BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA...

BANCO DE MÉXICO FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL

FIDEICOMISO DENOMINADO“FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA

AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”

CONVOCATORIA

BANCO DE MÉXICO, FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO: “FONDO DE GARANTÍA

Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA”

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. 06600009-002-10

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA

EL DESARROLLO Y ENGORDA DE SEMENTALES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL C.D.T. “LA

NORIA” EN TAMUÍN, S.L.P.

OCTUBRE/20101




CONTENIDO1 FORMA EN LA QUE SE PODRÁ ACCEDER A LA CONVOCATORIA2 LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBERÁN CONSIDERAR3 INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA SOLICITADA4 PLAZO Y HORARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS5 CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO6 ANTICIPOS7 GARANTÍAS8 LICENCIAS, IMPUESTOS, CUOTAS COMPENSATORIAS Y OTROS DERECHOS9 CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES10 FORMA DE ADJUDICACIÓN11 ENTREGA DE PROPOSICIONES12 LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DEBERÁ CONTENER13 LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER14 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA15 LUGAR, FECHAS Y HORARIOS, PARA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO

DE LOS EVENTOS RELATIVOS A ESTA LICITACIÓN16 FORMA EN QUE HA DE LLEVARSE A CABO LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN17 FORMA EN QUE HA DE LLEVARSE A CABO EL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y

APERTURA DE PROPOSICIONES18 FORMA EN QUE HA DE DARSE EL FALLO DE LA LICITACIÓN19 NOTIFICACIONES20 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES21 SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA22 PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS23 PENAS CONVENCIONALES24 SITUACIONES EN QUE LA CONVOCANTE DECLARARA DESIERTA LA LICITACIÓN25 SITUACIONES EN QUE LA CONVOCANTE CANCELARA UNA LICITACIÓN26 SITUACIONES EN QUE LA CONVOCANTE DESECHARÁ A LOS LICITANTES27 MODELO DE CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ EXHIBIR EL

LICITANTE QUE HAYA OBTENIDO FALLO A SU FAVOR28 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS29 TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS30 SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS31 CESIONES Y SUBCONTRATACIONES32 INCONFORMIDADES Y QUEJAS33 JURISDICCIÓN Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES34 CONFIDENCIALIDAD Y SECRECÍA

2




En observancia a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, así como por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, el Banco de México Fiduciario del Gobierno Federal en el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FIRA), a través de la Subdirección Regional de Administración en Occidente, convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional número 06600009-002-10, de manera directa o bien por medios remotos de comunicación electrónica a fin de llevar a cabo la Obra Pública que se detalla en las presente Convocatoria.

1. FORMA EN LA QUE SE PODRÁ ACCEDER A LA CONVOCATORIA:

La presente convocatoria estará a disposición de los interesados de manera gratuita, a partir del día en que se publicó en el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas CompraNet, con dirección electrónica www.compranet.gob.mx, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados obtenerlas oportunamente.

De igual manera una copia del texto de la convocatoria estará a disposición de los interesados para su consulta de lunes a viernes en días hábiles de 9:00 a las 14:00 Hrs. en las oficinas de la convocante ubicadas en: Avenida Empresarios No. 305, Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116 Zapopan, Jalisco, con tel. 01(33) 36 48 50 11 a partir del día en que se publicó en COMPRANET.

Los planos y croquis correspondientes a los trabajos se entregarán en Avenida Empresarios No. 305, Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116 Zapopan, Jalisco, a los licitantes en el acto para llevar a cabo la junta de aclaraciones.

2. LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBERÁN CONSIDERAR:

a) Leer cuidadosamente y bajo su responsabilidad el contenido de la convocatoria, a fin de cumplir cabalmente con las misma;

b) Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación.c) De conformidad con lo especificado en el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las mismas (LOPSRM), en esta licitación se podrán utilizar medios electrónicos, sin perjuicio de que los licitantes puedan optar por presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

d) De conformidad con lo especificado en el artículo 30 de la LOPSRM, la presente licitación tiene el carácter NACIONAL.

e) Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria, así como de las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas;

f) No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 y 78 de la LOPSRM, así como las que se encuentren en las hipótesis del artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

3

http://www.compranet.gob.mx/




g) No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

h) Para la presentación conjunta de proposiciones, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los interesados podrán agruparse para presentar una sola proposición, cumpliendo los siguientes requisitos:

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;

II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,

señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II de este artículo se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte del mismo como uno de sus anexos;

IV. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria, y

V. Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación.

i) Para la presente Licitación, se considera de carácter obligatorio el uso de la Bitácora Electrónica, atendiendo lo establecido en el Art. 46 último párrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y Articulo 93 de su Reglamento, así como el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 09 de septiembre de 2009, por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica.

4




Tomando en consideración lo indicado en el párrafo anterior, es requisito indispensable que el Superintendente de Construcción cuente con la firma electrónica avanzada (fiel), con la cual se llevara a cabo la firma de las notas de bitácora, la cual deberá ser tramitada ante el SAT (Sistema de Administración Tributaria) de acuerdo a las Políticas de uso de la BEOP (Bitácora Electrónica de Obra Pública para la Administración Pública Federal) documento que forma parte de los anexos de la presente convocatoria.

j) Para la formulación de sus propuestas, deberán considerar la totalidad de los aspectos que contiene esta convocatoria y sus anexos, y en su caso las modificaciones contenidas en el acta de aclaración de dudas.

k) Solo serán consideradas aquellas propuestas que incluyan la totalidad de los requisitos solicitados en la presente convocatoria y se haya incluido el programa de ejecución de la obra, desglosado por actividades principales, consignando los períodos y las cantidades de obra por ejecutar.

l) Los licitantes bajo su responsabilidad al elaborar sus proposiciones deberán tomar en consideración las condiciones generales y especiales, legales, fiscales y administrativas y de manera especial las obrero-patronales como climáticas de la región en donde ha de efectuarse la obra.

m) El desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá para aducir justificación para solicitar modificaciones a los precios consignados en la proposición, poder incumplir lo solicitado en la convocatoria y en su caso al contrato que llegaré a celebrarse.

n) Cuando se requiera de material, maquinaria y equipo de instalación permanente, de origen extranjero de los señalados por la Secretaria de Economía, los precios consignados en la propuesta no se deberán cotizar en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

o) Deberán contar con experiencia, capacidad técnica y financiera, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos.

p) Los licitantes que opten por presentar sus propuestas de manera presencial deberán considerar la ubicación en donde han de celebrarse los actos de licitación, para asegurarse de estar presentes o debidamente representados el día y hora en que se señala como indispensable su presencia;

q) Los licitantes que opten por enviar sus propuestas por medios electrónicos, deberán previamente haber certificado sus medios de identificación electrónica en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y haber obtenido el programa informático respectivo, así como asegurarse de enviar correctamente sus propuestas tomando en cuenta que éstas deberán:

Ser elaboradas en formatos WORD, EXCEL, PDF, o en su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, según se requiera.

Incorporar en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que para tal fin certificaron previamente por la SFP.

El sobre será generado mediante el programa de cómputo que haya sido entregado por COMPRANET a los licitantes al certificar su medio de identificación electrónica.

5




Preferentemente deberán identificar cada una de las hojas que integren sus propuestas con el RFC de la empresa, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de apertura de las propuestas.

Preferentemente, deberán identificar mediante el nombre del archivo o su descripción, las partes de la propuesta que conforme a la convocatoria deberá imprimirse en el acto de apertura.

Deberán concluir el envío de sus proposiciones técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas, y contar con acuse de transmisión exitosa emitido por CompraNet, a más tardar una hora antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto de presentación de apertura de proposiciones.

Reconocerán como propia y auténtica la información que por medios remotos de comunicación electrónica envíen a través de CompraNet, y que a su vez, se distinga por el medio de identificación electrónica que les certifique la SFP. En dicha información quedarán comprendidos todos los documentos que integran la propuesta técnica y económica.

Notificarán oportunamente a la SFP, bajo su responsabilidad, respecto de cualquier modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al que le haya sido entregado un certificado digital.

Aceptarán que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada, quedará bajo su exclusiva responsabilidad.

Admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando el sobre que contenga dicha información contenga virus informáticos o no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

Aceptarán que se tendrán por notificados del fallo y de las actas que se levanten con motivo de las licitaciones públicas en las que participen, cuando éstos se encuentran a su disposición a través de CompraNet,

Consentirán que será motivo de que la SFP invalide su certificado digital, cuando haga mal uso de la red privada de comunicaciones de CompraNet,

Renunciarán, tratándose de personas extranjeras, a invocar la protección de su gobierno, en caso de que se suscite alguna controversia relacionada con el uso de CompraNet, y aceptarán someterse a la jurisdicción de los tribunales federales competentes.

De acuerdo con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, el licitante reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.

Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra

6




tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta.

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA SOLICITADA.

La obra materia de la presente licitación, será llevada a cabo de conformidad con lo siguiente:

PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

OFICINA LUGAR DE LOS TRABAJOS

ÚNICA Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo para las Instalaciones del C.D.T. “La Noria”

Construcción de instalaciones para el desarrollo y engorda de sementales en las Instalaciones del C.D.T. “La Noria”

Mejoramiento de Infraestructura en las Instalaciones del C.D.T. “La Noria”

Centro de Desarrollo Tecnológico “La Noria”



Carretera Tamuín-San Vicente T. Km. 3.5, C.P. 79228 en Tamuín, S.L.P.



Los trabajos incluirán el suministro de los bienes que se requieran para su realización, conforme a normas de calidad de los materiales, así como especificaciones generales y particulares aplicables, que se contemplan en el anexo “A” de la presente convocatoria.

4. PLAZO Y HORARIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

7




La ejecución de los trabajos para la partida única deberá llevarse a cabo en 33 días naturales, iniciándose el día 29 de Octubre de 2010 y deberá concluirse a más tardar el día 30 de Noviembre de 2010.

Los trabajos correspondientes se podrán realizar dentro de un horario comprendido entre las 9:00 y las 18:00 hrs. de lunes a viernes. Asimismo se podrán realizar trabajos en días inhábiles, así como horario nocturno previa solicitud ante la residencia de obra y previa autorización de la misma.

No podrán realizar trabajos después del 31 de diciembre de 2010 en términos del Art. 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

5. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGOa) El precio de la propuesta será fijo y se reconocerán incrementos de acuerdo al

procedimiento de ajuste de costos conforme a lo que señalan los artículos 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas así como el 175 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

b) La convocante pagará al contratista en moneda nacional a través de pago interbancario;El pago de las estimaciones por trabajos ejecutados se pagará por parte de la convocante, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra y haber recibido la comprobante fiscal correspondiente de dicho pago se retendrá por concepto de derechos, servicio, vigilancia, inspección y control para la Secretaría de la Función Pública, el cinco al millar, señalando la tasa en la comprobante fiscal correspondiente.

c) Los comprobantes fiscales se elaborarán a favor de Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, con RFC FGF550624CL9, DOMICILIO: Antigua Carretera a Pátzcuaro, No. 8555, Morelia, Mich., Col. Ex Hacienda San José de la Huerta debiendo cumplir las disposiciones fiscales aplicables, y encontrarse debidamente desglosada la amortización del anticipo que en su caso corresponda, impuestos y derechos correspondientes, y contar con los anexos respectivos.

d) En el supuesto de que el contratista tenga a su cargo sanciones por atraso en la ejecución de la Obra, se le retendrá de la estimación de obra el importe correspondiente, hecho lo anterior procederá el pago respectivo;

e) En caso de incumplimiento en los pagos a que esté obligada la convocante y a solicitud por escrito del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

f) El contratista será el único responsable de que los comprobantes fiscales que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo

8




que la falta de pago por la omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley.

g) Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a lo establecido en el inciso “e”. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la convocante.

h) Los pagos subsecuentes serán con base en estimaciones de avance de obra, por estimaciones de trabajo ejecutado, que amortizará el anticipo, conforme a las disposiciones aplicables. El importe del anticipo que se otorgará, deberá considerarse obligatoriamente por el licitante, para la determinación del costo financiero de su propuesta.

i) El contratista deberá presentar la última estimación de obra, a mas tardar 15 días después de la terminación de los trabajos y la última solicitud de revisión de ajuste de costos, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se publiquen los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México, de acuerdo a las condiciones señaladas en el contrato de obra.

6. ANTICIPOSLa convocante otorgará el 30% de anticipo sobre el monto total del contrato más IVA para inicio de obra, mismo que será amortizado de acuerdo al Art. 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El importe del anticipo que se otorgará, deberá considerarse obligatoriamente por el licitante, para la determinación del costo financiero de su propuesta.

7. GARANTÍASEl licitante que resulte ganador quedará obligado ante la convocante a presentar las siguientes garantías;

a) Por Anticipo: Mediante póliza de fianza en moneda nacional, expedida por institución

legalmente autorizada para operar en el ramo conforme a la legislación mexicana, a favor del Banco de México en su carácter de Fiduciario del Gobierno Federal en el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura , previamente a la recepción del anticipo garantizando el mismo en un 100% (cien por ciento), más el IVA que corresponda pagar, conforme a lo que establezcan las disposiciones fiscales aplicables, en las condiciones y texto que contiene el anexo (K1).

b) Por el cumplimiento del contrato: Mediante póliza de fianza en moneda nacional expedida por institución

legalmente autorizada para operar en el ramo conforme a la legislación mexicana, a favor del Banco de México en su carácter de Fiduciario del Gobierno Federal en el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura , previo a la firma del contrato, el cabal

9




cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato mediante el 10% (diez por ciento) antes del IVA del monto contratado, de acuerdo a las condiciones y texto que contiene el anexo (K2).

Previo a la recepción de la Obra y por un plazo de 12 meses, posterior a la terminación de los trabajos los vicios ocultos que pudieran presentarse derivados de los materiales y trabajos realizados a elección del contratista que serán garantizados de la siguiente manera:

c) Por vicios ocultos:

Mediante póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada para operar en el ramo conforme a la legislación mexicana, a favor del Banco de México en su carácter de Fiduciario del Gobierno Federal en el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, por el equivalente al 10% (diez por ciento), incluyendo el IVA del monto total ejercido de los trabajos, de acuerdo al texto que contiene el anexo (K3),

Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% del monto total ejercido de los trabajos incluyendo el IVA;

O bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto incluyendo el IVA en fideicomisos especialmente constituidos para ello; los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

8. LICENCIAS, IMPUESTOS, CUOTAS COMPENSATORIAS Y OTROS DERECHOS.El licitante estará obligado a tramitar y obtener la totalidad de los dictámenes, permisos, licencias y derechos que requiera la obra cumpliendo con las disposiciones aplicables.

9. CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES.Los licitantes deberán tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general que pueden influir en el costo y en el plazo de ejecución de esta obra, por lo que deberán considerar estas circunstancias cuando determinen los rendimientos de sus precios unitarios, ya que no se admitirá reconsideración en los precios propuestos ni prórroga por motivo de lluvias o mal tiempo, característicos de la región donde se realizarán los trabajos, o por cualquier otra causa no imputable a la Convocante que pudiera ocasionar aumento de costos y/o retrasos en la ejecución de los trabajos, a menos que constituyan “caso fortuito y/o fuerza mayor”, la convocante podrá realizar el ajuste correspondiente.

10. FORMA DE ADJUDICACIÓN.Se adjudicará por partida única objeto de la licitación.

11. ENTREGA DE PROPOSICIONES.

10




I) FORMA DE PRESENTACIÓN:

A efecto de facilitar y agilizar la presentación de las proposiciones se incluye el ANEXO 1 para la verificación de la recepción de los documentos que el licitante entregue en dicho acto, en relación con los documentos requeridos en la convocatoria a la licitación pública.

La entrega de proposiciones se realizará de la siguiente manera:

a) Un sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y económica De manera directa en el lugar y hora señalados en el numeral 15 de estas

convocatoria. De manera electrónica, cumpliendo lo indicado por COMPRANET.

b) El sobre tendrá que estar identificado con el siguiente rotulado:

Propuesta Técnica, Económica y complementariaNo. de LicitaciónNombre del Licitante

c) Las proposiciones técnica y económica con sus anexos se presentarán en idioma español.

d) Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los datos que le sean solicitados llenando a máquina o manuscrito, con tinta en los correspondientes renglones, sin contener textos entre líneas, tachaduras, raspaduras, correcciones ni enmendaduras.

e) La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, con excepción del catálogo de conceptos (anexo G8), los programas de trabajo (anexos G9, G9A, G9B, G9C, y G9D) y el Anexo “E” carta compromiso, documentos que obligadamente deberán firmarse.

En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

f) Se utilizarán los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por la convocante, en caso de que el licitante presente otros formatos, estos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos en la convocatoria de licitación.

g) Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

h) Todas las cotizaciones deberán presentarse en pesos mexicanos.

11




Cabe señalar que en el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos que

integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición.

La entrega de proposiciones que se realice de manera física, debe realizarse en el lugar, día y la hora señaladas en el punto 15 de esta convocatoria, ya que de lo contrario las proposiciones no serán recibidas, sin embargo, el participante podrá asistir a los actos de la licitación.

El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones tomará las previsiones necesarias para recibir simultáneamente las proposiciones de los licitantes que presentaron su proposición en el propio acto y de las entregadas a través de CompraNet; asimismo, determinará si la apertura de los sobres iniciará con los que fueron recibidos en el acto o por los entregados a través de CompraNet. El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos.

II) DEL RETIRO DE LAS PROPOSICIONES

Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, de conformidad con el Art. 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, quedando en custodia de la convocante.

En los supuestos a que se refiere el último párrafo del artículo 74 de la Ley, las propuestas desechadas durante la licitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.

12. LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:

La Propuesta Técnica estará integrada por los documentos técnicos que se indican en los siguientes incisos:

I. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente; (Anexo F1).

II. Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos; (Anexo F2).

12




III. Acreditar conocimientos y experiencia para lo cual deberá presentar:a) Curriculum del (de los) profesional (es) técnico (s) que será (n) responsable (s) de la

dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares, mismo que deberá contener como mínimo nombre, profesión, nombre de la empresa, trabajos realizados, cargo desempeñado y año o periodo de ejecución. (Anexo F3A)

b) Titulo profesional ó cedula profesional ó carta de trámite de título profesional del la persona que funja como representante técnico en la obra y responsable directo de la ejecución correcta de la misma, en concordancia con el (Anexo F3B)

c) Carta en la que el licitante se compromete a que el (los) profesional (es) que será (n) responsable (s) de la dirección, administración y ejecución de las obra, así como el que funja como representante técnico en la obra y responsable directo de la ejecución correcta de la misma, no podrán ser sustituidos, sin previa autorización de la Convocante (Anexo F3C).

IV. Identificación de los trabajos realizados en tiempo y forma por el licitante, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso; (Anexo F4)

V. Relación de maquinaria y equipo de construcción (Anexo F6), indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad;

VI. Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía (Anexo F7), en materia de prácticas desleales de comercio internacional, se deberá entregar, además de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, una manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios,

VII. Los que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la convocante, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley. En caso de que el licitante no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 del ROPSRM.

VIII. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acreditando la experiencia, capacidad técnica y económica.

13




IX. Para acreditar la capacidad financiera el licitante deberá presentar la documentación siguiente :

a) Estados Financieros Auditados y sus notas de los dos años anteriores suscritos por el licitante o representante legal y el Contador Público Independiente anexando copia de su cédula profesional; Estados Financieros del ejercicio en curso suscritos por el licitante o representante legal . Los Estados Financieros que se deben presentar son los siguientes:

Balance General Estado de Resultados Estado de Variaciones en el Capital Contable Estado de Flujos de efectivo

b) Copia legible de las declaraciones fiscales y sus anexos de los dos últimos ejercicios anuales que contengan sello del banco o bien de la autoridad ante la cual se hayan presentado. En caso de haber sido presentadas por Internet, el licitante deberá incluir adicionalmente acuse de recibido y aceptado por el SAT.

c) Comparativo de los dos últimos ejercicios anuales y del ejercicio en curso de las razones financieras siguientes:

1. De liquidez.- 1.1 Capital de Trabajo

1.1.1 Prueba de liquidez1.1.2 Prueba del ácido1.1.3 Liquidez inmediata

2.- De Solvencia.- 1.1 Razones de Apalancamiento 1.1.1 Deuda a capital contable

1.1.2 Deuda a activos totales

3.- De Rentabilidad 1.1. Margen de utilidad neta 1.2 ROA 1.3 ROE

Las razones financieras deberán detallar los conceptos considerados para el cálculo.

Las empresas de reciente creación (entendiéndose como de reciente creación, las constituidas a partir del 1° de enero del 2010), deberán presentar los documentos referidos en los incisos a) y c) más actualizados a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones, así como copia legible de inscripción en el Registro

14




Federal de Contribuyentes, entregado por el SAT, con objeto de constatar la fecha de constitución.

En caso de que el licitante haya suspendido actividades deberá presentar los documentos referidos en los incisos a) y c) más actualizados a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones, así como copia legible de los avisos de suspensión y reinicio de actividades expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tratándose de participación conjunta, los licitantes deberán presentar la documentación señalada en los incisos a), b) y c) según sea el caso, por cada uno de los obligados.

En caso de participación conjunta el representante común deberá firmar autógrafamente en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, con excepción del catálogo de conceptos (anexo G8), los programas de trabajo (anexos G9, G9A, G9B, G9C, y G9D) y el Anexo “E” carta compromiso, documentos que obligadamente deberán firmarse, de lo contrario, la propuesta será desechada.

En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

13. LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER:La Propuesta Económica deberá contener los siguientes documentos:

I. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; ( Anexo G)

II. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente (Anexo G1A y G1B ), mano de obra (Anexo G1C), maquinaría y equipo de construcción (Anexo GID), con la descripción de cada uno de ellos, con sus respectivas unidades de medición y sus importes;

III. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; (Anexo G2A y Anexo G2B)

IV. Análisis, calculo e integración de los costos horarios de maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos;

15




V. Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios (Anexo G3);

VI. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales; (Anexo G4).

VII. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; (Anexo G5)VIII. Utilidad propuesta por el licitante (Anexo G6);IX. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran

para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del art. 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas deberá señalar el precio ofertado por el licitante. (Anexo G7)

X. Catalogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, conceptos y del total de la proposición. Este documento formara el presupuesto de la obra que servirán para formalizar el contrato correspondiente. (Anexo G8)

XI. Programas de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagrama de barras, o bien redes de actividades con ruta critica, y (Anexo G9)

XII. Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

a) De la mano de obra; (Anexo G9A).b) De la maquinaría y equipo de construcción, (Anexo G9B).c) De la utilización de los materiales y equipos de instalación permanente expresados

en unidades convencionales y volúmenes requeridos. (Anexo G9C)d) De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio

encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos (Anexo G9D)

XIII. Carta compromiso de la proposición (ANEXO E).

En el caso de que existan omisiones o errores aritméticos, serán rectificados de la siguiente manera:

Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

En caso de discrepancia entre el monto expresado en número y letras, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra. cuando no se tenga dicho análisis.

Si el licitante no acepta la corrección, su oferta será desechada.16




LAS FOJAS DE LOS DOCUMENTOS DE SU PROPUESTA ECONÓMICA EN QUE ES INDISPENSABLE LA FIRMA DEL LICITANTE SON:

A) CATALOGO DE CONCEPTOS. (ANEXO G8)B) LOS PROGRAMAS DE TRABAJO ( ANEXOS G9, G9A, G9B, G9C Y G9D)C) EL ANEXO “E” CARTA COMPROMISO

EN EL CASO DE NO FIRMAR CADA UNA DE LAS FOJAS DE LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA EL REPRESENTANTE COMÚN DEBERÁ FIRMAR CADA UNA DE LAS FOJAS DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS “A”, “B”, Y “C” ARRIBA SEÑALADOS. EL NO FIRMAR CADA UNA DE LAS FOJAS DE ESTOS DOCUMENTOS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. En caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

14. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.

Deberán presentar su documentación complementaria en idioma español, junto con el sobre de la propuesta de acuerdo a lo siguiente:

I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto (Anexo H1);

II. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como que no se encuentra en el supuesto que establece el Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Anexo H2);

III. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad (Anexo H3) en la cual declare que no se encuentra en el supuesto contenido en el penúltimo párrafo del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por su conducto, no participan en el procedimiento de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

17




Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los términos de Ley.

En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, las dependencias y entidades se abstendrán de firmar los contratos correspondientes.

IV. Copia simple legible por ambos lados de la Identificación oficial vigente con fotografía del licitante, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, del representante legal que firme la propuesta. (Se considerará identificación válida, la credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, licencia de manejo, cartilla del servicio militar, o Pasaporte) (Anexo H5).

V. Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada. (Anexo H6).

VI. Escrito mediante el cual el licitante acredite su existencia legal y personalidad jurídica, proporcionando asimismo una cuenta de correo electrónico. (Anexo H7).

VII. Carta de declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes; (Anexo H8)

VIII. Escrito bajo protesta de decir la verdad en la cual manifieste que el personal responsable de llevar a cabo la Bitácora de obra a través de medios remotos de comunicación (Bitácora Electrónica de Obra (BEOP), cuenta con su correspondiente Firma Electrónica Avanzada (FIEL).

18




IX. Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados en el numeral 2 inciso h) de la Convocatoria.

X. Escrito del licitante en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

Para el caso de que la persona que concurra al evento, lo haga en representación del licitante, deberá exhibir:

Carta poder legible simple o poder notarial para participar en dicho acto (original y copia).

Identificación de la persona que recibió la carta de poder notarial o poder simple (original y copia).

No será motivo de desechamiento la falta de identificación o acreditación de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto como oyente.

(Para estos efectos se podrá presentar la credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, licencia para conducir, Cartilla del Servicio Militar Nacional o pasaporte.)

15. LUGAR, FECHAS Y HORARIOS, PARA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO DE LOS EVENTOS RELATIVOS A ESTA LICITACIÓN.

Las visitas al sitio de los trabajos serán:

Oficina Día y hora de visita

Ciudad Dirección


19 de octubre de 2010 a las 11:00

Hrs.

Tamuín, S.L.P. Carretera Tamuín-San Vicente T. Km. 3.5, C.P. 79228 en Tamuín, S.L.P.

Podrán asistir todos aquellos licitantes interesados o sus auxiliares, la visita será optativa para los interesados quedando bajo su exclusiva responsabilidad las consecuencias que se llegaran a presentar por desconocer el lugar y condiciones en donde ha de llevarse a cabo la obra, concluyendo con el levantamiento del acta respectiva.

Quienes obtengan la Convocatoria con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas previo al acto de presentación

19




y apertura de las proposiciones, aunque no será obligatorio para la convocante designar a un técnico que guíe la visita.

Los eventos relativos a esta licitación, serán conducidos y moderados por el servidor público que haya designado la Convocante, quien será el único responsable para la toma de decisiones durante la realización de los actos de acuerdo a lo siguiente:

JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN:(Asistencia optativa para los licitantes)

Fecha: 19 de Octubre de 2010Hora: 12:00 hrs.Registro optativo: 12:30 hrs.

Será llevara a cabo en el Centro de Desarrollo Tecnológico “La Noria” con domicilio en Carretera Tamuín-San Vicente T. Km. 3.5, C.P. 79228 en Tamuín, S.L.P.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS:

(Asistencia obligatoria para los Licitantes que entreguen de manera física)

Treinta minutos antes del acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el registro de participantes, registrarse será optativo para los licitantes, sin embargo se requiere estricta puntualidad en la presentación de las propuestas.


Será llevara a cabo en la Sala de licitaciones de la Dirección Regional de Occidente con domicilio en Av. Empresarios No. 305, Fracc. Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jal.

ACTO DE FALLO:(Asistencia optativa para los Licitantes)


A los actos del procedimiento de licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

20





FIRMA DE CONTRATO:

Fecha: 29 de Octubre de 2010Hora: 12:00 hrs.


16. FORMA EN QUE HA DE LLEVARSE A CABO LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito bajo protesta de decir verdad, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, conforme a lo siguiente:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

En caso de que el licitante no integre junto con sus solicitudes de aclaraciones a la convocatoria el escrito a que hace referencia el párrafo anterior, dichas solicitudes no serán analizadas ni aclaradas por la convocante.

Las preguntas se efectuarán con claridad, indicando su nombre, domicilio y teléfono, podrán elaborar preguntas específicas relativas a aquellos aspectos que consideren confusos en la Convocatoria o respecto de la obra solicitada indicando numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar, de cualquiera de las siguientes formas:

I. Con anticipación y hasta 24 horas antes del evento de manera electrónica a través de CompraNet.

II. Con anticipación y hasta 3 horas antes del evento a través de los siguientes medios:

21




De manera presencial, en las instalaciones de la Subdirección Regional de Administración en Occidente con domicilio en Av. Empresarios No. 305, Fracc. Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jal., Vía Fax al teléfono 01(33) 36 48 50 06 o por correo electrónico al domicilio electrónico, [email protected] a la atención del Ing. Fidencio Sosa Sosa, debiendo en ambos casos confirmar su recepción con el Ing. Fidencio Sosa Sosa al teléfono 01 33 36 48 50 11.

Se aclara que los servidores de FIRA no admiten correos electrónicos de Yahoo y Hotmail, y los correos no deberán contener archivos de imágenes o video.

III. Durante el propio evento de manera escrita sucinta y ordenada.

En todos los casos las preguntas deberán ser concretas y relacionadas exclusivamente con aspectos de esta convocatoria, que los licitantes consideren que se prestan a confusión.

En la junta de aclaraciones, la convocante resolverá en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre la convocatoria de licitación les formulen los interesados, a través de cualquiera de los medios descritos anteriormente, debiendo constar todo ello, en el acta respectiva que para tal efecto se levante.

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia convocatoria de licitación, por lo que los licitantes deberán formular sus propuestas tomando en cuenta lo anterior.

Los licitantes que no se presenten al evento antes mencionado, podrán solicitar copia del acta respectiva, después del evento para que formulen su propuesta, de las 9:00 a las 16:00 hrs., en días hábiles de lunes a viernes en las oficinas de la Subdirección Regional de Administración en Occidente con domicilio en Av. Empresarios No. 305, Fracc. Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jal., a efecto de que formulen su propuesta tomando en consideración las aclaraciones realizadas.

El acta correspondiente además estará disponible a través de INTERNET, en el sistema Compranet en la siguiente dirección: www.compranet.gob.mx, bajo el número de licitación que nos ocupa.

17. FORMA EN QUE HA DE LLEVARSE A CABO EL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Treinta minutos antes del acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el registro de participantes en la sala de licitaciones de la Subdirección de Recursos Materiales, en las Instalaciones de FIRA ubicadas en: Subdirección Regional de Administración en Occidente con domicilio en Av. Empresarios No. 305, Fracc. Plaza

22

http://www.compranet.gob.mx/

mailto:[email protected]




Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jal., registrarse será optativo para los licitantes.

El acto de presentación y apertura de proposiciones, será conducido y moderado por el servidor público que haya designado la Convocante, quien será el único responsable para la toma de decisiones durante la realización del evento.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.Las proposiciones deberán revisarse cuantitativamente, donde para la recepción de las mismas sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra se evaluara cuantitativamente, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la convocante tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.En el acto de presentación y apertura de proposiciones se procederá, en primer término, a dar apertura a las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica y, posteriormente, a las de los licitantes que hayan presentado su proposición en el propio acto y de los que la enviaron por servicio postal o de mensajería.

De los licitantes que hubieren asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que la convocante designe, rubricarán el resumen del anexo G8 (catálogo de conceptos), de cada una de las proposiciones, las que para estos efectos constatarán documentalmente.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

La convocante se abstendrá de recibir cualquier proposición que se presente después de la fecha y hora establecidas en la convocatoria.

La convocante imprimirá de las propuestas que reciba por medios de comunicación electrónicos la totalidad de la propuesta técnica y la totalidad de la propuesta económica.

23




En el supuesto que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir el sobre que contenga las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

La SFP podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en poder de la convocante.

En el caso de que algún licitante omitiere la presentación de documentos en su proposición, o les faltare algún requisito, ésta no será desechada durante el evento; los faltantes u omisiones se harán constar en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición que al efecto se recabe para cada licitante. Con posterioridad, la Convocante llevara a cabo la evaluación integral de las proposiciones, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado así como en su caso, a la omisión de los mismos, y el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente.

El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación, en días hábiles de lunes a viernes de las 9:00 a las 14:00 hrs., en las oficinas de la convocante en la Av. Empresarios No. 305, Fracc. Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jal. Así mismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en Compranet, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto.

18. FORMA EN QUE HA DE DARSE EL FALLO DE LA LICITACIÓNEl fallo de la presente licitación se dará a conocer por medio de junta pública, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregarán copia de la misma. La falta de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que hayan asistido, para efecto de su notificación. En sustitución de esa junta, la Convocante podrá optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

Asimismo el fallo que emita la Convocante contendrá lo siguiente:

1. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación, e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumplan.

2. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno.

3. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como el monto total de la proposición.

24




4. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías, y en su caso, la entrega de anticipos.

5. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando las facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.

El licitante a quien se le vaya adjudicar el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de esta Ley.

Basándose en el citado fallo se celebrarán el o los contratos respectivos, conforme a los modelos a que se refiere el ANEXO “ D “ de estas convocatoria, en caso de que el licitante ganador no formalice los contratos adjudicados, será sancionado en los términos del artículo 78 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

19. NOTIFICACIONES.En todos los casos las actas relativas a los actos de la presente licitación, surtirán efectos de notificación a los licitantes, a partir de la fecha en que hayan sido emitidos y en caso de que estos últimos no asistan a los eventos, estará una copia de los mismos a su disposición de las 9:00 a las 14:00 hrs., de lunes a viernes días hábiles en las oficinas de la Av. Empresarios No. 305, Fracc. Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jal. Teléfonos 01(33) 36 48 50 11, sustituyendo ésta la notificación personal y siendo responsabilidad exclusiva de los interesados obtenerla (s) oportunamente.

Así mismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en Compranet, para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.Se considerará que una proposición se ajusta a los documentos solicitados cuando contenga todas las estipulaciones y condiciones. Para llegar a esta determinación, la convocante se basará en la propia proposición sin recurrir a factores externos. La calificación será dada en términos estrictos de “cumple” o “no cumple”.

Si la convocante determina que la proposición no se ajusta a los documentos solicitados, ésta será desechada sin que posteriormente el licitante pueda subsanar los errores u omisiones en que haya incurrido. Los documentos constan de: Convocatoria, especificaciones, modificaciones, respuestas, aclaraciones y adiciones, en caso de que las hubiese.

Se verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de licitación, sin tomar en cuenta los solicitados para facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación.

25




La convocante elaborará tablas comparativas técnicas y económicas para emitir el resultado correspondiente, donde se considerarán los siguientes aspectos para definir la evaluación.

A. En la evaluación técnica de las propuestas se considerara, entre otros:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos,

cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición;

VI. La convocante evaluará los documentos que acrediten la capacidad financiera considerando los siguientes aspectos:a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a

realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligacionesc) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la

empresa.VII. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante

con dependencias o entidades, conforme a los parámetros establecidos en la convocatoria a la licitación pública, para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36 de la Ley.

De conformidad con las condiciones de pago, se deberán verificar, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos:

A. Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:

I. De los programas:a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo

establecido por la convocante;b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de

suministros y utilización sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

c) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con los consumos

26




y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

II. De la maquinaria y equipo:a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados,

necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

c) Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

III. De los materiales:a) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el

licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en la convocatoria a la licitación pública, y

IV. De la mano de obra:a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y

suficiente para ejecutar los trabajos;b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes

razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

a. En caso de presentar una propuesta conjunta, que el convenio privado de asociación, cumpla con los requisitos de la convocatoria de la licitación, y que presenten la documentación legal de cada una de las personas que presenten la propuesta conjunta.

Al finalizar esta evaluación, la convocante emitirá un dictamen donde se expongan las razones de las condiciones legales requeridas y las razones técnicas por las que se aceptan o se desechan las propuestas presentadas por los licitantes.

27




B. Asimismo la evaluación económica de las propuestas se considerarán además, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, yII. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean

aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.

Además se deberá verificar:

I. Del presupuesto de obra:I. a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el

importe del precio unitario;b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con

letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en este Reglamento, debiendo revisar:a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos

directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;

c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en este Reglamento;

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

28




f) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo además considerar:a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean

congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la convocatoria a la licitación pública;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo además considerar:a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su

importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la convocatoria a la licitación pública, deba pagarse aplicando un precio unitario específico;

V. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al

contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en la convocatoria a la licitación pública;

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en este Reglamento;

VII. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

29




VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

Únicamente las proposiciones que satisfagan los requisitos anteriores, se calificarán como solventes técnica y económicamente.

Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismos, no afecten la solvencia de la propuesta, el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, prevalecerá el estipulado en la convocatoria; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la propuesta presentada. En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas

En la evaluación no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

La convocante podrá verificar por cualquiera de los medios que estime convenientes, la autenticidad de la información presentada por los licitantes.

Asimismo del aspecto legal, se considerarán además entre otros los siguientes aspectos:

a. Que el objeto social de las personas morales o la actividad preponderante de las personas físicas participantes sea congruente con el objeto de los trabajos que se contratarán.b. Que entre los licitantes no figuren socios o asociados comunes.c. Que la persona que firme las propuestas cuente con las facultades suficientes para comprometer a su representada.d. En caso de presentar una propuesta conjunta, que el convenio de participación conjunta cumpla con los requisitos de las convocatoria de la Convocatoria.e. Que no se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, además La proposición que hubiera ofertado el precio más bajo,

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

30




La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, las dependencias y entidades adjudicarán la obra, en igualdad de condiciones, preferentemente a personas con discapacidad o a la empresa que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la Licitación Pública. Este supuesto se aplicará a los licitantes que entreguen junto con la propuesta una manifestación en la que señale lo anterior, adjuntando copia del alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.Basándose en el citado fallo se celebrará el contrato respectivo, conforme al modelo a que se refiere el ANEXO “D” de esta convocatoria, debiendo el proveedor ganador presentar la documentación que acredite lo manifestado en el ANEXO C1A en original o copia certificada y copia de la documentación al día hábil siguiente al acto de fallo.

21. SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA.

La Convocante otorgara el fallo ya que cuenta con la partida presupuestal para llevar a cabo esta licitación.

22. PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

Para el procedimiento de ajuste de costos, aplica lo que establecen las condiciones de las fracciones II y III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 58 de la misma Ley, así como el Art. 105 de su Reglamento ( ANEXO “ S” ).

23. PENAS CONVENCIONALES. Se aplicará una pena del 10% por cada día de atraso, respecto al monto de los trabajos que no se hayan ejecutado, conforme al programa financiero, sin considerar el IVA.

Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la convocante opte a través del Director Jurídico la rescisión Administrativa del contrato.Las penas serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa de ejecución general de los trabajos y se aplicarán considerando los ajustes de costos, considerando para el cálculo de

31




las mismas, el avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato.Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables al contratista; la determinación del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de terminación, fijada en el programa de ejecución general de los trabajos convenido. No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de trabajos.Durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, las penas convencionales se aplicarán mediante retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, mismas que el contratista podrá recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no han sido concluidos.De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la convocante; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado la convocante.De resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá su devolución de éste.Cuando la convocante reintegre al contratista algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno.

24. SITUACIONES EN QUE LA CONVOCANTE DECLARARA DESIERTA LA LICITACIÓN.Se declarara desierta la licitación, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables.

b) Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

c) Cuando no exista suficiencia presupuestal.d) Si ningún interesado se presenta en tiempo y forma.

(Se considerará que los precios de las propuestas presentadas por los licitantes no son aceptables, cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por la Convocante o no se encuentren dentro de los parámetros vigentes en el mercado.

25. SITUACIONES EN QUE LA CONVOCANTE CANCELARA UNA LICITACIÓN.La Convocante podrá cancelar una licitación:a) Por caso fortuito o fuerza mayor;b) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción

de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la Convocante.

32




26. SITUACIONES EN QUE LA CONVOCANTE DESECHARÁ LAS PROPSICIONES.La Convocante, desechara las proposiciones cuando incurran en una o varias de las siguientes situaciones:

a) La omisión o falta en algún requisito de alguno de los documentos que deban integrar la proposición técnica y que se encuentran indicados en el numeral 12 de esta convocatoria.

b) La omisión o falta en algún requisito de alguno de los documentos que deban integrar la proposición económica y que se encuentran indicados en el numeral 13 de esta convocatoria.

c) La omisión o falta en algún requisito de alguno de los documentos que deban integrar la proposición complementaria y que se encuentran indicados en el numeral 14 de esta convocatoria.

d) Si condicionan sus propuestas.e) Cuando la propuesta presentada no reúna los requisitos de la convocatoria de la

licitación o sus precios no fueren aceptables.f) Si se detecta que el licitante falseo la información y si hubiese resultado ganador, la

Convocante se abstendrá de firmar el contrato respectivo.g) Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de

los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

h) La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51, 78, de la Ley LOPSRM. o en las hipótesis del artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

i) No presentar firmados autografamente el Catálogo de Conceptos (ANEXO G8), los Programas Calendarizados (ANEXOS G9, G9A, G9B, G9C Y G9D) y la Carta Compromiso (ANEXO E).

j) El no presentar dentro del sobre cerrado la documentación que se especifica en el numeral 11 como “documentación que deberá integrarse dentro del sobre cerrado” al momento que en que el mismo es requerido por la persona designada para presidir el evento por la convocante.

27. MODELO DE CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ EXHIBIR EL LICITANTE QUE HAYA OBTENIDO FALLO A SU FAVOR.El Modelo del contrato al que se sujeta la presente Convocatoria se describe en el ANEXO “D”.

El licitante que haya obtenido fallo a su favor en la presente licitación, deberá entregar bajo su responsabilidad antes de la firma del contrato, la siguiente documentación:

a) La documentación legal que los faculte para la suscripción de contratos, en original o copia certificada, así como un juego en copia simple de dichos documentos a fin de que

33




previo cotejo con sus originales o copias certificadas, queden en el expediente respectivo (se deberán entregar al siguiente día hábil a la fecha de fallo).b) Las fianzas de garantía de cumplimiento de los contratos y de anticipo en su caso (Se deberán entregar dentro de los 10 días naturales posteriores a la fecha de fallo).c) Original para cotejo de la documentación contable y financiera solicitada en el numeral 14, Inciso IV., (se deberán entregar al siguiente día hábil a la fecha de fallo).d) Para dar cumplimiento a la regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2010 o aquella que en el futuro la sustituya, en contratos cuyo monto exceda de $300,000.00 pesos sin incluir IVA, el licitante o licitantes ganadores deberán proceder de acuerdo a lo siguiente:

Realizarán consulta de opinión ante el SAT, en la página de Internet www.sat.gob.mx en la opción Mi Portal, y presentarán el “acuse de recepción” dentro de los 3 días hábiles posteriores a que se tenga conocimiento del fallo.

Indicar que la opinión se solicita para celebrar contratos con la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal, así como la Procuraduría General de la República o las entidades federativas.

En la solicitud de opinión al SAT deberán incluir el correo electrónico del área de contratación que les indique la convocante para que el SAT envíe el “acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión.

Es responsabilidad del contribuyente solicitante de la opinión, verificar mediante consulta en la página de Internet del SAT, en la opción “Mi portal”, la respuesta o la solicitud de información adicional que requiera la autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de la solicitud de servicio.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 36, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los contratistas deberán presentar el “acuse de recepción” a que hace referencia el párrafo anterior, por cada uno de los obligados en dicha propuesta.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la dependencia o entidad convocante, la que gestionará la emisión de la opinión ante la ALSC más cercana a su domicilio.

Los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual de ISR, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la convocante.

No se requerirá la solicitud de opinión al SAT en el caso que el contrato sea sujeto de modificaciones.

La formalización del contrato deberá llevarse a cabo de acuerdo a los plazos establecidos en la convocatoria, considerando lo dispuesto en el art. 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en ningún caso quedará supeditada a la emisión de la opinión del SAT.

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el contratista, la convocante deberá cumplirlo hasta su terminación, por lo tanto la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será

34

http://www.sat.gob.mx/




motivo para retener pagos debidamente devengados por el contratista ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato.

Si la convocante previo a la formalización del contrato, recibe del SAT el “acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales del contratista que resultó adjudicado, ésta deberá abstenerse de formalizar y remitirá a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado

Es responsabilidad del contribuyente solicitante de la opinión, verificar mediante consulta en la página de Internet del SAT, en la opción “Mi portal”, la respuesta o la solicitud de información adicional que requiera la autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de la solicitud de servicio

e) El Licitante o Licitantes ganadores deberán presentar incluyendo todos los datos solicitados, el formato para pago interbancario descrito en el ANEXO C2 (entregarlo dentro de los 5 días naturales siguientes a la firma del contrato).f) El licitante o los licitantes ganadores, deberán presentar (ANEXO C3) carta compromiso en la que el licitante deberá contar con la autorización de la autoridad migratoria para la contratación de extranjeros en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (se deberán entregar al siguiente día hábil a la fecha de fallo).g) El licitante o licitantes deberán presentar, al día hábil siguiente de la notificación del fallo, un archivo electrónico en .PDF que contenga lo siguiente: CURP (tratándose de personas físicas), alta y/o modificación al RFC realizado ante la SHCP y cédula fiscal.

Previo a la firma del contrato, el licitante a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar, para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

l. Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o

II. Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

El licitante que no firme el contrato será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

28. SUSPENSIÓN DE LA OBRA. La convocante podrá suspender temporalmente todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada, así mismo la propia convocante ordenara la suspensión y en su caso determinara la temporalidad de ésta, La que no podrá prorrogarse o ser indefinida. El

35




procedimiento de suspensión se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 144 al 149 del Reglamento.No podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes derivado de la suspensión salvo caso fortuito o fuerza mayor y de conformidad con el Art. 149 del Reglamento.

29. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. Sólo en los casos expresamente señalados en el artículo 60 de la Ley de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, procederá la terminación anticipada de los contratos, por lo que no podrá celebrarse ningún acuerdo entre las partes para tal efecto, debiendo aplicar lo dispuesto en los artículos 150 a 153 de su Reglamento.

La Convocante podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos supuestos la Convocante, reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

30. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.La convocante podrá rescindir administrativamente el contrato a través de su director Jurídico, en caso de incumplimiento a las obligaciones a cargo del contratista.

El procedimiento de rescisión se llevara a cabo conforme a lo establecido en el Art. 61, 62 de la Ley de Obras y el 154 al 163 del Reglamento.

31. CESIONES Y SUBCONTRATACIONES.El contratista a quien se adjudica el contrato no podrá hacerlo ejecutar por otro.El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la convocante.Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán subcontratarse ni cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de la convocante.

32. INCONFORMIDADES Y QUEJAS.Las personas interesadas, podrán inconformarse ante el Órgano Interno de Control de la propia Convocante, de acuerdo al los artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de esta Ley.Igualmente, los contratistas podrán presentar solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos, ante el Órgano Interno de Control de la

36




Convocante en la la Subdirección Regional de Administración en Occidente con domicilio en Av. Empresarios No. 305, Fracc. Plaza Corporativa Zapopan, C.P. 45116, Zapopan, Jal., de acuerdo al artículo 95 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

33. JURISDICCIÓN Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta convocatoria o de los contratos celebrados derivados del proceso de licitación, serán resueltas por los tribunales federales con residencia en la ciudad de México, D. F. por lo que toda estipulación en contrario no surtirá efecto legal alguno.Lo no previsto por esta convocatoria será aplicable la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, aplicando en su caso supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

34. CONFIDENCIALIDAD Y SECRECÍA.Los licitantes no podrán proporcionar información alguna, referente al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico, a menos que cuente con la autorización por escrito de la Convocante. Por lo anterior no podrá difundir a persona alguna el contenido de esta licitación.

El licitante reconoce y acepta que al participar en la presente licitación toda la información que integre sus propuestas así como el contrato que en su caso se llegue a adjudicar está regulada por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Lo no previsto por esta convocatoria será aplicable la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, aplicando en su caso supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Atentamente

ING. FIDENCIO SOSA SOSASUBDIRECTOR DE REGIONAL DE

ADMINISTRACIÓN EN OCCIDENTE

37




TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA

EL DESARROLLO Y ENGORDA DE SEMENTALES Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL C.D.T. “LA

NORIA” EN TAMUÍN, S.L.P.

ANEXO 1

PROPOSICIÓN TÉCNICA

I. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente; (Anexo F1)

II. Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos; (Anexo F2).

|III. Acreditar conocimientos y experiencia para lo cual deberá presentar:a) Curriculum del (de los) profesional (es) técnico (s) que será (n) responsable

(s) de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares, mismo que deberá contener como mínimo nombre, profesión, nombre de la empresa, trabajos realizados, cargo desempeñado y año o periodo de ejecución. (Anexo F3A)

b) Titulo profesional ó cedula profesional ó carta de trámite de título profesional del la persona que funja como representante técnico en la obra y responsable directo de la ejecución correcta de la misma, en concordancia con el (Anexo F3B)

c) Carta en la que el licitante se compromete a que el (los) profesional (es) que será (n) responsable (s) de la dirección, administración y ejecución de las obra, así como el que funja como representante técnico en la obra y responsable directo de la ejecución correcta de la misma, no podrán ser sustituidos, sin previa autorización de la Convocante (Anexo F3C).

38




IV. Identificación de los trabajos realizados en tiempo y forma por el licitante, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso; (Anexo F4)

V. Relación de maquinaria y equipo de construcción (Anexo F6), indicando si son de su propiedad, arrendados con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad;

VI. Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía (Anexo F7), en materia de prácticas desleales de comercio internacional, se deberá entregar, además de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, una manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios, VII. Los que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de

contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con las dependencias y entidades éste lo manifestará por escrito a la convocante, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley. En caso de que el licitante no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 del ROPSRM.

VIII. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acreditando la experiencia, capacidad técnica y económica.

IX. Para acreditar la capacidad financiera el licitante deberá presentar la documentación siguiente (Anexo F5):

a) Estados Financieros Auditados y sus notas de los dos años anteriores suscritos por el licitante o representante legal y el Contador Público Independiente anexando copia de su cédula profesional; Estados Financieros del ejercicio en curso suscritos por el licitante o representante legal . Los Estados Financieros

39




que se deben presentar son los siguientes:

Balance General Estado de Resultados Estado de Variaciones en el Capital Contable Estado de Flujos de efectivo

b) Copia legible de las declaraciones fiscales y sus anexos de los dos últimos ejercicios anuales que contengan sello del banco o bien de la autoridad ante la cual se hayan presentado. En caso de haber sido presentadas por Internet, el licitante deberá incluir adicionalmente acuse de recibido y aceptado por el SAT.

c) Comparativo de los dos últimos ejercicios anuales y del ejercicio en curso de las razones financieras siguientes:1.- De liquidez.-

1.1. Capital de Trabajo1.1.1 Prueba de liquidez1.1.2 Prueba del ácido1.1.3 Liquidez inmediata

2.- De Solvencia.- 1.1 Razones de Apalancamiento

1.1.1 Deuda a capital contable 1.1.2 Deuda a activos totales

3.- De Rentabilidad 1.1. Margen de utilidad neta 1.2 ROA 1.3 ROE

Las razones financieras deberán detallar los conceptos considerados para el cálculo.

Las empresas de reciente creación (entendiéndose como de reciente creación, las constituidas a partir del 1° de enero del 2010), deberán presentar los documentos referidos en los incisos a) y c) más actualizados a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones, así como copia legible de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, entregado por el SAT, con objeto de constatar la fecha de constitución.

En caso de que el licitante haya suspendido actividades deberá presentar los documentos referidos en los incisos a) y c) más actualizados a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones, así como copia legible de los avisos de suspensión y reinicio de actividades expedidos por la Secretaría de Hacienda y

40




Crédito Público.

Tratándose de participación conjunta, los licitantes deberán presentar la documentación señalada en los incisos a), b) y c) según sea el caso, por cada uno de los obligados.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

I. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; ( Anexo G)

II. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupando por materiales más significativos y equipos de instalación permanente (Anexo G1A y G1B ), mano de obra (Anexo G1C), maquinaría y equipo de construcción (Anexo GID), con la descripción de cada uno de ellos, con sus respectivas unidades de medición y sus importes;

III. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; (Anexo G2A y Anexo G2B)

IV. Análisis, calculo e integración de los costos horarios de maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos;

V. Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios (Anexo G3);

VI. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales; (Anexo G4).

VII. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; (Anexo G5)

VIII Utilidad propuesta por el licitante (Anexo G6);

IX. Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que 41




se requieran para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción VIII del art. 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas deberá señalar el precio ofertado por el licitante. (Anexo G7)

X. Catalogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, conceptos y del total de la proposición. Este documento formara el presupuesto de la obra que servirán para formalizar el contrato correspondiente. (Anexo G8)

XI. Programas de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagrama de barras, o bien redes de actividades con ruta critica, y (Anexo G9)

XII. Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

a) De la mano de obra; (Anexo G9A).b) De la maquinaría y equipo de construcción, (Anexo G9B).c) De la utilización de los materiales y equipos de instalación

permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos. (Anexo G9C)

d) De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos (Anexo G9D)

XIII. Carta compromiso de la proposición (ANEXO E).

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto (Anexo H1);

II. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como que no se encuentra en el supuesto que establece el Artículo 8 de

42




la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Anexo H2);

III. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad (Anexo H3) en la cual declare que no se encuentra en el supuesto contenido en el penúltimo párrafo del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por su conducto, no participan en el procedimiento de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y


La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

IV. Copia simple legible por ambos lados de la Identificación oficial vigente con fotografía del licitante, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, del representante legal que firme la propuesta. (Se considerará identificación válida, la credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, licencia de manejo, cartilla del servicio militar, o Pasaporte) (Anexo H5).

V. Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. (Anexo H6).

VI. Escrito mediante el cual el licitante acredite su existencia legal y personalidad jurídica, proporcionando asimismo una cuenta de correo electrónico. (Anexo H7).

VII. Carta de declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas,

43




con relación a los demás participantes; (Anexo H8)

VIII. Escrito bajo protesta de decir la verdad en la cual manifieste que el personal responsable de llevar a cabo la Bitácora de obra a través de medios remotos de comunicación (Bitácora Electrónica de Obra (BEOP), cuenta con su correspondiente Firma Electrónica Avanzada (FIEL).

IX. Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados en el numeral 2 inciso i) de la Convocatoria.

X. Escrito de licitante en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

ANEXO “A”

BANCO DE MÉXICO – FIRASUBDIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN OCCIDENTE

CATALOGO DE CONCEPTOS

44




ALCANCE O DEFINICIÓN DE PRECIO UNITARIO

LOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN, ADEMÁS DE LOS CARGOS QUE ESPECÍFICAMENTE SE SEÑALAN EN CADA CONCEPTO DE TRABAJO TODO LO INHERENTE AL HABILITADO DE LOS MATERIALES FORJADOS EN OBRA, TALES COMO TRASLAPES, EMPATES DE VARILLA, DOBLECES, AMARRES, COPLES, NIPLES, CURVAS, ETC., QUEDANDO EN EL ENTENDIDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS PROPUESTAS CUBREN EN SU TOTALIDAD LA EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO, AUN Y CUANDO NO SE MENCIONEN EN EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE TODAS LAS ACTIVIDADES, CANTIDADES O PIEZAS QUE POR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SEAN PARTE DE SU NATURALEZA.

ASIMISMO, DEBERÁ CONSIDERARSE TODO LO INHERENTE A SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO EL PAGO DE CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PRIMA VACACIONAL, VACACIONES; COSTOS DE ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO, MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES, MERMAS Y DESPERDICIO DE LOS MATERIALES, LA DEPRECIACIÓN Y LOS GASTOS DE INSTALACIÓN, COSTO DE TRANSPORTE DE TODO EL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA DEL CONTRATISTA; OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS; REGALÍAS QUE PROCEDAN POR EL USO DE PATENTES; GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PREPARATORIAS; GASTOS PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE SU ALMACÉN Y TALLER Y TODAS LAS INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN; PAGOS POR PRIMAS DE SEGUROS O FIANZAS; EROGACIONES POR IMPUESTOS; RÉDITOS DEL CAPITAL INVERTIDO POR EL CONTRATISTA; LIMPIEZA DE LA OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIALES SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; GASTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD; GASTOS DE ADMINISTRACIÓN; UTILIDAD DEL CONTRATISTA Y EN GENERAL TODOS LOS GASTOS ORIGINADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA O CON MOTIVO DE LA MISMA, YA SEAN DIRECTOS O INDIRECTOS.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS

PARTIDA UNICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCES DE LOS TRABAJOS45




CANCELERIA

En las oficinas se instalaran canceles de aluminio y cristal, se colocaran espejos en las áreas de baños.

.CARPINTERÍA.

Se adaptaran puertas de madera de tambor de 0.90x 2.13 m serán elaboradas con bastidor 1 1/2" x 1" de madera pino de 1a. de 6 peinazos a cada 0.35 m., cubierta con triplay de cedro de 1a. de 6.0 mm., acabados en barniz natural de primera calidad, incluye: chapa de intercomunicación, latón antiguo, mca. shlage o similar, tope a piso o muro, materiales, resistol, bisagras, clavos, tornillos, tinta, laca, lija, mano de obra, herramientas, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

El zoclo será de pino de 1a. de 7.5 cm. con el canto boleado, acabado en laca mate de primera calidad mca. comex o similar, se deberá lijar y después aplicar el entintado y dos manos de laca mate. La sujeción deberá ser mediante taladro, taquete y pija, y/o pistola neumática.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Es necesario realizar los trabajos de salidas eléctricas de contactos de energía regulada, de energía no regulada, luminarias y apagadores de acuerdo con lo que se indica en croquis anexos.

Se colocaran gabinetes de empotrar o de empotrar de acuerdo al catalogo de conceptos, con lámpara ahorradora tipo T-5.

Se realizaran contactos dúplex de energía normal y regulada con conexión a tierra física, cableado del tipo vinanel 9000, alambre guía, canaleta y piezas especiales, etc., chalupa galvanizada, contacto dúplex polarizado y placa de baquelita color marfil, cinta de aislar, incluye: canalizaciones, materiales, tornillería, ranurado, resanes, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

46




Es necesario realizar los trabajos de reubicación de salidas eléctricas de contactos de energía regulada, de energía no regulada, luminarias y apagadores de acuerdo con lo que se indica en croquis anexos y al catalogo.

Las Instalaciones eléctricas se deberán ejecutar de acuerdo al Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad.

Para los trabajos de canalizaciones eléctricas que se realizarán en las instalaciones de Oficinas se deberán considerar canaleta en medidas según se requiera, debiéndose utilizar piezas especiales en esquinas y todas las herramientas necesarias para realizar la correcta instalación de las canalizaciones.

Los conductores que se utilicen serán del tipo THHW con forro vinanel retardante a la flama, con mínima emisión de humos y gases tóxicos, por otro lado, el calibre mínimo a utilizar debe ser calibre 12 para contactos y 14 para apagadores y/o sensores de presencia de acuerdo a la normativa.

Los conductores se cortaran con la holgura suficiente para que queden puntas adecuadas para efectuar las conexiones o empalmes.

Se utilizaran las guías de alambre galvanizado para facilitar su deslizamiento dentro de la tubería, procurando que no queden entrelazados.

Los conductores deberán ser continuos de caja a caja y serán de distinto color para su fácil identificación. No se autorizaran empalmes o conectores dentro de las tuberías.

Los conductores, incluyendo sus forros y aislamientos, no deberán ocupar mas del cuarenta por ciento (40%) de la sección interior de la tubería. Dentro de las cajas, incluyendo los empalmes y su aislamiento, no deberán ocupar mas del sesenta por ciento (60%) del volumen de la caja.

Los conductores que pasen corridos por una caja de conexión, es decir sin empalme, deberán dar una vuelta dentro de la propia caja.

Es necesario realizar los trabajos de reubicación de salidas eléctricas para contactos de energía regulada, de energía no regulada y video en las áreas que indique FIRA o que se señale en croquis.

47




Se realizaran suministros y colocación de luminarias y accesorios para las instalaciones eléctricas, así como canalizaciones y arreglo de conductores de las redes de voz, y datos.

Todo el cableado eléctrico será de la marca Condumex o similar y los diferentes calibres estarán especificados dentro de los catálogos y planos respectivos, cuando el cableado deba pasar por plafones ,este deberá de ser canalizado en tubería conduit, teniendo especial cuidado de realizar la fijación adecuadamente , empleando para tal efecto: taquete plástico de la marca thorsman tp 2b de 1 3/4"x8mm,para broca de 5/16",y pija de 4.5-6cm., abrazaderas, y demás elementos necesarios, colocándolos en los casos en que así se requiera. En las diferentes obras a realizar se especifican dentro de los planos y o catálogos correspondientes tanto los diferentes materiales, como los diámetros correspondientes en cada instalación.No se permitirá ningún tipo de empalme en el sistema de cableado. Los aislamientos que se deban de realizar serán hechos con cinta de aislar plástica de la marca 3M o similar.

Se deberá de tener especial cuidado en que todas las conexiones deberán de ser perfectamente peinadas y acomodadas, evitando el exceso de dimensiones del cableado en cualquier conexión a realizar y deberá dejarse en los casos donde existan registros el cable acomodado en forma de coca con dimensiones suficientes.

Los accesorios y demás elementos necesarios deberán de ser los especificados dentro de los planos y o catálogos correspondientes. Cuando las conexiones queden en cepas o pasen por lugares con humedad o riesgo de filtraciones de agua, estas deberán realizarse con cinta vulcanizada de la marca 3M, o similar, colocándola de manera adecuada para evitar posibles filtraciones.

En los casos en que se tenga que ranura y o afectar algún tipo de acabado o estructura, deberá de tenerse especial cuidado en la reparación del daño, así como en la limpieza de las instalaciones y equipo.

No podrá variarse o cambiarse ninguna de las especificaciones, si no es con la autorización escrita por parte de la supervisión de obra de FIRA.

Cualquier variación o daño deberá de ser corregido por cuenta del contratista.

ESPECIFICACIONES DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS.

48




Sobre la superficie de aplicación del recubrimiento deberá considerar libre de grasas, polvo y partículas sueltas, se eliminaran elementos metálicos para evitar oxidaciones.

a) Se procederá a preparar la superficie que recibirá el recubrimiento, con un primer recomendado por el fabricante

b) Sobre la superficie totalmente seca se deberá aplicar una capa uniforme de pintura o del recubrimiento a utilizar sin diluir dejando secar.

Para la aplicación de pintura vinílica además de las recomendaciones del fabricante, se deberá considerar por lo menos una garantía de 2 años, a razón de 0.20lts/m2.

El texturizado que se aplicara será a base de arenas silicas, grano de cuarzo y resinas acrílicas de acuerdo con las consideraciones siguientes:

El proveedor deberá preparar la superficie antes de su aplicación:

Deberá estar perfectamente limpia, libre de humedad, grasa, la superficie por cubrir deberá fondearse mediante la aplicación de sellador que recomiende el fabricante, con color del acabado final 24 horas antes de colocar el recubrimiento.

PINTURA

Los recubrimientos de pintura COMEX línea VINIMEX o similar para interiores y VINIMEX ULTRA para exteriores, se aplicarán sobre muros de tabique o bloques, aplanados de mortero de cemento, aplanados de yeso, superficies de madera y superficies metálicas de acero.

En su ejecución se observará lo siguiente:

a Las superficies sobre las que se aplique la pintura deberán estar libres de polvo, grasas, clavos, anclas y protuberancias falsas de cualquier tipo, y secas, limpias y sin eflorescencia de salitre, y haberse efectuado los resanes y juntas de fisuras, agrietamientos y oquedades.

b En las superficies metálicas de acero, se removerán los óxidos y las grasas y aceites con solventes hasta obtener un metal limpio y brillante.

49




c Se aplicará la pintura base o primaria o anticorrosiva y después de haber secado, dos manos de la pintura de acabado, habiendo secado previamente cada mano.

d No se autorizarán trabajos de pintura cuando la temperatura ambiente sea menor de cinco grados centígrados (5ºC), ni mayor de cincuenta y dos grados (52ºC), o cuando la humedad relativa sea de sesenta y cinco por ciento (65%) o mayor.

e En superficies porosas como aplanados de mortero, aplanados de yeso o madera, previamente a la aplicación de la pintura podrán usarse imprimadores, selladores o tapaporos, compatibles con el tipo de pintura que se vaya a emplear. No se autorizara el uso de selladores o tapaporos a base de cales, blanco de España o colores vegetales.

f La pintura se aplicará por medio de brochas, rodillos o pistolas de aire, pero siempre después que haya secado la capa de pintura o primaria previamente colocada.

g En todos los casos la pintura se aplicará de acuerdo con las instrucciones del fabricante y aprobadas por FIRA.

h La pintura final deberá presentar un acabado en color y tono uniforme, terso, sin ondulaciones, escurriduras, gotas, discontinuidades, ampollas u otros defectos de acabado.

i Cuando se ordene sellar muros de tabique o de bloques aparentes, se dará una primera mano de sellador diluido con agua al cincuenta por ciento (50%), utilizando brocha de pelo hasta tapar totalmente el poro, fisuras y demás defectos superficiales del muro. La segunda mano se aplicara diluida en agua al quince por ciento (15%) máximo, en forma uniforme hasta cubrir la superficie del muro y lograr un acabado sin manchas, o chorreadas por una aplicación defectuosa.El sellador se deberá proteger de la humedad o de la lluvia durante un mínimo de dos (2) horas después de colocado.

CARPINTERÍA

Instalación de cancel modular ciego de 2.40mts de alto con ajuste telescopico para llegar hasta 3 mts., deberá estar conformado por dos perfiles laterales y travesaños formando un rectángulo soldados para integrar un marco. Deberá contar con cinco travesaños, estos serán canalizaciones a diferente niveles superior e inferior, deberán ser fabricados en lamina de acero rolada en frió cal. 20 según figura no. 1. e

50




instalación y puesta en marcha de todos canceles, estructuras, puertas, postes y accesorios, así como todo lo necesario para su correcta ejecución a la agencia palenque, la instalación deberá realizarse conforme a los planos arquitectónicos anexos a la entera satisfacción de FIRA.

La puerta de tambor de 0.90x 2.10 m será elaborada con bastidor 1 1/2" x 1" de madera pino de 1a. de 6 peinazos a cada 0.35 m., cubierta con triplay de de 1a. de 6.0 mm., acabados en barniz natural de primera calidad, incluye: chapa de intercomunicación, latón antiguo, mca. shlage o similar, materiales, resistol, bisagras, clavos, tornillos, tinta, laca, lija, mano de obra, herramientas, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Suministro e instalación de puerta de tambor de 0,90 x 2,10 m, elaborada con bastidor de 11/2" x 1" de madera de pino de 1a., con 6 peinazos a cada 0,35 m, cubierta de triplay de cedro de 6 mm, marco y chambranas de madera de cedro de 3/4" x 2", con acabado en barniz, tinta y laca de 1a. calidad incluye: chapa de intercomunicación en latón antiguo, materiales, resistol, bisagras, clavos, tornillos, barniz, lija, mano de obra, herramientas, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.

TRABAJOS DIVERSOS.

El contratista deberá considerar, además de la limpieza que incluye la naturaleza de cada actividad, el costo de la limpieza gruesa y a detalle de todos los frentes de trabajo con el retiro de desperdicio fuera de la obra.

INSTALACIONES ESPECIALES

A. REQUISITOS DE EJECUCIÓN

Las instalaciones especiales se ejecutarán de acuerdo con lo que indique el proyecto y/o ordene FIRA. El contratista será responsable cuando, por no realizar las instalaciones en su oportunidad de acuerdo con el programa, haya necesidad de romper pisos, recubrimientos, muros y en general cualquier elemento de un edificio.

Las pruebas para la recepción de las instalaciones especiales, serán propuestas previamente por el fabricante y aprobadas por FIRA. FIRA se reservará el derecho de aceptar dichas pruebas exclusivamente, o de efectuar todas las adicionales que considere necesarias.

51




Las instalaciones eléctricas, de gas, hidráulicas y sanitarias y el montaje de los equipos, cumplirán con lo que corresponda de lo fijado en las normas correspondientes.1.

En la instalación de teléfonos, intercomunicación y sonido, se observará lo siguiente:

Los conductores se alojarán en los ductos o tuberías destinados específicamente para la red telefónica. En ningún caso se permitirá que se coloquen en ductos o tuberías destinadas a instalaciones de alumbrado o fuerza.

La mano de obra que se utilice deberá ser especializada para este tipo de instalaciones.

El montaje de los equipos de intercomunicación y sonido, se ejecutara de acuerdo con las recomendaciones propuestas por el fabricante, previamente aprobadas por el FIRA.

AIRE ACONDICIONADO

Aire acondicionado tipo Mini Split de 2,3 y 4 toneladas con las siguientes especificaciones: suministro e instalación mecánica, eléctrica y puesta en operación de sistema de aire acondicionado tipo Mini Split (reubicación de los equipos existentes), con capacidad nominal mínima de 20,000 Btu’s/Hr. a 44,000 Btu’s/Hr. (2 a 4 T.R.), operado a 220–1– 60. Incluye control remoto programable y termostato electrónico, Incluye: tubería de cobre tipo L de 3/8" Y 5/8", conexiones, soportería y materiales menores para ser instalado con una distancia entre condensadora y evaporadora promedio de 20 mts., maniobras, acoplamientos, sujeción, elevaciones, grúa, resanes, descargas para drenaje en tubería PVC, adhesivos, puesta en marcha, pruebas de todo el sistema y todo lo necesario para su buen funcionamiento.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA.

Como parte de los trabajos de adaptaciones se realizaran instalaciones hidrosanitarias, se deberán ejecutar las salidas para muebles tales como tarjas, en donde se dotaran de agua y de desagüe a los muebles antes mencionados, así también se realizaran las salidas para coladeras.

52




PINTURA Y RECUBRIMIENTOS.

En esta partida se consideran los trabajos de pintura vinílica para las áreas interiores que se requieran además de aquellas que resulten afectadas durante el desarrollo de los trabajos.

En las superficies nuevas de muros falsos de tablaroca, se deberá aplicar texturizado en el color y textura que indique la Residencia de Obra de FIRA o pintura vinílica.

Sobre la superficie de aplicación del recubrimiento deberá considerar libre de grasas, polvo y partículas sueltas, se eliminaran elementos metálicos para evitar oxidaciones.

a) Se procederá a preparar la superficie que recibirá el recubrimiento, con un primer recomendado por el fabricante

b) Sobre la superficie totalmente seca se deberá aplicar una capa uniforme de pintura o del recubrimiento a utilizar sin diluir dejando secar.

Para la aplicación de pintura vinílica además de las recomendaciones del fabricante, se deberá considerar por lo menos una garantía de 2 años, a razón de 0.20lts/m2.

El texturizado que se aplicara será a base de arenas silicas, grano de cuarzo y resinas acrílicas de acuerdo con las consideraciones siguientes:

El proveedor deberá preparar la superficie antes de su aplicación:

Deberá estar perfectamente limpia, libre de humedad, grasa, la superficie por cubrir deberá fondearse mediante la aplicación de sellador que recomiende el fabricante, con color del acabado final 24 horas antes de colocar el recubrimiento.

Los recubrimientos de pintura COMEX línea VINIMEX o similar para interiores y VINIMEX ULTRA para exteriores, se aplicarán sobre muros de tabique o bloques, aplanados de mortero de cemento, aplanados de yeso, superficies de madera y superficies metálicas de acero.

En su ejecución se observará lo siguiente:

a Las superficies sobre las que se aplique la pintura deberán estar libres de polvo, grasas, clavos, anclas y protuberancias falsas de cualquier tipo, y secas, limpias y sin

53




eflorescencia de salitre, y haberse efectuado los resanes y juntas de fisuras, agrietamientos y oquedades.

b En las superficies metálicas de acero, se removerán los óxidos y las grasas y aceites con solventes hasta obtener un metal limpio y brillante.

c Se aplicará la pintura base o primaria o anticorrosiva y después de haber secado, dos manos de la pintura de acabado, habiendo secado previamente cada mano.

d No se autorizarán trabajos de pintura cuando la temperatura ambiente sea menor de cinco grados centígrados (5ºC), ni mayor de cincuenta y dos grados (52ºC), o cuando la humedad relativa sea de sesenta y cinco por ciento (65%) o mayor.

e En superficies porosas como aplanados de mortero, aplanados de yeso o madera, previamente a la aplicación de la pintura podrán usarse imprimadores, selladores o tapaporos, compatibles con el tipo de pintura que se vaya a emplear. No se autorizara el uso de selladores o tapaporos a base de cales, blanco de España o colores vegetales.

f La pintura se aplicará por medio de brochas, rodillos o pistolas de aire, pero siempre después que haya secado la capa de pintura o primaria previamente colocada.

g En todos los casos la pintura se aplicará de acuerdo con las instrucciones del fabricante y aprobadas por FIRA.

h La pintura final deberá presentar un acabado en color y tono uniforme, terso, sin ondulaciones, escurriduras, gotas, discontinuidades, ampollas u otros defectos de acabado.

i Cuando se ordene sellar muros de tabique o de bloques aparentes, se dará una primera mano de sellador diluido con agua al cincuenta por ciento (50%), utilizando brocha de pelo hasta tapar totalmente el poro, fisuras y demás defectos superficiales del muro. La segunda mano se aplicara diluida en agua al quince por ciento (15%) máximo, en forma uniforme hasta cubrir la superficie del muro y lograr un acabado sin manchas, o chorreadas por una aplicación defectuosa.El sellador se deberá proteger de la humedad o de la lluvia durante un mínimo de dos (2) horas después de colocado.

TRABAJOS DIVERSOS.54




Con la finalidad de proporcionar un ambiente agradable a la oficina, será necesario el establecimiento de plantas para interior en las diferentes especies y cantidades que se señalan en el catálogo de conceptos, respectivamente. Así como el suministro de letreros correspondientes a protección civil, etc.

Se realizara el desmantelamiento de las instalaciones de voz y datos en el local actual.

Así también se realizara la reubicación de las estaciones de trabajo, la cual incluye el desarmar trasladar y armarlas en el local nuevo.

El contratista deberá considerar, además de la limpieza que incluye la naturaleza de cada actividad, el costo de la limpieza gruesa y a detalle de todos los frentes de trabajo con el retiro de desperdicio fuera de la obra.

ANEXO “G8”

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Este documento, deberá ser presentado precisamente en las formas que para tal efecto proporciona FIRA como parte del proyecto ejecutivo. En dichas formas, el licitante

55




deberá expresar con número y letra en pesos mexicanos los precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo y solamente con número el importe total correspondiente a cada concepto, determinando dichos importes multiplicando los precios unitarios propuestos por las cantidades de trabajo impresas en el Catálogo. Asimismo, deberá efectuar las sumas correspondientes para obtener los importes parciales y el importe total de la propuesta. Todas las anotaciones se harán con máquina o letra de molde a tinta, los números y letras serán claros y fácilmente legibles y no deberán contener correcciones o enmendaduras. En caso de existir alguna discrepancia en el precio unitario, entre lo expresado con número y letra, regirá el precio unitario asentado con letra.

Para que sea válido este catálogo, deberá ser rubricado en cada una de sus hojas y firmado en su hoja final por el Representante legal del licitante autorizado para tal efecto.

56




BANCO DE MÉXICO-FIRALICITACIÓN 06600009-002-10

TRABAJOS CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO Y ENGORDA SEMENTALES EN EL CENTRODE DESARROLLO TECNOLÓGICO "LA NORIA " EN TAMUIN , S.L.P.

CATÁLOGO DE CONCEPTOSFECHA:

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD

CANTIDAD P.U. CON NUMERO

P.U. CON LETRA IMPORTE

ES CORRAL DE ESTANCIA

ES-1 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, BANCO DE NIVEL; ESTACAS, CRUCETAS, HILOS, MARCAS, TRAZOS CON CAL, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. UTILIZANDO APARATOS TOPOGRÁFICOS. P.U.O.T.

M2 1000.00 $ -

ES-2 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.000 A 2.00M DE PROFUNDIDAD, PARA ZAPATAS, DALAS DESPLANTE, ETC., INCLUYE: BARRERAS DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, APILE DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M3 3.90 $ -

ES-3 SUMINISTRO, TENDIDO Y ACOMODADO DE SUB- BASE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, REACOMODADO CON COMPACTADOR VIBRATORIO, DEL BANCO "ABRA", TAMAÑO DE 3" A 1" INCLUYE: ABUNDAMIENTO, ACARREOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M2 432.00 $ -

ES-4 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F´C=100 Kg./CM2 EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. PARA FONDO DEL DESPLANTE DE ZAPATAS CON

M2 4.30 $ -

57




TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLADO, VACIADO, HERRAMIENTA CARGA, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ES-5 ZAPATA AISLADA DE 60X60 CMS. Y 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg/cm2 3/8" @ 18 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 , CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HABILITADO, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y EL EMPLEO DE LA HERRAMIENTA NECESARIA, P.U.O.T.

PZA 14.00 $ -

ES-6 DADO DE CONCRETO DE 15 DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg/cm2 DEL No. 3 (4 piezas) Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 , CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HABILITADO, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y EL EMPLEO DE LA HERRAMIENTA NECESARIA, P.U.O.T.

PZA 14.00 $ -

ES-7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO CED 30 Y UN DIÁMETRO DE 10 CMS. PARA COLUMNAS DE COBERTIZOS, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, PLOMEO, ALINEACIÓN, DESPERDICIOS, PLACA, CARGAS, DESCARGAS, SOLDADURA, ANCLAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

ML 24.80 $ -

ES-8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURAS EN COBERTIZOS A BASE DE MONTEN ESTRUCTURAL ( CPL ) DE 6" EN CAJÓN CALIBRE 14, A DOS AGUAS, SEGÚN DISEÑO MARCADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, CARGAS, DESCARGAS, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

ML 120.00 $ -

ES-9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL ESTRUCTURAL MONTEN (CPL) DE 5" CAL. 14 PARA SOPORTAR CUBIERTA DE LAMINA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGAS, DESCARGAS, SOLDADURA, EQUIPO,

ML 360.00 $ -

58




HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

ED-10 CUBIERTA DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN COLOR ROJO. INCLUYE: LAMINA FIBROCEMENTO, PIJAS PARA FIJAR A LOS PERFILES MONTEN, SOLDADURA, EQUIPO DE SOLDAR, ANCLADO DE MONTEN A COLUMNAS, ACARREOS, DESCARGA, FLETES, MANIOBRAS, ASÍ COMO TODOS LO MATERIALES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

M2 468.00 $ -

ES-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA BORREGUERA GRADUADA DE 1.2 M DE ALTO, QUE CONSTA DE 18 ALAMBRES LONGITUDINALES CON APERTURA MÍNIMA DE 2” EN LA PARTE INFERIOR Y MÁXIMA DE 4” EN LA PARTE SUPERIOR, TODOS LOS ALAMBRES SON CALIBRE 14.5 EXCEPTO LOS EXTREMOS HORIZONTALES QUE SON CALIBRE 11, PARA EL CERCO DEL CALLEJÓN, MARCA DE ACERO MODELO 3468, INCLUYE; DESHIERBE PARA TENDIDO DE MALLA, POSTES A CADA 3 MTS, HINCADO DE POSTES EN TERRENO NATURAL, FIJACIÓN A LOS POSTES MEDIANTE GRAPAS A CADA 30 C.M DE SEPARACIÓN, ACARREOS, TENDIDO, ESTIRADO, FIJACIÓN, COLOCACIÓN DE LA MALLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ML 150.00 $ -

ES-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO DE PLÁSTICO CON VÁLVULA PARA CAUDAL DE BAJA Y ALTA PRESIÓN; INCLUYE: BEBEDERO DE PLÁSTICO, VÁLVULA, CONEXIONES, FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

PZA 20.00 $ -

ES-13 COMEDEROS DE 2.90X0.87 MT., FABRICADOS A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1" CON MALLA ELECTROSOLDADA 10x0 10-10, RECIPIENTE DE HULE VULCANIZADO DE 1/4" ACABADO LISO, REMACHADO EN BASTIDOR, ANCLADO EN DADOS DE CONCRETO DE 0.25X0.25 MT, CON ANCLAS (SEGÚN CROQUIS), INCLUYE: TUBO GALVANIZADO DE 1", MALLA, HULE, CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, FLETES, CORTE

PZA 14.00 $ -

59




DE TUBERÍA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ES-14 PUERTAS DE HERRERÍA PARA CORRALES DE ESTANCIA Y ENGORDA DE 3.00X1.20 MT A BASE DE MARCO DE PTR 2 ½” CAL 14 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6, POSTE PTR DE 3”, INCLUYE: HINCADO DE POSTE EN CONCRETO F’C=150 KG/CM2, MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, EQUIPO DE SOLDAR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T

PZA 2.00 $ -

ES-15 PANELES DE HERRERÍA PARA AHIJADEROS DE 1.00X1.00 MT A BASE DE MARCO DE PTR 2 ½” CAL 14 CON MALLA CICLÓNICA 4”X4”, “U” DE SOLERA DE 1 ½”, INCLUYE: MATERIALES, REFUERZO DE VARILLA DE 3/8” EN LA PARTE INFERIOR, VARILLA REDONDA DE ½”, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, EQUIPO DE SOLDAR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 14.00 $ -

ES-16 PANELES DE HERRERÍA PARA AHIJADEROS DE 2.00X1.00 MT A BASE DE MARCO DE PTR 2 ½” CAL 14 CON MALLA CICLÓNICA 4”X4”, “U” DE SOLERA DE 1 ½”, INCLUYE: MATERIALES, REFUERZO DE VARILLA DE 3/8” EN LA PARTE INFERIOR, VARILLA REDONDA DE ½”, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, EQUIPO DE SOLDAR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 14.00 $ -

ES-17 RED HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA DE PVC HID DE 2"; INCLUYE: EXCAVACIÓN A MAQUINA, AFINE, CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PROD. DE EXCAVACIÓN, TUBERÍA PVC HID. DE 2", 1" Y 3/4", COPLES, CONEXIONES, REDUCCIÓN DE 3" A 2", TEE DE 3", PEGAMENTO, TENDIDO DE TUBERÍA, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ML 35.00 $ -

ES-18 RED HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA DE PVC HID DE 1 1/2"; INCLUYE: EXCAVACIÓN A MAQUINA, AFINE, CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PROD. DE EXCAVACIÓN, TUBERÍA PVC HID. DE 1

ML 100.00 $ -

60




1/2" , COPLES, CONEXIONES, REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 1", TEE DE 1", PEGAMENTO, TENDIDO DE TUBERÍA, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

TOTAL CORRAL DE ESTANCIA $ -

2 CORRAL DE ENGORDA

EN-1 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, BANCO DE NIVEL; ESTACAS, CRUCETAS, HILOS, MARCAS, TRAZOS CON CAL, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. UTILIZANDO APARATOS TOPOGRÁFICOS. P.U.O.T.

M2 750.00 $ -

EN-2 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.000 A 2.00M DE PROFUNDIDAD, PARA ZAPATAS, DALAS DESPLANTE, ETC., INCLUYE: BARRERAS DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, APILE DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M3 3.06 $ -

EN-3 SUMINISTRO, TENDIDO Y ACOMODADO DE SUB- BASE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, REACOMODADO CON COMPACTADOR VIBRATORIO, DEL BANCO "ABRA", TAMAÑO DE 3" A 1" INCLUYE: ABUNDAMIENTO, ACARREOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M2 288.00 $ -

EN-4 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F´C=100 Kg./CM2 EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. PARA FONDO DEL DESPLANTE DE ZAPATAS CON TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLADO, VACIADO, HERRAMIENTA CARGA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M2 3.60 $ -

EN-5 ZAPATA AISLADA DE 60X60 CMS. Y 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: PZA 10.00 $ -

61




SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg/cm2 , CONCRETO F´C=200 KG/CM2 , CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HABILITADO, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y EL EMPLEO DE LA HERRAMIENTA NECESARIA, P.U.O.T.

EN-6 DADO DE CONCRETO DE 15 DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg/cm2 DEL No. 3 (4 piezas) Y ESTRIBOS HELICOIDALES DE ALAMBRÓN, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 , CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HABILITADO, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y EL EMPLEO DE LA HERRAMIENTA NECESARIA, P.U.O.T.

PZA 10.00 $ -

EN-7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO CED 30 Y UN DIÁMETRO DE 10 CMS. PARA COLUMNAS DE COBERTIZOS, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, PLOMEO, ALINEACIÓN, DESPERDICIOS, PLACA, CARGAS, DESCARGAS, SOLDADURA, ANCLAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

ML 16.00 $ -

EN-8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURAS EN COBERTIZOS A BASE DE MONTEN ESTRUCTURAL ( CPL ) DE 6" EN CAJÓN CALIBRE 14, A DOS AGUAS, SEGÚN DISEÑO MARCADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, CARGAS, DESCARGAS, EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTA, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

ML 75.00 $ -

EN-9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL ESTRUCTURAL MONTEN (CPL) DE 5" CALIBRE 14 PARA SOPORTAR CUBIERTA DE LAMINA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGAS, DESCARGAS, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

ML 240.00 $ -

EN-10 CUBIERTA DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN COLOR ROJO. INCLUYE: LAMINA FIBROCEMENTO, PIJAS PARA FIJAR A LOS PERFILES MONTEN, SOLDADURA, EQUIPO DE SOLDAR, ANCLADO DE MONTEN A COLUMNAS,

M2 312.00 $ -

62




ACARREOS, DESCARGA, FLETES, MANIOBRAS, ASÍ COMO TODOS LO MATERIALES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

EN-11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA BORREGUERA GRADUADA DE 1.2 M DE ALTO, QUE CONSTA DE 18 ALAMBRES LONGITUDINALES CON APERTURA MÍNIMA DE 2” EN LA PARTE INFERIOR Y MÁXIMA DE 4” EN LA PARTE SUPERIOR, TODOS LOS ALAMBRES SON CALIBRE 14.5 EXCEPTO LOS EXTREMOS HORIZONTALES QUE SON CALIBRE 11, PARA EL CERCO DEL CALLEJÓN, MARCA DE ACERO MODELO 3468, INCLUYE; DESHIERBE PARA TENDIDO DE MALLA, POSTES A CADA 3 MTS, HINCADO DE POSTES EN TERRENO NATURAL, FIJACIÓN A LOS POSTES MEDIANTE GRAPAS A CADA 30 C.M DE SEPARACIÓN, ACARREOS, TENDIDO, ESTIRADO, FIJACIÓN, COLOCACIÓN DE LA MALLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M2 125.00 $ -

EN-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO DE PLÁSTICO CON VÁLVULA PARA CAUDAL DE BAJA Y ALTA PRESIÓN; INCLUYE: BEBEDERO DE PLÁSTICO, VÁLVULA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

PZA 20.00 $ -

EN-13 COMEDEROS FABRICADOS A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1" CON MALLA ELECTROSOLDADA 10x0 10-10, RECIPIENTE DE HULE VULCANIZADO DE 1/4" ACABADO LISO, REMACHADO EN BASTIDOR, ANCLADO EN DADOS DE CONCRETO DE 0.25X0.25 MT, CON ANCLAS (SEGÚN CROQUIS), INCLUYE: TUBO GALVANIZADO DE 1", CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, FLETES, CORTE DE TUBERÍA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

PZA 14.00 $ -

EN-14 PUERTAS DE HERRERÍA PARA CORRALES DE ESTANCIA Y ENGORDA DE 3.00X1.20 MT A BASE DE MARCO DE PTR 2 ½” CAL 14 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6, POSTE PTR DE 3”, INCLUYE: HINCADO DE POSTE EN CONCRETO F’C=150 KG/CM2, MATERIALES, SOLDADURA, MANO

PZA 2.00 $ -

63




DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, EQUIPO DE SOLDAR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T

EN-15 RED HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA DE PVC HID DE 1"; INCLUYE: EXCAVACIÓN A MAQUINA, AFINE, CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PROD. DE EXCAVACIÓN, TUBERÍA PVC HID. DE 1", 1" Y 3/4", COPLES, CONEXIONES, REDUCCIÓN DE 1" A 3/4", TEE DE 3/4", PEGAMENTO, TENDIDO DE TUBERÍA, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ML 110.00 $ -

EN-16 RED HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA DE PVC HID DE 3/4"; INCLUYE: EXCAVACIÓN A MAQUINA, AFINE, CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PROD. DE EXCAVACIÓN, TUBERÍA PVC HID. DE 3/4", 1" Y 3/4", COPLES, CONEXIONES, REDUCCIÓN DE 1" A 3/4", TEE DE 3/4", PEGAMENTO, TENDIDO DE TUBERÍA, MANIOBRAS, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ML 240.00 $ -

TOTAL CORRAL DE ENGORDA $ -

3 CERCA PERIMETRAL

CP-1 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, BANCO DE NIVEL; ESTACAS, CRUCETAS, HILOS, MARCAS, TRAZOS CON CAL, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. UTILIZANDO APARATOS TOPOGRÁFICOS. P.U.O.T.

ML 350.00 $ -

64




CP-2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA BORREGUERA GRADUADA DE 1.67 M DE ALTO, QUE CONSTA DE 18 ALAMBRES LONGITUDINALES CON APERTURA MÍNIMA DE 2” EN LA PARTE INFERIOR Y MÁXIMA DE 4” EN LA PARTE SUPERIOR, TODOS LOS ALAMBRES SON CALIBRE 14.5 EXCEPTO LOS EXTREMOS HORIZONTALES QUE SON CALIBRE 11, PARA EL CERCO DEL CALLEJÓN, MARCA DE ACERO MODELO 3470, INCLUYE; DESHIERBE PARA TENDIDO DE MALLA, POSTES A CADA 3 MTS, HINCADO DE POSTES EN TERRENO NATURAL, FIJACIÓN A LOS POSTES MEDIANTE GRAPAS A CADA 30 C.M DE SEPARACIÓN, ACARREOS, TENDIDO, ESTIRADO, FIJACIÓN, COLOCACIÓN DE LA MALLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ML 350.00 $ -

CP-3 PUERTAS DE HERRERÍA PARA CORRALES DE ESTANCIA Y ENGORDA DE 2.50X1.50 MT A BASE DE MARCO DE PTR 2 ½” CAL 14 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6, POSTE PTR DE 3”, INCLUYE: HINCADO DE POSTE EN CONCRETO F’C=150 KG/CM2, MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, EQUIPO DE SOLDAR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 4.00 $ -

TOTAL CERCA PERIMETRAL $ -

REACONDICIONAMEINTO DE CASA PARA SEMENTALES

R-1 DEMOLICION A MANO DE MUROS DE BLOCK SIN RECUBRIMIENTO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, CARGAS, DESCARGAS, RESANES, BOQUILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2 7.00 $ -

R-2 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO DE 12 CM. DE BLOCK DE 12X20X40 CMS. (NOMINALES) ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREO A 20 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M2 33.00 $ -

R-3 PUERTAS DE HERRERÍA PARA CORRALES DE SEMENTALES DE 1.00X1.30 PZA 6.00 $ -

65




MT A BASE DE MARCO DE PTR 2 ½” CAL 14 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6, POSTE PTR DE 3”, INCLUYE: HINCADO DE POSTE EN CONCRETO F’C=150 KG/CM2, MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, EQUIPO DE SOLDAR, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TOTAL REACONDICIONAMEINTO DE CASA PARA SEMENTALES $ -

RESUMEN POR PARTIDAS

CORRAL DE ESTANCIA $ -

CORRAL DE ENGORDA $ -

CERCA PERIMETRAL $ -

REACONDICIONAMIENTO DE CASA PARA SEMENTALES

$ -

SUB-TOTAL INSTALACIONES PARA DESARROLLO Y ENGORDA $ - 16 % I.V.A. $ -

TOTAL INSTALACIONES PARA DESARROLLO Y ENGORDA $ -

66





MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO "LA NORIA " EN TAMUÍN, S.L.P.A).- Adaptación Salón Usos Múltiples

FECHA: ________ 2010CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. CON NUMERO


AL ALBAÑILERÍAAL-1 MURO DIVISORIO DE DUROCK RW A DOS CARAS, EN AREA DE

ACCESO CON PANELES DE 12.7 mm. DE ESPESOR, BASTIDOR A BASE DE POSTE Y CANAL ESTRUCTURAL CALIBRE 20 Y 22, ANCHO DE MURO 11cm., SELLADO DE JUNTAS A BASE DE CINTA DE REFUERZO DE NYLON Y BASE COAT, INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIALES, AISLANTE ACUSTICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO, MANO DE OBRA, TORNILLOS, TAQUETES, FLETES, CARGAS, DESCARGAS, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

M2. 24.00 $ -

AL-2 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MURO DE 12 CM. DE BLOCK DE M2 21.00 $

67




12X20X40 CMS. (NOMINALES) ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREO A 20 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

-

AL-3 MURETE BAJO DE 25 CM A BASE DE BLOCK 12X20X40 CMS. A UNA ALTURA DE 35 CM ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO A 20 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

M2 15.00 $ -

AL-4 APLANADO DE MEZCLA ACABADO FINO DE 2.5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS DE TABIQUE CON MORTERO ARENA 1:3, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CARGAS, ELABORACION DE LA MEZCLA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 70.00 $ -

AL-5 REGISTRO SANITARIO DE 40X60 CMS. Y UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.00 MTS A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. ACABADO PULIDO Y LOSA DE FONDO DE 10 CMS. CONC.F'C=150 KG/CM2, CON MEDIA CAÑA EN EL FONDO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" Y 1" 1/4" MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CARGAS, COLADO, CURADO DE LOSA TAPA PARA RECIBIR LOSETA CERÁMICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACIÓN. P.U.O.T.

PZA 1.00 $ -

TOTAL ALBAÑILERÍA $ -

AC ACABADOSAC-1 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX CALIDAD

REAL FLEX, MEDIANTE APLICACIÓN DE DOS MANOS SOBRE MUROS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 120.00 $ -

AC-2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COMEX CALIDAD M2 20.00 $

68




REAL FLEX MEDIANTE APLICACIÓN DE DOS MANOS CON GARANTÍA EN EXTERIORES DE 3 AÑOS EN PLAFÓN, INCLUYE: SELLADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, ACARREOS, FLETES, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

-

AC-3 SUSTITUCION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 33X33 CM. DE PRIMERA CALIDAD MODELO SIMILAR AL EXISTENTE, PARA TRAFICO INTENSO, RESISTENTE A BAJAS TEMPERATURAS, CON FUERZA DE ADHESION DE 10.5 KG/CM2 Y RESISTENCIA DEL CUERPO DE 450 KG/CM2, ASENTADA CON ADHESIVO Y JUNTA DE 6 MM. EMBOQUILLADO, INCLUYE: RETIRO DE PISO EXISTENTE, MATERIALES, PEGA PISO, JUNTEADOR, MANO DE OBRA, FLETES, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, CARGA, DESCARGAS, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 10.00 $ -

AC-4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE 8 CM. DE LOSETA CERAMICA SIMILAR AL EXISTENTE MCA. INTERCERAMIC DE 1RA CALIDAD DE 33X33 CM. TRAFICO INTENSO COLOR SEGÚN INDICACIONES DE LA SUPERVISION., ASENTADO CON PEGAPIS0 INTERCERAMIC Y JUNTA DE 2 MM CON JUNTEADOR INTERCERAMIC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, DESPERDICIOS RETIRO DE DESPERDICIOS, CORTES, CARGA, DESCARGA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

ML 50.00 $ -

AC-5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON REGISTRABLE, MODULAR AMSTRONG CON PANELES DE 61X6CM. DE , BASTIDOR A BASE DE LISTON "T" Y SUSPENSION DONN, ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLGANTEO CAL. 14, ANGULO PERIMETRAL DE 3.6 M, TEE PPAL. 15/16 3.66 Y TEE SECUNDARIAS 15/16 0.61 MTS , INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, TORNILLOS, TAQUETES, CLAVOS ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

M2 80.00 $ -

AC-6 SUMINISTRO Y CONSTRUCCION CAJILLO DE TABLAROCA UNA CARA, CON PANELES DE 12.7MM. DE ESPESOR, BASTIDOR A BASE DE POSTE Y LISTON DE 9.20 CMS, CAL. 26, DE 11.64 CMS. DE ESPESOR, SELLADO DE JUNTAS CON REDIMIX Y PERFACINTA, INCLUYE: BOQUILLAS,

ML 34.30 $ -

69




MATERIALES, MANO DE OBRA, TORNILLOS, TAQUETES, CLAVOS ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

AC-7 ADAPTACION DE CORTINAS ENRROLLABLES CON TELA PHIFER, MODELO BLACK-OUT 500, INCLUYE: MECANISMOS PARA ELEVACION, CADENA METALICA, HEMBAR O CONTRAPESO EN ALUMINIO, BRAKETS METALICOS CON TAPA DE PLASTICO, MONTAJE DE CORTINA NUEVA, ACARREOS, ELEVACIONES, FLETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2 30.00 $ -

AC-8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE PIEDRA LAJA DE LA REGION DE 3" DE ESPESOR, ACOMODADA SOBRE TERRENO NATURAL CON ENTRECALLES DE PASTO , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, PASTO, EQUIPO, DESPERDICIOS, CARGAS DESCARGAS, FLETES, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T

M2 50.00 $ -

AC-9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO ROJO SIMILAR A LA EXISTENTE PARA PROTEGER SUPERFICIE, MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 EN PRIMERA HILADA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, CARGAS DESCARGAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M2 250.00 $ -

TOTAL ACABADOS $ -

CA CANCELERÍA CA-1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL V-1 DE 0.80X0.50 M

CORREDIZA CON PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NEGRO DE 2 1/2", CRISTAL ESMERILADO DE 5 MM, INCLUYE: MOSQUITERO, MATERIALES, MANO DE OBRA , CORTES DESPERDICIOS, CARGAS, DESCARGAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

PZA 1.00 $ -

CA-2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-1 DE 3.90X2.00 M A BASE DE 2 FIJO Y UN CORREDIZO, CON PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NEGRO DE 2 1/2", CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES,

PZA 1.00 $ -

70




MANO DE OBRA , MOSQUITERO, VINILOS, FELPAS, HERRAJES, CORTES, DESPERDICIOS, CARGAS, DESCARGAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

CA-3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-2 DE 5.06X2.00 M A BASE DE 2 FIJO Y DOS CORREDIZO, CON PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NEGRO DE 2 1/2", CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA , MOSQUITEROS, VINILOS, FELPAS, HERRAJES, CORTES, DESPERDICIOS, CARGAS, DESCARGAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

PZA 2.00 $ -

CA-4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P-1 DE 2.00X2.20 M. EN DOS HOJAS HABATIBLES, CON PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NEGRO DE 3", CRISTAL FILTRASOL DE 9 MM, INCLUYE: MATERIALES, CERRADURA DE SEGURIDAD, VINILOS, FELPAS, HERRAJES, MANO DE OBRA , CORTES, DESPERDICIOS, CARGAS, DESCARGAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.

PZA 2.00 $ -

TOTAL CANCELERÍA $ -

CR CARPINTERÍA CR-1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA P-1 MULTYPANEL DE

MADERA LISA COLOR BLANCO 0.90X2.13 M INCLUYE: MARCOS CHAMBRANAS, CHAPAS MARCA PHILLIPS MODELO GAMMA A40S COLOR CROMO, MATERIALES, MANO DE OBRA , CORTES DESPERDICIOS, CARGAS, DESCARGAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.

PZA 1.00 $ -

CR-2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA BAJO BARRA DE 4.60 X 0.90 MT. SEGUN CROQUIS, CON PUERTAS CORREDIZAS INFERIORES DE 0.60 X 0.90 M., CUBIERTA DE MADERA SOBRE BARRA DE CONCRETO EXISTENTE DE 0.60 X 4.60 M. ELABORADOS EN MADERA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 19 MM, ACABADO EXTERIOR E INTERIOR EN BARNIZ Y LACA, INCLUYE: PUERTAS DE MADERA SÓLIDA,

PZA 1.00 $ -

71




ENCHAPADAS DE CAOBILLA, ENTREPAÑO, HERRAJES, JALADERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, FLETES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

TOTAL CARPINTERÍA $ -

IE INSTALACIÓN ELÉCTRICAIE-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO TIPO NQOD4

PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 1.00 $ -

IE-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE DOS POLOS DESDE 15 A 50 AMP. PARA TABLEROS DE DISTRIBUCION CARGAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FIJACION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

PZA 4.00 $ -

IE-3 SALIDA PARA CONTACTO NORMAL DUPLEX POLARIZADO, INCLUYE: INSTALACION, TUBERIA, CAJAS GALVANIZADAS, CONTACTOS DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL, CONDUCTORES CALIBRE 12 Y 14 THW , CINTA DE AISLAR DE VINIL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,

SAL 6.00 $ -

IE-4 SALIDA DE CENTRO AISLADA PARA LUMINARIA, INCLUYE: INSTALACION, TUBERIA, (SEGÚN PROYECTO DE DISTRIBUCION ELEC.) APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA, CAJAS GALVANIZADAS Y TAPAS, CONDUCTORES CALIBRE 12 Y 14 THW, CINTA DE AISLAR DE VINIL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,

SAL 10.00 $ -

IE-5 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO COMPLETO DE 2X28 W AHORRADORA EN GABINETE DE EMPOTRAR, INCLUYE: INSTALACION, 2 LAMPARAS AHORRADORAS T-5 DE 28 W. BLANCO FRIO ARRANQUE INSTANATANEO, BALASTRA ELECTRONICA 2X28W., CONDUCTORES CAL 12X14 APAGADOR SENCILLO, MATERIALES, RANURAS, RESANES,

PZA 7.00 $ -

72




MANO DE OBRA, SOPORTERIA,COLGANTE , FIJACION, CINTA DE AISLAR DE VINIL, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

IE-6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE LEDS DE 4w, COLOR BLANCO FRIÓ EN BASE METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE MARCA CONSTRULITA, INCLUYE: LÁMPARA, INSTALACIÓN, TUBERÍA, APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA, CAJAS GALVANIZADAS Y TAPAS, CONDUCTORES, CALIBRE 12 Y 14 THW, CINTA DE AISLAR DE VINIL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T.

PZA 4.00 $ -

TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA $ -

IS INSTALACIONES ESPECIALES

IS-1 SALIDA PARA VOZ CON DESARROLLO PROMEDIO DE 20 ML DE CABLEADO PARA TELEFONÍA NIVEL 6, INCLUYE: CANALIZACIONES, MATERIALES, CABLE CAT. 6, ALAMBRE GUÍA, SOPORTERIA, PLACAS PARA CONTACTOS DE VOZ , JACK RJ45 CAT. 6, CONTACTOS DE VOZ, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SAL 2.00 $ -

IS-2 SALIDA PARA DATOS CON 20 ML DE DESARROLLO PROMEDIO DE CABLEADO PARA DATOS NIVEL 6, INCLUYE: ESCALERILLA CON ACCESORIOS PARA MONTAJE EN LOSA Y MURO, CANALIZACIÓN CON TUBERÍA RIGIDA, CANALIZACIÓN PARA BAJADA CON MANGUERA FLEXIBLE OCULTA SI ES VISIBLE CON CANALETA PLASTICA, CABLE UTP PARA TENDIDO HORIZONTAL DE COLOR AZUL, PATCH CORD PARA CONEXIÓN DE EQUIPO PERSONAL DE USUARIO DE COLOR AZUL, PATCH CORD PARA PARCHEO EN PANEL DE PARCHEO EN COLOR ROJO, FACE-PLATES DE COLOR BLANCO CON IDENTIFICADORES, JACK DE COLOR AZUL, CANALIZACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA CABLE PARA RED NIVEL 6 MARCA ADC KRONE, ALAMBRE GUÍA, SOPORTERIA, PLACAS PARA CONTACTOS DE DATOS,

SAL 2.00 $ -

73




CONTACTOS DE NIVEL 6, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS, FLETES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

IS-3 SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INCLUYE: CANALIZACIÓN, CHALUPA METALIZA, TORNILLERIA, CABLEADO CON CAL. 10, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SAL 2.00 $ -

IS-4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TR MCA. MIRAGE, INCLUYE: CANALIZACIÓN, CHALUPA METALIZA, TORNILLERIA, TUBERIA DE COBRE, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, TUBO DE PVC DE 1/2" PARA DESAGUE, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA, CONEXIÓN, HERRAMIENTA, MANO ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 2.00 $ -

TOTAL INSTALACIONES ESPECIALES $ -

IH INSTALACIÓN HIDROSANITARIAIH-1 RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LA ALIMENTACIÓN DE

MUEBLES, INCLUYE TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 25 MM DIÁMETRO, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, SOLDADURA, PASTA, LIJA, HERRAMIENTAS, FLETES, LIMPIEZA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

ML 20.00 $ -

IH-2 SALIDA HIDRÁULICA PARA OVALIN CON TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM. DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, REDUCCIÓN DE 19 MM. A 13 MM. VÁLVULA ANGULAR, MANGUERA COFLEX, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, RANURAS, RESANES, FLETES, ACARREOS, AJUSTES, CARGAS, DESCARGAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

SAL 1.00 $ -

IH-3 SALIDA HIDRÁULICA PARA INODORO CON TUBERÍA DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM. DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA,

SAL 1.00 $

74




CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, REDUCCIÓN DE 19 MM. A 13 MM. VÁLVULA ANGULAR, MANGUERA COFLEX, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, RANURAS, RESANES, FLETES, ACARREOS, AJUSTES CARGAS, DESCARGAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.

-

IH-4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO HÁBITAT ALARGADA COLOR BLANCO , INCLUYE: TANQUE, TAZA, ASIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, CERA, PIJAS, FLETES, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.

PZA 1.00 $ -

IH-5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE DE BOTÓN URREA MOD. 9248, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, CESPOL, PIJAS FLETES, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.

PZA 1.00 $ -

IH-6 SALIDA PARA DESCARGA SANITARIA DE INODORO CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4" DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RANURAS EN PISO DE CONCRETO, RESANES, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, ACARREOS, LIJA, PEGAMENTO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.

SAL 1.00 $ -

IH-7 SALIDA PARA DESCARGA SANITARIA DE COLADERA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4" DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RANURAS EN PISO DE CONCRETO, RESANES, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, ACARREOS, LIJA, PEGAMENTO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.

SAL 1.00 $ -

IH-8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE 4", TIPO BOTE CESPOL CON SALIDA A 4" INCLUYE: BOTE-CESPOL DE PVC DE 4", MATERIALES, MANO DE OBRA, RANURAS EN PISO DE CONCRETO, RESANES, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, ACARREOS, LIJA, PEGAMENTO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.

SAL 1.00 $ -

75




IH-9 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A FOSA SÉPTICA EXISTENTE CON CAPACIDAD DE 100 PERSONAS, INCLUYE: VERIFICACIÓN DE NIVELES, EFICIENCIAS DE CAMARAS, EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESASOLVE, ACARREOS FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REVISIÓN. P.U.O.T.

PZA 1.00 $ -

TOTAL INSTALACIÓN HIDROSANITARIA $ -


IV ALBAÑILERÍA $ -

V ACABADOS $ -

VI CANCELERÍA $ -

VII CARPINTERÍA $ -

VIII INSTALACIÓN ELÉCTRICA $ -

IX INSTALACIONES ESPECIALES $ -

X INSTALACIÓN HIDROSANITARIA $ -

SUB-TOTAL SALON USOS MÚLTIPLES $ -

16% I.V.A. $ -

TOTAL SALON USOS MÚLTIPLES $ -

BANCO DE MÉXICO-FIRA

76




LICITACIÓN 06600009-002-10MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO

TECNOLÓGICO "LA NORIA " EN TAMUIN, S.L.P.B).- Cisterna Área Docente

CATÁLOGO DE CONCEPTOSFECHA:

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD



I PRELIMINARES

001 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, BANCO DE NIVEL; ESTACAS, CRUCETAS, HILOS, MARCAS, TRAZOS CON CAL, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. UTILIZANDO APARATOS TOPOGRÁFICOS. P.U.O.T.

M2 25.00 $ -

002 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.000 A 3.00M DE PROFUNDIDAD, PARA ZAPATAS, DALAS DESPLANTE, ETC., INCLUYE: BARRERAS DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, APILE DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M3 67.50 $ -

003 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F´C=100 Kg./CM2 EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. PARA FONDO DEL DESPLANTE DE ZAPATAS CON TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLADO, VACIADO, HERRAMIENTA, CARGA, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M2 20.25 $ -

004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg/cm2 EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HABILITADO, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANIOBRAS Y EL EMPLEO DE LA HERRAMIENTA NECESARIA, P.U.O.T. : A) VARILLA DE 1/4"

KG 32.25 $ -

77




005 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg./cm2 EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HABILITADO, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y EL EMPLEO DE LA HERRAMIENTA NECESARIA P.U.O.T.: A) VARILLA DE 3/8".

KG 157.60 $ -

006 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg./cm2 EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HABILITADO, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y EL EMPLEO DE LA HERRAMIENTA NECESARIA P.U.O.T.: B) VARILLA DE 1/2".

KG 107.60 $ -

007 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA EN CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, CON DUELA DE MADERA DE PINO DE 2da.Y OBRA FALSA DE MADERA DE PINO DE 3a, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HABILITADO, NIVELADO, DESPERDICIOS, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICIÓN P.U.O.T.

M2 5.40 $ -

008 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA f´c=200 Kg./cm2 RESISTENCIA NORMAL EN CIMENTACIIÓN Y ESTRUCTURA, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 Mm., REVENIMIENTO DE 10 A 12 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.)

M3 3.50 $ -

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA DE 20 MT, COMPACTADO MANUAL EN CAPAS DE 20 CM, AGUA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M3 12.00 $ -

TOTAL PRELIMINARES $ -

II ESTRUCTURA

001 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg/cm2 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HABILITADO, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, DESPERDICIOS,

KG 71.00 $ -

78




FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y EL EMPLEO DE LA HERRAMIENTA NECESARIA: A) VARILLA DE 1/4". P.U.O.T.

002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg/cm2 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HABILITADO, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y EL EMPLEO DE LA HERRAMIENTA NECESARIA: A) VARILLA DE 3/8". P.U.O.T.

KG 124.60 $ -

003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO fy= 4200 Kg/cm2 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HABILITADO, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS Y EL EMPLEO DE LA HERRAMIENTA NECESARIA: B) VARILLA DE 1/2". P.U.O.T.

KG 129.70 $ -

004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA EN ESTRUCTURA ACABADO COMUN, CON DUELA DE MADERA DE PINO DE 2da.Y OBRA FALSA DE MADERA DE PINO DE 3a, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HABILITADO, NIVELADO, DESPERDICIOS, DESCIMBRA Y CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICIÓN. B) EN TRABES Y LOSAS. P.U.O.T.

M2 38.00 $ -

005 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA f´c=200 Kg/cm2 RESISTENCIA NORMAL EN ESTRUCTURA, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM, REVENIMIENTO DE 10 A 12 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. B) EN TRABES Y LOSAS. P.U.O.T.

M3 4.70 $ -

TOTAL ESTRUCTURA $ -

III ALBAÑILERÍA

001 MURO DE 25 CM. DE BLOCK DE 12X20X40 CMS. . (NOMINALES) ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 ,

M2 44.10 $ -

79




INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO A 20 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

002 APLANADO DE MEZCLA ACABADO FINO DE 2.5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS CON MORTERO ARENA 1:3, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CARGAS, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN .P.U.O.T.

M2 44.10 $ -

003 APLANADO PULIDO DE 0.5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS Y PISO A BASE DE CEMENTO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CARGAS, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN .P.U.O.T.

M2 64.35 $ -

004 CHAFLÁN A BASE DE MORTERO-ARENA 1:3, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CARGAS, ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN .P.U.O.T.

ML 26.00 $ -

005 MURETE PARA EQUIPOS DE RIEGO Y BOMBEO DE 2.50 X 0.70 Y 2.00 MTS ALTO A BASE DE MUROS DE BLOCK 12X20X40 DE 12 CMS. DE ESPESOR Y LOSAS DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, ARMADAS CON VARILLA DEL No. 3 (3/8") A CADA 10 CMS. CENTRO A CENTRO, INCLUYE: MATERIALES, CONCRETO, CIMBRA, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, PINTURA VINIMEX COLOR BLANCO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

PZA 1.00 $ -

TOTAL ALBAÑILERÍA $ -

RESUMEN POR PARTIDASII CIMENTACIÓN $ -

80




III ESTRUCTURA $ - IV ALBAÑILERÍA $ -

SUB TOTAL CISTERNA $ - 16 % I.V.A. $ -

TOTAL CISTERNA $ -


MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO "LA NORIA " EN TAMUIN, S.L.P.

C).- Ambientación Áreas JardinadasFECHA:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD



I PRELIMINARES001 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA CANALIZACIÓN DEL

SISTEMA DE RIEGO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, ESTACAS, MARCAS, TRAZOS CON CAL, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN UTILIZANDO APARATOS TOPOGRÁFICOS. P.U.O.T.

Ml 500.00 $ -

002 EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO II, CON PROFUNDIDAD DE 0.00 A 0.50 M., EN SECCIÓN DE 0.40CMS DE ANCHO., PARA CANALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE RIEGO DE PVC, INCLUYE: NIVELACIÓN, RECUPERACIÓN DE PASTO, AFINE DE FONDO Y LADOS DE LA CEPA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EN SU CASO INCLUYE BOMBEO DE ACHIQUE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M3 100.00 $ -

003 CARGA Y ACARREO MANUAL EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DEMOLICIONES, DESPALMES Y EXCAVACIONES

M3 20.00 $ -

81




HASTA 100 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

004 CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS DE MATERIAL PRODUCTO DEMOLICIONES, DESPALMES Y EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA HASTA 10 KM. INCLUYE: EQUIPO, VOLTEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M3 20.00 $ -

005 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DEL ABRA (ARENA) PARA ACOSTILLAMIENTO Y BASE DE TUBERÍA INCLUYE: MATERIAL DE BANCO ( DEL ABRA), INCORPORACIÓN DE AGUA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M3 20.00 $ -

006 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN INCORPORACIÓN DE AGUA INCLUYE: MANO DE OBRA, COMPACTACIÓN, INCORPORACIÓN DE AGUA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T

M3 100.00 $ -

007 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c= 150K/C2 PARA ENCOFRADO DE LA CANALIZACIÓN DE RIEGO INCLUYE: CONCRETO F'c= 150 K/C2, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS P.U.O.T.

M3 3.00 $ -

008 REPOSICIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. ESPESOR, POR PASO DE TUBERÍA SIST. RIEGO, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO , COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, CARGAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO P.U.O.T.

M2 10.00 $ -

009 REPOSICIÓN DE GUARNICIÓN EXISTENTES POR PASO DE TUBERÍA SIST. RIEGO, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO , COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, CARGAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO P.U.O.T

ML 10.00 $ -

010 REPOSICIÓN DE PASTO EN ROLLO WASHINGTON EXISTENTES POR PASO DE TUBERÍA SIST. RIEGO, , INCLUYE: SUMINISTRO , COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO

M2 80.00 $ -

82




P.U.O.T.

TOTAL PRELIMINARES $ -

II.- CANALIZACIÓN HIDRÁULICA001 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA

DE 1" RD 21 PARA SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE: TUBERÍA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CODOS, COPLES, HABILITADO, NIPLES, PIEZAS ESPECIALES, PEGAMENTO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ML 195.00 $ -

002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA DE 11/2" RD 26 PARA SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE: TUBERÍA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CODOS, COPLES, HABILITADO, NIPLES, PIEZAS ESPECIALES, PEGAMENTO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ML 272.00 $ -

003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA DE 2" RD 26 PARA SISTEMA DE RIEGO, INCLUYE: TUBERÍA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CODOS, COPLES, HABILITADO, NIPLES, PIEZAS ESPECIALES, PEGAMENTO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

ML 480.00 $ -

TOTAL CANALIZACIÓN HIDRÁULICA $ -

III SISTEMA DE RIEGO001 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASPERSOR ROCIADOR MARCA

TORO SERIE 570Z-4P CON REGULADOR DE PRESIÓN, INCLUYE: ASPERSOR MARCA TORO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

PZA. 8.00 $ -

002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASPERSOR MARCA TORO

SERIE SÚPER 800 EMERGENTE DE CÉSPED CON ARCOS CIRCULO COMPLETO O SECTORIAL, INCLUYE: ASPERSOR

PZA. 6.00 $ -

83




MARCA TORO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASPERSOR MARCA TORO SERIE 340 MULTISTREAM CON CHORROS GIRATORIOS, INCLUYE: ASPERSOR MARCA TORO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

PZA. 25.00 $ -

004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA ARCO FIJO SERIE 570 MPR PLUS 15-H-PC 1/2 CIRCULO, INCLUYE: BOQUILLA MARCA TORO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ADAPTADOR PARA ASPERSOR, PRUEBAS, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

PZA. 8.00 $ -

005 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA OMNI SERIE 300-15 RADIO AJUSTABLE, INCLUYE: BOQUILLA MARCA TORO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ADAPTADOR PARA ASPERSOR, PRUEBAS, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

PZA. 31.00 $ -

006 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA SÚPER FUNNY PIPE FLEXIBLE DE 1/2" X 30 CMS. LARGO, INCLUYE: CODOS, ADAPTADORES, TUBERÍA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

PZA. 8.00 $ -

007 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA FUNNY PIPE FLEXIBLE DE 1/2" X 3/4" X 30 CMS. LARGO, INCLUYE: CODOS, ADAPTADORES, TUBERÍA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

PZA. 31.00 $ -

84




008 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROGRAMADOR MARCA TORO MODELO CCM-12 CON CAPACIDAD CONTROLAR 12 ZONAS, INCLUYE: PROGRAMADOR MARCA TORO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ADAPTADOR PARA ASPERSOR, PRUEBAS, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

PZA. 1.00 $ -

009 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA MARCA TORO SERIE P220-26-04 DE 1" CON UNA PRESIÓN TRABAJO 15 BAR (220 PSI) , CON REGULADOR CONTROL PRESIÓN EZreg, INCLUYE: VÁLVULA MARCA TORO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ADAPTADOR PARA VÁLVULA, PRUEBAS, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

PZA. 1.00 $ -

010 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA MARCA TORO SERIE P220-26-08 DE 2" CON UNA PRESIÓN TRABAJO 15 BAR (220 PSI) , CON REGULADOR CONTROL PRESIÓN EZreg, INCLUYE: VÁLVULA MARCA TORO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ADAPTADOR PARA VÁLVULA, PRUEBAS, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

PZA. 3.00 $ -

011 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SWING JOINT DE 1" 1/2" ESP. LARGA/ROSCAR INCLUYE: SWING JOINT, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ADAPTACIÓN, PRUEBAS, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

PZA. 3.00 $ -

012 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO CIRCULAR PARA VÁLVULA DE 7" MARCA NDS MODELO 111 BC, ALTA SEGURIDAD, INCLUYE: REGISTRO CIRCULAR, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ADAPTACIÓN, PRUEBAS, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

PZA. 1.00 $ -

85




013 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO CIRCULAR PARA VÁLVULA DE 10" MARCA NDS MODELO 111 BC, ALTA SEGURIDAD, INCLUYE: REGISTRO CIRCULAR, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ADAPTACIÓN, PRUEBAS, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, AJUSTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.

PZA. 3.00 $ -

TOTAL SISTEMA RIEGO $0.00

IV EQUIPOS BOMBEO001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO

VELOCIDAD VARIABLE Y PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR UNA BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA GOULDS ACOPLADA A MOTOR TRIFÁSICO DE 1.5 HP PARA UN REQUERIMIENTO DE AGUA DE 70 GPM @ 70 PSI, INCLUYE: CONTROLADOR INTELIGENTE VARIADOR DE FRECUENCIA AQUAVAR MARCA GOULDS ALIMENTADO POR CORRIENTE TRIFÁSICA 230 VOLTS, PROTECCIÓN CONTRA BAJO NIVEL DE AGUA, VARIACIÓN DE CORRIENTE, CORTOCIRCUITO Y BLOQUEO DE MOTOR, SUMINISTRO, MANO DE O BRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.

PZA. 1.00 $ -

002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE 1/2" HP PARA ALIMENTAR TINACOS DE ÁREA DOCENTE, INCLUYE: PICHANCHA, TUBERÍAS, BOMBA, DOS ELECTRONIVELES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CODOS, COPLES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.

PZA. 1.00 $ -

TOTAL EQUIPOS DE BOMBEO $ -

V INSTALACIÓN ELÉCTRICA 01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA

ALIMENTAR VÁLVULAS SOLENOIDES CON CABLE TIPO UF CAL. 18, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGAS, DESCARGAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

SAL 4.00 $ -

86




02 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA UN SISTEMA DE BOMBEO VELOCIDAD VARIABLE Y PRESIÓN CONSTANTE, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE CEPA DE 0.40X0.50 MT, TUBERIA PVC CONDUIT DE 1", CABLE CAL. 8 A 3 HILOS MAS UN DESNUDO, PASTILLA TERMOMAGNETICA 2X30, RELLENO, COMPACTACIÓN A MANO, ACARREOS, PIEZAS ESPECIALES, CANALIZACIONES, MANO DE O BRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.

ML 100.00 $ -

TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA $ -


I PRELIMINARES $ - II CANALIZACIÓN HIDRÁULICA $ - III SISTEMA DE RIEGO $ - IV EQUIPOS BOMBEO $ - V INSTALACIÓN ELÉCTRICA $ -

SUB-TOTAL SISTEMA RIEGO $ - 16% I.V.A. $ -

TOTAL SISTEMA RIEGO $ -


MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE

87




DESARROLLO TECNOLÓGICO "LA NORIA " EN TAMUIN, S.L.P.

D).- Acondicionamiento Líneas EnergíaCATÁLOGO DE CONCEPTOS

FECHA:CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDA

DCANTIDAD P.U. CON

NUMEROP.U. CON LETRA IMPORTE

D LÍNEAS ENERGÍA ELÉCTRICA

001 REVISIÓN DE VOLTAJE EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN, DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 75 KVA EXISTENTE, ASÍ COMO SU MODIFICACIÓN SI ES NECESARIO DE MOVIMIENTO EN EL TAPS, ADICIONADO EL MUESTREO DE VOLTAJE EN LOS CIRCUITOS PRINCIPALES Y DERIVADOS, INCLUYE: LA COLOCACIÓN DE PROTECTORES CONTRA SOBRE CORRIENTE Y VOLTAJES (CAMPLER), DICTAMEN DE FALLA DE VARIACIONES, SI CORRESPONDEN A C.F.E., TRAMITES DE CORRECCIÓN TALES COMO SOLICITUD DE MEDICIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE VOLTAJE Y CORRIENTE, REVISIÓN DE ACOMETIDA, REVISIÓN DE AISLADO, ASÍ COMO SU PROBABLE CAMBIO, REVISIÓN DE APARTARAYOS Y CORTACIRCUITOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MUESTREO. P.U.OT.

PZA 1.00 $ -

002 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A BASE DE TRANSFORMADOR PEDESTAL 75 KVA TIPO COSTA, 23,000 PRIMARIO, 220/127 SECUNDARIO, INCLUYE: LAS PRUEBAS MEGGER, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA DEL ACEITE, PRUEBA DE TTR (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN), LIMPIEZA Y APRIETE DE TORTILLERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO. P.U.O.T.

PZA 1.00 $ -

003 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE A BASE DE TRANSFORMADOR POSTE 45 KVA TIPO COSTA, 23,000 PRIMARIO, 220/127 SECUNDARIO, INCLUYE: LAS PRUEBAS MEGGER, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA DEL ACEITE, PRUEBA DE TTR (RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN), LIMPIEZA Y APRIETE DE TORNILLERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO. P.U.O.T.

PZA 2.00 $ -

88




004 MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE TIERRAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES A LAS SUBESTACIONES EXISTENTES, INCLUYE: MEDICIONES, APLICACIÓN DE LOS MEJORADORES NECESARIOS (GEM) PARA ALCANZAR LA RESISTIVIDAD OPTIMA PARA CADA SISTEMA DE 0 A 5 OHMS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO. P.U.O.T.

PZA 3.00 $ -

005 MANTENIMIENTO A LOS MURETES DE MEDICIÓN EXISTENTES, INCLUYE: RESANES, PINTURA, COLOCACIÓN DE TAPAS NECESARIAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO. P.U.O.T.

PZA 3.00 $ -

006 MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE ARRANCADORES DE LOS POZOS PROFUNDOS TALES COMO: A) REVISIÓN DE CONEXIONES, B) CALIBRACIÓN DE REELEVADORES, C) LECTURAS DE VOLTAJE, D) LECTURAS DE CORRIENTE, E) LIMPIEZA DE LAS CONEXIONES CON LIQUIDO DIELECTRÓN, F) LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LOS CONTACTORES (PLATINOS), INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO. P.U.O.T.

PZA 2.00 $ -

TOTAL LÍNEAS ENERGÍA ELÉCTRICA $ -

RESUMEN POR PARTIDASLÍNEAS ENERGÍA ELÉCTRICA $ -

SUB TOTAL LÍNEAS ENERGÍA $ - 16 % I.V.A. $ -

TOTAL LÍNEAS ENERGÍA $ -

BANCO DE MÉXICO - FIRA

89




TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES DEL C.D.T. LA NORIAUBICADO EN EL KM. 3.5 DE LA CARRETERA TAMUIN - SAN VICENTE TANCUAYALAB, EN TAMUÍN, S. L.P.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. CON P.U. IMPORTENÚM.. NUMERO CON LETRA

AL ALBAÑILERIAAL-1 CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR

ACABADO ESCOBILLADO PARA BANQUETA Y RAMPAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CONCRETO F'c=150K/C2, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 60.00 -

AL-2 MURO DE 15 CM A BASE DE TABICÓN 8X12X25 CMS. ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO A 20 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

M2 4.00 -

AL-3 APLANADO DE MEZCLA ACABADO FINO DE 2.5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS DE BLOCK CON MORTERO ARENA 1:3, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CARGAS, ELABORACION DE LA MEZCLA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 4.00 -

AL-4 MOLDURA PECHO PALOMA DE CONCRETO EN BARDA DE ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: ARMEX 10-10-3, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ML 41.00 -

AL-5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO ROJO SIMILAR A LA EXISTENTE PARA PROTEGER SUPERFICIE, MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 EN PRIMERA HILADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, CARGAS DESCARGAS, FLETES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M2 100.00 -

90




AL-6 REVESTIMIENTO DE CAMINO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y TENDIDO POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL DE BANCO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM., INCLUYE: MATERIAL DE BANCO, TENDIDO DE MATERIAL, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, TRASPALEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3 35.00 -

AL-7 EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III CON PROFUNDIDAD DE 0.0 A 1 M., INCLUYE: NIVELACIÓN Y AFINE DEL FONDO DE LA CEPA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3 10.00 -

AL-8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C = 100 KG/CM2 DE 5.0 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLADO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 12.00 -

AL-9 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y MURETE CON PIEDRA DEL BANCO DE LABRA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON UN ANCHO DE O.45 M Y 1.3 M DE ALTO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ML 36.00 -

AL-10 CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO PARA REFORZAMIENTO DE BARDA DE FACHADA, SECCIÓN 0.15 X 0.2 M. ARMADO CON 4 VAR. No.3 Y EST. No.2 @ 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG./CM2., INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ARMADO, CURADO, ANCLAJE EN CIMENTACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.

ML 38.00 -

AL-11 CONSTRUCCIÓN DE DALA DE DESPLANTE PARA BARDA DE FACHADA, SECCIÓN 0.15 X 0.20 M. ARMADO CON 4 VAR. No.3 Y EST. No.2 @ 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG./CM2., INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ARMADO, CURADO, ANCLAJE EN CIMENTACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.

ML 19.00 -

AL-12 CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PARA REFORZAMIENTO DE BARDA DE FACHADA, SECCIÓN 0.15 X 0.20 M. ARMADO CON 4 VAR. No.3 Y EST. No.2 @ 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG./CM2., INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ARMADO, CURADO, ANCLAJE EN CIMENTACIÓN, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.

ML 19.00 -

91




AL-13 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK, 0.15X0.20X0.40M, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, A MEZCLA CORTADA, JUNTA DE 0.01M PLOMEADO Y NIVELADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, ACARREO A 20 MTS. ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 63.00 -

AL-14 APLANADO DE MEZCLA ACABADO FINO DE 2.5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS DE BLOCK Y CIELOS CON MORTERO ARENA 1:3, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CARGAS, ELABORACION DE LA MEZCLA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 150.00 -

AL-14 ELABORACIÓN DE RELIEVE EN BARDA DE FACHADA A BASE DE APLANADO DE MEZCLA ACABADO FINO DE 3 CMS. DE ESPESOR PARA FORMAR MARCO SEGÚN CROQUIS CON MORTERO ARENA 1:3, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CARGAS, ELABORACION DE LA MEZCLA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 13.00 -

AL-15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS METÁLICAS EN BARDA DE FACHADA, ELABORADAS CON BARRA CUADRADA DE 3/4", MARCO DE TUBO CUADRADO DE 1" Y REFUERZO HORIZONTAL DE BARRA CUADRADA DE 3/4" , INCLUYE, PINTURA DE BASE ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS IGUAL A LA EXISTENTE, ANCLAJES, ELEVACIONES, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

M2 23.00 -

AL-16 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEGO DE SELLO 3-A PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON UN RIEGO DE 1.5 LTS/M2 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO AC20 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE ANTES DE LA APLICACIÓN DEL SELLO, DESPERDICIOS, FLETES, CARGAS, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 160.00 -

AL-17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE 4” DE MADERA DE CHIJOL DE 2.00 DE ALTO, COLOCADOS A 2.5 METROS DE DISTANCIA C/U PARA

ML 2,000.00 -

92




LIMITE DEL CENTRO . ENTERRADOS A 0.60 M DE PROFUNDIDAD Y ALAMBTRE DE PUAS EN 4 FILAS A UNA SEPARACIÓN DE 0.35 CM. LOS POSTES DE LAS ESQUINAS A CADA 1.00 METROS DEBERÁN CONTAR CON RETENIDA Y ENTERRADOS A 0.75 CM CON CONCRETO FC:150 KG/CM2 Y LOS INTERMEDIOS A BASE DE PIEDRAS Y TIERRA. INCLUYE: POSTES, ACARREOS, FLETES, CARGA, DESCARGA Y MANIOBRAS. CHAPEO O LIMPIEZA PARA INSTALACIÓN DE AMBOS LADOS DEL CERCO CON 60 CMS DE ANCHO DE CADA LADO, ALAMBRE DE PUAS CON 4 FILAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

TOTAL ALBAÑILERÍA -

AC ACABADOSAC-1 APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EMULSIONADA PARA INTERIORES Y

EXTERIORES EN MUROS, BOQUILLAS, ARISTAS DE MUROS Y VANOS DE PUERTAS, DE PRIMERA CALIDAD, FORMULADA CON POLÍMEROS, ALTA RESISTENCIA AL LAVADO Y A LA DECOLORACIÓN, CON GARANTÍA MÍNIMA DE 3 AÑOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA APLICACIÓN.

M2 629.00 -

AC-2 SUSTITUCIÓN DE MOSQUITEROS EN VENTANAS, INCLUYE: RETIRO DE MOSQUITERO EN MAL ESTADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOSQUITERO DE PLASTICO NUEVO, MATERIALES, SUJECIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 2.00 -

AC-3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINAS ENRROLLABLES DE CONTROL SOLAR CON TELA PHIFER, CON 98% DE PROTECCION UV, INCLUYE: MECANISMOS PARA ELEVACION, CADENA METALICA, HEMBAR O CONTRAPESO EN ALUMINIO, BRAKETS METALICOS CON TAPA DE PLASTICO, MONTAJE DE CORTINA, ACARREOS, ELEVACIONES, FLETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2 40.00 -

TOTAL ACABADOS -

93




C CARPINTERIAC-1 MANTENIMIENTO DE CLOSET DE PAPELERIA DE 1.95X2.65, INCLUYE;

SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE REJILLA POR DOS PUERTAS CORREDIZAS DE TAMBOR DE 0.90 X 2.65 M, ELABORADA CON BASTIDOR DE 11/2" X 1" DE MADERA DE PINO DE 1a., CON 6 PEINAZOS A CADA 0.35 M, CUBIERTA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM, MARCO Y CHAMBRANAS DE MADERA DE CEDRO DE 3/4" X 2", CON ACABADO EN BARNIZ, Y LACA DE 1a. CALIDAD INCLUYE: DESMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES, MODIFICACIÓN A CORREDIZAS, PUERTAS, MATERIALES, RESISTOL, RIELES, BISAGRAS, CLAVOS, TORNILLOS, BARNIZ, LIJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DESMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00 -

C-2 SUSTITUCIÓN DE PUERTA MULTIPANEL LISA DE 1.00 X 2.10 m., EN COLOR ARENA, CON MARCO Y CONTRAMARCO INCLUYE: RETIRO DE MARCO Y PUERTA EN MAL ESTADO, COLOCACIÓN DE MARCO Y PUERTA NUEVA, CHAPA DE SEGURIDAD, MCA. SHLAGE O SIMILAR, MATERIALES, BISAGRAS, CLAVOS, HERRAJES, TORNILLOS, LIJA, MANO DE OBRA, RESANES, HERRAMIENTAS, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIOS CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 1.00 -

C-3 SUSTITUCIÓN DE MARCOS DE PUERTAS DE MADERA DE 0.90x2.13 MT DE 15 CM DE ANCHO CON CHAMBRANAS DE 6 CM, INCLUYE: RETIRO DE MARCO EN MAL ESTADO, SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE AMRCO NUEVO DE MADERA DE PINO DE 1A, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, APLICACIÓN DE LACA EN COLOR BLANCO MATE A DOS MANOS, BISAGRAS, AJUSTES, RESANES, ACARREOS, FLETES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 8.00 -

TOTAL CARPINTERIA -

CA CANCELERIACA-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL CORREDIZO DE ALUMINIO

NATURAL Y ACRILICO PARA AREA DE REGADERA, CON MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: VINILOS, FELPAS, HERRAJES Y SELLADO CON SILICÓN, ACARREOS, FLETES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 7.50 -

CA-2 RETIRO DE BISAGRA HIDRÁULICA EN PUERTA DE CANCEL DE ALUMINIO PZA 1.00

94




E INSTALACIÓN DE NUEVA BISAGRA HIDRÁULICA MCA. JACKSON, INCLUYE: MATERIAL, ANCLAJE, MANO DE OBRA, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

-

TOTAL CANCELARÍA -

IE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOSIE-1 MANTENIMIENTO DE FAROLAS, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE

LAMPARA AHORRADORA DE 13 WATTS, 2X13W/21-840, LUZ DE DIA, MARCA PHILIPS O SIMILAR, MAGNETICA, INCLUYE: RETIRO DE LAMPARA EN MAL ESTADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA NUEVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES LIMPIEZA DE FAROLA, AJUSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PZA 10.00 -

TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS -

IH INSTALACIONES HIDROSANITARIASIH-1 RECORRIDO DE MUEBLES SANITARIOS Y LAVABOS EN DIVERSAS ÁREAS

PARA CORREGIR FUGAS Y AJUSTAR VÁLVULAS, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DE PLASTICO POR HERRAJE DE BRONCE, MATERIALES, SUSTITUCIÓN DE EMPAQUES CÓNICOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, RANURAS, RESANES, SELLADO CON SILICÓN, TUBERÍA, PIEZAS NECESARIAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 4.00 -

TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -

SE SEÑALIZACIÓNSE-1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR DE

0.24X0.24MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 6.00 -

SE-2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE NO FUMAR DE 0.30X0.30MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 4.00 -

SE-3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE RUTA DE EVACUACIÓN DE 0.24X0.24 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 8.00 -

95




SE-4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE SALIDA, DE 0.24X0.24MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 5.00 -

SE-5 ROTULACIÓN DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL SEGÚN CROQUIS EN BARDA DE FACHADA, MEDIANTE PINTURA ACRILICA RESISTENTE EN EXTERIORES. INCLUYE MATERIAL, TRAZO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 1.00 -

TOTAL INSTALACIONES SEÑALIZACIÓN -

R E S U M E N

ALBAÑILERIA -

ACABADOS -

CARPINTERIA -

HERRERIA -

INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS

-

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS -

INSTALACIONES SEÑALIZACIÓN -

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO -

IVA -

TOTAL DEL PRESUPUESTO -

96




97




A N E X O "D"

MODELO DE CONTRATO

98




CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA, EN LO SUCESIVO “EL FIDUCIARIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CONTADORA PÚBLICA JOSEFINA VIANEY MENDOZA ARTEAGA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO Y POR LA OTRA “………………………….” S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. …………………………….EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, DENOMINADAS CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPRESAN:

D E C L A R A C I O N E S

I.- El apoderado del FIDUCIARIO declara que:

A. Banco de México es fiduciario en el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, en lo sucesivo EL FIDUCIARIO, de acuerdo a la Ley que lo creó, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1954.

B. Cuenta con facultades suficientes y necesarias para comparecer a celebrar el presente contrato, en nombre y por cuenta de EL FIDUCIARIO, según lo acredita mediante la escritura pública número 77,702 otorgada con fecha 3 de octubre de 2003, otorgada ante la fe del licenciado Carlos de Pablo Serna, Notario Público Número 137 en la ciudad de México, Distrito Federal, debidamente inscrita en el Registro Público del Comercio de dicha localidad, mismas que no le han sido modificadas, limitadas ni revocadas en forma alguna.

C. EL FIDUCIARIO cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para convocar, adjudicar y formalizar contratos anticipadamente, en cumplimiento del artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que fue otorgada mediante oficio número 368.II.635 de fecha 30 de Octubre de 2009.

D. Cuenta con la autorización presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar por los ejercicios fiscales 2010, 2011 y 2012. Así como con la disponibilidad de los recursos en la partida presupuestal correspondiente para el

99




ejercicio fiscal 2010,quedando sujeto a contar los recursos para los ejercicios fiscales 2011 y 2012. (OPCIONAL)

E. El presente contrato se adjudicó a EL CONTRATISTA, de acuerdo al fallo de fecha ___ de ___ del ___, mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional Número ________, con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (LOPSRM)

II.-EL representante del CONTRATISTA, declara bajo protesta de decir verdad que:

A. Mediante escritura pública número ______ de fecha __ de _______ de ____ otorgada ante la fe del licenciado ____________________, Notario Público Número __ de la ciudad de _____________, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de ____________, bajo el número __, tomo ____, libro de sociedades de Comercio de fecha __ de ______ de _____, correspondiente al distrito de _________.

B. Tiene el Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ____________ y ante el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) número _____________.

C. Dentro del objeto social del CONTRATISTA, se contempla, entre otras actividades las de: __________________________________________.

D. Cuenta capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse en los términos del presente contrato a la ejecución de la obra objeto del mismo.

E. Conoce plenamente y se sujeta al contenido y requisitos que establece la LOPRSRM y el Reglamento de la LOPSRM (RLOPSRM), las Normas para construcción e instalaciones y calidad de los materiales vigentes; así como las demás normas que regulan la ejecución de obra pública objeto del presente contrato, incluyendo las especificaciones particulares, planos de la obra objeto de este contrato y en general toda la información requerida para la ejecución de la misma y que se describen al final de este instrumento y que como anexos debidamente firmados son parte integrante del presente documento, así como la demás legislación aplicable en el

100




ámbito local y municipal y de la bitácora de obra, mismas que forman parte integrante del presente contrato.

F. Ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de la obra pública objeto de este contrato, y ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución.

G. Es una sociedad mexicana y conviene, que de llegar a cambiar de nacionalidad, se seguiría considerando como mexicano en cuanto a este contrato se refiere y en consecuencia sin derecho a invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana todo derecho derivado del presente instrumento.

H. Tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en este contrato, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contara con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado de conformidad con la Ley General de Población y el RLOPSRM.

I. Su representada se encuentra dada de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con Registro Federal de Contribuyentes número ____________.

J. Las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas o modificadas en forma alguna y acredita su personalidad con escritura pública número _______ de fecha __ de ______ de ____ otorgada ante la fe del licenciado ____________________, Notario Público Número __ de la ciudad de _________, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de ____________, bajo el número __, tomo __, libro de sociedades de Comercio de fecha __ de ________ de ____, correspondiente al distrito de ________.

K. Ni su representada, ni él, en lo personal, se encuentra en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni dentro de las hipótesis del artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

L. En cumplimiento del artículo 54-A, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dicho proveedor se ubica como

101




mediana empresa, de acuerdo a la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Las partes con fines de claridad, establecen las siguientes definiciones para la mejor comprensión de los términos y condiciones del presente contrato:

a. Fiduciario: Banco de México en su referido carácter de Fiduciario en el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura.

b. Contratista: __________________________________, empresa responsable de la ejecución de la obra pública objeto del presente contrato.

c. Residente de Obra: Servidor público designado por EL FIDUCIARIO, que asume las funciones señaladas en el artículo 84 de la LOPSRM, así como todas las que le señale EL FIDUCIARIO.

d. Superintendente de Construcción: persona designada por EL CONTRATISTA, quien funge como representante del CONTRATISTA ante EL FIDUCIARIO para cumplir con los términos y condiciones pactados en el presente documento, en lo relacionado con la ejecución de la obra pública objeto del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETOEL FIDUCIARIO se obliga ante EL FIDUCIARIO a ejecutar hasta su total terminación LOS TRABAJOS consistentes en:____________________________.

EL CONTRATISTA, se obliga a realizar LOS TRABAJOS, acatando para ello lo establecido en el presupuesto autorizado, los programas, proyectos, planos, especificaciones técnicas previstas para la ejecución de la obra, bitácora de obra y de acuerdo a lo establecido en los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la presente cláusula, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse LOS TRABAJOS, mismos que se tienen por reproducidos y forman parte integrante del presente contrato.

LOS TRABAJOS anteriormente señalados incluyen el suministro de los bienes que se requieran para su realización, de acuerdo con los anexos que debidamente identificados con la firma de las partes se agregan a este contrato para formar parte integrante del mismo y que son los siguientes:

102




Anexo "A" Carta compromiso de la proposición.Anexo “B” Especificaciones y alcances de los servicios.Anexo "C" Programa de ejecución de los trabajos.Anexo "D" Procedimiento de revisión de ajuste de costosAnexo “E” Presupuesto

SEGUNDA.-. PLAZO DE EJECUCIÓN.EL CONTRATISTA se obliga a iniciar LOS TRABAJOS de la obra objeto de este contrato el día (__________) de de 2010 y concluir dichos TRABAJOS, total y debidamente, a más tardar el día de del 2010, conforme al programa de ejecución de obra que se anexa al presente contrato y una vez que se haya firmado el acta de extinción de derechos y obligaciones.

TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.El monto del presente contrato es de $ ( PESOS 00/100 M.N), más el impuesto al valor agregado.

CUARTA.-GARANTÍAS.

EL CONTRATISTA” se obliga a constituir a favor del FIDUCIARIO, en la forma, términos y procedimientos previstos por la LOPSRM y el RLOPSRM, las garantías siguientes:

a) DE CUMPLIMIENTO:

EL CONTRATISTA deberá presentar póliza de fianza a favor del FIDUCIARIO, la cual será del 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato.

En caso de que EL FIDUCIARIO no reciba la garantía de cumplimiento establecida en el presente instrumento, a más tardar dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la fecha de firma del presente contrato, EL FIDUCIARIO podrá rescindir el presente contrato, con independencia de hacerlo del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, para los efectos a que haya lugar.

La garantía permanecerá bajo custodia y responsabilidad de EL FIDUCIARIO y será devuelta y/o autorizada su cancelación, según corresponda, una vez que se hayan ejecutado LOS TRABAJOS a satisfacción del FIDUCIARIO o, en su caso, hasta que se dicte y ejecute la resolución definitiva emitida por autoridad competente, respecto de todos aquellos recursos legales o juicios que se interpongan.

103




En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al CONTRATISTA, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato se deberá de obtener la modificación de la fianza. Las pólizas deberán expedirse en moneda nacional.

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

a) EL CONTRATISTA se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de LOS TRABAJOS de la obra y en el sitio de realización de los mismos, un técnico permanente, que sea su representante y que fungirá como SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, éste técnico deberá tener suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo objeto del presente contrato, tendrá obligación de conocer la LOPSRM y el RLOPSRM, el proyecto, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción, bitácora, convenios y demás documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecución de LOS TRABAJOS.

Así mismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con LOS TRABAJOS, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

EL FIDUCIARIO podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción y EL CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.

b) EL FIDUCIARIO designará por escrito con anterioridad al inicio de LOS TRABAJOS al servidor público que fungirá como su representante ante EL CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de LOS TRABAJOS, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por EL CONTRATISTA. EL RESIDENTE DE OBRA, realizará las funciones establecidas en el artículo 115 del RLOPSRM y de considerarlo necesario, así como aquellas que en lo específico le sean encomendadas.

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a) EL CONTRATISTA, será el único responsable de la ejecución de LOS TRABAJOS y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale EL FIDUCIARIO. Las responsabilidades, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del CONTRATISTA.

b) EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y equipo de instalación permanente, que se utilicen en LOS TRABAJOS, cumplan con las normas para construcción e instalaciones de calidad de los materiales que EL FIDUCIARIO tiene en vigor, que forman parte de este contrato y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con las especificaciones y en apego al proyecto pactadas en el presente contrato y a plena satisfacción del FIDUCIARIO.

104




c) EL CONTRATISTA será el único responsable cuando LOS TRABAJOS, no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en los alcances del presente contrato, por lo que EL FIDUCIARIO ordenará su demolición, reparación o reposición inmediata así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará EL CONTRATISTA por su cuenta y sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, EL FIDUCIARIO si lo estima necesario podrá ordenar la suspensión total o parcial de LOS TRABAJOS contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de LOS TRABAJOS.

d) EL CONTRATISTA será responsable de los riesgos, la conservación, la limpieza de LOS TRABAJOS y del área de LOS TRABAJOS hasta el momento de la entrega de la obra.

e) Presentar mensualmente al FIDUCIARIO por conducto del RESIDENTE DE OBRA, un reporte escrito que contenga el estado que guardan LOS TRABAJOS, en términos de avances físicos en la ejecución de LOS TRABAJOS, suministro de insumos y mano de obra requerida, como de cualquier situación que considere sea relevante y deba ser conocida por EL FIDUCIARIO.

f) Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por EL RESIDENTE DE OBRA que sean necesarias, con la finalidad de analizar la ejecución de LOS TRABAJOS contratados.

g) Proporcionar al FIDUCIARIO o al RESIDENTE DE OBRA cualquier información o documentación que éstos le soliciten, en relación a LOS TRABAJOS materia de este contrato.

h) Adoptar las medidas de seguridad e higiene que EL FIDUCIARIO y/o EL RESIDENTE DE OBRA estimen necesarias en relación a la ejecución de LOS TRABAJOS.

i) Tramitar y obtener las licencias o permisos que requiera conforme a las disposiciones aplicables para la debida ejecución de LOS TRABAJOS, cuyo importe de los derechos será por cuenta del FIDUCIARIO.

j) Informar de inmediato al FIDUCIARIO a través del RESIDENTE DE OBRA cualquier caso de siniestro, accidente u otra anomalía que se presente durante la ejecución de LOS TRABAJOS contratados y en relación con los mismos.

105




k) Proceder a la total liquidación técnica y administrativa de LOS TRABAJOS contratados, mediante la documentación comprobatoria que resulte necesaria, y entregar al FIDUCIARIO a través del RESIDENTE DE OBRA, los comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones que conforme a la ley son a su cargo, particularmente los relativos al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al S.A.R., para estar en posibilidades de realizar el finiquito.

l) Comunicar de inmediato al FIDUCIARIO, por escrito y por conducto de la RESIDENCIA DE OBRA, los casos en los que a su juicio deba realizarse algún trabajo no contemplado en el contrato y sus anexos, con el fin de que EL FIDUCIARIO resuelva lo procedente

m) Cumplir estrictamente con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que resulten aplicables a la ejecución de LOS TRABAJOS materia de este contrato. En el caso de que por incumplimiento de dichas disposiciones se impusiere al FIDUCIARIO alguna multa o sanción, EL CONTRATISTA se obliga a cubrir por su cuenta el importe de las mismas y a realizar de inmediato los trámites correspondientes, a fin de regularizar la situación creada.

n) Atender las indicaciones que para la eficaz realización de LOS TRABAJOS reciba del FIDUCIARIO por sí o a través del RESIDENTE DE OBRA

o) Entregar al FIDUCIARIO, según lo dispuesto por el artículo 166 del RLOPSRM, al momento del acta-entrega recepción de LOS TRABAJOS, a través del RESIDENTE DE OBRA en su caso los planos y croquis impresos y en disco compacto debidamente actualizados, de acuerdo a las modificaciones que pudieran haber surgido durante la ejecución de los trabajo.

p) Dar cabal cumplimiento a todas las cláusulas del presente contrato.

SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen que LOS TRABAJOS objeto del contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones de conceptos de obra realmente ejecutados en forma mensual, éstas se acompañarán en su caso de los números generadores, notas de bitácora, así como el análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación; y serán presentadas por EL CONTRATISTA al EL FIDUCIARIO a través del RESIDENTE DE OBRA dentro de los 8 (ocho) días naturales siguientes a la fecha de corte, misma que realizará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos realmente ejecutados, contando con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación.

106




En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por LOS TRABAJOS deberán pagarse por EL FIDUCIARIO, en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el RESIDENTE DE OBRA.

En el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones, EL FIDUCIARIO a solicitud del CONTRATISTA deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.

EL RESIDENTE DE OBRA deberá hacer constar en la bitácora de obra la fecha en que se presentan las estimaciones para su revisión y autorización.

En caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones en el plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del CONTRATISTA.

Si EL CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de la contratante, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de LOS TRABAJOS excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA acepta que de cada una de las estimaciones que se le liquiden se le haga la deducción del 5 al millar por concepto de derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control necesarios que realiza la Secretaría de la Función Pública.

EL CONTRATISTA es el único responsable de que las comprobante fiscal que presente para el cobro de estimaciones, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por su presentación incorrecta o incompleta, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

La comprobante fiscal deberá ser expedida a favor del “Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura”, con Registro Federal de Contribuyentes: FGF 550624 CL9, domicilio fiscal en Antigua Carretera a Pátzcuaro número 8555, Colonia Ex Hacienda San José de la Huerta, código postal 58342, en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo, debiendo indicar el precio total a pagar, desglosando los impuestos y derechos correspondientes, además de indicar la conformidad del RESIDENTE DE OBRA.

Todos los pagos que se realicen al CONTRATISTA, se realizarán mediante depósitos interbancarios que realice a la cuenta bancaria número __________ ,Clabe Bancaria

107




Estándar (CLABE) número ________________ abierta en la Institución Bancaria denominada ______________________, a nombre del CONTRATISTA.

EL FIDUCIARIO, no será responsable si por cualquier causa, no imputable a él, se ve imposibilitado EL CONTRATISTA a realizar el cobro de los depósitos referidos. EL CONTRATISTA podrá modificar el número de la cuenta y el nombre de la institución citada anteriormente, siempre que dé aviso al FIDUCIARIO, por lo menos con 10 días naturales de anticipación a la fecha en que el propio FIDUCIARIO deba depositar las cantidades de dinero a su favor. Dicha modificación deberá ser firmada por el representante legal de EL CONTRATISTA

La última estimación de obra por LOS TRABAJOS ejecutados, deberá presentarla EL CONTRATISTA a más tardar el día de y la última solicitud de revisión de ajuste de costos, en el mes de de 2010, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se publiquen los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México.

OCTAVA.- PAGOS EN EXCESO.Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del FIDUCIARIO.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Si durante la vigencia del presente contrato, EL CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catálogo original del presente contrato, deberá notificarlo a EL FIDUCIARIO para que este resuelva lo conducente; EL CONTRATISTA solo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización mediante escrito o por medio de bitácora de obra, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

108




Cuando a juicio del RESIDENTE DE OBRA, sea necesario llevar a cabo trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato originalmente pactado, EL CONTRATISTA deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que se ordena la ejecución de LOS TRABAJOS extraordinarios al RESIDENTE DE OBRA, lo siguiente:

1.- La solicitud de revisión y aprobación de precios unitarios por conceptos extraordinarios.

2.- El presupuesto por conceptos de trabajo extraordinarios con descripción concreta y detallada de cada concepto, unidad de medición, cantidad total, precio unitario e importe total de LOS TRABAJOS.

3.- Los análisis de precios unitarios con la descripción completa y detallada del concepto de trabajo, estructurados conforme a lo dispuesto en el capítulo sexto del RLOPSRM, mismo que se denomina “Análisis, Cálculo e Integración de los Precios Unitarios”.

4.- La documentación técnica que sirva de soporte y apoyo, que serán utilizados para la revisión, análisis, conciliación y autorización de cada uno de los precios unitarios.

En todos los casos, EL FIDUCIARIO deberá emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente de la anotación en bitácora, la orden de trabajo correspondiente. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al presente contrato, en los términos del documento que para tal efecto se suscribe.

109




La solicitud de autorización de precios unitarios por conceptos extraordinarios, la documentación de soporte, su revisión, análisis, conciliación, autorización y forma de pago se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto por la LOPSRM y los que resulten aplicables del RLOPSRM.

DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS.

Los precios unitarios propuestos por EL CONTRATISTA serán fijos y no estarán sujetos a revisión durante la ejecución de LOS TRABAJOS, EL FIDUCIARIO, únicamente reconocerá incrementos o decrementos cuando a partir de la firma del presente contrato, ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de LOS TRABAJOS aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados y revisados a solicitud del CONTRATISTA o del FIDUCIARIO a través del RESIDENTE DE OBRA.

Una vez que EL FIDUCIARIO determine que es procedente el ajuste de costos, su cálculo se llevará a cabo conforme al procedimiento de revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo, por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del presente contrato, la aplicación de este procedimiento se sujetará a lo establecido para tal efecto en la LOPSRM y el RLOPSRM.

DÉCIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES EN PLAZO Y/O MONTO DEL CONTRATO. Si durante la vigencia del presente contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de LOS TRABAJOS, EL FIDUCIARIO, podrá modificar el contrato sobre la base de precios unitarios, mediante convenios con las nuevas condiciones. En estos casos EL RESIDENTE DE OBRA, deberá sustentar la solicitud de elaboración de cualquiera de los convenios con un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan.

Para los efectos del artículo 59 de la LOPSRM las modificaciones, que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte del presente contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban.

El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones, integrará el programa de ejecución convenido en el presente contrato, con el cual se meditará el avance en la ejecución de LOS TRABAJOS.

DÉCIMA SEGUNDA- PENAS CONVENCIONALES.

110




Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, se hubiere incumplido el programa de ejecución de obra y EL FIDUCIARIO no ejerciera su derecho a la rescisión administrativa, EL FIDUCIARIO, aplicará las penas convencionales conforme a lo siguiente:

a) Pena por atraso en la ejecución de LOS TRABAJOS. En caso de que EL CONTRATISTA, tuviera atraso en la ejecución de LOS TRABAJOS, por causas imputables a él mismo, pagará al FIDUCIARIO como pena convencional el 10% por día natural, respecto al monto de LOS TRABAJOS que no se hayan ejecutados, conforme al programa de ejecución de obra, anexo al presente instrumento, sin considerar el impuesto al valor agregado.

b) Pena por no concluir LOS TRABAJOSEn caso de que EL CONTRATISTA no concluyera total y debidamente LOS TRABAJOS contratados a entera satisfacción del FIDUCIARIO, por causas imputables a él mismo, pagará al FIDUCIARIO como pena convencional el 10% por día natural, respecto al monto de LOS TRABAJOS que no se hayan concluido conforme al programa de ejecución de obra, anexo al presente instrumento, sin considerar el impuesto al valor agregado, sin que ello signifique prórroga o espera, por lo que ésta penalización tendrá el carácter de definitiva.

Las penalizaciones por atraso en la ejecución de LOS TRABAJOS, se aplicarán como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que EL CONTRATISTA podrá recuperar en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en los programas de ejecución, de suministros o de utilización de los insumos.

La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de LOS TRABAJOS, éstos no se han concluido.

Las retenciones aplicadas como penas convencionales, son aplicables cuando el contrato derive de la atraso en la ejecución de LOS TRABAJOS.

DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

111




EL FIDUCIARIO en cualquier momento podrá suspender temporalmente todo o en parte LOS TRABAJOS contratados por cualquier causa justificada, así mismo ordenará la suspensión y en su caso determinará la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

El procedimiento de suspensión se realizará de acuerdo a lo establecido en los 4artículos 60 y 62 de la LOPSRM y 144 al 149 del RLOPSRM.

Así mismo EL FIDUCIARIO, podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de LOS TRABAJOS, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de LOS TRABAJOS objeto del presente contrato. Así mismo deberá observar lo dispuesto por el artículo 62 de LOPSRM así como 150 al 153 del RLOPSRM.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la LOPSRM, y el RLOPSRM, demás disposiciones administrativas sobre la materia; así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato, dará derecho a su inmediata rescisión administrativa sin responsabilidad para EL FIDUCIARIO, además de que se apliquen las penas convencionales establecidas en este instrumento, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

De acuerdo con el artículo 61 de la LOPSRM, EL FIDUCIARIO, podrá rescindir administrativamente el contrato, sin necesidad de declaración judicial, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo a lo señalado por el artículo 155 del RLOPSRM.

El procedimiento de rescisión administrativa, se llevará conforme a lo que señalan los artículos antes mencionados, observando también lo dispuesto por el artículo 62 de la LOPSRM, en concordancia con el artículo 156 al 163 del RLOPSRM.

DÉCIMA QUINTA.-TERMINACIÓN VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

112




Para iniciar el procedimiento de recepción de LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA a través de la bitácora o por oficio, deberá notificar al FIDUCIARIO la terminación de LOS TRABAJOS, para lo cual el primero, anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, en su caso.

EL FIDUCIARIO, en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales a partir del día siguiente en que reciban la notificación iniciará la recepción de LOS TRABAJOS, posterior a la verificación que haga EL FIDUCIARIO, contará con un plazo de 30 días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando LOS TRABAJOS para la responsabilidad del FIDUCIARIO.

Si durante la verificación de LOS TRABAJOS, EL FIDUCIARIO encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, se deberá observar lo dispuesto por el artículo 165 del RLOPSRM.Una vez realizada la revisión señalada anteriormente, EL FIDUCIARIO, procederá a la recepción física de los mismos, levantando el acta correspondiente y para lo cual deberá estarse a lo establecido en el artículo 166 del RLOPSRM.DÉCIMA SEXTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE CONTRATO.Para dar por terminado totalmente los derechos y obligaciones del contrato, se elaborará el finiquito, anexando a este el acta de recepción física de LOS TRABAJOS.

a) Una vez que EL RESIDENCIA DE OBRA, haya recibido físicamente LOS TRABAJOS, notificará por escrito al CONTRATISTA, a través de su representante legal la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito. EL CONTRATISTA tiene la obligación de acudir al acto de finiquito, de no hacerlo EL RESIDENTE DE OBRA procederá a hacerlo.

En caso de que EL CONTRATISTA no acuda a la realización del finiquito, se le comunicará el resultado por escrito, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, a partir de la fecha en que se emita el finiquito, una vez notificado el resultado, EL CONTRATISTA tendrá 15 días naturales para alegar lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, por lo que se dará por aceptado.

b) La elaboración del finiquito se llevará a cabo dentro de los 60 (sesenta) días naturales posteriores a dicha recepción física de LOS TRABAJOS.

113




El documento del finiquito de LOS TRABAJOS, formará parte del presente contrato y su elaboración estará sujeta a lo establecido en el artículo 161 del RLOPSRM.

c) De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, EL FIDUCIARIO, procederá conforme a lo establecido en el artículo 64 de la LOPSRM:

Determinado el saldo total, EL FIDUCIARIO pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en virtud del presente contrato.DÉCIMA SÉPTIMA.- PATRÓN RESPONSABLE.EL CONTRATISTA se constituye por su carácter de patrón, en responsable único de las relaciones entre él y los trabajadores que utilice en la ejecución de LOS TRABAJOS materia de contratación, así como de las dificultades o conflictos que pudieran surgir entre él y sus trabajadores, o de éstos últimos entre sí. También será responsable de los accidentes que se originen con motivo de la ejecución de LOS TRABAJOS contratados.

DÉCIMA OCTAVA.- BITÁCORA DE OBRA (BEOP).El uso de la bitácora es obligatorio y forma parte integral del contrato. Su elaboración, control y seguimiento se hará en forma convencional o por medios remotos de comunicación.Sólo se podrá usar bitácora electrónica, de acuerdo a lo señalado en el artículo 122 de la LOPSRM, en cuyo caso EL FIDUCIARIO deberá solicitar la autorización de la Secretaría de la Función Pública.En caso de usarse bitácora convencional, ésta, deberá permanecer bajo la custodia del RESIDENTE DE OBRA, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, por lo que la bitácora no puede ser extraída del lugar de LOS TRABAJOS. La bitácora se ajustará a las necesidades del FIDUCIARIO.La bitácora deberá contener todas las situaciones relevantes que ocurran durante la ejecución de LOS TRABAJOS, tales como las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato, las ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de las revisiones que efectúe EL FIDUCIARIO, solicitudes de información que tenga que hacer EL CONTRATISTA, para efectuar las labores encomendadas, solicitudes y ordenes de trabajos extraordinarios, fechas de entrega de estimaciones a revisión, en

114




general la bitácora constituye un canal de comunicación que vincula a las partes en sus derechos y obligaciones. Para el uso de la bitácora se deberá observar lo contenido en los artículos 123,124, 125 y 126 del RLOPSRM

DÉCIMA NOVENA.- GASTOS FINANCIEROS.La devolución del anticipo, así como la correspondiente al pago que se hubiere efectuado en exceso, las deberá realizar EL CONTRATISTA en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado por escrito el requerimiento correspondiente, este mismo plazo aplica en caso de rescisión del contrato. En caso de que EL CONTRATISTA no reintegre las mencionadas cantidades de dinero, en el plazo señalado, deberá pagar al FIDUCIARIO en concepto de gastos financieros las cantidades respectivas de acuerdo al artículo 55 de la LOPSRM. VIGÉSIMA.- INTERESES.Sin perjuicio de lo anterior y de lo señalado en la cláusula precedente, en el caso de rescisión, EL CONTRATISTA deberá cubrir al FIDUCIARIO, los intereses que resulten de aplicar a las cantidades de dinero que el primero haya recibido del segundo por concepto de la parte no amortizada del anticipo y, en su caso, de pagos en exceso realizados a través de estimaciones, así como de las otras cantidades expresadas anteriormente.Dichos intereses se calcularán desde la fecha de la entrega del anticipo y, en su caso, de los citados pagos en exceso, y hasta la devolución total de dichas cantidades.

VIGÉSIMA PRIMERA.- REGULARIZACIÓN POR RETRASOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.EL CONTRATISTA se obliga a tomar las medidas necesarias para regularizar a la brevedad los retrasos que sufran las fases o etapas contenidas en el programa de ejecución de obra, y a informar por escrito al FIDUCIARIO tanto de dichas medidas como de las causas que motivaron tales retrasos. Dichos informes deberá entregarlos EL CONTRATISTA dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha en que se produzca el retraso de que se trate, sin perjuicio del cobro de las penas convencionales.

VIGÉSIMA SEGUNDA- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.EL FIDUCIARIO a través del RESIDENCIA DE OBRA tendrá en todo tiempo el derecho de inspeccionar y verificar si LOS TRABAJOS materia de contratación se están ejecutando de acuerdo con los términos pactados en este contrato; así mismo,

115




por conducto de dicha persona podrá hacer por escrito al CONTRATISTA las observaciones que estime pertinentes en relación con el cumplimiento de este contrato.EL CONTRATISTA por su parte, se obliga a atender las observaciones que se le hagan, y en el caso de que adujera razones técnicas para no atenderlas, deberá ponerlas a la consideración del FIDUCIARIO a través del RESIDENTE DE OBRA mediante comunicación escrita, a fin de que éste resuelva en definitiva.

VIGÉSIMA TERCERA.- USO DE INFORMACIÓN.EL CONTRATISTA, se obliga a guardar y a hacer guardar estricta confidencialidad y reserva de todos los archivos, datos, sistemas, registros, actas, comentarios, reuniones, documentos y, en general, sobre cualquier información a la que tenga acceso; así como de abstenerse, de manera directa o indirecta, a editar, publicar, comercializar o modificar total o parcialmente la información que EL FIDUCIARIO le proporcione, le dé a conocer u obtenga por cualquier otro medio, obligándose EL CONTRATISTA a responder por los daños y perjuicios que llegare a ocasionar al FIDUCIARIO y/o a terceros, por no guardar la confidencialidad debida, con independencia de las acciones legales que pudieran ser procedentes.

VIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.Para efectos de validez de cualquier aviso, comunicación, escrito o notificación, incluyendo aquéllas de carácter judicial, en relación al presente contrato, las partes convienen en señalar como sus domicilios los siguientes:

EL CONTRATISTANombre del contacto: .Dirección: Colonia: Código Postal: Ciudad:.Teléfono:Correo electrónico:

EL FIDUCIARIO: FIRA-BANCO DE MÉXICOSubdirección ……. Nombre del contacto: Código Postal Teléfono:

116




Correo:

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito dirigido a su contraparte en términos de la presente cláusula con 10 (DIEZ) días naturales de anticipación, en cuyo defecto, se tendrán por válidamente efectuados todos aquellos avisos, comunicación, escrito o notificación, incluyendo aquéllas de carácter judicial, que se hubieren realizado en el último domicilio señalado conforme a lo dispuesto en la presente cláusula.

VIGÉSIMA QUINTA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.EL CONTRATISTA a quien se adjudica el contrato no podrá hacerlo ejecutar por otro. EL CONTRATISTA es el único responsable de la ejecución de LOS TRABAJOS ante EL FIDUCIARIO.

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán subcontratarse ni cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito del FIDUCIARIO.

VIGÉSIMA SEXTA.- APORTACIONES LIBRES.EL CONTRATISTA", libre y voluntariamente podrá realizar si, así lo decide, una aportación del 2 al millar sobre el importe de las estimaciones de trabajos ejecutados, mismo que se destinará al Instituto de Capacitación de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.

Así mismo EL CONTRATISTA manifiesta y acepta en que caso de realizar dicha aportación lo hará en forma voluntaria y en ninguna forma lo está repercutiendo en el monto total del presente contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- SUPLETORIEDAD DE LEYLas partes convienen en que en lo no expresamente previsto en este contrato, serán aplicables las disposiciones relativas de la LOPSRM, el RLOPSRM, aplicando supletoriamente el Código Civil Federal, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.Para su interpretación y cumplimiento judicial, se someten a los tribunales federales competentes con jurisdicción en la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al

117




fuero que pudiera corresponderles en virtud de cualquier otro domicilio presente o futuro.

VIGÉSIMA NOVENA- DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES.Para las discrepancias futuras y previsibles de problemas de carácter técnico y administrativo, EL FIDUCIARIO y EL CONTRATISTA procurarán resolverlas de común acuerdo, en este supuesto cada una de ellas designará a la(s) persona(s), con facultades suficientes para el efecto. Los medios para la solución de estas discrepancias, procurarán la ejecución total de LOS TRABAJOS y el menor atraso de los mismos.

TRIGÉSIMA.- DEL ARBITRAJE, OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE, CONTROVERSIAS Y COMPETENCIA JUDICIALLas partes, podrán convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan entre ellas, por la interpretación de las cláusulas del presente contrato o por cuestiones derivadas de su ejecución, para lo cual deberán observar lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido por los artículos 99 a 104 de la LOPSRM.No será materia del arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada, así como aquellos casos que disponga el RLOPSRM.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de LOS TRABAJOS de la obra objeto del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como en los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la LOPSRM y el RLOPSRM, así las demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- CONFORMIDAD.LAS PARTES, manifiestan que en la celebración del contrato, no existe error, dolo o mala fe ni vicio alguno del consentimiento que pudiera invalidarlo y así mismo reconocen y aceptan el contenido, alcance y fuerza legal del presente instrumento, en testimonio de lo cual, lo firman en 2 (dos) ejemplares, en la ciudad de _______, quedando uno de los ejemplares en poder del FIDUCIARIO y uno en poder del CONTRATISTA, a los XX (xxxxx) días del mes de XXXXX de 2010.

EL FIDUCIARIO“Banco de México en su carácter de Fiduciario en el

Fideicomiso denominado Fondo de Garantía y Fomento

EL CONTRATISTA“…………………”, S.A de C.V.

118




para la Agricultura Ganadería y Avicultura”

_______________________________C.P. JOSEFINA VIANEY MENDOZA

ARTEAGA.Apoderado

_______________________________C.

Representante Legal

TESTIGO

_______________________________

TESTIGO

__________________________________

119




A N E X O "E"

120




DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPELMEMBRETADO DEL LICITANTE

ANEXO “E”

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN(Lugar y fecha)

BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIODEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA FIRAP r e s e n t e.

El suscrito ________________________________________ en representación de__________________________, en atención a la Convocatoria Pública__________ de fecha ________________ que fue publicada por la convocante en ______________ invitando a participar en la Licitación Pública Núm. 0660000-001-10 relativa a:

Que este licitante cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria para participar en la presente licitación.

Que oportunamente adquirimos las convocatoria y documentos relativos a la licitación, que nos permiten formular la propuesta; que hemos tomado debida nota del contenido de dichas Convocatoria conforme a las cuales se llevará a cabo la obra, aceptando íntegramente las condiciones señaladas en las propias Convocatoria y sus anexos, documentos que se devuelven debidamente firmados de conformidad por el suscrito.

Que conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y las disposiciones administrativas en vigor que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como, las normas y especificaciones de la convocante, y que acepta que tales documentos rijan, en lo aplicable, para esta licitación y los actos que de ella se deriven.

121




Que conoce todos los planos que integran el proyecto ejecutivo que se le proporcionó, conforme al cual se realizará la obra.

Que conoce el sitio en que se construirá la obra y ha considerado al formular su propuesta, la medida en que este factor pudiera afectar la realización de los trabajos en tiempo y costo.

Que para el caso de que le sea adjudicado el contrato, nombra como representante técnico en la obra y responsable directo de la ejecución correcta de la misma, al Sr. _______________________________.

CONVIENE:

Que el pago total por la ejecución de las obras de que se trata estará integrado con la suma de los importes que resulten de aplicar los precios unitarios asentados en el catálogo anexo, a las cantidades de trabajo realmente ejecutadas de cada uno de los conceptos del mismo.

ENTREGÓ:

Todos los documentos solicitados y a que se refieren las Convocatoria de la presente Licitación.

PROPOSICIÓN:

Considerando todo lo anterior proponemos construir, mediante el contrato respectivo las obras de:

con un importe total de $

(Mencionar el Impuesto al Valor Agregado en forma expresa y por separado, así como el descuento que esté en posibilidad de ofrecer), de acuerdo con los planos, especificaciones, dentro del plazo que nos dio a conoce la convocante y conforme a los conceptos, cantidades de

122




trabajo aproximadas y con los precios unitarios contenidos en el catálogo que, debidamente firmado, se anexa a este escrito.

Por lo tanto nos comprometemos a presentar ante Banco de México en su expresado carácter de Fiduciario previo a la firma del contrato la fianza de garantía de cumplimiento respectiva.

A T E N T A M E N T E

___________________________ __________________________RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE

123




A N E X O S "F"

124




BANCO DE MEXICO – FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍA

Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA DE FIRA


ANEXO F.1

LICITACIÓN No. _______________________________________

TRABAJOS RELATIVOS A: ______________________________

UBICADO EN: ________________________________________

Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las convocatoria de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

Atentamente

Nombre o Razón SocialNombre y Firma del Representante

Nota: Se elaborara en papel membretado de cada licitante, respetando el contenido y sin omitir ningún dato.

125




BANCO DE MEXICO – FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍA

Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA DE FIRA


ANEXO F.2

LICITACIÓN No. _______________________________________

TRABAJOS RELATIVOS A: ______________________________

UBICADO EN: ________________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN.

Atentamente



ANEXO F3A

126




FECHA: _______________________LICITACIÓN No. ________________________________________ TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________

CURRÍCULUM DE(LOS) PROFESIONAL(ES) TÉCNICO(S) AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO AL PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA

OBRA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ____________________________________________

DATOS DE(LOS) PROFESIONAL(ES) TÉCNICO(S)

NOMBRE: PROFESIÓN:

NOMBRE DE LA EMPRESA

CARGO DESEMPEÑADO

TRABAJOS REALIZADOS

AÑO Ó PERIODO DE EJECUCION

EXPERIENCIA EN OBRAS EN LAS QUE HA INTERVENIDO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES

ADICIONAR EL NUMERO DE HOJAS QUE SEA NECESARIO

NOMBRE: PROFESIÓN:

NOMBRE DE LA EMPRESA

CARGO DESEMPEÑADO

TRABAJOS REALIZADOS

AÑO Ó PERIODO DE EJECUCION

EXPERIENCIA EN OBRAS EN LAS QUE HA INTERVENIDO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES

ADICIONAR EL NUMERO DE HOJAS QUE SEA NECESARIO

Nombre o Razón SocialNombre y Firma del Representante Legal

Nota: Puede utilizarse este formato o bien en formato libre siempre y cuando contenga los datos aquí asentados.

127




ANEXO F3B

TITULO PROFESIONAL Ó CEDULA Ó CARTA DE TRÁMITE DE TITULO PROFESIONAL DEL LA PERSONA QUE FUNJA COMO REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA Y RESPONSABLE DIRECTO DE LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LA MISMA.

(SE ADJUNTA COPIA LEGIBLE DEL TÍTULO PROFESIONAL O CÉDULA PROFESIONAL O CARTA DE TRÁMITE DE TÍTULO)

(Lugar y Fecha)

Atentamente



ANEXO F3C

128




MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE EL LICITANTE SE COMPROMETE A QUE EL(LOS) PROFESIONISTA(S) QUE SE INDICAN EN LA RELACIÓN PRESENTADA EN EL FORMATO F3A, SERÁN LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA; NO SE ADMITIRÁN CAMBIOS AL RESPECTO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA CONVOCANTE

(Lugar y Fecha)

BANCO DE MÉXICO - FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍAY FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA

Presente

El suscrito ____________________________en representación de ____________, en atención a la Convocatoria Pública ______________ de fecha _______ que fue publicada por la convocante en__________________ invitando a participar en la Licitación Pública Núm. ____________ relativa a: _________________________.

Manifestamos que nos comprometemos a que el (los) profesional (es) que será (n) responsable (s) de la dirección, administración y ejecución de las obra, así como el que funja como representante técnico en la obra y responsable directo de la ejecución correcta de la misma, no podrán ser sustituidos, sin previa autorización de la Convocante

Atentamente



ANEXO F4

129




FECHA: ______________________________

LICITACIÓN No. ________________________________________ TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________


IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA ACREDITADA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS

1. CONTRATANTE

2.DESCRIPCIÓN

DE LAS OBRAS

3.IMPORTES TOTALES

4.IMPORTES EJERCIDOS

5.IMPORTES

POR EJERCER

6.FECHA

DE INICIO

7.FECHA DE

TERMINACIÓN

8.REFERENCIA TELEFÓNICA

NOTAS:1. SE ANOTARA EL NOMBRE DEL CONTRATANTE2. SE HARÁ UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS3. SE INDICARA EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA4. LOS IMPORTES EJERCIDOS5. EN SU CASO LOS IMPORTES POR EJERCER6. LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS7. LA FECHA PROBABLE DE TERMINACIÓN, O BIEN LA FECHA EN QUE TERMINARON


Nota: Se elaborara en papel membretado de cada licitante, respetando el contenido y sin omitir ningún dato.ANEXO F6

130




LUGAR Y FECHA: _______________________

BANCO DE MÉXICO-FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍAY FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA

LICITACIÓN No. ________________________________________ TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN PROPIA O RENTADA FECHA DE DISPOSICIÓN EN SITIO DE TRABAJO

____________________________Nombre o Razón Social

Nombre y Firma del Representante Legal


ANEXO F7

131





MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA

SECRETARIA DE ECONOMÍA. (Lugar y Fecha)

BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA FIRA.

El suscrito ____________________________en representación de ____________, en atención a la Convocatoria Pública ______________ de fecha _______ que fue publicada por la convocante en__________________ invitando a participar en la Licitación Pública Núm. ____________ Relativa a: _________________________.

Manifestación escrita de cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaria de Economía, los precios consignados en la propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

Atentamente


Nota: Se elaborara en papel membretado de cada licitante, respetando el contenido y orden indicados sin omitir ningún dato.

132




A N E X O "G"

133




ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS

DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.

BANCO DE MÉXICO – FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍA

Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA DE FIRAANEXO G

Art. 154 2º.P. INTEGRACIÓN DEL PRECIO UNITARIO

Art. 159 MANO DE OBRA (EROGACIONES POR EL PAGO DE

SALARIOS REALES AL PERSONAL)

(C.D) COSTO DIRECTO ......... Art. 162 MATERIALES (EROGACIONES PARA ADQUIRIR

O PRODUCIR TODOS LOS

MATERIALES) Art. 163 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

(EL QUE SE DERIVA DEL USO CORRECTO

DE LAS MAQUNAS O EQUIPOS)

ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES

(C.I) COSTOS INDIRECTOS % (C.D.) ......... Art. 182ART. 180 Art. 181

ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO

EGRESOS (GASTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS)

134




(C.F) COSTOS POR FINANCIAMIENTO % (C.D. + C.I) INGRESOS (ANTICIPOS Y ESTIMACIONES)

Art. 185 Art. 183 TASA DE INTERÉS

(PROPUESTA POR CONTRATISTA)

(U) CARGO POR UTILIDAD % (C.D. + C.I. + C.F.)Art. 154 2º. P Art. 188

(C.A.) CARGOS ADICIONALES EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Art. 189

CARGOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN

SFC 5 AL MILLAR = (P.U.) PRECIO UNITARIO

135




BANCO DE MÉXICO-FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍA

Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA FIRA ANEXO

LICITACIÓN No. _______________________________________________________________________________G.

TRABAJOS RELATIVOS A :_______________________________________________________________________UBICADO EN:_________________________________________________________________________________

136




RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:__________________________________________________________________

ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO:

No. DESCRIPCIÓN: UNIDAD:

I.- MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE 1 2 3 4 5

137




SUMA POR MATERIALES = $ 6 II.- MANO DE OBRA

CATEGORÍA O CANT. SALARIO COSTO UNITARIO RENDIMIENTO IMPORTE CUADRILLA REAL INTEG.

7 8 9 10 11 12

SUMA MANO DE OBRA = $ 13

III.- HERRAMIENTA Y EQ. DE SEGURIDAD

HERRAMIENTA Y EQUIPO COEFICIENTE SUMA MANO DE OBRA IMPORTE 14 15 16 17

138




SUMA HERRAMIENTA Y E. SEGURIDAD = $ 18 IV.- MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN CANT. COSTO HORARIO RENDIMIENTO IMPORTE

19 20 21 22 23

SUMA MAQUINARIA Y EQUIPO = $ 24

CD = COSTO DIRECTO: SUMA ( I + II + III + IV ) TOTAL = $ 25 FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS A. PORCENTAJES

IMPORTE

C.I. = COSTOS INDIRECTOS = % x ( C.D. ) $ 27 C.F. = COSTO POR FINANCIAMIENTO= % x ( C.D. + C.I. ) 26 $ 28 U = CARGOS POR UTILIDAD = % x ( C.D. + C.I. + C.F. ) $ 29

139




C.A. = CARGOS ADICIONALES = $ 30

P.U. = PRECIO UNITARIO $ 31

Nota: Se elaborara en papel membretado de cada licitante, respetando el contenido y orden indicados sin omitir ningún dato

140




AN E X O "G1"

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.

141




BANCO DE MÉXICO-FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍAY FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA.

LICITACIÓN No. ________________________________________ ANEXO G1A”TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES


1.CLAV

E

2.DESCRIPCI

ÓN

3.REFERENCI

A

4.UNIDA

D

5.PRECIO DE ADQUISICIÓ

N EN EL MERCADO

6.ACARREO

S

7.MANIOBRA

S

8.ALMACENA

JE

9.MERMA

S DURANT

E SU MANEJO

10.COSTO

UNITARIO PUESTO

EN EL SITIO DE

LOS TRABAJO

S

NOTAS:1 CLAVE 2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES IDENTIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS QUE LO IDENTIFIQUEN CLARAMENTE3 SE INDICARA LA ESPECIFICACIÓN, NORMA O CARACTERÍSTICA4 UNIDAD DE MEDIDA5 SE ANOTARA EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL L.A.B. SIN IVA6 EL COSTO DE FLETE O ACARREO HASTA PONERLO EN EL SITIO7 EN SU CASO EL COSTO DE LAS MANIOBRAS8 EN SU CASO EL COSTO DE ALMACENAJE9 LAS MERMAS ACEPTABLES DURANTE SU MANEJO10 EL COSTO UNITARIO INCLUYENDO TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRIRÁ EL LICITANTE PARA DISPONER

DEL MATERIAL EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN

142





LICITACIÓN No. ________________________________________ ANEXO “G1B”TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: __________________________________________

COSTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNPUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO DESCUENTO FLETE COSTO EN OBRA

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ____________________________________________NOTAS:

1. SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE RESULTEN DE LA EXPLOSIÓN DE INSUMOS, SIN ANOTAR LOS VOLÚMENES.2. EL PRECIO DE LOS MATERIALES NO DEBERÁ INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.3. EL LICITANTE DEBERÁ REQUISITAR TODAS LAS COLUMNAS DE ÉSTE FORMATO, EN CASO DE NO EXISTIR ALGÚN CARGO SE DEBE ANOTAR EL VALOR CERO.


143





LICITACIÓN No. ________________________________________ ANEXO “G1C”TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________



DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE

CLAVE CATEGORÍA SALARIO MÍNIMO O PROFESIONAL DIARIO EN LA ZONA

( SM )

COSTO VIGENTE( CV )

FACTOR DE DEMANDA( CV/SM )

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:_______________________________________


144





LICITACIÓN No. ________________________________________ ANEXO “G1D”TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ____________________________________________

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PUESTA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

CLAVE DESCRIPCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD COSTO HORARIO

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:________________________________________


145




A N E X O "G2A Y G2B"

ANÁLISIS Y CALCULO DE INTEGRACIÓN DEL FACTOR SALARIO REAL.

146





LICITACIÓN No. ________________________________________ ANEXO “ G2A ”TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________

“ANÁLISIS ANUALIZADO DEL FACTOR DE DÍAS PAGADOS ENTRE DÍAS LABORADOS”

CLAVES OPERATIVAS

CONCEPTO Y GENERADOR REFERENCIAL.F.T.

L.F.T. yC.C.T.

(DICAL)(DIAGI)(PIVAC)

(DIPER)

DÍAS DE PERCEPCION PAGADOS AL AÑO

Días calendarioDías de aguinaldoDías de prima vacacional 6 días x 25 %

DÍAS DE PERCEPCION PAGADOS AL AÑO SUMA___________ _________

__

(DIDOM)(DIVAC)(DIFEO)(DICOS)(DIPEC)(DISIN)(DICAU)

(DINLA)

DÍAS NO LABORADOS AL AÑO

Días domingo.Días de vacaciones.Días festivos oficiales ( por ley ).Días por costumbre.Días perdidos por condiciones del clima.Días por condiciones sindicales.Días perdidos por otras causas.

DÍAS NO LABORADOS AL AÑO___________ ___________

(DICLA) DÍAS CALENDARIO LABORADOS AL AÑO(DICAL)-(DINLA) = ( ) – ( ) =

(DIPER)F= -----------

(DICLA)

FACTOR DIAS PAGADOS ENTRE DIAS LABORADOS

(DIPER) / (DICLE) = ( ) / ( ) =

INTEGRACIÓN DE DÍAS EQUIVALENTES POR PRESTACIONES ADICIONALES EN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

(DTTPO)(DIALIM)(DIGSE)

DÍAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ADICIONALES

Días por terminación total o parcial de Obra.Días por cuota de alimentos.

147




(DIPRE)Días por pago de cuotas de fondo para gastos de sepelio.

DÍAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ADICIONALES

__________ ___________

(DIPRE)F= -----------

(DICLA)

FACTOR DÍAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ADICIONALES ENTRE DÍAS LABORADOS

(DIPRE) / (DICLA) = ( ) / ( ) =


148




BANCO DE MÉXICOFIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DE

GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA FIRA

LICITACIÓN No. ANEXO G2BTRABAJOS RELATIVOS A:UBICACIÓN:RAZON SOCIAL:

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL PARA SALARIO MAYOR AL MÍNIMOCUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA SUPERIOR A TRES SALARIOS MÍNIMOS en el D.F. = 3 x $SMDF = $______

CATE-GORIA

SALARIO NOMINAL

FACTOR días pagados entre días trabajados

SALARIO BASE DE

COTIZACIÓN (SBC)

RIESGOS DE

TRABAJO

ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD

INVALIDEZ Y VIDA

CESANTÍA Y VEJEZ

PRESTA-CIONES

EN ESPECIE

GUAR-DERIAS

RETIRO APORT. AL

INFO-NAVIT

SUMA PRESTA-CIONES

IMSS

FACTOR PRESTA-CIONES

IMSS

PREST. ADIC.

FASAR Factor Salario Real

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ANEXO PE A III.1 (2)X FACTOR

7.58875 %

X SBC

0.7% X SBC + 13.9% X SMG+

5% (SBC - 3 SMG)

1.75% X SBC

3.15% X SBC

1.05% X SBC

1.00% X SBC

2.00% X SBC

5.00% X SBC

SUMA DE (5) A

(12)

(13) / (4) ANEXO PE A III.1

(3) + (14) + (15)

NOTA: SBC = SALARIO BASE DE COTIZACION

SMG = SALARIO MINIMO GENERAL

150




LEY DEL IMSS

Arts. 70 al 76

Arts. 105 al 108 Arts. 146 al 148

Arts. 167 al 169

Art. 25 Art 211 a 213

Art. 167 a 169


151





LICITACIÓN No. ________________________________________ ANEXO “G3”TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________


RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ____________________________________________TABULADOR DE SALARIOS BASE

DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSESALARIOS REALES

CLAVE CATEGORÍA SALARIOVIGENTE

FACTOR DE SALARIO REAL

VIÁTICOS ( * )

SALARIO REAL TOTAL POR DÍA

( * ) EN CASO DE QUE SE REQUIERA

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:___________________________________Nota: Se elaborara en papel membretado de cada licitante, respetando el contenido y orden indicados sin omitir ningún dato.

152




A N E X O "G4"

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

153






ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTOIMPORTES POR

ADMINISTRACIÓNCENTRAL

AUTORIZADOCAMPO

I.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

a. Personal directivo;b. Personal técnico;c. Personal administrativo;d. Cuota patronal de Seguro Social y del Instituto del Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para

personal enunciado en los incisos a., b. y c.;f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a.,

b. Y c., y g. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo,

para el personal enunciado en los incisos a., b. Y c.;

( SUBTOTALES )

154




lI.- DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

a. Edificios locales;b. Locales de mantenimiento y guarda;c. Bodegas;d. Instalaciones generales;e. Equipos muebles y enseres;f. Depreciación o renta y operación de vehículos, yg. Campamentos;

( SUBTOTALES )

llI.- SERVICIOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:a. Consultores, asesores, servicios y laboratorio, yb. Estudios e investigaciones;

( SUBTOTALES )

CONCEPTOIMPORTES POR

ADMINISTRACIÓNCENTRAL

AUTORIZADOCAMPO

155




IV.- FLETES Y ACARREOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

a. Campamentos;b. Equipos de construcción;c. Plantas y elementos para instalaciones, yd. Mobiliario;

( SUBTOTALES )

V.- CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO:

VI.- SEGURIDAD E HIGIENE:

VII.- SEGUROS Y FIANZAS:

VIII.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

a. Construcción y conservación de caminos de acceso;b. Montajes y desmantelamientos de equipos, yc. Construcción de instalaciones generales: 1.- De campamentos; 2.- De equipo de construcción, y 3.- De plantas y elementos para instalaciones.

( SUBTOTALES )

TOTAL INDIRECTO (OFICINA CENTRAL Y DE CAMPO). $ % C.D.

$ % C.D.

156




A N E X O "G5"

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

157




158






ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ____________________________________________

INGRESOS EGRESOS

1.PERIO

DO(MES)

2.OBRA POR

EJECUTAR EN

EL PERIO

DO

3.ANTIC

IPO 30%

4.ESTIMACI

ONES

5.IMPORT

E ACUMUL

ADO

6.COSTO

S DIRECTOS

7.COSTOS INDIREC

TOS

8.IMPORTE

9.IMPORT

E ACUMUL

ADO

10.DIFERE

NCIA

11.TASA

DE INTER

ÉS

12.COSTO POR FINANCIAMI

ENTO

NOTA:1. SE INDICA EL MES2. EL IMPORTE MENSUAL DE OBRA POR EJECUTAR EN EL PERIODO3. LA CANTIDAD QUE SE RECIBIRÁ POR CONCEPTO DE ANTICIPO4. EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. DESCONTÁNDOSE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO5. SUMA DE INGRESOS ACUMULADOS QUE RECIBIRÁN6. GASTOS DE DIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS7. GASTOS INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS8. SUMA DE EGRESOS EN EL PERIODO (6) + (7)9. SUMA DE EGRESOS ACUMULADOS10. DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS. CUANDO SEA NEGATIVA SE REQUERIRÁ DE

FINANCIAMIENTO EXTERNO11. TASA DE INTERÉS APLICABLE, DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO12. IMPORTE QUE TENDRÁ QUE PAGARSE POR CONCEPTO DE INTERESES. SE CALCULARA

MULTIPLICANDO LAS CANTIDADES NEGATIVAS DE LA COLUMNA (10) POR LA TASA DE INTERÉS (11)QUE EL CONTRATISTA DETERMINE

TIIE + __ PUNTOS = PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = SUMA DE INTERÉS POR FIN. X 100 =

(*) TASA DE INTERÉS = 12 COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO


159




AN E X O "G7"

RELACIÓN DE Y ANÁLISIS DE COSTOSBÁSICOS

160





LICITACIÓN No. ________________________________________ ANEXO “ G7”TRABAJOS RELATIVOS A. _______________________________UBICACIÓN. ___________________________________________

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS MATERIALES

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ___________________________________

1.CLAVE

2.DESCRIPCIÓN

3.REFERENCIA

4.UNIDAD

5.PRECIO DE

ADQUISICIÓN EN EL

MERCADO

6.ACARREOS

7.MANIOBRAS

8.ALMACENAJE

9.MERMAS DURANTE

SU MANEJO

10.COSTO

UNITARIO PUESTO

EN EL SITIO DE

LOS TRABAJOS

NOTAS:1 CLAVE 2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES IDENTIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS QUE LO IDENTIFIQUEN CLARAMENTE3 EN SU CASO SE INDICARA LA ESPECIFICACIÓN, NORMA O CARACTERÍSTICA4 UNIDAD DE MEDIDA5 SE ANOTARA EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL L.A.B. SIN IVA6 EN SU CASO EL COSTO DE FLETE O ACARREO HASTA PONERLO EN EL SITIO7 EN SU CASO EL COSTO DE LAS MANIOBRAS8 EN SU CASO EL COSTO DE ALMACENAJE9 EN SU CASO LAS MERMAS ACEPTABLES DURANTE SU MANEJO10 EL COSTO UNITARIO INCLUYENDO TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRIRÁ EL LICITANTE PARA DISPONER

DEL MATERIAL EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN


161




A N E X O "G9"

PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN SEMANAL DE LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ASÍ COMO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

162




ANEXO G9BANCO DE MÉXICO

FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DEGARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA FIRA

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOSLICITACIÓN No.________________________OBRA:__________________________________________________________UBICACIÓN:__________________________________________________________ FECHA:______________________

PLAZO DE EJECUCIÓN______________________ FECHA DE INICIO__________________ FECHA DE TERMINACIÓN _____

No. CONCEPTO DE TRABAJO UNIDAD CANTIDAD IMPORTETOTAL

M E S E S

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:_____________________________________________________


163




ANEXO G9BBANCO DE MÉXICO

FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FONDO DEGARANTÍA Y FOMENTO PARA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA FIRA

LICITACIÓN No. _________________________PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNOBRA___________________________________________________-UBICACIÓN_________________________________________FECHA________________

No. ACTIVIDAD TOTAL DE HORAS

MÁQUINA

MAQUINARIA O EQUIPO

IMPORTE TOTAL

M E S E S

164




NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE__________________________________________________Nota: Se elaborara en papel membretado de cada licitante, respetando el contenido y sin omitir ningún dato.

165

ANEXO G9CBANCO DE MÉXICO


LICITACIÓN PÚBLICA No. __________________________

PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES OBRA: ___________________________________________

UBICACIÓN: ______________________________________ FECHA:___________________

No. MATERIALES O EQUIPO UNIDAD CANTIDAD TOTAL

IMPORTETOTAL

M E S E S

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:______________________________________________Nota: Se elaborara en papel membretado de cada licitante, respetando el contenido y sin omitir ningún dato.

166

ANEXO G9A Y G9DBANCO DE MÉXICO


PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO

DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

LICITACIÓN PÚBLICA No._____________________

OBRA_______________________________________________________

UBICACIÓN: ____________________________________________ FECHA:___________________

CLAVE CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD TOTAL

IMPORTE TOTAL

M E S E S

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ______________________________________________________Nota: Se elaborara en papel membretado de cada licitante, respetando el contenido y sin omitir ningún dato.

167

ANEXO H1


DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES

LUGAR Y FECHA: _______________________


Presente

El suscrito ____________________________en representación de ____________, en atención a la Convocatoria Pública ______________ de fecha _______ que fue publicada por la convocante en__________________ invitando a participar en la Licitación Pública Núm. ____________ Relativa a: _________________________.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que nuestro domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto es:

Calle y Número:Colonia: Delegación o Municipio:Código Postal: Entidad Federativa:Teléfonos: Fax:Correo Electrónico:

Atentamente



ANEXO H2

168


CARTA DE NO IMPEDIMENTO PARA PRESENTAR PROPUESTAS

LUGAR Y FECHA: _______________________


Presente


Manifiesto bajo protesta de decir verdad, no encontrarnos en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Atentamente



169

ANEXO H3


CARTA DE NO IMPEDIMENTO PARA PRESENTAR PROPUESTAS

LUGAR Y FECHA: _______________________

BANCO DE MÉXICO-FIRAFIDUCIARIO DEL GOBIERNO

FEDERAL EN EL FONDO DE GARANTÍAY FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA

Presente


Manifiesto bajo protesta de decir verdad, no encontrarnos en el supuesto contenido en el penúltimo párrafo del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por mi conducto, no participan en el procedimiento de contratación establecidos en esta Ley, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes: Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se

encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción; Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital

social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y


Atentamente



170

ANEXO H7DEBERÁ TRANSCRIBIRSE EN PAPELMEMBRETADO DEL LICITANTE

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA______________, a ___ de ______ de ___.

Banco de México, Fiduciario del Gobierno FederalEn el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía yFomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura.Dirección de Administración.

El suscrito en mi calidad de representante legal y _____________________________del licitante, manifiesto bajo protesta de decir la verdad, lo siguiente:

Registro Federal De Contribuyentes: Domicilio:Calle y Número:Colonia: Delegación o Municipio:Código Postal: Entidad Federativa:Teléfonos: Fax:Correo Electrónico:

1.- PARA EL CASO DE PERSONAS MORALES

No. De La Escritura Pública en la que consta su Acta Constitutiva: Fecha:Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se dio Fe de la Misma:Fecha y datos de inscripción en el Registro Público de ComercioObjeto social en caso de personas morales

Relación de Accionistas.-Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(S)

Nombre del Apoderado o Representante:Datos Del Documento Mediante El Cual Acredita Su Personalidad y Facultades:Escritura Pública Número: Fecha:Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

2.- PARA EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS

Fecha de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:Actividad preponderante y/o giro:

Asimismo, me comprometo a que de resultar ganador en la presente licitación, previo a la firma del contrato, exhibiré la totalidad de los documentos que acrediten la información que señalo. En original o copia certificada, así como un juego en copia simple de dichos documentos, para que previo cotejo, queden en el expediente respectivo.

(Firma)(Nombre completo)

Nota: (Se elaborará en papel membretado de cada licitante, respetando el contenido, sin omitir ningún dato.)

171

ANEXO H6


SEÑALAMIENTO PARA INTERVENIR EN EL ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

______________, a ___ de ______ de ___.Banco de México, Fiduciario del Gobierno FederalEn el Fideicomiso denominado Fondo de Garantía yFomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura.Dirección de Administración.

El suscrito en mi calidad de representante legal y de _____________________________del licitante, manifiesto bajo protesta de decir lo siguiente:

Que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi o mi representada (para el llenado de este formato no es necesario acreditar la personalidad jurídica)

(Firma)(Nombre completo)

Nota: (Se elaborará en papel membretado de cada licitante, respetando el contenido, sin omitir ningún dato.)

172

ANEXO H8


DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(Lugar y Fecha)


Presente


Manifestamos que por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes..

Atentamente



173

ANEXO C1A

(Este anexo deberá ser presentado, firmado y sin omitir ningún dato por él o los Licitantes que hayan resultado ganadores).

LUGAR Y FECHA

Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32-D, del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con las Reglas 2.1.16 y 2.1.17 de la Tercera Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007-2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2007, manifiesto bajo protesta de decir verdad que a la fecha de este escrito, la información que a continuación se detalla es verídica y que presento en documento original para que sea turnado al Departamento de Información Contable y Asuntos Fiscales:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:CLAVE DEL RFC:DOMICILIO FISCAL:ACTIVIDAD PREPONDERANTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:CLAVE DEL RFC:

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:SEÑALAR SI EL CONTRATO SE TRATA DE ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA.NÚMERO DE CONTRATO:

Asimismo, declaro que a esta fecha en que expido el presente escrito, mi representada se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se refiere la Regla de Resolución Fiscal, ya citada, en los incisos a) y b).

Por último, manifiesto que mi representada no se encuentra en los supuestos previstos en los incisos c), d), e) y f) de la multicitada regla.

PROTESTO.

FirmaRepresentante Legal

174

(Este anexo deberá ser presentado, firmado y sin omitir ningún dato por él o los Licitantes que hayan resultado ganadores).

ANEXO C2

FORMATO PARA PAGO INTERBANCARIO

Este anexo deberá ser llenado por el licitante que resulte favorecido con el fallo y entregarlo dentro de los 5 días naturales siguientes a la firma del contrato.

DATOS REQUERIDOS DATOS DEL LICITANTE GANADOR Nombre: En el caso de personas físicas, deberá

iniciar por el apellido paterno, materno y nombre, sin mencionar la profesión del mismo.

Para el caso de personas morales, nombre completo de la razón social de acuerdo su registro federal de contribuyentes (indicando el mismo).

Banco: Nombre completo de la institución

bancaria (nacional).

Número de Cuenta

Número de plaza

Número de Sucursal



175

ANEXO C3


CARTA COMPROMISO PARA CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

(Lugar y Fecha)


Presente


Manifestamos bajo protesta de decir verdad ante la dependencia o entidad convocante, que tomare las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado por nosotros o por cualquier subcontratista o proveedor involucrado en el proyecto de que se trate y para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contara con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

Por lo que nos comprometemos, así como mis subcontratistas o proveedores a dar aviso a la Secretaria de Gobernación en termino de 15 días contados a partir de la fecha en que tengamos conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a nuestro servicio, obligándonos a sufragar los gastos que se originen por la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaria de Gobernación así lo ordene de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley General de Población.

Atentamente


176

ANEXO S

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS

177

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS

El ajuste de precios se realizará de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 57 fracción II y III y 58 de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

mismas y Artículo 105 de su Reglamento.

Los precios unitarios de los conceptos de trabajo consignados en el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, estarán sujetos a ajustes mediante la aplicación de la fórmula que se establece en el presente documento.

Estos ajustes podrán incrementar o disminuir el precio original señalado para cada concepto de trabajo, siempre y cuando se determine un aumento o reducción de los costos y de los trabajos aún no ejecutados, de acuerdo con el programa de ejecución vigente y conforme a lo siguiente:

1.- El "Contratista" podrá solicitar el ajuste del costo de las obras faltantes por ejecutar, y cuando los precios de los materiales, salarios, equipos y demás factores que integren dicho costo sufran variaciones por incrementos.

Al respecto el contratista deberá presentar la última solicitud de revisión de ajuste de costos, esto es la correspondiente al citado mes de noviembre, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se publiquen los Índices Nacionales de Precios Productor con Servicios que determine Banco de México de acuerdo a las condiciones señaladas en el contrato de obra.

2.- El estudio se basará en los análisis de precios unitarios presentados por el "Contratista".

3.- Para dar entrada a la solicitud, "EL CONTRATISTA" presentará escrito dirigido al Residente Supervisor de FIRA, acompañando la documentación comprobatoria de los incrementos solicitados, dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite, y acompañando su solicitud con la siguiente documentación:

I. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso, los índices investigados por las dependencias y entidades los que deberán ser proporcionados al contratista;

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo señalado en la fracción III del artículo 58 de la Ley;

IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido;

V. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y

VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

178

4.- Recibida la documentación comprobatoria, FIRA procederá a revisarla y determinará si esta se encuentra completa.

5.- Al mismo tiempo FIRA procederá a lo siguiente:

a) Verificar contra el programa de ejecución, si las obras se encuentran dentro del tiempo estipulado.

b) Solicitará al supervisor ratifique la obra faltante por ejecutar misma que no podrá ser mayor a la obra faltante por ejecutar establecida en el programa, cuando esta se encuentre dentro del tiempo por ejecución.

c) En el caso de que la obra se encuentre atrasada por causas imputables al contratista, se tomará como base el programa de ejecución de la obra.

d) Cuando la obra se encuentre atrasada por causas no imputables al contratista, se tomará nota de los trabajos pendientes por ejecutar a la fecha del ajuste de costos y se solicitará al contratista elabore un nuevo programa.

e) Con el programa actualizado FIRA procederá al Análisis y en su caso al ajuste de los precios unitarios que intervienen en las obras faltantes por ejecutar.

f) Si por circunstancias económicas se le autoriza al "Contratista" la estimación y pago de materiales puestos en obra (acero de refuerzo, cimbras, equipo, etc.), "FIRA" lo tomará en cuenta al determinar la obra faltante por ejecutar tomando esos conceptos como obra ejecutada.

g) En el caso de que se haya otorgado un anticipo para compra de materiales "FIRA" vigilará deducir en el estudio la parte proporcional del anticipo otorgado.

6.- Hecho lo anterior, FIRA procederá a analizar cada uno de los insumos a que se refiere la solicitud de incremento conforme a lo siguiente:

I. Se establecerá el porcentaje de participación de los materiales, la mano de obra y la maquinaria y equipo de construcción de todos los precios unitarios que intervienen en cada tipo de obra;

II. Se determinará el promedio de los índices aplicables a los insumos que intervienen en los precios unitarios del tipo de obra analizado, dividiendo el promedio de índices de esos insumos en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices de esos mismos insumos en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura técnica;El porcentaje de incremento o decremento se obtendrá con la siguiente expresión:I = (Pm x Am ) + ( Po x Ao) + ( Pq x Aq) + . . . + ( Pi x Ai )

Siempre que:Pm + Po + Pq + . . . + Pi = 1

Los términos empleados en la fórmula de ajuste, tienen el siguiente significado:

I = Factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en fracción decimal.

Pm = Porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

179

Am = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de los materiales que intervienen en el tipo de obra de que se trate.

Po = Porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

Ao = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de la mano de obra que interviene en el tipo de obra de que se trate.

Pq = Porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

Aq = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de la maquinaria y equipo de construcción que interviene en la obra tipo de que se trate.

Pi = Porcentaje de participación de algún otro insumo específico de que se trate en el costo directo, expresado en fracción decimal.

Ai = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la propuesta técnica, de algún otro insumo específico que interviene en la obra tipo de que se trate.

Según las características, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la dependencia o entidad podrá adicionar o sustraer a la expresión anterior los sumandos que se requieran, conforme a los diversos elementos que intervengan en el tipo de obra de que se trate. Cada uno de los términos de las expresiones se podrá subdividir, a fin de agrupar los insumos similares, y

III. Las dependencias y entidades deberán oír a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para calcular los porcentajes de participación para los diferentes trabajos que se ejecuten, los cuales tomarán en cuenta los antecedentes de obras similares realizadas por la dependencia o entidad, o bien, los que presenten los contratistas dentro de la información técnica que se solicita a los mismos en las convocatoria de licitación.

7.- Con base en la revisión y análisis de la documentación comprobatoria presentada por el "Contratista" y obtenido el factor de incremento FIRA emitirá dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de incremento la resolución que corresponda, informándole en su caso al contratista, lo siguiente:

a) Factor de incremento autorizado.b) Fecha de corte o vigencia del factor.c) Monto que resulta según obra faltante por ejecutar.

8.- Forma de Pago:

a) "EL CONTRATISTA" elaborará la o las estimaciones a precios originales aplicando el factor aprobado al monto de la estimación y por obra ejecutada.

b) "FIRA" vigilará que dicho factor corresponda al aprobado.c) "FIRA" vigilará que en el pago respectivo se deduzca la parte proporcional del

anticipo otorgado para la adquisición de materiales y equipos de instalación permanente.

d) El pago se hará de acuerdo al procedimiento de facturación dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de que FIRA emita la resolución que acuerde el aumento respectivo.

___________________________________________

180

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)


GARANTÍA DE ANTICIPOSGARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

ANEXO “K1”FIANZA DE GARANTÍA DE ANTICIPOS

IMPORTE GARANTIZADO: 100% DEL ANTICIPO OTORGADO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ANTE: BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO, FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA,PARA GARANTIZAR POR:

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, REGLAMENTO DE LAS LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y CON LO ESTIPULADO EN LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. ASIMISMO, ESTA FIANZA SE EXPIDE PARA GARANTIZAR POR ____________________.LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS POR EL BANCO DE MÉXICO EN SU EXPRESADO CARÁCTER DE FIDUCIARIO, PARA LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSISTENTE EN _________________ QUE LE FUE ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA No. ___________ , CON UN IMPORTE TOTAL DE $____________ . LA PRESENTE FIANZA GARANTIZA LA CORRECTA APLICACIÓN DEL LOS ANTICIPOS O EN SU DEFECTO LA DEVOLUCIÓN DE LOS MISMOS Y SU CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA BUENA CALIDAD DE LO MATERIALES EMPLEADOS, EL PAGO DE LAS CANTIDADES QUE RESULTEN CONFORME AL FALLO OTORGADO. DICHA PÓLIZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA EL MOMENTO EN QUE QUEDEN TOTALMENTE AMORTIZADOS LOS ANTICIPOS Y PARA SU CANCELACIÓN SE REQUERIRÁ LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL BANCO DE MÉXICO EN SU EXPRESADO CARÁCTER DE FIDUCIARIO, DADA POR ESCRITO.

POR LO QUE LA (COMPAÑÍA AFIANZADORA) EXPRESAMENTE DECLARA:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO EL FALLO DE LA LICITACIÓN PUBLICA ANTES REFERIDO Y LA ESTIPULACIONES QUE EN CONSECUENCIA SE ESTIPULEN EN EL CONTRATO RESPECTIVO.

B) QUE EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTA FIANZA, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADO EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA.

C) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL BANCO DE MÉXICO EN SU EXPRESADO CARÁCTER DE FIDUCIARIO

181

D) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 93, 93 BIS Y 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

ANEXO “K2”

FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

IMPORTE GARANTIZADO: 10% DEL MONTO TOTAL DEL FALLO OTORGADO A FAVOR DE ________________, EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ________________ SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ANTE: BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA,PARA GARANTIZAR POR_____________________________:EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y PARTICULARMENTE LAS QUE MÁS ADELANTE SE INDICAN, DERIVADAS DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ________________________ DE FECHA ___________________, POR UN IMPORTE TOTAL DE $_____________, MÁS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RELATIVO A LA OBRA PÚBLICA DE _____________________. POR LO QUE LA (COMPAÑÍA AFIANZADORA) EXPRESAMENTE DECLARA QUE; LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y CON LO ESTIPULADO EN LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA Y PUNTUAL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LA BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, EL PAGO DE LAS CANTIDADES QUE RESULTEN, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL FALLO DE LA LICITACIÓN _________________, PARTICULARMENTE LA CORRECTA Y PUNTUAL EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS OBRAS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA; LA BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS; LA RESPONSABILIDAD LABORAL QUE SE LLEGARA A RECLAMAR; LAS CANTIDADES DE DINERO QUE SE LLEGARÁN A RECIBIR EN EXCESO, ASÍ COMO LAS QUE SE LLEGARÁN A DERIVAR DEL CONTRATO QUE AL EFECTO SE CELEBRE, DE LA BUENA FE, DEL USO O DE LA LEY. DICHA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LAS OBRAS TOTAL Y DEBIDAMENTE CONCLUIDAS, SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS; Y ENTREGUE AL FIDUCIARIO LA PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO. PARA SU CANCELACIÓN SE REQUERIRÁ LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE BANCO DE

182

MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO, DADA POR ESCRITO, POR LO QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LA ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

B) QUE EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA.

C) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA AÚN CUANDO POR ALGUNA RAZÓN SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACIÓN DE BANCO DE MÉXICO EN SU EXPRESADO CARÁCTER DE FIDUCIARIO.


E) ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE CAUSE EJECUTORIA. LA FIANZA SE CANCELARÁ CONTANDO CON LA COMUNICACIÓN ESCRITA DEL BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO, LA QUE SERÁ EMITIDA UNA VEZ QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO DE REFERENCIA Y SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYAN PRESENTADO DESPUÉS DE UN AÑO, VICIOS OCULTOS.

183

ANEXO “K3”

FIANZA DE GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

IMPORTE GARANTIZADO $________________________ (CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) A FAVOR DEL “FONDO DE GARANTÍA”.

ANTE: BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA,

PARA GARANTIZAR POR: ______________________________ A FIN DE RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS RELATIVAS AL CONTRATO DE FECHA ___________________, QUE LE FUE ADJUDICADO COMO RESULTADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA No. _________________, CON UN IMPORTE TOTAL DE $_____________, MÁS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RELATIVO A LA ____________________________, CELEBRADO CON BANCO DE MÉXICO EN SU EXPRESADO CARÁCTER DE FIDUCIARIO.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ESTARÁ EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA HAYA ENTREGADO LAS OBRAS TOTAL Y DEBIDAMENTE CONCLUIDAS Y EN SU CASO HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS, DERIVADOS DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRO QUE HUBIERA INCURRIDO Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS; POR LO QUE PARA SU CANCELACIÓN SE REQUERIRÁ LA AUTORIZACIÓN DEL BANCO DE MÉXICO EN SU EXPRESADO CARÁCTER DE FIDUCIARIO, DADA POR ESCRITO A LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, QUIEN EXPRESAMENTE DECLARA:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO DE REFERENCIA.

B) QUE EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA.

C) LA FIANZA GARANTIZA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE

184

HUBIERE SUBCONTRATADO CON AUTORIZACIÓN DE BANCO DE MÉXICO EN SU EXPRESADO CARÁCTER DE FIDUCIARIO.


E) ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE CAUSE EJECUTORIA. LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

185

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA...

Documents

Transcript of BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA...