INFORME AUDITORIA TECNICA VERSION FINAL PROYECTOS … · informe auditoria tecnica...

16
INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0 VERSION FINAL CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0 REVISIÓN: 0 FECHA: 22-05-2017 PÁGINA Página 1 de 16 INFORME AUDITORIA TECNICA N°41017062015-BI11-TRFCMP-0 VERSION FINAL INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 11 PROYECTOS “BANCO AUTOTRANSFORMADORES S/E NUEVA CARDONES 500/220 kV, BANCO AUTOTRANSFORMADORES S/E NUEVA MAITENCILLO 500/220 kV Y BANCO AUTOTRANSFORMADORES S/E NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220 kV” CLIENTE: COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL EMITIDO POR REVISADO APROBADO JRR AGV / DEB PVV 22-05-2017 22-05-2017 22-05-2017

Transcript of INFORME AUDITORIA TECNICA VERSION FINAL PROYECTOS … · informe auditoria tecnica...

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 22-05-2017

PÁGINA Página 1 de 16

INFORME AUDITORIA TECNICA N°41017062015-BI11-TRFCMP-0

VERSION FINAL

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 11 PROYECTOS “BANCO AUTOTRANSFORMADORES

S/E NUEVA CARDONES 500/220 kV, BANCO AUTOTRANSFORMADORES S/E NUEVA

MAITENCILLO 500/220 kV Y BANCO AUTOTRANSFORMADORES S/E NUEVA PAN DE

AZUCAR 500/220 kV”

CLIENTE: COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL

EMITIDO POR REVISADO APROBADO

JRR AGV / DEB PVV

22-05-2017 22-05-2017 22-05-2017

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 22-05-2017

PÁGINA Página 2 de 16

1. OBJETIVO

El presente documento tiene por objetivo informar las actividades verificadas durante el periodo Bimestral de

los Proyectos “Banco de Autotransformadores S/E Nueva Cardones 500/220 kV”, “Banco de

Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo 500/220 kV” y “Banco de Autotransformadores S/E Nueva Pan de

Azúcar 500/220 kV”, adjudicados a la empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., en adelante, e

indistintamente, Interchile S.A. ó ISA.

2. ALCANCE

El alcance del presente informe corresponde al Avance de los Proyectos “Banco de Autotransformadores S/E

Nueva Cardones 500/220 kV”, “Banco de Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo 500/220 kV” y “Banco

de Autotransformadores S/E Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV” adjudicados a la empresa ISA, en el periodo

comprendido entre los meses febrero de 2017 y marzo de 2017.

3. REFERENCIAS

Decreto 13T, del 2 de diciembre de 2014, “Fija Derechos de Explotación y Ejecución de las Obras Nuevas

denominadas: “Banco de Autotransformadores S/E Nueva Cardones 500/220 kV, 750 MVA”, “Banco de

Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo 500/220 kV, 750 MVA” y “Banco de Autotransformadores S/E

Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV, 750 MVA”, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema

Interconectado Central a empresa adjudicataria que indica”.

Bases de Licitación para la adjudicación de las Auditorias Técnicas de los Proyectos “Banco

Autotransformadores S/E Nueva Cardones 500/220 kV”, “Banco Autotransformadores S/E Nueva

Maitencillo 500/220 kV”, “Banco Autotransformadores S/E Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV”, “Tercer

Banco de Autotransformadores 500/220 kV en la S/E Alto Jahuel” y “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre -

Cerro Navia”, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central (SIC) / abril 2015.

Documento 15, Proyecto “Banco Autotransformadores S/E Nueva Cardones, 500/220 kV, de 750 MVA”,

emitido el 18.07.2014, por ISA.

Documento 15, Proyecto “Banco Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo, 500/220 kV, de 750 MVA”,

emitido el 18.07.2014, por ISA.

Documento 15, Proyecto “Banco Autotransformadores S/E Pan de Azúcar, 500/220 kV, de 750 MVA”,

emitido el 18.07.2014, por ISA.

Documento 13: “Cronograma Banco Autotransformadores Subestación Nueva Cardones 500/220 kV, 750

MVA”.

Documento 13: “Cronograma Banco Autotransformadores Subestación Maitencillo 500/220 kV, 750

MVA”.

Documento 13: “Cronograma Banco Autotransformadores Subestación Pan de Azúcar 500/220 kV, 750

MVA”.

Informe mensual febrero 2017, Documento P4-INME-1702 “Proyecto Banco de Autotransformadores

500/220 kV, 750 MVA Subestaciones Nueva Cardones – Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar”,

emitido por ISA el 10 de marzo de 2017.

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 22-05-2017

PÁGINA Página 3 de 16

Informe mensual marzo 2017, Documento P4-INME-1703 “Proyecto Banco de Autotransformadores

500/220 kV, 750 MVA Subestaciones Nueva Cardones – Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar”,

emitido por ISA el 07 de abril de 2017.

Carta CO72603022017 emitida por Ancare Energy SpA el 03 de febrero de 2017 y dirigida a InterChile S.A.

cuya referencia indica “Auditoria Técnica Proyecto “Proyecto Banco de Autotransformadores 500/220 kv,

750 MVA, Subestaciones Nueva Cardones – Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar” / Minuta N°1:

Comentarios a protocolos de pruebas de Cumplimiento de Hito Relevante N°4”.

Correo electrónico, emitido por InterChile S.A. el 07 de febrero de 2017 y dirigido a Ancare Energy SpA,

cuyo asunto se refiere a “RE: Carta CO72603022017”, responde a solicitudes generadas en Minuta N°1:

Comentarios a protocolos de pruebas Cumplimiento de Hito Relevante N°4.

Carta CO72710022017 emitida por Ancare Energy SpA el 10 de febrero de 2017 y dirigida al Coordinador

Eléctrico Nacional, cuya referencia indica “Auditoria Técnica de los Proyectos: “Banco de

Autotransformadores S/E Nueva Cardones 500/220 kV”, “Banco de Autotransformadores S/E Nueva

Maitencillo 500/220 kV” y “Banco de Autotransformadores S/E Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV”.

Informe de Cumplimiento de Hito Relevante Nº 4, versión preliminar”.

Correo electrónico, emitido por InterChile S.A. el 20 de febrero de 2017 y dirigido a Ancare Energy SpA,

cuyo asunto se refiere a “RE: Carta CO72603022017”, responde a solicitudes generadas en Minuta N°1:

Comentarios a protocolos de pruebas Cumplimiento de Hito Relevante N°4.

Carta C074224022017 emitida el 24 de febrero de 2017 por Ancare Energy SpA y dirigida a InterChile S.A.,

cuya referencia “Proyectos “Banco de Autotransformadores S/E Nueva Cardones 500/220 kV, “Banco de

Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo 500/220 kV” y “Banco de autotransformadores S/E Nueva

Pan de Azúcar 500/220 kV””. Cajas de anclaje de los autotransformadores.

Carta DE N° 00943-2017, emitida por el Coordinador Eléctrico Nacional el 02 de marzo de 2017 y dirigida a

Ancare Energy SpA, cuyo asunto se refiere a “Observaciones al Informe de Cumplimiento de Hito N°4,

versión preliminar, Obras Nuevas Contempladas en el Decreto Ex. N° 310 de 2013, del Ministerio de

Energía, adjudicadas a InterChile S.A.”

Correo electrónico, emitido por InterChile S.A. el 02 de marzo de 2017 y dirigido a Ancare Energy SpA,

cuyo asunto se refiere a “Estatus Suministro”. Envía información detallada de cada suministro relacionado

con el proyecto.

Carta CO75913032017 emitida por Ancare Energy SpA el 13 de marzo de 2017 y dirigido al Coordinador

Eléctrico Nacional, cuya referencia indica ““Banco de Autotransformadores S/E Nueva Cardones 500/220

kV”, “Banco de Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo 500/220 kV” y “Banco de

Autotransformadores S/E Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV”. Informe de Cumplimiento de Hito Relevante

Nº 4, versión final.”

Correo electrónico, emitido por InterChile S.A. el 13 de marzo de 2017 y dirigido a Ancare Energy SpA,

cuyo asunto se refiere a “Tramitación PAS”. Envía estado de tramitación de los PAS para las subestaciones

Nueva Cardones, Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar.

Carta DE N° 001093-17, emitida por el Coordinador Eléctrico Nacional el 14 de marzo de 2017 y dirigida al

Sr. Andrés Rebolledo, Ministro de Energía, cuya referencia indica “Cumplimiento de Hito Relevante N°4,

Obras Nuevas adjudicadas a InterChile S.A., contempladas en el Decreto Ex. N°310 de 2013, del Ministerio

de Energía”. Señala que el adjudicatario del proyecto ha cumplido con el Hito Relevante N°4.

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 22-05-2017

PÁGINA Página 4 de 16

Carta N° 04853, emitida por InterChile S.A. el 17 de marzo de 2017 y dirigida a Ancare Energy SpA, cuya

referencia indica “P4-PM-00-C025E: Respuesta a comentarios carta CO72603022017”. Formaliza

respuestas entregadas mediante correo electrónico a consultas efectuadas en la carta de referencia.

Correo electrónico, emitido por InterChile S.A. el 24 de marzo de 2017 y dirigido a Ancare Energy SpA,

cuya referencia indica “RE: Carta CO74224022017”. Envía documento P4-SE-04-D0032, elaborado por

SIEMENS y aprobado por InterChile S.A. “Informe Metodología de Instalación de Cajas de Anclaje de ATR”.

Minuta emitida por el equipo auditor de fecha 22.05.2017, cuyo título indica “Comentarios de Ancare

Energy al Anclaje de los Autotransformadores”.

4. DEFINICIONES

- SEA: Servicio de Evaluación Ambiental.

- SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

- RCA: Resolución de Calificación Ambiental.

5. RESUMEN EJECUTIVO:

5.1. Estado y Porcentaje de avance de los proyectos

A continuación, se informa el estado de los Proyectos “Banco Autotransformadores S/E Nueva Cardones

500/220 kV”, “Banco Autotransformadores S/E Nueva Maitencillo 500/220 kV” y “Banco

Autotransformadores S/E Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV” y el avance informado hasta marzo 2017.

5.1.1. Movilización para el Proyecto:

Esta partida se encuentra finalizada desde abril de 2015.

5.1.2. Contratos (Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial):

Esta partida se encuentra finalizada desde abril de 2015.

5.1.3. Ingeniería Básica y Detallada:

Actualmente la partida “Ingeniería Básica y Detallada”, presenta un atraso de un 2,82%1 respecto al

programado. Las actividades principales en ejecución corresponden a “Ingeniería Básica” e “Ingeniería

Detallada Subestaciones”. Considerando que esta partida debió haber finalizado en febrero de 2016, todas

las actividades en ejecución se encuentran atrasadas respecto al cronograma del proyecto.

A continuación, se entrega resumen de avance de esta partida

Actividad Inicio Término Avance

Programado Acumulado

Avance Real Acumulado SE

N. Cardones N. Maitencillo N. Pan de

Azúcar

Ingeniería Básica y Detallada 11-04-2015 24-02-2016 100,00% 97,17% 97,31% 97,05%

Ingeniería Básica 11-04-2015 28-08-2015 100,00% 99,69% 100,00% 100,00%

Especificaciones de Detalle del Proyecto 11-04-2015 19-08-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Entrega de Información al CDEC-SIC para 20-08-2015 03-09-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 Valor obtenido del promedio de los avances reales acumulados para esta partida, de las tres subestaciones, comparándolo con el

avance programado acumulado

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 22-05-2017

PÁGINA Página 5 de 16

Actividad Inicio Término Avance

Programado Acumulado

Avance Real Acumulado SE

N. Cardones N. Maitencillo N. Pan de

Azúcar

Cumplimiento Hito 1

Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SIC 04-09-2015 18-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ingeniería Detallada Subestaciones 29-08-2015 24-02-2016 100,00% 90,64% 90,85% 89,95%

5.1.4. Seguros Contratados:

Esta partida registra un avance real acumulado de 100% (igual para las tres subestaciones), finalizando en

periodos anteriores.

5.1.5. Gestión Ambiental:

Esta partida presenta un avance real acumulado de 1,50% respecto del bimestre diciembre 2016 – enero

2017, con un 95,50% para la S/E Nueva Cardones, de 74,80% para la S/E Nueva Maitencillo y de 53,20%

para la S/E Nueva Pan de Azúcar.

La única actividad pendiente corresponde a la “Tramitación permisos ambientales sectoriales”. ISA

mantiene lo informado acerca que los permisos sectoriales son tramitados dentro del alcance del proyecto

“Línea Cardones-Polpaico 2x500 kV” (DS 109), y se hará uso de las instalaciones de faena de esas obras.

Durante el bimestre, ISA informa el estatus de los permisos ambientales sectoriales asociados a los

proyectos de bancos de autotransformadores para cada subestación los cuales se mantienen a la fecha.

De acuerdo a lo informado por InterChile S.A., se continúan las gestiones para la obtención de los PAS

actualmente en trámite (PAS 138 y PAS 160) para las tres subestaciones. Adicionalmente se informó que

durante el periodo no han existido comunicaciones formales entre InterChile S.A. y los organismos

involucrados.

5.1.6. Suministros de Equipos y Materiales:

Esta partida presenta un avance real acumulado superior al avance programado acumulado en las tres

subestaciones.

Al 31.03.2017, InterChile S.A. informa el siguiente estatus de los suministros de equipos primarios.

• SE Nueva Cardones: todos los equipos en el sitio de la subestación, excepto los pararrayos de 34,5 kV.

• SE Nueva Maitencillo: todos los equipos en el sitio de la subestación, excepto el interruptor, los

seccionadores de apertura central y los pararrayos de 34,5 kV.

• SE Nueva Pan de Azúcar: todos los equipos en el sitio de la subestación.

Respecto de los equipos del sistema contra incendio, el estatus es el siguiente:

- Son nueve estanques en total de los cuales ya hay tres (3) en sitio, uno (1) por cada subestación, los

restantes se encuentran en proceso de despacho y se espera que estén en obra el 15 de junio de

2017.

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 22-05-2017

PÁGINA Página 6 de 16

- Las tuberías estarán en sitio la última semana de abril y en el mes de mayo estará en proceso de

despacho el sistema de bombas.

El resumen del avance de esta partida se indica en la tabla a continuación.

Actividad Avance Programado

Acumulado

Avance Real Acumulado SE

N. Cardones N. Maitencillo N. Pan de Azúcar

Suministro de Equipos y Materiales 90,54% 97,70% 97,48% 97,22%

5.1.7. Construcción, Montaje y Pruebas

Esta partida presenta un avance real acumulado de 65,61% superior al avance programado acumulado

(50,43%) en las tres subestaciones.

La actividad que registró avance, durante este periodo, corresponde a “Subestaciones”, específicamente en

los ítems “Construcción Obras Civiles” y “Montaje S/E”, para las tres subestaciones. Las actividades

predecesoras a “Subestaciones” se encuentran finalizadas en periodos anteriores.

Durante el periodo febrero – marzo 2017, InterChile S.A. informó que continuó la ejecución de las obras

civiles en las tres subestaciones. En la subestación Nueva Cardones llegaron los dos (2)

autotransformadores restantes lo que permitió completar el 100% de su instalación sobre la base, se

continuó con el llenado de aceite de los autotransformadores, se finalizaron las pruebas de estanqueidad

de aceite en los autotransformadores, se continuó con el montaje de equipos de 500 kV y de estructuras de

equipos de 34,5 kV. En la subestación Nueva Maitencillo, se continuó la construcción del foso separador

agua/aceite quedando hormigonado en un 50% y se completó la llegada de todos los autotransformadores.

Finalmente, en la subestación Nueva Pan de Azúcar se destaca que los cuatro (4) autotransformadores se

encuentran sobre sus respectivas fundaciones y que se iniciará su montaje a mediados de abril de 2017.

El resumen del avance de esta partida se indica en la tabla a continuación.

Actividad Avance Programado

Acumulado

Avance Real Acumulado SE

N. Cardones N. Maitencillo N. Pan de Azúcar

Construcción, Montaje y Pruebas 50,43% 68,73% 65,79% 62,31%

Con fecha 21 y 22 de marzo de 2017 el equipo auditor, compuesto por el encargado de la auditoria y los

especialistas encargados de las áreas eléctrica y civil, realizaron visita a terreno, con el objetivo de verificar:

- La calidad, consistencia y cumplimiento de las características técnicas de los proyectos. La visita se enfocó

en verificar la estructura y el sistema de aseguramiento de calidad, definido e implementado por Interchile

S.A. para cada proyecto. Se constató la existencia de procedimientos y protocolos definidos para las

actividades en ejecución, como registros de las evaluaciones de conformidad realizadas.

- Verificar el cumplimiento del cronograma de los proyectos. Durante la visita a terreno el equipo auditor

verificó el avance de cada proyecto para contrastarlo con el informado por la empresa Interchile S.A.

De las verificaciones realizadas en terreno se constató que el avance reportado por la empresa Interchile

S.A., es consecuente con lo visualizado en terreno.

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 22-05-2017

PÁGINA Página 7 de 16

Fotografías de las obras, durante la visita a terreno realizada por el equipo auditor, se adjuntan en el Anexo

N°4 del presente informe.

- Verificar y establecer que la organización propuesta por la empresa Interchile S.A. para la ejecución de cada

proyecto, cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo del mismo. Durante la visita realizada a

terreno se constató la presencia del personal de inspección técnica de la empresa HMV Ingenieros,

contratada por Interchile S.A para el control de calidad en la ejecución de los proyectos. Participaron

durante la auditoría las siguientes personas:

o Sr. David González, Residente Civil, en la S/E Nueva Pan de Azúcar.

o Sr. Agustín Arce, Ayudante y Contraturno de Oficina Técnica, en la S/E Nueva Maitencillo.

o Sr. Galo Concha, ITO Seguridad y Medio Ambiente, en la S/E Nueva Maitencillo.

o Sr. Gonzalo Sánchez, Jefe de Oficina Técnica, en la S/E Nueva Cardones.

o Sr. Enrique Aguilera, ITO Seguridad y Medio Ambiente, en la S/E Nueva Cardones.

De lo anterior y de los registros auditados, se constató que en las tres subestaciones el proyecto cuenta con

una Inspección Técnica de Obra adecuada, basada en las funciones y responsabilidades definidas para cada

integrante del equipo.

Durante la visita a terreno realizada en el mes de enero de 2017, el equipo auditor constató diferencias

constructivas en las cajas de anclaje antisísmicas de las fundaciones de los autotransformadores con

respecto a lo indicado en los planos de construcción y montaje de las fundaciones de esos equipos.

Producto de ello, el equipo auditor emitió la carta N° CO74224022017 de fecha 24.02.2017 y dirigida a

InterChile S.A., en la cual, y basados en las diferencias constructivas detectadas se solicita validar las

memorias de cálculo correspondientes, considerando las reales condiciones de instalación de las cajas de

anclaje.

Respondiendo a la solicitud del equipo auditor, con fecha 24.03.2017 InterChile S.A. envió correo

electrónico en el cual adjunta “Informe Metodología de Instalación de Cajas de Anclajes de ATR” en el que

se concluye que, si bien existen dichas diferencias, ya que el diseño de las cajas de anclaje no está asociado

con el método constructivo realizado en cada una de las subestaciones, no hay afectación al diseño en las

memorias de cálculo de las fundaciones de los autotransformadores.

Finalmente, el equipo auditor por medio de minuta “Comentarios de Ancare Energy al Anclaje de los

Autotransformadores” en base a los antecedentes anteriormente expuestos, concluye que:

• Se han utilizado, en las SS/EE Nueva Maitencillo y Nueva Cardones, métodos constructivos que van

en desmedro de la capacidad a tracción de los elementos de sujeción de los autotransformadores a

su fundación, respecto de las memorias y planos aprobados inicialmente.

• De acuerdo con los antecedentes disponibles, esta modificación de los métodos constructivos, no

ha seguido un procedimiento formal, primero de proposición y posterior revisión del Adjudicatario,

y segundo, del registro documentado como modificación de las condiciones técnicas del Contrato,

aprobada por el Adjudicatario.

• Respecto de la SE Nueva Pan de Azúcar, las modificaciones realizadas pueden considerarse como

parte de las modificaciones secundarias, que no afectan la resistencia del proyecto, necesarias para

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 22-05-2017

PÁGINA Página 8 de 16

la materialización de las obras, y que surgen durante la construcción. Quedaría así este cambio

incluido en los planos AS-BUILT, que entregará el Contratista.

• No obstante lo anterior el equipo auditor manifiesta que la alteración del procedimiento de

montaje descrita, no afecta el cumplimiento sísmico del conjunto equipo – fundación, de los

autotransformadores.

5.1.8. Entrada en Operación

Esta partida no presenta avance (0% de avance real acumulado) comenzando a registrar retraso respecto al

cronograma, el cual alcanza un 31,32% de avance programado acumulado, debido a la fecha de inicio de la

actividad “Estudios para la Operación” (25 de enero de 2017, indicada por InterChile S.A. en periodos

anteriores).

Durante el periodo febrero – marzo 2017, y conforme a lo indicado por el Coordinador Eléctrico Nacional el

cual ha señalado que no tiene observaciones al cronograma que considera la nueva línea base LB2, el

equipo auditor volvió a insistir en la inclusión de la LB2, por lo cual, a contar del presente informe se trabaja

con ella para la medición y control de avances.

Cabe recordar que la nueva línea base LB2, informada por InterChile S.A. en su carta 03939, explicita las

fechas de suministro y montaje del sistema de combate contra incendios, lo cual hace parte del Hito

Relevante Nº 3; además corrige la fecha de inicio de la actividad de estudios para la operación y tramitación

de la puesta en servicio, la cual no se condecía con la realidad del proyecto, siendo una errata de la línea

base original.

El avance real y programado, verificado hasta marzo de 2017, se indica en la siguiente tabla:

Tabla 1: Cuadros de Avance de las principales Actividades de los Proyectos a marzo de 2017

SUBESTACION NUEVA CARDONES

Descripción Inicio Término Pond. Avance Acumulado

Avance Acumulado Ponderado

Programado Real Programado Real

Movilización para el Proyecto 31-01-15 11-04-15 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

02-03-15 10-04-15 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%

Ingeniería Básica y Detallada 11-04-15 24-02-16 20% 100,00% 97,17% 20,00% 19,43%

Seguros Contratados 29-08-15 23-01-16 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%

Gestión Ambiental 11-04-15 22-08-16 2% 100,00% 95,50% 2,00% 1,91%

Suministro de Equipos y Materiales 27-08-15 19-05-17 27% 90,54% 97,70% 24,45% 26,38%

Construcción, Montaje y Pruebas 25-02-16 16-10-17 44% 50,43% 68,73% 22,19% 30,24%

Entrada en Operación 25-01-17 26-01-18 4% 31,32% 0,00% 1,25% 0,00%

Acumulado Proyecto

100%

72,89% 80,96%

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 22-05-2017

PÁGINA Página 9 de 16

SUBESTACION NUEVA MAITENCILLO

Descripción Inicio Término Pond. Avance Acumulado

Avance Acumulado Ponderado

Programado Real Programado Real

Movilización para el Proyecto 31-01-15 11-04-15 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

02-03-15 10-04-15 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%

Ingeniería Básica y Detallada 11-04-15 24-02-16 20% 100,00% 97,31% 20,00% 19,46%

Seguros Contratados 29-08-15 23-01-16 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%

Gestión Ambiental 11-04-15 22-08-16 2% 100,00% 74,80% 2,00% 1,50%

Suministro de Equipos y Materiales 27-08-15 19-05-17 27% 90,54% 97,48% 24,45% 26,32%

Construcción, Montaje y Pruebas 25-02-16 16-10-17 44% 50,43% 65,79% 22,19% 28,95%

Entrada en Operación 25-01-17 26-01-18 4% 2,06% 0,00% 1,25% 0,00%

Acumulado Proyecto

100%

72,89% 79,23%

SUBESTACION NUEVA PAN DE AZUCAR

Descripción Inicio Término Pond. Avance Acumulado

Avance Acumulado Ponderado

Programado Real Programado Real

Movilización para el Proyecto 31-01-15 11-04-15 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

02-03-15 10-04-15 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%

Ingeniería Básica y Detallada 11-04-15 24-02-16 20% 100,00% 97,05% 20,00% 19,41%

Seguros Contratados 29-08-15 23-01-16 1% 100,00% 100,00% 1,00% 1,00%

Gestión Ambiental 11-04-15 22-08-16 2% 100,00% 53,20% 2,00% 1,06%

Suministro de Equipos y Materiales 27-08-15 19-05-17 27% 90,54% 97,22% 24,45% 26,25%

Construcción, Montaje y Pruebas 25-02-16 16-10-17 44% 50,43% 62,31% 22,19% 27,42%

Entrada en Operación 25-01-17 26-01-18 4% 2,06% 0,00% 1,25% 0,00%

Acumulado Proyecto 100%

72,89% 77,14%

5.2. Singularidades que pongan en Riesgo los Plazos comprometidos:

De las actividades e información verificada en el periodo, se identifica que la partida “Ingeniería Básica y

Detallada”, presenta un atraso respecto a los cronogramas de cada Subestación.

En el caso de la partida “Ingeniería Básica y Detallada”, considerando que en el presente bimestre alcanzó un

avance real acumulado promedio de 97,18%, lo cual es menor en un 0,79% respecto al bimestre anterior

atribuible a una disminución de 3,66% en la actividad “Ingeniería Detallada Subestaciones” que corresponde a

emisión y estatus de documentación (protocolos). Las partidas “Suministro de Equipos y Materiales” y

“Construcción, Montaje y Pruebas” se encuentran adelantadas respecto al cronograma vigente, no se visualiza

que este atraso represente un riesgo al no cumplimiento de los plazos comprometidos.

InterChile S.A. mantiene lo informado respecto de los criterios para el cumplimiento del Hito Relevante Nº 3

establecidos en el numeral 8.3.1, romanillo iii de las bases de licitación del proyecto y en la Circular Aclaratoria

N°4, notificado anteriormente a HMV, por lo que el equipo de construcción y montaje mantiene sus

estrategias en conformidad, sin visualizar, actualmente un riesgo al no cumplimiento de los plazos.

En el caso de la partida “Gestión Ambiental”, si bien se encuentra retrasada respecto a la programación, el

Hito Relevante Nº 2 se encuentra cumplido, quedando solo la tramitación de permisos sectoriales

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 22-05-2017

PÁGINA Página 10 de 16

ambientales, en los que actualmente se avanza. El estatus de los permisos asociados a los proyectos de

autotransformadores se encuentra en el numeral 6, letra c, del presente informe.

5.3. Cumplimiento de Características Técnicas comprometidas:

Durante el presente bimestre ISA puso a disposición del equipo auditor documentos técnicos asociados al

desarrollo de ingeniería de los proyectos (documentos P4-SE-04-D0032 y P4-PM-00-C025E enviados vía email),

además informó del listado de documentos de ingeniería aprobados (identificados en Anexo Nº 2).

Como se ha mencionado anteriormente, el equipo auditor detectó diferencias entre documentos de ingeniería

y el montaje de las cajas de anclaje para los autotransformadores en las 3 subestaciones, situación Informada

de manera inmediata de manera verbal y posteriormente por medio de carta CO74224022017.

En respuesta, con fecha 24.03.2017 InterChile S.A. emitió correo electrónico en el cual adjunta “Metodología

de Instalación de Cajas de Anclajes de ATR” concluyendo que si bien existen diferencias, ya que el diseño de las

cajas de anclaje no está asociado con el método constructivo realizado en cada una de las subestaciones, no

hay afectación al diseño en las memorias de cálculo de las fundaciones de los autotransformadores.

Con fecha 14.03.2017, el Coordinador Eléctrico Nacional envió carta DE N°001093-17 dirigida al Ministro de

Energía, en la cual se informa que el adjudicatario del proyecto ha cumplido con el Hito Relevante N°4, por lo

que el Coordinador Eléctrico Nacional no tiene observaciones al respecto. Dicha información fue respaldada

por medio de los informes de cumplimiento de Hito Relevante N°4 emitidos en versión preliminar y final por el

equipo auditor mediante cartas CO72710022017 del 10.02.2017 y CO75913032017 del 13.03.2017.

5.4. Análisis Desarrollo de los Proyectos:

El avance de los proyectos en el presente bimestre es superior a los programados en las subestaciones Nueva

Cardones, Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar.

Los documentos auditados durante el periodo no presentan desviaciones respecto a los requerimientos

técnicos de los proyectos que pongan en riesgo los plazos comprometidos; sin embargo, se mantendrá

seguimiento sobre la desviación constructiva detectada. La organización presentada por ISA para desarrollar

los proyectos se evidencia adecuada.

6. AVANCE DE LOS PROYECTOS

Los proyectos presentan al 31 de marzo de 2017 (fecha del último cierre de ISA) un avance real ponderado

acumulado de 80,96% para la subestación Nueva Cardones, 79,23% para la subestación Nueva Maitencillo y

77,14% para la subestación Nueva Pan de Azúcar, siendo el avance programado acumulado para las tres

subestaciones 79,11%. Las partidas que se encuentran en proceso y pendiente de ejecución son las siguientes:

a) La partida “Ingeniería Básica y Detallada”, presenta un atraso respecto al programado en las tres

subestaciones, siendo la subestación Nueva Maitencillo la que mayor avance real acumulado registró,

logrando un 97,31%, mientras que la subestación Nueva Cardones presenta un avance real acumulado de

97,17% y la subestación Nueva Pan de Azúcar un 97,05%. Dichos porcentajes son menores que los

correspondientes porcentajes señalados en el bimestre anterior, por las razones indicadas en el párrafo 5.2.

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 22-05-2017

PÁGINA Página 11 de 16

Las actividades no finalizadas son “Ingeniería Básica”, en la cual el ítem “Diseño básico electromecánico”

finalizó para las SS/EE Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar, mientras que la S/E Nueva Cardones

presentó un avance real acumulado de 99,69%. El resumen del avance programado acumulado y avance

real acumulado para cada subestación se encuentra indicado en el ítem 5.1.3 de este informe. El detalle del

avance programado y real acumulado de esta partida se encuentra indicado más adelante en la tabla N°2

de este informe.

b) Respecto a las actividades asociadas a la “Gestión Ambiental”, el avance promedio de los tres proyectos es

de 74,50% siendo mayor en un 1,50% respecto del periodo anterior, con un avance real acumulado de

95,50% para la subestación Nueva Cardones, 74,80% para Nueva Maitencillo aumentando en un 6,3% y

53,20% disminuyendo en un 1,8% para Nueva Pan de Azúcar. Dicha variación porcentual está dada por la

actividad “Tramitación Permisos Ambientales Sectoriales”, según lo informado por InterChile S.A., a saber:

para la subestación Nueva Maitencillo existen un total de 22 documentos, donde 12 documentos están

otorgados, 4 en trámite, 2 en carpeta y 4 fueron rechazados y para la subestación Nueva Pan de Azúcar

existen 80 documentos, donde 21 están otorgados, 17 en trámite, 31 en carpeta y 11 fueron rechazados.

c) El estatus de los permisos ambientales sectoriales asociados a los proyectos de bancos de

autotransformadores para cada Subestación, se indica a continuación:

PAS / Definición Estatus Nueva

Cardones Estatus Nueva

Maitencillo Estatus Nueva

Pan Azúcar

140 / Desechos Domésticos Otorgado Otorgado Otorgado

146 / captura y relocalización fauna Otorgado Otorgado Otorgado

142 / Residuos Peligrosos Otorgado Otorgado Otorgado

138 / Aguas Residuales En trámite En trámite En trámite

160 / Construcción edificaciones y faenas En trámite En trámite En trámite

151 / Xerofíticas N/A Otorgado Otorgado

d) Respecto a la partida “Suministro de Equipos y Materiales”, ésta se encuentra adelantada en relación al

avance programado, registrando en el periodo un avance real la actividad “Equipos y Materiales

Subestaciones”, mientras que “Adquisición Otros suministros y materiales” refleja una disminución para las

tres subestaciones por la inclusión de la actividad “Sistema Contraincendio” correspondiente a la nueva

línea base LB2 la cual no presenta avances.

El avance en las actividades antes mencionadas, para cada subestación, se indica a continuación:

Actividad Inicio Término Avance

Programado Acumulado

Avance Real Acumulado SE

N. Cardones

N. Maitencillo

N. Pan de Azúcar

Suministro de Equipos y Materiales 27-08-2015 19-05-2017 90,54% 97,70% 97,48% 97,22%

Equipos y Materiales Subestaciones 19-10-2015 19-05-2017 93,95% 99,19% 98,79% 100,00%

Equipos Inductivos (Autotransformadores)

19-10-2015 04-05-2017 85,61% 100,00% 100,00% 96,40%

Adquisición Otros Suministros y Materiales

21-12-2016 19-04-2017 85,77% 89,13% 89,13% 89,13%

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 22-05-2017

PÁGINA Página 12 de 16

e) Respecto a la partida “Construcción, Montaje y Pruebas”, se encuentra adelantada, logrando un avance real

acumulado de 68,73% en S/E Nueva Cardones, 65,79% en S/E Nueva Maitencillo y 62,31% en S/E Nueva

Pan de Azúcar, respecto a un avance programado acumulado de 50,43% para los tres proyectos.

El avance real bimestral en ellas tres se da en la actividad “Subestaciones”, específicamente en la

subactividad “Construcción de Obras Civiles” y en la actividad “Montaje S/E”, esta última específicamente

en “Estructuras Pórticos (marcos) y equipos” y en “Banco Autotransformadores”.

Con fecha 21 de marzo de 2017 el equipo auditor constató el avance en obra informado por ISA para la

subestación Nueva Pan de Azúcar concluyendo la veracidad de lo informado. Con fecha 22 de marzo de

2017, se realizó la misma constatación en las subestaciones Nueva Maitencillo y Nueva Cardones. El

registro fotográfico del avance en terreno se encuentra en el Anexo Nº 4.

f) Respecto a la partida “Entrada en operación”, no presenta avance real acumulado registrando atraso

respecto al cronograma, el cual tiene un 31,02% de avance programado acumulado pues se debió iniciar el

25 de enero de 2017. Cabe destacar, tal como se indica en el párrafo 5.1.8, que ISA solicitó al equipo

auditor su aprobación, a través de carta Nº 03939, emitida el 22 de agosto de 2016, respecto a la

corrección de la fecha de inicio para la actividad “Estudios para la Operación”, además de la inclusión de

actividades referentes al sistema contraincendio, por medio de la nueva línea base LB2 la cual se incluye en

el presente informe bimestral.

g) Hitos Relevantes:

- Respecto al Hito Relevante N°3:

Anteriormente y por indicaciones del CDEC SIC, el equipo auditor hizo presente a ISA lo indicado en el

numeral 8.3.1, romanillo iii de las bases de licitación del proyecto, y en la Circular Aclaratoria Nº 4 del

proceso, en donde se establecen los criterios necesarios para verificar el cumplimiento del Hito Relevante

Nº 3. Por lo tanto, se le indicó a ISA que no sería necesario establecer ponderaciones para verificar el

cumplimiento de dicho Hito Relevante.

Este hito se comprobará, mediante inspección en terreno por parte del personal de la auditoria, de un

avance real del 50% correspondiente al montaje de los equipos asociados al banco de autotransformadores

y al 50% de los sistemas de seguridad y auxiliares y obras civiles en las subestaciones correspondientes.

- Respecto al Hito Relevante N°4:

Con fecha 30.12.2016, ISA emitió la carta Nº 04578 de asunto “P4-PM-00-C022E: Cumplimiento Hito

Relevante Nº 4 “Prueba de Equipos””, la cual fue dirigida al CDEC SIC, adjuntando un CD con la información

que acredita el cumplimento del Hito Relevante Nº 4, cuya fecha programada es el 20 de enero de 2017.

El equipo auditor, por medio de carta CO72603022017 emitida 03.02.2017 y dirigida a InterChile S.A. hizo

comentarios sobre los protocolos de pruebas FAT para el cumplimiento de Hito Relevante N°4 y solicitó

mayores antecedentes respecto a números de serie de equipos y sus respectivas ubicaciones, entre otros.

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 22-05-2017

PÁGINA Página 13 de 16

Con fecha 10 de febrero de 2017, Ancare Energy SpA, por medio de carta CO72710022017, envió al

Coordinador Eléctrico Nacional el informe de cumplimiento de Hito Relevante N°4 en versión preliminar.

Durante el periodo, InterChile S.A. a través de correos electrónicos enviados el 20 y 24 de febrero de 2017,

entregó información solicitada sobre números de serie y ubicación de equipos en respuesta a carta

CO72603022017.

Con fecha 10.03.2017, Ancare Energy SpA emitió carta CO75913032017 dirigida al Coordinador Eléctrico

Nacional, por medio de la cual envía el Informe de Cumplimiento de Hito Relevante N°4 versión final en

base a las observaciones de su carta DE N° 00943-2017.

Finalmente, el Coordinador Eléctrico Nacional, por medio de su carta DE N° 001093-17 de fecha 14.03.2017

y dirigida al Ministro de Energía, notificó que el adjudicatario del proyecto ha cumplido el Hito Relevante

N°4, a lo cual el C.E.N no tiene observaciones.

A continuación, se entrega el detalle de los avances de las actividades de los proyectos:

Tabla 2: Cuadro de Avance de Actividades de los Proyectos hasta marzo de 2017.

Ítem Actividad Inicio Término Avance

Programado Acumulado

Avance Real Acumulado SE

N. Cardones N.

Maitencillo N. Pan de

Azúcar

0 Avance Ponderado del Proyecto 30-01-2015 26-01-2018 72,89% 80,96% 79,23% 77,14%

1 General 30-01-2015 30-01-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 Movilización para el proyecto 31-01-2015 01-03-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

02-03-2015 10-04-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4 Ingeniería Básica y Detallada 11-04-2015 24-02-2016 100,00% 97,17% 97,31% 97,05%

4.1 Subestaciones 11-04-2015 24-02-2016 100,00% 97,17% 97,31% 97,05%

4.1.1 Ingeniería Básica 11-04-2015 28-08-2015 100,00% 99,69% 100,00% 100,00%

4.1.1.1 Obtención y validación de antecedentes técnicos

11-04-2015 20-04-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.1.2 Disposición física 21-04-2015 20-05-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.1.3 Memorias de Cálculo 21-05-2015 29-06-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.1.4 Especificaciones técnicas mínimas de equipos

30-06-2015 29-07-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.1.5 Diseño básico electromecánico 30-06-2015 29-07-2015 100,00% 98,33% 100,00% 100,00%

4.1.1.6 Diseño básico de obras civiles 30-07-2015 28-08-2015 100,00% 100,00% 100,00% 99,00%

4.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 11-04-2015 19-08-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.3 Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito 1

20-08-2015 03-09-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SIC 04-09-2015 18-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.1.5 Ingeniería Detallada Subestaciones 29-08-2015 24-02-2016 100,00% 90,64% 90,85% 89,95%

5 Seguros Contratados 29-08-2015 23-01-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6 Gestión Ambiental 11-04-2015 22-08-2016 100,00% 95,50% 74,80% 53,20%

6.1 Análisis de pertinencia de ingreso EIA o DIA 11-04-2015 10-05-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.2 Elaboración EIA o DIA 11-05-2015 07-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.3 Tramitación EIA o DIA 08-10-2015 23-07-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.4 Obtención Resolución de Calificación Ambiental (RCA)

23-07-2016 23-07-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.5 Tramitación permisos ambientales sectoriales

23-07-2016 23-07-2016 100,00% 95,00% 72,00% 48,00%

6.6 Revisión por auditoría técnica del CDEC-SIC 24-07-2016 22-08-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 22-05-2017

PÁGINA Página 14 de 16

Ítem Actividad Inicio Término Avance

Programado Acumulado

Avance Real Acumulado SE

N. Cardones N.

Maitencillo N. Pan de

Azúcar

6.7 Hito 2 Decreto Aprobación RCA 23-07-2016 23-07-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7 Suministro de Equipos y Materiales 27-08-2015 19-05-2017 90,54% 97,70% 97,48% 97,22%

7.1 Perfeccionamiento de Contratos de Suministros

27-08-2015 26-09-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.2 Equipos Inductivos (Autotransformadores) 19-10-2015 04-05-2017 85,61% 100,00% 100,00% 96,40%

7.2.1 Orden de Compra Equipos Inductivos 19-10-2015 23-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.2.2 Fabricación Equipos Inductivos 25-02-2016 20-12-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.2.3 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos 21-12-2016 04-01-2017 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.2.4 Aprobación Informes Ensayos por Auditor 05-01-2017 19-01-2017 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

7.2.5 Transporte y Llegada a Obra Inductivo 05-04-2017 04-05-2017 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3 Equipos y Materiales Subestaciones 19-10-2015 19-05-2017 93,95% 99,19% 98,79% 100,00%

7.3.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos)

19-10-2015 19-05-2017 88,62% 98,36% 97,53% 100,00%

7.3.1.1 Orden de Compra Equipos Primarios 19-10-2015 23-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.1.2 Fabricación Equipos Primarios 25-02-2016 20-11-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.1.3 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios 21-11-2016 20-12-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.1.4 Aprobación Informes Ensayos por Auditor 21-12-2016 04-01-2017 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.3.1.5 Transporte y Llegada a Obra Equipos Primarios

21-03-2017 19-05-2017 100,00% 88,00% 82,00% 100,00%

7.3.2 Equipos Control, Protección y SSAA 19-10-2015 04-04-2017 99,10% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.2.1 Orden de Compra C&P y SSAA 19-10-2015 23-10-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.2.2 Fabricación C&P y SSAA 25-02-2016 20-12-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.2.3 Pruebas en Fábrica (FAT) C&P y SSAA 21-12-2016 04-01-2017 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.2.4 Aprobación Informes Ensayos por Auditor 05-01-2017 19-01-2017 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

7.3.2.5 Transporte y Llegada a Obra C&P y SSAA 04-02-2017 04-04-2017 93,22% 100,00% 100,00% 100,00%

7.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales 21-12-2016 19-04-2017 85,77% 89,13% 89,13% 89,13%

7.4.1 Otros suministros y materiales Subestaciones

21-12-16 19-04-17 85,77% 89,13% 89,13% 89,13%

7.4.1.1 Marcos de estructuras de la subestación 21-12-16 19-04-17 84,03% 100,00% 100,00% 100,00%

7.4.1.2 Sistema Contraincendios 04-04-2016 09-12-2016 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.4.1.3 Otros suministros y materiales 21-12-16 19-04-17 84,03% 100,00% 100,00% 100,00%

8 Construcción, Montaje y Pruebas 25-02-2016 16-10-2017 50,43% 68,73% 65,79% 62,31%

8.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

25-02-2016 25-03-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.2 Licitación Contratos de Construcción Subestaciones

25-03-2016 23-06-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.3 Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones

23-08-2016 21-09-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.4 Licitación Inspección Técnica de Obras 25-04-2016 23-06-2016 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.5 Subestaciones 14-01-2017 16-10-2017 31,30% 56,66% 52,59% 47,76%

8.5.1.1 Construcción Obras Civiles 14-01-17 19-05-17 55,98% 83,09% 84,15% 71,82%

8.5.1.2 Montaje 20-04-17 18-07-17 0,00% 32,42% 17,62% 24,18%

8.5.1.3 Pruebas 18-08-17 16-10-17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9 Entrada en Operación 25-01-2017 26-01-2018 31,32% 0,00% 0,00% 0,00%

7. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS:

De acuerdo a lo expuesto en los ítems 5.2 y 6 del presente informe, lo cual se encuentra basado en las

actividades e información verificada en el periodo, no se identifican actividades o singularidades que pongan

en riesgo los plazos comprometidos para los proyectos.

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 22-05-2017

PÁGINA Página 15 de 16

8. ESTADO DE LOS PROYECTOS:

De las actividades desarrolladas por el equipo auditor, se concluye que respecto a:

8.1. Características Técnicas de los Proyectos

El equipo auditor se encuentra en proceso de revisión de los antecedentes técnicos que en forma permanente

suministra ISA, los cuales para el presente bimestre se indican en el Anexo N°2 de este informe. Sin embargo,

de la revisión realizada hasta la fecha, el equipo auditor no ha detectado la existencia de desviaciones respecto

a los requerimientos técnicos establecidos para los proyectos.

8.2. Cronograma de los Proyectos

El equipo auditor ha verificado, durante el periodo informado, la consistencia de los avances mensuales

reportados por ISA respecto a las actividades de los cronogramas de los proyectos.

La desviación en las fechas programadas en la partida “Entrada en Operación”, donde la actividad “Estudios

para la Operación” establecía en su inicio el 25-02-2016, fue modificada para el 25-01-2017 ya que, de acuerdo

a lo indicado por ISA, la fecha incluida en los cronogramas vigentes correspondía a un error.

A contar del presente informe bimestral se comienza a utilizar la nueva línea base LB2 propuesta por InterChile

S.A. por medio de carta N° 03939 del 22.08.2016.

8.3. Gestiones ante Organismos Públicos

Durante el presente periodo no se han presentado registros de gestiones ante organismos públicos.

8.4. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar los Proyectos

En general la estructura organizacional presentada por la empresa ISA se aprecia adecuada para los

requerimientos de los proyectos. La estructura vigente es la siguiente:

8.4.1. Administración General de los Proyectos:

Se mantiene la administración general de los proyectos, a cargo del señor Jorge Rodríguez Ortiz (Gerente

General) como Gerente del Proyecto. El Jefe de Proyecto es el Sr. Andrés Hurtado, quien reemplazó

durante el periodo anterior al Sr. Rafael Ospina.

8.4.2. Desarrollo de los estudios de ingeniería:

El desarrollo de la ingeniería, se encuentra delegado a la Dirección de Ingeniería Corporativa de ISA.

8.4.3. Estudios de medio ambiente y obtención de la Resolución de Calificación Ambiental:

Las gestiones de índole predial y ambiental se realizarán dentro del alcance del proyecto “Línea 2x500 kV

Cardones-Maitencillo-Pan de Azúcar – Polpaico”.

8.4.4. Control y Programación:

La Responsable de Control y Programación es la Sra. Ana María Correa, contando con la gestión y apoyo del

Sr. Francisco Swett y el Sr. Emilio Pizarro.

8.4.5. Subcontratos:

La estructura está compuesta por:

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 41017062015-BI011-TRFCMP-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 22-05-2017

PÁGINA Página 16 de 16

La ejecución de las obras de construcción, se encuentra asignada a la empresa SIEMENS en modalidad

EPC.

El suministro de los autotransformadores se contrató con la empresa HYOSUNG Corporation.

La empresa EQCO se encuentra encargada del diseño sísmico.

La empresa IEB se encuentra encargada de la realización de los estudios eléctricos comprometidos.

La empresa MAPFRE Compañía de Seguros Generales de Chile S.A., contratada para los seguros de

responsabilidad civil por daños a terceros y seguros de catástrofe.

La empresa HMV Ingenieros, tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de los proyectos y el

cumplimiento de normas. A su vez esta empresa realiza las funciones de ingeniería de contraparte de los

subcontratos.

9. CONCLUSIONES

De acuerdo a las actividades realizadas y antecedentes obtenidos durante el periodo informado, el equipo

auditor concluye que, hasta la fecha, los proyectos presentan un avance que no evidencia riesgos asociados al

no cumplimiento de los plazos comprometidos y no existen en ellos desviaciones respecto a los

requerimientos técnicos que deben cumplir.

10. CONTROL DE CAMBIOS

REVISION FECHA TIPO REVISIÓN DETALLE DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA

PRE 24-04-2017 Creación Para aprobación del Coordinador Eléctrico Nacional.

0 22-05-2017 Modificación Se emite en versión final con modificaciones de acuerdo a observaciones emitidas en

carta DE N° 01952-17 del Coordinador Eléctrico Nacional.

11. ANEXOS

- Anexo 1: “Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor”.

- Anexo 2: “Documentos Verificados”.

- Anexo 3: “Reporte de Avance Mensual Periodo febrero 2017”.

- Anexo 4: “Indicadores Principales marzo 2017”.

- Anexo 5: “Minuta: Comentarios de Ancare Energy al anclaje de los autotransformadores”.