CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DEL BARRIO LLANO GRANDE, CANTON EL …Bases de... ·...

CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLODEL BARRIO LLANO GRANDE, CANTON EL

LLANO, MUNICIPIO DE NENTON,DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.

BASES DE LICITACIÓN No. 001-2013

SISTEMA DE RIEGO BOMBEO ASPERSION PARA ELCULTIVO DE TOMATE, UBICADO EN CANTON EL LLANO,

MUNICIPIO DE NENTON, DEPARTAMENTO DEHUEHUETENANGO

NOG. 2500159

Guatemala, febrero 2013

Bases de Licitación No. 001-2013SISTEMA DE RIEGO BOMBEO ASPERSION PARA EL CULTIVO DE TOMATE, UBICADO EN CANTON EL LLANO,

MUNICIPIO DE NENTON, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

-2-

SISTEMA DE RIEGO BOMBEO ASPERSION PARA ELCULTIVO DE TOMATE, UBICADO EN CANTON EL LLANO,MUNICIPIO DE NENTON, DEPARTAMENTO DEHUEHUETENANGO

1. OBJETO DEL PROYECTO

Perforar un pozo mecánico y equiparlo con bomba tipo sumergible y bomba centrifugaaccionadas por generador eléctrico de combustión interna diesel, en el Cantón El Llano,municipio de Nentón, departamento de Huehuetenango, que abastecerá de agua a unsistema de riego por aspersión, para cultivos que se establecerán en parcelaspequeñas, con el propósito de que los pobladores produzcan hortalizas, para suconsumo y venta de excedentes, con ello estarán garantizando su seguridadalimentaria y nutricional en forma sostenible y sustentable; y contar adicionalmente,con documentos estandarizados para el análisis, evaluación y comparación de lasofertas. El oferente deberá aceptar íntegramente los requisitos y condicionesestablecidos en los presentes Documentos de Licitación.

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Cantón El Llano, municipio de Nentón, departamento de Huehuetenango. Ubicado auna altura de 820 msnm, en las coordenadas Latitud Norte 15°45'29.2" y LongitudOeste 91°42'38.5

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Fuente de energía: Como fuente de energía, para accionar el equipo de bombeosumergible de 60 hp instalado en el pozo y una bomba centrifuga de 20 hp, en la líneade descarga ambas accionadas por energía eléctrica producida mediante un GeneradorEléctrico de 122 Kw de potencia accionado con motor de combustión Diesel. (VerCaracterísticas principales en el anexo)

Sistema de riego: Instalación de sistema de riego por aspersión, para un área de25.58 manzanas, para la producción de hortalizas.

Tanque de distribución y almacenamiento: se utilizara para el almacenamiento deagua que requiere el sistema, debido a que lo que suministra el pozo no es suficientepara el requerimiento de riego; para luego distribuir el agua al sistema de riego porgravedad. Con capacidad de 150.00 m.3, construido de concreto armado.

Conducción e instalación del sistema de riego: Del tanque hacia la red dedistribución de agua en las parcelas se utilizará tubería de PVC (Ver presupuestodesglosado).

Caseta de protección de Generador Eléctrico: Caseta de block y losa de concretocon dimensiones según plano en anexo.

4. CONVOCATORIA A OFERTAR

Los interesados en ofertar, podrán obtener las Bases de Licitación en lasOficinas de la Dirección de Infraestructura Productiva, DIPRODU, Kilómetro 22,Carretera al Pacífico Edificio La Ceiba, 2º. Nivel, Barcena, Villa Nueva,



-3-

Guatemala, o a través de Internet en página web www.guatecompras.gt,consultando el Número de Operación Guatecompras NOG. 2500159.

5. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES

Las ofertas deberán referirse y sujetarse a las condiciones establecidas en estedocumento y la presentación de la oferta constituirá evidencia de que elOFERENTE estudió completamente todos los documentos elaborados yrelacionados con la misma (Adenda, Anexos y otros), lo que le habrá permitidoidentificar de manera clara, completa y precisa lo requerido, para poder cotizaradecuadamente la oferta de la obra solicitada, además de que se da porenterado de la totalidad de requisitos y obligaciones que emanan de losdocumentos de Licitación, los cuales acepta expresamente.

Los oferentes deberán satisfacer las siguientes condiciones: Ser empresas legalmente constituidas y registradas para operar en

Guatemala; Poseer personal calificado, capacidad instalada y comprometerse a

mantenerla durante el período de ejecución del proyecto; Experiencia comprobada en ejecución de proyectos similares; No estar privado, por sentencia firme, del goce de sus derechos civiles; Cumplir con los requisitos fundamentales y de forma que se establecen más

adelante; Estar inscrito en el Registro de Proveedores de GUATECOMPRAS.

6. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse en dos sobres cerrados, debidamenteetiquetados, indicando el tipo de oferta que contiene (Económica o Técnica),con la leyenda “ORIGINAL” y dos copias adicionales con la leyenda “COPIA 1“ y“COPIA 2” e identificando claramente el PROYECTO que oferta, con Formulariosde Presentación de Oferta adjuntos, firmados y sellados por el Representante Legal oPropietario el día 5 de marzo de 2013 de 9:00 a 9:30 horas, en las Oficinas de laDirección de Infraestructura Productiva, DIPRODU, Kilómetro 22, Carretera al PacíficoEdificio La Ceiba, 2º. Nivel, Barcena, Villa Nueva, Guatemala y dirigido a: ConsejoComunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande: Concurso: SISTEMA DERIEGO BOMBEO ASPERSION PARA EL CULTIVO DE TOMATE, UBICADO ENCANTON EL LLANO, MUNICIPIO DE NENTON, DEPARTAMENTO DEHUEHUETENANGO.Toda aclaración o consulta relacionada con aspectos técnicos o administrativos delpresente proceso, puede realizarse vía: e-mail: [email protected] o PBX:6640-9335/6. Atención: Dirección de Infraestructura Productiva quien notificará porescrito a quienes hayan solicitado aclaraciones por escrito; sin embargo seráresponsabilidad de los interesados consultar los últimos cambios en la página deInternet. Consejo Comunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande y Dirección deInfraestructura Productiva no se hace responsable por fallas en las conexiones odeficiencias de los equipos de cómputo que impidan acceder los documentos delpresente proceso de Licitación.

www.guatecompras.gt

mailto:[email protected]



-4-

7. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

El adjudicatario tendrá un plazo de ciento cincuenta días (150), calendario paraejecutar el proyecto. Este plazo comenzará a regir dos días después de la firmadel contrato.

8. VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán tener una vigencia no menor de ciento cincuenta (150)días calendario, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas, para quepueda concluirse el proceso de selección de EJECUTORES.

9. PRECIOSLos precios se expresarán en QUETZALES, serán fijos y deberán ser los necesariospara entregar el proyecto funcionando. Consejo Comunitario de Desarrollo del BarrioLlano Grande, NO RECONOCERA SOBRE COSTOS. Los precios unitarios incluirán elImpuesto al Valor Agregado -IVA- y otros impuestos que se requieran, los costosdirectos, indirectos, la supervisión técnica de campo, la administración, las utilidades,impuestos y cualquier gasto en el que tenga que incurrir el EJECUTOR para concluirsatisfactoriamente el proyecto. Consejo Comunitario de Desarrollo del Barrio LlanoGrande no reconocerá ninguna otra cantidad que no esté incluida en el precio unitariode cada renglón. El total de la suma de los renglones deberá expresarse en cantidadesenteras múltiplos de diez, por ejemplo Q. xxxxxx.00, para esto deberá ajustar lossubtotales de los renglones de tal forma que la suma resulte, tal como se indicaanteriormente.

10. UNA OFERTA POR PROYECTOEl OFERENTE deberá presentar una sola oferta para el proyecto. El monto dela oferta deberá expresarse en cantidades enteras, múltiplos de diez(10).

11. CONDICIONES GENERALES

11.1 Las ofertas recibidas en respuesta a esta solicitud no serán devueltas yquedarán en poder de la Comisión Evaluadora para ser incorporadas a losexpedientes respectivos.

11.2 La oferta que se adjudique, así como las presentes Bases de Licitación,formarán parte integral del Contrato, prevaleciendo el contenido de estosdocumentos al de la oferta.

11.3 La Comisión Evaluadora se reserva el derecho y la facultad de confirmar yverificar la autenticidad de los documentos presentados; así como laveracidad de la información que contenga la oferta.

11.4 El contrato que llegue a suscribirse se someterá a las leyesguatemaltecas y/o, a cualquier otra ley aplicable al presente proceso.

11.5 Queda entendido que El CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO(COCODE) DEL BARRIO LLANO GRANDE, no contrae ningún tipo derelación laboral, obligación patronal o de cualquier índole con el personaldel adjudicatario, contratación o subcontratación relacionada con elpresente contrato.

11.6 La Comisión Evaluadora podrá solicitar por escrito a los oferentesinformación o documentación adicional que considere necesaria.



-5-

11.7 La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de rechazar sinresponsabilidad de su parte, cualquiera o todas las ofertas que sepresenten si no son convenientes para sus intereses.

11.8 Son causas de incumplimiento de Contrato las siguientes: Proveer un servicio distinto al ofertado y adjudicado Modificar o variar las condiciones o alcance de la prestación del

servicio No cumplir en cualquiera de las cláusulas del contrato.

11.9 La DIPRODU en cualquier momento puede investigar la existencia realde la entidad adjudicataria; así como su efectivo funcionamiento y sucapacidad para la ejecución del proyecto conforme a las bases deLicitación; y si no se constataran dichos extremos se prescindirá sin darcompensación alguna y sin responsabilidad de El CONSEJOCOMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) DEL BARRIO LLANOGRANDE, sin perjuicio de la responsabilidad para El CONSEJOCOMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) DEL BARRIO LLANOGRANDE, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que incurrió eladjudicatario por su incumplimiento.

12. FORMALIDADES DE LA OFERTA

12.1 La oferta deberá presentar copia de la documentación que acredite surepresentación legal o propiedad, además debe contemplarse comomínimo los siguientes aspectos:

Ser presentada en idioma español; Ser presentada en ORIGINAL y dos COPIAS; No se aceptarán ofertas presentadas por fax o enviadas por

correo, ni presentadas extemporáneamente; Cualquier cantidad que se consigne, deberá ser con dos cifras

decimales e indicada en letras y en números; La oferta no deberá contener enmiendas, correcciones, borrones o

raspaduras, errores numéricos y/o de cálculo ya que los mismospodrían implicar su no consideración, descalificación y rechazo,situación que será razonada por la Comisión Evaluadora de Ofertasy bajo su estricta responsabilidad;

Los precios unitarios y totales deberán estar integrados deconformidad con lo establecido en la Ley del Impuesto al ValorAgregado; (IVA incluido)

La oferta y los documentos que formen parte de ella, se debenpresentar foliados en orden consecutivo y con su respectivoíndice.

12.2 Copia AUTENTICADA POR NOTARIO de los siguientes documentos:

Patente de Comercio de la Empresa, que indique que el giro comercialde la misma es afín al objeto de este proceso;

Cédula de Vecindad o DPI del propietario o Representante Legal; Nombramiento del Representante Legal, según sea el caso; Inscripción en el Registro Mercantil del Representante Legal, según

sea el caso; Testimonio de Escritura Pública de Constitución, en el caso de

personas jurídicas;



-6-

Constancia del Registro de Número de Identificación TributariaUnificado;

Constancia de precalificado en el Ministerio de Comunicaciones,Infraestructura y Vivienda;

Constancia de precalificación en DIPRODU

12.3 Documentos en ORIGINAL:

Carta de Presentación de Oferta (Anexo 1); Fianza de Sostenimiento de Oferta; Constancia de Visita e Inspección al Área de Trabajo, para tal efecto el

OFERENTE deberá comunicarse con la Junta Directiva del CONSEJOCOMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) DEL BARRIO LLANOGRANDE, para programar la visita. El contacto y numero de teléfonode la Junta Directiva le será proporcionado en las oficinas de laDIPRODU, se deberá utilizar el (Anexo 7);

Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores deGUATECOMPRAS;

ACTA NOTARIAL de declaración jurada, en la que debe comparecerpersonalmente el Representante Legal de la Empresa, si se trata depersona jurídica, o el propietario, en caso de empresas individuales,en la que deben declarar bajo juramento y enterado de las penasrelativas al delito de perjurio:

Que las generales de la ley del requirente son ciertas; Que a la presente fecha, el requirente es el Representante

Legal o propietario de la empresa, la cual debe identificarse,especificar su sede y lugar para recibir notificaciones; y

Que la empresa como tal y ninguno de sus socios,funcionarios o empleados, no tuvo participación alguna en laformulación del presente proyecto.

13. ESTRUCTURA Y REQUISITOS DE CADA OFERTA

La oferta técnica y económica debe reflejar lo que la empresa ofrece ypresentar información básica en una forma clara y concisa de lo que se requierepara cada oferta.

SOBRE 1. OFERTA TÉCNICA:

a) PERFIL DEL CONSTRUCTOR O EMPRESA CONSTRUCTORA:

Documentos solicitados en numeral 12;

Experiencia profesional al nivel de empresa, detallando los trabajosde ejecución y/o realizados, y las instituciones u organismos con losque ha trabajado; principalmente en diagnóstico, diseño e instalaciónde sistemas de mini riego;

Personal técnico y profesional con que cuenta, en caso de empresaejecutora, temporal y permanente. Adjuntar las currícula y cartasdonde los profesionales manifiestan su anuencia a trabajar en elproyecto objeto de este concurso;



-7-

El personal con que cuente la Firma contratada deberá poseerconocimientos y experiencia comprobable en perforación de pozosmecánicos y conocimientos hidrogeológicos, diagnóstico, diseño einstalación de sistemas de riego, no se permitirá que la empresaconsultora incluya currícula de personal que no estará directamenteinvolucrado en el proyecto. Tampoco se permitirán cambios entre elpersonal que la empresa incluya en la propuesta y el personal queefectivamente realice el trabajo;

Capacidad logística, ubicación o sede de la empresa, área geográficade trabajo.

b) PROPUESTA DE TRABAJO:

Realizar una breve descripción del desarrollo de cada uno de loscomponentes de que consta el proyecto, planteando además lametodología de trabajo a seguir, los resultados esperados y losproductos que la empresa se compromete a entregar a ConsejoComunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande relacionado con losestudios previos, para cumplir con la meta planteada.

c) PLAN DE TRABAJO:Plan de Trabajo que contenga: Cronograma de Ejecución Física y Financiera; Número correlativo; Nombre del renglón de trabajo; Calendarización por semana; Inicio y finalización de la actividad; Monto a desembolsar, por cada estimación; Informe de contratos que la empresa ha suscrito o esta por suscribir

con entidades del sector público o privado. En dicha información sedebe indicar el objeto, monto, plazo del contrato y cualquierinformación adicional que sea relevante y que permita evaluar lacapacidad instalada del oferente;

Capacidad logística, ubicación, área geográfica de trabajo.

SOBRE 2. OFERTA ECONÓMICA: (Anexo 2)

Constituye la propuesta económica del costo total de los trabajos delproyecto en el cual debe presentarse en cuadros con notas explicativasque incluyan información y datos estimativos sobre las siguientescategorías:

Formulario de Presentación de Oferta Económica (Anexo 2; Cuadro de Cantidades de Trabajo, Materiales y Precios Unitarios

(Anexo 3 );



-8-

14. GARANTÍAS

Las garantías deberán formalizarse por el proyecto mediante fianza extendida afavor de Consejo Comunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande por unainstitución afianzadora debidamente autorizada para operar en la República deGuatemala.

a) FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA: Esta garantía podrá realizarsemediante fianza o cheque de caja de un banco nacional, deberá tener unavigencia de treinta (30) días y deberá constituirse por una suma equivalente alcinco por ciento (5%) del monto de la oferta. Esta garantía cubre desde lafecha de apertura de plicas hasta la fecha de aprobación de la adjudicación.

b) FIANZA DE ANTICIPO: A la aprobación del contrato, el adjudicatario deberáotorgar a favor y a entera satisfacción de Consejo Comunitario de Desarrollodel Barrio Llano Grande, una Fianza de Anticipo, equivalente al cien porciento (100%) del monto del anticipo correspondiente al 8% del valor totaldel contrato, la que estará emitida por una entidad afianzadora debidamenteautorizada para operar en Guatemala. Esta fianza tendrá vigencia hasta quelas autoridades comprueben la total inversión del monto del anticipo en laejecución del proyecto;

c) FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: A la aprobación del contrato,el adjudicatario deberá otorgar a favor y a entera satisfacción de ConsejoComunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande, una Fianza deCumplimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de laadjudicación, la que estará emitida por una entidad afianzadoradebidamente autorizada para operar en Guatemala. Esta fianza tendrávigencia hasta que las autoridades comprueben que el adjudicado hacumplido con las condiciones del contrato, para lo cual Consejo Comunitariode Desarrollo del Barrio Llano Grande extenderá la constancia respectiva;

d) FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD: El adjudicatarioproporcionará a Consejo Comunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grandeuna fianza de Conservación de Obra, que cubra el valor de las reparacionesde las fallas o desperfectos que le sean imputables al ejecutor de la obra yque aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18)meses, contados a partir de la fecha de recepción de la obra. La Fianza deConservación de Obra o de Calidad, deberá otorgarse por el equivalente delquince por ciento (15%) del valor original del contrato. Este será unrequisito previo para la liquidación de la misma;

e) FIANZA DE SALDOS DEUDORES: El contratista deberá entregar a ConsejoComunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande, una fianza por el cincopor ciento (5%) del monto total del contrato, que garantice el cumplimientode obligaciones para con terceros pendientes de cubrir. Esta garantía seráliberada al momento de liquidarse el contrato. No obstante lo anterior, elcontratista eximirá a Consejo Comunitario de Desarrollo del Barrio LlanoGrande de cualquier reclamación. Esta garantía deberá otorgarse previo a laliquidación final de la obra.



-9-

15. INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEOFERTAS

La Comisión Evaluadora estará integrada por dos profesionales de laDIPRODU y un profesional del derecho (abogado y Notario), que con el avaldel CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) DEL BARRIOLLANO GRANDE nombrará el director de la DIPRODU; la JUNTA DIRECTIVAdel CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) DEL BARRIOLLANO GRANDE, estará presente en todo el proceso en calidad deobservadora, para garantizar la transparencia.

Esta comisión tendrá como mínimo las siguientes funciones:

Apertura de sobres; Revisión de la documentación básica solicitada en estas bases; Calificación y adjudicación de la oferta que mejor convenga a los

intereses de Consejo Comunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande yque cumple con todos los requisitos exigidos en las presentes bases.

16. APERTURA DE PLICAS

La apertura pública se realizará el mismo día de la recepción de ofertas a partirde las 10:00 horas en oficinas de DIPRODU (km 22 carretera al pacífico, edificioLa Ceiba segundo nivel). En este acto se suscribirá un acta y se leerá en vozalta la siguiente información proveniente del formulario del Anexo 3:

Nombre del Oferente; Número de Identificación Tributaria.

A requerimiento de los interesados podrá entregarse una copia del acta indicada.

17. RECHAZO DE OFERTAS

La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas oalgunas de ellas. El rechazo de ofertas podrá darse en los siguientes casos:

a) Todas las ofertas, si se comprobase cualquier anomalía en el proceso deLicitación;

b) Las ofertas cuyos precios o plazos estuviesen fuera de las previsiones delConsejo Comunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande;

c) Las ofertas que no se ajusten substancialmente a los Documentos deLicitación;

d) Las ofertas que contengan contra ofertas o presenten alternativas o esténsupeditadas a otras condiciones distintas a las establecidas en losDocumentos de Licitación;

e) Las ofertas que se presenten después de la hora y día establecido.



-10-

18. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

El análisis y evaluación de las propuestas se hará separadamente por cadaproyecto en dos etapas.

Primera Etapa: La Comisión Evaluadora analizará y evaluará el contenidode los sobres No. 1 que contienen las Ofertas Técnicas. Si la oferta nocumple con los requisitos exigidos en estos documentos de Licitación, laoferta será rechazada en esta etapa;

Segunda Etapa: Terminada la evaluación de las ofertas técnicas quecumplieron a cabalidad, la Comisión Evaluadora llevará a cabo el acto deapertura de los sobres No. 2 que contienen las Ofertas Económicas de losoferentes en la primera etapa.

19. ADJUDICACIÓN

La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de adjudicar el proyecto respectivo.

19.1 Notificación de la Adjudicación:

El Contratante notificará al adjudicatario en un plazo no mayor un (1) díahábil a partir del día de la apertura de ofertas, por escrito, que su ofertaha sido aceptada. Al mismo tiempo, el Contratante deberá notificar a losdemás Proponentes el resultado de la Licitación.

20. FIRMA DEL CONTRATO

El contrato se celebrará en documento privado. Los gastos y honorariosderivados de la formalización del contrato se realizarán de acuerdo a lanormativa de Consejo Comunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande.

Inmediatamente después de la notificación, el Contratante procederá a laelaboración del Contrato;

El contrato a suscribirse se firmará en las Oficinas de la DIPRODU y eladjudicatario tendrá un plazo prudencial de cinco (5) días calendario a partirde la fecha del aviso para firmar y fechar;

Si el Adjudicatario no firma el Contrato dentro del plazo establecido, elloconstituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación. En talcaso, el Contratante podrá adjudicar el Contrato al Proponente con lapropuesta evaluada en segundo lugar.

21. FORMA DE PAGO:

El pago se efectuará conforme a las normas y contrataciones de ConsejoComunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande y se cancelará, contra lapresentación de facturas de los trabajos parciales o totales realizados por elcontratista.



-11-

a) UN PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL TREINTA Y OCHO POR CIENTO(38%) DEL VALOR DEL CONTRATO:

Se otorgará cuando al EJECUTOR presente a Consejo Comunitario deDesarrollo del Barrio Llano Grande, para aprobación los siguientesdocumentos; los cuales deberá presentar en un plazo no mayor a dos (2)días después de la firma del contrato.

Plan de Trabajo definitivo de la Ejecución Física y Financiera delproyecto;

Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato; Presentación de Fianza de Anticipo de Contrato; Factura original con el detalle de materiales. Especificaciones técnicas del proyecto para su revisión

Consejo Comunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande, cancelará elanticipo previo dictamen, informe y aprobación de DIPRODU de lo antesindicado.

b) UN SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL CUARENTA Y DOS POR CIENTO(42%) DEL VALOR DEL CONTRATO:

Se otorgará cuando el EJECUTOR presente a Consejo Comunitario deDesarrollo del Barrio Llano Grande y DIPRODU la primera estimación deEjecución Física del sesenta por ciento (60%) y Financiera para suanálisis y dictamen de aprobación; para lo cual el EJECUTOR tendrá unplazo máximo de setenta y cinco (75) días calendario; después de lafirma el contrato.

Previo a cancelar el segundo pago, Consejo Comunitario de Desarrollodel Barrio Llano Grande informará a DIPRODU del cumplimiento yaprobación de lo antes indicado.

c) UN TERCER PAGO EQUIVALENTE AL DOCE POR CIENTO (12%)DEL VALOR DEL CONTRATO:

Se otorgará cuando el EJECUTOR presente a Consejo Comunitario deDesarrollo del Barrio Llano Grande la segunda estimación deEjecución Física del ochenta por ciento (80%) y Financiera para suanálisis y dictamen de aprobación; para lo cual el EJECUTOR tendráun plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario; después dela firma el contrato.

Previo a cancelar el tercer pago, Consejo Comunitario de Desarrollo delBarrio Llano Grande informará a DIPRODU del cumplimiento yaprobación de lo antes indicado.

d) CUARTO Y ÚLTIMO PAGO EQUIVALENTE AL OCHO POR CIENTO(8%) DEL VALOR DEL CONTRATO:

Se otorgará cuando el EJECUTOR presente a Consejo Comunitario deDesarrollo del Barrio Llano Grande y DIPRODU, para su revisión yaprobación, lo siguiente; lo cual debe presentarse en un plazo no



-12-

mayor de ciento cincuenta (150) días calendario; después de la firmael contrato.

Tercera Estimación de Ejecución Física y Financiera del cien porciento (100%), para su análisis y dictamen de aprobación;

Acta de Recepción a Entera Satisfacción del proyecto; Fianza de Conservación de Obra; Planos de obra terminada, si hubiera modificaciones

Previo a cancelar el cuarto pago, Consejo Comunitario de Desarrollo delBarrio Llano Grande informará a DIPRODU del cumplimiento yaprobación de lo antes indicado.

La factura deberá emitirse a nombre de: Consejo Comunitario de Desarrollodel Barrio Llano Grande, NIT: 6934870-7; Dirección: Barrio LlanoGrande, Nentón, Huehuetenango, para gestionar el pago respectivo

Los pagos serán acreditados a la cuenta bancaria de la empresaconstructora, después de haber analizado y revisado la documentacióncorrespondiente.

22. SANCIONES

22.1 Sanciones por retraso en la entrega:

El EJECUTOR deberá entregar las obras en el plazo pactado. Cualquierretraso en la entrega de las obras imputables al EJECUTOR dará lugar ala ejecución de las fianzas que corresponden y se sancionarán conformeal Artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado.

22.2 Sanciones por variar la calidad de la obra:

El EJECUTOR que varíe las Especificaciones Técnicas deConstrucción sin la previa autorización por escrito de ConsejoComunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande y DIPRODU, dará lugar a laejecución de la fianza que corresponda y las sanciones correspondientes.

23. SUJECIÓN A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS

El proyecto se construirá de conformidad con las Especificaciones Técnicasde Construcción y/o planos del estudio aprobado por DIPRODU. LasEspecificaciones Técnicas mandan sobre planos. El Oferente no podrá variar lasEspecificaciones Técnicas sin previa autorización por escrito de DIPRODU.

24. PROHIBICIONES

El Ejecutor no podrá:

Subcontratar la totalidad de la obra. En caso de la subcontratación dealgunos renglones deberá expresarlo en la oferta que presente e indicará,adicionalmente, el nombre del Subcontratista. El Subcontratista tiene quellenar los mismos requisitos que el EJECUTOR;

Ceder o negociar los derechos adquiridos conforme el contrato;



-13-

Variar las Especificaciones Técnicas de Construcción sin contar con laautorización previa y por escrito del Supervisor nombrado por DIPRODU.

25. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

Utilización del Cuadro de descripción y cantidades de materiales y preciosunitarios.

El Oferente deberá presentar su oferta utilizando el cuadro de cantidades detrabajo que se indica en el Anexo 3.

El Oferente deberá asegurarse de incluir el Cuadro de descripción ycantidades de materiales y precios unitarios para todos los renglonesdescritos en dicho cuadro.

26. TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

Consejo Comunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande tendrá derecho a dar porterminado unilateralmente el contrato, previa audiencia del interesado, porcualquiera de las causales siguientes:

26.1 Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en elcontrato o por la violación de cualquiera de las Prohibiciones a las queestán sujetos;

26.2 Por deficiencias o mala ejecución del proyecto a juicio de la supervisiónde DIPRODU;

26.3 Por situaciones imprevistas o emergentes que hicieren inconveniente lacontinuación del proyecto.

En cualquiera de las situaciones previstas, Consejo Comunitario de Desarrollo delBarrio Llano Grande cancelará los costos incurridos hasta el momento de lasuspensión del proyecto y los gastos en forma proporcional que se adeuden deconformidad con el informe que para el efecto emita la Supervisión de laDIPRODU.

27. INICIO DE OBRA

Se considerará fecha de inicio de obra dos (2) días después de la fecha de lafirma del contrato y de aprobado el Plan de Trabajo.

28. ASIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

MAGA/DIPRODU asignará una persona individual o jurídica la responsabilidadde la supervisión, inspección y revisión de todos los trabajos elaborados por elContratista especificado para el proyecto que vigilará constantemente laejecución en todos los aspectos del avance físico y financiero, cumplimiento ycontrol de calidad. La información que la Supervisión genere servirá de basepara los pagos.



-14-

29. COORDINACION Y SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION

El Supervisor será el encargado de mantener la relación entre Contratante y elContratista además, decidirá, dentro de los limites estipulados en lasespecificaciones, todas las cuestiones que surjan con respecto a la calidad,cantidad y aceptación de los materiales suministrados, formas de ejecución,ritmo en el progreso de la obra, la interpretación de planos, especificaciones yel correcto y satisfactorio cumplimiento de los términos del Contrato. ElContratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor, inclusive lasordenes verbales que se dicten de emergencia, las que deberán ser confirmadasde inmediato por escrito.

El Contratista proporcionara todas las facilidades necesarias para que se puedaestablecer, que el trabajo efectuado y los materiales utilizados se encuentran deacuerdo a los requisitos y propósitos del Contrato. Todo trabajo o parte de laObra que haya sido rechazado por el Supervisor como consecuencia de defecto,deberá ser corregida por el Contratista sin remuneración alguna y no serápagado si es realizado en forma diferente a lo establecido en los documentosdel Contrato.

El contratista deberá cooperar en todo momento con el supervisor. Así mismoproporcionara todas la facilidades necesarias para que se pueda establecer, queel trabajo efectuado y los materiales utilizados, se encuentran de acuerdo conlos requisitos y propósitos del contrato.

30.REGISTROS Y CONTROL DE AVANCE

Acta de Inicio de los trabajos: con el aval del MAGA/DIPRODU, en su calidadde ente supervisor, se suscribirá un acta de inicio de los trabajos en presenciadel contratista o su representante legal, el supervisor técnico del programa y elrepresentante de la organización beneficiaria, haciendo constar que se tuvo a lavista el programa general de trabajo de la obra.

Informe final: la empresa elaborará un informe final de entrega de la obra, enel que se incluyan todas las consideraciones técnicas del trabajo efectuado; unmanual de operación y mantenimiento de las obras, estado de funcionamientodel sistema y los planos finales de la obra tal y como fue realmente construidoel proyecto, debiendo incluir cualquier cambio sugerido por el contratista yaprobado por el MAGA/DIPRODU y Consejo Comunitario de Desarrollo del BarrioLlano Grande a los planes de trabajo originales.

31.PRÓRROGALa prórroga se extenderá si hay casos fortuitos comprobados con Visto Buenode La Supervisión, siete (7) días antes del vencimiento del plazo contractual.

32. ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA

Al finalizar los trabajos de conformidad con las Especificaciones Técnicas deConstrucción, se levantará el Acta de Recepción de la Obra. El Ejecutordeberá regirse a lo estipulado en el Contrato. En caso de existir desperfectos otrabajos no efectuados, con base a Especificaciones Técnicas deConstrucción, la Supervisión del proyecto fijará el plazo para corregir las



-15-

deficiencias. El ejecutor corregirá las deficiencias en el plazo indicado por laSupervisión del MAGA/DIPRODU.

33. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Consejo Comunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande, procederá a liquidar elcontrato con el Ejecutor al recibir a entera satisfacción los trabajosrealizados.

34. FINIQUITO

Consejo Comunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande, entregará el finiquitodespués de que el Ejecutor constituya la Garantía de Conservación de laObra.

35. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia será resuelta de común acuerdo entre las partes; ELEJECUTOR, renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales queConsejo Comunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande determine renunciandodesde ya, a su derecho de accionar contra la misma.

36. BODEGA Y GUARDIANÍA

El ejecutor habilitará bodega y guardianía para suplir los requerimientos de laobra, en caso de no existir ningún lugar adecuado.

37. TRANSPORTE DE MATERIALES

El Ejecutor es responsable del transporte y acarreo de los materiales hasta elárea del proyecto y pagará por ese rubro. Dicho costo deberá quedar incluido enel precio unitario de cada renglón.

38. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

La empresa constructora deberá contratar, preferentemente, a los usuarios parael rubro de mano de obra no calificada (zanjeo, aterrado, acarreo de tubería yotros), para la ejecución del proyecto.

39. ROTULO:

El Contratista deberá instalar un rotulo en un lugar visible que permitaidentificar a los organismos cooperantes en la ejecución del proyecto. (Verdetalle en anexos).

40.BITACORA:

Durante la ejecución del proyecto se llevará un LIBRO DE BITACORA, dondese anotarán los aspectos más relevantes en el desarrollo de la obra. Dicholibro deberá estar disponible para los usos correspondientes en el lugar de la



-16-

obra, bajo la responsabilidad del ejecutor. El ejecutor está obligado arealizar los trámites para la AUTORIZACION de la bitácora ante laContraloría General de Cuentas, en las oficinas respectivas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Las presentes especificaciones se han realizado con el propósito que el ejecutorcuente (en lo que sea aplicable) con un documento que le sirva como base deentendimiento técnico, para la realización de este tipo de proyectos.

Las especificaciones de perforación, construcción de tanque elevado y caseta deprotección de controles se complementan y lo que se designe en cualquiera de elloses como si estuviera en ambos.

Las especificaciones, dibujos guía de instalación, disposiciones especiales,condiciones generales y aclaraciones, son parte del contrato, cualquier requisitoindicado en uno de estos documentos, es tan obligatorio como si estuviera entodos.

Queda entendido que el ejecutor conviene en entregar las obras totalmenteterminadas de manera que no se harán reclamos por pago de materialesobviamente necesarios, pero no especificados especialmente.

El ejecutor realizará los trabajos de entero acuerdo con las especificaciones deperforación, construcción de tanque elevado y caseta de protección de controles.No se aceptarán modificaciones sin previo consentimiento por escrito delsupervisor. Si faltare información detallada, el ejecutor deberá pedirla al supervisorantes de iniciar el trabajo, o caso contrario presentar para aprobación.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE:

Son las operaciones previas a la iniciación de los trabajos en la obra, con el objeto deeliminar toda clase de vegetación y material indeseable. Consiste en el chapeo,remoción y eliminación de toda clase de vegetación y desechos que estén dentro de loslímites de la obra, con el fin de realizar y facilitar los trabajos para la instalación delproyecto.Este trabajo también incluye la debida preservación de la vegetación que debaconservarse, a efecto de evitar daño en la obra y a la propiedad privada. Previamentese designaran los límites del área de limpieza y chapeo, si no se indica en algúndocumento.Con el objeto de evitar daños a la propiedad privada, así como degradación ecológicase deberá disponer que vegetación deberá respetarse, lo mismo que la preservación deárboles aún estando dentro del área de los trabajos no sea obstáculo para llevarlas acabo.Cuando de la limpia y chapeo se produzca material indeseable, se dispondrá de de esteen sitios adecuados, procediendo a su incineración o entierro. Cuando la alternativasea incinerar los desechos, se deberá velar porque esta operación se efectúe en formaapropiada para evitar la propagación del fuego. Los sitios de disposición seránconsultados a los propietarios de los terrenos donde se localicen las zonas dedisposición, así como obtener la autorización respectiva de manera escrita. Se deberá



-17-

tener especial cuidado en que la disposición de estos desechos se haga en zonas dondeno ocasionen posteriormente contaminación y deterioro al ambiente.

ZANJEO:

Actividad de excavar y remover la tierra de lo que será el lecho de la tubería, así comoel relleno compactado de este, después de probar la tubería instalada.Comprende la limpia, chapeo y destronque, así como la operación de remover, extraercualquier clase de material dentro de los límites de trabajo de la zanja, en la que seinstalará la tubería, así como la operación de relleno de zanja.

Colocación de material conveniente sobre la tubería, hasta el nivel situado 10centímetros arriba de la cota original del terreno, debidamente compactado o hastadonde lo indiquen los planos si existieran.

Las zanjas deberán tener como mínimo un ancho de 60 centímetros y la profundidadmínima será de 80 cms. en sitios que no estén expuestos al tránsito de vehículosautomotores; si la calidad del terreno u otra circunstancia no la permitieran, podráreducirse, teniendo que proteger la tubería con una mezcla de concreto pobre. Encruces de caminos, a lo largo de los mismos, o en terrenos destinados a cultivos endonde pueda hacerse uso de maquinaria agrícola, la profundidad de la zanja debe serde 1.00 metro, como mínimo. El zanjeo deberá conservar una alineación adecuada.

RELLENO DE ZANJAS

Deberá ser rellenada después de la prueba de presión, tan pronto como se hayaaprobado y aceptado la instalación y será de la siguiente manera:

Abajo y a los lados de la tubería se deberá rellenar en capas de 0.70m,perfectamente compactados hasta media altura de la tubería. De aquí hasta0.30m, sobre el tubo, se deberá rellenar con capas no mayores de 0.15m. Elmaterial para rellenar, hasta este nivel, deberá ser cuidadosamente escogido paraque esté libre de piedra y permita una buena compactación. Si el material que seextrajo no es adecuado, se hará con material seleccionado. De los 0.30 m, sobre eltubo hasta el nivel del relleno total se hará en capas no mayores de 0.30 m, En loslugares en donde el asentamiento del relleno no es de importancia, como en la líneasde conducción instaladas con poca pendiente, no será necesario hacer la compactacióndesde 0.30 m, sobre el tubo hasta el nivel del terreno, debiendo colocar todo elmaterial excavado y hasta formar un camellón sobre el terreno.

En cualquier caso todo material sobrante deberá ser retirado del área de instalación ydispuesto en forma satisfactoria. En casos de terreno de 20% o más inclinación enel eje de instalación se deberá construir muros de retención del relleno,transversales a l eje de la tubería y de ancho tal que quedan firmemente soportadospor el terreno a los lados de la zanja. Tales muros podrán ser construidos demampostería o concreto ciclópeo de tamaño y diseño aprobado por el Supervisor, elespaciamiento no será mayor de 30 m. En el caso que el fondo de la zanja no fuerablando, deberá colocarse una capa de arena u otro material suave compactado, cuyoespesor mínimo deberá ser de 10 centímetros

TUBERÍA DE PVC:

Bajo esta denominación deben entenderse los tubos de Cloruro de Polivinilo Rígido.Igualmente estarán incluidos los accesorios (tees, codos, reducidores, etc.) que seannecesarios y que deben satisfacer las normas ASTM D-2241 Y ASTM D-2466 cedula 40.



-18-

De resistencia a la presión requerida, fabricados de manera que satisfagan comomínimo las normas de calidad.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC:

Se aplicará la tubería a escuadra utilizando guía y luego se quitará la rebaba delcorte y se limpiará de viruta interior y exteriormente. El tubo debe penetrar en elaccesorio o campana del otro sin forzarlo por lo menos un tercio de la longitud de lacopla, si no es posible, debe afilarse o lijarse la punta del tubo.Se aplicará el cemento solvente que debe utilizar completamente fluido, si el cementoempieza a endurecerse en los frascos deberá desecharse.

Antes de aplicarse el cemento solvente deberá quitase toda clase de suciedad que seencuentra en la parte que se va aplicar tanto en la superficie interior como suexterior del accesorio.El cemento debe ser aplicado en una capa delgada y uniforme, puede usarse cepillo obrocha. Se hará rápidamente porque el cemento seca en 2 minutos aproximadamente.No se deberá exagerar el uso del mismo, darle un revestimiento a las dos piezas.

El ensamble se hará a una rotación de un cuarto de vuelta, presionando el tubocuando las superficies aún estén húmedas, debiendo estar fija la unión por lo menos30 minutos.

La tubería se colocará zig-zageándola en la zanja y se cubrirá dejando expuestas lasuniones para hacer la prueba que más adelante se especifica.Deberá cubrirse en las primeras horas de la mañana cuando esté fría y no dilata porla acción del calor.

PRUEBAS DE TUBERÍAS

Toda instalación deberá ser probada para resistencia y estanqueidad, sometiéndola apresión interna para agua antes de hacer el relleno total de las zanjas. Se deberárellenar previamente solo aquellas partes que se necesita en soporte del suelo comoanclajes de tuberías.

La tubería será sometida a la prueba de presión con agua, después de llenarlatotalmente hasta expulsar el aire por los puntos altos. La presión a aplicar será talque se consiga 100 psi, o la presión máxima de trabajo ( determinada por la presiónestática más 20% ) según la que sea mayor y por un período mínimo de dos horasno debiendo fallar ninguna de la partes.

LAVADO INTERIOR DE LA TUBERÍA

Antes de poner en servicio el sistema se procederá a lavarlo interiormente. Para ellavado se hará circular agua a velocidades no menores de 1 metros/segundo, por unperíodo mínimo de 15 minutos o el tiempo necesario para que circule dos veces elvolumen contenido por la tubería según el que sea mayor. Después de las 24 horas,se vaciarán las tuberías o se procederá a la lavarlas haciendo circular agua encantidad suficiente para eliminar cualquier suciedad pegada en la tubería. El agua aemplearse en el lavado final será de calidad igual a la que circulará en sufuncionamiento normal.



-19-

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:

De todo tipo de materiales y equipo a utilizar, para la realización del proyecto yprincipalmente si se va a utilizar la tubería de PVC, por su poco peso puede sertransportada en grandes cantidades fácilmente. Cualquiera que sea la forma detransporte, deberá de tenerse cuidado que no sufra esfuerzos, roces o golpes quepuedan causarle daño. Para su almacenamiento la tubería debe de preferenciasoportarse horizontalmente en toda su longitud, debiendo ser el piso sobre el que seapoya liso y libre de objetos que la puedan dañar. Si se usan estantes, la separaciónde los apoyos no debe ser mayor de un metro para evitar que se produzcadeformaciones permanentes.Para proteger la tubería de los rayos del sol, se debe colocar en la sombra o cubrirlacon un material opaco. Si la tubería es de espiga y campana, las campanas debenalmacenarse de manera que las filas tengan las campanas alternas. El cementosolvente, el limpiador y el lubricante, no debe someterse a extremos de calor o frío, elsitio de su almacenamiento o uso debe estar bien ventilado ya que son productosinflamables. Todos los empaques de hule deben ser empacados en cajas de cartón, ydeben estar en un lugar limpio, donde no haya grasa, aceite o calor excesivo. Losempaques deben ser almacenados en lugar fresco fuera del alcance de los rayos delsol.

ESPECIFICACIONES TECNICASPOZO MECANICO

Perforación:Es el conjunto de operaciones que se realizan con el objeto de excavarmecánicamente un pozo.

Tuberías de Ademe:

Tuberías de Ademe son aquellas empleadas para proteger las paredes del pozo contraderrumbes.

Descripción:

Tuberías utilizadas para ademar el pozo, serán de hierro, que tendrán longitudes entre2 y 7 metros (entre 7’ y 22’ pies).

Requisitos de instalación:

Las uniones de tubería pueden efectuarlas el contratista a tope con soldadura eléctricao con acople roscado en cuyo caso las roscas deberán ser cónicas y ajustarse a normasA.S.P.T.

Rejillas:

Son las estructuras empleadas para facilitar la entrada del agua los acuíferos captadosa la tubería de succión.



-20-

Empaque de grava:

Comprende el suministro e instalación de grava así como el conjunto de operacionesque deberá efectuar el contratista para colocar la grava necesaria para formar elempaque del espacio anular entre la tubería de ademe y las paredes de la perforación.

Limpieza y Desarrollo del Pozo:

Son los trabajos necesarios para evacuar del pozo los materiales resultantes de laperforación, así como mantener la porosidad y permeabilidad del empaque y de lasformaciones acuíferas circunvecinas del pozo, desalojando en las zonas periférica losmateriales granulares muy finos que obstruyen los intersticios de las formaciones delacuífero.

AFORO: El Aforo del pozo es la medida de rendimiento o del mismo o su capacidadespecífica es decir, medir el cual obtenido correspondiente a un abatimiento máximorecomendable del nivel friático.

El Aforo debe efectuarse con el equipo de bombeo empleado en el desarrollo del pozo yexactamente después de realizado el mismo.El Contratista no deberá retirar el equipo de bombeo del pozo sin que el Supervisor dela entidad contratante haya aprobado el Aforo.

Sello Sanitario y Losa de Protección:

Se entiende por sello sanitario del pozo, a la estructura que sujeta el terreno el Ademedel pozo en la parte superior y que evita posibles filtraciones indeseables del exterioren las proximidades de la boca del pozo. Se entiende por losa de protección laestructura superficial que rodea la parte externa del Ademe y que cumple la función deproteger la zona inmediata al Ademe además de servir de base para el equipo debombeo o partes del mismo.

Losa de protección

Son estructuras de concreto que ahogan el ademe del pozo en su parte superiorexterna manteniéndola rígida y alineada dentro de la verticalidad del pozo.



-21-

SECCIÓN DE ANEXOS

ANEXOS 1FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

ANEXO 2FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

ANEXO 3CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO (PRESUPUESTOS

DESGLOSADOS)

ANEXO 4RESUMEN DE PRECIOS DEL PROYECTO

ANEXO 5CRONOGRAMA DE EJECUCION

ANEXO 6MODELO DISEÑO DE ROTULO

ANEXO 7CONSTANCIA DE DE VISITA E INSPECCIÓN AL ÁREA DE

TRABAJO

ANEXO 8PLANOS



-22-

ANEXO 1

FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA

1. Nombre de la Empresa: _________________________________

2. Dirección de la Empresa:__________________________________

3. No. de Teléfonos: _______________________________________

4. NIT: ____________________________________________

5. Correo electrónico: ______________________________________

6. Nombre del Representante Legal o Propietario: ________________

______________________________________________________

7. Departamento que oferta: _________________________________

8. Bases de Licitación No.: ___________________________________

F. _________________________________________

Firma y Sellos del Representante Legal o Propietario

Lugar y fecha: ________________________________



-23-

ANEXO 2 y 3FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA PARASISTEMA DE RIEGO BOMBEO ASPERSION PARA EL CULTIVO DETOMATE, UBICADO EN CANTON EL LLANO, MUNICIPIO DENENTON, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

DATOS DE LA EMPRESANOMBRE O RAZON SOCIAL:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: FAX:CORREO ELECTRÓNICO:PATENTE DE COMERCIO No.:NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:

INFORMACIÓN DEL PROYECTONOMBRE:

UBICACIÓN:

LICITACIÓNComo oferente ofrezco prestar el servicio de construcción del proyecto sometido aconcurso de conformidad con las bases de licitación otorgadas por Consejo Comunitariode Desarrollo del Barrio Llano Grande , por la cantidad de_______________________________ (Q.______________).

El servicio se prestará en un plazo de _____________________________ (_____)meses.1. La presente oferta tiene una vigencia de _______________________ (_____)

días calendario a partir de la apertura de plicas.2. Adjunto la Fianza de Sostenimiento de Oferta número _______________, por

la cantidad de __________________________________________(Q.______________), expedida por la afianzadora denominada_____________________________________________ a nombre de ConsejoComunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande.

3. Declaro que conozco y acepto íntegramente todas las condiciones y requisitosfijados por Consejo Comunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande y las leyesde la materia que rigen este evento.

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:LUGAR Y FECHA:FIRMA:SELLO DE LA EMPRESA:



-24-

PRESUPUESTO DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA EL SISTEMA DE RIEGO BOMBEOASPERSION, UBICADO EN CANTON EL LLANO, NENTON, HUEHUETENANGO

CANTIDAD DESCRIPCIONUNIDAD

DEMEDIDA

VALORUNITARIO

Q.TOTAL Q.

1

Generador de 112 KVA de potencia , Trifásica,propulsada por motor diesel acoplado a generador ,para trabajar a 820 metros sobre el nivel del mar, paraaccionar 2 bombas, una de 60 hp y otra de 20 hp, todoel conjunto instalado sobre base de acero con lassiguientes características: Global

MOTOR: Motor turbo aspirado, con inyección diesel de

4 cilindros, de 4 tiempos, enfriado por agua,rejilla de protección en las partes móviles, confiltro de aire diesel y aceite de fácil desmonte,alternador para la carga de batería en 12voltios, radiador tropicalizado tipo empuje,otros accesorios de operación necesarios.

GENERADOR: Generador acoplado directamente al motor.

Sin escobillas con factor de potencia 0.80, conregulador de voltaje externo transistorizadopara mantener la variación del voltaje entrevacio y plena carga a + - 1%, a 1800 rpm. 60hz, aislamiento NEMA, CLASE H conbarnices, a prueba de goteo provisto conventilador para su enfriamiento.

EQUIPO: Silenciador tipo industrial, batería de acido con

cables, tanque para diesel instalado en labase, diagramas eléctricos y manuales deservicio, montaje y cimentación.

PANEL: Analógico/digital

PROTECCIONES INTERNAS: Baja presión de aceite Alta temperatura del agua Sobre velocidad Sobre arranque

INSTRUMENTACION: Voltaje del generador Frecuencia del generador Corriente del generador Precisión de aceite Temperatura del agua Voltaje de la batería Velocidad del motor Horas de operación

Otros accesorios de operación y de seguridadque sean necesarios.

1 Transporte e instalación GlobalGRAN TOTAL



-25-

PRESUPUESTO DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL POZO MECANICO EN EL CANTON EL LLANO ,NENTON, HUEHUETENANGO.


DEMEDIDA

VALORUNITARIO

Q.TOTAL Q.

1

Motor sumergible de 60 hp, bomba sumergible conCDT de 197 metros, Caudal de 245 gpm,debidamente instaladas en su sitio correcto. Global

1 motor sumergible de 60 hp 1 bomba sumergible para 245 gpm y 197

metros de CDT. Encamisado de la bomba. Cable para instalación del equipo dentro del

pozo a 700 pies de profundidad Tubos de descarga de hg Panel completo: arrancador suave, protección

térmica, protector de fase, flipon industrial,pararrayos, manija de paro y arranque, lucespiloto, armado y probado.

Descarga del flujo, incluyendo válvulas decompuerta, cheque vertical, chequehorizontal, unión universal, tees, niples,collarín de soporte, plato de soporte.

Materiales eléctricos para su instalación.

Se debe de incluir el costo de la bomba ymotor con todos sus accesorios mecánicos,eléctricos y electromecánicos, de operación yseguridad.

Instalación correcta de la unidad de bombeoen el sitio indicado, así como los accesoriosnecesarios para el acoplamiento en la línea desucción y descarga.

Global1 Transporte e instalación Global

GRAN TOTAL



-26-

PRESUPUESTO DE BOMBA CENTRIFUGA PARA INSTALAR EN LA LINEA DE DESCARGA DELPOZO MECANICO PARA IMPULSAR EL AGUA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO-

DISTRIBUCION EN EL CANTON EL LLANO, NENTON, HUEHUETENANGO.


DEMEDIDA

VALORUNITARIO

Q.TOTAL Q.

1

Bomba Centrifuga de 20 hp

Global

Bomba centrifuga para 245 gpm y 72 metrosde CDT, trifásica, 460 voltios, para conectarlaa la línea de descarga del pozo, de 20 hp contodos sus accesorios de funcionamiento ydispositivos de seguridad.

Panel de arranque con todas susprotecciones: guardanivel tipo flote, contactorelectromagnético, protección térmica,protector de fases, flipon principal y auxiliar,manija de control, luz piloto, armado yprobado.

Descarga incluye válvula de cheque, decompuerta, unión universal, niples, tees, tapónmacho y demás accesorios necesarios.

Instalación correcta de la unidad de bombeoen el sitio indicado, así como los accesoriosnecesarios para el acoplamiento en la línea desucción y descarga.

Global1 Transporte e instalación Global

GRAN TOTAL



-27-

PRESUPUESTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO-DISTRIBUCION, EN EL CANTON EL LLANO,NENTON, HUEHUETENAGO.


DEMEDIDA

VALORUNITARIO

Q.TOTAL Q.

1

Tanque de distribución y almacenamiento de 150metros cúbicos

Global

Tanque para distribución y almacenamientode agua con capacidad de 150.0 metroscúbicos, construido de concreto armado. Verplano.

Global

GRAN TOTAL



-28-

PRESUPUESTO DE LA CASETA DE PROTECCION DEL EQUIPO GENERADOR DE ELECTRICIDADY CONTROLES ELECTRICOS A INSTALAR EN EL CANTON EL LLANO, NENTON,

HUEHUETENANGO.


DEMEDIDA

VALORUNITARIO

Q.TOTAL Q.

1Caseta de protección del generador eléctrico para elsistema de riego Bombeo-gravedad.aspersión Global

Caseta de protección del generador eléctricopara el sistema de riego Bombeo-aspersiónConstruida dimensiones según el plano. Conparedes de block reforzado y techo de loza,piso de concreto y base de concreto para lainstalación del generador de electricidad.

Ver plano.

Global

GRAN TOTAL



-29-

PRESUPUESTO DESGLOSADO

PRESUPUESTO DE PERFORACION DEL POZO MECANICO PARA EL SISTEMA DE RIEGOBOMBEO-GRAVEDAD-ASPERSION INSTALAR EN EL CANTON EL LLANO, NENTON,

HUEHUETENANGO.


DEMEDIDA

VALORUNITARIO

Q.TOTAL Q.

1Perforación de Pozo Mecánico para elaprovechamiento de agua subterránea Global

Estudio hidrogeológico previo a la perforacióndel pozo.

Perforación de Pozo mecánico en 12pulgadas, a una profundidad de 900 pies.

Encamisado en 8 pulgadas con material dehierro galvanizado.

Filtro de grava Sello sanitario y cementación Desarrollo y limpieza del pozo Prueba de bombeo continúa de 48 horas y de

recuperación de 24 horas. Registro eléctrico diarios del pozo y

elaboración del perfil estratigráfico. Análisis de la calidad del agua del pozo con

fines de riego

GlobalTransporte de materiales y equipo Global

GRAN TOTAL



-30-

PRESUPUESTO DESGLOSADO SISTEMA DE RIEGODESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

TUBO PVC 5"X 80 PSI UNIDAD 14TUBO PVC 5"X 125 PSI UNIDAD 112TUBO PVC 5"X 160 PSI UNIDAD 200TUBO PVC 3"X 160 PSI UNIDAD 130TUBO PVC 2"X 160 PSI UNIDAD 180TUBO PVC 1.1/2"X 160 PSI UNIDAD 265TUBO PVC 1"X 160 PSI UNIDAD 440TUBO PVC 3/4"X 250 PSI UNIDAD 2050TEE PVC 5" UNIDAD 21TEE PVC 3" UNIDAD 3TEE PVC 2" UNIDAD 32TEE PVC 1.1/2" UNIDAD 31TEE PVC 1" UNIDAD 58TEE PVC 3/4" UNIDAD 180CODO PVC 5"X45° UNIDAD 6CODO PVC 5"X90° UNIDAD 1CODO PVC 3"X45° UNIDAD 2CODO PVC 1.1/2"X45° UNIDAD 2CODO PVC 1"X45° UNIDAD 6CODO PVC 3/4"X90° UNIDAD 780REDUCTOR PVC 5"X2" UNIDAD 1REDUCTOR PVC 5"X3" UNIDAD 2REDUCTOR PVC 5"X2" UNIDAD 1REDUCTOR PVC 5"X1.1/2" UNIDAD 1REDUCTOR PVC 5"X1" UNIDAD 2REDUCTOR PVC 5"X3/4" UNIDAD 14REDUCTOR PVC 4"X2" UNIDAD 4REDUCTOR PVC 3"X2" UNIDAD 4REDUCTOR PVC 3"X1./2" UNIDAD 1REDUCTOR PVC 3"X1" UNIDAD 1REDUCTOR PVC 3"X3/4" UNIDAD 7REDUCTOR PVC 2"X1.1/2" UNIDAD 5REDUCTOR PVC 2"X1" UNIDAD 4REDUCTOR PVC 2"X3/4" UNIDAD 34REDUCTOR PVC 1.1/2"X1" UNIDAD 9REDUCTOR PVC 1.1/2"X3/4" UNIDAD 30REDUCTOR PVC 1"X3/4" UNIDAD 70ADAPTADOR PVC HEMBRA 3/4" UNIDAD 380FLANGE PVC 5" 80 UNIDAD 2ADAPTADOR PVC MACHO 3" UNIDAD 2ADAPTADOR PVC MACHO 2" UNIDAD 15ADAPTADOR PVC MACHO 1.1/2" UNIDAD 6ADAPTADOR PVC MACHO 1" UNIDAD 6PEGAMENTO SOLVENTE PARA PVC GALON 15ASPERSOR PLASTICO 1/2", BOQ. 3/32" UNIDAD 380MANGUERA P/ JARDIN REFORZADA 1/2" X 75' UNIDAD 380BASE P/ ASPERSOR HG 1/2"X1.50 M. UNIDAD 380REGULADOR DE PRESION 35 PSI LF 3/4"X3/4" UNIDAD 380

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDADVALVULA PVC DE AIRE DE 2" UNIDAD 5VALVULA DE BRONCE DE CHORRO 1/2" UNIDAD 380VALVULA DE BRONCE DE MARIPOSA 5" UNIDAD 1VALVULA DE BRONCE DE COMPUERTA 3" UNIDAD 2VALVULA DE BRONCE DE COMPUERTA 2" UNIDAD 5



-31-

VALVULA DE BRONCE DE COMPUERTA DE 1.1/2" UNIDAD 3VALVULA BRONCE DE COMPUERTA DE 1" UNIDAD 3PERFORACION DE POZO MECANICO 900' UNIDAD 1BOMBA SUMERGIBLE 60HP, 460 V/3PHINSTALADO UNIDAD 1BOMBA CENTRIFUGA 20 HP, 460V/3PHINSTALADO UNIDAD 1GENERADOR DE 112 KW, DIESEL, INSTALADO UNIDAD 1CASETA DE PROTECCION P/EQUIPO DE BOMBEO UNIDAD 1TANQUE DE ALMACENAMIENTO 150 M.3 UNIDAD 1ZANJEO Y ATERRADO METRO LINEAL 20000MANO DE OBRA NO CALIFICADA GLOBAL 1SUPERVISION E INSTALACION GLOBAL 1COSTO TOTAL



-32-

ANEXO 4RESUMEN DE PRECIOS DEL PROYECTO

(ver cuadro desglosado)

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADCOSTO

UNITARIOCOSTO

TOTAL Q.123346789Etc.Todos los renglones deben apegarse a las especificaciones técnicas. Por este acto declaro: 1)Que el presente cuadro de cantidades estimadas de trabajo representa el valor total delproyecto, aun cuando algunos renglones de trabajo no se incluyan expresamente en el mismo;2) Que acepto concluir totalmente el proyecto por estos costos; 3) Que estoy enterado de queConsejo Comunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande no reconocerá ningún pagoadicional que sobrepase dicho valor; 4) Que acepto como validadas las correccionesmatemáticas que realice Consejo Comunitario de Desarrollo del Barrio Llano Grande en elacto de apertura de ofertas o en el proceso de análisis, comparación o evaluación de ofertas y deser seleccionada la oferta, el monto corregido será el monto a contratar ya sea que la correcciónmatemática incremente o decremento del mismo.

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:

______________________________________________________________

FIRMA Y SELLO: ________________________________________________

ANEXO 5CRONOGRAMA DE EJECUCION

Proyecto:Ubicación:Municipio:Departamento:

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADCOSTO

UNITARIOCOSTO

TOTAL Q.

TIEMPO DEEJECUCIÓN

(MESES)%1 2 3 4 5

1Zanjado y aterrado, 20,000 mts.

2Instalación de tubería pvc y accesorios

3Instalación de equipo de riego

4Equipos de bombeo y generador eléctrico

5

Perforación de pozo mecánico en 12 pulgadas a 900 piesy encamisado en 8 pulgadas

6Construcción de obra civil: tanque y caseta

7Supervisión e instalación

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 100%

INVERSIÓN SEMANAL EN Q.

INVERSIÓN ACUMULADA EN Q.

INVERSIÓN SEMANAL EN %

INVERSIÓN ACUMULADA EN %

EL COSTO DEL PROYECTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE:

ANEXO 6

DISEÑO DE ROTULO

2.00 metros.

“PROYECTO DE RIEGO POR BOMBEO ASPERSIÓN, EN EL BARRIO ELLLANO, MUNICIPIO DE NENTÓN, DEPARTAMENTO DE

HUEHUETENANGO”

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Organismo Ejecutor

MAGA/DIPRODU

Costo Total del Proyecto: Q XXXXX

2 Metros



-35-

ANEXO 7

CONSTANCIA DE DE VISITA E INSPECCIÓN AL ÁREA DE TRABAJO

1. Nombre de la Empresa: _________________________________

2. Dirección de la Empresa:__________________________________

3. No. de Teléfonos: _______________________________________

4. NIT: ____________________________________________

5. Correo electrónico: ______________________________________

6. Nombre del Representante Legal o Propietario: ________________

______________________________________________________

7. Fecha de la visita.: _______________________________________

Observaciones:

F. _________________________________________

Firma y Sellos del Representante Legal o Propietario

F. _________________________________________

Firma y Sello del Presidente y Representante Legal del CONSEJO COMUNITARIO DE

DESARROLLO (COCODE) DEL BARRIO LLANO GRANDE



-36-

ANEXO 8

PLANOS

CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DEL BARRIO LLANO GRANDE, CANTON EL …Bases de... ·...

Documents

Transcript of CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DEL BARRIO LLANO GRANDE, CANTON EL …Bases de... ·...