BASES INTEGRADAS SUPERVISION SANO 15 30241_20150810_151713_114.pdf

55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑO Av. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP. 1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑO BASES INTEGRADAS ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002–2015–MDS/CEP VALOR REFERENCIAL S/. 47,968.20 COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE SAÑO, AGOSTO DE 2015 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N°30241 – DISTRITO DE SAÑO – HUANCAYO – JUNIN”.

Transcript of BASES INTEGRADAS SUPERVISION SANO 15 30241_20150810_151713_114.pdf

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑO

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002–2015–MDS/CEP

VALOR REFERENCIAL S/. 47,968.20COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE

SAÑO, AGOSTO DE 2015

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍAPARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAI.E. PRIMARIA N°30241 – DISTRITO DE SAÑO –

HUANCAYO – JUNIN”.

2

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

3

CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 BASE LEGAL Ley N° 30281 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto 2015. Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en

adelante el Reglamento. Directivas de OSCE. Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil. Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente,Ley MYPE.

Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en laspresentes Bases.

1.2 CONVOCATORIASe efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada enel cronograma.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASESEl registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábildespués de haber quedado integrada las Bases. En el caso de propuestas presentadas por unconsorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 delReglamento.La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contarcon inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de laconvocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentreinhabilitada para contratar con el Estado.Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y DocumentoNacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; númerode Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE: Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado

Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional deProveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Paraobtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de tres (3) días hábiles,contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos55 y 57 del Reglamento.

4

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLa decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadasconstará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con loestablecido en los Artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del procesode selección.El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento delplazo para recibir las consultas y observaciones.De haberse presentado observaciones, el comité especial debe incluir en el pliego absolutorio elrequerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean

formuladas por quienes no se han registrado como participantes.1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3)días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través delSEACE.Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento,en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueronacogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que talacogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquierotra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normascomplementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otroparticipante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otradisposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementariaso conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participantedebe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formularobservaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida paratal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantessoliciten la elevación de observaciones.La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) díashábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASESLas Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberáncontener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de laabsolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como lasrequeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas porautoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afectala competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo paraformularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para quelos participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión depronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

5

siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlasen el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuarmodificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓNTodos los documentos que contengan información referida a los requisitos para laadmisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o,en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductorpúblico juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el casode la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos osimilares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable dela exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primerocontendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos oelectrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmentemediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de surepresentante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor seapersona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de larúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderadodebidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (FormatoN° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditadocon copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través desu apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a laque se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación delrepresentante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) díascalendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representantecomún del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legalo apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado comoparticipante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éstedebe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorciopresente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por elrepresentante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de

6

consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes delconsorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación serealizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, segúncorresponda.

1.9 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS1

En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PÚBLICO, debe tenerseen consideración lo siguiente:

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladasen el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en elorden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen suspropuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, sele tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con lapresentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales niconformar más de un consorcio.

IMPORTANTE: En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no

podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en unmismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente oconformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representantelegal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y esteexprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juezde Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta elmomento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará alo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobresque contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentospresentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales comoerrores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen elalcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentosque acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que setrate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio defunción pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificadosque acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para locual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecidapara la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68

1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en unaAdjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de lasBases.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

7

del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanarla propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, yno se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverála propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad,en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz)mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formuleapelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez dePaz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. Asu vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestastécnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar lossobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres,los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del ComitéEspecial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que elComité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado dela evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (oJuez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lodeseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos depresentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con lapresencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará comoveedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PRIVADO, debe tenerseen consideración lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar,el día y horario señalados en la sección específica de las Bases, bajo responsabilidaddel Comité Especial.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales niconformar más de un consorcio.

IMPORTANTE: En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar

propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedapresentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos depresentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con lapresencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará comoveedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICALa propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

8

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos,seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laboralesconforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tenerincidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores quegocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ningunanaturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán serexpresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más dedos decimales.

IMPORTANTE: Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem,

deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTASLa evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y laevaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICAEn caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTOPÚBLICO, en la evaluación debe tenerse en consideración lo siguiente:

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicosmínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplandichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especialhubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanaciónde la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no conla subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumplecon la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgadopara dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicasadmitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a lametodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario paraacceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdocon el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaríaposible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

9

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80)puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluacióneconómica.

En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTOPRIVADO, en la evaluación debe tenerse en consideración lo siguiente:

Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y severificará que contengan los documentos de presentación obligatoria ycumplan con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentesBases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seránadmitidas.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma,tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentadosque no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión depresentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de losrequerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentosemitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de funciónpública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/ocertificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros denaturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor conanterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas– seactuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es elúnico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuestatécnica.

IMPORTANTE:En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional la implementación del mecanismo de

notificación electrónica en el SEACE para la Entidad, el Comité Especial deberá notificar al postor elrequerimiento de subsanación de la propuesta técnica en forma personal, conforme a lo dispuesto porla Décima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por lasBases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafoanterior, se tendrá por no admitida. El Comité Especial incluirá el motivo de esadecisión en el acta de los resultados del proceso que se publicará en el SEACE,debiendo devolver los sobres que contienen la propuesta técnica y económica,una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especialhubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanaciónde la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no conla subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumplecon la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgadopara dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicasadmitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a lametodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

10

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80)puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluacióneconómica.

En caso de la descalificación de la propuesta, el Comité Especial incluirá elmotivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicaráen el SEACE.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICASi la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventapor ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrápor no admitida, en aplicación del artículo 33 de la Ley y el artículo 39 delReglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecidoa la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se lesasignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPEOi

Dónde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica iOi = Propuesta Económica iOm = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:En caso de convocarse el proceso bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité

Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje totaly, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle ellugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyanpropuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valorpresente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Setomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones,seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposicionescontenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.12 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEn caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PÚBLICO, debetenerse en consideración lo siguiente:En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre laadmisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de estaúltima.

El Comité especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestaseconómicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado elpuntaje técnico mínimo requerido en las bases.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

11

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con elprocedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 delReglamento.

IMPORTANTE: En el caso de contratación de servicios ser prestados fuera de las provincias de Lima y Callao, a solicitud del

postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestastécnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto delproceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento oregión. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.3

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando aconocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo enel que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores,detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la BuenaPro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, el cual será suscrito por el Notario (oJuez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseenhacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en lamisma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta deotorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados encada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Estainformación se publicará el mismo día en el SEACE.

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO debetenerse en consideración lo siguiente:

EL Comité especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestaseconómicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado elpuntaje técnico mínimo requerido en las bases.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con elprocedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 delReglamento.

IMPORTANTE: En el caso de contratación de servicios ser prestados fuera de las provincias de Lima y Callao, a solicitud del

postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestastécnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto del

3 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:www.rnp.gob.pe.

12

proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento oregión. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. 4

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora,elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden deprelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico,económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la BuenaPro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembrosdel Comité Especial, así como por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través delSEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial,debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.

1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la BuenaPro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sinque los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. Eneste caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberseproducido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Prose producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicadoen el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADODe acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haberquedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conformea lo previsto en el artículo 115 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil deproducido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE laexpedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

4 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:www.rnp.gob.pe.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

13

CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 RECURSO DE APELACIÓNA través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollodel proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de lacelebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de seleccióny es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se le haya delegado dichafacultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelenel proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2 PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓNLa apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados conanterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes dehaberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debeinterponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomadoconocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1 DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOUna vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la BuenaPro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postorganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contratoprevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a lapresentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir elcontrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra asuscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá deacuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamenteautorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de suapoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través desu representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 delReglamento.

14

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, ademásde los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI) y/o Cuenta de Corriente. Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueronacompañados de traducción certificada, de ser el caso.

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATOEn aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigenciadesde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rigehasta el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 ADELANTOSLa Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 delReglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tienederecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número dedías equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.4 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOLas penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio de consultoría y lascausales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contratopodrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 delReglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto dela convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del montodel contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades secalcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.5 CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad del servicio es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso,del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas deorganización interna de la Entidad.

Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del áreausuaria, quien deberá verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, deconformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente elsentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, enfunción a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayorde diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese acabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicarlas penalidades que correspondan.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

15

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplancon las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará larecepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose laspenalidades que correspondan.

3.6 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATOEl procedimiento para la liquidación del contrato de consultoría de obra que deberáobservarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento.

3.7 PAGOSLa Entidad deberá efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidadestablecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepción formal y completa de ladocumentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los serviciosdeberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstosejecutados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de losquince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condicionesestablecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdoa lo que se indique en el contrato de consorcio.

El pago comprende la cancelación del saldo resultante de la liquidación del contrato, deser el caso.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conformea lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pagodebió efectuarse.

3.8 DISPOSICIONES FINALESTodos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiránsupletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legalesvigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LASINSTRUCCIONES INDICADAS)

16

CAPÍTULO IVGENERALIDADES

4.1 ENTIDAD CONVOCANTENombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑO

RUC. Nº : 20223230246

Domicilio legal : Av. Daniel Turín N° 101 – Saño- Huancayo

Teléfono/Fax: : 64 – ………

4.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl presente proceso de selección tiene por objeto la Contratación de Servicios deConsultoría para la Supervisión de la Obra : “Mejoramiento del Servicio Educativo de laI.E. Primaria N° 30241 – Distrito de Saño – Huancayo – Junín”.

4.3 VALOR REFERENCIAL5

El valor referencial asciende a S/. 47,968.20 (Cuarenta y Siete Mil Novecientos Sesenta yOcho con 20/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro conceptoque incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mesAGOSTO.

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

90 % DEL VALOR REFERENCIAL VALOR REFERENCIAL

S/. 43,171.38(Cuarenta y Tres Mil Ciento Setenta y uno con

38/100)

S/. 47,968.20(Cuarenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Ocho con

20/100 Nuevos Soles)

IMPORTANTE: Las propuestas económicas que excedan el valor referencial o aquellas que fueren inferiores al noventa por

ciento (90%) del mismo, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no admitidas.

4.4 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNEl expediente de contratación fue aprobado mediante R.A N° 043-2015-MDS/A, de fecha03 de Agosto de 2015.

4.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO(1) Recursos Ordinarios, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2015

4.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓNEl presente proceso se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con loestablecido en el expediente de contratación respectivo.

5 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencialconsignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará elmonto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

17

4.7 ALCANCES DEL REQUERIMIENTOEl servicio de consultoría de obra a contratar está definido en los Requerimiento TécnicosMínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

4.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOEl servicio de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestará en elplazo de Ciento Ochenta (180) días calendarios a partir del inicio de ejecución de laobra. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con loestablecido en el expediente de contratación.

4.9 COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASESEl costo es de S/ 5.00 Nuevos Soles

4.10 BASE LEGAL Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 y

demás normas señaladas en la Sección General, Capítulo I numeral 1.2, de laspresente Base.Las referidas norma incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,modificatorias y conexas, de ser el caso.

Ley Nº 29873 Ley que modifica el decreto legislativo 1017 Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en

adelante la Ley. Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

18

CAPÍTULO VDEL PROCESO DE SELECCIÓN

5.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN6

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS

Convocatoria 03 de agosto de 2015

Registro de Participantes

Del 04 de agosto al 12 de Agosto de 2015 (08:30-17:30Horas)Oficina de trámite documentario de la Municipalidaddistrital de SAÑO, sito en el Av. Turín N° 101 - Cercadode Saño.

Presentación de consultas yobservaciones Del 03 al 06 de agosto de 2015

Absolución de consultas yobservaciones El 07 de agosto de 2015

Integración de Bases El 11 de Agosto de 2015

Presentación de PropuestasEl 17 de Agosto de 2015 (08:30-17:30 Horas) En laUnidad de Procesos de la Municipalidad distrital deSaño, sito en el Av. Turín N° 101 - Cercado de Saño.

Calificación y Evaluación dePropuestas (ACTO PRIVADO) El 17 de Agosto de 2015

Otorgamiento de Buena Pro(A TRAVÉS DEL SEACE) El 18 de Agosto de 2015

IMPORTANTE: Debe tenerse presente que en un proceso de adjudicación directa selectiva, entre la convocatoria y la etapa de

presentación de propuestas debe existir como mínimo diez (10) días hábiles y, entre la integración de Bases yla etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo tres (3) días hábiles.

5.2 REGISTRO DE PARTICIPANTESEl registro de los participantes es gratuito y se realizará en el Área de Procesos - Oficina de trámitedocumentario sito en Av. Daniel Turín N° 101 de Saño - Cercado de Saño, en las fechas señaladasen el cronograma, en horario de 08:30 am a 17:30 pm horas.En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará:número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectúo el registro, así como eldía y hora de dicha recepción.

5.3 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante laventanilla de Tramite Documentario, sito en Av. Daniel Turín N° 101 de Saño, en las fechasseñaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 17:30 horas, debiendo estar dirigidos alPresidente del Comité Especial de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002–2015–MDS/CEP, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected]

6 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma dela ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronogramaindicado en la ficha del proceso en el SEACE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

19

5.4 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS7

ACTO PRIVADO:Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la en la ventanilla de Tramitedocumentario, sito en Av. Daniel Turín N° 101 de Saño y horario señalados en el cronograma,bajo responsabilidad del Comité EspecialLas propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especialdel ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002–2015–MDS/CEP, conforme al siguientedetalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

7 De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en unaAdjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de lasBases.

SeñoresMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑO

Av. Daniel Turín N° 101 - Saño- HuancayoAtt.: Comité Especial Permanente

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 002–2015–MDS/CEP,Denominación de la convocatoria:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓNDE LA OBRA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N°30241– DISTRITO DE SAÑO – HUANCAYO – JUNIN”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

Señores[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑO

Av. Daniel Turín N° 101 - San Pedro de Saño- HuancayoAtt.: Comité Especial Permanente

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 002–2015–MDS/CEP,Denominación de la convocatoria:

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓNDE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N°30241– DISTRITO DE SAÑO – HUANCAYO – JUNIN.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

20

5.5 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

5.5.1 SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICASe presentará en un original y dos copias8.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos9, la siguientedocumentación:

Documentación de presentación obligatoria:a) Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada porcada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimoscontenidos en el Capítulo III de la presente sección10 (Anexo Nº 2).Este anexo deberá estar acompañado de toda la documentación requerida en elcapítulo III de las bases

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada,salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

d) Promesa de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, elrepresentante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se comprometecada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichasobligaciones. (Anexo Nº 4)La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado paraactuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procesode selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).

IMPORTANTE:La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión, sin perjuicio de lo señalado

en el artículo 68 del Reglamento.Documentación de presentación facultativa:a) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña

Empresa – REMYPE, de ser el caso11.b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con

discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas,deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción enel Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad12.

c) Factor experiencia en la actividad: Copia simple de contratos y su respectivaconformidad y/o sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pagocuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para

8 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copiasrequerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

9 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de laconvocatoria.

10 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada paraacreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declaradose encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha informaciónen el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

11 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.12 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

21

acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de lapromesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a laExperiencia del Postor en la actividad.

d) Factor experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y su respectivaconformidad y/o sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pagocuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, paraacreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de lapromesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7 referido a laExperiencia del Postor en la especialidad.

e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Paraacreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copiasimple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

f) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar el factor mejora, sepresentará un plan.

IMPORTANTE:En el caso de servicios de consultoría de obras, prestados fuera de las provincias de Lima y Callao, podrá

presentarse una solicitud de bonificación por parte de los postores con domicilio en la provincia o enlas provincias colindantes donde se prestará el servicio, según el Anexo Nº 09.

.IMPORTANTE:En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será

descalificada.

5.5.2 SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA13

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 8).El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componendeberán ser expresados con dos decimales.IMPORTANTE:La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra

dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la

propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

5.6 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTALUna vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar elpuntaje total de las mismas.El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones,obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDónde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor iSe aplicarán las siguientes ponderaciones:c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

13 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

22

Dónde: c1 + c2 = 1.00

IMPORTANTE: En el caso de contratación de servicios ser prestados fuera de las provincias de Lima y Callao, a solicitud del

postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestastécnica y económica de los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio objeto delproceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento oregión. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP14.

5.7 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos parasuscribir el contrato:A. PERSONA NATURAL

a. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estadob. Código de cuenta interbancario (CCI)c. Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos

de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traduccióncertificada, de ser el caso.

d. Declaración jurada indicando domicilio principal, domicilio alternativo y correo electrónicovalido para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

e. Copia de DNI del contratistaf. Copia del RUC del contratista

B. PERSONA JURIDICAa) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estadob) Código de cuenta interbancario (CCI).c) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos

de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traduccióncertificada, de ser el caso.

d) Declaración jurada indicando domicilio principal, domicilio alternativo y correo electrónicovalido para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

e) Copia de DNI del Representante Legal.f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.g) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.h) Copia del RUC de la empresa

C. CONSORCIOEn caso de consorcios por cada integrante se presentara los documentos solicitadosconsiderando si es persona natural y/o jurídica, incluyendo a toda la documentación para lapresentación.

a) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes.b) Código de cuenta interbancario (CCI). presentará solo la persona y/o empresa que

estará encargada de realizar la facturación.

5.8 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberápresentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete(7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentrode los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrirante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en la ventanilla de la Oficina de Trámitedocumentario, sito en Av. Turín Nº 101 - Cercado de Saño.

14 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:www.rnp.gob.pe

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

23

5.9 FORMA DE PAGOLa Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de lasiguiente forma.

POR SUPERVISIÓN: 90%Realizándose el pago en forma mensual de manera proporcional al avance físico de la obra,después de efectuada la prestación del servicio y otorgada la conformidad de las actividadesrealizadas en la supervisión de la obra.

LIQUIDACIÓN FINAL: 10%El pago de esta última armada se realizara a la entrega de la Liquidación final del servicio deconsultoría y a la entrega del formato SNIP N° 14 (Ficha de Registro del Informe de Cierre), a laconformidad de la Sub Gerencia de Obras.De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestacionesejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación: Recepción y conformidad [será emitida por la Sub Gerencia de Obras. Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la

prestación efectuada. Comprobante de pago.

5.10 PLAZO PARA EL PAGOLa Entidad debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguiente al otorgamientode la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en elcontrato.

5.11 REAJUSTE DE LOS PAGOSSe realizara de acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del Artículo 49 del Reglamento de la Ley deContrataciones con el Estado.

24

CAPÍTULO VIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PRIMARIA N° 30241 – DISTRITO DE SAÑO –

HUANCAYO – JUNIN”.

6.1 FINALIDAD PÚBLICALa Municipalidad distrital de Saño, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integralsostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de losderechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programasnacionales, regionales y locales de desarrollo.

6.2 ANTECEDENTESLa Municipalidad distrital de Saño, así mismo, tiene la misión de organizar y conducir la gestiónpública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco delas políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.A través de la Comité Especial Permanente de la Municipalidad distrital de Saño, para cuyo efectodebe garantizar la calidad de ejecución de las obras civiles, implementando los controles internosrespectivos, para dicho fin, conforme establece la R.C. N° 195-88-CG, en su numeral 6, cuenta con laOficina de Sub Gerencia de Obras, como la Unidad Orgánica responsable de cautelar la Supervisión delas Obras programadas; además de ello, contar con el personal técnico – administrativo necesario paracumplir con lo prescrito en su numeral 1; condición que se cumplía cuando no se iniciaba el proceso dedescentralización en la que existía cierta coherencia entre el presupuesto de los gastos corrientes y losgastos de inversión; situación que ha cambiado significativamente a partir del 2003, cuando el GobiernoCentral empieza a dar mayores presupuestos a los Gobiernos Regionales y Municipales para serdestinados a gastos de inversión; dando lugar a que la capacidad operativa que tiene actualmente laOficina de Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad distrital de Saño, no pueda cubrir con laslabores de supervisión de las obras programadas para su ejecución en aproximadamente un 80%, loque, obliga a fortalecer e implementar la Oficina aludida con el profesional de la especialidad a fin degarantizar y cautelar la supervisión de las obras programadas.

6.3 OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN Objetivo General: Se requiere contratar a un postor debidamente inscrito en el Registro Nacional

de Consultores que brinde los servicios de un equipo profesional de la especialidad, hábil en elejercicio, que represente al Municipalidad distrital de Saño, para un correcto trabajo desupervisión de la obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Primaria N° 30241 –distrito de Saño – Huancayo – Junín”.

Objetivo Específico: Realizar los trabajos de supervisión de manera eficaz y eficienteoptimizando los recursos destinados a la obra, con adecuado control de la calidad de los trabajosdefinidos en el Expediente Técnico.

6.4 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIAEl profesional a contratar suministrará totalmente los servicios necesarios para la adecuada supervisiónde la obra en el siguiente detalle:

6.4.1 ActividadesSin exclusión de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentesy que son inherentes como tal, entre otros, la supervisión y control de esta Obra obliga a: Revisar los Estudios Definitivos y formular oportunamente las recomendaciones,

complementaciones y/o modificaciones, así como los probables presupuestos adicionalesy deductivos de las Obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

25

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAO), que el Contratistapresente a la Municipalidad distrital Saño a la firma del Contrato.

Controlar la utilización del Adelanto de materiales que se entregará al Contratista, según elCalendario de Adquisición de materiales presentado por el Contratista a la firma decontrato. Para el otorgamiento del adelanto.

Realizar el control, la fiscalización e inspección de la Obra, verificando constante yoportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, EspecificacionesTécnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico,cumpliendo con las Normas de Construcción y reglamentación vigente.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales debencumplir con las Especificaciones Técnicas.

Controlar el Avance de las Obras a través de un Diagrama PERT-CPM y/o Diagrama deBarras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta suconclusión.

Ejecutar el control físico y económico de la Obra, efectuando detallada y oportunamente lamedición en la planilla de medrados y valorización de las cantidades de obra ejecutada,mediante la utilización de programas de computación.

Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del tráfico,como del personal involucrado en las obras, que deberán reflejarse en la toma fotográficarespectiva.

Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos,así como el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, suinventario detallado y actualizado. Deberán además, llevar un control especial e informar ala Municipalidad distrital de Saño, sobre la permanencia en la Obra de los equipos ymaquinaria.

Mantener la estadística general de la obra y preparar los Informes Mensuales, los cualesdeberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos, los problemaspresentados y las soluciones adoptadas.

Verificar los estudios de suelos, de canteras y diseños en general; en caso necesario tomarlas previsiones, proponiendo alternativas o soluciones.

Durante la etapa previa a la Obra, ejecución de obra y Recepción de Obra, El Supervisortomará en cuenta para la conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en elEstudio y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Revisión, verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general. Recomendar y asesorar a la Municipalidad distrital de Saño, en lo referente a los

sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientossobre los aspectos que proponga el Contratista.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre adicionales,deductivos, ampliaciones de plazo, dentro del período previsto en la normatividad que rigelos Contratos y Directivas de la Municipalidad distrital de Saño.

Efectuar el control de los trabajos para la Recepción de Obra. Efectuar el Informe Final de la Obra y Cierre de Obra.

6.4.2 Actividades específicas de supervisorA continuación se presenta una relación de las actividades que el SUPERVISOR desarrollarádurante el proceso de ejecución de la obra, sin que sea limitativa debiendo proponer en mayoramplitud y detalle su propia relación de actividades.

4.2.1 Actividades previas a la ejecución de la obra. Durante los primeros siete (07) días, realizará la revisión integral del expediente

técnico de obra y verificará en gabinete y en el campo, los aspectos críticos de losdiseños de los Proyectos, diseño de encofrados, ensayos de resistencia deconcretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras,etc., incluyendo condiciones especiales, verificación de niveles, Benchmark. (B.M.).

26

verificación de la existencia de permisos y documentación necesaria para lostrabajos.

Emitir un informe detallado sobre la revisión del proyecto y dar recomendacionessobre alguna modificación que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a laOficina de la Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad distrital de Saño, de lasomisiones y deficiencias del expediente técnico que originen adicionales y/ovariaciones de obra.

Oportuna aprobación de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, ennombre de la Municipalidad distrital de Saño, ejercerá ante las autoridadescompetentes todas las acciones necesarias para reservar los volúmenes necesariospara el proyecto, tomando en cuenta los aspectos ambientales pertinentes.

Definir con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar, de acuerdo alexpediente técnico y normas técnicas de calidad.

4.2.2 Actividades durante la ejecución de la obra Inspección y control de instalaciones, equipos de construcción y personal del

Contratista.

Revisión y aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcciónpropuestos por el Contratista.

Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el controltopográfico durante la construcción.

Inspeccionar la ejecución de los trabajos, de conformidad con el Proyecto,Especificaciones Técnicas y reglamentación vigente.

Recomendación sobre cambios y modificaciones del Proyecto original, así como dediseños complementarios necesarios, previa conformidad de la Municipalidaddistrital de Saño,.

Control de la Programación y Avance de Obra.

Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista y monitor.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante laejecución de las obras, así como pruebas que acrediten la capacidad portante delterreno según diseño.

Sostener con los funcionarios de la Municipalidad distrital de Saño, unapermanente comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato.

Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto contratado y losreintegros que le corresponden; así como de los presupuestos adicionales ydeductivos, sustentándolos con la documentación técnico administrativa que losrespalde (incluyendo la hoja de cálculo de metrados realmente ejecutados)realizando las respectivas amortizaciones del adelanto directo y de materiales.

El supervisor deberá visar los informes mensuales de valorización de obrapresentados por la empresa contratista con fines de pago y emitir el informe deconformidad respectivo.

Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del tránsito peatonal y vehiculardurante la ejecución de la obra.

Preparación de Informes de Avance Semanales, adjuntado fotos digitalizadas(mínimo tres y una panorámica) y escaneado de las hojas del Cuaderno de Obra.

Remisión de los Informes Especiales a la Oficina de la Sub Gerencia de Obras dela Municipalidad distrital de Saño, cuando éste los requiera o las circunstanciaslo determinen.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

27

Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posiblestrabajos nocturnos.

Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloría Generalde la República, en lo concerniente a la construcción de obras públicas.

Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno.

Asesorar a la Oficina de la Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad distrital deSaño, en controversias con el Contratista y/o terceros.

Tramitar con su opinión, y en los plazos determinados en el presente documento oen los plazos de la normatividad vigente los reclamos y/o planteamientos delContratista que excedan de su nivel de decisión y que a su juicio merezcan laorganización de un expediente destinado a culminar en una resoluciónadministrativa.

Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes técnicos queinvolucren presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar,para su aprobación ante la Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad distrital deSaño, y/o la Contraloría General de la República. El Supervisor deberá efectuar elseguimiento de aprobación de los expedientes presentados, informandoconstantemente a la Oficina de la Sub Gerencia de Obras de la Municipalidaddistrital de Saño, del progreso del trámite hasta su aprobación.

En caso de existir un adicional de obra El Supervisor deberá de realizar el análisiscorrespondiente a nivel del perfil y expediente técnico (Sensibilidad del Proyecto),previa coordinación con el proyectista y el contratista con la finalidad de emitir elinforme final que corresponde al adicional de obra, bajo los formatos que indique laOficina de la Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad distrital de Saño.

El plazo máximo de presentación de los informes mensuales de valorización porparte del Supervisor de obra es de cinco (05) días, contados a partir del primer díahábil del mes siguiente al de la valorización respectiva.

4.2.3 Actividades de recepción de la obra, informe final, liquidación de obra yliquidación de contrato. El Supervisor dentro de los cinco (5) días de la solicitud del Contratista para la

Recepción de la Obra, dará cuenta de este pedido a la Oficina de la Gerencia deObras de la Municipalidad distrital de Saño, con su opinión clara y precisa sobresi terminó o no la Obra y en qué fecha se produjo el término de la misma; y de serel caso informará sobre las observaciones pendientes de cumplimiento o que tuvieraal respecto y deberá alcanzar la siguiente documentación:Memoria Descriptiva.Plano de post construcción.Planilla de metrados finales de cada partida ejecutada.Pruebas de control y certificados de calidad de los materiales utilizados.

Previo informe del Supervisor, la Municipalidad distrital de Saño designará unComité de Recepción dentro de los siete (07) días de recibida la comunicación porparte del Supervisor, para esta etapa deberá alcanzarse la siguientedocumentación:Asimismo, presentará un Informe Final de Obra según formato alcanzado por la

Oficina de la Sub gerencia de Obras de la Municipalidad distrital de Saño,dentro de los diez (10) días naturales después de la Recepción de la Obra, enel que incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la Obraejecutada.

Asesorará al Comité de Recepción de Obra y participará durante todo el proceso deRecepción Previa y Final de la Obra.

28

El Supervisor alcanzará la documentación necesaria para la Liquidación delContrato de Obra, según la relación que se detalla en el Anexo Nº 01 que formaparte del presente documento, y la Memoria Descriptiva de la Obra.

5.2.4 Responsabilidad del supervisor El Supervisor, será responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar

que la obra se ejecuten con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presenciapermanente en todas y cada una de las obras.

El Supervisor, será responsable de la revisión del Proyecto, asimismo de lascomplementaciones y/o modificaciones que efectúe para optimizar y mejorar lacalidad del Proyecto original.

El Supervisor, será responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega dela documentación para la Liquidación de la Obra, de la liquidación del Contrato delSupervisor, en los plazos y condiciones fijados en el Contrato.

El Supervisor, controlará y exigirá el cumplimiento de los Programas de Avance deObra y deberá requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograrsu cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normasde seguridad e higiene.

El Supervisor, deberá ejercer un control permanente sobre la vigencia de lasCartas Fianzas del Contratista, comunicando a la Oficina de Sub Gerencia de Obrasde la Municipalidad distrital de Saño, los vencimientos con un mes deanticipación.

El Supervisor, deberá cumplir con la elaboración y presentación oportuna de losExpedientes Técnicos que sustenten los Presupuestos adicionales o deductivos,que se originen por modificaciones del Proyecto Original de la Obra Contratada.Estos presupuestos deben ser suscritos por El Supervisor y el Representante delContratista.

En caso de que la Municipalidad distrital de Saño, se vea en la necesidad deincurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior,estos mayores gastos serán asumidos por El Supervisor, descontándose de sushonorarios profesionales.

De ser el caso, El Supervisor, deberá mantener un control permanente sobre losAdelantos por Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejará tanto en lasvalorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

Vigilar que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por la Oficina de laMunicipalidad distrital de Saño, y las autoridades de tránsito.

Es responsabilidad de El Supervisor, que la Amortización del Adelanto Directo yadelanto de materiales otorgado al Contratista se efectúe regularmente en lasvalorizaciones mensuales de la Obra; controlando que el adelanto sea amortizadototalmente, en las valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente deejecución de la Obra.

El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondidodesempeñar, será legalmente responsable por el período de siete (7) años, a partirde la finalización de sus servicios.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al Supervisor, comprenden nosolamente las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sinoademás las que conforme a ley le corresponden para lo cual la Municipalidaddistrital de Saño, iniciará acciones judiciales pertinentes de su caso.

El Supervisor, no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de susobligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación deobra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, ano ser que medie autorización escrita y previa de la Municipalidad distrital deSaño, de acuerdo a Ley.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

29

Por ningún motivo El Supervisor, valorizará Obra Adicional en la planilla de ObraContratada.

El Supervisor será responsable del control de calidad de las Obras ordenando alContratista de la obra las pruebas de control requeridas.

La permanencia del SUPERVISOR en obra es al 50%.5.2.5 Procedimientos de control efectuados por el supervisor

El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivoControl técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecución dela obra.

Asimismo El Supervisor en los procedimientos de control, deberá considerar unacoordinación permanente con el Contratista de la obra y la Oficina de SupervisiónLiquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión de la Municipalidad distritalde Saño.

Los laboratorios en los cuales se ejecutarán los ensayos no rutinarios, deberáncontar con la aprobación del Supervisor.

El Supervisor será responsable directo de la verificación del diseño y de laspruebas necesarias a las que el Contratista las someterá una vez concluidas lasestructuras.

El Supervisor elevará a la Oficina de Sub Gerencia de Obras de la Municipalidaddistrital de Saño, un informe especial sobre los resultados y conclusionesobtenidos.

El Supervisor debe exigir al Contratista la presentación de ensayos que garanticenla calidad de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por el Contratista,en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parámetrosexigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, laInspección definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultadosóptimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndolepago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que elContratista está en la obligación de terminar correctamente el trabajo. Sin embargo,El Supervisor no se eximirá de la responsabilidad de estos resultados, por lo quese hará acreedor de la sanción indicada en el numeral 10.0 de los Términos deReferencia.

La Inspección de Obra es la obligada a realizar los controles antes mencionados ydescritos. Deberá elaborar un Informe Técnico que señale la metodología empleadaen cada ensayo, sus correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. ElInforme incluirá además el análisis y/o resultado estadístico de los ensayosrealizados en las obras, durante la ejecución de la obra, comparándolos con losparámetros o requisitos exigidos en las especificaciones técnicas. El InformeTécnico será presentado a la Oficina de Sub Gerencia de Obras de laMunicipalidad distrital de Saño, y se incluirá en el Informe de Situación de la Obra,que mensualmente presenta El Supervisor y será requisito indispensable para laRecepción de la Obra.

6.5 RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑO ALSUPERVISOR

La Municipalidad distrital de Saño proporcionará apoyo al Supervisor en las coordinaciones querealice éste con otros sectores, para la ejecución de la obra y toda la información necesaria de maneraque permita al Consultor desarrollar normalmente las actividades indicadas en los Alcances de losServicios.

6.6 DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR ElSupervisor DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El Supervisor deberá presentar a la Oficina de Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad distritalde Saño la siguiente documentación, durante la prestación de servicios:

30

6.6.1 Informe inicialPara la presentación del Informe Inicial de “Compatibilización de Proyecto y Verificación deEstudios de Suelos”, deberá formularse según lo establecido por la Oficina Sub Gerencia de Obrasde la Municipalidad distrital de Saño, el cual contempla la revisión del Proyecto, verificación insitu de los estudios de suelos, etc. (requisito para el pago de la primera armada), formulandoconclusiones y recomendaciones, con las complementaciones y/o modificaciones respectivas,indicando los adicionales y/o deductivos que se formularán dentro del período de ejecución, asícomo la definición de las marcas y tipos de materiales a usar.

6.6.2 ValorizacionesLas valorizaciones mensuales por avances físicos de la obra, con sus respectivos reintegros,amortizaciones, deducciones deben estar debidamente sustentadas, incluyendo la planilla demetrados realmente ejecutados.

6.6.3 Informes mensualesInformes de las actividades Técnico - Económico - Administrativo de las Obras, los cuales deberánser entregados conjuntamente con la Valorización del mes, debiendo contener lo siguiente:

ÁREA DE LA INSPECCIONa) Actividades desarrolladas por el SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances de obra y

asuntos más saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendosoluciones para su corrección.

b) Relación detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra ycontroles efectuados por el SUPERVISOR, indicando ubicación, fecha en que fueronrealizados, resultados, opinión e interpretación técnica y estadística. Asimismo, deberán indicarlas medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

c) Informe de las actividades del SUPERVISOR en el seguimiento del Impacto ambientalrealizadas durante el periodo correspondiente.

d) Gráficos Actualizado del Avance de Obra (Programado vs. Ejecutado), para verificar la correctainterpretación de los informes.

e) Fotografías impresas a color de los detalles del proceso de construcción, con panorámicas dela Obra (06 fotos como mínimo en formato Jumbo).

f) Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista o conterceros.

g) Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos a planteamientos que elContratista hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades deberáresolverse a un nivel superior.

ÁREA CONTRATISTA DE OBRAa) Informe acerca de los avances físicos y valorizados del Contratista, cuadros y gráficos que

muestren el avance real en comparación con el programado.b) Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplen con

las especificaciones técnicas.c) Pronosticar los "avances" para el siguiente mes, tanto físico como valorizado.d) Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el período respectivo, indicando

variaciones con lo programado, si las hubiese.e) Llevar el récord de índices de seguridad y accidentes de obra.f) Comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que

hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos.g) Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adoptó,

sugiriendo la intervención de la Oficina Sub Gerencia de Obras, Transferencia de Proyectos deInversión del Municipalidad distrital de Saño si lo considera indispensable.

h) Juicio crítico sobre la actuación del Contratista en su conjunto.

6.6.4 Informes Mensuales según formatos de la oficina de la Sub Gerencia deObras de la Municipalidad distrital de Saño.

Incluirá los acontecimientos ocurridos más resaltantes, informara sobre materiales, personal delcontratista y el estado de la obra con relación al avance programado y real ejecutado,observaciones y recomendaciones para notificar al Contratista, adjuntando como mínimo 03 fotosdel detalle constructivo, 02 fotos panorámicas digitalizadas y copia del cuaderno de Obra de cada

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

31

semana que le corresponda. Será informado vía e-mail ó fax, así como también documentado através de la Oficina de la Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad distrital de Saño,respectivas.

6.6.5 Informes especialesDeberán ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

a) Informes solicitados por la Oficina Sub Gerencia de Obras del Municipalidad distrital deSaño dentro del plazo que se indique. Si el Informe Especial amerita un plazo mayor, porrazones justificadas, el Municipalidad distrital de Saño establecerá el nuevo plazo depresentación del Informe.

b) Informe de oficio sin que lo pida la Oficina Sub Gerencia de Obras cuando se trata de asuntosque requieran decisión o resolución del Municipalidad distrital de Saño promoviendo unExpediente Administrativo; o se trate de hacer conocer a la Institución importantes accionesadministrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que serán cursadasdentro del término de la distancia.En los Informes Mensuales que tienen carácter de reporte, hará un recuento de la accióntomada.

c) El Supervisor presentará el Informe de Término de Obra para la Recepción de la Obra, talcomo se indica en el formato de la Oficina Sub Gerencia de Obras de la Municipalidaddistrital de Saño de los Lineamientos de Control de obra.

6.6.6 Informe final Incluirá la medición final de la obra y evaluación del Contratista, a criterio del

SUPERVISOR. Revisión y entrega a conformidad de la Memoria Descriptiva de la Obra, Certificados de

calidad de los materiales y Ensayos, 03 juegos de los Planos Post Construcción que hayarealizado (incluye archivos de AutoCAD en CD).

El Informe Final incluirá las recomendaciones para la conservación de la Obra y deprotección ambiental.

El Informe Final incluirá un RESUMEN DE FOTOS (Impreso y en CD), en la cual se muestretodo el proceso constructivo y panorámico de la Obra, desde el inicio hasta su finalización.

El SUPERVISOR alcanzará la documentación necesaria para la Liquidación del Contratode Obra.

El Supervisor deberá emitir un informe técnico de acuerdo al formato SNIP N° 14 (FICHADE REGISTRO DEL INFORME DE CIERRE), que será el sustento para elaborar el informede cierre del proyecto (Directiva N° 001-2011-EF/68.01).

6.7 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA LA OFICINA SUB GERENCIA DE OBRAS DE LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑO

La Oficina de Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad distrital de Saño proporcionará alSUPERVISOR toda la información necesaria disponible con relación al Proyecto, incluidos el expedientetécnico y demás documentos administrativos.

6.8 FACULTADES DEL SUPERVISOR El Supervisor tendrá la obligación y deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas de

Construcción, para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo sucumplimiento al Contratista.

Es obligación del SUPERVISOR participar en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva. El Supervisor no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en

las presentes Bases, Lineamientos de Inspección y Contrato, debiendo en caso de eventualidadesinevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la Oficina de SubGerencia de Obras de la Municipalidad distrital de Saño.

Poderes de excepción del SUPERVISOR:No obstante lo anterior, si durante el proceso de construcción se produjeran contingencias quepudieran poner en peligro la vida de personas, o la propiedad pública o privada, o que amenacencausar u ocasionen interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la obra en ejecución, El

32

Supervisor por excepción, podrá disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan amitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Oficina de la Sub Gerencia de laMunicipalidad distrital de Saño en el más breve plazo.

6.9 CONDICIONES GENERALES La provisión de oficina y mobiliario en obra que requiera El Supervisor, para la Inspección de la

obra, será responsabilidad del Contratista. Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de carácter

reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Oficinade la Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad distrital de Saño.

El Supervisor podrá ser llamado en cualquier momento dentro la obra laborables por la Oficinade la Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad distrital de Saño para informar o asesorar enasuntos concernientes a la Inspección y ejecución de la obra.

El Supervisor deberá absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la Oficina de laSub Gerencia de Obras de la Municipalidad distrital de Saño todas las actividades relacionadasa la ejecución de la obra.

El Supervisor efectuará una revisión detallada de las Especificaciones Especiales deConstrucción, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de diseño. En casocontrario, El Supervisor está obligado a informar a la Oficina de la Sub Gerencia de Obras de laMunicipalidad distrital de Saño y recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

El Supervisor hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados para laprotección de la obra. En los casos que sea necesario, El Supervisor recomendará ycomplementará la modificación de los diseños considerados.

El Supervisor revisará, evaluará y juzgará las pruebas y ensayos de materiales realizados por elContratista.

El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su persona, según la LegislaciónNacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,durante el período de tiempo del Contrato de Inspección y posibles ampliaciones del plazo.

El Supervisor, al término de la Obra, deberá entregar a la Oficina de la Sub Gerencia de Obrasde la Municipalidad distrital de Saño todo el acervo documental Técnico y Administrativo de laObra, conjuntamente con el Informe Final, Cuadernos de Obra y Planos de Replanteo, este últimodebidamente firmados por el Residente y El Supervisor. Esto no exime al Supervisor quepudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación con laObra.

En caso de haber modificaciones del Proyecto original, la Oficina de la Sub Gerencia de laMunicipalidad distrital de Saño proporcionará a El Supervisor, los archivos de los planosdigitalizados en CD, así como se le facilitará la impresión de los Planos de Replanteo.

El Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Oficina Sub Gerenciade Obras de la Municipalidad distrital de Saño para la revisión del Avance de las Obras bajo sucontrol y proporcionará la información que sea requerida.

El Supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe el Municipalidaddistrital de Saño quienes verificarán su permanencia en la Obra.

6.10REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL6.10.1 Perfil del Consultor – persona natural (SUPERVISOR DE OBRA)

Arquitecto y/o Ingeniero Civil titulado acreditado con copia simple de documentos. Contar como mínimo con 03 años de experiencia en Residencia, Supervisión y/o inspector

de obras civiles en general los mismos que deberán haber sido ejecutadas en periodosdistintos sin repetirse acreditados con copia simple del contrato (acompañados de surespectiva acta conformidad y/o acta de recepción de obra).

Contar con estudio de Maestría en Gestión Pública, debidamente acreditados con Grado. Contar con estudio de Post Grado (Diplomado) en Sistema de Inversión Publica SNIP,

debidamente acreditados con la certificación.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

33

Contar como mínimo con 03 años de experiencia en Asesoría Técnica Externa,debidamente acreditados con copia simple de los Contratos.

Contar con capacitaciones en valorización y liquidación de obras por contrata, con unmínimo de 20 horas lectivas, debidamente acreditados con certificados y/o constancias.

Contar con capacitaciones en supervisión de obras por contrata, con un mínimo de 20 horaslectivas, debidamente acreditados con certificados y/o constancias.

6.10.2 Perfil del personal propuesto – (STAFF DE PROFESIONALES)

ASISTENTE DE SUPERVISIÓN

Arquitecto y/o Ingeniero Civil, debidamente acreditado con copia simple de documentos. Contar como mínimo con 01 año de experiencia en actividades de obras civiles en general,

debidamente acreditados con contratos, órdenes de servicio, constancias y/o certificadosde trabajos las mismas que deben contar con las respectivas actas de conformidad.

Contar con especialización y/o Diplomado en Calculo y Diseño Estructural – Aplicado A :Edificios de Concreto Armado y Albañilería – 180 Horas.

6.10.3 Perfil del proveedor – persona jurídica Empresa constituida legalmente y registrada en los Registros Públicos Vigencia de poder del representante legal, debidamente acreditado con copia simple. Deberá proponer como jefe de supervisión a un Ingeniero Civil y/o Arquitecto en el siguiente

detalle:

SUPERVISOR DE OBRA Arquitecto y/o Ingeniero Civil titulado acreditado con copia simple de documentos.

Contar como mínimo con 03 años de experiencia en Residencia, Supervisión y/oinspector de obras civiles en general los mismos que deberán haber sido ejecutadasen periodos distintos sin repetirse acreditados Copia simple del contrato(acompañados de su respectiva acta conformidad y acta de recepción de obra).

Contar con capacitaciones en valorización y liquidación de obras por contrata, conun mínimo de 25 horas lectivas, debidamente acreditados con certificados y/oconstancias.

Contar con capacitaciones en supervisión de obras por contrata, con un mínimo de25 horas lectivas, debidamente acreditados con certificados y/o constancias.

6.10.4 Perfil del personal propuesto – (STAFF DE PROFESIONALES)

ASISTENTE DE SUPERVISIÓN

Arquitecto y/o Ingeniero Civil, debidamente acreditado con copia simple de documentos. Contar como mínimo con 01 año de experiencia en actividades de obras civiles en general,

debidamente acreditados con contratos, órdenes de servicio, constancias y/o certificadosde trabajos las mismas que deben contar con las respectivas actas de conformidad, enconcordancia al art. 268 del Reglamento.

Contar con Diplomado en Calculo y Diseño Estructural – Aplicado A : Edificios de ConcretoArmado y Albañilería – 180 Horas

6.11MEDIDAS DE CONTROL Áreas que supervisa: El área de la Sub Gerencia de Obras será la responsable de la supervisión

técnica del servicio contratado, en las visitas periódicas de monitoreo que se realicen. Áreas que coordinaran con el Consultor: El Consultor del servicio de Supervisión de obra

coordinara directamente con el monitor de obra de la Sub Gerencia de Obras Área que brindara la conformidad del servicio: La encargada de otorgar la conformidad de los

servicios recae en la Sub Gerencia de Obras.

6.12LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Lugar:

34

La obra se encuentra localizada en:Distrito : SAÑOProvincia : HUANCAYORegión : JUNÍN.

Plazo de prestación del servicio:El plazo de prestación del servicio es por espacio de 180 días calendarios, contados apartir del inicio de ejecución de la obra.

6.13FORMA DE PAGOSegún la Propuesta Económica del Consultor, La Municipalidad distrital de Saño, cancelará por losservicios de Supervisión, el monto que figure en su propuesta económica, el que será dividido en lossiguientes rubros: POR SUPERVISIÓN: 90 %

Realizándose el pago en forma mensual de manera proporcional al avance físico de la obra,después de efectuada la prestación del servicio y otorgada la conformidad de las actividadesrealizadas en la supervisión de la obra.

LIQUIDACIÓN FINAL: 10 %El pago de esta última armada se realizara a la entrega de la Liquidación final del servicio deconsultoría y a la entrega del formato SNIP N° 14 (Ficha de Registro del Informe de Cierre).

6.14VALOR REFERENCIAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTODe acuerdo a lo descrito en los Términos de Referencia, el Valor Referencial es de S/. 47,968.20(CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO con 20/100 Nuevos Soles), seencuentran incluidos todos los impuestos vigentes, seguros, transporte, inspecciones, pruebas ycualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del servicio a prestarse.

6.15 OTRAS PENALIDADES APLICABLES1. Se aplicará una penalidad del 1% de su Contrato reajustado, por autorizar la ejecución y/o valorizar

obras adicionales sin haber generado y tramitado ante la Oficina Regional de Sub Gerencia de Obrasde la Municipalidad distrital de Saño, el respectivo Expediente Técnico con los presupuestosadicionales que sean requeridos.

2. Si El Supervisor no tramitara oportunamente o remitiera en forma defectuosa o incompletavalorizaciones de Obra (principal y/o adicionales) asumirá parte del pago de los intereses hasta unmáximo del 10% del monto contratado en caso de que el Contratista reclame como consecuencia deno haberse cancelado oportunamente sus valorizaciones

3. Se aplicará una penalidad del 0.5% de su Contrato reajustado, por valorizar sin ceñirse a las bases depago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la planilla de la Obra Contratada.

4. Se aplicará una penalidad del 1% de su Contrato reajustado, por no absolver y regularizar en lavalorización siguiente, cualquier partida de una valorización observada por la Oficina de Sub Gerenciade Obras de la Municipalidad distrital de Saño.

5. Se aplicará una penalidad del 2% de su Contrato reajustado, por valorizar Obras y/o metrados noejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otro actos quederiven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes.

6. Por no generar o elaborar los presupuestos adicionales y no tramitarlos oportunamente a la Oficina deSub Gerencia de Obras de la Municipalidad distrital de Saño y que como consecuencia de ello setenga que ampliar el plazo al Contratista, con reconocimiento de gastos generales, El Supervisorasumirá el pago del 100% de los gastos generales que le corresponda al Contratista, a la vez no se lereconocerá pago alguno por el tiempo correspondiente a la ampliación de plazo de sus servicios.

7. Se aplicará una penalidad del 28/10,000 del Contrato reajustado por cada día de atraso y hasta unmáximo del 10% del Contrato reajustado, por los siguientes conceptos:

i. Por no presentar oportunamente o en forma deficiente y/o incompleta, los siguientesdocumentos: el Calendario de Avance Acelerado (CAA) ó por no presentar oportunamente el

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

35

Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA), según lo establecido por las Bases deAdjudicación (Bases de Adjudicación que son de conocimiento del SUPERVISOR).

ii. Por demora en la presentación de los Informes mensuales de obra indicados en los Términosde Referencia, de valorizaciones, de Expedientes de presupuestos adicionales o de deductivos,de Liquidaciones, de ampliaciones de plazo y de informes específicos.

8. Por no absolver las consultas y/o requerimientos del Contratista, en un plazo máximo de diez (10) días,La Municipalidad distrital de Saño, en la primera oportunidad, suspenderá por 30 días calendario elpago de su valorización del mes que corresponda y sí es reincidente, se le aplicará adicionalmenteuna penalidad del 0.25% del monto de su contrato reajustado, por cada retraso.

9. Se aplicará una penalidad del 0.5% de su contrato reajustado, por los siguientes conceptos: por nocontrolar eficientemente la ejecución de la obra y/o por no haber adoptado oportunamente las accionesnecesarias para un correcto trabajo; por no controlar la señalización (diurna y nocturna) durante laejecución de Obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para que el Contratista ejecutela señalización que la Obra requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario.

10. Se aplicará una penalidad del 2.0% de su Contrato reajustado, si El Supervisor no hiciera lasdeducciones o descuentos oportunamente, en las valorizaciones del Contratista, con la finalidad deque al término de obra no exista o se reduzca el saldo a favor de la Municipalidad distrital de Saño

11. Se aplicará una penalidad del 1.0% de su Contrato reajustado, si El Supervisor no comunicara a laOficina de la Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad distrital de Saño dentro de los cinco díasde haber recibido de parte del Contratista, la solicitud de Recepción de Obra.

12. Las sanciones previstas en el presente numeral las aplicará administrativamente la Municipalidaddistrital de Saño, luego de que habiéndosele requerido subsanar lo observado dentro de un plazoque se le fijará, según sea el caso, El Supervisor no cumpliera con subsanarlo dentro de dicho plazo,a excepción de los casos cuyo plazo estuviera fijado en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y suReglamento, procediéndose a su descuento en la valorización de sus servicios, correspondiente.

13. Multa por emitir opinión fuera de todo contexto normativo que haga incurrir en error administrativoa la entidad y/o perjuicio económico.

6.16CONFIDENCIALIDADLa confidencialidad y reserva en el manejo de la información y documentación a la que se le tengaacceso y que se encuentre relacionada con la prestación del servicio, quedara expresamente prohibidorevelar dicha información a terceros.

6.17RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSEl plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por lo vicios ocultos dlservicio será por espacio 03 años a partir de la conformidad otorgada.

36

CAPÍTULO VIICRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor ofertaen relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, las Bases deben consignar el siguiente factor de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN – OBLIGATORIOS PUNTAJE15

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR

A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD 40 PUNTOS

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postorcorrespondiente a la actividad objeto del proceso, durante un periodode Diez (10) Años a la fecha de presentación de propuestas, hasta porun monto máximo acumulado equivalente a Tres (3) Veces el ValorReferencial de la Contratación.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y surespectiva Constancias de Conformidad del Servicio y/o Actas deRecepción de Obras ó Actas de Culminación y/o Transferencia deObra, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios.En caso los postores presenten varias Constancias de Conformidaddel Servicio y/o Actas de Recepción de Obras ó Actas deCulminación y/o Transferencia de Obra, para acreditar la prestaciónde un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dichoservicio; de lo contrario, se asumirá que las constancias acreditanservicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para laevaluación y calificación, los Veinte (20) primeros servicios indicadosen el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerarácomo experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a lafecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de lasconformidades correspondientes a tal parte o los respectivoscomprobantes de pago.En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato deconsorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de lasobligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario,no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos deselección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que elporcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participaciónde la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En casoen dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación sepresumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago

M = Monto facturado acumuladopor el postor por la prestaciónde servicios de consultoríacorrespondientes a laactividad objeto del proceso

M >= 3 veces el valor referencial:40 puntos

M < 3 veces el valor referencial:30 puntos

M<= 2 vez el valor referencial:20 puntos

15 De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberáconsiderarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichosmárgenes.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

37

FACTORES DE EVALUACIÓN – OBLIGATORIOS PUNTAJE15

el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera,debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por laSuperintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fechade suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o decancelación del comprobante de pago, según corresponda.Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar elAnexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.El servicio prestado para acreditar la experiencia en la especialidadsirve para acreditar la experiencia en la actividad.IMPORTANTE:Cuando el objeto del proceso sea la supervisión de obras deberáacreditarse la experiencia en la actividad con contratos o comprobantesde pago referidos a la supervisión de obras sin distinguir el tipo deespecialidad prevista en el artículo 268 del Reglamento.

A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD 20 PUNTOS

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postorcorrespondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso,durante un periodo a Diez (10) Años a la fecha de presentación depropuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a Dos(2) Vez El Valor Referencial.Se considerará servicio similar a Construcción, AmpliaciónMejoramiento y Rehabilitación, de Infraestructura Educativa y/oInfraestructura de Equipamiento Urbano.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y surespectiva conformidad por la prestación efectuada y/o Actas deRecepción de Obras; o comprobantes de pago cuya cancelación seacredite documental y fehacientemente, a un máximo de Quince (15)servicios iguales o similares al objeto del proceso.En caso los postores presenten varias conformidad por la prestaciónefectuada y/o Actas de Recepción de Obras; se deberá acreditar quecorresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que loscomprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solose considerará, para la evaluación y calificación, los Quince (15)primeros servicios indicados en el Anexo Nº 7 referido a la Experienciadel Postor en la especialidad.En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerarácomo experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a lafecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de lasconformidades correspondientes a tal parte o los respectivoscomprobantes de pago.En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato deconsorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de lasobligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario,no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos deselección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que elporcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participaciónde la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso

M = Monto facturado acumuladopor el postor por la

prestación de servicios deconsultoría iguales o

similares al objeto de laconvocatoria

M >= 2 vez el valor referencial:20 puntos

M < 2 vez el valor referencial y>= 0.5 vez el valor referencial:

15 puntos

38

FACTORES DE EVALUACIÓN – OBLIGATORIOS PUNTAJE15

en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación sepresumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pagoel monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera,debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por laSuperintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fechade suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o decancelación del comprobante de pago, según corresponda.Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar elAnexo Nº 7 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

B.EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTOPARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 25 PUNTOS

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

SUPERVISOR

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad delpersonal propuesto en (Construcción, Ampliación Mejoramiento YRehabilitación de Infraestructura Educativa y/o InfraestructuraUrbana).De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para elcómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vezel periodo traslapado.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo,constancias o certificados.En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experienciaque acredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar suexperiencia como personal propuesto para la prestación del servicio deconsultoría, de ser el caso.

Más de 1 años:25 puntos

mas 6 meses hasta 1 años:15 puntos

C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS16 20 PUNTOS

C.1 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE OBRA

Criterio:Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte procedimientos y/oinnovaciones tecnológicas para el control de obra; el postor propondráy sustentará la adopción de los procedimientos e innovacionestecnológicas para el control de la obra en los siguientes rubros: I)Control de Calidad, II) Control de Plazos, III) Control Económico de laObra.

Acreditación:Se acreditará mediante la presentación de un Plan de Procedimientosde Control de Obras que describa y analice los rubros señalados.

a) El Consultor que describa y analice los 3 rubros señalados………….20 puntos

16 Las Bases podrán establecer aquellos aspectos que serán considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué tipode mejoras se le otorgará puntaje.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

39

FACTORES DE EVALUACIÓN – OBLIGATORIOS PUNTAJE15

b) El Consultor que describa y analice 2 rubrosc) El Consultor que describa y analice 1 rubrod) El Consultor que no presente procedimientos y/o innovaciones

tecnológicas de control de obra

…………20 puntos…………15 puntos…………00 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos17

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80)

puntos.

17 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales.

NOTA: Si la obra se encuentra en ejecución y con un porcentaje de avance físico acumulado se hará un reajuste al monto dela propuesta adjudicada según contrato.

40

CAPÍTULO VIIIPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE: Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión

de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, lasque en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni alo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de Contratación de Servicios de Consultoría para laSupervisión de la Obra : “Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Primaria N° 30241 – Distrito deSaño – Huancayo – Junín”, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en[………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] delRegistro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por suRepresentante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poderinscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de laciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONSULTOR en los términos ycondiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACION DIRECTASELECTIVA Nº 002–2015–MDS/CEP, para la contratación del servicio de consultoría PARA LA SUPERVISIÓNDE LA OBRA: “Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Primaria N° 30241 – Distrito de Saño –Huancayo – Junín”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe,constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETOEl presente contrato tiene por objeto la Contratación de Servicios de Consultoría para la Supervisión de la Obra: “Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Primaria N° 30241 – Distrito de Saño – Huancayo –Junín”, conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO]incluye IGV.18

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello quesea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONSULTOR en NUEVOS SOLES, de la siguienteforma

POR SUPERVISIÓN: 90%

Realizándose el pago en forma mensual de manera proporcional al avance físico de la obra, después deefectuada la prestación del servicio y otorgada la conformidad de las actividades realizadas en la supervisiónde la obra.

LIQUIDACIÓN FINAL: 10%

El pago de esta última armada se realizara a la entrega de la Liquidación final del servicio de consultoría y a laentrega del formato SNIP N° 14 (Ficha de Registro del Informe de Cierre), a la conformidad de la Sub Gerenciade Obras.

18 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada decumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

19 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resultepertinente a efectos de generar el pago.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

41

Luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en elartículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo establecido en la liquidacióndel contrato.Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo enun plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDADcumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre quese verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indiqueen el contrato de consorcio.En caso de retraso en el pago, EL CONSULTOR tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecidoen el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en que el pago debióefectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓNEl plazo de ejecución del presente contrato es de Ciento Ochenta (180) Días Calendarios, el mismo que secomputa desde el día siguiente de cumplida la condición para el inicio de la ejecución.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 20 y los documentosderivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado y será otorgada por la Sub Gerencia de Obras.De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas,dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dichoplazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, ELCONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sinperjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las característicasy condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como noejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONSULTOREL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presentecontrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente pordefectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.El plazo máximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es de siete (07) años.

CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADESSi EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LAENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez porciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, enconcordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =0.10 x Monto

F x Plazo en díasDónde:F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

20 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

42

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, encaso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia deretraso.Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final (de ser el caso).Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato porincumplimiento.La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

OTRAS PENALIDADES:

1. Se aplicará las siguientes penalidades por la ausencia del supervisor y/o del staff deprofesionales requeridos en obra en el siguiente detalle:

Nota: las penalidades mencionadas son independientes por cada ítem según los informes demonitoreo y/o inspección que realice la Oficina de la Sub Gerencia de Obras los cualesson reajustados al valor referencial de la propuesta adjudicada (Monto contratado).

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de laLey de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDADprocederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTESCuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra partepor los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta laaplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, enel caso que éstas correspondan.Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligacionesprevistas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en lasdirectivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletorialas disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derechoprivado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRALa liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamentode la Ley de Contrataciones del Estado.

ITEM DESCRIPCIÓN PENALIDAD POR DIA OBSERVACION

0.5% DEL CONTRATO REAJUSTADO PORCADA DIA DE AUSENCIA INJUSTIFICADAEN OBRA HASTA UN MAXIMO DEL 10%

DEL MONTO CONTRATADO.

0.25% EN CASO DE JUSTIFICARSE LAAUSENCIA HASTA UN MAXIMO DEL 10%

DEL MONTO CONTRATADO.

LA AUSENCIA DEL SUPERVISOR ENOBRA DE 03 DÍAS CONSECUTIVOS Ó 05

ALTERNADOS SERA CAUSAL DERESOLUCIÓN DE CONTRATO.

PENALIDAD POR AUSENCIA DEL SUPERVISOR Y/O DEL STAFF DE PROFESIONALES REQUERIDOSEN OBRA

1AUSENCIA DEL SUPERVISOR EN

OBRA Y/O DEL SATFF DEPROFESIONALES REQUERIDOS.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

43

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversiasque se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en losartículos 144, 170, 175, 176, 177, 179 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en sudefecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuiciode recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 delReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como unasentencia.

LOS PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, QUE SE LLEVEN A CABO CONFORME A LAPRESENTE CLÁUSULA, DEBERÁN REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE EN LA JURISDICCIÓN DE LAPROVINCIA DE HUANCAYO.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastosque demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucióndel presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONSULTOR: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTORGANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DELCONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, laspartes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONSULTOR”

21 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria pararesolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contratoy, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional deArbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por unarbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

44

FORMATOS Y ANEXOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

45

FORMATO N° 1

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SEPRESENTA DENOMINACION DEL PROCESO

Licitación Pública ( )

Concurso Público ( )

Adjudicación Directa Publica ( )

ADJUDICACION DIRECTASELECTIVA Nº 002 - 2015 - MDS/CEP (x)

Contratación de Servicios de Consultoría para laSupervisión de la Obra : “Mejoramiento del ServicioEducativo de la I.E. Primaria N° 30241 – Distrito deSaño – Huancayo – Junín”

Adjudicación de Menor Cuantía ( )

DATOS DEL PARTICIPANTE:

(1) Nombre o Razón Social:

(2) Domicilio Legal:

(3) R. U. C Nº (4) Nº Teléfono Fijo (5) Nº Fax

Celular/Rpm

(6) Correo(s) Electrónico(s) valido para Notificaciones (dicha información será bajo su enteraresponsabilidad):

El que suscribe, Sr(a): ______________________, identificado con DNI Nº_________________,representante Legal de la empresa ________________________________________________, que paraefecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadroprecedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

SAÑO, _______de de 2015

……………..…………….….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor

46

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002 - 2015 - MDS/CEPPresente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SERPERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SERPERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJOJURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :

Domicilio Legal :Correo electrónico valido paraNotificacionesRUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE: Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los

consorciados.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

47

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002 - 2015 - MDS/CEPPresente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demásdocumentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece elServicio de Consultoría: PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “Mejoramiento del Servicio Educativo dela I.E. Primaria N° 30241 – Distrito de Saño – Huancayo – Junín”, de conformidad con los Términos deReferencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y losdocumentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE: Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los

Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

48

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002 - 2015 - MDS/CEPPresente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SERPERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conformeal artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presenteproceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato,en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como enla Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE: Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑOAv. Daniel Turín N° 101 - Saño- Huancayo

ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 002–2015–MDS/CEP.

49

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002 - 2015 - MDS/CEPPresente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dureel proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVANº 002–2015–MDS/CEP, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones queprovengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajolas condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidadcon lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTODE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comúndel consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contratocorrespondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domiciliolegal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del RepresentanteLegal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

50

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002 - 2015 - MDS/CEPPresente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso dela referencia, me comprometo a prestar el Servicio de Consultoría de Obra: PARA LA SUPERVISIÓN DE LAOBRA: “Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Primaria N° 30241 – Distrito de Saño – Huancayo– Junín”, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍASCALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

51

ANEXO Nº 6EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002 - 2015 - MDS/CEPPresente.-Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DELSERVICIO

N° CONTRATO /COMPROBANTE DE

PAGO

FECHA22MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA23MONTO FACTURADO

ACUMULADO24DEL AL

12345678910

TOTAL[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

22 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.23 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.24 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

52

ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002 - 2015 - MDS/CEPPresente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DELSERVICIO

N° CONTRATO /COMPROBANTE DE

PAGO

FECHA25

MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIOVENTA26

MONTO FACTURADOACUMULADO27

DEL AL123456789

10

TOTAL[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

25 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.26 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.27 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

53

ANEXO Nº 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002 - 2015 - MDS/CEPPresente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presenteproceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL[CONSIGNAR MONEDA]

Contratación de Servicios de Consultoría para la Supervisión de la Obra :“Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Primaria N° 30241 – Distritode Saño – Huancayo – Junín”

TOTAL

SON: S/. XXXXXX. XX (XXXXXXXX Y XX/100 NUEVOS SOLES) INDICAR EN LETRAS Y NUMEROS.

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso,los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y quepueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen deexoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE: Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el

monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de preciosunitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.

54

ANEXO Nº 09

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS EJECUTADOS FUERA DELIMA Y CALLAO

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 002 - 2015 - MDS/CEPPRIMERA CONVOCATORIAPresente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONAJURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total, debido a quemi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR], la que está ubicada en laprovincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ ELSERVICIO, LA QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE: Para asignar la bonificación, el Comité Especial verificará el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de

Proveedores (RNP). Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

55

FORMATO N° 2

CARTA DE AUTORIZACION ABONO EN CCI

Señores:La Municipalidad distrital de Saño

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio del presente me dirijo a Uds., para manifestar mi número de Cuenta Interbancario (CCI) deEmpresa…………………. (indicar el nombre o razón social del proveedor) que represento es el N°…………………………………………(Código de Cuenta Interbancario - 20 dígitos), agradeciéndole se sirvadisponer lo conveniente, de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta quecorresponde a la indicada CCI en el Banco………………….

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito, una vez cumplida o atendida, quedarácancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de lacuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

……………………………………………………………….Firma del proveedor o de su representante legal.

Debidamente acreditado ante la MDS.

Dirección : ……………………………………………..Teléfono y Fax : …………………………………………….e-mail : …………………………………………….

SAÑO,……………………………