BASES - proviasdes.gob.pe · externa de la obra Rehabilitación del Camino Vecinal Esquena - Saco,...

ADP Nº 008-2007-MTC/21 SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ESQUENA – SACO

DEPARTAMENTO DE PUNO

1

REPÚBLICA DEL PERÚ MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO

PROVIAS DESCENTRALIZADO

BASES

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA

Nº 008 -2007-MTC/21

CONTRATACION DEL SUPERVISOR EXTERNO DE LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ESQUENA - SACO

DEPARTAMENTO: PUNO

BASES DE LA ADP TERMINOS DE REFERENCIA

MODELO DE CONTRATO

Financiado por: RECURSOS ORDINARIOS DEL TESORO PÚBLICO

LIMA - PERU 2007



2

Í N D I C E I. BASES DE LA ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA 1.0 GENERALIDADES 2.0 FINANCIAMIENTO 3.0 DE LOS PARTICIPANTES 4.0 CLASIFICACION DEL PROCESO DE SELECCION 5.0 SISTEMA DE CONTRATACION 6.0 VALOR REFERENCIAL 7.0 CALENDARIO DEL PROCESO 8.0 CONDICIONES GENERALES - REQUISITOS DE LA ADJUDICACION DIRECTA PUB. 9.0 REGISTRO DE PARTICIPANTES, CONSULTAS Y OBSERVACIONES 10.0 DOCUMENTACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA 11.0 INSPECCIÓN PREVIA 12.0 OBLIGACIONES EN CASO DE CONSORCIO 13.0 DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO 14.0 DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 15.0 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 16.0 APERTURA DEL SOBRE 2. - EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 17.0 DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 18.0 IMPUGNACIONES 19.0 RECHAZO DE PROPUESTAS 20.0 CANCELACIÓN DEL PROCESO 21.0 DECLARATORIA DE DESIERTA DE L ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA 22.0 DEL CONTRATO 23.0 CUADRO DE PUNTAJES DE CALIFICACIÓN TÉCNICA II. ANEXO A LAS BASES

FORMATO No. 1: IDENTIFICACIÓN DEL POSTOR FORMATO No. 2: PROMESA DE CONSORCIO FORMATO No. 3: DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR FORMATO No. 4 COMPROMISO DE INTEGRIDAD FORMATO No. 5 EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD FORMATO No. 6: EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD FORMATO No. 7 RELACION DE PROFESIONALES PROPUESTOS FORMATO No. 8 CURRÍCULUM VITAE DEL PERSONAL PROPUESTO FORMATO No. 9 CARTA COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES

PROPUESTOS PARA EL SERVICIO FORMATO N°10: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

ECONÓMICA FORMATO Nº11: ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

IIl. TÉRMINOS DE REFERENCIA IV. MODELO DE CONTRATO



3

AVISO DE CONVOCATORIA Primera Convocatoria

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA Nº 008-2007-MTC/21 1. OBJETO DEL PROCESO

Seleccionar al Consultor persona natural, persona jurídica o consorcio, que se encargará de la supervisión de la obra Rehabilitación del Camino Vecinal Esquena - Saco

2. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL OBJETO DEL PROCESO

Supervisar los trabajos de la obra Rehabilitación del Camino Vecinal Esquena - Saco 3. CODIGO CIIU DEL OBJETO DEL PROCESO: 4520 4. VALOR REFERENCIAL

El Presupuesto Referencial de los servicios de Consultoría (supervisión) asciende a S/. 104,989.24 incluido IGV, con precios referidos al mes de JULIO del 2007. El monto mínimo: 90% del Valor Referencial asciende a S/. 94,490.32 (noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa con 32/100 Nuevos Soles) El monto máximo: 110% del Valor Referencial asciende a S/. 115,488.16 (ciento quince mil cuatrocientos ochenta y ocho con 16/100 Nuevos Soles)

5. PLAZO DE EJECUCION

195 días calendario

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN Sistema a Suma Alzada

7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios del Tesoro Público.

8. LUGAR DE EJECUCION DE LA PRESTACION

La supervisión se desarrollará en la Provincia de Carabaya, Departamento de Puno

9. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y COSTO DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN LUGAR DE INSCRIPCION Tesorería de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en la Av. Bolivia Nº 120, 10mo. Piso Centro Cívico y Comercial de Lima HORARIO: De 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17.00 horas COSTO DEL DERECHO: S/. 15 (QUINCE Y 00/100 Nuevos Soles)

10. CALENDARIO DEL PROCESO :

Convocatoria : 27/09/07 Registro de Participantes : Del 28/09/07 al 12/10/07 Presentación de Consultas y Observación a las bases : Del 28/09/07 al 02/10/07 de 9.00 a 13.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas Absolución de Consultas y Observaciones : Del 03/10/07 al 05/10/07 Integración de las Bases : 10/10/07 Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas El 15/10/07 a las 10.00 horas, en el Auditorio de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en la Av. Bolivia Nº 120 Piso 12, Centro Cívico y Comercial de Lima.- Lima 1 Apertura de Propuestas Económicas y otorgamiento de la Buena Pro El 19/10/07 a las 10.00 horas, en el Auditorio de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en sito en la Av. Bolivia Nº 120 Piso 12, Centro Cívico y Comercial de Lima.- Lima 1

Lima,

El Comité Especial Permanente NOTA: Al momento de registrarse los participantes deberán indicar su Nº de fax y dirección electrónica



4

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA Nº 008-2007-MTC/21 (PRIMERA CONVOCATORIA)

SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL

ESQUENA – SACO DEPARTAMENTO DE PUNO

1.0 GENERALIDADES 1.1 Objetivo La presente Adjudicación Directa Pública tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural, Persona

Jurídica o Consorcio, que se encargará de prestar los servicios de consultoría para la supervisión externa de la obra Rehabilitación del Camino Vecinal Esquena - Saco, ubicado en el Departamento de Puno, de acuerdo a los Términos de Referencia que forman parte integrante de las presentes Bases.

1.2 Entidad que Convoca la Adjudicación Directa Pública. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la República del Perú, a través del PROYECTO

ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO – PROVIAS DESCENTRALIZADO, con domicilio en Av. Bolivia Nº 120, Torre del Centro Cívico y Comercial de Lima, Décimo Piso, Lima 1, quien, en adelante se denominará PROVIAS DESCENTRALIZADO

1.3 Localización del Proyecto. El camino vecinal motivo de la Adjudicación Directa Pública, se encuentra ubicado en el Departamento

de Puno, Provincia de Carabaya, Distrito de Coaza. 1.4 Plazo de Duración de los Servicios. El plazo para la prestación de los Servicios es ciento noventa y cinco (195) días naturales 1.5 Base Legal.

Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. N° 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM, en adelante denominados TUO de la Ley y Reglamento, respectivamente, así como sus ampliatorias y modificatorias.

- Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado con D.S. Nº 084-2004- PCM, en adelante denominados “La Ley” y “El Reglamento” respectivamente, así como sus normas ampliatorias y modificaciones.

- Resolución N° 080-2000-CONSUCODE/PRE, Aprueba la Directiva N° 006-2000-CONSUCODE, que establece pautas para la presentación de garantías.

- Resolución N° 126-2000-CONSUCODE-PRE, Modifica el anexo de la Directiva N° 006-2000-CONSUCODE, que contiene la relación actualizada de las Empresas del Sistema Financiero del Sistema de Seguros, autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros para otorgar Carta Fianza o Póliza de Caución.

- Resolución N° 003-2003-CONSUCODE-PRE, Aprueba la Directiva N° 003-2003-CONSUCODE/PRE - Disposiciones Complementarias para la participación de postores en Consorcio en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. - Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje - Ley Nº 27633, Modifica la Ley Nº 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo

Nacional y demás disposiciones complementarias

- Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la



5

República, y sus modificaciones Ley Nº 28422 y Ley Nº 28396 - Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley Nº 28927, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007. - Decreto Supremo Nº 063-2006-EF, Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado - Decreto Supremo Nº 148-2006-EF, Modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado - Decreto Legislativo N° 295, Código Civil. - Directivas Nº 001, 007-2005-CONSUCODE/PRE, así como los Acuerdos del Tribunal de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Todas las demás pertinentes, según corresponda

2.0 FINANCIAMIENTO. Los servicios supervisión a que se refiere las presentes Bases, se financiará con Recursos provenientes del

Tesoro Público: Recursos ordinarios. 3.0 DE LOS PARTICIPANTES. 3.1 Podrán participar en esta Adjudicación Directa Pública, los Consultores inscritos en el Registro Nacional de

Proveedores, de conformidad con el Art. 8º del TUO de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Art. 9º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Los consultores se presentarán con el nombre completo o razón social que figura en su correspondiente

Escritura de Constitución. Los consorcios se presentarán conforme a su denominación consignada en el Compromiso de Consorcio.

4.0 CLASIFICACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

Esta convocatoria corresponde a una Adjudicación Directa Pública. 5.0 SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

Los servicios serán ejecutados por el sistema de SUMA ALZADA

6.0 VALOR REFERENCIAL. El Valor Referencial de los Servicios de Consultoría es de S/. 104,989.24 (son: DOSCIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV, con precios referidos al mes de JULIO - 2007 Los valores mínimo y máximo son: 90% del Valor Referencial S/. 94,490.32 (noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa con 32/100 Nuevos Soles) 110% del valor Referencial S/. 115,488.16 (ciento quince mil cuatrocientos ochenta y ocho con 16/100 Nuevos Soles)

7.0 CALENDARIO DEL PROCESO.

El Calendario de la Adjudicación Directa Pública es el indicado en el Aviso de Convocatoria.

8.0 CONDICIONES GENERALES - REQUISITOS DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA a) Haber cancelado los derechos de participación; en caso de participantes que se presenten en consorcio,

bastará que uno de los integrantes haya cancelado estos derechos. b) Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no estar incluido en el Registro de Proveedores

Inhabilitados para contratar con el Estado. c) No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Art. 9 del TUO de la Ley. d) Al amparo del Art. 87º del Reglamento, todos los Actos realizados dentro del proceso de selección se

entenderán notificados a partir del día siguiente de su publicación en el SEACE. e) Es de responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del

SEACE y revisión de su correo electrónico.



6

9.0 REGISTRO DE PARTICIPANTES, CONSULTAS Y OBSERVACIONES.

9.1 Registro de Participantes El registro de Participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, tal como lo establece el Art.107° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Para registrarse, la persona natural o jurídica que solicite participar en un proceso de selección y solicite participar en un proceso y solicite ser notificado electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deberán realizarse.

1.1 Consultas y Observaciones. A través de las Consultas, los participantes podrán solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos

de las Bases o plantear solicitudes respecto a ellas. El Comité Especial recibirá las consultas por un período mínimo de tres (3) días desde el día siguiente de la convocatoria, conforme a lo establecido en el Art. 111 del Reglamento del TUO.

Los participantes formularán sus consultas y observaciones en forma simultánea de acuerdo al

calendario establecido por las Bases, por escrito, dirigida al Presidente del Comité Especial en la dirección indicada a continuación, adjuntando un disquete HD de 3 1/2" o Cd’R, con el pedido archivado en programa MS WORD.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO Ref: A.D.P. Nº. 008-2007-MTC/21 Primera Convocatória

Att. Presidente del Comité Especial. Av. Bolivia Nº 120 piso 10 Oficina de Trámite Documentario

El Comité Especial responderá todas las consultas y observaciones en un pliego absolutorio, que incluirá, además, las enmiendas y, si fuera el caso, documentos complementarios. El pliego absolutorio será notificado a través del SEACE, en la sede de PROVIAS DESCENTRALIZADO o a los correos electrónicos de los participantes, de ser el caso, en un plazo máximo de tres (03) días, según el Artículo 113 y 115 del Reglamento.

Las respuestas a las consultas y observaciones se consideran como parte integrante de las Bases y del

contrato. Los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al

CONSUCODE dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del término para absolverlas (Art. 116 del Reglamento).

El Comité Especial procederá a integrar las Bases dándose cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 117º del Reglamento y publicará las Bases integradas a través del SEACE.

Las Bases Integradas no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativa alguna.

10.0 DOCUMENTACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA. Los documentos de la presente Adjudicación Directa Pública son los siguientes: - Aviso de Convocatoria a la Adjudicación Directa Pública No. ADP-008-2007-MTC/21, Primera

Convocatoria, - Bases de la Adjudicación Directa Pública - Términos de Referencia

- Proforma de Contrato - Consultas y Observaciones a las Bases - Pliego Absolutorio a las Consultas y Observaciones a las Bases, si las hubiere - Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios.



7

Las Bases Integradas según el Anexo I Anexo de definiciones, numeral 4 del Reglamento, son las Bases definitivas del proceso de selección, cuyo texto contempla todas las aclaraciones y/o precisiones producto de las absoluciones de consultas, así como todas las modificaciones y/o correcciones derivadas de la absolución de las observaciones y/o pronunciamientos de CONSUCODE; o, luego de transcurridos los plazos para dichas etapas, sin que los participantes las hayan formulado.

Participante, según define el ordinal 42 del Anexo del Reglamento, es el proveedor que puede intervenir en el proceso de selección, habilitado por haber cancelado el derecho correspondiente (adquisición de Bases). La proforma del Contrato según el ordinal 48 del Anexo del Reglamento, es el proyecto del contrato a suscribirse entre la Entidad y el postor ganador de la Buena Pro y que forma parte de las Bases.

Los Términos de Referencia, según el ordinal 54 del Anexo del Reglamento, constituyen la descripción, elaborada por la Entidad, de las características técnicas, y de las condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios de consultoría.

11.0 INSPECCIÓN PREVIA. 11.1 Es responsabilidad exclusiva de los participantes visitar e inspeccionar la totalidad del área o terreno donde se

desarrollará la supervisión materia de la presente Adjudicación Directa Pública, asimismo, podrán analizar la información disponible y efectuar todas las evaluaciones y verificaciones que sean necesarias, incluyendo y sin limitarse, a los documentos de la Adjudicación Directa Pública antes de y a efectos de presentar su Propuesta. Sus evaluaciones y análisis deben de incluir, entre otros la revisión de todos los aspectos técnicos, socio-ambientales relacionados con la formulación de la Propuesta y ejecución del Contrato; las condiciones de las áreas y el sitio donde se ejecutarán los estudios, disponibilidad de fuentes de agua, canteras, energía y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la presentación de un completo expediente técnico de rehabilitación de los caminos.

11.2 No se requiere certificación expresa o documento alguno de haber visitado el área o terreno en donde se

desarrollarán los estudios, sin embargo, es recomendable que el Participante efectúe una detenida inspección a la zona de trabajo.

12.0 OBLIGACIONES EN CASO DE CONSORCIO. 12.1 Podrán participar postores en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello,

será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, que se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de firmar el contrato. Cada empresa señalará su nombre o razón social exactamente como figura en su correspondiente testimonio de constitución y deberá cumplir con lo siguiente:

12.2 Ninguna empresa participante podrá formar parte de más de un consorcio y los integrantes de un consorcio no

podrán presentar propuestas individuales. 12.3 Las partes del consorcio deben estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores y encontrarse hábiles

para Contratar con el Estado. 12.4 Los Postores que se presenten en consorcio deberán presentar un Contrato de Promesa Formal de consorcio,

que contenga cuando menos la información siguiente:

c.1 Empresas que forman el Consorcio y domicilio Legal del consorcio. c.2 Designación del representante o apoderado común, con poderes suficientes para ejercitar los

derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo.

c.3 Porcentaje de participación de cada empresa. c.4 Declaración expresa de responsabilidad solidaria y el detalle de obligaciones de cada uno de

ellos. c.5 Compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio hasta que el contrato de

consultoría cuente con Liquidación Final consentida.



8

12.5 En caso que un Postor con promesa de consorcio obtenga la Buena Pro, deberá formalizar su compromiso según lo dispuesto por el CONSUCODE en la Directiva No. 001-2001-CONSUCODE/PRE, aprobado por la Resolución No. 019-2001-CONSUCODE/PRE, antes de la firma del contrato.

12.6 El Consorcio que obtenga la Buena Pro, debe obtener el número de RUC (Registro Único de

Contribuyentes), como condición previa e ineludible para la firma del contrato de acuerdo a lo señalado en la Resolución de Superintendencia N° 210-2004-SUNAT del 18.09.2004,si deciden llevar su contabilidad en forma conjunta. Caso contrario de mantener contabilidades separadas el contrato de consorcio debe precisar cual de los miembros tendrá entre sus obligaciones, la de facturar el servicio a contratar.

12.7 Para el caso de Consorcios se aplicará lo dispuesto en la Resolución N° 063-2003-CONSUCODE/PRE que

aprueba la Directiva N° 003-2003-CONSUCODE/PRE. 12.8 Las partes del Consorcio responden solidariamente ante la Entidad por todas las consecuencias derivadas

de su participación individual en el consorcio durante los procesos de selección o de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de éste.

12.9 Queda claramente entendido que la conformidad de los servicios, no extingue la responsabilidad individual,

colectiva y solidaria de todos los integrantes. 13. DE LAS PROPUESTAS Y SU CONTENIDO.

13.1 Las Propuestas deberán ser presentadas necesariamente en idioma castellano

13.2 La Propuesta se presentará en dos (02) sobres denominados:

"Primer Sobre: Propuesta Técnica" y "Segundo Sobre: Propuesta Económica".

Cada uno de los referidos sobres contendrá la Propuesta en original y dos copias. Los tres ejemplares deberán contar con una etiqueta con la indicación "ORIGINAL" o “COPIA”, según sea el caso y tener un índice y estar numerado e identificado con los mismos títulos, ordenado en la misma secuencia y firmadas y selladas por el representante legal del Postor en todas sus páginas, no debiendo contener borrones o corrección alguna y tendrán el siguiente rótulo:

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS DESCENTRALIZADO

ADP Nº 008-2007-MTC/21 PRIMERA CONVOCATORIA

“Supervisión Externa de la Obra Rehabilitación del Camino Vecinal Esquena – Saco”

L= 18.350 KM DEPARTAMENTO DE PUNO

Av. Bolivia Nº 120 – Piso 10 Lima 1, Perú. POSTOR:.................................................Primer y /o Segundo Sobre :_________

13.3 Formatos. La información solicitada debe ser presentada en los formatos establecidos que se encuentran en el Anexo de

las presentes Bases o formato impreso por el Postor que contenga la misma información de los formatos del Anexo. No se aceptarán rectificaciones o complementaciones de fondo a los documentos presentados en la forma y plazos establecidos en las presentes Bases.

13.4 De la forma de Presentación de las Propuestas. Las Propuestas deberán ser presentadas, por un representante de la Empresa, facultado para tal fin mediante

carta poder simple fuera de los sobres, la misma que deberá ser entregada al Notario a efecto que verifique la identidad y la vigencia del Documento Nacional de Identidad con las constancias de sufragio. Los sobres estarán cerrados, con indicación visible de la Razón Social del Postor que la presenta y el número de la Adjudicación Directa Pública.



9

13.5 Contenido del Primer Sobre: Propuesta Técnica. El primer Sobre deberá contener la siguiente documentación:

A. Declaración Jurada de identificación del Postor. Doc. 1: DECLARACION JURADA DE IDENTIFICACION DEL POSTOR, señalando el nombre o

razón social del postor o de su representante legal, domicilio e inscripción en los Registros Públicos, cuando corresponda, e indicación del documento de identidad. (Formato Nº 01).

En caso de consorcio, cada uno de los consorciados deberá presentar una declaración jurada de identificación en forma individual, señalando además que se presenta en forma consorciada. Obligatorio

B. Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores

Doc. 2 Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de

Proveedores. La presentación de un Certificado caduco, adulterado incompleto o falsificado es causal de eliminación. El defecto no es subsanable.

En caso de consorcio, cada uno de los consorciados deberá presentar una copia simple del certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores- Capítulo de Consultores de Obras. Obligatorio

C. Promesa de Consorcio. (de ser el caso)

Doc. 3 Promesa de Consorcio, suscrita por los representantes legales de cada una de las

empresas, de acuerdo a las indicaciones de las presentes Bases. (Formato Nº 02). Obligatorio

D. Declaración Jurada de Postor. Doc. 4 Presentará una declaración jurada simple en la cual manifieste lo siguiente: (Formato Nº 03).

Obligatorio

a) Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 9 del TUO de la Ley.

b) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del

proceso de selección. c) Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta

para efectos de la Adjudicación Directa Pública. d) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a

suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. e) Que conoce las sanciones contenidas en el TUO de la Ley y su Reglamento, así

como en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

En el caso de consorcios, cada integrante deberá presentar la declaración jurada.

E. Declaración Jurada de ser una Pequeña o Microempresa, de ser el caso (Formato No.04) F. Compromiso de Integridad.

Doc. 6 Presentará un Compromiso de Integridad del Postor, de acuerdo al Numeral 700-06 de las

Normas Técnicas de Control (Formato No. 05). Facultativo.



10

G. DECLARACION JURADA DE BENEFICIARIOS DE LA LEY Nº 27633.

Doc. 7: Los Postores que se consideren con derecho a los beneficios que otorga la Ley Nº 27633, Ley que modifica la Ley 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional; deberá presentar la Declaración Jurada correspondiente.

En el caso de Consorcios, cada empresa integrante deberá presentar la Declaración Jurada.

H. Información Referida a los Factores de Evaluación del Postor.

Doc. 8 Experiencia en la Actividad La experiencia en la actividad de Consultoría en general, se calificará considerando el

monto facturado acumulado durante un periodo determinado no mayor a veinticinco (25) años a la fecha de presentación de las propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el Valor Referencial del servicio materia de la convocatoria. Tal experiencia se acreditará con copia simple de los contratos y su respectiva conformidad de prestación del servicio, expedidos por las entidades contratantes, con un máximo de cinco (05) servicios. (Formato N° 06).

Doc. 9 Experiencia en la Especialidad

Experiencia en la supervisión de obras viales, se calificará considerando el monto facturado acumulado durante un periodo determinado no mayor a veinticinco (25) años a la fecha de presentación de las propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (05) veces el Valor Referencial del servicio materia de la convocatoria. Tal experiencia se acreditará con copia simple de los contratos y su respectiva conformidad de prestación del servicio expedidos por las Entidades Contratantes, con un máximo de cinco (05) servicios (Formato Nº 07).

I. Información referida a los Factores de Evaluación del Personal Propuesto.

Doc. 10 Relación de los profesionales propuestos para el servicio, de acuerdo a lo requerido por las

Bases (Formato Nº 08). Doc. 11 Currículum de los Profesionales propuestos para los cargos indicados en el Doc. 10, con

sustento del tiempo de experiencia en la especialidad (obras viales) en copia simple de los certificados o constancias de los servicios prestados en los cuales se aprecie el periodo de trabajo (Formato Nº 09) y Declaración Jurada de estar hábiles para el ejercicio de la profesión. El postor adjudicatario de la Buena Pro presentará, a la firma del contrato, los certificados originales de habilidad caso contrario la Buena Pro quedará sin efecto y se llamará al segundo en orden de prelación.

- Tiempo de Experiencia en la Especialidad

Se acreditará con constancias o certificados, en un máximo de cinco (05) servicios.

Doc. 12 Carta de Compromiso de cada uno de los Profesionales propuestos para el Servicio (Formato No. 10).

J. Factores Referidos al Objeto de la Convocatoria

Doc. 13 a) Servicios Ofrecidos: - Metodología del Trabajo Se presentará una descripción detallada de las actividades a desarrollar que cumpla

como mínimo lo exigido en los Términos de Referencia. - Plan de Trabajo propuesto



11

Programación de los trabajos mediante un Diagrama GANTT y PERT _ CPM, donde incluya las actividades a desarrollar, concordante con el plazo de ejecución previsto para el estudio.

Doc. 14 b) Equipamiento. Doc. 15 c) Enriquecimiento de los Términos de Referencia. La estructura de los sub-factores se indica en el Cuadro de Puntajes de Calificación Técnica de las

presentes Bases (página 18).

La no presentación de cualquiera de los documentos solicitados en los ítems A, B, D y F, será causal de descalificación del Postor. Así mismo será causal de descalificación la no presentación del Documento indicado en el Numeral C para Consorcios y la Declaración jurada de encontrarse hábil para ejercer la profesión.

13.6 Contenido del Segundo Sobre: Propuesta Económica.

El Segundo Sobre, deberá contener la siguiente documentación:

Doc. 15 Carta de Presentación de la Propuesta Económica (Formato Nº 11).

El Formato Nº 12 contiene la estructura básica mínima del Presupuesto a ofertar; el postor podrá incrementarlo de acuerdo a su propuesta. Esta estructura del presupuesto deberá ser presentada antes de la suscripción del contrato.

El monto de la propuesta deberá ser consignada en Nuevos Soles hasta con dos decimales. En caso de discrepancia entre la suma consignada en números y en letras, se tendrá como válida la suma que aparece en letras.

14 DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 14.1 Acto de Recepción de Propuestas y Apertura del Primer Sobre 14.1.1 El Acto Público de Recepción de Propuestas se llevará a cabo en la fecha y hora señaladas en la convocatoria,

con la presencia de los miembros del Comité Especial, los postores y con la participación de Notario Publico. El Acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los postores en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que presenten su propuesta Técnica y Económica. Si al momento de ser llamado el postor no se encuentra presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún postor es omitido, deberá acreditarse con la presentación del comprobante de pago por derecho de participación.

14.1.2 Las personas naturales concurren personalmente o a través de su representante, debidamente acreditado ante

el Comité Especial mediante carta poder simple y su DNI vigente. Las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado acreditado con carta poder simple y su DNI vigente, con las atribuciones suficientes para tomar decisiones que se puedan presentar en caso de empate, tal como lo señala el artículo 133º del Reglamento.

14.1.3 A continuación el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor. Es necesaria la presentación de todos los documentos requeridos como obligatorios y el Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, el Comité Especial devolverá la propuesta teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el Acta y el Notario Público mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el Postor formule apelación. Si se formula impugnación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

14.1.4 Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados

que no modifiquen el alcance de la Propuesta Técnica, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días hábiles desde el día siguiente de la notificación, para que el Postor los subsane, en cuyo caso, la



12

propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

Según se define en el Anexo I Definiciones, numeral 22 del Reglamento, error subsanable es aquel que incide sobre aspectos accidentales, accesorios o formales, siendo susceptibles de rectificarse a partir de su constatación, dentro del plazo que otorgue el Comité Especial.

Se consideran errores u omisiones subsanables:

a. La falta de visado o sello del representante legal autorizado en alguna de las páginas, a

excepción de la carta de presentación de la propuesta. b. Ubicación errada de las páginas c. La no presentación del número solicitado de copias d. La falta de foliación en alguna página e. La compaginación inexacta f. Otros en los documentos presentados que no modifiquen el resultado de la evaluación técnica.

No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica.

14.1.5 El Notario procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica;

asimismo, conservará las propuestas económicas presentadas por los postores, mientras que el Comité Especial procede a evaluar las Propuestas Técnicas.

La evaluación y calificación de las Propuestas Técnicas se realizarán en fecha posterior. Concluido el proceso de recepción de propuestas y apertura del Primer Sobre, el Notario dejará constancia de

lo actuado levantando un Acta, en la cual los postores podrán efectuar las observaciones que consideren pertinentes, sólo pueden intervenir y firmar el Acta respectiva aquellos que hubiesen presentado sus propuestas.

14.1.6 El Comité Especial podrá rechazar toda propuesta, si comprobara que el Postor ha participado en

actividades corruptas o fraudulentas para competir en la presente Adjudicación Directa Pública, definiéndose como tales las siguientes:

(i) “SOBORNO (COHECHO)” significa todo un acto u omisión que, en función de su cargo o

investidura, realice un funcionario publico o quien actúe en su lugar, postores o terceros, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de selección o durante la ejecución del contrato correspondiente.

(ii) “EXTORSION O COACCION” significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a

un miembro de su familia, en su persona, honra o bienes, aun mal que constituyera delito, para influir en las decisiones durante el proceso de selección o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado.

(iii) “FRAUDE” significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso

de selección o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio de Provias Descentralizado de los beneficios de una competencia libre y abierta.

(iv) “COLUSION” significa las acciones entre los postores destinadas a que se obtengan precios a

niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al PROVÍAS DESCENTRALIZADO de los beneficios de una competencia libre y abierta

15.0 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 15.1 Terminado el Acto de Recepción y apertura de la propuesta técnica, el Comité Especial procederá a la

evaluación de los Documentos de dicha Propuesta, ciñéndose a los Criterios de Evaluación Técnica, establecidos en las presentes Bases.

15.2 La evaluación de las propuestas es integral, realizándose en dos (2) etapas. La primera es la evaluación

técnica, cuya finalidad es calificar la calidad de la propuesta, y la segunda es la evaluación económica, cuyo objeto es calificar el monto de la propuesta económica.



13

15.3 Aclaración y Confirmación de Documentos. A efectos de confirmar la veracidad de la información consignada por los postores, el Comité Especial se reserva el derecho de dirigirse a los Organismos Públicos y/o Privados que puedan aportar referencias sobre la forma cómo ha cumplido el postor y a clientes que aquellos hubieran citado o a cualquier otra fuente supletoria de información. En caso de verificarse la inexactitud de lo declarado, la propuesta será desestimada, y el hecho será informado al CONSUCODE. En atención a las disposiciones del TUO de la Ley y su Reglamento, toda declaración o afirmación falsa será causal de eliminación y pérdida de su condición de Postor, comunicándose este hecho al CONSUCODE, sin perjuicio de las acciones legales que se deriven de ellos.

15.4 Evaluación de la Propuesta Técnica

El puntaje máximo que podrá obtener una Propuesta será de 100 puntos. Serán declaradas aptas las Propuestas Técnicas cuyo puntaje sea mayor o igual a ochenta (80) puntos. Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo serán descalificadas y rechazadas en esta etapa.

15.5 El Comité Especial a través de un cuadro comparativo establecerá el orden en que han quedado

calificados los postores, siendo de conocimiento de los Postores en el Acto Público de apertura de la Propuesta Económica.

15.6 En caso que ningún Postor alcance el puntaje mínimo, la Adjudicación Directa Pública será declarado

Desierta. 16.0 APERTURA DEL SEGUNDO SOBRE y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 16.1 El Acto de Apertura del Sobre Nº 2, se realizará en la fecha que se indica en el Aviso de Convocatoria. 16.2 En acto público, el notario procederá a abrir los sobres de las propuestas económicas de los postores que

hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido. Antes de abrir los segundos sobres, el Comité Especial hará leer en voz alta el puntaje obtenido en la calificación de su Propuesta Técnica, para conocimiento de los postores.

16.3 Los segundos sobres de los postores que no alcanzaron el puntaje mínimo, en poder del Notario, serán

devueltos en el acto a sus representantes, quedando asentado en el Acta tal devolución, en el caso que no concurrieran, el Comité Especial hará tal devolución posteriormente mediante oficio.

16.4 El puntaje máximo que podrá obtener la Propuesta Económica será de 100 puntos. 16.5 La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de

menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional aplicando la fórmula siguiente:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde : Pi = Puntaje de la oferta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje máximo de la Propuesta Económica

i = Propuesta 16.6 El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de las evaluaciones de la propuesta técnica y

económica, obtenido de la aplicación de la fórmula siguiente:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi



14

Donde: PTPi = Puntaje Total del postor i. PTi = Puntaje por Evaluación Técnica del postor i PEi = Puntaje por Evaluación Económica del postor i. c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica, igual a 0.80 c2 = coeficiente de ponderación para la evaluación económica, igual a 0.20

17.0 DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. Una vez evaluadas las propuestas técnicas y económicas, se procede a determinar el puntaje total según el

método señalado en el numeral anterior. El Comité Especial a través de un cuadro comparativo anunciará el orden en que han quedado calificados los postores. Se elegirá como propuesta ganadora a la que obtenga el mayor puntaje, otorgándosele la Buena Pro.

Cualquier postor podrá solicitar en el mismo acto o por escrito, copia del acta de otorgamiento de la Buena

Pro y detalle de las calificaciones otorgadas a las propuestas, documentación que le será entregada dentro del día siguiente de la solicitud.

El Comité Especial informará a la Dirección Ejecutiva el resultado en forma inmediata adjuntando el acta de

otorgamiento de la Buena Pro y procederá a efectuar las notificaciones correspondientes a los postores cuyas propuestas económicas fueron evaluadas.

Solución en caso de Empate

En el supuesto que dos o más propuestas empaten (al tercer decimal) en el primer lugar, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando estrictamente el siguiente orden:

1. Con preferencia a favor de los micros y pequeñas empresas, alcanzando este beneficio a los consorcios, siempre y cuando estén conformados íntegramente por micro y pequeñas empresas.

2. A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico 3. A través de un sorteo en el mismo acto.

18.0 IMPUGNACIONES. El postor que no se encuentre conforme con el resultado de su evaluación, podrá presentar su impugnación, de

conformidad con las formas y plazos que precisa la Base Legal del presente Proceso de selección. (DS Nº 028-2007-EF, LEY Nº 28911)

19.0 RECHAZO DE PROPUESTAS.

El rechazo de propuestas será en el mismo acto de apertura del sobre correspondiente. Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor Referencial, serán devueltas por el Comité, teniéndolas por no presentadas.

Las propuestas inferiores al noventa por ciento (90%) del valor Referencial, serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas. Igualmente serán devueltas las propuestas incompletas, según la relación de documentos.

20.0 CANCELACIÓN DEL PROCESO. En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, PROVIAS

DESCENTRALIZADO puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de adquirir o contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente.

21.0 DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA. El Comité Especial declarará desierto la presente Adjudicación Directa Pública cuando no se presenten

postores o no quede válida ninguna oferta.



15

22.0 DEL CONTRATO 22.1 Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, PROVÏAS

DESCENTRALIZADO citará al postor ganador otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles dentro del cuál deberá presentarse a suscribir el contrato con toda la documentación requerida.

22.2 El Postor seleccionado deberá presentar antes de la suscripción del Contrato, los documentos siguientes:

a. Constancia vigente o Certificado vigente de no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

b. Copia Simple del Testimonio expedido por el Notario y de Vigencia de poder del Mandato (en el caso

de consorcios este requisito se cumplirá por cada uno de los asociados).

c. De ser el caso, Contrato de Consorcio debidamente legalizada ante Notario Público, en el que deberá señalarse al Representante Legal del Consorcio, domicilio en la ciudad de Lima, y porcentaje de participación de cada uno de los asociados, entre otros.

d. Copia del RUC (Registro Único del Contribuyente) del Postor. En caso de Consorcio, será copia del

RUC del Consorcio si deciden llevar su contabilidad en forma conjunta. Caso contrario de mantener contabilidades separadas, el contrato de consorcio debe precisar cual de los miembros tendrá entre sus obligaciones, la de facturar el servicio a contratar.

e. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

f. Estructura del Presupuesto, concordante con la oferta económica

22.3 El Postor ganador de la Buena Pro, presentará como requisito indispensable para la firma del Contrato, la

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, cumpliendo los requisitos de ser solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática a sólo requerimiento escrito de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sin beneficio de excusión, extendida y ejecutable en el Perú, otorgada por una entidad bancaria autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; por un monto del 10% del monto del contrato, con vigencia hasta después que quede consentida la Liquidación Final del Contrato del Estudio.

22.4 En caso que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la

buena pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En tal caso PROVIAS DESCENTRALIZADO llamará al Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose de idéntica forma que con el postor ganador. Si este postor no suscribiera el contrato, y sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable, el proceso será declarado desierto.

23.0 REQUERIMIENTO MINIMO DE PERSONAL El personal mínimo que debe presentar el postor par ala elaboración de los estudios es el siguiente:

• Jefe de Supervisión.- Ingeniero Civil Colegiado con un mínimo de (02) dos años de experiencia en supervisión de obras de infraestructura vial (mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento periódico o construcción de carreteras a nivel de asfaltado o afirmado). Debe estar habilitado por el CIP.

• Ingeniero Auxiliar.- Ingeniero Civil colegiado con un mínimo de (01) un año de experiencia en obras en general.

Se adjunta el Modelo de Contrato a las presentes Bases, a fin que los postores tengan conocimiento de las condiciones y obligaciones que asumirán en caso de obtener la Buena Pro. Por consiguiente, deberán incluir en sus propuestas económicas, todos los gastos que deriven del cumplimiento del mismo.



16

II. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA



17

FACTORES Y CRITERIOS DE EVALUACION

PUNTAJES DE CALIFICACION DE PROPUESTA TECNICA

La evaluación de las propuestas se efectuará en dos (02) etapas: Evaluación Técnica y Evaluación Económica. EVALUACIÓN TÉCNICA La evaluación Técnica comprende dos (02) etapas 1. ADMISIÓN: Se verificará el cumplimiento de los términos de referencia establecidos en el Anexo 3 de las

presentes Bases. 2. CALIFICACIÓN: (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Se asignará puntaje a la propuesta de acuerdo a los siguientes criterios:

Factores de Evaluación Puntaje

Parcial Puntaje Mínimo

Puntaje Máximo

1.- FACTORES REFERIDOS AL POSTOR - 30 a.- Experiencia en la Actividad b.- Experiencia en la Actividad

5 25

2.- FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO - 40 a.- Ingeniero Jefe de Proyecto b.- Ingeniero Especialista en Trazo y Diseño Vial

30 10

3.- FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA - 30 a.- Conocimiento del proyecto e identificación de facilidades,

dificultades y propuestas de solución b.- Enriquecimiento de los términos de referencia c.- Descripción de la Metodología y Plan para ejecutar el servicio d.- Programación de la prestación del servicio e.- Equipamiento, infraestructura, recursos y software

10 4 10 3 3

En cumplimiento al Artículo 72º del Reglamento, el puntaje mínimo para acceder a la evaluación de la propuesta económica es de 80 puntos. En caso contrario, la propuesta será descalificada.

Nota: Se considera requerimientos técnicos mínimos A.- ING. JEFE DE SUPERVISIÓN: Ingeniero Civil, Colegiado, mínimo seis (06) años de ejercicio profesional considerados a

partir de la obtención de su colegiatura. Mínimo dos (02) años de experiencia como Jefe de Supervisión de Obras Viales.

B.- PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO

El consultor describirá la Metodología y Plan de trabajo de acuerdo a los TDR



18

CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA 1.- FACTORES REFERIDOS AL POSTOR: 30 PUNTOS a. Experiencia en la Actividad (máx. 5 puntos) La experiencia en la actividad se acredita con los principales trabajos realizados en la actividad de consultoría. Tratándose de consorcios se complementará la experiencia de los asociados. Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en los últimos veinticinco (25) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas. Se otorgará el máximo puntaje de cinco (05) puntos al postor que acredite un monto acumulado igual o mayor a cinco veces el valor referencial. Los montos acumulados menores se calificarán en forma directamente proporcional teniendo en cuenta que los menores al V.R. su puntaje será cero (0) Para el cómputo del plazo de 25 años, se considerará como fecha cierta, la fecha de suscripción del contrato, el cual no podrá tener una antigüedad mayor a 25 años hasta la fecha de presentación de la propuesta técnica. Aquellos contratos que tengan una antigüedad mayor a 25 años no serán tomados en cuenta en la evaluación. Para acreditar la experiencia, se adjuntará copia simple de dos documentos: los Contratos, y sus respectivas conformidades de prestación del servicio o copia de las Resoluciones de aprobación de liquidaciones de los contratos, con un máximo de cinco (5) servicios

b. Experiencia en la Especialidad (máx. 25 puntos) La Experiencia en la Especialidad se refiere a los Contratos de Estudios de Obras de Infraestructura Vial. Tratándose de consorcios se complementará la experiencia de los asociados. Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en los últimos veinticinco (25) años contados hasta la fecha de presentación de propuestas. Se otorgará el máximo puntaje de veinticinco (25) puntos al postor que acredite un monto acumulado igual o mayor a cinco veces el valor referencial. Los montos acumulados menores se calificarán en forma directamente proporcional. Para el cómputo del plazo de 25 años, se considerará como fecha cierta, la fecha de suscripción del contrato, el cual no podrá tener una antigüedad mayor a 25 años hasta la fecha de presentación de la propuesta técnica. Aquellos contratos que tengan una antigüedad mayor a 25 años no serán tomados en cuenta en la evaluación. Para acreditar la experiencia, Se adjuntará copia simple de dos documentos: los Contratos, y sus respectivas conformidades de prestación del servicio o copia de las Resoluciones de aprobación de liquidaciones de los contratos, con un máximo de cinco (5) servicios. 2. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO: 40 PUNTOS a) Ingeniero Jefe de Supervisión (30 puntos)

Tiempo de Experiencia en la Especialidad: Para acreditar el tiempo de experiencia profesional en la especialidad, se adjuntará copia simple de los contratos con conformidad, certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente, de los que pueda desprenderse claramente el tiempo o periodo de trabajo efectivo realizando labores de supervisión de Infraestructura Vial.

Se otorgará puntaje al profesional cuyas constancias o certificados acrediten labores como Jefe de Supervisión en obras viales.

- Experiencia en la especialidad mayor de 04 a 06 años 30 puntos - Experiencia en la especialidad mayor de 02 a 04 años 15 puntos

b) Ingeniero Asistente (10 puntos) - Experiencia en la especialidad mayor de 02 a 03 años 10 puntos - Experiencia en la especialidad mayor de 01 a 02 años 05 puntos



19

3. FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 30 puntos a.- Conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución (10 puntos) Se otorgara puntaje al postor, en función al conocimiento que muestre respecto a los estudios e investigaciones previas, a su grado de identificación de las facilidades y dificultades en el desarrollo del servicio y a las medidas de solución que proponga.

Se calificara de la siguiente manera:

I) El Consultor que describa y analice correctamente lo señalado en el titulo del ítem, respecto a los 04 tópicos

principales del proyecto: 1. evaluación de la topografía del terreno; 2.canteras; 3. DME y fuentes de agua; 4. sistema de drenaje existente (10 puntos)

II) El Consultor que describa y analice 3 tópicos (7 puntos) III) El Consultor que describa y analice 2 tópicos (3 puntos) IV) El Consultor que describa y analice menos de 2 tópicos (0 puntos) b.- Enriquecimiento de los Términos de Referencia (4 puntos) Se otorgara puntaje al postor, en función a sus significativos aportes, mejoras, sugerencias y/o críticas a los términos de referencia consignados en las Bases. Se calificara de la siguiente manera:

I) El Consultor que realice y formule 4 o mas aportes y/o mejoras y/o sugerencias y/o criticas a los Términos de Referencia 4 puntos II) El Consultor que realice y formule más de 2o 3 aportes y/o mejoras y/o sugerencias y/o críticas a los Términos de Referencia 3 puntos III) El Consultor que realice y formule 1 aporte y/o mejora y/o sugerencia y/o critica a los Términos de Referencia 1 puntos IV) El Consultor que no realice ni formule ningún aporte a los Términos de Referencia 0 puntos

Se considerarán como aportes, mejoras y/o sugerencias a los Términos de Referencia, a los planteamientos del postor para el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en los TDR, permitiendo cubrir vacíos o prevean actividades no contempladas, que pudieran presentarse en el cumplimiento del servicio c.- Descripción de la Metodología y Plan para ejecutar el servicio (10puntos) Se otorgara puntaje al postor, en función a la metodología de trabajo que presente, que incluya los procedimientos a emplear y los sistemas de aseguramiento de calidad y de seguridad. Se calificara de la siguiente manera:

a) El Consultor que desarrolle una metodología de trabajo, que le permita cumplir con las exigencias de los términos de referencia, de tal forma que evidencie, 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad que le permitan asegurar la calidad del servicio ofertado. No es necesaria la presentación de una Certificación ISO; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados 10 puntos b) El Consultor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento de 3 de los 4 mecanismos básicos de ejecución del servicio 6 puntos c) El Consultor que desarrolle una metodología, que evidencie el cumplimiento de al menos 2 de los 4 mecanismos básicos de ejecución del servicio 2 puntos d) El Consultor cuya metodología no permita el cumplimiento de los términos de referencia o no evidencie el cumplimiento de los mecanismos básicos de ejecución del servicio 0 puntos



20

d.- Programación de la Prestación del Servicio (3 puntos) Se otorgara puntaje al postor, en función a la programación secuencial que presente de todas las actividades, incluyendo los hitos de entrega, así como una programación de utilización de personal y equipos para todas las fases del servicio. Se calificara de la siguiente manera:

a) El Consultor que presente el 100% de los cuadros de programación del servicio, coherentes con el desarrollo y

programación del proyecto, que permitan un control claro y oportuno de las actividades desarrolladas, tales como: 1) Relación de Actividades; 2) Utilización de recursos y personal; 3) Programación Gantt (Pert-CPM) de actividades, y; 4) Matriz de asignación de responsabilidades. 3 puntos

b)El Consultor que presente 3 de los cuadros correctamente desarrollados 2 puntos

c) El Consultor que presente al menos 2 de los cuadros correctamente desarrollados 1 puntos d) El Consultor que presente menos de 2 de los cuadros correctamente desarrollados 0 puntos e.- Equipamiento, infraestructura, recursos y software (3 puntos) Se otorgara puntaje al postor en función a los equipos, software y/o vehículos puestos a disposición del servicio, distinta o adicional a aquellos que hubieran sido exigidos en las Bases; el postor sustentara la tenencia de los equipos y/o vehículos mediante copia simple de facturas y/o cartas compromiso de alquiler. Se calificara de la siguiente manera:

e.1 Equipos de Topografía (Teodolito electrónico y Nivel automático) (01 puntos)

a) El equipo deberá tener: 1) una antigüedad no mayor de 5 años y 2) certificado de calibración no mayor de 6 meses, contados estos a partir de la última calibración, estos certificados de calibración pueden ser copias simples y deben ser expedidos por una firma especializada o entidad competente. (01 puntos)

b) Equipo que cumpla con uno de los requisitos antes indicados (0.5 puntos)

e.2 Equipos de laboratorio de suelos (1 puntos) 1. Tamices, balanza, martillo para prueba de proctor modificado, cazuela casagrande, molde para prueba de

compactación proctor modificado, equipo para densidad de campo. a) El equipo deberá tener: 1) una antigüedad no mayor de 5 años y 2) certificado de calibración no mayor de 6

meses, contados estos a partir de la última calibración, estos certificados de calibración pueden ser copias simples y deben ser expedidos por una firma especializada o entidad competente(01 puntos)

b) Equipo que cumpla con uno de los requisitos antes indicados (0.5 puntos) e.3 Equipos para Movilización (1 puntos) 1. Camioneta doble cabina (1)

a) El equipo deberá tener una antigüedad menor o igual a 5 años. (01 puntos) b) El equipo tiene una antigüedad mayor de 5 años hasta 8 años (0.5 puntos)

c) El equipo tiene una antigüedad mayor de 8 años (0 puntos)

Todas las Declaraciones Juradas y Cartas de Compromiso deberán ser efectuadas por el POSTOR o por todos los conformantes del Consorcio, de ser el caso.

21

III. ANEXOS A LAS BASES



22

FORMATO Nº 1

DECLARACION JURADA DE IDENTIFICACION DEL POSTOR El Representante Legal del postor................................................., identificado con DNI Nº. .............., quien suscribe el presente documento, declara bajo juramento que los datos de identificación del postor son los que se precisan a continuación: 1. NOMBRE O RAZON SOCIAL ....................................................................................................................... (Debe de concordar con lo consignado en la Escritura de Constitución, en caso de persona jurídica) 2. NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES- CAPÍTULO DE

CONSULTORES DE OBRAS................................................................... ......................................................................................................................................................................... 3. DIRECCIÓN PRINCIPAL .............................................................................................................................. 4. CIUDAD 5. PAÍS 6. CASILLA POSTAL ........................................................................................................................................ 7. TELÉFONO 8. FAX Y EMAIL 9. NOMBRE ORIGINAL ....................................................................................................................................................................... 10. AÑO DE CONSTITUCIÓN DE LA FIRMA ......................................................... 11. TIEMPO EN LA ACTIVIDAD DE CONSULTORIA: ................................................................... 12. Primer Contrato de Consultoría ( indicar Nº de Contrato , fecha, Entidad, lugar)

(Copia autenticada por Fedatario de la Entidad) Lima, de del 2007 POSTOR O REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE, FIRMA Y SELLO DNI No. ............................................... NOTA: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas asociadas deberá proporcionar la

información solicitada mediante este formato.



23

FORMATO Nº 2

PROMESA DE CONSORCIO Por el presente documento que suscriben: La (Empresa 1: Razón Social), con RUC, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores- Capítulo de Consultores de Obras, con el Nº…………., representado por: , inscrito en el Registro de Mandatos de la Oficina Registral de ......., en la ficha: Nº ………, la (Empresa 2: Razón Social), con RUC……………, inscrito en el Registro Nacional de Proveedores- Capítulo de Consultores de Obras, con el Nº……………, representado por: , inscrito en el Registro de Mandatos de la Oficina Registral de ......., en la ficha: Nº , acuerdan voluntariamente conformar el consorcio denominado:..............., para la prestación de los servicios de consultaría para el estudio..............................; declarando bajo juramento que: a) Los integrantes del Consorcio no están incluidos en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado. b) El representante común, es...................... y tiene poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las

obligaciones que se deriven de la calidad de postor y del contrato, de obtener la buena pro, hasta la liquidación del mismo.

c) El porcentaje de participación de cada empresa es: ..................%,................%. d) En caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el Consorcio y obtener el RUC del Consorcio

como condición previa a la firma del Contrato. e) Declaramos expresamente asumir responsabilidad solidaria hasta la terminación de nuestros servicios. f) Asumimos el compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio mientras la obra no cuente con

Liquidación Final consentida. g) El domicilio legal del Consorcio es…………………………………………………. h) Denominación del Consorcio………………………………………………………..

Lima, Empresa 1 Empresa 2 Postor o Representante Legal Postor o Representante Legal Nombre, firma y sello Nombre, firma y sello



24

FORMATO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR: El postor que suscribe declara bajo juramento:

a) Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme

a lo señalado por el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento b) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del Proceso de selección. c) Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del Proceso. d) Que se compromete a mantener su oferta durante el Proceso de selección y a suscribir el Contrato en caso de

resultar favorecido con la Buena Pro. e) Que conoce las sanciones contenidas en el TUO de la Ley, su Reglamento y modificatorias, así como en la

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias.

Lima,

POSTOR O REPRESENTANTE LEGAL Nombre, firma y sello DNI No. ...................... NOTA: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas asociadas deberá presentar esta

declaración Jurada.



25

FORMATO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE SER MICRO O PEQUEÑA EMPRESA (OPCIONAL)

El Representante Legal del postor................................................., identificado con DNI Nº. .............., quien suscribe el presente documento, declara bajo juramento que de acuerdo con el Artículo 75º del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi representada reúne las características establecidas en los Artículos 2º y 3º de la Ley No. 28015 – Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.

Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado en el artículo 5º concordante con el Artículo 20º del Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante decreto Supremo No. 009-2003-TR del 9 de Octubre del 2003, deberá tenerse acreditada la condición de ...................................(indicar micro o pequeña empresa, según corresponda) de mi representada.

Lima,

POSTOR O REPRESENTANTE LEGAL Nombre, firma y sello DNI No. ...................... NOTA: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas asociadas deberá presentar esta

declaración Jurada.



26

FORMATO Nº 5

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

Pacto de Integridad que celebran de una parte (postor) , con R.U.C Nº ……………… y de la otra parte PROVIAS DESCENTRALIZADO debidamente representada por su Director Ejecutivo Econ. Edgar Quispe Remon identificado con D.N.I Nº 07533826. Mediante el presente, (postor adjudicado) se compromete a no ofrecer ni otorgar, ya sea directa ni indirectamente, a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a ningún funcionario de PROVIAS DESCENTRALIZADO o a sus familiares a fin de obtener el contrato objeto de la Adjudicación Directa Pública N° 006-2007-MTC/21. PROVIAS DESCENTRALIZADO declara no haber celebrado ni celebrará acuerdos formales o tácitos con los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas a la libre competencia. PROVIAS DESCENTRALIZADO a su vez se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus funcionarios.

PROVIAS DESCENTRALIZADO POSTOR



FORMATO Nº 6

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD (CONSULTORÍA EN GENERAL)

N°

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

CLIENTE

FECHA DE

MONTO FACTURADO

SOLO DEL CONTRATO

(s/)

% DE PARTICIPACION

MONTO ACTUALIZADO (s/)

FIRMA INICIO FIN 1 2 3 4 5

Lima,

POSTOR Ó REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE, FIRMA Y SELLO

DNI No. ................................ NOTA: La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con contratos, certificados, constancias de conformidad o resolución de liquidación de contrato emitido por el cliente u otro documento que acredite el cumplimiento del contrato, como condición para ser evaluada.

27



FORMATO Nº 7

EXPERIENCIA EN ESPECIALIDAD (ESTUDIOS DE OBRAS VIALES)

N°

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

CLIENTE

FECHA DE

MONTO FACTURADO

SOLO DEL CONTRATO

(s/)

% DE

PARTICIPACION

MONTO

ACTUALIZADO (S/)

FIRMA INICIO FIN 1 2 3 4 5

Lima,

PARTICIPANTE Ó REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE, FIRMA Y SELLO

DNI No. ................................

NOTA: La información proporcionada en este formato debe ser respaldada con contratos, y certificados, constancias de conformidad o resolución de liquidación de contratos emitidos por el cliente que acredite el cumplimiento del contrato, como condición para ser evaluada En caso de consorcios adjuntar el contrato en el que conste el porcentaje de participación 28



29

FORMATO Nº 8

RELACION DE PROFESIONALES PROPUESTOS

CARGO ASIGNADO NOMBRE Y APELLIDOS Nº DE COLEGIATURA Jefe de Supervisión Ingeniero Auxiliar

Lima,

POSTOR Ó REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE, FIRMA Y SELLO

DNI N°. ................................



30

FORMATO Nº 09

CURRICULUM VITAE (C.V.) DEL PERSONAL PROPUESTO

El postor presentará el C.V. del personal profesional de la propuesta técnica, en este formato: A Jefe de Supervisión ING. CIVIL B Ingeniero Auxiliar ING. CIVIL El C. V. deberá permitir distinguir con facilidad la experiencia del profesional, a fin de calificar según los criterios precisados.

Se adjuntará obligatoriamente copia simple de la documentación que acredite la información suministrada en este formato, ordenados cronológicamente y de acuerdo a la numeración de este formato. El postor debe llenar este formato necesariamente con los datos señalados para cada uno de los profesionales propuestos.

CURRÍCULUM VITAE 1. CARGO PROPUESTO: 2. NOMBRE COMPLETO ___________________________________________________________________ 3. TÍTULO PROFESIONAL: ________________________ AÑO: ___________ 4. UNIVERSIDAD:______________________________________ PERIODO:___________ 5. REG. PROFESIONAL Nº.:______________________________ AÑO:__________ 6. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD (Supervisión) JEFE DE SUPERVISION

Nombre de la

Supervisión

Ubicación

Empresa/ Entidad que

presto servicio

Cargo en el Servicio

Longitud(m) Entidad Contratante o

Cliente

Período del..... al....

Tiempo Total

(años)

INGENIERO AUXILIAR

Nombre de la

Supervisión

Ubicación

Empresa/ Entidad que

presto servicio

Cargo en el Servicio

Longitud(m) Entidad Contratante o

Cliente

Período del..... al....

Tiempo Total

(años)

El periodo de trabajo deberá figurar claramente en las constancias o certificados que se presentaran.



31

FORMATO Nº 10

CARTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS PARA LA CONSULTORIA DE OBRA

El que suscribe, (nombre del profesional), mediante la presente, se compromete a formar parte del personal profesional propuesto para supervisión a que postula el Consultor......................, en el caso que éste obtenga la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 008-2007-MTC/21 convocado por Provias Descentralizado. Asimismo declaro que no tengo compromiso alguno que imposibilite mi participación en la fecha y por el tiempo, ofrecidos. Los servicios profesionales a prestar se detallan a continuación: Cargo dentro del Proyecto: .......................................................................................................................................... Especialidad: ............................................................................................................................................................... Actividad: ..................................................................................................................................................................... Tiempo que prestaré los servicios: Desde............ hasta..............., durante............. meses. Validez del presente compromiso: 195 días naturales a partir de la fecha. Lima, --------------------- ----------------------------------------------------- Lugar y Fecha Nombre y Firma del Profesional Dirección: Teléfono: E-mail : ------------------------------------------------------ POSTOR O REPRESENTANTE LEGAL Nombre, firma y sello



32

FORMATO Nº 11

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA LIMA, Señores MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVIAS DESCENTRALIZADO ATT. : PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL LIMA - PERÚ

REF.: ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 008-2007-MTC/ 21

SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ESQUENA – SACO (L= 18.350 KM)

De mi consideración: De acuerdo a las Bases y Términos de Referencia del Proceso de Selección en referencia, quien suscribe presenta a su consideración la Propuesta Económica de ------------(Razón Social o nombre) por ---(en números)------(----en letras-----), incluido IGV, con precios referidos al ...........[indicar mes y año base] para la prestación de los servicios materia de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº ADP 008-2007-MTC/21, convocada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provias Descentralizado. La propuesta es a suma alzada, por el tiempo ofertado y tendrá validez durante todo el período necesario para la ejecución del servicio. Nos comprometemos a ejecutar los servicios materia de la Adjudicación Directa Pública en todo el período necesario para la ejecución del servicio, de conformidad con los Términos de Referencia. Declaramos haber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en las Bases y Términos de Referencia. La Propuesta Económica que se presenta está en correspondencia y de acuerdo con los documentos presentados en nuestra Propuesta Técnica. En el caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, PROVIAS DESCENTRALIZADO tiene derecho a invalidar nuestra participación. Atentamente, -------------------------------------------------------------------- POSTOR O REPRESENTANTE LEGAL Nombre, firma y sello NOTA: En caso de discrepancia entre la suma consignada en números y en letras, se tendrá como válida la suma que aparece en letras.



33

FORMATO Nº 12

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

i. SUELDOS Y SALARIOS A.1 Personal Profesional (Detallar) A.2 Personal Técnico (Detallar) A.3 Personal Auxiliar y de Servicios (Detallar)

ii. B. LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES

B.1 Del Personal Profesional B.2 Del Personal Técnico B.3 Del Personal Auxiliar y de Servicios

iii. C. ALQUILERES Y SERVICIOS

C.1 Alquiler de oficina de campo C.2 Alquiler de equipos de topografía C.3 Servicio de movilidad

C.4 Alquiler de equipo de mecánica de suelos C.5 Servicio de laboratorio de prueba de concreto

iv. D. MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO

D.1 Pasajes. D.2 Viáticos del personal profesional. D.3 Subsistencia de personal auxiliar y de servicios D.4 Movilización y desmovilización de mobiliario y equipos

v. E. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

E.1 Útiles de oficina y dibujo. E.2 Copias, reproducciones, impresiones, etc. COSTO DIRECTO

vi. F. GASTOS GENERALES

vii. G. UTILIDAD

viii. H. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 19% TOTAL Nota: El presente formato contiene la estructura referencial, del presupuesto para los servicios materia del proceso de selección los postores podrán adecuarla de acuerdo al Plan de trabajo. El Postor dentro de su propuesta económica debe considerar todos los costos necesarios que demande el cumplimiento de los trabajos y requisitos exigidos por las Bases del Proceso de selección, términos de referencia y proforma de contrato.

Lima,

POSTOR O REPRESENTANTE LEGAL Nombre, firma y sello



34

TERMINOS DE REFERENCIA



35



36



37



38



39



40



41

V. MODELO DE CONTRATO

42

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIO Nº -2007-MTC/21

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios que celebran de una parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado, a quien en adelante se llamará PROVIAS DESCENTRALIZADO, con domicilio legal en la Avenida Bolivia Nº 120 Centro Cívico y Comercial de Lima, 10mo. Piso, Lima 1 - Perú, con RUC Nº …………………………, debidamente representado por su Director Ejecutivo ................................................, identificado con DNI. Nº........................., designado por Resolución Ministerial Nº..................................., de fecha,……………. y, de la otra parte................................................., con domicilio legal en............................ Nº......... Lima, RUC Nº..........., representado por..............................., con DNI. Nº.........., según poder que inserta al presente (Anexo N° 1), a quien en lo sucesivo se le denominará EL CONSULTOR, y que suscribimos bajo los términos y condiciones siguientes: PRIMERA : ANTECEDENTES 1.1 PROVIAS DESCENTRALIZADO ha previsto la SUPERVISION EXTERNA de la Obra......................, ubicada en la

Provincia de................, Departamento de................., el mismo que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, el que se ejecutará con recursos provenientes del Tesoro Público.

1.2 En virtud a las disposiciones legales pertinentes, PROVIAS DESCENTRALIZADO, convocó al Proceso de

Selección No. A.D.P. 008-2007-MTC/21, para seleccionar a EL CONSULTOR, que se encargue de la Supervisión Externa de la Obra ………………………….

1.3 Mediante........................... de fecha.......... se otorgó la Buena Pro a EL CONSULTOR, por el monto de su

propuesta económica ascendente a la suma de S/. -------------- (........................................................................................) con precios referidos a.......... incluido IGV sin reconocimiento a reajuste.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO Por el presente Contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO conviene en utilizar los servicios de EL CONSULTOR para la supervisión indicada en la Cláusula 1.1 del presente Contrato y proveer y facilitar todos los trabajos y servicios necesarios que demande la ejecución de LA SUPERVISION. TERCERA: DE LA VIGENCIA, INICIACIÓN, DURACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El presente Contrato entrará en vigencia a partir del día siguiente de su suscripción y concluye con la aprobación de la liquidación de la supervisión. 3.1 El plazo de los servicios es de…. días naturales y se inicia con entrega del terreno al Contratista y de

conformidad con lo expresado en las Bases.

Los servicios comprenden:

Revisión y complementación del Expediente Técnico de LA OBRA, al inicio de las obras, revisará y actualizará los estudios definitivos y formulará oportunamente las recomendaciones, complementación y/o modificaciones, verificando la ejecución de trabajos realizados no considerados en el expediente técnico, presentando el Informe de Diagnóstico y Vigencia del Expediente Técnico.

Supervisión Integral y Control de las Obras que será de 60 días naturales contados a partir de la fecha de entrega de terreno.

Informe Final de Liquidación de Contrato de Obra, de 15 días naturales contados a partir de la recepción de las obras.

3.2 El plazo de ejecución de los servicios de Supervisión, podrá ampliarse por las siguientes causales:

− Ejecución de adicionales que generen ampliación de plazo al Contratista. − Paralizaciones de obra ordenadas por PROVIAS DESCENTRALIZADO

43

− Paralización de obra dispuesta por el Contratista por la demora que excediera de tres meses en el pago de valorizaciones sin razón justificada

− Demora en la ejecución de las obras por causas imputables al contratista. − Caso fortuito o Fuerza Mayor, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que

impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso (Art. 1315 del Código Civil).

3.3 En el caso de paralizaciones de la Obra, EL SUPERVISOR deberá proponer alternativas inmediatas para su

continuación o la resolución del Contrato de Obra; de no haber arreglo, procederá de inmediato a las Liquidaciones respectivas, de acuerdo con PROVIAS DESCENTRALIZADO.

3.4 En caso de resolverse el contrato de obra, la liquidación Final de la Obra se efectuará cuando quede firme la

resolución que así lo dispuso. CUARTA: PERSONAL DEL SUPERVISOR. 4.1 Para la prestación de los servicios de Supervisión de las Obras, EL SUPERVISOR utilizará el personal calificado

especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, EL SUPERVISOR deberá proponer a PROVIAS DESCENTRALIZADO con veinte (20) días útiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarán gastos adicionales a PROVIAS DESCENTRALIZADO Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las del personal inicialmente propuesto.

4.2 En el caso de que EL SUPERVISOR efectúe cambios del personal propuesto sin autorización de PROVIAS

DESCENTRALIZADO, éste podrá dar por resuelto el Contrato. 4.3 EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la Legislación Nacional

aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptación de PROVIAS DESCENTRALIZADO. Las pólizas estarán a disposición de PROVIAS DESCENTRALIZADO el que podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación. El incumplimiento de esta obligación será causal de aplicación de la Cláusula Novena, Numeral. 9.4 del presente Contrato.

4.4 EL SUPERVISOR está facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico-administrativo necesario, para el

mejor cumplimiento de los servicios, reservándose PROVIAS DESCENTRALIZADO el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

4.5 EL SUPERVISOR dará por terminados los servicios de cualquier trabajador de la supervisión, cuyo trabajo o

comportamiento no sean satisfactorios para PROVIAS DESCENTRALIZADO. Inmediatamente EL SUPERVISOR propondrá a PROVIAS DESCENTRALIZADO el cambio de personal, a fin de

obtener la aprobación del mencionado cambio. Los costos adicionales que demande la obtención de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viáticos, gastos de traslado, etc., serán responsabilidad de EL SUPERVISOR.

QUINTO: OBLIGACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR 5.1 EL SUPERVISOR prestará sus servicios de conformidad con los términos de este Contrato, las Bases, Términos

de Referencia, y los dispositivos legales vigentes sobre la materia, entendiéndose que el servicio comprende aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del Contrato de Obra.

5.2 EL SUPERVISOR con residencia permanente en LA OBRA, actuará como representante de PROVIAS

DESCENTRALIZADO ante EL CONTRATISTA.

44

5.3 EL SUPERVISOR es responsable que las obras se ejecuten con la calidad técnica requerida, de acuerdo a los documentos del Expediente Técnico de la Obra, el que será entregado por el PROVIAS DESCENTRALIZADO al inicio de las actividades de EL SUPERVISOR.

5.4 EL SUPERVISOR no podrá transferir parcial o totalmente los servicios materia de este Contrato. 5.5 EL SUPERVISOR deberá atender, en plazo razonable, todos los informes que solicite PROVIAS

DESCENTRALIZADO, y que no se encuentran incluidos específicamente en este Contrato. 5.6 EL SUPERVISOR mantendrá actualizado el archivo y registro de toda la información técnica, administrativa y

financiera relacionada con LAS OBRAS. 5.7 Al finalizar los trabajos materia de este Contrato, El SUPERVISOR entregará el archivo con los documentos que

se hayan elaborado. 5.8 Al término de LAS OBRAS, EL SUPERVISOR revisará y efectuará las correcciones que estime pertinente a la

Liquidación del Contrato de Obra que presente El Contratista. 5.9 En caso que éste no presentara la liquidación dentro del plazo establecido en el Reglamento, EL SUPERVISOR la

elaborará dentro de los treinta (30) días de vencido dicho plazo. Asimismo, revisará y aprobará los Planos de Post Construcción y Memoria Descriptiva Valorizada que elaborará EL CONTRATISTA, de acuerdo a lo indicado en las Bases Integradas y los Términos de Referencia.

5.10 Respecto a la documentación que obre en su poder relacionada con LAS OBRAS, EL SUPERVISOR se

compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los de LAS OBRAS, aún después de la recepción de las mismas, sin que medie autorización expresa otorgada por PROVIAS DESCENTRALIZADO.

5.11 Atender a los funcionarios de PROVIAS DESCENTRALIZADO y de la Contraloría que visiten LA OBRA oficialmente, para examinar la documentación e informes que sean solicitados.

SEXTA: ASPECTOS ECONÓMICOS. 6.1 El monto correspondiente a los servicios objeto del presente Contrato, asciende a la suma de: S/. .......................

(............................................................ y 00/100 Nuevos Soles) a precios referidos al..............................., el monto incluye el IGV.

6.2 El monto del Contrato a que se refiere el numeral 6.1 será abonado de acuerdo a lo siguiente:

a) El 10% a la presentación del Informe de DIAGNOSTICO Y VIGENCIA del Expediente Técnico de la Obra. b) El 75% en forma mensual proporcionalmente al avance físico de la Obra. c) El 15% restante se pagará una vez que la Gerencia de Mantenimiento haya aprobado la liquidación de la

Obra y quede consentida. 6.3 Adelanto Directo.

El PROVIAS DESCENTRALIZADO, podrá otorgar un adelanto directo de S/. ………………………………., equivalente al…. % del monto del contrato, incluyendo el IGV. El Adelanto Directo está garantizado por la Carta Fianza Nº …………………………………………………………….. emitida por el Banco ………………………….., en fecha ……………, por la suma de S/. ....................., equivalente al monto del Adelanto, a favor de PROVIAS DESCENTRALIZADO, válida por el plazo de ejecución de obra o de ciento noventa y cinco (195) días y renovable por el saldo pendiente de amortizar. La Amortización del Adelanto Directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de las valorizaciones que se efectúen a EL SUPERVISOR.

45

6.4 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Según el Artículo 217º del reglamento están exceptuados de presentar este documento los contratos de servicios que por su monto correspondan a procesos de adjudicación directa selectiva, siempre que el pago sea periódico y/o contra prestación ejecutadas, o sea condición necesaria para la ejecución de la prestación.

6.5 Seguros que deberá contratar EL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR mantendrá a su propio costo, seguros contra los riesgos siguientes: (i) de Responsabilidad Civil hacia terceros por los vehículos motorizados utilizados por EL SUPERVISOR o por el personal a su cargo, (ii) las obligaciones laborales de todo tipo con respecto al personal de EL SUPERVISOR, de acuerdo a la ley aplicable, (iii) las responsabilidades de accidentes de trabajo, perdida de vida, salud, viajes y otros que correspondan, hasta la liquidación final de su contrato.

SETIMA: OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO. 7.1 PROVIAS DESCENTRALIZADO suministrará a EL SUPERVISOR toda la información necesaria y disponible con

relación al Expediente Técnico de LA OBRA y su construcción, la misma que será entregada por la Unidad Zonal dentro de los cinco (5) día posteriores a la firma del Contrato. EL SUPERVISOR tomará todas las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento de los Contratos de Obra y Supervisión.

7.2 PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá colaborar con EL SUPERVISOR en las coordinaciones que realice

éste ante otros sectores para la prestación del servicio. OCTAVA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR. 8.1 EL SUPERVISOR presentará a PROVIAS DESCENTRALIZADO:

Informe de Diagnóstico y Vigencia del Expediente Técnico de Obra. Valorizaciones Mensuales por Avances del Contratista. Informes Mensuales de Obra Informes Especiales. Informe Final, Revisión y Conformidad de la Liquidación del Contrato de Obra y Liquidación de Contrato de

Supervisión. Otros Informes solicitados por PROVIAS DESCENTRALIZADO ó que EL SUPERVISOR juzgue

necesarios. El contenido mismo y las especificaciones de cada uno de los informes serán coordinados con PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Proyectos de Resolución, debidamente sustentados y su disquete correspondiente, cuando el informe que se presente, genere la expedición de resolución.

8.2 Las valorizaciones Mensuales por Avance y reintegros de los trabajos del Contratista, serán presentadas a

PROVIAS DESCENTRALIZADO, en dos originales y tres (3) copias anilladas, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en las Bases del Proceso de selección, acompañando cada ejemplar con la respectiva justificación de los metrados, cuyo diseño y características serán definidas por EL SUPERVISOR.

8.3 Los Informes Mensuales de Obra, serán presentados de conformidad a los requerimientos de PROVIAS

DESCENTRALIZADO; entre otros, se adjuntará un Informe Ejecutivo, se indicará detalladamente la descripción de las ocurrencias del trabajo, los métodos de construcción y recursos utilizados, valorizaciones, cronogramas de avance físico, incidencias en la labor del Contratista, comentarios y recomendaciones de las que estarán de acuerdo a lo normado por PROVIAS DESCENTRALIZADO.

8.4 Se presentarán en dos (2) originales y tres (3) copias anilladas debiendo entregarse en un plazo que no exceda

de los primeros cinco (5) días naturales del mes siguiente al cual corresponde. 8.5 La Liquidación del Contrato de las Obras y la Liquidación del Contrato de Supervisión, serán presentadas según

lo indicado en las Bases, Términos de Referencia, El SUPERVISOR orientará al Contratista a fin que la Liquidación de Obra cuente con una parte literal que describa todo el proceso administrativo de la Obra y otra parte de cálculos numéricos conteniendo los cuadros indicados por PROVIAS DESCENTRALIZADO.

46

8.6 El SUPERVISOR deberá presentar el Informe Final en dos (2) originales y tres (3) copias, y su entrega se hará efectiva dentro de quince (15) días calendario, contados a partir de la Recepción de Obra.

8.7 El SUPERVISOR preparará cualquier otro informe que PROVIAS DESCENTRALIZADO pueda requerir con

relación a la Obra y/o a la marcha de la Supervisión, y su plazo de entrega será acordado por las partes. 8.8 Paralelamente a la ejecución de la Obra, EL SUPERVISOR efectuará la verificación de las cantidades de obra,

con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas que conforman el Presupuesto de la Obra, así como deberá ir elaborando las correspondientes valorizaciones de obra con precios ofertados para ir progresivamente practicando la preliquidación de la Obra.

8.9 El SUPERVISOR, no está autorizado a aprobar la ejecución de obras adicionales ni modificar las condiciones

contractuales del Contratista, salvo situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las personas, bajo causal de resolución de contrato; sin embargo, debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los sustentos y expediente técnico correspondiente. Ello no generará necesariamente mayor costo de Supervisión, ni extenderá el plazo de obra.

NOVENA. DE LAS PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 9.1 En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PROVIAS

DESCENTRALIZADO, le aplicará a EL SUPERVISOR, una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final; o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías a que se refiere el Reglamento, en todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.10 x Monto del Contrato

Penalidad diaria = ------------------------------------------ 0.25 x Plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

9.2 Si El SUPERVISOR demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades de la

construcción, PROVIAS DESCENTRALIZADO solicitará mediante carta notarial el cambio de la persona o personas responsables de ello.

Si se repitiera por segunda vez esta situación, PROVIAS DESCENTRALIZADO, se encontrará expedito para resolver unilateral y administrativamente este Contrato, bastando para ello el informe de la Unidad Zonal correspondiente.

9.3 PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá resolver unilateralmente este Contrato por causas de fuerza mayor que

hagan imposible a cualquiera de las partes continuar con los servicios y prestaciones pactadas. En este caso PROVIAS DESCENTRALIZADO efectuará el pago de los servicios efectivamente prestados, hasta la fecha de Resolución de Contrato, devolviéndosele las garantías después de la Liquidación del Contrato de Supervisión, la misma que se practicará en un plazo no mayor de ..........días desde la fecha en que el Consultor presenta la liquidación de su contrato.

9.4 Si EL SUPERVISOR no cumpliera con las obligaciones asumidas en el presente Contrato y, siendo notificado por

escrito, no procediera a ajustarse a las estipulaciones del mismo en un término no mayor de .......... (.........) días después de recibida la comunicación en referencia, PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá dar por finalizada la prestación. En esta eventualidad, no autorizará ningún desembolso en relación al Contrato, haciendo efectiva la ejecución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato.

9.5 En caso de rescisión, interrupción o resolución del Contrato de Construcción de las Obras, PROVIAS

DESCENTRALIZADO podrá suspender, reducir o resolver la prestación de servicios de EL SUPERVISOR, efectuando el pago de los servicios efectivamente prestados hasta esa fecha, devolviéndosele las garantías después de la Liquidación del Contrato de Supervisión.

47

9.6 PROVIAS DESCENTRALIZADO asimismo, tendrá el derecho de resolver unilateral y administrativamente este Contrato en los casos de abandono y/o desempeño insuficiente o negligencia, debidamente comprobada, en la prestación de los servicios de supervisión y control, indicadas en la cláusula Octava de este Contrato, o si el total de las multas aplicadas fueran equivalentes al 10% del monto del Contrato sin perjuicio de la retención de los pagos pendientes, la ejecución de la garantía por fiel cumplimiento de contrato, iniciándose, además, la Acción de Arbitraje respectiva de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, conforme a Ley.

9.7 PROVIAS DESCENTRALIZADO podrá dar por resuelto el presente Contrato, sin perjuicio de las acciones

penales y arbitrales a que hubiere lugar, en el caso de comprobarse en forma reiterada sobrevalorización de obra, valorizaciones adelantadas, pagos en exceso u otros actos que deriven en pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes a los Contratistas cuya obra supervisa, y que, habiendo sido detectadas, no hayan sido reajustadas en las valorizaciones siguientes. De presentarse este caso, servirá de antecedente para futuros concursos.

9.8 En la resolución del Contrato, PROVIAS DESCENTRALIZADO tendrá derecho a una indemnización por el daño

ocasionado si es que no obedece a causas justificadas. DÉCIMA : CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 10.1 Las partes han convenido en considerar como Caso fortuito o Fuerza Mayor, a la causa no imputable,

consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, demoras por paralizaciones dispuestas por PROVIAS DESCENTRALIZADO y a la imposibilidad de PROVIAS DESCENTRALIZADO de seguir financiando las obras.

10.2 Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a caso fortuito o de

fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible después de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

10.3 Producido y notificado el evento determinante del caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas las

obligaciones a cargo de la parte afectada, sólo por el tiempo que dura la incapacidad causada, debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

10.4 El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los servicios,

en razón del caso fortuito o de la fuerza mayor, serán determinados de común acuerdo entre las partes contratantes.

10.5 Si la paralización de los servicios por fuerza mayor subsistiese por un período de.............. (....) días calendario,

PROVIAS DESCENTRALIZADO o EL SUPERVISOR mediante Carta Notarial, podrá resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de los servicios, reajustando los términos del Contrato de común acuerdo.

10.6 En caso de resolución del Contrato, EL SUPERVISOR entregará a PROVIAS DESCENTRALIZADO, bajo

responsabilidad en un plazo de.......... (...) días, toda la información relacionada con sus servicios, así como la liquidación correspondiente, que incluirá las sumas pendientes de pago.

DÉCIMO PRIMERA: OTRAS RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR 11.1 El incumplimiento de la Directiva de Supervisión, relativo a la documentación final que debe preparar EL

SUPERVISOR, dará motivo a las sanciones señaladas. 11.2 Si las Valorizaciones de Obra preparadas, revisadas y consideradas conforme por EL SUPERVISOR, dieran

lugar a pagos indebidos de obra, serán de exclusiva responsabilidad de EL SUPERVISOR y dará motivo a las sanciones mencionadas en la cláusula Novena del presente contrato.

11.3 En caso de producirse deficiencias en las obras ejecutadas cuya responsabilidad sea de EL SUPERVISOR, éste

asume, por el presente contrato; la responsabilidad integral de esas deficiencias; pudiendo exigir PROVIAS DESCENTRALIZADO el pago de la indemnización correspondiente.

48

11.4 EL SUPERVISOR será responsable de la absolución satisfactoria de las observaciones que, sobre los documentos y servicios de su competencia, efectúen PROVIAS DESCENTRALIZADO y los Organismos de Control.

DÉCIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 12.1 Solución amigable

Las Partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que surjan de este Contrato o de su interpretación.

12.2 Convenio Arbitral

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieren a la nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normatividad de contrataciones y adquisiciones del Estado.

12.3 Reglas del procedimiento

El proceso arbitral será de derecho y en idioma castellano. El arbitraje será resuelto por Un Tribunal Arbitral compuesto por tres árbitros. Cada parte designará a un árbitro en su solicitud de arbitraje y respuesta respectivamente y éstos árbitros designarán al tercero, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado al árbitro correspondiente, la parte interesada solicitará al CONSUCODE, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, la respectiva designación. Si una vez designados los dos árbitros conforme al procedimiento antes referido y en caso éstos no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del tercero dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de recibida la aceptación del último árbitro, cualquiera de las partes podrá solicitar al CONSUCODE la designación del tercer árbitro dentro del plazo de cinco (05) días hábiles.

12.4 Lugar donde tendrá lugar el arbitraje: Lima – Perú. DÈCIMO TERCERA: RÉGIMEN LEGAL 13.1 El orden de prelación de documentos es:

1. Contrato de Supervisión 2. Bases Integradas, Términos de Referencia 3. Propuesta Técnica y Económica de EL SUPERVISOR. 4. Las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado y su Reglamento, aprobados por D.S. 083-2004-PCM y 084-2004-PCM, respectivamente.

13.2 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, PROVIAS DESCENTRALIZADO y EL SUPERVISOR señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente Contrato.

En fe de lo cual las partes han dispuesto que se suscriba el presente Contrato, en duplicado, el cual contiene las condiciones generales a que se obligan, tomando pleno conocimiento de ello a la fecha de la suscripción del mismo, en la ciudad de Lima, a los ......... días del mes de ................ de 2007 .

PROVIAS DESCENTRALIZADO EL SUPERVISOR

BASES - proviasdes.gob.pe · externa de la obra Rehabilitación del Camino Vecinal Esquena - Saco,...

Documents

Transcript of BASES - proviasdes.gob.pe · externa de la obra Rehabilitación del Camino Vecinal Esquena - Saco,...