BASES ESTNDAR DE CONCURSO PBLICO PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIOS O PARA CONSULTORA EN GENERAL

LICITACION PBLICA N 0006-2014-MPCP-CE

PRIMERA CONVOCATORIA

ACTA DE INTEGRACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

CONTRATACIN PARA LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AV. AVIACION (AV. CENTENARIO / VIA DE EVITAMIENTO), DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI " TRAMO II (AV. FORESTACION / VIA DE EVITAMIENTO)

Siendo las 08:00 a.m. del da Mircoles 27 de Agosto del 2014, se reunieron en los ambientes de la Gerencia de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, sito en el Jr. Tacna N 480 Pucallpa, los miembros del Comit Especial designados mediante Resolucin de Alcalda 1020-2014-MPCP, de fecha 10 de Julio del 2014, encargados de conducir el Proceso de Seleccin para la Ejecucin de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA AV. AVIACION (AV. CENTENARIO / VIA DE EVITAMIENTO), DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI " TRAMO II (AV. FORESTACION / VIA DE EVITAMIENTO).

Instalado el Comit Especial, la cual est integrado de la siguiente manera:

Ing. Lenin Slim Mrquez Visag, en calidad de Presidente Titular. Ing. Klever La Torre Torres, en calidad de Miembro Titular. Ing. Juan Manuel Reyes Meza, en calidad de Miembro Titular.DESARROLLO DE LA AGENDA

1. INTEGRACIN DE BASES DEL PROCESO

Con relacin al tema de agenda, el seor Presidente del Comit inform que no habindose presentado observaciones a las presentes Bases y no habindose presentado elevacin de las mismas a las Bases por parte de los participantes de acuerdo al Artculo N 58 del Reglamento, en concordancia con la Directiva N 006-2012-OSCE/CD y en cumplimiento del Artculo N 59 del Reglamento stas quedan integradas, con el fin de que las Bases queden como reglas definitivas y que no podrn ser cuestionadas en ninguna va ni modificadas por autoridad administrativa alguna.

Por lo tanto se acuerda:

Notificar al SEACE y a todos los que registraron su participacin en el proceso referido, que las Bases quedan integradas de acuerdo a las aclaraciones descritas.

No habiendo otro tema que tratar, se levant la sesin, siendo las 09:00 a.m.

Luego de leda y aprobada la presente acta, la suscribieron los asistentes en seal de conformidad.

..

ING. LENIN S. MARQUEZ VISAG ING. KLEVER LA TORRE TORRES PRESIDENTE

MIEMBRO

...........

ING. JUAN MANUELL REYES MEZA

MIEMBROMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLOGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

LICITACIN PBLICA

N 00062014MPCP-CE

BASES ADMINISTRATIVAS

BASES INTEGRADASCONTRATACIN PARA LA EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DE LA AV. AVIACION (AV. CENTENARIO / VIA DE EVITAMIENTO), DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI " TRAMO II (AV. FORESTACION / VIA DE EVITAMIENTO) Cdigo SNIP 56660UCAYALI, JULIO 2014SECCIN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIN(ESTA SECCIN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGN EXTREMO, BAJO SANCIN DE NULIDAD)CAPTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN

1.1. BASE LEGAL

Ley N 29873 modifica el Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

D.S. N 138-2012-EF modificacin al D.S. N 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

Directivas de OSCE.

Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cdigo Civil.

Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Supremo N 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuar de conformidad con lo sealado en el artculo 51 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un (1) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artculo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurdica que desee participar en el proceso de seleccin deber contar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. LaEntidad verificar la vigencia de la inscripcin en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deber sealar la siguiente informacin: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razn social de la persona jurdica; nmero de Registro nico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; telfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de seleccin convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcin vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacin, podr ingresarse a la siguiente direccin electrnica: www.rnp.gob.pe.1.4. FORMULACIN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases sern presentadas por un periodo mnimo de cinco (5) das hbiles, contados desde el da siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artculo 55 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisin que tome el Comit Especial con relacin a las consultas presentadas constar en el pliego absolutorio que se notificar a travs del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artculo 54 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin.

El plazo para la absolucin no podr exceder de cinco (5) das hbiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolvern consultas a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. FORMULACIN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases sern presentadas dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haber finalizado el trmino para la absolucin de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artculo 57 del Reglamento.

1.7. ABSOLUCIN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comit Especial notificar la absolucin de las observaciones a travs del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artculo 56 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin.

El plazo para la absolucin no podr exceder de los cinco (5) das hbiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comit Especial debe incluir en el pliego de absolucin de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevacin de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolvern observaciones a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.8. ELEVACIN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevacin de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego absolutorio a travs del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevacin de las observaciones para la emisin de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento contina siendo contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin; y3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observacin formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.El Comit Especial, bajo responsabilidad, deber remitir la totalidad de la documentacin requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a ms tardar al da siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacin de observaciones.La emisin y publicacin del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) das hbiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.9. INTEGRACIN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccin por lo que debern contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolucin de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, as como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisin.

Una vez integradas, las Bases no podrn ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comit Especial integrar y publicar las Bases teniendo en consideracin los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazo para formularlas.2. Cuando se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacin de dichas observaciones para la emisin de pronunciamiento, siempre que ningn participante haya hecho efectivo tal derecho.3. Cuando se haya solicitado la elevacin de observaciones, dentro de los dos (2) das hbiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.Corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas enel SEACE, conforme lo establecen los artculos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artculo 31 del Reglamento, el Comit Especial no podr efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.10. FORMA DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS Y ACREDITACINTodos los documentos que contengan informacin referida a los requisitos para la admisin de propuestas y factores de evaluacin se presentarn en idioma castellano o, en su defecto, acompaados de traduccin oficial o certificada efectuada por traductor pblico juramentado o traductor colegiado certificado, segn corresponda, salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares, que podr ser presentada en el idioma original. El postor ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarn por medios mecnicos o electrnicosy sern foliadas correlativamente empezando por el nmero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual. En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastar que ste o su apoderado, indique debajo de la rbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrn concurrir personalmente o a travs de su apoderado debidamente acreditado ante el Comit Especial, mediante carta poder simple (Formato N 1). Las personas jurdicas lo harn por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a travs de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el documento registral vigente que consigne la designacin del representante legal, expedido con una antigedad no mayor de treinta (30) das calendario a la presentacin de propuestas.(Formato N 1)En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante comn del consorcio, o por el apoderado designado por ste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comn del consorcio presente la propuesta, ste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comn del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante comn del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacin se realizar conforme a lo dispuesto en el sexto prrafo del presente numeral, segn corresponda.

1.11. PRESENTACIN DE PROPUESTAS

La presentacin de propuestas se realiza en acto pblico, en la fecha y hora sealadas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendr por desistido. Si algn participante es omitido, podr acreditarse con la presentacin de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio.

En el caso que el Comit Especial rechace la acreditacin del apoderado, representante legal o representante comn, segn corresponda en atencin al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta y los documentos de acreditacin en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Despus de recibidas las propuestas, el Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.En el caso que de la revisin de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta tcnica, o la omisin de presentacin de uno o ms documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimossiempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pblica nacional o un privado en ejercicio de funcin pblica, tales como autorizaciones, permisos, ttulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza anloga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentacin de propuestas, se actuar conforme lo dispuesto en el artculo 68 del Reglamento. Este es el nico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta tcnica.En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos sealados en el prrafo anterior, se devolver la propuesta, tenindola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Despus de abierto cada sobre que contiene la propuesta tcnica, el Notario (o Juez de Paz) proceder a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta tcnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluacin y calificacin de las propuestas tcnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) proceder a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres, los que sern debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial y por los postores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que el Comit Especial, en acto pblico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacin de las propuestas tcnicas.

Al terminar el acto pblico, se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, as como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Reglamento, en los actos de presentacin de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podr contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciar el proceso.1.12. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA

La propuesta econmica (Sobre N 2) deber incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucin de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocer pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales.

1.13. EVALUACIN DE PROPUESTAS

La evaluacin de propuestas se realizar en dos (2) etapas: La evaluacin tcnica y la evaluacin econmica.

Los mximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Tcnica

: 100 puntos

Propuesta Econmica: 100 puntos

1.13.1. EVALUACIN TCNICA

Se verificar que la propuesta tcnica cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no sern admitidas.

Slo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comit Especial hubiese otorgado plazo de subsanacin, pasarn a la evaluacin tcnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacin de la propuesta, el Comit Especial deber determinar si se cumpli o no con la subsanacin solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanacin, el Comit Especial tendr la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacin de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuar con la evaluacin de las propuestas tcnicasadmitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologa de asignacin de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas tcnicas que no alcancen el puntaje mnimo de sesenta (60) puntos, sern descalificadas en esta etapa y no accedern a la evaluacin econmica.

1.13.2. EVALUACIN ECONMICA

Si la propuesta econmica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, ser devuelta por el Comit Especial y se tendr por no presentada, conforme lo establece el artculo 33 de la Ley.

La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar un puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:

i= Propuesta

Pi= Puntaje de la propuesta econmica i

Oi= Propuesta Econmica i

Om= Propuesta Econmica de monto o precio ms bajo

PMPE= Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica

1.14. ACTO PBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEn la fecha y hora sealada en las Bases, el Comit Especial se pronunciar sobre la admisin y la evaluacin tcnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta ltima.

La evaluacin de las propuestas econmicas se realizar de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacin del puntaje total se har de conformidad con el artculo 71 del Reglamento.

El Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccin a travs de un cuadro comparativo en el que se consignar el orden de prelacin en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes tcnico, econmico y total obtenidos por cada uno de ellos. En el supuesto que dos (2) o ms propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuar observando lo sealado en el artculo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto pblico se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comit Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumir notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregar a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluacin. Dicha presuncin no admite prueba en contrario. Esta informacin se publicar el mismo da en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artculo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el lmite del ciento diez por ciento (110%), deber contarse con la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y la aprobacin del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econmica a un monto igual o menor al valor referencial.1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producir a los ocho (8) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacin. En este caso, el consentimiento se publicar en el SEACE al da hbil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico,y podr ser publicado en el SEACEese mismo da o hasta el da hbil siguiente.

1.16. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artculo 282 del Reglamento, a partir del da hbil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la va administrativa conforme a lo previsto en el artculo 122 del Reglamento, hasta el dcimo quinto da hbil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicin de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedir constancias solicitadas fuera del plazo establecido.CAPTULO IISOLUCIN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIN

1.17. RECURSO DE APELACINA travs del recurso de apelacin se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de seleccin, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracin del contrato.

El recurso de apelacin se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrn impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.18. PLAZOS DE INTERPOSICIN DEL RECURSO DE APELACIN

La apelacin contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacin contra los actos distintos a los indicados en el prrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.CAPTULO IIIDEL CONTRATO

1.19. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOUna vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) das hbiles siguientes, sin mediar citacin alguna, el postor ganador deber presentar a la Entidad la documentacin para la suscripcin del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a la presentacin de dicha documentacin, deber concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacin y/o no concurra a suscribir el contrato, segn corresponda, en los plazos antes indicados, se proceder de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artculo 148 del Reglamento.

El contrato ser suscrito por la Entidad, a travs del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratndose de persona natural, y tratndose de persona jurdica, a travs de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artculo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Constancia de capacidad libre de contratacin.

Garanta de fiel cumplimiento. Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

Cdigo de cuenta interbancario (CCI).

Traduccin oficial efectuada por traductor pblico juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompaados de traduccin certificada, de ser el caso. Designacin del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta tcnica. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico. Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratacin sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.1.20. DE LAS GARANTAS

1.20.1. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garanta de fiel cumplimiento del contrato. Esta deber ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) ao, previamente a la suscripcin del contrato, las Entidades podrn aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garanta de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) ao, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.1.21. REQUISITOS DE LAS GARANTAS

Las garantas que se presenten debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacin automtica en el pas al slo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresasque se encuentren bajo la supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacin y eventual ejecucin.

1.22. EJECUCIN DE GARANTASLas garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artculo 164 del Reglamento.

1.23. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA

El plazo de ejecucin de obra se inicia a partir del da siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, segn corresponda.2. Que la Entidad entregueel expediente tcnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutar la obra al contratista.4. Que la Entidad proveael calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista, cuando en la seccin especfica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligacin.5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la seccin especfica de las Bases, salvo que en dicha seccin no se haya previsto la entrega de este adelanto.6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionalessealados en su propuesta tcnica.Estas condiciones debern ser cumplidas dentro de los quince (15) das calendario siguiente a la suscripcin del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las dems condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climtica no permitiera el inicio de la ejecucin de la obra, la Entidad podr acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecucin. Dicha decisin deber ser sustentada en un informe tcnico que formar parte del expediente de contratacin de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artculo 190 del Reglamento, deber designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal en el que se convoca el proceso de seleccin.

1.24. RESIDENTE DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) aos de experiencia en la especialidad, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad.Por su sola designacin, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.La sustitucin del residente slo proceder previa autorizacin por escrito del funcionario de la Entidad que, segn sus normas de organizacin interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorizacin, y siempre que el profesional reemplazante rena calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitucin del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerar aprobada la sustitucin.1.25. INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRAProfesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) aos de experiencia en la especialidad, designado por la Entidadpara velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecucin de la obra y el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurdica, esta deber designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.1.26. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deber ser firmado en cada una de sus pginas por el inspector o supervisor, segn corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podr impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacin por cada da en que se impida el acceso.Slo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarn los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucin de la obra, firmando al pie de cada anotacin que efecten. Tambin se anotarn en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, as como la respuesta de este ltimo.Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harn directamente a la Entidad, por medio de comunicacin escrita.

El cuaderno de obra ser cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE: El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecucin de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.1.27. ADELANTOS

La Entidad entregar adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artculo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccin especfica de las Bases.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la seccin especfica de las Bases, el contratista tendr derecho a solicitar la ampliacin del plazo de ejecucin de la obra por el nmero de das equivalente a la demora, conforme al artculo 201 del Reglamento.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregar al Contratista, dentro de los siete (7) das naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garanta y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) das siguientes de la suscripcin del contrato, vencido dicho plazo no proceder la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Se otorgar para la adquisicin de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisicin de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente garanta.

1.28. VALORIZACIONES

La valorizacin es la cuantificacin econmica del avance fsico en la ejecucin de la obra en un periodo determinado, tendr el carcter de pago a cuenta y deber ser realizada el ltimo da de cada periodo de valorizacin previsto en la seccin especfica de las Bases, por el inspector o supervisor, segn corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacin conjunta con el contratista, este ltimo la realizar.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendr derecho al pago de intereses, de conformidad con el artculo 48 de la Ley y los artculos 1244, 1245 y 1246 del Cdigo Civil. Para tal efecto, se formular una valorizacin de intereses y el pago se efectuar en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizar a quien se indique en el contrato de consorcio.

1.29. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones debern ser ajustadas multiplicndolas por el respectivo coeficiente de reajuste K que se obtenga de aplicar en la frmula o frmulas polinmicas previstas en el expediente tcnico de obra que es parte de las Bases, los ndices Unificados de Precios de la Construccin que publica el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI.

Dado que los ndices Unificados de Precios de la Construccin son publicados con un mes de atraso, los reajustesdebern calcularse teniendo en consideracin el coeficiente de reajuste K conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los ndices que se deben aplicar, se calcular el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarn con la valorizacin ms cercana posterior o en la liquidacin final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE: Tanto la elaboracin como la aplicacin de las frmulas polinmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N 011-79-VC.

1.30. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecucin de la obra y las causales para la resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los artculos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse. Estas penalidades se calcularn de forma independiente a la penalidad por mora.

Asimismo, en aplicacin a lo establecido en el Artculo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla:NCONCEPTOPENALIDAD

01SEGURIDAD DE OBRA Y SEALIZACIN

Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra especificados en las partidasde Sealizacin Temporal de Seguridad, adems de las sealizaciones solicitadas por LA ENTIDAD. La multa es por cada da.1/4000

02INDUMENTARIA E IMPLEMENTACIN DE PROTECCIN PERSONAL

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada da. 1/4000

03CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando EL CONTRATISTA ingrese materiales a la obra, que no renan las caractersticas tcnicas especificadas en el Expediente Tcnico y no cuenten con la autorizacin del Supervisor o Inspector. 1/4000

04ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA

Cuando EL CONTRATISTA entregue documentacin incompleta, perjudicando el trmite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, etc.), la multa ser por cada trmite documentario. 1/4000

05CARTEL DE OBRA

Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra dentro de los 05 das de iniciado el plazo contractual, la multa ser por cada da de no haberse colocado. Hay obligacin de mantener el cartel de obra durante la ejecucin de la obra, se penalizar de la misma forma, cuando no se mantenga en el tiempo establecido.S/. 500.00

06PLANOS DE REPLANTEO

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar los planos de replanteo tres das posteriores a la comunicacin en la que se le seale la fecha que se llevara a cabo la recepcin de la obra, la multa ser por cada da.1/4000

07CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL O ACELERADO

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el Calendario Valorizado Actualizado a la fecha de inicio del plazo, a LA ENTIDAD, en un plazo de 24 horas de iniciado el plazo contractual; o no cumpla con entregar el Calendario Acelerado dentro de los 07 das siguientes de habrselo requerido por el Supervisor o Inspector en el cuaderno de obra, o cuando no cumpla con entregar el Calendario Valorizado Actualizado de una ampliacin de plazo en el tiempo que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La multa ser por cada da.1/4000

09PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los trabajos y las dosificaciones. El plazo que rige para este caso es la fecha de presentacin del informe mensual valorizado en la que deben estar incluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en el periodo de ejecucin respectiva amerite la realizacin de estas pruebas y/o ensayos y siempre que el Supervisor o Inspector lo considere pertinente. 1/6000

10RESIDENTE Y ASISTENTE DE OBRA

Cuando el Ingeniero Residente o el Asistente, no se encuentre en forma permanente en la obra. La multa es por cada da.1/4000

11EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TCNICA

Cuando EL CONTRATISTA no presente los equipos declarados en la propuesta tcnica al inicio de la obra. En este caso, bastar que falte uno o ms de los equipos para que se haga acreedor de la multa respectiva. La multa es por cada da.1/4000

12CUADERNO DE OBRA

Cuando EL CONTRATISTA no permita el acceso al cuaderno de obra al Inspector o Supervisor, impidindole anotar las ocurrencias (por cada da de dicho impedimento)5/1000 (*)

13RESIDENTE DE OBRA Y/O PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Cuando desde la suscripcin del Contrato y/o iniciada la Ejecucin de Obra, EL CONTRATISTA solicite el cambio del Residente de Obra y/o del Personal Profesional propuesto.1%

14RECEPCION DE OBRA

Cuando hecho el requerimiento de LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA de los planos post construccin, incumpla con presentarlos, la multa a aplicarse ser por cada da a partir de la fecha en que el Comit de Recepcin de Obra cita al Contratista para la recepcin de la obra.1/4000

15LIQUIDACIN DE OBRA

Cuando EL CONTRATISTA no presente dentro del plazo establecido en el Reglamento, la Liquidacin del Contrato de Obra, en el cual deber de estar incluido los Adicionales y Deductivos de ser el caso.1%

(*) Por cada caso.

1.31. LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacin del contrato de obra que deber observarse, es el que se encuentra descrito en el artculo 211 del Reglamento. No proceder la liquidacin mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacin y efectuado el pago del saldo de la liquidacin, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.Las controversias sobre pagospodrn ser sometidas a conciliacin y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) das hbiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la seccin especfica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacin.

1.32. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el da siguiente de la suscripcin del documento que lo contiene, hasta que la liquidacin quede consentida y se efecte el pago correspondiente.1.33. DISPOSICIONES FINALES

Todos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, as como por las disposiciones legales vigentes.

.SECCIN ESPECFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIN(EN ESTA SECCIN LA ENTIDAD DEBER COMPLETAR LA INFORMACIN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

RUC N:20154572792

Domicilio legal:JR. TACNA N 480 PUCALLPA

Telfono/Fax::(061) 57 5241

Correo electrnico::comiteespecialmpcp@hotmail.es

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccin tiene por objeto la contratacin delaejecucin de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA AV. AVIACION (AV. CENTENARIO / VIA DE EVITAMIENTO), DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI " TRAMO II (AV. FORESTACION / VIA DE EVITAMIENTO).1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 13849,742.47 (Trece Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Dos 47/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucin de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Mayo 2014.Los lmites mximos y mnimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del Valor ReferencialValor Referencial con IGV110% del Valor Referencial

S/. 12464,768.23(Doce Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Ocho con 23/100 Nuevos Soles)S/. 13849,742.47(Trece Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Dos 47/100 Nuevos Soles)S/. 15234,716.71(Quince Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Diecisis con 71/100 Nuevos Soles)

IMPORTANTE: De conformidad con el artculo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratacin por relacin de tems, tambin debern incluirse los valores referenciales en nmeros y letras de cada tem.

Las propuestas econmicas no pueden exceder los lmites del valor referencial de conformidad con el artculo 33 de la Ley. Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacin de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracin del IGV prevista en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona, deber tomarse en cuenta la regulacin de la Cuarta Disposicin Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sealado en el numeral 2 de la citada Disposicin Complementaria Final, en las Bases del respectivo proceso de seleccin deber establecerse adems del valor referencial, los lmites de ste, con y sin IGV, tal como se indica a continuacin:

Valor Referencial

(VR)Lmite InferiorLmite Superior

Con IGVSin IGVCon IGVSin IGV

S/. 13849,742.47(Trece Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Dos 47/100 Nuevos Soles )

S/. 12464,768.23(Doce Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Ocho con 23/100 Nuevos Soles)

S/. 10563,362.91(Diez Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Dos con 91/100 Nuevos Soles)S/. 15234,716.71(Quince Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Diecisis con 71/100 Nuevos Soles)

S/. 12910,776.87(Doce Millones Novecientos Diez Mil Setecientos Setenta y Seis con 87/100 Nuevos Soles)

Las propuestas que excedan en ms del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) sern devueltas por el Comit Especial tenindolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el lmite antes establecido, deber contarse con la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y la aprobacin del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econmica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artculo 76 del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no exceder de diez (10) das hbiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

CUARTA DISPOSICIN COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTOEn el caso de Procesos de Seleccin que convoquen las Entidades en zonas que se encuentran dentro del mbito de aplicacin de la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona, se aplicarn las siguientes reglas:

1. El Valor Referencial del Proceso de Seleccin es nico y deber incluir todos los conceptos que incidan sobre el costo del bien, servicio u obra a contratar, incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV), determinado en los correspondientes estudios de posibilidades que ofrece el mercado que realiz la Entidad.

2. El postor que goza de la exoneracin prevista en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona, formular su propuesta econmica teniendo en cuenta exclusivamente el total de los conceptos que conforman el valor referencial, excluido el Impuesto General a las Ventas (IGV). Para ello, la propuesta econmica deber deducir obligatoriamente, mnimo, el importe correspondiente al IGV (18%) para ser admitida por el Comit Especial.En los Procesos de Seleccin para la ejecucin y consultora de obras, la verificacin respecto de que las propuestas econmicas se encuentran dentro de los lmites establecidos en la Ley y el presente Reglamento, se efectuar sobre el total de los conceptos que conforman el valor referencial excluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).

El cumplimiento de lo sealado constituye requisito de admisibilidad de la propuesta.

3. El postor que no goza de la exoneracin prevista en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona, formular su propuesta econmica teniendo en cuenta el valor referencial incluido el Impuesto General a las ventas (IGV) En los procesos de seleccin para la ejecucin y consultora de obras, la verificacin respecto de que las propuestas econmicas se encuentran dentro de los lmites establecidos en la Ley y el presente Reglamento, segn corresponda, se efectuar sobre el total de los conceptos que conforman el valor referencial incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).

El cumplimiento de lo sealado constituye requisito de admisibilidad de la propuesta.

4. La evaluacin econmica de las propuestas se efectuar comparando los montos de las ofertas, formuladas de acuerdo a lo previsto en los incisos 2) y 3) de la presente Disposicin.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIN

El expediente de contratacin fue aprobado mediante Resolucin de Alcalda N 1010-2014-MPCP, del 10 de Julio del 2014.Asimismo, el expediente tcnico de obra fue aprobado mediante Resolucin de Alcalda N 795-2014-MPCP, del 06 de Junio del 2014.1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El Certificado de Crdito Presupuestario Nota N 142-2014, que se afectara a la siguiente Cadena Funcional Programtica:

0108 2052698 400008415 036 0074: Mejoramiento de Va Local

0109

: Mejoramiento de Vas Urbanas

2.6

: Adquisicin de Activos No Financieros

2.6.2.3.2.3

: Costo de Construccin por Contrata

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01

RUBRO 00

: Recursos Ordinarios 1.6. SISTEMA DE CONTRATACIN

El presente proceso se rige por el sistema de A Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacin respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIN CONTRACTUAL

No corresponde.1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada est definida en los Requerimientos Tcnicos Mnimos que forman parte de la presente seccin, en el captulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIN DE LA OBRAEl plazo de ejecucin de la obramateria de la presente convocatoria, es de Doscientos Setenta (270) das calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento tcnico mnimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratacin y en el expediente tcnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIN DE LAS BASESEl costo de reproduccin es:

Cotizacin762 Copias Simples A4 76.20

11 Planos (A0) 99.00

55 Planos (A1) 247.50

05 Planos (A2) 17.50

01 CD 5.00

04 Archivadores 24.00Total S/. 469.20Previo pago de la suma S/. 469.20 (Cuatrocientos Sesenta y Nueve con 20/100 Nuevos Soles), en la caja de la Entidad, o en la cuenta Corriente del Banco Interbank N 760-3000222473.1.11. BASE LEGAL Ley N 30114 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2014. Ley N 30115 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico del ao fiscal 2014. Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N 29873 modifica el Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

D.S. N 138-2012-EF modificacin al D.S. N 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cdigo Civil.

Ley N 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica. Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Decreto Supremo N 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias, modificatorias conexas, de ser el caso.Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.1.2 LOCALIZACIN DE LA OBRA La localizacin de obra es la siguiente:

Zona

: Casco Urbano Lugar

: Av. Aviacin (entre Av. Forestacin y Va de Evitamiento) Distrito

: Callera Provincia: Coronel Portillo Departamento: Ucayali Regin : Ucayali Altitud

: 154 m.s.n.m.El proyecto contribuir a mejorar la calidad de vida de cerca de 25 AA.HH. En el ao 1 que son los asentamientos ubicados al contorno de la VaLos Asentamientos Humanos a ser beneficiados con la ejecucin del Proyecto, se encuentran ubicados en el Distrito de Callera, a 4.5 Km. aprox. de la ciudad de Pucallpa y a 770 km aproximadamente desde la Ciudad de Lima, ubicado en el margen izquierdo del ro Ucayali, en la regin natural Omagua o Selva Baja.Geogrficamente la ciudad de Pucallpa se encuentra ubicada entre las coordenadas: 082304 de latitud sur; y, 743157 de longitud oeste, una altitud de 154 m.s.n.m.

La Av. Aviacin est ubicada en la parte sur oeste de la ciudad de Pucallpa, perteneciendo a la zona urbana perifrica de la ciudad y tiene una extensin territorial que alcanza aproximadamente los 1,34 Km2 de superficie.

Fig. N01 Ubicacin de Va a Pavimentar (la lnea de color rojo); desde la Av. Forestacin hasta Va de Evitamiento; haciendo una longitud total de L=1,575.95 metros, beneficiando a cerca de 25 AA.HH.

CAPTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIN

1.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN

EtapaFecha, hora y lugar

Convocatoria:31/07/2014

Registro de participantes:Del: 01/08/2014 Al: 28/08/2014

Formulacin de Consultas :Del: 01/08/2014 Al: 07/08/2014

Absolucin de Consultas:11/08/2014

Formulacin de Observaciones a las Bases:Del: 12/08/2014 Al: 18/08/2014

Absolucin de Observaciones a las Bases:21/08/2014

Integracin de las Bases:27/08/2014

Presentacin de Propuestas:04/09/2014

* El acto pblico se realizar en :Saln de Actos a horas 09:00 a.m.

Calificacin y Evaluacin de Propuestas:Del: 04/09/2014

Otorgamiento de la Buena Pro

:04/09/2014

* El acto pblico se realizar en :Saln de Actos a horas 09:00 a.m.

IMPORTANTE: Debe tenerse presente que en una licitacin pblica, entre la convocatoria y la etapa de presentacin de propuestas debe existir como mnimo veintids (22) das hbiles, y entre la integracin de Bases y la etapa de presentacin de propuestas, debe existir como mnimo cinco (5) das hbiles.

1.13. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizar en Gerencia de Infraestructura y Obras 5to. Piso - Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, sito en Jr. Tacna N 480, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a.m. a 4:00 p.m. horas.

En el momento del registro, se emitir la constancia o cargo correspondiente en el que se indicar: nmero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectu el registro, as como el da y hora de dicha recepcin.

(Deber presentar la Constancia de Registro, adjuntando copia de registro de inscripcin vigente en el RNP, Capitulo de Ejecutor de Obras) Ver Formato.1.14. FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en el Jr. Tacna N 480, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:00 a.m. horas a 04:00 p.m. horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comit Especial de la Licitacin Pblica N 0006-2014-MPCP-CE Primera Convocatoria, pudiendo acompaar opcionalmente un CD conteniendo las consultas y/u observaciones u opcionalmente enviar al correo electrnico comiteespecialmpcp@hotmail.es, solicitando la confirmacin de envo. (Ver Formato).1.15. ACTO PBLICO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarn en acto pblico, en Saln de Actos Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en la fecha y hora sealada en el cronograma. El acto pblico se realizar con la participacin de notario.

Se podr contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados y estarn dirigidas al Comit Especial de la LICITACIN PBLICA N 0006 -2014-MPCP-CE, conforme al siguiente detalle:SOBRE N 1: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:

SOBRE N 2: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:

1.16. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.16.1. SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA

Se presentar en un original y dos (02) copias.

El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos, la siguiente documentacin:

Documentacin de presentacin obligatoria:

a) Copia simple del Certificado de Inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el captulo de ejecutor de obra).b) Declaracin jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados (Anexo N 1).

c) Declaracin jurada de cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos contenidos en el Captulo III de la presente seccin (Anexo N 2).

i. Relacin del personal propuesto. FORMATO 2.ii. Carta de compromiso de trabajo suscrito por cada uno del personal propuesto para la prestacin del servicio. Anexo 03.iii. Formato y documentos que acredite la profesin, calificacin y experiencia mnima exigida en cada caso Anexo 04.

d) Declaracin jurada simple de acuerdo al artculo 42 del Reglamento (Anexo N 5).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracin jurada, salvo que sea presentada por el representante comn del consorcio.

e) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comn, el domicilio comn y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, as como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N 6).

La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades.f) Declaracin jurada de plazo de ejecucin de la obra (Anexo N 7).g) Declaracin jurada del personal propuesto para la ejecucin de la obra (Anexo N8).

IMPORTANTE: La omisin de alguno de los documentos enunciados acarrear la no admisin de la propuesta, sin perjuicio de lo sealado en el artculo 68 del Reglamento.

Documentacin de presentacin facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacin; o contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, as como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N 9, referido a la experiencia en obras en general del postor.Experiencia en Obras en General ejecutadas por el postor los ltimos cinco (05) aos a la fecha de presentacin de propuestas, por un monto acumulado equivalente hasta cinco (05) veces el Valor Referencial de la obra materia de la convocatoria; acreditados con Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacin; o contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, as como su monto total. Esta declaracin ser presentada en el Formato Relacin de Obras en General.Definicin de Obras en General: Son todas aquellas obras ejecutadas por el postor, sean o no de la especialidad materia de la convocatoria.Toda obra indicada en el inciso 33. Anexo nico Anexo de Definiciones del Reglamento

Cuando las obras presentadas hayan sido ejecutadas en Consorcio, deber indicarse el porcentaje (%) de participacin que corresponda, presentando para tal efecto el contrato de asociacin o documento emitido por la entidad contratante, que servir para la asignacin del puntaje proporcional respectivo. El puntaje dado a este tem se indica en los Factores de Evaluacin.

b) Factor experiencia en obras similares:Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacin; o contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, as como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N 10, referido a la experiencia en obras similares del postor.Experiencia de Obras Similares ejecutadas por el postor en los ltimos cinco (05) aos a la fecha de presentacin de propuestas, por un mximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de la presente convocatoria, siendo el valor mnimo de cada obra similar el quince por ciento 15% del valor referencial. Acreditadas con Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacin; o contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, as como su monto total.Definicin de Obras Similares: Obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar, independientemente de su magnitud y fecha de ejecucin.

Entindase por obras similares a las Obras de pavimentacin, mejoramiento y/o rehabilitacin de pavimentos rgidos.Para trabajos ejecutados en Consorcio, se deber adjuntar copia del Contrato principal y su respectiva Acta de Recepcin y Conformidad, as como copia del Consorcio, donde se indique el respectivo porcentaje de participacin.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentar copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentar copia simple de: Ttulo Profesional, Diploma de Colegiatura, Certificados, segn corresponda.La experiencia del personal propuesto podr ser acreditada con la presentacin de (i) la copia simple de los contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o, (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

El certificado de trabajo del profesional se podr complementar con la presentacin de documentacin oficial emitida por el propietario de la obra o por la entidad contratante o la acreditacin de la experiencia podr ser efectuada mediante un certificado de la empresa o consorcio adjuntando una declaracin jurada de cumplimiento de la obra similar suscrita por el profesional, la cual podr ser sujeta a fiscalizacin por parte de la Entidad.

En caso se acredite experiencia de un profesional, por su participacin en determinadas obras ejecutadas en consorcio, con un certificado de trabajo emitido por el Representante Legal de una de las empresas consorciadas, bastar que en el propio certificado de trabajo se mencione que el profesional labor en dicho empresa o perteneci al plantel tcnico de dicha empresa. Ello, en concordancia con lo sealado en el Pronunciamiento N 386-2010/DTN sobre el mismo tema. Asimismo los documentos presentados estarn sometidos a fiscalizacin posterior.

La relacin de profesionales presentada en el Anexo N10 se considerar como una declaracin jurada de que los mismos tienen vnculo contractual vigente con el postor, la cual podr ser objeto de fiscalizacin posterior por parte de la Entidad. Se debe presentar el Anexo N04 juntamente con la documentacin que acredite su profesin y la experiencia requerida.

La colegiatura y habilitacin de los profesionales se requerir para el inicio de su participacin efectiva en la obra.

d) Factor cumplimiento de ejecucin de obras: Copia simple de un mximo de diez (10) constancias de prestacin.IMPORTANTE: Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracin del IGV previsto en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona,deben presentar la Declaracin Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacin de la exoneracin del IGV(Anexo N 11).

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneracin del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaracin jurada antes sealada.

IMPORTANTE: En caso exista contradiccin entre la informacin presentada en la propuesta tcnica, la propuesta ser descalificada.

1.16.2. SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA

El Sobre N 2 deber contener la siguiente informacin obligatoria:

Oferta econmica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo N12).

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisin de la propuesta econmica que presenten los postores depender de si aquella se encuentra dentro los mrgenes establecidos en el artculo 33 de la Ley y el artculo 39 de su Reglamento.La propuesta econmica de los postores que presenten la Declaracin Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacin de la exoneracin del IGV (Anexo N 11), debe encontrase dentro de los lmites del valor referencial sin IGV. En caso la informacin contenida en la propuesta econmica difiera de la informacin contenida en la propuesta tcnica, la propuesta econmica ser descalificada.

1.17. DETERMINACIN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas tcnica y econmica se proceder a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente frmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi= Puntaje total del postor i

PTi

= Puntaje por evaluacin tcnica del postor i

PEi= Puntaje por evaluacin econmica del postor i

Se aplicarn las siguientes ponderaciones:

c1

=Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica = 0.70c2

=Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica = 0.30.Donde: c1 + c2 = 1.00

1.18. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deber presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Constancia de capacidad libre de contratacin.

c) Carta Fianza como Garanta de fiel cumplimiento del contrato.d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

e) Cdigo de cuenta interbancario (CCI).

f) Traduccin oficial efectuada por traductor pblico juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompaados de traduccin certificada, de ser el caso.g) Domicilio para efectos de la notificacin durante la ejecucin del contrato.

h) Designacin del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta tcnica.

i) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

j) Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

k) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratacin sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garanta para la suscripcin del contrato carta fianza o pliza de caucin, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N 5196-2011-SBS y N 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucin de las mencionadas garantas, resulta necesario que stas consignen en su texto, el nombre, denominacino razn social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurdicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacin y eventual ejecucin.

Adicionalmente, deben presentar lo siguiente documentacin:a. Copia de DNI del Representante Legal.

b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

c. Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

d. Copia del RUC de la empresa.

e. Desagregado de Anlisis de costos unitarios correspondiente a su propuesta econmica.

f. Desagregado de los Gastos Generales: Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos.

g. Expediente Tcnico de la obra firmado en todas sus hojas por el representante de la empresa.h. Certificado de Habilidad de los profesionales propuestos.IMPORTANTE:

La Entidad no podr exigir documentacin o informacin adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripcin del contrato.

1.19. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad debern realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artculo 148 del Reglamento.La citada documentacin deber ser presentada en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en el horario de 8:00 a.m. horas a 4:00 p.m.

1.20. ADELANTOS

1.20.1. ADELANTO DIRECTOLa Entidad otorgar un adelanto directo por el 20%correspondiente al monto del contrato original.El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) das calendarios siguientes a la suscripcin del contrato, adjuntando a su solicitud la garanta por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) das siguientes a la presentacin de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no proceder la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, el contratista tendr derecho a solicitar la ampliacin del plazo de ejecucin de la obra por el nmero de das equivalente a la demora, conforme al artculo 201 del Reglamento.

1.20.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOSLa Entidad otorgar adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto de la prestacin consistente en la Ejecucin de la Obra, conforme al calendario de adquisicin de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deber entregar la garanta por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

1.21. VALORIZACIONESLas valorizaciones sern quincenales y segn avance y tienen el carcter de pagos a cuenta y sern elaboradas el contratista y verificadas por el Supervisor de Obra.

De acuerdo con los prrafos quinto y sexto del artculo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deber contar con la valorizacin del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segn corresponda; a la que deber adjuntarse el comprobante de pago respectivo.1.22. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRALa Entidad o el contratista, segn corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacin del contrato de obra, en el plazo de 30 das calendario, computados desde el da siguiente del consentimiento de la liquidacin. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.CAPTULO III

MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE CORONEL PORTILLOGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Valor Referencial S/. 13849,742.47 (Trece Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Dos 47/100 Nuevos Soles)

PARA LA EJECUCION DE OBRA:

Localizacin del Proyecto

Regin:Ucayali

Provincia:Coronel Portillo

Distrito:Callera

PUCALLPA Julio - 2014CAPTULO IIIREQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS

1. TIPO DE PROCESO DE SELECCIN: Licitacin Pblica N 0006-2014-MPCP-CE.

2. SISTEMA DE CONTRATACION: A Precios Unitarios.

3. OBJETO DEL PROCESO:

Ejecucin de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA AV. AVIACION (AV. CENTENARIO / VIA DE EVITAMIENTO), DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI" TRAMO II (AV. FORESTACION / VIA DE EVITAMIENTO). 4. LOCALIZACIN DE LA OBRA :

La obra se encuentra localizada en:

Regin:UcayaliDepartamento:Ucayali

Provincia:Coronel Portillo

Distrito

:Calleria5. SITUACION ACTUAL

El Sistema de la Red Vial Urbana en la ciudad de Pucallpa, es deficiente e insuficiente; es deficiente porque la mayora de los pavimentos existentes sobrepasan los 20 aos de vida til, por lo que necesitan ser rehabilitados, otros se encuentra en mal estado de conservacin y mantenimiento, presentando la superficie de pavimento deformaciones del grado de severidad de Fuertes a Muy Fuertes, ocurridos por un sistema inadecuado de drenaje pluvial; es insuficiente porque la demanda actual del volumen de trnsito proporcionados por el parque automotor as lo determina, por lo que debe mejorarse las interconexiones viales proyectando pavimentos adecuados y un eficiente sistema de drenaje.En cuanto a la infraestructura actual de las vas a intervenir, stas presentan una superficie de rodadura sobre afirmado en mal estado, no permitiendo una adecuada transitabilidad tanto de los beneficiarios y usuarios en general; ya que las fuertes precipitaciones locales y el trnsito continuo, deterioran y erosionan la superficie de rodadura, ocasionando la presencia de baches pronunciados, dificultndose de sta manera el trnsito de vehculos y peatones, adems de ocasionar frecuentes desperfectos mecnicos en los vehculos. Del mismo modo, por la falta de un pavimento de orden superior, el trnsito vehicular provoca polvaredas, ocasionando malestar entre los pobladores y usuarios.Respecto al drenaje superficial de las vas es inadecuado, existe la presencia parcial de cunetas naturales, pero stas debido a la prdida de continuidad y deficiente mantenimiento, colapsan producindose de esta manera anegamientos en diferentes zonas. El objetivo principal del proyecto es lograr unas Adecuadas Condiciones de Transitabilidad vehicular y peatonal en las Principales Calles de la AV. AVIACION (AV. CENTENARIO / VIA DE EVITAMIENTO), DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI UCAYALI. Con una longitud total de 1,570.95 m.6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Pavimento:

La Av. Aviacin a Pavimentar ser de Concreto Armado fc=245 kg/cm2 y espesor e=0.20cm. e ir apoyado sobre una base granular de espesor e=0.20cm. Esta pavimentacin comenzar en la Av. Forestacin (Prog. 0+000.00) intersectando el Psje 3, Calle 4, Psje 2, Calle3, Calle2, Calle 1, Jr. Los Girasoles, Jr. Los Pinos, Jr. Las Margaritas, Jr. Los Laureles, Jr. Los Sauces, Jr. Los Eucaliptos, Jr. Los Naranjos, Jr. Los Ceticos, Jr. Lloque Yupanqui, Jr. Las Orqudeas, Jr. Huayna Capac, Alameda Los Girasoles, Calle 8 de Diciembre, Calle Las Brisas, Calle Los Mangos, Calle Ramn Castilla, Calle Los Jardines, hasta la Va de Evitamiento (Prog. 1 + 570.95). Que hacen en total una longitud aproximada de L= 1,570.95 m. Canaletas:

Se construirn canaletas de drenaje de aguas pluviales, ubicadas en toda la longitud y a ambos lados de la va. Veredas, Martillos y Rampas:

Para el trnsito peatonal, el proyecto considera la construccin de veredas y martillos con sus respectivas rampas de acceso para minusvlidos. Sealizacin:

Como parte integral del proyecto se considera la sealizacin horizontal y vertical reglamentaria en toda la longitud de la va. Jardinera:

El proyecto considera el sembrado de grass en las reas destinados para jardines.

7. VALOR REFERENCIAL:

El Valor Referencial de acuerdo al Expediente Tcnico aprobado es de: S/. 13849,742.47 (Trece Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Dos 47/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucin de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Mayo 2014.8. PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA

El plazo de ejecucin de la obra es de 270 (Doscientos Setenta) das calendario.

9. REQUERIMIENTOS TCNICO MNIMOS DEL POSTOR Y PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DE OBRA

Del Postor Para la ejecucin de la obra se requerir los servicios de Contratista con inscripcin vigente en el Registro de Ejecutor de Obras del RNP a cargo del OSCE. El certificado de inscripcin de El Postor debe estar vigente a la fecha de presentacin de las propuestas.

El Contratista tendr una relacin contractual con la Entidad y es el Responsable Legal para el cumplimiento de la ejecucin de la obra, dentro de los plazos pactados.

El Postor no deber mantener sancin vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, el Postor no deber encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

El Postor, podr participar en forma individual o en consorcio.

El Postor, deber disponer como mnimo con profesionales con experiencia en la ejecucin de obras, as como con la debida organizacin administrativa, la capacidad y respaldo tcnico.

El postor ser evaluado de acuerdo a su experiencia, requirindose como mnimo haber ejecutado cuatro (04) obras en general en los ltimos tres (03) aos, cuyo valor acumulado sea mnimo el 15% del valor referencial, para lo cual la acreditacin de la experiencia del postor podr realizarse con: i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepcin y conformidad, ii) copia simple de contratos y la resolucin de liquidacin de obra, o iii) copia simple de contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, siendo que, en este supuesto, dicha documentacin deber consignar el monto total de la obra.

El postor ser evaluado de acuerdo a su experiencia, requirindose como mnimo haber ejecutado cuatro (04) obras similares en los ltimos dos (02) aos, cuyo valor acumulado sea mnimo el 15% del valor referencial, para lo cual la acreditacin de la experiencia del postor podr realizarse con: i) copia simple de contratos y su respectiva acta de recepcin y conformidad, ii) copia simple de contratos y la resolucin de liquidacin de obra, o iii) copia simple de contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, siendo que, en este supuesto, dicha documentacin deber consignar el monto total de la obra.

El postor deber presentar una declaracin jurada en el cual se contemple la implementacin total de la indumentaria del personal tcnico (casco, botas, overol, lentes, arns, pasos, correa de seguridad, etc.).

Del Personal Tcnico para la ejecucin de obraTodo el Personal Profesional y/o tcnico propuesto deber presentar Carta de compromiso (ANEXO N 02) con firma y huella digital ndice derecho en original, en la cual indique que se compromete y ser parte del plantel tcnico durante el plazo contemplado para la ejecucin de la obra; de no presentarse lo solicitado se tomara como documentacin incompleta. (Alguna adulteracin de la documentacin se har de conocimiento al OSCE para la sancin y/o inhabilitacin correspondiente).

La Entidad se reserva el derecho de verificacin y fiscalizacin de la documentacin (Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse documentacin inexacta o fraguada se informar al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicacin a los artculos 63 de la Ley de Contrataciones del Estado y 237 del Reglamento, para las sanciones correspondientes. RECURSOS HUMANOS MINIMOSEl contratista en su propuesta tcnica, ofertar el plantel profesional que a su juicio sea idneo, con experiencia acreditada documentadamente.

El personal mnimo para la Ejecucin de Obras es:Profesional: Ingeniero Civil

Cargo: Residente de ObraCargo: Residente de Obra

Profesional Titulado. Con experiencia mnima de 24 meses como Residente de Obra y/o Supervisor y/o Inspector en Obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria. Asimismo dicho profesional deber contar con Estudios concluidos de postgrado en Contrataciones Estatales. Deber adjuntar: copia simple del Ttulo de Ingeniero Civil, constancias, certificados u otro documento de acredite fehacientemente su participacin y se detallara en el siguiente cuadro:NOMBRE:REGISTRO DEL CIP :. FECHA DE COLEGIATURA: //

N

DESCRIPCION DE OBRA

ENTIDAD

CONTRATISTA

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO

TIEMPO DE TRABAJO (meses)

1

2

TOTAL EN MESES

Actividad a desarrollar:

Sera el responsable directo de la ejecucin y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos tcnicos y administrativos, adems tiene la responsabilidad de dirigir, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del personal tcnico y administrativo a su cargo

Profesional: Ingeniero Civil

Cargo: Asistente de Obra N 01: Asistente de Residente de ObraCargo: 01

Profesional Titulado. Con experiencia mnima de 12 meses como Residente o Asistente de Residente de obra y/o Supervisor y/o Asistente de Supervisin y/o Inspector en Obras en la ejecucin de obras similares al objeto de la convocatoria con estudios concluidos de postgrado en Gerencia de la Construccin y/o Proyectos, deber adjuntar: copia simple del Ttulo de Ingeniero Civil, constancias, certificados u otro documento de acredite fehacientemente su participacin y se detallara en el siguiente cuadro:NOMBRE:REGISTRO DEL CIP :. FECHA DE COLEGIATURA: //

N

DESCRIPCION DE OBRA

ENTIDAD

CONTRATISTA

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO

TIEMPO DE TRABAJO (meses)

1

2

TOTAL EN MESES

Actividad a desarrollar:

Encargado conjuntamente con el Residente de Obra, la responsabilidad de la ejecucin y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos tcnicos y administrativos.

Profesional: Ingeniero Civil

Cargo: Asistente de Obra N 02: Especialista en Ingeniera de ProduccinCantidad: 01

Profesional Titulado. Con experiencia mnima de 12 meses como Residente o Asistente de Residente de obra y/o Supervisor y/o Asistente de Supervisin y/o Inspector en Obras y/o Ing. Produccin en la ejecucin de obras similares al objeto de la convocatoria. Adems deber contar con estudios concluidos de postgrado en Gerencia de la Construccin y/o Proyectos y/o Productividad en la Construccin, deber adjuntar: copia simple del ttulo de ingeniero civil, copia simple del Ttulo de Ingeniero Civil, constancias, certificados u otro documento de acredite fehacientemente su participacin y se detallara en el siguiente cuadro:NOMBRE:REGISTRO DEL CIP :. FECHA DE COLEGIATURA: //

N

DESCRIPCION DE OBRA

ENTIDAD

CONTRATISTA

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO

TIEMPO DE TRABAJO (meses)

1

2

TOTAL EN MESES

Actividad a desarrollar:

Encargado de realizar las actividades de produccin de la obra (partidas relacionadas esencialmente con la produccin de concreto).

Profesional: Ingeniero Civil

Cargo: Asistente de Obra N 03: Especialista en Geotecnia y PavimentosCantidad: 01

Profesional Titulado. Con experiencia mnima de 12 meses en la participacin de ejecucin de obras similares al objeto de la convocatoria, como Especialista en Geotecnia y Pavimentos, con estudios concluidos de Maestra en Mecnica de Suelos o Geotecnia, deber adjuntar: copia simple del ttulo de Ingeniero Civil, constancias, certificados u otro documento de acredite fehacientemente su participacin y se detallara en el siguiente cuadro:

NOMBRE:REGISTRO DEL CIP :. FECHA DE COLEGIATURA: //

N

DESCRIPCION DE OBRA

ENTIDAD

CONTRATISTA

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO

TIEMPO DE TRABAJO (meses)

1

2

TOTAL EN MESES

Actividad a desarrollar:

Encargado realizar las pruebas de campo (geotecnias) y de emitir sus informes tcnicos de los pruebas realizadas, siendo estas ltimas presentadas ante la Supervisin de Obra.

Profesional: Ingeniero Civil u otro profesional de ingeniera

Cargo: Asistente de Obra N 04: Especialista en Medio AmbienteCantidad: 01

Profesional Titulado. Con experiencia mnima de 12 meses en la participacin de ejecucin de obras en general como Especialista en Medio Ambiente. Asimismo dicho profesional deber contar con estudios concluidos a nivel de Maestra en Medio Ambiente, Gestin Ambiental o Manejo Ambiental. Deber adjuntar: copia simple del ttulo profesional, constancias, certificados u otro documento de acredite fehacientemente su participacin y se detallara en el siguiente cuadro:NOMBRE:REGISTRO DEL CIP :. FECHA DE COLEGIATURA: //

N

DESCRIPCION DE OBRA

ENTIDAD

CONTRATISTA

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO

TIEMPO DE TRABAJO (meses)

1

2

TOTAL EN MESES

Actividad a desarrollar:

Encargado realizar las acciones contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y de emitir sus informes tcnicos de los acciones realizadas, siendo estas ltimas presentadas ante la Supervisin de Obra.

Profesional: Ingeniero Civil u otro profesional de ingeniera

Cargo: Asistente de Obra N 05: Especialista en Seguridad en ObraCantidad: 01

Profesional Titulado. Dicho profesional debe contar con estudios concluidos a nivel de Postgrado en Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional y/o Prevencionista de Riesgos. Asimismo debe contar con experiencia mnima de 12 meses en obras generales en calidad de especialista en Seguridad de obras y/o prevencionista de riesgos. Deber adjuntar: copia simple del ttulo profesional, constancias, certificados u otro documento de acredite fehacientemente su participacin y se detallara en el siguiente cuadro:

NOMBRE:REGISTRO DEL CIP :. FECHA DE COLEGIATURA: //

N

DESCRIPCION DE OBRA

ENTIDAD

CONTRATISTA

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO

TIEMPO DE TRABAJO (meses)

1

2

TOTAL EN MESES

Actividad a desarrollar:

Encargado de la implementacin del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en la obra con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislacin vigente, as como los requisitos contractuales referentes a seguridad y salud ocupacional. A