D E S C R I P C I Ó N - PEMEX Exploración y Producción PEP · Web viewCamión quinta rueda con...

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA

DEPTO. MANTENIMIENTO DE DUCTOS Y SOPORTE OPERATIVO

ANEXO A RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS

Descripción de los Trabajos: “Limpieza a Ductos para su Desincorporación del Activo Integral Burgos”.

Licitación Pública No. 18575110_______________________________/11Pág. 1 de 8

No. de Plano y/o Croquis. Descripción

Revisión

1 Activo Integral Burgos.

2 Componente de Grapas.

3 Grapas de cincho tipo Smith Clamp o equivalente.

4 Grapas de cincho tipo Skinners o equivalente.

5 Cerca de alambre de púas de 4 hilos

6 Barandal de protección

7 Cubeta y conexiones

.

Representante Legal: _________________________ Representante de PEP:_____________________ Hector Raul Reveles Herrera

E.D Depto. Mantto. de Ductos y Soporte Operativo, AIB

Nombre o Razón Social:_____________________________

MAVS / SHL Versión Abril 2007 Obra Pública







1. Activo Integral Burgos

HRRH /MAVS / SHL Versión Abril 2007 Obra Pública







2: Componente de Grapas








3: Grapas de cincho tipo Smith Clamp o equivalente.








4: Grapas de cincho tipo Skinners o equivalente








5: Cerca de alambre de púas de 4 hilos


EXCAVACION CIRCULAR DE 0.20 m

1.50

0.50

BARRETA O MEZQUITE DE 4 in Ø

2.00

0.40 m

.

1.3 mAltura

2.5 mMáxima separación

0.40 m

0.50 m

Bases de concreto simple de 0.30 m de diámetro y 0.50 m de profundidad

Tubería de barandal ó secundaria 3 in Ø

Tubería de soporte ó principal







6: Barandal de protección


Tubería de barandal ó secundaria 2 in Ø

Dimensiones de los materiales Tubería de soporte ó principal de 3 pulgadas de diámetro cédula 40 x 1.8m Tubería de barandal ó secundaria de 2 pulgadas de diámetro cédula 40, con una separación

máxima de 2.5 m. Tubería de soporte ó principal hincada 0.50 m de profundidad y ahogada en concreto F’c=

150 kg/cm² en hoyos de 0.30 m de diámetro.







7: CUBETA Y CONEXIONES

ORIGEN

DESTINO


Placa tapa

Conexión a presa

Cubeta de recibo

Válvula de control de paso completo

Linea existenteValvula Para presa

Notas de los materiales Tuberia y válvulas de diferentes diámetros proporcionadas por PEP. Tapa de placa de ½” de acero al carbón ASTM A-36 soldable proporcionada por contratista. Reducciones de diferentes diámetros de 2” a 24” soldable proporcionada por el contratista.

Válvula de control de paso completo

Bayoneta para conexión en unidad de nitrógeno Linea existente

Presa metálica de 45 m3




ANEXO BG NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES


Licitación Pública No. 18575110_____________________________/11 Pág. 1 de 22

I.- DESCRIPCIÓN PRECISA Y DETALLADA DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN.

El objetivo principal de estas labores es realizar los trabajos correspondientes para el abandono de los ductos de acuerdo a la normatividad y especificaciones establecidas para alcanzar estos objetivos. Mediante coordenadas proporcionadas por P.E.P., el Contratista tendrá la obligación de proporcionar personal capacitado y equipo de precisión para localizar los pozos, así como el trazo de la línea de descarga, una vez localizadas se realizarán excavaciones tanto en el origen como en su destino para habilitar conexiones en su origen a una unidad de nitrógeno y en su destino a unas presas metálicas. Una vez realizadas estas labores mediante un equipo de bombeo de inyección de nitrógeno se correrá un émbolo de limpieza que desplazará los líquidos hacia las presas instaladas en su destino y dejando empacado el gas nitrógeno en el ducto.

Los líquidos serán recuperados mediante auto tanques y transportados a la estación de bombeo más cercana de P.E.P. Una vez desconectadas las unidades de inyección de bombeo y presas metálicas se cortará el ducto y se soldará una placa de acero al carbono, tanto en el origen como en el destino del ducto y se procederá al tapado de los registros. En el área del pozo se suministrará y se instalará un barandal para su protección, así como el suministro y colado de un firme de concreto simple y el monumento deberá ser pintado.

II.- UBICACIÓN Y RESIDENCIA.

El contratista contará con residencia (oficina y taller) en la localidad de Reynosa, Tamaulipas durante la vigencia del contrato, la cual estará equipada con todo lo necesario para llevar la administración del contrato: equipo de computo, impresoras, escaner, números telefónicos de líneas fijas locales de esta ciudad, así como equipo para establecer comunicación permanente con los supervisores y cuadrillas, con alcance claro a los diferentes sectores del Activo Integral Burgos donde se realizarán los trabajos. En caso de cambio de domicilio o número telefónico, deberá comunicarlo por escrito al Residente de Obra antes y después de que esto ocurra. Además contará con archivo donde localizar los procedimientos de P.E.P. y propios, expedientes del contrato, así como los programas y documentos que avalen el cumplimiento de las platicas de seguridad, adquisiciones de equipo de seguridad, capacitación del personal, mantenimiento a parque vehicular, calificaciones y certificados de soldadores, certificados de materiales y equipos, y además de otros documentos que avalen el cumplimiento del anexo “S”.

Los trabajos a realizar para inertizado y abandono de ductos fuera de operación definitiva se ejecutarán en los diferentes campos del Activo Integral Burgos.

Se ubicarán en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila con un radio de acción de 600 km., teniendo como centro de operación la Ciudad de Reynosa, Tams.

III.- INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ PEP.

PEP proporcionará las coordenadas de los pozos a localizar en campo para la localización física de los pozos y líneas de descarga, así como también facilitará el acceso a las instalaciones a las que se van a intervenir. PEP proporcionará los procedimientos, así como las normatividades aplicables a estos trabajos, también proporcionará la tubería requerida.








IV.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

1.- DEFINICIONES.Fuga: Cualquier emisión de hidrocarburo en un ducto, debido a fractura, ruptura, corrosión interior o exterior, sellado imperfecto o mal funcionamiento de accesorios y dispositivos utilizados en éste.

Abrazadera mecánica: Dispositivos como: grapas, abrazaderas de fábrica o envolventes atornilladas o soldadas en la sección de la tubería.

Reparación Provisional: Refuerzo de una sección de ducto que contiene un defecto o daño, consistente en la colocación de una abrazadera mecánica de fábrica o hechiza atornillada y que debe ser reparada en forma definitiva o permanente.

Ducto: Es un conducto que en ámbito petrolero se define como: Sistema de tubería con diferentes componentes tales como: válvulas, bridas, accesorios, espárragos, dispositivos de seguridad o alivio, etc., sujeto a presión y por medio del cual se transportan hidrocarburos.

Soldadura a tope: Es la soldadura que se deposita en la ranura entre dos elementos situados en el mismo plano (a tope) y cuyos bordes están en contactos. Los bordes podrán ser rectangulares, en “V” (simple o doble) o en “U” (simple o dobles).

Envolvente Metálica: Aditamento mecánico constituido por dos medias cañas de tubería al carbono y dos cintillas longitudinales, que serán soldadas para cubrir el área total dañada del tubo. Como mínimo debe tener el mismo espesor y especificación del ducto o su equivalente.

Purga Inerte: Acto de cambiar el contenido de un ducto o contenedor utilizando una sustancia inerte para desplazar el contenido original o para separar dos medios en intercambio, así, son evitadas las mezclas inflamables.

Gas de purga: Gas usado para desplazar el contenido de un ducto, con objeto de evitar la formación de mezclas inflamables, el gas de purgas es usualmente un gas inerte.

2.- ABREVIATURAS.

PEP (PEMEX Exploración y Producción).PTR (Permisos de Trabajos con Riesgo)SIPAC (Seguridad Integral de Protección Ambiental y Calidad)NOM (Norma Oficial Mexicana.)

A.I.B. (Activo Integral Burgos)LOPSRM (Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

RLOPSRM (Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas)LGEEPA ( Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente)

ASME (American Society of Mechanic Engineer)








pza (pieza)

ha (hectárea)m (metro)

h (hora)lb (libra)

m² (Metro cuadrado.)m3 (metro cúbico)

cm² (centímetro cuadrado.)cm³ (centímetro cúbico.)

mm (milímetros.)km (kilómetro)

kg (kilogramo)in (pulgada)

yd (yarda)cm (centímetro)

Ø (diámetro)ºc (grados centígrados.)

V.- NORMAS, ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS.La ejecución de los trabajos que se llevarán a cabo de acuerdo a las normas, especificaciones y códigos, que se señalan a continuación. Además podrán aplicarse, previa revisión y aprobación del supervisor de PEP, aquellas ya comprobadas y aceptadas que como consecuencia de los adelantos tecnológicos, superen o mejoren a las señaladas en costo, funcionamiento y calidad.

No. DESCRIPCIÓNDOCUMENTOS REGULATORIOS NACIONALES

DNV.LY.002 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de TamaulipasLey Ambiental del Estado de Nuevo León








DNV.LY.009 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Tamaulipas.

DNV.LY.046 Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.DNV.RG.004 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.DNV.RG.002 Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.DNV.LY.075 Ley General de Salud.DNV.RG.012 Reglamento de Trabajos Petroleros.DNV.RG.013 Reglamento de la ley federal sobre metrología y normalizaciónDNV.RG.041 Reglamento de la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.DNV.LY.044 Ley Federal de Desarrollo Forestal Sustentable.DNV.RG.031 Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

NORMAS :

NOM-001-SEMARNAT-1996 Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo.NOM-022-STPS-1999 Electricidad estática en los centros de trabajo-condiciones de seguridad e higiene

NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte - condiciones de seguridad e higieneNOM-100-STPS-1994 SEGURIDAD - EXTINTORES CONTRA INCENDIO A BASE DE POLVO

QUÍMICO SECO CON PRESIÓN CONTENIDA-ESPECIFICACIONESNOM-113-STPS-2009 Calzado de protección.NOM-115-STPS-2009 Cascos de protección, especificaciones, métodos de prueba y clasificación.NOM-116-STPS-2009 Seguridad, respiradores purificadores de aire contra partículas nocivas.

NOM-052-SEMARNAT-2005 Características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

NOM-041-SEMARNAT- 2006

Límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.

NOM-045-SEMARNAT-1996Niveles máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel o mezclas que incluyan diesel como combustible.

NOM-052-SEMARNAT-2005 El procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos

NOM-138/SEMARNAT/SS-2003

Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelo y las especificaciones para su caracterización y remediación.

NOM-117-SEMARNAT-1998Especificaciones de protección ambiental para la instalación y mantenimiento mayor de los sistemas para el transporte y distribución de hidrocarburos y petroquímicos en estado liquido y gaseoso.

NOM-004-SCT/2008 Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de materiales y residuos peligrosos

NOM-005-SCT-2008 Información de emergencias para el transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.








NOM-006-SCT2/2000 Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad destinada al autotransporte de materiales y residuos peligrosos

NOM-010-SCT2-2003 Disposiciones de compatibilidad y segregación, para el transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos

NOM-011-SCT2-1994 Condiciones para el transporte de las sustancias, materiales o residuos peligrosos en cantidades limitadas.

NOM-019-SCT2/2004 Disposiciones generales para la limpieza y control de remanentes de sustancias y residuos peligrosos en las unidades que transportan materiales y residuos peligrosos.

NOM-020-SCT2-1995 Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos, especificaciones sct 306, sct 307 y sct 312 (modificada dof 27/feb/2001)

ESPECIFICACIONES:CID-NOR-N-SI-0001 Requisitos mínimos de seguridad para el diseño, construcción, operación,

mantenimiento e inspección de ductos de transporteP.2.0131.03 DISEÑO DE PRESAS METÁLICAS PARA LODOSP.3.0121.01 Clasificación de materiales para el pago de excavacionesP.3.0151.05 Banquetas y guarniciones de concretoP.3.0341.03 Fabricación de presas metálicas para lodos.

Anexo “S”Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Pemex Exploración y Producción. Cuarta Versión, Rev. 01 de Mayo de 2010

NO. 03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.200-22100-M-105-0001 Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.

800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.

249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.RE.SN.01 Reglamento de seguridad e higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos

Subsidiarios.PG-AF-TC-001-2007 Procedimiento para la Administración de contratistas y proveedores en

materia de Seguridad, Salud y Protección AmbientalClave:800/16000/DCO/GT/010/07

GUIA TECNICA PARA CONTROL DE CONTRATISTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL.

237-16100-OP-317-022“Procedimiento para el control de las maniobras de carga, transporte y carga de líquidos del Activo Integral Burgos”

DIV-3 Carga, descarga y manejo de autotanquesS.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022.

S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027.

NORMAS DE PEMEXNRF-006-PEMEX-2007 Ropa de trabajo para trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos

Subsidiarios.NRF-007-PEMEX-2008 Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los ojos.








NRF-008-PEMEX-2007 Calzado industrial de piel para protección de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

NRF-024-PEMEX-2009 Requisitos mínimos para cinturones, bandolas, arneses, líneas de sujeción y líneas de vida.

NRF-030-PEMEX-2006 cambiar por NRF-030-PEMEX-2009

Diseño, Construcción, inspección y mantenimiento de ductos terrestres para transporte y recolección de hidrocarburos.

NRF-058-PEMEX-2004 Cascos de protección para la cabeza.NRF-084-PEMEX-2004 Electrodos para soldadura en los sistemas de ductos e instalaciones relacionadas.NRF-088-PEMEX-2005 Equipo de protección facial.NRF-096-PEMEX-2004 Conexiones y accesorios para ductos de recolección y transporte de hidrocarburos.NRF-114-PEMEX-2006 Guantes de cuero, algodón y/o combinados para trabajos generales.NRF-122-PEMEX-2006 Guantes de protección contra ácidos, álcalis y sustancias orgánicas.

NRF-150-PEMEX-2005 Pruebas hidrostáticas de tuberías y equipos.NFR-160-PEMEX-2007 Demoliciones y desmantelamientos

Es responsabilidad del contratista observar y apegarse a todos los reglamentos y normas de seguridad vigentes aplicables, para evitar perjuicios por la emanación de gases de los ductos y líneas de descargas, al personal encargado de realizar las labores y que podrían estar expuestos. Es responsabilidad del contratista realizar los trabajos de acuerdo a la LGEEPA (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente), y sus Reglamentos en materia de Impacto Ambiental, contaminación de aire, suelo, agua, residuos peligrosos y ruido, así como el cumplimiento de las disposiciones de impacto ambiental (S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04.- “Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022”) Y S.G.P.A./ DGIRA.DG.1666.07. “PROYECTO REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2005-2027” )

VI.- PROCEDIMIENTOS.

La ejecución de los trabajos referentes al contrato, el contratista los realizará de acuerdo a los procedimientos que se enlistan:

270-60000-MA-0012 Procedimiento para la excavación segura y sondeos efectivos en derechos de vía.DCO-PGI-T-407 Alineado y soldadura a tope en tuberías de acero al carbón.DCO-PGI-T-203 Relleno ó tapado de zanja con herramienta manual y/o maquinariaDCO-PGI-CR-511 Excavación segura y sondeos efectivos en derechos de víaDCO-PGI-T-404 Control y reparación de fugas en ductos en operación.

El contratista no podrá iniciar los trabajos referentes al contrato, si no cumple con estas disposiciones, de los procedimientos y normatividad aplicable y, todo retraso que esto ocasione afectara la ejecución general de los trabajos y se aplicara las penalidades correspondientes.

El contratista presentará al inicio del contrato copia impresa y en idioma español los procedimientos de soldaduras, a tope y de filete de acuerdo al proyecto específico para este contrato. Será inspeccionada la soldadura mediante radiografías proporcionadas por parte de P.E.P para asegurar que las soldaduras tengan propiedades mecánicas apropiadas de acuerdo a la especificación de la tubería donde lo indique el Residente de Obra.








Cada procedimiento de soldadura especificado en el proyecto será calificado de acuerdo al ASME sección 9 para tuberías con especificación API-5L-X52 y API-5L grado B de acuerdo a los parámetros que se enuncian en la tabla 11 de la NRF-030-PEMEX-2006. Estos procedimientos deben comprender uniones de tubo con tubo o tubo con accesorio, válvula o conexión, del mismo espesor o espesores diferentes así como soldaduras de filete.

El atraso en la entrega de dichos documentos retrasará en igual forma el inicio de los trabajos, siendo causa imputable al contratista.

VII.- PERSONAL.

El contratista presentará al inicio y contará durante la vigencia del contrato con un profesionista, con alguno de los siguientes perfiles: Ingeniería civil, mecánica, industrial, el cual será el Superintendente de Construcción responsable de la obra. Este contará con experiencia mínima de dos años en administración de contratos de Obra pública, construcción y mantenimiento de obra mecánica y civil.

El contratista durante el desarrollo de la obra contará con un Profesionista de Seguridad con experiencia mínima de un año, quien será el Inspector de Seguridad encargado de dar seguimiento a las condicionantes especificas del anexo “S” y del sistema de seguridad SSPA que se aplicarán durante las actividades del presente contrato, contará con

experiencia en las actividades referentes al contrato, así como, en primeros auxilios y trámites de permisos de trabajos con riesgos, así también contar con curso /Capacitación Análisis de causa raíz deductivo para analista principal para facilitadores, el cual contará con unidad de transporte tipo pick-up, con capacidad mínima de carga de 1 ton, modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación equipada con camper, torreta preventiva exterior, sirena y botiquín de primeros auxilios.

Durante el desarrollo de la obra el contratista contará como mínimo con dos profesionistas con alguno de los siguientes perfiles: Ingenieros Civil, Ingenieros Industrial, Ingeniero Mecánico, quienes serán los Supervisores de las cuadrillas para la ejecución de la obra, estos contarán con experiencia mínima de un año en construcción y mantenimiento de obra civil y mecánica, ambos contarán con unidad de transporte tipo pick-up 4X4 doble cabina, con capacidad mínima de carga de 1 ton, modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación.

Durante la vigencia del contrato el contratista contará como mínimo con tres frentes completos para trabajos de soldadura, con disponibilidad para realizar los trabajos en forma continua desde su inicio, denominándose como frente una cuadrilla la cual estará integrada por un cabo de oficios, un soldador especialista , un ayudante de soldador y tres obreros, además contará por cada frente con un ayudante de maniobras y operaciones contra incendio, este ultimo contará con equipo extintor de polvo químico seco de 30 libras y otro de CO 2 de 20 libras, así como con botiquín de primeros auxilios que incluya medicamentos de curación y materiales específicos para los riesgos potenciales del área y referentes al contrato.

El contratista contará como mínimo con nueve cuadrillas de trabajo completas para excavación, de las cuales dos se considerarán para trabajos en el área de Peña Blanca, las otras siete cuadrillas atenderán los campos aledaños al Municipio de Reynosa Tamaulipas. Estos deberá realizar los trabajos mediante detección de líneas con equipo detector de metales modelo RD4000 T3F o equivalente y realizar los trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, estos contarán con la disponibilidad para distribuirse dentro de los diferentes sectores del Activo








Integral Burgos, por lo que deberán conocerlos ampliamente. Las cuadrillas estarán compuestas por un cabo de oficios y cuatro obreros.

El contratista contará como mínimo con nueve cuadrillas de trabajo completas para localización de ductos de las cuales dos tendrán residencia en el Municipio Peña Blanca Nuevo León o áreas aledañas, las otras siete cuadrillas atenderán los campos aledaños al Municipio de Reynosa Tamaulipas. Se realizarán los trabajos mediante detección de líneas con equipo detector de metales modelo RD4000 o equivalente y realizar los trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, éstos contarán con la disponibilidad para distribuirse dentro de los diferentes sectores del Activo Integral Burgos, por lo que deberán conocerlos ampliamente. Las cuadrillas estarán compuestas por un cabo de oficios y un técnico en manejo del equipó radio detector y dos obreros.

El contratista contará como mínimo con una cuadrilla de trabajo para realizar recorridos de ductos localizando posibles fugas en los ductos que se inertizarán de las cuales atenderán los campos del Activo Integral Burgos. En los estados Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Estas contarán con disponibilidad durante la vigencia del contrato, así como para realizar los trabajos mediante forma continúa, éstos contarán con la disponibilidad para distribuirse dentro de los diferentes sectores del Activo Integral Burgos, por lo que deberán conocerlos ampliamente. Las cuadrillas estarán compuestas por un cabo de oficios y 4 obreros y contar con grapas de los diámetros de los ductos que se estén inertizando.

El contratista proporcionará seis presas metálicas de cielo abierto de 45 m³, que serán transportadas mediante un camión plataforma con malacate para transportación al lugar de destino de los pozos a inertizar, igualmente contará con tres pipas o auto tanques de presión y vacío para succionar los líquidos de las presas metálicas y sean transportados a las estaciones de recolección más cercanas o donde lo indique el supervisor.

En caso de que P.E.P. requiera más cuadrillas o frentes de trabajo de diferentes especialidades, estos se solicitarán al contratista a través del residente de Obra con 72 horas de anticipación para que los integre donde se le indique, presentándolos debidamente equipados y en las mismas condiciones estipuladas en este contrato, de existir negativa por parte del contratista se considerará como incumplimiento.

Al inicio y durante la vigencia del contrato el contratista proporcionará al Superintendente de Construcción, al Inspector de Seguridad, a los Supervisores de frentes de obra, a las cuadrillas de trabajo, una cámara digital para toma de evidencias derivadas de los trabajos en ductos, como justificación para cubrir gastos por afectación a terceros por parte de PEP.

Al inicio del contrato el contratista informará por escrito el nombramiento del Superintendente de construcción responsable de la obra, al Inspector de Seguridad encargado de dar seguimiento a las condicionantes especificas del anexo “S”, a los Supervisores de Frentes de Obras, así como a los operarios especialistas de maniobras y operaciones contra incendio que formarán parte de cada uno de los frentes de trabajo.

En caso de sustitución del personal del contratista, los suplentes cumplirán con los mismos requisitos (Documentos, Experiencia y Capacidad Técnica) descritos en este contrato, mismos que serán evaluados por el personal de PEP, por lo que durante la vigencia del contrato PEP podrá realizar las pruebas que sean necesarias al personal del contratista.








El contratista deberá contar con el equipo y personal suficiente para la ejecución de los trabajos con calidad para garantizar que los mismos se desarrollen de acuerdo a lo programado.

No se dará inicio a los trabajos referentes al contrato si el contratista no cumple con lo indicado.

VIII.- EQUIPO.

Maquinaria y equipo mínimo que presentará la contratista para la ejecución de los trabajos, todos deberán estar en óptimas condiciones de operación y disponibles durante la vigencia del contrato para la correcta ejecución de los trabajos.

Cantidad Maquinaria y equipo mínimo

3

Camiones con capacidad mínima de 3.5 toneladas o mayor capacidad, modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación equipada con caseta para el transporte de personal, con asientos y cinturones de seguridad, así como con estructura de protección entre caseta y área de carga.

9Camionetas tipo pick-up, equipada tracción 4X4 , con capacidad mínima de carga de 1 ton, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2006 o más reciente, en óptimas condiciones de operación.

9Camionetas tipo pick-up, equipada con camper, con capacidad mínima de carga de 1 ton, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2006 o más reciente, en óptimas condiciones de operación.

4 Máquinas de soldar, como mínimo de 400 amperes a corriente directa con accesorios.

2 Retroexcavadoras con equipo de demolición, bote roquero y bote con capacidad ¾ de yarda cúbica.

3 Equipo de corte oxigeno-acetileno1 Camión quinta rueda con cama baja remolcable con malacate par trasportar presa metálica.1 Camión Brazo Hidráulico con capacidad mínima de 5 toneladas3 Camión Pipa con capacidad mínima de 45m³.6 Presa metálica de 45 metros cúbicos de cielo abierto

9

Equipo de navegación digital portátil (GPS), con una precisión de +/- 3-5 m (95% típico), pantalla a color de 256 colores, receptor de 12 canales paralelos, en idioma español, odómetro, antena interna, pantalla LCD de 176 x 220 alta resolución FSTN, resistente al agua, baterías recargables con duración de 36 horas como mínimo.

1 Unidad bomba de inyección de nitrógeno2 Juegos de Alineadores exteriores desde 2 in hasta 24 in de diámetro.2 Juegos completos de corta tubos para diámetros de 2 in hasta 24 in de diámetro.

9 Equipos localizadores electrónicos de tuberías (Radio Detector Digitalizado con pantalla digital). Que detecte diámetro y profundidad RD4000 o equivalente.

9 Explosímetros1 Bulldozer 6 o equivalente.1 Motoconformadora .1 Equipo neumático de cuatro pistolas remolcable1 Camion de volteo








18 Cámara Fotográfica.1 Revolvedora.1 Equipo vibrador tipo chicote.1 Planta de luz.

El contratista contará con equipo de comunicación con cobertura amplia para los diferentes sectores del Activo Integral Burgos para establecer comunicación permanente en tiempo real entre el Residente de Obra de PEP , cuadrillas, el Superintendente de Construcción, el Inspector de Seguridad, los Supervisores de Frente de Obra, así como la oficina base de la contratista, mismo que estará disponible durante la vigencia del contrato. Todos los vehículos que utilice el contratista para la realización de los trabajos referentes al contrato estarán identificados con razón social (rótulo de identificación del contratista en forma clara y legible).

Todos los vehículos, maquinaria y equipo que utilice la contratista para la realización de los trabajos referentes al contrato estarán en óptimas condiciones de operación desde su inicio y durante las actividades del contrato.

Todos los vehículos proporcionados por la contratista para la ejecución de los trabajos referentes al contrato contarán con sistema de radio-comunicación, con alcance claro para cada uno de los sectores de Activo Integral Burgos, de igual manera incluirán tres para la Residencia de Obra, los cuales se concentrarán en las oficinas del Residente de Obra para establecer comunicación permanente con los supervisores, además la contratista considerará sistema de comunicación permanente entre el Residente de obra, el Superintendente de Construcción y los Supervisores durante la vigencia del contrato para atender y/o dar soluciones de cualquier índole que puedan poner en riesgo la solvencia del contrato, al personal ocupacionalmente expuesto y/o las condicionantes derivadas de posibles fugas en ductos que puedan considerarse como situaciones de riesgo en la realización de inyección de nitrógeno.

El contratista proporcionará equipo de navegación digital portátil (GPS), con una precisión de +/- 3 a 5 m (95% típico), pantalla a color de 256 colores, receptor de 12 canales paralelos, en idioma español, odómetro, antena interna, pantalla LCD de 176 x 220 alta resolución FSTN, resistente al agua, baterías recargables con duración de 36 horas como mínimo, misma que formará parte integral del formato DT-6, a demás proporcionará un adicional para la Residencia de Obra, para atender y/o dar soluciones de cualquier índole que puedan poner en riesgo la solvencia del contrato, al personal ocupacionalmente expuesto y/o las condicionantes derivadas de posibles fugas en ductos que puedan considerarse como situaciones de riesgo para la integridad de la red de los ductos.

Si durante la realización de los trabajos referentes al contrato la máquina de soldar o la retroexcavadora sufren desperfectos que impidan su funcionamiento para la correcta ejecución de los trabajos, el contratista los remplazará de inmediato con otro equipo de las mismas características para no interrumpir la continuidad de los trabajos sin cargo adicional a PEP.

IX.- MATERIAL.

El contratista sólo utilizará materiales nuevos que estén de acuerdo con las especificaciones que se indican por cada partida y las especificaciones de PEP, así como también las normas nacionales e internacionales vigentes; en caso de que sean de procedencia extranjera, entregará el pedimento de importación original, todos los materiales que no cumplan con los requisitos de las presentes especificaciones se considerarán defectuosos y serán rechazados








retirándose inmediatamente del lugar de trabajo, sin esta documentación no se recibirán los materiales suministrados por la contratista.

X.- HORARIO Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.

El Superintendente de Construcción se presentará todos los días de lunes a viernes (en caso necesario sábados) en las oficinas de la Sección de Mantenimiento a Ductos del Activo Integral Burgos, ante el Residente de Obra al inicio de cada jornada (08:00 A.M.) para entregar reportes, avances de obras, recibir órdenes de trabajo referentes al contrato por el Residente de PEP, documentaciones y/o atender situaciones de cualquier índole referentes al contrato. Las jornadas de trabajos se considerarán de 8 horas.

La ejecución del Contrato se llevará a cabo, mediante órdenes de trabajo parciales las cuales generará el Residente de Obra y se entregarán al Superintendente de Construcción para su ejecución debidamente firmadas por ambas partes al inicio de cada jornada. En caso necesario y/o si se requiere de acuerdo a las necesidades del servicio serán indicadas a través del Residente de obra de PEP por vía comunicación radio las que serán formuladas por el Residente de Obra de PEP así como ratificadas y firmadas por ambas partes al día siguiente laborable para PEP.

No se procederá la estimación si esta no cuenta con la orden de trabajo, generadores, copia de bitácora y documentos de soporte.

El Residente de Obra, será el único responsable de generar la ejecución de los trabajos solicitados por los supervisores de PEP a través de las órdenes de trabajo y no se recibirán los reportes ni generadores de obra de trabajos que no hayan sido autorizados por éste.

Las oficinas de Mantenimiento a Ductos del Activo Integral Burgos se ubican en Boulevard Morelos y Calle Tamaulipas S/N., Colonia Rodríguez, C.P. 88630, Reynosa Tamaulipas, (Puerta Cinco).

Las órdenes de trabajo contendrán como mínimo los siguientes datos: Fecha, No. De orden consecutivo, nombre de la Compañía, Nombre del contrato, No. De contrato, Ubicación de los trabajos, Fecha de inicio, Plazo de ejecución, Fecha de terminación, Firma del supervisor de apoyo de PEP (si aplica) y Firma del Superintendente de Construcción y del Residente de Obra.

XI.- REPORTES.

Es obligación del contratista recabar y documentar en campo toda la información pertinente a los trabajos ejecutados y entregará un reporte al Residente de Obra contenida en un croquis tamaño carta en original y 2 copias, elaborado en Auto-cad indicando con GPS todos los quiebres de los ductos, su origen, destino y diámetro, interconexiones, calles si aplica, así como cuerpos de agua, cruces de vías de comunicación, redes eléctricas, zonas urbanas indicando si hay centros comerciales, escuelas, parques deportivos, áreas verdes, lechos acuosos, líneas de telefonía, y evidencia fotográfica de lo indicando anteriormente. Y será requisito indispensable su presentación para la autorización de la partida.

El Contratista entregará al Residente de Obra, un reporte referente a los trabajos de localización, que serán entregados en carpetas plásticas de 4 in. y con protectores de hojas, un croquis tamaño carta en original y 2 copias, elaborado en Auto-cad indicando con GPS todos los quiebres de los ductos, su origen, destino y diámetro,








interconexiones, calles si aplica, así como cuerpos de agua, cruces de vías de comunicación, redes eléctricas, zonas urbanas indicando si hay centros comerciales, escuelas, parques deportivos, áreas verdes, lechos acuosos, líneas de telefonía, y evidencia fotográfica de lo indicando anteriormente. Y será requisito indispensable su presentación para la autorización de la partida.

El contratista proporcionará al Residente de Obra de PEP (cuando este lo requiera) los reportes de campo, croquis de los trabajos de campos necesarios, así como los avances de los trabajos producto del desarrollo del contrato.

De lo anterior que entregará el contratista al Residente de obra en las actividades referentes al contrato será las actividades diarias realizadas para la atención y reparación de fugas, generadores de trabajo, graficas de pruebas hidrostáticas, y otros.

NÚMEROS GENERADORES DE OBRA.

Los números generadores de obra es la documentación que acredita la procedencia de una estimación. El contratista entregará diariamente los números generadores de obra ejecutada al Residente de Obra de PEP. El contratista entregará al día siguiente laborable para PEP los números generadores de las órdenes de trabajo que haya recibido correspondiente a obra ejecutada, los cuales los conciliarán con el supervisor de apoyo del sector correspondiente y posteriormente se los entregará al Residente de Obra debidamente firmados por ambas partes.

Los generadores de obra se entregarán en las oficinas de la Residencia de Obra en el siguiente horario de 08:00 hrs. a las 14:00 hrs. y de 16:00 hrs. a las 18:00 hrs.

CONTROL DE CALIDAD.

Los trabajos que realice el contratista referentes al contrato se realizarán basándose en las especificaciones particulares, así como en las normas, códigos y estándares de diseño de construcción nacionales e internacionales que aplique en las necesidades especificas del proyecto.

En la realización de los trabajos de soldadura no se permitirá realizar limpieza y/o desbastes con herramienta manual (cepillos de alambres, limas, etc…), se realizarán con cardas y discos abrasivos roscados en pulidores eléctricos.

INTERPRETACIÓN DE CROQUIS Y/O PLANOS.

El Contratista entregará un reporte al Residente de Obra en un croquis tamaño carta en original y 2 copias, elaborado en Auto-cad indicando con GPS todos los quiebres de los ductos, su origen, destino y diámetro, interconexiones, calles si aplica, así como cuerpos de agua, cruces de vías de comunicación, redes eléctricas, zonas urbanas indicando si hay centros comerciales, escuelas, parques deportivos, áreas verdes, lechos acuosos, líneas de telefonía, y evidencia fotográfica de lo indicando anteriormente. Y será requisito indispensable su presentación para la autorización de la partida.

El contratista acepta que cualquier duda sobre la interpretación de los croquis y/o planos del anexo "A", será consultada con el Residente de Obra y se resolverá de acuerdo con las instrucciones del mismo.








XII.- MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

El contratista acatará las disposiciones de seguridad vigentes en PEMEX Exploración y Producción (Anexo “S”) Cuarta Versión Revisión 01 de Mayo de 2010, “Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan actividades en Instalaciones de PEMEX Exploración Y Producción” y del sistema de seguridad SSPA “Seguridad, Salud y Protección Ambiental.

Antes de iniciar los trabajos, registrar a su personal con el supervisor o residente, quien gestionará el acceso de dicho personal con el área de seguridad física y con el responsable de las instalaciones donde desarrollarán sus actividades, además de cumplir con las disposiciones emitidas por el documento No. 03.0.03 acceso de personas a instalaciones de petróleos mexicanos.

El contratista deberá cumplir con los términos y condicionantes que regulan las actividades de Exploración y Producción en la cuenca de Burgos y cuenca de Sabinas Piedras Negras, emitidas en el documento Resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 del 28 de Septiembre del 2004. Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022. y en el documento Resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 del Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2005-2027.

Al conducir o transportarse en vehículos automotores dentro de las instalaciones cumplir con lo siguiente:

Cumplir con el documento normativo 800-80000-DCSIPA-L-002 lineamientos para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.

Cumplir con el documento normativo 249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.

Los vehículos que se usen para transporte de trabajadores deben de estar dotados de asientos adecuados, así como de cabina que de protección en caso de mal tiempo o de accidentes.

Ninguna persona debe viajar en los estribos de los vehículos ni en la parte trasera de los equipos para transportar carga.

Al conducir vehículos dentro de las instalaciones petroleras, circular a velocidades de 20 km/h o menores a las velocidades máximas indicadas en los señalamientos que se tengan en las diferentes áreas.

Los vehículos deberán contar con un sistema de rastreo y monitoreo mediante gps que pueda ser vigilado por PEP R.N. para el desarrollo de los trabajos, mediante reporte emitidos por el contratista semanalmente.

Los vehículos no deben contar con logotipo de PEMEX ni la leyenda “Al servicio de PEMEX”, deben indicar teléfono para quejas así como la velocidad máxima permitida.

No deben dejar puertas abiertas ni violar candados, ni dejar desechos tóxicos, material o basura en los predios particulares o en las áreas de las instalaciones de PEMEX Exploración y Producción, en caso de reclamación por parte de los propietarios de los terrenos donde se desarrollan los trabajos por pérdida de ganado y destrozos a cultivos que sea imputable a la contratista, ésta deberá responder por los daños o afectación ocasionados.








Dependiendo de las actividades que realizará el contratista para el manejo de residuos peligrosos, como son grasas, aceites, textiles impregnados de hidrocarburos, baterías, pinturas, etc., requerirá presentar las siguientes autorizaciones en caso de que aplique.

AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT

- Recolección y transporte- Exportación- Operación de centro de confinamiento- Acopio (almacenamiento) temporal- Tratamiento- Incineración- Reciclaje- Reuso

- Para las unidades que realizarán el transporte de los residuos

En el caso de subcontratar los servicios de manejo, deberán entregarse al supervisor de PEP, las autorizaciones de las compañías subcontratadas.

El cumplimiento de los requisitos de Seguridad, Protección Ambiental, Salud Ocupacional e Higiene Industrial estipulados en este documento, no exime al contratista de cumplir con las disposiciones aplicables.

El contratista debe utilizar y asegurar que su personal, utilice durante su permanencia en instalaciones de PEMEX, el equipo de protección personal específico para desempeñar sus actividades, el cual debe cumplir con las normas de referencia de PEMEX aplicables, o de no existir éstas, con las disposiciones aplicables.

Al término de la ejecución de una obra, el contratista está obligado a entregar el área de trabajo, limpia, libre de materiales, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno o estructuras.

El contratista deberá respetar los límites de velocidad indicados en los señalamientos.

El contratista deberá mantener el equipo y la maquinaria que sean utilizados para el proyecto, en óptimas condiciones de operación.El contratista deberá contar oportunamente con el permiso de trabajo con riesgo de acuerdo al procedimiento de PEP antes de iniciar los trabajos, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten de su inobservancia, serán a cargo del contratista.

En caso de presentarse derrames accidentales de residuos o materiales peligrosos durante el manejo que efectúe el contratista, éste deberá notificar de inmediato a P.E.P. (Departamento de Desarrollo Sustentable y Calidad de la Coordinación de SIPA), así mismo, conjuntamente con el Residente de Obra deberá llenar el formato F-01-I-PAA-114 Rev.1, o el que la autoridad ambiental determine entregándolo al mencionado departamento antes de 72 horas, para su trámite.








El contratista depositará los líquidos recuperados de los ductos en la estación de recolección más cercana, que le indique el residente de PEP, dentro del Activo Integral Burgos.

El saneamiento correspondiente lo realizará el contratista de acuerdo a lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, sin cargo económico para PEMEX Exploración y Producción, y entregará al supervisor las evidencias de dicho saneamiento.

El contratista deberá otorgar capacitación ambiental al personal involucrado en el desarrollo de las obras, en esta capacitación se deberá difundir el contenido del Oficio Resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 y del Oficio Resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07. Haciendo énfasis de la prohibición de capturar, cazar, colectar, comercializar, traficar y perjudicar especies de flora y fauna silvestres que habitan en la zona. Los contenedores de aceite, combustibles y obras sustancias liquidas, que al derramarse puedan provocar contaminación en el suelo, deberán colocarse sobre recipientes portátiles para prevenir derrames.

Todos los sobrantes de soldadura, pinturas, aceites, estopas, envases, contaminadas con sustancias o residuos peligrosos, deberán almacenarse temporalmente bajo las condiciones que establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos, su reglamento y las normas oficiales mexicanas.

La recolección y el transporte de los residuos peligrosos a los centros de reciclaje, tratamiento o disposición final, el contratista deberán hacerlo a través de una compañía que cuente con autorización de la SEMARNAT para realizar esta actividad.

El contratista deberá depositar temporalmente en contenedores metálicos con tapa, residuos domésticos, materia orgánica, plástico, cartón, etc. Que se generen durante las diferentes etapas del proyecto, y es responsable de darle una disposición autorizada por el municipio.

El contratista deberá entregar al supervisor de PEMEX Exploración y Producción en los primeros tres días de cada mes, un reporte escrito de los residuos peligrosos recolectados y enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final el mes inmediato anterior. El contratista deberá entregar al supervisor de PEP, los manifiestos del transporte de los residuos enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final, debidamente firmados por el destinatario en el plazo establecido en la Legislación Nacional vigente, en estos documentos deberá indicarse que el generador es PEMEX Exploración y Producción, anotar su número de registro y las instalaciones donde se generaron los residuos.

Si el destino final de los desechos es la incineración u algún otro tratamiento, el contratista deberá entregar a PEP un certificado que avale la destrucción o transformación de estos residuos.

Deberán mantenerse registros en bitácora y documentación probatoria, como lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente respecto a la generación, transporte, tratamiento y/o disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos.

Utilizar equipo de protección personal en buen estado,

Obedecer y respetar las señalizaciones prohibitivas o restrictivas, así como atender las informativas que se tengan en las instalaciones.








No se deberá mezclar los residuos sólidos domésticos con chatarra, residuos peligrosos o cualquier otro residuo generado.

A través de sus representantes el proveedor o contratista debe solicitar la autorización para dar inicio de sus trabajos dentro de las instalaciones.

Respetar cercas, bardas y puertas de acceso de las instalaciones y solo ingresar o salir de las instalaciones a través de las entradas o salida que se le indique.

Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento y las otras Leyes, Reglamentos y Normas en la materia.

Si el contratista encuentra monumentos, restos y vestigios arqueológicos, históricos y culturales durante sus actividades, debe evitar su destrucción e informar de inmediato a PEP, así como evitar difundir públicamente dichos hallazgos.

Queda prohibido al contratista lo siguiente:

Realizar trabajos ajenos a los señalados en el Contrato. Realizar actividades fuera de los límites de las áreas autorizadas para estos trabajos. El uso de fogatas y explosivos. Dar mantenimiento a los vehículos en el sitio de la obra, caminos de acceso y áreas aledañas.

En caso de tener dudas en la interpretación de las disposiciones mencionadas, el contratista deberá solicitar al residente de la obra, la asesoría adecuada.

El contratista debe proporcionar a sus trabajadores el servicio de sanitarios (letrinas portátiles), las aguas generadas deben ser colectadas, tratadas y/o dispuestas por empresas especializadas y autorizadas para esta actividad. Se prohíbe el vertimiento de estos residuos en el suelo o cuerpos de agua.

En caso de requerir material para relleno o nivelación, éste deberá ser de bancos de material que cuenten con autorización. El transporte de este material, deberá hacerse cubierto con lonas para evitar la dispersión de partículas.

Cuando se utilicen postas de madera, el contratista deberá comprobar su legal procedencia, a través de la presentación de la autorización expedida por la SEMARNAT para el aprovechamiento de recursos forestales, como lo establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; esta autorización deberá solicitarla a quien le suministre este material y entregará copia al supervisor de Exploración y Producción.

Acordonar con cintas de polietileno de color amarillo o rojo, e identificar con señalamientos las zonas donde se ejecuten trabajos con riesgo potencial para el peatón o los trabajadores

En caso de reclamación por parte de propietarios afectados por pérdida de ganado y/o daños a los predios que sea imputable al contratista, éste deberá reparar los daños o afectación ocasionados.








Para minimizar la emisión de polvos generados por el tránsito de vehículos, deberá establecerse como velocidad máxima permisible 40 km/h en caminos de terracería al interior del polígono. Esta medida deberá ser difundida al personal en el programa de inducción ambiental, y mediante señalización en los propios caminos que crucen asentamientos humanos, la velocidad máxima será de 20km/h.

El contratista será el responsable de tramitar oportunamente en coordinación con el Residente de Obra los permisos de trabajo con riesgo (PTR) con 48 y 72 horas de anticipación previo al inicio de los trabajos, por lo que deberá contar con personal que asistió y aprobó el curso para signatario de permisos para trabajos con riesgo, debiendo presentar constancia de haber aprobado el curso de por lo menos una persona.

El Contratista se apegará a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de Protección al Medio Ambiente, así como las propias emitidas por la Paraestatal para la regulación de sus obras, procesos y actividades.

El Contratista proporcionará a sus trabajadores durante la vigencia del contrato, los servicios sanitarios portátiles (tipo cazador: silla plegadiza y bolsas desechables) que serán necesarios durante el tiempo en que ejecuten las actividades de mantenimiento y/o reacondicionamiento a las instalaciones y hasta el término del mismo. Además, mantendrá un estricto control de los residuos sanitarios en todas las etapas del proyecto y contar con los procedimientos y equipo adecuados para su disposición final.

El contratista proporcionará todo el equipo de protección personal (no es limitativo) a sus trabajadores que formen parte del presente contrato, como ejemplo: Uniforme ropa de algodón (camisa y pantalón), zapatos de seguridad con casquillo, casco, guantes de carnaza, anteojos, protección para oídos; equipo de protección para los soldadores, sus ayudantes y obreros, protección mascarilla contra gases: mascarillas monógamas resistente a la presencia hidrocarburos en forma gaseosa etc.., de no cumplir con lo anterior los supervisores de apoyo, el Residente de Obra y cualquier personal de PEP con ingerencia o responsabilidad en la instalación que se esté interviniendo, tiene la facultad de retirar al personal del área de trabajo o de las instalación, el Inspector de seguridad y el Supervisor de Frente de Obra portarán gafete de identificación con logotipo del contratista dentro de las instalaciones de PEP, y el personal obrero deberá portar el logotipo en el uniforme.

Para la realización de los trabajos de soldadura por seguridad para el personal ocupacionalmente expuesto el contratista proporcionará discos abrasivos y cardas que cuenten con tuercas integradas para roscar directamente al pulidor eléctrico, además de proporcionar caretas faciales para protección del personal que lo utilice.

El contratista integrará por cada frente de trabajo un operario especialista de maniobras y operaciones contraincendio, este ultimo contará con equipo extintor de polvo químico seco de 30 libras y otro de CO2 de 20 libras y botiquín de primeros auxilios que incluya medicamentos de curación y materiales específicos para los riesgos potenciales del área de trabajo tales como cortaduras, náuseas, golpes, intoxicación por presencia de hidrocarburo en forma líquida o gaseosa, etc.

Todas las unidades del contratista empleadas para cada frente de trabajo traerán un extintor de polvo químico seco de 30 libras y otro de CO2 de 20 libras, ambos en óptimas condiciones durante la vigencia del contrato.

Todas las unidades del contratista empleadas para cada frente de trabajo contarán con, asientos y cinturones de seguridad para resguardar al personal. El Inspector de Seguridad contará con unidad de transporte misma que estará








equipada con camper, torreta preventiva exterior, sirena y botiquín de primeros auxilios que incluya medicamentos de curación y materiales específicos para los riesgos potenciales del área de trabajo tales como cortaduras, náuseas, golpes, intoxicación por presencia de hidrocarburo en forma líquida o gaseosa, etc..

El contratista establecerá reglamentaciones internas para evitar cualquier afectación derivada de las actividades del personal a su cargo, así como cualquier tipo de aprovechamiento de las especies de flora y fauna, incluyendo aquéllas que se encuentran bajo alguna categoría especial de conservación, según lo establecido en la NOM-O59-ECOL/1994 o más reciente. Asimismo, será responsable de que estas disposiciones se promuevan entre los trabajadores, así como el conocimiento de las sanciones que las leyes establecen para la protección de la flora y fauna.

El contratista delimitará las áreas de trabajo con bandas plásticas de peligro de color reflejarte con sus respectivas postas, así mismo será indispensable para las en las excavaciones en general.

El contratista mantendrá limpias todas las áreas de trabajo diariamente, durante y al final de la obra, retiro de escombros, basura depositándolas en el basurero más cercano, los materiales a utilizar deberán almacenarse en lugares donde no obstruyan los accesos ni causen molestias a terceros.

Realizar la limpieza de los sitios al concluir las etapas de desarrollo: preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono; así mismo, retirarán los equipos, materiales y maquinaria utilizados, así como la infraestructura de apoyo

Si durante la ejecución de un trabajo ocurren modificaciones que impliquen peligro, se suspenderá el trabajo y no reanudarlo hasta que se establezcan las condiciones de seguridad adecuadas y deberá dar aviso de inmediato al residente de obra.

Asimismo, el contratista será responsable de que estas disposiciones se promuevan entre sus trabajadores, así como el conocimiento de las sanciones que las leyes establecen para la protección de la flora y fauna.

Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en la Ley General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento y las otras leyes, reglamentos y normas en la materia.

Contar con bitácora mensual, para registrar la generación y manejo de los residuos peligrosos o residuos de manejo especial que genere en cualquier instalación petrolera de PEP.

Al transportar residuos peligrosos o residuos de manejo especial, cumplir con lo que establezca para tal fin la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según corresponda; las normas de referencia que sean aplicables y la normatividad ambiental oficial vigente.

Al manejar residuos peligrosos o residuos de manejo especial, cumplir con lo requerido en el título IV, capítulo VI de la LGEEPA, con toda la normatividad vigente en la materia y entregar a PEP su registro como empresa generadora de residuos peligrosos, los manifiestos de generación de residuos peligrosos, los de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos, así como los reportes trimestrales correspondientes.

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOCALIZACIONES Y CAMINOS








Antes del inicio de la construcción de localizaciones, caminos de acceso, derechos de vía, y cualquier obra que requiera desmonte, la contratista deberá elaborar una Evaluación Inicial del sitio, con la finalidad de detectar si existen especies de flora y fauna enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 y en el caso de flora también las catalogadas como de difícil regeneración, y en su caso aplicar el programa de rescate y trasplante de especies aprobado por la SEMARNAT y dar seguimiento a la sobrevivencia de los individuos según lo establecido en dicho programa. La evaluación Inicial y los reportes de monitoreo de las parcelas de trasplante, deberán ser enviados a la Coordinación de SIPA para supervisar estas actividades a través de los Acreditados Ambientales (Universidades Regionales).

Posteriormente efectuará el despalme del terreno. el producto del despalme se retirará del área delimitada del camino de acceso y se desvanecerá sobre las orillas, en caso de existir producto excedente, de deberá depositar en el basurero municipal obteniendo el permiso respectivo. Consecutivamente efectuará los cortes necesarios para llegar a la cota de la subrasante del camino, formando las cunetas requeridas que servirán de drenaje de las áreas en construcción.

El proveedor ó contratista debe vigilar diariamente el cumplimiento de los requisitos de SSPA, y en caso de presentarse alguna desviación que amerite interrumpir las tareas del contratista/proveedor asentarlas en la bitácora diaria, sin que ello implique ampliación de plazo o diferimiento de la fecha de término, continuando las tareas una vez que sea subsanada la desviación.

El proveedor ó contratista debe obtener cada mes las evidencias de la realización de las pláticas diarias de SSPA, “Auditorias Efectivas”, auditorías internas de cumplimiento al anexo “S”, “resumen estadístico sobre accidentes de trabajo” y “reporte de accidentes industriales o de trabajo de proveedores o contratistas”.

El proveedor ó contratista debe elaborar un reporte mensual que contenga la evaluación y análisis del desempeño en la ejecución del contrato mediante el formato “evaluación de desempeño de proveedores o contratistas en materia de SSPA”. Establecido en dicho procedimiento.

Enviar los resultados mensuales de las evaluaciones de desempeño en materia de SSPA. A las áreas de SIPA. Para su registro y control.

Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el área de SIPA.

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

1. OBJETIVOS:a. Salvaguardar la integridad física de habitantes y transeúntes de la zona de influencia de trabajos de

PEP, así como evitar el deterioro a los caminos que se utilizan.b. Prevenir incidentes y accidentes.c. Fomentar la convivencia y el desarrollo armónico de la actividad que PEP realiza en el área de

influencia de los distintos Proyectos en la Región Norte.d. Evitar reclamos y mala imagen ante la población.








e. Evitar daños a las superficies de rodamiento en razón de las altas temperaturas o de las fuertes o prolongadas temporadas de lluvia.

f. Evitar actos inseguros que ponen en riesgo a los conductores, al personal de PEP, a los habitantes de las comunidades y/o a la infraestructura o bienes tanto de PEP como de terceros.

Para efectos de las presentes disposiciones, los caminos de acceso tanto los que son propiedad de Pemex Exploración y Producción, de Pemex o de cualquiera de sus subsidiarias, o los que no son propiedad de Pemex o de sus subsidiarias, pero que se utilizan para la realización de la obra o la prestación del servicio, serán considerados como parte de la instalación petrolera, al ser la vía o el conducto por el cual se accesa a las mismas, por lo que las presentes disposiciones son aplicables.

2. PLAN DE ACCION INTEGRALTal y como se encuentra señalado en el apartado II.2 “Requerimientos Generales” del Anexo S que forma parte integrante del presente contrato, el Contratista deberá presentar al Residente de obra, al inicio de la Obra o Servicio, el documento específico (Plan de Acción Integral) que contenga cada una de las obligaciones y/o condiciones que dicho Contratista, su personal y sus subcontratistas, si es el caso, han de acatar dentro de las distintas rutas de acceso a instalaciones petroleras, con motivo de la prestación de los servicios y/o ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

El Plan de Acción Integral deberá incluir los siguientes puntos: a. Procesos de sensibilización y capacitación a sus conductores, a efecto de lograr en ellos mejores

prácticas de manejo vehicularb. El personal del Contratista que opere vehículos durante sus actividades, debe de contar con el curso de

Manejo Seguro y presentar evidencia de dicha capacitación.c. El personal del Contratista debe de contar con el curso Básico de Seguridad, debiendo presentar

evidencia de dicha capacitación.

3. VELOCIDAD A LA QUE DEBEN CIRCULAR LOS VEHICULOS AUTOMOTORESTal y como se encuentra pactado en el punto II.14.2.9 del Apartado II.14.2 “Acceso a Instalaciones Petroleras” del Anexo S, la circulación de los vehículos automotores deberá ser a velocidades no mayores que las permisibles o indicadas por las autoridades de tránsito correspondientes o similares, en las rutas por las cuales se transite.

En el caso de que no existan señalamientos, las velocidades autorizadas serán las siguientes: a. En ruta 60 kms/hr. b. En caminos secundarios 40 kms/hr. c. En zonas urbanas 30 kms/hr. d. Dentro de las instalaciones de la industria petrolera no se debe rebasar la velocidad máxima de 20

kms/hr.

En razón de lo anterior es obligación del Contratista, su personal, subcontratistas o el personal de sus subcontratistas, o cualquier persona que por cuenta y orden del Contratista conduzca un vehículo automotor dentro de las instalaciones petroleras o dentro de las rutas de acceso a las mismas, no rebasar los límites de velocidad establecidos en el presente punto.








En el caso de que el Contratista, su personal o cualquiera de sus subcontratistas, o personal de éstos, si es el caso, infrinja los límites de velocidad establecidos en las presentes disposiciones, Pemex Exploración y Producción, aplicará el siguiente procedimiento:

1. Se enviará a la compañía un reporte del personal y/o la unidad involucrada en la falta o desviación.

2. Se solicitará a la compañía un informe por escrito con respecto a la acción correctiva realizada al respecto.

3. Se solicitara un Plan de acción emitido por la compañía para evitar la ocurrencia de la violación a las reglas de los límites de velocidad establecidos.

El incumplimiento será comunicado por escrito por parte del Residente de Obra al Contratista, anexando copia del reporte levantado.

El Contratista tendrá la obligación de apersonarse en el lugar de los hechos a la brevedad posible y disponer la sustitución definitiva del personal responsable del manejo del vehículo automotor que cometió el incumplimiento y asignar un nuevo elemento para la continuación de la prestación de los servicios o ejecución de los trabajos, si es el caso.

Lo anterior sin ninguna responsabilidad para PEP, por lo que si con el tiempo que transcurra entre el incumplimiento y la sustitución del personal conductor por parte del Contratista para continuar con ejecución de la obra o la prestación del servicio, se ocasionare algún atraso en los programas de ejecución de los trabajos, en la prestación de los servicios o se alteren las condiciones físico-químicas del material transportado si es el caso, será absoluta responsabilidad del Contratista con las consecuentes sanciones o penas convencionales que procedan conforme a lo pactado en el contrato.

Estas disposiciones no aplicarán en casos comprobados de emergencias que pongan en riesgo la vida de personas.

Sin perjuicio de lo anterior y tal y como se encuentra pactado, PEP podrá optar por iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato por dicho incumplimiento.

Lo anterior en el entendido de que es obligación del Contratista contar con personal capacitado y adiestrado, en materia de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental, acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato, tal y como lo dispone el punto II.10.1. del Anexo S.

Asimismo, es obligación del Contratista instruir a su personal conductor, o sus subcontratistas, las obligaciones contenidas en las presentes disposiciones, por lo que se obliga a difundir adecuadamente entre los conductores que tiene contratados y comprobar ante PEP que todos los conductores conocen los preceptos contenidos en este instrumento, a efecto de promover entre los mismos, mejores prácticas de manejo vehicular.

Medidas de Seguridad durante el manejo de Retroexcavadoras

El personal de la Cía. Contratista debe de presentar constancia de asistencia a los cursos de capacitación y/o adiestramiento para el manejo de equipos tales como la Retroexcavadora. Donde se establezcan planes de seguridad y prácticas de trabajo seguras y se cumpla con los mismos, y se use el equipo protector personal adecuado.








XIII.- DOCUMENTOS E INFORMACIÓN TÉCNICA Y SU FORMA DE PRESENTACIÓN.

Los números generadores de obra es la documentación que acredita la procedencia de una estimación. El contratista entregará diariamente los números generadores de obra ejecutada al Residente de Obra de PEP. El contratista entregará al día siguiente laborable para PEP los números generadores de las órdenes de trabajo que haya recibido correspondiente a obra ejecutada, los cuales los conciliarán con el supervisor de apoyo del sector correspondiente y posteriormente se los entregará al Residente de Obra debidamente firmados por ambas partes. El contratista deberá entregar dichos generadores en forma impresa, originales, en carpetas plásticas de 4 in. Los generadores de obra se entregarán en las oficinas de la Residencia de Obra en el siguiente horario de 08:00 hrs. a las 14:00 hrs. y de 16:00 hrs. a las 18:00 hrs.

Representante Legal: _________________________ Representante de PEP:_____________________________ Hector Raul Reveles Herrera

E:D: Depto. Mantto. de Ductos y Soporte Operativo, AIB.Nombre o Razón Social:_____________________________





ANEXO BP ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Descripción de los Trabajos: “Limpieza a Ductos para su Desincorporación del Activo Integral Burgos”

Licitación Pública No. 18575110_____________________________/11Pág. 1 de 14

1.0 Excavación con herramienta manual en jornada ordinaria.

Es aquella que se ordena con anticipación o al inicio de la jornada ordinaria de PEP. Incluye: camioneta cuatro puertas, como mínimo de 4, 6 u 8 cilindros para el personal así como la realización de la excavación con herramienta manual adecuada. Su forma de pago con mínimos es la forma de cubrir los costos de materiales, personal y equipo durante la jornada laboral. En caso de realizar menos volumen del mínimo porque así se requiera. Se pagara un mínimo indicado en cada jornada. Y de exceder el mínimo se pagara el volumen en metros cúbicos.

1.1 En Material tipo “A”, se pagará volumen mínimo de 10 m³. Es el suelo poco o nada cementado, que puede ser manejado eficientemente sin ayuda de maquinaria, aunque ésta se utilice para obtener mayores rendimientos. Se consideran como material tipo “A” los suelos agrícolas, limos y cualquier material blando con partículas hasta de 7.5 cm.

La unidad de pago: m³.

1.2 En Material tipo “B”, se pagará volumen mínimo de 8 m³. Es el suelo medianamente cementado, el cual puede ser excavado con pico y auxiliado con pala, las rocas muy alteradas, las areniscas blandas, los tepetates y las piedras sueltas mayores de 7.5 cm. y menores de 45 cm.


1.3 En Material tipo “C”, se pagará volumen mínimo de 4 m³. Es el suelo fuertemente cementado el cual será excavado utilizando equipo neumático de cuatro pistolas remolcable con unidad de tracción 4x4, Se considera material tipo “C” las rocas basálticas, areniscas y conglomerados fuertemente cementados, calizas, riolitas, etc.


1.4 En Material tipo “D”, se pagará volumen mínimo de 7 m³. Es el suelo saturado con gran cantidad de líquidos produciendo lodo, el cual será excavado en forma manual con palas almacenando el producto de la excavación a una distancias no menor de 1m desde la orilla de la excavación para evitar el derrumbe de la misma, Incluye unidad de tracción 4x4, motor 4,6 u 8 cilindros, de cuatro puertas, en igual forma se instalarán ademes metálicos en las paredes de la excavación para evitar el derrumbe de la misma.


2.0 Excavación con maquinaria, volumen mínimo 40 m³

Las excavaciones de zanjas se realizarán con retroexcavadora, mismo que contará con equipo de demolición, bote roquero y bote con capacidad ¾ de yarda cúbica, las excavaciones se realizarán en el lugar indicado por el Residente de Obra cubriendo todo tipo de suelo, el contratista localizará los ductos enterrados con equipo localizador electrónico de tuberías antes de iniciar las excavaciones identificando las líneas existentes en el derecho, contara con un ayudante de operación de vía para evitar daños al realizar las excavaciones marcando una línea con cal donde se








realizará la excavación, esta partida incluye el transporte de la maquinaria mediante cuello de ganso remolcado con camión 3.5 toneladas modelo 2006, se pagará un volumen mínimo de 40 m³; en caso de de mayor volumen. Se pagará el volumen real excavado, las dimensiones de la zanja las indicará el Residente de Obra, misma que cumplirá con las dimensiones requeridas para la tubería la cual será suficientemente ampliar la excavación para permitir los accesos por los espacios laterales, será suficientemente profunda para cumplir con las normatividades estipuladas por PEP y ser proyectados eficientemente los taludes.

Los daños ocasionados a las tuberías metálicas y no metálicas durante la ejecución de la obra será responsabilidad del contratista y tendrá que repararlos sin cargo adicional a PEP.


3.0 Suministro e instalación de grapa de diferentes diámetros tipo Smith Clamp o equivalente.

Subpartida Descripción Unidad de pago

3.1 De 4 in de Ø pieza3.2 De 6 in de Ø pieza3.3 De 8 in de Ø pieza3.4 De 10 in de Ø pieza3.5 De 12 in de Ø pieza3.6 De 14 in de Ø pieza3.7 De 16 in de Ø pieza3.8 De 18 in de Ø pieza3.9 De 22 in de Ø pieza3.10 De 24 in de Ø pieza

Consiste en la eliminación de la protección mecánica para colocar la grapa en ductos de diferentes diámetros, una vez instalada la grapa se verificará su hermeticidad, la grapa será de las siguientes características: Constará de un cincho de acero de acuerdo al diámetro de la tubería a repararse (Ver croquis No-3 del Anexo A). Sus extremos estarán separados y provistos de orejas ranuradas en donde se coloca un espárrago con tuercas para fijarlo a la tubería. En el centro del cincho va soldado un cople de rosca corrida, un tapón macho ajustado al cople, con un orificio longitudinal por donde pasa un alambre guía que sostiene un cono de neopreno (Ver croquis No-3 del Anexo A), no se aceptarán grapas hechizas. Este concepto incluye material.

La unidad de pago: pieza.

4.0 Suministro e instalación de grapa de diferentes diámetros tipo Skinner medias cañas ó equivalente.

Subpartida Descripción Unidad de pago

4.1 De 2 in de Ø pieza4.2 De 3 in de Ø pieza4.3 De 4 in de Ø pieza4.4 De 6 in de Ø pieza








Consiste en la actividad de instalar las grapas de diferentes diámetros en ductos que se encuentran en proceso de inertización fuera de operación, la colocación de las grapas se realizará con presiones de hasta 150 lbs con gas nitrógeno, una vez instalada la grapa se verificará su hermeticidad, las características de las grapas serán las siguientes: Consistirá de dos medias cañas de tubería del diámetro y ancho requerido, la superficie de la grapa que estará en contacto con el ducto estará cubierta con neopreno en su totalidad (Ver croquis N0-4), no se aceptarán grapas hechizas. Este concepto incluye transporte de material, herramientas y equipos necesarios para su instalación, la cuadrilla estará integrada por un cabo y cuatro obreros, y su unidad de transporte deberá ser una camioneta tipo pick-up 4 puertas de 1 Ton, modelo 2006 o más reciente.


5.0 Colocación de grapa de diferentes diámetros proporcionada por PEP.

Subpartida Descripción Unidad de pago5.1 De 2 a 10 in de Ø pieza5.2 De 12 a 16 in de Ø pieza5.3 De 18 a 24 in de Ø pieza

Consiste en la actividad de trasladarse al taller de tuberías de P.E.P. y cargar grapas de diferentes diámetros para ser instaladas en los ductos, los cuales estarán fuera de operación, la colocación de las grapas se realizará con presiones de hasta 150 lbs con gas nitrógeno, una vez instalada la grapa se verificará su hermeticidad, concepto que incluye el traslado del material, personal, herramientas y equipo necesarios para su instalación, en caso de que la cuadrilla se encuentre en campo será responsabilidad del Contratista llevarles dicho material para su colocación, la cuadrilla estará integrada por un cabo y cuatro obreros, y su unidad deberá ser una camioneta tipo pick-up 4 puertas de 1 Ton., modelo 2006 o más reciente.


6.0 Tapado sin compactar con herramienta manual.

Este concepto consiste en tapar con herramienta manual a volteo con el material producto de la excavación sin compactar de todas aquellas excavaciones en las instalaciones de PEP. Este concepto incluye unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros, modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación, colocación de señales indicadoras de peligro (cintas plásticas) para delimitar las áreas de trabajo. Los volúmenes mínimos a pagar serán 20 m³. Considerados por orden de trabajo, en el caso de volúmenes excedentes se pagaran los volúmenes reales.


7.0 Tapado sin compactar con maquinaria.








Consiste en tapar con maquinaria y con material producto de la excavación todas aquellas excavaciones en las instalaciones de PEP, vertiendo el producto en el interior de la misma retirando troncos, ramas, basura o materia orgánica y piedras que pudieran dañar lo alojado en el interior de la misma con dos ayudantes de operación, este concepto se realizará con retroexcavadora de ¾ de yarda cúbica, dando una pasada con las llantas para semicompactar. El material sobrante de la excavación se alineará en forma de camellón con excepción de aquellos lugares en que se obstruyan los caminos, pasos y drenajes. Este concepto incluye el transporte de la retroexcavadora con plataforma remolcable y transporte del personal, colocación de señales indicadoras de peligro (cintas plásticas), para delimitar las áreas de trabajo, se pagará volumen mínimo de 60 m3, en caso de ser más volumen se pagará el volumen real rellenado.

La unidad de pago: m 3 .

8.0 Suministro y aplicación de pintura vinílica sobre superficies de concreto o mortero.

Esta actividad se efectuará durante la vigencia del contrato. Estos trabajos contemplan el suministro y aplicación a dos manos de pintura vinil-acrílica para exteriores soluble al agua, 100% lavable y de primera calidad, aplicada con brocha de pelo, rodillo o pistola en superficies de concreto o mortero, muros, bases, rodapiés, paredes, etc., deberá resanarse y hacer la preparación de la superficie adecuadamente con sellador vinílico, la aplicación se hará previa limpieza de las superficies utilizando rasquetas, cepillos de alambre o lijas para eliminar el polvo, grasa y costras adheridas a la superficie y así obtener una buena adherencia de la pintura. Se deberá tomar las precauciones necesarias para evitar salpicar las instalaciones o equipos adjuntos. El contratista debe tomar en cuenta las maniobras para su aplicación así como la utilización de andamios metálicos.


9.0 Suministro e instalación de cercados con postas de madera y alambre de púas.

Consiste en realizar cercados de excavaciones abiertas, zanjas, cuadros de pozos, afectaciones, instalaciones, etc. A 4 (cuatro) hilos con alambre de púas doble trenzado, galvanizado calibre 12.5, considerando para este concepto rollos de 34 kg, presentación tipo tradicional, postes de barreta de diámetro mayor de 0.07 m y longitud mínima de 1.80 m (Quedando a una longitud mínima de 1.20 m a nivel de suelo). En los esquineros, en los arranques y en los refuerzos los postes (refuerzos a cada 10 m) serán de un diámetro mayor de 0.12 m con una longitud mínima de 2.00 m (Quedando a una longitud mínima de 1.40 m a nivel de suelo fijados con dos clavos 6 in). Toda unión de alambres con postes será con grapas galvanizadas de ¾ in. Todos los materiales estarán libres de defectos que disminuyan su resistencia y durabilidad. La separación máxima de las postas será de 2.0 m. Para este concepto todas las postas y el alambre de púas serán rehusables hasta 5 usos (considerar en su análisis de conceptos de trabajo), es responsabilidad del contratista el transportar el material y el personal, En caso de que por mala instalación del cercado, algún semoviente caiga al interior de la excavación y/o zanjas previamente cercado, será responsabilidad del contratista el pago derivado de alguna reclamación sin cargo a PEP. Este concepto incluye el suministro e instalación del material, excavación con herramienta manual para colocación y fijación de los postes del cerco, hincado de postes, fijación con cuñas utilizando piedra y material de excavación.

La unidad de pago: m.








10.0 Chapodeo de maleza con herramienta manual en las áreas o instalaciones de operación.

El chapodeo de maleza será con herramienta manual debiendo retirar la misma así como la basura diversa encontrada tales como plásticos, metales menores, papel etc. Lo cual será retirado al basurero municipal más cercano del lugar, la altura máxima permisible de la hierba después del chapodeo será de 2 cm. Y los arbustos hasta 5 cm de diámetro serán considerados como chapodeo.

En ningún caso se permite quemar la hierba o basura, está totalmente prohibido hacerlo dentro o fuera de las instalaciones de P. E. P.

ALCANCE:

Chapodeo de la maleza en el interior de la instalación y en su área perimetral, incluyendo arbustos hasta 5 cm. De diámetro, altura final máxima deberá ser de 2 cm después del chapodeo.

Retiro de la basura diversa junto con el producto del chapodeo se cargara manualmente en camiones de volteo de siete m³ para depósito final en el basurero municipal o particular.

Limpieza del área final.


11.0 Localización de ductos subterráneos con equipo radio detector.

11.1 De ductos regulares.La detección de ductos regulares se refiere a gasoductos, gasolinoductos y líneas de descarga; se ubicará el eje exacto, balizando con estacas de madera de 4x4x40cm a cada 50 m, enterrándolas 20 cm., indicando en cada marca el kilometraje con marcador de tinta indeleble.Se elaborará plano de referencia indicando el ducto que se haya localizado y sus puntos relevantes:

Origen – destino – diámetro – longitud. Profundidad de línea. Estaciones de protección catódica. Líneas de alta tensión. Válvulas de seccionamiento. Entronques de otros ductos con el ducto principal. Cruces de ríos, arroyos o lagunas. Cruces de otros ductos al ducto principal. (aéreos o subterráneos) Postes de registro del tipo “R” y “RA”. Indicar mediante flechas el sentido del flujo. Orientación. Se indicará en el mismo la fecha de elaboración, siglas de la persona que elaboró y logotipo de la Contratista,

nombre y firma del operario ejecutor, del superintendente de la contratista y del residente de P.E.P.

El plano se presentara en tamaño carta en original y 2 copias, elaborado en Auto-cad indicando con GPS todos los quiebres de los ductos, su origen, destino y diámetro, interconexiones, calles si aplica, así como cuerpos de agua,








cruces de vías de comunicación, redes eléctricas, zonas urbanas indicando si hay centros comerciales, escuelas, parques deportivos, áreas verdes, lechos acuosos, líneas de telefonía, y evidencia fotográfica de lo indicando anteriormente. Y será requisito indispensable su presentación para la autorización de la partida.

Para la localización de ductos subterráneos se empleará equipo electrónico digital radio detector que funciona bajo el principio de inducción de radio-frecuencia, señal que será captada en la superficie por el equipo con una alta precisión en la detección y determinación de la profundidad a la cual se encuentran los ductos.

Una interesante característica de ésta técnica es la capacidad de identificación de líneas “perdidas” o de las cuales se desconoce su ubicación exacta en zonas cubiertas por concreto o asfalto. La versatilidad del equipo hace que no sea necesario un contacto directo con el tubo para su adecuada identificación. El tiempo requerido para la localización estará en función de la habilidad y experiencia del operador, también esta en función por la complejidad en que la tubería forma parte integrante de todo un sistema, sin embargo, en cuanto a zonas “congestionadas” el equipo tiene una respuesta sensitiva diferente dando al operador más control sobre la determinación de una sola línea de conducción sobre muchas otras, así como también la capacidad de inducción sobre dos líneas a la vez en el modo directo o conductivo de operación, que resulta muy útil para el monitoreo de la localización de líneas paralelas y cables con una proximidad muy cercana. En estos casos, el campo inducido sobre las dos líneas es invertido, esto aísla las líneas dando una clara indicación directamente sobre cada línea.

En la detección de un ducto, se harán algunas excavaciones cuando el residente de P.E.P lo indique con la finalidad de verificación, estas excavaciones serán pagadas con la partida independiente.

ALCANCES:

1. Carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su ejecución, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo. 2. Localizado del ducto con el equipo radio detector y marcado con estacas, señalando en estas el kilometraje.3. Levantamiento de datos generales de referencia para elaboración del plano respectivo.4. Realizar sondeos (excavaciones), donde sea requerido por el residente de P.E.P (pagadas con la partida correspondiente).5. Elaboración del plano en tamaño carta en original y dos copias, elaborado en Auto-cad, protegido con protector plástico y entregado en carpeta plástica de 3 argollas.6. Limpieza final del área de trabajo.7. Posicionamiento GPS.


11.2 Localización en áreas congestionadas.

La detección de ductos subterráneos en áreas congestionadas se refiere a gasoductos, gasolinoductos y líneas de descarga; se ubican paralelamente en el mismo derecho de vía o transversales , balizando con estacas de madera de 4x4x40cm a cada 50 m., enterrándolas 20 cm., indicando en cada marca el kilometraje con marcador de tinta indeleble.Se elaborará plano de referencia indicando el ducto que se haya localizado y sus puntos relevantes:








Origen – destino – diámetro – longitud. Profundidad de línea. Estaciones de protección catódica. Líneas de alta tensión. Válvulas de seccionamiento. Entronques de otros ductos con el ducto principal. Cruces de ríos, arroyos o lagunas. Cruces de otros ductos al ducto principal. (aéreos o subterráneos) Postes de registro del tipo “R” y “RA”. Indicar mediante flechas el sentido del flujo. Orientación. Se indicará en el mismo la fecha de elaboración, siglas de la persona que elaboró y logotipo de la compañía

Contratista, nombre y firma del operario ejecutor, del superintendente de la contratista y del residente de P.E.P.

El plano se presentará en tamaño carta en original y 2 copias, elaborado en Auto-cad indicando con GPS todos los quiebres de los ductos, así como cuerpos de agua, vías de comunicación, redes eléctricas, zonas urbanas indicando si hay centros comerciales, escuelas, parques deportivos, áreas verdes, etc. Y será requisito indispensable su presentación para la autorización de la partida.

Para la localización de ductos subterráneos se empleará equipo electrónico digital radio detector que funciona bajo el principio de inducción de radio-frecuencia, señal que será captada en la superficie por el equipo con una alta precisión en la detección y determinación de la profundidad a la cual se encuentran los ductos.

Una interesante característica de ésta técnica es la capacidad de identificación de líneas “perdidas” o de las cuales se desconoce su ubicación exacta en zonas cubiertas por concreto o asfalto. La versatilidad del equipo hace que no sea necesario un contacto directo con el tubo para su adecuada identificación. El tiempo requerido para la localización estará en función de la habilidad y experiencia del operador, también esta en función por la complejidad en que la tubería forma parte integrante de todo un sistema, sin embargo, en cuanto a zonas “congestionadas” el equipo tiene una respuesta sensitiva diferente dando al operador más control sobre la determinación de una sola línea de conducción sobre muchas otras, así como también la capacidad de inducción sobre dos líneas a la vez en el modo directo o conductivo de operación, que resulta muy útil para el monitoreo de la localización de líneas paralelas y cables con una proximidad muy cercana. En estos casos, el campo inducido sobre las dos líneas es invertido, esto aísla las líneas dando una clara indicación directamente sobre cada línea.

En la detección de un ducto, se harán algunas excavaciones cuando el residente de P.E.P lo indique con la finalidad de verificación, estas excavaciones serán pagadas con la partida independiente.

ALCANCES:

1. Carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su ejecución, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo. 2. Localizado del ducto con el equipo radio detector y marcado con estacas, señalando en estas el kilometraje.3. Levantamiento de datos generales de referencia para elaboración del plano respectivo.








4. Realizar sondeos (excavaciones), donde sea requerido por el residente de P.E.P (pagadas con la partida correspondiente).5. Elaboración del plano en tamaño carta en original y dos copias, elaborado en Auto-cad, protegido con protector plástico y entregado en carpeta plástica de 3 argollas.6. Limpieza final del área de trabajo.7. Posicionamiento GPS.

8. Se pagará un mínimo de 500 m².

La unidad de pago: m².

12.0 Desmantelamiento y recuperación de cerca de alambre de púas con postas de madera.

La recuperación del cercado se realizará desmantelando los elementos de sujeción de los postes con alambre de púas y retirando las postas del lugar donde fueron hincadas para la instalación del cercado, incluye el transporte en camioneta de cuatro puertas para el personal, materia y herramientas.


13.0 Limpieza de ductos mediante corrida de embolo de limpieza a base de inyección de Nitrógeno.

13.1 ductos de 2 in de diámetro13.2 ductos de 3 in de diámetro13.3 ductos de 4 in de diámetro13.4 ductos de 6 in de diámetro13.5 ductos de 8 in de diámetro13.6 ductos de 10 in de diámetro13.7 ductos de 12 in de diámetro13.8 ductos de 16 in de diámetro13.9 ductos de 18 in de diámetro13.10 ductos de 20 in de diámetro13.11 ductos de 22 in de diámetro13.12 ductos de 24 in de diámetro

Este concepto consiste en que el contratista proporcionará todo lo necesario para realizar la limpieza del ducto de diferentes diámetros, para realizar este concepto de requiere realizar cortes con cortatubos de diferentes diámetros y las conexiones del origen del ducto mediante reducciones soldables de diferentes diámetros a tres pulgadas de diámetro con bayoneta y válvula de control para recibir conexión de equipo de inyección de Nitrógeno, el Nitrógeno se deberá incluir en este concepto, en el destino se deberá realizar cortes con cortatubos del ducto de diferentes diámetros y realizar la conexión mediante reducciones soldables a tres pulgada con válvula de control conectada mediante tubería y accesorios a las garzas de las presas metálicas de cielo abierto de 45 m3 con patín de transporte asi como la cubeta de recibo de acuerdo al croquis No. 7, el contratista transportará las presas metálicas mediante camión quinta rueda con plataforma y malacate a donde lo indique el supervisor dentro del Activo Integral Burgos. Se








retirarán los líquidos de las presas de cielo abierto mediante succión en auto tanques de 45 m 3 y transportados a la estación de bombeo más cercana de P.E.P. donde lo indique el supervisor

ALCANCE.

Habilitado y conectado de conexiones soldables en origen y destino de acuerdo al croquis No. 7. Suministro e inyección de nitrógeno así como corrida del embolo de limpieza Recuperación de líquidos de la presa mediante autotanque de presión y vacío y descargado a la estación de

bombeo de PEP más cercano o donde indique el supervisor. Transporte de materiales, personal y equipo al lugar de la ejecución de los trabajos dentro del A.I.B. Desmantelamiento de las conexiones realizadas en el origen y destino. La unidad de pago: m

14.0 Suministro e instalación de barandal tubular metálico para protección.

Se suministrará e instalará barandal tubular metálico para protección a base de tubería de acero al carbono de postes 3 in de diámetro y tubería de 2 in horizontal, proporcionada por el contratista, se instalará en donde indique el Residente de Obra, el barandal tubular deberá ser hincado a 0.50 m de profundidad y ahogado en concreto F’c= 150 kg/cm² en hoyos de 0.30 m de diámetro.

El barandal deberá tener una altura útil de 1.30 m., estar vertical y plomeado, con tubo larguero superior, intermedio e inferior con una separación máxima entre postes de 2.50 m, de acuerdo al croquis número 6 del anexo “A”. Esta partida se pagará por metro de barandal instalado.

ALCANCE:

Carga, transporte y descarga de todos los materiales requeridos para realizar el trabajo, la mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario al lugar de los trabajos.

Tubería de soporte ó principal hincada en hoyos de 0.50 m de profundidad y de 0.30 m de diámetro ahogada en concreto F’c= 150 kg/cm², separados a cada 2.50 m.

Fabricación y soldado de barandal a base de tubo larguero superior, intermedio e inferior de acero al carbono cédula 40 de 2 in de diámetro de acuerdo a croquis número 6 del anexo “A”.

Una vez instalados se efectuarán los trabajos de limpieza con abrasivo a metal blanco, especificación NACE No. 1/PSC –SP-5, aplicación de recubrimientos de fondo primario RP-2 de 1.5 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas) y aplicación de acabado de RA-20 de 1.5 milésimas de pulgada de película seca por capa (dos capas), del color que indique el residente de P.E.P.

Observar las medidas de seguridad que apliquen. Limpieza final del área de los trabajos.









15.0 Construcción firmes de concreto simple.

Esta actividad se efectuará durante la vigencia del contrato, el contratista deberá considerar el transporte de los materiales, personal y equipo necesario para elaborar concreto simple con la dosificación y el revenimiento de de 0.12m)., también considerará la carga de cemento y agregados al a revolvedora, mezclado y transporte en bote o carretilla hasta una distancia de 50 m.El concreto será de una resistencia de F’c=150 kg/cm², para banquetas, pisos, los materiales que se emplearán en la elaboración del concreto serán los siguientes:

Cemento Pórtland tipo I.- Este debe cumplir con los requerimientos de las normas C-1 y ASTM-C- 150 en cuanto a calidad, almacenamiento, manejo, inspección y muestreo.

Agregados pétreos.- Los agregados deberán ser de origen de cantera; grava triturada no mayor de ¾ in ø, limpia de materia extraña, tales como: madera, hierba, plásticos, etc.; arena triturada con presencia de finos para evitar el sangrado, con una granulometría uniforme que pase las mallas 50 y 100, libre de impurezas orgánicas; se aceptara el uso de aditivos que en su presentación original permanezcan en condiciones estables de calidad en un lapso no mayor de seis meses, siempre y cuando se informe y autorice al Residente de obra de PEP.

Para el cimbrado el contratista deberá considerar el suministro, trazo, corte, armado, manejo, colocación, alineación en el sitio de trabajo de la madera para cimbra, pino o triplay de 19 mm de espesor, incluye; apuntalamiento o ensamble, puntales o separadores para soporte y rigidez (según el caso), recuperación de la cimbra después de su uso, retiro de la cimbra, las juntas se practicaran, alternando el vaciado por cuadros, provocando juntas de construcción, considerar cinco usos.

Para la elaboración del concreto deberá ser con revolvedora o mezcladora, salvo la aprobación cuando sean elementos estructurales y que el volumen sea menor de un metro cúbico, el contratista deberá recabar la autorización previa a los colados, tanto de las condiciones y tipo del equipo a utilizar por lo menos 24 hrs. Anticipadamente. La dosificación de los materiales requeridos en la elaboración del concreto para su resistencia de acuerdo al proyecto, será de adecuado según la resistencia del concreto a utilizar. Se usaran vibradores (tipo chicote) en elementos verticales de tal modo que se acomode de que evite bolsas de aire en los moldes se vibrara a cada tramos de 45 a 75 cm. Dependiendo del elemento. Se deberá proteger el colado durante las primeras 10 hrs. siguientes al vaciado, de las lluvias o cualquier otro agente que altere el fraguado normal, no se permitirá colar cuando este lloviendo. Este concepto incluye: carga y transporte de los materiales y equipo, transporte del personal (mano de obra) en camión de 3.5 ton, modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación, fabricación del concreto con maquinaria, acarreo del concreto al sitio, acomodo con equipo mecánico vibrador (tipo chicote), curado con membrana aplicada con aspersor o brocha según sea el requerimiento, acabado según se requiera, en el caso de banquetas aplanar con llanas metálica y escobillado, remate de los bordes con herramienta manual, juntas de construcción, humedecer el área antes de vaciar el concreto.

La unidad de pago: m³

16.0 Suministro y soldado de placas de acero al carbono en líneas fuera de operación.16.1 En tubería de 2 y 3 in de diámetro16.2 En tubería de 4 y 6 in de diámetro16.3 En tubería de 8 y 10 in de diámetro16.4 En tubería de 12 y 14 in de diámetro








16.5 En tubería de 16 y 18 in de diámetro16.6 En tubería de 20 y 22 in de diámetro16.7 En tubería de 24

Se suministrará placa de acero al carbono de 1/2 pulgada de espesor soldada en los extremos de líneas que se encuentran fuera de operación a manera de tapas, aplicación de soldadura no calificada tipo chaflán.

ALCANCE:

Carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para su ejecución, desde el almacén del contratista hasta el lugar de trabajo.

Trazo y corte con equipo oxiacetileno de la placa de acero al carbono de 1/2 pulgada de espesor de acuerdo al diámetro de la tubería donde se va a colocar.

Colocación y punteo de la placa en los extremos de la línea que se requiere tapar. Aplicación de soldadura no calificada con maquina de soldar de combustión interna diesel de 300 amperes de

capacidad, tipo chaflán en la tapa con el extremo del tubo. Limpieza final del sitio de trabajo. Cumplir con todas las normas de seguridad que apliquen.


17.0 Suministro, carretilleo, extendido y compactado de caliche.

Este concepto consiste en el suministro y transporte de material mediante camión volteo de 7m³ al sitio de la obra donde será extendido, humedecido, y compactado por medios mecánico bailarina en capas de 20 cm sin control de laboratorio, se realizara en los contrapozos de los pozos con monumentos, incluye remoción de piedras grandes, troncos, ramas basura. El volumen de pago se calculará sobre el material transportado y cubicado en la caja del camión de volteo.


18.0 Localización, desmantelamiento y retiro de postes tipo RA.

En este concepto se realizará recorrido en derecho de vía para la localización de los postes tipo “RA”, una vez localizados se realizará una excavación alrededor de la base del poste y será retirado, cargado y transportado al basurero municipal. Incluye tapado con producto de la excavación.


19.0 Aplicación de pintura alquidálica.








Este concepto consiste en el suministro y aplicación de pintura alquidálica previa limpieza mediante medios mecánicos (pulidor con cepillo eléctrico) y con fuente de energía (planta de luz) con dos capas de aplicación ( manual) de pintura. El color lo indicará el supervisor, que se aplicara en los monumentos.

La unidad de pago: m ².

20.0 Corte y retiro de cruces aéreos.

Este concepto consiste en realizar cortes de la tubería que se encuentra en cruces de canales de arroyo aéreos e instalaciones superficiales. Los cortes se realizaran mediante corta tubo de 2 a 24 in. de diámetro y serán soportados mediante un brazo hidráulico de 6 Tn.. Se seccionarán en tramos de 6 mts. los cuales se realizarán mediante cortes con equipo de oxigeno acetileno y carga, transporte y descarga al campo Reynosa.La unidad de pago: cruce .

21.0 Demolición de concreto con herramienta manual.

Este concepto se efectuará durante la vigencia del contrato. En este concepto la demolición de concreto manual con cuna y marro, incluye el transporte del personal integrado por un cabo y cuatro obrero con unidad tipo pick-up, doble cabina, como mínimo motor 4 cilindros 4x4, modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación, así como las maniobras de carga del material producto de la demolición, incluye carga manual y trasporte en camión Volteo de 7 m³ y su descarga al basurero municipal más cercano, siendo responsabilidad del contratista realizar los trámites necesarios para este evento sin cargo a PEP, incluye también la limpieza durante y al final de la obra.


22.0 Suministro y extendido de grava triturada.

Consiste en rellenar o nivelar superficies de terrenos con herramienta manual a volteo, el material será acomodado al momento de la descarga y posteriormente deberá extenderlo y conformarlo uniformemente. Los agregados deberán ser de origen cantera; grava triturada no menor a 1 in de espesor y no mayor de 11/2, limpia de materia extraña, tales como madera, hierva, plásticos, etc., incluye colocación de película de polietileno calibre 600 de alta densidad para evitar el crecimiento de maleza, considerar un traslape entre películas mínimo de 25 cm., el espesor de relleno con este material será de 5 cm.

Este concepto incluye el suministro de los materiales su transporte en camión volteo de 7 m 3. Será responsabilidad del contratista gestionar los permisos y pagos necesarios para el derecho de uso de los bancos de materiales a utilizar sin cargo adicional a PEP. Los volúmenes de pago se calcularán sobre el material transportado y cubicado en su unidad de transporte.


23.0 Carga, acarreo y descarga de estructuras metálicas y/o tuberías desde 2 y hasta 12 in de diámetro.








Estos trabajos se refieren a la carga, transporte y descarga de estructuras metálicas y/o tuberías desde 2 y hasta 24 in de diámetro, el Residente de Obra indicara el lugar y los materiales que transportar y el lugar donde se descargan como estructuras y tuberías para acarreo debiendo utilizar camión plataforma con brazo hidráulico con capacidad de 5 toneladas, utilizar equipo de corte oxiacetileno para cortar las estructuras que estén sobre dimensionadas, previa autorización del Residente de Obra.

El acarreo y depósito final será en el patio de depósito de desechos de P. E. P. Campo Reynosa Considerar todas las normas de seguridad que apliquen.

ALCANCE:

Incluye carga, transporte y descarga de materiales, mano de obra, herramienta manual, equipo de seguridad y maquinaria o equipo necesarios para la ejecución de estos trabajos.

Acordonamiento del área y señalización de peligro para evitar la circulación de personal y vehículos ajenos a la realización del trabajo. Uso del equipo de seguridad requerido (guindolas, cinturones de seguridad, cables de vida, etc.).

Carga, acarreo y descarga de estructuras y/o tuberías con camión plataforma con brazo hidráulico con capacidad de 5 toneladas,, corte en su caso con equipo oxiacetileno o herramienta manual, previa autorización de P.E.P.

Limpieza final del área de trabajo. Considerar cuatro horas por un viaje

La unidad de pago: viaje.

24.0 Suministro, fabricación e instalación de placas de bloqueo.24.1 De 2 a 3 in de diámetro24.2 De 4 a 6 in de diámetro24.3 De 8 a 10 in de diámetro24.4 De 12 a 16 in de diámetro24.5 De 18 a 24 in de diámetro

Estos trabajos consisten en el suministro y colocación de placas de ASTM -36 para efectuar el aislamiento mecánico d, que permita efectuar reparaciones o pruebas de hermeticidad con la instalación de placas de bloqueo (comales), y empaques aislantes en las juntas bridadas en alturas hasta 10 m.

ALCANCE:

Incluye suministro, transporte y habilitado de los materiales, equipo, herramienta y mano de obra necesarios al lugar de su instalación.

Trazo, corte con equipo oxiacetileno y esmerilado de la pieza con una oreja para facilitar su manejo, habilitada a base de placa de acero al carbono ASTM A-36 de ½ hasta 1 in pulgada de espesor, la pieza deberá presentar una superficie plana y uniforme.

Trazo, corte con herramienta manual de empaque tipo Garlock de 1/8 de pulgada de espesor de acuerdo al diámetro indicado por ambos lados del la placa de bloqueo.








Erección de la pieza al sitio en forma manual o con uso de equipo de levante, andamios y su armado, equipo y herramienta necesarios para su ejecución según sea el caso, incluye arnés de seguridad con cables de vida.

Limpieza de las caras de cada junta, utilizando herramienta manual adecuada. Retiro de espárragos y empaques. Separación de las bridas con equipo neumático o herramienta manual adecuada y retiro del empaque existente. Instalación de la junta ciega (comal), y empaque tipo Garlock de 1/8 de pulgada de espesor en ambos lados de

la junta. Instalación y apriete de espárragos utilizando equipo de torque. Verificación de la hermeticidad de la junta de bloqueo a fin de evitar cualquier fuga. Limpieza final del área de trabajo.


25.0 Desmonte y conformación de camino.

Este concepto consiste en desmontar el camino de acceso, de 10 mts. de ancho hacia el pozo o donde lo requiera el supervisor mediante maquinaria pesada (bulldoser D6 o equivalente) desmontando hacia los lados del acceso el producto de desmonte y rellenando lo accidentado del terreno. Será mediante una moto conformadora hidráulica que nivelará y conformará el terreno de manera que pueda transitar la unidad de nitrógeno y vehículos los cuales tendrán acceso para hacer las labores de excavación y conexión que se requiera en el área del pozo o estación de recolección. incluye la transportación de la maquinaria pesada, materiales personal y equipo.

La unidad de pago: hectárea.

Representante Legal: _________________________ Representante de PEP:_____________________ Hector Raul Reveles Herrera

E.D. Depto. Mantto.de Ductos y Soporte Operativo, AIB.

Nombre o Razón Social:_____________________________





FORMATO DE-9CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Descripción de los Trabajos: ”Limpieza a Ductos para su Desincorporación del Activo Integral Burgos”

Licitación No. 18575110____________________________/11 Pág. 1 de 4

PART. N ° DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO (M.N.) IMPORTE NUMERONÚMERO LETRA

1.0 Excavación con herramienta manual en jornada ordinaria.1.1 En Material tipo “A”, se pagará volumen mínimo de 10 m³. m³ 5001.2 En Material tipo “B”, se pagará volumen mínimo de 8 m³ m³ 50001.3 En Material tipo “C”, se pagará volumen mínimo de 4 m³. m³ 501.4 En Material tipo “D”, se pagará volumen mínimo de 7 m³. m³ 502.0 Excavación con maquinaria, volumen mínimo 40 m³ m³

3.0 Suministro e instalación de grapa de diferentes diámetros tipo Smith Clamp o equivalente.

3.1 De 4 in de Ø pieza 33.2 De 6 in de Ø pieza 33.3 De 8 in de Ø pieza 33.4 De 10 in de Ø pieza 33.5 De 12 in de Ø pieza 33.6 De 14 in de Ø pieza 33.7 De 16 in de Ø pieza 33.8 De 18 in de Ø pieza 33.9 De 22 in de Ø pieza 3

3.10 De 24 in de Ø pieza 34.0 Suministro e instalación de grapa de diferentes diámetros tipo

Skinner medias cañas ó equivalente.4.1 De 2 in de Ø pieza 34.2 De 3 in de Ø pieza 54.3 De 4 in de Ø pieza 44.4 De 6 in de Ø pieza 35.0 Colocación de grapa de diferentes diámetros proporcionada por









PEP.5.1 De 2 a 10 in de Ø pieza 45.2 De 12 a 16 in de Ø pieza 35.3 De 18 a 24 in de Ø pieza 36.0 Tapado sin compactar con herramienta manual. m³ 97.0 Tapado sin compactar con maquinaria m³ 1200

8.0 Suministro y aplicación de pintura vinílica sobre superficies de concreto o mortero. m² 50

9.0 Suministro e instalación de cercados con postas de madera y alambre de púas. m 75

10.0 Chapodeo de maleza con herramienta manual en las áreas o instalaciones de operación. m² 1000

11.0 Localización de ductos subterráneos con equipo radio detector.11.1 De ductos regulares. m 10000011.2 Localización en áreas congestionadas. m² 77

12.0 Desmantelamiento y recuperación de cerca de alambre de púas con postas de madera. m 100

13.0 Limpieza de ductos mediante corrida de embolo de limpieza a base de inyección de Nitrógeno.

13.1 Ductos de 2 in de diámetro m 10500013.2 Ductos de 3 in de diámetro m 10500013.3 Ductos de 4 in de diámetro m 3750013.4 Ductos de 6 in de diámetro m 1250013.5 Ductos de 8 in de diámetro m 10013.6 Ductos de 10 in de diámetro m 10013.7 Ductos de 12 in de diámetro m 1440013.8 Ductos de 16 in de diámetro m 25000









13.9 Ductos de 18 in de diámetro m 3513.10 Ductos de 20 in de diámetro m 3513.11 Ductos de 22 in de diámetro m 1000013.12 Ductos de 24 in de diámetro m 189

14.0 Suministro e instalación de barandal tubular metálico para protección. m 2500

15.0 Construcción de firme de concreto simple. m³ 800

16.0 Suministro y soldado de acero al carbono en líneas fuera de operación.

16.1 En tubería de 2 y 3 in de diámetro pieza 10016.2 En tubería de 4 y 6 in de diámetro pieza 10016.3 En tubería de 8 y 10 in de diámetro pieza 516.4 En tubería de 12 y 14 in de diámetro pieza 616.5 En tubería de 16 y 18 in de diámetro pieza 516.6 En tubería de 20 y 22 in de diámetro pieza 516.7 En tubería de 24 pieza 5

17.0 Suministro, carretilleo, extendido y compactado manual de caliche m³ 100

18.0 Localización, desmantelamiento y retiro de postes tipo RA. pieza 29019.0 Aplicación de pintura alquidálica m² 200

20.0 Corte y retiro de cruces aéreos. cruce 30

21.0 Demolición de concreto con herramienta manual. m³ 1222.0 Suministro y extendido de grava triturada. m³ 3023.0 Carga, acarreo y descarga de estructuras metálicas y/o tuberías

desde 2 y hasta 12 in de diámetro viaje 30









24.0 Suministro, fabricación e instalación de placas de bloqueo24.1 De 2 a 3 in de diámetro pieza 1524.2 De 4 a 6 in de diámetro pieza 1524.3 De 8 a 10 in de diámetro pieza 1524.4 De 12 a 16 in de diámetro pieza 524.5 De 18 a 24 in de diámetro pieza 525.0 Desmonte y conformación de camino. ha 5

Importe total $

Importe total (con letra) __________________________________________

Representante Legal: _________________________ Representante de PEP:______________________________ Hector Raul Reveles Herrera

E.D. Depto. Mantenimiento de Ductos y Soporte Operativo, AIBNombre o Razón Social:_____________________________









PLAZO DE EJECUCIÒN _______ DIAS NATURALES

Representante Legal: _________________________ Representante de PEP:______________________________ Hector Raul Reveles Herrera

E.D. Depto. Mantenimiento de Ductos y Soporte Operativo, AIB Nombre o Razón Social:_____________________________




DEPARTAMENTO MANTTO. DE DUCTOS Y SOPORTE OPERATIVO

ANEXO DSP

Programa de Suministro de Materiales y Equipo de Instalación Permanente que Proporcionará Pemex Exploración y Producción Descripción de los Trabajos: “Limpieza a Ductos para su desincorporación del Activo Integral Burgos”Licitación No. 18575110__________________________/11

Pag. 1 de 1Nº CONCEPTO UNIDAD

(HR)CANTIDAD

TOTALMESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A Grapa de diferentes diámetros.1 De 2 a 8 in de Ø pieza 102 De 10 a 16 in de Ø pieza 10

3 De 18 a 24 in de Ø pieza10

B Tubería de Acero al Carbono de diferentes diámetros

1 De 2 a 24 in. de Ø pieza 20

Representante Legal: _________________________ Representante de PEP:______________________________ Héctor Raul Reveles Herrera

Jefe Depto. Mantenimiento de Ductos y Soporte Operativo, AIB Nombre o Razón Social:___________________________


EXPLORACIÓN Y PRODUCCION

ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA


CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Descripción de los Trabajos: “Limpieza a Ductos para su desincorporación del Activo Integral”. Burgos”Licitación Pública No. ______________________ /11

Página 1 de 8

Con base en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la L.P.M, su Reglamento y las DAC, revisará a detalle la parte de la propuesta técnica para determinar si ésta cumple con todos y cada uno de los requisitos técnicos solicitados en estas bases de licitación. La propuesta que incumpla con alguno de los requisitos solicitados será desechada.

De conformidad con lo anterior, a continuación se enumeran los Requisitos Técnicos que el Área responsable de la Administración y Supervisión de la ejecución del contrato establece para su evaluación, a efecto de que los licitantes los consideren en la integración de sus propuestas, así como la documentación con la cual acreditará, misma que deberá integrar en los siguientes formatos. La propuesta que incumpla con alguno de los requisitos solicitados será desechada.

La evaluación de las propuestas será por el método binario verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos, por lo que no se contempla evaluación por puntos y porcentajes.

REQUISITOS TECNICOS,

Número de documento Descripción del documento

DT-1Identificación de los trabajos realizados por el licitante y documentos que acrediten la especialidad y experiencia requerida en los que sea comprobable su participación.

Adicionalmente el licitante deberá anexar al Formato DT-1 los requisitos siguientes:

1. Documentos que acreditan especialidad y experiencia del licitante. Para acreditar la información proporcionada por el licitante, en trabajos similares y/o de la misma naturaleza en los que sea comprobable su participación dentro de los últimos 3 años contados a partir de la publicación de la convocatoria, deberá anexar a este formato evidencias que acumulen una experiencia mínima de 3 años

Tratándose de contratos de la misma naturaleza del servicio que se licita, deberá presentar copias de actas de entrega – recepción de los trabajos o finiquitos así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

Para el caso de contratos de trabajos similares, donde debido a la contratación no se pueda apreciar el alcance de la obra, se deberán anexar como evidencias, copias de los contratos debidamente formalizados, actas de entrega, entrega – recepción de los trabajos o finiquitos y los catálogos de conceptos donde se pueda apreciar que dentro del contrato correspondiente se ejecutaron los trabajos similares al que se licita, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.






Página 2 de 8

2.-Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares de acuerdo a lo siguiente:

2.1.- Un Superintendente de Construcción, con perfil profesional en cualquiera de las siguientes carreras:

(Ingeniería civil, mecánica, eléctrica, industrial).

Con experiencia mínima de dos años, en actividades como las descritas en los anexos técnicos de esta licitación de contratos de obra pública, construcción y mantenimiento de obra mecánica y civil. El licitante en su propuesta deberá incluir copia simple legible de los siguientes documentos:

Currículum Vitae. Copia simple y legible del título profesional acreditando cualquiera de los siguientes perfiles:

Ing. Civil, ingeniero mecánico o ingeniero industrial. Constancia del curso de manejo seguro. Constancia del curso de seguridad SSPA.

2.2. El licitante deberá de presentar en su propuesta técnica documentación de un Inspector de Seguridad responsable de dar seguimiento a las condicionantes específicas del anexo “S” y del sistema de seguridad SSPA que se aplicarán durante las actividades del presente contrato:

Currículum Vitae. Copia simple y legible del título y cedula profesional acreditando cualquiera de los siguientes

perfiles: Ingeniería ambiental, biólogo, químico, o bien un ingeniero civil, ingeniero mecánico. o ingeniero industrial que cuente con especialidad o diplomado en aspectos de seguridad industrial y protección ambiental.

Constancia documental de tener los conocimientos necesarios de seguridad requeridos por PEP, tales como cursos básico de seguridad, así también contar con curso de Capacitación Análisis de causa raíz deductivo para analista principal para facilitadores.

2.3. El licitante deberá presentar en su propuesta como mínimo dos profesionistas con alguno de los siguientes perfiles: Ing. Civil, ingeniero mecánico o ingeniero industrial, quienes serán los Supervisores de las cuadrillas para la ejecución de la obra, estos contarán con experiencia mínima de un año en construcción y mantenimiento de obra civil y mecánica, ambos contarán con unidad de transporte tipo pick-up 4X4 doble cabina, con capacidad mínima de carga de 1 ton, modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación, El licitante en su propuesta deberá incluir copia simple legible de los siguientes documentos:






Página 3 de 8

Currículum Vitae. Copia simple y legible del título y cedula profesional acreditando cualquiera de los siguientes

perfiles: Ing. Civil, ingeniero mecánico. o ingeniero industrial. Constancia de curso de manejo seguro. Constancia de curso de seguridad SSPA.

2.4 El licitante deberá presentar en su propuesta como mínimo tres frentes completos para trabajos de soldadura, con disponibilidad para realizar los trabajos en forma continua desde su inicio, denominándose como frente una cuadrilla la cual estará integrada por un cabo de oficios, un soldador especialista , un ayudante de soldador y tres obreros, además contará por cada frente con un ayudante de maniobras y operaciones contra incendio, este ultimo contará con equipo extintor de polvo químico seco de 30 libras y otro de CO2 de 20 libras, así como con botiquín de primeros auxilios que incluya medicamentos de curación y materiales específicos para los riesgos potenciales del área y referentes al contrato, el licitante en su propuesta deberá incluir copia simple legible de los siguientes documentos:

Constancia de curso de seguridad SSPA. (cuadrillas) Constancia de certificado de prueba de soldadura en posición 5G ó 6G. (soldadores) Constancia de curso de manejo seguro. (chofer asignado)

2.5 El licitante deberá presentar en su propuesta como mínimo nueve cuadrillas de trabajo completas para excavación, de las cuales dos se considerarán para trabajos en el área de Peña Blanca, las otras siete cuadrillas atenderán los campos aledaños al Municipio de Reynosa Tamaulipas. Estos deberá realizar los trabajos mediante detección de líneas con equipo detector de metales modelo RD4000 T3F o equivalente y realizar los trabajos en forma continua sin interrupciones desde su inicio, estos contarán con la disponibilidad para distribuirse dentro de los diferentes sectores del Activo Integral Burgos, por lo que deberán conocerlos ampliamente.

Las cuadrillas estarán compuestas por un cabo de oficios y cuatro obreros, el licitante en su propuesta deberá incluir copia simple legible de los siguientes documentos:

Curso de seguridad SSPA. Curso de manejo seguro.

3.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.






Página 4 de 8

Cantidad Maquinaria y equipo

3

Camiones con capacidad mínima de 3.5 toneladas o mayor capacidad, modelo 2006 o más reciente en óptimas condiciones de operación equipada con caseta para el transporte de personal, con asientos y cinturones de seguridad, así como con estructura de protección entre caseta y área de carga.

9 Camionetas tipo pick-up, equipada, con capacidad mínima de carga de 1 ton, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2006 o más reciente, en óptimas condiciones de operación.

9Camionetas tipo pick-up, equipada con camper, con capacidad mínima de carga de 1 ton, cuatro puertas de cinco pasajeros modelo 2006 o más reciente, en óptimas condiciones de operación.

4 Máquinas de soldar, como mínimo de 400 amperes a corriente directa con accesorios.

2 Retroexcavadoras con equipo de demolición, bote roquero y bote con capacidad ¾ de yarda cúbica.

3 Equipo de corte oxigeno-acetileno1 Camión quinta rueda con cama baja remolcable con malacate par trasportar presa metálica.1 Camión Brazo Hidráulico con capacidad mínima de 5 toneladas3 Camión Pipa con capacidad mínima de 45m³.6 Presa metálica de 45 metros cúbicos de cielo abierto.

9

Equipo de navegación digital portátil (GPS), con una precisión de +/- 3-5 m (95% típico), pantalla a color de 256 colores, receptor de 12 canales paralelos, en idioma español, odómetro, antena interna, pantalla LCD de 176 x 220 alta resolución FSTN, resistente al agua, baterías recargables con duración de 36 horas como mínimo.

1 Unidad bomba de inyección de nitrógeno2 Juegos de Alineadores exteriores desde 2 in hasta 24 in de diámetro.2 Juegos completos de corta tubos para diámetros de 2 in hasta 24 in de diámetro.

9 Equipos localizadores electrónicos de tuberías (Radio Detector Digitalizado con pantalla digital). Que detecte diámetro y profundidad RD4000 o equivalente.

9 Explosímetros1 Bulldozer 6 o equivalente.1 Motoconformadora .1 Equipo neumático de cuatro pistolas remolcable1 Camion de volteo18 Cámara Fotográfica.1 Revolvedora.1 Equipo vibrador tipo chicote.1 Planta de luz.

DT-2Convenio de participación conjunta (en su caso).

En caso de aplicar, se revisara que contenga toda la información solicitada en el documento y este firmado por los representantes legales respectivos.






Página 5 de 8

DT-3

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) del Licitante.

El licitante deberá incluir en este formato la Política de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) de su empresa, la cual deberá mostrar el compromiso de la empresa y sus trabajadores con la seguridad, la salud en el trabajo y la protección ambiental (SSPA), esta política deberá estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal de la empresa licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta. En el caso de propuestas conjuntas cada una de las empresas que la formen deberán presentar individualmente su política.

DT-4

Organigrama de la empresa licitante relacionado con el objeto del presente proceso de contratación, destacando la ubicación de los responsables de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA).

El licitante deberá incluir en este formato el organigrama de su empresa, mismo que deberá estar en papel membretado (preferentemente) y firmado por la máxima autoridad y/o representante legal de la empresa o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta; en el organigrama se deberá especificar la relación directa del responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA), con el Superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación.Por ningún motivo, el superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación podrá fungir como responsable de SSPA.

DT-5

Carta Compromiso de Asignación de Recursos físicos y financieros para cumplir la Seguridad, Salud en el trabajo y protección Ambiental (SSPA).

Carta en la que el Licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se compromete a asignar recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con la Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) específico del proyecto; la cual deberá estar en papel membretado del licitante (preferentemente) y estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta así mismo incluir.

DT-6

Currículum del personal responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA). El licitante deberá incluir en este formato el currículum vitae del:Especialista Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA), el cual deberá tener una experiencia mínima comprobable de 5 años en Seguridad Industrial avalada por evidencias documentales en la materia y,Cuando aplique de conformidad con el requerimiento III.1.3 del Anexo “S” el de los Supervisores Especialistas en Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, los que deberán tener una experiencia mínima comprobable de 5 años en Seguridad Industrial, avalada por evidencias documentales






Página 6 de 8

en la materia.Estos currículums deberán incluir una relación de empresas en la que dichas personas hayan prestado sus servicios de seguridad industrial, indicando como mínimo nombre, dirección y teléfono, así como el plazo en que prestó sus servicios y deberán estar avaladas indistintamente por copias de: constancias o contratos laborales, comprobantes de estudios o cursos en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, (Diplomas o certificados) así como cualquier otro documento con que se acredite la experiencia solicitada, tal como: i) Constancia o registro de ser Perito en la Materia; ii) Autoridad reconocida en la Materia; iii) Académico en Institución de Educación Superior en materias relacionada de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; iv) Contar con Maestría o Doctorado en área afín, entre otros. La experiencia solicitada podrá ser acreditada con el tiempo acumulado resultado de la experiencia laboral y/o comprobantes de estudios en materia de SSPA.

DT-7

Programa(s) de Capacitación y adiestramiento para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.El licitante deberá anexar a este formato su(s) programa(s) de capacitación o adiestramiento que se encuentre(n) registrados(s) por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) o en su caso el programa de inducción y de capacitación para todo su personal y el de sus subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en el punto II.10 del Anexo S., dichos programas deberán ser presentados en papel membretado y firmado por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.

DT-8

Programas internos de verificaciones de cumplimiento al Anexo S y de Auditorias Efectivas.El licitante deberá anexar a este formato su Programa de verificaciones Internas de Cumplimiento al Anexo “S” y Auditorias Efectivas, correspondiente a la presente licitación, el cual deberá considerar por lo menos una auditoría al mes durante el periodo de ejecución, dicho programa deberá ser presentado en papel membretado y firmado por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada la persona física que efectúe la propuesta.

DT-9

Copia simple declaración fiscal o balance general auditado.Para acreditar la capacidad financiera del licitante, deberá presentar copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado del licitante, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable de $3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).

DT-11Análisis de todos los conceptos de trabajo indicados en el catálogo de conceptos, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.






Página 7 de 8

DT-13 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.

Métodos y criterios para la evaluación de requisitos técnicos.Se verificara que la información y documentación presentada por los licitantes, cumplan con las indicaciones, instrucciones y requisitos solicitados en esta etapa. La proposición que los cumpla será considerada como solvente técnicamente.

No es motivo de desechamiento de una propuesta:Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones.

Entre los requisitos que no afectan la solvencia de la proposición, se consideraran:

a) El proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso. De resultar adjudicado y de convenir la Convocante pudiera aceptarse.

b) El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica.

c) El no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida.d) No haber foliado las hojas que conforman las proposiciones.e) La omisión en la entrega de los Documentos señalados como opcionales.






Página 8 de 8

Representante Legal Representante de PEP

(Nombre y Firma) Héctor Raúl Reveles Herrera

Nombre o Razón Social

E.D. Depto. Mantenimiento de Ductos y Soporte

Operativo.

Dictamen de la inclusión de requerimientos específicos del anexo “S”

y aspectos particulares en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional

y Protección Ambiental

Activo/Área: Integral BurgosNúmero del dictamen: CML 0059/2011

Resultado del dictamen: Aplica.Fecha del dictamen: 23 – Junio - 2011

Área solicitante: Coordinación de Mantenimiento y LogísticaReferencia / oficio de solicitud: ----------------

Fecha de la solicitud de dictamen: 23 – Junio - 2011Descripción de la obra o servicio o

Requisición: Limpieza a Ductos para su Desincorporación del Activo Integral Burgos.

Anexo S: SI X NORequerimientos Generales: SI X NO

Requerimientos Específicos: SI X NORequerimientos Adicionales: SI X NO

Criterios de Evaluación en Materia de SSPA (Documentos) Aplica1. Política de la empresa licitante en materia de SSPA acorde con la de PEP. Si2. Organigrama de la empresa licitante, destacando la ubicación del personal responsable de SSPA. Si3. Compromiso de la empresa licitante a asignar recursos físicos y financieros para cumplir con los requisitos de SSPA.

Si

4. Curriculum Vitae del personal de la empresa licitante responsable de SSPA Si5. Programa(s) de capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

Si

6. Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al anexo “S” y de Auditorias Efectivas. SiArchivo(s) electrónico(s) considerado(s) para el dictamen:Nombre y extensión Tamaño (KB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)BASES INERT DE DUCTOS 2011 29-03-11.pdf

942 23/06/2011 17:04

Observaciones y aspectos particulares incluidos en las bases de licitación:o NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.o 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos

pesados en el centro de trabajo.o NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.o S.G.P.A / DGIRA. DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022o S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto Regional Cuenca De Sabinas Piedras Negras 2007-2027o Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.o PG-SS-TC-001-2007 Procedimiento para el análisis e investigación de incidentes/accidentes o fallas crónicas con la

metodología de análisis causa raíz (ACR)o 800-80000-L-DCSIPA-S-001Lineamientos para la elaboración de un procedimiento para investigación y reporte de

incidentes y accidentes.Las actividades que se estarán realizando son: Limpieza a Ductos para su Desincorporación del Activo Integral Burgos.Será responsabilidad del Área Usuaria y de Recursos Materiales, si las bases presentan algún cambio posterior a este dictamen en cuanto a la(s) actividad(es) descrita(s) o se modifica la normatividad o disposiciones administrativas en materia de SSPA. En ese caso las bases, los criterios de evaluación técnica y el formato F4 deberán actualizarse.

Por el área solicitante:

Jaime Aguilar Martínez / F- 621304 Nombre, firma y ficha.

Dictaminó:

Julio Cesar Chirinos Cabañas / F- 336120 Nombre, firma y ficha.

E.D. de la Coordinación de SIPA

Gerardo Pecina Quilantán / F- 180140 Nombre, firma y ficha.

Dictamen de la inclusión de requerimientos específicos del anexo “S”

y aspectos particulares en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional

y Protección Ambiental

Limpieza a Ductos para su Desincorporación del Activo Integral Burgos. ANEXO “S”

No. de Licitación

No. de Control Fecha: 23 – Junio - 2011

Hoja: 1 De 1FORMATO 4

LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO DEL CONTRATO

LISTADO DE REQUERIMIENTO COMENTARIOS II. REQUERIMIENTOS GENERALES

TodosAplicación Obligatoria

El contratista deberá establecer metas y objetivos en materia de SSPA y comunicarlos a sus empleados y subcontratistas, realizar Auditorias Efectivas de acuerdo al procedimiento vigente, auditorias internas de verificación de cumplimiento al anexo “S” y platicas diarias de SSPA con su personal.

III. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS III.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL III.1.1; III.1.3; III.1.7; III.1.9; III.1.10 Seguridad Industrial.

III.1.12.3; III.1.12.3.1; III.1.12.3.2; III.1.12.3.3; III.1.12.3.4; III.1.12.3.5; III.1.12.3.6 Equipo básico de protección personal.

III.1.13.1; III.1.13.2; III.1.13.3; III.1.13.4; III.1.13.5; III.1.13.6; III.1.13.7. Trabajo con riesgo.

III.1.14.1; III.1.14.2; III.1.14.3; III.1.14.4; III.1.14.5; III.1.14.6; III.1.14.7.

Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo.

III.1.15.1; III.1.15.2; III.1.15.3; III.1.15.4. Señalización e identificación de productos y equipos

III.1.16.1; III.1.16.2 Respuesta a emergencias IIII.2 SALUD EN EL TRABAJO III.2.1 Sanitarios portátiles III.3 PROTECCIÓN AMBIENTAL

III.3.3.3; III.3.3.4; III.3.3.5 AguaIII.3.5.1; III.3.5.2; III.3.5.3; III.3.5.4; III.3.5.9; III.3.5.10. Residuos

REQUERIMIENTOS ADICIONALESHERRAMIENTAS BÁSICAS DE SSPA

Análisis de la Seguridad en el Trabajo: Analizar antes de realizar los trabajos o actividades que representan peligros al personal, la salud y al medio ambiente.Disciplina Operativa: Mantener disponibles los procedimientos, normas, estándares, instrucciones de trabajo para el desarrollo de las actividades y operaciones.Procedimientos Críticos Requeridos: Entrada a Espacios confinados, Trabajos en Altura, Seguridad Eléctrica, Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos, Delimitación de Áreas de Riesgo, Apertura de Líneas y Equipos de Proceso.Capacitación y aplicación del Procedimiento para el Análisis e investigación de Incidentes/Accidentes o Fallas Crónicas con la Metodología de Análisis Causa Raíz (ACR). PG-SS-TC-001-2007

IV. FORMATOS FORMATO 1 Mensualmente

FORMATO 2Previo al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el responsable.

FORMATO 3 En el caso de presentarse un accidente

FORMATO 4

Los requisitos incluidos en éste documento forman parte integral del contrato y es responsabilidad del contratista que sus subcontratistas y proveedores les den cumplimiento.

FORMATOS 5.1, 5.2 y 5.3 No aplican para este proyecto.

FORMATOS 6 y 7 Para el cálculo de deducciones por incumplimiento de requisitos del Anexo “S”.

De acuerdo por el área solicitante: Dictaminó por el área de SIPA:

Jaime Aguilar Martínez Julio Cesar Chirinos Cabañas

Dictamen de inclusión del Anexo “AE”Obligaciones en Materia de Responsabilidad Social de los Proveedores y Contratistas que Realizan Actividades a Nombre y Cuenta de Pemex Exploración y Producción.

Archivo(s) electrónico(s) proporcionado(s) por el solicitante para la emisión del dictamen:

Activo / Área: Activo Integral BurgosNúmero de dictamen: CAEC-AIB-DICT-0079/2011.

Resultado de dictamen: Si aplica el Anexo “AE”Fecha de dictamen: 17 de Marzo de 2011

Solicitante: Departamento Mantenimiento a Ductos y Soporte Operativo

Referencia / oficio de solicitud: Correo electrónicoFecha de solicitud de dictamen: 15 Marzo 2011.

Descripción de la obra o servicio: “Limpieza a Ductos para su desincorporacióndel Activo Integral Burgos”.

Fecha aproximada de inicio:Plazo estimado de ejecución:

Archivo(s) electrónico(s) proporcionado(s) por el solicitante para la emisión del dictamen:

Nombre y extensión Tamaño (MB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)BASES INERTIZACION DE DUCTOS 2011.doc 8,053KB 15 Marzo 2011 9:57AM

La modificación en las actividades contenidas en los anexos técnicos y demás documentos relacionados, invalidará el presente dictamen.

POR EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Jaime Aguilar MartinezDepartamento Mantenimiento a Ductos

y Soporte Operativo

Ponciano A. Zuñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación.

Dictamen de inclusión del Anexo “AE”Obligaciones en Materia de Responsabilidad Social de los Proveedores y Contratistas que Realizan Actividades a Nombre y Cuenta de Pemex Exploración y Producción.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA.

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.3II.1.4 II.1.5 II.1.6

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.2

II.2.3 II.2.4II.2.6 II.2.7II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD.

II.4.1

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

Referencia oficio PEP-SRN-1336/2010 de fecha 11 de Noviembre de 2010.

POR EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Jaime Aguilar MartinezDepartamento Mantenimiento a Ductos

y Soporte Operativo

Ponciano A. Zuñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: ANEXO “AE”

“Limpieza a Ductos para su desincorporación del Activo Integral Burgos”.

No. de licitación:No. de Contrato:

Fecha:

Página: 1

OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES A NOMBRE Y CUENTA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

OBJETIVO Y ALCANCEEstablecer las obligaciones del contratista y/o proveedor que son contratados por PEP en su relación con terceros y la comunidad, para garantizar la continuidad de las actividades petroleras en el entorno social y contribuir al cumplimiento de los objetivos de “Mejorar la Relación con la comunidad” y “Ser considerada como un empresa segura, limpia que respeta el medio ambiente y a la comunidad”.

I.- DEFINICIONESPara efectos de presente Anexo se entiende por:

I.1 Actividad PetroleraConjunto de acciones operativas y trabajos que realizan PEP y sus contratistas y/o proveedores, para la exploración, explotación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos.

I.2 AcuerdosResolución adoptada para lograr un bien común, que se toma entre dos o más personas, o entre grupos y dependencias inmiscuidos en el asunto.

I.3 Acta de Inspección FísicaDocumento que relaciona hechos verificados por personal de PEP y del contratista y/o proveedor que establecen las condiciones generales y particulares del área específica al inicio, durante su ejecución y al término de la obra y/o servicio.

I.4 Área de TrabajoTerrenos propiedad de PEP o de terceros, así como cuerpos de agua donde se desarrollan trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.5 Afectaciones Identificación, valoración e indemnización de los bienes distintos a la tierra o de superficies propiedad de terceros requeridos por PEP para el desarrollo de los trabajos relacionados con la actividad petrolera, originados por daños temporales a causa de dichos trabajos.

I.6 Asistencia OperativaConjunto de actividades desarrolladas por la Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación (UAAEC), para atender requerimientos de las áreas operativas de PEP, respecto a trámites de permisos de paso, afectaciones , prevención y atención de reclamaciones, así como la legalización de inmuebles derivados de una afectación.

I.7 Cierre o Bloqueo Cuando un tercero o grupo de terceros impiden el libre tránsito a PEP y/o contratistas o proveedores para realizar trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.8 ComunidadUnidad Social compuesta por individuos que interactúan entre sí, comparten un conjunto de valores, creencias, usos, costumbres y tradiciones, y poseen una estructura, organización, funciones institucionales y desarrollo propio dentro de un área determinada.

I.9 Contratista o ProveedorPersona física o moral que celebra contratos con PEP y que se regirá al amparo de la normatividad aplicable en la materia de obras y servicios, para salvaguardar en su momento la aplicación de la Ley de

ANEXO “AE” PÁGINA 1 DE 8




Fecha:

Página: 2

Petróleos Mexicanos una vez que sea vigente para los organismos subsidiarios. Para efecto de este anexo incluye al personal a su servicio y subcontratados.

I.10 DañoDeterioro, menoscabo o destrucción que se provoca a las personas en su patrimonio y/o al medio ambiente temporalmente.

I.11 Entorno SocialCircunstancias que se caracterizan a un grupo de personas o comunidades aledañas a instalaciones o vinculadas con los trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.12 GestoríaConjunto de actividades desarrolladas por personal de la UAAEC con el fin de obtener los permisos de paso y atender afectaciones con base en los procedimientos vigentes.

I.13 INDAABINSiglas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Gobierno Federal, responsable de la emisión de tabuladores para el pago de bienes distintos a la tierra y dictámenes valuatorios de inmuebles.

I.14 InconformidadAcción que realizan terceros en contra de PEP y/o contratista o proveedor por supuestos daños en sus bienes, durante la ejecución de los trabajos o prestación de servicios relacionados con la actividad petrolera del presente contrato.

I.15 Permiso de paso y/o trabajoAutorización formal que concede un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) a PEP y/o sus contratistas o proveedores realicen trabajos y/o presten servicios relacionados con la industria petrolera.

I.16 ReclamaciónAcción que realizan terceros en contra de PEP por supuestos daños en sus bienes, posterior a la terminación de los trabajos relacionados con la actividad petrolera y materia del presente contrato.

I.17 Reporte de Finiquito “AE” (F-AE-01)Es el documento firmado en presencia del representante de la UAAEC, mediante el cual un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) acepta no tener anomalía (s) en su terreno causada por la obra y estar de acuerdo en no presentar reclamación alguna en perjuicio para PEP.

I.18 Representante de la UAAECPersonal técnico de la UAAEC, que colabora conjuntamente con el supervisor del contrato para la observancia y cumplimiento del contenido del Anexo “AE”.

I.19 Responsabilidad Social (RS)Es la voluntad de las empresas en integrar políticas, programas y prácticas, más allá de sus obligaciones jurídicas, que contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas y sus familias.

I.20 Supervisor de obra o servicioEs la persona que auxilia técnicamente al Residente de Obra, quien cuenta con funciones de revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos la información que le proporciona la residencia de obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra o servicio y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le





Fecha:

Página: 3

permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión, así como otras funciones establecidas en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.21 TerceroEs una persona o conjunto de ellas física o moral, que se denomina propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario de un inmueble en una comunidad que no es parte del contrato pero que se encuentra en el área de influencia de los trabajos materia del presente contrato.

I.22 UAAECUnidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación.

I.23 PerjuicioDetrimento al patrimonio de un tercero originado por el desarrollo de los trabajos relacionados por la actividad petrolera.

II.- OBLIGACIONES

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDADII.1.1 El Contratista o Proveedor promoverá una cultura de respeto a la comunidad y sus integrantes, obligándose a impartir pláticas de concientización y difusión entre su personal, y presentará al Supervisor de la obra o servicio, las evidencias de cumplimiento; listas de asistencia y videos, entre otros, en los que demuestre que se trataron temas tales como: restricción de velocidad de los equipos de transporte y maquinaria en caminos; respeto a las costumbres, usos y tradiciones de los habitantes de las comunidades; cumplimiento de los acuerdos establecidos expresamente en cada permiso o los que se realicen con cada una de las comunidades y/o autoridades; respeto a la propiedad de terceros (flora, fauna, herramientas, entre otros); higiene y comportamiento durante la actividad desarrollada en campo (necesidades fisiológicas en lugares adecuados); y todo lo que conlleve el respeto y convivencia armónica con la comunidad.

II.1.2 El Contratista o Proveedor, en el caso de ser responsable de la gestoría, se obliga a que la indemnización por los bienes inmuebles y los bienes distintos a la tierra afectados a terceros como resultado de la ejecución de los trabajos programados, se efectuará conforme a los procedimientos de la UAAEC y con base en el avalúo que se emita de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y en la “Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos valuatorios...”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 2009.

II.1.3 En el supuesto de que el Contratista o Proveedor pretenda celebrar acuerdos con terceros, deberá hacerlo del conocimiento al Supervisor de la obra o servicio de forma anticipada y por escrito, quien a su vez, notificará al Representante de la UAAEC, especificando detalladamente el tipo de acuerdo, sus características, beneficios, desventajas, alcances y plazos, con el objeto de que en forma conjunta determinen la conveniencia o no se su aplicación.

II.1.4 En caso de existir solicitudes de la comunidad o de terceros a la Contratista o Proveedor, ésta deberá canalizarlas al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC.

II.1.5 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a su personal que durante su estancia en el área de trabajo y en las comunidades evitará expresiones, comentarios o difundir información de toda clase que afecte o deteriore la imagen y los intereses de PEP, y por tanto, el desarrollo de la actividad petrolera.

II.1.6 El Contratista o Proveedor se obliga a informar previamente y por escrito al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC, de los arrendamientos de terrenos,





Fecha:

Página: 4

casas habitación, servicios de alimentación, entre otros, que pretenda realizar con terceros en las comunidades, con motivo de la ejecución del contrato y de la actividad petrolera con el objeto de identificar su ubicación a fin de prevenir reclamos, bloqueos u otros acontecimientos que pudieran afectar la continuidad de las operaciones presentes y futuras de PEP

II.2 ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.II.2.1 Para realizar los trabajos o servicios de la actividad petrolera, el Contratista o Proveedor únicamente podrá ingresar a los terrenos propiedad de un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario o concesionario de un inmueble) si dispone del permiso de paso y/o trabajo otorgado por este último, comunicándole con anticipación oportuna el ingreso al predio.

II.2.2 El Contratista o Proveedor deberá cumplir las obligaciones o condiciones pactadas con el tercero en el permiso de paso y/o trabajo, durante la estancia en su predio.

II.2.3 El Contratista o Proveedor se obliga a realizar sus actividades únicamente dentro del área de trabajo convenida con el tercero en el permiso correspondiente, de requerir mayor superficie, antes de ocuparla, deberá tratarlo con el Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC para las gestiones que correspondan.

II.2.4 El Contratista o Proveedor evitará causar daños o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato, y de causar alguno deberá aplicar de forma inmediata las acciones correctivas necesarias, e informar al Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC. De igual manera se obliga a presentar las evidencias documentales con la firma de conformidad del tercero, requisito para la autorización de las estimaciones.

II.2.5 El Contratista o Proveedor se obliga a mantener libres de desechos orgánicos e inorgánicos generados por sus trabajadores o su actividad las áreas de trabajo, terrenos y cuerpos de agua adyacentes que sean o no propiedad del tercero, con el fin de evitar contingencias, reclamaciones y/o bloqueos a la actividad petrolera.

II.2.6 De acuerdo a la naturaleza de los trabajos, el Contratista o Proveedor se obliga a ejecutar un plan de prevención de reclamos y mejores prácticas, con el fin de eliminar anomalías durante la ejecución de los trabajos, tales como tapado oportuno de pozos de tiro exploratorios y zanjas, cubriéndolos con el material que se haya extraído durante la apertura y llevando a cabo la dispersión del material excedente producto de la excavación que no sea utilizado para el tapado de la misma, a fin de evitar la formación de bordos que modifiquen la topografía e hidrodinámica de los terrenos, de tal forma que esto restituya las condiciones naturales del área de trabajo, así como la reparación de los caminos vecinales de acceso que resulten afectados por el indebido tránsito de sus equipos, para que al terminar la vigencia del contrato no quede reclamación con terceros sin finiquitar.

II.2.7 El personal del Contratista o Proveedor por ningún motivo sustraerá flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.), herramientas, maquinaria y/u otros bienes propiedad de terceros, y en caso de existir inconformidad de terceros afectados por estos motivos, el Contratista o Proveedor se obliga a indemnizar los bienes sustraídos. Asimismo, deberá realizarse el finiquito total presentado al Supervisor de la obra la evidencia documental firmada de aceptación por el tercero afectado de que no existe reclamo presente ni futuro por el concepto indemnizado, relevando a PEP de estos hechos, acción que deberá ser informada al Representante de la UAAEC para asentar la atención y finiquito del reclamo mediante el formato F-07-CF (se anexa). Los documentos formarán parte integrante del expediente de contrato de obra o servicio y requisito para autorizar su finiquito.

II.2.8 El formato F-AE-01 (se anexa) deberá adjuntarse al acta de entrega-recepción de la obra o servicio, debidamente requisitado de Finiquito “AE”, por cada uno de los predios donde se hayan realizado los trabajos relativos a la actividad petrolera, requisito para autorizar el finiquito.





Fecha:

Página: 5

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 El Contratista o Proveedor se obliga a que las unidades de transporte a su servicio ostenten la razón social de la compañía, número económico y número telefónico en un lugar visible para reporte de quejas o sugerencias.

II.3.2 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a los operadores de sus equipos de transporte a utilizar únicamente los caminos autorizados por el tercero en el permiso correspondiente. Cualquier afectación por este concepto o la inobservancia del permiso será responsabilidad del Contratista o Proveedor.

II.3.3 El Contratista o Proveedor se obliga a transitar por las vías de comunicación y respetar los límites de velocidad indicados por PEP en los anexos del contrato o en los señalamientos viales de los caminos que conducen a las instalaciones de PEP, así como los establecidos en la Ley General de Vías de Comunicación, y cualquier incumplimiento o accidente originado por el Contratista o Proveedor o queja de la comunidad será responsabilidad del Contratista o Proveedor. Por otra parte, su personal tendrá que conducir con cortesía en las comunidades respetando a los transeúntes, semovientes y vehículos agrícolas, cediéndoles el paso para evitar accidentes.

II.3.4 De ocurrir una contingencia imputable al Contratista o Proveedor, éste se obliga a la reparación o indemnización del daño causado con su equipo de transporte en forma inmediata, en los términos que marque la legislación vigente aplicable, informando al Supervisor de la obra o servicio, quien notificará al Representante de la UAAEC, los términos en que se realizó el finiquito.

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDADII.4.1 El Contratista o Proveedor se obliga a no utilizar áreas fuera de los límites de la instalación donde se realizan los trabajos, campamentos u otros lugares destinados a actividades, y evitará realizar actividades domésticas, tales como: fogatas, vertimiento de desechos orgánicos e inorgánicos en terrenos y cuerpos de agua para evitar riesgos a la comunidad por incendios y contaminación ambiental.

II.4.2 El contratista o Proveedor se obliga a instalar letrinas portátiles en las áreas de trabajo y hacer obligatorio su uso entre su personal, lo anterior como medida de higiene y evitar reclamos de terceros por conductas impropias, propiciando un clima de respeto a la comunidad.

II.5.- CAPACITACIÓN.II.5.1 El Contratista o Proveedor se obliga a difundir entre su personal los alcances y disposiciones de este anexo en materia de responsabilidad social y mejores prácticas operativas para una coexistencia armónica con la comunidad y presentar las evidencias correspondientes.

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOSIII.1 El Contratista o Proveedor se obliga a entregar el Reporte Finiquito “AE” al Supervisor de la obra o servicio, en el que describa que no existen reclamos presente o futuros por afectaciones a casas habitación, pozos artesianos o profundos, presas de abrevadero, cuerpos de agua, manantiales, piletas, flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.) y demás bienes propiedad de terceros, derivados de los trabajos realizados, deslindando a PEP de cualquier responsabilidad y firmado de conformidad por el tercero y el Contratista o Proveedor.

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”





Fecha:

Página: 6

IV.1 El Supervisor de la obra o servicio y el Representante de la UAAEC están facultados para corroborar en su caso el cumplimiento de lo estipulado en el presente Anexo, para lo cual, el Contratista o Proveedor se obliga a otorgar las facilidades e información que se le requiera a efecto de verificar el cumplimiento de lo contenido en este Anexo.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.3

II.1.4 II.1.5

II.1.6

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.2

II.2.3 II.2.4

II.2.6 II.2.7

II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO

DE LA COMUNIDAD. II.4.1

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

Jaime Aguilar MartinezSUPERVISOR PEP DEL CONTRATO

Ponciano A. Zuñiga IzaguirreREPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓN





Fecha:

Página: 7





Fecha:

Página: 8


F-07-CF

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO DE DAÑOS A TERCEROS

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN DEL PREDIO

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO PRECIO UNITARIO ($)

IMPORTE ($)

IMPORTE CON LETRA: TOTAL:

Este reporte tiene CÁRACTER DE FINIQUITO, mediante el cual el propietario manifiesta su total satisfacción con relación a la indeminización respecto de los daños causados por la compañía _______________________________________________________________________________________, con Núm. de Contrato ______________________________, relevando a Pemex Exploración y Producción de reclamos presentes o futuros por este(os) concepto(s).

(Nombre y firma) (Nombre y firma)

Propietario Representante de la Compañía

(Nombre y firma) (Nombre y firma)

Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC

D E S C R I P C I Ó N - PEMEX Exploración y Producción PEP · Web viewCamión quinta rueda con...

Documents

Transcript of D E S C R I P C I Ó N - PEMEX Exploración y Producción PEP · Web viewCamión quinta rueda con...