Ministerio c-de 'Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ADENDA 01 AL CONTRATO N° o 33-2016-MTC/21

Conste por el presente documento, la Adenda 01 al Contrato N° 33-2016-MTC/21 — Servicio de Instalación de Puentes Modulares Provisionales paquete 9, ubicados en el Departamento de Ucayali,

que celebran:

a. PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVíAS DESCENTRALIZADO, con RUC N' 20380419247, domicilio en el Jr. Camaná 678 piso

72 Lima 01, en adelante LA ENTIDAD, representado por su Director Ejecutivo, Econ. ALEXEI OBLITAS CHACÓN, identificado con DNI N° 07017115, designado mediante Resolución

Ministerial N° 639-2014-MTC/01; y

b. CONSORCIO PUENTES UCAYALI II, con RUC N° 20600977360, a quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, conformado por: 1) IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION

S.A. (20% de participación), con RUC N° 20503981298, representado por el Sr. Omar Iberico Grandez, identificado con DNI N° 09534582, 2) OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (40 % de participación), con RUC N° 20535965502, representado por el Sr. Michael Efrén Rivas Medina, identificado con DNI N° 09658121, y 3) IBERNOVAS S.A.C. (40% de participación), con

RUC N° 20539183878, representado por el Sr. Julio Portocarrero Gómez, identificado con DNI N° 33432561; y que suscriben bajo los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1. Con fecha 03.02.2016, PROVIAS DESCENTRALIZADO suscribió con el CONSORCIO PUENTE UCAYALI II, conformado por: 1) Iberico Ingeniería y Construcción S.A. (20% de participación), 2) OIG Contratistas Generales S.A.C. (40% de participación), Ibernovas S.A.C. (40% de participación), el Contrato N° 033-2016-MTC/21 para la prestación del Servicio General de Instalación de Puentes Modulares Provisionales Paquete 9, ubicados en el departamento de Ucayali, en un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario, por un monto de S/. 2'803,680.00 (Dos millones ochocientos tres mil seiscientos ochenta con 00/100 soles), incluido

IGV, financiado con Recursos Ordinarios;

2. Mediante Carta N° 013-2016-CPUII, de fecha 05.07.2016, recibida el 08.07.2016 por el supervisor Consorcio Ingenieros Supervisores, el contratista solicitó la Ampliación de Plazo de Servicios N° 01 por ochenta y cinco (85) días calendario, debido a la causal de atrasos o paralizaciones no imputables al contratista, sustentado en la no disponibilidad y falta de entrega del terreno, respecto al Puente Cashibococha, ubicado en el distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, razón por la que no se pudo ejecutar los trabajos respecto a dicho puente en el período comprendido entre el 12.04.2016 y el 05.07.2016, generando un atraso de 85 días calendario en el cronograma de trabajo;

3. Mediante Resolución Directoral N° 402-2016-MTC/21, de fecha 20 de julio del 2016, se declara improcedente la Ampliación de Plazo solicitada por el contratista.

4. Mediante Informe N° 059-2016-MTC/21-UGTR/JOS, El Jefe del Área de Obras y Supervisión de la Unidad Gerencial de Transporte Rural opina que puede aprobarse una adenda para reiniciar la instalación del puente Cashibococha a partir de la nueva fecha de entrega de terreno posterior al 20 de agosto del 2016, fecha estimada por el municipio para el término de los trabajos que son de su competencia, determinándose como plazo máximo estimado de 40 días para la culminación de la instalación del puente Cashibococha.

5. Mediante Memorando N° 2486-2016-MTC/21-UGTR, El Gerente de la Unidad Gerencial de Transporte Rural solicita proyectar la adenda, consignándose el reinicio de las actividades de la instalación del puente Cashibococha a partir del término de los estribos y plataforma de lanzamiento_ con un plazo

Miniterto de Transportes y Comunicaciones

201

Exp. N° 16456-2016

UGAL/JECC-hssp Econ. ALDI! OBLITAS CHACÓN

Director Ejecutivo PROVIAS DESCENTRALIZADO

En la ciudad de Lima al 2

LA ENTIDAD

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación del Mar de Grau"

estimado de 40 días a partir de la entrega de terreno.

6. Mediante Oficio N2 384-2015-MPCP-AL, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo comunica que los estribos estarán terminados el día 20 de agosto del año en curso

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

1. De conformidad con el artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo 1017: "el objeto del presente Decreto Legislativo es establecer las normas orientadas a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que realicen las entidades del sector público, de manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principio señalados en el artículo 42 de la presente norma."

2. El inciso a) del artículo 42 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo 1017, establece el Principio de Promoción del Desarrollo Humano, por el que: "la contratación pública debe coadyuvar al desarrollo humano en el ámbito nacional, de conformidad con los estándares universalmente aceptados sobre la materia."

3. El inciso f) del artículo 42 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo 1017, establece el Principio de Eficiencia, según el cual: "las contrataciones que realicen las entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso de los recursos materiales y humanos disponibles. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia"

4. El Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado — OSCE, en la Opinión N2 021- 2010/DTN, ha indicado, respecto del Principio de Eficiencia, que: "(...) en el ámbito de las contrataciones públicas, la eficiencia constituye un principio que orienta a las Entidades a satisfacer sus requerimientos de bienes, servicios u obras en las mejores o más ventajosas condiciones, ya sea a través de menores precios, mejor calidad y tecnología y con plazos oportunos."

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

Es objeto de la presente adenda establecer el plazo de cuarenta días (40) calendario, con la finalidad de instalarse el puente Cashibococha, plazo que empezará a computarse a partir de la culminación de los estribos y la correspondiente entrega del terreno asignado a dicho puente.

CLÁUSULA CUARTA: ACUERDOS COMPLEMENTARIOS

Las partes reconocen y aceptan mantener las demás condiciones estipuladas en el contrato primigenio en cuanto no se oponga a lo acordado en la presente adenda, la misma que formará parte integrante del contrato.

Ambas partes expresan su consentimiento con las estipulaciones pactadas en este documento y declaran que no ha mediado error, dolo, violencia, simulación, intimidación o fraude que lo invalide. De este modo, reconocen su total entendimiento respecto a la presente adenda, siendo así no podrá ser cuestionado ni reclamado en la vía arbitral o judicial.

El plazo pactado no generará el pago de costos directos, mayores gastos generales, ni otro concepto económico a favor del contratista