en Curso/2014/SPR-030-2014 CERC… · Web viewDocumento VIII – Formatos. Solicitud Nº...

BASES

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA Nº SPR-030-2014

CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICOSE MARCONA

SOLICITUD3100019315

JULIO 2014

Lima - Perú

I. CALENDARIO DE CONVOCATORIA

I. Objeto del proceso

CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO SE. MARCONA

II. Calendario

1. Convocatoria: 2 de Julio 2014

2. Plazo de presentación consultas: Viernes 4 de Julio 2014 - 11:00 amVía correo electrónico a logí[email protected]

3. Absolución de consultas: Lunes 7 de Julio 2014

4. Recepción de ofertas: Miércoles 9 de Julio 2014Lugar: Recepción de REPHora: Hasta las 15:00 horas

Documento I – Calendario de ConvocatoriaSolicitud Nº SPR-030-2014


Página2 de 45

III. GENERALIDADES

2.1 ENTIDAD QUE CONVOCALa empresa Red de Energía del Perú S.A. en adelante REP, con domicilio en avenida Juan de Arona 720 piso 6, Edificio Corporativo Arona, San Isidro.

2.2 OBJETOEl presente proceso de selección tiene por objeto la selección y contratación del servicio de CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO SE. MARCONA de acuerdo con los requerimientos y condiciones del presente documento.

2.3 PRESUPUESTO REFERENCIALEs por monto abierto.

2.4 SISTEMA DE CONTRATACIÓNEl sistema es a Suma Alzada.

2.5 REQUISITOS PARA SER POSTOR2.5.1 Podrán presentarse como postores, las empresas, en forma independiente o

asociadas en consorcio, constituidas legalmente en el Perú y en el extranjero. En caso de empresas extranjeras, deberán acreditar su existencia conforme lo establecen las normas de su país de origen.

2.5.2 El postor deberá pronunciarse expresamente sobre sus relaciones comerciales o de parentesco con personal de REP, así como de los incumplimientos o sanciones que le hayan sido impuestos en los últimos tres (3) años.

2.5.3 En ningún caso podrá realizarse contratos que impliquen uso de información privilegiada, acto de competencia o conflicto de intereses, ni celebrarse con personas que sean cónyuges, convivientes, concubinos o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios de REP.

2.6 INHABILITACIONES E IMPEDIMENTOS2.6.1 Las personas jurídicas, en las que algunos de sus socios o representantes se

encuentren en las condiciones del punto 2.5.2, salvo que se trate de sociedades anónimas abiertas.

2.6.2 En caso se verifique de manera posterior que un postor adjudicado tuviere alguna de las inhabilitaciones anteriormente mencionadas, perderá los derechos que hubiere adquirido en virtud de su participación y quedará automáticamente resuelto el contrato si ya se hubiese celebrado, quedando expresamente facultado REP a contratar a terceros.

Los postores deberán presentar en su propuesta el formato Nº 02.

2.7 BASE LEGALLa presente Solicitud de ofertas se rige básicamente por lo siguiente:. Reglamento de Contratación de REP, disponible en su página web

http://www.rep.com.pe. Las normas peruanas que resulten de aplicación.

Las obligaciones y derechos de las partes se sujetarán a la base legal indicada.

2.8 COMPROMISO DE LOS POSTORESEl Postor, por el hecho de presentar su oferta, declara su sometimiento y adhesión tácitos a las normas contenidas en las Bases y a sus aclaraciones o modificaciones, sin lugar a interponer reclamaciones, por asuntos derivados de la interpretación que de ellas efectúe REP.

2.9 DISPOSICIONES FINALESLos aspectos no previstos en las presentes Bases se regirán por la normatividad mencionada en el numeral 2.7.

Documento II – GeneralidadesSolicitud Nº SPR-030-2014


Página3 de 45

http://www.rep.com.pe/

III. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

3.1 CONVOCATORIALa convocatoria se efectuará mediante invitación.

3.2 ENTREGA DE DOCUMENTOSREP proporcionará a los postores las bases, que comprende los siguientes documentos:

DOCUMENTO DESCRIPCIÓNI Calendario de ConvocatoriaII GeneralidadesIII Del Proceso de SelecciónIV Del ContratoV Del Sistema de EvaluaciónVI Proforma de ContratoVII Especificaciones Técnicas que contiene:

• Parte I: Objeto.• Parte II: Alcances del Servicio.• Parte III: Condiciones del Servicio.• Parte IV: Impacto Ambiental.• Parte V: Plazos y Cronograma del Servicio• Parte VI: Garantía del Servicio.

VIII Formatos

3.3 CONSULTAS Y ABSOLUCIÓNCualquier consulta de los postores referente al presente proceso, se deberá formular al correo electrónico [email protected].

Las consultas al proceso de selección se recibirán obligatoriamente dentro de los plazos señalados en el cronograma del proceso de selección y en el siguiente formato:

Nº Referencia a las bases Antecedentes / Sustento (puede

incorporarse anexos)

Consulta(No más de 5 líneas)

Numeral, artículo,

acápite, y/o página

Parte I Parte II Anexos

123..

La absolución a estas consultas será comunicada a todos los postores y formarán parte integrante de las bases.

No se admitirán reclamos de los postores que no hayan recibido las respuestas, por el hecho de no poseer los documentos de la solicitud.

3.4 PRESENTACIÓN DE PROPUESTASLas propuestas se presentarán en dos (02) sobres cerrados y sellados, e independientes que se denominarán:

Sobre Nº 1: Propuesta Técnica Sobre Nº 2: Propuesta Económica

Cada sobre se rotulará de la siguiente manera:

Documento III – Del Proceso de SelecciónSolicitud Nº SPR-030-2014


Página4 de 45

mailto:[email protected]

SeñoresREPEdificio Corporativo Arona, piso 6Esquina Av. Juan de Arona y Las Camelias, San IsidroLima – Perú

Ref.: Solicitud N°……………Nombre del proceso

Nombre del Postor:Sobre Nº (1 ó 2): Propuesta (Técnica o Económica) según corresponda

El postor, por el hecho de presentar su propuesta, implica la tácita aceptación a todas las disposiciones legales citadas en las presentes Bases, así como su sometimiento incondicional a las mismas, sin lugar a interponer reclamaciones, por asuntos derivados de la interpretación que de ellas efectúe REP.

Los sobres Nº 1 y 2 conteniendo la propuesta técnica y económica respectivamente, deberán presentarse en un (1) original y una (1) copia, indicando con claridad cual es el “original” y cual la "copia" del documento. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre la copia.

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano, incluyendo la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación de los documentos no es subsanable.

La propuesta no debe contener textos entre líneas, borrones, tachaduras ni enmendaduras.

La presentación de documentos adulterados, fraudulentos o no conformes, por razones atribuibles al postor, aún cuando sean detectados posteriormente al acto de recepción, darán lugar a descalificación del postor, incluso si se le hubiera adjudicado el contrato.

Asimismo, el postor entregará en medio magnético (CD) copia de la propuesta técnica y de la económica en formato MS Office y Acrobat o PDF, el cual lo deberá incluir en el Sobre correspondiente. Si se presentan inconsistencia entre el documento en papel y el archivo magnético, prevalece lo indicado en el documento escrito en papel.

Cumplida la obligación de presentar la Oferta conforme a lo solicitado y de acuerdo con sus propios métodos especializados o basado en su experiencia, el Postor podrá presentar, a manera de recomendaciones, modificaciones en aspectos específicos que presenten ventajas para REP. Todas las alternativas presentadas serán de carácter informativo y por lo tanto en ningún caso formarán parte de la calificación de la Oferta.

3.5 CONDICIONES DE CARÁCTER TÉCNICO – ECONÓMICO3.5.1 Condiciones Generales

El postor deberá presentar su propuesta técnico-económica considerando todas las características señaladas en los Terminos de Referencia (Documento VII).

Para la preparación de su oferta, el Postor debe investigar y analizar las condiciones y limitaciones de transporte, la disponibilidad de medios de comunicaciones, combustible, vías de acceso, las condiciones e incertidumbres meteorológicas, ambientales y de salubridad; las condiciones y características del terreno; las reglamentaciones gubernamentales y la normatividad ambiental y de seguridad; las restricciones, depósitos y derechos de aduana que rigen en Perú y los convenios internacionales que haya suscrito sobre aranceles, restricciones, exenciones, etc., para la importación de los bienes y repuestos, las demoras normales que puedan



Página5 de 45

ocurrir en dichas importaciones; las reglamentaciones internas y externas referentes al transporte de carga de importación o exportación, así como las demás disposiciones relativas al transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre; las leyes y reglamentaciones para entrada al Perú, trabajo en el país y salida de él, de personal extranjero y, en general, todos los demás factores sobre los cuales se pueda razonablemente obtener información y que en alguna forma puedan afectar el trabajo, los plazos para la ejecución y su costo, y los alcances aclaratorios contenidos en el documento de absolución de consultas, los cuales han sido tenidos en cuenta por el Postor al preparar su Oferta.

3.5.2 Moneda en que se expresarán las OfertasLas ofertas se pueden presentar en Dólares de los Estados Unidos de América.

3.6 RECEPCIÓN DE PROPUESTASREP recibirá las propuestas hasta el día y hora indicados en el Calendario del Proceso, en la Recepción de REP sito en Av. Juan de Arona 720 piso 6, Edificio Corporativo Arona, San Isidro

REP podrá postergar la fecha del acto de presentación de propuestas indicada en la Convocatoria. La nueva fecha será informada a todos los postores.

Con las propuestas recibidas, se preparará un Acta de Recepción de Propuestas. REP comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las bases. Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables que no modifiquen el alcance de la propuesta, REP podrá otorgar un plazo para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta a subsanarse continúa vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto.

Con la finalidad de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, REP podrá, a su discreción, solicitar a cualquier postor aclaraciones a su propuesta. La solicitud de aclaración y la respuesta se harán por escrito y no se permitirá cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la propuesta.

Culminada la evaluación técnica, REP procederá a calificar la propuesta económica de los postores que se encuentren calificados.

Si la propuesta técnica no califica, se procederá a devolver los sobres con la propuesta económica.

REP se reserva la facultad de cancelar el proceso de selección, hasta antes de su adjudicación, sin expresión de causa, o desestimar todas las ofertas por considerarlas inconvenientes.

El hecho de participar en este proceso de Solicitud Privada de Ofertas no crea para los Postores derecho alguno y REP no será responsable de los gastos en los que los Postores hayan incurrido para la presentación de su Oferta, no teniendo REP obligación alguna de reconocer, pagar ni reembolsar por concepto alguno a los Postores.

3.7 CONTENIDO DE LAS PROPUESTASEl contenido de la Propuesta Técnica y Económica será el siguiente:

3.7.1 Contenido de la propuesta técnicaa) Credenciales y Certificados

a.1) Copia simple de la partida registral donde corre inscrito el nombramiento del representante legal del postor.En caso de haber presentado esta información a REP en los últimos tres (3) meses, incluido copia de la escritura pública de constitución social, bastará con acreditar los cambios en los poderes de las personas autorizadas para ejercer la representación legal de la sociedad y/o los cambios referidos a la constitución social.



Página6 de 45

a.2) Declaración Jurada de información del postor según Formato Nº 01 (Datos Maestros Acreedor).

a.3) Declaración Jurada del postor según Formato N° 02.a.4) Declaración Jurada de Licitud de Origen y Destino de los Fondos, según

Formato N° 03.a.5) Promesa de consorcio, de ser el caso, la que se perfeccionará luego de la

adjudicación y antes de la suscripción del contrato. En el documento se hará declaración expresa de que la responsabilidad legal es solidaria e indivisible. Es suficiente que una de las empresas haya sido invitada.

En el caso de Consorcio, debe presentar los mismos documentos para cada uno de las firmas que lo integran.

b) Documentos referidos al objeto del contratob.1) Memoria Técnica. Podrá usar Formato Nº 11 o el propio.

Entregará un programa de ejecución de los trabajos, teniendo en cuenta el plazo y los términos de referencia las condiciones del sitio de trabajo y, en general, todas las situaciones y trámites que de una u otra forma pueden tener influencia en el desarrollo de los trabajos.Se debe incluir todas las actividades asociadas a la gestión ambiental, al plan de seguridad y salud en el trabajo, transporte, montaje, conexión, posible almacenaje del material. Además, deberá incluir otras posibles actividades que a su juicio puedan afectar o ser parte de los trabajos.Asimismo debe entregar un documento en donde se detalle la organización de los trabajos de forma clara, incluyendo como mínimo el siguiente alcance:• Para cada una de las actividades definidas en el Programa de ejecución

de los Trabajos (recopilación y levantamiento de información en sitio, suministros, logística de transporte, , transporte local, montaje, puesta en servicio, liquidación y entrega, documentación técnica), el postor deberá describir detalladamente los objetivos, los procedimientos, metodologías y el personal, para el desarrollo de cada una de ellas, de tal forma que haya absoluta claridad sobre la manera como se ejecutarán.

• En caso que el postor piense utilizar asesoría individual o subcontratos (llenar Formato Nº 12) para la ejecución parcial o total de las actividades, en esta descripción de los trabajos deberá indicar claramente, por actividad, el alcance de la asesoría o subcontrato que propone.

• Procedimientos, en los cuales se deberá detallar la forma como afrontará y ejecutará el objeto del contrato desde los puntos de vista administrativo, técnico, calidad, oportunidad, ambiental, social, seguridad, y salud en el trabajo.

• Logística: en el cual se debe detallar qué medios (oficinas, campamentos, sitios de almacenamiento, transporte, equipos, herramientas, telecomunicaciones, informática, manuales, documentos, normas, etc.) dispondrá al servicio del objeto del contrato para cada uno de los aspectos correspondientes a la gestión ambiental, de seguridad y salud ocupacional, suministro, montaje, interfase, pruebas individuales, pruebas funcionales y puesta en servicio.

b.2) Sistema de calidad. Deberá incluir con su Oferta el correspondiente Certificado de Conformidad con Norma de la serie ISO-9001 del postor, expedido por un organismo de certificación o de normalización reconocido como idóneo para el efecto.El postor que no disponga del Certificado serie ISO, podrá presentar un Plan de Calidad.Si el postor es un consorcio, cada uno de los consorciados deberá incluir el certificado ISO 9000 o su plan de calidad.

c) Documentos referidos a los factores de evaluación técnica c.1) Experiencia del postor. Formato Nº 09.



Página7 de 45

c.2) Experiencia del Personal. Formato Nº 10. El personal deberá encontrarse habilitado (o inscrito en institución similar en caso de ser extranjero y habilitado para el ejercicio en el Perú).

La Organización propuesta deberá cumplir además con lo siguiente:- Deberá tener sede en Perú- En el caso de consorcios se deberá presentar la matriz de responsabilidades y la organización propuesta.En caso de presentar a personal extranjero en general se aceptará para acreditar su experiencia el compromiso de iniciar el trámite de la colegiatura antes de dar la orden de inicio del contrato.

c.3) Compromiso de elaboración del cronograma de montaje, según Formato N° 07 Compromiso de ejecución del servicio/obra en el plazo propuesto. Se debe adjuntar el Cronograma mencionado.

c.4) Carta de Garantía del servicio a ejecutar según Formato N° 08.c.5) Evaluación de Especificaciones de STSOMARS (según lo contenido en el

Anexo N° 01).

3.7.2 Contenido de la propuesta económicaa) Formulario de Propuesta (Formato Nº 04).

3.8 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS3.8.1 Evaluación Legal

La evaluación legal tendrá por objeto verificar que la presentación de la documentación e información solicitada esté completa y cumpla con las normas correspondientes. De no cumplirse con lo anterior, el postor será descalificado.

3.8.2 Evaluación TécnicaDurante el proceso de evaluación REP verificará la documentación técnica entregada para garantizar que el Contratista se encuentra capacitado y cumple con todos los requisitos necesarios para ejecutar el contrato a satisfacción. Solo se tendrá en cuenta la información presentada de acuerdo a los formatos entregados con la propuesta.

Las propuestas deben contener toda la documentación solicitada, y su inclusión parcial o no conforme a lo solicitado en las bases podrá dar lugar a la descalificación del postor en caso de omitir dicha presentación o no se encuentre conforme a criterio de REP. Las propuestas técnicas que no cumplan con los requisitos solicitados, y/o no alcancen el puntaje mínimo requerido, serán descalificadas y, por lo tanto, no se tomarán en cuenta las respectivas ofertas económicas.

No se considerarán ofertas de postores que hayan tenido desempeño deficiente (D) en contratos celebrados con REP, CTM o ISA Perú, a título individual o en cualquier forma de asociación, en los últimos tres (3) años.

Serán rechazadas las ofertas que contengan comentarios o condiciones técnicas, comerciales o financieras que alteren o limiten lo establecido en los Documentos de Solicitud de Oferta o excluyan determinados alcances o suministros.

REP se reserva el derecho de verificar la situación económica y financiera del postor en las centrales de riesgo. REP podrá desestimar la oferta en caso el proveedor esté en una situación financiera que no garantice a REP el cumplimiento de sus obligaciones.

Cualquier intento de un postor para influenciar a REP en el proceso de evaluación y comparación de Ofertas y en las decisiones concernientes con la adjudicación del contrato, puede dar como resultado el rechazo de la Oferta de dicho postor.



Página8 de 45

3.8.3 Evaluación Económica y Adjudicación del ContratoLa evaluación económica tendrá por objeto calificar la Propuesta Económica de los postores calificados técnicamente.

Obtenido el resultado satisfactorio con el postor correspondiente, REP adjudicará el servicio al postor ganador mediante carta remitida vía correo electrónico. A los demás postores participante se le cursará una comunicación vía correo electrónico, en la que se informará la decisión tomada por la empresa, la misma que es plenamente potestativa y que no estará sujeta a solicitudes de revisión por parte de los postores.



Página9 de 45

IV. DEL CONTRATO

4.1 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl contrato a suscribir deberá ceñirse a las presentes Bases y sus Términos de Referencia y absolución de consultas.

REP comunicará al postor favorecido la fecha en que tendrá lugar la suscripción del contrato, la misma que no podrá exceder los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación; en el caso de requerirse mayores plazos para cumplir con los requisitos necesarios para la suscripción del contrato, deberá presentar una solicitud por escrito, antes de la fecha de vencimiento, indicando los motivos y el plazo adicional requerido, lo cual será evaluado por REP; decisión que se le comunicará en un plazo no mayor de 48 horas, aceptando lo solicitado o pasando la adjudicación al segundo postor; sin perjuicio de la ejecución de la carta fianza de seriedad de oferta. En este caso REP se reserva el derecho de inhabilitar al postor para futuras contrataciones y asimismo, REP podrá adjudicar el servicio al segundo mejor calificado y así sucesivamente.

La empresa adjudicataria deberá ceñirse al Contrato final acordado con los Postores previo al otorgamiento de la Buena Pro. Cualquier observación, consulta o cambio que se solicite en la redacción del Contrato solo se dará durante la etapa de presentación de consultas, las mismas que serán resueltas en la fase de absolución señalada.

A la suscripción del Contrato, el postor que obtuvo la adjudicación entregará a REP la Carta Fianza de Cumplimiento de Contrato según las condiciones establecidas en las bases.

De considerarlo, REP podrá solicitar al postor ganador la modificación de la Carta Fianza, si el contenido de las cláusulas de la misma no se adecua a lo solicitado en las bases.

4.2 GARANTÍAS 4.2.1 Condiciones de las garantías

Las garantías deberán ser emitidas por entidades de primer orden (con clasificación “A” según las clasificadoras de riesgo), supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, o por un banco de primer orden del exterior que cuente con banco corresponsal en el Perú; con carácter de incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática a solo requerimiento de REP y sin beneficio de excusión.

No se aceptará garantías en la condición de mancomunadas, es decir de responsabilidad compartida.

4.2.2 Garantía de Seriedad de Oferta (Según Formato Nº 08)Con la oferta económica, el postor presentará una carta fianza por un monto equivalente al 5% de su propuesta hasta un máximo de USD 10,000.00, a fin de garantizar a REP su oferta.

Esta fianza tendrá una vigencia de 60 días calendario. El postor está obligado a mantenerla vigente hasta que se constituya la Garantía de Cumplimiento del Contrato. Esta carta fianza tendrá una vigencia de 60 días calendario. El postor está obligado a mantenerla vigente hasta que se constituya la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

4.2.3 De Cumplimiento del Contrato (Según Formato Nº 05)A la suscripción del contrato, el postor adjudicatario entregará una carta fianza a fin de garantizar a REP el cumplimiento del Contrato en todos sus alcances, por una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.

Esta garantía tendrá vigencia hasta cuarenta (40) días calendario posterior a la aprobación de la liquidación del contrato.

Documento IV – Del contratoSolicitud N° SPR-030-2014


Página10 de 45

4.2.4 Garantías adicionales En caso REP requiera garantías adicionales los establecerá en el documento VI - Proforma de Contrato.

4.2.5 Garantías por calidad y buen funcionamiento.El periodo de garantía deberá de ser por un (01) años.

4.2.6 Devolución de garantía de seriedad de ofertaREP podrá solicitar la prórroga de la vigencia de la Garantía hasta por treinta días calendario. En caso que el Postor sea seleccionado, la Garantía deberá mantenerse vigente con prórroga sucesivas, hasta que entre en vigencia la Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato.

Si el Postor retira su Oferta antes de haber transcurrido el periodo para la adjudicación, o si una vez adjudicado el Contrato no lo firma dentro del plazo especificado para ello, o incumple en cualquier forma el compromiso contraído con REP por el hecho de la presentación de la Oferta, REP hará efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.

En caso REP así lo consideré se procederá a la devolución de la garantía de seriedad de oferta a los postores después de la firma del contrato.

4.3 FORMA DE PAGOREP cancelará el pago por el servicio contratado a los treinta (30) días calendario posteriores de recibida la factura, luego de concluidos los trámites de aprobación de la respectiva factura.

Los días de pago para proveedores son los viernes de cada semana, tomando en consideración todas aquellas facturas que vencen el día lunes hasta el domingo de la semana de pago.

4.4 PENALIDAD POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIOEn caso de retraso en la ejecución del servicio, REP le aplicará al proveedor una penalidad de tres sobre mil (3/1000) del monto del contrato por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, REP podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

Documento IV – Del contratoSolicitud N° SPR-030-2014


Página11 de 45

V. DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1 EVALUACIÓN JURÍDICATodos los documentos presentados serán revisados por el Departamento de Asesoría Jurídica que de encontrarlos no conformes, procederá a descalificar al postor y a la devolución de los sobres 1 y 2 en original.

5.2 REVISIÓN FINANCIERA Consiste en el estudio y análisis de las ofertas por el área financiera de REP.

5.3 EVALUACIÓN TÉCNICA (PT)

Este puntaje es determinado de acuerdo a los siguientes criterios: (Puntaje Máx. 100 puntos)

Resumen de la calificación técnica

ÍTEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE1.0 Revisión Legal Eliminatorio2.0 Factores Referidos al Postor 28 puntos

a Experiencia en obras similares 25 puntosb Sistema de Calidad o Certificación ISO 9001 03 puntos

3.0 Factores Referidos al Personal del Contratista 25 puntosab

Ingeniero Residente CivilIng. Seguridad

16 puntos09 puntos

4.0 Factores Referidos al plan de trabajo yOrganización para realizar el servicio

42 puntos

a) Plan de seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y responsabilidad social.

22 puntos

b) Plan de trabajo del servicioCronograma de actividades 2puntosProcedimientos para ejecutar el servicio 8 puntos

10 puntos

c) Plazo de ejecución. 10 puntos5.0 Relación de maquinaria, equipos, herramientas e

instrumentos a emplear en la obra05 puntos

TOTAL 100 Puntos

FACTORES REFERIDOS AL POSTOR (MÁXIMO 28 PUNTOS)

a. Experiencia en Obras Similares (Máximo 25 puntos)

Se asignará el puntaje en función a los montos de las obras ejecutadas. La experiencia del Postor en Obras Similares se refiere a:

- Construcción de muros perimétricos para instalaciones industriales.- Construcción de almacenes de material noble.- Construcción de naves industriales de material noble.- Construcción de edificios.

Documento V – Del Sistema de EvaluaciónSolicitud Nº SPR-030-2014


Página

12 de 45

El Postor deberá acreditar su experiencia adjuntando contratos, Actas de Recepción de obra y/o facturas de cada obra, hasta un máximo de cinco (05) obras. Los montos acumulados de las obras similares ejecutadas en los últimos cinco años, tendrán la siguiente calificación:

Más de USD 200,000.00 25 puntosDe USD 150,000 a 200,000.00 20 puntosDe USD 100,000 a 150, 000.00 10 puntosDe USD 50,000 a 100, 000.00 05 puntosMenos de USD 50, 000.00 Descalificado

En caso se acredite la ejecución de un servicio similar por monto mayor a US $. 200, 000,00, deberá presentar las otras obras similares ejecutadas para acreditar experiencia.

b. Sistema de Calidad o Certificado de calidad ISO 9001 (03 puntos)

Cuenta con certificación o Sistema de Calidad de entidad reconocida internacionalmente 03 puntosNo cuenta con certificación 00 puntos

Si el Postor se encuentra homologado, bastará de presentar el certificado de homologación vigente para hacerse acreedor del puntaje del rubro “a”, en forma proporcional a la calificación obtenida en el proceso de homologación.

FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL (MÁXIMO 25 PUNTOS)

a. Ingeniero Residente Ing. Civil (Puntaje máximo 16 puntos)

El Postor deberá ofertar un Ingeniero civil para la residencia de las obras del presente concurso

La calificación de los profesionales Especialistas se efectuará según su experiencia en trabajos similares acreditado mediante certificados, actas de liquidación, o documento similar que permita acreditar que los montos de obras ejecutadas en los últimos 10 años es similar.

La calificación será por obra y de acuerdo a la siguiente tabla:

Obras similares en los que ha participado PuntajeMonto de obra mayor a:USD 100 001.USD 60 001 a 100 000.USD 40 001 a 60 000

10 puntos05 puntos03 puntos

b. Ingeniero de seguridad y medio ambiente (Puntaje máximo 9 puntos)

La calificación del profesional Especialista propuesto como responsable de seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y su interacción con las comunidades, deberá reunir los requisitos siguientes:

Estar colegiado y habilitado: 5 puntosExperiencia > a 2 años : 3 puntosExperiencia entre 1 a 2 años : 2 puntos



Página

13 de 45

Experiencia < a 1 año : 1 punto

El Postor será descalificado en caso que los Ingenieros propuestos no alcancen los puntajes mínimos siguientes:

Residente civil : 10 puntos.Residente de Seguridad y Medio ambiente : 3 puntos

FACTORES REFERIDOS AL PLAN DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN PARA REALIZAR EL SERVICIO (MÁXIMO 42 PUNTOS).

A) Plan de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social – SSTMARS (22puntos).

Este Plan debe contener lo siguiente (en los términos establecidos en nuestro procedimiento: Especificaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, para proveedores que forma parte de los documentos del proceso):

a1. Organización del personal y definición de responsabilidades, incluyendo el responsable de seguridad, salud en el trabajo, medio ambiente y responsabilidad social, asignado al proyecto, obra o servicio:

a2. Comité de seguridad y salud en el trabajo, en caso aplique (según normativa vigente del Ministerio de Trabajo).

a3. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo del Locador/Contratista.

a4. Programa de capacitación e inducción en SSTMARS a todos los involucrados en la ejecución del contrato/pedido.

a5. Programa de inspecciones de SSTMARS a6. Realización de Exámenes Médicos al personal considerado en la

ejecución del contrato/pedido.a7. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos – IPER

para la obra o servicio.a8. Descripción del equipo de protección personal, ropa y herramientas de

trabajoa9. Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos

ambientales - IAAS.a10. Manejo de materiales peligrosos, manejo de residuos sólidos y

líquidos.a11. Declaración jurada de compromiso en Responsabilidad Sociala12. El LOCADOR/CONTRATISTA programará el reporte mensual y lo

enviará al administrador del contrato con copia al Dpto.de Gestión SAS, de los formatos Excel N°03 y 04 del Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, Osinergmin N° 021-2010- OS/CD.

El puntaje a otorgarse a este plan será de dos (02) puntos por cada ítem, excepto para los ítems a11 y a12 que se asignará 1 punto, el máximo puntaje en este rubro será de 22 puntos. El postor que no alcance 19 puntos será descalificado.



Página

14 de 45

Si el Postor se encuentra homologado, bastará de presentar el certificado de homologación vigente para hacerse acreedor del puntaje del rubro “A” en forma proporcional a la calificación obtenida en el proceso de homologación.

B) Plan de trabajo

El CONTRATISTA deberá presentar el Plan de trabajo detallado del servicio (10 puntos) que incluya:

Cronograma de actividades : 02 puntos.Procedimientos para ejecutar el servicio : 08 puntos

Los postores que no presenten ambos planes de trabajo A y B con todos sus rubros, serán descalificados del proceso.

A los demás postores se les otorgará el puntaje en forma directamente proporcional a la consistencia y detalle descritos aplicables a la obra.

La Estructura orgánica deberá contar como mínimo con las siguientes funciones:

- Gerente General o Representante legal de la empres.- Ing. Residente de los trabajos.- Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente.- Técnicos.

C Plazo de Ejecución de Obras (Puntaje máximo 10 puntos)

El plazo máximo para la ejecución de las obras correctivas será de 60 días calendario, asignándose el puntaje de acuerdo a la siguiente tabla.

Menor a 60 días calendario 10 puntosEntre 60 y75 días calendario 05 puntosMayor a 75 días Descalificado

La penalidad por su no cumplimiento será la establecida en el contrato.

1.2.4 Relación de maquinaria, equipos, herramientas e instrumentos a emplear en la obra (Puntaje máximo 05 puntos)La calificación máxima será de cinco (05) puntos, aún para el caso de postores, que luego de esta evaluación obtengan puntajes mayores a 05 puntos.La maquinaria y equipos propuestos deberá de ser acreditada (sea propia o no) con la presentación de facturas, tarjetas de propiedad y/o carta de compromiso de alquiler de ser el caso, etc., la relación del equipo mínimo para la ejecución de la obra será

RELACION DE EQUIPO MÍNIMO

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. PUNTAJE

01 Camión volquete de 8 a 10 m3 01 1.5002 Plancha compactadota 8HP 02 0.5003 Vehículo de seguridad camioneta 4x4 01 1.50*



Página

15 de 45

04 Equipo topográfico 01 0.5005 Mezcladora de concreto 01 0.5006 Vibrador de concreto 1.2” y 2” 02 0.50

------------TOTAL 5.00

* Será de 4x4 con una antigüedad no mayor a 5 años y que esté implementado con:

- Camilla rígida con correas tipo spider. - Botiquín de PPAA.- Caja de herramientas, llave de ruedas y gata hidráulica- 01 llanta de repuesto, cable de remolque.- Cables de ayuda de 400 amperios.- Circulina anaranjada con imán para pegar al techo.- SOAT, tarjeta de propiedad y Revisión técnica.

El cálculo, se efectuará al milésimo, redondeándose el tercer decimal al inmediato superior si el cuarto decimal es igual o mayor a cinco (5).

El puntaje técnico asignado al postor será la sumatoria de los puntajes obtenidos en los ítems 1 a 5, debiendo alcanzar un mínimo de setenta (70) para calificar.

5.4 PUNTAJE ECONÓMICO (PE)

El Puntaje Máximo de la Propuesta Económica será de cien (100) puntos y será otorgada al menor monto de oferta (PMPE), los puntajes de las demás ofertas se otorgarán según la siguiente función:

Pi = (Om x PMPE)/Oi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica iOi = Propuesta Económica iOm = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

El cálculo para obtener estos puntajes, se efectuará al milésimo, redondeándose el tercer decimal al inmediato superior si el cuarto decimal es igual o mayor a cinco (5).

5.5 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La adjudicación del servicio se hará a la oferta que obtenga el mayor puntaje total por un ítem, el mismo que será obtenido luego de aplicar la siguiente fórmula.

PTPi = 0,4 PTi + 0,6 PEi

Donde:PTPi = Puntaje de costo total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se elaborará el orden de prelación de mayor a menor puntaje para los Postores que presentaron oferta, ocupando el primer lugar el Postor que obtenga el mayor puntaje.



Página

16 de 45

VI. PROFORMA DEL CONTRATOCONTRATO Nº GO- -2014

Conste por el presente documento el Contrato que celebran de una parte la empresa RED DE ENERGIA DEL PERU S.A., con RUC Nº 20504645046, debidamente representada por ...................... .........................., con Nº .................. , con domicilio legal en Juan de Arona N° 720, Oficina 601-San Isidro, Lima, en adelante "REP"; y, de la otra parte, la empresa ............................................ con RUC Nº .................., representada por su ..........................................., con DNI Nº ..................., con domicilio legal ..................................................................., en adelante el “CONTRATISTA"; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES1.1 Con el objeto de efectuar el servicio de CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO SE.

MARCONA, se llevó a cabo el proceso de Solicitud Nº SPR-030-2014.

1.2 Mediante carta N°…………… de fecha ................, se adjudicó el contrato al CONTRATISTA.

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGALEl presente contrato se regirá por lo siguiente: Reglamento de Contratación de REP. Las normas peruanas que resulten de aplicación.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATOPor el presente Contrato el CONTRATISTA se obliga al Cambio de interruptores, seccionadores, equipos de media y pararrayos de REP, de conformidad con las Especificaciones Técnicas detalladas en el Expediente Técnico del proceso de selección y su propuesta técnico económica.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO4.1 Monto

El monto total que REP abonará al CONTRATISTA como precio del presente Contrato, asciende a la suma de................. con ..../100 ..................... (................), según el detalle de la Oferta del CONTRATISTA, incluyendo el Impuesto General a las Ventas (IGV) y/o cualquier otro tributo aplicable, cuyo detalle es el siguiente:

…

Este monto incluye los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el costo de los servicios contratados.

El precio estipulado en esta cláusula será el único reconocimiento que haga REP al CONTRATISTA y por lo tanto cubre todos los costos directos e indirectos necesarios para cumplir con el objeto del Contrato. El precio del presente Contrato es a suma alzada, es decir, no estará sujeta a ningún tipo de reajuste.

Por lo tanto, toda variación en el precio final real del servicio en exceso del monto estipulado en la presente cláusula deberá ser cubierta por el CONTRATISTA a su solo riesgo sin posibilidad de obtener de REP compensación o ajuste alguno por estos conceptos.

4.2 Pagos4.2.1 REP cancelará el pago por los servicios contratados en el plazo establecido en las bases,

luego de concluidos los trámites de aprobación de la respectiva factura, siempre y cuando el CONTRATISTA haya suscrito y REP aprobado las garantías y seguros estipulados en este Contrato.

La factura debe indicar el número de pedido “..….“ (a ser proporcionado a la suscripción del Contrato) y deberán emitirse de conformidad con los dispositivos legales vigentes, de lo

Documento VI – Proforma del contratoSolicitud Nº SPR-030-2014


Página17 de 45

contrario serán rechazadas, salvo que el CONTRATISTA sea no domiciliado en tal caso cumplirán con las disposiciones legales en su país de origen.

El CONTRATISTA presentará la factura correspondiente, a la terminación de los hitos de pago, de acuerdo con lo indicado en el anexo A (forma de pago) del presente Contrato y deberá adjuntar a la factura, la Conformidad del Servicio/entrega en SAP, a ser proporcionada por el usuario REP en un plazo máximo de 5 días calendario contados desde el día siguiente de la fecha de entrega de los debidos sustentos que dan cuenta del término de la prestación del servicio u obra conforme a las exigencias establecidas.

Asimismo, el CONTRATISTA deberá entregar la información técnica y contractual objeto de este Contrato; deberán acompañar a la factura las guías de remisión, las actas, informes de la Supervisión, pruebas en fábrica y/o campo u otros; según corresponda para cada caso.Si existiera discrepancia entre las cuentas presentadas por el CONTRATISTA y la revisión que de ellas haga REP, éste devolverá la factura informando al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Solo cuando el CONTRATISTA efectúe la corrección de la factura, REP aceptará la presentación de la misma y seguirá los trámites estipulados en esta cláusula.

El CONTRATISTA observará las disposiciones legales, tributarias, aduaneras y laborales vigentes de nuestro país, para el tratamiento de los temas con tributos.

El pago podrá efectuarse en Dólares de los Estados Unidos de América, en Euros, o su equivalente en Moneda Nacional al Tipo de Cambio-Venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, en la fecha de giro del cheque.

4.2.2 REP se reserva el derecho de retener el pago (total o parcial) de cualquier factura del CONTRATISTA que requiera posterior comprobación antes del pago y mientras éste no demuestre a REP en forma fehaciente, el cumplimiento de cada una de las cláusulas y anexo del presente Contrato.Asimismo, se reserva el derecho de deducir de dicho pago, cualquier monto adeudado a REP, dentro de los términos y condiciones del presente Contrato.

4.2.3 Mediante Resolución de Superintendencia N° 181-2002/SUNAT, REP ha sido designado Agente de Retención del IGV, en razón de lo cual REP retendrá de sus pagos lo dispuesto por esta resolución, salvo en el caso de tratarse de Agentes de Retención y otros previstos en la legislación vigente.

4.2.4 Según Resolución SUNAT N° 183-2004 y DL N° 940 REP está obligado como usuario responsable ante la SUNAT a realizar la detracción de acuerdo al tipo de servicio o bien adquirido.

Por lo tanto indicar en su factura el número de cuenta de detracción del Banco de la Nación, según sea el caso de acuerdo a lo establecido por SUNAT.

El plazo de pago de la factura recibida por REP iniciará desde el momento en que el CONTRATISTA brinde su número de cuenta de detracción.

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN5.1 El CONTRATISTA realizará los trabajos en la fecha y horario previstos por REP

Los trabajos se desarrollarán en 60 días calendario sin desconexión del servicio de transmisión de energía eléctrica.

5.2 La demora en la ejecución del servicio contratado en exceso por causas imputables al CONTRATISTA generará la aplicación de las sanciones y penalidades previstas en el presente Contrato.

5.3 El plazo de término Contractual vence en la fecha que el Contratista haya efectuado la entrega de obra con la firma del acta de recepción, en la que se precise la satisfacción y aprobación de REP.



Página18 de 45

5.4 En caso de ocurrir cualquier eximente de responsabilidad, el CONTRATISTA deberá comunicarlo diligentemente a REP por escrito.

5.5 El CONTRATISTA declara expresamente que todo deterioro o pérdida total o parcial que ocurra antes de la entrega y recepción del servicio será responsabilidad del CONTRATISTA y será soportada por él. Lo mismo es aplicable para los bienes que le sean entregados por REP estando obligado a reponerlos o cubrir dichos costos.

5.6 La liquidación del Contrato será entregada dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo deberá incluir la entrega de toda la documentación técnica y contractual.

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROSEl CONTRATISTA se obliga a constituir a su costo y a favor de Red de Energía del Perú S.A., las siguientes garantías y seguros. El CONTRATISTA tendrá a su cargo la responsabilidad de garantizar los trabajos por vicios o defectos, de conformidad con la legislación peruana.

Las garantías y los seguros que aquí se mencionan deberán ser aprobadas expresamente por REP, quien efectuará un examen de los términos, valores, constancia de pago de la prima, condiciones generales y particulares, y demás aspectos que considere; pudiendo ratificarlas, sugerir cambios y/o precisiones o rechazarlas sino están de acuerdo a las estipulaciones del Contrato.Si el CONTRATISTA se niega a constituir las garantías y los seguros aquí estipulados, REP dará por terminado el Contrato en el estado en que se encuentre sin que por ese hecho deba reconocer o pagar indemnización alguna.

Las garantías deberán ser emitidas por entidades de primer orden (con clasificación A según Clasificadora de Riesgos) supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú.

En caso que por cualquier contingencia del sistema financiero, las garantías presentadas perdieran su eficacia, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlas en los mismos términos y condiciones originalmente establecidos, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. Vencido este plazo y en caso de no haberse efectuado las sustituciones REP retendrá cualquier pago hasta por el monto de las garantías mencionadas.

No se aceptará garantías en la condición de mancomunadas, es decir de responsabilidad compartida.

ASPECTOS GENERALES DE LAS GARANTÍASa) Las Cartas Fianza que el CONTRATISTA contrate serán en calidad de solidaria, irrevocable,

incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática, pagadera a solo requerimiento de REP, a satisfacción de REP.

b) El CONTRATISTA se obliga a constituir a su costo y a favor de Red de Energía del Perú S.A. (REP) estas garantías, con el fin de obtener la más adecuada protección de sus bienes e intereses y garantizar el cabal cumplimiento del Contrato.

c) El CONTRATISTA debe mantener vigente estas garantías, y estarán a su cargo todas las primas y erogaciones para su constitución, prórroga, modificación o adición y demás gastos cuando fuere necesario. Estas garantías son accesorias al Contrato, y se constituyen sin perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del mismo y no pueden ser canceladas sin autorización escrita de REP.

ASPECTOS GENERALES DE SEGUROSa) EL CONTRATISTA deberá contratar con compañías de seguros legalmente establecidas en Perú,

y tener vigentes los seguros que se indican en esta Cláusula hasta la expedición de la Conformidad del Servicio por parte de REP, y durante los períodos adicionales que se requieran en virtud del presente Contrato.

b) Las pólizas contratadas por el CONTRATISTA y aprobadas por REP no podrán ser modificadas ni canceladas sin autorización expresa de REP.

c) El CONTRATISTA entregará a REP, a más tardar cinco (5) días hábiles después de la firma del Contrato, pero, en ningún caso, después de que se inicie el servicio, Certificados de Seguro para cada Póliza de Seguro estipuladas en esta Cláusula, que contenga lo siguiente:



Página19 de 45

Una declaración, en la que Red de Energía del Perú S.A. aparezca como Asegurado Adicional.

Una declaración, en la que la Compañía de Seguros haya renunciado a los derechos de subrogación con respecto a Red de Energía del Perú S.A.

d) A solicitud de REP, el CONTRATISTA le entregará de inmediato copias de las Pólizas de Seguro que se requieran en virtud del presente Contrato.

e) El hecho de que se contraten los Seguros descritos no limitará, alterará o afectará, en forma alguna, la responsabilidad civil y las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en virtud de este Contrato.

f) Deberá especificarse en las condiciones particulares de las pólizas contratadas que en caso de siniestro éstas actuarán como primarias.

g) Deberá especificarse en las condiciones particulares de las pólizas contratadas la cláusula de Rehabilitación Automática de la Suma Asegurada.

h) El CONTRATISTA asumirá los deducibles resultantes de un eventual siniestro en el cual se activen las pólizas de seguros que REP tiene contratadas y del cual el CONTRATISTA resulte directamente responsable, sin que esto signifique que la Compañía Aseguradora renuncie a su derecho de subrogación.

i) En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con contratar o mantener en vigencia cualquiera de los Seguros exigidos en virtud del presente Contrato REP podrá, más no estará obligada a contratar y mantener en vigencia cualquier Seguro y pagar cualquier prima que sea necesaria para tal efecto. Asimismo, podrá recuperar, en calidad de deuda incurrida por el CONTRATISTA o deducir el referido monto pagado en esa forma, a partir de cualquier monto adeudado o por adeudarse al CONTRATISTA.

j) El CONTRATISTA contratará todas las Pólizas de Seguro que se requieran en virtud del presente Contrato con Compañías de Seguros y Reaseguros que tengan la calificación A o una superior. En caso de que la Compañía de Seguros o Reaseguros que proporcione los Seguros requeridos en virtud de este Contrato pase a tener una calificación inferior a la exigida, el CONTRATISTA cursará una notificación a REP de inmediato y, con la mayor brevedad posible, contratará una cobertura con otro Proveedor de Seguros que tenga la calificación exigida anteriormente.

k) En caso de siniestro no cubierto por las pólizas, el CONTRATISTA será el único responsable por cualquier posible daño que fuere causado, sujeto al límite previsto en el literal b) del numeral 8.2 de la cláusula octava del presente Contrato.

l) La duración de todas las pólizas será de mínimo Treinta (30) días calendario posteriores a la vigencia del contrato, renovables en caso de que la Conformidad del Servicio se produjera posteriormente al plazo establecido en el presente Contrato.

El CONTRATISTA entregará a REP las siguientes garantías:

6.1 De Cumplimiento del ContratoEl CONTRATISTA, a la suscripción del Contrato, entregará una carta fianza a fin de garantizar a REP el cumplimiento del contrato en todos sus alcances, por una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.

Esta fianza tendrá vigencia hasta cuarenta (40) días calendario posterior a la fecha de finalización del Contrato.

En caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, REP tendrá el derecho a ejecutar la garantía a su simple decisión, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. En caso de que la Conformidad del Servicio se produjera posteriormente al plazo establecido en el presente Contrato, la Garantía bancaria deberá renovarse por un plazo de dos (2) meses adicionales.El importe de la garantía de cumplimiento del Contrato podrá ser ejecutado por REP, ante cualquier incumplimiento contractual y específicamente en los siguientes casos, pero no limitado a:a) Si el CONTRATISTA no hubiera iniciado los trabajos quince (15) días calendario

después de recibir por parte de REP iniciado el Contrato.b) Si existiese incumplimiento reiterado por parte del CONTRATISTA de las instrucciones

dadas por el Supervisor o REP.



Página20 de 45

c) Si el CONTRATISTA paralizara los trabajos por más de quince (15) días calendario sin justificación alguna.

d) Si existiese un atraso superior al veinticinco por ciento (25%) en el programa de ejecución de los trabajos como consecuencia de actos imputables al CONTRATISTA.

e) Por terminación del Contrato por causales atribuibles al CONTRATISTA.f) Robo, hurto, pérdida y/o desaparición de los bienes de REP a cargo del CONTRATISTA.

6.2 De calidad, correcto funcionamiento Mediante esta garantía se ampara a REP contra la eventualidad de que los bienes suministrados y el montaje, ensamblaje, pruebas individuales, pruebas y puesta en servicio objeto del Contrato no reúna las especificaciones ni requisitos mínimos contemplados en el mismo.Además, garantizará a REP contra vicios de fabricación y calidad en los materiales que impidan la utilización y funcionamiento de los bienes.Adicionalmente amparará a REP en cuanto a que el objeto del Contrato, en condiciones normales de uso, mantenga las especificaciones técnicas exigidas en el Contrato, no sufra deterioros que impidan el servicio para el cual se ejecutó, ni deje de tener las condiciones de armonía, seguridad y firmeza de su estructura.Esta garantía deberá estar vigente por 1añomínimo según lo ofertado, desde la expedición de la Conformidad del Servicio y por un valor asegurado del diez por ciento (10%) del valor del Contrato.Por tal razón, el CONTRATISTA se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos materiales o partes que resultaren de mala calidad o con defectos de fabricación, durante un plazo de garantía antes mencionado. Si durante la vigencia de esta garantía cualquiera de los bienes adquiridos en el desarrollo del Contrato debe ser reparado o repuesto, el CONTRATISTA deberá prorrogar esta garantía para cubrir el bien afectado, por un período igual al de la vigencia inicial, contado a partir de la fecha de reparación o reposición y por el cien por ciento (100%) del valor del bien afectado.La constitución de esta garantía es requisito para el pago de su factura.Por fallas en el servicio, El CONTRATISTA responde, con exclusión de toda otra pretensión, en la siguiente forma:a) Serán gratuitamente suministradas o reparadas, según el caso, todas aquellas piezas

que dentro de los veinticuatro meses (conforme o ofertado), contados a partir de la fecha de expedición del Certificado de Recepción, resultaren inutilizables o hayan sufrido menoscabo por causas de defectos en el diseño, construcción defectuosa o materiales deficientes, o elaboración imperfecta, siempre que se demuestre que el mantenimiento y conservación de las instalaciones en el mencionado período de garantía se ha efectuado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. La existencia de tales defectos deberá ser comunicada por escrito al representante del CONTRATISTA en un plazo máximo de un mes contado a partir del día en que REP se haya dado cuenta de ello.

b) Las piezas defectuosas que se reemplacen, quedarán de propiedad del CONTRATISTA, quien estará en la obligación de desmontarlas y trasladarlas a sus instalaciones.

c) La garantía no se extiende a desperfectos como consecuencia de manejo u operación inadecuada o negligente o de empleo de elementos de servicio impropios, influencias químicas, electroquímicas o eléctricas que se originen por causas naturales o sin culpa del CONTRATISTA.

d) La garantía de los materiales implica que estos sean reemplazados o reparados cuantas veces sea necesario para su normal funcionamiento, pero dicha obligación expira automáticamente en la fecha de vencimiento del término señalado en el literal a).

e) La reparación o reemplazo se efectuará como máximo dentro de los dos (2) meses siguientes al aviso y envío de que trata el literal a), siempre y cuando el plazo de entrega confirmado por la fábrica así lo permita. Este plazo de entrega está sujeto a la obtención y aprobación por parte de las autoridades competentes de las licencias de importación requeridas y que no existan otros impedimentos a causa de las normas de exportación de países extranjeros u otras a tener en cuenta. Lo anterior no exime al CONTRATISTA de realizar la reparación o el reemplazo.



Página21 de 45

6.3 Ejecución de GarantíaREP ejecutará la garantía entregada por el CONTRATISTA, en los casos previstos en el numeral 9.1 de la Cláusula Novena del presente Contrato, con excepción de los casos de fuerza mayor o caso fortuito mencionado en el literal g).

El CONTRATISTA entregará los siguientes seguros:

6.4 Seguro complementario de trabajo de riesgoEl CONTRATISTA presenta el seguro complementario de trabajo de riesgo que cubre las siguientes contingencias:a) Accidentes de trabajo o enfermedad profesional. El CONTRATISTA puede contratar

dicho seguro con ESSALUD o Entidad Prestadora de Salud (EPS).b) Invalidez y Muerte como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades

profesionales. El CONTRATISTA puede contratar dicho seguro con la ONP o empresas de seguros.

En el caso de Consorcios, cada consorciante deberá entregar una declaración jurada de su personal, en la que indique que esas personas forman parte del grupo de trabajadores que participarán del consorcio.

CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES7.1 Del CONTRATISTA

- Ejecutar el/la servicio y cumplir las condiciones contratadas de conformidad con lo establecido en su propuesta y los términos de referencia solicitados.

- No podrá bajo ningún motivo alterar, modificar ni sustituir las características de su propuesta al ejecutar las obligaciones que le correspondan conforme el presente Contrato.

- En caso el CONTRATISTA sea empleador directo de personal extranjero para el desarrollo de las actividades objeto del presente Contrato, verificará que este cuente con las autorizaciones por la entidad peruana que cumpla estas funciones, con el fin de que dicho personal esté habilitado para desarrollar el objeto. La omisión de estos requisitos lo hará responsable de las sanciones respectivas ante las autoridades peruanas o REP podrá retener los pagos hasta su cumplimiento.

- Indemnidad de REP El CONTRATISTA mantendrá indemne a REP, a sus funcionarios, agentes y representantes por razón de cualquier reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan o se le causen a REP como resultado del uso por parte de REP, de patentes, diseños, derechos de autor que sean propiedad de terceros, durante el desarrollo del Contrato o posteriormente durante el uso por parte de REP de los bienes o servicios suministrados.El CONTRATISTA también mantendrá indemne a REP contra toda reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan o se le causen a REP por daños y/o lesiones a terceros, al personal del CONTRATISTA o a su propio personal por razones imputables al CONTRATISTA. Se consideran como imputables al CONTRATISTA todas las acciones u omisiones del personal a su servicio. En caso de que se entable una reclamación, demanda o acción legal contra REP por asuntos que sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste será comunicado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a REP y adelante las acciones necesarias para llegar a un arreglo del conflicto. El CONTRATISTA cumplirá estrictamente con la legislación laboral y social vigente en la República del Perú, especialmente en lo relativo al tema de pago a sus trabajadores, y será también responsable del cumplimiento de las mismas por parte de los SUBCONTRATISTAS que pudiera contratar. El CONTRATISTA será el único responsable y deberá mantener a REP exonerado de cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa del incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social, realizada por El CONTRATISTA, o por causas imputables a él.



Página22 de 45

En caso que por incumplimiento del CONTRATISTA, REP fuese objeto de cualquier sanción pecuniaria, compensaciones por Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico o de otra índole por parte de las autoridades peruanas, incluyendo pero no limitándose al Osinergmin, OEFA, etcétera, el CONTRATISTA deberá reembolsar a REP o de cualquier otra forma compensar a dicha empresa por dicha sanción o compensación (esta compensación incluirá pero no estará limitada a honorarios de abogados y/o de consultores que REP hubiese tenido que emplear o contratar a fin de ejercer su defensa).

- No podrá ceder, subcontratar, transferir o gravar, por ningún título, la totalidad o parte de sus derechos y obligaciones derivadas de este Contrato, incluidos los derechos de crédito, sin el previo consentimiento por escrito de REP. Si tal consentimiento fuera otorgado, éste no exonerará al CONTRATISTA de ninguna de sus responsabilidades y obligaciones emanadas del presente Contrato, siendo de su responsabilidad los actos, faltas o negligencia de la entidad o persona a favor de quien se cedió, transfirió o constituyó un gravamen, en la misma medida que si fuesen actos, falta o negligencias del CONTRATISTA.

- Cesión El Contrato se ha celebrado en consideración a la calidad y experiencia del CONTRATISTA, por lo que éste no podrá cederlo ni en todo ni en parte sin el previo consentimiento de REP. Tampoco podrá haber cesión entre quienes integran el Consorcio, sin la autorización escrita de REP. La autorización y la cesión se efectuarán por escrito.REP podrá ceder el presente Contrato y la firma del mismo constituye autorización expresa por parte del CONTRATISTA a dicha cesión que en caso de ocurrir liberará a REP de toda responsabilidad y obligación respecto a este Contrato.

- Derechos de autor Los derechos patrimoniales sobre los estudios y los conceptos técnicos que se generen y emitan, así como los informes que se produzcan son de propiedad de REP. En virtud de ello, REP podrá reproducirlos (edición, copia, inclusión en película cinematográfica, videograma, o cualquier otra forma de fijación); comunicarlos en forma pública (ejecución, concursos, representación, declamación, radiodifusión sonora o audiovisual, difusión por parlantes, telefonía, fonógrafos o equipos análogos, etc.); transformarlos (traducción, arreglo o cualquier otra forma de adaptación) y distribuirlos (venta, arrendamiento o alquiler e importación), o cualquier otra forma de explotación conocida o por conocer; siempre haciendo referencia al autor. El CONTRATISTA no podrá hacer uso comercial de la información resultante del Contrato, ni reproducción total o parcial de la información por cualquier medio escrito, magnético o electrónico para cualquier fin diferente al uso interno requerido para el cumplimiento del presente Contrato.El CONTRATISTA podrá, sin embargo, disponer libremente del “know how” adquirido, siempre y cuando no de lugar a conductas de competencia desleal. Se compromete además, a tutelar y defender a REP en eventuales casos de acciones judiciales o extrajudiciales promovidas por terceros en razón de estos derechos, referidos a los servicios materia del presente Contrato.Toda la información que se utilice y se genere dentro de este Contrato, tendrá carácter de CONFIDENCIAL y sólo podrá ser utilizado para los estudios incluidos dentro del alcance del Contrato.

- En el caso de que el CONTRATISTA se encuentre imposibilitado de ejecutar alguna de las actividades, comunicará a REP con anticipación de siete (07) días calendario, justificando la no ejecución de la actividad, caso contrario se penalizará por cada semana, según el porcentaje establecido.

- Asumir los daños y perjuicios ocasionados a terceros y/o REP, en la ejecución del servicio materia de este Contrato que le sean imputables.

- En caso de Consorcios se deberá establecer en el contrato de consorcio que la responsabilidad de sus miembros es solidaria frente a REP, en el mismo se debe



Página23 de 45

designar al líder y representante del Consorcio, con quien REP se contactará para todo lo referente al Contrato y la dirección en la cual recibirá toda la documentación y correspondencia.

7.2 De REP- Efectuar los pagos al CONTRATISTA en la forma y plazos establecidos en el presente

Contrato.

- Ante cualquier cambio en la fecha de ejecución de los trabajos ocasionado por necesidad del servicio eléctrico, REP podrá comunicar al CONTRATISTA en cualquier momento la imposibilidad de la ejecución de la actividad (puesta en servicio) y la fecha futura de ejecución. De no cumplirse con el plazo de tres (48) horas mencionados en el numeral 5.1 se reconocerán los gastos incurridos por el CONTRATISTA que se encuentren debidamente acreditados.

- Designar un Supervisor Encargado, el cual tendrá acceso a los trabajos con la finalidad de constatar el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas y el cronograma de avance de los trabajos.

CLÁUSULA OCTAVA: PENALIDADES8.1 SANCIONES

REP podrá sancionar al CONTRATISTA cuando incumpla uno o más de los aspectos que se estipulan en esta Cláusula. La suma de los montos de las sanciones no podrá superar el diez por ciento (10 %) del valor del Contrato.a) Retardo o Incumplimiento Parcial. En caso de mora o incumplimiento parcial por parte

del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este Contrato, incluyendo el incumplimiento en entrega de documentación, REP le comunicará por escrito dicho incumplimiento, indicándole las acciones que deberá emprender y el plazo que le dará para que este tome las acciones correctivas necesarias. De no atender el CONTRATISTA el requerimiento de REP en forma satisfactoria, éste autoriza a REP, para que sin necesidad de un nuevo requerimiento previo, del saldo a su favor le descuente un cero coma tres por ciento (0,3 %) del valor de cada servicio por cada día de atraso, hasta por un máximo del 10% del monto de contrato.

b) Incumplimiento en el Programa de Ejecución de los Trabajos Este incumplimiento se aplicará a las actividades referidas en los términos de referencia.

La sanción se aplicará cuando exista un incumplimiento en el plazo final de estas actividades que se estipulan en el Programa de Ejecución Base o en las reprogramaciones que hayan sido aprobadas por REP. En caso de que el CONTRATISTA recupere el atraso en las actividades sucesivas de forma tal que no afecte el plazo final del Contrato, REP podrá a su criterio, no hacer efectiva la sanción por incumplimiento de plazos de las actividades. Para tal fin, el CONTRATISTA autoriza a REP para que sin necesidad de requerimiento previo le descuente el equivalente al cero coma uno por ciento (0,3 %) del valor del Contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el incumplimiento. De persistir el incumplimiento parcial sin que el CONTRATISTA tome acción correctiva, se constituye en incumplimiento total y se aplicará lo dispuesto en la Cláusula Octava, numeral 8.1, c) Incumplimiento total.

c) Incumplimiento Total. En caso de incumplimiento o inejecución total del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste se obliga a pagar a REP una penalidad equivalente al diez por ciento (10 %) del valor total del Contrato, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar, para el cobro de daños y perjuicios.Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, REP podrá resolver el contrato por incumplimiento.

d) Por incumplimiento de normas de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio AmbienteEl CONTRATISTA está obligado a atender en forma inmediata cualquier orden dada por REP o el Supervisor generada en el supuesto que el CONTRATISTA, en forma directa o por medio del personal a su cargo infringe lo dispuesto en la Sección 2.17.13 -Manejo del Medio Ambiente- o sobre los aspectos de salud en el trabajo estipulados en la Sección



Página24 de 45

2.17.12 –Seguridad y Salud en el Trabajo- Parte I del Documento VII de Solicitud de oferta y/o a lo establecido por el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 161-2007-MEM/DM, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de REP, el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 29-94-EM, el Procedimiento para la Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 245-2007-OS/CD, y normas aplicables.

En estos casos, REP queda facultada para penalizar la conducta infractora, debidamente identificada, considerando lo siguiente:

Si el CONTRATISTA incumple alguna norma de seguridad, salud y medio ambiente, se le aplicará una penalidad ascendente a 2 UIT.

En el caso de que el incumplimiento de alguna norma de seguridad, salud y medio ambiente conduzca a incapacidad física temporal de alguna persona se le aplicará una penalidad ascendente a 4 UIT.

En el caso de que el incumplimiento de alguna norma de seguridad, salud y medio ambiente conduzca a incapacidad física permanente o fallecimiento de alguna persona se le aplicará una penalidad ascendente a 8 UIT.

Estas sanciones no eximen al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones.

En todos los casos REP queda facultada a resolver el Contrato y aplicar todas las penalidades asociadas por incumplimiento del mismo.

e) Por cambio de personal: En caso que el CONTRATISTA efectúe cambios del personal propuesto en su oferta, durante la ejecución del Contrato o entre el otorgamiento de la buena pro y el inicio del plazo de ejecución del Contrato, REP aplicará automáticamente una multa según la escala mencionada líneas abajo por cada cambio que realice a menos que se deba a una causa grave como fallecimiento, invalidez del personal o enfermedad grave, en tal caso deberá de acreditarse con la documentación correspondiente.

ESCALA DE MULTAS POR CADA CAMBIO DE PERSONAL (US$)Ing. Especialista – Ing. Residente Equivalente a 10

días de atraso de obra

Las calificaciones del personal reemplazante serán cuando menos iguales o superiores a las del personal reemplazado, para lo cual adjuntará la documentación indicadas en la solicitud de oferta, para su evaluación y aprobación de ser el caso.El cambio de Ingeniero Especialista con el que calificó en el proceso en cualquier caso conlleva a la aplicación de la penalidad.

g) Si el CONTRATISTA hace uso de herramientas e implementos de seguridad en mal estado, se hará acreedor a una sanción de 4 UITs.

h) Si al Ingeniero Especialista no se le encontrara en la zona de los trabajos, el CONTRATISTA se hará acreedor a una sanción de 2 UIT.

8.2 RESPONSABILIDADESa) Por multas impuestas a REP

Si REP fuera sancionado por las entidades de fiscalización por infracciones a los reglamentos (de seguridad y otros) y normas vigentes o por malas maniobras o conexiones cometidas por el CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos, los gastos o multas serán descontados al CONTRATISTA de cualquier pago en trámite o garantía.



Página25 de 45

El CONTRATISTA deberá mantener indemne a REP por cualquier compensación que ésta tenga que pagar como consecuencia de la aplicación de multas derivadas del incumplimiento de normas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. Se genera en el supuesto que el CONTRATISTA, en forma directa, o por medio de personal a su cargo infringe las normas del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas, aprobado por la R.M. Nº 161-2007-MEM/DM, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de REP, lo mismo que las normas de Protección Ambiental establecidas por el D.S. Nº 29-94-EM, Procedimiento para la Supervisión Ambiental de las Empresas Eléctricas, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 245-2007-OS/CD, así como las demás normas legales concordantes y aplicables.

En todos los casos REP queda facultada a resolver el Contrato y aplicar todas las penalidades asociadas por incumplimiento del mismo.Las penalidades serán descontadas al CONTRATISTA de cualquier pago pendiente o garantía otorgada a favor de REP independientemente de las responsabilidades penales y civiles a que hubiera lugar.

b) Por daños y perjuicios La responsabilidad del CONTRATISTA quedará limitada al cien por ciento (100%) del valor del Contrato. El CONTRATISTA será responsable por el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato, las Bases y las Propuestas Técnica y Económica y sus anexos. En relación con los daños y perjuicios, el CONTRATISTA responderá por el daño derivado de la inejecución de sus obligaciones o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. El CONTRATISTA responderá por el daño emergente y penalidades, multas, intereses, Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico, lucro cesante y todo monto de similar naturaleza, y frente al incumplimiento de sus obligaciones hasta por un máximo equivalente al cien por ciento (100%) del valor del Contrato.

Las penalidades serán descontadas al CONTRATISTA de cualquier pago pendiente o garantía otorgada a favor de REP independientemente de las responsabilidades penales y civiles a que hubiera lugar.

En caso ser aplicable la penalidad, REP emitirá una nota de débito por el monto respectivo, el mismo que no estará afecto al IGV.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO9.1 Imputable al CONTRATISTA

REP podrá resolver el presente Contrato por alguna de las causas fundamentales siguientes, las que no se limitan a:a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para que cumpla. b) No cuente con la capacidad económica o técnica para continuar la ejecución de la

prestación a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.c) Incumple con el Programa de trabajo aprobado o sus plazos parciales, o no avanza

satisfactoriamente en el cumplimiento de sus obligaciones dentro del plazo indicado en el mismo, en tal forma que ponga en peligro el cumplimiento del Contrato.

d) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo.

e) La suspensión, abandono parcial o total de la ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA, pese a haber sido requerido para corregirlo.

f) La negativa del CONTRATISTA a continuar con la ejecución del Contrato.g) La fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento del plazo establecido en el

Contrato.h) La cesión o transferencia del Contrato a terceros o su subcontratación, sin previa

autorización escrita de REP.



Página26 de 45

i) La alteración y/o modificación de las especificaciones técnicas y condiciones económicas de los servicios señalados en las Especificaciones Técnicas, en perjuicio de REP.

9.2 Imputable a REPEl CONTRATISTA tendrá derecho a resolver el Contrato en el supuesto que REP incumpla con la honra de sus obligaciones pecuniarias.

9.3 Perfeccionamiento de la Resolución del ContratoEl presente contrato quedará resuelto de pleno derecho y sin que se requiera decisión judicial alguna en caso que una de las partes incurriese en incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones a su cargo estipuladas en el presente contrato, incluyendo pero sin limitarse a lo establecido en la cláusula 9.1 del presente contrato.

Las partes convienen que cuando se produzca el incumplimiento, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho a partir de la fecha especificada en la comunicación notarial que para estos efectos, la parte afectada con el incumplimiento curse a la otra con el fin de notificarle su intención de hacer valer la cláusula resolutoria expresa pactada en su favor.

Alternativamente, la parte afectada con el incumplimiento podrá establecer un plazo para que la otra subsane su incumplimiento en cuyo caso el contrato quedará resuelto de pleno derecho, si al vencimiento del indicado plazo no ha sido subsanada la ejecución de la prestación a su cargo.

La resolución así declarada, dará derecho a REP para interponer y ejercer las acciones que estime convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA: FUERZA MAYOREL CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad por cualquier daño o demora en la ejecución del Contrato, como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor, debidamente comprobadas, casos en los cuales tendrá derecho a la modificación de los plazos, pero no al reconocimiento de indemnización alguna por parte de REP. Dentro de las sesenta horas siguientes al momento en que el CONTRATISTA se vea obligado a suspender la ejecución del Contrato debido a un hecho constitutivo de fuerza mayor, deberá comunicar el hecho a REP, señalando las causas que obligan a la suspensión. Una vez comprobado el hecho, REP podrá tomar alguna o algunas de las siguientes alternativas: a) Ampliación del plazo del Contrato; b) Disminución o ampliación del alcance del objeto del Contrato; c) Terminación del Contrato, sin que haya lugar a pago de sanciones a cargo de las partes.d) Suspender la ejecución del Contrato, suscribiendo un acta en donde conste el evento y se

acuerden los términos de dicha suspensión temporal del mismo. Para efectos del plazo del Contrato no se tendrá en cuenta el tiempo de suspensión.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CAMBIOS REP podrá en cualquier momento, por medio de comunicación escrita al CONTRATISTA, ordenar cambios dentro del alcance general del Contrato y el CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos. Así mismo, se podrán realizar cambios por solicitud del CONTRATISTA. Tal solicitud deberá estar debidamente justificada y en todo caso estará sujeta a la aprobación por parte de REP para tener validez. La solicitud podrá ser aceptada o rechazada a criterio de REP. Si alguno de los cambios causa, a juicio de REP, aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para el cumplimiento del Contrato, se hará un ajuste equitativo en el precio del Contrato o en el programa de entrega, o en ambos y por consiguiente el Contrato será modificado mediante Cláusula Adicional. Con este fin REP tendrá en cuenta los conceptos del CONTRATISTA al respecto y éstos deberán estar debidamente sustentados. Sin embargo, nada de lo aquí establecido podrá servir de excusa al CONTRATISTA para no proseguir con la ejecución del Contrato con los cambios exigidos. No se harán pagos extras sino cuando tales cambios hayan sido previamente autorizados por escrito por REP



Página27 de 45

CLÁUSULA DUODÉCIMA: SUBCONTRATISTASREP sólo le aceptará al CONTRATISTA hasta primer nivel de subcontratación (es decir, que el SUBCONTRATISTA no podrá a su vez subcontratar). El CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de REP los SUBCONTRATOS. Dicho contratos deberán incluir necesariamente disposiciones que aseguren que el CONTRATISTA y el SUBCONTRATISTA tienen responsabilidad solidaria ante REP. Adicionalmente dichos contratos deberán incluir disposiciones que aseguren que el SUBCONTRATISTA cumpla aquellas obligaciones del CONTRATISTA bajo este Contrato. En caso de que por cualquier circunstancia el CONTRATISTA se vea obligado a efectuar un cambio de SUBCONTRATISTA, el nuevo SUBCONTRATISTA deberá ser sometido a la aprobación de REP. La aprobación de los SUBCONTRATISTAS por parte de REP no exonera al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales. REP no tendrá responsabilidad alguna para con los SUBCONTRATISTAS y el CONTRATISTA mantendrá indemne a REP de cualquier reclamación que dichos Subcontratistas intentase hacer o hiciesen contra REP.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ACTA DE RECEPCIÓN Y DE CONFORMIDAD DEL SERVICIOEl Contrato se considera terminado cuando las partes hayan ejecutado íntegramente sus obligaciones, luego de la firma del Acta de Conformidad de la entrega del servicio a entera satisfacción de las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DIVERGENCIASCualquier divergencia que pudiera surgir entre las partes será resuelta mediante un arbitraje de derecho de acuerdo a las reglas de la Cámara de Comercio de Lima.

Las partes convienen que el laudo arbitral será definitivo e inapelable. Las partes renuncian expresamente a cualquier recurso impugnatorio que pudieran formular contra el laudo arbitral ante los jueces y tribunales peruanos o extranjeros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DISPOSICIONES GENERALESAdemás de lo específicamente indicado en el presente Contrato, rigen todas las disposiciones y estipulaciones consignadas en el Expediente Técnico y en la propuesta aprobada, así como las disposiciones legales vigentes y complementarias sobre la materia.

15.1 Vigencia del ContratoEste Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción por las partes hasta la liquidación del mismo.

15.2 ModificacionesLas variaciones que por cualquier concepto modifiquen los términos del presente contrato, se harán constar mediante adenda, el mismo que será suscrito por los representantes legales de ambas partes.

15.3 Administración del ContratoEl presente Contrato estará administrado por la Gerencia de Operación y Mantenimiento de REP.

15.4 Renovación de Cartas FianzaLas Cartas Fianza deberán mantenerse vigentes a lo largo de la vigencia del Contrato sin necesidad de requerimiento previo de REP.

15.5 TributosEl CONTRATISTA asumirá todas las obligaciones tributarias derivadas de tributos, gravámenes, tasas, derechos y otros cargos de acuerdo con la Legislación Tributaria Peruana que se generen con la suscripción del presente Contrato y definan al CONTRATISTA como sujeto pasivo del tributo.

Cualquier modificación a las bases imponibles, tasas y similares de tributos existentes a la fecha de presentación de ofertas o la creación de nuevos tributos, afectará a quien la legislación tributaría haya calificado como sujeto pasivo del tributo.



Página28 de 45

15.6 Cambio de domicilioLas partes señalan como domicilio real las direcciones que figuran en la introducción del presente Contrato, lugar donde se le cursarán válidamente las notificaciones de ley.

Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados al domicilio legal de la otra parte con diez (10) días calendario de anticipación.

15.7 Código AntifraudeLas partes se comprometen a cumplir de manera cabal lo dispuesto en el Código Antifraude de REP y sus modificatorias, el mismo que se puede obtener en la página web de REP (www.rep.com.pe), comprometiéndose a denunciar los actos de corrupción y/o fraude de los que se tenga conocimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATORegulan, complementan, adicionan y determinan las condiciones del presente Contrato, los documentos que se citan a continuación: a) Los anexos del Contrato; b) El texto del Documento de Solicitud Privada de Ofertas SPR-030-2014, con la absolución de consultas correspondientes numerados de ___ a _____; c) La oferta de ________________, incluidos sus anexos; d) Las Garantías y Seguros que se exigen en este Contrato, debidamente aceptadas por REP; e) Cronograma de Actividades y sus modificaciones aprobadas; f) Las actas, acuerdos, correspondencia y demás documentos que se produzcan y suscriban por las partes, durante la ejecución de este Contrato; g) Las cláusulas adicionales que se suscriban, cuando de mutuo acuerdo se modifique cualquier estipulación contractual.

Todos los documentos mencionados obligan jurídicamente y son parte esencial e integral del Contrato. En caso de contradicción o duda entre las condiciones establecidas entre el presente Contrato y los documentos que lo regulan, complementan, adicionan y determinan se establece el siguiente orden de prelación.

1. El presente Contrato y sus respectivas Cláusulas Adicionales.2. La Solicitud Privada de Ofertas de REP con su absolución de consultas, aclaraciones y

modificaciones a las Bases.3. Especificaciones Técnicas.4. Oferta del CONTRATISTA.5. Correspondencia y demás documentos que se suscriban por las partes.

Encontrándose ambas partes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato, lo suscriben en señal de conformidad, en la ciudad de Lima el .... de ................ de 2014.

Por REP Por el CONTRATISTA



Página29 de 45


VII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se adjunta archivo

…………………………….

Documento VII – Proforma del contratoSolicitud Nº SPR-030-2014


Página30 de 45

SOLICITUD Nº SPR-030-2014ANEXO N° 01

Especificaciones de Seguridad en el Trabajo, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social para proveedores - STSOMARS

Se adjunta archivo

…………………………….

Documento VIII – FormatosSolicitud Nº SPR-030-2014


Página31 de 45

SOLICITUD Nº SPR-030-2014

FORMATO Nº 01

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

INFORMACIÓN GENERAL Nombre o razón social:Sigla: RUC:

Dirección:

Teléfono (1): Teléfono (2): Fax:Correo electrónico contacto comercial:

Ciudad: Departamento: País:

Persona de Contacto :

INFORMACIÓN BANCARIA DEL ACREEDOROrden Nombre del

BancoMoneda Número

cuentaNúmero de cuenta interbancaria (CCI)

Ahorro Corriente Titular de la cuenta

123

Nota1 : Para pago de facturas vía transferencia.Nota 2 : La cuenta indicada deberá pertenecer a la razón social

CUENTA DETRACCIÓNBANCO DE LA NACIÓN Nro.

INFORMACIÓN DE CALIDAD¿Su empresa cuenta con un Sistema de Calidad? Nivel de avance:

PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOSI NO Nombre de las Empresas que participan en Consorcio

Empresa Nº 1 Empresa Nº 2 Empresa Nº 3

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Nombre: ………………………………………….

DNI / Carné Extranjería: …………………….

Formato: AL-F-10 Revisión: 09 Firma del Representante Legal

La suscripción de éste documento acredita conocer el procedimiento de pago de proveedores de REP, disponible en nuestra página web: http://www.rep.com.pe/proveedores/default.aspx.

Nota: Si el postor es un consorcio, este documento debe ser suscrito por el representante legal de cada miembro del consorcio.



Página32 de 45


FORMATO Nº 02DECLARACIÓN JURADA

Ciudad, año, mes y día

SeñoresREP Presente.-

Ref. : Solicitud Nº SPR-030-2014

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para declarar que:

- Conocemos, aceptamos y nos sometemos a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección asimismo la Pro-forma del contrato; por lo que hemos estudiado los documentos de las bases del proceso de selección y estamos plenamente de acuerdo con lo indicado en dichos documentos y nos adherimos a las condiciones que contienen.Por tanto, reconocemos que no tendremos derecho a reclamo alguno a título de mal conocimiento de los mismos durante el proceso de Adjudicación y posteriormente durante la ejecución del Contrato, si somos favorecidos con el otorgamiento de la Adjudicación.

- Aceptamos que la interpretación de las Bases, y demás documentos que emitiera REP, son potestad de REP.

- Somos responsables de la veracidad de los documentos e información que presentamos para efectos del Proceso de Selección.

- Nos comprometemos a mantener la oferta durante todo el proceso y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la adjudicación.

- No estamos impedidos ni inhabilitados para contratar con REP conforme lo indicado en el punto 2.5 y 2.6 de las Bases.

- Dejamos constancia de haber tomado conocimiento del Reglamento de Contrataciones, el Código de Ética y el Código Antifraude de REP (publicados en www.rep.com.pe), comprometiéndonos a denunciar los actos de corrupción y fraude que tengamos conocimiento, así como las consecuencias civiles y penales de participar en ellos.

- Cuento con el poder legal suficiente para presentar la propuesta y suscribir el contrato respectivo, en caso de ser seleccionado.

Atentamente,

_______________________________________ Firma y sello del representante legal del postor

Nota: Si el postor es un consorcio, este documento debe ser suscrito por el representante legal de cada miembro del consorcio.



Página33 de 45



FORMATO Nº 03DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS

(Artículo 8° Resolución SBS Nº 838/2008)

Señores: RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.

Yo: ………………….....; con DNI: …………., de nacionalidad …………, de profesión u ocupación: …………………., domiciliado en: ………………………., distrito: …………….., provincia: ……………., departamento: …………….., en carácter de: Representante Legal de la empresa: ………………………., con Nº de RUC: …………………. y Nº Partida Electrónica ……………….., cuya actividad económica es: ………………………..De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8° de la Resolución SBS Nº 838-2008 de fecha 28 de marzo de 2008, sobre Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, que regula la prevención, control y fiscalización de las operaciones de Legitimización de Capitales aplicada a los Sujetos Obligados, y en la Ley Nº 27765, Ley Penal Contra el Lavado de Activos, y en carácter de Declaración Jurada manifiesto que los fondos movilizados o por movilizar de mi representada provienen de actividades licitas, tanto en Origen como en Destino, según se declaran a continuación:

ORIGEN DEL PATRIMONIO DEL CLIENTE

Aporte inicial de Accionistas o Asociados ( )Créditos de Instituciones financieras ( )Honorarios, Sueldos, Salarios, Pensiones ( ) Inversiones de excedentes de Capital de Trabajo ( ) Ingresos por Ventas o Servicios ( )Operaciones en Moneda Extranjera ( ) Exportaciones ( )Otros ( )

(especifique)…………………………………………………………………………………..........

En razón de lo anteriormente manifestado, autorizo a Red de Energía del Perú S.A., a verificar por medios propios o contratados, utilizando la información disponible en páginas Web e Intranet, la información aquí suministrada y exonero a dicha empresa de las responsabilidades a que hubiere lugar en caso de comprobarse la procedencia Ilícita de Capitales o Datos Falsos, y así dar cumplimiento a lo establecido en las Normas Legales.

_______________________________ ___________________________ FIRMA FECHA



Página34 de 45


FORMATO Nº 04FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA

Ciudad, año, mes y día SeñoresREPPresente.-

Luego de haber revisado las Bases de la Solicitud Privada de Ofertas, incluyendo la absolución de consultas y aclaraciones, los suscritos ofrecemos:

Ítem Descripción Monto en soles

1 CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO SE. MARCONA

SUB TOTAL SIN IGV

IGV

TOTAL

El valor total es de (Monto en Letras) ................... incluido el IGV y todos los tributos aplicables.

En caso de ser aceptada nuestra oferta, nos comprometemos a efectuar la entrega del servicio/obra en el plazo ofertado.

La oferta tendrá una validez durante todo el proceso de selección.

De igual manera, nos comprometemos a firmar el contrato respectivo, de resultar favorecidos con la adjudicación de la compra.

Esta Oferta constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme el respectivo contrato.

Atentamente,

________________________________________ Firma y Sello del Representante Legal del Postor

Nota: La forma de pago es la establecida en el formato adjunto, no se aceptan alternativas.La propuesta debe ser presentada en forma detallada de acuerdo a metrados y partidas adjuntas en el documento VIII: ”Formularios de precios de la oferta”.



Página35 de 45



DETALLE DE PROPUESTA

Item Descripción Und Metrado P.U. Parcial Total

S/.1.00 OBRAS PROVISIONALES1.1 Caseta para oficina, almacén y guardianía Glb 1.00

1.2 Servicios higuiénicos, vestuarios, y comedor para personal de obra Glb 1.00

1.3 Cerco provisional con portes de madera y malla raaschel Glb 1.00

1.4 Agua para la obra Glb 1.002.00 OBRAS PRELIMINARES

2.1 Movilización y desmovilización de maquinaria, equipos y herramientas Glb. 1.00

2.2 Movilización y desmovilización de personal a obra Glb. 1.00

2.3 Movilización de materiales a obra Glb. 1.002.4 Trazo niveles y replanteo Glb. 1.00

2.5 Demolición de muros existentes incluye columnas y vigas ml 48.70

2.6 Demolición de sobrecimeintos exisgtentes m3 2.922.7 Demolición de cimeintos exsitentes m3 17.533.00 MOVIMEINTO DE TIERRAS3.1 Excavación manual para cimientos m3 5.693.2 Excavación manual para zapatas m3 30.903.3 Refine y nivelación de zanjas m2 3.533.4 Rellenos compactados con material propio m3 6.25

3.5 Eliminación de material excedente con maquinaria D. Prom. 10 Km. m3 63.50

4.00 CONCRETO SIMPLE4.1 Solados e=4" mezcla 1:12 C:H m2 4.00

4.2Cimientos corridos mezcla 1:10 C:H+30%de PM, Máx. 6" cemento tipo V m3 22.78

5 CONCRETO ARMADO5.1 Zapatas5.1.1 Concreto Fć=210 Kgs/Cm2 cemento tipo V m3 13.605.1.2 Acero corrugado Fy=4200 Kg/Cm2 Kgs 231.005.2 Sobrecimiento Armado5.2.1 Concreto Fć=210 Kgs/Cm2 cemento tipo V m3 3.605.2.2 Encofrado y desencofrado cara vista m2 48.005.2.3 Acero corrugado Fy=4200 Kg/Cm2 Kgs 314.005.3 Columnas5.3.1 Concreto Fć=210 Kgs/Cm2 cemento tipo V m3 3.655.3.2 Encofrado y desencofrado cara vista m2 58.605.2.3 Acero corrugado Fy=4200 Kg/Cm2 Kgs 606.005.4 Vigas5.4.1 Concreto Fć=210 Kgs/Cm2 cemento tipo V m3 2.645.4.2 Encofrado y desencofrado cara vista m2 25.06



Página36 de 45

5.4.3 Acero corrugado Fy=4200 Kg/Cm2 Kgs 280.006.00 ALBAÑILERÍA

6.1Muros de ladrillo KK 18 huecos de arcilla tipo IV de soga con mezcla 1:4 C:A, cara vista. m2 118.14

7.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS7.1 Solaqueo en columnas y vigas m2 84.008.00 OTROS

8.1Suminsitro y colocación de mechas de anclaje de 1/4" cada 3 hiladas en muro m 290.40

8.2 Juntas de dilatación con tecknoport de 1" m 6.00

8.3Desmontaje, mantenimiento, e instalación de puerta metálica peatonal Glb 1.00

8.4Desmontaje, mantenimiento, e instalación de puerta metálica Vehicular Glb 1.00

9.00 SEGURIDAD Y SALUDO OCUPACIONAL9.1 Plan de seguridad y salud en el trabajo Glb 1.009.2 Equipos de protección personal Glb 1.009.3 Exámenes médicos ocupacionales Glb 1.00

COSTO DIRECTO S/. 0.00GASTOS GENERALES 0.00UTILIDADES 0.00TOTAL OBRAS CIVILES SIN IGV S/. 0.00





Atentamente,





Página37 de 45



HITOS DE PAGO

Hito Descripción Porcentaje Monto en USD

1 Fin de trabajos 100%

MONTO TOTAL DE PROPUESTA





Atentamente,





Página38 de 45

SOLICITUD N° SPR-030-2014

FORMATO Nº 06

MODELO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO(A SER ENTREGADA POR EL GANADOR DE LA BUENA PRO)


Fianza Nº ............................

SeñoresREPPresente

A solicitud de......................

Prestamos fianza SOLIDARIA, INCONDICIONAL, SIN BENEFICIO DE EXCUSIÓN, IRREVOCABLE Y DE REALIZACIÓN AUTOMÁTICA A SOLO REQUERIMIENTO POR CARTA NOTARIAL PARA SU PAGO O EJECUCIÓN, a favor de ustedes, hasta por un monto de (S/. ó $) ...................... .. (...................................) y por un plazo que vencerá el ............................, a fin de garantizar el cumplimiento del contrato que dicha firma a celebrado con ustedes por la ejecución de la .........................., materia de la SPR-030-2014.

Queda entendido que esta fianza no podrá exceder por ningún motivo y en ningún caso, de la cantidad arriba expresada.

Atentamente,

________________________________ Nombre y Firma (s) autorizada(s)de la entidad

NOTAS: La Garantía deberá ser emitida por Entidad reconocida por la Superintendencia de Banca y

Seguros. El incumplimiento en la obligación de mantener vigente la carta fianza podrá ser invocada por la

Administración del Contrato como causal de resolución por incumplimiento injustificado del contrato.



Página39 de 45


FORMATO Nº 07COMPROMISO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO/OBRA EN EL PLAZO PROPUESTO


SeñoresREPPresente.-

Por medio del presente nos dirigimos a ustedes, para comprometernos a efectuar la ejecución del servicio materia del Proceso de Selección de la referencia de acuerdo al plazo especificado en nuestra propuesta técnica contados a partir de la fecha establecida en el contrato, siendo este plazo de xx días.

Atentamente,

___________________________________________Firma y Sello del Representante Legal del Postor



Página40 de 45


FORMATO N° 08MODELO DE CARTA DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS/OBRAS A EJECUTAR

Ciudad, año, mes y día SeñoresREPPresente.-

Estimados señores:

Nuestra empresa:

Declaramos que, de ser favorecidos con el otorgamiento de la buena pro del presente proceso de selección, aceptamos que el período de garantía sobre las características del servicio a ejecutarse en función de las normas técnicas aplicables al proyecto y a nuestra responsabilidad como Contratista, no será menor de doce (12) meses contados partir de la recepción del servicio.

Asimismo declaramos que:

a) Garantizamos plenamente que todos los equipos montados según contrato serán instalados según los requerimientos de REP.

b) Garantizamos, sin costo alguno para REP, el reemplazo de los materiales o reparación de los trabajos, por defecto o falla, por el período mínimo de un (1) años después de la fecha de emisión del Acta de Recepción y Conformidad. Asimismo, garantiza su calidad de conformidad con los términos de referencia de REP y de su propuesta.

Atentamente,




Página41 de 45


FORMATO Nº 09EXPERIENCIA DEL POSTOR

Factura o contrato

NºDescripción del Servicio

Cliente(Datos de

persona de contacto)

MontoS/. o USD

Año de ejecución

Atentamente,


OBSERVACIÓN: No se calificarán los servicios/obras que no estén debidamente acreditados con una constancia y/o certificado (parte pertinente del contrato, orden de servicio, etc.).

Deberán presentar copias simples. REP se reserva el derecho de verificar posteriormente la validez de los mismos.



Página42 de 45


FORMATO Nº 10EXPERIENCIA DEL PERSONAL

(Usar el mismo formato para el ingeniero residente e ingeniero para desarrollo de ingeniería y montaje)

Nombre y apellidos:Especialidad:Cargo:CIP:

Descripción del Servicio Cliente MontoS/. o USD

Año de ejecución

Atentamente,


OBSERVACIÓN: No se calificarán los servicios que no estén debidamente acreditados con una constancia y/o certificado (parte pertinente del contrato, orden de servicio, etc.).

Deberán presentar copias simples. REP se reserva el derecho de verificar posteriormente la validez de los mismos.



Página43 de 45


FORMATO Nº 11MEMORIA TÉCNICA

El Proponente debe presentar la siguiente información sobre los aspectos de CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO SE. MARCONA

a. Descripción del desmontaje y montaje

b. Lista de equipos y herramientas con cantidades a usar

c. Descripción del transporte de los suministros a la subestación

Atentamente,




Página44 de 45


FORMATO Nº 12SUBCONTRATISTAS

Se proponen como subcontratistas para la ejecución de los trabajos los siguientes:

Nombre y dirección Objeto del subcontrato (1) Porcentaje respecto al total

(1) Especificar claramente el objeto del subcontrato

Adicionalmente, se deberá anexar la siguiente información:

INFORMACIÓN DE CADA SUBCONTRATISTA

1. Nombre y razón social del Subcontratista: ___________________________2. Tipo de sociedad: ______________________________________________3. País de domicilio: ______________________________________________4. Dirección: ____________________________________________________5. Teléfono: ____________________________________________________6. Telefax: _____________________________________________________7. e-mail: ____________________________________________________8. Representante Legal: __________________________________________

a) Nombre: _________________________________________________b) Posición o cargo en la firma: _________________________________

8. Información acerca de Contratos similares al del objeto de este procedimiento de contratación:a) Objetob) Valorc) Plazo de ejecuciónd) Cliente: ____________________________________________e) Dirección del cliente: __________________________________f) Telefax del cliente: ____________________________________

Fecha de puesta en servicio del Proyecto: ________________________

Atentamente,




Página45 de 45

en Curso/2014/SPR-030-2014 CERC… · Web viewDocumento VIII – Formatos. Solicitud Nº...

Documents

Transcript of en Curso/2014/SPR-030-2014 CERC… · Web viewDocumento VIII – Formatos. Solicitud Nº...