DOCUMENTO BASE PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD …

de 48

DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION Y

ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS

PRESIDENCIALES (DMDPP)

DOCUMENTO BASE PARA LA CONTRATACIÓN

DIRECTA No. CD-11-2021-DMDPP-ETA-IOTA

“CONTRATACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION”

PROYECTO: OPERACIÓN NO ESTAMOS SOLOS

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

Proceso en base a los Decretos Ejecutivos Número PCM-109-2020 de fecha Dos (02) de

Noviembre del Dos Mil Veinte (2020), Decreto No. PCM-112-2020 de fecha Seis (06) de

Noviembre del Dos Mil Veinte (2020), Decreto No. PCM-113-2020 de fecha siete (7) de

Noviembre del Dos Mil Veinte (2020), Decreto No. PCM-115-2020 de fecha once (11) de

Noviembre del Dos Mil Veinte (2020), Decreto No. PCM-116-2020 de fecha dieciocho (18) de

Noviembre del Dos Mil Veinte (2020), Decreto No. PCM-147-2020 de fecha Veintinueve (29)

de Diciembre del Dos Mil Veinte (2020).

[

Nombre y Ubicación del Proyecto:

“OPERACIÓN NO ESTAN SOLOS”. LIMPIEZA DE LAS ZONAS MAYORMENTE

AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA Y LA TORMENTA TROPICAL IOTA,

SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO

DE CORTES, EN COLONIA LA UNION, COLONIA PINEDA 1, COLONIA PINEDA 2.

de 48

INDICE GENERAL

I. INSTRUCCIÓN A LOS OFERENTES Y DATOS DE LACONTRATACIÓN

DIRECTA

II. CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES

III. PAISES ELEGIBLES

IV. FORMATOS

V. FORMULARIOS DE GARANTIAS Y/OFIANZAS

VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS

VII. INVITACION

de 48

SECCIÓN I.

INSTRUCCIÓNES A LOS OFERENTES Y DATOS

DE LACONTRATACIÓN DIRECTA

de 48

A. Disposiciones Generales

Objetivo de la

Contratación

Directa

El Contratante es: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento

Digital de los Proyectos Presidenciales (DMDPP)

Dar cumplimiento a lo establecido en los Decretos Ejecutivos N. PCM 109-2020

de fecha 02 de noviembre de 2020, PCM 112- 2020 de fecha 06 de noviembre

de 2020, Decreto No. 113-2020 de fecha siete (7) de Noviembre del Dos Mil

Veinte (2020), Decreto No. -115-2020 de fecha once (11) de Noviembre del Dos

Mil Veinte (2020) y Decreto No. 116-2020 de fecha dieciocho (18) de

Noviembre del Dos Mil Veinte (2020), Decreto No. -147-2020 de fecha

veintinueve (29) de Diciembre del Dos Mil Veinte (2020), donde se Prorroga la

vigencia de la declaratoria de Emergencia Nacional por las Tormentas Tropical

ETA e IOTA al 31 de diciembre 2021.

Alcance de la

Contratación

Directa

La actividad consiste en:

• Habilitación y limpieza de vías de comunicación y arterias viales.

• Rehabilitación de vías de comunicación y arterias viales

• Suministro de agua

• Limpieza de áreas de esparcimiento

El plazo de ejecución de la obra es: 120 días calendario.

El nombre e identificación del proceso:

Nombre del proyecto: OPERACIÓN NO ESTAN SOLOS”.

LIMPIEZA DE LAS ZONAS MAYORMENTE AFECTADAS POR

LA TORMENTA TROPICAL ETA Y LA TORMENTA

TROPICAL IOTA, SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN EL

MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE

CORTES, EN COLONIA LA UNION, COLONIA PINEDA 1,

COLONIA PINEDA 2.

Número de contratación: No. CD-11-2021-DMDPP-ETA-IOTA.

Fecha prevista de la

terminación de las

obras

La fecha prevista de terminación de las obras es 120 días calendarios a partir de la fecha de orden de inicio.

de 48

Fuente de Fondos Los fondos son provenientes de: Fuente 21: Crédito Externo

B. reparación de las Ofertas

Documentos que

conforman la

Oferta

Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales

con su Oferta: 1) Carta de oferta con monto en números y letras y plan

de Oferta según sección IV. Formato B, 2) Listado de personal a utilizar

en la ejecución del proyecto de emergencia (nombre, identidad,

dirección, días contratados), 3) Listado de equipo y maquinaria pesada

de construcción a utilizar en la ejecución del proyecto de emergencia

(placa, serie), 4) Coordenadas de las zonas del proyecto,

5) Documentos bases de Contratación Directa firmados y sellados por el

oferente.

Acreditación Financiera

1. ¿Constancias Bancarias otorgadas por instituciones de Saldos?

2. Constancias Bancarias de contar con Líneas de Crédito.

3. Copia autenticada del balance general y estado de resultados con

sus respectivas notas aclaratorias debidamente firmado, sellado y

timbrado por Contador colegiado de los dos (2) últimos ejercicios

fiscales (2019 y 2020).

4. Copias de Contratos que acredite trabajos similares realizados a

otras entidades públicas o privadas en los últimos dos (2) años

(2019 y 2020).

**Las firmas y documento presentado en fotocopias deben ser

debidamente autenticadas por un notario público.

Aspecto Legal:

1. Copia de la Certificación de Inscripción y Clasificación del Registro de

Contratistas del estado extendida por la Oficina Normativa de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

2. Copia de escritura de constitución de sociedad y reformas si las hubiera

o de comerciante individual debidamente inscrito.

3. Poder General de Representación y administración, si el compareciente

no es el Gerente General o presidente del Consejo de Administración.

de 48

Forma de

presentación de la

oferta

4. Identidad y RTN del Representante Legal

5. RTN de la Empresa

6. Solvencia PGR – la cual está habilitada para ser solicitada de manera

digital

7. Permiso de Operación extendido por la Alcaldía Municipal

8. Pin SIAFI

9. Solvencia Fiscal actualizada

10. Pagos a Cuenta

11. Declaración Jurada firmada de no estar comprendidos entre los

artículos 15 y 16 de la LCE según sección IV. Formato A.

** La copias y las firmas solicitadas deben ser debidamente autenticadas

por un notario por separado (1.-Copias, 2.- Firmas), incluyendo en cada

uno de los documentos el respectivo sello del Notario.

El oferente deberá presentar además de la oferta original en físico, una

copia digitalizada (CD o DVD), debiendo marcar claramente cada

ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA” en su correspondiente sobre

debidamente cerrado, foliado, sellado, y firmada por el oferente y rotulado

de la siguiente forma:

Parte Central:

ATENCIÓN MBA. MARIO RENE PINEDA VALLE

SECRETARIO DE ESTADO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE

SOCIALIZACIÒN Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS

PROYECTOS PRESIDENCIALES (DMDPP).

Las Ofertas deberán ser presentadas el día 15 de marzo de 2021, a

las 02:00 p.m. hora oficial de la República de Honduras, Oficina

central de la DMDPP, Colonia Tepeyac, Calle Yoro, Casa número

2319, frente a ANAFUT.

Teléfono: 2235-7518

E-Mail: [email protected]

Esquina Superior Izquierda: Nombre de la Empresa y Dirección

Completa, Número de Teléfono Fijo, Celular del Oferente y Correo

Electrónico.

mailto:[email protected]

de 48

Esquina Inferior Izquierda: No. Y Nombre del Proceso de Contratación

Directa, así:

PROCESO NO. CD-11-2021-DMDPP-ETA-IOTA

OPERACIÓN NO ESTAN SOLOS”. LIMPIEZA DE LAS ZONAS

MAYORMENTE AFECTADAS POR LA TORMENTA

TROPICAL ETA Y LA TORMENTA TROPICAL IOTA,

SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN

MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES, EN COLONIA LA

UNION, COLONIA PINEDA 1, COLONIA PINEDA 2.

de 48

C. Presentación de las Ofertas

Presentación, sello

e identificación de

las ofertas

Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del

Contratante es: Despacho Ministerial de Acompañamiento Digital de los

Proyectos Presidenciales.

Atención: MBA. Mario Rene Pineda Valle;

Dirección: Oficina central de la DMDPP, Colonia Tepeyac, Calle Yoro,

Casa número 2319, frente a ANAFUT.

Teléfono: 2235-7518;

Ciudad: Tegucigalpa M.D.C,

País: Honduras.

Nota de

Advertencia

La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES

DE 15 DE MARZO DE 2021 A LAS 2:10 P.M.”

Plazo para la

presentación de

las ofertas

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas será:

15 DE MARZO DE 2021 A LAS 02:00 P.M.

D. Apertura de las Ofertas

Apertura de las

Ofertas La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Oficina central de la DMDPP,

Colonia Tepeyac, Calle Yoro, Casa número 2319, frente a ANAFUT.

FECHA: 15 DE MARZO DE 2021

HORA: 02:10 P.M.”

La comisión evaluadora abrirá las Ofertas presentadas de conformidad en

acto público en presencia de los representantes de los Oferentes que

decidan concurrir al acto de apertura, el día, la fecha, la hora y el lugar

establecido para la apertura de las mismas.

En el acto de apertura, la comisión leerá en voz alta, y registrará en un Acta

el nombre del Oferente, el monto de la oferta precio estimado referencial.

Solamente la oferta que sea abierta y leída en voz alta durante el acto de

apertura será considerada para evaluación.

de 48

Confidencialidad Después de la apertura de la oferta, la información de la evaluación y

recomendaciones relacionadas oficialmente con el proceso, será mantenida

bajo confidencialidad hasta que la adjudicación del contrato haya sido

anunciada al oferente ganador por la Autoridad competente. Cualquier

acción de un oferente por influenciar en alguna de las personas

responsables del proceso de evaluación y decisiones relacionadas con la

adjudicación del contrato, podrá resultar en la descalificación de la oferta

presentada por él, sin responsabilidad para la Institución.

Examen de las

ofertas para

1.- Antes de proceder a la evaluación detallada de la Oferta, la comisión

determinara si cada una de ellas:

determinar su cumplimiento

a) Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la

Sección B. Preparación de las Ofertas.

b) Ha sido debidamente firmada;

c) Cumple sustancialmente con los requisitos del documento de la

Contratación Directa.

2.- Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos

los términos, condiciones y especificaciones del documento de la

Contratación Directa sin desviaciones, reservas u omisiones

significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es

aquella que:

a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el

funcionamiento de las Obras;

b) limita de una manera considerable, inconsistente con el

Documento de la Contratación Directa, los derechos del

Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del

Contrato.

3.- Una Oferta que no cumple sustancialmente con los requisitos del Documento de la Contratación Directa, será rechazada por el contratante y el oferente no podrá posteriormente transformarla en una Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos del Documento de la Contratación Directa mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reserva.

de 48

E. Adjudicación del Contrato

Evaluación

de Ofertas

La oferta que no haya sido rechazada, será evaluada en cuanto a su monto

estimado. EL DMDPP se reserva expresamente el derecho de rechazar la

oferta, de invitar a un nuevo proceso de Contratación Directa y de

adjudicar el contrato al oferente que, cumpliendo las condiciones de

participación, incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el

Contrato.

En la determinación del precio, se tendrá siempre en cuenta el costo

financiero en la ejecución del contrato. Si la oferta más baja resultare muy

superior en relación con la Disponibilidad Presupuestaria Máxima, se

invitará a un nuevo oferente, si así lo estima conveniente el DMDPP, por

recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas.

Ajuste de monto de oferta para la corrección de errores aritméticos de

acuerdo con lo siguiente:

a) Si existe una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que

se obtiene de la multiplicación del precio unitario y la cantidad,

prevalecerá el precio unitario y deberá corregirse el precio total, a menos

que, según el criterio de DMDPP, exista un error en la colocación del punto

decimal en el precio unitario, en cuyo caso regirá el precio total cotizado y

deberá corregirse el precio unitario.

b) Si existe una discrepancia en el total correspondiente a una adición o

sustracción de subtotales, prevalecerán los subtotales y deberá corregirse

el total; y

c) Si existe una discrepancia entre las palabras y las cifras, prevalecerá el

importe expresado en palabras, a menos que ese importe corresponda a un

error aritmético, en cuyo caso prevalecerá la cantidad en cifras conforme

a los puntos a) y b) mencionados anteriormente.

de 48

Criterios de

Adjudicación El contratante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta se ajuste a los

requerimientos establecidos en el Documento Base de Contratación

Directa, tomando en cuenta, además, que el oferente esté calificado para

cumplir satisfactoriamente el contrato y que haya presentado dentro de la

fecha indicada por el contratante y a satisfacción de éste, la

documentación solicitada en el Documento Base.

Declaración de

Contratación

Directa Desierta o

Fracasada

El número mínimo de Ofertas requerido para no declarar desierto el

proceso será de Una (1) Oferta.

Notificación de

Adjudicación

El contratante notificará por escrito la decisión de adjudicación del

contrato a todos los Oferentes mediante “Notificación de la Resolución

de Adjudicación”.

El oferente seleccionado deberá formalizar el contrato dentro de los tres

(3) días subsiguientes a la notificación de adjudicación y presentarlas

Garantías Bancarias o Fianzas requeridas por el contratante. Sí por causas

imputables a él no se cumple este requisito, quedará sin valor ni efecto la

adjudicación, procediendo a invitar a un nuevo oferente.

Garantía de

Cumplimiento Una vez adjudicado el proyecto por la Autoridad Competente, el Oferente

presentará en un plazo de cinco (05) días calendario según Resolución de

adjudicación, una Garantía bancaria o fianza emitida por un banco o una

aseguradora que opere en Honduras, autorizada por la Comisión Nacional

de Bancos y Seguros como Garantía de Cumplimiento, equivalente al

quince por ciento (15%) del monto del contrato. - La vigencia de la

Garantía de Cumplimiento, será hasta tres (3) meses después del plazo

previsto para la Ejecución de la Obra, contados a partir de la fecha de su

emisión.

Deberá consignarse la siguiente clausula obligatoria: “La presente

garantía será ejecutada por el valor total de la misma, a simple

requerimiento del Despacho Ministerial de Socialización y

Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales (DMDPP).

Acompañada de una resolución firme de incumplimiento, sin ningún

otro requisito. Pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del

plazo de vigencia de la garantía/fianza.”

de 48

SECCION II

CONDICIONES GENERALES Y

ESPECIALES

de 48

A. DISPOSICIONES GENERALES

El Contratante Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento

Digital de los Proyectos Presidenciales (DMDPP).

Fecha prevista de la

terminación de las

obras

La fecha prevista de terminación de las obras es 120 días calendario a partir de la fecha de orden de inicio.

El Supervisor de

la Obra

El Supervisor de Obras es el Ingeniero Civil designado por el Contratante para la supervisión.

El sitio de las

Obras El Sitio de las Obras está ubicada en la Jurisdicción

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL,

DEPARTAMENTO DE CORTES, EN COLONIA LA UNION,

COLONIA PINEDA 1, COLONIA PINEDA 2.

Fecha de Inicio de

las Obras

La Fecha de Inicio es La fecha de emisión de la orden de inicio previa

prestación de los documentos siguientes:

1)Garantía de cumplimiento de contrato

2) Bitácora de hora maquina diaria

3) Listado de personal a utilizar en la ejecución del proyecto de

emergencia (nombre, identidad, dirección, días contratados)

4) Listado de equipo y maquinaria pesada de construcción a utilizar en la

ejecución del proyecto de emergencia (placa, serie).

La Constancia de registro del Contrato en la Cámara Hondureña de la

Industria de la Construcción (CHICO) deberá ser presentada como un

requisito en la estimación para pago.

De Actividades a

realizar





de 48

Documentos que

forman parte del

contrato

Los siguientes documentos también forman parte integral del

Contrato:

a) Oferta,

b) Notificación de la Resolución de Adjudicación,

c) Condiciones Generales y Especiales del Contrato,

d) Especificaciones,

e) Coordenadas,

f) Lista de Cantidades valoradas (Presupuesto de laObra)

g) Cauciones: cumplimiento.

h) Constancia de la Procuraduría General de la República de no

tener juicios pendientes con el Estado.

i) Constancia de solvencia fiscal ante el sistema de

administración de rentas (SAR) con relación al ISR del

participante,

j) Certificación de Inscripción y Clasificación del Registro de

Contratistas del Estado extendida por la Oficina Normativa de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la República de

Honduras (ONCAE),

k) Bitácora de Horas maquina diaria,

l) Listado de personal clave,

m) Listado de equipo deconstrucción,

n) Orden de inicio,

o) Enmiendas, modificaciones y adendas,

p) Contratos Complementarios (si surgiesen),

q) Actas de Recepción.

Personal Clave Personal Clave: El oferente deberá proporcionar el listado del personal a

utilizar en la obra.

Toma de posesión

del Sitio de las

Obras

La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) la

fecha cuando se emita la orden de inicio y el sitio de la obra es en la

Jurisdicción UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL,

DEPARTAMENTO DE CORTES, EN COLONIA LA UNION, COLONIA PINEDA 1, COLONIA PINEDA 2.

de 48

Recursos contra

la resolución del

Contratante

Contra la Resolución del Contratante procederá la vía judicial ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

B. CONTROL DECALIDAD

Periodo de

responsabilidad por

defectos

El Período de Responsabilidad por Defectos es: diez (10) días calendario.

A partir de la fecha de Notificación de defectos a corregir.

C. CONTROL DECOSTOS

Moneda de la

Oferta

La moneda del País del Contratante es: Lempiras.

Multas por retraso en la entrega de la

obra

El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de

las Obras es del 0.36% por día, hasta un máximo del diez por ciento (10%)

del monto total del proyecto; en aplicación de lo establecido en el Artículo 76

del Decreto Legislativo No.182-2020 (Presupuesto General de Ingresos y

Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2021).

D. FINALIZACIÓN DELCONTRATO

Terminación de

las obras

EL EJECUTOR con diez (10) días calendario de anticipación, dará aviso al

SUPERVISOR para la recepción de la obra terminada, en dicha fecha, se

elaborará el Acta de Recepción Definitiva siempre y cuando se hubieren

corregido todos los defectos señalados en el Acta de Recepción Provisional.-

Para la emisión del Acta de Recepción Definitiva y considerando existan

aspectos a corregir éstos deberán subsanarse en un tiempo máximo de diez (10)

días calendario posterior a la emisión del Acta de Recepción Provisional; EL

EJECUTOR deberá presentar una (1) liquidación original del proyecto, el

informe soporte emitido por el inspector validándolo, el informe final de

recepción y toda la documentación requerida para efectuar el cierre del

proyecto.- Todos los gastos que se presenten entre la recepción provisional y

de 48

recepción definitiva, serán por cuenta y riesgo de EL EJECUTOR.Con la

liquidación de obra deberá presentar 1) Informes de estimaciones de obra; 2),

Fotografías de antes, durante y después de la realización del proyecto tomadas

del mismo lugar; 3) Actas de recepción del proyecto con especial énfasis en las

coordenadas del proyecto, 4) Presentación de bitácora de actividades; 5)

Listado de mano de obra contratada, la cual deberá incluir; a) nombre, b)

identidad, c) dirección, d) días contratados; 6) listado de la maquinaria con

número de serie y placa que se utilizó para la realización del proyecto -

Documentación que es pertinente para que se permita la supervisión y

evaluación de las actividades realizadas. Efectuada la supervisión mencionada

y confirmada la ejecución que se realizó de acuerdo a lo establecido en el

presente convenio, el supervisor deberá trasladar los documentos de

liquidación una vez verificados a la Gerencia Administrativa de la Institución,

para su comprobación y tendrá la obligación de realizar los trámites

correspondientes para que realicen las posteriores diligencias de extensión del

finiquito, documento que servirá para transparentar el proceso.

de 48

SECCIÓN III. PAÍSES ELEGIBLES

Elegibilidad para la construcción de obras en contratos financiados exclusiva y totalmente con

fondos nacionales.

El contrato resultante de ésta contratación directa se financiará exclusiva y totalmente con

recursos nacionales, por lo que de conformidad con el artículo 147 numeral 5 de la Ley de

Contratación del Estado se permitirá únicamente la participación de contratistas hondureños

salvo el caso en que disposiciones de un tratado o convenio internacional del que el Estado sea

parte o de un convenio suscrito con Organismos de financiamiento externo que establezcan

regulaciones diferentes, prevalecerán estas últimas.

Para efectuar la determinación sobre la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para

participar en contratos financiados exclusiva y totalmente con recursos nacionales, se utilizarán

los siguientes criterios:

a) Un individuo tiene la nacionalidad hondureña si él o ella es ciudadano Hondureño.

b) Una firma tiene la nacionalidad hondureña si está legalmente constituida y registrada como

persona jurídica en Honduras conforme a las leyes hondureñas.

En un Consorcio, todos los integrantes deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

de 48

SECCION IV. FORMATOS

de 48

FORMATO A.

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONESO

INHABILIDADES

Yo , mayor de edad, estado civil , de

nacionalidad , con domicilio en

y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No.

actuando en mi condición de representante legal de [Indicar el nombre

de la Empresa Oferente / En caso de Consorcio indicar al Consorcio y a las empresas que lo

integran], por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi

representada se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades

a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de ,

Departamento de _ , a los

de .

Firma:

días de mes de

• Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante

Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe serapostillado).

de 48

FORMATO B.

FORMULARIO DE OFERTA

[Insertar ciudad], [insertar fecha].

[Insertar código y número del proceso de contratación]

A: [insertar nombre del órgano contratante]

Después de haber examinado los documentos del proceso de contratación y el alcance de los trabajos a

contratarse, ofrecemos ejecutar el proyecto [insertar nombre del proyecto] por un monto de [insertar monto de

la oferta en Lempiras en letras] ([insertar monto de la oferta en Lempiras en números]).

El pago de anticipo solicitado es de [insertar monto del anticipo solicitado en Lempiras, en letras] ([insertar

monto del anticipo solicitado en Lempiras, en números]).

Esta oferta y su aceptación por escrito constituirán un contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes.

Entendemos que [insertar nombre del órgano contratante] no está obligado a aceptar la oferta más baja, ni ninguna

otra Oferta que pudiera recibir.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, no presentamos ningún conflicto de interés incluyendo

todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato y somos elegibles bajo las leyes

hondureñas.

Firma Autorizada: ______________________

Nombre y Cargo del Firmante: [insertar nombre y cargo del Representante Legal]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

de 48

PLAN DE OFERTA

Número del proceso: [insertar código y número del proceso]

Nombre del proceso: [insertar nombre del proyecto]

Nombre del Oferente: [insertar nombre del oferente]

de 48

FORMATO C.

CONTRATO CD-11-2021-DMDPP-ETA-IOTA

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “OPERACIÓN NO ESTAN

SOLOS”. LIMPIEZA DE LAS ZONAS MAYORMENTE AFECTADAS POR LA

TORMENTA TROPICAL ETA Y LA TORMENTA TROPICAL IOTA, SEGUNDA

ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE

CORTES, EN COLONIA LA UNION, COLONIA PINEDA 1, COLONIA PINEDA 2.

Nosotros: MARIO RENE PINEDA VALLE, mayor de edad, casado, Master en Administración de

Empresas, hondureño, de este domicilio, con Tarjeta de Identidad Numero 1401-1969-00019 actuando

en su condición de Jefe con rango de Secretario de Estado del Despacho Ministerial de Socialización

y Acompañamiento Digital de los Proyecto Presidenciales, nombrado mediante Acuerdo número

setenta y nueve guion dos mil diecinueve (79-2019), emitido por el Secretario Privado y jefe de

Gabinete Presidencial, con rango de secretario de Estado en fecha trece de septiembre de dos mil

diecinueve, quien se denominara EL CONTRATANTE, el Despacho Ministerial de Socialización y

Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales fue creado como un órgano desconcentrado

de la Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM-

49-2019 publicado en el Diario Oficial ``La Gaceta`` del 17 de septiembre del 2019;con oficina

principal en la Colonia Tepeyac, Calle Yoro, Casa 2319, frente ANAFUTH, por una parte y por la

otra……….especificar generales de ley ___________________, teléfono fijo: __________________,

móvil ______________; correo electrónico [email protected]; con domicilio legal en

__________________________, ________________ ______________________________, en la

ciudad de …..; actuando en mi condición de Representante Legal de la EMPRESA

__________________________, creada mediante Instrumento Publico número _________ e inscrita

con matrícula número _____________, con Registro Tributario Nacional No. _________________;

representación que está debidamente acreditada mediante el Instrumento No. _________ de fecha

de 48

_____ de _________ de _____________, autorizada por el Notario _____________________, quien

en adelante será denominado EL CONTRATISTA; ambos con amplias facultades, hemos convenido

en celebrar como en efecto lo hacemos, el presente Contrato para la ejecución del Proyecto:

OPERACIÓN NO ESTAN SOLOS. “LIMPIEZA DE LAS ZONAS MAYORMENTE



DE CORTES, EN COLONIA LA UNION, COLONIA PINEDA 1, COLONIA PINEDA 2 ”, de

conformidad con las cláusulas y condiciones siguientes:

En Decreto Ejecutivo Número PCM-109-2020 publicado en el diario oficial la Gaceta el 02 de

noviembre del 2020 se declaró estado de emergencia en los departamentos de: Islas de la Bahía,

Cortes, Atlántida, Yoro, Colón, Olancho, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco

Morazán y El Paraíso y en los departamentos que sea necesario elevar la alerta de amarilla a roja o

decretar alerta roja, según se estime pertinente, y en aquellos con fuertes daños categorizados por los

efectos de las fuertes lluvias, que se pronostican por la tormenta tropical y posible formación de huracán

“ETA” las cuales se estima, causarán acumulado de lluvia por día en un rango de cien (100) y ciento

veinte (120) milímetros, con máximos de ciento cincuenta (150) a doscientos (200) en las montañas de

Colón y Atlántida, causando graves daños a la infraestructura vial al sector agrícola. Pudiendo ampliar

dicha situación de emergencia a otros departamentos del país que presenten las mismas situaciones

climáticas.

A través del Decreto Ejecutivo Número PCM-109-2020, reformado mediante Decretos Ejecutivos

PCM 112-2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 06 de Noviembre del 2020, PCM 115, y

PCM116 -2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 18 de Noviembre del 2020, se estableció

que la declaratoria de emergencia a nivel nacional tendría vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020,

de 48

pudiendo prorrogarse si persisten los efectos que dieron origen a la emergencia, instruyendo además

al Despacho Ministerial de Socialización Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

llevar a cabo labores de supervisión, seguimiento y contratación para ejecutar actividades de limpieza

y recuperación de vías de acceso y viviendas en los diferentes barrios, colonias y aldeas a nivel nacional

afectados por los efectos de la tormenta tropical ETA. Así como los que resulten afectados por la nueva

tormenta tropical IOTA y/o por otros fenómenos climáticos futuros similares. Con el objetivo de dar

cumplimiento a lo anteriormente expuesto, se autorizó a la Secretaria de Estado en el Despacho de la

Presidencia facilitar los recursos financieros, dentro del marco de su disponibilidad presupuestaria, que

le sean solicitados por Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los

Proyectos Presidenciales.

Mediante Decreto Ejecutivo NÚMERO PCM-147-2020, de fecha veintinueve (29) días del mes de

diciembre del año dos mil veinte (2020), publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 29 de diciembre

del 2020, EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE

SECRETARIOS DE ESTADO, DECRETO, “ARTÍCULO 1.- Prorrogar la vigencia de la declaratoria

de Estado de Emergencia a nivel nacional, por los efectos de las fuertes lluvias provocadas por las

Tormentas tropicales “ETA” e “IOTA”, hasta el 31 de diciembre de 2021.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente CONTRATO tiene por objeto,

establecer las condiciones para la ejecución del “OPERACIÓN NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE

LAS ZONAS MAYORMENTE AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA Y LA

TORMENTA TROPICAL IOTA, SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN

MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES, EN COLONIA LA UNION, COLONIA PINEDA 1,

COLONIA PINEDA 2. para la realización de las siguientes actividades:

de 48





Misma que deberá realizarse conforme a los requerimientos técnicos establecidos en las

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que forman parte integral del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

En estimación financiera realizada conforme al objetivo del presente contrato, EL DMDPP conviene

pagar el monto del respectivo proyecto estimado hasta XXXXXX LEMPIRAS EXACTOS

(XXXXXX). El monto total de este Contrato será financiado con fondos, fuente: 21, Crédito Externo.

CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO. Queda convenido que el pago de la cantidad

mencionada se dará en Lempiras, moneda Oficial de la Republica de Honduras, mediante estimaciones

de horas maquina trabajadas, así mismo, mano de obra y los insumos necesarios de avance de obra,

previa presentación de un Informe de soporte elaborado por EL CONTRATISTA, que describirá

los recursos antes mencionados efectivamente ejecutados en la obra de Limpieza en

_______________________________,e1 cual será aprobado por EL SUPERVISOR y una vez

aprobada la estimación se procederá a realizar el pago dentro de los quince días (15) siguientes a dicha

aprobación. EL CONTRATISTA reconoce de manera expresa que en virtud de la emergencia el monto

de Contrato es un valor meramente referencial y que EL CONTRATANTE no tiene la obligación

de efectuar el pago por el valor total referencial. EL CONTRATISTA manifiesta que en virtud de la

de 48

emergencia decretada está en disposición de ejecutar las obras de emergencia que pudieran presentarse

a raíz del paso de la tormenta ETA y la tormenta IOTA, y que los pagos se harán hasta que conste la

disponibilidad presupuestaria de los fondos por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de

Finanzas.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO, ORDEN DE INICIO: PLAZO: EL CONTRATISTA se

compromete a realizar la obra, objeto de este Contrato, dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120)

DIAS - ORDEN DE INICIO: Las partes acuerdan que la Orden Inicio podrá ser librada por EL

CONTRATANTE con antelación a la firma del contrato en vista de la emergencia presentada.

CLÁUSULA QUINTA: COSTOS DE BIOSEGURIDAD: Siendo que en la ejecución de este

Contrato se observara disposiciones adicionales y propias de bioseguridad producto de atención y

prevención del COVID-19, para lo cual se reconocerán los costos contra factura “Protocolo de

Bioseguridad por motivo de la pandemia COVID-19 para los proyectos de construcción”, como se la

compra de los insumos requeridos.

CLÁUSULA SEXTA: MULTA: En caso que el CONTRATISTA no termine el proyecto por causas

imputables a él en el plazo estipulado, pagará a El DMDPP en concepto de daños y perjuicios

ocasionados por la demora un cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) sobre el saldo del monto

del Contrato por cada día de retraso, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto total, de

acuerdo a lo estipulado en el artículo 76 del Decreto Legislativo No. 182-2020 (Presupuesto General

de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal año 2021).

CLÁUSULA SEPTIMA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA queda obligado a rendir, en un plazo

no mayor de cinco (5) días hábiles, GARANTÍA BANCARIA O FIANZA DE CUMPLIMIENTO

de 48

DE EJECUCIÓN DE PROYECTO, emitido por una entidad autorizada, equivalente al quince por

ciento (15%) del monto del proyecto, con vigencia de hasta tres (03) meses adicionales al plazo

previsto para la terminación del mismo. Deberá contener la siguiente Clausula Especial: CLÁUSULA

ESPECIAL OBLIGATORIA: “La presente garantía será ejecutada por el valor total de la misma, a

simple requerimiento del Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los

Proyectos Presidenciales (DMDPP). Acompañada de una resolución firme de incumplimiento, sin

ningún otro requisito. Pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia de la

garantía/ fianza.”-Si por causas imputables al CONTRATISTA no constituyere esta Garantía en el

plazo previsto, el DMDPP procederá a rescindir el Convenio. - Si por causas establecidas en el presente

convenio, se modifica el Plazo de ejecución del proyecto por un término mayor de dos meses. EL

CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento, con una vigencia de tres

meses (3) después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación de la Garantía de

Cumplimiento será sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido

ejecutado satisfactoriamente.- El título valor que se extendiere, quedará en custodia de la Gerencia

Administrativa del DMDPP y será devuelto una vez se emita el correspondiente finiquito del proyecto

a favor de EL CONTRATISTA.EL CONTRATISTA se compromete además a cumplir con todas las

recomendaciones especiales que sobre un proyecto en particular emita EL CONTRATANTE.

CLÁUSULA OCTAVA:DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: 1)Oferta,

2) Notificación de la Resolución de Adjudicación, 3)Condiciones Generales y Especiales del Contrato,

4) Especificaciones, 5) Coordenadas de las zonas del proyecto, 6) Lista de Cantidades valoradas

(Presupuesto de la Obra), 7) Cauciones: cumplimiento, 8) RTN tanto de la empresa como Representante

Legal , 9) Tarjeta de Identidad de Representante Legal 10) Constancia de la Procuraduría General de

la República de no tener juicios pendientes con el Estado, 11) Constancia de solvencia ante el sistema

de 48

de administración de rentas (SAR) con relación al ISR del participante, 12) Certificación de Inscripción

y Clasificación del Registro de Contratistas del Estado extendida por la Oficina Normativa de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado de la República de Honduras (ONCAE), 13) Bitácora de

horas maquina diarias, 14) Listado de personal clave, 15) Listado de equipo de construcción, 16) Orden

de inicio, 17) Enmiendas, modificaciones y adendas, 18) Contratos Complementarios (si surgiesen) 19)

Actas de recepción provisional y definitiva.

CLÁUSULA NOVENA: LIBROS Y REGISTROS El contratista deberá mantener Libros y Registros

en idioma español relacionados con el proyecto, de conformidad de sanas prácticas de contabilidad de

generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato

estos libros y registros podrán ser inspeccionados y auditados durante la ejecución del contrato y en la

forma que se considere necesario. Los libros y registros, así como los documentos y demás

informaciones relativas a gastos y cualquier otra operación relacionada con el proyecto, deberán ser

mantenidos por EL CONTRATISTA por un periodo de un (1) año después de terminado el proyecto.

Durante este periodo estarán sujetos en todo tiempo a inspección y auditorias que el Gobierno considere

a efectuar.

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO. - Para los efectos de

este convenio, EL DMDPP, a través del Supervisor, realizará la supervisión y monitoreo de las

actividades y dará seguimiento del proyecto con el objeto de constatar los avances y la calidad de la

ejecución.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CONTROL Y COMPROBACIÓN. -EL DMDPP se reserva

de 48

el derecho de ejercer los procedimientos de control y auditoria sobre el proyecto de manera integral y

con énfasis en el renglón que es financiado por esta, los cuales pueden ser ejercidos en forma directa o

indirecta o por los medios que estimen válidos y legales de conformidad con la ley, reglamentos y

normas generales emitidas por el ente fiscalizador del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TIEMPO DE

EJECUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES. - EL CONTRATISTA se compromete a

darle fiel cumplimento a las especificaciones técnicas que gire el DMDPP, en la que se detallará el

tiempo y lugares precisos en que deberá ejecutarse el Proyecto objeto del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIONES E INFORMES.-

ELCONTRATISTA en el marco del presente convenio se obliga a presentar:

La liquidación original del proyecto, el informe soporte emitido por el supervisor validándolo, el

informe final de recepción y toda la documentación requerida para efectuar el cierre del proyecto. Todos

los gastos que se presenten entre la recepción provisional y recepción definitiva, serán por cuenta y

riesgo de EL CONTRATISTA.

Con la liquidación de obra deberá presentar 1) Informes de estimaciones de obra; 2), Fotografías de

antes, durante y después de la realización del proyecto tomadas del mismo lugar; 3) Actas de recepción

del proyecto con especial énfasis en las coordenadas del proyecto, 4) Presentación de bitácora de

actividades; 5) Listado de mano de obra contratada, la cual deberá incluir; a) nombre, b) identidad, c)

dirección, d) días contratados; 6) listado de la maquinaria con número de serie y placa que se utilizó

para la realización del proyecto - Documentación que es pertinente para que se permita la supervisión

y evaluación de las actividades realizadas.

Efectuada la supervisión mencionada y confirmada la ejecución que se realizó de acuerdo a lo

de 48

establecido en el presente convenio, el supervisor deberá trasladar los documentos de liquidación una

vez verificados a la Gerencia Administrativa de la Institución, para su comprobación y tendrá la

obligación de realizar los trámites correspondientes para que realicen las posteriores diligencias de

extensión del finiquito, documento que servirá para transparentar el proceso, tal documento no eximirá

de la responsabilidad que pueda recaer ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ni de la ejecución

de la Garantía o fianza por incumplimiento de las cláusulas del presente contrato y en defectos en las

actividades realizadas, dentro del plazo establecido.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DEVOLUCION DE LA GARANTIA: EL CONTRATANTE

podrá autorizar la devolución de la garantía presentada de la siguiente manera: 1) La Garantía de

Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido el correspondiente FINIQUITO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PERSONAL: a) EL CONTRATISTA queda obligado a tener el

personal que se requiera para garantizar la correcta ejecución del proyecto y mantener en la obra el

personal técnico necesario, para garantizar la calidad de la misma. El CONTRATANTE podrá a

solicitar al EL CONTRATISTA, el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas

costumbres y honradez en el desempeño de su labor y EL CONTRATISTA deberá ser sustituido en el

término de quince (15) días. b) EL CONTRATISTA deberá designar un Ingeniero Residente para la

ejecución de las obras objeto de este contrato y una vez terminados durante el tiempo que él lo considere

necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: OTRAS OBLIGACIONES:1) Este contrato está sometido a las

Leyes de la Republica de Honduras, y en consecuencia todo lo relacionado con la ejecución del proyecto

estará sometido a dichas leyes. 2) EL CONTRATISTA no asignara, transferirá, pignorara,

de 48

subcontratara o hará disposiciones de este Contrato o cualquier parte de este, así como de derechos,

reclamos u obligaciones de EL CONTRATISTA, derivados de este Contrato, al menos que tenga el

consentimiento escrito de EL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO.- ELCONTRATISTA

está obligado a mantener por su cuenta durante la ejecución del proyecto, señales reflectivas, permanentes, tanto

de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad at tránsito en el sitio de las obras.- Estas señales

serán aprobados por el Supervisor, debiendo ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de

vehículos las perciban a tiempo.- Además, EL CONTRATISTA colocara por su cuenta con la celeridad que

amerita el caso, las señales adicionales que a juicio del Supervisor se requiera para la seguridad de los usuarios,

y será responsable por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados, se causare a

personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de señales adecuadas.- El

supervisor velara por el estricto cumplimiento de lo indicado anteriormente.- EL CONTRATISTA asumirá en

sus costos la obligación de proveer al personal de campo a su cargo, de chalecos, cascos y cualquier otro

implemento de seguridad con las características que le brinde el DMDPP.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD LABORAL: EL CONTRATISTA

será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal

para la ejecución del proyecto.- Por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los

problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra.- Asimismo, libera

de toda responsabilidad a EL CONTRATANTE en caso de acciones entabladas por daños a terceros, en razón

de transgresiones de sus Derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y la

colindancias de esta.-

de 48

CLAUSULA DECIMA OCTAVA:RESPONSABILIDAD CIVIL: EL CONTRATISTA será el

responsable de todo tipo de reclamación, demanda, querellas, incidentes y otros provenientes de daños y

perjuicios ocasionados a terceros en su persona o bienes, o en cualquier operación llevada a cabo por EL

CONTRATISTA en cumplimiento de este contrato; asimismo EL CONTRATISTA, cubrirá a EL

CONTRATANTE por toda reclamación, demanda o acción judicial.- En caso de presentarse reclamos por parte

de terceros afectados por las obras o cualquier otra causal relacionada, EL CONTRATISTA se obliga a

efectuar todas las diligencias para evitar interrupciones en los trabajos.-

CLAUSULA DECIMA NOVENA:RECLAMOS: EL EJECUTOR deberá notificar por escrito a el

DMDPP cualquier intención de presentar un reclamo, de solicitar compensación adicional o extensión de tiempo

contractual, dando las razones en que se base dicha intención o solicitud dentro de los quince (15) días

posteriores a que la base del reclamo o solicitud haya sido establecida; el reclamo deberá ser presentado a el

DMDPP por escrito dentro de los sesenta (60) días después de que el trabajo relacionado con el reclamo haya,

terminado. Si EL CONTRATISTA no somete el reclamo o la notificación de intención de reclamar dentro de

los periodos especificados anteriormente, tales documentos no serán: tornados en consideración por el DMDPP.

CLAUSULA VIGESIMA: CAUSAS DE RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: A)

CAUSAS DE RESCISIÓN. DMDPP, podrá rescindir el presente contrato sin incurrir en

responsabilidad de su parte y hacer efectivas las garantías, cuando ocurra cualquiera de las siguientes

causas: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato y las

Condiciones Generales y Especiales del mismo, b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos

debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo, c) El

incumplimiento en la ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades, salvo causa

debidamente justificada.- Una vez firme la resolución por incumplimiento del contrato, se ejecutarán

las Garantías rendidas por el Ejecutor y además se le aplicará la prohibición de celebrar nuevos

de 48

contratos durante el plazo de dos (2) años, quedando durante ese período inhabilitado, d) No cumplir

con las instrucciones de la Supervisión por parte del supervisor del DMDPP anotados en la bitácora o

a través de correspondencia, e) Cuando el Contratista/Ejecutor haya o esté realizando acciones que

causen un Impacto Ambiental que resulte en daño al mismo, antes, durante o después de la ejecución

del Proyecto, siendo MIAMBIENTE la Institución que lo acreditará.- B) CAUSAS DE

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: Son causas de resolución: a) Mutuo acuerdo entre las partes, b)

Caso fortuito o fuerza mayor y c) Por aplicación de lo establecido en el Artículo 78 del Decreto

Legislativo No. 182-2020 (Disposiciones Generales Para la Ejecución del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio del año 2021), el que literalmente dice: “En todo

contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede

dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago

correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución

del contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por

razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos

menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.” d) Las demás

que establezcan expresamente el contrato, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: VALORES PENDIENTES: EL CONTRATISTA autoriza

que, de los valores pendientes de pago a su favor, se le deduzcan los montos adeudados del presente

contrato o de cualquier otro contrato suscrito con El DMDPP que haya sido resuelto por

incumplimiento.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: ANTICORRUPCION: Ninguna oferta, pago, consideración

o beneficio de cualquier tipo que constituye una práctica corrupta e ilegal deberá llevarse a cabo, ya sea

de 48

directa o indirectamente, como incentivo o recompensa por la adjudicación de un contrato. Cualquiera

de estas prácticas será motivo de cancelación o no adjudicación del contrato y para cualquiera otra

acción adicional, ya sea civil y/o penal, que sea necesaria.

CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: CLÁUSULA DE INTEGRIDAD. Las partes en

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información

Pública (LTAIP). Y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la

consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de

contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos

comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y

de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD

CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR

DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y

aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y

adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia,

igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué

debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio

o asociado, autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la

que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar

las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que

denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de

las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado,

incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda

de 48

la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y

dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la

información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y

asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no

corresponda a la realidad, para efectos de este contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre

toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a

terceros y a su vez, abstenernos a utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que

hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula

por el Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.-

Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular

cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio

razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a

los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrate, así como a los socios, asociados,

ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta

cláusula dará lugar: a) De parte del contratista o consultor: i.- A la inhabilitación para contratar con el

Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera deducírsele. ii.- A la aplicación al trabajador,

ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las

sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones

legales que correspondan. b) De parte del Contratante: i.- A la eliminación definitiva del contratista o

consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad

de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad

futura en procesos de contratación. ii.- A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las

sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de

exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las

de 48

partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el

entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para

constancia.”

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: Será responsabilidad del CONTRATISTA, inscribir el contrato

suscrito con la institución en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), de

conformidad al artículo 35 segundo párrafo de la Ley de Contratación del Estado y artículo 76 segundo

párrafo del Reglamento de la misma ley.

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA: ENMIENDAS: El presente contrato solo podrá ser enmendado,

modificado o ampliado, de común acuerdo por la vía de Adendum, previo dictamen del supervisor que

justifique las razones y modificaciones a realizar, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Contratación

del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de

controversias relacionadas directa o indirectamente con la naturaleza, interpretación, cumplimiento,

ejecución y terminación este Contrato, las partes involucradas se comprometen a solucionarlas en el

menor tiempo posible imperando sobre todo el ánimo por el bienestar de los beneficiarios. En caso que

las diferencias no puedan solucionarse satisfactoriamente entre las partes tienen expedito el derecho de

acudir a los Tribunales de Justicia competentes, para cuyos efectos ELCONTRATISTA renuncia a su

domicilio y se somete al domicilio del DMDPP.

de 48

CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA: ACEPTACIÓN: Ambas partes se manifiestan de acuerdo con

todas y cada una de las Cláusulas del presente contrato. - En fe de lo cual y para los fines legales

correspondientes, firmamos el mismo en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central,

Departamento de Francisco Morazán, el día ___________ de _____del año dos mil veintiuno (2021).

M.B.A. Mario Rene Pineda Valle

Secretario de Estado Despacho Ministerial de

Socialización y Acompañamiento Digital de los

Proyectos Presidenciales (DMDPP)

RTN: No. 08019015745965

REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA

RTN: No.

de 48

SECCIÓN V

FORMULARIOS DE GARANTÍAS Y/O FIANZAS

Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía/Fianza de

Cumplimiento. Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía/ Fianza de

Cumplimiento en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá

proporcionar estas dos Garantías/ Fianzas.

de 48

Garantía y/o Fianzas de Cumplimiento

FORMATO [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO

[NOMBRE DE ASEGURADORA/BANCO]

[GARANTIA / FIANZA]

DE CUMPLIMIENTO:

FECHA DEEMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION YTELEFONO:

[Garantía/Fianza] a favor de [indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la

garantía], para garantizar que el [Afianzado/Garantizado], salvo fuerza mayor o caso fortuito

debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades

y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el [Afianzado/Garantizado]y el

Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “[indicar el nombre de la licitación” ubicado en

[indicar la ubicación].

SUMA

AFIANZADA/GARANTIZADA:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO:

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA

EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL

(BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE

INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO. PUDIENDO REQUERIRSE EN

CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA

GARANTÍA/FIANZA.

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales,

irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen

olimiten la cláusula obligatoria.

En fe de lo cual se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de , Municipio de

a los del mes de del año .

FIRMA AUTORIZADA

de 48

SECCIÓN VI. ESPECIFICACIONES

TECNICAS

de 48

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Actividad : Motoniveladora 135- 165 HP

Unidad: hora

Descripciòn Análisis Medición Pago

La actividad consiste en

el alquiler horario de Motoniveladora 135-

165 HP

En el costo del alquiler

del equipo se incl uye el

pago de operador,

com bustible, así como

gastos reparación y

depreciación del

mismo.

Se medirá por hora. La

cantidad a paga rse será el

número de horas de

t rabajo, medidos en la

obra, de tiempo de

utilización del equipo

ejecutando t rabajos

ordenados y aceptados

por el su pervisor de

obra.

Se pagarán por horas maquina

siguiendo los parámetros

estipulados en el convenio

suscrito entre el Despacho

Ministerial de Socialización y

Acompañamiento Digita l de

los Proyectos Presidenciales

(DMDP P) y la Cámara Hond u

reña de la Ind ustria de la

Construcción (CHICO).

Actividad : Compactadora Rodillo Vibratorio 10-12 ton

Unidad: hora



el alquiler horario de la Compactadora Rodillo

Vibratorio 10-12 ton



pago de operador,



depreciación del

mismo.



número de horas de


obra, de tiempo de





obra.











de 48

Actividad: Camión Regador de Agua Cap. 4,000 gal. CB

Unidad: hora



el alquiler horario de la

Camión Regador de

Agua Cap. 4,000 gal.

CB



pago de operador,



depreciación del

mismo.



número de horas de


obra, de tiempo de





obra.











Actividad : Retroexcavadora 85 HP Tipo Case 580 M

Unidad: hora




Retroexcavadora 85 HP

Tipo Case 580 M



pago de operador,



depreciación del

mismo.



número de horas de


obra, de tiempo de





obra.











Actividad : Cargadora frontal con capacidad de 3 yd³

Unidad: hora




Cargadora frontal con

capacidad de 3 yd³



pago de operador,



depreciación del

mismo.



número de horas de


obra, de tiempo de





obra.











de 48

Actividad : Volqueta de 12 m3

Unidad: hora



el alquiler horario de la Volqueta de 12 m3



pago de operador,



depreciación del

mismo.



número de horas de


obra, de tiempo de





obra.











Actividad : Volqueta de 16 m3

Unidad: hora




Volqueta de 16 m3



pago de operador,



depreciación del

mismo.



número de horas de


obra, de tiempo de





obra.











de 48

NOMBRE DEL PROYECTO:

“OPERACIÓN NO ESTAN SOLOS”. LIMPIEZA DE LAS ZONAS MAYORMENTE



DE CORTES, EN COLONIA LA UNION, COLONIA PINEDA 1, COLONIA PINEDA 2.

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO DE CORTES, MUNICIPIO DE SAN MANUEL, COLONIA LA UNION,

COLONIA PINEDA 1, COLONIA PINEDA 2.

PLAZO DE EJECUCION:

120 DIAS.

COORDENADAS:

BARRIO / COLONIA COORDENADAS

COLONIA LA UNION 15°42'20.50"N, -87°92'18.14"W

COLONIA PINEDA 1 15°42'97.54"N -87°91'65.70"W

COLONIA PINEDA 2 15°42'94.917"N -87°91'14.899"W

Las actividades para realizar consisten en:





El Contratista considerará toda la logística necesaria para realizar la obra en

el tiempo estipulado. Se recomienda a los oferentes visitar el sitio para

evaluar las condiciones y características del proyecto y sus alrededores a

fin de obtener toda la información necesaria para el cálculo de su costo. El

Contratista deberá cumplir con todas las medidas de bioseguridad para

disminuir el riesgo de contagio del COVID-19.

de 48

ANEXOS

• ANEXO A. MAPEO/SECTORIZACIÓN.

IMÁGENES SATELITALES DE LAS COLONIA

Imagen No. 1: Vista satelital de la colonia La Union (fuente: Google Earth).

Imagen No. 2: Vista satelital de la colonia Pineda 1 (fuente: Google Earth)

de 48

Imagen No. 3: Vista satelital de la colonia Pineda 2 (fuente: Google Earth)

de 48

SECCIÓN VII. INVITACIÓN

de 48

INVITACIÓN

Tegucigalpa M.D.C; 11 de marzo de 2021

Señor:

Eduardo José Meléndez Zelaya

PROSIN, S. DE R.L

Su oficina

El Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales (DMDPP), le

invita a presentar su oferta económica para el siguiente proyecto del proceso de Contratación Directa CD-11-2021-

DMDPP-ETA-IOTA en el Proyecto “OPERACIÓN NO ESTAN SOLOS”. LIMPIEZA DE LAS ZONAS

MAYORMENTE AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA Y LA TORMENTA TROPICAL IOTA,

SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL, DEPARTAMENTO DE CORTES, EN

COLONIA LA UNION, COLONIA PINEDA 1, COLONIA PINEDA 2.”, para la realización de las siguientes

actividades:





Misma que deberá realizarse conforme a los requerimientos técnicos establecidos en las ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS que forman parte integral del presente contrato.

El documento base de esta contratación se puede descargar del Portal de Honducompras. El financiamiento

para la realización del proceso proviene de fondos, fuente: 21 Crédito Externo. El Proceso se efectuará

conforme a los procedimientos de Contratación Directa (CD) establecidos en la Ley de Contratación del Estado

y su Reglamento.

El sobre conteniendo la oferta deberá ser entregado en nuestras oficinas, el día 15 de marzo de 2021 a las 02:00

p.m. La oferta se abrirá en presencia del representante Legal de la Empresa en la dirección indicada.

Atentamente.

M.B.A. Mario Rene Pineda Valle

SECRETARIO DE ESTADO

Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento

Digital de los Proyectos Presidenciales DMDPP

DOCUMENTO BASE PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD …

Documents

Transcript of DOCUMENTO BASE PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD …