DESAGUE YANAMA

40
 “Yanama Belleza Natural” MUNICIPALID AD DISTRITAL DE YANAMA ADJUDICACIÓN D IRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria BASES ADMINISTRATIVAS ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 09-2011-MDY/CEP PRIMERA CONVOCATORIA  YANAMA – NOVIEMBRE 2011 Página 1 de 39 EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LLANLLA”

Transcript of DESAGUE YANAMA

Page 1: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 1/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 09-2011-MDY/CEPPRIMERA CONVOCATORIA

 YANAMA – NOVIEMBRE2011

Página 1 de 39

EJECUCIÓN DE LA OBRA:“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LLANLLA”

Page 2: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 2/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE

SELECCIÓN(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DENULIDAD, SALVO AQUELLAS DISPOSICIONES QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUE EN

LAS BASES QUE PUEDEN SER INCLUIDAS Y/U OMITIDAS)

Página 2 de 39

Page 3: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 3/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 CONVOCATORIASe efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en lafecha señalada en el cronograma.

1.2 BASE LEGAL− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la

Ley.− Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo

Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y susmodificatorias y complementarias.

− Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.− Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

− Directivas de OSCE.− Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.− Código Civil.− Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.− Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. − Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

− Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de laLey de Promoción de la Competitividad, Formalización yDesarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente,Ley MYPE.

− Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normasprevistas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASESEl registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria yhasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso depropuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus

integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de seleccióndeberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores(RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripciónen el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos,en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a lasiguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

Página 3 de 39

Page 4: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 4/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres yapellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC,domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección decorreo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme alo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACEprevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendoresponsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso através del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLas consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimode tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, deconformidad con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASESLa decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observacionespresentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, enla sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lohubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 55º, 56º y57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde elvencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases,se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE:No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presentenextemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se hanregistrado como participantes.

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDADDe conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción desolicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de laEntidad, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del pliego absolutorio através del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas(300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no seanacogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que elacogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuestopor el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobrecontrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tenganrelación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes delvencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción desolicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observacionesformuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el ComitéEspecial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otradisposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas

complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento através del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogabley será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases.

Página 4 de 39

Page 5: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 5/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento esindelegable.

1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASESEl Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso deselección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se hanpresentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas porautoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Estarestricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del procesopor deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos comoconsecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas porel Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular dela Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlasen el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podráefectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para laadmisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellanoo, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida enfolletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idiomaoriginal. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primerocontendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos oelectrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamenteempezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmentemediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o surepresentante legal o mandatario designado para dicho fin.

NOTA 1 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:En caso de convocarse según relación de ítems, deberá incluirse lo siguiente:“Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestasindividuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que noimpide que puedan presentarse individualmente o conformando otroconsorcio en ítems distintos”1.

1.9ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

1 Esta disposición sólo deberá ser adicionada cuando se convoque el proceso de selección según relación deítems.

Página 5 de 39

Page 6: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 6/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICALa propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

a) La oferta económica, en nuevos soles2, incluidos todos los tributos, seguros,transportes, inspecciones (OPCIONAL), pruebas y, de ser el caso, los costoslaborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto quepueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellospostores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pagoadicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componendeberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán serexpresados con más de dos decimales.

 b) Garantía de seriedad de oferta3.

NOTA 2 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:En caso de convocarse según relación de ítems, deberá incluirse lo siguiente:“Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se

 presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicasen forma independiente.”4 

1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

1.11.1 Evaluación TécnicaSe verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentaciónobligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en laspresentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seránadmitidas.

Conforme a lo estipulado en el numeral 1 del artículo 47º del Reglamento, para lacontratación de obras que correspondan a adjudicaciones directas selectivas yadjudicaciones de menor cuantía, no se establecerá factor técnico de evaluación, solo seevaluará la propuesta económica.

Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas económicassino hasta que la evaluación técnica haya concluido.

1.11.2 Evaluación EconómicaSi la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valorreferencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a lapropuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntajeinversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE

2 En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.

3 En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems, cuando el valorreferencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en supropuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta lasuscripción del contrato.

4 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntajenecesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, porlo que, de acuerdo con el artículo 71º del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sinabrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solosobre. Por tanto, resulta necesario precisar este aspecto.

Página 6 de 39

Page 7: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 7/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

OiDonde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica i

Oi = Propuesta Económica iOm = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

NOTA 3 PARA EL COMITÉ ESPECIAL :En caso de convocarse bajo el sistema de precios unitarios, deberá incluirsela siguiente disposición: “El Comité Especial deberá verificar las operacionesaritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva”.

NOTA 4 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestaseconómicas que incluyan propuestas de financiamiento deberá incluirse losiguiente: “La propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financierosy el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros,así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a lasdisposiciones contenidas en el artículo 70º del Reglamento”.

1.11.3Determinación del puntaje totalConforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 71º del Reglamento, para lacontratación de obras que correspondan a adjudicaciones directas selectivas o

adjudicaciones de menor cuantía, la determinación del puntaje total se realizará sobrecien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica.

NOTA 5 PARA EL COMITÉ ESPECIAL :En el caso de la ejecución de obras que se ejecuten fuera de la provincia deLima y Callao debe consignarse lo siguiente:

 A solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje de la propuesta económica de los postores condomicilio en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso deselección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismodepartamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia deinscripción ante el RNP.

IMPORTANTE:Dicha bonificación adicional se aplicará siempre que los postores beneficiados hayanpresentado la Declaración Jurada del Anexo Nº 5, incluida en la sección específica delas presentes Bases.

1.12 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEn caso que el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADOdeberá incluirse lo siguiente:

“El Comité Especial verificará que las propuestas técnicas hayan cumplidocon los requisitos establecidos en el expediente técnico y en las presentesBases.

 A continuación, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres quecontienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas

Página 7 de 39

Page 8: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 8/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

técnicas hubieran cumplido con los requerimientos establecidos en el expediente técnico y en las presentes Bases.

La evaluación de las propuestas económicas, se realizará de conformidad 

con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicandoel orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadrocomparativo.

 Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos losmiembros del Comité Especial.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamientode la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado através del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de cada factor deevaluación. Adicionalmente, se podrá notificar a los correos electrónicos delos postores de ser el caso.”

1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la BuenaPro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sinque los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Prose producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento. El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haberquedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADODe acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente dehaber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producidotal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expediciónde la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 Recurso de apelaciónA través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollodel proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de lacelebración del contrato.El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso deselección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Página 8 de 39

Page 9: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 9/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidospor el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso,podrán impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan enlos procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances detratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia decontratación pública.

2.2 Plazos de interposición del recurso de apelaciónLa apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados conanterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes dehaberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debeinterponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomadoconocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOSUna vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de laBuena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes alconsentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo

establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10)días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribirel contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganadorno se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto enel artículo 148° del Reglamento.

NOTA 6 PARA EL COMITÉ ESPECIAL :Las Entidades podrán citar al ganador de la buena pro a través del SEACE 5.En caso que la Entidad opte por esta forma de notificación deberáconsignarse el siguiente párrafo6:

“La citación al postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato se notificará de manera electrónica a través del SEACE. Esresponsabilidad del postor el permanente seguimiento del respectivo

 proceso en el SEACE.”

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente odebidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o pormedio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en elArtículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, ademásde los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

5

La inclusión de esta disposición estará sujeta a su implementación en el SEACE.6   En caso que la Entidad no consigne dicha opción en las Bases, la notificación deberá realizarse a través de los

medios tradicionales.

Página 9 de 39

Page 10: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 10/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento

de la liquidación final; Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso; Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional

de Proveedores; Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica; Certificado de habilidad de los profesionales propuestos; Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de

desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPMconcordante con el plazo;

Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución deobra en concordancia con el calendario de obra valorizado;

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tienevigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dichavigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pagocorrespondiente.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍASLas garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias,irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitidapor una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendenciade Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que esténconsideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría queperiódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTALos postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos degarantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar estánobligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas porlos postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del queocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la

suscripción del contrato.El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2)meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Estagarantía puede ser renovada.

3.4.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTOEl postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento delcontrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%)del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de laliquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia

superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podránaceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento conuna vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta elconsentimiento de la liquidación final.

Página 10 de 39

Page 11: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 11/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía defiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contratooriginal, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma

prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario

- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizacionesperiódicas en función al avance de la obra.

3.4.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIASEn caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales comomantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional poreste concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento totalde las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningúncaso.

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍASLas garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en elartículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATOLa aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención de la obrarequerida y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas deconformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el

contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165ºdel Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con elobjeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del montodel contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estaspenalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO

3.7 DEL PRECIOLa oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes acada partida. Al formular su propuesta, el postor tendrá en cuenta todos los insumos autilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles 7 y lasvalorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmulapolinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los ÍndicesUnificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el InstitutoNacional de Estadística e Informática (INEI).

3.8RESIDENTE DE OBRA8

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuestatécnica, el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado, según corresponda a lanaturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de laprofesión.

7

Consignar la moneda en la cual se presentarán los citados costos.

8 Para la suscripción del contrato deberá cumplirse con designar al residente de obra, cuando no haya formadoparte de la propuesta técnica, conforme a lo dispuesto por el artículo 183º del Reglamento.

Página 11 de 39

Page 12: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 12/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

El residente de obra, por su sola designación representa al Contratista, para losefectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario

de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8)días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazosin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. Elreemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las delprofesional reemplazado.

3.9 INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR9 (según sea el caso) Persona natural10 encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y elcumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismascalificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra.

Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de sufunción, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

NOTA 7 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:De acuerdo con el artículo 190º del Reglamento: Será obligatorio contratar aun supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el añofiscal respectivo.

3.10 CUADERNO DE OBRAEn la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que seráfirmado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. Dichosprofesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno deObra.

El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables,correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector osupervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permaneceren obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso11  al mismo.Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

3.11 OCURRENCIASSon hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben seranotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación elInspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Lassolicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en elCuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su

representante, por medio de comunicación escrita.

3.12 ADELANTOSLA ENTIDAD NO OTORGARÁ NINGUN TIPO DE ADELANTO.

3.13 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAEl plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan lassiguientes condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento:

9 Deberá definirse expresamente el profesional a cargo del control de la obra.

10 En el caso que el supervisor de la obra sea una persona jurídica, ésta designará a una persona natural comosupervisor permanente de la obra.

11 De acuerdo con el artículo 194º del Reglamento, si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra alinspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias será causal de aplicación de multa del cinco por mil(5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento.

Página 12 de 39

Page 13: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 13/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

a. Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda.b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo.c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.d. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que, de

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación12

e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones yoportunidad establecidas en el artículo 187º del Reglamento.

NOTA 8 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo deejecución contractual iniciará al día siguiente de cumplirse todas las demáscondiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

3.14 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDADLa Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto delExpediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generendebido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de lasresponsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

3.15 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADOLos contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuestay en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportadoadicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización delcontrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º delCódigo Civil.

3.16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAQueda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no

exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en elCódigo Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo degarantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

 Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación,construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contempladosen esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

3.17 DISPOSICIONES FINALES  Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en la presentesección o en las Bases se regirán por la Ley de Contrataciones del Estado y suReglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

12 Las Bases deben indicar expresamente si dicha condición forma parte de las obligaciones de la Entidad, en cuyocaso deberá consignarse como tal en las Bases.

Página 13 de 39

Page 14: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 14/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

SECCIÓN ESPECÍFICA

Página 14 de 39

Page 15: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 15/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(En esta sección la Entidad deberá completar la información exigida de acuerdo alas instrucciones indicadas)

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

RUC N°: 20213928989

1.2 DOMICILIO LEGAL

Calle Santa Rosa S/N Distrito de Yanama

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente proceso tiene por objeto la ejecución de la obra:  Construcción delSistema de Desagüe de Llanlla

1.4 VALOR REFERENCIAL13

13   El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valorreferencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estosmontos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones queel Titular de la Entidad ejecute en virtud al artículo 58º de la Ley, de ser necesario.

Página 15 de 39

Page 16: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 16/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

El valor referencial asciende a S/. 270,258.63 (Doscientos Setenta milDoscientos Cincuenta y ocho Con 63/100 Nuevos Soles), incluido los impuestosde Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra.El valor referencial ha sido calculado al mes de Octubre del 2011 

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del ValorReferencial

Valor Referencial110% del Valor

ReferencialS/. 243,232.77

(Doscientos Cuarentay tres Mil Doscientos

Treinta y dos Con77/100 Nuevos Soles)

S/. 270,258.63(DoscientosSetenta milDoscientos

Cincuenta y ochoCon 63/100 Nuevos

Soles)

S/.297,284.49(Doscientos Noventa ysiete mil Doscientosochenta y cuatro Con49/100 Nuevos Soles)

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial yaquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por elComité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro apropuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antesestablecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditospresupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postorque haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económicaa un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º delReglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles,contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buenapro, bajo responsabilidad del Titular.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNEl expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 156-2011 MDY/A el 18 de Octubre del 2011.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO14

Recursos Determinados

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada  de acuerdo con loestablecido en el expediente de contratación respectivo.

1.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL15

No Corresponde

1.9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección.

1.10 BASE LEGAL

• Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

14 La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del

Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

15 Se debe indicar la modalidad en que se realizará la ejecución del contrato, conforme a lo señalado en elartículo 41º del Reglamento.

Página 16 de 39

Page 17: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 17/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

• Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

• Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, enadelante el Reglamento.

• Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.• Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Decreto supremo Nº 003-2001-PCM – Reglamento de la Ley Nº 27633

• Resolución de Alcaldía Nº 156-2011 MDY/A el 18 de Octubre del 2011.- aprueba el expediente de

contratación

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatoriasy conexas, de ser el caso.

1.11 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en la localidad de LlanllaDistrito : YanamaProvincia : YungayDepartamento : AncashRegión : Ancash

1.12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de la obra es de 90 días calendarios16.

16 De acuerdo al artículo 47º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de ejecución dela obra es un requerimiento técnico mínimo que no es materia de calificación ni mejora alguna.

Página 17 de 39

Page 18: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 18/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN17 

Convocatoria………………………………………….… : (17/11/2011) Registro de Participantes………………………………: Del 18/11/11 al 01/12/2011 Formulación de Consultas y/u

Observaciones a las Bases…………………………….: Del 18/11/2011 al 22/11/2011. Absolución de Consultas y

Observaciones a las Bases…………………………….: ( 24/11/2011) Integración de las Bases……………………………...: ( 30/11/2011 ) Presentación de Propuestas…………….………......: (05 /12/2011 ) de 08:00 a 16:00

HorasCalificación y Evaluación de Propuestas: (05/12/2011 acto privado)

Otorgamiento de la Buena Pro….…………………..: ( 05/12/2011 ) a través del SEACE.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará por mesa de partes de la municipalidad,sito   Jr. Santa Rosa S/N Distrito de Yanama, en las fechas señaladas en elcronograma, en el horario de 8:00 am a 16:00 pm Horas, previo pago de la suma deS/180.00 (Ciento ochenta con 00/100 nuevos soles) por derecho departicipación.

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia ocargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre yfirma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamentefundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga susveces, sito  Jr. Santa Rosa S/N Distrito de Yanama, en las fechas señaladas enel cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidas alPresidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 009-2011/MDY-CEP (Acompañándose con un CD en digital). La no presentación delCD, se dará por no presentada.

2.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTASLos sobres serán presentados a la mesa de partes de la sede de la MunicipalidadDistrital de Yanama, Sito Jr. Santa Rosa S/N Distrito de Yanama, Prov. De Yungay,Región Ancash

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al ComitéEspecial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 009-2011/MDY-CEP,conforme al siguiente detalle:

17   La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en elcronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información,primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

Página 18 de 39

Page 19: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 19/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:Se presentará en un (1) original y (1) copias18 

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos19  la siguientedocumentación:

Documentación de presentación obligatoria:

i) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de

Proveedores, en el Registro de ejecutor de obra20.

ii) Declaración Jurada de datos del postor.Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cadauno de los consorciados, según Anexo Nº 01. 

18 De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número decopias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el ComitéEspecial.

19 La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objetode la convocatoria.

20 En los procesos convocados bajo la modalidad de llave en mano, en las que deba elaborarse el expedientetécnico y ejecutarse la obra, el postor deberá acreditar su inscripción en el RNP como consultor y ejecución deobras; dicha acreditación podrá ser realizada de manera individual o mediante la conformación de un consorcio.

Página 19 de 39

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMADIRECCIÓN: Jr. Santa Rosa s/n. Plaza de Armas YanamaAtt.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 09-2011/MDY-CEPObjeto del proceso: EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCIONDEL SISTEMA DE DESAGUE DE LLANLLA”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMADIRECCIÓN: Jr. Santa Rosa s/n. Plaza de Armas Yanama

Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 09-2011/MDY-CEPObjeto del proceso: EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCIONDEL SISTEMA DE DESAGUE DE LLANLLA”

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Page 20: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 20/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

iii) Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de losRequerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presentesección21.

iv) Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado, según Anexo Nº 02.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada,salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

v) Declaración Jurada del Plazo de Ejecución, según Anexo Nº 03.

vi) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representantecomún, el domicilio común y el porcentaje de participación, según Anexo Nº 04.

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de susintegrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio lasobligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutaránconjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantesdeberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado paraactuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos alproceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientesfacultades.

MUY IMPORTANTE:La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación dela propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

i) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y PequeñaEmpresa -REMYPE, de ser el caso.

ii) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas condiscapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas,deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripciónen el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

iii) En el caso de la ejecución de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao podrá presentarse una solicitud de bonificación por obras ejecutadas en la

 provincia o provincias colindantes, según Anexo Nº 05.

2.5.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA22 

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

21 La Entidad deberá precisar si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar elcumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, si será necesario que lo declarado se encuentrerespaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisarse dicha información eneste literal.

En este último caso, debe tenerse en cuenta que podrá solicitarse documentos tales como formatos (por ejemplo,el Formato Nº 3 incluido en la presente sección), certificados, constancias o cualquier otro que sea necesario paraacreditar los requerimientos técnicos mínimos, siempre en concordancia con el expediente de contratación y en

observancia de los Principios de Economía, de Libre Concurrencia y Competencia y de Trato Justo e Igualitarioestablecidos en el artículo 4º de la Ley de Contrataciones del Estado.

22   De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

Página 20 de 39

Page 21: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 21/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

i) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos,tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, ocualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 06, el que no podrá tener

borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará comono presentada.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componendeberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán serexpresados con más de dos decimales. El monto total de la Propuesta será enNuevos Soles

ii) Garantía de seriedad de oferta por un monto de S/. 5,405.17 (Cinco milcuatrocientos cinco con 17/100 Nuevos Soles) que es el equivalente al 2% delvalor referencial

2.6. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y enconcordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, lossiguientes documentos23: 

Copia de DNI del Representante Legal;Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamenteactualizado;

Copia del RUC de la empresa;Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder;

f) Constancia de no estar Inhabilitado para contratar con el estado.g) Otros q la entidad crea conveniente

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fianza paraefectos de garantizar lo siguiente24:

- De fiel cumplimiento del contrato

2.7 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requeridapara la suscripción del contrato en el plazo de 7 días hábiles. La citada documentacióndeberá ser presentada en la dirección: Calle Santa Rosa S/N Distrito de Yanama, Prov. De Yungay. Región Ancash

23

Cada Entidad deberá definir si solo requerirá de la presentación de estos documentos o adicionar algún otro.24 En cada caso, la Entidad deberá describir las clases y tipos de garantía garantías que deben ser presentadas por elganador de la Buena Pro para la suscripción del contrato.

Página 21 de 39

Page 22: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 22/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

CAPÍTULO III

TERMINOS DE REFERENCIA

METAS DEL PROYECTO

Sistema de Desagüe:

• Construcción de 1,360 ml de Red de

Desagüe de Ф 6” (160mm).

• Construcción de 40 unidades de buzones

constituidos por muros de Cº f’c= 175 Kg/cm2

• Construcción de 01 Und. Cámara de rejas 

• Construcción de 01 Und. Tanque Septico

• Construcción de 03 Und. Pozos

percoladores 

• Cerco Perimétrico.

Página 22 de 39

Page 23: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 23/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMODEL EJECUTOR DE OBRA

1. Ficha Registral de Constitución de empresa emitida por Registros Públicos, vigente a la

fecha de presentación. Deberán tener especialidad en ejecución de obras.2. Declaración Jurada no tener deudas con trabajadores.

3. Experiencia mínima en obras, al menos uno; acreditar con copia de contrato y surespectiva acta de recepción de obra o liquidación aprobada.

DEL PERSONAL

1. RESIDENTE DE OBRA

a. Ingeniero Civil, colegiado y hábil, con más de diez (10) años de experienciacontados a partir de su incorporación al colegio profesional correspondiente ycontará con:

- Persona natural con título profesional de Ingeniero Civil. (Acreditar confotocopia de Título Profesional)- Contar con el Registro del Colegio de Ingenieros del Perú y estar habilitado

para ejercer la profesión de ingeniero. (Presentar Certificado de habilidadOriginal).

- Con Experiencia mínima en obras similares, 10 obras como mínimo, comosupervisor y/o residente ejecutados en entidades públicas, se acreditará concontratos y/o actas.

- El profesional propuesto deberá acreditar estudios de Maestría enGeología, Mención: Geotecnia.

- Observación: El profesional no debe de tener procesos administrativos, ni  judiciales pendientes con la Municipalidad Distrital de Independencia u

otras Instituciones del Estado, esta condición será acreditada medianteDECLARACIÓN JURADA Simple.

2. ASISTENTE DEL RESIDENTE

a. Ingeniero Agrícola, colegiado y hábil, con más de tres (03) años de experienciacontados a partir de su incorporación al colegio profesional correspondiente ycontará con:- Persona natural con título profesional de Ingeniero Agrícola. (Acreditar con

fotocopia de Título Profesional)- Contar con el Registro del Colegio de Ingenieros del Perú y estar habilitado

para ejercer la profesión de ingeniero. (Presentar Certificado de habilidadOriginal).

- Con Experiencia mínima en obras similares, 07 obras como mínimo, comosupervisor y/o residente ejecutados en entidades públicas, se acreditará concontratos y/o actas.

- Acreditar haber llevado un Curso Especializado de Residente de Obras Públicas.- Observación: El profesional no debe de tener procesos administrativos, ni

  judiciales pendientes con la Municipalidad Distrital de Independencia uotras Instituciones del Estado, esta condición será acreditada medianteDECLARACIÓN JURADA Simple.

3. ING. ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO

Ingeniero Civil – Agrícola, colegiado y hábil con más de veinte (20) años de

experiencia contados a partir de su incorporación al colegio profesionalcorrespondiente y contará con:- Persona natural con título profesional de Ingeniero Civil - Agrícola. (Acreditar

con fotocopia de Título Profesional)

Página 23 de 39

Page 24: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 24/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

- Contar con el Registro del Colegio de Ingenieros del Perú y estar habilitadopara ejercer la profesión de ingeniero. (Presentar Certificado de habilidadOriginal)

- Conocimiento de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamentovigente. (Acreditar con fotocopia de Certificado).

- El profesional propuesto deberá acreditar con estudios concluidos deMaestría en tratamiento de agua y rehusó de desechos.

- Acreditar experiencia profesional como Residente o Supervisor de obra desaneamiento, 10 servicios como Mínimo.

- Acreditar haber llevado conferencias en un mínimo de 10 eventos desaneamiento.

- Observación: El profesional no debe de tener procesos administrativos, ni  judiciales pendientes con la Municipalidad Distrital de Independencia uotras Instituciones del Estado, esta condición será acreditada medianteDECLARACIÓN JURADA Simple.

EQUIPO MÍNIMO:

CANT DESCRIPCIÓN CAPACIDAD MÍNIMA01 Volquete 15 m3.01 Camioneta 4x401 Mezcladora 9 P3/11 P301 Plancha compactadora 9 HP01 Vibradora 4 HP01 Camión liviano 05 ton.01 Estación Total Calibrado

01 Retro excavadora 140 HP - Motor

• (*) Emitidos por autoridad competente. Se entiende por autoridad competente al máximofuncionario administrativo de la unidad orgánica correspondiente o al representante legalde la empresa privada, propietaria de la obra/proyecto. Cuando la constancia o certificadono sea emitido por el propietario de la obra/proyecto, adicionalmente se deberá presentarcopia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de laobra/proyecto.

• Las Constancias o documentos sustentatorios deben tener al menos, nombre de la obra,tiempo en que el referido profesional prestó sus servicios, y datos de la Entidad o Empresaa la cual brindó el servicio.

• La demostración de los estudios de Post Grado o Especialización Profesional será concopia simple de constancia de estudios o Diploma respectivamente, que permitancorroborar la veracidad de los documentos.

•  Todo el personal asignado al proyecto, deberá ser por el tiempo y en la oportunidad querequiera la obra.

• Obras Similares

- Construcción rehabilitación, mejoramiento o ampliación de sistemas de desagüe.- Construcción rehabilitación, mejoramiento o ampliación de sistemas de agua.- Construcción rehabilitación, mejoramiento o ampliación de Canales de irrigación.

Página 24 de 39

Page 25: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 25/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

- Construcción rehabilitación, mejoramiento o ampliación de sistemas dealcantarillados y riego en general.

Página 25 de 39

Page 26: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 26/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

CAPÍTULO IV

PROFORMA DE CONTRATO

NOTA 5 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable la inclusión decláusulas adicionales a las señaladas en el presente documento, podrá incluirseéstas, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a lanormativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de la obra ……….., que celebrade una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domiciliolegal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otraparte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro

de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal,……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en laFicha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien enadelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTASELECTIVA  Nº ………………………………. para la ejecución de la obra………………………………(indicar denominación de la obra), cuyos detalles, importes unitarios (en caso decorresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTOCon fecha ………….(indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de …………. (indicar 

denominación del proceso), convocada para la ejecución de la obra …………….(indicar), aEL CONTRATISTA, por el siguiente monto: …………., incluido el Impuesto General a las Ventas,(de corresponder). 

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos aEntidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas,materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante elperíodo de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales,utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su totalterminación y entrega.

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y suReglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulteaplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normasconcordantes.

CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y losdocumentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATOLa vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismohasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONESLas valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidadcon lo establecido en el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Página 26 de 39

Page 27: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 27/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

CLAUSULA SÉTIMA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTAEl contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presentecontrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

incumplimiento.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria,irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LAENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) delmonto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidaciónfinal. 

En el caso que corresponda consignar lo siguiente:- Garantía por prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, …………………., a

través de la ………………(Indicar el tipo de garantía) con  una vigencia hasta elcumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

NOTA 6:En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 159º del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado, en las contrataciones de obra que conllevan laejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación oactividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. Lagarantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará

 periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no

 pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuandoEL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla, de acuerdo con el artículo 164º del Reglamentode la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro ……………(consignar plazo)25 días siguientes a la firma del presente contrato.

10.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de …….(consignar) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan lascondiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200º delReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los

25 Según artículo 184º del Reglamento la condición establecida en el numeral 3 del citado artículo, referida a laentrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra, deberá ser cumplida dentro de los quince (15) díascontados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Página 27 de 39

Page 28: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 28/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado ycalidad satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales

establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasoinjustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamentefoliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y elresidente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones,reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución dela obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho areclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo50º de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de ………………(Indicar tiempo enaños).

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES26

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se haráacreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximoequivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad serádeducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario,se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del ContratoF x plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver elcontrato por incumplimiento.Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el

contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRALa recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de laLey de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRALa liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º delReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLESAL CONTRATISTAEn caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, quehaya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de

26 De ser el caso, deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166ºdel Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Página 28 de 39

Page 29: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 29/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial,mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y elmotivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en losartículos 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado deconformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sinperjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONESSin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas ypecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con lasdemás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a quehubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS27 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolverlas controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazode caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º, 199º, 201º 209º, 210º y 211º delReglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referidacontroversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entreambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutacomo una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo contodos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOSLas partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria delpresente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presentecontrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al…………………………

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

NOTA 7:Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 26º de la Ley se deberá incluir como anexos, el Cronograma General de Ejecución de la obra, el cronograma dedesembolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico.

27   De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento, podrá adicionarse la información que resultenecesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podríaindicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único. 

Página 29 de 39

Page 30: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 30/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

FORMATOS Y ANEXOS 

Página 30 de 39

Page 31: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 31/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

Yanama ………………..

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº …….Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUCNº ……………………………… nos dirigimos a ustedes, en relación con la Adjudicación DirectaSelectiva N° ………………………………, a fin de acreditar a nuestro representante (oapoderado en caso de personas naturales): ……………………………. (nombre del representanteo apoderado) identificado con DNI. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud aeste documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso deselección.

………………………….…………………..Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor

NOTA 8 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:Este formato sólo deberá ser consignado en las Bases cuando la presentación de

 propuestas se efectúe en acto público, caso contrario, no deberá ser incluido.

Página 31 de 39

Page 32: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 32/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº …….Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado conDNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en laFicha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguienteinformación de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón SocialDomicilio LegalRUC Teléfono Fax

 Yanama ……………………..………

..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno delos consorciados.

ANEXO N° 02

Página 32 de 39

Page 33: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 33/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA NºPresente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................,domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa……………………………; que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DIRECTASELECTIVA Nº ………………….., para la EJECUCIÓN DE LA OBRA ……………….……………,declaro bajo juramento:

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar conel Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.- Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso deselección.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento paraefectos del presente proceso de selección.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el

contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Yanama …………………………………………

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Página 33 de 39

Page 34: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 34/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

ANEXO Nº 03

DECLARACIÓN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Señores:COMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA NºPresente.-

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº .............................,Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declaro que mirepresentada se compromete a ejecutar la Obra ………………………(incluir denominación),materia de ……………………………….(incluir denominación del proceso), de acuerdo alrespectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO:(Indicar plazo fijado en el expediente técnico) DÍASCALENDARIO.

Yanama ……………………………………..

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Página 34 de 39

Page 35: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 35/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA NºPresente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable duranteel lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjuntapara la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° ……………………….., responsabilizándonossolidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato deconsorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. comorepresentante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comúnen................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso deselección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE ……………….: ( ) % Participación ………………………

………………………

OBLIGACIONES DE ….……………: ( ) % Participación …………………….. ……………………..

………………………………………….. …………………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI delRepresentante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

Yanama ……………………………………………

Página 35 de 39

Page 36: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 36/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

ANEXO Nº 05

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRASEJECUTADAS FUERA DE LIMA Y CALLAO

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº ……………..Presente.-

Mediante la presente solicito la asignación de la bonificación del 10% sobre la sumatoria delos puntajes de las propuestas técnica y económica, en los términos prescritos por el numeral6 del artículo 71º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que mirepresentada, se encuentra domiciliada en ……………………….. (Consignar domicilio del 

 postor), la que está ubicada en la provincia………………… (Consignar provincia o  provincia colindante al lugar en el que se ejecutará la obra, la que podrá pertenecer o no al mismo departamento o región).

Yanama …………………………………………

……..........................................................

Firma y sello del Representante LegalNombre / Razón social del postor

NOTA 9:Para asignar la bonificación el Comité Especial verificará el domicilio consignadoen la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.

Página 36 de 39

Page 37: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 37/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

ANEXO N° 06

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

Señores:COMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA NºPresente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el montoreferencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuestaeconómica es la siguiente:

CONCEPTOCOSTO

(Consignarmoneda)

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así comocualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de laobra a ejecutar.

Yanama …………………………………………

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA 10:En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, el postor formulará su propuestaofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales y se valorizan en relación a su ejecución real y por undeterminado plazo de ejecución.

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que

resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas,memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, en ese orden de prelación;considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para lasuscripción del contrato, es referencial.

Página 37 de 39

Page 38: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 38/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

FORMATO Nº 2

PRESUPUESTO DETALLADO

(Este documento deberá ser presentado solo para la suscripción del contrato)

Sistema de Contratación:

DESCRIPCIÓNCOSTO

PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES (2)

UTILIDAD (3)TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)

IGV ( 18%)TOTAL GENERAL (*)

(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Página 38 de 39

Page 39: DESAGUE YANAMA

5/11/2018 DESAGUE YANAMA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/desague-yanama 39/39

“Yanama Belleza Natural”MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 009-2011-MDY /CEP - Primero Convocatoria

FORMATO Nº 328 

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica)

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y

PERSONAL TÉCNICO

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL EQUIPO

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

28 De corresponder.

Página 39 de 39