HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO...

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO.

BASES DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NUMERO HIMFG-INV-SOP-01/12

LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN ,QUE SE REALIZARAN EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.

PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS BASES DE INVITACION

CONTENIDO DE LAS BASES DE INVITACION

1 TERMINOLOGÍA. 2.CALENDARIO DE EVENTOS

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

4 ORIGEN DE LOS RECURSOS.

5 REQUISITOS QUE DEBERÁ CUBRIR EL PARTICIPANTE E INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

6. RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ INTEGRAR EL PARTICIPANTE

6.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA (SOBRE Nº 1).

6. 2 SOBRE QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA (SOBRE NO. 2)

7. ASPECTOS ECONÓMICOS

7. 1 CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN

7. 2 CRITERIOS QUE SE OBSERVARAN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.

7.3 LUGAR DE PAGO.

7. 4 CONDICIONES DE PAGO.

7. 5 EXIGIBILIDAD DEL PAGO.

8. ANTICIPOS.

9. AJUSTE COSTOS.

10. IMPUESTOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES

11. PERÍODO DE EJECUCIÓN.

12. GARANTÍAS

12.1GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

12.2RESPONSABILIDAD CIVIL

13. VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

14. JUNTA DE ACLARACIONES.

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. HIMFG-INV-SOP-01/12

2

15. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA

15.1 INDICACIONES GENERALES.

15.2 ETAPA APERTURA DE PROPOSICIONES.

16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

17. DECLARACIÓN DE INVITACION DESIERTA, O CANCELACIÓN DE LA MISMA

18. DICTAMEN Y ACTO DE FALLO

19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

20. MODIFICACIONES AL CONTRATO

21. SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

22. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LOS PROGRAMAS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

23. CASOS EN QUE SE APLICARAN LAS GARANTIAS

24. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS

24.1 INCONFORMIDADES

24. 2 CONTROVERSIAS

25 CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES.

26 NORMAS PARA LOS CONTRATISTAS Y SU PERSONAL 27. NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

ANEXOS

1) INFORMACIÓN PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DE LOS PARTICIPANTES.

2) FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO

ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

3) FORMATO CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO. DOCUMENTO T-2.

4) MODELO DE CONTRATO. DOCUMENTO T-8.

5) FORMATO PARA LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. DOCUMENTO T-13.

6) CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. DOCUMENTO E-1.

7) ANALISIS DE PRECIO UNITARIO E-2.

8) FORMATO TABULADOR DE SALARIOS BASE. DOCUMENTO E-3.

9) FORMATO COSTOS INDIRECTOS. DOCUMENTO E-4.

10) FORMATO PROG. DE EROGACIONES DE LA EJEC. DE LOS SERVICIOS. DOCUMENTO E-5).

11) FORMATO PROG. DE EROGACIONES DE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL TECNICO AMINISTRATIVO.

DOCUMENTO E-5 a).





3

12) FORMATO PROG. DE EROGACIONES DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. DOCUMENTO E-5

b).

13) FORMATO PROG. DE EROGACIONES DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES. DOCUMENTO E-5 c).

14) CATALOGO DE CONCEPTOS. DOCUMENTO E-6.

15) ESPECIFICACIONES GENERALES, Y EN SU CASO PARTICULARES, PLANOS Y DEMAS INFORMACIÓN

COMPLEMENTARIA. DOCUMENTO T-9.

16) CUESTIONARIO DE TRANSPARENCIA ANEXO 13.





4

B A S E S: 1. TERMINOLOGÍA

PARA LOS EFECTOS DE ESTAS BASES SE ENTENDERÁ POR:

“LA LEY” Ó “LOPSRM” LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL REGLAMENTO” REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“SHCP” SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

“SAT” SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

“EL HOSPITAL” HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GOMEZ.

“LA SFP” SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

“LA DIRECCIÓN” DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. DE “EL HOSPITAL.

“LA SUBDIRECCIÓN” SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE “EL HOSPITAL”.

“EL DEPARTAMENTO” EL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA EN “EL HOSPITAL”.

“EL(LOS) PARTICIPANTE(S)” PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PARTICIPEN EN LA PRESENTE INVITACION PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE CONSTITUYE EL OBJETO DE LA MISMA.

“EL CONTRATISTA” PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CELEBRE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

2. CALENDARIO DE EVENTOS

EVENTO

AÑO

MES

DIA

HORA

LUGAR

ENTREGA DE INVITACIONES Y LAS BASES

2012

ENERO

23

12:00

DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA (EDIFICIO DE

MANTENIMIENTO)

VISITA AL SITIO DE OBRA

2012

ENERO

24

12:00

DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA (

JUNTA DE ACLARACIONES

2012

ENERO

25

12:00

DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTASTAS TÉCNICA Y ECONOMICA (UNICA

ETAPA)

2012

ENERO

31

12:00

DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA

FALLO

2012

FEBRERO

6

12:00

DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA.





5

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN ,QUE SE REALIZARAN EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.

4. ORIGEN DE LOS RECURSOS

“EL INSTITUTO” CUENTA CON SALDO DISPONIBLE, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA A ESTA INSTITUCIÓN FINACIERA LA EMICIÓN QUE AVALE LA SUFICIENCIA PATRIMONIAL, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No. O. III. 92/1211 , CON OFICIO DE LIBERACIÓN GFANP/ 153200/008/1012 Y FECHA 04 DE ENERO DE 2012 PROPORCIONADO DE LA SUBCUENTA DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATRASTOFICOS, AL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ÉL ARTICULO 24 DE “LA LEY”.

5.- REQUISITOS QUE DEBERÁ CUBRIR EL PARTICIPANTE E INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

A) EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR SU EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA (PARA COTEJO) Y COPIA SIMPLE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA CONSTITUTIVA Y SUS MODIFICACIONES (EN EL CASO DE PERSONAS MORALES), ACTA DE NACIMIENTO (EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS), EN AMBOS CASOS ALTA ANTE LA S.H.C.P, ALTA ANTE EL IMSS Y EL R.F.C., IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (CREDENCIAL DEL I.F.E., CEDULA PROFESIONAL O PASAPORTE), ADEMÁS DEBERÁ:

1) PERSONAS MORALES: REQUISITAR COMPLETAMENTE EL ANEXO 1 Ó MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN ESCRITO EN ESTRICTO APEGO A DICHO FORMATO, EL DOMICILIO CONSIGNADO EN DICHO DOCUMENTO SERVIRÁ COMO MANIFESTACIÓN DE EL LUGAR DONDE EL LICITANTE RECIBIRÁ TODA CLASE DE NOTIFICACIONES QUE RESULTEN DE LOS ACTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS QUE CELEBREN AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

2) PERSONAS FÍSICAS: ANOTAR LOS DATOS EN EL ANEXO 1 QUE LE SEAN APLICABLES, Y EN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN A PERSONAS MORALES, SE SUGIERE ASENTAR LA LEYENDA “NO APLICA”, Ó MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN ESCRITO EN ESTRICTO APEGO A DICHO FORMATO, EL DOMICILIO CONSIGNADO EN DICHO DOCUMENTO SERVIRÁ COMO MANIFESTACIÓN DE EL LUGAR DONDE EL LICITANTE RECIBIRÁ TODA CLASE DE NOTIFICACIONES QUE RESULTEN DE LOS ACTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS QUE CELEBREN. AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

INVARIABLEMENTE EL LICITANTE O SU APODERADO ACREDITADO QUE FIRME EL ANEXO 1, (QUE SE SEÑALA EN EL CUADRO FINAL DEL FORMATO), DEBERÁ SER QUIEN(ES) FIRME(N) AUTOGRAFAMENTE LA PROPUESTA.

QUIEN CONCURRA AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES A ENTREGAR LA PROPUESTA, EN REPRESENTACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA O MORAL DISTINTA A LOS FIRMANTES CITADOS EN LA NOTA PRECEDENTE, PREFERENTEMENTE PRESENTARÁ CARTA PODER SIMPLE FIRMADA POR EL PODERDANTE, ASÍ MISMO ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN O ACREDITAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE SOLAMENTE ENTREGUE LAS PROPUESTAS, PERO SÓLO PODRÁ PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARÁCTER DE OYENTE.

SE RECOMIENDA AL LICITANTE ASISTIR CON DOS IDENTIFICACIONES OFICIALES, YA QUE AL INGRESAR A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN SE LES RETIENE UNA IDENTIFICACIÓN.

EL(LOS) LICITANTE(S) ADJUDICADO(S), PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ(N) PRESENTAR COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE PARA SU ARCHIVO, DE LOS DOCUMENTOS CUYOS DATOS SE SOLICITAN EN EL CITADO ANEXO 1 Y QUE SE MENCIONAN EN ESTE INCISO, ASÍ COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL EN ORIGINAL Y COPIA.





6

B) SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDO EN ESTAS BASES DE INVITACION, ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE QUE ALGÚN PARTICIPANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

C) LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, MONEDAS, PESOS Y MEDIDAS DE USO NACIONAL EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.

D) NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTAS BASES, ASÍ COMO LA CONTENIDA EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES PODRÁN SER NEGOCIADAS. SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES QUE SEÑALEN CONDICIONANTES A CUALESQUIERA DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.

E) LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS NORMATIVOS VIGENTES, QUE HAYAN ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO LAS AUTORIDADES QUE CORRESPONDAN.

F) EL PARTICIPANTE QUE RESULTE FAVORECIDO CON EL FALLO DE LA INVITACIÓN Y NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

G) EL PARTICIPANTE ELABORARÁ SUS PROPOSICIONES UTILIZANDO LOS DOCUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO SE ANEXAN A LAS PRESENTES BASES O PRESENTARLOS EN PAPEL PREFERENTEMENTE CON MEMBRETE DEL PARTICIPANTE, EN ESTRICTO APEGO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS ALUDIDOS.

H) LAS PROPOSICIONES SE ELABORARÁN POR ESCRITO EN ORIGINAL, LEGIBLES, SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS Y DEBIDAMENTE FIRMADAS AUTÓGRAFAMENTE Y CON EL NOMBRE DE LA PERSONA FACULTADA PARA TAL EFECTO EN EL LUGAR QUE SE INDICA EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPUESTA, (EN LA ÚLTIMA HOJA DE CADA DOCUMENTO). EN CASO DE QUE ALGÚN DOCUMENTO CONSTE DE MÁS DE UNA HOJA SE PODRÁN RUBRICAR CADA UNA DE LAS DEMÁS HOJAS.

SOBRE NO. 1, DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA: I) LAS PROPOSICIONES SE PRESENTARÁN EN DOS SOBRES CERRADOS, CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN EL PUNTO 5 DE ESTAS BASES. DICHOS SOBRES CONTENDRÁN POR SEPARADO, EN UNO LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, Y EN OTRO LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, IDENTIFICADOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

SOBRE No. 1, DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DELPARTICIPANTE Y NUMERO DE INVITACION

SOBRE NO. 2, PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE Y NUMERO DE INVITACION

I) NO PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS FISICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASI COMO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

J) NINGUNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS DE LAS PRESENTES BASES PODRÁ SER SUBCONTRATADO.

6. RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ INTEGRAR EL PARTICIPANTE

6.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA (SOBRE Nº 1).

DOCUMENTO CONTENIDO

I. MANIFESTACIÓN ESCRITA PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES, Y ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD DEL PARTICIPANTE, ANEXO 2 DEBIDAMENTE REQUISITADO O ESCRITO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN DICHO DOCUMENTO, PRESENTANDO ORIGINAL Ó COPIA CERTIFICADA (PARA COTEJO) Y





7

COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (CREDENCIAL DEL I.F.E., CEDULA PROFESIONAL, CARTILLA (SMN) O PASAPORTE).

II. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRASE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTO DEL ARTICULO 51 Y 78 DE LA LEY, EN ESTRICTO APEGO AL ANEXO 2, REDACCIÓN QUE NO DEBERÁ SER MODIFICADA POR EL PARTICIPANTE.

III. ACREDITAMIENTO DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA (PARA COTEJO) Y COPIA SIMPLE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA CONSTITUTIVA Y SUS MODIFICACIONES (EN EL CASO DE PERSONAS MORALES), ACTA DE NACIMIENTO (EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS), EN AMBOS CASOS ALTA ANTE LA S.H.C.P Y EL R.F.C..., ASI COMO ULTIMA DECLARACIÓN FISCAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR Y ALTA ANTE EL IMSS.

IV. SI LA PERSONA QUE ENTREGA LA PROPUESTA ES DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL SEÑALADO EN EL ANEXO 1, DEBERÁ PRESENTAR CARTA PODER SIMPLE FIRMADA POR EL PODERDANTE, ASÍ COMO ORIGINAL Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE.

V. PARA EL SUPUESTO DE CONTAR CON AL MENOS EL 5% DE PERSONAL DISCAPACITADO DENTRO DE SU PLANTA LABORAL, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE SE ENCUENTRA EN ESTE SUPUESTO. ESTE DOCUMENTO ES OPTATIVO PARA LOS PARTICIPANTES, SIN EMBARGO, DE NO PRESENTARLO EN CASO DE EMPATE TÉCNICO NO SERÁ CONSIDERADA ESTA CIRCUNSTANCIA PARA EFECTOS DEL FALLO. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 38 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA LEY”.

6. 2 SOBRE QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA (SOBRE NO. 2)

DOCUMENTO CONTENIDO

T-1 COPIA DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

T-2 CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS O MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO HABER ASISTIDO ANEXO 3.

T-3 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE INVITACION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN III DE “LA LEY”,

T-4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER Ó NO HABER, ASISTIDO A LA JUNTA(S) DE ACLARACIONES Y COPIA DE LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

T-7 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER LEÍDO Y ACEPTADO LAS BASES DE INVITACION SUS ANEXOS Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIEREN REALIZADO, EN TODOS SUS TÉRMINOS.

T-8 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONFORMIDAD CON EL MODELO DE CONTRATO, ANEXANDO FOTOCOPIA Y RUBRICANDOLO EN TODAS SUS HOJAS. ANEXO 4.

T-9 ACREDITAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA, PRESENTANDO CURRICULUM DONDE SE DEMUESTRE Y ACREDITE LA EXPERIENCIA TÉCNICA SOLICITADA PARA ESTA INVITACION, PRESENTANDO LA CARATULA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA Y PRIVADA, UNA RELACIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, DONDE SE SEÑALEN IMPORTES, VIGENCIA, PORCENTAJE DE AVANCE, DICHA RELACIÓN CONTENDRÁ DIRECCIÓN, TELÉFONO DONDE SE PUEDA CORROBORAR LA INFORMACIÓN. ADEMÁS DEBERÁ ANEXAR COPIA DE LA CREDENCIAL DEL IFE, SEÑALADO EN ARTÍCULO 27 BIS FRACCIÓN III INCISO F,31 DE “LA LEY” Y ARTICULOS 4, 44, 64, 73,77 Y 254 DE “EL REGLAMENTO”.

T-10 MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE “EL HOSPITAL” PROPORCIONE A EL PARTICIPANTE ANEXO 12; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS, COMO SE INDICA EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XVII DE LA “LEY”, Y EL ARTICULO 113 FRACCION VII DEL “REGLAMENTO”. DEBIENDO DEVOLVER LAS ESPECIFICACIONES FIRMADAS, ASÍ COMO EN SU CASO PLANOS, MEMORIAS TÉCNICAS Y DEMÁS INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA, DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS.

T-11 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES ( NO APLICA)





8

T-12 “EL PARTICIPANTE” DEBERÁ INDICAR LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE SE UTILIZARÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, ENTREGANDO EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA, LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE SU PROPUESTA, DEMOSTRANDO QUE EL ESQUEMA DE OPERACIÓN QUE SE EMPLEARÁ CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR “EL HOSPITAL” EN CUANTO A LA MAQUINARIA, EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PROPUESTOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 254 FRACCIÓN VII DE “EL REGLAMENTO”.

T-13 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE EL CUAL “EL PARTICIPANTE” MANIFIESTE DE QUE POR SI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ANEXO 5. DEBIDAMENTE REQUISITADO O MANIFESTACIÓN ESCRITA EN ESTRICTO APEGO A DICHO DOCUMENTO.

T-14 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA CUAL DECLAREN QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES VERÍDICA Y COMPROBABLE Y DE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGARAN UNA BITÁCORA DE OBRA A LA SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO, Y/O DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA.

E-1 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN EN PAPEL MEMBRETADO DE “EL PARTICIPANTE”, RESPETANDO EL TEXTO PRESENTADO EN EL ANEXO 6.

E-2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL 100% DE LOS CONCEPTOS DETALLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR ESTRUCTURADOS POR LOS COSTOS DIRECTOS CORRESPONDIENTES AL CONCEPTO DEL TRABAJO, LOS COSTOS INDIRECTOS, Y LOS CARGOS ADICIONALES. DICHOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INTEGRARSE COMO SE ESTABLECE DEL 178 AL 220 DE “EL REGLAMENTO”, ANEXO 7.

E-3 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 45, 64, 65Y 190 DEL “EL REGLAMENTO”, ANEXO 8.

E-4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO INDIRECTO. LOS COSTOS INDIRECTOS ESTARÁN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO: DE DICHOS COSTOS SE PRESENTARÁ EL ANÁLISIS PARA SU DETERMINACIÓN, DESGLOSÁNDOSE LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINA CENTRALES, DEBIÉNDOSE ESTRUCTURAR COMO LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 45,65,189, 211 Y 220 DE “EL REGLAMENTO”. ANEXO 9.

E5 PROGRAMAS DE EROGACIONES Y CANTIDADES DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS, COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 254, FRACCIÓN VI DE “EL REGLAMENTO”.

a) DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO 10.

b) DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. ANEXO 10.

c) DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ANEXO 10.

d) DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES. ANEXO 10.

E-6 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, ASÍ MISMO SE DEBERÁ PRESENTAR EN LA PRIMERA HOJA UN RESUMEN DE LAS PARTIDAS Y TOTAL DE LA PROPUESTA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO EN EL ARTÍCULO 254 APARTADO B, FRACCIÓN I, DE “EL REGLAMENTO”. ANEXO 11.





9

ASI COMO TAMBIEN DEBERÁ ANEXAR UN DISCO MAGNÉTICO CONTENIENDO LA INFORMACIÓN DE DICHO DOCUMENTO.

LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL SOBRE Nº 2 (PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA) DEBERÁN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FIRMADOS POR PERSONA LEGALMENTE ACREDITADA EN EL ORDEN QUE SE INDICA. SE RECOMIENDA QUE ESTÉN DEBIDAMENTE FOLIADOS, SEPARADOS POR UNA HOJA QUE INDIQUE EL DOCUMENTO QUE CONTIENE.

7. ASPECTOS ECONÓMICOS

7. 1 CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN

DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 54 DE LA “LEY” Y EL ARTÍCULO 101 DE “EL REGLAMENTO”, LAS CANTIDADES DE TRABAJO PRESENTADAS EN LAS ESTIMACIONES DEBERÁN CORRESPONDER A LA SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN LOS PROGRAMAS PACTADOS EN EL CONTRATO.

NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, DEBIENDO DOCUMENTARSE TAL SITUACIÓN EN LA BITÁCORA.

LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA PRESENTE INVITACION, SE EFECTUARÁN CON BASE EN LO SIGUIENTE: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SE CUBRIRÁ CON BASE A LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES, DE ACUERDO COMO SE INDICA EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD QUINCENAL, “LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE SERÁN LOS DÍAS 15 Y 30 DE CADA MES O EL INMEDIATO ANTERIOR SI FUEREN FERIADOS, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE EL HOSPITAL EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE LA OBRA Y SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN.

7. 2 CRITERIOS QUE SE OBSERVARAN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.

I) DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO128 DE “EL REGLAMENTO” LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERÁN CONSIDERAR PARA SU PAGO, LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE LES SEAN APLICABLES, EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES FISCALES.

LA CONTRATISTA SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUNOS DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY.

II) DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 130 DE “EL REGLAMENTO” EN LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS ÚNICAMENTE SE RECONOCERÁN LOS SIGUIENTES TIPOS DE ESTIMACIONES:

DE TRABAJOS EJECUTADOS.

DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO.

DE GASTOS NO RECUPERABLES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY.

III) DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 131 DE “EL REGLAMENTO” EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE EL HOSPITAL TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

IV) DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 132 DE EL REGLAMENTO LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE A CADA ESTIMACIÓN SERÁN LOS SIGUIENTES:





10

NÚMEROS GENERADORES.

CROQUIS O ESQUEMAS DE APOYO

ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN.

V) DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 133 DE “EL REGLAMENTO” EN TODOS LOS CASOS EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTEN LAS ESTIMACIONES.

7.3 LUGAR DE PAGO.

LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE REALIZARÁN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DE “EL HOSPITAL”, UBICADO EN DR. MARQUEZ Nº 162, COLONIA DOCTORES, C.P. 06720, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL.

7. 4 CONDICIONES DE PAGO.

EL CONTRATISTA RECIBIRÁ DE “EL HOSPITAL” EL PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRÍRSELE POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR AUTORIZADO Y ACEPTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE “EL HOSPITAL”, COMO SE MENCIONA EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY Y 185 DE EL “REGLAMENTO”

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL HOSPITAL”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL HOSPITAL”.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO CARGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

LOS PAGOS SE EFECTUARÁN PRESENTANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA ORIGINAL Y DOS COPIAS DE LA ESTIMACIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA RESIDENCIA DE OBRA DEL HOSPITAL.

EL PARTICIPANTE GANADOR DEBERÁ FACTURAR CONFORME A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CONTRATO, ESPECIFICANDO NÚMERO DE CONTRATO, NÚMERO DE INVITACION, EL NÚMERO DE ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA E INDICAR EL PERIODO DE EJECUCIÓN Y SE ENTREGARÁ EN EL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA

DICHOS DOCUMENTOS SE ENTREGARÁN EN EL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR DE “EL HOSPITAL”. EL LUGAR DE PAGO DE DICHAS ESTIMACIONES SERÁ, EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE EL HOSPITAL, UBICADA EN CALLE DR. MARQUEZ Nº 162 COL. DOCTORES, CP. 06720, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, MÉXICO, DF., CON UN HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS., DEBIENDO FACTURAR A NOMBRE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO “FEDERICO GOMEZ”, RFC. HIM 871203BS0, DOMICILIO FISCAL: CALLE DR. MARQUEZ Nº 162 COL. DOCTORES, C.P. 06720, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, MÉXICO, D.F., ESTAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES”.

7.5 EXIGIBILIDAD DE PAGO

SE ESTABLECE QUE LA FECHA EXACTA EN QUE SE HARÁ EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE PAGO PARA “EL HOSPITAL”, SERÁ PRECISAMENTE AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY” DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.





11

8. ANTICIPOS NO APLICA.

9. AJUSTE DE COSTOS

LOS PRECIOS Y EL AJUSTE DE SUS COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 56, 57,58 Y 135 136 DE “LA LEY”, 173, 174, 178 Y 179 DEL “EL REGLAMENTO” DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

10. IMPUESTOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES

“LOS PARTICIPANTES” ESTARÁN OBLIGADOS A CUMPLIR CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, QUE POR LEY LES CORRESPONDA Y QUE SE CAUSEN CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTA INVITACION Y EL CONTRATISTA ACEPTARÁ LAS RETENCIONES QUE EN SU CASO CORRESPONDA EFECTUAR POR PARTE DE “EL HOSPITAL”.

EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO DE QUE AL PROPORCIONAR LOS SERVICIOS A “EL HOSPITAL” INFRINJA PATENTES, MARCAS O VIOLE REGISTROS DE DERECHOS DE AUTOR, U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS.

“EL HOSPITAL” EN NINGÚN CASO CONTRATARÁ ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA CON PERSONAS FÍSICAS Ó MORALES NACIONALES QUE NO SE ENCUENTREN AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN SU ARTÍCULO 32-D Y LAS LEYES TRIBUTARIAS.

POR LO ANTERIOR SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE TODOS “LOS PARTICIPANTES”, LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO REFERENTES A LA DÉCIMA CUARTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2000, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 11 DE ABRIL DE 2001, PARA EL CASO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES, EN LAS CUALES SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA Y PARAESTATAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CUANDO REALICEN CONTRATACIONES POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, CON CARGO TOTAL O PARCIAL A FONDOS FEDERALES, EXIGIRÁN DE LOS CONTRIBUYENTES CON QUIÉN CONTRATEN LES PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LO SIGUIENTE:

I. QUE HAN PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES ANUALES DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2011 POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTAS A LAS DEL ISAN E ISTUV. CUANDO LOS CONTRIBUYENTES TENGAN MENOS DE TRES AÑOS INSCRITOS EN EL R.F.C., LA MANIFESTACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE RUBRO, CORRESPONDERÁ AL PERIODO DE INSCRIPCIÓN.

II. QUE NO TIENEN ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTAS A ISAN E ISTUV. EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO A PLAZO, MANIFESTARÁN QUE NO HAN INCURRIDO DURANTE 2011 EN LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

POR LO ANTERIOR, Y ÚNICAMENTE PARA EL PARTICIPANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR A LA CONVOCANTE, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DE EL CONTRATO, EL ESCRITO MENCIONADO CONTENIENDO LOS ASPECTOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS I) Y II) DE ESTE NUMERAL DE BASES.

11. PERIODO DE EJECUCIÓN 324 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO: EL 9 DE FEBRERO DE 2012 Y DE TERMINACIÓN EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012.

12. GARANTÍAS

12.1 GARANTÍA RELATIVA AL ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY, “EL PARTICIPANTE” ADJUDICADO DEBERÁ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO RESPECTIVO.





12

“EL PARTICIPANTE” ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR A “EL HOSPITAL”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA MEXICANA, Y EN MONEDA NACIONAL, POR EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ADJUDICADO SIN I.V.A., CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA GARANTIZARÁ DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE RESPONDER POR DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DEL 10% DEL MONTO TOTAL PAGADO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 PÁRRAFO II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

INDICANDO EN LAS MISMAS EL NUMERO DEL CONTRATO, EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 46 “LA LEY” Y EL NUMERO Y NOMBRE DE LA INVITACION CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DEBERÁ ENTREGARSE LA FIANZA CORRESPONDIENTE, EN EL CASO QUE SEA LA MODIFICACIÓN EN UN AUMENTO DEL MONTO CONTRATADO ESTA DEBERÁ SER POR UN IMPORTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DE DICHA MODIFICACIÓN.

LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁN PRESENTARSE A MAS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, NO PODRÁ FORMALIZARSE EL CONTRATO SI NO SE ENCUENTRA GARANTIZADO, UNA VEZ CUMPLIDO DICHO PLAZO SE CANCELARA EL CONTRATO Y SE CONSIDERARÁ COMO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA Y SERÁ SANCIONADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

LOS TEXTOS DE LAS FIANZAS QUE SE PRESENTEN DEBERÁN CONTENER LO SIGUIENTE:

LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 93, 93 BIS, 94 Y 118, Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL ARTICULO 119 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

QUE LA FIANZA SE OTORGA ANTE EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA), CON CEDULA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NUMERO DE CÉDULA DE LA EMPRESA) Y DOMICILIO EN (DOMICILIO DE LA EMPRESA CONTRATISTA), TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO (NÚMERO Y FECHA) DERIVADO DE LA ( INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) CELEBRADO CON EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE (OBJETO DEL CONTRATO), EN EL CASO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ADJUDICADO SIN I.V.A.) Y SE HARÁ EFECTIVA CUANDO EL CONTRATISTA INCUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

A.) QUE A ELECCIÓN DE “EL HOSPITAL” PODRÁ RECLAMARSE EL PAGO DE LA FIANZA POR CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES Y FIANZAS; O BIEN A TRAVÉS DE LOS ARTÍCULOS 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS.

B.) QUE ASIMISMO LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES Y FIANZAS, ESTO ES, QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE AÚN CUANDO SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.

C.) LA PRESENTE FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”; O EN SU CASO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

D.) QUE LA FIANZA PARA SER CANCELADA O LIBERADA SIEMPRE REQUERIRÁ LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION, (DEPTO. DE ASUNTOS JURIDICOS)

E.) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN.

12.2 RESPONSABILIDAD CIVIL





13

EL(LOS) CONTRATISTA(ES) SE HACE(N) RESPONSABLE(S) DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS HASTA POR LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS, QUE SUS TRABAJADORES PUEDAN CAUSAR A SERVICIOS O A TRABAJADORES DE “EL HOSPITAL” Y/O TERCEROS EN SUS PERSONAS Y/O SERVICIOS.

13. VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, IX DE “LA LEY” Y 38 DE “EL REGLAMENTO”, LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁ OPTATIVA Y SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA Y LUGAR SEÑALADOS EN EL CALENDARIO DE EVENTOS DE ESTAS BASES DE INVITACIÓN; EN EL LUGAR INDICADO Y UBICADO EN DR. MARQUEZ Nº 162, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, DE DONDE SE INICIARÁ EL RECORRIDO DE LOS INMUEBLES.

EL REPRESENTANTE DE “EL PARTICIPANTE” QUE ASISTA A LA VISITA DE OBRA, DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO 3, “CONSTANCIA DE VISITA”, PARA QUE SEA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE “LA SUBDIRECCION”, PARA QUE “EL PARTICIPANTE” LA INTEGRE EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

“EL PARTICIPANTE” OPTARÁ POR ASISTIR O NO A LA VISITA DE LAS OBRAS, PERO ENTREGARA UNA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO HABER ASISTIDO, SIN EMBARGO SE RECOMIENDA QUE “LOS PARTICIPANTES” VISITEN LOS LUGARES EN DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS, PARA QUE CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIONEN LOS LUGARES DE TRABAJO, Y HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA INVITACION, Y ESTIMEN LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN NINGÚN CASO “EL HOSPITAL” ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LAS CONCLUSIONES QUE “LOS PARTICIPANTES” OBTENGAN AL EXAMINAR LOS LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SEÑALADAS; EL HECHO DE QUE UN PARTICIPANTE NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LO RELEVA DE SU OBLIGACIÓN PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LA OBRA EN LA FORMA Y TÉRMINOS CONVENIDOS EN EL CASO DE QUE “EL HOSPITAL” DECIDA ENCOMENDÁRSELOS.

AL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PODRÁN ASISTIR “LOS PARTICIPANTES” Y SUS AUXILIARES QUE HAYAN ADQUIRIDO LAS BASES DE INVITACION, LOS CUALES SE DEBERÁN ACREDITAR COMO TRABAJADORES DE LA EMPRESA, YA SEA CON UNA CREDENCIAL EXPEDIDA POR ÉSTA O EN SU CASO UNA CARTA SIMPLE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL OTORGÁNDOLE LA FACULTAD PARA REALIZAR LA VISITA DE OBRA.

14. JUNTA DE ACLARACIONES

LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE INVITACION SE CELEBRARÁ EN EL DIA, HORA Y LUGAR INDICADOS EN EL CALENDARIO DE EVENTOS DE LAS BASES DE ESTA INVITACION, EN EL LUGAR INDICADO Y UBICADO EN LA CALLE DE DR. MARQUEZ Nº 162 COL. DOCTORES, C.P. 06720, DEL. CUAUHTEMOC, MÉXICO, DF..

CUALQUIER MODIFICACIÓN A LAS BASES DE LA INVITACION, DERIVADA DEL RESULTADO DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPIAS BASES.

EN CASO DE DUDAS, ESTAS DEBERÁN FORMULARSE POR ESCRITO FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y SEPARANDO LAS PREGUNTAS TÉCNICAS Y LAS PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS, LAS CUALES DEBERÁN ENTREGARSE PARA EFECTOS DE AGILIZAR EL EVENTO EN CD O USB , DICHAS PREGUNTAS PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DE LA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. (VACUNADO)

“EL HOSPITAL” POR SÍ MISMO O A SOLICITUD DE “LOS PARTICIPANTES” DEFINIRÁ SOBRE LA CONVENIENCIA DE UNA SEGUNDA Y SUBSECUENTES REUNIONES DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.

LAS ACLARACIONES Y EN SU CASO MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN ESTA JUNTA, SE ASENTARÁN EN LA ACTA QUE SE LEVANTE DEL EVENTO, LA CUAL QUEDARÁ A DISPOSICIÓN DE “LOS PARTICIPANTES” QUE HAYAN ADQUIRIDO LAS PRESENTES BASES YA QUE PASARÁN A FORMAR PARTE DE LAS MISMAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 DE “LA LEY”.

15. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

15. 1 INDICACIONES GENERALES

EL SOBRE QUE CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA, Y EL SOBRE QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN SOBRES INDEPENDIENTES POR EL PARTICIPANTE, FÍSICAMENTE EN EL LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES QUE SE INDICA EN EL SIGUIENTE PUNTO.





14

NO PODRÁ SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA EL QUE UN PARTICIPANTE SE AUSENTE DEL EVENTO SIEMPRE Y CUANDO HUBIERE PRESENTADO SU PROPUESTA CONFORME A LO INDICADO EN LAS PRESENTES BASES.

15. 2 APERTURA DE PROPOSICIONES

EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN SU UNICA ETAPA, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA, HORA Y LUGAR SEÑALADOS EN EL CALENDARIO DE EVENTOS DE LAS BASES DE LA INVITACION DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE “EL HOSPITAL” UBICADO EN LA CALLE DE DR. MARQUEZ Nº 162 COL. DOCTORES, C.P. 06720, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, MÉXICO, D.F.

SE PASARA LISTA DE ASISTENCIA Y SE RECIBIRÁN LOS DOS SOBRES CERRADOS QUE CONTIENEN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y LA PROPOSICION TÉCNICA Y ECONÓMICA, A PARTIR DE ESTE MOMENTO, NO SE RECIBIRÁ NINGÚN OTRO DOCUMENTO.

SE PROCEDERÁ A LA APERTURA DE LOS SOBRES, PRIMERO LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA E INMEDIATAMENTE DESPUÉS LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA; Y SE VERIFICARÁ QUE LAS MISMAS CUMPLAN CUANTITATIVAMENTE CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN ESTAS BASES Y SE DESECHARÁN EN SU CASO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE OMITAN ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS.

POR LO MENOS UN PARTICIPANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “EL HOSPITAL”, RUBRICARÁN EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE A EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DOCUMENTOS E-11 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

LA CONVOCANTE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR EL RESULTADO DE LA EVALUACION CUANTITATIVA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS ACEPTADAS PARA SU ANÁLISIS CON SUS IMPORTES, ASÍ COMO LAS PROPUESTAS QUE HUBIESEN SIDO DESECHADAS SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON, Y SE SEÑALARA EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO. EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA; LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN PARTICIPANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

DURANTE EL PLAZO ENTRE ESTA ETAPA Y EL FALLO, “EL HOSPITAL” HARÁ EL ANÁLISIS CUALITATIVO DETALLADO DE LA DOCUMENTACIÓN | LEGAL Y ADMINISTRATIVA, ASI COMO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS ADMITIDAS.

16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

EL PROCEDIMIENTO Y EL CRITERIO QUE SEGUIRÁ “EL HOSPITAL” PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS Y EFECTUAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO, SE SUJETARÁ A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 38 DE “LA LEY” Y 31, 44, 45-a, 61 y 254 DE “EL REGLAMENTO”, Y SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO UNA OFERTA CUANDO SE OBSERVE LO SIGUIENTE:

I. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES.

II. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR “EL HOSPITAL”.

III. LA CONSIGNACIÓN DE DATOS SOBRE COSTOS, PRECIOS O MONTOS EN ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

IV. QUE NO CUMPLAN A SATISFACCIÓN DE “EL HOSPITAL” CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA SOLICITADA POR ESTE.

V. QUE CONTENGA UNO O VARIOS PRECIOS UNITARIOS QUE NO CORRESPONDAN A LA REALIDAD DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS.

VI. QUE EN LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS HAGAN INTERVENIR DESTAJOS Ó LOTES POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.

VII. QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, NO SE PRESENTEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN “LA LEY” Y “SU REGLAMENTO”.

VIII. QUE NO HAYA CONSIDERADO LOS CARGOS ADICIONALES A QUE POR LEY ESTE OBLIGADO.

IX. QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA NO SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN.





15

X. QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE “LA LEY”.

XI. QUE LOS PROGRAMAS PRESENTADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA NO SEAN CONGRUENTES CON LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES PRESENTADOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA, Y CON EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

XII. QUE OMITA EN UNO O MÁS CONCEPTOS LA COTIZACIÓN DE LOS INSUMOS REQUERIDOS.

XIII. QUE DESPUÉS DE HACER LA REVISIÓN DE OPERACIONES ARITMÉTICAS EN SU PROPUESTA PRESENTE ERRORES U OMISIONES QUE REPRESENTEN UNA VARIACIÓN EN SU OFERTA DE MAS DE UN 1% DE SU OFERTA.

XIV. QUE NO CONTENGA LA TOTALIDAD DE LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS POR “EL HOSPITAL”.

XV. QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS EN SU OFERTA NO SEAN SOLVENTES CONFORME A LA MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS.

XVI. QUE PROPONGA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR “EL HOSPITAL” EN ESTAS BASES, Y CONFORME A LOS CUALES SE DESARROLLARÁN LA INVITACION Y LOS TRABAJOS.

XVII. QUE HAYAN COMETIDO HECHOS ILÍCITOS EN PERJUICIO DE “EL HOSPITAL”.

XVIII. QUE NO SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE FORMA O DE FONDO DETERMINADOS EN ESTAS BASES DE INVITACION.

XIX. CUANDO EL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE NO FIRMEN ALGÚN O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS

17. DECLARACIÓN DE INVITACION DESIERTA, O CANCELACIÓN DE LA MISMA

LA INVITACION SE DECLARARA DESIERTA CUANDO OCURRA ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 40 DE LA “LEY” Y 71,72 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

“EL HOSPITAL” PODRA CANCELAR LA INVITACION POR LA CAUSAS SIGUIENTES:

a.) CUANDO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LA INVITACION O SUS PRECIOS NO FUEREN ACEPTABLES.

b.) POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DE IGUAL MANERA SE PODRÁ CANCELAR CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCION DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS, Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A “EL HOSPITAL”.

c.) LA COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIA DE ARREGLOS ENTRE “LOS PARTICIPANTES” PARA ELEVAR EL PRECIO DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA INVITACION.

d.) COMPROBACIÓN DE LA EXISTENCIA DE OTRAS IRREGULARIDADES GRAVES, SIEMPRE Y CUANDO NO QUEDE POR LO MENOS UN PARTICIPANTE QUE NO SE HUBIERE DESCALIFICADO.

e.) CUANDO “LA SFP” ASÍ LO DETERMINE.

CUANDO SE CANCELE LA INVITACION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A TODOS LOS PARTICIPANTES.

18. DICTAMEN Y ACTO DE FALLO

LA EMISIÓN DEL FALLO SE LLEVARA AL CABO EN LA FECHA, HORA Y LUGAR, SEÑALADOS EN EL CALENDARIO DE EVENTOS (PUNTO 2 DE ESTA CONVOCATORIA).

1. UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A LA PERSONA QUE, DE ENTRE LOS “LICITANTES”, A AQUÉL CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL “HOSPITAL”, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.





16

2. SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON SOLVENTES PORQUE SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL “HOSPITAL”, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO.

3. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 38, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA “LEY”, EN CASO DE EMPATE TÉCNICO ENTRE LAS EMPRESAS “LICITANTES”, EL “HOSPITAL” ADJUDICARÁN LA OBRA, EN IGUALDAD DE CONDICIONES, A LAS EMPRESAS QUE TENGAN EN SU PLANTA LABORAL UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYA ALTA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYA DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. (ANEXO G).

4. EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR NÚMERO SACN/300/414/2003 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ÉL “CONTRATISTA” DEBERÁ MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD ANTE EL HOSPITAL O ENTIDAD CONVOCANTE, QUE TOMARÁ LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURARSE DE QUE CUALQUIER EXTRANJERO QUE SEA CONTRATADO POR ESTE O POR LOS SUBCONTRATISTAS O PROVEEDORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO DE QUE SE TRATE, PARA EFECTOS DEL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MISMO, CONTARÁ CON LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA PARA INTERNARSE EN EL PAÍS CON LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICA MIGRATORIA QUE LE PERMITA TRABAJAR EN LAS ACTIVIDADES PARA LAS QUE HAYA SIDO CONTRATADO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN Y SU REGLAMENTO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ INDICAR ADEMÁS, QUE TANTO ÉL, COMO SUS CORRESPONDIENTES SUBCONTRATISTAS O PROVEEDORES, SE COMPROMETEN A DAR AVISO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE TENGAN CONOCIMIENTO DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE ALTERE O PUEDA MODIFICAR LAS CONDICIONES MIGRATORIAS A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO CUALQUIER EMPLEADO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA A SU SERVICIO, OBLIGÁNDOSE A SUFRAGAR LOS GASTOS QUE ORIGINA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJERO DE QUE SE TRATE, CUANDO LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ASÍ LO ORDENE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN..”

TAL PREVENCIÓN SOLO SERÁ EXIGIBLE AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN, Y SU CUMPLIMENTO SE HARÁ CON LA PRESENTACIÓN PREVIA A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, DE LA MANIFESTACIÓN POR ESCRITO QUE CONTEMPLE DICHA PREVENCIÓN.

ADEMÁS DE SOLICITAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DE MI PORTAL DEL S.A.T.. EL CUAL SERÁ REMITIDO AL “HOSPITAL”

5. AL FINALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, ESTA CONVOCANTE ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL LICITANTE CUYA PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE POR REUNIR, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE ESTABLECEN ESTAS CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR ESTA CONVOCANTE, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

6. LAS PROPUESTAS DESECHADAS DURANTE EL PROCESO PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS PARTICIPANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRAMITE, EN CUYO CASO LAS PROPUESTAS DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS LA CONVOCANTE PODRÁ PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN.





17

I. CRITERIO RELATIVO AL PRECIO.

REPRESENTADO POR LA PROPOSICIÓN SOLVENTE CUYO PRECIO O MONTO SEA EL MÁS BAJO, O LA DE MENOR VALOR PRESENTE, LA QUE TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE: 50 PUNTOS.

EN ESTOS TÉRMINOS, LA PUNTUACIÓN QUE SE LE ASIGNE A LAS DEMÁS PROPOSICIONES QUE HAYAN RESULTADO SOLVENTES SE DETERMINARÁ ATENDIENDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:

PAJ = 50(PSPMB/PPJ) PARA TODA J = 1, 2,..,N

DONDE:

PAJ = PUNTOS A ASIGNAR A LA PROPOSICIÓN J

PSPMB = PROPOSICIÓN SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO, O LA DE MENOR VALOR PRESENTE.

PPJ = PRECIO DE LA PROPOSICIÓN J

EL SUBÍNDICE J REPRESENTA A LAS DEMÁS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.

EN LAS PRESENTES CONVOCATORIA NO SE APLICARÁ EL CRITERIO MANIFESTADO EN LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 37 A FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

II. CRITERIO RELATIVO A LA CALIDAD.

LA CALIDAD ATENDERÁ A LOS RUBROS DE ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY. DICHOS RUBROS, EN SU PUNTAJE, DEBERÁN TENER UNA PONDERACIÓN EN CONJUNTO DE 20 PUNTOS.

LOS 20 PUNTOS SE DISTRIBUIRÁN COMO SIGUE:

A. ESPECIALIDAD.- MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRAS EJECUTADAS DE LA MISMA NATURALEZA A LOS QUE SE CONVOCAN EN UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO AÑOS PREVIOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. PARA ESTE RUBRO SE ASIGNARÁ UNA PONDERACIÓN DE 5 PUNTOS.

B. EXPERIENCIA.- MAYOR TIEMPO DEL LICITANTE REALIZANDO OBRAS SIMILARES EN ASPECTOS RELATIVOS A MONTO, COMPLEJIDAD O MAGNITUD. PARA ESTE RUBRO SE ASIGNARÁ UNA PONDERACIÓN DE 5 PUNTOS.

EN CASO DE QUE SE INDIQUE MÁS DE UNO DE LOS ASPECTOS ANTERIORES, LOS 5 PUNTOS SE DISTRIBUIRÁN PROPORCIONALMENTE.

C. CAPACIDAD TÉCNICA.- SE ASIGNARÁ UN PUNTAJE DE 10 PUNTOS, DISTRIBUIDOS COMO SIGUE:

1. MAYOR EXPERIENCIA LABORAL DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS CONVOCADOS EN LA MATERIA OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SE ASIGNARÁN 3 PUNTOS.

2. AUSENCIA DE ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO EN UN LAPSO NO MAYOR A CINCO AÑOS. SE ASIGNARÁN 3 PUNTOS.





18

3. CERTIFICACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA O SERVICIO A CONTRATAR EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE. SE ASIGNARÁN 4 PUNTOS.

EN CASO DE SELECCIONAR MÁS DE UNA CERTIFICACIÓN DE LAS ANTES SEÑALADAS LOS 4 PUNTOS SE DISTRIBUIRÁN PROPORCIONALMENTE.

LA CERTIFICACIÓN ANTES ALUDIDA DEBERÁ SER EMITIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN Y, TRATÁNDOSE DE EXTRANJEROS, SE ACEPTARÁN NORMAS EQUIVALENTES.

III. CRITERIO RELATIVO AL FINANCIAMIENTO.

QUE SE PONDERE LA PROPOSICIÓN QUE APORTE LAS MEJORES CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO PARA LA HOSPITAL O ENTIDAD. EN LAS CONVOCATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SE INDICARÁ, CUANDO MENOS, EL HORIZONTE A CONSIDERAR Y LA TASA DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE. SU PONDERACIÓN SERÁ DE 10 PUNTOS.

PARA LA PRESENTE LICITACIÓN NO APLICA ESTE CRITERIO, POR LO QUE TENDRÁ VALOR DE CERO.

IV. CRITERIO RELATIVO A LA OPORTUNIDAD.

QUE SE HAYAN EJECUTADO OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y TIEMPO EN LOS TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY, CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES RUBROS QUE EN SU PUNTAJE EN CONJUNTO TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE 10 PUNTOS.

LOS DIEZ PUNTOS SE DISTRIBUIRÁN COMO SIGUE:

A.- GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS Y CONCLUIDOS POR EL LICITANTE EN UN LAPSO NO MAYOR A CINCO AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, PARA LO CUAL SE DIVIDIRÁ EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES APLICADAS ENTRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE VARIOS CONTRATOS, EL GRADO DE CUMPLIMIENTO SE APLICARÁ PARA CADA CONTRATO Y EL RESULTADO SE PONDERARÁ CON EL VALOR QUE SE OBTENGA DE DIVIDIR EL MONTO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS CONSIDERADOS EN EL EJERCICIO ENTRE SU SUMATORIA TOTAL. AL MAYOR GRADO DE CUMPLIMIENTO SE ASIGNARÁN 5 PUNTOS.

B.- QUE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A CINCO AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO OBJETO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURÍDICA EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO. SE ASIGNARÁN 5 PUNTOS.

7. TERMINADO EL EVENTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO, EL DOCUMENTO SE COLOCARÁ EN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE DE DR. MÁRQUEZ NO 162, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06720, MÉXICO DISTRITO FEDERAL; ADEMÁS DEL SISTEMA COMPRANET PARA TODOS AQUELLOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO PARA EFECTO DE NOTIFICACIÓN

EL “LICITANTE” A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SOBRE LA ENTREGA DE ANTICIPO (EN SU CASO), CORRESPONDIENTES AL MONTO DE SU PROPUESTA, (EN SU CASO), DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO ASÍ COMO LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.

LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO OBLIGARÁ A “EL HOSPITAL” Y A LA PERSONA A QUIEN SE HAYA ADJUDICADO, A FIRMAR EL CONTRATO, EN LA FECHA, HORA Y LUGAR PREVISTOS EN EL PROPIO FALLO, O BIEN EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA Y EN DEFECTO DE TALES PREVISIONES, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA CITADA





19

NOTIFICACIÓN. NO PODRÁ FORMALIZARSE CONTRATO ALGUNO QUE NO SE ENCUENTRE GARANTIZADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY.

SI EL INTERESADO NO FIRMARE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, EN LA FECHA O PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL HOSPITAL” PODRÁ, SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE RESULTE MÁS CONVENIENTE PARA EL HOSPITAL, DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL FALLO, Y ASÍ SUCESIVAMENTE EN CASO DE QUE ESTE ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPOSICIÓN QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO.

TRATÁNDOSE DE UNA EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES, EL CONTRATO PODRÁ ADJUDICARSE A LA QUE LE SIGA EN CALIFICACIÓN Y ASÍ SUCESIVAMENTE EN CASO DE QUE ESTE ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN.

SI “EL HOSPITAL” NO FIRMARE EL CONTRATO RESPECTIVO O CAMBIA LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN QUE MOTIVARON EL FALLO CORRESPONDIENTE, EL LICITANTE GANADOR, SIN INCURRIR EN RESPONSABILIDAD, NO ESTARÁ OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS. EN ESTE SUPUESTO, “EL HOSPITAL”, A SOLICITUD ESCRITA DEL LICITANTE, CUBRIRÁ LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HUBIERE INCURRIDO PARA PREPARAR Y ELABORAR SU PROPOSICIÓN, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA LICITACIÓN DE QUE SE TRATE.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRÁN SER TRANSFERIDOS POR EL CONTRATISTA EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE. (ART. 47 DE LA LEY)

LOS CONTRATISTAS QUE CELEBREN LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE LA LEY DEBERÁN GARANTIZAR: I. LOS ANTICIPOS QUE RECIBAN. (EN SU CASO) ESTAS GARANTÍAS DEBERÁN PRESENTARSE EN LA

FECHA Y LUGAR ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN O EN SU DEFECTO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS, Y

II. EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. ESTA GARANTÍA DEBERÁ PRESENTARSE EN LA FECHA Y

LUGAR ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN O EN SU DEFECTO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

LAS PROPUESTAS DESECHADAS DURANTE LA LICITACIÓN PÚBLICA PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN UNA VEZ TRANSCURRIDOS 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA UNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE EN CUYO CASO LAS PROPUESTAS DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS SUBSECUENTES, AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS EL HOSPITAL PODRÁ PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN.

EL FALLO DE LA PRESENTE INVITACION DE DARÁ A CONOCER: MEDIANTE JUNTA PÚBLICA, EL DÍA, HORA Y LUGAR SEÑALADOS EN EL ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN LAS INSTALACIONES DE “EL HOSPITAL” UBICADO EN LA CALLE DE DR. MARQUEZ Nº 162 COL. DOCTORES, C.P. 06720, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F. A LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR “LOS PARTICIPANTES” QUE HUBIEREN PARTICIPADO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA QUE FIRMARÁN LOS ASISTENTES, A QUIEN SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN PARTICIPANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.





20

19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

EL PARTICIPANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTARSE A FORMALIZAR EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO, UBICADO EN LA CALLE DE DR. MARQUEZ Nº 162 COL. DOCTORES, C.P. 06720, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS, DURANTE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBIENDO PARA TAL EFECTO, PRESENTAR COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO Y EN SU CASO COPIA SIMPLE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS :

1. ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA

2. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3. PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL

4. IDENTIFICACION OFICIAL

5. COMPROBANTE DE DOMICILIO

6. CARTA DEL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

ACLARANDO QUE LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO TENDRÁN UN PLAZO MÁXIMO DE 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

ASIMISMO, PARA EFECTOS DE SU CUMPLIMIENTO, SE DESCRIBE DE MANERA ENUNCIATIVA LA REGLA 2.1.16. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008, MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR EL LICITANTE ADJUDICADO A LA FIRMA DEL CONTRATO:

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2008

2.1.16. PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS DEL CFF, CUANDO LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO LAS ENTIDADES FEDERATIVAS VAYAN A REALIZAR CONTRATACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, CON CARGO TOTAL O PARCIAL A FONDOS FEDERALES, CUYO MONTO EXCEDA DE $300,000.00, SIN INCLUIR EL IVA, SE OBSERVARÁ LO SIGUIENTE, SEGÚN CORRESPONDA:

I. POR CADA CONTRATO, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CITADAS EXIGIRÁN DE LOS CONTRIBUYENTES CON QUIENES SE VAYA A CELEBRAR EL CONTRATO, LES PRESENTEN ESCRITO LIBRE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1. LUGAR Y FECHA.

2. NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL.

3. CLAVE DEL RFC.

4. DOMICILIO FISCAL.

5. ACTIVIDAD PREPONDERANTE.

6. NOMBRE, RFC Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO.

7. MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

8. SEÑALAR SI EL CONTRATO SE TRATA DE ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA.

9. NÚMERO DE CONTRATO.





21

10. MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE A LA FECHA DE SU ESCRITO LIBRE:

A) HAN CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE INSCRIPCIÓN AL RFC, A QUE SE REFIEREN EL CFF Y SU REGLAMENTO.

B) SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL ISR POR EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO.

C) QUE NO TIENEN CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTOS A ISAN E ISTUV, ENTENDIÉNDOSE POR IMPUESTOS FEDERALES, EL ISR, IVA, IMPAC, IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN (IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR), Y TODOS LOS ACCESORIOS, COMO RECARGOS, SANCIONES, GASTOS DE EJECUCIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN POR CHEQUE DEVUELTO, QUE DERIVEN DE LOS ANTERIORES. ASÍ COMO CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES, RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES, Y DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, SOLICITUDES, AVISOS, INFORMACIONES O EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS.

D) EN EL CASO QUE EXISTAN CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES MANIFESTARÁN QUE SE COMPROMETEN A CELEBRAR CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES PARA PAGARLOS CON LOS RECURSOS QUE SE OBTENGAN POR LA ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA QUE SE PRETENDAN CONTRATAR, EN LA FECHA EN QUE LAS CITADAS AUTORIDADES SEÑALEN, EN ESTE CASO, SE ESTARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.1.17.

E) TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN SOLICITADO AUTORIZACIÓN PARA PAGAR A PLAZOS O HUBIERAN INTERPUESTO ALGÚN MEDIO DE DEFENSA CONTRA CRÉDITOS FISCALES A SU CARGO, LOS MISMOS SE ENCUENTREN GARANTIZADOS CONFORME AL ARTÍCULO 141 DEL CFF.

F) EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO A PLAZO, QUE NO HAN INCURRIDO EN LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 66-A, FRACCIÓN IV DEL CFF.

II. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE HACE REFERENCIA EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA REGLA, REVISARÁN QUE DICHOS ESCRITOS CUENTAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA FRACCIÓN I DE LA MISMA Y, UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, DEBERÁN ENVIAR MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO A LA ALAC MÁS CERCANA A SU DOMICILIO, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECAUDACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES O ADMINISTRACIONES REGIONALES DE GRANDES CONTRIBUYENTES, LAS REMESAS DE LOS ESCRITOS QUE HUBIERAN SIDO PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES CON QUIENES SE VAYA A CELEBRAR EL CONTRATO, DENTRO DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

A) TRATÁNDOSE DE ESCRITOS PRESENTADOS DEL DÍA 1 AL 15 DE CADA MES, SE REMITIRÁN A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA DEL MISMO MES.

B) LOS ESCRITOS PRESENTADOS DEL DÍA 16 AL ÚLTIMO DÍA DE CADA MES, SE REMITIRÁN A MÁS TARDAR EL DÍA 15 DEL MES INMEDIATO POSTERIOR A AQUÉL AL QUE SE HUBIERAN PRESENTADO.

EN TODOS LOS CASOS EL CITADO OFICIO DEBERÁ CONTENER EL DOMICILIO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REMITENTE AL CUAL SE ENVIARÁ LA OPINIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL, SI NO LO CONTIENE NO APLICARÁ EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DE ESTA REGLA.

CUANDO EL CONTRIBUYENTE HUBIESE MANIFESTADO EN EL ESCRITO A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DE ESTA REGLA, QUE TIENE CRÉDITOS FISCALES FIRMES Y QUE POR ELLO SE COMPROMETE A CELEBRAR CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CONTRATANTES, DEBERÁN INFORMAR EN EL OFICIO REFERIDO, ADEMÁS, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TIPO DE MONEDA EN QUE ESTÉ SUSCRITO, DURACIÓN, CALENDARIO DE PAGOS, FECHAS DE PAGO, ASÍ COMO DE LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGARÁN.

III. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN O LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECAUDACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES O LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES QUE CORRESPONDA AL DOMICILIO FISCAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS, EMITIRÁ OPINIÓN A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REMITENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES INDICADAS, PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL





22

SECTOR PÚBLICO O DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SEGÚN SEA EL CASO, A MÁS TARDAR EN LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DEL OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITEN LAS REMESAS DE LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES, SALVO EN LOS CASOS EN QUE EL CONTRIBUYENTE SE HUBIERA COMPROMETIDO A CELEBRAR CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES PARA PAGAR CON LOS RECURSOS QUE SE OBTENGAN POR LA ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA QUE SE PRETENDA CONTRATAR LOS CRÉDITOS FISCALES FIRMES QUE TENGAN A SU CARGO, SUPUESTO EN EL CUAL LA OPINIÓN SE EMITIRÁ A MÁS TARDAR EN LOS 60 DÍAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DEL CITADO OFICIO. TRANSCURRIDOS LOS PLAZOS, SIN QUE SE NOTIFIQUE LA OPINIÓN, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PODRÁN CONSIDERAR QUE ÉSTA SE HA EMITIDO EN SENTIDO FAVORABLE, HASTA EN TANTO NO SE NOTIFIQUE UNA OPINIÓN EN CONTRARIO.

IV. EN CASO DE DETECTAR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE REFIERE ESTA REGLA O DE LA EXISTENCIA DE CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES O DEL INCUMPLIMIENTO DE GARANTIZAR DEBIDAMENTE EL INTERÉS FISCAL, LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN O LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECAUDACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES O LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES, MEDIANTE OFICIO, LE NOTIFICARÁN AL CONTRIBUYENTE LAS OMISIONES DETECTADAS Y ÉSTE CONTARÁ CON 15 DÍAS PARA MANIFESTAR ANTE DICHA ADMINISTRACIÓN LOCAL, REGIONAL O CENTRAL LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. LA AUTORIDAD FISCAL PROCEDERÁ A EMITIR LA OPINIÓN CORRESPONDIENTE A LA DEPENDENCIA REMITENTE, CONFORME A LO SIGUIENTE:

A) SI EL CONTRIBUYENTE DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PRESENTA ESCRITO Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE COMPRUEBE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE SU ESCRITO LIBRE A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DE LA PRESENTE REGLA ANTE LA ADMINISTRACIÓN QUE LE HAYA NOTIFICADO LAS OMISIONES, UNA VEZ VALIDADO Y RATIFICADO EL CUMPLIMIENTO POR LA AUTORIDAD FISCAL, ESTA PODRÁ EMITIR OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE DENTRO DEL PLAZO DE 45 DÍAS SEÑALADO EN LA FRACCIÓN III DE LA PRESENTE REGLA O TRANSCURRIDO EL PLAZO, LA DEPENDENCIA REMITENTE PODRÁ CONSIDERAR LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CITADA FRACCIÓN III.

B) SI EL CONTRIBUYENTE DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA FRACCIÓN, PRESENTA ESCRITO Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE LA ADMINISTRACIÓN QUE LE HAYA NOTIFICADO LAS OMISIONES, Y UNA VEZ VERIFICADA SE DETECTA LA PERSISTENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, LA AUTORIDAD FISCAL EMITIRÁ OPINIÓN EN SENTIDO NEGATIVO DENTRO DEL PLAZO DE 45 DÍAS SEÑALADO EN LA FRACCIÓN III DE LA PRESENTE REGLA. EL MISMO SENTIDO DE LA OPINIÓN SERÁ PARA LOS CASOS EN QUE EL CONTRIBUYENTE REGULARICE SU SITUACIÓN FISCAL DESPUÉS DE LA FECHA DE SU ESCRITO LIBRE A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DE LA PRESENTE REGLA.

C) CUANDO EL CONTRIBUYENTE MANIFIESTE SU INTERÉS DE CELEBRAR CONVENIO PARA PAGAR SUS CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES, CON LOS RECURSOS QUE SE OBTENGAN POR LA ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA QUE SE PRETENDA CONTRATAR, LAS AUTORIDADES FISCALES EMITIRÁN OFICIO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REMITENTE, A FIN DE QUE ESTA ÚLTIMA EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, MEDIANTE OFICIO, RATIFIQUE O RECTIFIQUE LOS DATOS MANIFESTADOS POR EL CONTRIBUYENTE. UNA VEZ RECIBIDA LA INFORMACIÓN ANTES SEÑALADA, LA AUTORIDAD FISCAL LE OTORGARÁ UN PLAZO DE 15 DÍAS AL CONTRIBUYENTE PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO RESPECTIVO, EN LOS TÉRMINOS DE LO SEÑALADO POR LA REGLA 2.1.17., EMITIENDO LA OPINIÓN DENTRO DE LOS 60 DÍAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN III DE ESTA REGLA.

LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO ESTÉN OBLIGADOS A PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL RFC, NI LOS AVISOS AL MENCIONADO REGISTRO Y LOS CONTRIBUYENTES QUE NO HUBIERAN ESTADO OBLIGADOS A PRESENTAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LA DECLARACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I, INCISO B) DE ESTA REGLA, ASÍ COMO LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO ESTÉN OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIONES PERIÓDICAS EN MÉXICO, ASENTARÁN ESTAS MANIFESTACIONES EN EL ESCRITO A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DE LA CITADA FRACCIÓN.

TRATÁNDOSE DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN DOMICILIO FISCAL EN TERRITORIO NACIONAL, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE HACE REFERENCIA EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA REGLA, REMITIRÁN LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR LOS CONTRIBUYENTES EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR





23

A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RECAUDACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES, PARA VERIFICAR LA VERACIDAD DE LO MANIFESTADO Y EMITIR LA OPINIÓN EN LOS TÉRMINOS Y DENTRO DE LOS PLAZOS A QUE SE REFIERE ESTA REGLA.

PARA LOS EFECTOS DE ESTA REGLA, TRATÁNDOSE DE CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES, SE ENTENDERÁ QUE EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ENTRE OTROS, SI A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ESCRITO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I, SE UBICA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

A) CUANDO EL CONTRIBUYENTE CUENTE CON AUTORIZACIÓN PARA PAGAR A PLAZOS.

B) CUANDO NO HAYA VENCIDO EL PLAZO PARA PAGAR A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 65 DEL CFF.

C) CUANDO SE HAYA INTERPUESTO MEDIO DE DEFENSA EN CONTRA DEL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO Y SE ENCUENTRE GARANTIZADO EL INTERÉS FISCAL DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES.

LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN APLICARÁ EL PROCEDIMIENTO EN ESTA REGLA, A FIN DE EMITIR OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A LOS ESCRITOS LIBRES RECIBIDOS CON ANTERIORIDAD A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE Y RESPECTO DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL QUE SE ENCUENTREN EN TRÁMITE.

DE NO CUMPLIRSE ESTOS REQUISITOS, ASÍ COMO EN CASO DE NO FORMALIZARSE EL CONTRATO EN EL PLAZO SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES AL PARTICIPANTE ADJUDICADO, SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 47, 77 DE “LA LEY” Y SANCIONADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 78 DE “LA LEY”.

LAS PRESENTES BASES Y SUS ANEXOS FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE SE FORMALICE CON EL PARTICIPANTE GANADOR.

20. MODIFICACIONES AL CONTRATO

EN SUJECIÓN A LO ESTABLECIDO Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 59 DE “LA LEY”, “EL HOSPITAL” SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE Y EL CONTRATO ESTE VIGENTE, PODRÁ ACORDAR CON EL CONTRATISTA, MODIFICAR EL CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y MIXTOS. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE “LA LEY”.

LAS MODIFICACIONES QUE SE EFECTÚEN A LOS CONTRATOS DEBERÁN FORMALIZARSE POR ESCRITO, DEBIENDO LLEVAR LAS FIRMAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HUBIEREN FIRMADO EL CONTRATO ORIGINAL O EN SU CASO, DE QUIENES LOS HUBIESEN SUSTITUIDO.

NO PROCEDERÁ NINGUNA MODIFICACIÓN A PRECIOS, PAGOS, ESPECIFICACIONES, Y EN GENERAL CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS A UN CONTRATISTA COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE.

21. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LOS PROGRAMAS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

“ELHOSPITAL” APLICARÁ EN EL CASO DE QUE NO SE EJECUTE LA OBRA CONFORME AL PROGRAMA MENSUAL APROBADO, SE LE APLICARÁ LA SANCIÓN DEL 1% (UNO POR CIENTO) MENSUAL SOBRE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LO QUE DEBIÓ EJECUTAR Y LO REALMENTE EJECUTADO (DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA MENSUAL APROBADO), SIENDO ACUMULABLE ESTA SANCIÓN MIENTRAS NO SE SUBSANE EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SI EN EL TÉRMINO DEL PLAZO PACTADO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA” ADJUDICADO NO TERMINÓ LA OBRA, PAGARÁ A “EL HOSPITAL” EL 3 (TRES%) AL MILLAR SOBRE EL MONTO DEL CONTRATO AÚN NO EJECUTADO EN ESA FECHA, POR CADA DÍA DE DEMORA EN QUE INCURRA HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, SALVO QUE ÉSTA OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS, A JUICIO DE “EL HOSPITAL”.

CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS, LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO CONVENIDO SEGÚN EL PROGRAMA DE OBRA, TODO GASTO QUE “EL HOSPITAL” EFECTÚE POR





24

SUPERVISIÓN EXCEDENTE Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, SERÁN CON CARGO A EL CONTRATISTA. EL IMPORTE DE ESTOS SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL HOSPITAL” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA”.

ESTAS SANCIONES SE ESTIPULAN POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA Y SU MONTO SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE “EL HOSPITAL” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

22. SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO, LA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE OBSERVARÁ LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60, 61 Y 62 DE “LA LEY” Y A LOS ARTÍCULOS APLICABLES DE “EL REGLAMENTO”.

“EL HOSPITAL” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, EN SU CASO SE DEFINIRÁ SU TEMPORALIDAD Y NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

ASÍ MISMO PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL O BIEN CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “EL HOSPITAL”, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN.

SE RESCINDIRÁ EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL HOSPITAL”, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,

UNA VEZ QUE LE SEA COMUNICADO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, ÉSTE CONTARÁ CON UN TÉRMINO DE 15 DÍAS HÁBILES PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO CITADO, “EL HOSPITAL” RESOLVERÁ LO CONDUCENTE, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER Y LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA POR ESCRITO AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

23. CASOS EN QUE SE APLICARAN LAS GARANTIAS

SE HARA EFECTIVA LA FIANZA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO SE PRESENTE DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

a) SI “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CONTRATO Y EN LAS PRESENTES BASES DE INVITACION QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO, O BIEN CUANDO HUBIEREN TRANSCURRIDO 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES DE ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIENDO A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR “EL HOSPITAL” POR LA FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

b) SI “EL CONTRATISTA” NO CUBRE CON PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO EL TRABAJO CONTRATADO;

c) SI “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O POR INCOMPETENCIA DE SU PERSONAL.

d) SI “EL CONTRATISTA” DESATIENDE LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR “EL HOSPITAL” EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES;

e) SI “EL CONTRATISTA” NO DA LAS FACILIDADES NECESARIAS A LOS SUPERVISORES QUE AL EFECTO DESIGNE “EL HOSPITAL” PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN.

f) SI EL CONTRATISTA SE NIEGA A REPETIR O COMPLETAR LOS TRABAJOS QUE “EL HOSPITAL” NO ACEPTE POR DEFICIENTES;

g) SI “EL CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;





25

h) SI EL CONTRATISTA ES DECLARADO POR AUTORIDAD COMPETENTE EN ESTADO DE QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS; Y

i) SI EL CONTRATISTA INCUMPLE CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

ADEMAS DE LAS SANCIONES MENCIONADAS, SE APLICARAN AQUELLAS QUE ESTABLEZCAN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.

24. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS

24.1 INCONFORMIDADES

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 FRACCION VIII DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y EL ARTICULO 83 DE “LA LEY”, “LOS PARTICIPANTES” PODRAN PRESENTAR ESCRITO DE INCONFORMIDAD ANTE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE “EL HOSPITAL” UBICADO EN CALLE DR. MARQUEZ Nº 162 COL. DOCTORES, C.P. 06720, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, DF., POR LOS ACTOS QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LAS MATERIAS OBJETO DE “LA LEY”, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE ESTE OCURRA O EL INCONFORME TENGA CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO.

EN LAS INCONFORMIDADES QUE SE PRESENTEN A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DEBERÁN UTILIZARSE, EN SUSTITUCION DE LA FIRMA AUTOGRAFA, MEDIOS DE IDENTIFICACION ELECTRÓNICA PREVIAMENTE CERTIFICADOS POR “LA SFP”.

24. 2 CONTROVERSIAS

LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE ESTA INVITACION SE RESOLVERAN CON APEGO A LO PREVISTO EN “LA LEY”, “EL REGLAMENTO” EN VIGOR Y LAS DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARACTER FEDERAL. .

25 CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES.

a) EL LICITANTE DEBERÁ TENER EN CUENTA TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES EN FORMA GENERAL, QUE PUEDAN INFLUIR EN EL COSTO Y EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ÉSTA OBRA.

b) NO SE ADMITIRÁ RECONSIDERACIÓN DE LOS PRECIOS PROPUESTOS NI PRÓRROGAS POR MOTIVOS DE LLUVIAS, MAL TIEMPO, ETC., O POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, QUE PUDIERA OCASIONAR AUMENTO DE COSTO Y/O RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, A MENOS QUE SE CONSTITUYAN “CAUSAS DE FUERZA MAYOR” EN LOS TÉRMINOS QUE FIJA EL CONTRATO.

c) EL HECHO DE QUE EL POSTOR NO OBTENGA LA INFORMACIÓN COMPLETA A QUE ANTES SE HACE REFERENCIA, NO LO RELEVA DE ASUMIR COMO “CONTRATISTA” LA RESPONSABILIDAD DE EJECUTAR Y CONCLUIR LOS TRABAJOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, DE ACUERDO CON LOS ALCANCES, ESPECIFICACIONES Y NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA SSA E IMSS Y A LOS PRECIOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

d) EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO POR EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Y LOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE, ESTOS SERÁN CORREGIDOS APEGÁNDOSE A LO INDICADO POR EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

e) EL CONTRATISTA, DEBERÁ APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PROYECTO DE OBRA, ASÍ COMO EN LOS DICTÁMENES QUE EN SU CASO RESULTARAN DEL MISMO PROYECTO, ADEMÁS DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD REQUERIDA POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA. EN COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.





26

f) LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO SERÁN INCLUIDOS EN CADA PARTIDA QUE LO REQUIERA DE ACUERDO A CATÁLOGO, EL CONTROL DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN.

g) EN RELACIÓN A LA INSTALACIÓN DE OFICINAS, ALMACÉN Y BODEGA DE MATERIALES DEL CONTRATISTA PARA REALIZAR SUS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE HEMATO-ONCOLOGIA E INVESTIGACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA ESTAR A UN RADIO DE 500 METROS DEL PERÍMETRO DEL HOSPITAL, O LO MÁS CERCANO A LA OBRA Y LA ORGANIZACIÓN PARA TENER LOS MATERIALES REQUERIDOS YA QUE NO EXISTEN ESPACIOS PARA ALMACENAR LOS MISMOS.

h) LA CONTRATISTA DEBERÁ DAR PREFERENCIA A LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA RESIDENTE EN LA DELEGACIÓN, DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.

i) LA CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN NECESARIOS, QUE LE PERMITAN TENER COMUNICACIÓN VÍA TELEFÓNICA TANTO CON EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Y LA RESIDENCIA POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.

j) LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE CUALQUIER INFORMACIÓN QUE SEA EXPRESADA EN FORMA ORAL, ESCRITA, GRAFICA, ELECTRÓNICA O EN CUALQUIER OTRA FORMA TIENE EL CARÁCTER DE CONFIDENCIAL, RAZÓN POR LA QUE LOS LICITANTES SE COMPROMETEN Y OBLIGAN A TRATARLA CON TAL CARÁCTER Y DARLE USO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL DESARROLLO DE LA LICITACIÓN DE QUE SE TRATA; DEBIENDO PROCEDER CON DISCRECIÓN EN EL USO DE LA MISMA, GUARDANDO ESTRICTA RESERVA DE LOS ASUNTOS DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, DE IGUAL FORMA LOS LICITANTES SERÁN RESPONSABLES POR EL USO QUE SUS EMPLEADOS, FACTORES O DEPENDIENTES HAGAN DE LA MENCIONADA INFORMACIÓN. LA OBLIGACIÓN MENCIONADA SUBSISTIRÁ DURANTE LA LICITACIÓN Y DE MANERA INDEFINIDA DESPUÉS DE CONCLUIDA LA MISMA, CON INDEPENDENCIA DE QUE RESULTE O NO ADJUDICADO EL LICITANTE DE QUE SE TRATE.

k) LOS TRÁMITES QUE EN SU CASO CORRESPONDERÁ AL LICITANTE GANADOR REALIZAR, COMO SERÍAN EL TRAMITE Y LA OBTENCIÓN POR SU CUENTA Y CARGO, DE LAS LICENCIAS, DICTÁMENES O PERMISOS QUE REQUIERA CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA LA DEBIDA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE AJUSTARAN A LO PREVISTO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DE FECHA DE 12 DE JULIO DEL 2006, RELATIVO A LA NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-007-RNAT-2003, QUE ESTABLECE LA CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE MANEJO PARA RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL.

l) LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS DURANTE LA OBRA DEBERÁN CUMPLIR CON LA SIGUIENTE NORMATIVIDAD

NOM-041-SEMARNAT-2006, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PROVENIENTES DEL ESCAPE DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN QUE USAN GASOLINA COMO COMBUSTIBLE.

NOM-045-SEMARNAT-2006, QUE ESTABLECE LOS NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE OPACIDAD DEL HUMO, PROVENIENTES DEL ESCAPE DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN QUE USAN DIESEL COMO COMBUSTIBLE.

NOM-050-SEMARNAT-1993, QUE ESTABLECE LOS NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES PROVENIENTES DEL ESCAPE DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN QUE USAN GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GAS NATURAL U OTROS COMBUSTIBLES ALTERNOS.

LOS CAMIONES TRANSPORTISTAS QUE TRASLADEN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O EXCAVACIÓN, DEBEN CIRCULAR EN LOS HORARIOS PERMITIDOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y POR RUTAS DEBIDAMENTE PROGRAMADAS Y CONTROLADAS, PROCURANDO QUE SEAN LAS MÁS





27

CONVENIENTES A FIN DE EVITAR AFECTACIONES A LA VIALIDAD. DEBEN CIRCULAR SIEMPRE CUBIERTOS CON LONAS, INCLUSO VACÍOS, PARA EVITAR LAS FUGAS DE MATERIALES Y LA EMISIÓN DE POLVO.

LA EMPRESA CONTRATISTA TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LAS PAPELETAS DE RETIRO Y RECEPCIÓN DE ESCOMBRO EN DONDE DEBERÁN APARECER LOS DATOS DE LOS VEHÍCULOS COMO SON: MARCAS, NO. DE PLACAS, NOMBRE DEL CHOFER, LO ANTERIOR PARA VERIFICAR QUE SE ESTÁ CUMPLIENDO LA DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES Y ESCOMBROS A UN TIRO AUTORIZADO.

PARA PREVENIR LAS EMISIONES DE PARTÍCULAS DE POLVO EN LA ZONA DE OBRAS, SE DEBE REGAR PERIÓDICAMENTE CON AGUA TRATADA LAS ZONAS SUSCEPTIBLES A GENERARSE. SE DEBERÁ ACREDITAR CONFORME LO SOLICITADO EN EL PUNTO I.1. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 74 DEL REGLAMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIEGO MEDIANTE LOS COMPROBANTES DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.

CON EXCEPCIÓN DE LAS MANIOBRAS QUE SEAN INDISPENSABLES PARA LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, QUEDA PROHIBIDO ESTACIONAR VEHÍCULOS DE CARGA PERMANENTEMENTE SOBRE LAS CALLES ALEDAÑAS A LA ZONA DE OBRA, DEBIENDO INFORMAR A LOS OPERADORES DE LOS MISMOS DE TAL RESTRICCIÓN.

m) EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR CONTRATAR ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DE COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, YA QUE EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, NO PROPORCIONARA ESTE SERVICIO, POR LO QUE DEBERÁ PROVEER, EL USO DE PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO SUS GENERADORES PARA EL EQUIPO PARA SOLDAR.

POR LO ANTERIOR SE PROHÍBE LA INSTALACIÓN PROVISIONAL DE TOMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN; CUANDO SE REQUIERA, SE DEBERÁ OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.

n) EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, NO PROPORCIONARA AGUA DE NINGUNA NATURALEZA PARA LA OBRA, POR LO QUE SERÁ NECESARIO PREVEA EL SUMINISTRO MEDIANTE PIPAS DE AGUA Y CONSIDERE EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CISTERNA O TINACOS.

o) EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE OBRA Y SUS TIEMPOS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE POR NECESIDADES PROPIAS DE LA OBRA REQUIERA AMPLIAR SUS JORNADAS DE TRABAJO INCLUYENDO DÍAS EXTRAORDINARIOS, POR LO QUE EL HOSPITAL NO RECONOCERÁ PAGOS EXTRAORDINARIOS GENERADOS POR ESTA SITUACIÓN.

26 NORMAS PARA LOS CONTRATISTAS Y SU PERSONAL

A. LA COMPAÑÍA CONTRATISTA ES ABSOLUTA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES EN SU RELACIÓN CON SUS TRABAJADORES. EL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA CONTRATISTA QUE LABORE EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, DEBERÁ OBSERVAR LOS PUNTOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN, LOS CUALES SON ENUNCIATIVOS, MAS NO LIMITATIVOS:

1 OBLIGACIONES

a) PARA TENER ACCESO AL SITIO DE LA OBRA, SE DEBERÁ MOSTRAR A LOS AGENTES DE SEGURIDAD DE LA CONTRATISTA, CREDENCIAL VIGENTE EXPEDIDA POR LA PROPIA EMPRESA.

b) SUJETARSE A LA REVISIÓN DE BULTOS, BOLSAS, PORTAFOLIOS Y OBJETOS SIMILARES, TANTO A LA

ENTRADA COMO A LA SALIDA DEL LUGAR DE LA OBRA.

c) DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, DEBERÁ PORTA EN LUGAR VISIBLE EL GAFETE DE IDENTIFICACIÓN QUE LES PROPORCIONE EL ÁREA DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.





28

d) INFORMAR DE INMEDIATO EL EXTRAVÍO DEL GAFETE DE IDENTIFICACIÓN QUE LES PROPORCIONE EL ÁREA DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.

e) LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONAR UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORE PARA ELLOS.

f) CUIDAR LA CONFIDENCIALIDAD Y EL BUEN MANEJO DE LA INFORMACIÓN, LOS BIENES Y LOS VALORES

QUE ESTÁN BAJO SU CARGO A FIN DE EVITAR UNA POSIBLE SUSTRACCIÓN O UTILIZACIÓN INDEBIDA.

g) CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES INTERNAS PARA PREVENIR ACCIDENTES, ADOPTANDO LAS MEDIDAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL QUE AL EFECTO DISPONGA EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.

h) ACATAR LAS ÓRDENES, INSTRUCCIONES E INDICACIONES DE LA COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y DEL

PERSONAL DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, PARA EL USO DE EQUIPO E INSTALACIONES, ÁREAS DE DESCANSO Y SANITARIOS.

i) GUARDAR DEBIDO RESPETO Y DISCIPLINA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL INFANTIL

DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, ASÍ COMO DE LA OBRA.

j) LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR CADA MES UNA RELACIÓN DE LOS EXTINTORES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE SU PROPIEDAD, QUE TENDRÁ UBICADOS EN LA OBRA.

k) LA CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 199 DEL REGLAMENTO DE

CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL CUAL ESTABLECE QUE EL NÚMERO DE SANITARIOS PORTÁTILES, EXCUSADOS O LETRINAS, SERÁ UNO POR CADA VEINTICINCO TRABAJADORES O FRACCIÓN EXCEDENTE DE QUINCE, PARA CADA FRENTE DE TRABAJO EXISTENTE.

l) SERÁ RESPONSABILIDAD ÚNICA DE LA CONTRATISTA ATENDER CUALQUIER ASUNTO O DEMANDA QUE

PROVENGA DE CUALQUIER SINDICATO DE TRANSPORTISTAS Ó CUALQUIERA DEMANDA OBRERO PATRONAL.

2 PROHIBICIONES

a) TOMAR, USAR, DESTRUIR O SACAR ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS PROPIEDAD DEL HOSPITAL INFANTIL

DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, O DE LOS EMPLEADOS DE ESTE.

b) TOMAR, USAR, DESTRUIR O SACAR EQUIPO, BULTOS, BOLSAS, PORTAFOLIOS Y OBJETOS SIMILARES DE LOS INMUEBLES DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PROPIO HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.

c) INGRESAR Y/O CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO FUMAR EN LAS

ÁREAS QUE NO SE ENCUENTREN DESTINADAS PARA EL EFECTO.

d) INTRODUCIR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SIN PREVIA AUTORIZACIÓN.

e) INTRODUCIR ÁREAS DE TRABAJO RADIO O GRABADORAS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN.

f) CONECTAR APARATOS ELÉCTRICOS EN CUALQUIER OTRO CONTACTO O TABLERO QUE NO SEA EL AUTORIZADO POR LOS SUPERVISORES DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.

g) ALMACENAR SUSTANCIAS INFLAMABLES, SOLVENTES O TÓXICOS EN GRANDES CANTIDADES, QUE

PUDIERA PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES. SOLO SE PERMITIRÁ MANTENER EL MATERIAL NECESARIO, ESTE ALMACENAMIENTO DEBERÁ CONTAR, EN TODO CASO, CON LA OPINIÓN PREVIA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.

h) ALMACENAR DESECHOS MATERIALES EN LUGARES DIFERENTES A AQUELLOS QUE SE LOS ASIGNE.

i) TRASLADAR EQUIPO PESADO SIN LE DEBIDA PRECAUCIÓN.

j) SOBRECARGAR LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS.





29

k) HACER USO DE LA HERRAMIENTA QUE PUEDA PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL, DEL PERSONAL, LOS EQUIPOS Y LOS SISTEMAS.

l) CORRER EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA.

m) BLOQUEAR O RETIRAR LOS EQUIPOS O SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD.

n) TRANSITAR EN ÁREAS DIFERENTES A AQUELLAS EN LAS QUE DEBAN DESEMPEÑAR SUS

ACTIVIDADES.

o) TOMAR, DURANTE SU PERMANECÍA EN LOS INMUEBLES, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS Y CUALQUIER OTRA CLASE DE IMAGEN, SALVO QUE EXISTA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.

3 PREVENCIÓN

a) EL PERSONAL TÉCNICO Y OBRERO QUE EFECTÚE TRABAJOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES,

DEBERÁ TENER SUS HERRAMIENTAS EN PERFECTO ESTADO.

b) SER RESPONSABLE ÚNICO DE SUS PERTENENCIAS.

c) LOS CABLES DE SUS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DEBEN SER DE USO RUDO INCLUYENDO LA CLAVIJA.

d) LAS EXTENSIONES ELÉCTRICAS, NO DEBERÁN ESTAR REMENDADAS O CON ALAMBRES SIN

RECUBRIMIENTO.

e) HACER BUEN USO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO COMO LO SON: SANITARIOS, CONTACTOS ELÉCTRICOS, TABLEROS DE CONTROL DE ENERGÍA Y LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN GENERAL.

f) QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO VERTER LÍQUIDOS INFLAMABLES Y OTRO TIPO DE

CONTAMINANTES EN LA RED DE DRENAJE DE LAS INSTALACIONES.

g) TODO RESIDUO, ESTOPA, TRAPOS Y OTROS IMPREGNADOS DE SUSTANCIAS INFLAMABLES DEBERÁN SER DEPOSITADOS EN ENVASES METÁLICOS PROVISTOS DE TAPA, RESPONSABILIZÁNDOSE LA CONTRATISTA ENCARGADA DE LA OBRA A RETIRARLOS AL CONCLUIR LAS LABORES DEL DÍA.

h) LA APLICACIÓN DE SOLVENTE DEBERÁ REALIZARSE EN ÁREAS ABIERTAS Y/O ESPACIOS

AUTORIZADOS POR SEGURIDAD, SOLICITANDO EN SU CASO, EQUIPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, EN PREVENCIÓN DE CUALQUIER CONTINGENCIA. ESTE SERÁ PROPORCIONADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRATISTA.

i) LAS COMPAÑÍAS DEBERÁN CAPACITAR A SU PERSONAL PARA EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO QUE

UTILICEN.

4 SEGURIDAD

a) UTILIZAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA REALIZAR EL TRABAJO DE SU ESPECIALIDAD Y PARA LA OPERACIÓN DE SU MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

b) LA CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR A SU PERSONAL, EQUIPOS DE PROTECCIÓN ACORDES A

CADA UNO DE LOS TRABAJOS QUE VAN A EFECTUAR.

c) EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA DEBEN USAR, INVARIABLEMENTE VESTIMENTAS Y HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LAS ACTIVIDADES QUE VAN A EFECTUAR.

d) LA CONTRATISTA DEBE CONTAR CON SU BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS, PREVISTO DE

PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.





30

e) SE ABSTENDRÁ DE REALIZAR TRABAJOS QUE PONGAN EN RIESGO AL PERSONAL E INSTALACIONES, ASÍ COMO EL USO EXCESIVO DE MATERIALES INFLAMABLES CON LABORES QUE GENEREN FLAMA ABIERTA O CHISPA.

27. NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

EN LOS CASOS EN QUE CONFORME AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 75 DE “LA LEY”, “LA SFP” DETERMINE LA NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL HOSPITAL”, ÉSTE ÚLTIMO REEMBOLSARÁ A “LOS PARTICIPANTES” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYAN INCURRIDO, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA INVITACION Y ESTÉN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RESPECTIVA.

LAS PROPUESTAS DESECHADAS DURANTE LA INVITACION PODRAN SER DEVUELTAS A “LOS PARTICIPANTES” QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRAMITE, EN CUYO CASO LAS PROPUESTAS DEBERAN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSION DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TERMINOS LA CONVOCANTE PODRA PROCEDER A SU DEVOLUCION O DESTRUCCION.

PARA CUALQUIER CONSULTA RESPECTO A ESTAS BASES, DEBERÁN DIRIGIRSE POR ESCRITO A LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE “EL HOSPITAL” UBICADO EN DR. MARQUEZ Nº 162, COLONIA DOCTORES, C.P. 06720, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, O AL TELÉFONO: 52289917 EXT. 2483, DE LAS 9:00 A LAS 13:00 HORAS EN DÍAS HÁBILE

LIC. ESTEBAN LOPEZ ESCORCIA.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ING. JOSE ALONSO PRIETO HERNANDEZ

SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO

P.A. JAIME RODRIGUEZ MARTINEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA





31

ANEXO 01 INFORMACIÓN PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL PARTICIPANTE

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ ELABORASE EN PAPEL MEMBRETADO)

LIC. ESTEBAN LOPEZ ESCORCIA. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PRESENTE: No. DE INVITACION: 01/12 RELATIVA A:__________________________________

YO POR MI PROPIO DERECHO ( NOMBRE DEL REPRESENTANTE ), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERME A TRAVÉS DE MI PROPUESTA EN LA PRESENTE INVITACION, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL) ASÍ MISMO MANIFIESTO QUE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SE SEÑALE OTRO DISTINTO, ES EL QUE A CONTINUACIÓN SEÑALO.

DOMICILIO

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA: DELEGACIÓN O MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL: ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONOS: FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: FECHA:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO:

APELLIDO MATERNO:

NOMBRE( S )

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

Nº IMSS:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

(LUGAR Y FECHA) _ (FIRMA AUTÓGRAFA ORIGINAL) _

NOTA PARA EL PARTICIPANTE: SE DEBERÁ INCORPORAR TEXTUALMENTE, LOS DATOS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES QUE SE SOLICITAN EN ESTE DOCUMENTO, SIN UTILIZAR ABREVIATURAS, PRINCIPALMENTE EN LO RELATIVO AL NOMBRE DE LA

PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL.





32

ANEXO 02 FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES (PERSONA FISICA O MORAL) DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULOS 51 y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

MÉXICO, D. F., A DE .

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ LIC. ESTEBAN LOPEZ ESCORCIA. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE:

ME REFIERO A LA INVITACION No. ___________________________, RELATIVA A: ______________________________________________________________________________________.

POR ESTE CONDUCTO, QUIEN SUSCRIBE, (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL

REPRESENTANTE LEGAL), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR CONDUCTO

DE (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA, O BIEN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA

MORAL), A QUIEN REPRESENTO, NO PARTICIPAN PERSONAS FISICAS O MORALES QUE SE

ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN

LOS TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR

PÚBLICO, ASI COMO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS, CON EL PROPOSITO DE EVADIR LOS EFECTOS DE LA INHABILITACIÓN, TOMANDO EN

CONSIDERACIÓN, ENTRE OTROS, LOS SUPUESTOS QUE SE SEÑALAN EN EL ARTICULO 51; ASI

COMO TAMBIEN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARNOS EN

NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE SE SEÑALAN EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LO ANTERIOR PARA LOS FINES Y EFECTOS QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE,





33

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE

ANEXO 03

DOCUMENTO T-2

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL

NOMBRE DEL ASISTENTE: ______________________

SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS __________ DÍAS DEL MES DE _______ DEL 201_ A FAVOR DE: ______________________________________ PARA HACER CONSTAR QUE SE PRESENTO EL DÍA ANTES MENCIONADO A LAS _______ HORAS PARA PARTICIPAR EN LA VISITA AL SITIO DE OBRA, CORRESPONDIENTE A LA INVITACION No. _____________ CUYO OBJETO ES LLEVAR A CABO LA ______________________________________________________________________.

EL INTERESADO HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE DEBERÁ EJECUTAR LA OBRA Y HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUEDA AFECTAR LA REALIZACIÓN DE LA MISMA.

A T E N T A M E N T E,

_______________________________________






34

SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO.

ANEXO 04 DOCUMENTO T-8

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO

MODELO DE CONTRATO

Nº DE CONTRATO: HIMFG-INV-OP-/12

VIGENCIA DEL 15 DE FEBRERO DE 2012 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

MONTO: $ I.V.A.: $

TOTAL: $ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL E INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL HOSPITAL", REPRESENTADO POR EL LIC. ESTEBAN LOPEZ ESCORCIA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL ING. JOSÉ ALONSO PRIETO HERNÁNDEZ, SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y EL P.A. JAIME RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA, Y POR LA OTRA LA EMPRESA _________________________________ REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ______________________________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", Y AMBOS EN SU CONJUNTO COMO “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA “EL HOSPITAL”: POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: I.1. QUE "EL HOSPITAL", DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1º Y 3° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL, 1º Y 14 DE LA LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES Y 5° DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE ES CONSIDERADO COMO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, EL CUAL TIENE POR OBJETO COADYUVAR AL FUNCIONAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, REALIZAR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD A LA POBLACIÓN INFANTIL HASTA LA ADOLESCENCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. I.2. QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCIÓN VII DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 19 FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, EL LIC. ESTEBAN LOPEZ ESCORCIA, CUENTA CON PODER LEGAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 7480, LIBRO 107, FOLIO 20063, DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2009, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. Y C.P. ENRIQUE ZAPATA LOPEZ, NOTARIO NUMERO 225 DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL, ADEMAS CUENTA CON LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS. ANEXO UNO. I.3. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE ESTE





35

CONTRATO CON EL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN NÚMERO 1 (UNO) DE FECHA 6 DE MAYO DE 2010, BAJO LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6108 RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA”. DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DE ESTE INSTRUMENTO Y SE AGREGA AL MISMO COMO ANEXO DOS. I.4. QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. HIMFG-INV-01/11, DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2010. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. I.5. QUE PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN LA CALLE DE DR. MÁRQUEZ NO. 162, COL. DOCTORES, DELEGACION CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL Y CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES HIM871203BS0, DOCUMENTO QUE SE AGREGA AL PRESENTE COMO ANEXO TRES. II. DECLARA “EL CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL: II.1. QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA Y CON EXISTENCIA JURÍDICA, DE ACUERDO A LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA _________, DE FECHA ____ DE _______ DE_______, OTORGADA ANTE LA FE DE_______________________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO___________ DEL DISTRITO FEDERAL, CUYO PRIMER TESTIMONIO QUEDÓ DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO BAJO EL FOLIO MERCANTIL NUMERO______, DE FECHA_____ DE ________DE _____, DOCUMENTO QUE SE AGREGA AL PRESENTE INSTRUMENTO COMO ANEXO CUATRO. II.2. QUE ARQ. LAURA DEL PILAR MARTÍNEZ HERRERA, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA No.________, DE FECHA _________ DE AGOSTO DE ______, OTORGADA ANTE LA FE ________________________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO_______ DEL DISTRITO FEDERAL, Y QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI LIMITADAS EN FORMA ALGUNA DICHAS FACULTADES, DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE INSTRUMENTO COMO ANEXO CINCO. II.3 QUE SU REPRESENTADA ____________________________________ TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EXPERIENCIA SUFICIENTES PARA OBLIGARSE A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,. ASIMISMO MANIFIESTA ESTAR AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, QUE HA PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES POR IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL, ACREDITANDO LA CAPACIDAD FINANCIERA SOLICITADA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO_________, EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON REGISTRO PATRONAL NÚMERO__________, EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LOS CUALES SE AGREGAN AL PRESENTE INSTRUMENTO EN SU CONJUNTO COMO ANEXO SEIS. II.4. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE__________Nº.________, INT.________, COL. ___________, DELEGACIÓN_________________, C.P.__________, DISTRITO FEDERAL. MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. II.5. QUE HA VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS SERVICIOS OBJETO DE ÉSTE CONTRATO, POR LO QUE CONOCE LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS SERVICIOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, Y HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU PRESTACIÓN, Y QUE SON CONCORDANTES CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE LE PROPORCIONO “EL HOSPITAL”, Y TODOS LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LAS MISMAS, A FIN DE OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL ÁREA Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REFERIDOS. II.6. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 4 DE ENERO DEL 2000, ASÍ COMO SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE JULIO DEL 2005, Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, QUE SE SEGUIRÁN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY DE





36

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, QUE CONOCE LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE ES DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS, ASÍ COMO TODAS LAS LEYES APLICABLES, QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGARON DURANTE EL PROCESO DE LA LICITACIÓN EN SU CASO COMO SON: EL PROYECTO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O PARTICULARES PARA LA CONSTRUCCIÓN, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LAS PARTES”, SE ANEXAN PARA FORMAR PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y LAS DEMÁS NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. II.7. QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE LE IMPIDAN CONTRATAR; ASÍ COMO SER UNA EMPRESA DE NACIONALIDAD MEXICANA QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS LEGALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO III. DECLARAN “LAS PARTES” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES LEGALES: III.1. QUE EL PRESENTE CONTRATO CONSTITUYE EL ACUERDO ENTRE “LAS PARTES”, EN RELACIÓN CON EL OBJETO DEL MISMO Y DEJA SIN EFECTO CUALQUIER NEGOCIACIÓN, OBLIGACIÓN O COMUNICACIÓN ENTRE ÉSTAS, YA SEA VERBAL O ESCRITA CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FIRMA EL PRESENTE INSTRUMENTO. III.2. QUE SE RECONOCEN AMPLIAMENTE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES CON QUE SE OSTENTAN, ESTANDO DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO SOMETIENDO SU COMPROMISO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S PRIMERA: OBJETO. "EL HOSPITAL" ENCOMIENDA A PARA LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN ,QUE SE REALIZARAN EN EL ,EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ., UBICADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL NUMERAL I.5 DE LAS DECLARACIONES, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS APLICANDO Y ACATANDO PARA ELLO, LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES Y NORMAS SEÑALADAS EN EL PUNTO NÚMERO II.6. DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL DISTRITO FEDERAL DONDE DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y /O PARTICULARES, ETC, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO. SEGUNDA: MONTO. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $_______________________ (_____________________________________________00/100 M.N.), MÁS LA CANTIDAD DE $____________________ (___________________________________00/100 M.N.), CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE IMPORTA UN MONTO TOTAL DE _____________________ (_____________________________________________00/100 M.N.), POR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PERO EL MONTO FINAL SERÁ EL QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL PRESUPUESTO ANEXO A ÉSTE CONTRATO, A LAS CANTIDADES DE SERVICIOS REALIZADOS COMO PAGO TOTAL POR UNIDAD DE CONCEPTO DE SERVICIO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. MONTO QUE SÒLO PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO EXISTAN RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO Y EN SU CASO UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.





37

EL MONTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO ESTÁ INTEGRADO POR LA CANTIDAD DE $ __________________________ (_____________________________________00/100 M.N.), MÁS EL I.V.A. CORRESPONDIENTE DEL 16% (DIECISÉIS) POR CIENTO, PARA EL EJERCICIO 2012, ASÍ TAMBIÉN POR LA CANTIDAD DE $ __________________________________ (_________________________ 00/100 M.N.), MÁS EL I.V.A. APLICABLE VIGENTE, PARA EL EJERCICIO 2012. TERCERA: VIGENCIA. CONVIENEN “LAS PARTES” EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE __________ DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO EL _____________________ Y CONCLUSIÓN EL ______ DE ______________ DE 2012, PERÍODO EN QUE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO . EL PRESENTE INSTRUMENTO, TENDRÁ VALIDEZ A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA Y HASTA QUE SE FORMALICE EL ACTO JURÍDICO MEDIANTE EL CUAL SE EXTINGAN EN SU TOTALIDAD LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. LOS PLAZOS PARA VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES CITADOS Y LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DE LOS MISMOS, SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DE ESTÉ CONTRATO. EN EL SUPUESTO DE QUE “LAS PARTES” PRETENDAN PRORROGAR, DIFERIR O MODIFICAR LA VIGENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, SE OBLIGAN A FORMALIZAR LA ACCIÓN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ORDENA EL ARTICULO 59, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASIMISMO, DEL ARTÍCULO 99 AL 109 DE SU REGLAMENTO. CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL HOSPITAL" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CON EL OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA, Y SEÑALADA EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE. EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE "EL HOSPITAL" PRORROGARÁ POR IGUAL TIEMPO, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE QUEDARÁ DE MANIFIESTO EN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE. QUINTA: REPRESENTANTES DE “LAS PARTES”. “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE LA SUPERVICIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, DICHO SUPERINTENDENTE DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE “EL HOSPITAL”, EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. DE LA MISMA MANERA INFORMARÁ DE LOS SUPERVISORES QUE ESTARÁN A CARGO DEL MISMO. CUALQUIER ORDEN DADA AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE “EL HOSPITAL”, SE CONSIDERARÁ TRANSMITIDA DIRECTAMENTE A “EL CONTRATISTA”. EL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBERÁ, SIN DETRIMENTO DE CUALQUIER OTRA QUE LE CORRESPONDA, CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS Y OBLIGACIONES:

a) CONTAR CON CÉDULA PROFESIONAL, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE ARQUITECTO, INGENIERO O SIMILAR.

b) PROPORCIONAR NOMBRE, DOMICILIO Y TELÉFONOS DONDE SE LE PUEDA LOCALIZAR. c) VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO PACTADO EN EL CONTRATO, ASÍ

COMO A LAS ÓRDENES DE “EL HOSPITAL” A TRAVÉS DE SU SUPERVISIÓN INTERNA. d) ESTAR AUTORIZADO PARA FIRMAR EN NOMBRE DE “EL CONTRATISTA” LAS ESTIMACIONES DE

TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO OFICIAL QUE SE GENERE.





38

e) ASISTIR DIARIAMENTE A LA OBRA Y HASTA LA TERMINACIÓN DEL HORARIO, QUE SE ESTABLEZCA DE COMÚN ACUERDO, EL CUAL DEBERÁ QUEDAR REGISTRADO EN LA BITÁCORA DE OBRA.

f) LLEVAR CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DESIGNADO POR “EL HOSPITAL”, LA BITÁCORA DE OBRA, QUE TIENE POR OBJETO REGISTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONCERTADAS POR “LAS PARTES” EN EL CONTRATO, Y QUE CONSTITUYE EL INSTRUMENTO QUE PERMITE A LOS ÓRGANOS DE CONTROL, VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MOTIVO POR EL CUAL SE CONSIDERA QUE DICHA BITÁCORA, FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO.

PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y/O SUPERVISORES, “EL CONTRATISTA” CONTARÁ CON UN PLAZO DE 10 DÍAS LOS CUALES DEBERAN SER ANTERIORES, PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE “EL HOSPITAL”, EL CAMBIO EN CUESTIÓN. “EL HOSPITAL”, SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO, FORMULARA LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN, DICHO DERECHO LO PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. “EL HOSPITAL” ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA, EN EL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE “EL HOSPITAL”, CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA FUNGIRÁ COMO REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SEXTA: ANTICIPOS. NO APLICA SÉPTIMA: FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO SIGUIENTE:

a) LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD QUINCENAL, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE SERÁN LOS DÍAS 15 Y 30 DE CADA MES O EL INMEDIATO ANTERIOR SI FUEREN FERIADOS, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; ANTE LA RESIDENCIA DE OBRA, PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES.

b) CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURGAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. LAS

c) ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “EL HOSPITAL” EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE LA OBRA Y SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN.

EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, QUE EFECTUARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, LOS DÍAS MIÉRCOLES Y VIERNES CON HORARIO DE 10:00 A 14:00 HORAS, UBICADO EN LA DR. MÁRQUEZ NO. 162, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL. SI "EL CONTRATISTA" NO PRESENTARE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES AL FINAL DE LA OBRA, "EL HOSPITAL" PROCEDERÁ A ELABORAR LAS MISMAS DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO. SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O LA LIQUIDACIÓN QUE "EL HOSPITAL" ELABORE EN ESTE SUPUESTO, TENDRÁ UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO LA ESTIMACIÓN O LA LIQUIDACIÓN PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "EL CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ QUE LA





39

ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN QUEDARÁ DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN. QUEDA BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA PRESENTACION OPORTUNA DE SUS ESTIMACIONES HABIDA CUENTA DE LA TEMPORALIDAD ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO “EL HOSPITAL” SOLO ESTARA OBLIGADO EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE CLAUSULA.

OCTAVA: SUBCONTRATACIÓN. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE “EL CONTRATISTA” NO PODRÁ SUBCONTRATAR, CEDER, TRASPASAR O ENAJENAR, TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO. NOVENA: GARANTÍAS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE SE AJUSTARÁ A LAS SIGUIENTES BASES: A) SE CONSTITUIRÁ FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS MEDIANTE PÓLIZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA, A FAVOR DE “EL HOSPITAL”. B) LA FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE A “EL CONTRATISTA” SE LE HUBIERA ADJUDICADO EL CONTRATO, SI TRANSCURRIDO EL PLAZO RESPECTIVO NO SE HUBIERA OTORGADO LA FIANZA, NO SE PROCEDERÁ A LA FORMALIZACIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO. PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. C) PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, TRES DÍAS NATURALES PREVIOS A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” A SU ELECCIÓN DEBERÁ: 1. CONSTITUIR FIANZA A FAVOR DE “EL HOSPITAL” POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS SERVICIOS. 2. PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS. 3. APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO, EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO. EN EL CASO DE QUE EL “EL CONTRATISTA” OPTE POR LA APORTACIÓN DE RECURSOS LÍQUIDOS EN FIDEICOMISOS, ESTOS DEBERÁN INVERTIRSE EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA. DÉCIMA: AJUSTE DE COSTOS. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESENTE CONTRATO, PACTADOS EN MONEDA NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ TAMBIÉN LOS ARTÍCULOS 135 Y 136 DE SU REGLAMENTO. POR LO QUE AMBAS PARTES CONVIENEN EN TOMAR COMO BASE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS AJUSTES DE COSTOS, LOS COSTOS DESGLOSADOS QUE SE SEÑALAN EN EL ANEXO "A", QUE ADJUNTÓ “EL CONTRATISTA” EN SU PROPOSICIÓN. CONFORME AL ARTÍCULO 56 DEL LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ SOLICITAR POR ESCRITO A "EL HOSPITAL”, EL AJUSTE DE COSTOS





40

CORRESPONDIENTE. TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTERIOR, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERÍODO DE QUE SE TRATE; PARA ÉSTOS CASOS SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. EL AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN MONEDA NACIONAL QUE INTERVIENEN EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO, SE REALIZARÁ CONFORME A LOS TÉRMINOS EXPRESOS DE LOS ARTÍCULOS 56, 57 FRACCIÓN III Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL HOSPITAL" PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES Y LOS PROGRAMAS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO CONVENIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERÁN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR SU CUENTA Y RIESGO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EXCEDENTES O COMPLEMENTARIOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL "EL HOSPITAL" NO TENDRÁ OBLIGACIÓN DE PAGAR LOS MISMOS, SALVO QUE EXISTA CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA A JUICIO DE "EL HOSPITAL", DE SER ASÍ "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ASENTAR EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE AUTORIZÓ DICHOS TRABAJOS Y LA FECHA CORRESPONDIENTE DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA DEL LUGAR DONDE SE REALICEN ESTOS, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO SEÑALE “EL HOSPITAL” Y TAMBIÉN ESTÁ OBLIGADO A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE “EL HOSPITAL” Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE LA MISMA, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL HOSPITAL" O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA ESTE FIN, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE “EL HOSPITAL” DE EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN, QUE A SU JUICIO CORRESPONDAN, UNA VEZ QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA CONSTITUIDA PARA ESTE EFECTO. IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER EN TODO O EN PARTE A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, EN CUYO SUPUESTO SE DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA DE "EL HOSPITAL". DÉCIMA TERCERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL. CUANDO EXISTA CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, "EL HOSPITAL" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, DEBIENDO PAGAR A "EL CONTRATISTA" PREVIA SOLICITUD, LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN ESCRITA DE "EL HOSPITAL" SOBRE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, DEBERÁ PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD DE PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES; DENTRO DE IGUAL PLAZO "EL HOSPITAL"





41

RESOLVERÁ SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN Y EN SU CASO CELEBRARÁ UN CONVENIO ENTRE “LAS PARTES”, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. UNA VEZ NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR A “EL HOSPITAL” EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE DICHA NOTIFICACIÓN, EL ENDOSO A LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, CON LA FINALIDAD DE QUE SIGA GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS DEL PRESENTE CONTRATO, DURANTE EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN; UNA VEZ LEVANTADA LA SUSPENSIÓN, “EL HOSPITAL” A TRAVÉS DE “EL CONTRATISTA”, INFORMARÁ A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN, DEBIENDO MODIFICARSE EL PRESENTE INSTRUMENTO EN LO REFERENTE AL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SI ES PROCEDENTE, EN EL AJUSTE DE COSTO, MONTO Y VIGENCIA DE LAS FIANZAS, EXHIBIENDO “EL CONTRATISTA” PARA TALES EFECTOS, EL ENDOSO RESPECTIVO DE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL REINICIO DE ACTIVIDADES, PARA QUE CONTINÚE GARANTIZANDO TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS CONVENIOS RESPECTIVOS EN CASO QUE LOS HUBIERE. DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. "EL HOSPITAL" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN CONTRACTUAL CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN CONTINUAR CON LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “EL HOSPITAL”, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS EN SU CASO, PARA TAL EFECTO PAGARÁ A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO Y LOS CONVENIOS RESPECTIVOS, EN SU CASO. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ SUSPENDER LA OBRA, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A "EL HOSPITAL", QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI “EL HOSPITAL” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. "EL HOSPITAL" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL ALGUNA, NI RESPONSABILIDAD DE NINGUNA ESPECIE, CON EL SOLO REQUISITO DE COMUNICAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS, LOS CUALES SE SEÑALAN EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA:

1. SI POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LO QUE ESTABLECE LA LEY Y EL REGLAMENTO DE LA MATERIA.

2. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL HOSPITAL”.

3. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR.

4. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE “EL HOSPITAL”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.





42

5. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES.

6. SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL HOSPITAL”.

7. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL HOSPITAL”.

8. SI NO DA A “EL HOSPITAL” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

9. SI CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD.

10. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO.

11. EN GENERAL POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSAL DE RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO CUANDO “EL HOSPITAL” HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO SE DETERMINE LA RESCISIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", "EL HOSPITAL" PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, PARA ELLO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE LA FECHA EN QUE SE RECIBA LA NOTIFICACIÓN ESCRITA DE LA RESCISIÓN, UN ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD Y DENTRO DE IGUAL PLAZO "EL HOSPITAL" RESOLVERÁ SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN CELEBRÁNDOSE A CONTINUACIÓN UN CONVENIO ENTRE “LAS PARTES”, EN EL QUE CONSTE UN ESTADO DE CUENTA DEL AVANCE Y VOLUMEN DE LAS OBRAS EJECUTADAS, IMPORTE DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, SU AMORTIZACIÓN Y ESTIMACIONES LIQUIDADAS. EN ESTOS CASOS LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEBERÁN SEGUIR VIGENTES DURANTE UN AÑO DESPUÉS DE LA RESCISIÓN, PARA RESPONDER DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA SURGIR A CARGO DE "EL CONTRATISTA" DURANTE ESTE TIEMPO. CUANDO “EL HOSPITAL” DETERMINE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y EN SU CASO, DE LOS CONVENIOS DERIVADOS DE ESTE INSTRUMENTO, “EL HOSPITAL” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN; A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, Y LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE RESULTEN DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE FORMULEN, ENTENDIÉNDOSE COMO TALES LAS QUE RESULTEN DEL FINIQUITO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS. PARA LO CUAL SE SEGUIRÁ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A. SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LOS HECHOS CONSTITUTIVOS QUE ORIGINAN EL(LOS) INCUMPLIMIENTO(S) AL CONTRATO PARA QUE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU NOTIFICACIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

B. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL HOSPITAL”

RESOLVERÁ, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE EN SU CASO SE HUBIEREN HECHO VALER POR “EL CONTRATISTA”.





43

C. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERÁ DARSE DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICÁRSELA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO POR EL INCISO “A” DE ESTA CLÁUSULA, UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, “EL HOSPITAL” PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR EL AVANCE EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS; EN LO QUE SE REFIERE A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA A “EL CONTRATISTA”, PA.RA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, ESTE SE OBLIGA A DEVOLVERLA A “EL HOSPITAL” EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES QUE REALIZARÁ “EL HOSPITAL” PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”. PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A “EL HOSPITAL” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO. SI “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, EL SALDO DE LOS ANTICIPOS NO REINTEGRADOS SE COMPUTARÁ POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL HOSPITAL”. DÉCIMA SEXTA: REUNIONES DE PREVISIÓN. “LAS PARTES” CONVIENEN EN REUNIRSE PERIÓDICAMENTE PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, QUE DE NINGUNA MANERA, IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ UN ACTA ENTRE “LAS PARTES” PARA DEJAR CONSTANCIA DE LOS RESULTADOS DE LA REUNIÓN. DÉCIMA SÉPTIMA: PENAS CONVENCIONALES. "EL HOSPITAL" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE AMPARAN ÉSTE CONTRATO SE ESTÉN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA LO CUAL "EL HOSPITAL" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS. "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN QUE SI NO EJECUTA LA OBRA CONFORME AL PROGRAMA MENSUAL APROBADO, SE LE APLICARÁ LA SANCIÓN DEL 1% (UNO POR CIENTO) MENSUAL SOBRE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LO QUE DEBIÓ EJECUTAR Y LO REALMENTE EJECUTADO, SIENDO ACUMULABLE ESTA SANCIÓN MIENTRAS NO SE SUBSANE EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SI AL EFECTUARSE LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DEL ERARIO FEDERAL, A TITULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL SIMPLE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA DE ACUERDO CON EL PROGRAMA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. SI EN EL TÉRMINO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA "EL CONTRATISTA" NO TERMINA LA OBRA, PAGARÁ A "EL HOSPITAL" EL 3 (TRES) AL MILLAR SOBRE EL MONTO DEL CONTRATO AÚN NO EJECUTADO EN ESA FECHA, POR CADA DÍA DE DEMORA EN QUE INCURRA HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, SALVO QUE ÉSTA OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS, A JUICIO DE "EL HOSPITAL". CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS, LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO CONVENIDO SEGÚN EL PROGRAMA DE OBRA, TODO GASTO QUE "EL HOSPITAL" EFECTÚE POR SUPERVISIÓN EXCEDENTE Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, SERÁN CON CARGO A "EL CONTRATISTA". EL IMPORTE DE ESTOS SERÁ, DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE "EL HOSPITAL" DEBA HACER A "EL CONTRATISTA".





44

ESTAS SANCIONES SE ESTIPULAN POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" Y SU MONTO SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE "EL HOSPITAL" DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. "EL HOSPITAL" VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA, CUANDO LOS TRABAJOS NO SE ENCUENTREN APEGADOS A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDIENDO A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SERÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERÁ SI "EL CONTRATISTA" CUMPLE A SATISFACCIÓN DE "EL HOSPITAL" CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL EVENTO "EL HOSPITAL", HARÁ AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN. LAS PENAS CONVENCIONALES MENCIONADAS ANTERIORMENTE EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. "EL HOSPITAL" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, ADEMÁS DE QUE LOS MISMOS HAYAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO. PARA TAL EFECTO "EL CONTRATISTA" NOTIFICARÁ A "EL HOSPITAL" MEDIANTE BITÁCORA Y POR ESCRITO, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTÁN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO, DENTRO DE ESTE PLAZO, REVISAR Y CONCILIAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES ENTRE “EL CONTRATISTA” Y “EL HOSPITAL”. “EL HOSPITAL” PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN DENTRO DE UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, LEVANTANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE DEBIENDO NOTIFICAR A “EL CONTRATISTA” LA FECHA PROGRAMADA PARA CELEBRAR EL ACTO SEÑALADO, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE PREVIAMENTE “EL CONTRATISTA” ENTREGUE EN EL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE “EL HOSPITAL”, LA FIANZA DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) CONTRA VICIOS OCULTOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RESERVÁNDOSE “EL HOSPITAL” EL DERECHO DE RECLAMAR POR SERVICIOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGO DE LO INDEBIDO. “EL HOSPITAL”, COMUNICARA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SEÑALADA PARA SU RECEPCIÓN A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBRE REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO. RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, “LAS PARTES” ELABORARAN DENTRO DE UN TÉRMINO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS. “EL HOSPITAL” Y “EL CONTRATISTA” PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁN OBSERVAR LO QUE SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 64, 65 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, Y 135, 136 137 Y 138 DE SU REGLAMENTO. "EL HOSPITAL" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. DÉCIMA NOVENA: SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA". EN LOS CASOS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS A "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A "EL HOSPITAL", EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS





45

NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN A "EL CONTRATISTA", PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, SI LOS HUBIERE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO, PAGARÁ A "EL HOSPITAL" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS DE MAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS DE CALENDARIO DESDE QUE VENCIÓ EL PLAZO DE SU REEMBOLSO HASTA LA FECHA EN QUE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL HOSPITAL". TRATÁNDOSE DE PAGOS QUE "EL HOSPITAL" CUBRA EN EXCESO A "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES SEGÚN LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; LOS RECARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL HOSPITAL". VIGÉSIMA: RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL HOSPITAL", EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, POR LO QUE ÉSTE ÚLTIMO EN FORMA EXPRESA SE LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE AL RESPECTO PUDIERA SURGIR. VIGÉSIMA PRIMERA: RECURSOS HUMANOS. PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PROPORCIONAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE ESTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN ATENCIÓN A QUE "EL CONTRATISTA" CUENTA CON PERSONAL CON LA EXPERIENCIA TÉCNICA NECESARIA, MATERIALES, EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA Y ELEMENTOS PROPIOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS. VIGÉSIMA SEGUNDA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. "EL HOSPITAL" A TRAVÉS DE EL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, EJERCERA EN TERMINOS DE EL ULTIMO PARRAFO DE LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EL DERECHO DE SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y DAR A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, ORDENE "EL HOSPITAL", MEDIANTE BITÁCORA, LA CUAL SERÁ APERTURADA POR EL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA EN SU CALIDAD DE RESIDENCIA DE OBRA DE “EL HOSPITAL”, MISMA QUE QUEDARÁ BAJO SU GUARDA Y CUSTODIA DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. ES FACULTAD DE "EL HOSPITAL" REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE “EL CONTRATISTA” VAYA A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.





46

VIGÉSIMA TERCERA: DESCUENTOS. "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES, SE LE HAGAN LAS DEDUCCIONES DEL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DESTINADO A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. VIGÉSIMA CUARTA: LEGISLACIÓN APLICABLE. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y EN LO NO PREVISTO SERÁ APLICABLE EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. VIGÉSIMA QUINTA: JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LA SOLUCIÓN DE CUALQUIER CONTROVERSIA DERIVADO DEL MISMO, “LAS PARTES” SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO LO RATIFICAN Y FIRMAN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DIA 05 DEL MES DE JULIO DE 2010.

POR EL “HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO” FEDERICO GÓMEZ.

POR EL “EL CONTRATISTA”

_______________________________________ LIC. ESTEBAN LOPEZ ESCORCIA. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

_____________________________________ REPRESENTANTE LEGAL.

TESTIGOS.

_______________________________________ ING. JOSÉ ALONSO PRIETO HERNÁNDEZ.

SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO.

__________________________________________ P.A. JAIME RODRIGUEZ MARTINEZ.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA.





47

ANEXO No. 1 1. ORIGINAL Y COPIA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y

FINANCIERA 1.1. PERSONAS FÍSICAS: 1.1.1. ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL PARA PAGO DEL I.S.R., ASÍ COMO LOS DOS ÚLTIMOS PAGOS PROVISIONALES. EN ADICIÓN A LO ANTERIOR, ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS ANALÍTICOS, CON INFORMACIÓN NO MAYOR A DOS MESES DE ANTIGÜEDAD, CON EL FIN DE COMPROBAR QUE SE CUENTA CON EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO DE $ 1.1.2. CÉDULA PROFESIONAL, CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE (ANVERSO Y REVERSO). 1.1.3. EN CASO DE QUE SEA UN REPRESENTANTE EL QUE FIRME LA OFERTA, PODER NOTARIAL EN EL CUAL SE LE OTORGUE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: a) PARA ACTOS DE DOMINIO. b) PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. c) PARA FIRMA DE PROPUESTAS. 1.2. PERSONAS MORALES: 1.2.1. ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL PARA PAGO DE I.S.R., ASÍ COMO ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL ÚLTIMO EJERCICIO, AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO EXTERNO EN PAPEL MEMBRETADO DEL MISMO. EN ADICIÓN A LO ANTERIOR, ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS ANALÍTICOS, CON INFORMACIÓN NO MAYOR A DOS MESES DE ANTIGÜEDAD, EXPEDIDOS POR CONTADOR PÚBLICO EXTERNO EN HOJA MEMBRETADA DEL MISMO, FIRMADOS Y ACOMPAÑADOS CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL, A FIN DE COMPROBAR QUE SE CUENTA CON EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO DE $ 1.2.2. ACTA CONSTITUTIVA Y SUS MODIFICACIONES. 1.2.3. PODER NOTARIAL OTORGADO AL FIRMANTE DE LA PROPUESTA, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, EN EL QUE SE LE OTORGUEN AL MENOS ALGUNA DE LAS SIGUIENTES FACULTADES PARA COMPROMETER AL PARTICIPANTE: a) PARA ACTOS DE DOMINIO. b) PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. c) PARA FIRMA DE PROPUESTAS. 1.2.4. CÉDULA PROFESIONAL, CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE (ANVERSO Y REVERSO) DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FIRMANTE DE LA PROPUESTA. 1.3. EN EL CASO DE QUE LA PERSONA QUE PRESENTE LA OFERTA NO SEA EL PARTICIPANTE Y NO CUENTE CON EL PODER NOTARIAL A QUE SE REFIEREN LOS PUNTOS 2.1.3. Ó 2.2.3., SEGÚN SEA EL CASO, PODRÁ ACUDIR AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS A PRESENTAR LAS PROPUESTAS DEL PARTICIPANTE, SIEMPRE QUE MUESTRE EN ESTE ACTO ORIGINAL Y COPIA (ANVERSO Y REVERSO) DE UNA IDENTIFICACIÓN, LA CUAL PODRÁ SER ALGUNA DE LAS SEÑALADAS EN EL PUNTO 2.1.2, ASÍ COMO CARTA PODER SIMPLE QUE CONTENGA AL MENOS ALGUNA DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: a) PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. b) PARA ASISTIR A PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN (LICITACIONES, INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO

MENOS TRES CONTRATISTAS). NOTA: TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL ORIGINAL CONTENIDA EN EL SOBRE NO. 1 (ORIGINALES) DEBERÁ IR ACOMPAÑADA DE UNA COPIA SIMPLE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA, LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SERÁN DEVUELTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE ABRAN LAS PROPUESTAS, UNA VEZ COTEJADOS, LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS SERÁ MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA.





48

ANEXO 02-T2 FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES (PERSONA FISICA O MORAL) DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS


HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ LIC. ESTEBAN LOPEZ ESCORCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PRESENTE:

ME REFIERO A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ___________________________, RELATIVA A: ______________________________________________________________________________________.

POR ESTE CONDUCTO, QUIEN SUSCRIBE, (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL

REPRESENTANTE LEGAL), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR CONDUCTO

DE (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA, O BIEN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA

MORAL), A QUIEN REPRESENTO, NO PARTICIPAN PERSONAS FISICAS O MORALES QUE SE

ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN

LOS TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR

PÚBLICO, ASI COMO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS, CON EL PROPOSITO DE EVADIR LOS EFECTOS DE LA INHABILITACIÓN, TOMANDO EN

CONSIDERACIÓN, ENTRE OTROS; ASI COMO TAMBIEN MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR

VERDAD DE NO ENCONTRARNOS EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE SE SEÑALAN EN EL

ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LO ANTERIOR PARA LOS FINES Y EFECTOS QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE,

______________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE





49

ANEXO 03-T2 CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL

NOMBRE DEL ASISTENTE: ______________________

SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS __________ DÍAS DEL MES DE _______ DEL 201_ A FAVOR DE: ______________________________________ PARA HACER CONSTAR QUE SE PRESENTO EL DÍA ANTES MENCIONADO A LAS _______ HORAS PARA PARTICIPAR EN LA VISITA AL SITIO DE OBRA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN NO. _____________ CUYO OBJETO ES LLEVAR A CABO LA ______________________________________________________________________.

EL INTERESADO HA CONSIDERADO EL MEDIO EN QUE DEBERÁ EJECUTAR LA OBRA Y HA TOMADO EN CUENTA CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUEDA AFECTAR LA REALIZACIÓN DE LA MISMA.


_______________________________________


ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL





50

ANEXO 4 –T8 ESTA CARTA DEBERÁ FORMULARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

LICITANTE.

MÉXICO, D.F. A ____DE _________ DEL 2012. HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ. DR. MÁRQUEZ No.162, COL. DOCTORES, MÉXICO D.F.

AT´N.- LIC. ESTEBAN LÓPEZ ESCORCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO EL MODELO DE CONTRATO Y EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN; ASÍ COMO LOS ALCANCES DE LOS MISMOS; LO ANTERIOR A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE INVITACIÓN No. HIMFGN INV-01/12 RELATIVOS A LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA, DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ., __________________ MÉXICO D.F. _________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN





51

ANEXO 04-T8

MODELO DE CONTRATO

Nº DE CONTRATO: ________________________ MONTO SIN IVA.: $_______________________

VIGENCIA: DEL __ DE __________ AL __ DE __________ DEL 2012

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Nº ______________ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, A QUIEN SE DENOMINARA "EL HOSPITAL" REPRESENTADO POR EL LIC. ESTEBAN LOPEZ ESCORCIA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA _____________________ REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ___________________, EN SU CARÁCTER DE ____________________, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", Y AMBOS EN SU CONJUNTO COMO “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I. DECLARA “EL HOSPITAL”: POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: I.1. QUE "EL HOSPITAL", DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1º Y 3° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL, 1º Y 14 DE LA LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES Y 5° DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE ES CONSIDERADO COMO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, EL CUAL TIENE POR OBJETO COADYUVAR AL FUNCIONAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, REALIZAR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, FORMAR Y CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD A LA POBLACIÓN INFANTIL HASTA LA ADOLESCENCIA DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL. I.2. QUE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCIÓN VII DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 19 FRACCIÓN IV Y 52, DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, EL LIC. ESTEBAN LOPEZ ESCORCIA, CUENTA CON PODER LEGAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 7480, LIBRO 107,FOLIO 20063 FECHA 9 DE FEBRERO DE 2009, PASADA ANTE LA FE DE LOS LICENCIADOS ALEJANDRO DOMÍNGUEZ GARCÍA VILLALOBOS Y JORGE ALFREDO DOMÍNGUEZ MARTINEZ, TITULARES DE LAS NOTARIAS PUBLICAS NUMEROS 236 Y 140, RESPECTIVAMENTE, DEL DISTRITO FEDERAL, ADEMAS CUENTA CON LA CAPACIDAD Y FACULTADES PARA CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA. ANEXO UNO. I.3. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE ESTE CONTRATO CON EL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN NÚMERO 1 (DOS) DE 06 DE MAYO DE 2010, BAJO LA PARTIDA PRESUPUESTAL 6108 RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA”. DOCUMENTO QUE FORMA PARTE DE ESTE INSTRUMENTO Y SE AGREGA AL MISMO COMO ANEXO DOS. I.4. QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROSEDIMEINTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS No: HIMFG-INV-SOP-01/12 , DE FECHA ___ DE___________ DEL 2012. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA





52

I.5. QUE PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN LA CALLE DE DR. MÁRQUEZ NO. 162, COL. DOCTORES, DELEGACION CUAUHTÉMOC, C.P. 06720, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL Y CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES HIM871203BS0, DOCUMENTO QUE SE AGREGA AL PRESENTE COMO ANEXO TRES. II. DECLARA EL CONTRATISTA:

II.1. QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE ACUERDO A LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA Nº _____, DE FECHA __ DE __________ DE ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO Nº _, LIC. _____________________, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DF. E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FOLIO MERCANTIL NO. ______ DE FECHA __ DE __________ DE ____. DOCUMENTO QUE SE AGREGA AL PRESENTE INSTRUMENTO COMO ANEXO

II.2. QUE LAS FACULTADES QUE TIENE PARA REPRESENTAR A "EL CONTRATISTA", LE FUERON OTORGADAS AL TENOR DE LA ESCRITURA PÚBLICA Nº ______ DE FECHA __ DE __________ DE ____, DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PÚBLICA Nº __ A CARGO DEL C. LIC. ___________________, FACULTADES QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI LIMITADAS EN FORMA ALGUNA.

II.3. QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN, CAPACIDAD TÉCNICA Y RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA CON EL SIGUIENTE REGISTRO: R.F.C: ___________________, I.M.S.S: __________________.

II.4. QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL EN ____________________, COL. ___________, DELEGACIÓN __________, MÉXICO, DF., C.P. _____, TEL. _______, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.5. QUE HA VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRÁN DE EJECUTARSE LAS OBRAS, PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL ÁREA Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

II.6. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 4 DE ENERO DEL 2000, ASÍ COMO SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE JULIO DEL 2005, Y REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, QUE SE SEGUIRÁN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, QUE CONOCE LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO TODAS LAS LEYES APLICABLES, QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENTREGARON DURANTE EL PROCESO DE LA LICITACIÓN EN SU CASO COMO SON: EL PROYECTO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O PARTICULARES PARA LA CONSTRUCCIÓN, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, SE ANEXAN PARA FORMAR PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y LAS DEMÁS NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL HOSPITAL" ENCARGA A "EL CONTRATISTA" : __________________________, DOMICILIO SEÑALADO EN EL NUMERAL I.3 DE LAS DECLARACIONES, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA “EL HOSPITAL” HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN EL PUNTO NÚMERO II.6.DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLÁUSULAS.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ _________ (___________________ PESOS __/100 MN.) Y LA CANTIDAD ADICIONAL DE $ __________





53

(___________________ PESOS __/100 MN.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE IMPORTA UN MONTO TOTAL DE $ __________ (____________________PESOS __/100 MN.) POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PERO EL MONTO FINAL SERÁ EL DETERMINADO POR LAS CANTIDADES DE OBRA REALMENTE EJECUTADAS, MULTIPLICADAS POR LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIGNADOS EN EL PRESUPUESTO ANEXO A ESTE CONTRATO. MONTO QUE SOLO PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO EXISTAN RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

TERCERA.- VIGENCIA.- CONVIENEN LAS PARTES EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL ___________DE ______________ DE 2012 AL DÍA_____ DE ____________ DE 2012, PERÍODO EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE LA OBRA. LOS PLAZOS PARA VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DE LOS MISMOS SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA DE ESTE CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PARTES PRETENDAN PRORROGAR, DIFERIR O MODIFICAR LA VIGENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, SE OBLIGAN A FORMALIZAR LA ACCIÓN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ORDENA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL HOSPITAL" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CON EL OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA, SEÑALADA EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE. EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE "EL HOSPITAL" PRORROGARÁ EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE QUEDARÁ DE MANIFIESTO EN UN CONVENIO.

QUINTA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE LA CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. DICHO SUPERINTENDENTE DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE “EL HOSPITAL”, EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. DE LA MISMA MANERA INFORMARÁ DE LOS SUPERVISORES QUE ESTARÁN A CARGO DEL MISMO.

CUALQUIER ORDEN DADA AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE “EL HOSPITAL”, SE CONSIDERARÁ TRANSMITIDA DIRECTAMENTE A “ EL CONTRATISTA”.

EL SUPERINTENDENTE DE OBRA DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES, SIN DETRIMENTO DE CUALQUIER OTRA QUE LE CORRESPONDA, ASÍ MISMO DEBERÁ:

A) CONTAR CON CÉDULA PROFESIONAL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE ARQUITECTO, INGENIERO O SIMILAR.

B) PROPORCIONAR SU NOMBRE, DOMICILIO Y TELÉFONOS DONDE SE LE PUEDA LOCALIZAR.

C) VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO PACTADO EN EL CONTRATO, ASÍ COMO A LAS ÓRDENES DE “EL HOSPITAL” A TRAVÉS DE SU SUPERVISIÓN INTERNA.

D) ESTAR AUTORIZADO PARA FIRMAR EN NOMBRE DE “EL CONTRATISTA” LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO OFICIAL QUE SE GENERE.

E) ASISTIR DIARIAMENTE A LA OBRA Y HASTA SU TERMINACIÓN EN EL HORARIO, QUE SE ESTABLEZCA DE COMÚN ACUERDO, EL CUAL DEBERÁ QUEDAR REGISTRADO EN LA BITÁCORA DE OBRA.

F) LLEVAR CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DESIGNADO POR “EL HOSPITAL”, LA BITÁCORA DE OBRA, QUE REGISTRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONCERTADAS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, Y QUE CONSTITUYE EL INSTRUMENTO QUE PERMITE A LOS ÓRGANOS DE CONTROL, VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MOTIVO POR EL CUAL SE DEBE CONSIDERAR QUE DICHA BITÁCORA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO.

PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y/O SUPERVISORES, “EL CONTRATISTA” CONTARÁ CON UN PLAZO DE 10 DÍAS ANTERIORES, PARA HACER DEL





54

CONOCIMIENTO DE “EL HOSPITAL”, EL CAMBIO EN CUESTIÓN; “EL HOSPITAL”, SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO, LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

SEXTA.- ANTICIPOS.- NO APLICA

SÉPTIMA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO SIGUIENTE:

A) LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD SEMANAL “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE “LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA” DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE SERÁN LOS DÍAS 15 Y 30 DE CADA MES O EL INMEDIATO ANTERIOR SI FUEREN FERIADOS, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; EN LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES

B) CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “ELHOSPITAL” EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE LA OBRA Y SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN.

EL LUGAR DE PAGO SERÁ EN LA CAJA DE LA TESORERÍA DE “EL HOSPITAL”, UBICADA EN LA DIRECCIÓN SEÑALADA EN LAS DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

OCTAVA.- LIQUIDACIÓN DE ESTIMACIONES.- SI "EL CONTRATISTA" NO PRESENTARE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES AL FINAL DE LA OBRA, "EL HOSPITAL" PROCEDERÁ A ELABORAR LAS MISMAS DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO. SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O LA LIQUIDACIÓN QUE "EL HOSPITAL" ELABORE EN ESTE SUPUESTO, TENDRÁ UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO LA ESTIMACIÓN O LA LIQUIDACIÓN PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "EL CONTRATISTA" NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ QUE LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN QUEDARÁ DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN.

NOVENA.- GARANTÍAS.-

A) PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIESE RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, UNA PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE “EL HOSPITAL”, POR UN IMPORTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

B) PARA GARANTIZAR EL BUEN USO DEL ANTICIPO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIESE RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, UNA PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE “EL HOSPITAL”, POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

C) GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.





55

PARA GARANTIZAR POR UN PLAZO DE DOCE MESES EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” A SU ELECCIÓN PODRÁ CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, O BIEN APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISOS DEBERÁN INVERTIRSE EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA.

“EL CONTRATISTA” EN SU CASO, PODRÁ RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE “EL HOSPITAL” PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE PUNTO.

LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FORMAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL HOSPITAL”.

D) GARANTÍA POR MODIFICACIÓN DE CONTRATO, EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PARTES PRETENDAN DIFERIR O MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, SE OBLIGAN A FORMALIZAR LA ACCIÓN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ORDENA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A PRESENTAR FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL(LOS) CONVENIO(S) POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONVENIO.

DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- PARA EFECTOS DE AJUSTE DE COSTOS, LAS PARTES SE SUJETARÁN A LO SIGUIENTE:

LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS AÚN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 56, 57 FRACCIÓN II Y 58 DE “LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA” Y EN EL CAPÍTULO QUINTO SECCIONES I Y II Y EN LO PARTICULAR EL ARTÍCULO 148 DEL REGLAMENTO.

DÉCIMA PRIMERA.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "EL HOSPITAL" PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO MEDIANTE COMUNICADO POR ESCRITO HECHO AL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO SERÁN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR SU CUENTA Y RIESGO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EXCEDENTES O COMPLEMENTARIOS NO CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL "EL HOSPITAL" NO TENDRÁ OBLIGACIÓN DE PAGAR LOS MISMOS, SALVO QUE EXISTA CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA A JUICIO DE "EL HOSPITAL", DE SER ASÍ "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ASENTAR EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE AUTORIZÓ DICHOS TRABAJOS Y LA FECHA CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, TAMBIÉN ESTÁ OBLIGADO A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD





56

ESTABLECIDAS EN EL MISMO Y DEMÁS INDICACIONES QUE EN SU CASO EMITA "EL HOSPITAL" Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE LA MISMA, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL HOSPITAL" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL HOSPITAL".

DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- CUANDO EXISTA CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA "EL HOSPITAL" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, DEBIENDO PAGAR A "EL CONTRATISTA" PREVIA SOLICITUD, LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN ESCRITA DE "EL HOSPITAL" SOBRE LA SUSPENSIÓN, DEBERÁ PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD DE PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES; DENTRO DE IGUAL PLAZO "EL HOSPITAL" RESOLVERÁ SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN Y CELEBRARA CONVENIO ENTRE AMBAS PARTES.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN, DEBIENDO MODIFICARSE EN LO REFERENTE AL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SI ES PROCEDENTE, EN EL AJUSTE DE COSTO Y MONTO DE LAS FIANZAS.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL HOSPITAL" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN CONTRACTUAL CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, PARA TAL EFECTO PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ SUSPENDER LA OBRA, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A "EL HOSPITAL", QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL HOSPITAL" PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL ALGUNA, NI RESPONSABILIDAD DE NINGUNA ESPECIE, CON EL SOLO REQUISITO DE COMUNICAR SU DESICIÓN POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, CUANDO OCURRAN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

a. SI POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LO QUE ESTABLECE “LA LEY” Y “EL REGLAMENTO”.

b. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL HOSPITAL”.

c. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR.

d. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE “EL HOSPITAL”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

e. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES.

f. SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL HOSPITAL”.





57

g. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL HOSPITAL”.

h. SI NO DA A “EL HOSPITAL” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

i. SI CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD.

j. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO.

NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO CUANDO “EL HOSPITAL” HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN GENERAL POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

CUANDO SE DETERMINE LA RESCISIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", "EL HOSPITAL" PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, PARA ELLO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE LA FECHA EN QUE SE RECIBA LA NOTIFICACIÓN ESCRITA DE LA RESCISIÓN, UN ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD Y DENTRO DE IGUAL PLAZO "EL HOSPITAL" RESOLVERÁ SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN CELEBRÁNDOSE A CONTINUACIÓN UN CONVENIO ENTRE LAS PARTES, EN EL QUE CONSTE UN ESTADO DE CUENTA DEL AVANCE Y VOLUMEN DE LAS OBRAS EJECUTADAS, IMPORTE DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, SU AMORTIZACIÓN Y ESTIMACIONES LIQUIDADAS. EN ESTOS CASOS LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEBERÁN SEGUIR VIGENTES DURANTE UN AÑO DESPUÉS DE LA RESCISIÓN, PARA RESPONDER DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA SURGIR A CARGO DE "EL CONTRATISTA" DURANTE ESTE TIEMPO.

DÉCIMA SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN ESTABLECER EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) "EL HOSPITAL" NOTIFICARA A "EL CONTRATISTA" EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO DEL CONTRATO, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN.

B) DENTRO DEL TERMINO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ DE PRESENTAR UN ESCRITO DE CONTESTACIÓN DONDE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

C) "EL HOSPITAL" TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, O DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONTESTACIÓN DE ÉSTE, PROCEDERÁ A ANALIZAR LAS DEFENSAS O JUSTIFICACIONES ADUCIDAS Y EMITIRÁ SU RESOLUCIÓN DECLARANDO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO O DEJANDO INEXISTENTE EL PROCEDIMIENTO.

D) SI RESULTASE PROCEDENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, "EL HOSPITAL" ESTABLECERÁ LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA", APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN; EN ESTE FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HUBIESEN EJECUTADO, QUE SE ENCUENTRAN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS POR "EL HOSPITAL", HECHO LO ANTERIOR SE HARÁN EFECTIVAS, EN LO PROCEDENTE, LAS GARANTÍAS OTORGADAS POR "EL CONTRATISTA".





58

DÉCIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL HOSPITAL" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR QUE LAS OBRAS DE ÉSTE CONTRATO SE ESTÉN SUPERVISANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA LO CUAL "EL HOSPITAL" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE EN QUE SI NO EJECUTA LA OBRA CONFORME AL PROGRAMA MENSUAL APROBADO, SE LE APLICARÁ LA SANCIÓN DEL 1% (UNO) MENSUAL SOBRE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LO QUE DEBIÓ EJECUTAR Y LO REALMENTE EJECUTADO (DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA MENSUAL APROBADO), SIENDO ACUMULABLE ESTA SANCIÓN MIENTRAS NO SE SUBSANE EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SI EN EL TÉRMINO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA "EL CONTRATISTA" NO TERMINÓ LA OBRA, PAGARÁ A "EL HOSPITAL" EL 3 (TRES) AL MILLAR SOBRE EL MONTO DEL CONTRATO AÚN NO EJECUTADO EN ESA FECHA, POR CADA DÍA DE DEMORA EN QUE INCURRA HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, SALVO QUE ÉSTA OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS, A JUICIO DE "EL HOSPITAL".

CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS, LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO CONVENIDO SEGÚN EL PROGRAMA DE OBRA, TODO GASTO QUE "EL HOSPITAL" EFECTÚE POR SUPERVISIÓN EXCEDENTE Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, SERÁN CON CARGO A "EL CONTRATISTA". EL IMPORTE DE ESTOS SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE "EL HOSPITAL" DEBA HACER A "EL CONTRATISTA".

ESTAS SANCIONES SE ESTIPULAN POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" Y SU MONTO SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE FORMULEN, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE "EL HOSPITAL" DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

"EL HOSPITAL" VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA, CUANDO LOS TRABAJOS NO SE ENCUENTREN APEGADOS A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDIENDO A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SERÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERÁ SI "EL CONTRATISTA" CUMPLE A SATISFACCIÓN DE "EL HOSPITAL" CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL EVENTO "EL HOSPITAL", HARÁ AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

DÉCIMA OCTAVA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "EL HOSPITAL" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, ADEMÁS DE QUE LOS MISMOS HAYAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO. PARA TAL EFECTO "EL CONTRATISTA" NOTIFICARÁ A "EL HOSPITAL" POR ESCRITO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTÁN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES.

UNA VEZ CONSTADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL HOSPITAL" REALIZARA SU VERIFICACIÓN DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA DESPUÉS PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGO INDEBIDO. QUE SE INCORPORARAN AL FINIQUITO CORRESPONDIENTE Y QUE DEBERÁ ESTAR ELABORADO DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

“EL HOSPITAL”, COMUNICARA A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SEÑALADA PARA SU RECEPCIÓN A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBRE REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO.

“EL HOSPITAL” Y “EL CONTRATISTA” PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁN OBSERVAR LO QUE SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 64, 65 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, Y 135, 136, 137 Y 138 DE “EL REGLAMENTO”.





59

"EL HOSPITAL" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DÉCIMA NOVENA.- SALDOS A CARGO DE "EL CONTRATISTA".- EN LOS CASOS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS A "EL CONTRATISTA", SE REINTEGRARA A "EL HOSPITAL", EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIÓN A "EL CONTRATISTA", PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO SI LOS HUBIERE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO, PAGARÁ A "EL HOSPITAL" GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, TRATÁNDOSE DE PRORROGA EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS DE MAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS DE CALENDARIO DESDE QUE VENCIÓ EL PLAZO DE SU REEMBOLSO HASTA LA FECHA EN QUE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL HOSPITAL".

TRATÁNDOSE DE PAGOS QUE "EL HOSPITAL" CUBRA EN EXCESO A "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES SEGÚN LA TASA ESTABLECIDA POR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LOS CASOS DE PRORROGA DE CRÉDITOS FISCALES; LOS RECARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL HOSPITAL".

VIGÉSIMA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL HOSPITAL", EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, POR LO QUE ÉSTE ÚLTIMO EN FORMA EXPRESA SE LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE AL RESPECTO PUDIERA SURGIR.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RECURSOS HUMANOS.- PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PROPORCIONAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE ESTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN ATENCIÓN A QUE "EL CONTRATISTA" CUENTA CON PERSONAL CON LA EXPERIENCIA TÉCNICA NECESARIA, MATERIALES, EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA Y ELEMENTOS PROPIOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- "EL HOSPITAL" A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y DAR A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "EL HOSPITAL".

ES FACULTAD DE "EL HOSPITAL" REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.





60

VIGÉSIMA TERCERA.- DESCUENTOS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DESTINADO A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

VIGÉSIMA CUARTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EN LO NO PREVISTO SERÁ APLICABLE EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

VIGÉSIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS _____ DÍAS DEL MES DE ______________ DE 2012

}

POR “EL HOSPITAL" POR ”EL CONTRATISTA"

LIC. ESTEBAN LOPEZ ESCORCIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

__________________________________ _REPRESENTANTE LEGAL





61

ANEXO 05 DOCUMENTO T-13

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO

FORMATO PARA LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD


LIC. ESTEBAN LOPEZ ESCORCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE:

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS HIMFG-INV-01/12RELATIVA A: LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN. POR ESTE CONDUCTO, QUIEN SUSCRIBE, SR. (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL), DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA, O BIEN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL), A QUIEN REPRESENTO, SE ABSTENDRÁ POR SI MISMA O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DE ESTE PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE LE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. LO ANTERIOR PARA LOS FINES Y EFECTOS QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE,

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE





62

ANEXO 06 DOCUMENTO E-1

(DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MECANOGRAFIADO A MAQUINA O EN COMPUTADORA, RESPETANDO TOTALMENTE SU REDACCION)

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN FECHA:

LIC. ESTEBAN LOPEZ ESCORCIA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PRESENTE:

ME REFIERO A LA INVITACION DE FECHA __ DE ____________ DE 2012 No. __________________, RELATIVA A: ________________________________________________. SOBRE EL PARTICULAR, POR MI PROPIO DERECHO COMO ________________________ DE LA EMPRESA, ____________________________________ CON DOMICILIO EN: _________________ _______________________________, MANIFIESTO A USTED LO SIGUIENTE:

OPORTUNAMENTE SE RECOGIERON LAS BASES DE LA INVITACION Y HE TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS REQUISITOS A LAS QUE SE SUJETARÁ Y CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS.

ACEPTO ÍNTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL CITADO DOCUMENTO, EL QUE PARA TAL EFECTO DEVUELVO DEBIDAMENTE FIRMADO EN SU TOTALIDAD, POR EL SUSCRITO.

ASÍ MISMO, LE EXPRESO QUE CONOZCO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS APLICABLES, QUE ACEPTO QUE TALES DISPOSICIONES RIGEN EN LO CONDUCENTE, RESPECTO A LA INVITACION INDICADA Y DEMÁS ACTOS QUE DE ELLA SE DERIVEN, IGUALMENTE COMUNICO A USTED QUE CONOCEMOS LAS NORMAS Y LAS ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO A PRESTAR.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, LE INFORMO A USTED QUE EL MONTO DE MI PROPOSICIÓN ES DE $________ (_______________________________________ MN.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ME COMPROMETO REGRESAR DEBIDAMENTE CONTESTADA LA ENCUESTA DE TRANSPARENCIA QUE SE ENTREGA CON ESTAS BASES AL FINAL DE LA INVITACION, Y ACEPTO CONOCER QUE LA OMISIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE ESTE FORMATO POR PARTE DE MI REPRESENTADA, NO SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

ME COMPROMETO A FIRMAR EL CONTRATO QUE SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE NOS DIO A CONOCER Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE DETALLAN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE ANEXO EN MI PROPUESTA, DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE NOS SEA COMUNICADO EL FALLO EN EL CASO DE SER ADJUDICADO.

ACEPTO QUE EN CASO DE QUE ME SEA ADJUDICADO EL CONTRATO Y NO LO FIRME O NO PRESENTE LAS GARANTÍAS SOLICITADAS, DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTIPULADO, ME HARÉ ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

QUE LA COMPENSACIÓN TOTAL POR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE QUE SE TRATA LA PRESENTE INVITACION ESTARÁ INTEGRADA CON LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ASENTADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO, A LAS CANTIDADES DE TRABAJO REALMENTE EJECUTADAS Y TERMINADAS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO.

ASÍ MISMO, MANIFIESTO A USTEDES QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO, MI REPRESENTANTE TÉCNICO O SUPERINTENDENTE, SERÁ EL C._______ _________________________________ CON CÉDULA PROFESIONAL Nº _________ EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.


___________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE





63


ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO OBRA:

CONCURSO Nº :

EMPRESA : LOCALIZACIÓN:

CLAVE: Fecha: México, DF. a de de 2010

CONCEPTO :

PRECIO 1.1.1.1.1.1.1.1.1 COSTO

UNIDAD CANTIDAD UNITARIO DIRECTO

MATERIALES:

COSTO MATERIALES

MANO DE OBRA:

COSTO MANO DE OBRA

MAQUINARIA HERRAMIENTA Y EQUIPO:

COSTO MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

1.1.1.1.1.1.1.1.2 OBSERVACIONES 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2 R E S U M E N

COSTO DIRECTO = (CD) $

INDIRECTO = CI = ( % x CD) $

FINANCIAMIENTO = CF = % x (CD + CI) $

UTILIDAD = CU = % x (CD + CI + CF) $

SUBTOTAL = S = SUMA (CD+CI+CF+CU) $

1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 3 CARGOS ADICIONALES = (CADIC) = $

FIRMA DEL REPRESENTANTE PRECIO UNITARIO = S+(CADIC) $





64

ANEXO 8

DOCUMENTO E-3 TABULADOR DE SALARIOS

DATOS BÁSICOS DE COSTO DE MANO DE OBRA Salario mínimo general $

Nº

CATEGORIA

SALARIO DIARIO NOMINAL

FACTOR DE SALARIO REAL

SALARIO REAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE. FIRMA





65


COSTOS INDIRECTOS

FACTORES DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA $

CONCEPTO IMPORTE POR CIENTO

PARCIAL ACUMULADO 1.- COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION CENTRAL

$ a.1) DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTA $ a.2) SERVICIOS $ a.3) GASTOS DE OFICINA $ a.4) SEGUROS Y FIANZAS $ SUMA ADMINISTRACION CENTRAL $ ADMINISTRACION DE CAMPO

b.1) HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES $ b.2) DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTA $ b.3) SERVICIOS $ b.4) FLETES Y ACARREOS $ b.5) GASTOS DE OFICINA $ b.6) TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES $ SUMA ADMINISTRACION DE CAMPO $ c) SEGUROS Y FIANZAS. c.1) SEGUROS Y FIANZAS $ $ COSTO TOTAL DE INDIRECTOS $ % IND. = CI / CD CI = COSTO TOTAL DE INDIRECTOS CD = COSTO DIRECTO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA





66

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

LISTADO DE COSTO INDIRECTO IMPORTES POR ADMINISTRACION

IMPORTE

CONCEPTO CENTRAL OBRA IMP. $ TOT. % HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 1.- Personal directivo 2.- Personal técnico 3.- Personal administrativo 4.- Personal en tránsito 5.- Cuota patronal de seguro social e imp. adic. sobre remuneraciones pagadas para los conceptos 1 a 4 6.- Pasajes y viáticos 7.- Consultores y asesores

(SUBTOTALES) DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS 1.- Edificios y locales 2.- Locales de mantenimiento y guarda 3.- Bodegas 4.- Instalaciones generales 5.- Muebles y enseres 6.- Depreciación o renta y Operación de vehículos

(SUBTOTALES) SERVICIOS 1.- Consultores, asesore, servicios y laboratorios 2.- Estudios de investigación (SUBTOTALES)

Nombre del Representante. Firma





67

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS

LISTADO DE COSTO INDIRECTO IMPORTES POR ADMINISTRACION

IMPORTE

CONCEPTO CENTRAL OBRA IMP. $ TOT. % FLETES Y ACARREOS 1.- De campamentos 2.- De plantas y elementos para instalaciones 3.- De mobiliario

(SUBTOTALES) GASTOS DE OFICINA 1.- Papelería y útiles de escritorio 2.- Correos, teléfonos, telégrafos, radio 3.- Situación de fondos 4.- Copias y duplicados 5.- Luz, gas y otros consumos 6.- Gastos de concursos

(SUBTOTALES) TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 1.- Montajes y desmantelamiento de equipo

(SUBTOTALES)

SEGUROS Y FIANZAS 1.- Primas por seguros 2.- Primas por fianzas

(SUBTOTALES)

Nombre del Representante. Firma





68

ANEXO 10

DOCUMENTO E-5 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

INVITACION Nº PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DEL HOSPITAL

OBRA:

HOJA: FECHA INICIO

FECHA TERMINO

PERIODO EJECUCION

PARTIDA

MESES

IMPORTE $

1 2 3 4 5 TOTAL

MONTO PARCIAL

MONTO ACUMULADO

% MENSUAL

% ACUMULADO





69

DOCUMENTO E-5-a

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO


OBRA:

HOJA: FECHA INICIO

FECHA TERMINO

PERIODO EJECUCION

CATEGORIA

MESES

IMPORTE $

1 2 3 4 5 TOTAL

MONTO PARCIAL

MONTO ACUMULADO

% MENSUAL

% ACUMULADO

______________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE





70

DOCUMENTO E-5-b

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO


OBRA:

HOJA: FECHA INICIO

FECHA TERMINO

PERIODO EJECUCION

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

MESES

IMPORTE $

1 2 3 4 5 TOTAL

MONTO PARCIAL

MONTO ACUMULADO

______________________________






71

DOCUMENTO E-5-c

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES


OBRA:

HOJA: FECHA INICIO

FECHA TERMINO

PERIODO EJECUCION

MATERIAL

MESES

IMPORTE $

1 2 3 4 5 TOTAL

MONTO PARCIAL

MONTO ACUMULADO

______________________________






72


CATALOGO DE CONCEPTOS PARTIDA N. 01.

CONCEPTO DE SERVICIO UNIDA P.U CANTIDAD

1.1 COORDINADOR DE SUPERVISION 1 1.2 SUPERVISOR DE OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA 1 1.3 SUPERVISOR DE INSTALACIONES

1

1.6 TOPOGRAFO 1

1.7 AUXILIAR DE SUPERVISION (OBRA CIVIL Y ARQ) 1 1.8 AUXILIAR DE SUPERVISION 2 1.9 AUXILIAR DE SUPERVISION 3 (INST HID,SANIT Y ESP 3 LAS TRES PARTIDAS PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA SON ACTIVIDADES PREVIAS, INMERSAS Y FINIQUITO





73

ANEXO 12

DOCUMENTO T-9 ESPECIFICACIONES GENERALES

1. LAS ESPECIFICACIONES QUE DEBERÁN TENER PRESENTES AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA ECONÓMICA Y QUE SE APLICARAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SON:

a) LAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD

b) LAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

c) LAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN TERRACERÍAS

d) EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL

e) LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DEL DF.

f) LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS PARA LA FABRICACIÓN, MANEJO, COLOCACIÓN Y MUESTREO DE LOS INSUMOS TALES COMO CEMENTANTES, ACERO, AGREGADOS, MATERIAL ELÉCTRICO, MATERIAL HIDROSANITARIO, ADITIVOS, ETC.

g) LAS DEL AMERICAN CONCRETE INSTITUTE

2. LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS COMPRENDERÁN TODOS LOS CARGO INHERENTES A SU EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES PRECISADAS EN EL PUNTO ANTERIOR Y SE PAGARAN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y A LOS ALCANCES PRECISADOS EN LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO, DESTACANDO LO SIGUIENTE A TITULO ENUNCIATIVO MAS NO LIMITATIVO:

a) MATERIALES:

1. COSTO PROPIO DE LOS MATERIALES

2. FLETE AL SITIO DE LA OBRA INCLUYENDO MANIOBRAS DE CARGAS Y DESCARGAS.

3. DESPERDICIOS POR MANEJO Y UTILIZACIÓN.

4. MATERIALES DE CONSUMO

5. ALMACENAJE.

MANO DE OBRA:

1. VIGILANCIA PARA OBRA EN PROCESO, Y/O EN CASO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL, LA CUAL SERÁ AFECTADA EN FORMA PROPORCIONAL POR SU INDIRECTO.

2. LOS CARGOS DE SEGURIDAD E HIGIENE

3. LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL OBRERO DEBERÁN CUBRIR TODAS LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LAS IMSS Y EN SU CASO, LAS QUE EXIJAN LAS AUTORIDADES LOCALES Y AGRUPACIONES SINDICALES.

c) HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

1. HERRAMIENTA DE MANO.

2. HERRAMIENTA MECÁNICA Y/O ELECTROMECÁNICA

3. HERRAMIENTA ESPECIAL





74

4. CUANDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS SE SEÑALE LA MARCA Y/O MODELO DE ALGÚN PRODUCTO ES PARA COMPLEMENTAR LA ESPECIFICACIÓN Y CALIDAD REQUERIDA DEL PRODUCTO, PUDIENDO SER SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.

5. ÚNICAMENTE SE EXCLUIRÁ EL SUMINISTRO DE MATERIALES CUANDO EXPRESAMENTE SE SEÑALE CON EL CONCEPTO “COLOCACIÓN”.

6. LOS SERVICIOS QUE SE REQUERIRÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS TALES COMO AGUA, DRENAJE, ENERGÍA ELÉCTRICA, ACCESOS, SERÁN PROPORCIONADOS POR EL HOSPITAL.

7. PARA LOS TRABAJOS DE REESTRUCTURACIÓN, REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN DE EL HOSPITAL, LA EMPRESA LICITANTE DEBERÁ CONTEMPLAR DENTRO DEL ANÁLISIS DE SUS PRECIOS UNITARIOS, EL GRADO DE DIFICULTAD QUE REPRESENTAN LOS TRABAJOS POR ENCONTRARSE EN FUNCIONAMIENTO LAS INSTALACIONES, LA PERDIDA DE TIEMPO POR LIBRANZA Y EN SU CASO JORNADAS DE TRABAJO NOCTURNAS O EXTRAORDINARIAS.

8.

9. DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

1.- DISPOSICIONES GENERALES

1.1 EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE POR OBJETO ESTABLECER CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS.

1.2 EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR Y HACER QUE TODOS LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE SE MENCIONAN EN ESTE ANEXO.

1.3 EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A SEGUIR LOS LINEAMIENTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE EN MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS CONSTRUCCIONES, SEÑALEN LAS LEYES Y REGLAMENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD, Y LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

1.4 EL HOSPITAL Y EL CONTRATISTA CONVIENEN EN FORMAR UNA COMISIÓN INTEGRADA POR UN REPRESENTANTE DE CADA UNO DE ELLOS, LA QUE VIGILARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE POR PARTE DE LA EMPRESA Y DE LOS TRABAJADORES, ASÍ COMO ORIENTAR E INSTRUIR A ESTOS EN LA MATERIA, DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

1.5 MENSUALMENTE LA RESIDENCIA DE SUPERVICION REVISARA LOS ELEMENTOS Y DISPOSICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE SE HAYAN ESTABLECIDO ELABORANDO UN INFORME DE EVALUACIÓN. EN BASE A LOS RESULTADOS DE ESTA EVALUACIÓN SE APLICARAN, CUANDO PROCEDA, LAS MULTAS O RETENCIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

2.- SEGURIDAD

A ) AL INDIVIDUO

2.1 EL CONTRATISTA PROPORCIONARA CASCO DE PROTECCIÓN QUE CUMPLA CON LAS NORMAS OFICIALES A TODO EL PERSONAL EN LA OBRA INDEPENDIENTEMENTE DEL ÁREA EN QUE LABORE, ASÍ COMO A LOS VISITANTES.





75

2.2. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA ANTEOJOS DE SEGURIDAD O CARETAS AL PERSONAL QUE INTERVENGA EN AQUELLOS TRABAJOS EN LOS QUE EXISTA RIESGO POR PARTÍCULAS PROYECTADAS O POR RADIACIONES, TALES COMO SOLDADURA CORTE Y ESMERILADO.

2.3 EL CONTRATISTA PROPORCIONARA GUANTES DE CARNAZA DE USO RUDO AL PERSONAL QUE EFECTUÉ MANEJO DE MATERIALES, PUNZO CORTANTES, ABRASIVOS O ANFRACTUOSOS.

2.4 EL CONTRATISTA PROPORCIONARA GUANTES Y BOTAS ADECUADAS AL PERSONAL QUE INTERVENGAN EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL O DEFINITIVA YA ENERGIZADA.

2.5 EL CONTRATISTA PROPORCIONARA MEDIOS DE PROTECCIÓN PARA LAS VÍAS RESPIRATORIAS AL PERSONAL QUE EFECTUÉ TRABAJOS EN QUE SE PRODUZCAN EVAPORACIONES NOCIVAS, POLVOS O GASES.

2.6 EL CONTRATISTA PROPORCIONARA ZAPATOS TIPO MINERO CON CASQUILLO DE ACERO AL PERSONAL QUE EFECTUÉ TRABAJOS TALES COMO OPERACIÓN DE COMPACTADORES PORTÁTILES O MANEJO DE ELEMENTOS PESADOS QUE PRESENTEN RIESGOS DE LESIÓN AL PIE.

2.7 EL CONTRATISTA PROPORCIONARA MEDIOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS TALES COMO: CINTURONES, BANDOLAS O SOGAS, AL PERSONAL QUE EFECTUÉ TRABAJOS EN QUE SE REQUIERA ESTAR COLGADO O SUSPENDIDO, ASÍ MISMO LE PROPORCIONARA UN CINTURÓN O ARNÉS PARA TRANSPORTE DE SUS HERRAMIENTAS MANUALES.

3.- HIGIENE

3.1

LA OBRA DEBERÁ MANTENERSE LIMPIA, LIBRE DE ESCOMBRO, BUSCANDO QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO OCUPEN UN LUGAR ADECUADO Y DEBIDAMENTE ACOMODADO. SE EVITARAN ACUMULACIONES DE BASURA ESCOMBRO, DESPERDICIOS Y AGUA ESTANCADA.

3.2 SE INSTALARAN EN LA OBRA LOS SERVICIOS SANITARIOS INDICADOS A CONTINUACIÓN, DEBIÉNDOSE CONSERVAR EN CONDICIONES ADECUADAS DE LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO.

Nº DE TRABAJADORES W.C. LAVABO REGADERA

01-10 1 1 1

11-30 2 1 1

31-50 3 2 2





76

ANEXO 13

SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 2012._ ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ.

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA, CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.

FACTOR EVENTO SUPUESTOS CALIFICACION

TOTALMENTE DE ACUERDO

EN GENERAL DE ACUERDO

EN GENERAL EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

1

JUNTA DE

ACLARACIONES El contenido de las bases es claro para la contratación de obra que se pretende realizar

4 RESOLUCIÓN TÉCNICA Y

APERTURA DE OFERTAS

ECONÓMICAS

La resolución técnica fue emitida conforme a las bases y junta de aclaraciones del concurso.

5

FALLO

En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los CONTRATISTAS adjudicados y los que no resultaron adjudicados

10 GENERALES El acceso al inmueble fue expedito

9 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido

6

El trato que me dieron los servidores públicos de la institución durante la participación fue respetuosa y amable

7

Volvería a participar en otra invitación que emita la institución

3 El concurso se apegó a la

normatividad aplicable.





77

SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 2012._

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:

NÚMERO:

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.





78

SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 2012._

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

SI USTED DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE CUADRO

1. Se recomienda que la encuesta se entregue o se envíe, a más tardar dos días hábiles siguientes de la emisión del fallo.

2. Favor de entregar la presente encuesta, en alguna de las siguientes opciones:

La Dirección de Administración o Unidad Administrativa responsable de los procesos de invitación (Subdirección de Mantenimiento) ubicados en el área de la Subdirección de Mantenimiento del Hospital con dirección en Calle Dr. Márquez No. 162 Colonia Doctores C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc.

Enviarla al correo electrónico [email protected].)________

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO...

Documents

Transcript of HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO...