BASES LICITACION PUBLICA 2015

BASES ESTNDAR DE CONCURSO PBLICO PARA LA CONTRATACIN DE SERVICIOS O PARA CONSULTORA EN GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CACHILICITACION PBLICA N001-2015-MDSAC (Primera Convocatoria)MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CACHILICITACION PBLICA N001-2015-MDSAC (Primera Convocatoria)

BASES ESTNDAR DE LICITACIN PBLICA PARA LA CONTRATACIN DE LA EJECUCIN DE OBRAS

Aprobada mediante Directiva N 018-2012-OSCE/CD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CACHIBASES ADMINISTRATIVASBASES ESTNDAR DE LICITACIN PBLICA PARA LA CONTRATACIN DE LA EJECUCIN DE OBRAS

LICITACIN PBLICA N 001- 2015 MDSACPrimera Convocatoria

CONTRATACIN DE LA EJECUCIN DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADA, NICANOR NALVARTE VALDIVIA, DISTRITO SAN ANTONIO DE CACHI ANDAHUAYLAS - APURMACValor Referencial S/. 3,881,928.68Julio - 2015SECCIN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIN(ESTA SECCIN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGN EXTREMO, BAJO SANCIN DE NULIDAD)CAPTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN

1.1. BASE LEGAL

Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Legislativo N 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

Decreto Supremo N 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

Directivas del OSCE.

Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cdigo Civil.

Ley N 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIN PREVIA

En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratacin de la ejecucin de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la seccin especfica de las Bases deber preverse el requisito de calificacin previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuar de conformidad con lo sealado en el artculo 51 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un (1) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artculo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurdica que desee participar en el proceso de seleccin deber contar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificar la vigencia de la inscripcin en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deber sealar la siguiente informacin: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razn social de la persona jurdica; nmero de Registro nico de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; telfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de seleccin convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcin vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacin, podr ingresarse a la siguiente direccin electrnica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIN DE CONSULTAS A LAS BASESLas consultas a las Bases sern presentadas por un periodo mnimo de cinco (5) das hbiles, contados desde el da siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artculo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIN DE CONSULTAS A LAS BASESLa decisin que tome el Comit Especial con relacin a las consultas presentadas constar en el pliego absolutorio que se notificar a travs del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artculo 54 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin.

El plazo para la absolucin no podr exceder de cinco (5) das hbiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolvern consultas a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIN DE OBSERVACIONES A LAS BASESLas observaciones a las Bases sern presentadas dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haber finalizado el trmino para la absolucin de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artculo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIN DE OBSERVACIONES A LAS BASESEl Comit Especial notificar la absolucin de las observaciones a travs del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artculo 56 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin.

El plazo para la absolucin no podr exceder de los cinco (5) das hbiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comit Especial debe incluir en el pliego de absolucin de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevacin de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolvern observaciones a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevacin de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego absolutorio a travs del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevacin de las observaciones para la emisin de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento contina siendo contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observacin formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comit Especial, bajo responsabilidad, deber remitir la totalidad de la documentacin requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a ms tardar al da siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacin de observaciones.

La emisin y publicacin del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) das hbiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccin por lo que debern contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolucin de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, as como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisin.

Una vez integradas, las Bases no podrn ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comit Especial integrar y publicar las Bases teniendo en consideracin los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al da siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacin de dichas observaciones para la emisin de pronunciamiento, siempre que ningn participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevacin de observaciones, dentro de los dos (2) das hbiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artculos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artculo 31 del Reglamento, el Comit Especial no podr efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIN

Todos los documentos que contengan informacin referida a los requisitos para la admisin de propuestas y factores de evaluacin se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompaados de traduccin oficial o sin valor oficial efectuada por traductor pblico juramentado o traduccin certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarn por medios mecnicos o electrnicos y sern foliadas correlativamente empezando por el nmero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastar que ste o su apoderado, indique debajo de la rbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrn concurrir personalmente o a travs de su apoderado debidamente acreditado ante el Comit Especial, mediante carta poder simple (Formato N 1). Las personas jurdicas lo harn por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a travs de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el documento registral vigente que consigne la designacin del representante legal, expedido con una antigedad no mayor de treinta (30) das calendario a la presentacin de propuestas. (Formato N 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante comn del consorcio, o por el apoderado designado por ste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante comn del consorcio presente la propuesta, ste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comn del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante comn del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacin se realizar conforme a lo dispuesto en el sexto prrafo del presente numeral, segn corresponda.

IMPORTANTE:

Las Entidades someten a fiscalizacin posterior conforme a lo previsto en el artculo 32 de la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentacin, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

1.12. PRESENTACIN DE PROPUESTAS

La presentacin de propuestas se realiza en acto pblico, en la fecha y hora sealadas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendr por desistido. Si algn participante es omitido, podr acreditarse con la presentacin de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse segn relacin de tems, los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio en un mismo tem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en tems distintos.

En el caso que el Comit Especial rechace la acreditacin del apoderado, representante legal o representante comn, segn corresponda en atencin al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta y los documentos de acreditacin en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Despus de recibidas las propuestas, el Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisin de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta tcnica, o la omisin de presentacin de uno o ms documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pblica nacional o un privado en ejercicio de funcin pblica, tales como autorizaciones, permisos, ttulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza anloga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentacin de propuestas, se actuar conforme lo dispuesto en el artculo 68 del Reglamento. Este es el nico momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta tcnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos sealados en el prrafo anterior, se devolver la propuesta, tenindola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendr la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Despus de abierto cada sobre que contiene la propuesta tcnica, el Notario (o Juez de Paz) proceder a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta tcnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluacin y calificacin de las propuestas tcnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) proceder a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres, los que sern debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial y por los postores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que el Comit Especial, en acto pblico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacin de las propuestas tcnicas.

Al terminar el acto pblico, se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, as como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artculo 64 del Reglamento, en los actos de presentacin de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podr contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciar el proceso.1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA

La propuesta econmica (Sobre N 2) deber incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta econmica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucin de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocer pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales.

IMPORTANTE: Tratndose de un proceso segn relacin de tems, cuando los postores se presenten a ms de un tem, debern presentar sus propuestas econmicas en forma independiente.

1.14. EVALUACIN DE PROPUESTAS

La evaluacin de propuestas se realizar en dos (2) etapas: La evaluacin tcnica y la evaluacin econmica.

Los mximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Tcnica

: 100 puntos

Propuesta Econmica: 100 puntos

1.14.1. EVALUACIN TCNICA

Se verificar que la propuesta tcnica cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no sern admitidas.

Slo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comit Especial hubiese otorgado plazo de subsanacin, pasarn a la evaluacin tcnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacin de la propuesta, el Comit Especial deber determinar si se cumpli o no con la subsanacin solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanacin, el Comit Especial tendr la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanacin de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuar con la evaluacin de las propuestas tcnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodologa de asignacin de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas tcnicas que no alcancen el puntaje mnimo de sesenta (60) puntos, sern descalificadas en esta etapa y no accedern a la evaluacin econmica.

1.14.2. EVALUACIN ECONMICA

Si la propuesta econmica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, ser devuelta por el Comit Especial y se tendr por no presentada, conforme lo establece el artculo 33 de la Ley.

La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar un puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula:

Pi = Om x PMPE

Oi

Donde:

i= Propuesta

Pi= Puntaje de la propuesta econmica i

Oi= Propuesta Econmica i

Om= Propuesta Econmica de monto o precio ms bajo

PMPE= Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica

IMPORTANTE: En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comit Especial deber verificar las operaciones aritmticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccin, deber corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha correccin debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Slo cuando se haya previsto (segn el caso concreto) aceptar propuestas econmicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta econmica se evaluar utilizando el mtodo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarn en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de inters, comisiones, seguros y otros, as como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artculo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEn la fecha y hora sealada en las Bases, el Comit Especial se pronunciar sobre la admisin y la evaluacin tcnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta ltima.

La evaluacin de las propuestas econmicas se realizar de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinacin del puntaje total se har de conformidad con el artculo 71 del Reglamento.

El Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccin a travs de un cuadro comparativo en el que se consignar el orden de prelacin en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes tcnico, econmico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o ms propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuar observando lo sealado en el artculo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto pblico se levantar un acta, la cual ser suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comit Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumir notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregar a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluacin. Dicha presuncin no admite prueba en contrario. Esta informacin se publicar el mismo da en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artculo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el lmite del ciento diez por ciento (110%), deber contarse con la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y la aprobacin del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econmica a un monto igual o menor al valor referencial.1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producir a los ocho (8) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacin. En este caso, el consentimiento se publicar en el SEACE al da hbil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento en acto pblico, y podr ser publicado en el SEACE ese mismo da o hasta el da hbil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artculo 282 del Reglamento, a partir del da hbil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la va administrativa conforme a lo previsto en el artculo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicin de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

CAPTULO IISOLUCIN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIN

1.18. RECURSO DE APELACIN

A travs del recurso de apelacin se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de seleccin, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracin del contrato.

El recurso de apelacin se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrn impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.19. PLAZOS DE INTERPOSICIN DEL RECURSO DE APELACIN

La apelacin contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelacin contra los actos distintos a los indicados en el prrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPTULO IIIDEL CONTRATO

1.20. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATODentro del plazo de doce (12) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentacin prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanacin de la documentacin presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacin y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 148 del Reglamento, segn corresponda.El contrato ser suscrito por la Entidad, a travs del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratndose de persona natural, y tratndose de persona jurdica, a travs de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artculo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Constancia de capacidad libre de contratacin.

Garanta de fiel cumplimiento.

Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

Cdigo de cuenta interbancario (CCI).

Designacin del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta tcnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratacin sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

1.21. DE LAS GARANTAS

1.21.1. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garanta de fiel cumplimiento del contrato. Esta deber ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) ao, previamente a la suscripcin del contrato, las Entidades podrn aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garanta de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) ao, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final.

1.21.2. GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecucin de prestaciones accesorias, se otorgar una garanta adicional por este concepto, la misma que se renovar peridicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacin en ningn caso.

1.22. REQUISITOS DE LAS GARANTAS

Las garantas que se presenten debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacin automtica en el pas al slo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantas; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacin y eventual ejecucin.

1.23. EJECUCIN DE GARANTAS

Las garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artculo 164 del Reglamento.

1.24. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIN DE OBRA

El plazo de ejecucin de obra se inicia a partir del da siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, segn corresponda.

2. Que la Entidad entregue el expediente tcnico de obra completo al contratista.

3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutar la obra al contratista.

4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista, cuando en la seccin especfica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligacin.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la seccin especfica de las Bases, salvo que en dicha seccin no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales sealados en su propuesta tcnica.

Estas condiciones debern ser cumplidas dentro de los quince (15) das calendario siguientes a la suscripcin del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las dems condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climtica no permitiera el inicio de la ejecucin de la obra, la Entidad podr acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecucin. Dicha decisin deber ser sustentada en un informe tcnico que formar parte del expediente de contratacin de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artculo 190 del Reglamento, deber designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal en el que se convoca el proceso de seleccin.

1.25. RESIDENTE DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) aos de experiencia en la especialidad, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designacin, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucin del residente slo proceder previa autorizacin por escrito del funcionario de la Entidad que, segn sus normas de organizacin interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorizacin, y siempre que el profesional reemplazante rena calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitucin del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerar aprobada la sustitucin.

1.26. INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) aos de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecucin de la obra y el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurdica, esta deber designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

1.27. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deber ser firmado en cada una de sus pginas por el inspector o supervisor, segn corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podr impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacin por cada da en que se impida el acceso.

Slo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarn los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucin de la obra, firmando al pie de cada anotacin que efecten. Tambin se anotarn en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, as como la respuesta de este ltimo.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harn directamente a la Entidad, por medio de comunicacin escrita.

El cuaderno de obra ser cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE: El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecucin de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.1.28. ADELANTOS

La Entidad entregar adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artculo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccin especfica de las Bases.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la seccin especfica de las Bases, el contratista tendr derecho a solicitar la ampliacin del plazo de ejecucin de la obra por el nmero de das equivalente a la demora, conforme al artculo 201 del Reglamento.

1.29. VALORIZACIONES

La valorizacin es la cuantificacin econmica del avance fsico en la ejecucin de la obra en un periodo determinado, tendr el carcter de pago a cuenta y deber ser realizada el ltimo da de cada periodo de valorizacin previsto en la seccin especfica de las Bases, por el inspector o supervisor, segn corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacin conjunta con el contratista, este ltimo la realizar.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendr derecho al pago de intereses, de conformidad con el artculo 48 de la Ley y los artculos 1244, 1245 y 1246 del Cdigo Civil. Para tal efecto, se formular una valorizacin de intereses y el pago se efectuar en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizar a quien se indique en el contrato de consorcio.

1.30. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones debern ser ajustadas multiplicndolas por el respectivo coeficiente de reajuste K que se obtenga de aplicar en la frmula o frmulas polinmicas previstas en el expediente tcnico de obra que es parte de las Bases, los ndices Unificados de Precios de la Construccin que publica el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI.

Dado que los ndices Unificados de Precios de la Construccin son publicados con un mes de atraso, los reajustes debern calcularse teniendo en consideracin el coeficiente de reajuste K conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los ndices que se deben aplicar, se calcular el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarn con la valorizacin ms cercana posterior o en la liquidacin final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE: Tanto la elaboracin como la aplicacin de las frmulas polinmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N 011-79-VC.

1.31. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecucin de la obra y las causales para la resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los artculos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse. Estas penalidades se calcularn de forma independiente a la penalidad por mora.

1.32. LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacin del contrato de obra que deber observarse, es el que se encuentra descrito en el artculo 211 del Reglamento. No proceder la liquidacin mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacin y efectuado el pago del saldo de la liquidacin, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrn ser sometidas a conciliacin y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) das hbiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la seccin especfica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacin.

1.33. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el da siguiente de la suscripcin del documento que lo contiene, hasta que la liquidacin quede consentida y se efecte el pago correspondiente.

1.34. DISPOSICIONES FINALES

Todos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, as como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarn, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogacin de mayores fondos pblicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarn las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecucin de obras.SECCIN ESPECFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIN(EN ESTA SECCIN LA ENTIDAD DEBER COMPLETAR LA INFORMACIN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CACHI

RUC N:20163031192

Domicilio legal:Plaza de Armas s/n Distrito de San Antonio de Cachi

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccin tiene por objeto la CONTRATACIN DE LA EJECUCIN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADA, NICANOR NALVARTE VALDIVIA, DISTRITO SAN ANTONIO DE CACHI ANDAHUAYLAS - APURMAC1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 3,881,928.68 (Tres Millones Ochocientos Ochenta y un Mil Novecientos Veintiocho con 68/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucin de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Junio del 2015.Valor Referencial

(VR)Lmites

InferiorSuperior

S/. 3,881,928.68(Tres Millones Ochocientos Ochenta y un Mil Novecientos Veintiocho con 68/100 Nuevos Soles)3,493,735.81 (Tres millones cuatrocientos noventa y tres mil setecientos treinta y cinco con 81/100 nuevos soles)4,270,121.55

(Cuatro millones doscientos setenta mil ciento veintiuno con 55/100 nuevos soles)

IMPORTANTE: De conformidad con el artculo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratacin por relacin de tems, tambin debern incluirse los valores referenciales en nmeros y letras de cada tem.

Las propuestas econmicas no pueden exceder los lmites del valor referencial de conformidad con el artculo 33 de la Ley.1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIN

El expediente de contratacin fue aprobado mediante FORMATO N02 y Resolucin de Alcalda N071-2015-MDSAC/AL de fecha del 03 de Julio del 2015.

Asimismo, el expediente tcnico de obra fue aprobado mediante Resolucin de Alcalda N064-2015-MDSAC/AL de fecha 10 de Junio del 2015.1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITOIMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico del ao fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccin.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacin respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIN CONTRACTUAL

No Aplica

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada est definida en los Requerimientos Tcnicos Mnimos que forman parte de la presente seccin, en el captulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIN DE LA OBRA

El plazo de ejecucin de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 das calendarios. Dicho plazo constituye un requerimiento tcnico mnimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratacin y en el expediente tcnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIN DE LAS BASES

El Costo de la reproduccin de las Bases Administrativas ascender a la suma de S/. 150.00 Nuevos Soles, el cual incluye copia magntico del expediente tcnico en CD.

1.11. BASE LEGAL Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N 30281 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015.

Ley N 30282 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico del Ao Fiscal 2015

Decreto Supremo N 011-79-VC.

Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cdigo Civil.

Ley N 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N 1017 y modificado por la Ley N 29873, en adelante la Ley.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N 184-2008- EF, modificado mediante D.S. Nro. 138-2012-EF, en adelante el Reglamento. Decreto Supremo N 007-2008-TR, Texto nico Ordenado de la Ley de Promocin de la Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.CAPTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIN

1.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN

EtapaFecha, hora y lugar

Convocatoria:21/07/2015

Registro de participantes:Del: 22/07/2015

Al: 19/08/2015

Formulacin de Consultas :Del: 22/07/2015

Al: 30/07/2015

Absolucin de Consultas:04/08/2015

Formulacin de Observaciones a las Bases:Del: 05/08/2015

Al: 11/08/2015

Absolucin de Observaciones a las Bases:17/08/2015

Integracin de las Bases:18/08/2015

Presentacin de Propuestas:25/08/2015

* El acto pblico se realizar en :Auditorio de la Municipalidad a Horas 10:00 a.m.

Calificacin y Evaluacin de Propuestas:25/08/2015

Otorgamiento de la Buena Pro

:25/08/2015

* El acto pblico se realizar en :Auditorio de la Municipalidad

IMPORTANTE: Debe tenerse presente que en una licitacin pblica, entre la convocatoria y la etapa de presentacin de propuestas debe existir como mnimo veintids (22) das hbiles, y entre la integracin de Bases y la etapa de presentacin de propuestas, debe existir como mnimo cinco (5) das hbiles.

1.13. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cachi, sito en Plaza de Armas s/n cercado, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:00a.m. a 16:00 p.m.En el momento del registro, se emitir la constancia o cargo correspondiente en el que se indicar: nmero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectu el registro, as como el da y hora de dicha recepcin.

1.14. FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cachi, sito en Plaza de Armas s/n - cercado del Distrito de San Antonio de Cachi, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:00a.m. a 16:00 p.m. debiendo estar dirigidos al Presidente del Comit Especial de la LICITACIN PBLICA N01-2015-MDSAC. 1.15. ACTO PBLICO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarn en acto pblico, en el Auditrium de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cachi, sito en la plaza de armas s/n cercado, en la fecha y hora sealada en el cronograma. El acto pblico se realizar con la participacin de un Notario Pblico o Juez de Paz del Distrito.

Se podr contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados y estarn dirigidas al Comit Especial de la LICITACIN PBLICA N01-2015-MDSAC, conforme al siguiente detalle:SOBRE N 1: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:

SOBRE N 2: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:

1.16. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.16.1. SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA

Se presentar en un original y 02 copias.

El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos, la siguiente documentacin:

Documentacin de presentacin obligatoria:

a) Declaracin jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados (Anexo N 1).

b) Declaracin jurada de cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos contenidos en el Captulo III de la presente seccin (Anexo N 2).

c) Declaracin jurada simple de acuerdo al artculo 42 del Reglamento (Anexo N 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracin jurada, salvo que sea presentada por el representante comn del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comn, el domicilio comn y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, as como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N 4).

La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades.e) Declaracin jurada de plazo de ejecucin de la obra (Anexo N 5). f) Declaracin jurada del personal propuesto para la ejecucin de la obra (Anexo N 10).g) Carta de compromiso del Residente de Obra (el documento deber presentar con sello y firma indicando disponibilidad de tiempo para la ejecucin de la obra).

IMPORTANTE: La omisin de alguno de los documentos enunciados acarrear la no admisin de la propuesta, sin perjuicio de lo sealado en el artculo 68 del Reglamento.

Documentacin de presentacin facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacin; o contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, as como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcin y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacin; o contratos y cualquier otra documentacin de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, as como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deber presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentar copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentar copia simple de: TTULOS, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGN CORRESPONDA.

d) Factor cumplimiento de ejecucin de obras: Copia simple de un mximo de diez (10) constancias de prestacin.IMPORTANTE: De conformidad con el artculo 47 del Reglamento, en los casos de la contratacin de la ejecucin de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano, las Bases tambin debern incluir factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones tcnicas de diseo, de equipamiento o similares ofertadas por el postor.

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracin del IGV previsto en la Ley N 27037, Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona, deben presentar la Declaracin Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacin de la exoneracin del IGV (Anexo N 8).

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneracin del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaracin jurada antes sealada.

IMPORTANTE: En caso exista contradiccin entre la informacin presentada en la propuesta tcnica, la propuesta ser descalificada.

1.16.2. SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA

El Sobre N 2 deber contener la siguiente informacin obligatoria:

Oferta econmica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo N 9).El monto total de la propuesta econmica deber ser expresado con dos decimales.IMPORTANTE:

La admisin de la propuesta econmica que presenten los postores depender de si aquella se encuentra dentro los mrgenes establecidos en el artculo 33 de la Ley y el artculo 39 de su Reglamento.

La propuesta econmica de los postores que presenten la Declaracin Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacin de la exoneracin del IGV (Anexo N 8), debe encontrase dentro de los lmites del valor referencial sin IGV.

En caso la informacin contenida en la propuesta econmica difiera de la informacin contenida en la propuesta tcnica, la propuesta econmica ser descalificada.

1.17. DETERMINACIN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas tcnica y econmica se proceder a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente frmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacin tcnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacin econmica del postor i

Se aplicarn las siguientes ponderaciones:

c1

=Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica.

= 0.70c2

=Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica.

= 0.30Donde: c1 + c2 = 1.00

1.18. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deber presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Constancia de capacidad libre de contratacin.

c) Garanta de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianzad) Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta Fianzae) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

f) Cdigo de cuenta interbancario (CCI).

g) Domicilio para efectos del contrato y la notificacin durante la ejecucin del contrato, el mismo que deber de ser consignado dentro del radio urbano del distrito de San Antonio de Cachi.

h) Designacin del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta tcnica.

i) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

j) Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.

k) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratacin sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.l) Copia de DNI del Representante Legal.m) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.n) Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.o) Copia del RUC de la empresa.IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garanta para la suscripcin del contrato carta fianza o pliza de caucin, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N 5196-2011-SBS y N 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecucin de las mencionadas garantas, resulta necesario que stas consignen en su texto, el nombre, denominacin o razn social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurdicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantas presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacin y eventual ejecucin.

1.19. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad debern realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artculo 148 del Reglamento.La citada documentacin deber ser presentada en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cachi, sito en Jr. Santa Rosa S/N - Plaza de Armas del Distrito de San Antonio de Cachi.

IMPORTANTE:

Las siguientes disposiciones slo debern ser incluidas en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales o insumos:

1.20. ADELANTOS

2.9.1. ADELANTO DIRECTOLa Entidad otorgar 01 adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo del 20%dentro de los ocho (8) das calendario siguientes a la suscripcin del contrato, adjuntando a su solicitud la garanta por adelantoscarta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) das siguientes a la presentacin de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no proceder la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el Adelanto directo hasta el 20% en la oportunidad prevista, el contratista tendr derecho a solicitar la ampliacin del plazo de ejecucin de la obra por el nmero de das equivalente a la demora, conforme al artculo 201 del Reglamento.

2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgar adelantos para materiales o insumos hasta por el 40% del monto del, del contrato original o de la prestacin consistente en la ejecucin de la obra], conforme al calendario de adquisicin de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deber entregar la garanta por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente.

1.21. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacin ser mensual.De acuerdo con los prrafos quinto y sexto del artculo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deber contar con la valorizacin del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segn corresponda; a la que deber adjuntarse el comprobante de pago respectivo.IMPORTANTE:

Cuando el periodo de valorizacin establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorizacin se regir por lo dispuesto en el sexto prrafo del artculo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prev un periodo de valorizacin distinto al mensual, deber establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacin, teniendo en consideracin lo dispuesto en el quinto prrafo del referido artculo, as como el plazo para el pago de las valorizaciones.

1.22. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segn corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacin del contrato de obra, en el plazo de 8 das calendarios, computados desde el da siguiente del consentimiento de la liquidacin. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPTULO IIIREQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS

TRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIN DE OBRA

1. ALCANCES GENERALESLas especificaciones tcnicas constan en el Expediente Tcnico de la obra: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADA, NICANOR NALVARTE VALDIVIA, DISTRITO SAN ANTONIO DE CACHI ANDAHUAYLAS - APURMAC, por lo que los Postores debern sujetarse a las especificaciones que en ella se precisan.1.1 UBICACIN

Localidad

:San Antonio de CachiDistrito

:San Antonio de CachiProvincia

: AndahuaylasDepartamento

:Apurmac Regin

:Apurmac1.2 OBJETIVO GENERAL

El presente Trmino de Referencia tiene como objeto fundamental es dotar de Infraestructura Educativa en el Distrito de San Antonio de Cachi las cuales el Contratista deber asumir la Ejecucin de las prestaciones objeto del Contrato. La ejecucin de las prestaciones se realizar de acuerdo a las estipulaciones contenidas en los documentos del contrato.

Asimismo comprende la construccin de 05 mdulos de Infraestructura escolar, adems de ello comprende la construccin de una complejo deportivo (losa multideportiva, reas para atletismo y gimnasios al aire libre), cerco perimtrico.1.3 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

Seleccionar y contratar, mediante el Sistema a Suma Alzada, al contratista que se encargue de la Ejecucin del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADA, NICANOR NALVARTE VALDIVIA, DISTRITO SAN ANTONIO DE CACHI ANDAHUAYLAS - APURMAC, previo reconocimiento del terreno e infraestructura existente, considerando las fases: Construccin de la Obra, tomando como referencia el Estudio Definitivo Aprobado.1.4 PLAZO DE ENTREGA DE TERRENO

El Plazo mximo para la Entrega de Terreno por parte de la Entidad ser de 10 das calendarios a partir del da siguiente de la firma del contrato.

1.5 PLAZO DE EJECUCIN

El inicio del plazo contractual se contabilizara a partir del da siguiente de la firma del contrato, trabajo que deber efectuarse en los siguientes plazos:

Plazo Total: 180 das calendarios

El Contratista deber ejecutar la obra, materia del contrato, cuyo plazo de ejecucin se contabilizar a partir del da siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el Artculo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.6 MODALIDAD DE EJECUCIN CONTRACTUAL

La presente licitacin pblica se convoca bajo el sistema de contratacin a Suma Alzada. El postor oferta en conjunto la Ingeniera y la Construccin del Proyecto.

Asimismo, el postor formular su propuesta por un monto fijo a nivel de Ejecucin para la construccin de la Obra, considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento objeto de la prestacin requerida, segn las especificaciones tcnicas y los contenidos en los presentes trminos de referencia.El sistema de suma alzada se aplica para determinar el precio, sobre la base de condiciones preestablecidas en funcin a la naturaleza y al objeto principal del contrato.

1.7 VALOR REFERENCIAL

El Expediente Tcnico, fue aprobado mediante Resolucin de Alcalda N 064-2015-MDSAC/AL, de fecha 10 de Junio del 2015, y cuyo valor referencial es el siguiente: S/. 3,881,928.68 (Tres Millones Ochocientos Ochenta y un Mil Novecientos Veintiocho con 68/100 Nuevos Soles).1.8 RELACIN DE EQUIPO MNIMO:

El Equipo Asignado puede ser propio, arrendado o con promesa de adquisicin o arrendamiento. Para la acreditacin del equipo mnimo podr presentarse documentos que sustenten la propiedad de los equipos, la posesin, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos, o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos. Se establece como Requerimiento Mnimo que el Equipo Asignado sea igual o mejor al Equipo Mnimo requerido en la relacin de equipo mnimo consignado en el expediente tcnico. El postor deber adjuntar declaracin jurada con el cuadro de los equipos mnimos requeridos indicando las caractersticas del equipo ofertado, marca, modelo, potencia, serie, ao, etc.

a) Los equipos ofertados deben tener una antigedad no mayor a 05 aos.

b) Por ser requerimiento mnimo se verificar el cumplimiento de lo requerido en el presente numeral, en caso de incumplimiento el postor ser descalificado.

CANTIDADMAQUINARIA Y EQUIPO

2Cargador Retroexcavador 62 HP de 1 yd3

1Cargador Sobre Llantas 155 HP, 2.40 m3.

1Camin Cisterna 4x2 (Agua) 1500 GAL

2Camin Volquete 4x2, 210-280 HP, 8 M3.

2Compactador Vibr. Tipo Plancha de 7 HP

1Cortadora de Pavimento C35-35 HP, Inc./Combustible

1Rodillo Liso Vibr. 0.8-1.1 TON Manual o Control Remoto

1Compresora Neumtica 76 HP, 125-175 PCM

1Compresora Neumtica 87 HP, 250-330 PCM

2Mezcladora Concreto Tambor 11 P3, 22 HP.

2Vibradores de 3/4 2 Concreto Inc./Combustible

1Motobomba 5 HP, 2 Inc. Manguera y Accesorios

1Motosoldadora de 250 Amperios

1Equipo de Soldadura para Temofusin C/Accesorios

1Equipo de Corte y Soldeo (Oxi - Acet.)

2Equipo de Bombeo P/Prueba Hidrulica

1Equipo de Bomba para Prueba Hidrosttica Inc./Acces.

1Equipo T/Quemador (Inc. Combustible)

1Equipo Estacin Total Precisin 5 o Similar. Inc. Prismas

1Nivel Topogrfico AFL 320 E=0.3 C/Tripode y Acces.

1Taladro Elctrico Inc. Broca

1Winche Manual Inc. Cable

Nota: Debe precisar la antigedad de los equipos y si estos son propios o alquilados; no aceptndose equipos y maquinarias con antigedad mayor a 5 aos. Para la acreditacin de los equipos y el vehculo requerido debe presentarse documentos que sustenten la propiedad, la posesin, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos, o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos y vehculos.

Presentar una declaracin jurada donde el postor contara con los implementos de seguridad segn NG-050 - en toda la Ejecucin de la Obra.

Presentar una declaracin jurada de contar con las maquinarias y equipos que se mencionan en el Expediente Tcnico en todos sus componentes.

2. REQUERIMIENTO MNIMO DEL POSTOR

CONTRATISTA:

Podrn ser postores, contratistas o participantes; todas aquellas personas naturales o jurdicas inscrito en Registro Nacional de Proveedores (RNP - Registro: Ejecucin de Obras), con experiencia acreditada en la ejecucin de obras pblicas y/o privadas. Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y las personas jurdicas deben haber sido constituidas al amparo de la Ley General de Sociedades y normas complementarias. Los postores debern tener suficiente capacidad para cumplir con sus derechos y obligaciones como contratista en caso de ser adjudicados.El Postor deber elaborar y presentar el plan de contingencias, el cual contendr las acciones a efectuarse ante la eventualidad de cortes de servicios, debiendo evitar que la poblacin quede desabastecida por mucho tiempo cuando duren los trabajos, en dicho plan debe establecerse las zonas y su poblacin que sern afectadas.Experiencia en obras en generalSe considerar las obras en general ejecutadas por el postor en los ltimos diez (10) aos a la fecha de presentacin de propuestas, por un monto acumulado mnimo de hasta tres (03) veces del valor referencial del tem al cual postula.

Se acreditar con copia simple de contratos y su respectiva acta de recepcin o ii) con la copia simple de contratos con la resolucin de liquidacin de obra o iii) con copia simple de contratos acompaada de cualquier otra documentacin de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que sta fue concluida, en este supuesto, dicha documentacin tambin deber consignar el monto total de la obra.

Experiencia en obras similares

Se considerar obras similares ejecutadas en los ltimos diez (10) aos a la fecha de presentacin de las propuestas, por cinco (5) obras similares.Se acreditar con copia simple de contratos y su respectiva acta de recepcin o ii) con la copia simple de contratos con la resolucin de liquidacin de obra o iii) con copia simple de contratos acompaada de cualquier otra documentacin de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que sta fue concluida, en este supuesto, dicha documentacin tambin deber consignar el monto total de la obra.

OBRA SIMILAR

Se considera obra similar a lo siguiente: Construccin, Mejoramiento, Reconstruccin y/o Ampliacin de Obras de edificacin como Instituciones Educativas, Viviendas multifamiliares, Centros Comerciales y/o Centros de Salud (postas mdicas, hospitales etc).REQUERIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL Y/O TECNICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

El postor designar para la ejecucin de la obra, control de plazos, control de calidad de insumos, materiales y procesos constructivos en la obra, a un equipo mnimo de profesionales, quienes debern declarar que ejecutarn la obra conforme al expediente tcnico, Normas Tcnicas y los requerimientos de las bases, debiendo estar conformado por el siguiente personal:

A).- Gerente de Obra.-

Ingeniero o Arquitecto, con experiencia en la especialidad mnimo de 6 aos como gerente de obras en general.

Acreditacin:

Copia de Ttulo Profesional.

Declaracin jurada o carta de compromiso del profesional, confirmando su total y libre disposicin para asumir el cargo como Gerente de Obra; desde el inicio hasta la culminacin, recepcin y liquidacin de obra. Se presentar en original firmado por el profesional.

Acreditar estudios concluidos de Maestra en Gerencia de la Construccin y/o Administracin y cursos de especializacin en Ley de contrataciones del Estado, las capacitaciones y/o estudios requeridos podrn acreditarse con Constancias, certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre que el profesional propuesto recibi la formacin requerida.

Acreditar estudios y/o capacitacin y/o conferencista en Gerencia de Proyectos con Enfoque de PMBOK.Cuadro resumen de experiencia en la especialidad acreditada, en calidad de declaracin jurada.

La experiencia se acreditar con copia de (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Participacin con 25% de incidencia.

B).- Residente de Obra.-

Ingeniero Civil, con experiencia en la especialidad mnimo de 4 aos como residente, supervisor o inspector en obras iguales o similares al objeto de convocatoria.

Acreditacin:


Declaracin jurada o carta de compromiso del profesional, confirmando su total y libre disposicin para asumir el cargo como Residente de Obra; a tiempo completo, desde el inicio hasta la culminacin, recepcin y liquidacin de obra. Se presentar en original firmado por el profesional.

Acreditar participacin en seminarios, congresos o cursos referente a Residencia de Obras, liquidacin de contratos de obra, y ley de contrataciones del estado, las capacitaciones y/o estudios requeridos podrn acreditarse con Constancias, certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre que el profesional propuesto recibi la formacin requerida.

Cuadro resumen de experiencia en la especialidad acreditada, en calidad de declaracin jurada.


Participacin a tiempo completo.

C).- Ingeniero Asistente Tcnico de Campo.-

Ingeniero Civil, con experiencia mnima de 3 aos como residente y/o supervisor y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en ejecucin de obras iguales o similares.

Acreditacin:


Declaracin jurada o carta compromiso del profesional, confirmando su total y libre disposicin para asumir el cargo como Asistente de Residente, desde el inicio hasta la culminacin de obra.

Acreditar con Certificado, constancias o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibi: cursos, seminarios y/o congresos de costos y presupuesto, AutoCAD y programacin de obras.Cuadro resumen de experiencia en la especialidad acreditada, en calidad de declaracin jurada.



D).- Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias.-

Ingeniero Sanitario, con experiencia mnima de 3 aos como especialista sanitario en obras de saneamiento.

Acreditacin:


Declaracin jurada o carta compromiso del profesional, confirmando su total y libre disposicin para asumir el cargo como Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias, desde el inicio hasta la culminacin de obra.

Acreditar con Certificado, constancias o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibi: cursos, seminarios y/o congresos de Modelacin y Diseo de Redes de Distribucin de agua y Alcantarillado.Cuadro resumen de experiencia en la especialidad acreditada, en calidad de declaracin jurada.


Participacin de 0.50.

E).- Ingeniero Especialista en Instalaciones Elctricas.-

Ingeniero Mecnico Elctrico, con experiencia mnima de 3 aos como especialista electricista en obras de electrificacin y/o edificaciones.

Acreditacin:


Declaracin jurada o carta compromiso del profesional, confirmando su total y libre disposicin para asumir el cargo como Ingeniero Especialista en Instalaciones Elctricas, desde el inicio hasta la culminacin de obra.

Acreditar con Certificado, constancias o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibi: cursos, seminarios y/o congresos en cualquier tema de su especialidad.




F).- Arquitecto.-

Arquitecto, con experiencia mnima de 3 aos como especialista en arquitectura en obras de edificaciones.

Acreditacin:


Declaracin jurada o carta compromiso del profesional, confirmando su total y libre disposicin para asumir el cargo como Arquitecto, desde el inicio hasta la culminacin de obra.

Acreditar con Certificado, constancias o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibi: cursos, seminarios y/o congresos en pavimentos.




G).- Ing. Especialista en Medio Ambiente.- Ingeniero, con estudios de doctorado en desarrollo sostenible y medio ambiente y con experiencia en la especialidad mnimo de 3 aos como especialista en medio ambiente en supervisin o ejecucin de obras iguales o similares.

Acreditacin:

Copia de Ttulo Profesional.Declaracin jurada o carta de compromiso del profesional, confirmando su total y libre disposicin para asumir el cargo como Especialista en Impacto Ambiental, en la ejecucin de obra objeto de convocatoria.

Acreditar cursos especializado en Medio Ambiente, con Constancias, certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestren que ha concluido la maestra solicitada.

Acreditar con Certificado, constancias o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibi cursos en temas de medio ambiente.



Participacin con 0.50% de incidencia.

H).- Ing. Especialista en Seguridad.-

Ingeniero, con estudios de doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible, y con experiencia en la especialidad mnimo de 3 aos como especialista en medio ambiente en supervisin o ejecucin de obras iguales o similares.

Acreditacin:


Declaracin jurada o carta de compromiso del profesional, confirmando su total y libre disposicin para asumir el cargo como Especialista en Seguridad, en la ejecucin de obra objeto de convocatoria.

Acreditar con Certificado, constancias o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibi cursos de Seguridad, Prevencin en Obras y anlisis de riesgos en la industria de la construccin civil.



Participacin con 0.50% de incidencia.

I).- Arquelogo Especialista en Monitoreo Arqueolgico:

Arquelogo, con experiencia en monitoreo arqueolgico en ejecucin de cuatro obras, debidamente aprobados por el INC (o Ministerio de Cultura). Adjuntar resoluciones correspondientes.Acreditacin:


Declaracin jurada o carta compromiso del personal, confirmando su total y libre disposicin para asumir el cargo como Especialista en Monitoreo Arqueolgico, en la ejecucin de obra objeto de la convocatoria.

Acreditar estudios concluidos a nivel de Post-Grado en temas de su especialidad, las capacitaciones y/o estudios requeridos podrn acreditarse con Constancias, certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre que el profesional propuesto recibi la formacin requerida.



Participacin con 25% de incidencia.

J).- Maestro de Obra:

Tcnico en Construccin Civil, con experiencia como maestro de obra, en la ejecucin de obras iguales o similares, mnimo 3 aos.

Acreditacin:

Copia de Ttulo profesional.

Declaracin jurada o carta compromiso del personal, confirmando su total y libre disposicin para asumir el cargo como Maestro de Obra, desde el inicio hasta la culminacin de obra.




K).- Administrador de Obra:

Contador Pblico, Ing. Industrial o Administrador, con estudios de maestra en administracin, y con experiencia como Administrador o Asistente Administrativo, en la ejecucin de obras en general, mnimo 3 aos. Con cursos de Administracin de Obra y de Almacn de Obra.Acreditacin:

Copia de Ttulo profesional.

Declaracin jurada o carta de compromiso del personal, confirmando su total y libre disposicin para asumir el cargo como Administrador de Obra, desde el inicio hasta la culminacin de la obra.

Acreditar con Certificado, constancias o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre que el profesional propuesto recibi cursos de la Nueva Ley Vigente de Contrataciones con el estado y/o en temas de su especialidad.



Participacin a tiempo completo.NOTA:

a) En los documentos presentados para acreditar de experiencia mediante certificados o constancias, deber constar como mnimo lo siguiente: El nombre de la obra o proyecto, datos personales del profesional y cargo que desempe, plazo de ejecucin efectivo o fecha de inicio y trmino de la prestacin. En caso de no contar con la informacin indicada, en un solo documento, esta podr ser complementada con documentacin adicional, donde se verifique de manera fehaciente la evidencia la informacin presentada.b) Cada uno de los profesionales propuestos presentara una declaracin jurada o carta de compromiso indicando domicilio y telfono, debidamente firmado, sellado y con huella digital, adjuntando copia de su DNI.c) En caso de considerarse necesario durante la ejecucin de obra, el contratista podr asignar o contratar adicionalmente al personal profesional o tcnico o especialista necesario, a fin de garantizar la prestacin y cumplir con el objeto de la convocatoria dentro de los plazos establecidos, sin incurrir en penalidades.d) En caso de que el postor se presente a los dos tems deber presentar la declaracin jurada la relacin del personal y documentacin requerida diferente para cada tem, (residente de obra, asistente tcnico de campo, maestro de obra y administrador de obra), personal con participacin a tiempo completa.e) Se considerarn obras similares a: Obras de edificacin para uso educativo, salud, judicial, viviendas multifamiliares, penal y/o gubernamental.

PLAZO DE EJECUCIN

El plazo establecido es de Ciento Ochenta (180) das calendarios para la ejecucin de las obras civiles, que se contabilizarn desde el da siguiente en que se cumplan las condiciones enumeradas en el artculo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo constituye un requerimiento tcnico de cumplimiento obligatorio.

NOTA: El cumplimiento de los requisitos tcnicos mnimos es de carcter obligatorio, el postor que no cumpla con dichos requisitos ser descalificado.

IMPORTANTE

Toda la documentacin deber ser completamente legible, caso contrario se considerar como no presentada. 2.1 CONSIDERACIONES ESPECFICAS PARA LA EJECUCIN DE LA OBRA.2.1.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y rea donde se ejecutara la Obra, efectuar las evaluaciones, sondajes e indagaciones que sean necesarias sin limitarse a los documentos de los presentes trminos de referencia, efectuar las verificaciones y anlisis que estime pertinentes para presentar su propuesta tcnica y econmica tomando en cuenta las condiciones del lugar y rea donde se ejecutar la obra, los accesos, condiciones del transporte del personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposicin, fuentes de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energa y comunicaciones, y en general todas las condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta, identificar las dificultades, contingencias y posibles riesgos, con el fin de que su oferta tcnica y econmica las considere y garantice la ejecucin de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el producto final sea acorde con los objetivos perseguidos.

El contratista ejecutara la obra de conformidad con el Expediente Tcnico aprobado por la entidad, que incluye las obras del proyecto relacionadas con los estudios preliminares, los trminos de referencia y dems documentacin contractual, el reglamento nacional de edificaciones, normativas referidas al tipo de proyecto y la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

2.1.2 CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SU EJECUCIN

Cualquier falta, descuido error u omisin del contratista en la obtencin de informacin no lo liberar de la responsabilidad de apreciar adecuadamente la dificultades y costos, para la ejecucin satisfactoria de la obra y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los documento contractuales. Por tanto el contratista no podr presentar reclamos alegando falta de conocimiento de las condiciones propias de la obra o variacin de las condiciones fsicas con relacin a las indicadas en los documentos.

El contratista a travs de su gerente del proyecto deber efectuar un anlisis detallado de la programacin de ejecucin de obra y consecuentemente del equipo que ser necesario para cumplir con los plazos establecidos, teniendo en consideracin las caractersticas de orden climtico y de cualquier otra ndole.

2.1.3 CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El contratista ser plena y enteramente responsable por la ejecucin correcta, cabal y completa de la obra en estricta concordancia con el contrato y los dems documentos que forman parte del mismo a satisfaccin de la supervisin

El contratista se deber someter slo a las rdenes de la Entidad a travs del supervisor.

En caso de sufrir algn imprevisto en la obra, el contratista deber remediar cualquier, perjuicio ocasionado a la entidad.

2.1.4 CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIN

Una vez definido la fecha de inicio de obra, el contratista deber presentar a la supervisin, el cronograma de construccin fechado concordado con su diagrama PERT o CPM y un plan general de los trabajos a ejecutar para su aprobacin. En estos documentos se indica claramente, las fechas fundamentales (secuencia) de la obra, mtodos constructivos, rendimientos asumidos, protocolo de pruebas y todos los dems datos necesarios para la correcta y oportuna ejecucin y control de obra. Conjuntamente con estos documentos el contratista deber entregar el cronograma de empleos del personal, por categoras (con indicacin expresa del uso del personal de la zona), el cronograma de utilizacin de equipos y materiales.

La ruta crtica debe quedar plenamente identificada en la red de programacin. En el cronograma debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el cdigo de la actividad, duracin inicios y trminos ms tempranos y tardos, holguras. Conjuntamente con el diagrama de redes, el contratista presentara lo siguiente:

Cronograma GANTT de ejecucin de la obra adecuado a la fecha de inicio de obra

Cronograma adecuado a la fecha de inicio de obra y valorizado mensualizado.

Listado de todas las actividades arregladas por inicio ms temprano

Listado de todas las actividades arregladas por holgura

Listado de todas las actividades agrupados por responsables

Listado de todas las actividades de cada rea de la obra

El contratista deber revisar y actualizar el cronograma de construccin cada vez que ocurra una reprogramacin de plazo por causas de fuerza mayor, por obras adicionales o deductivos cuyo sustento tcnico requiere una reprogramacin acorde al Reglamento de la ley de Contrataciones del estado. Una copia del cronograma de ejecucin actualizado, en el que se muestren los avances a la fecha, ser mantenida por el contratista en el sitio de la obra y estar a disposicin de la entidad, de la supervisin o su representante, en cualquier momento para su revisin.

2.1.5 PROFESIONALES EN OBRA

El contratista conforme a su propuesta deber mantener en la obra durante su ejecucin y de manera permanente, a un ingeniero Civil residente, un ingeniero Civil asistente y parcialmente a los especialistas, con la experiencia solicitada en los presentes trminos de referencia. La entidad evaluar a dicho personal durante la ejecucin de la obra y en caso de ser necesario, o por no acatar las rdenes de tipo tcnico o inadecuado comportamiento, solicitar su cambio.

El ingeniero residente de obra representa al contratista y todas las instrucciones que le fuera impartidas, sern consideradas como dadas a l. Tendr plenos poderes para representarlo y actuar por l, durante la ejecucin de los trabajos en el sitio de obra.

Asimismo, deber designar a uno de sus asistentes que pueda sustituirlo en caso de ausencia no mayor de un da y con los mismos poderes. Estas personas debern estar tcnicamente calificadas y no podrn ausentarse simultneamente del sitio de la Obra. Cuando por circunstancias excepcionales el Ingeniero Residente no se encuentre ser sustituido por uno de sus asistentes especialmente designado para esas eventualidades.

El contratista est en la capacidad de proporcionar los especialistas que eventualmente sean requeridos para resolver problema especficos que se presenten durante la ejecucin de la obra.

El Ingeniero Residente deber recibir y atender las rdenes, instrucciones, observacin, objeciones, sugerencias, o cualquier otra intervencin de la supervisin.

Durante la ejecucin de la obra la supervisin o la entidad podrn exigir al contratista en cualquier momento, la sustitucin de su ingeniero residente y/o asistentes si al juicio de la entidad considera que no tienen la experiencia y/o capacidad necesaria, ausencia reiterada, o sus actividades son contraproducentes a la ejecucin de la obra.

2.1.6 PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista suministrar y mantendr en lugar de trabajo para la ejecucin y preservaci

BASES LICITACION PUBLICA 2015

Documents

Transcript of BASES LICITACION PUBLICA 2015