GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUBGERENCIA DE ...

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONCURSO OFERTA PARA LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION CESAR VALLEJO TRAMO AV. FATIMA – AV. HUAMAN, DISTRITO DE VICTOR

LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD”

CODIGO UNICO DE INVERSION (IRI)

N° 2400100

LA LIBERTAD, 2018

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

[2]

CAPÍTULO I

TERMINOS DE REFERENCIA

CONCURSO OFERTA PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV.

PROLONGACION CESAR VALLEJO TRAMO AV. FATIMA – AV. HUAMAN, DISTRITO DE VICTOR LARCO

HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD”

SISTEMA DE CONTRATACION: A PRECIOS UNITARIOS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONCURSO OFERTA

TIPO DE MONEDA: SOLES.

1. GENERALIDADES 1.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratación concurso oferta para la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE

LA AV. PROLONGACION CESAR VALLEJO TRAMO AV. FATIMA – AV. HUAMAN, DISTRITO DE VICTOR

LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD”

1.2. FINALIDAD PUBLICA

La inversión tiene por finalidad pública, mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y

peatonal en la avenida prolongación César Vallejo de la ciudad de Trujillo, la misma que se vio

afectada considerablemente por el fenómeno del Niño Costero del año 2017 y por ende el proyecto

está considerado en el presupuesto asignado en el Plan de Reconstrucción con Cambios para el

ejercicio presupuestal 2018 que promociona el Gobierno Peruano.

1.3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL. -

Definir las condiciones para la contratación de la elaboración del expediente técnico y ejecución de

obra, según el reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la

Reconstrucción con Cambios de la obra denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

TRANSITABILIDAD DE LA AV. PROLONGACION CESAR VALLEJO TRAMO AV. FATIMA – AV.

HUAMAN, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA

LIBERTAD”

1.4. ALCANCES DEL CONCURSO OFERTA.-

En el marco de la Ley Nº 30556, DL Nº1354 y DS Nº 071-2018-PCM de Reconstrucción con Cambios,

Resolución Directoral Nº 056 -2018-RCC/DE, modificada por las Resoluciones Directorales N° 068-

2018-RCC/DE y 084-2018-RCC/DE de fecha 05 de octubre del 2018, se desarrollará de acuerdo a las

siguientes fases:

Elaboración del expediente técnico.

Ejecución de la Obra.

1.5. ACTIVIDADES Y METAS:

Las actividades a desarrollar en el concurso oferta son la elaboración del expediente técnico y la

ejecución de obra, tomando como referencia el Proyecto de Inversión pública (PIP código N°

2400100), aprobada por la Unidad Formuladora del Gobierno Regional La Libertad, (Oficio Nº 732-

2017-GRLL-GGR/UFR) en donde se han definido las siguientes metas no limitativas, las que podrían

estar sujetas a variaciones de acuerdo con las condiciones actuales de campo:

Reconformación estructural del Pavimentación 15,218 m2, costo: 1’378620.43 soles.

Veredas y rampas 4,644.84 m2 costo: 439891.56 soles.

Sardineles de concreto 2169.71 ml. costo: 172,178.20 soles

Canalización de canal existente 660.39ml costos 131,216.60 soles.

Varios (incluye semáforo) 1 glb. 164,901.39 soles


[3]

1.6. REGLAMENTOS TECNICOS y NORMAS:

Para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra el postor tendrá en cuenta los

reglamentos técnicos y normas vigentes que resulten aplicables de acuerdo al objeto y las

características de la contratación como son:

Constitución política del Perú

Ley 27783, Ley de Bases de Descentralización

Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus Normas Modificatorias.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General.

Ley 26786, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para obras y actividades

Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su reglamento.

Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento

Ley 30518, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018

Decreto Legislativo 1252, crea e Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

Inversiones.

Decreto Supremo 027-2017-EF, Reglamento del Decreto Legislativo 1252

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y salud en el trabajo

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestión de Riesgo en la Planificación de Obra.

Ley Nº 30556, DL Nº1354 y DS Nº 071-2018-PCM de Reconstrucción con Cambios

No siendo estas de carácter limitativo.

1.7. SEGUROS:

Durante la elaboración del expediente técnico, el postor deberá considerar la inclusión de un seguro

contra todo riesgo (SCTR) desde la firma de contrato hasta el inicio de obra y durante la ejecución de

obra el postor deberá considerar una póliza de Seguros todo Riesgo de Construcción (CAR –

Construction All Risk) con vigencia desde el día el inicio de obra hasta que la liquidación de la obra

quede debidamente consentida. Tomando en cuenta que la Entidad tiene el interés asegurable de la

obra, el postor ganador deberá coordinar con el área usuaria los detalles de la emisión de los seguros

y pólizas correspondientes, a efectos de que la misma se ajuste a las reales necesidades de

aseguramiento de la ENTIDAD.

2. EXPEDIENTE TECNICO A DESARROLLAR:

2.1. ACTIVIDADES

La descripción de los alcances del servicio del Consultor no es limitativa. Por lo tanto, durante el

desarrollo del servicio, el Consultor podrá ampliar y/o mejorar el Contenido o los alcances, previa

recomendación del Supervisor y/o Evaluador del expediente técnico y la conformidad de la Entidad, lo

cual no libera o exime al Consultor de su responsabilidad en la calidad del Expediente Técnico.

Tomar como base la ficha de inversión aprobada que será entregada por la Entidad, teniendo presente

que la referida información no es definitiva, por lo que el Consultor podrá realizar las mejoras que

sean necesarias para obtener un producto de calidad para el nivel de ejecución de obra y cumplir con

el objetivo del proyecto.

El Consultor es el responsable directo de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del

personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas

previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato. El plazo de


[4]

responsabilidad está establecido en la legislación vigente en materia de contrataciones del Estado, así

como en el Código Civil Peruano.

El consultor realizará un diagnóstico de la situación actual de trabajo a la que se encuentra sometida la

vía, con la finalidad de determinar los problemas centrales que presentan en sus diferentes tramos, así

como las posibilidades de solución que se deberían evaluar y la tecnología a utilizar para la realización

de los trabajos proyectados.

El Consultor desarrollará todas las alternativas de mejoras sustanciales y no sustanciales, a las

soluciones de ingeniería propuesta en el perfil de inversión, debiendo sustentarlas según corresponda,

desde el punto de vista técnico, económico, ambiental y de vulnerabilidad, efectuando el análisis

comparativo a fin de que el Supervisor y/o Evaluador del Estudio en primer lugar emita sus

comentarios y posteriormente recomiende su aprobación a Gerencia Regional de Infraestructura de la

Entidad, en el momento que corresponda.

El Consultor y el Supervisor y/o Evaluador del Estudio realizarán todos los esfuerzos para que la

interacción entre las partes sea permanente, dejando constancia de los acuerdos técnicos y

contractuales adoptados en Actas suscritas por el Jefe del Estudio y el Supervisor y/o Evaluador del

Estudio, a fin de que la cantidad de observaciones sea la menor posible y por lo tanto alcanzar la

rápida aprobación, primando el principio de eficiencia y reducción de la vulnerabilidad.

El Consultor al elaborar el expediente técnico deberá incluir la identificación y asignación bajo un

enfoque integral de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes

de intervención para reducirlos o mitigarlos conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones y la Directiva N° 12-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación

de la Ejecución de Obras”; para tal efecto se deben usar los formatos incluidos como Anexo 1

“Identificación, análisis y respuesta a los riesgos” y Anexo 3 “Asignación de Riesgos”, los cuales

contienen la información mínima que puede ser enriquecida por el Consultor.

2.2. REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO:

Para la elaboración del expediente técnico se deberá tener en cuenta, si ser limitativo, lo siguiente:

2.2.1 Topografía:

El Consultor realizará el levantamiento topográfico colocando los hitos que sean necesarios

dejándolos monumentados y georeferenciados con la base geodésica del IGN, en coordenadas

y cotas absolutas en datum WGS 84, en campo, debiendo complementar, reponer, replantear

y/o actualizar dicha información, teniendo en cuenta el nivel de estudio (expediente técnico

para ejecución de obra).

Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos de planta y perfil

longitudinal, secciones transversales cada 20 m en tramos rectos y 10 m en tramos de curva en

ambos carriles, debiendo estar demarcados en campo.

Se apoyará de hitos geodésicos monumentados de la ciudad, hitos geodésicos para el control

de las cotas se monumentaran como mínimo cada 250 m, a lo largo del trazo. Los PIs deben

monumentarse con dos referencias como mínimo con la finalidad de poder hacer el replanteo

del trazo y para el control de niveles correctamente.

Ubicar las estructuras existentes y presentar sus dimensiones, detalladamente (postes,

buzones, cajas de agua y desagüe, hidrantes, grifos de riego, canales de regadío, riego

tecnificado, transformadores de media tensión bipostes y mono postes, tuberías y válvulas de

gas, mobiliario urbano, etc).

Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la ejecución de la obra.


[5]

Previo a la realización de los trabajos de campo el Consultor presentará al Supervisor y/o

Evaluador del Estudio, los certificados de calibración de los equipos topográficos, con

antigüedad no mayor a seis (06) meses, para su revisión y aprobación.

El datum horizontal a utilizar es World Geodetic System 1984, WGS 1984.

El datum vertical es el nivel medio de las aguas del mar, la nivelación a realizar deberá ser

cerrada con el error mínimo de acuerdo a la categoría de la vía, considerar monumentación de

los BMs.

Los planos se presentarán georeferenciados y a detalle.

Se usará coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator).

Se elaborará la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), con los cuales se realizará

la generación de las curvas de nivel.

Todos los levantamientos se realizarán con estación total. En el presente proyecto, no existen

puntos inaccesibles. El trabajo comprende el desarrollo del Levantamiento Topográfico del

proyecto, el mismo que contempla sin limitativo:

Límite de manzanas. Límite de Vías, veredas, alineamiento de postes, árboles y otros. Límites de acequias, canales, etc. Ubicación de Caja porta medidor de agua (referenciada al centro de la caja). Ubicación de Caja de registro de desagüe (referenciada al centro de la caja). Ubicación de buzones de desagüe, telefonía u otros. (referenciada al centro de la tapa) Ubicación de ingresos a cocheras de viviendas y otros.

2.2.2 Estudio de Mecánica de Suelos:

Establecer las características geotécnicas, estratigrafía y propiedades físicas y mecánicas de los

suelos objeto de la pavimentación, veredas, sardineles y estacionamientos de las obras de a

ejecutar.

Todos los trabajos concernientes a esta especialidad, deberán ceñirse a la Norma E-050 Suelos

y Cimentaciones, que forma parte del Reglamento Nacional de Edificaciones. A su vez, y en

concordancia con dicho Reglamento, se invocarán las normas ASTM u otras que el Consultor

considere conveniente recomendar. Asimismo, deberá ceñirse al Manual de Pavimentos, del

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobada con Resolución Directoral N° 10-2014-

MTC/14 y al Manual de Ensayo de Materiales, del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones, aprobada con Resolución Directoral N° 18-2016- MTC/14, previa

conformidad del Supervisor del Estudio.

Considerar la norma CE-010 Pavimentos Urbanos y el reglamento nacional de edificaciones, el

reglamento nacional de vehículos (mtc).

Se considerará el estudio de canteras y el material a utilizar en obra.

2.2.3 Diseños

El Consultor deberá desarrollar alternativas que serán evaluadas desde los puntos de vista

técnico, económico, ambiental y de vulnerabilidad de la estructura.

Determinar el IMDA, con el estudio vial correspondiente.

Determinación del número estructural (diseño de estructura de pavimento)

2.2.4 Especificaciones técnicas generales:

Este rubro tendrá al menos, los siguientes alcances:

Alcances de las especificaciones técnicas

Definiciones

Normas


[6]

Suministro y control de calidad de insumos para la construcción

Medidas de seguridad

Modificaciones no sustanciales

Equipo de laboratorio de mecánica de suelos y pavimentos

Replanteo topográfico y control de niveles durante el proceso constructivo.

Obligación del contratista de coordinar con los usuarios.

Deberá quedar claramente establecidas cuáles son las responsabilidades del Contratista, por

ejemplo, la calidad de los materiales, el suministro oportuno, el correcto almacenamiento, el buen

estado de los equipos de movimiento de tierras y concreto, la calibración de los equipos del

Laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimentos, de Topografía, etc., la responsabilidad del

Contratista por el buen estado de conservación de la obra.

2.2.5 Especificaciones técnicas particulares:

Las Especificaciones Técnicas Particulares deben tener codificación concordante con la

correspondiente a cada una de las Partidas que conforman el Presupuesto Base y por lo tanto,

también con las del Análisis de Costos Unitarios.

Cada una de ellas, deberá tener la siguiente estructura:

Descripción de la partida:

Se describirá el alcance de la partida, es decir qué se está considerando: materiales, mano de obra,

equipo, herramientas, etc., para la ejecución de determinado trabajo. Se debe precisar si los precios

de los materiales son puestos en obra o es necesario complementar con la partida Flete.

La descripción de los materiales a utilizar en la producción, deben estar claramente identificados, no

estando permitido designarlos por el nombre de una marca, siempre deben estar referidos a la

especificación establecida por una norma, ejemplo, ASTM, AASHTO, etc.

No es necesario transcribir parcial o totalmente el contenido de reglamentos como por ejemplo, el

ACI-318 o ACI-350, o el contenido de las normas ASTM para agregados, cemento, etc. Sólo basta

citar qué normas o qué artículos, el Diseñador considera aplicables para materializar correctamente

en obra, la estructura diseñada.

Igual criterio se aplicará para las partidas de movimiento de tierras y otros.

Disposiciones para la ejecución de la partida:

En este rubro se debe realizar la descripción de cómo debe ejecutarse la partida, el cual ha sido

valorizado en los Análisis de Costos Unitarios

Unidad de medida:

Se debe precisar la unidad que se utilizará para efectuar el metrado de los trabajos realmente

ejecutados y que luego serán valorizados de acuerdo a los precios unitarios que ofertó el Contratista.

Forma de medición y pago:

Se precisará el procedimiento de medición de los metrados, por ejemplo, si se utilizará las secciones

de diseño que establecen los planos de obra. Si se optara por incluir partidas de transporte de

materiales, se indicará cómo se efectuará el procedimiento para determinar el coeficiente de

esponjamiento, etc.

2.2.6 Planilla de metrados:

Se realizará para cada una de las partidas que conforman el presupuesto.

Para la mejor comprensión, deberán estar en concordancia con los planos de referencia del

proyecto.

Se requiere complementar con croquis explicativos


[7]

2.2.7 Análisis de costos unitarios:

Se realizará en moneda nacional, la fecha de cálculo debe ser la más próxima posible a la fecha

de inicio de la obra de acuerdo a la normatividad vigente.

Los análisis de costos unitarios deben ser concordantes con cada una de las partidas

consideradas en el presupuesto así como con las especificaciones técnicas. Constituyen la

sustentación del costo directo.

Para la formulación del Presupuesto se tendrán en cuenta los Análisis de Costos Unitarios de la

base de datos establecidos por la Subgerencia de Estudios Definitivos del Gobierno Regional de

La Libertad.

2.2.8 Presupuesto:

Se realizará en moneda nacional, las cantidades deben ser redondeadas a dos decimales.

Deberá realizarse en software S10 presupuesto y exportado al formato Word. Excel y PDF.

El nombre de cada una de las partidas debe ser concordante con la respectiva especificación

técnica.

2.2.9 Relación de insumos y cantidades:

Es un producto que se obtiene automáticamente del software S10 Presupuestos, por lo tanto deben

aparecer todos los insumos que han sido considerados en la formulación del Presupuesto, clasificados

en Mano de Obra, Materiales, y Equipos, la unidad de medida, el metrado de cada insumo, y los sub-

totales. El total debe coincidir con el Costo Directo de cada Presupuesto.

2.2.10 Cotizaciones de materiales y equipo/maquinaria:

El Consultor deberá solicitar al menos dos cotizaciones de los materiales y equipo/maquinaria que

servirán para elaborar los análisis de costos unitarios de cada una de las partidas consideradas en el

Presupuesto, los originales de las cotizaciones se adjuntarán al Expediente Técnico.

2.2.11 Cálculo del costo del flete:

El Consultor presentará la memoria de cálculo del costo del transporte de materiales e insumos, por

peso y por volumen, que ha considerado en la estructura del Presupuesto, respetando para ello los

parámetros y metodología que establece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC.

2.2.12 Relación de equipo mínimo:

El Consultor calculará la relación de equipo mínimo para movimiento de tierras en base a los

metrados y rendimientos, el mismo que tendrá relación con el calendario valorizado de ejecución de

Obra.

2.2.13 Fórmulas Polinómicas:

El Consultor desarrollará las fórmulas Polinómicas mediante la cual se realizará el reajuste de precios

y que se aplicará en cada una de las valorizaciones mensuales durante la ejecución de la Obra.

2.2.14 Desagregado de gastos generales:

El Consultor desarrollará el desagregado de los Gastos Generales que el Contratista necesita para la

correcta, cómoda y oportuna ejecución de la obra. Deben ser clasificados como Gastos Generales

Fijos y Gastos Generales Variables.

2.2.15 Programación de obra:

El Consultor presentará los siguientes cronogramas de ejecución de Obra:

Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra.

Cronograma de Ejecución de Obra (en Microsoft Project).

Diagrama Gantt y Programación PERT-CPM, indicando Ruta Crítica.

Cronograma de Adquisición de Materiales.

Cronograma de Utilización de Equipo y Maquinaria.


[8]

2.2.16 Plan de seguridad y salud durante la ejecución de la obra:

El Consultor elaborará un estudio sobre la seguridad y la salud en el trabajo, planteando actividades

que repercutirán de manera directa en la continuidad de la producción y la moral de los

colaboradores, proponiendo un conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas

para la prevención de accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente, así como para

sensibilizar e instruir a las personas acerca de la necesidad de prácticas preventivas. Su empleo es

indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo

2.2.17 Panel fotográfico:

En este rubro solamente se colocarán las fotografías que el Consultor considere de mayor relevancia

para fines de la ejecución de la obra. Los documentos de Ingeniería se presentarán en álbum

completo de fotografías según la especialidad.

2.2.18 Estudio de Impacto ambiental:

El Consultor realizará las gestiones necesarias para obtener la certificación del estudio de impacto

ambiental, y se propondrán alternativas de solución ante cualquier problema social que se genere.

Considerar la normatividad vigente para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar

impactos ambientales negativos. El consultor deberá realizar la categorización ambiental, el estudio

de impacto ambiental y la obtención de la certificación ambiental para la inversión.

2.2.19 GESTIÓN DE RIESGOS

El expediente técnico deberá incluir los aspectos que correspondan en el marco de la Ley N° 29664 Ley

que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como su Reglamento y demás

normatividad.

En la elaboración del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que puedan

ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la

obra y las condiciones del lugar de su ejecución.

A continuación se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar el expediente

técnico:

1. Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de la

infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra.

2. Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de

construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos,

ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

3. Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio

donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos

en la ejecución de las mismas.

4. Riesgo geológico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del medio o del

proceso geológico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulación y/o estructuración

que redunde en sobrecostos o ampliación de plazos de construcción de la infraestructura.

5. Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos y/o

sobre plazos de construcción por una deficiente identificación y cuantificación de las

interferencias o servicios afectados.

6. Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las

medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.

7. Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos que

generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos

en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas.


[9]

8. Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de alguno de los

permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos públicos

distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de

las obras de construcción.

9. Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían

imputables a ninguna de las partes.

10. Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas pertinentes que

sean de aplicación pudiendo estas modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la

obra.

11. Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.

12. Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad en coordinación con el consultor

incorporar otros riesgos, según la naturaleza o complejidad de la obra.

Analizar riesgos

Este proceso supone realizar un análisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su

probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución de la obra. Producto de este análisis, se

debe clasificar los riesgos en función a su alta, moderada o baja prioridad.

Para tal efecto, la Entidad puede usar la metodología sugerida en la Guía PMBOK, según la

Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en los Anexos de la directiva N° 012-2017-OSCE/CD

o, caso contrario, desarrollar sus propias metodologías para la elaboración de dicha Matriz.

Planificar la respuesta a riesgos

En este proceso se determinan las acciones o planes de intervención a seguir para evitar,

mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados.

Asignar riesgos

Teniendo en cuenta qué parte está en mejor capacidad para administrar el riesgo, la Entidad

debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal efecto el formato

incluido como Anexo N° 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

2.2.20 Planos:

Los planos deben ser elaborados según se indica en el contenido del expediente.

Los planos deben precisar escala numérica.

2.3. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO:

A continuación, se presenta el Contenido Mínimo del Expediente Técnico, de obligatorio cumplimiento

de parte del Consultor, y por lo tanto el Supervisor del Estudio está en la obligación de hacerlo

cumplir, pero sin carácter limitativo, es decir el Consultor y el Supervisor del Estudio, en base a sus

respectivas experiencias realizarán todas las mejoras al Contenido y a sus alcances, cuya elaboración

es materia de la Contratación del Servicio.

VOLUMEN I. Memoria Descriptiva, Estudios Básicos y Metrados

Índice General

I. Ficha Técnica

II. Memoria Descriptiva

Generalidades

Nombre del proyecto

Antecedentes

Objetivos

Ubicación, acceso, límites

Beneficiarios del proyecto

Superficie a beneficiar


[10]

Instituciones involucradas en el proyecto

Características de la zona del proyecto

Características físicas

Características socio-económicas

Disponibilidad de recursos del proyecto

III. Planteamiento del proyecto

IV. Descripción de las obras a ejecutar

V. Resumen de los estudios básicos

Estudio de Mecánica de suelos

- Canteras

Diagnóstico de la situación actual

- Estudio de instalaciones preexistentes (cables eléctricos, tubería de agua y desagüe,

cables de DATA)

Estudio de topografía

Estudio de Impacto Ambiental

VI. Memoria de cálculos estructurales

VII. Metrados

VOLUMEN II.- Especificaciones Técnicas, costos y presupuestos

VIII. Especificaciones Técnicas

IX. Costos y presupuestos

Gastos de infraestructura

Resumes de presupuesto

Presupuesto de obra – costo directo

X. Desagregado de gastos generales

XI. Análisis de costos unitarios

XII. Listado de insumos de obra

XIII. Fórmulas Polinómicas

XIV. Calculo de transporte de materiales

XV. Cronogramas

Calendario de avance de obra valorizado

Cronograma de desembolso

Calendario de adquisición de materiales

Cronograma de la utilización de maquinaria y equipo

Diagrama Gantt y programación de obra PERT-CPM, indicando ruta crítica.

VOLUMEN III.- Gestión de Riesgos y Planos

XVI. Análisis de Gestión de Riesgos

XVII. Estudio con certificación ambiental.

XVIII. Relación de planos

Plano de ubicación (1/500 – A2 o A3)

Plano Topográfico con sus respectivos perfil y secciones (1/500 – A0 o A1)

Plano de situación actual detallado (1/200 – A0 o A1, por tramos)

Plano de intervenciones (codificado según metrados) detallado (1/200 – A0 o A1)

Plano proyectado a nivel de ejecución de obra (1/200 – A0 o A1)

Plano Proyectado a nivel de ejecución por sectores, incluyendo detalles de Veredas de

concreto, Pavimentación, Bermas, Sardineles, etc.


[11]

Plano de señalización (1/200 – A0 o A1)

Plano de desvío de tráfico (1/500 o 1/1000 – A2 o A3)

2.4. PRODUCTOS ENTREGABLES:

Los productos o entregables que debe presentar el Consultor correspondiente a dos Entregas Parciales

y una Entrega final, definida de la siguiente manera:

Entrega Parcial N° 01:

Tendrá una duración de Ocho (08) días calendarios de haberse suscrito el Contrato. Esta etapa

comprenderá la entrega en físico y en Cd de la siguiente información:

a). Plano de Ubicación b). Plano Topográfico con secciones transversales y longitudinales. c). Plano General de intervenciones en planta en el que incluya demoliciones. d). Plano General Proyectado en planta a nivel de ejecución g). Estudio de Suelos (según reglamento) h). Evaluación del Pavimento

Estudio de fallas

Estudio de rugosidad

Estudio deflectométrico

Evaluación de los antecedentes.

Estudio estatigráfico del pavimento existente

Diseño del pavimento, etc. j). Verificación de límites o linderos del área del Proyecto k). Inspección a zona de Trabajo l). Panel Fotográfico (con descripción de cada foto)

- Toda la Información debe estar impresa y en archivo digital.

Entrega Parcial N° 02:

Será presentado a los Catorce (14) días calendarios contados a partir de la conformidad de la entrega

parcial Nº1.

El contenido mínimo será el siguiente:

Todos los planos finales del proyecto, según el ítem 2.3.

Presentación del inicio de la gestión para la certificación del estudio ambiental según

corresponda.

Entrega Final (Expediente Técnico):

Será presentado a los Ocho (08) días calendarios contados a partir de la conformidad de la entrega

Parcial N° 02.

El contenido mínimo será el siguiente:

El consultor deberá de adjunta certificados de operación de las redes de agua potable y

alcantarillado, redes eléctricas, redes de teléfono, instalaciones de gas (de existir en la vía) las

cuales deberán estar en buen estado y operativas

Presentación Final del Expediente Técnico, según el ítem 2.3.

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES:

Para la elaboración del expediente técnico el Consultor deberá tener la especialidad en consultorías

en obras urbanas edificaciones y afines, con categoría A o B o C o D.

2.5. REQUERIMIENTO DEL PERSONAL y EQUIPAMIENTO:

2.5.1. REQUERIMIENTO DEL PERSONAL:

Para la elaboración del expediente técnico el Consultor deberá contar con el siguiente personal

clave:


[12]

a. Jefe de Proyecto y/o Jefe de Estudio: Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con

experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses, como Jefe de Proyecto y/o Jefe de

Estudio en Estudios definitivos o Expedientes Técnicos objeto de la convocatoria y/o

similares.

b. Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos, Ingeniero Civil,

colegiado y habilitado, con experiencia mínima de doce (12) meses, como

especialista en metrados, costos y presupuestos en Estudios definitivos o

Expedientes Técnicos objeto de la convocatoria y/o similares.

Se considera Servicios Similares a: Fortalecimiento y/o creación y/o rehabilitación y/o construcción

y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o mantenimiento de: vías,

calles, transitabilidad, avenidas, pistas transitabilidad petonal y/o vehicular, Carreteras, pavimentación

(pavimento rígido y/o pavimento flexible), asfaltadas, afirmadas, caminos vecinales, infraestructura

vial urbana, obras de pavimento asfaltico en caliente, en frio y/o tratamiento superficial bicapa,

pavimentación en general, tanto como obra pública o privada.

2.5.2. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

a. Una (01) estación total con precisión de lectura angular menor o igual a 6 segundos, alcance

de la medida del prisma mayor a 2,000 metros. Con certificado de calibración de entidad

autorizada, con antigüedad no mayor de un (01) año de haber sido emitido.

b. Un (01) GPS navegador.

c. Una (01) computadora, como mínimo de 04 núcleos.

d. Una (01) impresora

e. Una (01) camioneta 4x4 operativa, como mínimo del año 2012.

2.6. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

1. El CONSULTOR asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados

para la elaboración del Expediente técnico.

2. La revisión de los documentos y planos por parte de EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD,

durante la elaboración del Estudio, no exime al CONSULTOR de la responsabilidad final y total

del mismo.

3. El CONSULTOR también será responsable por la precisión de los metrados del proyecto, los

cuales deben ser congruentes con los metrados reales de obra

4. En atención a que el CONSULTOR es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá

garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado, de acuerdo a las normas

legales durante los siguientes siete (07) años, desde la fecha de aprobación del Informe Final por

parte del GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD; por lo que, en caso de ser requerido para

cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia.

5. En caso de no concurrir a la citación indicada en el numeral 4, se hará conocer su negativa al

Presidente del Gobierno Regional la Libertad y finalmente al Tribunal de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado y/o la Contraloría General de la República, para los efectos legales

consiguientes, debido a que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es

responsable ante el Estado.

6. El CONSULTOR deberá trasladar al evaluador a fin de verificar los trabajos de campo cuantas

veces sea necesario en concordancia con los presentes términos de referencia, a fin de lograr el

levantamiento de observaciones. Dicho costo está considerado en la estructura de costos del

valor referencial.

7. El consultor está obligado a asesorar al GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD, en la etapa de

ejecución del Proyecto, si ésta lo requiere, y absolverá las consultas cuando el postor,


[13]

contratista, Inspector o Supervisor, o quien la Entidad designe los soliciten, con la diligencia del

caso, de tal forma que la Entidad no incurra en atrasos de pronunciamiento según lo indicado en

el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; esta obligación deberá quedar sustentada

en el Contrato a suscribir con el Consultor.

8. El consultor, es responsable de efectuar las coordinaciones necesarias con las diferentes

instituciones públicas y/o privadas, para obtener licencias, permisos, o informes de situación de

los servicios públicos que se intervendrán como consecuencia de la ejecución de la obra de

mejoramiento de la vía.

9. El consultor deberá evaluar el pavimento existente conforme lo establece la norma técnica

CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones.

10. El consultor en el expediente técnico deberá especificar el lugar donde se eliminará el material

excedente proveniente de las demoliciones y movimiento de tierras, así como las canteras de

donde se extraerán los materiales de base y sub base, agregados para la preparación de

concreto y mezcla asfáltica.

2.7. PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las patentes,

derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos

y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución del servicio de consultoría o que

se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio.

A solicitud de la Entidad, el consultor tomará todas las medidas necesarias, y en general, asistirá a la

Entidad para obtener esos derechos.

3. EJECUCION DE OBRA: 3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA :

Se ejecutará en estricto cumplimiento del Expediente Técnico una vez aprobado.

3.2. PERSONAL CLAVE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

Ingeniero Residente de Obra :

Ingeniero civil titulado, colegiado y habilitado.

Ingeniero Asistente de Obra :

Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente:

Cualquier profesional de la rama de la Ingeniería, titulado, colegiado y habilitado.

Topógrafo :

Técnico en topografía o Especialista en Topografía y/o Bach. en Ingeniería Civil.

3.3. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO

El contratista deberá contar con la siguiente relación de equipo y maquinaria mínimo:

Mezcladora de concreto 9-11 pies 3 (2 unidades)

Camión cisterna 4X2 para agua, 2000 galones 122 hp. 01 unidad

Camión volquete 15m3, 2 unidades.

Compresora neumática76 H.P 125-175 PCM

Compactador vibratorio tipo plancha 7H.P. 02 UNIDADES.

Rodillo Lizo vibratorio autopropulsado 101-135 H:P

Rodillo neumático autopropulsado135 H:P

Rodillo Tandem vibratorio autopropulsado 111-130 H:P

Cargador sobre llantas 125-155 H:P

Pavimentadora sobre orugas 69 H:P


[14]

Motoniveladora de 125 H:P

Camión Imprimador 2000 gl.

Nivel topográfico

Teodolito.

4. VALOR REFERENCIAL, PLAZO, PAGOS Y PENALIDADES 4.1. VALOR REFERENCIAL

4.1.1. EXPEDIENTE TECNICO

El costo del servicio del expediente técnico asciende a la suma de XXXXXXXXXXXXX, que incluyen

los impuestos de Ley.

Dicho monto, comprende: el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo,

materiales, equipos y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal

cumplimiento del objeto del contrato, Incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a

cargo del postor, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos transportes seguros directos y

contra terceros.

Entendiendo que los términos de referencia no son limitativos, entendiendo que el monto

contratado abarcara todo lo necesario para obtener un expediente eficiente y óptimo para la

ejecución de la obra.

COTIZACION

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV.PROLONGACIÓN CESAR VALLEJO, TRAMO AV. FATIMA - AV. HUAMÁN -DISTRITO DE VICTOR LARCO

HERRERA-PROVINCIA DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD” CODIGO SNIP N° 2400100

CANT DESCRIPCIÓN Unidad CANT. % PARTICIP. Unit. Total S/.

1 JEFE DE PROYECTO Y/O JEFE DE ESTUDIO MES 1 100%

1 ING. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS MES 1 50%

1 ESTUDIO Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL - CERTIFICACION

GLOB 1

1 ESTUDIO DE SUELOS GLOB 1

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GLOB 1

TOTAL COSTO DIRECTO

(*) GASTOS GENERALES

UTILIDAD (%)

SUB - TOTAL

IGV (18%)

TOTAL


[15]

ANALISIS DE COSTOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS (INCLUYE CANAL EXISTENTE)

Nº DE KILOMETROS 0.793

RENDIMIENTO KM/DIA MO 0.55 KM COSTO UNITARIO DIRECTO POR KM

DESCRIPCION RECURSO

UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO S/ PARCIAL

TOPOGRAFO

HH 1.00 14.55

ASISTENTE TOPOGRFO

HH 1.00 14.55

PEONES

HH 6.00 87.27

CLAVOS

KG

0.30

CAL EN BOLSA

KG

1.00

MADERA

P2

75.00

PINTURA ESMALTE

GAL

0.53

HERRAMIENTAS MANUALES

%

0.30

ESTACION TOTAL

HM 1.00 14.55

PRISMAS

HM 4.00 58.18

NIVEL

HM 1.00 14.55

MIRAS

HM 2.00 29.09

ESTUDIO DE SUELOS (INCLUYE CALICATAS PARA CANAL EXISTENTE)

Nº DE CALICATAS 9

TRABAJO DE CAMPO

RENDIMIENTO CALICATA/DIA MO 4 CALICATA COSTO UNITARIO DIRECTO POR CALICATA

DESCRIPCION RECURSO


ING. GEOLOGO

HH 1.00 1.00

PEONES

HH 1.00 2.00

BOLSAS DE MUESTREO

unid

6.00


%

0.30

TRABAJO DE LABORATORIO

RENDIMIENTO CALICATA/DIA MO 4 CALICATA COSTO UNITARIO DIRECTO POR

CALICATA

DESCRIPCION RECURSO


ING. GEOLOGO

HH 1.00 2.00

REACTIVOS

KG

0.30


%

0.30

EQUIPO DE ROTURA

HM 1.00 2.00


[16]

LOGISTICA E INFORME FINAL

RENDIMIENTO CALICATA/DIA MO 1 CALICATA COSTO UNITARIO DIRECTO POR

CALICATA

DESCRIPCION RECURSO


PAPEL

MILLAR

0.10

FOLDER

unid 1.00

EQUIPO DE COMPUTO

HM 0.04 0.32

TRASLADO A LUGAR DE TRABAJO HM 0.04 0.32

ESTUDIO Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL - CERTIFICACION

Trabajos Técnicos y Profesionales UNIDAD CANTIDAD PRECIO S/ PARCIAL

Elaboración de Evaluación Preliminar y Declaración de Impacto Ambiental

GLB 1.00

Recopilación de Datos

Data Metereológica

GLB 1.00

Trabajo de Campo

Diagnóstico Situacional de los componentes ambientales

GLB 1.00

Monitoreos Ambientales

Monitoreo de Calidad de Aire

PTO 1.00

Monitoreo de Calidad de Ruido Ambiental PTO 1.00

Costos operativos y administrativos (incluye Personal, Traslado de equipos, materiales y personal, Envio de muestras perecibles, viaticos, Informe Teórico con Informe de Ensayos)

GLB 1.00


[17]

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV.PROLONGACIÓN CESAR VALLEJO, TRAMO AV. FÁTIMA- AV. HUAMÁN -DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA-PROVINCIA DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD” CODIGO SNIP N° 2400100

UBICACIÓN: DISTRITO: VICTOR LARCO HERRERA , PROVINCIA: TRUJILLO , REGIÓN: LA LIBERTAD

PLAZO DE EJECUCION: 1.00 meses

FECHA: Setiembre 2018

VALOR REFERENCIAL: S/.

COSTO DIRECTO: S/.

1) RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO (Costos Variables) :

DESCRIPCION UNIDAD TIEMPO UNITARIO INCIDENCIA SUB-TOTAL TOTAL

a) Oficina

Aquier de Oficina mes 1.00 x 0.20 =

Secretaria mes 1.00 x 0.20 =

Contador mes 1.00 x 0.10 =

2) NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO (Costos Fijos) :

DESCRIPCION UNIDAD UNITARIO INCIDENCIA SUB-TOTAL TOTAL

a) Varios Mobiliario, útiles de

escritorio est x 0.05 =

Impresión de planos est x 0.30 = Impresión de

expediente y copias est x 0.30 =

Pasajes y Viaticos est x 1.00 =

TOTAL GASTOS GENERALES

:

R E S U M E N :

Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución del Expediente :

Gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución del Expediente : TOTAL GASTOS GENERALES :


[18]

4.1.2. EJECUCION DE OBRA

MONTO DE EJECUCION DE OBRA: 2´727,409.40 SOLES

(Incluye: gastos generales, utilidad e IGV)

4.1.3. RESUMEN VALOR REFERENCIAL

DESCRIPCION VALOR REFERENCIAL

EJECUCION DE OBRA 2’727,409.40

Que deberá convocarse bajo la modalidad de CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS, lo

constituye la sumatoria del costo del expediente técnico + el costo de la ejecución de la obra lo

cual asciende a la suma de XXXXXXXXX

4.2. PLAZOS

4.2.1. EXPEDIENTE TECNICO: 30 días calendarios, a partir del día siguiente de la firma del

contrato, en este plazo no intervienen el tiempo de evaluación del entregable así como no

interviene el tiempo de evaluación del levantamiento de observaciones, más si se seguirá

respetando los plazos máximos de la entidad para la absolución de consulta. En el caso de

demorar más tiempo que el permitido por el reglamento se aplicara la penalidad.

El plazo máximo para el levantamiento de observaciones a los informes por parte del

Consultor será de cinco (05) días calendarios de recibida la notificación, transcurrido ello se

podrá aplicar al Consultor las penalidades de ley.

4.2.2. EJECUCION DE OBRA: 90 días calendarios. A partir del día siguiente que se cumplan

las condiciones estipuladas en articulo N° 152 de REGLAMENTACION DE LA LEY DE

CONTRACIONES DEL ESTADO,

4.3. FORMAS DE PAGOS

4.3.1. EXPEDIENTE TECNICO:

El calendario de pagos se efectuará de acuerdo a lo siguiente:

A la aprobación del Informe Parcial Nº01 : 0% del monto del Contrato

A la aprobación del Informe Parcial Nº02 : 40% del monto del Contrato

A la Conformidad del Informe Final (Nº03) por parte de la SGED : 60% del monto del Contrato

En el presente caso siendo un servicio de consultoría de obra cuyo tipo de moneda es en soles, el

pago se sujeta a la aplicación de la formula (1) la misma que debe estar prevista en los

documentos del procedimiento de selección.

Formula (1):

Primer Informe Parcial == 0% X = P

Segundo Informe Parcial == 40% X = Q

Informe Final == 60% X = S

Donde:

X = Monto de Contrato en Soles

P = Primer Pago en Soles

Q = Segundo Pago en Soles

S = Pago Final en Soles


[19]

*Si existiera penalidad según ART. 62 del reglamento del procedimiento de contratación Pública

especial para la reconstrucción con cambios y/o según ART 134° de la ley del Reglamento de

Contrataciones con el estado serán calculados por el área correspondiente (Gerencia de

Contrataciones), Quien tendrá los antecedentes de los evaluadores del Proyecto.

4.3.2. EJECUCION DE OBRA:

Se pagara mediante valorizaciones que tiene carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas

el último día de cada mes, debiendo ser presentadas a la entidad dentro del plazo

estipulado en el Art. 83 numeral 83.6 de acuerdo al D.S. 071 – 2018 MEF.

4.3.3. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

Se efectuara de acuerdo a los artículos 93° y 94° del D.S. N° 071-2018 CM: En la fecha de la

culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la

recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días.

A la culminación de los trabajos, el comité nombrado por la entidad recepcionará la obra

firmando el acta respectiva y el Contratista presentara el expediente de Liquidación de la

Obra dentro de los plazos establecidos.

4.4. PENALIDADES

4.4.1. EXPEDIENTE TECNICO:

Por efectos de elaboración del Expediente Técnico EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD,

aplicara al consultor otras penalidades señaladas en el Art. N°134 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del estado, según el cuadro siguiente.

ITEM SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD Forma de Calculo

1

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.

Aplicación por cada día de ausencia del personal 50% UIT.

2 Por cambio de profesional: Cuando el consultor decida cambiar los profesionales ofertados debido a motivos ajenos a la salud, casos fortuitos o fuerza mayor.

Aplicación por constatación y por caso ocurrido por cada profesional 0.50% del monto del contrato del Exp. Técnico.

3 Por no asistir con los especialistas indicados en el contrato cuando la SGED programe coordinaciones y reuniones de trabajos solicitados.

Aplicación por constatación y por caso ocurrido por cada profesional 3.00% del monto del contrato del Exp. Técnico.

4

Por no contar con firmas y sellos de los especialistas responsables del expediente técnico en sus entregables (Informes parciales y final) que son de su responsabilidad, se considerara como informe no entregado y será devuelto al consultor, estando sujeto a penalidad por mora.

Aplicación por constatación y por caso ocurrido 1.50% del monto del contrato del Exp. Técnico.

5 Por no contar con el domicilio legal (Para la entrega de notificaciones) establecido dentro del Distrito de Trujillo con un horario de 7:30am a 4:15pm.

Aplicación por constatación y por caso ocurrido por cada día no formalizada 1.00% del monto del contrato del Exp. Técnico.

PARA LA APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES SE SEGUIRA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:


[20]

a) Si el evaluador especialista, coordinador de proyecto, advierte que el contratista ha incurrido en una

o más de las penalidades indicada anteriormente, elaborara un informe de verificación, la cual será

suscrita obligatoriamente por este.

b) El evaluador especialista o coordinador de proyecto, según corresponda alcanzara el informe de

verificación a la oficina de SGED del GRLL, quien notificara al consultor del proyecto, indicando el tipo

de penalidad incurrida indicando el plazo para presentar su descargo, el cual no será mayor de 2 días

contados a partir del día siguiente de recibida la notificación.

c) El consultor presentara su descargo debidamente sustentado ante la oficina de SGED del GRLL, quien

derivara dicho documento al evaluador especialista o coordinador de proyecto, según corresponda.

d) El evaluador o coordinador de proyecto, según corresponda, evaluara el descargo del consultor,

emitiendo informe concluyendo si se debe o no aplicar la penalidad en que hubiere incurrido el

consultor, en igual plazo. Dicho informe lo dirigirá a la SGED del GRLL quien alcanzara dicho

documento al área correspondiente con copia al consultor, a fin deducirse la penalidad del pago que

corresponda.

e) De no presentar el consultor el descargo en el plazo otorgado, el evaluador especialista o coordinador

de proyecto procederá a emitir su informe concluyendo que se debe aplicar la penalidad. Dicho

informe lo dirigirá a la SGED del GRLL quien alcanzara dicho documento al área correspondiente con

copia al consultor, a fin de deducirse la penalidad del pago que corresponda.

4.4.2. EJECUCION DE OBRA (PENALIDADES Y MULTAS)

f) En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el Contratista pagará

una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones del Estado

(Penalidad por mora). El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de

llegarse a este tope La Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

g) Se aplicarán otras penalidades al contratista en concordancia con el artículo 134° del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales serán aplicadas hasta un máximo del diez por ciento

(10%) del monto del contrato y de manera independiente a la penalidad por mora.

h) En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES: Adicionales a la penalidad por mora:

PENALIDADES

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento

DE ACUERDO AL CAPITULO VII – TITULO VI DEL RLCE

1

En caso no se inicie y/o culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.

Una (01) UIT por cada día de ausencia del personal en obra.

Según informe del inspector o supervisor de la obra, según corresponda.

2 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor de la obra, según corresponda, impidiéndole anotar las ocurrencias.

Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.


SEGURIDAD EN LA OBRA

3

NO IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CONTROL Y MONITOREO. - Plan de Seguridad y Salud - Desarrollo de Plan de Monitoreo

5/1000 aplicado al monto de contrato



[21]

- Plan y desarrollo de Mitigación ambiental - La no realización y/o implementación de estas actividades será causal de aplicación de penalidad.

4

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Cuando el contratista permita que el trabajador labore sin ellas o que las tenga incompletas. Los implementos de Protección del Personal son: EPI básico Protección de cabeza, protección de ojos, protección de pies, protección de manos y vestimenta adecuada. EPI auxiliar o complementario Protección auditiva, protección respiratoria (según el tipo de trabajo). Además se deberán considerar equipos, indumentaria, vestuario de acuerdo a la naturaleza y exigencia de las labores que el personal en la obra ejecute, en función a las Normas de Seguridad. El personal debe llevarlo en la ejecución de los trabajos que están ejecutando. La aplicación será por cada trabajador que no cuente con su EPI y por cada vez que sea detectado.



5

SEGURIDAD DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el Contratista no emplee los dispositivos de seguridad peatonal y vehicular, y las señalizaciones especificadas en el expediente técnico.



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 3/1000

6

EQUIPOS DEL CONTRATISTA Cuando el Contratista no cuenta con los equipos mínimos ofertados requeridos para la ejecución de la obra o que los tenga incompletos. La aplicación será por cada día de incumplimiento.



7

CALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Cuando el Supervisor acepte un trabajo mal ejecutado. Además de la penalidad al supervisor, El CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la Entidad. Esto se refiere que no cumple con las especificaciones técnicas que se detallan en el expediente técnico. Donde no se cumplan con las dosificaciones, encofrados, alineamientos, pendiente y otras formas geométricas que se indican en los planos. Cuando el contratista ejecuta las partidas con materiales o insumos que no cuenten con la certificación de calidad correspondiente, los cuales deben ser calificados entre el residente y el supervisor con los correspondientes protocolos de control y/o aseguramiento de calidad. La aplicación será por cada vez que se evidencie la ocurrencia.



8

CALIDADES Y MATERIALES Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas y cada uno de los materiales utilizados no cuente con su respectivo certificado




[22]

de calidad. La penalidad será por cada caso detectado. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. Es decir que todo material utilizado debe contar con la certificación de calidad dado por el fabricante o ensayo de un laboratorio de mecánica de sueldos y/o materiales certificados de INDECOPI y demás estándares nacionales e internacionales. La aplicación será por cada vez que se evidencie la ocurrencia.

CONTRACTUALES 3/1000

09

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN PROPUESTA TÉCNICA, SALVO POR CAUSAS DE FUERZAS MAYOR. Para la ejecución de la obra, si el contratista solicita el cambio de residente Obra y/o personal técnico propuesto Ofertado en la propuesta Técnica. Se aplicará la multa del monto contratado por CADA CAMBIO, salvo por los siguientes casos:

Por demora o postergación del inicio de plazo de la

obra por más de 30 días calendario entre el otorgamiento de la buena pro y el inicio de plazo de la obra.

Además, no estando permitido cambio salvo por

razones de fuerza mayor (Pronunciamiento N° 149-2010/DTN); por lo que la multa será efectiva si no se cumple con las razones descritas en el pronunciamiento.



10

FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO. El residente y los profesionales especialistas propuestos debe dirigir la ejecución de los trabajos efectuados por el contratista, asistiendo en forma permanente y todos los días laborables de la obra, y los demás profesionales durante el plazo de su participación de acuerdo a las partidas de su especialidad, en caso contrario se aplicará una multa por su inasistencia, siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmado por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra y dejando constancia con un responsable de la obra o con informe de supervisión o inspector según sea el caso.



11

INFORME DEL PROFESIONAL DE CADA ESPECIALIDAD PROPUESTO Cada profesional propuesto según especialidad deberá presentar su informe, debidamente firmado, en caso contrario se aplicara la multa, por mes y/o en cada valorización estos informes deberán acompañar el informe de valorización correspondiente, cada informe deberá contener fotografías (mínimo 04) donde se evidencia la presencia del especialista y el trabajo efectuado en el lugar de emplazamiento de la obra. La aplicación será por cada vez que se evidencie la ocurrencia.



12 RESIDENTE. 5/1000 aplicado al Según informe


[23]

Cuando personal de LA ENTIDAD, no ubique al Residente en obra (en el momento de la inspección), éste acudirá al cuaderno de autocontrol, en caso de no estar anotado el lugar del desplazamiento, se aplicará una multa según penalidad sobre el Monto del Contrato, por el día o los días en que personal no haya anotado su presencia en el cuaderno de autocontrol y se haya ausentado, siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmado por el personal de LA ENTIDAD que visitó la obra, dejando copia de la misma en manos de algún responsable en la obra.

monto de contrato del inspector o supervisor de la obra, según corresponda.

13

CUADERNO DE OBRA. Por no encontrarse el Cuaderno de Obra, en el momento de la inspección por parte de personal de LA ENTIDAD. Por el llenado del Cuaderno de Obra, no esté acorde a la fecha de inspección. La aplicación será por cada vez que se evidencie la ocurrencia.


Según informe del inspector, supervisor y/o coordinador de obra de obra, según corresponda.

14

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. Cuando el contratista no presente el cronograma de ejecución de obra que corresponda a adicionales de obra y/o no presentar el cronograma de ejecución de avance acelerado cuando el supervisor identifique que el porcentaje de ejecución está en 80% o debajo de este en relación de cronograma de ejecución programado. Artículo 173.- Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.



15

PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. Cuando la empresa contratista no presenta en la etapa de recepción de obra (día final de levantamiento de observaciones) lo correspondiente al Plan de operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento instalado además de los planos post construcción donde se especifique claramente los replanteos de tuberías, ductos, instalación eléctricas, sanitarias, data y otras, para el mantenimiento correspondiente. La aplicación será por cada día que se evidencie la ocurrencia.


Según informe de presidente de comité de recepción de obra, al cual se entregará dicho plan.

16 ASISTENCIA A REUNIÓN MENSUAL DE COORDINACIÓN. Cuando la empresa contratista no asista a las reuniones de coordinación sobre la ejecución de los proyectos los días


Según informe del Coordinador de Obra y/o Sub Gerencia de


[24]

viernes de cada primera semana del mes en la oficina de la Sub Gerencia de Obras y Supervisión, A partir de la firma de contrato.

Obras y Supervisión.

17

CUADERNO DE ASISTENCIA DE PERSONAL PROPUESTO. Cuando en el lugar de emplazamiento de la obra no se encuentre el cuaderno o bitácora de asistencia para el personal clave de la propuesta ofertada y el cual no se encuentre debidamente firmado por cada uno de ellos los días que corresponda a su asistencia, este documento debe ser de libre disponibilidad para cualquier visitante debidamente identificado.


Según informe del Coordinador de Obra y/o Sub Gerencia de Obras y Supervisión y/o personal de la entidad que advierta el hecho y deje constancia con un acta en la obra.

18

PRESENTACIÓN DE INFORMES NECESARIOS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS. Cuando la empresa inicie los trabajos (Día siguiente de acta de entrega de terreno) los especialistas deberán de presentar informes los cuales contengas los planes correspondiente a cada especialidad (Plan de Monitoreo arqueológico, Plan de manejo Ambiental, Plan de seguridad de Obra, Dossier de Calidad, y otros que por especialidad sean necesarios) de acuerdo a normatividad correspondiente de cada una de las especialidades.


Según informe del Coordinador de Obra y/o Sub Gerencia de Obras y Supervisión.

19

CRONOGRAMA VALORIZADO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. Cuando el contratista no presente los cronogramas requeridos al inicio de los trabajos teniendo como plazo de 05 días calendarios a partir del inicio del plazo contractual.



20 NO PERMITIR EL INGRESO DE PERSONAL DE LA ENTIDAD. Cuando la empresa no permita el ingreso de personal de la entidad debidamente identificado.


Según informe del Coordinador de Obra y/o Sub Gerencia de Obras y Supervisión y/o cualquier otro personal de la entidad.

21

No cumplimiento de actos administrativos (Presentación de solicitud de trámite) necesarios y establecidos en su contrato de ejecución de obra, relacionados a la ejecución de obra, los cuales se realizan ante entidades que otorgan autorizaciones y/o aprueban documentación relacionada a la ejecución; dentro de los plazos requeridos y relacionados al cumplimiento de la ejecución de partidas del cronograma de ejecución de obra.



22 INFORME Y/O INFORME ESPECIAL No cumplimiento a la presentación del informe y/o informe especial solicitado por la entidad y/o supervisión.



23

No anotar en cuaderno de Obra ya que el residente de la obra o supervisor, según corresponda, debe evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el


Según informe del Coordinador de Obra y/o Sub Gerencia de Obras y Supervisión


[25]

caso. La penalidad será aplicada al residente y se tendrá en cuenta para las obras que en el Expediente Técnico contengan Gestión de Riesgos, según normativa vigente..

Procedimiento de evaluación y aplicación de penalidades

El procedimiento a seguir para la aplicación de penalidades, así como la presentación de descargos,

será como se indica a continuación:

Si durante las visitas al lugar de ejecución, un funcionario del Gobierno Regional o el Coordinador de

Obra o Inspector de Obra, advierte que el contratista ha incurrido en una o más de las penalidades

indicadas anteriormente, elaborara un Acta de Verificación, la cual será suscrita obligatoriamente

por este, pudiendo además ser suscrita por uno o más de los trabajadores presentes o de ser posible

por una autoridad local.

El inspector o supervisor de obra, según corresponda elaborara un informe y trasladara dicha acta

al contratista o a su residente adjuntando copia del acta indicada en el párrafo anterior, calificando

el tipo de penalidad incurrida indicando el plazo para presentar su descargo, el cual no será mayor

de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la notificación.

El contratista presentara su descargo debidamente sustentado ante el inspector o supervisor de la

obra, según corresponda.

El Inspector o supervisor de la obra, según corresponda, evaluara el descargo del contratista,

emitiendo informe concluyendo si se debe o no aplicar la penalidad en que hubiera incurrido en

contratista, en igual plazo. Dicho informe lo dirigirá a la Entidad con copia al Contratista, a fin de

deducirse la penalidad del pago de valorización que corresponda.

De no presentar el contratista el descargo en el plazo otorgado, el inspector o supervisor de la obra

procederá a emitir su informe concluyendo que se debe aplicar la penalidad. Dicho informe lo

dirigirá a la Entidad con copia al Contratista, a fin de deducirse la penalidad del pago de valorización

que corresponda

5. OTROS

5.1. LUGAR DE LA PRESTACION:

La prestación se realizará en la siguiente ubicación:

Departamento Provincia Distrito Localidad

La Libertad Trujillo Víctor Larco

Herrera

Av. Prolongación cesar vallejo tramo av.

Fátima – av. Huamán

5.2. CONFORMIDAD:

Las conformidades de los entregables del expediente técnico serán dadas por la Subgerencia de

Estudios Definitivos de la Entidad, previa aprobación del supervisor y/o Evaluador del estudio.

Para la APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO el consultor deberá de adjunta certificados de

operación de las redes de agua potable y alcantarillado, redes eléctricas, redes de teléfono y

instalaciones de gas (de existir en la vía) las cuales deberán estar en buen estado y operativas,

5.3. ADELANTOS

No se realizará ningún adelanto dispuesto por la alta gerencia del Gobierno Regional la libertad.

5.4. CONFIDENCIALIDAD

Reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso y que se

encuentre relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha

información a terceros.


[26]

6. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. –

A. CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

B. CONTRATO DE CONSORCIO Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes1, en la que se

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y

EQUIPAMIENTO

C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL

EXPEDIENTE TÉCNICO.

a. Jefe de Proyecto y/o Jefe de Estudio: Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

b. Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos: Ingeniero Civil, colegiado y

habilitado.

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA ELABORACIÓN DEL

EXPEDIENTE TÉCNICO

a. Jefe de Proyecto y/o Jefe de Estudio: Ingeniero Civil, colegiado y habilitado,

con experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses, como Jefe de Proyecto y/o

Jefe de Estudio en Estudios definitivos o Expedientes Técnicos objeto de la

convocatoria y/o similares.

b. Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos, Ingeniero Civil,

colegiado y habilitado, con experiencia mínima de doce (12) meses, como

especialista en metrados, costos y presupuestos en Estudios definitivos o

Expedientes Técnicos objeto de la convocatoria y/o similares.

Se considera Servicios Similares a: Fortalecimiento y/o creación y/o rehabilitación y/o

construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o

mantenimiento de: vías, calles, transitabilidad, avenidas, pistas transitabilidad petonal y/o

vehicular, Carreteras, pavimentación (pavimento rígido y/o pavimento flexible), asfaltadas,

afirmadas, caminos vecinales, infraestructura vial urbana, obras de pavimento asfaltico en

caliente, en frio y/o tratamiento superficial bicapa, pavimentación en general, tanto como obra

pública o privada

C.3 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Ingeniero Residente de Obra :

Ingeniero civil titulado, colegiado y habilitado.

Ingeniero Asistente de Obra :

Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente:

Cualquier profesional de la rama de la Ingeniería, titulado, colegiado y habilitado.

Topógrafo :

Técnico en topografía o Especialista en Topografía y/o Bach. en Ingeniería Civil.

C.4XPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Ingeniero Residente de Obra

1 En caso de presentarse en consorcio.


[27]

Deberá acreditar una experiencia mínima de TRES (03) años, como Residente y/o Jefe de

Supervisión y/o Inspector y/o supervisor en Obras, objeto de la convocatoria y/u obras

similares.

Ingeniero Asistente de Obra

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOS (02) años, como Residente y/o Jefe de

Supervisión y/o Inspector y/o supervisor y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor

y/o asistente de inspector y/o especialista en control de proyecto y/o especialista en control de

calidad y/o especialista en control de obra, en ejecución de obras objeto de la convocatoria y/u

obras similares.

Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente

Deberá acreditar una experiencia mínima de DOS (02) años, como Supervisor en Seguridad y/o

Supervisor en Medio Ambiente y/o Supervisor en Salud Ocupacional y/o Supervisor en

Seguridad Industrial y/o Especialista en Seguridad y/o Especialista en Medio Ambiente y/o

Especialista en Salud Ocupacional y/o Especialista en Seguridad Industrial y/o Prevencionista de

Riesgo y/o Jefe de Medio Ambiente, y/o Especialista Ambiental y/o Supervisor de SSOMA

(Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente) y/o Supervisor HSE (Salud, Seguridad y

Medio Ambiente) y/o Responsable de SSMO y/o Jefe de SSOMA y/o Ingeniero de Seguridad y/o

Ingeniero de seguridad y medio Ambiente en obras objeto de la convocatoria y/u obras en

general.

Topógrafo

Deberá acreditar una experiencia mínima de Doce (12) meses, como Topógrafo y/o Jefe de

Topografía y/o Topógrafo Responsable y/o Responsable de la Topografía en ejecución de obras

objeto de la convocatoria y/u obras en general.

Se considerará obra similar: Fortalecimiento y/o creación y/o rehabilitación y/o construcción

y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o mantenimiento de:

vías, calles, transitabilidad, avenidas, pistas transitabilidad petonal y/o vehicular, Carreteras,

pavimentación (pavimento rígido y/o pavimento flexible), asfaltadas, afirmadas, caminos

vecinales, infraestructura vial urbana, obras de pavimento asfaltico en caliente, en frio y/o

tratamiento superficial bicapa, pavimentación en general, tanto como obra pública o privada

C.5 EQUIPAMIENTO

Mezcladora de concreto 9-11 pies 3 (2 unidades)

Camión cisterna 4X2 para agua, 2000 galones 122 hp. 01 unidad

Camión volquete 15m3, 2 unidades.

Compresora neumática76 H.P 125-175 PCM

Compactador vibratorio tipo plancha 7H.P. 02 UNIDADES.

Rodillo Lizo vibratorio autopropulsado 101-135 H:P

Rodillo neumático autopropulsado135 H:P

Rodillo Tandem vibratorio autopropulsado 111-130 H:P

Cargador sobre llantas 125-155 H:P

Pavimentadora sobre orugas 69 H:P

Motoniveladora de 125 H:P

Camión Imprimador 2000 gl.

Nivel topográfico

Teodolito.

Requisitos:


[28]

Los postores podrán ofertar equipos de mayor capacidad y en cantidad mayor.

Los Equipos y Maquinarias acreditados tendrán una antigüedad máxima de Diez (10) años

anteriores a la presentación de la oferta.

La presentación incompleta o inferior en número, o en potencia dará lugar a no admitir la

propuesta del postor.

6.2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cumplir con las obligaciones que se establecen en la Ley, el Reglamento, normas

complementarias modificatorias y las Bases del procedimiento de contratación pública especial.

Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos,

especificaciones técnicas, memoria descriptiva, Expediente Técnico de Obra, Bases y demás

documentos generados en el Procedimiento de Selección, en el plazo establecido conforme al

Cronograma de Avance de Obra.

El Contratista deberá contar con todos los implementos, equipos y personal necesarios para

realizar el cumplimiento de la obra, siendo el único responsable por su seguridad personal y/o de

otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadía, alimentación y

traslado de personal y/o equipo, será por cuenta del postor en su totalidad, no reconociéndose

pago alguno por dichos criterios.

Durante la ejecución de la obra, El Contratista está obligado a cumplir con los plazos parciales

estipulados en el Calendario de Avance de Obra vigente. Si se produjera un atraso injustificado en

el avance físico valorizado de las obras, se procederá de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 173°

del Reglamento.

Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos Técnicos, Normas

Técnicas, Metrológicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; así como, asumir los gastos que

demanden los ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra.

Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, necesarios

para garantizar la calidad de la obra.

El Contratista abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente

foliado, el mismo que será firmado y sellado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el

residente. En este cuaderno de obras se anotaran las indicaciones, órdenes, autorizaciones,

reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la

obra.

Asimismo corresponde al Contratista, la contratación de todos los seguros necesarios, para

resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizaran y los terceros eventualmente

afectados.

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la

ejecución de todos y cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario para tal

efecto.


[29]

Ejecución de los trabajos: Los daños y/o problemas causados durante la ejecución de la obra,

corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno

por parte de la Entidad.

El Contratista tendrá en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de seguridad

e higiene ocupacional.

El Residente junto con la Supervisión son los responsables de la presentación de los metrados

verdaderamente ejecutados, por lo que se deberá presentar la sustentación oportuna en obra.

Actuar de acuerdo a lo indicado en el Art. 35 de la Ley de Contrataciones, respecto a sub

contrataciones.

Durante la ejecución de la obra se debe de contar de forma permanente y directa con el Ing.

Residente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 154 del Reglamento.

La implementación de la Gestión De Riesgos en la Planificación de la Ejecución De Obras, de

acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

Responsabilidad Del residente respecto a la Gestión De Riesgos en la Planificación de la

Ejecución De Obras, de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

El Residente de la obra, deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de

riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad

semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

6.2.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a

reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos; El plazo máximo de responsabilidad del

contratista es de (07) años. A partir de la conformidad de la Recepción de la obra. conforme a lo

dispuesto por el artículo 40º de la Ley de contrataciones del estado

6.2.3 INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

En caso de demoras injustificadas en la ejecución de la obra, la entidad podrá intervenir

económicamente la ejecución de la obra, de acuerdo al artículo 89° del Procedimiento de

Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios Decreto Supremo Nº 071-

2018-pcml.

6.2.4 VALORIZACIONES DE OBRA

Se pagara mediante valorizaciones que tiene carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el

último día de cada mes, debiendo ser presentadas a la entidad dentro del plazo estipulado en el

Art. 83 numeral 83.6 de acuerdo al D.S. 071 – 2018 MEF.

6.2.5 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

Se efectuara de acuerdo a los artículos 93° y 94° del D.S. N° 071-2018 CM: En la fecha de la

culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la

recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días.

A la culminación de los trabajos, el comité nombrado por la entidad recepcionará la obra

firmando el acta respectiva y el Contratista presentara el expediente de Liquidación de la Obra

dentro de los plazos establecidos.

6.2.6 SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION

Se efectuara de acuerdo a los artículos 74° del Procedimiento de Contratación Pública Especial

para la Reconstrucción con Cambios Decreto Supremo Nº 071-2018-pcml.

6.2.7 ADELANTOS

La Entidad NO entregará adelantos directos ni adelantos para materiales o insumos.


[30]

7. FACTORES DE EVALUACIÓN

La Experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la

evaluación de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACIÓN TÉCNICA

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán

descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

El único factor de evaluación técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en a)

Experiencia en Elaboración de Expediente Técnico y b) Experiencia en ejecución de obras similares,

conforme el detalle siguiente:


A. EXPERIENCIA EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Criterio: Se evaluará considerando monto facturado acumulado equivalente hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, en la elaboración de expedientes técnicos, durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, correspondientes a un máximo de DIEZ (10) contrataciones. Se considerará obra SIMILAR: Fortalecimiento y/o creación y/o rehabilitación y/o construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o mantenimiento de: vías, calles, transitabilidad, avenidas, pistas transitabilidad petonal y/o vehicular, Carreteras, pavimentación (pavimento rígido y/o pavimento flexible), asfaltadas, afirmadas, caminos vecinales, infraestructura vial urbana, obras de pavimento asfaltico en caliente, en frio y/o tratamiento superficial bicapa, pavimentación en general, tanto como obra pública o privada Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de contratos acompañados de su correspondiente conformidad. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 11 referido a experiencia en elaboración de expedientes.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en servicios similares servirá para acreditar la experiencia. 0


[31]


B. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado equivalente hasta TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, en la ejecución de obras similares, durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, correspondientes a un máximo de DIEZ (10) contrataciones. Se considerará obra similar:

Fortalecimiento y/o creación y/o rehabilitación y/o construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o mantenimiento de: vías, calles, transitabilidad, avenidas, pistas transitabilidad petonal y/o vehicular, Carreteras, pavimentación (pavimento rígido y/o pavimento flexible), asfaltadas, afirmadas, caminos vecinales, infraestructura vial urbana, obras de pavimento asfaltico en caliente, en frio y/o tratamiento superficial bicapa, pavimentación en general, tanto como obra pública o privada Acreditación: L0a experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas liquidaciones de obra consentidas en el caso de obras públicas, o con contratos y sus comprobantes de pago acompañados de documento que acredite la culminación de la obra, en el caso de obras privadas. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 12 referido a la experiencia en obras similares del postor.

PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA (A+B)

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUBGERENCIA DE ...

Documents

Transcript of GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUBGERENCIA DE ...