CINCO SALTOS - obrapublica.com

LICITACION PRIVADA N° 06/21

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

REEMPLAZO COLECTORES CALLE RIVADAVIA

CINCO SALTOS

SEPTIEMBRE 2021

SUBGERENCIA DE PROYECTOS

A.R.S.A.

República Argentina Provincia de Río Negro Aguas Rionegrinas S.A.

__________________________

Firma y sello del Oferente

Licitación Privada Nº 06/21

RECAMBIO COLECTORES CALLE RIVADAVIA

DESAGÜES CLOACALES

CINCO SALTOS

I N D I C E G E N E R A L

fojas

➢ MEMORIA DESCRIPTIVA 03

➢ CLAUSULAS GENERALES DE CARÁCTER LEGAL 14

➢ CLAUSULAS PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL 09

➢ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 09

➢ NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD NHS-001 02

➢ NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD NHS-002 y sus modificaciones 07

➢ FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA 01

➢ MODELOS DE FIANZAS 02

➢ MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 01

➢ COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 01

➢ PLANILLA DE COTIZACIÓN 01

➢ MANUAL CARTEL DE OBRA RN 14

➢ PLANO DE OBRA 01


__________________________


Licitación Privada Nº 06/21

RECAMBIO COLECTORES CALLE RIVADAVIA

DESAGÜES CLOACALES

CINCO SALTOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

Artículo 1°- Objeto de la Obra:

Los trabajos se licitan con el fin de reemplazar los colectores cloacales existente sobre la calle Rivadavia; entre Av. Argentina y Mariano Moreno y entre Mariano Moreno y Saavedra, de HºSº Ф 400 mm y entre 25 de Mayo y Don Bosco de HºSº Ф 200 mm, a fin de normalizar el funcionamiento general de la cuenca en este sector de la ciudad.

Artículo 2°- Descripción de la Obras:

Los trabajos motivo de la presente licitación comprenden la provisión de mano de obra, materiales y equipos para la ejecución del reemplazo de cañería de hormigón simple existente por cañería de P.V.C., con sus correspondientes conexiones domiciliarias, y empalmes, en los siguientes tramos:

Colocación de 208 metros de cañería de PVC-RCPD de Ф 400 mm, en calle Rivadavia; entre Av. Argentina y Mariano Moreno y entre Mariano Moreno y Saavedra, en reemplazo de la cañería existente de HºSº Ф 400 mm. Tramos a reemplazar en primera instancia. La cañería será provista por Aguas Rionegrinas S.A.

Colocación de 100 metros de cañería de PVC-RCPD de Ф 200 mm, en calle Rivadavia entre 25 de Mayo y Don Bosco, en reemplazo de la cañería existente de HºSº Ф 200 mm. La cañería será provista por Aguas Rionegrinas S.A.

Se deberán reconectar once (11) conexiones domiciliarias existentes a los nuevos colectores, en el tramo de cañería de 200 mm.

Se deberán realizar seis empalmes a las bocas de registro existentes.

Se deberán cambiar cuatro marco y tapa de las bocas de registro existentes y una losa de techo en Rivadavia y M. Moreno.

Se deberá reemplazar el pavimento donde sea afectado por la obra, de acuerdo a las normas vigentes en la Municipalidad de Cinco Saltos.

Se deberá instalar la cañería necesaria para la conducción del agua de depresión de napa desde las perforaciones hasta el punto de vuelco.

Ante la posibilidad de interrupción del servicio durante la construcción, la obra se ejecutará implementando un sistema by-pass.

En el tramo a reemplazar de calle Rivadavia, entre Avda. Argentina y M. Moreno, está instalado un sistema de by-pass a efectos de dar continuidad al servicio; la cañería de PVC Ф 110 mm está colocada enterrada por el centro de calle, en coincidencia con la traza del colector existente; con lo cual la empresa contratista deberá realizar las modificaciones necesarias incluyendo materiales y mano de obra, a efectos de despejar la zona de excavación. Estos trabajos se planificarán de forma tal que las interrupciones del bombeo sean las mínimas necesarias para los empalmes de cañerías.

Luego de terminado este tramo, las instalaciones del by pass: bomba, cañería, pilar de energía, deberán ser trasladados por la empresa contratista al tramo siguiente de calle Rivadavia entre 25 de mayo y Don Bosco a fin de colocar los tapones correspondientes, dar continuidad al servicio y ejecutar el recambio de cañería.


__________________________


Estará a cargo de la empresa contratista la colocación de la bomba sumergible provista por ARSA, y la provisión y colocación de la cañería para el by-pass; su mantenimiento y operación; y la provisión de la totalidad de los materiales restantes, la mano de obra y equipos necesarios para ejecutar la obra, así como la instalación y mantenimiento del sistema de depresión de napas; como así mismo la energía eléctrica necesaria para ambos casos.

Se deberán prever todos los elementos necesarios (depresión de napas, entubado para conducción a desagües pluviales, tablestacados, etc.) para asegurar la estabilidad de la zanja.

Depresión de napa

El oferente deberá considerar que el agua producto de la depresión de napa no puede ser volcada a cielo abierto al cordón cuneta de la calle Rivadavia ni de ninguna otra calle; sino que deberá ser entubada con destino final en el canal de desagüe P1 o en su defecto en el desagüe pluvial ubicado en Av. Argentina e Irigoyen, de acuerdo a lo informado por el Municipio.

La traza general de la cañería de transporte de agua de napa a instalar está indicada en el plano del pliego; deberá ser de diámetro mínimo 200-250 mm, lo que deberá ser verificado de acuerdo a calculo a efectuar por la Empresa, colocada enterrada si fuera necesario junto al cordón cuneta, con tapada mínima a efectos de no entorpecer el tránsito de vehículos de ningún tipo, ni de peatones.

Lo detallado deberá ser propuesto por la empresa contratista a la Municipalidad de Cinco Saltos en la solicitud del permiso de apertura de zanja en la vía pública y deberá ser autorizado expresamente por esta.

Los entubados mencionados, necesarias para los dos tramos a reemplazar, incluyen la provisión e instalación de la totalidad de materiales y mano de obra necesaria, incluyendo la reposición de pavimento que se requiera, a fin de dejar la calzada en óptimo estado.

La calle Rivadavia tienen pavimento flexible, la Avda. Argentina pavimento rígido.

Previo al inicio de los trabajos deberá presentar el permiso extendido por la Municipalidad de Cinco Saltos para la depresión de napa, rotura de pavimento y apertura de zanja, de acuerdo a ordenanzas correspondientes.

Cuando se deba interrumpir el tránsito, el ejecutor, con la debida anticipación, solicitara la autorización escrita ante la dirección de Tránsito Municipal, sin la cual la inspección no autorizara la misma.

Servicio de Higiene y Seguridad: el Contratista deberá cumplimentar las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigentes y las establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones; no obstante, ello y dados los riesgos y antecedentes de este tipo de obra, deberá incorporar al Plan de Seguridad e Higiene y verificar su estricto cumplimiento en obra, las MEDIDAS DE PREVENCION que se detallan:

Antes del ingreso de los trabajadores a cualquier espacio confinado o cerrado, en particular bocas de registro o estaciones de bombeo, se deberá medir la atmósfera dentro de dicho espacio determinando el nivel de oxígeno y concentración de vapores inflamables, gases y contaminantes tóxicos; en particular gas sulfhídrico.

Para realizar dicho control deberá emplearse un instrumento que detecte los gases que pudieran estar presentes en dicho ambiente.

Los instrumentos deberán estar calibrados, con su certificado de calibración vigente al momento de la detección.


__________________________


El monitoreo deberá ser continuo y los parámetros adecuados para el ingreso del personal deberán estar contenidos en el Plan de seguridad; de igual forma se incluirá el personal designado responsable de realizar las mediciones y de emitir la autorización o permisos de trabajo correspondientes.

En estas circunstancias cada trabajador deberá estar sujeto con arnés de seguridad y cabo de vida mantenido por personal de reten capacitado a los fines que sean necesarios.

Esta última medida preventiva, arnés de seguridad y cabo de vida, deberá ser extensiva al descenso de personal a las excavaciones a parir de la profundidad de trabajo, estudio de suelo, napa freática etc. que deberá definirse en el Plan de Seguridad.

.

Artículo 3°- Sistema de Contratación

Las obras se contratarán por el sistema de “unidad de medida”.

Dentro del monto de esta parte del Contrato se entenderá, además, que está incluido cualquier trabajo que, sin tener partida expresa, sea imprescindible ejecutar para dejar las obras totalmente concluidas con arreglo a su fin y a la documentación contractual.

Artículo 4°- Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de la presente Licitación Privada, incluyendo IVA, asciende a la suma total de Pesos DIECIOCHO MILLONES, CIENTO VEINTINUEVE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES con 01/100.- ($18.129.953,01).

Artículo 5º- Plazo de Obra

El plazo de Obra será de CIENTO VEINTE (120) días corridos a partir de la fecha de replanteo de la Obra.

Artículo 6°- Capacidad técnico – financiera anual.

a a) Capacidad de Contratación Anual: pesos CINCUENTA Y CINCO MILLONES, CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y TRES con 74/100.- ($55.145.273,74).

b) Capacidad de Contratación Individual dentro de la especialidad IV – Saneamiento: pesos DIECIOCHO

MILLONES, CIENTO VEINTINUEVE MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES con 01/100.- ($18.129.953,01).

Artículo 7°- Lugar y fecha de Apertura

La apertura de las Ofertas se efectuará en la sede central de Aguas Rionegrinas S.A., ubicada en la calle Colón 719 de la ciudad de Viedma, el día 13 de Octubre del 2021 a las 11 hs.

Artículo 8º- Consulta y entrega de Pliegos.

Los Pliegos estarán a disposición de los interesados para su consulta y entrega, hasta cinco (5) días corridos antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la oficina del Departamento Compras de la Sede Central A.R.S.A. (Colón 719 – Viedma) y en el Servicio Cinco Saltos de A.R.S.A. (Sarmiento 182 – Cinco Saltos).- .

Artículo 9º- Consultas técnicas. En la Subgerencia de Proyectos - Sede Central de Aguas Rionegrinas S.A. (Colón 719 – Viedma) y en el

Servicio Cinco Saltos de A.R.S.A. (Sarmiento 182 – Cinco Saltos).- .

Artículo 10º- Recepción de Ofertas.

La recepción de las Ofertas será hasta la fecha y hora de apertura, en el lugar de apertura.

Artículo 11º- Anticipo Financiero.

Se abonará un anticipo financiero equivalente al 20% del monto total del contrato de obra, el que será descontado en partes proporcionales con cada certificación mensual de la obra.


__________________________


Artículo 12º- Métodos Constructivos y Cotización.

Dicha Obra se podrá cotizar y realizar por Construcción Tradicional, reemplazo por cañería PEAD con Tunelera o Envainado, Cualquiera de los métodos utilizados deberán ser detallados en la memoria Metodológica de trabajo que se solicita en el Art. 7.2.2. de las Clausulas Legales Particulares del Presente Pliego.

República Argentina Provincia de Río Negro CGCL-i Aguas Rionegrinas S.A.

_________________________ ______________________ Firma y sello del Oferente Aguas Rionegrinas S.A.

Licitación Privada N° 06/21

AGUAS RIONEGRINAS S.A.

EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATO

CLAUSULAS GENERALES DE CARACTER LEGAL

CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DOCUMENTACION. _____________________________ 1

Artículo 1°.- Objeto del Pliego. ___________________________________________________________________ 1

Artículo 2°.- Terminología y Abreviaturas. _________________________________________________________ 1

Artículo 3°.- Derechos y Obligaciones. _____________________________________________________________ 1

Artículo 4°.- Leyes Provinciales. __________________________________________________________________ 1

Artículo 5°.- Inscripción Registro de Licitadores de la Provincia de Río Negro. ____________________________ 1

Artículo 6.- Consulta y obtención de Pliegos ________________________________________________________ 1

Artículo 7°.- Aclaraciones y Consultas. ____________________________________________________________ 1

CAPITULO II - PROPONENTES. ________________________________________________________________ 1

Artículo 8°.- Capacidad de los Proponentes. ________________________________________________________ 1

Artículo 9º.- Conocimiento de la documentación y del Trabajo. _________________________________________ 2

Artículo 10º.- Información que debe recoger el proponente. ____________________________________________ 2

CAPITULO III - PROPUESTAS Y ACTO DE APERTURA. ___________________________________________ 2

Artículo 11º.- Presentación de las propuestas. _______________________________________________________ 2

Artículo 12º.- Oferta y Variantes. __________________________________________________________________ 2

Artículo 13º.- Plazo de mantenimiento. _____________________________________________________________ 2

Artículo 14º.- Fianza de la Oferta. _________________________________________________________________ 2

Artículo 15º.- Acto de Apertura. ___________________________________________________________________ 2

CAPITULO IV - CONTRATO. ___________________________________________________________________ 2

Artículo 16º.- Firma del Contrato. _________________________________________________________________ 2

Artículo 17º.- Gastos de Contrato. _________________________________________________________________ 2

Artículo 18º.- Domicilio del Contratista. ____________________________________________________________ 3

Artículo 19º.- Documentación del Contrato _________________________________________________________ 3

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA. _______________________________________________________ 3

Artículo 20º.- Plan de Trabajo. ___________________________________________________________________ 3

Artículo 21º.- Iniciación de la Obra. _______________________________________________________________ 3

Artículo 22º.- Acta de Replanteo. __________________________________________________________________ 3

Artículo 23º.- Replanteo de la obra. ________________________________________________________________ 3

Artículo 24º.- Alineación y niveles. ________________________________________________________________ 3

Artículo 25º.- No iniciación o suspensión de los Trabajos. ______________________________________________ 3

Artículo 26º.- Diferencias encontradas en el Acto de la Iniciación. _______________________________________ 4

República Argentina Provincia de Río Negro CGCL-2 Aguas Rionegrinas S.A.


Artículo 27º.- Interpretación de Planos y Especificaciones. _____________________________________________ 4

Artículo 28º.- Solución de divergencias. ____________________________________________________________ 4

Artículo 29º.- Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las Empresas o instalaciones de servicios

públicos. _____________________________________________________________________________________ 4

Artículo 30º.- Obras a realizar en terrenos de jurisdicción de Reparticiones Públicas o terrenos fiscales. ________ 4

Artículo 31º.- Cierre de las Obras. _________________________________________________________________ 4

Artículo 32º.- Vigilancia y alumbrado de la Obra. ____________________________________________________ 5

Artículo 33º.- Daños a personas y propiedades. ______________________________________________________ 5

Artículo 34º.- Responsabilidad por infracciones administrativas. ________________________________________ 5

Artículo 35º.- Limpieza de la Obra. ________________________________________________________________ 5

Artículo 36º.- Construcción de locales para Oficinas y Depósitos. ________________________________________ 5

Artículo 37º.- Higiene y alumbrado de las construcciones provisionales. __________________________________ 5

Artículo 38º.- Instrumental y mobiliario. ____________________________________________________________ 6

Artículo 39º.- Energía Eléctrica, Agua y Desagüe. ____________________________________________________ 6

Artículo 40º.- Abastecimiento de Materiales. _________________________________________________________ 6

Artículo 41º.- Materiales a emplear. _______________________________________________________________ 6

Artículo 42º.- Ensayos y Pruebas. _________________________________________________________________ 6

Artículo 43º.- Vicios en los Materiales. _____________________________________________________________ 6

Artículo 44º.- Errores de obras o trabajos defectuosos. ________________________________________________ 6

Artículo 45º.- Agua de Construcción. ______________________________________________________________ 7

Artículo 46º.- Ejecución de la Obra con arreglo a su fin. _______________________________________________ 7

Artículo 47º.- Seguro de Obra. ____________________________________________________________________ 7

Artículo 48º.- Sistemas patentados. ________________________________________________________________ 7

Artículo 49º.- Relaciones con otros Contratistas. _____________________________________________________ 7

Artículo 50º.- Subcontratistas. ____________________________________________________________________ 7

Artículo 51º.- Extracciones, demoliciones, yacimientos. ________________________________________________ 7

Artículo 52º.- Plazo para reclamaciones. ____________________________________________________________ 8

Artículo 53º.- Materiales de uso urgente. ___________________________________________________________ 8

Artículo 54º.- Planteles y Equipos. _________________________________________________________________ 8

Artículo 55º.- Plazo Contractual - Incumplimiento - Prórroga. __________________________________________ 8

CAPITULO VI - DIRECCION E INSPECCION _____________________________________________________ 8

Artículo 56º.- Inspección. ________________________________________________________________________ 8

Artículo 57º.- Cumplimiento de instrucciones respecto a los agentes de A.R.S.A.. ___________________________ 8

Artículo 58º.- Personal técnico del Contratista._______________________________________________________ 9

Artículo 59º.- Representante del Contratista en Obra. _________________________________________________ 9

Artículo 60º.- Representante Técnico. ______________________________________________________________ 9

Artículo 61º.- Libro de Ordenes de Servicios. ________________________________________________________ 9

Artículo 62º.- Libro de Comunicaciones. ____________________________________________________________ 9

Artículo 63º.- Cumplimiento de las Ordenes de Servicio. _______________________________________________ 9



Artículo 64º.- Multa por no cumplimiento de las Ordenes de Servicios. ___________________________________ 9

Artículo 65º.- Permanencia de la documentación en obra. ______________________________________________ 9

Artículo 66º.- Interpretación de los documentos de Contrato. ___________________________________________ 9

Artículo 67º.- Inspecciones que originen gastos extraordinarios. _______________________________________ 10

CAPITULO VII - PERSONAL OBRERO - SEGURO DEL PERSONAL. ________________________________ 10

Artículo 68º.- Jornales, Aportes provisionales y obligaciones con el Registro Nacional de la Industria de la

Construcción. ________________________________________________________________________________ 10

Artículo 69º.- Pago del Personal. _________________________________________________________________ 10

Artículo 70º.- Seguro del personal de la Obra. ______________________________________________________ 10

Artículo 71º.- Seguro del personal de Inspección de Obra._____________________________________________ 10

Artículo 72º.- Reclutamiento del personal obrero. ___________________________________________________ 10

Artículo 73.-Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo ____________________________________________ 10

CAPITULO VIII - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES. _________________________________________ 11

Artículo 74º.- Trabajos no contratados. ____________________________________________________________ 11

Artículo 75º.- Liquidación de trabajos adicionales y ampliaciones ______________________________________ 11

Artículo 76º.- Trabajos ejecutados sin orden o con materiales de mayor valor. ____________________________ 11

CAPITULO IX - CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. _______________________________________ 12

Artículo 77º.- Normas de medición. _______________________________________________________________ 12

Artículo 78º.- Obras cubiertas y Trabajos de Medición ulterior imposible. ________________________________ 12

Artículo 79º.- Certificaciones. ___________________________________________________________________ 12

Artículo 80º.- Importes a certificar - Garantía de Obra. _______________________________________________ 12

Artículo 81º.- Deducciones de los Certificados. ______________________________________________________ 12

Artículo 82º.- Acopio de Materiales - Condiciones. ___________________________________________________ 12

Artículo 83º.- Acopio de Materiales - Certificación. __________________________________________________ 13

Artículo 84º.- Confección de los Certificados. _______________________________________________________ 13

Artículo 85º.- Pago de los Certificados. ____________________________________________________________ 13

Artículo 86º.- Gastos Generales. _________________________________________________________________ 13

Artículo 87º.- Deducción de multas. ______________________________________________________________ 13

CAPITULO X - RECEPCION DE LAS OBRAS. ____________________________________________________ 14

Artículo 88º.- Recepción. _______________________________________________________________________ 14

CAPITULO XI - RESCISION DEL CONTRATO. ___________________________________________________ 14

Artículo 89º.- La Rescisión. _____________________________________________________________________ 14


_______________________ ________________________ Firma y sello del Oferente Aguas Rionegrinas S.A.

AGUAS RIONEGRINAS S.A.

EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATO

CLAUSULAS GENERALES DE CARACTER LEGAL

CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DOCUMENTACION.

Artículo 1°.- Objeto del Pliego. Las licitaciones, los concursos de precios, las contrataciones y las construcciones de las obras públicas a cargo de AGUAS RIONEGRINAS S.A. de la Provincia de Río Negro, se ajustará a las bases de licitaciones y normas de ejecución contenidas en este Pliego y al Reglamento de Compras y Contrataciones de A.R.S.A. los que se completarán en cada caso con las Cláusulas Particulares para los trabajos que se requieran.

Artículo 2°.- Terminología y Abreviaturas. A los efectos de la aplicación de este Pliego de Condiciones y de todo otro documento que pase a integrar el acto licitatorio y/o contrato de obra, se emplearán las siguientes denominaciones y/o abreviaturas: "Estado" por Estado Provincial de Río Negro, "A.R.S.A." por AGUAS RIONEGRINAS S.A., "Inspección" por el (los) Funcionario(s) encargado(s), del contralor y vigilancia de las obras; "Oferente" y/o "Contratista" por la persona física o ideal, comercial con que se contrató la ejecución que integra este Pliego de Condiciones; "Contrato" por toda la documentación que integra el Contrato entre las partes; "Ley General" por Ley de Obras Públicas J Nº 286, su Reglamentación y sus modificatorias.

Artículo 3°.- Derechos y Obligaciones. Los derechos y obligaciones que deriven de la licitación y contratación de las obras que se ejecuten por cuenta de la Provincia de Río Negro, se regirán por las presentes Bases Generales que se integran con los elementos componentes de la documentación contractual.

Artículo 4°.- Leyes Provinciales. Las obras que se liciten por intermedio del presente pliego de Bases y Condiciones Generales, quedan sometidas a las disposiciones de la Ley General y su Reglamentación, como así también a la ley de Contabilidad y su reglamentación y de las disposiciones concordantes. Por tanto las partes deberán ajustarse a sus requisitos y a las Cláusulas Especiales, Complementarias y Particulares. Estarán sometidas también al reglamento de compras y contrataciones de A.R.S.A. vigente. Los casos no previstos en la Ley General se resolverán por aplicación de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, sus modificatorias y reglamentación. Ley Nº 4798, sobre el libre deuda con el Estado Provincial. En caso de silencio de las mismas, se aplicarán los principios generales del derecho administrativo.

Artículo 5°.- Inscripción Registro de Licitadores de la Provincia de Río Negro. Las firmas deberán estar inscriptas en el Registro de Licitadores - Seccion Obras, dependiente del Consejo de Obras Públicas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro, según lo estipulado en el Artículo 15 de la Ley General y el artículo 15 del Decreto J N° 686/62 reglamentario de la Ley General. El Registro de Licitadores, está ubicado en la sede del Ministerio en la calle Buenos Aires Nº 4 - Viedma. Teléfono (02920) 424241 - interno 220 Las firmas también pueden haber iniciado los trámites para dicha inscripción antes de la fecha de apertura de la Licitación, requisito que deberá ser concretado dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de la misma.-

Artículo 6.- Consulta y obtención de Pliegos Los interesados en formular propuestas podrán consultar y/u obtener los legajos correspondientes en las oficinas de A.R.S.A., en los domicilios que se fijen, hasta cinco (5) días corridos antes de la fecha de apertura de la licitación y dentro del horario administrativo que rija en ese tiempo.

Artículo 7°.- Aclaraciones y Consultas. Las aclaraciones y consultas, de carácter técnico y administrativo que deseen formular los interesados, deberán ser presentadas por escrito en todos los casos a A.R.S.A., hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de las propuestas. Las mismas y sus respuestas, así como aquellas que A.R.S.A. creyera oportuno realizar de oficio, se llevarán a conocimiento de todos los que retiren Pliegos hasta cinco (5) días corridos antes de la fecha de apertura y pasarán a integrar el Pliego de Condiciones.

CAPITULO II - PROPONENTES.

Artículo 8°.- Capacidad de los Proponentes.



Los proponentes deberán tener capacidad civil para obligarse. Si la oferta estuviera formulada por una sociedad nacional o extranjera, éste deberá acompañar copia autenticada del contrato social, y la constancia en su caso, de que posee matrícula de comerciante, así como de que dichos documentos han sido inscriptos en el Registro Público de Comercio. La duración de la sociedad deberá alcanzar por lo menos hasta el término del plazo de garantía y conservación de las obras concursadas. Los representantes legales de las sociedades comprobarán que están facultados para contratar en su nombre. Los oferentes deberán ajustarse en un todo a las disposiciones del Artículo 15 de la Ley 286 y su Reglamentación. La capacidad técnico-financiera de los oferentes deberá ser certificada por el Consejo de Obras públicas.

Artículo 9º.- Conocimiento de la documentación y del Trabajo. La presentación de una propuesta significará que quien la hace, conoce el lugar en que se ejecutarán los trabajos, las condiciones, características propias y objeto de la obra y su desarrollo, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego y los acepta de conformidad, que ha estudiado los planos y demás documentación del proyecto y que se ha basado en ello para hacer su oferta.

Artículo 10º.- Información que debe recoger el proponente. Antes de formular la propuesta, todo proponente deberá examinar con cuidado los planos, cómputos métricos, las cláusulas de este Pliego de Condiciones, y recoger en el sitio de las obras, todas las informaciones sobre la naturaleza del suelo y del subsuelo, precios de materiales, mano de obra y todo otro dato sobre circunstancias que puedan influir en el valor de las obras. No se admitirá aumento del precio bajo ningún concepto, pues se supone al Contratista al tanto de las dificultades a vencer.

CAPITULO III - PROPUESTAS Y ACTO DE APERTURA.

Artículo 11º.- Presentación de las propuestas. Las propuestas serán presentadas en la forma establecida en el Artículo 17 de la Ley General de acuerdo al modelo de formulario oficial que forma parte del presente pliego y con todos los agregados que en el mismo se mencionan. Se admitirá la presentación de propuestas por parte de varias personas o empresas, en cuyo caso deberán hacerlo en forma mancomunada y solidaria.

Artículo 12º.- Oferta y Variantes. Además de la propuesta conforme al Pliego, los oferentes podrán proponer simultáneamente por separado, variantes que modifiquen las bases y condiciones de la licitación en forma ventajosa, de acuerdo a lo que establece el Artículo 19º de la Ley General. No se considerarán las variantes presentadas, si la oferta básica no es considerada válida.

Artículo 13º.- Plazo de mantenimiento. El plazo para el mantenimiento de las ofertas es de noventa (90) días corridos a contar de la fecha de apertura de la licitación. Dicho plazo se considerará renovado automáticamente a su vencimiento, por dos (2) períodos de treinta (30) días más, a menos que el Oferente en forma fehaciente notifique por escrito su voluntad de no renovar la Garantía en la forma indicada dentro de los últimos diez (10) días del vencimiento del período de mantenimiento anterior.

Artículo 14º.- Fianza de la Oferta. Las ofertas deberán afianzarse en suma equivalente al uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial. La fianza de la oferta deberá efectuarse en las formas autorizadas por la Ley General en su artículo 16º o conforme a lo especificado en este pliego.

Artículo 15º.- Acto de Apertura. El acto de apertura se realizará en el lugar y hora fijados y con la presencia de los funcionarios competentes de A.R.S.A., se procederá en acto público a abrir las propuestas recibidas y dar lectura a las mismas conforme a lo establecido en el Artículo 18º de la Ley General.

CAPITULO IV - CONTRATO.

Artículo 16º.- Firma del Contrato. Aceptada la propuesta por A.R.S.A., notificará de ello a la firma adjudicataria en el domicilio declarado para que en los términos y formas establecidas en los Artículos 26º y 27º de la Ley General y su Decreto Reglamentario, concurra a firmar el Contrato. En este acto el contratista exhibirá los comprobantes de pago de los impuestos que establece el Código Fiscal y entregará la constancia de haber dado cumplimiento al requisito previo que establece el Artículo 27º de la Ley General y su Reglamentación, referente a la garantía de cumplimiento de



Contrato.

Artículo 17º.- Gastos de Contrato. Los gastos que deriven de la confección del Contrato respectivo serán por cuenta exclusiva del Contratista.

Artículo 18º.- Domicilio del Contratista. El Contratista deberá constituir domicilio legal en la Provincia de Río Negro.

Artículo 19º.- Documentación del Contrato Son documentos del Contrato y formarán parte del mismo, o se irán incorporando en cada oportunidad: - El Contrato que se formalice entre ambas partes. - El presente Pliego de Condiciones con la totalidad de las partes que lo componen. - La Ley General, su Reglamentación y modificatorias. - Las aclaraciones, normas e Instrucciones complementarias de los documentos de la licitación que A.R.S.A. hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de los mismos o por decisión propia. - Las normas en vigencia en Obras Sanitarias de la Nación o en el Organismo que lo suceda, para este tipo de Obras. - La Oferta Aprobada. - La orden y el acta de iniciación de los trabajos. - El plan y diagramas de ejecución de las obras aprobadas por A.R.S.A. - Las órdenes de servicios que A.R.S.A. dé por escrito por sí o por la Inspección. - Los planos de detalles que A.R.S.A. entregue al Contratista durante la ejecución de las obras. - Los Decretos y demás disposiciones vigentes dictadas por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro. - Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentación contractual. A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretación de los planos y especificaciones de la obra, se tendrá en cuenta el orden de prioridades establecido en el Apartado 14º) del Artículo 32º de la Reglamentación de la Ley General.

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Artículo 20º.- Plan de Trabajo. En cumplimiento de la Ley General, el Contratista deberá presentar el Plan de Trabajo dentro de un plazo no mayor de quince (15) días de firmado el Contrato. El no cumplimiento de estos requisitos hará pasible al Contratista de una multa del dos por ciento (2%) del depósito de garantía por cada día de demora. La aprobación del Plan, no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. A.R.S.A. podrá exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado prórroga del o de los plazos contractuales. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente AGUAS RIONEGRINAS S.A., cuando por la envergadura y/o complejidad de la obra lo estime conveniente, podrá requerir la presentación del Plan de Trabajos conjuntamente con la documentación de la licitación. Este Plan de Trabajos así presentado deberá ser ratificado o reajustado por el Contratista dentro del plazo que se establece en el primer párrafo del presente artículo, caso contrario serán de aplicación las sanciones allí consignadas.

Artículo 21º.- Iniciación de la Obra. Celebrado el contrato entre el Comitente y el Contratista, A.R.S.A. impartirá dentro de los primeros treinta (30) días, la orden de comienzo de los trabajos. El Contratista está obligado a iniciar los trabajos dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de esa orden.

Artículo 22º.- Acta de Replanteo. En oportunidad de iniciarse la ejecución de los trabajos de replanteo, se labrará el acta correspondiente desde cuya fecha comenzará a regir el plazo de ejecución establecido para la realización de la obra.

Artículo 23º.- Replanteo de la obra. El replanteo se hará en las condiciones que establece la Ley General y en las que para la obra que se concursa, determinen las Cláusulas Particulares. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del Contratista. En estas operaciones deberá estar presente el Representante Técnico del Contratista. La no comparecencia del Representante Técnico del Contratista al acto de replanteo de las obras, lo hará pasible de una multa.

Artículo 24º.- Alineación y niveles. El Contratista está obligado a solicitar a A.R.S.A. cuando corresponda, la alineación y niveles necesarios.



Artículo 25º.- No iniciación o suspensión de los Trabajos. Si transcurridos los quince (15) días de notificado el Contratista de la orden de iniciación de los trabajos, éste así no lo hiciera, se hará pasible de una multa por día de atraso, sin perjuicio de las sanciones legales emergentes. Si el Contratista suspendiera los trabajos sin autorización de la Inspección, se hará pasible de una multa por día de suspensión, sin perjuicio de las sanciones legales emergentes. Los importes de las multas enunciadas en este Artículo serán los establecidos en las Cláusulas Particulares de carácter legal del Pliego.

Artículo 26º.- Diferencias encontradas en el Acto de la Iniciación. Si en el acto de la iniciación se encontraran diferencias entre el proyecto y las condiciones locales, la Inspección de las Obras podrá suspender la iniciación de las Obras, comunicando a A.R.S.A. las causas e importancias de las diferencias halladas y las medidas más convenientes a adoptarse. En el caso de que el adjudicatario puntualizara diferencias que no existieran a juicio de la Inspección, formulará sus observaciones por escrito en el Acta de Iniciación. Las manifestaciones verbales serán consideradas sin valor y como no hechas.

Artículo 27º.- Interpretación de Planos y Especificaciones. El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante su ejecución y conservación de las mismas hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, deberá comunicarlo a A.R.S.A., antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle una multa a fijar en las Cláusulas Particulares, sin perjuicio de las sanciones legales emergentes.

Artículo 28º.- Solución de divergencias. Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por A.R.S.A. cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la interpretación de las normas de mensuras. El Contratista no podrá suspender los trabajos ni aún parcialmente con el pretexto de que existen divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de la multa por día que establecen las Cláusulas Particulares.

Artículo 29º.- Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las Empresas o instalaciones de servicios públicos. Para las obras a construir en la vía pública, el Contratista deberá solicitar de A.R.S.A., con una anticipación no menor de sesenta (60) días, la iniciación de las gestiones pertinentes ante las empresas o entes prestatarios de servicios públicos, para que estos modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen la realización de las obras. Una vez iniciadas estas gestiones, el Contratista deberá proseguir las que A.R.S.A. le encomiende, hasta su terminación, corriendo con todos los gastos del trámite. En caso que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de modificación o remoción a efectuar, su importe será por cuenta A.R.S.A., siempre que a juicio de ésta, dichos trabajos fueran indispensables para ejecutar las obras. Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas o la posterior demora del trámite que le sea imputable, no serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de plazo. Las instalaciones y obras subterráneas que quedaren al descubierto al practicar excavaciones, deberán ser conservadas con todo esmero por el Contratista, quién será el único responsable de los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse. Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación o estructura que pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos realizados.

Artículo 30º.- Obras a realizar en terrenos de jurisdicción de Reparticiones Públicas o terrenos fiscales. Para las obras a construir en terrenos que estén bajo jurisdicción de reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales, tales como: Cruces de Vías Férreas, de rutas camineras, de canales, ocupación de calzadas, de terrenos fiscales, etc., el Contratista deberá solicitar de A.R.S.A. dentro de los treinta (30) días de la notificación de la orden de iniciación de los trabajos que gestione ante las Reparticiones respectivas, el permiso para llevar a cabo las obras, debiendo acompañar con el pedido los planos correspondientes y una memoria descriptiva del sistema de trabajo. Correrá por cuenta de A.R.S.A. el pago de derechos que correspondiera abonar. Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas no serán tenidas en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de plazo.

Artículo 31º.- Cierre de las Obras. El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abrirán al interior y



estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente. El perímetro de las zanjas o excavaciones situadas en la vía pública, cuando los trabajos deban demorar más de 24 horas, que no esté protegido por cajones para acumulación de tierra, deberá tener vallas metálicas o de madera cepillada, autosustentables, de 0,90 m. de altura mínima, según plano que el adjudicatario debe presentar a aprobación de la Inspección previamente a la iniciación de la obra. Los recintos mencionados en el párrafo precedente, deben ser desmontables, con juntas que impidan el desparramo del material que contienen de un ancho de 1,50 m. y del largo que se estime conveniente, debiendo dejarse un espacio libre para el pasaje de los peatones de 1 m. de ancho cada 50 m. ocupados. Las vallas autosustentables pueden ser reemplazadas cuando sirvan de protección a zanjas situadas en las veredas, por tablones de madera o metálicos que cubran perfectamente la excavación. Estas disposiciones se aplicarán a falta de disposiciones municipales o cuando éstas establezcan exigencias menores. En caso de incumplimiento, A.R.S.A. podrá aplicar multas por cada día de infracción, sin perjuicio de disponer la realización de los trabajos que correspondiera con cargo al Contratista. Las entradas al obrador y obradores se establecerán con anuencia de la Inspección; serán cerradas de noche y custodiadas de día.

Artículo 32º.- Vigilancia y alumbrado de la Obra. Le incumbe al Contratista la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de materiales, estructuras y otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la Administración o de terceros. Colocará luces de peligro y tomará medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. Su incumplimiento lo hará pasible de multas. La adopción de las medidas precedentes, no eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos que allí se prevean. La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil, y la misma cubrirá también los hechos y actos del subcontratista, en su caso y los de los operarios de éste.

Artículo 33º.- Daños a personas y propiedades. El Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependen de él, a las del departamento de inspección, a terceros y a las propiedades y cosas del Estado y de terceros, así pudieran prevenir esos daños de maniobras del obrador o depósito o de la acción de los elementos o causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista. Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la entrega definitiva de la obra a A.R.S.A. A.R.S.A. podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare el Contratista, el importe que se estime proporcionado con aquellos conceptos, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formular por algunos de ellos hayan sido definitivamente descartadas y aquél haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. Queda igualmente a cargo del Contratista, el cumplir estrictamente la Ley de Accidentes de Trabajo y su Reglamentación, pudiendo en caso necesario retenérsele los pagos, en garantía del cumplimiento de dicha Ley. Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños contra terceros, (personas, instalaciones, bienes), el Contratista los comunicará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, mediante una relación circunstanciada de los hechos. Además, dentro de los cinco (5) días subsiguientes presentará dos (2) copias de la denuncia formulada a la Compañía Aseguradora, en caso que hubiese contratado seguro contra terceros que cubra los riesgos mencionados. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 73º de estas Cláusulas Generales de Carácter Legal.

Artículo 34º.- Responsabilidad por infracciones administrativas. El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, reglamentos y ordenanzas policiales o municipales, vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometieran cualquier infracción a dichas ordenanzas, reglamentos o disposiciones.

Artículo 35º.- Limpieza de la Obra. Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos e igual exigencia se tendrá al término de éstos. En las cláusulas particulares se determinan los requerimientos de esta índole con relación a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al Contratista en caso de infracción.

Artículo 36º.- Construcción de locales para Oficinas y Depósitos. El Contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales, que se



requiera para la realización de los trabajos y locales especiales para la Inspección. En las Cláusulas Particulares se determinará detalladamente el tipo de Construcción a efectuar

Artículo 37º.- Higiene y alumbrado de las construcciones provisionales. Todas las construcciones provisionales serán conservadas en perfecto estado de higiene por el Contratista, estando también a su cargo el alumbrado, la provisión y distribución del agua y desagüe correspondiente.

Artículo 38º.- Instrumental y mobiliario. Salvo indicación contraria, es obligación del Contratista el facilitar a la Inspección durante el tiempo que duren las obras y en buenas condiciones de uso, los instrumentos necesarios para el control de los trabajos contratados. Asimismo deberá facilitar el mobiliario y máquinas de oficinas necesaria para el funcionamiento de las oficinas de la Inspección dentro del obrador.

Artículo 39º.- Energía Eléctrica, Agua y Desagüe. La provisión y el consumo de la energía eléctrica necesaria para la construcción de las obras, serán por cuenta exclusiva del Contratista, estando a cargo de A.R.S.A., la provisión del agua y el desagüe correspondiente.

Artículo 40º.- Abastecimiento de Materiales. El Contratista tendrá siempre en la obra, la cantidad de materiales que a juicio de la Inspección se necesite para la buena marcha de la misma para abastecer treinta (30) días de labor como mínimo. No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de esos abastecimientos sin autorización. Estará obligado también a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos y enseres adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a la Inspección, ésta podrá ordenar que perfeccionen sus métodos y enseres o los reemplacen por otros más eficientes. Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.

Artículo 41º.- Materiales a emplear. Todos los materiales a emplearse en la construcción deberán ser aprobados previamente por la Inspección, debiendo el Contratista a tal efecto presentar muestrarios completos, los que luego de aprobados deberán permanecer en la obra.

Artículo 42º.- Ensayos y Pruebas. A.R.S.A. podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere conveniente, para comprobar si los materiales y estructuras son los que se determinan en el Pliego. El personal y los elementos necesarios para ese objeto como ser: Instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el Contratista. Este además pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándose los gastos cuando se comprobare que el material es el especificado.

Artículo 43º.- Vicios en los Materiales. Toda clase de materiales empleados en la obra serán de buena calidad y tendrán las formas y dimensiones prescritas en los planos y estas especificaciones. Serán siempre materiales nuevos, salvo aclaración contraria, siendo siempre sometidos al examen de la Inspección antes de su empleo. Los materiales rechazados por la Inspección serán retirados de la obra en el plazo que determine ésta por medio de una Orden de Servicio y a costa del Contratista. Transcurridos el plazo otorgado sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la Orden de Servicio, los materiales serán retirados por A.R.S.A., estando a cargo del Contratista los gastos que se originen por estas causas. Cuando se sospeche que existen vicios no visibles en los trabajos, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista. En caso contrario los abonará A.R.S.A. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación por medio de telegramas colacionado y posterior ratificación por Orden de Servicio. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Repartición o terceros, a costa de aquél, deduciendo su importe de las garantías de cumplimiento de Contrato y de Obra. La recepción de los trabajos no anulará el derecho de A.R.S.A. de exigir el resarcimiento de gastos, daños o interés que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieran



ulteriormente fraudes. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Artículo 1646 del Código Civil.

Artículo 44º.- Errores de obras o trabajos defectuosos. El Contratista en ningún momento podrá alegar descargos de responsabilidades por mala ejecución de los trabajos o por las transgresiones a la documentación contractual, fundándose en incumplimiento por parte de subcontratistas, personal, proveedores o excusándose en el retardo por parte de la Inspección en entregar los detalles y planos o en la comprobación de errores o fallas. Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior a la establecida en la documentación contractual o de una mano de obra deficiente o por descuido o por imprevisión o por falta de conocimientos técnicos del contratista o de sus empleados, será deshecho y reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese sentido que le haga la Inspección en el plazo que ésta le fija. El hecho de que no se haya formulado en su oportunidad por la Inspección observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implicará la aceptación de las mismas y la Inspección en cualquier momento en que el hecho se evidencia y hasta la Recepción definitiva podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo, siendo los gastos que se originen a cuenta de estos. En todos los casos si el Contratista se negara a la corrección, demolición o reemplazo de los trabajos rechazados, A.R.S.A. podrá hacerlo por sí o por otros y por cuenta del Contratista y sin intervención judicial. Si a juicio exclusivo de A.R.S.A. no resultare conveniente en los trabajos de terminación la reconstrucción de los trabajos defectuosos, se deducirá el menor valor que resulte por esos trabajos, siendo del resorte de A.R.S.A. la estimación de la disminución con carácter punitivo, del elemento o estructura observados. A los efectos de entender en toda cuestión de la naturaleza expresada en este Artículo y en el anterior, podrá designarse una comisión de la que forme parte el Representante Técnico del Contratista.

Artículo 45º.- Agua de Construcción. El agua para usos diversos, salvo indicación en contrario, será suministrada por A.R.S.A., siendo responsabilidad del contratista su traslado a obra.

Artículo 46º.- Ejecución de la Obra con arreglo a su fin. Los trabajos y materiales indispensables para que las estructuras componentes de la obra que figuran en la documentación contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligatorias para el Contratista.

Artículo 47º.- Seguro de Obra. A.R.S.A. podrá obligar al Contratista a asegurar aquellos bienes que acopiados y pagados puedan encontrarse a criterio fundado de A.R.S.A. en situación de riesgo inminente. En tal caso A.R.S.A. reconocerá el costo de las primas por la contratación de seguro. La póliza deberá estar librada a favor de AGUAS RIONEGRINAS S.A. y/o de la empresa contratista con endoso a favor de A.R.S.A.

Artículo 48º.- Sistemas patentados. Los derechos para el empleo en las obras de Artículos y dispositivos patentados, se consideran incluidos en los precios de Contrato. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

Artículo 49º.- Relaciones con otros Contratistas. El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que A.R.S.A. decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la inspección respecto al orden de ejecución de esos trabajos. El Contratista principal estará a cargo de la vigilancia general de la obra como así también de la que realicen otros subcontratistas. El Contratista principal estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás Contratistas o a la que realice directamente A.R.S.A., ajustándose a las indicaciones que se le impartirán o a los planos y Especificaciones. Si el Contratista experimentara demora o fuera estorbando en sus trabajos por hechos, falta, negligencia o retrasos de otros Contratistas deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

Artículo 50º.- Subcontratistas. El Contratista ocupará únicamente los subcontratistas que sean aceptados por A.R.S.A. Previamente a su aceptación estos subcontratistas deberán ser inscriptos en el Registro librado al efecto en el A.R.S.A. Diariamente el Contratista entregará a la Inspección partes indicativos del personal ocupado en los trabajos de acuerdo a las instrucciones que se le formulen.



Ningún subcontrato autorizado por A.R.S.A. eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá como si las hubiere efectuado directamente.

Artículo 51º.- Extracciones, demoliciones, yacimientos. Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del Contratista. El Contratista deberá dar, al material proveniente de las demoliciones, el destino que se determina en las Especificaciones Técnicas. En las Especificaciones Técnicas se definen, de acuerdo a las características de la obra a realizar, la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechará de los yacimientos o canteras existentes en los lugares de ejecución o en sus adyacencias.

Artículo 52º.- Plazo para reclamaciones. Las reclamaciones del Contratista para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en las Cláusulas Especiales, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el hecho que las motiven, quedando aquel obligado a fundamentarlas debidamente, con determinación de valores, especies, etc., en plazo de treinta (30) días a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciera perderá todo derecho.

Artículo 53º.- Materiales de uso urgente. En caso de urgencia y cuando las necesidades del trabajo así lo requiera, el Inspector podrá ordenar el empleo de los materiales que juzgue conveniente.

Artículo 54º.- Planteles y Equipos. El Contratista queda obligado a usar los planteles, herramientas y útiles de trabajo que a juicio de la Inspección aseguren una ejecución satisfactoria de las obras, como así su terminación dentro del plazo fijado en este Pliego de Condiciones. Si antes de iniciarse la construcción o en cualquier momento en el curso de la misma, se consideran ineficaces o inadecuados los planteles o herramientas empleados para una buena ejecución de las obras, la Inspección podrá ordenar su reemplazo o modificación. La Inspección podrá disponer se acelere el ritmo de los trabajos mediante el refuerzo o sustitución del equipo o aumento del personal, cuando lo considere necesario para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. La falta de órdenes en este sentido no exime al Contratista de las responsabilidades por mora.

Artículo 55º.- Plazo Contractual - Incumplimiento - Prórroga. Las obras deberán quedar terminadas y en condiciones de efectuarse la recepción provisional en el plazo que se estipule. A efectos de considerar los casos de responsabilidades por mora en el plazo, se tendrá en cuenta en un todo lo establecido en el Artículo 39º de la Ley General. La multa que correspondiera aplicar se establece en las Cláusulas Legales Particulares. Cuando el Contratista se exceda en el plazo fijado para la ejecución de los trabajos, A.R.S.A. otorgará la prórroga correspondiente a su solicitud, siempre que se demuestre que la demora se ha producido por causas que no le sean imputables, a juicio de este último. A los efectos del otorgamiento de la prórroga se tomarán en consideración, especialmente, las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades técnicas imprevistas.

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose como tales, los que prevé la Ley General.

d) Dificultades para conseguir mano de obra, materiales y transporte.

e) Demoras imputables a otros Contratistas, si los hubiere.

Las solicitudes de prórroga deben presentarse a A.R.S.A. en plazo de quince (15) días de la producción o terminación del hecho o causal que los motive, transcurrido el cual no se tomarán en consideración.

El Contratista deberá fundar las causales de prórroga y precisar su influencia sobre los rubros afectados.

A.R.S.A. substanciará el pedido de prórroga en la forma y plazos que establece la Ley General.

En caso que A.R.S.A. no hubiera dictado resolución dentro del plazo fijado, a partir de su vencimiento, se suspenderá provisoriamente la aplicación de las multas por demora que pudieran corresponder al Contratista hasta que se dicte aquella Resolución.

A.R.S.A. tramitará de oficio la ampliación de los respectivos plazos cuando la causa o hecho determinante de la demora sea imputable al Poder Administrador.



CAPITULO VI - DIRECCION E INSPECCION

Artículo 56º.- Inspección. A.R.S.A. se reserva para sí la superintendencia de los trabajos y ejercerá la dirección e inspección de los mismos así como el estricto cumplimiento del presente Pliego por intermedio de su cuerpo técnico y de su servicio destacado en la obra con carácter de Inspección.

Artículo 57º.- Cumplimiento de instrucciones respecto a los agentes de A.R.S.A. El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Dirección Técnica y/o la Inspección. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la Obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión de la misma. El Contratista no podrá censurar al personal que A.R.S.A. afecte a la atención de la obra; pero si tuviere causas justificadas respecto de algunos de ellos las expondrá por escrito para que las autoridades resuelvan, sin que éste sea motivo para que se suspendan los trabajos.

Artículo 58º.- Personal técnico del Contratista. El personal técnico o administrativo del Contratista que actúe en la obra y perjudique por su conducta, la buena marcha de los trabajos o no tenga la debida competencia o no sea todo lo diligente que corresponda, deberá ser retirado de la obra si así lo resolviera la Inspección. El Contratista, si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho de apelación y podrá solicitar a A.R.S.A. la reconsideración de la medida.

Artículo 59º.- Representante del Contratista en Obra. El Contratista tendrá en la obra en forma permanente un ingeniero o personal técnico capacitado, según indiquen las Cláusulas Particulares, en relación con las características e importancia de la Obra, debidamente autorizado y aceptado por la Dirección Técnica y con quién la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan y con las debidas facultades para notificarse en su nombre y representación de las ordenes de servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones a que ellas dieran lugar. Si el Contratista reuniera tales condiciones podrá actuar por sí mismo.

Artículo 60º.- Representante Técnico. La representación técnica será ejercida únicamente por un profesional con título habilitante en la naturaleza principal de la obra que se concursa. Las funciones se ceñirán a lo indicado en la Ley General y la Ley G Nº 3198/98 (ex 442/65). Esta última ley, junto con la Ley Nº 5216/17 conforman el: “Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de la Arquitectura e Ingeniería” (CPIT) de la provincia de Río Negro.

Artículo 61º.- Libro de Ordenes de Servicios. Las instrucciones que A.R.S.A. y/o la Inspección deba impartir al Contratista, se ceñirán a lo establecido en el Artículo 32º de la Reglamentación de la Ley General.

Artículo 62º.- Libro de Comunicaciones. Además del Libro de Ordenes de Servicio exigido por el Apartado I del Artículo 32º del Decreto Reglamentario de la Ley General, el Contratista deberá presentar otro libro de las mismas características que se denominará LIBRO DE PEDIDOS. En dicho libro la empresa comunicará todas las observaciones y sugerencias que estime conveniente, las que deben ser contestadas por la Inspección en un plazo no mayor de quince (15) días, dejándose la debida constancia en el Libro de Ordenes de Servicio.

Artículo 63º.- Cumplimiento de las Órdenes de Servicio. Toda orden de Servicio deberá ser firmada por el Contratista dentro de los tres (3) días del requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de una multa. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones de contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario. Aun cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a A.R.S.A., por intermedio de la Inspección de la obra y en el término de quince (15) días, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le asistan para observar la orden recibida. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar anteriores reclamaciones por ningún concepto. La observación del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, podrá A.R.S.A. mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de aquél, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda, y, en caso necesario del fondo de garantía.



Artículo 64º.- Multa por no cumplimiento de las Ordenes de Servicios. Si el Contratista no se aviniera a cumplir con una Orden de Servicio, se hará pasible de una multa diaria, sin perjuicio de otras medidas a que hubiere lugar.

Artículo 65º.- Permanencia de la documentación en obra. Una copia completa de la documentación especificada en el Capítulo IV - Artículo 18º de las presentes Cláusulas Legales Generales debidamente controlada y firmada, deberá estar permanentemente en obra a disposición de la Inspección.

Artículo 66º.- Interpretación de los documentos de Contrato. Cuando los planos o especificaciones de contrato presenten duda, para el Contratista, éste deberá solicitar aclaración por intermedio del Libro de Pedido y con una anticipación no menor de quince (15) días a la ejecución de los trabajos afectados por dichas dudas. Unicamente podrá el Contratista solicitar consideración por un retraso si hubiere solicitado en término la aclaración y, por causas imputables a A.R.S.A., ésta no se hubiera efectuado.

Artículo 67º.- Inspecciones que originen gastos extraordinarios. Las inspecciones que destaca A.R.S.A. se limitarán a las indispensables para controlar la marcha de los trabajos y certificar los montos de obra ejecutados, en forma de una visita mensual como mínimo. Cuando sea necesario efectuar inspecciones fuera de la obra, o deban repetirse viajes de inspección o recepción a requerimientos del Contratista o por su culpa los gastos emergentes de la comisión serán con cargo al Contratista.

CAPITULO VII - PERSONAL OBRERO - SEGURO DEL PERSONAL.

Artículo 68º.- Jornales, Aportes provisionales y obligaciones con el Registro Nacional de la Industria de la Construcción. El Contratista abonará a los obreros de todos los gremios que intervengan en la obra, los salarios mínimos que corresponden a los convenios colectivos de trabajo, homologados por la autoridad competente, para la zona correspondiente a la ubicación de la obra y en vigencia al ejecutar los trabajos. Se colocará una copia de la lista de jornales en un lugar visible del recinto de las obras. El Contratista llevará en la obra las planillas de pago, las libretas de jornales y los comprobantes del cumplimiento, en forma prolija y detallada de las obligaciones provisionales y con el Registro Nacional de la Industria de la Construcción. Igual formalidad deberán cumplir los subcontratistas aceptados por A.R.S.A. El Contratista deberá mantenerse al día con los salarios, aportes y retenciones al régimen previsional y con las obligaciones derivadas del sistema del Registro Nacional de la Industria de la Construcción. Para ello deberá mantener en obra copia de tal documentación, estando facultada la Inspección para solicitar periódicamente las constancias documentales del caso. La no presentación y/o el incumplimiento a tales obligaciones facultarán a A.R.S.A. a aplicar la multa que se establece en las Cláusulas Particulares de Carácter Legal. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán por cada infracción comprobada.

Artículo 69º.- Pago del Personal. El Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la Obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajos. Esta cláusula regirá también para los casos de trabajo a destajo. El cumplimiento de lo que se deja establecido será comprobado por la Inspección, la cual dejará la pertinente constancia en caso de incumplimiento. La falta continua por dos (2) veces y por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo establecido en este Artículo, será motivo de comunicación a los Registros Provinciales pertinentes, a sus efectos. En caso de documentarse la existencia de deudas del Contratista con personal obrero y/o con los organismos del sistema previsional y del Registro Nacional de la Industria de la Construcción se adoptarán las providencias del caso para hacer efectivas las sanciones establecidas en las Cláusulas Legales Particulares.

Artículo 70º.- Seguro del personal de la Obra. Todo personal obrero perteneciente a la Empresa Contratista deberá estar asegurado. Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro.

Artículo 71º.- Seguro del personal de Inspección de Obra. El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal que fiscalice la Obra. Dicho seguro deberá cubrir un monto máximo ajustable equivalente al salario de los últimos 1.000 días de trabajo de la categoría laboral presupuestaria de cada miembro de la Inspección, salvo que las cláusulas legales particulares, que forman parte del pliego, determinen lo contrario. A tal efecto A.R.S.A. comunicará la nómina del personal a asegurar y los cambios que ocurrieran en número y/o personas, no admitiéndose bajo ningún concepto el autoseguro.



Artículo 72º.- Reclutamiento del personal obrero. La tramitación necesaria para obtener la certificación del cumplimiento de lo estipulado respecto del reclutamiento del personal obrero correrá por cuenta del Contratista.

Artículo 73.-Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo a) Es responsabilidad del contratista el estricto cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de:

Ley Nacional Nº 24557 – Ley de Riesgos del Trabajo Ley 19587 – Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo Decretos Nº 351/76 y 1338/96 Reglamentarios de la Ley 19587 Decreto Nº 911/96 – Higiene y Seguridad en el Trabajo. Industria de la Construcción Resolución SRT 231/96 Resolución SRT 51/97 Resolución 35/98 Resolución 319/99 Circular SP Nº 01/98 y restantes normas de aplicación.

b) El Contratista será exclusivo responsable a su cargo y costo del mantenimiento de las condiciones de Higiene y Seguridad laboral, de la entrega de indumentaria y de todos los Elementos Protección Personal necesarios, a que está obligado por las normas antes expuestas.

c) Aguas Rionegrinas S.A. se reserva el derecho de inspeccionar sin previo aviso y eventualmente suspender tareas en el caso de que se detecten incumplimientos de la normativa o condiciones inseguras durante la ejecución de los trabajos, hasta tanto se tomen las medidas pertinentes, sin que esto genere derecho al Contratista a resarcimiento alguno ni a extensión en los plazos de ejecución.

d) Con respecto a las denuncias de accidentes de trabajo las mismas deberán ser denunciadas mediante el Formulario 2 de Denuncia de Accidente ante la ART del Contratista dentro de las 24 hs de ocurrido tal como se exige en la normativa vigente, Así mismo el Contratista deberá elevar mediante el Libro de Pedidos una copia de dicha denuncia, dentro del mismo plazo. En el caso accidentes Graves o Muerte deberá dentro de los cinco días de ocurrido el accidente elevar la investigación del accidente debidamente conformada por el Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo o por la ART.

e) En el mismo acto en el que se labre el acta de replanteo en las condiciones del Artículo 21º del presente reglamento, el Contratista entregará mediante el Libro de Pedidos el Aviso de Inicio de Obra, debidamente sellado con el sello fechador de la ART y el listado del personal inicial de la obra con las constancias de altas selladas por la ART de cada uno de los mismos. En este mismo acto y si la obra se encontrara comprendida en la Resolución SRT 51/97 o 35/98, deberá presentar el plan de Seguridad debidamente aprobado por su ART, mediante el Libro de Pedidos.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos nombrados en el presente artículo, dará derecho a ARSA a la aplicación de las multas que correspondieran aplicar según se establece en las Cláusulas Legales Particulares.

CAPITULO VIII - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES.

Artículo 74º.- Trabajos no contratados. A.R.S.A. podrá contratar por su cuenta, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, todo trabajo que no figure en el Contrato. Asimismo, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley General, podrá ordenar al Contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas, siempre que no alteren las bases del Contrato. Todo trabajo ejecutado sin orden de A.R.S.A. aunque necesario y no previsto en el Contrato, no será pagado al Contratista. Toda orden de servicio que implique modificación de contrato será ratificado por la Gerencia General de A.R.S.A.

Artículo 75º.- Liquidación de trabajos adicionales y ampliaciones Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas configuren casos previstos en el Contrato, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios que figuren en el mismo. Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberá ser previamente convenido con A.R.S.A. y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación. Cuando no existen trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, el precio establecido mediante análisis de precio. Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus derechos.



En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. A este último efecto las partes aceptan el porcentaje del diez (10 %) por ciento de recargo en concepto de beneficio. Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, A.R.S.A. podrá disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

Artículo 76º.- Trabajos ejecutados sin orden o con materiales de mayor valor. Los trabajos efectuados sin orden o con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen conforme con las órdenes de servicios comunicadas al Contratista, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas podrán ser rechazados, aunque fueren de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerá y reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a su cargo los gastos provocados por estas causas. En caso de que A.R.S.A. acepte la provisión de materiales de calidad inferior a los contratados, se descontará la diferencia del valor entre ambos materiales.

CAPITULO IX - CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

Artículo 77º.- Normas de medición. Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obra, etc., regirán las ·"Normas de Medición" que formen parte del presente Pliego de Condiciones. En los casos no previstos por dichas normas o en los documentos del Contrato, A.R.S.A. resolverá lo pertinente, con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de la construcción.

Artículo 78º.- Obras cubiertas y Trabajos de Medición ulterior imposible. El Contratista gestionará de la Inspección, en tiempo oportuno, la autorización para ejecutar los trabajos que cubran obras cuya calidad y medidas no se podrán comprobar una vez cubiertas. Antes de proseguir con los trabajos que cubran obras se dejará constancia del estado y medidas de tales obras y en toda otra circunstancia que se considere conveniente.

Artículo 79º.- Certificaciones. La certificación será mensual y en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 45º de la Ley General. A.R.S.A. efectuará la medición de los trabajos dentro de los primeros quince (15) días de cada mes en presencia del Representante Técnico del Contratista. Los certificados se realizarán en formularios y planillas que A.R.S.A. confeccionará al efecto. La certificación abarcará los siguientes aspectos: a) Acta de Medición b) Certificado de Obra.

Artículo 80º.- Importes a certificar - Garantía de Obra. En los casos de "Obra Ejecutada", se certificará el cien (100%) por ciento de la obra realizada, y se liquidará el noventa y cinco (95%) por ciento de dicho valor. El remanente no liquidado, será motivo de liquidación por parte de A.R.S.A. en oportunidad de procederse a la recepción, definitiva de las obras. El importe a retener en concepto de Garantías de Obra podrá sustituirse por una suma equivalente, en títulos o en bonos o fianza que sean admitidos por la Ley General y a satisfacción de A.R.S.A. Si el depósito de títulos o bonos se hiciera por anticipado o la fianza cubriera igualmente el importe de Garantía de Obra, A.R.S.A. no lo deducirá del certificado, dejando en este caso constancia en el mismo documento acerca del monto y forma en que la obligación ha quedado satisfecha.

Artículo 81º.- Deducciones de los Certificados. A.R.S.A. podrá deducir en los certificados las sumas que por cualquier motivo adeude el Contratista en relación con la Obra.

Artículo 82º.- Acopio de Materiales - Condiciones. El acopio de materiales que se incorporarán a la obra, se regirá por las normas siguientes:

- Será condición previo a la certificación de los materiales acopiados que los mismos respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes insertas en la documentación del proyecto y a este efecto, si la Inspección lo estima necesario, podrá realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reúne las condiciones satisfactorias. En su defecto, podrá autorizar su "corrección" si a juicio de la misma la naturaleza del material la hiciera practicable. Todo material rechazado en tales circunstancias queda sujeto a las disposiciones contenidas en el Artículo 42º de este Pliego General.

- Todo material acopiado, deberá depositarse en lugares aprobados por la Inspección.

- Será obligación del Contratista la custodia y conservación de todos los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, teniendo además carácter de depositario por cualquier pérdida, deterioro o sustracción que pudiera



ocurrir en el material debiendo el Contratista reponer de inmediato la cantidad de material perdido, deteriorado o sustraído.

- Si una vez incorporado el material a la obra, éste fuese rechazado por defecto de construcción o por no ajustarse al Pliego de Especificaciones, el Contratista estará obligado a reponer por su exclusiva cuenta el material inutilizado, aun cuando hubiera sido aprobado y abonado en el momento de la certificación.

- El Contratista no podrá retirar de la obra cantidad alguna de material acopiado por el cual se hubieran efectuado los pagos parciales que se estipulan en este Artículo.

- Los materiales acopiados son todos aquellos que tengan partida expresa de provisión en el Presupuesto Oficial y demás: el cemento portland, los áridos para hormigones y mezclas, ladrillos, los aceros para hormigones armados, materiales para instalaciones eléctricas incluso artefactos, alambre tejido, carpintería metálica o de madera, etc.

- No se permitirá en ningún caso, que los materiales acopiados excedan en cantidad los necesarios para la ejecución total de la obra, fijándose un margen del cinco (5%) por ciento sobre esas cantidades máximas, en concepto de desperdicios o inutilización, que deberá ser comprobado por la Inspección.

- Todos los materiales incluidos en el "Acopio de Materiales" pasarán a ser considerados como de propiedad del Estado, siendo el Contratista depositario de los mismos, quedando asimismo, bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación.

- En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo, su ritmo de acopio se adaptará al Plan de trabajos adoptados.

Artículo 83º.- Acopio de Materiales - Certificación. El monto a certificar será liquidado en el primer certificado que se expida, después de la llegada de cada partida, siempre que se haya dado cumplimiento a todo lo dispuesto en el Artículo anterior. Para los certificados de acopio regirán las mismas condiciones de pago y garantía estipulada por el Artículo 42º de la Ley General para los Certificados de Obras y además regirán las mismas disposiciones estipuladas para estos últimos. Los importes certificados por acopio de los materiales que cuenten con partida expresa de provisión en el Presupuesto Oficial no serán deducidos de los Certificados de obra que extienda A.R.S.A., es decir, que dichos certificados de acopio quedarán directamente incorporados a los Certificados de Obra. Si se constatara deterioro o pérdida del material acopiado por el Contratista, se descontará del certificado inmediato la suma proporcional que se haya abonado. Estos materiales no podrán certificarse en acopio nuevamente. El material acopiado que excede el total neto necesario para la obra proyectada, no será certificado, quedando bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista los acopios que efectuare en exceso. Si no obstante ello y por error se hubiere liquidado un exceso de certificación y el mismo no previniera de una reducción de obra ordenada por A.R.S.A., se descontará del certificado inmediato la suma que se haya abonado por él mismos. Los materiales que tengan partida expresa de provisión se liquidarán en la siguiente forma: el setenta (70%) por ciento del precio contractual, el recibirse en obra o en los depósitos del Contratista en la localidad donde se ejecutan las obras y el treinta (30%) por ciento restante al certificarse la partida correspondiente a su instalación o al ser recibidas por A.R.S.A. las cantidades sobrantes. Como condición de pago del setenta por ciento (70%) a que se refiere el párrafo anterior, el Contratista deberá constituirse en depositario de los materiales, de acuerdo con las disposiciones del libro segundo Sección Tercera-Título XV, Capítulo 2º, del Código Civil. A tal efecto deberá hacerse previamente la tradición de los materiales a favor de A.R.S.A., señalándolos y marcándolos en forma que permita individualizarles y levantando la correspondiente acta, en que consta la tradición y constitución en depositario del Contratista. El Contratista, si lo deseare, también podrá acopiar los materiales o elementos que no tengan partida expresa de provisión en el Presupuesto Oficial, tales como el cemento portland, acero para hormigón armado, materiales eléctricos, artefactos, equipos, etc. Para ejercer tal derecho conjuntamente con la oferta presentará análisis de precios de aquellos ítems o partidas cuyos materiales o elementos deseare acopiar. Los análisis de precios de los ítems deberán indicar claramente el precio del material o elemento en origen, en depósito u obrador, como así también los costos de mano de obra, de instalación o incorporación a obra. A.R.S.A. podrá observar y aún rechazar los análisis de precios si los considerara deformados. Como parámetro de comparación se utilizarán los precios básicos determinados por el Consejo de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro; los publicados por la Comisión Liquidadora Ley 12910 de Obras Sanitarias de la Nación o el promedio de un mínimo de tres cotizaciones de reconocidas firmas de plaza. Aceptado el análisis de precio por A.R.S.A., la certificación y liquidación se ajustará a lo establecido para el resto de la obra, es decir, discriminando los conceptos "Obra de Mano y de Fábrica" y "Materiales", adoptando para estos los porcentajes fijados para los materiales que cuentan con partida expresa de provisión en el Presupuesto Oficial.

Artículo 84º.- Confección de los Certificados. Los certificados serán confeccionados por el Contratista, en original y seis (6) copias debiendo éste presentar



previamente un borrador para ser conformado por A.R.S.A. En el Certificado se aplicarán las cantidades medidas y consignadas en acta respectiva.

Se considerará como fecha de cada certificado la de su conformación por el Gerente General de A.R.S.A. Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la recepción definitiva de la obra.

Artículo 85º.- Pago de los Certificados. Se hará de acuerdo a los planes y condiciones de la Ley General.

Artículo 86º.- Gastos Generales. Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por este Pliego y a las cuales no se hubieran establecido partidas en el Presupuesto Oficial, incluso los correspondientes a todos los trámites que se requiera para aprobación de planos, inspecciones, obtención de permisos, certificados, etc., se considerarán incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre los precios del Presupuesto mencionado.

Artículo 87º.- Deducción de multas. Las multas establecidas por infracción a las disposiciones contractuales, serán aplicadas por A.R.S.A. a pedido de la Inspección y su importe será deducido del primer certificado a extender al Contratista luego de notificada la multa. En último término se afectará las fianzas constituidas quedando obligado al Contratista a completar la garantía de cumplimiento de contrato y/u obra, si fueran afectados.

CAPITULO X - RECEPCION DE LAS OBRAS.

Artículo 88º.- Recepción. Cuando el Contratista considere haber dado término a los trabajos motivo de este Contrato, solicitará a A.R.S.A. la Recepción de la Obra, la que se realizará en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VIII (de la Recepción y Conservación) de la Ley General.

CAPITULO XI - RESCISION DEL CONTRATO.

Artículo 89º.- La Rescisión. El Contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando se configuren las causas establecidas en el Capítulo X de la Ley General.

República Argentina Provincia de Río Negro CPL-1 Aguas Rionegrinas S.A.

______________________________ Ing. Pablo Robles Firma y sello del Oferente Aguas Rionegrinas S.A.

Licitación Privada Nº 06/21.

DESAGUES CLOACALES – CINCO SALTOS

“REEMPLAZO COLECTORES CALLE RIVADAVIA”

CLAUSULAS PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL

INDICE

Artículo 1°- Objeto de la Licitación. ..................................................................................................................................... 1

Artículo 2°- Trabajos y provisiones a cargo del Contratista. ................................................................................................ 1

Artículo 3°- Sistema de Contratación - Forma de Cotización ............................................................................................... 1

Artículo 4°- Análisis de precios unitarios. ............................................................................................................................ 1

Artículo 5°- Documentación para la Licitación .................................................................................................................... 1

Artículo 6°- Presentación de las Propuestas .......................................................................................................................... 1

Artículo 7°- Contenido de los sobres. ................................................................................................................................... 2

7.1.- Contenido Sobre Nº 1. ............................................................................................................................................... 2

7.2.- Contenido Sobre Nº 2. ............................................................................................................................................... 2

7.2.1.- Antecedentes Generales. ..................................................................................................................................... 2

7.2.2.- Documentación especifica de la obra. ................................................................................................................. 3

Artículo 8º- Criterio de Adjudicación ................................................................................................................................... 3

Artículo 9º- Apertura de la Licitación ................................................................................................................................... 3

Artículo 10º- Plazo Contractual. Justificaciones a su falta de cumplimiento. Multas. ........................................................... 3

Artículo 11º- Presupuesto Oficial de las Obras ..................................................................................................................... 4

Artículo 12º- Capacidad Técnico – Financiera Libre Anual. ................................................................................................ 4

Artículo 13º- Depósito de garantía de la Oferta y de Contrato. ............................................................................................ 4

Artículo 14º- Mantenimiento de Oferta ................................................................................................................................. 4

Artículo 15º- Plazo de Garantía ............................................................................................................................................ 4

Artículo 16º- Plan de Trabajos .............................................................................................................................................. 4

Artículo 17º- Representante de A.R.S.A. en Obra ................................................................................................................ 5

Artículo 18º- Representante Técnico del Contratista ............................................................................................................ 5

Artículo 19º- Representante del Contratista en Obra y Personal especializado .................................................................... 5

Artículo 20º- Pruebas para la Recepción Provisional de las Obras. ...................................................................................... 5

Artículo 21º- Trabajos Defectuosos ...................................................................................................................................... 5

Artículo 22º- Medidas de Seguridad ..................................................................................................................................... 6

Artículo 23º- Normas de Higiene y Seguridad en el trabajo. ................................................................................................ 6

Artículo 24º- Planos Conforme a Obra .................................................................................................................................. 6

Artículo 25º - Agua para la Construcción .............................................................................................................................. 6

Artículo 26º - Confección de las Certificaciones ................................................................................................................... 6

Artículo 27º - Extensión y Pago de los Certificados .............................................................................................................. 6

Artículo 28º - Multas .............................................................................................................................................................. 6

Artículo 29º - Trabajos Nocturnos y en Días no Laborables .................................................................................................. 7

Artículo 30º - Receso de actividades ...................................................................................................................................... 7

Artículo 31º - Cartel de Obra ................................................................................................................................................. 7

Artículo 32º - Ley B Nº 4.187. ............................................................................................................................................... 7

Artículo 33° - Garantía de Impugnación. ............................................................................................................................... 7

Artículo 34° - Inscripción Registro de Licitadores de la Provincia de Rio Negro. ................................................................ 7

Artículo 35º – Aplicación Decreto Provincial Nº 1313/14 (Redeterminación de precios). .................................................... 8

Artículo 36º – Certificado Único de Libre Deuda - Ley N° 4798 - Resolución N° 073/13 – Agencia de Recaudación

Tributaria................................................................................................................................................................................ 8

Artículo 37º- Ley 4798-Decreto Nro 605- Anexo Único Al Decreto.- ................................................................................. 8

Artículo 38º- Requisitos que Deben Reunir Las Firmas Para Ser Oferentes.- ...................................................................... 8

Artículo 39º- Representación por Apoderados.- ................................................................................................................... 9

Artículo 40º- Ley Nº 3228.- .................................................................................................................................................. 9

Artículo 41º- Publicación del Pliego - Ley Nº 5273.- ........................................................................................................... 9

Artículo 42º- Cumplimiento de la Ley Provincial Nº 5281 (Seguros).- ................................................................................ 9

Artículo 43º- Anticipo Financiero.-....................................................................................................................................... 9



Licitación Pública Nº 06/21.



CLAUSULAS PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL

Artículo 1°- Objeto de la Licitación.

Comprende los trabajos enunciados en la Memoria Descriptiva y la ejecución de los mismos se ajustará estrictamente a la documentación contractual.

Artículo 2°- Trabajos y provisiones a cargo del Contratista.

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos los materiales necesarios para la misma, excepto los mencionados en la Memoria descriptiva. La Contratista tendrá también a su cargo la mano de obra contratada, el empleo a su costa de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios, el alejamiento del material sobrante de las excavaciones y rellenos y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallado en la documentación contractual o que, sin estar expresamente indicados en la misma, sea necesario ejecutar para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y con las reglas del arte de la construcción.

El contratista tendrá también a su cargo, en los casos que corresponda, la gestión de las autorizaciones para el corte de calles, la implementación de las medidas de seguridad que establezca el Municipio, el relevamiento de interferencias con otros servicios, la seguridad ante las obras de los vecinos afectados, el señalamiento reglamentario en la vía pública y toda otra acción que resulte necesaria para desarrollar la obra sin causar daño a personas y/o propiedades propias o de terceros.

Artículo 3°- Sistema de Contratación - Forma de Cotización

Las obras se contratarán por el sistema de “unidad de medida”.

El Contratista se compromete a ejecutar las obras, con los precios que resulten de aplicar a todos y cada uno de los ítems del Cómputo y Presupuesto Oficial el precio unitario que para cada uno de ellos haya cotizado como Oferente. Los Oferentes conjuntamente con la Oferta deberán presentar los análisis justificativos de los precios unitarios cotizados, para todos y cada uno de los ítems.

La no presentación de los análisis de precios unitarios será motivo suficiente para que Aguas Rionegrinas S.A. (A.R.S.A.), sin más, desestime la Oferta en oportunidad de efectuarse el estudio de preadjudicación de la Licitación. El monto de esta parte del Contrato resultará de aplicar al cómputo de cada ítem, los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Las cantidades de obra que figuren en cada partida o ítem del cómputo oficial servirán de base para determinar dicho monto de Contrato, pero las mismas podrán variar al efectuarse los trabajos.

Cada ítem se certificará por la unidad correspondiente.

Artículo 4°- Análisis de precios unitarios.

El oferente presentará los análisis de precios unitarios según el modelo incluido en el pliego, para todos y cada uno de los ítems cotizados.

Estos deberán detallar claramente los componentes de cada rubro. De considerarlo necesario el oferente podrá desglosar los ítems del presupuestos en distintos sub-ítems para su análisis de precios, en cuyo caso en el cómputo y presupuesto de la oferta deberá indicar el monto acumulado de los mismos.

Artículo 5°- Documentación para la Licitación

La documentación para la Licitación la constituyen los distintos apartados que comprenden el presente Pliego, como asimismo las especificaciones, reglamentos y normas enumeradas en el Art. 1 de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Artículo 6°- Presentación de las Propuestas

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres distintos (Nº 1 y Nº 2), cerrados, lacrados y firmados. Ambos sobres llevarán un rótulo en el que conste la denominación de la Licitación de que se trata, lugar, fecha y hora de apertura.



Los documentos contenidos en los sobres Nº 1 y Nº 2, deberán ser presentados por duplicado (original y una (1) copia), con el original firmado en todas sus hojas por el Oferente y su Representante Técnico.

Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra "original", el cual será considerado a todos los efectos como la Oferta Válida. El otro ejemplar, que debe ser idéntico al anterior, será marcado con la palabra "copia".

Artículo 7°- Contenido de los sobres.

7.1.- Contenido Sobre Nº 1.

a) Plan de trabajos: con que se proyecta ejecutar las obras. Este deberá cumplir con todas las exigencias de esta documentación y deberá guardar estrecha relación con la propuesta en la metodología de trabajo y consignará los montos previstos a certificar mensualmente.

b) Análisis de precios: de todos y cada uno de los ítems que integran la Oferta. Se deberá cumplir con lo establecido al respecto en esta documentación.

c) La Oferta propiamente dicha: en formulario similar al modelo adjunto debidamente sellada con valores de la Provincia de Río Negro por la suma total de Pesos Ochocientos Cuarenta con 00 ctvos ($ 840,00), de acuerdo a lo establecido en Art. 35 de la Ley Impositiva Nº 5493 para 2021, únicamente en la primer hoja.

El sobre deberá ser perfectamente individualizado con la siguiente leyenda:

- Sobre Nº 1 “Nombre de la Empresa”.

- Licitación PrivadaNº /21.

- Apertura para el dia ____ de __________ de 2021 a las ___:___ hs.

- Contenido:.......................

7.2.- Contenido Sobre Nº 2.

7.2.1.- Antecedentes Generales.

A) Antecedentes Técnico-Empresarios. a) Antigüedad de la firma. b) Obras análogas ejecutadas, grado de participación de la Empresa. c) Otro tipo de obras ejecutadas.

B) Documentación exigida por Ley. a) Garantía de Oferta en la forma establecida. b) El Pliego de Bases y Condiciones y Planos debidamente firmados por el Oferente y el Rep. Técnico. c) Certificado de la capacidad técnico-financiera libre anual exigida en la Memoria Descriptiva. d) Constancia de inscripción en el IERIC. e) Memoria y Balance del último ejercicio anual, cerrado y aprobado, certificado por Escribano Público. f) Constancia de domicilio legal en la Provincia de Río Negro. g) Declaración que, para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios en la ciudad de Viedma de la Provincia de Río Negro, renunciando expresamente a todo otro fuero que pudiera corresponder, fijando domicilio legal en la Provincia de Río Negro. h) Constancia de inscripción en la AFIP con relación al I.V.A. (C.U.I.T.). i) Cumplimentación de Art. 34 - "Inscripción Registro Licitadores de la Provincia de Río Negro" (CPL). j) Cumplimentación del Art.36° de estas CPL: “Certificado único de libre deuda - Ley Nº 4798 - Resolución Nº 073/13 - Agencia de Recaudación Tributaria”. k) Expresa conformidad al descuento voluntario, por parte de la Tesorería encargada de realizar el pago de las sumas de dinero necesarias para atender la cancelación de los tributos provinciales que se devenguen durante la respectiva contratación, adeudados al día de la fecha de pago (art. 37º - CPL).

l) Cumplimentación de Art. 38 - "Requisitos que deben reunir las firmas para ser oferentes" (CPL).

m) Deberán presentar el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia de Río Negro. Ante la falta de dicho certificado, se deberá preveer la presentación de una certificación extendida por la autoridad competente acompañando copia del listado de deudores alimentarios en el que se demuestre que el oferente no integra dicho listado a la hora de la preadjudicación. En el caso de Personas Jurídicas será necesario requerirlo a nombre del Presidente, Director, Gerente o quien tenga a cargo la administración de la Sociedad.

Pueden solicitarlo en el Registro Civil de la Ciudad de Viedma, sito en Alem 245 – T.E. 02920-427982 ó 422066 ó mediante la página registrocivil.rionegro.gov.ar.

El sellado deberá adquirirlo en el Banco Patagonia y comunicar que es para presentar en el Registro Civil.

n) El oferente deberá presentar Declaración Jurada, declarando no estar incurso en las causales del artículo 10 del Anexo II del Decreto 1737/98, modificado por sustitución por el Decreto 123/19 artículo 19 de la ley 3550.



7.2.2.- Documentación especifica de la obra.

A) Metodología a utilizar en la obra. En la Memoria Metodológica se deberán detallar los sistemas de excavación, métodos constructivos para la ejecución de las estructuras de hormigón armado y la instalación de cañerías que forma parte del contrato.

Además en la misma deberán volcarse los datos obtenidos como consecuencia de los reconocimientos de los lugares de obra, especialmente lo relacionado con el tipo de suelos.

B) Planilla de equipos de propiedad de la Empresa. En ella se indicará la totalidad de maquinarias y equipos de la Empresa, detallando como mínimo su potencia, modelo, número de horas de trabajo y estado actual.

C) Planilla de equipos y personal a afectar a la obra. Se presentará la planilla de equipos a afectar a obra en cada frente de trabajo conforme a la metodología propuesta indicando cuales son de su propiedad y cuales a alquilar. En lo que respecta al personal a afectar a obra se indicará la cantidad y función de los operarios de cada cuadrilla de trabajo, personal de mando y personal técnico.

Artículo 8º- Criterio de Adjudicación

La adjudicación recaerá sobre la propuesta más ventajosa siempre que se ajuste al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación. La presentación de la oferta no genera a favor del Oferente derecho a la aceptación de la misma por parte de Aguas Rionegrinas S. A., estando ésta facultada a desestimar las presentadas aún sin expresión de causa alguna.

Aguas Rionegrinas S. A. podrá dejar sin efecto el proceso de Contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del Contrato, sin dar lugar a derecho a compensación o indemnización alguna a favor del preadjudicatario o los demás oferentes o interesados (Art. 70° del Anexo II del Decreto H Nº 1737/98).

Artículo 9º- Apertura de la Licitación

En el lugar, día y hora indicados en la memoria descriptiva, en acto público, se procederá a dar comienzo al acto de apertura de la Licitación, procediéndose conforme a lo establecido en la Ley General (Ley N° 286. art. 18.) es decir que antes de procederse a la apertura de las propuestas podrán los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero una vez iniciada dicha apertura no se admitirán nuevas propuestas ni interrupción alguna. Se abrirán los sobres que contengan la documentación señalada en el inc. b) del art. 17 de la Ley N° 286 y solamente estando ésta en orden y completa se abrirán los sobres conteniendo las propuestas. Caso contrario se devolverán los sobres a los interesados sin abrirlos. De todo lo actuado se dejara constancia en un acta que será firmada por quienes presidan el acto pudiendo los presentes hacer sentar en ellas observaciones que a su criterio sean procedentes.

Además de las propuestas conforme a los pliegos de bases y condiciones de la Licitación, los concurrentes podrán proponer simultáneamente y por separado variantes que modifiquen las bases y condiciones de la licitación en forma más ventajosa de la forma establecida en la Ley de Obras Públicas N° 286. art. 19.-

ARSA está facultada a requerir mejora de oferta cuando la propuesta exceda el presupuesto oficial en un veinte por ciento (20%).

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiera dos o más igualmente ventajosas ARSA podrá optar entre llamar a mejora de precios en propuestas cerradas entre los dueños de ellas exclusivamente señalándose al afecto día y hora dentro de la semana o bien optará por la empresa cuya capacidad técnico financiera anual libre determinada por el Registro de Licitadores sea mayor conforme a la Ley de Obras Publicas N° 286. Art. 20.-

El oferente deberá presentar en forma conjunta con la oferta el Certificado de Libre de Deuda, extendido por la Agencia de Recaudación Tributaria conforme la Ley Nº 4798 que establece los requisitos para la cancelación de todo crédito que se origine en los procesos de Licitación Pública, Licitación Privada y Concurso de Precios contra la Provincia, sus Entes Autárquicos, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación mayoritaria.

Artículo 10º- Plazo Contractual. Justificaciones a su falta de cumplimiento. Multas.

Las Obras deberán quedar terminadas y en condiciones de efectuarse la recepción provisional en el plazo y condiciones establecidas en la Memoria Descriptiva.

El Contratista elevará en cada caso el pedido de justificación de demora por los días no trabajados, informando a la Inspección las causas que lo ordenen y justifiquen.

No se considerará ningún pedido en el que a pesar de ser razonables las causas presentadas, el Contratista haya en ese día realizado tareas suficientes a juicio de la Inspección.



La multa que correspondiere aplicar al Contratista por incumplimiento del Plazo Contractual se hará efectiva de acuerdo a lo indicado en los Arts. 37º de la Ley General y de su Reglamentación y 55º de las Cláusulas Generales de Carácter Legal. El monto de la misma será del medio (0,5%) por ciento del Depósito de Garantía por cada día de incumplimiento en el referido plazo.

Artículo 11º- Presupuesto Oficial de las Obras

El Presupuesto Oficial de las Obras es el indicado en la Memoria Descriptiva.

Artículo 12º- Capacidad Técnico – Financiera Libre Anual.

Deberá ser la indicada en la Memoria Descriptiva. Los oferentes deberán ajustarse en un todo a las disposiciones del Artículo 15° de la Ley General (Ley de Obras Públicas N°286) y su Reglamentación.

La capacidad técnico-financiera de los oferentes deberá ser certificada por el Consejo de Obras Públicas.

Artículo 13º- Depósito de garantía de la Oferta y de Contrato.

Para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y el adjudicatario de la presente Licitación deberán cumplimentar las siguientes garantías:

a) Garantía de Oferta: Será del uno por ciento (1%) del Valor del Presupuesto Oficial.

b) Garantía de Contrato: Será del cinco por ciento (5%) del valor del Contrato.

Dichas garantías podrán efectuarse en efectivo, títulos nacionales o provinciales a sus valores nominales, fianzas bancarias o póliza de seguro.

El Depósito de Garantía de Oferta y de Contrato y demás avales que tuvieren lugar se harán a nombre de Aguas Rionegrinas S.A. Cuenta N°250-900001610 del Banco Patagonia S.A. - Casa Central, debiendo presentar el comprobante respectivo.

En cheque certificado, giro postal o bancario a nombre Aguas Rionegrinas S.A.

En el caso de Fianza Bancaria, deberá constituirse al Fiador como deudor liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del Artículo 2013 del Código Civil y ser extendida por todo el término de mantenimiento de la propuesta y por la totalidad del monto sin restricciones ni salvedades.

En caso de constitución de las Garantías con Seguro de Caución, será mediante póliza extendida a favor de Aguas Rionegrinas S.A., la cual, de acuerdo a la ley N°5281 deberá ser adquirida a la empresa Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A, quedando exceptuados del alcance de esta norma a los seguros de cobertura de riesgos del trabajo.

Tanto en la Garantía de Oferta como la Garantía de Contrato, las fianzas deberán constituirse hasta la extinción total de las obligaciones que las originen.

En todos los casos la garantía deberá estar sellada con el importe equivalente al diez por mil (100/00) del monto de la misma, con valores de la Provincia de Río Negro.

Artículo 14º- Mantenimiento de Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta será de noventa (90) días corridos a contar de la fecha de apertura de la Licitación.

Dicho plazo se considerará renovado automáticamente a su vencimiento, por dos (2) períodos de treinta (30) días más, a menos que el Oferente en forma fehaciente notifique por escrito su voluntad de no renovar la Garantía en la forma indicada dentro de los últimos diez (10) días del vencimiento del período de mantenimiento anterior.

Artículo 15º- Plazo de Garantía

Se fija en Seis (6) meses el plazo de garantía, contado a partir de la fecha de la Recepción Provisional de la Obra.

Se deja constancia que la responsabilidad del Contratista alcanza aún para las refacciones que no están a su cargo, si se comprobara que las deficiencias de las mismas están motivadas por una incorrecta compactación del relleno de las zanjas. En este caso el Contratista estará obligado a efectuar de nuevo la compactación estando a su cargo, además, los gastos que demandare el arreglo de las deficiencias detectadas y de los perjuicios que éstas pudieran ocasionar.

Artículo 16º- Plan de Trabajos

El Oferente deberá presentar por duplicado, conjuntamente con la propuesta, el Plan de Trabajos con que proyecta ejecutar las obras. El mismo deberá referirse a la totalidad de los ítems consignados en el Presupuesto Oficial de Obra.

La falta de presentación del Plan de Trabajos o que el mismo no se adecue a lo establecido, será motivo suficiente para que A.R.S.A., sin más, desestime la Oferta, en la etapa de preadjudicación.



Al adjudicarse la obra, cumplimentando lo dispuesto en el Art. 20º de las Cláusulas Legales Generales, dicho Plan de Trabajos quedará sujeto a la aprobación de A.R.S.A., pudiendo ser ratificado o rectificado en alguno de sus puntos.

El Plan de Trabajos aprobado se mantendrá vigente, mientras no se produzcan atrasos por causas justificables.

De ocurrir esta situación el Contratista, deberá presentar dentro de los Diez (10) días en que se hubieren producido los atrasos, el pedido justificativo a los efectos de su consideración.

En los casos en los cuales las causales invocadas signifiquen un mayor plazo de ejecución de la obra, para que las mismas puedan ser consideradas, el Contratista deberá haber interpuesto el correspondiente reclamo dentro de los plazos fijados por la Ley General y el presente Pliego.

Si el pedido fuese resuelto favorablemente total o parcialmente el Contratista deberá presentar un Plan de Trabajos actualizado, similar al Plan de Trabajos aprobado, pero modificado por la influencia de las causas de atraso justificadas, en aquellas partidas cuya ejecución hubiera sido afectada directa o indirectamente por dichas causas.

El Plan de Trabajos actualizado quedará sujeto a la aprobación de A.R.S.A., logrado lo cual sustituirá al anterior como documento contractual en todos sus efectos.

Artículo 17º- Representante de A.R.S.A. en Obra

A.R.S.A. estará representada ante el Contratista a los efectos de la supervisión e inspección de las obras, como así también de todas las obligaciones que se deriven de la Firma del Contrato por intermedio de su Cuerpo Técnico y Profesional destacado especialmente en el Obrador, con carácter de Inspección.

La nómina del personal responsable por parte de A.R.S.A. será consignada en el Libro de Ordenes de Servicio.

La Inspección tendrá en cualquier tiempo, acceso a los obradores, depósitos y Oficinas del Contratista, a los efectos de revisar los trabajos efectuados y en ejecución y los materiales acopiados, el Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y calidad de los materiales empleados y/o acopiados, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos. En caso de que resultare necesario para ejercitar las atribuciones que le confiere el presente Pliego, la Inspección podrá requerir al Contratista, copia de las facturas de gastos realizados y de las cartas de porte de todo el plantel, equipos y materiales destinados a la obra, etc. El Contratista obedecerá las observaciones e instrucciones de la Inspección.

Artículo 18º- Representante Técnico del Contratista

Para la presente obra el Representante Técnico del Contratista deberá tener Título de Ingeniero Civil, Hidráulico o en Construcciones, de acuerdo a lo indicado en el Art. 59º de las Cláusulas Generales de Carácter Legal.

Cualquier Título de los mencionados anteriormente deberá ser expedido por Universidad Nacional.

Artículo 19º- Representante del Contratista en Obra y Personal especializado

El Contratista estará representado permanentemente en obra por un Ingeniero Civil, Hidráulico ó en Construcciones capacitado en la índole de los trabajos que se concursan, la que constará adjuntando antecedentes de trabajos similares, a satisfacción de A.R.S.A. Este se reserva el derecho de rechazar dicha persona en caso de que no llegare a reunir dichos requisitos. Si durante la ejecución de los trabajos el Representante o Personal Especializado no demostrare condiciones para los trabajos a ejecutar, a juicio de A.R.S.A., este se reserva al derecho de solicitar al Contratista el reemplazo de aquellos.

El Representante del Contratista en obra deberá estar facultado para notificarse en su nombre y representación, de las órdenes de servicio, darles cumplimiento y/o formular las observaciones a que ellas dieran lugar.

Artículo 20º- Pruebas para la Recepción Provisional de las Obras.

Una vez terminadas las obras y antes de proceder a la recepción provisional de las mismas, se efectuará una prueba general de las mismas, para comprobar su correcto funcionamiento.

El Contratista tendrá a su cargo la reparación de los desperfectos que se pongan de manifiesto al realizarse dichas pruebas, sin que por ello tenga derecho a formular reclamaciones de ninguna naturaleza ni a solicitar prórroga del plazo contractual.

Aprobadas por la Inspección las pruebas de funcionamiento, y presentados los planos conforme a obra, el Contratista solicitará la Recepción Provisional, la que se realizará en un todo de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 49, 50 y 53 de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas.

Artículo 21º- Trabajos Defectuosos

Cuando la Empresa realice trabajos que la Inspección considere como defectuosos o que no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la Inspección queda facultada para rechazarlos por completo o aceptar los mismos



aplicando un descuento punitivo sobre el precio del ítem, cuyo porcentaje será fijado exclusivamente a su criterio.

En caso de que la Inspección opte por el rechazo de los trabajos correrán por exclusiva cuenta del Contratista los gastos que se originen.

Artículo 22º- Medidas de Seguridad

El Contratista será el único y exclusivo responsable de los daños que pudieren ocasionarse a terceros ya sean estos físicos, morales, o materiales cuando estos sean originados en las obras que ejecute, por lo que deberá prever a su cargo y costo todas las medidas de seguridad necesarias en la vía pública y extremar los recaudos de los trabajos en obra para no afectar propiedades lindantes, servicios públicos o espacios públicos.

Cuando deban realizarse trabajos en la vía pública, el contratista deberá prever a su exclusivo cargo toda señalización, vallado, pasarelas, iluminación, etc. Para preservar la seguridad de los transeúntes respetando lo normado en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449 y su Decreto Reglamentario Nº 779/95 y toda otra norma Provincial y/o Municipal que corresponda.

Cuando en la obra existan accesos de vehículos directos desde y hacia la vía pública, el contratista deberá proveer a su exclusivo cargo toda la señalización que corresponda para garantizar la seguridad en la entrada y salida de vehículos mediante alarmas acústicas y luminosas o mediante personal que controle los accesos.

Artículo 23º- Normas de Higiene y Seguridad en el trabajo.

El Contratista deberá cumplir estrictamente con toda normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo que se indica en el Artículo 73 de las Cláusulas Legales de Carácter General del presente Pliego de Bases y Condiciones, siendo a su exclusivo costo y cargo la indumentaria del personal, los elementos de protección personal, la cartelería, las balizas, los vallados, etc., así como la contratación del servicio de Higiene y Seguridad; Servicio de Medicina y la ART.

Conjuntamente con el Acta de Replanteo y mediante el libro de pedidos el contratista hará entrega del “Inicio de Obra” con el sello de recibido por la ART, tal como lo establece el Artículo 73 inciso e, del apartado Cláusulas Generales de Carácter Legal.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en el párrafo anterior dará derecho a ARSA a no autorizar el inicio de la obra sin generar derecho de corrimientos de plazo de obra ni resarcimientos de ningún tipo. Así mismo ARSA podrá aplicar las multas establecidas en el Artículo 28 de las Condiciones Legales Particulares.

Artículo 24º- Planos Conforme a Obra

Previamente a la Recepción Provisoria de la Obra el Contratista deberá hacer entrega de los planos conforme a la Obra Ejecutada, los que deberán haber sido aprobados previamente por la inspección.

La presentación de la citada documentación se deberá realizar en formato CAD, debiéndose presentar dos juegos de copias y correspondiente soporte magnético.

La Inspección podrá exigir además la presentación de planos de instalaciones especiales o de detalle, si lo estimara conveniente.

Artículo 25º - Agua para la Construcción

El agua para la construcción será provista sin cargo por AGUAS RIONEGRINAS S.A, siendo responsabilidad del Contratista su traslado a obra.

Artículo 26º - Confección de las Certificaciones

En el Libro de Ordenes de Servicio constará el Acta de Medición efectuada para las certificaciones mensuales de obra, debiendo el Representante Técnico firmar la misma conjuntamente con la Inspección.

Basándose en el Acta de Medición se confeccionará el Certificado según lo establecido en las Cláusulas Generales de Carácter Legal (Capítulo IX). De cada Certificado se descontará el importe que por Garantía establece el texto original del Art. 42º de la Ley General.

Artículo 27º - Extensión y Pago de los Certificados

La extensión y pago de los Certificados se efectuará conforme a lo establecido en la Ley General.

En caso de no emitirse un Certificado en el plazo establecido se considerará, a los efectos del cómputo del plazo de pago, como fecha de emisión la del vencimiento de ese plazo sin perjuicio a lo establecido a continuación.

En el caso que el Acta de Medición y la emisión del Certificado no se produjeran en el término establecido por causas imputables al Contratista, la extensión de los plazos no implicará derechos del mismo a ningún tipo de reclamos por consecuencias de dicha extensión.

Artículo 28º - Multas



El monto de las multas a aplicar por los distintos conceptos definidos en las Cláusulas Generales de Carácter Legal, se establece en los siguientes valores:

a) No comparecencia del Representante Técnico (Art. 23): Medio (0.5%) por Ciento del Depósito de Garantía, por cada día de infracción.

b) Incumplimiento de la orden de iniciación de los trabajos o suspensión de los mismos sin autorización (Art. 25 y 28): Medio (0.5%) por ciento del depósito de Garantía, por cada día de demora o suspensión y por cada infracción.

c) Falta de comunicación de deficiencias o errores en el proyecto (Art. 27º): Medio (0.5%) por ciento al Cinco (5%) por ciento del Depósito de Garantía según la gravedad de la infracción, evaluada por la Inspección.

d) Infracciones a las disposiciones sobre cierre de obras, y medidas de seguridad y limpieza de las mismas (Art. 31, 32 y 35º). Desde un dos (2‰) por mil hasta un dos (2%) por ciento del depósito de Garantía, por día de infracción y por cada infracción, según la gravedad de la misma, evaluada por la Inspección.

e) Negativa a notificarse de las Ordenes de Servicio (Art. 63º): Medio (0.5%) por ciento del Depósito de Garantía por cada día de infracción y por cada infracción.

f) Incumplimiento de Ordenes de Servicios (Art. 64º): Medio (0.5%) por ciento del Depósito de Garantía por día de infracción y por cada infracción.

g) Incumplimiento de disposiciones sobre jornales, aportes previsionales, Registro Nacional de la Industria de la Construcción y pago de Sueldos (Arts. 68 y 69º): Dos (2‰) por mil del Depósito de Garantía por cada infracción.

h) Incumplimiento del Plazo Contractual (Art. 55º): Medio por Ciento (0.5%) del Depósito de Garantía, por cada día de incumplimiento en el referido plazo.

Artículo 29º - Trabajos Nocturnos y en Días no Laborables

Se prohíbe en la obra, el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los días de descanso obligatorio sin discriminación de horas.

Cuando mediaren las causas de urgencia justificadas, la Inspección autorizará a trabajar en los días y horas cuya prohibición establece el párrafo precedente, a pedido del Contratista y siempre que el mismo cuente con el consentimiento de las autoridades competentes.

Artículo 30º - Receso de actividades

A.R.S.A. no computará el período comprendido entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, al Plazo Contractual de la Obra.

Artículo 31º - Cartel de Obra

El Contratista está obligado a colocar un (1) letrero en el lugar de las Obras y donde oportunamente indique la Inspección, de 3 m de ancho x 2,25 m de alto, de acuerdo a lo indicado en el “Manual Cartel de Obra RN”.

Durante la ejecución de las obras y hasta su finalización los letreros deberán ser mantenidos por el Contratista en perfecto estado de conservación.

Los gastos ocasionados por la provisión y mantenimiento de los letreros estarán a cargo del Contratista, considerando el costo originado por ello, incluido en los gastos generales del Contratista.

Artículo 32º - Ley B Nº 4.187.

Esta Ley será de aplicación para la presente Licitación. Reglamenta el derecho de prioridad de Contratación del Estado a favor de personas físicas y jurídicas (Empresas) radicadas en la Provincia de Río Negro, proveedores de bienes y servicios.

A.R.S.A. se encuentra dentro de las Empresas comprendidas para la aplicación de la Ley Provincial, contemplando lo normado al momento de la adjudicación.

Artículo 33° - Garantía de Impugnación.

Para la realización de impugnaciones junto al escrito impugnatorio, se deberá constituir una garantía, consistente en un pagaré de garantía equivalente al uno por ciento (1%) del monto total cotizado con el correspondiente sellado en valores de la Provincia de Río Negro, por el diez por mil (10%º) de su monto, extendido a la orden de la Empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, firmado y con la respectiva aclaración de la firma, y con la cláusula “SIN PROTESTO”, y el domicilio del contratante como lugar de pago, y /o Títulos Nacionales, Fianza, Aval Bancario, Seguro de Caución (No se recibirán fotocopias o certificados) ó Depósito en efectivo en la Cuenta Nº 250-900001610 del Banco Patagonia S. A. - Casa Central, por valor igual o mayor al uno por ciento (1%) del total de la oferta. La Fianza ó Aval DEBERÁ CONSTITUIR AL GARANTE EN LISO, LLANO Y PRINCIPAL PAGADOR, con renuncia a los beneficios de excusión y división, debiendo ser extendida por todo el término del mantenimiento de la propuesta.

Artículo 34° - Inscripción Registro de Licitadores de la Provincia de Rio Negro.



Las firmas deberán estar inscriptas en el Registro de Licitadores - Sección Obras, dependiente del Consejo de Obras Públicas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro, según lo estipulado en el Artículo 15 de la ley N° 286 y el artículo 15 del Decreto J N° 686/62 reglamentario de la ley de Obras públicas El Registro de Licitadores, está ubicado en la sede del Ministerio en la calle Buenos Aires Nº 4 - Viedma. Teléfono (02920) 424241 - interno 220. Las firmas también pueden haber iniciado los trámites para dicha inscripción antes de la fecha de apertura de la Licitación, requisito que deberá ser concretado dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de la misma.-

Artículo 35º – Aplicación Decreto Provincial Nº 1313/14 (Redeterminación de precios).

Para la redeterminación de precios, si correspondiere, será de aplicación el Decreto Provincial Nº 1313/14 y modificatorias vigentes, encuadrada dentro del régimen de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas y en forma mensual.

Se aplicarán los índices emitidos, mes a mes, por el Consejo de Obras Públicas correspondientes al Rubro V OBRAS DE SANEAMIENTO e HIDRAULICAS – Subrubro 1 Desagües Cloacales, considerando mes base al mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas y aplicando para cada liquidación la formula:

M = C x (I / B) donde:

M = monto a certificar C = monto del certificado a mes base I = índice del mes certificado B = índice del mes base.

Artículo 36º – Certificado Único de Libre Deuda - Ley N° 4798 - Resolución N° 073/13 – Agencia de Recaudación Tributaria.

Mediante Ley N° 4798, publicada en el Boletín Oficial el día 08/11/2012, bajo el N° 5090, los Licitadores deberán acreditar la inexistencia de mora en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, correspondientes a tributos cuya percepción, fiscalización y control se encuentre a cargo de la Recaudación Tributaria Provincial.

El Certificado de LIBRE DEUDA emitido por la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia , de acuerdo a lo establecido por el Art. 3° de la Ley 4798, deberá acompañarse con la presentación de Ofertas, el que será exigible al momento de apertura de los sobres del proceso administrativo, ó de recepción de Ofertas ó Cotizaciones de precios, según el tipo de contratación de que se trate.

LAS FIRMAS INSCRIPTAS en la Provincia de Río Negro, radicadas fuera de ella deben solicitar el Certificado de Libre Deuda en la Delegación de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, sita en calle Reconquista N° 556, Capital Federal - T.E. 011-4328-0589- 4394-6635 int. 103-ó en la Sub Delegación de la Agencia en Bahía Blanca sita en calle Fitz Roy N° 768. Bahía Blanca.

Página WEB: www.agencia.rionegro.gov.ar

LAS FIRMAS NO INSCRIPTAS EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, radicadas fuera de ella : la Agencia les extenderá el Certificado de No Inscripción en Río Negro, quedando sujetos a las retenciones de Ingresos Brutos establecidas en la Resolución 104/03 de DGR .-

SELLADOS: Para ambos casos (firmas inscriptas y no inscriptas. en Río Negro) se acompañara con el sellado impuesto por la Agencia de Recaudación Tributaria de Rio Negro. (Ley impositiva N° 5493).

Artículo 37º- Ley 4798-Decreto Nro 605- Anexo Único Al Decreto.-

Por la presente el oferente presta expresa conformidad al descuento voluntario, por parte de la Tesorería encargada de realizar el pago, de las sumas de dinero necesarias para atender la cancelación de los tributos provinciales que se devenguen durante la respectiva contratación, adeudados al día de la fecha de pago.-

Artículo 38º- Requisitos que Deben Reunir Las Firmas Para Ser Oferentes.-

Las ofertas podrán ser presentadas por personas físicas ó jurídicas con capacidad legal para contratar. La identidad de los oferentes deberá acreditarse acompañando copias certificadas ante Escribano Público ó autoridades administrativas de la siguiente manera:

Personas Físicas:

Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento ó Libreta Cívica.-

Personas Jurídicas:

Copia de los estatutos o contrato social autenticado y certificado.-



Composición actual del órgano de administración de la Sociedad, debiéndose presentar en caso de tratarse de sociedades anónimas, copias certificadas de las actas de designación del Directorio y de Distribución de los cargos autenticada ante Escribano Público. Copia autenticada y certificada del Acta de Directorio donde se autoriza a los representantes a presentarse en Licitación ó Concurso de Precios

Artículo 39º- Representación por Apoderados.-

Cuando se represente un Oferente por medio de un apoderado, conforme a lo establecido en el Art. 31 de la Ley A nro 2938, se deberá acompañar copias certificadas por Escribano Público ó autoridades administrativas del Poder otorgado al apoderado, del “Estatuto Constitutivo de la Empresa y el Acta de Asamblea donde se designan a las Autoridades de la firma.

Artículo 40º- Ley Nº 3228.-

El contratista deberá emplear para la ejecución de la presente obra, personal que se encuentre en etapa de prueba del cumplimiento de una condena en las unidades penitenciarias o alcaldías ubicadas en territorio provincial o haya sido libertado de las mismas por agotamiento de pena. A tal efecto, el comitente solicitará al Instituto de Asistencia a Presos y Libertados, el registro de las personas que se encuentren en condiciones de acceder a un puesto de trabajo, de conformidad a lo señalado en el artículo 1º de la Ley S Nº 3228 y lo notificará a su vez al contratista.

Artículo 41º- Publicación del Pliego - Ley Nº 5273.-

El presente pliego se encuentra publicado en la Página Web de la Provincia de Rio Negro, www.rionegro.gov.ar y en el Boletín Oficial de la Provincia de Rio Negro, cumpliendo con la normativa de la Ley 5273.

Artículo 42º- Cumplimiento de la Ley Provincial Nº 5281 (Seguros).-

La totalidad de los seguros exigidos en el marco de contrataciones que lleve a cabo el Estado Provincial, como sujeto contratante, deberán ser adquiridos a la empresa Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.

Artículo 43º- Anticipo Financiero.-

La presente obra prevé un Anticipo Financiero del VEINTE por ciento (20%) del Monto Contractual, el cual estará destinado a gastos de movilidad, adquisición de equipos y sus repuestos y gastos de instalación del obrador y se amortizará con los certificados de obra a emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuento porcentual igual al del anticipo, en un todo de acuerdo con lo establecido por el Art. 50º de la Ley Nº 286.

Para hacer efectiva la concesión del Anticipo Financiero previsto en el presente apartado, el Contratista deberá presentar, dentro de los QUINCE (15) días posteriores al de la presentación de la oferta, en garantía una fianza bancaria o póliza de seguro de caución por el monto del anticipo y extendida a favor de Aguas Rionegrinas S.A., debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división. El Anticipo Financiero será otorgado a la firma del contrato de Obra.

República Argentina ETP-i Provincia de Río Negro Aguas Rionegrinas S.A.

. Sello y firma del oferente

Licitación Privada Nº 06/21. -



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

INDICE

ART. 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS SUPLETORIAS Y ORDEN DE PRIORIDAD ..................................1

ART. 2 - NORMAS DE MEDICION ..............................................................................................................................1

ART. 3 - CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR Y PRUEBAS ..............................................................1

ART. 4 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS ..........................................1

ART. 5 - USO DE PATENTES........................................................................................................................................2

ART. 6 - ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCION ............................................................2

ART. 7 - RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS ............................................................2

ART. 8 - INSTALACION ELECTRICA.........................................................................................................................2

ART. 9 - LETRERO DE OBRA .......................................................................................................................................2

ART. 10 - REPLANTEO DE LAS OBRAS.....................................................................................................................2

ART. 11 - EQUIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA .......................................................................................3

ART. 12 - TRABAJOS PREVIOS A LA EXCAVACION .............................................................................................3

ART. 13 - MOVIMIENTO DE SUELOS PARA CONDUCCIONES Y OBRAS DE HORMIGON .........................3

ART. 14 - ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES. DEPRESION DE LAS NAPAS

SUBTERRANEAS. BOMBAS Y DRENAJE ..................................................................................................................4

ART. 15 - DEFENSAS ......................................................................................................................................................4

ART. 16 - RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS ...................................................................................................5

16.1. GENERALIDADES ..........................................................................................................................................5

16.2. RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS EN LAS ZANJAS DE LAS CAÑERÍAS ................................5

ART. 17 - COMPACTACION DE SUELOS ..................................................................................................................6

17.1. GENERALIDADES ..........................................................................................................................................6

17.2. COMPACTACIÓN DEL TERRENO EN CORRESPONDENCIA DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS ...6

17.3. COMPACTACIÓN DEL RELLENO DE LAS ZANJAS DE LAS CAÑERÍAS ................................................6

ART. 18 - DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES...................................6

ART. 19 - MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS.............................................6

ART. 20 - RESTAURACION DE CONDUCTALES ....................................................................................................7

ART. 21 - SECCION TRANSVERSAL DE LA ZANJA DE LAS CAÑERIAS .........................................................7

ART. 22 – ROTURA, REFACCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EXISTENTES. ..........................................7

ART. 23.- BY-PASS. ..........................................................................................................................................................7

ART. 24.- REMOCION DE CAÑERIA EXISTENTE. ..................................................................................................7

ART. 25.- PAVIMENTOS DE HORMIGON Y FLEXIBLE. .......................................................................................8

ART. 26 - CAÑERIAS DE P.V.C. (PROVISION, ACARREO Y COLOCACION A CARGO DEL CONTRATIS-

TA). .....................................................................................................................................................................................8

ART. 27.- CAÑERIAS DE P.E.A.D. (PROVISION, ACARREO Y COLOCACION A CARGO DEL

CONTRATIS-TA), SI EL METODO CONSTRUCTIVO ES CON TUNELERA. .....................................................8

ART. 28 - PRUEBA HIDRAULICA DE LAS CAÑERIAS ...........................................................................................8

ART. 29.-EMPALME A BOCAS DE REGISTRO. .......................................................................................................9

República Argentina ETP-1

Provincia de Río Negro Aguas Rionegrinas S.A.


Licitación Privada Nº 06/21.-



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Art. 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS SUPLETORIAS Y ORDEN DE PRIORIDAD

Además de las presentes Especificaciones, regirán en forma supletoria y con el orden de prioridad que se enumeran, las siguientes:

a) Especificaciones para la Construcción de Obras Externas de Provisión de Agua y Desagües", del Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro.

b) C.I.R.S.O.C. Reglamento - Recomendaciones - Disposiciones.

c) Especificaciones, Normas y Planos Tipo, de Obras Sanitarias de la Nación cuando las presentes especificaciones no indiquen lo contrario.

d) Normas IRAM, en especial las referidas a cañerías y juntas, de acuerdo al siguiente detalle:

- "Normas para materiales y estructuras de hormigón simple y armado"

e) Demás Normas IRAM de aplicación

f) "Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas", de la Dirección Provincial de Arquitectura, incluso sus cláusulas particulares.

En caso de que algún trabajo y/o provisión no estuviere explícitamente contemplado en alguna de ellas, los

mismos deberán ajustarse a las reglas del arte de la construcción.

Art. 2 - NORMAS DE MEDICION

Para el caso de que estas especificaciones o las enumeradas en el artículo anterior no establezcan la forma de medir algún trabajo se seguirán las Normas de Medición de la Dirección de Arquitectura y/o de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Nación.

Art. 3 - CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR Y PRUEBAS

En todos los casos la Inspección controlará la calidad óptima de los materiales a utilizar, ordenando verificar la bondad de los mismos cuando lo estime conveniente, para lo cual el Contratista está obligado a hacer ejecutar las pruebas y ensayos, que a tal efecto se ordenen, inclusive en fábrica.

Los análisis y/o ensayos de materiales que a criterio de la Inspección fueran necesarios efectuar, serán encomendados al laboratorio que de común acuerdo determinen la Contratista y la Inspección en el Acta de Replanteo.

Se deja constancia que los gastos originados por dichos ensayos y/o análisis, correrán por exclusiva cuenta del Contratista, el que los computará en los precios cotizados para la presente obra.

Art. 4 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El Contratista será único y total responsable de los daños, desperfectos y perjuicios, directos o indirectos, que por negligencia, imprevisión o incorrecta ejecución de los trabajos, sean ocasionados a personas, a las obras internas o a edificaciones e instalaciones próximas.

Asimismo el Contratista será el único responsable de la conducta del personal a su cargo.

Un aspecto delicado que deberá tener en cuenta, es el que deriva de los cruces y proximidades de conducciones subterráneas y aéreas existentes y/u obras de arte. El Contratista tendrá la responsabilidad de determinar exactamente en el terreno, la ubicación planialtimétrica de todas las conducciones existentes y obras de arte que pudieran resultar afectadas por la obra.

El costo que demande la reposición o refacción de algún hecho existente dañado durante la realización de los trabajos, correrá por exclusiva cuenta del Contratista.




Art. 5 - USO DE PATENTES

Los derechos por el uso ó empleo de materiales, equipos, dispositivos o procedimientos registrados, se considerarán incluidos en los precios contractuales, siendo el Contratista el único responsable por los reclamos que puedan promoverse por el uso indebido de patentes.

Art. 6 - ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCION

El Contratista procurará y tendrá a su cargo abastecerse de energía eléctrica para la construcción de la obra (en los frentes de trabajo, en el obrador, para equipos, pruebas, etc.).

A.R.S.A. suministrará el agua para la construcción y las pruebas hidráulicas, debiendo hacerse cargo el Contratista de realizar a su exclusivo cargo el traslado de la misma y las conexiones respectivas en el lugar que indique la Inspección.

Art. 7 - RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS

El Oferente consultará todos los antecedentes necesarios, efectuará las averiguaciones correspondientes y recorrerá minuciosamente el lugar de las obras a efectos de determinar la magnitud y costo de los trabajos que hubiere de ejecutar como consecuencia de interferencias con instalaciones existentes dado que no se reconocerá adicional alguno por modificaciones de traza, demolición de instalaciones existentes fuera de servicio, relocalización de instalaciones existentes u obras especiales que hubiere que ejecutar.

Previo a la fecha de replanteo, el Contratista deberá haber verificado la ubicación de instalaciones subterráneas existentes (tuberías de conducción de agua, electricidad, etc.).

Consecuentemente, a la fecha de iniciación de las tareas que se establezcan en el Plan de Trabajos, habrá adoptado los recaudos necesarios para evitar deterioros que su labor pueda ocasionar en las mencionadas instalaciones y la reparación correrá a su cargo.

El Contratista deberá efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicar perfectamente las instalaciones subterráneas existentes, de modo que la traza de la cañería a instalar quede definida con toda corrección antes de hacer la apertura de zanjas o la ejecución de túneles.

Será por exclusiva cuenta del Contratista la remoción de los obstáculos que se puedan encontrar y responsable de los deterioros que se ocasionasen, por no cumplir con las prescripciones anteriores o ejecutar las tareas inherentes a la presente obra sin el suficiente celo y responsabilidad.

Art. 8 - INSTALACION ELECTRICA

La instalación eléctrica necesaria para la construcción de la obra se ajustará a las normas de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, siempre que no se opongan a normas municipales en vigencia y/o los requerimientos de la empresa prestadora del servicio.

Art. 9 - LETRERO DE OBRA

El Contratista colocará un (1) cartel indicador de la obra según se indica en el “Manual Cartel de Obra RN”, de 2,25 m x 3 m, en el lugar que señale la Inspección y lo retirará una vez finalizada la obra. Los gastos que demande el cumplimiento de este Artículo se consideran incluidos en los gastos generales del Contratista.

Art. 10 - REPLANTEO DE LAS OBRAS

Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá replantear la posición definitiva de las obras, planimétrica y altimétricamente, sometiendo estos trabajos previos a la aprobación de la Inspección.

Asimismo deberán ejecutarse los trabajos preparatorios siguientes:

a) Reconocimiento de los puntos fijos, debiendo el Contratista realizar el transporte de cotas a los sitios en que se construyan las obras, materializando o señalizando convenientemente los puntos auxiliares de apoyo a utilizar en ellas.

b) Reconocimiento de obras existentes.

c) Sondeos para detectar profundidades de ripio y/o roca y las alturas de aguas libres, a fin de programar los métodos constructivos.

d) Replanteo de cada una de las estructuras y cámaras.

El replanteo será controlado por la Inspección, pero en ningún caso quedará el Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e inalterabilidad.




Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causar atrasos en el desarrollo normal de la obra, concordantes con la notificación de la orden de iniciación y con el Plan de Trabajos aprobado.

Las operaciones de replanteo constarán en actas, que serán firmadas por la Inspección y el Representante Técnico de la Contratista, debiendo esta última confeccionar el plano correspondiente.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente artículo deberán incluirse en los Gastos Generales del Contratista.

Art. 11 - EQUIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El equipo con que deberá contar la empresa Contratista para la ejecución de la obra, deberá responder a las características de ésta, que surgirán del estudio que efectúe el Oferente para la cotización y será el necesario para la ejecución de la obra en forma y plazo.

Art. 12 - TRABAJOS PREVIOS A LA EXCAVACION

El Contratista ejecutará los trabajos de eliminación de obstáculos y limpieza que fueran necesarios realizar antes de proceder a la excavación en la zona interesada de la obra.

Todos estos trabajos se considerarán incluidos en los ítems cuyo precio incluye excavación.

Art. 13 - MOVIMIENTO DE SUELOS PARA CONDUCCIONES Y OBRAS DE HORMIGON

Comprende los siguientes trabajos; limpieza y excavación en cualquier clase de terreno (arena, fango, arcilla, tosca, ripio, etc., y piedras o bochones de roca que puedan ser extraídos sin necesidad de voladura) y en el estado en que se encuentre, con las dimensiones y la manera indicada en este pliego; la ordenada disposición del material excavado a los costados de la zanja o pozo o, donde esto no sea posible a juicio de la Inspección, en el lugar que esta indique; la depresión de la napa necesaria para mantener el fondo de la zanja en seco con la eliminación del agua por bombeo directo o achique; los entibamientos que fueran necesarios para asegurar la estabilidad de las paredes de las zanjas; pasarelas, puentes para peatones y vehículos, señalizaciones y obras de prevención y seguridad en un todo de acuerdo con las Ordenanzas y normas vigentes que sean de aplicación; conservación y eventual reparación de instalaciones subterráneas existentes, hayan o no sido detectadas o previstas con anterioridad; eventual cambio de suelos duros (ripio, roca, etc.) por suelos arenosos para mejorar las condiciones de fundación de cañerías o consolidación de terrenos blandos; relleno y compactación de las zanjas, de los sobreanchos de pozos y sobrealas estructurales, a mano o con equipos; riego suplementario, terminación del terreno afectado, emparejamiento y abovedamiento del mismo; carga de la tierra sobrante su transporte, descarga y acondicionamiento en el lugar que indique la Inspección y todo otro trabajo que se desprenda de la correcta interpretación de los planos, especificaciones, memoria descriptiva y planillas de cotización.

No se permitirá la apertura de zanjas, antes de que se haya acopiado el material necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en ellas y organizado los equipos correspondientes.

Se evitará anticipar la apertura de zanjas, pero cuando ello sea imprescindible se llegará a una cota 10cm superior a la definitiva, debiendo practicarse la excavación remanente inmediatamente antes de procederse a la fundación de las cañerías.

Si la Inspección lo considera necesario el material para el relleno de la zanja podrá ser seleccionado y apilado durante la excavación, separándolo del que la Inspección considere inapropiado. Los costos derivados de estas operaciones estarán incluidos en el precio unitario del presupuesto para la excavación de las cañerías en zanja.

Se evitarán sobreanchos y excesos en la profundidad de las excavaciones. Si por error ocurriese, el Contratista procederá, a su exclusivo cargo, a rellenar y compactar esos volúmenes de manera de conseguir un peso específico aparente superior o igual al del terreno natural.

El relleno y la compactación de los volúmenes excavados en exceso serán también a expensas del Contratista.

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cañería sea inconsistente y no resulte adecuado para la fundación a juicio de la Inspección, el Contratista deberá profundizar la excavación hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por suelos compactados con las siguientes especificaciones: densidad seca no inferior al 95% de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo de laboratorio (IRAM 10541 Método Normal); humedad de suelo compactado ± 2% de la humedad óptima obtenida en el referido ensayo; espesor de las capas compactadas terminadas no mayor de 0,15 m.




En todos los casos el fondo de la zanja deberá ser recto y presentar la pendiente del proyecto. Inmediatamente antes de la fundación del caño, la misma se terminará a mano, de manera de respetar las cotas indicadas en los planos.

Cuando en el fondo de zanja para alojar cañerías, se encuentren capas duras o ripiosas, deberá profundizarse la excavación 10 cm y procederse al relleno correspondiente con una capa de arena o gravilla sobre la que se fundará el caño sin pago adicional alguno.

El contratista deberá adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos para que las obras y su inspección se realicen con las excavaciones estables y en seco.

La tierra sobrante será depositada en los lugares que indique la Inspección en un radio no mayor de 10 km. El material será distribuido de manera que resulte una superficie aproximadamente plana y de aspecto ordenado.

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto que sea ocasionado a personas, a las obras mismas o a edificaciones o instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte.

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales, estando comprendidos los pozos o nichos necesarios para la ejecución de las juntas de cañerías, zonas de terreno en las cuales se encuentran napas de agua, mantos arenosos, etc. así como también la remoción de estructuras enterradas, conductos, etc. El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios a efectos de no paralizar la obra, ni interrumpir el servicio prestado por dichas instalaciones, debiendo efectuarse las investigaciones previas al comienzo de los trabajos. En general, la excavación se realizará a cielo abierto, se permitirá la ejecución en túnel previa aprobación de la Inspección. La liquidación de la excavación en túnel se pagará como si fuera realizada a cielo abierto.

Art. 14 - ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES. DEPRESION DE LAS NAPAS

SUBTERRANEAS. BOMBAS Y DRENAJE

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán ataguías, tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección.

Para la eliminación de las aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de bombeo necesarios y ejecutará los drenajes que estime convenientes y si ello no bastara, efectuará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados.

Se deberá tener especial cuidado en la forma de ejecutar la depresión de la napa, evitando el arrastre de los materiales finos del suelo durante el bombeo, que pueden producir erosiones retrógradas en el subsuelo.

El agua extraída para la depresión de napas deberá ser canalizada en tuberías cerradas hasta los puntos de descarga subterráneos (bocas de tormenta), no permitiéndose en ningún caso el escurrimiento superficial.

Si no se logran taludes estables en las excavaciones se deberán efectuar entibamientos y/o apuntalamientos en uno o ambos lados de la excavación, y/o enmaderamientos continuos y/o tablestacados.

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de los materiales y planteles que al mismo fin se precisaran, se consideran incluidos en los precios que se contraten para las excavaciones.

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar

toda posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a edificaciones e instalaciones

próximas de todas las cuales será único responsable.

La Inspección no admitirá ninguna clase de pedidos de reconocimiento de mayores costos, por las

dificultades de trabajo que pudieran presentarse por motivo de niveles freáticos.

Tal eventualidad deberá ser prevista por los Oferentes al formular sus precios de excavación, que deberán

incluir los trabajos descriptos en el presente Artículo.

Antes de iniciar los trabajos el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección, la metodología

a emplear.

Art. 15 - DEFENSAS

Si la Inspección juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las excavaciones, el

Contratista estará obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de protección durante

la ejecución de las obras. No se reconocerán pagos por tablestacados de protección durante la ejecución de




las obras y no se reconocerá indemnización alguna por tablestacados u otros materiales o implementos que

el Contratista no pudiera extraer.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a las líneas de edificación o cualquier

construcción existente o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el

Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya

estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el Contratista

procederá previa las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias.

Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiera adoptado las precauciones del caso y

tuviera lugar algún derrumbe, o se ocasionase daños a instalaciones existentes o personas, será de su

exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran.

Art. 16 - RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS

16.1. Generalidades

El relleno de las excavaciones se hará con los suelos provenientes de las mismas, incluyéndose este

trabajo en el precio que se contrata para la excavación. Si fuera necesario transportar suelo de un lugar a

otro de las obras, para efectuar rellenos, este transporte será por cuenta del Contratista. En el caso de

rellenos de zanjas o pozos, aquel se efectuará en capas sucesivas de no más de 0,20 m de espesor

terminado, cada una.

Como tarea previa a los rellenos para terraplenamientos deberá el Contratista retirar todas las malezas,

desperdicios y suelos que contengan materia orgánica.

El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso para evitar que al hacerse los

rellenos se deterioren las obras realizadas, pues será el único responsable de tales deterioros.

Los hundimientos de los afirmados, derivados de la mala ejecución de los rellenos, deberán ser reparados

por el Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije la Inspección y si se tratara de pavimentos con

contrato de conservación, el Contratista abonará a la entidad que corresponde, el importe de los trabajos de

reparación.

Cuando los rellenos no se hallasen en condiciones de recibir los pavimentos por haberse producido

asentamientos, la Inspección fijará en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos y, en caso de

incumplimiento éste se hará pasible de la aplicación de una multa, sin perjuicio del derecho del

Departamento de disponer la ejecución de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.

16.2. Rellenos y terraplenamientos en las zanjas de las cañerías

La partida del presupuesto para excavación de zanjas incluye también el relleno y compactación de las

mismas, como así también el de las cañerías laterales y la parte exterior de las cámaras de válvulas y

accesorios que se encuentran geométricamente dentro de las líneas de liquidación de la excavación para

cañerías.

El relleno de las zanjas para cañerías será efectuado hasta las líneas indicadas en los planos, como se

especifica en este apartado o como lo indique la Inspección. El relleno, que deberá ser compactado, se

colocará como se especifica en el apartado correspondiente.

El tipo de material utilizado para relleno, las cantidades que se empleen y la forma de depositar el material

estarán sujetos a la aprobación de la Inspección.

El relleno no deberá hacerse caer directamente sobre la cañería. Las piedras y cascotes de tamaño mayor

de 4 cm no deberán colocarse dentro de una distancia de 0,15 m de la parte exterior de la cañería.

Todo el relleno debe colocarse cuidadosamente y esparcirse en capas uniformes de manera que se llenen

completamente todos los espacios entre piedras y terrones.

El relleno deberá colocarse aproximadamente a la misma altura a ambos lados de la cañería para impedir

cargas laterales desiguales que puedan desplazar la cañería. La diferencia entre las alturas rellenadas a

uno y otro lado de la cañería no excederá de 0,20 m en cualquier momento. Las capas de relleno deben

colocarse inmediatamente después de completarse la compactación de la capa anterior, pudiendo ser

diferido el relleno en los lugares indicados por la Inspección para la obtención de muestras del relleno

compactado a fin de verificar si cumple con las condiciones establecidas. En caso de obtenerse densidades




insuficientes deberá continuarse la compactación de esas capas y recomenzar la operación por encima de

las mismas, todo ello a costas del Contratista.

El relleno deberá compactarse hasta una altura mínima de 0,60 m sobre el trasdós del caño antes de

permitir el uso de equipos de apisonado o rodillos compactadores que se desplacen sobre la cañería o fuera

de ella.

Asimismo se tendrá en cuenta que en el caso de suelo ripioso la fundación requiere una capa superior

exenta de rodados superiores a 19 mm y que en caso necesario será menester proceder a su tamizado.

El relleno de la excavación efectuada excediendo las líneas especificadas para la medición, será ejecutado

del mismo modo establecido para el relleno adyacente y será realizado a costas del Contratista.

Art. 17 - COMPACTACION DE SUELOS

17.1. Generalidades

Los suelos que se utilicen para la ejecución de los rellenos compactados tendrán un límite líquido no mayor

del 40%, un índice de plasticidad no mayor del 15% y estarán exentos de materia orgánica.

En general, teniendo en consideración los resultados de los ensayos de suelos practicados a lo largo de la

traza de las cañerías, podrá utilizarse el mismo suelo extraído de las excavaciones para el ulterior relleno de

las mismas y compactación del suelo utilizado para rellenar. Estará a disposición de los Oferentes el

resultado de los ensayos practicados, pero el Contratista al que se adjudique la obra deberá efectuar

nuevas determinaciones a su costa.

Cualquiera sea el resultado de estas determinaciones, no se modificará el precio unitario establecido en la

propuesta aceptada.

Bajo cualquier circunstancia será mandatoria la aplicación de las limitaciones establecidas en el primer

párrafo de este artículo.

Cualquiera sea el procedimiento de compactación utilizado, sea éste manual o mecánico, el importe de las

erogaciones producidas por éste concepto estará incluido en el precio unitario de la respectiva partida de

excavación.

En todos los casos que siguen a continuación, resultará de aplicación la Norma IRAM 10511 - Método

Normal - relativa al valor porcentual de la densidad seca del suelo compactado, comparada con la densidad

seca del suelo compactado con humedad óptima en ensayos de laboratorio, y en lo sucesivo se los

denominará compactación al tanto por ciento (X%); para el caso de suelos a los que no sea aplicable el

método antes mencionado deberán efectuarse ensayos conforme a las Normas vigentes en Vialidad

Nacional.

17.2. Compactación del terreno en correspondencia de estructuras enterradas

En todos los casos que no requieran rellenos compactados en correspondencia de estructuras de albañilería

u hormigón enterradas o semienterradas, deberá alcanzarse una compactación no menor del 95%, con

porcentajes de humedad comprendidos entre ± 3% del óptimo y el espesor de las capas terminadas no será

mayor de 0,20 m.

17.3. Compactación del relleno de las zanjas de las cañerías

Una vez colocada la cañería se procederá a la ejecución del relleno de la excavación, que será compactado

como mínimo al 95% en la "zona de relleno del caño" (ASTM 3839) y mayor del 92% hasta la terminación

del relleno.

Los espesores de las capas compactadas terminadas, no serán mayores de 0,20 m.

Art. 18 - DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES.

La tierra o material extraído de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenamientos, se

depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellos en que sea posible hacerlo y siempre que con

ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al tránsito, al escurrimiento de las aguas superficiales y

no se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspección pudiera evitarse.

Art. 19 - MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos de las zanjas para las cañerías,

así como también el sobrante de la excavación de las estructuras, quedará a disposición del Contratista




quién deberá alejarlo del lugar de las obras.

La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante será por cuenta del Contratista y su

costo se considerará incluido dentro del monto contractual.

Antes de formular sus ofertas, los interesados deberán efectuar las averiguaciones del caso en el terreno y

en la Municipalidad a fin de comprobar el estado y particularidad de los accesos y los lugares exactos de

descarga del material, ya que posteriormente no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza.

Los excedentes de excavación se transportarán, depositarán, distribuirán y perfilarán en los lugares que

indique la Inspección dentro de una distancia de transporte variable que en ningún caso podrá superar los

10 km. del lugar del emplazamiento de las obras.

El Contratista deberá alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de las

excavaciones y rellenos. Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones injustificadas de

material de las excavaciones, la Inspección fijará el plazo para su alejamiento.

En caso de incumplimiento el Contratista se hará pasible de la aplicación de una multa diaria, sin perjuicio

del derecho de la repartición, de disponer el retiro de dicho material por cuenta de aquel.

Art. 20 - RESTAURACION DE CONDUCTALES

El Contratista, al efectuar excavaciones u otros trabajos, deberá tomar precauciones para evitar el deterioro

de conductales; la reparación de conductales que se hubieren dañado será de exclusivo cargo del

Contratista.

Art. 21 - SECCION TRANSVERSAL DE LA ZANJA DE LAS CAÑERIAS

Las especificaciones para la ejecución de la sección transversal de la zanja serán de conformidad a las

Normas IRAM de aplicación.

Respecto a la base de asiento, vale lo especificado en los Artículos 13 y 16 de las presentes Cláusulas en cuanto a la necesidad de reemplazo de suelos y al tipo de material a emplear.

Art. 22 – ROTURA, REFACCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS EXISTENTES.

Las refacciones de pavimentos y veredas existentes quedaran a cargo de la contratista.

En caso que las cañerías deban ser instaladas bajo pavimentos rígidos o flexibles, deberán utilizarse para su remoción, cortadoras de pavimento con sierra circular de piedra, debiendo efectuarse el corte hasta 1/3 del espesor del pavimento como mínimo. Para completar la tarea podrán utilizarse otros medios para tal fin.

En la reconstrucción de veredas, enripiados y pavimentos levantados para la colocación de cañerías, se incluye la ejecución de contrapisos o sub-base y base y todo otro trabajo, equipo o provisión, para la correcta terminación del ítem. En general regirá el principio que la obra realizada será de una calidad no inferior a la existente.

Luego de su ejecución se considerará terminado el ítem correspondiente contra presentación de certificado de aprobación de la Municipalidad de CINCO SALTOS.

El costo de estos trabajos se considerará incluido en los ítems correspondientes.

Art. 23.- BY-PASS.

Para ejecutar la obra se deberá cortar el servicio en el tramo de cañería a reemplazar, mediante la

instalación de un by-pass.

El sistema propuesto consiste en la instalación de tapones aguas arriba y abajo del tramo a ejecutar de

manera de aislarlo del sistema, posteriormente a ello se procederá a la instalación de una o dos

electrobombas sumergibles en la boca de registro aguas arriba, desde donde se conducirán los líquidos

hasta el tramo posterior existente, mediante impulsiones con cañería de PVC (cañería y bombas a proveer

por A.R.S.A.) a colocar sobre la calzada, debidamente protegida y anclada.

La contratista deberá efectuar todas las tareas necesarias (instalación de tapones aguas arriba y abajo del

tramo, etc.) para aislar los tramos a reemplazar y poner en funcionamiento el sistema sin interrumpir el

Servicio de desagüe cloacal y mantenerlo hasta finalizar la obra.

Art. 24.- REMOCION DE CAÑERIA EXISTENTE.




Para remover la cañería existente se deberá tener en cuenta el aserrado de la misma en proximidades de

cada boca de registro, la rotura, el retiro y la disposición final del material extraído (HºAº o A°C°) el que no

podrá utilizarse para el relleno de la zanja.

Art. 25.- PAVIMENTOS DE HORMIGON Y FLEXIBLE.

Comprende todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la completa terminación de los

trabajos, en un todo de acuerdo con los planos del proyecto y a las disposiciones municipales.

Luego de su ejecución se considerará terminado el ítem correspondiente contra presentación de certificado

de aprobación de la Municipalidad de Cinco Saltos.

Art. 26 - CAÑERIAS DE P.V.C. (PROVISION, ACARREO Y COLOCACION A CARGO DEL CONTRATIS-

TA).

Serán cañerías de PVC, rígida, para Líquidos Cloacales, con junta deslizante, con propiedades de

inocuidad, resistencia mecánica y química, debiendo tener aprobación de IRAM para los diámetros

cotizados y cumplir con las Especificaciones Internacionales para tubos de PVC rígido. (Cañería PVC-

RCPD)

Los tubos deberán presentar individualmente en su exterior, la aprobación IRAM, caso contrario no serán

recepcionadas en el momento de la entrega.

La exigencia del cumplimiento de la norma debe venir sobreimpresa en la generatriz de caño, perfectamente

legible, como así su diámetro y presión de trabajo. No se aceptará la oblea autoadhesiva de aprobación de

la Norma.

El anillo de estanqueidad será sintético, para juntas para cañería para Desagües Cloacales, y responderá a

la Norma IRAM 113.047, garantizada para todo el rango de diámetros en condiciones de presiones máximas

de servicios.

Las cañerías que cumplan las exigencias pedidas, serán recepcionadas de conformidad, en el momento de

su descarga. Aquellas que no cumplan, serán retiradas por el oferente.

Art. 27.- CAÑERIAS DE P.E.A.D. (PROVISION, ACARREO Y COLOCACION A CARGO DEL

CONTRATIS-TA), SI EL METODO CONSTRUCTIVO ES CON TUNELERA.

En caso de optar por el método constructivo con tunelera la cañería existente será reemplazada por una de

PEAD del diámetro indicado en la Memoria Descriptiva, PE100, Clase 6, con sello IRAM. Los tramos de esta

nueva cañería PEAD deberán ser unidos entre sí mediante la técnica de termofusión e insertados en las

bocas de registro correspondientes.

Art. 28 - PRUEBA HIDRAULICA DE LAS CAÑERIAS

Las cañerías serán sometidas a las pruebas de presión interna a "zanja abierta" y a "zanja tapada" por tramos. La presión de prueba será igual a la tapada en el punto más bajo de la cañería más 1 m.c.a. La presión de prueba de la cañería que se ensaya se mantendrá durante el período que establece el presente Artículo a partir del cual se procederá a la Inspección del tramo correspondiente no debiendo acusar exudaciones ni pérdidas, como asimismo fallas de los caños y juntas.

No se admitirán pérdidas de ningún tipo.

Antes del ensayo a "zanja abierta" se recubrirá el caño con una capa de tierra de 0,30 m para que no se levante la cañería y dejando descubiertas todas las juntas y piezas especiales.

Terminada la Inspección a "zanja abierta" en forma satisfactoria, el Contratista podrá iniciar el relleno de las excavaciones.

Si la interrupción de los trabajos se debiera a causas justificadas y debidamente comprobadas por la Inspección y la zanja, con la cañería colocada o sin ella, quedase abierta, el Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios.

Ejecutado el relleno completo de la zanja, se efectuará la prueba de la cañería a "zanja tapada". La presión de la prueba se mantendrá en la cañería que se ensaya, durante el período que más adelante se fija en el presente artículo, a partir del cual se procederá a efectuar la Inspección del tramo correspondiente.

Si durante la prueba a "zanja tapada" se notaran pérdidas de presión, el Contratista deberá ejecutar la excavación de sondeos necesaria a fin de poner en descubierto las pérdidas a los efectos de su reparación.




Todo caño o juntas que presenten fallas o que acusen pérdidas durante las pruebas antes mencionadas serán reparadas o reemplazadas según los casos, por exclusiva cuenta del Contratista pudiendo la Inspección exigir las pruebas necesarias a los efectos de comprobar la eliminación de las fallas o pérdidas acusadas.

Las duraciones mínimas de los períodos de pruebas, durante los cuales deberá mantenerse en forma

continua las presiones especificadas, serán las siguientes:

a) A "zanja abierta", dos (2) horas

b) A "zanja tapada", tres (3) horas

Las pruebas hidráulicas se repetirán las veces que sea necesario para obtener un resultado satisfactorio a

juicio de la Inspección.

Las pruebas a que se someterán las cañerías, se realizarán con personal, instrumentos, agua, material y

elementos accesorios que suministrará el Contratista por su cuenta.

Finalizada la obra se efectuará una prueba de funcionamiento debiéndose verificar que en cada tramo no

ingresa agua de la napa freática.

Art. 29.- EMPALME A BOCAS DE REGISTRO.

Si alguna de las cañerías a reemplazar tendría que ser empalmada a una boca de registro, se realizará de

la siguiente manera: se introducirá el caño de PVC-RCPD ó PEAD hasta donde sea posible dentro del Hº de

la boca de registro, luego se procederá a sellar con un elemento elástico (silicona o similar) resistente a la

agresión de líquidos cloacales. Se incluye la extracción de los materiales sobrantes.

Republica Argentina NHS/001-1 Provincia de Río Negro Aguas Rionegrinas S.A.

______________________________ Firma y sello del Oferente

NHS-001 NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

TITULO: RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

1- Objetivo:

Establecer un sistema normas internas de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su método de implementación y control, definiendo las responsabilidades sectoriales e individuales y los mecanismos para lograr un efectivo cumplimiento de las reglamentaciones que se impartan.

2- Alcances:

A todo el personal propio o de terceros, que se desempeñen en los ámbitos de la Empresa (interno o externos).

3- Definiciones

DHyST: Departamento de Higiene y Seguridad en el Trabajos

Jefes Sectoriales: Subgerentes, Jefes Departamentales y Jefes de Servicios

Supervisores: Son los Capataces, Jefes de Plantas, jefes de ventas, y toda persona que conduzca un grupo de personas en el ámbito de dependencia de una determinada Jefatura Sectorial.

Inspectores: son el personal que ARSA designa como responsable del manejo de un determinado contrato de trabajos de terceros.

4- Responsabilidades y Delegaciones instrumentales

La Gerencia General como autoridad máxima de la empresa tiene entre sus responsabilidades la de velar por el cumplimiento de toda la normativa legal vigente en material de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para lo cual delega operativamente la instrumentación y el control de su cumplimiento en el DHyST a cargo de la Subgerencia de Coordinación de Suministros y Seguridad, y responsabiliza a las Gerencias del cumplimiento de las normas y recomendaciones que se le impartan en esta materia.

5- Dictado de Normas Internas

5.1 El DHyST será el único autorizado para crear normas en la materia, no obstante las mismas se emitirán con el consenso y aprobación de las Gerencias cuyo personal este alcanzado por estas, lo que quedará plasmado por las firmas de Aprobación / Aceptación en las mismas.

5.2 Dichas normas se establecerán con el único objeto de garantizar el cumplimiento de medidas preventivas cuyo fin será el de preservar la integridad física y psíquica de los trabajadores.

5.3 Las normas que se impartan serán de cumplimiento obligatorio para los sujetos incluidos en el alcance de las mismas a partir de su fecha de implementación.

6- Implementación de las Normas

6.1 Las Gerencias serán responsables del cumplimiento de tales normas en los ámbitos de sus funciones para lo cual delegaran la instrumentación y control de las mismas en los Jefes Sectoriales o Inspectores según corresponda

Republica Argentina NHS/001-2 Provincia de Río Negro Aguas Rionegrinas S.A.


6.2 A los efectos del punto 6.1 el procedimiento de aplicación para el personal propio será:

a) El DHyST enviará o entregará a los Jefes Sectoriales las normas mediante una planilla de entrega, y de ser procedente, capacitará a quien corresponda a tal efecto, quedando entonces la norma vigente para ese sector a partir de la fecha indicada en la planilla de entrega, siendo responsabilidad del Jefe Sectorial el cumplimiento de dicha norma de allí en adelante.

b) El DHyST notificará a la Gerencia correspondiente de la implementación de una norma en sectores de su dependencia funcional.

c) Los Jefes Sectoriales serán responsables de dar a conocer la norma a todo el personal de su dependencia que fuera sujeto de la misma.

d) Los Supervisores junto con los Jefes Sectoriales serán responsables en la aplicación y control de las normas que se implementen.

e) Los Jefes Sectoriales podrán apercibir por escrito al personal de su dependencia, ante un incumplimiento normativo de su personal a cargo, mediante un formulario especial que se creará a tal efecto, tal apercibimiento se elevará al legajo personal del empleado.

f) Cuando un determinado empleado sume tres apercibimientos escritos a una o más normas, el sector involucrado podrá solicitar sanciones de acuerdo a la modalidad y procedimiento establecidos en el convenio colectivo de trabajo en sus artículos 53, 54 y 54 bis.

6.3 A los efectos del punto 6.1 el procedimiento de aplicación para el personal de terceros será:

g) Cuando se contraten trabajos que impliquen el desempeño de mano de obra de terceros dentro del ámbito de la empresa ( externo o interno), el Inspector de dicho contrato será responsable de la puesta en conocimiento de las normas a los contratistas

h) Dichas normas le serán provistas al Inspector por el DHyST a su solicitud

i) Los Contratistas estarán obligados a cumplimentar estas normas internas, así como todas las normas legales vigentes en la materia

j) Los Contratistas tendrán a su cargo las capacitaciones, la entrega de ropa y elementos de protección personal y la contratación de un Servicio de Higiene y Seguridad en Trabajo, cuando esto fuera procedente.

k) Los Inspectores de cada contrato serán responsables de verificar el cumplimiento de las normas indicadas en el punto anterior, debiendo tramitar la aplicación de las multas previstas en cada contrato, ante incumplimientos del contratista.

7- Auditoria

7.1 El DHyST será el Auditor del cumplimiento de las normas, lo que se efectivizará mediante las inspecciones a los servicios u obras, el procedimiento será el siguiente:

a) Luego de realizada la inspección se labrará un acta con los resultados de la misma, y si las hubiere, con la indicación de la o las infracciones detectadas.

b) En dicha acta podrán indicarse medidas correctivas y un plazo para su cumplimiento.

c) El acta será presentada al Jefe Sectorial o Inspector, el que deberá firmarla como toma de conocimiento y para la implementación de las medidas correctivas.

d) El acta será elevada en copia a la Gerencia de su dependencia en su carácter de responsable del cumplimiento de las normas y recomendaciones que se impartan.

NHS-002 NORMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

y sus modificaciones

Revisión Nº 1 Fecha de Emisión Fecha de Vigencia Hoja Nº 1 de 7

22 11 2012


TITULO: EQUIPOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEÑALETICA DE USO OBLIGATORIO.

1.- Objetivo:

Reglamentar los Elementos de Protección Personal (EPP), los Elementos de protección no Individual (EPnI) y la señalética de uso obligatorio asociada a estos elementos, fomentando actitudes seguras de trabajo, neutralizando riesgos de exposición, preservando la integridad física del personal.

No se incluyen en esta norma la ropa de trabajo y el calzado de seguridad que se encuentran regulados en el convenio colectivo de trabajo.

2.- Alcances:

A todo el personal propio o de terceros, que se desempeñen en los ámbitos de la

Empresa (interno o externos) y/o que transite por ellos.

3.- Responsabilidades.

DHyST (Departamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo): es responsable de auditar el cumplimiento de la reglamentación vigente, colaborar en la capacitación efectuar pruebas de incorporación de nuevos EPP, o de su reemplazo, requiriendo pruebas operativas y evaluando sus conclusiones conjuntamente con los sectores usuarios y capacitar a la supervisión sobre las características de nuevos elementos incorporados.

También será el encargado de evacuar consultas respecto de que elementos deben usarse para las distintas tareas, de cómo usarlos y conservarlos, frente a dudas que pudieran surgir de la aplicación de esta norma.

Jefes Sectoriales (Gerentes, Subgerentes, Jefes Departamentales y Jefes de Servicios): observarán el cumplimiento de la presente norma, haciendo notar al supervisor del grupo en cuestión cualquier incumplimiento a la presente norma que detecten.

Supervisores (Capataces, Jefes de Plantas, jefes de ventas, y toda persona que conduzca un grupo de personas en el ámbito de dependencia de una determinada Jefatura Sectorial): no permitirán el desarrollo de tareas sin el cumplimiento de esta Norma, efectuadas por personal propio o de terceros. Gestionará la reposición de los EPP a solicitud de los usuarios o por propia iniciativa, debiendo verificar la efectiva necesidad de su recambio o necesidad conforme a esta norma.

Inspectores (son el personal que ARSA designa como responsable del manejo de un determinado contrato de trabajos de terceros): no permitirán el desarrollo de tareas sin el cumplimiento de esta Norma, efectuadas por personal de los contratistas.

Personal propio usuario de los EPP: Tendrá la responsabilidad de cumplir la presente norma, especialmente lo prescripto en los puntos 4 “Disposiciones Generales” y 5 “Desarrollo”.

Contratistas y prestadores de servicios: Deberán dar cumplimiento a la presente norma en todo lo relativo a la obligatoriedad del uso de elementos de protección.

Es obligación de los mismos proveer a sus dependientes de los elementos de protección indicados en la presente norma conforme a las actividades que desarrollen y por su exclusiva cuenta y cargo.




22 11 2012


4.- Disposiciones Generales.

4-1.- Uso Y Conservación:

4-1-1.- Cuando por razones de uso e higiene lo justifique los Elementos serán personales y de uso individual (EPP), como los casos de protectores auditivos, calzado de seguridad, cascos, etc, cuando esto no sea así los Elementos será considerados como de Protección no Individual (EPnI)

4-1-2.- El empleado que tenga un EPP a cargo deberá mantenerlo en perfecto estado de uso e higienizado.

4-1-3.- Los EPP se entregarán y se registrarán en forma individual, para ello el Supervisor deberá completar la planilla que se adjunta como ANEXO I, para cada empleado, esta planilla deberá ser archivada en la Carpeta de Higiene y Seguridad en el Trabajo o en el legajo de cada empleado, y cada vez que se produzca una entrega de EPP a cargo del mismo, se registraran las entregas en dicha planilla. Los EPP quedaran a cargo del usuario, hasta su recambio o mientras dure la relación laboral.

4-1-4.- Se reemplazarán aquellos EPP que se hubiesen deteriorado, como consecuencia normal de su uso cotidiano. El usuario deberá presentar el elemento deteriorado al solicitar el nuevo, entregándolo al momento del recambio.

4-1-5.- Se reemplazarán aquellos EPP que se hubiesen extraviado, no obstante se dejará constancia en la planilla del ANEXO I de tal situación, marcando con una cruz la columna correspondiente. Ante la reiteración de extravíos el Supervisor o autoridad del servicio podrá efectuar un apercibimiento por escrito en el marco de la NHS-001.

4-1-6.- Los servicios deberán designar una persona responsable de realizar y registrar las entregas de EPP conforme a los puntos 4-1-3, 4-1-4 y 4-1-5, ya sea a solicitud de los supervisores o de los empleados. Así mismo esta persona será el responsable de gestionar la compra y el mantenimiento del stock necesario para poder atender estas entregas. La designación de esta persona y de sus eventuales reemplazos deberán ser informados al Departamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo por escrito. La Falta de esta designación y/o de los registros será una falta imputable a la Jefatura de Servicio.

4-1-7.- En el caso de los elementos de protección que no son individuales (EPnI) es decir aquellos que por su frecuencia de uso y/o costo puedan usarse alternativamente por distinto personal sin implicar riesgo higiénico, tales como arneses, equipos de rescate, chalecos salvavidas, equipos analizadores de atmósferas, equipos autónomos de respiración, etc. Podrán ocurrir dos casos:

a) que los EPnI estén permanentemente en el establecimiento de uso de los mismos, o en otro cercano que sirva de asiento del personal, que deba realizar las tareas que implican el uso de esos elementos, en este caso la responsabilidad por la tenencia de dichos elementos es del supervisor del establecimiento del asiento del personal, el personal deberá solicitarle al mismo, esos EPnI y deberán devolvérselos higienizados una ves concluidas las tareas.

b) Que el EPnI se prevea como un elemento de uso regional en cuyo caso, cuando se programe la tarea el supervisor le indicará al responsable indicado en el punto 4-1-6, que lo pida, luego de usado el personal lo higienizará y lo revisará, y si detecta alguna anormalidad la informará al supervisor para que cuando el equipo se reenvíe al lugar de guarda puedan realizar las reparaciones o recambios necesarios.

4-1-8.- Aquellos Elementos de Protección Personal que fuesen descartables, (por ejemplo guantes de látex), serán desechados en bolsas para su posterior disposición final. Estos elementos serán tomados como consumibles y no serán puestos a cargo del personal.




22 11 2012


4-1-9.- Queda terminantemente prohibida la compra de EPP o EPnI, que no hallan sido aprobados por el DHyST, a estos efectos dicho Departamento emitirá una lista con los elementos aprobados que pueden ser adquiridos, la que será revisada periódicamente, hasta tanto dicha lista esté en circulación toda compra deberá ser consultada previamente al DHyST.

4-1-10.- Queda prohibido el retiro de la empresa de los elementos de protección personal asignados, los mismos deberán ser higienizados y guardados dentro del ámbito del establecimiento de asiento del empleado.

4-1-11.- Las prescripciones de la presente norma podrán ser complementadas con otros procedimientos o normas específicas a dictar por el DHyST.

5.- Desarrollo.

5-1.- CASCOS DE SEGURIDAD: Su uso es obligatorio en todos los sectores operativos de la empresa tanto internos como externos,

En las zonas de uso de Grúas, puentes grúas, y aparejos, el uso del casco es obligatorio para el personal involucrado en la tarea, o aquel que se encuentre en la zona de maniobra, su no utilización en estas zonas de riesgo inminente será considerado falta Grave. Definiendo para cada tarea los siguientes colores:

AMARILLO: Cuadrillas de agua, cuadrillas de cloacas y mantenimiento general.

AZUL: Operadores de guardia rotativa en plantas potabilizadoras, elevadoras o depuradoras

BLANCO: Jefe de Área Técnica y Jefes de Servicio, Jefes de Planta, Capataces y Jefes de mantenimiento.

5-1-1.- Excepciones: no será obligatorio el uso mientras se permanezca en alguno de los siguientes sectores:

Sectores de descanso,

Oficinas y archivos en general

5-1-2.- Es obligatorio que todo el personal porte su casco durante su jornada de trabajo.

5-2.- PROTECTORES AUDITIVOS (de inserción): su uso es considerado obligatorio, superados los 85 db (a) de nivel Sonoro Continuo.

5-2-1.- Su uso es obligatorio para todo el personal que opere o que este presente dentro del área en la que se encuentren operando máquinas y/o herramientas motorizadas, tales como martillos neumáticos/ eléctricos o hidráulicos, sierras circulares, amoladoras para los operadores de vehículos industriales, para los operadores martillos neumáticos/ eléctricos o hidráulicos, sierras circulares, amoladoras y otros equipos o zonas determinadas por el Dpto. Higiene y Seguridad, indicadas con carteles de uso obligatorio de protección auditiva.

5-2-2.- Es obligatorio que todo el personal porte los protectores auditivos durante su jornada de trabajo.

5-3.- CALZADO DE SEGURIDAD: su uso es obligatorio para todo el personal operativo y/o que circule habitualmente por los sectores productivos de Planta.

5-3-1.- Calzado de Seguridad Especial: Son aquellos Utilizados para condiciones específicas:

botas 1/2 caña con puntera de acero: este elemento será obligatorio toda vez que halla que realizar tareas en zonas húmedas y/o contaminadas por líquidos cloacales.

botas pescadoras sin puntera de acero: su uso se acotara solo a aquellas tareas en las que por las condiciones del lugar no se pueda desagotar el zanjeo, para realizar tareas manuales que no conlleven riesgo de caídas de objetos o golpes en los pies.

Waders: se utilizaran en las mismas condiciones que las botas pescadoras.




22 11 2012


5-3-2.- Excepciones: Cuando su uso no sea recomendado por Prescripción Médica.

5-4.- ANTIPARRAS: Se utilizaran en tareas de manipuleo de sustancias químicas, trabajos de amolado, corte, acerado y otras tareas que produzcan proyecciones de partículas irritantes o nocivas, requiriendo una protección hermética.

5-4-1.- Antiparras para productos químicos: Es obligatorio el uso de estas antiparras en la manipulación de productos químicos.

5-4-2.- Antiparras para proyección de partículas: Es obligatorio el uso de estas antiparras en tareas de amolado y aserrado.

5-5.- PROTECTORES FACIALES: Se utilizarán en aquellos sectores que se produzcan proyección de partículas de mayor tamaño que puedan afectar el rostro.

5-6.- ANTEOJOS DE SEGURIDAD: su utilización será obligatoria para todo personal que circule, trabaje, controle o inspeccione dentro de los sectores donde se estén realizando trabajos ( plantas, estaciones elevadoras, trabajos de calle, etc.)

5-6-1.- Excepciones: no será obligatorio el uso mientras se permanezca en Oficinas y archivos en general.

5-6-2.- Es obligatorio que todo el personal porte los anteojos de seguridad durante su jornada de trabajo.

5-7.- CARETAS PARA SOLDAR: Es obligatorio el uso para aquellos operadores expuestos a radiaciones que puedan causar daño a la vista y proyección de escoria a la cara. El mismo sera un protector facial con filtro UV

Es obligatorio su uso para el operador de corte y soldadura y el ayudante de dicha tarea.

5-8.- DELANTALES: serán adecuados al riesgo inherente en cada labor y de uso obligatorio para operadores y ayudantes de tareas de corte y soldadura (delantal de descarne) y para manipulación de sustancias químicas (delantal de PVC) para evitar derrames sobre tórax, abdomen y piernas.

5-9.- GUANTES: es obligatorio su utilización para manipular herramientas, objetos, etc., y cuando haya riesgo de contacto con líquidos cloacales o productos químicos.

5-9-1.- Guantes de PVC o Nitrilo completo y puño de lona: serán de uso obligatorio en todas las tareas que impliquen contacto con líquidos cloacales o productos químicos.

5-9-2.- Guantes de descarne: serán de uso obligatorio en el uso de herramientas de mano tales como palas, picos, mazas, etc.

5-9-3.- Guantes Moteados: serán de uso obligatorio en la manipulación de objetos para carga descarga y movimiento.

5-9-4.- Guantes de Nitrilo con soporte de Nylon.: serán de uso obligatorio para tareas que requieran protección de las manos sin perder sensibilidad y lograr un movimiento fluido de las mismas. (trabajos de mecánica y electricidad).

5-9-5.- Guantes de Latex: Serán de uso obligatorio en tareas de laboratorio y podrán ser utilizados para la determinación de de cloro activo.

5-9-6.- Esta prohibida la utilización de guantes en las cercanías de elementos rotativos de máquinas o equipos, donde los mismos puedan ocasionar un atrapamiento del guante y la mano en las partes móviles.

5-10.- BARBIJOS PARA POLVOS: Se utilizaran en aquellos ambientes que presenten polvos y partículas en suspensión que generen disconfort en la tarea, serán considerando un elemento de protección respiratoria y no podrán sustituir a los indicados en el punto 5-11




22 11 2012


5-11.- MASCARA O SEMIMASCARA CON FILTRO INTERCAMBIABLE: Su uso es obligatorio en la manipulación de sustancias químicas que emitan gases o vapores nocivos o irritantes. Los filtros deben ser adecuados al riesgo y remplazados conforme a especificaciones del fabricante.

5-11-1.- Semimáscara con filtro químico y prefiltro P100: son de uso obligatorio en las tareas de dosificación de productos químicos en plantas potabilizadoras en las que se dosifique hipoclorito de sodio y sulfato de aluminio (y también cuando además exista dosificación de Fluorosilicato de Sodio)

5-11-2.- Semimáscara con filtro químico: Son de uso obligatorio en las tareas en que solo se dosifiquen productos químicos líquidos tales como hipoclorito de sodio o neutralizador de olores. Y podrán ser utilizadas para trabajos en zonas con presencia de líquidos cloacales para atenuar el disconfort provocado por los olores.

5-11-3.- Semimáscara con filtro P100: será obligatorio en el corte de caños de asbesto cemento y cundo deban realizarse trabajos de soldadura, particularmente en ambientes cerrados que no tengan sistema de extracción de humos.

5-12.-ARNES DE SEGURIDAD ANCLAJES Y CABO DE VIDA: serán de uso obligatorio para aquellas tareas en las que existan riesgos de caídas desde una altura que superen los 2 (dos) metros o donde haya riesgo de caída como en zanjas, estanques, piletas, etc.

5-13.-CHALECOS REFLECTIVOS: serán de uso obligatorio en aquellas tareas que se realicen en la vía publica, cuando no se cierre por completo el transito vehicular o toda actividad que requiera el uso de los mismos para denotar la ubicación del personal. Se recomienda su utilización a todo personal que asista al trabajo en bicicleta o motocicleta.

5-14.-CHALECO SALVA VIDAS: su uso será obligatorio en tareas específicas de limpieza, mantenimiento, inspección o cualquier actividad con probabilidades de caídas en lagunas, filtros, decantadores, etc. en especial cuando estos contengan líquidos cloacales.

5-15.- EQUIPOS IMPERMEABLES: Serán de uso obligatorio en cuadrillas de agua, cuadrilla de cloacas, estaciones elevadoras, plantas potabilizadoras y salas químicas o donde sea necesario para evitar el contacto del operario con líquidos y efluentes ya sean nocivos o no.

6.- Señalización de seguridad de obligación de uso de EPP:

6-1.- El DHyST determinará los lugares y carteles que se deban colocar en cada uno de los lugares.

6-2.- Los Servicios podrán sugerir y solicitar cartelería adicional al Servicio de Higiene y seguridad en el Trabajo

6-3.- Será responsabilidad de los Servicios mantener los carteles en buen estado y en caso de ser necesario solicitar su reposición.

7.- GUIA DE EPP BASICOS

Como guía para la utilización y asignación de equipos de protección se incluye la siguiente tabla, en la que se describen los EPP básicos y obligatorios, de cada función dentro de la empresa, dejando constancia de que el listado no es exhaustivo y que según las circunstancias y características de los lugares de trabajo puede ser necesaria la utilización de otros elementos conforme a lo indicado en el punto 5.

Equipos de protección personal por función




22 11 2012


Puesto de trabajo EPP EPnI

Operario de guardias rotativas

• Guantes de PVC o Nitrilo completo

• Antiparras para productos químicos

• Semimascara con filtro químico y prefiltro P100

• Casco Azul

• Delantal PVC

Cuadrilla de cloacas y cuadrilla de agua

• Botas media caña

• Guantes PVC o Nitrilo completo

• Guantes de descarne

• Anteojo de Seguridad

• Protectores auditivos

• Casco Amarillo

• Chaleco reflectante

• Equipo de agua

• Protector facial

• Waders

• Botas tipo pescadoras

Operario de estación elevadora de líquidos cloacales y de planta tratamiento efluentes

• Botas media caña

• Guantes PVC o Nitrilo completo

• Guantes de descarne



• Casco Azul

• Chaleco reflectante

• Chaleco salva vidas (solo en plantas de tratamiento con lagunas)

Mantenimiento

• Barbijos

• Guantes

• Protección auditiva

• Casco Amarillo


Jefes de Planta, Captaces y Jefes de

Mantenimiento


• Anteojo de seguridad

• Casco Blanco

• Guantes de Nitrilo con soporte de Nylon

Jefes de Servicio y Jefes de Area Tecnica


• Anteojo de seguridad

• Casco Blanco

• Guantes de Nitrilo con soporte de Nylon

Maquinistas

• Guantes de vaqueta

• Barbijos

• Anteojos de seguridad


• Casco Amarillo

Laboratorio

• Antiparras para productos químicos

• Guantes de látex





22 11 2012


Equipos de protección personal por tarea

Tareas EPP a utilizar

Soldadura

• Delantal descarne

• careta soldador

• guantes descarne

• semimascara con filtro P100

Electricidad • Guantes dielécricos


Mantenimiento parques

• Guantes moteados



Pintura • Semimascara con filtro químico y prefiltro P100


Trabajos en altura (2m o mas)

• Arnés de seguridad con cabo de vida

Amolado y rotura de hormigón o pavimento

• Protector facial


Corte caño de asbesto-cemento



___________________________ Firma y sello del Oferente

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA Al Señor Presidente de Aguas Rionegrinas S.A. de la Provincia de Río Negro Calle Colón 719 (8500) VIEDMA - RIO NEGRO Obra: “REEMPLAZO COLECTORES CALLE RIVADAVIA”, en la ciudad de Cinco Saltos, Licitación Privada Nº /21.

El/Los abajo firmante/s, con domicilio legal constituido en la calle...........…………....... Nº..... de la ciudad de…………............…de la provincia de Río Negro y con domicilio social en la calle.................……………………...... Nº.….. de la ciudad de………………..de la provincia de ……………………..(Quienes se presentan en forma mancomunada y solidaria), después de estudiar cuidadosamente los documentos de la Licitación Pública Nº /21 y luego de recoger en el sitio en que se ejecutarán las obras, las informaciones relativas a las condiciones locales que pudieran influir sobre la determinación de los precios; no quedando duda alguna de la interpretación de los documentos de la Licitación y demás condiciones, propone/n ejecutar todas las obras y trabajos que en ellos se especifican, proveer todos los materiales necesarios a incorporar a las obras y los elementos de labor que se requieran para efectuar los trabajos, de estricto acuerdo con el verdadero objeto y significado de la documentación y con la finalidad que deberán cumplir las obras una vez construidas por la suma total de Pesos .......................... ............ .................…........…....................($……...........), compuesto por un Monto Neto de Pesos .................................................................($......………...) y Pesos .........................................…………............ ($...……......) en concepto de Impuesto al Valor Agregado. Acompaña a la presente, constancia de la garantía de oferta, consistente en depósito en efectivo, título fianza bancaria o póliza de seguro (Indicando Banco o Compañía) por la suma de Pesos .................................................. con ..../100 ($................), propone/n como Representante Técnico al Ingeniero.............................Matrícula Nº......... del Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de la Arquitectura e Ingeniería (CPIT) de la provincia Río Negro. Viedma,...............……………...............de 2021.

_________________ __________________________ Firma del Proponente Firma de Representante Técnico

NOMBRE Y APELLIDO DOMICILIO DOCUMENTACION Y REFERENCIAS AGREGADAS ADJUNTAS



MODELO DE FIANZA BANCARIA

GARANTIA DE OFERTA

A solicitud de la Firma..…………………………............................., con domicilio legal en la calle........………...........Nº...... de la ciudad de.......……………..........................., nos es grato comunicarles que este Banco se constituye en fiador en solidario con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión y en los términos del artículo 2014 del Código Civil, por la suma de ($...............) ...................................... .../100 en garantía de la Oferta relacionada con la obra “REEMPLAZO COLECTORES CALLE RIVADAVIA”, en la ciudad de Cinco Saltos, Licitación Privada Nº /21, del Registro de Aguas Rionegrinas S.A. En consecuencia este Banco se obliga a hacer efectiva a Aguas Rionegrinas S.A., la suma mencionada, o sea la de Pesos .................................................... con ......../100 a simple requerimiento y sin que sea necesario constituir previamente en mora al obligado directo y sin ningún otro requisito. La presente garantía tendrá vigencia por el tiempo que subsiste la Oferta y en caso de resultar adjudicatario hasta la firma del Contrato. Al Señor Presidente de Aguas Rionegrinas S.A. de la Provincia de Río Negro Calle Colón 719 (8500) VIEDMA - RIO NEGRO



MODELO DE FIANZA BANCARIA

GARANTIA DE CONTRATO A solicitud de la Firma.......……………………………………….........., con domicilio legal en la calle....……….............Nº...….. de la ciudad de.........................………………......., nos es grato comunicarles que este Banco se constituye en fiador en solidario con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión y en los términos del artículo 2014 del Código Civil, por la suma de ($.………..........) (repetirlo en letras) en garantía del fiel cumplimiento el Contrato relacionado con la obra “REEMPLAZO COLECTORES CALLE RIVADAVIA”, en la ciudad de Cinco Saltos, Licitación Privada Nº /21, del Registro de Aguas Rionegrinas S.A, que fuera adjudicada por Expediente Nº …....... En consecuencia este Banco se obliga a hacer efectiva a Aguas Rionegrinas S.A., la suma mencionada, o sea la de Pesos............................................................. a simple requerimiento y sin que sea necesario constituir previamente en mora al obligado directo y sin ningún otro requisito. La presente garantía subsistirá hasta el total cumplimiento de las obligaciones contractuales, en cuya oportunidad solicitamos se sirvan disponer su devolución. Al Señor Presidente de Aguas Rionegrinas S.A. de la Provincia de Río Negro Calle Colón 719 (8500) VIEDMA - RIO NEGRO



MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

a) Mano de Obra (detallar) ………………… b) Materiales (detallar) ………………… c) Combustibles ………………… d) Equipos (detallar) ………………… Sub total (1) ………………… e) Gastos Generales ……..% de (1) ….…………… f) Gastos Indirectos ……..% de (1)

………………. Sub total (2) ………………. g) Beneficio ……..% de (2)

…………………. h) Gastos Financieros ……..% de (2) ………………. PRECIO DE COMPARACION = Sub total (3) ………………. j) I.V.A. .…...% de (3) ……………….

Provincia de Río NegroAguas Rionegrinas S.A.Gerencia de Proyectos y Obras

06/21

ÍTEM DESIGNACIÓN UN CANTIDADPRECIO

UNITARIOPRECIO TOTAL

1 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terrenoy a profundidad menor de 3,20 metros, incluyendodepresión de napa si la hubiere, entibamiento, relleno,compactación y transporte del material sobrante fuera ela obra. ml 208.00 $21,550.00 $4,482,400.00

2 Rotura y reposición de pavimento flexible, incluyendo elnecesario para adaptar las conexiones domiciliarias ml 208.00 $9,255.00 $1,925,040.00

3 Acarreo y colocación de cañería recta de PVC-RCPD Φ400mm incluida ejecución de juntas, material deasiento de cañerías y prueba hidráulica. ml 208.00 $12,030.98 $2,502,444.19

4 Ejecución de empalmes de cañerías a Bocas deRegistro existente, incluyendo piezas especiales yhormigón de anclaje y sellado. Nº 4.00 $49,155.00 $196,620.00

5 Provisión y reemplazo de marco y tapa de hºfº de bocade registro existente. Nº 2.00 $35,000.00 $70,000.00

6 Provisión y reemplazo de losa de techo de boca deregistro existente. Nº 1.00 $13,200.00 $13,200.00

$9,189,704.19

7 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terrenoy a profundidad menor de 3,20 metros, incluyendodepresión de napa si la hubiere, entibamiento, relleno,compactación y transporte del material sobrante fuera ela obra. ml 100.00 $21,550.00 $2,155,000.00

8Rotura y reposición de pavimento flexible, incluyendo elnecesario para adaptar las conexiones domiciliarias ml 100.00 $9,255.00 $925,500.00

9 Acarreo y colocación de cañería recta de PVC-RCPD Φ200mm incluida ejecución de juntas, material deasiento de cañerías y prueba hidráulica. ml 100.00 $6,679.91 $667,991.05

10 Ejecución de empalmes de cañerías a Bocas deRegistro existente, incluyendo piezas especiales yhormigón de anclaje y sellado. Nº 2.00 $38,466.00 $76,932.00

11 Provisión y reemplazo de marco y tapa de hºfº de bocade registro existente. Nº 2.00 $35,000.00 $70,000.00

12Provisión y colocación de cañería para transporte deagua de depresión de napa, diámetro mínimo 200 mm,desde perforaciones hasta el desagüe; incluyendorotura y reposición de pavimento si fuera necesario Gl. 1.00 $1,725,000.00 $1,725,000.00

$5,620,423.05

13 Provisión, acarreo y colocación de ramal inyectado de200mmx110mm , curvas a 45º, cañería de PVC Ф 110mm, pieza de transición; necesarios para la reconexiónde los servicios existentes a la nueva cañería,incluyendo hormigón de anclaje. Nº 11 $15,755.00 $173,305.00

$173,305.00

$14,983,432.24

$3,146,520.77

$18,129,953.01

IVA 21 %:

TOTAL DEL PRESUPUESTO (CON IVA):

Subtotal Capítulo 2 :

Capitulo 3 - Conexiones domiciliarias


TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA (SIN IVA):

RECAMBIO COLECTOR CALLE RIVADAVIA

CINCO SALTOS - RÍO NEGRO

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

Capitulo 1 - Recambio de colector Ф 400 mm



____________________firma y sello del oferente

Provincia de Río NegroAguas Rionegrinas S.A.Gerencia de Proyectos y Obras

ÍTEM DESIGNACIÓN UN CANTIDADPRECIO

UNITARIOPRECIO TOTAL

1 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terrenoy a profundidad menor de 3,20 metros, incluyendodepresión de napa si la hubiere, entibamiento, relleno,compactación y transporte del material sobrante fuera ela obra. ml 208.00

2 Rotura y reposición de pavimento flexible, incluyendo elnecesario para adaptar las conexiones domiciliarias ml 208.00

3 Acarreo y colocación de cañería recta de PVC-RCPD Φ400mm incluida ejecución de juntas, material deasiento de cañerías y prueba hidráulica. ml 208.00

4 Ejecución de empalmes de cañerías a Bocas deRegistro existente, incluyendo piezas especiales yhormigón de anclaje y sellado. Nº 4.00

5 Provisión y reemplazo de marco y tapa de hºfº de bocade registro existente. Nº 2.00

6 Provisión y reemplazo de losa de techo de boca deregistro existente. Nº 1.00

7 Excavación a cielo abierto en cualquier tipo de terrenoy a profundidad menor de 3,20 metros, incluyendodepresión de napa si la hubiere, entibamiento, relleno,compactación y transporte del material sobrante fuera ela obra. ml 100.00

8Rotura y reposición de pavimento flexible, incluyendo elnecesario para adaptar las conexiones domiciliarias ml 100.00

9 Acarreo y colocación de cañería recta de PVC-RCPD Φ200mm incluida ejecución de juntas, material deasiento de cañerías y prueba hidráulica. ml 100.00

10 Ejecución de empalmes de cañerías a Bocas deRegistro existente, incluyendo piezas especiales yhormigón de anclaje y sellado. Nº 2.00

11 Provisión y reemplazo de marco y tapa de hºfº de bocade registro existente. Nº 2.00

12Provisión y colocación de cañería para transporte deagua de depresión de napa, diámetro mínimo 200 mm,desde perforaciones hasta el desagüe; incluyendorotura y reposición de pavimento si fuera necesario Gl. 1.00

13 Provisión, acarreo y colocación de ramal inyectado de200mmx110mm , curvas a 45º, cañería de PVC Ф 110mm, pieza de transición; necesarios para la reconexiónde los servicios existentes a la nueva cañería,incluyendo hormigón de anclaje. Nº 11


CINCO SALTOS - RÍO NEGRO

PLANILLA DE COTIZACIÓN




IVA 21 %:

TOTAL DEL PRESUPUESTO (CON IVA):


Capitulo 3 - Conexiones domiciliarias


TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA (SIN IVA):

____________________firma y sello del oferente

GRAL.M.BELGRANO

F.AMEGHINO

P.AD

OLFO

GRE

BER

ALBE

RTI

F.AMEGHINO

249

250239B

258

259 268 278

277267

257 266 276

349 359370

369

GRAL. LAVALLE PRIM

ERA

JUNT

A

SAN MARTIN

25 D

E MA

YO

AV.GRAL.J.A.ROCA

RIVADAVIA

AV.A

RGEN

TINA

AV.S

AAVE

DRA

DON

BOSC

O

M. M

OREN

O

Biblioteca

247

(280.85)

278.66278.66

PVC

Ø35

527

8.64

278.

3927

8.38

278.

18

039

278.75278.74

PVC

Ø25

0Ø

315

278.

66

248

(281.0

0)

(280.7

6)

(281.3

8)

(280.4

2)

(281.1

7)

(281.43)

(280.8

0)

(280.6

2)

(281.16)

(281.0

5)

(281.0

9)

(280.8

6)

(280.57)

(280.7

1)

(281.0

8)

(280.4

5)

(280.4

8)

(281.34)

(281.2

1)

(281.9

8)

(281.7

1)

(281.5

6)

(281.4

5)

380

Ø16

0

278.14277.98

277.98 277.75

277.

7527

7.76

PVC

Ø40

0

PVC

Ø31

5

278.20

116

278.45278.49

RIO DESEADO

PVC

Ø35

5

PVCØ250 PVCØ250

RIVADAVIA

25 D

E MA

YO

Canal de desgue PI

Canal de desgue PI

2 4 5 6

12 11 10 9B 9A

1 2 3 4 5 6

12 11 10 9 8 7

CONDUCCION AGUA DE NAPA

258

257

Ø200

PVC

Ø35

5

(280.8

6)

REFERENCIASCAÑERIAS A REEMPLAZAR

CAÑERIA EXISTENTE

CROQUIS DE UBICACION

249 258

257247

278.66278.66

P.V.C.Ø200

248

(281.0

9)

(281.2

1)

DON

BOSC

O

278.45278.49

RIVADAVIA

25 D

E MA

YO

HºSºØ200

Longitud del tramo: 100 mts.

Tapada del tramo: 2,55-2,60 mts.

Pavimento flexible

2 4 5 6

12 11 10 9B 9A

277267

266 276

RIVADAVIA

AV.A

RGEN

TINA

M. M

OREN

O(28

0.71)

(280.4

5)

277.98277.98

277.75

277.

75

HºSºØ400


Tapada del tramo: 2,73 mts.

Pavimento flexible

1 2 3 4 5 6

12 11 10 9 8 7

AGUA DE NAPA: DESCARGA A CANAL PI

PVC

Ø40

0

(280.4

8)

(280.4

8)

277.75

COTA DE TAPA

COTA DE INTRADOS

SAAV

EDRA

HºSºØ400

11121415

13


Tapada del tramo: 2,73 mts.

Pavimento flexible

278.14

Cota de Tapa: 280.86

RIVADAVIA ENTRE SAAVEDRA Y AV. ARGENTINARIVADAVIA ENTRE 25 DE MAYO Y DON BOSCO

ANTO

NIO

RADO

NICH

286

400A

RIO DE LA PLATA

(280.6

2)(28

1.05)

(280.60)

288

HºSºØ400HºSºØ200 HºSºØ400

CAÑERIA DE P.V.C.Ø200-250mm

RIO COLORADO

CINCO SALTOS


PROYECTO

AutoCAD SHX Text

GRAL.M.BELGRANO

AutoCAD SHX Text

FERNANDEZ ORO

AutoCAD SHX Text

CEFERINO NAMUNCURA

AutoCAD SHX Text

PERITO MORENO

AutoCAD SHX Text

MARTIN FIERRO

AutoCAD SHX Text

F.VIDAL

AutoCAD SHX Text

ANTARTIDA ARGENTINA

AutoCAD SHX Text

AV.GRAL.J.A.ROCA

AutoCAD SHX Text

B.L.CORDERO

AutoCAD SHX Text

ALTE.BROWN

AutoCAD SHX Text

FRANCIA

AutoCAD SHX Text

GRAL. PAZ

AutoCAD SHX Text

ESPANA

AutoCAD SHX Text

GRAL.GUEMES

AutoCAD SHX Text

ITALIA

AutoCAD SHX Text

AV.SARMIENTO

AutoCAD SHX Text

J.M.ESTRADA

AutoCAD SHX Text

LAPRIDA

AutoCAD SHX Text

SAN MARTIN

AutoCAD SHX Text

RIVADAVIA

AutoCAD SHX Text

F.AMEGHINO

AutoCAD SHX Text

ESPANA

AutoCAD SHX Text

ALEJANDRINA MAC-AULIFFE

AutoCAD SHX Text

FERNANDEZ ORO

AutoCAD SHX Text

PERU

AutoCAD SHX Text

BRASIL

AutoCAD SHX Text

ECUADOR

AutoCAD SHX Text

CEFERINO NAMUNCURA

AutoCAD SHX Text

18 DE AGOSTO

AutoCAD SHX Text

MEXICO

AutoCAD SHX Text

RAMOS MEJIA

AutoCAD SHX Text

PERITO MORENO

AutoCAD SHX Text

MARTIN FIERRO

AutoCAD SHX Text

GUILLERMO BACKHOUSE

AutoCAD SHX Text

URUGUAY

AutoCAD SHX Text

JUAN MOLL

AutoCAD SHX Text

AV.CIPOLLETTI

AutoCAD SHX Text

BARTOLOME MITRE

AutoCAD SHX Text

AV.DR.BLUMETTI

AutoCAD SHX Text

DEAN FUNES

AutoCAD SHX Text

VILLEGAS

AutoCAD SHX Text

12 DE OCTUBRE

AutoCAD SHX Text

RAMOS MEJIA

AutoCAD SHX Text

BORENT

AutoCAD SHX Text

ACONCAGUA

AutoCAD SHX Text

SARGENTO CABRAL

AutoCAD SHX Text

ITUZAINGO

AutoCAD SHX Text

FORTIN VIDAL

AutoCAD SHX Text

CNEL.JUAN HERNANDEZ

AutoCAD SHX Text

CNEL.HILARIO LAGOS

AutoCAD SHX Text

GRAL.ANGEL PACHECO

AutoCAD SHX Text

HIPOLITO IRIGOYEN

AutoCAD SHX Text

PRIMEROS POBLADORES

AutoCAD SHX Text

RUTA NACIONAL N%%D151

AutoCAD SHX Text

BRENTANA

AutoCAD SHX Text

SAAVEDRA

AutoCAD SHX Text

KURT SEEMAN

AutoCAD SHX Text

C.LA PICAZA

AutoCAD SHX Text

M.MORENO

AutoCAD SHX Text

AV.SAAVEDRA

AutoCAD SHX Text

9 DE JULIO

AutoCAD SHX Text

25 DE MAYO

AutoCAD SHX Text

AV.SAN LORENZO

AutoCAD SHX Text

ING.BALLESTER

AutoCAD SHX Text

GOB.CASTELLO

AutoCAD SHX Text

DON BOSCO

AutoCAD SHX Text

CHACABUCO

AutoCAD SHX Text

MAIPU

AutoCAD SHX Text

FCO.BEROLA

AutoCAD SHX Text

ANTONIO RADONICH

AutoCAD SHX Text

AV.ARGENTINA

AutoCAD SHX Text

RIO LIMAY

AutoCAD SHX Text

TEHUELCHES

AutoCAD SHX Text

PUELCHES

AutoCAD SHX Text

RIO DE LA

AutoCAD SHX Text

PLATA

AutoCAD SHX Text

INDEPENDENCIA

AutoCAD SHX Text

SALTA

AutoCAD SHX Text

TUCUMAN

AutoCAD SHX Text

P.ADOLFO GREBER

AutoCAD SHX Text

ALBERTI

AutoCAD SHX Text

PRIMERA JUNTA

AutoCAD SHX Text

CIUDAD DE VIEDMA

AutoCAD SHX Text

P.JAURECHE

AutoCAD SHX Text

DECIO SEVERINI

AutoCAD SHX Text

ING.JULIAN ROMERO

AutoCAD SHX Text

J.M.FLORES

AutoCAD SHX Text

RIO DESEADO

AutoCAD SHX Text

YAPEYU

AutoCAD SHX Text

CNEL.PEDRO RAMOS

AutoCAD SHX Text

E.DEL BUSTO

AutoCAD SHX Text

TIERRA DEL FUEGO

AutoCAD SHX Text

REMEDIOS DE ESCALADA

AutoCAD SHX Text

PATAGONIA ARGENTINA

AutoCAD SHX Text

RIO NEGRO

AutoCAD SHX Text

ING.JULIAN ROMERO

AutoCAD SHX Text

FCO.SOSA

AutoCAD SHX Text

GENERAL ANGEL PACHECO

AutoCAD SHX Text

HILARIO LAGOS

AutoCAD SHX Text

SANTA CRUZ

AutoCAD SHX Text

CHUBUT

AutoCAD SHX Text

NEUQUEN

AutoCAD SHX Text

E.DEL BUSTO

AutoCAD SHX Text

J.M.FLORES

AutoCAD SHX Text

MENDOZA

AutoCAD SHX Text

LA PAMPA

AutoCAD SHX Text

SAN JUAN

AutoCAD SHX Text

ELSA ESCOBAR

AutoCAD SHX Text

FRANCISCO SOSA

AutoCAD SHX Text

LA RIOJA

AutoCAD SHX Text

CATAMARCA

AutoCAD SHX Text

SAN LUIS

AutoCAD SHX Text

CORDOBA

AutoCAD SHX Text

SANTIAGO DEL ESTERO

AutoCAD SHX Text

MALVINAS ARGENTINAS

AutoCAD SHX Text

LAGO NAHUEL HUAPI

AutoCAD SHX Text

CERRO CATEDRAL

AutoCAD SHX Text

LAGO GUTIERREZ

AutoCAD SHX Text

CERRO TRONADOR

AutoCAD SHX Text

LAGO PELLEGRINI

AutoCAD SHX Text

CERRO CHAPELCO

AutoCAD SHX Text

LAGO MASCARDI

AutoCAD SHX Text

JUJUY

AutoCAD SHX Text

SANTA FE

AutoCAD SHX Text

CHACO

AutoCAD SHX Text

CNEL.ANTONIO RAMIREZ

AutoCAD SHX Text

F.VIDAL

AutoCAD SHX Text

F.VIDAL

AutoCAD SHX Text

SAN LUIS

AutoCAD SHX Text

FORMOSA

AutoCAD SHX Text

CORRIENTES

AutoCAD SHX Text

ENTRE RIOS

AutoCAD SHX Text

DESAGUE

AutoCAD SHX Text

DESAGUE P1

AutoCAD SHX Text

DESAGUE P1

AutoCAD SHX Text

DESAGUE P1

AutoCAD SHX Text

DESAGUE P1

AutoCAD SHX Text

H. LAGOS

AutoCAD SHX Text

BAcc

AutoCAD SHX Text

278.38

AutoCAD SHX Text

278.88

AutoCAD SHX Text

278.78

AutoCAD SHX Text

278.38

AutoCAD SHX Text

278.78

AutoCAD SHX Text

278.62

AutoCAD SHX Text

278.62

AutoCAD SHX Text

(281.50)

AutoCAD SHX Text

(281.68)

AutoCAD SHX Text

(282.00)

AutoCAD SHX Text

(280.37)

AutoCAD SHX Text

(281.40)

AutoCAD SHX Text

279.25

AutoCAD SHX Text

FECHA : ABRIL 2021

AutoCAD SHX Text

PROVINCIA DE RIO NEGRO

AutoCAD SHX Text

rionegrinas

AutoCAD SHX Text

guas

AutoCAD SHX Text

ESCALA S/E

AutoCAD SHX Text

PLANO:

AutoCAD SHX Text

LOCALIDAD:

AutoCAD SHX Text

OBRA:

AutoCAD SHX Text

Proyecto:

AutoCAD SHX Text

GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS

AutoCAD SHX Text

Aguas Rionegrinas S.A.

AutoCAD SHX Text

Ing. Horacio Curetti

AutoCAD SHX Text

VºBº

AutoCAD SHX Text

Ing. Pablo Robles

CARTELDE OBRAESPECIFICACIONES

La gráfica será en autoadhesivo (sobre chapa) tipo scotchall 3M o de similarescaracterísticas, con barniz UV en serigrafía (Garantía de 2 años)

1.1 / MATERIALES

MATERIALES

El Cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG n 24. El mismo serásoportado por una estructura de perfiles o bastidores de maderas, según lodisponga la inspección de obra. De ser necesario se realizarán microperforaciones que permitan el paso del viento y así disminuya la presión ejercida.

1.2 / PROTECCIÓNDeberá realizarse un tratamiento con dos manos de pintura antióxido,tando en la estructura resistente como en la chapa de hierro.

1.2 / GRÁFICA

1.3 / DIMENSIONES300 CM X 225 CM400 CM X 300 CM

600 CM X 400 CMOtra medida siempre y cuando semantenga la proporción del diseño gráfico

2.1 /

ESTRUCTURA

La distancia entre la base del cartel y el piso será de 1,50 a 2,00 msegún Planos.

-Perfiles UPN 100, según Norma IRAM-IAS(estructura resistente)-Tubos de Acero de Sección Cuadrada 50mm de lado x 2,5mm de espesor,según Norma IRAM-IAS( estructura de sostenimiento chapa con ploteo)

CARTELES 300 X 225 CM

2.2 /LA ESTRUCTURA RESISTENTE PODRÁ MATERIALIZARSE MEDIANTE:


CARTELES 400 x 300 CM

ESTRUCTURA


CARTELES 600 x 400 CM

2.3 /La estructura completa será protegida en sutotalidad con tratamiento anticorrosivo según Norma IRAM.

2.4 /Tanto el emplazamiento del cartel como suinstalación deberán ser aprobados y verificadospor la inspección de obra, de manera que cumplantodas las medidas y normativas vigentes.

DETALLES ESTRUCTURALES:

ESTRUCTURA

2.5 /La fundación se realizará a 1 metro de profundidad con hormigón H-17

2.6 /Si fuera necesario, la Inspección de Obra requerirá verificación estructuraldel cartel según zona geográfica de emplazamiento de acuerdo aespecificaciones del CIRSOC 301.

ZONIFICACIÓN:Zona Andina Sur

Zona Alto Valle y Valle Medio

Zona Atlántica

ESQUEMA ARMADO

VISTA FRONTAL

TRABAJANDO PARA VOSObra: XXXXLocalización: XXXXMonto de obra: XXXXXFecha de inicio: ----Nº y año de expediente: XXXXRepresentante técnico: -----Inspección: XXXXContratista: XXX

Plazo de ejecución: XXXDecreto de adjudicación: -----

TÍTULO DE OBRAwww.rionegro.gov.ar TRABAJANDO PARA VOS

Obra: XXXXLocalización: XXXXMonto de obra: XXXXXFecha de inicio: ----Nº y año de expediente: XXXXRepresentante técnico: -----Inspección: XXXXContratista: XXX


TÍTULO DE OBRAwww.rionegro.gov.ar

ESQUEMA ARMADO

VISTA FONDO

DATOS TÉCNICOSDE LA OBRA- Obra: XXXX- Localización: XXXX- Monto de la Obra: XXXX- Fecha de Inicio: XXXX- N° Y Año de Expediente: XXXX- Representante Técnico: XXXX- Inspección: XXXX- Plazo de Ejecución: XXXX- Decreto Adjudicación: XXXX- Ejecutado por Ministerio de Obras Públicas: XXXX

C:90 M:30 Y:70 K:30R:0 G:104 B:84PANTONE: 568C#006854

C:35 M:0 Y:100 K:0R:178 G:210 B:53PANTONE: 367C#B2D235

5.1 / CÓDIGOS DE COLORES

TIPOGRAFÍASY PANTONES

5.2 / TIPOGRAFÍAS

TIPOGRAFÍASY PANTONES

MontserratProvincia de Río Negro - ArgentinaProvincia de Río Negro - ArgentinaProvincia de Río Negro - ArgentinaProvincia de Río Negro - ArgentinaProvincia de Río Negro - ArgentinaProvincia de Río Negro - ArgentinaProvincia de Río Negro - ArgentinaProvincia de Río Negro - ArgentinaProvincia de Río Negro - Argentina

La tipografía institucional elegida será la Montserrat en todas sus variantes.

MEDIDAS

4 M de ancho x3 M de alto

3 M de ancho x2.25 M de alto







El uso de un sistema de grilla permitirá redimensionar su logo con exactituden diferentes tamaños y mantener la armonía visual, estética y la coherenciaen cada reproducción de su imágen insignia.

El área de protección establece la distanciamínima que debe exitir entre el isologo yotros elementos comunicacionales, tipográficoso marcarios.En los dos casos, con contenedor y sin él, el áreade resguardo será de 2x, siguiendo las proporcionesdel presente ejemplo.

GRILLA CONSTRUCTIVA

ÁREA DE PROTECCIÓN

LOGOTIPO

2x

2x

2x

2x

Los carteles que implementen fotografías en su contenido,deberán contar con los archivos original en alta calidad y formato TIFF, para evitar la rotura de la imágen.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

FOTOGRAFÍA

TRABAJANDO PARA VOSLicitación Pública XXXXObra: XXXXMonto de Obra: XXXXFecha de Inicio:Nº y Año de expediente XXXXXInspección:

Plazo de Ejecución: XXXXDecreto Adjudicación: XXXXEjecutado por Ministerio de Obras Públicos


CINCO SALTOS - obrapublica.com

Documents

Transcript of CINCO SALTOS - obrapublica.com