CONTRATO NO. P.D. OS/2019

CONTRATODEOBRA PÚBLICA,A PRECIOSUNITARIOS,PORTIEMPODETERMINADOQUE CELEBRANPORUNA PARTEELMUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO, REPRESENTADOPOR LOS CIUDADANOS:C. MARíA ELENA LIMÓNGARCíA PRESIDENTEMUNICIPAL,LIC. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTíNEZSíNDICOMUNICIPAL,LIC. SALVADORRUIZAYALASECRETARIODELAYUNTAMIENTO,L.C.P. JOSÉ ALEJANDRORAMOSROSASTESOREROMUNICIPAL,Y EL ARQ. RICARDOROBLESGÓMEZCOORDINADORGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE LACIUDAD,A QUIENEN LO SUCESIVOY PARALOSEFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁCOMO "EL GOBIERNO MUNICIPAL", Y POR OTRA PARTE LAEMPRESA PROSPETTRANSPORTE PROYECTOY CONSTRUCCiÓN,S.A. DE C.V., REPRESENTADAPOR LA C. KARINACONCEPCiÓNMEZA LARA, CON EL CARÁCTER DE ADMINISTRADORÚNICO, EL CUAL SE ACREDITA CON LA PÓLIZANÚMERO5,451DE FECHA22 DESEPTIEMBREDE2009, EXPEDIDAPOREL LIC. EDUARDODEALBA GÓNGORACORREDORPÚBLICONÚMERO 38 DE LA PLAZA DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTACiÓNQUE BAJO FORMAL PROTESTADECONDUCIRSECON VERDAD MANIFIESTAQUE NO HA SIDO REVOCADA,Y A QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO SE LEDENOMINARÁ"EL CONTRATISTA",TODOSMEXICANOS,MAYORESDE EDAD,CONCAPACIDADLEGALPARACONTRATARY

, <, OBLIGARSE,MISMOSQUEMANIFIESTANQUE ES SU VOLUNTADCELEBRAREL PRESENTECONTRATO E CONFORMIDAD\ ; ",\:AS SIGUIENTESDECLARACIONESY cLÁUSULAS:

\lJ:>- DECLARACIONES:\ i. 'EL GOBIERNOMUNICIPAL" DECLARA:

l.. QUE TIENE PERSONALIDADJURíDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRAUt-JI RIOS, DE CONFORMIDADCON EL ARTíCULO 115 DE LA CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE LOM" XIC NOS; ARTíCULOS73, 79 FRACCiÓNX, 80 FRACCiÓN 111Y VII, 83, 85 FRACCiÓN I Y IV, 86 LA CONSTIT IÓ'LÍTIC DE ESTADODE JALISCO;ARTíCULOS1, 2, 3, 4 NÚMERO100,10,37 FRACCiÓNV, VI, XIV, 38 RACCIÓNII Y 11,4

~~ CiÓ 1,11,VI Y XIII, 48 F~ACCI,ÓNVI, 52 FRACCiÓN 11,111Y VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACqlÓN 111Y 80 DE LA Y D~B NO LAADMINISTRACIONPUBLICAMUNICIPALDELESTADODE JALISCO;EN LOSARTICULO 1 NUMERALE 1 Y 2,

~

2' 3, 7, ,43,46 Y 98 DE LA ~EY DEOBRA PÚ,BLlCADEL ESTADODE JALISCOY SUSMl}NICIPIOS;AR íCULOS1,2, ,6, 12,,31,4 ,45,47,74 FRACCION111,98 FRACCIONI Y 100 DEL REGLAMENTODEOBRA PUBLICAPARA L MUNICIPIO E SANEDROTL UEPAQUE,Así COMOEL ACUERDODE AYUNTAMIENTO1032/2019EMITIDOEN SESiÓN RDINARIAD L 30 DENERODE2 9.

I1.2.QUE MEDIA E RESOLUCiÓN DE ADJUDICACiÓN DIRECTA NO. P.D. OS/2019DE FECHA 25 DE EBRERO E 2019,EMITIDA POR LA ESIDENTEMUNICIPAL,C. MARíA ELENA LIMÓN GARCíA, RESOLViÓ ADJUDICARLA OBRA ÚBLlCADENOMINADA:REENcARPETAMIENTODE LA CALLE Río SECO DESDE AV. LÁZARO CÁRDENASHA A REPÚ LlCA DENICARAGUA, EN LA COLONIA QUINTERO,EN EL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO AL CON RATISTADESCRITO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO. OBRA A EJECUTARSE CON CARGO A LOS R CURSOSPROVENIENTESDEL PRESUPUESTODE EGRESOSDEL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE, LlSCO PARA ELEJERC 10FISCAL2019.

TIENE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, ENPAQUE,JALISCO,MISMOQUESEÑALAPARALOSFINESY EFECTOSLEGALES.

SU REGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESES:MTJ-850101-C4A.

j i." LCONTRATISTA" DECLARA:

.11 . QUE TIENECAPACIDADJURíDICAPARACONTRATARY OBLIGARSEA LA EJECUCiÓNDE LA OBRAOBJETOD!=E TENTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGI OS

UFICIENTESPARAELLO.

11.2.QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTESA LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNDOSEEJECUCiÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIAY CONOCIMIENTOAPLICANDOPROCEDIMIENTOSMÁS EFICIENTESPARALAREALIZACiÓNY CUMPLIMIENTODESUSOBLIGACIONES.

11.3.QUE SE ENCUENTRAREGISTRADOEN EL PADRÓNDE CONTRATISTASDEL GOBIERNOMUNICIPALDE SAN PETLAQUEPAQUE.CONELNÚMERODEREGISTROPCT-1087/2018Y QUEDICHOREGISTROESTAVIGENTE.

11.4.QUESUREGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESES PTP0909224Q2. I I11.5.QUE HA INSPECCIONADODEBIDAMENTEEL SITIO DE ~A OBRAOBJETODE ESTECONTRATOA FIN DE CONSIDE' A~TODOSLOSFACTORESQUE INTERVIENENENSU EJECUCION. l'11.6.QUE HA PRESENTADOEL PROGRAMADE OBRA POR PARTIDAS,Así COMOTAMBIÉN EL 100%DE LOS ANÁLISIS 'EPRECIOSDE LAOBRA,MOTIVODELPRESENTECONTRATO.

11.7.QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE CAMINO OJO DE AGUA No. 135, COLONIASEBASTIANITO,C.P.45601, EN ELMUNICIPIODESAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO, MISMOQUESEÑALAPARATOLOSEFECTOSLEGALESCORRESPONDIENTES.

EXPUESTOLO ANTERIOR,LAS PARTESCELEBRANEL PRESENTECONTRATODE OBRA PÚBLICAA PRECIOSUNITARIOSQUESE CONSIGNAENLASSIGUIENTES:

C L Á U S U LAS:

PRIMERA.OBJETO DELCONTRATO."EL GOBIERNOMUNICIPAL" ENCOMIENDAA "EL CONTRATISTA"Y ÉSTESEOBLIGAAEJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTESEN: REENCARPETAMIENTODE LA CALLE Río SECO DESDE AV. LÁZAROCÁRDENAS HASTA REPÚBLICA DE NICARAGUA, EN LA COLONIA QUINTERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

Hoja 1 de 9

CONTRATO NO. P.D. OS/2019

TLAQUEPAQUE, JALISCO, DE CONFORMIDAD CON EL PROY~CTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA, ASI COMO LOS PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE SEANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO ENLO DISPUESTO POR EL ARTícULO 15 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES PORLA CANTIDAD DE $1'766,022.48 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA y SEIS MIL VEINTIDÓS PESOS 48/100 MONEDANACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA PARTIDA 6140 (PRESUPUESTO DIRECTO).

TERCERA. PLAZO DE EJECUCiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DíA11 DE MARZO DE 2019, Y A CONCLUIRLA EL DíA 07 DE ABRIL DE 2019, CONSIGNANDO UN PERIODO DE 28 VEINTIOCHODíAS NATURALES PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA ENUNCIADA.

CUARTA. ANTICIPOS. LAS PARTES ACUERDAN Y "EL CONTRATISTA", ESTÁ DE ACUERDO EN NO RECIBIR ANTICII:'O POREL IMPORTE DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLAUSULASEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LAS CLÁUSULA,S QUE, EN LOSUCESIVO, SE REFIERAN AL ANTICIPO NO SON APLICABLES AL PRESENTE CONTRATO.

'~UINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACiÓN DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA", TIENE UN PLAZ NO MAYOR DEINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PARA RESENTAR LA

DOCUMENTACiÓN COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO. EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE EST REQUISITO SONSIDERARÁ COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FEC A DE INICIO DS TRABAJOS, PUDIENDO SER SANCIONADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" HASTA CON LA CA CELACIÓN DISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, ALlSCO.

\ XT DIFERIMIENTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATIS "

rÁ M TIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR EN TIEMPO, LA OLlCITUD RITO E DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO AL MISMO, COPIA DEL DEPÓSITO DEL ANTICIPO OT RGADO, DIC A

LI TUD BERÁ SER PRESENTADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DíAS HÁBILES A PARTIR D LA FECHA EliCIO STIPULADA EN EL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE L SOLICITUD EN

PLAZ SEÑALADO NO TENDRÁ DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA E OBRA, NAEZ AUTO IZADO EL DIFERIMIENTO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ SOLICITAR LA MODIFICACiÓN AL CALEN RIO DE O RA

\ OR ESCRI A "EL GOBIERNO MUNICIPAL".

-. ". SÉPTIMA. PRO ROGAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO DE PRÓ ROGAPLAZ ÁXIMO E 05 (CINCO) DíAS HÁBILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERlOEJE U IÓN DE L OBRA A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", POR SU PARTE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TEND 'UN LAZOD 1 DIEZ) DíAS . BILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TI LAR DE LA

INACIÓN GEN RAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", SI ESTO NO CU RE ENERIODO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTA DICHA

lilTUD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORÁNEA. UNA VEZ AUTORIZADA LA PRÓRROGA "EL CONTRATISTA" I

D IJERÁ DE MODIFICAR EL CALENDARIO DE OBRA. ITAVA. FIANZAS. "EL C0I':-ITRATISTA" SE OBLIGA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTíCULO 43 DEL!GLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, A EXHIBIR LAS SIGUIENTES

ARANTíAS:

A) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DENTRO DE LOS 05 (CINCODíAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAPEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR EL TOTAL DEMONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. DICHA FIANZA GARANTIZARÁ LA CORRECTA INVERSiÓN DEANTICIPO, O EN SU CASO LA DEVOLUCiÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO AL AVANCE O A L IAMORTIZACiÓN REALIZADA POR "EL CONTRATISTA", CANCELÁNDOSE LA MISMA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYAMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO AMORTIZAR "EL CONTRATIST 'EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCiÓN AFIANZADORSERÁ QUIEN REINTEGRE A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO A SU FIAD~'SOMETIÉNDOSE LA AFIANZADOR~ EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTíCULOS 1, 5 FRACCiÓN 111 INCISO ),95,95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONESFIANZAS, Así COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LOBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICAPRECIOS UNITARIOS. "EL CONTRATISTA" OTORGARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRDEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A LA HACIEN AMUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJ ~CONTRATADOS INCLUIDO EL I.V.A. POR LO QUE DICHA FIANZA SE TRAMITARÁ A TRAVÉS DE INSTITUCiÓN AFIANZADORAUTORIZADA, LA QUE SE SOMETERÁ EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTícULOS 1, 5 FRACCiÓN IIIINCISA), 95, 95 BIS, 11,8, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONESDE FIANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ EXHIBIR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DENTRO DELPLAZO DE 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCiÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN DE LA OBRAMATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR UN MONTO EQUIVALENTE AL

Hoja 2 de 9

CONTRATO NO. P.D. OS/201910% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO EL I.VA, QUE DEBERÁ CONTENERCOMO MíNIMO QUEGARANTIZAEL PAGODE LAS EROGACIONESQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" TUVIEREQUE EFECTUARPORDEFECTOSO VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCiÓN DE LA OBRA y HASTA POR EL PERíODO DE UN AÑODESPUÉS DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIÉNDOSELA AFIANZADORAEXPRESAMENTEA LO ESTABLECIDOPOR LOSARTíCULOS1, 5 FRACCiÓN 111 INCISOA), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMERPÁRRAFOY DEMÁSRELATIVOSAPLICABLESDELA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Así COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCO.ESTÁSFIANZASSOLO PODRÁNCANCELARSEPOR EL SíNDICOMUNICIPALPREVIACOMUNICACiÓNPOR ESCRITODE LACOORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDAMUNICIPALDELGOBIERNODE SANPEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCiÓN YCOMPETENCIADELTRIBUNALDEJUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCO.

NOVENA.CONCEPTOSFUERADECATÁLOGO. LOSCONCEPTOSFUERADECATÁLOGODEBERÁNSERS LICITADOS POR'~L CONTRATISTA" A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESI NADO POR "EL

OeIERNO MUNICIPAL", DICHA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA POR ESCRITO DENTRO D L PERIODO DEJECUCIÓNAUTORIZADOPARA EL PRESENTECONTRATO,EL PRESENTETRÁMITENO MODIFICARÁEL CALENDARIODE

~=- SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACiÓN RESPECTIVA SEGÚN LO DISPUESTO N LA CLÁUSULAS .PTIMADEL PRESENTEINSTRUMENTO"EL GOBIERNOMUNICIPAL" TENDRÁUN PLAZODE 15 (QUIN E) DíAS HÁBILES

RAAPROBARO RECHAZARLASOLICITUD.

SI EXISTE CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOSEN EL CONTRATOQUE SEAN AP ICABLES A OSRABAJOSDEQ E SETRATAN,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" ESTARÁFACULTADOPARAINSTRUIRA "EL ONTRATIS 'A" A

QUESE EJECUTE Y ESTESEOBLIGARÁA REALIZARLOSCONFORMEA DICHOSPRECIOS.

B) SI PARA ESTOS ABAJOS NO EXISTIERANCONCEPTOSA PRECIOSUNITARIOSEN EL PRESUPUESPARTE DEL PRESEN CONTRATO, Y "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CONSIDERARÁ FACTIBLES LOSESTABLECIDOSEN ELC NTRATO,PROCEDERÁA DETERMINARLOSNUEVOSCON INTERVENCiÓNDE "ELY . EOBLIGARÁA E ,CUTARLOSTRABAJOSCONFORMEA DICHOSPRECIOS.

FUERAPOSIBLEDETERMINARLOS NUEVOSPRECIOSUNITARIOSEN LA FORMAESTABLECIDAEN L~' RRAFOOR, "EL CO,NTRATISTA"A REQU~RIMIENTODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y D~NTRO DEL PLAZO Q E ÉSTEE SOMETERAA SU CONSIDERACIONLOS NUEVOS PRECIOSUNITARIOSACOMPANADOSDE SUS RES ECTIVOSSIS POR ESCRITO, EN EL ENTENDIMIENTODE QUE PARA LA FIJACiÓN DE ESTOS PRECIOSDEBERÁAPLICAR ELO CRITERIODE COSTOSY RENDIMIENTOSDE INSUMOSQUE SE HUBIESESEGUIDOPARA LA DETERMINACiÓNDEPRECIOSUNITARIOSESTABLECIDOSENESTECONTRATOORIGINALMENTE.

LA AUTORIZACiÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOSNO IMPLICARÁLA AMPLIACiÓNAUTOMÁTICADEL TECHO,INANCIERO, SU AUTORIZACiÓN PROCEDERÁ SIEMPRE Y CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CUENTE CON LOS

RECURSOSFINANCIEROSAUTORIZADOS,

"EL CONTRATISTA" SOLICITARÁDENTRODE LA VIGENCIADEL CONTRATOLA AUTORIZACiÓNDE PAGODE CUALQUIERCONCEPTOEXTRAORDINARIOREQUERIDOPARALA TERMINACiÓNDE LA OBRAY QUE HAYASIDOSOLICITADOPOR "EGOBIERNOMUNICIPAL", EN EL ENTENDIDOQUE, DESPUÉSDEVENCIDOEL PLAZOSEÑALADOSIN HABERSESOLICITAD ,"EL CONTRATISTA"NOTENDRÁDERECHOAL PAGODELOSMISMOS.

DUODÉCIMA.PRESENTACiÓNDE ESTIMACIONES."EL CONTRATISTA" RECIBIRÁCOMOPAGOTOTALPORLA EJECUCIÓSATISFACTORIADE LOSTRABAJOS,EL IMPORTEQUERESULTEDEAPLICARLOSPRECIOSUNITARIOSA LASCANTIDADEDEOBRAREALIZADA,EN LAS FECHASQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DETERMINE,PARALO CUAL "EL CONTRATIST "PRESENTARÁLAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA,CON INTERVALOSQUE NO PODRÁNSER MAYORESDE UMES,DECONFORMIDADCON ELARTíCULO108DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESAN PEDRTLAQUEPAQUE,LAS ESTIMACIONESSE LIQUIDARÁNUNA VEZ SATISFECHOSLOS REQUISITOSESTABLECIDOSPARATRÁMITEPORCONDUCTODELA HACIENDAMUNICIPAL.

LAS PARTES MANIFIESTANNO SER NECESARIOQUE, SOBRE EL IMPORTEQUE SE LE PAGUE DE CADA UNA DE LESTIMACIONESQUE PRESENTE "EL CONTRATISTA" CONFORME AL CONTENIDO DE ESTA CLÁUSULA LA HACIEN \MUNICIPALREALICELASRETENCIONESDELCINCO(5) AL MILLARDELMONTODE LOSTRABAJOSEJECUTADOSDECADUNADE LAS ESTIMACIONES,PORNO ESTARPREVISTOEN EL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICAPARA EL MUNICIPIODSANPEDROTLAQUEPAQUESU RETENCiÓNY SUDESTINO.

DECIMOTERCERA.CONVENIOSMODIFICATORIOS."LAS PARTES" ACUERDAN,QUE CUANDOEXISTANMODIFICACIONESAL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTEREPRESENTEN INCREMENTOSAL MONTO PACTADO PARA LAEJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADASY EXPLÍCITAS,SE SUSCRIBIRÁPOR UNA SOLA VEZ UNCONVENIOMODIFICATORIO,EL CUAL SI LAS MODIFICACIONESEXCEDENDEL PORCENTAJEDEL 25% O VARíAN EN EL

Hoja 3 de 9

CONTRATO NO. P.D. OS/2019

PRESUPUESTOSUSTANCIALMENTEPOR VARIACIONES IMPORTANTESAl PROYECTO,A lAS ESPECIFICACIONESO AAMBOS,PUEDECELEBRARSEUNCONVENIOADICIONALRESPECTOA LASNUEVASCONDICIONES.ESTECONVENIO,DEBEAUTORIZARSEPOR El ENTE PÚBLICO BAJO SU RESPONSABILIDAD,POR El MONTO DE ORIGEN O AMPLIACiÓN. lASMODIFICACIONESNO DEBEN AFECTAR lAS CARACTERíSTICASDEL TIPO DE OBRA PACTADO EN El CONTRATO, NICELEBRARSEPARAELUDIREl CUMPLIMIENTODE lA lEY NI DELPRESENTECONTRATO,ESTOCON FUNDAMENTOEN lODISPUESTOPOR lOS ARTíCULOS48 Y 49 DEL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIODE SAN PEDROTlAQUEPAQUE, CON RELACiÓNA LO QUE ESTABLECEEl ARTíCULO102 DE lA lEY DE OBRA PÚBLICADEL ESTADODEJALISCO Y SUS MUNICIPIOS,POR lO QUE "EL CONTRATISTA", DENTRODE lA VIGENCIADEL CONTRATO,SOLICITARÁPOR ESCRITO lA SUSCRIPCiÓN DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDODE FORMA CLARA lOS MOTIVOS DE SUPRETENSiÓN; "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DENTRO DEL PLAZO DE 10 DíAS NATURALES,CONTADOSA PARTIR DE lARECEPCiÓN DE LA SOLICITUD, DETERMINARÁ lA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE lO SOLICITADO SERÁRESPONSABILIDAD DE "LAS PARTES" FORMULAR lAS RAZONES FUNDADAS Y EXPlíCITAS QUE MOTIVAN lASUSCRIPCiÓNDELCONVENIO,CIRCUNSTANCIAQUESEASENTARÁA DETAllE EN El CONVENIORESPECTI O.'.

OCUARTA. AJUSTES DE COSTOS. SI DURANTE lA VIGENCIA DEL PRESENTECONTRATODE O RA, OCURREN"",r'~"""TANCIAS O ACONTECIMIENTOSDE CUALQUIER NATURALEZANO PREVISTOS EN El MISMO, ERO QUE DEECHOY SINQUE EXISTADOLO,CULPA, NEGLIGENCIAO INEPTITUDDECUALQUIERADE lAS PARTES,D TERMINENUNMENTO O REDUCCiÓNDE lOS COSTOS DE lOS TRABAJOSAÚN NO EJECUTADOS,DICHOSCOSTO PODRÁNSER

R ISADOS CONFORME lO DETERMINE"EL GOBIERNO MUNICIPAL", A TRAVÉS DE lA PUBLICACiÓN El íNDICE DEL, T O MES AUTORIZADOEN El PROGRAMADE EJECUCiÓN,QUE SE DARÁ A CONOCEREN LOS ES RADOS DE l

OR INACIÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE lA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL D SAN PEDR,T QU AQUEJALISCO.ENCASOPROCEDENTE,ESTEÚlTIMO NOTIFICARÁLA DECISiÓNQUEACUERDE,El AUMENTO

D CC .N CORRESPONDIENTE,lO ANTERIORCON FUNDAMENTOEN lOS ARTíCULOS50 Y 51 DEL R GlAMENTO

\

O RA ÚB ICAPARAEl MUNICIPIODESANPEDROTlAQUEPAQUE.

UESTOSDE PÁRRAFOANTERIORLA REVISiÓNDE LOSCOSTOSSE HARÁCONFORMEAl RO RAPÚ LlCA PARAEl MUNICIPIODESAN PEDROTlAQUEPAQUE.

\'" "J L CONT TISTA" PRESENTARÁlA SOLICITUDDE PAGO DE ESCAlATORIAS, DURANTElA VIGENCIA El PRESEN"-tONTRATO, ESTO INCLUYENDO lOS CONVENIOS MODIFICATORIOSQUE SE HUBIERAN CELEBRADO.

FENECERlA IGENCIADEL CONTRATOSIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA PRESENTADOlA SOLICITUDTENDRÁDERE HOA PAGOALGUNOPORESTECONCEPTO.

lA FECHALÍMIT PARAPRESENTARlA ESTIMACiÓNDE PAGODE ESCAlATORIAS SERÁCONFORMEA lA A TORIZACI NQUESEA EMITIDA OR "EL GOBIERNOMUNICIPAL", PUDIENDOSERAl FINALDE lA OBRA, INCLUSODE LOSCONVEN SMODIFICATORIOS SE HARÁENUNASOLAPRESENTACiÓN. I

. ID I OQUINTA.VICIOSOCULTOS.CUANDOAPARECIERENDESPERFECTOSO VICIOSOCULTOSEN lA OBRA EALlZADA,O N RO qEL PRIMER'AN~ SIGUIENTEA ~A FECHA DE SU TERMINACiÓNY RECEPCIÓ~ "EL GOBIERNO NICI~AL"/

NARA SU REPARACIONO REPOSICION INMEDIATA A "EL CONTRATISTA" Y SERA POR CUENTA DE STE.to'A OS NECESARIOSSIN TENER DERECHOA RETRIBUCiÓN POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATIEN ~/ lO

ERIMIENTOSEN UN PLAZODE 10 (DIEZ) DíASNATURALES,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" PODRÁ,CONCARG )A "ETRATISTA", ENCOMENDARLOS TRABAJOSA UN TERCEROO EFECTUARLOSDIRECTAMENTEY HARÁ EFECTIVAl

I NZAOTORGADAPARATAL EFECTO.lAS LIQUIDACIONESPARCIALESO El PAGO TOTAL DE lA OBRA AUNQUE ÉSTA HAYA SIDO RECIBIDAY APROBAD,

XIMEA "EL CONTRATISTA" DE lA RESPONSABILIDADENQUE PUDIEREINCURRIRPORVICIOSOCULTOSQUE DESPU.SRESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE lA CONSTRUCCiÓN, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIAL SEMPLEADOSY POR lO TANTO "EL GOBIERNOMUNICIPAL", SE RESERVAEl DERECHODE RECLAMAR,EN CUAlQUI RMOMENTO,lA INDEMNIZACiÓNPORDICHOSCONCEPTOS,Así COMOPORlA OBRAFAlTANTE O MALEJECUTADA.

DECIMOSEXTA.REPARACIONES.CUANDOlOS TRABAJOSNO SE HAYANREALIZADODE ACUERDOCON lO ESTIPULA OEN ESTE CONTRATO O CONFORME A lAS INSTRUCCIONESDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ÉSTE ORDENARÁ UREPARACiÓNO REPOSICiÓNINMEDIATACON lOS TRABAJOS ADICIONALESQUE RESULTENNECESARIOSlOS CUALHARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHODE RETRIBUCiÓNALGUNA; EN ESTE CASO'GOBIERNO MUNICIPAL" SI lO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR lA SUSPENSiÓN PARCIAL O TOTAL DE lTRABAJOSCONTRATADOSEN TANTO NO SE llEVEN A CABO DICHOSTRABAJOS,Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVOPAMPLIAREl PLAZOSEÑALADOPARAlA TERMINACiÓNDE lA OBRA.

DECIMOSÉPTIMA. DAÑOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERÁ El ÚNICO RESPONSABLE DE lOS DAÑOS YPERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE lA OBRA SE CAUSEN A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" O A TERCEROS, POR OAJUSTARSEA lO ESTIPULADOEN El CONTRATO,POR INOBSERVANCIADE lAS DISPOSICIONESDADASPORÉSTEO P RLAS VIOLACIONESA LAS lEYES Y REGLAMENTOSAPLICABLES,DICHOS DAÑOSDEBERÁNSER RESARCIDOSPOR " LCONTRATISTA",DENTRODELTÉRMINOQUEPARATAL EFECTOLE FIJE"EL GOBIERNOMUNICIPAL".

DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRPERSONAFíSICAO MORALlA EJECUCiÓNTOTALO PARCIALDE.LAOBRA,SALVOAUTORIZ~CIÓNEXPRESA~REVIAy PORESCRITOPORPARTEDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" EN LOSTERMINOSDELSEGUNDOPARRAFODELARTICULO54 DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAEl MUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

DECIMONOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL RESPONSABLE DE lASOBLIGACIONESOBRERO-PATRONALESANTE lAS DIVERSASINSTITUCIONESY ORGANISMOSPÚBLICOS.Así COMOCONQUIENES LES SUMINISTRENMATERIALESPARA LA MISMA. POR LO QUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" SERÁ AJENO A

Hoja 4 de 9

----------------------------------------------------------- . - . - -

CONTRATO NO. P.D. OS/2019CUALQUIER RECLAMACiÓN PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SERÁ ELRESPONSABLEDE DOTARCON MATERIAL,HERRAMIENTASy EQUIPODE SEGURIDAD,Así COMO PROVEERDE TODASLASMEDIDASDEHIGIENEPARACONSUSTRABAJADORES.

VIGÉSIMA. PROVEEDORESY PRESTADORESDE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETEAL PAGO DE LOSMATERIALESO SERVICIOSRELATIVOSDE LA OBRA, LASCAUSASDE INCUMPLIMIENTOPRESENTADASy JUSTIFICADASATRAVÉSDE LA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD, EN TANTONO SEANACLARADASPORÉSTESERÁCAUSADESITUACiÓNDEMORADE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMAPRIMERA.SEGURIDADDELA OBRA. "EL CONTRATISTA"SEOBLIGAA TOMARMEDIDASPARALAPREVISiÓNDERIESGOSPRESENTESO FUTUROSCON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR,A INSTALARA SU COSTA LOS ANUNCIOS,AVISOS,SEÑALESy MEDIDASPREVENTIVASy DEORIENTACiÓNQUESE REQUIERANPARAEVITARLOSRIESGOSQUESECORRANPOR LOS TRABAJOSQUE SE REALIZAN,DE CAUSARSECUALQUIERSINIESTROSERÁ RESPONSABILIDADDELPROPIOCONTRATISTA.

c-:::~\" ,vIGÉSIMA ~EGUNDA.. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓN DE "EL CONTRATISTA" EL SUMINISTRO y\ LOCACIONDEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOSY CONFORMEA LOS LINEAMIENTOS I

ADOS POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LOROPORCIONARÁy SUCOSTOSERÁDESCONTADODELPAGODESUSESTIMACIONES.

GÉSIMA TERCERA. SUSPENSiÓN DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRÁ SUSPEND R TEMPORALINITIVAMENTELA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER EST DO EN QUE SENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON 15 (QUINCE) DíAS HÁBILES D ANTICIPACIÓ,

UA O LA SUSPENSiÓNSEA TEMPORAL,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" INFORMARÁA "EL CONTRATIST "LA DURACI'APROX ADA DE LA SUSPENSiÓN y EL PROGRAMA SE MODIFICARÁ POR EL PLAZO CORRE ONDIENTE EONFOR IDAD CON EL ARTíCULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO E SAN PED O

QUEP QUE.

\CU DO LA SUSPENSiÓNSEA DEFINITIVASERÁ RESCINDIDOEL CONTRATOCUBRIÉNDOSELEA "EL

\ ;' PRE E~TIMACIÓN,EL IMP9RTE DE LAOBRAQUE HAYAREALIZADO;Y SERÁRESPONSABLEPORLAOB A EJECUTADA

\

ENLO TERMINOSDE LACLAUSULAOCTAVA.

/ CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL:' DETERMINESUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADOSEPACTADO,EN ESTECASOSE CUBRIRAA "EL CONTRATISTA"EL IMPORTEDELAOBRAEJECUTADA.

A CUARTA. SUPERVISiÓNDE LA OBRA.- "EL GOBIERNOMUNICIPAL" A TRAVÉSDE LOS REPRESE TANTESQUEEFECTODESIGNE,TENDRANEL DERECHOA SUPERVISAREN TODOTIEMPOLOS TRABAJOSOBJ TO DE ESTE

ATO Y DARÁ A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONESY OBSERVACIONES UE ESTIMET ENTESRELACIONADASCONSU EJECUCiÓN,A FIN DEQUESE AJUSTEAL PROYECTOY MODIFICACIO ESQUE SEN IDEREN PERTINENTESDE CONFORMIDADCON EL ARTícULO 109 DEL REGLAMENTODE OBRA PÚBLI A PARA EL

U ICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

V ÉSIMA QUINTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTADDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" LLEVAR CABO LI SPECCIÓNY PRUEBASNECESARIASDETODOS LOSMATERIALESQUE VAYANA USAREN LA EJECUCiÓNDE A OBRA SEAENEL LUGARDEESTÁO ENLOSLUGARESDEADQUISICiÓNO FABRICACiÓN,CONCARGOA "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMASEXTA. RESIDENTEDEOBRA. POR SU PARTE" EL CONTRATISTA" SE OBLIGAA TENEREN EL LUGARDE LOTRABAJOSA UN PROFESIONALQUE LO REPRESENTEEL CUAL DEBERÁ SER ESPECIALISTAEN LA MATERIA, EL QUDEBERÁPREVIAMENTESERACEPTADOPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL"Y CUYAACEPTACiÓNLA PODRÁREVOCARACRITERIO.EL REPRESENTANTEDE "EL CONTRATISTA" DEBERÁESTARFACULTADOPARA EJECUTARLOS TRABAJOSAQUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, Así COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONESDE OBRA QUE EFORMULENY ENGENERALPARAACTUARA NOMBREY PORCUENTA DE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VERIFICACiÓN DE AVANCE DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" VERIFICARÁ QUE LTRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDOPOR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CONPROGRAMADEOBRAAPROBADO,PARALOCUALCOMPROBARÁPERiÓDICAMENTEELAVANCEDE LOSTRABAJOSENINTELIGENCIADEQUEELTRABAJOMALEJECUTADOSETENDRÁPORNOREALIZADO.

VIGÉSIMAOCTAVA. PENA POR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYALA OBRA ENFECHASEÑALADAEN EL PROGRAMA,CUBRIRACOMOPENACONVENCIONAL, EL 5% (CINCOPORCIENTO)DEL IMPODELOSTRABAJOSQUENOSE HAYANREALIZADOENLA FECHADETERMINACiÓNSEÑALADAENEL PROGRAMA,ENBA LASIGUIENTEFÓRMULA:

SANCiÓNPOR INCUMPLIMIENTOENTIEMPO= O.05X(IC-IE)IC= INVERSiÓNCONTRATADAIE= INVERSiÓNEJECUTADAA LA FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADA

ENCASODE PRESENTARSEESTESUPUESTO,EL SUPERVISORA QUE SE REFIERELA CLÁUSULAVIGÉSIMACUARTADELPRESENTE CONTRATO, DEBERÁ LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EL DíA EN QUE CONCLUYA EL PLAZO DEEJECUCiÓN,TOMANDOEN CUENTA EL DIFERIMIENTOY/O LA(S) PRÓRROGA(S)AUTORIZADASEN EL MISMO,DEBIENDOASENTARLOSTRABAJOSPENDIENTESPORREALIZARPARALATOTALCONCLUSiÓNDELAOBRA.

Hoja 5 de 9

CONTRATO NO. P.D. OS/2019

CON DICHA ACTA, LA COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD PROCEDERÁ A DETERMINAR LAPENA A APLICARSE y GESTIONARÁ ANTE EL ÓRGANO DE CONTRALORíA CIUDADANA y ANTE LA HACIENDA MUNICIPAL SUAPLICACiÓN, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCEDA.

VIGÉSIMA NOVENA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMÁS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SEAPLICARÁ UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDAEN QUE "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCiÓN SE CALCULARÁ SEGÚNLA SIGUIENTE FORMULA:

SANCiÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA = O.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSiÓN CONTRATADAIE= INVERSiÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACiÓN AUTORIZADAFTR= FECHA DE TERMINACiÓN REAL DE LA OBRA

A= FECHA DE TERMINACiÓN AUTORIZADA DE LA OBRA

TE CASO, SERÁ LA MISMA COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD LA QU PROCEDERÁ AERMINAR LA PENA A APLICARSE Y GESTIONARÁ ANTE EL ÓRGANO DE LA CONTRALORíA CIUDA ANA y ANTE LA

CIENDA MUNICIPAL SU APLICACiÓN, MEDIANTE LA DEDUCTIVA QUE PROCEDA.

IGÉSIMA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR LA D CUMENTACIÓNMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE L CIUDAD A MÁS

T RDAR 15 (QUINCE) DíAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACiÓN. EN CASO C NTRARIO SER'C SIDERADO EN ESTADO DE MORA. LA PRESENTACiÓN TARDíA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE P RJUICIO EN L

TA PÚBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACiÓN DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

ICH}"ANqIÓN SERA DETERMINADA POI3 LA COORDINACI9N GENERAL DE GESTiÓN INTE~RAL DE LA CIUDAD, MISUE ~"&;RA CONLLEVAR LA SUSPENSION O CANCELACION DEL REGISTRO DEL PADRON DE CON RATISTASOBIERNO MUNICIPAL, CONFORME A LOS ARTícULOS 68 FRACCiÓN 111Y 69 FRACCiÓN 11DEL REGLA NTO DE O. BLlCA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

/PA DETERMINAR LA APLICACiÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMO AS/ MOT ADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE 'EL GOBIE NO

~ MUNI PAL", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPE IENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE "EL GOBIER O MUNIC PAL"PODRÁ E GIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCER CON C RGOTOT A "Et.,CONTRATISTA".

E C SO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN EL T MINOSP TO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ESTE ÚLTIMO PODRÁ HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMP 1MlE TO ENA N íA DE DICHO PAGO.I

~ • IMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA", NO PODRÁ DISPONER A sí¡ P OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR PO

/ / C QUIER MEDIO DE INFORMACiÓN O FORMA LO.SRESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACiÓN POR ESCRIT/ " _ E 'EL GOBIERNO MUNICIPAL", MISMOS QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD.

ji,/!IL/

1: IGÉSIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS AJECUTAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCiÓN E

LOS MISMOS.

TRIGÉSIMA TERCERA. RESCISiÓN. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ SER RESCINDI OEN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EL QDETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISiÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIJUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNALJUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACiÓN CORRESPONDIENTE.

TRIGÉSIMA CUARTA. CAUSAS DE RESCISiÓN. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISiÓN POR PARTE DE"GOBIERNO MUNICIPAL" Y QUE SON IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" SIN NECESIDAD DE DECLARACiÓN JUDICIAL, SLAS QUE A CONTINUACiÓN SE SEÑALAN, Así COMO LAS DISPUESTAS POR EL ARTíCULO 109 NUMERAL 2 DE LA LEYOBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, CUANDO EL CONTRATISTA:

1. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LOS TRABAJOS O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE L SQUINCE DíAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y SU REGLAMENTO;

2. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS O SE NIEGUE A R~PARAR OREPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA SECRETARIA O ENPÚBLICO;

3. NO EJECUTE LOS TRABAJOS O SERVICIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVOJUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

4. NO DÉ CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCiÓN CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORESO EQUIPO DE CONSTRUCCiÓN Y A JUICIO DE LA SECRETARíA O ENTE PÚBLICO, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LATERMINACiÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO;

Hoja 6 de 9

CONTRATO NO. P.D. OS/2019

5. SEADECLARADOENCONCURSOMERCANTILO ALGUNAFIGURAANÁLOGA;

6. SUBCONTRATEPARTESDE LOSTRABAJOSO SERVICIOSOBJETODELCONTRATOSIN CONTARCON LAAUTORIZACiÓNPORESCRITODELASECRETARíAO ENTEPÚBLICO;

7. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACiÓN PORESCRITODELASECRETARíAO ENTEPÚBLICO;

8. NO DÉ A LA SECRETARíAO EL ENTE PÚBLICO, LAS FACILIDADESY DATOS NECESARIOSPARA LA INSPECCiÓN,VIGILANCIAY SUPERVISiÓNDE LOSMATERIALES,TRABAJOSO SERVICIO;

9. CAMBIESU NACIONALIDADPOROTRA, EN EL CASO DE QUE HAYASIDO ESTABLECIDOCOMOREQUISITOTENER UNADETERMINADANACIONALIDAD;

10.SI SIENDOEXTRANJERO,INVOQUELA PROTECCiÓNDESUGOBIERNOENRELACiÓNCONELCONTRATO;~--'-,\~' 1. INCUMPLACON EL COMPROMISOQUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SU CRIPCIÓN DEL

TRATO,RELAT!VOA LA RESEI3VAY CONFIDENCIALIDAD.DE LA INFORMACiÓNO DOCUMENTACiÓNP OPORCIONADAOR A SECRETARIAO ELENTEPUBLICOPARALAEJECUCIONDELOSTRABAJOSO SERVICIOS,Y

l' . ENGENERAL,INCUMPLACUALQUIERADE LASOBLIGACIONESDERIVADASDELCONTRATO,Y

11. SE INIC RÁ A PARTIRDE QUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" NOTIFIQUEA "EL CONTRATISTA" DEL INCJ DEL HECH ENQUE f;lAYA!NCURRIDOCONFORMEA LO PREVISTOEN LA CLÁUSULAQUEANTECEDE,PPLAZODE 1 (DIEZ) DIASHABILESEXPONGALOQUEA SU DERECHOCONVENGAY APORTE,EN SU CASQUEESTIME ERTINENTES.

11.TRANSCURR O EL PLAZOA QUESE REFIEREEL PUNTOANTERIOR,SE RESOLVERÁLOCONDUCENTEC NSIDER NDOLOSARGUMENT S Y LASPRUEBASQUE "EL CONTRATISTA"HUBIEREHECHOVALER.

111.LA DETERMIN.A:IÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTEMO IVADA,Y COMU CADAA "EL CONTRATISTA"DENTRODELOS5 (CINCO)DíASHÁBILESSIGUIENTESA AS AYAEMITIDO.

ANDO "EL GOBI NO MUNICIPAL" DECIDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DAR A O PORCITO, MEDIANTEOFIC , A "EL CONTRATISTA", CON UN MíNIMODE 10 (DIEZ) DíAS NATURALESDE ANTICIPACiÓN

CHA SEÑALADAPARA LEVARA CABO LA RESCISiÓNDELCONTRATO,SEÑALANDODíA Y HORA,PARALEVANTACTACIRCUNSTANCIADADE COMPROBACiÓN,MEDICiÓNY LIQUIDACiÓNDELAOBRAREALIZADA.

V EL DíA SEÑALADO,SE LEVANTARÁEL ACTA MENCIONADAEN EL PUNTOQUE ANTECEDE,EN EL LUGAR DONDES, JECUTE LA OBRA (IN SITU), MISMA A TRAVÉS DE LA CUAL SE RECIBIRÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOSPOR "E. CONTRATISTA", EN EL ESTADO EN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DEBIÉNDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LOPORMENORESDELASITUACiÓNQUEGUARDALAOBRA.

VI. LA NOTIFICACiÓNDELOFICIOSEÑALADOEN EL PUNTO "1" DE LA PRESENTECLÁUSULA,SURTIRÁEFECTOS,PARAECONTRATISTA", DECITATORIOPARAEL LEVANTAMIENTODELACTASEÑALADA, DEBIÉNDOSECITARA LACONTRALORíCIUDADANA,PORCONDUCTODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" PARAQUE ESTÉPRESENTEEN EL LEVANTAMIENTODE LREFERIDAACTA.

VII. EN VIRTUD DE LA RESCISiÓN DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTCIRCUNSTANCIADA SEÑALADA EN EL PUNTO "11", DE ESTA CLÁUSULA, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TOMAR'INMEDIATAMENTELA POSESiÓNLEGALY MATERIALDE LA OBRAMATERIADEL PRESENTECONTRATO,CONFORMEA LDISPUESTOPORELARTíCULO109NUMERAL5 FRACCiÓN11DE LA LEYDEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCOY SUMUNICIPIOS.

VIII. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESiÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SEÑALADA EN EL PRESENTCONTRATO, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", QUEDARÁ LIBERADODE CUALESQUIEROBLIGACiÓNCONTRACTUALQUE LUNECON "EL CONTRATISTA", MEDIANTEEL f'RESENTE CONTRATO,A EXCEPCiÓNDE LA OBLIGACiÓNDE PAGODE L~SESTIMACIONESQUE SE ENCUENTRENENTRAMITEY EL FINIQUITOCORRESPONDIENTEQUEAL EFECTOSE REALICELOSTÉRMINOSSEÑALADOSPORLA LEYDEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCOY SUSMUNICIPIOS.

IX. A PARTIRDE LA FECHA EN QUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" TENGA LA POSESiÓNLEGALY MATERIALDE LA OBRAQUESE DETALLAENEL PRESENTECONTRATO,ÉSTETENDRÁLASMÁSAMPLIASFACULTADESPARAQUEDEACUERDOALO ESTABLECIDOEN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADODE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS PUEDA CONTINUARLAOBRA A TRAVÉS DE OTRO CONTRATISTAO REALIZAR POR ADMINISTRACiÓNDIRECTALA OBRA QUE NO HAYA SIDOEJECUTADA,ENVIRTUDDELA RESCISiÓNADMINISTRATIVADELCONTRATO.

Hoja 7 de 9

CONTRATO NO. P.D. OS/2019SI' "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA RESCISiÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR PORCONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER A JUICIO DE "EL GOBIERNOMUNICIPAL", HASTA EL MONTO DE LA GARANTíA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME AL ARTíCULO 109 NUMERAL 8 DELA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

TRIGÉSIMA SEXTA. CAUSAS DE TERMINACiÓN ANTICIPADA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA" PODRÁNDAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SEIMPOSIBILITE LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTíCULO 53DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR OS PLANOSCORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCiÓN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERO APLICADOSDURANTE SU EJECUCiÓN, Así COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACiÓN y M TENIMIENTOCORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTíA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENE INSTALADOS.

TRIGÉSIMA OCTAVA. RECEPCiÓN DE OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OB ETO DE ESTE"',,~CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS ~N SU TOTALIDAD, SI LOS MISMOS FUERON RE~L1ZADOS DE CUERDO CON

-, LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGUN LO SIGUIE TE:,"",

\; " a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJO EJECUTADOSJUSTEN A LO CONVENIDO y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN STE CASO SIDARÁ A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.

b) CUANDO DE COMÚN ACUERDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" y "EL CONTRATISTA" CONVENGA EN DAR PT MINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LA OBRA QUE SE RECIBA SE LIQUIDAR' EN LA FORQU AS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

e) CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LTRIGÉS A TERCERA, TRIGÉSIMA CUARTA y TRIGÉSIMA QUINTA, EN ESTE CASO LA RECEPCiÓN PARCI L QUEDARÁ'{_UICIOD ESTE Y LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

\ d) CUANDO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE R SCINDIDO LCO TRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCiÓN RESPECTIVA.

e) "EL CONTRATISTA" AVISARÁ POR ESCRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LA FECHA DE TERMIOBRA ÉSTE SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 30 (TREINTA) DíAS NATURALESLA FEC A DE TERMINACiÓN SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ TOTALMENTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL T M O DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCiÓN CON LO CUAL SE DARÁ POR TERMINADA yLA B RECEPCiÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACiÓN DE SU IMPORTE, SE EFECR R O E LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TÉRMINO DE STE

O T./TO. -, , '~F. CTO DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES VIGENTES PARA LA OPERACION DEL FONDO DE

A TACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, AL CONCLUIR LA OBRA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGAOCAR E,NUN LUGAR VISIBLE DE LA MISMA, UNA PLACA QUE 90NTENGA AL ME~OS LA SIG~IENTE FRASE: "ESTA OBRREALIZO CON RECURSOS DEL FAIS". LA PLACA TENDRA LAS CARACTERISTICAS FISICAS QUE DISPONGA L

ECRETARíA DE DESARROLLO SOCIAL POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE POLíTICAS PÚBLICAS O DE LCOORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL".

1/ JRIGÉSIMA NOVENA. DEDUCCiÓN DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL RECIBIRSE LA OBRA y EFECTUARSE L/ ~IQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACiÓN O RESPONSABILlpA

PARA CON "EL GOBIERNO MUNICIPAL", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LA MISMA SE DEDUCIRA DLAS CANTIDADES A CUBRíRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVAFIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA. REGISTRO DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓN DE "EL CONTRATISTA", REGISTRAR LA OBRA ANTE LAUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACiÓN FISCDE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRANO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTOSUPERVISiÓN ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERÁ CON CARGO A "EL CONTRATISTA". EL IMPORTEDICHOS GASTOS SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DEBA HACER A "EL CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER MODIFICACiÓN DELOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARÁN EN BITÁCORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADO ELSUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACIÓN POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOSEXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRÁN VALIDEZ SI NOCUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y APROBACiÓNPOR ESCRITO POR PARTE DEL COORDINADOR GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULARREPf3ESENTANTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". CUALQUIER AUTORIZACiÓN VERBAL O ESCRITA EN BITÁCORSERA RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA FORMALIDAD OFICIAL ANTERIOR.

Hoja 8 de 9

· ' CONTRATO NO. P.D. OS/2019

CUADRAGÉSIMA TERCERA. CONTROVERSIASy JURISDICCiÓN. LAS PARTES ACUERDANQUE EN CASO DE DUDA OCONTROVERSIASOBRE LA APLlCACION, INTERPRETACIONY/O CUMPLIMIENTODEL PRESENTECONTRATOACUERDANRESOLVERLODE COMÚNACUERDOY ENCASODENO LLEGARAL MISMODETERMINANSOMETERSEA LAJURISDICCiÓNy COMPETENCIADELTRIBUNALDEJUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCO,CONRESIDENCIAEN LA CIUDADDE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERACORRESPONDERLES.

LEíDOQUE FUE EL PRESENTECONTRATOY ENTERADASLAS PARTCIUDADDESANPEDROTLAQUEPAQUE,JAL EL DíA04 CUATRODEM

LAS PARTESCONVIENENQUE PARATODO LO NO PREVISTOEN EL P~SENTE CONTRATO,ESTARÁNA LO DISPUESTOPOREL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICAPARAEL MUNICIPIODE SA 'PfDRO TLAQUEPAQUE,y DEMÁSDISPOSICIONESRELATIVASAPLICABLES. ~---..-.

DE SU"~LCANCE,LO RATIFICANY FIRMANEN LA~O DE2~9 DOSMIL DIECINUEVE.

, \

CiPOR"EL GOBIERNOM

{f.M

COORDINADORG

"EL CONTRATISTA"PROSPETTRANSPORTEPROYECTOY CONSTRUCCiÓN,S.A. DEC.V.

c. KARINACON~N MEZALARA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON NÚMERO P.D. 0512019, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNOMUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, y LA ,EMPRESA PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCiÓN, S.A. DE C.V.

\,' REFERENTE A LA OBRA: REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE RIO SECO DESDE AV. LÁZARO CÁRDENAS HASTA REPÚBLICA DE NICARAGUA EN LA/~ COLON'A QUINTERO. EN EL MUN'C'P,O DE SAN PEORO nAQUEPAQUE. JAUSCO. •

!~

Hoja9de 9