COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA …...rescate de sobrevivientes y de los cuerpos de...
Transcript of COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA …...rescate de sobrevivientes y de los cuerpos de...
1
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
PERÍODO LEGISLATIVO 2008-2009
PRE INFORME
DEL GRUPO DE TRABAJO “PARA FISCALIZAR LOS GASTOS DE
REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
LAS ZONAS AFECTADAS POR EL SISMO A TRAVÉS DE
FORSUR”
JUNIO 2009
2
INDICE
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I - ANTECEDENTES
Consecuencias
Daños Ocasionados
Acciones realizadas luego del Terremoto
Creación del FORSUR
Declaratoria de Emergencia
Proceso de Reconstrucción
CAPITULO II - OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN
2.1 Objetivos Generales.
2.2 Objetivos Específicos
2.3 Participación de la Comisión de Presupuesto y C uenta
General de la República
2.3.1 Instalación del Grupo de Trabajo
2.3.2 Aprobación del Plan de Trabajo
2.3.3 Actividades Programadas y Desarrolladas
3
dentro del Plan de Trabajo
2.3.4 Pedidos de Información
2.3.5 Documentación Recibida
2.3.6 Análisis de la información recibida
2.3.7 Sesiones del Grupo de Trabajo
2.4 Primer Informe del Grupo de Trabajo
CAPITULO III – METODOLOGÍA
CAPITULO IV -MARCO LEGAL
CAPITULO V- ANÁLISIS
5.1 De la Normatividad del FORSUR
5.1.1 De la Estructura del FORSUR
5.1.2 Del Presupuesto del FORSUR
5.1.3 De adquisiciones en el ámbito de FORSUR
5.1.4 Proyectos de Ley derogatorios del FORSUR
5.2 De los Procedimientos para la Aprobación de Pro yectos
en el FORSUR
5.3 De la Asignación de Recursos para Financiamien to de los
Proyectos
5.4 De el Estado Situacional de los Proyectos por S ectores y
4
por Provincias
5.5 De el Estado Situacional del Presupuesto para l os
Proyectos del FORSUR
5.6 De los Hechos Relevantes
CAPITULO VI-CONCLUSIONES
6.1 Del Aspecto Normativo y Funcional
6.2 Del Aspecto Presupuestal y Financiero
6.3 Del Aspecto Contractual
CAPITULO VII-RECOMENDACIONES
ANEXOS
5
INTRODUCCIÓN
La Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la
Republica, tomó en cuenta la solicitud de pedido de informe sobre los gastos
ejecutados en las zonas del desastre; ya que el clamor popular indicaba que
los avances de la reconstrucción de las zonas afectadas era mínimo.
El sismo ocurrido el 15 de agosto del 2007, evidenció la falta de capacidad
para reaccionar durante y después de la emergencia en todos los órganos de
gobierno e instituciones encargadas de velar por la seguridad de la
población.
Del mismo modo, se ha podido apreciar que existe un bajo nivel de gasto en
la ejecución de los proyectos en las zonas afectadas, por el cual se debe
analizar profundamente la situación en que se encuentra el proceso de
reconstrucción, para poder plantear las medidas correctivas necesarias y
garantizar una oportuna y rápida reacción frente a los problemas de
organización y actuación de las entidades involucradas.
Anteriormente, a la tragedia que sufrió las zonas devastadas en el sur, la
población vivió una serie de eventos climatológicos como: lluvias e
inundaciones en el norte del país entre los meses de diciembre del 2006 y
febrero del 2007, heladas anticipadas en la sierra sur entre los meses de
marzo y abril del 2007; y, otros acontecimientos en la selva durante el mismo
6
año, lo que permitió considerar la necesidad urgente de implementar medidas
eficaces para hacer frente a desastres naturales, como el del 15 de agosto
del 2007.
Este informe analizará los gastos que ha incurrido el FORSUR para la
reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto, y sus
conclusiones se limitarán a la evaluación de los hechos objetivos hallados al
momento de su análisis, con la información proporcionada por los organismos
públicos coordinadores, ejecutores y fiscalizadores del proceso.
Finalmente, las recomendaciones buscarán delinear los cambios requeridos
que los diferentes actores involucrados en el proceso de reconstrucción
deberán realizar para mejorar y optimizar el uso de los recursos en la
solución de los problemas de la población afectada.
7
CAPITULO I
ANTECEDENTES
El 15 de Agosto de 2,007, a las 18.41 horas se produjo un terremoto en la
zona sur del país, cuyo epicentro se registró a 60 kilómetros al oeste de
Pisco ( en el mar), con un hipocentro de 40 kilómetros de profundidad y con
una magnitud de 7,0 en escala de Richter (ML).
Este sismo afectó a las provincias de Ica, Pisco, Chincha, y en menor
proporción a las provincias de Cañete, Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna. El
movimiento sísmico provoco daños considerables en la infraestructura de la
zona y trastocó de manera brutal las condiciones de vida de los habitantes de
dichos lugares.
Consecuencias
A pocos minutos de producido el sismo, se corto la energía eléctrica, lo que
impidió determinar el daño ocasionado en las zonas afectadas, lo que origino
la imposibilidad de realizar las labores de rescate.
La interrupción de las vías terrestres y el colapso de las comunicaciones en
las ciudades afectadas quedando estas aisladas, ocasionaron el caos y la
demora en la atención e intervención inmediata de la ayuda a la población
damnificada; el único medio de comunicación privada que informaba lo que
8
venia sucediendo en la zona de desastre, fue RPP Noticias a través de sus
corresponsales.
El desabastecimiento de agua y alimentos por mas de 72 horas originaron la
desesperación y angustia de la población afectada.
Colapsaron los servicios en los pocos centros de salud que quedaban del
sismo, para la atención en emergencias debido a la saturación en las
instalaciones médicas por los muertos y heridos que llegaban.
Deficiente atención médica por parte de los profesionales y personal auxiliar
debido a que estos se encontraban atendiendo los daños personales y
familiares.
Daños Ocasionados
El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, reporto la existencia de los
siguientes daños:
• 596 perdidas humanas
• 1,292 personas heridas
• 75,756 viviendas
• 1,084 colegios
• 6,974 aulas
• 25 locales públicos
• 5 hospitales
• 36 centros de salud
• 64,446 hectáreas de producción agrícola
9
• 3 desembarcaderos
• 2 reservas turísticas
• 734 kilómetros de carreteras
Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas el impacto
económico del terremoto tuvo como resultado en el año 2008, una caída de
la actividad económica en la zona de 6% en relación al año anterior y
también habría una menor expansión del PBI nacional y un incremento de
precios debido a la menor oferta de bienes y servicios en la zona.
Asimismo, las consecuencias del sismo en el sector Privado fue: perdida de
bienes y deterioro o pérdida de stock de capital, y esto origino una
disminución de ingresos, disminución de empleo, afectación del proceso
productivo (menor producción); y, que a su vez ocasionó deterioro temporal
de la calidad crediticia de las familias y reducción de solvencia financiera. Por
otro lado en el sector Público provocó un deterioro o perdida de
infraestructura pública, afectando con lo cual la provisión de servicios
públicos, mayores gastos y menores ingresos
Por otro lado, el sismo dejó en evidencia una inadecuada práctica
constructiva, falta de conocimiento de las Normas Técnicas sobre
construcción, informalidad en las edificaciones e inexistencia de control
urbano, por lo tanto esto no hubiese sucedido si es que los gobiernos locales
hubiesen tenido más control y fiscalización de las construcciones.
Además de una informalidad en el tema de propiedad, se debe tener en
cuenta la actualización de planes de desarrollo urbano como un compromiso
10
de solución a tenerse en cuenta; ejemplo de ello es la primera intervención
del Estado dictaminado en una norma que estuvo dirigida al apoyo a la
reconstrucción de dos sectores que fueron damnificados pero estaban
establecidos en propiedad privada como producto de invasiones, como son el
caso del sector de Comatrana y el AAHH los pollitos (provincia de Ica).
Las estimaciones en esos momentos del Ministerio de Economía y Finanzas
respecto al costo de la reconstrucción de la infraestructura pública ascendía a
220.7 millones de dólares americanos, cifra compuesta por la parte
correspondiente a educación de 68.99 millones de dólares americanos, a
saneamiento de 49.64 millones de dólares americanos y a transporte de 33
millones de dólares americanos.
Acciones realizadas luego del terremoto
A poco tiempo de ocurrido el terremoto se tuvo la presencia del Presidente de
la República y de sus Ministros en la zona del desastre, se procedió al
rescate de sobrevivientes y de los cuerpos de los fallecidos, así a como
brindar alimentos a los damnificados. La remoción de escombros fue la tarea
siguiente así como el tratar de dotar de cobijo a las familias que habían
perdido sus viviendas, se contó con el inmediato apoyo solidario de la
empresa privada, la cooperación internacional, las ONG, gobiernos amigos,
las Fuerzas Armadas y Policiales, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios,
INDECI, los gobiernos locales y regionales afectados, artistas nacionales e
internacionales y sobre todo de los miles de ciudadanos que brindaron su
ayuda inmediata y generosa con alimentos, agua, vestido, medicinas y
maquinarias.
11
Luego de pocos días de haber ocurrido el desastre sísmico se hace presente
en Pisco el Presidente de Colombia Álvaro Uribe acompañado por expertos
colombianos encargados de la reconstrucción en su país luego del terremoto
ocurrido en Colombia el año 1998, la comitiva fue recibida por Presidente
Peruano, debido a la magnitud del desastre nacional el Presidente de la
República decidió replicar la exitosa experiencia colombiana en el Perú y
anuncia la creación de un organismo que pueda liderar el proceso de
reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto, es
así que propone la creación del FORSUR lo que es aceptada en forma
inmediata por el Congreso de la República.
La actuación del Congreso de la República respecto a los sismos del 15 de
agosto fue oportuna y rápida, el día 22 de agosto del 2007 aprueba la “ Ley
de Solidaridad con las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto del
2007”, el día 23 de agosto del 2007 aprueba la “Ley que establece
disposiciones para el despacho de mercancías en caso de estado de
emergencia por desastres naturales y modifica la ley de aduanas” y el día 28
de agosto del 2007 aprueba la “Ley que crea el Fondo para Reconstrucción
de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto del 2007,
denominado FORSUR” .
Creación del FORSUR
El modelo traído por el presidente colombiano Alvaro Uribe como propuesta
para afrontar las consecuencias de los sismos del 15 de agosto que motivó la
aprobación de su réplica en el Perú por parte del presidente peruano fue el
12
denominado FOREC (Fondo para le Reconstrucción y Desarrollo Social del
Eje Cafetero) organización privada, dirigida por empresarios privados, pero
que dependía directamente del Presidente de la República. Modelo que tuvo
gran éxito en su actuación en el caso colombiano.
El día 28 de agosto del 2007 el Congreso Peruano promulgó la Ley del
FORSUR, Ley Nº 29078. A partir de este dispositivo legal se inició la etapa
de rehabilitación de las zonas devastadas en el sur.
Declaratoria de Emergencia
NORMATIVIDAD
Con fecha 16 de agosto de 2007, se emitió el Decreto Supremo Nº 068-2007,
que declaran en Estado de Emergencia el departamento de Ica y la provincia
de Cañete del departamento de Lima; posteriormente se amplió el estado de
emergencia mediante Decreto Supremo 071-2008-PCM, a las provincias de
Castrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla de la provincia y
departamento de Huancavelica; y a los distritos de Huañec y Tupe de la
provincia de Yauyos del departamento de Lima.
Mediante los Decretos Supremos Nº 084-2007-PCM, Nº 097-2007-PCM, Nº
011-2008-PCM, 026-2008-PCM, Nº 040-2008-PCM, Nº 054-2008-PCM y Nº
068-2008-PCM, se prorrogó sucesivamente el estado de emergencia en las
circunscripciones territoriales antes mencionadas, hasta el 08 de diciembre
13
del 2008.
Cabe resaltar, que el 8 de diciembre, se venció el plazo de declaratoria de
estado de emergencia de las zonas afectadas por el sismo, lo cual recién se
regularizó con el Decreto Supremo Nº 084-2008-PCM, de fecha 24 de
diciembre del 2008, que declaró nuevamente el estado de emergencia por el
plazo por 60 días naturales; asimismo, éste amplia geográficamente el estado
de emergencia al distrito de Manta de la provincia y departamento de
Huancavelica.
Igualmente, mediante Decreto Supremo Nº 011-2009-PCM, de fecha 18 de
febrero 2009, se prorrogó por 60 días el estado de emergencia a las
jurisdicciones dispuestas en el decreto mencionado en el párrafo anterior.
Proceso de Reconstrucción
DECRETO DE URGENCIA 026-2007
El 17 de agosto de 2007, se emitió el Decreto de Urgencia Nº 026-2007,
mediante el cual se aprobó un Crédito Suplementario en el Presupuesto del
Sector Público para el año Fiscal 2007, hasta por la suma de S/.
100,000,000.00 (Cien Millones y 00/100 Nuevos Soles), para ser destinado al
“Fondo para la Reconstrucción- Sismo 15 de agosto de 2007”, creado por el
artículo 3 de la presente norma; estableciendo lo siguiente:
• El mencionado “Fondo para la Reconstrucción“ se crea dentro del Pliego
14
de Economía y Finanzas, consignándose sus recursos dentro de la Reserva
de Contingencia del MEF.
• Los recursos de Fondo son de carácter intangible y son destinados
exclusivamente a actividades y proyectos para la reconstrucción de
infraestructura Pública dañada por el sismo.
• Los recursos del fondo que se originen de fuentes de financiamiento
distintas a los Recursos Ordinarios se registran en el MEF en la fuente de
Donaciones y Transferencias y son asignados por dicho ministerio en base
a los requerimientos formulados por los Sectores, los Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, mediante Decreto Supremo refrendado por el
Ministerio de Economía y Finanzas y por el Ministro de Sector
Correspondiente. Para el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, éste
será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.
Asimismo, en su artículo 4 de la referida norma, establece que los Recursos
de Fondo están constituidos por:
• Los recursos a que se refiere el artículo 1 de la presente norma (Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal
2007, hasta por la suma de S/. 100, 000,000.00).
• Transferencias del Tesoro Público.
• Donaciones y aportes del sector privado.
• Recursos de Cooperación Técnica Internacional no reembolsable, así
como donaciones en dinero provenientes del exterior.
• Recursos de los fondos contravalor.
• Los Recursos a que hace mención el artículo 5 de la norma (los ahorros
provenientes de la comisión del 0.25 % por la recaudación y servicios
bancarios que se paga por el manejo de la Tesorería del Estado, los
15
recursos habilitados durante el año 2007 por los Gobiernos Regionales
y Locales a través de trasferencias financieras con cargo a la fuente de
financiamiento Recursos determinados, y un aporte de 15 millones de
nuevos soles a ser realizados por las Empresas del Estado, bajo el
ámbito de FONAFE y las empresas de PETROPERU y AGROBANCO.
• Otros dispuestos por norma expresa.
LEY Nº 29078
Mediante Ley 29078, norma expedida con fecha 29 de agosto de 2,007, se
crea el “Fondo para la reconstrucción Integral de las Zonas afectadas por los
Sismos del 15 de agosto de 2007” denominado FORSUR, está Ley se creó
con la finalidad de lograr la rehabilitación y reconstrucción de las zonas
afectadas por el Sismo del 15 de agosto de 2007.
Asimismo, se estableció que FORSUR se encontraba adscrito a la
Presidencia del Consejo de Ministros, constituyéndose en Unidad Ejecutora,
con autonomía económica, financiera y técnica (no administrativa), estando a
cargo de un Directorio y una Gerencia General.
Referente a los recursos de FORSUR, lo constituyen:
• Las transferencias del Tesoro Público y otras transferencias financieras.
• Los aportes y las donaciones que recibe del Estado Peruano
(entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras).
• Los que obtiene de la Cooperación Nacional e Internacional.
• Las transferencias del “Fondo de Promoción a la Inversión Pública
Regional y Local, creado por Ley Nº 28939 (Ley que aprueba Crédito
16
suplementario y Transferencia de Partida en año Fiscal 2006) y las que
realice el “Fondo de para la Reconstrucción, a que se refiere el Decreto
de Urgencia Nº 026-2007.
• Otras fuentes de financiamiento.
Igualmente, el FORSUR con los aportes que lo integran puede constituir un
Fondo Fiduciario, para su administración.
LEY Nº 29087
Posteriormente, mediante Ley Nº 29087 de fecha 14 de septiembre de 2007,
se modificó la Ley Nº 29078 “Ley que crea el Fondo para la Reconstrucción
Integral de la Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto del 2007
denominado FORSUR”, en el numeral 1 del artículo 4, en lo que se refiere a
la conformación de Directorio, en la cual el número de miembros se reduce a
18 (en el artículo primigenio eran 19 miembros) y el numeral 5.2 del artículo
5, en donde se modificó lo relacionado a las reuniones del Directorio.
LEY 29136
Asimismo, el 21 de noviembre de 2007 se promulgó la Ley Nº 29136, la cual
modifica los artículos 1º, 4º, 5º, 7º y 8º de la Ley de la Ley Nº 29078 “Ley que
crea el Fondo para la Reconstrucción Integral de la Zonas Afectadas por los
Sismos del 15 de agosto del 2007 denominado FORSUR”, en el sentido que
en su artículo 1, que dentro de los planes y proyectos de rehabilitación y
reconstrucción se incluye la construcción.
17
En lo que se refiere al artículo 4º, dentro de la gestión de FORSUR se incluye
a los Comités Provinciales de Reconstrucción, cuya composición y funciones
se establecen mediante Decreto Supremo (hasta la fecha éste no se ha
promulgado).
También otra modificación de este artículo, es la composición del Directorio
que se reduce a 10 miembros.
En su artículo 5, dentro de las funciones del Directorio se ha incluido además
de aprobar proyectos de rehabilitación, reconstrucción se le ha agregado
también la de construcción.
Otra modificación es el artículo 7º de la Ley 29078, que dispone que las
contrataciones, servicios y obras relacionadas con la rehabilitación,
construcción y reconstrucción de la infraestructura básica y agua de las
zonas declaradas en estado de emergencia que se ejecuten con cargo a
FORSUR, se sujetarán al procedimiento establecido en el artículo 6 del
Decreto de Urgencia Nº 026-2007, (con la invitación a un mínimo de tres
proveedores); y las demás contrataciones de bienes, servicios y obras se
realizarán a través del proceso abreviado establecido en el decreto de
Urgencia Nº 024-2006.
DECRETO DE URGENCIA Nº 003-2008
Mediante el numeral 1.1 del artículo de 1 del Decreto de Urgencia Nº 003-
2008, de fecha 07 de enero de 2008, se suspendió el numeral 7.1. del
artículo 7 (por dos años) de la Ley Nº 29078 y sus modificatorias.
Asimismo, en el numeral 1.2 del artículo antes mencionado, dispone durante
18
el plazo establecido en el numeral 1.1 del artículo 1, las contrataciones de
bienes, servicios y obras relacionas con la rehabilitación, construcción y
reconstrucción a que se refiere el artículo 1 de la Ley 29078 y sus
modificatorias se sujetarán al procedimiento contemplado en artículo 6 del
Decreto de urgencia 026-2007.
CAPITULO II
OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN
2.1 Objetivo General
La programación de actividades que permitan efectuar una eficiente labor
de fiscalización respecto a los gastos incurridos en la rehabilitación,
construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del
15 de agosto del 2007 a través del Fondo para la Reconstrucción Integral
de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de Agosto 2007,
denominado “ FORSUR “.
2.2 Objetivos Específicos
a) Hacer un análisis de la normatividad pertinente a FORSUR, su
aplicación y resultados.
b) Hacer una evaluación de la estructura organizacional, funciones del
FORSUR y acciones ejecutadas.
19
c) Evaluación de los planes, estrategias adoptadas, programas
diseñados, procesos y procedimientos efectuados por FORSUR para
la rehabilitación, construcción y reconstrucción de la zona afectada
por los sismos del 15 de agosto de 2007.
d) Evaluar la aplicación de los fondos públicos asignados a través de
FORSUR a los Ministerios involucrados, Gobiernos Regionales y
Locales, que fueron destinados a la ejecución de proyectos y
acciones de rehabilitación, construcción y reconstrucción en las zonas
afectadas por los sismos del 15 de agosto de 2007 a través de
FORSUR.
e) Informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la
República, los resultados y conclusiones respecto de las acciones de
fiscalización de los gastos efectuados en la rehabilitación, construcción
y reconstrucción en las zonas afectadas por los sismo del 15 agosto
de 2007, a través de FORSUR.
2.3 Participación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de
la República
2.3.1 Instalación del Grupo de Trabajo
La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, en su sesión
de fecha 19 de agosto de 2008, recibió el pedido de la Congresista Martha
Acosta, en la cual se solicitó que se informe sobre los gastos ejecutados en
las zonas del desastre del Departamento de Ica.
20
Posteriormente, en su sesión de fecha 26 de agosto de 2008, por acuerdo de
los señores Congresistas, miembros de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República, se formó el grupo de trabajo para
“Fiscalizar los Gastos de Rehabilitación, Construcción y Reconstrucción de
las Zonas Afectadas por el Sismo a Través de FORSUR.
De conformidad con el artículo 35º del Reglamento del Congreso de la
República, el día 24 de septiembre del año 2008, se llevó a cabo la sesión de
instalación del Grupo de Trabajo para “Fiscalizar los Gastos de
Rehabilitación, Construcción y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el
Sismo a Través de FORSUR para el Período Legislativo 2008-2009,
procediéndose en el mismo acto a la elección del coordinador del referido
grupo de trabajo.
Por unanimidad se eligió al Congresista Rafael Yamashiro Oré como
coordinador del grupo de trabajo, quedando conformado de la siguiente
manera:
1. Congresista Rafael Yamashiro Oré – Coordinador
2. Congresista Rafael Vásquez Rodríguez- Miembro
3. Congresista Aníbal Huerta Díaz - Miembro
2.3.2 Aprobación del Plan de Trabajo
Con fecha 21 de octubre de 2008, se llevó a acabo la I Sesión Ordinaria del
Grupo de Trabajo para “Fiscalizar los Gastos de Rehabilitación, Construcción
y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Sismo a Través de
21
FORSUR”, en dicha sesión se presentó el Plan de Trabajo del mencionado
grupo, el mismo que se aprobó por unanimidad para el Período Legislativo
2008-2009.
En cuanto, al objetivo general del plan de trabajo, se ha programado
actividades que permitan efectuar una eficiente labor de fiscalización,
respecto a los gastos incurridos en la Rehabilitación, Construcción y
Reconstrucción de las Zonas Afectadas por los Sismos a través del
FORSUR.
2.3.3 Actividades Programadas y Desarrolladas de ntro del Plan de
Trabajo
Las actividades programadas y desarrolladas, se enmarcan dentro de lo
dispuesto en el artículo 96º de la Constitución Política del Perú y el literal b)
del artículo 22 y artículo 69º del Reglamento del Congreso de la República.
Estas se detallaran a continuación en el presente informe.
2.3.4 Pedidos de Información
De acuerdo al Plan de Trabajo y a la programación de actividades aprobadas
por los miembros de este Grupo de Trabajo y en cumplimento a los objetivos
específicos y metodologías aplicadas se ha solicitado información
documentaria detallada a las diferentes entidades involucradas en la
ejecución de los proyectos de la reconstrucción de las zonas afectadas por
el sismo del 15 de agosto de 2007, sobre los proyectos aprobados por el
directorio de FORSUR, y de los proyectos a ser desarrollados por cada
22
Sector a través del FORSUR, indicando el estado situacional de éstos, su
financiamiento, avance presupuestal y físico de los ya ejecutados; y los
proyectos que se encuentran que se encuentren pendientes de aprobación y
trámite; asimismo, se pidió información sobre la problemática observada en
los procesos administrativos para la aprobación y desembolso de los
recursos; y además otras dificultades encontradas al respecto.
La relación de Entidades requeridas son las siguientes:
RELACION DE ENTIDADES REQUERIDAS PARA PRESENTACION DE INFORMES DEL GRUPO
DE TRABAJO "PARA FISCALIZAR LOS GASTOS DE REHABILIT ACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL SISMO A TRAVES DE FORSUR.
Nº de
Orden Número de oficio
Fecha de
Emisión del
Documento
Fecha de
recepción d e
la Entidad ENTIDAD
1 Of. 006-2008-2009 24/10/2008 24/10/2008 FORSUR
2 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008 Gobierno Regional de Ica
3 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008 Municipalidad Provincial de Ica
4 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Distrital de
LaTinguiña-Ica
5 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 04/11/2008
Municipalidad Distrital de Los
Aquijes-Ica
23
6 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad de Distrital de
Ocucaje- Ica
7 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Distrital de
Pachacutec-Ica
8 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Distrital de
Parcona-Ica
9 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 04/11/2008
Municipalidad Distrital de Pueblo
Nuevo-Ica
10 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Distrital de Salas-
Ica
11 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Distrital de San
José de Los Molinos- Ica
12 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Distrital de San
Juan Bautista- Ica
13 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Distrital de
Santiago- Ica
14 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Distrital de
Subtanjalla- Ica
15 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Distrital de Tate-
Ica
16 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 04/11/2008
Municipalidad Distrital de Yauca
del Rosario- Ica
17 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Provincial de
Pisco
18 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 15/11/2008
Municipalidad Distrital de
Huancano-Pisco
24
19 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 04/11/2008
Municipalidad Distrital de Humay-
Pisco
20 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 17/11/2008
Municipalidad Distrital de
Independencia-Pisco
21 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 06/11/2008
Municipalidad Distrital de
Paracas- Pisco
22 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Distrital de San
Andrés- Pisco
23 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Distrital de San
Clemente- Pisco
24 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Distrital de Tupac-
Amaru
25 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Provincial de
Chincha Alta- Chincha
26 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Distrital de
Chincha Baja- Chincha
27 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 06/11/2008
Municipalidad Distrital de Alto
Larán-Chincha
28 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Distrital de �hapín-
Chincha
29 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 06/11/2008
Municipalidad Distrital de El
Carmen-Chincha
25
30 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Distrital de Grocio
Prado- Chincha
31 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008
Municipalidad Distrital de Pueblo
Nuevo- Chincha
32 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11//2008
Municipalidad Distrital de
Sunampe- Chincha
33 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11//2008
Municipalidad Distrital de San
Juan de Yanac- Chincha
34 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11//2008
Municipalidad Distrital de San
Pedro de Huarcapana- Chincha
35 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11//2008
Municipalidad Distrital de San
pedro de Huarcapana- Chincha
36 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11//2008 Gobierno Regional de Lima
37 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 04/11/2008
Municipalidad Provincial de
Cañete
38 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 05/11/2008
Municipalidad Distrital de
Lunahuaná- Cañete
39 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 04/11/2008
Municipalidad Distrital de Nuevo
Imperial- Cañete
40 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 04/11/2008
Municipalidad Distrital de San
Antonio- Cañete
26
41 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 05/11/ç/2008
Municipalidad Distrital de
Pacarán- Cañete
42 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/1172008
Gobierno Regional de
Huancavelica
43 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 07/11/2008
Municipalidad Provincial de
Huaytará-Huancavelica
44 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 07/11/2008
Municipalidad Distrital
Castrovirreyna- Huancavelica
45 Of. Circ. Nº 001-2008-2009 28/10/2008 03/11/2008 Ministerio de Agricultura
46 Of. Circ. Nº 002-2008-2009 31/10/2008 03/11/2008 Ministerio de Educación
47 Of. Circ. Nº 002-2008-2009 31/10/2008 03/11/2008 Ministerio de Defensa
48 Of. Circ. Nº 002-2008-2009 31/10/2008 03/11/2008
Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social
49 Of. Circ. Nº 002-2008-2009 31/10/2008 03/11/2008
Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
50 Of. Circ. Nº 002-2008-2009 31/10/2008 03/11/2008
Instituto Nacional de recursos
naturales- INRENA
51 Of. Circ. Nº 003-2008-2009 31/10/2008 05/11/2008 COFOPRI
27
52 Of. Circ. Nº 003-2008-2009 31/10/2008 05/11/2008 FONDEPES
53 Of. Circ. Nº 003-2008-2009 31/10/2008 04/11/2008 INDECI
54 Of. Circ. Nº 003-2008-2009 31/10/2008 06/11/2008 EMAPA CAÑETE
55 Of. Circ. Nº 003-2008-2009 31/10/2008 06/11/2008 EMAPISCO
56 Of. Circ. Nº 003-2008-2009 31/10/2008 06/11/2008 EMAPICA
57 Of. Nº 007-2008-2009 31/10/2008 27/11/2008
Agencia de Cooperación
Internacional Japonesa
58 Of. Nº 008-2008-2009 05/11/2008 06/11/2008 Ministerio de Salud
59 Of. Nº 009-2008-2009 05/11/2008 14/11//2008 SEMAPACH CHINCHA
60 Of. Nº 010-2008-2009 05/11/2008 06/11/2008 Instituto Peruano del Deporte
61 Of. Nº 011-2008-2009 10/11/2008 13/11/2008 Contraloría de la República
62 Of. Nº 012-2008-2009 12/11/2008 13/111/2008 Banco de la Nación
63 Of. Nº 013-2008-2009 25/11/2008 03/12/2008
Presidencia del Consejo de
Ministros
64 Of. Nº 014-2008-2009 25/11/2008 27/11/2008
Ministerio de Economía y
finanzas
28
65 Of. Nº 015-2008-2009 27/11/2008 02/12/2008 FORSUR
66 Of. Nº 029-2008-2009 09/03/2009 11/03/2009
Agencia Peruana de
Cooperación Internacional
67 Of. Nº 035-2008-2009 08/04/2009 14/04/2009 FORSUR
68 Of. Nº 038-2008-2009 29/04/2009 29/04/2009 FORSUR
69 Of. Nº 040-2008-2009 08/05/2009 13/05/2009
Agencia Peruana de
Cooperación Internacional
70 Of. Nº 041-2008-2009 15/05/2009 21/05/2009 Contraloría de la República
2.3.5 Documentación Recibida
Del total de Instituciones notificadas para remitir información sobre el
estado situacional de los proyectos del FORSUR, a la fecha el Grupo
de Trabajo ha recibido respuesta solo de las siguientes Entidades:
RELACION DE ENTIDADES QUE RESPONDIERON A LA INFORM ACION SOLICITADA
Nº ENTIDAD DOC. REF. EMISION RECEPCION
1 Municipalidad Provincial de Chincha S/N 04/11/2008 06/11/2008
2 Municipalidad Distrital de Santiago- Ica Of. 435-2008-A-MDS-R.ICA 04/11/2008 10/11/2008
3 Gobierno Regional de ICA Of. 1727-2008-GORE-ICA/PR 11/11/2008 24/11/2008
4 Ministerio Agricultura - PSI Of. 866-2008-AG-PSI 14/11/2008 19/11/2008
5 Ministerio de Vivienda Of. 924-2008-VIVIENDA-DM-CR 18/11/2008 24/11/2008
29
6 SEMAPACH Of. 347-2008-SEMACH/G.G. 18/11/2008 24/11/2008
7
Municipalidad Distrital Cerro Azul-
Cañete Of. 263-2008/MDCA 20/11/2008 09/12/2008
8
Municipalidad Distrital de San Andrés-
Pisco Carta. 0126-2008-MDSA-ALC 24/11/2008 01/12/2008
9 Gobierno Regional de Lima Of. 146-2008-GRL-GGR 25/11/2008 01/12/2008
10 Banco de la Nación Carta. EF/92.1000 Nº 280-2008 25/11/2008 01/12/2008
11 Municipalidad Distrital de Lunahuaná Of. 0734-2008-MDL 25/11/2008 01/12/2008
12 FORSUR Of. Nº 1225-2008-FORSUR/GG 27/11/2008 28/11/2008
13 Municipalidad Distrital de Paracas Of. 576-2008-MDP/ALC 28/11/2008 04/12/2008
14 COFOPRI Of. 818-2008-COFPPRI/DE 02/12/2008 05/12/2008
15
Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social -FONCODES Of.975-2008- MINDES/DM 03/12/2008 09/12/2008
16 Ministerio Agricultura - INRENA Of. 1333-2008-INRENA-J-OP 11/12/2008 15/12/2008
17 Ministerio de Defensa - MINDEF Of. 6060-2008-DM/VPD/D/03 12/12/2008 18/12/2008
18
Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social -INABIF Of. 1006-2008-MIMDES/DM 12/12/2008 30/12/2008
19 FORSUR Of. 1300-2008-FORSUR-G.G. 15/12/2008 16/12/2008
20 Ministerio de Educación Of. 2423-2008-ME/SG/CP/OCM 16/12/2008 30 /12/2008
22 INDECI Of. Nº 016-2009-PCM/SG-OCP 07/01/2009 14/01/2009
23 FORSUR- PCM Of. 036-2009-FORSUR-G.G 14/01/2009 21/01/2009
24 FONDEPES Of. Nº 028-2009-FONDEPES/PCD 16/01/2009 20/01/2009
25 FORSUR Of. S/N-2009-FORSUR-G.G 25/02/2009 03/03/2009
26
Municipalidad Distrital de San Pedro de
Huarcapana- Chincha Of. 029-2009-MDSPH/A-PCH-DI 03/03/2009 25/03/2009
27 IPD Of. 183-2009-P/IPD 04/03/2009 11/03/2009
28 Contraloría de la República Of. 00490-2009-CG/VC 05/03/2009 10/03/2009
29
Municipalidad Distrital de Subtanjalla-
Ica
Of. 081-2009-DS/ALC 06/03/2009 16/03/2009
30 Municipalidad Distrital de Parcona-Ica Of.118-2009-MDP/A 09/03/2009 16/03/2009
30
31
Municipalidad Distrital de San Juan de
Yanac- Chincha Of. 018-2009-MDSJA/A 09/03/2009 03/04/2009
32
Municipalidad Distrital de la Tinguiña-
Ica Of.079-2009-MDLT-ALC 12/03/2009 25/03/2009
33
Municipalidad Distrital de Lunahuaná-
Cañete Of. 015-2009-MDL 15/03/2009 17/03/2009
34 Municipalidad Provincial de Ica Of. 099-2009-AMPI 17/03/2009 03/04/2009
35
Municipalidad Distrital de Alto Larán -
Chincha Of. 030-09-MDAL 17/03/2009 03/04/2008
36 Municipalidad Distrital de Ocucaje- Ica Of. 040-2009-MDO/A 18/03/2009 25/03/2009
37 Ministerio de Salud Of. 693-2009-DM/MINSA 23/03/2009 03/04/2009
38
Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo
-Chincha Of. 091-MDPN/2009 01/04/2009 22/04/2009
39 FORSUR Of. 411-2009-FORSUR 01/04/2008 02/04/2009
40 FORSUR Of. 429-2009-FORSUR 01/04/2008 02/04/2009
41
Municipalidad Provincial de
Castrovirreyna -Huancavelica Of. 106-2009-MCP-A 08/04/2009 22/04/2009
42 EMAPICA
OF.088-2009-GG-EPS.EMAPICA-
ICA 15/04/2009 22/04/2009
43 FORSUR Informe s/n 20/04/2009 21/04/2009
44
Municipalidad Distrital de Pachacutec-
Ica Of. 073-2009-MDP/A 29/04/2009 03/06/2009
45 FORSUR Of. 516-2009-FORSUR-GG 30/04/2009 08/05/2009
46 FORSUR Of. 521-2009-FORSUR-GG 05/05/2009 07/05/2009
47
Municipalidad Distrital de Pacarán-
Cañete Of. 084-2009-Al-MDP 11/05/2009 22/05/2009
31
48 FORSUR Of. 534-2009-FORSUR-GG 11/05/2009 12/05/2009
49 FORSUR Inf. 039-2009-FORSUR-ADC 14/05/2009 14/05/2009
50 FORSUR Of. 569-2009-FORSUR-GG 27/05/2009 29/05/2009
51 FORSUR Of. 575-2009-FORSUR-G.G 01/06/2009 04/06/2009
52
Agencia Peruana de Cooperación
Internacional-APCI Of. 138-2009/APCI-DE 02/06/2009 03/06/2009
53 Contraloría General de la República Of. 00126-2009-CG/DC 11/06/2009 15/06/2009
2.3.6 Análisis de la información recibida
- OFICIO Nº S/N, del 04 de noviembre del 2008, de la Municipalidad
Provincial de Chincha.
Informan sobre los proyectos que han sido aprobados por el Directorio de
FORSUR, los que se encuentran aprobados por el Comité provincial de
Reconstrucción y los proyectos financiados por la Municipalidad Provincial
de Chincha, destinados a la rehabilitación, construcción y reconstrucción de
las zonas afectadas por el sismo del mes de agosto del año 2007.
- OFICIO Nº 435-2008-A-MDS/REGIÓN, del 04 de noviemb re del 2008, de
la Municipalidad Distrital de Santiago- Ica.
Informa sobre los proyectos aprobados por FORSUR, mediante Acuerdo
Nº 067-09-2008-D-FORSUR de fecha 5 de Mayo de 2008.
32
PROYECTOS
1 Rehabilitación integral para la recuperación de abastecimiento de agua
potable en el en el sector del Caserío de Casablanca - Santiago
2 Rehabilitación y mejoramiento del sistema integral del alcantarillado del
sector del Cercado y anexos Cantoral, Mayuríes, Casablanca, Huanaco
y Huarango Mocho – Santiago
3 Rehabilitación Integral para la recuperación del sistema de
abastecimiento de agua potable en el cercado del sector- Santiago
Estos proyectos han sido aprobados en el mes de mayo y hasta el mes de
noviembre no han recibido transferencia alguna.
- OFICIO Nº 1727-2008-GORE-ICA/PR, del 11 de noviem bre del 2008, del
Gobierno Regional de Ica.
Comunica que la documentación concerniente a los proyectos aprobados
por FORSUR, obran en poder de la mencionada entidad, por lo cual
manifiesta que toda información acerca de éstos proyectos, se le solicite al
Gerente General del FORSUR.
- OFICIO Nº 866-2008-AG-PSI, del 14 de noviembre del 2008, del
Programa Subsectorial de Irrigaciones - Ministerio de Agricultura.
Informa el estado situacional de los proyectos de reconstrucción priorizados
por FORSUR, los cuales son los siguientes:
33
PROYECTOS VALOR REFERENCIAL
1 Canal Lateral 1- Cayaya-Mala 49,628
2 Canal de Derivación la Nueva- Mala 234,012
3 Canal de derivación Rinconada- Mala 122,538
4 Canal de derivación San Andrés- Mala 138.595
SUB-TOTAL 544,773
CAÑETE
5 Canal Lateral 1- Cerro Azul 28,334
6 Dren Chacarilla Nueva 39,515
7 Canal Lateral 1- Huanca 41,821
8 Canal Lateral 1- La Venturosa 121,613
9 Canal lateral A- Nuevo Imperial 20,768
10 Canal Lateral 1 – Pacayal 44,196
11 Canal San Miguel 348,098
12 Canal Viejo Imperial 117,572
SUB- TOTAL 761,917
ICA
13 *Canal Quilloay 155,894
14 *Canal Acequia Nueva 137,982
15 Canal La Achirana Sub Sector 1 788.716
16 Canal la Achirana Sub Sector V 87,673
17 *Bocatoma La Achirana 689,193
18 Canal Tiraxi 57,320
19 Canal Macacona 196,516
20 Canal La Achirana Sub Sector II 301,084
21 Canal La Achirana Sub Sector III 344,896
22 Canal La Achirana Sub Sector IV 238,652
23 Canal La Achirana Sub Sector VI 155,725
34
24 Canal La Achirana Sub Sector VII 135,904
25 Canales CR Cerro Blanco La Banda 190,910
26 Canales Cr La Mochica 192,006
27 Canales CR Sacta 42,445
28 Canales CR La Venta 48,520
29 Canales CR San Agustín 126,879
30 Canales CR San Jacinto 40,819
31 Canal Callango Amara 778,002
SUB- TOTAL 4,067,557
CHINCHA
32 Canal Chunchucabras y Bocatoma Chaucalle 553,550
TOTAL 5,927,797
* Estos proyectos han sido aprobados por FORSUR (acuerdo Nº 059-09-
2008), mediante fichas técnicas, posteriormente a cada proyecto se le
formuló su respectivo expediente técnico, sin embargo no ha sido posible su
ejecución, por cuanto los costos obtenidos por cada ET, ha determinado
sumas mayores a las aprobados por FORSUR.
- OFICIO Nº 924-2008/VIVIENDA-DM-CR, del 18 de novi embre del 2008,
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamie nto.
Informa sobre el estado situacional de los proyectos al 03 de octubre del
2008, los que se encuentran con recursos transferidos (etapa de
emergencia y post- emergencia), proyectos en proceso de desembolso
financiero, proyectos ejecutados, en ejecución.
35
- OFICIO Nº 347-2008/VIVIENDA-DM-CR, del 18 de novi embre del 2008,
del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ch incha S.A.
Comunica sobre el estado situacional de los proyectos, ejecutados, en
ejecución, los proyectos pendientes de transferencia financiera, proyectos
aprobados y los que faltan la aprobación por el Comité Regional de
Reconstrucción- Chincha.
- OFICIO Nº 1225-2008- FORSUR/CG, del 27 de noviembre del 2008, del
FORSUR.
Informa sobre el estado situacional de los proyectos al 31 de octubre del
2008 de los recursos para la reconstrucción y un estado resumen de los
recursos utilizados por FORSUR con cargo a la Reserva de Contingencia-
Año Fiscal 2008.
- CARTA Nº 0126-2008-MDSA, del 25 de noviembre del 2008, de la
Municipalidad Distrital de San Andrés- Pisco.
Comunica que no ha sido Unidad Ejecutora de ninguno de los proyectos
aprobados por FORSUR, correspondiéndole dicha función a la Municipalidad
Provincial de Pisco.
- OFICIO Nº 0734-2008-MDL, del 25 de noviembre del 2008, de la
Municipalidad Distrital de Lunahuaná- Cañete.
Informa sobre los proyectos aprobado por FORSUR sobre:
36
PROYECTO
FORSUR
ESTADO
SITUACIONAL
1 Rehabilitación del Sistema de Captación y
Conducción
58,801.26 Ejecutado
2 Rehabilitación red de distribución agua y
alcantarillado Av. Malecón Araoz
30,815.38 Ejecutado
3 Construcción de ambientes del I.E.P Nº 598
Mariscal Benavides del anexo de San
Jerónimo
175,644.00 Aprobado por
Directorio de FORSUR
4 Construcción de Aulas de I.E.P Nº 20148
Mariscal Benavides (20150)
1,838,125.38 Aprobado por
Directorio de FORSUR
MONTO TOTAL
2,103,406.02
- OFICIO N° 1456-2008-GRL-GGR, del 25 de noviembre de l 2008, del
Gobierno Regional de Lima.
Informaron que hasta esa fecha el directorio de FORSUR aprobó para esa
región un total de 127 proyectos por un monto de S/. 110, 664,593.35, de
los cuales 68 proyectos fueron para la provincia de Cañete y los demás
para Yauyos. Al Gobierno Regional de Lima de todos ellos se le asignaron
38 proyectos por un monto de S/. 87, 432,008.78.
37
Además informaron que en el Comité Provincial de Reconstrucción de
Cañete se han aprobado para ser enviado a directorio de FORSUR un total
de 10 proyectos por un monto de 2, 139,011.00
- CARTA EF/92.1000N° 280-2008, del 25 de noviembre del 2008,del
Banco de la Nación.
Comunicaron que la información solicitada respecto a transferencias
realizadas de los proyectos aprobados por FORSUR, no es posible
atenderla debido a que la Constitución Política del Estado y la Ley N° 26702
le prohíben brindar la información solicitada.
- OFICIO N° Nº 576-2008-MDP/ALC, del 28 de noviembr e del 2008, de la
Municipalidad Distrital de Paracas- Pisco.
Informaron sobre el estado situacional de los proyectos aprobados por
FORSUR, los cuales son los siguientes:
38
- OFICIO N° 263-2008/MDCA, del 20 de noviembre del 20 08, de la
Municipalidad Distrital de Cerro Azul – Cañete .
Informaron que existen 3 proyectos aprobados por FORSUR para esa
PROYECTOS
FORSUR
SECTOR Y/O COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
ESTADO SITUACIONAL
1 Rehabilitación de la Cámara de Bombeo de desagüe y redes de recolección
99,164.98 99,164.98 Financiamiento aprobado por el Fondo Contra Valor Perú- Japón, se espera respuesta para el trámite de desembolso
2 Rehabilitación del Pozo Pampa de Ocas Nº 1
310,170.30 310,170.30 Se ha estado gestionando con el Fondo Contra Valor Perú Japón, el cual a la fecha se encuentra observado
3 Construcción de veredas en el Malecón zona Sur Urb. El Golf
978,738.00 Financia GORE-ICA
4 Rehabilitación de Línea de Impulsión y Aducción en Red, tubería de agua en Pampa de Ocas
Según informe de la municipalidad de paracas la obra está estimada en 1,996,100; ésta obra no figura en el informe de FORSUR
5 Rehabilitación integral y profundización del Pozo Anillado Nº 02 del sector Santa Cruz zona “A”
Según informe de la municipalidad de paracas la obra está estimada en 99,534.00; ésta obra no figura en el informe de FORSUR
6 Reconstrucción del cerco perimétrico del Instituto Educativo Inicial Nº 2055 “Mi Bandera”
Según informe de la municipalidad de paracas la obra está estimada en 8,325.00; ésta obra no figura en el informe de FORSUR
39
jurisdicción, de los cuales uno de ellos está en proceso de adjudicación por
la U.E. EMAPA Cañete, otro proyecto está en elaboración el expediente
técnico por el Ministerio de Agricultura y un tercer proyecto en salud está
pendiente de atenderse. En este oficio no señalan montos de las obras.
- OFICIO N° 818-2008-COFOPRI/DE, del 02 de diciembr e del 2008, de
COFOPRI.
Informaron que se realizó convenio de transferencia financiera de recursos
entre FORSUR y COFOPRI, por un monto de S/. 2, 671,780.00, indican que
los montos se depositaron en el mes de febrero del 2008 pero la
disponibilidad de los recursos recién se pudo hacer efectiva en abril del
2008, el convenio especifica 10 meses para el cumplimiento de metas.
Para el mes de octubre 2008 se había cumplido lo estipulado en el
convenio: se tuvieron 6,500 diagnósticos de lotes, 12,292 saneamientos
integrales de lotes y 6,443 saneamientos individuales (títulos).
- OFICIO N° 975-2008-MIMDES/DM, del 09 de diciembre del 2008, del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social .
Informaron que el sector MIMDES no ha ejecutado obras con presupuesto
del FORSUR, a través de FONCODES.
- OFICIO Nº 1333-2008-INRENA-J-OP, del 11 de diciem bre del 2008, del –
INRENA- Ministerio de Agricultura .
Comunicaron sobre los 14 proyectos de reconstrucción aprobados en
Sesión de Directorio y 3 proyectos de emergencia de rehabilitación del
paisaje natural en la Reserva Paisajista Nor Yauyos cochas, los cuales
40
serán enviados a FORSUR para su aprobación.
- OFICIO Nº 6060-2008-DM/VPD/D/03, del 12 de diciem bre del 2008, del
Ministerio del Interior.
Informaron que el Ejército Peruano realizó trabajos de demolición y
remoción de escombros en las ciudades de Pisco y Chincha, que se ejecutó
con transferencia de recursos del FORSUR a la PCM y este a su vez al
Ministerio de Defensa por un monto de S/. 8, 000,000.00.
Informaron además que el FORSUR ha declarado como prioritario el
proyecto “Construcción de la Capitanía de Puerto de Pisco “ por un monto
de S/. 2, 293,939.00 y la Municipalidad de Paracas ha donado a la Marina
de Guerra un terreno para la ejecución de ese proyecto con un área e 5,115
m2.
- OFICIO Nº 1006-2008-MINDES/DM, de fecha 12 de dic iembre de 2008,
del INABIF- Ministerio de la Mujer y Desarrollo Soc ial.
Informa sobre el proyecto de la Rehabilitación Integral y ampliación del
Cementerio General de Pisco (aprobado por Acuerdo de Directorio Nº 035-
06-2008-D-FORSUR en febrero de 2008), por la suma de S/. 2, 710,068
nuevos soles; siendo la unidad ejecutora el INABIF.
Esta Unidad Ejecutora ha apoyado a la Beneficencia Pública de Ica, con su
área técnica; ya que esta última no cuenta con capacidad técnica y
financiera para la elaboración de ET y toda acción que involucre a la obra.
El INABIF ha determinado hacerlo en dos etapas, la primera etapa
ascendería a S/. 2, 710,068 nuevos soles (monto aprobado por FORSUR),
41
y para la segunda etapa tendría que buscarse financiamiento.
En el informe enviado por FORSUR coincide el monto del proyecto
aprobado.
- OFICIO Nº 1300-2008-FORSUR, del 15 de diciembre del 2008, FORSUR.
Informa sobre las Carta Orden de las transferencias destinadas a los
proyectos aprobados a través del Directorio de FORSUR
- OFICIO N° 2423-2008-ME/SG/CP/OCM, del 16 de diciemb re del 2008, del
Ministerio de Educación.
Informa que el sector ha elaborado y remitido a FORSUR 40 Fichas
Técnicas de PIP, de las cuales 37 se enviaron solicitando priorización y
financiamiento y solo 03 de ellas se priorización.
Como respuesta a los trámites el FORSUR aprobó la priorización y la
transferencia financiera de 13 proyectos, de los cuales 08 están en proceso
de convocatoria para inicio de obra y 05 están ya en ejecución; estas 05
obras en ejecución son las que están financiadas en su totalidad por la
JICA que es la Agencia de Cooperación Japonesa.
- OFICIO Nº 016-2009-PCM, de fecha 07 de enero de 2 009, de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
Informe remitido por INDECI a la PCM, informando que no han ejecutado
proyectos aprobado por FORSUR.
- OFICIO Nº 028-2009-FONDEPES/PCD, de fecha 16 de e nero de 2009,
42
Fondo de Nacional de Desarrollo Pesquero.
Informa sobre los proyectos desarrollados por su entidad, los cuales son los
siguientes:
PROYECTOS
FORSUR
FONDEPES
OBSERVACIONES
1
Mejoramiento de los
Servicios de
Comercialización del
Desembarcadero
Pesquero de San Andrés
425,667 8,249,741.00
Según el informe de
FONDEPES, la obra tuvo
un retrazo debido a las
constantes replicas de
maremoto en Ica, lo que
llevó a modificar el
expediente técnico.
Según FORSUR el
estudio esta concluido
2
Mejoramiento Integral del
Atracadero Flotante
Artesanal El Chaco
733,000
El aporte designado no se
hizo efectivo a pesar de
estar aprobado mediante
acuerdo de directorio Nº
074-10-2008.La obra se
encuentra actualmente en
proceso de licitación con
los recursos habilitados
por el FONDEPES.
43
- OFICIO Nº 036-2009-FORSUR-GG, de fecha 14 de ener o de 2009, del
FORSUR.
Informa el estado situacional de los proyectos al 31 de diciembre del 2008,
en referencia al Oficio enviado por este Grupo de Trabajo a la Presidencia
del Consejo de Ministros.
- OFICIO Nº 015-2009-FORSUR-GG, de fecha 15 de enero de 2009, de la
Municipalidad Distrital de Lunahuaná-Cañete
Envía documentación para complementar la información remitida con Oficio
Nº 734-2008-MDL.
- OFICIO Nº S/N-2009-FORSUR-GG, de fecha 25 de febr ero de 2009, del
FORSUR.
Comunica que a partir del 02 de febrero del 2009, la sede de FORSUR será
en la ciudad de Ica.
- OFICIO Nº 00490-2009-CG/VC, de fecha 05 de marzo de 2009, de la
Contraloría General de la República.
La Contraloría General de la República a través de las Veedurías ha
observado las obras ejecutadas por las Unidades Ejecutoras con recursos
del FORSUR, por cuanto no se ha tomado en cuenta las normas contenidas
en el Decreto de Urgencia Nº 026-2007 y los Decretos Supremos Nº 083-
2004-PCM y Nº 084-2004-PCM, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y su reglamento, respectivamente; asimismo se ha incumplido con
las normas del reglamento Nacional de Edificaciones.
A continuación se detallarán las obras observadas:
44
1. Con respecto a la Municipalidad Provincial de Ica. - Según Informe
Nº 007-2008-CG/CA de la Contraloría de la República, observó el
siguiente proyecto:
a. Adquisición de Vivienda Temporales: El monto tra nsferido a la
Cuenta Bancaria de la Municipalidad Provincial de Ica a través
de FORSUR, es por la suma de S/. 1, 850,000.00 nu evos soles,
dicha cuenta bancaria no ha tenido movimiento.
Según Informe Nº 010-2008-CG/CA de la Contraloría de la República,
observó los siguientes proyectos:
b. Rehabilitación Integral de las Redes de agua pot able y
alcantarillado de Manzanilla y Botijería Angulo Sur .
c. Rehabilitación para la Recuperación del Abasteci miento de
Agua Potable en el Distrito de Parcona.
d. Rehabilitación Integral de Redes de Agua Potable Alcantarillado
de San Joaquín 1, 2 y 3ra. Etapa. En esta obra se han advertidos
los siguientes riesgos:
La veeduría ha podido verificar en los proyectos mencionados líneas arriba,
que los Contratista han entregado a la entidad Carta Fianza de MAPFRE,
como garantía de Fiel cumplimento del contrato por un plazo que no cubre
hasta la finalización de las obras; advirtiéndose que el plazo coberturado es
45
menor al plazo contractual1; dicha situación genera un riesgo a la entidad que
no cuenta con garantía vigente, ante un eventual incumplimiento de las
obligaciones contractuales.
e. Rehabilitación de la Red de Alcantarillado del b arrio Santa Rosa de
San Joaquín. En esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
El Expediente técnico de la obra aprobado, en sus componentes: Red de
Agua Potable y Red de Alcantarillado, no ha considerado las memorias de
cálculo respectivas; asimismo este Expediente Técnico de la obra,
adolece del Estudio de Mecánica de Suelos de las zonas que soportarán
las estructuras consideradas en la ejecución de la obra; no ajustándose al
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Al 17 de julio del 2008, se constató que EMAPICA, no ha iniciado la ejecución
de la obra según carta de fecha 20 de julio del 200, emitida por el Jefe de
Recursos financieros del E.P.S. EMAPICA S.A., que el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento no ha efectivizado la transferencia de
los recursos financieros autorizada mediante R.M. Nº 066-2008-Vivienda de
fecha 13 de marzo del 2008.
1 El Artículo 215 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (084-2004-PCM).- Garantía
de Fiel Cumplimiento “Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. Esta deberá ser emitida por una suma
equivalente al diez por cien (10%) del monto del contrato y, tener vigencia hasta la conformidad de la
recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o hasta el consentimiento
de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.
46
Dicha situación genera el riesgo que la población damnificada por el desastre
natural vea postergada la atención de sus necesidades de contar con un
óptimo sistema de agua y desagüe.
El convenio especifico entre el MVCS y EMAPICA de de fecha 13 de marzo
del 2008, en su cláusula sexta, numeral 6.2 señala “Los desembolsos serán
tramitados a solicitud de EMAPICA, previa presentación señalada en el
convenio.
Los riesgos advertidos en la ejecución de las veedurías en las citadas obras,
se hicieron de conocimiento al Titular de EMAPICA, mediante oficio de fecha
12 de agosto de 2008
2. Con respecto a la Provincia de Pisco.- Según Informe Nº 007-2008-
CG/CA de la Contraloría de la República, se observaron los siguientes
proyectos:
a) Rehabilitación de Colectores Secundarios del di strito de San
Andrés.
b) Rehabilitación de Colectores Secundarios Av. La s Américas
entre calle José Balta y Av. Comercio. En esta obra se han
advertido los siguientes riesgos:
En la Veeduría realizada por la Contraloría de la república sobre las obras
antes mencionadas, se verificó que no cuentan con Expedientes Técnicos
aprobados por la entidad, ni con el inicio del plazo de ejecución de obra, tal
47
como lo exigen los términos de la referencia y el artículo 2402 del Reglamento
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
En la obra “Rehabilitación de Colectores Secundarios del distrito de San
Andrés”, tampoco cuenta con Cuaderno de Obra, tal y como lo señalada el
artículo 2533. del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Mediante Informe de Contraloría Nº 012-2008-CG/CA-VE de fecha 06 de
agosto de 2008, la veeduría persistió en los riesgos del proyecto mencionado
en el párrafo anterior, en lo siguiente:
La Municipalidad Provincial de Pisco no proporcionó al equipo técnico de
veeduría la Póliza de Seguro contra todo riesgo; lo cual constituye un riesgo
de que ante la presencia de contingencias, la obra no cuente con las
coberturas necesarias; tal y como lo estable el artículo 212 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado4.
2 El artículo 240 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (084-2004-PCM).- “El inicio
del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones: (….) 2) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo; (…)” 3El Artículo 253 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (084-2004-PCM .- Cuaderno
de obra “En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en
todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dichos profesionales
son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra (….). 4El artículo 212 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (…) “Corresponde al
contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los
recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados, de acuerdo con lo que establezcan las Bases.
48
Igualmente, se constató que las cajas de registro que se vienen instalando
para conexiones domiciliarias de desagüe presentan dimensiones interiores
menores a las estipuladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
En la realización de los trabajos de rehabilitación de los colectores, el
contratista no está considerando los procesos constructivos estipulados en
las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la Obra. Tampoco
no se ha evidenciado documentación que acredite la realización de las
pruebas y ensayos de control de calidad; generando un riesgo potencial en
cuanto a la durabilidad de los trabajos ejecutados y la calidad de las
instalaciones, no ajustándose al Reglamento Nacional de Edificaciones.
c) Adquisición de Viviendas Temporales, ejecutada p or la Municipalidad
Provincial de Pisco, por un monto total de S/. 910, 000.00.
La Veeduría ha detectado en la inspección técnica efectuada en los
módulos de vivienda instalados en el Distrito de Paracas entregados por
el contratista, los cuales no guardan relación con las Especificaciones
Técnicas contenidas en el contrato, por lo tanto “El contratista es
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o
servicios ofertados por un plazo no menor de un año contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad, tal y como lo prescribe el artículo 51
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Asimismo, en la Cláusula Cuarta del Contrato entre la Municipalidad
Provincial de Pisco y el contratista “El presente contrato asegura el
49
cumplimiento de los descrito en la cláusula segunda (…), quedando a
cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano, efectuar la supervisión
permanente de la prestación de servicios.
d) Rehabilitación de Colectores Secundarios A.A. H .H Boca del Río. En
esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
La Veeduría a través de las vistas fotográficas ha podido apreciar que el ha
iniciado la ejecución de obras en los frentes de trabajo (trazado,
excavación de zanjas, y buzones), sin contemplar las condiciones
estipuladas para su inicio tanto en las bases de procedimiento Especial
Exonerado Nº 001-2008-EMAPISCO S.A., que forman parte del Contrato de
Obra, como en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado; los cuales se constituyen en riesgo de la calidad de obra,
seguimiento y control de la obra.
Asimismo, no cuenta con Expediente Técnico definitivo aprobado por la
Entidad, previo al inicio de la ejecución de la obra, tal como lo exigen las
bases del Procedimiento Especial; en el plazo de vigencia del contrato se
precisa que: “El contrato tendrá una vigencia de 180 días calendarios , el cual
empieza a regir de conformidad con el artículo 240 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; además el artículo 505 del
5El artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.-
Cumplimiento de lo pactado.-Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su
propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso
del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del
50
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, señala el cumplimiento de lo pactado con el contratista; así como a
lo dispuesto en los incisos 2 y 3 del artículo 1774 del Código Civil6.
Igualmente, no cuenta con Cuaderno de obra, señalado por el artículo 253
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. El
original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del
residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes, tal y como lo
prescribe el artículo 254 Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.7
e) Rehabilitación del Colector calle Conde Monclava cuadra 1al 8 y
Rehabilitación del Colector calle San José cuadra 1 al 5. En esta obra
se han advertido los siguientes riesgos.
De acuerdo a las visitas efectuadas por la Veeduría, observó en estas dos
Artículo 1774 del Código Civil. 6 Artículo 1774 .- Obligación del contratista.- El contratista está obligado:
1.- A hacer la obra en la forma y plazos convenidos en el contrato o, en su defecto, en el que se acostumbre.
2.- A dar inmediato aviso al comitente de los defectos del suelo o de la mala calidad de los materiales
proporcionados por éste, si se descubren antes o en el curso de la obra y pueden comprometer su ejecución
regular. (…) 7El artículo 254.- Anotación de ocurrencias.- En el Cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes que
ocurran durante la ejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente,
según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias
anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por
medio de comunicación escrita.
El Cuaderno de Obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.
51
obras la entidad no entregó el Expediente Técnico definitivo, habiendo
transcurrido el plazo de 47 días calendarios desde la fecha de inicio del plazo
contractual de ejecución contractual, superando el plazo para la elaboración
del Expediente Técnico de 15 día previsto en las bases.
Las Bases del Procedimiento Especial Exonerado en su acápite 4, numeral 1
señala el plazo de la vigencia del contrato, el cual empieza a regir de
conformidad con el artículo 240 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado.
f) Rehabilitación del Sector la Alameda.
En la Veeduría realizada por la Contraloría de la República, se advierten los
siguientes riesgos:
La entidad no entregó el Expediente Técnico definitivo aprobado al
contratista que permite dar inicio a la ejecución de la obra, habiendo
transcurrido 47 días calendario desde la fecha de inicio del plazo de la
ejecución contractual, superando el plazo para la elaboración del
Expediente Técnico, previsto en las bases.
La cláusula décimo tercera del contrato de obra, en su ítem 13.2.
Obligaciones de EMAPISCO S.A. inciso 13.2.1 aprobación del Expediente
Técnico que elabore “El contratista dentro de los plazos establecidos en las
Bases y Términos de la Referencia (…). Lo descrito genera riesgos de
mayores postergaciones en el inicio de la ejecución de la obra.; asimismo
se está contraviniendo el artículo 240 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
52
Según Informe Nº 010-2008-CG/CA de la Contraloría de la República, se
observaron los siguientes proyectos:
g) Rehabilitación del Colector Secundario calle Pro greso cdras 1, 2 y 4.
En esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
La veeduría constató que las 36 cajas de registro instaladas en cada lote
presentan dimensiones interiores, menores a las verificadas en el plano de
ejecución, según consta en Acta de Inspección Física, no ajustándose al
Reglamento de Edificaciones.
Asimismo, no se ha evidenciado documentación que acredite la realización
de las pruebas de control de calidad, tales como: Certificados de calidad de
las tuberías PVC y resistencia a la compresión de concreto. Generando un
riesgo potencial en cuanto a la durabilidad de los trabajos ejecutados y la
calidad de las instalaciones; lo que no se ajusta al Reglamento de Nacional
de Edificaciones.
h) Rehabilitación del Colector Secundario Av. Abra ham Valdelomar.
En esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
Se ha evidenciado un retrazo en la ejecución de obra, denotándose que a
mayo del 2008, registra un avance físico acumulado de 14.77% que
representa el 37.91% (menor al 80%) del avance programado 38.96%, es
decir un atraso de 62.09%, no evidenciándose comunicación de la
53
supervisión para que el contratista acelere los trabajos mediante un nuevo
Calendario de Avance de Obra, tal como lo exige el artículo 2638 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y las
Bases del proceso que forma parte del Contrato de Obra. Generando
riesgos de incumplimiento de las metas previstas, con la consecuente
postergación del uso del servicio por parte de la población beneficiaria;
asimismo se constató que en algunas conexiones domiciliarias de desagüe,
no se colocan las nuevas cajas de registro en las ubicaciones existentes,
advirtiéndose que se vienen ejecutando cercanas a ellas, las cuales no
están acordes a las Especificaciones Técnicas, generando riesgos de que
las descargas de los predios cambien de dirección.
i) Rehabilitación de Colector Secundario calle 4 d e julio cdra. 1 al 4. En
esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
Retrasos en l la ejecución de obra, denotándose que a mayo de 2008,
registra un avance físico acumulado de 8.37%, que representa el 20.14%
(menor la 80%) del avance programado de 41.56%, es decir un atraso de
79.86%, generando riesgos de incumplimiento de las metas previstas, con
8 El artículo 263 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.- Demoras
injustificadas en la ejecución de la obra.- “Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a
cumplir los avances parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso
injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al
ochenta por cien (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o
supervisor ordenará al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que
contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del
plazo previsto, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra” (…)
54
la consecuente postergación del uso del servicio por parte de la población
beneficiaria.
En las Bases del Procedimiento Especial Exonerado, en su ítem
12.1.9 se establece Demoras injustificadas en la ejecución de obra,
tal y como lo establece el artículo 263 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Por otro lado, en los trabajos de de vaciado de buzones, no se
evidencia la realización del curado del concreto empleado en su
confección, tal y como se registra en el Asiento Nº 46 del Cuaderno
de Obra; constituyéndose en riesgos para la calidad de la obra.
J) Rehabilitación del Colector Secundario Calle Pér ez Figuerola, cdras.
1 al 4. En esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
Retrasos en la ejecución de las obras, denotándose que a mayo de 2008,
registra un avance físico acumulado de 11.52% que representa el 29.43%
(menor 80%) del avance programado de 39.15%, es decir un atraso de
70.57%, no evidenciándose comunicación de la supervisión para que el
contratista acelere los trabajo mediante un nuevo Calendario de Avance de
obra, tal y como lo establece el artículo 263 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado; tampoco el Reglamento
Nacional de Edificaciones.
k) Rehabilitación del Colector Secundario Av. Comer cio Cdras. 1 al 6.
En esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
Retrasos en la ejecución de las obras, denotándose que a mayo de 2008,
55
registra un avance físico acumulado de 31.55% que representa el 50.26%
(menor 80%) del avance programado de 62.77%, es decir un atraso de
49.74%, no evidenciándose comunicación de la supervisión para que el
contratista acelere los trabajo mediante un nuevo Calendario de Avance de
obra, tal y como lo establece el artículo 263 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y las bases del proceso que
forman parte del Contrato de Obra. Generando riesgos de incumplimiento de
las metas previstas, con la consecuente postergación del uso del servicio por
parte de la población beneficiada.
No se evidenció documentación que acredite la documentación la realización
de las pruebas de control de calidad tales como: Pruebas hidráulicas de las
tuberías instaladas y resistencia a la compresión del concreto. Generando un
riesgo en cuanto a la durabilidad de los trabajos ejecutados y la calidad de
las instalaciones.
El Reglamento Nacional de Edificaciones, en su artículo 30 establece “De los
Profesionales responsables del proyecto y precisa: Es obligación del
responsable de obra: a) Administrar los procesos constructivos y cumplir con
las pruebas, controles ensayos e inspecciones necesarios para ejecutar las
obras aprobadas (…) g) Cumplir con los requisitos de calidad pactados en el
contrato y establecidos en el proyecto (…).
l) Rehabilitación del Colector Secundario calle San Francisco cdra. 1 al
4. En esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
56
Las zanjas excavadas durante la ejecución de la obra, presentan
desmoronamiento del terreno en sus paredes, advirtiéndose la presencia de
vacíos en la parte inferior del corte de pavimento, imposibilitando el acceso
de equipos mecánicos a fin de conseguir resultados adecuados en los
trabajos en los trabajos de compactación, según consta en Acta de
Inspección; y lo exigen las Especificaciones Técnicas Generales de
EMAPISCO.
Por otro lado, el personal que labora en la obra no está provisto del equipo
básico del equipo básico de protección personal, tales como lentes,
respiradores, guantes, tal como lo señala la Norma G-050- “Seguridad
durante la construcción”.
m) Rehabilitación del Colector Secundario calle Már quez de Mancera
cdras. 2 al 4. En esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
El Contratista para la colocación de las cajas de registro de conexión
domiciliaria de desagüe, ejecutó el corte de la vereda con herramientas
manuales de persecución, sin seguir las líneas de bruña del paño completo,
no obstante que en los análisis de precios unitarios, se lista como equipos a
ser usados por esta partida: una cortadora eléctrica para pavimento, una
compresora neumática y un martillo neumático, los cuales no han sido
identificados en obra, según consta en el Acta de Inspección Física ;
procedimiento constructivos que no se ajustan a las Especificaciones
Técnicas Generales de EMAPISCO; constituyéndose en riesgos para la
vida útil de la obra.
57
Tampoco no se ha evidenciado documentación que acredite la realización de
las pruebas de control de calidad, tales como: Certificado de calidad de
tuberías PVC y resistencia a la compresión del concreto. Generando un
riesgo en cuanto a la durabilidad de los trabajos ejecutados y la calidad de
las instalaciones; tal y como lo establece el Reglamento Nacional de
Edificaciones, norma G.030.
Los riesgos advertidos en la ejecución de veedurías a los citados proyectos,
se pusieron en conocimiento del Titular de la Empresa Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Pisco.
Según Informe Nº 011-2008-CG/CA de la Contraloría de la República,
observaron los siguientes proyectos:
n) Rehabilitación del Colector Principal de la Av. Bolognesi entre pasaje
Buena Vista y Fray Rojas. En esta obra se han advertido los siguientes
riesgos:
Se encuentran sin ejecución los frentes de trabajo siguientes: “Buzón de
empalme entre las calles Bolognesi y San Isidro, “Reposición de pavimento“ y
“Pruebas hidráulicas en los tramos del empalme”; advirtiéndose, que el 13 de
julio de 2008 culmina el plazo contractual de ejecución de obra, no
evidenciándose solicitud de ampliación de plazo. Generándose el riesgo que
el Contratista no cumpla con la ejecución total de las prestaciones pactadas,
en detrimento de la población afectada; incumpliendo lo que establece el
58
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Por otro lado, no se ha evidenciado documentación que acredite la
realización de las pruebas de control de calidad, especificadas en el
Expediente Técnico de la obra, tales como: Certificados de calidad de las
tuberías PVC y resistencia a la comprensión del concreto. Generando un
riesgo potencial en cuanto a la durabilidad de los trabajos ejecutados y la
calidad de las instalaciones.
En las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la obra,
mencionada la Calidad de los Materiales y Equipo, donde se señala: “Todo
material y equipo utilizado en las obras deberá cumplir con la calidad
establecida en las normas técnicas Peruana (NTP) de INDECOPI o Normas
Internacionales cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las
nacionales (…).
Todos los materiales utilizados en obra, serán nuevos, no permitiéndose
usados. Deberán ser almacenados en forma adecuada, siguiendo las
indicaciones dadas por el fabricante o manuales de instalación.
o) Rehabilitación de la Cámara de bombeo de Leticia . En esta obra se
han advertido los siguientes riesgos:
Al 11 de julio de 2008, se encuentran sin ejecución los frentes de trabajo
siguientes: “Asentado de ladrillos en el cerco perimétrico”, “Tartajeo de
superficie de columnas” y “Vaciado de concreto en vigas perimetrales”
Rehabilitación del árbol de descarga de la Cámara Leticia (válvulas, bombas
59
sumergibles y accesorios); advirtiéndose, que el 13 de julio culmina el plazo
contractual de ejecución de obra. Generándose el riesgo que el Contratista
no cumpla con la ejecución total de las prestaciones pactadas, en detrimento
de la población afectada por el desastre natural; incumpliendo de esa manera
el artículo 50 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el
artículo 22 del Reglamento de Adquisiciones del Estado.9
No se ha evidenciado documentación que acredite la realización de la prueba
de control de calidad: resistencia a la compresión del concreto empleado en
la confección de columnas y vigas, especificada en el Expediente Técnico de
la Obra. Generando un riesgo potencial en cuanto a la durabilidad y calidad
de los trabajos ejecutados; lo que no se ajusta a las Especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico de la Obra y al Reglamento Nacional de
Edificaciones.
p) Rehabilitación del Colector Secundario Calle Jua n José Pinillo Cdra.
1 y 2. En esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
No se ha evidenciado documentación que acredite la realización de las
9 El artículo 222 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.- Penalidad por mora en la
ejecución de la prestación.- “En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo
equivalente al diez por cien (10%) del monto contractual o, de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que
debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica. Esta penalidad será deducida de
los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante
de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o adicional por el monto diferencial de la propuesta (…)
60
pruebas de control de calidad, tales como: Certificados de calidad de las
tubería PVC y resistencia a la compresión del concreto, especificadas en el
Expediente Técnico de la obra. Lo que ha generado un riesgo potencial en
cuanto a la durabilidad de los trabajos ejecutados y a la calidad de las
instalaciones; tal y como lo señala el Reglamento Nacional de Edificaciones;
además la Municipalidad Provincial de Pisco, no proporcionó al equipo
técnico de veeduría la Póliza de Seguro contra todo riesgo, tal y como lo
exige el contrato suscrito entre la Municipalidad Provincial de Pisco y
Consorcio Sur.
q) Rehabilitación del Colector Secundario calle Raú l porras
Barrenechea cdra. 1 al 7. En esta obra se han advertido los siguientes
riesgos:
El personal que labora en la obra no está provisto del equipo básico de
protección personal, tales como: botas de seguridad, guantes, tal como lo
señala la norma G-50 “Seguridad durante la construcción”; constituyéndose
en riesgos para la integridad física de los trabajadores.
Asimismo, la Municipalidad Provincial de Pisco no proporcionó al equipo
técnico de veeduría la Póliza de Seguro contra todo riesgo.
No se ha evidenciado documentación que acredite la realización de las
pruebas de control de calidad, especificadas en el Expediente Técnico de la
Obra, tales como: Certificados de calidad de tuberías PVC y resistencia de
a la compresión del concreto. Generando un riesgo potencial en cuanto a la
durabilidad de los trabajos ejecutados y la calidad de las instalaciones; tal y
como lo establece el Reglamento Nacional de Edificaciones.
61
r) Rehabilitación del Colector Secundarios calle L a Esperanza Cdra. 1 y
2. En esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
El Contratistas no colocó dispositivos de prevención y señalización de
peligro adecuados en los trabajos de excavación ejecutados en obra, no
considerando elementos como: Cerco de mallas HDP, tranqueras tipo
tijeras, entre otros tipos tijera, entre otros, apreciándose materiales
excedentes producto de las excavaciones depositados en la vía pública;
según consta del Acta de Inspección Física; no ajustándose al Reglamento
Nacional de Edificaciones.
Se advierte que el Contratista para la colocación de las cajas de registros
de conexión domiciliaria de desagüe, ejecutó el corte de la vereda con
herramientas manuales de percusión, sin seguir las líneas de bruña del
paño completo, constituyéndose en riesgos para la vida útil de la obra.
Asimismo, la Municipalidad Provincial de Pisco no proporcionó al equipo
técnico de veeduría la Póliza de Seguros de Seguros contra todo riesgo.
Dicha situación genera riesgos de no poder resarcir cualquier daño que se
produzca contra terceros durante la ejecución de la obra.
s) Rehabilitación del Colector Secundario calle Lóp ez de Alarcón,
cdras. 1 a 4. En esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
No se ha evidenciado documentación que acredite la realización de las
pruebas de control de calidad, especificadas en el Expediente Técnico de la
obra; generando un riesgo potencial en cuanto a la durabilidad de los trabajos
62
ejecutados y la calidad de las instalaciones; no ajustándose al Reglamento
Nacional de Edificaciones.
Igualmente, la Municipalidad Provincial de Pisco, proporcionó al equipo
técnico de veeduría la Póliza de Seguro contra todo riesgo; lo cual constituye
un riesgo de que ante la presencia de contingencia, la obra no cuente con las
coberturas necesarias.
t) Rehabilitación del Colector Secundario calle 28 de julio, cuadras 1 a
4, se han advertido los siguientes riesgos:
No se ha evidenciado documentación que acredite la realización de las
pruebas de control de calidad, especificadas en el Expediente Técnico de
la obra; generando un riesgo potencial en cuanto a la durabilidad de los
trabajos ejecutados y la calidad de las instalaciones; no ajustándose al
Reglamento Nacional de Edificaciones
Igualmente, la Municipalidad Provincial de Pisco, proporcionó al equipo
técnico de veeduría la Póliza de Seguro contra todo riesgo; lo cual
constituye un riesgo de que ante la presencia de contingencia, la obra no
cuente con las coberturas necesarias.
63
u) Rehabilitación del Colector Secundario calle Ciene guilla, cuadras 1
al 6. En esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
No se ha evidenciado documentación que acredite la realización de las
pruebas de control de calidad, especificadas en el Expediente Técnico de la
obra; generando un riesgo potencial en cuanto a la durabilidad de los
trabajos ejecutados y la calidad de las instalaciones; no ajustándose al
Reglamento Nacional de Edificaciones
Igualmente, la Municipalidad Provincial de Pisco, proporcionó al equipo
técnico de veeduría la Póliza de Seguro contra todo riesgo; lo cual
constituye un riesgo de que ante la presencia de contingencia, la obra no
cuente con las coberturas necesarias.
Los riegos advertidos en la ejecución de veedurías a las citadas obras, se
hicieron de conocimiento del Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Pisco, mediante Oficio Nº 561-2008-CG/ORIC de fecha 13 de agosto del
2008.
Según Informe Nº 012-2008-CG/CA de la Contraloría de la República, se
observaron los siguientes proyectos:
v) Rehabilitación del Colector Secundario calle San Martín, cdras. del 1
al 14. En esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
La garantía por adelantos para materiales por las 06 obras que forman
64
parte del proyecto “Rehabilitación de Redes Secundarias y Conexiones
Domiciliarias de Alcantarillado por Emergencia en la ciudad de Pisco,
proporcionada por la entidad, se encontraba vencida y sin haberse acreditado
su renovación oportuna; constituyendo riesgos de que la Entidad ante una
eventual resolución del contrato no pueda recuperar los adelantos
otorgados al contratista; no ajustándose a los artículo 21910 y 22111 del
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Al 12 de agosto del 2008, se constató que la obra no culminó en el plazo
programado por el contratista (05 de agosto de 2008), denotándose que al 31
de julio de 2008, se registraba un avance físico acumulado de 72.76% frente
aun 100% del cronograma acelerado de avance de obra, lo que representa
un atraso de 27%; generando riesgos de incumplimiento de las metas
previstas, con la consecuente postergación del uso del servicio por parte de
10 El artículo 219 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.- La Entidad sólo puede
entregar los adelantos previstos en las Bases y solicitados por el contratista, contra la presentación de una
garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. La
presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.
Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías podrán ser emitidas con
una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.
Tratándose de los adelantos de materiales, la garantía se mantendrá vigente hasta la utilización de los
materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con
el desarrollo respectivo. 11 El artículo 221 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.- Las garantías sólo se
ejecutarán en los siguientes casos: 1) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su
vencimiento. Contra esta ejecución, el contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno (…)
65
la población beneficiaria; no ajustándose a lo establecido en el artículo 263
del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado12.
w) Rehabilitación del Colector Principal Av. San Is idro. En esta obra se
han advertido los siguientes riesgos:
La Garantía por adelanto de materiales, proporcionada por la Entidad, por
las 06 obras que forman parte del proyecto “Rehabilitación de Redes
Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado por Emergencia
en la ciudad de Pisco, se encontraba vencida y sin haberse acreditado su
renovación oportuna; constituyendo riesgos de que la entidad ante una
eventual resolución del contrato no pueda recuperar los adelantos
otorgados por el contratista; no ajustándose al artículo 219 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
12 El artículo 263 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.- Demoras injustificadas en
la ejecución de la obra.- Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances
parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando el monto
de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por cien (80%) del
monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenará al
contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la
aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto,
anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.
La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente podrá ser causal
para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no
exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control
de reintegros. (…)
66
Al 12 de agosto del 2008, se constató que la obra no culminó en el plazo
programado por el contratista (05 de agosto del 2008), denotándose que al
31 de julio de 2008 se registraba un avance físico acumulado de 72.76%
frente a un 100% del cronograma acelerado de avance de obra, lo que
representa un atraso de 27%; generando riesgos de incumplimiento de las
metas previstas, con la consecuente postergación del uso del servicio por
parte de la población beneficiaria; no ajustándose al artículo 263 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Asimismo, el personal que labora no está provisto del equipo básico de
protección personal, tales como: uniformes, lentes, botas de seguridad, tal
como lo señala la Norma G-050.
3. Con respecto a la Provincia de Chincha.- Según Informe Nº 007-2008-
CG/CA de la Contraloría de la República, se observaron los siguientes
proyectos:
a) Rehabilitación de la Línea de Conducción de Alto Larán. En esta obra
se han advertido los siguientes riesgos:
El Contratista no colocó el Cartel de identificación de la Obra, contemplado
en las Especificaciones Técnicas, contenidas en el Expediente Técnico;
generándose riesgos de deterioro prematuro del elemento informativo y que
realicen pagos por trabajos no realizados; no ajustándose al artículo 50 del
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado con Decreto de Supremo Nº 083-2004-PCM.
67
Asimismo el Contratista la totalidad de las señales de peligro en las zonas
donde se viene ejecutando las obras. Constituyéndose en riesgos para todas
las personas que se encuentren en la obra y sus inmediaciones.
La Garantía de fiel cumplimiento del contrato, entregada por el Contratista, se
extendió por un plazo de 120 días, siendo el plazo de contrato de 150 días;
no ajustándose a lo establecido en el artículo 215 del Reglamento por el
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Dicha
situación genera el riesgo de que la entidad no cuente con las garantías
vigentes ante un eventual incumplimiento del contratista.
b) Rehabilitación de la Línea de Aducción de Alto L arán. En esta obra se
han advertido los siguientes riesgos:
El Contratista no colocó el Cartel de identificación de la Obra, contemplado
en las Especificaciones Técnicas, contenidas en el Expediente Técnico;
generándose riesgos de deterioro prematuro del elemento informativo y que
realicen pagos por trabajos no realizados.
Tampoco el Contratista no viene colocando la totalidad de las señales de
peligro en las zonas donde se viene ejecutando las obras, no ajustándose a
las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico. Constituyéndose en
riesgos para todas la personas que se encuentran en la obra y sus
inmediaciones.
68
Los riesgos advertidos en la ejecución de las veedurías a las citadas obras,
se hicieron de conocimiento del Titular de la Empresa Municipal de servicio
de Agua Potable y Alcantarillado de Chincha, mediante el oficio Nº 289-2008-
CG/=RIC del 07 de mayo del 2008.
c) Adquisición de Viviendas Temporales, ejecutadas por la
Municipalidad Provincial de Chincha, por un monto d e inversión de
S/. 1,690,000.00.
Esta Entidad suscribió contratos con proveedores de bienes que no
estaban inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, no ajustándose
al artículo 6 del Decreto de Urgencia Nº 026-2007 del 17 de agosto de
2007, que incluye adicionalmente lo señalado en el Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones de Estado, a efectos a efectos de la
suscripción de los contratos, los proveedores deberán presentar copia
simple de la constancia de inscripción en el Registro Nacional de
Proveedores, deberán presentar copia simple de la constancia de
inscripción en el Registro de Proveedores (…). Generándose el riesgo de
mantener una relación contractual con proveedores que no se encuentran
formalmente acreditados, con el consecuente incumplimiento de
obligaciones contractuales.
La veeduría constató que existen contratos suscritos por la Entidad con
diversos proveedores, los cuales no han sido publicados en el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado SEACE,
69
advirtiéndose que en algunos casos, han transcurrido hasta 120 días sin que
la Entidad proceda a su regularización; no ajustándose a lo señalado en el
último párrafo del artículo 6 del Decreto de Urgencia Nº 026-2007 (…) Todos
los contratos derivados derivados de la aplicación de la presente norma,
deberán ser registrados e informados a través del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) dentro del mismo plazo.
La Municipalidad de Chincha canceló el importe de S/. 1,135,617.00 por
contratos suscritos con diversos proveedores, advirtiéndose que no han
cumplido con la entrega total de los bienes adquiridos, tales como: 8,865
esteras, 1,200 paradores y 670 cañas; generándose el riesgo que los
proveedores no cumplan con sus obligaciones al haberse efectuado el pago
total de sus facturas; incumpliendo lo establecido en el artículo 23313 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del
numeral 35.1 del artículo 3514 de la Ley 28411- Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto y el artículo 2915 de la Ley 28693-Ley General del
13 El artículo 233 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.- Recepción y
conformidad.- (…) La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien
deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. 14 El artículo 35 de la Ley del Sistema nacional de Presupuesto.- Devengado.-35.1 El devengado es el acto
mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se
produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el
derecho del acreedor. (…) 15 El artículo 29 de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería .- Formalización del Devengado.- El
devengado, sea en forma parcial o total, se produce como consecuencia de haberse verificado lo siguiente:
70
Sistema Nacional de Tesorería. En la Cláusula Octava del contrato,
especifica las atribuciones y responsabilidad de la Municipalidad.
Según Informe Nº 009-2008-CG/CA de la Contraloría de la República,
observó los siguientes proyectos:
d) Rehabilitación de Redes de Desagüe de las calles América, Antiguo
Mercado, Colón Diego de Almagro y prolongación Juní n. En esta obra
se han advertido los siguientes riesgos:
Se constató una inadecuada compactación de la base, en los trabajos de
rehabilitación de pavimentos, advirtiéndose que algunos tramos de la obra
presentan hundimientos y fracturas severas del pavimento de concreto
repuesto, tal como consta en Acta de Inspección generándose riesgos para
la calidad de la obra, así como para su resistencia ante el constante tránsito
vehicular.
No se ha evidenciado documentación que acredite la realización de las
pruebas de control de calidad especificadas en el Expediente Técnico de
las obras.
e) Rehabilitación de Redes de Agua Potable del Cerc ado de Chincha
Baja. En esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
a) La recepción satisfactoria de los bienes adquiridos. (…).
71
No se ha evidenciado documentación que acredite la realización de
las pruebas de control de calidad especificadas en el Expediente
Técnico de la obra.
El personal de la obra no utiliza el equipo básico de protección
personal, según consta del Acta de Inspección Física y lo establece
el Reglamento de Edificaciones en su norma G-50.
f) Rehabilitación de Desagüe de la Calle Santos Na garo. En esta obra se
han advertido los siguientes riesgos:
No se ha evidenciado documentación que acredite la realización de las
pruebas de control de calidad especificadas en el Expediente Técnico de la
obra, constituyéndose en riesgos para la durabilidad de los trabajos
ejecutados y la calidad de las instalaciones.
El contrato de Servicios de fecha 15 de febrero del 2008, suscrito entre el
señor señor Víctor Celestino Mejía y la Empresa SEMAPACH S.A., para
atender los servicios de mano de obra, alquiler de maquinarias y equipos
para la ejecución del proyecto, no cuenta con la “cláusula de garantía”, tal y
como estable el artículo 4116 del Texto Único ordenado de la Ley de
16 El artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.-
Cláusulas obligatorias en los contratos.- Los contratos regulados por la presente Ley incluirán necesariamente
y bajo responsabilidad cláusulas referidas a: a) Garantías: La Entidad establecerá en el contrato las garantías
que deberán otorgarse para asegurar la buena ejecución y cumplimiento del mismo; sin perjuicio de las
72
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el artículo 6 del Decreto de
Urgencia Nº 026-200717.
g) Rehabilitación de redes de Agua Potable del Cent ro del Cercado de
Tambo de Mora . En esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
No se ha evidenciado documentación que acredite la realización de las
pruebas de control de calidad especificadas en el Expediente Técnico de la
obra, constituyéndose en riesgos para la durabilidad de los trabajos
ejecutados y la calidad de las instalaciones, tal y como lo establece el
artículo 9 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
El equipo técnico de veeduría verificó que el contrato de Servicios, de fecha
10 de enero del 2008, suscrito entre el Ing. Marco Antonio Geldres y la
Empresa SEMAPACH S.A., para atender los servicios de mano de obra,
alquiler de maquinarias y equipos para la ejecución del proyecto, no cuenta
con la “cláusula de garantía”, tal y como estable el artículo 41 del Texto
Único ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
el artículo 6 del Decreto de Urgencia Nº 026-2007, constituyéndose riesgos
de responsabilidad ante posibles incumplimientos contractuales.
penalidades aplicables que serán establecidas en el Reglamento de la presente Ley. A falta de estipulación
expresa en el contrato, se aplicarán las penalidades establecidas en el Reglamento. (…) 17 El artículo 6 del Decreto de Urgencia Nº 026-2007.- Contratación de bienes, servicios y obras.- (…) los
actos preparatorios y los contratos que se celebren deberán cumplir con los requisitos, condiciones,
formalidades, exigencias y garantías establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (…)
73
h) Rehabilitación de Redes de Desagüe de las calle Lima, Callao, Manco
Capac, Benavides. En esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
Se constató una inadecuada compactación de las base, en los trabajos de
rehabilitación de pavimentos, advirtiéndose que algunos tramos de la obra
presentan hundimientos y fracturas severas del pavimento de concreto
repuestos; constituyéndose riesgos para la calidad de la obra, así como su
resistencia ante el constante tránsito vehicular.
La Norma Técnica Peruana- NTP 339.116 en lo que se refiere a la
Rehabilitación de Pavimentos Urbanos, acápite 7.7.4- Remoción de
trabajos defectuosos o No autorizado, señala: “Todo trabajo que haya sido
rechazado deberá ser reconstruido por el encargado de la reparación, sin
compensación y a su costo”.
Asimismo, no se ha evidenciado documentación que acredite la realización
de las pruebas de control de calidad; constituyéndose riesgos para la
durabilidad de los trabajos ejecutados y la calidad de las instalaciones;
incumpliendo el numeral del artículo 1 de la Resolución de Contralora Nº
195-88-CG en, de fecha 18 de julio de 1988 y el artículo 9 del Reglamento
Nacional de Edificaciones.
74
i) Rehabilitación del Colector Av. Melchorita Plaz a de Armas de Grocio
Prado, se han advertido los siguientes riesgos:
No se ha evidenciado documentación que acredite la realización de las
pruebas de control de calidad; constituyéndose riesgos para la durabilidad
de los trabajos ejecutados y la calidad de las instalaciones; incumpliendo el
numeral del artículo 1 de la Resolución de Contralora Nº 195-88-CG en, de
fecha 18 de julio de 1988 y el artículo 9 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Se constató que en los trabajos de rehabilitación del pavimento, no se ha
efectuado el recorte del pavimento flexible, advirtiéndose formas irregulares
sobre la base del pavimento, no ajustándose a la Norma Técnicas Peruana
NTP 339.116.
Los riegos advertidos en la ejecución de veedurías a los citados proyectos,
se hicieron de conocimiento del Titular de la Empresa Municipal de Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado Cincha- SEMAPACH S.A., mediante Oficio
Nº 398-2008-CG/ORIC de 11 de Junio de 2008.
4. Con respecto al Gobierno Regional de Huancavelica.- Según Informe Nº
009-2008-CG/CA de la Contraloría de la República, se observaron los
siguientes proyectos:
a) Adquisición de Calaminas, ejecutada por el GORE- Huancavelica.
Al 15 del mayo de 2008, el GORE-Huancavelica, no ha distribuido a los
beneficiarios directos de las Provincias de Castrovirreyna, Huaytará y el
distrito de Acobambilla afectados por los Sismos del 15 de agosto de 2007,
75
los bienes adquiridos por un valor de S/. 1,389,744.49 Nuevos Soles, tales
como: calaminas y clavos calamineros, advirtiéndose que fueron
decepcionados el 14 de abril del 2008y 19 de marzo del 2008,
respectivamente. Dicha situación genera el riesgo que la población
damnificada por el referido desastre natural ve postergada la atención a sus
necesidades de vivienda. No ajustándose a l artículo 1 acápite 1.1 de la Ley
29078 y sus modificatorias, el cual establece: “Declárese en emergencia y de
interés Nacional la ejecución de los planes y proyectos de rehabilitación,
construcción y reconstrucción de la infraestructura de comunicaciones y vial,
riego de energía eléctrica, saneamiento, habilitación urbana y otros servicios
públicos en las zonas declaradas en estado de emergencia (…)”.
Los riegos advertidos en la ejecución de veedurías al citado proyecto, se
hicieron de conocimiento del Titular del GORE-Huancavelica, mediante Oficio
Nº 397-2008-CG/ORIC del 11 de Junio del 2008.
5 Con respecto a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de
la Provincia de Cañete- EMAPA CAÑETE S.A.- Según Informe Nº 013-
2008-CG/CA de la Contraloría de la República, observó los siguientes
proyectos:
a) Rehabilitación de la Línea de Conducción de Agua de la Galería de
Los Compradores. En esta obra se han advertido los siguientes riesgos:
El Contratista no colocó el Cartel de identificación de la Obra, según las
características contempladas en las Especificaciones Técnicas contenidas en
76
el Expediente Técnico; generándose riesgos para su durabilidad durante la
ejecución de la obra.
El Contratista no ha resanado los daños ocasionados por las maquinarias en
la ejecución de zanjas al efectuar el cruce de la Línea de Conducción, en los
canales de regadío y el canal María Angola, no ajustándose a las
Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la Obra; generándose
riesgos que ante una ó descarga, el agua del canal sobrepase el nivel,
inundando los sembríos.
Este hecho detectado se confirma mediante las anotaciones registradas por
el Supervisor de la Obra en el Cuaderno de Obra.
Se constataron deficiencias en la compactación del relleno, que han
producido hundimientos del relleno en los tramos de la Línea de Conducción.
Adicionalmente, de la documentación proporcionada por la Entidad y de la
revisión del Cuaderno de Obra, no se evidenció la realización de ensayos o
pruebas que certifiquen los controles de compactación de los rellenos
ejecutados, previstos en las especificaciones técnicas, constituyéndose en
riesgos para la calidad técnica de la obra.; incumpliendo las normas del
Reglamento Nacional de Edificaciones, en lo que se refiere a los Derechos y
Responsabilidades.
77
b) Rehabilitación de la Línea de Aducción de Agua d el Reservorio de
San Luis que abastece a los Centros Poblados de Cas ablanca, Señor
de Los Milagros, Cerro Calavera, Las Palmeras, Tran quera de Fierro,
Paguatodo, Pasaje Santa Rosa, Puente Tabla. En esta obra se ha
advertido los siguientes riesgos:
El Contratista no colocó el Cartel de Identificación de la Obra, según las
características contempladas en las Especificaciones Técnicas contenidas
en el Expediente Técnico; generándose riesgos para su durabilidad durante
la ejecución de la obra.
Se constataron deficiencias en la compactación del relleno, apreciándose
tramos y con hundimientos del relleno. Adicionalmente, de la
documentación proporcionada por la Entidad y de la revisión del Cuaderno
de Obra, no se evidenció la realización de ensayos o pruebas que
certifiquen los controles de compactación de los rellenos ejecutados,
previstos en las especificaciones técnicas, constituyéndose en riesgos para
la calidad técnica de la obra.; incumpliendo las normas contenidas en el
Reglamento Nacional de Edificaciones y el artículo 50 del T.U.O de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
c) Rehabilitación del Sistema de Captación y Conduc ción de
Lunahuaná, se ha advertido los siguientes riesgos:
En la primera visita realizada por la veeduría de la Contraloría de la
República, El Contratista no colocó el Cartel de Identificación de la Obra,
según las características contempladas en las Especificaciones Técnicas
78
contenidas en el Expediente Técnico; generándose riesgos para su
durabilidad durante la ejecución de la obra.
El personal que labora en la obra no está provisto del equipo básico de
protección, tales como: Casco, botas, mameluco, lentes de protección, tal
como lo señala la Norma G-50”Seguridad ante la construcción”;
constituyéndose en riesgos para la integridad física de los trabajadores.
Asimismo, se evidenció que el Cuaderno de Obra, presenta asientos del
Supervisor de obra registrados en forma esporádica; no ajustándose a lo
establecido en la Resolución de Contralora Nº 195-88-CG.
En la segunda visita realizada por la veeduría, se advirtieron acabados
defectuosos en la Tapa de la Cámara rompe presiones de El Naranjito; así
como en la Tapa Móvil de la Captación de Uchupampa; incumpliendo con lo
señalado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Constituyéndose en
riesgos que afectan la calidad técnica de la obra.
Asimismo, falta de limpieza general en la obra, no acorde al acápite 5.8-
Orden y Limpieza de la Norma G.050- Seguridad durante la Construcción del
reglamento Nacional de Edificaciones: generándose riesgos de que se
produzca contaminación al punto de captación de agua para consumo
humano.
79
d) Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua y alcantarillado en
la Av. Malecón Araoz de Lunahuaná. En esta obra se ha advertido el
siguiente riesgo:
El personal que labora en la obra no está provisto del equipo básico de
protección, tales como: Casco, botas, mameluco, lentes de protección, tal
como lo señala la Norma G-50”Seguridad ante la construcción”;
constituyéndose en riesgos para la integridad física de los trabajadores.
Los riegos advertidos en la ejecución de veedurías al citado proyecto, se
hicieron de conocimiento del presidente del Directorio de EMAPA-CAÑETE
S.A., mediante Oficio Nº 1004-2008-CG/ORIC del 23 de setiembre del
2008.
- OFICIO N° 029-2009-MDSPH/A-PCH-DI, del 03 de mar zo del 2009, de la
Municipalidad Distrital de San Pedro de Huacarpana- Chincha.
Informan que el FORSUR ha comunicado a la Municipalidad que se han
aprobado 02 de sus proyectos presentados, relacionados a infraestructura
educativa, pero que no cuentan con la priorización necesaria y menos con
asignación presupuestaria.
- OFICIO N° 081-2009-MDS/ALC, del 06 de marzo del 200 9, de la
Municipalidad Distrital de Subtanjalla - Ica .
Se recibió información de esta municipalidad, como resultado del oficio de
reiteración de requerimiento de la información por parte de la Presidencia
del Congreso de la República.
La Municipalidad Distrital informa que tiene un proyecto de saneamiento
aprobado por FORSUR el cual hasta la fecha no recibe asignación
80
presupuestal
- OFICIO N° 118-2009-MDP/A, del 09 de marzo del 2009, de la
Municipalidad Distrital de Parcona - Ica.
Informan como resultado de oficio de reiteración de requerimiento de
información por parte de la Presidencia del Congreso de la República.
La Municipalidad Distrital comunica que tiene 01 proyecto de saneamiento
en ejecución, 01 proyecto adjudicado para inicio de ejecución, 01 proyecto
en ejecución con presupuesto de cooperación internacional y 03 proyectos
aprobados sin compromiso de financiamiento.
Hacen de conocimiento que los proyectos ejecutados se canalizan a través
de la EPS provincial.
- OFICIO N° 018-2009/MDSJY/A, del 09 de marzo del 200 9, de la
Municipalidad Distrital de San Juan de Yanac - Chin cha.
La municipalidad Distrital remite información como resultado del oficio
emitido por la Presidencia del Congreso de la República, reiterando pedido
de información.
Informa que hasta el momento el FORSUR no le ha asignado ningún
presupuesto para obras, sin embargo tienen 03 proyectos presentados para
su evaluación.
- OFICIO N° 1298-2009 PCM/SG-OCP, del 10 de marzo del 2009, de la
Presidencia Del Consejo de Ministros.
La Presidencia del Consejo de Ministros remite información como resultado
del oficio emitido por la Presidencia del Congreso de la República,
81
reiterando pedido de información.
Informa por encargo del Instituto Nacional de Defensa Civil, que a
comienzos de enero de este año el FORSUR envió un oficio al despacho
congresal del Presidente del grupo de Trabajo un oficio informando que el
INDECI no ha canalizado recursos procedentes del FORSUR
- OFICIO N° 079-2009-MDLT-ALC, del 12 de marzo del 20 09, de la
Municipalidad Distrital de La Tinguiña - Ica.
La municipalidad Distrital remite información como resultado del oficio
emitido por la Presidencia del Congreso de la República, reiterando pedido
de información.
Informan que tienen aprobado 01 proyecto de saneamiento incluido en el
Decreto de Urgencia N° 005-2009 del 19 de enero del presente año, al que
aún no han asignado transferencia financiera y 01 proyecto de saneamiento
en proceso de aprobación de Directorio de FORSUR.
- OFICIO N° 099-2009-AMPI, del 17 de marzo del 2009, de la
Municipalidad Provincial de Ica.
La municipalidad Provincial de Ica remite información como resultado del
oficio emitido por la Presidencia del Congreso de la República, reiterando
pedido de información.
Informa que se ha asignado a la provincia de Ica 01 transferencia financiera
en el proceso de emergencia y cuyo destino fue transferir esa asignación
entre los 13 distritos de la provincia, no habiendo recibido otra transferencia
presupuestaria por FORSUR hasta la fecha.
- OFICIO N° 030-2009/MDAL, del 17 de marzo del 2009, de la
82
Municipalidad Distrital de Alto Larán -Chincha .
La municipalidad Distrital remite información reiterando su pedido de ser
atendidos los 02 proyectos educativos a FORSUR, puesto que hasta el
momento no son atendidos con presupuesto para la ejecución de obras.
- OFICIO N° 040-2009-MDO/A, del 18 de marzo del 2009, de la
Municipalidad Distrital de Ocucaje - Ica.
La municipalidad Distrital remite información como resultado del oficio
emitido por la Presidencia del Congreso de la República, reiterando pedido
de información.
Informa que se ha asignado al distrito 01 proyecto de Urbanismo y cuya
situación actual es de haberse efectuado el proceso de adjudicación
estando pendiente su ejecución y 01 proyecto del período de emergencia
referido a módulos de vivienda temporal que ha sido ejecutado en su
totalidad.
- OFICIO N° 693-2009-DM/MINSA, del 23 de marzo del 20 09, del
Ministerio de Salud.
Informa sobre los proyectos de inversión pública a ser ejecutados por el
Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Ica, el Gobierno Regional de
Huancavelica, Municipalidad Provincial de Yauyos y el Gobierno regional de
Lima; y, actividades de mantenimiento, reconstrucción, rehabilitación y/o
remodelación a llevarse a cabo por la Cooperación Italiana en los
establecimientos de salud afectados por el sismo del 15 de agosto del 2007.
- OFICIO N° 411-2009-FORSUR-G.G, del 01 de abril del 2009, del
FORSUR.
83
Informa sobre la forma de contratación del personal de FORSUR,
indicando que este se encuentra bajo el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
- OFICIO N° 429-2009-FORSUR-G.G, del 01 de abril del 2009, del
FORSUR.
Informa sobre los proyectos que se encuentran en los diferentes sectores;
y, el estado de las obras ejecutadas, en ejecución y en proceso.
- OFICIO N° 091-MDPN/2009, del 01 de abril del 2009, de la Municipalidad
Distrital de Pueblo Nuevo-Chincha
Comunica que a un año siete meses del sismo, hasta la fecha no han sido
beneficiados con obras aprobadas por el Directorio Provincial- Chincha.
Hasta el momento se viene efectuando trabajos de reconstrucción, pero con
el apoyo de Organismos Internacionales e Instituciones Cooperantes
Internacionales.
- OFICIO N° 106-2009-MPC-A, del 08 de abril del 2009 , de la
Municipalidad Provincial de Castrovirreyna – Huanca velica.
La Municipalidad de Castrovirreyna remite información como resultado del
oficio emitido por la Presidencia del Congreso de la República, reiterando
pedido de información.
Informa que hasta el momento han recibido en el proceso de emergencia
calaminas y bolsas de cemento que han sido distribuidos en forma
equitativa.
De otro lado informan que el FORSDUR les ha destinado presupuesto para
10 proyectos de saneamiento que se encuentran en proceso de ejecución ,
84
asimismo 03 proyectos de saneamiento que figuraban en la agenda de
FORSUR han sido ejecutadas por su Gobierno Regional.
El área educativa han construido con presupuesto de FORSUR 52 losas
para instalación de aulas prefabricadas y tienen pendiente de transferencia
el presupuesto para 02 proyectos viales y 04 proyectos de seguridad
ciudadana.
- OFICIO N° 088-2009-GG- EPS.EMAPICA S.A., del 15 de abril del 2009,
de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de I ca.
Informa sobre los proyectos que viene ejecutando la EPS. EMAPICA S.A.
con financiamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
el FORSUR y los Recursos Directamente Recaudados.
- OFICIO N° 073-2009-MDP/A del 29 de abril del 2009, de la
Municipalidad Distrital de Pachacútec -Ica.
La Municipalidad Distrital remite información como resultado del oficio
emitido por la Presidencia del Congreso de la República, reiterando pedido
de información.
Dan cuenta que el FORSUR les ha asignado presupuesto para 03 proyecto
de saneamiento, estando 02 de ellos han sido ya licitadas y 01 de ellas se
encuentra en proceso reelaboración del expediente técnico.
- OFICIO N° 516-2009-FORSUR-G.G del 30 de abril del 2 009, del
FORSUR.
Remite información relacionadas a las Sesiones de Directorio Nº 014 de
fecha 30 de enero del 2009 (se tomó 01 Acuerdo), Nº 15, de fecha 27 de
85
febrero del 2009 (se tomaron 32 Acuerdos) y Nº 16 de fecha 27 de marzo
del 2009 (se tomaron 08 Acuerdos).
- OFICIO N° 521-2009-FORSUR-G.G del 05 de mayo del 20 09, del
FORSUR.
Informa sobre la actividad de Remoción de Escombros, indica que el
FORSUR no ha intervenido en esa actividad, la cual fue delegada a los
Gobiernos regionales y Locales.
Asimismo, a lo relacionado a la Adquisición de Viviendas Temporales y
Calaminas, se debe indicar que el FORSUR mediante Cartas Ordenes se
procedió a efectuar las transferencias financieras a la Unidades ejecutoras.
Igualmente, informa de las labores de monitoreo realizadas por el personal
técnico del FORSUR se han emitido informes en los cuales se da cuenta
que las transferencias financieras han sido utilizadas por las Unidades
Ejecutoras.
- OFICIO N° 524-2009-FORSUR-G.G del 11 de mayo del 20 09, del
FORSUR.
Remite información acerca de: Acuerdo de las sesiones de Directorio del N1
01 al Nº 17, Informe relacionado del monto no ejecutado por COFOPRI
elaborado por el Personal Técnico de FORSUR, Actas de las Sesiones de
Directorios 2007 (setiembre, octubre, noviembre), 2008 (enero, febrero,
marzo, abril, mayo (05 y 26), junio, julio y octubre; e información de
recursos para la reconstrucción emitidos por el Ministerio de Economía y
Finanzas actualizada, desagregada y detallada de los años 2007, 2008 y
2009.
86
- OFICIO N° 081-2009-ALMDP del 11 de mayo del 2009, de la
Municipalidad Distrital de Pacarán- Cañete
La Municipalidad Distrital remite información como resultado del oficio
emitido por la Presidencia del Congreso de la República, reiterando pedido
de información.
Informa que sólo cuenta con el adelanto para la elaboración del expediente
técnico para la ejecución de una obra de infraestructura hídrica como única
asignación presupuestaria por parte de FORSUR.
Tiene además el requerimiento de 02 proyectos de infraestructura educativa
que no han sido atendidos.
- OFICIO N° 039-2009-FORSUR-ADC del 14 de mayo del 20 09, del
FORSUR.
Remite información sobre las Carta Orden que han sido transferidos a los
sectores y Unidades Ejecutoras según los convenios de transferencias
citados; adjuntando también las Carta Orden del año 2009.
- OFICIO N° 569-2009-FORSUR-GG del 29 de mayo del 200 9, del
FORSUR.
Completa la información en lo que se refiere a los montos de las Carta
Orden transferidas por el FORSUR a las Unidades Ejecutoras, las
transferencias financieras realizadas al 31 de marzo del 2009 (reversiones)
y la matriz de proyectos aprobados por FORSUR al Directorio Nº 17.
- OFICIO N° 575-2009-FORSUR-GG del 01 de junio del 20 09, del
FORSUR.
Remite información sobre las Actas de Acuerdo a las Sesiones de Directorio
87
del FORSUR realizadas el presente año.
- OFICIO N° 138-2009/APCI-DE del 02 de junio del 2009 , de la Agencia de
Cooperación Internacional.
Informa sobre los recursos procedentes de la Cooperación Internacional
destinados a la rehabilitación, construcción y reconstrucción de las zonas
afectadas por el sismo del 15 de agosto de 2007; así como el avance
registrado a la fecha. Dichos proyectos se vienen ejecutando en
coordinación directa con los sectores y sólo se registra un solo proyecto
bajo la responsabilidad del FORSUR.
- OFICIO N° 00126-2009-CG/DC del 11 de junio del 2009 , de la
Contraloría General de la República.
Informa que no ha efectuado veedurías adicionales a los proyectos
ejecutados con los fondos del FORSUR, que fueran reportadas en los
Informes Consolidados del Control Preventivo remitido a su Despacho con
fecha 05 de marzo del 2009.
2.3.7 Sesiones del Grupo de Trabajo
Primera sesión: Instalación del Grupo de Trabajo- 24 de septiembre del
2008.
Segunda sesión: Aprobación del Plan del Grupo de Trabajo- 21 de
octubre del 2008.
Tercera sesión: Exposición del Gerente General del FORSUR- 04 de
marzo del 2009.
88
Cuarta sesión: Exposición del Alcalde de la Provincia de Pisco- 08 de
abril del 2009.
Quinta sesión: Exposición de la Ministra de Vivienda, Construcción y
Saneamiento Presidenta del Directorio del FORSUR - 21 de abril de
2009.
2.4 Primer Informe del Grupo de Trabajo
Con fecha 03 de marzo del 2009 el Grupo de Trabajo “Para Fiscalizar los
Gastos de la Rehabilitación, Construcción y Reconstrucción de las Zonas
Afectadas por el Sismo a Través de FORSUR”, presentó al Presidente de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, su primer
informe parcial, cuyo contenido se basó en los siguientes puntos:
• Antecedentes: Acápite en el que se hizo mención del Sismo producido el
15 de Agosto de 2007 que afectó las provincias de Ica, Pisco, Chincha, y
en menor proporción las provincias de Cañete, Yauyos, Huaytará y
Castrovirreyna.
• Hechos y consecuencias de los daños producidos por el Sismo del
17 de agosto del 2007: En este punto se abordó las consecuencias
directas del sismo, tales como pérdidas humanas y cuantiosos daños
materiales en los diversos sectores económicos.
• Análisis de la normatividad
89
De la declaratoria de emergencia
La normatividad que orientó el proceso de rehabilitación, reconstrucción y
construcción tuvo dos momentos definidos:
(i) De la Declaratoria de Emergencia: Que inicia con la emisión del
Decreto Supremo Nº 068-2007-PCM, publicado el 15 de agosto del
2007, posteriormente se emitieron sendos Decretos Supremos
prorrogando dicho estado de emergencia e incluso ampliando
geográficamente el reconocimiento de las zonas afectadas.
(ii) Decreto Supremo Nº 084-2007-PCM
(iii) Decreto Supremo Nº 097-2007-PCM
(iv) Decreto Supremo Nº 011-2008-PCM,
(v) Decreto Supremo 026-2008-PCM,
(vi) Decreto Supremo Nº 040-2008-PCM,
(vii) Decreto Supremo Nº 054-2008-PCM
(viii) Decreto Supremo Nº 068-2008-PCM
(ix) Decreto Supremo Nº 084-2008-PCM,
(x) Decreto Supremo Nº. 011-2009-PCM
En la rehabilitación, reconstrucción y construcción
(1) Decreto de Urgencia Nº 026-2007, asigna S/. 100,000,000.00 de
nuevos soles y crea el “Fondo para la Reconstrucción” y los recursos del
Fondo.
90
(2) Ley Nº 29078, norma expedida con fecha 29 de agosto de 2,007, por la
cual se crea el “Fondo para la reconstrucción Integral de las Zonas
afectadas por los Sismos del 15 de agosto de 2007” denominado FORSUR;
está Ley se creó con la finalidad de lograr la rehabilitación y reconstrucción
de las zonas afectadas por el Sismo del 15 de agosto de 2007.
Asimismo, se establece que FORSUR se encuentra adscrito a la Presidencia
del Consejo de Ministros, constituyéndose en Unidad Ejecutora, con
autonomía económica, financiera y técnica (no administrativa); asimismo, el
FORSUR esta a cargo de un Directorio y Una Gerencia general, con sede en
el departamento de Ica.
El Directorio lo conformaban los siguientes miembros:
- Un representante del Presidente de la República, quien ejerce las funciones
de Presidente;
- Los Presidentes Regionales de Ica, de Lima provincias y de Huancavelica;
- Los Alcaldes Provinciales de Ica, Chincha, Pisco, Cañete y Yauyos;
- Los Ministros de Transportes y Comunicaciones; de Salud; de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; de Educación; de Energía y Minas; y de
Economía y Finanzas; o sus representantes;
- Cuatro (4) representantes de la actividad privada, de reconocida solvencia
moral.
91
(3) Ley Nº 29087, Posteriormente, mediante la dación de esta Ley, que fue
con fecha 14 de septiembre de 2007, modificó la Ley Nº 29078 “Ley
que crea el Fondo para la Reconstrucción Integral de la Zonas
Afectadas por los Sismos del 15 de agosto del 2007 denominado
FORSUR”; dicha modificación se estableció en el numeral 1 del
artículo 4, en lo que se refiere a la conformación de Directorio, en la
cual el número de miembros se reduce a 18 (en el artículo primigenio
eran 19 miembros), conformado por los siguientes miembros:
- Un (1) representante del Presidente de la República, quien ejerce las
funciones de Presidente;
- Los Presidentes Regionales de Ica, de Lima provincias y de Huancavelica;
- Los Alcaldes Provinciales de Ica, Chincha, Pisco, Cañete y Yauyos;
- Los Ministros de Transportes y Comunicaciones; de Salud; de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; de Educación; de Agricultura; y de Economía
y Finanzas; o sus representantes;
- Cuatro (4) representantes de la actividad privada, de reconocida solvencia
moral; y,
En el numeral 5.2 del artículo 5, se modificó las reuniones del Directorio.
(4) Ley Nº 29136, el 21 de noviembre de 2007 se promulgó esta Ley,
modifica los artículos 1, 4, 5, 7 y 8 de la Ley de la Ley Nº 29078 “Ley que
crea el Fondo para la Reconstrucción Integral de la Zonas Afectadas por los
Sismos del 15 de agosto del 2007 denominado FORSUR”; en el artículo
1, dentro de los planes y proyectos de rehabilitación y reconstrucción se
incluye la construcción.
92
En el artículo 4, dentro de la gestión de FORSUR se incluye a los Comités
Provinciales de Reconstrucción, cuya composición y funciones se establecen
mediante Decreto Supremo (hasta la fecha éste no se ha promulgado).
Otra modificación de este artículo, es la composición del Directorio que se
reduce a 10 miembros y está conformado de la siguiente manera:
- Un representante del Presidente de la República, quien asume las
funciones de Presidente;
- Los Presidentes Regionales de Ica, de Lima Provincias y de Huancavelica;
- Los Ministros de Economía y Finanzas; de Educación; de Salud y de
Vivienda, Construcción y Saneamiento;
- Dos empresarios propuestos por el Presidente del Directorio del FORSUR.
(5) Decreto de Urgencia Nº 003-2008, dicta medidas sobre contrataciones, de
bienes, servicios y obras.
• Situación de los proyectos del FORSUR : Se hizo una relación
detallada de los proyectos identificados, aprobados, ejecutados y en
proceso de desembolso financiero, hasta la fecha del informe
• Análisis Estructural del FORSUR: En cuanto a sus funciones
administrativas, se indicó que el FORSUR no tiene autonomía administrativa,
la dependencia del FORSUR al marco legal e institucional público, le obligó a
93
depender de las normas administrativas del sector público, lo que fue
señalado como un motivo para el atraso en sus operaciones, especialmente
en la transferencia y uso de recursos.
Posteriormente se modificaron algunos artículos, para facilitar su operatividad
pero prosiguió la inexistencia de una estructura definida; esto es, funcional-
operativa basada en documentos de gestión como es el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones
(MOF), Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y Plan de Asignación de
Personal (PAP).
• Conclusiones: Del análisis efectuado por el Grupo de Trabajo se
desprendieron 9 conclusiones, las cuales concernían al manejo estructural
y funcional del FORSUR; y, que vislumbraban la informalidad con la cual
el FORSUR venía llevando a cabo su cometido para el cual fue creado, no
obstante ello se reconoció que el FORSUR no ejecuta directamente
obras, no convoca a licitaciones, ni supervisa las valorizaciones de cada
contratista, lo que lo convierte en un ente estático sin facultades
supervisoras ni mucho menos fiscalizadoras.
CAPITULO III
METODOLOGIA
La metodología que se ha utilizado es la indagación, la solicitud y la
recopilación de información a través de pedidos cursados a las entidades
involucradas en la Reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 15
94
de agosto del 2007, sean estas Instituciones que tuvieron a cargo la emisión
de dispositivos para la Asignación de Fondos, tramitación y aprobación de
proyectos y entidades que tuvieron a cargo la ejecución física y financiera de
los proyectos de Reconstrucción.
Así mismo, se ha elaborado un resumen de las normas legales emitidas en
diversos niveles - el Poder Ejecutivo, Presidencia del Consejo de Ministros,
Ministerios, Organismos Públicos Descentralizados, Gobiernos Regionales,
Municipalidades Provinciales y Distritales - sobre la asignación y disposición
de recursos para la atención de la emergencia y reconstrucción de las zonas
afectadas.
Se ha realizado la evaluación de los planes, estrategias adoptadas, procesos
y procedimientos efectuados, así como la evaluación de la aplicación de los
fondos asignados a través del FORSUR a los Sectores involucrados,
Gobiernos Regionales, Locales y otras Unidades Ejecutoras.
De la evaluación y análisis de la documentación recibida, se ha establecido
los resultados; también, se ha evaluado las trascripciones de las
exposiciones realizadas por las Autoridades y Funcionarios citados por el
Grupo de Trabajo en las respectivas sesiones de trabajo.
.
95
CAPITULO IV
MARCO LEGAL
Estado de Emergencia
(1) Decreto Supremo Nº 068-2007-PCM, publicado el 17 de agosto de 2007,
estado de emergencia en el departamento de Ica y provincia de Cañete.
(2) Decreto Supremo Nº 071-2007-PCM, publicado el 17 agosto 2007, que
amplía la declaración del Estado de Emergencia a las provincias de
Castrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla de la provincia de
Huancavelica del departamento de Huancavelica y a los distritos de
Huañec y Tupe de la provincia de Yauyos del departamento de Lima.
(3) Decreto Supremo N° 075-2007-PCM, publicado el 2 3 agosto 2007, que
amplía la declaración del Estado de Emergencia a toda la provincia de
Yauyos del departamento de Lima.
(4) Decreto Supremo N° 084-2007-PCM, publicado el 1 3 octubre 2007, que
prorroga por el término de sesenta días, a partir del 15 de octubre de
2007, el estado de emergencia en el departamento de Ica; las provincias
de Castrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla de la provincia de
Huancavelica del departamento de Huancavelica; y las provincias de
Cañete y Yauyos del departamento de Lima.
96
(5) Decreto Supremo N° 097-2007-PCM, publicado el 1 4 diciembre 2007, que
prorroga por el término de sesenta días, a partir del 14 de diciembre de
2007, el estado de emergencia en el departamento de Ica; las provincias
de Castrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla de la provincia de
Huancavelica del departamento de Huancavelica; y las provincias de
Cañete y Yauyos del departamento de Lima.
(6) Decreto Supremo N° 011-2008-PCM, publicado el 10 febrero 2008, que
prorroga por el término de sesenta días, a partir del 12 de febrero de 2008,
el estado de emergencia en el departamento de Ica; las provincias de
Castrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla de la provincia de
Huancavelica del departamento de Huancavelica; y las provincias de
Cañete y Yauyos del departamento de Lima.
(7) Decreto Supremo N° 026-2008-PCM, publicado el 0 8 abril 2008, que
prorroga por el término de sesenta días, a partir del 12 de abril de 2008, el
estado de emergencia en el departamento de Ica; las provincias de
Castrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla de la provincia de
Huancavelica del departamento de Huancavelica; y las provincias de
Cañete y Yauyos del departamento de Lima.
(8) Decreto Supremo N° 040-2008-PCM, publicado el 0 6 junio 2008, que
prorroga por el término de sesenta días, a partir del 12 de junio de 2008, el
estado de emergencia en el departamento de lca; las provincias de
Castrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla de la provincia de
97
Huancavelica del departamento de Huancavelica; y las provincias de
Cañete y Yauyos del departamento de Lima.
(9) Decreto Supremo N° 054-2008-PCM, publicado el 1 0 agosto 2008, que
prorroga por el término de sesenta días, a partir del 11 de agosto de 2008,
el estado de emergencia en el departamento de lca; las provincias de
Castrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla de la provincia de
Huancavelica del departamento de Huancavelica; y las provincias de
Cañete y Yauyos del departamento de Lima.
(10) Decreto Supremo N° 068-2008-PCM, publicado el 09 octubre 2008, que
prorroga por el término de sesenta días, a partir del 10 de octubre de
2008, el estado de emergencia en el departamento de Ica; las provincias
de Castrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla de la provincia
de Huancavelica del departamento de Huancavelica; y las provincias de
Cañete y Yauyos del departamento de Lima.
(11) Decreto Supremo N° 011-2009-PCM, publicado el 19 febrero 2009, que
prorroga por el término de sesenta días, a partir del 24 de febrero de
2009, el estado de emergencia en el departamento de Ica, en las
provincias de Cañete y Yauyos del departamento de Lima; Y en las
provincias de Castrovirreyna, Huaytará y los distritos de Acobambilla y
Manta de la provincia de Huancavelica del departamento de
Huancavelica; merece mencionarse que este fue el último Decreto
Supremo porrogó el estado de emergencia .por 60 días naturales.
(12) Decreto Supremo Nº 026-2009-PCM, promulgado el 07 de mayo del
98
2009, declara el estado de emergencia en el departamento de Ica, en
las provincias de Cañete y Yauyos del departamento de Lima; Y en las
provincias de Castrovirreyna, Huaytará y los distritos de Acobambilla y
Manta de la provincia de Huancavelica del departamento de
Huancavelica, por el plazo de 60 dias naturales.
Normatividad Aplicable
• Ley N° 28112- Ley Marco de la Administración Finan ciera del Sector
Público.
• Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
• Ley N° 27245- Ley de Responsabilidad y Transparenc ia Fiscal.
• Ley Nº 28929- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2007.
• Ley Nº 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
• Ley Nº 28939- Ley que Aprueba Crédito Suplementario y Transferencia de
Partidas en el Presupuesto del Sector Público del 2006; dispone la creación
de Fondos y otras medidas.
• Ley Nº 27785- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República y sus Normas Complementarias y
Reglamentarias.
• T.U.O aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (vigente hasta el 31-01-2009)
• Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM – Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su modificatoria (vigente hasta
99
el 31-01-2009)
• Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del
Estado ( vigente a partir de 01-02-2009)
• Decreto Supremo Nº 184-2008-PCM – Reglamento del D.L Nº 1017 de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. (vigente a partir del 01-
02-2009)
• Ley Nº 29076 de 23.08.2007, Ley de solidaridad con las localidades
afectadas con el sismo del 15 de agosto de 2007.
• Ley N° 29078 – Ley que crea el Fondo para la Recon strucción Integral de la
Zonas Afectadas por el Sismo del 15 de agosto de 2007, denominado
FORSUR.
• Ley 29087- Ley que modifica el numeral 1 del artículo 4º y el párrafo 5.2 del
artículo 5º de la Ley 29078.
• Ley Nº 29110, Ley que autoriza a la Presidencia del Consejo de Ministros la
transferencia de recursos financieros del FORSUR para realizar labores de
remoción de escombros.
• Ley N° 29136- Ley que modifica los artículos. 1º, 4º ,5º ,7º y 8º de la Ley
29078.
• Decreto de Urgencia 024-2006- Procedimiento Especial para la Ejecución
de las Actividades y Proyectos bajo el ámbito de la Ley N° 28880, Ley que
autoriza un Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público
para el año Fiscal 2006
• Decreto de Urgencia 026-2007- Dictan medidas para reconstruir la
Infraestructura Pública dañada por el sismo ocurrido el 15 de agosto de
2007.
• Decreto Supremo N° 068-2007-PCM- Se declaro el Es tado de
100
Emergencia en el departamento de Ica y la provincia de Cañete
departamento de Lima.
• Decreto de Urgencia Nº 003-2008, mediante el cual se suspende el
artículo 7º de la Ley Nº 29078 y se establece procedimiento especial de
contratación para FORSUR .
• Decreto Supremo N° 183-2007-EF- Autorizan Transfer encia de Partidas a
favor de la Presidencia del Consejo de Ministros destinadas a la acciones
de FORSUR.
• Decreto Supremo N° 186-2007-EF- Autorizan Transfer encia de Partidas a
favor de la Presidencia del Consejo de Ministros destinadas a la acciones
de FORSUR.
• Decreto Supremo N° 202-2007-EF- Autorizan Transfer encia de Partidas a
favor de la Presidencia del Consejo de Ministros destinadas a la acciones
de FORSUR.
• Decreto Supremo N° 016-2008-EF- Autorizan Transfer encia de Partidas a
favor de la Presidencia del Consejo de Ministros destinadas a la acciones
de FORSUR.
• Decreto Supremo N° 074-2008-EF- Autorizan Transfe rencia de Partidas a
favor de la Presidencia del Consejo de Ministros destinadas a la acciones
de FORSUR.
• Decreto Supremo N° 081-2008-EF- Autorizan Transf erencia de Partidas
a favor de la Presidencia del Consejo de Ministros destinadas a la acciones
de FORSUR.
101
CAPITULO V
ANÁLISIS
5.1 De la Normatividad del FORSUR
El FORSUR, se constituye como una Unidad Ejecutora, la cual se
encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, gozando de
autonomía económica, financiera y técnica, más no ADMINISTRATIVA;
por ende no se podría decir que se constituye como unidad ejecutora; no
obstante, el artículo 30 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo indica que se crean las Unidades Ejecutoras cuando existe las
siguientes condiciones:
1) Se requiera una entidad con administración propia, debido a que la
magnitud de sus operaciones es significativa; o
2) Se requiera una entidad dedicada a la prestación de servicios específicos;
En este caso el FORSUR, no reúne los requisitos para ser Unidad
Ejecutora, por cuanto no es una Entidad con administración propia ni presta
servicios específicos.
El FORSUR como supuesta unidad ejecutora es el área administrativa
subordinada a una entidad responsable, en la cual se desconcentra parte del
ejercicio presupuestario; en este caso este fondo no tiene una política de
gasto; por cuanto no maneja su propio presupuesto.
102
Cabe señalar, que en el artículo 3 de la Ley de Creación de este fondo,
indica cuales son sus recursos.
Las unidades ejecutoras priorizan, evalúan y ejecutan las actividades y
proyectos que coadyuven a cumplir con su propósito, para la cual fueron
creadas, en este caso el FORSUR fue creado para la Rehabilitación,
Reconstrucción y Construcción de las zonas afectadas por el sismo del 15 de
agosto de 1997; Sin embardo, el FORSUR si prioriza y evalúa, pero no
ejecuta las actividades y proyectos; por lo tanto no se puede hablar de una
Unidad Ejecutora; mas bien se podría decir que FORSUR es una Entidad de
coordinación, tramitación y supervisión de los proyectos entre el Gobierno
Central y la Unidades Ejecutoras, propiamente dichas.
Asimismo debe señalarse que el literal 3.2 del mismo artículo 3, indica que el
FORSUR puede constituir con los aportes que lo integra un Fondo Fiduciario
para su administración, lo cual no se ha podido efectuar; por cuanto esta
Entidad no cuenta con autonomía administrativa.
En cuanto al Directorio, cabe mencionar, que debieron conformarlo
especialistas en la materia, que vivan en las mismas zonas devastadas y no
personas foráneas que no conocen la realidad de dicha zona.
Cabe mencionar, que mediante Ley Nº 29136, la cual modifica la Ley Nº
29078, en el artículo 4 se incluyó la creación de los Comités de Provinciales
de Reconstrucción, cuya composición y funciones, se establecían mediante
Decreto Supremo, y que hasta la fecha no se ha emitido dicho dispositivo.
103
Por otro lado, hay que resaltar que los proyectos que son aprobados por
acuerdo de Directorio de FORSUR, se realizan mediante fichas técnicas, las
cuales son documentos que no contienen los montos exactos de los
proyectos a ejecutar; mas bien estos montos son referenciales; por tal motivo,
es el atraso de las obras, lo que origina que al momento de elaborar el
expediente técnico los monto son mayores a los aprobados por el acuerdo
de Directorio, originándose que las obras se paralicen por falta de dinero;
ejemplos las obras del Proyecto Sectorial de Irrigación, los de SEMAPACH,
los de la Municipalidad Provincial de Pisco y EMAPISCO.
A pesar de haber pasado casi dos años del sismo del 15 de agosto de 2007,
los Directorios siguen aprobando los proyectos con fichas técnicas; en este
sentido, no habido una mejora en relación a este punto.
En lo que se refiere, a los pasos que siguen los proyectos aprobados por
acuerdo de Directorio de FORSUR, existe una gran lentitud por parte de las
Entidades del Estado para la transferencia de dinero a las Unidades
Ejecutoras; más o menos el tiempo de demora éstos proyectos, desde la
aprobación hasta el desembolso a la entidad ejecutora demora de tres a
cuatro meses.
Con la promulgación del Decreto de Urgencia Nº 005-2009 de fecha 20 de
enero del 2009, se dictaron disposiciones para viabilizar y facilitar la
ejecución de proyectos prioritarios que forman parte del Plan de
Reconstrucción; y, es a partir de la dación de este dispositivo que se
reducen los 12 pasos que pasaban los proyectos a 4 pasos; los cuales son
104
los siguientes:
⇒ Primer Paso.- FORSUR prepara la documentación y las fichas
sustentatorias.
⇒ Segundo Paso.- Se envía a la Presidencia del Consejo de Ministros, para
que emita su informe.
⇒ Tercer Paso.- El Ministerio de Economía y Finanzas recibe el informe.
⇒ Cuarto Paso.- El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba la
transferencia de recursos vía Decreto Supremo, otorgándole directamente
a la Unidad Ejecutora el monto dinerario de la obra prevista a ejecutar.
5.1.1 De la Estructura del FORSUR.
Debido a que el FORSUR no tiene autonomía administrativa, no puede
establecer una estructura definida; esto es, funcional-operativa basada
en documentos de gestión como es el, MOF, ROF, CAP y PAP.
• El Manual de Organización y funciones (MOF), es el instrumento técnico
normativo de gestión que tiene por finalidad establecer las funciones
específicas, actividades y responsabilidades a nivel del cargo; esto quiere
decir que es un documento dirigido a informar al personal sobre sus
funciones, deberes, jerarquías, relaciones y otros que tienen dentro de la
organización.
Al no tener FORSUR un marco normativo que sustente los actos
administrativos y de administración, ni funcionarios designables y/o
105
contratados con responsabilidades establecidas en el MOF, la
funcionalidad puede ser cuestionada con sólidos argumentos legales.
• El reglamento de Organización y funciones (ROF), también es un
documento técnico normativo de gestión institucional, donde se establece la
estructura orgánica de la entidad, y de cada uno de sus órganos, unidades
orgánicas y entidades y cuando corresponda.
• La necesidad de aprobar el ROF entre otros casos, es cuando se crea una
nueva entidad; en este caso FORSUR fue creado como una nueva Unidad
Ejecutora, la cual se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de
Ministros; por ende, este pliego tiene que emitir vía Decreto Supremo la
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del FORSUR
conforme lo indica el artículo 34 del Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM.
• El Cuadro para Asignación y Funciones es un documento que contiene los
cargos definidos y aprobados de la entidad, sobre la base de su estructura
orgánica vigente prevista en su ROF.
Si bien es cierto el FORSUR tiene una organización interna que fue
aprobada por Acuerdo 002 y 007 del Directorio Nº 02 de fecha 18 de
octubre del 2007, que comprendía los siguientes órganos:
• Directorio
• Comité Ejecutivo
• Comités Provinciales de Reconstrucción (estos Comités se constituyen
mediante la dación de la Ley Nº 29136 de fecha 21 de noviembre del
2007, la cual modifica a la Ley Nº 29078).
106
• Gerencia General
• Gerencias de Línea
• Coordinadores Provinciales, y
• Coordinadores Sectoriales.
Esta estructura organizacional fue elaborada en función a la propuesta
efectuada por el Plan de Reconstrucción del Sur, elaborada por la consultora
Mc Kinsey, por encargo del Banco Mundial, aprobada mediante acuerdo 045-
07-2008-D-FORSUR de fecha 12 de marzo del 2008, que organiza el
FORSUR en 07 Comités Provinciales, 05 Comités Sectoriales y 04
Gerencias.
Posteriormente, por Acuerdo de Directorio Nº 171-16-2009 de fecha 27 de
marzo del 2009, se aprobó la nueva Estructura Orgánica del FORSUR, de
acuerdo a la Ley de Creación del FORSUR; que comprende los siguientes
órganos:
• Directorio
• Gerencia General
• El Comité Técnico Consultivo
• La Oficina de Planificación y Presupuesto
• La Oficina de Asesoría Legal
• La Oficina de Administración y Finanzas
• La Oficina de Comunicaciones
• Órganos de Línea : a) La Coordinación Técnica y b) Las Oficinas Técnicas
Provinciales (Ica, Pisco, Chincha, Cañete, Yauyos, Castrovirreyna y
Huaytará);
107
Asimismo, aprobaron la creación de la Unidad de Coordinación Regional,
conformado por los representantes de los Gobiernos Regionales de Ica,
Lima y Huancavelica.
Igualmente, aprobaron la Estructura Orgánica de la Oficina de Control
Institucional del FORSUR y que cuenta con la aprobación de la Gerencia
de Órganos de Control Institucional de la Contraloría General de la
República; que comprende:
• Jefatura
• Dos secretarias.
• Dos auditores.
Sin embargo, esta nueva Estructura Orgánica Interna aprobada no cumple
con lo establecido con el artículo 34 de la Decreto Supremo Nº 043-2006, en
lo que se refiere a la aprobación de los Lineamientos del Reglamento de
Organización y Funciones por parte de las Entidades Públicas, el cual señala
lo siguiente:
Los Ministerios Públicos Descentralizados y otros Organismos Públicos
con calidad de pliego presupuestal adscrito a la Pr esidencia del
Consejo de Ministros o a los Ministerios , con independencia de la
denominación formal que las normas les reconozcan serán aprobados
mediante Decreto Supremo .
Esto quiere decir, que no basta la aprobación de la estructura orgánica por
parte del Directorio, si no que la Presidencia del Consejo de Ministros para
validar la estructura del FORSUR como Unidad Ejecutora tendría que emitir
108
un Decreto Supremo donde aprueba esta nueva estructura; no obstante, si
esta aprobación no se plasma en un dispositivo; el FORSUR estaría
funcionando en una informalidad.
Mediante Acuerdo de Directorio Nº 136-14-2009-D-FORSUR de fecha 30 de
Enero de 2009, se aprobó el traslado de la sede de FORSUR, a la ciudad de
Ica, para su funcionamiento y coordinación con la autoridades regionales y
locales de las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto de 2007;
Cabe resaltar que por Ley Nº 29078, se establece que la sede de FORSUR
es la ciudad de Ica, lo cual indica que recién después de casi dos años de su
creación, se instaló en el departamento de Ica.
5.1.2 Del Presupuesto de FORSUR
Decreto de Urgencia Nº 026-2007, el 17 de agosto de 2007, se emitió el
este Decreto de Urgencia, mediante el cual se crea un Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2007,
hasta por la suma de S/. 100,000,000.00 (Cien Millones y 00/100 Nuevos
Soles), para ser destinado al “Fondo para la Reconstrucción- Sismo 15 de
agosto de 2007”, creado por el artículo 3 de la presente norma;
estableciendo lo siguiente:
El mencionado “Fondo para la Reconstrucción “ se crea dentro del Pliego de
Economía y Finanzas, consignándose sus recursos dentro de la Reserva de
Contingencia del MEF.
109
Los recursos de Fondo son de carácter intangible y son destinados
exclusivamente a actividades y proyectos para la reconstrucción de
infraestructura Pública dañada por el sismo.
Los recursos del fondo que se originen de fuentes de financiamiento distintas
a los Recursos Ordinarios se registran en el MEF en la fuente de Donaciones
y Transferencias y son asignados por dicho ministerio en base a los
requerimientos formulados por los Sectores, los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio
de Economía y Finanzas y por el Ministro de Sector Correspondiente. Para el
caso de los Gobiernos Regionales y Locales, éste será refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros.
Asimismo, en su artículo 4 de la referida norma, establece que los Recursos
del Fondo están constituidos por:
• Los recursos a que se refiere el artículo 1 de la presente norma (Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2007,
hasta por la suma de S/. 100, 000,000.00).
• Transferencias del Tesoro Público.
• Donaciones y aportes del sector privado.
• Recursos de Cooperación Técnica Internacional no reembolsable, así como
donaciones en dinero provenientes del exterior.
• Recursos de los fondos contravalor.
• Los Recursos a que hace mención el artículo 5 de la norma (los ahorros
provenientes de la comisión del 0.25 % por la recaudación y servicios
bancarios que se paga por el manejo de la Tesorería del Estado.
• Los recursos habilitados durante el año 2007 por los Gobiernos Regionales
110
y Locales a través de trasferencias financieras con cargo a la fuente de
financiamiento Recursos determinados.
• Un aporte de 15 millones de nuevos soles a ser realizados por las
Empresas del Estado, bajo el ámbito de FONAFE y las empresas de
PETROPERU y AGROBANCO.
• Otros dispuestos por norma expresa.
Ley Nº 29078, por la dación de esta Ley, constituyen recursos del FORSUR:
a) Las transferencias del Tesoro Público y otras transferencias financieras
que se realicen de acuerdo a la normatividad vigente;
b) Los aportes y las donaciones que recibe el Estado peruano, provenientes
de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para efectos de la
atención inmediata, la reducción de los efectos del desastre y las actividades
de reconstrucción;
c) Los que obtiene de la cooperación nacional e internacional, dentro del
marco del ordenamiento jurídico vigente;
d) las transferencias del “Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional
y Local” creado por Ley Nº 28939, Ley que aprueba Crédito Suplementario y
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2006, dispone la creación de fondos y dicta otras medidas; y las que
realice el “Fondo para la Reconstrucción - Sismo del 15 de agosto de 2007”,
a que se refiere el Decreto de Urgencia Nº 026-2007; y,
e) otras fuentes de financiamiento.
El FORSUR estaba facultado para constituir, con los aportes que lo integran,
un fondo fiduciario para su administración.
111
Decreto de Urgencia Nº 005-2009, considera que para el cumplimento de
las acciones dispuestas por el Directorio del FORSUR, las transferencias de
partidas han venido realizándose a favor de la Presidencia del Consejo de
Ministros, para luego efectuarse transferencias financieras a los Pliegos
Presupuestarios que presentaron los proyectos a ejecutar, y posteriormente,
en algunos casos dichos Pliegos transferían los recursos a las Unidades
Ejecutoras de los proyectos, de acuerdo a las fichas técnicas respectivas, la
demora en la recepción de los recursos por parte de las Unidades Ejecutoras,
genera el retraso en la ejecución de los Proyectos.
Por tal motivo, este dispositivo tiene como objeto dictar medidas
extraordinarias para viabilizar y facilitar la ejecución inmediata de proyectos
prioritarios que forman parte del Plan de reconstrucción del Sur.
Para lo cual, se autorizó un Crédito Suplementario en el Presupuesto del
Sector Público para el año fiscal 2009, hasta por la suma de S/. 146 260
000,00 (ciento cuarenta y seis millones doscientos sesenta mil y 00/100
nuevos soles) a favor del Ministerio de Economía y Finanzas, en la Reserva
de Contingencia.
Asimismo, se estableció una modificación del numeral 5.1 del artículo 5º del
Decreto de Urgencia Nº 026-2007, en donde se fija en 0,25% la comisión
correspondiente al Banco de la Nación por la recaudación y servicios
bancarios que se paga por el manejo de la Tesorería del Estado.
Los ahorros provenientes de la reducción de dicha comisión formarán parte de
112
los recursos del “Fondo para la Reconstrucción - Sismo 15 de Agosto de 2007”
hasta el 31 de diciembre de 2009.
Decreto de Urgencia Nº 046-2009 , de fecha 10 de abril del 2009, donde
establece modificatorias al Decreto de Urgencia Nº 005-2009 y la Ley Nº
29289, para mejorar el avance de la Inversión Pública a favor de las Zonas
Afectadas por los Sismos.
Estas modificatorias establecen lo siguiente:
� Modificación de la Septuagésima Sexta Disposición Final del Ley Nº
29289, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2009,
en lo que se refiere a facultar al Ministerio de Economía y Finanzas a
incorporar en el presupuesto del Sector Público, mediante Decreto
Supremo, un Crédito Suplementario por la suma de S/. 10,000,000. (Diez
millones y 00/100 de nuevos soles) de los cuales no menos del 70% a
favor de los Gobiernos Locales y Regionales, por las zonas afectadas por
los sismos, para la elaboración de expedientes técnicos de los proyectos
priorizados por el Directorio de FORSUR y hasta el 30% a favor de la
Unidad Ejecutora FORSUR para reforzar las acciones de seguimiento y
monitorio de dichos proyectos.
Dichas transferencias de partidas del D.U. Nº 005-2009, se efectúan por
el pliego Ministerio de Vivienda, cuando los proyectos son ejecutados por
empresas públicas de saneamiento o Banco de Materiales. Para transferir
dichos recursos, debe existir un convenio donde contengas las
especificaciones establecidas para los desembolsos.
113
� Asimismo, se modificó el anexo del D.U. Nº 005-2009 de obras
priorizadas a ejecutar.
El procedimiento de las transferencias de partidas a proyectos a unidades
ejecutoras no señalados en el D.U Nº 005-2009, a que hace referencia el
artículo 3 del D.U. Nº 026-2007, seguirán el procedimiento establecido en
el artículo 45º de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto
Decreto de Urgencia Nº 059-2009 , de fecha 09 de mayo del 2009, modifica
el artículo 6º del D.U Nº 046-2009, y establece que los recursos del Fondo
para la reconstrucción-sismo 15 de agosto de 2007, se incorporan
directamente en las entidades cuyos proyectos han sido priorizados por el
Directorio de FORSUR, mediante modificación presupuestaria a nivel
institucional aprobada mediante Decreto Supremo, refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía.
5.1.3 De adquisiciones en el ámbito de FORSUR
Decreto de Urgencia Nº 026-2007. Este dispositivo señala que las
contrataciones de bienes, servicios y obras que sean necesarias para la
reconstrucción de la infraestructura pública a que se refiere la presente norma
se realizarán en forma directa e inmediata sin necesidad de convocar al
proceso de selección que corresponda. Dichas contrataciones deberán
observar los principios sobre contratación pública.
Los actos preparatorios y los contratos que se celebren deberán cumplir con
114
los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías establecidas
en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y modificatorias,
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 084- 2004-PCM.
Adicionalmente a lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, a efectos de la suscripción de los contratos, los
proveedores deberán presentar copia simple de la constancia de inscripción en
el Registro Nacional de Proveedores y una declaración jurada en la que
manifiesten que no tienen impedimento para contratar con el Estado, conforme
al artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, así como que son responsables de la veracidad y
exactitud de los documentos e información que presentan para efectos del
contrato modificatorias.
Ley Nº 29078. Esta Ley señala que las contrataciones de bienes, servicios y
obras para la remoción de escombros y reconstrucción; y para la rehabilitación
de la infraestructura básica de saneamiento, agua y energía eléctrica, de las
zonas declaradas en estado de emergencia por el Decreto Supremo Nº 068-
2007-PCM y sus ampliaciones, que se ejecuten con cargo a los recursos del
FORSUR, se sujetarán al procedimiento y demás disposiciones establecidos
en el artículo 6 del Decreto de Urgencia Nº 026-2007, con un mínimo de tres
(3) proveedores.
Las demás contrataciones de bienes, servicios y obras se realizarán a través
del procedimiento abreviado aprobado por el Decreto de Urgencia Nº 024-
2006.
115
Ley Nº 29136. Esta Ley señala en el artículo 7º que las contrataciones de
bienes, servicios y Obras, relacionadas con la rehabilitación, construcción y
reconstrucción de la infraestructura básica de servicios de saneamiento y agua
de las zonas declaradas en estado de emergencia por el Decreto Supremo Nº
068-2007-PCM y sus ampliaciones, que se ejecuten con cargo a los recursos
del FORSUR o que sean priorizadas por este, se sujetarán al procedimiento y
demás disposiciones establecidos en el artículo 6 del Decreto de Urgencia Nº
026-2007, con la invitación de un mínimo de tres (3) proveedores, pudiendo
otorgarse la buena pro aun en los casos en los que se declare como válida una
única propuesta.
Las demás contrataciones de bienes, servicios y obras se realizarán a través
del procedimiento abreviado, aprobado por el Decreto de Urgencia Nº 024-
2006.
Decreto de Urgencia Nº 003-2008, promulgado el 08 de enero de 2008,
donde se por un plazo de dos (2) años la aplicación del numeral 7.1 del artículo
7 de la Ley Nº 29078 y modificatorias.
Durante el plazo establecido en el numeral precedente, las contrataciones de
bienes, servicios y obras relacionadas con la rehabilitación, construcción y
reconstrucción de la infraestructura a que se refieren los numerales 1.1 y 1.2
del artículo 1 de la Ley Nº 29078 y modificatorias que se ejecuten con cargo a
los recursos del FORSUR, se sujetarán al procedimiento contemplado en el
artículo 6 del Decreto de Urgencia Nº 026-2007, debiendo cursarse invitación a
un mínimo de tres (3) proveedores, pudiendo otorgarse la buena pro aún en los
casos en los que se declare como válida una única propuesta.
116
5.1.4 Proyectos de Ley Derogatorios del FORSUR
Debido a las deficiencias iniciales en el funcionamiento de FORSUR y la falta
de resultados tangibles en las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto
del 2007, motivó que los reclamos de la población por resultados positivos para
afrontar la reconstrucción, se vieran plasmadas en dos iniciativas legislativas
que pedían la derogatoria de la Ley 29078 ley de creación del FORSUR; es así
que se presentaron 02 iniciativas legislativas en el Congreso de la República,
con el fin de derogar la Ley Nº 29078 “Ley que crea el Fondo para la
Reconstrucción Integral de las Zonas afectadas por los sismos del 15 de
agosto de 2007”.
� La primera, fue registrada como Proyecto de Ley Nº 2180/2007-CR,
ingresado a la Mesa de partes del Congreso de la República con fecha 04
de marzo del 2008, a iniciativa del Congresista Isaac Fredy Serna
Guzmán, del Grupo Parlamentario Nacionalista “Unión por el Perú”. Este
proyecto de Ley proponía encargar a los Ministerios de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Educación, Salud, Transportes y
Comunicaciones y al INDECI, en coordinación con los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, la reformulación y ejecución de las
acciones necesarias para la rehabilitación, construcción y reconstrucción
de la infraestructura básica en las zonas afectadas por el sismo del 15 de
agosto de 2007, declaradas en estado de emergencia por los diversos
decretos Supremos ya mencionados en líneas precedentes. Asimismo, los
Ministerios, los Gobiernos Regionales y locales ejecutarían estas acciones
hasta la total reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 15 de
117
agosto de 2007.
Considerando la referida encargatura, se planteaba que por un lado los
planes de rehabilitación, construcción y reconstrucción debían ser
aprobados por cada sector correspondiente conjuntamente con los
Gobiernos Regionales y Locales, el sector que ejecutaría (ministerios
mencionados en el párrafo anterior), solicitaría al Ministerio de Economía
y Finanzas la asignación de recursos con cargo al Fondo de la Reserva
de Contingencia; y por otro lado, las contrataciones de bienes, servicios y
obras para la rehabilitación, construcción y reconstrucción de la
infraestructura básica de servicios de saneamiento y agua en las zonas
declaradas en emergencia mediante los decretos supremos mencionados
anteriormente, se realizarán a través del procedimiento abreviado,
aprobado por el Decreto de Urgencia Nº 024-2006.
� El segundo Proyecto de Ley Nº 2701/2008-GR, fue presentado al
Congreso de la República con fecha 17 de septiembre del año 2008, a
iniciativa del Presidente del Gobierno Regional de Ica, señor Rómulo
Triveño Pinto. Esta iniciativa tenía por objeto la desactivación y liquidación
del FORSUR, procedimientos que estarían a cargo de una comisión
integrada por el Presidente del Consejo de Ministros, quien la presidiría; el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y por el Ministerio de
Economía y Finanzas. A su vez, la mencionada Comisión rendiría cuenta
de sus actividades y decisiones a una “Comisión Especial” del Congreso
de la República.
Dicha iniciativa contemplaba en su texto que al ser la reconstrucción de
118
las zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto del 2007 una
responsabilidad compartida entre el Gobierno Nacional, los gobiernos
regionales de Ica, Huancavelica y Lima, y las municipalidades de las
provincias afectadas, éstas debían ser las que monitorearan y ejecutaran
el proceso de reconstrucción y para ello los recursos del FORSUR, serían
transferidos directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas a los
Gobiernos Regionales de Ica, Huancavelica y de Lima, y a las
municipalidades correspondientes.
Ambos proyectos fueron enviados a la Comisión Ordinaria de Vivienda y
Construcción, donde se aprobó un dictamen conjunto que pasó a la sesión de
Pleno del Congreso de la República, que en su 13ª Sesión de la Primera
Legislatura Ordinaria de 2008, de fecha 23 de octubre de 2008, aprobó en
primera votación el Texto Sustitutorio que derogaba la Ley que viabiliza la
reconstrucción integral de las zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto de
2007.
Frente a este hecho, el Congresista Rafael Yamashiro Oré presentó ante la
Presidencia su pedido de Reconsideración a la votación del Proyecto y
propuso un Texto Sustitutorio del proyecto de Ley para ser presentado en su
oportunidad; el cual recibió la aceptación de las instancias responsables,
quedando en esa situación hasta la fecha; se adjunta la propuesta en el Anexo
Nº 01.
119
5.2 Procedimientos para la Aprobación de Proyecto s en el FORSUR
Según la Ley Nº 29078 ; el FORSUR no ejecuta las obras, vale decir, es un
ente que prepara la documentación de los proyectos presentados para ser
aprobados por su Directorio y gestionar su posterior elevación ante la
Presidencia del Consejo de Ministros para que se realice la transferencia.
El procedimiento establecido para la aprobación de un proyecto que ingresa
a FORSUR es el siguiente:
i) El proyecto ingresa a FORSUR y el equipo de planificación elabora un
informe técnico. El gerente general evalúa el proyecto y decide si es
elevado al directorio; éste a su vez determina si es aprobado,
rechazado o lo devuelven para su modificación a la entidad.
ii) La PCM revisa la documentación y envía un oficio al MEF,
solicitándole que emita un Decreto Supremo de ampliación
documentaria (éste es el camino más largo).
iii) El MEF emite el Decreto Supremo, el cual es publicado en el diario El
Peruano.
iv) Después de publicado el Decreto Supremo, el FORSUR solicita a la
PCM que emita una resolución ministerial que amplíe su presupuesto,
convalidando lo del MEF y transfiriendo el dinero.
v) La PCM emite una resolución donde desagrega los desagrega los
recursos.
vi) El FORSUR debe enviar otro pedido a la PCM, solicitando la
incorporación del proyecto.
vii) La PCM incorpora el proyecto en el marco presupuestal
viii) El FORSUR solicita la autorización de calendario de compromisos
120
mediante un oficio a la PCM.
ix) La PCM envía un oficio al MEF solicitando aprobación de
calendario.
x) El MEF aprueba la ampliación de calendario del mes.
xi) La PCM emite resolución ministerial aprobando las transferencias.
xii) Una vez emitida la resolución, el FORSUR comunica al órgano
responsable que ya tiene el dinero y envía una carta al Banco para
que transfiera los fondos a favor del organismo competente.
En ese panorama, se hacía indispensable replantear el tedioso procedimiento
y el lapso de tiempo en demasía que duraba la tramitación de cada proyecto,
desde su aprobación por el Directorio de FORSUR hasta la transferencia a la
Unidades Ejecutoras, que como ya se dijo oscilaba de 3 a 4 meses, en otros
casos hasta más y es por eso que se ha determinado esta sería la causa
principal y común del retrazo en la ejecución de los más de 700 proyectos
aprobados.
Decreto de Urgencia Nº 005-2009, el Gobierno dictó disposiciones para
viabilizar y facilitar la ejecución de proyectos prioritarios que forman parte del
Plan de Reconstrucción del Sur, a través del Decreto de Urgencia Nº 005-
2009, publicado el 20 de enero del 2009. Con ese objeto, otorgó facultades a
las Unidades Ejecutoras para lo cual este decreto contempló que el Ministerio
de Economía y Finanzas efectuaría, en el marco de lo dispuesto en el artículo
45 de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
las transferencias de recursos directamente a las Unidades Ejecutoras de los
proyectos con cargo al Fondo para la Reconstrucción - Sismo 15 de Agosto
de 2007, a que hace referencia en el artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº
121
026-2007. Dicha transferencia se realiza previa solicitud de la Presidencia del
Consejo de Ministros, para tal efecto remitiría un informe especificando las
Unidades Ejecutoras de los proyectos y los montos correspondientes.
⇒ Puede afirmarse que este dispositivo mencionado y sus normas
modificatorias y complementarias han contribuido a la agilización de las
transferencias financieras a la Unidades Ejecutoras y que los montos
destinados a las mismas se realicen en un plazo máximo de 45 días.
Análisis del Funcionamiento de los Directorios del FORSUR
Tal como lo referimos anteriormente, mediante la dación de la Ley Nº 29078
promulgada con fecha 29 de agosto de 2007, en el artículo 4º señala la
conformación del Directorio del FORSUR; cuya composición era de 19
miembros y un Gerente General; posteriormente con fecha 14 de septiembre
de 2007, se promulgó la Ley Nº 29087, modificándose el artículo 4, en el
sentido de reducir el número de miembros del Directorio a 18.
Mediante Ley Nº 29136 de fecha 21 de noviembre de 2007, se modificó
nuevamente la conformación de los miembros del Directorio, reduciéndolo a
10.
Respecto a las Funciones y Reuniones del Directorio tal como la señala la
Ley Nº 29078 y sus modificatorias, literalmente son las siguientes:
122
“Artículo 5.- Funciones y reuniones del Directorio
5.1 Son funciones del Directorio:
a) Realizar la evaluación general de los efectos del sismo del 15 de agosto de 2007 sobre las
zonas declaradas en estado de emergencia;
b) aprobar los planes y proyectos de rehabilitación y reconstrucción necesarios para el
cumplimiento de los fines del FORSUR;
c) priorizar las obras e inversiones a ser ejecutadas con recursos del FORSUR por la
Gerencia General, los ministerios, empresas públicas, los gobiernos regionales, los
gobiernos locales o terceros, en el marco de los planes y proyectos de rehabilitación y
reconstrucción integral de las zonas declaradas en estado de emergencia;
d) coordinar y priorizar las obras de rehabilitación y reconstrucción a ser ejecutadas por los
ministerios y sus organismos públicos descentralizados, con cargo a sus propios recursos,
en el marco de los fines del FORSUR;
e) rendir cuenta, mediante informes trimestrales de gestión y resultados, los cuales deben
ser públicos, al Presidente de la República y al Congreso de la República para que sean
derivados a las comisiones correspondientes; y,
f) designar y remover al Gerente General.
5.2 El Directorio puede sesionar y tomar decisiones con la asistencia de la mayoría simple de
sus miembros. Se reúne por lo menos una (1) vez a la semana y cada vez que lo solicita su
Presidente.(*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº 29087, publicada el 14 septiembre
2007, cuyo texto es el siguiente:
“5.2 El Directorio puede sesionar y tomar decisiones con la asistencia de la mayoría simple
123
de sus miembros. Se reúne cada vez que lo solicite su Presidente o la mitad más uno de los
miembros.” (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 29136, publicada el 21 noviembre 2007,
cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 5.- Funciones y reuniones del Directorio
5.1 Son funciones del Directorio:
a) Realizar la evaluación general de los efectos de los sismos del 15 de agosto de 2007,
sobre las zonas declaradas en estado de emergencia.
b) Aprobar los planes y proyectos de rehabilitación, construcción y reconstrucción,
necesarios para el cumplimiento de los fines del FORSUR.
c) Priorizar las obras e inversiones a ser ejecutadas con recursos del FORSUR por la
Gerencia General, los ministerios, empresas públicas, los gobiernos regionales, los
gobiernos locales o terceros, en el marco de los planes y proyectos de rehabilitación,
construcción y reconstrucción integral de las zonas declaradas en estado de emergencia.
d) Coordinar y priorizar las obras de rehabilitación, construcción y reconstrucción a ser
ejecutadas por los ministerios y sus organismos públicos descentralizados, con cargo a sus
propios recursos, en el marco de los fines del FORSUR.
e) Rendir cuenta, mediante informes trimestrales de gestión y resultados, los cuales deben
ser públicos, al Presidente de la República y al Congreso de la República para que sean
derivados a las comisiones correspondientes; y,
f) Designar y remover al Gerente General.
5.2 El Directorio puede sesionar y tomar decisiones con la asistencia de la mayoría simple
de sus miembros. Se reúne cada vez que lo solicite su Presidente, o la mitad más uno de
124
los miembros. "
Desde el año 2007 hasta la fecha, se realizaron 18 reuniones de Directorio;
de los cuales el Directorio Nº 01 estuvo conformado por 19 miembros, sin
embargo el acta de dicha sesión solo fue rubricada por 13 de los 17
supuestos miembros asistentes y esta reunión se realizó en la modalidad
virtual, forma que no está prevista en la Ley Nº 27444 Ley de
Procedimiento Administrativo General. Las dos sesiones de directorios
posteriores, de fecha 18 de octubre y 09 de noviembre del 2007, estuvieron
conformados por 18 miembros, rubricando las actas 07 de los 16 supuestos
miembros asistentes y 03 de los 16 miembros que supuestamente
asistieron, respectivamente.
A partir de la reunión de Directorio Nº 04, del 03 de diciembre del 2007,
hasta la fecha, la conformación es de 10 miembros, no obstante solo
suscribieron el acta 03 miembros, de los 7 supuestos asistentes.
A la reunión de Directorio Nº 05, de fecha 07 de enero del 2008, asistieron
7 miembros, los cuales rubricaron en su totalidad el acta de dicha sesión.
La reunión de Directorio Nº 06, de fecha 11 de febrero del 2008, se llevó a
cabo con la supuesta asistencia de 6 miembros, pero solo 3 de ellos
rubricaron de la referida sesión.
Respecto a la reunión de Directorio Nº 07, de fecha 12 de marzo del 2008,
asistieron 8 miembros, suscribiendo el acta solo 3 de ellos.
125
En cuanto a la reunión de Directorio Nº 08, de fecha 17 de abril del 2008,
asistieron 7, de los cuales solo 3 suscribieron la correspondiente acta; cabe
señalar a partir de esta reunión la presidencia del Directorio era ejercida por
el señor Enrique Cornejo.
En la sesión de Directorio Nº 09 de fecha 05 de mayo del 2008, asistieron
06 miembros y solo firmaron el acta 3 de ellos.
A la reunión de Directorio Nº 10, de fecha 26 de mayo del 2008, asistieron
06 miembros, suscribiendo el acta 3 de ellos.
En relación a la sesión de Directorio Nº 11, de fecha 16 de Junio de 2008,
asistieron 8, solo suscribieron el acta 3 de ellos. Debe indicarse que en esta
reunión se implementaron los directorios virtuales, con el fin de aprobar
proyectos con carácter urgente, mediante acuerdo Nº 108-11-2008.
A la reunión de Directorio Nº 12, de fecha 08 de julio del 2008, asistieron 6
miembros, de los cuales solo rubricaron el acta 3 de ellos.
En cuanto a la reunión del Directorio Nº 13, de fecha 03 de octubre de
2008, asistieron 7 miembros, de los cuales suscribieron el acta 2. En esta
sesión el presidente de Directorio informó a los miembros asistentes que en
la Comisión de Vivienda del Congreso de la República se estaba
debatiendo un Proyecto de Ley para la desactivación del FORSUR.
En relación a la reunión de Directorio Nº 14, de fecha 30 de enero del 2009,
en la que asistieron 7 miembros, y rubricaron el acta 2 de ellos, debemos
126
indicar que el único punto de la agenda fue el traslado de la sede del
FORSUR a la ciudad de Ica, propuesta que fue aprobada por mayoría; no
obstante ello, hay que recalcar que la Ley Nº 29078 en su tenor original,
contemplaba en el artículo 4 que el FORSUR, estaba a cargo de un
Directorio y una Gerencia General, con sede en el departamento de Ica; es
decir se incumplió con el mandato de esta Ley desde la instalación de la
primera sesión de Directorio, pues su sede estaba ubicada en la ciudad de
Lima y no en Ica. Es a partir de la dación de la Ley Nº 29136, publicada el
21 de noviembre del 2007, que se suprime la obligatoriedad ubicar la sede
en el departamento de Ica.
De otro lado, cabe señalar, que a partir de la sesión de Directorio Nº 14,
asumió la Presidencia la Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Nidia Vilchez Yucra.
En cuanto a la reunión de Directorio Nº 15 de fecha 27 de febrero del 2009,
asistieron 8 miembros y solo suscribió el uno de ellos.
En la sesión de Directorio Nº 16 de fecha 27 de marzo del 2009, asistieron
7 miembros, y solo suscribieron el acta uno de ellos. En esta reunión se
encontraba como orden del día entre otros temas la aprobación de la
estructura de la OCI y la nueva estructura orgánica del FORSUR.
Cabe señalar, que no se tiene información respecto si el Directorio ha
rendido cuenta mediante informe trimestrales de la gestión y resultados
tanto al Presidente de la República y al Congreso de la República.
127
De otro lado, como se ha verificado en cada una de las reuniones del
Directorio, no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 102.3 del
articulo 102º de la Ley Nº 27444, respecto a que cada Acta, luego de
aprobada, es firmada por el Secretario, el Presidente, por quienes hayan
votado singularmente y por quienes así lo soliciten.
Para un mayor entendimiento, se inserta a continuación un cuadro de los
Directorios:
DIRECTORIOS DEL FORSUR 2007- 2009
DIRECTORIO FECHA
Nº DE
ACUERDO
S
PROYECTOS
APROBADOS
MONTO
TOTAL
APROBADO
PRESIDENCIA
Nº 01 10/09/2007 01 Designación del
Gerente General
e inicio de
actividades.
JULIO FAVRE Nº 02 18/10/2007 002 al 007 46 proyectos y
1 actividad
remoción de
escombros.
22,015,209.08
2,000,000.00
128
Nº 03 09/11/2007 007al 009 06 proyectos para
adquisición de
viviendas
temporales y
reconstrucción de
05 instituciones
educativas. 29,094,592.15
Nº 04 03/12/2007 010 al 013 Aprobar el
financiamiento de
18 proyectos de
saneamiento 7,448,738.48
Nº 05 07/01/2008 014 al 027 16 proyectos, 1
actividad
realizada por
COFOPRI, para
la formalización
de predios
27,035,489.89
2,671,780.00
Nº 06 11/02/2008 028 al 044 104 proyectos,
01 compra de
terrenos de 08
Hás para los
damnificados de
Tambo de Mora
129,223,216.46
722,700.00
Nº 07 12/03/2008 045 al 048 Aprobación del
Plan de
Reconstrucción
129
Nº 08 17/04/2008 049 al 058 38 proyectos de
saneamiento,
infraestructura
educativa, riegos
y deportivas.
89,712,120.04
ENRIQUE
CORNEJO
Nº 09 05/05/2008 059 al 068 199 proyectos de
saneamiento,
centros de salud,
educativos y
agrícolas. 62,163,988.98
ENRIQUE
CONEJO
Nº 10 26/05/2008 069 al 085 144 proyectos
para
infraestructura
vial, educativa y
saneamiento 46,700,641.25
Nº 11 16/06/2008 086 al 109 79 proyectos para
saneamiento y
urbanismo y
centros de salud. 126,404,375.50
Nº 12 08/07/2008 110 al 116 03 proyectos la
provisión de
Módulos
Sanitarios.
797,629.00
Nº 13 03/10/2008 117 al 135 16 proyectos 16,909,088.38
Nº 14 30/01/2009 136 Traslado de la
sede de
FORSUR a Ica.
NIDIA VILCHEZ
YUCRA
130
Nº 15 27/02/2009 137-168 40 proyectos de
infraestructura
educativa y
saneamiento 124,058,652
Nº 16 27/03/2009 169-176 13 proyectos de
saneamiento,
urbanismo,
infraestructura
educativa,
salud y
formalización de
predios por
parte de
COFOPRI 12,802344.16
Cabe señalar, que en el cuadro arriba indicado se ha tomado en cuenta en
cada Directorio los montos de los proyectos que son financiados por el
FORSUR; sin embargo si se ha incluido en estos el número de proyectos que
son financiados por los Sectores y Organismos Internacionales.
5.3 Asignación de Recursos para el Financiamiento de los Proyectos
En el presente Análisis es conveniente hacer la distinción o separación de
dos fases en las que se desarrolla la ejecución financiera de los proyectos
de la Reconstrucción:
131
Primera Fase.-
Comprende desde la creación del “Fondo para la Reconstrucción” con el
Decreto de Urgencia Nº 026-2007 de fecha 16 de agosto del 2007,
posteriormente se promulgó la Ley Nº 29078 del 29 de agosto del 2007, a
dicha Ley se incluye los recursos provenientes del Fondo creado con el D.U.
antes mencionado.
Una vez determinado cuales son los recursos del FORSUR, empieza el 17 de
noviembre del 2007, la emisión de los Decretos Supremos del Ministerio de
Economía y Finanzas, autorizando las transferencias para el financiamiento
de los proyectos aprobados por el Directorio del FORSUR . La relación y el
número de dispositivos con sus respectivos montos y destinos para los que
fueron dispuestos, se puede ver en el siguiente cuadro:
Cuadro que muestra el orden Cronológico las Tra nsferencias autorizadas
por el MEF para la Reconstrucción durante los años:
2007 – 2008 - 2009
Nº de
ORDEN
NORMAS DESTINO DE LAS
TRANSFERENCIAS MONTO
1
D.S Nº 177-2007-
EF
(18/11/2007)
R.M Nº 373-2007-
PCM
Autorizan transferencia
destinada a las labores
remoción de escombros,
dispuesto por la Ley 29110. 10,000,000.00
132
2
D.S Nº 183-2007-
EF
(23/11/2007)
R.M Nº 383-2007-
PCM
Autorizan transferencia, para
46 proyectos de Rehabilitación
de colectores y líneas de
aducción y conducción en las
localidades de Cañete, Chincha
y Pisco.
22,015,209.00
3
D.S Nº 186-2007-
EF
(25/11/2007)
R.M Nº 402-2007-
PCM
Autorizan transferencia a las
Municipalidades Provinciales de
Ica, Chincha, Pisco, Cañete,
Yauyos y Gobierno Regional de
Huancavelica para la
adquisición de viviendas
temporales y calaminas.
7,074,000.00
4
D.S Nº 014-2008-
EF
(31/01/2008)
R.M Nº 042-2008-
PCM
Autorizan transferencia para las
actividades de formalización de
terrenos a ser llevados a cabo
por COFOPRI.
2,671,780.00
5
D.S Nº 016-2008-
EF (02/02/2008)
Autorizan transferencia
destinada a la ejecución de
gastos administrativos y
operativos del FORSUR.
7,500,000.00
6
D.S Nº 019-2008-
EF
(08/02/2008)
R.M Nº 056-2008-
PCM
Autorizan transferencia al
Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,
para 5 proyectos de
Saneamiento y Alcantarillado de
Ica y Pisco.
21,123,810.00
133
7
D.S Nº 033-2008-
EF
(01/03/2008)
R.M Nº 084-2008-
PCM
R.M Nº 093-2008-
PCM
Autorizan transferencia al
Ministerio de Salud, Ministerio
de Vivienda, Construcción,
FONDEPES, MINDES e IPD,
para atender 43 proyectos de
infraestructura a requerimientos
de dichas instituciones.
13,576,167.00
8
D.S Nº 041-2008-
EF
(14/03/2008)
R.M Nº 091-2008-
PCM
Autorizan transferencia a la
Municipalidad de Chincha, para
la adquisición de un terreno
para los damnificados del
Distrito de Tambo Mora.
722,700.00
9
D.S Nº 044-2008-
EF
(24/03/2008)
R.M Nº116-2008-
PCM
Autorizan transferencia para el
Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento,
relacionados al desarrollo de 53
expedientes técnicos de para la
Provincia de Yauyos y 1
proyecto de la Municipalidad de
Pisco que es la remodelación
de Av. Fermín Tangüis en la
Provincia de Pisco.
10,313,018.00
10 D.S Nº 066-2008-
EF
Autorizan transferencia al
Sector Vivienda para la 7,448,738.00
134
(21/05/2008)
R.M Nº171-2008-
PCM
ejecución de 18 proyectos de
rehabilitación de saneamiento
priorizados por FORSUR.
11
D.S Nº 067-2008-
EF
(21/05/2008)
R.M Nº172-2008-
PCM
Autorizan transferencia a favor
Ministerio de Educación para el
cofinanciamiento de los
proyectos de reconstrucción de
05 entidades educativas , monto
que corresponde a la
contrapartida nacional de la
Cooperación Internacional del
Japón-JICA.
3,870,000.00
12
D.S Nº 074-2008-
EF
(06/06/2008)
R.M Nº 215-2008-
PCM
R.M Nº 358-2008-
PCM
R.M Nº 360-2008-
PCM
R.M Nº 361-2008-
PCM
R.M Nº 377-2008-
PCM
Autorizan transferencia a favor
Ministerio de Vivienda, el IPD,
EMAPICA, los Gobiernos
Regionales de Lima y
Huancavelica, la Municipalidad
Provincial de Cañete, la
Municipalidad Provincial de
Yauyos y la Municipalidad
Distrital de San José de Los
Molinos, para 37 proyectos de
infraestructura de Saneamiento,
de Educación, deportes y
cementerios.
34,209,128.00
135
13
D.S Nº 081-2008-
EF
(24/06/2008)
R.M Nº 222-2008-
PCM
R.M Nº 359-2008-
PCM
Autorizan transferencia a favor
Ministerio de Educación,
Ministerio de Agricultura y la
Municipalidad Provincial de
Castrovirreyna, para 101
proyectos de infraestructura de
riego y centros educativos
24,205,941.00
Total
Años 2007 y 2008
164,730,491.00
Segunda Fase .-
Que empieza coincidentemente con el año fiscal 2009 y la Presidencia del
Directorio del FORSUR de la Ministra Nidia Vilchez Yucra, donde se dan
cambios estructurales y la forma de la asignación de los recursos
financieros; es por eso que el 19 de enero del 2009 se emite el Decreto de
Urgencia Nº. 005-2009, por S/. 146, 260,000.00 (Ciento cuarenta y seis
millones doscientos sesenta mil y 00/100 nuevos soles), donde se dictan
disposiciones para viabilizar y facilitar la ejecución de proyectos prioritarios
que forman parte del Plan de Reconstrucción del Sur. Posteriormente este
Decreto fue modificado y complementado con algunas medidas para el
avance de la inversión publica a favor de las zonas afectadas con el D.U .
046-2009, que principalmente modifica la Septuagésima Sexta Disposición
136
Final de la Ley Nº 29289 del Presupuesto del Sector Público del año fiscal
2009 que incorpora un Crédito Suplementario por S/. 10,000,000 (Diez
millones y 00/100 de nuevos soles) para ser destinados a favor de los
Gobiernos Regionales y Locales para la elaboración de expedientes técnicos
y acciones de seguimiento y monitoreo de los proyectos.
.
Cabe señalar, que este dispositivo mencionado y sus normas modificatorias y
complementarias han contribuido a la agilización de las transferencias
financieras a la Unidades Ejecutoras y que los montos destinados a las
mismas se realicen en un plazo máximo de 45 días. Como lo señalamos
anteriormente, la reducción de estos pasos se mencionan a continuación:
⇒ Primer Paso.- FORSUR prepara la documentación y las fichas
sustentatorias
⇒ Segundo Paso.- Se envía a la Presidencia del Consejo de Ministros, para
que emita su informe.
⇒ Tercer Paso.- El Ministerio de Economía y Finanzas recibe el informe.
⇒ Cuarto Paso.- El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba la
transferencia de recursos vía Decreto Supremo, otorgándole directamente a
la Unidad Ejecutora el monto dinerario de la obra prevista a ejecutar.
Dado que estas autorizaciones de transferencias son recientes y se vienen
realizando en lo que va del presente año, el seguimiento, control y
fiscalización de los mismos, no es posible realizar en vista que algunas
Unidades Ejecutoras recién vienen recibiendo dichos recursos y otras aún
137
no han recibido.
La autorización de las transferencias de los recursos financieros antes
señalados, se viene dando con Decretos Supremos del Ministerio de
Economía y Finanzas para el financiamiento de diversos proyectos
priorizados tal como se muestra en el Cuadro que viene a continuación:
Nº de
ORDEN
NORMAS
DESTINO DE LAS
TRANSFERENCIAS
MONTO
D.U 046-2009
(20/01/2009)
Autoriza un Crédito
Suplementario por la suma
de S/. 146,260,000
1
D.U 046-2009
(10/04/2009)
Para elaboración de
Expedientes Técnicos y
acciones de monitoreo del
FORSUR
10, 000,000
2
D.S Nº 027-2009-EF
(05/02/2009)
(D.U 005-2009)
(D.U 046-2009)
Autorizan transferencia a
favor Municipalidad
Provincial de Yauyos para la
Reconstrucción de 22
Instituciones Educativas y 2
proyectos de rehabilitación
de Caminos Vecinal de la
Municipalidad Provincial de
Castrovirreyna
7, 939,750.00
138
3
D.S 046-2009- EF
(26/02/2008)
(D.U 005-2009)
(D.U 046-2009)
Autorizan transferencia para
la Construcción del nuevo
Establecimiento
Penitenciario de Chincha
(48,499,848), Rehabilitación
de 03 Cementerios del
Carmen (743,790), San Juan
Bautista (991,827), de la
Municipalidad Distrital de
San Juan Bautista, de
Ocucaje (1,871,113.00)
Construcción y
Rehabilitación de 12 Aulas
Educativas de la
Municipalidad Provincial de
Yauyos (1,780,172),
Habilitación Urbana Dunas
de Villa de Pisco
(3,610,000.00)
Rehabilitación de la Trocha
Carrozable Querco
Pampacancha (2,7131,868) y
Rehabilitación del Camino
Vecinal Cusicancha-
Quisuarpampa de la
Municipalidad Distrital de
Huayacundo Arma
(2,018,237).
62,246,855.00
139
4
D.S Nº 074-2009-EF
(27/03/2009)
(D.U 005-2009)
(D.U 046-2009)
Autorizan transferencia a
favor de la Municipalidad
Provincial de Yauyos para la
Reconstrucción de 06
Instituciones Educativas
678,271.000
5
D.S Nº 092-2009-EF
(20/04/2009)
(D.U 005-2009)
(D.U 046-2009)
Autorizan transferencia a
favor del Ministerio de
Vivienda (36,681,942),
Rehabilitación de la Av.
Abraham Valdelomar de la
Provincia de Pisco
(7,731,343), Gobierno
Regional de Ica,
Rehabilitación y
Reconstrucción de las
Comisarías en la Provincia
de Pisco, Chincha, Ica
Rehabilitación del
Cementerio de Saraja
(6,415,994), Gobierno
Regional de Lima,
Reconstrucción de de las
Comisarías de la Provincia
de Cañete, Construcción y
equipamiento del Centro de
Base de los recursos
educativos en el Distrito de
Imperial, Reconstrucción y
Rehabilitación de las
65,581,153.00
140
Comisarías en la Provincia
de Yauyos (6,603,507),
Gobierno Regional de
Huancavelica,
Reconstrucción de las
Comisarías (2,051,638),
Municipalidad Provincial de
Castrovirreyna,
Reconstrucción e
Implementación de la
Comisaría de Castrovirreyna
(339,108), rehabilitación y
Mejoramiento del Agua
Potable de la Tinguiña
(5,757,621).
6
D.S Nº 093-2009-EF
(20/04/2009)
(D.U 005-2009)
(D.U 046-2009)
Autorizan transferencia a
favor de la Municipalidad
Provincial de Chincha para
Rehabilitación Urbana de
Tambo de Mora
4, 000,005.00
7
D.S Nº 105-2009-EF
(09/05/2009)
(D.U 005-2009)
(D.U 046-2009)
Autorizan transferencia a
favor del Gobierno Regional
de Huancavelica para la
Reconstrucción de Cercos
perimétricos y Puestos de
Salud.
2,976,382.00
TOTAL 2009 S/. 153,422,416.00
141
El total de transferencias financieras realizadas y Dispositivos legales emitidos
para tal fin, en las dos Fases ante señaladas, a la fecha son los que se
muestra en el cuadro Resumen siguiente:
RESUMEN
AÑOS NUMERO DE DISPOSITIVOS MONTO S/.
2007 03 Dispositivos 39,089,209
2008 10 Dispositivos 125,641,282
2009 7 Dispositivos 153,422,416
TOTAL 20 318,152,907
Del cual se puede resumir que desde el año 2007 al 2008, se han emitido 13
dispositivos por un total de S/. 164,730,491 ( ciento sesenta y cuatro millones
setecientos treinta mil cuatrocientos noventa y uno 00/100 nuevos soles ) para
el financiamiento de 318 proyectos.
Y en la segunda parte año 2009, se puede verificar que se emitieron 07
Dispositivos autorizando S/. 153,422,416 (Ciento cincuenta y tres millones
cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos dieciséis y 00/100 nuevos soles);
haciendo un total de S7. 318,152,907 (Trescientos dieciocho millones ciento
cincuenta y dos mil novecientos siete y 00/100 nuevos soles ) para la primera y
segunda Fase.
142
Según información económica reciente, presentada por el FORSUR a este
Grupo de Trabajo, muestra un cuadro (ver Anexo Nº 02) las transferencias
financieras aprobadas por el MEF a las Unidades Ejecutoras para la ejecución
de los proyectos de la Reconstrucción, en el que totaliza un monto transferido
de S/. 147,250,490.97 ( Ciento cuarenta y siete millones doscientos cincuenta
mil cuatrocientos noventa 97/100 nuevos soles ).
Cabe señalar, que del total de recursos financieros (S/. 164,730,491)
autorizados por el MEF ( en la primera fase) según los Decretos Supremos
mencionados anteriormente existe aún montos que no han sido transferidos a
las Unidades Ejecutoras debido a varias razones, entre las cuales
principalmente es la demora en la elaboración, tramitación, revisión y
aprobación de los expedientes técnicos, así como el engorroso procedimientos
administrativos para la ejecución del desembolso financiero.
El análisis y observaciones que se hacen respecto a la forma, el tiempo y las
implicancias que han tenido en el avance de la ejecución de los proyectos para
la Reconstrucción, la emisión de estos Dispositivos autorizando la asignación
de fondos en la primera Fase, es la que se detalla a continuación:
DECRETOS SUPREMOS AUTORIZANDO TRANFERENCIAS A FORS UR
1. Decreto Supremo Nº 177-2007–EF, publicado el 17 de noviembre del
2007.- Mediante este dispositivo se autorizó la transferencia de S/. 10,
000,000 (diez millones y 00/100 nuevos soles), los que fueron
143
destinados para la remoción de escombros.
Del monto total, S/. 8, 000,000 se asignaron al Ministerio de Defensa
(Ejercito Peruano) y S/. 2, 00,000 para la Municipalidad Provincial de
Chincha.
Mediante Acuerdo de Directorio Nº 49-08-2008–D.FORSUR, el
FORSUR aprobó la solicitud efectuada por la Municipalidad Provincial
de Chincha, para utilizar adicionalmente al monto transferido S/.
150,000 en la remoción de escombros; estos últimos recursos
originalmente fueron asignados para la adquisición de esteras y
viviendas temporales (esta actividad estaba regida bajo el
procedimiento de contratación dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº
026-2007).
Este Grupo de Trabajo solicitó en su oportunidad a la Municipalidad
Provincial de Chincha, información sobre los gastos relacionados a la
actividad mencionada en el párrafo precedente; sin embargo hasta la
fecha de presentación de este Informe dicha comuna no ha
cumplido con enviar a este Grupo documentación sust entatoria
alguna de los gastos incurridos .
2. Decreto Supremo Nº 183-2007–EF, publicado el 23 de noviembre del
2007.- Este dispositivo autorizó la transferencia de S/. 22, 015,209
(veintidós millones con quince mil doscientos nueve y 00/100 nuevos
soles), para la ejecución de 46 proyectos de Saneamiento en las
localidades de Cañete, Chincha y Pisco. La ejecución de estas Obras
144
estaba regida bajo el procedimiento de contratación dispuesto en el
Decreto de Urgencia Nº 026-2007.
Estas obras consistían en la rehabilitación de colectores, líneas de
aducción, conducción y redes de agua potable, las mismas que a la
fecha ya fueron culminadas; no obstante ello, algunas de estas obras se
encuentran observadas por la Contraloría General de la República18, en
el sentido que se realizaron en contravención a la normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Del monto total transferido se ha verificado que existe un saldo de S/.
98,638.88 nuevos soles, los cuales deberán ser revertidos al FORSUR,
tal como se evidencia en el texto del Acuerdo de Directorio Nº 004-02-
2007-D-FORSUR; asimismo, las Unidades Ejecutoras responsables de
la ejecución de dichas obras tales como Municipalidad de Pisco,
EMAPISCO y EMAPACAÑETE no han enviado a este Grupo de trabajo
su Informe sustentatorio de los gastos, pese a que se ha reiterado en
más de una oportunidad nuestro pedido de información19.
3. Decreto Supremo Nº 186-2007-EF, publicado el 25 de noviembre del
2007.- Mediante este Decreto se autorizó la adquisición de viviendas
temporales y calaminas por un monto de S/. 7, 074,000 (siete millones
setenta y cuatro mil y 00/100 nuevos soles); este monto fue distribuido
18 Así lo señalan en los Informes Nº 007, 010, 011 y 012-2008-CG/CA. 19 Este Grupo de Trabajo remitió oficios reiterativos inclusive a través de la Mesa Directiva del Congreso de
la República; sin embargo en ninguno de los casos se obtuvo respuesta.
145
entre las Municipalidades Provinciales de Ica, Pisco, Chincha, Cañete,
Yauyos y Gobierno Regional de Huancavelica. Estas adquisiciones se
regían por el Decreto de Urgencia Nº 026-2007 y Decreto de Urgencia
Nº 003-2008.
3.1 La asignación correspondiente a la Municipalidad Provincial de Ica
fue de S/. 1, 850,000 (un millón ochocientos cincuenta mil 00/100
nuevos soles), la cual se recibió el 02 de enero del 2008 mediante
carta orden Nº 20080001 emitida por FORSUR al Banco de la
Nación; empero esta comuna tras 6 meses de haber recibido l a
transferencia, recién mediante Resolución de Alcald ía Nº 277-
2008- AMPI, de fecha 25 de julio del 2008, dispuso la
transferencia del monto dinerario a sus 13 municipalidades
distritales20. La asignación a cada municipalidad distrital se efectuó
de manera proporcional a la cantidad de damnificados en cada una
de ellas.
Esta transferencia fue observada por la Contraloría General de la
República, de acuerdo a los Informes 007, 010, 011 y 012 – 2008
CG/CA por la demora en la distribución de los recursos.
20 Como se sabe, en la provincia de Ica existen 13 distritos, los cuales son: Municipalidad Distrital de La
Tinguiña, Municipalidad Distrital de Los Aquijes, Municipalidad Distrital de Ocucaje, Municipalidad
Distrital de Pachacutec, Municipalidad Distrital de Parcona, Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo,
Municipalidad Distrital de Salas, Municipalidad Distrital de San José de Los Molinos, Municipalidad
Distrital de San Juan Bautista, Municipalidad Distrital de Santiago, Municipalidad Distrital de Subtanjalla,
Municipalidad Distrital de Tate, y, Municipalidad Distrital de Yauca del Rosario.
146
3.2 En el caso de la Municipalidad de Pisco, el monto asignado fue
de S/, 910,000 (novecientos diez mil 00/100 nuevos soles) , suma
que fue transferida mediante carta orden Nº 20070003, de fecha 17
de diciembre de 2007. En este caso, el proceso de adquisición de
los módulos de vivienda y calaminas también se realizó con
demora , ya que recién a partir del mes de marzo del 2008 se
comenzaron a entregar los módulos a las siguientes
Municipalidades Distritales: Independencia, Tupac Amaru Inca,
Humay, Huancano, San Clemente, San Andrés, Paracas y Pisco;
asimismo, la distribución de calaminas se hizo sólo en el Distrito de
Huáncano.
Cabe señalar, que los módulos de vivienda entregados por la
Municipalidad Provincial de Pisco al Municipio de Paracas, no
guardan relación con las especificaciones técnicas contenidas en el
contrato, lo que fue evidencia que la Gerencia de Desarrollo de la
Municipalidad de Pisco, no ha efectuado la supervis ión
permanente , tal como lo estipula la cláusula Cuarta del Contrato,
hecho que también ha sido observado por Contraloría General de
la República21.
3.3 Respecto a la Municipalidad Provincial de Chincha, el monto
asignado fue de S/.1,690,000 (Un millón seiscientos noventa mil
21 Así lo señalan en los Informes Nº 07 y 08-2008-CG/CA.
147
00/100 nuevos soles) mediante carta orden Nº 20070003, de fecha
13 diciembre del 2007, de los cuales dicha Municipalidad ha
rendido cuenta por la suma de S/. 1, 684,057.49, quedando un
saldo por rendir de S/. 5,942.51( cinco mil novecientos cuarenta y
dos 51/100 nuevos soles).
Según Informe Nº 027-2009-GCLL-JOT-FORSUR-CHINCHA, la
Municipalidad Provincial de Chincha señaló que los recursos
destinados originalmente para la adquisición de viviendas
temporales y calaminas, no fueron utilizados para dicho fin, ya que
dicha Municipalidad adquirió esteras, cañas y palos; sin embargo,
estos gastos no se han realizado en concordancia a lo
aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nº 008-03-2 007 –D-
FORSUR.
Por otro lado, la Contraloría General de la República, según
Informe Nº 007-2008- CG/CA, observó del contrato su scrito por
la Municipalidad Provincial de Chincha con los prov eedores de
bienes, que estos últimos no estaban inscrito en el Registro
Nacional de Proveedores ; asimismo, constató que existían
contratos suscritos por la Comuna que no estaban ac ordes a
las disposiciones del Reglamento de la Ley de Contr ataciones
y Adquisiciones ni cumplían con lo establecido en el Decreto
de Urgencia Nº 026-2007.
3.4 En el caso de la Municipalidad de Cañete, el monto asignado fue de
S/. 550,000 (quinientos cincuenta mil 00/100 nuevos soles) , suma
148
que fue distribuida en los 16 distritos de su jurisdicción.
3.5 En el caso de la Municipalidad Provincial de Yauyos, el monto
asignado fue de S/. 646,600 nuevos soles, para la compra de
30,000 calaminas las cuales fueron distribuidas en 33 localidades
de su jurisdicción.
3.6 Respecto al Gobierno Regional de Huancavelica, el monto
asignado fue de S/. 1, 427,400 millones de nuevos soles mediante
carta orden Nº 20070004, de fecha 19 diciembre del 2007.
Este Grupo de Trabajo no ha podido constatar que dicho monto haya
sido utilizado total o parcialmente en el objeto al cual fue destinado, por
cuanto el Gobierno Regional de Huancavelica no ha remitido informe
alguno de los gastos hasta la fecha de emisión del presente Informe22,
sólo se supo que la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna recibió
por intermedio del GORE Huancavelica 18,000 planchas de calamina.
Cabe señalar, que según Informe Nº 009-2008-CG/CA, emitido por la
Contraloría de la República, el Gobierno Regional de Huancavelica
desde el 19 de diciembre del 2007, fecha en que recibió el desembolso,
hasta el 15 de mayo del 2008, no había distribuido a los beneficiarios
directos de las Provincias de Castrovirreyna; Huayt ara y
Acobambilla, los bienes adquiridos (calaminas y clavos calamineros),
22 Pese a la reiteración efectuada por este Grupo de Trabajo a través de la Mesa Directiva del Congreso de la
República no se pudo verificar la información de la transferencia destinada al GORE Huancavelica.
149
los cuales ascendían a la suma de S/. 1, 389,744.49 millones de nuevos
soles. Dicha situación generó que la población damnificada, vea
postergada la atención de sus necesidades de vivienda.
4. Decreto Supremo Nº 014-2008–EF, publicado el 31 de enero del 2008.-
Este dispositivo autorizó la transferencia de S/. 2, 671,780 (dos millones
seiscientos setenta y un mil setecientos ochenta y 00/100 nuevos soles),
a favor de COFOPRI para las formalizaciones de propiedades
programadas en las Regiones de Ica y Huancavelica.
De acuerdo al Informe remitido por COFOPRI a este Grupo de Trabajo,
sobre los gastos efectuados y acciones realizadas a través del Convenio
FORSUR-COFOPRI sobre los títulos inscritos y nuevos propietarios, se
concluye lo siguiente:
NÚMERO DE TÍTULOS INSCRITOS Y NUEVOS PROPIETARIOS
DEPARTAMENTO PROVINCIA Nº DE TÍTULOS
INSCRITOS
NÚMERO DE NUEVOS
TITULARES O
PROPIETARIOS DE UN
PREDIO
ICA
PISCO 3264 4992
CHINCHA 2507 3771
ICA 2230 3623
HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA 666 1100
HUAYTARA 1472 2486
Total General 10139 15972
150
LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO FORSUR – COFOPRI
APORTE
FORSUR
EJECUCIÓN DEL
GASTO AL 2008
POR COFOPRI
EJECUCIÓN DEL
GASTO AL 2009
POR COFOPRI
EJECUCIÓN DEL
GASTO TOTAL
POR COFOPRI
SALDO NO
EJECUTADO
2,671,780 2,447,161.80 218,354.54 2,665,516.34 6,263.66
A la fecha, no se ha ejecutado el importe de S/. 6,263.66, el mismo
que se encuentra como saldo en la cuenta corriente de COFOPRI, a
efecto de ser revertido a FORSUR.
5. Decreto Supremo Nº 016-2008–EF, publicado el de fecha 01 de febrero
de 2008.- Este Decreto autorizó una transferencia de partidas en el
Presupuesto del sector público para el año Fiscal 2008, hasta por la
suma de S/. 7, 500 000 ( Siete millones quinientos mil 00/100 nuevos
soles) , los cuales serían destinados a la ejecución de acciones
administrativas y operativas del FORSUR.
Se sabe que estos recursos también fueron utilizados en la elaboración
de expedientes técnicos de las unidades ejecutoras así como en gastos
propios de funcionamiento; sin embargo, este Grupo de Trabajo no ha
recibido informe alguno relacionado a los gastos efectuados con esta
transferencia.
151
6. Decreto Supremo Nº 019-2008–EF, publicado el 08 de febrero de 2008.-
este dispositivo autorizó la suma de S/. 21,123,810 (Veintiún millones
ciento veintitrés mil ochocientos diez 00/100 nuevos soles) , para ser
transferidos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
destinados al financiamiento de proyectos de rehabilitación de
alcantarillado y redes de agua de las zonas afectadas por el sismo del
15 de agosto de 2007.
6.1 La transferencia al Ministerio de Vivienda, se hizo efectiva
mediante Carta Orden Nº 2008004, de fecha 25 de febrero de
2008, posteriormente, dicho Ministerio emitió la Resolución
Ministerial Nº 066-2008-Vivienda, del 13 de marzo del 2008, con la
cual destinó a la Unidad Ejecutora EMAPICA la suma de 8,669,343
( Ocho millones seiscientos sesenta y nueve mil trescientos
cuarenta y tres 00/100 nuevos soles) , para la ejecución de 4
proyectos de rehabilitación Integral de las redes de agua Potable
en la provincia de Ica; de los cuales 1 se encuentra ejecutado y 3
en proceso de ejecución.
Merece mencionarse que la Contraloría General de la República ha
observado los siguientes proyectos:
- Proyecto “Rehabilitación Integral de las redes de Agua Potable y
152
Alcantarillado de Manzanilla y Botijería Angulo Sur23, el cual estuvo
valorizado en S/. 3, 961,819. nuevos soles, debido a que se omitió
aplicar los artículos 212º y 215º del Reglamento d e la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Proyecto de “Rehabilitación integral de las redes de alcantarillado
San Joaquín 1ª, 2ª y 3ª etapa de Ica”, valorizado en S/. 2, 959,551
nuevos soles, debido a que la garantía de fiel cumplimiento es menor
al plazo contractual, contraviniendo con ello el articulo 215º de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Proyecto de “Recuperación del abastecimiento de agua potable en el
cercado de Parcona”, valorizado en S/. 1, 281,806 nuevos soles,
debido a que la garantía de fiel cumplimiento es menor al plazo
contractual, contraviniendo con ello el articulo 215º de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Cabe resaltar, que estos proyectos mencionados en líneas precedentes
se encuentran en etapa de ejecución, pero las obras fueron iniciadas
después de 06 meses de autorizada la transferencia.
6.2 Caso similar al mencionado en el párrafo precedente ocurrió en el
“Proyecto de renovación y mejoramiento del sistema de
alcantarillado de Pisco” ejecutado por la Municipalidad Provincial
23 Así lo señalan en los Informes Nº 010 y 011-2008-CG/CA.
153
de Pisco, a quien mediante Resolución Ministerial Nº 067-2008-
Vivienda, de fecha 13 de marzo de 2,008, el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, le transfirió la suma de S/. 12,
454,467.00 ( Doce millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta y siete 00/100 nuevos soles) y tardíamente
después de un año de transferido el dinero, el 12 de marzo de
2009, recién se ha iniciado la obra.
7. Decreto Supremo Nº 033-2008–EF, de fecha 28 de marzo de 2008.-
Este dispositivo transfirió S/. 13,576,167. (trece millones quinientos
setenta y seis mil ciento sesenta y siete y 00/100 nuevos soles), a las
siguientes Entidades:
7.1 Ministerio de Salud, se le transfirió a esta Entidad el monto
ascendente a S/. 2, 771,979 (Dos millones setecientos setena y uno
mil novecientos setenta y nueve 00/100 nuevos soles), para
proyectos de reconstrucción y rehabilitación de puestos de Salud. A
su vez, se destinó una transferencia para la ejecución de 13
proyectos del sector salud en el Gobierno Regional de Huancavelica
ascendente a la suma de S/. 1, 979,834; y, para 16 proyectos de la
Municipalidad Provincial de Yauyos el monto de S/. 792,145.
Al respecto, debemos indicar que los recursos asignados al
Ministerio de Salud, no fueron utilizados en el año 2008,
procediéndose a ser incorporados en el Presupuesto 2009 de dicho
pliego; por ello, recién mediante Decreto Supremo Nº 029-2009-
EF, de fecha 06 febrero del 2009, el Ministerio de Economía y
Finanzas autorizó las transferencias para el Gobier no Regional
154
de Huancavelica y para la Municipalidad Provincial de Yauyos 24
del dinero mencionado en líneas precedentes.
Cabe resaltar, que los 6 proyectos aprobados mediante Acuerdo de
Directorio Nº 030-06-2008-D-FORSUR para ser ejecutados en la
provincia de Castrovirreyna por el Gobierno Regional de
Huancavelica, han sido desafectados mediante Acuerdo de
Directorio 099-11-2008, de fecha 16 de junio de 2008, por lo cual
esta entidad debe revertir al FORSUR la cantidad de S/. 703,800.00
nuevos soles ya que dichos proyectos serán ejecutados con recursos
propios del Gobierno Regional de Huancavelica en colaboración con
la Organización No Gubernamental Médicos del Mundo.
7.2 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: se le transfirió
a esta Entidad la suma de S/. 6, 610,663.93 (Seis millones
seiscientos diez mil seiscientos sesenta y tres 93/100 nuevos soles),
destinados a 7 proyectos de EMAPACAÑETE por un monto
ascendente a 4, 098,439 nuevos soles y a 2 proyectos de EMAPICA
por un monto ascendente a 2, 512,225.19 nuevos soles.
En lo que concierne a los 7 proyectos de EMAPA CAÑETE, desde la
fecha de desembolso financiero, que fue el 17 de abril del 2008, con
Resolución Ministerial Nº 106-2008-VIVIENDA, 6 de ellos continúan
24 A la fecha los 16 proyectos de la Municipalidad de Yauyos se encuentran en elaboración de expedientes
Técnicos.
155
en ejecución con un avance físico del 75% y 1 proyecto del distrito
de Calango está en espera del desembolso en tanto no se
seleccione a la empresa contratista; cabe añadir que en este último
caso ya ha transcurrido más de un año y que todavía no s e ha
iniciado la obra.
Respecto a los proyectos de EMAPICA, aprobados mediante
Resolución Ministerial Nº 179-2008-VIVIENDA, de fecha 19 de mayo
del 2008, se advierte una demora considerable en la ejecución
del proyecto de “Rehabilitación integral de las redes de agua
potable, Alcantarillado y conexiones domiciliarias en la Urb. La
Palma Grande”, ya que recién está en evaluación el expediente
técnico, habiendo transcurrido 11 meses .
El proyecto de “Rehabilitación integral de redes de Manzanilla” por el
monto de S/. 687,460.19 es un cofinanciamiento con la JICA quien
aportará la suma de S/. 2,062380.55 nuevos soles, esta obra se
encuentra actualmente en ejecución.
7.3 FONDEPES; se le transfirió a esta Entidad la suma de S/. 425,667
(Cuatrocientos veinticinco mil seiscientos sesenta y siete 00/100
nuevos soles).
Mediante Carta Orden Nº 20080007, de fecha 01 de abril del 2008,
se transfirió la suma de S/: 425,667 para el “Mejoramiento de la
infraestructura de servicios y comercialización del desembarcadero
156
pesquero artesanal de San Andrés”; y, a pesar que este proyecto
está cofinanciado por el Sector Producción por el monto de S/.
7,824,074 nuevos soles recién tras 10 meses de transferido los
fondos se ha firmado el contrato de ejecución de ob ra.
7.4 MINDES: Se le transfirió a esta Entidad la suma de S/. 2, 710,068
(Dos millones setecientos diez mil sesenta y ocho 00/100 nuevos
soles).
Mediante Carta Orden Nº 20080011, de fecha 13 de mayo del 2008,
INABIF recibió la transferencia por S/. 2, 710,068 nuevos soles, para
la “Rehabilitación Integral del Cementerio de Pisco”; iniciándose la
obra en agosto del 2008 habiéndose culminado a la fecha.
7.5 Instituto Peruano del Deporte (IPD), se le transfirió a esta entidad la
suma de S/. 1, 057,788 (Un millón cincuenta y siete mil setecientos
ochenta y ocho 00/100 nuevos soles),mediante Carta Orden Nº
20080005, de fecha 01 de abril del 2008, se transfirió la mencionada
suma para la construcción de complejos deportivos-educativos en las
provincias de Ica, Chincha y Pisco, a la fecha estas obras se
encuentran culminadas sin ninguna observación.
8. Decreto Supremo Nº 041-2008–EF, publicado el 15 de marzo del 2008.-
Este Decreto autorizó la adquisición de terreno de 8 hectáreas para la
reubicación de viviendas del distrito de Tambo de Mora, por la suma de
S/. 722,700 (Setecientos veintidós mil setecientos 00/100nuevos soles).
157
Respecto a esta compra de terreno realizada por la Municipalidad
Provincial de Chincha, debemos indicar que el precio por hectárea de
S/. 90,000 nuevos soles, resulta excesivo dado que por la zona los
precios en el mercado son mucho menores.
9. Decreto Supremo Nº 044-2008–EF, publicado el 25 de marzo del 2008.-
Este dispositivo autorizó la transferencia de S/. 10,313,018 (Diez
millones trescientos trece mil dieciocho 00/100 nuevos soles), de los
cuales asignaron S/. 688,508 para la elaboración de 53 expedientes
técnicos de la Municipalidad Provincial de Yauyos; y S/. 9,624,510
(Nueve millones seiscientos veinticuatro mil quinientos diez nuevos
soles, a la Municipalidad Provincial de Pisco para el proyecto de
“Remodelación de la Av. Fermín Tangüis”.
9.1 Con respecto a la elaboración de los 53 expediente técnicos de los
proyectos de Saneamiento de Yauyos, el Ministerio de Vivienda
mediante Resolución Ministerial Nº 183-2008-Vivienda, de fecha 22
de mayo del 2008, realizó la transferencia a dicha Municipalidad; el
avance físico se encuentra en un promedio del 70%, pero cabe
señalar que recién después de un año de habérsele transferido
los fondos se están terminando los expedientes técn icos.
9.2 Respecto al proyecto de Remodelación de la Av. Fermín Tangüis,
luego de meses de espera la Municipalidad Provincial de Pisco
158
recibió lo desembolsos de la siguiente forma:
• S/. 270,000.00 Con Carta Orden Nº 20080021-22, de
fechas 13 y 14 de octubre del 2008, para la elaboración de los
expedientes técnicos.
• S/. 48,714.43 Con Carta Orden Nº 20080040, de fecha
17 de diciembre del 2008, para la supervisión de la obra.
• S/. 6,123,910.22 Con Carta Orden Nº 20080048, de fecha
30 de diciembre del 2008, para ejecución de la obra.
De otro lado, mediante Acuerdo de Directorio 107-11-2008 –D, de fecha
16 de junio del 2008, se aprobó el incremento de la inversión por S/. 1,
142,494. A la fecha la obra se encuentra con un avance
aproximadamente del 50%.
10. Decreto Supremo Nº 066-2008–EF, publicado el 22 de mayo del 2008.-
Este Decreto autorizó una transferencia por S/. 7, 448,738 nuevos soles,
para 18 proyectos de Saneamiento, así tenemos:
10.1 Con Resolución Ministerial Nº 466-2008-Vivienda, del 18 de
agosto del 2008, se transfirió la suma de S/. 5, 192,818.51 a la
Unidad Ejecutora EMAPISCO, para la ejecución de 4 proyectos
de “Rehabilitación de colectores secundarios”, habiéndose
iniciado la obra el 14 de febrero del 2009; es decir, después de
10 meses de haber sido autorizada la transferencia.
10.2 Con Resolución Ministerial Nº 467-2008-Vivienda, del 12 agosto
159
del 2008, se transfirió a EMAPICA la suma de S/. 1 497,891 78,
para 5 proyectos de Saneamiento, de los cuales solo 1 proyecto
correspondiente al “Recolector de la Av. Cutervo” se encuentra
culminado, los 4 proyectos restantes aún no han iniciado sus
obras, debido a que aún no se firma el contrato con la Empresa
ganadora.
10.3 Con Resolución Ministerial Nº 468-2008-Vivienda, del 12 agosto
del 2008, se transfiere a SEMAPACH la suma de S/. 358, 033.65
nuevos soles, para 2 proyectos de Saneamiento, de los cuales
uno se encuentra culminado y uno está en ejecución, el cual
corresponde al proyecto de “Rehabilitación de redes de desagüe
de la Av. Emancipación – Sunampe” el cual tuvo un
financiamiento adicional de S/. 58,997.18 aprobado por Acuerdo
164-15-2009 de fecha 27 febrero del 2009.
10.4 Con Resolución Ministerial Nº 497-2008-Vivienda, del 27 agosto
del 2008, se transfiere a EMAPACAÑETE la suma de S/.
251,772.31, para 6 proyectos de Saneamiento. A la fecha, han
transcurrido 10 meses y la obra todavía se encuentr an en
ejecución.
11. Decreto Supremo Nº 067-2008–EF, publicado el 22 de mayo de 2008.-
Este Decreto autorizó una transferencia por la suma de S/. 3,
870,000.00 (Tres millones ochocientos setenta mil 00/100 nuevos
soles), para el Ministerio de Educación, monto que se destinó al co-
financiamiento de 05 proyectos de reconstrucción de instituciones
160
educativas para el Departamento de Ica, en el marco del Convenio
suscrito entre los Gobiernos del Perú y Japón.
Mediante Acuerdo de Directorio 121-13-2008 de fecha 03 de octubre de
2008, se ratificó el co-financiamiento de los proyectos de reconstrucción
de 05 instituciones educativas; asimismo se aprobaron los nuevos
montos que correspondían a la contrapartida de la Cooperación
Financiera No Reembolsable para la Construcción por Desastres
Ofrecidos de Japón a través de la Agencia de Cooperación JICA; estos
proyectos se encuentran en etapa de ejecución. De otro lado, conviene
citar que el mencionado Acuerdo excluyó el financiamiento de la I.E.
José Carlos Mariátegui por parte de JICA; dicho financiamiento será
asumido por el Fondo Contra Valor Perú-Japón25.
12. Decreto Supremo Nº 074-2008–EF, publicado el 07 de junio de 2008.-
Este Decreto autorizó una transferencia por el monto de S/. 34, 209,128
(Treinta y cuatro millones doscientos nueve mil ciento veinte y ocho
00/100 nuevos soles), para ser destinado a las siguientes entidades:
12.1 Ministerio de Vivienda, por la suma de S/. 5,140,696.23 (Cinco
millones ciento cuarenta mil seiscientos noventa y sies 00/100
nuevos soles); mediante Resolución Ministerial Nº 545-2008-
VIVIENDA, de fecha 11 de septiembre de 2008, este pliego le
25 Este proyecto se encuentra en espera de la suscripción del Convenio entre el Ministerio de Educación y el
Fondo de Garantía Contravalor Perú-Japón.
161
transfirió a la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna la suma
de la suma de S/. 4, 556,474.11 (Cuatro millones quinientos
cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro 11/100 nuevos
soles), para la ejecución de 10 proyectos de “Rehabilitación y
construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario”. De estos
proyectos, 07 están en proceso de iniciar la ejecución de la
obra (mediante Resolución Ministerial Nº 117-2009-Vivienda,
estos proyectos han sido incorporados al Programa Agua para
Todos) y los 03 proyectos restantes están siendo ejecutados por
el Gobierno Regional de Huancavelica.
Queda por aclarar porque después de 8 meses los 07
proyectos recién se ejecutarán , si la transferencia efectuada por
el Ministerio de Vivienda se realizó con carta orden Nº 20080016,
de fecha 09 de julio de 2008, y el pliego le transfirió a la unidad
ejecutora el monto asignado el 11 de setiembre del 2008.
Por Resolución Ministerial Nº 718-2008-Vivienda de fecha 17 de
noviembre de 2008, este pliego le transfirió a EMAPACAÑETE, la
suma de S/. 584,222.12 nuevos soles, para la ejecución de un
proyecto de “Rehabilitación de Línea de Conducción, Floculador y
Construcción en el Distrito de Nuevo Imperial”, este proyecto
recién se encuentra en proceso de Selección de expe diente
técnico, a pesar de que ya han transcurrido 5 meses desde la
aprobación de la transferencia dineraria.
162
12.2 Instituto Peruano del Deporte, por la suma de S/. 3, 571,427.42
(Tres millones quinientos setenta y uno mil cuatrocientos veinte y
siete 42/100 nuevos soles), mediante Carta Orden Nº 20080015
de fecha 08 de julio de 2008, se le transfirió al IPD la mencionada
suma, para ampliación, remodelación y equipamiento del coliseo
cerrado José Oliva Razzeto, se encuentra con un avance físico
del 80%.
12.3 Gobierno Regional de Huancavelica, por la suma de S/.
48,966.20 (Cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y seis
20/100 nuevos soles).
Con fecha 17 de julio de 2007 el FORSUR emitió la Carta Orden
para transferir dicha suma a favor del GORE-HUANCAVELICA,
para Reconstrucción de Cementerio General del distrito de
Laramarca; este proyecto está con el expediente técnico
terminado y aprobado; recién después de casi 09 mes es se
convocará a la ejecución de la obra.
12.4 Municipalidad Provincial de Yauyos, por la suma de S/. 2, 637,358
(Dos millones seiscientos treinta y siete mil trescientos cincuenta
y ocho 00/100 nuevos soles), para la construcción de aulas en la
Municipalidad Provincial de Yauyos, se encuentran a la fecha
en Convenio de Transferencia financiera, a pesar de que el
dinero fue autorizado por el Ministerio de Economía y
Finanzas desde el mes de Junio del 2008.
163
12.5 Municipalidad de San José de Los Molinos, por la suma de S/. 8,
557,548 (Ocho millones quinientos cincuenta y siete mil
quinientos cuarenta y ocho 00/100 nuevos soles), para 02
proyectos de rehabilitación de galerias filtrantes del sistema de
agua potable del distrito, ejecutados por la Municipalidad de San
José de Los Molinos, los cuales están con un avance físico de
un promedio de 20%, no obstante que el monto fue
autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas desde el
mes de Junio del 2008 .
12.6 Municipalidad Provincial de Cañete, por la suma de S/. 2,
056,461.05 (Dos millones cincuenta y seis mil cuatrocientos
sesenta y uno 05/100 nuevos soles).
Los Proyectos ejecutados por la Municipalidad Provincial de
Cañete y el Gobierno Regional de Lima, sobre la rehabilitación y
reconstrucción de I.E. de los distritos de Imperial, Quilmaná y
Cerro Azul, recién se encuentran para la firma del Convenio
de Transferencia Financiera, pese a que ha sido autorizado
por el Ministerio de Economía y Finanzas desde el m es de
Junio del 2008.
12.7 Gobierno Regional de Lima, por la suma de S/. 1, 474,608.24 (Un
millón cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos ocho 24/100
nuevos soles), para la rehabilitación de Centros Educativos de
Yauyos, los cuales se encuentran en ejecución habiendo
164
transcurrido 7 meses después de la aprobación finan ciera.
12.8 EMAPICA S.A., por la suma de S/. 10, 722,060.78 (Diez millones
setecientos veinte dos mil sesenta 78/100 nuevos soles), para
rehabilitación de 3 proyectos de redes de agua ,ejecutados por
EMAPICA, 01 proyecto del distrito de Parcona se encuentra en
ejecución y los 02 proyectos restantes en revisión del
expediente técnico desde hace 6 meses.
13. Decreto Supremo Nº 081-2008–EF, de fecha 24 de junio de 2008.- Este
decreto autorizó la transferencia de S/. 24,205,941 (Veinte y cuatro
millones doscientos cinco mil novecientos cuarenta y uno 00/100 nuevos
soles) , para ser destinados a las siguientes entidades:
13.1 Ministerio de Agricultura, la suma de S/. 5, 927,796 (Cinco millones
novecientos veinte y siete mil setecientos noventa y seis 00/100
nuevos soles ) realizada por medio de la carta orden Nº
20080020, de fecha 25 de septiembre 2008, para la ejecución de
32 proyectos de Canales e Infraestructura de Riego; estos
proyectos no pudieron ser ejecutados por cuanto el valor
referencial consignado en los expedientes técnicos descritos en
el informe del Ministerio de Agricultura PSI que se envió a este
Grupo de Trabajo determinaron que se requerían sumas mayores
a las aprobadas por el FORSUR, en virtud del Acuerdo de
Directorio 059-09-2008-D-FORSUR.
165
13.2 Ministerio de Educación, la suma de S/. 14, 581,567 (Catorce
millones quinientos ochenta y uno mil quinientos sesenta y siete
00/100 nuevos soles) por medio de la Carta Orden Nº 20080019,
de fecha 25 de julio del 2008, esta fue destinada a la ejecución de
8 proyectos de “Reconstrucción y mejoramiento de infraestructura
educativa de 8 distritos de la Provincia de Chincha”, actualmente
se encuentran en fase de adjudicación por ende su avance tanto
físico y financiero es de 0 % ; a pesar que ya han transcurrido
10 meses desde la transferencia económica al Sector
Educación .
Cabe hacer agregar que mediante Sesión Nº 15-FORSUR se
aprobó un monto adicional para la ejecución de los proyectos del
Ministerio de Agricultura y Educación, dichos montos ascienden a
S/. 2 208,191.57 y S/. 1, 097,525 nuevos soles, respectivamente.
13.3 Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, la suma de S/. 3,
696,578.17 (Tres millones seiscientos noventa y seis mil
quinientos setenta y ocho 17/100 nuevos soles). En cuanto a la
transferencia a esta Municipalidad fue destinada para la
construcción de 61 aulas prefabricadas, el FORSUR por medio
de la Carta Orden Nº 20080047, de fecha 30 diciembre del 2008,
efectuó la asignación, estando dichas aulas en proceso de
traslado a dicha comuna.
Del total de fondos aprobados en el 2008, según los dispositivos
166
legales mencionados por el monto de S/. 164,730,491 millones
de nuevos soles; según información presentada por el FORSUR,
se han destinado para los proyectos de reconstrucción la suma
de S/. 147,250,490 millones de nuevos soles, por lo que existe
una diferencia de S/. 17,500,000 (Diecisiete millones Quinientos
mil y 00/100 nuevos soles) que son: (S/. 10,000,000) para la
remoción de escombros y (S/. 7,500,000) para los gastos
operativos y administrativos del FORSUR.
Respecto a la segunda Fase (año 2009), la asignación de los
recursos financieros para la continuidad y viabilizacion de la
ejecución de los proyectos de la Reconstrucción, se inicia con la
dación del D.U. 005-2009, autorizando el crédito suplementario
de S/. 146,260,000 (Ciento cuarenta y seis millones doscientos
sesenta mil y 00/100 nuevos soles), que posteriormente se
emiten los Decretos Supremos respectivos para las
transferencias financieras a las Entidades o Unidades Ejecutoras
que se encargaran de realizar directamente las obras de
reconstrucción. El detalle de las asignaciones referidas se
muestran en le Anexo Nº 07
5.4 Estado Situacional de los Proyectos por Sectore s y por Provincias
Durante la primera Fase, empiezan en los Municipios, Empresas prestadoras
de Servicios, en los Gobiernos Regionales y otras Unidades Ejecutoras a
identificar, priorizar, y tramitar la aprobación de sus proyectos ante el
Directorio del FORSUR, lo cual mediante Acuerdos del Directorio Nº 02 del 18
167
de octubre del 2007 se empiezan a aprobar los proyectos tanto del Sector
Saneamiento, Educación, Salud, Urbanismo y Producción en las Regiones de
Ica, Lima y Huancavelica.
Durante esta Fase de ejecución financiera que dura aproximadamente un (01)
año calendario, como mencionamos en el párrafo anterior han sido aprobados
690 proyectos de diferentes sectores y en varias provincias de la zona afectada
por el sismo del 15 de agosto del 2007, de los cuales a la fecha existen ya
proyectos culminados, proyectos en ejecución , otros en proceso de
desembolso financiero así como varios que aún no cuentan con el
financiamiento asignado. Tal como se muestra en el Anexo Nº 03
PROYECTOS APROBADOS
Al 03 de octubre 2008, fecha en que se realizó el último Directorio de la primera
Fase, el FORSUR priorizó y aprobó el financiamiento de los 690 proyectos
anteriormente mencionados, dentro de los cuales se encuentran los que fueron
financiados por los propios Sectores y la Cooperación Internacional, tal como se
detalla a continuación:
Nivel de Aprobación y
Financiamiento
Numero
de
Proyectos
Monto
(en millones de
nuevos soles)
168
Por Directorio FORSUR 672 442,8
Financiado por Sector / GR / GL * 72,3
Financiado x Cooperación
Internacional
* 38,2
TOTAL 690 553,3
* Sumados son 35 proyectos.
PROYECTOS EJECUTADOS, (CON RECURSOS TRANSFERIDOS)
De los proyectos ejecutados, en la primera etapa, se han concluido 57, de los
cuales 9 corresponden a la etapa de Emergencia y 48 a la Reconstrucción, estos
últimos relacionados mayoritariamente a proyectos de Agua y Saneamiento.
En cuanto a las obras en ejecución, 87 proyectos, corresponden a los sectores:
Educación, Urbanismo y Saneamiento.
Respecto a los proyectos que se encuentran en elaboración de expedientes
técnicos y obras; se tiene 81 en sector Saneamiento, 28 en Educación, 29 de
Salud, 01 de Urbanismo y 33 del sector Producción, según se muestra en el
siguiente cuadro:
Nivel de Ejecución Numero
de
Proyectos
Monto
(en millones de
nuevos soles)
Proyectos Terminados 57 33,2
Obras en Ejecución 87 38,4
169
Proyectos en proceso de
elaboración de expedientes
técnicos y otros
172 75,3
Proyectos desafectados 2 0,4
TOTAL 318 147,2
PROYECTOS EN PROCESO DE DESEMBOLSO FINANCIERO.-
En cuanto a los proyectos pendientes de ejecución, al cierre del ejercicio fiscal
2008, cabe resaltar que por la cantidad y el monto de la inversión que
representaban los 243 proyectos por un monto de 204 millones, los cuales
estuvieron estancados con solicitud de transferencia en el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) desde julio a diciembre 2008 para el desembolso respectivo.
Asimismo, 76 proyectos se encuentran en evaluación en la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) de los cuales 75 son de rehabilitación de reservorios
nocturnos presentados por la FAO y 01 presentado y promovido por el Hogar de
Cristo.
Por otro lado en FORSUR, se encuentra 01 proyecto en evaluación, referido al
Hospital Rezzola de Cañete.
Además, existen 14 proyectos ya aprobados pero observados en la propia
unidad formuladora.
170
Nivel de Ejecución Numero
de
Proyectos
Monto
(en millones de
nuevos soles)
Con solicitud de transferencia ( MEF ) 243 * 204,0 *
En Evaluación ( PCM ) 76 6,9
En Evaluación ( FORSUR ) 1 75,3
Pendientes GORE – Huancavelica 14 8,6
Tramitados por FORSUR –estudios/Pisco 3 0,8
TOTAL 337 295,5 * Tramitados por la PCM con 09 oficios desde el 10 de Julio a Diciembre 2008
SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS POR SECTORES Y PROVINCIAS
De la información recibida por el FORSUR con los proyectos aprobados hasta el
Directorio Nº. 13 del 03 de octubre 2008, se ha agrupado el número de proyectos
y el monto de la inversión requerida, por sectores que corresponde cada proyecto
y en que provincias corresponde la realización de dichas obras.
Por lo que se ha podido constatar que el Ministerio de Educación y el Sector
Saneamiento, tienen el mayor número de proyectos aprobados y los demás
sectores es como sigue:
171
Sector Nº de Proyectos Inversión Total (millones)
Educación 246 S/. 131,905
Saneamiento 204 125,277
Salud 46 207,091
Urbanismo 43 33,897
Producción 142 44,741
Etapa – Emergencia 9 10,500
TOTAL 690 442,809
El detalle de la información señalada, se muestra en el cuadro del Anexo Nº 04
Asimismo, la disposición de los recursos para los proyectos por Provincias, se
puede apreciar que en la Provincia de Ica y Pisco, se han destinado la mayor parte
de los fondos y en las demás provincias es como sigue:
Sector Nº de Proyectos Inversión Total (millones S/.)
Pisco 80 91,991
Chincha 93 75,525
Ica 76 209,059
Cañete 68 100,108
Yauyos 126 10,745
Castrovirreyna 139 25,935
Huaytara 94 26,609
Acobambilla 5 2,160
Etapa – Emergencia 9 10,500
TOTAL 690 442,809
172
El detalle de la información señalada, se muestra en el cuadro del Anexo Nº 05
5.5 Estado Situacional del Presupuesto para los Pr oyectos del FORSUR
Según lo señalado en el Artículo 3º de la Ley Nº 29078, los Recursos del
FORSUR están constituidos por:
a) Las transferencias del Tesoro Público y otras transferencias financieras que
se realicen de acuerdo a la normatividad vigente;
b) Los aportes y las donaciones que recibe el Estado peruano, provenientes de
entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para efectos de la
atención inmediata, la reducción de los efectos del desastre y las actividades
de reconstrucción;
c) Los que obtiene de la Cooperación Nacional e Internacional, dentro del
marco del ordenamiento jurídico vigente;
d) Las transferencias del “Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y
Local” creado por Ley Nº 28939, Ley que aprueba Crédito Suplementario y
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2006, dispone la creación de fondos y dicta otras medidas; y las que
realice el “Fondo para la Reconstrucción - Sismo del 15 de agosto de 2007”,
a que se refiere el Decreto de Urgencia Nº 026-2007; y,
e) Otras fuentes de financiamiento.
El FORSUR puede constituir, con los aportes que lo integran, un fondo fiduciario
para su administración.
Los cuales están contabilizados al 31 de marzo del 2009, según fuente de la
173
Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, tal
como se muestra en el siguiente cuadro:
174
RECURSOS PARA LA RECONSTRUCCION Expresado en millones al 31 de Mayo 200 9
FUENTES Recibido en
USD y otras
monedas
Recibido o
asignado en
Nuevos Soles
Total equivalente
en Nuevos Soles
Recursos del Presupuesto Publico (DU. 026-2007, art. 1º) 100,00 100,00
Reducciones de comisión BN. (DU: 026-2007, art. 5.1º) 362,48 362,48
Donaciones de exterrior (en diferentes monedas) 7,73 22,86
Aporte inicial de FONAFE (DU. 026-2007, art. 5.3º ) 15,00 15,00
Total S/. al 31 de mayo del 2009 7,73 477,48 500,34
USOS
D.S. 176-2007-EF al Ministerio de Educación 1,300 3,85
D.S. 183-2007-EF al FORSUR 22,02 22,02
D.S. 186-2007-EF al FORSUR 7,07 7,07
D.U. 024-2007-EF al INDECI 0,50 1,50
D.S. 027-2009-EF al MM.DD. Castrovirreyna y Yauyos 7,94 7,94
D.S. 046-2009-EF al INPE Y MM.DD. Varias 62,25 62,25
D.S. 074-2009-EF a la Municipalidad de Yauyos 0,68 0,68
D.S. 092-2009-EF MVCS, GR, GL y varios 65,58 65,58
D.S. 093-2009-EF a la Municipalidad de Chincha 4,00 4,00
D.S. 105-2009-EF GORE- HUANCAVELICA 2,98 2,98
Saldo del D.U Nº 005-2009 2,84 2,84
D.U. 046-2009 artículo 2º 10,00 10,00
Total S/. al 31 de mayo del 2009 1,800 185,35 190,70
Disponible en la Dirección Nacional del Tesoro
Público 5,93 292,13 309,64
Fuente : Dirección Nacional del Tesoro Público del MEF
175
Cabe señalar, con fecha 20 de enero del 2009, se promulgó el Decreto de
Urgencia Nº 005-2009, el cual fue modificado por el Decreto Supremo Nº 046-
2009 de fecha 10 de abril del 2009; posteriormente, con fecha 09 de mayo del
2009 se emitió el Decreto de Urgencia Nº 059-2009, modificando el anterior
Decreto de Urgencia.
A partir de la dación de estos dispositivos legales se creó una situación
especial para la asignación de recursos a las Unidades Ejecutoras sobre los
proyectos aprobados por el Directorio de FORSUR; dicha asignación
presupuestal se realiza en dos modalidades:
a) Se estableció que las transferencias de partidas, se efectúa al Pliego del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuando los
proyectos son ejecutados por empresas públicas de saneamiento o por el
Banco de Materiales, según corresponda, quedando el citado Ministerio
facultado a realizar transferencias financieras a dichas empresas,
mediante resolución de su titular, luego de la suscripción del convenio
correspondiente.
b) Para el caso de otros proyectos priorizados por el Directorio de FORSUR,
la transferencia de partidas se incorporan directamente a las entidades,
mediante modificación presupuestaria a nivel institucional aprobado
mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de
Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas.
176
Con estas disposiciones legales se dictaron medidas especiales logrando
reducir los 12 pasos que seguían los procesos desde la aprobación por el
Directorio de FORSUR hasta la transferencia financiera a la Unidad Ejecutora a
través de FORSUR (desde el año 2007 al 2008).
Mediante estos Decretos de Urgencia se han implementado cuatro pasos, los
cuales son los siguientes:
1.- El Directorio de FORSUR aprueba los Proyectos
2.- Aprobado los proyecto por el Directorio de FORSUR, los derivan a la
Presidencia del Consejo de Ministros, para que emita su emite su informe.
3.- La presidencia del Consejo de Ministros a vez se lo deriva al Ministerio de
Economía y Finanzas.
4.- El Ministerio de Economía y Finanzas emite el Decreto Supremo
autorizando la transferencia de partidas a las Unidades Ejecutoras.
Reversión de presupuestos
Se han detectado según informe de FORSUR existen proyectos de diferentes
unidades ejecutoras, a los cuales se les ha revertido el presupuesto asignado
para la ejecución de obras. Ver Anexo Nº 06
177
RESUMEN DE LA INVERSION EN LOS PROYECTOS DEL FORSUR
2007 – 2008 - 2009
En el siguiente cuadro se muestra el resumen a la fecha del total de
proyectos atendidos, asignaciones financieras provenientes del Tesoro
Publico, Donaciones, recursos de la Cooperación Internacional y la asignación
del último dispositivo legal emitido por el Ejecutivo:
RESUMEN DE LA INVERSION DE FORSUR
En millones de S/
SECTOR Nº de
Proyectos
TRANSFERENC
FINANCIERAS
CANTO
POR EL
SUR
COOPERACION DU.Nº 005-
2009 TOTALES
Etapa de
Emergencia 9 10,468,480 10,468,480
Saneamiento 157 82,307,235 4,075,171 38,972,553 125,354,961
Educación 172 29,374,360 945,000 38,592,308 11,632,492 80,544,161
Salud 38 2,771,979 570,000 1,650,529 4,992,509
Urbanismo 47 15,954,971 404,000 964,515 84,256,015 101,579,502
Producción 39 6,353,463 9,748,411 16,101,874
TOTAL 462 147,230,488
1,919,000 43,631,994
146,260,000 339,041,487
178
Asimismo, del último informe presentado en su exposición de la Ministra Nidia
Vilchez Yucra en su calidad de Presidenta del Directorio del FORSUR, el día 21
de abril del 2009 (ver Anexo Nº 08) señala que a la fecha existen 755 proyectos
aprobados con una Inversión Total de S/. 699,304,742.16 (Seiscientos noventa
y nueve millones trescientos cuatro mil setecientos cuarenta y dos y 16/100
nuevos soles) de toda fuente de financiamiento incluido Sectores y Cooperación
Internacional.
De lo que se puede observar y concluir que del total de proyectos aprobados
tanto en la primera y segunda Fase, para la Reconstrucción en los diferentes
Sectores y en todas la Provincias afectadas, se han financiado hasta la fecha solo
462 proyectos por el monto de S/. 339,041,487 (Trescientos treinta y nueve
millones cuarenta y uno mil cuatrocientos ochenta y siete 00/100 nuevos soles),
quedando en espera varios proyectos para su financiamiento. Tal como se puede
ver en el siguiente cuadro:
SITUACION DE LOS PROYECTOS DE FORSUR
En millones de S/
SECTOR
PROYECTOS
APROBADOS
PROYECTOS
FINANCIADOS
PROYECTOS EN
PROCESO
Nº MONTO Nº MONTO Nº MONTO
Etapa de
Emergencia 9 10,468,480 9 10,468,480 0
Saneamiento 209 161,731,735 157 125,354,961 52 36,376,774
284 142,798,499 172 80,544,161 112 62,254,338
179
Educación
Salud 52 208,620,831 38 4,992,509 14 203,628,322
Urbanismo 55 122,610,724 47 101,579,502 8 21,031,222
Producción 146 53,074,470 39 16,101,874 107 36,972,596
TOTAL 755 699,304,739 462 339,041,487 293 360,263,252
En esta parte del Análisis del Resumen de la situación Presupuestal de los
recursos financieros del FORSUR, es importante hacer la aclaración y
respecto a lo que se ha señalado en los cuadros y párrafos anteriores . A la
fecha de los 755 proyectos aprobados para la reconstrucción de las zonas
afectadas, se han financiado 462 de toda fuente de financiamiento, siendo del
Tesoro Publico 318 proyectos y los restantes 144 financiados por otras fuentes;
quedando en espera 293 proyectos para otorgar el financiamiento
correspondiente. Es decir, casi a cumplirse los 02 años de ocurrido el desastre
en el Sur, el avance financiero se de 61 %.
5.6 Análisis de los Hechos Relevantes
OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS EN LA PROVINCIA DE
ICA
1.- Proyecto .- Rehabilitación del colector de la Av. Cutervo .
Mediante D.S. 066-2008-EF de fecha 23 de mayo del 2008, se autorizó la
180
transferencia para la ejecución de este proyecto, por R.M 171-2008-PCM
del 31 mayo del 2008 se aprueba la transferencia al Sector Vivienda;
asimismo, mediante Carta Orden26 de fecha 25 de junio del 2008, se
concreta la transferencia financiera al Ministerio de Vivienda.
Por R.M. 467-2008-VIVIENDA de fecha 12 de agosto del 2008, aprueba la
transferencia a la Unidad Ejecutora ( EMAPICA ) por el monto de S/.
262,613.35 nuevos soles.
Se firmó el convenio específico el 30 de julio del 2008,
Se inició la obra el 08 de agosto del 2008 y se culminó en noviembre del
2008.
El costo final fue de S/. 282,613.35 nuevos soles (20,000 nuevos soles
adicional por costo de contratación de profesionales).
OBSERVACIÓN .- El Ministerio de Vivienda, recibió los fondos el 25 de
junio del 2008, recién se le transfiriere el presupuesto a EMAPICA el 02
de septiembre 2008; habiendo transcurrido casi 03 meses en la demora
de la asignación de los recursos para una obra que al final se realizo con
presupuesto prestado por la Institución ; y antes de poder efectivizar el
cobro se embargaron las cuentas corrientes de EMAPICA.
Esta situación causó demora que hasta el momento a pesar de estar
concluida la obra no se puede hacer la recepción de la obra , ni la
liquidación de la obra; lo cual genera malestar en la población
26 La Carta Orden es el documento de transferencia de fondos del FORSUR a través del Banco de la Nación a
la Unidad Ejecutora.
181
directamente beneficiada.
2.- Proyectos:
Rehabilitación de u tramo de 97.40 mts del Colecto r Principal en la
Av. Siete
Rehabilitación de 368.80 mts. del Colector Principa l de 18" en la
Prolongación de la Av. Matías Manzanilla
Rehabilitación de 699.70 mts. de 18" y 33.25 mts. d e 14"de Colector
de Desagüe en la Av. Fernando León de Vivero.
182
183
3.- Rehabilitación del Reservorio Apoyado de 375 m3 del Balneario de
Huacachina del Distrito de Ica
Estos cuatro proyectos se ejecutaros con un mismo Dispositivo siguiente:
Mediante D.S. 066-2008-EF de fecha 23 de mayo del 2008, se autorizó la
transferencia para la ejecución de este proyecto, por R.M 171-2008-PCM
del 31 mayo del 2008 se aprueba la transferencia al Sector Vivienda;
asimismo, mediante Carta Orden de fecha 06 de diciembre del 2008, se
concreta la transferencia financiera al Ministerio de Vivienda.
Por R.M. 467-2008-VIVIENDA de fecha 12 de agosto del 2008, aprueba la
transferencia a la Unidad Ejecutora ( EMAPICA ) por el monto de S/.
1,235,278.43 nuevos soles,
Se firmó el convenio específico el 31 de julio del 2008, se inició la obra el
184
30 de marzo del 2008 y se estimó culminar entre abril y mayo del
presente año.
OBSERVACION .- Debido al embargo de las cuentas de EMAPICA en
marzo del 2009, sólo se han quedado en trazo y replanteo ( al inicio de la
obra ) hasta la actualidad, pues sólo se recibió el adelanto inicial y no se
ha podido pagar ninguna valorización
A pesar de ser adjudicadas por la modalidad de administración directa no
se ha podido avanzar la obra mas allá de sus inicios debido al embargo
de la cuenta corriente de EMAPICA, con los fondos transferidos para las
ejecuciones de las obras.
Rehabilitación para la recuperación del abastecimie nto de agua
potable en el cercado de Parcona.
Mediante D.S. 019-2008-EF de fecha 07 de febrero del 2008, se autorizó
la transferencia para la ejecución de este proyecto; por R.M 056-2008-
PCM del 22 febrero del 2008 se aprueba la transferencia al Sector
Vivienda; asimismo, mediante Carta Orden de fecha 25 de febrero del
2008, se concreta la transferencia financiera al Ministerio de Vivienda.
Por R.M. 066-2008-VIVIENDA de fecha 13 de marzo del 2008, aprueba la
transferencia a la Unidad Ejecutora ( EMAPICA ) por el monto de S/.
1,281,806.00 nuevos soles,
Se firmó el convenio específico el 13 de marzo del 2008,
Se inició la obra el 10 de septiembre del 2008 y
185
Se estimó culminar el 11 de marzo del 2009
Esta Obra fue tercerizada, en la cual se programó un 1 adelanto de obra
y 6 valorizaciones; cabe señalar que es obra nueva, ampliación de
redes.
Se transfirió aproximadamente S/. 1,000,000 por adelanto directo, de
materiales y por las 2 primeras valorizaciones, incluso se aceptó
ampliación de fecha por 40 días y se corrieron las fechas de las 4
valorizaciones restantes, luego de ello demoraron en proporcionar
presupuesto para el avance de la obra lo que motivó pedido de ampliación
de las 4 valorizaciones restantes por parte de la empresa constructora.
El avance fue mínimo en marzo y en abril se paralizó la obra, debido a
que no se siguieron dando los adelantos por valorización programada.
Se quedo en evidencia de acuerdo a la supervisión, que la empresa tiene
insolvencia económica y técnica que se expresaba en la calidad y avance
de las obras. EMAPICA ha solicitado la intervención económica en este
proyecto.
OBSERVACION .- La contratación basada en normas que facilitan y
aligeran los contratos hacen que se contraten empresas que en el
proceso se detectan con insolvencia económica y técnica afectando la
continuidad de la obra, estas empresas inician reclamos de pagos por los
atrasos y resarcimientos debido a no tener capacidad para absorber
algunas demoras. Eso deviene en la paralización de las obras.
La empresa que ganó el concurso y ejecuta la obra, es una empresa que
186
es de conocimiento público local que está involucrada en un proceso de
estafa en la misma ciudad de Ica, y que es de conocimiento general su
insolvencia económica.
EMAPICA en salvaguarda del proyecto a pedido de su área técnica
solicita la intervención económica para evitar las demandas de la
constructora.
4.- Proyectos
Rehabilitación redes de agua de Manzanilla y Botije ría Angulo Ica.-
Rehabilitación agua potable y Alcantarillado de la Urb. San Joaquín
1, 2 y 3 era etapa .-
Mediante D.S. 019-2008-EF de fecha 07 de febrero del 2008, se autorizó
la transferencia para la ejecución de este proyecto; por R.M 056-2008-
PCM del 22 febrero del 2008 se aprueba la transferencia al Sector
Vivienda; asimismo, mediante Carta Orden de fecha 25 de febrero del
2008, se concreta la transferencia financiera al Ministerio de Vivienda.
Por R.M. 066-2008-VIVIENDA de fecha 13 de marzo del 2008, aprueba la
transferencia a la Unidad Ejecutora (EMAPICA) por el monto de S/.
6,921,370.02 nuevos soles.
Se firmó el convenio específico el 13 de marzo del 2008, se inició la obra
el 04 de agosto del 2008 y se estimó culminar en febrero del 2009.
Estos dos proyectos se concursaron juntos , hubo atraso en el inicio de la
187
obra se dio el 06 de agosto del 2008 , según análisis de supervisión, se
contrato empresa con insolvencia económica y técnica.
Se transfirió dinero para el pago de adelantos, luego con demora se
pagaron las primeras valorizaciones, luego de ello se dejó de transferir
dinero causando la paralización de la obra.
Por deficiencias comprobadas e insolvencia económica de la empresa se
declaró la intervención económica de la obra. La empresa está pidiendo
resarcimiento económico.
OBSERVACIÓN .- La facilitación en el proceso de contratación por la
emergencia ha hecho que se contrate empresas con insolvencia
económica y especialmente técnica, que tienen problemas para la
ejecución de la obra y para afrontar atrasos de pagos.
De otro lado se ha detectado que la empresa constructora de estas dos
obras esta ligada a las que han ejecutado otras obras de saneamiento
que se destinaron a EMAPICA.
5.- Rehabilitación Integral de la Redes de Agua Pot able, Alcantarillado y
Conexiones Domiciliarias en la Urbanización La Pal ma Grande.
Mediante D.S. 033-2008-EF de fecha 01 de fmarzo del 2008, se autorizó
la transferencia para la ejecución de este proyecto; por R.M 093-2008-
PCM del 28 de marzo del 2008 se aprueba la transferencia al Sector
Vivienda; asimismo, mediante Carta Orden de fecha 11 de abril del 2008,
se concreta la transferencia financiera al Ministerio de Vivienda.
188
Por R.M. 179-2008-VIVIENDA de fecha 19 de mayo del 2008, aprueba la
transferencia a la Unidad Ejecutora ( EMAPICA ) por el monto de S/.
1,824,765.14 nuevos soles.
Se firmó el convenio específico el 16 de abril del 2008. Esta obra se
realizó bajo el sistema llave en mano, esto quiere decir, la misma
empresa elabora el expediente técnico y ejecuta la obra.
La empresa recibió el adelanto económico con un atraso de 10 meses (en
febrero 2009), allí se le dio el terreno para la obra y se ha quedado en
trazo y replanteo, no existe avance físico de la obra; la cual se encuentra
paralizada hasta la fecha.
Se solicitó al sector que continúe el desembolso con las valorizaciones y
no lo ha hecho, causando retraso. La constructora está pidiendo
resarcimiento económico.
OBSERVACIÓN .- La facilitación en el proceso de contratación por la
emergencia ha hecho que se contrate empresas con insolvencia
económica y especialmente técnica,, las cuales tienen problemas para la
ejecución de la obra y para afrontar atrasos de pagos.
En este caso el adelanto debería reflejarse en el inicio de obras , pues
comprende también adelanto por materiales, hecho que no ha realizado la
empresa.
De otro lado, se ha detectado que la empresa constructora que se
189
encuentra ejecutando esta obra, esta ligada a las que han ejecutado las
obras de Rehabilitación integral de las redes de agua potable y
alcantarillado de Manzanilla y Botijería Angulo Sur y Rehabilitación de
las redes de agua potable y alcantarillado de la Urbanización San
Joaquín 1, 2, 3 ra, etapa; y , otras obras de saneamiento que se
destinaron a EMAPICA, constituyendo una dudosa preferencia.
El sector vivienda ha puesto en evidencia una lentitud preocupante en la
asignación de fondos para la ejecución de obras, de las cuales tiene los
fondos asignados en su totalidad para su transferencia.
6.- Rehabilitación redes de agua de Parcona Ica.-
No cuenta con Carta Orden, su inicio figura como 04-03-09 y su
finalización el 03-09-09
La modalidad es llave en mano. Ya se le aprobó el expediente técnico y
se dio inicio a las obras.
Para ello han recibido el adelanto económico y adelanto por materiales, el
monto de las valorizaciones aún agua para todos no se las transfiere,
tienen atraso de asignación de dos meses , pero la empresa si tiene
solvencia económica y la obra está avanzando a expensas de la empresa.
190
191
192
193
Observación: se aprecia en las fotos que esta obra se encuentra
paralizada; y, además genera un peligro a la población, por cuanto los
buzones no se encuentran con sus tapas respectivas.
194
7.- Abastecimiento de agua a Cachiche y zona sur de la ciudad Ica.-
No se cuenta con carta orden, fechas de inicio y término; se abrevia el
proceso y de FORSUR el proyecto va a Agua para Todos y este asigna el
recurso.
En este caso que es también llave en mano, presentó el expediente
técnico el 02-09-08 y fue observado por no tener libre disponibilidad de
terreno, y el expediente se había desarrollado sobre el abastecimiento
que deberían proporcionar 3 pozos , que en realidad figuraban como
colapsados para la EPS.
Hasta el momento la empresa no ha levantado las observaciones.
OBSERVACIONES .- esta empresa que ha sido una contratada y que
tiene una serie de deficiencias, se ha detectado que también ha sido
seleccionada para la ejecución de varias obras priorizadas por FORSUR
como varias obras en Los Molinos, saneamiento en Parcona,
Rehabilitación del Coliseo Cerrado de Ica, entre otras.
8.- Abastecimiento de agua para Cercado de Ica.-
No tiene carta orden, ni fechas de inicio y término. El proceso es llave en
mano.
Su expediente tuvo observaciones por parte del área técnica de
EMAPICA, pero han sido levantadas, por ello se aprobó su expediente
técnico.
La empresa solicitó adelantos los cuales le han sido otorgados y se
encuentra en la fase de ejecución.
195
OBSERVACIONES .- Esta obra aún se encuentra en estado inicial, no
tiene comentarios.
9.- Obra Emapica – JICS
Rehabilitación integral agua sector manzanilla y ot ros de la ciudad
de Ica.-
Se refiere a perforación y equipamiento de un pozo y la construcción de
un reservorio.
No tiene carta orden, ni fechas de inicio y finalización de la obra.
Se encuentra finalizada y entregada.
196
197
198
OBSERVACIONES. - Esta obra es financiada por la Cooperación Japonesa que
estuvo permanentemente haciendo seguimiento al avance de la obra.
Esta cooperación ha hecho los depósitos puntuales y a tiempo en EMAPICA para
el pago de las valorizaciones de los avances de la obra al contratista ejecutor.
199
El embargo a las cuentas de EMAPICA ha perjudicado el pago a la empresa
constructora de las 3 últimas valorizaciones.
A pesar de ello la empresa constructora elegida con la supervisión del cooperante
es idónea, tiene solvencia técnica y económica, por ello es que la empresa ha
cumplido con la culminación y entrega de la obra a pesar de tener 3 valorizaciones
impagas.
Proyectos de EMAPISCO
1. Rehabilitación talud de terreno laguna facultati va.-
2. Rehabilitación colector secundario calle Callao. -
3. Rehabilitación colectores secundarios Urb. La Es peranza y aledaños.-
4. Rehabilitación colectores secundarios AAHH Gonza les Prada.-
Estos 4 proyectos fueron adjudicados en sólo paquete por la Municipalidad
Provincial, no tiene independencia de términos de referencia.
Tiene carta orden del 25-06-08, fecha de inicio 14-02-09 y finalización el 29-07-09
Este paquete de obras tiene un período programado de ejecución de 135 días.
La modalidad utilizada por la UE es la de concurso oferta, lo que establece que el
contratista es el que elabora el expediente técnico y ejecuta la obra ( modalidad
llave en mano )
El expediente se elaboró en diciembre 2008 en un lapso de 30 días, debió
iniciarse la obra inmediatamente pero desde el 01-01-2009 hasta el 14-02-09 se
tuvo que esperar para que el sector vivienda pueda desembolsar los adelantos e
iniciarse la obra , se dio lo pertinente 10% de adelanto en efectivo y 20% de
adelanto en materiales.
200
Luego de 3 meses y medio se tiene el avance del 30% de la obra, pero no se han
dado adelantos por pago de ninguna valorización, por ello el avance actual es
físicamente hasta donde se dio el primer adelanto , pero hay un atraso en el
calendario ( abril fue 145 y en mayo algo parecido).
El 15 de febrero del 2009 la empresa presentó una valorización de 15 días más el
costo de elaboración del expediente técnico, que aún no se paga, lo que ha
motivado a la empresa constructora a presentar carta a EMAPISCO en los
primeros días de mayo por el retraso pendiente de las 3 valorizaciones y el
expediente técnico. Para luego presentar una carta de resolución de contrato.
Luego de mucha presión se ha logrado el pago de la primera valorización que es
pequeña a mediados de Mayo, y se espera el envío de la 2° y 3° valorización que
es del orden del millón de soles.
Se llegó a una conciliación el 03-06-09 para tener una ampliación de fechas para
poder recuperar el tiempo perdido por la demora en el envío presupuestal y la
recuperación del dinero que ha puesto la empresa en avance obras sin haber
podido recibir las valorizaciones.
OBSERVACIONES. - Aún cuando se han recortado los pasos para la transferencia
de dinero a las obras seleccionadas, en este caso la demora de la transferencia
recae en el sector vivienda, que para este caso explicó que era por que los
proyectos de saneamiento ya no lo verá la Dirección Nacional de Saneamiento
sino el Programa Agua para Todos. Pero en resumen causó una demora en
asignación presupuestal de varios meses.
Los costos de la obra en estos casos no son sólo los de la valorización de la obra
sino también los gastos administrativos en cada una de las entidades que
intervienen ( la Unidad Ejecutora necesita coordinador de obras y personal
administrativo, FORSUR utiliza personal en monitoreo y seguimiento y personal
201
administrativo, de la misma manera el sector destina todo un equipo de
profesionales de diversas especialidades para la coordinación ), pues pasa por
varias instancias y absorbe personal y tiempo en su operatividad, que no está
considerada en los costos de obra.
De otro lado también las demoras de asignación de presupuesto por parte de
sectores del ejecutivo causan atrasos en las obras por que no se les destina a
tiempo los presupuestos generando atrasos en la obra, y costos adicionales por
los atrasos.
Todos estos costos adicionales existen pero no figuran en el presupuesto de obra.
CAPITULO VI
CONCLUSIONES
DEL ASPECTO LEGISLATIVO
1. Se decidió replicar la exitosa experiencia colombiana en el Perú, que se
denominó FOREC ( Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del
Eje Cafetalero ) organización privada, dirigida por empresarios privados ,
pero que dependía directamente del Presidente de la República y se
anuncia para el caso peruano la creación de un organismo parecido que
pueda liderar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el
terremoto del 15 de agosto, es así que propone la creación del FORSUR lo
que es presentada y aceptada en forma inmediata por el Congreso de la
202
República.
2. La actuación del Congreso de la República respecto a los sismos del 15 de
agosto fue oportuna y rápida, el día 22 de agosto del 2007 aprueba la “ Ley
de Solidaridad con las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto del
2007”, el día 23 de agosto del 2007 aprueba la “Ley que establece
disposiciones para el despacho de mercancías en caso de estado de
emergencia por desastres naturales y modifica la ley de aduanas” y el día
28 de agosto del 2007 aprueba la “Ley que crea el Fondo para
Reconstrucción de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto del
2007, denominado FORSUR” .
3. Con fecha 07 de marzo del 2008 se presenta una iniciativa legislativa que
solicita la derogatoria de la Ley 29078, esta propuesta fue derivada a las
comisiones de Vivienda y Construcción y a la de Presupuesto y Cuenta
General de la República; el 21 de octubre del 2008 la Comisión de Vivienda
emite su Dictámen Favorable. El 23 del mismo mes la Junta de Portavoces
dispensa a la Comisión de Presupuesto de Dictámen y el mismo día 23 de
octubre pasa a la Orden del Día en el Pleno del Congreso del día, el
resultado es que fue aprobado en primera votación ; el Congresista Rafael
Yamashiro presenta para ello una reconsideración, sustentada por una
propuesta modificatoria, quedando hasta la fecha en ese estado.
DEL ASPECTO NORMATIVO
1. La actuación del Ejecutivo respecto a la emergencia fue oportuna, con
fecha 16 de agosto 2007, emite Decreto Supremo N° 0 68-2007
203
declarando en Estado de Emergencia el Departamento de Ica y la
Provincia de Cañete del Departamento de Lima.
Posteriormente y de acuerdo a la evaluación de daños amplió el Estado
de Emergencia a las provincias de Castrovirreyna, Huaytará y el distrito
de Acobambilla de la provincia de Huancavelica, todos del Departamento
de Huancavelica; además de los distritos de Huañec y Tupe de la
provincia de Yauyos del Departamento de Lima.
2. El FORSUR, creado mediante Ley N° 29078, expedida el 29 de agosto
del 2007, con la finalidad de lograr la rehabilitación y reconstrucción de las
zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto del 2007, es una Entidad
que se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros,
gozando de autonomía económica, financiera y técnica, más no
ADMINISTRATIVA; constituyéndola como una Unidad Ejecutora (artículo
2 de la Ley 29078, que modifica la Ley 29078).
3. Sin embargo, por esa consideración esta entidad no cumple con
adecuarse propiamente como una Unidad Ejecutora, tal como lo
señala el artículo 30 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo.
4. El FORSUR, a pesar de no consolidar la constitución de una Unidad
Ejecutora, esta prioriza y evalúa los proyectos, pero no los ejecuta; por el
contrario limita su actuación a la de una Entidad de coordinación,
tramitación y supervisión de los proyectos entre e l Gobierno Central
y la Unidades Ejecutoras, propiamente dichas.
204
5. Del análisis efectuado se desprende que el FORSUR, debido a su falta de
independencia administrativa viene funcionando “informalmente”, por
lo que no completa su marco normativo respecto a la naturaleza y fines
de una unidad ejecutora. Debido a que el FORSUR no tiene autonomía
administrativa, no puede establecer una estructura definida; esto es,
funcional-operativa basada en documentos de gestión como es el, MOF,
ROF, CAP y PAP; los cuales deben ser aprobados mediante el dispositivo
legal que corresponde y que hasta la fecha no se ha emitido
6. Los acuerdos del FORSUR se realizan a través de las reuniones de
Directorio, que según Ley deben ser mensuales, se ha notado que las
reuniones se interrumpieron desde Junio a Octubre del 2008 y desde
Octubre 2008 a Enero 2009 debido a la incertidumbre generada por la
proposición legislativa de derogar la Ley de FORSUR; se ha notado
además que las actas de directorio no son rubricadas por un gran número
de participantes.
7. El FORSUR como unidad ejecutora, no posee una política de gasto, y no
tiene un presupuesto establecido, tal como lo establece el artículo 30 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en lo que se refiere a sus
lineamientos.
8. Las limitaciones administrativas que tiene FORSUR, no ha hecho posible
que pueda constituir su fondo fiduciario, por el motivo que no administra
directamente sus propios fondos, siendo ello una condición básica para su
205
desempeño.
9. Asimismo, existe una “informalidad” por parte del Directorio de FORSUR
en lo que concierne a la aprobación de los proyectos, lo cuales se
elaboran mediante fichas técnicas; cabe señalar, que si bien es cierto,
que el FORSUR está exonerado del SNIP; esto no quiere decir, que los
proyectos que apruebe el Directorio se realicen con una simple ficha que,
no contiene la información mínima indispensable con lo que no se tiene la
suficiente veracidad que sí aportan los expedientes técnicos, mediante
éstos si se puede calcular el verdadero valor referencial y viabiliza los
gastos por diferencia de precios en el mercado durante su ejecución.
10. El trámite administrativo que siguen los proyectos para su aprobación por
parte del Directorio del FORSUR; así como las autorizaciones por parte
de las Entidades del Estado para la asignación de recursos financieros a
las Unidades Ejecutoras son muy lentos y tediosos. La primera etapa duró
hasta fines del 2008, los trámites demoraban de cinco a seis meses;
y, a partir de enero del 2009 se emite una nueva d irectiva que pone
como tope máximo de demora para la asignación presu puestaria 45
días .
11. Cabe señalar, el incumplimiento de los requisitos sobre las normas de
construcción que señala el Reglamento Nacional de Edificaciones y las
Ordenanzas o Reglamentos sobre seguridad; asimismo la falta de
verificación por parte de las Municipalidades de las obras de
rehabilitación, construcción y reconstrucción ha ejecutarse dentro su
ámbito. Dentro de las facultades otorgadas a las Municipalidades por la
206
Ley Orgánica de Municipalidades se encuentran las de verificación y
supervisión de obras.
DEL ASPECTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
1. El trámite para la asignación de los recursos financieros, que se dan
mediante los dispositivos legales correspondientes, resultan lentos y
burocráticos debido al procedimiento establecido inicialmente; dicho trámite
seguía obligatoriamente doce pasos administrativos, que daban como
resultado una asignación presupuestaria que duraba 120 a 150 días.
Actualmente a partir del 2009 se ha restringido a cuatro pasos y con fecha
máxima de 45 días.
2. El inicio de las asignaciones presupuestaria por parte del Ejecutivo fue
oportuno e inmediato, el 17 de agosto de 2007, se emitió el Decreto de
Urgencia Nº 026-2007, mediante el cual se crea un Crédito Suplementario
en el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2007, hasta por la
suma de S/. 100,000,000.00 (Cien Millones y 00/100 Nuevos Soles), para
ser destinado al “Fondo para la Reconstrucción- Sismo 15 de agosto de
2007” creado para tal fin.
3. El Estado aportó al inicio del proceso S/.100 millones de sol es, S/.15
millones de FONAFE y los ahorros provenientes de la comisión del
0.25 % por la recaudación y servicios bancarios que se paga por el
207
manejo de la Tesorería del Estado , que al mes de mayo del 2009
ascienden a un total de S/. 309,640 millones de nuevos soles, pag. 174 que
son del orden de S/. 15 millones mensuales en promedio, y una asignación
en el 2009 de S/. 10 millones y S/. 146 millones a través de decretos de
urgencia. Notándose de esta manera poca participación del Gobierno
respecto a la asignación de fondos para la reconstrucción.
4. Por otro lado, los funcionarios y autoridades de las Entidades y Unidades
Ejecutoras directamente involucradas en la reconstrucción de las zonas
afectadas, no han tomado en cuenta la necesidad propia de la población;
por ende no hay la preocupación de agilizar la identificación, priorización y
tramitación de sus respectivos proyectos ante el Directorio de FORSUR.
5. Debido a la informalidad administrativa de FORSUR, la viabilización de los
proyectos, tanto para la aprobación como para la gestión de asignación de
recursos financieros han ocasionado retraso en la ejecución de varios
proyectos, en virtud de que no cumplen con las normas presupuestarias y
financieras establecidas para el caso de los recursos Públicos.
6. La falta de gestión y manejo administrativo por parte de las Unidades
Ejecutoras y el FORSUR ha ocasionado que en el presupuesto del año
2008 la reversión de fondos al Tesoro Público por la sum a de S/.
23,361,052.00, correspondiente a parte de la ejecuc ión de 27
proyectos , ver Anexo Nº 06, los mismos que en el presente ejercicio
presupuestal.
7. En la primera Fase de la ejecución presupuestal que aproximadamente
208
dura un (01) año calendario, se realizaron 13 Directorios aprobando 690
proyectos, de los cuales al finalizar el año 2008, solo se han financiado 318
proyectos, es decir menos del 50%, ello debido también a la demora e
inoperancia de las entidades responsables tanto de la asignación de
recursos; así como en la ejecución de los proyectos. Ver cuadro del Anexo
Nº 03
8. De igual forma, de acuerdo a la última información recibida del FORSUR,
en abril del 2009, señala que a la fecha existen 755 proyectos aprobados
con una Inversión Total de S/. 699,304,742.16 (Seiscientos noventa y
nueve millones trescientos cuatro mil setecientos cuarenta y dos y 16/100
nuevos soles) de toda fuente de financiamiento incluido Sectores y
Cooperación Internacional.
Por lo que se puede concluir que del total de proyectos aprobados tanto
en la primera y segunda Fase, para la Reconstrucción en los diferentes
Sectores y en todas la Provincias afectadas, se han financiado hasta la
fecha 462 proyectos por el monto de S/. 339,041,487 (Trescientos treinta y
nueve millones cuarenta y uno mil cuatrocientos ochenta y siete 00/100
nuevos soles), lo que representa un 61%, quedando en espera 293
proyectos para su financiamiento. Tal como se puede ver en el cuadro
de la pagina 179.
9. Respecto a las transferencias realizadas a las Unidades Ejecutoras se ha
detectado que luego de la elaboración del expediente técnico y la ejecución
respectiva de la obra, han quedado saldos dinerarios los cuales deberán
ser revertidos al FORSUR; y, hasta el momento no se han realizado las
209
devoluciones a pesar de haberse concluido las obras . De la misma
manera, sucede con la Unidades Ejecutoras que han recibido
transferencias financieras por parte del FORSUR para los proyectos de
reconstrucción; habiendo sido desafectados los proyectos por parte
del Directorio de FORSUR; y estas entidades no han cumplido con
devolver los montos transferidos al Fondo.
10. Existen Unidades Ejecutoras que han recibido transferencias para los
proyectos y que por la demora de llevar adelante la ejecución de las obras
han reteniendo en sus cuentas los montos dinerarios por varios
meses, llegando en algunos casos a pasar del año, a ntes de dar inicio
al proceso .
11. Especialmente en la etapa de emergencia se han ejecutado acciones que
involucran presupuesto del FORSUR sin la debida supervisión que
garantice la calidad de las adquisiciones.
12. En otros casos los receptores de las transferencias son los Ministerios,
quienes también han demostrado lentitud en la ejecución de las
transferencias recibidas.
13. En cuanto a la asignación de recursos no existe un criterio uniforme por
parte del Ejecutivo, para realizar las transferencias, tanto a los Sectores
como a las Unidades Ejecutoras encargadas directamente de ejecutar las
obras.
14. Se ha observado casos, especialmente en el área de Empresas de Servicio
210
de Saneamiento que, teniendo estas conocimiento de un estado financiero
con graves problemas, no han informado a FORSUR en forma oportuna;
teniendo como consecuencia que al recibir el embargo de sus cuentas
bancarias, sean también embargados los fondos trans feridos para
obras de FORSUR. Además de otros programas como Agua para Todos,
causando malestar en la población.
15. Estos atrasos han puesto en evidencia que las empresas con respaldo
económico que acertadamente están ejecutando obras, que ha pesar de
sufrir atrasos en recibir las transferencias cumplen con los cronogramas;
aún cuando se ven afectados al no poder hacerse la recepción de la obra.
16. Se ha determinado que las obras con presupuesto de Cooperación
Internacional son las que se ejecutan con mayor eficiencia en tiempos y
calidad, debido a la supervisión permanente por parte del donante.
17. A partir de enero 2009 luego del cambio en el proceso de asignación, se ha
detectado aún demoras en la transferencia hacia la Unidad ejecutora por
parte del Sector Vivienda , Construcción y Saneamiento.
18. El tener varios pasos e instancias para la asignación de las transferencias
presupuestarias para la ejecución de obras, así como de la participación de
las Unidades Ejecutoras, el Sector y FORSUR; reflejan un costo
administrativo alto por duplicidad de actuación en un mismo proyecto,
generando un alto costo oculto en los proyectos que no se reflejan en
la sola valorización de la obra.
211
19. Las asignaciones presupuestales aún son engorrosas y tienen demoras que
causan atrasos y costos adicionales a las obras. Por ello se requiere que
sea una sola entidad responsable y especializada la que se encargue
de la ejecución de los proyectos, mejorando calidad de expedientes
técnicos, eficiente selección de empresa constructo ra y una
asignación oportuna de los presupuestos de la obra de acuerdo al
requerimiento de los avances .
20. Por D.U Nº 005-2009, los recursos financieros provenientes de la comisión
correspondiente al Banco de la Nación por la recaudación y servicios
bancarios que se paga por el manejo de la Tesorería del Estado en un
porcentaje de 0.25 %, que forman parte de los recursos del Fondo para la
Reconstrucción – Sismo 15 de agosto del 2007, esta fijado hasta el 31 de
diciembre del 2009 .
DEL ASPECTO CONTRACTUAL
1. Las contrataciones, servicios y obras relacionadas con la rehabilitación,
construcción y reconstrucción de la infraestructura básica y agua de las
zonas declaradas en estado de emergencia que se ejecuten con cargo a
FORSUR, se sujetan al procedimiento rápido establecido en e l
artículo 6 del Decreto de Urgencia Nº 026-2007, (con la invitación a un
mínimo de tres proveedores y adjudican en forma directa); y las demás
contrataciones de bienes, servicios y obras se realizarán a través del
proceso abreviado establecido en el decreto de Urgencia 024-2006.
212
2. Se ha detectado en varios procesos de contratación de las Unidades
Ejecutoras que sus proveedores no están inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores.
3. Asimismo, se constató que existían contratos suscritos por algunas
Unidades Ejecutoras que no estaban acorde a las disposiciones del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones ni cumplían con
lo establecido en el Decreto de Urgencia Nº 026-2007, como por ejemplo
que la garantía de fiel cumplimiento es menor al pl azo contractual.
4. La contratación basada en normas que facilitan y aligeran los contratos
hacen que se contraten empresas que en el proceso se detectan con
insolvencia económica y técnica afectando la continuidad de la obra,
estas empresas inician reclamos de pagos por los at rasos y
resarcimientos debido a no tener capacidad para abs orber algunas
demoras. Eso deviene en la paralización de las obra s.
5. Se ha detectado malas prácticas de algunas Unidades Ejecutoras en
saneamiento , pues en su nómina de contratos de obras figuran en forma
reiterada empresas que son conocidas en la localidad que tienen grandes
problemas de insolvencia económica y reiterado incumplimiento en sus
obras.
6. En casi todas las obras que se han ejecutado y están en ejecución se
tienen bastantes adicionales, debido a fallas de la entidad
213
responsable (en este caso EMAPISCO) y por atrasos e n el
otorgamiento de las valorizaciones.
7. En el trabajo de recolección de información en el área, se ha detectado la
asignación dudosa de obras a empresas ligadas entre sí, y que en todas
sus actuaciones tienen problemas por insolvencia económica y
técnica, siendo esta una debilidad de las Entidades Ejecutoras
locales.
8. Por otro lado, el sismo dejó en evidencia la existencia de una
inadecuada práctica constructiva, falta de conocimiento de las Normas
Técnicas sobre construcción, informalidad en las edificaciones e
inexistencia de control urbano.
9. El costo de la informalidad presente en nuestro país se convierte en un
monto tangible para la población afectada y una gran barrera que evita
que las herramientas e instrumentos de ayuda lleguen rápidamente a
manos de los más necesitados.
214
CAPITULO VII
RECOMENDACIONES
1. Proponer una iniciativa legislativa, donde se incluya dentro de las
facultades la autonomía administrativa del FORSUR, o la creación de otro
ente autónomo que pueda reunir los requisitos establecidos para las
Unidades Ejecutoras propiamente dichas conforme a la Ley Orgánica de
Poder Ejecutivo
2. Otorgarle las atribuciones ejecutoras al FORSUR para que se encargue
directamente de la ejecución de los proyectos referidos a la
reconstrucción del Sur; con el fin de que se concentre en un solo
organismo especializado, la responsabilidad de las acciones para el fue
creado.
3. En las obras por concurso oferta no deberían existir presupuestos
adicionales, especialmente sobre montos grandes que superen el millón
de soles. Ello sucede debido a que las entidades responsables no tiene
la capacidad técnica para afrontar estos temas, ni el equipo idóneo
4. Solicitar a la Contraloría General de la República, realice acciones de
control pertinentes a la ejecución de los proyectos de reconstrucción;
incidiendo en las observaciones realizadas durante las veedurías ya
215
efectuadas a las siguientes Unidades Ejecutoras:
• Municipalidad Provincial de Pisco
• Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado – EMAPISCO
• Municipalidad Provincial de Ica
• Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado – EMAPICA
• Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado –
EMAPACAÑETE
• Municipalidad Provincial de Cañete
• Municipalidad Provincial de Chincha
• Servicio de saneamiento de agua potable y alcantarillado –
SEMAPACH
• Gobierno Regional de Huancavelica
5. Disponer a quien corresponda efectuar las sanciones y denuncias
correspondientes a las empresas contratistas que han ejecutado obras
relacionadas a los proyectos de reconstrucción, por el incumplimiento de
las normas de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Reglamento
Nacional de Edificaciones y las Normas Técnica referidas a las calidades
de los materiales de construcción y el servicio prestado. Tales empresas
son las siguientes:
• Marquisa SAC.
• Consorcio Lima
• Servicio Generales de Correa Torres Luis Enrique - SEMATECH
• Consorcio Los Rozales
• Consorcio PERÚ
• Consorcio SUR
216
• San Agustín I.R.L
6. Disponer las investigaciones correspondientes en la Entidades y
Unidades Ejecutoras, en las cuales se ha evidenciado faltas
administrativas por parte de los funcionarios en el manejo de los recursos
asignados a través de FORSUR para la ejecución de los proyectos de
reconstrucción. Estas entidades son las siguientes:
• Municipalidad Provincial de Ica
• Municipalidad Provincial de Pisco
• Municipalidad de Provincial de Chincha
• EMAPICA
• EMAPISCO
• SEMAPACH
• EMAPA CAÑETE
• GORE-HUANCAVELICA
7. Que los gobiernos locales tengan más control y fiscalización en las
construcciones en su ámbito jurisdiccional, para evitar una inadecuada
práctica constructiva.
8. Que el Ministerio de Economía y Finanzas dicte medidas para
estandarizar y agilizar la asignación de los recursos destinados a la
ejecución de proyectos de la Reconstrucción del Sur que aún están
pendientes de transferencias financieras.
217
9. Las Unidades Ejecutoras han puesto en evidencia grandes debilidades en
temas de contratación, han demostrado su deficiencia para estos
menesteres, por ello es necesario que sea FORSUR como entidad
especializada quien lleve a cabo esos procesos. Estas debilidades
demostradas por las Unidades Ejecutoras son las siguientes:
• Falta de profesionales idóneos.
• Las Unidades ejecutoras no tienen capacidad técnica
• Falta de manejo administrativo y presupuestal.
• Desconocimiento e incumplimiento de las normas de contrataciones
y adquisiciones del Estado.
• Desconocimiento de la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto y de la Ley General de Tesorería del Estado.
10. Replicar el ejemplo de la cooperación japonesa, que debido al
acompañamiento permanente del proceso del proyecto desde su
selección del ejecutor hasta de los procesos de construcción logra que se
culminen de forma eficiente las obras programadas, incluso en la misma
Unidad Ejecutora que ha tenido problemas por la selección y ejecución de
otras obras.
11. Disponer la ampliación del plazo de vigencia del artículo 6º del Decreto
de Urgencia Nº 005-2009 de fecha 20 de enero del 2009, hasta el 31 de
diciembre del 2010.
218
ANEXOS
219
ANEXO Nº 01
Dictamen recaído en los proyect os de ley
2180/2007- CR y 2701/2008-GR, que viabiliza la
reconstrucción integral de las zonas afectadas por
los sismos del 15 de agosto del 2007
TEXTO SUSTITUTORIO
LEY QUE VIABILIZA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LAS ZONAS
AFECTADAS POR LOS SISMOS DEL 15 DE AGOSTO DE 2007
Artículo 1º .- Finalidad de la Ley
La Ley tiene por fin dinamizar y viabilizar la reconstrucción integral de las zonas
afectadas por los sismos del 15 de agosto de 2007.
Artículo 2º.- Modificación de los artículos 2º, 4º, 5°, 6°, 7°, 8° y 10° de la Ley Nº 29078
Modifíquese los artículos 2º , 4º , 5° , 6° , 7°, 8° y 10° de la Ley Nº 29078, en los términos
siguientes :
220
“Artículo 2º.- Creación, finalidad y asignación de recursos
2.1 Créase el “Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto de 2007, denominado ‘FORSUR’”, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa, económica, financiera y técnica, constituyéndose para dicho efecto en unidad ejecutora, con la finalidad de lograr la rehabilitación y reconstrucción de las zonas referidas en el artículo 1.
2.2. Los recursos del Fondo para la Reconstrucción Integral de las
Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto de 2007, ‘FORSUR’,
serán asignados a cada Región en proporción al porc entaje de
población afectada en su ámbito jurisdiccional, par a cuyos efectos se
utilizarán las estadísticas oficiales de los organi smos competentes.
Artículo 4º.- Gestión de FORSUR.-
4.1. El FORSUR está a cargo de un Comité Directivo y una Dirección Ejecutiva
El Comité Directivo esta conformado por los siguientes miembros:
- Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, que lo presidirá;
- Los Presidentes Regionales de Ica, Huancavelica y Lima provincias
221
4.2. De la gestión territorial de la reconstrucción
En cada región de las zonas afectadas por los sismo s del 15 de agosto
del 2007 se constituyen Comités Regionales de Recon strucción,
integrados de la siguiente manera:
a. El Presidente del Gobierno Regional, quien lo preside;
b. Los alcaldes provinciales;
c. Tres (3) representantes de los alcaldes distritales;
d. Tres (3) representantes de la Sociedad Civil Organizada y de los colegios
profesionales.
Los Gobiernos Regionales y las Municipalidades, ejecutarán en su ámbito los
planes y proyectos necesarios para dar cumplimiento al proceso de
rehabilitación, reconstrucción y construcción de la zonas afectadas por los
sismos del 15 de agosto de 2007, los que serán priorizados y aprobados por los
Comités Regionales de acuerdo a la disponibilidad de los recursos del
FORSUR.
Artículo 5º.- Funciones y reuniones del Comité Directivo
5.1 Son funciones del Comité Directivo:
a) Diseñar los lineamientos de políticas del proceso de reconstrucción,
Aprobar los planes y programas de rehabilitación ,reconstrucción y
construcción necesarios para el cumplimiento de los fines del FORSUR
222
y supervisar su cumplimiento.
b) Coordinar la priorización de las obras de rehabilitación y reconstrucción
a ser ejecutados por los ministerios y sus organismos públicos
descentralizados, con cargo a sus propios recursos, en el marco de los
fines del FORSUR.
c) Rendir cuenta, mediante informes trimestrales de gestión y resultados,
los cuales deben ser públicos, al Presidente de la República y al
Congreso de la República, para que sean derivados a las Comisiones
correspondientes; y,
d) Designar y remover al Director Ejecutivo.
5.2 El Comité Directivo puede sesionar y tomar decisiones con la asistencia de la
mayoría simple de sus miembros.
Articulo 6°.- Funciones del Director Ejecutivo del FORSUR
Son funciones del Director Ejecutivo del FORSUR:
a) Ejercer la representación legal y administrativa del FORSUR y gestionar su
Fondo Fiduciario;
b) ejecutar las decisiones que adopta el Comité Directivo y aplicar los
lineamientos de políticas del proceso de reconstrucción, así como los planes
y programas de rehabilitación , reconstrucción y construcción necesarios
para el cumplimiento de los fines del FORSUR, diseñados por el Comité.
c) aprobar las operaciones fiduciarias que se requieren para el manejo y
disposición de los recursos del FORSUR;
d) expedir las certificaciones correspondientes a las donaciones recibidas;
e) realizar las coordinaciones con las entidades públicas y privadas que se
requieren, para el cumplimiento de los fines del FORSUR; y,
223
f) Las demás que determine el Comité Directivo.
Artículo 7º.- Contrataciones
7.1 Las contrataciones de bienes, servicios y obras, relacionadas con la rehabilitación,
reconstrucción y construcción de la infraestructura básica de servicios públicos de las
zonas declaradas en estado de emergencia por el Decreto Supremo Nº 068-2007-PCM y
sus ampliaciones, que se ejecuten con cargo a los recursos del FORSUR o que sean
priorizadas por este, se sujetarán al procedimiento y demás disposiciones establecidos en
el artículo 6º del Decreto de Urgencia Nº 026-2007, con la invitación de un mínimo de
tres (3) proveedores, pudiendo otorgarse la buena pro aun en los casos en los que se
declare como válida una única propuesta.
7.2 Las demás contrataciones de bienes, servicios y obras se realizarán a través del
procedimiento abreviado, aprobado por el Decreto de Urgencia Nº 024-2006.
Artículo 8.- Excepciones
Las acciones que se ejecuten al amparo de la presente Ley están exceptuadas de
lo dispuesto en el numeral 62.1 del artículo 62 de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto; en el párrafo 15.1 del artículo 15° de la Ley Nº
27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal; y en la Undécima
Disposición Final de la Ley Nº 29144, Ley de Equilibrio Financiero del
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.
Asimismo, quedan exoneradas de la aplicación de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública, para la ejecución de las obras de rehabilitación,
reconstrucción y construcción priorizadas para su ejecución al amparo de la
224
presente Ley
Articulo 10°.- Colaboración de las entidades públic as
Todas las entidades públicas están obligadas a brindar, a solicitud del Comité
Directivo, la asistencia, información, apoyo y colaboración que se requiera para el
cumplimiento de los fines del FORSUR.”
DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Los planes urbanos actualizados de las municipalidades provinciales de las
zonas afectadas por el sismo del 15 de agosto del 2007, determinarán las áreas a
expropiarse para la reubicación de las familias asentadas en zonas de alto riesgo y para la
reconstrucción sostenible de las ciudades afectadas por el sismo.
SEGUNDA.- En un plazo de 60 días a partir de la aprobación de la presente Ley, la
Presidencia del Consejo de Ministros aprobará mediante Resolución Ministerial, la
propuesta de Reglamento de Organización y Funciones del FORSUR, elaborada por el
Comité Directivo.
DISPOSICION DEROGATORIA
UNICA. - Derogase las disposiciones complementarias y disposición transitoria de la Ley
Nº 29078, cualquier otra norma que se oponga a la presente Ley.
DISPOSICION FINAL
UNICA. - Inclúyase en el artículo 7° de la Ley N° 29125 “Ley que establece la
implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública
Regional y Local FONIPREL “, un criterio adicional de asignación de recursos del
FONIPREL con el texto siguiente :
- Poblaciones afectadas por sismos ocurridos en los últimos tres años.
225
Anexo Nº 02
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS APROBADAS POR EL MEF A LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA LA EJECUCION DE
LOS PROYECTOR DE RECONSTRUCCION
En millones de nuevos soles
SECTOR Nº DE
PROYECTOS
PROVINCIA INVERSION
TOTAL Nº DE
PROYECTOS
UNIDAD EJECUTORA
FINANCIAMIENTO
APROBADO
FORSUR
SANEAMIENTO 145
PISCO
81,933,289.13
18 EMAPISCO
12,703,046.48
14 Municipalidad Provincial de Pisco
21,232,326.47
ICA
13 EMAPICA
22,714,061.11
2
Municipalidad Distrital San José los
Molinos
8,557,548.53
1 EMAPICA - JICA
687,460.19
CHINCHA 17 SEMAPACH
5,369,036.84
CAÑETE 17 EMAPACAÑETE
5,424,826.80
YAUYOS 53 Municipalidad Provincial de Yauyos
688,508.00
Castrivirreyna 10
Municipalidad Provincial de
Castrovirreyna
4,556,474.71
EDUCACION 96
CHINCHA
29,374,360.46
8 MINEDU
14,581,567.00
ICA 5 MINEDU - JICA /FCPJ
3,870,000.00
Ica,Pisco y
Chincha 3 I.P.D.
1,057,788.00
CAÑETE 2 Municipalidad Provincial de Cañete
2,056,461.05
1 Gobierno Regional de Lima
226
1,474,608.24
YAUYOS 16 Municipalidad Provincial de Yauyos
2,637,358.00
Castrivirreyna 61
Municipalidad Provincial de
Castrovirreyna
3,696,578.17
SALUD 29 YAUYOS
2,771,979.56
16 Municipalidad Provincial de Yauyos
792,145.00
Castrivirreyna 13 Gobierno Regional de Huancavelica
1,979,834.56
URBANISMO 4
PISCO
15,954,971.62
1 Municipalidad Provincial de Pisco
9,624,510.00
1 MINDES
2,710,068.00
ICA 1 I.P.D.
3,571,427.42
Castrivirreyna 1 Gobierno Regional de Huancavelica
48,966.20
PRODUCCION 33 Ica y Cañete
6,353,463.47
32 MINAG - PSI
5,927,796.47
PISCO 1 FONDEPES
425,667.00
ETAPA DE
EMERGENCIA 9
10,468,480.00
1 Municipalidad Provincial de Ica
1,850,000.00
3 Municipalidad Provincial de Chincha
2,412,700.00
1 Municipalidad Provincial de Pisco
910,000.00
1 Municipalidad Provincial de Cañete
550,000.00
1 Gobierno Regional de Huancavelica
1,427,400.00
1 Municipalidad Provincial de Yauyos
646,600.00
1 COFOPRI
227
2,671,780.00
Proyectos
Desafectados
2
373,946.73
1 EMAPICA
148,222.23
1 EMAPACAÑETE
225,724.50
TOTALES 318
147,230,490.97 318
147,230,490.97
ANEXO Nº 03
SITUACION DE LOS PROYECTOS DE FORSUR
En la primera Fase ( hasta el año 2008 ) En millones de S/
SITUACION DE LOS
PROYECTOS
Proyectos con
Recursos
Transferidos
Proyectos en Proceso
de Desembolso
Financiero
Total Proyectos
Aprobados al
Directorio Nº 13
Nº MONTO Nº MONTO Nº MONTO
Etapa de Emergencia 9 10,500 9 10,500
Ejecutados 48 22,800 48 22,800
En Ejecución 87 38,400 87 38,400
En Proceso de Elaboración
Expedientes Técnicos
172
75,400
172
75,400 Con Solicitud de Transferencia 243 204,000 243 204,000
En Evaluación 94 91,500 94 91,500
Desafectados 2 ,400 2 ,400
228
Sectores y Coop. Internaci. 35
TOTAL 318 147,100 372 295,500
690 442,600
ANEXO Nº. 04
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS
POR SECTORES
Nº de SECTOR y/o INVERSION
FINANCIAMIENTO
Proyectos UBICACIÓN TOTAL FORSUR SECTOR COOP. INTER .
204 AGUA y SANEAMIENTO 125,277 119,385 1,817 4,075
39 Pisco 37,350 35,133 204 2,012
41 Chincha 16,417 15,465 951
27 Ica 56,268 54,206 2,062
19 Cañete 5,701 5,701
53 Yauyos 688 688
25 Castrovirreyna 8,851 8,189 662
246 EDUCACION 131,905 71,304 26,439 34,161
11 Pisco 20,429 3,962 4,564 11,897
34 Chincha 53,466 23,928 15,883 13,634
16 Ica 18,180 4,636 4,914 8,629
23 Cañete 16,910 16,800 110
45 Yauyos 8,096 7,632 464
62 Castrovirreyna 5,374 5,374
54 Huaytara 8,970 8,970
1 Acobambilla 497 497
46 SALUD 207,019 180,987 26,032 0
7 Ica 124,813 98,791 26,032
8 Cañete 76,058 76,058
229
16 Yauyos 792 792
6 Castrovirreyna 703
8 Huaytara 4,252 4,252
1 Acobambilla 389 389
43 URBANISMO 33,897 32,295 1,602 0
11 Pisco 22,774 21,795 978
10 Chincha 4,618 4,294 323
6 Ica 5,569 5,569
5 Cañete 72 72
3 Yauyos 52 52
4 Castrovirreyna 700 400 300
3 Huaytara 110 110
142 PRODUCCION 44,741 28,368 16,372 0
19 Pisco 11,438 3,614 7,824
8 Chincha 1,024 1,024
20 Ica 4,229 4,229
13 Cañete 1,367 1,367
09 Yauyos 1,117 1,117
42 Castrovirreyna 11,010 11,010
29 Huatara 13,277 4,729 8,548
3 Acobambilla 1,274 1,274
681 TOTALES SECTORIAL 542,840 432,340 72,263 38,236
9 ETAPA DE EMERGENCIA 10,500 10,500
672 TOTALES SECTORIALES 539,727 429,889 71,601 38,236
9 ETAPA DE EMERGENCIA 10,500 10,500
9 DESAFECTADOS 3,100 2,400 700
690 553,309 442,809 72,263 38,236
230
ANEXO Nº. 05
ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS POR PROVINCIAS
Nº de SECTOR y INVERSION
FINANCIAMIENTO
Proyectos UBICACIÓN TOTAL FORSUR SECTOR COOPERAC.
80 PISCO 91,991 64,504 13,570
39 Agua y Saneamiento 37,350 35,133 204 2,012
11 Educacion 20,429 3,962 4,564 11,897
0 Salud 0 0 0 0
11 Urbanismo 22,774 21,795 978
19 Produccion 11,438 3,614 7,824
93 CHINCHA 75,525 44,711 17,157 34,161
41 Agua y Saneamiento 16,417 15,465 951 11,897
34 Educacion 53,466 23,928 15,883 13,634
0 Salud 0 0 0 8,629
10 Urbanismo 4,618 4,294 323
8 Produccion 1,024 1,024 0
76 ICA 209,059 167,421 30,946 0
27 Agua y Saneamiento 56,268 54,206
16 Educacion 18,180 4,636 4,914
7 Salud 124,813 98,781 26,032
6 Urbanismo 5,569 5,569
20 Produccion 4,229 4,229
68 CAÑETE 100,108 99,998 110 0
19 Agua y Saneamiento 5,701 5,701
23 Educacion 16,910 16,800 110
8 Salud 76,058 76,058
5 Urbanismo 72 72
13 Produccion 1,367 1,367
126 YAUYOS 10,745 10,281 464 0
53 Agua y Saneamiento 688 688
45 Educacion 8,096 7,632 464
16 Salud 792 792
231
3 Urbanismo 52 52
9 Produccion 1,117 1,117
139 CASTROVIRREYNA 25,935 25,676 662 0
25 Agua y Saneamiento 8,851 8,189 662
62 Educacion 5,374 5,374
6 Salud 703
4 Urbanismo 700 400
42 Produccion 11,010 11,010
94 HUAYTARA 26,609 18,061 8,548 0
0 Agua y Saneamiento
54 Educacion 8,970 8,970
8 Salud 4,252 4,252
3 Urbanismo 110 110
29 Produccion 13,277 4,729 8,548
5 ACOBAMBILLA 2,160 1,663 497 0
0 Agua y Saneamiento
1 Educacion 497 497
1 Salud 389 389
0 Urbanismo
3 Produccion 1,274 1,274
690 553,309 442,809 72,263 38,236
232
ANEXO Nº 06
TRANSFERENCIAS REVERTIDAS
millones nuevos soles
CONVENIO
DE
TRANSFER
ENCIA DE
FONDOS
Nº
PROYEC
TOS
PROYECTOS MONTO S/. UNIDAD
EJECUTORA
DECRETO
SUPREMO
RESOLUCION
MINISTERIAL
TRANSFER
ENCIA
EJECTUDA
DA
SALDO REVERTIDO
AL TESORO
PÚBLICO
Convenio Nº
002
(19/08/2008)
16 Rehabiltacion de
infraestructura educativa 2,637,358
Municipalidad
Provincial de
Yauyos
Nº 074-2008-
EF
(07/06/2008)
Nº 358-2008-PCM
(31/10/2008)
21,478 2,615,880
Convenio Nº
003
(19/08/2008) 1
Reconstruccion y
equipamiento del Instituto
Tecnologico de Cañete
1,474,608 GORE - Lima
Nº 074-2008-
EF
(07/06/2008)
Nº 361-2008-PCM
(31/10/2008)
1,474,608
Convenio Nº
004
(/08/2008)
1
Rehabilitacion y
reconstruccion de la IIEE
21001 en Imperial
593,287 Municipalidad
Provincial de
Cañete
Nº 074-2008-
EF
(07/06/2008)
Nº 361-2008-PCM
(31/10/2008) 593,287
1
Rehabilitacion y de la IIEE
21001 en Imperial 1,463,174 1,463,174
Convenio Nº
005
(19/08/2008)
1
Reconstruccion galerias
filtrantes San Jose de
Huamani, mejoramiento del
sistema de agua potable
Casablanca del Distrito de
los Molinos
466,039
Municipalidad
Distrital San José
de los Molinos
Nº 074-2008-
EF
(07/06/2008)
Nº 360-2008-PCM
(31/10/2008)
11,900 454,139
1
Rehabilitacion y
mejoramiento del sitema de
agua potable e instalacion
del servicio de alcantarillado
y tratamiento de aguas
servidas del Distrito San
José de los Molinos
8,091,509
Municipalidad
Distrital San José
de los Molinos
4,820,915 3,270,594
Convenio Nº
008 1
Rehabilitacion del sistema a
agua potable del Diostrito 4,860,859 EMAPICA
Nº 074-2008-
EF
Nº 377-2008-PCM
(13/11/2008)
965,868 3,894,991
233
(28/08/2008) de Parcona (07/06/2008)
Convenio Nº
009
(28/08/2008)
1
Recuperación del sistema
de abastecimiento de agua
potable en el sector
Cachiche y zona Sur de
Ica 3,733,932
EMAPICA
Nº 074-2008-
EF
(07/06/2008) Nº 377-2008-PCM
(13/11/2008)
3,733,932
Convenio Nº
010
(28/08/2008) 1
Recuperación integral del
sistema de abastecimiento
de agua potable en el sector
del cercado de Ica 2,127,270
EMAPICA
Nº 074-2008-
EF
(07/06/2008) Nº 377-2008-PCM
(13/11/2008)
2,127,270
Convenio Nº
007
(27/08/2008)
1
Mejoramiento de
infraestructura peatonal de
la Av. Las Americas en
Pisco 250,000
Municipalidad
Provincial de
Pisco
No
corresponde No corresponde
75,000 175,000
1
Rehabilitación de
infraestructura vial de Av
Valdelomar de Pisco 151,843
No
corresponde No corresponde
45,553 106,290
Convenio Nº
012
(23/09/2008) 1
Rehabilitación y
mejoramiento de la Av.
Fermín Tanguis de Pisco 9,624,510
Municipalidad
Provincial de
Pisco
Nº 044-2008-
EF
(25/03/2008)
Nº 116-2008-PCM
(12/04/2008)
6,172,625 3,451,885
TOTAL
27
35,474,389
12,113,339 23,361,050
234
ANEXO 07
DISPÓSICION DE LOS RECURSOS DEL FORSUR (en millone s de S/, )
Nº DE
ORDEN
DISPOSITIVOS
QUE AUTORIZAN
Y APRUEBAN
TRANSFERENCIA
FECHA MONTO
EN S/.
SECTOR Y/O
ENTIDAD
Nº
PROYECTOS
R.M. de
Transferencia
del Sector a
las U.E.
UNIDAD
EJECUTORA
Nº
PROYECTOS
MONTO EN
S/.
PROYECTO
Y/O
ACTIVIDAD
SITUACION
ACTUAL OBSERVACIONES
1
D.S.177-2007-EF 17/11/2007 10,000,000
Remocion
escombros
Forsur no ha tenido
intervención en la
actividad, ya que fue
delegada directamente
a las Unidaders
Ejecutoras
La Municipalidad de
Chincha no ha
presentado al Grupo de
Trabajo el Informe de
gastos
R.M.373-07-PCM 28/11/2007
Municipio de
Chincha 2,000,000
Minis.de
Defensa E.P 8,000,000
2
D.S.183-2007-EF 22/11/2007
22,015,209 VIVIENDA 46
R.M-616-2007-
Vivie.
(03/12/2007)
Municipio de
Pisco 13 8,777,859,64
Rehabilitacion
de colectores y
lineas de
aducción y
conducción; y
redes de agua
potable
Culminados
Observado por la
C.G.R según Informes
007, 010, 011 y 012-
2008 CG/CA
R.M-617-2007-
Vivie.
(05/12/2007)
Emapisco 14 7,510,227,97 Culminados
Observado por la
C.G.R según Informes
007, 010, 011 y 012 -
2008 CG/CA
R.M.383-07-PCM 29/11/2007
R.M-626-2007-
Vivie.
(07/12/2007)
Emapa-cañete 4 716,118,27 Culminados
Observado por la
C.G.R según Informe
013-2008 CG/CA
235
R.M-627-2007-
Vivie.
(07/12/2007)
Semapach 15 4,912,364,31 Culminados
Observado por la
C.G.R según Informes
007 y 009-2008
CG/CA -- Por Acuerdo
004-02-2007 se
autorizo el gasto solo
de S/. 4,912,364 y no
de S/. 5,011,003, por lo
que el MVCS debe
revertir S/. 98,638.88 al
Forsur
3
D.S.186-2007-EF 24/11/2007
7,074,000
Municipio de Ica
1,850,000
Adquisicion de
Viviendas
temporales y
Calaminas
Con fecha 10-01-08
se transfirió el
dinero y recien en
agosto del 2008 se
ejecutó.
Observado por la
C.G.R según Informe
007-2008 CG/CA
Municipio de
Chincha 1,690,000
Ref: Informe 027-
2009-GCLL-JOT-
FORSUR-
CHINCHA
Observado por la
C.G.R según Informe
007-2008 CG/CA
R.M 402-PCM 11/12/2007
Municipio de
Pisco 910,000
Ref: Informe 012-
2009-
FORSUR/OTP/ACC
Observado por la
C.G.R según Informe
007-2008 CG/CA
Municipio de
Cañete 550,000
Ref: Oficio 038-
2009-FORSUR-
Cañete-Yauyos
GORE
Huancavelica 1,427,400
Observado por la
C.G.R según Informe
009-2008 CG/CA
Municipio de
Yauyos 646,600
Ref: Oficio 038-
2009-FORSUR-
Cañete-Yauyos
4 D.S.014-2008-EF 30/01/2008 2,671,780 COFOPRI COFOPRI 2,671,780 Formalizaciones
programadas en
Nº de Títulos
Inscritos: Pisco
Existe un saldo no
ejecutado de S/.
236
R.M.042-2008-PCM 13/02/2008
Ica y
Huancavelica
3264, Chincha
2507, Ica 2230,
Castrovirreyna 666,
Huaytará 1472.
6,263.66 que tiene que
ser revertido a
FORSUR
5 D.S.016-2008-EF 01/02/2008 7,500,000 FORSUR FORSUR 7,500,000
Ejecución de
Acciones de
FORSUR
6
D.S.019-2008-EF 08/02/2008
21,123,810 VIVIENDA 5
R.M 066-2008-
Vivie.
(13/03/2008)
Emapica S.A 4 8,669,343
Proyectos de
Saneamiento,
Alcantarillado y
redes de agua
3 en Ejecución y 1
Culminado
Observado por la
C.G.R según Informes
010, 011-2008 CG/CA
R.M. 056-2008-PCM 22/02/2008
R.M 067-2008-
Vivie.
(13/03/2007)
Municipio de
Pisco 1 12,454, 467
Avance fisico 2% y
Financiero 20%
En proceso de
elaboración de
expedientes. Ha
transcurrido cerca de
un año para el inicio de
la obra
7
D.S.033-2008-EF 02/03/2008
13,576,167
MINSA
S/. 2,771,979 29
D.S. 029-2009-
EF (06/02/2009)
de transferencia
a las Unidades
Ejecutoras.
Gore
Huancavelica 13 1,979,834
Proyectos de
Reconstrucción
y Rehabilitación
de Puestos de
salud
Por Acuerdo 099-
11-2008-Forsur, 6
proyetos de
Castrovirreyna x
S/.703,800 está
Desafectados y 7
restantes están
Ratificados. Los
recursos de los
proyectos
desafectados se
encuentran en
Gore-Huancavelica
Estos recursos no
fueron utilizados en el
2008 por el MINSA,
habiendo sido
nuevamente
incorporados en su
pliego presupuestal del
año 2009,con D.S.029-
EF.
Existen 4 proyectos
que serán ejecutados
por el GORE
Huancavelica y ONG
Medicos del Mundo
R.M. 093-2008-PCM 28/03/2008
Municipìo de
Yauyos 16 792,145
En elaboración de
expedientes
técnicos
VIVIENDA
S/. 6,610,663.93 9
R.M.106-2008-
Vivie.
(17/04/2008)
Emapa Cañete 7 4,098,439
Rehabilitacion
de agua potable
, desague y
6 proyectos en
Ejecución, avance
físico 75%,
01 proyecto del Distrito
de Calango, Vivienda
aprobó transferencia
237
reconexiones
domiciliarias
financiero 60% financiera, pero U.E no
desembolsa en tanto
no seleccionen
empresa contratista
R.M. 179-2008-
Vivie.
(19/05/2008
Emapica S.A 1 1,824,765
Rehabilitación
integral redes -
La Palma
Grande
Por iniciar la Obra
Se aprueba
transferencia el 19-05-
08, después de un año
se iniciará la Obra
R.M. 667-2008-
Vivie.
(21/10/2008)
Emapica S.A 1 687,460.19
Rehabilitación
integral redes -
Manzanilla
Obra en Ejacución
Financiamiento mixto,
JIICA aporta S/.
2,062,380.55
FONDEPES
S/. 425,667 1 FONDEPES 1 425,667
Mejoramiento de
la infraestructura
de Servicios y
Comercialización
de San Andrés
En proceso de
Contratación
El Sector Producción
financiará con S/.
7,824,074
MINDES
S/. 2,710,068 1 MINDES 1 2,710,068
Rehabilitación
Integral y
Ampliación del
Cementerio
Pisco
Obra Culminada
R.M. 084-2008-PCM
(19/03/2008)
I.P.D
S/. 1,057,788 3 IPD 3 1,057,788
Complejos
deportivos-
educativos:
Chincha, Pisco e
Ica
Obras Culminadas
8
D.S.041-2008-EF 14/03/2008
722,700 MUNICIPIO DE
CHINCHA 1
Municipio de
Chincha 1 722,700
Adquisición de
terreno de 8
Hás. Más gastos
notariales y
registrales, para
la reubicación de
viviendas del
distrito de
Tambo de Mora
Adquisición del terreno
según datos del
mercado, se encuentra
sobrevaluada, ya que
S/. 90,000 por
Hectarea es un precio
muy alto.
R.M. 091-2008-PCM 25/03/2008
238
9
D.S.044-2008-EF 24/03/2008
10,313,018
VIVIENDA 53
R.M. 183-2008-
Vivie.
(22/05/2008)
Municipio de
Yauyos 53 688,508
Para financiar la
elaboración de
Expedientes
Técnicos de los
proyectos de
Saneamiento de
la Provincia de
Yauyos
En Ejecución
R.M. 116-2008-PCM 11/04/2008 MUNICIPIO DE
PISCO 1
Municipio de
Pisco 1 9,624,510
Rehabilitación y
mejoramiento de
la Av. Fermin
Tangüis - Pisco
Con expediente
técnico concluido,
desembolso y
adelanto en
efectivo para
ejecución de obra,
en 53%
Inversión incrementada
por Acuerdo 107-11-
2008, por S/.
1,142,494; para
elaboracion de
expedientes 270,000 -
Total S/. 11,037,004
10
D.S.066-2008-EF 21/05/2008
7,448,738 VIVIENDA 18
R.M. 466-2008-
Vivie.
(12/08/2008)
Emapisco 4 5,192,818,51
Rehabilitación
de colectores
secundarios y
Saneamiento
En Ejecución
En proceso de
otorgamiento de buena
pro, el paquete de
proyectos
R.M.171-2008-PCM 30/05/2008
R.M. 467-2008-
Vivie.
(12/08/2008)
Emapica 5 1,497,891,78 4 por iniciar Obra y
1 Culminado
Después de 8 meses
se iniciará las obras.
01 proyecto
desafectado por S/.
148,222.23,
rehabilitacion del
reservorio Los Aquijes.
Recursos que aún se
encuentran en el sector
Vivienda
R.M. 468-2008-
Vivie.
(12/08/2008)
Semapach 2 358,033.65 1 Culminado y 1 en
Ejecución
Financiamiento
adicionalde S/.
58,997.18
R.M. 497-2008-
Vivie.
(27/08/2008)
Emapa Cañete 6 251,772,31 En Ejecución Algunas obras
paralizadas
239
11
D.S.067-2008-EF 21/05/2008
3,870,000 EDUCACION 5 Educación 5 3,870,000
Para el
cofinancimiento
con la Agencia
de Cooperación
Internacional del
Japón-JICA
para proyectos
de
reconstrucción
de 05 unidades
educativas en
Ica,
4 proyectos en
Ejecución y 1 en
Proceso
Los proyectos en
ejecución se
encuentran
adelantados con
respecto a su
calendario programado
y el proyecto en
proceso está para firma
del Convenio MINEDU
y FGPJ
R.M.172-2008-PCM 30/05/2008
12
D.S.074-2008-EF 07/06/2008
34,209,128.00
VIVIENDA
S/. 5,140,696,23
10
R.M. 545-2008-
Vivie.
(11/09/2008) Municipalidad
Provincial de
Castrovirreyna
10 4,556,474,11
Rehabilitación
de los sistemas
agua potable y
alcantarillado
7 proyetos con
expediente técnico
concluidos en
Oct.2008 y 3
proyectos en
Proceso
* El Gore
Huancavelica financió
3 proyectos por S/.
1,351,849.3
R.M.215-2008-PCM 04/07/2008
1
R.M. 718-2008-
Vivie.
(21/10/2008)
Emapa Cañete 1 584,222,12
Rehabilitacion
de las lineas de
conducción
En proceso de
selección para
expediente técnico
Han transcurrido 7
meses y aún *
IPD
S/. 3,571,427,42 1 IPD 1 3,571,427,42
Rehabilitación
del Coliseo
J.Oliva Razzeto
Avance fisico 71%
y Financiero 60%
Contratista pide
ampliacion de 60 dias
de plazos
GORE-
HUANCAVELICA
S/. 48,966,20
1 GORE-
Huncavelica 1 48,966,20
Reconstrucción
del Cementerio
de Laramarca
Expediente
concluido,por iniciar
convocatoria para
ejecución de obra
Transcurrido 9 meses
desde la transferencia
a la U.E., todavia no
inician obra
R.M.358-2008-PCM 31/10/2008
MUNICIPIO
YAUYOS S/.
2,637,358
16 Municipio de
Yauyos 16 2,637,358
Construcción de
Aulas en la
Provincia de
Yauyos
Convenio de
transferencia
financiera Nº002-
2008
Transcurrido 7 meses
desde la transferencia
a la U.E., todavia no
inician obra
R.M.360-2008-PCM 31/10/2008
Municipio de San
José de Los Molinos
S/. 8,557,548.53
2
Municipio
Distrital de San
José de Los
2 8,557,548,53
Rehabilitación
de galerías
filtrantes del
En Ejecución
240
Molinos Sistema de agua
potable en
anexo y caserío;
y mejoramiento
del sistema de
agua potable
R.M.361-2008-PCM 31/10/2008
MUNICIPIO
CAÑETE S/.
2,056,46.05
2
Municipio de
Cañete
3
2,056,461,05
Rehabilitación
de Centro
Educativos
Transcurrido 7 meses
desde la aprobación de
transferencia ., y están
para la firma de
Convenio de
transferencia financiera
entre Forsur y U.E
GORE de LIMA
S/. 1,474,608.24 1
Gobierno
Regional de
Lima
1,474,608,24
R.M.377-2008-PCM 13/11/2008 EMAPICA
S/. 10,722,060.78 3 Emapica S.A 3 10,722,060,78
Rehabilitación
de las redes de
agua de
Parcona,
Cachiche y del
Cercado de Ica
1 proyecto de
Parcona está en
Ejecución y los 2
restantes en
Revisión del
expediente técnico
Emapica no cunple con
enviar expedientes
técnicos para su
Revisión y Evaluación
13 D.S.081-2008-EF 24/06/2008 24,205,941 AGRICULTURA
S/: 5,927,796 32
Ministerio de
Agricultura 32 5,927,796
Rehabilitación
de Canales y de
infraestructira de
Riego.
En Proceso (de los
32 proyectos, hay
10 que se
encuentran con
expedientes
técnicos terminados
y los restantes aún
no comienzan con
la elaboración de
E.T)
El Presupuesto
determinado mediante
fichas tècnicas, por
parte del PSI, no fue
suficiente, al haberse
incrementado el monto
al momento de la
elaboración de los E.T,
motivo por el cual no
se ha ejecutado los
proyectos. Mediante el
Directorio 15 se ha
hecho un
incrementado del
monto a 11 proyectos
para su ejecución por
241
la suma de s/.
2,248,248.57
R.M.222-2008-PCM 11/07/2008 EDUCACION
S/. 14,581,567 8
R.M.005-2009-
ED (14/01/2009)
Ministerio de
Educación 8 14,581,567
Reconstrucción
y mejoramiento
de las
infraestructuras
educativas
04 proyectos en
concurso de oferta
y los restantes tien
0% de avance.
Se actualizan los
costos y el MINEDU
cofinancia el monto de
S/. 1,097,525.12. La
transferencia aprobada
por la PCM al MINEDU
fue el 11/07/2008 y
recién en el año 2009
estan ejecutando esa
partida; y después de
05 meses aprueban
por Resolución
Ministeral
R.M.359-2008-PCM 31/10/2008
Municipalidad
Provincial de
CASTROVIRREYNA
S/: 3,696,578.17
61
Municipalidad
Provincial de
Castrovirreyna
61 3,696,578
Instalación de
Aulas
Prefabricadas
En Ejecución, en
proceso de traslado
e instalación de
aulas prefabricadas
Demora en la
identificación,
tramitación y
aprobación de los
proyectos por parte de
la U.E., Comites
Regionales y FORSUR
SUB - TOTAL 164,730,491
164,730,488.55
242
ANEXO Nº 08
ASIGNACIONES APROBADAS EN 2009 PARA PROYECTOS DEL
FORSUR
DISPOSITIVO FECHA MONTO
EN S/. ENTIDAD
Nº
PROYECTO
R.M. de
Transferencia
del Sector
UNIDAD
EJECUTIVA
Nº
PROYECTO
MONTO
EN S/.
PROYECTO
Y/O
ACTIVIDAD
SITUACION
ACTUAL OBSERVACIONES
D.U. 005-2009
(modificado por
el D.U
046-2009,de
fecha
09/04/2009, que
establece
disposiciones
modificatorias y
complementarias.
19/01/2009 146,
260,000
D.S. 027-2009-
EF (04/02/2009)
S/. 7,939,750
Municipalidad
Provincial de
Yauyos
22 4,316,377
Reconstrucción de
instituciones
educativas
Municipalidad
Provincial de
Castrovirreyna
2 3,623,373 Rehabilitación de
Caminos Vecinales
D.S. 046-2009-
EF (25/02/2009)
S/. 62,246,855
INPE
1 48,499,848
Construcción
Centro
penitenciario de
Chincha
Municipalidad
distrital de San
Juan Bautista
2 1,735,617 Rehabilitación de
Cementerios
Municipalidad
Provincial de
Yauyos
12 1,780,172 Reconstrucción de
Centros Educativos
Municipalidad
Provincial de
Pisco
1 3,610,000 Habilitación Urbana
Dunas de Villa
Municipalidad
Provincial de Ica
1 1,871,113
Rehabilitación
Cementario de
Ocucaje
Municipalidad
distrital de
Querco
1 2,731,868 Rehabilitación de
Trocha Carrozable
243
Municipalidad
distrital de
Huayacundo
Arma
1 2,018,237 Rehabilitación de
Camino vecinal
D.S. 074-2009-
EF (26/03/2009)
S/. 678,271
Municipalidad
Provincial de
Yauyos
6 678,271
Reconstrucción de
Instalaciones
Educativas
D.S. 092-2009-
EF (20/04/2009)
S/. 65,581,153
Ministerio de
Vivienda
Construcción y
Saneamiento
6 36,681,942 Rehabilitación de
red de desagúe
Municipalidad
Provincial de
Pisco
1 7,731,343 Rehabilitación de la
Av. Valdelomar
GORE-ICA
16 6,415,994
Rehabilitación de
Comisarías y
Cementerios
GORE-LIMA
9 6,603,507
Reconstrucción y
rehabilitación de
Comisarías
GORE-
HUANCAVELICA
5 2,051,638
Reconstrucción y
rehabilitación de
Comisarías
Municipalidad
Provincial de
Castrovirreyna
1 339,108
Reconstrucción e
implementación de
la comisaría
Municipalidad
Distrital de La
Tinguiña
1 5,757,621
Rehabilitación y
Mejoramiento de
agua potable.
D.S. 093-2009-
EF (20/04/2009)
S/. 4,000,005
Municipalidad
Provincial de
Chincha
1 4,000,005
Habilitación Urbana
del distrito de
Tambo de Mora
D.S. 105-2009-
EF (09/05/2009)
S/. 2,976,382
Gore-
HUANCAVELICA 8 2,976,382
Reconstrucción de
Cercos
perimétricos y
Saldo por transferir S/.
2,837,584
244
Puestos de Salud
D.U 046-2009 09/04/2009 10,000,000
Modifica la 76
Disposición Final
de Ley 29289 : el
70% a los G.R y
G.L para
elaboración de los
E:T y el 30% a
Forsur para
monitoreo y
seguimiento de los
proyectos
D.S. 124-2009-
EF (13/06/2009)
S/. 10,665,425
Ministerio de
Vivienda
Construcción y
Saneamiento
1
547,751
Rehabilitacion de
las redes de agua
potable en la Av.
San Martin
Municipalidad
Provincial de
Pisco
3
10,117,674
Obras de
Infraestructura vial
D.S. 124-2009-
EF (13/06/2009)
S/. 23,361,049
Ministerio de
Vivienda
Construcción y
Saneamiento
3
9,756,193
Estos proyectos con
sus respectivos
recursos corresponden
a la incorporacion en el
ejercicio fiscal 2009,
de las transferencias
revertidas el año 2008,
en vista que estos
compromisos no fueron
devengados
oportunamente. Lo
cual tambien es una
responsabilidad
administrativa de las
Municipalidad
Provincial de
Pisco
3
3,733,175
Municipalidad
distrital de San
José de los
Molinos
2
3,724,733
Municipalidad
Provincial de
Cañete
2
2,056,461
245
GORE-LIMA 1 1,474,608 Entidades que tuvieron
a cargo la ejecucion
de dichos proyectos.
Municipalidad
Provincial de
Yauyos
16
2,615,879
246
ANEXO Nº 09
PROYECTOS APROBADOS AL DIRECTORIO Nº 16
( En Millones de Nuevos Soles )
Nº de SECTOR y INVERSION FINANCIAMIENTO
Proyectos UBICACIÓN TOTAL FORSUR SECTOR COOPERACION
209 AGUA y SANEAM INETO 161,731,734 155,149,237
2,507,324 4,075,171
41 Pisco 64,779,027 62,561,892
204,344 2,012,791
43 Chincha 19,733,169 18,782,037
951,131 0
28 Ica 63,026,115 60,963,734 - 2,062,380
19 Cañete 5,701,354 5,701,354 - -
53 Yauyos 688,508 688,508 - -
25 Castrovirreyna 7,803,561 6,451,712
1,351,849 -
284 EDUCACION 142,798,496 72,898,614
31,307,572 38,592,307
11 Pisco 22,567,591 3,777,102 8,713,213 10,077,274
36 Chincha 54,355,638 23,928,085 15,883,600 14,543,952
247
28 Ica 24,246,062 4,636,075 5,638,906 13,971,081
23 Cañete 16,910,749 16,800,317 110,432 -
69 Yauyos 9,876,237 9,412,174 464,063 -
62 Castrovirreyna 5,374,404 5,374,404 - -
54 Huyatara 8,970,457 8,970,457 - -
1 Acobambilla 497,358 497,358 -
52 SALUD 208,610,831 182,588,821
26,032,010 -
7 Ica 124,813,310 98,791,300 26,032,010 -
8 Cañete 76,058,211 76,058,211 0 -
16 Yauyos 792,145 792,145 0 -
6 Castrovirreyna 703,800 703,800 0 -
14 Huyatara 5,853,865 5,853,865 0 -
1 Acobambilla 389,500 389,500 0
55 URBANISMO 122,610,721 120,002,172
1,644,033 964,515
17 Pisco 45,537,507 43,552,405 1,020,586 964,515
12 Chincha 55,789,971 55,466,524 323,447 -
10 Ica 12,185,461 12,185,461 - -
5 Cañete 1,272,119 1,272,119 - -
3 Yauyos 919,436 919,436 - -
248
4 Castrovirreyna 1,727,147 1,427,147 300,000 -
3 Huyatara 1,135,662 1,135,662 - -
1 Multizona 4,043,418 4,043,418 - -
146 PRODUCCION 53,074,466 36,701,976
16,372,490 -
19 Pisco 11,438,184 3,614,110 7,824,074 -
7 Chincha 1,024,418 1,024,418 - -
20 Ica 5,658,207 5,658,207 - -
13 Cañete 2,147,069 2,147,069 - -
9 Yauyos 1,117,954 1,117,954 - -
42 Castrovirreyna 11,010,969 11,010,969 - -
33 Huyatara 19,403,029 10,854,613 8,548,416 -
3 Acobambilla 1,274,636 1,274,636 - -
746 TOTALES SECTORIAL 688,826,248 567,340,820 77,863,429 43,631,993
9 ETAPA DE EMERGENCIA 10,468,480 10,468,480
755 T O T A L 699,294,728 577,809,300 77,863,429 43,631,993