O¡ W,if ffi

TULA

f

CONTRATO No. PMT-OP -83-2017

io:o ¿OFONDO DE APORTACIONES PARA IA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

coNTRATo DE coNSTRUccIÓru oE oeRA pÚeLIcA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUEcELEBRAN PoR UNA PARTE EL H. AYUNTAM¡ENTo MUNIcIPAL DE TULA DE ALLENDE, HGO, A TRAVES DE EL

PRESIDENTE MUNICIPAL REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL L. A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ Y

PoR l¡ oTRA I.l EMPRESA DE LA PERSoN¡ TfsIcR: , REPRESENTADA POR ELLAilusuA, A eutENES EN Lo sucEstvo y pARA Los EFEcros DEL pRESENTE coNTRATo sE DENoMII¡RRAU

"LA CONVOCANTE" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

DECI-ARAC|O¡.¡eS v CtáUSUt¡S:

DECLARACIONES

I.. DE "LA CONVOCANTE'':

DE AcuERDo A Lo DrspuESTo poR rl (nnrfcur-o 130 DE rA LEy oRo{NrcR MUNrcrpAL, eurEN TENDRA tASFAcULTADES, ATRIBUcIoNES Y oBLIGAcIoNES QUE LE seÑRu¡I LOS ARTICULOS 115 Y 116 DE LA

CoNSTITUcIÓI.¡ polflce DEL ESTADo DE HIDALGo) Y uAS LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALESVIGENTES EN EL ESTADO

t.1 QUE ES UN MUNIcIPIo, coN PERSoNALIDAD ¡unIoIcO.pOUrICe y PATRIMoNIO DE cONFORMIDADcoN Lo DtspuESTo poR Los enrlcut-os r15 y 't16 DE LA coNsTrruclóN polflc¡ DEL ESTADoLIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EL DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSASDISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL.

QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL L. A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ, EN SUcRnAcreR DE pRESTDENIE MUNrcrpAL coNsTrrucronRt, secúr.¡ NoMBRAMIENTo ExpEDtDo coNFUNDAMENTo EN LOS ARTICULoS 115 Y I16 DE I.A CONSTTUCIÓru poUIcR DEL ESTADO LIBRE YSOBERANO DE HIDALGO.

QUE DE AoUERDO CON Lo DISPUESTo poR eI RnrfcULO 130 DE I.A LEY oRoAruIce MUNIcIPAL DELESTADo DE HIDALGo, EL L. A. ISMAEL GADoTH TAPIA BENITez esTA FAcULTADo PARASUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

t.4 QUE PARA CUBRIR I4S EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, |.AseCRernRh DE PLANEACIÓru, oesRRnoLlo REGIoNAL Y METRoPoLITANo, RuronlzÓ t¡INVERSION CORRESPONDIENTE A I-A OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE EL OFICIO NO.SEFINP.V.FAISM/GI-20I7{76-008, DENTRO DEL PROGRAMA S42.- ALCANTARILLADO., CON CARGO ALOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL i'IUNICIPAL,EJERCTCTO 2017.

t.5 QUE Iá RO.IUOICECIÓN DEL PRESENTE cONTRATO, SE Ne¡¡-¡zÓ R rnRvÉs DEL PRocEDIMIENToDE ADJUDIcAcIóN otRecrR rutiueno pMT.op-AD-o2-2017, DE coNFoRMtDAD coN Lo DtspuESToEN Los rnricur-os 34 y sl DE LA LEy DE oBRAs púeLrcls y sERvrcrosMISMA DEL ESTADO DE HIDALGO,D8 2017, Ei/uTrDA POR EL COmlrÉ

seeúu AcrA DE lo¿uorcrclóN DE FEcHA 07DE oBRAs púgLtcrs

1.2

t.3

DE ALLENDE, HGO, DE ACUERDO AL PROCEDIMEINTO DE82-2017

DEL H. AYUNTAMIENT9ro¡uorcrcróru orne{

0r¡

\AAt

Un Buen Gobi

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CentroTula deAllende, Hgo, c,p.42807

¡¡ÜOS

no: 01 (773) 3

rno, com ro deTo

73 2-11-83 73 2-14-98

f

o

^/0.:r10

oÉ_f ULA 06'

TULACONTRATO No. PMT-OP -83-2017

r-AS FoRMALIDAoES pREVrsrAS poR Los eRrfcut_os se rRAcctó¡¡ I y 62 DE rA LEySERVICIOS REI.ACIONADOS CON IáS MISMAS PAR,A EL ESTADO DE I.IIDALGORE§PECTIVAMENTE. No PRoCEDERAN ESToS DIFERIMIENToS SI "EL CoNTRATISTTERMINo LEGAL Y PAoTADo, I.A GARANTIA DE ANTICIPo Y CUMPLIMIENTo,SEPT¡MA DE ESTE coNTRATo.

Un Buen Go

Plaza del Nacionalismo s/n, col. C

[.6 QUE HA INSPECCIONADo Y coNoCE DEBIDAMENTE EL SITIo DoNDE se RERIzRRAN LoSTRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUETNTERVTENEN rN su e¡ecuc¡óru.

III.. DE 'LAS PARTES"

III.I LAS PARTES DECLARAN QUE SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DELCONTENIDO DE L A LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REI.ACIOTIADOS CON IA MISIIJI|A DELESTADO DE HIDALGO, I.AS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS, FORMANDO PARTEINTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ATENTO A LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN TASSIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. "LA COÍIIVOCANTE", ENCOMIENDA A ..EL CONTRATISTA, Y ÉSTEACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR p¡na ÉI, HASTA SU ToTAL TeRuINecóN, LA oBRA pt]gL|c¡DENOMINADA:

.RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIZADA EN LA

COMUNIDAD DE TEOCALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, DEL ESTADO DEHIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL PRoYEcTo EJECUTIVo DE OBRA, EXPEDIENTE TEc¡¡Ico Y PTANoS,FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMo, ACATANDo PARA ELLo, Lo ESTABLECIDo EN eT RRTIcuLo oIY DEitAsApLtcABLEs DE tá LEy DE oBRAS pugt-¡c¡s y sERvrctos RErAcroNADos coN LAS MISMAS pARA

EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGI.AMENTO Y LOS ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NORMAStNDtcADos EN tá DEctánnclór.¡ u.5 DE "EL coNTRATtsrA", MtsMos euE sE TTENEN poR REpRoDUctDosCOMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA oLAUSULA.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. I,AS PARTES ACUERDAN QUE EL IMPORTE TOTAL DEL PRECIO POR IÁoBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR tA CANTIDAD DE $451,392.76 (CUATROCTENTOSclNcuENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 76/'t00 M. N. ), |NCLUYE |MPUESTO AL VALORAGREGADO.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE, SALVo QUE ExISTAN coNVENIoS MoDIFIcAToRIoS oADICIONALES, CELEBRADOS PARA TAL EFECTO POR I.A§ PARTES, EH TER¡T,IINOS OEI RNTICULO 63 DE IáLEY DE OBRAS pUgLlCRS Y SERVICIOS REI,ACIONADOS CON LAS MlStvlAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO YSU REGIáMENTO, CUALOUIER TRABAJO EJECUTADO EN EXCESO AL MONTO PACTADO Y SIN QUE HAYAMEDIADO CONVENIO AL RESPECTo, sE coNSIDennroA coMo oBRA EJEcUTADA PoR cUENTA Y RIESGo DE

"EL CONTRATISTA".

TERCER.A: PLAZO OE E.¡CCUC¡ÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE I.A OBRAMOTIVO DEL PRESENTE CONTMTo, EN 45 oIRs NRTunRLES, coMPRo¡¡eTIÉNoose A INICIARLoS eI ofe TgDE NOV¡EMBRE DEL 2017 Y A CoNcLUIRLoS EL oh zz oe DIcIEMBRE oEL 2017, DE AcUERDo coN ELPROGRAMA oe e¡ecucIÓN DE oBRAAPRoBADo PoR "LA coNvocANTE",

SERAN CAUSAS PARA DIFERIR EL PI.Azo PACTADO, EL ATRASo EN lj ENTREGA DEL ANTIoIPo AcoRDADoEN ESTE INSTRUMENTo, o, EL ATRASo EN Iá ENTREGA FfSIcA DEL INMUEBLE EN QUEA CABO Iá OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; LAS PARTES DEBERAN

CIAICIPAL

o o

6 léfono: 01 773) 73 2-00-0273 2-14-98

erno, co de

Tula de Allende, Hgo. c.p. 42807entro

73 2-11-83

k

ffiiffiffi

CONTRATO No. PMT-OP -83-2017

t.6

¡arlcuto u. qARA DETERMTNAR EL pRocEDtMtENTo DE coxraerecó^, REspEcrryo. LÁspúeuces v sERwcros RELActoNADos cofl ¿ás ¡lrysirÁs se surrenAv A Lo esrnBLecnoPRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOEERAA'O DE HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCALCORRESPONDIENTE, CADA OBRA O SERvIcIo RELACIONADO CON LA MISMA, oeaea( co,vs,DERARsEINDIWDUALMENTE A FIN DE DETERMINAR sI QUEDA oo,MPREND'DA DENfRo DE tos MoNTos nlxmos vuAxtuos euE EsÍABLEaE EL pREsupugsro DE EGREsos REFERIDa.

¡nrlculo 51. LAs DEpENDENcTAS, ENTTDADEs o Murrcrpros, BA.Jo su RESpoNsABIL¡DAD poonÁxCONTRATAR OBRAS PUBLICA§ O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. MEDIANTE ELpRocEDtMtENTo DE AoJuDrclcló¡r DtREcrA, pARA Lo cuAL sE oeeeRÁ lNVtrAR ¡ t-l pÉnso¡¡t rlstcl oMORAL QUE CUENTE CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, IsI couo coN LoS REcURsosrÉcrtcos, FtNANc¡ERos v oeuÁs euE sEAN NEcESARros, oe lcuÉRoo coN LAs cARAcreñfsilcts,COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

QUE PARA LOS EFECTOS LEC'ALES DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑ¡U cOMo SU DoMIcILIo ENPTAZA DEL NACIONALISMO S/N COL. CENTRO, C.P. 42800, EN TULA DE ALLENDE, HIDALGO

II.. DE "EL CONTRATISTA'

It.l.- sE PERSoNA FfstcA ouE sE AcREDTTA MEDTANTE AcrA DE NAoTMTENTo No. 02258 DE FEcHA is DEDICIEMBRE DE 1973, INSCRITA EN EL REGISTRO DEL ESIADO FAMILIAR DE TUI.ANCINGO HIDALGOEN EL LIBRo NUMERo os,oeL ¡Ño Tgzs.

II.2.. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE IáS CONDICIONES TECNICAS YECONOMICAS PARA OBLIGARSE A I.A EJECUCION DE IA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONEDE I-A ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

II.3.. CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN VIGENTES:

1.- REGISÍRO DE CONTRIBUYENTES DE lá SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO No.

2,. REGISTRO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL No.

3'' REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO No.

4.. GREDENCIAL INE CON CI.AVE DE ELECTOR:

5.. CI.AVE t,INICA OE REGISTRO POBI.ACIONAL

il.5 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS OUE ESTABLECEN I.A LEY DE OBRAS PIJSLIC¡S YSERVICIOS REIáCIONADOS CON IáS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE Y SUREGI.AMENTO, IAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DE CONSTRUCCIÓH; LAS NORMASDE CALIDAD DE LOS IVIATERIALES Y EQUIPO DE INSTAI-ACIÓNESPECIFIcAcIoNES DE coNSTRUccIÓI.I ¡pI-IcRaTES, NoRMAS DEESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE INGEDE TRABA"Jo, Los MoNToS MENSUALES DE oBRA, EL cRTAIoco oePRECIOS UNITARIOS Y I.AS CANTIDADES DE TRABAJO; QUE CoMoFIRMADOS POR ljs PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASICOMOQUE REGUIáN LA EJECUcIÓN oe lá oBRA MoTIVo DEL PRESENTERESULTEN APLICABLES.

Un Buen Gobi dD IA

LIC!PA

no:01 (

,Tf,LAEN EL

3) 73 2-0A-0273 2-14-98

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CentTula de Allende, Hgo. c.p.42807 73 2-11-83

no, co dep ro

E

c

0¡

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CeTula de Allende, Hgo. c.p. 42807

CONTRATO No. PMT-OP -83-2017

f A w{.ffffi.. i ,"

",,Tf,LA

,o\

ii

frffiEffi

.:¿roGUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU IMONTZICIóN. "EL ESTADO"OPORTUI.IAMENTE A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (ÍREINTA POR CIENTO) DEL

tMpoRTE pAcrADo eN u ctáusuLA SEGUNDA DE EsrE INSTRUMENTo, EL cuAL ASc¡ENDE A lá cANTIDADDE § 135,417.83 (C|ENTO TREINTA y CINCO MIL CUATROSC]ENTOS DIECIS]ETE PESOS 83/100 M. N.)

"EL CONTRATISTA" SE OBLIC'A CON EL ANTICIPO OTORGADO, A REALIZAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,

t.A coNSTRUccIÓ¡¡ oe SUS oFIcINAs, ALMAcENES, BODEGAS E INSTAI¡CIONES Y EN SU cASo, PARA LOS

GASToS DE TRASLADo DE Iá MAQUINARIA Y EQUIPo DE coNSTRUccIÓ¡I e INIcIo DE Tos InReA.Jos, ¡sfcoMo PARA TA CoMPRA Y PRoDUccIÓru or MATERIALES DE CONSTRUCCIÓx, I.e ADQUISIcIÓN DEEeutpos euE sE TNSTALEN pERMANENTEMENTE v oemÁs tNsuMos euE DEBER{N oroRGAR.

EL OTORCAAMIENTO Y EUONTZ¡C¡ÓN DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOSAL RESPECTO POR IÁ LEY DE OBRAS pÚaLIcRs Y SERVICIOS REIáCIONADOS CON LAS MISMAS PARA ELESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y OETT¡AS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE NERAPROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE I.AS E§TIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS OUE SEFoRMULEN, DEBIENDO "EL GoNTRAnSTA" LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN u¡ esTIuRcIÓ¡¡FINAL.

PARA EL cAsO DE ReSCSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PRESENTE coNTRATo,"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR A "LAcoNVocANTE", EN uN plázo No MAyoR oe ro ofRs nAgtus coNTADos A pARTtR DE tA FEoHA EN euELE SEA cOMUNICADO A "EL CONTRATISTA" Iá DETERMINACÉN CORRESPONDIENTE. SI .EL coNTRATISTA"No REALIZA EL RETNTEGRo EN EL pt¡zo ANTERIoRMENTE pAcrADo, EsrE se oBLrcA A cuBRrR LoscARGoS QUE RESULTEN CONFoRME A Lo DISPUESTo PoR EL SEGUNDO pARnRTo oeI anTfculo 69 DE LALEy DE oBRAS púgLrcRs y sERvtctos REráctoNADos coN tAS MISMAS pARA EL ESTADo DE HIDALGo ySU REGI.AMENTO.

PARA LOS EFEcTOS DE LA PREsE¡¡Te cIáusuI.¡, "EL CONTRATISTA" SE OBLICaA REALIZAR Y ANExAR UN

PROGRAI/IA OE CROCRCIÓN DEL ANTICIPO PACTADO, AL QUE OESER,A SUJETARSE Y OUE SERURA DE BASEA "LA coNvocANTE" pARA vERtFtcAR su coRREcr¡ Rpt-tcRclón.

EL pRocRAMA DE ERocAcróN oel ANTrcrpo, poon{ REVISARSE, Aorcror.tARSE o MoDTFTcARSE DECOMÚN AcUERDO Y POR ESCRITo, SIEMPRE Y oUANDO NO IMPLIQUE UN INCREMENTo EN EL MoNToPACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO,

LAS PARTES AcUERDAN QUE No se oTonoRRA ANTICIPO ALGUNO PARA EL cASo DE coNVENIoSMODIFIcAToRIoS o ADICIoNALES QUE SE SUScRIBAI.¡, Rsf COIr¡O TAMPOCo PARA LoS IMPoRTES QUERESULTEN DE LOS AJUSTES DE COSTOS DE ESTE CONTRATO, O EN SU CASO DE LOS CONVENIOSseñ¡uoos.

QUINTA: DISPONIBILIDAD OEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADI/IINISTRATIVOS. "LA CONVOCAT¡TE" PONDRAoPoRTUNAMENTE A otsposlclótt DE "EL coNTRATtsrA" y coN txreuclóH AL rNtclo DE Los rRABAJos,EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO I.A OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASfCOMO LoS oICTAuerueS, PERMISoS, LIoENcIAS Y DEMAs AUToRIZACIoNES QUE SE REQUIERAN PARA SUNCETIZRC¡ÓH. DE ELLO SE LEVANTARA EL AcTA cORRESPONDIENTE.

SEXTA: PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMAGIONES. I.AS PARTES CONVIENEN QUE LOSTRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE coNTRATo sE PAGUEN MEDIANTE I.A FoRMUI.AcIÓru oe ESTIMACIoNESDE AVANCE DE OBRA, EI.ABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR DE UN MES. TISTA"OEACRA PRESENTARI.AS n ÉI RESIDENTE DE SUPERVISIÓN oe LA oBRA HAerLesSIGUIENTES A I.A FECHA DE CORTE QUE PARA EL PAGO DE I.ASHUBIERA FIJADo EN EL PRESENTE coNTRATo, AcoMPAÑADAS DE Iá t-APROCEDENCIA DE SU PAGO CORRESPONDIENTE. PARA tAESTIMACIONES, Iá RESIDENCIA DE supeRvIslÓN, ooNTARA CoN UNxAeITrs SIGUIENTES A SU PRESENTRoIÓ¡.I.

Un Buen Gobi

éfono:

I.ASofes

(773) 73 2-00-0273 2-14-98

orno, co p

73 2-11-83

AL

k

0gr.. .,'' t", : , ;.ll

f

o CONTRATO No. PMT-OP -83-2017

NUMÉRrcAs, euE No PUED^IS LA^-- o.?:ioEN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O

AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PI.AZO, ESTAS SE RESOLVENAU C INCONPORARAN EN LA SIGUIENTE

ESTIMACIÓN. "LA CONVOCANTE" PAGAN,Á US ESTIIIi!,ACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DÍAS

NATURALES CONTADOS A PARTIR DE IA FECHA OE SU AUTORIZACIÓN.

CUANDO T.AS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑAUDO, SE

INCORPORARAN EN Iá SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE 'LA CONVOCANTE" INICIE SU TRAMITE DE PAGO,

SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA QUE ''EL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PIáZO

DE EJECUCIÓN DE LOS TRABA.IOS CONTRATADOS. IáS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA"

MEDIANTE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A CARGO DE IÁS CUENTAS APERTURADAS EN

INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTADAS POR ESCRITO POR "EL CONTRATISTA".

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LAS

PARTES SE SUJETARAN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 69 DE I.A LEY DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS REIACIONADOS CON I.AS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU

REGIáMENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR

1.AS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO

SEÑALADO EN EL PARRAFO OUE ANTECEDE. LOS CARGOS SE CALCUTARAN SOBRE tAS CANTIDADES

PACáDAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL

PAGO HASTA l,A FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE IAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LACONVOCANTE".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO IáS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "ELCONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN I.A SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA I-A REALIZACIÓN DE CANTIDADES O

CONCEPTOS DE TRABA.JO ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO,

"LA CONVOCANTE" PODR,{ AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ESTIIVIACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS,

PREVIAMENTE A 1.A CELEBRACIÓN DE LOS COT.IVENIOS RESPECTIVOS, VIGII.ANDO OUE DICHOS

INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO.

TRATANDoSE DE cANTIDADES ADIcIoNALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS

ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE LOS RUBROS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL

PRESENTE CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIO A

SU PAGO.

SÉPTIMA: GARANTÍAS.. "EL CoNTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN tA FORMA, TÉRMINOS YPROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR tA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON IáSMISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGI-AMENTO Y DE I-AS OISPOSICIONES LEGALES APLICABLES,

LAS SIGUIENTES C,ARANTIAS:

GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO. QUE DEBERA CONSTITUIR MEDIANTEFIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE EL

MUNICIPTO DE TULA DE ALLENDE, POR I.A TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO,PARA EFECTOS DE GARANTIZAR SU CORRECTA INVERSIÓN Y SEA APLICADO EN LOS TÉRMINOS

Un Buen Go

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CenTula de Allende, Hgo. c.p. 42807

A)

PAcTADoS eN u cTAusUI.A QUINTA DE ESTE CONTRATO; Y SE OBLIGA AENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE LOS QUINCE OhS ruE

FEcHA DE NOTIFICACIÓN oel FALLO DE LA INVITACIÓN MEDIANTE IáPRESENTE CONTRATO. ESTA GARANTh ESTNNA VIGENTE HASTA I.AANTICIPO ACORDADO.

B) c¡n¡NrlR DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. OUEpoR tNSTrruclóN RrnruzeooRA DEBTDAMENTE

oreeRAOTORGADA AUTORIZADA Y ADE TULA DE ALLENDE, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTECONTRATO, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS REI.ATIVOS A LOSCONVENIOS OUE SE CELEBREN; Y SE OBLIGA A PRESENTARLA DENTRO DENATURALES SIGUIENTES A tA FALLO DE LA I

AráAtá

CIPAL

(773) 73 2-00-02

erno, co promr50

73 2-11-83 73 2-14-98

i,: i

,TULA

NCIA

(773)73 2-00-0273 2-14-98

SE LE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO. SI NO ES OTORGADA I-A FIANZA DE CUMPLICUALEN EL PLAZO LEGAL YA SEÑAI.AOO, "LA CONVOCANTE", PODRA DETERMINAR LA RESCISIÓNADMINISTRATIVA DEL PRE§ENTE CONTRATO, ESTA GARANTh ESTARÁ VIGENTE HASTA OUE "ELCONTRATISTA" DE CUMPLIMIENTO TOTAL A LOS COI\,IPROMISOS Y OBLIGACIONES OUE ADOUIERA CONLA SUSCRIPCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO.

C) GARANTIA PARA RESPONOER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS YCUALOUIER OTRA RESPONSABILIDAO.. CONCLUIDOS LOS TRAMJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓNFORtvlAL, "EL CONTRATISTA" OUEDA OBLIGADO A RESPoNDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LAO8RA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALOUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN OUE HUBIEREINCURRIDO EN TÉRMINOS DE LA FIANZA. QUE SE OSLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE EL MUNICIPIO DETULA DE ALLENDE, POR EL EQUIVALENTE AL IO% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DELOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA, POR LOOUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA', DEBERA PRESENTARDICHA FIANZA,

OCÍAVA: AJUSTE DE COSTOS.. LAS PARTES ACUEROAN OUE Sl DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTECONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, PEROOUE DE HECHO Y SIN OOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARfES,OETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS POR AMBAS PARTES, ATENDIENDO LO ESTABLECIDO POR ELARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA ELESTAOO DE HIOALGO Y SU REGLAMENTO.

EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONOIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

NO DAPA LUGAR A fuUSTE OE COSTOS, LAS CUOIAS COMPENSATORNS A OUE CONFORME A LA LEY DE LAMATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA Iá IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPTADOS EN LA REALIZACIÓN DE LAOBRA.

CUANDO OURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIÓN DE CANTIDAOESADICIONALES, ESTAS SE PAGAMN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSEDE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO OE CONCEPTOS DEL CONTRATO INICUqL SUS PRECIOSUNITARIOS OEBERAN SER CONCILIADOS YAUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO,

NOVENA: RECEPCIÓN Y FINIOUITO DE LOS TRABAJOS.. UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS RETATIVOSA LA OBRA MAIERIA DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COMUNICAR A "LACONVOCANfE", LA fERMINACIÓN DE LOS TRAEAJOS OUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTE VERIFICARAQUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS DIEZ OhS HABILES SIGUIENTES.

LAS PARTES ACUEROAN OUE LA RECEPCIÓN DE LOS IRABAJOS, SE HA&A OENTRO DE LOS DIEZ DIASHABILES SIGUIENTES A LA FECHA oUE sE HAYA coNSTATADo SU TERMINACIÓN, EN Los TERMINoS DELPARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA OE "LA CONVOCANTE", "EL CONTRAÍISÍA' Y DE IÁSECRETARh OE II CONTRALORh Y TRANSPARENC¡/A GUBERNAMENTAL.

"LA CONVOCANTE" COMUNICARA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIAGUBERNAMENTAL, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CON ANTICIPACIÓN NO MENOR DE OCHO DIASHABILES, INFORMARA LA FECHA SEÑALADA PARA SU RECEPCIÓN, A FIN DE oUE, NoMBRE REPRESENTANTEOUE ASISTA AL ACTO.

EN LA FECHA SEÍ.,IALADA, 'LA CONVOCANTE" BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBILEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENÍE CON Ó SIN I¡ COMPARECENCIA DEQUE SE REFIEREN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SI "LA CONVOCANTE" NO RECISEÑAI¡DA. SE ÍENORA POR RECIEIDA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRA&{'OS, LAS PARTES SE OBLIGAN A ELABORAR NTELOSDIAS HABILES POSTERIORES, EL FINIQU , EN EL QUE

.J

HAt

P

Un Buen Go

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CentTula deAllende, Hgo. c.p. 42807

eTo IPAL(

Teléfono: 0

73 2-11-83

c

CONTRATO No. PMT-OP -83-2017

erno, c mo r mo 5o

I'JLA O

CONTRATO No. PMT-OP -83-2017

UNO DE ELLOS, ""*''''NT}JLAcRÉoIToS A FAVoR Y EN coNTRA oUE RESULTEN PARA oADACONCEPTO GENERAL OUE LES DIO ORIGEN Y EL SALOO RESULTANTE,

oÉctul secu¡¡oe: REspoNsaBtLtDAoEs oE "EL coNTRATtsrA".. "ELRESPONSABLE DE i.A EJECUCIÓN DE LoS fRABAJoS Y sE oBLIREGLAMENTOS Y OROENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES ESEGURIoAD, USo DE LA VfA PÚBLICA, PRofEccIÓN EcoLÓGIcA Y DEL MAMBrro FEDERAL, ESTATAL ó MUNtctpAL, Asl coMo A LAS tNSTRUcctoN

Un Buen Gobi

Plaza del Nacionalismo s/n, col. Cent

PARA EL CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DEL FINIQUIÍO O BIEN, SI 'ELcoNTRATtsrA" No ACUDE coN "LA coNvocaNTE" PARA su ELABoMctóN DENTRo DEL pLAzoSEÑALADo EN EL PARRAFo ANTERIoR, ÉsTE PRoCEDERA A ELABoRARLo, Y DEBERA coMUNIcAR sURESULTADo A "EL CoNTRATISTA" DENTRo DE UN PL.Azo OE ocHo DfAs HABILES, coNTADoS A PARTIR DEsu EMtstóN, UNA vEz NolFtcADo EL RESULTADo DE DtcHo FtNtourro, A "EL coNTRATtsrA", EsrETENDRA uN plÁzo DE DtEz DlAs HABTLES PARA ALEGAR Lo euE A su DEREoHo CoNVENGA, stTRANSCURRIDO ESTE PLAZO No REALIZA ALGUNA GESTIÓN SE DARA PoR AcEPTADo.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL "LA CONVOCANTE', PONDRA A OISPOSICIÓN OE "EL CONÍRATISÍA' ELpAGo coRREspoNDrENTE, MED|ANÍE su oFREctMrENTo o LA coNstGNActóN RESpEcTtvA, ó B|EN,soLtctTARA Et RE|NTEGRo DE Los lMpoRTEs RESULTANTES; DEB|ENDo EN FoR¡rA SIMULTANEA.ELABoRÁR EL AoTA AoMINISTRATIVA QUE DÉ PoR EXTINGUIDoS LoS DERECHoS Y oBLIGACIoNESASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO,

DÉctMA: REpRESENTANTES DE "LA coNvocANTE" y DE .EL coNTRATtsra,.- "EL coNTRATrsra" sEoBLtcA A ESTABLECER ANTtctpAoAMENTE A t-A tNIctActóN DE Los rRABAJos, EN EL stÍo DEREALtzActóN DE Los MtsMos, uN REPRESENTANTE PERMANENTE. euE ACTUARA coMoSUPERINTENDENTE DE coNSTRUcclóN, EL cuAL DEBERA ÍENER poDER AMpLto y suFlctENTE PARATOMAR DECISIONES EN TODO LO RELAT¡VO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRAIO-

"LA CONVOCANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN O REMOC¡ÓN. EL CUAL PODRA EJERCEREN CUALQUIER TIEMPO.

ASI MtsMo, .LA coNvocANTE", ESTABLECERA LA REStDENctA oE supERvtstóN DE oBRA, coNANTERtoRtDAD A LA tNtctActóN DE LA MtsMA, LA cuAL DEBERA RECAER EN uN SERV|DoR púBLtco coN LAEXPERIENCIA NECESARIA, ACORDE AL fIPO OE LOS TRABAJOS A REALIZAR, OUIEN FUNGIRA COMO SUREPRESENTANTE ANTE .EL coNTRATtsrA" y SERA EL RESPoNSABLE DtREcro DE LA supERvtstóN,vtctLANC¡A, coNTRoL y REVtstóN oE Los rRABAJos, tNcLUYENDo LA ApRoBActóN DE rás EST|MActoNEsPRESENTADAS PoR "EL GoNTRATISTA" ÉSTA RESIDENCIA DE oBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL slfoDE EJECUCIÓN OE LOS TRABAJOS: ASf MISMO TENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES OUE LEOToRGA LA LEY DE oBRAs PÚBLICAS Y SERVICIoS RELACIoNADoS coN LAS MISMAS PARA EL EsTAoo oEHIDALGO Y SU REGLAMENTO,

EN cAso DE ouE LA supERvEróN sEA REALTZaDA poR coNTRATo, r-l lpnogtcró¡¡ oe usEsrirActoNES PARA EFEcros DE pAGo DEBERA sER AUToRTzaDA poR LA RES|DENCtA DE supERvstóNDE OBR.A DE 'LA CONVOCANTE"

DÉclM¡ pnlueRA: RELActoNEs LABoRALEs.- "EL coNTRATtsra, coMo EMpRESARIo y úNtco pATRóN

DEL PERSONAL oUE INTERVENGA PoR coNTRATo oE TRABAJo o coN CUALoUIER oTRo CARACTER BAJoSUS ÓRDENES PARA LA EJECUCIÓN DE LA oBRA oBJETo DEL PRESENTE coNTRATo, ASUME LAsRESPONSABILIDADES DE CUALQUIER NATURALEZA DERIVADAS DE DIcHo REI.ACIÓN LIBERANDo A .LACONVOCANTE" DE LAS MISMAS, POR LO ÍANTO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE PODRACONSIOERAR A ESTE ÚLTIMo coMo PATRÓN SUSTITUTo o SoLIDARIo,

EN CONSECUENCIA "EL CONTRATISTA'' SE OBLIGA A RESPONDER DE TOOAS LAS RECLAMACIONES OUEsus ÍRABA"JADoRES PRESENTAREN EN su coNTRA o EN coNTRA DE "LA coNvocANfE", EN RELAC|óNCON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO O€

EL ÚNICODOS LOS

uccrÓN.NENELsEÑALE

PRESIDE

léfono: 0 (77 2-00-0273 2-14-98

rno, co dpr

Tula de Allende, Hgo. c.p. 42807ro

73 2-11-83

:l

CONTRATO No. PMT-OP -83-2017

PARA DETERMINAR LA APTICACIÓN DE LAS SANCIONESOEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZAJUICIO DE 'LA CONVOCANTE", NO SEA IMPUTABLE A "EL

TNDEpENDTENTEMENTE DE LA ApLtcActóN,LA coNvocaNTE" PoDRA oPTAR ENTREMrsMo.

Un Buen Go

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CentioTula de Allende, Hgo. c.p. 42807

vocANTE". LAs RESPoNSABIL|DAoES y Los oAños y pERJutctos euE RESULTAREN

DE LAS PENAS

TOMARAN EN CUENTA LASUIER OÍRA CAUSA, OUE

DAS ANTERIORME NTE,

ot.A róN DEL

Tod 5

,[T'LArNoBsERVANC|A, sERAN A cABo DEL "EL coNfRATrsrA".

"EL CoNTRATISTA" SE oBLIGA A oUE LoS MATERIALES Y EQUIPo oUE sE UTILICEN EN tA EJECUCIÓN DELOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS OE CALIDADESTABLECIDAS EN LAS LEYES NoRMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACIÓN oEToDAS y CADA UNA DE LAS PARTES DE DrcHA oBRA sE EFEGTúEN A sATtsFAcctóN DE "LAcoNvocANTE", ASI coMO A RESPoNoER PoR SU cUENIA Y R¡EsGo DE Los DEFEcToS Y VICIoS ocULToSoE LA MISMA Y DE Los DAÑoS Y PERJUICIoS oUE PoR INoBSERVANC¡A o NEGLIGENCIA DE sU PARÍE sELLEGUEN A CAUSAR A "LA coNVocANfE" o A TERcERos, EN cuyo cAso sE HARA EFEcTtvA LAGARANTh oToRGADA PARA EL CUMPLIMIENTo DEL coNTR,ATo o DE VIcIoS ocULToS A oUE SE REFIERELA cLAusuLA sÉpIMA DE ESTE coNTRATo.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA'' A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERASPERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS OE ESTE CONTRATO Y SUSANExos, ASI coMo Los oEREcHos oE coBRo soBRE Los BTENES o fRABA",os EJEcurADos ouEAMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO OE "LA CONVOCANTE" ENLOS TÉRMINOS DEL ARTICULo 75 DE LA LEY DE oBRAS PUBLICAS Y SERVICIoS REIácIoNADos coN LAsMISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGIIMENTO,

"EL coNTRATtsrA", No poDRA SUBCoNTRATAR LA ToTAL|DAD DE LA oBRAt sóLo poDpÁ HAcERLoRESPEoTo oE ALGUNAS oE LA§ PARTES DE ÉSTA o cUANDo SE AoQUIEM iiIATERIALES o EQUIPo aUEINCLUYAN SU INSTALACIÓN EN LA oBRA, EN AMBoS cASoS, coN AUToRIZACIÓN PREVIA DE "LAcoNvocANTE", EN EsToS cAsos, "EL coNTRATIsfA" SEGUIRA SIENDo RESPoNSABLE DE LA EJEcUcIÓNDE LA oBRA ANTE "LA coNvocANTE, y EL suBcoNTRATtsTA, No oUEDARA suBRocADo EN N|NGUNo DELOS OERECHOS DEL PRIMERO.

DÉctMA TERCERA: pENAs coNvENctoNALES.. "LA cot{vocANfE, TENDRA LA FACULTAo DEvERtFIcAR st LAs oBRAS, oBJETo DE ESTE coNrRATo sE ESTAN EJECUTANDo poR .EL coNTRATtsrA"DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL "LA CONVOCAiITE" COMPARARAPER|óDToAMENTE EL AVANCE DE LAS oBRAS. st coMo coNSEcuENctA oE DtcHA coMpARActóN ELAVANoE DE tAS oBRAS ES MENoR oUE Lo oUE DEBIÓ REALIZARSE "LA coNVocANTE" PRocEDERA A:

I.. RETENER EN TOTAL EL CINCO AL MILLAR OE LA DIFERENCIA ENIRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTEEJEcurAoA y EL tMpoRTE DE LA euE oEBló REAL|ZARSE MULTtpLtcANDo poR EL NUMERo DE MEsEsTRANSCURRIDoS DESDE LA FECHA DE INIoIACIÓN DE LAS oBRAS, HASÍA LA DE LA REVIS¡ÓN, PoR LoÍANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCIÓN O DEVoLUCIÓN oUE CoRRESPoNDA A FIN oE QUE LARETENCIÓN ToTAL SEA LA PROCEoENTE, sI AL EFECfUARSE LA coMPARAc¡ÓN CoRRESPoNDIENTE ALúLTtMo MEs DEL PRoGRAMA, pRocEDE HACER ALGUNA RETENctóN, su hrpoRTE sE ApLtcARA EN FAVoRDEL ERARIO ESTATAL COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETAROO EN CUMPLIMIENTO DE tASOBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA",

[.. APLICAR PARA EL cASo DE ouE "EL coNTRATtsTA" No coNcLUyA LA oBRA EN LA FECHA SEñALADA ENEL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL, CONSISÍENTE EN UNA CANTIDAO IGUAL AL C¡NCO AL MILLARDEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTMTADOS OUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DETERMINAC¡ÓN SEÑALADA EN EL PROGMMA POR CAOA OfA DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA YHASTA EL MoMENTo EN QUE LAS oBRAs QUEDEN coNcLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFAoCIÓN DE .LACONVOCANTE".

TI

IA

Teléfono:073 2-11-83

(773)73 2-00-02

PRESID

erno, m

EXIGIR EL CUM

73 2-14-98

c

,; 1

¡.:) .1

:úc

=o c

CONTRATO No. PMT-OP -83-2017

,".f,(rLA

oÉct¡n cu¡Rtl; orRAs oBLtcAcroNEs DE'EL coNTRATrsrA".- 'EL coNTRATrsrA" AcEprA ouE oE LAsESTIi,iACIONES OE AVANCE OE OBRA OUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

!+'

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CentTula de Allende, Hgo. c.p. 42807

LAS CANT|DADES ouE RESULTEN DE LA ApLlcActóN oE LAS PENAS coNVENctoNALEs euE sE I

A "EL CONTRATISTA" SE HAPAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES OUE LE HAYAN SIDORETENIDAS APLICANDo ADEMAS SI DA LUGAR A ELLo, LA FIANZA oToRGADA coNFoRME A Lo ESfIPULADoEN LA oLAUSULA DÉCIMA SEXTA DEL PRESENIE coNTMTo.

A)

B)

c)

AMoRTIzAcIÓN DELANTICIPo REcIBIDo, SEGI]N LoS PoRcENTAJES coRRESPoNDIENTES.

EL 1 % (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABA'OS CONTRATADOS PARA EL DESARROLLOOE LOS PROGRAMAS QUE "LA CONVOCANTE" TENGA ESTABLECIDOS EN MATERIA DE OBRAS YSERVIC¡OS DE BENEFICIO SOCIAL.

EL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES OE TMBAJO.coMo DEREcHoS poR EL sERVtcto DE vtctLANctA, tNspEcctóN y coNTRoL euE coRRESpoNDEA LA SECRETARh DE LA CoNTRALoRIA,

o).-

oÉcrMA oult'rrA: suspENslóN TEfirpoRAL o rERMrNAcróN aNTrcrpADA DEL coNTRATo.. "LAcoNvocANTE", poDRA suspENDER TEMPoRALMENTE EN foDo o EN PARTE LA oBRA CoNTRATADA poRcuALoutER cAUsA JUSTtFtcAoA, NoIFTcANDo DE ELLo A "EL coNTRATtsTA", y A LA SECRETARIA DE LACONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. DICHA SUSPENSIÓN, No PooRA SER PoR TIEMPotNDEFtNtDo y No ExcEDERA DEL 25% DEL pLAzo oRIG|NALMENTE pAcrADo EN EL coNTRATo.

EL PRESENTE coNTRATo PoDRA CoNTINUAR PRoDUoIENDo ToDos SUS EFEcTos LEGALES UNA VEz oUEHAYAN DESAPAREoIoo tAS CAUSAS oUE MofIvARoN DICllA SUSPENSIÓN.

ASf MISMo, "LA coNvocANTE" PoDRA DAR PoR TERMINADo ANTICIPADAM€NTE EL PRESENTE coNTRATocuANDo coNcuRRAN RAzoNEs oE TNTERES GENERAL| ExlsrAN CAUSAS JUslFtcAoAS ouE LE tMptoANLA CONTINUAoIÓN DE LoS TMBAJoS, Y sE DEMUESTRE oUE oE ooNTINUAR coN LAs oBLIGACIoNESPACTADAS, sE OCASIONARh UN DAÑo o PERJUICIo GRAVE PARA EL EsfADo Ó PARA EL INTERES SocIAL,O BIEN, No sEA PoSIBLE DETERMINAR LA TEMPoRALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LoS TRABAJoS,

y su REG|áMENTo y DEMAS NoRMATTV|DAD ouE RESULTE APLTCABLE, PARA Lo cuAL LAsDE ACUERDO EN SUJETARSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: +

EsTAN

sE tNtctARA A PARTIR DE euE AL coNTRATtsrA o AL SUPERINTENDENTEDESTGNADo poR AouEL, LE sEA NoTlFtcADo EL tNcuMpLtMrENTo EN euE HAyOUE EN UN TERMINo oE oUINcE DIAS HABILES, EXPoNGA Lo QUE A SU oEAPORTE EN SU CASO. LAS PRUEBAS OUE ESTIME PERTINENTES.

DENCIA)ru ICIFAL

Un Buen Gobi d S

t.

ono: 01 73)73 2-00-02

rno, co pr

73 2-11-83 73 2-14-98

EL OOS AL MILLAR DEL ¡MPORTE OE CADA UNA OE LAS ESTIMACIONES DE TMBAJO PARAcAPActrActóN Y ADtESTRAMtENTo.

EN cAso DE SUSPENSIÓN. TERMINAoIÓN ANTICIPADA o RESoISIÓN DEL PRESENTE coNTRATo LASPARTES ESTAN DE ACUERDO EN SUJETARSE AL PRoCEDIMIENTo oUE PREVE LoS ARTICULoS 64, 65 YDEMAS APLTCABLES DE LA LEy oE oBRAs p[,BLrcAS y sERvrcros RELActoNADos coN LAS MtsMAs PARAEL ESTAOO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO,

oÉctMl sgxt¡: REsctstóN ADMtNtsrRATtvA oEL coNTRATo,- "LA coNvocANTE,, poDRA RESctNDtRADMINISÍFAÍ IVAMENTE ESTE coNTRAfo, sIN NECESIDAo oE DECLAMCIÓN JUDICIAL, PoRINCUMPLIMIENTo A cUALoUIERA oE LoS TÉRMINoS ESTIPULADoS EN EL MIsMo o DE LAS DISPoSIcIoNESDE LEY DE OBRAS PIJBLICAS Y SERVIoIoS RELAoIoNADoS coN LAS MISMAS PARA EL ESTADo oE HIDALGo

\\\J

de

oe rclLA oc

oEo

CONTRATO No. PMT-OP -83-2017

,t

Á.i

.,Ttl'LAo

ll.-

ü.-

PARA EL oFREcIMIENTo, oESAHoGo Y VALoRACIÓN DE PRUEBAS SE ESTARA A Lo DISPUELA LEGtstActóN suPLEToRtAl

TRANSCURRIDO EL .IÉRMINo

A oUE SE REFIERE LA FRACCIÓN AT{TERIOR, SE ABRIRA UN PERIODODE ALEGAToS PARA euE EN EL TERMTNo DE crNco Dhs HABTLES, EXPRESEN Lo ouE A suDERECHO CONVENGA,

PRECLUIDO EL PI.Azo PARA ALEGAR SE RESoLVERA EN DEFINITIVA soBRE LA RESCISIÓNAoMrNrsrpÁfrvA DENTRo oE Los ourNcE Dhs HABTLES srcurENTEs, coNstoERANDo LosARGUMENTOS Y PRUEBAS OUE SE HUBIEREN HECHO VATER; Y

LA DETERMTNAC|óN DE DAR o No poR RESCTNDTDo EL coNTRATo, DEBERA sER DEBTDAMENTEFUNDADA, MoTTVADA y NoTtFtcADA AL coNTRATrsrA DENTRo DE Los outNcE DIAS HABTLES

STGUTENTES A Lo SEñALADo poR LA FRAccróN I DE EsrE ARTlcuLo.

supERVtstóN DE oBRA. susrENTARLo EN uN DICTAMEN TECNtco euE FUNDE yLo oRtGrNAN, coNFoRME Lo DtspuESTo poR EL ARTlcuLo 63 DE LA LEy

DEOUE

SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO,

POR LO TANTo LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN OUE CUALQUIER ooNTRAVENCIÓN A LASDISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS OUE ESTABLECE LA LEY DEoBRAs púBLtcAS y sERvtctos RELActoNADos coN LAs MtsMAs PARA EL ESTADo oE H|DALGo EN vtcoRY SU REGLAMENTo, Y oEMAs DISPoSICIoNES ADMINISTRATIVAS soBRÉ LA [4AfERIA: ASf coMo ELINCUMPLIMIENTO DE CUALQUÍERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA' QUE SE ESTIPULAN EN ELpRESENTE coNTRATo DAN DERECHo A su REsctstóN ADMtNtsrRATtvA TNMEDTATAMEi{rE stN NEcEStDADDE DEcLARActóN JUD|CTAL y stN RESPoNSABILIoAD ALGUNA PARA "LA coNvocANTE,, ADEMAS DE ouEsE APLTCARAN A "EL coNTRATtsTA" LAS PENAS coNVENctoNALEs pAcrADAs EN ESTE coNTRATo, ASfcoMo pRocEDER A HACER EFECTTVA LA GARANTIA oToRGADA PARA EL cuMpLtMtENTo DEL MtsMo,ACATANDO

pARA EL iASo DE REsctsróN ADMtNrsrRATrvA, Lo EsrABLEcrDo poR LA LEy DE oBRAs púBLtcAs ySERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAMENTO,Y LO OUE LE RESULTE APLICABLE,

oEcrMA sÉpflMA: DE Los pRocEDrMrENTos MEDTA TE Los cuALEs LAs pARTEs RESoLVERAN LAsDtscREpAr{crAs FUTURAS y PREVTS|BLE soaRE pRoBLErúAs DE cARÁcrER TÉcuco v loru¡¡srmrvo.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO OEL PLAZO CUBIERTO POR LAGARANTh, LA OEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENfO DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO ALCoNTRATISTA. PARA oUE ÉsTE HAGA LAS CoRRECCIoNES o REPosIcIoNEs CoRRESPoNDIENTES.DENTRo DE UN PLAzo MAXIMO DE QUINCE DhS HABILES, PREVIO AVISo A Iá CoMPAÑIA AFIANZAooRA ENAMBOs cASoS TRANScURRIDO EsfE TÉRMINo SIN oUE HUBIERAN REALIZADo, LA oEPENDENCIA, ENTIDADo AYUNTAMIENTo PROCEDERA A HAoER EFECTIVA LA GARANTIA. SI I.A REPARACIÓN REQUIERE DE UNPLAZO MAYOR, LAS PARTES PoDRAN CoNVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GAeqNfh,TAMBIÉN PREVIO AVISO A LA COMPAÑh AFIANZAPoRA,

SI DURANTE TA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAO DE MODIFICAR EL MONTO A PI.ÁZO DEEJECuctóN DE Los rRABAJos, LA DEPENDENCIA, ENTTDAD o AYUNTAM|ENTo pRocE LEBRAR ELCONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONOICIONES, DEBIENDO

Un Buen Gobi

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CenTula de Allende, Hgo. c.p. 42807

SI OURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE

SUP

coNcEPTos No PREVISToS EN EL cATALoGo oRIGINAL DEL coNTRATo, ELLos eutNcE DIAS HABTLES stcutENTEs A euE sE oRDENE su EJEcuctóN,ANALISIS DE PRECIOS CORRESPoNDIENTES coN LA DOCUMENTAC¡ÓN QUENEcESARtos PARA su REV|stóN; suSIGUIENTES QUINcE DhS HABILES A

coNctLtAcróN y AUToRtzÁctóN, DEBERA

:POR

DELOS

APOYOSLOS

M.J AL

odo

éfono: 01 77 2-00-02

rno, co pr de

73 2-11-83 73 2-14-98

¿

CONTRATO No. PMT-OP -83-2017

DÉcttrrA NovENA: JURrsDlcctóN.. EN cASo DE coNTRovERstA ouE sEtMrERpRETAclóN y cuMpLtMtENTo DEL pRESENTE coNTRATo, AsI coMoESfE EXPRESAMENÍE ESTIPULADO EN EL MISMO

PR

Un Buen Gobie f

TULAClave

CUANDO LOS TRABA'OS NO HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO OcoRFlgnñft A LAS óRDENEs EScRrflAs oe tff'tÉper¡oEr.ldffioe¡tiloÁo bp*iúNiÁ¡¡le¡rió oeáen¡OROENAR SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA coN LoS fRABAJos AoIcIoNALES oUERESULTEN NECESARIoS, oUE HARA PoR SU CUENTA EL CoNTRATISTA sIN oUE TENGA DERECHo ARETRIBUCION ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNfAMIENTO. SI LOESTIMA NECESARIo, PoDRA oRDENAR LA SUSPENSIÓN ToTAL o PARCIAL DE Los TRABNo§coNTRATAoos EN TANTo No sE LLEVE A cABo LA REpostctóN o REpARActóN DE Los MlsMos, stN ouEESTo sEA Morvo PARA AMPL|AR EL pt-.Azo sEñALADo PARA su rERMtNActóN.

EL PAGo DE LAS ESTIMACIoNES, No SE coNs¡DERARA coMo LA AoEPTACIÓN PLENA DE Los IRABAJoS,YA OUE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO TENDRA EL DERECHO DE NECL¡NNN PON TNNEAJOSFALfANTES O MAL EJECUTADOS Y EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO OUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN DE tA OBRA, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA DEPENDENCIA,ENTIDAD O AYUNTAMIENTO, LO NOTIFICARA AL CONTRATISTA, SEÑAI.ANDO LAS CAUSAS OUE LI ¡¡OTIVN¡¡.LA FECHA DE su tNlcto y DE LA PRoSABLE REANUDAC|óN DE Los rRABAJos, Asl coMo l_¡s ecctor,lpsQUE DEBE coNSIoERAR EN Lo RELATIVo A sU PERSoNAL, MAQUINARIA Y EQUIPo DE coNSTRUccIÓN,

LA FECHA DE TERMINACIÓN, SE PRoRRoGARA EN IGUAL PRoPoRcIÓN AL PERfooo oUE ooMPRENDA IáSUSPENSIÓN Y LA FOR¡'ALIZACIÓN SE REALIZARA MEDIANTE EL ACÍA C¡RCUNST¡ruCNON OE SUSPEHSIÓÑLEVANTADA poR Los óRGANos tNrERNos DE coNrRoL o EN su cAso, pon u coNrn¡lóñtnbi ü óüÁiDEBERA REMTIR coptA A LA SEcRETARIA oE FtNANzAs y Ao¡¡rrutsrn¡cióu.

PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA, PREVIAS tÁSANOTACIONES EN TA BITACORA, POR OFICIO, DEEERA NOTIFICAR LA IERMINACIÓN OE r.O§ rN¡g¡¡O§ óSERVICIOS, PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS OUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACIÓN DELAs EsrMAcroNEs o DE GASToS ApRoMDos, MoNTo EJERctcto y cRÉDtros A FAVoR o EN coNrRA.

st DURANTE tA vERtFtcAc¡óN DE Los TRABAJoS o sERvtctos, tA DEPENDENC|A, ENÍ|DAD oAYUNTAMIENTO, ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR ALCONTRATISIA SU REPARACIÓN, A EFECTO DE OUE ÉSTAS SE CORRIJAN COITONI,IC E US COÑOICióÑE§ESTAETECIDAS EN EL CONTRATO,

LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL OTOTALMENTE, LO§ DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIOOS POR LAS PARTES E¡¡ UN CONTN¡TO DE OBRASo_ sERVrctos, DEBERAN ETABoRAR EL FtNteurro coRREspoNotENTE, ANEXANDo EL AcrA De nróeptlóñFÍSICA OE LOS TRABAJOS.

UNA -VEZ ELÁBORADO EL FINIOUITO DE LOS ÍRABA"'OS, LA DEPENDENCIA. ENTTDAD O AYUNTAMIENTO,oARA poR TERMTNADo EL coNrRAro coRRESpoNDtENTE, DEJANDo úNlcrr'¡exii súesisiÉ'¡¡ie5 üÉAccIoNEs QUE DERIVEN oEL FINIQUITo, ASf coMo LA GARANTh QUE SE CoNTEMPLA EN EL ARTICULo 73DE LA LEy DE oBRAs p, poR Lo ouE No SERA FACIBLE ouE EL coNTRATtsrA PRESENTE REcLAMActóNALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN.

LAs DEPENDENCTAS, ENTTDADES o AyuNTAMtENTos, oEBERA NolFtcAR AL coNTRATtsrA A TRAVÉS DESU REPRESENTANTE LEGAL o SU SUPERINTENoENTE DE coNSIRUccIÓN, LA FECHA, LUGAR Y HoRA ENouE sE LLEVARA A cABo EL FtNteutro; Los coNTRATtsrAS TENDRAN tA ost_lonóló¡l oe ecuora ÁiLLAMAoo oUE sE HAGA PoR EscRITo, EN cASo coNTRARIo, SE PRoCEDERA A SU ELABoRACIÓN EN ELPLAZO Y LA FORMA QUE PARA EL EFECTO SE HUBIERE DETERMINAOO EN EL CONTRATO. DEBIENDOcoMUNtcAR su RESULTADo coNFoRME Lo ESTABLEoE EL PARRAFo sExro DEL ARrlcuLo 72 DE LA LEy.

oEctMA ocrlvl:Les pARTEs sE oBLTGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA l,A, EJEcuctóN oE LAoBRA oBJEfo DE EsrE coNTRATo, A TooAS y CADA UNA DE LAS cLAusuLAS QUE LOINTEGRAN, Asf coMo A Los rÉRMtNos, LtNEAM|ENToS, pRocEDtMtENTos y ECELA LEy oE oBRAs puBLtcAS DEL EsrADo DE H¡DALGo et vrcon y su neéDISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS OUE SE LE SEAN APLICABLES,

Y

DE LA

OUE NON DE LOS

NCIAIPAL'

e léfono: 1 (77 2-00-02

no, co rsoIp

E

S SE SOMETEN

73 2-11-8

c

N

M

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CentroTula de Allende, Hgo. c.p. 42807 73 2-14-98

Ot

rIJLA

¿:€o c

CONTRATO No. PMT-OP -83-2017

TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DEL ESTADO DE HIDALGO, CON SEDE EN LA CIUDAD OE TU

ALLENDE, ESTADO DE HIDALGO; POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIi{ AL FUERO QUE PUDIEMcoRRESpoNDERLE poR RAZóN oE su ooMrcrLro PRESENTE o FUTURo, y EN TÉRMrNos DE Lo DrspuEsroPoR EL ARTfcULo 14 DE LA LEY oE oBRAS PÚBTICAS DEL ESTAOO OE HIDALGo, VIGENTE Y SU

REGLAMENTO,

EL PRESENTE CONTRATO S cruoAD DE TULA DE ALLENDE. HIDALGo, A Los stETE DlAs DELMES DE NOVIEMBRE DEL

toL. A. IS L

PRESIDENfE STITUCIONAL

TESTI

UEROA JI NEZMUNICIPAL RECTOR E OBRAS

ARQ. C MARTINEz LóPEzSU DE oBRAs PúBLrcAs

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRAfO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL NUMERO ARRIBA INDICADO| CELEBRADO ENTRE EL L. A.ISMAEL GADoTH TAPIA BENITEz, EN sU CARAoTER DE PRESIOENTE MUNICIPAL coNSTITUcIoNAL, Y PoRLA OTRA: , REPRESENTADA POR: ELLA ¡TISiIA. EN SU CARACTER DE: PERSONAFlstcA PARA LA EJEcucróN DE LA oBRA CoRRESPoNDTENTE A Los REcuRSos pRoptos MUNtctpALESEJERCICIO 2017, OENOMINAOA: RED DE DRENATE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIZADAEN LA COMUNIDAD DE TEOCALCO, PERTENECIENTEAL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO.

DOVAL

E

Un Buen Gobierno, Compromiso de Todos

Plaza del Nacionalismo s/n, col. centro Teléfono: 01 (z73)732-oo-02Tula deAllende. Hoo. c.o. 42807 73)-11-R? 7?2-1¿.-aR