COntrato PEMEX Precios Unitarios

MODELO DE CONTRATO Nº ****************COMPAÑIA: ********************

Pagina 1 de 1

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS MARINOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECURSOS MATERIALES

Modelo de Contrato de Obra Pública

“REESTRUCTURACIÓN DEL ANILLO DE CIMENTACIÓN DEL TANQUE DESHIDRATADOR TV-2002 DE PEP ZONA MARINA”.


Pagina 2 de 2

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO, DESCENTRALIZADO, SUBSIDIARIO “PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN”, QUE EN LO SUCESIVO SERÁ DENOMINADO “PEP”, REPRESENTADO POR EL C. _______________________ DE PEP EN SU CARÁCTER DE _______________________ DE LA REGIÓN MARINA NORESTE, Y POR LA OTRA LA CIA. _______________________________ REPRESENTADA POR LA C. ________________________________ EN SU CARÁCTER DE ___________________ QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ EL “CONTRATISTA” LOS CUALES SE SUJETARÁN A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S I. "PEP", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE: 1.- ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SUBSIDIARIO DE PETRÓLEOS MEXICANOS, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS Y QUE TIENE LA CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LA LEY ORGÁNICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE JULIO DE 1992. 2.- EL C. _______________________ (PUESTO DENTRO DE PEP) TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN LEGAL QUE ACREDITA CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. _____, DE FECHA ___ DE _____ DEL 200__ PASADA ANTE LA FE DE LA C. LIC. _____________________-, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA No. ____ EN LA CD. DE MÉXICO, D.F 3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO POR LO QUE SE REFIERE AL EJERCICIO DEL ____ Y ______, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN OFICIO No. ___________- DE FECHA _____ DE ________ DE _______ CON EL SIGUIENTE DIRECCIONAMIENTO PRESUPUESTAL: PROYECTO: ____________, TAREA: __________, FONDO: ________________, CENTRO GESTOR: ___________, POSICIÓN FINANCIERA: ____________ Y ELEMENTO PEP: ___________________.


Pagina 3 de 3

4.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTÍNES 1202, 9°. PISO, VILLAHERMOSA, TAB., C.P. 86030. 5.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ADJUDICARON AL “CONTRATISTA” CONFORME AL PROCEDIMIENTO ____(PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)__ NO. 1857XXXX CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN XX, Y ARTÍCULO XX FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. II. EL " CONTRATISTA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE: 1. ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. ___ DE FECHA ___ DE ___, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. ___; LIC. ___ DE LA ___, Y DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DE LA CIUDAD_____ BAJO EL No. ___ DE LA FOJA___A LA__, DEL TOMO___, LIBRO ____ DE FECHA ___ DE ___ DE ___. 2. El C. _________________, ACREDITA SU PERSONALIDAD JURÍDICA COMO ________________ DE LA SOCIEDAD, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA N° _______ DE FECHA ___________________ OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO N° __; C. LIC. _______________ DEL ____________-, Y AL RESPECTO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHO PODER NO LE HA SIDO REVOCADO NI MODIFICADO A LA FECHA. 3. SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: _____________. PARA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL: 4. SEÑALA COMO SU DOMICILIO FISCAL ___________________________________, TELS: __________, Y _______ Y FAX: ___________. ADEMÁS DETERMINA DOMICILIO EN MÉXICO PARA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO.. ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. ASIMISMO SE OBLIGA A COMUNICAR CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO DESPUÉS DE FORMALIZAR EL CONTRATO.


Pagina 4 de 4

PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 4. SEÑALA COMO SU DOMICILIO FISCAL ___________________________________, TELS: __________, Y _______ Y FAX: ___________. PARA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. ASIMISMO SE OBLIGA A COMUNICAR CUALQUIER CAMBIO DE DOMICILIO DESPUÉS DE FORMALIZAR EL CONTRATO. 5. TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 6. CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN ESTE ACTO; ASÍ COMO LOS ESTUDIOS, PROYECTOS Y DEMÁS NORMATIVIDADES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES AL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 7. ES DE NACIONALIDAD ________________, Y SE CONSIDERARA COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, OBLIGÁNDOSE A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO ALGUNO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO. 8. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. III.- LAS PARTES DECLARAN QUE: SE OBLIGAN EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES, QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN, LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE.

C L A U S U L A S


Pagina 5 de 5

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

"PEP" ENCOMIENDA AL “CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

“_________________________________________________________________________________”

SEGUNDA.- MONTO TOTAL DEL CONTRATO. EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $ ___________________________ (____________________________________________________________________________). (EN SU CASO EN M.N. + DÓLARES) LA ASIGNACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO ES DE: $ __________________________________ (_______________________________________________________________________________).(EN SU CASO EN M.N. + DÓLARES)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA ___ DE ______ DEL 200__- Y A TERMINARLOS EL DÍA ____ DE _______ DEL 200___, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE LOS TRABAJOS, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE XXX (___PLAZO CON LETRAS________________) DÍAS NATURALES.

CUARTA.- LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS LOS TRABAJOS QUE AMPARAN EL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZARÁN EN:

“________________________________________________________________________________,” QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL SITIO DE LOS TRABAJOS LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INICIARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, “PEP” OPORTUNAMENTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO DICHOS TRABAJOS. EL INCUMPLIMIENTO DE “PEP” PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.


Pagina 6 de 6

EL “CONTRATISTA” POR SU PARTE TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE TENER EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS TODOS LOS RECURSOS TÉCNICOS, MATERIALES Y HUMANOS CONFORME A SU PROPUESTA, A EFECTO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA. P.E.P Y EL “CONTRATISTA” QUEDAN OBLIGADOS A PROPORCIONARSE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. SEXTA.- ANEXOS LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ALCANCES, ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES, TÉRMINOS E INDICACIONES ESTABLECIDAS Y SEÑALADAS EN LOS ANEXOS QUE EN LEGAJO ADJUNTO SE ACOMPAÑAN AL CONTRATO, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y FIRMADOS EN TODAS Y CADA UNA DE SUS FOJAS POR EL “CONTRATISTA” Y POR EL RESIDENTE DE OBRA QUE TIENE A SU CARGO EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO SON LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

ANEXO DESCRIPCIÓN NUM. DEL FOLIO AL FOLIO

ANEXO " A " RELACIÓN DE PLANOS.

ANEXO " B " ESPECIFICACIONES GENERALES.

ANEXO " B-1" ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

ANEXO " C " PRESUPUESTO.

ANEXO “D-E” PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO “D-T” PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO “ DT-1” PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

ANEXO “ DT-2” PROGRAMA CALENDARIZADO DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE


Pagina 7 de 7

ANEXO “ DT-3” PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO “G“ DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

ANEXO “G-1” CÉDULA SOBRE EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

ANEXO “S”

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS DE PEMEX - EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

ANEXO “TP”

LINEAMIENTO CSM-TP-SSA-001 PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL TIERRA-PLATAFORMAS-TIERRA

ANEXO “PC” CONVENIO DE PROPUESTA CONJUNTA (EN SU CASO)

EN LA PARTE FINAL DEL LEGAJO DE ANEXOS, PARA EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN DE DICHOS ANEXOS Y SU OBLIGATORIEDAD EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN ESTA CLÁUSULA, FIRMAN LAS PARTES CONTRATANTES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “PEP” QUE TIENEN A SU CARGO REVISAR LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS. ASIMISMO, SE CONSIDERARÁN COMO ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, LOS QUE SE PACTEN POR ESCRITO EN EL FUTURO ENTRE AMBAS PARTES, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

SÉPTIMA.- ANTICIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE AMPARA EL PRESENTE CONTRATO “PEP” NO OTORGARÁ ANTICIPOS PARA EL INICIO DE LOS MISMOS, NI PARA LA COMPRA DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO

EL “CONTRATISTA” RECIBIRÁ DE "PEP" COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL ANEXO “C” RESPECTO A LAS CANTIDADES DE TRABAJO REALIZADAS. LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN


Pagina 8 de 8

PARA COBRO DE LOS TRABAJOS DEBERÁN DESCRIBIR EN IDIOMA ESPAÑOL EL CONCEPTO A PAGAR, ASÍ COMO LAS DEDUCCIONES E IMPUESTOS QUE CAUSEN LOS CONCEPTOS DEL CONTRATO, LAS CANTIDADES A PAGAR, EL DIRECCIONAMIENTO PRESUPUESTAL, EL VALOR DE LAS FACTURAS Y EL DOMICILIO FISCAL DE “PEP” EL CUAL ES MARINA NACIONAL 329, COL. HUASTECA, MÉXICO, D.F., C.P. 11311. LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGARAN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS DE UN MES CALENDARIO, ESTAS ESTIMACIONES SERÁN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LA VENTANILLA ÚNICA A PARTIR DE LOS 06 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS, LA QUE SERÁ EL ULTIMO DIA DE CADA MES, LA OBLIGACIÓN DE PAGO A CARGO DE PEP SURTIRÁ EFECTO A LOS 30 DÍAS NATURALES ( INCLUYE LOS 15 (QUINCE) DÍAS INDICADOS EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS) CONTADOS A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE EN LA VENTANILLA ÚNICA DE REGIÓN MARINA NORESTE SU FACTURACIÓN, A LA CUAL SE ADJUNTARAN LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES QUE DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS INCLUYENDO LOS FISCALES, ASIMISMO LA DOCUMENTACION SEÑALADA DEBERÁ ESTAR PREVIAMENTE VERIFICADA Y AUTORIZADA DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS DE PAGOS DE PEP. CUANDO EN LA CONCILIACIÓN DE LOS TRABAJOS EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE PEP INICIE SU TRAMITE DE PAGO EN CUYO CASO, ESTE HECHO NO PODRÁ SE MOTIVO DE QUE SE APLIQUE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY EN LA MATERIA. CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O PLAZO SE DEBEN SEPARAR DE AQUELLOS QUE SE GENEREN DE LOS CONCEPTOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL CONTRATO, A EFECTO DE QUE SE PUEDA TENER UN CONTROL DE LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADAS, LO CUAL NO IMPIDE QUE EN SU PRESENTACIÓN, LOS CONTRATISTAS PUEDAN PRESENTAR SUS ESTIMACIONES EN FORMA CONJUNTA (MÁS DE UNA ESTIMACIÓN) ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE LAS SOPORTE, PARA EFECTO DE PAGO. ESTE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA (BANCA ELECTRÓNICA) AL NÚMERO DE CUENTA QUE EL CONTRATISTA TIENE REGISTRADA CON PEP O AL NÚMERO DE CUENTA QUE PROPORCIONÓ EN LOS DATOS DEL DOCUMENTO XX DE LAS BASES. LAS CANTIDADES PACTADAS EN MONEDA DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SE PAGARAN EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE


Pagina 9 de 9

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN POR EL BANCO DE MÉXICO AL DIA HÁBIL ANTERIOR DE LA FECHA DE PAGO. LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACIÓN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE "PEP" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO. RECIBIDO EL PAGO POR EL “CONTRATISTA”, TENDRÁ 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES PARA INCONFORMARSE SOBRE CUALQUIER ASPECTO DEL MISMO, TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SIN QUE SE PRESENTE NINGUNA RECLAMACIÓN, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.

EN CASO DE QUE EXISTAN PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL “CONTRATISTA”, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA EL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "PEP".

RECUPERACIÓN DE ADEUDOS:

ASIMISMO, EL “CONTRATISTA” EXPRESA SU VOLUNTAD Y ACEPTACIÓN PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES Y LIQUIDACIONES DEL PRESENTE U OTRO CONTRATO, SE DESCUENTE CUALQUIER CANTIDAD POR CONCEPTOS DE PAGOS EN EXCESO, ADEUDOS PREVIOS, ANTERIORES O VIGENTES, ANTICIPOS NO AMORTIZADOS, POR INCUMPLIMIENTO O APLICACIÓN DE PENAS DERIVADAS DE CUALQUIER ACTO JURÍDICO CELEBRADO CON PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

NOVENA.- GARANTÍAS A).- FIANZAS A-1.- CUMPLIMIENTO

PARA EFECTOS DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, EL "CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “PEP” LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN ORIGINAL Y TRES COPIAS, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL FALLO DE LA LICITACIÓN EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:


Pagina 10 de 10

PÓLIZA DE FIANZA EN IDIOMA ESPAÑOL POR VALOR DE 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $ _________________ (________________________________________________________), OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE "PEP".

CUMPLIMIENTO (OPCIONAL EN CASO DE CONTRATOS MULTIANUALES)

PÓLIZA DE FIANZA EN IDIOMA ESPAÑOL POR VALOR DE 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL AUTORIZADO PARA EL PRIMER EJERCICIO, QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $ _________________ (________________________________________________________), OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE "PEP". PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES, EL “CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “PEP” LE NOTIFIQUE POR ESCRITO EL MONTO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO QUE SE TRATE, LA FIANZA QUE SUSTITUYA A LA INMEDIATA ANTERIOR.

SI LAS PARTES CONVIENEN AMPLIAR EL PLAZO Y/O EL MONTO PACTADO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR A “PEP” LA PÓLIZA (ENDOSO) QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE, EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO RESPECTIVO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “PEP” DEBERÁ DE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA LEY EN LA MATERIA E INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE CONTRATO.

LOS TRABAJOS PACTADOS BAJO CONVENIOS QUE NO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE GARANTIZADOS CON EL ENDOSO CORRESPONDIENTE, SE SUSPENDERÁ EL PAGO DE LOS MISMOS, HASTA EN TANTO DICHO ENDOSO SEAN PRESENTADOS A SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE. EN CASO DE AJUSTE DE COSTOS EL “CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR A “PEP” UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AMPARANDO EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL IMPACTO ECONÓMICO PROVOCADO POR EL AJUSTE RESPECTIVO EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE QUE EL “CONTRATISTA” ACUSE


Pagina 11 de 11

DE RECIBIDO EL ESCRITO DEL IMPACTO ECONÓMICO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN TANTO EL “CONTRATISTA”, NO ENTREGUE A “PEP” EL ENDOSO CORRESPONDIENTE, NO PROCEDERÁ EL PAGO POR CONCEPTO DEL IMPACTO ECONÓMICO, Y SE PROCEDERÁ EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY EN LA MATERIA.

EL “CONTRATISTA” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE RESCISIÓN “PEP” HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO AL 100% POR TANTO RENUNCIA EXPRESAMENTE A LA DISMINUCIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES EN PROPORCIÓN AL GRADO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL QUE SE HAYA OBTENIDO EN LOS TRABAJOS. EL “CONTRATISTA” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ESTE INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL. “PEP” LIBERARÁ LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, UNA VEZ QUE SEA REALIZADO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE Y NO EXISTAN SALDOS A CARGO DEL “CONTRATISTA”, Y EN SU CASO, UNA VEZ QUE HAYA SIDO CONSTITUIDA Y ENTREGADA A “PEP” LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEBE APEGARSE AL TEXTO DEL FORMATO NO. 01 PROPORCIONADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO.

A-2.- VICIOS OCULTOS.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL "CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DEL MISMO, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE ESTE CONTRATO Y EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. ESTA GARANTÍA SE PRESENTARÁ PARA RESPONDER DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR; PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EL "CONTRATISTA", A SU ELECCIÓN PODRÁ CONSTITUIR FIANZA


Pagina 12 de 12

POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO), DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE EQUIVALENTE POR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL MONTO REFERIDO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO. LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISOS, DEBERÁN INVERTIRSE EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA, EL "CONTRATISTA" EN SU CASO, PODRÁ RETIRAR SUS APORTACIONES DE LOS FIDEICOMISOS Y SUS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS TRANSCURRIDOS 12 MESES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE "PEP", PARA EXIGIR EL PAGO DE CANTIDADES NO CUBIERTAS O DE LAS INDEMNIZACIONES QUE A SU JUICIO CORRESPONDAN, UNA VEZ QUE SE HUBIERAN HECHO EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE ARTÍCULO. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA, SERÁ DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE QUE "PEP" Y EL "CONTRATISTA" EFECTÚEN LA FORMAL ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA LEVANTADA PARA TAL EFECTO. AL TÉRMINO DE DICHO PLAZO Y DE NO EXISTIR INCONFORMIDAD POR PARTE DE "PEP", LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, EN EL CASO DE FIANZA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN AUTOMÁTICAMENTE. EN CASOS DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL "CONTRATISTA", "PEP" COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL "CONTRATISTA" PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES. TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO, “PEP” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA. LA PÓLIZA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DEBE APEGARSE AL TEXTO DEL FORMATO NO. 03 PROPORCIONADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO.

B).-SEGUROS


Pagina 13 de 13

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONTRATAR Y PRESENTAR, PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA SIGUIENTE PÓLIZA DE SEGURO A SU PROPIO COSTO, MISMA QUE MANTENDRÁ EN VIGOR DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SUS PRÓRROGAS, DICHA PÓLIZA DE SEGURO DEBERÁ SER EXPEDIDA POR COMPAÑÍA DE SEGUROS AUTORIZADA.

B.1.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE CUBRA DAÑOS A “PEP” Y A TERCEROS EN SUS PERSONAS Y BIENES POR LA CANTIDAD MÍNIMA DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $_________________ (_______________________________________________), POR EVENTO, DE ACUERDO A LOS LÍMITES QUE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL DETERMINEN. CONTENER RENUNCIA DE SUBROGACIÓN EN CONTRA DE “PEP”.

EL OTORGAMIENTO DE ESTE SEGURO NO LIMITA LA RESPONSABILIDAD DE EL “CONTRATISTA” EN TÉRMINOS DE LEY. SI LAS PARTES CONVIENEN AMPLIAR EL PLAZO Y/O EL MONTO PACTADO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR A “PEP” LA PÓLIZA (ENDOSO) QUE AMPARE LA AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO RESPECTIVO, EN CASO DE FALTA DE PRESENTACIÓN OPORTUNA DE ESTA PÓLIZA “PEP” DEBERÁ DE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY EN LA MATERIA E INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE CONTRATO

DÉCIMA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. “PEP" DESIGNA COMO REPRESENTANTE ANTE EL “CONTRATISTA” AL XXXXXXXXXXXXXXX QUIEN SUPERVISARÁ, VIGILARÁ, CONTROLARÁ Y REVISARÁ LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR EL “CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS ATRIBUCIONES QUE AL REPRESENTANTE ANTE EL “CONTRATISTA” LE CONFIERE EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, TENDRÁ ADEMÁS LA FACULTAD DE SUPERVISAR TODAS LAS INSTALACIONES, MATERIALES Y EQUIPO QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL MISMO SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE SUMINISTRO Y DE FABRICACIÓN, EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL EJERCICIO O NO DE ESTA FACULTAD, NO SERÁ CONSIDERADA COMO UNA ACEPTACIÓN TÁCITA O EXPRESA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NI RELEVA AL “CONTRATISTA” DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE BAJO ESTE CONTRATO.


Pagina 14 de 14

ES OBLIGATORIO PARA LAS PARTES QUE LA BITÁCORA, LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, SE MANTENGA ACTUALIZADA DIA A DIA, CON LAS ANOTACIONES QUE CORRESPONDAN, DEBIDAMENTE FIRMADAS POR AMBAS PARTES Y CON LOS REQUISITOS QUE “PEP” TIENE ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS DE LA PROPIA BITÁCORA. DÉCIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE TÉCNICO DEL “CONTRATISTA” EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS AL REPRESENTANTE TÉCNICO QUE HAYA PROPUESTO QUIEN DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL OBJETO DE ESTE CONTRATO. “PEP” SE RESERVA EL DERECHO DE PEDIR LA SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DEL “CONTRATISTA”, CUANDO CONSIDERE QUE SU ACTUACIÓN NO ES LA ESTABLECIDA EN LAS BASES DEL CONCURSO. PARA EL CASO DE REMOCIÓN O SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO POR PARTE DEL “CONTRATISTA”, DEBERÁ DAR AVISO INMEDIATO A “PEP” Y PROPONER UN SUSTITUTO, QUIEN DEBERÁ CONTAR CON LA CAPACIDAD PROFESIONAL, TÉCNICA, ACTITUD Y EXPERIENCIA SOLICITADA EN LAS BASES DEL CONCURSO, “PEP” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O RECHAZAR LA PROPUESTA.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL “CONTRATISTA”

EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE UTILIZARÁ EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DEL MISMO, Y QUE LA REALIZACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS SE EFECTÚE A SATISFACCIÓN DE "PEP". CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE “PEP”, ÉSTE PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, Y EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, A DEMOLER, REPARAR Y/O REPONER LOS TRABAJOS ORDENADOS POR “PEP”, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO; EN ESTE SUPUESTO “PEP” PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.


Pagina 15 de 15

DÉCIMA TERCERA.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE AMPARA EL PRESENTE CONTRATO, SE ENTIENDE QUE EXISTE SUBCONTRATACIÓN, CUANDO EL CONTRATISTA HAGA EJECUTAR POR TERCERO PARTE ALGUNA DE LOS TRABAJOS, SIENDO EL ÚNICO OBLIGADO Y RESPONSABLE ANTE PEP DE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” PODRÁ SUBCONTRATAR ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL *************************************, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE P.E.P.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA TOTAL O PARCIAL EN FAVOR DE TERCEROS, SOLO PODRÁN CEDERSE LOS DERECHOS DE COBRO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, EN TAL CASO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO ANTE PEP SU CONSENTIMIENTO, QUIEN RESOLVERÁ LO PROCEDENTE, EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE DICHA SOLICITUD.

DÉCIMA CUARTA.- AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PORCIÓN MONEDA NACIONAL, PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA CONFORME AL PROGRAMA PACTADO. LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARA CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTICULO 57 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE: “LA REVISIÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80 POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO” EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ANTERIOR, SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: A.- EL AJUSTE DE COSTOS, SE DETERMINARA, UTILIZANDO LAS MATRICES DE

CALCULO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS DEL CONTRATO, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN LOS QUE SE SUSTITUYAN LOS COSTOS BÁSICOS DE CADA INSUMO DEL


Pagina 16 de 16

COSTO DIRECTO, ACTUALIZADOS CON LOS ÍNDICES APLICABLES DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE:

1. SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS 2. COPIA DEL ACTA DE ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS

TÉCNICAS (1ª ETAPA) 3. COPIA DEL OFICIO DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y/O MINUTA DE JUNTA

DE ARRANQUE 4. COPIA DE LA CARÁTULA DEL CONTRATO 5. COPIA DE LA CLÁUSULA DE AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO 6. LA RELACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR

CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO 7. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE

ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

8. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL PROGRAMA CONVENIDO, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO AJUSTADOS.

9. EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR, ACORDE AL PROGRAMA QUE SE TENGA CONVENIDO, SANCIONADO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

10. EL ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE AJUSTE 11. LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE

DETERMINEN CONJUNTAMENTE EL CONTRATISTA Y PEP, EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE AJUSTE.

12. COPIA DEL PRESUPUESTO ORIGINAL (ANEXO “C” ) 13. COPIA DE MATRICES O ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES,

DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR 14. COPIA DE LOS CÁLCULOS DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA O

EQUIPO ORIGINAL Y ACTUALIZADOS 15. COPIA DEL CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO PRESENTADO

EN SU PROPUESTA ORIGINAL 16. COPIA DE LA RELACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y

MAQUINARIA O EQUIPO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, INCLUYENDO LOS COSTOS ORIGINALES, EL NOMBRE DEL ÍNDICE DE LA EQUIVALENCIA EMPLEADA, EL ÍNDICE BASE, EL ÍNDICE A LA FECHA DEL AJUSTE SOLICITADO, EL FACTOR DE INCREMENTO DE CADA INSUMO Y LOS COSTOS ACTUALIZADOS QUE SE EMPLEARAN EN EL CALCULO DE LAS NUEVAS MATRICES DE PRECIOS.

B.- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA

PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS


Pagina 17 de 17

INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

C.- CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”,

PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

D.- PARA EFECTO DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE

ORIGEN DE LOS PRECIOS SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR LO QUE LOS ÍNDICES BASE QUE SERVIRÁN PARA EL CALCULO DE LOS AJUSTES DE COSTOS EN EL CONTRATO, SERÁN LOS QUE CORRESPONDAN A LA MISMA FECHA. LOS PRECIOS ORIGINALES DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS POR “EL CONTRATISTA”, DEBERÁN SER LOS QUE PREVALEZCAN AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y NO PODRÁN MODIFICARSE O SUSTITUIRSE POR NINGUNA VARIACIÓN QUE OCURRA ENTRE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN Y EL ULTIMO DIA DEL MES DEL AJUSTE.

E.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS

SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, PEP PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

F.- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA

TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

G.- LA AUTORIZACIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE

EL OFICIO DE RESOLUCIÓN QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE, EN CONSECUENCIA, NO SE REQUIERE DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO ALGUNO.


Pagina 18 de 18

H.- EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRÁ SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

I.- PARA LOS EFECTOS DEL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO

58 DE LA LEY, Y CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR LOS PRECIOS DE LAS PROPUESTAS A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRÁ SOLICITAR, POR UNA SOLA OCASIÓN, LA DETERMINACIÓN DE UN PRIMER FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS, EL CUAL DEBERÁ CALCULARSE CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE QUE SE HAYA ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA. ESTE FACTOR DE ACTUALIZACIÓN NO DEBERÁ AFECTARSE POR LA ENTREGA DE ANTICIPOS. ESTO NO APLICARA EN LAS OBRAS O SERVICIOS QUE INICIEN DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. PEP, PREVIA JUSTIFICACIÓN, AUTORIZARA DICHO FACTOR, EL QUE SERÁ APLICADO A CADA ESTIMACIÓN Y REPERCUTIRÁ DURANTE TODO EL EJERCICIO DEL CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE LE SUCEDAN.

J.- EL AJUSTE DE COSTOS SOLO PROCEDERÁ PARA LOS CONTRATOS A BASE

DE PRECIOS UNITARIOS O LA PARTE DE LOS MIXTOS DE ESTA NATURALEZA. CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ EL CONTRATISTA QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERÁ PEP QUIEN LO REALICE.

K.- EN LOS CONTRATOS EN EL QUE EL ANEXO “C” CONTENGA PARTIDAS CON

LOTES ESTRUCTURADOS CON CATÁLOGOS DE CONCEPTOS UNITARIOS, QUE NO SE EJERZAN CONFORME A UN PROGRAMA, EL AJUSTE DE COSTOS PARA ESTOS CONCEPTOS EXCLUSIVAMENTE, SE REALIZARA POR PERIODOS EN QUE SE GENEREN LAS ESTIMACIONES, TOMANDO EN CUENTA LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES EJERCIDAS EN DICHO PERIODO Y QUE NO EXISTA ATRASO IMPUTABLE A LA EMPRESA; EN EL ENTENDIDO QUE EL FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS CALCULADO BAJO ESTE PROCEDIMIENTO SOLO SERÁ APLICABLE PARA EL PERIODO CALCULADO Y NO PODRÁ SER APLICADO PARA UNO DISTINTO, YA QUE PODRÁ SOLICITAR LOS FACTORES DE AJUSTE DE COSTOS PARA CADA PERIODO EN QUE SE GENEREN LAS ESTIMACIONES.

L.- “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A

LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, EN EL ENTENDIDO QUE TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO PARA RECLAMAR “EL CONTRATISTA” EL PAGO.


Pagina 19 de 19

M.- PEP DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, EMITIRÁ POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.

N.- EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS SE EFECTUARA EN LAS

ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHO FACTOR; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS.

O.- EN EL CASO DE NO HABERSE PUBLICADO LOS ÍNDICES RESPECTIVOS, A LA

TERMINACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO O A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, HASTA UN DIA ANTES DE DICHA CONCLUSIÓN. EN CASO DE QUE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE EFECTUÉ ANTES DE HABERSE PUBLICADO LOS ÍNDICES RESPECTIVOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ MANIFESTAR EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS, SU SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, YA QUE DE NO HACERLO PRECLUYE EL DERECHO PARA RECLAMAR “EL CONTRATISTA” EL PAGO.

P.- SI AL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS O DURANTE EL PERIODO DE

EJECUCIÓN DE LOS MISMOS SE OTORGA ALGÚN ANTICIPO, EL O LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERÁN AFECTARSE POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS.

Q.- EL AJUSTE DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO POR LAS VARIACIONES DE LA

TASA DE INTERÉS Y EL ANTICIPO INDICADOS EN LOS INCISOS F Y O, SE OBTENDRÁ DE LAS SIGUIENTES FORMULAS:

AJUSTE DE FINANCIAMIENTO:

FFA = ((FFO – 1) ( IEA ) ) + 1

IEO DONDE: FFA = FACTOR DE FINANCIAMIENTO ACTUALIZADO, EXPRESADO EN FRACCIÓN DECIMAL FFO = FACTOR DE FINANCIAMIENTO DE CONCURSO EXPRESADO EN FRACCIÓN DECIMAL IEA = INDICADOR ECONÓMICO A LA FECHA DE ACTUALIZACIÓN IEO = INDICADOR ECONÓMICO A LA FECHA DE CONCURSO


Pagina 20 de 20

SI EN LA PROPUESTA DE “EL CONTRATISTA” NO SE IDENTIFICA EL INDICADOR ECONÓMICO EMPLEADO EN EL CALCULO DE FINANCIAMIENTO, EN LA FORMULA ANTERIOR SE EMPLEARA UN INDICADOR ECONÓMICO PARA TASA ACTIVA

FACTOR DE AJUSTE:

FA = ( ( FAC – 1 ) ( 1 – A ) + 1 ) ( FFA ) FFO DONDE: FA = FACTOR DE AJUSTE FAC = FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS CALCULADO A = PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO, EXPRESADO EN FRACCIÓN DECIMAL FFA = FACTOR DE FINANCIAMIENTO ACTUALIZADO EXPRESADO EN FRACCIÓN DECIMAL FFO = FACTOR DE FINANCIAMIENTO DE CONCURSO EXPRESADO EN FRACCIÓN DECIMAL

POR LO QUE EL FACTOR DE AJUSTE APLICABLE A ESTIMACIONES RESULTA:

FA x VALOR DE ESTIMACIÓN

DÉCIMA QUINTA.- TRABAJOS ADICIONALES.

CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, EL “CONTRATISTA” SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS SI SE TIENE CELEBRADO EL CONVENIO RESPECTIVO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DECIMASEXTA; O POR AUTORIZACIÓN DE “PEP” MEDIANTE ESCRITO O MEDIANTE ANOTACIÓN EN BITÁCORA, PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO, SIEMPRE Y CUANDO EN ESTE ÚLTIMO CASO, DICHOS INCREMENTOS NO REBASEN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO. "PEP" PROCEDERÁ A AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN ESTAS CONDICIONES, ATENDIENDO A LO SIGUIENTE:

A.- TRATÁNDOSE DE CANTIDADES DE TRABAJO ADICIONALES, ÉSTAS SE PAGARÁN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE.


Pagina 21 de 21

SI LAS CANTIDADES DE TRABAJO ADICIONALES IMPLICAN UN AUMENTO O REDUCCIÓN POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO, Y SE REQUIERA DE LA PARTICIPACIÓN DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES O PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS CONSIDERADAS EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA ADJUDICAR EL CONTRATO, DICHOS CONCEPTOS DEBERÁN ANALIZARSE COMO UN CONCEPTO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO.

B.- TRATÁNDOSE DE TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, EL “CONTRATISTA” DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES TREINTA DÍAS NATURALES A SU PRESENTACIÓN.

PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, “PEP” JUNTO CON EL “CONTRATISTA”, PROCEDERÁN EN EL SIGUIENTE ORDEN Y MANERA, SIENDO CADA ALTERNATIVA EXCLUYENTE DE LA ANTERIOR:

I. HACERLO CON BASE EN LOS COSTOS DIRECTOS ESTIPULADOS EN EL

CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES A LOS NUEVOS CONCEPTOS; II. DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, A PARTIR DE LOS

ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO;

PARA LOS EFECTOS DE ESTA FRACCIÓN, LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR SE REFERIRÁN A LO SIGUIENTE: LOS INSUMOS CON SUS COSTOS; LOS CONSUMOS Y LOS RENDIMIENTOS POR UNIDAD DE OBRA EN LAS MISMAS CONDICIONES A LAS ORIGINALES Y LOS COSTOS INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.

LA APLICACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS SERÁ LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDO CONSIDERAR LO SIGUIENTE: a) LOS COSTOS DE LOS INSUMOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, SE APLICARÁN DIRECTAMENTE A LOS CONSUMOS CALCULADOS POR UNIDAD DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO PREVISTOS DE QUE SE TRATE; b) CUANDO SE REQUIERAN INSUMOS QUE NO ESTÉN CONTENIDOS EN EL CONTRATO Y EL IMPORTE CONJUNTO DE ÉSTOS NO EXCEDA DEL VEINTICINCO POR CIENTO DEL VALOR DEL NUEVO PRECIO, SE PODRÁN APLICAR LOS COSTOS INVESTIGADOS EN EL MERCADO, CONCILIADOS POR LAS PARTES. LA CONDICIÓN ANTERIOR NO SERÁ LIMITATIVA EN EL CASO DE EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, PARA LOS CUALES SE APLICARÁ EL COSTO INVESTIGADO Y CONCILIADO; DEBIENDO CONSIDERAR QUE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DEBEN ESTAR


Pagina 22 de 22

REFERIDOS A LOS PRESENTADOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Y c) PARA DETERMINAR LOS CONSUMOS Y LOS RENDIMIENTOS DE UN PRECIO UNITARIO PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SE PODRÁ TOMAR COMO BASE EL ANÁLISIS DE UN PRECIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SEA SIMILAR, AJUSTANDO LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DEL GRADO DE DIFICULTAD Y ALCANCE DEL NUEVO PRECIO, CONSERVANDO LA RELACIÓN QUE GUARDEN ENTRE SÍ LOS CONSUMOS Y LOS RENDIMIENTOS EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS DE TRABAJOS EXISTENTES EN EL CATÁLOGO ORIGINAL.

III. CUANDO NO FUERA POSIBLE DETERMINAR EL PRECIO UNITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES ANTERIORES, “PEP” SOLICITARÁ AL “CONTRATISTA” QUE LIBREMENTE PRESENTE UNA PROPUESTA DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS, EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DÍAS, DEBIENDO EMITIR “PEP” EL DICTAMEN DE RESOLUCIÓN DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUÉL EN QUE RECIBA LA PROPUESTA. EL “CONTRATISTA” DEBERÁ CALCULAR EL NUEVO PRECIO APLICANDO LOS COSTOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRÁ LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCILIANDO ÉSTOS CON “PEP”, CONSIDERANDO QUE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DEBERÁN ESTAR REFERIDOS A LOS PRESENTADOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EL “CONTRATISTA” PODRÁ DETERMINAR ANALÍTICAMENTE LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS PARA EL NUEVO PRECIO UNITARIO, TOMANDO EN CUENTA LA EXPERIENCIA DE SU PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN O LOS ANTECEDENTES APLICABLES DE TRABAJOS SIMILARES, CONCILIANDO CON “PEP”, O

IV. ANALIZARLOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO CON EL “CONTRATISTA” RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, MAQUINARIA, EQUIPO, PERSONAL, Y DEMÁS QUE INTERVENGAN EN LOS CONCEPTOS.

“PEP” A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE DEJARÁ CONSTANCIA POR ESCRITO DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA, DEBIENDO VIGILAR QUE SE RESPETEN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO. EN DICHO ESCRITO SE ESTABLECERÁN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN Y EL PAGO DE LOS TRABAJOS; DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ENCARGARÁ DE LA VERIFICACIÓN DE LOS CONSUMOS, DE LOS RECURSOS ASIGNADOS Y LOS AVANCES; DETERMINANDO EL PROGRAMA, LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, LA MAQUINARIA, EL EQUIPO Y EL PERSONAL A UTILIZAR.

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL “CONTRATISTA” ENTREGARÁ EN UN PLAZO SIMILAR A LA FRECUENCIA DE SUS ESTIMACIONES, LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS CONSUMOS Y RECURSOS EMPLEADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO, DOCUMENTOS QUE FORMARÁN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE


Pagina 23 de 23

DEBERÁ DETERMINAR. ESTA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR AVALADA POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONSUMOS Y RECURSOS, CONSIDERANDO QUE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DEBERÁN ESTAR REFERIDOS A LOS PRESENTADOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA DOCUMENTACIÓN SERÁ LA BASE PARA CALCULAR EL PRECIO UNITARIO PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EL “CONTRATISTA” DEBERÁ ACOMPAÑAR TAMBIÉN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS. LOS COSTOS SE VERIFICARÁN Y CONCILIARÁN CON ANTERIORIDAD A SU APLICACIÓN EN EL PRECIO UNITARIO POR ELABORAR, SALVO LOS COSTOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS, “PEP” DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO AL “CONTRATISTA”, INDEPENDIENTE DE LA ANOTACIÓN EN BITÁCORA, LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE. EN TAL EVENTO, LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS QUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO QUE PARA TAL EFECTO SE SUSCRIBA. ASIMISMO, SE APLICARÁN A ESTOS PRECIOS, LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO Y DE UTILIDAD CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA ADJUDICAR EL CONTRATO, SALVO QUE LAS MODIFICACIONES IMPLIQUEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, EN CUYO CASO, “PEP” JUNTO CON EL “CONTRATISTA”, PODRÁN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA ADJUDICAR EL CONTRATO. SI POR LAS CARACTERÍSTICAS Y COMPLEJIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, NO ES POSIBLE SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA PRESENTE CLÁUSULA, SE PROCEDERÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE CONVENIO POR ESCRITO PODRÁN PACTAR MODIFICACIONES AL PRESENTE CONTRATO, CONFORME LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SI EL “CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBERÁ NOTIFICARLO A “PEP”, MEDIANTE ANOTACIÓN EN LA BITÁCORA, Y DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN SU SOLICITUD DE AMPLIACIÓN JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATORIA, PARA LO CUAL “PEP” DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES, EMITIRÁ EL


Pagina 24 de 24

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN Y DE NO HACERLO DICHA SOLICITUD SE TENDRÁ POR ACEPTADA. EL CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DEBERÁ FORMALIZARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A UNO U OTRO SUCESO.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS.

"PEP" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS, PARA LO CUAL “PEP” NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL “CONTRATISTA”, LAS CAUSAS QUE LO MOTIVAN, LA FECHA DE INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. LA TEMPORALIDAD DE ESTA SUSPENSIÓN NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

AMBAS PARTES FORMALIZARÁN LA SUSPENSIÓN MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA SUJETÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN Y "PEP" HAYA ORDENADO POR ESCRITO LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUANDO POR CUALQUIERA OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL “CONTRATISTA” LE FUERA IMPOSIBLE CUMPLIR CON EL PROGRAMA, ESTE PODRÁ SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SURJA DICHA CAUSA. EN ESTE ÚLTIMO SUPUESTO, LA FORMALIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, SE REALIZARÁ MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO POR EL QUE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE MODIFICACIÓN DEL PLAZO ORIGINALMENTE CONTRATADO.

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.

LAS PARTES FIJAN DE COMÚN ACUERDO LA SIGUIENTE PENA CONVENCIONAL: A).- EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ATRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HARÁ ACREEDOR A UNA PENALIZACIÓN ECONÓMICA DEL 2% SOBRE LA DIFERENCIA ACUMULADA MENSUAL ENTRE EL MONTO PROGRAMADO (ANEXO D-E) Y LO REALMENTE EJECUTADO DE LA OBRA AL TÉRMINO DEL MES DE QUE SE TRATE. ESTA RETENCIÓN SE APLICARÁ A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO


Pagina 25 de 25

EN LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN, Y TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, ESTOS NO HAN SIDO CONCLUIDOS. B).- EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN EL CONTRATO, SE APLICARA COMO PENA CONVENCIONAL, EL 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE ACTUALIZADO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR, POR CADA DIA DE ATRASO. EN CASO QUE LOS TRABAJOS SE LLEVEN A CABO, ADEMÁS MEDIANTE ORDENES DE TRABAJO, LA SEÑALIZACIÓN ECONÓMICA Y LA PENA CONVENCIONAL, SERÁN APLICABLES LO ESTIPULADO EN LOS INCISOS A Y B ANTERIORES.

LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, NO PODRÁN EXCEDER EN SU CONJUNTO AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE SE HUBIERE OTORGADO.

EN NINGÚN CASO PROCEDERÁ EL PAGO DE INTERESES, POR AQUELLAS CANTIDADES RETENIDAS Y DEVUELTAS AL CONTRATISTA.

SIN PERJUICIO DE OTRAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO, CADA UNA DE LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁ DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN QUE LA APLICACIÓN DE UNA EXIMA DE IMPONER CUALQUIERA OTRA QUE EN SU CASO PROCEDA POR CUALQUIER OTRA CAUSA DISTINTA A LAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS.

EL “CONTRATISTA” OTORGA SU CONFORMIDAD EN EL SENTIDO DE QUE “PEP" PODRÁ APLICAR LAS PENALIDADES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE DEDUCCIONES AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS AL “CONTRATISTA” CORRESPONDIENTE A ESTE CONTRATO, SI ESTAS FUERAN INSUFICIENTES O NO EXISTEN ESTIMACIONES, LAS PENAS SE APLICARÁN INCLUSO A CUALQUIER OTRO DERECHO DE COBRO PENDIENTE QUE TUVIESE EL “CONTRATISTA” A SU FAVOR DERIVADO DE OTRO U OTROS CONTRATOS CELEBRADOS CON PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

DÉCIMA NOVENA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.


Pagina 26 de 26

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, LIBERA AL OBLIGADO DE RESPONSABILIDAD.

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, AQUELLOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS CON AUTORIDAD PÚBLICA, GENERAL, INSUPERABLE, IMPREVISIBLE, O QUE PREVIÉNDOSE NO SE PUEDAN EVITAR, Y QUE ORIGINEN QUE UNA PERSONA REALICE UNA CONDUCTA DAÑOSA, CONTRARIA A UN DEBER JURÍDICO O A UNA OBLIGACIÓN. FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DEL HOMBRE, TALES COMO (ENUNCIATIVAMENTE MAS NO LIMITATIVA) MOTINES, ACTOS DE TERRORISMO, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDOS A ELLOS) TORMENTAS, IMPIDIÉNDOLE TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE EN FORMA ABSOLUTA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, SIN QUE TALES HECHOS LE SEAN IMPUTABLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y CUYA AFECTACIÓN NO PUEDE EVITARSE CON LOS INSTRUMENTOS DE QUE NORMALMENTE SE DISPONGA, YA PARA PREVENIR EL ACONTECIMIENTO O PARA OPONERSE A EL Y RESISTIRLO. SI LOS TRABAJOS SE REALIZAREN EN INSTALACIONES DE “PEP” Y ESTAS SE VEN AFECTADAS POR BLOQUEOS O CIERRES DE INSTALACIONES POR TERCEROS; EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON “PEP” LA DENUNCIA DE HECHOS ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE O EJERCITAR CUALQUIER OTRA ACCIÓN LEGAL QUE PROCEDA. LA NEGATIVA DEL CONTRATISTA A PRESENTAR LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE SERÁ CONSIDERADA COMO CAUSAL DE RESCISIÓN. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A “PEP”, QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI “PEP” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DEL CONTRATISTA. VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE “PEP” TENDRÁ LA FACULTAD DE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTREN, CUANDO CONCURRAN


Pagina 27 de 27

RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO SE DETERMINE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS POR LAS CAUSAS SEÑALADAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁN HACERSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA DE OBRA Y “PEP” LEVANTARÁ UN ACTA CIRCUNSTANCIADA, MISMA QUE EN SU ELABORACIÓN CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 121 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. ASIMISMO, “PEP” PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS YA EJECUTADOS Y LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS ÚLTIMOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A LA FECHA DE LA TERMINACIÓN, PREVIO ESTUDIO QUE HAGA “PEP” DE LA JUSTIFICACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN PARA TAL EFECTO, ESTOS GASTOS SE PAGARÁN CONTRA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. UNA VEZ COMUNICADA POR “PEP” LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. EN EL CASO DE “PEP”, EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARÁ ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO. EL “CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “PEP”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL FINIQUITO QUE CON MOTIVO DE LA TERMINACIÓN SE REALICE, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SECCIÓN NOVENA DEL CAPITULO CUARTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE COLOQUE EN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN O CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, O INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS


Pagina 28 de 28

EN EL PRESENTE CONTRATO, "PEP" PODRÁ RESCINDIR ÉSTE ADMINISTRATIVAMENTE.

ESTA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL Y PARA EFECTUARLA "PEP" COMUNICARÁ POR ESCRITO A EL "CONTRATISTA" LAS RAZONES QUE TUVIERE PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, PARA QUE "EL CONTRATISTA" DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA COMUNICACIÓN ANTES MENCIONADA, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EXHIBIENDO LAS PRUEBAS CON QUE ACREDITE SUS ARGUMENTACIONES. "PEP" RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE " EL CONTRATISTA" O DE QUE HUBIERE VENCIDO EL PLAZO PARA QUE ÉSTE CONTESTARA.

EN LA MISMA FECHA EN QUE “PEP” LE COMUNIQUE AL “CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL “CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. ESTA ACTA SE LEVANTARÁ ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO.

CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA”, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN, “PEP” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EL “CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “PEP”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE “PEP” LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO SEA EL “CONTRATISTA” QUIEN DECIDA DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN POR PARTE DE "PEP" SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:


Pagina 29 de 29

1).- SI EL "CONTRATISTA" POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY EN LA MATERIA Y SU REGLAMENTO. 2).- SI EL “CONTRATISTA” EN LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS NO TIENE EN EL SITIO DE LOS MISMOS, LOS RECURSOS TÉCNICOS, MATERIALES Y HUMANOS PROPUESTOS EN SU OFERTA DE LA LICITACIÓN. 3).- SI EL “CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 4).- SI EL “CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. 5).- SI EL “CONTRATISTA” SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO CUMPLE LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR "PEP" RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO. 6.).- SI EL “CONTRATISTA” NO CUMPLE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 7).- SI EL “CONTRATISTA” SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, NO PACTADOS EN LA CLÁUSULA DE SUBCONTRATACIÓN. 8).- SI EL “CONTRATISTA” ES SUJETO DE ALGÚN PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA SER DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS. 9).- SI EL “CONTRATISTA” CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “PEP”. 10).- SI EL "CONTRATISTA" NO DA A "PEP" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTADES DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES, DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 11).- SI EL “CONTRATISTA” NO EXHIBE A “PEP” LAS PÓLIZAS DE FIANZAS, SEGUROS, CERTIFICADOS Y/O DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O SI HABIÉNDOSE EXHIBIDO DICHA DOCUMENTACIÓN, ÉSTA NO SE MANTIENE EN VIGOR DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.


Pagina 30 de 30

12.)- POR NEGATIVA DE EL “CONTRATISTA” A PRESENTAR DENUNCIAS O A EJERCITAR CUALQUIER OTRA ACCIÓN LEGAL. 13).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES. 14).- SI EL “CONTRATISTA” SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL PRESENTE CONTRATO. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE EL "CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL “CONTRATISTA” COMUNICARA A “PEP” POR ESCRITO LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, “PEP”, DENTRO DE LOS SIGUIENTES SESENTA DÍAS NATURALES, A PARTIR DE DICHA COMUNICACIÓN VERIFICARA LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, PEP CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, EL “CONTRATISTA” Y “PEP” ELABORARAN DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN QUE SE HARÁ CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EL “CONTRATISTA” NO ACUDA CON PEP PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, “PEP” PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL “CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ COMUNICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO, EL CONTRATISTA TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.


Pagina 31 de 31

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, PEP PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO, O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

VIGÉSIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

A ) EL “CONTRATISTA” AUTORIZA A "PEP" PARA QUE DEDUZCA DE TODAS Y CADA UNA DE SUS ESTIMACIONES DE TRABAJO EL 5 (CINCO) AL MILLAR, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

B ) EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS, EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA BAJO LAS ORDENES DEL REPRESENTANTE DE "PEP".

C ) EL “CONTRATISTA” TENDRÁ ASIMISMO LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR AL REPRESENTANTE DE “PEP”, LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LAS ZONAS DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA AFECTACIÓN A LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LAS ZONAS EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES. LAS PARTES SE OBLIGAN A COMUNICARSE POR ESCRITO CUALQUIER INFORMACIÓN QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. ASIMISMO, SE OBLIGAN A UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EL IDIOMA ESPAÑOL EN TODA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CONTRATO, A EXCEPCIÓN DE LO PREVISTO EN LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.

EL “CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. EL “CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN


Pagina 32 de 32

RESPONDER A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES O TERCEROS PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "PEP" Y LE RESARCIRÁ CUALQUIER CANTIDAD QUE LLEGASE A EROGAR POR DICHO CONCEPTO. ASÍ MISMO EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER POR CUALQUIER TIPO DE RECLAMACIÓN EXTRALEGAL QUE SUS EMPLEADOS Y/O EX - EMPLEADOS PRESENTEN EN CONTRA DE “PEP”. VIGÉSIMA SEXTA.- IMPUESTOS.

CADA PARTE CONVIENE EN PAGAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEMÁS CARGAS FISCALES QUE CONFORME A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES TENGAN LA OBLIGACIÓN DE CUBRIR DURANTE LA VIGENCIA, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RELACIONES CON AUTORIDADES.

LAS AUTORIDADES FEDERALES MEXICANAS COMPETENTES, TENDRÁN LA INTERVENCIÓN QUE LES SEÑALEN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO FEDERAL, SUS REGLAMENTOS, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA EXPRESAMENTE A FACILITAR LA INTERVENCIÓN QUE CORRESPONDA A LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES, CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

VIGÉSIMA OCTAVA.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS QUE “PEP” TIENE ESTABLECIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, REGLAMENTO QUE PARA EFECTO DE SU OBLIGATORIEDAD FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO DEL MISMO, ASÍ COMO LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

VIGÉSIMA NOVENA.- SERVICIOS MÉDICOS

“PEP” PROPORCIONARÁ SERVICIOS MÉDICOS A LOS TRABAJADORES DEL “CONTRATISTA” QUE SE ENCUENTREN A BORDO DE LAS PLATAFORMAS. ESTE SERVICIO SE EFECTUARÁ PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL


Pagina 33 de 33

REPRESENTANTE DEL “CONTRATISTA”, A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS DE EMERGENCIA.

LOS COSTOS DE ESTOS SERVICIOS SERÁN DEDUCIDOS DE CUALQUIER FACTURA DERIVADA DE ESTE U OTROS CONTRATOS DEL “CONTRATISTA” QUE SE ENCUENTRE EN TRÁMITE DE PAGO EN “PEP” EN EL MOMENTO QUE LA JEFATURA DE SERVICIOS MÉDICOS SOLICITE EL COBRO, PARA LO CUAL, EL “CONTRATISTA” AUTORIZA LA RETENCIÓN DE ESTE AL FORMALIZAR ESTE CONTRATO

TRIGÉSIMA.- TRANSPORTACIÓN DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, PEP PROPORCIONARÁ, SIN CARGO ALGUNO PARA EL CONTRATISTA, LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS.

a) CAMBIO DE GUARDIA.

LA TRANSPORTACIÓN VÍA MARÍTIMA DEL PERSONAL, EL DÍA PACTADO PARA EL CAMBIO DE GUARDIA, DE ACUERDO A LOS ROLES Y PROGRAMAS DE TRANSPORTE DE PERSONAL QUE ESTABLEZCA EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE PEP, EN LAS RUTAS DESDE CD. DEL CARMEN, CAMPECHE Y/O DOS BOCAS TABASCO A LAS INSTALACIONES COSTA AFUERA Y VICEVERSA. POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ TRAMITAR LA SOLICITUD DE TRANSPORTE CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN POR MEDIO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PEP, NOTIFICARA AL CONTRATISTA PREVIO AL INICIO DL CONTRATO DEL DÍA PACTADO PARA EL CAMBIO DE GUARDIA DE SU PERSONAL. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA REQUIERA TRANSPORTE PARA SU PERSONAL EN DÍA DIFERENTE AL CAMBIO DE GUARDIA, ESTE QUEDARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIO EN LAS EMBARCACIONES. SIN QUE LA ESPERA QUE ESTO OCASIONE GENERE CARGO ALGUNO PARA PEP. ASÍ MISMO, PEP NO RECONOCERÁ CARGO ALGUNO POR ESPERA DE TRANSPORTE EN CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR. SI EL CONTRATISTA REQUIERE TRANSPORTACIÓN VÍA AÉREA, PODRÁ SOLICITARLO A PEP Y SU COSTO SE DEDUCIRÁ DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTE. SI PEP NO PUEDE PROPORCIONAR EL SERVICIO, EL CONTRATISTA PODRÁ CONTRATARLO A TERCEROS. SUJETÁNDOSE A LA NORMATIVIDAD, POLÍTICA, LINEAMIENTO Y CRITERIOS DE OPERACIÓN QUE APLICA PEP EN SUS OPERACIONES AÉREAS EN LA SONDA DE CAMPECHE PARA VUELOS DE COMPAÑÍAS EFECTUADOS POR TERCEROS, ASÍ COMO A LA NORMATIVIDAD RELATIVA AL CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE PEP EN LA SONDA DE CAMPECHE.


Pagina 34 de 34

PEP PODRÁ PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA, A LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA, SIN COSTO ALGUNO PARA EL MISMO EN LOS CASOS Y EXCEPCIONES SEÑALADOS EN EL LINEAMIENTO CSM-TP-SSA-01 QUE PARA EFECTO DE SU OBLIGATORIEDAD FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO “TP” DEL MISMO.

b) ENTRE INSTALACIONES COSTA AFUERA PEP PROPORCIONAR LA TRANSPORTACIÓN DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA, ENTRE LAS INSTALACIONES COSTA AFUERA POR LOS MEDIOS QUE TENGA DISPONIBLES, CONFORME A LOS PROGRAMAS Y/O NECESIDADES DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

RECOBROS PEP RECOBRARA EL COSTO DE ESTOS SERVICIOS DE ACUERDO A LOS PRECIOS QUE TENGA ESTABLECIDO CON TERCEROS, EN LOS SIGUIENTE CASOS:

• CUANDO EL CONTRATISTA SOLICITE POR ESCRITO A PEP EL TRASPORTE AÉREO Y ÉSTE, DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DEL MEDIO DE TRANSPORTE, PROPORCIONE EL SERVICIO.

• SI EL CONTRATISTA NO OCUPA EL TOTAL DE LOS ESPACIOS RESERVADOS

O SOLICITADOS A PEP PARA EFECTUAR EL TRANSPORTE DE SU PERSONAL, VÍA MARÍTIMA Y/O AÉREA.

• CUANDO EL CONTRATISTA TRAMITE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE

PERSONAL EN UN DIA DIFERENTE AL PACTADO PARA EL CAMBIO DE GUARDIA DE SU PERSONAL.

• CUANDO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA SEA TRASLADADO POR VÍA

AÉREA EN CASO DE ACCIDENTES O URGENCIAS MEDICAS.

EL CONTRATISTA OTORGA SU CONOCIMIENTO PARA QUE EL VALOR DE LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE CITADOS SE DEDUZCAN DE CUALQUIER DERECHO DE COBRO PENDIENTE QUE TENGA A SU FAVOR POR ACTOS JURÍDICOS CELEBRADOS CON PEP.


Pagina 35 de 35

TRIGÉSIMA PRIMERA.- ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS y/o SERVICIOS EN EL PLAZO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO PEP PROPORCIONARÁ SIN CARGO ALGUNO PARA EL CONTRATISTA LA ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, QUE SE ENCUENTREN A BORDO DE LAS INSTALACIONES COSTA FUERA DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD Y CAPACIDAD DE HOSPEDAJE CON QUE CUENTE PEP. SI EL CONTRATISTA INCURRE EN ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS y/o SERVICIOS A QUE SE OBLIGA POR EL PRESENTE CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE HARÁ ACREEDOR, PEP LE COBRARÁ LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR LOS CONCEPTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, DE ACUERDO A LOS PRECIOS QUE PEP TENGA ESTABLECIDOS CON TERCEROS.

ASIMISMO EL CONTRATISTA OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL VALOR DE LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE CITADOS, SE DEDUZCAN DE CUALQUIER DERECHO DE COBRO QUE TENGA A SU FAVOR CON PEP.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN

EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A MANTENER EN ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA PROPORCIONADA POR “PEP”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE DICHA INFORMACIÓN NO PODRÁ SER UTILIZADA POR EL “CONTRATISTA” PARA FINES DIVERSOS DE LOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

EN SU CASO TODA LA INFORMACIÓN PREPARADA POR EL “CONTRATISTA” COMO RESULTADO Y DERIVADA POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ PROPIEDAD DE “PEP” EN FORMA EXCLUSIVA, POR LO QUE EL “CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERAR Y USARLA COMO CONFIDENCIAL Y NO PODRÁ USARLA O REPRODUCIRLA TOTAL O PARCIALMENTE SIN CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DE “PEP”.

TRIGÉSIMA TERCERA.- DERECHOS Y PATENTES “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE POR EL USO INCORRECTO DE DERECHOS Y PATENTES O PROPIEDADES QUE PERTENEZCAN A TERCEROS Y CUALQUIER CARGO POR ESTE CONCEPTO SERÁ POR SU CUENTA, RELEVANDO A “PEP” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD AL RESPECTO, HACIÉNDOSE CARGO


Pagina 36 de 36

DE LAS RECLAMACIONES SI LAS HUBIESE Y EN SU CASO CUBRIRÁ A “PEP” LOS GASTOS QUE SE LLEGARA A EROGAR POR DICHO CONCEPTO.

TRIGÉSIMA CUARTA: DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

TODA VEZ QUE PETRÓLEOS MEXICANOS, SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS O CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA Y/O FILIAL QUE ÉSTE DESIGNE PARA TAL EFECTO, PODRÁN HACER USO DE RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMIENTO, CON EL OBJETO DE FINANCIAR LOS PAGOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA, EN O ANTES DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ENTREGA EL DOCUMENTO DENOMINADO “CÉDULA SOBRE EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS”, EL CUAL SE INTEGRA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO [NÚMERO DE ANEXO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL MODELO DE CONTRATO]. PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, PODRÁ SOLICITAR AL CONTRATISTA CUALQUIER ACLARACIÓN O INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA “CÉDULA SOBRE EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS” DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. ASIMISMO, EN CASO DE QUE LA INFORMACIÓN CONTEMPLADA EN LA CÉDULA SOBRE EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS LLEGARA A MODIFICARSE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A HACERLA DEL CONOCIMIENTO DE P.E.P., AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA TENGA CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, LA CUAL SE DEBERÁ PRESENTAR DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO [NÚMERO DE ANEXO CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON EL MODELO DE CONTRATO] DENOMINADO “DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO”, SIGUIENDO PARA TAL EFECTO LAS INSTRUCCIONES Y FORMATOS ESPECÍFICOS QUE SE CONTIENEN EN EL “INSTRUCTIVO DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO” QUE LE FUE ENTREGADO PREVIO A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO. DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER ENTREGADA ANTES DE CADA EVENTO DE PAGO POR EL CONTRATISTA EN O A [ASENTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA DESIGNADA PARA RECEPCIONAR DICHA DOCUMENTACIÓN, ÁREA, MODULO Y NOMBRE DEL ACTIVO] DE P.E.P. LA CONFIRMACIÓN ESCRITA DE RECEPCIÓN DE DICHA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE P.E.P., FORMARÁ PARTE DE LA


Pagina 37 de 37

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE CADA SOLICITUD DE PAGO QUE SE PRESENTE AL AMPARO DE ESTE CONTRATO. P.E.P., PODRÁ SOLICITAR AL CONTRATISTA CUALQUIER MODIFICACIÓN, ACLARACIÓN O INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. EL CONTRATISTA SE OBLIGA TAMBIÉN A INFORMAR OPORTUNAMENTE A SUS PROVEEDORES Y/O SUBCONTRATISTAS SOBRE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. TRIGÉSIMA QUINTA.- DISCREPANCIA ENTRE LAS PARTES. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURGIERAN DISCREPANCIAS PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO, ÉSTAS SERÁN RESUELTAS DE COMÚN ACUERDO ENTRE EL SUPERVISOR DESIGNADO POR “PEP” Y EL REPRESENTANTE TÉCNICO DEL “CONTRATISTA”, DEJANDO CONSTANCIA POR ESCRITO DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN; EN CASO DE QUE NO LLEGUEN A UN ACUERDO, TRATÁNDOSE DE CUESTIONES TÉCNICAS, SOLICITARÁN LA INTERVENCIÓN DE LA RESIDENCIA DE OBRA CON DOMICILIO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO N° 1, 2do NIVEL ALA ORIENTE, DE LA CALLE 33 N° 90 COL. BURÓCRATAS, EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. CUANDO LAS DISCREPANCIAS VERSEN SOBRE CUESTIONES ADMINISTRATIVAS, ACUDIRÁN A LA COORDINACIÓN DE ADMÓN. Y FINANZAS, CON OFICINAS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO N° 1, 2do NIVEL ALA ORIENTE, DE LA CALLE 33 N° 90 COL. BURÓCRATAS, EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE; DICHAS ÁREAS EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, RESOLVERÁN LO PROCEDENTE LEVANTÁNDOSE LA MINUTA CORRESPONDIENTE. EN CASO DE PERSISTIR LA DISCREPANCIA QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE AMBAS PARTES PARA QUE LOS HAGAN VALER ANTE LAS INSTANCIAS QUE CONSIDEREN CONVENIENTES DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO.

TRIGÉSIMA SEXTA.- COMPETENCIA JURISDICCIONAL

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO TANTO, EL “CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.


Pagina 38 de 38

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES EN CD. DEL CARMEN, CAMPECHE; A LOS ___ DÍAS DEL MES DE ____________ DEL AÑO ______.

DELEGADO JURÍDICO

RESPONSABLE REVISIÓN TÉCNICA

RESPONSABLE REVISIÓN ADMINISTRATIVA

SUSCRIBEN

EL CONTRATISTA

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

COntrato PEMEX Precios Unitarios

Documents

Transcript of COntrato PEMEX Precios Unitarios