Informe de avance bimestral -...

49
San Pio X 2445, Of.1003 – Providencia – Santiago Informe de Avance Bimestral N°11 Agosto – Septiembre 2015 DEFINITIVO Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito Preparado para: - Dirección de Peajes del CDEC-SING - Comisión Nacional de Energía - Superintendencia de Electricidad y Combustibles 27 de octubre 2015

Transcript of Informe de avance bimestral -...

Page 1: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

San Pio X 2445, Of.1003 – Providencia – Santiago

Informe de Avance Bimestral N°11 Agosto – Septiembre 2015

DEFINITIVO

Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito

Preparado para:

- Dirección de Peajes del CDEC-SING

- Comisión Nacional de Energía

- Superintendencia de Electricidad y Combustibles

27 de octubre 2015

Page 2: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 2 de 49

CONTENIDO

1 Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................... 4

1.1 Descripción del Proyecto ..................................................................................................... 4

1.2 Objetivo de la Auditoría ...................................................................................................... 5

1.3 Estado de Avance de Obras ................................................................................................. 5

1.4 Factores de Riesgo .............................................................................................................. 9

1.4.1 Revisor Sísmico ............................................................................................................ 9

1.4.2 Obtención RCA y Construcción de Líneas.................................................................... 9

1.4.3 Obtención Decreto de Concesión ............................................................................. 10

1.4.4 Suministro de Estructuras ......................................................................................... 10

1.4.5 Protección de fundaciones de la línea ...................................................................... 11

1.5 Conclusiones...................................................................................................................... 11

2 Avance del Proyecto .................................................................................................................. 13

2.1 Movilización y Estudios Preliminares ................................................................................ 13

2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ............... 13

2.3 Ingeniería Básica y Detallada ............................................................................................ 13

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ..................................................................................... 13

2.3.2 Ingeniería de Líneas ................................................................................................... 14

2.4 Seguros Contratados ......................................................................................................... 14

2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................. 14

2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 14

2.6.1 Concesión Eléctrica ................................................................................................... 15

2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 15

2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 15

2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 16

2.10 Estado de Avance .............................................................................................................. 16

3 Cumplimiento de Plazos ............................................................................................................ 18

3.1 Obtención RCA .................................................................................................................. 18

3.2 Suministro de Estructuras ................................................................................................. 19

4 Estado del Proyecto................................................................................................................... 20

4.1 Características Técnicas del Proyecto ............................................................................... 20

4.1.1 Línea de Transmisión ................................................................................................. 21

4.1.2 Subestaciones ............................................................................................................ 22

4.1.3 S/E Lagunas ............................................................................................................... 22

4.1.4 S/E Encuentro ............................................................................................................ 24

Page 3: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 3 de 49

4.2 Cronograma del Proyecto ................................................................................................. 24

4.2.1 Verificaciones del Cronograma ................................................................................. 26

4.3 Gestiones Ante Organismos Públicos ................................................................................ 27

4.4 Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros ..................................................... 28

4.4.1 Estudios Medioambientales ...................................................................................... 28

4.4.2 Ingeniería ................................................................................................................... 28

4.4.3 Suministros ................................................................................................................ 33

4.5 Pruebas en Fábrica Para Equipos y Elementos ................................................................. 36

4.6 Visitas De Inspección De Los Trabajos En Terreno ............................................................ 37

4.7 Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros.................................................. 37

4.8 Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto..................................... 37

4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto ........................... 37

5 Conclusiones.............................................................................................................................. 41

6 Anexos ....................................................................................................................................... 42

6.1 Actividades desarrolladas por el Equipo del Auditor ........................................................ 42

6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría ............ 42

6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades

desarrolladas, respecto del Programa Bimestral ...................................................................... 43

6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del

Auditor durante el período ....................................................................................................... 44

6.2 Documentos Recibidos ...................................................................................................... 45

6.3 Informe Mensual Auditoría ............................................................................................... 48

6.4 Programa Bimestral de Actividades .................................................................................. 48

6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario ................................................................................. 49

6.4.2 Documentos Técnicos ............................................................................................... 49

6.4.3 Cronograma ............................................................................................................... 49

6.4.4 Gestiones Ante Organismos Públicos ........................................................................ 49

6.4.5 Gestión Ambiental ..................................................................................................... 49

6.4.6 Gestión Predial .......................................................................................................... 49

6.4.7 Elaboración de Informes ........................................................................................... 49

Page 4: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 4 de 49

1 RESUMEN EJECUTIVO

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en

el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P,

en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220

Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la

fecha de entrada en operación.

El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las

subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos

del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E Lagunas.

La nueva línea debe poseer las siguientes características técnicas mínimas:

- Tensión de operación 220 kV.

- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.

- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble

circuito.

- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente con

sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073 ohm/km

a 20° C.

- Cable de guardia OPGW o equivalente.

- Transposiciones 1 ciclo completo.

- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas.

- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con sus

correspondientes suministros y estaciones asociadas.

- Conjunto de aislación Vidrio o porcelana.

No obstante lo anterior, el Proyecto debe cumplir con todas las otras características técnicas que,

no habiendo sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica

del Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.

Interchile S.A filial de ISA en Chile, es el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la

construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las

subestaciones asociadas.

Page 5: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 5 de 49

1.2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Supervisar el avance del Proyecto verificando el cumplimiento de los Hitos Relevantes así como de

las condiciones técnicas establecidas según el decreto N°5T del Ministerio de Energía.

Detectar de manera oportuna aquellos aspectos que puedan afectar el cumplimiento de los Hitos

relevantes y/o las condiciones técnicas del Proyecto.

Informar al CDEC-SING, CNE y SEC mediante informes bimestrales y de cumplimiento de Hitos, y al

CDEC-SING mediante informes mensuales: los avances del Proyecto; el cumplimento dado por el

Adjudicatario a las condiciones técnicas; el cumplimento dado por el Adjudicatario a los plazos

establecidos mediante el Cronograma e Hitos Relevantes del Proyecto, y los aspectos que puedan

afectar el normal desarrollo de éste.

1.3 ESTADO DE AVANCE DE OBRAS Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tenía fecha 13 de julio de 2015, sin embargo Interchile solicitó extender el plazo para el Hito Relevante N°2 hasta el día 31 de diciembre de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. Transcurridos 23,5 meses desde el inicio del Proyecto y de acuerdo con los análisis efectuados por

este Auditor, el avance total acumulado es de un 29,05%, lo que implica un aumento de 4,52% para

el período agosto-septiembre (Tabla 1). Este avance general del Proyecto se explica por lo siguiente:

- Se encuentran finalizadas las siguientes actividades principales del Cronograma del

Proyecto:

Movilización y Estudios Preliminares

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

Seguros Contratados

- La ingeniería básica y de detalle del proyecto se encuentra en desarrollo y presenta al 30 de

septiembre un avance del 80,12% que se sustenta en:

La ingeniería destinada a la implementación de los paños de línea en las

subestaciones Encuentro y Lagunas presenta un avance acumulado de 67,22%, lo

que implica un aumento en el período agosto-septiembre de 5,35%, dado por la

finalización de las especificaciones de compra de equipos y materiales y por la

Page 6: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 6 de 49

entrega de diversos documentos, por parte de Siemens, correspondientes a la

Ingeniería de Detalles de Subestaciones.

Esta actividad de acuerdo al programa original debió finalizar el 11 de noviembre

de 2014 y tenía un plazo de ejecución de aproximadamente 11 meses. Por motivos

ya señalados en informes anteriores, esta actividad fue reprogramada aumentando

el plazo de ejecución a aproximadamente 19 meses y estableciendo como fecha de

término el 7 de octubre de 2015, lo cual tampoco se ha cumplido.

La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión mantiene un avance de 94,13%.

La actividad correspondiente a las especificaciones de detalle de las estructuras

soporte, debió finalizar el 28 de abril de 2014, sin embargo y por los motivos que se

señalan más adelante en este informe, a la fecha presenta un avance del 33%.

La actividad correspondiente a la elaboración de los planos de fabricación de las

estructuras, tiene como fecha de finalización en el Cronograma del Proyecto el 1 de

noviembre de 2015, sin embargo de acuerdo con el cronograma del fabricante

Skipper, esta actividad debió finalizar el 2 de septiembre. A la fecha el avance de

esta actividad es de un 33%.

Se debe tener en cuenta además que las pruebas de carga debieron finalizar el

pasado 21 de julio de 2015 de acuerdo con el cronograma vigente de INTERCHILE.

El programa de Skipper entregado en el mes de Julio ya indicaba que las pruebas se

iniciarían el 28 de septiembre, lo cual no se ha cumplido. En la reunión mensual del

mes de septiembre, INTERCHILE señaló que no tenía información de cuando

efectivamente se iniciarían las pruebas de carga.

- La actividad correspondiente a la Elaboración de la EIA, y Obtención de RCA y PAS, mantiene

un avance acumulado del 75,5%. Durante este periodo el SEA emitió un ICSARA

extraordinario, el cual fue respondido por Interchile el 15 de septiembre. El día 6 de octubre

el SEA emitió la Resolución Exenta N°1334, suspendiendo el plazo de evaluación por 90 días,

para poder finalizar el proceso de consulta indígena.

- La actividad destinada a la obtención de la Concesión Eléctrica y Servidumbres Prediales, se

encuentra en desarrollo y presenta al 30 de septiembre un avance acumulado de 59,52%.

Durante el periodo se dio por finalizada la actividad de negociaciones con propietarios

particulares.

Page 7: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 7 de 49

La subactividad destinada a la obtención de servidumbres voluntarias finalizó durante el

mes de septiembre, sin resultados concretos. Actualmente se sigue con la tramitación de

la concesión, cuya fecha programada de término se estableció para el 6 de octubre de 2015.

- La actividad destinada a la adquisición de los suministros de equipos y materiales necesarios

para la materialización del Proyecto, presenta un avance acumulado del 10,8%. Durante el

periodo se verificaron avances en las pruebas y fabricación de equipos primarios.

Se debe tener en cuenta que a la fecha siguen sin recibirse por este Auditor, aprobadas por

el Asesor Sísmico de Interchile, las calificaciones sísmicas de los equipos primarios que se

están adquiriendo para la implementación de los paños de línea y del reactor.

Los avances calculados por Interchile al 30 de septiembre de 2015 son (Tabla 1):

- Programado : 51,88%

- Real : 36,80%.

Esto implica que, de acuerdo a Interchile, en el período agosto-septiembre se habría obtenido un avance parcial real del 5,89%. Estos valores difieren de los obtenidos por este Auditor (Real 29,05%; parcial 4,52%) debido a lo siguiente:

- El Adjudicatario considera un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la

estructuras para la línea, EDT 4.2.1.2.1. Este Auditor considera que existe sólo un 33,3% de

avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser

elaboradas, y que deben incluir entre otras las condiciones técnicas necesarias para la

realización de las pruebas de carga de cada una de las estructuras, de las cuales ninguna ha

sido aún recibida.

- El Adjudicatario considera un 78% de avance en la Ingeniería Detallada de Subestaciones

(EDT 4.1.2). Este Auditor no ha recibido suficientes documentos de ingeniería de

subestaciones para justificar este grado de avance total.

- El adjudicatario considera un 96% de avance en la Tramitación de la Resolución de

Calificación Ambiental, mientras que este Auditor ha congelado este avance en un 90%

hasta que no se obtenga la RCA.

- El Adjudicatario considera un 10% de avance en la “Tramitación Permisos Ambientales

Sectoriales” (EDT 6.5). El Equipo Auditor no ha recibido documentos que respalden este

avance.

Page 8: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 8 de 49

- El Adjudicatario considera un 40% de avance en la subactividad 7.3.2.2 “Imposición de

Servidumbres – Gestiones con Industria Minera”, este Auditor mantiene esta actividad sin

avance, a la espera de clarificar los alcances del acuerdo logrado con la compañía minera

SQM.

- De acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°18, se decidió congelar el avance en la

subactividad 7.4.3 “Tramitación de la Concesión” en un 70%, mientras que el adjudicatario

considera un 90% de avance en esta actividad.

- El Adjudicatario considera un 70% de avance en la verificación sísmica de Equipos Primarios

y un 60% en la verificación sísmica del Reactor, esto en base a las aprobaciones del Revisor

Sísmico de Interchile. Tal como le fue indicado a Interchile, no se considerará avance en

estas subactividades hasta la emisión del documento firmado por el Asesor Sísmico que

Interchile debió contratar a insistencia del Auditor debido a los reparos presentados a la

experiencia del Revisor. Este Asesor Sísmico fue contratado por Interchile a fines de Junio y

a la fecha no se ha recibido por parte del Auditor la calificación de ningún equipo por parte

del Asesor.

- El Adjudicatario considera un 15% de avance en la fabricación del Reactor. Se solicitó

antecedentes para justificar este avance.

- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de Bases

de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción

Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo

a lo indicado en el Informe Mensual N°4.

- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras” y 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Transmisión”. Este Auditor considera que estos avances debiesen ser de un 0% de acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°6.

Por su parte, el principal factor que explica el atraso que presenta el avance real del Proyecto

respecto al avance programado según Cronograma vigente, es:

- Fabricación de Suministros: Durante el presente período sólo se contabilizó un avance

menor en estas actividades, ya que no se ha contado con suficiente información por parte

de los fabricantes que permitan verificarlos. Se hace notar que dadas las holguras con que

cuenta actualmente la mayor parte de estas actividades, a la fecha, no existe riesgo de

afectar la ruta crítica debido a un atraso que pueda sufrir alguno de los suministros de no

existir problemas con la calificación sísmica de alguno de ellos.

Page 9: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 9 de 49

Excepción a lo anterior es el caso del suministro de estructuras. A la fecha no se han iniciado

las pruebas de carga para validar los diseños y tampoco se tiene información de cuando se

iniciarán estas pruebas, pruebas necesarias de realizar antes de iniciar la fabricación del

suministro, por lo que a la fecha no se tiene información de cómo afecta este retraso en los

plazos para la construcción de la línea.

Tabla 1: Estado de avance Actividades Principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE

ESTADO DE AVANCE DE

ACUERDO AL AUDITOR

Total Ponderado 36,80% 29,05%

Movilización y Estudios Preliminares 0,4% 100% 100%

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

2% 100% 100%

Ingeniería Básica y Detallada 7% 92,08% 80,12%

Seguros contratados 0,6% 100% 100%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS

2% 80,20% 75,50%

Obtención de Concesiones y Servidumbres

12% 78,06% 59,52%

Suministro de Equipos y Materiales 35% 11,60% 10,80%

Construcción, Montaje y Pruebas 40% 30,80% 20,03%

Entrada en Operación 1% 0% 0%

1.4 FACTORES DE RIESGO

1.4.1 Revisor Sísmico

A la fecha no se ha recibido ningún documento aprobado por el Asesor Sísmico. Este Asesor Sísmico

es un profesional que Interchile contrató como apoyo con motivo de los reparos del Auditor a la

experiencia sísmica del Revisor Sísmico de Interchile. La no recepción de estos documentos quiere

decir que aún no existe certeza respecto a que los equipos que fueron adquiridos y están siendo

fabricados sean sísmicamente aptos para el Proyecto.

1.4.2 Obtención RCA y Construcción de Líneas

El día 2 de septiembre el SEA emitió un tercer ICSARA, el cual contenía principalmente consultas

relacionadas con el Proceso de Consulta Indígena. Este ICSARA fue respondido con fecha 15 de

septiembre (9 días hábiles después), lo que significa que según los plazos establecidos por la

normativa y que en este caso ya incluyen los 60 días de extensión adicional, el SEA tendría plazo

Page 10: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 10 de 49

hasta el 17 de noviembre para emitir la RCA. Sin embargo, con fecha 6 de octubre, y publicado el 8

de octubre, el SEA emitió la Resolución Exenta N°1334, la cual suspende por un plazo de 90 días

hábiles el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objetivo de disponer de tiempo

suficiente para realizar el Proceso de Consulta Indígena.

Si bien este aplazamiento de 90 días puede ser menor si se resuelve de manera expedita el Proceso

de Consulta Indígena, este podría significar aplazar la obtención de la RCA hasta el día 28 de marzo,

lo que implica que el inicio de las actividades de construcción no podrán iniciarse antes de esta fecha

pudiendo incluso desplazarse hasta fines de junio, en el peor de los casos.

Con la solicitud de aplazamiento, para el 31 de diciembre de 2015, que realizó Interchile para el

cumplimiento del Hito Relevante Nº2, aprobada por el CDEC-SING, el Adjudicatario señaló que con

esta nueva fecha no se afectarían los plazos correspondientes a los restante Hitos Relevantes. Dado

el atraso que produce este desplazamiento en el inicio de la construcción de la Línea de Transmisión,

y que en opinión de este Auditor requiere por parte del Adjudicatario incrementar la cantidad de

recursos humanos y materiales contemplados originalmente para la ejecución de los trabajos de

construcción y montaje, se le solicitó, en reunión sostenida el 13 de agosto de 2015 y reiterado en

reunión del 23 de septiembre de 2015, la entrega de un análisis que demuestre entre otros aspectos,

la forma en que logrará los rendimientos que requerirá para dar cumplimiento a los Hitos Relevantes

3 y 5, lo cual no ha cumplido hasta la fecha.

1.4.3 Obtención Decreto de Concesión

De acuerdo con el Cronograma vigente, con fecha 10 de octubre Interchile debió contar con el

Decreto de Concesión. Interchile ha informado que espera contar con la Concesión durante el mes

de noviembre.

La solicitud de arriendo temporal ingresada durante el mes de mayo a Bienes Nacionales, no fue

aprobada, por lo que Interchile no podrá iniciar la construcción de la Línea de Transmisión hasta que

obtenga la Concesión Definitiva.

Si se obtuviese la RCA antes del fin de diciembre, tal y como se encuentra programado actualmente,

un atraso en la obtención del Decreto de Concesión más allá de diciembre, afectaría el inicio de los

trabajos de la Línea de Transmisión en terreno.

1.4.4 Suministro de Estructuras

A la fecha el suministro de las estructuras se presenta como un riesgo para el cumplimiento de los

plazos establecidos para el Proyecto, dado los reiterados atrasos que ha ido sufriendo esta actividad

tanto por la responsabilidad de Interchile como de su suministrador Skipper.

No se ha podido verificar ningún avance en los últimos 2 meses, encontrando el Auditor que

Interchile no está gestionando este tema con la relevancia que le corresponde:

Page 11: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 11 de 49

- De acuerdo al cronograma de Skipper presentado en los Informes de Avance desde el mes

de Julio, las pruebas de torres se debiesen haber iniciado el día 28 de septiembre, sin

embargo a la fecha de este Informe aún no se encuentran disponibles las Especificaciones

Técnicas para las Pruebas de Carga de las Estructuras. En la reunión del 23 de septiembre

Interchile señaló que no sabe cuándo estarán disponibles.

- De acuerdo con lo señalado por Interchile en la reunión del 23 de septiembre, las pruebas

de carga no se realizarían en las fechas señaladas, no teniendo información sobre las nuevas

fechas propuestas para estas pruebas.

- De acuerdo con el Informe de Avance de Interchile correspondiente al mes de Septiembre,

nada se señala sobre las pruebas de carga ni el retraso en la fabricación de suministros por

esta causa y además se ha eliminado del cronograma de Skipper toda información

correspondientes a las actividades de: fabricación de prototipos, ejecución de pruebas de

carga, fabricación y despacho de suministro. El nuevo programa termina con la actividad de

elaboración de planos de fabricación (requerido para fabricar el prototipo de prueba), la

que igualmente está retrasada con las fechas de cumplimiento que allí se señalan.

1.4.5 Protección de fundaciones de la línea

El Auditor ha reiterado en diversas ocasiones (reuniones mensuales de junio, julio, agosto y

septiembre) la recomendación de que Interchile converse con el Mecánico de Suelos del proyecto

sobre las recomendaciones constructivas y/o de protección que deben tener las fundaciones debido

a la salinidad de los suelos. Este tema sigue sin respuesta por parte de Interchile.

De acuerdo a la experiencia de este Auditor, de no tomarse medidas de protección en la

construcción de las fundaciones de la línea se pone en riesgo la calidad técnica del proyecto debido

al degradamiento en la resistencia de las fundaciones producto del contacto directo del hormigón

con el suelo salino, situación que se presentará durante la etapa de operación del proyecto.

1.5 CONCLUSIONES Al 30 de septiembre de 2015 y habiendo transcurridos 23,5 meses desde su fecha de inicio (16 de

octubre de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance

real de 29,05%, frente al 36,80% informado por Interchile y al 51,88% programado.

La diferencia que se observa entre el avance programado y los avances reales de Interchile y el

Auditor, se debe en parte importante a que para el período no se contabilizó suficiente avance en

las actividades correspondientes a la adquisición de suministros, debido a que no se contó con

información verificable para la mayoría de los equipos y materiales.

Por su parte la diferencia que se observa entre el avance real determinado por Interchile y el

determinado por el Auditor, se debe a lo siguiente:

Page 12: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 12 de 49

- El Auditor no ha recibido toda la documentación que respalde el avance declarado por Interchile para las actividades.

- El Auditor no concuerda con el nivel de avance informado por Interchile dado el nivel de desarrollo que presentan ciertas actividades.

El atraso que se ha ido produciendo en la actividad correspondiente a la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), podrá afectar en mayor o menor medida la Ruta Crítica del Proyecto, dependiendo del tiempo que utilice el SEA para desarrollar el Proceso de Consulta Indígena y para lo cual extendió el plazo mediante Resolución Exenta Nº1334 hasta el 28 de marzo de 2016. Si es que la RCA fuese obtenida en esa fecha, a juicio de este Auditor el atraso que sufriría el inicio de la construcción de la línea afectará de toda forma la fecha del Hito Relevante Nº3 y muy probablemente la del Hito Relevante Nº5. Por otra parte, en el caso que la RCA fuese obtenida antes del 31 de diciembre como se encuentra actualmente programado, Interchile deberá incrementar los recursos a disposición y los rendimientos de forma de poder cumplir con los hitos relevantes 3 y 5, sin embargo, a la fecha no ha proporcionado un análisis que demuestre como logrará disponer de los recursos humanos y materiales necesarios, y alcanzar los rendimientos requeridos. Además, el atraso que ha tenido la actividad correspondiente a la obtención de la Concesión Eléctrica, también podrá afectar Ruta Crítica del Proyecto, siempre y cuando se prolongue más allá de diciembre, si la RCA es obtenida durante ese mes.

Si bien no se han detectado incumplimientos a las características técnicas del Proyecto, a la fecha

del presente informe la falta de documentos aprobados por el Asesor Sísmico para los equipos de

subestación, la falta de especificaciones para la ejecución de las pruebas de carga de las estructuras,

la falta de definición de las fechas de las pruebas de carga y la falta de respuesta sobre la protección

que requieren las fundaciones de la línea debido a la salinidad de los suelos , pueden significar un

potencial riesgo para el cumplimiento de las características técnicas establecidas para el Proyecto.

Page 13: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 13 de 49

2 AVANCE DEL PROYECTO

Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tenía fecha 13 de julio de 2015, sin embargo Interchile solicitó extender el plazo para el Hito Relevante N°2 hasta el día 31 de diciembre de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. Durante el mes de septiembre se recibió una nueva propuesta de Línea Base para el Proyecto, la cual incorporaba las modificaciones que se originaron a partir de la modificación del Hito Relevante N°2. Esta Línea Base fue revisada, comentada y aprobada por este Auditor. Transcurridos 23,5 meses desde el inicio del Proyecto, al 30 de septiembre de 2015 el estado de avance es el siguiente:

2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.

2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada.

2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA La ingeniería básica y de detalle del proyecto, EDT 4, se encuentra en desarrollo y presenta al 30 de

septiembre un avance del 80,17%.

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:

La ingeniería básica y de detalle de las subestaciones destinada a la implementación de los paños

de línea en las subestaciones Encuentro y Lagunas, EDT 4.1, presenta un avance acumulado de

67,22%, lo que implica un aumento en el período agosto-septiembre de 5,35%, dado por la

finalización de las especificaciones de compra de equipos y materiales, y por la entrega de

documentos por parte de Siemens correspondientes a la Ingeniería Detallada de Subestaciones.

La subactividad 4.1.1.3 “Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales” presenta un avance

acumulado del 100%, lo que se explica por la entrega por parte de Siemens de las especificaciones

técnicas de los sensores de temperatura

De acuerdo a lo informado por Interchile durante las reuniones mensuales sostenidas con el Auditor,

la ingeniería de Siemens debía finalizar durante el mes de agosto y su revisión por parte del

Page 14: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 14 de 49

Adjudicatario durante el mes de septiembre. Estos plazos no se han cumplido y se está aclarando

con Interchile la diferencia existente entre el porcentaje de documentos entregados y el porcentaje

de avance considerado por ellos en la ingeniería de detalles.

2.3.2 Ingeniería de Líneas

La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión mantiene un avance de 94,13%, lo que implica que

en el período agosto-septiembre no se pudieron verificar avances, a pesar que de acuerdo al

cronograma de Skipper todos los planos de torres debiesen haber estado terminados para el 2 de

septiembre.

Al 31 de julio de 2015, la actividad 4.2.1 “Ingeniería Básica” mantiene un avance acumulado del

92,5%.

Por su parte la actividad 4.2.2 “Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión”, mantiene un avance

acumulado del 94%.

2.4 SEGUROS CONTRATADOS Finalizada.

2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS Esta actividad mantiene un avance acumulado del 75,5%, lo que se debe a que se decidió congelar

el avance en la tramitación de la RCA en un 90% hasta que esta sea obtenida.

El día 2 de septiembre fue emitido un tercer ICSARA, el cual fue respondido con fecha 15 de

septiembre. Este tercer ICSARA incrementaba los plazos para obtener la RCA hasta el día 17 de

noviembre, antes de considerar la suspensión del plazo de evaluación por parte de la autoridad

(Resolución Exenta N°1334) según se indica más adelante.

2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES De acuerdo con el Cronograma vigente, esta actividad debe finalizar el día 10 de octubre, sin

embargo a la fecha mantiene un avance acumulado de 59,52%, presentando un avance de 10,82%

para el período agosto-septiembre. Este avance se debe a que se dio por finalizada la actividad de

elaboración de escrituras y firmas de servidumbres voluntarias. Esta actividad se dio por finalizada

debido a que al no llegar a acuerdo con los propietarios de la Sucesión Palape, Interchile decidió

desistir de un acuerdo voluntario y se solicitó comisión tasadora para valorizar el predio.

En el mes de agosto Interchile recibe oficio de Bienes Nacionales respecto a la notificación de la

Concesión, los cuales fueron contestados a principios del mes de septiembre. Los oficios tenían

Page 15: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 15 de 49

relación respecto de un Salar identificado por BBNN Antofagasta y algunas inscripciones

conservatorias indicadas por este organismo.

Una vez respondido el oficio de Bienes Nacionales Interchile procedió a solicitar:

- Vencimientos de plazos de oposiciones.

- Comisión tasadora para todos los propietarios.

- Informe Favorable que de acuerdo a lo indicado por Interchile debiese estar emitido antes

del 15 de Octubre.

Se mantiene un 40% de avance en la actividad 7.3.1.1 “Elaboración de escrituras y firmas de

Servidumbres Voluntarias”, al no existir acuerdos voluntarios.

2.6.1 Concesión Eléctrica

- Con fecha 20 de agosto de 2014 fue presentada la Solicitud de Concesión Definitiva en la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles y en el Ministerio de Energía.

- Con fecha 22 de septiembre de 2014, la SEC mediante Oficio Ordinario 9886 informó a

Interchile de errores u omisiones en la Solicitud.

- Con fecha 7 de octubre de 2014 Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión

Definitiva, subsanando la información requerida por la SEC.

- Con fecha 19 de noviembre de 2014 la SEC declara la admisibilidad de la Solicitud de

Concesión Definitiva.

2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Esta actividad presenta un avance acumulado del 10,8%, con un avance del 1,61% durante el

periodo de agosto-septiembre que se explica por el avance en las pruebas y fabricación de equipos

primarios, y por el avance en las órdenes de compra de equipos primarios.

Se recibieron los protocolos de pruebas de los siguientes equipos:

- Interruptores de Potencia

- Transformadores de Tensión

Para estos equipos, debido a que ya se realizaron las pruebas de rutina, se considera un 80% de

avance en la actividad de fabricación, lo que llegará a un 100% una vez que hayan sido validadas por

Interchile todas las pruebas tipo y de rutina con que deben contar.

2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS La actividad de Construcción, Montaje y Pruebas presenta un avance de 20,03%, lo que significa que

durante el periodo de agosto-septiembre tuvo un avance del 6,16%.

Page 16: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 16 de 49

Este avance se debe a la finalización de la subactividad 9.7 “Licitación Inspección Técnica de Obras”.

Esta actividad fue adjudicada a la empresa Concol. Interchile hizo entrega de las Especificaciones

del servicio contratado a Concol, la cual es la misma empresa que realizó la ingeniería Básica y

Detallada de la Línea de Transmisión, exceptuando el diseño de las torres y fundaciones.

Durante el período continuó el desarrollo del proceso de licitación para la Construcción y Montaje

de los paños de línea en las subestaciones Encuentro y Lagunas.

2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.

2.10 ESTADO DE AVANCE El avance programado por el Adjudicatario al 30 de septiembre de 2015 es de 51,88%, en tanto que

su cálculo de avance real llega a 36,8% (Tabla 2). De acuerdo con este Auditor el avance real es de

29,05%.

Tabla 2: Estado de avance Actividades Principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE

ESTADO DE AVANCE DE

ACUERDO AL AUDITOR

Total Ponderado 36,80% 29,05%

Movilización y Estudios Preliminares 0,4% 100% 100%

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

2% 100% 100%

Ingeniería Básica y Detallada 7% 92,08% 80,12%

Seguros contratados 0,6% 100% 100%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS

2% 80,20% 75,50%

Obtención de Concesiones y Servidumbres

12% 78,06% 59,52%

Suministro de Equipos y Materiales 35% 11,60% 10,80%

Construcción, Montaje y Pruebas 40% 30,80% 20,03%

Entrada en Operación 1% 0% 0%

Page 17: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 17 de 49

En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la Curva S del Proyecto,

indicando los siguientes avances:

- Plan LB1: Corresponde a la Curva S del Proyecto considerando la Línea Base vigente desde

el Informe Bimestral N°7 hasta el Informe Bimestral N°10.

- Plan LB2: Corresponde a la Curva S del Proyecto considerando la Línea Base vigente a partir

del presente Informe Bimestral.

- Real Interchile: Corresponde al cálculo de avance realizado por Interchile.

- Real Auditor: Corresponde al cálculo de avance de acuerdo a este Auditor.

En el Gráfico 1 se presenta las curvas de avance real y programado para el Proyecto. Como se puede

apreciar el avance real del Proyecto, de acuerdo a los cálculos de Interchile y de este Auditor, es

menor al avance programado.

Gráfico 1: Curva S del Proyecto

Page 18: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 18 de 49

3 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

3.1 OBTENCIÓN RCA El Adjudicatario presentó una Solicitud de Ampliación del Plazo de Cumplimiento del Hito Relevante

Nº2, solicitando el 31 de diciembre de 2015 como fecha máxima para el cumplimiento del Hito

Relevante Nº2. Esta solicitud de ampliación de plazo fue aceptada por la DP del CDEC-SING.

Luego de la obtención de la ampliación de plazo, con fecha 6 de octubre el SEA emitió la Resolución

Exenta N°1334, la cual establece la suspensión del plazo de evaluación por un periodo de 90 días

hábiles, para poder llevar a cabo el Proceso de Consulta Indígena, lo cual sumado al plazo en que

Interchile dio respuesta al ICSARA extraordinario lleva a que el plazo límite de emisión de la RCA por

parte del SEA se desplace desde el 2 de noviembre de 2015 al 28 de marzo de 2016.

Dada esta situación se analizan dos escenarios, el primero considerando la obtención de la RCA con

fecha 31 de diciembre de 2015, y el segundo con fecha 28 de marzo de 2016:

- 31 de diciembre

Suponiendo que la RCA del proyecto se obtenga el 31 de diciembre de 2015, y dado que la

obtención de los Permisos Ambientales Sectoriales, PAS, necesarios para poder iniciar los

trabajos en terreno puede tomar hasta 60 días hábiles a partir de la obtención de la RCA, el

Adjudicatario estaría obligado a efectuar la totalidad de los trabajos en terreno, incluyendo

instalación de faenas, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio del Proyecto, en

un plazo que pudiese llegar a 12,5 meses, en el caso que los PAS se obtengan en los plazos

legales máximos.

No obstante los plazos legales, Interchile ya puede iniciar las gestiones para la obtención de

cada PAS, dado que los servicios han dado su pronunciamiento “conforme”, de esta manera

podrían iniciar los trabajos en terreno aproximadamente un mes y medio luego de obtenida

la RCA, lo que le daría unos 14 meses para cumplir con el Hito Relevante N°5 y alrededor de

5 meses para cumplir con el Hito Relevante N°3.

En opinión de este Auditor, en este plazo el Adjudicatario puede dar cumplimiento al Hito

Relevante N°5, correspondiente a la entrada en operación del Proyecto, en la medida que

cuente con la organización, recursos humanos y materiales, suministros, permisos, logística

y todo aquello que se requiera, de manera oportuna, en las cantidades necesarias y con la

calidad requerida, sin embargo se debe tener presente que durante el período en que se

efectuarán los trabajos en terreno, estarán en desarrollo otros proyectos de línea, de gran

magnitud, que debiesen utilizar gran parte de los recursos humanos y materiales existentes

Page 19: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 19 de 49

en el mercado local para este tipo de proyectos, motivo por el cual el Adjudicatario debe

analizar desde ya la cantidad y disponibilidad de recursos que requerirá, asegurándose

además que contará con ellos en el momento requerido.

- 28 de marzo

Suponiendo que la RCA del proyecto se obtenga el 28 de marzo de 2016, y dado que la

obtención de los Permisos Ambientales Sectoriales, PAS, necesarios para poder iniciar los

trabajos en terreno puede tomar hasta 60 días hábiles a partir de la obtención de la RCA, el

Adjudicatario estaría obligado a efectuar la totalidad de los trabajos en terreno, incluyendo

instalación de faenas, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio del Proyecto, en

un plazo que pudiese llegar a 9,5 meses, en el caso que los PAS se obtengan en los plazos

legales máximos.

Por otra parte, dado que todos los servicios se han pronunciado conformes, ya se pueden

iniciar las gestiones para la obtención de cada PAS, por lo que eventualmente podrían iniciar

los trabajos en terreno aproximadamente un mes y medio luego de obtenida la RCA, lo que

les daría unos 11 meses para cumplir con el Hito Relevante N°5 (Entrada en Operación del

Proyecto) y alrededor de 2 meses para cumplir con el Hito Relevante N°3 (Construcción del

50% de las Fundaciones).

En opinión de este Auditor, en este plazo el Adjudicatario no podrá dar cumplimiento al Hito

Relevante N°3 y la posibilidad de cumplir con el Hito Relevante Nº5 dependerá de la

cantidad de recursos que pueda disponer durante el período y la gestión que realice que le

permita maximizar el rendimiento.

3.2 SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS Actualmente existe un importante atraso en el suministro de estructuras, debido a que la

elaboración de los planos de fabricación estaba programada para finalizar el día 2 de septiembre de

2015 y a la fecha sólo se encuentran listos los planos de las torres A y AA.

Por otra parte, no obstante que las pruebas de carga estaban programadas para comenzar el 28 de

septiembre de 2015, a la fecha no se encuentran disponibles las especificaciones técnicas para su

realización, lo cual no se condice con el hecho de que el diseño de todas las estructuras ya se

encuentra finalizado y por lo tanto no existe ninguna razón para que estas Especificaciones Técnicas

no se encuentren terminadas.

Según Cronograma vigente la fabricación de las estructuras fue programada para comenzar el día 9

de junio de 2015, y para finalizar el día 25 de enero de 2016 con la última familia de estructuras.

Adicionalmente, de acuerdo al cronograma de Skipper actualizado al 17 de septiembre, la primera

Page 20: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 20 de 49

familia de estructuras debía estar cargada sobre el barco con fecha 12 de diciembre de 2015.

Considerando que el viaje en barco puede tomar aproximadamente 31 días desde el puerto en India

hasta el puerto de Antofagasta, éstas deberían llegar a Chile aproximadamente el 12 de enero de

2016, sin embargo por el atraso que se evidencia de manera optimista éstas no debiesen llegar antes

de mediados de marzo.

4 ESTADO DEL PROYECTO

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El Proyecto, cuyas instalaciones formarán parte del Sistema de Transmisión Troncal del SING,

consiste en el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de una nueva línea de 220 kV,

doble circuito con solo uno tendido, con capacidad para 290 MVA a 35°C con sol.

La línea se extenderá entre las subestaciones existentes Encuentro y Lagunas, tendrá una longitud

de 188 km y contará con un reactor trifásico, clase 245 kV y 30 MVAr de capacidad, que se conectará

en el extremo Lagunas. A lo largo de su desarrollo contará con el menos 6 equipos de monitoreo de

temperatura y corriente con sus correspondientes suministros y estaciones asociadas.

Forman parte del Proyecto, el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de los paños

necesarios para el primer circuito y el reactor, así como de todos los sistemas, instalaciones y

sistemas necesarios para la correcta operación de la línea, con la sola excepción de aquellas

instalaciones que han sido establecidos como instalaciones comunes de subestaciones y que deben

ser puesta a disposición del Proyecto por cada propietario de las subestaciones involucradas.

A continuación se presenta una tabla resumen con las principales características técnicas del

proyecto

Tabla 3: Principales características técnicas

Característica Bases del Proyecto Características Ofrecidas por

el Adjudicatario

Longitud de la línea 174 km 188 km

Número de Circuitos 2 2

Tensión de Operación 220 kV 220 kV

Capacidad de diseño de la línea por circuito

290 MVA, a 35°C temp. Ambiente, con sol.

290 MVA

Resistencia Máxima por fase de cada circuito

0,073 ohm/km Resistencia DC @20°C

0.068 ohm/km Resistencia DC @20°C

Cable de Guardia OPGW o equivalente OPGW (12 Fibras)

Transposiciones 1 ciclo completo 1 ciclo completo

Page 21: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 21 de 49

Reactor de Línea 30 MVA 30 MVA

Sensores de medida de temperatura y corriente

Al menos 6 equipos de monitoreo.

Al menos 6 equipos de monitoreo.

Conjunto de Aislación Vidrio o Porcelana Vidrio Templado o Porcelana

4.1.1 Línea de Transmisión

A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los

documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.

Tabla 4: Tipos de Estructuras

Función Tipo de Torre % Referencial

Suspensión Reticulada Autosoportante 85 Anclaje Reticulada Autosoportante 14 Transposición Reticulada Autosoportante 1 Total general 100

4.1.1.1 Conductores y Cables

Como se menciona más adelante, ya se firmó un contrato de alianza estratégica para la adquisición

del conductor, el cual cumple con las características ofrecidas en la Oferta Técnica del Adjudicatario.

Tabla 5: Características del Conductor 220 kV

Tipo ACAR Calibre MCM 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio 18/19 Diámetro[mm] 27.74 Sección [mm2] 456.26 Peso [kg/km] 1.253 Tensión Rotura [kg] 10297 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681

Tabla 6: Conductores y Cables

Descripción Tipo Longitud Referencial [km]

Conductor ACAR 900 MCM 3x188 (1 conductor por fase) Cable de Guardia OPGW 1x188

4.1.1.2 Nivel de Aislación

Aún no se encuentran disponibles las Especificaciones de Detalle de la Aislación, sin embargo el

Adjudicatario ha considerado un nivel IV de contaminación, según IEC 60815. Esto significa una

distancia de fuga de 31 mm/kV, lo que es adecuado dadas las características climáticas del trazado.

Page 22: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 22 de 49

Tabla 7: Características Ofrecidas Nivel de Aislación

Función Estructura

Número de Aisladores / Distancia de arco seco[mm]

Distancia Fuga cadena de Aisladores [mm]

Rotura [kN]

Suspensión 17 / 2482 6050 120 Anclaje 18 / 2628 6050 160 Distancia de fuga nominal mínima 25mm/kV, según IEC 60815-2008 Nivel III de contaminación, según IEC 60815 BIL 1050 kV, según IEEE Std 1427-2006

4.1.2 Subestaciones

A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los

documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.

4.1.3 S/E Lagunas

En la actualidad la S/E Lagunas cuenta con una configuración de Barra Principal y Barra de

Transferencia. Sin embargo, de acuerdo al Decreto N°82/2012 del Ministerio de Energía y sus

modificaciones, Decreto N°487/2012 y Decreto N°1/2013, la Subestación dispondrá de una

configuración de Barra Principal con 2 secciones y Barra de Transferencia.

El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Lagunas la

implementación de:

- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a la sección de barra N°1 y a la barra

de transferencia de la subestación.

- Un reactor trifásico, 245 kV, 30 MVAr.

- Un paño para permitir la conexión del reactor a la línea o a la barra de la subestación

- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la operación

de las nuevas instalaciones.

- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.

4.1.3.1 Paño Línea

El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes

equipos:

Tabla 8: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Lagunas

EQUIPO CANTIDAD OFERTA

CANTIDAD LICITADA CON

SIEMENS

Interruptor de poder 245 kV, accionamiento monopolar. 1 1 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal SPT 2 3 Desconectador monopolar tipo pantógrafo vertical 245 kV SPT 3 -

Page 23: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 23 de 49

Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT.

1 1

Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampa de onda 800 A 2 2 Pararrayos 245 kV 3 3 Aislador de pedestal 245 kV 21 15

La configuración de la subestación fue comentada con Interchile, luego de lo cual Interchile señaló

que realizaría modificaciones para permitir la conexión del reactor a ambas barras.

4.1.3.2 Reactor

Un (1) reactor trifásico clase 245 kV, capacidad de 30 MVAr, e incluye:

- Un (1) reactor de neutro de 280 Ω

- Una (1) cuchilla rápida de puesta a tierra para reactor de neutro.

- Transformadores de corriente tipo bushing.

- Tres (3) pararrayos 245 kV.

4.1.3.3 Paño de Reactor

El paño del reactor permitirá la conexión de éste tanto a la línea como a una de las barras de la

subestación, tal como quedó establecido durante el proceso de Licitación de Obras Nuevas, en la

Aclaración N° 3 del 17 de octubre de 2012, la Aclaración N°5 del 13 de marzo de 2013 y la segunda

ronda de consultas efectuadas por el CDEC-SING con la finalidad de aclarar las ofertas.

El paño para el reactor en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los

siguientes equipos:

Tabla 9: Equipos Primarios Paño Reactor 30 MVAr

EQUIPO CANTIDAD OFERTA

CANTIDAD LICITADA CON

SIEMENS

Interruptor de poder 245 kV, accionamiento tripolar 245 kV, con dispositivo para verificación de sincronismo.

1 1

Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal.

1 1

Desconectador para conexión a barra de subestación, 245 kV.

Lo necesario

Pararrayos 245 kV 3

Page 24: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 24 de 49

4.1.4 S/E Encuentro

La S/E Encuentro cuenta en la actualidad con una configuración de Barra Principal seccionada y Barra

de Transferencia. De acuerdo al decreto N° 310/2013 Plan de Expansión de la CNE, esta Subestación

dispondrá de una configuración de doble Barra con Barra de Transferencia.

El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Encuentro

la implementación de:

- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a las barras principales N°1 y N°2, y a

la barra de transferencia de la subestación.

- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la operación

de las nuevas instalaciones.

- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.

4.1.4.1 Paño Línea

El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes

equipos:

Tabla 10: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Encuentro

EQUIPO CANTIDAD OFERTA

CANTIDAD LICITADA CON

SIEMENS

Interruptor de poder tripolar 245 kV, accionamiento monopolar.

1 1

Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal. 2 2 Desconectador monopolar 245 kV, tipo pantógrafo vertical. 3 3 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT. 1 1 Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampas de onda 800 A. 2 2 Pararrayos 245 kV. 3 3 Aisladores de pedestal 245 kV. 13 13

4.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO Durante el periodo de agosto-septiembre de 2015, fue aprobada una nueva línea base, para

acomodar el retraso en la obtención de la RCA y de la Concesión Definitiva. Es importante notar que

se mantiene la fecha de entrada en operación del Proyecto.

En Tabla 11 se presenta un resumen con las fechas actualizadas para las principales actividades del

Cronograma en su versión vigente (P2-PM-00-G001_LB2 1509), con aquellas fechas que sufrieron

modificaciones marcadas en gris, en tanto que en la Tabla 12 se resumen los Hitos relevantes del

Proyecto con sus respectivas fechas.

Page 25: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 25 de 49

Tabla 11: Cronograma del Proyecto

ACTIVIDADES PRINCIPALES FECHA DE

INICIO FECHA DE TÉRMINO

Proyecto Encuentro - Lagunas 16-10-13 12-04-17

Movilización y Estudios Preliminares 17-10-13 15-11-13

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

16-11-13 28-02-14

Ingeniería Básica y Detallada 06-12-13 01-11-15

Ingeniería Básica Subestaciones 03-03-14 01-10-15

Ingeniería Detallada Subestaciones 13-11-14 07-10-15

Ingeniería Básica Línea de Transmisión 06-12-13 20-12-14

Ingeniería Detallada Línea de Transmisión 06-03-14 01-11-15

Seguros contratados 20-04-14 31-12-14

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 04-02-14 23-03-16

Elaboración EIA 04-02-14 15-10-14

Obtención RCA 13-07-15 31-12-15

Tramitación PAS 14-07-15 23-03-16

Obtención de Concesiones y Servidumbres 19-06-14 22-12-15

Determinación de Propiedades 19-06-14 17-08-14

Estudios de Títulos 30-07-14 28-10-14

Negociación de Servidumbres 17-08-14 22-12-15

Concesión Eléctrica 18-08-14 11-10-15

Suministro de Equipos y Materiales 22-06-14 01-08-16

Preparación Bases de Licitaciones de Suministros 21-11-14 20-12-14

Equipos y Materiales Subestaciones 22-06-14 18-07-16

Materiales Línea de Transmisión 22-06-14 27-06-16

Construcción, Montaje y Pruebas 19-07-15 13-03-17

Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

19-07-15 17-08-15

Preparación de Bases de Licitación para Obras de Línea de Transmisión

19-07-15 17-08-15

Licitación Contratos de Construcción Subestaciones 17-08-15 15-11-15

Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones

14-02-16 14-03-16

Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión

17-08-15 15-11-15

Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión

17-09-15 14-03-16

Licitación Inspección Técnica de Obras 17-09-15 16-10-15

Subestaciones 11-07-16 17-12-16

Línea de Transmisión 5-03-16 13-03-17

Entrada en Operación 13-03-17 12-04-17

Page 26: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 26 de 49

Tabla 12: Hitos Relevantes del Proyecto

HITOS RELEVANTES FECHA

N° DESCRIPCIÓN

1 Estudios y Seguros contratados lun 13-10-14

2 Obtención RCA y Presentación Concesión Definitiva jue 31-12-15

3 Construcción de 50% de fundaciones mié 03-08-16

4 Pruebas de Equipos (FAT) sáb 16-01-16

5 Entrada en Operación mié 12-04-17

4.2.1 Verificaciones del Cronograma

En este numeral se analiza la coherencia que debe existir entre los cronogramas de los contratistas

que se encuentran ejecutando las actividades que se señalan a continuación, y el Cronograma del

Proyecto.

4.2.1.1 Ingeniería de Subestaciones

Durante las reuniones mensuales sostenidas con Interchile, este confirmó que a la fecha esperan

tener la ingeniería terminada de parte de Siemens durante el mes de agosto, y que esta debiese

estar revisada y aprobada por Interchile durante el mes de septiembre.

4.2.1.2 Ingeniería de líneas

Se dispone del cronograma de la empresa Consultoría Colombiana S.A. Agencia Chile (CONCOL) y de

acuerdo al avance que se evidencia en el Proyecto, durante el período ha finalizado todas las

actividades contempladas.

Con el informe mensual de septiembre, emitido por Interchile, se recibió el cronograma de Skipper

vigente al 8 de octubre de 2015. Se ha eliminado del cronograma de Skipper toda la información

correspondiente a las actividades de: fabricación de prototipos, ejecución de pruebas de carga,

fabricación y despacho de suministro. El nuevo programa termina con la actividad de elaboración

de planos de fabricación (requerido para fabricar el prototipo de prueba), la que igualmente está

retrasada con las fechas de cumplimiento que allí se señalan.

4.2.1.3 Medio Ambiente

El cronograma de GAC no incluye la etapa de seguimiento de la etapa de tramitación y calificación

ambiental del Proyecto, sin embargo el servicio de esta empresa sigue vigente y se rige por el

Cronograma del Proyecto.

4.2.1.4 Servidumbres Voluntarias

La actividad de servidumbres voluntarias finalizó, ya que se decidió llamar a comisión tasadora.

4.2.1.5 Concesión Eléctrica

El cronograma para la concesión eléctrica forma parte del cronograma destinado a obtener las

servidumbres voluntarias.

Page 27: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 27 de 49

4.2.1.6 Adquisición de Suministros

Con el informe mensual de septiembre, emitido por Interchile, se recibió el cronograma de Skipper

vigente al 8 de octubre de 2015.

Se ha recibido el cronograma de ABB Brasil para la fabricación del reactor. Este cronograma es

consistente con el Cronograma del Proyecto, y se adelanta a las fechas establecidas en éste. Por otra

parte, las pruebas en fábrica del reactor están programadas para finalizar el 23 de diciembre.

A la fecha Interchile no ha entregado los cronogramas de los fabricantes de los siguientes

suministros de línea: aisladores; ferretería; cable de guardia. Para el cable conductor se cuenta con

la fecha de entrega.

4.2.1.7 Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio

No obstante el adelantó en la firma del Contrato con la empresa Unión Eléctrica, que será la

encargada de la construcción y montaje de la línea de transmisión, estas actividades se encuentran

programadas para iniciarse a partir del 14 de febrero de 2016 y a la fecha no se cuenta con un

cronograma.

4.3 GESTIONES ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS Interchile implementó su plan de permisos en la plataforma SIGEA (Sistema Integrado de Gestión

de Cumplimiento Ambiental), la cual está diseñada para llevar un registro de todos los permisos

necesarios para el Proyecto.

En esta plataforma, a la fecha se han cargado los permisos necesarios para el Proyecto, sin embargo

no se dispone de ninguna fecha estimada para su obtención. Dada la gran cantidad de permisos

involucrados (599 permisos distintos), no se pueden listar todos ellos en el presente Informe

Bimestral. Se solicitará a Interchile completar la información ingresada en el sistema SIGEA con las

fechas estimadas de obtención de permisos.

Con relación a la Solicitud de Concesión Definitiva, esta fue ingresada a la Superintendencia de

Electricidad y Combustibles, con fecha 20 de agostos de 2014. Con fecha 22 de septiembre, la SEC

mediante Oficio Ordinario 9886 informó a Interchile de errores u omisiones en la Solicitud. Con

fecha 7 de octubre Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión Definitiva,

subsanando la información requerida por la SEC, con lo que finalmente con fecha 19 de noviembre

de 2014 la SEC declaró la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva.

Respecto a la obtención de la RCA, en el numeral 4.4.1 se resumen los principales hitos del Proceso

de Evaluación Ambiental.

Page 28: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 28 de 49

4.4 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, INGENIERÍA Y SUMINISTROS

4.4.1 Estudios Medioambientales

- El EIA fue presentado el 24 de octubre y declarado admisible por el Servicio de Evaluación

Ambiental el día 3 de noviembre de 2014.

- El día 30 de enero fue emitido el primer ICSARA al Estudio de Impacto Ambiental del

Proyecto con 119 observaciones, fijando como plazo máximo para la entrega de la Adenda

N°1, el 28 de mayo de 2015.

- Con fecha 24 de abril Interchile emitió la Adenda N°1, adelantando en algo más de un mes

la fecha establecida por la Autoridad Ambiental.

- Con fecha 4 de junio de 2015, el SEA emitió un ICSARA Complementario, otorgando al

Adjudicatario un plazo de respuesta con fecha límite 5 de agosto de 2015. Este ICSARA

complementario contuvo un total de 27 observaciones referentes a 9 capítulos, que dieron

origen a 55 respuestas.

- Con fecha 15 de junio de 2015 Interchile se emitió la ADENDA N°2 al Servicio de Evaluación

Ambiental

- El 30 de Julio de 2015 el SEA extiende en 60 días el plazo del proceso de evaluación

ambiental.

- 1 de septiembre de 2015, se emitió por parte del SEA el ICSARA extraordinario.

- 15 de septiembre de 2015 se emitió la ADENDA extraordinario al Servicio de Evaluación

Ambiental.

- 6 de octubre de 2015, el SEA emite la Resolución Exenta N°1334, la cual suspende el periodo

de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental por una plazo de 90 días.

Sigue sin definirse por parte del SEA la Consulta Indígena con la Comunidad de Quillagua.

El Adjudicatario considera un 10% de avance en la actividad 6.5 “Tramitación Permisos Ambientales

Sectoriales”, sin embargo el Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance. Se

solicitaron documentos de respaldo.

4.4.2 Ingeniería

4.4.2.1 Subestaciones

Se encuentran aprobados todos los estudios estáticos y transitorios necesarios para establecer las

especificaciones de detalle del Proyecto y junto con la contratación de los seguros dan cumplimiento

al Hito Relevante N°1.

Para las subestaciones, durante el período se avanzó en el desarrollo de la ingeniería de detalles y

finalizó la subactividad “Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales”. Los entregables

(acumulados) recibidos al término del período son:

Page 29: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 29 de 49

- Documentos Generales:

o P2-SE-06-D00001 (D) Lístado Documentos

o P2-SE-06-D00003 (C) Cronograma SE Lagunas

o P2-SE-06-D00004 (C) Cronograma SE Encuentro

o P2-SE-06-D00006 (B) Plan de Calidad

o P2-SE-06-D00008 (D) Criterios de Diseño Obra Civil SE

o P2-SE-06-D00009 (D) Criterios de Diseño Obra Montaje Subestaciones

o P2-SE-06-D00010 (B) Definición de Nomenclatura Operativa de Equipos

o P2-SE-06-D00013 (B) ET del Estudio de Mecánica de Suelos

o P2-SE-06-D00200 (C) Espectro Sísmico

o P2-SE-06-D00201 (D) Memoria de cálculo de distancias mínimas y de seguridad más

definición de cadenas de aisladores patio de 220 kV

o P2-SE-06-D00202 (B) Memoria de Cálculo de Coordinación de Aislamiento 220 kV

o P2-SE-06-D00204 (C) Memoria de cálculo de Conductores de Línea y Barra Auxiliar

Reactor

o P2-SE-06-D00205 (B) Memoria de Cálculo de Conexiones Malla de Puesta a Tierra

o P2-SE-06-D00207 (C) Memoria de Cálculo de Iluminación Exterior Paño de línea

Patio 220kV

o P2-SE-06-D00213 (C) Especificación Técnica - Proyecto Sistema de Climatización

Caseta 220 kV

o P2-SE-06-D01001 (B) CTG Pararrayos

o P2-SE-06-D01003 (B) Verificación Sísmica de Pararrayos

o P2-SE-06-D01011 (B) Características Técnicas Cable Potencia Desnudo

o P2-SE-06-D01023 (B) Verificación Sísmica Interruptores

o P2-SE-06-D01040 (D) Características Técnicas Garantizadas Seccionador sin PAT

Apertura Central de 220kV

o P2-SE-06-D01060 (C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador con PAT

Apertura Central de 220kV

o P2-SE-06-D01070 (C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador Pantógrafo

o P2-SE-06-D01080 (B) ET TTPP Capacitivos 220 kV

o P2-SE-06-D01083 (B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Tensión

Capacitivo de 220 KV

o P2-SE-06-D01103 (B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Corriente

de 220kV

o P2-SE-06-D01120 (B) CTG Trampa de Onda 220kV

o P2-SE-06-D01126 (C) Memoria de cálculo de Descargador de Sobretensión - Trampa

de Onda 220 kV

o P2-SE-06-D01165 (D) CTG Aisladores de Soporte

o P2-SE-06-D01167 (B) Memoria de Verificación sísmica Aislador Tipo Pedestal

o P2-SE-06-D01168 (B) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal

o P2-SE-06-D019 ET Estructuras Metálicas

Page 30: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 30 de 49

o P2-SE-06-D021 ET Diseño de Obras Civiles

o P2-SE-06-D040 CTG Estructuras Metálicas

o P2-SE-06-K00602 (C) Disposición de Equipos en Armarios

o P2-SE-06-K00604 (C) Diagrama General de Canalización de Servicios

o P2-SE-06-K00605 (C) Esquema Final del Sistema de Comunicaciones Linea

Encuentro - Lagunas

o P2-SE-06-K00608 (C) Diagrama General de TELEPROTECCIONES

o P2-SE-06-K00609 (C) Diagrama General Multiplexores

o P2-SE-06-K01004 (B) Plano de Dimensiones Pararrayos

o P2-SE-06-K01006 (B) Plano de Dimensiones Contador de Descargas Pararrayos

o P2-SE-06-K01021 (B) Placas de Identificación de Equipo Interruptor Potencia de 220

kV

o P2-SE-06-K01024 (C) Plano de Dimensiones Interruptor Potencia de 220 kV

o P2-SE-06-K01041 (B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador sin PAT

Apertura Central de 220kV

o P2-SE-06-K01042 (B) Diagramas Eléctricos Seccionador sin PAT Apertura Central de

220kV

o P2-SE-06-K01044 (B) Plano de Dimensiones Seccionador Horizontal sin PAT

o P2-SE-06-K01062 (B) Diagramas Eléctricos Seccionador con PAT Apertura Central de

220kV

o P2-SE-06-K01064 (B) Plano de Dimensiones Seccionador Horizontal con PAT

o P2-SE-06-K01071 (B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador Pantógrafo

Vertical Sin PAT de 220kV

o P2-SE-06-K01072 (B) Diagramas Eléctricos Seccionador Pantógrafo Vertical Sin PAT

de 220kV

o P2-SE-06-K01084 (C) Plano de Dimensiones Transformador de tensión capacitivo

220 kV

o P2-SE-06-K01102 (B) Diagramas Eléctricos Transformador de Corriente 220 KV

o P2-SE-06-K01124 (C) Plano de Dimensiones Trampa de Onda

o P2-SE-06-K01168 (C) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal

- Subestación Lagunas:

o P2-SE-06-D10206 (C) Memoria de Cálculo de Iluminación Interior caseta control y

sala baterías

o P2-SE-06-D10300 (C) Informe Técnico Mecánica de Suelos

o P2-SE-06-D10306 (C) Memoria de Cálculo Estructura Caseta

o P2-SE-06-D10307 (C) Memoria de Cálculo Caseta Extintor Rodante

o P2-SE-06-D10308 (C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea

y Barra de 220 kV

o P2-SE-06-D10311 (C) Memoria de Cálculo Fundación Reactor

o P2-SE-06-D10632 (C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C

Page 31: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 31 de 49

o P2-SE-06-D10633 (B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.A.

o P2-SE-06-K01041 (B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador sin PAT

Apertura Central de 220kV

o P2-SE-06-K01071 (B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador Pantógrafo

Vertical Sin PAT de 220kV

o P2-SE-06-K10001 (C) Disposición general de obras dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K10002 (C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K10003 (D) Diagrama Unilineal General Lagunas

o P2-SE-06-K10100 (B) Diagrama Unilineal Detallado Subestación Lagunas

o P2-SE-06-K10102 (D) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT

o P2-SE-06-K10103 (B) Detalle Cadena de Aisladores 220kV

o P2-SE-06-K10103 (C) Disposición, cortes y detalles de conjuntos de aislación

o P2-SE-06-K10105 (C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV

o P2-SE-06-K10106 (D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea

Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV

o P2-SE-06-K10108 (C) Apantallamiento Paño de línea Patio 220 kV

o P2-SE-06-K10109 (B) Disposición Fisica Caseta de Control y Sala de Baterías

o P2-SE-06-K10110 (B) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV

o P2-SE-06-K10111 (C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías

220kV

o P2-SE-06-K10257 (C) Planta General y Detalles Canaletas y ductos

o P2-SE-06-K10258 (B) Caseta 220kV Arquitectura y Terminaciones

o P2-SE-06-K10259 (C) Caseta 220 kV - Civil-Estructural (fundacion, pilares, muros,

techumbre, canaletas y tapas)

o P2-SE-06-K10260 (C) Caseta Extintor Rodante - Planta, Corte y Detalles

o P2-SE-06-K10261 (D) Isométrico de cargas y localización de templas 220 kV

o P2-SE-06-K10262 (C) Fundación Reactor (Detalles (concreto y refuerzo)

o P2-SE-06-K10404 (B) Diagramas de Principio Linea ENCUENTRO

o P2-SE-06-K10620 (B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp

en patio de alta tensión SE LAGUNAS

o P2-SE-06-K10621 (B) Disposición de armarios en salas SE LAGUNAS

o P2-SE-06-K10622 (B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE LAGUNAS

o P2-SE-06-K10623 (B) Recorrido de Cables de señales, SE LAGUNAS

- Subestación Encuentro:

o P2-SE-06-D20206 (C) Memoria de Cálculo de Iluminación Interior caseta control y

sala

o P2-SE-06-D20304 (C) Memoria de cálculo Fundación Marco de Línea

o P2-SE-06-D20308 (C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea

y Barra de 220 kV

Page 32: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 32 de 49

o P2-SE-06-D20632 (C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C.

(Determinación de Banco y cargador de baterías)

o P2-SE-06-D20633 (B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A.de C.A

o P2-SE-06-K20001 (C) Disposición general de obras dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K20002 (C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K20003 (D) Diagrama Unilineal General Encuentro

o P2-SE-06-K20100 (B) Diagrama Unilineal Detallado SE Encuentro

o P2-SE-06-K20102 (D) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT

o P2-SE-06-K20103 (C) Disposición, cortes y detalles de conjuntos de aislación

o P2-SE-06-K20105 (C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV

o P2-SE-06-K20106 (D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea

Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV

o P2-SE-06-K20108 (C) Apantallamiento Paño de línea Patio 220 kV

o P2-SE-06-K20109 (B) Disposición física Caseta Control 220kV y Sala Baterías

o P2-SE-06-K20110 (B) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV

o P2-SE-06-K20111 (C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías

220kV

o P2-SE-06-K20251 (B) Fundaciones Planta General Subestación 220 kV

o P2-SE-06-K20251 (B)_V

o P2-SE-06-K20252 (C) Fundaciones Marcos de línea 220 kV Detalles (Concreto y

Refuerzo)

o P2-SE-06-K20257 (C) Planta General y Detalles Canaletas y ductos

o P2-SE-06-K20258 (B) Caseta 220 kV - Arquitectura y terminaciones

o P2-SE-06-K20261 (C) Isométrico de cargas y localización de templas 220 kV

o P2-SE-06-K20621 (B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp

en patio de alta tensión SE ENCUENTRO

o P2-SE-06-K20622 (B) Disposición de Armarios en salas SE ENCUENTRO

o P2-SE-06-K20623 (B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE ENCUENTRO

o P2-SE-06-K20624 (B) Recorrido de Cables de señales, SE ENCUENTRO

Se ha detectado un atraso en la entrega de los documentos correspondientes a la ingeniería de

subestaciones, sin embargo dada la fecha de inicio de construcción de las subestaciones indicada en

el Cronograma (11/07/16), aún existe holgura suficiente para que no se vean afectadas las fechas

de inicio de las obras.

4.4.2.2 Línea

A la fecha del presente informe han finalizado las siguientes subactividades de la ingeniería de la

línea:

- 4.2.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”

- 4.2.1.2.2 “Conductor” (Especificaciones de Detalle)

- 4.2.1.2.3 “Aislación” (Especificaciones de Detalle)

Page 33: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 33 de 49

- 4.2.1.3 “Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales”

- 4.2.2.1 “Informes técnicos, especificaciones técnicas y planos” (Ingeniería Detallada)

- 4.2.2.2.1 “Dimensiones Mínimas (Diseño Electromecánico)”

- 4.2.2.2.2 “Cuadros de Cargas”

- 4.2.2.2.3 “Siluetas de estructuras”

- 4.2.2.2.4 “Memorias de diseño”

- 4.2.3 “Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1”

- 4.2.4 “Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING”

A la fecha se han recibido los siguientes documentos de diseño de torres:

- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre A

- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre AA

- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre B

- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre C

- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre D/DT

- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre TR

- Planos de Fabricación Torre A

- Planos de Fabricación Torre AA

Adicionalmente se recibieron las memorias de cálculos de las fundaciones de las torres tipo A, AA,

B y C.

Se mantiene pendiente la entrega de los planos de fabricación del resto de las estructuras por parte

de Skipper, y la especificación de las pruebas de carga específicas para cada tipo de torre.

De acuerdo a lo indicado en las reuniones mensuales de junio, julio, agosto y septiembre, se

recomendó a Interchile que converse con el Mecánico de Suelos del proyecto sobre las

recomendaciones constructivas y/o de protección que deben tener las fundaciones debido a la

salinidad de los suelos. A pesar de la insistencia respecto a este tema, se sigue sin tener respuesta

por parte de Interchile.

De acuerdo a la experiencia de este Auditor, de no tomarse medidas de protección en la

construcción de las fundaciones de la línea se pone en riesgo la calidad técnica del proyecto debido

al degradamiento en la resistencia de las fundaciones producto del contacto directo del hormigón

con el suelo salino, situación que se presentará durante la etapa de operación del proyecto.

4.4.3 Suministros

4.4.3.1 Conductor Línea de Transmisión

Debido al Contrato de Alianza Estratégica para el suministro de cable conductor firmado entre el

Adjudicatario y STERLITE, el 29 de enero de 2014 se envió la Orden de Compra para el cable ACAR

900 MCM (18/19). Se estimó un total de 722 toneladas con base en el siguiente cálculo:

Page 34: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 34 de 49

188 km * 3 fases * 1 subconductor por fase * 1,255 ton/km * 1,02

Las características técnicas del conductor cumplen adecuadamente con las características ofrecidas

por el Adjudicatario en su oferta técnica, y con las bases de la licitación (Tabla 13). La norma técnica

utilizada por STERLITE es la ASTM B524.

Tabla 13: Características del Conductor 220 kV

ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR

Tipo ACAR ACAR Calibre MCM 900 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio

18/19 18/19

Diámetro[mm] 27.74 27.734 Sección [mm2] 456.26 456.22 Peso [kg/km] 1.253 1.255,2 Tensión Rotura [kg] 10297 10269 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681 0.0679

4.4.3.2 Estructuras Línea de Transmisión

Para la adquisición de las estructuras de línea, existe un convenio de alianza estratégica con la

empresa india Skipper. Se completó el diseño de las estructuras, y se encuentran listos los planos

de fabricación de las Torres tipo A y AA.

La elaboración de planos de fabricación de las estructuras debiese haber finalizado con fecha 2 de

septiembre, sin embargo a la fecha sólo se han recibido los planos de fabricación de las torres A y

AA.

4.4.3.3 Ferretería

La ferretería se encuentra contratada con la empresa francesa Dervaux.

4.4.3.4 Cable de Guardia

El suministro del cable de guardia fue contratado a la empresa japonesa Suzhou Furukawa Power

Optic Cable Co. A continuación se presentan algunas características técnicas garantizadas del cable

de guardia adquirido.

Tabla 14: Características del Cable de Guardia OPGW

ITEM CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR

Tipo OPGW OPGW Standard IEEE 1138 IEEE 1138

Page 35: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 35 de 49

Numero de Fibras 12 12 Alambres 9 9 Tensión de Máxima Ruptura 38,90 kN 38,90 kN Módulo de Elasticidad 7.911 kg/mm2 7.911 kg/mm2 Corriente de Cortocircuito Monofásico 20 kA 20 kA

4.4.3.5 Aisladores de Vidrio

El suministro de los aisladores de vidrio fue contratado a la empresa francesa Sediver. A

continuación se presentan algunas características técnicas garantizadas de los aisladores.

Tabla 15: Caracterísiticas de los Aisladores Tipo Outerib

ITEM CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR

Fabricante - SEDIVER País - China Tipo - Suspensión -

Outerib Estandar - IEC 60383 – IEC

60305 Espaciamiento - 146 mm Diámetro Máximo - 300 mm Distancia de Fuga Máxima - 469 mm Acople IEC 60120 - 16 A Voltaje sost. Frec. Industril en seco 1 min - 60 kV Carga de Rotura Máxima 120 kN 120 kN

Tabla 16: Caracterísiticas de los Aisladores Tipo Aerodinámico

ITEM CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR

Fabricante - SEDIVER País - China Tipo - Suspensión –

Aerodinámico Estandar - IEC 60383 – IEC

60305 Espaciamiento - 146 mm Diámetro Máximo - 420 mm Distancia de Fuga Máxima - 380 mm Acople IEC 60120 - 20 Voltaje sost. Frec. Industril en seco 1 min - 60 kV Carga de Rotura Máxima 160 kN 160 kN

Page 36: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 36 de 49

4.4.3.6 Reactor

Con fecha 18 de julio de 2014, Interchile emitió la orden de compra del reactor, el cual será fabricado

por ABB Brasil. Algunas de las características técnicas principales del reactor son las siguientes:

Tabla 17: Características del Reactor

ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR

Fabricante, País - ABB, Brasil Potencia 30 MVar 30 MVar Tensión 220 kV 220 kV Aislación 31 mm/kV 31 mm/kV BIL - 1050 kV Tensión del neutro - 46 kV

Tabla 18: Repuestos Encargados

REPUESTO

Válvula de Alivio de Presión Indicador de Temperatura de los devanados y aceite con contactos Relé Buchholz Respiradores de Sílica

4.5 PRUEBAS EN FÁBRICA PARA EQUIPOS Y ELEMENTOS Se recibieron los protocolos de pruebas de los siguientes equipos:

- Interruptores de Potencia, certificados con los siguientes documentos:

o 35140814-b001_0a_sp_stpp

o 35140815-b001_0a_sp_stpp

o 35140816-b001_0a_sp_stpp

o 35140817-b001_0a_sp_stpp

o 35140818-b001_0a_sp_stpp

- Transformadores de Tensión, certificados con el siguiente documento:

o 414300370-80-TR

El calendario de pruebas en fábrica entregado por Interchile es el siguiente:

EQUIPO Fabricante Sitio de las pruebas y

fabricación

Cronograma de pruebas

FAT

Tipo de Prueba

Número de

Unidades

Asistencia del

Cliente

Interruptores de potencia Tipo

Siemens A. G.

Berlín- Alemania

23-07-2015 rutina y

aceptación 9 NO

Page 37: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 37 de 49

línea (c/s mando sincronizado)

Pararrayos (Descargadores)

Siemens A. G.

Berlín- Alemania

15-10-2015 rutina y

aceptación 9 NO

Seccionador horizontal con puesta a tierra

Siemens A. G.

Turquia 23-11-2015 rutina y

aceptación 4 NO

Seccionador horizontal sin puesta a tierra

Siemens A. G.

Turquia 25-11-2015 rutina y

aceptación 9 NO

Seccionador Pantografo

Siemens A. G.

Turquia 27-11-2015 rutina y

aceptación 9 NO

Trampa de Onda Siemens

A. G. Brasil 24-09-2015

rutina y aceptación

4 NO

Transformadores de Tensión (porcelana)

TRENCH Canadá 25-05-2015 rutina y

aceptación 6 NO

Transformadores de Corriente

TRENCH FRANCIA 06-10-2015 rutina y

aceptación 6 NO

4.6 VISITAS DE INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TERRENO Sin avance, según cronograma.

4.7 TRABAJOS DEL ADJUDICATARIO EN INSTALACIONES DE TERCEROS Sin avance, según cronograma.

4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ENCARGADA DE DESARROLLAR EL PROYECTO

4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto

4.8.1.1 Administración y Dirección General

El equipo destinado a la administración y dirección general del Proyecto no ha sido modificado a la

fecha. Como ya ha sido señalado anteriormente, este equipo no participa directamente en la

revisión técnica del Proyecto, ya que los encargados de realizarla son las empresas contratadas para

desarrollar la ingeniería de contraparte.

El área de líneas ha demostrado de manera reiterada su falta de compenetración con los aspectos

tanto técnicos como de seguimiento y control del proyecto de líneas. Del mismo modo se observa

un reiterado incumplimiento por parte de Skipper de sus programas relacionados con el diseño,

pruebas y fabricación de estructuras.

Page 38: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 38 de 49

4.8.1.2 Empresas Contratadas Para La Ejecución de los Trabajos

4.8.1.2.1 Siemens

Siemens se encuentra actualmente en el proceso de licitación de las obras y montaje de los paños

de subestación. Las empresas que están participando en la licitación son:

- Delta

- Agrosonda

- RVF

- VyV

- Inspecco

- Globalice

- Inprolec

- Reich Ingeniería

Una vez que se reciba información de las empresas que se adjudiquen la construcción de cada paño

de subestación, se solicitarán sus antecedentes con la finalidad de analizar sus capacidades y emitir

una opinión fundada al respecto. De acuerdo a lo informado por Interchile, la fecha estimada de

adjudicación es el 15 de octubre de 2015.

4.8.1.2.2 EQCO

Para complementar al profesional de ISA Colombia, designado como revisor de temas sísmicos, se

contrató a la empresa EQCO, formada por Ernesto Cruz y Dania Valdivia, ambos ingenieros

estructurales con amplia experiencia en temas sísmicos.

- Ernesto Cruz posee un Ph.D en Ingeniería de la universidad de California, Berkeley y tiene

amplia experiencia en revisión sísmica de proyectos industriales.

- Dania Valdivia es ingeniería Civil Estructural y posee un magister de la Pontificia Universidad

Católica. Se ha especializado en la revisión sísmica de proyectos estructurales, y ha

participado más de 10 proyectos de generación en Chile y otros países.

4.8.1.2.3 Unión Eléctrica

En la presente tabla se presenta qué actividades serán desarrolladas por Unión Eléctrica, y cuáles serán subcontratadas.

Actividad Responsabilidad

Construcción de campamentos y almacén UESA / Subcontratista

Operación de Almacenes UESA

Construcción de Accesos UESA / Subcontratista

Cimentación de Estructuras UESA / Subcontratista

Montaje de Estructuras UESA / Subcontratista

Tendido, regulación y amarre de conductor eléctrico UESA

Pruebas de cable conductor eléctrico UESA / Subcontratista

Page 39: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 39 de 49

Tendido, regulación y amarre del cable OPGW UESA

Empalmes y pruebas del cable OPGW UESA

Gestión Ambiental UESA

Gestión Social UESA

Gestión Predial UESA / Consultor

Gestión HSE UESA / Consultor

Gestión de la Calidad UESA

Se ha solicitado a Interchile de manera reiterada, sin respuesta a la fecha, informar respecto a las empresas que serán subcontratadas por Unión Eléctrica, con la finalidad solicitar posteriormente sus antecedentes y así poder analizar sus capacidades y emitir una opinión fundada al respecto. En la Tabla 19 se resumen las empresas contratistas informadas hasta la fecha por el Adjudicatario. Tabla 19: Empresas Contratistas

N° Actividad Contratista País

1 EIA Gestión Ambiental Consultores S.A.

Chile

2 Línea de Transmisión

2.1 Gestión Predial FELVAL S.A. Chile

2.2 Topografía LIDAR Terra Remote Sensing Chile/Canada

2.3 Ingeniería Consultoría Colombiana Agencia Chile S.A.

Colombia

2.4 Fabricación de Estructuras SKIPPER Ltd India

2.5 Suministro Conductor STERLITE Ltd India

2.6 Diseño de Torres y Planos de Fabricación TRUCON India

2.7 Diseño de Torres y Planos de Fabricación ARCON India

2.8 Construcción y Montaje Unión Eléctrica S.A. Colombia

2.9 Suministro de Ferretería Dervaux Francia

2.10 Suministro del Reactor ABB Brasil

2.11 Suministro del Cable de Guardia Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co.

Japón

2.12 Suministro de Aisladores de Vidrio Sediver Francia

2.13 Inspección Técnica de Obras Consultoría Colombiana Agencia Chile S.A.

Colombia

3 Paños de Subestaciones

3.1 EPC SIEMENS Chile

3.1 Ingeniería IEB Colombia

3.2 Construcción, Montaje y Puesta en Servicio SIEMENS Chile

3.3 Estudios Dinámicos y Sistémicos HMV Colombia

Page 40: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 40 de 49

3.4 Suministro de Equipos Primarios SIEMENS Varios Paises

3.5 Asesores Sísmicos EQCO Chile

4 Ingeniería de Contraparte

4.1 Línea ISA Colombia

4.2 Subestaciones HMV Ingenieros Ltda Colombia

Page 41: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 41 de 49

5 CONCLUSIONES

Al 30 de septiembre de 2015 y habiendo transcurridos 23,5 meses desde su fecha de inicio (16 de

octubre de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance

real de 29,05%, frente al 36,80% informado por Interchile y al 51,88% programado.

La diferencia que se observa entre el avance programado y los avances reales de Interchile y el

Auditor, se debe en parte importante a que para el período no se contabilizó suficiente avance en

las actividades correspondientes a la adquisición de suministros, debido a que no se contó con

información verificable para la mayoría de los equipos y materiales.

Por su parte la diferencia que se observa entre el avance real determinado por Interchile y el

determinado por el Auditor, se debe a lo siguiente:

- El Auditor no ha recibido toda la documentación que respalde el avance declarado por Interchile para las actividades.

- El Auditor no concuerda con el nivel de avance informado por Interchile dado el nivel de desarrollo que presentan ciertas actividades.

El atraso que se ha ido produciendo en la actividad correspondiente a la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), podrá afectar en mayor o menor medida la Ruta Crítica del Proyecto, dependiendo del tiempo que utilice el SEA para desarrollar el Proceso de Consulta Indígena y para lo cual extendió el plazo mediante Resolución Exenta Nº1334 hasta el 28 de marzo de 2016. Si es que la RCA fuese obtenida en esa fecha, a juicio de este Auditor el atraso que sufriría el inicio de la construcción de la línea afectará de toda forma la fecha del Hito Relevante Nº3 y muy probablemente la del Hito Relevante Nº5. Por otra parte, en el caso que la RCA fuese obtenida antes del 31 de diciembre como se encuentra actualmente programado, Interchile deberá incrementar los recursos a disposición y los rendimientos de forma de poder cumplir con los hitos relevantes 3 y 5, sin embargo, a la fecha no ha proporcionado un análisis que demuestre como logrará disponer de los recursos humanos y materiales necesarios, y alcanzar los rendimientos requeridos. Además, el atraso que ha tenido la actividad correspondiente a la obtención de la Concesión Eléctrica, también podrá afectar Ruta Crítica del Proyecto, siempre y cuando se prolongue más allá de diciembre, si la RCA es obtenida durante ese mes.

Si bien no se han detectado incumplimientos a las características técnicas del Proyecto, a la fecha

del presente informe la falta de documentos aprobados por el Asesor Sísmico para los equipos de

subestación, la falta de especificaciones para la ejecución de las pruebas de carga de las estructuras,

la falta de definición de las fechas de las pruebas de carga y la falta de respuesta sobre la protección

que requieren las fundaciones de la línea debido a la salinidad de los suelos , pueden significar un

potencial riesgo para el cumplimiento de las características técnicas establecidas para el Proyecto.

Page 42: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 42 de 49

6 ANEXOS

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO DEL AUDITOR

6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría

Para el desarrollo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:

Reuniones con el Adjudicatario:

- El 13 de agosto se sostuvo la primera reunión mensual con el Adjudicatario, para el

período de este informe. Algunos temas tratados:

Se solicitó a Interchile que realice un análisis y que se demuestre, la forma

en que lograrán los rendimientos requeridos para dar cumplimiento a los

Hitos Relevantes 3 y 5.

Interchile se comprometió a entregar este análisis en la reunión mensual

de septiembre.

Consulta Indígena

Se solicitó programas de pruebas, protocolos, procedimientos y normas

para las pruebas de cada equipo.

Observaciones al diseño de fundaciones.

Observaciones a las pruebas de carga.

Interchile espera cerrar la ingeniería durante septiembre.

Se recomienda conversar con el mecánico de suelos por la salinidad del

suelo.

Se solicita actualización del plan maestro de permisos.

Interchile espera poder tener la Concesión lista para fines de noviembre.

- El 23 de septiembre se sostuvo la segunda reunión mensual con el Adjudicatario,

entre los temas tratados están:

Se volvió a solicitar a Interchile que realice un análisis y que se demuestre,

la forma en que lograrán los rendimientos requeridos para dar

cumplimiento a los Hitos Relevantes 3 y 5.

Consulta Indígena.

Información sistema de comunicaciones y centro de control.

Cronogramas de pruebas FAT de los equipos primarios

Licitación de construcción de subestaciones.

Se solicitó información de las ITO.

Pruebas de carga.

Se recomienda conversar con el mecánico de suelos por la salinidad del

suelo.

Page 43: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 43 de 49

Plan de permisos del proyecto.

Se solicita actualización del plan maestro de permisos.

Revisión de Antecedentes:

- Se verificaron los antecedentes solicitados y que fueron entregados por el

Adjudicatario.

Revisión de Informes de Avance:

- Se revisaron los informes de avance mensual del Adjudicatario (agosto y septiembre

2015).

Análisis de Cronogramas:

- Se revisó, comentó y aprobó la nueva línea base propuesta por Interchile.

- Se analizaron los avances del período.

6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades desarrolladas,

respecto del Programa Bimestral

6.1.2.1 Reuniones con el Adjudicatario

Se llevaron a cabo dos reuniones con el Adjudicatario, habiéndose realizado la primera de ellas el

13 de agosto de 2015 y la segunda el 23 de septiembre de 2015.

6.1.2.2 Recepción de Documentos Técnicos

Especialidad Eléctrica

Nombre Situación

Plan de Inspección y Ensayos Trampas de Ondas PIE N° 1099/14B1 Revisado

Pruebas FAT Transformador de Voltaje Capacitivo TCVT245 414300370-80-

TR Revisado

Factory test descripción y norma IEC para interruptores de poder Revisado

Factory test descripción y norma IEC para desconectadores Revisado

Factory test descripción y norma IEC para pararrayos Revisado

Factor test descripción y norma para transformadores de corriente Revisado

Listado de pruebas y fabricación equipos primarios SSEE Revisado

6.1.2.3 Gestión Ambiental

Se realizó un seguimiento del proceso de evaluación ambiental, revisando el Decreto Exento

N°1334, y las preguntas contenidas en el tercer ICSARA.

6.1.2.4 Gestión Predial

Se realizó el seguimiento al estado de avance la Solicitud Concesión Definitiva.

Page 44: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 44 de 49

6.1.2.5 Elaboración de Informes

Se elaboraron los informes mensuales correspondientes a los meses de agosto y septiembre.

Se analizaron los informes mensuales elaborados por el Adjudicatario.

6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del Auditor

durante el período

Cabe destacar que en el equipo del Auditor, el Encargado también realiza las funciones del

Encargado de Programación y Control.

Tabla 20: Actividades desarrolladas

Actividad Descripción Responsable

Reuniones con el Adjudicatario

Reunión realizada el 13 de agosto de 2015

Encargado Ingeniero de Apoyo

Reunión realizada el 23 de septiembre de 2015

Encargado Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo

Revisión de Antecedentes Análisis y Estudio de la información y datos entregados por el adjudicatario

Encargado Encargado Área Eléctrica Encargado Área Civil Ingeniero de Apoyo

Revisión de Informes de Avance

Verificación del Estado de Avance de cada una de las actividades

Encargado Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo

Revisión Gestión Predial Seguimiento al estado de la Solicitud Concesión Definitiva.

Encargado Ingeniero de Apoyo

Análisis Gestión Ambiental Se realizó un seguimiento del proceso de evaluación ambiental, detectándose el problema producido por la suspensión del plazo por 90 días.

Ingeniero de Apoyo

Page 45: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 45 de 49

Marcela Aravena R. Víctor Torres P.

Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica

Manuel Antúnez L. Esteban Bravo M.

Ingeniero Apoyo Encargado

6.2 DOCUMENTOS RECIBIDOS A continuación se presenta un listado con los documentos que han sido recibidos por el Equipo

Auditor durante el período, los cuales se han utilizado para medir el avance del proyecto, verificar

características técnicas y verificar las actividades realizadas por el Adjudicatario.

Tabla 21: Listado de documentos recibidos

N° Nombre del Documento Contenido

1 Solicitud de información_030.pdf Solicitud de información 030

2 Solicitud de información_030.xlsx Solicitud de información 030

3 Solicitud de información_030.xlsx Respuesta Solicitud de información 030

4 Status_Construcción.docx Status Licitación Construcción SE

5 Status_validación_sismica.pdf Status Validación Sísmica

6 GE-ESPE-00001-S-00-D0300.docx ET Sensores Temperatura

7 GE-ESPE-00001-S-00-D0300.kmz ET Sensores Temperatura

8 GE-ESPE-00001-S-00-D0300.xlsx ET Sensores Temperatura

9 ORD SEC 10634 traslada oficio BBNN 12-08-15.pdf Oficio BBNN

10 35140814-b001_0a_sp_stpp.pdf Protocolos Pruebas Interruptores

Page 46: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 46 de 49

11 35140815-b001_0a_sp_stpp.pdf Protocolos Pruebas Interruptores

12 35140816-b001_0a_sp_stpp.pdf Protocolos Pruebas Interruptores

13 35140817-b001_0a_sp_stpp.pdf Protocolos Pruebas Interruptores

14 35140818-b001_0a_sp_stpp.pdf Protocolos Pruebas Interruptores

15 FAT Program.pdf Programa Pruebas FAT Descargadores

16 Factory_test_-_description_SIEMENS.pdf Descripción Pruebas Desconectadores

17 1099_14B1-PIT.PDF Plan de Inspección Trampas de Onda

18 414300370-80-TR.pdf Certificado de Pruebas TTPP

19 Factory_test_-_description_SIEMENS (2).pdf Descripción pruebas TTPP

20 Agenda_FAT_DS-82 DS-201.pdf Calendario Pruebas TTCC

21 Listado pruebas TC DS-82 201-.pdf Listado Pruebas TTCC

22 Plan de pruebas y fabricación.xlsx Plan de Pruebas y Fabricación

23 P2-SE-06-D00213(C) Especificación Técnica - Proyecto Sistema de Climatización Caseta 220 kV.pdf

Documentos Ing. SSEE

24 P2-SE-06-D10307(C) Memoria de Cálculo Caseta Extintor Rodante.PDF

Documentos Ing. SSEE

25 P2-SE-06-D10632(C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C.PDF

Documentos Ing. SSEE

26 P2-SE-06-D10633(B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.A..pdf

Documentos Ing. SSEE

27 P2-SE-06-D20632(C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C. (Determinación de Banco y cargador de baterías).PDF

Documentos Ing. SSEE

28 P2-SE-06-D20633(B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A.de C.A.PDF

Documentos Ing. SSEE

29 P2-SE-06-K01041 (B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador sin PAT Apertura Central de 220kV.pdf

Documentos Ing. SSEE

30 P2-SE-06-K01071 (B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador Pantógrafo Vertical Sin PAT de 220kV.pdf

Documentos Ing. SSEE

31 P2-SE-06-K10260(C) Caseta Extintor Rodante - Planta, Corte y Detalles.pdf

Documentos Ing. SSEE

32 P2-SE-06-K10620(B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp en patio de alta tensión SE LAGUNAS.PDF

Documentos Ing. SSEE

Page 47: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 47 de 49

33 P2-SE-06-K10621(B) Disposición de armarios en salas SE LAGUNAS.PDF

Documentos Ing. SSEE

34 P2-SE-06-K10622(B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE LAGUNAS.PDF

Documentos Ing. SSEE

35 P2-SE-06-K10623(B) Recorrido de Cables de señales, SE LAGUNAS.PDF

Documentos Ing. SSEE

36 P2-SE-06-K20621(B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp en patio de alta tensión SE ENCUENTRO.pdf

Documentos Ing. SSEE

37 P2-SE-06-K20622(B) Disposición de Armarios en salas SE ENCUENTRO.PDF

Documentos Ing. SSEE

38 P2-SE-06-K20623(B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE ENCUENTRO.pdf

Documentos Ing. SSEE

39 P2-SE-06-K20624(B) Recorrido de Cables de señales, SE ENCUENTRO.PDF

Documentos Ing. SSEE

40 P2-SE-06-D01011(B) Características Técnicas Cable Potencia Desnudo.pdf

Documentos Ing. SSEE

41 P2-SE-06-D01126 (C) Memoria de cálculo de Descargador de Sobretensión - Trampa de Onda 220 kV.pdf

Documentos Ing. SSEE

42 P2-SE-06-D10306(C) Memoria de Cálculo Estructura Caseta.pdf

Documentos Ing. SSEE

43 P2-SE-06-D10308 (C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea y Barra de 220 kV.PDF

Documentos Ing. SSEE

44 P2-SE-06-D10311(C) Memoria de Cálculo Fundación Reactor.pdf

Documentos Ing. SSEE

45 P2-SE-06-D20304(C) Memoria de cálculo Fundación Marco de Línea.PDF

Documentos Ing. SSEE

46 P2-SE-06-D20308(C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea y Barra de 220 kV.PDF

Documentos Ing. SSEE

47 P2-SE-06-K01041(B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador sin PAT Apertura Central de 220kV.pdf

Documentos Ing. SSEE

48 P2-SE-06-K01071(B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador Pantógrafo Vertical Sin PAT de 220kV.pdf

Documentos Ing. SSEE

49 P2-SE-06-K10003(D) Diagrama Unilineal General Lagunas.pdf

Documentos Ing. SSEE

50 P2-SE-06-K10102(D) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT.PDF

Documentos Ing. SSEE

51 P2-SE-06-K10106(D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV.PDF

Documentos Ing. SSEE

52 P2-SE-06-K10110(B) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV.pdf

Documentos Ing. SSEE

Page 48: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 48 de 49

53 P2-SE-06-K10257(C) Planta General y Detalles Canaletas y ductos.pdf

Documentos Ing. SSEE

54 P2-SE-06-K10259(C) Caseta 220 kV - Civil-Estructural (fundacion, pilares, muros, techumbre, canaletas y tapas).PDF

Documentos Ing. SSEE

55 P2-SE-06-K10261(D) Isométrico de cargas y localización de templas 220 kV.PDF

Documentos Ing. SSEE

56 P2-SE-06-K10262(C) Fundación Reactor (Detalles (concreto y refuerzo).pdf

Documentos Ing. SSEE

57 P2-SE-06-K20102(D) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT.PDF

Documentos Ing. SSEE

58 P2-SE-06-K20106(D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV.PDF

Documentos Ing. SSEE

59 P2-SE-06-K20110(B) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV.pdf

Documentos Ing. SSEE

60 P2-SE-06-K20252(C) Fundaciones Marcos de línea 220 kV Detalles (Concreto y Refuerzo).PDF

Documentos Ing. SSEE

61 P2-SE-06-K20257(C) Planta General y Detalles Canaletas y ductos.pdf

Documentos Ing. SSEE

62 DX0070.pdf Comunicación con Transelec

63 Matriz permisos tipo - OIAS especificas PLEX II.XLSX Matriz de Permisos

64 Minuta de Reunion 13-08-2015_SE.DOCX Respuestas de SE a minuta de Reunion

65 PO_4500291135 desconectadores SIEMENS SANAYI VE TICARET AS.PDF

Orden de Compra Desconectadores

66 Chile 2 Revised Latest 17 Sep 2015.xlsx Cronograma Skipper

67 DT-LT-00-D051_v1.pdf Especificaciones Técnicas Inspección Técnica de Obras

68 Descripción de Proyecto Encuentro - Lagunas Rev.01.pdf Descripción de Proyecto Unión Eléctrica

6.3 INFORME MENSUAL AUDITORÍA Se acompañan informes mensuales de los meses correspondientes.

6.4 PROGRAMA BIMESTRAL DE ACTIVIDADES Durante el próximo periodo este equipo Auditor tiene planeado llevar a cabo las siguientes

actividades:

Page 49: Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 49 de 49

6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario

Se llevarán a cabo al menos dos reuniones con el Adjudicatario.

6.4.2 Documentos Técnicos

Se procederá a verificar y/o revisar los documentos y planos técnicos que emita Interchile sobre los

proyectos de línea y subestaciones.

Se procederá a revisar aquellos documentos ya revisados, y de los cuales se hayan recibido nuevas

versiones.

Adicionalmente, se solicitarán todos aquellos documentos que debiesen estar terminados de

acuerdo a la fecha indicada en los listados de entregables.

Se solicitará la entrega del listado de pruebas en fábrica de cada uno de los equipos primarios y

mayores de subestaciones.

Los documentos que sean recibidos a fines de noviembre de 2015 serán verificados durante el

periodo siguiente.

6.4.3 Cronograma

Se continuará analizando las actividades del Cronograma actualizado y su consistencia con los

cronogramas particulares.

6.4.4 Gestiones Ante Organismos Públicos

Se hará un seguimiento de las actividades programadas, y se continuará insistiendo frente a

Interchile por la entrega del programa de obtención de permisos con las fechas estimadas para

estos.

6.4.5 Gestión Ambiental

Se hará el seguimiento del proceso de Consulta Indígena.

6.4.6 Gestión Predial

Se procederá a verificar e informar de cualquier avance existente en la concesión definitiva.

6.4.7 Elaboración de Informes

Se elaborarán los correspondientes informes mensuales, de los meses de octubre 2015 y noviembre

2015. Durante el proceso de elaboración de los informes mensuales se analizarán los informes

mensuales elaborados por el Adjudicatario.