(06) 2 287384 1119' 218'mu",olplObolivaroarotllOgmaaoomOIlaoooOn:GaroCa Morano YEo .. (Nq)_mUftlOlPtobohvar p .•c8oíiYD.r 'Carohi . Eo\Jadcr

2.05.- Mediante Resolución Administrativa No. 105-GADMCB-2017 de fecha 25 de julio del2017, la máxima autoridad, resolvió adjudicar el proceso No MCO-GADMCB-2017-014,

2.04.- Mediante oficio s/n, de fecha 25 de julio de 2017, los señores Ingenieros, Jaime Gaibor,Octavio Novoa, Egdo. JefIerson Carrera y Señor Amílcar Valencia, integrantes de laComisión Técnica, ponen en consideración el respectivo informe de apertura y calificación dela oferta para el proceso No MCO-GADMCB-2017-014, para la contratación de"MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA DE MONTE OLTVO".

2.03.- Mediante Resolución Administrativa No. 102-GADMCB-20l7 de fecha 17 de julio del2017, la máxima autoridad, resolvió Acogerse al proceso de Menor Cuantía Obra para realizarel ''MEJORAMIENTODEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIADE MONTEOLNO".

2.02.- Se cuenta con la existencia y disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No.75.0L07.11 conforme consta en la certificación de memorándum Nro. 169-DF-2017 del 19 dejunio del 2017 conferida por el Eco. Manuel Corrales Rivera, Director Financiero delGobierno Autónomo Descentralizado Municipal de] CantónBolívar.

2.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional deContratación Pública LOSNCP, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual decontrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de la "MEJORAMIENTODEL CEMENTERlO DE LA PARROQUIA DE MONTE OLNO".

SEGUNDA.- ANTECEDENTES:

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el GOBIERNOAUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR,representado por el señor JORGE ALEXANDER ANGULO DÁVILA en calidad de Alcalde,a quien en adelante se le denominará la CONTRATANTE~ y, por otra el ingeniero civilJORGE ABRAHÁN ENRÍQUEZ BENAVIDES, a quien en adelante se le denominará elCONTRATISTA Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de lassiguientes cláusulas.

PRIMERA.- COMPARECIENTES:

COSTO ESTIMADO:PARTIDA PRESUPUESTARIA:PLAZO:

CONTRATO No.CONTRATISTA:

"MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIODE LAPARROQUIA DEMONTE OLIVO"MCO-GADMCB-PS-VL-2017-011ING. JORGE ABRAHÁN ENRÍQUEZBENAVIDES$13.142,5275.0L07.1145 DÍAS

NOMBRE DEL CONTRATO:

CONTRATO MENOR CUANTÍAGADM -Botívar

0(011' 2!!87 384 111QI ~'8IfmunoooptQC)()l~.()8tohiOgmall 00'"

0.!'8001On_ aarOla Morenoy Egaa IRq)WWW.llll.W*I«plobollVaf1IM•• eBoINar Carott Eouador

Forman parte del contrato, sin necesidad de que sean agregados los siguientes documentos:

a) Los pliegos precontractuales;b) Las especificaciones generales y técnicas; y,e) Los demás documentos entregados por EL CONTRATISTA.

a) La Certificación Presupuestaria otorgada por el Eco. Manuel Corrales, DirectorFinanciero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar defecha 19 dejunio de 2017.

Cantón Bolívar:

3.01.- Forman parte integrante deJ Contrato los siguientes documentos que deben seragregados en el mismo:

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrarel contrato y los mencionados en la cláusula anterior:

TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

2.07.- El presente contrato se rige por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de ContrataciónPública, por su Reglamento General de aplicación, el Código Civil, las leyes concordantessobre la materia y por el acuerdo expreso entre las partes estipulado en este contrato.

2.06.- Mediante sumilla del 26 de julio del 2017, el señor Jorge Alexander Angulo Dávila,Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, solicita alDepartamento de Procuraduria Síndica del GADMC-Bolívar, la elaboración del respectivocontrato para la "MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUTA DEMONTE OLIVO".

GADM -Rn!,,,~rcuyo objeto es la: MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA DEMONTE OLNO".

.,

a) La copia del Registro Único de Contribuyentes de EL CONTRATISTA~b) El certificado de habilitación del Contratista en el Registro Único de Proveedores

RUP;e) Copias de la cédula y papeleta de votación de EL CONTRATISTA;d) Copia certificada del Acta de posesión del señor Alcalde;e) La oferta presentada por EL CONTRATISTA, que se concreta en los formularios;1) La declaración, del CONTRATISTA, de que no se encuentra dentro de las

inhabilidades para contratar que señala la LOSNCP;g) El certificado de que EL CONTRATISTA no adeuda al Gobierno Municipal del

cantón Bolívar; y,h) La patente Municipal.

(06) 2 287 384f11IH:!18m~"C>IIn)~OOtrIDH8001on:a.reMa Moreno y Eg ... {ftq}NWWmuno<plabollV'S! •••• e3dívar • C.rote . 6ouador

QUINTA.- OBJETO DEL CONTRATO:

5.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y ~entregar a entera satisfacción de la CON1RAT ANTE, el proyecto denominado"MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA DE MONTE OLIVO".

f) "Oferta". es la propuesta para contratar, presentada por el oferente a través de la cual seobliga, en caso de ser adj udicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto"MEJORAM1ENTO DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA DE MONTE OLIVO", conel contratista ING. JORGE ABRAHÁN ENRÍQUEZ BENAVIDES.

e) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una"oferta".

d) "LOSNCP") Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

e} "SERCOP", Servicio Nacional de Contratación Pública

b) "Comisión Apoyo", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que lecorresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegosaprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad del Gobierno AutónomoDescentralizado del Cantón Bolívar le adjudica el contrato;

4.02.- Definiciones.- En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de lamanera que se indica a continuación:

4) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IVde la codificación del Código Civil, de la Interpretación de los Contratos.

3) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que hayaentre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

2) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, deconformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existircontradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas delcontrato.

4.01.- Los términos del contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelarclaramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientesnormas:1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional deContratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

GADM-pf')IÍ\/~"CUARTA.- INTERPRETACIÓN v DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

'l06,22B1384fl191218'mun,O,ptObofrvarCl.,Otveg.n¡¡¡ oomOi~ion: G~ Moreno y Eg4. (aaq)'WWWmunooop.oboIlY3I 901> ...Bolívar' Cal'Ohi Eouador

~======---------

PRESUPUESTO

hem Código Descripción Unidad Cantidad P. Unitario P. Total

001 CERRAMIENTO 7.015131.001 502005 Replanteo y NI~o:laclon Imeal m ~5.00 1.33 59,85

1.002 503013 Excavación manual Suelo Duro m3 9,30 7,74 71,98

UlO3 503004 Desalojo Manual en volquete ml 2.00 9,19 18,38

1004 504004 Cimiento de PIedra m3 5.80 75.61 438,54

1.005 504005 PLIntos de HOTTDljlOnCiclópeo ro3 J.20 103,46 331,07

1.006 504001 ReplanuUo HS l40kglcm2 mJ 0,30 137,03 41.11

1.007 504013 Acero de Refuerzo I ~jl 800.00 I 1.81 1.448.00

1.008 504006 Muro de Hormigón Ciclópeo (lnc. Encofrado) m3 3.00 138.16 414,48

1009 504007 Hornugon 210kglcm2 en Cadenas (me Encofrado) m3 1.80 168,65 303.57

1.010 50·1008 Ilormigon 11Okglcm2 en Columnas (me Encofrado) m3 2,70 200,16 540.43

1.011 505001 Mampostena de Ladrillo Mambron ml J 10,00 19,96 2.195.60

L012 507019 ESl1Jc8doVcrucal Exterior ro2 44.00 4,51 198.44

1.013 50700~ PIntura Látex exterior 2 manos m2 44.00 4.13 1&1,72

Ubicación:Fecha:

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICASMEJORAMIENTO DELCEMENTERIO DE LA PARROQUIA MONTE OUVO

REFERENCIALMONIE OLIVO. CANTÓN BOLIV AR11/04/2017

Oferente:

------GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE BOLÍVAR

6.02.- Presupuesto referencia]: El presupuesto referencial es ($13.142,52), no incluye IVA.

6.0].- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará a] CONTRATISTA, esel de TRECE MIL CIENTO CUARENTA y DOS con 68/] 00 DÓLARES DE LOSESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, ($13.142,52) de conformidad con la ofertapresentada por el CONTRATISTA:

SEXTA.- PRECIO DEL CONTRATO:

5.02.- Objeto: Este procedimiento precontractua1 tiene como propósito seleccionar a la ofertade obra de origen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del articulo 6 dela LOSNCP, para el "MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA DEMONTE OLNO".5.03.- El contratista deberá dar todos los avisos y cumplir con todas las leyes comoordenanzas, reglamentos, regulaciones de rigor para la construccion del objeto del contrato.

5.04.- El contratista deberá defender todas las demandas o reclamaciones por elinfringimiento de las LeyesMunicipales.

5.05.- El contratista deberá conseguir todos los permisos, derechos de paso, servidumbre ylicencias necesarias concomitantemente a la debida y legal prosecución de trabajo.

~(OO) 2 ~7 384 ti19/ ~18,. munlo.poObolrvllnfatOh.egmd oomev.oolon. Garoea Moreno y Ega (.. q)wwwmlMllOlpobolNlU' .,..b .• eBoCivar •Carohi EocJadot

7.03.- Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de planiUasmensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador delcontrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo alcontratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la [\Entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la ""terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronogramapertinente que es parte del contrato.

7.02.- Anticipo: se lo realizara con el 50%.

7.01.- Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de laConvocatoriay en el Contrato.

SÉPTlMA.- FORMA DE PAGO:

6.03.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán laúnica compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto,derecho o tasa que tuviese que pagar.

M NICIRA DE CANTO~ 80 IV~B~ ~~\.,...:A:1...,;.~

olív~r1014 510032 Portón de Tol (inc, puerta pequeña ~ cerradura) m2 I 7,00 110.28 771,96

2 NICHOS 1$.121,39

2001 502003 Replanteo ~ Nivelación para Edificaciones m2 27,00 1.54 41,58

2.002 503013 Excavación manual Suelo Duro m3 5.00 7,74 38,70

2003 503004 Desaioio Manual en volquete m3 2,65 9,19 24.35

2004 504006 Murode Hormigón Ciclópeo (loc. Encofrado) m3 0,50 138,16 69,08

2_005 504001 Replantillo HS 140kg/cm2 m3 0.15 137,03 20,55

2006 504005 Plintos de Hormigón Ciclópeo m3 1,60 103.-16 165,54

2.007 503005 Relleno Compactado Mecáruco (Suelo Natural) m3 2.70 6,11 16,50

2.008 504004 Cinuento de Piedra m3 3.10 15.61 234.39

2009 504008 Hormigón 21Okiúcni! en Columnas (mc. Encofrado) ro) 1,00 200,16 200,16

2.010 504007 HOIlI'U$lón210kglcm2 en Cadenas (inc Encofrado) m3 1,10 168,65 185,52

2.011 508001 Contrapiso Tipo e=écm (ine. Mastllado) m2 17,50 24.43 427,53

2012 505004 Mampostería de LadnlJo Mambroo Panderete m2 60,00 15,91 954.60

2.013 506001 Enlucido de Fil05 ! Fajas m 41,00 3,41 139,81

2.014 506002 Enlucido Verucal Paleteado (Mortero 1.4) m2 14,00 6,84 95,76

2.01.5 504013 Acero de Refuerzo kg 880.00 1,81 1.592.80

2.016 504002 IMalla Eleciroscladada- R~ m2 72,00 2,39 172.08

2017 506006 Masillado de losa+Impermeebilizante m2 24.00 8.26 198,24

2.018 504011 Hormigón 2 lO kglcm2 en losas (Sin Enecfrado) m3 7.50 154,44 I 158.30

2.019 507004 Pintura Látex exterice 2 manos m2 20.00 4.13 82.60

2.020 514008 Baianre de Aguas Lluvies m 6,00 7,51 45,06

2.021 508003 Acera H.S 180 kglcm1 Lscobeada m2 12.00 22,02 264,24

TOTAL SIN IVA D 142,52

GAOM-R

(05) 2 zar 384 /1191 Z18"'UI'\IOlpoobaIrv~ oomOmIooIOn: Garola Moreno y Egae (•• q)www,mUAOlplobo¡'"., 9°11> •• cBort/.r •Csrohi •Eouador

a) Garantía del Buen uso del anticipo.

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del (JReglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será \._vigilado y exigido por la CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato.

En este contrato se deberá presentar la garantía prevista en el artículo 75 de la LOSNCP esdecir:

DÉCIMA.- GARANTÍAS:

9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total. se necesitará la autorizacióndel adrrurustrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previoinforme de la Fiscalización.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativoscontractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en laejecución de los trabajos.9.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscritopor ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

e) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma,motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y queno se deban a causas imputables al CONTRATISTA; y,

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando seproduzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas, para lo cual se utilizarán las figurasdel contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, segúnapliquen de acuerdo con la LOSNCP;

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato,previo informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o casofortuito. el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra. sinnecesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato;

9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientescasos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando losfundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producidoel hecho que motiva la solicitud;

NOVENA.- PRÓRROGAS DE PLAZO:

8.01.- El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 45 días, contados a partir desdela fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible.

GADM-Pf")I:v~,.OCT AVA.- PLAZO:

0(00) 2~7 384f11Q/~8,.. mUOlO1pOOOOllva-oaroh,ogm.,· oom

DlI8oolón: Oarola Moreno '1Egu (.aq)wwwmUfllOfPlobolivar ._ •ecBoIfvar • carota . Eo.ItIdof

11.06.- En caso de que el valor total de las multas supere el cinco por ciento (5%) del montototal del contrato, sin IVA, la CONTRATANTE se reserva el derecho de declarar anticipada yunilateralmente la terminación del Contrato por incumplimiento del mismo, conforme a lodispuesto en el numeral 3 del artículo 94 de la LOSNCP.

11.07.- El pago de multas no eximirá al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligaciónprincipal; esto es, del cumplimiento exacto de los términos del presente contrato, por tanto, laContratante podrá exigir el pago de la multa y la obligación principal si así lo decidiere.

11.08.- Las multas serán notificadas al proveedor y descontadas sin trámite alguno por parte (Vde la CONTRATANTE, de los pagos pendientes a favor del proveedor, o pagará con chequecertificado a nombre de la CONTRATANTE.

11.05.- La CONTRATANTE queda autorizada por el CONTRATISTA para que hagaefectivas las multas impuestas, de los valores que por este Contrato le corresponde recibir sinrequisito o trámite previo alguno. De igual forma podrá la CONTRATANTE pedir laejecución de la garantía de fiel cumplimiento para cubrir el monto de las multas que hubiereimpuesto.

11.04.- Las multas no se impondrán en caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto enel Art 30 de la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y para lo cual elCONTRATISTA notificará a la CONTRATANTE dentro del plazo de cuarenta y ocho (48)horas subsiguientes a la fecha de ocurridos los hechos. Cumplido el término, de no mediardicha notificación, se entenderá como no ocurridos los hechos que alegue el CONTRA TlST Acomo causa, para la no prestación del servicio al cual está obligado y se le impondrá la multaprevista anteriormente.

11.03.- El incumplimiento de las obligaciones que no puedan ser solucionadasdefinitivamente por la Contratista, serán multadas por todos los días que dure el evento, y enel porcentaje establecido en el numeral 11.02 de este contrato.

a) Por no ubicar el equipo mínimo de acuerdo con el cronograma o retirarlos sin causajustificada y sin la autorización respectiva se aplicara la multa diaria del valor delcontrato

11.02.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligacionescontractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del 0,1% del valor totaldel contrato.

11.01.- En caso de que el Contratista no entregue la obra dentro del plazo estipulado o de lasprórrogas legalmente concedidas, pagará al Gobierno Municipal una multa diaria de uno pormil del valor del contrato, multa que será descontada automáticamente de los valorespendientes de pago o de las garantías.

GADM-~,""r\f~rDÉCIMA PRIMERA.- MULTAS:

NO AUTÓNOMO DESC~NTBA__~_~_MUNIGleA DE CANT' N BOLíVAR

(00) 2 281 384" 191 Z18'munlOlp;cboherollfohlOgmaa oomOIl900tOn:aarola Mof~ y EgD (nq)www.f7'\unJOIplobolNat 9010 •• cBotívar • Carohi • Eouador

0.568 SIIREO El'" 0.376 SHR EO D2+ 0.056 SHREO C1,;.OSHR EO CflOF

Término Descripción Salario Le) Salario Efectfvo Horas Hombre Costo Directo Coeficiente

H -401 EOE2 3.41 3.41 653.621 2128,85 0,5(>8

B- 402 EOD2 3,45 :lA5 .J32.6.t6 1492.63 0,376

B -403 EOCI 3,82 3,82 64.806 247.56 0.056

B -404 EOCllOF 51 5 0.348 1,74 O

Totales: 1151,422 3970,78 1

PR = PO(0.209 A IIAO+0.362BllBO ...0.143 creo +0 048 EllE 0..-0.100 LIILO+0.019 MlIMO+ 0.096 PIIPO+0.023 Xl/XO)

Término Descripción Costo Directo Coeficiente

A Acero 2294.27 0,209

B Mano de Obra 3970,78 0,362

C Cemento 1573,1 0,143

E Equipo \"maquinaria de Construc "al 529,-'8 O,Q.l8

L Ladnllo 1099.88 0,1

M Madera aserrada. cepillada ylo escuadrada (preparada) 186>9~ 0,019

P Matenales pétreos (Cerclu) 1052.Rl! 0.096--X Varios 255.93 0,023

TotaJes: 10963,26 t

Descripción de laFórmula polinomica

12.01.- Para el presente contrato las partes en común acuerdo señalan que se pagará reajustede precios.

DÉCIMA SEGUNDA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

a. Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto. Si lacontratante se encontrara en mora en el pago de sus obligaciones, no podrá aplicarmulta alguna al contratista, por así disponerlo el Art. 1583 del Código Civil.

] 1.11.- Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente almes en que se produjo el hecbo que motiva la sanción.

a. Si no dispone del personal técnico u operacional del eqwpo de acuerdo a loscompromisos contractuales.

b. Si el contratista no acapare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dureeste incumplimiento.

GADM-8f')r,,~r11.09.- El pago de las multas no le exonerará al CONTRATISTA de indemnizar los daños yperjuicios que su eventual incumplimiento ocasione a la Municipalidad.

11.10.- La Contratante sancionara al Contratista, con multa diaria equivalente al 0.1% delvalor del contrato en los siguientes casos:

I(OCJ2 ~7 384(11"1::18•ml.lr\lOlp.oboW8I'NIC1'IIOgm.. , oomOmtOOIÓn°<lamia MOI.no y Eg.. (e.q)www ""'-"OfpiQi:lolll.·arp .cBorIV.r - carON . Eouador

15.03.- El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de lospresupuestos, especificaciones técnicas, cronogramas y más documentos precontractualespresentados por Obras Públicas Municipales y que fueron conocidos en la etapa (\)precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de \:dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubrosnuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar

15.02.- El CONTRA TISTA se obliga al cumplimiento de las clisposiciones establecidas en elCódigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sustrabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad algunapor tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni conel personal de la subcontratista.

15.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las CondicionesGenerales de Ejecución del Contrato, el CONTRA TIST A está obligado a cumplir concualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible porconstar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

DÉCIMA QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

14.01.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o conveniren la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra uórdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 dela LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su reglamento general.

DÉCIMA CUARTA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA ENCANTIDADES DE OBRA UÓRDENES DE TRABAJO:

13.03.- Nada de lo expresado en los subcontratos podrá crear relaciones contractuales entrelos subcontratistas y la Contratante, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues suúnica relación contractual es con EL CONTRATISTA, por tanto no hay responsabilidadprincipal ni solidaria ni subsidiaria de laContratante.

13.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actosu omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas porellos.

13.01.- El CONTRA TIST A no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo niparte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previaautorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totaJidad de Josubcontratado no exceda del 30% del valor totaJ del contrato principal, y el subcontratista estéhabilitado en el RUP.

ADM-RolívRr

DÉCIMA TERCERA.- CESIÓN DE CONTRATOS y SUBCONTRATACIÓN:

~(OG)!! 287 384 nllH 218rmUl\IOIptOboI1varca.-onOgma.! oomD\~n: GSI'OlaMoreno y Ega (Rq)"' ....w.l'l'lI.WloO<Qtobol:var volit •• eBd"1IN Caro'" eo.,ador

=======-----------

Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras ADJUNTO DOCUMENTO DEESPECIFICACIONES TÉCNICAS previstos en el contrato, en tales condiciones que elcontratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo décuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso Yotrosconceptos similares.

Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las obras econtratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción;y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar loscontratos complementarios en un plazo de (10 días) contados a partir de la decisión de lamáxima autoridad.

Proporcionar al contratista los documentos, accesos e información relevante relacionada conlos trabajos de consultoría, de los que dispusiera, y realizar las gestiones que le correspondaefectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de (10 días)contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, enun plazo de (5 días) contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

16.01.- Son obJigaciones de la ENTIDAD CONTRATANTE las establecidas en lasCondiciones Específicas de los pliegos que son parte del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- OBliGACIONES DE LA CONTRATANTE:

15.06.- EL CONTRATISTA identificará la obra, mediante la implantación de un rótulometálico diseñado y propuesto por la Dirección de Obras Públicas.

15.05.- En la construcción de la obra o proyecto, el CONTRATISTA se compromete aobservar y ejecutar el plan de manejo ambiental o el manual de buenas prácticas ambientales,documento habilitante de este contrato según corresponda de acuerdo a Las exigenciasestablecidas en la Legislaciónambiental vigente y aplicable en este tipo de obras, de habermodificaciones u observaciones al documento por parte de la Autoridad Ambientalcompetente, será automáticamente de obligatorio cumplimiento. AEn caso de incumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, que deriven procesos .,administrativos y sus respectivas multas, serán de responsabilidad del CONTRATISTA.

15.04.- La adquisición de material para la ejecución de la obra, es de entera responsabilidaddel CONTRATISTA. y será adquirido únicamente de canteras autorizadas que posean surespectivo permiso de aprovechamiento emitido por el Ministerio de Recursos No Renovablesy ARCOM, este documento será anexado a la respectiva planilla.

GADM _~f"'Ilfv~r

solo si fueren solicitados por la fiscalización.

~_-_,OBIEBNO AUTñNOMO CESCEN~eAMU lelPA DE CANT@N80 íVAB

•

(06) 2. 281 384 1110/218mUl'llOtpd:lol .._otVegma.I oomQ.f800ion; Gato.. Moreno y Eg.. ,.. q)1MW.ml.tl'»Olptobohv .. ' 90111.c3divar Caro~ Eouador

19.01.- LA CONTRATANTE efectuará a EL CONTRATISTA las retenciones que disponganlas leyes tributarias actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo alarticulo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al ValorAgregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

19.02.- Es de cuenta de EL CONTRATISTA el pago de las copias certificadas de] contrato ylos documentos que deban ser agregados. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pagode los gastos que se generen será de cuenta de la Contratista.

19.03.- LA CONTRATANTE, retendrá además el valor de TRECE CON 15/100 DÓLARESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($13,15), por concepto del valorasignado al levantamiento de textos, reproducción y edición de los pliegos de conformidad (Jcon lo previsto en el inciso 4 del articulo 31 de Ja Ley Orgánica del Sistema Nacional de \._ContrataciónPública LOSNCP.

DEClMA NOVENA.- TRIBUTOS, RETENCIONES y GASTOS:

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en elartículo 95 de la LOSNCP.

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.2) Por mutuo acuerdo de las partes, en 105 términos del artículo 93 de la LOSNCP.3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución delmismo ha pedido del CONTRATISTA4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidosen el articulo 94 de la LOSNCP, yen el artículo 2 de la Resolución INCOPNo. 037-09 de 27de noviembre de 2009; y,5) Por muerte del CONTRATISTA disolución de la persona jurídica contratista, que no seorigine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en elartículo 96 de la LOSNCP.

18.01.- El Contrato termina:

DÉCIMA OCTA VA.- TERMINACIÓN DEL CONTRA TO.-

17.01.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- La liquidación final del contrato se realizaráen los términos previstos por el artículo ]25 del Reglamento General de la LOSNCP.

En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se observará loestablecido en el artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP.

M -Rf)I"/~'H'DÉCIMA SÉPTIMA.- ACTAS DE RECEPCIÓN:

..

~(OC)2 28- 384 /119 IZ18rmu,_,ptoboIr.t.t>.onóOgrnail oomo,r.oolÓl\; OarOtaMoreno y Etlas (eBq)ww\V,munoo<plobohIlST.'1ob •• eSollvar Caro"· EotJador~===========----

3. El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar segúnacuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres

2. Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las de] reglamentodel Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito.

1. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito.

El arbitraje será en Derecho:

21.04.- Arbitraje:

21.03.- Mediación: Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución,liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro deMediación de la Procuraduría Genera) del Estado en el evento de que el conflicto no fuereresuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten alArbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

21.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someterlas controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitrajey mediación y se conviene en lo siguiente:

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable de]Procurador General del Estado, conforme el articulo 190 de la Constitución de la Repúblicadel Ecuador.

21.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución delpresente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizarlos métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación yArbitraje de los Centros que en esta cláusula se especifica.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA S.-

20.02.- La CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cualbastará tramitar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario lamodificación del texto contractual.

20.01.- La CONTRATANTE designa al señor arquitecto. Diego Castro, Director delDepartamento de Obras Publicas del GADMC-Bolívar, en calidad de Administrador delContrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y especificas de los pliegos queforman parte del presente contrato.

GADM -~f")Ií,,~rVIGÉSlMA.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.-

S091 -RNO AUTnNOMO [!)t;;SCe.N~F.tAu ICIf?A E CANT' ~ 80 í\lAB

2)(06}2:S" 384 '119f:!18,. mUnTOtp'oboliv.c.rohrOgmaJ' oomQ,raooi6n.GaroiaMoranoy Ega (nq),,'wW""~1VS: ...... e80fWar CatO'" Eo..ador

23.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio @así: por parte de LA CONTRATANTE: en la Ciudad de Bolívar, cantón del mismo nombre,provincia del Carchi, en la Calle García Moreno y Egas, esquina Tfno. 2287 384~y por partedel CONTRATISTA: Provincia: Carchi, Cantón: Bolívar, Parroquia: Bolívar, cabecera

VIGÉSIMA TERCERA.- DOMICILIO.-

22.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos,serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones se harán a través dedocumentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documentoy se registrarán en el libro de obra

VIGÉSIMA SEGUNDA.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.-

21.06.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, elCONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con esteContrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la ENTIDADCONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva lasgarantías.

21.05.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, )' laspartes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la JurisdicciónContencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el TribunalProvincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de laEntidad del sector público. Las entidades contratantes de derecho privado, en este caso,recurrirán ante la justicia ordinaria.

9. El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde elmomento de la posesión del (los) árbitro(s).

8. El idioma del arbitraje será el castellano.

7. La sede del arbitraje es la ciudad de Quito.

6. La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecuciónliquidación.

s. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias deúltima instancia dictadas por lajusticia ordinaria.

4. Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva lacontroversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro.

GADM -Pf')l',,~r

árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto en [a Ley yen el Reglamento del Centro de Arbitraje la Cámara de la Construcción de Quito.

o DEseCA TÓ

~ (00) 2 ZJ7 384 r,19/ :?18rmUl'lIOtplObolr'8f't"atO~d oomo.r8lC!OfM:011'001 Moreno y Eg .. I.~1.....ww.munoo'plobolll/Bt,.,..b •• eIBoI'rvGlr' Caroho Eooadof

Ab. Víctor Michae egaPROCURADOR ICO (e)

GADMCB - BOLÍVAR

POR EL CONTRATISTA

.. etCl!.T

- • ... UAtIlll

ALCALDíA'~~:L.JER ANGULO DÁVlLACIPAL BOLÍVAR

Para constancia de lo expuesto en las cláusulas precedentes, las partes firman en unidad de actoen original y tres copias, en la ciudad de Bolívar, hoy 3] de julio del 2017.

24.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo loconvenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

ADM -Pf"\I',,~,..

cantonal Transversa]: a un kilómetro de la casa comunal Calle: vía número a los Andesnúmero: s/n Edificio: página Web: Correo Electrónico: jenriquezbena@gmai1.com,TeJéfono(s): celular: 0998168562.

VIGÉSIMA CUARTA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTE S.-

-.