CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION Y …€¦ · CUARTOS FRIOS DEL CESNE. CLASIFICACIÓN...

de 77

Página 1 de 56 ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

POLICÍA NACIONAL

Código: 2BS-FR-0041

Fecha: 27/06/2012 PLIEGO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA

Versión: 1

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN DIBIE CESNE SA 134-2017

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE CUARTOS FRIOS DEL CESNE.

LUGAR:

Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional Dirección: Av. Calle 63 No. 77-73 Barrio Villa luz.

BOGOTA, D.C., JULIO DE 2017

Elaboro:

________________________________ Grupo Precontractual

Reviso:

________________________________________ Jefe Grupo Precontractual

Reviso: ____________________________________ Jefe Área Contratación

Revisó.:

___________________________________ Asesora Jurídica DIRAF

de 77

CAPÍTULO I

CONDICIONES GENERALES El presente proyecto de pliego de Condiciones contiene disposiciones de tipo general aplicables a los diferentes procesos que efectúa la POLICÍA NACIONAL - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL. CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO Igualmente cuenta con anexos dispuestos y preparados por el CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO y Formularios que deben ser diligenciados en su integridad por el proponente. 1. CONDICIONES BÁSICAS

Objeto

CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE CUARTOS FRIOS DEL CESNE.

CLASIFICACIÓN

UNSPSC Segmento Familia Clase Producto

Componentes y Suministros para

Estructuras, Edificación,

Construcción y Obras Civiles

(30) Componentes y Suministros para

Estructuras, Edificación,


(16) Materiales

de acabado

de interiores

(24) Muros

divisorios

(04) Pared de

cuarto fríos

Fundamento Jurídico de la Modalidad de Selección

El presente proceso de contratación se realizara por la modalidad de selección, teniendo en cuenta Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y su Decreto 1082 de 2015, son:

Selección Abreviada de menor cuantía “De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 59 del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que la necesidad a satisfacer se cuantificó en un valor que se encuentra dentro de la causal de menor cuantía para la contratación, y que el objeto a contratar presenta características verificables y calificables, y que cualquier empresa está en condiciones de suministrarlos cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas por el Centro Social se aplica el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía para la elección del contratista

Procedimiento

El procedimiento señalado para la presente convocatoria, dada la modalidad de selección ―abreviada de menor cuantía‖, será el señalado en el 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, así:

a. El proyecto de pliego de condiciones y/o pliego de condiciones definitivo, se publicará conforme a lo establecido en la ―Cronología del Proceso de este pliego de condiciones.

b. Las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, se surtirán conforme lo señalado en la―cronología del proceso del proyecto de pliego de condiciones.

c. La entidad contratante hará las aclaraciones o modificaciones necesarias a los PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS, dentro de los términos establecidos en los mismos, lo cual se hará mediante ADENDAS, que se publicarán por los medios electrónicos de interactividad establecidos para el presente proceso. d. Manifestación de participar en el proceso de selección: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de apertura del presente proceso los posibles oferentes interesados en participar manifestarán su interés, con el fin de conformar una lista de posibles oferentes. La manifestación se hará a través de comunicación escrita, la cual debe ser entregada en la ciudad de Bogotá, en la Av. Calle 63 No. 77-73 Barrio Villa luz, Oficina de Contratos (2do piso). Dicha manifestación sobre el interés en participar debe ser una expresión clara e inequívoca, libre y espontánea, sin que ella sea objeto de coacciones o presiones; así mismo el escrito deberá contener, las direcciones de correo electrónico, teléfonos, fax, celular, direcciones residenciales o empresariales, en donde el oferente pueda recibir comunicación del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, sobre la fecha y hora de la audiencia pública de sorteo, en caso de que esta tenga lugar. En caso de consorcios o uniones temporales, por lo menos uno de sus miembros deberá manifestar su interés en participar. La manifestación escrita sobre el interés en participar es un requisito habilitante para que posteriormente se pueda presentar la propuesta por parte del oferente; si no se presenta escrito de manifestación para participar en el presente proceso, no se recibirá la propuesta que se allegue ulteriormente y en caso de no presentarse

de 77

manifestación alguna sobre el interés de participar en el proceso, dentro del término previsto, por el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, declarará el proceso desierto (2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015).

Para el caso de uniones temporales y consorcios la carta de manifestación deberá indicar, decir y/o informar los nombres de los integrantes que conforman la unión temporales o consorcio y el porcentajes de participación, así como el NIT, y dirección de cada uno. SERÁ NULA LA PRESENTACIÓN DE VARIAS MANIFESTACIONES DE INTERÉS EN PARTICIPAR POR EL MISMO PROPONENTE, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O INDIVIDUALMENTE. e. Cantidad de oferentes para realizar sorteo de consolidación: Si el número de posibles oferentes que presenten escrito de interés en participar en el presente proceso es superior a diez (10) el CENTRO SOCIAL, dará paso al sorteo de consolidación de oferentes para escoger entre ellos, diez (10) oferentes para que puedan presentar su oferta en el proceso de selección (Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto1082 de 2015). Si el número de posibles oferentes es igual o menor a diez (10) el CENTRO SOCIAL, adelantará el proceso de selección con el número de proponentes que hayan presentado escrito de interés en participar.

De realizarse sorteo de consolidación de oferentes, el plazo de presentación de la oferta comenzará a contarse a partir del día de realización del sorteo de consolidación. (Ver numeral cinco (5) cronología del proceso).

f. Sorteo de consolidación de oferentes: Se realizará entre quienes manifestaron interés en participar en el presente proceso de contratación, siempre y cuando el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), el procedimiento será de acuerdo a los principios de transparencia y de la pulcritud y conforme a lo establecido en este pliego de condiciones (ver numeral cinco (5) cronología del proceso Audiencia Pública de sorteo‖).

g. Presentación de las ofertas: Estas se presentarán conforme a lo señalado en la ―cronología del proceso. Vencido el término para la presentación de ofertas, el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, a través de sus comités evaluadores procederá a la verificación y evaluación de las mismas en las condiciones señaladas en el pliego de condiciones. (cronograma del proceso).

El resultado de la evaluación se publicará en la página Web del Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional www.cesne.gov.co, durante tres (3) días hábiles, termino en el cual los oferentes podrán presentar observaciones a las mismas; dichas observaciones serán resueltas por el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, en el acto administrativo de adjudicación del proceso de selección.

h. Adjudicación: Mediante acto administrativo motivado se adjudicará en forma total el presente proceso, al oferente que cumpla estrictamente con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones definitivo (requisitos jurídicos, económicos, financieros y técnicos) y que haya presentado la oferta más favorable de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015. Lo anterior una vez haya vencido el término de publicación y observaciones de las evaluaciones y conforme a lo establecido para ello en el pliego de condiciones.

i. Publicación: El acto de adjudicación se publicara en La página Web www.cesne.gov.co, junto con la(s) respuesta(s) que el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional haga a la(s) observaciones hechas por los oferentes a los informes de evaluación.

J. Declaratoria de desierta: En caso de declararse desierto el proceso, se iniciará uno nuevo sin publicación de proyecto de pliego de condiciones, modificando los factores que determinaron la declaratoria de desierto del proceso.

Participantes

Pueden participar en el presente proceso de selección las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, consorcios o uniones temporales, que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes (RUP) como proveedores de los bienes y servicios que la entidad contratante pretende adquirir.

http://www.cesof.gov.co/

http://www.ce/

de 77

Los integrantes de la Unión Temporal o del Consorcio deben acreditar tal idoneidad con el Registro del RUP. LA FALTA DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR O PRESENTAR OFERTA NO ES SUBSANABLE Y SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. NO SE PODRÁN ACREDITAR CIRCUNSTANCIAS AL RESPECTO CON POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL PROCESO.

Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio

Esta contratación NO está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio ni cumplimiento de reciprocidad vigente para el Estado Colombiano en los términos del Decreto No. 1082 de 2015, teniendo en cuenta que en el MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRATANTES del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia de fecha 15 de mayo de 2012, numeral 1.2.1. Lista de Entidades incluidas en los Capítulos de Contratación Pública está excluido este servicio.

Registro Único de Proponentes

Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que se encuentren inscritas en el Registro Único De Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

CLASIFICACIÓN UNSPSC Segmento Familia Clase Producto

Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles

(30) Componentes y Suministros para

Estructuras, Edificación, Construcción y Obras

Civiles

(16) Materiales de acabado de interiores

(24) Muros

divisorios

(04) Pared de

cuarto fríos

Presupuesto

El valor estimado para la presente contratación es a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 342.784.726.oo), Amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-1000000204 del 30 de junio de 2017, expedido por la Jefe de Presupuesto, distribuidos por recurso así:

REMODELACION DE ESPACIO DE PROCESO DE ALIMENTOS, ECONOMATO Y MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUARTOS FRIOS DEL CESNE

ITEM UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

1 PRELIMINARES

1,1

Suministro e instalación de delimitación y señalización área de intervención con material rígido que evite el paso de partículas instalado de piso a techo, incluye retiro al finalizar la obra

M2 22 $47.295,47 $1.040.500,43

1,2 Replanteo

M2 195,6 $3.071,94 $600.871,15

TOTAL CAPITULO $1.641.371,58

2 DEMOLICIONES Y DESMONTES

2,1

Demolición de muros en mampostería, incluye transporte de trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

M2 53,2 $12.984,08 $690.752,84

2,2

Demolición de cielorraso existente, incluye transporte de trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

M2 128,72 $6.654,69 $856.591,95

2,3

Demolición de acabado de piso existente incluye transporte de trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

M2 140,8 $7.911,88 $1.113.992,25

2,4

Demolición de enchape de pared existente incluye transporte de trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

M2 179,55 $7.161,88 $1.285.914,98

de 77

2,5

Desmonte divisiones y cubiertas de cuartos fríos actuales, incluye trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

M2 112,15 $27.118,77 $3.041.369,83

2,6

Desmonte de unidades de frío actuales, incluye desmonte de instalaciones, tuberías y paneles de control

UND 4 $212.018,7

7 $848.075,07

2,7

Desmonte de ventanas fachada edificio principal de 0,60 x 1,00 m, incluye desmonte de marco.

M2 6,35 $11.639,38 $73.910,09

2,8

Desmonte de puertas, incluye desmonte de marco.

UND 4 $14.079,38 $56.317,54

2,9

Desmonte de puertas cuartos fríos UND 3 $46.220,64 $138.661,93

2,10

Desmonte y desalambrado de puntos eléctricos existentes, incluye retiro de aparatos

UND 15 $39.904,08 $598.561,14

2,11

Desmonte de estantería de cuartos fríos y montaje de la misma en cuartos fríos nuevos, incluye accesorios de instalación

ML 24,52 $24.280,00 $595.345,60


3 MUROS

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

3,1

Construcción de Muro en ladrillo prensado liviano pañetado por cara interna y a la vista en cara externa

M2 17,65 $89.786,15 $1.584.725,58

3,2

Construcción Muro en bloque No 4 incluye anclajes, grafiles, emboquillado, lavado impermeabilización biselados

M2 62,2 $44.077,77 $2.741.637,17

3,3

Construcción de Dintel en bloque No 4 de h=0,94, incluye viga en concreto

ML 6,5 $40.459,27 $262.985,24


9

4 PAÑETES Y PINTURA

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

4,1

Pañete 1:3 para muros impermeabilizado, incluye filos, dilataciones, vanos, quicios y lineales.

M2 119,5 $22.878,19 $2.733.943,94

4,2

Estuco sobre pañetes incluye filos, dilataciones, vanos, quicios y lineales.

M2 145,5 $4.634,89 $674.376,79

4,3

Pintura epoxica lavable a base de aceite de uso institucional, 3 manos incluye filos, dilataciones, vanos, quicios y lineales.

M2 101,5 $18.296,88 $1.857.133,00

4,4

Vinilo tipo antibacterial lavable, 3 manos incluye filos, dilataciones, vanos, quicios y lineales

M2 75,15 $10.070,94 $756.831,02


5 ENCHAPES

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

5,1

Alistado de piso en mortero 1:3 impermeabilizado e=3cm

M2 195,5 $25.626,38 $5.009.958,07

5,2

Suministro e instalación enchape para piso interior en porcelanato mate no deslizante sellado color blanco wing en aluminio, biselados, emboquillado, cortes, lineales y todo lo inherente para la correcta instalación.

M2 129,5 $98.119,38 $12.706.460,23

5,3

Suministro e instalación Mediacaña para piso en granito prefabricada

ML 127,5 $47.042,19 $5.997.879,48

5,4

Suministro e instalación enchape para muros en porcelanato sellado h=2,00 mts color blanco, wing en aluminio, biselados, emboquillado, cortes, lineales y todo lo inherente para la correcta instalación.

M2 210,2 $98.619,38 $20.729.794,52


de 77

6 CIELORASO UNIDA

D CANTIDAD

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

6,1

Construcción de Cielorraso en lámina de fibrocemento, suministro, instalación y terminado en pintura epoxica blanca con junta perdida. Incluye lineales, sistema de sujeción, estructura, perfileria rolada y remates en “L”, anclajes, cinta malla, enmasillado y todo lo inherente para su correcta instalación.

M2 147 $116.884,5

1 $17.182.022,56

6,2

Suministro e instalación de cielorraso en pvc para vestieres color blanco, incluye estructura y accesorios

M2 13,26 $76.834,69 $1.018.828,02


7 CARPINTERIA

UNIDAD

CANTIDA

D VALOR UNIT VALOR TOTAL

7,1

Suministro e instalación de Mesón en acero inoxidable con lavaplatos y cañuela en borde para porcionado de 2,00 x 0,70, incluye grifo, estructura en acero inox y accesorios de instalación

UND 1 $1.508.840,00 $1.508.840,00

7,2

Suministro e instalación Lavamanos de pedal tipo quirúrgico en acero inoxidable, completo con accesorios, grifos, dispensador de jabón y antibacterial, incluye anclajes y herrajes de instalación.

UND 1 $1.251.110,00 $1.251.110,00

7,3

Suministro e instalación División con puerta corrediza para vestier en madera de trabajo pesado, dimensiones según diseño, incluye anclajes y herrajes de instalación.

UND 2 $758.460,00 $1.516.920,00

7,4

Suministro e instalación Puertas para vestieres en lámina cold rolled de 0,80 x 2,00 con marco y chapas terminadas en pintura electroestatica blanca, incluye anclajes y herrajes de instalación.

UND 2 $428.577,85 $857.155,70

7,5

Suministro e instalación Puertas para víveres en lámina cold rolled de 1,00 x 2,00 con marco y cerrojo terminadas en pintura electroestatica blanca, incluye anclajes, herrajes de instalación y brazo hidráulico

UND 2 $567.586,00 $1.135.172,00

7,6

Suministro e instalación División en vidrio templado para cuarto de porcionado, con estructura en aluminio anodizado de 0,70 x 2,3

UND 1 $607.766,85 $607.766,85

7,7

Suministro e instalación Puerta corrediza para cuarto de porcionado en vidrio templado de 8 mm y marco en aluminio anodizado de 0,80 x 2,3

UND 1 $589.790,00 $589.790,00

7,8

Suministro e instalación Puerta doble hoja y persiana en dintel con marco y cerrojo para delimitación de área en lámina cold rolled de 1,50 x 2,10 terminadas en pintura electroestatica blanca, incluye anclajes, herrajes de instalación y brazos hidráulico.

UND 2 $763.142,00 $1.526.284,00

7,9

Adecuación de espacio para instalación de equipos condensadores de los cuartos fríos fuera del edificio del CESNE, incluye plataformas para cada equipo, elevación de caseta, pintura anticorrosiva con esmalte.

UND 1 $1.491.707,31 $1.491.707,31


de 77

8 CUARTOS FRIOS

UNIDAD

CANTIDA


8,1

CUARTO FRIO PARA FRUTAS Y VERDURAS (FRUVER)

8,1

Construcción de placa de sobrepiso en concreto de 3000 psi y 15 cms de alto, con endurecido superficial, incluye acero de refuerzo, y antisol para fraguado.

M2 11,8 $131.585,93 $1.552.713,92

8,2

Suministro y aplicación de piso multicapa tipo industrial de color blanco sellado.

M2 11,8 $168.251,19 $1.985.363,98

8,3

Suministro e instalación divisiones externas cuartos fríos en panel tipo sandwich de 100mm terminado blanco, incluye impermeabilizante, barrera de vapor, mano de obra y accesorios de instalación.

M2 33,2 $168.129,46 $5.581.898,16

8,4

Suministro e instalación de cubierta aislante cuartos fríos en panel tipo sandwich de 100mm acabado blanco, incluye impermeabilizante, barrera de vapor, mano de obra y accesorios de instalación.

M2 12,2 $173.209,46 $2.113.155,44

8,5

Suministro e instalación puerta corrediza para cuarto frio o de congelación, incluye mano de obra y todos los accesorios para instalación y correcto funcionamiento.

UND 1 $2.899.360,34 $2.899.360,34

8,6

suministro e instalación de cortina en thermofilm o similar en entrada o divisiones internas de cuartos, incluye mano de obra y accesorios de instalación

UND 1 $496.700,00 $496.700,00

8,7

Suministro e instalación de mediacaña en pvc importada para uniones de paneles tipo sandwich en esquinas pared-pared, piso-pared, y pared-techo.

ML 36,86 $16.511,62 $608.618,26

TOTAL CUARTO FRIO PARA FRUTAS Y VERDURAS (FRUVER) $15.237.810,09

8,8

CUARTO FRIO PARA LACTEOS Y DESCONGELADO

8,9


M2 8,7 $131.585,93 $1.144.797,55

8,10


M2 8,7 $168.251,19 $1.463.785,31

8,11


M2 27,7 $168.129,46 $4.657.186,11

8,12


M2 8,7 $173.209,46 $1.506.922,32

8,13


UND 1 $2.899.360,34 $2.899.360,34

8,14


UND 2 $496.700,00 $993.400,00

8,15

Suministro e instalación de mediacaña en pvc importada para uniones pared-pared, piso-pared, y pared-techo.

ML 50,7 $16.511,62 $837.139,06

8,16

Suministro e instalación de divisiones internas cuarto frio o congelación en panel

M2 8,15 $155.129,46 $1.264.305,12

de 77

tipo sandwich de 80 mm acabado blanco, incluye impermeabilizante, barrera de vapor, mano de obra y accesorios de instalación.

TOTAL CUARTO FRIO PARA LACTEOS Y DESCONGELADO $14.766.895,81

8,17

CUARTO DE CONGELADO PARA CARNES ROJAS, POLLO Y PESCADO

8,18


M2 17,8 $131.585,93 $2.342.229,47

8,19


M2 17,8 $168.251,19 $2.994.871,09

8,20


M2 42,1 $168.129,46 $7.078.250,37

8,21


M2 17,8 $173.209,46 $3.083.128,43

8,22


UND 1 $2.899.360,34 $2.899.360,34

8,23


UND 2 $496.700,00 $993.400,00

8,24

Suministro e instalación de mediacaña en pvc importada para uniones pared-pared, piso-pared, y pared-techo.

ML 85,5 $16.511,62 $1.411.743,38

8,25

Suministro e instalación de divisiones internas cuarto frio o congelación en panel tipo sandwich de 80 mm acabado blanco, incluye impermeabilizante, barrera de vapor, mano de obra y accesorios de instalación.

M2 12,5 $155.129,46 $1.939.118,28

TOTAL CUARTO DE CONGELADO PARA CARNES ROJAS, POLLO Y PESCADO $22.742.101,36


9 ELECTRICO

UNIDAD

CANTIDA


9,1

Suministro e instalación Acometida eléctrica para tablero de equipos de cuartos fríos Cable para acometida 3x8+1x10+1x10

ML 20 $70.198,28 $1.403.965,55

9,2

Punto eléctrico para iluminación de pasillos, incluye tubería EMT, interruptores, salida y accesorios.

UND 22 $122.626,19 $2.697.776,07

9,3

Punto eléctrico para iluminación cuarto frío, incluye tubería, interruptores de sensor y accesorios

UND 7 $122.626,19 $858.383,30

9,4

Suministro e instalación Luminarias cuartos fríos y congelación 1,00x0,20 led herméticas con protector antigolpes

UND 7 $251.438,09 $1.760.066,65

9,5

Salida tomacorriente bifásico en muro UND 9 $122.301,19 $1.100.710,67

9,6

Interruptor de sensor de movimiento para cuartos fríos y de congelación

UND 3 $77.373,09 $232.119,28

9,7

Suministro e instalación Luminarias LED pasillo embebidas en cielorraso herméticas, con protector de ,60x,60, incluye transformador y accesorios

UND 11 $287.198,09 $3.159.179,02

de 77

9,8

Suministro e instalación Luminarias LED pasillo embebidas en cielorraso herméticas con protector de ,30x,60, incluye transformador y accesorios

UND 5 $234.525,09 $1.172.625,46

9,9

Suministro e instalación de extractores de aire de 0,60 x 0,60 para pared y circulación de 1.600 m³/h y 400 mm de diámetro de aspas, con protección de las mismas, incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento

UND 5 $433.616,19 $2.168.080,93


10 HIDROSANITARIO

UNIDAD

CANTIDA


10,1

Punto hidráulico PVC 1/2", incluye todos los accesorios, adhesivos, tubería hidráulica y accesorios de descolgado hasta 3 mts, incluye mano de obra y accesorios para su correcto funcionamiento

UND 2 $47.718,33 $95.436,65

10,2

Suministro e instalación Válvula de registro 1/2"

UND 1

$52.942,48 $52.942,48

10,3

Sifón tipo cárcamo en accesos cuartos fríos, incluye excavación, accesorios, rejilla y tubería hasta 2 mts

UND 3 $314.112,09 $942.336,26

10,4

Regatas para instalaciones hidráulicas y sanitarias en muros y pisos, incluye resanes con mortero

ML 24,85 $23.500,00 $583.975,00

10,5

Sellado de puntos actuales, incluye accesorios de sellamiento

UND 5

$32.712,02 $163.560,10

10,6

Sellado de cárcamos, incluye accesorios de sellamiento y relleno de los mismos con concreto

UND

3

$88.412,10 $265.236,31

10,7

Suministro e instalación de tubería hidráulica 1/2"descolgada. Incluye accesorios para instalación

ML 20,65 $24.003,26 $495.667,35

10,8

Suministro e instalación de punto sanitario, incluye accesorios en pvc para conexiones, adhesivos y tubería hasta 3 mts

UND 4 $97.646,89 $390.587,58

10,9

Suministro e instalación de tubería sanitaria 4", incluye accesorios de conexión y cambio de sentido y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ML 38,8 $51.797,57 $2.009.745,52

10,10

Conexión a caja de inspección, incluye accesorios en pvc para conexiones, adhesivos y tubería

GL

1

$218.372,00 $218.372,00

10,11

Suministro e instalación Tubería para re ventilación de instalación sanitaria, incluye accesorios, instalación y anclajes

ML 20 $26.031,20 $520.624,00


11 ASEO

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNIT VALOR TOTAL

11,1 Aseo general durante la obra

M2 139,52 $3.580,94 $499.612,53

TOTAL CAPITULO $499.612,53

TOTAL PROYECTO COSTO DIRECTO $168.219.996,2

2

Administración 21,7% $36.503.739,18

Imprevistos 1% $1.682.199,96

Utilidades 5% $8.410.999,81

TOTAL + AIU

$214.816.935,17

IVA sobre U 19 $1.598.089.96

TOTAL PROYECTO $216.415.025

de 77

PRESUPUESTO PARA LA REMODELACION DE ESPACIO DE PROCESO DE ALIMENTOS, ECONOMATO Y MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

CUARTOS FRIOS DEL CESNE

ANALISIS DE PRECIOS – EQUIPOS CUARTOS FRIOS ITEM DESCRIPCION PREST CANT PROMEDIO

11,2 Instalación y Suministro de Unidad condensadora de 1,5 hp importada, incluye instalación, accesorios y puesta en marcha.

UND 2 8.366.666,67


UND 1 4.550.000,00


UND 1 6.780.000,00


UND 1 6.030.000,00

11,6 Instalación y Suministro de Evaporador de Baja silueta importado, incluye instalación, accesorios y puesta en marcha.

UND 6 25.995.332,00

11,7 Instalación y Suministro de Tablero en lámina para operadores de cuartos fríos y congelación con contactores y cerradura

UND 3 4.695.000,00

11,8 Accesorios para instalación de frío R-507 a 15 m

UND 6 11.750.000,00

VALOR TOTAL INLCUIDO IVA $68.166.998,67

IVA $12.951.729,75

TOTAL $81.118.728,41

ANALISIS DE PRECIOS- MOBILIARIO

ITEM DESCRIPCION PRESENT. CANT. PROMEDIO

11.9

Instalación y Suministro de Lockers en lámina cold rolled lamina calibre 18 y terminados en pintura electroestática para vestieres dimensiones 200x123x30 cm Gris Azul y 16 espacios de almacenaje, incluye cerradura

UND 2 1.917.113,33

11.10 Suministro de silla auxiliar para vestier UND 2 154.866,67

11.11

Instalación y Suministro de Estantería metálica semipesada pintada con esmalte epoxico para nuevos cuartos de víveres de 60 cms de ancho y 2,0 m de alto, lamina calibre 18, incluye los entrepaños niveles graduables y anclajes, capacidad de carga 500 kilos, en entrepaños y vigas.

ML 18 12.871.873,51

11.12

Instalación y Suministro de estantería en acero inoxidable en módulos de 1,40 x 0,40 x 1,90, con 5 entrepaños, lamina calibre 18, entrepaños niveles graduables y anclajes, capacidad de carga 500 kilos, en láminas y vigas, incluye todos los accesorios de instalación

UND 16 20.981.333,33

VALOR TOTAL INLCUIDO IVA $35.925.186,84

IVA $6.825.785,50

TOTAL

$42.750.972,34

de 77

ANALISIS DE PRECIOS- OTROS SERVICIOS

ITEM DESCRIPCION PRESENT. CANT.

Valor total más IVA

11.13

Desmonte y reubicación de 3 cámaras de seguridad, incluyendo mano de obra, materiales y accesorios que se requieran para su normal funcionamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas actuales.

Global

1 servicio

$ 2.500.000

ANALISIS DE COSTOS GENERAL

TOTAL OBRA CIVIL PROYECTO $ 216.415.025

TOTAL EQUIPOS CON IVA $ 81.118.728.41

MOBILIARIO CON IVA $ 42.750.972.34

OTROS SERVICIOS $ 2.500.000

TOTAL PROYECTO $ 342.784.726

Nota 2: Los valores antes señalados se entienden afectados por el valor del IVA en el caso que este aplique; en todo caso el proponente deberá indicar en su oferta económica si el valor los bienes y/o servicios ofertados incluyen o no el valor del IVA.

Forma de pago

La Administración del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D. C., se realizara en pagos parciales de la siguiente manera, primer pago por el 30% del valor de contrato una vez realizado el 30% de obra en avance entregada. Segundo pago 20% del valor de contrato una vez realizado el 50% de obra en avance entregada y tercer y último pago 50% del valor restante del contrato por el 100% de obra entregada previa radicación y presentación por parte del contratista a la central de cuentas y/o al supervisor de contrato de los siguientes documentos para su trámite. 1) Reporte de entrega del elemento o servicio y/ o reporte de actividades diagnosticadas y realizadas. 2) Recibo a satisfacción del servicio, expedido por el supervisor del contrato, en el cual consta que se prestó el servicio. 3) Factura comercial original y dos copias, expedida por la firma, en la cual se describa actividad, cantidad y valor del servicio prestado. 4) Copia del contrato. 5) Certificación del contratista en que manifieste que se encuentra al día en el pago de los parafiscales, aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales; aplicado lo contenido en los Artículos 1 y 8 del Decreto 862 de 2013 6) planilla mensual y/o recibo de pago por concepto de parafiscales, 7) constancia de pago y recibido de la consignación de la factura anterior por parte del contratista por parte del centro social, en que conste numero contrato, valor contrato, y relación de facturas pagadas, el valor cancelado y el saldo del contrato a la fecha 8) La fecha de recibido de documentos para el trámite y pago de facturas será hasta el día veintidós (22) de cada mes, para efectos del cierre dispuestos por la administración del Centro Social. La remisión del recibo a satisfacción (RAS) expedido por el supervisor del contrato, documentos que deben ser tramitados en la Oficina de contratos, del CESNE, ubicada en la Avenida Calle 63 No 77-73 de la ciudad de Bogotá. D. C. donde se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte dos (22) de cada mes, se realizará dentro de los (30) días siguientes a la fecha de la radicación. Los pagos previstos se cargarán a la cuenta en favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación, escrito acompañado de la certificación bancaria en original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS Una vez realizado la prestación del servicio por parte del Adjudicatario – Contratista, el Supervisor del Contrato, previa revisión de los documentos y soportes, procederá a la expedición del Recibo a Satisfacción Técnico – Económico y posteriormente, junto con los documentos adicionales solicitados a la factura de cobro, tramitará los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

de 77

Plazo de Ejecución, lugar de entrega

LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: La entrega del objeto de la presente

contratación, debe realizarse en el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo ubicado

en la calle 63 No. 77-73, previa coordinación con el supervisor del contrato.

PLAZO DE ENTREGA.

El plazo establecido por el Centro Social y Nivel Ejecutivo para la ejecución del contrato

será de ciento veinte (120) días calendario a partir del cumplimiento de los requisitos de

legalización y perfeccionamiento del contrato.

Forma de Adjudicación

El CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL, adjudicará el contrato que surja de este proceso de contratación en forma total. El contrato se adjudicará mediante acto administrativo motivado al PROPONENTE, bien sea persona natural o jurídica nacional o extranjera, consorcio o unión temporal nacional o extranjera y que haya presentado la oferta que mejor satisfaga las necesidades del CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVODE LA POLICÍA. En ese entendido y de conformidad con las facultades del ordenador del gasto, se adjudicará en forma total el presente proceso, al oferente que cumpla estrictamente con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones (requisitos jurídicos, económicos, financieros y técnicos). Para la adjudicación la oferta deberá ser consistente con la calidad, cantidad especificaciones técnicas, jurídicas, económicas y financieras exigidas y los precios del mercado. En todo caso se deberá cumplir con los requisitos solicitados en este de pliego de condiciones. El acto de adjudicación se publicara en la página www.cesne.gov.co, junto con la(s) respuesta(s) que el CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL, haga a la(s) observaciones hechas por los oferentes a los informes de evaluación.

Reajustes

El CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considera costos adicionales.

Validez de la Oferta y Garantía de Seriedad de la oferta

Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de ofertas.

2. CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes:

a. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido

correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.

b. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva.

c. Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley.

d. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la realidad que le permita cumplir un requisito mínimo.

e. Cuando el Objeto Social de la firma, incluido en el Certificado de Existencia y Representación Legal no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratación.

f. Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por Autoridad Competente.

g. El no cumplimiento de alguno de los indicadores financieros propuestos en el pliego. h. Cuando se presente más de una oferta (PARA EL MISMO ITEM O GRUPO) por un mismo

oferente o se ostente la calidad de representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de selección.

i. Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos. j. Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas. k. Cuando no se oferten las cantidades mínimas requeridas. l. No estar inscrito en el Registro Único de Proponentes en las condiciones contempladas en este

pliego.

de 77

m. Cuando la descripción del ítem de la oferta económica no coincida con la oferta técnica. n. Cuando el valor de la oferta económica supere el valor del presupuesto oficial o. La presentación de oferta por quien no haya manifestado previamente interés en participar en el

proceso de selección. p. Las demás contempladas en la Constitución Nacional, en las Leyes y en este pliego de

condiciones. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO El CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva, o porque alguna de las ofertas recibidas fue abierta con anterioridad a la fecha y hora del cierre señalada en la cronología del proceso. Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo. La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará a todos los proponentes. Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición, establecido en los artículos 51 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. 3. ANÁLISIS DE GARANTÍAS En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse Dentro de los términos definidos en la Sección 3 Garantías, Sub-sección 1 Generalidades artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

MECANISMO DE

COBERTURA

CLASE DE

RIESGO

TIPIFICACION DE LOS RIESGOS ESTIMACION

DEL RIESGO ASIGNACION DEL RIESGO

VIGENCIA

JUSTIFICACION COBERTURA /

VIGENCIA

GARANTIA DE SERIEDAD

RIESGO JURIDICO

LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA

DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO

DEL PRESUPUESTO

OFICIAL.

PROPONENTE SELECCIONADO.

DESDE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Y POR SESENTA (60)

DIAS.

AMPARA LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y POR SESENTA (60) DIAS..

RIESGO

JURIDICO

LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LA INVITACION PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES MESES.

RIESGO

JURIDICO

LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

RIESGO

JURIDICO

EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

ETAPA CONTRACTUAL

MECANISMO DE COBERTURA

CLASE DE RIESGO

TIPIFICACION DE LOS RIESGOS

ESTIMACION DEL RIESGO

ASIGNACION DEL RIESGO

VIGENCIA JUSTIFICACION COBERTURA /

VIGENCIA

GARANTIA UNICA

RIESGO JURIDICO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO

CONTRATISTA

VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO CUATRO MESES MAS

AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO LA ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

de 77

GARANTIA UNICA

RIESGO OPERATIVO

CALIDAD DEL SERVICIO

CINCUENTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DE LOS ESTUDIOS.

CONTRATISTA

VIGENTE POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO FINAL DE LOS ESTUDIOS

AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DE

ESTUDIOS DURANTE LA 5 AÑOS, LA VIGENCIA D ESTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESATBILDIOAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGARFO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011. ( ARTICULO 124 DECRETO 1510 DE 2013)

GARANTÍA

ÚNICA

RIESGO

OPERÁTICO

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

CINCUENTA (50%) POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO

CONTRATISTA

VIGENTE POR CINCO (5)

AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO FINAL DE LA OBRA.

AMPARA A LA ENTIDAD CONTRATANTE DE LOS

PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO

IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISAFCCION.

GARANTIA UNICA

RIESGO JURIDICO

NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO.

CONTRATISTA

VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS

AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

GARANTÍA

ÚNICA

RIESGO

FINANCIERO

DAÑOS A TERCEROS

POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-

CONTRACTUAL POR LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA.

POR 200 SMLMV, CON

UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN

DEL CONTRATO.

CONTRATISTA

VIGENTE POR EL

TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL

CONTRATO.

AMPARA LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL

CONTRATISTA CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO AMPARADO, Y SERÁN

BENEFICIARIOS TANTO LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO LOS TERCEROS QUE PUEDAN

RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD

EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTA. ARTICULO 117

DECRETO 1510 DE 2013

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

MULTA

RIESGO JURIDICO

LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA

MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARA CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO

CONTRATISTA

LA MULTA SE APLICARA POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ(10) DIAS

CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A POLIZA DE GARANTIA UNICA

MULTA

RIESGO JURIDICO

INCUMPLIMIENTO PARCIAL

MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARA CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR

CONTRATISTA

LA MULTA SE APLICARA POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARA DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA

AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

RIESGO JURIDICO

INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD

VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA

EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO

AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA , SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD

de 77

MATRIZ DE RIESGOS

NU

ME

RO

CL

AS

E

FU

EN

TE

ET

AP

A

TIP

O

DESCRIPCION

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA

DEL EVENTO

PR

OB

AB

ILID

AD

IMP

AC

TO

VA

LO

RA

CIO

N D

EL

RIE

SG

O

CA

TE

GO

RIA

A Q

UIE

N S

E L

E A

SIG

NA

EL

RIE

SG

O

TRATAMIENTO/CONTROL ES A

SER IMPLEMENTADOS

PR

OB

AB

ILID

AD

IMP

AC

TO

VA

LO

RA

CIO

N D

EL

R

IES

GO

CA

TE

GO

RIA

AF

EC

TA

LA

E

JE

CU

CIO

N D

EL

CO

NT

RA

TO

PERSONA

RESPONSABL E POR

IMPLEMENTA R EL TRATAMIENT

O

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL

TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA

EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO

COMO SE

REALIZA EL MONITOREO

PERODICIDAD CUANDO

1

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

O

EJE

CU

CIÓ

N

AM

BIE

NT

AL

Variación de cantidades de

obra:

Son los efectos derivados de las

condiciones técnicas o del proceso

constructivo, que incrementen o disminuyan las

cantidades necesarias para la ejecución de

las obras

5

2

7

AL

TO

contr

atista

y c

ontr

ata

nte

ACEPTAR EL RIESGOS

/ realizar acta de mayores y menores cantidades y realizar

las respectivas modificaciones

5

2

7

AL

TO

SI

Unidad dueña de la

necesidad

EN LA OCURRENCIA DEL EVENTO

RECIBO A

SATISFACCIÓN

revisión al presupuesto y realización de

actas de mayores y menores cantidades

con las respectivas

modificacione s al contrato

QUINCENALES Y CUANDO SE REQUIERA.

2

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

O

EJE

CU

CIÓ

N

OP

ER

AC

ION

AL

Variación de precios:

Son los efectos derivados de las

variaciones en los precios de mercado de

los materiales, los insumos y demás

elementos necesarios para la ejecución del

contrato

3

5

8

EX

TR

EM

O

contr

atista

en el contrato se establece

que es sin formula de reajuste los precios

3

5

8

EX

TR

EM

O

SI

contratista

ADJUDICACIÓN

DEL CONTRATO

RECIBO A SATISFACCIÓN


actas de mayores y menores

cantidades con las

respectivas modificacione s

al contrato

QUINCENALES Y

CUANDO SE REQUIERA.

3

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

O

EJE

CU

CIÓ

N

OP

ER

AC

ION

AL

Modificación de

Especificacio nes:

Ocurre cuando se presentan efectos

Originados por cambios necesarios para la

correcta ejecución y operación de los

trabajos.

4

2

6

AL

TO

contr

atista

y c

ontr

ata

nte

REDUCIR LA PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO realizar acta de

mayores y menores cantidades y realizar las respectivas modificaciones evitando

adiciones presupuestales

4

2

6

AL

TO

SI

Unidad dueña

de la necesidad y contratista


RECIBO A

SATISFACCIÓN


actas de mayores y menores cantidades

con las respectivas



4

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

O

EJE

CU

CIÓ

N

AM

BIE

NT

AL

Insuficiente

suministro de materiales:

Son los efectos derivados de la

inoportuna o insuficiente

provisión de materiales, insumos

y demás elementos necesarios para la

ejecución del contrato

3

2

5

EX

TR

EM

O

contr

atista

el contratista debe comprar

con suficiente anticipación los materiales e informar cualquier

novedad con el suministro

3

2

5

EX

TR

EM

O

SI

contratista

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO


informes

QUINCENALES Y

CUANDO SE REQUIERA.

de 77

E

SP

EC

IFIC

O

EX

TE

RN

O

EJE

CU

CIÓ

N

OP

ER

AC

ION

AL

Calidad de los

Materiales:

Son los efectos derivados del

incumplimiento de las especificaciones

técnicas y características de los materiales, los insumos y demás

elementos necesarios para la

ejecución del contrato

2

4

6

AL

TO

contr

atista

VISITAS TÉCNICAS y solicitud de garantías

2

4

6

AL

TO

SI

contratista


vencimiento de amparos de

estabilidad de la obra

informes, pruebas,

visitas


6

ES

PE

CIF

ICO

INT

ER

NO

EJE

CU

CIÓ

N

OP

ER

AC

ION

AL

Proceso

constructivo:

Son los efectos derivados de la metodología y

proceso constructivo utilizado por el

contratista para la ejecución de las

obras.

2

5

7

AL

TO

contr

atista

VISITAS TÉCNICAS

2

5

7

AL

TO

SI

Unidad dueña

de la necesidad y contratista

EN LA

OCURRENCIA DEL EVENTO

vencimiento de

amparos de estabilidad de la

obra

informes,

visitas

QUINCENALES Y

CUANDO SE REQUIERA.

7

ES

PE

CIF

ICO

INT

ER

NO

EJE

CU

CIÓ

N

OP

ER

AC

ION

AL

Programa de

trabajo.

Ocurre cuando se presentan

inconsistencias en las secuencias o

precedencias del programa, que

puedan afectar la oportuna ejecución

de las obras

3

2

5

ME

DIO

contr

atista

VISITAS TÉCNICAS

seguimiento periódico al cronograma

3

2

5

ME

DIO

N O

contratista

EN LA


RECIBO A

SATISFACCIÓN

revisión al

cronograma y realizar las respectivas


SEMANAL Y CUANDO SE REQUIERA.

8

ES

PE

CIF

ICO

EX

TE

RN

O

EJE

CU

CIÓ

N

OP

ER

AC

ION

AL

Daños causados por terceros, o deterioro, en

obras ejecutadas

y aún no

recibidas:

Ocurre en los eventos de que

trata la Ley 599 de 2000 (Código

Penal), por cualquier daño en bienes

muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidos por la interventoría, o por falta de calidad de la

misma

2

5

7

AL

TO

contr

atista

utilización de equipos de

protección, aislar espacios de trabajo

2

5

7

AL

TO

SI

contratista

EN LA



expedición de

pólizas y visitas


9

ES

PE

CIF

ICO

INT

ER

NO

EJE

CU

CIÓ

N

OP

ER

AC

ION

AL

Accidentes de

trabajo

Ocurre cuando un trabajador o cualquier

persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su

integridad física, mental o moral.

2

5

7

AL

TO

contr

atista

utilización de equipos de

protección, aislar espacios de trabajo

2

5

7

AL

TO

N O

contratista

EN LA



expedición de

pólizas y visitas


de 77

Nota: LA ANTERIOR TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DEL

RIESGO Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS, EN CASO

DE SER NECESARIO SE AJUSTARA CONFORME A LO SEÑALADO PARA CADA

ASPECTO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

GARANTÍA FUTURA QUE DEBERÁ CONSTITUIR EL CONTRATISTA FAVORECIDO PARA EFECTOS DEL CUBRIMIENTO DE RIESGOS.

CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A CONSTITUIR A FAVOR DEL CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL, GARANTÍA ÚNICA A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. ÉSTA CONSISTIRÁ EN UNA PÓLIZA EXPEDIDA POR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE

CONSTITUIDA Y APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA. INAPLICABILIDAD DE LA CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD. EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO NO PODRÁ INCLUIRSE LA "CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD" U OTRA SIMILAR, CONFORME A LA CUAL EL VALOR ASEGURADO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO GARANTIZADO Y DE PRESENTARSE INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL MISMO, LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ASEGURADOR NO EXCEDERÁ DE LA PROPORCIÓN DEL VALOR ASEGURADO EQUIVALENTE AL PORCENTAJE INCUMPLIDO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA. LA INCLUSIÓN DE UNA CLÁUSULA DE ESE TENOR NO PRODUCIRÁ EFECTO ALGUNO. CESIÓN DEL CONTRATO. LAS CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEBERÁN SEÑALAR QUE EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EL ASEGURADOR RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTARÁ DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DEL ASEGURADOR. EN ESTE CASO, EL ASEGURADOR CESIONARIO DEBERÁ CONSTITUIR UNA NUEVA GARANTÍA PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE HA ASUMIDO POR VIRTUD DE LA CESIÓN. EL RIESGO JURÍDICO POR DAÑOS A TERCE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS, SE REGULARA CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO 1082 DE 2015. CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SE ENTIENDE QUE EL OFERENTE ACEPTA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, ASIGNACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS, ANTES SEÑALADAS. 4. CRONOLOGÍA DEL PROCESO

Aviso de convocatoria y Publicación del Proyecto de pliego de Condiciones

Lugar: www.cesne.gov.co Fecha: 02 de agosto de 2017 Hora : 08:00_Horas

Observaciones al Pliego de Condiciones.

a. Los interesados podrán solicitar aclaraciones del Proyecto de Pliego de Condiciones, hasta el 08 de agosto del 2017, Dichas solicitudes deberán

formularse por escrito a la Calle 63 No 77-73 segundo piso b. Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte

de los documentos del proceso. c. Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso, será

comunicada mediante Adenda. La información sobre preguntas y respuestas y las Adendas, se publicaran en la página Web www.cesne.gov.co (salvo la

información de carácter reservado) y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta.

NOTA: No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal. Sólo será tenida en cuenta en este proceso de contratación, la información recibida por escrito en la Calle 63 No 77-73 segundo piso.

http://www.cesne.gov.co/

de 77

Acto de Apertura y Publicación de Pliego Definitivo

Lugar: www. cesne.gov.co Fecha: 11 de agosto de 2017 Hora : 08:00 Horas

Manifestación de interés en participar.

Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta (consorcio, unión temporal y promesas de sociedad), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresamente el objeto de este proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo, interesadas en participar en el presente proceso de selección, dentro de los 3 días hábiles siguientes al acto de apertura del proceso del 14 de agosto del 2017 al 16 de agosto del 2017, mediante escrito presentado personalmente, su manifestación de interés al CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL ubicada en la Calle 63 N° 77-73, (Grupo contractos) con el fin de conformar una lista de posibles oferentes. La manifestación de interés firmada por el representante Legal, deberá contener: La expresión clara de interés en participar, si se trata de consorcios o Uniones Temporales, debe aportarse por cada uno de sus integrantes.

La forma de contacto, dirección de notificación, número de teléfono, fax y dirección de correo electrónico, Nit y nombre del Representante Legal.

Se deberán enviar mediante documento escrito dirigido al Grupo contractual del CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL ubicada en la Calle 63 N° 77-73, (Grupo contractos, a partir de la apertura del proceso. Las manifestaciones formuladas fuera del plazo señalado no serán tenidas en cuenta para la conformación de las lista de posibles oferentes. En caso que no exista manifestaciones de interés en participar en la CONTRATACIÓN o que éstas fueron inferiores a diez (10), NO se adelantará audiencia de sorteo.

Audiencia Pública de sorteo.

Cuando dentro del plazo citado anteriormente se presente un número superior a diez (10) manifestaciones de posibles oferentes interesados en participar en el presente proceso, el CESNE, llevará a cabo AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO, el 17 de agosto de 2017 a las 10:00 horas, en la Calle 63 N° 77-73- en el Salón Santander y seleccionara diez (10) posibles oferentes, quienes podrán presentar propuesta dentro del presente proceso, en los términos que se indican en los presentes pliegos de condiciones. En la AUDIENCIA DE SORTEO participarán los representantes legales o apoderados debidamente acreditados, de las personas nacionales o extranjeros, naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales que hayan manifestado por escrito y dentro del plazo señalado en la “MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE PARTICIPAR”. En la audiencia se dará lectura del listado de los posibles oferentes que manifestaron en su oportunidad el interés en participar y por medio de balotas, previamente puestas a la vista y colocadas en una bolsa que impida su visualización, se procederá al llamado de lista en orden alfabético. En caso que no asista alguno de quienes hayan manifestado su interés, LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA -CESNE retirara su manifestación. De la audiencia se levantará el Acta respectiva, que se publicará en la página Web de la entidad. www.cesne.gov.co.

Visita de Obra (No Obligatoria)

Los oferentes: Representante legal o su delegado debidamente autorizado por la firma interesada en participar del proceso, asistirán voluntariamente a la visita de obra sólo se aceptará un único delegado o asistente a la visita por oferente. La visita de obra se realiza con el fin de que los proponentes puedan constatar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que han de tener en cuenta para la elaboración de las ofertas y en la ejecución de la obra. Un delegado del Centro Social de Suboficiales atenderá esta visita.

El oferente al que le sea adjudicado el proceso y no haya asistido a la

http://www.contratos.gov.co/

http://www.cesne.gov.co/

de 77

visita de obra en la fecha y hora programada por el Centro Social de Oficiales deberá, asumir todos los riesgos y responsabilidades en la ejecución del contrato como si hubiera asistido. Lugar: Salón Santander del Centro Social de Suboficiales y Nivel

Ejecutivo de la Policía Nacional Fecha: 17 de agosto de 2017 Hora : 11:00 horas.

Plazo para Entrega de propuestas

Lugar: CESNE Calle 63 No. 77-73 Villa Luz fecha: 22 de agosto de 2017 Hora: 11:00 Horas

Evaluación de las Propuestas y verificación de los Requerimientos Habilitantes

La verificación y evaluación de las propuestas se efectuará desde el día 22 de agosto del 2017 hasta el día 25 de agosto del 2017.

Publicación de las evaluaciones y Presentación de Documentos Habilitantes

Las observaciones a las evaluaciones deberán presentarse dentro los tres (3) días hábiles (28 de agosto del 2017 hasta el 30 de agosto del 2017) siguientes al término previsto para su verificación y evaluación de las propuestas.

Adjudicación del contrato.

La adjudicación se realizará el 04 de septiembre de 2017.

Expedición, notificación del acto administrativo de Adjudicación y firma del Contrato

Dentro del día a la Adjudicación del Contrato.

NOTA: De ser necesaria la modificación del cronograma anterior esta se efectuará mediante ADENDA, dentro de los términos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. 5. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Cada propuesta se conformará en sobre que se presentará cerrado. Los documentos que debe contener son los siguientes: DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN. La oferta deberá presentarse por escrito, en original escrita a máquina y/o computador o en letra imprenta legible, debidamente legajada, foliada en orden consecutivo en su totalidad, es decir, al índice le corresponderá el número del primer folio y firmada, en fólder argollas, para los anexos “protectores de vinilo” en lo posible, facilitando con ello la manipulación de los folios. 1. Todos los folios de la propuesta deberán venir numerados. En caso de que las propuestas no

se presenten debidamente numeradas será responsabilidad del oferente la información que allí se encuentre.

2. El idioma del presente proceso de selección será el castellano y por lo tanto, se solicita que

todos los documentos y certificaciones a los que se refiere estos PLIEGOS DE CONDICIONES emitidos en idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en traducción simple al castellano.

3. ÍNDICE que contendrá una relación sucinta de todos los capítulos, numerales o parágrafos que

conforman la oferta indicando el número de página en que se encuentra.

4. IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA que deberá presentarse en un (01) sobre cerrado, indicándose la oferta original.

5. No se aceptarán propuestas enviadas por correo o fax. Las propuestas que se presenten

después de la fecha y hora fijadas para su entrega no serán recibidas. Tampoco lo serán las entregadas o radicadas en lugar diferente al señalado en este documento.

6. El contenido total de la propuesta económica y técnica deberá presentarse en medio magnético

el cual debe coincidir en un todo con la propuesta original.

7. Con el fin de ingresar los datos al Sistema los Proponentes que participen en este proceso de contratación diligenciarán el Formulario 2 denominado “Datos Básicos de Beneficiario Final de la Cuenta”.

de 77

8. En el evento de ser un consorcio o una unión temporal se certificará un número de cuenta bancaria de uno de los consorciados o miembro de la unión temporal.

9. En caso que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario de la contratación, procederá a

abrir una única cuenta a nombre del consorcio o de la unión temporal y presentará la certificación de la misma como requisito previo a la suscripción del contrato. Así mismo, adquirirá un Número de Identificación Tributaria (NIT) y allegará la respectiva certificación, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), solo permite acoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago.

Los sobres deberán estar cerrados y rotulados de la siguiente manera: NUMERO DEL PROCESO DESTINATARIO (CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO)

ORIGINAL FECHA:

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE NOMBRE DEL PROPONENTE: DIRECCIÓN COMERCIAL: TELÉFONO: FAX: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE O APODERADO: DIRECCIÓN COMERCIAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se entreguen oportunamente en el lugar indicado anteriormente. De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en la cual se relacionarán en orden de llegada las propuestas presentadas, indicando su fecha y hora.

Las propuestas y todos los documentos que las acompañen deben entregarse en sobres cerrados a la entidad y sólo hasta cuando se venza el término para su entrega se pueden abrir en acto público, de lo cual se dejará constancia en el acta de cierre para examinar de manera general su contenido. La entidad dejará constancia en el acta de cierre de las propuestas que no se entreguen en las condiciones indicadas, así como, si alguna de ellas hubiera sido abierta con anterioridad al cierre. En este último evento, la entidad declarará desierto el presente proceso.

6. CRITERIOS DE DESEMPATE En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, en caso de presentarse empate en el puntaje total de dos o más ofertas, se tendrán en cuenta, en cuanto sean aplicables, los siguientes criterios de desempate para adjudicar el proceso: En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones, de acuerdo al siguiente cuadro:

FACTORES DE ESCONGENCIA Y CALIFICACIÓN

1- Factor Económico

2- Factor Técnico

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

de 77

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. Si persiste el empate, se seleccionará el orden de elegibilidad mediante el procedimiento de sorteo por balotas al oferente que obtenga el mayor número se le adjudicará el contrato. En cualquier caso los factores de desempate contenidos en los numerales 1 al 3 se aplicarán de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 816 de 2003. 7. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Por solicitud escrita de cualquiera de los interesados en participar en el presente proceso de selección, y a juicio del CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del proceso, se realizará audiencia de aclaración en los términos previstos en el numeral 4 del artículo 30 de la ley 80 de 1993. Como resultado se podrán expedir las modificaciones y/o prorrogará si fuere necesario el plazo legalmente establecido. Verificar CRONOLOGÍA DEL PROCESO.

CAPITULO II CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS El oferente deberá cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas, que se señalan a continuación, para ello en la oferta deberá precisar y aportar los documentos que se relacionan en los siguientes numerales (requisitos habilitantes).

De conformidad con el artículo 5° de la Ley 1150 DE 2007, EL CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL, para la selección de los proponentes, efectuará una verificación jurídica, técnica y financiera, así como una evaluación económica conforme a los criterios que se fijan en este capítulo. Las condiciones que se tendrán en cuenta son:

a. Capacidad Jurídica (Criterio habilitante de verificación cumple o no cumple)

b. Capacidad Financiera (Criterio habilitante de verificación cumple o no cumple)

c. Factor Técnico (Criterio ponderable y verificable)

d. Factor económico (Criterio ponderable y verificable)

1. REQUISITOS HABILITANTES

CRITERIOS DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO Cumplimiento documentos Jurídicos CUMPLE/ NO CUMPLE Cumplimiento documentos técnicos CUMPLE/ NO CUMPLE Cumplimiento documentos y verificación Financiera CUMPLE/ NO CUMPLE Cumplimiento evaluación organizacional CUMPLE/ NO CUMPLE

Para poder continuar con la evaluación, los oferentes deben cumplir con el 100% de las evaluaciones jurídica, técnica y económica.

REQUISITOS HABILITANTES 1.1. JURÍDICOS El proponente deberá incluir los documentos de verificación habilitantes que se relacionan a continuación:

de 77

1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” y será firmada por el proponente o apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal para el caso de las personas jurídicas debidamente facultado en los términos de ley, y para los consorcios y uniones temporales, el Representante designado. 1.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 1.1.2.1 Persona Natural. Deberá presentar un Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad. Este certificado debe tener fecha de expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta. NOTA. Con excepción a las personas que ejercen prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales de conformidad con el Numeral 5 del Art. 23 del Código de Comercio. 1.1.2.2 Persona Jurídica Nacional Las personas jurídicas deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos: a. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación en original del Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social principal o por la autoridad competente, con fecha de expedición igual o inferior a un (01) mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta. b. Acreditar la capacidad del Representante Legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el Representante Legal tenga limitaciones estatutarias. c. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. d. El objeto social principal de la sociedad debe estar relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones. 1.1.2.3 Propuestas Conjuntas (consorcios y uniones temporales) Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos: a. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, la cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio en la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. b. En caso de consorcios o uniones temporales deberán haberse conformado con anterioridad a la presentación de la propuesta para participar en el proceso de contratación objeto de este pliego de condiciones y se deberá expresar si la manifestación se hace en nombre de una unión temporal o consorcio; indicando el nombre de la unión temporal o el consorcio. c. Para los eventos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el Proponente deberá indicar en el documento de conformación del consorcio o unión temporal y en la propuesta lo siguiente:

Indicar el tipo de asociación de que se trate: Consorcio o Unión Temporal; sus miembros deberán señalar en la Propuesta los términos y extensión de la participación que tendrán para la presentación de la propuesta y en su ejecución (actividades, porcentaje en que participan, responsabilidades, obligaciones, tipo de solidaridad, etc.); lo señalado en el documento de conformación y documentado en la propuesta no podrá ser modificado sin el consentimiento previo y escrito del CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL, La omisión de este señalamiento, hará que el CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL,, tome la propuesta como presentada por consorcio para todos los efectos.

de 77

Acreditar un término mínimo de duración del Consorcio o Unión Temporal hasta la liquidación. Acreditar la existencia, Representación Legal y capacidad legal y jurídica personas jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato tienen un término mínimo de duración de dos (02) años.

La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida. d. Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos de los pliegos de condiciones. e. En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. f. Una vez el Contrato sea adjudicado al consorcio o unión temporal y dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación, éste debe presentar el Nit del consorcio o unión temporal. Los integrantes de la Unión Temporal o del Consorcio deben acreditar tal idoneidad con el Registro del RUP. Así mismo el consorcio o unión temporal deberá haberse constituido y/o formado con anterioridad a la presentación de la oferta definitiva, para participar en este proceso de contratación; se deberá indicar el nombre de la unión temporal y el porcentaje o forma en que participan en la unión temporal o consorcio cada uno de los socios que lo componen. 1.1.2.4. Apoderado Cuando se obre en ejercicio de Poder Especial, éste deberá surtir presentación personal ante autoridad competente y concederse para participar en el presente proceso y para suscribir el contrato que de él se derive. 1.1.3. BOLETÍN RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA En la oferta se deberá anexar dicho documento. En todo caso el CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL, consultará el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República de la firma y del representante legal que se incluya en la propuesta. Una vez consultado dicho boletín y en caso de encontrarse reportados se procederá al rechazo de la oferta. (Art. 60 Ley 610 de 2000). Será verificado por el comité jurídico 1.1.4. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA) Las personas naturales, los representantes legales de personas jurídicas y/o quien en nombre de la persona jurídica presente la oferta, deben anexar el CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, expedido por la Procuraduría General de La Nación, con fecha de expedición no superior a NOVENTA (90) días calendario a la fecha de presentación de la propuesta. El certificado de antecedentes disciplinarios será verificado por el comité jurídico, según lo establecido en la ley 1238 de 2008. Las entidades públicas o privadas podrán consultar los antecedentes disciplinarios de quienes van a tomar posesión del cargo o suscribir contratos con Entidades oficiales. 1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES La POLICÍA NACIONAL- CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL, consultará el CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES, de las

de 77

personas naturales, los representantes legales de personas jurídicas y/o de quien en nombre de la persona jurídica presente la oferta. 1.1.6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 828/2003, el proponente, si es persona jurídica, deberá allegar una certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del proponente, señalando para el primero el número de la Tarjeta Profesional y anexando fotocopia de la misma; si es persona natural declaración juramentada, en la cual se certifique el pago de los aportes parafiscales indicando que se encuentra al día con dichos pagos (Caja de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de juramento, respecto su fidelidad y veracidad. NOTA: No aplica para las personas naturales y jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia. 1.1.7. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA El Oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la Oferta copia del Registro Único Tributario RUT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto NOTA: No aplica para las personas naturales y jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

COPIA REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA (RIT).

El Oferente nacional indicará su información tributaria e información sobre las actividades a las que pertenece, y establecimientos de comercio que posee, para lo cual aportará con la Oferta copia del Registro de Información Tributaria RIT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del régimen del impuesto de Industria y Comercio ICA. Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto.

1.1.8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN El Oferente deberá proceder al diligenciamiento del formulario No. 3 y entregarlo con la oferta. 1.1.9. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES El proponente presentara con su propuesta el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes vigente y actualizado, expedido por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia de acuerdo con los artículos 2.2.1.1.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015. El proponente deberá aportar este certificado en firme a la fecha de cierre del proceso. Dicha exigencia aplica para cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de asociación. 1.1.9.1 CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES En el caso de consorcios o uniones temporales uno de los miembros del consorcio o unión temporal deberá (n) estar registrado (s) conforme a lo referido en el numeral 1.1.7 1.1.10 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN El Oferente deberá proceder al diligenciamiento del Formulario N° 3 y entregarlo con la oferta. 1.1.11 CERTIFICACIÓN BANCARIA El oferente deberá anexar copia u original de la Certificación bancaria de cuenta de ahorros o corriente la cual debe estar registrada a nombre de la persona jurídica/ natural proponente, con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días. En el evento de ser un consorcio o una unión temporal se certificará un número de cuenta bancaria

de 77

de uno de los consorciados o miembros de la unión temporal. En caso que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario de la contratación, procederá a abrir una única cuenta a nombre del consorcio o de la unión temporal y presentará la certificación de la misma como requisito previo a la suscripción del contrato. Así mismo, adquirirá un Número de Identificación Tributaria (NIT) y allegará la respectiva certificación, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. 1.1.12 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL AMPLIADA AL CIENTO CINCUENTA POR CIENTO (150%), POR AMBAS CARAS, LEGIBLE. Esta copia tiene como fin verificar los datos del representante legal que aparecen en el certificado de existencia y representación legal de cámara de comercio y para efectos de información en la elaboración del contrato una vez se haya adjudicado el presente proceso de contratación. 1.1.13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA El proponente deberá anexar a su propuesta, a favor del CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL, una garantía que ampare la seriedad de su propuesta, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL; la póliza deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección y expedida por una entidad bancaria colombiana o aseguradora. En caso de requerirse la ampliación de la vigencia de la propuesta, la vigencia de ésta garantía deberá ser igualmente ampliada. La garantía debe ser tomada a nombre del proponente, a favor del CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL NIT 830.028-723-1. Cuando se trate de consorcio o unión temporal deberá tomarse la garantía a nombre de todos y cada uno de los integrantes con su respectivo porcentaje de participación. Para la constitución de la garantía de seriedad de la oferta, deberá tenerse en cuenta la siguiente Información: a. BENEFICIARIO: CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL.

b. AFIANZADO: El proponente, Persona Jurídica (Razón Social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio o su equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el Certificado de la Cámara de Comercio o su equivalente establezca que la sociedad podrá identificarse con la sigla). En el caso de consorcios o uniones temporales debe ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal (indicando todos sus integrantes y el porcentaje de participación) y no a nombre de su representante. El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la cámara de comercio o autoridad competente. c. VIGENCIA: Cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha del cierre del proceso de Selección. En caso de prórroga del cierre del proceso esta garantía deberá ampliarse por un tiempo igual a la prorroga antes señalada. d. CUANTÍA: Diez por ciento (10%) del valor de la oferta. e. AMPARO: El texto de la póliza deberá indicar textualmente el número y año del proceso de selección; así como el objeto. f. FIRMAS: La póliza deberá encontrarse suscrita tanto por aseguradora como por tomador o afianzado. 1.1.14. La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva cuando el proponente: a. Retire su propuesta después de la fecha de cierre y durante el período de validez especificado. b. Resulte seleccionado y no legalice el contrato dentro del período establecido para ello. c. Resulte seleccionado y no constituya la garantía única del contrato. d. Incumpla, en cualquier forma, el compromiso adquirido por el hecho de la presentación de la Propuesta. e. Las demás establecidas en el Decreto 1082 de 2015 Nota 1: EL CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL, hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta como indemnización por perjuicios, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de mayores perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.

de 77

Nota 2: Las primas, erogaciones, gastos, etc., que se causen por este motivo serán a cargo de los Oferentes, quienes no tendrán derecho a exigir al CENTRO SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL, reembolsos o pago alguno por este concepto. 1.1.14.1 Efectividad de la garantía de seriedad de la oferta Si por cualquier razón no se obtiene la efectividad de la garantía de seriedad de la oferta el CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL, podrá demandar por vía ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestará mérito suficiente la oferta del adjudicatario, ya que queda expresamente claro que la sola presentación de la oferta constituye aceptación plena por parte del oferente de las condiciones del presente Pliego de Condiciones. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término señalado, por causa imputable a él, la entidad hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la citada garantía. En este evento, el CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL,, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los cinco (05) días siguientes a la segunda propuesta más conveniente para la entidad. CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL,, podrá prorrogar los plazos de la contratación conforme con lo establecido en la Ley. En caso de que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que no obedezcan a las condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante el proceso de selección, el CONTRATISTA deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho ya que el CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL, no aceptará ningún reclamo con relación a ellos. 1.1.14.2 Devolución de la garantía de seriedad de la oferta Una vez se haya, perfeccionado y legalizado el contrato con el proponente favorecido, previa solicitud escrita de la persona que haya realizado el ofrecimiento a la Entidad, se devolverá la póliza de garantía de seriedad de la oferta a los proponentes no seleccionados y al Contratista (previa solicitud escrita de la persona interesada). En caso de desierta una vez quede ejecutoriado el acto administrativo correspondiente y previa solicitud escrita de la persona interesada. 1.1.14.3 AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES El proponente certificará por escrito la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, tomándolo como prestado bajo la gravedad de juramento esta circunstancia. No podrán participar en el presente proceso de contratación, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se encuentren incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 del 2015 y en las demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, así como las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia.

1.2 TECNICOS 1.2.1. REQUISITOS TECNICOS OBJETO DE VERIFICACION (EXCLUYENTES)

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA.

A. EXPERIENCIA GENERAL:

El oferente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes la ejecución en un (1) contrato terminado con entidades públicas o privadas durante los últimos (05) cinco años e identificado con el siguiente código del Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas relacionado a continuación (30162404), cuyo valor de manera individual sea un valor igual o superior a 464.66 SMMLV equivalente al presupuesto oficial. Este

requisito se acreditará con la información consignada en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio debidamente actualizado y en firme a corte financiero 31 de diciembre 2016,

CLASIFICACIÓN UNSPSC Segmento Familia Clase Producto

Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación,


(30) Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles

(16) Materiales de acabado de

interiores

(24) Muros

divisorios

(04) Pared de

cuarto fríos

de 77

B. EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

De acuerdo con lo anterior el oferente deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes la ejecución en un (1) contrato identificado con el siguiente código del Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas relacionados a continuación (30162404), cuyo valor de manera individual sea un valor igual o superior a 464.66 SMMLV equivalente a el presupuesto oficial. Este requisito se acreditará con la información

consignada en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio debidamente actualizado y en firme a corte financiero 31 de diciembre 2016, para la cual el oferente debe entregar el RUP, actualizado de lo contrario se rechazará la propuesta.

1.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS (CUMPLE O NO CUMPLE)

El oferente deberá diligenciar el Anexo 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, en la cual se constatará el cumplimiento del 100 % de las especificaciones y las cantidades requeridas firmada por el representante legal, con CUMPLE y NO CUMPLE.

PERFIL DEL RECURSO HUMANO

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA, (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO): CANTIDAD 1, DEDICACION 15%. DIRECTOR DE OBRA deberá acreditar formación académica universitaria en Ingeniería Civil o Arquitectura,

con tarjeta profesional vigente, experiencia general mínima de diez (10) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de aprobación del pensum académico en Institución universitaria, el profesional deberá presentar diplomas o actas de grado. Experiencia específica individual: para acreditar la experiencia específica como Director de obra el

profesional deberá presentar mínimo dos (2) certificaciones a razón de una (1) por contrato, CADA UNA de las certificaciones de obra con un alcance igual o mayor al del presente estudio de conveniencia. Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de los cinco (5) años, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.

El profesional Ingeniero Civil o Arquitecto debe contar con matricula profesional vigente.

Las certificaciones que acrediten la experiencia específica del Director y los Residentes de Obra deben contener como mínimo la información relacionada en la columna posterior

NOTA: se obtendrá un puntaje equivalente a Diez (10 Puntos) por el cumplimiento de todos los requisitos aquí solicitados en caso de faltar algún documento o certificación contenida o no presentarlo el proponente obtendrá (0) cero puntos. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA., RESIDENTE DE OBRA No.1 (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO): CANTIDAD 1, DEDICACION 100% El profesional RESIDENTE DE OBRA deberá acreditar formación académica universitaria en Ingeniería Civil o

Arquitectura, experiencia general mínima de diez (10) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de aprobación del pensum académico en Institución universitaria, lo cual se verificara con copia del acta de grado o del diploma y tarjeta profesional vigente. Experiencia específica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente de obra el profesional deberá presentar máximo dos (2) certificaciones a razón de una (1) por contrato, CADA UNA de las certificaciones de obra con un alcance igual o mayor al del presente estudio de conveniencia.



NOTA: se obtendrá un puntaje equivalente a Diez (10 Puntos) por el cumplimiento de todos los requisitos aquí solicitados en caso de faltar algún documento o certificación contenida o no presentarlo el proponente obtendrá (0) cero puntos. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA, INGENIERO electricista CANTIDAD 1, DEDICACION 10% El profesional INGENIERO ELECTRICISTA deberá presentar experiencia general individual mínima de cinco

(5) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de aprobación del Pensum académico en Institución universitaria, lo cual se verificara con copia del acta de grado o del diploma y tarjeta profesional vigente. Experiencia específica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente, el profesional deberá presentar mínimo dos (2) certificaciones a razón de una (1) por contrato, CADA UNA de las certificaciones en donde haya instalado equipos de refrigeración industrial, cuartos fríos, sistemas HVAC o de aire acondicionado de grandes volúmenes. Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de los

cinco (5) años, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.

El Auxiliar de Ingeniería debe contar con matricula profesional vigente. NOTA: se obtendrá un puntaje equivalente a Diez (10 Puntos) por el cumplimiento de todos los requisitos aquí solicitados en caso de faltar algún documento o certificación contenida o no presentarlo el proponente obtendrá (0) cero puntos. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA, MAESTRO DE OBRA DE OBRA COPNIA CANTIDAD MINIMO 2, DEDICACION 100%

de 77

El personal MAESTRO DE OBRA deberá presentar experiencia general individual mínima de Diez (15) años

contados a partir de la fecha de la expedición de la tarjeta profesional COPNIA, específica individual: para acreditar la experiencia especifica como maestro de obra, se deberá presentar máximo dos (2) certificaciones a razón de una (1) por contrato, CADA UNA de las certificaciones como Técnico de obra COPNIA donde relacione experiencia de proyectos de similares condiciones Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de los dos

(2) años, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.

NOTA: se obtendrá un puntaje equivalente a Diez (10 Puntos) por el cumplimiento de todos los requisitos aquí solicitados en caso de faltar algún documento o certificación contenida o no presentarlo el proponente obtendrá (0) cero puntos. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA, (01) TECNICO DE ELECTRICIDAD CONTE CATEGORIA No 3, DEDICACION 20% El PERSONAL TÉCNICO deberá presentar experiencia general individual mínima de TRES (3) años en el

ejercicio de la profesión, contados a partir de la expedición de la matricula profesional CONTE: para acreditar la experiencia especifica como Técnico Electricista, mecánico o de obra, se deberá presentar máximo dos (2) certificaciones a razón de una (1) por contrato, CADA UNA de las certificaciones como Técnico electricista donde relacione experiencia de proyectos de similares condiciones Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de los dos

(2) años, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.

NOTA: se obtendrá un puntaje equivalente a Diez (10 Puntos) por el cumplimiento de todos los requisitos aquí solicitados en caso de faltar algún documento o certificación contenida o no presentarlo, el proponente obtendrá (0) cero puntos.

PROFESIONAL HSEQ:

El profesional de HSEQ debe contar con licencia vigente expedida por la secretaria de salud; tener experiencia demostrable de tres (3) años en el ejercicio de la profesión coordinado todo lo relacionado con higiene y seguridad industrial, medicina preventiva, medio ambiente y calidad en la ejecución de proyectos especialmente relacionados con obras civiles ( remodelaciones, adecuaciones, construcciones), contar con curso como coordinador de trabajos en alturas.

Experiencia especifica individual: El profesional debe presentar mínimo tres (3) certificaciones de contrato en las cuales certifique su experiencia en manejo, coordinación, dirección y diseño de programas de SG-SST para obras civiles, las certificaciones que acrediten esta experiencia deben ser de contratos ejecutados cuatro (4) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.


1.2.1.2 CONDICIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN: 500 PUNTOS MENOR PORCENTAJE DE AIU: 250 PUNTOS El puntaje de 250 puntos será otorgado al oferente que ofrezca el menor porcentaje de AIU, en el entendido que el AIU tiene componente de administración que involucra personal profesional ofertado, lo cual garantiza una ejecución de actividades de obra por personal idóneo bajo cuya responsabilidad está el cumplimiento de normas de construcción que aseguran una calidad en los productos finales objeto del contrato a celebrar. La Propuesta técnica presentada según el Anexo N° xx “PROPUESTA TÉCNICA-“PORCENTAJE DE AIU OFERTADO”, por escrito y en medio magnético (Disco Compacto debidamente protegidos). Al elaborar este formato el proponente deberá diligenciar la totalidad. No podrá presentar casillas en blanco ni modificar la información existente La oferta del PORCENTAJE DE AIU deberá considerar un análisis responsable, técnico y profesional del mismo para no incurrir en ofrecimientos que induzcan en su posterior aplicación a precios artificialmente bajos. Serán de exclusiva responsabilidad el proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar EL PORCENTAJE DE AIU en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores y omisiones. La ponderación técnica se realizará con la siguiente formula

de 77

MENOR PORCENTAJE DE AIU: 250 puntos Se otorgarán quinientos (250) puntos a la propuesta que ofrezca el menor porcentaje de AIU). Las demás se ponderarán de manera proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula: VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar OMPAIU = Oferta menor porcentaje de AIU PAIUPE = Porcentaje de AIU propuesta a evaluar P = (OMPAIU / PAIUPE) * 250 Nota 1: Cuando en la evaluación técnica se habilite sólo una oferta, se le otorgarán los doscientos cincuentas (250) puntos siempre y cuando cumpla con los requisitos de verificación técnica, y jurídica. Los oferentes deberán diligenciar el Anexo ( ) de oferta técnica.

CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL JECUTIVO DE LA POLICIA

OFERTA TECNICA

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA

ADMINISTRACION % SE DILIGENCIA

IMPREVISTOS

% SE DILIGENCIA

UTILIDAD

% SE DILIGENCIA

SUMATORIA DE PORCENTAJES DE AIU OFERTADOS %

SE DILIGENCIA

IVA/UTILIDAD 19%

COSTO FIJO TOTAL OFERTA 1.3 ECONOMICOS 1.3.1.: DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE VERIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL AÑO 2017 El registro único de proponentes deberá tener información financiera 2016. INDICADORES FINANCIEROS De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015, “Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley”. De acuerdo con lo anterior, la entidad evaluará los indicadores de capacidad financiera del Registro Único de Proponentes, RUP. Ley 019 de 2012 y el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015, la inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme para la fecha en la cual presentan la oferta De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Verificara los siguientes indicadores, así:

CAPACIDAD FINANCIERA Los proponentes deben poseer dentro del RUP del año 2015, como resultado de cada uno de los indicadores para el presente proceso como mínimo entre los siguientes rangos como proveedor, según lo establecido en el artículo 10 numeral 3 del Decreto 1082 de 2015.

INDICADOR INDICE FINANCIERO

LIQUIDEZ IGUAL O SUPERIOR A 1.5

(Activo Corriente/Pasivo Corriente) (CUMPLE)

de 77

ENDEUDAMIENTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

(Pasivo Total/Activo Total)*100 Desde 0% a 60%

(CUMPLE)

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (Utilidad operacional/gastos de intereses)

IGUAL O SUPERIOR A 1 (CUMPLE)

CAPITAL DE TRABAJO (Activo Corriente - Pasivo Corriente)

IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se entienden como uno solo y la evaluación de la capacidad financiera se realizara en forma individual, y el resultado se multiplicara por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. La sumatoria de los puntos de los integrantes será el puntaje del consorcio o unión temporal. Ejemplo (para el indicador de Endeudamiento)

Consorcio AB A = Participación 30% obtuvo un índice de endeudamiento de 35.00% B = Participación 70% obtuvo un índice de endeudamiento de 55.00%

Entonces A 35.00% *30% = 10.50% B 55.00% *70% = 38.50%

Total endeudamiento del consorcio AB = 49.00% Cumple

Para los indicadores de capital de trabajo, Razón de cobertura de interés, Rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo, si el proponente es una unión temporal, los indicadores financieros, serán el resultado de la suma de cada uno de los mismos según el porcentaje de participación; si el proponente es un consorcio los indicadores financieros, serán el resultado de la sumatoria de cada uno de sus integrantes. Para los indicadores de liquidez y nivel de endeudamiento, el resultado será la suma de cada uno de los mismos según su porcentaje de participación. La anterior información se verificara con el registro único de proponentes RUP, el cual debe contener la información financiera a corte 31 de diciembre de 2016. VERIFICACION VALOR TOTAL POR ITEM El proponente deberá diligenciar el cuadro en su integridad, estableciendo los precios ofrecidos en los ítems uno a uno, los cuales serán verificados con el criterio de CUMPLE – NO CUMPLE, para lo cual el proponente deberá verificar el presupuesto oficial por ítem, sin superarlos por cuanto se constituye causal de rechazo de la propuesta así.

Que el oferente haya propuesto la totalidad de los ítems del presupuesto en la “Propuesta económica”

Que los ítems ofertados estén en las cantidades de obra y unidades de medida requeridas, con valores unitarios ofertados dentro del rango menor igual al 100%, de los valores unitarios oficiales respectivos. El no cumplimiento de estos requisitos en el Propuesta económica”, ocasiona el rechazo de la oferta.

Serán revisadas las operaciones aritméticas entre cantidad y valor unitario a que haya lugar en la Propuesta económica”

Se verificarán las operaciones aritméticas entre el costo directo total y el A.I.U incluido el I.V.A sobre la utilidad, que permitan obtener el valor total de la propuesta consignada en la Propuesta económica”

Las ofertas que superen el valor total establecido en el presupuesto oficial no serán habilitadas económicamente.

NO SE ACEPTA QUE EL OFERENTE APROXIME LAS CANTIDADES DE OBRA, POR CUANTO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA.

1.3.3 EVALUACION ECONOMICA (500) puntos El Centro social de Suboficiales y Nivel ejecutivo, previo análisis comparativo de las ofertas que se ciñan a los requisitos establecidos para el pliego de condiciones del presente proceso, seleccionara

de 77

el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, aplicando los mismos criterios para todas, lo que permite asegurar una selección objetiva., Para efectos de la evaluación económica se consideraran propuestas hábiles aquellas que cumplan la totalidad de los requisitos de orden jurídico, técnico y de capacidad financiera. Se otorgarán cuatrocientos (500) puntos al oferente que oferte el mayor porcentaje de descuento las demás propuestas se ponderaran de acuerdo a la siguiente fórmula: VPE =Valor Puntaje Propuesta a Evaluar OMPD = Oferta Mayor Porcentaje de Descuento PDPE = Porcentaje Descuento Propuesta a Evaluar

Porcentaje de Descuento Propuesta a Evaluar Puntaje = ----------------------------------------------------------------------- X 500 puntos

Oferta Mayor Porcentaje Descuento Ofertado

Los valores ofertados deben presentarse máximo con dos decimales, por lo tanto el valor total, debe ser igual al resultado de sumar el valor unitario, sin que existan diferencias en los decimales. Para este efecto es necesario diligenciar formulario (ANEXO ). Oferta económica el siguiente cuadro

1.4 CRITERIOS DE EVALUACION VERIFICACION JURIDICA EXCLUYENTE VERIFICACION ESPECIFICACION TECNICAS (ANEXO No. 2) EXCLUYENTE EVALUACION TECNICA 500 VERIFICACION FINANCIERA (REQUISITOS MINIMOS) EXCLUYENTE EVALUACION ECONOMICA (Menor valor ) 500 PUNTAJE TOTAL 1000 Para poder continuar con la evaluación, los oferentes deben cumplir con el 100% de las evaluaciones jurídica, técnica y económica. 2. RESERVA DURANTE EL PROCESO La información relativa al análisis, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la adjudicación, no podrá ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional comunique a los primeros, que los informes de verificación se encuentran disponibles para que presenten las observaciones correspondientes. Dado en Bogotá D.C. a los, dos (02) días del mes de agosto del 2017.

ORIGINAL FIRMADO

Mayor YEIMY LILIANA MORENO MEDINA Aadministradora (E) del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo

ELABORO: ASD – AMPARO GONZALEZ SIERRA REVISO: ASD 10 JORGE RABELLI CORREDOR APP15 LUIS EDUARDO DEVIA MEDINA OPS NELLY JOHANNA SANCHEZ BARRAGAN PRS20 LUIS EDUARDO NIETO GUERRERO FECHA DE ELABORACIÓN: 02/08/2017

de 77

ANEXO No. 1 MINUTA DEL CONTRATO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL

CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PN-DIBIE-CESNE SA N°134-2017 CELEBRADO ENTRE EL CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO Y (RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA) CUYO OBJETO ES OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE CUARTOS FRIOS DEL CESNE

Entre los suscritos a saber la Mayor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad identificada con la cedula No. CC. xxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxx actuando como Administradora del CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICIA NACIONAL, nombrado mediante Resolución No xxxxxxxxxx del xx de xxxxx del 2016, quien está facultado para celebrar el presente contrato en virtud de la Resolución N° 00011 del 04 de enero de 2016, quién para efectos del presente contrato se denominará LA CONTRATANTE por una parte y por otra y por la otra, el CONTRATISTA, debidamente identificados como aparece en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015. b) Que al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso. c) Que el presente contrato se deriva de un proceso de SELECCIÓN ABREVIADA de conformidad con artículo 2º, numeral 2º, literal a) de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. d) EL CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO designara un supervisor para el presente contrato, el cual mantendrá comunicación con el CONTRATISTA, durante el desarrollo del Contrato y ejercerá las funciones prescritas en la Resolución 3256 del 16 de diciembre de 2004 de la Policía Nacional. e) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato es el que se indica el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. CLAUSULA SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO: El presente contrato está orientado a lograr la efectiva y eficiente prestación del servicio propio del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo, en consecuencia, el CONTRATISTA se compromete para con el CONTRATANTE a suministrar los bienes y/o servicios requeridos para suplir las necesidades definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, derivadas del presente contrato, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones de resultado. Estas finalidades deberán tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e interpretación del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes. CLAUSULA TERCERA. VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados

en estas circunstancias. CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO: El Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el

anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO PRIMERO- Los honorarios corresponden a servicios prestados al CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO. PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA informa que para efectos del pago de la remuneracion mensual devengada del presente contrato, es titular de la cuenta con lo dispuesto en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO TERCERO- El pago se realizará en moneda colombiana, en pagos mensuales parciales con lo dispuesto en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO” o proporcionalmente dentro de los cinco (5) días hábiles del mes siguiente a la presentación de la cuenta de cobro en los términos establecidos por el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo, con el recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, comprobante de pago de planilla unificada del sistema integrado múltiple de pagos electrónicos y/o con el trámite administrativo a que hubiere lugar. Para el pago se deben facilitar los documentos requeridos por EL CESNE y este estará sujeto a los trámites administrativos y fiscales vigentes, si los documentos

de 77

en referencia son devueltos por EL CESNE, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, EL CESNE, iniciaran nuevamente los términos para el pago de la obligación. El documento de recibido a satisfacción aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del CESNE, respecto del servicio suministrado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la buena calidad del servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil sea esta contractual o extracontractual. Si el documento de recibido a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores solo se empezarán a contar desde la fecha en que se corrija o desde el momento en que se haya aportado el documento requerido para tal fin. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses de cualquier clase o

compensación de ninguna naturaleza. CLAUSULA QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El

presente contrato está amparado por la apropiación presupuestal que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. CLAUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. CLAUSULA SÉPTIMA. VIGENCIA: La Vigencia del presente contrato será establecida en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. CLAUSULA OCTAVA. LUGAR DE ENTREGA: El sitio en el cual se entregarán los servicios objeto del presente contrato será el que aparece en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. CLAUSULA NOVENA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos del CONTRATISTA: 1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 2.) Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso que los mismos sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. 3.) Obtener la colaboración necesaria del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo para el adecuado desarrollo del contrato CLAUSULA DÉCIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del

CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto contractual. 2. Obrar con lealtad y buena fe en las

distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3. Responder en los plazos que el Centro Social de la Policía Nacional establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5. Constituir en debida forma y aportar al Centro Social de la Policía Nacional o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. 6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por si o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Centro Social de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 9. Restituir al Centro Social los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 10. De conformidad con la ley 100 de 1993, el contratista se obliga con el contratante afiliar al personal que preste el servicio con ocasión del presente contrato a una Entidad promotora de salud, una administradora de riesgos profesionales, una caja de compensación familiar y una administradora de fondos de Pensiones y Cesantías. 11. Corresponde al proponente asumir todas las obligaciones laborales derivadas de su condición de empleador de las personas naturales que prestaran sus servicios en el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo. 12. El proponente deberá hacer constar por escrito los contratos de trabajo que celebre con el personal. El contratista deberá pagar al personal lo correspondiente a: Salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales (prima de servicios en la fecha estipulada por la ley y no posteriormente), cesantías e intereses de las mismas, vacaciones, los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje), aportes a la seguridad social (EPS, fondo de pensión y ARL.), sin incurrir en ninguna variación a la Ley laboral. En el evento en que el proponente otorgue una prestación extralegal, ésta quedará íntegramente a su cargo. 13. Cumplir estrictamente con las obligaciones laborales, particularmente las establecidas en la ley 100/1993 y sus decretos reglamentarios. Así mismo deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo, según la reglamentación vigente. Entre el contratista o el personal que utilice para la prestación del servicio y el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo no existirá vínculo laboral alguno. 14. Al tenor de lo previsto en el artículo 78 de la Ley 50 de 1990, es responsabilidad del contratista la salud ocupacional y la seguridad industrial de los trabajadores asignados al Centro

de 77

Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo en los términos de las leyes que rigen la materia para los trabajadores permanentes. 15. Dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, la empresa deberá informar a la Administración del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo, sobre la afiliación y el pago de cotizaciones al sistema de seguridad social integral, del personal que le ha prestado servicio en el Centro Social durante el mes inmediatamente anterior. 16. Cumplir los requerimientos que establezca el supervisor del contrato. 17. Constituir y mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato, en los términos del mismo. 18. En el evento en que se solicite prórroga del futuro contrato, el contratista deberá presentar ante la Entidad, los soportes necesarios por lo menos tres (03) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo de ejecución. 19. Obtener oportunamente y con la debida anticipación; las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del contrato. 20. Responder en los plazos establecidos los requerimientos de aclaración o de información. 21. Reportar inmediatamente cualquier novedad o anomalía que afecte la debida ejecución del contrato. 22. Colaborar con el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo, en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. 23. Seguir las indicaciones dadas por el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo, directamente o a través del Supervisor del Contrato y que tengan como objeto el correcto desarrollo y ejecución del contrato. 24. Permitir al supervisor la revisión de los documentos concernientes o los que sean necesario para el cumplimiento del contrato. 25. El CONTRATISTA, suministrara la información que el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo considere necesaria para verificar la correcta ejecución del contrato, la cual se realizara inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo adicional, cuando la naturaleza de la información así lo requiera. 26. El CONTRATISTA autorizará para que el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo verifique directamente ó a través de terceros el cumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato, según los términos convenidos y solicitarle que corrija los incumplimientos. 27. El Contratista debe contar con disponibilidad durante los siete días de la semana para atender los requerimientos que el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo directamente o a través del Supervisor del Contrato, realice sobre la información suministrada. 28. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. 29. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del Contrato, para lo cual el CONTRATISTA, deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DERECHOS DE EL CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO: 1. Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato y acceder a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA. 2. Solicitar y recibir información técnica y/o profesional del contratista respecto a los servicios y demás situaciones que se relacionen con el objeto del presente contrato 3. Rechazar los servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos 4. Los demás que se deriven de las normas aplicables vigentes a la suscripción del presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL: 1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes, lugares o elementos acordados en el futuro contrato que se requieran para la ejecución del objeto de que trata este contrato. 2. Asignar un supervisor, a través de quien el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.4. Recibir a satisfacción los servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones, especificaciones u obligaciones establecidas”. 5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno al Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales previstas para el efecto.7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 8. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por El CONTRATISTA. 9. Expedir el correspondiente registró presupuestal. 10. Rechazar los servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos. 11. Las demás que por ley o en virtud del futuro contrato le correspondan. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con el CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones del Centro Social conocidos o que llegaren a ser conocidos por el contratista, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecución del contrato. Igualmente y en

de 77

virtud de lo previsto en el artículo 133 de la ley 1474 del 2011, queda expresamente prohibida la promoción o recibimiento de cualquier tipo de prebendas, dádivas en dinero o en especie, por parte de las Entidades, Instituciones, empresas, distribuidoras, comercializadoras u otros, que no esté vinculado al cumplimiento de una relación laboral contractual o laboral formalmente establecida entre la institución y el trabajador. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA: La garantía consistirá en una póliza expedida en una compañía de seguros, legalmente constituida en Colombia, cuyas pólizas matrices estén debidamente autorizadas por la Supeintendencia bancaria, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción y registro del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, éste deberá constituir y presentar a favor del Centro Social De Suboficiales y Nivel Ejecutivo, uno cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el Decreto 4828 de 2008, que cubra los siguientes riesgos: a) De cumplimiento del contrato, en cuantía equivalente al veinte (30%) del valor total del mismo, vigente por un término igual al de ejecución del contrato y seis (6) meses más. b) De calidad del servicio, en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, vigente por un término igual al de ejecución del contrato y seis (6) meses más. c) De pago de salarios y prestaciones sociales en cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del mismo, vigente por un término igual al de ejecución del contrato y tres (3) años más d.) De responsabilidad civil extracontractual por el cinco 5% del valor del contrato, vigente por el termino de la vigencia del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Si El CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única prevista en la presente cláusula, en los términos, cuantía y duración establecidos, el Centro Social podrá declarar la caducidad del presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor consignado en el contrato, El CONTRATISTA, deberá constituir los correspondientes certificados de modificación. Si se negare a constituirlos, en los términos en que se le señale, se hará acreedor a las sanciones respectivas y el Centro Social dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocer o pagar indemnización alguna. PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con lo previsto en el Decreto 4828 de 2008 artículo 4, Deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria

convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo, se indicará que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el decreto 4828 de 2008 CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA SANCIONES: a Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones, adquiridas por El CONTRATISTA en virtud del presente contrato, así: a) MULTA: Si el incumplimiento es parcial El CONTRATISTA reconocerá y pagará al Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo una suma entre un rango del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) al cero punto cinco por ciento (0.5%) de valor del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con la gravedad del incumplimiento y sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En caso de incumplimiento no valorable en días la sanción a imponer se tasará entre el cero punto cinco (0.5%) al cinco (5%) por ciento del valor del contrato según la gravedad del incumplimiento, evaluada por el CESNE. b) PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) del presente artículo. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo. No obstante, el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. PARÁGRAFO PRIMERO: El procedimiento para la imposición de las multas y sanciones, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y a la Resolución No. 0016 del 05 de enero de 2012 “ Por la cual se actualiza el Manual de Contratación de la Policía Nacional”: 1. Recibido el informe del supervisor en el que se señale un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el Grupo de contratos o la dependencia que haga sus veces, remitirá al ordenador un informe con la relación detallada de los hechos en que se funda el eventual incumplimiento del contratista, las actuaciones llevadas a cabo

de 77

por el interventor o supervisor del contrato y la pertinencia de la imposición de multa, sanción o declaratoria de incumplimiento, según corresponda. Dicho documento deberá estar acompañado del informe de interventora o de supervisión. 2. La Asesoría Jurídica de la entidad verificará el informe presentado por el Grupo de Contratos o la dependencia que haga sus veces, efectuará el análisis correspondiente y lo presentará al delegatario contractual, quien con arreglo a dicho análisis, ordenará la citación a audiencia al contratista. El documento de citación estará a cargo de la Asesoría Jurídica de la entidad y contendrá: a) La mención expresa y detallada de los hechos que la soportan; b) La enunciación de las normas o cláusulas posiblemente violadas; c) La mención de las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación; d) El Lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia. NOTA 1. La determinación de la fecha de realización de la audiencia deberá obedecer a la naturaleza del contrato y a la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. (Literal a) art. 86 ley 1474 de 211). NOTA 2. La citación será suscrita por el delegatario contractual y estará acompañada del informe de interventora o supervisión. A la audiencia deberá ser convocado el interventor o supervisor del contrato. NOTA 3. 3. La audiencia será presidida por el ordenador, una vez instalada se procederá a constatar la asistencia y a instruir a los participantes sobre la forma como se desarrollará. Surtido lo anterior el ordenador hará la presentación de las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciando las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación 4. Concluida la intervención del ordenador se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, para que presenten sus descargos, para lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la respectiva Unidad Policial. 5. Finalizada la intervención del contratista, el delegatario contractual con apoyo en las pruebas e informes que respalden su decisión, ordenará dar lectura de la resolución motivada, proyectado por la asesoría jurídica de la Unidad, en la que se consignará lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se decidirá sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. La resolución así expedida se entenderá notificada en la audiencia. Contra la decisión proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. 6. El delegatario contractual podrá dar por terminada la audiencia en cualquier momento, sí por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento. Para el efecto se levantará el acta correspondiente. (Literal d) art.86 ley 1474 de 2011). NOTA 4. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegatario contractual podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, en su criterio resulte necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En tal evento, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia, lo que constará en el acta respectiva. (Literal d) art.86 ley 1474 de 2011). NOTA 5. Para hacer efectivo el pago de las multas, sanciones pactadas en el contrato, y de la cláusula penal pecuniaria podrá acudirse a descontar el valor de las mismas de las sumas adeudadas al contratista. Para el efecto en el acto administrativo correspondiente se harán las previsiones del caso. Sí por ninguna de estas vías se logra el pago de las sanciones, se acudirá al cobro por jurisdicción coactiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. (Parágrafo art.17 ley 1150 de 2007). NOTA 6. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2o del artículo 1° de la ley 80 de 1993, en tratándose de uniones temporales, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución del contrato de cada uno de sus miembros. PARÁGRAFO.- APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se imponen alguna de las sanciones antes descritas, el CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80/93, debidamente establecidas y documentadas, el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, el Centro Social por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1.993, observando el procedimiento establecido en el artículo 86 del ley 1474 de 2011. Ejecutoriada la resolución de

de 77

caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. El Centro Social, hará efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el CONTRATISTA devolverá al Centro Social los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción del valor de la labor ejecutada recibida a satisfacción por el Centro Social de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del Centro Social, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. CLAUSULA DECIMA NOVENA DESARROLLOS TECNOLÓGICO INFORMATICO O CIENTÍFICO: Los desarrollos de los proyectos tecnológicos, informáticos o científicos que llegare a elaborar y diseñar El CONTRATISTA en ejecución del presente contrato, se consideran propiedad de LA NACION - POLICIA NACIONAL – CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO, razón por la cual El CONTRATISTA se obliga a suministrar los documentos, manuales y programas fuentes objeto de toda aplicación, investigación, desarrollo o resultado de la ejecución de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del presente contrato es la indicada en el anexo No.1 DATOS DEL CONTRATO. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. El Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993, artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 90 de la ley 1474 de 2011. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA SUSPENSIÓN TEMPORAL: Las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá una acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computara para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, sugieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes y del correspondiente registro presupuestal. CONTRATISTA. CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DOCUMENTOS: Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos u obligaciones jurídicas y contractuales: 1. Constancia de Idoneidad y Experiencia, expedida por el dueño de la necesidad, jefe de la unidad.2. Constancia del Responsable de Talento Humano del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo, donde certifica que en la planta de personal no existe personal con el perfil solicitado disponible. 3. Hoja de Vida del CONTRATISTA junto con los documentos que acrediten la formación académica y la experiencia. 4. Propuesta o Carta de ofrecimiento de Servicios; 5. Hoja de vida en el formato de la Función Pública con la declaración de bienes y rentas; Documentos que acrediten la formación académica y la experiencia; (diploma certificado que acredite carrera profesional) 6. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía. 7. Tarjeta profesional, si es del caso. 8. Certificado de antecedentes penales vigente. 9. Libreta militar para menores de cincuenta años, 10. Constancia de afiliación a Entidad Promotora de Salud. 11. Constancia afiliación Fondo de Pensiones; (si es pensionado allegar copia de resolución) 12. Manifestación escrita del contratista de su intención de afiliarse o no al Sistema de Riesgos Profesionales 13. Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 14. Paz y Salvo Fiscal de la Contraloría (Verificación en Boletín de Responsables Fiscales); 15. Certificado vigente de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 16. Oficio mediante el cual manifiesta no encontrarse en curso de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado. 17. Los demás documentos relacionados con el presente contrato que suscriban las partes. CLAUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. NO CONSTITUCION DE RELACION LABORAL.

de 77

En virtud a lo establecido en el artículo 32 numeral 3º. de la Ley 80 de 1993, el presente contrato en ningún caso, genera relación laboral ni derecho a prestaciones sociales. En consecuencia se deja expresa constancia que El CONTRATISTA conoce su naturaleza de “CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS”. CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA PASAJES Y GASTOS DE VIAJE: El Centro Social de suboficiales y Nivel Ejecutivo reconocerá y pagará al CONTRATISTA pasajes y gastos de viaje, en el evento de que en desarrollo de las actividades objeto de su contrato autorizadas por el Centro Social, deba desplazarse de su sede habitual de prestación del servicio, liquidados conforme a las normas vigentes para viáticos de funcionarios de la Rama Ejecutiva con nivel salarial equivalente a los honorarios del CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA LIQUIDACIÓN: El presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. VEEDURÍAS CIUDADANAS: el presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus decretos reglamentarios, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo que apliquen. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Distrito Capital de Bogotá, para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogotá, D.C., el XXXXXX (XX) de XXXXX del año 2016.

LA POLICÍA NACIONAL

MAYOR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Administradora del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo

CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Calidad en que Actúa

ANEXO No.1 “DATOS DEL CONTRATO”

CONTRATO PN DIBIE CESNE SA No 134-2017

CONTRATANTE Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo

REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO

MAYOR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CÉDULA DE CIUDADANÍA No.

C.C. Nº xxxxxxxxxxxxxxxxx de xxxxx

CARGO Administradora

DISPOSICION DE NOMBRAMIENTO

Resolución xxxxxx del xxx de x del 2016

CONTRATISTA NOMBRE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIT: xxxxxxxxxxxxxxx CEDULA DE CIUDADANIA: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx CIUDAD NOTIFICACIÓN: Bogotá DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TELEFONO: xxxxxxxxxxxxxxxx E-MAIL: xxxxxxxxxxxxxx

CONSIDERANDOS Que el presente contrato se deriva del PROCESO PN DIBIE CESNE SA No. 134-2017

SUPERVISOR DEL CONTRATO El supervisor del contrato debe ser el xxxxxxxxxxxxxxxxxx o quien haga sus veces, grupo del cual depende en el Centro Social o el funcionario

de 77

de planta uniformado y/o no uniformado que la administración considere necesario, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la resolución No. 3256 del 16 de Diciembre de 2004. Sin que la existencia de esta SUPERVISION releve al profesional contratado por prestación de servicios de su responsabilidad y al cumplimiento de sus funciones y obligaciones

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente contrato es: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE CUARTOS FRIOS DEL CESNE DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO

Clasificacion ITEM RECURSO UNIDAD

F 801000 1 1. Gastos de personal

CESNE

CLAUSULA TERCERA.- VALOR

Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1 1 xxxxxxxxxxxxx $xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoo

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO

El presente contrato se pagará en pagos parciales. NOMBRE BENEFICIARIO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Banco: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TIPO DE CUENTA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx NUMERO DE CUENTA: xxxxxxxxxxxxxxxxx9 SUCURSAL: xxxxxxxxxxxxx

CLAUSULA QUINTA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

Certificado de disponibilidad Nº 23-09000000143 del 06 de mayo del 2016 por un valor de NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($92.984.760,oo)

CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

A partir del xx de el 2016 con el perfeccionamiento y legalización del contrato hasta el xx de xxxxxe del 2016.

CLAUSULA OCTAVA: SITIO DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS.

La prestación de servicios se hará en la sede administrativa del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo la Policía Nacional, ubicado en la Avenida José Celestino Mutis Calle 63 No 77-73 barrio Villa Luz en la ciudad de Bogotá D.C. y/o en el lugar que determine eventualmente el contratante de acuerdo a las necesidades del Centro Social.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA- MONEDA DEL CONTRATO

Pesos colombianos

LA POLICÍA NACIONAL

MAYOR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Administradora del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo

CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA Calidad en que Actúa

ANEXO No. 2

de 77

1.2 CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.2.1. REQUISITOS TECNICOS OBJETO DE VERIFICACION (EXCLUYENTES)

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICA MÍNIMAS

El oferente deberá diligenciar el Anexo 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, en la cual se constatará el cumplimiento del 100 % de las especificaciones y las cantidades requeridas firmada por el representante legal, con CUMPLE y NO CUMPLE.


ITEM UNIDAD CANTIDAD CUMPLE NO CUMPLE

1 PRELIMINARES

1,1


M2 22

1,2 Replanteo M2 195,6

2 DEMOLICIONES Y DESMONTES CUMPLE NO CUMPLE

2,1 Demolición de muros en mampostería, incluye transporte de trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

M2 53,2

2,2 Demolición de cielorraso existente, incluye transporte de trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

M2 128,72

2,3 Demolición de acabado de piso existente incluye transporte de trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

M2 140,8

2,4 Demolición de enchape de pared existente incluye transporte de trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

M2 179,55

2,5 Desmonte divisiones y cubiertas de cuartos fríos actuales, incluye trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

M2 112,15

2,6 Desmonte de unidades de frío actuales, incluye desmonte de instalaciones, tuberías y paneles de control

UND 4

2,7 Desmonte de ventanas fachada edificio principal de 0,60 x 1,00 m, incluye desmonte de marco.

M2 6,35

2,8 Desmonte de puertas, incluye desmonte de marco.

UND 4

2,9 Desmonte de puertas cuartos fríos UND 3

2,10 Desmonte y desalambrado de puntos eléctricos existentes, incluye retiro de aparatos

UND 15

2,11 Desmonte de estantería de cuartos fríos y montaje de la misma en cuartos fríos nuevos, incluye accesorios de instalación

ML 24,52

3 MUROS UNIDAD CANTIDAD CUMPLE NO CUMPLE

3,1 Construcción de Muro en ladrillo prensado liviano pañetado por cara interna y a la vista en cara externa

M2 17,65

3,2 Construcción Muro en bloque No 4 incluye anclajes, grafiles, emboquillado, lavado impermeabilización biselados

M2 62,2

3,3 Construcción de Dintel en bloque No 4 de h=0,94, incluye viga en concreto

ML 6,5

de 77

4 PAÑETES Y PINTURA UNIDAD CANTIDAD CUMPLE NO CUMPLE

4,1 Pañete 1:3 para muros impermeabilizado, incluye filos, dilataciones, vanos, quicios y lineales.

M2 119,5

4,2 Estuco sobre pañetes incluye filos, dilataciones, vanos, quicios y lineales.

M2 145,5

4,3 Pintura epoxica lavable a base de aceite de uso institucional, 3 manos incluye filos, dilataciones, vanos, quicios y lineales.

M2 101,5

4,4 Vinilo tipo antibacterial lavable, 3 manos incluye filos, dilataciones, vanos, quicios y lineales

M2 75,15

5 ENCHAPES UNIDAD CANTIDAD CUMPLE NO CUMPLE

5,1 Alistado de piso en mortero 1:3 impermeabilizado e=3cm

M2 195,5

5,2


M2 129,5

5,3 Suministro e instalación Mediacaña para piso en granito prefabricada

ML 127,5

5,4


M2 210,2

6 CIELORASO UNIDA

D CANTIDAD CUMPLE NO CUMPLE

6,1


M2 147

6,2 Suministro e instalación de cielorraso en pvc para vestieres color blanco, incluye estructura y accesorios

M2 13,26

7 CARPINTERIA UNIDAD CANTIDAD CUMPLE NO CUMPLE

7,1


UND 1

7,2


UND 1

7,3


UND 2

7,4


UND 2

7,5


UND 2

7,6 Suministro e instalación División en vidrio templado para cuarto de porcionado, con estructura en aluminio anodizado de 0,70 x 2,3

UND 1

7,7 Suministro e instalación Puerta corrediza para cuarto de porcionado en vidrio templado de 8 mm y marco en aluminio anodizado de 0,80 x 2,3

UND 1

7,8 Suministro e instalación Puerta doble hoja y persiana en dintel con marco y cerrojo para delimitación de área en lámina cold rolled de 1,50

UND 2

de 77

x 2,10 terminadas en pintura electroestatica blanca, incluye anclajes, herrajes de instalación y brazos hidráulico.

7,9


UND 1

8 CUARTOS FRIOS UNIDAD CANTIDAD CUMPLE NO CUMPLE

8,1 CUARTO FRIO PARA FRUTAS Y VERDURAS (FRUVER)

8,1


M2 11,8

8,2 Suministro y aplicación de piso multicapa tipo industrial de color blanco sellado.

M2 11,8

8,3


M2 33,2

8,4


M2 12,2

8,5


UND 1

8,6 suministro e instalación de cortina en thermofilm o similar en entrada o divisiones internas de cuartos, incluye mano de obra y accesorios de instalación

UND 1

8,7 Suministro e instalación de mediacaña en pvc importada para uniones de paneles tipo sandwich en esquinas pared-pared, piso-pared, y pared-techo.

ML 36,86

CUMPLE NO CUMPLE

8,8 CUARTO FRIO PARA LACTEOS Y DESCONGELADO

8,9


M2 8,7


M2 8,7

8,11


M2 27,7

8,12


M2 8,7

8,13


UND 1

8,14


UND 2

8,15 Suministro e instalación de mediacaña en pvc importada para uniones pared-pared, piso-pared, y pared-techo.

ML 50,7

8,16

Suministro e instalación de divisiones internas cuarto frio o congelación en panel tipo sandwich de 80 mm acabado blanco, incluye impermeabilizante, barrera de vapor, mano de

M2 8,15

de 77

obra y accesorios de instalación.

CUMPLE NO CUMPLE

8,17 CUARTO DE CONGELADO PARA CARNES ROJAS, POLLO Y PESCADO

8,18


M2 17,8


M2 17,8

8,20


M2 42,1

8,21


M2 17,8

8,22


UND 1

8,23


UND 2


ML 85,5

8,25


M2 12,5

9 ELECTRICO UNIDAD CANTIDAD CUMPLE NO CUMPLE

9,1 Suministro e instalación Acometida eléctrica para tablero de equipos de cuartos fríos Cable para acometida 3x8+1x10+1x10

ML 20

9,2 Punto eléctrico para iluminación de pasillos, incluye tubería EMT, interruptores, salida y accesorios.

UND 22

9,3 Punto eléctrico para iluminación cuarto frío, incluye tubería, interruptores de sensor y accesorios

UND 7

9,4 Suministro e instalación Luminarias cuartos fríos y congelación 1,00x0,20 led herméticas con protector antigolpes

UND 7

9,5 Salida tomacorriente bifásico en muro UND 9

9,6 Interruptor de sensor de movimiento para cuartos fríos y de congelación

UND 3

9,7 Suministro e instalación Luminarias LED pasillo embebidas en cielorraso herméticas, con protector de ,60x,60, incluye transformador y accesorios

UND 11

9,8 Suministro e instalación Luminarias LED pasillo embebidas en cielorraso herméticas con protector de ,30x,60, incluye transformador y accesorios

UND 5

9,9


UND 5

10 HIDROSANITARIO UNIDAD CANTIDAD CUMPLE NO CUMPLE

de 77

10,1


UND 2

10,2 Suministro e instalación Válvula de registro 1/2" UND 1

10,3 Sifón tipo cárcamo en accesos cuartos fríos, incluye excavación, accesorios, rejilla y tubería hasta 2 mts

UND 3

10,4 Regatas para instalaciones hidráulicas y sanitarias en muros y pisos, incluye resanes con mortero

ML 24,85

10,5 Sellado de puntos actuales, incluye accesorios de sellamiento

UND 5

10,6 Sellado de cárcamos, incluye accesorios de sellamiento y relleno de los mismos con concreto

UND 3

10,7 Suministro e instalación de tubería hidráulica 1/2"descolgada. Incluye accesorios para instalación

ML 20,65

10,8 Suministro e instalación de punto sanitario, incluye accesorios en pvc para conexiones, adhesivos y tubería hasta 3 mts

UND 4

10,9 Suministro e instalación de tubería sanitaria 4", incluye accesorios de conexión y cambio de sentido y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ML 38,8

10,10

Conexión a caja de inspección, incluye accesorios en pvc para conexiones, adhesivos y tubería

GL

1

10,11

Suministro e instalación Tubería para re ventilación de instalación sanitaria, incluye accesorios, instalación y anclajes

ML 20

11 ASEO UNIDAD CANTIDAD CUMPLE NO CUMPLE

11,1 Aseo general durante la obra M2 139,52

EQUIPOS CUARTOS FRIOS

ITEM DESCRIPCION PRESENT. CANT. CUMPLE NO CUMPLE

11.9

Instalación y Suministro de Lockers en lámina cold rolled lamina calibre 18 y terminados en pintura electroestatica para vestieres dimensiones 200x123x30 cm Gris Azul y 16 espacios de almacenaje, incluye cerradura

UND 2

11.10 Suministro de silla auxiliar para vestier UND 2

11.11


ML 18

11.12


UND 16

OTROS SERVICIOS

ITEM DESCRIPCION PRESENT. CANT. CUMPLE NO CUMPLE

11.13


Global 1

servicio

ESPECIFICCIONES TECNICAS ADICIONALES

DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE

de 77

1.PRELIMINARES 1.1- Delimitación y señalización área de intervención con material que evite el paso de

partículas, incluye retiro al finalizar la obra

Se refiere este ítem a la construcción y señalización del área de trabajo, estará compuesto por una estructura en madera vertical y polisombra, laminas metálicas o drywall, la altura mínima del cerramiento debe ser 2.50 metros, el cerramiento debe contemplar el o las áreas destinadas para los escombros y material con el fin de no generar contaminación visual; la señalización se debe hacer en zonas de trabajo, circulaciones internas y externas de acuerdo a las indicaciones del encargado(a) de la seguridad ocupacional del CESNE. Este cerramiento debe evitar el paso de partículas de demolición, pues el edificio se mantendrá operativo mientras se desarrollan las obras, además la intervención se realizara en una zona donde se manipulan alimentos, por ende se debe evitar el paso de partículas y otros elementos extraños a las áreas de procesamiento. El Ítem se pagará: M2

1.2- Replanteo

Se refiere este ítem al trabajo que debe realizarse para definir la ubicación exacta de la construcción en el espacio donde se realizara la intervención, para esto se deberá utilizar un sistema de precisión que le permita fijar adecuadamente los puntos auxiliares; incluye todos los elementos y procedimientos necesarios para la correcta ejecución del trabajo. El Ítem se pagará: M2

2. DEMOLICIONES 2.1- Demolición de muros en mampostería, incluye transporte de trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

El Ítem se refiere a la demolición de los muros en mampostería que deben ser demolido para la adecuación de los nuevos espacios, esta se debe hacer desde el piso hasta el techo, retirando los refuerzos en acero que estos pudiesen tener, los escombros resultantes de la actividad deberán disponerse en un área determinada fuera del edificio debidamente embalados en costales, en donde tendrán una permanencia temporal mientras se acumulan los suficientes para ser transportados a su destinación final. El valor del ítem incluye la demolición, el empaque, el transporte y el derecho de escombrera. El Ítem se pagará: M2

2.2 Demolición de cielorraso existente, incluye transporte de trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

2.3- Demolición de acabado de piso existente incluye transporte de trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

El ítem 2.3 se refiere a la demolición del acabado de piso que existe actualmente en el sótano del edificio, este incluye el retiro de la mediacaña de las uniones piso pared que existen actualmente, Los escombros resultantes de la actividad deberán disponerse en un área determinada fuera del edificio debidamente embalado en costales, en donde tendrán una permanencia temporal mientras se acumulan los suficientes para ser transportados a su destinación final. El valor del ítem incluye la demolición, el empaque, el transporte y el derecho de escombrera. El Ítem se pagará: M2

2.4- Demolición de enchape de pared existente incluye transporte de trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

La demolición del enchape de pared se realizara en los muros que se mantienen pero deben ser enchapados con materiales que estén dentro de la normativa específica para áreas de manipulación de alimentos, esta demolición o desmonte se debe hacer en la altura total del enchape que esté instalado. Los escombros resultantes de la actividad deberán disponerse en un área determinada fuera del edificio debidamente embalado en costales, en donde tendrán una permanencia temporal mientras se acumulan los suficientes para ser transportados a su destinación final. El valor del ítem incluye la demolición, el empaque, el transporte y el derecho de escombrera.El Ítem se pagará: M2

2.5- Desmonte divisiones y cubiertas de cuartos fríos actuales, incluye trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

El ítem 2.5 se refiere al desmonte de las divisiones en paneles tipo sándwich que posee en la actualidad los cuartos fríos, el desmonte incluye el retiro de las instalaciones puntuales que se encuentren dentro de los cuartos. Los escombros resultantes de la actividad deberán disponerse en

un área determinada fuera del edificio debidamente embalado en costales, en donde tendrán una permanencia temporal mientras se acumulan los suficientes para ser transportados a su destinación final. El valor del ítem incluye la demolición, el empaque, el transporte y el derecho de escombrera. El Ítem se pagará: M2

2.6- Desmonte de unidades de frío actuales, incluye desmonte de instalaciones, tuberías y paneles de control

El desmonte de las unidades de frio se refiere al desmonte de los equipos que se encuentran en la parte exterior del edificio, este ítem incluye el retiro de las instalaciones que estos equipos tienen en los cuartos fríos, los equipos se retiraran y serán entregados al supervisor del CESNE. El centro social es quien dará de baja los equipos y quien deberá decidir el destino de dichos equipos. El Ítem se pagará: UND

de 77

2.7- Desmonte de ventanas fachada edificio principal de 0,60 x 1,00 m, incluye desmonte de marco

Las ventanas alargadas en la parte superior de los muros del área a intervenir deberán ser clausuradas, para lo cual es necesario el retiro de las ventanas actuales, el ítem incluye el retiro de los vidrios, angeos, marcos y demás elementos que se requiera eliminar para dejar el vano libre y poder intervenirlo. Los escombros resultantes de la actividad deberán disponerse en un área determinada fuera del edificio debidamente embalado en costales, en donde tendrán una permanencia temporal mientras se acumulan los suficientes para ser transportados a su destinación final. El valor del ítem incluye la demolición, el empaque, el transporte y el derecho de escombrera. El Ítem se pagará:M2

2.8- Desmonte de puertas, incluye desmonte de marco.

Las puertas de los espacios que se intervengan, deberán ser desmontadas y dispuestas en el área donde se dispongan los escombros, las puertas retiradas serán entregadas al supervisor del CESNE. El centro social es quien las dará de baja y quien deberá decidir el destino de dichos elementos. El Ítem se pagará: UND

2.9- Desmonte de puertas cuartos fríos

Las puertas de los cuartos fríos deberán ser desmontadas al mismo tiempo que se ejecuta el ítem 2.7, estas se desmontaran y serán entregadas al supervisor designado por el CESNE. . El centro social es quien las dará de baja y quien deberá decidir el destino de dichos elementos. El Ítem se pagará: UND

2.10- Desmonte y desalambrado de puntos eléctricos existentes, incluye retiro de aparatos

El desmonte y desalambrado de los punto eléctricos existentes hace referencia a dichas terminaciones a las cuales se conectan actualmente las luminarias del cielorraso, y los tomacorriente, esto incluye para los dos casos el desalambrado y el retiro de las terminales, al igual que los interruptores, para el caso del cielorraso incluye el desmonte la tubería de las conexiones, Los desperdicios resultantes de la actividad deberán disponerse en un área determinada fuera del edificio debidamente embalado en costales, en donde tendrán una permanencia temporal mientras se acumulan los suficientes para ser transportados a su destinación final. El valor del ítem incluye el desmonte, el empaque, el transporte y el derecho de escombrera. El Ítem se pagará: UND

2.11- Desmonte de estantería de cuartos fríos y montaje de la misma en cuartos fríos nuevos, incluye accesorios de instalación

El ítem hace referencia al movimiento de la estantería de los cuartos fríos actuales a los que se construirán, para lo cual deberán ser desmontados cuidadosamente de la ubicación actual, para la demolición de los cuartos actuales y reinstalados en los cuartos futuros. El ítem incluye el desmonte, y del montaje en los espacios nuevos y los ítems para la correcta instalación. El Ítem se pagará: ML

3- MUROS: 3.1- Construcción de Muro en ladrillo prensado liviano pañetado por cara interna y a la vista en cara externa

El muro en ladrillo prensado será instalado en los vanos dejados por el retiro de las ventanas de la parte alta de los muros que dan a la fachada, ítem 2.9, la instalación de este muro debe quedar igual a la actual fachada del edificio principal. El ítem incluye el suministro del ladrillo, el mortero de pega, nivelación plomos y todo lo necesario para la correcta instalación. Toda la mampostería debe colocarse a plomo; las hiladas deberán quedar niveladas y exactamente tendidas en tal forma que las juntas en cada una se alternen con las de las hiladas adyacentes. Las juntas horizontales deberán tener especial cuidado para su horizontalidad. La traba es requisito indispensable para su aceptación Todos los ladrillos deberán mojarse antes de su colocación para garantizar la permanencia de la humedad. Con el fin de evitar la presencia de eflorescencias y a manera de prevención en el proceso de construcción, se debe lavar muy bien los muros una vez han sido brechadas debidamente todas las juntas, así se evitará que el cemento del mortero que quedo impregnado a la superficie del ladrillo y produzca sales solubles al agua que generen la aparición de eflorescencias. El Ítem se pagará: M2

3.2- Construcción Muro en bloque No 4 incluye anclajes, grafiles, emboquillado, lavado impermeabilización biselados

Los muros nuevos que se realicen en la intervención, deberán ubicarse de acuerdo al plano de diseño suministrado al contratante y se construirán con bloque No 4, el ítem incluye el mortero de pega y la estructura adecuada para el sostenimiento de elementos arquitectónicos como escalerillas y aceros de refuerzo (según título E NSR-10), Antes de iniciar el proceso de levante del muro debe replantearse cada muro según los planos arquitectónicos y recibir la aprobación del supervisor Toda la mampostería debe colocarse a plomo; las hiladas deberán quedar niveladas y exactamente tendidas en tal forma que las juntas en cada una se alternen con las de las hiladas adyacentes. Las juntas horizontales deberán tener especial cuidado para su horizontalidad. La traba es requisito indispensable para su aceptación Todos los ladrillos deberán mojarse antes de su colocación para garantizar la permanencia de la humedad. Con el fin de evitar la presencia de eflorescencias y a manera de prevención en el proceso de construcción, se debe lavar muy bien los muros una vez han sido brechadas debidamente todas las juntas, así se evitará que el cemento del mortero que quedo impregnado a la superficie del ladrillo y produzca sales solubles al agua que generen la aparición de eflorescencias. El Ítem se pagará: M2

de 77

3.3- Construcción de Dintel en bloque No 4 de h=0,94, incluye viga en concreto

Los dinteles que se construyan para los vanos de las puertas deben hacerse en bloque No 4 o el mismo de los muros adyacentes, el ítem incluye el mortero de pega y la estructura adecuada para el sostenimiento de elementos arquitectónicos como escalerillas y aceros de refuerzo (según título E NSR-10) además de una viga en la parte baja de la mampostería en concreto de 3000 psi con su respectivo refuerzo, Las juntas horizontales deberán tener especial cuidado para su horizontalidad. La traba es requisito indispensable para su aceptación Todos los ladrillos deberán mojarse antes de su colocación para garantizar la permanencia de la humedad. Con el fin de evitar la presencia de eflorescencias y a manera de prevención en el proceso de construcción, se debe lavar muy bien los muros una vez han sido brechadas debidamente todas las juntas, así se evitará que el cemento del mortero que quedo impregnado a la superficie del ladrillo y produzca sales solubles al agua que generen la aparición de eflorescencias. El Ítem se pagará: ML

4- PAÑETES Y PINTURA 4.1- Pañete 1:3 para muros impermeabilizado, incluye filos, dilataciones, vanos, quicios y lineales El ítem 4.1 hace referencia al pañete que se instalara en los muros de mampostería nuevos,

el pañete deberá contener la dosificación adecuada de arena, cemento agua y demás para una correcta adhesión y evitar el desprendimiento del mismo, el espesor de este no deberá ser menor de 12mm, el ítem incluye la instalación de este donde se especifique necesario. El Ítem se pagará: M2

4.2- Estuco sobre pañetes incluye filos, dilataciones, vanos, quicios y lineales.

Este ítem hace referencia a la aplicación del estuco sobre pañetes secos, el estuco debe ser esparcido uniformemente y cerrar todas las porosidades y rugosidades que pueda tener el pañete, quedando con un acabado liso adecuado para la posterior aplicación del vinilo. Este ítem incluye mano de obra y todos los materiales y herramientas requeridos para una buena aplicación del estuco. El Ítem se pagará: M2

4.3- Pintura epoxica lavable a base de aceite de uso institucional, 3 manos incluye filos, dilataciones, vanos, quicios y lineales.

La pintura epoxica debe ser adecuada para el trabajo de las áreas de manipulación de alimentos, la pintura puede ser un esmalte epoxico blanco o de color claro que este en armonía con el color del enchapado de las paredes, esta pintura deberá poder ser lavable y de un color claro que permita la fácil identificación de suciedad en las partes donde es requerida. Esta pintura se aplicara sobre el estuco de los muros y se aplicara a partir de la parte más alta del enchape instalado hasta una altura de 10 cms por encima de la cara baja del cielorraso. Este ítem incluye mano de obra y todos los materiales y herramientas requeridos para una buena aplicación de la pintura epoxica lavable. El Ítem se pagará: M2

4.4- Vinilo tipo antibacterial lavable, 3 manos incluye filos, dilataciones, vanos, quicios y lineales

Todos los muros que se vayan a pintar se limpiarán cuidadosamente con trapo seco resanando los huecos y desportilladuras. Después de que se haya secado el pulimento se aplicará a brocha una mano de imprimante de color blanco y enseguida dos manos o las que sean necesarias de pintura del color aprobado por el supervisor, extendida en forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. Nunca se aplicará pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. Este ítem incluye mano de obra y todos los materiales y herramientas requeridos para una buena aplicación de la pintura epoxica lavable. El Ítem se pagará: M2

5- ENCHAPES 5.1- Alistado de piso en mortero 1:3 impermeabilizado e=3cm Sobre la superficie de las placas

de contrapiso perfectamente limpia y curada, se vaciará un mortero 1:4, espesor promedio de 3 cm con arena de río, perfectamente nivelado y reglado, que servirá de nivelación, listo para proceder a la instalación del piso de acabado, el ítem incluye materiales y mano de obra. El Ítem se pagará: M2

5.2- Suministro e instalación enchape para piso interior en porcelanato mate no deslizante sellado color blanco wing en aluminio, biselados, emboquillado, cortes, lineales y todo lo inherente para la correcta instalación.

El ítem 5.2 hace referencia al enchape para piso que debe ser instalado en toda el área que se intervendrá, el cual deberá ser de un color claro, en el cual sea evidente la suciedad y sea de fácil limpieza, el piso de debe instalar sobre la superficie nivelada limpia y húmeda, este piso debe ser para tráfico pesado y antideslizante, con el espacio mínimo en juntas y emboquillado. Este ítem incluye la mano de obra, los materiales para su correcta instalación y todos los cortes necesarios, no se aceptara baldosas con bordes en mal estado o mal cortados. Este piso deberá tener las características para las áreas de manipulación de alimentos establecidas en ña resolución 2674 de 2013. El Ítem se pagará: M2

de 77

5.3- Suministro e instalación Mediacaña para piso en granito prefabricada

La mediacaña que se instale deberá ser del mismo color del piso y de un tono claro que permita ver fácilmente la suciedad y que sea de fácil limpieza, las dimensiones mínimas de esta serán de 10 cm x 10 cm, la unión entre estos elementos se debe hacer lo más pequeña posible, Este ítem incluye la mano de obra, los materiales necesarios para su instalación y todos los cortes necesarios, no se aceptara este elemento deberá tener las características para las áreas de manipulación de alimentos establecidas en ña resolución 2674 de 2013. El Ítem se pagará: ML

5.4- Suministro e instalación enchape para muros en porcelanato sellado h=2,00 mts color blanco, wing en aluminio, biselados, emboquillado, cortes, lineales y todo lo inherente para la correcta instalación.

El ítem hace referencia al enchape de los muros, el cual se instalara sobre el pañete sin estucar de los muros indicados en los planos de diseño, este enchape deberá tener un color claro donde sea evidente la suciedad y ser de fácil limpieza, este enchape debe ser instalado sobre una superficie lisa y húmeda y con una distancia mínima de juntas y emboquillado, Este ítem incluye la mano de obra, los materiales para su correcta instalación y todos los cortes necesarios, no se aceptara baldosas con bordes en mal estado o mal cortados. Este enchape deberá tener las características para las áreas de manipulación de alimentos establecidas en ña resolución 2674 de 2013. El Ítem se pagará: M2

6- CIELORRASOS 6.1- Construcción de Cielorraso en lámina de fibrocemento, suministro, instalación y terminado en pintura epoxica blanca con junta perdida. Incluye lineales, sistema de sujeción, estructura, perfileria rolada y remates en “L”, anclajes, cinta malla, enmasillado y todo lo inherente para su correcta instalación. El ítem hace referencia a la instalación del cielorraso en

superboard que cubrirá toda el área de la intervención, el cual tendrá un acabado final en pintura epoxica de las mismas características que las mencionadas en el ítem 4.4, este cielorraso será de junta perdida, y deberá enmarcarse en los requerimientos de la resolución 2674 de 2013 referentes a las buenas prácticas de manipulación de alimentos, este cielorraso deberá tener los espacios adecuados para la instalación de las luminarias incrustadas. Este ítem incluye el superboard para el cielorraso, la estructura para el descolgado del mismo, el acabado en pintura epoxica del mismo color que las paredes, cinta malla, enmasillado y remates en “L” adecuados, cortes, mano de obra y los demás componentes para su correcta instalación.El Ítem se pagará: M2

6.2- Suministro e instalación de cielorraso en pvc para vestieres color blanco, incluye estructura y accesorios

El ítem 6.2 hace referencia al cielorraso en pvc que se instalara en los vestieres y en el área de circulación por fuera de la puerta doble de acceso al área de economato y cuartos fríos, Este ítem incluye las láminas de pvc para el cielorraso, la estructura para el descolgado del mismo, remates, mano de obra, cortes y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. El Ítem se pagará: M2

7- CARPINTERIA 7.1- Suministro e instalación de Mesón en acero inoxidable con lavaplatos y cañuela en borde para porcionado de 2,00 x 0,70, incluye grifo, estructura en acero inox y accesorios de instalación El ítem 7.1 hace referencia al mesón en acero inoxidable para el área de porcionado,

con dimensiones de 2.00 x 0.70, el cual debe incluir un punto hidráulico para el lavaplatos y una mediacaña en el borde paralelo a la pared para evitar goteo, la altura del mismo debe ser la adecuada para el trabajo cómodo del personal, la estructura de este mismo debe ser construida en acero inoxidable. El precio incluye suministro e instalación. El Ítem se pagará: UND

7.2- Suministro e instalación Lavamanos de pedal tipo quirúrgico en acero inoxidable, completo con accesorios, grifos, dispensador de jabón y antibacterial, incluye anclajes y herrajes de instalación.

El lavaplatos de pedal debe ser de pedestal, y con un punto hidráulico y grifo, construido en acero inoxidable, debe tener el espacio para los recipientes de jabón y antibacterial, el precio incluye suministro e instalación El Ítem se pagará: UND

7.3- Suministro e instalación División con puerta corrediza para vestier en madera de trabajo pesado, dimensiones según diseño, incluye anclajes y herrajes de instalación.

Los vestieres deberán tener una división solida con una puerta corrediza, dicha división será fabricada en madera y pintada al duco, con los respectivos rieles para el desplazamiento de la puerta corrediza y la chapa pico de loro sin llave El ítem incluye la división, el transporte y todo lo necesario para la instalación y la óptima operación en el área correspondiente. El Ítem se pagará: UND

7.4- Suministro e instalación Puertas para vestieres en lámina cold rolled de 0,80 x 2,00 con marco y chapas terminadas en pintura electroestática blanca, incluye anclajes y herrajes de instalación

Las puertas para los lokers serán construidas en lámina cold rolled, y pintadas de color blanco, deberán contar con chapas de pomo y llave, el marco igualmente se construirá en lámina cold rolled y pintado de blanco. El ítem incluye la puerta, el transporte y todo lo necesario para la instalación y la óptima operación en el área correspondiente. El Ítem se pagará: UND

de 77

7.5- Suministro e instalación Puertas para víveres en lámina cold rolled de 1,00 x 2,00 con marco y cerrojo terminadas en pintura electroestática blanca, incluye anclajes, herrajes de instalación y brazo hidráulico

Las puertas de los cuartos de víveres deberán construirse en lámina cold rolled con dimensiones de 1.00 x 2.00 mts y serán pintadas con esmalte epoxico color blanco, estas deben tener un cerrojo con llave y 3 bisagras de seguridad. El ítem incluye la puerta, el transporte y todo lo necesario para la instalación y la óptima operación en el área correspondiente. El Ítem se pagará: UND

7.6- Suministro e instalación División en vidrio templado para cuarto de porcionado, con estructura en aluminio anodizado de 0,70 x 2,3

La división del área de porcionado será en vidrio templado de calibre 10 mm y de 0.70 x 2.30 mts, esta división deberá tener una estructura en aluminio o acero inox que soporte la división y el riel de la puerta corrediza, El ítem incluye la división, el transporte y todo lo necesario para la instalación y la óptima operación en el área correspondiente. El Ítem se pagará: UND

7.7- Suministro e instalación Puerta corrediza para cuarto de porcionado en vidrio templado de 8 mm y marco en aluminio anodizado de 0,80 x 2,3Este ítem hace referencia a la puerta

corrediza de la sección del porcionado, la cual será en vidrio de 10mm templado, la cual ira montada en el riel de la división descrita en el ítem 7.8, El ítem incluye la puerta corrediza, el transporte y todo lo necesario para la instalación y la óptima operación en el área correspondiente. El Ítem se pagará: UND

7.8- Suministro e instalación Puerta doble hoja y persiana en dintel con marco y cerrojo para delimitación de area en lámina cold rolled de 1,50 x 2,10 terminadas en pintura electroestática blanca, incluye anclajes, herrajes de instalación y brazos hidráulico. El ítem 7.11 se refiere a

una puerta elaborada en lámina de Cold Rolled de doble hoja con marco en el mismo material de dimensiones 1.50 x 2.10 las hojas deberán tener un refuerzo a altura media, esta puerta a su vez incorpora un dintel sobre las hojas a modo de persiana que permita la circulación de aire, cada componente de la persiana deberá ser en lámina del mismo material de un calibre inferior, la puerta en su totalidad estará terminada con pintura electroestatica de un color claro que combine con el acabado de los muros del área. El marco deberá incluir anclajes tipo pata de gallina para anclarla a los muros, este ítem incluye las bisagras de la puerta adecuadas para el soporte de la puerta, también incluye una chapa tipo cerrojo doble, pasador a piso y pasador a marco en la parte superior con portacandado, manija doble para apertura manual, la puerta deberá contar con brazos hidráulicos para un cierre suave de esta. El Ítem se pagará: UND

7.9- Adecuación de espacio para instalación de equipos condensadores de los cuartos fríos fuera del edificio del CESNE, incluye plataformas para cada equipo, elevación de caseta, pintura anticorrosiva con esmalte. Este ítem supone la remodelación de la caseta en la cual se

encuentran instaladas las condensadoras de los actuales cuartos fríos, el ítem incluye la construcción de ocho (8) dados en concreto para aislar la misma del piso, incluye la adición de anclajes metálicos para la estructura dentro de los dados. El ítem incluye la limpieza y remoción de la pintura existente y la aplicación de un esmalte anticorrosivo, de igual forma se incluye teja No 5 y el flanche de esta contra la pared para el reemplazo de la teja existente, el ítem incluye el suministro e instalación de seis plataformas plásticas para soporte de las condensadoras para los cuartos fríos, el ítem incluye toda la mano de obra y las herramientas requeridas para la adecuada intervención de este espacio dond ese instalaran las nuevas condensadoras.El Ítem se pagará: UND

8- CUARTOS FRIOS 8.1- Construcción de placa de sobrepiso en concreto de 3000 psi y 15 cms de alto, con endurecido superficial, incluye acero de refuerzo, y antisol para fraguado. El ítem 8.1

comprenda la construcción de una placa de sobrepiso en concreto de 3000 psi, para aislar la temperatura de los cuartos fríos, el ítem incluye malla electrosoldada para evitar las fisuras de retracción de fraguado, acero figurado de ¼”, antisol para curado, madera para la elaboración de testeros y moldes de borde. Este intem incluye un tratamiento con un aditivo endurecedor superficial. El acabado de esta placa deberá ser liso, sin desniveles, sin escarificaciones, ni cambios de niveles, y en el mismo concreto, sin esmaltados ni reparaciones con lechadas ni morteros acuosos. El concreto deberá ser debidamente vibrado para evitar el aire interior del mismo y la segregación de los materiales. El Ítem se pagará: M2

8.2- Suministro y aplicación de piso multicapa tipo industrial de color blanco sellado.

El piso multicapa que se instalara dentro de los cuartos fríos deberá ser realizado por personal calificado en la elaboración de este tipo de pisos o en la elaboración de pisos epoxicos. El ítem incluye todas las materias primas necesarias para la correcta elaboración del piso del presente ítem, entre las cuales se encuetnra la arenilla para piso blanca, resina epoxica de sellado, emulsion imprimante a base de resina, agregado de cuarzo de alta dureza, y todos los demás materiales, herramientas y mano de obra para su correcta construcción. El Ítem se pagará: M2

8.3- Suministro e instalación divisiones externas cuartos fríos en panel tipo sandwich de 100mm terminado blanco, incluye impermeabilizante, barrera de vapor, mano de obra y accesorios de instalación. Suministro e instalación de muros de cuartos fríos tipo sándwich de 100

mm con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad 38kg/m3, con ambas caras en lámina de acero galvanizada pre-pintada o acero inoxidable. El panel se colocara según especificaciones en planos. Los paneles, deberán ser compactos, de textura lisa, exentos de rayones, hendiduras, grietas, resquebrajaduras, sobre tamaños, de color uniforme y con sus estrías nítidas. El ítem incluye mano de obra, instalación y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.El Ítem se pagará: M2

de 77

8.4- Suministro e instalación de cubierta aislante cuartos fríos en panel tipo sandwich de 100mm acabado blanco, incluye impermeabilizante, barrera de vapor, mano de obra y accesorios de instalación. El ítem 8.4 hace referencia al suministro e instalación de la cubierta de

cuartos fríos en panel tipo sándwich de 80 mm con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad 38kg/m3, con ambas caras en lámina de acero galvanizado pre-pintada o acero inoxidable. El panel se colocara según especificaciones en planos. Los paneles, deberán ser compactos, de textura lisa, exentos de rayones, hendiduras, grietas, resquebrajaduras, sobre tamaños, de color uniforme y con sus estrías nítidas. El ítem incluye mano de obra, instalación y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. El Ítem se pagará: M2

8.5- Suministro e instalación puerta corrediza para cuarto frio o de congelación, incluye mano de obra y todos los accesorios para instalación y correcto funcionamiento. Las puertas para los

cuartos fríos deberán ser corredizas y garantizar la hermeticidad durante toda su vida útil, estas deberán tener unas dimensiones de 2.00 x 0.90 mts, las puertas deben ser construidas en un material que garantice el aislamiento de la temperatura de los cuartos fríos y de congelación, el ítem incluye rieles de deslizamiento, bisagras, manija chapa con porta candado mano de obra, transporte, todos los accesorios para su correcta instalación y operación. El Ítem se pagará: UND

8.6- suministro e instalación de cortina en thermofilm o similar en entrada o divisiones internas de cuartos, incluye mano de obra y accesorios de instalación

Las cortinas deberán ser construidas en una película que aislé la temperatura, en thermofilm o en otro material similar, deberán ser resistentes y mantener su color al pasar los años, estas deberán cubrir un vano de 90 cms por la altura del cuarto frio, El ítem incluye mano de obra, transporte, todos los accesorios para su correcta instalación y su instalación. El Ítem se pagará: UND

8.7- Suministro e instalación de mediacaña en pvc importada para uniones de paneles tipo sandwich en esquinas pared-pared, piso-pared, y pared-techo.

La mediacaña en pvc deberá garantizar la hermeticidad de los cuartos fríos en los ángulos de unión entre piso pared y pared techo, las dimensiones de esta serán proporcionadas por el contratista de acuerdo a las especificaciones de los materiales que empleara. Este ítem incluye mano de obra, transporte, todos los accesorios para su correcta instalación y su instalación. El Ítem se pagará: ML

8.8 CUARTO FRIO PARA LACTEOS Y DESCONGELADO 8.9- Construcción de placa de sobrepiso en concreto de 3000 psi y 15 cms de alto, con endurecido superficial, incluye acero de refuerzo, y antisol para fraguado. El ítem comprenda

la construcción de una placa de sobrepiso en concreto de 3000 psi, para aislar la temperatura de los cuartos fríos, el ítem incluye malla electrosoldada para evitar las fisuras de retracción de fraguado, acero figurado de ¼”, antisol para curado, madera para la elaboración de testeros y moldes de borde. Este intem incluye un tratamiento con un aditivo endurecedor superficial. El acabado de esta placa deberá ser liso, sin desniveles, sin escarificaciones, ni cambios de niveles, y en el mismo concreto, sin esmaltados ni reparaciones con lechadas ni morteros acuosos. El concreto deberá ser debidamente vibrado para evitar el aire interior del mismo y la segregación de los materiales. El Ítem se pagará: M2

8.10 Suministro y aplicación de piso multicapa tipo industrial de color blanco sellado.

8.11 Suministro e instalación divisiones externas cuartos fríos en panel tipo sandwich de 100mm terminado blanco, incluye impermeabilizante, barrera de vapor, mano de obra y accesorios de instalación. Suministro e instalación de muros de cuartos fríos tipo sándwich de 100

mm con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad 38kg/m3, con ambas caras en lámina de acero galvanizada pre-pintada o acero inoxidable. El panel se colocara según especificaciones en planos. Los paneles, deberán ser compactos, de textura lisa, exentos de rayones, hendiduras, grietas, resquebrajaduras, sobre tamaños, de color uniforme y con sus estrías nítidas. El ítem incluye mano de obra, instalación y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. El Ítem se pagará: M2

8.12- Suministro e instalación de cubierta aislante cuartos fríos en panel tipo sandwich de 100mm acabado blanco, incluye impermeabilizante, barrera de vapor, mano de obra y accesorios de instalación. El ítem 8.4 hace referencia al suministro e instalación de la cubierta de

cuartos fríos en panel tipo sándwich de 80 mm con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad 38kg/m3, con ambas caras en lámina de acero galvanizado pre-pintada o acero inoxidable. El panel se colocara según especificaciones en planos. Los paneles, deberán ser compactos, de textura lisa, exentos de rayones, hendiduras, grietas, resquebrajaduras, sobre tamaños, de color uniforme y con sus estrías nítidas. El ítem incluye mano de obra, instalación y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. El Ítem se pagará: M2

8.13 Suministro e instalación puerta corrediza para cuarto frio o de congelación, incluye mano de obra y todos los accesorios para instalación y correcto funcionamiento

8.14- suministro e instalación de cortina en thermofilm o similar en entrada o divisiones internas de cuartos, incluye mano de obra y accesorios de instalación

Las cortinas deberán ser construidas en una película que aislé la temperatura, en thermofilm o en otro material similar, deberán ser resistentes y mantener su color al pasar los años, estas deberán cubrir un vano de 90 cms por la altura del cuarto frio, El ítem incluye mano de obra, transporte, todos los accesorios para su correcta instalación y su instalación. El Ítem se pagará: UND

de 77

8.15 Suministro e instalación de mediacaña en pvc importada para uniones pared-pared, piso-pared, y pared-techo.

8.16 - Suministro e instalación de divisiones internas cuarto frio o congelación en panel tipo

sandwich de 80 mm acabado blanco, incluye impermeabilizante, barrera de vapor, mano de obra y accesorios de instalación.Comprende el suministro e instalación de muros divisorios tipo

sándwich de 80 mm con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad 38kg/m3, con ambas caras en lámina de acero galvanizada pre-pintada o acero inoxidable. El panel se colocara según especificaciones en planos. Los paneles, deberán ser compactos, de textura lisa, exentos de rayones, hendiduras, grietas, resquebrajaduras, sobre tamaños, de color uniforme y con sus estrías nítidas. El ítem incluye mano de obra, instalación y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. El Ítem se pagará: M2

8.17 CUARTO DE CONGELADO PARA CARNES ROJAS, POLLO Y PESCADO

8.18 Construcción de placa de sobrepiso en concreto de 3000 psi y 15 cms de alto, con endurecido superficial, incluye acero de refuerzo, y antisol para fraguado.El ítem 8.1

comprenda la construcción de una placa de sobrepiso en concreto de 3000 psi, para aislar la temperatura de los cuartos fríos, el ítem incluye malla electrosoldada para evitar las fisuras de retracción de fraguado, acero figurado de ¼”, antisol para curado, madera para la elaboración de testeros y moldes de borde. Este intem incluye un tratamiento con un aditivo endurecedor superficial. El acabado de esta placa deberá ser liso, sin desniveles, sin escarificaciones, ni cambios de niveles, y en el mismo concreto, sin esmaltados ni reparaciones con lechadas ni morteros acuosos. El concreto deberá ser debidamente vibrado para evitar el aire interior del mismo y la segregación de los materiales. El Ítem se pagará: M2

8.19 Suministro y aplicación de piso multicapa tipo industrial de color blanco sellado.

8.20 Suministro e instalación divisiones externas cuartos fríos en panel tipo sandwich de 100mm

terminado blanco, incluye impermeabilizante, barrera de vapor, mano de obra y accesorios de instalación.

8.21 Suministro e instalación de cubierta aislante cuartos fríos en panel tipo sandwich de 100mm

acabado blanco, incluye impermeabilizante, barrera de vapor, mano de obra y accesorios de instalación.

8.22 Suministro e instalación puerta corrediza para cuarto frio o de congelación, incluye mano de

obra y todos los accesorios para instalación y correcto funcionamiento.

8.23 suministro e instalación de cortina en thermofilm o similar en entrada o divisiones internas

de cuartos, incluye mano de obra y accesorios de instalación

8.24 Suministro e instalación de mediacaña en pvc importada para uniones pared-pared, piso-

pared, y pared-techo.

8.25 Suministro e instalación de divisiones internas cuarto frio o congelación en panel tipo

sandwich de 80 mm acabado blanco, incluye impermeabilizante, barrera de vapor, mano de obra y accesorios de instalación.

9- ELECTRICO 9.1- Suministro e instalación Acometida eléctrica para tablero de equipos de cuartos fríos Cable para acometida 3x8+1x10+1x10Este ítem hace referencia al suministro e instalación de

acometidas y/o parciales incluye todos los accesorios y procedimientos para su perfecta instalación y funcionamiento. Los conductores que terminan en ellos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite el aflojamiento y las desconexiones de los mismos o recalentamiento en los puntos de contacto. Incluye materiales, equipos y mano de obra para el polo a tierra. Los trabajos ensayos y verificaciones se ejecutarán por personal capacitado debidamente matriculado o acreditado como técnico eléctrico. El contratista deberá aplicar el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. El Ítem se pagará: ML

9.2- Punto eléctrico para iluminación de pasillos, incluye tubería EMT, interruptores, salida y accesorios.Comprende a los puntos que sirven como salidas de energía para luminarias del

cielorraso y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que requiera la instalación. Los puntos serán con puesta a tierra, del tipo para empotrar, dobles, comprende todos las que figuran en los planos. Las cajas serán fabricadas por estampado en planchas de acero galvanizado de 1/32” de espesor como mínimo, del tipo liviana, rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad. Todas las tuberías serán de tipo EMT, utilizándose tubos de diámetro mínimo de 20 mm; con calibres y espesores mínimos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. El Ítem se pagará: UND

de 77

9.3- Punto eléctrico para iluminación cuarto frío, incluye tubería, interruptores de sensor y accesorios Comprende a los puntos que sirven como salidas de energía para luminarias dentro de

los cuartos fríos y que figuran en los planos, e incluye los materiales, mano de obra y equipo que requieran. Los puntos serán con puesta a tierra, del tipo para empotrar, comprende todos las que figuran en los planos. Las cajas serán fabricadas por estampado en planchas de acero galvanizado de 1/32” de espesor como mínimo, del tipo liviana, rectangular de 100 mm x 55 mm y 50 mm de profundidad. Todas las tuberías serán de tipo EMT, utilizándose tubos de diámetro mínimo de 20 mm; con calibres y espesores mínimos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.El Ítem se pagará: UND

9.4- Suministro e instalación Luminarias cuartos fríos y congelación 1,00x0,20 led herméticas con protector anti golpes El ítem 9.4 comprende el suministro e instalación de luminaria de 1.00 x

0.20 para el interior de los cuartos fríos, la lámpara que se instale deberá ser hermética y tener protección contra impactos y una eficiencia lumínica mínimo de 196lm/w. el ítem incluye los suplementos, tornillería y demás accesorios y procedimientos para su perfecta instalación y funcionamiento. Los conductores que terminan en ellos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite el aflojamiento y las desconexiones de los mismos o recalentamiento en los puntos de contacto. Los trabajos ensayos y verificaciones se ejecutarán por personal capacitado debidamente matriculado o acreditado como técnico eléctrico. El contratista deberá aplicar el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. El Ítem se pagará: UND

9.5- Salida tomacorriente bifásico en muro Este ítem comprende a los eléctricos bifásicos que se

requieran. El ítem incluye los materiales, mano de obra y equipo que requieran para la correcta instalación y funcionamiento de los puntos bifásicos. Estos serán con puesta a tierra, comprende todos las que figuran en los planos. Todas las tuberías serán de tipo EMT, utilizándose tubos de diámetro mínimo de 20 mm . Los conductores que terminan en ellos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite el aflojamiento y las desconexiones de los mismos o recalentamiento en los puntos de contacto. con calibres y espesores mínimos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE El Ítem se pagará: UND

9.6- Interruptor de sensor de movimiento para cuartos fríos y de congelación Comprende la

instalación de interruptores con sensores de movimiento dentro de los cuartos fríos y que figuran en los planos, incluye los materiales, mano de obra y equipo que requieran. Los interruptores serán con puesta a tierra, comprende todos las que figuran en los planos. Todas las tuberías serán de tipo EMT, utilizándose tubos de diámetro mínimo de 20 mm; con calibres y espesores mínimos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Los trabajos ensayos y verificaciones se ejecutarán por personal capacitado debidamente matriculado o acreditado como técnico eléctrico. El Ítem se pagará: UND

9.7- Suministro e instalación Luminarias LED pasillo embebidas en cielorraso herméticas, con protector de ,60x,60, incluye transformador y accesorios El ítem 9.7 comprende el suministro e

instalación de luminaria de 0.60 x 0.60 para el interior de las áreas de economato, la lámpara que se instale deberá ser hermética y tener protección contra impactos y una eficiencia lumínica mínimo de 196lm/w. el ítem incluye los suplementos, tornillería y demás accesorios y procedimientos para su perfecta instalación y funcionamiento. Los conductores que terminan en ellos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite el aflojamiento y las desconexiones de los mismos o recalentamiento en los puntos de contacto. Los trabajos ensayos y verificaciones se ejecutarán por personal capacitado debidamente matriculado o acreditado como técnico eléctrico. El contratista deberá aplicar el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. El Ítem se pagará: UND

9.8- Suministro e instalación Luminarias LED pasillo embebidas en cielorraso herméticas con protector de ,30x,60, incluye transformador y accesorios El ítem 9.8 comprende el suministro e

instalación de luminaria de 0.30 x 0.60 para el interior de las áreas de economato, la lámpara que se instale deberá ser hermética y tener protección contra impactos y una eficiencia lumínica mínimo de 196lm/w. el ítem incluye los suplementos, tornillería y demás accesorios y procedimientos para su perfecta instalación y funcionamiento. Los conductores que terminan en ellos se conectarán en forma rígida de tal manera que se evite el aflojamiento y las desconexiones de los mismos o recalentamiento en los puntos de contacto. Los trabajos ensayos y verificaciones se ejecutarán por personal capacitado debidamente matriculado o acreditado como técnico eléctrico. El contratista deberá aplicar el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. El Ítem se pagará: UND

9.9- Suministro e instalación de extractores de aire de 0,60 x 0,60 para pared y circulación de 1.600 m³/h y 400 mm de diámetro de aspas, con protección de las mismas, incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento Para la circulación de aire se instalaran

extractores en varios puntos del área de economato y cuarto frio, estos deberán ser de 0.60 x 0.60 y una circulación de aire efectiva de mínimo 1600m3/h y un diámetro de 400mm de aspas, este extractor deberá contar con protección para las aspas. El ítem incluye la instalación del extractor, los resanes en los muros, punto eléctrico para la conexión de los extractores, y todos los implementos, mano de obra, materiales requeridos para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.El Ítem se pagará: UND

de 77

10- HIDROSANITARIO 10.1- Punto hidráulico PVC 1/2", incluye todos los accesorios, adhesivos, tubería hidráulica y accesorios de descolgado hasta 3 mts, incluye mano de obra y accesorios para su correcto funcionamiento Comprende el suministro de materiales de primera

calidad, tipo PVC PRESIÓN de ½”, incluye tuberías, accesorios, uniones, pegantes, elementos de fijación etc., herramientas, equipos y mano de obra técnica y especializada necesarios para conectar la red de suministro de agua con la boca de entrada de agua en el lavaplatos del mesón de porcionado, incluye cámara de aire y demás especificación técnicas para el correcto funcionamiento. El Ítem se pagará: UND

10.2- Suministro e instalación Válvula de registro 1/2"El ítem 10.3 consiste en suministrar e

instalar las válvulas de óptima calidad que se recomiendan para el óptimo funcionamiento de las instalaciones hidráulicas, las cuales aparecen en los planos existentes o en el formulario de la propuesta. Para dicha instalación se deberán ejecutar las respectivas conexiones a las tuberías, según las recomendaciones técnicas de los fabricantes y las instrucciones generales de instalación adecuada en consideración a los aparatos y fluidos a controlar. Cada válvula será la correspondiente para el óptimo funcionamiento de la red y de acuerdo a referencia. En todos los sitios indicados en los planos se instalarán válvulas de paso directo de la mejor calidad. Para el control del agua, se tendrá en cuenta una presión mínima de trabajo de 120 psi. Para la escogencia de válvulas se tendrá especial atención en los materiales, buscando que resistan las condiciones del ambiente. Se aceptan aquellas previamente aprobadas por el supervisor, siendo todos los implementos de un mismo fabricante; es decir no se aceptan válvulas de un fabricante y accesorios de otro, etc. Las válvulas serán de primera calidad y deben cumplir la norma ICONTEC o equivalente. El ítem incluye todos los accesorios y la instalación de las válvulas de registro donde sean requeridas. El Ítem se pagará: UND

10.3- Sifón tipo cárcamo en accesos cuartos fríos, incluye excavación, accesorios, rejilla y tubería hasta 2 mts En las boca puertas de los cuartos fríos se debe construir un sifón tipo cárcamo

de 0.90 x 0.20 mts y un a profundidad de 15 cms y conectado a la red sanitaria propuesta, estos cárcamos deberán tener un revestimiento impermeable que evite las filtraciones al piso del área donde se construirán. Estos cárcamos en la parte superior deberán tener un marco en acero inoxidable u otro material inoxidable, en el cual se pueda poner la rejilla que permita la descarga de agua pero no el paso de materiales grandes, las aperturas de esta rejilla deberá ser de máximo 8mm y al igual que el marco en un material inoxidable. El ítem incluye todos los accesorios y la construcción y/o instalación de cárcamos en boca puertas de los cuartos fríos y de congelación.El Ítem se pagará: UND

10.4- Regatas para instalaciones hidráulicas y sanitarias en muros y pisos, incluye resanes con mortero El ítem 10.4 hace referencia a la elaboración de regatas para la inserción de tubería

para diferentes tipo de instalaciones, el ítem incluye la elaboración de estas ya sea con discos de corte o puntero y maceta, incluye el resane una vez instalada la tubería requerida con mortero 1:3. El Ítem se pagará: ML

10.5- Sellado de puntos actuales, incluye accesorios de sellamiento Los puntos sanitarios que

se encuentren en uso y no sean incluidos en la remodelación deberán ser sellados adecuadamente, este ítem NO incluye el sellado de los puntos sanitarios de los cárcamos. El ítem incluye todos los accesorios, materiales y herramientas necesarias para el correcto sellado de dichos puntos. El Ítem se pagará: UND

10.6- Sellado de cárcamos, incluye accesorios de sellamiento y relleno de los mismos con concreto Los cárcamos que se encuentren en uso y no sean incluidos en la remodelación deberán

ser sellados adecuadamente, este ítem incluye el sellado de los puntos sanitarios de los cárcamos. El ítem incluye todos los accesorios, materiales y herramientas necesarias para el correcto sellado y relleno de dichos los cárcamos. El Ítem se pagará: UND

10.7- Suministro e instalación de tubería hidráulica 1/2"descolgada. Incluye accesorios para instalación El ítem 10.9 se refiere al suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2” La tubería

de PVC presión y los accesorios cumplirán con las especificaciones ASTM D- 1785- 89, para tubería de agua fría. El constructor presentará los informes de cumplimiento de estas especificaciones, de muestras tomadas del material puesto en obra, o a su vez los certificados del fabricante o lo determinado por la fiscalización. Todas las tuberías serán en sus tamaños originales de fabricación, no se permitirá el ingreso de pedazos o retazos de tuberías. Las tuberías y accesorios ingresarán con la certificación del fabricante o proveedor, sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Se instalará el menor número de uniones, utilizando tramos enteros de tubería, los cortes de tubería serán en ángulo recto y quedarán libres de toda rebaba; no se permitirá curvar los tubos, siempre se emplearán los accesorios adecuados, Como sellante se empleará cinta teflón en las roscas o sella roscas apropiado para PVC, Toda tubería que se instale será anclada fijamente a elementos estructurales, cuidando su adecuada alineación y buena presencia estética. Una vez conectadas las tuberías se someterán a una prueba de presión no menor a 100 psi, procediendo a sellar todas las salidas en el tramo probado mediante tapones; se presurizará la red de tuberías con una bomba manual o motorizada provista de manómetro, hasta la presión de prueba manteniéndola por un lapso de quince minutos para proceder a inspeccionar la red. La existencia de fugas será motivo de ubicación y reparación, para proceder a una nueva prueba, y cuyos costos serán a cargo del constructor. Alcanzada una presión estable de prueba, se mantendrá un tiempo mínimo de 24 horas. Se realizará la ejecución y entrega de los “Planos de ejecución” (As Built), planos en los que se determine la forma en que fue ejecutada toda la red de agua, con los detalles para ubicación. El ítem incluye todos los accesorios, materiales y herramientas necesarias para la instalación de la tubería.El Ítem se pagará: UND

de 77

10.8- Suministro e instalación de punto sanitario, incluye accesorios en pvc para conexiones, adhesivos y tubería hasta 3 mts El ítem hace referencia a la instalación de punto sanitario del tipo

que sea requerido, ya sea sifón, codo o el que sea necesario, el ítem incluye tres metros de tubería PVC sanitaria, codo en PVC sanitario, YEE PVC sanitaria, limpiador de PVC y CPVC, soldadura para PVC y CPVC, tapón sanitario de prueba, el ítem incluye todos los demás accesorios para la correcta construcción del punto sanitario y mano de obra requerida para ello, El Ítem se pagará: UND

10.9- Suministro e instalación de tubería sanitaria 4", incluye accesorios de conexión y cambio de sentido y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.Para la red de Aguas

Negras se utilizará tubería PVC sanitaria de 4” donde esta se requiera, siguiendo las recomendaciones del fabricante para su instalación y manejo. Los extremos de la tubería y el interior de los accesorios se limpiarán previamente con limpiador PVC aunque aparentemente se encuentren limpios y luego se procederá a unirlos mediante soldadura PVC. En la unión del tubo y accesorio deberá quedar un delgado cordón de soldadura. Toda operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe durar más de 1 minuto.. En todas las bocas de desagüe se dejarán tapones hasta el montaje de los aparatos respectivos para evitar la entrada de materiales que obstruyan la tubería. La pendiente de los ramales de desagüe será uniforme y no menor de 1%, utilizando mayores pendientes donde la obra lo permita. El ítem incluye todos los accesorios, materiales y herramientas necesarias para su correcta instalación. El Ítem se pagará: ML

10.10- Conexión a caja de inspección, incluye accesorios en pvc para conexiones, adhesivos y tubería El ítem 10.21 se refiere a la conexión de la red sanitaria que se realizara a la caja de

inspección más cercana, para lo cual se deberá hacer la correspondiente obra para la conexión en la misma, este procedimiento al igual que la construcción de toda la red sanitaria se deberá construir antes de la aplicación de la nivelación y del piso. Para la conexión a la caja se deberá tener en cuenta las pendientes adecuadas para la correcta evacuación del agua, El ítem incluye todos los accesorios, materiales, herramientas y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.El Ítem se pagará: UND

10.11- Suministro e instalación Tubería para reventilacion de instalación sanitaria, incluye accesorios, instalación y anclajes El ítem incluye toda la tubería para la reventilacion de la

instalación sanitaria requerida, el ítem incluye todos los accesorios necesarios para la correcta construcción de la reventilacion del sistema sanitario de los cuartos fríos y del área de economato, ya sean uniones, codos, limpiador de PVC, bandas de soporte, herramienta para la construcción de la misma, toda la mano de obra necesaria para la construcción de la misma y todos los demás accesorios requeridos para su correcta instalación y operación.El Ítem se pagará: ML

11- EQUIPOS CUARTOS FRIOS 11.1- Aseo general Todas las partes de la construcción se entregarán completamente limpias; las

instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento, se limpiarán los vidrios, enchapes, aparatos, mesones, muebles, etc. se harán las reparaciones necesarias por fallas, ralladuras, despegues, ajustes, etc. y se retirarán de las instalaciones del CESNE toda clase de escombros y material de construcción sobrantes, hasta dejar la obra en perfectas condiciones para su uso. Los escombros resultantes de la demolición deben ser arrojados en sitios permitidos fuera de las instalaciones del CESNE. El Ítem se pagará: M2

11.2- Suministro e instalación de Unidad condensadora de 1,5 hp importada, incluye instalación, accesorios y puesta en marcha.Suministro e instalación de unidad condensadora de

1.5 hp para el cuarto de refrigeración de Lácteos y descongelado, el ítem incluye la instalación del equipo con sus correspondientes instalaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta operación. El Ítem se pagará: UND


1.75 hp para el cuarto de refrigeración de Fruver, el ítem incluye la instalación del equipo con sus correspondientes instalaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta operación. El Ítem se pagará: UND

11.4- Suministro e instalación de Unidad condensadora de 5,5 hp importada, incluye instalación, accesorios y puesta en marcha Suministro e instalación de unidad condensadora de

5.5 hp para el cuarto de Congelación, el ítem incluye la instalación del equipo con sus correspondientes instalaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta operación. El Ítem se pagará: UND


5.5 hp para el cuarto de Congelación, el ítem incluye la instalación del equipo con sus correspondientes instalaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta operación. El Ítem se pagará: UND

11.6- Suministro e instalación de Evaporador de Baja silueta importado, incluye instalación, accesorios y puesta en marcha.Suministro e instalación de evaporadores de baja silueta para

todos los cuartos fríos, el ítem incluye la instalación del equipo con sus correspondientes instalaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta operación. El Ítem se pagará: UND

de 77

11.7- Suministro e instalación de Tablero en lámina para operadores de cuartos fríos y congelación con contactores y cerradura Suministro e instalación de los tableros para la

operación de los equipos de los cuartos fríos, este se construirá en lámina de acero pintada al horno en un color claro, la caja deberá tener los operadores adecuados para la medición de las temperaturas de los cuartos y el diagrama unifilar de las instalaciones de los equipos, además de la señalización adecuada para su uso, las instalaciones que se den en estos tableros deberán estar construidas bajo la normativa RETIE. El ítem incluye el suministro, accesorios y obras adecuadas para la instalación y correcto funcionamiento del tablero. El Ítem se pagará: UND

11.8- Accesorios para instalación de frío R-507 a 15 m Comprende el suministro de materiales de

primera calidad, para las instalaciones de los equipos y cuartos fríos para su correcta operación, El ítem incluye el suministro, accesorios y obras adecuadas para la instalación y correcto funcionamiento de las conexiones necesarias para los cuartos. El Ítem se pagará: UND

EQUIPOS MOBILIARIO

11.9 - Suministro e instalación Lockers en lámina cold rolled y terminados en pintura electroestatica para vestieres dimensiones 200x123x30 cm Gris Azul y 16 espacios de almacenaje, incluye cerradura

Los lockers para los vestieres deben tener unas dimensiones de 60 cms de profundidad por 50 cms de ancho y 50 cms de alto por unidad de guardado y cada estante debe tener 16 unidades de guardado, cada una de las cuales debe tener su puerta y el espacio para el candado de cada usuario, estos deben ser construidos en lámina cold rolled y con pintura electroestática de color blanco. Deben estar elevados del piso 10 cms. El ítem incluye el casillero, el transporte y todo lo necesario para la instalación en el área correspondiente. El Ítem se pagará: UND

11.10- Suministro de silla auxiliar para vestier

El contratista deberá proveer una butaca con espaldar para los vestieres fabricada en madera y pintada al duco. El ítem incluye el ítem, el transporte y todo lo necesario para la instalación en el área correspondiente .El Ítem se pagará: UND

11.11- Suministro e instalación Estantería metálica semipesada pintada con esmalte epoxico para nuevos cuartos de víveres de 50 cms de fondo y 2,50 m de alto, incluye los entrepaños metálicos y anclajes La estantería metálica para los cuartos de víveres se construirá en acero y se

pintara con esmalte epoxico de color claro, el ancho de estos estantes será de 0.50 mts y tendrán 2.50 mts de alto y se modularan de acuerdo al área de economato, este ítem incluye el transporte y los anclajes necesarios para asegurarlos en su sitio, e instalación. El Ítem se pagará: ML

11.12- Suministro e instalación de estantería en acero inoxidable en módulos de 1,40 x 0,40 x 1,90, con 5 entrepaños incluye todos los accesorios de instalación. La estantería de los cuartos

fríos debe ser construida en acero inoxidable, para los cuartos fríos nuevos, esta tendrá un ancho de 0.50 mts y 2.00 mts de alto, y deberán ser construidos en acero inoxidable, estos se modularan de acuerdo a las dimensiones de los cuartos fríos, este ítem incluye el transporte y los anclajes necesarios para asegurarlos en su sitio, e instalación.El Ítem se pagará: UND

11.13 Desmonte y reubicación de 3 cámaras de seguridad, incluyendo mano de obra, materiales y

accesorios que se requieran para su normal funcionamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas actuales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES

Las especificaciones aquí consignadas, corresponden a PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA

REMODELACION PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUARTOS FRIOS DEL CESNE.

En caso de ser necesario ejecutar mayores cantidades de obra y/o adicionales, se consultará

previamente con el ordenador del gasto, el supervisor y/o interventor con quien se aprobará y se

definirán los costos unitarios de ítems adicionales. La omisión de descripciones detalladas de

procedimiento de construcción en muchas de las especificaciones, refleja la suposición básica que

el contratista conoce los procedimientos de construcción y por lo tanto no lo exime de su

responsabilidad en cuanto a la calidad de la obra.

EXPERIENCIA PROPONENTE

Con el fin de garantizar la calidad del servicio a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en el objeto del presente estudio de conveniencia y oportunidad, Este aspecto será tenido en cuanta como CAUSAL DE RECHAZO que el Objeto Social de la firma, incluido en el Certificado de Existencia y Representación Legal no faculte a la sociedad para desarrollar el objeto especifico de la actividad.

de 77

ITEM OTRAS CONDICIONES TECNICAS DEL SERVICIO CUMPLE NO

CUMPLE

1

EXPERIENCIA PROBABLE: De acuerdo con lo anterior el oferente deberá acreditar en el

Registro Único de Proponentes la ejecución en un (1) contrato terminado con entidades públicas o privadas durante los últimos (05) cinco años e identificado con el siguiente código del Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas relacionado a continuación (30162404), cuyo valor de manera individual sea un valor igual o superior a 464.66 SMMLV

equivalente al presupuesto oficial. Este requisito se acreditará con la información consignada en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio debidamente actualizado y en firme a corte financiero 31 de diciembre 2016,

2

EXPERIENCIA ACREDITADA: De acuerdo con lo anterior el oferente deberá acreditar en el

Registro Único de Proponentes la ejecución en un (1) contrato identificado con el siguiente código del Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas relacionados a continuación (30162404), cuyo valor de manera individual sea un valor igual o superior a 464.66 SMMLV equivalente a el presupuesto oficial. Este requisito se acreditará con la

información consignada en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio debidamente actualizado y en firme a corte financiero 31 de diciembre 2016, para la cual el oferente debe entregar el RUP, actualizado de lo contrario se rechazará la propuesta.

3

ACTIVIDAD COMERCIAL: se requiere que el proponente efectúe operaciones que

combinan recursos tales como mano de obra certificada, técnicas de remodelación, fabricación y/o suministro de estanterías metálicas, suministro de insumos y equipos industriales, necesarios para la adecuación de los cuartos fríos. por tal motivo el oferente deberá estar facultado para desarrollar actividades de ingeniería civil, construcción, adecuación, suministro e instalación de equipos de ingeniería por tanto es preciso y necesario que los códigos dentro de sus actividades comerciales estén relacionados con el

objeto a contratar y estos deberán estar contenidos dentro del registro mercantil y/o existencia y representación legal, el cual debe coincidir con el RUT ( Registro Único Tributario) y el RIT (Registro de Información Tributaria) a su vez aportaran copia junto con la propuesta de dichos documentos.

4

INFORMES: a) Informe Mensual con ( % ) porcentajes de avance. Impreso del contrato de

obra, detallando el porcentaje de ejecución de cada actividad de acuerdo a la programación aprobada, relacionando el personal y anexando las planillas de control de dedicaciones contractuales revisadas por la interventoría y/o supervisión y todos los demás aspectos involucrados en las especificaciones técnicas. Se presenta a la oficina de logística del CESNE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del mes, a partir del acta de inicio, en donde se debe informar los siguientes puntos: periodo del informe, control de programación, control de personal en obra, control de equipos en obra, control de presupuesto, registro fotográfico, actas de comité, control administrativo de contratos, control de planos, informe de laboratorios, informe de seguridad industrial-ocupacional y ambiental, copia de las bitacoras de obra, copia de la correspondencia enviada y recibida, cumplimiento pago parafiscales del constructor. Es obligatorio. b) Informe Semanal. Impreso del avance

del contrato de obra con registro fotográfico, detallando el porcentaje de ejecución de cada actividad de acuerdo a la programación aprobada, relacionando todos los aspectos que involucran el objeto del contrato de obra, que deben informarse antes del siguiente informe mensual. Se entrega a la interventoría y/o supervisión. Obligatorio si se requiere. c) Informes

Adicionales. Los requeridos por la entidad o la interventoría, según necesidad, con el fin de ampliar o complementar información contenida en los anteriores informes, o sobre otros aspectos que se consideren necesarios. Obligatorio si se solicita. d) Informe Final. Con los

entregables de la obra aprobados y validados por la interventoría y/o supervisión, Información contractual del contrato, con memorias, planos record, manuales de operación y mantenimiento y fichas técnicas de productos y todos los demás documentos requeridos en las especificaciones técnicas, en los formatos solicitados. Es obligatorio. e) Informes de

Asistencia Técnica. Según necesidad.

5

NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: La omisión de descripciones detalladas de

procedimiento de construcción en muchas de las especificaciones, refleja la suposición básica que el Contratista conoce las prácticas de construcción y por tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la calidad de la obra. a. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de

transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. b. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados

por la Supervisión Técnica (estos deberán ser de excelente calidad) mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos sean de primera calidad y que cumplan con las normas técnicas de construcción vigentes.

c. Serán por cuenta del Contratista (en sus costos indirectos) los sitios de campamento y almacenaje que se consideren necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la Supervisión Técnica. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, el Contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.

d. El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva por el CESNE; La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la Supervisión Técnica.

e. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, insumos, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, control de calidad, incluso lo que el proveedor o fabricante recomiende y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato.

de 77

f. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos.

g. En la construcción y acabados de las obras el Contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra altamente calificada. el CESNE a juicio del Supervisor Técnico, rechazará cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.

h. Las cantidades de obra cuya unidad de medida sea fraccionable, se tomarán con el primer decimal.

i. Serán por cuenta del EL CONTRATISTA el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la supervisión exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contempla la Ley colombiana.

j. Donde se estipule, bien en las cantidades de obra o en las especificaciones marca o nombre de fábricas o fabricantes, se debe entender que tal mención, se hace como referencia para fijar la calidad mínima del material o ítem deseado. El Contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación de la Supervisión Técnica, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicará variación en precios unitarios.

k. Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá previamente ejecutar muestras indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la supervisión.

l. Para todos los casos las medidas se verificarán en obra y se cotejarán con los planos record del área intervenida.

m. Será condición para el inicio de las obras la entrega de la documentación requerida en el aparte de salud ocupacional.

n. El contratista deberá entregar a la supervisión del contrato cronograma de actividades, en los primeros 7 días calendario después de firmar acta de inicio.

o. El contratista deberá entregar a la supervisión del contrato informe quincenal de las actividades realizadas.

p. El contratista entregará una vez finalizadas las actividades contractuales plano actualizado de los sitios intervenidos incluyendo redes hidro - sanitarias y eléctricas

q. Los precios unitarios ofrecidos se mantendrán inmodificables y cada uno de ellos deberá contener todos los componentes para ofrecer un servicio a todo costo, entre ellos insumos, mano de obra, equipos - herramientas, y transporte, de lo contrario la oferta será rechazada. Así mismo, se deberán prever los porcentajes de A.I.U. e IVA sobre UTILIDAD, a consideración del oferente, teniendo en cuenta los descuentos de ley.

r. Retiro de escombros producto de las obras civiles menores que se ejecuten, retiro de elementos deteriorados Los elementos reciclables deberán ser entregados a la Entidad. Se aclara que en coordinación con la Supervisión, se debe verificar que los elementos que se retiren no hagan parte de los inventarios de la Institución.

s. Mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema eléctrico las áreas anexas al área intervenida.

6

ASPECTOS AMBIENTALES A TENER EN CUENTA: MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

Frente a la disposición de residuos, especialmente domésticos, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 1, 15 y 25 de la Ley 142 de 1994 y en el Decreto 1713 de 2002, entre otros. En relación con el manejo y disposición de escombros, se debe consultar el Decreto 357 de 1997 y la Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Frente a la disposición de residuos especiales y peligrosos, hay que tener en cuenta lo establecido en el artículo 81 de la Constitución Política, el Decreto 4741 de 2005 y el Acuerdo 322 de 2008. Para lo anterior, el contratista deberá entregar al final de la obra todos los certificados de disposición final de este tipo de residuos.

7

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

Antes de comenzar la obra el Contratista deberá diligenciar el documento “1DS-FR-0029 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES TEMPORALES”. De acuerdo a los resultados de la identificación de Aspectos Ambientales de la obra, el contratista deberá entregar el Plan de Manejo Ambiental-PMA adecuado para la realización de la misma. El contratista deberá entregar al finalizar la obra el informe de Análisis de Ciclo de Vida, con el propósito de identificar la trazabilidad de los impactos ambientales y así evidenciar los impactos más significativos durante la vida útil de la estructura modificada o construida.

8

LIMPIEZA GENERAL:

Todas las actividades constructivas sin excepción, incluyen dentro de sus precios unitarios el costo de la limpieza, cargue y retiro de los materiales producto de las labores constructivas. Este producto será llevado por el Contratista a escombreras autorizadas, No se aceptará ningún reclamo por el concepto de limpieza cargue y retiro, El Contratista proveerá el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la obra los materiales de demolición, desmonte y excavación regados por las volquetas, durante el tiempo que duren las obras, esta misma disposición deberá darse tanto al material excavado como al material que resulte de demoliciones u otras labores constructivas, el Contratista proveerá de vigilancia, accesos y señales, los sitios de excavación y demolición, para proteger a las personas, vehículos y animales de posibles accidentes. El retiro del material no podrá demorarse más de tres días calendario.

9 SALUD OCUPACIONAL oferente: 1. Entrega del Sistema de Gestión De Seguridad y Salud En El Trabajo y/o avances.

de 77

2. Listado de nombres y números de cédula de trabajadores y reporte de cambio de personal.

3. Planilla de seguridad social antes de iniciar actividad y/o soporte de afiliación (EPS-AFP-ARP) ingresado

4. Porte de carnét de contratistas y subcontratistas, incluyendo carnét de afiliación a EPS, ARP y cédula de ciudadanía.

5. El personal que ejecutara las labores deberá presentarse un día antes para realizar la inducción del Seguridad Y Salud En El Trabajo del CESNE.

6. Matriz de elementos de protección personal 7. Matriz de peligros 8. Certificaciones de equipos de altura si su actividad lo amerita. 9. Fichas técnicas de los productos químicos 10. Soporte de entrega de elementos de protección personal acordes a la actividad y

factores de riesgo presentes (antes de iniciar labores), además deberán cumplir con las normas técnicas NTC, NIOSH y ANSI (Ley 9 de 1979).

11. Los EPP utilizados cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por la normatividad vigente.

12. Si es el caso reporte de accidentes de trabajo a la ARP. 13. Los EEP cumplen con las NTC, NIOSH, ANSI y demás requeridos por la normatividad

vigente. 14. Inventario de EPP para remplazarlos en caso de deterioro o pérdida. 15. Procedimiento para accidentes de trabajo. 16. Procedimientos de trabajo seguros ATS 17. Permisos de trabajos seguros (caliente, trabajos en altura, izajes de carga, energías

peligrosas, espacios confinados y sustancia químicas

10

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS:

El Contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y depósito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta, deberán ser revisados por la Supervisión Técnica para comprobar que son los necesarios para la ejecución de la obra.

11

METODO CONSTRUCTIVO: DESCRIPCION Y METODO

La metodología constructiva utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten, deberá garantizar al Centro Social de Suboficiales los siguientes aspectos:

La estabilidad de la obra contratada.

El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.

El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

12

CONSIDERACIONES VARIAS: MATERIALES A CARGO DEL CONSTRUCTOR

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obra. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro, Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del Contratista, quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos, el contratista deberá suministrar a la Supervisión Técnica, con la debida anticipación las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes de cada material para su aprobación, si el contratista omitiere este procedimiento, la Supervisión Técnica, podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles; los gastos que tal operación demande serán por cuenta del contratista, Las aprobaciones, por parte de la Supervisión Técnica, de los materiales, no exonera al contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos.

13

PRUEBAS Y ENSAYOS: Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en

general, se regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estarán a cargo del contratista.

14

MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Toda la maquinaria, equipos y herramientas

necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados a su cargo por el contratista, los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el contratista deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar, la reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos, el Centro Social de Suboficiales de la Policía Nacional , por ningún motivo, asumirá responsabilidad por tales elementos; aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones, El Contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

15

MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL: Es obligación del Constructor suministrar y

mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción del Centro Social de Suboficiales de la Policía Nacional, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran, Cuando a juicio de la Supervisión Técnica, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el Constructor procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para el Centro Social de suboficiales de la Policía Nacional, El Contratista deberá mantener en el sitio de las obras por lo menos (1) profesional de la rama correspondiente (Ingeniero Civil o Arquitecto) a la actividad predominante de los trabajos objeto de esta contratación, con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en

de 77

relación con el contrato. La designación del profesional que represente al Constructor, deberá constar por escrito, Todas las instrucciones y notificaciones que la Supervisión Técnica o el Centro Social de Suboficiales de la Policía Nacional le impartan al representante del contratista, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el contratista mismo, el personal que emplee el Contratista será de su libre elección y remoción. No obstante lo anterior, Centro Social de Suboficiales de la Policía Nacional, se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la Supervisión Técnica considera que hay motivo para ello, Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, corren por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Supervisión Técnica, deberá ser satisfecha por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles a la comunicación escrita en ese sentido, Igualmente antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el contratista deberá presentar relaciones de todos sus trabajadores con los datos básicos solicitados por la Supervisión Técnica, será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras, El contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional, El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas, Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el contratista a sus trabajadores, obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias, es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con la Centro Social de Suboficiales de la Policía Nacional y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del Constructor, el costo de mano de obra de este personal será asumido por el Contratista de forma Global junto con las actividades a desarrollar, La empresa debe contar con el personal idóneo y suficiente para atender las diferentes necesidades que requieran las actividades objeto del contrato, responder por la conducta de su personal y mantener la Supervisión directa del mismo, velando porque la presentación personal en todo sentido sea correcta durante la prestación del servicio; así mismo velar por la adecuada presentación personal, Listado de nombres y números de cédula de trabajadores y reporte de cambio de personal semanalmente con copia de los pagos a EPS, AFP y ARP, de acuerdo a la normatividad vigente

16

INSTALACIONES PROVISIONALES: El contratista deberá tener en cuenta en su oferta los

costos que demanden la construcción y conservación de obras provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas, depósitos, vías, talleres, dotaciones, herramientas y obras para control de cualquier tipo de contaminación, Igualmente deberá considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y distribución temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones, a la terminación del contrato, el contratista deberá retirar por su cuenta todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus subcontratistas. Igualmente, deberá proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes que el Centro Social de suboficiales de la Policía Nacional le hubiere autorizado utilizar.

17

CANTIDADES DE OBRA: El Constructor deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que

se contratan, para los fines de la evaluación de la oferta, el contratista deberá diligenciar los correspondientes formatos, al señalar los precios en dichos formatos, el contratista deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos de acuerdo con los procedimientos de construcción y las normas técnicas indicadas en estos pliegos.

18

OBRAS MAL EJECUTADAS: El contratista deberá reconstruir a su costo, sin que implique

modificación al plazo del contrato o el programa del trabajo, las obras mal ejecutadas, Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Supervisión Técnica, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el Centro Social de Suboficiales de la Policía Nacional en este pliego de condiciones, el contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que, señalado por la Supervisión Técnica, se le indique, si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por la Supervisión Técnica, el Centro Social de suboficiales de la Policía Nacional podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar, lo anterior no implica que el Centro Social de suboficiales de la Policía Nacional releve al contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

19

INGRESO DEL PERSONAL: El contratista debe presentar al supervisor del contrato la

carpeta que tiene los documentos establecidos como requisitos mínimos, copia de los conceptos médicos ocupacionales, notificación de las funciones del personal con el fin de verificar y autorizar el ingreso. Antes de iniciar la obra y/o labor: DOCUMENTOS A EXIGIR AL PERSONAL EN MISIÓN 1. Hoja de vida la cual debe contener certificaciones de estudio y de la experiencia requerida, de acuerdo a las especificaciones del cargo. 2. Documentos que acrediten la educación y la experiencia. 3. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía al 150%. 4. Constancia de afiliación a Entidad Promotora de Salud, no mayor a 30 días. . 5. Constancia de afiliación a Aseguradora de Riesgos Laborales, no mayor a 30 días. 6. Fotocopia del Carnet de Vacunas. 7. Certificado vigente de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación vigente. 8. Certificado de Antecedente penales vigente. 9. Paz y Salvo Fiscal de la Contraloría (Verificación en Boletín de Responsables Fiscales). Fotografía tamaño postal y una de 3X4 a color fondo azul.(Esto con el fin de presentarse un accidente, sea fácil la ubicación de la carpeta del trabajador).

20 DOTACION: El suministro de dotación, uniformes, y elementos de protección personal

quedará a cargo del contratista, de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato por

de 77

lo tanto se hace responsable del suministro y entrega de la dotación al personal de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 176 de la resolución 2400 de 1979 que regula el suministro de los Elementos de Protección Personal (EPP),en oferente deberá anexar,la programación de obra, programa de plan de aseguramiento de calidad y reglamento de higiene y seguridad industrial, la no presentación de dichos documentos, será rechazada la oferta. El supervisor del contrato verificará el uso de los Elementos de Protección Personal (EPP), así como el uso adecuado de los uniformes y de la dotación entregada, Notas: el personal que sea seleccionado para ingresar al Centro Social de Suboficiales, debe cumplir con las características de dotación establecidas por el supervisor del contrato y dicha dotación deberá ser entregada de manera inmediata al funcionario, El contratista debe verificar que ninguna dotación tenga insignias de la Policía Nacional.

21

DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El oferente durante la ejecución del contrato deberá cumplir con las disposiciones

legales y reglamentarias de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto 1072 de 2015 Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo y demás normas de actualización o modificación que tengan relación con el objeto contractual, deberá presentar en la propuesta, el documento que evidencie la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; como mínimo debe contener, Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, (las demás políticas que considere el Sistema de Gestión), matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, cronograma de capacitaciones en seguridad y Salud en el Trabajo, matriz de EPPS por cargo y actividad, soportes de conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, soportes de conformación del Comité de convivencia, Programa de prevención de Riesgo Psicosocial - Res 2646 de 2007, programas de vigilancia epidemiológica (PVE) y programas de seguridad de acuerdo al análisis de la matriz de riesgos, procedimientos de seguridad (si aplica) de acuerdo al servicio que se preste en el Centro Social de Suboficiales

22

INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Al momento de ingresar el

oferente deberá tomar la inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Social de Suboficiales de la Policía Nacional.

23

ACCIDENTES DE TRABAJO: De presentarse un accidente de Trabajo, corresponde al

contratista realizar el respectivo reporte e investigación dentro del tiempo reglamentario, presentará una copia de la documentación al Área de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Social de Suboficiales.

24

CARNETIZACION Y PORTE DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN: Se mantendrá

durante la ejecución del contrato el personal debidamente identificado, dotándolo del carnet, para su uso en un lugar visible en forma permanente durante la prestación del servicio, el trabajador portará en las instalaciones la cédula de ciudadanía, carnet de EPS y ARL.

25

TRABAJOS EN ALTURAS, NORMA RETIE: El contratista se compromete a cumplir con

toda la normatividad según el decreto 1072/2015, incluido si es necesario en la obra y/o labor el tema de trabajo en alturas y eléctrico. (Resolución 1409 del 23 de julio 2013, resolución 1901 del 07 de junio de 2013, resolución 2578 del 28 de diciembre de 2012, resolución 3368 del 12 de agosto de 2014. PARA TRABAJO ELÉCTRICO, El contratista deberá Cumplir estrictamente con las obligaciones laborales según la NORMATIVIDAD,” RESOLUCIÓN 2400 (MAYO 22 DE 1.979) – Disposición sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en establecimientos de trabajo – Titulo XII – Capítulo III. Norma ICONTEC 2050 Código Eléctrico Colombiano RESOLUCIÓN 2413 (MAYO 22 DE 1.979) - Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción. La omisión, el cambio o modificación de las especificaciones técnicas será causal de rechazo, RESOLUCIÓN NÚMERO 180398 del 7 de abril de 2004 Del Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones 14 Eléctricas – RETIE el cual ha sido modificado y aclarado mediante Resoluciones 180498 del 27 de abril de 2005, 18 1419 del 1° de noviembre de 2005, 18 0466 del 2 de abril de 2007, 18 2011 del 4 de diciembre de 2007 y 18 1294 del 6 de agosto de 2008 RESOLUCIÓN NÚMERO 1348 del 30 de abril de 2.009 del Ministerio de Protección Social por la cual se adopta el Reglamento de Salud Ocupacional en los procesos de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las empresas del Sector Eléctrico.

EVALUACION TECNICA PONDERABLE

FACTOR DE CALIDAD (190 puntos) PUNTAJE El Centro social otorgara al oferente, quien ofrezca y certifique de manera escrita sin costo adicional para la entidad suministrar los siguientes elementos durante la ejecución de la obra: Dos equipos verticales de conservación en refrigeración, unidad condensadora 1/3 Hp 110 voltios, con rango de temperatura entre 7ºC y 0ºC, dimensiones 120 cm de frente, 65 cm fondo y de alto 200 cm de igual forma realice la reubicación de tres equipos de refrigeración (traslado) desde el economato hasta la bodega del salón independencia 3er piso.

150 PUNTOS

El Centro social otorgara al oferente, quien ofrezca y certifique de manera escrita sin costo adicional el servicio de mantenimiento y sellamiento de goteras o fisuras en tuberías ubicadas en el área a intervenir

40 PUNTOS

de 77

FACTOR TÉCNICO PONDERABLE PERSONAL REQUERIDO (60 puntos)

FACTOR TECNICO PONDERABLE PERSONAL REQUERIDO REQUISITOS PUNTAJE

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA, (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO): CANTIDAD 1, DEDICACION 15%.

Director de obra deberá acreditar formación académica universitaria en Ingeniería Civil o Arquitectura, con tarjeta profesional vigente, experiencia general mínima de diez (10) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de aprobación del pensum académico en Institución universitaria, el profesional deberá presentar diplomas o actas de grado. Experiencia específica individual: para acreditar la experiencia específica como

Director de obra el profesional deberá presentar mínimo dos (2) certificaciones a razón de una (1) por contrato, CADA UNA de las certificaciones de obra con un alcance igual o mayor al del presente estudio de conveniencia. Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos ejecutados dentro de los cinco (5) años, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.



NOTA: se obtendrá un puntaje equivalente a Diez (10 Puntos) por el cumplimiento de todos los requisitos aquí solicitados en caso de faltar algún documento o certificación contenida o no presentarlo el proponente obtendrá (0) cero puntos.

Deberán aportar junto con la propuesta los siguientes documentos y Requisitos obligatorios de certificaciones que acrediten la experiencia específica de todo el personal requerido:

Certificación Entidad o firma contratante.

Objeto del contrato o descripción de las actividades.

Área construida cubierta.

Fecha de iniciación (día, mes y año).

Fecha de terminación (día, mes y año).

Cargo desempeñado.

Nombre firma y cargo de la persona competente dentro de la entidad o firma contratante que certifica.

Dirección y teléfono de la entidad o firma que expide la certificación.

Requisitos obligatorios para soportar los documentos del personal son:

Fotocopia cedula.

Fotocopia tarjeta profesional

Certificaciones laborales de experiencia.

Certificado de antecedentes disciplinarios.

Deberán aportar junto con la propuesta los siguientes documentos y Requisitos obligatorios de certificaciones que acrediten la experiencia específica de todo el personal requerido:

Certificación Entidad o firma contratante.

Objeto del contrato o descripción de las actividades.

Área construida cubierta.

Fecha de iniciación (día, mes y año).

Fecha de terminación (día, mes y año).

Cargo desempeñado.

Nombre firma y cargo de la persona competente dentro de la entidad o firma contratante que certifica.

Dirección y teléfono de la entidad o firma que expide la certificación.

60 PUNTOS TOTALES

Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal que permita llevar a buen término el contrato.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA., RESIDENTE DE OBRA No.1 (INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO): CANTIDAD 1, DEDICACION 100%

El profesional residente de obra deberá acreditar formación académica universitaria en Ingeniería Civil o Arquitectura, experiencia general mínima de diez (10) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de aprobación del pensum académico en Institución universitaria, lo cual se verificara con copia del acta de grado o del diploma y tarjeta profesional vigente. Experiencia específica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente de obra el profesional deberá presentar máximo dos (2) certificaciones a razón de una (1) por contrato, CADA UNA de las certificaciones de obra con un alcance igual o mayor al del presente estudio de conveniencia.




FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA, INGENIERO electricista CANTIDAD 1, DEDICACION 10%

El profesional Ingeniero electricista deberá presentar experiencia general individual mínima de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de aprobación del Pensum académico en Institución universitaria, lo cual se verificara con copia del acta de grado o del diploma y tarjeta profesional vigente. Experiencia específica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente, el profesional deberá presentar mínimo dos (2) certificaciones a razón de una (1) por contrato, CADA UNA de las certificaciones en donde haya instalado equipos de refrigeración industrial, cuartos fríos, sistemas HVAC o de aire acondicionado de grandes volúmenes. Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos

ejecutados dentro de los cinco (5) años, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.

El Auxiliar de Ingeniería debe contar con matricula profesional vigente. NOTA: se obtendrá un puntaje equivalente a Diez (10 Puntos) por el cumplimiento de todos los requisitos aquí solicitados en caso de faltar algún documento o certificación contenida o no presentarlo el proponente obtendrá (0) cero puntos.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA, MAESTRO DE OBRA DE OBRA COPNIA CANTIDAD MINIMO 2, DEDICACION 100%

El personal MAESTRO DE OBRA deberá presentar experiencia general individual mínima de Diez (15) años contados a partir de la fecha de la expedición de la tarjeta profesional COPNIA, específica individual: para acreditar la experiencia especifica como maestro de obra, se deberá presentar máximo dos (2) certificaciones a razón de una (1) por contrato, CADA UNA de las certificaciones como Técnico de obra COPNIA donde relacione experiencia de proyectos de similares condiciones Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos

ejecutados dentro de los dos (2) años, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.

de 77


Requisitos obligatorios para soportar los documentos del personal son:

Fotocopia cedula.

Fotocopia tarjeta profesional

Certificaciones laborales de experiencia.

Certificado de antecedentes disciplinarios.

El profesional de HSEQ debe contar con licencia vigente expedida por la secretaria de salud; tener experiencia demostrable de tres (3) años en el ejercicio de la profesión coordinado todo lo relacionado con higiene y seguridad industrial, medicina preventiva, medio ambiente y calidad en la ejecución de proyectos especialmente relacionados con obras civiles ( remodelaciones, adecuaciones, construcciones), contar con curso como coordinador de trabajos en alturas.

Experiencia especifica individual: El profesional debe presentar mínimo tres (3) certificaciones de contrato en las cuales certifique su experiencia en manejo, coordinación, dirección y diseño de programas de SG-SST para obras civiles, las certificaciones que acrediten esta experiencia deben ser de contratos ejecutados cuatro (4) años anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.


FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA, (01)TECNICO DE ELECTRICIDAD CONTE CATEGORIA No 3, DEDICACION 20%

El personal Técnico deberá presentar experiencia general individual mínima de TRES (3) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la expedición de la matricula profesional CONTE: para acreditar la experiencia especifica como Técnico Electricista, mecánico o de obra, se deberá presentar máximo dos (2) certificaciones a razón de una (1) por contrato, CADA UNA de las certificaciones como Técnico electricista donde relacione experiencia de proyectos de similares condiciones Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberán ser de contratos

ejecutados dentro de los dos (2) años, anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el contratante.


Nombre y Apellidos: Número del documento de identificación:

(Firma del Representante Legal del proponente)

de 77

ANEXO No. 3

VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA Bogotá D.C. Señor CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO Ciudad REF: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN DIBIE CESNE SA 134-2017 CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO (NIT: 830.028.723-1) El suscrito _____________, obrando en nombre y representación de _________, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, del presente proceso de contratación, adelantado por EL CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVOL DE LA POLICIA NACIONAL, por medio de la presente, oferto de forma irrevocable y como precio fijo y global, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los servicios correspondientes previstos en el pliego por un valor total que se discrimina así: CUADRO DE PRECIOS


ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 PRELIMINARES

1,1


M2 22

1,2 Replanteo M2 195,6

TOTAL CAPITULO

2 DEMOLICIONES Y DESMONTES

2,1 Demolición de muros en mampostería, incluye transporte de trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

M2 53,2

2,2 Demolición de cielorraso existente, incluye transporte de trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

M2 128,72

2,3 Demolición de acabado de piso existente incluye transporte de trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

M2 140,8

2,4 Demolición de enchape de pared existente incluye transporte de trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

M2 179,55

2,5 Desmonte divisiones y cubiertas de cuartos fríos actuales, incluye trasiego y retiro de escombros a lugar autorizado por entidad competente

M2 112,15

2,6 Desmonte de unidades de frío actuales, incluye desmonte de instalaciones, tuberías y paneles de control

UND 4

2,7 Desmonte de ventanas fachada edificio principal de 0,60 x 1,00 m, incluye desmonte de marco.

M2 6,35

2,8 Desmonte de puertas, incluye desmonte de marco.

UND 4

2,9 Desmonte de puertas cuartos fríos UND 3

2,10 Desmonte y desalambrado de puntos eléctricos existentes, incluye retiro de aparatos

UND 15

2,11 Desmonte de estantería de cuartos fríos y montaje de la misma en cuartos fríos nuevos, incluye accesorios de instalación

ML 24,52

TOTAL CAPITULO

3 MUROS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

3,1 Construcción de Muro en ladrillo prensado liviano pañetado por cara interna y a la vista en cara externa

M2 17,65

de 77

3,2 Construcción Muro en bloque No 4 incluye anclajes, grafiles, emboquillado, lavado impermeabilización biselados

M2 62,2

3,3 Construcción de Dintel en bloque No 4 de h=0,94, incluye viga en concreto

ML 6,5

TOTAL CAPITULO

4 PAÑETES Y PINTURA UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

4,1 Pañete 1:3 para muros impermeabilizado, incluye filos, dilataciones, vanos, quicios y lineales.

M2 119,5

4,2 Estuco sobre pañetes incluye filos, dilataciones, vanos, quicios y lineales.

M2 145,5

4,3 Pintura epoxica lavable a base de aceite de uso institucional, 3 manos incluye filos, dilataciones, vanos, quicios y lineales.

M2 101,5

4,4 Vinilo tipo antibacterial lavable, 3 manos incluye filos, dilataciones, vanos, quicios y lineales

M2 75,15

TOTAL CAPITULO

5 ENCHAPES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

5,1 Alistado de piso en mortero 1:3 impermeabilizado e=3cm

M2 195,5

5,2


M2 129,5

5,3 Suministro e instalación Mediacaña para piso en granito prefabricada

ML 127,5

5,4


M2 210,2


6 CIELORASO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

6,1


M2 147

6,2 Suministro e instalación de cielorraso en pvc para vestieres color blanco, incluye estructura y accesorios

M2 13,26

TOTAL CAPITULO 7 CARPINTERIA UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

7,1


UND 1

7,2


UND 1

7,3


UND 2

7,4


UND 2

7,5


UND 2

de 77

7,6 Suministro e instalación División en vidrio templado para cuarto de porcionado, con estructura en aluminio anodizado de 0,70 x 2,3

UND 1

7,7 Suministro e instalación Puerta corrediza para cuarto de porcionado en vidrio templado de 8 mm y marco en aluminio anodizado de 0,80 x 2,3

UND 1

7,8

Suministro e instalación Puerta doble hoja y persiana en dintel con marco y cerrojo para delimitación de área en lámina cold rolled de 1,50 x 2,10 terminadas en pintura electroestatica blanca, incluye anclajes, herrajes de instalación y brazos hidráulico.

UND 2

7,9


UND 1

8 CUARTOS FRIOS UNIDAD CANTIDAD

8,1

8,1


M2 11,8


M2 11,8

8,3


M2 33,2

8,4


M2 12,2

8,5


UND 1

8,6


UND 1

8,7

Suministro e instalación de mediacaña en pvc importada para uniones de paneles tipo sandwich en esquinas pared-pared, piso-pared, y pared-techo.

ML 36,86

TOTAL CUARTO FRIO PARA FRUTAS Y VERDURAS (FRUVER)

8,8 CUARTO FRIO PARA LACTEOS Y DESCONGELADO

8,9


M2 8,7


M2 8,7

8,11


M2 27,7

8,12


M2 8,7

8,13


UND 1

de 77

8,14 suministro e instalación de cortina en thermofilm o similar en entrada o divisiones internas de cuartos, incluye mano de obra y accesorios de instalación

UND 2


ML 50,7

8,16


M2 8,15

TOTAL CUARTO FRIO PARA LACTEOS Y DESCONGELADO

8,17 CUARTO DE CONGELADO PARA CARNES ROJAS, POLLO Y PESCADO

8,18


M2 17,8


M2 17,8

8,20

Suministro e instalación divisiones externas cuartos fríos en panel tipo sándwich de 100mm terminado blanco, incluye impermeabilizante, barrera de vapor, mano de obra y accesorios de instalación.

M2 42,1

8,21


M2 17,8

8,22


UND 1

8,23


UND 2


ML 85,5

8,25


M2 12,5

TOTAL CUARTO DE CONGELADO PARA CARNES ROJAS, POLLO Y PESCADO

TOTAL CAPITULO

9 ELECTRICO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

9,1 Suministro e instalación Acometida eléctrica para tablero de equipos de cuartos fríos Cable para acometida 3x8+1x10+1x10

ML 20

9,2 Punto eléctrico para iluminación de pasillos, incluye tubería EMT, interruptores, salida y accesorios.

UND 22

9,3 Punto eléctrico para iluminación cuarto frío, incluye tubería, interruptores de sensor y accesorios

UND 7

9,4 Suministro e instalación Luminarias cuartos fríos y congelación 1,00x0,20 led herméticas con protector antigolpes

UND 7

9,5 Salida tomacorriente bifásico en muro UND 9

9,6 Interruptor de sensor de movimiento para cuartos fríos y de congelación

UND 3

9,7 Suministro e instalación Luminarias LED pasillo embebidas en cielorraso herméticas, con protector de ,60x,60, incluye transformador y accesorios

UND 11

9,8 Suministro e instalación Luminarias LED pasillo embebidas en cielorraso herméticas con protector

UND 5

de 77

de ,30x,60, incluye transformador y accesorios

9,9


UND 5

TOTAL CAPITULO 10 HIDROSANITARIO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

10,1


UND 2

10,2 Suministro e instalación Válvula de registro 1/2" UND 1

10,3 Sifón tipo cárcamo en accesos cuartos fríos, incluye excavación, accesorios, rejilla y tubería hasta 2 mts

UND 3

10,4 Regatas para instalaciones hidráulicas y sanitarias en muros y pisos, incluye resanes con mortero

ML 24,85

10,5 Sellado de puntos actuales, incluye accesorios de sellamiento

UND 5

10,6 Sellado de cárcamos, incluye accesorios de sellamiento y relleno de los mismos con concreto

UND 3

10,7 Suministro e instalación de tubería hidráulica 1/2"descolgada. Incluye accesorios para instalación

ML 20,65

10,8 Suministro e instalación de punto sanitario, incluye accesorios en pvc para conexiones, adhesivos y tubería hasta 3 mts

UND 4

10,9 Suministro e instalación de tubería sanitaria 4", incluye accesorios de conexión y cambio de sentido y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

ML 38,8

10,10 Conexión a caja de inspección, incluye accesorios en pvc para conexiones, adhesivos y tubería

GL

1

10,11 Suministro e instalación Tubería para re ventilación de instalación sanitaria, incluye accesorios, instalación y anclajes

ML 20

TOTAL CAPITULO 11 ASEO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

11,1 Aseo general durante la obra M2 139,52

TOTAL CAPITULO

TOTAL PROYECTO COSTO DIRECTO

Administración

Imprevistos

Utilidades

TOTAL + AIU

IVA sobre U 19

TOTAL PROYECTO

PRESUPUESTO PARA LA REMODELACION DE ESPACIO DE PROCESO DE ALIMENTOS, ECONOMATO Y MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUARTOS FRIOS DEL CESNE

ITEM DESCRIPCION PREST CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL


UND 2

11,3

Instalación y Suministro de Unidad condensadora de 1,75 hp importada, incluye instalación, accesorios y puesta en marcha.

UND 1

de 77


UND 1

11,5

Instalación y Suministro de Unidad condensadora de 2,25 hp importada, incluye instalación, accesorios y puesta en marcha.

UND 1

11,6 Instalación y Suministro de Evaporador de Baja silueta importado, incluye instalación, accesorios y puesta en marcha.

UND 6

11,7 Instalación y Suministro de Tablero en lámina para operadores de cuartos fríos y congelación con contactores y cerradura

UND 3

11,8 Accesorios para instalación de frío R-507 a 15 m

UND 6

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

IVA

TOTAL

ITEM DESCRIPCION PRESENT. CANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL

11.9

Instalación y Suministro de Lockers en lámina cold rolled lamina calibre 18 y terminados en pintura electroestatica para vestieres dimensiones 200x123x30 cm Gris Azul y 16 espacios de almacenaje, incluye cerradura

UND 2

11.10 Suministro de silla auxiliar para vestier UND 2

11.11


ML 18

11.12


UND 16

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

IVA

TOTAL

ANALISIS DE PRECIOS- OTROS SERVICIOS

ITEM DESCRIPCION PRESENT. CANT. VALOR

UNIT VALOR TOTAL

11.13


Global 1 servicio

ANALISIS DE COSTOS GENERAL

TOTAL OBRA CIVIL PROYECTO

TOTAL EQUIPOS CON IVA

MOBILIARIO CON IVA

OTROS SERVICIOS

TOTAL PROYECTO

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nombre y Apellidos Número del documento de identificación: ________________________ (Firma del Representante Legal del proponente)

de 77

ANEXO No. 4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto contractual. 2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3. Responder en los plazos que el Centro Social de la Policía Nacional establezca en cada caso, los

requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y

parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

5. Constituir en debida forma y aportar al Centro Social de la Policía Nacional o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.

6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Centro Social de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

9. Restituir al Centro Social los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.

10. De conformidad con la ley 100 de 1993, el contratista se obliga con el contratante afiliar al personal que preste el servicio con ocasión del presente contrato a una Entidad promotora de salud, una administradora de riesgos profesionales, una caja de compensación familiar y una administradora de fondos de Pensiones y Cesantías.

11. Corresponde al proponente asumir todas las obligaciones laborales derivadas de su condición de empleador de las personas naturales que prestaran sus servicios en el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo.

12. El proponente deberá hacer constar por escrito los contratos de trabajo que celebre con el personal. El contratista deberá pagar al personal lo correspondiente a: Salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales (prima de servicios en la fecha estipulada por la ley y no posteriormente), cesantías e intereses de las mismas, vacaciones, los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje), aportes a la seguridad social (EPS, fondo de pensión y ARL.), sin incurrir en ninguna variación a la Ley laboral. En el evento en que el proponente otorgue una prestación extralegal, ésta quedará íntegramente a su cargo.

13. Cumplir estrictamente con las obligaciones laborales, particularmente las establecidas en la ley 100/1993 y sus decretos reglamentarios. Así mismo deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo, según la reglamentación vigente. Entre el contratista o el personal que utilice para la prestación del servicio y el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo no existirá vínculo laboral alguno.

14. Al tenor de lo previsto en el artículo 78 de la Ley 50 de 1990, es responsabilidad del contratista la salud ocupacional y la seguridad industrial de los trabajadores asignados al Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo en los términos de las leyes que rigen la materia para los trabajadores permanentes.

15. Dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, la empresa deberá informar a la Administración

del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo, sobre la afiliación y el pago de cotizaciones al sistema de seguridad social integral, del personal que le ha prestado servicio en el Centro Social durante el mes inmediatamente anterior.

16. Cumplir los requerimientos que establezca el supervisor del contrato. 17. Constituir y mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato, en los términos del

mismo. 18. En el evento en que se solicite prórroga del futuro contrato, el contratista deberá presentar ante la

Entidad, los soportes necesarios por lo menos tres (03) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo de ejecución.

19. Obtener oportunamente y con la debida anticipación; las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del contrato.

20. Responder en los plazos establecidos los requerimientos de aclaración o de información. 21. Reportar inmediatamente cualquier novedad o anomalía que afecte la debida ejecución del

contrato.

de 77

22. Colaborar con el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo, en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad.

23. Seguir las indicaciones dadas por el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo, directamente o a través del Supervisor del Contrato y que tengan como objeto el correcto desarrollo y ejecución del contrato.

24. Permitir al supervisor la revisión de los documentos concernientes o los que sean necesario para el cumplimiento del contrato.

25. El CONTRATISTA, suministrara la información que el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo considere necesaria para verificar la correcta ejecución del contrato, la cual se realizara inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo adicional, cuando la naturaleza de la información así lo requiera.

26. El CONTRATISTA autorizará para que el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo verifique directamente ó a través de terceros el cumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato, según los términos convenidos y solicitarle que corrija los incumplimientos.

27. El Contratista debe contar con disponibilidad durante los siete días de la semana para atender los requerimientos que el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo directamente o a través del Supervisor del Contrato, realice sobre la información suministrada.

28. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

29. En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del Contrato, para lo cual el CONTRATISTA, deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.

ANEXO No. 5

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes, lugares o elementos acordados en el futuro

contrato que se requieran para la ejecución del objeto de que trata esta invitación. 2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal Asignar un supervisor, a través de quien el

Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.

4. Recibir a satisfacción los servicios y equipos que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones, especificaciones u obligaciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el Anexo Nº2”.

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno al Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

8. Solicitar y recibir información técnica respecto del servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual.

9. Expedir el correspondiente registró presupuestal. 10. Rechazar los servicios y equipos y equipos cuando no cumpla con los requerimientos técnicos

exigidos. 11. Las demás que por ley o en virtud del futuro contrato le correspondan.

de 77

FORMULARIO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C. Señores POLICÍA NACIONAL Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional Ciudad Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de Selección Abreviada PN DIBIE

CESNE SA No 134-2017 “_CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE CUARTOS FRIOS DEL CESNE”

(Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. PN-DIBIE-CESNE SA-No-134-2017, convocado por el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional –, cuyo

objeto es “CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE CUARTOS FRIOS DEL CESNE ”, conforme a la información suministrada en los términos

establecidos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a el. El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en los Pliegos de Condiciones y en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida al mismo, teniendo en cuenta su descripción y especificaciones técnicas.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente: 1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los Pliegos de Condiciones

y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo. 2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al

proponente que represento. 3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus

integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)

5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

6. Que nos comprometemos a proveer a la Policía Nacional Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los Pliegos de Condiciones para la Selección Abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los Pliegos de

de 77

Condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características y especificaciones de los bonos que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán al Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los Pliegos de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse.

8. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.

9. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

10. Reconocemos que ni el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

11. Reconocemos que ni los Pliegos de Condiciones, del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

12. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo 2 “Minuta del Contrato” de los Pliegos de Condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir el Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de las adendas que se expidan dentro del proceso de selección y contratación, las que de antemano aceptamos.

13. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que LA POLICÍA NACIONAL-Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

14. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las

de 77

obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

15. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

16. Que me obligo a suministrar a solicitud del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

17. Que la presente propuesta consta de _______ (Número de folios de la propuesta) folios distribuidos en... (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) fólderes.

18. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones ): Teléfono (os): Fax

19. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

20. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

21. La presente propuesta tiene como tiempo de ejecución _____________________. 22. Que la vigencia de la presente oferta es de _____meses, contados a partir de la presentación

de la misma. Cordialmente, _______________________________ (Firma del representante legal del proponente)

de 77

FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________ FECHA ___________________ Me permito certificar la siguiente información. APERTURA _____ CANCELACIÓN_________ I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario) Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________ ___________________________ Y/O ___________________________ C.C. _______________ Dirección ____________________ Teléfono________ Fax________ _______________________________________________ Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________ Denominación de la cuenta Corriente ______

Ahorros _______ Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente deberá indicar el correo electrónico para el efecto. CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________ SI (___) TELÉFONO: ______________________________ SI (___) II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO: Entidad Financiera __________________________ Código _________________ Sucursal _________________Código________________Ciudad_____________ Dirección ________________Teléfono_______________ Fax______________ Número de la cuenta _____________________________ (Adjuntar certificación bancaria) ______________________________ NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO

de 77

FORMULARIO No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, los presentes PLIEGOS DE CONDICIONES, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: PRIMERO: Que el CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO adelanta un proceso de Selección Abreviada para la celebración de un contrato estatal. SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y del CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas; TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Selección Abreviada aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario

público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.

2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre.

3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y

asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Selección Abreviada y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la (UNIDAD EJECUTORA), ni a

cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL

EJECUTIVO durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que

tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Selección Abreviada.

5. EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año). EL PROPONENTE: (Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÈS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

de 77

FORMATO

CARTA DE COMPROMISO Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fecha,________________________ Señores CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO POLICIA NACIONAL CONTRATACIÓN POR MENOR CUANTÍA No. __________________________________

OBJETO: CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DE CUARTOS FRIOS DEL CESNE El (los) abajo firmante (s) me (nos)comprometemos para con el Centro Social de Suboficiales a cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas descritas en los términos expresados y de acuerdo con las condiciones exigidas en los CRITERIOS DE SELECCIÓN, con trabajos que garantizan la calidad en su desarrollo como en su entrega. De igual forma nos me (nos) comprometemos para con el Centro Social de Suboficiales a cumplir con los requerimiento de personal técnicos y profesionales, dotación de elementos personal y de protección, como a cumplir con las normas de salud ocupacional y seguridad Industrial.

Firma: _________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

de 77

FORMATO

CONSTANCIA VISITA TECNICA DEL OFERENTE AL CESNE CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES Y DEL NIVEL EJECUTIVO

Calle 63 No. 77 -73 Villa luz, CONSTANCIA VISITA TECNICA Ciudad y Fecha: ________________________________ Razón Social del Oferente: _________________________________________ Por medio del presente documento se deja constancia que se realizó visita técnica y física a las Instalaciones del Centro Social, para poner en conocimiento las características y necesidades del presente proceso de contratación, a fin de hacer presentación de su propuesta comercial, las cuales se describen a continuación así: DATOS OFERENTE QUE ASISTIO A VISITAR LAS INSTALACIONES DEL CESNE: NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________________ NUMERO CEDULA: ____________________________________________________ DIRECCION: __________________________________________________________ TELEFONO: _____________________________________________________________________ CARGO: _____________________________________________________________________ NOMBRE PROCESO DE CONTRATACION _____________________________________________________________________ CONSTANCIA: por medio del presente documento, se deja constancia que el oferente en mención asistió y/o visito, las instalaciones del centro social de suboficiales y del nivel ejecutivo, y se le pusieron de precedente para su conocimiento las información necesaria en relación con las necesidades requeridas a contratar y a realizar, las áreas dónde se ejecutarán las actividades objeto de la contratación, acceso al proyecto, disponibilidad de acometidas de servicios, las restricciones y normas de seguridad que se deben cumplir, los horarios de trabajo permitidos y la planeación para la ejecución de la obra en el tiempo establecido . ______________________________ Nombres y Apellidos legibles (sello Institucional) EMPRESA PROPONENTE ______________________________ Cargo ____________CESNE:____________________________________ FIRMA CONTRATISTA /OFERENTE CENTRO SOCIAL DE SUBOFICIALES REPRESENTANTE LEGAL Y/O (QUIEN REALIZA LA VISITA) FUNCIONARIO CESNE (QUIEN RECIBE LA VISITA)

CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION Y …€¦ · CUARTOS FRIOS DEL CESNE. CLASIFICACIÓN...

Documents

Transcript of CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION Y …€¦ · CUARTOS FRIOS DEL CESNE. CLASIFICACIÓN...