COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA St( R» IARÍA DI MI...

VDOS j

CONAGUAC O M ISIÓ N N A C IO N A L DEL AGUA

SEMARNATS t ( R» IARÍA DI MI 1)10 AMK11N I I

V R lC U R SO S NATURALES)

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUASUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO CENTRO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

OFICIO No. B00.805.05.-1866/18FN

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAHIDROAGRÍCOLA

DIRECCCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFOCENTRO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DECARÁCTER NACIONAL

No. IO-016B00016-E114-2018

PARA LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN:

RECONSTRUCCIÓN DE LA MARGEN NATURAL DERECHA DEL RIO PAPALOAPAN, A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA (ETAPA 4), MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.

“O perado con recursos del FONDEN"

1/90

CONAGUA SEMARNAT1 f|COM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA SíCRFTARlA ni mi dió ambiente

Y RECURSOS N A IU R A U S


Xalapa, Veracruz, 18 de mayo de 2018.

OFICIO No. B00.805.05.-1866/18FN

i , ^ LIC. OLEGARIO O RTÍZ ENZASTEGUIREPRESENTANTE LEGAL

IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V..10: CALLE MATAMOROS ESQ. CALLE 1 MANZANA 2 LOTE 28 LOCAL 2, COLONIA SAN JUAN

-ALCAHUACAN, C.P. 55000 ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO.RFC: IDI930119FX2

lov/i Y

»fe 2-0*^ , Mil O l1 o , i i Cco+W

i 5 d dipt J ING. ARQ. MARCO ANTONIO GALICIA GUERREROREPRESENTANTE LEGAL

PREFAMOVIL, S.A. DE C.V.DOMICILIO: PASEO DE LA REFORMA NO. 222, INT. 100 PISO 1 COL. JUÁREZ, DEL.

CUAUHTÉMOC, MÉXICO D.F. C.P. 06600 RFC: PRE040810NSA

LIC. CLAUDIA MONROY CUEVASREPRESENTANTE LEGAL

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.DOMICILIO: AGUSTIN MELGAR NO. 22 INT. 2, COLONIA FRANCISCO I. MADERO,

METEPEC. ESTADO DE MÉXICO. C.P. 52172 RFC: IDI130404V69

Operado con recursos del FONDEN"

2/90

■ * HVDÜS %,CO N AGU A SEMARNATI »

OM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA s e c r e t a r i a OI m e d i o a m b i e n t e fV REC U RSO S N A II I I t A ltS '

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIO NAL DEL AGUASUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO CENTRO DIRECCIÓN DE IN FRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los artículos 1 fracción II, 2, 3,10, 13, 26 fracción I, 27 fracción II tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo párrafos, 30 fracción I, 31, 32, 33 segundo párrafo y 38 primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 1, 2, 18 y 77 de su Reglamento; 1, 4, 9 letra b, fracciones IX y XXXV de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 6 segundo y cuarto párrafos fracción X, 9 fracción II, 11 apartado B, fracción V y 79 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, primero y segundo fracción X, número 228, clave Estatal - Municipio 30178, del municipio de Tlacotalpan del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave del “ACUERDO por el que se determina la circunscripción territorial de los Organismos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2010; Primero del "ACUERDO por el que se determinan los montos máximos de los contratos de adquisiciones, de arrendamiento, de servicios, de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, que pueden suscribir los subdirectores y coordinadores generales en su nivel nacional, los directores generales de los organismos de cuenca y directores de las direcciones locales en el nivel regional hidrológico-administrativo, en la Comisióri Nacional del Agua”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre del 2010, y disposiciones administrativas vigentes en la materia, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría '^ Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua y mediante la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General del Organismo de Cuenca Golfo Centro, le hace extensiva la invitación para participar en el procedimiento de contratación por invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional No. IO-016B00016-E114-2018, para la adjudicación del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, mediante el mecanismo de evaluación Puntos y porcentajes en congruencia con los puntos 5.4 y 5.5 de este oficio de invitación, de conformidad con las bases, requisitos de participación y procedimiento siguientes:

INFORMACIÓN PREVIA PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA LICITACIÓN.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Anexo Primero, numeral 6 y 8 del ‘‘Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, con sus reformas y adiciones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015,19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente, se informa a los participantes en el presente procedimiento de contratación, lo siguiente:

a) Que los servidores públicos que intervienen en el procedimiento de contratación, en el contacto con los particulares que participen en esta licitación, deben observar el “Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, con sus reformas y adiciones, y que puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp: los particulares que participan en los procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, podrán evaluar si los servidores públicos que intervienen en los

"Operado con recursos del FONDEN"

http://www.gob.mx/sfp

CONAGUACOM ISIÓN NACIO N AL DEL AGUA

SEMARNATsrC R f TARIA n t M I OH» A M BIfN 'T t

v m;ct)RS0 S n^turaus


mismos cumplen el presente Acuerdo y se desempeñan con ética, integridad y ausencia de conflicto de interés a través de la siguiente liga http://encuestas.funcionpublica.gob.mx;

b) Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con los particulares que participen en esta licitación, serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y señalarles cuál es el propósito de recabarlos y solicitar su consentimiento de manera expresa, por escrito o cualquier medio de autenticación, para el caso de que terceras personas accedan a dichos datos;

c) Que tienen derecho a presentar queja o denuncia, ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos que intervienen en el procedimiento de contratación-,

d) Que el contacto con particulares se efectuará preferentemente por escrito (en medios físicos o electrónicos) con la finalidad de que exista constancia del asunto;

CONFORME A LOS ARTÍCULO S SEGUNDO Y TERCER TRAN SITORIO DEL “ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓ N EN MATERIA DE CO N TRATACIO N ES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTO RIZACIO NES Y CONCESIONES”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE FEBRERO DE 2016.

e) Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, en los procedimiento de contratación cuyo monto rebase el equivalente a diez millones de Unidades de Medida y Actualización, las reuniones, visitas y actos públicos serán videograbados; las videograbaciones podrá ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas como elemento de prueba. A efecto de lo anterior, dichas videograbaciones deberán conservarse en los archivos de la unidad administrativa que las haya generado.

f) Que en el caso de las reuniones, visitas y actos públicos, deberán obtener el consentimiento tácito o expreso de los particulares para videograbar las reuniones, y les comunicarán que se entenderá que hay consentimiento tácito cuando permanezcan en las reuniones de que se trate. De no existir consentimiento del particular, el servidor público le informará que no podrá permanecer en la reunión. Los particulares que participen en las videograbaciones podrán obtener una copia de las mismas, previo pago del costo de los materiales de almacenamiento respectivos. En el caso de las visitas y actos públicos no se requerirá el consentimiento de los particulares para videograbarlos, en tanto que los mismos son de orden e interés públicos.

g) Que los particulares personas físicas que participen en el procedimiento de contratación, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que

"Operado con recursos del FONDEN”

http://encuestas.funcionpublica.gob.mx

CO N A GUA SEMARNATCOM ISION NACIONAL DEL AGUA s e c r u a r i a 0 1 m i d i ó a m b i i n t i

Y R l C U R SO S N A T U KA l í S

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISIÓN NACIONAL DEL AGUASUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLADIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO CENTRODIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

tengan la propia persona, con el o los servidores públicos a que se refiere el número 5 del anexo segundo;

h) Que Los particulares personas morales que participen en el procedimiento de contratación, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos a que se refiere el número 5 del anexo segundo: a) Integrantes del consejo de administración o administradores; b) Director general, gerente general, o equivalentes; c) Representantes legales, y d) Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral;

i) Que los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica www.gob.mx/sfp http://manifiesto.funcionpublica.gob.mx , siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto; y

j) Que el servidor público titular del área responsable de llevar el procedimiento de contratación^^5 pública, deberá verificar en el sistema, respecto de la Comisión Nacional del Agua, los manifiestos de vínculos o relaciones presentados por los particulares, a fin de tomar las medidas necesarias para prevenir posibles conflictos de interés.

PARTICIPACIÓ N DE OBSERVADORES.

Se indica que, en cumplimiento a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se permitirá la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos de esta licitación por invitación a cuando menos tres personas pública de carácter nacional, en calidad de observador, bajo la condición de que deberán registrar previamente su asistencia en las oficinas de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organism o Cuenca Golfo Centro, ubicadas C arretera Federal Xalapa- V eracruz KM 3.5 No. 471, 1° Piso, Col. Olmos de las Ánim as, C.P. 91193, Xalapa, Veracruz, para la presentación y apertura de proposiciones, y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓ N.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Comisión Nacional del Agua se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar el contrato, con las personas siguientes:

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta

"Operado con recursos del FO N DEN ”

el .cuarto grado,

http://www.gob.mx/sfp

http://manifiesto.funcionpublica.gob.mx

COM ISIÓN NACION AL DEL AGUA sco u m ria nr medio a m m ís hY RtCURSON MMURAII s


por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración de este procedimiento de contratación;

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública, la que deberá ser solicitada por el licitante interesado ante el titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, en un plazo de cuando menos 8 (OCHO) días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones. El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua resolverá lo procedente, atendiendo a las características del objeto del contrato que se adjudicará, así como su correlación con las circunstancias que lo vinculan con los servidores públicos, y podrá tomar en cuenta todos aquellos elementos o circunstancias que resulten procedentes considerar. Toda solicitud extemporánea se tendrá por no formulada;

CONAGUA SEMARNAT

III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la Comisión Nacional del Agua les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia Comisión Nacional del Agua durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;

VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales.

Las proposiciones de los licitantes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere esta fracción, serán desechadas por la Comisión Nacional del Agua, debiendo comunicar lo anterior al Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua para efectos de determinar si se actualiza lo dispuesto por la fracción IV del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;


6/90

CONA GUA SEMARNATCO M ISIÓ N NACIONAL DHL AGUA secretaria ol medio ambientc

Y RECURSOS NAIUKAI rs

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUASUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO CENTRO DIRECCIÓN DE IN FRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado directamente con el oficio por invitación a cuando tres personas, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación.

Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación por invitación a cuando menos tres personas para la ejecución de los proyectos de infraestructura respetivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos ind icadosí^a proporcionada a los demás licitantes y manifiesten por escrito, bajo protesta de decir verdad, qu^ los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajusten a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado.

En el supuesto de que la manifestación, bajo protesta de decir verdad, a que se refiere el párrafo anterior se realice con falsedad, se sancionará conforme al Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes-,

IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez. son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación-, y

XI. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes, excepto cuando celebren convenio con las autoridades fiscales para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, con los recursos que obtengan por la ejecución de la obra que se pretende contratar;

“Operado con recursos del FONDEN"

CO N AGUA SEMARNAT g l f _________COM ISIÓN NACION AL DEL AGUA stc" J w cu iS onnatÍ iÍ m i 'v "


XII. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el Código Fiscal de la Federación, salvo cuando celebren convenio con las autoridades fiscales para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, con los recursos que obtengan por la ejecución de la obra que se pretende contratar;

XIII. No se encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes a excepción de que no tengan obligación de hacerlo;

XIV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada, contando con el plazo de 15 (QUINCE) días para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable tratándose de omisión en la presentación de declaraciones que sean exclusivamente informativas; y

XV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. *

PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

No podrán participar en esta licitación por invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional, las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo establecido por el artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los licitantes deberán presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por su conducto no participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los casos siguientes:

a) Las personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública;

b) Las personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública; y

c) Las personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. En este caso, la participación


.'.h v d g s

CONAGUAC O M ISIÓ N N A C IO N A l DPI AGUA

SEMARNATS U R I I MU A D t M ED IO A M B I1 N 11

Y R l C U R SO S N ATU RA ! I %


social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación, bajo protesta de decir verdad, mencionada con anterioridad, será sancionada en términos del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la falta de presentación del escrito con la manifestación, bajo protesta de decir verdad, antes indicada, será motivo para desechar la proposición, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen.

Si de la información y documentación con que se cuente, se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la Comisión Nacional del Agua se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 31, fracción XIV, de la Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En su caso, si el día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que le hubiere sido impuesta, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago de dicha multa.

INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

El procedimiento de licitación por invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional, inicia con la publicación del oficio de invitación y concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento de contratación.

DE LA FORMA DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CO N TRATACIÓ N .

Es requisito indispensable haber sido invitado por la Comisión Nacional del Agua para participar en este procedimiento de contratación y en caso de que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en el oficio de invitación, deberán presentar en la junta de aclaraciones escrito, bajo protesta de decir verdad (Docum ento Adicional DA 2), en el que exprese su interés en participar en la licitación por sí o en representación de un tercero, manifestando que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal De Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi como el nombre de los socios, y


9/90

CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA Mt ritaria nt Minio ambunti

Y RICUR5CS NAlltRAI I N


b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Si el escrito no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, en términos del penúltimo párrafo del artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DEFINICIONES APLICAD AS EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CO NTRATACIÓ N .

Los licitantes, para los efectos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de su Reglamento, entenderán por:

I. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-,II. CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras

públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades-, el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; el oficio de invitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de 0 las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fa llü ^ te s^ ^ testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatoriosc^ g ^ r* las adjudicaciones directas-, las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga-,

III. Dependencias: las señaladas a continuación:Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; y La Procuraduría General de la República.

IV. Entidades: las mencionadas en las fracciones IV, V y VI del artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas-,Los organismos descentralizados;Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal; yLas entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal;


CO NAGUA'..OMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SEMARNATS U R f IA K JA D £ M ID IO A M B II N 11

V R t C D t ó O N A IU K M IS


V. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos-,

VI. Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas;

VII. Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación por publica nacional, o bien por invitación a cuando menos tres personas;

VIII. Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen por objeto la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles de “ directamente a la prestación de servicios de comunicaciones, transportes, hidráulic< ambiente, turístico, educación, salud y energético;

IX. Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los prarquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo-,

X. Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre

XI. Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad;

XII. Entidades federativas: los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al artículo

XIII. Am ortización program ada: la contraprestación periódica que la dependencia o entidad tiene obligación de cubrir al Inversionista contratista por la ejecución de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, su puesta en marcha, mantenimiento y operación;

XIV. Área responsable de la contratación: la facultada en la dependencia o entidad para realizar los procedimientos de contratación, a efecto de realizar obras públicas o contratar servicios

XVI. Área requirente: la que en la dependencia o entidad solicite o requiera formalmente la contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas, o bien aquélla que los utilizará;

XVII. Área técnica: la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la parte técnica de la proposición y responde a las dudas que se presenten en la junta de aclaraciones-,

otros;

XV. Área responsable de la ejecución de los trabajos: la facultada en la dependencia o

43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

relacionados con las mismas-,

definitiva de los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas-,entidad para llevar la administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión

"Operado con recursos del FONDEN

11/90

CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA S tC R t IARIA DE M tD lñ A M BH N Tt

Y R fCURSO S N A T U R A U '■»


XVIII. Avance financiero: el porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual;XIX. Avance físico: el porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente

conforme a la facultad que le confiere la fracción VI del artículo 113 de este Reglamento, en relación a los trabajos contemplados en el programa de ejecución convenido;

XX. Bitácora: el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará Bitácora electrónica, u otros medios autorizados en los términos de este Reglamento, en cuyo caso se denominará Bitácora convencional;

XXI. Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el contrato de obras públicas o servicios relacionados con las mismas-,

XXII. Comité: el comité de obras públicas a que se refiere el artículo 25 de la Ley-,XXIII. Especificaciones generales de construcción: el conjunto de condiciones generales que las

dependencias y entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo;

XXIV. Especificaciones particulares de construcción: el conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, adíe sustituyen a las especificaciones generales de construcción;

XXV. Estándar de desempeño: el conjunto de parámetros de desempeño y calidad que deban satisfacerse en el diseño, la ejecución, la puesta en marcha, el mantenimiento o la operación de obras públicas;

XXVI. Estimación: la valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características del mismo, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones; así como, la valuación de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables-,

XXVII. Inversionista contratista: la persona que celebra contratos de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los términos del Capítulo Noveno del Título Segundo de este Reglamento;

XXVIII. Investigación de mercado: la verificación de la existencia y costo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, así como de contratistas, a nivel nacional o internacional, y del precio total estimado de los trabajos, basado en la información que se obtenga en términos del presente Reglamento;

XXIX. Ley: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas-,


CONAGUACOM ISIÓN NACION Al i m AGUA

SEMARNATS U R I IAIUA DI M ID IO A M B IIN 1I

Y R( C U R SO * N A T U R A II S


XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX.XL.

XLI.

MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;Monto total ejercido: el importe correspondiente al costo total erogado con cargo al presupuesto autorizado para ejercer en un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma, sin considerar el impuesto al valor agregado;Norm as de calidad: los requisitos mínimos que establecen las dependencias y entidades, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra son los adecuados;Obras: las señaladas en el artículo 3 de la Ley;Obras de gran complejidad: aquéllas cuya ejecución o el sitio donde se vayan a rean presenten dificultades técnicas o de seguridad para el desarrollo de los trabajos, así como I que señala el primer párrafo del artículo 6 de este Reglamento y en las cuales se considerará que el avance del desarrollo de los estudios y proyectos estará constituido por una propuesta conceptual;Precio de mercado: el precio de los materiales y equipos de instalación permanente a que se refiere la fracción II del artículo 161 de este Reglamento, que ofertó el fabricante o proveedor en el momento en que se formalizó el pedido correspondiente entre el contratista y el proveedor;Presupuesto autorizado: el que la Secretaría comunica a la dependencia o entidad en el calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría-,Presupuesto de obra o de servicio: el recurso estimado que la dependencia o entidad determina para ejecutar los trabajos en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o actividades, unidades de medida, cantidades de trabajo y sus precios;Proyecto de convocatoria: es el documento que contiene la versión preliminar de una el oficio de invitación a la licitación por invitación a cuando menos tres personas, el cual es difundido con ese carácter en CompraNet por la dependencia o entidad;Servicios: los mencionados en el artículo 4 de la Ley-,Sobre cerrado: cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo, puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de la Ley, ySuperintendente: el representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 28 y 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los licitantes deberán presentar sus proposiciones por escrito en un solo sobre cerrado, el que se acompañará con la documentación adicional, y a su elección, a través de medios remotos de comunicación electrónica, de conformidad con el numeral 16 del "ACUERDO por el que se


CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACIO N AL DEL AGUA \rcRt iaria m Mtntn ammísti &

V RECURSOS NATURALC*

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIO NAL DEL AGUASUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO CENTRO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, sin que el envío de sus proposiciones a través de medios de comunicación electrónica limite su participación en los diferentes actos derivados de la presente licitación.

Los licitantes que presenten sus proposiciones por escrito, deberán acompañar fuera del sobre que contenga sus proposiciones, y los que las envíen por medio del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), los siguientes documentos:

ESCRITOS CON LAS MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE SOLICITAN EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

Los escritos con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que se solicitan como requisito de participación en este procedimiento de contratación, sólo resultarán procedentes si éstos se encuentran previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento o en los ordenamientos de carácter general aplicables a la Administración Pública Federal. La falta de presentación de dichos documentos en la proposición, será motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción VIII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Comisión Nacional del Agua verificará que los escritos a que se refiere el párrafo anterior cumplan con los requisitos solicitados, sin que resulte necesario verificar la veracidad o autenticidad de lo indicado en ellos para continuar con el procedimiento, sin perjuicio del derecho de la Comisión Nacional del Agua para realizar dicha verificación en cualquier momento o cuando se prevea en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o su Reglamento.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAM ENTE CON LAS PROPOSICIONES.

Con fundamento en lo que establecen los artículos 28 y 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las personas físicas y/o morales que hayan sido Invitadas en este procedimiento de contratación, deberán presentar sus proposiciones por escrito en un solo sobre cerrado, el que se acompañará con la documentación adicional, y a su elección, a través de medios( remotos de comunicación electrónica, de conformidad con el numeral 16 del "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, sin que el envío de sus proposiciones a través de medios de comunicación electrónica limite su participación en los diferentes actos derivados de la presente licitación por invitación a cuando menos tres personas.

“Operado con recursos del FONDEN”

14/90

CONAGUAC O M IS IO N N A C IO N A L DEL AGUA

SEMARNATNIC R U A R IA D I M ID IO A M B IIN 11

V R E C U R S O S N A ID H A IfS


Los licitantes que presenten sus proposiciones por escrito, deberán acompañar fuera del sobre que contenga sus proposiciones, y los que las envíen por medio del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), los siguientes documentos:

DOCUM ENTOS ADICIONALES

DA 1 ESCRITO EN EL QUE SE SEÑALE DOMICILIO Y DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO, AU TO RIZAN DO A PERSONAS PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTO S DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y. EN SU CASO, DEL CO N TRATO DE OBRA PÚBLICA INCLUYENDO LAS RELACIONADAS CON LA CALIFICACIÓN DE LAS FIAN ZAS, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CA RÁCTER PERSONAL, La IT* QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES M IENTRAS NO SEÑALE O TR O ’ DISTINTO.

DA 2 ESCRITO CON LA M ANIFESTACION, BAJO PRO TESTA DE DECIR VERDAD. DE QUIEN PRETENDA SO LICITA R ACLARACIO NES A LOS ASPECTO S CO NTENIDOS EN EL OFICIO DE INVITACIÓN, EN EL QUE EXPRESE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, INDICANDO LOS DATOS Y REQUISITOS SIGUIENTES:

A. DEL LICITAN TE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDO SE DE PERSONAS MORALES. ADEM ÁS SE SEÑ ALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SO CIAL DE LA EMPRESA. IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACRED ITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y

B. DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITAN TE: D ATO S DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON O TO RG AD AS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

ESTE ESCRITO DEBERA PRESENTARSE AL INICIO DE LA JU N TA DE ACLARACIO N ES

DA 3 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE. BAJO PRO TESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78. PENÚLTIMO PÁRRAFO. DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE


COM ISIÓN NACION AL DEL AGUA siCRtTARiADI m idió a m bifntiv nrruK>o> natijrai »s


CONAGUA SEMARNATj f|É¡g

ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 51 DE LA PROPIA LEY.

LA FALSEDAD EN LA MANIFESTACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE DOCUMENTO ADICIONAL SERÁ SANCIONADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O DE LEY FEDERAL ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS.

EN CASO DE OMISIÓN EN LA ENTREGA DEL ESCRITO, O SI DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CON QUE CUENTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SE DESPRENDE QUE PERSONAS FÍSICAS O MORALES PRETENDEN EVADIR LOS EFECTOS DE LA INHABILITACIÓN, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SE ABSTENDRÁ DE FIRMAR EL CO N TRATO CORRESPONDIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LOS ARTÍCULOS 51, FRACCIÓN IV, Y 78, ÚLTIMO PÁRRAFO. DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DA 4 COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL (CLAVE DE REGISTRO FEDE CONTRIBUYENTES).

DA 5 COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA. TRATÁNDO SE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN.

DA 6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS LICITANTES O LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA PERSONA MORAL MANIFIESTEN, BAJO PRO TESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTAN CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS Y REQUISITOS SIGUIENTES:

A. DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDO SE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SO CIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES. CON LAS QUE SE ACRED ITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y


16/90

oSiDOi

CONA GUAC O M ISIÓ N N A C IO N Al D H AGUA

SEMARNATU C R l IA R IA l ) t M ED IO AMHil N 11

V K K LIK.SOS N A IU KA I I s


B. DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITAN TE: D ATO S DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON O TO RG AD AS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

DA 7 ESCRITO QUE CONTENGA LA DECLARACION DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITAN TES MANIFIESTEN, BAJO PRO TESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTEN DRÁN DE ADO PTAR CO NDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA. INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CO N TRATACIÓ N U O TROS ASPECTO S QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VEN TAJO SAS CON RELACIÓN A LOS D^MÁS PARTICIPANTES.

DA 8 EN SU CASO. CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACION DE PERSONAS FISICAS Y/O MORALES, CELEBRADO ENTRE DOS O MÁS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ N EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PUNTO 4.11 DE ESTA LICITACIÓN.

DA 9 ESCRITO EN EL QUE EL INTERESADO EN PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CO N TRATACIÓ N MANIFIESTE, BAJO PRO TESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIO NALIDAD M EXICANA.

DA 10 EN SU CASO. ESCRITO EN EL QUE LOS LICITAN TES M ANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAM AS QUE PREVIAMENTE H AYAN REALIZADO , INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE A JU STA N A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR. ASÍ COMO QUE. EN SU CASO. CONSIDERAN CO STO S ESTIM ADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.

DA 11 EN EL CASO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE NACIONALIDAD M EXICANA, COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTO RIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO. PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA. O BIEN. UN ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTEN, BAJO PRO TESTA DE DECIR VERDAD. QUE CUENTAN CON ESE CARÁCTER. U TILIZAN D O PARA TA L FIN EL FORMATO QUE AL EFECTO PROPORCIONA LA COMISIÓN NACIO N AL DEL AGUA EN ESTE OFICIO DE INVITACIÓN.

DA 12 ESCRITO. DONDE MANIFIESTE QUE LE FUE INFORMADO QUE AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CO N TRATACIÓ N LE SERÁN APLICABLES LOS LINEAM IENTOS CONTENIDOS EN EL ‘PROTOCOLO DE ACTU A CIÓ N EN M ATERIA DE CO N TRATACIO N ES PÚBLICAS Y OTORGAM IENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS,


17/90

CONAGUAC O M IS IÓ N N A C IO N A L D EL AGUA

SEMARNATs r c k i i a r i a n i M i n i o a m b i r s i r

V R lC U RSO S N A II»RA I t>


PERMISOS Y CONCESIONES" PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 20 DE AGOSTO DE 2015, ASÍ COMO AL "ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓ N EN M ATERIA DE CO NTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE FEBRERO DE 2016; Y QUE SE DA POR ENTERADO QUE EL MISMO PUEDE SER CO NSULTADO EN LA SECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, QUE SE ENCUENTRA EN EL PO RTAL DE LA VEN TANILLA ÚNICA NACIO NAL (GOB.MX), A TRAVÉS DE LA LIGA W W W .GOB.MX/SFP.

DA 13 EN EL CASO DE ENVIARSE LA PROPOSICION A TRAVES DEL SISTEM A ELECTRONICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL (COM PRANET), ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE ACEPTA EXPRESAMENTE QUE SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA SU PROPOSICIÓN Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN ESTA LICITACIÓN, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LA PROPOSICIÓN Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. DICHO ESCRITO DEBERÁ PRESENTARSE AL ÁREA CONVOCANTE EN FORMA PREVIA AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTUR PROPOSICIONES.

DA 14 EN SU CASO, COPIA ACTU A LIZA D A DEL COM PROBANTE DEL REGISTRO DEL LICITANTE EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CO N TR A TISTA S DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAM ENTAL (COM PRANET). LA FALTA DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ IMPEDIMENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL LICITANTE EN EL PROCEDIMIENTO DE CO N TRATACIÓ N , NI CAUSA DE DESECHAMIENTO DE SU PROPOSICIÓN.

DA 15 ESCRITO DONDE MANIFIESTE SUS DATOS BANCARIOS, ANEXANDO COM PROBANTE BANCARIO.

DA 16 ESCRITO MANIFESTANDO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN QUE DECLARE ESTAR AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

DA 17 ESCRITO M ANIFESTANDO SU ACEPTACION, RESPECTO AL DESCUENTO DEL 0.2% (DOS AL MILLAR) SEÑALADO EN EL CONVENIO QUE PARA TA L EFECTO SUSCRIBIERON LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y LA CÁM ARA M EXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EL 23 DE JUNIO DE 2015.


http://WWW.GOB.MX/SFP

CONA GUAC O M IS IÓ N NAC IO N Al DEL AGUA

SEMARNATS t X R l IA K IA n t M i n i o A M B It.M 11

Y Kl llllR M *'« N A lU R A ll 'i


PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DE M ATERIALES, M AQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓ N PERMANENTE QUE SE REQUERIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Para la ejecución de la obra objeto del presente oficio de invitación, se requerirá la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de fabricación o contenido nacional, por el porcentaje del 50% de contenido nacional.

Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría de Economía podrá solicitar a la Comisión Nacional del Agua, al contratista o al fabricante, la información necesaria para verificar el cumplimienta^del contenido de fabricación nacional de los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente deban ser utilizados en la ejecución de la obra, de conformidad con las “REGLAS para la determinado acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, expedidas por la Secretaría de Economía y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2010.

El porcentaje de contenido nacional se determinará con base en la siguiente expresión:

CNP= (VSN/VTP)*100

En dónde:

CNP = Contenido nacional del proyecto correspondiente, expresado en porcentaje.

VSN = Valor de los materiales (diferentes a los de la construcción), maquinaria y equipo de instalación permanente, de fabricación nacional en el proyecto correspondiente.

VTP = Valor total del proyecto que se contrata, que incluye el valor de la ingeniería, de la ejecución de la obra civil y de la obra electromecánica, así como de los suministros y otros servicios.

Para efectos del cumplimiento del requisito de contenido nacional, los licitantes deberán presentar un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cumplirán con el porcentaje requerido de contenido nacional de la obra y que, a su vez, los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que integren el contenido nacional exigido de la obra, cumplirán con lo dispuesto por la Regla 15, en relación con la Regla 5, de las Reglas anteriormente mencionadas (Anexo Técnico A T 14).

Asimismo, el licitante requerirá a su proveedor de bienes en obras públicas, un escrito libre en el que éste manifieste bajo protesta de decir verdad, que los bienes que suministrará a dicho licitante, en caso de resultar adjudicado, para integrar el porcentaje de contenido nacional de la obra, serán fabricados en los

“Operado con recursos del FO NDEN”

CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACION AL DPI AGUA SI C R f JA R IA P f M I D IO A M B IE N T E

V RECU R -N O S N A T U R A I ES


Estados Unidos Mexicanos y contarán con el porcentaje de contenido nacional requerido conforme a la Regla 5 de las “REGLAS para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, emitidas por la Secretaría de Economía.El licitante deberá presentar como parte de su oferta los escritos a que se refieren los dos párrafos precedentes.

PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO DE OBRA LOCAL QUE SE REQUERIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Los licitantes deberán comprometerse a cumplir con la incorporación, como mínimo, del 30 % (TREIN TA POR CIENTO) de mano de obra local del Estado de Veracruz en el que se ejecutarán los trabajos, con respecto del total del personal propuesto por los licitantes, considerando como mano de obra las actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos, así como cualquier otra que se requiera para la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, último párrafo, 31, fracción XXI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 44, fracción III, segundo párrafo, de su Reglamento.

Para efectos de lo anterior, los licitantes deberán presentar un escrito en el que manifiesten que se comprometen a cumplir con el porcentaje requerido, de conformidad con el Anexo Técnico A T 4.

DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARÁ LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN.

Los licitantes deberán acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera de la forma siguiente:

Experiencia de los profesionales técnicos y adm inistrativos al servicio del licitante: Con elcurrículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares. Para efectos del último párrafo del artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se considerará como mano de obra las actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, así como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera para la ejecución de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana (Documento Técnico AT 3).

Experiencia y capacidad técnica del licitante: Con los documentos que acrediten la ejecución de obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, así como el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado; en el supuesto de que el licitante no haya formalizado contratos con


20/90

COM ISIÓN NACIONAI DEL AGUA

CONAGUA SEMARNATSI l IU IA IÜ A 1)E M L O I O A M H II N I i

Y K I C U R S O S N A I U K A I I S


dependencias y entidades, lo manifestará por escrito a la Comisión Nacional del Agua, bajo protesta de decir verdad, por lo que no será materia de evaluación el historial de cumplimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de que el licitante no presente los documentos o el escrito señalados, se atenderá lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Documento Técnico A T 5).

Capacidad financiera: Con las declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de las proposiciones (Documento Técnico A T 6).

1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato, objeto de esta licitación, el Com ité Técnico del Fideicomiso Numero 2003, Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), en la Prim era Sesión Extraordinaria, celebrada el 18 de enero de 2017, en acuerdo número SE.1.27/2017, autorizó que con cargo al patrimonio del fideicomiso se otorgue un apoyo para atender las acciones de los daños , ocasionados por la ocurrencia de la lluvia severa e inundación fluvial y pluvial del 18 al 24 de octubre de 2015, que afectó a 4 municipios: Tenochtitlán, Nautla, San Juan Evangelista y Tlacotalpan del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para aplicarse a la obra pública, haciendo constar que los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, no pierden ese carácter al ser fideicomitidos, por lo que son objeto de las medidas de control y seguimiento establecidas en el mecanismo presupuestario específico, y en las disposiciones legales aplicables.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS

La obra pública, a base de precios unitarios y tiempo determinado, objeto de la licitación por invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional, consistirá en: RECONSTRUCCIÓN DE LA MARGEN N ATURAL DERECHA DEL RÍO PAPALOAPAN, A LA ALTU RA DE LA LO CALID AD DE LINDA VISTA (ETAPA 4), MUNICIPIO DE TLA CO TA LPA N . VER., De conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción que la Comisión Nacional del Agua proporcione.

1.3 FECHAS ESTIM ADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA.

La fecha estimada para el inicio de la obra será el día 28 de junio de 2018 y la de terminación será el día 24 de diciembre de 2018.

1 GENERALIDADES DE LA OBRA.

TRABAJOS.

1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.


CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA s e c r e t a r í a n r m e d i o a .w r i f n u

V R E C U R S O S N A I U R A I l S


El plazo de ejecución de la obra será de 180 días naturales, contados a partir de la fecha de inicio de la misma.

1.5 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el punto 1.3 y con el plazo solicitado en el punto 1.4.

Dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Comisión Nacional del Agua o podrán ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en los puntos 4.2.2 y 4.2.3.

1.6 VISITA AL SITIO O SITIOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Las personas que decidan participar en la licitación por invitación a cuando menos tres personas, podrán visitar el sitio o sitios en los que se realizará la obra, siendo optativa para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio o sitios, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado de dificultad de la obra a ejecutar y sus implicaciones de carácter técnico, y realicen las investigaciones que consideren necesarias condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecución.

A quienes pretendan realizar la visita al lugar en que se realizará la obra con posterioridad a la fecha señaladas para la visita, se les podrá permitir el acceso al lugar en que se llevará a cabo la obra, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos 24 (VEINTICUATRO) horas al acto de presentación y apertura de proposiciones, aunque no será obligatorio para la Comisión Nacional del Agua, designar a un técnico que guíe la visita.

En ningún caso, la Comisión Nacional del Agua asumirá responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el lugar y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el sitio de la obra no le releva de su obligación para ejecutarla y concluirla en la forma y términos convenidos.

Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que conocen el sitio de realización de la obra y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que. en su caso, se hayan efectuado al oficio de invitación a la licitación. ( ya sean derivadas de la junta de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan efectuado con posterioridad a la junta de aclaraciones o de cualquier otra situación regulada en la normatividad aplicable (Anexo Técnico AT 1), por lo que no podrá invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo.

1.7 LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA.


CON A G U A S EMARNAT jCOM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA « c r u a i u a d i m i d i ó a m b u n t i

Y R IC U K iO S N A IU R A 11S


El lugar de reunión para la visita a los sitios de la obra será en los bajos del palacio Municipal del municipio de Tlacotalpan, Estado de Veracruz, a las 10:00 horas, el día 24 de m ayo de 2018, siendo atendidos por el Residente de Obra, Ing. José Luis Barocio Esquivel, con cargo de Ingeniero en Jefe de los D istritos de Tem poral Tecnificado 003 Tesechoacán, 023 Isla- Rodríguez Clara y 035 Los Naranjos, con número telefónico 8 41 60 60 ext. 1417.

1.8 JU N TA (S) DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones se llevará a cabo con posterioridad a la visita al sitio de realización de la obra. La primera junta de aclaraciones se celebrará a las 11:00 horas, el día 24 de m ayo de 2018, en los bajos del palacio Municipal del municipio de Tlacotalpan, Estado de Veracruz, siendo optativa la asistencia a las reuniones por parte de los interesados en participar en este procedimiento j¡le contratación.

Las solicitudes de aclaración se presentarán, a elección del licitante, de manera personal en la junta de aclaraciones, o enviarse a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), a más tardar 24 (VEINTICUATRO) horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta. La Comisión Nacional del Agua tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante que se formulen a través de CompraNet. la hora que registre el sistema al momento de su envío.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en este oficio de invitación, deberán presentar en la junta de aclaraciones un escrito de conformidad con el contenido del Documento Adicional DA 2, en el que, bajo protesta de decir verdad, expresen su interés en participar en la licitación por sí o en representación de un tercero, considerándose como licitantes, y además, manifestarán los datos generales del interesado y, en su caso, del representante legal, conteniendo los siguientes datos:

a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

b. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

El acto será presidido por el servidor público designado, quién será asistido por un representante del área requirente y/o del área técnica de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en el oficio de invitación.


\

CONAGUACOM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA S fC R I TARIA n i M im o A M B IIV If

V R! CURSO!» N A It 'R A I IS

( J í v _ — - r


Si el Documento Adicional DA 2 no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, penúltimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39, cuarto párrafo, y 61, fracción VI, de su Reglamento.

Las solicitudes de aclaración que en su caso deseen formular los licitantes, deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en el oficio de invitación. Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la Comisión Nacional del Agua.

En la(s) junta(s) de aclaraciones, el servidor público que presida el acto, con el apoyo del representante del área requirente y/o del área técnica de los trabajos, procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración referentes a cada numeral o punto del oficio de invitación mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante y en la que deberán constar las preguntas de los licitantes y las respuestas a éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones al oficio de invitación para la elaboración y presentación de las proposiciones, indicando si es la última o habrá una posterior y que será firmada por los licitantj servidores públicos que intervengan, entregándoles copia de la misma a los licitantes que asistieí para los ausentes, se pondrá a su disposición en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet). De proceder modificaciones al oficio de invitación, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo previsto para su envío a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), no serán contestadas por el servidor público que presidió la junta de aclaraciones por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo. En dicho supuesto, si el servidor público que presida la junta de aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la Comisión Nacional del Agua tomará en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

Si derivado de la o las juntas de aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, la modificación respectiva al oficio de invitación a la licitación deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet); en este caso, el diferimiento deberá considerar la existencia de un plazo de al menos 6 (SEIS) días naturales desde la fecha en que concluya la última junta de aclaraciones hasta el momento del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Al finalizar la(s) junta(s) de aclaraciones, se fijará un ejemplar del acta en las oficinas de la en las oficinas de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organism o de Cu a Golfo

Operado con recursos del FONDEN

CONAGUACOM ISIÓN NACIONAI DHL AGUA

SEMARNATM i K t U K I A ni M L D I O A M B U N I i

V R t C U R Í O S n a u j k a i I s


Centro ubicada en la Carretera Federal Xalapa-V eracruz KM 3.5 No. 471, I o Piso, Col. Olmos de las Anim as, C.P. 91193, Xalapa, Veracruz, por un término que no será menor a 5 (CINCO) días hábiles, dejándose constancia en el expediente de la licitación de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta.

2 INFORMACIÓN, DOCUM ENTACIÓN Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA EL OFICIO DE INVITACIÓN A LA LICITACIÓN.

En este oficio de invitación a la licitación se especifican la obra que se licita, el procedimiento para esta licitación por invitación a cuando menos tres personas y las condiciones contractuales, detallándose en los siguientes documentos:

a. Documentos adicionales DA 1 al DA 17 a presentarse junto con el sobre cerraao que contenga la proposición, con formatos de escritos;

b. Anexos Técnicos A T 1 al AT 14 y Anexos Económicos AE 1 al AE 12, con formatos de escritos y guías de llenado;

c. Modelos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y de pólizas de

d. Modelo del programa de aplicación del anticipo que debe presentar el licitante al que se le adjudique el contrato, firmado y rubricado por el propio licitante o su representante legal;

e. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, aplicables;

f. Catálogo de conceptos; y

Los licitantes deberán examinar todos los documentos adicionales, anexos técnicos y económicos y sus guías de llenado, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en este oficio de invitación a la licitación para no incurrir en alguno de los motivos señalados en el punto 5.3, en el que se precisan las causas por las que puede ser desechada su proposición.

3 MODIFICACIONES DEL OFICIO DE INVITACIÓN A LA LICITACIÓ N.

De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Comisión Nacional del Agua podrá modificar el contenido de este oficio de invitación, a más tardar el séptimo día natural previo a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones, o con motivo de las solicitudes de aclaraciones al oficio de invitación que formulen los licitantes, serán consideradas como parte integrante

fianzas;


CO N AGUA SEMARNAT ¡COM ISIÓN NACION AL DEL AGUA su r u a r ía ™ Mimo ambiente

V RECURSOS N A W R A ltS


del propio oficio de invitación y de observancia obligatoria para los licitantes en la elaboración de sus proposiciones.

Las modificaciones que se hagan a esta el oficio de invitación se harán del conocimiento de los licitantes que no hayan asistido a la junta de aclaraciones, exclusivamente a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet) a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.

4 PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

Los licitantes deberán entregar sus proposiciones en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante la entrega en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior con la clave del oficio de invitación, objeto de la obra y el nombre o razón social del licitante, y completamente cerrado.

Las proposiciones deberán ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos y el programa general de ejecución de los trabajos, mismos que deberán ser7 firmados en cada una de sus hojas.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entreguen los licitantes.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Comisión Nacional del Agua no podrá desechar la proposición.

En el caso de que las proposiciones sean enviadas a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), en sustitución de la firma autógrafa, deberán emplear, en el caso de licitantes nacionales, la firma electrónica avanzada que emite el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales que producirá(n) los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrá el mismo valor probatorio.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

En el caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la Comisión Nacional del Agua, para los efectos de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.


26/90

C

CONAGUACOM ISIÓN \<\CIONAl DFI AGUA

SEMARNATM I K t IAKJA D I M I m o A M B II ^ I I

) K1CURSOS N A IU K A I f S


4.1 ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, conforme al Documento Adicional DA 6, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

Las proposiciones deberán presentarse por escrito y podrá integrarse en los formatos que para tal efecto se incluyen en este oficio de invitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas.

Las proposiciones que se presenten por escrito deberán anexarse los archivos escaneados que contengan los docum entos adicionales, anexos técnicos y económ icos completos, en form ato PDF comprimido con un tam año de 25 Mb por anexo y en memoria USB, sin incluir las guías de llenado.

Las proposiciones, que a elección de los licitantes sean enviadas a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), se sujetarán a lo siguiente:

Se tendrán como no presentadas las proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 29 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de junio de 2011.

Cuando por causas ajenas al Sistema de Información Pública Gubernamental (CompraNet) o a la Comisión Nacional del Agua, no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la Comisión Nacional del Agua difundirá en el Sistema de Información Pública Gubernamental (CompraNet) la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto.

Las proposiciones que los licitantes entreguen por escrito en el acto de presentación y apertura de proposiciones o envíen a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), deberán estar integradas en la forma siguiente:

4.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

‘‘Operado con recursos del FO N DEN ”

CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACION AL DEL AGUA M CIUTAWA DF «m ío AMimsn

Y ni CURSOS NATURAI ? \


4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS POR LA COMISIÓN NACIO NAL DEL AGUA, QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, CO NSISTENTES EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN.

4.2.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

A T I MANIFESTACION ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SUS CONDICIONES AM BIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS M ATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS M ATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓ N PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

AT 2 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LA OBI INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO. EN SU CASO. LAS RESTRICCIONES TÉCN ICAS QUE PROCEDAN CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO QUE ESTABLEZCA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

AT 3 ESCRITO DE PROPOSICION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y ADM INISTRATIVO S AL SERVICIO DEL LICITANTE. ANEXANDO EL CURRÍCULO. CON FIRMAS AUTÓGRAFAS, ADJUNTANDO COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL, CA R TA COMPROMISO Y GRADOS ACADÉMICOS, Y DE LA CREDENCIAL PARA VO TAR POR AMBOS LADOS, DOMICILIO Y NÚMERO DE TELÉFONO. DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN. ADM INISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CA RA CTERÍSTICA S TÉCN ICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

AT 4 ESCRITO EN EL QUE LOS LICITANTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR CON LA INCORPORACIÓN. COMO MÍNIMO. DEL 30% (TREIN TA POR CIENTO) DE MANO DE OBRA LOCAL DEL ESTADO DE VERACRUZ EN EL QUE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CON RESPECTO DEL TO TA L DEL PERSONAL PROPUESTO POR LOS LICITANTES, CONSIDERANDO COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TÉCNICOS Y ADM INISTRATIVOS, ASÍ COMO CUALQUIER O TRA QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCU LO S 30, ÚLTIMO PÁRRAFO, 31. FRACCIÓN XXI, DE LA LEY

l - l

Operado con recursos del FONDEN”

28/90

C ISIÓ N NACION AL DEL AGUA m c r í i a r i a d i m e d i o am m i n t i *> R l C U R SO S N A IU R A I 14


CONA GUA SEMARNAT) á ¡g |

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 44, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE SU REGLAMENTO.

AT 5 COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CA PACID AD TECNICA EN OBRAS DE LA MISMA NATU RALEZA, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADO S POR EL LICITANTE, EN LOS QUE SEA COM PROBABLE SU PARTICIPACIÓN, AN O TAN DO EL NOMBRE DE LA CO N TRATAN TE. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. IMPORTES TO TALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERM INACIONES, ASÍ COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTO RIO DE CO N TRA TO S SU SCRITO S CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITAN TE NO HAYA FORM ALIZADO CO N TRATO S CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ÉSTE LO M ANIFESTARÁ POR ESCRITO A LA COMISIÓN N ACIO N AL DEL AGUA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. POR LO QUE NO SERÁ M ATERIA DE EVALUACIÓN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCU LO 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN CASO DE QUE EL LICITAN TE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS O EL ESCRITO SEÑALADOS. SE ATENDERÁ LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

A TÓ LOS DOCUM ENTOS QUE ACREDITEN LA CA PACID AD FINANCIERA, CON LAS DECLARACIONES FISCALES DE LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES, Y, EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS MÁS A C TU A LIZA D O S A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. TRA TÁ N D O SE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS. SE PODRÁN CONSIDERAR EN CO NJUNTO LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES INTEGRANTES.

AT 7 RELACION DE M AQUINARIA Y EQUIPO DE CO NSTRUCCIO N, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COM PRA. SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES. ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJO S CONFORME A L PROGRAM A PRESENTADO; TRATÁN D O SE DE M AQUINARIA O EQUIPO DE CO N STRU CCIÓ N ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA. DEBERÁ PRESENTARSE CA R TA COMPROMISO DE ARRENDAM IENTO Y DISPONIBILIDAD.

A T 8 M ANIFESTACION ESCRITA. BAJO PRO TESTA DE DECIR VERDAD. DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE CO TIZA N EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU M ODALIDAD DE DISCRIM INACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS. CUANDO SE REQUIERA DE M ATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE IN STALACIÓ N PERMANENTE DE O RIGEN EXTRANJERO DE LQS SEÑALADOS

“Operado con recursos del FO N DEN ”

29/90

CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACION AL DEL AGUA acu ita r ía nt m edio am biín ti

V KV ( URSQS SATUPAII S


POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, EN MATERIA DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL.

AT 9 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCN ICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR:

A) LISTADO DE M ATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓ N PERMANENTE;

B) MANO DE OBRA; Y

C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AT 10 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJO S CONFORME AL CATALO GO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TO TA L DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y, EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

AT 11 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓ N, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS;

B) MANO DE OBRA;

C) MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, Y

D) UTILIZACIÓ N DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADM INISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADM INISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

A T 12 M ANIFESTACION ESCRITA DEL LICITANTE EN LA QUE INDIQUE TENER O NO ALGUNA CERTIFICACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA A CO N TRA TA R, EN M ATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE, EMITIDA CONFORME A LA LEY


30/90

CONAGUA SEMARNATí í *COM ISION NACIONAL DEL AGUA s u r i i a r i a n i Mimo A M U l i N n 1

S R lC U R S O S N A l U K A l I s ■


FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORM ALIZACION O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, AN EXANDO COPIA DE LA (S) CERTIFICACIÓN (ES). LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAM IENTO DE LA PROPOSICIÓN.

AT 13 EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS LICITAN TES M ANIFIESTEN QUE CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA TO TA LID A D DE SU PLAN TA DE EMPLEADOS, CU YA S A LTA S EN EL INSTITUTO M EXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SE H AYAN DADO CON 6 (SEIS) MESES DE ANTELACIÓ N AL A CTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, MISMA QUE SE COM PROBARÁ CON EL AVISO DE A LTA CORRESPONDIENTE, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO EL AVISO DE A LTA S MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE LA COMISIÓN NACIO N AL DEL AGUA. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECH AM IENTO DE LA PROPOSICIÓN. __A,

AT 14 ESCRITO DEL LICITA N TE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PRO TESTA DE DECIR VERDAD^ QUE CUM PLIRÁ CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO N ACIO N AL DE LA OBRA Y QUE, A SU VEZ, LOS MATERIALES, M AQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓ N PERMANENTE, QUE INTEGREN EL CONTENIDO N ACIO NAL EXIGIDO DE LA OBRA, CUM PLIRÁN CON LO DISPUESTO POR LA REGLA 15, EN RELACIÓN CON LA REGLA 5, DE LAS ‘REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACRED ITACIÓ N Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO N ACIO N AL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CO N TRATACIÓ N , ASÍ COMO PARA LA APLICACIÓ N DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA CO N TRA TA CIÓ N DE OBRAS PÚBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADM INISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL", EXPEDIDAS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.

4.2.3 LOS ANEXOS ECONÓMICOS DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUM ENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

AE 1 LISTAD O DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCN ICAS DE CA D A UNO DE ELLOS. INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR. SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPADOS POR:

A) CO STO DE LOS M ATERIALES Y EQUIPO DE IN STA LACIÓ N PERMANENTE;

B) CO STO DE LA MANO DE OBRA; Y


31/90

CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACION AL DEL AGUA sic r u a r ía n i mmiio ambitmif

Y RECURSOS N A tU K A lO


C) CO STO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AE 2 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADO R DE SALARIO S BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS:

A) ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TI;

B) CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL; Y

C) INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL.

PARA EL CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERÁ CONSIDERASE LO DISPUESTO EN EL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE ENERO DEL 2016, EN EL CUAL INDICA:

A) TO DAS LAS MENCIONES AL SALARIO MÍNIMO COMO UNIDAD DE CUENTA, INDICE, BASE O REFERENCIA PARA DETERMINAR LA CAN TID AD DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES Y SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS LEYES FEDERALES. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO FEDERAL ASI COMO EN LAS DISPOSICIONES JURIDICAS QUE EMANEN DE TO DAS LAS ANTERIORES, SE ENTENDERÁN REFERIDAS A LA UNIDAD DE MEDIDA Y A CTU A LIZA CIÓ N (UMA).

B) EL SALARIO MÍNIMO NO PODRÁ SER U TILIZADO COMO ÍNDICE, UNIDAD, BASE, MEDIDA O REFERENCIA PARA FINES AJENOS A SU NATU RALEZA.

C) EL VALO R DE LA UMA SERÁ DETERMINADO CONFORME A LA LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓ N , PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 2018.

AE 3 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CO STO S Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

AE 4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADM INISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAM PO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.


COM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA « c k m a r i a m m i d i ó a m b i i n i i fV K lt .U R .S O N N A T U R A L IS


CON A GUA S EMARNAT | |¡gg)

AE 5 ANALISIS, CA LCU LO E INTEGRACIÓN DEL CO STO POR FINANCIAM IENTO.

AE 6 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

AE 7 CARGOS ADICIONALES.

AE 8 RELACIÓN Y AN Á LISIS DE LOS CO STO S UNITARIOS BÁSICOS DE LOS M ATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO S. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCU LO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBER/ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

AE 9 AN ALISIS DEL TO TA L DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CO N CEPTO S DE TR A BA JO ;DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON CO STO S DIRECTOS. INDIRECTOS, POR FINANCIAM IENTO, DEL CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS M ATERIALES A U TILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS. Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CO N STRU CCIÓ N CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

AE 10 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABA JO S CONFORME AL CATÁLO GO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES. CA LEN D ARIZAD O Y CU AN TIFICAD O DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIO N AL DEL AGUA. DIVIDIDO EN PARTID AS Y SUBPARTIDAS, DEL T O T A L DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. U TILIZAN D O PREFERENTEMENTE DIAGRAM AS DE BARRAS. O BIEN. REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO, CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO S.

AE 11 PROGRAM AS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. CALEN D ARIZAD O SCU AN TIFICADO S EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE U TILIZACIÓ N , CONFORME A LOS PERIODOS DETERM INADOS POR LA COMISIÓN NACIO N AL DEL AGUA. PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) DE LOS M ATERIALES Y EQUIPOS DE IN STALACIÓ N PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS;

B) DE LA MANO DE OBRA;

D) DE LA M AQUINARIA Y EQUIPO PARA CO NSTRUCCIÓ N. IDENTIFICANDO SU TIPO Y CA RACTERÍSTICAS; Y


CONAGUACOM ISIÓN NACION AL DEI AGUA

SEMARNATsrcfu J A R IA 1)1 M l P I O A M IH F N ! f

Y R f C U R S O S S A I I IRA I l 'S


D) DE LA UTILIZACIÓ N DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADM INISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADM INISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

AE 12 CATÁLO GO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN. UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TO TA L DE LA PROPOSICIÓN, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORM ALIZAR EL CO N TRATO CORRESPONDIENTE.

4.3 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

Las proposiciones, así como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en este oficio de invitación a la licitación, deberán presentarse en idioma español.

4.4 MONEDA EN LA QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

El tipo de moneda en la deberán presentarse las proposiciones será en pesos de los Estados Unidos Mexicanos.

4.5 ANTICIPOS.

Para la ejecución de la obra pública objeto del contrato, la Comisión Nacional del Agua NO otorgará anticipos.

La Comisión Nacional del Agua, con fundamento en lo señalado en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, determina que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de conformidad con la fracción I del artículo 57 de la citada Ley, aplicando los índices a que se refiere la fracción II del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de acuerdo a lo establecido en los artículos 177, 178 y 180 de su Reglamento. Este procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

Para efectos de la aplicación de ajuste de costos, se estará a lo señalado en el Capítulo Quinto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

4.6 AJUSTE DE COSTOS


CONAGUACOM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SEMARNATm i k i i a r í a m M i m o A M h i iN 11

V KI C U R S O S N A I U K A I I S


Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los 60 (SESENTA) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la Comisión Nacional del Agua la que lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme al cual, invariablemente la Comisión Nacional del Agua deberá efectuarlo, con independencia de que sea a la alza o a la baja. El contratista deberá acompañar a su solicitud la documentación indicada en los artículos 56, tercer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 178 de su Reglamento.

La Comisión Nacional del Agua, dentro de los 60 (SESENTA) días naturales siguientes a la fecha en que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, por lo que no se requerirá la formalización de convenio alguno; en caso contrario, la s tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la Comisión Nacional del Agua apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de 10 (DIEZ) días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el contratista diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga algúr anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipe concedido.

El contratista recibirá de la Comisión Nacional del Agua, el pago total en pesos de los Estados Unido; Mexicanos, que deba cubrírsele por unidad de concepto de trabajos terminados y ejecutados conforme al proyecto, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad y requeridas.

La Comisión Nacional del Agua y el contratista convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de

4.7 CONDICIONES DE PAGO.

4.8 FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.


CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA M'C’RI 1ARÍ \ D f M ID IO AMBI1 Ni ! f

RECURSO* N A fllR A L IA


estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en los términos de referencia, con la secuencia y tiempo previsto en el programa de ejecución de los trabajos, que abarcarán un período no mayor a un mes calendario, las que serán presentadas por “el contratista" a la residencia de obra, acompañada de la documentación que acredite su pago tales como números generadores que incluyan la información técnica solicitada conforme a los términos de referencia, notas de bitácora, fotografías, y análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que será el último día de cada mes-, la residencia de obra dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación, deberá revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones que serán pagadas por el banco nacional de obras y servicios públicos, sociedad nacional de crédito, en su carácter de institución fiduciaria del fideicomiso número 2003, fondo de desastres naturales (FONDEN), a través de transferencia electrónica de fondos, dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la residencia de obra y “el contratista” haya entregado la factura respectiva con los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, para que “la Comisión Nacional del Agua” inicie su trámite de pago ante el banco nacional de obras y servicios públicos, sociedad nacional de crédito. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos que, conforme al artículo 191 de la ley federal de derechos, procedan por la prestación del servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos que realiza la secretaría de la función pública, así como los impuestos correspondientes y se retendrán de la estimación o estimaciones que se cubran al contratista.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa general de ejecución de los trabajos convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa. Tal situación deberá documentarse y registrarse en la bitácora.El retraso en el pago de estimaciones en que incurra la Comisión Nacional del Agua diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud del contratista, a través del convenio respectivo. No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables al contratista.

El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

En caso de que las facturas entregadas por el contratista para su pago presenten errores o deficiencias, la Comisión Nacional del Agua, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a el contratista las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del contratista no se computará para efecto de los 20 (veinte) días naturales en que deben ser pagadas las estimaciones una vez autorizadas por el residente de obra.

O perado con recursos del FONDEN

COM ISIÓN NACIONAL DEI AGUA

CO N AGUA SEMARNATSI l III IA R IA ni M I D IO A M U llN 11SI i R l IA R IA D I M I D IO A M B U .N 11

V R t C U R S O S N A T U R A I f S


El pago de las estimaciones no se considerará como aceptación plena de los trabajos, ya que la Comisión Nacional del Agua tendrá el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de la Comisión Nacional del Agua existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, podrá pactarse su recepción. En estos casos se levantará el acta circunstanciada de recepción física y parcial de los trabajos, la que deberá contener como mínimo los requisitos indicados en el artículo 151 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Cuando la Comisión Nacional del Agua rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a "el contratista”, la recepción parcial quedará a juicio de la Comisión Nacional del Agua la que liquidará el importe de los trabajos que se ajusten a lo indicado en los anexos de este co

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

El pago de las estimaciones se tendrán por autorizadas cuando la Comisión Nacional del Agua omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presentan a cobro las estimaciones.En caso de que el contratista no presente las estimaciones dentro del término de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para su pago, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del contratista, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en la estimación de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de la estimación el incremento desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidor deberán acumularse entre ellos.

La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, acompañado de \¿ documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

Tratándose de suspensión de los trabajos o de terminación anticipada del contrato, el pago de los gastos no recuperables se limitará exclusivamente a los casos previstos por los artículos 146 y 152 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

El pago de la estimación autorizada de gastos no recuperables debidamente comprobados, se realizará en un término no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por el residente de obra.

Operado con recursos del FO N D EN ”

CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA s u r u a r í a n r M t m o A M B irN r i

Y R K U R S O S N A H IR A l I s


Una vez calculados los importes de los gastos no recuperables, no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad a que se refieren los artículos 212, 214 y 219 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Si el contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de "la Comisión Nacional del Agua”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los anexos que se indican en la declaración 11.7 (o el que corresponda) del presente contrato o conforme a las órdenes escritas de “la Comisión Nacional del Agua”, ésta podrá ordenar su corrección o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "el contratista” sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, la Comisión Nacional del Agua, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la corrección o reposición de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado en la cláusula sexta de este contrato para su terminación.

En caso de incumplimiento en el pago de estimaciones (excepto tratándose de retenciones económicas o penas convencionales, a que se refieren las cláusulas décima novena, vigésima y vigésima primera de este contrato) y de ajustes de costos, la Comisión Nacional del Agua, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros, conforme a la tasa que será igual a la establecida por la ley de ingresos de la federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los gastos financieros correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Comisión Nacional del Agua.

4.9 PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN.

Ninguna de las condiciones contenidas en este oficio de invitación a la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, cuarto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Los licitantes deberán abstenerse de comunicarse con los servidores públicos del área encargada de realizar la evaluación de las proposiciones, para tratar asuntos relacionados con el presente oficio de invitación a la licitación, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 17 del Anexo Primero d “ “ CUERDO


38/90

CO N AGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACION AI DEL AGUA stCRt i a r j a ot m i d i ó a m i i i e n i i

Y R IC U R S O S N A T U R A U S


por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, con sus reformas y adiciones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente, sin perjuicio de que, durante el periodo de evaluación de las proposiciones presentadas, la Comisión Nacional del Agua pueda solicitar por escrito o a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), a los licitantes, aclaraciones o información adicional de sus proposiciones, en los términos de lo dispuesto por los artículos 38, cuarto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 66 de su Reglamento, y estos deberán responder por escrito, dichas solicitudes.

4.10 DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIM ACIONES POR PAGAR.

En el caso de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato se encuentre inscrito en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de conformidad con el Convenio de Colaboración suscrito con fecha 23 de junio de 2015, entre la Comisión Nacional del Agua y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados, el 0.002% (DOS AL MILLAR) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, la Comisión Nacional del Agua realizará el descuento en el porcentaje antes mencionado, conforme a la declaración 11.11 y la cláusula vigésima octava, inciso B) (o la que corresponda), del modelo de contrato, que será entregado al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción.

m

Para la aplicación de este descuento, el licitante al que se le adjudique el contrato deberá presentar escrito en el que haga constar su aceptación o negativa. Este descuento no deberá ser repercutido en la integración de los precios unitarios, por lo que en caso de repercutirlo, será motivo para desechar la proposición.

Asimismo, de las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontará el 0.005% (CINCO AL MILLAR) del importe de cada estimación, para cumplir con lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaría de la Función Pública, según lo establece el artículo 37, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

4.11 AGRUPACIONES DE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES.

En razón de que el presente procedimiento de contratación es para la contratación de obra pública mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 77 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no se aceptarán proposiciones conjuntas de agrupación de personas, físicas y/o morales, por lo que solamente se aceptará la proposición de las personas, físicas y/o morales, que hayan sido invitadas, las cuales se estima que cuentan con capacidad


CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACIONAL DF.L AGUA s u m a r ia nt mitmo ambifntí

V RlCURSOS NAmitAl ls -OflfírC


de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos y financieros necesarios para la ejecución de los trabajos, sin necesidad de recurrir a terceros.

4.12 SUBCO NTRATACIÓ N DE LOS TRABAJOS.

No se tiene prevista la subcontratación de ninguna parte de la obra.

No obstante lo anterior, sí por la naturaleza o especialidad de los trabajos resulta necesario subcontratar, el contratista deberá solicitar la autorización previa de la Comisión Nacional del Agua y ésta podrá solicitar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de la(s) persona(s) o empresa(s) que el contratista subcontrate y se obliga a presentar a la Comisión Nacional del Agua la opinión en sentido positivo del cumplimiento de las obligaciones fiscales emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 32-D, octavo párrafo, del código fiscal de la federación y la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre del 2017, así como la opinión en sentido positivo del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 32-D, octavo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y la regla primera del “ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de febrero de 2015, de la(s) persona(s) que subcontrate.

De aprobarse la subcontratación de parte de los trabajos solicitada por el contratista, no deberá considerarse como una ampliación al monto o al plazo del contrato de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las

En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante la Comisión Nacional del Agua y de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de los trabajos cuya subcontratación se autoriza, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de Comisión Nacional del Agua.

4.13 RELACIÓN DE M ATERIALES Y EQUIPO DE IN STALACIÓ N PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

Para la ejecución de la obra, la Comisión Nacional del Agua no proporcionará materiales ni equipo de instalación permanente.

4.14 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN.

El licitante o su representante legal deberá firmar autógrafamente la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de su proposición, salvo el catálogo de conceptos que deberá firmado

mismas,


CO N AGU A SEMARNATiCOM ISIÓN NACION AL DEL AGUA m c r u a r j a Di mloio a m ü u n i i

V RtCURSOj» N A I IJR A l I S


en cada una de sus hojas, por lo que, el hecho de no firmar el catálogo de conceptos en todas sus hojas, será motivo para desechar la proposición, de conformidad con lo indicado en el punto 5.3 fracción X, de este oficio de invitación a la licitación.

En el caso de las proposiciones enviadas a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), en sustitución de la firma autógrafa, deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que producirá(n) los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrá(n) el mismo valor probatorio.

4.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN.

Los licitantes deberán integrar su proposición, en original y en la forma que previenen los puntos 4.2.2 y4.2.3 de este el oficio de invitación a la licitación. Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren, debiéndose numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como los demás documentos que entregue el licitante.

Una vez integrada deberá ser colocada en un solo sobre completamente cerrado, claramente identificado en su parte exterior, con el número del oficio de invitación a la licitación, objeto de la obra y el nombre o la razón social del licitante.

Los licitantes que opten por enviar sus proposiciones a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), deberán integrar su proposición técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas, identificando cada una de las páginas que integran su proposición, con los datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de las propuestas.

5 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.

Para facilitar el procedimiento de licitación, la Comisión Nacional del Agua podrá efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados y cerciorarse de su inscripción en el registro único de contratistas a que se refiere el artículo 74 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que forma parte del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), así como a la documentación distinta a la proposición técnica y económica de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En ningún caso se impedirá el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes podrán presentar directamente sus propuestas en el acto de presentación y apertura de proposiciones de que se trate.

Operado con recursos del FO N D EN ”

41/90

CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACIONAL DEI AGUA SECRETARIA DE MI D IO A M M tN 1 1

Y Rl CU RSO S NATURA! I '


En todos los casos, se preferirá la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como aquellos licitantes que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas.

5.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, Y FALLO DE LA LICITACIÓN.

Las proposiciones por escrito deberán presentarse a las 09:30 horas, el día 04 de junio de 2018, en las oficinas de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organism o de Cuenca Golfo Centro ubicadas en la Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM 3.5 No. 471, I o Piso, Col. Olmos de las Ánimas, C.P. 91193, Xalapa, Veracruz, donde se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, bajo la presidencia del titular del área responsable de la contratación o por el servidor público que éste designe, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Los licitantes o sus representantes legales, quienes previamente deberán registrar su asistencia, al ser nombrados entregarán sus proposiciones en sobre cerrado y en su caso el escrito a que se refiere el Documento Adicional DA 6, o indicarán que su proposición fue enviada a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet).

Cada licitante, sea persona física o moral, o agrupación de personas, podrá presentar sólo una proposición, ya sea a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental o en el acto de presentación y apertura de proposiciones, y serán los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que no se recibirán proposiciones que se presenten o envíen a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), después de la fecha y hora establecida en este oficio de invitación a la licitación.

Una vez iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, no se permitirá la entrada a ningún licitante ni observador, o cualquier servidor público ajeno al acto, de conformidad con lo ordenado por el artículo 60, cuarto párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y numeral 16, fracción III, del Anexo Primero del "Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", con sus reformas y adiciones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente, y las proposiciones ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

Los licitantes, junto con el sobre cerrado que contenga sus proposiciones, deberán entregar copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:


COM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA mi r iia k ia ih m io io a m b iis ii ív Ki c u r s o s n a t u r a u >>


CONA GUA SEMARNATi || ¡É

Se procederá, en primer término, a recibir y a la apertura de las proposiciones presentadas por escrito y, en seguida, las enviadas a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), posteriormente, a la lectura en voz alta del importe de las proposiciones y se anotarán en el formato de recepción de documentos los entregados por cada licitante, relacionándolos con el apartado de “DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CO N JU N TA M ETE CON LAS PROPOSICIONES” y los indicados en los puntos 4.2.2 y 4.2.3.

Se tendrán como no presentadas las proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, haya sido enviadas a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 29 del "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de junio de 2011.

Cuando por causas ajenas al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet) o a la Comisión Nacional del Agua, no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; para tal efecto la Comisión Nacional del Agua difundirá en el Sistema de Información Pública Gubernamental (CompraNet) la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto.

El formato de recepción de documentos servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que entregue en el acto, anexándose al expediente del contrato, copia de la constancia entregada a cada licitante y firmada por los mismos.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la recepción de proposiciones se entenderá realizada una vez que éstas se analicen durante su evaluación, debiéndose indicar en el fallo si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción III, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas-,

II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público de la Comisión Nacional del Agua designado para presidir el acto, rubricarán, de las proposiciones presentadas, el Anexo Económico AE 12, correspondiente al catálogo de conceptos, en el que se consignen los precios unitarios y el importe total de la obra objeto de esta licitación;

Operado con recursos del FO N DEN ’’

43/90

CON AG U A SEMARNAT [ g l ¡S _________COM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA srrR‘ IARÍA m Mtoto AMBirsu

Y RFC U R .S O S N A 1 P R .A U N


III. Se levantará acta que contendrá como mínimo los requisitos que menciona el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar las proposiciones que fueron recibidas en tiempo y forma, en el acto, y las enviadas por medio del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), y el importe total de cada una de ellas; el acta será firmada por los asistentes y se entregará copia de la misma a cada uno de los licitantes.

La falta de firma de algún licitante no restara valor al contenido del acta o efectos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La falta de firma de algún licitante no restará valor o efectos al contenido del acta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Al finalizar el acto se procederá a fijar un ejemplar del acta en las oficinas de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola, del Organism o de Cuenca Golfo Centro, ubicadas en la Carretera Federal Xalapa-Veracruz KM 3.5 No. 471, I o Piso, Col. Olmos de las Ánimas, C.P. 91193, Xalapa, Veracruz, por un término que no será menor a 5 (CINCO) días hábiles, dejándose constancia en el expediente de la licitación de la fecha, hora y lugar en que haya sido fijada el acta;

En el acta se señalará que el fallo de la licitación, el cual deberá contener los requisitos establecidos por el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se dará a conocer el día 18 de Junio de 2018 a través del Sistem a Electrónico de Información Pública Gubernamental (COM PRANET), para efectos de notificación a los licitantes, y se les enviara un aviso por correo electrónico informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

IV. La Comisión Nacional del Agua procederá con la evaluación integral de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo señalado en el punto 5.4 de este oficio de invitación a la licitación;

A los licitantes que presentaron sus proposiciones por escrito, se les enviará un correo electrónico informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, octavo párrafo, y 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a los que las enviaron a través de (CompraNet) el sistema generará el aviso correspondiente.

El fallo no podrá incluir información reservada o confidencial, en los términos que establezca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la Comisión Nacional del Agua, dentro de los 5 (CINCO) días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado


44/90

CONA GUA SEMARNATÍCOM ISION NACIONAL DEL AGUA sic r e ia iu a Di m id ió a m h iin ii

V RU URiOSÍ NAIURAU %


el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua dentro de los 5 (CINCO) días hábiles posteriores a la fí firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable, dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación del contratista y de la Comisión Nacional del Agua de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo y en su caso, los licitantes podrán inconformarse en los términos establecidos en el Título Séptimo, Capítulo Primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5.2 LICITACIÓN DESIERTA.

La Comisión Nacional del Agua, declarará desierta la licitación por invitación a cuando menos tres personas cuando a su juicio, la totalidad de las proposiciones presentadas por los licitantes no reúnan los requisitos de este oficio de invitación por invitación o sus precios de insumos no fueren aceptables; cuando ninguna persona obtenga el oficio de invitación, o cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, señalándose en el fallo las causas que lo motivaron.

Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación d( mercado que se realice para la presupuestación de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Comisión Nacional del Agua y no sea factible pagarlos.

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.

Se considerará como causas suficientes para desechar una proposición, cualquiera de los siguientes supuestos:

O perado con recursos del FO N D EN ”

COM ISIÓN NACIONAL DFL AGUA

CONAGUASECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUASUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO CENTRO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

I. La presentación incompleta o la omisión de cualquiera de los documentos requeridos en este oficio de invitación a la licitación, que imposibiliten determinar su solvencia. (Artículo 69, fracción I, del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

II. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión Nacional del Agua en este oficio de invitación y que afecten la solvencia de la proposición. (Artículo 69, fracción II, del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

III. Cuando se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o documentación proporcionada por el licitante es falsa. (Artículo 69, fracción III, del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Artículo 69, fracción IV, del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

V. La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. (Artículos 31, fracción XXIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 69, fracción IV, de su Reglamento);

VI. Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras. (Artículo 69, fracción VI, del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

VII. Cuando el licitante, en su catálogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios. (Artículo 69, fracción I, del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

VIII. Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de asociación a cámaras industriales, o comerciales de la construcción. (Artículo 220 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

IX. La falta de presentación de los escritos con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, a que se refiere la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Artículo 69, fracción V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas); y

X. Omitir firmar autógrafamente el catálogo de conceptos que debe ser firmado en cada una de sus hojas, conforme a lo indicado en el punto 4.14 de este oficio de invitación a la licitación (Artículo 41, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas);

Mismas);


CONAGUACOM ISION NACIONAI DEL AGUA

SEMARNATM I R f IAR1A OI M ID IO A M lt lt N 11

V R tC U R S O S N A IU R A l l S


XI. Cuando en la evaluación técnica el licitante no obtenga los puntos o unidades porcentuales mínimos requeridos en el punto 5.4 de este oficio de invitación a la licitación (Artículo 38, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sección tercera, numeral noveno, fracción I, del “ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, en materia de contratación de obras públicas, publicado en el Diario Federación del 9 de septiembre de 2010).

XII. Cuando el licitante en su documentación no señale el indicador económico especifico de la tasa de interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios. (Artículo 197, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas).

XIII. Cuando el licitante, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del o los anticipos otorgados, si es el caso. (Artículos 50, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 65, apartado A, fracción V, letra a, y 216, fracción III, de su Reglamento);

XIV. Cuando el licitante, en su documentación, no señale el indicador económico utilizado en el análisis del costo por financiamiento. (Artículo 65, apartado A, fracción V, letra c, del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

XV. Cuando el licitante no presente uno o varios análisis de precios unitarios o que éstos estén incompletos. (Artículo 69, fracción I, del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

XVI. Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en este oficio de invitación a la licitación. (Artículos 64 y 65 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

XVII. La presentación incompleta o la omisión de cualquiera de los documentos requeridos en este oficio de invitación a la licitación, que imposibiliten determinar su solvencia. (Artículo 69, fracción I, del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES.

La Comisión Nacional del Agua, para hacer el estudio, análisis y evaluación de la solvencia de lasproposiciones, se apegará a lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas y 63, fracción II, de su Reglamento, capítulo segundo, sección tercera,lineamiento noveno, de los “Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a


COM ISIÓN NACIO N AL DEL AGUA sfcriia r ía nt Mrnioamihi n i rV RECURSOS NATURA» i S


través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación", publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de septiembre de 2010, considerando que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa general de ejecución de los trabajos, las cantidades de trabajo establecidas y que el análisis, calculo e integración de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos a efecto de que se tengan los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en este oficio de invitación a la licitación.

CONAGUA SEMARNAT

Para la evaluación técnica de las proposiciones se verificarán, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan-,

IV.Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente-, dicho procedimiento debe ser acorde con el programa general de ejecución de los trabajos considerado en su proposición;

VI. Se verificará en los estados financieros de los licitantes, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado;

b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones; yc) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

VII. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependenciaso entidades, conforme a los parámetros establecidos en este oficio de invitación a la licitación, para


: !

SlDOS

CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACION AL OEl AGUA M i Kt'TAlUA l l t MI 1 )10 AMIII tN II

V Kl CURSO!) NATUHAII S


efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Asimismo, en razón de que las condiciones de pago será sobre la base de precios unitarios, se verificarán además, los siguientes aspectos:

a) Que el programa general de ejecución de los trabajos corresponda al plazo estableouu pui id Comisión Nacional del Agua-,

b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

c) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente, y

e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

II. De la maquinaría y equipo:

a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de este oficio de incitación a la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante-,

b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista o con las restricciones técnicas, cuando la Comisión Nacional del Agua fije un procedimiento, y

c) Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde v a y a n ^ j

a realizarse los trabajos-,

III. De los m ateriales:

, Ia) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el

I. De los program as:

concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

O perado con recursos del FO N DEN ”

49/90

CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA N ITRI TA RIA D t MI D IO AM BIFM I î

Y R K 'U R S O S N A T U R A I ES


b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en este oficio de invitación a la licitación, y

IV. De la mano de obra:

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los

b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

Para la evaluación económica de las proposiciones se verificarán, entre otros, los siguientes asporf^c-

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

II. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la Comisión Nacional del Agua como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.

Asimismo, en razón de que las condiciones de pago será sobre la base de precios unitarios, se verificarán además, los siguientes aspectos:

a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe

b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cual< ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá pn que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con leí no se tenga dicho análisis, y

c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la Comisió

trabajos;

I. Del presupuesto de obra:

unitario;


50/90

CO N AGU A SEMARNATCOM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA s k k iia iu a ni Minio amhun n

Y Rl CURSOS NAlURAl I S

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISIÓN NACIONAL DEL AGUASUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLADIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO CENTRODIRECCIÓN DE IN FRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

del Agua. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglam ento de la Ley de Obras Públicas y Servicios con las Mismas, debiendo revisar:

a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales-,

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;

c) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado-,

d) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas-,

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

f) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados-,

III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determ inado de acuerdo con lo previsto en el Reglam ento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo adem ás considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en este oficio de invitación a la licitación;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.y

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV.Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determ inado de acuerdo con lo previsto en el Reglam ento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo adem ás considerar:


51/90

COM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA

CONAGUA SEMARNATS t C R f T A R IA D f M I D I O A M R I I N I I

\ R l. C U R S O S N A t U R A I I S


a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo-,

b) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a este oficio de invitación a la licitación, deba pagarse aplicando un precio unitario específico-,

V. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinadoconsiderando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos-,

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de f directos e indirectos;

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico especd) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con

montos mensuales, ye) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante

sea congruente con lo que se establece en este oficio de invitación a la licitación-,

VI.Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

VII. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIII.Que los program as específicos de erogaciones de m ateriales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el program a de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

La Comisión Nacional del Agua, en caso de considerarlo conveniente, aunque no será forzoso para ésta, podrá solicitar a los licitantes, por oficio, las aclaraciones pertinentes, o que aporte información adiciona^ para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38, cuarto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre y cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición, procediendo de conformidad con lo establecido por el artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En este caso, los licitantes deberán abstenerse de comunicars servidores públicos del área encargada de realizar la evaluación de las proposiciones, para trat relacionados con la presente oficio de invitación a la licitación, en cumplimiento a lo dispuesto en


CONAGUACOM ISIÓN NACIONAl DEL AGUA

SEMARNATS U R U A R IA D i M l l)k > AMIDI N I I

V R U IIK .S O S NATU RA I I S


17 del Anexo Primero del “ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” , con sus reformas y adiciones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015,19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente.

Las proposiciones se evaluarán en dos formas, una cuantitativa, en la que se verificará la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido, y otra cualitativa, en la que se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, procediendo en primer término con la evaluación de las propuestas técnicas y posteriormente con la evaluación de las propuestas económicas, a efecto de que la Comisión Nacional del Agua tenga los elementos necesarios para determinar la solv condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.

La Comisión Nacional del Agua sólo procederá a realizar la evaluación de las propuestas ecc aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la puiuuduuu u unidades porcentuales iguales o superiores al mínimo de 37.5 puntos o unidades porcentuales.

Para la evaluación de las proposiciones técnicas, la Comisión Nacional del Agua asignará la puntuación o unidades porcentuales de conformidad con el capítulo segundo, artículo segundo, sección tercera, lineamiento noveno de los “Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación", publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de septiembre de 2010, de acuerdo con lo siguiente:

I. En la propuesta técnica los rubros a considerar serán:a) Calidad en la obra. Se refiere a las características relacionadas con las especificaciones técnicas

propias de la obra y de los procedimientos para ejecutar la misma, además de aquellos aspectos que se consideren pertinentes incluir para garantizar mejores resultados. Dichas características serán i las señaladas en la descripción detallada de la obra que se prevean en este oficio de invitación a la licitación, así como en los anexos técnicos que formen parte de la misma.

La acreditación sobre la certificación relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente, se deberá realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en el caso de extranjeros, se aceptarán normas equivalentes.

b) Capacidad del licitante. Consiste en los recursos humanos y económicos con que cuente el licitante, que le permita ejecutar la obra en el tiempo requerido por la Comisión Nacional del Agua, así como otorgar garantías de funcionamiento, servicios de mantenimiento u operación o cualquier otro aspecto indispensable para que el licitante pueda cumplir con las obligaciones

Los recursos económicos del licitante se comprobarán con documentos que acrediten lacapacidad financiera del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros

previstas en el contrato de obra pública.


53/90

COMISIÓN' NACIONAL DEL AGUA

CONAGUA SEMARNATts u r j i \r ia n r m i d i ó A M B U s r r

V RECURSOS N A 1U R A II >


dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales, o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición.

En este rubro, se considerará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a efecto de otorgar puntuación o unidades porcentuales a personas con discapacidad o a empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.

c) Experiencia y especialidad del licitante. En la experiencia se tomará en cuenta el tiempo en que el licitante ha ejecutado, para cualquier persona, obras de la misma naturaleza de la que es objeto en este procedimiento de contratación, sin que pueda solicitarse una experiencia superior a 10 (DIEZ) años.

En la especialidad se valorará si las obras a que se refiere el párrafo anterior que ha venido ejecutando el licitante, corresponden a las características, complejidad y magnitud específicas y a los volúmenes y condiciones similares a las requeridas en este oficio de invitación a la licitación.

que, a consideración de la Comisión Nacional del Agua, permita que el licitante compriha ejecutado obras en los términos señalados en los párrafos anteriores de este inciso. Para ello, es requisito indispensable que los licitantes presenten un mínimo de 1 y un máximo de 5 contratos o documentos, que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de este oficio de invitación a la licitación y un tiempo mínimo de la ñ o y un máximo de 5 años de experiencia, incluyendo las fracciones de año;

d) Cumplimiento de contratos. Se medirá el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la ejecución oportuna y adecuada de las obras de la misma naturaleza, objeto de este procedimiento de contratación, que hubieren sido contratadas por alguna dependencia, entidad o cualquier otra persona en un plazo que no podrá ser superior a 10 (DIEZ) años.

Para acreditar este rubro, se requiere que los licitantes presenten los contratos relativos a las obras de la misma naturaleza ejecutadas con anterioridad, así como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, el acta de finiquito, el acta de extinción de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento.

En razón de solicitarse un tiempo mínimo de experiencia de los licitantes de 2 años, incluyendo las fracciones de año, se requiere la acreditación del cumplimiento, como mínimo, de 1 contrato suscrito sobre obras de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación.

Los contratos cumplidos podrán ser los correspondientes a los presentados por el licit e para

La acreditación de este rubro podrá realizarse con los contratos o cualquier otro do

Operado con recursos del FONDEN”


CONAGUA SEMARNATSE C H E l A k lA DE M E D IO A M B I EN 11

V R E C U R S O S S A T U R A L E S


acreditar la experiencia y especialidad;

La suma de la puntuación o unidades porcentuales de todos los rubros con sus respectivos subrubros deberá ser igual a 50. Para la asignación de puntuación o unidades porcentuales en cada rubro y su distribución en los subrubros, se procederá en la siguiente forma:

1. Calidad en la obra: Tendrá una asignación de 15.5 puntos o unidades porcentuales,que serán distribuidos entre los siguientes subrubros:

a) Materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente: Tendrá una asignación de 2 puntos o unidades porcentuales para el o los licitantes que cumplan con los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente solicitados en las especificaciones generales y particulares de construcción de este oficio de invitación a la licitación, verificándose que las cantidades indicadas en los anexos técnicos correspondientes sean congruentes, y para el o los licitantes que no cumplan con dichos requerimientos no se les otorgarán puntos.

El Anexo Técnico AT 9 “LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR:

A) LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE”; y

El Anexo Técnico AT 11 “PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA I COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS”.

b) Mano de obra: Tendrá una asignación de 2.5 puntos o unidades porcentuales para el o los licitantes que cumplan con la mano de obra requerida para la correcta ejecución de los trabajos, verificándose que las cantidades indicadas en los anexos técnicos correspondientes sean congruentes, y para el o los licitantes que no cumplan con dichos requerimientos no se les otorgarán puntos.

Este subrubro se evaluará considerando la información incluida en:

El Anexo Técnico AT 9 “LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE

Este subrubro se evaluará considerando la información incluida en-.


55/90

CON AG U A SEMARNAT | ií¡¡| ] _ _ _ _ _ _ _ ---------------COM ISIÓN NACION AL DEL AGUA SECRtTARÍAOE MEDIO am biínti !

V RECURSOS NATURALES


ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR:

B) MANO DE OBRA”; y

El Anexo Técnico AT 11 "PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDASY SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B) MANO DE OBRA”.

c)M aquinaria y equipo de construcción: Tendrá una asignación de 2.0 puntos o unidades porcentuales para el o los licitantes que incluyan maquinaria y equipo de construcción con características y suficiencia para la ejecución de los trabajos, verificándose que las cantidades indicadas en los anexos técnicos correspondientes sean congruentes, y para el o los licitantes que no cumplan con dichos requerimientos no se les otorgarán puntos.


El Anexo Técnico AT 7 "RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA. DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD”;

El Anexo Técnico AT 9 “LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, AGRUPADO POR:

C) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN”; y

El Anexo Técnico AT 11 “PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDASY SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D)MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS”.


COM ISION NACION Al DPI AGUA

CONAGUAS U R t IA K JA U t M I D IO A M B I I \ I I

V R tC U R S O !» N A IU K A I t S


d) Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos: Tendrá una asignación de1.0 puntos o unidades porcentuales para el o los licitantes que presenten un esquema estructural adecuado de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos, de manera congruente con los requisitos solicitados y para el o los licitantes que no cumplan con dichos requerimientos no se les otorgarán puntos.


El Anexo Técnico A T 3 "ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRÍCULO, CON FIRMAS AUTÓGRAFAS, ADJUNTANDO COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL Y GRADOS ACADÉMICOS, Y DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR POR AMBOS LADOS, C A R T A C O M P R O M I S O , DOMICILIO Y NÚMERO DE TELÉFONO, DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES”.

e) Procedimientos constructivos: Tendrá una asignación de 3.0 puntos o unidades porcentuales para el o los licitantes que presenten un procedimiento constructivo eficiente, valorando las formas y técnicas que se utilizarán para la ejecución de los trabajos, además de aquellos aspectos que se consideren pertinentes incluir para garantizar mejores resultados y para el o los licitantes que no cumplan con lo anterior, no se les otorgarán puntos.

El Anexo Técnico AT 2 “DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO QUE ESTABLEZCA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA”.

f) Program as: Tendrá una asignación de 2.0 puntos o unidades porcentuales para el o los licitantes que presenten, en forma congruente, los programas generales y específicos de la obra, tales como los programas de ejecución general, de utilización de mano de obra, de suministros de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de utilización del equipo y maquinaria de construcción, de mantenimiento y operación, presentados en diagramas de barras, o bien , redes de actividades con ruta crítica y en su caso, con fechas críticas que reflejen el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos, y para el o los licitantes que no cumplan con lo anterior, no se les otorgarán puntos.




CON AG U A SEMARNAT j |ü í " 1COM ISIÓN NACION AL DEL AGUA SECRETARÍA DE medio ambii n.ri \r

V RECU RSO S N A H JR M t S


El Anexos Técnico AT 10 “PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO. UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y EN SU CASO. CON FECHAS CRITICAS QUE REFLEJE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS”;

El Anexo Técnico AT 11 “PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN. CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A) MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS;

B) MANO DE OBRA;

C) MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, Y —

D) UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN. ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS”.

g ) Descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos: Tendrá una asignación de 2.0 puntos o unidades porcentuales para el o los licitantes que presenten la descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos y que sea congruente con las características, complejidad y magnitud de la obra, y para el o los licitantes que su descripción de la planeación integral no sea congruentes con la ejecución de los trabajos, no se les otorgarán puntos.


El Anexo Técnico AT 2 "DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO QUE ESTABLEZCA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA”.

h) Sistem a de aseguram iento de calidad: Tendrá una asignación de 1.0 punto o unidades porcentuales para el o los licitantes que presenten en la planeación integral y procedimiento constructivo un control de la calidad en la ejecución de los trabajos de maner^ eficiente,


COM ISIÓN NAC ION Al DFI AGUA

CONAGUASECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUASUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO CENTRO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

valorando las formas y técnicas que se utilizarán para la ejecución de los trabajos, además de aquellos aspectos que se consideren pertinentes incluir para garantizar mejores resultados, y para el o los licitantes que en su descripción de control de calidad en la ejecución de los trabajos no sea eficiente, no se les otorgarán puntos.Este subrubro se evaluará considerando la información incluida en:

El Anexo Técnico AT 2 ‘DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO QUE ESTABLEZCA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA”.

2. Capacidad del licitante: Tendrá una asignación de 18.5 puntos o unidades porcentuales, queserán distribuidos entre los siguientes subrubros:

a) Capacidad de los recursos humanos: Tendrá una asignación de 10 puntos o unidades porcentuales.

Es necesario que el licitante cuente con el personal profesional previamente a la adjudicación del contrato, por lo que sólo se dará puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que acrediten contar en su plantilla con, al menos, el siguiente personal:

Superintendente de construcción, con experiencia mínima de 3 años, con grado académico mínimo en Licenciatura en Ingeniería Civil o afines y dominio de las herramientas relacionadas con la obra, como el idioma, programas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia de la obra;

El Anexo Técnico A T 3 “ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRÍCULO, CON FIRMAS AUTÓGRAFAS, ADJUNTANDO COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL Y GRADOS ACADÉMICOS, Y DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR POR AMBOS LADOS, DOMICILIO Y NÚMERO DE TELÉFONO, DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES*’.

A efecto de evaluar la capacidad del personal, se asignará la puntuación o unidades porcentualestomando en consideración los siguientes aspectos:



CON AGUA SEMARNATI ¡COM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA sfcretaria n i m id ió AMBirvrr ^ ^

V RECURSOS NAJURM fS


Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del presente procedimiento de contratación: Tendrá una asignación de 3.0 puntos o unidades porcentuales para el o los licitantes que acrediten un mínimo de 3 y un m áxim o de 5 años de experiencia del superintendente de construcción que será responsable de la ejecución de la obra.

El otorgamiento de los puntos o unidades porcentuales para este subrubro, se aplicará de la siguiente forma:

Para los licitantes que acrediten una experiencia menor a 3 años del o los profesionales, no se les asignará puntuación o unidades porcentuales.

Para los licitantes que acrediten una experiencia igual al mínimo de años y menor al máximo de años requeridos del o los profesionales, la asignación de los puntos será proporcional, con relación a la puntuación o unidades porcentuales que resulte mayor, aplicando para ello una regla de tres.

Para los licitantes que acrediten una experiencia igual o mayor al máximo de años requeridos del o los profesionales, se les asignará el total de puntos o unidades porcentuales para e subrubro.

En caso de que dos o más licitantes acrediten la misma experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del presente procedimiento de contratación, se dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los que se encuentren en este supuesto.

Segundo. Com petencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académ icos o profesionales: Tendrá una asignación de 5.0 puntos o unidades porcentuales para el o los licitantes que acrediten mayor grado académico del superintendente de construcción encargado de la ejecución de la obra, siendo el mínimo grado el de licenciatura en ingeniería Civil o afines.

Se asignará la mayor puntuación al licitante que presente mayor competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales del personal encargado de la supervisión y ejecución de la obra, y proporcionalmente para los demás licitantes, aplicando para ello una regla de tres.

La distribución de los puntos o porcentajes se realizará de la manera siguiente:

Se considerarán los grados académicos de Doctorado, Maestría y Licenciatura, en ingeniería Civil o a fines, habiendo una diferencia del 10% de la totalidad de los puntos entre cada uno de los grados.


CONAGUAC O M IS IÓ N N A C IO N A I DEL AGUA

SEMARNATS tC R l IARIA D i M ID IO AMKItM II

R IC U R iO S SA I URAl I S


En el caso de que ninguno de los licitantes presente el grado de Doctorado, se considerará la Maestría como grado máximo y en su defecto el de Licenciatura.

En caso de que dos o más licitantes acrediten la misma competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales del personal encargado de la supervisión, dirección, administración y ejecución de la obra, se dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los que se encuentren en este supuesto-, y

Tercero. Dominio de herram ientas relacionadas con la obra a ejecutar, como el idioma, program as inform áticos o participación en la resolución o tratam iento de problem áticas sim ilares a la que sea m ateria de la obra: Tendrá una asignación de 2 puntos o unidades porcentuales para el o los licitantes que acrediten, respecto del o los profesionales que serán responsables de la supervisión y ejecución de la obra de la misma naturaleza objeto de la licitación, dominio de más herramientas relacionadas con la obra, como el idioma, programas informáticos o participación en la resolución cy tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia de la obra.

Se asignará la mayor puntuación al o los licitantes que presenten domino de más herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, del o los profesionales que serán responsables de la ejecución de la obra.

Los puntos o unidades porcentuales para este subrubro se distribuirán de la siguiente manera:

1).- Program as inform áticos en: editor de textos, hoja de cálculo, modelador de dibujos 2D, Precios Unitarios, deberá presentar comprobante de estudios por Escuela Independiente incorporada a la Secretaria de Educación Pública, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la Cámara Mexicana de Empresas de Consultoría, Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos o Comprobante de materias cursadas durante la Carrera Profesional se otorgarán 1.0 puntos o unidades porcentuales, al cumplir con los tres programas informáticos.

Se otorgarán 0.2 puntos o unidades porcentuales al cumplir con programas para oficina como hojas de cálculo, editores de textos, etc.Se otorgarán 0.4 puntos o unidades porcentuales al cumplir con software de diseño asistido por computadora utilizado para dibujos 2D y modelado 3D, etc.Se otorgarán 0.4 puntos o unidades porcentuales al cumplir con el programa de Precios Unitarios.

En el caso de no cumplir con la presentación de comprobantes de estudio de algún programa, no se otorgaran puntos.


CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACIONAL DF.L AGUA S E C R f IA R 1 \ D t M t D t O A M B IE N l F

Y R .E C U R S O S N A fU R A M :>


2).- Participación o tratam iento de problem áticas sim ilares a la que sea m ateria de la obra tales como: determinación de la necesidad de autorización de precios unitario de conceptos no contemplados en el catálogo de conceptos contractual y/o necesidad de ejecutar cantidades de obra mayores a las indicadas en el catálogo de conceptos contractual; los comprobantes de participación o tratamiento de problemáticas similares que deberán presentarse son notas de bitácora o escritos dirigidos a la contratante, se otorgarán 1.0 puntos o unidades porcentuales.

En caso de no demostrarse la participación en la solución de este tipo de problemáticas no se otorgaran puntos.

En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como el idioma, programas informáticos o participación en la resolución o tratamiento de problemáticas similares a la que sea materia de la obra del o los profesionales que serán responsables de la supervisión, dirección, administración y ejecución de la obra, se dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los que se encuentren en este supuesto.

La suma de los valores de ponderación determinados para cada uno de los tres aspectos señalados, será igual al total de la puntuación o unidades porcentuales asignadas para el pres subrubro.

b) Capacidad de los recursos económicos: Tendrá una asignación de 8 puntos o unidades porcentuales.


El Anexo Técnico AT 6 T O S DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, COMO DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO DE LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES O, EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE, PROPOSICIONES. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, SE PODRÁN CONSIDERAR EN~’ CONJUNTO LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES INTEGRANTES”.

Para acreditar la capacidad financiera del o los licitantes que presenten proposiciones conjunta, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta que la obligación que asumirán es solidaria.

La asignación de los puntos para este subrubro se aplicará de la siguiente manera:

Para los licitantes que no presenten documentación alguna tales como ded; ciones


COM ISION NACION Al DEI AGUA

CONAGUA SEMARNATM l IU TARJA DL MLIMO A M b llN 11

Rl CURSOS NATURAlI S


fiscales, estados financieros dictaminados o no, de los dos últim os ejercicios fiscales o, en caso de em presas de nueva creación, los más actualizados a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, no se les asignará puntuación o unidades porcentuales.

En la evaluación en este subrubro y el otorgamiento de puntos o unidades porcentuales, la Comisión Nacional del Agua comprobará que las declaraciones fiscales o los estados financieros de los licitantes cumplan con los aspectos que se mencionan a continuación, asignándose puntaje a cada uno de ellos, mismos que sumados darán el puntaje total que corresponda a cada licitante en este subrubro, verificando lo siguiente:

1 - Que el capital de trabajo del licitante (activos circulantes menos pasivos circulantes), cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financieropresentado, se asignarán 4 puntos o unidades porcentuales. En caso de n<

2 - Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, se evaluará con el activo circulante menos inventarios entre el pasivo circulante. Se asignarán 3 puntos o unidades porcentuales al licitante que tenga la capacidad para pagar sus obligaciones; y

3.- El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, se evaluará con el porcentaje del último ejercicio fiscal que resulte de dividir el pasivo total entre el activo total y el resultado sea igual o menor a 50% (cincuenta por ciento) con respecto del activo total. Se asignarán 1 puntos o unidades porcentuales al licitante que obtenga el menor porcentaje de endeudamiento, y proporcionalmente para los demás licitantes, aplicando para ello una regla de tres. En caso de obtener un porcentaje m ayor al 50% (cincuenta por ciento) de endeudamiento, no se asignará puntuación o unidades porcentuales.

En el caso de las proposiciones que se presenten en forma conjunta, se sumarán el capital de trabajo, el activo circulante, el pasivo circulante, el pasivo total y el activo total, para efectos de cumplir con los rangos indicados en los numerales anteriores; y

c) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad: Tendrá una asignación de 0.5 puntos o unidades porcentuales para el o los licitantes que acrediten contar, cuando menos, con un 5% (cinco por ciento) de personas con discapacidad del número total de su planta de empleados, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se hayan dado con una antigüedad no menor a seis mes< hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones y continúen el licitante en esa fecha. En el caso de agrupación de personas para presentar i conjunta, el porcentaje de empleados señalado se calculará considerando lo

con lo anterior, no se asignará puntuación o unidades porcentuales.

Operado con recursos del FO N DEN ”

CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA S fC R ! IA R I\ n r M FD IO AMIMI ^ 11

V RF CURSOS NATURAI ts


todas las personas de la agrupación.


El Anexo Técnico AT 13 “EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SE HAYAN DADO CON 6 (SEIS) MESES DE ANTELACIÓN AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, MISMA QUE SE COMPROBARÁ CON EL AVISO DE ALTA CORRESPONDIENTE, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO EL AVISO DE ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN".

Tratándose de agrupación de personas que presenten proposiciones conjuntas en las que más de uno de los integrantes pretenda acreditar la contratación de personas con discapacidad con relación a una misma persona, esta contratación será considerada una sola vez en la proposición conjunta del licitante.

La omisión de los documentos antes citados, no es causa de desechamiento; sin embargo, n serán tomados en cuenta para el cálculo de la puntuación en este subrubro.

Para el o los licitantes que no acrediten un porcentaje mínimo del 5% de trabajadores con discapacidad, no se les otorgarán puntos o unidades porcentuales.

A los licitantes que acrediten tener en su planta laboral un porcentaje mayor al 5% (cinco por ciento) de trabajadores con discapacidad, se les otorgará el máximo de puntos o unidades porcentuales asignadas a este subrubro y de manera proporcional para el resto de los licitantes, aplicando para ello una regla de tres.

En caso de que dos o más licitantes acrediten tener el mismo porcentaje de trabajadores con discapacidad, se les dará la misma puntuación o unidades porcentuales; y

3. Experiencia y especialidad del licitante. Tendrá una asignación de 11 puntos o unidades porcentuales, que serán distribuidos únicamente entre los siguientes subrubros:

a) Experiencia: Tendrá una asignación de 7 puntos o unidades porcentuales para el o los licitantes que acrediten mediante copias de contratos mayor tiempo ejecutando obras similares a la requerida, cuantificándose con las copias de los contratos o documentos que se presenten a evaluación, el número de años que los licitantes han realizado actividades de la misma naturaleza de la que es objeto en este procedimiento de contratación-, esto es, se sumará el tiempo durante el cual el licitante se ha dedicado a ejecutar obras de la misma naturaleza de las que objeto


64/90

CON A G U A SEMARNATjCOM ISIÓN NACIONAL DEI AGUA secretaría o í m ed io am bien te

V Ri CORSOS NATURALES


de la contratación, considerando como mínimo 1 y como m áxim o 5 años de experienciaen la ejecución de contratos que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad máxima de 10 años a la fecha de este oficio de invitación a la licitación, siendo susceptible de computarse los años o fracciones de año en el caso de contratos plurianuales y en los que se haya pactado que las obligaciones del contratista se consideran divisibles y se hayan concluido o finiquitado obligaciones.


El Anexo Técnico A T 5 “COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASÍ COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO HAYA FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ÉSTE LO MANIFESTARÁ POR ESCRITO A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE NO SERÁ MATERIA DE EVALUACIÓN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS O EL ESCRITO SEÑALADOS, SE ATENDERÁ LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS".

Cuando no se acredite el mínimo de años de experiencia requeridos, no se asignará puntuación o unidades porcentuales.

Para el o los licitantes que acrediten una experiencia igual o mayor al número máximo de años solicitados, se otorgará el máximo de puntos o unidades porcentuales asignados a este subrubro. —

Para el o los licitantes que acrediten una experiencia menor al número máximo de años solicitados e igual o mayor al número mínimo de años requeridos, se efectuará un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, aplicando para ello una regla de tres.

En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia, se dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los que se encuentren en este supuesto-, y

b) Especialidad: Tendrá una asignación de 4 puntos o unidades porcentuales para el o (os


>

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SECR* u n io snaIurai tí*11 < f>


licitantes, o integrantes de la proposición conjunta, que acrediten documentalmente haber ejecutado la mayor cantidad de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras con las características, volumen, complejidad y magnitud específicas, y en condiciones similares a las establecidas en este oficio de invitación a la licitación, considerando como mínimo 1 y como máximo 5 contratos o documentos, suscritos o adjudicados como máximo con anterioridad de 10 años a la fecha de este oficio de invitación a la licitación, pero concluidos antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, esto es, se sumará el número de contratos presentados por el licitante mediante los cuales ha venido ejecutando obras con las mismas o muy similares características, complejidad, volúmenes, magnitud y condiciones de las que se requieren en este procedimiento de contratación.


El Anexo Técnico AT 5 “COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASÍ COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIE SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN CASO DE HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO HAYA FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ÉSTE LO MANIFESTARÁ POR ESCRITO A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE NO SERÁ MATERIA DE EVALUACIÓN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS O EL ESCRITO SEÑALADOS, SE ATENDERÁ LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS".

Cuando no se acredite la mínima cantidad de contratos o documentos requeridos, no se asignará puntuación o unidades porcentuales.

Para el o los licitantes que acrediten la cantidad de contratos o documentos, igual o mayor al número máximo de contratos solicitados, se otorgará el máximo de puntos o unidades e porcentuales asignados a este subrubro.

Para el o los licitantes que acrediten la cantidad de contratos o documentos menor al número máximo solicitado, e igual o mayor al número mínimo de contratos o documentos requeridos, se efectuará un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón del número de contratos o documentos presentados, aplicando para ello una regla de tres.

CONAGUA SEMARNAT


66/90

CONAGUAOM ISION NACION AL DEI AGUA

SEMARNATS t i 'R J ÍAIUA D i MEDIO AMÜIEN 11

V KI.CUKSON NAIURAEES


En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, se dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los que se encuentren en este supuesto;

4. Cumplimiento de contratos: Tendrá una asignación de 5 puntos o unidades porcentualespara el o los licitantes que acrediten con copia de los contratos y de los documentos en los que conste haber cumplido oportuna y satisfactoriamente con la mayor cantidad de contratos de obras de la misma naturaleza, así como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, Acta de Recepción Física de los trabajos, acta de finiquito, o el acta de extinción de derechos y obligaciones, en términos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, considerando como mínimo 1 y como máximo 10 contratos, iniciados y term inados dentro del período m áxim o de 10 años, previos a la fecha de la publicación de este oficio de invitación, o bien un contrato plurianual que cubra el período solicitado.


El Anexo Técnico AT 5 “COPIA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS DE LA MISMA NATURALEZA, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, ASÍ COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EN EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO; EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO HAYA FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ÉSTE LO MANIFESTARÁ POR ESCRITO A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, POR LO QUE NO SERÁ MATERIA DE EVALUACIÓN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO PRESENTE LOS DOCUMENTOS O EL ESCRITO SEÑALADOS, SE ATENDERÁ LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS”.

La evaluación de los contratos presentados, solo procederá cuando los licitantes adicionen al Anexo Técnico A T 5 copia del documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, el Acta de Recepción Física de los trabajos, acta de finiquito, o el acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato, en caso contrario se tendrá como no acreditado el cumplimiento de los contratos presentados y por lo tanto no se asignará puntuación o unidades porcentuales.


CON AG U A SEMARNATj ---------------COM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA «chitaría nt midió amminii L **

V IIH tIRMM NAIIIRAI I S


Cuando no se acredite el mínimo de contratos y documentos requeridos en el plazo establecido, no se asignará puntuación o unidades porcentuales.

Para el o los licitantes que acrediten el número de contratos y documentos igual o mayor al número máximo de contratos solicitados, se otorgará el máximo de puntos o unidades porcentuales asignados a este subrubro.

Para el o los licitantes que acrediten un número de contratos y documentos menor al número máximo solicitado e igual o mayor al número mínimo de contratos o documentos requeridos, se efectuará un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre los demás licitantes, en razón del número de contratos y documentos presentados, aplicando para ello una regla de tres, en la cual se considerará que, a los licitantes que presentaron el máximo número de contratos y documentos cumplidos solicitados en el plazo fijado, se les haya otorgado el máximo de puntuación o unidades porcentuales, y que concuerden con los contratos efectivamente cumplidos en el plazo establecido, para así determinar la puntuación o unidades porcentuales que les corresponde.

En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos y documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, se dará la misma puntuación o unidades porcer a los que se encuentren en este supuesto.

II. La propuesta económica tendrá una asignación de 50 puntos o unidades porcentuales como máximo y que resulte ser la más baja de las técnicam ente aceptadas.

En la propuesta económica los rubros a considerar serán:

a) Precio. Para evaluar este rubro, se excluirá del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado y sólo se considerará el precio neto propuesto.

El total de puntuación o unidades porcentuales para el presente rubro será de 50. La propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas y que cumpla con el análisis, cálculo, integración de los precios unitarios y condición de pago establecida en este oficio de invitación a la licitación, se le asignará la puntuación máxima.

En caso de incumplimiento en la integración de los precios, que no pueda subsanarse mediante requerimiento de aclaraciones, documentación o información al licitante en términos del artículo 38, cuarto párrafo, de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, y que no impliquen una causal de desechamiento prevista en este oficio de invitación a la licitación, la Comisión Nacional del Agua se abstendrá de otorgar puntuación o unidades porcentuales en este rubro, por no contar con los elementos suficientes para verificar el precio ofertado.


68/90

CON A G U A SEMARNAT | | g ¡§COM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA s i C k í i a k i a o í m e d io a m u i i n i i f

V Kl CURSOS N A IU R M I S


Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por cada licitante, se aplicará la siguiente fórmula:

PPAj = 50(PSPM B/PPj) Para toda j = 1, 2. n

Dónde:

PPAj = Puntuación o unidades porcentuales a asignar a la proposición “j" por el precio ofertado-,

PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el Más Bajo;

PPj = Precio de la Proposición “j”, y

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación, y

III. Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, se aplicará la siguiente fórmula:

PTj = TP T + TPE Para toda j = 1, 2,.....,n

Dónde:

PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición;

TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica-,

TPE = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignadas a la propuesta Económica, y

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación, y

IV. La proposición solvente más conveniente para el Estado, será aquélla que reúna la m ayor puntuación o unidades porcentuales conform e a lo dispuesto en el numeral sexto de los “LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DEL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN”, en materia de contratación de obras públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de septiembre de 2010.

5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CO N TRATO M EDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES.


69/90

CO N AGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA srau ,AR,A Df Minio AMMENt!Y RtCÜUSOS NAÍURAft |S


Una vez hecha la evaluación de las proposiciones y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 38, quinto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 67, fracción II, de su Reglamento, así como en el capítulo segundo, sección tercera, lineamiento noveno, de los “Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación”, publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de septiembre de 2010, el contrato se adjudicará, de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en este oficio de invitación a la licitación, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión Nacional del Agua, que haya obtenido el mayor puntaje o unidades porcentuales y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Comisión Nacional del Agua y obtuvieren el mismos puntaje o unidades porcentuales, el contrato se adjudicará al licitante que presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que real?Comisión Nacional del Agua en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una u transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 67, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Las proposiciones desechadas en este procedimiento de contratación, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 60 (SESENTA) días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la Comisión Nacional del Agua podrá proceder a su - T|7[ devolución o destrucción, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 74 de la Ley^ de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo, los licitantes tendrán un plazo de 30 (TREINTA) días naturales, contados a partir del vencimiento del término señalado con anterioridad, para solicitar la devolución de las proposiciones desechadas, por lo que transcurrido dicho plazo, sin que se hubiere realizado solicitud alguna, la Comisión Nacional del Agua podrá destruirlas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas v Servicios Relacionados con las Mismas.

Las dos proposiciones solventes con el mayor puntaje o unidades porcentuales de calificación, serán las únicas que no podrán devolverse a los licitantes o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes


70/90

IDOS

CONAGUA SEMARNATCOM ISION NACIONAL DEL AGUA S I C R I lA K JA m M I D I O A M b l t N 11

Y R I C l J R S O S N A lU R A I t S


de la Comisión Nacional del Agua por el término de por los menos 3 (TRES) años contados a partir de la de su recepción, excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables y, por lo tanto, quedarán sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes y demás ordenamientos aplicables, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, quinto párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 264, primer párrafo, de su Reglamento.

6 DEL CO N TRATO

6.1 MODELO DEL CO N TRATO .

El modelo de contrato de obra pública que se anexa a este oficio de invitación, en el que se establecen los derechos y obligaciones de las partes en la ejecución de los trabajos, es emitido con apego a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en la demás normatividad aplicable vigente.

La firma del contrato respectivo se llevará a cabo a las 09:30 horas, el día 27 de junio de 2018, en las oficinas de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola, del O rganism o de Cuenca Golfo Centro, ubicadas en la Carretera Federal Xalapa-V eracruz KM 3.5 No. 471, I o Piso, Col. Olmos de las Ánimas, C.P. 91193, Xalapa, Veracruz.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador, en el caso de ser persona moral, presentará para su cotejo, copia certificada de los documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y el escrito en el que designe al superintendente de construcción, previamente al inicio de los trabajos, en cumplimiento a los artículos 111 y 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona moral cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalización del mismo, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición, así como una copia del presente oficio de invitación, en razón de formar parte integrante del contrato y designar como su representante ante la Comisión Nacional del Agua al superintendente de construcción que cuente con firma electrónica avanzada para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la apertura, elaboración, anotaciones, control y seguimiento de la bitácora de obra por medios remotos de comunicación electrónica a través del programa informático que se encuentra disponible en la página Web: http//beop.funcionpublica.gob.mx.

6.2 FIRMA DEL CO N TRATO .


CONAGUA SEMARNAT gCOM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA 1I.V.M. I/IIMH I Í>»1 * /«V/ X I I

V Rí< UBSOS NATURAI l.s


La adjudicación del contrato obligará a la Comisión Nacional del Agua y al licitante en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato respectivo dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 47, primer párrafo, y 48, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En la formalización del contrato se deberá recabar, en primer término, la firma del servidor público de la Comisión Nacional del Agua que tenga las facultades necesarias para celebrar dichos actos y posteriormente se recabará la firma del contratista. La fecha del contrato será aquélla en la que el contratista lo hubiere firmado.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el artículo 47, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública por conducto del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en su caso, la Comisión Nacional del Agua podrá, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, sin necesidad de un nuevo procedimiento de licitación, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo a que se refieren los artículos 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 68 de su Reglamento, y el punto 6.6 de este oficio de invitación a la licitación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inici hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (DIEZ POR CIENTO).

Si la Comisión Nacional del Agua no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de este oficio de invitación a la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar la obra. En este supuesto, la Comisión Nacional del Agua, a solicitud escrita del licitante, cubrirá a éste los gastos no recuperables que hubiere realizado para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente procedimiento de contratación, conforme a lo previsto en el artículo 70, segundo y tercer párrafos, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.2.1 IMPEDIMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.(

La Comisión Nacional del Agua, se abstendrá de firmar el contrato en los siguientes casos:

I. Cuando el día y hora señalados para la firma del contrato, el licitante adjudicatario del contrato no presente la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo emitido pov el Servicio de Administración Tributaria (SAT), o de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su formalización, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y punto 8 del “OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las


COM ISIÓN NACIONAL DFI AGUA

CONAGUA SEMARNATM C R Í fAlU A D I M ID IO A M U ItN 1 1

V REC U RSO S N A I URALI S


dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales”, número UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de septiembre de 2008;

II. Cuando el día y hora señalados para la firma del contrato, el licitante adjudicatario del contrato no presente la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en cumplimiento con lo indicado en el “ACUERDO ACDO .SAI.H CT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de febrero de 2015 y lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; y

III. Cuando el día y hora señalados para la firma del contrato, el licitante adjudicatario del contrato no presenten la fianza de cumplimiento del contrato,.en los términos, condiciones y con los requisitos establecidos en este oficio de invitación a la licitación.

6.3 VERIFICACIÓN DE QUE EL CO N TRA TISTA SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES Y DE SEGURIDAD SO CIAL, PREVIAM ENTE A LA FORM ALIZACIÓN DEL CO N TRATO .

6.3.1 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación, las reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 2017, y al “OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales", número UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de septiembre de 2008, se observará lo siguiente:

La Comisión Nacional del Agua exigirá del contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, le presente documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que se

“Operado con recursos del FONDEN

CON A G U A SEMARNAI' ---------------COM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA s ic r i i a r i a d e m i d i o a m b i i n i t

Y RECURSOS N AlU RA t I S


emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para efectos de lo anterior, el licitante con el que se vaya a celebrar el contrato, previamente a su formalización, deberá solicitar la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos de lo dispuesto por la regla 2.1.39 y a que se refiere la regla 2.1.31, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, y presentar al área convocante de la Comisión Nacional del Agua la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión.

De conformidad con lo dispuesto en la regla 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, el documento con la opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere el penúltimo párrafo de dicha regla, tendrá una vigencia de 30 (TREINTA) días naturales, contados a partir de la fecha de emisión de la opinión correspondiente a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La persona física o moral residente en el extranjero que resulte adjudicataria del contrato, que no esté obligada a presentar la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, ni los avisos al mencionado registro y que no esté obligada a presentar declaraciones periódicas en México, asentará esta manifestación, bajo protesta de decir verdad, en escrito libre que entregará al área convocante de la Comisión Nacional del Agua, la que gestionará la emisión de la opinión ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana a su domicilio.

Cuando dos o más personas, físicas y/o morales, decidan agruparse para presentar una sola proposiaóoen los términos a que se refiere el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y resulten adjudicatarias del contrato, cada una deberá presentar en lo individual, la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

No se requerirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de que se lleguen a celebrar convenios modificatorios al contrato.

En el supuesto de que, el licitante que resulte adjudicatario del contrato, no presente la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), o de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su formalización, la Comisión Nacional del Agua se abstendrá de firmar el contrato respectivo en cumplimiento a lo dispuesto por ek artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y punto 8 del “OFICIO Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus obligaciones fiscales”, número UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de septiembre de 2008. y procederá a remitir a la Secretaría


74/90

CO N AG U A SEMARNATCOM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA u c r e t a k i a d é m e d i o a m b ie n t e

V RECURSO S N A I'U K A ll N


de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes señalado, el licitante adjudicatario del contrato, preferentemente dentro de los 3 (TRES) días hábiles posteriores a la fecha en que le sea notificado el fallo o adjudicación correspondiente, deberá solicitar la opinión al Sistema de Administración Tributaria (SAT) sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mencionando que la opinión se solicita para celebrar contrato de obra pública con la Comisión Nacional del Agua.

6.3.2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN M ATERIA DE SEGURIDAD SO CIAL ANTE EL INSTITU TO M EXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación y las reglas primera, segunda y tercera del “ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, publicado en el Diario Ofici* de la Federación de fecha 27 de febrero de 2015, se observará lo siguiente:

La Comisión Nacional del Agua exigirá al licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, le presente documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social. Para efectos de lo anterior, el licitante deberá solicitar la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, en los términos de lo dispuesto por las reglas primera, segunda, tercera y quinta del “ACUERDO ACD O .SAI.H CT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” y presentar al área convocante de la Comisión Nacional del Agua la opinión del cumplimiento en sentido positivo.

De conformidad con lo dispuesto en la regla tercera del “ACUERDO ACD O .SA I.H CT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, el documento con la opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social a que se refiere dicha regla, tendrá una vigencia de 30 (TREINTA) días naturales a partir de la fecha de emisión de la opinión correspondiente, obtenida a través del siguiente procedimiento:

I. Ingresará en la página de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (www.imss.gob.mxl en el apartado “Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrarán con su firma electrónica (FIEL) y contraseña, y deberán aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, éste ingresará con su FIEL.

II. Posteriormente elegirá la sección "Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones”, la opción “Opinión de cumplimiento”. Tratándose de representantes legales, previamente, en el apartado


http://www.imss.gob.mxl

COM ISIÓN NACION AL DEL AGUA S fa '‘ m i " * ”


"Empresas Representadas” deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión de cumplimiento.

III. Después de elegir la opción "Opinión de cumplimiento”, el particular podrá imprimir el documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

No se requerirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el caso de que se lleguen a celebrar convenios modificatorios al contrato.

En el supuesto de que el licitante adjudicatario del contrato, no presente la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), o de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su formalización, la Comisión Nacional del Agua se abstendrá de firmar el contrato respectivo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes señalado, el licitante adjudicatario del contrato, preferentemente dentro de los 3 (TRES) días hábiles posteriores a la fecha en que le sea notificado el fallo o adjudicación correspondiente, deberá solicitar la opinión al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, mencionando que la opinión se solicita para celebrar contrato de obra pública con la Comisión Nacional del Agua.

6.4 GARANTÍAS.

6.4.1 GARAN TÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CONAGUA SEMARNAT

Previamente a la firma del contrato y dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes a la fecha en que el licitante a quien se le adjudique el contrato reciba la notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, deberá presentar póliza de fianza, mediante escrito, otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de la Comisión Nacional del Agua, por el 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total de los trabajos contratados y con la obligación de hacerse efectiva por el monto total de la obligación garantizada en caso de la rescisión administrativa del contrato, aun cuando parte de los trabajos se hayan ejecutado, de la forma siguiente:

-f|7FORMATO DE PÓ LIZA DE FIANZA PARA GARAN TIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CO N TRATO DE OBRA PÚBLICA. PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN UN EJERCICIO FISCAL.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON DOMICILIO EN AV. CO NSTITUYENTES NO. 1001, EDIFICIO A, PLANTA BAJA, COL. BELÉN DE LAS FLORES. DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN. CIUDAD DE MÉXICO C.P. 01110, PARA GARANTIZAR POR EL CO N TRATISTA____________(Razón o denominación social de la persona m oral, o nombre de la


76/90

COM ISIÓN NACIONAL DFL AGUA sicr cia r ia Di medio ambien n"i RECURSOS NATURA1I >


persona física con la que se celebrará el contrato) CON DOMICILIO EN _________CANTIDAD DE $ ____________(_____________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIRTL IMPUESTO ALVALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, GARANTIZANDO EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO DETERMINADO NÚMERO ____________, DE FECHA __ DE DE 201__ , CONIMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ ____________ (_____________PESOS00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES____________( Insertar completo el objeto del contrato, especificado en la cláusula primera delm ismo), CELEBRADO CON EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR O T R A ^ N LO ^ TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS R E L A C IO N A D O S ? ^ LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTAA).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, CONSISTENTE EN LACANTIDAD DE $ ____________(_____________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO ALVALOR AGREGADO; C).- EN EL CASO DE QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO TO TAL DE LAS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, LA QUE CONTINUARA VIGENTE HASTA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y SEA ENTREGADA POR PARTE DEL CONTRATISTA LA FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; D).- LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE LOS MISMOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; E).- LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, AÚN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN EJECUTADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 91, PRIMER PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; F).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, HASTA QUE

CON AGUA SEMARNAT


Sfj PRONUNCIE

1 V -

. LA

COM ISIÓN NACION AL DEL AGUA secretaría pe medioambienteY RrCURSOS NATVIllAl \ s


RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, NI POR EL PERÍODO DE VIGENCIA QUE ESTABLEZCA LA AFIANZADORA EN LA PÓLIZA DE FIANZA, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).- LA FIANZA SE LIBERARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO, CONSTITUYA Y ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, FIANZA QUE GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUAY CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE ÉSTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO b), PRIMER PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN CUYOS REQUISITOS NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; H).- EN CASO DE CELEBRARSE ALGÚN CONVENIO CONCILIATORIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO SE CONSIDERARÁ NOVADO EL CONTRATO Y POR LO TANTO LA PÓLIZA DE FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN TODASY CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA QUE GARANTIZA; E I).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE CO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEG. CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.

6.4.2 GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL CO N TRATISTA.

Al término de la obra, no obstante su recepción formal, el contratista se obligará a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra en los términos señalados en el contrato, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán por un plazo de 12 (DOCE) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección, deberá constituir y presentar mediante escrito, póliza de fianza otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada, a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de la Comisión Nacional del Agua, por un valor del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del mismo monto en fideicomiso especialmente constituido para ello.

CONAGUA SEMARNAT


CO M ISIÓ N NACION AL DEL AGUA secriiaria o í medio ambilntí |Y KLCURSOS NAIUKA11 S


CON AGUA SEMARNATl (| j¡|

Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumento de renta fija.

El contratista, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos los 12 (DOCE) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, para lo cual la Comisión Nacional del Agua instruirá por escrito lo procedente a la institución fiduciaria.

En igual plazo a que hace referencia el párrafo anterior, quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso, siempre que durante ese período no haya surgido alguna responsabilidad a cargo del contratista por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, en los términos señalados en el contrato.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendrá de la Comisión Nacional, del Agua la orden de cancelación correspondiente para su trámite ante la institución de que selTatg.

Quedarán a salvo los derechos de la Comisión Nacional del Agua, para exigir el pago de las cantidades n o ^ cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si el contratista opta por la póliza de fianza, deberá estar otorgada por Institución Nacional de Fianzas debidamente autorizada y garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier otra responsabilidad en que incurra. Además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer que la fianza es independiente de las penas convencionales que, en su caso, se apliquen al contratista y se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como las disposiciones expedidas en esta materia, de la forma siguiente:

FORMATO DE PÓ LIZA DE FIAN ZA PARA G ARA N TIZA R LOS DEFECTOS. VICIOS O CULTO S Y CUALQUIER O TRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABA JO S EN EL CO N TRATO DE OBRA PÚBLICA.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON DOMICILIO EN A V __ CO N STITUYEN TES NO. 1001, EDIFICIO A, PLAN TA BAJA, COL. BELÉN DE LAS FLORES, _ DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01110, PARA GARANTIZAR POR ELCO NTRATISTA:____________(Razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la -persona física con la que se celebrará el contrato). CON DOMICILIO EN ____________, LACANTIDAD DE $ ____________ (____________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO ALVALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A

“Operado con recursos del FO N D EN ”

COM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA SECRETARÍA DE M roioa m b ien iiY K F C lfK S O S N ^ T U R A t h


BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO____________, DE FECHA _ DE___________ 201___, CON IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $___________ (_____________PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,CUYO OBJETO E S ___________ ( Insertar completo el objeto del contrato, especificado en lacláusula primera del m ism o) CELEBRADO CON EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD Y ES INDEPENDIENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE, EN SU CASO, SE APLIQUEN AL CONTRATISTA;B).- LA VIGENCIA DE ÉSTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO. LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA CUANDO EL CONTRATISTA PRESENTE A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DESPUÉS DE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) M Y EN CASO DE APARECER DEFECTOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER O RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA, ÉSTE PRESENTARÁ A LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN LA QUE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO b), SEGUNDO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; C).- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE LA PRESENTE FIANZA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA, PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES; TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HAYAN REALIZADO, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISIÓN.NACIONAL DEL AGUA, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA. EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS^ RELACIONADOS CON LAS MISMAS; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE LA MISMA SE HAYA SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; Y E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA

CONAGUA SEMARNAT


80/90

COM ISION NACIONAL DEl AGUA

CONAGUA SEMARNATS I U U IARIA D i M ID IO AMUIIN i I

Y R iC U R M J!» NAIOKAl I N


LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.

6.4.3 CALIFICACIÓN, GUARDA Y CUSTODIA DE LAS PÓ LIZAS DE FIANZA.

Presentada(s) la(s) póliza(s) de fianza, será(n) calificadas por el titular del área responsable de la contratación, quien deberá notificar de manera personal y mediante el “Acta de Notificación Personal” al contratista, la aceptación o rechazo de la(s) misma(s) , de conformidad con el capítulo III, sección primera, de las “DISPOSICIONES Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren", publicadas en el Diario Ofi ' ' ' ‘ Federación de fecha 8 de septiembre de 2015, emitidas por la Tesorería de la Federación.

En caso de rechazo de la(s) garantía(s), el titular del área responsable de la contratación hará del conocimiento del contratista o de las personas que hubiere autorizado para recibir notificaciones personales, las causas del rechazo, para que, en un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación, subsane los requisitos omitidos o bien presente nueva(s) garantía(s) para respaldar las obligaciones, sin perjuicio de los plazos establecidos para la exhibición de la garantía.

6.5 GASTO S FINANCIEROS.

En caso de incumplimiento en el pago de estimación o estimaciones (excepto tratándose de retenciones económicas o penas convencionales, a que se refieren las cláusulas décima novena, vigésima y vigésima primera del modelo de contrato) (o las que correspondan) , por falta de requisitos administrativos y fiscales de las facturas, o errores o deficiencias en las mismas, imputables al contratista y de ajuste de costos, la Comisión Nacional del Agua, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las- cantidades a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los gastos financieros correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, dentro de los 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir del día siguiente de aquél en que se haya realizado el pago en exceso por parte de la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Comisión Nacional del Agua. .


COM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA SECRE1ARIA HE MEDIO a m b ie n ii J \ ; 'Y RtCURSOS NATURAI.IS


CON AGUA SEMARNAT ¡ (||¡|

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

6.6 FALTA DE FORM ALIZACIÓN DEL CONTRATO.

En el caso de que el licitante adjudicatario del contrato no lo formalice o no presente la fianza de cumplimiento del contrato dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes al de la notificación del fallo, se estará a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado "FIRMA DEL CONTRATO”.

6.7 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

La Secretaría de la Función Pública, podrá realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes con respecto a la ejecución de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 37, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.8 RETENCIONES ECONÓMICAS Y/O PENAS CONVENCIONALES.

6.8.1 RETENCIONES ECONÓMICAS.

Las retenciones económicas se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:

La Comisión Nacional del Agua tendrá la facultad de verificar mensualmente si la obra objeto del contrato, se está ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos aprobado, para lo cual, la Comisión Nacional del Agua comparará el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de la obra es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables al contratista, la Comisión Nacional del Agua procederá a hacer las retenciones económicas a la estimación o estimaciones que se encuentren en proceso de pago, en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (CINCO POR CIENTO) de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecución de los trabajos hasta la de revisión. Las retenciones económicas serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente durante la vigencia del programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso señalados en el programa general de ejecución de los trabajos, podrá recuperar las retenciones económicas que se


82/90

CON A GUA SEMARNATl g g ff iCO M ISIÓ N NACIONAL PEI. AGUA secretaria n i m id ió amuieni i ^

V Kl CURSOS N A I liR A l I S


le hayan efectuado, en las siguientes estimaciones, por lo que la Comisión Nacional del Agua reintegrará al contratista el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas.

Cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento del contratista mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como retención económica, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones económicas a la fecha de terminación de la obra pactada en la cláusula sexta del contrato y quedaren trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la Comisión Nacional del Agua. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado la Comisión Nacional del Agua y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones económicas, una vez concluida la totalidad de la obra y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del mismo, sin que las retenciones económicas efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las retenciones económicas se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecución de los trabajos convenido.

6.8.2 PENAS CONVENCIONALES.

Si el contratista no concluye los trabajos en las fechas críticas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos vigente, por causas imputables al mismo, la Comisión Nacional del Agua procederá a aplicar penas convencionales por el 5% (CINCO POR CIENTO) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de terminación fijadas en el programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato y no procederá su devolución al contratista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 bis, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 88, primer párrafo, de su Reglamento. — ¡t

6.8.3 PENAS CONVENCIONALES.*

Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en la cláusula sexta (o la que corresponda) del contrato y en el programa general de ejecución de los trabajos, por causas imputables al mismo, la Comisión Nacional del Agua le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación del plazo de ejecución de los trabajos pactada en la cláusula


CONAGUACOM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA


sexta del contrato (o la que corresponda), hasta la fecha de terminación total de los mismos. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de trabajos no dará lugar a la aplicación de penas convencionales.

Cuantificadas las penas convencionales se harán del conocimiento del contratista mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenido, las penas convencionales se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de ejecución de los trabajos convenido.

Independientemente de las retenciones económicas o de las penas convencionales que se apliquen, id Comisión Nacional del Agua podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía del anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya notificado al contratista la resolución de rescisión administrativa del contrato.

6.9 SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

La Comisión Nacional del Agua podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada.

Cuando ocurra la suspensión de los trabajos, la Comisión Nacional del Agua lo notificará al contratista señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación de los trabajos se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la *

mediante el acta circunstanciada de suspensión de los trabajos, la que deberá contener como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

suspensión de los mismos, sin modificar el plazo de ejecución convenido. Lo anterior se formalizará



CONAGUA SEMARNATM I IU VARIA D I M í D IO A M B1CN 1 1

K tC U K SO S N A lU R A l1 S


El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente no será motivo de suspensión de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del contratista.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, la Comisión Nacional del Agua y el contratista podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada de suspensión de los trabajos.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio en el que se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. En caso de que los trabajos se dañen o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos deberán pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre qu^ nn Cíl trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al contratista.

El pago de los gastos no recuperables, respecto de la suspensión de los trabajos, sólo procederá exclusivamente por los conceptos que señalan los artículos 146 y 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dependiendo del caso de que se trate, ya sea por causas imputables a la Comisión Nacional del Agua o por caso fortuito o fuerza mayor.

órdenes escritas de la Comisión Nacional del Agua, ésta podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales se harán por cuenta del contratista sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, la Comisión Nacional del Agua, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la demolición, reposición o reparación indicadas, s motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley de Obras Públic Relacionados con las Mismas, la Comisión Nacional del Agua y el contratista podrán dar anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan caus que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con \í pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de ac origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de ofi la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. En estos supuestc Nacional del Agua rembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya inc que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen direct; operación correspondiente.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las

6.10 TERM INACION A N TICIPAD A DEL CONTRATO.


Tfc'5 Dirjr'.jÉf' ^12#'


COM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA s im i jaría nt m idió ambienteV RECURSOS m a t u r a ] I s

CONAGUA SEMARNAT

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a la Comisión Nacional del Agua, quien determinará lo conducente dentro de los 15 (QUINCE) días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la Comisión Nacional del Agua no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, la Comisión Nacional del Agua pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables que serán exclusivamente los indicados en el artículo 152 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

En todos los casos de terminación anticipada del contrato se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora, debiendo la Comisión Nacional del Agua levantar un acta circunstanciada en la cual se hará constar como mínimo lo dispuesto por el artículo 151 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.11 RESCISIÓN ADM INISTRATIVA DEL CONTRATO.

La Comisión Nacional del Agua podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

La Comisión Nacional del Agua, podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una o de otro.

Asimismo, la Comisión Nacional del Agua optará por aplicar retenciones económicas o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescisión cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecución de los trabajos.

El sobrecosto de los trabajos a que se refiere la fracción II del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es la diferencia entre el importe que le representaría a la Comisión Nacional del Agua concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato.

En caso de rescisión administrativa del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación respectiva, la Comisión Nacional del Agua precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (TREINTA) días naturales


CONAGUACOM ISION NACIONAL DEL AGUA

SEMARNATSECRETARIA DI. M ED IO AM BIENTE

Y RECURSOS N A IU R A L I S


siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa general de ejecución de los trabajos, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados al contratista por la Comisión Nacional del Agua.

La Comisión Nacional del Agua podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión previsto en el artículo 61 de la Ley de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, motivando la rescisión en alguna de las causales previstas en el artículo 157 de su Reglamento y en el contrato. Si es el contratista quien decide rescindir el contrato será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente, en este caso, se estará a lo que resuelva la autoridad judicial.

Si la Comisión Nacional del Agua opta por la rescisión administrativa del contrato, se apegará a lo establecido en los artículos 61 y 62, fracción II, y último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 154, 155, 157,158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su Reglamento.

6.12 CALIDAD DE LOS TRABA JO S EJECUTADOS POR EL CO N TR A TISTA .

El contratista se comprometerá a ejecutar la obra de acuerdo con las normas de calidad requeridas y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto de obra, obligándose a responder ante la Comisión Nacional del Agua, de manera enunciativa más no limitativa, por los daños y perjuicios causados por negligencia, descuido o falta de atención, realizándose trabajos de mala calidad y, en su caso, le sean autorizados por parte de la empresa supervisora de la obra, para su pago.

En razón de lo anterior, el contratista se obligará solidariamente con la empresa supervisora de la obra, cuando ésta haya sido contratada por la Comisión Nacional del Agua para supervisar la obra, a reponer los trabajos mal ejecutados que no cumplan con las normas y especificaciones establecidas en el proyecto de obra, así como en especificaciones generales y particulares de construcción, o bien, a cubrir el costo de los mismos cuando a elección de la Comisión Nacional del Agua sean realizados por terceras personas, de conformidad y con fundamento en los artículos 1792, 1796, 1803, 1836, 1839, 1859, 1987, 1988, 1989, 2002, 2003, 2005, 2006 y demás aplicables del Código Civil Federal, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 13 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, más los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito^ fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas por los trabajos de mala calidad que se tengan que realizar a terceras personas, en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha de pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Comisión Nacional del Agua, por lo que el contratista se obligará a devolver las cantidades que se originen por la reparación o reposición de los trabajos mal ejecutados, más los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir del día siguiente de aquél en que se haya realizado el pago de los trabajos mal ejecutados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


87/90

- U

CONAGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA secretaría Of m

Y RlCUR-SOs


6.13 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL CO N TRATISTA Y LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA, POR PAGO EN EXCESO COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DE ESTIM ACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DEL CO N TRATISTA.

El contratista se obligará a responder solidariamente con la empresa supervisora de los trabajos, cuando por dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de cálculo, se le haga pago en exceso por parte de la Comisión Nacional del Agua, debido a las estimaciones que haya revisado la empresa supervisora de la obra, y autorizado el residente de obra, detectado aún con posterioridad al pago de las mismas, sin que pueda excepcionarse la empresa supervisora de los trabajos, de forma alguna, por la aprobación efectuada por el residente de obra, en razón de que es su obligación verificar que las estimaciones se encuentren debidamente formuladas y con la documentación adjunta que acredite el pago de las mismas y que respalde los conceptos de trabajos efectivamente ejecutados que contenga la estimación a pagar.

Asimismo, en el caso de que el contratista incurra con dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de cálculo en la autorización del pago en exceso por parte del residente de obra, debido a las estimaciones que haya revisado la empresa supervisora de la obra, el contratista se obligará solidariamente con la empresa supervisora de la obra a reintegrar las cantidades pagadas en exceso y que el contratista haya recibido, de conformidad y con fundamento en los artículos 1 7 9 2 ,17 96 ,18 03 ,18 36 ,18 39 ,18 59 ,1987y , 1988, 1989, 2002, 2003, 2005, 2006 y demás aplicables del Código Civil Federal, de a~pti£5gj^n supletoria por disposición expresa del artículo 13 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacion5di2§Z. con las Mismas, más los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Comisión Nacional del Agua.

Por lo anterior, el contratista se obligará a devolver las cantidades pagadas en exceso, más los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir del día siguiente de aquél en que haya recibido el pago en exceso por parte de la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

6.14 MARCO NORMATIVO

La legislación aplicable a la presente licitación es la establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los


v h\DG$

CO N AGUA SEMARNATCOM ISIÓN NACIONAL D F I AGUA s e c r i i a r i a un m e d i o a m b i i n i e

V RECURSO S N A lU R A E fS


Servidores Públicos, Ley Federal de Procedimientos Administrativos, Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Fiscal de la Federación, Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de noviembre de 2017, Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 2017, Políticas, Bases y Lincamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Comisión Nacional del Agua, “ACUERDO ACDO .SAI.H CT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de febrero de 2015, “Lineamientos para la aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratación”, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 9 de septiembre de 2010, “ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, con sus reformas y adiciones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente, "DISPOSICIONES Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2015, y demás normatividad y disposiciones administrativas de carácter federal aplicables.

6.15 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación, se resolverán con apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las disposiciones mencionadas en el punto 6.14 denominado “MARCO NORMATIVO", de este oficio de invitación a la licitación y en cualquier otra norma legal aplicable.

7 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Los licitantes no podrán difundir o proporcionar información alguna relativa los trabajos, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuenten con la autorización previa, expresa y por escrito de la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

8 INCONFORM IDADES

Los licitantes podrán inconformarse por escrito ante la Secretaría de la Función Pública ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1735, Primer Piso, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Alvaro Obregón, Ciudad de México, o ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua dependiente de la Secretaría antes citada, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 2416, Segundo Piso, Colonia Copilco El Bajo, Código Postal 04340, Coyoacán, Ciudad de México, o a través del Sistema


CONAGUA SEMARNAT, i *VCOM ISIÓN NACION AL DEL AGUA s e c r e t a r í a d e m e d io a m b ie n t e - _ - í|

V RECURSO* N*IWRAIES


Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet), en los términos de lo dispuesto por los artículos 83 y 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 274 a 283 de su Reglamento.

Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se tendrá por precluido el derecho para inconformarse.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAM ENTE


90/90

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA St( R» IARÍA DI MI...

Documents

Transcript of COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA St( R» IARÍA DI MI...