Dirección General de Higiene y Medio Ambiente

Licitación Abreviada

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS FLEXIBLES DE PROTECCIÓN COSTERA, EN PLAYAS DEL

DEPARTAMENTO DE MALDONADO

Memoria Descriptiva

2

1. OBJETO Ejecutar las obras necesarias para la instalación de infraestructuras blandas de protección costera, consistente en geotubo y manta antisocavación. 2. LOCALIZACIÓN La instalación será en el pie de duna de playas del Departamento de Maldonado. La primera etapa consiste en la instalación de 200m lineales de geotubos y sus respectivas mantas antisocavación en el área situada en la parada 12 de Playa Manda, rambla Claudio Williman, en el pie de duna existente frente al estacionamiento (Anexo, recaudos gráficos). 3. TAREAS A REALIZAR 3.1. Introducción Las tareas a realizar están enmarcadas dentro de los planes de geoingenieria para la remediación y protección de la faja costera. Se trata de la instalación, llenado y cobertura de de Geotubos Tencate (suministrados por la Intendencia Departamental de Maldonado). La primera etapa corresponde a 200 metros lineales a ser instalados en el ante-pie del estacionamiento público de la parada 12 de Playa Mansa, rambla Claudio Williman. 3.2. Generalidades 3.2.1 Preparación del área de trabajo.

a. El contratista deberá acondicionar y limpiar el área de trabajo de todo objeto rígido, punzante o con capacidad de corte o daño al geotubo, como ser, hierros, escombros, maderas, rocas o similares, estos elementos los deberá transportar a vertedero de ramas y escombros de Cerro Pelado o a donde la Dirección de la Obra indique.

b. Deberá nivelar el área de trabajo y realizar los movimientos de suelos necesarios para

alcanzar los niveles/cotas requeridos.

c. Deberá realizar los accesos temporales en las zonas que sea necesario previo acuerdo con la dirección de la obra.

d. El área de trabajo y sus accesos deberá estar debidamente señalizada, balizada de

modo de impedir el ingreso de personas ajenas a la obra y advertir a terceros de las precauciones por la realización de los trabajos (peatones, bañistas, público en general).

e. Deberá realizar el transporte y acopio de los geotubos desde los depósitos de la IDM hasta el área de trabajo, siendo responsabilidad de este la correcta carga, transporte, descarga y almacenamiento en el frente de obra de los mismos.

3

La arena del lugar sobrante de los trabajos de preparación deberá ser acopiada adecuadamente de forma que permita su uso durante la etapa final de cobertura de los geotubos. 3.2.2 Instalación de geotubos.

a. Una vez que la dirección de la obra otorgue la conformidad a la preparación del área, el contratista deberá posicionar los geotubos, la manta antisocavación y el film plástico de acuerdo los recaudos gráficos, a las especificaciones técnicas del fabricante y seguir las indicaciones de la dirección de la obra (Anexos 1 y 2)

b. El contratista deberá realizar un relevamiento planialtimétrico con el posicionamiento

del Geotubo conforme a obra, el cual será entregado a la dirección de la obra. Es responsabilidad del contratista de proveerse de todos los recursos que sean necesarios para realizar esta tarea. 3.2.3 Llenado y cierre de los Geotubos

a. El contratista deberá realizar el llenado de los geotubos con una mezcla de arena con agua, procedente del lugar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la dirección de obra (Anexo 1).

En caso que por razones técnicas la arena del lugar no sea apta se resolverá conjuntamente con la dirección de obra otra fuente de suministro de la misma. El llenado será supervisado por la dirección de la obra, siendo ésta quien autorice el inicio del mismo y dará las indicaciones previas, durante el llenado y la conformidad al finalizar el llenado de cada geotubo, estando facultado de exigir las rectificaciones que considere necesarias.

b. El cierre de los geotubos, se realizará siguiendo las especificaciones del fabricante, expresadas en el anexo 1.

Es responsabilidad del contratista de proveerse de todos los recursos que considere necesarios para realizar esta tarea. 3.2.4 Cobertura final del Geotubo. Cuando finalice el llenado de los geotubos, a conformidad de la Intendencia, el contratista tapará los mismos, para lo cual utilizara la arena del lugar sobrante de la etapa de nivelación, de acuerdo a lo establecido en los recaudos gráficos de los anexos. La misma será dispuesta con sumo cuidado de no rasgar o dañar en forma alguna los geotubos y con el objetivo de reconstruir sobre el geotubo el perfil de playa natural, de acuerdo a información anexada. La pendiente final del talud que cubra el geotubo deberá ser del orden 3H:1V.

4

3.3. Prevención de Riesgos Laborales El contratista deberá contar con el asesoramiento de un técnico prevencionista el cual presentará un plan de prevención de riesgos laborales para la tarea en todas sus etapas y fiscalizará su aplicación. Deberán ser considerados aspectos tales como, cercado, balizamiento, puntos de ingreso y vías de circulación de maquinaria 3.4. Gestión ambiental El contratista será responsable de la correcta gestión ambiental de la obra y de los residuos que esta genere. Queda expresamente prohibido realizar mantenimiento o reparación de maquinaria en el área de trabajo. El campamento de obra deberá contar con todos los servicios necesarios para su correcto funcionamiento (Baños químicos, zona de descanso, área de residuos) y estará instalado en el área de estacionamiento. No se podrán acopiar residuos en el área de trabajo, los mismos deberán ser dispuestos en el mismo día de su generación en los lugares habilitados según su tipo y naturaleza. Queda expresamente prohibido realizar acopio de combustibles o hidrocarburos y en caso de derrames el contratista deberá contener y neutralizar el mismo con arena o similar y llevar el material afectado al sitio de disposición final municipal Relleno Sanitario Las Rosas. Al finalizar las tareas, el área de trabajo, así como también el área de campamento deberá quedar limpia de residuos, derrames y otros elementos extraños a la playa y anteplaya. Se realizará un relevamiento fotográfico conjunto antes del inicio de los trabajos y al final de los mismos. 3.5. Mantenimiento y limpieza El oferente deberá realizar a su cargo la limpieza diaria de los terrenos e instalaciones que, de ser necesario, ocupe durante la ejecución de estos trabajos, dejándolos en perfectas condiciones estéticas, sanitarias e higiénicas a la finalización de los mismos. También está en el alcance del oferente el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la maquinaria a utilizar, siendo responsabilidad del mismo el contar con equipos de reposición en caso de desperfectos graves, de forma de garantizar la continuidad de los trabajos. 4. CRONOGRAMA Los trabajos de la primera etapa, se iniciarán dentro de los treinta días de notificarse del resultado de este llamado. Se prevé una duración de la tarea de cuatro semanas.

5

5. TRABAJOS A COTIZAR El oferente deberá presentar una propuesta económica de acuerdo a la modalidad de trabajo establecida con anterioridad incluyendo anexos. Se cotizará el precio por la realización de las obras antes descriptas de acuerdo a las condiciones de este pliego, cronograma, recaudos gráficos y especificaciones técnicas contenidas en los anexos, por tramo de 200 metros lineales de geotubo y manta antisocavación a ser instalado. En caso de que alguna de las etapas exceda estas dimensiones sin ser múltiplo exacto, el costo se calculará en forma proporcional. 6. SUMINISTROS Y PERSONAL 6.1. Equipamiento a suministrar El oferente deberá proveer a su costo todas las máquinas, generadores, bombas, herramientas y equipos en general que sean necesarias para la realización de la tarea. Todos los equipos deberán estar en condiciones de realizar el trabajo en forma segura, efectiva y eficiente, reservándose la dirección de la obra la potestad de solicitar el recambio de un equipo por incumpliendo de los especificado anteriormente. 6.2. Personal El oferente proveerá a su costo todo el personal idóneo suficiente para la ejecución de las tareas objeto de este contrato, incluyendo los operadores de las máquinas y personal técnico de supervisión. El personal deberá estar inscripto en BPS y provisto de cobertura de seguro contra accidentes de trabajo específico para las tareas a ejecutar y demás beneficios sociales. Además, deberá contar con la ropa y elementos de seguridad acordes con dichas tareas (guantes, botas, chalecos salvavidas, capas de lluvia, etc.). El contratista deberá proveer a su cargo, agua potable, baño y vestuario en un espacio previamente indicado, o en instalaciones adecuadas en una edificación cercana. El contratante verificará mensualmente los pagos efectuados por el contratista (quien deberá presentar los recibos correspondientes) de las pólizas de seguros y de las cargas sociales devengadas, previo al pago de los certificados de obra. El contratista deberá designar un representante técnico a cuyo cargo estará la coordinación y supervisión de los trabajos, así como la comunicación con la dirección de obra. Todos los operarios de la maquinaria deberán contar con sus correspondientes licencias habilitantes.

6

7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR La propuesta técnica a presentar deberá incluir la siguiente información:

➢ Antecedentes de la empresa en el desempeño de estas tareas y tareas similares o relacionadas, tanto dentro como fuera del país.

➢ Detalle del equipamiento a suministrar específico para la obra.

➢ Detalle del personal Clave designado para la ejecución, Representante Técnico, Capataz, Topógrafo, Técnico Prevencionista.

➢

➢ Plan de Trabajo describiendo la secuencia de pasos y metodología para la realización de los mismos. Cronograma asociado.

8. CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA El control y supervisión de las tareas estará a cargo de la Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental de Maldonado, quien estará facultada para aceptar, rechazar o sugerir cambios en los trabajos. Todas las Sugerencias, Observaciones y No Conformidades que la dirección de la obra detecte se le harán llegar al contratista en forma escrita en un plazo máximo de 24 horas a la constatación del hecho, para eso se utilizará el documento MA-INF-01-Rev1 (Ver Anexos). El trabajo se realizará de acuerdo a instrucciones y supervisión de la dirección de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental de Maldonado y estará sujeto a la normativa departamental y nacional vigente. El contratista deberá cooperar y proveer los recursos que la dirección de la obra entienda necesarios para el contralor de las tareas. Se deberá proveer de toda la información que la dirección de la obra solicite en un plazo de 24 horas máximo. Los técnicos de la Dirección de Medio Ambiente y sus asesores tendrán acceso a la obra en cualquier momento y podrán requerir la información que entiendan pertinente y solicitar las correcciones que entiendan necesarias al contratista. El contratista deberá de proveer un cuaderno de Obra para registro de observaciones y notificaciones en el lugar.

7

9. MULTAS Y SANCIONES Se establecen las siguientes penalidades económicas por deficiencias en la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de otras deficiencias no previstas que sean detectadas, para las cuales la Intendencia se reserva el derecho de imponer una penalidad hasta el importe máximo de las penalidades previstas.

• Afectación al medio ambiente, Derrames de Hidrocarburos, Combustibles o Residuos Sólidos en zona de obra y área de influencia

5 a 50 U.R./constatación

• Incumplimiento al pazo previsto de ejecución 5 a 50 U.R./día retraso, cuando el retraso sea imputable al contratista.

• Incumplimiento al Plan de Prevención de Riesgos laborales 5 a 30 U.R./constatación

• Incumplimiento de condiciones técnicas en la ejecución de la obra 5 a 30 U.R./constatación

• Incumplimiento de la modalidad de llenado o cierre del geotubo 5 a 30 U.R./constatación

• En caso de rotura de geotubo o manta de socavación por mal manejo 5 a 50 U.R./constatación

• Faltas de conducta o de Relacionamiento funcional 5 a 30 U.R.

• Irregularidades en el aporte de las cargas sociales y las pólizas de seguros correspondientes por los trabajadores contratados por el Adjudicatario

5 a 30 U.R./constatación

• Irregularidades en el uso de la ropa, elementos de seguridad y/o instalaciones higiénicas establecidos para el uso del personal en la oferta presentada por el Adjudicatario

5 a 50 U.R./constatación

8

10. EVALUACIÓN DE OFERTAS A los efectos de evaluar las ofertas se considerarán los siguientes factores:

• Precio 40 %.

• Propuesta Técnica 30%.

• Antecedentes 30 %.

INTENDENCIA DE MALDONADO

LICITACION ABREVIADA Nº 32 / 2017

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

OBJETO

1). La Intendencia de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama aLicitación Abreviada para la instalación de estructuras flexibles deprotección costera, en playas del Departamento de M aldonado ; deacuerdo a las normas previstas en el presente Pliego y especificacionestécnicas contenidas en la Memoria Descriptiva y planos adjuntos.

ADQUISICION DE PLIEGOS

2).Los interesados deberán adquirir los Pliegos de Condiciones previo pago dela suma de $ 3.000,00 (pesos uruguayos tres mil ) mas 2% (dos por ciento )de timbres y derechos de expedición, en Mesa de Licitaciones de laIntendencia, Planta Baja Sector B del Edificio Comunal, hasta 1 día antes delacto de apertura, condición ineludible para ofertar en el presenteprocedimiento licitatorio.

CONSULTAS

3). Las consultas se deberán presentar en la Mesa de Licitaciones en horariohábil de oficina, debiendo ser formuladas por escrito en forma clara y prolija,en duplicado, o vía mail a licitaciones@maldonado.gub.uy, venciendo el plazode presentación 5 días hábiles antes de la apertura de la licitación.

4). Las preguntas serán contestadas por escrito, quedando las respuestas enMesa de Licitaciones a disposición de quienes justifiquen haber adquirido lospliegos de condiciones, 2 días hábiles antes de la apertura de la licitación.

PARTICIPANTES

5).CAPACITACION Están capacitados para contratar con la Intendencia las personas físicas ojurídicas legalmente constituidas, nacionales o extranjeras, que teniendo elejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no esténcomprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en loscasos previstos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.

6).INSCRIPCIONLos oferentes deberán estar registrado en el Registro Único de Proveedores delEstado (R.U.P.E.), en estado “INGRESO” al momento de recepción y aperturade ofertas.

7).DOMICILIOLas firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos de lalicitación y actos posteriores a la misma en el Departamento de Maldonado,asimismo deberán constituir domicilio electrónico, el cual será el único medioválido a los efectos de las notificaciones que puedan generarse en el procesode la licitación.

8). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informesdel oferente en cualquiera de las áreas licitadas y verificar los datos que hayaofrecido en apoyo de su propuesta.

GARANTIAS9). Si el monto total adjudicado superara el 40% del tope de la licitaciónabreviada, previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá constituir unagarantía equivalente al 5% del monto de la contratación. El adjudicatario podrá constituir la garantía mediante deposito en efectivo,valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

10). Los depósitos en efectivo, el aval bancario y el seguro de fianza, seacreditaran directamente en la Tesorería Municipal. Los valores públicos sedepositaran en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre deloferente y a la orden de la Intendencia, debiéndose entregar el recibocorrespondiente en la Tesorería Municipal.

11). Para el caso de los depósitos mediante póliza de seguro de fianza, eladjudicatario deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato por el total delperiodo previsto, o en su defecto, renovar obligatoriamente la garantíacontractual constituida en caso de prórroga del mismo.

PROPUESTAS12).PROPUESTAS Las ofertas deberán presentarse personalmente por el licitante o por quien lorepresente legalmente en el lugar habilitado al efecto, no siendo de recibo sino llegasen a la hora dispuesta para la apertura del acto.

13). Un mismo licitante no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio delas modificaciones, alternativas o variantes que se propongan a la ofertabásica.La Intendencia de Maldonado no acepta ofertas elect rónicas por mediode la Página Web de Compras Estatales.

14).REDACCION La redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos:a) El texto modelo:"NN ... domiciliado a los efectos legales en la calle...Nº... en la LicitaciónAbreviada Nº... se compromete a realizar los trabajos licitados de acuerdo alas estipulaciones que se indican en las cláusulas siguientes:PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente suscaracterísticas.SEGUNDA) Cotización de precios de acuerdo a lo indicado en el Art. 5 de laMemoria descriptiva y expresado en moneda nacional, incluyendo I.V.A yleyes sociales correspondientes.TERCERA) Plan de trabajo, descripción de los tareas a realizar y propuestade acuerdo a lo indicado en la Memoria descriptiva.CUARTA) Detalle de personal técnico a utilizar con su curriculum yantecedentes. QUINTA) Detalle del equipamiento a utilizar en las obra licitada. SEXTA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 60días corridos a contar de la apertura.SEPTIMA) Antecedentes del oferente.b) Declarar conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego Particular deCondiciones que rigen en esta Licitación y a todos los efectos se establece laprórroga de competencia a favor de los Juzgados de Maldonado. c) Ser presentadas en un original y dos copias, con especificación en númerosy letras de las cantidades y precios totales de las propuestas, salvando con ladebida constancia al final del texto toda enmendadura, intercalado o testadoque se hubiere efectuado en el mismo.

15).DOCUMENTOS A AGREGAR La oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos:a) El Formulario de Identificación del Oferente que se acompaña.b) En caso que el oferente sea persona jurídica: certificado notarial queacredite la personería, representación y vigencia de la misma e integración deldirectorio si correspondiere así como también las comunicacionescorrespondientes al Reg. N. de Comercio y cumplimiento de las disposicionesde la Ley 18.930. c) Certificado que acredite la capacidad de contratación y habilite parapresentarse en esta licitación, expedido por el Registro Nacional de Empresasde Obras Públicas.

APERTURA

16). La apertura de las ofertas se hará en la Mesa de Licitaciones Planta BajaSector B del Edificio Comunal el día 1º de Junio de 2017 a la hora 11.-

ADJUDICACION

17). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones,la que dictaminará respecto de cual es la oferta más conveniente a losintereses de la Intendencia.El dictamen de la Comisión no generará ningún derecho a favor de losoferentes.

18). A los efectos de evaluar las ofertas, se considerarán los siguientesfactores:

• Precio 40%• Propuesta Técnica 30%• Antecedentes 30 %

19). Para ser adjudicatario, el oferente deberá estar registrado en el RegistroÚnico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), en estado “ACTIVO”; si almomento de la adjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido elestado "ACTIVO" en RUPE, la Administración otorgará un plazo de 5 díashábiles a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento deadjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse esterequerimiento en el plazo mencionado.

20). Si se presentaran dos o más ofertas similares, podrán aplicarse lasdisposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F.

21). La Intendencia se reserva el derecho de rechazar todas las propuestasrecibidas.-

CONTRATO

22). El adjudicatario será notificado y deberá concurrir a firmar el contratodentro del plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de la notificación quea tales efectos realice la Dirección de Asesoría Notarial.-

23). La no- concurrencia del adjudicatario en los plazos indicados a depositarla garantía de fiel cumplimiento del contrato o al acto de la firma del contrato,dará mérito para revocar la adjudicación con pérdida de la garantía demantenimiento de propuesta, salvo caso fortuito o fuerza mayor acreditado enforma, a juicio de la Intendencia.

PAGOS

24). El pago se efectuará a los treinta (30) días de la aprobación por laDirección de Obra del certificado que, dentro de los primeros cinco díashábiles del mes siguiente a la ejecución de la obra liquidada, deberá presentar

el adjudicatario.

25). Los precios, expresados en moneda nacional se ajustarán los 1 de enero y1 de julio de acuerdo a la variación del IPC del semestre anterior. Para el primerajuste se tendrá en cuenta la variación operada entre el índice del mes deadjudicación y el último publicado a la fecha de ajuste establecida.

26). La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos yconvenios colectivos vigente para la rama de la actividad laboralcorrespondiente en materia de salarios, categorías de labor, pagos ysuplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos porasistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios quemejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, asícomo, las demás normas de trabajo vigentes, y las contenidas en losconvenios internacionales y sus reglamentaciones.

En este sentido, si se constatare que el adjudicatario no cumpliera con loexigido precedentemente, la Intendencia se reserva el derecho de rescindir elcontrato.

27).- Serán de exclusivo cargo del contratista el cumplimiento del pago de losrubros de naturaleza salarial e indemnizatoria, respecto del personalcontratado, de acuerdo con los convenios colectivos y laudos vigentesaplicables al caso.

PREFERENCIA A MIPYMES

28). De acuerdo a lo dispuesto por el art.59) del TOCAF y el DecretoReglamentario 371/2010 del 14/12/2010,el oferente que desee acogerse alRégimen de Preferencia MIPYME, deberá presentar el certificado expedidopor la DINAPYME del Ministerio de Industria, Energía y Minería (art 5º deldecreto 371/2010) conjuntamente con su oferta. La mera presentación delcertificado de DINAPYME implica la declaración expresa del oferente previstapor el Decreto Reglamentario.

29).De resultar pre-adjudicatario por aplicación de los mecanismos depreferencia, el oferente dispondrá de un plazo no mayor a quince (15) díashábiles contados a partir de la notificación del dictamen de la ComisiónAsesora de Adjudicación, para presentar el certificado de origen emitidos porlas Entidades Certificadoras. En caso de que el certificado no fuerapresentado dentro del plazo previsto o fuera denegado se dejará sin efecto laaplicación del mecanismo de preferencia.

30). La Intendencia de Maldonado se reserva el derecho de aplicar el referidobeneficio para las contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios u obras

públicas que se encuentren acogidas al sub - programa de Contratación parael Desarrollo, hasta el monto máximo fijado para cada ejercicio por el PoderEjecutivo (art 3 del Decreto Reglamentario 371/2010 art 43 de la ley 18.362).

31). El régimen de preferencia de industria nacional no es acumulable con elde preferencia MIPYME, debiendo la Intendencia de Maldonado optar poraquel que resulte mas beneficioso para el oferente.

INCUMPLIMIENTOS

32). En materia de incumplimientos se estará a lo que establece la memoriadescriptiva en el Artículo Nro. 9 “Capítulo multas y sanciones”.33). El incumplimiento total o parcial del contrato será causal de rescisiónunilateral por parte de la Intendencia, ello sin perjuicio de la acción de laIntendencia para, además de la pérdida del depósito de garantía, exigir por lavía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento.Asimismo la Intendencia podrá aplicar multas y retenciones de pago, según lagravedad del incumplimiento.Del mismo modo, mediando causas supervinientes justificantes, podrámodificar unilateralmente los términos del contrato manteniendo la ecuacióneconómica financiera del mismo.

34). El adjudicatario responderá en forma exclusiva por cualquier daño quepudiere ocasionarse a terceros con motivo de la prestación de los servicios.El seguro deberá cubrir todo riesgo y el adjudicatario deberá acreditar suconstitución y vigencia durante el lapso de la relación contractual. Laconstancia de este seguro será condición ineludible para la firma del contrato.

35). Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona detrabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista, que seráresponsable por cualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentesderivados sobre personas.

36). El presente Pliego de Condiciones Particulares regirá conjuntamente conla Memoria descriptiva adjunta y las disposiciones aplicables del T.O.C.A.F.

37).Se prohíbe en forma expresa la cesión de los créditos emergentes deladjudicatario de la presente licitación. La cesión sólo podrá ser viable demediar previa resolución expresa de la Intendencia que la autorice.

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitación Abreviada Nro. 32 / 2017

Razón Social de la Empresa:.......................................................................................…….....

Nombre Comercial de laEmpresa. :........................................................................................……….

RUC.:.................................................................................................………

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle:..........................................................................Nro.:.............………..

Localidad:.........................................................................................……….

País: ................................................................................................………

Teléfono:....................................……...........Fax:..................................……

Correo electrónico....................................................................................

Firma/s............................................................................................……….

Aclaración defirmas: ............................................................................................……….

Nº de expediente: 2017-88-01-07410 Fecha: 21.4.2017

Nº Act. 4

HACIENDA - DIRECCION GENERAL

Sin objeciones que formular al pliego Particular de Condiciones para el llamado a Licitación Abreviada para la instalación de estructuras flexibles de proteccióncostera, en playas del Departametno de Maldonado, pase a Mesa de Licitaciones y Adjudicaciones autorizándola a efectuar el llamado correspondiente.

Firmado electronicamente por Director General de Hacienda Sr. Luis Eduardo Pereira el 12/05/2017 09:19.

Intendencia de Maldonado Edificio Comunal, Acuña de Figueroa y Burnett Teléfono: [598] 4222 3333. Maldonado, Uruguay.