Bases de Licitación187.188.184.37/siscop/.../LO-907077974-E5-2020/... · Modalidad : Licitación...

COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

-1- Bases correspondientes a la Licitación No. LO-907077974-E5-2020

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”

Bases de Licitación

Datos de la Obra: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1 DE 2C ETAPAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO

Número de Obra:

2022005

Localidad:

CHIAPA DE CORZO

Municipio:

CHIAPA DE CORZO

Estado: Chiapas

Modalidad : Licitación Pública Nacional

Licitación No. LO-907077974-E5-2020




Documentos que integran la propuesta técnica -económica

Contenido

Documentos que integran el aspecto Técnico:

Propuesta Técnica.

Documento No. PT- 1

Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.-1 completo)

Documento No. PT- 2

Comprobante original de Registro del Sistema Compra net, emitido por el mismo.

Comprobante de registro de participación a la Licitación Pública Nacional Emitido por la comisión en el (Departamento de Licitaciones, Concursos Adjudicaciones y Contratos)

Revisiones preliminares. Para facilitar los procedimientos de contratación, la Comisión efectuará revisiones preliminares respecto a la especialidad, experiencia, capacidad y cumplimiento de los requisitos solicitados, así como de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, de acuerdo como se establece en el párrafo sexto Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas Servicios Relacionados con las Mismas, así como también en ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no cuenten con el registro de participación, para poder participar en la presente Licitación, por lo que los licitantes interesados podrán presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura de las mismas.

Anexar registro de participación expedido por la

Comisión.




Dicho registro de participación tendrá únicamente efectos de participación al presente Licitación.

Documento No. PT- 3

Declaración de integridad Mediante la cual el concursante manifieste de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Comisión, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Documento No. PT- 4

Identificación oficial vigente Copia simple (ambos lados) de identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que suscribirá el contrato, credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional.

Documento No. PT- 5

Declaración Fiscal ò Balance General Auditado de la empresa.

Copia simple de la declaración Fiscal ò Balance General auditado de la empresa. Correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el capital contable requerido por la convocante documentos que deben integrar para acreditar la capacidad financiera, Estados Financieros Auditados por lo menos de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de la presentación de la propuesta.

Documento No. PT- 6

Manifestaciones escritas bajo protesta de decir verdad

lo siguiente: Los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se soliciten como requisito de participación en los




procedimientos de contratación, sólo resultarán procedentes si éstos se encuentran previstos en la Ley, en este Reglamento o en los ordenamientos de carácter general aplicables a la Administración Pública Federal. La falta de presentación de dichos documentos en la proposición, será motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen. La Comisión verificará que los documentos a que se refiere el párrafo anterior cumplan con los requisitos solicitados, con fundamento en el artículo 34 Fracción VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. PT-6.1 Manifestación escrita bajo protesta de decir

verdad: en el que su representante cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por si ò por su representada.

Deberá contener lo siguiente: a).- Del concursante: Registro Federal de

Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios.

b).- Del representante legal del concursante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

PT-6.2 Manifestación escrita bajo protesta de decir

verdad: En el que el licitante manifiesta ser de Nacionalidad Mexicana.


verdad: De conocer y haber tomado en consideración las bases de la Licitación y sus anexos, adjuntar anexo 1 y anexo 3.

Cualquier modificación a las bases de la Licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de la presente Licitación.





verdad: Del domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.


verdad: De estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de la Licitación y sus anexos.


verdad: De las partes que subcontratara y/o los materiales y/o equipo que pretenda adquirir, que incluyan su instalación, en caso de que el licitante no subcontrate ninguna parte de la obra, deberá manifestarlo por escrito. El contratista a quien se adjudique el contrato no podrá hacer ejecutar la obra por otro; pero, con autorización previa de la Comisión podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales y/o equipos que incluyan su instalación en la obra, esta autorización previa no se requerirá cuando la Comisión señale específicamente en las bases de la Licitación, las partes de la obra que podrá ser objeto de subcontratación, en todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante la Comisión.


verdad: De conocer el sitio de la realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como haber considerado las aclaraciones y modificaciones que en su caso, se hayan efectuado a las bases de la Licitación. PT-6.8 Manifestación escrita bajo protesta de decir

verdad: En el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por




resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 31, fracción XIV, de la propia Ley, Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la “Ley”, las personas que previamente hayan realizado el proyecto y pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución del mismo, estarán impedidas de participar en los términos de la propia fracción, cuando dentro de los alcances del proyecto elaborado, hayan preparado especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos.

PT-6.9 Manifestación escrita:

En el cual declare bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en los términos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafos del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables; así mismo la declaración que en caso de resultar ganador, presentará a la firma del contrato en original el Documento Vigente expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como la indica la regla 2.1.39. De la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2020, en la regla 2.1.39. De la misma Miscelánea, establece el procedimiento para la obtención de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, como se indica en la siguiente manera: 2.1.39. Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos, requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en términos del artículo 32-D del CFF, deberán realizar el siguiente procedimiento: I. Ingresarán a través del Portal del SAT buzón tributario, con su clave en el RFC y Contraseña o e.firma. II. Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente podrá imprimirla. III. Asimismo el contribuyente, proveedor o prestador de servicio podrá autorizar a través del Portal del SAT para que un tercero con el que desee establecer relaciones contractuales, pueda consultar su opinión del cumplimiento. La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: Positiva.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de esta regla.




Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de esta regla. Inscrito sin obligaciones.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales. La autoridad a fin de generar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, revisará que el contribuyente solicitante: 1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción en el RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave en el RFC esté activa. 2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de las declaraciones anuales del ISR y la declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro últimos ejercicios anteriores a éste, respecto de la presentación de pagos provisionales del ISR y retenciones del ISR por sueldos y salarios y retenciones por asimilados a salarios, así como de los pagos definitivos del IVA, del IEPS y la DIOT; incluyendo las declaraciones informativas a que se refieren las reglas 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21. y 5.2.26. 3. Para efectos de lo establecido en el artículo 32-D, fracción VIII del CFF: a) Tratándose de personas morales que tributen en términos del Título II de la Ley del ISR, excepto las de los Capítulos VII y VIII de dicho Título, así como las del Título VII, Capítulo VIII de la misma Ley, que en las declaraciones de pago provisional mensual de ISR normal o complementaria, incluyendo las extemporáneas no hayan declarado cero en los ingresos nominales del mes que declara, según el formulario electrónico que utilicen derivado del régimen en el que tributen y que hayan emitido CFDI de ingresos vigente durante el mismo periodo. Tratándose de personas físicas y morales que tributen en términos de los Capítulos VII y VIII del Título II de la Ley del ISR, que el contribuyente no haya presentado en el ejercicio de que se trate más de dos declaraciones consecutivas, manifestando cero en ingresos percibidos o ingresos efectivamente cobrados del periodo y haya emitido CFDI de ingresos durante los mismos meses, los cuales se encuentren vigentes.




Para efectos de este numeral, se considerarán los periodos a partir de 2017 y subsecuentes hasta el año en que se solicite la opinión, sin que estos excedan de 5 años. b) Que respecto a las diferencias distintas a las señaladas en el inciso anterior, lo manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, ingresos y retenciones concuerden con los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso. 4. Que no se encuentren publicados en el Portal del SAT, en el listado definitivo a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF. 5. No tenga créditos fiscales firmes o exigibles. 6. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla 2.14.5. 7. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF. 8. Revisará que el contribuyente se encuentre localizado. Se entenderá que un contribuyente está localizado cuando no se encuentra publicado en el listado a que se refiere el artículo 69, último párrafo del CFF, en relación con el décimo segundo párrafo, fracción III del CFF. 9. Que no tengan sentencia condenatoria firme por algún delito fiscal. El impedimento para contratar será por un periodo igual al de la pena impuesta, a partir de que cause firmeza la sentencia. 10. Que no se encuentre publicado en el listado a que se refiere el artículo 69-B Bis octavo párrafo del CFF. Para efectos de los numerales 5, 6 y 7, tratándose de créditos fiscales firmes o exigibles, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada. II. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF. III. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre




debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales. Aclaraciones Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje inconsistencias con las que el contribuyente no esté de acuerdo, deberá ingresar la aclaración correspondiente, conforme a la ficha de trámite 2/CFF “Aclaración a la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales”, contenida en el Anexo 1-A, a través del buzón tributario o de su Portal; tratándose de aclaraciones de su situación en el padrón del RFC, sobre créditos fiscales o sobre el otorgamiento de garantía, aclaraciones en el cumplimiento de declaraciones fiscales, aclaraciones referentes a declaraciones presentadas en cero, pero con CFDI emitido y publicación en el listado definitivo del artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF, la autoridad deberá resolver en un plazo máximo de seis días. Una vez que se tenga la respuesta de que han quedado solventadas las inconsistencias, el contribuyente deberá solicitar nuevamente la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. Si el contribuyente no pudo aclarar alguna de las inconsistencias, podrá hacer valer nuevamente la aclaración correspondiente, cuando aporte nuevas razones y lo soporte documentalmente. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de la presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de treinta días naturales a partir de la fecha de emisión. Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados. La presente regla, también es aplicable a los contribuyentes que subcontraten a los proveedores o prestadores de servicio a quienes se adjudique el contrato. CFF 31, 32-D, 65, 66, 66-A, 69, 69-B, 69-B Bis, 141, LIVA 32, RMF 2020 2.8.4.1., 2.14.5., 4.5.1., 5.2.2., 5.2.13., 5.2.15., 5.2.17., 5.2.18., 5.2.19., 5.2.20., 5.2.21., 5.2.26. PT-6.10 Manifestación escrita bajo protesta de decir

verdad: De los contratos de obra que tiene el concursante en proceso de ejecución o de Licitaciones de obra en que participe y este pendiente la emisión del fallo respectivo señalando los datos




del contrato de la obra, del contratante y del avance físico-financiero que tenga a la fecha de la Licitación, por lo que se refiere el primer caso. Por lo que corresponde al segundo caso, indicara el número de Licitación, la obra, la instancia convocante y el monto de su propuesta.

PT-6.11 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad:

De conocer las normas de calidad de los materiales, así como las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia les hubiere proporcionado.

PT-6.12 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad:

De conocer el contenido del modelo de contrato y su

conformidad de sujetarse a sus términos. (No incluir modelo de contrato). PT-6.13 Manifestación escrita bajo protesta de decir

verdad: De conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería que la entidad les hubiere proporcionado, presentar relación de

planos. (No Anexar Planos). PT-6.14 Manifestación escrita bajo protesta de decir

verdad: Que su representada cuenta cuando menos con un 5% de personal con discapacidad, caso contrario deberá manifestarlo por escrito. PT-6.15 Manifestación escrita bajo protesta de decir

verdad: Bajo protesta de decir verdad, que no tiene antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad, o su equivalente en el extranjero en un tiempo no mayor a cinco años. PT-6.16 Manifestación escrita bajo protesta de decir

verdad: mediante el cual el licitante manifieste que el porcentaje mínimo de mano de obra local para realizar los trabajos es del 10% (DIEZ PORCIENTO), en razón al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de Enero del 2016, por el que se adiciona la fracción XXI al Artículo 31 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.




PT-6.17 Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad: mediante el cual el licitante manifieste la veracidad de la información y documentación que presenta para el proceso de contratación de la obra correspondiente.


verdad: mediante el cual el licitante manifieste quien será su representante técnico que se encargará de la ejecución de la obra.

Anexar cédula profesional del representante técnico.

Documento No. PT- 7

Bases de licitación de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

Documento No. PT- 8

Constancia original de visita de obra, expedida por la

Comisión.

Constancia original de visita al lugar de la obra expedida por la Comisión, o en su caso, manifestación de conocer el sitio de los trabajos y condiciones ambientales, en caso de no haber asistido a la visita de la obra en la fecha oficial establecida previamente por la Comisión.

Documento No. PT- 9

Relación de contratos ejecutados de la empresa. Relación de contratos que acrediten la capacidad técnica en trabajos similares a los de la presente licitación, misma que deberá reflejar el total de días naturales trabajados en el proceso de ejecución de cada obra que hayan celebrado con la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como con particulares. Importante: (deberá incluir copias de contratos de obras similares en tipo y monto a los de la presente Licitación, que incluya todas las firmas del mismo y que sea dentro de los últimos 5 años, ya




sea con particulares o administración pública, Federal, Estatal y/o Municipal). Presentar copia de los documentos del contrato donde especifique el nombre de la contratante, la empresa contratada, localidad, municipio, monto del contrato, periodo de ejecución, así mismo deberá anexar copia simple de cada uno de los contratos, acta de entrega recepción de las obras ejecutadas de los últimos 5 años similares objeto del presente concurso.

Currículum de los Profesionales Técnicos.

Currículum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargaran de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en obras de características técnicas y magnitudes similares a las de la presente Licitación. “El Licitante” deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica mediante: Relación de cada uno de los profesionales y técnicos al servicio de “El Licitante” que deberán tener experiencia y serán responsables de la dirección, administración y ejecución del servicio, identificados con los cargos que ocuparán, de los que presentará su currículum con firma autógrafa en el que se incluya, en su caso, fotocopia de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual así como la relación y documentación de las actividades profesionales en que haya participado No presentar estos documentos como se requiere, será causa de descalificación de la propuesta. De los profesionales propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares, a los que se licitan. Currículum debidamente firmado por los profesionales técnicos al servicio del licitante.

Documento No. PT- 10

Especificaciones generales de construcción aplicables

(se anexan).


Minuta de la junta de aclaraciones.




Donde se asentarán las preguntas y respuestas que en relación a la obra formulen los licitantes, en caso de que en la minuta de junta de aclaraciones se establezcan cambios en la ejecución de la obra y garanticen satisfactoriamente un mejor funcionamiento de la obra a ejecutar, el licitante deberá modificar las bases de la Licitación de la obra correspondiente, conforme a lo establecido en dicha minuta, Incluso los licitantes que no hayan acudido a la visita de la obra en la fecha oficial establecida por la Comisión, deberán incluir dicha minuta.


Adendos

En estos documentos se asentará la información complementaria por la, o las nuevas disposiciones que regirán la presente Licitación.


Descripción de la planeación integral Descripción detallada de la planeación, desarrollo y organización de los trabajos objeto de la presente licitación la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

Descripción del procedimiento constructivo

Deberá describir en forma detallada y desglosada el procedimiento constructivo de la ejecución de los trabajos, demostrar que conoce los trabajos a realizar que cuenta con la Capacidad, Experiencia y Equipo necesario para ejecutarlos satisfactoriamente, así como también los cuales deben guardar congruencia con los análisis de precios unitarios y el programa de ejecución de los trabajos.


Listado de los costos de materiales puestos en el sitio

de los trabajos

Incluye fletes, maniobras y acarreos.





Cálculo del factor de salario real.

Se considerará el factor correspondiente del año en curso. Anualizado e integrando las Aportaciones de Ahorro para el Retiro (SAR), al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit). El factor de riesgo de trabajo deberá ser el del licitante en el municipio correspondiente a la obra y deberá anexar copia del mismo caso contrario, se utilizará el que asigna el instituto Mexicano del Seguro Social.


Tabulador de salarios base. Los vigentes en el sitio de los trabajos. Factor de salario real (Fasar) por jornada diurna de ocho horas.


Tabulador de salarios reales. Empleando para su integración los datos de los documentos 15 y 16.


Importe de la mano de obra gravable. Para el cálculo del Impuesto sobre Nómina.


Listado de maquinaria y equipo de construcción. Que se utilizará en la ejecución de la obra, (con anexo) Indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física modelo y usos actuales, así como la fecha que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra deberá manifestarlo por escrito. Importante: Presentar copia de las facturas de la maquinaria y equipo de construcción que son de su propiedad, y disponibilidad de la maquinaria o equipo de construcción caso contrario deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y




disponibilidad de la maquinaria o equipo de construcción arrendado si en su caso aplica.

Muy importante: Los documentos que presenten dentro de su propuesta deberán ser claros y legibles.




Documento No. PT-1 Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes

(R.F.C.-1 completo).




Documento No. PT-2 Comprobante original de Registro del Sistema Compra net

Comprobante de registro de participación a la Licitación Pública Nacional (Anexar Original)




Documento No. PT-3 Declaración de Integridad




Documento No. PT-4 Identificación Oficial Vigente




Documento No. PT-5

Declaración Fiscal o Balance General Auditado de la empresa




Documento No. PT-6 Manifestaciones escritas bajo protesta de decir verdad lo siguiente

(Anexar manifestaciones escritas)




(ESCRITO ORIGINAL EN IDIOMA ESPAÑOL)

Documento No. PT-6.1

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI, Ò POR SU REPRESENTADA.

(Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa)

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí representados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como también cuento con las facultades suficientes para suscribir la propuesta y comprometer a mi representada en la presente Licitación No.______________________ lo cual puede ser verificado por la Comisión.

Datos del Acta constitutiva:

Registro federal de contribuyentes:

Domicilio calle y número:

Colonia:

Código postal:

Teléfonos:

Correo electrónico (E-MAIL)

No. y fecha de la escritura pública:

Nombre, número y lugar del notario público:

Nombre completo de accionistas

Accionista 01

Accionista 02

Accionista 03

Descripción del objeto social:

Reformas y fecha al acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultad como administrador único:

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:

(Ciudad y Fecha)

____________________________________

Nombre del Representante Legal) (Cargo)






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTADA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento es de nacionalidad mexicana. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________ (Nombre del Representante Legal)

(Cargo)






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer y haber tomado en consideración las bases y sus anexos para la presente Licitación. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR

VERDAD SOBRE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE MANIFESTACIONES


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones de carácter personal, aun las de carácter legal mientras no señale otro distinto, lo cual puede ser verificado por la Comisión. Domicilio calle y número: Colonia: Código postal: Teléfonos: Correo electrónico (E-MAIL) Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ESTAR CONFORME Y DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, estar conforme y de ajustarme a las leyes y reglamentos aplicables y a los términos de las bases de la presente licitación y sus anexos. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)







VERDAD DE LAS PARTES QUE PRETENDA SUBCONTRATAR Y/O LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE PRETENDA ADQUIRIR.

En caso de que el licitante no subcontrate parte de la obra deberá manifestarlo por escrito


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

(Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no subcontratara ninguna parte de la obra; objeto de la presente Licitación. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)







VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que conozco el sitio de la realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las aclaraciones y modificaciones que en su caso, se hayan efectuado a las presentes bases de la Licitación. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, EN EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no se encuentra en ninguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN EN LA CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento se encuentra al corriente de su obligaciones fiscales en los términos del Artículo 32-D del código fiscal de la federación y demás disposiciones aplicables. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)





Documento No. PT-6.9.A

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN EN LA CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN CASO DE RESULTAR GANADOR, PRESENTARA A LA FIRMA DEL CONTRATO, DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el supuesto caso que mi representada obtuviera el beneficio de adjudicación correspondiente, la empresa que represento, presentará previo a la firma del contrato, documento vigente expedido por el SAT en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de mis obligaciones fiscales. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)







VERDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENE EL CONCURSANTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN O DE OBRA EN QUE PARTICIPE Y ESTE PENDIENTE LA EMISIÓN DEL FALLO RESPECTIVO. Señalando los datos del contrato de la obra, del contratante y del avance físico-financiero que tenga previo a la fecha de publicación del resumen de la convocatoria.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no tiene obras en proceso de ejecución o de participación en Licitación alguna y/o este pendiente de la comunicación del fallo respectivo. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)





Anexo No. PT-6.10.A


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento tiene las siguientes obras en proceso de ejecución a continuación detalladas.

CONTRATANTE UBICACIÓN

FECHA FECHA

Descripción de la obra Localidad Municipio Contrato No. Monto Inicio Término

Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)







VERDAD DE CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA LES HUBIERE PROPORCIONADO.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce las normas de calidad de los materiales, así como las especificaciones generales y particulares de construcción que la dependencia nos ha proporcionado. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)







VERDAD DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE SUJETARSE A SUS TÉRMINOS.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce el contenido del modelo de contrato así como también manifiesta su conformidad y sujetarse a sus términos. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)







VERDAD DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA QUE LA ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO, PRESENTAR RELACIÓN DE PLANOS (NO ANEXAR PLANOS).


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General)

C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente.

Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento conoce los Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, que la Comisión ha proporcionado en tiempo y forma. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)







VERDAD QUE SU REPRESENTADA CUENTA CUANDO MENOS CON UN 5% DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD. Deberá contar con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones (Anexar altas de los trabajadores que se encuentren en este régimen), caso contrario beberá manifestarlo por escrito.

CASO CONTRARIO DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento cuenta con un 5% de personal con discapacidad. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)







VERDAD QUE SU REPRESENTADA NO TIENE ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO EN UN TIEMPO NO

MAYOR A CINCO AÑOS.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /año

(Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento que no tiene antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad, o su equivalente en el extranjero en un tiempo no mayor a cinco años. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE EL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL QUE PRETENDA CONTRATAR PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /año

(Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento. Pretende contratar el porcentaje mínimo de mano de obra local para la ejecución y terminación de los trabajos es del 10% (DIEZ PORCIENTO), como se indica en el art. 31 fracción XXI de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)






FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General dela Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente.

Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la licitación No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada por mi representada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en ella, tengo pleno conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, en términos de la ley correspondiente. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________

(Nombre del Representante Legal) (Cargo)





Documento No. PT-6.18 FORMATO DE CARTA DEL MANIFIESTO QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA SERÁ EL C. DEBERÁ PRESENTAR: COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año

(Nombre del Director General) C Director General dela Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente.

Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la licitación No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________

Al respecto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representante técnico será el c y/o la c. _________________________ con cedula profesional No. ________________ de fecha: ____________ Expedida por la dirección general de profesiones de la secretaria de educación pública y que conoce toda la documentación legal y técnica a que se sujetara en lo conducente, a la ejecución de la obra que se llevara a cabo objeto de la presente Licitación.



(Cargo)




Documento No. PT-7 Bases de Licitación de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo

Determinado y Modelo de Contrato




Para los efectos de la Ley, se entenderá por: Ley: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Reglamento: Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas Secretaría: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o Secretaría de Hacienda de Estado de Chiapas.

Compra Net: El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; Resumen de la Convocatoria a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos dos personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga.

Dependencia: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas.

PT: Propuesta Técnica PE: Propuesta Económica

Entidad: Las mencionadas en las fracciones IV y V del artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Contratante: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas.

Contratista: La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.

Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a Cuando Menos dos Personas.

Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen por objeto la construcción,




ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación de servicios de Comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético.

Proyecto ejecutivo: El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se Pueda llevar a cabo.

Proyecto arquitectónico: El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros.

Proyecto de ingeniería: El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad,

Entidades federativas: Los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reglamento: Preceptos definiciones establecidas que se aplicaran para efectos del mismo.

Para los efectos del Reglamento, se entenderá por:

Amortización programada: La contraprestación periódica que la dependencia o entidad tiene obligación de cubrir al Inversionista contratista por la ejecución de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, su puesta en marcha, mantenimiento y operación.

Área responsable de la contratación: La facultada en la dependencia para realizar los procedimientos de contratación, a efecto de realizar obras públicas o contratar servicios relacionados con las mismas.

Área responsable de la ejecución de los trabajos: La facultada en la dependencia o entidad para llevar la administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva de los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.

Área requirente: La que en la dependencia solicite o requiera formalmente la contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas, o bien aquélla que los utilizará.

Área técnica: La que en la dependencia elabora las especificaciones que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la parte técnica de la proposición y responde a las dudas que se presenten en la junta de aclaraciones.

Avance financiero: El porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual.

Avance físico: El porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente conforme a la facultad que le confiere la fracción VI del artículo 113 de este Reglamento, en relación a los trabajos contemplados en el programa de ejecución




convenido.

Bitácora: El instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizara contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará Bitácora electrónica, u otros medios autorizados en los términos de este Reglamento, en cuyo caso se denominará Bitácora convencional.

Caso fortuito o fuerza mayor: El acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obras públicas o servicios relacionados con las mismas.

Comité: El comité de Obras Públicas a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Especificaciones generales de construcción: El conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo.

Especificaciones particulares de construcción: El conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales de construcción.

Estándar de desempeño: El conjunto de parámetros de desempeño y calidad que deban satisfacerse en el diseño, la ejecución, la puesta en marcha, el mantenimiento o la operación de obras públicas.

Estimación: La valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características del mismo, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones; así como, la valuación de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables.

Inversionista contratista: La persona que celebra contratos de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los términos del Capítulo Noveno del Título Segundo de este Reglamento.

Investigación de mercado: l A verificación de la existencia y costo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, así como de contratistas, a nivel nacional o internacional, y del precio total estimado de los trabajos, basado en la información que se obtenga en términos del presente Reglamento.

Ley: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

MI PYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Monto total ejercido: El importe correspondiente al costo total erogado con cargo al presupuesto autorizado para ejercer en un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, sin considerar el impuesto al valor agregado.




Normas de calidad: Los requisitos mínimos que establecen las dependencias y entidades, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra son los adecuados.

Obras: Las señaladas en el artículo No. 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Obras de gran complejidad: aquéllas cuya ejecución o el sitio donde se vayan a realizar presenten dificultades técnicas o de seguridad para el desarrollo de los trabajos, así como las que señala el primer párrafo del artículo 6 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en las cuales se considerará que el avance del desarrollo de los estudios y proyectos estará constituido por una propuesta conceptual.

Precio de mercado: El precio de los materiales y equipos de instalación permanente a que se refiere la fracción II del artículo 161 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que ofertó el fabricante o proveedor en el momento en que se formalizó el pedido correspondiente entre el contratista y el proveedor.

Presupuesto autorizado: El que la Secretaría comunica a la dependencia o entidad en el calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Presupuesto de obra o de servicio: El recurso estimado que la dependencia o entidad determina para ejecutar los trabajos en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o actividades, unidades de medida, cantidades de trabajo y sus precios.

Proyecto de la Convocatoria: El documento que contiene la versión preliminar de la Convocatoria a la licitación pública, el cual es difundido con ese carácter en Compra Net por la dependencia o entidad.

Servicios: Los mencionados en el artículo 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley, y su Reglamento.

Superintendente: El representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

PROTECCIÓN CIVIL

Para el inicio de los trabajos de construcción la empresa deberá contar con un dictamen de riesgo emitido

por el Instituto de Protección Civil, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Protección Civil para el

manejo integral de riesgos de desastres del estado de Chiapas.

Realizar un diagnóstico documental y fotográfico del estado físico actual de todos los inmuebles colindantes

con la obra a ejecutar, almacenes y bodegas, áreas de descarga, etc. Y otro al término de la misma, para

determinar la veracidad de las posibles afectaciones, en caso de presentarse.

La empresa contratista para el inicio de los trabajos designará a un residente de obra profesionista (Ingeniero

Civil, Arquitecto o carreras afines) de tiempo completo, que cuente con la capacidad de atender a los vecinos

ante cualquier problema, duda, etc., y que contribuya de manera favorable con la imagen de las autoridades

del gobierno estatal; de igual manera se sugiere privilegiar la seguridad de los inmuebles y de las personas

vecinas, ante el avance de la obra.

Durante el desarrollo de la obra, se deberán de delimitar y proteger las áreas de trabajo tales como:

almacenes y bodegas, habilitado de materiales a utilizar (aceros y cimbras), bancos en obra (agregados),

estacionamiento de maquinaria pesada, excavaciones profundas, pasos vehiculares y peatonales, así como la

debida señalización y protección vial; todo esto las 24 horas del día, deberá contar con un dictamen de

riesgo, emitido por el Instituto de Protección Civil.




La empresa constructora deberán de elaborar y presentar al Instituto de Protección Civil el programa interno

de Protección Civil, en donde se contemplen las acciones preventivas y de protección, durante el desarrollo

de la obra.

Contar con un sistema de alertamiento visual y acústico, para efectuar simulacros y/o la evaluación

preventiva del personal ante la presencia de cualquier fenómeno perturbador.

Contar con personal paramédico durante las horas hábiles, así como el equipo mínimo indispensable para

tener en cuenta situaciones de emergencia que puedan.

En caso de llevar a cabo conceptos de trabajo que impliquen un riesgo a la población (maniobras pesadas,

excavaciones sin protección de talud (ademes), etc.) Informar al instituto de protección civil, la manera en

que se realizaran acciones preventivas en caso de alguna contingencia.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Deberán presentar la siguiente documentación original para su cotejo: El representante común deberá manifestar por escrito que la proposición se presenta de manera conjuntasi en su caso aplica. Como se establece en Art. 36 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y Art. 47 Facción III de su reglamento. Instrumento público con el que se acredite la personalidad jurídica y sus modificaciones si en su caso aplica o acta de nacimiento si es persona física, de quien representara al contratista para firma del contrato respectivo. Registro Federal de Contribuyentes. Registro de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional o licencia de manejo del representante y/o apoderado legal de la empresa.

Los representantes legales podrán delegar su representación en los actos de apertura y fallo a otra persona, llenando el formato que figura como anexo No. 1, en papel membretado de su empresa, sin notariar debiendo presentar original y copia de identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional o licencia de manejo), de la persona que asista al acto.




De acuerdo con el Resumen de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. LO-907077974-E5-2020 que con fecha, 23 DE ABRIL DE 2020, que fue dirigida a las empresas para participar y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 27 fracción I, Título Segundo de los Procedimientos de Contratación, Capitulo Primero, Generalidades de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a continuación se les estipula a los interesados las bases de las mismas para la preparación y presentación de su propuesta dentro de las siguientes:

B a s e s d e l a l i c i t a c i ó n :

Inicio y conclusión de la Licitación: La presente Licitación se inicia con la publicación del Resumen de Convocatoria a la Licitación Pública Nacional y concluye con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.

Las empresas interesadas podrán participar en la presente Licitación, una vez cumplidos los requisitos solicitados en la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional correspondiente.

1.- Generalidades de la obra:

1.1- El costo para la adquisición de las Bases es gratuito 2.- Datos de la obra:

2.1.- No. De Obra: 2022005

3.- La obra a ejecutarse consiste en:

3.1.- REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1 DE 2C ETAPAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO

4.- Ubicación de la obra a ejecutar:

4.1.- Localidad: CHIAPA DE CORZO

4.2.- Municipio: CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS. 5.- Periodo de ejecución




5.1.- El plazo de ejecución será de 178 días naturales y la fecha estimada de inicio de los trabajos será el día 22 de mayo de 2020, y la fecha de terminación será el día 15 de noviembre de 2020

5.2.- Si en el proceso licitatorio haya un diferimiento, ya sea en la fecha de realización de la apertura Técnica-Económica, fallo o firma de contrato, que provoque el mismo en la fecha de inicio y terminación de la obra, o bien, en la minuta de junta de aclaraciones se establezcan cambios en el período de ejecución de obra, el licitante deberá modificar las fechas correspondientes de la Licitación, de la obra correspondiente, conforme a lo establecido en dicho acuerdo, y que por lo mismo se difiera la fecha de inicio y terminación de la obra, o bien, que se hayan asentado cambios en la minuta de junta de aclaraciones, el licitante deberá considerar los cambios de dicha minuta en la integración de su propuesta. 6.- Participación de observadores y testigos sociales 6.1.- A los actos del procedimiento de la Licitación podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 7.- Origen de los fondos 7.1.- La obra objeto de la presente Licitación, se realizará con recurso federal autorizado mediante CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO, ANEXO DE EJECUCION PROAGUA NUM. 07 -01 /2020 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2020 Y ANEXO TECNICO APTAR NUM. 01 /2020, de fecha 27 DE MARZO DE 2020

7.2.- Capital Contable requerido, para poder participar los interesados deberán acreditar un capital contable mínimo requerido en las bases de la Licitación de$ 15,900,000.00 (quince millones novecientos mil Pesos 00/100 M.N.) Mismos que deberá documentar con copia simple de la declaración Fiscal y/o Balance General Auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior con fundamento en el artículo 44, fracción VI del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

8.- Visita al sitio de realización de los trabajos 8.1.- 27 DE ABRIL DE 2020 a las 10:00 HRS. El punto de reunión será, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO para lo cual deberán coordinarse con el ING. JULIO ARMANDO CANO ARANDA, de la DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, quien designará a un representante de la COMISIÓN, será quien guie la visita y aclarará las dudas que resulten con al respecto. 8.2.- La asistencia de los licitantes a la visita de la obra en la fecha oficial establecida previamente por la Comisión.




Las empresas interesadas deberán asistir a la visita de obra en la fecha oficial establecida previamente por la Comisión, para que consideren las especificaciones y documentaciones relativas, inspeccionen los lugares de trabajo, hagan las valoraciones de los elementos que se requieren y grados de dificultad en la ejecución de la obra, estimen las condiciones locales climatológicas o cualquier otra que pudieran afectar la ejecución de la obra, tomándose en cuenta sus observaciones en la minuta, En ningún caso la Comisión asumirá responsabilidad por las observaciones que tengan los licitantes que no asistieron a la visita en la fecha oficial y el hecho de que un licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, no lo releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos. La asistencia es de suma importancia para que la empresa, tome en cuenta aspectos importantes derivados de la visita de obra que serán de utilidad para integrar una propuesta técnica y económica susceptible de evaluación. Dicha visita deberá ser realizada por un representante técnico de la empresa debidamente acreditado por la misma, en papel membretado, copia de identificación oficial vigente a quien se le extenderá la constancia correspondiente. 8.3.- A los licitantes que pretendan participar con posterioridad a la realización de la visita al sitio de los trabajos, podrá permitírseles el acceso, siempre que lo soliciten con una anticipación de 24 horas, al séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, sujeto a la autorización de la COMISIÓN, aunque en ambos casos no será obligatorio para la COMISIÓN designar a un técnico que guíe la visita. 9.- Junta de Aclaraciones: 9.1.- Conforme a lo establecido en los artículos 31, fracción X y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como los artículos 39 y 40 de su Reglamento, la Junta de Aclaraciones de la Licitación se llevará a cabo el 28 DE ABRIL DE 2020 a las 13:00 HRS, en la DIRECCIÓN DE SUPERVISÓN DE INFRAESTRUCTURA

HIDRÁULICA DE LA COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, la asistencia a la junta de aclaración será optativa para los concursantes, en la cual se aclarará las dudas de los licitantes con respecto a las bases de la Licitación y la ejecución de la obra correspondiente. 9.2.- En las juntas de aclaraciones las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la Licitación correspondiente, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso del representante. 9.3.- Las solicitudes de aclaraciones, podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones, a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora señalada para la(s) citada(s) juntas de aclaraciones, si con posterioridad a dicho término los licitantes




solicitan alguna aclaración al respecto, la COMISIÓN no estará obligada a recibir la misma, Las aclaraciones o modificaciones a la convocatoria, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, serán ponderadas. 9.4.- Cualquier modificación a la presente Licitación derivada de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las bases de la licitación, de proceder las modificaciones en ningún caso podrán constituir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

9.5.- De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante, las cuales se resolverán en forma clara y precisa, en el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones, se indicará expresamente esta circunstancia. Las actas correspondientes serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, al finalizar este acto se fijará un ejemplar de la(s) acta(s) correspondiente(s) en un lugar visible al que tenga acceso el público en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación por un término no menor de cinco días hábiles. Así mismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en compra net para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto; dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

10.- MODIFICACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

10.1.- En los términos del artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Comisión podrá modificar el contenido de esta Convocatoria a la Licitación.

10.2.- Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las preguntas adicionales, serán de observancia obligatoria para los licitantes. 10.3.- Las modificaciones que las dependencias o entidades pretendan llevar a cabo de la presente Licitación deberán realizarse a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación apertura de proposiciones, salvo que las modificaciones a efectuar deriven de juntas de aclaraciones, caso en el cual, la convocante deberá de considerar que siempre deberá haber seis días hábiles como mínimo entre el día de la última junta de aclaraciones y la nueva fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Los seis días hábiles se consideran sólo como mínimo indispensable, por lo que la Comisión establecerá los días que sean necesarios para que los licitantes integren su proposición. 10.4.- Cualquier modificación que se requiera hacer a la Convocatoria a la Licitación la Comisión publicará dichas modificaciones en Compra net.




10.5.- La Comisión podrá celebrar el número de juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar conforme a lo establecido en el Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 11.- Representación Legal 11.1.- Los representantes legales de los licitantes deberán tener poder certificado ante notario público, en el que deberán especificar que la persona que participe en los actos relativos a la presente Licitación se encuentra autorizada para participar en los actos de apertura de propuesta y de fallo, en su caso a firmar las propuesta. 11.2.- Así mismo se aceptarán los poderes notariales que faculten al representante legal a ejercer actos de administración y/o dominio.

11.3.- Los representantes legales podrán delegar su representación en los actos de apertura y fallo a otra persona, llenando el formato que figura como anexo No. 1, en papel membretado de su empresa, sin notariar. 11.4.- Los que opten por delegar las facultades de acuerdo al párrafo anterior, deberán presentar identificación oficial y el poder notarial original o copia certificada por notario público del representante legal que otorgo el poder para cotejo y adicionalmente una copia simple de dicho poder. 11.5.- La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello o su representante legal y no simplemente rubricado en todas y cada una de las fojas que integren la propuesta.

12.- I M P O R T A N T E: 12.1.- Los interesados deberán acudir a las oficinas del Departamento de Licitaciones y Concursos, de la Comisión, en un plazo no mayor a un día hábil después de la fecha de haberse registrado en compra Net, en el horario de 9:00 horas a 15:00 horas, presentando los requisitos solicitados que a continuación se describen:

12.2.- Copia del comprobante de registro del sistema Compra net

12.3.- Oficio de aceptación en donde manifieste su interés de participar a la presente Licitación.

12.4.- Escrito de declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.




12.5.- Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana.

12.6.- Acreditar un capital contable mínimo sugerido de $ 15900000 (quince millones novecientos mil Pesos 00/100 M.N.) Con declaración anual y/o estados financieros auditados actualizados (deberán presentar copia de constancia de inscripción en el sistema de contadores públicos emitido por el SAT y cédula profesional). 12.6.1.- Personas morales declaración anual y/o estados financieros auditados actualizados 2019. 12.6.2.- Personas físicas declaración anual y/o estados financieros auditados actualizados 2018 y/o 2019.

12.7.- Copia simple de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, 32-D opinión positiva, (Actualizada)

12.8.- Convenio de participación conjunta (si en su caso aplica, deberá presentar los requisitos anteriores de cada licitante que intervenga en el mismo), debiendo estar registrados en el Sistema Compranet

12.9.- Una vez cumplidos los requisitos anteriores la comisión le proporcionara el comprobante de registro de participación, mismo que deberá anexar en su propuesta en el documento No. 2 (original)

13.- Del acto de presentación y apertura de proposiciones 13.1.- Las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de las mismas serán revisadas sólo para el efecto de hacer constar la documentación presentada por los licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo a efecto de que la Comisión tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas. Con fundamento en los Artículos 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 59, 60 y 61 de su Reglamento.

13.2.- Presentación de propuesta por medios de comunicación electrónica: el presente procedimiento de contratación será de tipo presencial, por lo que no aplicará la presentación de propuestas por medios de comunicación electrónica.

13.3.- Las bases se pondrán a disposición de los interesados a partir de la fecha en que se realice la publicación del Resumen de la Convocatoria el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la Comisión sita en Calzada Samuel León Brindis No.1330 Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, Código Postal. 29090 Tel. 61-8-73-80, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. Será




responsabilidad exclusiva de los interesados, adquirir las bases dentro de los plazos y horarios establecidos por la Comisión

13.4.- Las bases serán entregadas a los interesados a título gratuito; a todo interesado que desee participar y cumpla con los requisitos solicitados, se le entregará un comprobante de registro y tendrá derecho a participar en la presente licitación.

13.5.- Fecha de Publicación del resumen de convocatoria a la licitación Pública Nacional. 23 DE ABRIL DE 2020

13.6.- Fecha límite de inscripción a la Licitación: 07 DE MAYO DE 2020 Previo a la Presentación de Propuestas

14.- Forma de presentación 14.1.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado, la documentación distinta a la propuesta y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. 14.2.- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la Comisión las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo número 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 14.3.- Quien acuda a la presentación de propuesta, deberá acreditar su personalidad mediante carta poder simple en papel membretado signada por el representante legal, deberá mostrar y anexar copia de identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional o licencia de manejo),No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador, en lo previsto en el artículo No. 59 párrafo segundo del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en los términos del artículo No. 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.




14.4.- Una vez recibida la proposición en sobre único cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, con posterioridad, la convocante llevará acabo la evaluación integral de las proposiciones, haciendo la valoración que corresponda a cada requisito solicitado así como en su caso, a la omisión de los mismos, y el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en al fallo correspondiente. 14.5.- Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que la integran, Así mismo se deberán numerar de manera individual propuesta Técnica y propuesta Económica, en el caso de que alguno o algunos de los documentos carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Comisión no podrá desechar la proposición, sin embargo son importantes para un mejor desarrollo y transparencia de la Licitación. 14.6.- De cada una de las propuestas presentadas deberán ser rubricados por lo menos por un licitante que acuerde la mayoría de los presentes y por dos servidores públicos de la Comisión los siguientes documentos; escrito de propuesta económica, catálogo de conceptos o presupuesto, programa de erogación de la ejecución general de los trabajos, el resumen del presupuesto de obra, inclusive serán rubricados los documentos antes señalados que correspondan a las propuesta que hayan sido desechadas, las cuales quedan en custodia de la Comisión, y sólo podrán ser entregadas en términos de los dispuesto en el último párrafo del artículo 37, fracción II de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 14.7.- La entrega de propuesta se hará por escrito mediante un representante de la empresa, debidamente acreditado e identificado. El licitante deberá integrar su propuesta en original, de la forma como se indica en las presentes bases, una vez integrada, deberá presentar la propuesta Técnica-Económica en sobre único inviolable, cuyo contenido, se sugiere esté integrado con broche bacco, el sobre de la propuesta Técnica-Económica deberá tener pegada una hoja membretada de la empresa, con la siguiente información: número de Licitación, nombre de la obra, localidad, municipio, folio inicial, folio final. 14.8.- Los concursantes solo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes. 14.9 Presentar los documentos escrito de propuesta económica, catálogo de conceptos, programas de montos mensuales, de manera individual con broche bacco, dentro del sobre único que contiene la propuesta Técnica-Económica. Con la finalidad de agilizar el proceso de recepción cuantitativa de las propuestas, para que sea rubricado por los funcionarios y contratistas correspondientes durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.




14.10.- La presente acta será firmada por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar el acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la Licitación, de la fecha, hora y lugar en que se haya fijado el acta o el aviso de referencia .Así mismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en compra net para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 14.11.- La COMISIÓN podrá anticipar o diferir por escrito la fecha de celebración del fallo prevista en la presente invitación, sin que exceda el plazo a que hace referencia la fracción III del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 14.12.- En el sobre de la proposición Técnica-Económica se incluirán los 28 documentos relacionados en estas bases.

IMPORTANTE:

14.13.- Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que la integran, Así mismo

se deberán foliar de manera individual propuesta Técnica y propuesta Económica, en el caso de que alguno o algunos de los documentos carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Comisión no desechará la propuesta, sin embargo son importantes para un mejor desarrollo y transparencia del procedimiento de la Licitación.

14.14.- Deberán integrar en la proposición técnica-económica, CD o bien de manera digital en USB, conteniendo el archivo sistema Neodata versión actualizada archivo de llenado y archivo de intercambio, que deberá contener como mínimo los archivos libro indirecto, libro sobrecosto y libro Fasar. En caso de que no abra el archivo o no se haya integrado en la proposición, se les permitirá entregarlo dos horas posteriores al término del acto de presentación y apertura de proposiciones.

14.15.- La presentación de propuesta Técnica-Económica, será el día 07 DE MAYO DE 2020 a las 08:30 HRS. a efectuarse en el Salón de Usos Múltiples de la Comisión sita en Calzada Samuel León Brindis No.1330 Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, Código Postal. 29090 Tel. 61-8-73-80 El punto de reunión será en la sala de recepción de la Comisión, en donde minutos antes de iniciar dicho acto, se les avisará y guiará hacia el salón respectivo.




14.16.- Se recomienda estar 30 minutos antes de iniciar la presentación y apertura de proposiciones, de no asistir con estricta puntualidad a la apertura Técnica-Económica, la Comisión se abstendrá de recibir cualquier proposición que se presente después de la fecha, hora y lugar establecidos en las bases, tomando como fundamento lo que indica los artículos 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

14.17.- Integrar en el documento 15 cálculo del factor de salario real, las aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).

15.- DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

15.1.- Para la evaluación Técnica - Económica de las proposiciones sobre la base de Precios Unitarios se aplicarán los siguientes mecanismos previstos en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículo 64 apartado A. Fracciones I, II, III, IV, y Artículo 65 apartado A. Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII de su Reglamento.

15.2.-Sección VI 15.3.-Desechamiento de proposiciones, cancelación, nulidad total y licitaciones públicas desiertas

15.4.- En los términos del artículo número 31, fracciones XXII y XXIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo número 69 de su reglamento.

16.- Causales de Desechamiento 16.1.-La presentación incompleta o la omisión de cualquier requisito especificado en las Bases así como la falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del reglamento. 16.2.-El incumplimiento de las condiciones legales, Técnicas y Económicas requeridas por la Comisión. 16.3.-Cuando se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes sea falsa. 16.4.-Consignar datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la propuesta Técnica-Económica.




16.5.-La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 16.6.-Que se compruebe que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 16.7.-Será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases, así mismo se especifica que ninguna de las condiciones contenidas en las bases así como en las propuestas presentadas por el contratista podrán ser negociadas. 16.8.-Cuando el sobre no esté cerrado en forma inviolable. 16.9.-Cuando el postor no presente cualquiera de los documentos solicitados, y/ o los presente incompletos, o haya omitido algún requisito de las bases de la licitación o modifique en cuanto a su contenido. 16.10.-Cuando a la empresa le falte anotar un precio unitario con letra en el catálogo de conceptos. 16.11.-Cuando exista diferencia superior a +/- $1.00 entre el análisis de precio unitario presentado y el precio anotado con letra en el catálogo de conceptos. 16.12.-Cuando exista diferencia entre el importe anotado en el documento escrito de propuesta económica, y el anotado como importe total en el documento catálogo de conceptos, y el anotado en el documento programa de montos mensuales de la ejecución de los trabajos. 16.13.-Cuando exista diferencia en +/- $1.00 en el importe total del catálogo de conceptos. 16.14.-Cuando falte al menos uno de los análisis de precios unitarios solicitados en el catálogo de conceptos que forman parte de estas bases. 16.15.-Cuando no se considere en su propuesta lo establecido en la minuta de la junta de aclaraciones. 16.16.-Que en los análisis de precios unitarios consideren costos diferentes a los reportados en el listado de insumos. 16.17.-Que en la integración de sus análisis de precios unitarios no considere el cargo adicional del cinco al millar por concepto de servicio de vigilancia, inspección y control que presta la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo




No. 191 de la Ley Federal de Derechos del ejercicio vigente tal y como se indica en el formato de dicho documento. 16.18.-Que en la integración de sus análisis de precios unitarios no considere el cargo del Impuesto Sobre Nómina. 16.19.-Cuando en el cálculo de financiamiento no se refleje el porcentaje del anticipo que la COMISIÓN, otorgará para el inicio y ejecución de los trabajos así como se solicita en las bases de la Licitación. 8.20.-cuando la empresa no considere el importe del anticipo en la determinación del porcentaje de financiamiento documento 27.2, que deberá aplicarlo sobre el monto total de la obra (costo directo, indirecto, financiamiento y cargos adicionales) 16.21.-Cuando no presente el indicador económico y/o no se refleje la tasa de interés usada para la presente Licitación. 16.22.-Cuando en el cálculo de financiamiento la tasa de interés usada sea diferente al indicador económico anexo, y por no expresar claramente en el análisis financiero, que se tomó en cuenta, en su caso del o de los anticipos que se otorguen, la tasa de interés activa mensual, manifestando el indicador económico más los puntos de intermediación de la banca utilizado. 16.23.-Que proponga alternativas al calendario mayores en plazo a los tiempos establecidos y/o que presenten dicho calendario con actividades incongruentes en cuanto a su orden o plazo de ejecución, 16.24.-Que se ponga de acuerdo con otros licitantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la presente Licitación. 16.25.-Cuando el licitante no tome en cuenta aspectos importantes que por la complejidad de los trabajos o el lugar de ubicación de los mismos debe tomar en consideración el licitante y que de no considerarlo, será motivo para declarar insolvente la propuesta. 16.26.-Cuando no considere en los precios unitarios el Impuesto Sobre Nómina aplicando la tasa del 2.00 % sobre la base gravable señalada en el artículo 235 del Código de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Dicho porcentaje se deberá considerar como se indica en el formato respectivo de las bases dela licitación. 16.27.-Por no contemplar en el documento determinación de los cargos adicionales 26.3, el cargo adicional del cinco al millar por concepto de servicio de vigilancia, inspección y control que presta la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos vigente, tal y como se indica en el formato de dicho documento.




16.28.-Por no contemplar en el documento, determinación de los cargos por utilidad y cargos adicionales el impuesto sobre nómina, de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2020, artículo 235 párrafo segundo donde se especifica que los contribuyentes del I.S.N. determinaran y pagaran. 16.29.-Por no considerar el porcentaje del ISR (Impuesto Sobre la Renta), o del PTU. (Participación de los Trabajadores en la Utilidad), en los términos del artículo 123 Fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Art. 9 de la ley del Impuesto Sobre la Renta y que están contemplados en los documentos cargos por utilidad y cargos adicionales de las bases. 16.30.-Por no considerar anticipo a proveedores en la determinación de su financiamiento documento No. 26.2. 16.31.-Que las estimaciones tendrán un periodo de pago en un plazo no mayor a (41) cuarenta y un días naturales contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el residente de obra de la Dirección de Supervisión que corresponda, mismo que deberán considerar para la integración del financiamiento de su propuesta. 16.32.-Cuando exista diferencia en el costo del programa de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos documento PE-27.5 con el importe de la (administración oficina central y administración oficina de campo documento PE-26.1) Desglose de los Indirectos. 16.33.-Cuando exista diferencia en el programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción, documento PE-27.2 con el importe de los insumos de equipo y herramienta documento PE-25. 16.34.-Cuando exista diferencia en el importe del programa de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente documento PE-27.3 con el importe de los insumos de materiales documento PE- 25. 16.35.-Cuando exista diferencia en el programa de utilización del personal técnico, administrativo, y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos documento PE-27.4, con el importe de la mano de obra documento PE-25. 16.36.-Cuando exista diferencia en el total de los insumos que intervienen en la integración de la propuesta documento PE-25 con el costo directo reflejado en el Análisis de los costos indirectos PE-26.1, financiamiento documento PE-26.2, Cargo por utilidad y cargos adicionales PE-26.3. 16.37.-Cuando no considere el letrero nominativo de obra en la integración de sus indirectos.




16.38.-Que los análisis de los precios Unitarios no estén estructurados con costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales correspondientes. 16.39.-Los catálogos se presentaran ya sea en el sistema Neodata o Excel según los formatos proporcionados por la Comisión, o bien el contratista podrá generarlos en sus propios sistemas, siempre y cuando no modifique el formato de codificación, datos solicitados en el formato anexo, texto del concepto, la unidad y la cantidad de acuerdo a los requerimientos de la Comisión.

16.40.-Para determinar el Factor de Salario Real, se debe considerar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente correspondiente al año en curso. 16.41.-Cuando no considere en su totalidad los 366 días calendario correspondiente al año en curso, anualizado en la determinación del factor del salario real. 16.42.-Por no considerar en la determinación del factor del salario real 52 días domingos no trabajados del año en curso. 16.43.-Cuando considere en la integración del Factor de Salario Real el Dos por ciento 2.00% Impuesto Sobre Nómina (I.S.N.). 16.44.-Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los Análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado. 16.45.-La Comisión considerará como no aceptables, aquellas propuestas que propongan importes que no puedan ser pagados por la Comisión, en base al presupuesto autorizado para la obra y a la disponibilidad de los recursos que pueda asignársele a la misma; en todo caso, la Comisión podrá determinar a su criterio, si es necesario obtener autorización para otorgar suficiencia presupuestaría para la obra objeto de la presente licitación. 16.46.- Cuando en el análisis del costo de financiamiento de los trabajos (documento 26.2) no considere el 30 % del anticipo que la comisión otorgara para el inicio de los trabajos o Sea menor al 30 % en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta art. 9 y que están contemplados en los documentos, cargos por utilidad y cargos adicionales de las bases de la licitación.

17.- Al formular la proposición técnica-económica, los licitantes aceptarán y

cumplirán las consideraciones siguientes:

18.- Retenciones y Deducciones: 18.1.- Se le hace del conocimiento al licitante que en caso de que obtenga fallo a su favor para que se le adjudique el contrato de obra Pública objeto de la presente




Licitación, se le retendrá el dos al millar (0.2%) del importe antes del IVA y de retenciones y deducciones de las estimaciones que se generan con motivo del contrato respectivo, para destinarlo a la operación de la Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. a.- En caso de ser agremiado de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, (CMIC), del instituto de capacitación, de la Industria de la Construcción, A.C., Delegación Chiapas; se aplicará y considerará lo siguiente:

b.- En caso de ser agremiado a los Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C., (ECIC) o agrupación Independiente registrada y reconocida se aplicará la siguiente deducción:

c.- En caso de ser agremiado a la Organización de Constructores Independientes del Estado de Chiapas, A.C. (OCIECH), se aplicará la siguiente deducción:

18.2.- Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 153-a y 153-b de la Ley Federal del Trabajo, referente a la capacitación y adiestramiento de sus trabajadores. “el contratista” desde este momento cede su derecho de cobro a la institución, cámara de interés público, agrupación independiente registrada y reconocida cuya residencia se ubique en el estado de Chiapas a la cual este afiliado según su preferencia, por el dos al millar (0.2%) del importe antes del I.V.A. y retenciones y deducciones de las estimaciones que se generen con motivo del presente contrato, por lo que con esta estipulación se da por pagado el importe del dos al millar (0.2%) de cada estimación; en términos del Artículo 84 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, “el contratista” manifiesta su conformidad con la cesión de derechos de cobro que en este acto realiza.

18.3.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 123, apartado a, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 132, fracción XV y, 153-A y 153-B, de la Ley Federal del Trabajo, “el contratista” manifiesta su conformidad con la cesión de derechos de cobro.

18.4.- En caso de no ser agremiado a ninguna institución, Cámara de interés público, agrupación independiente registrada y reconocida cuya residencia se ubique en el estado de Chiapas, no será aplicable lo establecido en el inciso d, de esta cláusula, siempre y cuando “el contratista” acredite documentalmente ante “la comisión” que está cumpliendo la obligación de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, de acuerdo a las formas previstas en el artículo 153-A y 153-B de la Ley Federal del Trabajo.

18.5.- Con independencia de lo anterior “el contratista” está obligado a acreditar el cumplimiento a su obligación como patrón, de capacitar a todos los trabajadores.

18.6.- Desde este momento, “El contratista” cede su derecho de cobro al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., Delegación Chiapas, por el dos al millar (0.2%) del importe antes del I.V.A. y retenciones y deducciones de las estimaciones que se generen con motivo del presente contrato, por lo que con esta estipulación se da por pagado del importe del dos al millar (0.2%) de cada estimación; en términos del artículo 84 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, “el




contratista” manifiesta su conformidad con la cesión de derechos de cobro que en este acto realiza.

18.7.- Para hacer efectiva la retención correspondiente en el contrato de Obra Pública que se suscriba, se estipulará lo siguiente: 18.8.- “El contratista” desde este momento cede su derecho de cobro a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, (CMIC) Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C., (ECIC) Organización de Constructores Independientes del Estado de Chiapas, A.C. (OCIECH), según corresponda por el dos al millar (0.2%) del importe antes del IVA y de retenciones y deducciones de las estimaciones que se generen con motivo del presente contrato, por lo que con esta estipulación se da por pagado del importe del dos al millar (0.2%) de cada estimación; en términos del Artículo 84 de la Ley, “el contratista” deberá manifestar su conformidad con la cesión de derechos de cobro que en este acto realiza.

18.9.- Para hacer efectiva la cesión de derechos de cobro, “el contratista” incorporará a la factura correspondiente en el rubro de “deducciones” la cantidad que resulte de la aplicación del dos al millar (0.2%) del importe antes del I.V.A. y de retenciones y deducciones que se generen con motivo del presente contrato.

18.10.- Esta cláusula no será aplicable, en los casos en que “el contratista” acredite documentalmente ante “la contratante” que está cumpliendo la obligación de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, por cualquier otro medio distinto a los empresarios chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Chiapas (CMIC), Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C., (ECIC), Organización de Constructores Independientes del Estado de Chiapas, A.C. (OCIECH)y de acuerdo a las formas previstas en el artículo 153 “B”, de la Ley Federal del Trabajo, esta disposición es de cumplimiento obligatorio para quienes contratan obra Pública con la Comisión, y solamente no se aplicará si el licitante acredita documentalmente que cumple con la obligación de capacitación a sus trabajadores a través de otros medios distintos a la intervención de la Comisión de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 153 B, de la Ley Federal del Trabajo.

18.11.- La capacitación a sus trabajadores constituye una obligación del contratista prevista en el artículo 132, fracción XV de la Ley Federal del Trabajo, por lo que el importe de la retención aquí prevista, no debe ser considerada o repercutir en la integración o importe de las propuestas económicas que el licitante presente en el procedimiento de contratación correspondiente. 19.-La Comisión se abstendrá de recibir propuesta que sean presentadas fuera de la hora límite para ello. Los concursantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma al acto de presentación y apertura de propuesta con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.




19.1.- Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente y/o rubricadas por la persona facultada para ello o sus apoderados en todos y cada uno de los documentos que forman parte de la misma, sin que la falta de firma o rubrica de alguna de ellas sea causa de descalificación, excepto tratándose de las manifestaciones escritas, catálogo de conceptos de obra , análisis detallado de los precios unitarios de todos los conceptos de Obra y Básicos y los programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en todas y cada una de sus hojas. 19.2.-La constancia de visita al lugar de la obra deberá regresarse dentro del sobre de la proposición Documento PT-11 y las disposiciones que contenga se considerarán válidas durante la vigencia del contrato respectivo y sus convenios adicionales.

19.3.-El análisis del costo de financiamiento de los trabajos (documento No. PE-26.2) debe presentarse indicando claramente el proceso de cálculo, las consideraciones hechas, la tasa de interés aplicable, la cual debe calcularse por el contratista con base en un indicador económico Especifico actualizado al mes y año en curso, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato. Se debe presentar el indicador económico que se utilizó. 19.4.-Que los análisis de los precios no estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento. 19.5.-Para el documento No. PE-26, debe requisitarse el desglose de los costos indirectos en la forma indicada en el formato que se incluye. 20.- Idioma y moneda. 20.1.- Conforme lo establece las fracciones II y VI, del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el idioma en que se presentarán las proposiciones será el español y la moneda en que se cotizarán será el peso mexicano. 21.- Mecanismo de adjudicación del contrato.

21.1.-Para determinar los efectos de adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo que atienda las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos. 21.2.- La Comisión, para hacer el estudio, análisis y evaluación de las proposiciones, se apegará a lo dispuesto en la SECCIÓN IV DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, de acuerdo a lo siguiente, Fracción II del Artículo 63, Apartado “A” Fracción I,II, III, IV, del Artículo 64 y Apartado “A” Fracciones I,II,III,IV,V,VI,VII y VIII del Artículo 65 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la “Ley”, “la Comisión”.




21.3.- Para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas, revisión detallada y evaluación, se verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las bases de la Licitación; una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas, el contrato se adjudicará, en su caso, al Licitante cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la presente licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 21.4.- Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Comisión, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. “la Comisión” formulará un dictamen que servirá de fundamento para el fallo.

22.- Experiencia y capacidad técnica 22.1.- Sólo se aceptarán propuestas de personas físicas o morales que individualmente o en conjunto, acrediten conocimientos y experiencia en la ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación.

22.2.- El concursante deberá demostrar su experiencia, capacidad técnica y capacidad financiera mediante:

22.3.- Relación de cada uno de los profesionales y técnicos al servicio de “El Licitante” que deberán tener experiencia y serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, identificados con los cargos que ocuparán, (presentando su currículum con firma autógrafa) en el que se incluya, en su caso, fotocopia de su cédula profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la relación y documentación de las actividades profesionales en que haya participado, no presentar estos documentos como se requiere, será causa de descalificación de la propuesta. De los profesionales propuestos sólo se evaluará la preparación académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud similares, a los que se licitan. Es necesario que el licitante acredite la experiencia del personal asignado.

22.4.- Relación de los contratos de trabajos similares a los de la presente licitación, que haya celebrado tanto con las Administraciones Públicas Federal, Estatal o Municipal, como con particulares, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica en este tipo de servicios. Contendrá el nombre o denominación de la contratante domicilio, teléfono de los responsables de los servicios, descripción de los trabajos, importe total, importes totales ejercidos y por ejercer, fecha de terminación o fecha prevista para la terminación.

22.5.- Importante Presentar copia únicamente de los documentos del contrato donde especifique el nombre de la contratante, la empresa contratada, localidad, municipio, monto del contrato, periodo de ejecución Además deberá anexar copia simple de acta de entrega recepción de las obras ejecutadas de los últimos 5 años similares objeto del presente concurso.




22.6.- La capacidad financiera del licitante, podrá ser acreditada con declaración fiscal, estados financieros dictaminados de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones, conforme a lo solicitado en las bases de la Licitación, asimismo deberán presentar el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, los cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. 22.7.- Con fundamento en el artículo 46 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas la Comisión podrá solicitar requisitos y documentos adicionales a los señalados en los Artículos Nos. 31 de la ley y 44, 45, 61 apartado A Fracción I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, IX, X, y XI, artículo No. 254 de su Reglamento.

22.8.- Al finalizar la evaluación de las proposiciones, la Comisión adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establezcan las bases de la licitación, de conformidad con la Ley y este Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 22.9.- Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurarlas mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 22.10.- Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:

22.11.- Para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación y atendiendo a las características de la obra objeto de la presente licitación, se determina la conveniencia de utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes

22.12.- Para evaluar las proposiciones, con lo dispuesto en el diario oficial de la federación publicado el día 09 de septiembre del 2010, en donde se establece que el puntaje mínimo que deberán obtener en el aspecto técnico las empresas participantes es de 37.5 puntos, para ser considerada propuesta solvente.

22.13.- Así mismo se presentara el resultado del puntaje obtenido de la evaluación técnica de las empresas susceptibles a análisis, con fundamento en el artículo 63 fracción II del reglamento de la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas, y al capítulo segundo de los lineamientos.




22.13.1.- Puntos máximos a obtener Propuesta Técnica: 50 Puntos 22.13.2.- Puntos máximos a obtener Propuesta Económica: 50 Puntos 22.13.3.- Total de puntos a obtener: 100 Puntos

22.14.- Así mismo se opta por la utilización de dicho mecanismo y se establece una ponderación para las personas con discapacidad o la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio de la Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta correspondiente.

23.- Propuesta técnica:

I. Propuesta Técnica Puntaje

Rubros y Sub- rubros

I.- Rubro Relativo a la calidad en la Obra Sub-Rubro especialidad y experiencia del licitante:

1.- Especialidad: Mayor número de contratos de obras ejecutadas, que sean de la misma naturaleza 10.00 2.- Experiencia: mayor tiempo de ejecución en obras similares. 10.00

Sub-Rubro capacidad técnica del licitante: a).-Maquinaria y equipo de construcción 5.00 b).-Mayor experiencia del personal responsable de los trabajos 10.00 c).- Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos. 5.00 d).-Planeación integral y Procedimiento constructivo. 5.00 e).-Grado de cumplimiento de los contratos celebrados y concluidos en un lapso no mayor a cinco años. 5.00

Total de puntos posibles de obtener en el rubro relativo a la calidad de la obra 50.00

Total de puntos máximos a obtener Propuesta Técnica 50.00

I Propuesta Técnica


I.- Rubro Relativo a la calidad en la obra. Para la evaluación de este sub-rubro se revisará que el Programa Calendarizado de Materiales y Equipo de Instalación permanente, explosión de insumos propuestos por el Licitante sea congruente y documentación comprobatoria de los profesionales técnicos que se encargaran de la dirección y coordinación de los trabajos así como también la planeación integral y Procedimiento constructivo se revisará que las técnicas y los procedimientos constructivos que el Licitante incluya y considere para realizar los trabajos sean adecuados para terminarlos en tiempo, forma, costo y calidad.




Para este sub rubro se asignará una ponderación de Cincuenta (50) puntos. Los 50 puntos se distribuirán como sigue:

Sub-Rubro especialidad y experiencia del licitante:

La calidad atenderá a los sub-rubros: 1.- Especialidad: Mayor número de contratos de obras ejecutadas, que sean de la misma Naturaleza Diez (10) 2.- Experiencia: mayor tiempo de ejecución en obras similares Diez (10)

Sub-Rubro capacidad técnica del licitante: a).-Maquinaria y equipo de construcción Cinco (5) b).-Mayor experiencia del personal responsable de los trabajos Diez (10) c).- Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos Cinco (5) d).-Planeación integral y Procedimiento constructivo Cinco (5)) e).-Grado de cumplimiento de los contratos celebrados y concluidos en un lapso no mayor a cinco años Cinco (5)

24.- Sub-rubros Especialidad y Experiencia

Se verificará la mayor experiencia y especialidad de la empresa y del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del artículo 26 del presente reglamento. 24.1.-Especialidad.- Para la evaluación de este sub-rubro se verificará que la cantidad de las obras en ejecución o ejecutadas por el licitante y su personal en los últimos cinco (5) años previos a la publicación de la Convocatoria en el Sistema Compra Net, sean de la o las categorías, magnitud y conforme a lo solicitado en la Convocatoria, los Licitantes que acrediten un número igual o mayor a cinco (5) obras terminadas de la o las categorías y magnitud solicitadas se le asignará el puntaje correspondiente de Diez (10) puntos.

24.2.-Experiencia.- Para la evaluación de este sub-rubro se verificará el mayor tiempo de ejecución en obras similares ejecutadas por el licitante en los últimos Cinco (5) años previos a la publicación de la Convocatoria en el Sistema Compra Net, sean de la o las categorías, magnitud y conforme a lo solicitado en la Convocatoria, los LICITANTES que acrediten un número igual o mayor a cinco (5) años ejecutando obras de la o las categorías y magnitud solicitadas se le asignará el puntaje correspondiente de Diez (10) puntos.

24.3.- Para la especialidad y experiencia serán considerados los puntos siguientes:




24.3.1.-Es requisito importante que la empresa participante presente copia de contratos de obras similares con su acta entrega recepción de obra correspondiente, de los trabajos que haya ejecutado, cinco años previos a la publicación de la convocatoria, de la presente Licitación, deberán estar firmados por los responsables de la contratación de la entidad, municipio y/o particulares y la persona facultada para suscribir los contratos de la empresa participante. 24.3.2.- Se entenderá como obras de similar complejidad a las obras que involucren trabajos de construcción de obra civil objeto de la presente Licitación. 24.3.3- Serán considerados los contratos en los que el licitante haya participado como subcontratista. 2.4.3.4- No serán considerados los contratos formalizados por empresas filiales del grupo al que pertenezca el licitante. 24.3.5.- Se asignarán Diez (10) puntos a la proposición del licitante que acredité el mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a la que es objeto de la presente Licitación en un plazo máximo de 5 años previos a la fecha en que fue publicada la convocatoria a la licitación. 24.3.6.- Se sumará el plazo de ejecución en días de los contratos de las obras de similar complejidad, es de señalar que el tiempo durante el cual se realizaron o se estén realizando los trabajos de dos o más contratos simultáneamente, el periodo durante el cual las obras se realizaron o se estén realizando simultáneamente, solo se contabilizará una vez. 24.3.7.- En caso de proposiciones conjuntas, serán considerados los contratos de la(s) persona (s) del grupo que presenta la proposición conjunta, atendiendo a lo establecido en el inciso C de la fracción II, del artículo 28 del RLOPSRM.

24.3.8.- A efecto de determinar la ponderación del criterio relativo a la calidad en el rubro especialidad para los demás licitantes, se aplicará una regla de tres simple, considerando como base el número de contratos de aquel licitante que acredité el mayor número de contratos de la misma naturaleza a los que son objeto de esta licitación en el plazo de 5 años respectivamente. 24.3.9.- A efecto de determinar la puntuación del criterio de calidad en el rubro de experiencia para los demás licitantes, se aplicará una regla de tres simple, considerando como base el número de años de aquel licitante que acredite, la mayor cantidad de años ejecutando contratos de obra de similar complejidad a la que es objeto de la presente licitación.

25.- Sub-Rubro capacidad técnica del licitante.




25.1.- Para la evaluación de este sub-rubro se revisará que la maquinaria y equipo de construcción propuesto por el licitante tengan la capacidad y rendimiento apropiado para evitar atrasos en la ejecución de la obra, Se asignarán, cinco (5) puntos. 25.2.- Para la evaluación de este sub-rubro se revisará el personal profesional técnico propuesto por el licitante para la ejecución de los trabajos que se licitan. Para efectos de evaluación solo se considerará el personal indicado y conforme a lo previsto en la Convocatoria así mismo se revisarán los documentos que presente el licitante para acreditar su capacidad financiera, se verificará el personal con discapacidad que acredite el licitante que trabaja en su empresa, se verificará la mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del artículo 44 Fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Se asignarán, Diez (10) puntos.

25.2.1.- Para obtener la experiencia laboral para cada licitante, la Comisión analizará la información que el licitante incluya en su proposición, “currículo de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra”, como los documentos que adjunte a dicho formato, considerando lo siguiente:

25.2.2- Se sumará la cantidad de años del personal propuesto por el licitante, cuando este haya desarrollado o este desarrollado trabajo para el licitante que involucren trabajos de construcción en obra civil correspondiente a la obra a ejecutar

25.2.3.- La distribución de los diez (10) puntos señalados se hará de forma proporcional utilizando una regla de tres simple, tomando como base al licitante que haya acreditado el mayor número de años ejecutando obras de la o las categorías y magnitud solicitadas en la Convocatoria. 25.2.4- Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad, se otorgara una ponderación de puntos en caso de empate en el puntaje. 25.3.- Ausencia de antecedente de afectación de garantías por vicios ocultos, Para la evaluación de este sub-rubro se revisará que la empresa no tenga antecedentes de vicios ocultos, Se asignarán, Cinco (5) puntos. 25.4.-Planeación Integral y Procedimiento Constructivo, se asignarán, Cinco (5) puntos de la manera siguiente. 25.4.1.- Planeación integral, para la evaluación de este sub-rubro se revisará Descripción detallada de la planeación, desarrollo y organización de los trabajos objeto de este concurso la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.




25.4.2.- Procedimiento Constructivo, deberá describir en forma detallada y desglosada el procedimiento constructivo de la ejecución de los trabajos, demostrar que conoce los trabajos a realizar que cuenta con la Capacidad, Experiencia y Equipo necesario para ejecutarlos satisfactoriamente así como también los cuales deben guardar congruencia con los análisis de precios unitarios y el programa de ejecución de los trabajos. 25.5.-cumplimiento de los contratos, para la evaluación de este sub-rubro se verificarán el número de obras de la o las categorías y magnitud solicitadas en la Convocatoria, que haya terminado en tiempo y forma el Licitante en los últimos cinco (5) años, previos a la publicación de la Convocatoria en el Sistema compra Net. 25.5.1.- Se otorgarán los cinco (5) puntos indicados en la Matriz Base de Puntos, a él o los licitantes que acrediten el mayor número de obras terminadas en tiempo y forma de la o las categorías y magnitud solicitadas en la Convocatoria, El Licitante deberá mínimo demostrar haber terminado en tiempo y forma una (1) obra y máximo cinco (5) obras de cada una de la o las categorías y magnitud solicitadas, para lo cual se tomará la fecha de terminación de los trabajos señalada en el contrato o convenio correspondiente. 25.5.2.- En el caso de que el Licitante presente Subcontratos para acreditar este sub-rubro, los mismos deberán de cumplir todos los requisitos que correspondan de los señalados para los contratos. 25.5.3.- Si El Contratista y El Subcontratista participan en una misma licitación los trabajos serán considerados, en caso de cumplir con lo solicitado, para acreditar el Cumplimiento de Contratos a ambos. 25.5.4.- La distribución de los cinco (5) puntos señalados se hará de forma proporcional utilizando una regla de tres simple, tomando como base al licitante que haya acreditado el mayor número de obras terminadas en tiempo y forma, de la o las categorías y magnitud solicitadas en la Convocatoria, la referida distribución de puntos se hará de la forma siguiente: 25.5.5.- Para el o los Licitantes calificados que acrediten un número de obras terminadas en tiempo y forma, igual o mayor a cinco (5) de cada una de las categorías y magnitud solicitadas, obtendrá los Cinco (5) puntos señalados los demás Licitantes calificados, obtendrán los puntos proporcionales que les correspondan, dividiendo el número de obras terminadas en tiempo y forma acreditadas entre las cinco (5) obras de tope máximo, multiplicados por los Cinco (5) puntos.

25.5.6.- Si el o los licitantes calificados acreditan un número de obras terminadas en tiempo y forma menor a cinco (5) de cada una de las categorías solicitadas, el puntaje se obtendrá dividiendo el número de años acreditados por cada licitantes entre el




número mayor de obras terminadas en tiempo y forma acreditadas por el Licitante que corresponda, multiplicados por los Cinco (5) puntos señalados. 25.5.7.- De ser el caso, si se permite, para alcanzar el monto o magnitud de los contratos solicitados, sumar el monto de dos de ellos, se tomará para el otorgamiento de puntaje la fecha de terminación de los trabajos señalada en el contrato o convenio correspondiente del contrato con mayor monto; siempre y cuando estos sean del mismo año, en el caso de proposiciones conjuntas se acreditaran de forma individual y cumplan con los requisitos solicitados al respecto en la Convocatoria. 25.5.8.- A las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, se sumaran el número de obras de la o las categorías y magnitud solicitadas en la Convocatoria, que acrediten haber terminado en tiempo y forma, cada uno de los integrantes del grupo. En caso de que el Licitante no acredite haber terminado en tiempo y forma ningún contrato de la o las categorías y magnitud solicitadas o ningún LICITANTE cumpla con este requisito, el sub-rubro tendrá una calificación de cero (0) puntos.

26.- propuesta económica

II. Propuesta Económica Puntaje


II.- Rubro relativo al precio a).- Precio sin IVA 50.00

Total de puntos posibles de obtener en el rubro relativo al precio 50.00

Total de puntos máximos a obtener Propuesta Económica 50.00

Total de puntos posibles de obtener en el mecanismo de adjudicación

100.00

II.- propuesta económica


I.- Rubro relativo al precio. Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea más bajo, o la de menor valor presente, la que tendrá una ponderación de, Cincuenta (50) puntos.

a) Precio sin IVA.- En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula: PAj =50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1,2,…..,n Donde:




PAj = Puntos a asignar a la proposición “j” PSPMB = proposición solvente cuyo precio es el más bajo, o la de menor valor presente. PPj = Precio de la proposición “j”

El sub índice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

Para la adjudicación del contrato será a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, y se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje.

27.- La evaluación se efectuará de acuerdo a lo siguiente: Análisis comparativo de las propuestas en el aspecto técnico-económico: 27.1.- Aspecto técnico:

27.1.1.- Las proposiciones se evaluarán en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas sólo se verificara la presentación de los documentos, sin entrar a detalle a la revisión de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la COMISIÓN tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.

27.1.2.- La Comisión comprobará que las propuestas recibidas en el acto de apertura técnica-económica, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en estas bases de Licitación, la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta.

24.1.3.-La Comisión que el programa de ejecución sea congruente y factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y cantidades de trabajo establecidas; y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que se vayan a utilizar, sean las requeridas en las especificaciones de construcción y en las normas de calidad de los materiales. 27.1.4.-La Comisión verificará que el personal profesional técnico propuesto por el Licitante, sea el adecuado, suficiente y necesario para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos que se licitan y que dicho personal demuestre haber ejecutado obras de la(s) categoría(s) que se indican y conforme a lo señalado en la Convocatoria. 27.1.5.-Que la propuesta que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones anteriores, se calificaran como solventes técnicamente y por tanto se continuará con la revisión de la propuesta económica, la Comisión emitirá una resolución al respecto, en las que se hará constar las causas que motivaron desecharlas. 27.2.- Aspecto económico:




27.2.1.- Revisar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, sean acordes con lo solicitado en las bases y con los costos vigentes en el sitio de los trabajos respecto a mano de obra, materiales y demás insumos.

27.2.2.- Verificar que la capacidad legal, del contratista garantice la correcta y continua ejecución de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 27.2.3.- Verificar que los sub-totales de la propuesta sean congruentes entre sí con todos los datos derivados de los documentos que la integran. 27.2.4.- Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los datos derivados de los documentos que la integran o soportan. 27.2.5.- Verificar que los programas específicos sean congruentes con el programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos. Que el cargo por maquinaria y equipo de construcción, se haya determinado con base al precio y al rendimiento de estos, considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente, que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza análoga; y que en el costo por financiamiento se haya considerado el importe de los anticipos. 27.2.6.- Únicamente la propuesta que satisfagan todos los aspectos anteriores, se calificaran como solventes técnica y económicamente y, por tanto, solo estas serán objeto del análisis comparativo.

28.- Aspectos preparatorios para la emisión del fallo: 28.1.- La COMISIÓN podrá anticipar o diferir por escrito la fecha de celebración del fallo previsto en la presente licitación, sin que exceda el plazo a que hace referencia la fracción III del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 28.2.- Elaborar un dictamen, con base únicamente en el resultado del análisis detallado cualitativo y evaluatorio de las propuesta no desechadas, que servirá como fundamento para que la Comisión y se emitirá el fallo de la Licitación.

28.3.- El contrato respectivo se asignara al licitante que, de entre los proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 28.4 Si resultare que dos o más propuestas son solventes y por lo tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Comisión, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo. 29.- Licitación Desierta:




29.1.- La Comisión, declarará desierta la Convocatoria a la Licitación cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria o sus precios de insumos no fueren aceptables. Además de los supuestos previstos en el artículo 40 de la Ley, la Comisión podrá declarar desierta una Licitación en cualquiera de los siguientes casos: 29.2.- La Comisión, podrá declarar desierta la licitación cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la invitación o sus precios de insumos no fueren aceptables. 29.3.- Además de los supuestos previstos en el artículo 40 de la Ley, la Comisión podrá declarar desierta la Licitación en cualquiera de los siguientes casos: 29.4.- Cuando ninguna persona adquiera las bases. 29.5.- Cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 29.6.- La Comisión considerará que los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no son aceptables, cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por la Comisión. 29.7.- Con fundamento en el Art. 40 y párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 71 de su Reglamento, párrafo segundo. 30.- Comunicación Oficial del Fallo: 30.1.- Se realizará en el Salón de Usos Múltiples de la Comisión el día 15 DE MAYO DE 2020, a las 13:00 HRS. 31.- Firma del contrato:

31.1.- El tipo de contrato es a precios unitarios y tiempo determinado. 31.2.- La firma de contrato será el día el día 15 DE MAYO DE 2020, a las 14:00 HRS en el Calzada Samuel León Brindis No.1330 Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, Código Postal. 29090 Tel. 61-8-73-80. 32.- De la contratación: 32.1.- La empresa física o moral que resulte ganadora, deberá entregar en el Departamento de Licitaciones, Concursos, Adjudicaciones y Contratos documento Vigente expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como la indica la regla 2.1.39. De la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 2020, en la regla 2.1.39 de la misma Miscelánea, que establece el




procedimiento para la obtención de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, de lo contrario no podrá suscribir el contrato.

32.2.- El licitante que resulte ganador tendrá quince días naturales a partir de la emisión del fallo para llevar a cabo firma del contrato respectivo y presentar fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, y factura de anticipo con fundamento en el artículo 47 primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 33.- Garantías: 33.1.- El contratista al cual se le adjudique el contrato debe garantizar con fianza a favor de la Secretaria de Hacienda, con fundamento en el artículo 49 Fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 33.2.-La Garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato se garantizará mediante fianza con un importe del diez por ciento del monto total contratado, En lo previsto en el Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 89, 91 de su Reglamento. 33.3.- La garantía de cumplimiento deberá ser entregada en la Comisión, antes de la firma del contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le haya adjudicado el contrato y reciba la notificación del fallo, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículo 91 de su Reglamento. 33.4.- Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos objeto del contrato dentro del plazo cubierto por la garantía la Comisión notificará al contratista por escrito, para que haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales, en lo previsto en los Artículos 66,67 de la “Ley” y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 33.5.- Las citadas fianzas de Garantía objeto del contrato se liberarán automáticamente una vez transcurridos 12 meses, contados a partir de la fecha de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista en lo previsto en el artículo 95, del Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 33.6.- Importante LA COMISIÓN previamente a la entrega del anticipo requerirá AL CONTRATISTA, presentar al Área responsable de la ejecución de los trabajos (DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA), un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará el importe de los anticipos que se otorgaran para la ejecución de los trabajos, con fundamento en el artículo 138 Sección IV de los anticipos, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.




34.- Forma y términos de pago de los trabajos objeto de este contrato:

34.1.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que haya fijado la Comisión en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, y deberán pagarse dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las estimaciones por las partes, fecha que se hará constar en la bitácora y las propias estimaciones. 34.4.- Con fundamento en el art. 54 de la ley de obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas 35.- Retenciones sobre las estimaciones por pagar. El licitante al que se le adjudique el contrato, aceptará que del importe de cada estimación se le hagan las siguientes retenciones:

35.1.- Pago por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, los contratistas que celebren contratos de Obra Pública con las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, pagaran un derecho equivalente al Cinco al Millar (0.5%) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. según lo establece el artículo número 45 fracción IV, de la Ley Estatal de Derechos.

35.2.-Aportación del (1%) sobre el monto total del contrato que se derive del presente concurso por concepto de aportación al Estado para la realización de Obras de Beneficio Social, conforme lo establece el artículo número 269 Fracción II del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, al Ejercicio Fiscal correspondiente al año en curso. 35.3.-Pago del Impuesto del (2.00%) sobre la base gravable por concepto de Impuesto Sobre Nómina de conformidad a lo dispuesto por el Artículo número 229 y 235 del Código de la Hacienda Pública del Estado de Chiapas.

21.4.- Retención del 6% (seis por ciento) por Contribución Adicional para el Desarrollo Económico y Social en la Entidad, aplicado sobre el monto total obtenido del 2% (dos por ciento) del Impuesto Sobre Nómina, lo anterior conforme a lo establecido en el Título Tercero, Capítulo Segundo, Artículos 262 y 263 del Código de Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.




35.5.- Aportación por el dos al millar (0.2%) del importe antes del IVA de cada estimación en términos del art. 84 de la ley de obra pública del estado de Chiapas, en términos del convenio de colaboración y coordinación para implementar programas de capacitación y adiestramiento para los trabajadores de la industria de la construcción en el estado de Chiapas.

35.6.-En caso de ser agremiado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Chiapas, y al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C. Delegación Chiapas.

35.7.-En caso de ser agremiado a los Empresarios Chiapanecos de la industria de la construcción, A.C. (ECIC), o agrupación independiente registrada y reconocida. 35.8.-En caso de ser agremiado a la organización de constructores independientes del estado de Chiapas, A.C. (OCIECH), o agrupación independiente registrada y reconocida.

36.- Porcentajes, forma y términos del o los anticipos que se concederán: 36.1.- Se otorgara el 30 % de anticipo, en términos de lo dispuesto en el artículo 50, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

36.2.- Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del contratista tal y como lo prevé los artículos 48, 50 fracción IV de la Ley, y Art. 141, 142 y 143 de su Reglamento, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslados de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos; así como, la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir en igual el plazo del programa de ejecución pactado.

36.3.- Cuando el contratista no entregue la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado en el punto No. 8.3 no procederá diferimiento, por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 36.4.- Los contratistas, en su proposición, deberán considerar para la determinación del costo financiero de los trabajos, el importe de los anticipos, como lo prevé el artículo 50, fracción III de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 36.5.- Importante previo a la entrega del anticipo correspondiente, el contratista deberá presentar al Área responsable de la ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará el importe de los anticipos que se otorgaran para la ejecución de los trabajos, con fundamento en el artículo 138 Sección IV de los anticipos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.




37.- Procedimiento de ajuste de costos. 37. 1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en un cinco por ciento o más en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir diferimiento, ampliación o prorroga no imputable al contratista, con respecto al programa vigente; cuando exista atraso por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

37.2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como la dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos dos fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México. 37.3.- Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento está sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta.

37.4.- El ajuste de los costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de la Comisión a solicitud del contratista, a más tardar dentro de los treinta días naturales, siguientes a la fecha en que se resuelva por escrito, el aumento o reducción respectivo, y se revisara un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar según el programa que sea aplicable, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato. 37.5.- La revisión será a solicitud escrita del contratista, la que se deberá acompañar del estudio y la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá de veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos correspondientes; y transcurrido este plazo sin presentar la solicitud, se perderá este derecho y no procederá reclamación alguna. Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, se resolverá sobre la procedencia de esta. 38.- Trabajos extraordinarios:

38.1.- Cuando a juicio de la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS,

CAMINOS RURALES Y PUENTES Y/O DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA con la autorización de la Comisión, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios y/o conceptos que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa se procederá de la siguiente forma.




38.2.- Cuando existan Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios, no estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, la Comisión, estará facultada para ordenar al contratista su ejecución y este estará obligado a realizarlo conforme a dichos precios. 38.3.- Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y por tanto sujeta a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos anteriormente. 39.- Sanciones:

39.1.- Cuando el contratista no suscriba el contrato de obra que se le haya adjudicado, por causa imputable a él, dentro de los 15 días naturales siguientes al fallo de adjudicación, la Comisión sin necesidad de un nuevo procedimiento, podrá adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, y así sucesivamente, en caso de que este último no acepte adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiera resultado ganadora, no sea superior al 10%, con fundamento en el artículo 47 segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

40.- Consideraciones importantes, lea cuidadosamente estas bases y presente su propuesta de acuerdo a lo que se solicita en la forma indicada. 40.1.- Brigada de topografía.- la empresa deberá contar con una brigada de topografía la cual como mínimo debe de constar de un ingeniero topógrafo titulado con experiencia, en obras similares, así también deberá contar como minino con dos ayudantes y el equipo de topografía adecuado para el tipo de trabajo por ejecutar.

40.2.-Cuando existan razones técnicas o económicas debidamente fundadas, la Comisión, a través de la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS, CAMINOS RURALES Y PUENTES Y/O DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA correspondiente podrán aumentar, reducir o cancelar algunos de los conceptos señalados en el documento No. 21 lo cual no justificará reclamación alguna por parte del contratista, en relación a los conceptos modificados.

40.3.- Cuando existan razones técnicas o económicas debidamente fundadas, la Comisión, a través de la DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS, CAMINOS RURALES Y PUENTES Y/O DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA correspondiente, podrá incluir y/o modificar alguna de las especificaciones de los conceptos señalados en el del proyecto, para lo cual el costo de los materiales y sus rendimientos, mano de obra y rendimientos, maquinaria y




su rendimiento, así como herramienta en su porcentaje, se determinaran sobre las mismas bases y costos establecidos en la propuesta de la Licitación respectiva.

40.4.- Para efecto de adjudicación de obras se considerara la capacidad de contratación de la empresa constructora igual a 4 veces el monto de su capital contable, en caso de rebasar esta capacidad con contratos firmados, obras en ejecución o asignaciones por licitaciones ganadas, la adjudicación de la obra se fallará a favor de la siguiente propuesta solvente.

41.- De las proposiciones desechadas. podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la Comisión podrá proceder a su devolución o destrucción en los términos del último párrafo del artículo 74, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

42.- Inconvenientes para poder participar el procedimiento de la presente Licitación. Con fundamento en el (artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), La Convocante se abstendrá de recibir proposiciones o celebrar el contrato con las personas siguientes:

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate.

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública.

III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la Dependencia o Entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión.

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Título Sexto de este ordenamiento y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga. VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren

vinculados entre sí por algún socio o asociado común. Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en




sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales.

VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado directamente con la presente Licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación. Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de la presente Licitación para la ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes.

VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes.

IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil.

X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley. El oficial mayor o su equivalente de la Dependencia o Entidad, deberá llevar el registro, control y difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a través de Compra net.

43.- Acuerdo:

Publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 09 de Septiembre de 2009 en el que se establecen “Los lineamientos para regular el uso del programa informático autorizado por la Secretaría de la Función Pública para la elaboración, control y seguimiento de la Bitácora de obra Pública por medios remotos de comunicación electrónica”. 43.1.- Que corresponde a la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, establecer normas, políticas y lineamientos en materias de obras públicas de las materias de obras públicas de la Administración Pública Federal.

43.2.- Que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establece que en la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deben utilizar medios remotos de




comunicación electrónica, salvo en los casos en que la Secretaría de la Función Pública lo autorice. 43.2.- Que en términos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la bitácora de obra es el instrumento técnico de uso obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas que a través de medios remotos de comunicación electrónica u otros autorizados, constituye el medio de comunicación entre las partes de dichos contratos, en el que se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos;

44.- Responsables de los Trabajos.

44.1.- Designación del residente de obra, la Comisión designará por escrito al servidor público que fungirá como residente de obra, mismo que contará con los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la administración y dirección de los trabajos; además de contar con el grado académico de formación profesional, experiencia en administración y construcción de obras, desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares de las que se hará cargo. Dependiendo de la magnitud de los trabajos, la Comisión, previa justificación, podrá ubicar la residencia o residencias de obra en la zona de influencia de la ejecución de los trabajos, con fundamento en los artículo 53 párrafo primero de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismasy Artículo 112 Párrafo II, III y 113, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

45.- Designación del superintendente de construcción.

45.1.- El contratista designará a un superintendente de obra mismo que deberá estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 45.2.- El superintendente de construcción deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos. 45.3.-La Comisión, podrá reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato, con fundamento en los artículos 117,118, 119, 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

46.- Bitácora de Obra Pública por medios remotos de comunicación.

46.1.- El uso de la bitácora es un instrumento técnico de uso obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones del Reglamento de la Ley




de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las que emita la Secretaría de la Función Pública. 46.2.- La elaboración, control y seguimiento de la bitácora podrá llevarse por medios de comunicación convencional cuando las Dependencias y Entidades soliciten autorización a la Secretaría de la Función Pública, en aquellos casos en que por virtud del sitio donde se realicen los trabajos existan dificultades tecnológicas que impidan llevar la bitácora a través de medios remotos de comunicación electrónica, con fundamento en los artículos 122, 123, 124 y 125 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 46.3.- La información contenida en la bitácora podrá ser consultada por la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades de inspección vigilancia y control.

47.- Importante.

47.1.- Cada usuario que intervenga en la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica será obligatorio contar con la firma electrónica avanzada (Fiel) expedida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

48.- De la Información y Verificación.

48.1.- En términos del artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en la “Ley” o en otras disposiciones aplicables.

48.2.- Así mismo, la Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas, todos los datos e informes relacionados con actos de que se trate.

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así como en los Lineamientos Generales para la Custodia y Protección de Datos Personales e Información Reservada y Confidencial en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normativas aplicables para mayor información puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestro Sitio Oficial, www.ccih.chiapas.gob.mx




Nota: estos documentos deberán presentarse en hoja membretada de la Empresa sin sufrir modificación alguna.

“Anexo No. 1·”

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Calzada Samuel León Brindis No.1330 Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, Código Postal. 29090 Tel. 61-8-73-80.

C i u d a d. (Nombre de quien otorga el poder) bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de: _______________________________________ de la empresa denominada______________________________ según consta en el testimonio notarial de fecha ______________________ otorgado ante notario público número de la ciudad de ____________________________________ y que se encuentra registrado bajo número ________ del registro público de comercio de la ciudad de ____________________________. Por este conducto autorizo a (Nombre de quien recibe el poder) para que a

nombre de mí representada se encargue de las siguientes gestiones: “Entregar y recibir documentación, comparecer a los actos de apertura de oferta y fallo y hacer las aclaraciones que se deriven de dichos actos, con relación a la Licitación” (Número de Licitación) Lugar y fecha de expedición.

(Nombre, domicilio y firma de Quién recibe el poder)

(Nombre, domicilio y firma de Quién otorga el poder)

Testigo (Nombre, domicilio y firma

Testigo (Nombre, domicilio y firma




Nota: estos documentos deberán presentarse en hoja membretada de la empresa sin sufrir modificación alguna.

“Anexo No. 3·”

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Calzada Samuel León Brindis No.1330 Col. Caminera, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, Código Postal. 29090 Tel. 61-8-73-80.

C i u d a d. Yo C.____________________ en mi carácter de representante legal de la empresa : __________________________ Notifico a esta Comisión, que la firma que a continuación aparece es la autorizada para que aparezca en toda la documentación de la Licitación no. ____________________________________ Que conforma la propuesta Técnica-Económica.

_____________________ firma

Atentamente C. Representante Legal




Procedimiento de evaluación electrónica

La Comisión, ha decidido que la Obra Pública que ejercerá será a través de la modalidad

de invitación restringida y Licitación Pública, de tal manera que deberá requerir un

sistema que le permita evaluar de manera rápida, precisa, ágil y oportuna la propuesta

de los contratistas. Por tal motivo se implementó el sistema de licitaciones electrónicas,

el cual consiste en lo siguiente:

Catálogo Electrónico;

La cuál contiene en un formato específico el catálogo de conceptos de la

Licitación, esta hoja es el presupuesto oficial que el contratista entregará a la

Entidad.

Archivo de intercambio neodata versión actualizada

La cuál contiene el catálogo de conceptos de la Licitación

Objetivos de la Entidad.

1. Agilizar el proceso de evaluación de propuesta

2. Mantener la ruta crítica o programa de Obra actualizado

3. Realizar el control a detalle de avance de Obra vía estimaciones

4. Comparar programa de Obra contra avances reales.

5. Facilitar el cálculo de factor de ajuste de costos.

Ventajas para el contratista.

1. Se suprime el llenado manual del catálogo de conceptos, ya que la base que

entrega la dependencia es llenada de manera electrónica.

2. Se eliminan errores de escritura en textos, cantidades, precios e importes.

3. Se genera un control de estimaciones a partir de la proposición ganadora.




4. Se podrá mantener programa de Obra actualizado y poder hacerle

modificaciones cuando así proceda.

5. El sistema de precios unitarios neodata, le genera el 100% de los reportes para su

proposición técnica y económica, totalmente homologados con la dependencia.

6. Con el sistema de precios unitarios neodata, el contratista puede generar sus

estimaciones, ya que es el mismo que utilizará la Comisión.

Lineamientos que debe cumplir el contratista

Licitación Pública e Invitación Restringida. La Comisión entregará al contratista lo siguiente:

1. Un archivo Digital en el cual tendrá grabado el Catálogo Electrónico en formato

Microsoft Excel (base de datos Microsoft) inmediatamente el número de la

Licitación y/o concurso. por ejemplo:

Catálogo Eléctronico_pafef-001-2012.mdb ; contiene catálogo electrónico

del concurso o licitación que corresponda

Este disco será entregado por la Entidad para cada Licitación y/o concurso a

realizar, así mismo cuando existan cambios al catálogo de conceptos por adendos

como resultado de la Junta de Aclaraciones, el contratista acudirá a la

dependencia por los cambios respectivos según minuta.

Proporcionados originalmente para ser modificados o en su caso bajarlo de

compra net cuando así proceda. Estos sustituyen a los discos anteriormente

proporcionados.

El contratista entregará al Entidad lo siguiente:

1. El contratista entregará el archivo de intercambio Neodata, es decir deberá

realizar su proposición en neodata precios unitarios versión Actualizada. incluyendo: precios unitarios, programa de Obra por concepto, factor de salario real, indirecto, financiamiento y utilidad.




2. Además el contratista entregará el Catálogo Electrónico, el cual lo realizará con el procedimiento indicado en el manual correspondiente. así mismo deberá capturar los porcentajes correspondientes a indirecto, financiamiento y utilidad.

Nota importante: es requisito indispensable que el contratista entregue con su proposición el archivo de intercambio de precios unitarios con su respectivo análisis de precios unitarios y su programa de Obra, y capture o pegue los precios de su proposición obtenida en precios unitarios neodata y el monto total deberá ser el mismo en ambas.

Neodata Precios Unitarios 2012®

Manual de Usuario Se puede capturar manualmente. Se puede pegar de otro archivo de Excel, pero es conveniente que se abra en la misma sesión de Excel (misma ventana) y usar pegado especial como valores. Si se copia de otro sistema (PU), es conveniente pasarlo primero a Excel y seguir el punto anterior. Recibir el archivo de llenado, una vez entregados por los contratistas concursantes, se procede a recibir los archivos de las propuestas.

Cómo Trabajar en el Archivo de Llenado.

Este archivo debe ser proporcionado a cada contratista para que sea llenado y posteriormente recibido con la propuesta de cada uno de ellos.

El primer paso para llenar el Archivo de llenado es capturar el Costo y Precio en la hoja Presupuesto.




Enseguida ubíquese en la hoja Datos y capture la información de las celdas que se encuentran rellenas de color amarillo. Cuando haya terminado cierre y guarde el libro, no olvide que es necesario conservar el formato Microsoft Excel® 97-2003.

En el archivo de llenado lea la hoja Instrucciones, allí se encuentran las indicaciones detalladas paso a paso de cómo capturar la información de este Archivo de llenado.




Documento No. PT-7

Modelo de contrato




CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, REPRESENTADO POR EL C. ING. JORGE

LUIS GÓMEZ JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA 000, REPRESENTADA POR EL C. 000, EN SU CARÁCTER DE 000, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”,

Y CUANDO ACTÚEN CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

I. “LA COMISIÓN” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

I. I.1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, TÉCNICA, DE GESTIÓN, DE OPERACIÓN Y DE EJECUCIÓN PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS ATRIBUCIONES, CREADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 035, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 006, TOMO III, CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN.

I.2.- QUE EL C. ING. JORGE LUIS GÓMEZ JIMÉNEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, CONFORME AL NOMBRAMIENTO EMITIDO POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO, FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018, POR LO QUE SE ENCUENTRA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, 21, FRACCIÓN IX, DEL DECRETO NÚMERO 035, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 006, TOMO III, CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ASÍ COMO POR LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, DE SU REGLAMENTO, DIFUNDIDO A TRAVÉS DE LA PUBLICACIÓN ESTATAL NÚMERO 0761-A-2020, DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 086, TOMO III, DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2020.

I.3.- QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE EL 000, DE FECHA: 000, 000 000, 000 000.

I.4.- QUE EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN LA SESIÓN NÚMERO 000, DE FECHA: 000, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 000, DETERMINÓ ADJUDICAR LA PRESENTE OBRA EN LA MODALIDAD DE 000, CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN EL 000, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALZADA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS No. 1330 COLONIA CAMINERA C.P. 29090, DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.6.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES CCI1603029F1.

II.- “EL CONTRATISTA” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

II.1.- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NÚMERO 000, DE FECHA

000, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 0, 000, DE LA CIUDAD DE 000, DEL ESTADO DE 000, REGISTRADA BAJO EL 000 NÚMERO 000, SECCIÓN 000 DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 000, 000;

CON FECHA 000. EL (LA) REPRESENTANTE C. 000, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO 000, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 000, DE

FECHA 000, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 0, 000, DE LA CIUDAD DE 000, DEL ESTADO DE 000; REGISTRADA BAJO EL 000 NÚMERO 000, SECCIÓN 000, DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO

JUDICIAL DE 000, 000; CON FECHA 000. II.2.- “EL CONTRATISTA”, DECLARA SER MEXICANO Y SEÑALA QUE EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SEGUIRÁ

CONSIDERÁNDOSE MEXICANO POR LO QUE SE REFIERE A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DE CUALQUIER ACCIÓN QUE DERIVE DE SU INCUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN, SOMETIÉNDOSE A LA JURISDICCIÓN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, DE LA AUTORIDAD COMPETENTE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL QUE POR RAZÓN DE MATERIA DEBA CONOCERLE; ASÍ MISMO, BAJO SU MAS CONSCIENTE RESPONSABILIDAD, MANIFIESTA RENUNCIAR A LAS LEYES Y A LA PROTECCIÓN DE CUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA CONVENCIONAL DE PERDER EN BENEFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS TODO DERECHO DERIVADO DE LO CONVENIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

QUE CUENTA CON LOS REGISTROS VIGENTES QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 000.

REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON NÚMERO: 000.

II. II.3.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, MANIFESTANDO QUE LE FUERON ENTREGADOS Y TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES, QUE REGULAN ESTE INSTRUMENTO.

III. II.4.- QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL ESTABLECIDO EN: 000, COLONIA 000, CÓDIGO POSTAL: 0, TELÉFONO(S): 000, TELÉFONO CELULAR: 000, EN LA CIUDAD DE 000, 000; MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR EN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

IV. II.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, LAS NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES; ASÍ COMO DE LOS ANEXOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS CUALES DEBIDAMENTE FUERON SUSCRITOS POR AMBAS PARTES, QUEDANDO POR TANTO OBLIGADO A LO CONTENIDO EN ÉL, ASÍ COMO A LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

II.6.- “EL CONTRATISTA”, MANIFIESTA QUE PERSONALMENTE HA INSPECCIONADO EL LUGAR ESPECÍFICO EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, CON LA FINALIDAD DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES FÍSICOS QUE INTERVIENEN EN SU PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJECUCIÓN, GASTO, CONTROL Y DEMÁS ACCIONES COMPLEMENTARIAS, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR INCREMENTOS DESPROPORCIONALES, VARIACIONES SUSTANCIALES, MODIFICACIONES AL OBJETO DEL CONTRATO Y/O RECLAMOS POSTERIORES, QUE VAYAN EN PERJUICIO DEL ERARIO DE LA FEDERACIÓN.




V. II.7.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VI. III.- “LAS PARTES” DECLARAN:

VII. III.1.- DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES ANTERIORES, “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” RECONOCEN RECÍPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACEPTAN LA CAPACIDAD LEGAL CON QUE SE OSTENTAN PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, QUE CONOCEN EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LAS NORMAS Y REGLAMENTOS A QUE ESTA SUJETA LA OBRA PÚBLICA.

VIII. III.2.- PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LO PREVISTO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, RESULTAN APLICABLES LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, VIGENTE Y SU REGLAMENTO. I X . POR LO ANTES EXPUESTO, “LAS PARTES” ACEPTAN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO A TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA COMISIÓN” ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA:

000.

CONSISTENTE EN: 000.

LA CUAL SE REALIZARÁ PARA LA(S) LOCALIDAD (DES): 000, DEL (DE LOS) MUNICIPIO DE: 000, DEL ESTADO DE CHIAPAS.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LAS

INSTRUCCIONES DE “LA COMISIÓN”, EN CUANTO A LAS ACCIONES ESPECÍFICAS Y LA UBICACIÓN DE LAS MISMAS, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS LEGALES SEÑALADOS EN EL PUNTO II.5 DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, Y LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTES, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS E INSERTAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLÁUSULA.

X. “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE OBSERVARÁ, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS QUE CONTIENE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE DONDE SE DERIVAN OBLIGACIONES PARA “LAS PARTES” Y QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO, DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. XI. SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL QUE SE PAGARÁ POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO ES DE $ 0.00 (000 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO +16% I. V. A. MONTO TOTAL

XII. $ 0.00 XIII. $ 0.00 XIV. $ 0.00 XV. TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. - “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 0 DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO A PARTIR DEL 000, Y FECHA DE CONCLUSIÓN EL 000, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DETALLADO POR CONCEPTOS; PROGRAMA DE EROGACIONES POR MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; PROGRAMA DE EROGACIONES POR MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE; PROGRAMA DE EROGACIONES POR MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, TÉCNICO Y DE SERVICIOS RESPONSABLE ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y DEMÁS PROGRAMAS QUE AUTORICEN “LAS PARTES” EN LOS DIFERENTES RUBROS O QUE HAYAN FORMADO PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. XVI. CUANDO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SE INICIARA EN LA FECHA ORIGINALMENTE PREVISTA, “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRA OBLIGADO A PRESENTAR UNA REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS, SOLICITANDO A “LA COMISIÓN” SU AUTORIZACIÓN, LA CUAL DEBERÁ COINCIDIR CON EL INICIO DE SU EJECUCIÓN REAL AUTORIZADA, DE IGUAL FORMA CUALQUIER PRÓRROGA Y/O AMPLIACIÓN AUTORIZADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ MOTIVO DE UNA NUEVA REPROGRAMACIÓN. XVII. “EL CONTRATISTA”, COMUNICARÁ A “LA COMISIÓN”, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTÉ, DENTRO DEL PLAZO PACTADO, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” CUENTA CON UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE. XVIII. RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, “LAS PARTES” DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRITERIOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, MISMO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE SESENTA DÍAS NATURALES. XIX. EN EL SUPUESTO DE QUE “LA COMISIÓN” INCURRA EN ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, SIN EMBARGO, CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO, POR LO QUE NO SE REPROGRAMARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. XX. CUARTA: REPRESENTANTE TÉCNICO.- SERÁ REPRESENTANTE TÉCNICO DE “EL CONTRATISTA”, EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO, EL 000, QUIEN SE IDENTIFICA CON CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO 0, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE FECHA 000, SEGÚN 000; QUIÉN TENDRÁ LAS OBLIGACIONES QUE INDICAN LOS ARTÍCULOS 53, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 117 DE SU REGLAMENTO. XXI. QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA COMISIÓN”, SE OBLIGA DE CONFORMIDAD CON

EL ARTÍCULO 52, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN. XXII. ASÍ TAMBIÉN ENTREGARÁ LOS DEMÁS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA QUE INICIE Y EJECUTE LOS TRABAJOS. XXIII. EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, SERÁ LA BASE CONFORME AL CUAL SE MEDIRÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SEXTA: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A DESIGNAR A MAS TARDAR EL DÍA DEL INICIO DE LA OBRA, A UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, MISMO QUE ESTARÁ OBLIGADO A CONOCER CON AMPLITUD EL PROYECTO, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS, EL PRESENTE CONTRATO Y TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ASÍ MISMO FUNGIRÁ COMO REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE CONTARÁ CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ADEMÁS PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA OBRA Y AÚN CON LAS DE CARÁCTER PERSONAL QUE SE DEBAN REALIZAR A “EL CONTRATISTA”, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 53,




ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN VIGOR Y ARTICULO 117 DE SU REGLAMENTO.

XXIV. “LA COMISIÓN”, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN

DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUE “EL CONTRATISTA” DESIGNE. DEL MISMO MODO, DICHO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, SIEMPRE DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN” LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS, PARA QUE ÉSTE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA, EN LOS PLAZOS Y FORMAS CONVENIDAS. XXV. SÉPTIMA: ANTICIPO.- PARA QUE “EL CONTRATISTA” INICIE LOS TRABAJOS Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, INSTALACIONES, PARA LOS GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONES ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE EN SU CASO SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS; “LA COMISIÓN” OTORGARÁ ANTICIPO POR EL 000% DEL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLOS EN DICHOS TRABAJOS, QUE REPRESENTA LA CANTIDAD DE $ 0.00 (000 M.N.)I.V.A. INCLUIDO. EL CUAL SE ENCUENTRA DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

XXVI. MONTO XXVII. + 16% I.V.A. XXVIII. MONTO TOTAL XXIX. $ 0.00 XXX. $ 0.00 XXXI. $ 0.00

XXXII. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL DEL EJERCICIO A QUE CORRESPONDA EL RECURSO. XXXIII. “LAS PARTES” ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, ASÍ COMO DE LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES SE SUJETE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS. XXXIV. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA COMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA; POR LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGAN EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN, DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE LOS JUSTIFICANTES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, COMPROMETIÉNDOSE “EL CONTRATISTA” A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. XXXV. UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “LA COMISIÓN”, “EL CONTRATISTA” EXHIBIRÁ LA FACTURA Y LA PÓLIZA DE FIANZA

CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACIÓN, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PRESENTAR A “LA COMISIÓN” FIANZA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, MISMA QUE DEBERÁ SER EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA, EN LA FECHA Y LUGAR ESTABLECIDOS POR “LA COMISIÓN” O EN SU DEFECTO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO. XXXVI. LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA SU TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO “LA COMISIÓN” DANDO CONOCIMIENTO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, QUE CORRESPONDE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY, LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN, ASÍ MISMO SI “EL CONTRATISTA” NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, QUE ES UNA TASA QUE SERÁ COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”.

XXXVII. PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR AL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 138 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. XXXVIII. OCTAVA: FORMA DE PAGO.- “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE PAGUEN MEDIANTE ESTIMACIONES QUE ABARCARÁN PERIODOS NO MAYORES A UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE FIJE “LA COMISIÓN”, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 54, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. XXXIX. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA COMISIÓN” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, Y EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. XL. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBERÁN SER REVISADAS Y AUTORIZADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE DESIGNE “LA COMISIÓN”, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES DE SU PRESENTACIÓN, DEBIENDO QUEDAR CONSTANCIA POR ESCRITO DE ESTE HECHO. EN EL CASO DE DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL PAGO DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ, Y POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERÁ SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

“LA COMISIÓN”, PROCEDERÁ AL PAGO DE LAS ESTIMACIONES EN UN PLAZO DE VEINTE DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE LA OBRA, SIEMPRE Y CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y SE ENCUENTREN ACOMPAÑADAS DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS.

CUANDO “EL CONTRATISTA”, NO PRESENTARE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” PODRÁ, SI ASÍ LO ESTIMA CONVENIENTE, ELABORARLAS DE CONFORMIDAD CON LOS NÚMEROS GENERADORES DE OBRA

EJECUTADA QUE AUTORICE LA RESIDENCIA DE LA OBRA, SI “EL CONTRATISTA” ESTUVIERE INCONFORME CON LOS GENERADORES, LAS ESTIMACIONES O LA LIQUIDACIÓN QUE “LA COMISIÓN” ELABORE, EN ESTE SUPUESTO, TENDRÁ UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SE LE HAYA NOTIFICADO ÉSTAS, PARA PRESENTAR POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES QUE A SU INTERÉS CONVENGA, POR LO QUE, SI AL TRANSCURRIR DICHO PLAZO “EL CONTRATISTA”, NADA MANIFIESTA, O

LO MANIFESTADO RESULTA IMPROCEDENTE, PREVIA DETERMINACIÓN DE “LA COMISIÓN” NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, SE CONSIDERARÁ QUE LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN QUEDA FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

XLI. NOVENA: GARANTÍAS. - “EL CONTRATISTA”, OTORGARÁ LAS SIGUIENTES GARANTÍAS: “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS GARANTÍAS PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 48 Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AJUSTÁNDOSE A LAS SIGUIENTES BASES:




I.- “EL CONTRATISTA”, GARANTIZARÁ LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS QUE RECIBA, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR ANTE “LA COMISIÓN”, GARANTÍA QUE SE OTORGARÁ MEDIANTE FIANZA QUE DEBERÁ CONSTITUIRSE POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, MISMA QUE SERÁ PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA” SUSCRIBA EL CONTRATO.

LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, Y UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO EN SU TOTALIDAD LA OBRA, EN CUYO CASO “LA COMISIÓN”, A PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DE LA MISMA, MEDIANTE NOTIFICACIÓN EXPRESA, Y POR ESCRITO DE LA PROCURADURÍA FISCAL, A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

II.- PARA GARANTIZAR LA SANA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “LA COMISIÓN”, FIANZA POR EL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE “LA OBRA” OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

ASIMISMO, SE CONVIENE QUE ÚNICAMENTE LE SERÁN ACEPTADAS PÓLIZAS DE FIANZAS QUE TENGAN INSERTA “CLÁUSULA ESPECIAL” QUE PRECISE QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA PARA SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERA POR RAZÓN DE DOMICILIO.

ADEMÁS, EN EL TEXTO DE LA PÓLIZA DE LA FIANZA, LA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE ESTRICTAMENTE A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 282, 283 Y 291 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

POR LO QUE, “EL CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, GARANTIZARÁ LA MISMA DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES POSTERIORES A DICHA RECEPCIÓN, EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 66, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” EN SU EJECUCIÓN.

XLII. TANTO LA GARANTÍA DE ANTICIPO COMO LA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SE DEBERÁN PRESENTAR EN LA FECHA Y LUGAR ESTABLECIDOS POR “LA COMISIÓN” O EN SU DEFECTO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” SUSCRIBA EL CONTRATO.

XLIII. DÉCIMA: SUSPENSIVA: EL PRESENTE CONTRATO SURTIRÁ EFECTOS LEGALES, ÚNICAMENTE SI “EL CONTRATISTA”, PRESENTA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE, EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO, POR LO QUE LA OMISIÓN DE PRESENTAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ORIGINARÁ EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 47, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. XLIV. DÉCIMA PRIMERA: AJUSTES DE COSTOS.- “LAS PARTES” ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS DIRECTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, MISMOS QUE SERÁN ANALIZADOS POR “LA COMISIÓN”, A SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA”, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

XLV. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS QUE SE APLICARÁ SEGÚN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SERÁ: XLVI. LOS AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, O EN SU CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. XLVII. CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO. XLVIII. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE DETERMINE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI). XLIX. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” O “LA COMISIÓN”, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI), “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI). L. LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LI. DÉCIMA SEGUNDA: COSTOS INDIRECTOS. - EN BASE AL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA”, ÉSTE TIENE LA OBLIGACIÓN DE DEMOSTRARLE A “LA COMISIÓN” TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS PRESENTADOS EN

DICHO ANÁLISIS; DE NO SER ASÍ, “LA COMISIÓN” HARÁ LOS AJUSTES NECESARIOS A LOS COSTOS DE LOS CONCEPTOS PRESENTADOS POR “LA COMISIÓN” AL REALIZARSE EL FINIQUITO DE LA OBRA ESTANDO DE ACUERDO AMBAS PARTES. LII. DÉCIMA TERCERA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. -LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, RESERVÁNDOSE “LA COMISIÓN” EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. LIII. “EL CONTRATISTA”, COMUNICARÁ A “LA COMISIÓN”, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, Y ÉSTA ÚLTIMA EN UN PLAZO DE TREINTA DÍAS HÁBILES VERIFICARÁ QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. LIV. UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS NATURALES PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. LV. RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, “LAS PARTES” DENTRO DE UN TÉRMINO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE SESENTA DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO RESPECTIVO, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. LVI. EN CASO DE NO LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE EL CONTENIDO DEL FINIQUITO O DE NO CONTARSE CON LA INTERVENCIÓN DE “EL CONTRATISTA”, SE PROCEDERÁ CONFORME LO DISPONE PARA ESTOS CASOS, EL ARTÍCULO 64, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LVII. “LA COMISIÓN” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. LVIII. DÉCIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA”, CON EL CARÁCTER DE PATRÓN DIRECTO, RECONOCE QUE POR MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES Y DE LA RELACIÓN




LABORAL QUE SE GENERE, TANTO CON EL PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO COMO CON EL ADMINISTRATIVO QUE REQUIERA, DERIVADO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGÁNDOSE EN TAL VIRTUD, A RESPONDER EN SU CASO, DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES O SUS PROPIOS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, POR LO QUE “LA COMISIÓN” EN FORMA EXPRESA SE LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE AL RESPECTO PUDIERA SURGIR.

LIX. “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ COMPROBAR A “LA COMISIÓN” QUE CUENTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO BAJO EL RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 15 B, 15 C Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBIENDO INFORMAR MENSUALMENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, TANTO A “LA COMISIÓN” COMO A LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE CUENTA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 123 FRACCIÓN XV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ASÍ TAMBIÉN QUE CUMPLE CON SUS TRABAJADORES CON LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A “LA COMISIÓN” COPIAS SIMPLES DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CERTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN COMO PATRÓN, DE FORMA MENSUAL ACOMPAÑADO DE ESCRITO LIBRE POR EL QUE RELACIONE LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA, CON EL APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE OMITIR U OBSTACULIZAR A “LA COMISIÓN” EN EL CERCIORAMIENTO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE SUS

OBLIGACIONES COMO PATRÓN, SERÁ MOTIVO PARA LA RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO CON RESPONSABILIDAD PARA “EL CONTRATISTA”. LX. ASÍ TAMBIÉN “LA COMISIÓN” NO TENDRÁ OBLIGACIÓN NI RELACIÓN ALGUNA CON LOS PROVEEDORES QUE SUMINISTREN EQUIPO, HERRAMIENTAS O MATERIALES DE CUALQUIER TIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. LXI. PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PROPORCIONAR A SU PERSONAL SUBORDINADO, LAS HERRAMIENTAS Y/O INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. LXII. ASÍ TAMBIÉN, “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE “LA COMISIÓN” LE RETENGA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES EN TODOS LOS CASOS EN QUE EXISTAN DEUDAS QUE HAYA CONTRAÍDO CON ACREEDORES POR ADQUISICIONES DE MATERIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RECLAMADOS Y JUSTIFICADOS A TRAVÉS DE “LA COMISIÓN” DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. LXIII. DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -

LXIV. A) “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”; DE IGUAL MANERA, SE OBLIGA A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES GENERALES ASENTADAS EN LAS BASES, EFECTUÁNDOSE TAMBIÉN, A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”.

LXV. DEL MISMO MODO, “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRA OBLIGADO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA COMISIÓN” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL. LXVI. SIN PERJUICIO DE QUE RESULTARA INSUFICIENTE EL MONTO AFIANZADO, “LA COMISIÓN”, EXIGIRÁ POR CUALQUIER OTRO MEDIO

LEGAL LA RESPONSABILIDAD SUBSISTENTE, IGUALMENTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO. LXVII. “EL CONTRATISTA”, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CUANDO ÉSTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA OBJETO DEL MISMO, Y QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE “LA COMISIÓN”, ESTÉ ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

LXVIII. “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE “LA COMISIÓN” TENGA ESTABLECIDO EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO A LOS DEMÁS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA. LXIX. “EL CONTRATISTA”, SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A “LA COMISIÓN”, A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A “LA COMISIÓN” SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

LXX. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA POR “LA COMISIÓN”, “EL CONTRATISTA” REPARARÁ O REPONDRÁ INMEDIATAMENTE Y POR SU CUENTA LOS MISMOS, LO ANTERIOR PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LXXI. “EL CONTRATISTA”, SE COMPROMETE A COMUNICAR INMEDIATAMENTE A “LA COMISIÓN”, CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO QUE OCURRA

RESPECTO AL SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN II.4 DE ESTE INSTRUMENTO; EN EL SUPUESTO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR Y SE DETECTE QUE EL DOMICILIO SEÑALADO COMO FISCAL NO EXISTE O NO CORRESPONDE YA A “EL CONTRATISTA”, CUALQUIER NOTIFICACIÓN

QUE “LA COMISIÓN” REQUIERA HACERLE, LO HARÁ POR MEDIO DE ROTULÓN QUE SE FIJARÁ EN LA PUERTA DE “LA COMISIÓN”, LO CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS LEGALES PLENAMENTE, SIN QUE AL RESPECTO, “EL CONTRATISTA” PUEDA ALEGAR LA FALTA O LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN, O EN SU CASO, LA VIOLACIÓN A SU DERECHO DE AUDIENCIA. LXXII. “EL

CONTRATISTA”, SE OBLIGA A FABRICAR, ASÍ COMO A COLOCAR AL PIE DE LA OBRA EN UN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO, DESDE SU INICIO HASTA SU ENTREGA, EL LETRERO INFORMATIVO DE LA MISMA, CON LA INSERCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN QUE REFIERA “LA COMISIÓN”. EL COSTO QUE SE ORIGINE POR SU ELABORACIÓN, ESTARÁ COMPRENDIDO DENTRO DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS QUE EL PROPIO “CONTRATISTA” CONSIDERÓ EN SU PRESUPUESTO PRESENTADO. LXXIII. “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A DEJAR INSTALADO EN PERFECTAS CONDICIONES EL MOBILIARIO Y EQUIPO NECESARIO QUE

REQUIERA LA OBRA EN EL LUGAR DE LA MISMA. POR LO CUAL “LA COMISIÓN”, PROPORCIONARÁ CON OPORTUNIDAD LOS BIENES ANTES MENCIONADOS Y LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA A MÁS TARDAR EN LA FECHA EN QUE RECEPCIONE LA OBRA. LXXIV. “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PRESENTAR AL 100% LA CUANTIFICACIÓN GENERAL DE SU OBRA A EJECUTAR, EN LOS SIGUIENTES

15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DEL INICIO REAL Y LO PRESENTE A LA 000 DE “LA COMISIÓN”. LXXV. B) MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL. “EL CONTRATISTA” ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, DEBERÁ CONTAR CON UN DICTAMEN DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, EMITIDO POR UN PROFESIONAL ACREDITADO, CERTIFICADO Y




REGISTRADO POR EL INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 54 DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS. LXXVI. * REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL FOTOGRÁFICO DEL ESTADO FÍSICO ACTUAL DE TODOS LOS INMUEBLES COLINDANTES CON LA OBRA A EJECUTAR, ALMACENES Y BODEGAS, ÁREAS DE DESCARGAS, ETC. Y OTRO AL TÉRMINO DE LA MISMA, PARA DETERMINAR LA VERACIDAD DE LAS POSIBLES AFECTACIONES EN CASO DE PRESENTARSE. LXXVII. * “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON UN SUPERINTENDENTE DE OBRA CON PERFIL DE INGENIERO CIVIL, DE TIEMPO COMPLETO QUE TENGA LA CAPACIDAD DE ATENDER A LOS VECINOS ANTE CUALQUIER PROBLEMA, DUDA, ETC. Y QUE COADYUVE DE MANERA FAVORABLE CON LA IMAGEN DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO ESTATAL, DE IGUAL MANERA SUGERIMOS PRIVILEGIAR LA SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES Y PERSONAS VECINAS ANTE EL AVANCE DE LA OBRA. LXXVIII. * DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA SE DEBERÁ DELIMITAR Y PROTEGER LAS ÁREAS DE TRABAJO, TALES COMO ALMACENES, BODEGAS, HABILITADOS DE MATERIALES A UTILIZAR (ACEROS Y CIMBRAS) BANCOS EN OBRA (AGREGADOS), ESTACIONAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EXCAVACIONES PROFUNDAS, PASOS VEHICULARES Y PEATONALES, ASÍ COMO LA DEBIDA SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN VIAL, TODO ESTO DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA. LXXIX. * “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ELABORAR Y PRESENTAR AL INSTITUTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS, UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL EN DONDE SE CONTEMPLEN LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN, DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA. LXXX. * “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ALERTAMIENTO VISUAL Y ACÚSTICO PARA EFECTUAR SIMULACROS Y/O EVACUACIÓN PREVENTIVA DEL PERSONAL ANTE LA PRESENCIA DE CUALQUIER FENÓMENO PERTURBADOR. LXXXI. * “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL PARAMÉDICO DURANTE LAS HORAS HÁBILES, ASÍ COMO EQUIPO MÍNIMO INDISPENSABLE PARA HACER FRENTE A CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA. LXXXII. * EN CASO DE LLEVAR A CABO CONCEPTOS DE TRABAJOS QUE IMPLIQUEN UN RIESGO A LA POBLACIÓN (MANIOBRAS PESADAS, EXCAVACIONES, SIN PROTECCIÓN DE TALUD (ADEMES) ETC., INFORMAR AL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA MANERA EN QUE SE REALIZARAN LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN CASO DE ALGUNA CONTINGENCIA. LXXXIII. DÉCIMA SEXTA: PAGOS EN EXCESO.- “EL CONTRATISTA”, REINTEGRARÁ A “LA COMISIÓN”, LAS CANTIDADES QUE EN CUALQUIER FORMA HUBIERE RECIBIDO EN EXCESO, A DICHAS CANTIDADES SE LE SUMARÁN LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE CALCULARÁN CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”. LXXXIV. DÉCIMA SÉPTIMA: DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. -EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS

INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA RESPONSABILIDAD ESTARÁ A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. SALVO QUE EXISTA IMPEDIMENTO, LA ESTIPULACIÓN DE QUE LOS DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, QUE SE DERIVEN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CONTRATADOS, INVARIABLEMENTE SE CONSTITUIRÁN A FAVOR DE “LA COMISIÓN”, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

LXXXV. DÉCIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES” FIJAN DE COMÚN ACUERDO LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES: LXXXVI. “LA COMISIÓN”, TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA”, SE ENCUENTRA EJECUTANDO LA OBRA OBJETO DE

ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y MONTOS MENSUALES DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “LA COMISIÓN” COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA. LXXXVII. SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA COMISIÓN”, RETENDRÁ EL 3% (TRES PORCIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICANDO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SÉ HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA INDICADA. LXXXVIII. SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE, LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE HACER UNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE “LA COMISIÓN”, A TÍTULO DE PENA

CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO EXPONER EN EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN. LXXXIX. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”, NO CONCLUYERA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, ADICIONALMENTE

COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A “LA COMISIÓN” MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 3% (TRES POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES, Y EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS; NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EN TAL SUPUESTO, “LA COMISIÓN”, EFECTUARÁ LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA QUE A SU JUICIO ESTIME PERTINENTES. XC. LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. XCI. SE HARÁN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CUANDO: XCII. SE DEMUESTRE QUE LA OBRA EJECUTADA, NO REÚNE LOS REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES OFRECIDAS POR “EL CONTRATISTA”, O NO SE ENCUENTRAN A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”.

XCIII. OCURRAN LAS CAUSAS DE RESCISIÓN CONTENIDAS EN EL CONTRATO QUE AL RESPECTO SE FIRMA. XCIV. DÉCIMA NOVENA: MODIFICACIONES. - “LA COMISIÓN”, PODRÁ MODIFICAR LOS PLANOS, LAS ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS DE

TRABAJO, CONCEPTOS DE OBRA Y VOLÚMENES MEDIANTE COMUNICADOS POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, POR LO QUE, DICHAS MODIFICACIONES SERÁN INCORPORADAS A ESTE CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. XCV. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR SU CUENTA Y RIESGO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EXCEDENTES O COMPLEMENTARIOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL DE LA OBRA, “LA COMISIÓN” NO TENDRÁ OBLIGACIÓN DE PAGAR LOS MISMOS, SALVO QUE EXISTA CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA Y AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”. XCVI. SI DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJERCICIO DE LOS TRABAJOS, SÉ PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. XCVII. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE PERCATE DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE

TENGA CONVENIDO Y AUTORIZADO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBERÁ NOTIFICARLO A “LA COMISIÓN”, MEDIANTE ANOTACIÓN EN BITÁCORA Y PRESENTANDO DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE, SU SOLICITUD DE PRORROGA O AMPLIACIÓN SEGÚN CORRESPONDA, MANIFESTANDO LAS JUSTIFICACIONES QUE TENGA A SU FAVOR Y LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LAS MISMAS “LA




COMISIÓN” NO TIENE OBLIGACIÓN ALGUNA DE CONSIDERAR AMPLIACIONES O PRORROGAS QUE NO SEAN SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA”, CONFORME A LO AQUÍ ESTIPULADO. XCVIII. PARA EL CASO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO Y/O PLAZO QUE EN ESTE APARTADO SE REFIERE, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA A “LA COMISIÓN”, LA MODIFICACIÓN A LA FIANZA EN AL QUE TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS XCIX. VIGÉSIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - “LA COMISIÓN”, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. C. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. CI. “LA COMISIÓN”, DESIGNARÁ A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PODRÁN ORDENAR LA SUSPENSIÓN Y DETERMINAR EN SU CASO LA TEMPORALIDAD DE ÉSTA, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA PARA FORMALIZAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, SE ELABORARÁ UN ACTA EN LA QUE INTERVENDRÁ “EL CONTRATISTA”, O SU REPRESENTANTE DEBIDAMENTE ACREDITADO, PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA, PREVIA CITA QUE PARA TAL EFECTO SE LE HAGA, BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE SU INASISTENCIA NO IMPEDIRÁ LA REALIZACIÓN DE LA DILIGENCIA QUE SUSTENTARÁ EL ACTA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA SECCIÓN V DEL ARTÍCULO 147, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CII. LA SUSPENSIÓN TEMPORAL JUSTIFICADA, YA SEA PARCIAL O TOTAL PRORROGARÁ LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERÍODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR DICHO PLAZO CONVENIDO. CIII. VIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LA COMISIÓN”, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O POR RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. EN ESTOS SUPUESTOS, “LA COMISIÓN”, REEMBOLSARÁ A “EL CONTRATISTA”, LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE. CIV. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A “LA COMISIÓN”, QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE SOLICITUD RESPECTIVO. EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA

AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI “LA COMISIÓN” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

UNA VEZ COMUNICADA POR “LA COMISIÓN” A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, ELABORANDO ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, PREVIA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DE TAL CIRCUNSTANCIA Y SOLICITANDO SU PRESENCIA. LA INASISTENCIA DE “EL CONTRATISTA” NO SERÁ MOTIVO PARA SUSPENDER LA DILIGENCIA. ESTO MISMO SE OBSERVARÁ EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CV. “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA COMISIÓN” TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. ESTO MISMO SE OBSERVARÁ EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. CVI. EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBIENDO “LA COMISIÓN”, ELABORAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 151 DE SU REGLAMENTO. CVII. VIGÉSIMA SEGUNDA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA COMISIÓN”, PODRÁ EXIGIR EN CUALQUIER MOMENTO EL CUMPLIMIENTO O RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL, LA CONTRAVENCIÓN QUE “EL

CONTRATISTA” REALICE A LAS DISPOSICIONES LEGALES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES SOBRE LA MATERIA, O LAS ÓRDENES DE TRABAJO DE “LA COMISIÓN”, ASÍ COMO QUE SEA DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA, O BIEN, CUANDO SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE EL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PREVÉ, O EN SU CASO, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCUMPLA

CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS DENTRO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DA DERECHO A QUE “LA COMISIÓN”, SIN RESPONSABILIDAD DE ALGUNA NATURALEZA APLIQUE A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONTRATO Y SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. CVIII. “LA COMISIÓN”, LE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO; PARA QUE, EN

UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN, “EL CONTRATISTA” EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, BAJO PENA DE PERDER ESTE DERECHO DE NO HACERLO EN EL PLAZO SEÑALADO. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO ANTES MENCIONADO, “LA COMISIÓN” CONTARÁ CON UN PLAZO DE

QUINCE DÍAS HÁBILES PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL CONTRATISTA”. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL

CONTRATISTA” DENTRO DE DICHO PLAZO. EN CASO DE RESCISIÓN “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A REASIGNAR LA OBRA A OTRO CONTRATISTA. CIX. “LA COMISIÓN” PODRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISIÓN. CX. OTRA CAUSA DE RESCISIÓN SERÁ QUE EL PERSONAL AUTORIZADO POR “EL CONTRATISTA” PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA, INCURRIERA EN ACTOS DE VIOLENCIA O MALOS TRATOS EN CONTRA DEL PERSONAL DE “LA COMISIÓN” O DE TERCERAS PERSONAS YA SEA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE “LA COMISIÓN”, O EN EL LUGAR O CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ COMUNICADA POR “LA COMISIÓN” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.




UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, “LA COMISIÓN” SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE O ELABOREN POR “LAS PARTES” EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE RESCISIÓN A “EL CONTRATISTA”, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

EL FINIQUITO RESPECTIVO DEBERÁ PREVER EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTRAN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE Y DEMÁS ACCESORIOS ORIGINADOS A FAVOR DE “LA COMISIÓN”, CON MOTIVO DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO; Y SERÁ ELABORADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO POR EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

TODO LO ANTERIOR, SIN MENOSCABO DEL DERECHO QUE TIENE “LA COMISIÓN” DE EXIGIR, EN SU CASO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CXI. VIGÉSIMA TERCERA: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY O DE ESTE CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y DE NO OPTAR POR LA RESCISIÓN. “LA COMISIÓN”, PREVIO LEVANTAMIENTO DE UN ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA HACER CONSTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO. CXII. “LA COMISIÓN”, NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LAS OBLIGACIONES QUE NO HAN SIDO CUMPLIDAS, DESCRIBIENDO LAS MISMAS EN SU CASO, DE SER POSIBLE, CUANTIFICANDO SU VALOR, APERCIBIÉNDOLO QUE EN CASO DE NO CUMPLIRLAS EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES “LA COMISIÓN”, LE HARÁ CUMPLIR POR SÍ O A TRAVÉS DE TERCERAS PERSONAS, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” DE

LOS GASTOS QUE ORIGINE, EN EL CUAL SE PODRÁ INCLUIR EN TODO CASO EL SOBRECOSTO DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA”, TENDRÁ UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES, PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTAR PRUEBAS PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA O JUSTIFICAR QUE NO ES SU RESPONSABILIDAD CUMPLIR LAS MISMAS, EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE RECIBA LA CONTESTACIÓN, “LA COMISIÓN”, EMITIRÁ SU RESOLUCIÓN AL RESPECTO. CXIII. EN CASO DE QUE “LA COMISIÓN” DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE POR SÍ O TRAVÉS DE TERCERA PERSONA, REALIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y EL COSTO QUE TENDRÁ ÉSTE, EN EL CUAL SE PODRÁ INCLUIR EN TODO CASO EL SOBRECOSTO DE LA OBRA. PROCEDIÉNDOSE EN CASO DE AMERITARLO A AFECTAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. TRANSCURRIDO EL PLAZO CITADO, OCURRIDA O NO LA MANIFESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, PARA TAL EFECTO ANALIZARÁ, EN SU CASO, LO EXPUESTO POR “EL CONTRATISTA”; EN EL SUPUESTO DE QUE DETERMINE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SEÑALARA LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE SE LE REQUIERAN A “EL CONTRATISTA”, PARA TENER POR CUMPLIDA LA OBLIGACIÓN OMITIDA, OTORGANDO EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA LLEVAR A CABO LAS MISMAS, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS Y COMPLEJIDAD DE LA OBLIGACIÓN OMITIDA; EL PLAZO CONCEDIDO EN ESTOS TÉRMINOS, NO PRORROGARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO INICIE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS DÍAS DEL PLAZO CONCEDIDO, “LA COMISIÓN” INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, TOMARÁ POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y HARÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA EL ESTADO FÍSICO EN QUE SE ENCUENTRAN; A ESTA DILIGENCIA DEBERÁ SER CITADO PREVIAMENTE “EL CONTRATISTA”, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE SU INASISTENCIA NO ORIGINARA LA SUSPENSIÓN DE LA MISMA.

REALIZADA LA TOMA DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN”, PODRÁ REALIZAR LOS TRABAJOS OMITIDOS O HACER EJECUTAR POR OTRO LOS MISMOS, ADJUDICANDO LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR A TRAVÉS DE CONTRATO ASIGNADO DIRECTAMENTE, SIENDO A COSTA DE “EL CONTRATISTA” INCUMPLIDO LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN AL RESPECTO, OPERANDO EN ESTE CASO, LA SUBROGACIÓN EN EL DERECHO DEL PAGO DE ESTIMACIONES Y LA OBLIGACIÓN, EN SU CASO, DEL PAGO DE SOBRECOSTO DE LA OBRA NO EJECUTADA, “LA

COMISIÓN” REALIZARÁ LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTES SEÑALADO.

CXIV. VIGÉSIMA CUARTA: ACEPTACIÓN MUTUA DE SUJECIÓN AL CLAUSULADO Y NORMATIVIDAD APLICABLE.- LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SON DE CARÁCTER FEDERAL, “LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LOS ANEXOS, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE LE SEAN APLICABLES. CXV. VIGÉSIMA QUINTA: DEDUCCIONES. - “EL CONTRATISTA”, ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, “LA COMISIÓN”, REALICE LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES:

A. EL 5 AL MILLAR; DEL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, MISMO QUE A LA LETRA DICE: POR SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, LOS CONTRATISTAS QUE CELEBREN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGARÁN UN DERECHO EQUIVALENTE AL 5 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO.

B. EL 1% SOBRE EL MONTO EJERCIDO DEL PRESENTE CONTRATO, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN AL ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL, CONFORME LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 269, FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

C. RETENCIÓN DEL 2% SOBRE LA BASE GRAVABLE POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 229, 232 Y 235 DEL CÓDIGO DE HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

D. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 153-A Y 153-B DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, REFERENTE A LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE SUS TRABAJADORES. “EL CONTRATISTA” DESDE ESTE MOMENTO CEDE SU DERECHO DE COBRO A LA INSTITUCIÓN, CÁMARA DE INTERÉS PÚBLICO, AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE REGISTRADA Y RECONOCIDA CUYA RESIDENCIA SE UBIQUE EN EL ESTADO DE CHIAPAS A LA CUAL ESTE AFILIADO SEGÚN SU PREFERENCIA, POR EL DOS AL MILLAR (0.2%) DEL IMPORTE ANTES DEL I.V.A. Y RETENCIONES Y DEDUCCIONES DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE CON ESTA ESTIPULACIÓN SE DA POR PAGADO EL IMPORTE DEL DOS AL MILLAR (0.2%) DE CADA ESTIMACIÓN; EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD CON LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO QUE EN ESTE ACTO REALIZA.

A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO A, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 132, FRACCIÓN XV Y, 153-A Y 153-B, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, “EL

CONTRATISTA” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD CON LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.




EN CASO DE NO SER AGREMIADO A NINGUNA INSTITUCIÓN, CÁMARA DE INTERÉS PÚBLICO, AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE REGISTRADA Y RECONOCIDA CUYA RESIDENCIA SE UBIQUE EN EL ESTADO DE CHIAPAS, NO SERÁ APLICABLE LO ESTABLECIDO EN EL INCISO D, DE ESTA CLÁUSULA, SIEMPRE Y CUANDO “EL CONTRATISTA” ACREDITE DOCUMENTALMENTE ANTE “LA COMISIÓN” QUE ESTÁ CUMPLIENDO LA OBLIGACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO A LAS FORMAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 153-A Y 153-B DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR “EL CONTRATISTA” ESTÁ OBLIGADO A ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO A SU OBLIGACIÓN COMO PATRÓN, DE CAPACITAR A TODOS LOS TRABAJADORES.

E. RETENCIÓN DEL 6% (SEIS POR CIENTO) POR CONTRIBUCIÓN ADICIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LA ENTIDAD, APLICADO SOBRE EL MONTO TOTAL OBTENIDO DEL 2% (DOS POR CIENTO) DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA, LO ANTERIOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO SEGUNDO, ARTÍCULOS 262, 263 Y 265 DEL CÓDIGO DE HACIENDA PÚBLICA VIGENTE PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

CXVI. VIGÉSIMA SEXTA: PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE ENTRE “LAS PARTES”, INCLUSIVE LAS DE CARÁCTER TÉCNICO, SE TRATARÁN DE RESOLVER DE COMÚN ACUERDO, PARA LO CUAL “LA COMISIÓN”

OPTATIVAMENTE PODRÁ PROPONER POR ESCRITO UNA SOLUCIÓN A “EL CONTRATISTA” O BIEN, ÉSTE SERÁ CONVOCADO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL OBJETO DE DIRIMIR LA CONTROVERSIA, SIN EMBARGO, EN EL SUPUESTO DE QUE ÉSTE NO RINDA SU CONTESTACIÓN POR ESCRITO, EN UN PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES O A PESAR DE PLANTEAR LA SOLUCIÓN, NO SE RESUELVA EN EL FONDO PORQUE NO SE LLEGUE A UN ACUERDO CONSENSUAL O POR INASISTENCIA DE “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN”, RESOLVERÁ LO PROCEDENTE CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS LEYES APLICABLES AL PRESENTE CONTRATO. CXVII. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LAS PARTES” SE SOMETAN AL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PREVISTOS EN EL CAPÍTULO TERCERO DEL TÍTULO SÉPTIMO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CXVIII. VIGÉSIMA SÉPTIMA: JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ASIMISMO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE, POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. CXIX. LEÍDO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, MANIFIESTA QUE EN SU CELEBRACIÓN NO HA HABIDO DOLO, ERROR, MALA FE, LESIÓN, COACCIÓN O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERE INVALIDARLO; POR LO QUE, PARA CONSTANCIA LO FIRMAN EN TRES EJEMPLARES, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, A LOS 000 DÍAS DEL MES DE 000 DEL AÑO 000. CXX.

CXXI. POR “LA COMISIÓN”

ING. JORGE LUIS GÓMEZ JIMÉNEZ

CXXII. DIRECTOR GENERAL

CXXIII. POR “EL CONTRATISTA”

000

CXXIV. 000

CXXV.

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C.P. OFELIA NÚÑEZ CABRERA

DIRECTORA DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

LIC. WILIAM LÓPEZ ROBLERO

JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

C.P. CÉSAR JUÁREZ MORALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, CONCURSOS,

ADJUDICACIONES Y CONTRATOS

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DEL SERVICIO DE OBRA PÚBLICA NO. 000 DE FECHA 000 DE 000 DE 000 CELEBRADO EN LA COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALZADA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS No. 1330 COLONIA CAMINERA C.P. 29090, EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE




DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y DEMÁS NORMATIVAS

APLICABLES PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN NUESTRO SITIO OFICIAL, www.ccih.chiapas.gob.mx

ANEXO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 000

CARTA RESPONSIVA.

Por medio del presente, me permito manifestar que, estoy consciente de que el Contrato de Obra Pública Número

000 de fecha 000 DE 000 DE 000 dentro de la cláusula DECIMA QUINTA, INCISO B y párrafos UNO Y CINCO,

obliga a mi representada a contar con un DICTAMEN DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL antes de

iniciar con la ejecución de los trabajos; así como a elaborar y presentar al Instituto para la Gestión Integral de Riesgos

de Desastres del Estado de Chiapas un PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL tal y como lo establece el

Artículo 21 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. Entregando copia simple del Dictamen de Riesgo en

Materia de Protección Civil y acuse de recibido del Programa Interno de Protección Civil a la 000 DE “LA

COMISIÓN”.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 21, segundo párrafo de la Ley de Obra Pública del

Estado de Chiapas; 21 párrafo cuarto y 84 de la Ley General de Protección Civil, así como del Artículo 54 de la Ley de

Protección Civil del Estado de Chiapas.

POR “EL CONTRATISTA”

000

000

http://www.ccih.chiapas.gob.mx/




Documento No. PT-8

Constancia original de visita de obra expedida por la Comisión Ò en su caso, manifestación de conocer el sitio de los trabajos y sus condiciones

ambientales




Documento No. PT-9

Relación de contratos ejecutados de la empresa

Currículum de los profesionales técnicos




Importante Anexar relación con los datos solicitados en hoja membretada de su empresa

Licitante

Administrador

Documento No. PT-9

RELACIÓN DE CONTRATOS SIMILARES EJECUTADOS POR LA EMPRESA

CONTRATANTE UBICACIÓN FECHA FECHA DURACIÓN

Descripción de la obra Localidad Municipio Contrato No.

Monto Inicio Término Días Naturales

“

Tuxtla

Gutiérrez

Tuxtla

Gutiérrez, Chiapas

xxxxx

xxxxx

15-ene-10

15-dic-10

335 días

“

Villaflores

Villaflores, Chiapas.

xxxxx

xxxxx

15-abr-10

06-sep-10

141 días

Total días naturales 476

NOMBRE DE SU EMPRESA Licitación y/o Concurso No. Obra: Localidad: Fecha:




FORMATO CARTA COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ Al respecto manifiesto mi interés en participar y/o prestar mis servicios con la empresa ( Nombre de la Empresa), en la citada licitación en el caso de verse favorecida con adjudicación del contrato respectivo, me comprometo a prestar mis servicios como (anotar el cargo

correspondiente), con esta empresa y manifiesto que actualmente no tengo compromiso

laboral; por lo que autorizo expresamente a la dependencia, comprobar la veracidad de la información proporcionada en los documentos presentados por la empresa.

Así mismo manifiesto conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.

____________________________________ (Nombre y firma del interesado)




Documento No. PT-10

Especificaciones generales de construcción aplicables (Se anexan)




Documento PT-10

Especificaciones Generales Técnicas

Dirección de Contratos y Estimaciones

Departamento de Licitaciones, Concursos y Adjudicaciones

Licitación no. LO-907077974-E5-2020

Obra: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1 DE 2C ETAPAS) EN LA CABECERA

MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO

Documento PT-10

Comisión de caminos e infraestructura hidráulica

LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REGIRÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, MOTIVO DE ESTE CONCURSO, SON LAS QUE SE ENCUENTRAN CONSIGNADAS EN LA OBRA “ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO “EDITADA POR LA COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DELA OBRA PUBLICA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE CONSIGNAN EN LAS HOJAS SIGUIENTES COMPLEMENTAN, ADICIONAN O MODIFICAN A LAS QUE SE CITAN EN LA OBRA: “ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO”.

NOTAS IMPORTANTES =====================

EL CONTRATISTA SUMINISTRARA LA TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES PARA LAS OBRAS MOTIVO DE ESTE CONCURSO, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERARLOS DENTRO DE SU ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DONDE INTERVENGAN ESTOS MATERIALES; TANTO LA TUBERÍA COMO PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. O Fo.Go. DEBERÁN SER NUEVOS Y DE MARCA Y CALIDAD RECONOCIDA, EN EL CASO DE TUBERÍAS DE P.V.C. NO SE ACEPTARA TUBERÍAS CON CAMPANAS CEMENTADAS, ES DECIR, DEBERÁ SER TUBERÍAS CON CAMPANA INTEGRAL.

EN CASO DE QUE UNA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES HUBIESE PRESENTADO PROPOSICIONES PARA MAS DE UN CONCURSO Y RESULTARE TRIUNFADORA EN DOS O MAS EVENTOS ESTA COMISION, CON OBJETO DE PROTEGER SUS INTERESES, SE RESERVA EL DERECHO DE ADJUDICARLE EL O LOS CONTRATOS QUE A SU JUICIO CONSIDERE PODRÁN SER DEBIDAMENTE CUMPLIDOS PROCEDIENDO A DESCALIFICARLA EN LOS DEMÁS CONCURSOS EN LOS QUE HUBIESE PRESENTADO PROPUESTA.

EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE SU PROPUESTA EL SUMINISTRO PARA LA LOCALIDAD DE 2 COPLES DE REPARACIÓN POR CADA KILOMETRO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL DIÁMETRO INSTALADO EN CADA LOCALIDAD DE SU CONTRATO, QUE SERVIRÁN PARA POSIBLES REPARACIONES QUE SE TENGAN QUE REALIZAR A FUTURO EN LA LOCALIDAD.




SE ENTENDERÁ COMO PIEZAS ESPECIALES CODOS, TEE, CRUZ, REDUCCIONES, BRIDAS, TAPONES, YE, ADAPTADORES, EXTREMIDADES, TUERCAS UNIÓN Y NIPLES O TUBOS CORTOS MENORES DE 1.50 M DE DIFERENTES DIÁMETROS EN TUBERÍAS DE ACERO QUE SE REQUIERE PARA LAS OBRAS MOTIVO DEL PRESENTE CONCURSO QUE DEBERÁ SER SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA; POR LOS QUE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EL COSTO DE LAS PIEZAS ESPECIALES, TORNILLERÍA, EMPAQUES Y ANILLOS SEGÚN EL CASO, ASÍ COMO TODOS LOS CARGOS INHERENTES A ESTE MATERIAL (ACARREOS, DESCARGAS, ALMACENAMIENTOS, TODAS LAS

MANIOBRAS CONEXAS Y ACARREOS NECESARIOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN). ASÍ MISMO SERA DE SU RESPONSABILIDAD DE QUE LA FABRICA DE PIEZAS ESPECIALES QUE HAYA ELEGIDO, GARANTICE EL SUMINISTRO DE ESTOS MATERIALES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE SU PROGRAMA DE TRABAJO Y DE QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS.

DE ACUERDO CON EL CONOCIMIENTO PROPIO DE LA CONTRATISTA, DEBERÁ DE CONSIDERAR TODOS LOS CAMINOS DE ACCESO NECESARIOS A LAS OBRAS, QUEDANDO EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE NO SE HARÁ NINGÚN PAGO ADICIONAL POR LOS TRABAJOS QUE SE TENGAN QUE REALIZAR PARA QUE LOS MATERIALES Y DEMÁS COMPONENTES DE LA OBRA LLEGUEN AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, ASÍ MISMO LO REFERENTE A ALMACENAMIENTO, POR LO QUE DEBERÁ DE SER CONSIDERADO ESTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES.

EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR DENTRO DE SU ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DONDE INTERVENGAN, LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN QUE SEA NECESARIA REALIZAR CON LOS PATRONATOS DE AGUA POTABLE Y/O AUTORIDADES LOCALES DE LAS COMUNIDADES DONDE SE HAYA CONSTRUIDO UN SISTEMA DE AGUA POTABLE BAJO EL RÉGIMEN DE BOMBEO Y SOLICITEN ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EL CONTRATO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE ASÍ MISMO SE DEBERÁ CONSIDERAR EL COSTO DE EL CONTRATO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. EL CUAL SE HARÁ A NOMBRE DE LA COMUNIDAD Y/O EL QUE SE LE INDIQUE, ESTAS ACTIVIDADES DEBERÁ LLEVARSE A CABO CON ANTICIPACIÓN A LA FECHA PROGRAMADA DE LA TERMINACIÓN DELA OBRA, CON EL OBJETO QUE SEA RECEPCIONADA EN FORMA INMEDIATA POR LA COMUNIDAD EN CONDICIONES DE OPERACIÓN, DEBIÉNDOSE EVITAR QUE ESTOS TRAMITES SE INICIEN DESPUÉS DE HABER CONCLUIDO LA OBRA.

* LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE SU PROPUESTA LA ENTREGA DE UN ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE CADA UNA DE LAS LOCALIDADES INCLUIDAS EN SU CONTRATO (FOTOGRAFÍA DE CADA UNA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DURANTE Y AL TÉRMINO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO) AL TÉRMINO DEL MISMO.

LA EMPRESA CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE VIGILAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE SU CONTRATO DURANTE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE AVISO POR PARTE DE LA EMPRESA A COMISION NACIONAL DEL AGUA DE QUE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS Y OPERANDO.

ESTO SE HARÁ MEDIANTE UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, Y LA ENTREGA DE UN REPORTE SEMANAL FIRMADO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SUPERVISORA Y LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS .

LAS CANTIDADES DE OBRAS SE ENCUENTRAN AGRUPADAS, AUNQUE EN LA REALIDAD PERTENECEN A VARIAS LOCALIDADES SEPARADAS ENTRE SI.

LOS TUBOS DE ACERO CON UNA LONGITUD MAYOR A LOS 1.50 M. DEBERÁN CONSIDERARSE DENTRO DE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA.




LAS EXCAVACIONES EN MATERIAL III SE DEBEN REALIZAR SIN USO DE EXPLOSIVOS POR LO QUE SE DEBERÁ UTILIZAR EL EQUIPO ADECUADO.

LOS RELLENOS Y PLANTILLAS CON MATERIAL DE BANCO DEBEN INCLUIR EL TOTAL DE ACARREOS, FLETES, CARGAS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ABUNDAMIENTO, ETC.

EL CONTRATISTA DEBERÁ EMPLEAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPO PROPUESTO EN EL CONCURSO, SIN EMBARGO, PUEDE PONER A CONSIDERACIÓN DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACIÓN, CUALQUIER CAMBIO QUE JUSTIFIQUE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SU EQUIPO Y MEJORA EN LOS

PROGRAMAS DE TRABAJO; EN CASO DE SER ACEPTADO, NO SERA MOTIVO PARA QUE PRETENDA LA MODIFICACIÓN DEL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

EL POSTOR DEBERÁ CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE SU PROPUESTA, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN LETRERO POR LOCALIDAD PARA IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, DE 1.50 x 2.50 METROS CUYO TEXTO, LOGOTIPO Y COLOCACIÓN SERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL INGENIERO, DICHO LETRERO DEBERÁ SER DE LAMINA CALIBRE No. 18

CON ÁNGULOS DE 1 ¼” x 1 ¼” Y ESPESOR =1/8”.

EL POSTOR DEBERÁ CONSIDERAR INCLUIDO EN LOS PRECIOS UNITARIOS DE SU PROPOSICIÓN, EL PAGO POR DERECHOS DE PERFORACIÓN DE POZOS Y EL TRAMITE DE CONCESIÓN Y/O ASIGNACIÓN DEL MISMO.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE, SALVO AQUELLOS CASOS EXCEPCIONALES DE VARIACIONES EXTRAORDINARIAS, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA.

NO EXISTE UN CONCEPTO ESPECIFICO DE LIMPIEZA DE OBRA, SE RATIFICA QUE ESTA ACTIVIDAD ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA EN CADA ETAPA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO; POR LO QUE DEBE SER CONSIDERADA DENTRO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES.

DEBERÁ CONSIDERAR TAMBIÉN INCLUIDO EN SUS PRECIOS UNITARIOS LA ENTREGA ALA LOCALIDAD DE UN LOTE DE HERRAMIENTAS (NUEVO) PARA REPARACIONES FUTURAS CONTENIENDO LO SIGUIENTE:

1.0 LLAVE STEELSON MEDIANA No. 10 1.0 PINZA DE PRESION MEDIANA 1.0 PINZA MECÁNICA 1.0 LIMATÓN MEDIANO 1.0 ARCO Y SEGUETA CON 2 REPUESTOS 1.0 PICO 1.0 PALA 1.0 BARRETA 1.0 DESARMADOR PLANO MEDIANO DESMONTE, LIMPIA Y TRAZO EN ÁREA DE TRABAJO DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN:




ESTE TRABAJO CONSISTE EN EFECTUAR ALGUNA, ALGUNAS O TODAS LAS OPERACIONES SIGUIENTES: CORTAR, DESENRAIZAR, QUEMAR Y RETIRAR DE LOS SITIOS DE CONSTRUCCIÓN, LOS ARBOLES, ARBUSTOS, HIERBAS, BASURA, PIEDRAS SUELTAS O CUALQUIER VEGETACIÓN COMPRENDIDA DENTRO DEL DERECHO DE VÍA, LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN Y LOS BANCOS DE PRÉSTAMO INDICADOS EN LOS PLANOS O QUE ORDENE EL RESIDENTE. ESTAS OPERACIONES PUEDEN SER EFECTUADAS INDISTINTAMENTE A MANO O MEDIANTE EL EMPLEO DE EQUIPO MECÁNICO. TODA LA MATERIA VEGETAL PROVENIENTE DEL DESMONTE DEBERÁ COLOCARSE FUERA DE LAS ZONAS DESTINADAS A LA CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL DERECHO VÍA, EN LA ZONA DE LIBRE COLOCACIÓN, SE ENTENDERÁ POR ZONA DE LIBRE COLOCACIÓN A LA FAJA DE TERRENO COMPRENDIDA ENTRE LA LÍNEA LIMITE DE LA ZONA DE CONSTRUCCIÓN Y UNA LÍNEA PARALELA A ESTA DISTANCIA 60 (SESENTA) METROS; ASÍ MISMO EN EL ALCANCE DE ESTE CONCEPTO ESTA IMPLÍCITO EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN INSTALANDO BANCOS DE NIVEL Y EL ESTACADO NECESARIO EN EL ÁREA POR CONSTRUIR PARA VERIFICAR LOS DATOS DE PROYECTO ENTREGADOS POR LA Comisión. AL CONTRATISTA. ESTA VERIFICACIÓN SERA CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS A SU CARGO. EN NINGÚN CASO LA COMISION HARÁ MÁS DE UN PAGO POR DESMONTE, LIMPIA Y TRAZO EJECUTADOS EN LA MISMA SUPERFICIE. LOS DAÑOS Y PERJUICIOS A PROPIEDAD AJENA PRODUCIDOS POR ESTOS TRABAJOS EFECTUADOS INDEBIDAMENTE DENTRO O FUERA DEL DERECHO DE VÍA O DE LAS ZONAS DE CONSTRUCCIÓN SERÁN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ESTOS TRABAJOS DEBERÁN EFECTUARSE INVARIABLEMENTE EN FORMA PREVIA A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN CON LA ANTICIPACIÓN NECESARIA PARA NO ENTORPECER EL DESARROLLO DE ESTOS. MEDICIÓN Y PAGO:

EL DESMONTE, LIMPIA Y TRAZO SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M²) CON APROXIMACIÓN DE UNA DECIMA. NO SE ESTIMARA PARA FINES DE PAGO LOS TRABAJOS FUERA DE LAS ÁREAS QUE SE INDIQUEN EN EL PROYECTO Y/U ORDENADAS POR EL RESIDENTE. EXCAVACIÓN EN ZANJAS. PARA LOS CONCEPTOS QUE APLIQUEN REGIRÁN LAS CONTEMPLADAS EN LAS “ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CXXVI. SE ENTENDERÁ POR EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS LAS QUE SE REALICEN PARA CIMENTACIÓN, PARA ALOJARLAS O QUE FORMEN PARTE DE ELLAS, INCLUYENDO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR O LIMPIAR LA PLANTILLA O TALUDES DE LA MISMA, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES A LA ZONA DE LIBRE COLOCACIÓN DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN SATISFACTORIA DE LAS ESTRUCTURAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁN EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA AFLOJAR EL MATERIAL PREVIAMENTE A SU EXCAVACIÓN.




CXXVII. CXXVIII. LAS EXCAVACIONES DEBERÁN EFECTUARSE DE ACUERDO CON LOS DATOS DEL PROYECTO Y/O LAS ÓRDENES DEL RESIDENTE, AFINÁNDOSE EN TAL FORMA QUE NINGUNA SALIENTE DEL TERRENO PENETRE MAS DE 1 CM. DENTRO DE LAS SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS. CXXIX. CXXX. SE ENTENDERÁ POR ZONAS DE COLOCACIÓN LIBRE LA COMPRENDIDA ENTRE ALGUNAS O TODAS LAS LÍNEAS DE INTERSECCIÓN DE LOS PLANOS DE LAS EXCAVACIONES CON LA SUPERFICIE DEL TERRENO, Y LAS LÍNEAS PARALELAS A ELLAS VISITANTES 20 METROS. CXXXI. CUANDO LOS TALUDES O PLANTAS DE LAS EXCAVACIONES VAYAN A RECIBIR MAMPOSTERÍAS O MEMBRANA DE HULE BUTILO, DEBERÁ SER AFINADAS HASTA LAS LÍNEAS O NIVELES DEL PROYECTO Y/O ORDENADAS POR EL RESIDENTE EN TAL FORMA QUE NINGÚN PUNTO DE LA SECCIÓN EXCAVADA DISTE MAS DE 10 CMS. DEL CORRESPONDIENTE DE LA SECCIÓN DEL PROYECTO, SALVO CUANDO LAS EXCAVACIONES SE EFECTÚEN EN ROCA FIJA EN CUYO CASO DICHA TOLERANCIA SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL MATERIAL EXCAVADO SIN QUE ESTO IMPLIQUE OBLIGACIÓN ALGUNA PARA LA COMISION DE PAGAR AL CONTRATISTA LAS EXCAVACIONES EN EXCESO, FUERA DE LAS LÍNEAS O NIVELES DEL PROYECTO. EL AFINE DE LAS EXCAVACIONES PARA RECIBIR MAMPOSTERÍA O MEMBRANA DE BUTILO EN ELLAS, DEBERÁ HACERSE CON LA MENOR ANTICIPACIÓN POSIBLE AL MOMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS MAMPOSTERÍAS O A LA COLOCACIÓN DELA MEMBRANA DE HULE BUTILO, A FIN DE EVITAR QUE EL TERRENO SE DEBILITE O ALTERE POR EL INTEMPERISMO. LA PENDIENTE QUE DEBERÁ TENER LOS TALUDES DE ESTAS EXCAVACIONES SERA DETERMINADA EN LA OBRA POR EL RESIDENTE, SEGÚN LA NATURALEZA O ESTABILIDAD DEL MATERIAL EXCAVADO CONSIDERÁNDOSE LA SECCIÓN RESULTANTE COMO SECCIÓN DE PROYECTO. LA PENDIENTE QUE DEBERÁ TENER LOS TALUDES EN ESTAS EXCAVACIONES SERA DE 1:3 EN EL INTERIOR DE LA HOYA Y DE 1.5:1 HASTA 2:1 EN EL TALUD EXTERIOR, ESTA SERA DETERMINADA EN LA OBRA POR EL RESIDENTE, SEGÚN LA NATURALEZA O ESTABILIDAD DEL MATERIAL EXCAVADO, CONSIDERÁNDOSE LA SECCIÓN RESULTANTE COMO SECCIÓN DE PROYECTO. EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PODRÁ SER UTILIZADO SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE EN RELLENOS U OTROS CONCEPTOS DE TRABAJO DE CUALQUIER LUGAR DE LAS OBRAS, SIN COMPENSACIÓN ADICIONAL AL CONTRATISTA CUANDO ESTE TRABAJO SE EFECTUÉ DENTRO DE LA ZONA DE LIBRE COLOCACIÓN, FORMA SIMULTANEA EL TRABAJO DE EXCAVACIÓN Y SIN NINGUNA COMPENSACIÓN ADICIONAL A LAS QUE CORRESPONDEN A LA COLOCACIÓN DEL MATERIAL EN UN BANCO DE DESPERDICIO. MEDICIÓN Y PAGO: CXXXII. LAS EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS SE MEDIRÁN EN METROS CÚBICOS CON APROXIMACIÓN DE UN DECIMAL AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LAS EXCAVACIONES EL VOLUMEN DE LOS DIVERSOS MATERIALES EXCAVADOS DE ACUERDO CON LAS SECCIONES DE PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE. NO SE ESTIMARAN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL CONTRATISTA FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO, NI LA REMOCIÓN DE DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, AL IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUÉ FUERA DEL PROYECTO SERÁN CONSIDERADOS COMO SOBRE EXCAVACIONES. EN AQUELLOS CASOS QUE POR CONDICIONES DEL PROYECTO Y/U ORDENES DEL RESIDENTE EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE COLOQUE EN BANCOS DE DESPERDICIOS FUERA DE




LA ZONA DE LIBRE COLOCACIÓN, SE ESTIMARA Y PAGARA POR SEPARADO AL CONTRATISTA ESTE MOVIMIENTO. CUANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LAS ESTRUCTURAS SEA UTILIZADO PARA RELLENOS U OTROS CONCEPTOS DE TRABAJO, FUERA DE LA ZONA DE LIBRE COLOCACIÓN, O BIEN DENTRO DE ELLA EN FORMA NO SIMULTANEA A LA EXCAVACIÓN HABIENDO SIDO DEPOSITADO PARA ELLO EN BANCO DE ALMACENAMIENTO, O UTILIZADO DE ACUERDO CON ALGÚN PROCESO DE COLOCACIÓN O COMPACTACIÓN QUE SEÑALE EL PROYECTO Y/O EL RESIDENTE, ESTAS OPERACIONES SERÁN PAGADAS Y ESTIMADAS EL CONTRATISTA POR SEPARADO. EL PAGO SE HARÁ EXCLUSIVAMENTE AL HECHO DE CONSIDERAR LAS LÍNEAS NETAS DE PROYECTO; Y A CONTINUACIÓN DE MANERA ENUNCIATIVA SE SEÑALAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES. A).- AFLOJE DE MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN. B).- AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, Y AFINES. C).- REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. D).- CONSERVACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. E).- EXTRACCIÓN DE DERRUMBES. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO SIN COMPACTACIÓN ESPECIAL, INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREOS AL SITIO DE UTILIZACIÓN Y HUMEDAD REQUERIDA. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: CUANDO LA EXCAVACIÓN HAYA SIDO EFECTUADA EN UN MATERIAL CON CLASIFICACIÓN COMÚN-ROCA EL MATERIAL COMÚN APTO PARA PLANTILLAS Y RELLENOS DEBERÁ SER UTILIZADO Y EL RESTO REQUERIDO SERA DE MATERIAL DE BANCO, EL CUAL SE UBICARA A JUICIO DEL ING. RESIDENTE. LAS PLANTILLAS SE CONSTRUIRÁN INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA Y PREVIAMENTE A DICHO TENDIDO EL CONTRATISTA DEBERÁ RECABAR EL VISTO BUENO DEL RESIDENTE PARA LA PLANTILLA CONSTRUIDA, YA QUE EN CASO CONTRARIO ESTE PODRÁ ORDENAR, SI LO CONSIDERA CONVENIENTE, QUE SE LEVANTE LA TUBERÍA COLOCADA Y LOS TRAMOS DE PLANTILLA QUE CONSIDERE DEFECTUOSOS. Y QUE SE CONSTRUYAN NUEVAMENTE EN FORMA CORRECTA, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA COMPENSACIÓN ADICIONAL POR ESTE CONCEPTO. SE ENTENDERÁ POR RELLENO SIN COMPACTACIÓN ESPECIAL AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL MATERIAL EN CAPAS SENSIBLEMENTE HORIZONTALES DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL RESIDENTE, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 15 (QUINCE) CM. CON LA HUMEDAD QUE REQUIERA EL MATERIAL. CADA CAPA SERA COMPACTADA UNIFORMEMENTE EN TODA SU SUPERFICIE MEDIANTE EL EMPLEO DE PISONES DE MANO NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN ANTES DE OBTENER LA APROBACIÓN POR ESCRITO DEL RESIDENTE, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. EL RELLENO DEBERÁ SER CUIDADOSAMENTE COLOCADO Y COMPACTADO EN AMBOS LADOS DE LAS TUBERÍAS HASTA UN NIVEL DE 30 (TREINTA) CMS. ARRIBA DEL LOMO SUPERIOR DEL TUBO O SEGÚN PROYECTO.




MEDICIÓN Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO, EL RESIDENTE ESTIMARA EN METROS CÚBICOS CON APROXIMACIÓN DE UNA DECIMA, LOS VOLÚMENES EFECTIVAMENTE COLOCADOS POR EL CONTRATISTA SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE MEDIDOS EN EL SITIO DE EJECUCIÓN. NO SE ESTIMARAN PARA FINES DE PAGO LOS VOLÚMENES CONSTRUIDOS POR EL CONTRATISTA PARA RELLENO DE SOBRE-EXCAVACIONES. A CONTINUACIÓN DE MANERA ENUNCIATIVA SE SEÑALAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE INCLUIR EL PRECIO UNITARIO. COSTO, OBTENCIÓN, EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREO AL SITIO DE UTILIZACIÓN Y DESCARGA EN EL SITIO DE LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL. PROPORCIONAR LA HUMEDAD NECESARIA PARA LA COMPACTACIÓN. COMPACTACIÓN. A) ACARREOS, MOVIMIENTOS Y TRASPALEOS LOCALES.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE INTEGRAL, INCLUYE PRUEBA HIDROSTÁTICA Y

MANIOBRAS

DEFINICIÓN CXXXIII. PARA ESTOS CONCEPTOS REGIRÁN LAS CONTEMPLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EDITADO EN 1993 PAGINAS 35 Y 36 HACIENDO LA ADECUACIÓN EN MEDICIÓN Y PAGO QUE SERA LA SIGUIENTE. MEDICIÓN Y PAGO: CXXXIV. LA INSTALACIÓN SERA MEDIDA EN METROS CON APROXIMACIÓN DE UN DECIMO AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERÍA COLOCADAS EN FUNCIÓN DE DIÁMETRO Y CON BASE EN LO SEÑALADO POR EL PROYECTO DEBIENDO INCLUIR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE SE MENCIONAN CON CARÁCTER ENUNCIATIVO. CXXXV. A).- REVISIÓN DE TUBERÍAS, JUNTAS Y MATERIALES PARA CERTIFICAR SU BUEN ESTADO B).- INSTALACIÓN Y BAJADO DE LA TUBERÍA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA CON EL MANEJO DEL AGUA Y REPARACIONES QUE SE PUDIESEN REQUERIR.

CXXXVI.

CXXXVII. SE PAGARA EL 80% DE LOS COSTOS DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA TANTO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO LA PRUEBA HIDROSTÁTICA CORRESPONDIENTE Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ QUE SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC CON COPLE INTEGRAL. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: CXXXVIII. PARA EFECTOS DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA SE DEJAN LIBRES TODAS LAS CONEXIONES Y CRUCEROS, SOMETIENDO LAS TUBERÍAS Y CONEXIONES INSTALADAS A UNA PRUEBA HIDROSTÁTICA POR MEDIO DE PRESIÓN DE AGUA, EN LA QUE SE CUANTIFICARAN LAS FUGAS DEL TRAMO INSTALADO. CXXXIX. CXL. LOS TRAMOS QUE SE PROBARAN DEBERÁN ESTAR COMPRENDIDOS ENTRE CRUCEROS, INCLUYENDO PIEZAS ESPECIALES Y VÁLVULAS DE LOS MISMOS. EN ESTA PRUEBA LA TUBERÍA SE LLENARA LENTAMENTE DE AGUA Y SE PURGARA DE AIRE ENTRAMPADO EN ELLA MEDIANTE LA INSERCIÓN DE UNA VÁLVULA DE AIRE EN LAS PARTES MAS ALTAS DEL TRAMO POR PROBAR. SE




APLICARA LA PRESIÓN DE PRUEBA MEDIANTE UNA BOMBA APROPIADA Y SE MANTENDRÁ UNA HORA COMO MÍNIMO. MEDICIÓN Y PAGO: CXLI. LA PRUEBA HIDROSTÁTICA SERA MEDIDA EN METROS CON APROXIMACIÓN DE UN DECIMO AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERÍA PROBADAS EN FUNCIÓN DE SU DIÁMETRO Y CON BASE EN LO SEÑALADO POR EL PROYECTO DEBIENDO INCLUIR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE SE MENCIONAN CON CARÁCTER ENUNCIATIVO. A).- INCORPORAR, MANEJAR Y TRANSVASAR EL AGUA. B).- REPONER DESPERDICIOS. C).- LEVANTAR PRESIÓN HASTA LO ESPECIFICADO. D).- REPARAR DESPERFECTOS CXLII. SE PAGARA EL 80% DE LOS COSTOS DE PRUEBA HIDROSTÁTICA EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN UNA VEZ REALIZADO LAS POSIBLES REPARACIONES Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ QUE SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS, PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA DE Fo. Go. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: CXLIII. POR PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA TUBERÍA DE Fo. Go., SE ENTENDERÁ A TODAS LAS MANIOBRAS QUE SE REALICEN EN UNE TRAMO LINEAL DE CONDUCCIÓN PARA PROBAR LA TUBERÍA MEDIANTE INYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN HASTA LA INDICADA EN EL PROYECTO. CXLIV. MEDICIÓN Y PAGO: CXLV. LA PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO SERA MEDIDA EN METROS CON APROXIMACIÓN DE UN DECIMO AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERÍA PROBADAS DE CADA DIÁMETRO, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO POR EL PROYECTO Y/O ORDENADO POR EL RESIDENTE. A).- INCORPORAR, MANEJAR Y TRANSVASAR EL AGUA. B).- REPONER DESPERDICIOS. C).- LEVANTAR PRESIÓN HASTA LO ESPECIFICADO. D).- REPARAR DESPERFECTOS CXLVI. SE PAGARA EL 80% DE LOS COSTOS DE PRUEBA HIDROSTÁTICA EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN UNA VEZ REALIZADO LAS POSIBLES REPARACIONES Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ QUE SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS. CXLVII. PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA DE P.V.C. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. POR PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA TUBERÍA DE P.V.C., SE ENTENDERÁ A TODAS LAS MANIOBRAS QUE SE REALICEN EN UN TRAMO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN O RED DE DISTRIBUCIÓN PARA PROBAR LA TUBERÍA MEDIANTE INYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN HASTA LA INDICADA EN EL PROYECTO. CXLVIII. LA TUBERÍA SE LLENARA LENTAMENTE DE AGUA Y SE PURGARÁ AL AIRE ATRAPADO, MEDIANTE LA INSERCIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE EN LA PARTE MAS ALTA DE LA TUBERÍA, UNA VEZ QUE HAYA ESCAPADO EL AIRE SE PROCEDERÁ A CERRAR LA




VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, Y SE APLICARA LA PRESIÓN DE PRUEBA MEDIANTE UNA BOMBA ADECUADA DE ALTA PRESIÓN QUE SE CONECTARÁ A LA TUBERÍA. UNA VEZ ALCANZADA LA PRESIÓN DE PRUEBA SE SOSTENDRÁ ÉSTA CONTINUAMENTE DURANTE EL TIEMPO NECESARIO PARA REVISAR CADA TUBO, LAS JUNTAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES A FIN DE LOCALIZAR POSIBLES FUGAS, LAS CUALES NO DEBERÁN EXISTIR A LO LARGO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y/O RED DE DISTRIBUCIÓN. EN EL CASO DE QUE LAS FALLAS O FUGAS SE DEBAN AL JUNTEO DE LAS TUBERÍAS A LA MALA CALIDAD Y/O COLOCACIÓN DE LOS EMPAQUES DE HULE ASÍ COMO FUGAS POR DAÑOS A TUBERÍAS OCASIONADOS POR OBJETOS PUNZOCORTANTES ESTAS SERÁN REPARADAS, SUMINISTRADAS E INSTALADAS POR EL CONTRATISTA NO RECIBIENDO COMPENSACIÓN ALGUNA. EL SECCIONAMIENTO DE CADA TRAMO SE LLEVARA A CABO A TRAVÉS DE TAPONES DE PRUEBA O VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO QUE ESTARÁN UBICADOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA RESIDENCIA. LA COMISIÓN PROPORCIONARÁ AL CONTRATISTA EL O LOS SITIOS DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA PRUEBA DELA TUBERÍA, QUEDANDO A CARGO DEL CONTRATISTA EL BOMBEO. MEDICIÓN Y PAGO PARA FINES DE ESTIMACIÓN Y PAGO, LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA DE P.V.C. SE UTILIZARA EL METRO CON APROXIMACIÓN DE UN DECIMAL, INCLUYENDO DENTRO DE ESTE PRECIO UNITARIO LA REPARACIÓN DE FUGAS. AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERÍA CON BASE EN EL PROYECTO; EFECTIVAMENTE PROBADOS, APROBADOS Y CERTIFICADOS POR LA RESIDENCIA. SE CUANTIFICARAN PARA FINES DE PAGO LAS TUBERÍAS DE P.V.C., QUE NO HAYAN PASADO LAS PRUEBAS DE PRESIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER SUSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA HACIENDO EL PAGO POR SEPARADO DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONAR LOS MATERIALES, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DELA PRUEBA HIDROSTÁTICA. DE MANERA ENUNCIATIVA SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES CONTEMPLADAS EN ESTE CONCEPTO: A).- INCORPORAR, MANEJAR Y TRANSVASAR EL AGUA. B).- REPONER DESPERDICIOS. C).- LEVANTAR PRESIÓN HASTA LO ESPECIFICADO Y PROBAR TUBERÍA D).- SUMINISTRAR E INSTALAR PIEZAS ESPECIALES, ANILLOS DE HULE O ACCESORIOS NECESARIOS

PARA REPARAR DESPERFECTOS O FUGAS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LOS PREPARATIVOS NECESARIOS, COLOCAR TAPONES, ATRAQUES PROVISIONALES, ETC. SE PAGARA EL 80% DE LOS COSTOS DE PRUEBA HIDROSTÁTICA EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O RED DE DISTRIBUCIÓN UNA VEZ REALIZADO LAS POSIBLES REPARACIONES Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ QUE SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS. PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CED-40 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.




POR PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, SE ENTENDERÁ A TODAS LAS MANIOBRAS QUE SE REALICEN EN UN TRAMO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN O RED DE DISTRIBUCIÓN PARA PROBAR LA TUBERÍA MEDIANTE INYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN HASTA LA INDICADA EN EL PROYECTO. LA TUBERÍA SE LLENARA LENTAMENTE DE AGUA Y SE PURGARÁ AL AIRE ATRAPADO, MEDIANTE LA INSERCIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE EN LA PARTE MAS ALTA DE LA TUBERÍA, UNA VEZ QUE HAYA ESCAPADO EL AIRE SE PROCEDERÁ A CERRAR LA VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, Y SE APLICARA LA PRESIÓN DE PRUEBA MEDIANTE UNA BOMBA ADECUADA DE ALTA PRESIÓN QUE SE CONECTARÁ A LA TUBERÍA. UNA VEZ ALCANZADA LA PRESIÓN DE PRUEBA SE SOSTENDRÁ ÉSTA CONTINUAMENTE DURANTE EL TIEMPO NECESARIO PARA REVISAR CADA TUBO, LAS JUNTAS, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES A FIN DE LOCALIZAR POSIBLES FUGAS, LAS CUALES NO DEBERÁN EXISTIR A LO LARGO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN

Y/O RED DE DISTRIBUCIÓN. EN EL CASO DE QUE LAS FALLAS O FUGAS SE DEBAN AL ACOPLAMIENTO DE LAS TUBERÍAS, ESTAS SERÁN REPARADAS, SUMINISTRANDO E INSTALANDO LAS PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO, NO RECIBIENDO EL CONTRATISTA COMPENSACIÓN ALGUNA. EN SECCIONAMIENTO DE CADA TRAMO SE LLEVARA A CABO A TRAVÉS DE TAPONES DE PRUEBA O VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO QUE ESTARÁN UBICADOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS O DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE RESIDENCIA. EN CASO DE QUE SE REQUIERA ATRAQUES U OBRAS DE APOYO PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA,

ÉSTOS DEBERÁN SER CONSTRUIDOS POR EL CONTRATISTA, SUMINISTRANDO TODOS LOS MATERIALES PARA ELLO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A DEMOLERLOS Y RETIRAR TODOS LOS MATERIALES RESULTANTES DE DICHA DEMOLICIÓN. LA COMISIÓN PROPORCIONARÁ AL CONTRATISTA EL O LOS SITIOS DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA PRUEBA DELA TUBERÍA, QUEDANDO A CARGO DEL CONTRATISTA EL BOMBEO. MEDICIÓN Y PAGO PARA FINES DE ESTIMACIÓN Y PAGO, LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA DE FO.GO. CED-40

SE UTILIZARA EL METRO CON APROXIMACIÓN DE UN DECIMAL, INCLUYENDO DENTRO DE ESTE PRECIO UNITARIO LA REPARACIÓN DE FUGAS. AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERÍA CON BASE EN EL PROYECTO; EFECTIVAMENTE PROBADOS, APROBADOS Y CERTIFICADOS POR LA RESIDENCIA. SE CUANTIFICARAN PARA FINES DE PAGO LAS TUBERÍAS DE FO.GO. CED-40, QUE NO HAYAN PASADO LAS PRUEBAS DE PRESIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER SUSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA HACIENDO EL PAGO POR SEPARADO DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR. EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONAR LOS MATERIALES, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DELA PRUEBA HIDROSTÁTICA.




DE MANERA ENUNCIATIVA SE SEÑALAN LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES CONTEMPLADAS EN ESTE CONCEPTO: A).- INCORPORAR, MANEJAR Y TRANSVASAR EL AGUA. B).- REPONER DESPERDICIOS. C).- LEVANTAR PRESIÓN HASTA LO ESPECIFICADO Y PROBAR TUBERÍA D).- SUMINISTRAR E INSTALAR PIEZAS ESPECIALES, NIPLES CORTOS O ACCESORIOS NECESARIOS

PARA REPARAR DESPERFECTOS O FUGAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ HACER LOS PREPARATIVOS NECESARIOS, COLOCAR TAPONES,

ATRAQUES PROVISIONALES ETC. SE PAGARA EN 80% DE LOS COSTOS DE PRUEBA HIDROSTÁTICA EN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O RED DE DISTRIBUCIÓN UNA VEZ REALIZADO LAS POSIBLES REPARACIONES Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ QUE SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS. CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. CXLIX. PARA EL CONCEPTO QUE APLIQUEN REGIRÁN LAS CONTEMPLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EDITADO EN 1993 Y RETOMADAS DE LA CLAVE 2240 01 AL 13 CON LA CONSIDERACIÓN DELA TAPA A INSTALAR. LA TAPA A INSTALAR EN LAS CAJAS SERA DE LAMINA CALIBRE 10 CON MARCO Y CONTRAMARCO

DE 2” X ¼” DE ESPESOR DE 60 X 60 CM, INCLUYENDO MATERIALES (CANDADO, PINTURA

ANTICORROSIVA), ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS. LA TAPA PARA FINES DE PRESUPUESTO, SERA ESTIMADA EN EL PRECIO UNITARIO DE LA CAJA. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LA LLAVE A UTILIZARSE DEBERÁ SER MAESTRA, ES DECIR, QUE ABRIRÁ A LOS CANDADOS DE TODAS LAS CAJAS QUE EXISTAN EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE. INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍAS DE FIERRO GALVANIZADO AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBERÁ EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN LOS LUGARES QUE SEÑALE EL PROYECTO Y/U ORDENE EL INGENIERO, LAS TUBERÍAS DE ESTA CLASE, QUE SE REQUIERAN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. LAS TUBERÍAS DE FIERRO GALVANIZADO QUE DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE DEBAN SER INSTALADAS, SERÁN JUNTEADAS CON SELLADOR Y COPLES DEL MISMO MATERIAL Y DE LOS DIÁMETROS ADECUADOS. LA UNIÓN DE LOS TRAMOS DE DIFERENTES DIÁMETROS SE REALIZARA POR MEDIO DE TUERCAS DE REDUCCIÓN Y/O REDUCCIONES DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE EMPLEARAN TRAMOS ENTEROS DE TUBO CON LAS LONGITUDES ORIGINALES DE FABRICA. LOS CORTES QUE SEAN NECESARIOS SE HARÁN PRECISAMENTE EN ANGULO RETO CON RESPECTO A SU EJE LONGITUDINAL; EL DIÁMETRO




INTERIOR DEBERÁ QUEDAR LIBRE DE REBABAS. LAS CUERDAS SE HARÁN EN LA FORMA Y LONGITUD QUE PERMITA ATORNILLARLAS HERMÉTICAMENTE SIN FORZARLAS MAS DE LO DEBIDO. PARA LAS CONEXIONES SE USARAN PIEZAS EN BUEN ESTADO, SIN NINGÚN DEFECTO QUE IMPIDA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. CUANDO SEA PROCEDENTE INSTALAR LAS TUBERÍAS CON ALGÚN GRADO DE CURVATURA, SE PERMITIRÁ CURVAR LOS TUBOS EN FRIO O CALIENTE, SIN ESTRANGULAR O DEFORMAR LOS MISMOS, EJECUTÁNDOSE CON HERRAMIENTAS ESPECIALES. LAS PRUEBAS DE LAS TUBERÍAS SERÁN HECHAS POR EL CONTRATISTA POR SU CUENTA, COMO PARTE DE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES Y CON LA APROBACIÓN DEL RESIDENTE. MEDICIÓN Y PAGO: LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO SERA MEDIDO EN METROS CON APROXIMACIÓN DE UN DECIMAL. AL EFECTO SE DETERMINARAN DIRECTAMENTE EN LA OBRA LAS LONGITUDES DE TUBERÍAS COLOCADAS DE CADA DIÁMETRO, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO POR EL PROYECTO Y/O ORDENADO POR EL RESIDENTE. POR EL PRECIO UNITARIO EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CON CARÁCTER ENUNCIATIVO: A). - MANIOBRAS PARA COLOCARLA A UN LADO DE LA ZANJA B). - INSTALACIÓN Y BAJADO DE LA TUBERÍA C). - PRUEBA HIDROSTÁTICA Y POSIBLES REPARACIONES D). - INSTALACIÓN AÉREA EN CRUCES DE ARROYOS Y RÍOS E). - ESTE PRECIO UNITARIO SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DEBIENDO CONTEMPLARSE

EL SUMINISTRO, ACARREOS, TRANSVASOS Y DESPERDICIOS DE AGUA. CL. NO SE MEDIRÁN PARA FINES DE PAGO LAS TUBERÍAS QUE HAYAN SIDO COLOCADAS FUERA DE LAS LÍNEAS Y NIVELES SEÑALADOS POR EL PROYECTO Y/O ORDENADOS POR EL RESIDENTE, NI LA INSTALACIÓN, NI LA REPOSICIÓN DE TUBERÍA QUE DEBA HACER EL CONTRATISTA POR HABER SIDO COLOCADAS EN FORMA DEFECTUOSA O POR NO HABER RESISTIDO LAS PRUEBAS DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA, NI TAMPOCO SE ACEPTARAN AQUELLOS TRAMOS EN LOS QUE SE COLOQUE LA TUBERÍA CON LONGITUDES MENORES A LA DEL TRAMO ORIGINAL SIN QUE SE JUSTIFIQUE SU COLOCACIÓN EN OBRA, Y/O AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE. SE PAGARA EL 80% DE LOS COSTOS DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA TANTO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO LA PRUEBA HIDROSTÁTICA CORRESPONDIENTE Y EL 20% RESTANTE UNA VEZ QUE SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA LOS CONCEPTOS No. QUE APLIQUEN, REGIRÁN LAS CONTEMPLADAS EN LAS “ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EDITADO EN 1993” CON LA CLAVE 4030 01 AL 05. HACIENDO LA ADECUACIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE CONTEMPLAN EN ESTOS CONCEPTOS: A). - EL SUMINISTRO DEL CEMENTO EN LA CANTIDAD QUE SE REQUIERA PUESTO EN OBRA, INCLUYENDO MERMAS Y DESPERDICIOS PARA DAR LA RESISTENCIA REQUERIDA. B). - LA ADQUISICIÓN Y/O OBTENCIÓN DE LA ARENA Y GRAVA EN LAS CANTIDADES NECESARIAS PUESTA EN OBRA INCLUYENDO CARGA, ACARREO, DESCARGA, MERMAS Y DESPERDICIO.




C). - EL SUMINISTRO DE AGUA EN OBRA CON MERMAS Y DESPERDICIOS. D). - EL CURADO CON MEMBRANA Y/O AGUA Y/O CURACRETO INCLUYENDO ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACIÓN. E). - LA MANO DE OBRA Y EL EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE P.V.C. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE P.V.C., A LA SUMA DE ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA PARA PROPORCIONAR E INSTALAR UN SELLO DE CLORURO DE POLIVINILO CORRUGADO DE 6” O 9” DE ANCHO, QUE SE COLOCARAN SEGÚN PROYECTO EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN. LOS SELLOS SERÁN DE CALIDAD TOTALMENTE SATISFACTORIA Y EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR TODAS LAS PREPARACIONES PARA COLOCARLOS ADECUADAMENTE, SUMINISTRANDO LOS MATERIALES PARA SU EJECUCIÓN CONTEMPLADO MERMAS Y DESPERDICIOS. MEDICIÓN Y PAGO: PARA FINES DE PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE P.V.C., SE ESTIMARA POR METROS LINEALES CON APROXIMACIÓN AL DECIMO, DETERMINANDO DIRECTAMENTE EL TOTAL DE LAS LONGITUDES INSTALADAS SEGÚN PROYECTO. SUMINISTRO DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO DE TUBERÍA, EL QUE HAGA EL CONTRATISTA DE AQUELLAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. TODAS LAS TUBERÍAS SE SUMINISTRARAN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES FIJADAS EN EL PROYECTO Y DEBERÁN SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES VALUADAS POR EL ORGANISMO RECTOR (SECOFI), SEGÚN LA CLASE DE TUBERÍA DE QUE SE TRATE. LA FABRICACIÓN DELA TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO SERA POR EL PROCESO DE INMERSIÓN EN CALIENTE, CON COSTURA LONGITUDINAL ROSCADOS EN AMBOS EXTREMOS, CEDULA 40; NORMA ASTM-A-53 GRADO B CON TAPAS PROTECTORAS DE PLÁSTICO EN AMBOS EXTREMOS, INCLUYE COPLES, NORMA NMX-B-177. LOS NIPLES CORTOS DE Fo.Go. DE 1.50 MTS. EN ADELANTE ASÍ COMO TAMBIÉN LOS TUBOS ROSCADOS UN EXTREMO SERÁN CONSIDERADOS COMO SUMINISTRO DE TUBERÍA. REFERENTE AL SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ESTA DEBERÁ SER CON CAMPANA INTEGRAL. INCLUYENDO ANILLOS DE HULE Y LUBRICANTE. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERÁ CONTEMPLAR LO SIGUIENTE: 1. - EL ACARREO DE LA TUBERÍA HASTA EL SITIO DE UTILIZACIÓN.




2. - MANO DE OBRA 3. - LOS DESPERDICIOS ORIGINADOS POR LA PROPIA INSTALACIÓN (CORTES, MERMAS, ETC.) MEDICIÓN Y PAGO: EL SUMINISTRO DE TUBERÍA SERA MEDIDO PARA FINES DE PAGO POR METRO LINEAL, CON APROXIMACIÓN DE UNA DECIMAL. AL EFECTO SE DETERMINARAN DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL NUMERO DE METROS LINEALES COLOCADOS SEGÚN EL PROYECTO Y/O ORDENES DEL RESIDENTE. CLI. SE ESTIMARA UN 90% DE LA CANTIDAD SUMINISTRADA UNA VEZ QUE ESTA SE ENCUENTRE EN EL ALMACÉN DE LA OBRA DEL CONTRATISTA Y ESTARÁ BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD EL USO QUE SE LE DÉ Y EL 10% RESTANTE CUANDO LA TUBERÍA SUMINISTRADA SE ENCUENTRE A PIE DE ZANJA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDAS DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES EL QUE HAGA EL CONTRATISTA DE LAS UNIDADES QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGÚN LO SEÑALE EL PROYECTO. LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS PIEZAS ESPECIALES SE LLEVARA A CABO CONJUNTAMENTE CON LAS VÁLVULAS Y TUBERÍAS. EL CUERPO DE LAS PIEZAS ESPECIALES Y SUS BRIDAS, SERÁN FABRICADAS PARA RESISTIR UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 14.1 KG/CM2. (200IB/PULG2) LOS EMPAQUES DE PLOMO PARA LAS BRIDAS DE VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, ESTARÁN FABRICADOS CON PLOMO ALTAMENTE REFINADO QUE CONTENGA COMO MÍNIMO UN 99.94 % DE PLOMO, DE ACUERDO CON LO CONSIGNADO EN LA NORMA DGC-21.61 DE LA SIC. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: 1. - EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS ESPECIALES 2. - EL ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACIÓN 3. - LOS EMPAQUES Y TORNILLOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. MEDICIÓN Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES SE MEDIRÁN EN KILOGRAMOS CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL PESO DE CADA UNA DE LAS PIEZAS CON LIMITACIÓN MÁXIMA AL INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN. SE ESTIMARA UN 70% DEL CONCEPTO UNA VEZ QUE LAS PIEZAS ESPECIALES ESTÉN SUMINISTRADAS Y DEBIDAMENTE INSTALADAS Y EL 30% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA EJECUTADO LA PRUEBA HIDROSTÁTICA CORRESPONDIENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN




SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDADES EL QUE HAGA EL CONTRATISTA DE LAS UNIDADES QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGÚN LO SEÑALA EL PROYECTO. LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS EXTREMIDADES SE LLEVARA A CABO CONJUNTAMENTE CON LAS VÁLVULAS Y TUBERÍAS. EL CUERPO DE LAS EXTREMIDADES Y SUS BRIDAS, SERÁN FABRICADAS PARA RESISTIR UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 14.1 KG. /CM2. (200 LB/PULG2). LOS EMPAQUES DE PLOMO PARA LAS BRIDAS DE LAS EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO ESTARÁN FABRICADOS CON PLOMO ALTAMENTE REFINADO QUE CONTENGA COMO MÍNIMO UN 99.94% DE PLOMO, DE ACUERDO CON LO CONSIGNADO EN LA NORMA DGN-21-61 DE LA SIC. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: 1.- EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS EXTREMIDADES. 2.- EL ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACIÓN. 3.- LOS EMPAQUES Y TORNILLOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN MEDICIÓN Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDADES SE MEDIRÁ EN KILOGRAMOS CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD; AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL PESO DE CADA UNA DE LAS PIEZAS CON LIMITACIÓN MÁXIMA AL INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO ASFALTICO DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO ASFALTICO A LA SUMA DE ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, PARA PROPORCIONAR Y COLOCAR UN RELLENO EN LAS JUNTAS DE DILATACIÓN EN LOSA DE FONDO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO O REGULARIZACIÓN. LOS RELLENOS SERÁN DE CALIDAD TOTALMENTE SATISFACTORIAS Y EL CONTRATISTA DEBERÁ EJECUTAR TODAS LAS PREPARACIONES PARA COLOCARLOS ADECUADAMENTE. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERÁ CONTEMPLAR LO SIGUIENTE: 1. - EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA 2. - MANO DE OBRA PARA SU COLOCACIÓN 3. - MERMAS Y DESPERDICIOS MEDICIÓN Y PAGO: CLII. PARA FINES DE PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL RELLENO ASFALTICO SE ESTIMARA POR METROS LINEALES CON APROXIMACIÓN AL DECIMO, DETERMINÁNDOSE




DIRECTAMENTE EL TOTAL DE LAS LONGITUDES INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O ORDENES DEL RESIDENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PARA LOS CONCEPTOS No. QUE SE INDICAN REGIRÁN LAS CONTEMPLADAS EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EDITADO EN 1993”, CON LAS CLAVES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES, EL QUE REALICE EL CONTRATISTA PARA PROPORCIONAR AQUELLOS QUE SE REQUIERAN PARA LA MEDICIÓN Y MACRO MEDICIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE. LOS MEDIDORES SERÁN FUNDAMENTALMENTE DE DOS TIPOS : MEDIDORES TIPO DOMICILIARIOS Y MEDIDORES PARA POZOS, INCLUYENDO TAMBIÉN MEDICIÓN EN LOS CAUDALES A LA ENTRADA O SALIDA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, TANQUES DE DEPOSITO, ETC. EN EL CASO DE MEDIDORES PARA POZOS O CUALQUIER OTRA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, ESTOS DEBERÁN ESTAR PROVISTOS DE UN MEDIDOR INSTANTÁNEO DE GASTO CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR EL GASTO QUE ENVIÉ EL EQUIPO INSTALADO O LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO, SERA DEL TIPO QUE PUEDA DESMONTARSE SIN AFECTAR LA OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO. PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS EN EL FUNCIONAMIENTO, SE ENUNCIA A CONTINUACIÓN CONDICIONES SIMPLES TALES COMO:

a). - INSTALAR EL MEDIDOR EN UN PUNTO DONDE LA TUBERÍA SIEMPRE ESTE TOTALMENTE LLENA DE AGUA.

b). - PARA REDUCIR LA TURBULENCIA EN EL CAUDAL Y QUE EL MEDIDOR TRABAJE CON UN FLUJO LO MAS LAMINADO POSIBLE, RESPETAR POR LO MENOS 5 DIÁMETROS ENTRE LA ULTIMA PIEZA ESPECIAL, CAMBIO DE DIRECCIÓN O DE DIÁMETRO Y EL MEDIDOR.

c). - EVITAR LOS RETROCESOS DE FLUJO.

d). - SUMINISTRAR EL MEDIDOR DE ACUERDO AL RANGO DE MEDICIÓN REQUERIDO SEGÚN PROYECTO EN CADA CASO PARTICULAR.

TODOS LOS MEDIDORES SE SUMINISTRARAN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES, MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS EN EL PROYECTO Y SATISFACIENDO TOTALMENTE LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO FIJADAS POR SECOFI SEGÚN EL MEDIDOR DE QUE SE TRATE.

CNA/MAPA/LV/4As/DIS.INST.MECANICAS/ESP.INST.MEDICION/C6-4

NORMAS QUE SE APLICAN (GENERALES Y PARTICULARES). GENERALES.-

NO. TITULO

NOM-Z-1-1981 NORMA OFICIAL MEXICANA, SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE

MEDIDA, SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI), DIRECCIÓN




GENERAL DE NORMAS. ANSI/ISA-S5.A-1984 ESTÁNDAR DEL INSTRUMENT SOCIETY OF AMÉRICA (ISA),

INSTRUMENTATION SYMBOLS AND IDENTIFICATION (SÍMBOLOS E IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN).

ASME/ANSI B16.5 ESTANDAR DEL AMERICAN NATIONAL SOCIETY (ANSI), PIPE FLANGES

AN FLANGED FITTINGS (BRIDAS DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS BRIDADOS.

ISA RP3.2 FLANGE MOUNTED SHARP EDEGED ORIFICE PLANTES FOR FLOW

MEASUREMENT, PARA PLACA DE ORIFICIO. OSHA TITLE 29 LABOR PART 1910

STANDARD OSHA (OCCUPATIONAL SAFETY AN HEALTH ADMINISTRATION) TITLE 29 “RULES AND REGULATIONS. DEPARTAMENT OF LABOR USA.

PARTICULARES.-

ANSI/AWWA C701-88 AWWA (AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION) STANDARD FOR COLD-WATER METERS-TURBINE TYPE, FOR CUSTOMER SERVICE, PARA MEDIDORES TIPO PROPELA.

ISA-R.P.3.2. NORMA ISA, (INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA) FLANGED

MOUNTED SHARP EDGED ORIFICE PLATES FOR FLOW MEASUREMENTS, PARA PLACA DE ORIFICIO.

NEMA SECCIONES : ICS, ICS-110

NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURES ASSOCIATION.

SAMA SECCIONES : PCM 20.1, RC-6.10, RC-4.1

SCIENTIFICS APPARATUS MAKER ASSOCIATION.

SE SEGUIRÁN LOS ESTÁNDARES PROPIOS DE CADA FABRICANTE YA QUE NO EXISTEN OFICIALES PARA LOS MEDIDORES DE FLUJO TIPO: PITOT (ANNUBAR), MAGNÉTICO, ULTRASÓNICO Y DOPPLER. PARTES DE REPUESTO REQUERIDAS. PAR LOS MEDIDORES TIPO PITOT MODIFICADO (ANNUBAR) Y PROPELA, DEBERÁ SUMINISTRAR EL CONTRATISTA CUANDO MENOS 1 JUEGO DE EMPAQUES, HERRAJES Y TORNILLERÍA REQUERIDA. PARA AQUELLOS INSTRUMENTOS QUE POSEAN PARTES EN MOVIMIENTOS SUJETAS A DESGASTE, POR EJEMPLO RODAMIENTOS, BALEROS, BUJES O PIEZAS DE CONSUMO, COMO SON POR EJEMPLO ELECTRODOS O CRISTALES, SUMINISTRARAN UNA PIEZA DE REPUESTO POR CADA UNA DE ELLAS. PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS. ADICIONALMENTE A LAS PARTES DE REPUESTO INDICADAS EN EL INCISO ANTERIOR, DE ACUERDO CON SU EXPERIENCIA EL PROVEEDOR PODRÁ AGREGAR UNA LISTA DE PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS POR EL PARA ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE SUS INSTRUMENTOS, TOMANDO COMO BASE QUE SE DEBEN COTIZAR PARTES DE REPUESTO PARA 5 AÑOS DE OPERACIÓN CONTINUA EN CADA INSTRUMENTO.




PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. TODOS LOS MEDIDORES DE FLUJO TENDRÁN QUE SER LIMPIADOS POR EL FABRICANTE, ELIMINANDO INCRUSTACIONES, ACEITES O GRASAS, REBABAS, ETC. PARA LO CUAL UTILIZARA ABRASIVOS A PRESIÓN PARA OBTENER UNA SUPERFICIE LO MAS CERCANA AL ESPEJO. LOS RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS Y LAS PINTURAS QUE SE APLIQUEN TENDRÁN QUE ESTAR DE ACUERDO A LA ZONA DE INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO, QUE PUEDE SER DE CLIMA TROPICAL, FRIO, ETC., Y AL AMBIENTE, CORROSIVO, SALINO, RUDO, ETC. CARACTERÍSTICAS GENERALES. TODOS LOS ELEMENTOS PRIMARIOS DE MEDICIÓN DE GASTO DEBERÁN SER DE ACABADO ROBUSTO, CON SUPERFICIES PULIDAS, LIBRES DE REBABAS. LA HERMETICIDAD DE CADA MEDIDOR DE FLUJO DEBE QUEDAR GARANTIZADA, TANTO EN SU PARTE INTERNA EN CONTACTO CON EL AGUA, COMO EN EL CONTACTO CON EL AMBIENTE EXTERIOR. EL DISEÑO DE LOS MEDIDORES DEBE SER DE TAL FORMA QUE EL ENSAMBLE Y DESENSAMBLE DE SUS COMPONENTES SEA HECHO DE UNA MANERA FÁCIL, SIN DETERIORO DE NINGUNA DE SUS PARTES. LOS MEDIDORES DE FLUJO TIPO PROPELA MAGNÉTICO, ULTRASÓNICO Y DOPPLER, TIENEN COMPONENTES ELÉCTRICOS, POR LO QUE ESTOS DEBEN SER SUJETADOS FIRMEMENTE EN SUS PUNTOS CORRESPONDIENTES, PARA EVITAR EFECTOS PERTURBA TORIOS EN SUS MEDICIONES. EN FORMA MUY PARECIDA LOS MEDIDORES DE FLUJO TIPO PITOT MODIFICADO (ANNUBAR), PLACA DE ORIFICIO, TIENEN COMPONENTES MECÁNICOS QUE TAMBIÉN DEBEN ESTAR FIJOS PARA EVITAR EFECTOS PERTURBA TORIOS. CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO. EN FORMA PARTICULAR LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO PARA LOS MEDIDORES DE FLUJO TIPO PROPELA (TURBINA) ESTÁN REGIDAS POR EL “STANDARD ANSI/AWWA C701-88 FOR COLD WATER TURBINE TYPE, FOR CUSTOMER SERVICE”. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN. LOS ESPESORES DE LAS PLACAS DE ORIFICIO, EN FORMA GENERAL, SE ENCUENTRAN DETERMINADOS POR EL CÓDIGO ASME “FLOWMETER COMPUTATION HAND BOOK”, QUEDANDO EN FORMA PRACTICA INDICADOS A CONTINUACIÓN: PARA DIÁMETROS DE TUBERÍA NOMINALES

PARA TEMP. ABAJO DE 316ºC ESPESOR EN MM.

HASTA 76 MM 2.38 DESDE 101 MM A 153 MM 3.96 DESDE 177 MM A 203 MM 6.3 DESDE 254 MM A MAYORES 9.5 EL ACABADO DE TODAS LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON EL AGUA TENDRÁ UNA RUGOSIDAD QUE PUEDE VARIAR ENTRE 0.381 Y 0.762 MICRAS. MEDICIÓN Y PAGO:




EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUERDO CON SUS CARACTERÍSTICAS Y TIPO SERA MEDIDO PARA FINES DE PAGO POR PIEZA, TODO ESTO EN FUNCIONAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DRESSER 8040 00, 8050 01, 8050 00E, 8051 00 Y 8052 00. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODAS LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA PROVEER Y ALMACENAR LA JUNTA. POR JUNTA DRESSER SE ENTENDERÁ EL CONJUNTO DE ANILLOS, COPLES, EMPAQUES Y TORNILLERÍA UTILIZADOS PARA UNIR TUBERÍA DE ACERO, ASBESTO, CEMENTO Y PLÁSTICO EN FORMA TOTALMENTE HERMÉTICA CUYO DISEÑO ES CAPAZ DE ABSORBER DILATACIONES POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y ACOPLARSE EN TUBERÍA DE TAL MANERA QUE PERMITAN DESALINEACIONES HASTA DE 15 GRADOS ENTRE LOS TUBOS. LA JUNTA DRESSER ESTILO 32, SE UTILIZA PARA CONECTAR TUBERÍA DE ASBESTO-CEMENTO CON DIÁMETROS Y CLASE IGUALES, PARA AJUSTAR SOBRE LA SEGUNDA ESPIGA O EL CUERPO DEL TUBO. LA JUNTA DRESSER ESTILO 38 SE UTILIZA CUANDO LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS DEBAN ESTAR FLOTANDO YA QUE PERMITEN MOVIMIENTOS LONGITUDINALES HASTA 5 CMS. Y QUE TENGAN DIÁMETROS Y ESPESORES IGUALES; Y SEAN DE ACERO O P.V.C. LA JUNTA DRESSER ESTILO 40 SU USO ES SIMILAR AL ESTILO 38, CON UN DISEÑO DE MAYOR LONGITUD (TAMAÑO EXTRA LARGO) PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD DELA UNIÓN. LA JUNTA DRESSER ESTILO 69 SE UTILIZA PARA COMBINACIONES DE TUBERÍA ACERO CON ASBESTO-CEMENTO O CON TUBOS DE DIÁMETROS Y ESPESORES DESIGUALES. LA JUNTA DRESSER DEBERÁ ESTAR FORMADA POR UN CILINDRO DE ACERO, DOS EMPAQUES ELÁSTICOS, DOS ANILLOS UNIDOS CON TORNILLOS Y TUBERÍAS. EL CILINDRO DEBERÁ TENER UN CONO FORJADO HACIA AFUERA EN CADA EXTREMO, COMO LOS BORDES DE UN EMBUDO PARA RECIBIR LA PARTE TRIANGULAR DE LOS EMPAQUES DE HULE, LOS ANILLOS EXTERIORES DEBERÁN ESTAR FORMADOS DE TAL MANERA QUE OPRIMAN LA PARTE PLANA DE LOS EMPAQUES AL APRETAR LAS TUERCAS CON LOS TORNILLOS, ESTO COMPRIME LOS EMPAQUES ENTRE LA PARTE DE EMBUDO DEL CILINDRO DE ACERO Y LA SUPERFICIE DEL TUBO, RESULTANDO UN SELLO HERMÉTICO Y FLEXIBLE. LAS SECCIONES DE ESTOS EMPAQUES DEBERÁN DE SER AMPLIAS PARA PROPORCIONAR UNA ADECUADA SUPERFICIE DE CONTACTO Y ASÍ OBTENER UNA JUNTA SEGURA Y PERMANENTE. LAS COMPONENTES DE ACERO DEBERAN DE SER FORJADAS ASTM A283 O B281 DE LA D.G.N. Y PROBADA SU HERMETICIDAD Y EL ACABADO SERA ANTICORROSIVO EPOXíCO Y BASE DE INORGÁNICO DE ZINC. MEDICIÓN Y PAGO: LA JUNTA DEBERÁ SUMINISTRARSE COMPLETAMENTE ARMADA Y LOS EMPAQUES POR SEPARADO PROTEGIDOS DE LA INTEMPERIE NO DEBIENDO DESEMPACARSE HASTA EL MOMENTO DE SU USO.




EL PAGO SE HARÁ POR PIEZA SUMINISTRADA E INSTALADA COMPLETA INCLUYENDO LOS EMPAQUES EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN Y DE ACUERDO CON EL NUMERO DE PIEZAS Y DIÁMETROS QUE EN FUNCIÓN DEL PROYECTO Y LA RATIFICACIÓN DEL INGENIERO SE HUBIESEN SOLICITADO. ACARREO, CARGA Y DESCARGA DE TUBERIA DE P.V.C. Y Fo. Go. DE 150 MM (6”) DE DIÁMETRO.

NO SERÁN OBJETO DE PAGO LOS ACARREOS DEBERÁN CONSIDERAR LOS ACARREOS DENTRO DE

SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: POR PIEZA ESPECIAL DE Fo. Go. Y PARA EFECTO DE ESTA ESPECIFICACIÓN SE DEBERÁ ENTENDER AQUELLAS PIEZAS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS DEBAN CONSIDERARSE COMO PECULIARES O ESPECIALES : CON CARÁCTER ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO SE INDICAN ALGUNAS DE ELLAS : CODOS DE DIFERENTES GRADOS, REDUCCIÓN CAMPANA Y BUSHING, TEES, CRUCES, TAPONES, ETC., ASÍ MISMO SE ENTENDERÁ COMO PIEZAS ESPECIALES, NIPLES CORTOS CON UNA LONGITUD MÁXIMA DE 1.50 METROS Y EN CUALQUIER DIÁMETRO LOS TUBOS CON UNA LONGITUD MAYOR DE 1.50 METROS DEBERÁN DE CONSIDERARSE PARA FINES DE PAGO DENTRO DE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Fo. Go. LA FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DEBERÁN SER DE LA MISMA CALIDAD QUE LA TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO QUE SE SUMINISTRE PARA LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO. EN EL PRECIO UNITARIO DEBERÁN INCLUIR LO SIGUIENTE: 1. EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS ESPECIALES REQUERIDAS 2. EL ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACIÓN 3. ALMACENAJE 4. LA PRUEBA HIDROSTÁTICA MEDICIÓN Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo. Go. SE CUANTIFICARA POR KILOGRAMO PARA FINES DE PAGO, CON APROXIMACIÓN DE UNA DECIMAL CONSIDERÁNDOSE ÚNICAMENTE LAS PIEZAS INSTALADAS DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE. SE ESTIMARA UN 70% DEL CONCEPTO UNA VEZ QUE LAS PIEZAS ESPECIALES ESTÉN SUMINISTRADAS Y DEBIDAMENTE INSTALADAS Y EL 30% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA EJECUTADO LA PRUEBA HIDROSTÁTICA CORRESPONDIENTE. NO SE MEDIRÁ PARA FINES DE PAGO LOS TRAMOS DE TUBERÍA QUE SE CONSIDERAN COMO PIEZAS ESPECIALES Y QUE SE UTILICEN EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN, SIN QUE SE JUSTIFIQUE SU COLOCACIÓN EN OBRA Y/O LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO.




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE COMBINADA TIPO MIXTA, CUERPO Y TAPA DE HIERRO GRIS ASTM A-48 C 30 FLOTADOR ACERO INOXIDABLE ASTM A 250 INCLUYE : PINTURA DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR EL CONTRATISTA PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR SEGÚN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO, LAS VÁLVULAS QUE FORMEN PARTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. ANTES DE SU INSTALACIÓN LAS VÁLVULAS DEBERÁ SER LIMPIADAS DE TIERRA, EXCESO DE PINTURA, ACEITE POLVO O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN SU INTERIOR. PREVIAMENTE A SU INSTALACIÓN EL RESIDENTE INSPECCIONARA CADA UNIDAD PARA ELIMINAR LAS QUE PRESENTEN ALGÚN DEFECTO EN SU MANUFACTURA. LAS PIEZAS DEFECTUOSAS SE RETIRARAN DE LA OBRA Y NO PODRÁN EMPLEARSE EN NINGÚN LUGAR DE LA MISMA, DEBIENDO SER REPUESTAS POR EL CONTRATISTA. LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS VÁLVULAS SE LLEVARA A CABO CONJUNTAMENTE CON LAS PIEZAS ESPECIALES Y TUBERÍAS. SE EVITARA QUE CUANDO SE PONGA EN OPERACIÓN EL SISTEMA QUEDEN LAS VÁLVULAS PARCIALMENTE ABIERTAS Y EN CONDICIONES EXPUESTAS AL GOLPE DE ARIETE, YA QUE ESTO OCASIONA DESPERFECTOS O DESAJUSTES EN LAS MISMAS, DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA O RUPTURA DE TUBERÍAS. PARA CADA CASO ESPECÍFICO LAS VÁLVULAS DEBEN CUMPLIMENTAR LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DE ORGANISMOS OFICIALES. LAS PARTES INTEGRANTES DE LAS VÁLVULAS SERÁN CAPACES DE RESISTIR UNA PRESIÓN MÍNIMA

DE PRUEBA DE 20 KG/CM2. (300 LB/PULG²), SIN QUE SUFRAN DEFORMACIONES PERMANENTE, NI

DESAJUSTES EN CUALQUIERA DE SUS PARTES; A RESERVA QUE EL PROYECTO SEÑALES ESPECIFICACIÓN DIFERENTE. LAS VÁLVULAS QUE NO SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES O QUE RESULTEN DEFECTUOSAS AL EFECTUAR LAS PRUEBAS, SERÁN SUSTITUIDAS Y REINSTALADAS NUEVAMENTE POR EL CONTRATISTA SIN COMPENSACIÓN ADICIONAL. EN EL PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA VÁLVULA ALIVIADORA DE AIRE CON SU CORRESPONDIENTE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO Y PIEZAS ESPECIALES PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACIÓN EN LA VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE COMBINADA TIPO MIXTA, DEL DIÁMETRO REQUERIDO POR EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE.

EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA V.A.E.A. COMBINADA TIPO MIXTA

EL ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACIÓN

EL ALMACENAJE

LA PRUEBA HIDROSTÁTICA

LA PRUEBA ANTICORROSIVA




MEDICIÓN Y PAGO: CLIII. EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS SE MEDIRÁ POR UNIDAD COMPLETA; AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL NUMERO QUE HUBIERE PROPORCIONADO EL CONTRATISTA CON EL FIN DE QUE EL PAGO SE VERIFIQUE DE ACUERDO CON EL TIPO, DIÁMETRO RESPECTIVO, SELECCIONADO CONFORME AL CATALOGO DE PRECIOS CORRESPONDIENTE. BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE BOMB.07 DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: ESTE CONCEPTO COMPRENDE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS BÁSICOS QUE SERVIRÁ PARA BOMBEAR VOLÚMENES DE AGUA DESDE LA CAPTACIÓN, HASTA EL LUGAR DE DONDE SE REQUIERA. LA BOMBA TENDRÁ UNA CAPACIDAD SEÑALADA EN EL PROYECTO (IMP), PARA VENCER UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE ACUERDO AL PROYECTO (MCA) CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN. 1. - ALCANCE ESTAS ESPECIFICACIONES CUBREN LOS ASPECTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONTAR CON UNA BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE, CON COLADOR Y MOTOR ELÉCTRICO DE INDUCCIÓN Y COLUMNA DE DESCARGA. EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR INTEGRAL EL SUMINISTRO DE LA BOMBA, DESDE EL DISEÑO, FABRICACIÓN Y PRUEBA, HASTA EL TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 2. - CONDICIONES DE OPERACIÓN LIQUIDO A MANEJAR GASTO DE DISEÑO LA BOMBA CONTARA CON UN MOTOR ELÉCTRICO PARA SU ACCIONAMIENTO O SIMILAR AL QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: POTENCIA DEL MOTOR R.P.M. 2A. - NORMAS APLICABLES. 3. - SUMINISTRO 3.2.- DISEÑO 3.2.1.- LA BOMBA DEBE SER CENTRIFUGA CON VELOCIDAD CONSTANTE, PARA TRABAJO PESADO Y OPERACIÓN CONTINUA, DISEÑADA Y FABRICADA DE ACUERDO A LAS NORMAS APLICABLES ANTES MENCIONADAS. EL PLANO DE “ARREGLO MECÁNICO” INDICA LA FORMA EN QUE SE FIJARA LA BOMBA A UNA COLUMNA VERTICAL DE DESCARGA. 3.2.2.- EL EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO VERTICAL ESTARÁ CONSTRUIDO FUNDAMENTALMENTE POR UN CUERPO DE TAZONES CON IMPULSORES MIXTOS O RADICALES, ACOPLADO A MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL SUMERGIBLE LUBRICADO Y ENFRIADO CON AGUA. LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA BOMBA SE INDICAN EN LA HOJA DE DATOS (INCISO 2).




3.2.3.- EL DISEÑO DEBERÁ SER TAL QUE LA UNIDAD POSEA UN NUMERO MÍNIMO DE PARTES, FÁCILMENTE INSPECCIONABLES, CON DISPOSITIVOS PARA FÁCIL DESMONTAJE Y REPOSICIÓN. 3.2.4.- LA BOMBA SE DISEÑARA PARA UNA OPERACIÓN CONTINUA DE 24 HORAS POR DÍA. 3.2.5.- LA VELOCIDAD MÁXIMA ACEPTADA ES DE 3600 RPM Y LA VELOCIDAD CRITICA DEL ELEMENTO ROTATORIO NO DEBE SER MENOR QUE EL 125% DE LA VELOCIDAD DE OPERACIÓN FIJADA EN LA HORA DE DATOS. EL CONTRATISTA SOMETERÁ A LA CONSIDERACIÓN DEL COMPRADOR LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DINÁMICO DEL EQUIPO. 3.2.6.- LA POTENCIA DEL MOTOR DEBE CUBRIR EL RANGO DE OPERACIÓN DEL IMPULSOR UTILIZADO, A TODO LO LARGO DE LA CURVA CARACTERÍSTICA Y A LA VELOCIDAD DE DISEÑO. 3.2.7.- EL EQUIPO TENDRÁ UNA VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 15 AÑOS CONSIDERANDO OPERACIÓN

CONTINUA ACEPTÁNDOSE UNA PERFORACIÓN MÁXIMA DE HASTA ¼ PARTE DEL ESPESOR DEL

IMPULSOR Y DEL TAZÓN. 3.2.8.- ASÍ MISMO LA CURVA CARGA GASTO ASCENDERÁ CONTINUAMENTE HASTA LLEGAR A FLUJO CERO SIN ONDULACIONES. 3.2.9.- TODOS LOS ELEMENTOS ROTATORIOS DE LA BOMBA ESTARÁN BALANCEADOS ESTÁTICA Y DINÁMICAMENTE. EL LIMITE DE AMPLITUD DE LA VIBRACIÓN MÁXIMA PERMISIBLE (PICO A PICO) ESTARÁ DE ACUERDO CON EL HIS EN TODO EL RANGO COMPRENDIDO POR LA CURVA CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO.

3.2.10.- LA CURVA CARGA GASTO DEBERÁ SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE TODO RANGO

FUNCIONAL FACTIBLE DE PRESENTARSE. 3.2.11.- DEBERÁ MANTENERSE EN LUGAR VISIBLE, DOS PLACAS METÁLICAS QUE CONTENGAN LOS

SIGUIENTES DATOS: (UNA EN LOS TAZONES Y OTRA EN LA ABRAZADERA SOPORTE).

FABRICANTE Y MODELO NUMERO DE SERIE TAMAÑO Y TIPO DE LA BOMBA CAPACIDAD CARGA DE DISEÑO NUMERO DE PASOS VELOCIDAD DE OPERACIÓN PRESIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA DIÁMETRO DE IMPULSOR FECHA DE FABRICACIÓN LONGITUD DE LA COLUMNA POTENCIA, CORRIENTE Y VOLTAJE DEL MOTOR

3.2.12.- EL PUNTO DE OPERACIÓN EN CONDICIONES DE DISEÑO PREFERENTEMENTE DEBE QUEDAR

PRÓXIMO A LA ZONA DE MÁXIMA EFICIENCIA ENVIANDO RECIRCULACIÓN EXCESIVA A CUALQUIER SITUACIÓN NO RECOMENDABLE.

3.2.13.- ARRANQUE Y PARO. LA BOMBA ARRANCARA Y PARARA NORMALMENTE CON LA VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TOTALMENTE ABIERTA Y LA COLUMNA Y TUBERÍA DE CONDUCCIÓN CARGADA DE AGUA.




LA VÁLVULA CHUCK SERA DEL TIPO DE CIERRE Y APERTURA LIBRE, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN LA HOJA DE DATOS. 4.- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 4.1.- TAZONES PERMITIRÁN EL PASO EFICIENTE DEL AGUA, DISPONIENDO DE ALABES DIFUSORES. LOS TAZONES DE LA BOMBA DEBERÁN SER DE FIERRO FUNDIDO ASTM A 48 CLASE 30 GRADO B, GRANO FINO, SIN POROS PROVOCADOS POR ARENA O GASES, LOS TAZONES SERÁN DE DISEÑO TAL QUE PERMITA RETIRAR FÁCILMENTE EL IMPULSO Y LOS RODAMIENTOS. 4.2.- IMPULSORES EL IMPULSOR DE LA BOMBA ESTARÁ CONSTRUIDO EN BRONCE ASTM B-584 C 90500, CON ACABADO DE ALTA PRECISIÓN Y DEBERÁ SUJETARSE A LA FLECHA DE TAL FORMA QUE PUEDA RETIRARSE FÁCILMENTE, EL IMPULSOR DEBERÁ ESTAR BALANCEADO ESTÁTICA Y DINÁMICAMENTE PARA ELIMINAR AL MÁXIMO POSIBLES VIBRACIONES Y DESGASTE. 4.3.- ANILLOS DE DESGASTE LOS IMPULSORES Y EN SU CASO LOS TAZONES DEBERÁN ESTAR PROVISTOS DE ANILLOS DE DESGASTE RENOVABLES Y SE FIJAN ATORNILLADOS CONTRA LA ROTACIÓN, BRIDADOS O POR AJUSTE FORZADO Y SUJETADOS CON PASADORES. NO SE USARA SOLDADURA. EL FABRICANTE DARA MAYOR INFORMACIÓN EN EL “CUESTIONARIO TÉCNICO” DE ESTA ESPECIFICACIÓN. 4.4.- FLECHA DE LA BOMBA SERA CONSTRUIDA EN MATERIAL ASTM-A 572:65 O SIMILAR, DE UNA SOLA PIEZA, ROLADA O FORJADA, PULIDA Y DIMENSIONADA PARA GARANTIZAR MÍNIMA DEFLEXIÓN, CONTRA CUALQUIER CONDICIÓN DE SERVICIO FACTIBLE DE PRESENTARSE. 4.5.- CHUMACERAS LAS CHUMACERAS DE LOS TAZONES SERÁN DE HULE Y LAS CHUMACERAS SUPERIOR E INFERIOR DE BRONCE ASTM B 584. EL CASQUILLO DE LA CHUMACERA SUPERIOR SERA DE ACERO INOXIDABLE ASTM A 276:410, LUBRICADAS CON AGUA. LA CHUMACERA SUPERIOR LLEVARA UNA PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE ARENA. 4.6.- ACCESORIOS EN LA DESCARGA DELA BOMBA SE ENCUENTRA MONTADA UNA VÁLVULA DE RETENCIÓN DEL TIPO SILENT CHECK. LA CARCASA DE SUCCIÓN SE ENCUENTRA ENTRE LA BOMBA Y EL MOTOR Y VA CUBIERTA CON UN COLADOR DE LAMINA PARA EVITAR LA ENTRADA DE GRANDES SOLIDOS. 4.7.- COLUMNA Y BASE SOPORTE. LA COLUMNA CONSISTIRÁ DE TUBERÍA ROSCADA DE ACERO AL CARBÓN ASTM A 53 GR B O SIMILAR EN TRAMOS DE 3.05 M., UNIDOS CON COPLES CON ESPESOR MÍNIMO DE 6.4 MM QUE SOPORTEN EL PESO Y EMPUJE AXIAL DE TODO EL CONJUNTO. SE DEBERÁ SUMINISTRAR UNA PLACA BASE O ABRAZADERA QUE SOSTENGA A NIVEL DE PISO DE OPERACIÓN A TODO EL CONJUNTO DE MOTOBOMBA Y COLUMNA DE DESCARGA.




4.8.- TORNILLERÍA SERA CONFORME A ANSI B1.1 (ESTÁNDARES UNIFICADOS DE CUERDAS Y FILETES PARA ROSCA) EN MATERIAL ASTM A-307 GR B O SIMILAR. CON OBJETO DE FACILITAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO TODA LA TORNILLERÍA SERA DE UN MATERIAL RESISTENTE AL ATAQUE CORROSIVO DEL FLUIDO A BOMBEAR. 4.9.- PINTURA LA PINTURA Y ACABADO DE TODAS LAS PARTES EXPUESTAS A CONTACTO CON AGUA DEBERÁ CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA SILICA, ACABADOS A METAL BLANCO CONFORME A LO INDICADO EN “STEEL STRUCTURE PAINTING COUNCIL SUFRACE PREPARATION SPECIFICATION”. PRIMARIO: UNA CAPA DE 5 MILS (SECA) DE RP - 10 EPOXICO CATALIZADO ADUCTOAMINA. ACABADO: UNA CAPA DE 6 MIL (SECA) DE RA - 29 EPOXICO CATALIZADO ADUCTOAMINA, PARA VERIFICAR LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO SE EMPLEARA LA NORMA PEMEX 3,132.01. 4.10.-NOTA LOS MATERIALES MOSTRADOS SON INDICATIVOS MAS NO LIMITATIVOS. EL CONCURSANTE DEBERÁ SELECCIONAR SUS MATERIALES PARA PREVENIR LA CORROSIÓN Y A LAS CONDICIONES DE SERVICIO ESTABLECIDAS, GARANTIZANDO LA VIDA ÚTIL REQUERIDA EN PÁRRAFOS ANTERIORES.

5.- CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 5.1.- MOTOR ELÉCTRICO EL MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE DE INDUCCIÓN SERA DEL TIPO JAULA DE ARDILLA, DE LA CAPACIDAD ADECUADA Y PROBADO PREVIAMENTE EN FÁBRICA PARA EVITAR PROBLEMAS EN EL CAMPO. EL MOTOR ESTARÁ LLENO DE AGUA Y SELLADO, PARA LUBRICACIÓN DE LAS CHUMACERAS Y ENFRIAMIENTO DE LAS BOBINAS. EL DEVANADO DEL MOTOR, ESTATOR, SE FORMARA CON CONDUCTORES DE COBRE ELECTROLÍTICO. EL CIRCUITO MAGNÉTICO ESTARÁ FORMADO POR UN MATERIAL DE ALTA PERMEABILIDAD DE FORMA Y TAMAÑO SUFICIENTE PARA PERMITIR VENTILACIÓN Y SUJECIÓN DE LOS DEVANADOS. EL ENSAMBLE DEL ROTOR CONSISTIRÁ EN HOJAS DE ACERO AL SILICIO, FIRMEMENTE UNIDOS A LA FLECHA SE DEBERÁ GARANTIZAR UNA ALTA RESISTENCIA INTRALAMINAR. LA CONSTRUCCIÓN DEL NÚCLEO DEL ROTOR DEBERÁ GARANTIZAR LA AUSENCIA DE ESFUERZOS DEBIDOS A EXPANSIÓN TÉRMICA. EL ROTOR COMPLETO DEBERÁ LOGRAR EL BALANCEO DINÁMICO SIN VIBRACIONES. 5.2.- CABLE SUBMARINO




EL CABLE SERA DEL TIPO SUBMARINO CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO CON CUBIERTA DE PVC, 600 V, 75º C Y DE CALIBRE ADECUADO PARA LAS CONDICIONES DE CAPACIDAD Y TEMPERATURA. SERÁN 4 CONDUCTORES, 3 DE CORRIENTE Y 1 DE TIERRA. LOS CABLES SE SELLAN A LA SALIDA DEL MOTOR CON UN PRENSA ESTOPAS. 5.3.- FUERZA AXIAL LA FUERZA AXIAL PROVENIENTE DE LA BOMBA LA ABSORBERÁ UN COJINETE DE RANGUA EN LA PARTE INFERIOR DEL MOTOR. EN LA HOJA DE DATOS SE INDICA EL VALOR DE EMPUJE AXIAL MÍNIMO DESEADO QUE DEBE SOPORTAR EL MOTOR. 5.4.- SELLO Y SOBREPRESIÓN EL MOTOR ESTARÁ SELLADO POR ANILLOS DE RETEN PARA EVITAR QUE EL AGUA EXTERIOR ENTRE AL MOTOR. UN DIAFRAGMA ABAJO DEL COJINETE DE RANGUA EQUILIBRARA EL CALENTAMIENTO Y LA EXPANSIÓN DEL AGUA DENTRO DEL MOTOR Y EVITA LA SOBREPRESIÓN. 5.5.- NUMERO DE ARRANQUES EL NUMERO DE ARRANQUES POR HORA PERMISIBLE DEBERÁ SER NO MENOR A SEIS, CONSIDERANDO INTERVALOS EN REPOSO DE MÍNIMO SEIS MINUTOS. 5.6.- CHUMACERA LAS CHUMACERAS SUPERIOR E INFERIOR, LUBRICADAS POR AGUA, SERÁN DE BRONCE Y DEBERÁN GARANTIZAR POR LO MENOS UN SERVICIO CONTINUO DE 5 AÑOS EN CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO. LA CHUMACERA AXIAL SERA DE SEGMENTOS TIPO KINGSBURY TAMBIÉN LUBRICADA POR AGUA. 6.- PRUEBAS 6.1.- INSPECCIÓN Y PRUEBA EN FABRICA LAS PRUEBAS MÍNIMAS QUE EL CONTRATANTE EXIGE AL PROVEEDOR PARA EL EQUIPO TRATADO, SE INDICAN EN LOS INCISOS SIGUIENTES, PERO ADEMÁS DEBE PROPORCIONAR UNA RELACIÓN DE LAS PRUEBAS ADICIONALES QUE FORMAN PARTE DE SU CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE FABRICACIÓN. A SOLICITUD DEL INSPECTOR DEL CONTRATANTE, EL PROVEEDOR DEBE MOSTRAR SU MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN CON EL FIN DE VERIFICAR EL SEGUIMIENTO. 6.2.- PRUEBAS HIDROSTÁTICAS EN GENERAL, TODAS LAS PARTES SUJETAS A PRESIÓN DURANTE SU FUNCIONAMIENTO, SERA PROBADAS HIDROSTÁTICAMENTE A 1.5 VECES SU PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN Y NO MENOR DE 150 PSI. TODAS LAS PRUEBAS HIDROSTÁTICAS TENDRÁN UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 5 MINUTOS Y ESTARÁN DE ACUERDO A “CENTRIFUGAL PUMP TES CODE” DE HYDRAULIC INSTITUTE STANDARD. NO SE PERMITIRÁN FUGAS, NI REPARACIONES EN DEFECTOS DE FUNDICIÓN O FORJA, EN EL CUERPO DE TAZONES Y EN EL CABEZAL DE DESCARGA. 6.3.- PRUEBAS DE OPERACIÓN




EL FABRICANTE OPERARA EL EQUIPO EN EL LABORATORIO POR UN PERIODO DE TIEMPO SUFICIENTE PARA POSIBILITARLO A OBTENER INFORMACIÓN TAL COMO: CARGA, GASTO, POTENCIA, EFICIENCIA, NPSHR, ETC. EN EL RANGO COMPLETO DE LA CURVA CARACTERÍSTICA DE LA BOMBA, MANTENIÉNDOSE CONSTANTE LA VELOCIDAD DE DISEÑO. SE DEBERÁ OBTENER LO ANTERIOR POR LO MENOS CON CINCO PUNTOS EQUIDISTANTES. EL PROVEEDOR PROPORCIONARA AL COMPRADOR UN REPORTE DETALLADO Y CERTIFICADO DE LOS RESULTADOS FINALES. EN CASO DE NO CUMPLIR EL FABRICANTE CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA PROPUESTA, EL COMPRADOR FIJARA LAS MULTAS CORRESPONDIENTES, CONSIDERANDO LOS EFECTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN QUE ESTO LE ACARREE DURANTE 15 AÑOS DE TRABAJO CONTINUO. NO SE DARA NINGÚN CRÉDITO O BONIFICACIÓN AL PROVEEDOR POR CUALQUIER MEJORA LOGRADA SOBRE LOS VALORES ESPECIFICADOS. 6.4.- TOLERANCIA DE LAS PRUEBAS LAS PRUEBAS FUNCIONALES SE LLEVARAN A CABO CONFORME A “CENTRIFUGAL PUMP TEST CODE” DE H.I.S. NO SE PERMITIRÁ NINGUNA TOLERANCIA O MARGEN NEGATIVO CON RESPECTO A LA CAPACIDAD, CARGA TOTAL Y EFICIENCIA, SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA HOJA DE DATOS, CUESTIONARIOS TÉCNICO O PLACA DE LA BOMBA. 6.5.- PRUEBAS ELÉCTRICAS. LAS SIGUIENTES PRUEBAS SERÁN HECHAS EN LA FÁBRICA AL MOTOR RESISTENCIA DEL DEVANADO PRIMARIO PRUEBA EN VACÍO : CORRIENTE, PERDIDAS Y FACTOR DE POTENCIA PRUEBA DE ROTOR BLOQUEADO PRUEBA DE ALTO VOLTAJE Y RESISTENCIA DE AISLAMIENTO VIBRACIÓN PRUEBA DE TEMPERATURA PERDIDAS, EFICIENCIA, POTENCIA DE SALIDA, FACTOR DE POTENCIA, DESLIZAMIENTO, PAR

MÁXIMO, PAR DE ARRANQUE, ETC. TODO A CARGA NOMINAL. 6.6.- PRUEBAS EN EL SITIO DE INSTALACIÓN SIENDO APROBADAS LAS PRUEBAS EN LABORATORIO, EL FABRICANTE DEBERÁ TRANSPORTAR E INSTALAR EL EQUIPO EN EL POZO PARA EL CUAL FUE DESTINADO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL MISMO VERIFICAR LAS CONDICIONES Y TIPO DE SERVICIOS CON QUE CUENTA EL POZO, A FIN DE CONSIDERAR LOS ELEMENTOS Y MANIOBRAS QUE REQUIERA PARA LA INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CAMPO. EL PROVEEDOR DEBERÁ PROBAR LA UNIDAD DE BOMBEO EN TODO SU RANGO OPERACIONAL. 7.- INSPECCIÓN 7.1.- EL VENDEDOR DEBERÁ NOTIFICAR AL COMPRADOR ANTES DE REALIZAR LAS PRUEBAS, CON EL OBJETO DE QUE UN INSPECTOR PUEDA ESTAR PRESENTE PARA UNA INSPECCIÓN PREVIA A LAS PRUEBAS Y ATESTIGUAR EL DESARROLLO DE LAS MISMAS. EN CASO DE NO SER POSIBLE ATESTIGUARLAS, EL CONTRATISTA ENTREGARA AL COMPRADOR UN JUEGO DE DOS COPIAS DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS CERTIFICADAS.




7.2.- EL COMPRADOR O SUS REPRESENTANTES TENDRÁN EL DERECHO DE INSPECCIONAR EL EQUIPO EN CUALQUIER ETAPA DURANTE SU FABRICACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA ESTÉN DE ACUERDO CON ESTA ESPECIFICACIÓN Y CON LOS DOCUMENTOS APLICABLES DE REFERENCIA. 7.3.- LA APROBACIÓN DE CUALQUIER TRABAJO O DOCUMENTO POR EL COMPRADOR O SUS REPRESENTANTES Y LA LIBERACIÓN DEL EQUIPO PARA EMBARQUE, NO RELEVA DE NINGUNA MANERA AL FABRICANTE DE SUS RESPONSABILIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ESTA ESPECIFICACIÓN NI DE SUMINISTRAR UN EQUIPO SATISFACTORIO. 8. - INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONTRATISTA DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN. PLANOS DE LA BOMBA, INCLUYENDO PLANTA, CORTES Y DETALLES. CERTIFICADO DE PRUEBAS EN FABRICA Y EN CAMPO CATÁLOGOS E INSTRUCCIONES DE CARACTERÍSTICAS OPERACIONES DE LA BOMBA,

ACCESORIOS QUE SUMINISTRARA. PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS, MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.

PROGRAMA DE FABRICACIÓN Y PRUEBAS. INFORMACIÓN COMPLETA QUE POSIBILITE A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN DELA OBRA, EL DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN. DATOS DE CONFORMIDAD EL VENDEDOR DEBERÁ ENVIAR LOS SIGUIENTES DATOS DE CONFIABILIDAD: NUMERO PROMEDIO DE FALLAS POR AÑO TIEMPO PROMEDIO REQUERIDO PARA REPARAR O DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO O A SUS

PARTES EXPUESTAS A MAYOR DESGASTE. PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS EL CONCURSANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LAS PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS A FIN DE GARANTIZAR UNA OPERACIÓN CONFIABLE. PUEDE COTIZAR LAS PARTES ADICIONALES, INDICANDO LA DESCRIPCIÓN DE LAS MISMAS Y SUS CORRESPONDIENTES PRECIOS UNITARIOS. ESTAS PARTES DE REPUESTO RECOMENDADAS, NO DEBEN FORMAR PARTE DEL SUMINISTRO Y SU ADQUISICIÓN SERA OPCIONAL POR PARTE DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN DELA OBRA. 9. - GARANTÍA TODO EL EQUIPO QUE SE SUMINISTRARA BAJO ESTAS ESPECIFICACIONES DEBERÁ TENER LAS SIGUIENTES GARANTÍAS: EL PROVEEDOR GARANTIZARA POR ESCRITO QUE EL DISEÑO, FABRICACIÓN, EQUIPO,

DISPOSITIVOS Y MATERIALES, SON DE LA MÁXIMA CALIDAD Y CUMPLEN POR COMPLETO CON ESTA ESPECIFICACIÓN INDICANDO EN SU CASO LA DESVIACIÓN CON RESPECTO A LO ESTABLECIDO.

EL EQUIPO ESTARÁ GARANTIZADO CONTRA FALLAS DURANTE OPERACIÓN NORMAL, DEFECTOS

EN MANO DE OBRA Y DISEÑO INADECUADO, POR UN PERIODO MÍNIMO DE 12 MESES DESPUÉS DE




PUESTO EN SERVICIO, O POR UN PERIODO MÍNIMO DE 18 MESES DESPUÉS DE LA FECHA DE EMBARQUE, LO QUE OCURRA PRIMERO. EL COMPRADOR SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR Y EXIGIR LA REPARACIÓN O REMPLAZO DE TODO EL EQUIPO QUE RESULTE DEFECTUOSO SIN COSTO ALGUNO PARA EL COMPRADOR.

ESTAS GARANTÍAS DEBERÁN ENTREGARSE AL COMPRADOR AL MOMENTO DE RECIBIR EL

PEDIDO. 10. - EMBARQUE 10.1. - TODOS LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO A SUMINISTRAR DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE

SECOS Y LIMPIOS EN SU INTERIOR Y EXTERIOR, LIBRES DE BASURA Y MATERIAL DE DESPERDICIOS.

10.2. - LAS ABERTURAS ROSCADAS SERÁN PROTEGIDAS MEDIANTE TAPONES METÁLICOS. 10.3. - SE DEBERÁ PROPORCIONAR EL EMPAQUE Y ENHUACALADO NECESARIOS PARA MINIMIZAR

LAS POSIBILIDADES DE DAÑO DURANTE EL TRANSPORTE. 10.4. - EL ÚNICO RESPONSABLE DEL EMPAQUE Y ENHUACALADO NECESARIOS PARA MINIMIZAR

LAS POSIBILIDADES DE DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE. MEDICIÓN Y PAGO: EL PAGO DE ESTE CONCEPTO SE HARÁ POR UNIDAD COMPLETA, INCLUYE EL SUMINISTRO, PRESENTACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBA, ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS DE CADA BOMBA VERTICAL SUMERGIBLE, ASÍ COMO SU MOTOR. EL EQUIPO SE ESPECIFICARA EN GASTO (LPM), VELOCIDAD DE GIRO DE MOTOR (RPM) CARGA DINÁMICA TOTAL (CDT), POTENCIA DEL MOTOR (HP) Y DIÁMETROS DE SUCCIÓN Y DESCARGA (IN). EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO SE PAGARA POR PIEZAS COMPLETA INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL Y PERFECTA OPERACIÓN. CLIV. SE ESTIMARA UN 50% DEL PRECIO UNITARIO DEL EQUIPO UNA VEZ QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OBRA Y EL 50% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA INSTALADO, PROBADO Y ESTE EN OPERACIÓN. CLV. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR, ACOPLADO CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA INCLUYE: REVISIÓN, PRESENTACIÓN, PRUEBA, ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS. POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES EN OBRA, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS, ASÍ COMO LA MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA PARA INSTALAR EL GENERADOR CON LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO. CARACTERÍSTICAS: GENERADOR MOTOR 1. - OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN




REQUERIMIENTOS TÉCNICOS QUE DEBEN REUNIR LOS GENERADORES A GASOLINA DE SERVICIO CONTINUO DE 220/127 VOLTS, QUE SE UTILIZARAN EN LAS LOCALIDADES RURALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, 2. - NORMAS QUE SE APLICAN

ANSI C37.13.1981 LOW VOLTAGE AC POWER CIRCUIT BRAKERS USED IN ENCLOSURES

ANSI C.50.10-1977 SYNCHRONOUS MACHINES, GENERAL REQUERIMENTS.

ANSI C.57.13-1978 REQUERIMENTS FOR INSTRUMENT TRANSFORMES

ANSI Z55.1-1967 GRAY FINISHES FOR INDUSTRIAL APPARATUS AND EQUIPMET (REV.1973)

NEMA MG-1-1987 MOTORS AND GENERATORS. NOTA: EN CASO DE QUE LOS DOCUMENTOS ANTERIORES SEAN REVISADOS O

MODIFICADOS, DEBE TOMARSE EN CUENTA LA ÚLTIMA EDICIÓN.

3. - ALCANCE DEL SUMINISTRO EL ALCANCE DE SUMINISTRO SERA TAL COMO SE INDICA EN ESTA ESPECIFICACIÓN Y/O PROYECTO. 4. - GENERALIDADES 4.1. - MOTOR A GASOLINA EL MOTOR A GASOLINA DEBE CONTENER LO SIGUIENTE: 4.1.1. - CAPACIDAD LA POTENCIA DEL MOTOR A GASOLINA ESTA DADA EN KW AL FRENO. LA CAPACIDAD DE LA UNIDAD GENERADORA GASOLINA-ELÉCTRICA, MEDIDA EN LAS TERMINALES DEL GENERADOR, OPERANDO A VELOCIDAD, FRECUENCIA, TENSIÓN NOMINALES Y SIN EXCEDER LOS LIMITES DE TEMPERATURA INDICADOS EN ESTA ESPECIFICACIÓN PARA EL GENERADOR. LA UNIDAD GENERADORA A GASOLINA-ELÉCTRICA DEBE SER CAPAZ DE SUMINISTRAR LA SIGUIENTE POTENCIA: a) POTENCIA PARA SERVICIO CONTINUO. b) POTENCIA DE SERVICIO EN EMERGENCIA, SUMINISTRADA POR UN PERIODO DE 2 HORAS, SIN

QUE LA UNIDAD SUFRA DAÑOS O DEFORMACIONES PERMANENTES Y SIN QUE SE ACORTE LA VIDA ÚTIL DE LA UNIDAD.

PARA QUE LA CAPACIDAD DEL MOTOR CUMPLA CON LA POTENCIA CONTINUA, EL MOTOR DEBE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

OPERACIÓN CONFORME A LA HOJA DE DATOS Y AL SITIO EN OPERACIÓN

A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 45ºC AMBIENTE HÚMEDO TIPO DE SERVICIO: HÚMEDO NUMERO DE TIEMPOS: VER HOJA DE DATOS VELOCIDAD: 3600/4000 RPM.




4.1.2. - SISTEMA DE COMBUSTIBLE

TANQUE DE DÍA PARA COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD EN HORAS (VER HOJA DE DATOS) DE OPERACIÓN AL 100% DE LA CARGA DELA UNIDAD GENERADORA.

TUBERÍAS FLEXIBLES PARA ENTRADA Y SALIDA DEL COMBUSTIBLE.

MOTOBOMBA DE INYECCIÓN, INYECTORES, TUBERÍAS PARA SU CONEXIÓN.

FILTRO DE ELEMENTO REEMPLAZABLE.

CONTROL DE ACELERADOR.

VÁLVULA SOLENOIDE PARA ENTRADA DE COMBUSTIBLE. 4.1.3. - SISTEMA DE LUBRICACIÓN

DEPOSITO DE ACEITE LUBRICANTE CON TAPÓN DE PURGA.

BOMBA DE ENGRANES INTEGRAL A MOTOR.

FILTRO REEMPLAZABLE PARA EL 100% DEL FLUJO DE ACEITE LUBRICANTE, CON CARTUCHO DE PAPEL.

4.1.4. - SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE EL SISTEMA DEBE SUMINISTRARSE CON LO SIGUIENTE:

FILTRO DE AIRE COMÚN.

CUBIERTAS Y SOPORTES PARA EL MONTAJE. 4.1.5. - TABLERO DE CONTROL LOCAL DEL MOTOR DIÉSEL DEBE SER HERMÉTICO AL POLVO

(NEMA-1) Y DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES EQUIPOS :

INDICADOR DE PRESIÓN DE ACEITE

BOTONES DE ARRANQUE Y PARO, (PARA GENERADORES DE 7KW Y MAYORES). 4.2. - GENERADOR TIPO ALTERNADOR 4.2.1. - CAPACIDAD LA CAPACIDAD DELA UNIDAD GENERADORA, EN LAS TERMINALES DEL GENERADOR SÍNCRONO DEDUCIENDO LOS AUXILIARES PROPIOS DE LA UNIDAD Y OPERANDO A VELOCIDAD, FRECUENCIA Y TENSIÓN NOMINALES ES LA INDICADA EN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES; LA CAPACIDAD DEL GENERADOR DEBE ESTAR EXPRESADA EN KW Y DEBE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: a) POTENCIA PARA SERVICIO CONTINUO: VER CARACTERÍSTICAS PARTICULARES. 4.2.2. - GENERALIDADES

a) CLASE DE AISLAMIENTO TIPO NEMA F b) ELEVACIÓN DE TEMPERATURA

ELEVACIÓN DE TEMPERATURA DE ACUERDO A LO QUE INDICA LA NORMA MG-1. DEL EMBOBINADO DEL ESTATOR, ROTOR, NÚCLEO MAGNÉTICO EN CONTACTO CON EL EMBOBINADO.

c) FACTOR DE POTENCIA0.8 ATRASADO d) TENSIÓN NOMINAL 220 / 127 V e) VARIACIÓN DE LA TENSIÓN




EL GENERADOR DEBE SER CAPAZ DE OPERAR CONTINUAMENTE A LA CAPACIDAD, FACTOR DE POTENCIA Y FRECUENCIA NOMINALES CON UNA VARIACIÓN DE TENSIÓN DE ±5% DE ACUERDO A LA NORMA MG-1.

f) No. DE FASES 1 g) FRECUENCIA NOMINAL : 60 Hz h) VELOCIDAD NOMINAL : 3600 / 4000 R/MIN i) EXCITACIÓN : EL SISTEMA DE EXCITACIÓN DEBE SER SIN ESCOBILLAS,

AUTO EXCITADO. j) SOBRECARGA MÁXIMA MOMENTÁNEA.

EL GENERADOR DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR UNA SOBRECARGA DE UN 200% DE LA CAPACIDAD NOMINAL, DURANTE UN MINUTO, CON LA EXCITACIÓN DE CAMPO EN CONDICIONES NOMINALES.

k) REQUERIMIENTOS DE CORTO - CIRCUITO. ESTOS DEBEN CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN LA NORMA MG-1.

l) CONSTRUCCIÓN, LA CONSTRUCCIÓN DEL GENERADOR DEBE SER DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES.

m) SOBRE VELOCIDAD, EL GENERADOR DEBE SER CONSTRUIDO PARA SOPORTAR UN 25%

DE SOBRE VELOCIDAD SIN SUFRIR DAÑOS MECÁNICOS O VIBRACIONES ANORMALES.

n) TERMINALES DEL GENERADOR, EL DEVANADO DEL ESTATOR DEBE ESTA CONECTADO DE ACUERDO CON NEMA Y LAS TERMINALES DEBEN ALOJARSE FUERA DEL GENERADOR EN UNA CAJA DE CONEXIONES CON RECEPTÁCULO.

SE DEBEN SUMINISTRAR LOS CONECTORES DE COBRE O BRONCE DE LA FASE.

o) SISTEMA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN EL SISTEMA DEBE SUMINISTRARSE CON LO SIGUIENTE:

TIPO ESTADO SOLIDO

EL REGULADOR DE TENSIÓN DEBE CONTROLAR LA TENSIÓN DE SALIDA, CONTROLANDO AUTOMÁTICAMENTE LA EXCITACIÓN DEL CAMPO.

REÓSTATO DE AJUSTE FINO DE TENSIÓN. 4.3. - TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN DEL GENERADOR EL ALCANCE DEL SUMINISTRO DEL TABLERO, NEMA-1, ESTARÁ CONSTITUIDO POR:

a) UN INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE CAPACIDAD ADECUADA A LA POTENCIA DEL GENERADOR, DE ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA, 220 VOLTS, FASE 60 Hz. Y A LA CORRIENTE NOMINAL DE DISPARO, EL CUAL ESTARÁ INTEGRADO CON LA UNIDAD GENERADORA EN CAJA NEMA-1.

b) EL INTERRUPTOR DEBE SER DE MONTAJE FIJO Y OPERACIÓN MANUAL. c) EL INTERRUPTOR (TABLERO) SERA ADECUADO PARA LA PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

PROPIA DEL GENERADOR. d) SECCIÓN DE CONTROL CON EQUIPO DIGITAL O ANALÓGICO :

UN AMPERÍMETRO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD

UN VOLTIMETRO0-600 V.

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN




5. - CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 5.1. - CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN DEL GABINETE. EL GABINETE DEBE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

a) DEBE ESTAR FORMADO POR UN CUBÍCULO DE CONTROL b) EL INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO QUE FORMA EL TABLERO DEBEN DE SER DE

MONTAJE FIJO. c) EL GABINETE DEBE ESTAR PROVISTO PARA LA ENTRADA DE LOS CABLES DE FUERZA

DEL GENERADOR POR LA PARTE SUPERIOR O INFERIOR DEL GABINETE, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES.

d) EL FABRICANTE DEBE SUMINISTRAR TODOS LOS CONECTORES TERMINALES DE COBRE PARA RECIBIR LOS CABLES DE COBRE DE FUERZA DEL GENERADOR.

5.2. - ALAMBRADO DE FUERZA. EL ALAMBRADO DE FUERZA DEBE SER HECHO POR EL PROVEEDOR, ATENDIENDO A LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

EL ALAMBRADO DEL TABLERO PARA LAS CONEXIONES AL EXTERIOR DEBE LLEVARSE A TABLILLAS TERMINALES. DEBE ALAMBRARSE DE UN SOLO LADO DE LA TABLILLA TERMINAL. CUALQUIER CONEXIÓN COMÚN QUE SE REQUIERA POR EL PROVEEDOR DEBE SER HECHA EN ESE MISMO LADO DEJANDO LIBRE AL OTRO LADO, PARA LA LLEGADA DEL ALAMBRADO EXTERNO.

a) CONDUCTORES

DEBE UTILIZARSE CABLE TIPO FLEXIBLE PARA 600 V Y 363 K (90ºC), CON AISLAMIENTO DE PVC.

LOS CABLES QUE PASEN A PUERTAS CON BISAGRAS DEBEN SER DEL TIPO EXTRA FLEXIBLE, ADECUADO PARA ESTA APLICACIÓN.

EL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES USADOS DEBE SER EL ADECUADO PARA CADA APLICACIÓN, PERO EN NINGÚN CASO MENOR QUE EL NUMERO 14 AWG (19 HILOS)

CADA CABLE DEBE SER IDENTIFICADO CON SU NÚMERO EN LOS EXTREMOS POR MEDIO DE UN MANGUITO DE PLÁSTICO U OTRA IDENTIFICACIÓN PERMANENTE SIMILAR.

b) TERMINALES DE CABLES DE CONTROL

LAS TERMINALES DE LOS CONDUCTORES DEBEN SER TIPO OJO O ANILLO Y SUJETARSE A LAS TABLILLAS TERMINALES POR MEDIO DE TORNILLOS.

NO SE ACEPTAN ZAPATAS ABIERTAS NI TIPO ESPADA.

NO SE PERMITEN MAS DE DOS TERMINALES DE ALAMBRADO INTERNO POR PUNTO TERMINAL.

c) TABLILLAS TERMINALES DE CONTROL

TODAS LAS TABLILLAS DE CONTROL DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS.

LAS TABLILLAS TERMINALES DEBEN SER DEL TIPO DE SUJECIÓN DE LA ZAPATA TERMINAL DEL CABLE, POR MEDIO DE TORNILLO.

5.3. - PLACAS DE IDENTIFICACIÓN SE DEBE SUMINISTRAR LAS SIGUIENTES PLACAS DE IDENTIFICACIÓN, MONTADAS EN FORMA INVIOLABLE.




a) MOTOR A GASOLINA

MARCA Y NUMERO DE SERIE

TIEMPO MÁXIMO EN SEGUNDOS, PARA ARRANCAR A VELOCIDAD NOMINAL

MODELO

POTENCIA AL FRENO PARA SERVICIO CONTINUO

POTENCIA AL FRENO PARA SERVICIO DE EMERGENCIA DURANTE 2 HORAS

ALTURA DE OPERACIÓN

VELOCIDAD

COMBUSTIBLE

b) GENERADOR

MARCA Y NUMERO DE SERIE

POTENCIA DE SALIDA EN KVA / KW

FACTOR DE POTENCIA

CLASE DE AISLAMIENTO F (RESINA EPOXICA)

INCREMENTO DE TEMPERATURA EN ARMADURA

INCREMENTO DE TEMPERATURA EN CAMPO

VELOCIDAD

TENSIÓN

CORRIENTE NOMINAL

NUMERO DE FASES

FRECUENCIA

CORRIENTE DE CAMPO

TENSIÓN DE EXCITACIÓN 6. - CONTROL DE CALIDAD 6.1. - PRUEBAS DE RUTINA DEL MOTOR A GASOLINA Y DEL GENERADOR

a) EL PROVEEDOR DEBE PROBAR EL GRUPO MOTOR GENERADOR AL 100% DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL GENERADOR.

b) LAS PRUEBAS DE RUTINA PARA EL GENERADOR DEBEN ESTAR DE ACUERDO A LA NORMA MG-1 Y DEBEN SER LAS SIGUIENTES :

RESISTENCIA DE LOS DEVANADOS DE LA ARMADURA Y DE CAMPO

VERIFICAR LA CORRIENTE DEL EXCITADOR DEL CAMPO, ESTANDO EL GENERADOR SIN CARGA Y A TENSIÓN FRECUENCIA NOMINALES

POTENCIA APLICADO

DEVANADO DE LA ARMADURA, SE DEBE APLICAR UNA TENSIÓN DE 1960 V, 60 HZ.

DEVANADO DEL CAMPO DEL GENERADOR Y DEVANADO DE LA ARMADURA DELA EXCITATRIZ. SE DEBE APLICAR UNA TENSIÓN A 60 Hz, DE 10 VECES LA TENSIÓN NOMINAL DE EXCITACIÓN, PERO NO DEBE SER MENOR DE 1500 V.

c) TODO EL MATERIAL Y COMBUSTIBLE REQUERIDO PARA EFECTUAR LAS PRUEBAS DEBE

SER SUMINISTRADO POR EL FABRICANTE. d) LA UNIDAD GENERADORA A GASOLINA DEBE PROBARSE APLICÁNDOSE LA CARGA

MENCIONADA EN LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES, PRIMERO EN FORMA GRADUAL Y LUEGO REPENTINAMENTE.




6.2. -PRUEBAS EL FABRICANTE DEBERÁ PROPORCIONAR CERTIFICADOS DE PRUEBAS PROTOTIPO. 7. - PARTES DE REPUESTO Y HERRAMIENTAS ESPECIALES 7.1. - PARTES DE REPUESTO REQUERIDAS POR LA CNA EL CONCURSANTE DEBE INCLUIR EN SU PRECIO, UN LOTE DE PARTES DE REPUESTO PARA EL LOTE COMPLETO DE LAS UNIDADES GENERADORAS A GASOLINA. TODAS LAS PARTES DE REPUESTO DEBEN SER IGUALES A LAS PARTES ORIGINALES, SER INTERCAMBIABLES Y TENER LA MISMA CALIDAD EN MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE LAS PARTES ORIGINALES CORRESPONDIENTES. EL LOTE DE PARTES DE REPUESTO QUE FORMA PARTE DEL ALCANCE DE SUMINISTRO PARA CADA EQUIPO, DEBE CONSISTIR DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

DOS (2) REPUESTO PARA EL FILTRO DE COMBUSTIBLE

DOS (2) FILTROS DE AIRE PARA EL MOTOR

DOS (2) BUJÍAS, REPUESTOS DEL FILTRO DE ACEITE LUBRICANTE 7.2. -PARTES RECOMENDADAS POR EL PROVEEDOR EL FABRICANTE PROPONDRÁ TODAS LAS PARTES DE REPUESTO NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE UN AÑO. ES OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE DAR UNA LISTA DETALLADA DE ESTAS PIEZAS PARA CADA UNO DE LOS EQUIPOS, HACIENDO UNA DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE MANTENIMIENTO Y FRECUENCIA CON QUE DEBE LLEVARSE A CABO EL MISMO, JUSTIFICANDO LAS PARTES DE REPUESTO PROPUESTAS. TODAS LAS PARTES DE REPUESTO DEBEN SER IGUALES A LAS PARTES ORIGINALES, SER INTERCAMBIABLES Y TENER LA MISMA CALIDAD EN MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE LAS PARTES ORIGINALES CORRESPONDIENTES. LAS PARTES DE REPUESTO QUEDARAN INCLUIDAS EN EL “PRECIO”. 8. - CARACTERÍSTICAS PARTICULARES LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES QUE LA CNA PROPORCIONA AL SOLICITAR LA COTIZACIÓN DEL GENERADOR A GASOLINA, SON COMPLEMENTO DE LA PRESENTE ESPECIFICACIÓN. GARANTÍAS: A MENOS QUE ESPECÍFICAMENTE EL CONTRATISTA ESTABLEZCA LAS EXCEPCIONES EN SU PROPUESTA, LAS GARANTÍAS SERÁN LAS SIGUIENTES: A) EL CONTRATISTA GARANTIZARA QUE EL EQUIPO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE DE

ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE SERVICIO A QUE SE DISEÑO. B) EL CONTRATISTA DARA A LA COMISIÓN UNA GARANTÍA POR ESCRITO CONTRA CUALQUIER

DEFECTO DE DISEÑO, MATERIALES O MANUFACTURA DEL EQUIPO. C) EL CONTRATISTA CORREGIRÁ SIN NINGÚN COSTO PARA LA COMISIÓN CUALQUIER DEFECTO

QUE APAREZCA DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.




EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A LA COMISIÓN DOS JUEGOS DE INSTRUCTIVOS (EN ESPAÑOL) DE TODOS LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DE LOS SIGUIENTES TEMAS: INSTRUCTIVOS DE MONTAJE INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN INSTRUCTIVOS DE MANTENIMIENTO RECOMENDACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE CAMPO EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LAS PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO QUE SEAN NECESARIAS EN CAMPO, ESTAS PRUEBAS SERÁN PREVIAS A LA ACEPTACIÓN FINAL Y TENDRÁN COMO OBJETO LA COMPROBACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA. MEDICIÓN Y FORMAS DE PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN SE PAGARA POR EQUIPO, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL Y COMPLETA OPERACIÓN. SE ESTIMARA UN 70% DEL PRECIO UNITARIO DEL GENERADOR UNA VEZ QUE ESTE SE ENCUENTRE EN EL ALMACÉN DE LA OBRA DEL CONTRATISTA Y ESTARÁ BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD EL USO QUE SE LE DÉ Y EL 30% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA INSTALADO, PROBADO Y QUE ESTE EN OPERACIÓN. EQUIPO DE BOMBEO TIPO ARIETE MARCA ARIETOR MODELO TA-151 O SIMILAR. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: ESTE CONCEPTO COMPRENDE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DEL EQUIPO Y ACCESORIOS BÁSICOS QUE SERVIRÁ PARA BOMBEAR VOLÚMENES DE AGUA DESDE LA CAPTACIÓN, HASTA EL LUGAR DE DONDE SE REQUIERA. LA BOMBA TENDRÁ UNA CAPACIDAD SEÑALADA EN EL PROYECTO (IMP), PARA VENCER UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE ACUERDO AL PROYECTO (MCA) CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN. 1.- ALCANCE ESTAS ESPECIFICACIONES CUBREN LOS ASPECTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONTAR CON UNA BOMBA TIPO ARIETE ACONDICIONADA PARA GRANDES ALTURAS. EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR INTEGRAL EL SUMINISTRO DE LA BOMBA, DESDE EL DISEÑO, FABRICACIÓN Y PRUEBA, HASTA EL TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 2.- CONDICIONES DE OPERACIÓN LOCALIDAD: MUNICIPIO: LIQUIDO A MANEJAR GASTO DE DISEÑO (L.P.S.) 2.63 L.P.S. MEDICIÓN Y PAGO:




CLVI. EL PAGO DE ESTE CONCEPTO SE HARÁ POR UNIDAD COMPLETA, INCLUYE EL SUMINISTRO PRESENTACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBA, ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS DE CADA BOMBA TIPO ARIETE. EL EQUIPO SE ESPECIFICARA EN GASTO (LPM), VELOCIDAD DE GIRO DE MOTOR (RPM) CARGA DINÁMICA TOTAL (CDT), POTENCIA DEL MOTOR (HP) Y DIÁMETROS DE SUCCIÓN Y DESCARGA (IN). EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO SE PAGARA POR PIEZAS COMPLETA INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL Y PERFECTA OPERACIÓN. SE ESTIMARA UN 50% DEL PRECIO UNITARIO DEL EQUIPO UNA VEZ QUE ESTE SE ENCUENTRE EN OBRA Y EL 50% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA INSTALADO, PROBADO Y ESTE EN OPERACIÓN. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA A LA SUMA DE ACTIVIDADES QUE DEBA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR LAS

ESCALERAS FABRICADAS CON VARILLA LISA DE ¾” DE DIÁMETRO EN LOS TANQUES DE

REGULARIZACIÓN SEGÚN PROYECTO. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERÁ CONTEMPLAR LO SIGUIENTE:

1. - SUMINISTRO DE LA ESCALERA PUESTA EN OBRA

2. - LAS ANCLAS DE APOYO CON PLACAS DE ACERO DE 20 X 20 CM Y ¼” DE ESPESOR.

3. - MANO DE OBRA Y EQUIPO REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN.

4. - PINTURA ANTICORROSIVA MEDICIÓN Y PAGO: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERAS MARINAS SE CUANTIFICARAN POR PIEZAS. AL EFECTO SE CONTARA DIRECTAMENTE EL NUMERO DE ESCALERAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO CON GABINETE DE 3 POLOS 125 A 225 AMPS. KA SQARE’D O SIMILAR. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES EN OBRA DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS APROBADOS POR LA C.F.E., ASÍ COMO LA MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA PARA INSTALAR EL INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR EL PROYECTO. CÓDIGOS Y REGLAMENTOS.




LOS INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS, SERÁN DISEÑADOS, CONSTRUIDOS Y PROBADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA REVISIÓN DE LAS SIGUIENTES NORMAS: IEEE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGIVEERS ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARS INSTITUTE NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURE ASOCIATION ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION NOM NORMAS MEXICANAS GARANTÍAS A MENOS QUE ESPECÍFICAMENTE EL CONTRATISTA ESTABLEZCA LAS EXCEPCIONES EN SU PROPUESTA, LAS GARANTÍAS SERÁN LAS SIGUIENTES: A).- EL CONTRATISTA GARANTIZARA QUE EL EQUIPO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE SERVICIO A QUE SE DISEÑO. B).- EL CONTRATISTA DARA A LA COMISIÓN. UNA GARANTÍA POR ESCRITO CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE DISEÑO, MATERIALES O MANUFACTURA DEL EQUIPO. C).- EL CONTRATISTA CORREGIRÁ SIN NINGÚN COSTO PARA LA COMISIÓN, CUALQUIER DEFECTO QUE APAREZCA DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. INSTRUCTIVOS EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A LA COMISIÓN, DOS JUGOS DE INSTRUCTIVOS DE TODOS LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DE LOS SIGUIENTES TEMAS: INSTRUCTIVOS DE MONTAJE INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN INSTRUCTIVOS DE MANTENIMIENTO RECOMENDACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE CAMPO PRUEBAS EN CAMPO EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LAS PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO QUE SEAN NECESARIOS EN CAMPO, DE ACUERDO A LO INDICADO POR LAS NORMAS YA MENCIONADAS. ESTAS PRUEBAS SERÁN PREVIAS A LA ACEPTACIÓN FINAL Y TENDRÁN COMO OBJETO LA COMPROBACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA. MEDICIÓN Y FORMAS DE PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN SE PAGARA POR PIEZA COMPLETA, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL Y COMPLETA OPERACIÓN. SE ESTIMARA COMO PIEZA EL INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO.




SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL CONTRATISTA PAR COLOCAR SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE UNA MUFA COMPLETA. LOS MATERIALES QUE SEAN EMPLEADOS, DEBERÁN SER NUEVOS DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR ACREDITADO FABRICANTE. LOS TRABAJOS QUE EJECUTE EL CONTRATISTA Y LOS MATERIALES QUE UTILICE, DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTIPULADOS EN EL REGLAMENTO DE OBRAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CON LAS MODALIDADES YO MODIFICACIONES VIGENTES. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: 1. - EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN OBRA. 2. - MANO DE OBRA Y EQUIPO. MEDICIÓN Y PAGO: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA SECA SE MEDIRÁ POR PIEZA AL EFECTO SE CONTARAN DIRECTAMENTE EL NUMERO DE PIEZAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE PÚBLICO. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: POR HIDRANTES PÚBLICOS SE ENTENDERÁN LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y/O MAMPOSTERÍA FABRICADAS Y ALOJADAS SOBRE LA VÍA PUBLICA, DESTINADAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE FAMILIAS DE UNA LOCALIDAD. LOS HIDRANTES PÚBLICOS SERÁN CONSTRUIDOS EN LOS LUGARES SEÑALADOS POR EL PROYECTO Y/U ORDENADAS POR EL INGENIERO. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS HIDRANTES PÚBLICOS SE HARÁN SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS EN LOS PLANOS, LÍNEAS Y NIVELES DEL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO. LOS HIDRANTES PÚBLICOS SE CONSTRUIRÁN SEGÚN EL PLANO APROBADO POR LA COMISION, SALVO ESTIPULACIÓN U ORDENES EN CONTRARIO, SE CONSTRUIRÁN DE CONCRETO CON LA RESISTENCIA INDICADA EN EL PROYECTO Y SE APEGARAN A LAS ESPECIFICACIONES 4030.01 AL 05, ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO, BASÁNDOSE EN LAS ESPECIFICACIONES 4090.01 AL 03, UTILIZANDO CIMBRA DE MADERA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES 4080.01 AL 07 O CONSTRUIDAS DE MAMPOSTERÍA DE TABIQUE O DE PIEDRA, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO Y ARENA EN PROPORCIÓN DE 1 :3 FABRICADO DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LAS ESPECIFICACIONES 4000.01 Y 02, 4001.01 AL 03.




LAS PIEZAS ESPECIALES QUE COMPONEN AL HIDRANTE PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE INSTALARA PREVIAMENTE A LA CONSTRUCCIÓN DELA ESTRUCTURA PARA QUE QUEDEN ASENTADAS CORRECTAMENTE Y A SUS NIVELES DE PROYECTO. CUANDO ASÍ LO SEÑALE EL PROYECTO SE CONSTRUIRÁN HIDRANTES PÚBLICOS DE DISEÑO ESPECIAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES QUE OPORTUNAMENTE SUMINISTRARA LA COMISION AL CONTRATISTA. CON BASE AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PUBLICADA EL 14 DE OCTUBRE DE 1996 LA NON - 002 - CNA - 1995, DENOMINADA “ TOMA DOMICILIARIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA “ MISMA QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 12 DE ABRIL DE 1997, QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA DE LA TOMA DOMICILIARIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CON EL FIN DE PRESERVAR EL RECURSO HIDRÁULICO Y ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LOS RESPONSABLES DE LA FABRICACIÓN Y PRUEBA DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN DICHA TOMA, ASÍ COMO LOS INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO E INSTALACIÓN DE LAS MISMAS. MEDICIÓN Y PAGO: LA CONSTRUCCIÓN DE HIDRANTES PÚBLICOS PARA LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, SERA MEDIDA PARA FINES DE PAGO EN UNIDADES CONSIDERÁNDOSE COMO UNIDAD UNA PIEZA TOTALMENTE CONSTRUIDA. DE MANERA ENUNCIATIVA SE INDICA A CONTINUACIÓN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES IMPLÍCITAS EN ESTOS CONCEPTOS. SUMINISTRO EN EL LUGAR DE LA OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DE LAS PIEZAS INTERIORES Y SU CORRESPONDIENTE COLOCACIÓN, INCLUYENDO FLETES, MERMAS Y DESPERDICIOS, ASÍ COMO

TRAZO, NIVELACIÓN, CONCRETO F’C= 200 KG/CM². EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, MANO DE

OBRA Y EQUIPO NECESARIO. NO DEBERÁN INCLUIR EL POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD, LA EXCAVACIÓN Y RELLENOS PARA INSTALAR EL MISMO. EQUIPO DE CLORACIÓN ELEMENTAL DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN ELEMENTAL A LOS TRABAJOS QUE EL CONTRATISTA REALIZARA PARA DESINFECTAR EL AGUA PROVENIENTE DE LOS MANANTIALES O POZOS TIPO NORIA O PROFUNDOS. EL EQUIPO DE CLORACIÓN SERA EL QUE SE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO ESTE SERA INSTALADO COMO LO MARCA EL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO EN EL INTERIOR DEL TANQUE DE REGULARIZACIÓN O ALMACENAMIENTO. EN EL PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE:

1. - MATERIALES PARA SU SUJECIÓN

2. - SUMINISTRO DE CLORADOR PLÁSTICO PUESTO EN OBRA

3. - MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN




4. - SUMINISTRO PARA LA LOCALIDAD DE UN COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL CON SUS RESPECTIVOS REACTIVOS (ORTOTOLOIDINA Y ROJO DE SENOL)

MEDICIÓN Y PAGO: EL EQUIPO DE CLORACIÓN SE CUANTIFICARA PARA FINES DE PAGO POR LOTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA TODOS LOS MATERIALES, DISPOSITIVOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CON P.V.C. O Fo. Go., LOS CUALES DEBERÁN SER NUEVOS DE PRIMERA CALIDAD Y CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO O EN SU DEFECTO CON LAS ORDENES DEL INGENIERO. ASÍ MISMO HARÁ LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA DEJAR LA TOMA DOMICILIARIA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE SERVICIO. LOS MATERIALES POR TOMA DOMICILIARIA QUE INCLUYE EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO PODRÁN SER, A TITULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO, LOS SIGUIENTES:

ABRAZADERA DE P.V.C. 1 PIEZA COPLE ROSCADO 1 PIEZA ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2 PIEZAS CODO DE Fo. Go. DE 90º 2 PIEZAS NIPLE DE Fo. Go. DE 100 CM. DE LONGITUD

1 PIEZA

NIPLE DE Fo. Go. DE 10 CM. DE LONGITUD 1 PIEZA NIPLE DE Fo. Go. DE 60 CM. DE LONGITUD 1 PIEZA LLAVE DE NARIZ DE BRONCE 1 PIEZA

BASE DE CONCRETO F’C= 150 KG/CM². DE 20 X 20 CM. DE BASE Y UNA ALTURA DE 40 CMS. PARA

RIGIDIZAR EL CUADRO DE TOMA. NOM - 002 - CNA - 1995, DENOMINADA “ TOMA DOMICILIARIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA “ MISMA QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 12 DE ABRIL DE 1997, QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA DE LA TOMA DOMICILIARIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CON EL FIN DE PRESERVAR EL RECURSO HIDRÁULICO Y ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA LOS RESPONSABLES DE LA FABRICACIÓN Y PRUEBA DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN DICHA TOMA, ASÍ COMO LOS INVOLUCRADOS EN EL DISEÑO E INSTALACIÓN DE LAS MISMAS. MEDICIÓN Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO SE MEDIRÁ LA TOMA DOMICILIARIA TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA, QUE HAYA SIDO CONSTRUIDA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE SE ESTIMARA COMO SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN 70% DEL VOLUMEN EJECUTADO UNA VEZ PROBADO Y EL 30% RESTANTE UNA VEZ EFECTUADA LA OPERACIÓN TRANSITORIA. NO SE CONSIDERARA EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DEL POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE

½" DE DIÁMETRO.




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN TRIFÁSICA DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA TODOS LOS MATERIALES (POSTES, AISLADORES, CABLES NEUTROS NECESARIOS, ESTRUCTURAS DE ATERRIZAJE, ETC.). DE ACUERDO A LA ZONA DE QUE SE TRATE, DISPOSITIVOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA (EXCAVACIONES, DESMONTE, LIMPIA, TRAZO ETC.) DE TODOS LOS TRABAJOS INHERENTES QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA ELÉCTRICA BIFÁSICA LOS CUALES DEBERÁN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA C.F.E. (EN LA ZONA CORRESPONDIENTE) Y CON LO ESTIPULADO EN LOS PLANOS DE PROYECTO O EN SU DEFECTO CON LAS ORDENES DEL RESIDENTE. ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS TRAMITES ANTE LA C.F.E. PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO LOS TRAMITES ANTE C.F.E. DEBERÁN INICIAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS POSTERIORES A LA DIGNACIÓN DEL CONTRATO O INMEDIATAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS FÍSICOS Y LA APROBACIÓN DE FACTIBILIDAD Y SU POSTERIOR RECEPCIÓN UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, DEBIENDO ENTREGAR A LA COMISIÓN. EL EXPEDIENTE COMPLETO CON LOS PLANOS DEFINITIVOS DE LA LÍNEA ELÉCTRICA Y ACTAS DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE VALIDADAS. MEDICIÓN Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO SE MEDIRÁ EN KILÓMETROS DE LÍNEA ELÉCTRICA TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA QUE HAYA SIDO CONSTRUIDA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL RESIDENTE; SE PAGARA UN 80% DE LA LÍNEA ELÉCTRICA UNA VEZ QUE ESTE CONCLUIDA Y EL 20% SE PAGARA CUANDO SE CUENTE CON EL CONTRATO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y ESTE DEBIDAMENTE ENERGIZADA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA. PLANTILLA Y RELLENO SIN COMPACTACIÓN ESPECIAL CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EXCEPTO ROCA, INCLUYE: HUMEDAD REQUERIDA. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: CUANDO A JUICIO DEL RESIDENTE EL FONDO DE LAS EXCAVACIONES DONDE SE INSTALARAN TUBERÍAS NO OFREZCA LA CONSISTENCIA NECESARIA PARA SUSTENTARLAS Y MANTENERLAS EN SU POSICIÓN EN FORMA ESTABLE O CUANDO LA EXCAVACIÓN HAYA SIDO HECHA EN ROCA QUE POR SU NATURALEZA NO HAYA PODIDO AFINARSE EN GRADO TAL QUE LA TUBERÍA TENGA EL ASIENTO CORRECTO, SE CONSTRUIRÁ UNA PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR MÁXIMO, HECHA CON MATERIAL ADECUADO PARA DEJAR UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA UNA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. LAS PLANTILLAS SE CONSTRUIRÁN INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA Y PREVIAMENTE A DICHO TENDIDO EL CONTRATISTA DEBERÁ RECABAR EL VISTO BUENO DEL INGENIERO PARA LA PLANTILLA CONSTRUIDA, YA QUE EN CASO CONTRARIO ESTE PODRÁ ORDENAR, SI LO CONSIDERA CONVENIENTE, QUE SE LEVANTE LA TUBERÍA COLOCADA Y LOS TRAMOS DE PLANTILLA QUE CONSIDERE DEFECTUOSOS Y QUE SE CONSTRUYAN NUEVAMENTE EN FORMA CORRECTA, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA COMPENSACIÓN ADICIONAL POR ESTE CONCEPTO SE ENTENDERÁ POR RELLENO SIN COMPACTACIÓN ESPECIAL AQUEL QUE SE FORME COLOCANDO EL MATERIAL EN CAPAS SENSIBLEMENTE HORIZONTALES, DEL ESPESOR QUE SEÑALE EL RESIDENTE, PERO EN NINGÚN CASO MAYOR DE 15 (QUINCE) CM. CON LA HUMEDAD QUE REQUIERA EL MATERIAL CADA CAPA SERA COMPACTADA UNIFORMEMENTE EN TODA SU SUPERFICIE MEDIANTE EL EMPLEO DE PISONES DE MANO NO SE DEBERÁ PROCEDER A EFECTUAR NINGÚN RELLENO DE EXCAVACIÓN SIN ANTES OBTENER LA APROBACIÓN PRO ESCRITO DEL RESIDENTE, PUES EN CASO CONTRARIO, ESTE PODRÁ ORDENAR LA TOTAL EXTRACCIÓN DEL




MATERIAL UTILIZADO EN RELLENOS NO APROBADOS POR EL, SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A NINGUNA RETRIBUCIÓN POR ELLO. EL RELLENO SE HARÁ INVARIABLEMENTE EMPLEANDO TIERRA LIBRE DE PIEDRA Y DEBERÁ SER CUIDADOSAMENTE COLOCADO Y COMPACTADO EN AMBOS LADOS DE LAS TUBERÍAS. HASTA UN NIVEL DE 30 (TREINTA) CM. ARRIBA DEL LOMO SUPERIOR DEL TUBO O SEGÚN PROYECTO. MEDICIÓN Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO, EL RESIDENTE ESTIMARA EN METROS CÚBICOS CON APROXIMACIÓN DE UNA DECIMAL, LOS VOLÚMENES EFECTIVAMENTE COLOCADOS POR EL CONTRATISTA SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE, MEDIDOS EN EL SITIO DE EJECUCIÓN. NO SE ESTIMARA PARA FINES DE PAGO LOS VOLÚMENES CONSTRUIDOS POR EL CONTRATISTA PARA RELLENOS DE SOBRE-EXCAVACIONES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA TIPO MOSQUITERO GALVANIZADA. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA TIPO MOSQUITERO AL CONJUNTO DE OPERACIONES NECESARIAS PARA ACARREAR, SUMINISTRAR Y COLOCAR LA MALLA GALVANIZADA EN OBRA DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERÁ CONTEMPLAR LO SIGUIENTE:

1. - EL SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES

2. - MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN

3. - MERMAS Y DESPERDICIOS

4. - EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN MEDICIÓN Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA SERA MEDIDO PARA FINES DE PAGO POR METRO CUADRADO CON APROXIMACIÓN DE UNA DECIMAL, AL EFECTO SE DETERMINARAN DIRECTAMENTE EN LA OBRA EL NUMERO DE METROS CUADRADOS COLOCADOS SEGÚN EL PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS TIPO OMEGA DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA LA SUMA DE ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA PARA PROPORCIONAR E INSTALAR ABRAZADERA DE SOLERA DE

2” X ¼” DE ESPESOR EN APOYO DE CONCRETO Y SE COLOCARAN LAS ABRAZADERAS NECESARIAS

DE ACUERDO AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO PARA TUBERÍA HASTA DE 6” DE DIÁMETRO. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

1. - EL SUMINISTRO DE SOLERA DE 2” X ¼” DE ESPESOR

2. - TUERCAS Y TORNILLERÍAS




3. - PINTURA ANTICORROSIVA

4. - TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA

5. - MANO DE OBRA

6. - EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN MEDICIÓN Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA SE CUANTIFICARA POR PIEZA, AL EFECTO SE CONTARA DIRECTAMENTE EL NUMERO DE ABRAZADERAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS TIPO OMEGA DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA LA SUMA DE ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA PARA PROPORCIONAR E INSTALAR ABRAZADERA DE SOLERA DE

4” X ¼” DE ESPESOR EN APOYO DE CONCRETO Y SE COLOCARAN LAS ABRAZADERAS NECESARIAS

DE ACUERDO AL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO PARA TUBERÍA HASTA DE 6” DE DIÁMETRO. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

7. - EL SUMINISTRO DE SOLERA DE 4” X ¼” DE ESPESOR

8. - TUERCAS Y TORNILLERÍAS

9. - PINTURA ANTICORROSIVA

10. - TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA

11. - MANO DE OBRA

12. - EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN MEDICIÓN Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO OMEGA SE CUANTIFICARA POR PIEZA, AL EFECTO SE CONTARA DIRECTAMENTE EL NUMERO DE ABRAZADERAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA MEDIDOR. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA MEDIDOR AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO UNA BASE PARA MEDIDOR COMPLETA.




LOS MATERIALES QUE SEAN EMPLEADOS, DEBERÁN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR ACREDITADO FABRICANTE. LOS TRABAJOS QUE EJECUTE EL CONTRATISTA Y LOS MATERIALES QUE UTILICE, DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTIPULADOS EN EL REGLAMENTO DE OBRAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CON LAS MODALIDADES Y/O MODIFICACIONES VIGENTES. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE:

1. - EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EN OBRA.

2. - MANO DE OBRA Y EQUIPO. MEDICIÓN Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA MEDIDOR SE CUANTIFICARA PARA FINES DE PAGO POR PIEZA AL EFECTO SE CONTARAN DIRECTAMENTE EL NUMERO DE PIEZAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO TIPO BOURBON DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO TIPO BOURBON AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZARA EL CONTRATISTA PARA INSTALAR SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE UN MANÓMETRO COMPLETO. LOS MATERIALES QUE SEAN EMPLEADOS DEBERÁN SER NUEVOS, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR ACREDITADO FABRICANTE. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE:

1. - EL SUMINISTRO DE MANÓMETROS EN OBRA

2. - TODOS LOS MATERIALES PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA

3. - MANO DE OBRA. MEDICIÓN Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO SE CUANTIFICARA PARA FINES DE PAGO POR PIEZA AL EFECTO SE CONTARAN DIRECTAMENTE EL NUMERO DE PIEZAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL RESIDENTE.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE ½"

DE DIÁMETRO. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN:




SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD EL QUE HAGA EL CONTRATISTA DE AQUELLAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HIDRATANTES Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN. TODAS LAS TUBERÍAS SE SUMINISTRARAN DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES FIJADAS EN EL PROYECTO Y DEBERÁN SATISFACER LAS ESPECIFICACIONES VALUADAS POR EL ORGANISMO RECTOR (SECOFI), SEGÚN LA CLASE DE TUBERÍA DE QUE SE TRATE. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE:

1. - EL SUMINISTRO DE MATERIAL

2. - ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACIÓN

3. - MANO DE OBRA

4. - ALMACENAJE

5. - INSTALACIÓN DEL POLIDUCTO Y TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES EXCEPTO EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN ZANJAS.

6. - EJECUCIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA MEDICIÓN Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD SERA MEDIDO PARA FINES DE PAGO EN METRO LINEAL CON APROXIMACIÓN DE UNA DECIMAL, CONSIDERÁNDOSE ÚNICAMENTE LA LONGITUD EFECTIVA INSTALADA DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O ORDENES DEL RESIDENTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORADO DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN A LOS TRABAJOS QUE EL CONTRATISTA REALIZARA PARA DESINFECTAR EL AGUA PROVENIENTE DE LOS MANANTIALES O POZOS PROFUNDOS, EL CUAL CONSISTIRÁ EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN REGISTRO CON MEDIDAS DE 1.30 X 1.75 M. Y ALTURA DE 1.10 M. A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, CADENA Y

CASTILLOS ARMADOS; DE CONCRETO F’C= 150 KG/CM², APLANADO FINO DE 2.5 CMS. DE ESPESOR,

CON DOS TAPAS DE LAMINA CALIBRE No. 10 DE 0.60 X 0.60 MTS., LOSA TAPA Y PISO DE CONCRETO

F’C= 150 KG/CM²., ESTE REGISTRO SE COLOCARA A 5.00 MTS. ANTES DE LA LLEGADA AL TANQUE

DE REGULARIZACIÓN O EN DONDE EL INGENIERO LO UBIQUE DE MANERA MAS FACTIBLE. EL EQUIPO DE CLORACIÓN SERA EL QUE SE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO, ESTE SERA INSTALADO COMO LO MARCA EL PROYECTO, EN EL INTERIOR DEL REGISTRO PREVIAMENTE CONSTRUIDO, SE UTILIZARA UN BAYA-PASS PARA GARANTIZAR QUE EL AGUA SIGA LLEGANDO AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y/O A LA RED DE DISTRIBUCIÓN. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO SE SEÑALA LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE INCLUIR:

1. - EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES DEL CLORADO.

2. - EL ACARREO DE LAS PIEZAS ESPECIALES AL SITIO DE UTILIZACIÓN




3. - CONSTRUCCIÓN DEL REGISTRO PARA PROTEGER EL CLORADO SEGÚN CROQUIS INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA PARA SU CONSTRUCCIÓN.

4. - SUMINISTRO PARA LA LOCALIDAD DE UN COMPARADOR DE CLORO RESIDUAL CON SUS RESPECTIVOS REACTIVOS (ORTOTOLOIDINA Y ROJO DE SENOL)

MEDICIÓN Y PAGO: PARA MEDICIÓN Y PAGASE CONSIDERARA POR LOTE LA UNIDAD DE OBRA TERMINADA A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O ENCARGADO DE LA OBRA. SUMINISTRO EN OBRA DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% INCLUYE: ACARREOS AL SITIO DE UTILIZACIÓN. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% EL QUE HAGA EL CONTRATISTA DE LAS UNIDADES QUE SE REQUIERAN PARA DAR TRATAMIENTO DE CLORACIÓN AL AGUA A RAZÓN DE 1 A 3 PPM DE CLORO. MEDICIÓN Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO SE ESTIMARA POR KG EL NUMERO DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% QUE HAGA EL CONTRATISTA PUESTAS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO. ROTULACIÓN DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN TANQUES ELEVADOS, INCLUYE: PINTURA, MANO DE OBRA FLETES Y MANIOBRAS. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: POR EL PRECIO UNITARIO DE ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA ROTULARA EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN UNA CARA DEL TANQUE ELEVADO DE SU CONTRATO, CON LOS COLORES OFICIALES Y LA TIPOGRAFÍA INSTITUCIONAL. LAS DIMENSIONES SERÁN DE ACUERDO A LA ÁREA DE LA CARA DEL TANQUE Y SU UBICACIÓN DEBERÁ SER FIJADA POR EL INGENIERO RESIDENTE, SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU TERMINACIÓN. TODOS LOS MATERIALES QUE EMPLEE EL CONTRATISTA EN LAS OPERACIONES DE ROTULACIÓN OBJETO DEL CONTRATO DEBERÁN SER DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN EL PROYECTO Y/O POR EL INGENIERO RESIDENTE. NUEVO, DE PRIMERA CALIDAD, PRODUCIDOS POR FABRICANTES ACREDITADOS. LAS PINTURAS QUE SE EMPLEEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, DEBERÁN DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS MÍNIMOS: A). - DEBERÁN SER RESISTENTES A LA ACCIÓN DECOLORANTE DIRECTA O REFLEJA DE LA LUZ

SOLAR. B). - TENDRÁN LA PROPIEDAD DE CONSERVAR LA ELASTICIDAD SUFICIENTE PARA NO

AGRIETARSE CON LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA NATURALES EN EL MEDIO AMBIENTE. C). - LOS PIGMENTOS Y DEMÁS INGREDIENTES QUE LAS CONSTITUYEN DEBERÁN SER DE PRIMERA

CALIDAD Y ESTAR EN CORRECTA DOSIFICACIÓN. D). - DEBERÁN SER FÁCILES DE APLICAR Y TENDRÁN TAL PODER CUBRIENTE QUE REDUZCA AL

MÍNIMO EL NUMERO DE MANOS PARA LOGRAR SU ACABADO TOTAL.




E). - SERÁN RESISTENTES A LA ACCIÓN DEL INTEMPERISMO Y A LAS REACCIONES QUÍMICAS ENTRE SUS MATERIALES COMPONENTES Y LOS DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR.

F). - SERÁN IMPERMEABLES Y LAVABLES, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DE LAS SUPERFICIES POR CUBRIR Y CON LOS AGENTES QUÍMICOS QUE ACTÚEN SOBRE ELLAS.

SALVO LO QUE SEÑALE EL PROYECTO, SOLAMENTE DEBERÁN APLICARSE PINTURAS ENVASADAS EN FABRICA, DE LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ORDENADOS. LA PINTURA DEBERÁ SER DE CONSISTENCIA HOMOGÉNEA SIN GRUMOS, RESINATOS DE BREA, NI POLVOS ADULTERANTES CON LOS QUE SE PRETENDA “DARLE CUERPO”, TENDRÁ LA VISCOSIDAD NECESARIA PARA PERMITIR SU FÁCIL APLICACIÓN EN PELÍCULAS DELGADAS, FIRMES Y UNIFORMES, SIN QUE SE PRESENTEN ESCURRIMIENTOS APRECIABLES. LAS SUPERFICIES QUE SE VAYAN A PINTAR DEBERÁN ESTAR LIBRES DE ACEITES, GRASAS, POLVOS Y CUALQUIER OTRA SUBSTANCIA EXTRAÑA. LOS TAPA POROS LÍQUIDOS DEBERÁN APLICARSE CON BROCHA EN PELÍCULAS MUY DELGADAS Y SE DEJARAN SECAR COMPLETAMENTE ANTES DE APLICAR LA PINTURA. EN NINGÚN CASO SE HARÁN TRABAJOS DE ROTULACIÓN EN SUPERFICIES A LA INTEMPERIE DURANTE LA OCURRENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, NI DESPUÉS DE LAS MISMAS, CUANDO LAS SUPERFICIES ESTÉN HÚMEDAS. MEDICIÓN Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO SE CUANTIFICARA POR PIEZA TOTALMENTE TERMINADA A SATISFACCIÓN DEL INGENIERO RESIDENTE. DESAZOLVE EN CAPTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE ARRASTRE DE RIO.

CLVII. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR DESAZOLVE, A LA ACCIÓN DE EXTRAER Y RETIRAR EL MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBAS A UN LUGAR ALEJADO DE LA ZONA LIBRE DE LA ESTRUCTURA. MEDICIÓN Y PAGO: LA MEDICIÓN DE LOS VOLÚMENES DE LA EXTRACCIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL DE LA ZONA LIBRE DE LA ESTRUCTURA, SE MEDIRÁ EN METROS CÚBICOS CON APROXIMACIÓN A UN DECIMAL. DE MANERA ENUNCIATIVA SE SEÑALAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES. a).- AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL. b).- TRASPALEO HORIZONTAL Y VERTICAL. c.- ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBE HASTA UNA ZONA FUERA DE LA ZONAS

LIBRE DE LA ESTRUCTURA. EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEBERÁ SER RETIRADO FUERA DE LA ZONA LIBRE, Y ESTARÁ CONSIDERADO EN ESTE PRECIO LA CARGA, DESCARGA Y ACARREO A UNA ZONA ALEJADO DE LA ESTRUCTURA, DONDE NO INTERFIERA CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOTE DE MATERIALES DE BAJA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBA Y CASETA DE OPERACIÓN. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES, DISPOSITIVOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA EN BAJA TENSIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASETA DE OPERACIÓN APROBADOS POR LA C.F.E., ASÍ COMO LOS TRAMITES Y COSTO DE CONTRATACIÓN ANTE LA C.F.E. ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS TRAMITES ANTE C.F.E., PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO Y POSTERIOR RECEPCIÓN UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, DEBIENDO ENTREGAR A LA COMISIÓN EL EXPEDIENTE COMPLETO CON LOS PLANOS DEFINITIVOS DE LA INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA Y ACTAS DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE VALIDADOS. MEDICIÓN Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA EL TRABAJO COMO UNA SOLA UNIDAD, ES DECIR, POR LOTE, Y EL IMPORTE LE SERA CUBIERTO AL CONTRATISTA UNA VEZ QUE LA OBRA HAYA SIDO PROBADA Y RECIBIDA PRO EL INGENIERO A SU SATISFACCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOTE DE MATERIALES DE ALTA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBA. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES, DISPOSITIVOS Y MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA PARA LA INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA EN ALTA TENSIÓN APROBADOS POR LA C.V., ASÍ COMO LOS TRAMITES Y COSTOS DE CONTRATACIÓN ANTE LA C.F.E. ASÍ MISMO DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS TRAMITES ANTE C.F.E. PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO Y POSTERIOR RECEPCIÓN UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, DEBIENDO ENTREGAR A LA COMISIÓN EL EXPEDIENTE COMPLETO CON LOS PLANOS DEFINITIVOS DE LA INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA Y ACTAS DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE VALIDADOS. MEDICIÓN Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO DE ESTE CONCEPTO SE CONSIDERARA EL TRABAJO COMO UNA SOLA UNIDAD, ES DECIR, POR LOTE, Y EL IMPORTE LE SERA CUBIERTO AL CONTRATISTA UNA VEZ QUE LA OBRA HAYA SIDO PROBADA Y RECIBIDA POR EL INGENIERO A SU SATISFACCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: POR EL PRECIO UNITARIO PARA ESTE CONCEPTO, EL CONTRATISTA SUMINISTRARA, ACARREARA HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS QUE FORMEN EL TRANSFORMADOR, DEBIENDO DE SER DE UNA MARCA Y CALIDAD RECONOCIDA. MEDICIÓN Y PAGO: PARA EFECTOS DE PAGO EL INGENIERO ESTIMARA POR PIEZA EL TRANSFORMADOR SUMINISTRADO E INSTALADO POR EL CONTRATISTA SEGÚN PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO.




SE ESTIMARA UN 70% DEL PRECIO UNITARIO DEL TRANSFORMADOR UNA VEZ QUE ESTE SE ENCUENTRE EN EL ALMACÉN DE LA OBRA DEL CONTRATISTA Y ESTARÁ BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD EL USO QUE SE LE DÉ Y EL 30% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA INSTALADO, PROBADO Y QUE ESTE EN OPERACIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR AUTOMÁTICO A TENSIÓN PLENA.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR AUTOMÁTICO A TENSIÓN REDUCIDA. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: POR EL PRECIO UNITARIO ESTIPULADO EN EL CATALOGO PARA ESTE CONCEPTO EL CONTRATISTA SUMINISTRARA E INSTALARA TODOS LOS MATERIALES EN OBRA DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS APROBADOS POR LA C.F.E.; ASÍ COMO LA MANO DE OBRA QUE SE REQUIERA PARA INSTALAR EL ARRANCADOR AUTOMÁTICO CON INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO INTEGRADO, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS POR EL PROYECTO. CÓDIGOS Y REGLAMENTOS. LOS ARRANCADORES AUTOMÁTICOS, SERÁN DISEÑADOS, CONSTRUIDOS Y PROBADOS DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA REVISIÓN DE LAS SIGUIENTES NORMAS:

IEEE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGIVEERS ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARS INSTITUTE NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURE ASOCIATION ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION NOM NORMAS MEXICANAS

GARANTÍAS A MENOS QUE ESPECÍFICAMENTE EL CONTRATISTA ESTABLEZCA LAS EXCEPCIONES EN SU PROPUESTA, LAS GARANTÍAS SERÁN LAS SIGUIENTES: A). - EL CONTRATISTA GARANTIZARA QUE EL EQUIPO FUNCIONARA SATISFACTORIAMENTE, DE

ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE SERVICIO A QUE SE DISEÑO. B). - EL CONTRATISTA DARA A LA COMISIÓN UNA GARANTÍA POR ESCRITO CONTRA CUALQUIER

DEFECTO DE DISEÑO, MATERIALES O MANUFACTURAS DEL EQUIPO. C). - EL CONTRATISTA CORREGIRÁ SIN NINGÚN COSTO PARA LA COMISIÓN CUALQUIER DEFECTO

QUE APAREZCA DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTÍA. INSTRUCTIVOS EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A LA COMISIÓN DOS JUEGOS DE INSTRUCTIVOS DE TODOS LOS EQUIPOS Y COMPONENTES DE LOS SIGUIENTES TEMAS: INSTRUCTIVOS DE MONTAJE INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN INSTRUCTIVOS DE MANTENIMIENTO RECOMENDACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA PRUEBAS DE CAMPO




PRUEBAS EN CAMPO EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LAS PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO QUE SEAN NECESARIOS EN CAMPO, DE ACUERDO A LO INDICADO POR LAS NORMAS YA MENCIONADAS. ESTAS PRUEBAS SERÁN PREVIAS A LA ACEPTACIÓN FINAL Y TENDRÁN COMO OBJETO LA COMPROBACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA. MEDICIÓN Y FORMAS DE PAGO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN SE PAGARA POR PIEZA COMPLETA, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU TOTAL Y COMPLETA OPERACIÓN. SE ESTIMARA UN 70% DEL PRECIO UNITARIO DEL ARRANCADOR UNA VEZ QUE ESTE SE ENCUENTRE EN EL ALMACÉN DE LA OBRA DEL CONTRATISTA Y ESTARÁ BAJO SU CUSTODIA Y RESPONSABILIDAD EL USO QUE SE LE DÉ Y EL 30% RESTANTE SE ESTIMARA CUANDO SE HAYA INSTALADO, PROBADO Y QUE ESTE EN OPERACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO DE UNICEL. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO DE UNICEL (HIELO SECO), A LA SUMA DE ACTIVIDADES QUE DEBA REALIZAR EL CONTRATISTA PARA SUMINISTRAR Y COLOCAR EN JUNTAS DE DILATACIÓN EL RELLENO CON HIELO SECO SEGÚN PROYECTO Y/O ORDENES DEL RESIDENTE DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: 1. - EL SUMINISTRO DEL MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN 2. - MERMAS Y DESPERDICIOS 3. - LIMPIEZA DE LA JUNTA 4. - MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN MEDICIÓN Y PAGO: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICEL SERA MEDIDO EN METROS LINEALES CON APROXIMACIÓN DE UN DECIMAL, MIDIÉNDOSE LOS METROS LINEALES EFECTIVAMENTE COLOCADOS DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O ÓRDENES DEL INGENIERO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.M. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE DEBERÁ EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN LOS LUGARES QUE SEÑALE EL PROYECTO Y/O ORDENE EL RESIDENTE, LAS PIEZAS ESPECIALES DE ESTA CLASE, Y QUE SE REQUIERAN EN LOS CRUCEROS DE PROYECTO Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, CAPTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN. LAS PIEZAS ESPECIALES DE P.M. QUE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O ÓRDENES DEL RESIDENTE, DEBEN SER INSTALADAS DEBIDAMENTE, PARA QUE SOPORTE LA PRESIÓN DEL AGUA.




CONSIDERÁNDOSE COMO PIEZAS ESPECIALES. CODOS DE DIFERENTES GRADOS, TEE, CRUZ, ADAPTADOR CAMPANA Y ESPIGA, TAPONES, COPLES DE REPARACIÓN, REDUCCIÓN CAMPANA Y ESPIGA ASÍ COMO EXTREMIDADES. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERÁ CONTEMPLAR LO SIGUIENTE: 1. - SUMINISTRO DE LAS PIEZAS ESPECIALES 2. - INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS ESPECIALES 3. - ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACIÓN 4. - MANO DE OBRA 5. - LUBRICANTE PARA SU INSTALACIÓN 6. - ANILLOS DE HULE REQUERIDOS 7. - EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN 8. - EMPAQUES Y TORNILLOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN QUE MARQUE EL PROYECTO SE HARÁ CON LAS PIEZAS QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO AL PROYECTO O EN SU CASO LO QUE ORDENE EL RESIDENTE GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO Y SERÁN DE MATERIAL ORIGINAL, EN BUEN ESTADO, SIN NINGÚN DEFECTO QUE IMPIDA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. MEDICIÓN Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. SE CUANTIFICARA POR PIEZA. AL EFECTO SE CONTARA DIRECTAMENTE EL NUMERO DE PIEZAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O ORDENES DEL RESIDENTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: SE ENTENDERÁ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE DEBERÁ EJECUTAR EL CONTRATISTA PARA COLOCAR EN LOS LUGARES QUE SEÑALE EL PROYECTO Y/O ORDENE EL INGENIERO, LAS PIEZAS ESPECIALES DE ESTA CLASE, Y QUE SE REQUIERAN EN LOS CRUCEROS DE PROYECTO Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, CAPTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN. LAS PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. QUE DE ACUERDO AL PROYECTO Y/O ÓRDENES DEL INGENIERO, DEBEN SER INSTALADAS DEBIDAMENTE, PARA QUE SOPORTE LA PRESIÓN DEL AGUA. CONSIDERÁNDOSE COMO PIEZAS ESPECIALES A: CODOS DE DIFERENTES GRADOS, TEE, CRUZ, ADAPTADOR CAMPANA Y ESPIGA, TAPONES, COPLES DE REPARACIÓN, REDUCCIÓN CAMPANA Y ESPIGA ASÍ COMO EXTREMIDADES. DENTRO DEL PRECIO UNITARIO DEBERÁ CONTEMPLAR LO SIGUIENTE:




9. - SUMINISTRO DE LAS PIEZAS ESPECIALES 10. - INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS ESPECIALES 11. - ACARREO HASTA EL SITIO DE UTILIZACIÓN 12. - MANO DE OBRA 13. - LUBRICANTE PARA SU INSTALACIÓN 14. - ANILLOS DE HULE REQUERIDOS 15. - EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN 16. - EMPAQUES Y TORNILLOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN QUE MARQUE EL PROYECTO SE HARÁ CON LAS PIEZAS QUE LE CORRESPONDEN DE ACUERDO AL PROYECTO O EN SU CASO LO QUE ORDENE EL RESIDENTE GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO Y SERÁN DE MATERIAL ORIGINAL, EN BUEN ESTADO, SIN NINGÚN DEFECTO QUE IMPIDA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. MEDICIÓN Y PAGO: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. SE CUANTIFICARA POR PIEZA. AL EFECTO SE CONTARA DIRECTAMENTE EL NUMERO DE PIEZAS INSTALADAS SEGÚN PROYECTO Y/O ORDENES DEL INGENIERO. OPER-O1.- OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: CLVIII. EN ESTE CONCEPTO QUEDAN INCLUIDAS TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A OPERAR EFICIENTEMENTE TODOS LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO, DURANTE LOS DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE AVISO POR PARTE DE LA EMPRESA ALA COMISION NACIONAL DEL AGUA DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS Y OPERANDO. EN CASO DE QUE EL CONTRATO CONSTE DE DOS O MAS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EL CONTRATISTA ELABORARA UN PROGRAMA EN EL CUAL QUEDE ESTABLECIDO LOS DIFERENTES DÍAS QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ESTARÁ OPERANDO CADA UNO DE LOS SISTEMAS CONJUNTAMENTE CON EL PATRONATO DE AGUA POTABLE. DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA SE INDICAN LAS ACTIVIDADES QUE DEBERÁN REALIZAR EN ESTE CONCEPTO. A).- RECORRIDO PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS PARTES QUE COMPONEN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (CAPTACIONES, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, V AEAS, DESFOGUES, CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN, TANQUES DE REGULARIZACIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN, TOMAS, HIDRANTES, EQUIPOS DE CLORACIÓN, VÁLVULA DE FLOTADOR, ETC.). B).- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL PATRONATO DE AGUA POTABLE EN LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS PARTES DEL SISTEMA (LIMPIEZA DE FUENTES, CHECAR NIVELES DE ACEITE EN MOTORES, ARRANQUE Y PARO DE LOS MISMOS, CHECAR MANÓMETROS OPERACIÓN Y LIMPIEZA DE VÁLVULAS EN GENERAL; DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO, LIMPIEZA DE TANQUES, ETC. ) Y TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA OPERACIÓN.




MEDICIÓN Y PAGO: LA MEDICIÓN Y PAGO DE ESTE CONCEPTO SERA POR DÍA DE OPERACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA LOCALIDAD EN QUE SE ESTE OPERANDO, ESTO QUIERE DECIR QUE SI EN UN MISMO DÍA SE VISITAN 2 O MAS SISTEMAS, LA OPERACIÓN SERA DE UN DÍA. PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO SE ENTREGARA UN REPORTE SEMANAL DONDE SE INDIQUEN TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE DURANTE LA OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS, FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PATRONATOS, SUPERVISORAS, ATENCIÓN SOCIAL Y EL CONTRATISTA. OPER-O2.- OPERACIÓN TRANSITORIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN: CLIX. EN ESTE CONCEPTO QUEDAN INCLUIDAS TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A OPERAR EFICIENTEMENTE TODOS LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO, DURANTE LOS DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE AVISO POR PARTE DE LA EMPRESA ALA COMISION NACIONAL DEL AGUA DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS Y OPERANDO. CLX. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LA OPERACIÓN TRANSITORIA DE TODO EL SISTEMA, A UN CUANDO EN EL PRESENTE CONTRATO CONTEMPLE LA REHABILITACIÓN DE UNA PARTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN CASO DE QUE EL CONTRATO CONSTE DE DOS O MAS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EL CONTRATISTA ELABORARA UN PROGRAMA EN EL CUAL QUEDE ESTABLECIDO LOS DIFERENTES DÍAS QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ESTARÁ OPERANDO CADA UNO DE LOS SISTEMAS CONJUNTAMENTE CON EL PATRONATO DE AGUA POTABLE. DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA SE INDICAN LAS ACTIVIDADES QUE DEBERÁN REALIZAR EN ESTE CONCEPTO. A).- RECORRIDO PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS PARTES QUE COMPONEN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (CAPTACIONES, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, VAHEAS, DESFOGUES, CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIÓN, TANQUES DE REGULARIZACIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN, TOMAS, HIDRANTES, EQUIPOS DE CLORACIÓN, VÁLVULA DE FLOTADOR, ETC.). B).- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL PATRONATO DE AGUA POTABLE EN LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS PARTES DEL SISTEMA (LIMPIEZA DE FUENTES, CHECAR NIVELES DE ACEITE EN MOTORES, ARRANQUE Y PARO DE LOS MISMOS, CHECAR MANÓMETROS OPERACIÓN Y LIMPIEZA DE VÁLVULAS EN GENERAL; DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO, LIMPIEZA DE TANQUES, ETC. ) Y TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA OPERACIÓN. MEDICIÓN Y PAGO: LA MEDICIÓN Y PAGO DE ESTE CONCEPTO SERA POR DÍA DE OPERACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA LOCALIDAD EN QUE SE ESTE OPERANDO, ESTO QUIERE DECIR QUE SI EN UN MISMO DÍA SE VISITAN 2 O MAS SISTEMAS, LA OPERACIÓN SERA DE UN DÍA. PARA EL PAGO DE ESTE CONCEPTO SE ENTREGARA UN REPORTE SEMANAL DONDE SE INDIQUEN TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE DURANTE LA OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS, FIRMADO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PATRONATOS, SUPERVISORAS, ATENCIÓN SOCIAL Y EL CONTRATISTA.




Documento No. PT-11

Minuta de la junta de aclaraciones (Anexar copia)




Documento No. PT-12

Adendos




Documento No. PT-13

Descripción de la planeación integral

Descripción del procedimiento constructivo




No. de licitación: LO-907077974-E5-2020 Localidad: CHIAPA DE CORZO Municipio: CHIAPA DE CORZO

* A d e n d o s *

Adendos que se deberán considerar en la integración de la propuesta para la construcción de la Obra correspondiente:

1.-El contratista ganador se compromete a entregar los planos definitivos de la Obra ejecutada al término de la misma.

2.-El contratista ganador deberá presentar dentro de los 20 días naturales después del inicio un programa de ejecución de Obra por concepto y la explosión de insumos mensuales. 3.-Análisis del Costo de Financiamiento de los Trabajos: el contratista debe presentar este cálculo como se solicita en las bases de la Licitación.

4.-En la obra se atenderá con prioridad a lo establecido a lo establecido en el proyecto, conceptos, especificaciones y procedimientos constructivos específicos de este trabajo, y lo no contenido en esos documentos regirá lo indicado en las especificaciones generales o lo que determine la supervisión. 5.-En los concretos hidráulicos se utilizará cemento normal de la marca cruz azul, apasco, tolteca o similar, siempre y cuando cumpla con la resistencia y especificaciones, indicadas en el proyecto ejecutivo, si no se indica en la tarjeta de precios unitarios, se consideraran incluidos. 6.-El material mejorado que se utilizará como relleno será el que cumpla con las especificaciones y el banco que reúna este requisito, propuesto, por el contratista, contara con el vo. bo. de la supervisión.

7.-En las excavaciones a mano en terreno investigado en obra a cualquier profundidad deberá considerarse dentro de la tarjeta de precio unitario los conceptos de: achique, afine, ademe, traspaleo, desazolve y acarreo libre dentro y fuera de la Obra, si no se indican o desglosan dentro de la tarjeta, se consideran incluidos. 8.-Para los conceptos que tienen concreto aparente solo se permitirá el uso de cimbra de buena calidad que reúna los requisitos por especificación

9.-No es permitido el uso de las instalaciones existentes, así como no se reconocerán los adeudos que la empresa deje en las comunidades.

10.-Deberá considerarse dentro de la tarjetas de precio unitario pruebas de laboratorio de los concretos, pruebas de revenimientos y pesos de los concretos a utilizar en los elementos estructurales, por lo que deberá de tener personal técnico capacitado y equipo necesario permanente en la Obra para las pruebas necesarias hasta finalizar los




trabajos y presentar por escrito el resultado de cada evento cuyos resultados deberán ser anexados en la(s) estimaciones), correspondiente(s), si no se indican o desglosan, se consideraran incluidos.

11.-El contratista deberá presentar el análisis de precio unitario de los conceptos extraordinarios, con 15 días de anticipación a la ejecución, debidamente soportados e indicando los volúmenes a ejecutar, croquis y validados por la supervisión.

12.-Es obligación del contratista contar con residente con experiencia en cada una de las Obras.

13.-El día del inicio real de Obras y para el evento de trazo y nivelación el contratista deberá llevar la mano de Obra, materiales y herramientas necesarias.

14.-La dosificación de los materiales requeridos para la elaboración del concreto, para la f’c fijada en proyecto y/o ordenada por la Comisión, será determinada por el contratista bajo su exclusiva responsabilidad a partir de datos proporcionados por escrito de un laboratorio y puede ser modificada de acuerdo con las resistencias obtenidas durante el transcurso de la obra.

15.-Con respecto a los bancos de materiales para agregados (grava y arena) será aquel que indique la supervisión y sea acorde a las especificaciones, así mismo deberá de presentar un estudio de laboratorio en el que se indique la dosificación a utilizarse.

16.-Todas las obras de estructura metálica deberán ser pintadas antes de colocarla con pintura anticorrosiva y esmalte, de acuerdo a especificaciones de proyectos.

17.-Las compactaciones que se realicen con pisón de mano o medios mecánicos al 95% según prueba proctor, se deberán de presentar por escrito en estimaciones los resultados obtenidos de un laboratorio, considerando el costo dentro de la tarjeta de precios unitarios, si no le indican en tarjeta de precios unitarios, se consideraran incluidos.

18.-El contratista ganador deberá de presentar al final de la Obra una (1) fotografía representativa de la misma, de tamaño 40 x 50 cms. con bastidor.

19.-El contratista ganador se compromete a suministrar y colocar dos letreros alusivo a la obra con medidas y leyenda de acuerdo al croquis proporcionado por la COMISIÓN, mismo que deberá considerar en el desglose de costos indirectos.

20.-En todas las tarjetas de precios unitarios, la descripción de las leyendas deberá ser completa tal como se indican en el catálogo de conceptos.

21.-El contratista ganador deberá de presentar mensualmente y al finalizar la obra un álbum fotográfico y reporte técnico en forma cronológica de los trabajos ejecutados.

22.-El costo de suministro de los materiales es puestos en lugar de la Obra, debiendo hacer todas las consideraciones e incluirlas en el precio unitario, de no hacerlo se considerara incluido.




Documento No. PT-14

Listado de los costos de los materiales puestos en el sitio de los trabajos.




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

DIRECCION DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES

LICITACION No. numero de concurso FECHA:

Obra: Nombre de La Obra1

Lugar: Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable PT-14

Licitante Cargo del Responsable

LISTADO DE LOS COSTOS DE MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS

CODIGO DESCRIPCION DEL MATERIALUNIDA

D

Costo

UnitarioCOSTO PUESTO

de

AdquisicionAcarreo Maniobra Almacenaje Derechos Mermas EN OBRA

MATERIALES

1. ALAM BRE RECOCIDO KG $7.26 $7.26

2. ALAM BRON KG $6.31 $6.31

3. VARILLA DE 3/8" 9.5 M M KG $5.57 $5.57

4. VARILLA DE 1/2" 12.7 M M KG $5.57 $5.57

6013 SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8" KG $22.87 $22.87

7018 SOLDADURA ELECTRODO 7018 KG $26.62 $26.62

ACEITE ACEITE LTO $19.94 $19.94

ACETILENO ACETILENO CIL $305.35 $305.35

AGUA AGUA ( M ANEJO) M 3 $14.96 $14.96

ANCLA8 ANCLA DE 1" DE DIAM . DE 90 CM . C/TUERCA PZA $48.61 $48.61

ARENA ARENA M 3 $113.02 $10.00 $123.02

BARROTE BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25' PZA $24.20 $24.20

BIBTEJ BIBEL Y TEJUELO DE 1 1/2" JGO $27.95 $27.95

BISAGRAT BISAGRA TUBULAR PZA $4.24 $4.24

CAL CALHIDRA TON $1,149.50 $1,149.50

CE500 CERRADURA DE SOBREPONER PZA $81.31 $81.31

CEM ENTOG CEM ENTO GRIS TON $1,683.11 $1,683.11

CL203 BIRLO P/TECHO C/TCA Y 2 ROND. DE 3/16 x CTO $138.77 $138.77

CLAVO4 CLAVOS DE 2 A 4" KG $7.26 $7.26

CO06 PINTURA DE ESM ALTE COM EX 100 BCO. Y

COLS

LT $44.14 $44.14

CO08 PRIM ARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97

BLANC

LT $34.67 $34.67

DIESEL DIESEL LTO $5.45 $5.45

DUELA DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25'' PZA $20.33 $20.33

FB069 VIGA IPR DE 6x4", 8x4" Y 12x4" TON $7,468.51 $7,468.51

FB099 PLACA A-36 DE 3 Y 4'' DE 3/16" A 1/2" TON $6,352.50 $6,352.50




Documento No. PT-15 Cálculo del factor de salario real





LICITACION No: LIC. No.

OBRA: NOMBRE DE LA OBRA

LUGAR; CHIAPAS.

SU EM PRESA Responsable FIRM A DOCUM ENTO

Nombre del Licitante Cargo del Responsable 15

Duracion

Inicio: Terminación: de la Obra 130 Dias

Captura de datos Para el Factor de Salario Real año 2017 Normales

D í as C alendario A nualizado 366.00

1. D í as no T rabajado s

1.1 Domingos 52.00

1.2 Vacaciones 6.00

1.3 Dias Lunes 4.00

1.4 Días festivos por ley 3.00

1.5

1.6 Condiciones Climato lógicas (Lluvias y Otros) 5.00

1.7 Días por costumbre (contrato co lectivo) 5.00

1.8 Permisos y Enfermedad no profesional (3 x .15) 0.00

1.9 Días Sindicato (Contrato Colectivo) 0.00

2. D í as pagado s po r LF T

2.1 Aguinaldo por Ley 15.00

2.2 Prima Vacacional (porcentaje) 25% 1.50

2.3 Prima dominical 0% 0.00

Horas extras gravables en el SBC 0.00

Horas extras no gravables en el SBC 0.00

2.4 Total de Horas extras 0.00

2.5 Impuesto Sobre Nómina 0.00%

2.6 Otros cargos 0.00%

M arco jurí dico RLOP= Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas.

LFT= Ley Fedral Del Trabajo, LSS=Ley del Seguro Social, RLSS= Reglamento del Seguro Social

Dias Festivos art. 74 LFT (reforma del 17 enero 2006) Vacaciones art 76 LFT 6 dias por año

1 Enero 16 Septiembre Aguinaldo art 87 LFT 15 dias por año

1er Lunes Febr/ 5 Febrero 20 Noviembre Prima Vacacional art 80 LFT 25% de las Vacaciones

3er Lunes M ar/21 M arzo 1 dic. c/6 años Prima Dominical 25.00%

1 M ayo 25 diciembre

Cuota Fija : Art 106 fracción I, (LSS) y Art. 13 fracción I, RLSS *

Excedente a 3 SM GDF, Art 106 Fracción II, (LSS) y Art. 13 Fracción II, (RLSS) **

Prestaciones en Dinero Art. 107 Fracc I y II (LSS) Art. 13 Fracción III, (RLSS) ***

Prestaciones en Especie de los pensionados Art. 25 Párrafo II, (LSS) Art. 13 Frac. IV, (RLSS) ***

Invalidéz y vida, (Art 147 LSS) y Art 14 RLSS, y Art. Vigésimo Quinto Transitorio de La LSS ***

Cesantía en edad avanzada y vejéz Art. 168 Fracción II (LSS) y Art. 16 (RLSS) ***

Riesgos de trabajo Art. 73 y 74 (LSS) ***

Guarderías Art. 211 y 212 (LSS) y Art. 15 (RLSS) ***

Salario Base de Cotización, Art 27(LSS) y Art. 10 (RLSS)

Base de Cotización M ensual, Art. 11 (RLSS)

* Sobre el SM GDF

** Sobre Salario Base de Cotización - 3SM GDF

*** Sobre el Salario Base de Cotización

Fsr= Factor de Salario real, Art. 160 RLOP Fsr= Ps(Tp/Tl)+ (Tp/Tl)

Ps= Obligaciones obrero-patronales en fracción decimal, Art. 160 RLOP

Tp= Dias realmente pagados durante un periodo anual. Art. 160 RLOP

Tl= Dias realmente laborados durante un periodo anual. Art. 160 RLOP

SM GDF= Salario M inimo General del Distrito Federal

Fecha:








Licitación y/o Concurso No: Fecha:

OBRA:

LUGAR;Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

SU EM PRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable FIRM A D OC UM EN T O

Nombre del Licitante Cargo del Responsable PT-15

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DE ACUERDO AL ARTICULO 160. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Inicio: 03-oct-15 Terminacion: 31-dic-15 Duracion : 90 dias

DICAL DIAS CALENDARIO 366.00

DIAGI DIAS DE AGUINALDO 15.00

PIVAC DIAS POR PRIMA VACACIONAL 1.50

Prima dominical

Horas extras gravables en el SBC

Horas extras no gravables en el SBC

Tp TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO SUMA: 382.50 Fsr= Representa el factor de salario real.

DIDOM DIAS DOMINGO 52.00 Ps=

DIVAC DIAS DE VACACIONES 6.00

DILUN DIAS LUNES 4.00 Tp =

DIFEO DIAS FESTIVOS POR LEY 3.00 Tl =

DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS) 5.00

DIPCO DIAS POR COSTUMBRE 7.00

DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL

DISIN DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)

Dias no Trabajados por Guardia

DINLA DIAS NO LABORADOS AL AÑO SUMA: 77.00

Tl TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA) 290.00

Tp / Tl DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS 1.315500

(Tp -Te) / Tl (DIAS PAGADOS - TIEMPO EXTRA NO GRAVABLE) 1.315500

FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS 1.045200

OC Otros Cargos

Unidad de Medida y Actualización $: 84.493 veces Unidad de Medida y Actualización 253.47 25 veces Unidad de Medida y Actualización 2,112.25$ 25 veces Unidad de Medida y Actualización 2,112.25$

I. RIESGO III V TOTAL PS FSR

CLAVE DESCRIPCION

Dias

pagados

/Dias

Laborados

Salario

Nominal $

Factor

Salario Base

de Cotizacion

Salario

Base de

Cotización

DE

TRABAJOCuota Fija

Excedente

de tres

salarios

mínimos DF

Aplicación

IMSS al

excedente

Prestaciones

en dinero

Gastos

médicos

pensionado

s

INVALIDEZ Y

VIDARetiro (SAR)

Cesantía en

edad

avanzada y

vejez

Guarderías y

Prestaciones

sociales

INFONAVITSuma

prestaciones

Obligacion

Obrero-Patronal

Fsr=[ Ps (Tp-Te)

/ Tl ] + (Tp/Tl)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q S T U

(Tp-Te)/DICAL DxE GxF HxSMDF F-3SMDF JxI KxF LxF MxF NxF OxL PxL QxL SUMA(G:R) S / F FSR

Tp / Tl Sn FSBC SBC 7.58875% 20.4000% 1.5000% 0.9500% 1.4250% 2.3750% 2.00% 4.2750% 1.00% 5.00% SP SP/SBC

MO011 PEON 1.319229 120.00 1.0452 125.43 9.52 10.73 1.19 1.79 2.98 2.51 5.36 1.25 6.27 44.11 0.351670 1.783162

MO021 A Y UDA NTE GENERA L 1.319229 120.00 1.0452 125.43 9.52 10.73 1.19 1.79 2.98 2.51 5.36 1.25 6.27 44.11 0.351670 1.783162

MO031 A Y UDA NTE ESPECIA LIZA DO 1.319229 130.00 1.0452 135.88 10.31 10.73 1.29 1.94 3.23 2.72 5.81 1.36 6.79 46.90 0.345157 1.774570

MO041 OFICIA L A LBA ÑIL 1.319229 150.00 1.0452 156.78 11.90 10.73 1.49 2.23 3.72 3.14 6.70 1.57 7.84 52.46 0.334609 1.760655

MO051 OFICIA L FIERRERO 1.319229 150.00 1.0452 156.78 11.90 10.73 1.49 2.23 3.72 3.14 6.70 1.57 7.84 52.46 0.334609 1.760655

MO052 OFICIA L CA RPINTERO DE O. NEGRA 1.319229 150.00 1.0452 156.78 11.90 10.73 1.49 2.23 3.72 3.14 6.70 1.57 7.84 52.46 0.334609 1.760655

MO053 OFICIA L PINTOR 1.319229 160.00 1.0452 167.24 12.69 10.73 9.47 0.14 1.59 2.38 3.97 3.34 7.15 1.67 8.36 55.36 0.331021 1.755922

MO061 OFICIA L HERRERO 1.319229 150.00 1.0452 156.78 11.90 10.73 1.49 2.23 3.72 3.14 6.70 1.57 7.84 52.46 0.334609 1.760655

MO067 OPERA DOR DE MA QUINA RIA MENOR 1.319229 130.00 1.0452 135.88 10.31 10.73 1.29 1.94 3.23 2.72 5.81 1.36 6.79 46.90 0.345157 1.774570

MO082 CA BO DE OFICIOS 1.319229 280.00 1.0452 292.66 22.21 10.73 134.89 2.02 2.78 4.17 6.95 5.85 12.51 2.93 14.63 90.63 0.309677 1.727764

MO091 OFICIA L SOLDA DOR 1.319229 170.00 1.0452 177.69 13.48 10.73 19.92 0.30 1.69 2.53 4.22 3.55 7.60 1.78 8.88 58.31 0.328156 1.752142

MO092 TOPOGRA FO 1.319229 170.00 1.0452 177.69 13.48 10.73 19.92 0.30 1.69 2.53 4.22 3.55 7.60 1.78 8.88 58.31 0.328156 1.752142

MO093 OPERA DOR DE MA QUINA RIA PESA DA 1.319229 250.00 1.0452 261.30 19.83 10.73 103.53 1.55 2.48 3.72 6.21 5.23 11.17 2.61 13.07 81.83 0.313165 1.732365

resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo,

de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

CATEGORIA SALARIO II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD IV

periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos

Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley

Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén

TI

Tp)

TI

Tp( PsFsr




Documento No. PT-16

Tabulador de salarios base






Dependencia:

Licitación y/o Concurso No. Fecha:

Obra:

DOCUMENTO

FECHA INICIO: TERMINO: PT-16

Lugar:

Ciudad:, CHIAPAS

TABULADOR DE SALARIO BASE

Código Concepto UnidadSalario Base por

Jornal

MANO DE OBRA

%MOCABO CABO DE OFICIO %MO 1278.70

MO01-200 MO_ALBAÑIL JOR 123.92

MO01-300 MO_FIERRERO JOR 123.92

MO03-200 MO_PEON JOR 65.82

MO03-300 MO_AYUDANTE GENERAL JOR 77.46

MO04-200 MO_CABO JOR. 139.39

MO05 MO_OP. VEHICULO PESADO JOR 139.39

MO06-200 MO_CARPINTERO OBRA NEGRA JOR 123.92

MO07-200 MO_ELECTRICO JOR 131.67

MO08-200 MO_FONTANERO JOR 131.67

MO09-200 MO_HERRERO JOR 131.67

MO11-200 MO_PINTOR JOR 123.92

MOALB01 OF. ALBAÑIL JOR 154.90

MOAYUD02 AYUDANTE GENERAL JOR 85.21

MOCUAD02 TOPOGRAFO JOR 154.90

MOMM01 OFICIAL ALUMINERO JOR 131.67

MOMM03 OFICIAL EBANISTA JOR 131.67

MOTECN01 TECNICO EN INSTALACIONES JOR 162.63




Documento No. PT-17

Tabulador de salarios reales






Dependencia:


Obra:

DOCUMENTO

FECHA INICIO: TERMINO: PT-17

Lugar:

Ciudad:, CHIAPAS

TABULADOR DE SALARIOS REALES

Código Concepto UnidadSalario Base

por Jornal

Factor Salario

RealSalario Real

MANO DE OBRA

%MOCABO CABO DE OFICIO %MO 1278.70 0.000000 0.00

MO01-200 MO_ALBAÑIL JOR 123.92 1.759549 218.04

MO01-300 MO_FIERRERO JOR 123.92 1.759549 218.04

MO03-200 MO_PEON JOR 65.82 1.888006 124.27

MO03-300 MO_AYUDANTE GENERAL JOR 77.46 1.846890 143.06

MO04-200 MO_CABO JOR. 139.39 1.743209 242.99

MO05 MO_OP. VEHICULO PESADO JOR 139.39 1.743209 242.99

MO06-200 MO_CARPINTERO OBRA NEGRA JOR 123.92 1.759549 218.04

MO07-200 MO_ELECTRICO JOR 131.67 1.750851 230.53

MO08-200 MO_FONTANERO JOR 131.67 1.750851 230.53

MO09-200 MO_HERRERO JOR 131.67 1.750851 230.53

MO11-200 MO_PINTOR JOR 123.92 1.759549 218.04

MOALB01 OF. ALBAÑIL JOR 154.90 1.730276 268.02

MOAYUD02 AYUDANTE GENERAL JOR 85.21 1.825655 155.56

MOCUAD02 TOPOGRAFO JOR 154.90 1.730276 268.02

MOMM01 OFICIAL ALUMINERO JOR 131.67 1.750851 230.53

MOMM03 OFICIAL EBANISTA JOR 131.67 1.750851 230.53

MOTECN01 TECNICO EN INSTALACIONES JOR 162.63 1.724602 280.47




Documento No. PT-18

Importe de la mano de obra gravable para el cálculo del impuesto sobre nomina






Dependencia:


Obra:

DOCUMENTO

FECHA INICIO: TERMINO: P.E. PT-18

Lugar:

Ciudad:, CHIAPAS

LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE PARA EL CALCULO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA

Código Concepto Unidad Fecha CantidadSalario Base por

Jornal

Factor Base de

CotizacionImporte

MANO DE OBRA

%MOCABO CABO DE OFICIO %MO 23-dic-2015 1278.70 0.000000 0.00

MO01-200 MO_ALBAÑIL JOR 22-dic-2015 686.76762 123.92 1.045200 88,950.14

MO01-300 MO_FIERRERO JOR 22-dic-2015 51.456116 123.92 1.045200 6,664.60

MO03-200 MO_PEON JOR 22-dic-2015 1,099.388352 65.82 1.045200 75,637.92

MO03-300 MO_AYUDANTE GENERAL JOR 22-dic-2015 1,218.753093 77.46 1.045200 98,670.25

MO04-200 MO_CABO JOR. 22-dic-2015 226.350029 139.39 1.045200 32,976.94

MO05 MO_OP. VEHICULO PESADO JOR 22-dic-2015 0.945375 139.39 1.045200 137.73

MO06-200 MO_CARPINTERO OBRA NEGRA JOR 22-dic-2015 41.44025 123.92 1.045200 5,367.34

MO07-200 MO_ELECTRICO JOR 22-dic-2015 255.10268 131.67 1.045200 35,107.23

MO08-200 MO_FONTANERO JOR 22-dic-2015 37.749114 131.67 1.045200 5,195.03

MO09-200 MO_HERRERO JOR 22-dic-2015 161.585845 131.67 1.045200 22,237.44

MO11-200 MO_PINTOR JOR 22-dic-2015 270.69071 123.92 1.045200 35,059.86

MOALB01 OF. ALBAÑIL JOR 22-dic-2015 259.064198 154.90 1.045200 41,942.49

MOAYUD02 AYUDANTE GENERAL JOR 22-dic-2015 349.486546 85.21 1.045200 31,125.27

MOCUAD02 TOPOGRAFO JOR 22-dic-2015 2.3005 154.90 1.045200 372.45

MOMM01 OFICIAL ALUMINERO JOR 22-dic-2015 53.695783 131.67 1.045200 7,389.61

MOMM03 OFICIAL EBANISTA JOR 22-dic-2015 357.03722 131.67 1.045200 49,135.46

MOTECN01 TECNICO EN INSTALACIONES JOR 22-dic-2015 15.4489 162.63 1.045200 2,626.00

538,595.76




Documento No. PT-19

Listado de maquinaria y equipo de construcción que se utilizará en la ejecución de la obra, (con anexo)

TI

Tp)

TI

Tp( PsFsr






Dependencia:


Obra:

DOCUMENTO

FECHA INICIO: TERMINO: P.E. PT-19

Lugar:

Ciudad:LAS MARGARITAS, CHIAPAS

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Maquina Clasificacion Nombre de la Usos Fecha Ubicación Disponibilidad

No

Codificacion

Maquinaria o Equipo MarcaModelo Actuales Utilización actual estado Propio

Opción a

CompraArrendada

EQUIPO Y HERRAMIENTA

1 CF<SOL100 SOLDADORA ARCO MILLER 06-ene-16 CHIAPAS P

2 CFBOM01 BOMBA AUTOCEBANTE 4 H.P. 06-ene-16 CHIAPAS P

3 CFCAM01 CAMION VOLTEO 7 M3 06-ene-16 CHIAPAS P

4 CFESM01 ESMERIL ELECTRICO B&D 06-ene-16 CHIAPAS P

5 CFGA0101 REVOLVEDORA PARA CONCRETO 1 SACO 06-ene-16 CHIAPAS P

6 CFGA0103 VIBRADOR 06-ene-16 CHIAPAS P

7 CFSOLAU001 SOPLETE DE AIRE 06-ene-16 CHIAPAS P

8 CFTALD01 TALADRO BLOQUERO 1/2" 06-ene-16 CHIAPAS P

9 CFTOP01 EQUIPO TOPOGRAFICO 06-ene-16 CHIAPAS P

Nota: la comisión podrá verificar físicamente la ubicación de la maquinaria y equipo de construcción propia y/o arrendada.




FORMATO DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Información mínima que debe contener la carta en papel membretado de la empresa que dará en arrendamiento la maquinaria y equipo de construcción.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General De la Comisión e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ______________________ Arrendador: El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento dará en arrendamiento la maquinaria y/o equipo a continuación detallado. Arrendatario: Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento contratará en arrendamiento la maquinaria y/o equipo, a continuación detallado.

Listado de Maquinaria y Equipo, que posteriormente se usará

Maquina No

Nombre de la Maquinaria o

Equipo

Valor

comercial actual

%

de vida útil

Modelo

Ubicación

actual estado

Disponibilidad


Arrendador ____________________________ (Nombre del Representante Legal) Cargo

Arrendatario: ____________________________ (Nombre del Representante Legal) Cargo




Documentos que integran la Propuesta Económica

Contenido

Documentos que integran el aspecto Económico:

Propuesta Económica.

Documento No.PE- 20

Escrito de la Propuesta Económica. Documento No. PE- 21

Catálogo de Conceptos y Resumen de Presupuesto.

Debe ser entregado y firmado en original Integrado por: unidades de Medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos en número letra, e importes parciales y el total de la proposición, agregando a este último el impuesto al valor agregado.

Se sugiere presentar el catálogo de manera individual con broche bacco, dentro del sobre único que contiene la propuesta Técnica-Económica. Con la finalidad de agilizar el proceso y será rubricado por los funcionarios y contratistas correspondientes.

Documento No. PE - 22

Análisis detallado de los Precios Unitarios de todos los conceptos de Obra y Básicos.

Llámese conceptos de obra y básicos que participan en el presupuesto, indicando todos los insumos que lo integran, de conformidad con las especificaciones técnicas, así como las cantidades que intervienen, Los precios unitarios deberán estructurarse por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos.




. Los costos directos incluirán los cargos por conceptos de materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción.


Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la Maquinaria y Equipo de Construcción.

Determinados con base en el precio y rendimiento de estos, considerados como nuevos y acorde a las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente.

Documento No. PE - 24 Listado de costos horarios de la Maquinaria y Equipo de

Construcción. Listado de los costos horarios de la maquinaria y equipo deconstrucción calculados en el documento No. PE-23


Listado de los insumos que intervienen en la integración de la propuesta agrupando por:

Mano de obra, materiales y equipo de instalación permanente y maquinaria de construcción.

Documento No. PE - 26 Análisis de Costos Indirectos, Costos de

Financiamiento, Cargo por Utilidad y Cargos Adicionales.

26.1. Análisis de los costos indirectos. Deberán analizarse detalladamente e incluir este análisis en este documento y estarán representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosaran en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, a los de la obra y a los de seguros y fianzas.

26.2. Análisis del costo de financiamiento de los trabajos. Estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizara el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicara. 26.3. Cargo por utilidad y cargos adicionales




Cargo por utilidad.- El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento con fundamento en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos que a la letra dice: “Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, los contratistas con quienes se celebren contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo”.

Cargos adicionales.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos.

Los documentos Nos. PE-22y PE-26 deberán elaborarse de acuerdo a los ejemplos que se anexan. (Anexo No. 2)


Programas de montos mensuales:

Conforme a la secuencia de construcción establecido en el proyecto ejecutivo.

27.1. Ejecución de los trabajos detallados por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes.

27.2. La utilización de la maquinaria y equipo de construcción.

27.3. Adquisición de materiales y equipo de instalación permanente.

27.4. Utilización del personal técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos.




27.5. Utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

Documento No. PE – 28

Convenio de Participación Conjunta: Convenio Original de Proposición Conjunta si en su caso Aplica.

Caso contrario deberá Manifestarlo por escrito que no aplica para la presente Licitación.

La presente relación constituye las bases de la licitación, verifique que contenga la totalidad de los documentos, consulte las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que integran la oferta, debiendo presentarlos el día de la presentación y contenido de la propuesta técnica-económica.




Documento no. PE- 20

Escrito de la Propuesta Económica




1/3 Escrito de la Propuesta Económica

Lugar y fecha de expedición

Ing. Jorge Luis Gómez Jiménez Director de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero a la invitación fechada el día ____ del mes de ______________2020, con la que se invita al (el/los) que suscribe (n) a participar en la Licitación No. _____ Para la(s) Obra (s): Licitación No. Sobre el particular por mi propio derecho, en su caso o como representante legal de la compañía: _________________________________________________ Manifiesto a usted lo siguiente: Se han recogido oportunamente las bases de la Licitación, relativas para la preparación, integración y celebración de las mismas para presente Licitación de que se trata, enterados de su contenido y aceptando íntegramente, para tal efecto se han tomado las debidas notas a que nos sujetamos. Igualmente expongo que se han tomado las providencias que se contraen en las citadas bases y que hemos tenido la debida participación de lo tratado y asentado tanto en la (s) minuta (s) de la (s) junta (s) de aclaraciones como de (el/los) adendo(s) que se han generado al respecto, así también declaro que mi representada posee y conoce toda la información adicional proporcionada por la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica como complemento de la documentación inicial que se recibió. Así mismo, manifiesto que esta empresa conoce las especificaciones generales de construcción que tiene en vigor la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica y las especificaciones particulares que junto con toda la documentación técnica afectan en lo conducente al Licitación correspondiente y demás actos que de ella se deriven. De acuerdo con lo anterior, se presenta la siguiente proposición con un importe de: $ Más IVA. Importe total: (número y letra)




2/3

Cuyo desglose y resumen aparecen en el catálogo de conceptos y cantidades de Obra del documento No. PE-21 siendo el plazo de ejecución de 178 días naturales calendarios contados a partir del aviso de inicio de Obra que la Comisión de por escrito al contratista. La validez de la oferta será de 30 días calendario a partir de la fecha de celebración de la Licitación: Además comunico y manifiesto que mi representante técnico en la Obra será el C. __________________ Acreditado como tal por el colegio de: ________________________________ y con cedula profesional no.______________________ de fecha: ___ de _______________ de ______

Expedida por la Dirección General de profesiones de la Secretaria de Educación Pública y que conoce toda la documentación legal y técnica a que se sujetara en lo conducente, la ejecución de la Obra que se llevara a cabo. El C. _________________________________________en representación de la empresa ______________________________________________ acredita la existencia legal de la sociedad con escrituras constitutivas no. __________de fecha_______________________________________ otorgado por el notario público No. __________ Lic. ______________________________________________de la ciudad de _______________________________dicha escritura quedo inscrita en el registro público de la propiedad, sección ___________ con el No. ________________ de fecha _____________

así mismo, en el caso de resultar ganador, el contrato deberá ser firmado por el c. ________________________________que tiene el cargo _____________________________________ según: ( ) Testimonio de la escritura enunciada anteriormente ( )Poder notarial no. _________ de fecha _______________________otorgado ante la fe del notario público no. __________ Lic. ______________________________________________de la ciudad de _______________________________. Los datos de la empresa son: Registro federal de contribuyentes ____________________ Registro en el I.M.S.S.S. _______________________ registro en la C.M.I.C. _________________________ la empresa está ubicada en el no. _____________en las calles de _________________________ colonia ____________________ de la ciudad de _______________________ código postal ___________________ y teléfonos _______________________.




3/3

Por último se manifiesta que esta proposición se presenta integrada como se estipula en las bases de la Licitación.

Atentamente

El Representante Legal del Licitante

Nombre, cargo y firma




Documento No. PE- 21

Catálogo de Conceptos y Resumen de Presupuesto




LICITACION No. LO-907077974-Ex-2018 FECHA DE INICIO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: 01-feb-19 DOCUMENTO

FECHA DE TERMINO

31-may-19

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Anexo 22

120 DIAS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Varias localidades., Chamula, Chiapas 28-ene-19

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL

DE LA PROPOSICIÓN

NUMERO PRECIO UNITARIO IMPORTE

EN ORDEN

PROGRESIVODESCRIPCION DEL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD CON NUMERO CON LETRA EN PESOS

A1 C ON ST R UC C IÓN D EL SIST EM A D E

A LC A N T A R ILLAA101 R ED D E A T A R JEA N o . 1

A10101 A 1011 EXC A VA C ION EN Z A N JA

1 1011000130 EXCAVACION A M ANO PARA ZANJAS EN M ATERIAL M3 693.9400 $230.48 (* DOSCIENTOS TREINTA PESOS 48/100 M.N. *) $159,939.29

"B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL

M ATERIAL, AM ACICE O LIM PIEZA DE PLANTILLA Y

TALUDES, REM OCION, TRASPALEOS VERTICALES

PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA

EXCAVACION HASTA LA INSTALACION

SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 0.00 A 2.00 M . DE

PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

2 1011000140 EXCAVACION A M ANO PARA ZANJAS EN M ATERIAL M3 26.0500 $271.14 (* DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 14/100 M.N. *)$7,063.20

"B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL

M ATERIAL, AM ACICE O LIM PIEZA DE PLANTILLA Y

TALUDES, REM OCION, TRASPALEOS VERTICALES

PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA

EXCAVACION HASTA LA INSTALACION

SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. DE 2.00 A 4.00 M . DE

PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

A11105 T OT A L A 0504 C ON C R ET OS $3,769.84

A111 T OT A L EST R UC T UR A D E D ESC A R GA

ESVIA JA D A

$26,342.94

A1 T OT A L C ON ST R UC C IÓN D EL SIST EM A D E $7,152,675.56

A LC A N T A R ILLA

Suma el Importe Parcial de Esta Hoja $2,683.44

Nombre de su empresa Proposicion que tiene un Importe Acumulado $7,152,675.56

Para uso exclusivo y Posterior Esta Hoja

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE de la SECRETARIA Acumulado

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $7,152,675.56

IVA 16.00% $1,144,428.09

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $8,297,103.65

(* OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS 65/100 M.N. *)

COMSION DE CAMINOS

E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

181006 Construcción del Sistema Integral de Agua Potable (4a. Etapa), para beneficiar a la localidad de

Chamula, Saclamantón, Tres Cruces, Cruz Chot, Jolnajojtic, los Ranchos, Jolchijtik, del Municipio de

Chamula.

ESPECIFICACION

O CODIGO

PE 21





Análisis detallado de los Precios Unitarios de todos los conceptos de Obra y Básicos




Par: A02 ánalisis no. 5


COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA


LICITACION No. numero de concurso FECHA: 01/09/200X


Nombre de La Obra2

Nombre de La Obra3


DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable 22

Licitante Cargo del Responsable Firma Licitante

INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS

CODIGO CONCEPTO UNIDAD COSTO CANTIDAD IMPORTE %

Análisis: ACERC4 Unidad: TON

Acero de refuerzo en cimentacion del No. 4, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales,

acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta.

MATERIALES

1. ALAMBRE RECOCIDO KG $7.26 40.000000 $290.40 3.34%

4. VARILLA DE 1/2" 12.7 MM KG $5.57 1,070.000000 $5,959.90 68.58%

Subtotal: MATERIALES $6,250.30 71.92%

MANO DE OBRA

1F1A CUADRILLA No 6 (1 FIERRERO + 1 AYUDANTE) JOR $526.46 4.500000 $2,369.07 27.26%

Subtotal: MANO DE OBRA $2,369.07 27.26%


%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $2,369.07 0.030000 $71.07 0.82%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA $71.07 0.82%

Costo directo $8,690.44

INDIRECTOS 15.5479% $1,351.18

Suma 1 $10,041.62

FINANCIAMIENTO 0.488% $49.00

Suma 2 $10,090.62

UTILIDAD 9.6774% $976.51

Suma 3 $11,067.13

CARGOS ADICIONALES

SFP=5 AL MILLAR (Suma3 / (1-0.005) - Suma3) $55.61

IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2.00% $0.02

PRECIO UNITARIO $11,122.76

(* ONCE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 74/100 M.N. *)

Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 3.6 Importe: 40041.86




Documento no. PE- 23

Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la Maquinaria y Equipo de Construcción





Licitación y/o CONCURSO N°:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

DOCUMENTO

PE-23

RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE FECHA DE:

INICIO:

TERMINACIÓN:

PLAZO:

FECHA DE PRESENTACIÓN DE

LA PROPUESTA:

HOJA:

DE:

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EQUIPO No. CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIÉSEL ___ OTRO _____________________

( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA $ ( HP ) POTENCIA NOMINAL HP

( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS $ ( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN

( Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS.

ESP. $

( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x Fo

) HP

( Vm) VALOR DE LA MÁQUINA $ ( Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/

HR.

( Vr ) VALOR DE RESCATE Vm $ ( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO

( Ve ) VIDA ECONÓMICA HORAS ( C ) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS

(Ed) EDAD AÑOS ( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE

LUBRICANTE

( IC ) INDICADOR ECONÓMICO ( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE HORAS

( i ) TASA DE INTERÉS ANUAL ( PI ) COSTO DEL LUBRICANTE LITROS/HR

.

( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO HORAS ( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS LITRO

( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS.

ESP. HORAS

( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO ( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ko ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % ( Sr ) SALARIOS POR TURNO HORAS

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB.

=C/t

LITROS/HR

.

TURNO

I.- CARGOS FIJOS :

I.1.- DEPRECIACIÓN D = ( Vm - Vr ) / Ve =

I.2.- INVERSIÓN Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea =

I.3.- SEGUROS Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea =

I.4.- MANTENIMIENTO Mm = Ko x D =

( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS

II.- CONSUMOS :

II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x Pc =

II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA =

II.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =

II.4.- LLANTAS N = Pn /Vn = =

II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae = Pa /Va = =

( 2 ) SUMA CONSUMOS

III.- OPERACIÓN :

CATEGORÍAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

( Sr ) = $

III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht = =

( 3 ) SUMA OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) = $





Listado de costos horarios de la Maquinaria y Equipo de Construcción




Dependencia:

Licitación y/o Concurso No.

Obra: FECHA:

FECHA INICIO: TERMINO: P.E.

Lugar:

Ciudad: Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CALCULADOS EN EL DOCTO. No. PE-23

Código Descripcion de la máquina Unidad Costo por Hora


%MO00001 %MO

%MO00002 %MO

CF<SOL100 HRS 21.36

CFBOM01 HRS 11.30

CFCAM01 HRS 233.74

CFESM01 HRS 7.80

CFGA0101 HRS 25.08

CFGA0103 HRS 3.41

CFSOLAU001 HRS 1.41

CFTALD01 HRS 7.08

CFTOP01 HRS 22.31

LISTADO DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


DOCUMENTO

PE-24




Documento No. PE- 25 Listado de los insumos que intervienen en la integración de la propuesta.




COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA

HIDRÁULICA

Licitación N°:


DOCUMENTO

PE-25

RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE

FIRMA DEL

LICITANTE

FECHA DE:

INICIO:

TERMINACIÓN:

PLAZO:

FECHA DE

PRESENTACIÓN DE LA

PROPUESTA:

HOJA:

DE:

LISTADO DE MANO DE OBRA: QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPUESTA

(EXPLOSIÓN DE INSUMOS)

N°. MANO DE OBRA UNIDAD * CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL:

* EN JORNAL





LICITACIÓN N°:


DOCUMENTO

PE-25

RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE

FIRMA DEL

LICITANTE

FECHA DE:

INICIO:

TERMINACIÓN:

PLAZO:

FECHA DE

PRESENTACIÓN

DE LA PROPUESTA:

HOJA:

DE:

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: QUE INTERVIENE EN LA

INTEGRACIÓN DELA PROPUESTA (EXPLOSIÓN DE INSUMOS)

N°

.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN

UNIDAD * CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL:

* EN HORA




LA QUE CORRESPONDA


LICITACIÓN N°:


DOCUMENTO

PE-25

RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE

FIRMA DEL

LICITANTE

FECHA DE:

INICIO:

TERMINACIÓN:

PLAZO:

FECHA DE PRESENTACIÓN

DE LA PROPUESTA:

HOJA:

DE:

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE: QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN

DELA PROPUESTA (EXPLOSIÓN DE INSUMOS)

N°. MATERIALES Y EQUIPO DE

INSTALACIÓN PERMANENTE


TOTAL:





LICITACIÓN N°:


DOCUMENTO

PE-25

RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE

FIRMA DEL

LICITANTE

FECHA DE:

INICIO:

TERMINACIÓN:

PLAZO:

FECHA DE PRESENTACIÓN

DE LA PROPUESTA:

HOJA:

DE:

RESUMEN: (EXPLOSIÓN DE INSUMOS)

N°. MATERIALES Y EQUIPO DE

INSTALACIÓN PERMANENTE


TOTAL MATERIALES Y EQUIPO DE

INSTALACIÓN PERMANENTE:

TOTAL MANO DE OBRA:

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN:

5,489,364.42

2,698,357.02

2,597,598.65

TOTAL: 10,785,320.90





Análisis de costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

26.1 Análisis de los costos indirectos 26.2 Análisis del costo de financiamiento de

los trabajos 26.3 Cargo por utilidad y cargos adicionales Con anexo No.2




LICITACION No.: numero de concurso FECHA:

Nombre de La Obra

Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable 26.1


INICIO: TERMINACION: PLAZO:

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO $ 1,224,634.58

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO

MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE

I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

a. Personal directivo incluye: Prestaciones 13,500.00 1.1024%

b. Personal técnico incluye: Prestaciones 11,250.00 0.9186% 27,000.00 2.2047%

c. Personal administrativo incluye: Prestaciones 26,324.25 2.1496% 56,100.00 4.5810%

d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)

e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)

f. Pasajes y viáticos (consideradas)

g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.

SUBTOTALES 51,074.25 83,100.00

II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

a. Edificios y Locales 2,449.27 0.2000% 1,224.63 0.1000%

b. Locales de Mantenimiento y Guarda 1,224.63 0.1000% 1,836.95 0.1500%

c. Bodegas 918.48 0.0750% 1,836.95 0.1500%

d. Instalaciones Generales 979.71 0.0800% 1,224.63 0.1000%

e. Muebles y enseres 551.09 0.0450% 612.32 0.0500%

f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos 734.78 0.0600% 1,836.95 0.1500%

g. Campamentos 1,224.63 0.1000%

SUBTOTALES 6,857.95 9,797.08

III. SERVICIOS

a. Consultores,Asesores, Laboratorios, Brigada top. 2,449.27 0.2000%

b. Estudios e Investigación, señalamiento 2,449.27 0.2000% 1,836.95 0.1500%

SUBTOTALES 2,449.27 4,286.22

IV. FLETES Y ACARREOS

a. De Campamentos 918.48 0.0750%

b. De Equipo de Construcción

c. De Plantas y elementos para Instalaciones

d. De mobiliario 3,061.59 0.2500%

SUBTOTALES 3,980.06

V. GASTOS OFICINA

a. Papelería y útiles de escritorio 1,224.63 0.1000%

b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio. 244.93 0.0200%

c. equipo de computación

d. Situación de fondos

e. Copias y duplicados 306.16 0.0250%

f. Luz, gas y otros consumos 551.09 0.0450% 122.46 0.0100%

g. Gastos de la licitación 1,040.94 0.0850%

SUBTOTALES 1,898.18 1,592.02

VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 1,040.94 0.0850% 122.46 0.0100%

VII. SEGURIDAD E HIGIENE 1,040.94 0.0850% 122.46 0.0100%

VIII. SEGUROS Y FIANZAS

a. Primas por Seguro 3,673.90 0.3000%

b. Primas por Fianzas 1,836.95 0.1500% 7,429.33 0.6067%

SUBTOTALES 5,510.86 7,429.33

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

a. Construcción y conservación de caminos de acceso 3,061.59 0.2500%

b. Montaje y desmantelamiento de equipo 2,449.27 0.2000%

c. Construcción de Instalaciones generales

1. De Campamentos 918.48 0.0750%

2. De equipo de construcción

3. De plantas y elementos para instalaciones

4. Letreros nominativos de obra (según minuta de Aclaraciones) 9,673.90 0.3000%

5. Placa conmemorativa 5,365.25 0.3000%

SUBTOTALES 10,103.24

T O T A L E S 69,872.39 5.7056% 125,898.13 9.8424%

TOTALES 190,405.27$ % INDIRECTO 15.5479%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica





LICITACION No: numero de concurso FECHA:

Nombre de La Obra1


DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable 26.1


INICIO: TERMINACION: PLAZO:

RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A C.D. $ 1,224,634.58

ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL ADMINISTRACION DE CAMPO TOTALES

CONCEPTOMONTO % MONTO % MONTO %

I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES 51,074.25 4.1706% 83,100.00 6.7857% 134,174.25 10.9563%

II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 6,857.95 0.5600% 9,797.08 0.8000% 16,655.03 1.3600%

III. SERVICIOS 2,449.27 0.2000% 4,286.22 0.3500% 6,735.49 0.5500%

IV. FLETES Y ACARREOS 3,980.06 0.3250% 3,980.06 0.3250%

V. GASTOS OFICINA 1,898.18 0.1550% 1,592.02 0.1300% 3,490.21 0.2850%

VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 1,040.94 0.0850% 122.46 0.0100% 1,163.40 0.0950%

VII. SEGURIDAD E HIGIENE 1,040.94 0.0850% 122.46 0.0100% 1,163.40 0.0950%

VIII. SEGUROS Y FIANZAS 5,510.86 0.4500% 7,429.33 0.6067% 12,940.19 1.0567%

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 10,103.24 0.8250% 10,103.24 0.8250%

T O T A L E S 69,872.39 5.7056% 125,898.88 9.8424% 190,405.27 15.5479%

TOTALES 190,405.27$ % INDIRECTO 15.5479%


COMISIÓN DE CAMINO E INFAESTRUCTURA HIDRÁULICA





LICITACION No: numero de concurso Fecha:

Nombre de La Obra1

Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, EstadoDireccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable DOCUMENTO

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del Responsable FIRMA 26.2

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE OBRA)

Inicio: 03/10/20019 Terminacion: 31-dic-19 Duracion: 90 Dias

COSTO DIRECTO DE LA OBRA: 1,224,634.58 TASA DE INTERES USADA (Anual )= 5.0000% % APLICABLE AL PERIODO

INDIRECTO DE OBRA: 15.5479% + PUNTOS DEL BANCO= 5.0000% 0.6027%

COSTO DIRECTO +INDIRECTO: 1,415,039.85 TASA DE INTERES DIARIA = 0.0274% LOP ART. 54 P. 1 y 2

MONTO TOTAL DE LA OBRA: 1,567,220.23 DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 41

ANTICIPOS MONTO A EJERCER IMPORTE DE ANTICIPOS INDICADOR ECONOMICO

1a. ASIGNACION 2a. ASIGNACION 1er EJERCICIO 2do EJERCICIO 1er EJERCICIO 2do EJERCICIO CETES 28 DIAS DE 30/SEP/08

30.00% 0.00% 1,567,220.23 0.00 470,166.07 0.00

%Am1= AMORTIZACION Spa1=Saldo por Amortizar del 1er. Ejercicio %Am2= AMORTIZACION

1er Ejercicio 0.00 2do Ejercicio

%Am1= ( Anticipo / 1er + 2do Ejercicio) Ipa2=Importe por Amortizar en el 2do. Ejercicio %Am2= Ipa2 / 2do. Ejercicio

30.0000% Ipa2=Spa1+2do.anticipo 0.00 0.0000%

PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION 2

PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO 0

PERIODO ANTICIPOS ESTIMACIONES AMORTIZACION COBROS GASTOS DE OBRA

(CD+I)

ANTICIPO

PROVEEDORES *DIFERENCIA

DIFERENCIA

ACUMULADAFINANCIAMIENTO

0 470,166.07 0.00 470,166.07 0.00 250,000.00 220,166.07 220,166.07 0.00

Octubre 0.00 146,020.12 0.00 0.00 131,841.26 0.00 -131,841.26 88,324.81 0.00

Noviembre 0.00 717,943.81 43,806.04 102,214.08 648,229.96 0.00 -546,015.87 -457,691.06 -2,758.69

Diciembre 0.00 703,256.30 215,383.14 502,560.67 634,968.63 0.00 -132,407.97 -590,099.03 -3,556.76

0.00 0.00 210,976.89 492,279.41 0.00 0.00 492,279.41 -97,819.62 -589.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 470,166.07 1,567,220.23 1,567,220.23 1,415,039.85 250,000.00 -6,905.04

0.00

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= INTERES NETO A PAGAR 6,905.04 %= 0.4880%

GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) 1,415,039.85

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)




INGRESOS EGRESOS IMPORTES




D OC UM EN T O

26.3

LICITACION No: numero de concurso Fecha:

Nombre de La Obra


SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del Responsable FIRMA

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

C O N C E P T O F O R M U L A IMPORTE %

COSTO DIRECTO 1,224,634.58

I.-INDIRECTO 190,405.27 15.5479%

II.-FINANCIAMIENTO 6,905.04 0.4880%

UTILIDAD PROPUESTA 6.0000%

PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD 10.00%

ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA 30.00%

UTILIDAD NETA = Up% / [ 1- ( PTU+ISR ) ] %U =6 % / [ 1- (10%+ 30% ) ] 9.6774%

137,607.57

TOTAL UTILIDAD 137,607.57

PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF) ) [$ 137,607.57 / ($ 1,224,634.58 + $ 190,405.27 + $ 6,905.04)] * 100% 9.6774%

CF

Up%

%U

CU CARGO POR UTILIDAD (Costo dir.Obra+Indirecto+Financiamiento)*%

Utilidad Neta )

($ 1,224,634.58 + $ 190,405.27 + $ 6,905.04) x 9.6774% =




CLAVE

CD

CI




D OC UM EN T O

26.3

Concurso No: numero de concurso Fecha:

Nombre de La Obra



RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del Responsable FIRMA

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

C O N C E P T O F O R M U L A IMPORTE %


I.-INDIRECTO 190,405.27 15.5479%

II.-FINANCIAMIENTO 6,905.04 0.4880%

III.- UTILIDAD TOTAL 137,607.57 9.6774%

Subtotal 1,559,552.46

CARGOS ADICIONALES

APORTACIONES POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE VIGILANCIA,INSPECCION Y

CONTROL ENCOMENDADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL,

SEGÚN ART. 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

( SFP = Subtotal / (1-.005) - Subtotal) ) $ 1,559,552.46 / (1- 0 .005 ) - $ 1,559,552.46 7,836.95 0.5025%

IMPUESTO SOBRE NÓMINA =MANO DE OBRA GRAVABLE* x 2.0 %

SEGÚN ART.220 DEL RLOPSRM Y EL CODIGO DE HACIENDA PARA EL ESTADO

DE CHIAPAS ART.206 $ 244,626.86 x 2.0% 4,892.54 0.0600%

*MANO DE OBRA GRAVABLE ENTIENDASE COMO SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (IMSS)

TOTAL DE CARGOS ADICIONALES 12,729.49 0.5625%

ISN

CF

UT

SCG




CLAVE

CD

CI




Concurso No: Fecha: DOCUMENTO

PE-26.3

Nombre de La Obra1



RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del ResponsableFIRMA FIRMA

RESUMEN

CLAVE C O N C E P T O IMPORTE %


1 ADMINISTRACION CENTRAL

1.1 OFICINA CENTRAL 69,872.39 5.7056%

1.2 OFICINA DE CAMPO 120,532.88 9.8424%

TOTAL DE INDIRECTOS 190,405.27 15.5479%

2 FINANCIAMIENTO 6,905.04 0.4880%

3 UTILIDAD 137,607.57 9.6774%

4 CARGOS ADICIONALES 7,836.95 0.5025%

FACTOR DE SOBRECOSTO 1.279883

PORCENTAJE 27.9883%


COMISION DE CAMINOS E INFRAESTRUTURA HIDRAULICA

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES




Importante 1.- La tasa de interés aplicable, debe calcularse por el contratista con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato. Se debe indicar que indicador económico se usó (anexar copia), caso contrario se desechara la propuesta. 2.- Para el cálculo del financiamiento considerar: I.- Anticipo II. Estimaciones

a)montos b)periodos

III.- Tasa de interés




Anexo n° 2

Ejemplo de la determinación del cargo por utilidad

Costo Directo calculado (C.D.) $ 1,100.00 Casto Indirecto calculado ( C.I.) $ 275.00 (25%) c. i. $ 275.00 = 0.25 = 25% c. d. = $ 1,100.00 Costo por financiamiento calculado (C. F.) $ 42.00 (3.05%) C. F/(C.D.+ C.I.) = 42.00/ (1,100+275)=0.0305 = 3.05% Cargo por utilidad fijado por el Contratista c/u) =10.00% 10% (1,100+275+42) =$ 141.70





Programas de montos mensuales

27.1 Ejecución de los trabajos 27.2 Utilización de la maquinaria y equipo

de construcción 27.3 Adquisición de materiales y equipo de

instalación permanente 27.4 Utilización del personal técnico,

administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecución de los trabajos.

27.5 Utilización del personal técnico,

administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.





Obra: Nombre de La Obra


DOCUMENTO

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable No. 27.1


Fecha de Inicio : 03-oct-08 Fecha de Terminacion 31-dic-08 Duracion: 90 dias

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. DETALLADOS POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES

CODIGO CONCEPTOS(DESCRIPCION) CANTIDAD UNIDAD Oct-2008 Nov-2008 Dic-2008 Total

A

A01

1,200.0000 $4,284.00 $4,284.00

1,200.0000 1,200.00

■■■■

A06

415.0000 $88,988.45 $88,988.45

415.0000 415.00

■■■■■■■■■■■■■

184.7500 M $38,156.42 $38,156.42

184.7500 184.75

■■■■■■■■

TOTAL DEL PRESUPUESTO $146,020.35 $717,943.58 $703,256.30

ACUMULADO $146,020.35 $863,963.93 $1,567,220.23

PORCENTAJE PERIODO 9.32% 45.81% 44.87%

PORCENTAJE ACUMULADO 9.32% 55.13% 100.00%












DOCUMENTO

Lugar: Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado No. 27.2



Fecha Inicio 03-oct-08 Fecha Terminacion 31-dic-08 Duracion: 90 dias

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

No. DESCRIPCION No.UNIDAD TIPO MARCA CAP. SERIE No. Oct-2008 Nov-2008 Dic-2008 Total

$1,570.39 $6,768.79 $5,217.04 $13,556.22

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

$2,688.30 $2,688.30

■■■■■■■■■■■■■■

1.0000 $0.77 $22.47 $15.26 $38.50

0.4941 14.4987 9.8472 24.84

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.0000 $12,597.41 $8,764.99 $21,362.40

70.764 49.236 120.00

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.0000 $0.90 $362.94 $272.58 $636.42

0.3529 141.7751 106.472 248.60

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.0000 $102.07 $356.25 $72.37 $530.69

20.3333 70.9657 14.4152 105.7142

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.0000 $183.26 $183.26

11.3333 11.3333

■■■■■■

1.0000 $107.52 $107.52

48.00 48.00

■■■■

TOTAL DEL PERIODO $1,781.65 $20,291.12 $17,030.54

ACUMULADO $1,781.65 $22,072.77 $39,103.31












DOCUM ENTO



Fecha Inicio 03-oct-08 Fecha Terminacion 31-dic-08 Duracion: 90 dias

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

CODIGO MATERIALCANTIDAD

TOTAL UNIDAD Oct-2008 Nov-2008 Dic-2008 Total

9.2800 KG $61.80 $61.80

9.28 9.28

■■■

12.0000 KG $84.00 $84.00

12.00 12.00

■■■

18.5000 KG $129.50 $129.50

18.50 18.50

■■■

4.0000 PZA $1.56 $1.56

4.00 4.00

■■■

50.5935 PZA $217.43 $149.48 $1,690.22 $2,057.13

5.3476 3.6764 41.5695 50.5935

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

74.0000 KG $563.88 $563.88

74.00 74.00

■■■

1,548.8000 M2 $166,000.38 $166,000.38

1,548.80 1,548.80

■■■■■■■■■■■■■■

4.0000 PZA $1,067.24 $1,067.24

4.00 4.00

■■■

245.1600 LT $4.46 $1,121.19 $811.11 $1,936.76

0.5647 141.9233 102.672 245.16

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


ACUMULADO $59,818.38 $397,517.33 $772,115.64










Obra: Nombre de La Obra


DOCUMENTO



Fecha Inicio 03-oct-08 Fecha Terminacion 00/00/2015 Duracion: 90 dias

UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE TRABAJO CATEGORIA UNIDAD Oct-2008 Nov-2008 Dic-2008 Total

JOR $28,089.74 $54,507.46 $26,585.54 $109,182.74

131.2727 254.7315 124.2431 510.2473

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $4,866.30 $15,367.64 $14,479.32 $34,713.26

22.7419 71.8181 67.6667 162.2267

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $1,116.60 $46,869.56 $32,452.15 $80,438.31

4.8403 203.1712 140.6743 348.6858

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $4,234.12 $13,492.49 $27,528.90 $45,255.51

16.0323 51.0886 104.2366 171.3575

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $4,436.90 $14,895.22 $792.30 $20,124.42

16.8001 56.3999 3.00 76.20

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $586.34 $2,373.20 $415.68 $3,375.22

2.5417 10.2874 1.8019 14.631

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $6,349.15 $16,524.95 $12,275.39 $35,149.49

13.1243 34.1587 25.3744 72.6574

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $210.24 $30,258.28 $20,950.62 $51,419.14

0.7058 101.5856 70.3371 172.6285

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOR $1,021.23 $1,021.23

3.4286 3.4286

■■■■

JOR $7,661.80 $5,330.90 $12,992.70

17.691 12.309 30.00

■■■■■■■■■■■■■■■■■■


ACUMULADO $52,479.85 $255,509.26 $413,415.38






LICITACION No: numero de concurso Fecha: 1-sep-08

Inicio Terminacion Duracion

Nombre de La Obra1

Direccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, EstadoDireccion de la Obra, Ciudad/Mpio de la Obra, Estado

SU EMPRESA, S.A. DE C.V. Persona Responsable DOCUMENTO

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Cargo del Responsable FIRMA 27.5

SALARIO AÑO 2008 2008 2008

AREA DE TRABAJO CATEGORIA DIARIO IMPORTE Octubre Noviembre Diciembre

PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO Cantidad

Personal técnico incluye: Prestaciones simbologia $

Barra

29 30 31

RESIDENTE GENERAL $300.00 $27,000.00 $8,700.00 $9,000.00 $9,300.00

Subtotal 27,000.00

Personal administrativo incluye: Prestaciones

29 30 31

AUXILIAR ADMINISTRATIVO $200.00 $18,000.00 $5,800.00 $6,000.00 $6,200.00

29 30 31

BODEGUERO $133.33 $12,000.00 $3,866.67 $4,000.00 $4,133.33

29 30 31

VELADOR $140.00 $12,600.00 $4,060.00 $4,200.00 $4,340.00

29 30 31

CHOFER $150.00 $13,500.00 $4,350.00 $4,500.00 $4,650.00

Subtotal 56,100.00

PERSONAL DE OFICINA CENTRAL

Personal directivo incluye: Prestaciones

7.25 7.5 7.75

GERENTE GENERAL $600.00 $13,500.00 $4,350.00 $4,500.00 $4,650.00

Subtotal 13,500.00

Personal técnico incluye: Prestaciones

7.25 7.5 7.75

ANALISTA DE COSTOS $333.33 $7,500.00 $2,416.67 $2,500.00 $2,583.33

7.25 7.5 7.75

CAPTURISTA DE DATOS $166.67 $3,750.00 $1,208.33 $1,250.00 $1,291.67

Subtotal 11,250.00

Personal administrativo incluye: Prestaciones

7.25 7.5 7.75

CONTADOR $266.67 $6,000.00 $1,933.33 $2,000.00 $2,066.67

7.25 7.5 7.75

AUXILIAR DE CONTADOR $166.67 $3,750.00 $1,208.33 $1,250.00 $1,291.67

7.25 7.5 7.75

SECRETARIA $133.33 $3,000.00 $966.67 $1,000.00 $1,033.33

7.25 7.5 7.75

RECEPCIONISTA $126.67 $2,850.00 $918.33 $950.00 $981.67

7.25 7.5 7.75

VELADOR $116.67 $2,625.00 $845.83 $875.00 $904.17

7.25 7.5 7.75

MENSAJERO $106.67 $2,400.00 $773.33 $800.00 $826.67

7.25 7.5 7.75

CHOFER $153.30 $3,449.25 $1,111.43 $1,149.75 $1,188.08

7.25 7.5 7.75

AUXILIAR DE LIMPIEZA $100.00 $2,250.00 $725.00 $750.00 $775.00

Subtotal 26,324.25

Subtotal por periodo 134,174.25 43,233.93 44,724.75 46,215.58

Subtotal acumulado 43,233.93 87,958.68 134,174.25




PROGRAMA DE EROGACION MENSUAL DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,





Convenio Original de Proposición Conjunta si en su caso aplica

Caso contrario deberá Manifestarlo por escrito que no aplica para la presente Licitación




FORMATO DE CARTA RELATIVA A LA MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA PROPUESTA SE PRESENTA SI Y/O NO DE MANERA CONJUNTA


Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a __ /mes/año (Nombre del Director General) C Director General de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica Presente. Me refiero al Resumen de la Convocatoria publicada el día _____ de ________________ de ______ donde se convoca a participar en la Licitación Pública Nacional No. ___________ Para la ejecución de la obra ___________________________________En la localidad ____________ Municipio ___________ El suscrito Nombre del apoderado o representante legal a nombre y representación de Nombre de la empresa manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento no se presenta de manera conjunta. Sin más por el momento, quedo de usted a su apreciable consideración.


(Cargo)




CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA

Convenio que celebran por una parte la empresa ___________________________, representada por el C. _______________________ en su carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo se le denominará Representante Común y por la otra: _____________________________, representada por el C. _________________________, a quien en lo sucesivo se le denominará participante obligado Solidario A en su carácter de Administrador Único; _______________________________, representada por el C. ________________________, a quien en lo sucesivo se le denominará __________________________ participante Obligado Solidario B, en su carácter de Administrador Único, de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

DECLARACIONES

I.- Representante común. I.1.- C. ____________________________, ser representante legal de la empresa ________________________, con domicilio fiscal ubicado en _____________________________________________ de esta Ciudad, quien lo acredita con el acta constitutiva, con número _____ de fecha ________________, otorgada ante la fe del Notario Público Nº ___ de esta ciudad capital; _______________________, RFC_______________ y Reg. IMSS _____________, con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de cualquier obra, objeto de este convenio y que en el padrón de contratistas de la Secretaría de la Función Pública está registrado con el número _________________. II.- Obligado solidario A. II.- Declara el C. ______________________________, ser representante legal de la empresa ___________________________, con domicilio fiscal ubicado en ________________________________ de esta Ciudad, quien lo acredita con el acta constitutiva con número ______ de fecha _____________________, otorgada ante la fe del Notario Público Nº ____ de esta ciudad capital, C. _______________________, RFC_________ y Reg. IMSS ______________, con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de cualquier obra, objeto de este convenio y que en el padrón de contratistas la Secretaría de la Función Pública está registrado con el número _________________. III.- Obligado solidario B. III.- Declara el C. ______________________________, ser representante legal de la empresa ________________________________, con domicilio fiscal ubicado en _____________________ ___ de esta ciudad, quien lo acredita con el acta constitutiva, con número ______ de fecha _________________, otorgada ante la fe del Notario Público Nº ____ de esta ciudad capital; C. _______________________, RFC______________ y Reg. IMSS ______________, con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de cualquier obra, objeto de este convenio y que en el padrón de contratistas la Secretaría de la Función Pública está registrado con el número _________________.




IV.- Las partes declaran que: IV.1.- Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en las bases que se aplicarán en el procedimiento de Licitación Pública Nº _______________ para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitario y tiempo determinado para la ejecución de la obra: __________________________________________________________________________ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE _______________ EN EL MUNICIPIO DE ____________, CHIAPAS. IV.2.- Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con objeto de participar conjuntamente en el procedimiento de Licitación Pública Nº _________________, presentando propuesta técnica-económica, cumpliendo con lo estipulado en las bases de licitación y lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas Servicios Relacionados con las Mismas. Puntualizadas las anteriores declaraciones y manifestándose conforme con su contenido, están de acuerdo en sujetar su voluntad al cumplimiento de las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto: Convenio de Proposición Conjunta. “Las partes” convienen en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, económicos y financieros para presentar proposición técnica-económica en el procedimiento de Licitación Pública Nº _________________ y, en caso de que sus proposiciones resulten las ganadoras del procedimiento, se obligan a ejecutar la obra denominada __________________________________________________________________________, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE _____________________ EN EL MUNICIPIO DE _____________, CHIAPAS. 1.- Desglose de Actividades y Montos.

PARTICIPACIÓN

CONJUNTA CONTRATISTA CONCEPTO MONTO SIN I.V.A. I.V.A. DEL MONTO MONTO + I.V.A.

REPRESENTANTE

COMÚN XXXXXX XXXXXX

A01 3.01.01.- TERRACERÍAS

A03 3.01.03.- PAVIMENTOS

$43,150,808.80

$40,530,147.77

$6,904,129.41

$6,484,823.64

$50,054,938.21

$47,014,971.41

OBLIGADO SOLIDARIO

A

XXXXXX XXXXXX A04 3.01.04.- SEÑALAMIENTOS $2,320,520.99 $371,283.36 $2,691,804.35

OBLIGADO SOLIDARIO

B

XXXXXX XXXXXX A02 3.01.02.- OBRAS DE

DRENAJE $8,781,203.61 $1,404,992.58 $10,186,196.19

OBLIGADO SOLIDARIO

C

XXXXXX XXXXXX A05 PUENTE Y PASOS A

DESNIVEL $8,406,528.63 $1,345,044.58 $9,751,573.21

MONTO +16% I. V. A. MONTO TOTAL

CLXI. $103,189,209.80 CLXII. $16,510,273.57 CLXIII. $119,699,483.37

Segunda.- Capital Contable:




Convienen las partes que el Capital Contable está formado para dar cumplimiento con lo requerido en el procedimiento de licitación pública Nº _________________, de la siguiente manera: PARTICIPANTE CAPITAL CONTABLE APORTACIÓN Representante común $ __________ Capital Obligado solidario A $ __________ Capital Obligado solidario B $ __________ Capital TOTAL.-------------------- $ __________ Tercera.- Representante Común y Obligado Solidario. Las partes aceptan expresamente en designar como representante común, otorgándole a través del presente convenio, poder amplio y suficiente para suscribir la propuesta técnica-económica y resolver cualquier asunto que se derive del procedimiento de Licitación Pública Nº _________________, firma de contrato y cobro de las estimaciones, obligándose a protocolizar este mandato ante Notario Público. Asimismo, convienen entre sí en constituirse como obligados solidarios para cumplir con el objeto del presente convenio de proposición conjunta, aceptando expresamente en responder ante la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas por la proposición que se presenta y, en su caso, por las obligaciones que se llegarán a derivar del Contrato de Obra Pública, de resultar ganadoras en el procedimiento de Licitación Pública Nº __________________, para la obra denominada __________________________________________________________________________, ubicado en la Localidad de __________________ del Municipio de _____________, Chiapas. Así también señalan como domicilio común para los efectos que deriven del presente convenio y del proceso licitatorio, el ubicado en __________________________ de esta ciudad, para efecto de oír y recibir toda clase de notificación y documentos; dicho domicilio pertenece al Participante Principal. Cuarta.- Del cobro de estimaciones de facturas. Las partes convienen expresamente, que el Representante Común será el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas, en caso de resultar ganadores en el proceso de Licitación Pública Nº _______________, y el único facultado para efectuar el cobro de las estimaciones que se generen de los trabajos derivados del procedimiento objeto del presente convenio, sin perjuicio de lo dispuesto de la cláusula anterior. Quinta.- Vigencia. Las partes convienen en que la vigencia del presente convenio de proposición conjunta será la duración que tenga el procedimiento citado en la cláusula primera del presente convenio y en caso de resultar adjudicatarios del contrato, el plazo que se estipule en éste. Sexta.- Obligaciones. Las partes convienen en el supuesto de que resultaran ganadoras la propuesta que presenten, se obligan a firmar el contrato, por conducto de su representante común y los obligados solidarios que intervinieron en el convenio de proposición conjunta.




Las partes aceptan y se obligan expresamente a responder en su carácter de representantes comunes y obligados solidarios, como se estipula en la cláusula tercera, a responder ante la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas de las obligaciones contractuales a que hubiere lugar. Las partes aceptan y se obligan expresamente a protocolizar ante Notario Público el presente convenio, en caso de ser adjudicatarios del contrato que se derive del fallo emitido en el presente procedimiento de licitación pública Nº _________________ en que participan, y que el presente convenio debidamente protocolizado, formará parte integrante e inseparable del contrato que suscribirá el representante común y la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica del Estado de Chiapas Leído fue el presente convenio por las partes, y enterado de su alcance y efectos legales, aceptado que no existe error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman de conformidad en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día ____ de _____ del ______.

REPRESENTANTE COMÚN OBLIGADO SOLIDARIO A

C. ______________________________________ C.___________________________________

ADMINISTRADOR ÚNICO ADMINISTRADOR ÚNICO

OBLIGADO SOLIDARIO B

C. __________________________

ADMINISTRADOR ÚNICO


Bases de Licitación187.188.184.37/siscop/.../LO-907077974-E5-2020/... · Modalidad : Licitación...

Documents

Transcript of Bases de Licitación187.188.184.37/siscop/.../LO-907077974-E5-2020/... · Modalidad : Licitación...