INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014-BI16 … fileactividades ^Negociación de Servidumbres _ y...

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI16-AMRA-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017

PÁGINA Página 1 de 15

INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014-BI16-AMRA-0

VERSION FINAL

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 16 PROYECTO “NUEVA LÍNEA 1x220 kV ALTO MELIPILLA

- RAPEL”

CLIENTE: COODINADOR ELECTRICO NACIONAL

EMITIDO POR REVISADO APROBADO

JRR/RRM AGV/DEB PVV

25-04-2017 25-04-2017 25-04-2017


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


1. OBJETIVO

El presente documento tiene por objetivo informar las actividades verificadas durante el periodo Bimestral del

Proyecto “Nueva Línea 1X220 kV Alto Melipilla – Rapel” adjudicado a la empresa Eletrans II S.A.

2. ALCANCE

El alcance del presente informe corresponde al Avance del Proyecto “Nueva Línea 1X220 kV Alto Melipilla –

Rapel” adjudicado a la empresa Eletrans II S.A., en el periodo comprendido entre los meses de enero y febrero

de 2017.

3. REFERENCIAS

- Bases de Licitación para la adjudicación de las Auditorías Técnicas de los Proyectos “Nueva Línea 1x220 kV A.

Melipilla – Rapel”, “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un Circuito Tendido”, y “Segundo

Transformador Ancoa 500/220 kV”, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central

(SIC) / 14-04-2014.

- Carta ST2 EEN/024 2015 del 19 de octubre de 2015, emitida por Eletrans II S.A., dirigida a Ancare Energy, que

incluye programa identificado como “Documento 14: Cronograma Proyecto “Nueva Línea 1x220 kV Alto

Melipilla - Rapel Rev 2”

- Informe Mensual de proyecto /Periodo enero de 2017/ fecha: 31 de enero de 2017, revisión 0 emitido por

Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por mail de fecha 07 de febrero de 2017.

- Informe Mensual de proyecto /Periodo febrero 2017/ fecha: 28 de febrero de 2017, revisión 0 emitido por

Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por mail de fecha 07 de marzo de 2017.

- Carta CO70419012017 emitida el 19 de enero de 2017 por Ancare Energy SpA y dirigida a Eletrans II S.A.,

cuya referencia indica “Proyectos “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un circuito tendido”

y “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel””. Aclaración de documentación faltante indicada en Minuta

N°2 AMRA – LAAM: Hito N°4 y solicitada mediante su carta ST2 EEN014 2016.

4. DEFINICIONES

EIA: Estudio de Impacto Ambiental

SEA: Servicio de Evaluación Ambiental

RSEIA: Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

ICSARA: Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones.

RCA: Resolución de Calificación Ambiental

PAC: Participación Ciudadana


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


5. RESUMEN EJECUTIVO

a) Estado y porcentaje de avance de las Obras en ejecución:

a.1. Adjudicación y Estudios Preliminares:

Terminadas todas las actividades que comprenden esta partida a excepción de “Adjudicación Inspección

Técnicas de Obras” la cual se mantiene pendiente su adjudicación.

a.2. Ingeniería:

En agosto de 2015, finalizó esta partida.

a.3. Estudio de Impacto Ambiental:

Esta partida se encuentra atrasada, registra un avance real acumulado durante el periodo enero –

febrero de 2017 de 60,87% respecto a un avance programado acumulado de 100%, sin embargo,

contrastada la partida con el periodo anterior, presenta un avance de 10,87%.

Con fecha 20 de febrero de 2017, Eletrans II S.A. ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental la Adenda

N°1, dando respuesta al ICSARA N°1 y anexo PAC correspondiente a la participación ciudadana. La

autoridad dispone de 30 días hábiles para pronunciarse sobre la Adenda N°1.

De acuerdo a lo informado por Eletrans II S.A. no ha recibido respuesta a la carta N° GG-EII0127/2016 de

fecha 28 de octubre de 2016 y dirigida al Ministerio de Energía, donde solicita ampliar el plazo para el

cumplimiento de Hito Relevante N°2. La nueva fecha propuesta para el cumplimiento de Hito Relevante

N°2 corresponde al 02 de abril de 2018.

a.4. Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres:

Esta partida se encuentra atrasada. Durante el presente bimestre se registró avance real en las

actividades “Negociación de Servidumbres” y “Concesión Eléctrica”, generando un avance real de 0,67%

respecto al bimestre anterior, llegando a un avance real acumulado de 70,69% respecto a un avance

programado acumulado de 94,57%. La principal causa de este atraso se debe a la sub-actividad “Otras

servidumbres legalmente constituidas” que hasta febrero de 2017 no ha registrado avance real. De

acuerdo a lo considerado por Eletrans II S.A., esta corresponde a tramos de bienes de uso público y el

avance se regularizaría una vez obtenida la concesión eléctrica de la línea. Por otro lado, la sub-actividad

“Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias”, si bien tiene un avance real de un 2% respecto del

bimestre anterior, se encuentra atrasada en un 23,4% respecto a su avance programado acumulado.

a.5. Seguros:

Actividad finalizada.

a.6. Suministros de Equipos y Materiales:

Esta partida se encuentra adelantada, registrando un avance real acumulado de 99,07% respecto a un

avance programado acumulado de 92,54%. El avance registrado en el periodo corresponde al avance

real en la actividad “Equipos y Materiales Línea de Transmisión, Seccionamiento y Normalización”

debido al transporte y llegada a obra del conductor, estructuras y aisladores y avance en la actividad


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


“Adquisición Otros Suministros y Materiales de Líneas” en donde se completó el suministro de la

ferretería del cable OPGW.

a.7. Construcción, Montaje y Pruebas:

Esta partida no registra avance real encontrándose atrasada en un 0,99% respecto al avance

programado acumulado, debido a que con fecha 01 de diciembre de 2016 debió iniciarse la

“Movilización a Obra e Instalación de Faena” lo que no ocurrió.

a.8. Cumplimiento de Hitos Relevantes:

Al cierre del bimestre, Eletrans II S.A. no ha recibido respuesta a su carta N° GG-EII0127/2016, emitida

con fecha 28 de octubre de 2016 y dirigida al Ministerio de Energía, cuya referencia indica “Solicita, por

fuerza mayor, modificación del D.S. Nº 6T de fecha 09 de septiembre de 2013, publicado por el Diario

Oficial el 16 de octubre del mismo año”.

A continuación, se presenta una tabla incorporada en la carta Nº GG-EII0127/2016, indicando el

contenido de los Hitos, su fecha original y su solicitud de prórroga.

Tabla 1: Fechas indicadas en solicitud de modificación del D.S. N° 6 T a Ministerio de Energía. Carta Nº

GG-EII0127/2016.

HITO Contenido Plazo / (Fecha) Desde Decreto

Hito Nº 1 Seguros contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle de los Proyectos.

365 días corridos. (16 de octubre de 2014).

Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva. *Modificación por DP CDEC SIC

766 días corridos (21 de noviembre de 2015, originalmente. Luego de modificación: 30 de noviembre de 2016)*.

Solicitud Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva.

02 de abril de 2018.

Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones

1480 días corridos. (03 de noviembre de 2017).

Solicitud Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones 30 de abril de 2019.

Hito Nº 4 Prueba de equipos 1295 días corridos. (02 de mayo de 2017).

Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 60 meses. (16 de octubre de 2018).

Solicitud Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 30 de abril de 2020.

Respecto al Hito N°4, durante el periodo anterior Eletrans II S.A. emitió la carta N° ST2 EEN013 2016, del

14 de diciembre de 2016, en donde se da respuesta a la Minuta N°2 preparada por el equipo auditor

previamente, la que contiene comentarios a la información recibida de Eletrans II S.A. sobre las pruebas

FAT de los equipos. Durante el periodo el equipo auditor procedió al análisis de los antecedentes

recibidos.

Adicionalmente, Ancare Energy SpA emitió la carta CO70419012017 del 19 de enero de 2017, en la cual

responde la aclaración solicitada por Eletrans II S.A. en su carta N° ST2 EEN014 2016 del 28 de diciembre


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


de 2016. Durante el periodo Eletrans II S.A. informó que su contratista ABB se encuentra preparando

aclaraciones adicionales que serán presentadas durante marzo de 2017.

El avance de las principales actividades del proyecto se indica en la tabla siguiente:

Tabla 2: Cuadro de Avance de las principales Actividades del Proyecto al mes de febrero de 2017.

Descripción Inicio

Actividad Fin

Actividad

Avance Acumulado Programado

Avance Acumulado

Real Ponderación

Avance Acumulado Ponderado

Programado

Avance Acumulado Ponderado

Real

Adjudicación y Estudios Preliminares

16-10-2013 01-04-2014 100,00% 90,00% 1,00% 1,00% 0,90%

Ingeniería Básica y Detalles 28-02-2014 24-05-2015 100,00% 100,00% 5,10% 5,10% 5,10%

Estudio de Impacto Ambiental 14-01-2014 30-11-2016 100,00% 60,87% 4,60% 4,60% 2,80%

Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres

02-04-2014 20-06-2018 94,57% 70,69% 4,80% 4,54% 3,39%

Seguros 30-06-2014 16-09-2014 100,00% 100,00% 0,30% 0,30% 0,30%

Suministros de Equipos y Materiales

11-11-2015 03-04-2017 92,54% 99,07% 38,90% 36,00% 38,54%

Construcción, Montaje y Pruebas 01-12-2016 29-09-2018 2,2% 0,00% 45,10% 0,99% 0,00%

Entrada en Operación 06-06-2018 13-10-2018 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00%

Acumulado Proyecto 100% 52,53% 51,03%

b) Singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos:

El proyecto presenta un avance real acumulado de 51,03% respecto de un avance acumulado programado de

52,53%. Las partidas que presentan retrasos respecto del avance acumulado programado corresponden a

“Adjudicación y Estudios Preliminares”, “Estudio de Impacto Ambiental”, “Tramitación Decreto de Concesión

y Servidumbres” y “Construcción, Montaje y Pruebas”.

Al igual que en periodos anteriores, el atraso de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” es lo que

imposibilita el cumplimiento de los plazos comprometidos por el adjudicatario del proyecto de acuerdo al

cronograma vigente.

De acuerdo a lo informado por Eletrans II S.A. a la fecha no ha recibido respuesta a la carta N° GG-

EII0127/2016 de fecha 28 de octubre de 2016 y dirigida al Ministerio de Energía, en donde se solicitó ampliar

el plazo para el cumplimiento de Hito Relevante N°2. La nueva fecha propuesta para el cumplimiento de Hito

es el 02 de abril de 2018.

Eletrans II S.A. con fecha 20 de febrero de 2017, ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental la Adenda N°1

en respuesta al ICSARA N°1 y el anexo PAC correspondiente a la participación ciudadana. La autoridad

dispone de 30 días hábiles para su pronunciamiento sobre la Adenda N°1.

c) Cumplimiento de Características técnicas comprometidas:

Con fecha 14 de diciembre de 2016, Eletrans II S.A. envió la carta ST2 EEN013 2016, donde se da respuesta a

la Minuta N°2 emitida previamente por el equipo auditor, la que contiene comentarios a la información


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


recibida de Eletrans II S.A. sobre las pruebas FAT de los equipos para el cumplimiento de Hito N°4. Durante el

periodo, el equipo auditor se encuentra preparando una Minuta Nº 3 sobre esa materia.

Durante el periodo, Ancare Energy SpA, emitió la carta CO70419012017 del 19 de enero de 2017,

respondiendo la aclaración solicitada por Eletrans II S.A. a través de su carta N° ST2 EEN014 2016 enviada el

28 de diciembre de 2016.

d) Análisis Desarrollo del Proyecto:

A partir de diciembre de 2016, el proyecto comienza a registrar atraso respecto a su programación,

principalmente, debido a los retrasos de la partida “Estudio de Impacto Ambiental”, donde no se logró la

obtención de la RCA en el plazo esperado y, por ende, el cumplimiento del Hito Relevante Nº 2.

Debido a lo anterior, Eletrans II S.A. solicitó al Ministerio de Energía, mediante carta Nº GG-EII0127/2016

emitida el 28 de octubre de 2016, la reprogramación del Hito Relevante Nº 2, lo que retrasa el inicio de las

actividades constructivas repercutiendo en el cumplimiento de los Hitos Relevantes Nº 3 y Nº 5. En su carta,

Eletrans II S.A. informa los motivos porque hasta la fecha de esa carta “ha sido imposible obtener las

Resoluciones de Calificación Ambiental para los Proyectos”, justificando la modificación de los plazos en base

a causas de fuerza mayor a pesar, a su juicio, de haber mantenido una debida diligencia para cumplir sus

obligaciones.

La única partida que se encuentra adelantada respecto al programa corresponde a “Suministros de Equipos y

Materiales”, lo cual no logra compensar los atrasos en las partidas “Adjudicación y Estudios Preliminares”,

“Estudio de Impacto Ambiental”, “Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres” y “Construcción,

Montaje y Pruebas”. Cabe notar que el 01 de diciembre de 2016, el proyecto debía haber comenzado la

actividad de “Movilización a Obra e Instalación de Faena”.

6. AVANCE DEL PROYECTO:

El proyecto presenta un avance real ponderado acumulado de 51,03%, inferior al avance programado ponderado

acumulado (52,53%). El avance real en el bimestre correspondió a un 7,55%, siendo que el avance programado

para el mismo periodo correspondía a un 6,72%.

Las partidas que actualmente se encuentran en ejecución y que registraron avance real en el presente bimestre

son “Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres”, “Suministro de Equipos y Materiales” y “Estudio de

Impacto Ambiental”. La partida “Adjudicación y Estudios Preliminares” no presenta avances.

El avance en cada partida se indica a continuación:

a) “Adjudicación y Estudios Preliminares” presenta un avance acumulado real de 90%, respecto a un avance

programado acumulado de 100%. El atraso en esta partida se debe a que no se encuentra adjudicada a la

empresa que realizará la inspección técnica durante la construcción del proyecto. El equipo auditor no

visualiza que el atraso de esta partida represente un riesgo para el cumplimiento de los plazos

comprometidos.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


b) “Ingeniería Básica y Detalles” presenta un avance acumulado real de 100%, finalizado durante agosto de

2015.

c) Las actividades asociadas a la partida “Estudio de Impacto Ambiental” registran un atraso de un 39,13%

respecto al avance programado acumulado de 100,00%. Se registra un avance real en el periodo de 10,87%,

debido a que el 20 de febrero de 2017 se ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental la Adenda N°1

correspondiente al ICSARA N°1 y el anexo PAC correspondiente a la participación ciudadana.

d) La partida “Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres” registró un avance en el bimestre de

0,67%, alcanzando un avance real acumulado de 70,69% respecto a un avance programado acumulado de

94,57%, generándose un atraso en esta partida de 23,88%.

El avance real acumulado de esta partida está compuesto por las siguientes actividades y subactividades:

- “Determinación de Propiedades” y “Estudios de Títulos”, registran un avance real acumulado de 100%,

igual al avance programado acumulado, finalizadas en periodos anteriores.

- “Negociación de Servidumbres”, registra un avance real acumulado de 45,33%, respecto a un avance

programado acumulado de 94,49%. Este atraso se debe a que la subactividad “Otras servidumbres

legalmente constituidas” no ha registrado avance real y presenta un atraso de 100% respecto al

cronograma vigente, generando el atraso en la partida. Así también, la subactividad “Elaboración de

Escrituras y Firmas Voluntarias” se encuentra retrasada en un 23,4%. Cabe señalar, que los avances

indicados corresponden al trazado de la línea por 101 predios y que no considera la variante Culiprán.

El avance en las subactividades de esta partida es:

o “Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias”, presenta un avance real acumulado de 68,3%

respecto a un avance programado acumulado de 91,7%. El avance real acumulado corresponde a 69

escrituras con firma de un total de 101 escrituras, siendo que de acuerdo a lo programado esta

subactividad debería presentar 90 escrituras con firma.

o “Otras servidumbres legalmente constituidas”, no registra avance real siendo el avance programado

acumulado de 100%. Esta subactividad de acuerdo a lo informado por Eletrans II S.A. corresponde a

los bienes de uso público o propiedad fiscal, no registrando avance para esta subactividad.

- “Concesión Eléctrica”, registra un avance real acumulado de 57,10% respecto a un avance programado

acumulado de 66,0%. El ítem asociado a esta actividad y que actualmente se encuentra en ejecución

corresponde a “Tramitación Decreto Concesión”, que registró un avance real en el periodo de 1%

correspondiente a las notificaciones que han quedado registradas a través de las firmas notariales de

escrituras durante el proceso de negociación de servidumbres para la línea, llegando a un avance real

acumulado de 39,2% respecto a un avance programado acumulado de 57,0%.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


De lo anteriormente expuesto, se mantiene lo informado en periodos anteriores respecto a que la principal

causa del atraso en esta partida se debe al menor avance real acumulado respecto al programado en la

actividad “Negociación de Servidumbres”, cuya mayor incidencia en el atraso la presenta el ítem “Otras

servidumbres legalmente constituidas” (no registra avance), la cual corresponde a tramos de bienes de uso

público. De acuerdo a lo informado por Eletrans II S.A. el avance de esa actividad se regularizaría una vez

obtenida la concesión eléctrica de la línea.

Como información complementaria para esta partida, en la Tabla N°3 se muestra el resumen de los tramos

presentados en la solicitud de división de la concesión definitiva y el grado de avance de negociación, al 28

de febrero de 2017. Cabe señalar, que el listado mostrado en esa tabla no incluye la variante Culiprán.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


Tabla N°3: Tramos de Solicitud de Concesión Eléctrica de la línea AMRA

SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA ALTO MELIPILLA - RAPEL

TRAMO N° DE

PREDIOS N°

PROPIETARIOS

LONGITUD DEL

TRAMO (m)

% DE LONGITUD DE LÍNEA

N° DE PREDIOS CON

SERVIDUMBRES FIRMADAS

% DE LONGITUD DE LA LÍNEA

CON SERVIDUMBRES

FIRMADAS

ESTADO DEL TRAMO

(ver Tabla 4) OBSERVACIONES

TRAMO 1

19 24 26.401 45,2% 19 45,2% 2

Notificaciones a propietarios

completadas por Adjudicatario

TRAMO 2

5 4 2.535 4,3% 5 4,3% 2



TRAMO 3

5 8 1.364 2,3% 5 2,3% 2



TRAMO 4

7 1 663 1,1% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC

TRAMO 5

3 1 1.208 2,1% 3 2,1% 2



TRAMO 6


TRAMO 7

119 158 15.961 27,3% 1 0,3% - Solicitud Concesión e trámite de Admisión

por la SEC

TRAMO 8

1 1 844 1,4% 1 1,4% 2



TRAMO 9


TRAMO 10


TRAMO 11


TRAMO 12


TRAMO 13


TRAMO 14


TRAMO 15

1 1 - 0,0% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC

TRAMO 16


TRAMO 17


TRAMO 18


TRAMO 1 8 566 1,0% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA ALTO MELIPILLA - RAPEL

TRAMO N° DE

PREDIOS N°

PROPIETARIOS

LONGITUD DEL

TRAMO (m)

% DE LONGITUD DE LÍNEA

N° DE PREDIOS CON

SERVIDUMBRES FIRMADAS

% DE LONGITUD DE LA LÍNEA

CON SERVIDUMBRES

FIRMADAS

ESTADO DEL TRAMO

(ver Tabla 4) OBSERVACIONES

19 Admitida por la SEC TRAMO

20 1 1 442 0,8% 0 0,0% 1

Solicitud Concesión Admitida por la SEC

TRAMO 21

2 2 4.998 8,6% 1 5,6% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC

TOTAL 175 230 58,377 100,0% 35 61,20% -

Tabla 4: Indicación para “Estado del Tramo”.

Nº ESTADO DEL TRAMO

1 Solicitud Concesión admitida por la SEC

2 Notificaciones a propietarios completadas por Adjudicatario

3 Última oposición de los propietarios presentada

4 Respuesta a totalidad de oposiciones completada

5 Conformidad de la SEC

6 Decreto por el Ministerio enviado a Contraloría

7 Decreto de concesión publicado en el Diario Oficial

8 Montos determinados por Comisión Tasadora depositados

9 Antecedentes de depósito enviados a Juzgados

10 Toma de posesión material de los terrenos efectuados

La información antes indicada no incluye la Variante Culiprán. Cabe recordar que con fecha 09 de noviembre

de 2016 Eletrans II S.A. solicitó la concesión eléctrica definitiva de la variante Culiprán sin tener respuesta a la

fecha.

La longitud acumulada hasta febrero de 2017 (incluida la variante Culiprán) se encuentra considerada en las

tablas de avance asociadas a las gestiones de negociación.

e) Respecto a la partida “Seguros” esta se encuentra finalizada desde septiembre de 2014.

f) Respecto a la partida “Suministro de Equipos y Materiales”, esta registró avance real de 18,03% en el

bimestre, teniendo un avance real acumulado de 99,07% respecto a un avance programado acumulado de

92,54%. Sin embargo, a pesar de lo adelantada que se encuentra, las actividades “Estructuras”, “Aisladores”

y “Adquisición Otros Suministros y Materiales de Líneas” presentan un avance real acumulado inferior al

programado.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


g) Respecto a la partida “Construcción, Montaje y Pruebas”, no se registró avance real en el presente bimestre

encontrándose retrasada respecto con la reprogramación del inicio de esta partida (01-12-2016), la cual

tiene un avance programado acumulado de 0,99%.

h) Respecto a la partida “Entrada en Operación”, no hay actividades en ejecución, siendo esto concordante con

el avance programado para el periodo reportado en el presente informe.

i) Hitos Relevantes: En relación al Hito Relevante N° 2, como se ha informado en periodos anteriores, Eletrans II

S.A. solicitó su modificación para el 02 de abril de 2018, lo cual afecta el cumplimiento de los Hitos

Relevantes Nº 3 y Nº 5, proponiendo nuevas fechas para su cumplimiento. Al cierre del bimestre, Eletrans II

S.A. no ha recibido respuesta formal a su solicitud.

Durante el presente bimestre, el equipo auditor preparó respuestas a los documentos recibidos por Eletrans

II S.A. por medio de la carta ST2 EEN013 2016 de fecha 14.12.2016 para acreditar el cumplimiento de Hito

Relevante N°4 contemplado en la carta Gantt de los proyectos “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre - Alto

Melipilla” y “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”. Adicionalmente, Ancare Energy SpA emitió la

carta CO70419012017 del 19 de enero de 2017, en la cual responde la aclaración solicitada por Eletrans II

S.A. en su carta ST2 EEN014 2016 del 28 de diciembre de 2016.

Durante el periodo Eletrans II S.A. informó que su contratista ABB se encuentra preparando aclaraciones

adicionales las que serán presentadas durante el mes de marzo de 2017.

A continuación, se entrega el detalle de los avances de las actividades del proyecto:

Tabla 5: Cuadro de Avance de Actividades del Proyecto

Actividades Inicio

Programado Actividad

Fin Programado

Actividad


Avance Acumulado

Real

Adjudicación y Estudios Preliminares 16-10-2013 01-04-2014 100,0% 90,0%

Publicación en Diario Oficial Decreto Adjudicación 16-10-2013 16-10-2013 100,0% 100,0%

Movilización (organización, recursos iniciales) 16-10-2013 14-11-2013 100,0% 100,0%

Desarrollo Ingeniería preliminar 16-10-2013 14-11-2013 100,0% 100,0%

Preparación Bases y Licitaciones (EPC S/E, EPC Líneas, otros Cttos.) 15-11-2013 14-12-2013 100,0% 100,0%

Adjudicación Contratista EPC Subestaciones 14-01-2014 27-02-2014 100,0% 100,0%

Adjudicación Contratista EPC Línea de Transmisión 14-01-2014 27-02-2014 100,0% 100,0%

Adjudicación Estudio de Impacto Ambiental 15-12-2013 13-01-2014 100,0% 100,0%

Adjudicación Gestión Servidumbres 03-03-2014 01-04-2014 100,0% 100,0%

Adjudicación Inspección Técnica de Obras 14-01-2014 12-02-2014 100,0% 0,0%

Ingeniería Básica y Detalles 28-02-2014 24-05-2015 100,0% 100,0%

Estudio de Impacto Ambiental 14-01-2014 30-11-2016 100,0% 60,87%

Elaboración EIA 14-01-2014 24-08-2015 100,0% 100,0%

Tramitación SEIA 25-08-2015 29-11-2016 100,0% 35,0%

Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable 30-11-2016 30-11-2016 100,0% 0,0%

Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres 02-04-2014 20-06-2018 94,57% 70,69%

Determinación de Propiedades 02-04-2014 25-06-2015 100,0% 100,0%

Estudios de Títulos 02-04-2014 21-03-2016 100,0% 100,0%

Negociación de Servidumbres 02-04-2014 31-03-2017 94,49% 45,33%

Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias 02-04-2014 31-03-2017 91,7% 68,3%

Otras servidumbres legalmente constituidas 11-06-2014 26-11-2016 100,0% 0,0%

Concesión Eléctrica 08-09-2015 20-06-2018 66,0% 57,10%


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


Actividades Inicio

Programado Actividad

Fin Programado

Actividad


Avance Acumulado

Real

Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva 08-09-2015 08-09-2015 100,0% 100,0%

Tramitación Decreto Concesión 09-09-2015 19-06-2017 57,0% 39,2%

Decreto de Concesión 20-06-2017 20-06-2017 0,0% 0,0%

Imposición Servidumbre 21-06-2017 20-06-2018 0,0% 0,0%

Seguros 30-06-2014 16-09-2014 100,0% 100,0%

Suministros de Equipos y Materiales 11-11-2015 03-04-2017 92,54% 99,07%

Preparación de Bases de Licitación Suministros 11-11-2015 10-12-2015 100,0% 100,0%

Equipos y Materiales Subestaciones 11-12-2015 03-04-2017 88,48% 100%

Equipos Primarios 11-12-2015 03-04-2017 84,18% 100,0%

Equipos Control, Protección y SSAA 10-01-2016 20-10-2016 100,0% 100,0%

Equipos Comunicaciones 09-02-2016 19-12-2016 100,0% 100,0%

Equipos y Materiales Línea de Transmisión, Seccionamiento y Normalización

11-12-2015 27-02-2017 100,0% 97,25%

Estructuras 11-12-2015 07-02-2017 100,0% 99,0%

Conductor 10-01-2016 27-02-2017 100,0% 100,0%

Aisladores 09-02-2016 02-02-2017 100,0% 91,93%

Adquisición Otros Suministros y Materiales de Líneas 07-08-2016 02-02-2017 100,0% 75,0%

Construcción, Montaje y Pruebas 01-12-2016 29-09-2018 0,99% 0,00%

Movilización a Obra e Instalación de Faena 01-12-2016 17-03-2017 59,20% 0,0%

Construcción Obras Civiles SE Alto Melipilla Troncal 01-01-2017 14-06-2017 4,40% 0,0%

Caminos de Acceso 21-12-2016 28-06-2017 4,90% 0,0%

Entrada en Operación 06-06-2018 13-10-2018 0,0% 0,00%

A continuación, se adjunta la curva S del proyecto.

Figura 1: Curva S Proyecto Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla - Rapel.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


7. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS:

Respecto al Hito Relevante N°2, programado inicialmente para el 30 de noviembre de 2016, el cual no fue

cumplido debido al retraso en la obtención de la RCA, Eletrans II S.A. informó que a la fecha no ha recibido

respuesta a su carta N° GG-EII0127/2016 dirigida al Ministerio de Energía, en donde se solicita por fuerza mayor,

la modificación del D.S. N°6T de fecha 09 de septiembre de 2013, y a consecuencia de ello se solicita además la

modificación de fechas de los Hitos Relevantes N°3 y N°5 que se verán directamente afectados.

8. ESTADO DEL PROYECTO:

De las actividades desarrolladas por el Equipo Auditor, se informa que respecto a:

8.1. Características Técnicas del Proyecto

En el periodo enero – febrero 2017, a través de carta CO70419012017 emitida el 19 de enero de 2017, el equipo

auditor entregó la respuesta a la aclaración de Eletrans II S.A. según su carta ST2 EEN014 2016 del 28 de

diciembre de 2016.

8.2. Cronograma del Proyecto

El equipo auditor ha verificado, durante el periodo informado, la consistencia de los avances mensuales

reportados por la empresa Eletrans II S.A. respecto a las actividades del cronograma del proyecto, detectando

que:

El proyecto presenta un avance real acumulado inferior al avance programado, debido a que las partidas

“Construcción Montaje y Pruebas”, “Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres”, “Estudio de

Impacto Ambiental” y “Adjudicación y Estudios Preliminares”, presentan atraso respecto al avance

programado vigente.

El equipo auditor considera que los atrasos actuales en las partidas “Adjudicación y Estudios Preliminares” y

“Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres” no representan un riesgo asociado al no

cumplimiento de los plazos comprometidos para el proyecto.

El retraso de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” ha provocado el incumplimiento del Hito Relevante

Nº 2, en consecuencia, no se prevé el cumplimiento de los Hitos Relevantes Nº 3 y Nº 5, por lo cual el

proyecto no se pondrá en operación en el plazo previsto. ELETRANS II S.A. formalizó una solicitud de nuevas

fechas para el cumplimiento de los Hitos mencionados, lo que deberá ser analizado por la autoridad. En

particular, la entrada en operación solicitada para el proyecto se retrasa en 562 días. A la fecha no se ha

recibido respuesta a la solicitud de modificación de plazo de Hito Relevante N°2 por parte de la autoridad. En

particular, para la entrada en operación del proyecto se propone como nueva fecha el 30 de abril de 2020

(Hito Relevante Nº 5).


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


8.3. Gestiones ante Organismos Públicos

En el presente bimestre, con fecha 13.01.2017, Eletrans II S.A. presentó escrito con respuesta a observaciones de

la Superintendencia de Electricidad y Combustibles referente a “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla - Rapel”,

Caso Times N°370970, mediante oficio ORD. N° 016840, del 30 de noviembre de 2016.

Eletrans II S.A. informa que con fecha 20 de febrero de 2017, se hizo ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental

de la Adenda N°1 que responde al ICSARA N°1 y el anexo correspondiente a la participación ciudadana.

8.4. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto

Se mantiene la siguiente estructura organizacional presentada por Eletrans II S.A. para el proyecto.

8.4.1. Administración General del Proyecto:

Se mantiene el señor Cristián Maldonado como Jefe de Proyecto, quien es apoyado en la gestión del

proyecto por las siguientes empresas:

- Empresa Heredia y Santana quienes tienen la función de “Project Management Office”

- Empresa ESINEL quienes tienen la función de revisión de ingeniería.

- Empresas Poch Ambiental S.A., SGA, Entorno Social y Ambios, quienes tienen la función de la Gestión

Ambiental del proyecto.

- Empresa Plan OK, quienes realizan la función de Gestión Documental

- Empresa NYSA, quienes realizan la función de Gestión de Servidumbre y Concesión

8.4.2. Ingeniería, Suministros de Equipos y Materiales, Construcción, Montaje, Pruebas y Entrada en Operación:

La empresa Eletrans II S.A. tiene adjudicada estas actividades a las siguientes empresas:

- Proyecto Nueva línea 1x220 kV Alto Melipilla - Rapel a la empresa Alusa.

- Proyecto Ampliación S/E Rapel 220 kV a la empresa ABB.

- Proyecto S/E Alto Melipilla 220 kV a la empresa ABB.

9. CONCLUSIONES:

De acuerdo a las actividades realizadas y a las evidencias obtenidas durante el periodo informado, el equipo

auditor concluye que, hasta la fecha, el proyecto presenta un avance inferior al programado. Los eventos

descritos y relacionados con las actividades de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” imposibilitaron el

cumplimiento del Hito Relevante Nº 2.

ELETRANS II S.A. ha solicitado formalmente una prórroga para la puesta en servicio, proponiéndola para el 30 de

abril de 2020.

Respecto a los requerimientos técnicos establecidos para el proyecto el equipo auditor ha emitido comentarios a

los protocolos de pruebas FAT presentados, los que han sido respondidos a ELETRANS II S.A.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 25-04-2017


10. CONTROL DE CAMBIOS

REVISION FECHA TIPO REVISIÓN DETALLE DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA

PRE 13-03-2017 Creación Para aprobación del Coordinador Eléctrico Nacional.

0 25-04-2017 Final Se emite en versión final sin realizar modificaciones de acuerdo a carta DE N°

01575-17 del Coordinador Eléctrico Nacional.

11. ANEXOS

- Anexo 1: “Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor”.

- Anexo 2: “Documentos Verificados”.

- Anexo 3: “Reporte de Avance Mensual enero 2017”.

- Anexo 4: “Indicadores Principales febrero 2017”.

INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014-BI16 … fileactividades ^Negociación de Servidumbres _ y...

Documents

Transcript of INFORME AUDITORIA TECNICA N°012119052014-BI16 … fileactividades ^Negociación de Servidumbres _ y...