÁN MENSUALES, "EL CONTRATISTA" PRESENTARÁ ESTIMACIO-NES APROBADAS (FIRMADAS POR "EL REPRESENTANTE" DE "EL MUNICIPIO") POR SUPERVISIÓN, DENTRO DE LOS 6 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUANTIFICADOS MEDIANTE ESTIMACIONES, SE PAGARÁN A PRECIOS UNITARIOS EN LOS QUE SE INCLUYA LA REMUNERACIÓN O PAGO TO-TAL QUE DEBA CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINE LA OBRA, ASÍ COMO EL COSTO DE LAS OBLIGACION. S QUE "EL CONTRATISTA" CONTRAIGA CON TERCEROS A CAUSA DE LOS TRABAJ QUE EJECUTE.

B) PARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, "ELMUNICIPIO" CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION. CUANDO SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS ANTES DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVE-RÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

C) "EL MUNICIPO" CUBRIRÁ LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEN-TRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HUBIERAN ACEPTADO, FIRMADO Y AUTORIZADO POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE Y QUE EL CONTRATISTA HAYA PRE-SENTADO SU FACTURA; FECHA QUE SE HARÁ CONSTAR EN LA BITÁCORA Y EN LAS PROPIAS ESTIMACIONES.

D) LOS DIAS DE PAGO SERAN LOS DIAS VIERNES.

EN TODOS LOS CASOS "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR PREVIAMENTE A "EL MUNICIPIO" UNA FACTURA, QUE CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES Y REQUISITOS FISCA-

7

CONTRATO DE OBRA No. PMCOMADOPE/LS-013/17

LES VIGENTES EN CADA MOMENTO QUE JUSTIFIQUE OPORTUNAMENTE TODOS LOS PA-GOS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DE "EL MUNICIPIO".

LAS ESTIMACIONES DE "LOS TRABAJOS" REALIZADOS, DEBERÁN DETALLAR EL TRABAJO REALIZADO A PARTIR DE LA ESTIMACIÓN ANTERIOR.

NINGÚN PAGO QUE "EL MUNICIPIO" HAGA A "EL CONTRATISTA" POR CONCEPTO DE ES-TIMACIONES, NI POR LA LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS SIGNIFICARÁ RECONOCIMIEN-TO DE QUE "EL CONTRATISTA" HA CUMPLIDO DEBIDAMENTE CON ESTE CONTRATO NI TOTAL NI PARCIALMENTE, NI LA LIBERACIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES PARA CON "EL MUNICIPIO"; TAMPOCO LOS PAGOS REALIZADOS POR "EL MUNICIPIO" A "EL CONTRA-TISTA" SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" DE "LOS TRABAJOS" REALIZADOS HASTA ESA FECHA, NI DE TRABAJOS DEFECTUOSOS, NI DE LA MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE "LOS TRABAJOS", QUEDANDO A SALVO TODOS LOS DERECHOS QUE CORRESPONDAN A "EL MUNICIPIO" POR TALES CONCEPTOS.

CADA UNO DE LOS PAGOS A QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA, LOS DEBERÁ EFECTUAR "EL MUNICIPIO", SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO DE PAGO EN LA CUENTA BANCARIA DE "EL CONTRATISTA"

LOS PAGOS A LOS QUE SE REFIERE ESTA CLÁU-SULA, QUEDARÁN DEBIDAMENTE AMPARADOS POR LAS FACTURAS QUE EXPIDA "EL CONTRATISTA", REUNIENDO TODOS LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES, CONFORME SE VAYAN RECIBIENDO CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES. EL TRÁMITE DE COBRO SE INICIARÁ ENTREGANDO "EL CONTRATISTA" LAS FACTURAS ORIGINALES Y LAS ESTIMACIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" RECIBIERA EN CUALQUIER FORMA DE PAGO CAN-TIDADES EN EXCESO, LAS REINTEGRARÁ A "EL MUNICIPIO" DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A DICHO PAGO INDEBIDO; DE NO HACERLO, SE ENTENDERÁ COMO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y COMO UN CRÉDITO FISCAL, SURTIENDO LOS EFEC-TOS LEGALES CORRESPONDIENTES Y DEBIENDO CUBRIR ADEMAS DE LA CANTIDAD PA-GADA EN EXCESO, LOS INTERESES CORRESPONDIENTES QUE SE APLICARÁN A RAZÓN DE INTERÉS MORATORIO CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECI POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL CASO DE MO EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA", SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

CUARTA. ANTICIPO

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, "EL MUNI-CIPIO" OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO PARA SU ESTRICTA APLICACIÓN EN OBRA, EQUIVALENTE AL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL CON-TRATADO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $1'797,288.34 CON IVA INCLUIDO, DEL CUAL UN 10% SE DESTINARA PARA CUBRIR LOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LA OBRA Y EL 40% PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE INSTALACION PER-MANENTE Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A OTORGAR PREVIO AL INICIO DE LOS TRA-BAJOS LA FACTURA QUE AMPARE EL MONTO DEL MISMO, ASI COMO UNA GARANTIA CONSISTENTE EN FIANZA A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO., Y A ENTERA SATISFACCION DE "EL MUNICIPIO", POR EL IMPORTE TOTAL DEL AN-TICIPO DE ACUERDO A LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJAUTO, ASIMISMO DICHO ANTICI-

8

CONTRATO DE OBRA No. PMCOMIDOPE/LS-013/17

PO DEBERA SER AMORTIZADO POR "EL CONTRATISTA" EN CADA UNA DE LAS ESTIMA-CIONES PRESENTADAS EN PORCENTAJE SIMILAR AL ANTICIPO OTORGADO Y UNA VEZ QUE LA OBRA REFLEJE UN AVANCE FISICO DEL 90%,ESTE DEBERA AMORTIZAR EL SAL-DO TOTAL DEL ANTICIPO, CUALQUIERA QUE ESTE FUERA.

LA FIANZA DE ANTICIPO DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN Y AMORTIZA-CIÓN TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, SUJETÁNDOSE A LO DISPUESTO POR LOS AR-TÍCULOS 282 Y 283 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

LAS GARANTIAS DEBERAN SER OTORGADAS POR UNA INSTITUCION MEXICANA DEBIDA-MENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, EN FAVOR Y A ENTERA SATISFACCION DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO., MISMAS QUE ESTARAN VIGENTES ASTA QUE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALI-DAD Y RESUELTO CUALQUIER PROCEDIMIENTO A ENTERA SATISFACCION DE "EL MUNI-CIPIO", DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

EL RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO O DE CUALQUIERA OTRA DE LAS OBLIGA-CIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RE-LACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL, EN LOS TÉRMINOS PACTA-DOS AL INICIO DE LA OBRA. SIN EMBARGO, CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO NO PROCEDERÁ EL DIFERI-MIENTO Y POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE, SIEMPRE Y CUANDO "EL MUNICIPIO" CUMPLA CON EL PAGO CORRES-PONDIENTE AL ANTICIPO.

QUINTA. AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SE PROCEDERÁ DE LA SI-GUIENTE MANERA:

I. SE APLICARÁ AL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS, LA CUAL DEBERÁ SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTOR-GADO, Y PARA ESTE CASO ES DEL 40%;

EN LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN AL AMPARO DE CONVENIOS DONDE N • SE HAYAN CONSIDERADO ANTICIPOS, NO SE DEBERÁ REALIZAR NINGUN AMORTIZACIÓN Ni AFECTACIÓN EN EL AJUSTE DE COSTOS, SALVO QUE POR EL CAMBIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO SE HUBIEREN OTORGADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY; Y

III. EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE CONFORME A LO SIGUIENTE: A) CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN UN SOLO EJERCICIO, EL IM-

PORTE DEL ANTICIPO OTORGADO EN EL EJERCICIO SE AMORTIZARÁ EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE;

B) CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUES-TAL, Y SE INICIEN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL PRIMER EJERCICIO Y EL ANTICIPO RESULTE INSUFICIENTE, LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES PODRÁN, BAJO SU RESPONSABILIDAD, OTORGAR COMO ANTICIPO HASTA EL MONTO TOTAL DE LA ASIGNACIÓN AUTORIZADA AL CONTRATO RES-PECTIVO DURANTE EL PRIMER EJERCICIO, VIGILANDO QUE SE CUENTE CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR

9


EJECUTAR EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, DEBIENDO PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN EL PRIMER EJERCICIO, SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR EL IMPOR-TE DEL ANTICIPO CONCEDIDO EN EL PRIMER EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL PRIME-RO Y SEGUNDO EJERCICIOS, CONFORME AL PROGRAMA CON-VENIDO;

2. EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN EL SE-GUNDO EJERCICIO, SERÁ EL RESULTADO DE DIVIDIR EL SALDO POR AMORTIZAR DEL PRIMER EJERCICIO MÁS EL ANTICIPO CONCEDIDO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJERCER EN EL SEGUNDO EJERCICIO, CONFORME AL PROGRA-MA CONVENIDO;

3. EN CASO DE QUE LA OBRA SE EJECUTE EN MÁS DE DOS EJER-CICIOS, LA AMORTIZACIÓN EN EL TERCER EJERCICIO Y SUBSE-CUENTES, DEBERÁ REALIZARSE COMO SE INDICA EN EL INCISO A) DE ESTA FRACCIÓN; Y

C) EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ÉSTE SE DEBERÁ LIQUIDAR EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA AL NOVENTA POR CIENTO DE AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN LOS CASOS DE RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ, EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA COMUNI-CADA LA RESCISIÓN A "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑA-LADO, DEBERÁ CUBRIR, INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCIÓN POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL PREVISTA EN ESTE CONTRATO, EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE SE GENERE RESPECTO DEL SALDO DEL ANTICIPO QUE NO AMORTICE EN SUS ES-TIMACIONES, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

SEXTA. BITACORA

"EL MUNICIPIO" A TRAVÉS DE SU RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA, LLEVARÁ UNA BITÁCORA DE OBRA PUBLICA, LA CUAL DEBERÁ PERMANECER A RESGUARDO DE "EL CONTRATISTA" EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, A FIN DE QUE LAS CONSULTAS RE-QUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, SIN QUE LA MISMA PUEDA SER EXTRAIDA DEL MISMO.

CUANDO POR ALGUNA CAUSA NO PUEDA PERMANECER LA BITACORA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, ESTA SE MANTENDRA BAJO LA CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD DEL SU-PERVISOR.

LA BITACORA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELA-CIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, DE-BIENDO OBSERVARSE TAMBIEN PARA SU USO, LAS REGLAS PREVISTAS POR EL ARTÍCU-LO 120 DEL CITADO REGLAMENTO.

"EL CONTRATISTA" ENTREGARA A "EL MUNICIPIO" PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO LA FIEL DEL RESIDENTE DESIGNADO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA VIGENCIA DE LA MISMA, Y ESTE PUEDA INGRESAR EN LA BITACORA ELECTRONICA LAS NOTAS Y FIRMAR

10


LAS MISMAS.

SEPTIMA. REPRESENTANTE DE "EL MUNICIPIO" "EL MUNICIPIO" DESIGNA COMO REPRESENTANTE AUTORIZADO EN "LOS TRABAJOS" MO-TIVO DE ESTE CONTRATO A EL ING. JUAN FRANCISCO PLAZA JUAREZ, CON FACULTAD DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS Y SE ENCARGARA DE DAR INICIO Y LLEVAR LA BITÁCORA DE OBRA, LA CUAL QUEDARÁ BAJO RESGUARDO DE "EL CONTRATISTA" EN EL SITIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 95 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIO-NADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 113 DE SU REGLAMENTO. COMUNICANDO A "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUC-CIONES PERTINENTES EN SU CASO, A EFECTO DE QUE SE AJUSTE A LAS CONDICIONES (ANEXOS) Y TÉRMINOS DE REFERENCIA.

"EL CONTRATISTA", POR SU PARTE, SE OBLIGA A ATENDER DE MANERA INMEDIATA LAS OBSERVACIONES QUE SE LE HAGAN POR MEDIO DEL REPRESENTANTE DE "EL MUNICI-PIO"

OCTAVA. REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUIÉN SERÁ SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DE-BERÁ TENER PODER AMPLIO SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELA-TIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DICHO SUPERINTENDENTE DEBERÁ SER PROFESIONAL EN LA MATERIA Y TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER LOS ALCANCES DEL CONTRATO, LOS TÉRMINOS DE REFE-RENCIA, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADEMÁS LAS LEYES APLICABLES, DE-BIENDO ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA A QUE SE REFIE-RE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR, PRESENTAR LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, Y EN GENERAL PARA ACTUAR EN NOMBRE DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DÍAS Á-BILES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE, DESIGNARÁ Y DARÁ A CONOCER A " L MUNICIPIO", EL NOMBRE DEL PROFESIONISTA QUE ACTUARÁ COMO SUPERINTENDE TE, RESERVÁNDOSE "EL MUNICIPIO" EL DERECHO DE SU APROBACIÓN.

"EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA Y "EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

NOVENA. DE LA SUBCONTRATACIÓN

SALVO AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO", "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SUBCONTRATAR PARTE ALGUNA DE LA OBRA NI PODRÁ EN NINGÚN CASO CEDER O DELEGAR LA TOTALIDAD O PARTE DEL CONTRATO. PODRÁ, EN CAMBIO, SUBCONTRA-TAR LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS PARTES DE SU CONTRATO, SIEMPRE QUE HAYA OBTE-NIDO EL ACUERDO PREVIO Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO". EN ESTE CASO, "EL CON-TRATISTA" SEGUIRÁ SIENDO RESPONSABLE DE LOS ACTOS, DEFICIENCIAS Y NEGLIGEN-CIAS DE TODO SUBCONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES, EMPLEADOS O TRABAJADO-RES, EN LA MISMA MEDIDA QUE SI SE TRATARA DE SUS PROPIOS ACTOS, DEFICIENCIAS O

11

CONTRATO DE OBRA No. PMCOM/DOPEILS-013/17

NEGLIGENCIAS O DE LAS DE SUS PROPIOS REPRESENTANTES, EMPLEADOS O TRABAJA-DORES.

UNA VEZ OBTENIDA LA APROBACIÓN, "EL CONTRATISTA" INFORMARÁ AL SUPERVISOR DE LA OBRA EL NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA REPRESENTAR AL SUBCON-TRATISTA Y EL DOMICILIO ELEGIDO POR ESTE ÚLTIMO. SI "EL CONTRATISTA" RECURRE A LA SUBCONTRATACIÓN SIN LA ACEPTACIÓN PREVIA DE "EL MUNICIPIO", SERÁ MOTIVO PARA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA. DE LAS GARANTÍAS

"EL CONTRATISTA" OTORGARÁ A "EL MUNICIPIO" HASTA ANTES DE LOS 5 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, UNA GARANTÍA POR UN VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN ESTE CONTRATO, EN LAS QUE SE INCLUIRÁN: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SANCIONES POR DESFASAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEDUCTIVA DE OBRA MAL EJE-CUTADA O COBRADA Y NO EJECUTADA, ACEPTANDO SUJETARSE A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 282 Y 283 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIAN-ZAS.

LA GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA, DEBERÁ SER OTORGADA POR INSTITUCIÓN ME-XICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA ELLO, A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNI-CIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO Y A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO" Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD POR "EL MUNICIPIO".

CONCLUIDA LA OBRA Y COMO PARTE DEL FINIQUITO DE LA MISMA, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ OTORGAR ADEMÁS, UNA GARANTÍA EQUIVALENTE AL 10% DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CON-CEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMA QUE SERVIRÁ PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS. ESTA GARANTÍA DEBERÁ TENER UNA VI-GENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA MALA CALIDAD DE LOS MISMOS O CUALQUIER RESPONSABILID QUE RESULTE A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "EL MUNICIPIO". EN EST ÚLTIMO CASO, LA GARANTÍA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CO RRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA RESPONSABILIDADES, SIENDO REQUISITO INDISPEN-SABLE PARA SU CANCELACIÓN, LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MU-NICIPIO".

EL TEXTO DE LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS QUE DE-BERÁ OTORGAR "EL CONTRATISTA" MENCIONADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBE-RÁ APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS QUE PARA EL EFECTO SEAN APROBADOS POR "EL MUNICIPIO".

EN EL CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ÉSTE NO EXHIBA LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, HASTA ANTES DE LOS 5 CINCO DÍAS HÁBILES A LA FECHA PACTADA PARA INICIO DE LOS TRABAJOS, SE HARÁ ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RAN-GOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DÉCIMA PRIMERA. AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS

12


DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, "EL MU-NICIPIO" PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS, EMITI-RÁ POR ESCRITO LA AUTORIZACIÓN QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCIÓN CO-RRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR "EL MUNICI-PIO" PARA TAL EFECTO, MISMO QUE SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

DÉCIMA SEGUNDA. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS. APLICACIÓN DE NOR-MAS

LOS MATERIALES, PRODUCTOS Y COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO Y LAS PRESCRIPCIONES DE NORMAS RECO-NOCIDAS A NIVEL INTERNACIONAL Y ESTAR DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACIÓN VI-GENTE. LAS NORMAS APLICABLES SERÁN LAS QUE ESTÉN EN VIGOR EL PRIMER DÍA DEL MES EN QUE OCURRE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. "EL CONTRATISTA" NO PO-DRÁ UTILIZAR MATERIALES, PRODUCTOS O COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN DE CALI-DAD DIFERENTE A LA ESPECIFICADA EN SU PROPUESTA, SINO CUANDO EL RESIDENTE DE LA OBRA REPRESENTANTE DE "EL MUNICIPIO" ASÍ LO AUTORICE POR ESCRITO. LOS CORRESPONDIENTES PRECIOS SÓLO SERÁN MODIFICADOS CUANDO LA AUTORIZACIÓN CONCEDIDA REQUIERA QUE LA SUSTITUCIÓN DÉ LUGAR A LA APLICACIÓN DE PRECIOS NUEVOS Y EL AUMENTO RESULTANTE DE LOS PRECIOS NUEVOS HAYA SIDO ACEPTADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DÉCIMA TERCERA. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE EN SU CASO, "EL MU-NICIPIO" SUMINISTRE A "EL CONTRATISTA" O QUE ÉSTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARÁN BAJO CUSTODIA DE ESTE ÚLTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLO EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACIÓN MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE OBRA.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ CONSERVAR Y REINTEGRAR A LA CONTRATANTE TODO CEDENTE, DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, CUAN O HAYAN SIDO SUMINISTRADOS POR "EL MUNICIPIO".

EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCIÓ DE "EL MUNICIPIO" LA INSTALACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE ÚLTIMO, O NO PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU VALOR DE REPOSICIÓN EN LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA CUARTA. PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS

LA OBRA DEBERÁ SER REALIZADA DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO, ESPE-CIFICACIONES, Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO, MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SI EN EL PROCESO Y DESARROLLO DE LA OBRA "EL MUNICIPIO" ESTIMA NECESARIO MO-DIFICAR EL PROYECTO O BIEN, "EL CONTRATISTA" CONSIDERA VIABLE SOLICITAR ALGU-NA ADECUACIÓN O CORRECCIÓN A DICHO PROYECTO PARA HACERLO MÁS FUNCIONAL, ÉSTE PRESENTARÁ SUS SUGERENCIAS POR ESCRITO Y "EL MUNICIPIO" ESTABLECERÁ LAS MODIFICACIONES, ADICIONES Y REFORMAS PERTINENTES Y PONDRÁ EN CONOCI-

13


MIENTO DE "EL CONTRATISTA" LAS MODALIDADES APROBADAS. ÉSTAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS A ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS PARA LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, A MANTENER CUAN-DO MENOS UN JUEGO DE PLANOS ACTUALIZADOS DE LOS TRABAJOS A ÉL ENCOMENDA-DOS Y A LA TERMINACIÓN DE LA MISMA, ENTREGARÁ UN JUEGO REPRODUCIBLE Y AC-TUALIZADO DEL MISMO, SIENDO ÉSTA, CONDICIÓN PARA LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA MISMA.

DÉCIMA QUINTA. CONTROL Y VIGILANCIA.

LAS PARTES ACUERDAN QUE "EL MUNICIPIO" A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚ-BLICAS Y ECOLOGÍA O EL REPRESENTANTE POR ELLA DESIGNADO TENDRÁ FACULTADES EXPRESAS PARA CONTROLAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA, TRA-BAJOS Y DEMÁS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR "EL CONTRATISTA", COMUNICANDO A LA MISMA POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES, A EFECTO QUE SE AJUS-TEN A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

DÉCIMA SEXTA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

"EL CONTRATISTA" SÓLO PODRÁ EJECUTAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS MEDIANTE CONVENIO EXPRESO ENTRE LAS PARTES SIEMPRE Y CUANDO LOS TRABAJOS NO IMPLI-QUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO VARÍAN SUSTANCIALMENTE AL MISMO, POR UNA SOLA VEZ SE PODRÁ CELEBRAR CONVENIO ADICIONAL, SIN QUE SE AFECTE LA NATURA-LEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" Y SEGURO DE RESPON-SABILIDAD CIVIL.

"EL CONTRATISTA" RESPONDERÁ DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A TERCERAS PERSONAS Y A LA MISMA, CON MOTIVO DE LA OBRA Y TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTEN AL CUMPLI-MIENTO DE LAS PRESENTES CLÁUSULAS CONTRACTUALES O A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE "EL MUNICIPIO" O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ÉSTE, O BIEN, PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS LEGALES Y REGLA-MENTOS VIGENTES, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO ESTATAL, APLICABLES EN LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Y TRABAJOS CONTRATADOS.

"EL CONTRATISTA" CONTRATARÁ UN SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS, POR UN IMPORTE DE $1'000.000.00 (UN MILLÓN DE PESOS Y 00/100 M. N.), EL CUAL DEBERÁ PRESENTARLO DE MANERA CONJUNTA CON LAS GARAN-TÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y ANTICIPO Y TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 180 CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS EXCEDAN ESTE PERIODO, "EL CONTRATIS-TA" SE OBLIGA A MANTENERLO VIGENTE DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJE-CUCIÓN DE LOS MISMOS.

LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" SERÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE EL, EN CUANTO A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, RESPONDIENDO "EL CONTRATISTA" DE LAS RE-CLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PERSONAS PRESENTEN O PUDIEREN PRESENTAR EN SU CONTRA, DE SU CONTRATO Y DE "EL MUNICIPIO", EN TODO LO REFE-

14


RENTE A LA MATERIA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE CON SU INCUMPLIMIENTO O QUE CAUSE A "EL MUNICIPIO" CON MOTIVO DE SU NEGLI-GENCIA.

DECIMA OCTAVA. RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MO-TIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO, DE SEGURIDAD SOCIAL Y FISCALES. "EL CONTRATISTA" CON-VIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRA-BAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL MUNICIPIO", EN RELA-CIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA.- CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y ECOLÓGICO.

"EL CONTRATISTA" DESDE EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA SE OBLIGA A DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL Y DE ECO-LOGÍA, YA SEA DE COMPETENCIA ESTATAL O FEDERAL; ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTO A LO INDICADO EN LA RESOLUCIÓN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIEN-TE Y RECURSOS NATURALES O INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, DE LA CUAL SE LE HA PROPORCIONADO UNA COPIA, DE IGUAL FORMA, DEBERÁ APEGAR-SE A LOS "TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE LA OBRA", LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE TANTO DE LA CONVOCATORIA A LICITACIÓN COMO DEL PRESENTE CONTRATO. DEBIENDO "EL CONTRATISTA" CUMPLIR CON LAS ES-PECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS, FORMATOS DE CONTROL, AVANCES Y REPORTES PARA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD Y RESOLUCIÓN EN REPRESENTACIÓN DEL PROMOVENTE DE LA RESOLUCIÓN, TODA VEZ QUE HA ACEP-TADO LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE LA OBRA, "EL CONTRATIS DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SU PLANTILLA LABORAL, UN RESPONSABLE ESPECI CO, ING. AMBIENTAL O CON ESPECIALIDAD A FIN PARA LLEVAR A CABO LA PLANIFICA CIÓN, PRESUPUESTACIÓN, APLICACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTE DE PRO-CESOS, PROCEDIMIENTOS, ACCIONES Y ACTIVIDADES REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE DERIVEN CON MOTI-VO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ DESIGNAR DE MANERA PRE-VIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTAR CON LA APROBACIÓN POR PARTE DE "EL MU-NICIPIO".

"EL CONTRATISTA" DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

I. PROGRAMA GENERAL DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE OBRA.

II. REPORTES PREVIOS AL INICIO DE OBRA REPORTE DE RECONOCIMIENTO GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES DEL SITIO DE PROYECTO. PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA. PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA.

15


REPORTE DE ACCIONES REALIZADAS CON LA POBLACIÓN BENEFICIADA PREVIO AL INICIO DE OBRAS (ATENCIÓN SOCIAL) AUTORIZACIONES COMPLEMENTARIAS

III. REPORTES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. MANEJO DE RESIDUOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS MANEJO DE RESIDUOS FISIOLÓGICOS MANEJO ADECUADO DE ESCOMBROS MANEJO Y PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES DE MATERIALES E INSUMOS Y OFICINAS TEM- PORALES PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE PROGRAMA DE FORESTACIÓN. PROGRAMA DE MANEJO Y PROTECCIÓN DE SUELOS.

IV PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA Y LODOS (OPERACIÓN TRANSITO-RIA)

LOS REPORTES AMBIENTALES CITADOS EN ESTA CLÁUSULA DEBERÁN INTEGRARSE CON CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE EL CONTRATISTA PRESENTE.

EN ESTE SENTIDO EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR 2 DOS REPORTES AMBIEN-TALES POR CADA ESTIMACIÓN MENSUAL INGRESADA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DAR CUMPLIMIENTO A LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU RESOLUTIVO, ASÍ COMO A LAS OBSERVACIONES QUE SOBRE LA MATERIA LE REALICE "EL MUNICIPIO", PRESENTANDO INFORMES DE SU SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LA MISMA.

VIGÉSIMA. DEL PREFINIQUITO.

PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL MONTO O EL PLAZO PACTADOS Y SE TENG AVANCE DEL 80% DEL CONTRATO ORIGINAL, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DE NERA CONJUNTA UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CO EL ARTÍCULO 101 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONAD • S CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

VIGÉSIMA PRIMERA. DEL FINIQUITO.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 DÍAS NATURALES EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE ELLAS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RE-SULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACIÓN A CAR-GO DE "EL CONTRATISTA" DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FIS-CALES Y OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

DE NO EXISTIR ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN RELACIÓN CON EL FINIQUITO, O BIEN, SI "EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON "EL MUNICIPIO" PARA SU ELABORACIÓN, ÉL MUNICIPIO PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A "EL CONTRATIS-TA" DENTRO DE UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMI-SIÓN.

16

CONTRATO DE OBRA No. PMCOM/DOPULS-013/17

UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" TENDRÁ UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, TRABAJOS Y LIQUIDACIO-NES.

"EL CONTRATISTA" ASENTARÁ EN LA BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL MU-NICIPIO" LA TERMINACIÓN DE LA OBRA QUE LE FUE ENCOMENDADA, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO OCURRA Y ÉSTA VERIFI-CARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES. ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN QUE CORRE-RÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA", LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LA OBRA HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACIÓN, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS PARCIAL O TOTALMENTE SE CONSIDERAN COMO ACEPTACIÓN DE LA OBRA, POR LO QUE "EL MUNI-CIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA O PAGO INDEBIDO, ASÍ COMO LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LA MISMA, LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIESE INCURRIDO.

VIGÉSIMA TERCERA. DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN.

CUANDO "EL MUNICIPIO" CONSIDERE QUE EXISTE ALGÚN DEFECTO DE CONSTRUCCIÓN EN LA OBRA, PODRÁ INSTRUIR, PREVIO A LA TERMINACIÓN DEL PERIODO DE GARANTÍA Y MEDIANTE ORDEN ESCRITA, LAS MEDIDAS QUE CONVENGAN A FIN DE PONER AL DESCU-BIERTO DICHO DEFECTO. TALES MEDIDAS PUEDEN COMPRENDER, LLEGADO EL CASO, LA DEMOLICIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESA OBRA.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ IGUALMENTE LLEVAR A CABO ESAS MEDIDAS POR SÍ MISMO U ORDENAR QUE LAS EJECUTE UN TERCERO. SIN EMBARGO, LAS MEDIDAS DEBEN SER TOMADAS EN LA PRESENCIA DE "EL CONTRATISTA", LUEGO DE HABÉRSELE NOTIFICADO POR ESCRITO.

VIGÉSIMA CUARTA. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE DESPUÉS DE LA JE-CUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SALVO OTRAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO E INDEPENDIENTEMENTE DE LOS DOC MENTOS QUE ESTÁ OBLIGADO A SUMINISTRAR ANTES O DURANTE LA EJECUCIÓN DE LO TRABAJOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO "EL CONTRATISTA" ENTREGARÁ A "EL MUNICI-PIO" EN TRES (3) EJEMPLARES LO SIGUIENTE:

A) CUANDO "EL MUNICIPIO" EXIJA LA RECEPCIÓN - LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS, CONSISTENTES CON LAS ESPECIFICACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS NORMAS GENERALES Y PARTICULARES EN VIGOR Y CONFORME CON LA REGLAMENTACIÓN APLICABLE; Y

B) DENTRO DE LOS (10) DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN, LOS PLANOS DEFI-NITIVOS DE LA OBRA REALIZADA Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN DOBLADOS EN ARCHIVO DIGITAL E IMPRESO.

VIGÉSIMA QUINTA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, "EL MUNICIPIO" PODRÁ, A SU ELECCIÓN, RESCINDIR O EXI-GIR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA.

17


EN ESTE ÚLTIMO CASO, SE CONCEDERÁ UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FIJE, SIN OTOR-GAR AUTORIZACIÓN DE ESCALATORIA DE PRECIOS UNITARIOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL A 1/1000 (UNO AL MILLAR), SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR DÍA DE RETRASO.

CONCLUIDO EL PLAZO ANTES MENCIONADO, SI PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO, "EL MU-NICIPIO", SEGÚN EL CASO, PODRÁ OTORGARLE UN SEGUNDO PLAZO PARA LA CONCLU-SIÓN DE LA OBRA, SIN ESCALATORIA DE PRECIOS UNITARIOS, E IMPONIENDO UNA MULTA EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 118, 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUA-NAJUATO, O BIEN, PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EXIGIENDO EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS A "EL CONTRATISTA", SIN PERJUICIO DE IMPONER LA MULTA ALUDIDA.

VIGÉSIMA SEXTA. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS Y TRABAJOS.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ SUSPENDER PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE POR CAUSA JUS-TIFICADA, LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SEA CUAL FUERE EL AVANCE EN QUE SE ENCUENTREN.

VIGESIMA SEPTIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ TERMINAR POR LAS SIGUIENTES CAUSAS: I. POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO; II. POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, Y III. POR RESCISIÓN DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LOS TERMINOS, CONDICIONES Y CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

AL PRESENTARSE LOS SUPUESTOS ANTERIORES, LAS PARTES SE SOMETERÁN A LO DIS-PUESTO EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DEL TÍTULO NOVENO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUA-NAJ UATO.

VIGESIMA OCTAVA. RESCISIÓN DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE MUNICIPIO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO P CUALESQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1. CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA. 2. CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE

NIEGUE A REPARAR O REPONER LAS OBRAS QUE RECHACE "EL MUNICIPIO" COMO DEFECTUOSAS.

3. CUANDO "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ES-TABLECIDO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO, O BIEN QUE DE ACUERDO AL MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN SE PRESENTE ALGÚN IN-CONVENIENTE.

4. SI SE DECLARA "EL CONTRATISTA" EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS O SE HACE CESIÓN DE BIENES EN FORMA QUE PUEDA AFECTAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

5. CUANDO, EN CASO DE EXISTIR INCUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" A LO PAC-TADO EN EL CONTRATO, ESTE INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO EN TIEMPO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD AL CALENDA-RIO VIGENTE SUPERIOR AL 15% Y SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

6. SI "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL

18


PRESENTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO".

7. SI "EL CONTRATISTA" CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO".

8 SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL MUNICIPIO" LAS FACILIDADES Y DATOS NECE-SARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

9. EN GENERAL, POR CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO Y DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO.

VIGESIMA NOVENA. NOTIFICACIONES.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PROPORCIONAR A "EL MUNICIPIO", CORREO ELECTRÓNI-CO, FAX Y UN DOMICILIO DENTRO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, DEBIENDO HACERLO VÍA ESCRITA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, EN CASO CONTRARIO LAS NOTIFI-CACIONES SE REALIZARÁN EN LOS ESTRADOS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA "EL MUNICI-PIO"

TRIGÉSIMA. MODIFICACIONES.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE PODRÁN PROPONER Y SOLICITAR LAS MODIFICACIO-NES QUE ESTIME PERTINENTES DEL PRESENTE CONTRATO, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO, MISMAS QUE DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO.

TRIGÉSIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN.

LA LEGISLACIÓN SUPLETORIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ LA LEY DE DESARROLLO URBANO, LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA EL ESTADO Y LOS MUNICI-PIOS DE GUANAJUATO, LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LEY DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y EL CODIGO DE PROCE-DIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y EN TODO LO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE PAC-TADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUA-TO Y A LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE COMONFORT, GUANAJUATO, RENUNCIANDO AL FUERO DE SUS PRESENTES Y FUTUROS DOMICILIOS.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES EN ORIGINAL, EN LA CIUDAD DE COMONFORT, GTO., A LOS 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 DOS MIL DIESI-SIETE.

tilv, POR "EL MUNICIPIO" 4,,T1 7/.

,,,....

- 21~kv - -s:' " y .';1',"

. . --.1 1/1 11111

M.V.Z. JOS ' A = nTO MENDEZ PEREZ )/ PRESIDEN MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

/ '...---...........--

19

, .7Y3t1.1

ING. JOSE ARMANDO OCEGUEDA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ECOI,OGIAl .


03S

LIC. JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA SECRETARIO DEL W. UNTAMIENTO

POR "EL CONTRATISTA"

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL CONTRATO NUMERO PMCOM/DOPE/LS-013/2017, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO Y EL C. , DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO, BANQUETA Y GUARNICIONES lERA ETA-PA, LA CALLE SIN NOMBRE (CAMINO AL CECYTE GUANAJUATO PLANTEL COMONFORT II) Y TRAMO DE LA CALLE REAL A LA MERCED ENTRE CALLE COCOYOTL Y CALLE SIN NOMBRE (CAMINO AL CECYTE GUANAJUATO PLANTEL COMONFORT II) EN LA LOCALIDAD DE EMPALME ESCOBEDO, MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO.

20

BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE ...

Documents

Transcript of BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE ...