GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO...

de 120

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

EJECUCIÓN DE OBRA

BAJO LA CARACTERÍSTICA DE REALIZACION DE CONTRATO A:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

ESTAS BASES Y SUS ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA

ORIGEN DE LOS RECURSOS ESTATALES

de 120


SECRETARÍA DE COMUNICACIONES BASES DE PARTICIPACIÓN PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por conducto de la Secretaría de Comunicaciones pone a su disposición las presentes bases:

Así mismo, se entenderá por:

Ley: Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. Licitante(s): Persona física o moral que participa en cualquier procedimiento de licitación pública,

o bien por invitación a cuando menos tres personas. Convocante: Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través de la Secretaría de

Comunicaciones, para la Dirección General de Carreteras Estatales por conducto de la Unidad de Licitaciones.

Contratista(s): Persona física o moral que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.

Dependencia: Secretaría de Comunicaciones.

1. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1. La presente licitación es nacional y no se realiza bajo la cobertura de algún tratado, por lo que solo se aceptarán proposiciones de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

1.2. El porcentaje de contenido nacional del valor de la obra es del 100%.

1.3. Las proposiciones se deberán presentar en idioma español y en pesos mexicanos.

1.4. Las proposiciones no podrán ser enviadas a través del servicio postal de mensajería o por medios remotos de comunicación electrónica.

1.5. Las proposiciones presentadas surtirán los efectos más amplios que en derecho corresponda y serán válidas únicamente en esta licitación.

1.6. No podrán participar personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos del artículo 43 de la Ley.

1.7. Deberán manifestar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

1.8. El área ejecutora entregará a través de la Unidad de Licitaciones, el catálogo de conceptos con cantidades y unidades de medición, así como el proyecto ejecutivo, especificaciones particulares y/o generales, en su caso, debidamente firmados por el responsable del proyecto.

1.9. La Convocante entregará el modelo de contrato correspondiente al tipo de trabajos a realizarse.

1.10. El Licitante deberá manifestar mediante escrito que leyó, conoce y acepta las bases de licitación, anexos, proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos y modelo de contrato, proporcionados por la Convocante, conocer las normas generales de construcción de la S.C.T. y particulares, en su caso, por lo que no se podrá invocar desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

1.11. Es requisito indispensable para el Licitante adjudicado, después de haber firmado su contrato y antes de iniciar los trabajos motivo de esta licitación, el colocar la cartelera informativa de inicio de obra, el tamaño, características e información que debe contener será descrito a detalle en el contrato de obra y éste será conforme al tamaño e importancia de la obra motivo de esta licitación. En el caso de no cumplir con esta indicación se aplicarán las sanciones que también serán establecidas en el contrato.

1.12. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, ni de las proposiciones presentadas por los Licitantes podrán estar sujetas a negociación.

de 120

1.13. El Contratista que desee participar en la presente Licitación, deberá contar con el Registro vigente en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ante la Secretaría de Finanzas y Planeación.

1.14. En cumpliendo con lo previsto por el capítulo III de las obras y acciones numeral 16, párrafo II, de las Reglas de Operación del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nóminas, los participantes de las licitaciones públicas deben dar de alta sus nóminas, que incluya a todo el personal (niveles directivos, supervisores, residentes y mano de obra) relacionado con la ejecución de la obra o acción en el territorio veracruzano, previamente al inicio del proceso de licitación y en su caso, hacer las retenciones y los enteros de Impuesto a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 98 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y expedir las constancias correspondientes.

1.15. Conforme al artículo 37, de la Ley, se difundirá la Convocatoria: en la Gaceta Oficial del Estado, los diarios de mayor circulación Estatal y vía internet, lapso durante el cual se recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica: [email protected]

1.16. Los licitantes que participan en ésta deberán estar inscritos en la plataforma compranet5.0

1.17. La empresa adjudicada deberá considerar al término de la obra el aviso al Instituto Mexicano del Seguro Socia de conclusión de sus trabajos según el artículo No. 12 párrafo tercero del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado.

1.18. Marco Jurídico a aplicar: Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave y demás normatividad aplicable.

1.19. Marco Jurídico adicional: Ley Federal de Metrología y Normalización, Ley del Seguro Social, Ley Federal del trabajo, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, Ley del Impuesto sobre la Renta y demás disposiciones aplicables.

1.20. Referencias complementarias: Bases de licitación, proyecto ejecutivo; normas para construcción e instalaciones y de calidad de los materiales emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigentes y especificaciones particulares en su caso.

de 120

2. INFORMACIÓN PARTICULAR

2.01 Licitación Pública Nacional N° LPN-112T00000-6000-002-13 2.02 Convocatoria de fecha 9 de enero de 2013

2.03 Trabajos relativos a

Reconstrucción de la base hidráulica y carpeta asfáltica con mezcla en caliente y obras complementarias del Km. 0+000 al Km. 2+500 y del Km. 3+350 al Km. 4+850 de camino Mata de Uva-Playa Zapote, en el municipio de Alvarado, Veracruz.

2.04 Origen del recurso

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) R de los ejercicios 2009, 2011 y 2012, así como Obra Estatal Directo (OED), del ejercicio 2012.

2.05 Modalidad de contratación Precios Unitarios y tiempo determinado.

El pago será Por unidad de obra terminada, conforme a la disponibilidad presupuestal y estimaciones generadas y autorizadas.

2.06 Período de venta de bases Del 9 al 18 de enero de 2013

2.07 Inscripción

Copia del oficio de aceptación para participar en la presente licitación (especificando el número de convocatoria, el número de licitación, el nombre de la obra), firmado por el representante de la empresa o persona interesada.

2.08 Lugar de pago En las Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones ubicada en la calle Coronel Pablo Frutis N° 4, Colonia Esther Badillo, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 91190.

2.09 Costo de bases $ 8’000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.)

2.10 Lugar, fecha y hora de la visita al

sitio de realización de los trabajos

Acceso principal al Palacio Municipal de Alvarado, Ver., el día 16 de enero de 2013, a las 10:00 horas.

2.11 Lugar, fecha y hora de la junta

de aclaraciones

En la sala de juntas de la Dirección General de Carreteras Estatales de la Secretaría de Comunicaciones el día 17 de enero del 2013 a las 11:00 horas, ubicado en calle Coronel Pablo Frutis N° 4, Colonia Esther Badillo, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 91190.

2.12 Lugar, fecha y hora de la

presentación y apertura de proposiciones

En la sala de juntas de la Dirección General de Carreteras Estatales de la Secretaría de Comunicaciones el día 24 de enero del 2013 a las 14:00 horas, ubicado en calle Coronel Pablo Frutis N° 4, Colonia Esther Badillo, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 91190.

2.13 Fecha de inicio de los trabajos 8 de marzo de 2013.

2.14 Fecha de terminación de los

trabajos 5 de junio de 2013.

2.15 Plazo de ejecución en días

naturales 120 días

2.16 Anticipo 30%; de los cuales el 20% para la compra de materiales y el 10% para inicio de los trabajos, en una sola exhibición.

2.17 Capital contable requerido $ 10’000,000.00

2.18 Materiales y/o equipo de

instalación permanente que proporcionará la convocante

Ninguno

2.19 Partes que se subcontratarán No se podrá subcontratar la obra y/o parte alguna de la misma.

de 120

3. PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.

El procedimiento de la presente licitación se sujetará al orden siguiente:

3.1. Convocatoria pública.

3.2. Registro de participación.

3.3. Visita al sitio de realización de los trabajos.

3.4. Junta de aclaraciones.

3.5. Presentación y apertura de proposiciones.

3.6. Notificación de fallo.

3.7. Suscripción del contrato.

4. CONVOCATORIA PÚBLICA.

4.1. La convocatoria será publicada en el Gaceta Oficial del Estado el día señalado al principio de este documento en el numeral 2.02. y se encuentra disponible para su consulta en: http://www.secomver.gob.mx y http://www.compraver.gob.mx

5. REGISTRO DE PARTICIPACIÓN.

5.1. Registro de participación

5.1.1. Estar dado de alta en el sistema CompraVer en dirección electrónica: https://www.compraver.gob.mx

5.1.2. En la Dependencia, Unidad de Licitaciones de la Secretaría de Comunicaciones, sita en la calle Coronel Pablo Frutis No. 4, Colonia Ma. Esther Badillo, C.P. 91190, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en días hábiles de 09:00 a 12:00 horas y deberá presentar:

Para todos los casos enviar vía correo electrónico a la Unidad de Licitaciones: [email protected] y llevar personalmente a la Unidad mencionada solicitud en escrito libre, en papelería membretada del interesado, dirigida al Secretario de Comunicaciones, mencionando: el deseo de participar en la presente licitación; número de licitación; descripción de los trabajos, fecha de redacción de la solicitud, fecha de apertura; nombre y firma del representante legal y en ningún momento el derecho de participación será transferible.

5.2. Obtención de bases.

,

5.2.1. Podrá recoger sus bases en días hábiles en la Unidad de Licitaciones de esta Secretaría de Comunicaciones, sita en la calle Coronel Pablo Frutis No. 4, Colonia Ma. Esther Badillo, C.P. 91190, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de 09:00 a 12:00 horas y deberá presentar el escrito libre que se solicita en el párrafo dos del numeral 5.1.2. de estas bases.

de 120

6. VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

6.1. La Convocante por conducto del representante del área ejecutora, mostrará una sola vez el sitio donde se ejecutará la obra.

6.2. El punto de reunión será específicamente como fue establecido en la información particular de estas bases numeral 2.10., PALACIO MUNICIPAL que corresponda, en la ENTRADA PRINCIPAL y deberá presentarse ante el representante de la DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, único responsable de llevar a cabo el recorrido y extender la constancia de visita.

6.3. Al final del recorrido se entregará la constancia de visita al sitio, la cual deberá integrarse en el documento correspondiente dentro de la proposición técnica, ésta contendrá la fecha y hora para la celebración de la junta de aclaraciones y de la apertura de las proposiciones; también en su caso, cualquier cuestionamiento referente a la convocatoria o a las bases y anexos de la licitación, las cuales serán contestadas en la junta de aclaraciones.

6.4. La asistencia de los Licitantes es optativa, lo anterior no deslinda al Licitante del conocimiento amplio de las condiciones naturales: geográficas, hidrológicas y ambientales, asegurándose de presentar una proposición acorde a las mismas.

7. JUNTA DE ACLARACIONES.

7.1. Se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora establecidos en el numeral 2.11 de estas bases y la asistencia de los Licitantes será optativa, siendo responsabilidad de los que no asistan de recabar copia del acta correspondiente en las oficinas de la Dependencia ubicadas en la calle Coronel Pablo Frutis No. 4, colonia Ma. Esther Badillo, C.P. 91190; en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, ó a través de la dirección de Internet www.compraver.gob.mx y www.secomver.gob.mx

7.2. Los Licitantes deberán entregar, por escrito en papelería membretada de la empresa y firmado las dudas y comentarios que arroje la consulta de las bases de licitación, proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos y especificaciones que surjan como consecuencia de la visita al sitio de la obra, antes de iniciar la junta de aclaraciones, tendrán diez días hábiles, los cuales permanece la información para consulta y a mas tardar se recibirán con veinticuatro horas previamente a la fecha y hora de la junta de aclaraciones en compranet y se resolverán en el acto mismo. Al no existir solicitudes presentadas por los Licitantes o al ser éstas debidamente valoradas y contestadas por la Dependencia, el Licitante no tendrá derecho a reclamar en forma posterior a la presentación y apertura de las proposiciones, sobre cualquier asunto o tema relacionado con la licitación o con la ejecución de la obra que para él hubiere sido confuso, ambiguo, no claro, indefinido o erróneo.

El correo electrónico donde pueden enviar sus dudas es: [email protected]

7.3. Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivado del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de sus proposiciones.

7.4. Al final del evento se levantará el acta correspondiente donde se asentarán las preguntas y respuestas, que será firmada por los participantes, la falta de alguna firma no invalidará este documento.

8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

8.1. Presentación:

8.1.1. La convocatoria, los formatos y anexos que se adjuntan a las bases forman un conjunto integral, cada uno contiene instrucciones de llenado e información que debe ser leído cuidadosamente para la elaboración y presentación de las proposiciones.

de 120

8.1.2. Los licitantes deberán cumplir con lo el capital contable solicitado en el numeral 2.17 de la información particular de estas bases de licitación.

8.1.3. Los Licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en estas bases de licitación, sus anexos, proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, normas generales de construcción y particulares, en su caso, así como en las aclaraciones y/o modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones.

8.1.4. Conforme a lo previsto en las bases de licitación, se detallan los documentos que deberán presentarse para acreditar su existencia legal, personalidad jurídica, el capital contable requerido, así como la experiencia y capacidad técnica necesaria para realizar obras de acuerdo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos motivo de esta licitación.

8.1.5. La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones se especifica detalladamente en estas bases de licitación en el numeral 11 para acreditar la situación legal y financiera; numeral 11.2 proposición técnica y numeral 11.3 proposición económica.

8.1.6. El impuesto sobre nóminas del 2%, no debe estar reflejado en los análisis de los precios unitarios, por lo tanto no debe estar incluido en el factor de salario real y/o dentro del factor de sobrecosto, de los cálculos que se realicen en sus ofertas las personas físicas y morales que deseen contratar obra o servicios con el Gobierno del Estado, conforme a lo dispuesto por el oficio circular emitido en la Gaceta Oficial del 19 de abril del 2002.

8.1.7. No se aceptan correcciones, raspaduras ni enmendaduras.

8.1.8. Los Licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación.

8.1.9. En caso de que el represente legal no asista a la apertura de proposiciones, deberá extender carta poder simple a quien asiste en su lugar, para que lo represente en dicho acto, quien deberá presentar identificación oficial.

8.1.10. El licitante deberá tomar en cuenta que las condiciones de pago son de acuerdo al tipo de contrato a celebrar.

8.1.11. Todos los gastos que haga el Licitante en la elaboración y presentación de sus proposiciones, serán con cargo a él mismo y no son reintegrables.

8.1.12. Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas en forma autógrafa por los representantes legales o apoderados de los Licitantes, en todas y cada una de sus hojas y documentos anexos, incluyendo las copias de su documentación legal y financiera.

8.2. Apertura de proposiciones:

8.2.1. Las proposiciones serán recibidas en forma personal en el día, hora y lugar establecidos.

8.2.2. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, registrando previamente su participación debiendo abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

8.2.3. El acto de presentación y apertura de proposiciones será el día, hora y lugar establecidos en el numeral 2.12 de la información particular de estas bases y podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control.

8.2.4. La Dependencia describe en los anexos de estas bases la forma de entregar toda la documentación, incluyendo la legal y financiera.

8.2.5. Se revisarán debidamente todos y cada uno de los documentos que integran el sobre de la proposición técnica y económica, recibiendo para su revisión detallada aquellas que cumplan con todos los requisitos de las presentes bases y desechando las que omitieron algún documento. Se revisarán en forma cuantitativa y en presencia de las personalidades que asistan al acto.

de 120

8.2.6. Se dará lectura a los importes de las proposiciones económicas que hayan cubierto los requisitos exigidos, se elegirá de entre los licitantes uno, que en forma conjunta con el servidor público que la Dependencia designe rubricarán el presupuesto y el programa general de obra presentado de cada uno de los licitantes.

8.2.7. Al efecto se levantará el acta correspondiente, haciéndose constar en la misma las proposiciones aceptadas para su revisión detallada, sus importes, así como las que hubiesen sido desechadas y las causas que lo motivaron; señalándose lugar, fecha, hora o medio en que se dará a conocer el fallo de la licitación y se proporcionará copia de la misma a los asistentes. La omisión de la firma por cualquiera de los asistentes no invalidará este documento.

9. NOTIFICACIÓN DE FALLO.

9.1. En junta pública se dará a conocer el fallo mediante el cual adjudicará el contrato en términos de lo señalado por el artículo 41 de la Ley.

9.2. Contra las resoluciones que dicten las autoridades que señala la Ley se estará a lo dispuesto por el título tercero, capítulo II de la Ley.

10. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

10.1. El Licitante adjudicado quedará obligado a formalizar el contrato dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en la Dirección Jurídica de la Dependencia, ubicada en calle Coronel Pablo Frutis N° 4, Colonia Esther Badillo, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, C.P. 91190, en horas hábiles; en términos de lo previsto por el artículo 44 de la Ley.

10.2. Previamente a la firma del contrato, el Licitante adjudicado presentará copia simple y originales para su cotejo ó copia certificada, en la misma Dirección Jurídica, de los documentos con que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

10.3. Conforme a lo señalado en el artículo 39 de la Ley el Licitante adjudicado con esta licitación que celebre contrato deberá garantizar:

10.3.1. La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de adjudicación;

10.3.2. La correcta inversión de los anticipos que, en su caso, reciba, con una fianza del 100%; cuando el Contratista no entregue garantía de los anticipos dentro de un plazo de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación del fallo de adjudicación, se entenderá que renuncia a dichos anticipos, resultando improcedente el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha programada originalmente. La amortización del anticipo se realizará en cada estimación.

10.3.3. El cumplimiento de los contratos. Con una fianza del 10% del monto del contrato.

10.3.4. Concluidos los trabajos el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren los mismo, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, que se garantizarán durante un plazo de doce meses, con una fianza del 10% del monto de los trabajos ejecutados.

10.4. Conforme al artículo 40, las garantías que deben otorgar los contratistas de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, se constituirán en favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

10.5. De conformidad con lo previsto en el Oficio Circular N° UNAOPSFP/309/0743/208, de fecha 19 de septiembre de 2008, por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las

de 120

leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al corriente de sus obligaciones fiscales, por lo que:

En atención al Decreto que reforma al artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de Junio del 2006 y la emisión de la Resolución Fiscal para 2008, en particular la Regla 1.2.1.16., publicada en el mismo medio de difusión el pasado 27 de mayo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones VIII y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 8 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y 11 y 24 fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, previa opinión del Sistema de Administración Tributaria (SAT), se comunica el procedimiento que se deberá observar, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de la LAASSP y la LOPSRM.

Se describe lo establecido en la regla 1.2.1.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2008, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación: cuando las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el I.V.A., se observará lo siguiente:

“Por cada contrato, las dependencias y entidades citadas exigirán de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar contrato, les presenten documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar opinión al respecto”.

El Licitante tomará en cuenta lo siguiente:

10.5.1. El Licitante adjudicado cuyo monto del contrato es superior a $300,000.00 sin incluir el I.V.A, deberán por cada contrato, presentar a la firma del mismo “acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la “solicitud de opinión” prevista en la Regla 1.2.1.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008, o aquella que en el futuro la sustituya.

10.5.2. La persona física o moral que resulte adjudicada deberá realizar consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente.

10.5.3. El correo electrónico que deberá utilizar es: [email protected] para que se envíe el “acuse de respuesta”, en atención a la “solicitud de opinión” ante el SAT.

10.5.4. El “acuse de recepción” se requiere previo a la formalización de cada contrato.

10.5.5. No se requerirá la “solicitud de opinión” al SAT en el caso de ampliación de contratos.

10.5.6. La formalización del contrato deberá llevarse a cabo en los plazos que conforme a estas bases de contratación fue establecido y en ningún caso quedará supeditada a la emisión de la opinión del SAT.

10.5.7. En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para la persona física o moral con quien ya se formalizó un contrato, dicha persona y la Dependencia contratante lo cumplirán hasta su terminación, por lo tanto la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato.

10.5.8. Si la Convocante, previo a la formalización del contrato, recibe del SAT “acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en

de 120

sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, se abstendrá de formalizar el mismo y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado.

10.6. El licitante ADJUDICADO deberá:

10.6.1. Presentar el registro Estatal del 2% a la nómina, así mismo el último pago correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 31 fracción XX de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, control y austeridad eficaz de las Dependencia y Entidades del Poder Ejecutivo, del 29 de enero del 2010.

10.6.2. El contratista adjudicado deberá mantener un superintendente de construcción permanentemente en el lugar de realización de los trabajos durante todo el tiempo que dure ésta desde su inicio hasta su conclusión.

10.6.3. Llevar la bitácora electrónica de obra pública mediante la firma electrónica avanzada (FIEL), de acuerdo a las instrucciones que dé la dirección encargada de los trabajos.

10.6.4. Para la apertura de la bitácora de obra, deberán estar en común acuerdo en fecha, hora y lugar de inicio de los trabajos todas las partes involucradas, supervisor, residente y superintendente de construcción, No se podrá aperturar bitácora, ni iniciar los trabajos si cuando menos no se encuentran las dos últimas figuras mencionadas.

10.6.5. Para el caso específico de que el Contratista se viera en la necesidad de cambiar de superintendente de construcción, deberá informarlo máximo en tres días hábiles, mediante escrito libre, en papelería membretada de la empresa, dirigido a la Dirección Jurídica de la Dependencia con copia a la dirección encargada de los trabajos.

10.6.6. El Licitante que resulte adjudicado será solidariamente responsable de los daños y perjuicios, ocasionados a terceros (vecinos, usuarios de vías públicas, bienes subterráneos, proveedores, visitantes, supervisores, inmuebles localizables en la zona de influencia de la obra), etc.; así como de las contingencias e imponderables que pudieren presentarse en contra de terceros por actos relacionados con la ejecución de la obra, del movimiento de tierras o materiales y demás relativos a la misma.

10.6.7. El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia o entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista.

10.6.8. El Contratista que resulte adjudicado será responsable de obtener los permisos de explotación de bancos, convenios con uniones de transportistas de la zona y sindicatos de trabajadores de la construcción, en su caso.

10.6.9. La Convocante no se hará responsable de los siniestros derivados por ineficiencia en los señalamientos de tránsito, o por la práctica incorrecta en las normas de seguridad del personal que ahí labore, siendo responsabilidad del Contratista al que se le haya adjudicado el contrato resolver dicha situación de forma pertinente y oportuna.

10.7. Conforme a lo señalado en el artículo 44 de la Ley, en caso de que el Contratista a quien se hubiera adjudicado el contrato no lo firme por causas imputables al mismo, perderá en favor del Estado la garantía que hubiera otorgado y la Dependencia, conjuntamente, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante siguiente, en los términos del artículo 41 de la Ley.

10.8. Como lo refiere el artículo 52 de la Ley, cuando durante la vigencia de un contrato de obras que se estén ejecutando dentro del programa, ocurran circunstancias de orden

de 120

económico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reducción en un cinco por ciento o más de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos podrán ser revisados. La Dependencia, a solicitud del contratista, someterá a consideración el análisis correspondiente, en el que se acordará el aumento o reducción que proceda.

10.9. En el supuesto de ajuste de costos, el procedimiento será el siguiente: Se establecerá el porcentaje de participación de los materiales, la mano de obra y la maquinaria y equipo de construcción de todos los precios unitarios que intervienen en cada tipo de obra;

10.9.1. Se determinará el promedio de los índices aplicables a los insumos que intervienen en los precios unitarios del tipo de obra analizado, dividiendo el promedio de índices de esos insumos en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices de esos mismos insumos en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura técnica;

El porcentaje de incremento o decremento se obtendrá con la siguiente expresión: I = (Pm x Am ) + ( Po x Ao) + ( Pq x Aq) + . . . + ( Pi x Ai )

Siempre que:

Pm + Po + Pq + . . . + Pi = 1

Donde:

I = Factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en fracción decimal.

Pm = Porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

Am = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la proposición técnica, de los materiales que intervienen en el tipo de obra de que se trate.

Po = Porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

Ao = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la proposición técnica, de la mano de obra que interviene en el tipo de obra de que se trate.

Pq = Porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal.

Aq = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha de presentación de proposiciones y apertura de la proposición técnica, de la maquinaria y equipo de construcción que interviene en la obra tipo de que se trate.

Pi = Porcentaje de participación de algún otro insumo específico de que se trate en el costo directo, expresado en fracción decimal.

Ai = Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices en el periodo que corresponda a la fecha

de 120

de presentación de proposiciones y apertura de la proposición técnica, de algún otro insumo específico que interviene en la obra tipo de que se trate.

10.9.2. A los ajustes de costos, se les deducirá el porcentaje total de los anticipos otorgados tanto para inicio de obra, como para compra de equipo, materiales de instalación permanente, sin perjuicio de amortizar el anticipo vigente hasta cumplir su totalidad.

10.9.3. Según las características, complejidad y magnitud de los trabajos ejecutados, la Dependencia o entidad podrá adicionar o sustraer a la expresión anterior los sumandos que se requieran, conforme a los diversos elementos que intervengan en el tipo de obra de que se trate. Cada uno de los términos de las expresiones se podrá subdividir, a fin de agrupar los insumos similares

10.9.4. Con base en la solicitud que presente el Contratista al C. Secretario, con atención al área ejecutora que corresponda, se llevarán a cabo los estudios necesarios para determinar la procedencia de la solicitud.

10.10. Ante una inconformidad, ésta deberá presentarse conforme a lo establecido en el Artículo 77 de la Ley.

11. INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

11.1. ACREDITACION LEGAL Y FINANCIERA.

11.1.1. Acreditación legal. La presentación en copia simple legible de los siguientes documentos para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

11.1.1.1. Personas físicas.

1. Acta de nacimiento.

2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

3. Registro vigente ante la SEFIPLAN, el no presentarlo durante la apertura no será motivo de desechamiento de la proposición, pero si deberá contar con él y presentarlo para la elaboración del contrato en el caso de ser el Licitante adjudicado.

4. SIEM actualizado y Registro de la cámara o colegio al que pertenezca, éste último optativo.

5. IMSS/INFONAVIT registro patronal.

6. Identificación oficial vigente con fotografía.

11.1.1.2. Personas morales.

1. Acta constitutiva de la sociedad, reformas y/o modificaciones en su caso, todas con el sello de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; conteniendo los siguientes datos:

o Denominación o razón social.

o Descripción del objeto social de la empresa.

o Relación de los nombres de los accionistas.

o Número y fecha de las escrituras públicas.

o Nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

Instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición por parte del apoderado o representante legal, en su caso.

de 120

2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

3. Registro vigente ante la SEFIPLAN, el no presentarlo durante la apertura no será motivo de desechamiento de la proposición, pero si deberá contar con él y presentarlo para la elaboración del contrato en el caso de ser el Licitante adjudicado.

4. SIEM actualizado y Registro de la cámara o colegio al que pertenezca, éste último optativo.

5. IMSS/INFONAVIT registro patronal.

6. Identificación oficial vigente con fotografía del apoderado o representante legal.

11.1.2. Acreditación Financiera. Tanto para personas físicas como morales documentación presentar copia simple legible.

7. Documentos completos de las últimas dos declaraciones fiscales anuales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

8. Último pago provisional del año en curso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

9. Dictamen fiscal, firmado por el contador público (auditor externo) conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

*** Numerales 7, 8. y 9. Tomar en cuenta la fecha de apertura de la presente licitación ***.

10. En el caso de no encontrarse conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código fiscal de la Federación deberá presentar dictamen financiero firmado por contador público (auditor externo) de la situación actual de la empresa con no más de 10 días naturales de antigüedad a la fecha de apertura y no es necesario anexar la copia del registro actualizado ante la Dirección General de Auditoría Fiscal (DGAF), solicitado en el numeral 11.1.2., numeral 13. de estas bases, mismo rubro de acreditación financiera.

11. Estados financieros auditados por contador externo completos correspondientes a los ejercicios fiscales:

11.a. Anuales de los dos años previos tomando como referencia la fecha de apertura de la presente licitación.

11.b. Último previo parcial correspondiente al ejercicio del año en curso.

Se enlistan a continuación:

11.b.1. Balance general.

11.b.2. Estado de resultados.

11.b.3. Estado de flujo de efectivo.

11.b.4. Relación analítica de activo fijo por concepto y monto.

*** Los Estados financieros relativos al último parcial correspondiente del año en curso con fecha de elaboración de no más de 10 días naturales de anticipación con relación a la fecha de apertura de la presente licitación ***.

12. Las razones financieras realizadas por contador externo de los ejercicios fiscales:

de 120

12.a. Anuales de los dos años previos tomando como referencia la fecha de apertura de la presente licitación.

12.b. Último previo parcial correspondiente al ejercicio del año en curso.


12.b.1. Liquidez.

12.b.2. Solvencia.

12.b.3. Rentabilidad.

12.b.4. Financiamiento.

12.b.5. Apalancamiento.

*** Las razones financieras relativas al último parcial correspondiente del año en curso con fecha de elaboración de no más de 10 días naturales de anticipación con relación a la fecha de apertura de la presente licitación ***.

13. Anexar copia simple legible de la cédula profesional del contador (auditor externo) autorizado que haya revisado el dictamen fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación o en su caso, el que haya revisado el dictamen financiero de la situación actual de la empresa.

14. Anexar copia simple legible del registro actualizado ante la Dirección General de Auditoría Fiscal (DGAF) solo en el caso de que el Licitante se encuentre conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

En el caso de empresas de reciente creación presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición.

de 120

INDICE DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

ACREDITACIÓN LEGAL SI ES PERSONA FÍSICA.

1 Acta de nacimiento.

2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

3 Registro vigente ante la SEFIPLAN, en caso de no tenerlo para la apertura deberá contar con él y presentarlo para la elaboración del contrato.

4 SIEM actualizado y Registro de la cámara o colegio al que pertenezca, este último optativo.

5 IMSS/INFONAVIT registro patronal.

6 Identificación oficial vigente con fotografía.

SI ES PERSONA MORAL.

1

Acta constitutiva de la sociedad, reformas ó modificaciones en su caso, todas con el sello de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

Instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición por parte del apoderado o representante legal.





6 Identificación oficial vigente con fotografía del apoderado o representante legal.

ACREDITACIÓN FINANCIERA TANTO PARA PERSONAS FÍSICAS COMO MORALES.

7 Documentos completos de las dos últimas declaraciones fiscales anuales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tomando en cuenta la fecha de apertura de la

presente licitación. 8 Último pago provisional del año en curso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

9 Dictamen fiscal, firmado por el contador público (auditor externo) conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

Con fecha de elaboración de no más de 10 días naturales de anticipación con relación a la fecha de apertura de la presente licitación.

10

En el caso de no encontrarse conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código fiscal de la Federación deberá presentar dictamen financiero firmado por contador público (auditor externo) de la situación actual de la empresa con no más de 10 días naturales de antigüedad a la fecha de apertura y no es necesario anexar la copia del registro actualizado ante la Dirección General de Auditoría Fiscal (DGAF), solicitado en el numeral 11.1.2., numeral 13., de estas bases, mismo rubro de acreditación financiera.

11

11.a. Estados financieros auditados por contador externo completos correspondientes a los ejercicios fiscales anuales de los dos años previos tomando como referencia la fecha de apertura de la presente licitación. 11.b. Y el último previo parcial correspondiente al ejercicio del año en curso que se enlistan a continuación:

Año próximo anterior

Año anterior

El último previo correspondiente al ejercicio

del año en curso.

Con fecha de elaboración de no más de 10 días

naturales de anticipación con relación a la fecha de apertura de la presente

licitación.





12

12.a. Las razones financieras realizadas por contador externo de los ejercicios fiscales anuales de los dos años previos tomando como referencia la fecha de apertura de la presente licitación. 12.b. Y las últimas previas parciales correspondientes al ejercicio del año en curso:

12.b.1. Liquidez.

12.b.2. Solvencia.




13 Anexar copia simple legible de la cédula profesional del contador (auditor externo) autorizado que haya elaborado el dictamen fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación o en su caso, el que haya elaborado el dictamen financiero de la situación actual de la empresa.

14 Anexar copia simple legible del registro actualizado ante la Dirección General de Auditoría Fiscal (DGAF) solo en el caso de que el Licitante se encuentre conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

El Licitante que resulte adjudicado, previo a la formalización del contrato deberá realizar la “solicitud de opinión” ante el SAT, para que la Dirección Jurídica, reciba oportunamente el “acuse de respuesta” por medio del correo electrónico: [email protected],mx


de 120

11.2. PROPOSICIÓN TÉCNICA:

DOCUMENTO

CONTENIDO

Documento No. 1 • 1a Constancia de haberse inscrito en la presente licitación,

(especificando el número de convocatoria, el número de licitación, el nombre de la obra), con el sello de recibido por la Unidad de licitaciones.

• 1b Ficha de Identificación que contiene los generales e información del Licitante.

• 1c Escrito de compromiso de participación, bajo protesta de decir verdad.

Documento No. 2 Escrito de manifestaciones y declaraciones bajo protesta de decir verdad.

• Anexar el modelo de contrato proporcionado por la Convocante.

• Anexar las altas del seguro social de las personas con capacidades diferentes, en su caso, el no presentar éstas no será motivo de descalificación.

Documento No. 3 Descripción detallada del procedimiento constructivo de los trabajos, debiendo tomar en consideración la capacidad técnica y recursos que utilizará para la ejecución de la obra.

Documento No. 4 Relación y organigrama de los profesionales técnicos al servicio del Licitante, identificando el cargo, profesión y nombre con el cual participarán permanentemente en la ejecución y administración de los trabajos.

• Anexando currículum vitae de todo el personal profesional técnico a su servicio que se encargará de la obra, el cual debe ir firmado por ellos mismos en todas sus hojas, debiendo contener domicilio y teléfono, quienes deberán tener experiencia en obras de características técnicas y magnitudes similares al objeto de la licitación, debiendo anotar nombre y el tipo de obra, con qué cargo participó y quien fue o es el contratante anotando su respectivo nombre, dirección y teléfono, importe y período de ejecución de las mismas.

• Debiendo anexar copia simple legible de la cédula profesional del profesional técnico residente ya sea ingeniero civil o arquitecto que se encargará de la obra, quien deberá estar permanentemente en la misma.

Documento No. 5 Relación de los contratos de obra que haya celebrado tanto en la administración pública y como con particulares.

• Acreditándose con copia simple legible de los contratos y/o de las actas de entrega-recepción de cuando menos las tres últimas obras que hayan sido ejecutadas durante los últimos tres años; los cuales deberán contener el nombre o denominación de la contratante, domicilio, teléfono, responsable de los trabajos, descripción de los trabajos, importe total, importes ejercidos y fecha de terminación.

En caso de no contar con este requisito se evaluará la experiencia del profesional técnico que presente como encargado de la obra.

En todos los casos se preferirá la especialidad, experiencia y capacidad del Licitante, así como aquellos Contratistas que, en su caso, hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo.

de 120

Documento No. 6 Carta compromiso solidaria con membrete y firma de una empresa externa no filial a ésta, con la especialidad en laboratorio de control de calidad o para la verificación de calidad (Unidad de Control de Calidad), certificado por la S.C.T. que cuente con el equipo adecuado y suficiente para la ejecución de los trabajos, donde se compromete esta empresa a realizar el control de calidad de los materiales empleados en la obra, de acuerdo con las normas de la SCT, mismas que se realizarán durante todo el período del proceso de la obra sin cargo adicional a la Convocante.

• Anexar currículum vitae de la empresa externa que se encargará del control de calidad de los materiales y las pruebas de laboratorio y copia de la certificación emitida por la S.C.T.

• Anexar aquí la transcripción de la norma N-CAL-1-01/00 que se adjuntan en estas bases de licitación, impresas en papelería membretada de la Empresa que está participando en la presente licitación.

Documento No. 7 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad ó arrendadas, con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos equipos en el sitio de los trabajos. El Licitante deberá contar con la maquinaria y equipo necesario e indispensable sea o no de su propiedad.

a) Acreditando en caso de la maquinaria o equipo propios con copia simple legible de las facturas.

• Álbum fotográfico. • Croquis de ubicación de la misma.

b) Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar:

• Carta compromiso de arrendamiento con membrete de la arrendadora y disponibilidad, indicando el costo de renta mensual de cada equipo, especificando si incluye o no operación, combustibles, lubricantes e impuesto al valor agregado, con fecha actualizada a la apertura de la licitación.

Documento No. 8 Relación de bancos de materiales propuestos por el Licitante, indicando

su tratamiento.

• Anexar croquis de la ubicación física de cada banco.

Documento No. 9 Los documentos proporcionados por la Convocante y que se devolverán a la misma:

• Copia de todos los documentos que conforman las presentes Bases y Anexos.

• Original de la constancia de visita del sitio de realización de los trabajos.

• Copia del acta de la junta de aclaraciones.

• Copia de las circulares y minutas complementarias en caso de existir.

• Copia de las especificaciones particulares y/o complementarias, en su caso.

• Proyecto Ejecutivo (Copia de los planos o en CD, como se haya entregado).

de 120

11.3. PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

DOCUMENTO

CONTENIDO

Documento No. 10 Proposición impresa y firmada en papel membretado de la empresa.

Además, el licitante deberá presentar en c.d. el respaldo de su proposición económica para su revisión a detalle, en cualquiera de los programas utilizados, (OPUS, NEODATA, etc.).

La empresa deberá verificar que la información en discos funcione adecuadamente y corresponda a la presentada en forma escrita, en caso de no coincidir la información impresa con la digitalizada o no abrir el archivo se tomará como oficial la documentación impresa presentada.

Documento No. 11 Garantía de seriedad de la proposición. Con la finalidad de garantizar la seguridad de la proposición económica, deberá integrarse una fianza, cheque certificado, cheque de caja o cheque cruzado a nombre de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por la cantidad equivalente al 5% del monto de su proposición SIN considerar el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de presentar póliza de fianza; deberá aparecer en ésta, en forma expresa que la afianzadora se compromete a someterse al procedimiento de ejecución previsto en los artículos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianza con exclusión de cualquier otro y que se compromete a pagar la cantidad del importe de la fianza y en su caso, los montos resultantes de cláusulas penales convenidas en el contrato, cuando su fiado no justifique a satisfacción de la Dependencia el cumplimiento de sus obligaciones.

Documento No. 12 Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión

de precios unitarios y monto total de la proposición. En papelería membretada de la empresa.

Este documento deberá ser presentado en Microsoft Excel impreso y en c.d., respetando el formato y orden de la relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra proporcionados por la Dependencia, sin ninguna modificación, salvo las que se hubieren generado en la junta de aclaraciones, en su caso.

No se aceptarán correcciones, raspaduras ni enmendaduras. En cada concepto se consignará su importe multiplicando la cantidad de obra anotada por la Convocante por el precio unitario propuesto por el Licitante, con aproximación al centésimo; Deberá anotarse con número y letra, dicho precio unitario, ambos deben ser coincidentes, en caso de diferencia se considerará como procedente el anotado con letra.

Cuando la relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra se componga de varias hojas, deberá anotarse el monto de cada una de ellas y en la hoja final, el monto parcial acumulado, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y el importe total de la proposición con número y con letra.


• Anexar la relación de los trabajos por ejecutar, el catálogo original de conceptos proporcionado por la Convocante y el que

de 120

haya sido entregado en la junta de aclaraciones, en el caso de que hubiera existido un cambio de catálogo, verificar que ambos estén firmados por la Convocante.

Documento No. 13 Análisis detallado de los precios unitarios de la totalidad de los conceptos

de trabajo de la proposición del Licitante, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de personal de construcción, herramienta menor, maquinaria y equipo de construcción con sus adecuados rendimientos, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en la Ley, el proyecto ejecutivo, las presentes bases de licitación, las especificaciones generales y/o particulares, en su caso. Deberá anotarse cada precio con número y con letra; ambos deben ser coincidentes, en caso de diferencia se considerará como procedente el anotado con letra.

Nota importante: Puede utilizar el programa de costeo de su preferencia, siempre y cuando se presente y cumpla con el formato que se solicita, el cual se sugiere que lo analice cuidadosamente, lo anterior con la finalidad de que la revisión sea más rápida y eficiente.

Documento No. 14 Análisis de básicos ó auxiliares y análisis de cuadrillas de personal de construcción que se requieran para la ejecución de los trabajos, integrando hasta el cabo como máxima categoría de operario.

Nota importante: En el caso de los básicos o auxiliares, si utiliza cuadrillas de trabajadores, en su caso, favor de no desglosar su análisis dentro de los precios unitarios.

Documento No. 15 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real que deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor.

Documento No. 16 Tabulador de salarios base, factor de integración y salarios integrados, de personal de construcción por jornada diurna de ocho horas.

Documento No. 17 Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y/o equipo de construcción, que se emplearán en la obra; anotando la descripción, marca, modelo, caballaje y en el caso de ser maquinaria propia anotar el número de serie, debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de maquinaria como equipos nuevos, imprimir cada análisis con el costo horario activo e inactivo.

Documento No. 18 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas centrales y los de oficinas en campo.

de 120

Documento No. 19 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará el Contratista en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán de acuerdo a la disponibilidad presupuestal a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la residencia de supervisión y el indicador económico que se aplicará.

• Anexar copia de la fuente donde obtuvo la tasa de interés que aplica en su análisis para el cálculo, resaltar con marca textos.

Puede presentar el análisis por cualquiera de los dos métodos de cálculo que

se proponen en este anexo:

i. Por flujo de caja ii. O fórmula

Documento No. 20 Cálculo de la utilidad propuesta por el Licitante, considerando el pago de

impuestos que fija la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los derechos de los trabajadores que establece la Ley Federal del trabajo. Puede presentarlo por el método de cálculo que más le convenga.

Documento No. 21 Explosión de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupando por materiales, mano de obra del personal de construcción, herramienta menor, maquinaria y equipo de construcción desglosando sus insumos y operación, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, sus importes y porcentajes de incidencia.

• Así mismo deberá incluir cotizaciones de los materiales más representativos en costo (los que en la explosión de insumos excedan del 1%), en hoja membretada y firmada por la casa comercial o proveedor de materiales o insumos, especificando si son libre a bordo en la planta y/o bodega del proveedor ó en lugar de los trabajos y si incluyen o no el impuesto al valor agregado.

• En el caso de adquisiciones de materiales de banco o de pagos de regalías deberán de anexar carta compromiso o convenio de explotación debidamente firmado indicando el costo por m3 del material, especificando si incluye o no la explotación, carga y el Impuesto al Valor Agregado.

• Para lo correspondiente a los acarreos de los materiales o insumos, deberá presentar el costo del acarreo (en caso de existir) de la unión de transportistas de la zona y si el Licitante cuenta con equipo de transporte, deberá presentar convenio debidamente firmado por la unión de transportistas de la zona en el que le permitirá al Licitante hacer uso del equipo de transporte de su propiedad.

Anexar las cotizaciones y convenios, en su caso, en este documento.

Documento No. 22 Programa de erogación del anticipo y su aplicación, de barras, con

montos. Desglosando adecuada y detalladamente lo correspondiente a inicio de los trabajos y compra de materiales.

Documento No. 23

Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado mensualmente, por concepto.

El Licitante adjudicado dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la emisión del fallo, deberá entregar el programa de ejecución general de los trabajos que considere todas y cada una de las actividades que integran la proposición, utilizando montos y diagrama de barras.

de 120

Con base en este programa y cuando la magnitud de los trabajos lo requieran, la Dependencia solicitará al residente general de construcción que elabore, dentro de un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa definitivo que se aplicará al contrato dentro del marco de referencia pactado.

Documento No. 24 Programas mensuales de erogaciones cuantificados y calendarizados, de los siguientes rubros:

a) De la mano de obra del personal de construcción.

b) De la maquinaria y equipo de construcción.

c) De los materiales y/o equipo de instalación permanente.

d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

de 120

12. EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su apertura y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

El monto de la oferta elegida deberá ser sostenida por el Licitante aun cuando existan errores aritméticos que por supuesto no afecten de manera representativa la solvencia económica de la proposición, si los errores aritméticos fueran sustanciales la proposición será desechada en la revisión detallada.

Como lo prevé el artículo 41 de la Ley, la Convocante realizará en función de un análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto base un dictamen que servirá como fundamento para emitir el fallo, mediante el cual, en su caso, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que presente proposición solvente y reúna el contexto legal, técnico, económico que asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuando a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento del contrato.

Se tomará en cuenta para la evaluación sin ser motivo de descalificación, aquellas empresas o personas físicas que cuenten en su plantilla laboral con al menos el cinco por ciento (5%) de personas con capacidades diferentes, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación a la fecha prevista a la presentación de su proposición.

Por lo que se verificará y evaluará, entre otros aspectos lo siguiente:

12.1. Que haya presentado completos todos los documentos y contengan la información que se solicita en las presentes bases de licitación, los cuales no fueron detectados en la apertura de proposiciones y que correspondan a la revisión detallada.

12.2. Revisión de la legalidad del Licitante:

12.2.1. Que haya entregado correctamente el escrito de manifestaciones y declaraciones, así como haber integrado el modelo de contrato y en su caso las altas del seguro social de las personas con capacidades diferentes, en su caso, el no presentar éstas no será motivo de descalificación.

12.2.2. Que la documentación legal presentada esté debidamente requisitada, certificada y/o sellada (dependiendo del documento) avalando la personalidad legal del Licitante.

12.2.3. Que el objeto de la empresa en el caso de personas morales dentro de su acta constitutiva corresponda con el giro relativo a los trabajos a realizarse, motivo de esta licitación, en el caso de personas físicas el R.F.C. el cual deberá tener inscrito como actividad lo relativo a realización o supervisión de obras.

12.2.4. Que la persona que firma como representante o apoderado legal efectivamente posea personalidad legal dentro de la empresa.

12.2.5. Que cuente con todos los registros solicitados actualizados a la fecha de la licitación.

12.3. Evaluación financiera del Licitante:

12.3.1. Que el Licitante cuente con el capital contable requerido por la Convocante, para participar en la presente licitación.

12.3.2. Que el Licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.

12.3.3. El grado en que el Licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa y en su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parámetros establecidos en la convocatoria a la licitación pública.

12.3.4. Que el capital neto de trabajo del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado.

12.3.5. Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.

de 120

12.4. Evaluación técnica de la proposición.

12.4.1. Evaluación técnica del Licitante

12.4.1.1. Que la planeación integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

12.4.1.2. Que el procedimiento constructivo de los trabajos descrito sea aceptable porque demuestra que el Licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.

12.4.1.3. Que el Licitante cuente con la maquinaria y equipo de construcción suficiente, adecuada y necesaria, sea o no propia para desarrollar los trabajos que se convocan.

12.4.1.4. Que posea la experiencia necesaria para la realización de los trabajos, demostrándolo con copia simple de los contratos y/o actas de entrega recepción en caso de no contar con este requisito no será motivo de desechamiento de la proposición.

12.4.1.5. Que la empresa cuente dentro de su plantilla con cuando menos un cinco por ciento (5%) de personal con capacidades diferentes, solo se utilizará para calificar en caso de empate técnico entre dos o más empresas solventes y no es motivo de descalificación o desechamiento el no cumplir con este requisito.

12.4.1.6. Que haya integrado la carta compromiso de un laboratorio de control de calidad externa no filial a la empresa Licitante, certificado por la S.C.T., el cual posea un currículum acorde y amplio al tipo de trabajos a realizarse motivo de esta licitación, que cuente con el equipo adecuado y suficiente para la ejecución de los trabajos y que haya incluido en papelería membretada de la empresa Licitante la transcripción de la norma N-CAL-1-01/00 que se proporcionan en estas bases de licitación, debidamente firmadas por él mismo.

12.4.1.7. Que haya integrado los documentos que se devolverán a la Convocante: bases de licitación y sus anexos; constancia de visita al sitio de realización de los trabajos; copia de la acta de la junta de aclaraciones; circulares y minutas complementarias en caso de existir; las especificaciones particulares y/o complementarias, en su caso; la copia del modelo de contrato; así como el catálogo proporcionado por la Convocante y el que haya sido entregado en la junta de aclaraciones, en el caso de que hubiera existido un cambio de catálogo y proyecto ejecutivo, todos los documentos mencionados debidamente firmados por el Licitante.

12.4.2. Evaluación técnica de los profesionales técnicos que propone el Licitante para la dirección de los trabajos.

12.4.2.1. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración, dirección y supervisión de los mismos; para lo cual se tomará en cuenta entre otros aspectos, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares, en magnitud y grado de dificultad de esta licitación.

12.4.2.2. Que el currículum del personal técnico responsable que se encargará de la obra contenga, los datos de estudios profesionales, cédula profesional respectiva, relación verificable de las actividades profesionales en que haya participado y demostrar que cuando menos haya tenido trabajos relacionados y similares en magnitud y grado de dificultad con las actividades motivo de esta licitación, debidamente firmado por él mismo en cada una de sus páginas, el currículum deberá cumplir con lo solicitado en el anexo número cuatro.

12.4.2.3. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

de 120

12.5. De la relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (presupuesto de obra):

12.5.1. Del presupuesto de obra:

12.5.1.1. Se verificará que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que arrojen las correcciones y en su caso se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones, siempre y cuando el error o errores no arrojen diferencia económica no solvente o por arriba del monto autorizado; en caso contrario se desechará la proposición.

12.5.1.2. Se revisa que se hayan anotado todos los conceptos del catálogo de conceptos proporcionado por la Convocante y se hayan adicionado u omitido los que se hayan establecido durante la junta de aclaraciones ó que haya existido un cambio de catálogo, en su caso.

12.5.1.3. Se verifica que no haya cambiado cantidades de obra, la nomenclatura de las claves, la descripción de los conceptos, orden de los mismos y que haya realizado las modificaciones que se hayan establecido en la junta de aclaraciones, en su caso.

12.5.1.4. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe de su precio unitario con número y con letra.

12.5.1.5. Que los importes de los precios unitarios estén anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia deberá prevalecer el consignado con letra.

12.5.1.6. Que todas las cantidades e importes se hayan anotado con aproximación al centésimo.

12.5.1.7. Se verifica que el importe total del presupuesto de obra sea congruente con todos los documentos que la integran y con el monto de su proposición expresado en su carta compromiso.

12.5.2. Análisis detallado de los precios unitarios de la totalidad de los conceptos de trabajo que integran la proposición:

12.5.2.1. Se revisa que haya considerado como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al Contratista por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto ejecutivo, normas de calidad, especificaciones generales y/o particulares de construcción, en su caso.

12.5.2.2. Que propuso precios unitarios únicamente para los conceptos que integran las actividades inicialmente presupuestadas y que por lo tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en estas bases de licitación; salvo que existan modificaciones que se hayan establecido en la junta de aclaraciones, en su caso.

12.5.2.3. Se revisa que no haya utilizado en sus análisis de precios unitarios, unidades que no correspondan al sistema métrico decimal, así mismo, se coteja cada precio unitario con el catálogo de conceptos, verificando que corresponda en clave, descripción del concepto, unidad y precio unitario, además que no exista omisión en la impresión de alguno de ellos.

12.5.2.4. Que sea coherente la integración de cada análisis del precio unitario con la descripción del mismo y que hayan sido integrados de acuerdo a las necesidades de los trabajos a realizar.

12.5.2.5. Que los precios propuestos por el Licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional, de la zona o región donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

12.5.2.6. Que presentó, análisis expresados en pesos y centavos, de cada una de las actividades que integraron el presupuesto total de los trabajos, estableciendo separadamente costos directos, los indirectos, el costo por financiamiento, el

de 120

cargo por la utilidad y los cargos adicionales; de acuerdo con lo indicado en las presentes bases de licitación.

12.5.2.7. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el Licitante y congruente con los alcances de las normas de construcción aplicables (SCT), considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.

12.5.2.8. Que no haya reflejado el impuesto sobre nóminas del 2% en los análisis de los precios unitarios, ni en el factor de salario real y/o dentro del factor de sobrecosto, conforme a lo dispuesto por el oficio circular emitido en la Gaceta Oficial del 19 de abril del 2002.

12.5.2.9. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales de acuerdo a lo indicado en las bases de licitación.

12.5.2.10. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales y/o equipo de instalación permanente, mano de obra del personal de construcción, herramienta menor, maquinaria y equipo de construcción.

12.5.2.11. Que al determinar sus costos directos tomó en consideración los salarios vigentes y los precios de materiales, maquinaria y equipo congruente con los catálogos de los fabricantes de la misma que rigen en el lugar de la obra en la fecha de su proposición, estableciendo los cargos por maquinaria y equipo con base en los precios y rendimientos de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el precio real y el considerado en los análisis justificará reclamación del Contratista en relación con los precios respectivos.

12.5.2.12. Que los porcentajes de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales anotados en los precios unitarios coincidan con el análisis correspondiente presentado.

12.5.2.13. Que haya aplicado correctamente el cargo adicional, en esta licitación: el cinco al millar por Seguridad y Vigilancia.

Materiales aplicados a los precios unitarios:

12.5.2.13.1. En el caso de que el precio unitario requiera de materiales y/o equipo de instalación permanente, que los costos de éstos coincidan con lo presentado en la explosión de insumos así como con las cotizaciones presentadas de aquellos cuya incidencia sea mayor al uno por ciento (1%).

12.5.2.13.2. Que los materiales utilizados para su integración cumplan con las normas de calidad y especificaciones generales y particulares en su caso, de construcción establecidas en Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

12.5.2.13.3. Que los materiales que sean considerados en los análisis correspondientes sean sin considerar el Impuesto al Valor Agregado y se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado.

12.5.2.13.4. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el Licitante para el concepto de trabajo en que interviene, se consideren los abundamientos, desperdicios, mermas y en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate y con lo establecido en Ley Federal de Metrología y Normalización.

12.5.2.13.5. Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción, deberá ser el adecuado, salvo que a juicio de la Convocante no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados

de 120

en las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales. Por lo tanto, cuando en las bases de licitación se indique algún tratamiento, éste deberá usarse como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

12.5.2.13.6. Que los agregados pétreos que se utilicen en la construcción, deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales en vigor, debiendo contar los bancos de material utilizados para su extracción previamente con la autorización en materia de impacto ambiental, otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

12.5.2.13.7. En el caso de obras en las que se utilicen productos asfálticos, que proponga precios oficiales para los insumos que vende y comercializa PEMEX; soportado con cotizaciones reales, puestos en obra por los Contratistas. No se aceptaran precios inferiores de los productos asfálticos que produce y comercializa PEMEX; debiendo considerar el importe del flete y almacenamiento, del producto asfáltico respectivo.

Cuadrillas de mano de obra del personal de construcción aplicados a los precios unitarios:

12.5.2.13.8. Que en caso de utilizar cuadrillas de mano de obra del personal de construcción, éstas cumplan con el formato que se anexa.

Análisis de costos horarios aplicados a los precios unitarios:

12.5.2.13.9. Que en el caso de utilizar maquinaria y/o equipo, éstos sean los adecuados para la ejecución de las actividades y correspondan a los análisis presentados en el anexo que se solicitan.

12.5.3. Análisis de básicos ó auxiliares:

12.5.3.1. Que coincida la descripción de cada auxiliar con su contenido o análisis detallado.

12.5.3.2. Que hayan sido integrados de acuerdo a las necesidades de los trabajos a realizar.

12.5.3.3. En el caso de que para su integración se utilicen materiales, cuadrillas de la mano de obra del personal de construcción y costos horarios, estos se hayan aplicado y analizado con el mismo criterio que se menciona en análisis detallado de los precios unitarios, excepto en lo concerniente a la aplicación de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.

12.5.4. Análisis de cuadrillas de la mano de obra del personal de construcción:

12.5.4.1. Que coincida la descripción de cada cuadrilla con su contenido ó análisis detallado.

12.5.4.2. Que hayan sido integradas de acuerdo a las necesidades de los trabajos o actividades a realizar.

12.5.4.3. Que coincida el análisis con lo expresado en los costos básicos de mano de obra del personal de construcción y lo precisado en el cálculo de factor de salario real.

12.5.4.4. Que como máximo grado jerárquico se haya considerado al cabo o jefe de cuadrilla de trabajadores, además de utilizar el cabo proporcionalmente al número de trabajadores que utilice.

12.5.4.5. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido en dichos análisis (no se acepta fuera de los análisis de cuadrillas de la mano de obra del personal de construcción), bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución de la actividad de trabajo de que se trate.

de 120

12.5.4.6. Que no haya desglosado dentro del precio unitario el contenido de las cuadrillas, ya que existe un anexo específico para el análisis de las mismas.

12.5.5. Análisis, cálculo e integración del cálculo de factor de salario real:

12.5.5.1. Este factor deberá cumplir con lo establecido en Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor.

12.5.5.2. Que se haya presentado el análisis para cada categoría de personal de construcción utilizada en la proposición, debidamente identificado la categoría del personal de construcción.

12.5.5.3. Que esté conforme a lo dispuesto en la Comisión Nacional de Salarios, específicamente al salario base del Distrito Federal.

12.5.6. Tabulador de salarios base del personal de construcción:

12.5.6.1. Que las categorías de personal de construcción propuestas sean acordes a los trabajos realizar.

12.5.6.2. Que los costos básicos de la mano de obra de personal de construcción se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en las bases de licitación.

12.5.6.3. Que los costos de mano de personal de construcción considerados por el Licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

12.5.6.4. Que coincida cada categoría de personal de construcción propuesto con su respectivo análisis de factor de salario real y el utilizado en las cuadrillas de personal de construcción.

12.5.7. Herramienta menor:

12.5.7.1. Que haya sido aplicado en la integración de las cuadrillas de personal de construcción y no en otro apartado ó en el análisis de los precios unitarios.

12.5.7.2. Que el porcentaje aplicado sea coherente y homogéneo con el tipo de trabajos a ejecutar.

12.5.8. Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios:

12.5.8.1. Que las características y capacidad de la maquinaria y/o equipo de construcción considerados por el Licitante sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos en las condiciones particulares donde deberán desarrollarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el Licitante, o con las restricciones técnicas cuando la Dependencia fije un procedimiento.

12.5.8.2. Que los costos horarios para la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

12.5.8.3. Que el personal operativo que se utilice para la maquinaria o equipo sea considerado con ocho horas efectivas de trabajo.

12.5.8.4. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximo los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

12.5.8.5. Que haya presentado las facturas correspondientes al equipo declarado como propio y que correspondan en descripción, marca, modelo y número de serie.

12.5.8.6. Que en caso de arrendamiento de maquinaria, el costo horario coincida con las cotizaciones presentadas, especificando si incluye o no los cargos por operación, combustibles, lubricantes, traslado y el impuesto al valor agregado.

de 120

12.5.8.7. Que la aplicación de la tasa de interés corresponda a la presentada para el cálculo del financiamiento.

12.5.9. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos:

12.5.9.1. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la Ley y en estas bases, debiendo además considerar:

12.5.9.2. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo, de preferencia utilizar el que resulte de la explosión de insumos.

12.5.9.3. Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del Licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia y/o residencia del Contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra.

12.5.9.4. Que el personal técnico, administrativo, residencia general en obra cuente con el perfil adecuado para el tipo de trabajos a realizarse.

12.5.9.5. Que no se incluya algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando a una actividad específica.

12.5.9.6. Que el Licitante haya considerado dentro de los costos indirectos, el costo aproximado al costo real de las fianzas a pagar, los anuncios espectaculares de inicio y término de obra, señalamiento de protección de obra completo, pruebas y trabajos de laboratorio y prever la higiene y seguridad de sus trabajadores con equipo de protección, incluyendo la indumentaria apropiada (traje de obrero, chaleco, casco, etc.).

12.5.9.7. Que la integración sea coherente con el tiempo de ejecución de los trabajos, el tamaño de la empresa y el costo directo de la obra.

12.5.9.8. Que los costos indirectos se hayan expresado como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinen este factor, desglosando los correspondientes a la administración de oficinas centrales y de la administración de obra.

12.5.10. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento:

12.5.10.1. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán entregados al Contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, tomando en cuenta que el cobro de las estimaciones están sujetas a la disposición presupuestal; a su vez irá deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de(los) anticipo(s).

12.5.10.2. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos.

12.5.10.3. Que la tasa de interés aplicable esté definida en base en un indicador económico específico y que haya presentado copia de donde obtuvo dicho indicador.

12.5.10.4. Que la tasa de interés aplicada para la obtención del porcentaje de financiamiento coincida con la presentada en la copia de la fuente donde obtuvo dicha tasa, resaltando el utilizado en el análisis.

12.5.10.5. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, en el caso de presentarlo por el método de flujo de caja.

12.5.10.6. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el Licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación ya sea por flujo de caja o por fórmula.

de 120

12.5.10.7. Que para el cálculo del financiamiento haya tomado en cuenta que para efectos de pago se formularán estimaciones por períodos mensuales de los trabajos ejecutados. El Contratista, deberá presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los seis (6) días naturales siguientes a la fecha de corte para su pago, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de dicho pago; incluyendo los reportes de control de calidad correspondientes; la residencia de obra las revisará y autorizará, en su caso, en un plazo no mayor de quince (15) días naturales siguientes a su presentación. El pago de las mismas se realizará conforme a la disposición presupuestal. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

12.5.11. Cálculo de la utilidad propuesta por el Licitante:

12.5.11.1. Se verificará que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que dentro de su monto quede incluida la ganancia que el Contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, considerando el pago de impuestos que fija la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los derechos que establece la Ley Federal del trabajo y la Comisión Nacional de Salarios.

12.5.11.2. Que el cargo esté representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

12.5.11.3. Que NO haya aplicado para el cálculo de éste factor lo concerniente al pago del SAR, INFONAVIT y cargo por supervisión y vigilancia, los cuales si deben estar incluidos en el análisis que les corresponde a cada uno.

12.5.12. Aplicación de los cargos adicionales:

Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el Contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o por que derivan de un impuesto o derecho que se causen con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.

12.5.12.1. Que los cargos adicionales se hayan aplicado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley.

12.5.12.2. Se aplicará específicamente para esta licitación el cargo adicional correspondiente del 5 al millar por concepto de inspección, vigilancia y control, el cual será también aplicado sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

12.5.12.3. Que no haya aplicado algún otro cargo adicional que no esté debidamente sustentado, en su caso.

12.5.12.4. Que el cargo adicional no haya sido afectado por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad, que este cargo haya sido adicionado posterior a la utilidad.

12.5.13. Explosión de insumos que intervienen en la integración de la proposición:

12.5.13.1. Que cumpla con los datos solicitados en el formato del anexo correspondiente.

12.5.13.2. Que coincida y sea coherente con lo presentado en la proposición.

12.5.13.3. Que haya anexado todas las cotizaciones y convenios necesarios:

12.5.13.3.1. Que haya incluido cotizaciones de los materiales más representativos en costo (los que en la explosión de insumos excedan del 1%), en hoja membretada y firmada por la casa comercial o proveedor de materiales o insumos, especificando si son libre a bordo en la planta y/o bodega del proveedor ó en lugar de los trabajos y si incluyen o no el impuesto al valor agregado.

12.5.13.3.2. En el caso de adquisiciones de materiales de banco o de pagos de regalías que haya anexado la(s) carta(s) compromiso o convenio de explotación debidamente firmado indicando el costo por m³ del

de 120

material, especificando si incluye o no la explotación, carga y el Impuesto al Valor Agregado.

12.5.13.3.3. Para lo correspondiente a los acarreos de los materiales o insumos, que haya presentado el costo del acarreo (en caso de existir) de la unión de transportistas de la zona y si el Licitante cuenta con equipo de transporte, haya presentado convenio debidamente firmado por la unión de transportistas de la zona en el que le permitirá al Licitante hacer uso del equipo de transporte de su propiedad.

12.5.14. Programa de erogación del anticipo y su aplicación, en su caso:

El programa de erogación del anticipo, podrá revisarse, adicionarse o modificarse de común acuerdo y por escrito, siempre y cuando no implique con ello, incremento en el monto asignado para tal efecto.

Para el importe concedido por concepto de anticipo, el Contratista, deberá comprobar según sea el caso, mediante documentación que certifique su correcta inversión, que estará relacionada directamente con la ejecución de los trabajos:

12.5.14.1. Que haya considerado el porcentaje de anticipo correcto que se esté otorgando para la realización de los trabajos.

12.5.14.2. Que haya sido presentado en montos.

12.5.14.3. Que los suministros y utilización de los insumos sean acordes con el proceso constructivo, de tal forma que su entrega o empleo se programe con oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento o aplicación.

12.5.14.4. Se verificará su correcta inversión de acuerdo y que hayan sido programados los porcentajes que se mencionan al inicio de estas bases de acuerdo a:

12.5.14.4.1. Para la compra y la producción de materiales de construcción, adquisición de equipos de instalación permanente y demás insumos, que coincida con lo expresado en su explosión de insumos.

12.5.14.4.2. Para inicio de los trabajos como la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos del traslado de la maquinaria y equipo de construcción, que coincida con lo expresado en su cálculo de indirectos.

12.5.15. Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado mensualmente, por concepto:

12.5.15.1. Que corresponda al plazo establecido por la Convocante.

12.5.15.2. Que coincida con el presupuesto de obra presentado en claves, descripciones, unidades, cantidades e importes.

12.5.15.3. Que coincida en el importe total con lo expresado en su carta compromiso.

12.5.15.4. Que exista congruencia en la secuencia de las actividades según el proceso constructivo que se requiere para la realización de los trabajos.

12.5.16. Programa mensual de erogaciones cuantificado y calendarizado de la mano de obra del personal de construcción:

12.5.16.1. Que sea coherente con el procedimiento constructivo a realizar.

12.5.16.2. Que sea congruente con el programa erogaciones de ejecución general de los trabajos.

12.5.16.3. Que sea con el perfil adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

12.5.16.4. Que coincida con el listado de mano de obra propuesto por el Licitante.

12.5.16.5. Que coincida con la explosión de insumos presentada.

12.5.17. Programa mensual de erogaciones cuantificado y calendarizado de la maquinaria y equipo de construcción:


de 120

12.5.17.2. Que sea congruente con el programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos.

12.5.17.3. Que sea la maquinaria y el equipo de construcción los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación.

12.5.17.4. Que haya sido presentado a costo horario y no a costo fijo.


12.5.18. Programa mensual de erogaciones cuantificado y calendarizado de los materiales y/o equipo de instalación permanente:



12.5.18.3. Que los suministros y utilización de los insumos sean acordes con el proceso constructivo, de tal forma que su entrega o empleo se programe con oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento o aplicación.

12.5.18.4. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean las que se consideraron en la integración de la proposición.


12.5.19. Programa mensual de erogaciones cuantificado y calendarizado del personal profesional técnico, administrativo y de servicios:



12.5.19.3. Que sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos.

12.5.19.4. Que coincida con lo propuesto en el cálculo de indirectos.

Al finalizar la evaluación de las proposiciones la Convocante emitirá un dictamen donde se expongan las razones financieras, legales, técnicas ó económicas por las que se aceptan o desechan éstas, que servirá de soporte para la emisión del fallo.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, para asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, economía, eficiencia, imparcialidad, honradez y demás circunstancias pertinentes.

En caso de empate técnico entre las empresas Licitantes, se adjudicará la obra, en igualdad de condiciones a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento (5%) de personal con capacidades diferentes, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la licitación pública.

13. MOTIVOS DE DESCALIFICACION DURANTE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Ó ECONÓMICAS:

13.1. La omisión o incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos y exigidos en las presentes bases de licitación.

13.2. Presentar incompleto alguno de los documentos requeridos.

13.3. Omitir la firma del representante legal en cualquiera de los documentos que se presenten.

de 120

14. SON CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Ó ECONÓMICAS DURANTE LA REVISIÓN AL DETALLE:

14.1. Que el Licitante se encuentre en alguno de los supuestos señalados los artículos 43 de la Ley.

14.2. El incumplimiento de las condiciones legales, financieras, técnicas ó económicas requeridas por la Convocante.

14.3. Que algún documento no contenga la información solicitada ó se presente incompleta.

14.4. La comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar o disminuir el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.

14.5. No apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, en lo relativo a los insumos, bienes y servicios indispensables que intervienen en la realización de los trabajos.

14.6. Se advierta que la información o documentación proporcionada por los Licitantes es falsa.

14.7. Modificar las descripciones, cantidades de obra y unidades de medición de la relación de conceptos de trabajo proporcionado por la Dependencia, salvo cuando existan modificaciones asentadas en el acta de la junta de aclaraciones.

14.8. El presentar una proposición económica por encima ó por abajo del precio de mercado que afecte la solvencia de la misma.

SERÁ MOTIVO DE NO ACEPTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, SI LOS LICITANTES NO ASISTEN PUNTUALMENTE A LA HORA Y DIA SEÑALADOS EN EL NUMERAL 2.12. DE ESTAS BASES Ó LO ESTABLECIDO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES EN SU CASO, PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

de 120



DOCUMENTOS O ANEXOS DE LAS BASES DE LICITACION

EJECUCIÓN DE OBRA

BAJO LA CARACTERÍSTICA DE REALIZACIÓN DE:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

ESTOS ANEXOS JUNTO CON SUS BASES FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA

ORIGEN DE LOS RECURSOS ESTATALES

de 120



FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE POR ESCRITO Y FIRMADAS EN FORMA AUTÓGRAFA EN CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN.

EN LAS CARÁTULAS DE CADA SOBRE Y CARPETA, SE ANOTARÁ:

• GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. • SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. • DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE LA LICITACIÓN. • EL NÚMERO DE LICITACIÓN. • LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. • A QUE CARPETA CORRESPONDE: DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA, PROPOSICIÓN TÉCNICA

Ó PROPOSICIÓN ECONÓMICA, SEGÚN CORRESPONDA. • NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL. • NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE SUSCRIBA LA PROPOSICIÓN. • FECHA DE APERTURA.

LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA: SE PRESENTARÁ EN CARPETA DE ARGOLLAS CON SEPARADORES NUMERADOS ENTRE CADA DOCUMENTO, ASÍ MISMO LA CARPETA SE INTRODUCIRÁ EN UN SOBRE, EL CUAL PUEDE IR DENTRO Ó FUERA DEL SOBRE QUE CONTIENE LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, A ELECCIÓN DEL LICITANTE.

CARPETA Y SOBRE DE LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTOS DEL N° 01 AL N° 14. LEGAL Y FINANCIERA:

LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Ó ECONÓMICA: SE ENTREGARÁ CADA UNA EN CARPETA DE ARGOLLAS, CON SEPARADORES NUMERADOS ENTRE CADA DOCUMENTO, CADA CARPETA SE INTRODUCIRÁ EN UN SOBRE, EL CUAL DEBERÁ SER CERRADO POSTERIORMENTE.

CARPETA Y SOBRE N° 1 PROPOSICIÓN TECNICA: DOCUMENTOS DEL N° 01 AL 09. C ARPETA Y SOBRE N° 2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA: DOCUMENTOS DEL N° 10 AL 24.

LAS CARPETAS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁN SER INTEGRADAS POR SEPARADO, CADA UNA SERÁ COLOCADA EN UN SOBRE IDENTIFICANDO CUAL CORRESPONDE A CADA UNA, LOS DOS SOBRES SERÁN COLOCADOS A SU VEZ EN OTRO SOBRE, EL CUAL SE DENOMINARÁ PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.

SE SUGIERE QUE A CADA SEPARADOR SE LE ENGRAPE Ó PEGUE LA CARÁTULA DEL DOCUMENTO QUE LE CORRESPONDA, EL CUAL ES PROPORCIONADO EN ESTOS ANEXOS, CON LA FINALIDAD DE QUE SEA MÁS RÁPIDA LA IDENTIFICACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS.

PREFERENTEMENTE LAS CARPETAS DE ARGOLLAS QUE SE SOLICITAN PARA PRESENTAR SUS PROPOSICIONES DEBERÁN SER PLÁSTICAS, BLANCAS Y DE TRES PULGADAS, SI PRESENTA EN CUALQUIER OTRO TIPO DE CARPETA NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

de 120

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

DE IGNACIO DE LA LLAVE


ÍNDICE GENERAL

1.- CARPETA Y SOBRE DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

2.- CARPETA Y SOBRE N° 1 PROPOSICIÓN TÉCNICA

3.- CARPETA Y SOBRE N° 2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA

de 120

INDICE DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

ACREDITACIÓN LEGAL SI ES PERSONA FÍSICA.

1 Acta de nacimiento.





6 Identificación oficial vigente con fotografía.

SI ES PERSONA MORAL.

1







6 Identificación oficial vigente con fotografía del apoderado o representante legal.

ACREDITACIÓN FINANCIERA TANTO PARA PERSONAS FÍSICAS COMO MORALES.

7 Documentos completos de las dos últimas declaraciones fiscales anuales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tomando en cuenta la fecha de apertura de la

presente licitación. 8 Último pago provisional del año en curso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

9 Dictamen fiscal, firmado por el contador público (auditor externo) conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

Con fecha de elaboración de no más de 10 días naturales de anticipación con relación a la fecha de apertura de la presente licitación.

10

En el caso de no encontrarse conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código fiscal de la Federación deberá presentar dictamen financiero firmado por contador público (auditor externo) de la situación actual de la empresa con no más de 10 días naturales de antigüedad a la fecha de apertura y no es necesario anexar la copia del registro actualizado ante la Dirección General de Auditoría Fiscal (DGAF), solicitado en el numeral 11.1.2., numeral 13., de estas bases, mismo rubro de acreditación financiera.

11

11.a. Estados financieros auditados por contador externo completos correspondientes a los ejercicios fiscales anuales de los dos años previos tomando como referencia la fecha de apertura de la presente licitación. 11.b. Y el último previo parcial correspondiente al ejercicio del año en curso que se enlistan a continuación:

Año próximo anterior

Año anterior

El último previo correspondiente al ejercicio

del año en curso.

Con fecha de elaboración de no más de 10 días

naturales de anticipación con relación a la fecha de apertura de la presente

licitación.





12

12.a. Las razones financieras realizadas por contador externo de los ejercicios fiscales anuales de los dos años previos tomando como referencia la fecha de apertura de la presente licitación. 12.b. Y las últimas previas parciales correspondientes al ejercicio del año en curso:

12.b.1. Liquidez.

12.b.2. Solvencia.




13 Anexar copia simple legible de la cédula profesional del contador (auditor externo) autorizado que haya elaborado el dictamen fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación o en su caso, el que haya elaborado el dictamen financiero de la situación actual de la empresa.

14 Anexar copia simple legible del registro actualizado ante la Dirección General de Auditoría Fiscal (DGAF) solo en el caso de que el Licitante se encuentre conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

El Licitante que resulte adjudicado, previo a la formalización del contrato deberá realizar la “solicitud de opinión” ante el SAT, para que la Dirección Jurídica, reciba oportunamente el “acuse de respuesta” por medio del correo electrónico: jurí[email protected],mx


de 120


DE IGNACIO DE LA LLAVE SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

DOCUMENTACIÓN LEGAL

SE PRESENTARÁ EN CARPETA DE ARGOLLAS CON SEPARADORES NUMERADOS ENTRE CADA DOCUMENTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA, ASÍ MISMO LA CARPETA SE INTRODUCIRÁ EN UN SOBRE, EL CUAL PUEDE IR DENTRO Ó FUERA DEL SOBRE QUE CONTIENE LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, A ELECCIÓN DEL LICITANTE.

Acreditación legal. La presentación en copia simple legible de los siguientes documentos para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

Personas físicas. 1. Acta de nacimiento. 2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 3. Registro vigente ante la SEFIPLAN, puede no presentarlo durante la apertura pero si

deberá contar con él y presentarlo para la elaboración del contrato. 4. SIEM actualizado y Registro de la cámara o colegio al que pertenezca, este último

optativo. 5. IMSS/INFONAVIT registro patronal. 6. Identificación oficial vigente con fotografía.

Personas morales. 1. Acta constitutiva de la sociedad, reformas y/o modificaciones en su caso, todas con

el sello de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; conteniendo los siguientes datos:

o Denominación o razón social. o Descripción del objeto social de la empresa. o Relación de los nombres de los accionistas. o Número y fecha de las escrituras públicas. o Nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las

protocolizó. Instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición por parte del apoderado o representante legal, en su caso.

2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 3. Registro vigente ante la SEFIPLAN, puede no presentarlo durante la apertura pero si

deberá contar con él y presentarlo para la elaboración del contrato. 4. SIEM actualizado y Registro de la cámara o colegio al que pertenezca, este último

optativo. 5. IMSS/INFONAVIT registro patronal. 6. Identificación oficial vigente con fotografía del apoderado o representante legal.

de 120

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

CARPETA DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

DOCUMENTO N° 1

SI ES PERSONA FÍSICA: Acta de nacimiento. SI ES PERSONA MORAL:




de 120



DOCUMENTO N° 2

SI ES PERSONA FÍSICA Ó MORAL: Registro Federal de Contribuyentes (RFC).


de 120



DOCUMENTO N° 3

SI ES PERSONA FÍSICA Ó MORAL: Registro vigente ante la SEFIPLAN, puede no presentarlo durante la apertura pero si deberá contar con él y presentarlo para la elaboración del contrato.


de 120



DOCUMENTO N° 4

SI ES PERSONA FÍSICA Ó MORAL: SIEM actualizado y Registro de la cámara o colegio al que pertenezca, este último optativo.


de 120



DOCUMENTO N° 5

SI ES PERSONA FÍSICA Ó MORAL: IMSS/INFONAVIT registro patronal.


de 120



DOCUMENTO N° 6

SI ES PERSONA FÍSICA: Identificación oficial vigente con fotografía. SI ES PERSONA MORAL:

Identificación oficial vigente con fotografía del apoderado o representante legal.


de 120


DE IGNACIO DE LA LLAVE SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

SE PRESENTARÁ EN CARPETA DE ARGOLLAS CON SEPARADORES NUMERADOS ENTRE CADA DOCUMENTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, ASÍ MISMO LA CARPETA SE INTRODUCIRÁ EN UN SOBRE, EL CUAL PUEDE IR DENTRO Ó FUERA DEL SOBRE QUE CONTIENE LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, A ELECCIÓN DEL LICITANTE.

Acreditación Financiera. Tanto para personas físicas como morales documentación presentar copia simple legible

7. Documentos completos de las últimas dos declaraciones fiscales anuales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

8. Último pago provisional del año en curso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

9. Dictamen fiscal, firmado por el contador público (auditor externo) conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

*** Numerales 7, 8 y 9. Tomar en cuenta la fecha de apertura de la presente licitación ***.

10. En el caso de no encontrarse conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código fiscal de la Federación deberá presentar dictamen financiero firmado por contador público (auditor externo) de la situación actual de la empresa con no más de 10 días naturales de antigüedad a la fecha de apertura y no es necesario anexar la copia del registro actualizado ante la Dirección General de Auditoría Fiscal (DGAF),

11. Estados financieros auditados por contador externo completos correspondientes a los ejercicios fiscales: 11.a. Anuales de los dos años previos tomando como referencia la fecha de apertura de la presente licitación. 11.b. Último previo parcial correspondiente al ejercicio del año en curso.







12. Las razones financieras realizados por contador externo de los ejercicios fiscales: 12.a. Anuales de los dos años previos tomando como referencia la fecha de apertura de la presente licitación. 12.b. Último previo parcial correspondiente al ejercicio del año en curso.


12.b.1. Liquidez.

12.b.2. Solvencia.





13. Anexar copia simple legible de la cédula profesional del contador (auditor externo) autorizado que haya revisado el dictamen fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación o en su caso, el que haya revisado el dictamen financiero de la situación actual de la empresa.

14. Anexar copia simple legible del registro actualizado ante la Dirección General de Auditoría Fiscal (DGAF) solo en el caso de que el Licitante se encuentre conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.


de 120



DOCUMENTO N° 7

SI ES PERSONA FÍSICA Ó MORAL: Documentos completos de las últimas dos declaraciones fiscales anuales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

de 120



DOCUMENTO N° 8

SI ES PERSONA FÍSICA Ó MORAL: Último pago provisional del año en curso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


de 120



DOCUMENTO N° 9

SI ES PERSONA FÍSICA Ó MORAL: Dictamen fiscal, firmado por el contador público (auditor externo) conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación. Tomar en cuenta la fecha de apertura de la presente licitación.


de 120



DOCUMENTO N° 10

SI ES PERSONA FÍSICA Ó MORAL: En el caso de no encontrarse conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código fiscal de la Federación deberá presentar dictamen financiero firmado por contador público (auditor externo) de la situación actual de la empresa con no más de 10 días naturales de antigüedad a la fecha de apertura y no es necesario anexar la copia del registro actualizado ante la Dirección General de Auditoría Fiscal (DGAF).


de 120



DOCUMENTO N° 11

SI ES PERSONA FÍSICA Ó MORAL: Estados financieros auditados por contador externo completos correspondientes a los ejercicios fiscales:

11.a. Anuales de los dos años previos tomando

como referencia la fecha de apertura de la presente licitación.

11.b. Último previo parcial correspondiente al

ejercicio del año en curso.




11.b.3. Estado de flujo de efectivo. 11.b.4. Relación analítica de activo fijo por

concepto y monto.



de 120



DOCUMENTO N° 12

SI ES PERSONA FÍSICA Ó MORAL: Las razones financieras de los ejercicios fiscales realizadas por contador externo de:

12.a. De los ejercicios fiscales anuales de los dos años previos tomando como referencia la fecha de apertura de la presente licitación.

12.b. Y las últimas previas parciales correspondientes al ejercicio del año en curso:

Se enlistan a continuación: 12.b.1. Liquidez.

12.b.2. Solvencia.


12.b.4. Financiamiento. 12.b.5. Apalancamiento.



de 120



DOCUMENTO N° 13

SI ES PERSONA FÍSICA Ó MORAL: Anexar copia simple legible de la cédula profesional del contador (auditor externo) autorizado que haya revisado el dictamen fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación o en su caso, el que haya revisado el dictamen financiero de la situación actual de la empresa.


de 120



DOCUMENTO N° 14

SI ES PERSONA FÍSICA Ó MORAL: Anexar copia simple legible del registro actualizado ante la Dirección General de Auditoría Fiscal (DGAF) solo en el caso de que el Licitante se encuentre conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.


NOTAS IMPORTANTES:

En caso necesario, adicionar los documentos e información que demuestren el capital contable que se solicita, siempre y cuando la documentación solicitada no sea suficiente.


de 120



SOBRE N° 1 PROPOSICIÓN TÉCNICA

EN CARPETA DE ARGOLLAS CON SEPARADORES NUMERADOS ENTRE CADA DOCUMENTO

de 120

CARPETA Y SOBRE N° 1 PROPOSICIÓN TÉCNICA

DOCUMENTO

CONTENIDO Documento No. 1

• 1a Constancia de haberse inscrito en la presente licitación, (especificando el número de convocatoria, el número de licitación, el nombre de la obra), con el sello de recibido por la Unidad de licitaciones.



Documento No. 2 Escrito de manifestaciones y declaraciones bajo protesta de decir verdad.



Documento No. 3 Descripción detallada del procedimiento constructivo de los trabajos, debiendo tomar en consideración la capacidad técnica y recursos que utilizará para la ejecución de la obra.

Documento No. 4 Relación y organigrama de los profesionales técnicos al servicio del Licitante, identificando el cargo, profesión y nombre con el cual participarán permanentemente en la ejecución y administración de los trabajos.



Documento No. 5 Relación de los contratos de obra que haya celebrado tanto en la administración pública y como con particulares.

• Acreditándose con copia simple legible de los contratos y/o de las actas de entrega-recepción de cuando menos las tres últimas obras que hayan sido ejecutadas durante los últimos tres años; los cuales deberán contener el nombre o denominación de la contratante, domicilio, teléfono, responsable de los trabajos, descripción de los trabajos, importe total, importes ejercidos y fecha de terminación.



de 120

Documento No. 6 Carta compromiso solidaria con membrete y firma de una empresa externa no filial a ésta, con la especialidad en laboratorio de control de calidad o para la verificación de calidad (Unidad de Control de Calidad), certificado por la S.C.T. que cuente con el equipo adecuado y suficiente para la ejecución de los trabajos, donde se compromete esta empresa a realizar el control de calidad de los materiales empleados en la obra, de acuerdo con las normas de la SCT, mismas que se realizarán durante todo el período del proceso de la obra sin cargo adicional a la Convocante.



Documento No. 7 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad ó arrendadas, con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos equipos en el sitio de los trabajos. El Licitante deberá contar con la maquinaria y equipo necesario e indispensable sea o no de su propiedad.

c) Acreditando en caso de la maquinaria o equipo propios con copia simple legible de las facturas.


d) Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar:


Documento No. 8 Relación de bancos de materiales propuestos por el Licitante, indicando

su tratamiento.


Documento No. 9 Documentos proporcionados por la Convocante y que se devolverán a la misma, excepto los que se mencionan en originales:

• Copia de todos los documentos que conforman las presentes Bases y Anexos.

• Original de la constancia de visita del sitio de realización de los trabajos.


• Copia de las circulares y minutas complementarias en caso de existir.

• Copia de las especificaciones particulares y/o complementarias, en su caso.

• Proyecto Ejecutivo (Copia de los planos o en CD, como se haya entregado).

de 120



DOCUMENTO N° 1 • 1a Constancia de haberse inscrito en la presente licitación, (especificando el número de

convocatoria, el número de licitación, el nombre de la obra), con el sello de recibido por la Unidad de licitaciones.



CARPETA N° 1 PROPOSICIÓN TÉCNICA

de 120

DOCUMENTO 1 FICHA DE IDENTIFICACIÓN CON LOS DATOS GENERALES E INFORMACIÓN DEL LICITANTE

(EN PAPELERÍA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) LICITACIÓN N°

FECHA DE APERTURA

RELATIVA A

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

(NOMBRE DEL APODERADO LEGAL Y/O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA)

A NOMBRE DE: _____________________________________________________________________________________________________________ (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)

DATOS GENERALES PARA PERSONAS FÍSICAS O MORALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CALLE Ó AVENIDA

NÚM. INT. O EXT.

COLONIA

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO (S) INCL. LADA

FIRMA DEL APODERADO LEGAL Y/O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA

FAX INCL. LADA

NUM. DE CELULAR INCL. LADA

CORREO ELECTRÓNICO

CIUDAD, POBLACIÓN

MUNICIPIO Y ESTADO

NOMBRE PERSONA QUE ACUDE A LA LICITACIÓN, EN CASO DE NO SER EL REPRESENTANTE LEGAL PRESENTANDO ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI MISMA O POR SU REPRESENTADA (SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA)

PARA USO EXCLUSIVO DE PERSONAS MORALES

ANOTAR: NOMBRE DEL FEDATARIO PÚBLICO, NÚMERO DE NOTARÍA Y LUGAR DE RESIDENCIA.

N° DE INSTRUMENTO PÚBLICO EN ELQUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA

FECHA EN QUE FUE CONSTITUÍDA LA EMPRESA ANTIGÜEDAD EN AÑOS

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS QUE CONFORMAN LA EMPRESA

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)

MODIFICACIONES AL ACTA, SESIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS EN CASO DE EXISTIR

SI FUE DIFERENTE NOTARIO ANOTAR: NOMBRE DEL FEDATARIO PÚBLICO, NÚMERO DE NOTARÍA Y LUGAR DE RESIDENCIA

N° DE INSTRUMENTO PÚBLICO CON EL QUE QUEDÓ ASENTADO LA ADICIÓN, CAMBIO U ADICIÓN:

FECHA EN EL QUE FUE REALIZADO EL CAMBIO:

DESCRIBIR LOS CAMBIOS SUSTANCIALES

ANEXAR EL ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE

POR SI MISMA O POR SU REPRESENTADA, EN SU CASO (SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA)

de 120



DOCUMENTO N° 2

Escrito de manifestaciones y declaraciones, bajo protesta de decir verdad.




de 120

(EN PAPELERÍA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

ESCRITO DE MANIFESTACIONES Y DECLARACIONES, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

DOCUMENTO No. 2

Xalapa-Enríquez, Ver. a ___ de _________ de 201_ ARQ. RAÚL ZARRABAL FERAT SECRETARIO DE COMUNICACIONES PRESENTE:

CON AT´N AL ING. Ó ARQ., SEGÚN CORRESPONDA: ____________________________ DIRECTOR GENERAL DE: ____________________________

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No._____________________________________________, relativa a: __________________________________________, en el municipio de _________________________ en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para manifestar o declarar bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

N° Instrumento legal

Fundamento Manifestación ó declaración

1

Anexos

Documento 1

Tercera viñeta.

Que nuestro domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto es: Calle o Avenida ________________ N° ____ interior o exterior ____ colonia o fraccionamiento ___________________ En la ciudad ó comunidad de _________________ en el Estado de ___________________ con Código Postal N°________. Teléfono(s) ____________________________fax___________________.

2

Ley

Bases de licitación

Artículo

43.

Numeral 1. Numeral 1.11.

Que no nos encontramos en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 43 de la Ley.

4

Ley


Artículo

44, Segundo párrafo.

Numeral 2. Numeral 2.19

Que por ningún motivo podremos subcontratar la obra y/o parte alguna de la misma, excepto cuando la Convocante lo especifique y autorice.

5


Numeral 1.

Numeral 1.7.

Que por sí mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

6


Numeral 6.

Numeral 6.4

La asistencia de a la visita de obra a pesar de ser optativa, no nos deslinda del conocimiento amplio de las condiciones naturales: geográficas, hidrológicas y ambientales, asegurándonos de presentar una proposición acorde a las mismas. Que conocemos el sitio de los trabajos, las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, por lo que no podremos invocar desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

7

Bases de Licitación

Numeral 8.

Numeral 8.1.1.

Estar de acuerdo en que la convocatoria publicada, los formatos y anexos que se adjuntan a las bases forman un conjunto integral de documentos.

de 120

N° Instrumento legal

Fundamento Manifestación ó declaración

8


Numeral 1.

Numeral 1.10.

Que leímos, conocemos y aceptamos las bases de licitación, anexos, proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos y modelo de contrato, proporcionados por la Convocante y que conocemos las normas generales de construcción y particulares, en su caso, por lo que no podremos invocar desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

9


Anexos de las

bases

Numeral 2.

Numeral 2.16.

Documento 19

Que conocemos el (los) porcentajes de anticipo(s) que se otorgan, así como la utilización que se le debe dar a los mismos. De igual forma conocemos la afectación de los mismos para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

10

Ley


Artículo

39.

Numeral 10. Numeral 10.3. al 10.4.

Nos comprometemos en el caso de vernos favorecidos con la adjudicación del contrato a presentar las garantías de: anticipo(s), cumplimiento del contrato y vicios ocultos, de acuerdo a lo establecido en la Ley.

11


Numeral 10.

Numeral 10.6.1.

Contar con el registro Estatal del 2% a la nómina y estar al corriente de nuestros respectivos pagos. Conforme a los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, control y austeridad eficaz de las Dependencia y Entidades del Poder Ejecutivo, del 29 de enero del 2010.

12

Ley


Artículo

52.

Numeral 10. Numeral 10.9.

Declaramos estar de acuerdo en que el ajuste de costos se realice conforme a lo previsto en el 52 de la Ley.

13

Ley Federal del Trabajo

Artículo 153-A

Que cumplimos con las disposiciones que establece la Ley Federal del Trabajo en materia de capacitación y adiestramiento de nuestro personal.

14

Resolución Miscelánea Fiscal 2008

Artículo 32-D

Regla 1.2.1.16.

En caso de resultar adjudicado, previo a la formalización del contrato me comprometo a realizar la consulta de la “solicitud de opinión” ante el SAT, en términos de lo señalado en el numeral 9.4. de las bases de la presente licitación, para que la Dirección Jurídica, reciba oportunamente el “acuse de respuesta”.

15


Numeral 12. Párrafo IV

Que contamos o no contamos con trabajadores con capacidades diferentes con cuando menos en un cinco por ciento de la totalidad de nuestra planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social se dio con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con la copia simple del aviso de las altas correspondiente. El no presentar registro por no contar con este tipo de trabajadores no será causa de descalificación o desechamiento de las proposiciones.

• Colocar en este Anexo la copia del modelo de contrato proporcionado por la convocante. • Anexar copia simple del aviso de las altas correspondientes de trabajadores con capacidades diferentes, en su caso.

ATENTAMENTE

__________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL Y/O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA

de 120



DOCUMENTO N° 3

Descripción detallada del procedimiento constructivo de los trabajos, debiendo tomar en consideración la capacidad técnica y recursos que utilizará para la ejecución de la obra.


de 120


DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LOS TRABAJOS

DOCUMENTO No. 3



Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________________________, relativa a la: _________________________________________, en el municipio de _________________________en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para describir el procedimiento constructivo de los trabajos:

(Utilice las hojas que sean necesarias para describir su procedimiento constructivo).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ATENTAMENTE

____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL Y/O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA

de 120



DOCUMENTO N° 4 Relación y organigrama de los profesionales técnicos al servicio del Licitante, identificando el cargo, profesión y nombre con el cual participarán permanentemente en la ejecución y administración de los trabajos.




de 120


DOCUMENTO N° 4 RELACIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS

LICITACIÓN No.: OBRA RELATIVA A: NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL: FECHA DE APERTURA:

NOMBRE PROFESIÓN CARGO DOMICILIO TELÉFONO

OBRAS SIMILARES

ANOTAR CUANDO MENOS TRES

MONTO DE LA OBRA

FECHA DE INICIO

FECHA DE

TERMINO

Anexar el organigrama de los profesionales técnicos que se relacionan en este listado y copia simple legible de la cédula profesional del profesional técnico residente ya sea ingeniero civil o arquitecto que se encargará de la obra, quien deberá estar permanentemente en la misma.

ATENTAMENTE

_____________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL Y/O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA

de 120



DOCUMENTO N° 5

Relación de los contratos de obra que haya celebrado tanto en la administración pública y como con particulares. • Acreditándose con copia simple legible de los contratos y/o de las actas de entrega-

recepción de cuando menos las tres últimas obras que hayan sido ejecutadas durante los últimos tres años; los cuales deberán contener el nombre o denominación de la contratante, domicilio, teléfono, responsable de los trabajos, descripción de los trabajos, importe total, importes ejercidos y fecha de terminación.




de 120

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATANTE DIRECCIÓN TELÉFONO RESPONSABLE

DE LOS TRABAJOS

SALDO CONTRATADO

SALDO EJERCIDO

SALDO POR

EJERCER

FECHA DE TERMINACIÓN

TOTALES: $ $ $

Anexar copia simple legible de los contratos y/o de las actas de entrega-recepción de cuando menos las tres últimas obras que hayan sido ejecutadas durante los últimos tres años.

ATENTAMENTE

_____________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL Y/O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA


DOCUMENTO N° 5 RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA

LICITACIÓN No.: OBRA RELATIVA A: NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O PERSONA MORAL: FECHA DE APERTURA:

de 120



DOCUMENTO N° 6 Carta compromiso solidaria con membrete y firma de una empresa externa no filial a ésta, con la especialidad en laboratorio de control de calidad o para la verificación de calidad (Unidad de Control de Calidad), certificado por la S.C.T. que cuente con el equipo adecuado y suficiente para la ejecución de los trabajos, donde se compromete esta empresa a realizar el control de calidad de los materiales empleados en la obra, de acuerdo con las normas de la SCT, mismas que se realizarán durante todo el período del proceso de la obra sin cargo adicional a la Convocante.




de 120

(IMPRESAS EN PAPELERIA MEMBRETADA DE LA EMPRESA QUE ESTÁ PARTICIPANDO EN LA PRESENTE LICITACIÓN)

LIBRO: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARTE: 1. CONTROL DE CALIDAD TÍTULO: 01. Ejecución del Control de Calidad Durante la

Construcción y/o Conservación

A. CONTENIDO

Esta Norma contiene los criterios para la ejecución del control de calidad que realice el Contratista de Obra durante la construcción o la conservación cuando los trabajos se ejecuten por contrato, o la Secretaría si se realizan por administración directa; también contiene los criterios para la verificación de calidad que, en el primer caso, realice la Secretaría con recursos propios o a través de un Contratista de Supervisión y en el segundo, directamente la Secretaría.

B. DEFINICIÓN

B.1. El control de calidad durante la construcción o la conservación de las obras, es el conjunto de actividades que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, así como a los materiales y equipos de instalación permanente que se utilicen en su ejecución, comparándolas con las especificadas en el proyecto, para decidir la aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar oportunamente si el proceso de producción o el procedimiento de construcción se está realizando correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas de campo y laboratorio, así como los análisis estadísticos de sus resultados, entre otras. Si la construcción o conservación se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la Norma N�LEG�3, Ejecución de Obras o, si se ejecuta por administración directa, del Residente.

B.2. La verificación de calidad durante la construcción o la conservación es el conjunto de actividades que permiten corroborar que los conceptos de obra cumplan con las especificaciones del proyecto, ratificar la aceptación, rechazo o corrección de cada uno, y comprobar el cumplimiento del programa detallado de control de calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo y las pruebas que se señalan en el Inciso D.2.24. de la Norma N�LEG�4, Ejecución de Supervisión de Obras, así como los análisis estadísticos de sus resultados junto con los del control de calidad, conforme a lo indicado en el Inciso D.2.25. de la misma Norma. Si la construcción o conservación se ejecuta por contrato, la verificación de calidad es responsabilidad del Residente o, en su caso, del Contratista de Supervisión. Cuando la obra se ejecute por administración directa, estas actividades las realizará una organización independiente de la que ejecute el control de calidad, dentro de la propia Secretaría.

C. REFERENCIAS

Son referencia de esta Norma los Manuales aplicables del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, que forma parte de la Normativa SCT.

de 120

Además, esta Norma se complementa con las últimas versiones de las siguientes:

NORMAS Y MANUALES DESIGNACIÓN

Ejecución de Obras]]]]]]]]]]]]]]]] N�LEG�3

Ejecución de Supervisión de Obras]]]]]]]]] N�LEG�4

Aprobación de Laboratorios]]]]]]]]]]]]. N�CAL�2�05

Criterios Estadísticos de Muestreo]]]]]]]]]. M�CAL�1�03

Análisis Estadísticos de Control de Calidad]]]].]. M�CAL�1�03

D. REQUISITOS

D.1. REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.

El Residente o, cuando la obra se ejecute por contrato, el Contratista de Obra, no podrá iniciar los trabajos de construcción o conservación si no cuenta en el campo con:

D.1.1. El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los conceptos de obra terminada y de sus acabados, así como de los equipos de instalación permantente que vayan a formar parte intergral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos a que se refiere la Norma N�LEG�3, Ejecución de Obras, detallado por concepto y ubicación en la obra.

D.1.2. El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, así como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de calidad a que se refiere la Fracción anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta Norma.

D.2. REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD

Cuando la obra se ejecute por contrato, el Residente o el Contratista de Supervisión, previamente a la iniciación de los trabajos de construcción o conservación, contará en el campo con:

D.2.1. El programa detallado de verificación de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para la verificación de calidad, y que sea congruente con el programa de ejecución de los trabajos a que se refiere la Norma N�LEG�3, Ejecución de Obras, detallado por concepto y ubicación en la obra.

D.2.2. El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, así como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de verificación de calidad a que se refiere la Fracción anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta Norma.

de 120

E. EJECUCIÓN

Para la ejecución del control de calidad o de la verificación de calidad, se tomará en cuenta lo siguiente:

E.1. PERSONAL

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificación de calidad, tenga la capacitación y experiencia suficientes, así como que esté integrado como mínimo por:

E.1.1. Jefe de Control de Calidad

El responsable del control de calidad que se indica en la Fracción B.1. de esta Norma, contará durante todo el tiempo que dure la obra con un Jefe de Control de Calidad, que sea ingeniero civil con cédula profesional y certificación como Perito Profesional en Vías Terrestres, Grupo de Estudios y Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate, así como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la Secretaría. El Jefe de Control de Calidad debe coordinar todos los trabajos para la correcta ejecución del control de calidad, analizar estadísticamente los resultados que se obtengan y elaborar los informes descritos en la Fracción E.7. de esta Norma. No puede ser sustituido sin la autorización escrita de la Secretaría y siempre por otra persona con igual preparación y experiencia.

E.1.2. Jefe de Verificación de Calidad

El responsable de la verificación de calidad que se indica en la Fracción B.2. de esta Norma, contará durante todo el tiempo que dure la obra con un Jefe de Verificación de Calidad, que sea ingeniero civil con cédula profesional y certificación como Perito Profesional en Vías Terrestres, Grupo de Estudios y Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate, así como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la Secretaría. El Jefe de Verificación de Calidad debe coordinar todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de la verificación de calidad, analizar conjuntamente y en forma estadística los resultados que se obtengan del control de calidad y de la propia verificación, e integrarlos en los informes mensuales a que se refiere la Fracción E.2. de la Norma N�LEG�4, Ejecución de Supervisión de Obras. No puede ser sustituido sin la autorización escrita de la Secretaría y siempre por otra persona con igual preparación y experiencia.

E.1.3. Personal de laboratorio

Los responsables del control de calidad y de la verificación de calidad que se indican en las Fracciones B.1. y B.2. de esta Norma, respectivamente, contarán con los laboratoristas y ayudantes de laboratorio, suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo; manejo, transporte, almacenamiento y preparación de las muestras; ejecución de las pruebas de campo y laboratorio; mantenimiento y calibración del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estará capacitado, y acreditará, mediante evaluaciones ante el Jefe de Verificación de Calidad o el Jefe de la Unidad de Laboratorios si corresponde al grupo de verificación de calidad, el conocimiento de las pruebas y procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñe. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar como se indica en la Norma N�CAL�2�05, Aprobación de Laboratorios, la capacidad del personal, teniendo la facultad de ordenar que sea reemplazado si a su juicio no cumple con lo establecido en este Inciso.

de 120

E.2. LABORATORIOS

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificación de calidad, tendrán en sus instalaciones: áreas para almacenamiento, preparación y prueba de las muestras, así como para la calibración del equipo; fuentes de energía y de iluminación; y cuando sea necesario, sistemas de comunicación, de control de temperatura y de ventilación, que permitan la correcta ejecución de las pruebas y de las calibraciones. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar los laboratorios como se indica en la Norma N�CAL�2�05, Aprobación de Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuación o complementación si a su juicio no cumplen con lo establecido en esta Fracción.

E.3. EQUIPO Y MATERIALES

E.3.1. Equipo y materiales para el control de calidad o para la verificación de calidad

El equipo que se utilice para el control de calidad o para la verificación de calidad, estará en condiciones óptimas para su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas. Todos los materiales a emplear serán de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar como se indica en la Norma N�CAL�2�05, Aprobación de Laboratorios, el estado del equipo y la calidad de los materiales, teniendo la facultad de ordenar su calibración, reemplazo o complementación si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

E.3.2. Vehículos de transporte

Los vehículos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal, al equipo y a los materiales para el control de calidad o para la verificación de calidad, así como las muestras que se obtengan. Su número ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, así como estar y ser mantenidos en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar el estado y cantidad de vehículos, teniendo la facultad de ordenar su reparación, reemplazo o complementación si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

E.4. MUESTREO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las muestras serán del tipo que se establece en los Manuales del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, y se obtendrán con la frecuencia ahí indicada cuando sean para el control de calidad, o al diez (10) por ciento de esa frecuencia cuando sean para la verificación de calidad. En todos los casos las muestras se seleccionarán al azar, mediante un procedimiento objetivo basado en tablas de números aleatorios, conforme lo indicado en el Manual M�CAL�1�03, Criterios Estadísticos de Muestreo.

Las muestras se transportarán del sitio de su obtención al laboratorio y se almacenarán de tal modo que no se alteren, golpeen o dañen. Al recibirlas en el laboratorio, se registrarán asentando el nombre de la obra, el número de identificación que se les asigne, el tipo de muestra, el material y/o concepto de obra a que pertenece, el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y las observaciones pertinentes. Todos los registros de muestras estarán en el laboratorio a disposición de la Secretaría.

E.5. PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las pruebas de campo y laboratorio, que se realicen a los materiales y/o a los conceptos de obra, se ejecutarán conforme a lo

de 120

establecido en los Manuales del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales. Sin embargo, si se requiere del uso de un método de muestreo y/o de prueba que no esté contemplado en dicho Libro o indicado en el proyecto, su aprobación debe solicitarse por escrito a la Secretaría.

E.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El Jefe de Control de Calidad o el Jefe de Verificación de Calidad, analizará estadísticamente, como se indica en el Manual M�CAL�1�03, Análisis Estadístico de Control de Calidad, los resultados de las mediciones, así como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecutan, mediante cartas de control para cada material, frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar los valores obtenidos con los límites de aceptación que se establezcan en las especificaciones del proyecto y con los límites estadísticos que determinan si el proceso de producción o el procedimiento de construcción se desarrolla normalmente o presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente, asociando claramente dichos valores con el concepto de trabajo, su ubicación en la obra y su volumen. Las cartas de control deben actualizarse diariamente con el propósito de corregir oportunamente las desviaciones que pudieran presentarse, tanto en los procesos de producción o los procedimientos de construcción, como en la calidad de los materiales de todos los conceptos de obra. En el caso de la verificación de calidad, esta actualización se hará por lo menos cada diez (10) días, dependiendo de los volúmenes de obra.

De existir incertidumbre sobre la validez de una medición, prueba o muestra, o duda respecto a la aceptación o rechazo de un material o concepto de obra, la decisión se puede basar en otro procedimiento estadístico aprobado por la Secretaría.

E.7. INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

El Jefe de Control de Calidad elaborará los informes que se indican a continuación, en los que se presenten, mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas, incluyendo la información necesaria para su interpretación; las cartas de control y los análisis estadísticos realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

E.7.1. Informes diarios

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día, que presenten los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el día, señalando aquellos que, en su caso, no cumplan con las especificaciones del proyecto y/o que muestren desviaciones en el proceso de producción o procedimiento de construcción que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, así como las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas. Para cada uno de los resultados se indicarán los números de muestra y de pruebas correspondientes, así como el sitio, material, frente, concepto de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvo la muestra o se ejecutó la prueba de campo y, en su caso, la fecha en que se realizó la prueba de laboratorio. En cada informe diario se incluirán además el nombre de la obra, el número y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista que haya realizado las pruebas, así como el nombre y la firma del Jefe de Control de Calidad, quien lo entregará al Residente o al Superintendente si la obra se ejecuta por contrato, a más tardar el día siguiente de su elaboración. El Residente o el Superintendente, asentará en el informe la fecha y hora en que lo reciba, así como su firma.

E.7.2. Informes mensuales

Elaborados al término de cada mes, que contengan como mínimo la descripción sucinta de los trabajos de control de calidad ejecutados en el periodo del que se

de 120

informe; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados, para cada material, frente y concepto de obra; en su caso, la indicación de los materiales y/o conceptos de obra que fueron rechazados por no cumplir con las especificaciones del proyecto y/o que mostraron desviaciones en el proceso de producción o procedimiento de construcción, señalando las causas de falla y las acciones emprendidas para corregirlas, así como los resultados de su corrección, mismos que anularán los resultados no satisfactorios que provocaron la corrección; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluirán un informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes del control de calidad y las copias de todos los informes diarios elaborados en ese periodo. Los informes mensuales serán firmados por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra los entregarán al Supervisor junto con sus estimaciones, como se establece en la Fracción G.3. de la Norma N�LEG�3, Ejecución de Obras.

E.7.3 Informe final

Elaborado al cierre de la obra. Contendrá como mínimo los objetivos, alcances y descripción sucinta de los trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados en toda la obra, para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecutó de acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los acabados y las tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluirá un informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes de la obra terminada. El informe final debe ser firmado por el Jefe de Control de Calidad y por el Residente o el Superintendente, en cuyo caso el Contratista de Obra lo entregará al Supervisor junto con su estimación de cierre, como se establece en la Fracción G.3. de la Norma N�LEG�3, Ejecución de Obras.

de 120



DOCUMENTO N° 7

Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad ó arrendadas, con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos equipos en el sitio de los trabajos. El Licitante deberá contar con la maquinaria y equipo necesario e indispensable sea o no de su propiedad.

a) Acreditando en caso de la maquinaria o equipo propios con copia simple legible de las facturas.


b) Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar:



de 120


DOCUMENTO 7 RELACIÓN DE TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA

ENLISTAR UNIDAD POR UNIDAD

LICITACIÓN No.: OBRA RELATIVA A: NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O PERSONA MORAL: FECHA DE APERTURA:

CLAVE

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA O EQUIPO

MARCA MODELO NÚMERO DE SERIE

POTENCIA CAPACIDAD ESTADO FÍSICO

UBICACIÓN FÍSICA ACTUAL (INDICANDO DOMICILIO COMPLETO)

FECHA EN QUE SE PODRÁ DISPONER EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

MAQUINARIA PROPIA MAQUINARIA ARRENDADA

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO, Y/O ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA

Anexar: a) En caso de la maquinaria o equipo propios con copia simple legible de las facturas.


b) Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar: Carta compromiso de arrendamiento con membrete de la arrendadora y disponibilidad, indicando el costo de renta mensual de cada equipo, especificando si incluye o no operación, combustibles, lubricantes e impuesto al valor agregado, con fecha actualizada a la apertura de la licitación.

de 120



DOCUMENTO N° 8

Relación de bancos de materiales propuestos por el Licitante, indicando su tratamiento



de 120

(EN PAPELERIA MEMBRETADA DE LA EMPRESA)

DOCUMENTO N° 8 RELACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS POR EL LICITANTE


MATERIAL PARA NOMBRE DEL BANCO UBICACIÓN DEL

BANCO TRATAMIENTO QUE

REQUIERE

Anexar croquis de la ubicación física de cada banco

ATENTAMENTE

_____________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL Y/O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA

de 120



DOCUMENTO N° 9

Los documentos proporcionados por la Convocante y que se devolverán a la misma:

• Copia de las presentes bases de licitación, incluyendo sus anexos.

• Original del documento de visita del sitio de realización de los trabajos.


• Copia de circulares y minutas complementarias en caso de existir.

• Copia de La especificaciones particulares y/o complementarias, en su caso.

• Proyecto Ejecutivo (Planos o en CD, como se haya entregado).


de 120



SOBRE N° 2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA

EN CARPETA DE ARGOLLAS CON SEPARADORES NUMERADOS ENTRE CADA DOCUMENTO

de 120

CARPETA Y SOBRE N° 2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA

DOCUMENTO

CONTENIDO Documento No. 10

Proposición impresa y firmada en papel membretado de la empresa.



Documento No. 11 Garantía de seriedad de la proposición. Con la finalidad de garantizar la seguridad de la proposición económica, deberá integrarse una fianza, cheque certificado, cheque de caja o cheque cruzado a nombre de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por la cantidad equivalente al 5% del monto de su proposición sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.


Documento No. 12 Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión

de precios unitarios y monto total de la proposición. En papelería membretada de la empresa.

Este documento deberá ser presentado en Microsoft Excel impreso y en c.d., respetando el formato y orden de la relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra proporcionado por la Dependencia, sin ninguna modificación, salvo las que se hubieren generado en la junta de aclaraciones, en su caso.



La empresa deberá verificar que la información en discos funcione adecuadamente y corresponda a la presentada en forma escrita, en caso de no coincidir la información impresa con la digitalizada o no abrir el archivo se tomará como oficial la documentación impresa

de 120

presentada.

• Anexar la relación de los trabajos por ejecutar, el catálogo original de conceptos proporcionado por la Convocante y el que haya sido entregado en la(s) junt(as) de aclaraciones, en el caso de que hubiera existido un cambio de catálogo, verificar que ambos estén firmados por la Convocante.

Documento No. 13 Análisis detallado de los precios unitarios de la totalidad de los conceptos

de trabajo de la proposición del Licitante, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de personal de construcción, herramienta menor, maquinaria y equipo de construcción con sus adecuados rendimientos, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en la Ley, el proyecto ejecutivo, las presentes bases de licitación, las especificaciones generales y/o particulares, en su caso. Deberá anotarse cada precio con número y con letra; ambos deben ser coincidentes, en caso de diferencia se considerará como procedente el anotado con letra.

Nota importante: Puede utilizar el programa de costeo de su preferencia, siempre y cuando se presente y cumpla con el formato que se solicita, el cual se sugiere que lo analice cuidadosamente, lo anterior con la finalidad de que la revisión sea más rápida y eficiente.

Documento No. 14 Análisis de básicos ó auxiliares y análisis de cuadrillas de personal de construcción que se requieran para la ejecución de los trabajos, integrando hasta el cabo como máxima categoría de operario.


Documento No. 15 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real que deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor.

Documento No. 16 Tabulador de salarios base, factor de integración y salarios integrados, de personal de construcción por jornada diurna de ocho horas.

Documento No. 17 Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y/o equipo de construcción, que se emplearán en la obra; anotando la descripción, marca, modelo, caballaje y en el caso de ser maquinaria propia anotar el número de serie, debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de maquinaria como equipos nuevos, imprimir cada análisis con el costo horario activo e inactivo.

Documento No. 18 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas centrales y los de oficinas en campo.

de 120

Documento No. 19 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará el Contratista en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán de acuerdo a la disponibilidad presupuestal a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la residencia de supervisión y el indicador económico que se aplicará.


Puede presentar el análisis por cualquiera de los dos métodos de cálculo que

se proponen en este anexo:

i. Por flujo de caja ii. O fórmula

Documento No. 20 Cálculo de la utilidad propuesta por el Licitante, considerando el pago de

impuestos que fija la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los derechos de los trabajadores que establece la Ley Federal del trabajo. Puede presentarlo por el método de cálculo que más le convenga.

Documento No. 21 Explosión de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupando por materiales, mano de obra del personal de construcción, herramienta menor, maquinaria y equipo de construcción desglosando sus insumos y operación, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, sus importes y porcentajes de incidencia.





Documento No. 22 Programa de erogación del anticipo y su aplicación, de barras, con

montos. Desglosando adecuada y detalladamente lo correspondiente a inicio de los trabajos y compra de materiales.

Documento No. 23


de 120



Documento No. 24 Programas mensuales de erogaciones cuantificados y calendarizados, de los siguientes rubros:





de 120



DOCUMENTO N° 10

Proposición impresa y firmada en papel membretado de la empresa.



CARPETA N° 2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA

de 120

( EN PAPELERÍA MEMBRETADA DE LA EMPRESA )

MONTO DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

DOCUMENTO No. 10



Me refiero a la Licitación Pública Nacional N°_________________________________ relativa a la: _______________________________________________________________________________ Ubicada en el municipio de _________________________, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad, por mi propio derecho y como representante legal de: _______________________________________________________________________________

( Nombre de la persona física o moral ) Manifiesto a usted que:

Oportunamente se obtuvieron las bases de licitación correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos a que se sujeta dicha Licitación y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en éstas y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito en 115 hojas, considerando este número de páginas solo de bases y anexos.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las bases de referencia, además aceptamos que las bases, anexos y la convocatoria publicada forman un conjunto integral de documentos.

Así mismo, manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los Materiales que tiene en vigor la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), las especificaciones generales y particulares, estas últimas en su caso y demás normatividad aplicable, aceptamos que tales leyes, reglamentos, normatividad y documentos de las bases de licitación rijan en lo conducente, respecto a la licitación indicada y demás actos que de ella se deriven.

Se hace de su conocimiento que nuestro profesional técnico encargado como superintendente en la obra motivo de esta licitación el C. __________________________ cuya cédula profesional tiene el número ____________________.

De conformidad con lo anterior se presenta la proposición respectiva, con un importe total de $______________ (_____________________________________ XX/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), se encuentra compuesta e integrada en la forma que se estableció en las bases de licitación comprendiendo los documentos ó anexos del N° 01 al N° 14, de la documentación legal y financiera; del N° 01 al N° 09 de la proposición técnica y del N° 10 al N° 24 de la proposición económica.

ATENTAMENTE _____________________________________________


de 120



DOCUMENTO N° 11

Garantía de seriedad de la proposición. Con la finalidad de garantizar la seguridad de la proposición económica, deberá integrarse una fianza, cheque certificado, cheque de caja o cheque cruzado a nombre de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por la cantidad equivalente al 5% del monto de su proposición sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.



de 120


GARANTÍA DE SERIEDAD

DOCUMENTO No. 11

Xalapa-Enríquez, Ver. a ___ de _________ de 201_

ARQ. RAÚL ZARRABAL FERAT SECRETARIO DE COMUNICACIONES PRESENTE:


Me refiero a la licitación pública nacional No. __________________________________________, relativa a: ______________________________, en el municipio de______________________, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Monto de la Proposición sin I.V.A. $ _________________

Monto de Garantía 5% de la Proposición sin I.V.A $ _________________

Entidad Crediticia ________________________________________________ATENTAMENTE ___________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO, ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD

O REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN. CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA, DEBERÁ INTEGRARSE UNA FIANZA, CHEQUE CERTIFICADO, CHEQUE DE CAJA O CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO DE SU PROPOSICIÓN SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ATENTAMENTE

____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL

Y/O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA

ENGRAPAR EL CHEQUE CRUZADO AQUÍ Ó ANEXAR LA FIANZA.

de 120



DOCUMENTO N° 12 (En papelería membretada de la empresa)

Relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición. En papelería membretada de la empresa.

Este documento deberá ser presentado en Microsoft Excel impreso y en c.d., respetando el formato y orden de la relación de conceptos de trabajo y cantidades de obra proporcionado por la Dependencia, sin ninguna modificación, salvo las que se hubieren generado en la junta de aclaraciones, en su caso.




• Anexar la relación de los trabajos por ejecutar, el catálogo original de conceptos proporcionado por la Convocante y el que haya sido entregado en la junta de aclaraciones, en el caso de que hubiera existido un cambio de catálogo, verificar que ambos estén firmados por la Convocante.


de 120



DOCUMENTO N° 13

Análisis detallado de los precios unitarios de la totalidad de los conceptos de trabajo de la proposición del Licitante, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de personal de construcción, herramienta menor, maquinaria y equipo de construcción con sus adecuados rendimientos, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en la Ley, el proyecto ejecutivo, las presentes bases de licitación, las especificaciones generales y/o particulares, en su caso. Deberá anotarse cada precio con número y con letra; ambos deben ser coincidentes, en caso de diferencia se considerará como procedente el anotado con letra.

Nota importante: Puede utilizar el programa de costeo de su preferencia, siempre y cuando se presente y cumpla con el formato que se presenta en la página siguiente, el cual se sugiere que lo analice cuidadosamente, lo anterior con la finalidad de que la revisión sea más rápida y eficiente.


de 120

(EN PAPELERÍA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) DOCUMENTO N° 13

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS LICITACIÓN No.: OBRA RELATIVA A: NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL: FECHA DE APERTURA: Concepto Unidad Cantidad Costo unitario Importe

Materiales

Total de materiales: suma a Mano de obra (Cuadrillas)

Total de la cuadrilla

utilizada, ya aplicando el salario

integrado

Total de personal de Construcción: suma b Básicos o Auxiliares

Total del básico ó auxiliar

Total de básicos o auxiliares: suma c

Maquinaria ó equipo

Total de Maquinaria o equipo: suma d NOMENCLATURA: e = Total de costo directo. f1 = Porcentaje obtenido de oficina Central. f2 = Porcentaje obtenido de oficina en campo

COSTO DIRECTO Expresado en $ e e = a + b + c + d INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL Expresado en % f1 g1 = e * f1

g1 = Total de indirectos de oficina central. i INDIRECTOS DE OFICINA EN CAMPO Expresado en % f2 g2 = e * f2 g2 = Total de indirectos de oficina en campo. h = Total de costo directo + indirectos. i = Porcentaje obtenido de financiamiento.

SUMA 1 Expresado en $ h h = e + g1 + g2 FINANCIAMIENTO Expresado en % i j = h * i

j = Total de financiamiento. k = Total de costo directo + indirectos+ financiamiento.

SUMA 2 Expresado en $ k k = j + h

l = Porcentaje obtenido de utilidad. UTILIDAD Expresado en % l m = l * k m = Total de utilidad. SUMA 3 Expresado en $ n n = i+j n = Total de costo directo + indirectos+ financiamiento + utilidad o = Cinco al millar (Secretaría de la Función Pública). p = Total del cinco el millar.

SEG.Y VIG. O = 0.50% Expresado en $ o p =e*o

q = Total de precio unitario. Total de precio unitario $ q = n + p

** Precio Unitario con letra **

__________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL Y/O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA

No se permite utilizar lotes, destajos, paquete, caja, o

unidades que no pertenezcan al sistema métrico decimal.

Si utilizan cuadrillas de trabajadores NO desglose su integración, éstos se solicitan

en el anexo siguiente.

Si utilizan básicos ó auxiliares NO desglose su integración, éstos se solicitan en el anexo

siguiente.

de 120



DOCUMENTO N° 14

Análisis de básicos ó auxiliares y análisis de cuadrillas de personal de construcción que se requieran para la ejecución de los trabajos, integrando hasta el cabo como máxima categoría de operario.



de 120


DOCUMENTO N° 14 ANÁLISIS DE BÁSICOS O AUXILIARES


Concepto Unidad Cantidad Costo unitario

Importe

Materiales

Total de materiales: suma a Mano de obra (Cuadrillas)

Total de la cuadrilla utilizada,

ya aplicando el salario integrado

Total de personal de construcción: suma b Básicos o Auxiliares, en su caso.

Total del básico ó auxiliar

Total de básicos o auxiliares: suma c

Maquinaria ó equipo

Total de Maquinaria o equipo: suma d Costo directo $ e e = a + b+ c + d


Si utilizan cuadrillas de trabajadores NO desglose su integración.

No se permite utilizar lotes, destajos, paquete, caja, o unidades que no pertenezcan al sistema métrico decimal.

Si utilizan básicos ó auxiliares NO desglose su

integración.

de 120


DOCUMENTO N° 14 ANÁLISIS DE CUADRILLAS DE TRABAJADORES


Concepto Unidad Cantidad Costo unitario

Importe

Personal de construcción. (Máximo grado jerárquico aceptable: Cabo)

salario integrado

Total de personal de construcción: suma a Factor de herramienta menor. (Homogeneizado y coherente con el tipo de obra)

% de

herramienta menor

aceptable 3%

Total de herramienta menor: suma b Costo directo $ e e = a + b


de 120



DOCUMENTO N° 15

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en el artículo 160 del Reglamento, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ó de los contratos colectivos de trabajo en vigor.


de 120


DOCUMENTO N° 15 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL LICITACIÓN No.: OBRA RELATIVA A: NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL: FECHA DE APERTURA:

CALCULO DE LA INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL (POR CATEGORÍA)

Variable Descripción Fórmula Unidad Valor DATOS BASICOS FSR_SAMI Salario Mínimo General (Distrito Federal) actualizado $ FSR_SABA Salario Base $ FSR_SACAL Salario Base por Jornada $ DATOS PARA EL CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

FSR_DNVAC Días de vacaciones para calcular prima vacacional días FSR_PPVAC Prima Vacacional % FSR_DNDOM Días para el cálculo de prima dominical días FSR_PPDOM Porcentaje para prima dominical % DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA) FSR_DPCAL Días Calendario (DC) días FSR_DPAGU Días Aguinaldo días FSR_DPPVA Prima vacacional días FSR_DPPDO Prima Dominical días FSR_DPHEX Días equivalentes por horas extras al año días

FSR_DPOT1 Prestaciones por Contrato de Trabajo días FSR_DPA SUMA (DPA) días DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA) FSR_DNSEP Séptimo día días FSR_DNFES Festivos por Ley días FSR_DNDCO Por Costumbre días FSR_DNSIN Días Sindicato días FSR_DVAC Vacaciones días FSR_DNPER Permisos y Enfermedad días FSR_DNCLI Condiciones Climatológicas días

FSR_DNARR En horas Inactivas por Arrastre días FSR_DNGUA Días no trabajaos por Guardia días FSR_DNOT3 Otros Días no trabajados días FSR_DNLA SUMA (DNLA) días CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES FSR_DLA Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) días FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION

FSR_FSBC FSBC = DPA/DPCAL SALARIO BASE DE COTIZACION FSR_SABC Salario Base de Cotización CALCULO DE CUOTA IMSS FSR_IMGM Prestaciones en especie % FSR_IMPE Prestaciones en dinero %

FSR_IMEX Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín. % FSR_IMENF Enfermedad y Maternidad cuota fija % FSR_IMINV Invalidez y vida % FSR_IMCE Cesantía en edad avanzada y vejez % FSR_IMRTR Riesgos de trabajo % FSR_IMIMS SUMA (Cuota Patronal IMSS) % PORCENTAJES PARA EL CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES FSR_IMGUA Impuesto Guarderías %

FSR_IMSAR Impuesto SAR %

FSR_IMINF Impuesto INFONAVIT %

FSR_IMOT2 Impuestos Locales %

DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) FSR_DEIMS Cuota Patronal IMSS días FSR_DEGUA Guarderías días FSR_DESAR SAR días FSR_DEINF INFONATIV días FSR_DEOT2 Impuestos locales días FSR_DEA SUMA (DEA) días DIAS COSTO ANUAL FSR_DCA Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) días FACTOR DE SALARIO GRAVABLE FSR_FSI FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF. EN P.U.) FACTOR DE SALARIO REAL FSR_FSR FSR=DCA/DLA

_____________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL Y/O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA

de 120



DOCUMENTO N° 16

Tabulador de salarios base, factor de integración y salarios integrados, de personal de construcción por jornada diurna de ocho horas.


de 120


DOCUMENTO N° 16

TABULADOR DE SALARIOS BASE, FACTOR DE INTEGRACIÓN Y SALARIOS INTEGRADOS, DE PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS


CLAVE PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN

UNIDAD SALARIO BASE

FACTOR DE INTEGRACIÓN

SALARIO

INTEGRADO

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $


de 120



DOCUMENTO N° 17

Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de la maquinaria y/o equipo de construcción, que se emplearán en la obra; anotando la descripción, marca, modelo, caballaje y en el caso de ser maquinaria propia anotar el número de serie, debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de maquinaria como equipos nuevos, imprimir cada análisis con el costo horario activo e inactivo.


de 120

(EN PAPELERÍA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) DOCUMENTO N° 17

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS LICITACIÓN No.: OBRA RELATIVA A: NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL: FECHA DE APERTURA:

Costo Horario de Equipo Descripción

Clave: Descripción de la maquinaria ó equipo Datos Generales Vad = Valor de adquisición = $ Pnom = Potencia nominal = hp Pn = Valor de llantas = $ Tipo de Combustible: Combustible Pa = Valor de piezas especiales $ Pc = Precio del combustible = $ litro Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = $ r = Factor de rescate = 0.00 Vr = Valor de rescate = 0.00 i = Tasa de interés = % anual s = Prima de seguros = % anual Pac = Precio del aceite = $ litro Ko = Factor de mantenimiento = 0.00 Vn = Vida económica en llantas = hrs Ve = Vida económica = hrs Va = Vida económica en piezas especiales = hrs Gh = Cantidad de combustible = lts/hr Hea = Tiempo trabajado por año = hrs Ah = Cantidad de Aceite = lts/hr

Clave Fórmula Operaciones Total activa

% Inactiva

Total Inactiva

Cargos Fijos Depreciación: D = (Vm-Vr) / Ve = Inversión: Im = [(Vm+Vr)/2Hea] i = Seguros: Sm = [(Vm+Vr)/2Hea] s = Mantenimiento: Mn = Ko * D

Total de Cargos Fijos 0.00 0.00 Consumos COMBUSTIBLES Co = Gh*Pc = LUBRICANTES Lb = Ah * Pac = LLANTAS N = Pn/Vn =

Total de Consumos 0.00 0.00 Operación Sn = Salario tabulado = Fsr = Factor de salario real = Sr = Salario real de operación = Ht = Horas efectivas por turno de trabajo = 8.00

Clave Operador Po = Sr/Ht 0.00 / 8.00 Total de Operación 0.00 0.00

Costo Horario 0.00 0.00

___________________________________


de 120



DOCUMENTO N° 18

Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas centrales y los de oficinas de campo.


de 120


DOCUMENTO 18 CÁLCULO DE INDIRECTOS

Licitación N°:

Fecha de inicio:

Obra : Fecha de término:

Municipio: Tiempo en meses:

Fecha de apertura:

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL Y/O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA Nombre: Firma: _________________________________

N° DESCRIPCIÓN IMPORTE

MENSUAL O PAGO ÚNICO

PERIODO DE TIEMPO EN MESES

% PARTICI- PACIÓN

IMPORTE DEL PERÍODO PARA OFIC. CENTRAL

IMPORTE MENSUAL O PAGO ÚNICO


IMPORTE TOTAL

OFICINA EN OBRA

Cálculo de Indirectos

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

1 Personal directivo. 0.00 0.00 Director General 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

Director de Construcción 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Personal técnico. 0.00 0.00 Gerente Técnico 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

Residente de obra 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

Auxiliar Técnico 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

Auxiliar de Costos y Estimaciones

0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

Topógrafo Geodesta 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Personal administrativo. 0.00 0.00 Contador General 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

Auxiliar Contable 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

Velador 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

Almacenista 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

Personal en tránsito 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Cuotas patronales 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

Prestaciones que obliga la ley 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasajes y Viáticos 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

Consultores y Asesores 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 0.00 0.00

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 0.00 0.00

5 Edificios y locales. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Locales de mantenimiento y guarda.

0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Instalaciones generales. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Bodegas. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Muebles y enseres. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Depreciación o renta y operación de vehículos.

0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Campamentos. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 0.00 0.00

SERVICIOS 0.00 0.00 12 Consultores, asesores, servicios

y laboratorios. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Estudio e investigación. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE SERVICIOS 0.00 0.00

de 120

N° DESCRIPCIÓN IMPORTE

MENSUAL O PAGO ÚNICO


% PARTICI- PACION

IMPORTE DEL PERÍODO PARA OFIC. CENTRAL

IMPORTE MENSUAL O PAGO ÚNICO


IMPORTE TOTAL

OFICINA EN OBRA

FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00

14 De Campamentos. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

15 De equipos de construcción. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

16 De plantas y elementos para instalaciones.

0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

17 De mobiliario. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00

GASTOS DE OFICINA 0.00 0.00 18 Papelería y útiles de escritorio. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

19 Correos, teléfonos, telégrafos, radio.

0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

20 Situación de fondos. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

21 Copias y duplicados. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

22 Luz, gas y otros consumos. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

23 Gastos de concursos. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE GASTOS DE OFICINA 0.00 0.00

TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES 0.00 0.00 24 Seguridad e higiene para los

trabajadores. 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

25 Construcción y conservación de caminos de acceso.

0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

26 Montajes y desmantelamiento de equipo.

0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

27 Señalamientos y letreros informativos.

0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES 0.00 0.00

SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 28 Primas por seguros (siniestros) 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

29 Primas por fianzas. (sin I.V.A.) 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00

RESUMEN HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 0.00 0.00

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 0.00 0.00

SERVICIOS 0.00 0.00

FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00

GASTOS DE OFICINA 0.00 0.00

TRABAJOS PREVIOS AUXILIARES 0.00 0.00

SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

A) Costo directo de la obra: 0.00

B) Ejercicio del año anterior a costo directo: 0.00

C) Indirectos de la oficina central: 0.00

D) Indirectos de la oficina de obra: 0.00

E) % indirectos de oficina central = ( C / B ) 100 = 0.00%

F) % indirectos de oficina en obra = ( D / A ) 100 = 0.00%

% DE INDIRECTOS = E + F = 0.00%

de 120



DOCUMENTO N° 19

Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, tomando en cuenta los gastos que realizará el Contratista en la ejecución de los trabajos, los anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos ejecutados se cubrirán de acuerdo a la disponibilidad presupuestal a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la residencia de supervisión y el indicador económico que se aplicará.


Puede presentar el análisis por cualquiera de los dos métodos de cálculo que se proponen en este anexo:

a) Por flujo de caja b) O fórmula


de 120


DOCUMENTO N° 19

ANÁLISIS , CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO POR EL MÉTODO DE FÓRMULA


CLAVE UNIDAD CONCEPTO CONSID VALOR

CD MILL/SM COSTO DIRECTO DE OBRA D

PV MILL/SM PRECIO DE VENTA = CD X FSC S

UN MILL/SM UTILIDAD NETA = CD x FIF x UE S

AM MILL/SM ANTICIPO MATERIALES % PV = S

CV MILL/SM COSTO DE VENTA = PV - UN – AM S

AI MILL/SM ANTICIPO INICIAL % PV S

TC MESES TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN D

PE MESES PERIODO ENTRE ESTIMACIONES D

TP MESES TIEMPO DE PAGO D

N DECIMAL NUMERO DE ESTIMACIONES TC/PE = D

VE MILL/SM VALOR ESTIM. (CV + UN) / n = S

TAM % DESC. TASA ACTIVA MENSUAL = (TR / 12) D

FIF % FACTOR DE INDIRECTOS HASTA FINANCIAMIENTO D

NF = CV [ TC

+ PE + TP ] - [ VE x PE x n ( n+1

) ] - [ AI²

] 2 2 VE

NF = [

+ + ] - [ x x ( 1

) ] - [

] 2 2

PAGO DE INTERESES TOTALES = P I T

PIT = NF x TAM = x =

PIT =

=

=

x

=

CD x FIF x

NOMENCLATURA:

FSC = FACTOR DE SOBRECOSTO D = DATOS

UE = UTILIDAD ESPERADA S = SUPOSICION

NF = NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO PIT = PAGO DE INTERESES TOTALES

FIF = FACTOR DE INDIRECTOS HASTA FINANCIAMIENTO CD = COSTO DIRECTO

TAM = TASA ACTIVA MENSUAL MILL = MILLONES

TR = TASA DE REFERENCIA (TIIP, TIIE, CETES, CPP, ETC.) F = FINANCIAMIENTO


de 120

DOCUMENTO N° 19 (IMPRESO EN PAPELERÍA MEMBRETADA) ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO POR EL MÉTODO DE FLUJO DE CAJA


COSTO DIRECTO $ RETENCIÓN SUP. Y VIG. % CD + INDIRECTOS $ FACTOR DE SOBRECOSTO Supuesto x.xx

PRECIO DE VENTA (SUPUESTO APROX.)$ TOTAL DE INDIRECTOS % % DE ANTICIPO %

POR FLUJO DE CAJA M E N S U A L IMPORTE TOTAL 1 2 3 4 5 6 7

AVANCES PORCENTUALES %

AVANCE DE OBRA PARCIAL $

ESTIMACIONES $

INGRESOS

POR ANTICIPOS $

POR ESTIMACIONES $

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS $

RETENCIÓN SUP. Y VIGILANCIA. $

SUMA DE INGRESOS $

EGRESOS A COSTO DIRECTO

MATERIALES COMPRA DIRECTA $

MATERIALES COMPRA DIFERIDA $

MANO DE OBRA DIRECTA $

MANO DE OBRA DIFERIDA $

IMPUESTOS Y OBLIGACIONES $

% HERRAMIENTA $

EQUIPOS Y OPERACIÓN $

SUMA DEL COSTO DIRECTO $

INDIRECTOS

GASTOS IND. OF. CENTRAL $

GASTOS IND. DE CAMPO $

FIANZAS DE OBRA $

I.S.R. (PAGO A CUENTA) $

SUMA DE EGRESOS $

DIFERENCIA PARCIAL $

DIFERENCIA ACUMULADA $

FINANCIAMIENTO

TASA PASIVA $

TASA ACTIVA $

FINANCIAMIENTO ACUMULADO $

ÍNDICE ECONÓMICO UTILIZADO: PIT= 0.00 ANUAL MENSUAL ANUAL MENSUAL

TASA PASIVA TASA

ACTIVA PIT (PAGO DE INTERESES TOTALES) $ FINANCIAMIENTO

CD (COSTO DIRECTO) $ F=

PIT =

$ = %

FIF ( FACTOR INDIR. HASTA FINANCIAM.) X.XX CD X FIF $


de 120


DOCUMENTO 19 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO (POR FLUJO DE CAJA)

Licitación N°: Fecha de inicio:

Obra referente a: Fecha de término:

Tiempo en meses:

Municipio: Fecha de licitación:

Anticipo __%:

Mes Año Obra a ejecutar

% avance parcial

% avance acumulado

% anticipo por año

($) Anticipo

Estimación Amort.de Anticipo.

Amortización de anticipo acumulada

Cobros Gastos Gastos

acumulados Cobro-Gasto

Interés a favor

Interés a pagar

Acumulado

Totales: 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Interés a Pagar =

tasa activa mensual

TIIE (Tasa pasiva mensual)

+ Puntos porcentuales para tasa activa

Interés Neto =

0.00

% de Financiamiento = Interés Neto / Gastos de Obra =

0.00 ,/ 0.00 = 0.00%

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO LEGAL

Y/O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA

de 120



DOCUMENTO N° 20

Cálculo de la utilidad propuesta por el Licitante, considerando el pago de impuestos que fija la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los derechos que establece la Ley Federal del trabajo.

Puede presentarlo por el método de cálculo que más le convenga.


de 120


DOCUMENTO N° 20

CÁLCULO DE LA UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE LICITACIÓN No.: OBRA RELATIVA A: NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL: FECHA DE APERTURA:

CLAVE UNIDAD C O N C E P T O CONSID. VALOR

TPA % TASA PASIVA ANUALIZADA A LA FECHA D

REA % RIESGO EMPRESARIAL D

TEA % TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN ANUAL. DE LA EMPRESA D

TAT % TASA ANUALIZADA TOTAL = TPA + REA + TEA RP

PV MILES PRECIO DE VENTA DE LA OBRA (EN MILES) S

CC MILES CAPITAL DE TRABAJO DE LA OBRA (EN MILES) D

RC % REVOLVENCIA DE CAPITAL = PV/CC RP

UE % UTILIDAD ESPERADA = TAT/RC RP

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

UI % UTILIDAD INDISPENSABLE = (UE x FSC)/FIF D

GND % GASTOS NO DEDUC. EN LA OBRA = SUMA G. NO DEDUC./CD x (1/FIF) D

UAI % UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO = UI + GND D

CARGOS IMPOSITIVOS

ISR % IMPUESTO SOBRE LA RENTA ___ % D

PTU % PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES __ % D

SCI % SUMA CARGOS IMPOSITIVOS = ISR + PTU RP

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

FAI % FACTOR DE AJUSTE IMPOSITIVO = 1 * SCI D

UDI % UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS = UAI / FAI D

UTILIDAD DE CONCURSO

UC % UTILIDAD DE CONCURSO = UDI + OCPD DR

D = DATO

S = SUPUESTO

DR = DATO RESULTANTE


de 120


DOCUMENTO N° 20

CÁLCULO DE LA UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE


Cálculo del porcentaje de utilidad Clave Descripción Fórmula Valor

Datos básicos A Costo Directo C % de indirectos oficina central C1 % de indirectos oficina de campo D % de financiamiento H % de utilidad neta propuesta R % ISR S % PUT

Cálculos I Indirectos A*(C+C1)/100

J Financiamiento (A+I)*D/100

K Costo directo + indirectos + financiamiento A+I+J

L Utilidad neta K*H/100

T Impuestos ISR y PUT (((H/(1-(R+S)))-H)/100)*K

Otras aportaciones O Subtotal K+L

Q Total de la utilidad L+T

Z % de utilidad total Q/K*100


de 120



DOCUMENTO N° 21

Explosión de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupando por materiales, mano de obra del personal de construcción, herramienta menor, maquinaria y equipo de construcción desglosando sus insumos y operación, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, sus importes y porcentajes de incidencia.






de 120


DOCUMENTO N° 21 EXPLOSIÓN DE INSUMOS


Clave Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario

Importe %

Materiales

Total de Materiales: Mano de obra

Total de Mano de Obra: Herramienta Menor

Total de Herramienta Menor: Maquinaria y/o Equipo

Total de Maquinaria y/o Equipo: Total del Reporte:






de 120



DOCUMENTO N° 22

Programa de erogación del anticipo y su aplicación, de barras, con montos. Desglosando adecuada y detalladamente lo correspondiente a inicio de los trabajos y compra de materiales.


de 120


DOCUMENTO N° 22 PROGRAMA DE EROGACIÓN DE ANTICIPO


IMPORTE TOTAL DE LA OBRA SIN I.V.A.: $ 2,500,000.00

ANTICIPO: $ 750,000.00

IMPORTE PARA INICIO DE LOS TRABAJOS 10%: $ 250,000.00

IMPORTE PARA LA COMPRA DE MATERIALES 20% : $ 500,000.00

N° Acción o material a pagar Importe Total

% de pago MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total

1 (10%) PARA INICIO DE OBRA (ESPECIFICAR ACCIONES) Traslado de maquinaria $ 120,000.00 50% $ 60,000.00 $ 60,000.00

Instalación de campamento de obra $ 100,000.00 50% $ 50,000.00 $ 50,000.00

Pago de personal técnico $ 560,000.00 25% $ 100,000.00 $ 40,000.00 $ 140,000.00

SUBTOTAL DEL ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA: $ 110,000.00 $ 40,000.00 $ $ $ 250,000.00

2 (20%) PARA COMPRA DE MATERIALES (ESPECIFICAR MATERIALES)

Pago de regalías de banco (revestimiento) 1´000,000.00 25% $ 250,000.00 $ 250,000.00

Anticipo compra de emulsiones 400,000.00 50% $ 125,000.00 $ 75,000.00 $ 200,000.00

Compra de material para carpeta asfáltica 500,000.00 10% $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 50,000.00

SUBTOTAL DEL ANTICIPO PARA LA COMPRA DE MATERIALES: $ 400,000.00 $ 100,000.00 $ $ $ 500,000.00

TOTAL PARCIAL: $ 610,000.00 $ 140,000.00 $ $ $ 750,000.00

TOTAL ACUMULADO: $ 610,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00 $ 750,000.00


SE MUESTRA EJEMPLO DE LLENADO

de 120



DOCUMENTO N° 23





de 120


DOCUMENTO 23 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y

CUANTIFICADO MENSUALMENTE, POR CONCEPTO.

LICITACIÓN No.___________________________________ FECHA DE INICIO: OBRA REFERENTE A:______________________________ MUNICIPIO:______________________________________ FECHA DE TERMINACIÓN: NOMBRE DE LA PERSÓNA FÍSICA O MORAL:__________ FECHA DE APERTURA:_____________________________

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MESES

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL PARCIAL: TOTAL ACUMULADO:


SEPARARLO POR AÑO SI EL PERIODO ES MULTIANUAL.

de 120



DOCUMENTO N° 24

Programas mensuales de erogaciones cuantificados y calendarizados, de los siguientes rubros:






de 120


DOCUMENTO 24a

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN.


CLAVE PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MESES




de 120


DOCUMENTO 24b

PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.


CLAVE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD CANTIDAD IMPORTE

MESES




de 120


DOCUMENTO 24c PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE

INSTALACIÓN PERMANENTE.


CLAVE MATERIAL Y/O EQUIPO DE

INSTALACIÓN PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE MESES


NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD


de 120


DOCUMENTO 24d PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.


CLAVE

PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE

SERVICIO.

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE

MESES




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO...

Documents

Transcript of GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO...