Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018...

40
Informe de Avance Bimestral N°10 Auditoría Técnica Proyecto Línea 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt 2018-7327-POW/VP Preparado para: Coordinador Eléctrico Nacional Avenida Apoquindo # 4501, Piso 6, Las Condes, Santiago, Chile Enviado por: ABSG Consulting Inc. Agencia en Chile Avenida Libertad # 1348, Oficina 701-A, Torre Marina Arauco, Viña del Mar, Chile 04 de Abril de 2018

Transcript of Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018...

Page 1: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

Informe de Avance Bimestral N°10

Auditoría Técnica Proyecto Línea 2x500 kV

Pichirropulli-Nueva Puerto Montt

2018-7327-POW/VP

Preparado para: Coordinador Eléctrico Nacional

Avenida Apoquindo # 4501, Piso 6, Las Condes, Santiago, Chile

Enviado por: ABSG Consulting Inc. Agencia en Chile

Avenida Libertad # 1348, Oficina 701-A, Torre Marina Arauco, Viña del Mar, Chile

04 de Abril de 2018

Page 2: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 2 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Consultores de ABS Consulting: Nicolás Queirolo, Encargado Eduardo Campos, Especialista Obras Civiles Raúl Rendic, Especialista Eléctrico Bernardita Tortello, Especialista Medio Ambiente Felipe Evrard, Especialista Programación y Control

Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero y Febrere de 2018"

Alcance general de la actividad: - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas. - Descripción del estado del proyecto, conforme a las actividades principales definidas.

Fecha de todas las actividades relacionadas: Enero y Febrero de 2018

Cliente: Coordinador Eléctrico Nacional Persona de Contacto: Cristián Medina, Departamento de Ingeniería y Diseño, Gerencia de Ingeniería y Proyectos Teléfono: (22) 4246300

Proyecto a auditar: Línea 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV

Descripción de componentes: - Revisión del avance general y cumplimiento de plazos del proyecto. - Descripción de las actividades desarrolladas por el equipo auditor.

Próximas actividades: Informe de Avance Bimestral N°11, correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2018.

Page 3: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 3 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Índice General

1. Objetivo del Proyecto ................................................................................................... 5

2. Objetivo de la Auditoría ............................................................................................... 6

3. Resumen Ejecutivo ...................................................................................................... 7

3.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Obras en Ejecución .................................... 7

3.2. Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos .

............................................................................................................................... 7

3.3. Información sobre cumplimiento de las características técnicas comprometidas .... 8

3.4. Análisis de la forma en cómo se está desarrollando el Proyecto ............................. 8

4. Avance del Proyecto .................................................................................................. 10

4.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Actividades incluidas en el Cronograma del

Proyecto ........................................................................................................................... 10

5. Cumplimiento de Plazos ............................................................................................ 11

6. Estado del Proyecto ................................................................................................... 12

6.1. Características Técnicas del Proyecto .................................................................. 12

6.2. Cronograma del Proyecto: Verificaciones ............................................................. 12

6.2.1. Ingeniería ...................................................................................................... 12

6.2.2. Medio Ambiente ............................................................................................ 13

6.2.3. Servidumbres Voluntarias ............................................................................. 14

6.2.4. Concesión Eléctrica ...................................................................................... 15

6.2.5. Adquisición de Suministros ........................................................................... 15

6.2.6. Construcción, Montaje y Pruebas .................................................................. 16

6.3. Gestiones ante Organismos Públicos ................................................................... 17

6.4. Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros .......................................... 18

6.4.1. Estudios Medioambientales........................................................................... 18

6.4.2. Ingeniería ...................................................................................................... 19

6.4.3. Suministros ................................................................................................... 20

Page 4: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 4 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

6.5. Pruebas en Fábrica para Equipos ......................................................................... 20

6.6. Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno ................................................. 20

6.7. Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros ...................................... 20

6.8. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto ......................... 21

7. Conclusiones y Comentarios Generales .................................................................. 22

8. Anexos ........................................................................................................................ 24

8.1. Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor ................................................... 24

8.1.1. Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría .. 24

8.1.2. Nivel de Cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades

desarrolladas ................................................................................................................ 24

8.1.3. Descripción firmada de las Actividades realizadas por cada integrante del

Equipo Auditor durante el período ................................................................................ 24

8.2. Documentos Verificados y Registros de Referencia .............................................. 26

8.3. Cronología de Eventos Relevantes del período .................................................... 27

8.4. Referencias Metodológicas ................................................................................... 28

8.4.1. Metodología de Cálculo ABS Consulting ....................................................... 28

8.4.2. Metodología del Adjudicatario ....................................................................... 29

8.5. Antecedentes de Avance del proyecto .................................................................. 30

8.5.1. Listado de Estructuras ................................................................................... 30

8.5.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones ..................... 30

8.5.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud .............. 31

8.5.4. Cuadro de Indicadores de Avance de la Constitución de Servidumbre, tramos

continuos ...................................................................................................................... 32

8.5.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno ..................................... 32

8.5.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones ........................................... 33

8.6. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto ............................................. 34

8.7. Curva S del Proyecto ............................................................................................ 35

8.8. Anexo N°1: Cronología de Eventos Relevantes acumulados (a Diciembre de 2017)

............................................................................................................................. 36

Page 5: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 5 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

1. Objetivo del Proyecto

El proyecto consiste en la construcción de una línea de transmisión 2x500 kV entre la Subestación Pichirropulli y la Subestación Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV, con una capacidad nominal de1.500 MVA. Además incluye las obras necesarias en los patios 220 kV de las respectivas subestaciones para recibir la nueva línea. Para la conexión de la línea se deberá considerar paños de conexión para cada circuito. En el caso de la subestación Pichirropulli, los paños a instalar deberán ser acordes con la configuración de barras de esa subestación. Para el caso del extremo Nueva Puerto Montt, el proyecto contempla la construcción de la nueva subestación seccionadora Nueva Puerto Montt, la que considera el seccionamiento de la línea 2x220 kV Rahue – Puerto Montt. La nueva subestación Nueva Puerto Montt se deberá ubicar en el área comprendida entre las rutas V-40 (por el norte) y V-50 (por el sur) y a no más de 1 Km al este del circuito N° 2 y a no más de 5 Km al oeste del circuito N° 1. El proyecto incluye el suministro, construcción, montaje y puesta en servicio de las diagonales o bahías para el seccionamiento completo de la línea 2x220 kV Rahue – Puerto Montt y las correspondientes bahías o semi diagonales para la nueva línea. La nueva subestación deberá contar con el aprovisionamiento de servicios auxiliares propios e incluir el espacio para la instalación de al menos cuatro diagonales o bahías adicionales en el patio de 220 kV. El proyecto incluye también los equipos de control, comando, servicios y las facilidades requeridas para el correcto funcionamiento de la nueva subestación. Adicionalmente, el proyecto incluye el espacio para la instalación de al menos cinco diagonales o bahías en el patio proyectado de 500 kV. Además se deberá incluir espacio para instalar dos bancos de autotransformadores 500/220/66 kV, que conecten los patios de 500 kV y 220 kV, con sus respectivos equipamientos y elementos de seguridad y maniobra junto con las respectivas reservas, la cual deberá tener las facilidades necesarias para la conexión rápida de ésta por medio de equipos. También incluye los espacios requeridos para equipos, servicios y/o facilidades que requiera el patio proyectado de 500 kV.

Page 6: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 6 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

2. Objetivo de la Auditoría

El objetivo principal de la Auditoría Técnica será supervisar el avance del Proyecto, verificar el cumplimiento de los Hitos Relevantes al cual se comprometió el adjudicatario en su Oferta Técnica y el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en las Bases de Licitación de las Obras Nuevas y en los Decreto Exento N° 201/2014 y Decreto Supremo N° 18T del año 2015. Esta Auditoría Técnica incluye la verificación del cumplimiento de los hitos relevantes del proyecto, así como también de las características técnicas, a las cuales se comprometió el adjudicatario del proyecto en su Oferta Técnica, e incluye particularmente lo siguiente:

1. Monitorear y certificar, durante la etapa de ejecución, el cumplimiento de los Hitos Relevantes según lo señalado en el numeral 8.3.1 de las Bases de Licitación de las Obras Nuevas.

2. Enviar, cada dos (02) meses, un informe ejecutivo a la DP, a la CNE y a la SEC, que contenga la información requerida en el numeral 4.8.2 de las Bases de Licitación.

En particular, para el presente período se consideran como objetivos específicos lo siguiente:

- Efectuar seguimiento a la gestión de concesiones y servidumbres.

- Efectuar seguimiento a la gestión ambiental.

- Efectuar la verificación de la estructura orgnaizacional encargada de desarrollar y de ejecutar el proyecto.

- Efectuar la verificación de las coordinaciones que Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. ha realizado con terceros.

Page 7: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 7 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

3. Resumen Ejecutivo

3.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Obras en Ejecución

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo que ha informado Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., el avance real del proyecto alcanza un 17.21%, mientras que el avance teórico (programado) un 13.70 %, registrando así el proyecto un avance de un 3.51% respecto a lo programado. El detalle del estado de avance de cada actividad programada, tras veinticinco (25) meses del inicio del proyecto, puede apreciarse en la siguiente tabla resumen:

Descripción Peso

Relativo (%)

Enero 2018 Febrero 2018

Teórico* Real** Teórico* Real**

Línea 2x500 Pichirropulli-Nueva Puerto Montt

100,00% 12,78% 16,84% 13,70% 17,21%

Actividades previas a la Construcción 0,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Desarrollo Ingeniería del Proyecto 6,00% 23,44% 65,40% 30,60% 66,96%

Resolución de Calificación Ambiental 6,00% 80,97% 90,91% 82,93% 92,87%

Presentación Solicitud de Concesión Definitiva

8,00% 72,74% 51,41% 77,41% 53,37%

Proyecto definitivo y preparación bases de licitación, suministros y obras

1,00% 59,99% 97,10% 59,99% 97,13%

Adquisición de Suministros 8,00% 0,00% 28,51% 0,00% 28,51%

Contratos de Construcción (Programa de Avance)

69,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pruebas y Puesta en Servicio 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología acordada entre la empresa adjudicataria y ABS Consulting, incluyendo los pesos relativos de cada actividad.

** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por la empresa adjudicataria a fines del mes de referencia.

3.2. Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos

En conformidad con los antecedentes que ha presentado Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. al mes de Febrero de 2018, el equipo auditor de ABS Consulting ha verificado que, habiéndose aplazado la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°2 para el día 30 de Noviembre de 2018, no se presentan singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos, incluso si se tiene en consideración el llamado a Consulta Indígena que materializó el SEA en el mes de Febrero de 2018.

Page 8: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 8 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

3.3. Información sobre cumplimiento de las características técnicas comprometidas

ABS Consulting ha continuado con la revisión de los documentos de ingeniería y con las especificaciones de los equipos principales considerados por el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. en el proyecto, en base al último listado recepcionado y cuyo análisis se encuentra en desarrollo tanto en el área eléctrica como civil y, por lo tanto, durante los próximos meses recién se podrá proceder a la entrega de la revisión efectuada sobre los documentos recpecionados.

3.4. Análisis de la forma en cómo se está desarrollando el Proyecto

En relación a la actividad Desarrollo de Ingeniería del Proyecto mantiene a Febrero del año 2018 los notorios avances evidenciados en bimestres anteriores, básicamente gracias al desarrollo anteladamente a lo que ha sido programado para las actividades Ingeniería de Detalles y Estudios Subestaciones y para la Ingeniería de Detalles y Estudios Líneas Eléctricas, presentando diferencias positivas en los avances a la fecha de +42.24% y de +40.97%, respectivamente.

Ahora bien, la actividad Resolución de Calificación Ambiental, al mes de Febrero del año 2018, ha logrado mantener un avance sobre lo programado tras la aprobación del nuevo cronograma y que considera la obtención de la RCA a más tardar el día 30 de Noviembre de 2018, avanzando en la tramitación del EIA y esperando ingresar el segundo ICSARA antes de la fecha estipulada (23 de Abril de 2018) tras haber recibido las observaciones a la ADENDA N°1 presentada a inicios del mes de Enero de 2018.

Asimismo, el Servicio de Evaluación Ambiental ha iniciado durante el mes de Febrero de 2018 el proceso de Consulta Indígena por la directa afectación a dos (2) comunidades en las regiones por donde atraviesa el proyecto, lo cual se desarrollará en forma paralela a la evaluación ambiental del proyecto.

En cuanto a la actividad Presentación Solicitud de Concesión Definitiva mantiene, al mes de Febrero de 2018, un avance por debajo de lo programado por el retraso en la fase de negociación de servidumbres voluntarias, principalmente asociadas a la Línea de Alta Tensión 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt, pese a encontrarse certificadas por la SEC, en el mes de Diciemnre del año 2017, las notificaciones a los dueños de los predios afectados por el Seccionamiento 2x220 kV Rahue-Puerto Montt (Circuito 1 y 2).

En este sentido, el adjudicatario ha obtenido, por parte de la SEC y con fecha 6 de Febrero de 2018 la admisibilidad de la Línea de Alta Tensión 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt, procediendo a realizar posteriormente la radiodifusión y publicación en prensa tanto regional como nacional asociada al proyecto.

Page 9: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 9 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Por su parte, la actividad Proyecto definitivo y preparación bases de licitación, suministros y obras mantiene un notorio avance a la fecha (+37.14% sobre lo programado), fruto de lo efectuado en la sub-actividad Preparación de Bases de Licitación para Obras y dada la finalización anticipada de la sub-actividad Licitación de Contratos de Obras.

Asimismo, para la actividad denominada Adquisición de Suministros el adjudicatario ha continuado con el proceso de emisión de las correspondientes Órdenes de Compra de los suministros considerados dentro del proyecto para su fabricación y entrega en terreno, estando el contratista BBOSCH en fase de licitación de los suminsitros de Línea de 500 kV (aisladores, ferretería de conductores y OPGW) y de las Subestaciones Nueva Puerto Montt o Tineo y Pichirropulli (sistema de control, protección y medida, y en el sistema de telecomunicaciones).

Finalmente, es preciso mencionar que la actividad Contratos de Construcción aún no presenta avances, lo cual se encuentra en plena concordancia con el programa vigente del adjudicatario, donde se espera iniciar en el mes de Diciembre de 2018 toda vez que se obtenga la Resolución de Calificación Ambiental asociada al proyecto.

Page 10: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 10 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

4. Avance del Proyecto

4.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Actividades incluidas en el Cronograma del Proyecto

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo que ha informado Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., el avance real del proyecto alcanza un 17.21%, mientras que el avance teórico (programado) un 13.70 %, registrando así el proyecto un avance de un 3.51% respecto a lo programado. El detalle del estado de avance de cada actividad programada, tras veinticinco (25) meses del inicio del proyecto, puede apreciarse en la siguiente tabla resumen:

Descripción Peso

Relativo

Enero 2018 Febrero 2018

Teórico* Real** Diferencia Teórico* Real** Diferencia

Línea 2x500 Pichirropulli-Nueva Puerto Montt

100,00% 12,78% 16,84% 4,06% 13,70% 17,21% 3,51%

Actividades previas a la Construcción

0,10% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Desarrollo Ingeniería del Proyecto

6,00% 23,44% 65,40% 41,96% 30,60% 66,96% 36,36%

Desarrollo Ingeniería y estudios preliminares

8,22% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Desarrollo de Estudios y Especificaciones Técnicas

2,71% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Desarrollo Ingeniería de Detalles y Estudios Subestaciones

55,69% 18,01% 66,63% 48,62% 25,67% 67,91% 42,24%

Desarrollo Ingeniería de Detalles y Estudios Líneas Eléctricas

31,33% 1,38% 48,87% 47,49% 10,60% 51,57% 40,97%

Revisión por parte de Inspección Técnica DP

2,05% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Resolución de Calificación Ambiental

6,00% 80,97% 90,91% 9,94% 82,93% 92,87% 9,94%

Confección EIA 60,06% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Ingreso de proyecto a Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

3,75% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Proceso de calificación 36,19% 47,43% 74,89% 27,46% 52,85% 80,30% 27,45%

Presentación Solicitud de Concesión Definitiva

8,00% 72,74% 51,41% -21,33% 77,41% 53,37% -24,05%

Determinación de terrenos y estudio de títulos

6,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Confección planos servidumbre

13,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Negociación de servidumbre voluntaria (Actividad documento 13)

40,00% 91,45% 60,26% -31,19% 95,83% 62,43% -33,40%

Page 11: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 11 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Tramitación Decreto Concesión (Actividad documento 13)

23,00% 74,60% 36,12% -38,48% 87,30% 40,85% -46,45%

Proyecto definitivo y preparación bases de licitación, suministros y obras

1,00% 59,99% 97,10% 37,11% 59,99% 97,13% 37,14%

Preparación de Bases de Licitación para Suministros

16,36% 100,00% 99,05% -0,95% 100,00% 99,24% -0,76%

Preparación de Bases de Licitación para Obras

16,36% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Licitaciones 67,27% 64,86% 95,94% 31,08% 64,86% 95,94% 31,08%

Adquisición de Suministros 8,00% 0,00% 28,51% 28,51% 0,00% 28,51% 28,51%

Emisión de orden de compra suministros

9,00% 0,00% 80,65% 80,65% 0,00% 80,65% 80,65%

Suministro, Fabricación y Entrega Conductor

19,00% 0,00% 97,81% 97,81% 0,00% 97,81% 97,81%

Suministro, Fabricación y Entrega Equipos Primarios de Subestaciones

16,00% 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 16,67% 16,67%

Contratos de Construcción (Programa de Avance)

69,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pruebas y Puesta en Servicio 1,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología acordada entre el adjudicatario y ABS Consulting, incluyendo los pesos relativos de cada actividad. ** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por la empresa adjudicataria a fines del mes de referencia.

5. Cumplimiento de Plazos

ABS Consulting ha verificado que, en términos generales, el grado de avance del proyecto se encuentra en márgenes adecuados (levemente por sobre lo que ha sido programado), incluso considerando que el EIA presentado por el adjudicatario aún se encuentra en evaluación y se ha respondido a inicios del mes de Enero del año 2018 el ICSARA N°1 y que la Solicitud de Concesión Eléctrica para la Línea de Alta Tensión 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt ha sido declarada admisible por la SEC a inicios del mes de Febrero de 2018.

Asimismo, y tras ser aprobada la solicitud de modificación de la fecha de cumplimiento para el Hito Relevante N°2 para el día 30 de Noviembre de 2018, el SEA ha efectuado a mediados del mes de Febrero de 2018 llamado a Consulta Indígena para tres (03) comunidades, donde debe considerarse la inexistencia de plazo para finalizar este proceso y la escasa participación que compete al adjudictario al respecto.

Page 12: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 12 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Ahora bien, y pese a lo anterior, el adjudicatrio presenta avances por sobre lo programado en actividades de Desarrollo Ingeniería del Proyecto, Proyecto definitivo y preparación bases de licitación, suministros y obras, y Adquisición de Suministros.

6. Estado del Proyecto

6.1. Características Técnicas del Proyecto

El equipo auditor de ABS Consulting continuará, durante el próximo bimestre, la revisión de documentos de ingeniería para verificar el cumplimiento de las características técnicas comprometidas por la empresa adjudicataria Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., en virtud que recién el día 27 de Diciembre de 2017 se recibió el listado actualizado de los documentos disponibles para revisión por parte del equipo auditor de ABS Consulting y en donde se indica la versión final del documento (especificación, memoria de cálculo, plano, etc.) o la más próxima al documento definitivo para optimizar el proceso de revisión.

6.2. Cronograma del Proyecto: Verificaciones

6.2.1. Ingeniería

ABS Consulting ha verificado que Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. realizará con recursos propios la ingeniería del proyecto, junto con verificar que los programas que han sido establecidos por las empresas que efectuarán los estudios asociados al proyecto, esto es Ingenieros Emetres S.A. para los Estudios Coordinación de Aislación, Capacidad de Barras y Cortocircuito y Tractebel Engineering S.A. para el Estudio TRV, resultan consistentes y coincidentes con el cronograma del proyecto que ha definido la empresa adjudicataria.

Dentro de las actividades previstas, se evidencian avances por sobre lo programado en lo que se encuentra en ejecución, conforme se señala a continuación:

Avances (por sobre lo programado)

a) Desarrollo Ingeniería de Detalles y Estudios Subestaciones.

b) Desarrollo Ingeniería de Detalles y Estudios Líneas Eléctricas.

Page 13: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 13 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

En este sentido, el avance evidenciado en esta actividad al mes de Febrero de 2018 permite que se realicen periódicamente reuniones con el contratista para poder revisar el avance de ingeniería de la línea y de las subestaciones.

- Línea 500 kV: se ha continuado con la elaboración y desarrollo de la ingenería de detalles (civil-estructural y eléctrica).

- Subestación Nueva Puerto Montt (Tineo): se ha continuado con la elaboración y desarrollo de la ingeniería de detalles (civil-esrtuctural, eléctrica y sistema de telecomunicaciones).

- Subestación Pichirropulli: se ha continuado con la elaboración y desarrollo de la ingenería de detalles (civil-estructural y eléctrica).

En consecuencia, el equipo auditor de ABS Consulting continuará con el monitoreo del desarrollo de la Ingeniería de Detalles, con el propósito que mantenga el adjudicatario el avance evidenciado en la ingeniería del proyecto y no se presenten inconvenientes para poder cumplir con lo estipulado en su cronograma.

6.2.2. Medio Ambiente

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido por la empresa encargada de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), SGA S.A., resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Pichirropulli Transmisora de Energía S.A.

Respecto de la consistencia y coincidencia, ABS Consulting ha considerado que, dado el cambio efectuado para finalmente elaborar un EIA, cada una de las actividades que forman parte de este proceso (mucho más extenso que para una DIA) convergen a la planificación que presenta el adjudicatario en materias ambientales, aún cuando debe tenerse presente que esta convergencia considera una ampliación de plazo para poder obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) dado que finalmente el EIA ha sido presentado y acogido a tramitación en el mes de Junio de 2017.

En este sentido, es preciso destacar que el día 04 de Septiembre de 2017 el Servicio de Evaluación Ambiental emitió el primer ICSARA, tras lo cual el adjudicatario continuó con el levantamiento de información que había anticipado y procedió a desarrollar las respuestas con su contratista, solicitando el día 02 de Noviembre del año 2017 ampliar el plazo para emitir ADENDA N°1 al 30 de Enero de 2018, lo cual fue acogido por el Servicio de Evaluación Ambiental y notificado correspondientemente.

Page 14: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 14 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Conjuntamente, el día 03 de Noviembre de 2017 el organismo evaluador remitió a la empresa adjudictaria el ANEXO de Participación Ciudadana, cuyas observaciones se incorporaron en la primera ADENDA que fue enviada al SEA con fecha 09 de Enero de 2018.

Asimismo, durante este período, el Servicio de Evaluación Ambiental ha informado a la empresa adjudicataria que con fecha 16 de Febrero de 2018 se ha dado por iniciado el proceso de Consulta Indígena aplicable a dos (02) comunidades (Putrihue y Puilo), lo cual será desarrollado en forma independiente a la gestión directa del adjudictario y en paralelo al proceso de evaluación ambiental.

En línea con lo anterior, y con fecha 23 de Febrero de 2018, el Servicio de Evaluación Ambiental emitió el segundo ICSARA, el cual tiene plazo para ser respondido el día 23 de Abril de 2018, motivo por el cual ABS Consulting monitoreará de cerca la oportuna respuesta al segundo ICSARA y el seguimiento al llamado a Consulta Indígena según Convenio OIT N°169 que comandará el SEA, esto para no afectar mayormente el cumplimiento de otras actividades del proyecto, la obtención de la RCA antes del día 30 de Noviembre de 2018 y las actividades que se relacionan directamente con la fase de construcción del mismo.

6.2.3. Servidumbres Voluntarias

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la Solicitud de Concesiones, a cargo de la empresa contratista Comtec Limitada, resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Pichirropulli Transmisora de Energía S.A.

Complementario a lo anterior, es preciso destacar que en esta actividad se ha vuelto a incrementar el retraso evidenciado en la sub-actividad Negociación de Servidumbres Voluntarias (de un 28.6% a un 33.4%), continuando el contratista con el acercamiento a los propetarios afectados, esperando ir normalizando esta actividad en los próximos meses.

En este sentido, al mes de Febrero de 2018, la empresa adjudicataria ha indicado que a la fecha se presenta un 89% de avance en la firma de escrituras y un 97% de avance en el cierre de acuerdos con propietarios afectados por el proyecto, lo cual ha permitido congelar el trazado del proyecto en su cuarta revisión.

Por otro lado, el adjudicatario ha manifestado que presentan un paralelismo de un 60% con el circuito N°1 de la línea Rahue-Puerto Montt (propiedad de Transelec S.A.), y que se cuenta con un 90% de los caminos de acceso, lo cual facilita la negociación con los propietarios y luego la fase de construcción del proyecto.

Page 15: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 15 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Asimismo, ABS Consulting considera que de momento este retraso no genera mayor impacto en la ruta crítica del proyecto, situación que será monitoreada en los meses siguientes para asegurar que el avance retome la senda de lo que ha sido programado por Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. y el contratista para estos efectos.

6.2.4. Concesión Eléctrica

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la gestión de concesiones, a cargo de la empresa Comtec Limitada, es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Pichirropulli Transmisora de Energía S.A.

En este período, la SEC declara admisible con fecha 6 de Febrero de 2018 la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la “Línea 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt (Subestación Tineo)”, permitiendo comenzar con la radiodifusión y publicación en prensa regional y nacional, si bien sólo refleja un avance de un 37.05% al mes de Febrero de 2018. Asimismo, y como parte complementaria al proyecto, el día 13 de Febrero de 2018 el Ministerio de Energía envía el correspondiente Decreto de Concesión por el proyecto “Seccionamiento 2x220 kV Rahue-Puerto Montt, circuito 1 y 2”, siendo publicado su extracto en el Diario Oficial el día 14 de Febrero del presente año, todo ello tras haber finalizado exitosamente la fase de oposiciones y notificaciones. Por consiguiente, ABS Consulting procederá a monitorear y verificar que en los meses siguientes el Ministerio de Energía vise y envíe el Decreto asociado a la concesión del proyecto Línea 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt (Subestación Tineo), lo cual permitiría constituir la Comisión Tasadora y efectuar, posteriormente, la Toma de Posesión Material de todos los terrenos que han sido considerados en el trazado del proyecto.

6.2.5. Adquisición de Suministros

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la actividad de Adquisión de Suministros es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por Pichirropulli Transmisora de Energía S.A.

Page 16: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 16 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Asimismo, al mes de Febrero de 2018, la empresa adjudicataria mantiene un retraso en el plazo de entrega de suministros principales, dado que hasta el mes de Diciembre de 2017 aún no recepciona en bodegas los Aisladores de Pedestal 220 kV, TTPP 220 kV y Desconectador Trifásico 220 kV, todos ellos del mismo proveedor (Grid Solutions) y que se habían comprometido para la segunda quincena del mes de Octubre de 2017.

Por su parte, el contratista BBosch, al mes de Octubre del año 2017 cuenta con Orden de Proceder la fabricación y entrega en terreno del suministro estructuras metálicas de la Línea 2x500 kV, estimando un plazo de trece (13) meses para su completitud. En este sentido, el proveedor ha iniciado el proceso de fabricación de la estructura 50AD1 y realizado las pruebas de armado a torre 50AD7 en su fábrica, lo cual permitiría en el periodo siguiente iniciar por completo la fabricación de las estructuras metálicas.

De la misma manera, este último contratista continúa con el proceso de licitación de los suministros de la Línea de 500 kV (aisladores, ferretería de conductores y OPGW) y de las Subestaciones Nueva Puerto Montt (Tineo) y Pichirropulli (sistema de control, protección y medida, y sistema de telecomunicaciones), conforme a lo programado en su cronograma vigente.

Lo anterior se evidencia en el avance de las actividades Emisión de orden de compra de suministros; Suministro, Fabricación y Entrega Conductor; y Suministro, Fabricación y Entrega Equipos Primarios de Subestaciones, manteniendo un avance de un 80.65%, 97.81% y un 16.67% respectivamente en relación al bimestre anterior, con más de dos (02) meses de anticipación al incio de estas actividades planificadas por la empresa adjudicataria.

6.2.6. Construcción, Montaje y Pruebas

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para la actividad Contratos de Construcción, a cargo de la empresa B.Bosch como EPC de construcción, resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A.

Complementario a lo anterior, es preciso destacar que el inicio de estas actividades está programado para el mes de Septiembre del año 2018, con la fase de Movilización a Terreno, y que a la fecha no han sido evidenciados avances al respecto.

En este sentido, la empresa adjudicataria ha señalado que el proyecto contempla tres (3) instalaciones de faenas, en Pichirropulli, Casa de Lata y Nueva Puerto Montt, y que contará con seis (6) frentes de ataque para la fase de construcción de las obras civiles y el montaje de la línea de transmisión y las subestaciones, destacando que para los meses de Junio y Julio se avanzará en la medida que las condiciones meteorológicas lo permitan en la zona del proyecto.

Page 17: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 17 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

6.3. Gestiones ante Organismos Públicos

En conformidad con lo referido por Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. dentro de su programa definitivo para este proyecto, la empresa adjudicataria ha ingresado y admitido a tramitación el Estudio de Impacto Ambiental ante el Servicio de Evalaución Ambiental en el mes de Junio del año 2017, iniciando así la respectiva tramitación que durante la última semana de Febrero de 2018 emanó el segundo ICSARA tras haber recibido la ADENDA N°1 el día 09 de Enero de 2018.

En este sentido, el adjudicatario ha ido avanzando junto con su contratista en esta materia para poder dar respuesta en el plazo de 60 días otorgado por el SEA, considerando que se ha iniciado también el proceso de Consulta Indígena por el Convenio OIT N°169 y que el adjudicatario debe obtener la RCA del Estudio de Impacto Ambiental presentado con un máximo de doce (12) meses de diferencia respecto a la fecha originalmente propuesta, habiéndose aceptado la modificación de fecha para el cumplimiento del Hito Relevante N°2 al día 30 de Noviembre de este año y resaltando específicamente que ninguna de las otras fechas de cumplimiento de los Hitos Relevantes (N°3 y N°4) se verán modificadas.

Asimismo, y sobre el proceso de Consulta Indígena (CI), es preciso recordar que el SEA interactuará de forma directa con las dos (2) comunidades afectadas, relegando a un tercer plano al adjudicatario y que se trata de un proceso que, de momento, no tiene plazos establecidos para su concreción y que debe cumplir con cada una de las cinco (05) etapas estipuladas para poder darse por finalizado.

En cuanto a la Concesión Eléctrica a presentar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ante el Ministerio de Energía, ABS Consulting ha verificado que se declaró admisible la Solicitud de Concesión para el Seccionamiento de la Línea 2x220 kV Rahue – Puerto Montt (circuitos 1 y 2) a principios del mes de Junio del año 2017 (siendo publicado en el Diario Oficial el día 14 de Febrero de 2018), y que igualmente ha obtenido la admisibilidad de la correspondiente solicitud para la Linea 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt a principios del mes de Febrero del año 2018, estando en pleno proceso de radiodifusión y publicación en prensa nacional y regional.

Por otro lado, y dadas las características del emplazamiento del proyecto, ABS Consulting ha verificado que sí se requerirán Planes de Manejo Forestal (PMF) y, por lo tanto, se ha de requerir tramitación ante la Corporación Nacional Forestal (CONAF) toda vez que se obtenga de manera favorable la Resolución de Calificación Ambiental para el proyecto en el mes de Noviembre de 2018.

Page 18: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 18 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

6.4. Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros

6.4.1. Estudios Medioambientales

ABS Consulting, en concordancia con el cronograma definitivo y los antecedentes que se encuentra preparando el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. a través de su contratista ambiental, ha continuado con el seguimiento para verificar la diligencia de forma oportuna y en calidad de lo presentado durante la correspondiente tramitación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), incluyendo el monitoreo de las actividades que se vinculan con la Participación Ciudadana y la Consulta Indígena.

En este sentido, el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. ha finalizado durante el bimestre anterior las actividades relacionadas con la PAC, emitiendo así el Servicio de Evaluación Ambiental el correspondiente informe donde han sido incluidas las observaciones de personas jurídicas que se han manifestado al respecto y a la fecha de cierre del proceso. No obstante lo indicado, a principios del mes de Marzo de 2018 el organismo mediante su plataforma electrónica ha seguido publicando informes de actividades que deberían incluirse en las ADENDAS que se hagan antes de obtener la Resolución de Calificación Ambiental.

Por su parte, a la fecha de cierre del presente informe, el adjudicatario ha recibido el segundo ICSARA con las observaciones a la ADENDA N°1, debiendo responder en el plazo indicado y siendo los siquientes los tópicos más relevantes a tratar:

1. Vialidad: conexiones viales, flujos de transporte, viajes entre II.FF., frecuencia de viajes, operación de la vialidad comprometida.

2. Flora y Vegetación: material vegetal residual, estrategia forestal (áreas de corta, distancia mínima de seguridad, manejo de bosque intervenido, método de intervención de bosque nativo).

3. Suelo: descompactación de suelo en II.FF.

4. Medio Humano: área de influencia, grupos humanos afectados (indígenas y

no indígenas).

5. Flora y Vegetación (Línea Base): datos de cobertura de flora, microruteo, métodos de flora, métodos de vegetación.

6. Paisaje (Línea Base): impacto de estructuras, soterramiento, cuerpo fluvial.

Page 19: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 19 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7. Suelo (Línea Base): área homogénea y cartografía, capacidad uso de suelo, mapa de suelos, mapa de riesgos de erosión.

8. Normativa Ambiental: Programa de Compensación de Emisiones (PCE),

componentes ambientales.

9. Permisos Ambientales Sectoriales: referente al artículo 132, 138, 146, 148, 149, 157, y 160 del RSEIA.

10. Flora y Vegetación (Evaluación de Impacto): bosque nativo, estrategia de

corta, ubicación de humedales, área influencia.

Complementario a lo anterior, el SEA ha iniciado durante el mes de Febrero de 2018 el proceso de Consulta Indígena considerando dos (02) comunidades afectadas (se trata de Putrihue en Los Ángeles, y Puilo Chiguaipulli), tal como lo señala el Convenio OIT N°169 y la LBGMA, destacando que bajo el cual no existe participación directa de Pichirropulli Transmisora de Energía S.A.

Por consiguiente, ABS Consulting procederá a monitorear y verificar que en los meses siguientes sea emitida la ADENDA N°2 y se lleve sin contratiempos el proceso tanto de Evaluación Ambiental como de Consulta Indígena, para así obtener sin mayores problemas la autorización necesaria para dar inicio a la fase de construcción y dentro de los plazos considerados por Pichirropulli Transmisora de Energía S.A.

6.4.2. Ingeniería

ABS Consulting, continuará, durante el próximo período con la verificación del avance en la fase de Ingeniería del proyecto, mediante la revisión de especificaciones técnicas y de estudios relacionados en las especialidades eléctrica y obras civiles, dado que el listado de documentos solicitado y actualizado a la fecha fue recepcionado a fines del mes de Diciembre del año 2017 y aún se encuentra a la espera el equipo auditor de los documentos solicitados que son factibles de revisar (ya sea en revisión 0 o apto para construcción).

Page 20: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 20 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

6.4.3. Suministros

ABS Consulting, para el presente período, no ha procedido a verificar el avance en la adquisición de suministros principales, correspondiendo efectuarlo en los bimestres posteriores, según sea el grado de avance y cumplimiento del cronograma de estas actividades por parte de la empresa adjudicataria Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., considerando que durante el presente período la empresa adjudicataria continúa con la colocación de las correspondientes Órdenes de Compra (OC) de los equipos principales de las subestaciones consideradas en el proyecto y de los suministros de la línea de transmisión.

6.5. Pruebas en Fábrica para Equipos

ABS Consulting, para el presente período, no ha verificado el avance de las pruebas en fábrica para equipos y elementos, correspondiendo efectuarlo posteriormente conforme al avance y cumplimiento del cronograma de estas actividades.

6.6. Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno

ABS Consulting, para el presente período, no ha efectuado visitas de inspección de los trabajos en terreno, correspondiendo realizarlas posteriormente conforme al avance y cumplimiento del cronograma de estas actividades.

En este sentido, la primera visita a terreno se realizaría en fecha posterior a Noviembre de 2018, una vez que hayan iniciado las obras de construcción, de acuerdo al cronograma vigente del proyecto.

6.7. Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros

ABS Consulting ha verificado que el adjudicatario mantiene buenas coordinaciones con los terceros propietarios de las instalaciones afectadas, considerando que el día 14 de Junio de 2017 se efectuó la primera reunión entre las partes en el marco de la carta “DX N°0033: Coordinación Obras de Interconexión línea 2x500 kV Pichirropulli-Puerto Montt”, tras lo cual se determinaron los pasos a seguir para avanzar en las coordinaciones que se requieran durante el desarrollo del proyecto.

Page 21: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 21 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

6.8. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto

ABS Consulting estima apropiada la estructura organizacional encargada de desarrollar el proyecto, compuesta por recursos propios de Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. y por empresas contratistas de reconocida calidad.

Page 22: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 22 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7. Conclusiones y Comentarios Generales

ABS Consulting ha verificado que, según lo informado por Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. con fecha 10 de Marzo de 2018, el proyecto “Línea 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV” avanza, en términos generales, por sobre lo programado por el adjudicatario (diferencia efectiva de +3.51%). En relación a la actividad Desarrollo de Ingeniería del Proyecto mantiene a Febrero de 2018 los notorios avances evidenciados en bimestres anteriores, básicamente gracias al desarrollo anteladamente a lo que ha sido programado para las actividades Ingeniería de Detalles y Estudios Subestaciones e Ingeniería de Detalles y Estudios Líneas Eléctricas, presentando diferencias positivas en los avances a la fecha de +42.24% y de +40.97%, respectivamente. Ahora bien, la actividad Resolución de Calificación Ambiental, al mes de Febrero del año 2018, ha logrado mantener un avance sobre lo programado tras la aprobación del nuevo cronograma y que considera la obtención de la RCA a más tardar el día 30 de Noviembre de 2018, avanzando en la tramitación del EIA y esperando ingresar el segundo ICSARA antes de la fecha estipulada (23 de Abril de 2018) tras haber recibido las observaciones a la ADENDA N°1 presentada a inicios del mes de Enero de 2018. Asimismo, el Servicio de Evaluación Ambiental ha iniciado durante el mes de Febrero de 2018 el proceso de Consulta Indígena (CI) por la directa afectación a dos (02) comunidades en las regiones por donde atraviesa el proyecto, lo cual se desarrollará en forma paralela a la evaluación ambiental del proyecto. En cuanto a la actividad Presentación Solicitud de Concesión Definitiva mantiene, al mes de Febrero del año 2018, un avance por debajo de lo programado por el retraso en la fase de negociación de servidumbres voluntarias, principalmente asociadas a la Línea de Alta Tensión 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt, pese a encontrarse certificadas por la SEC, en el mes de Diciemnre del año 2017, las notificaciones a los dueños de los predios afectados por el Seccionamiento 2x220 kV Rahue-Puerto Montt (Circuito 1 y 2). En este sentido, el adjudicatario ha obtenido, por parte de la SEC y con fecha 06 de Febrero de 2018 la admisibilidad de la Línea de Alta Tensión 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt, procediendo a realizar posteriormente la radiodifusión y publicación en prensa tanto regional como nacional asociada al proyecto. Por su parte, la actividad Proyecto definitivo y preparación bases de licitación, suministros y obras mantiene un notorio avance a la fecha (+37.14% sobre lo programado), fruto de lo efectuado en la sub-actividad Preparación de Bases de Licitación para Obras y dada la finalización anticipada de la sub-actividad Licitación de Contratos de Obras.

Page 23: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 23 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Asimismo, para la actividad Adquisición de Suministros el adjudicatario ha continuado con el proceso de emisión de las correspondientes Órdenes de Compra (OC) de los suministros considerados dentro del proyecto para su fabricación y entrega en terreno, estando el contratista BBOSCH en fase de licitación de los suminsitros de Línea de 500 kV (aisladores, ferretería de conductores y OPGW) y de las Subestaciones Nueva Puerto Montt o Tineo y Pichirropulli (sistema de control, protección y medida, y en el sistema de telecomunicaciones). Finalmente, es preciso mencionar que la actividad Contratos de Construcción aún no presenta avances, lo cual se encuentra en plena concordancia con el programa que mantiene vigente del adjudicatario, donde se espera iniciar en el mes de Septiembre de 2018. Finalmente, es preciso mencionar que la actividad Contratos de Construcción aún no presenta avances, lo cual se encuentra en plena concordancia con el programa que mantiene vigente del adjudicatario, donde se espera iniciar en el mes de Diciembre del año 2018 toda vez que se obtenga la Resolución de Calificación Ambiental asociada al proyecto.

Page 24: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 24 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8. Anexos

8.1. Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor

8.1.1. Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría

ABS Consulting, para el presente período, ha desarrollado conforme al cronograma de la auditoría del proyecto las siguientes actividades:

a) Revisión de Antecedentes, basándose en la documentación que la empresa Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. ha presentado para este proyecto.

b) Revisión de Informes de Avance, considerando el Informe Bimestral del período Enero a Febrero de 2018.

c) Verificación del Cronograma del proyecto, basándose en la información que el adjudicatario ha especificado en su Programa.

8.1.2. Nivel de Cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades desarrolladas

ABS Consulting, para el presente período, presenta un cumplimiento normal de sus actividades, equivalente al 100 % de lo estipulado en nuestra Carta Gantt, razón por la cual no se presentan desviaciones relevantes que pudieran afectar dicho nivel de cumplimiento y poner en riesgo el normal desarrollo de la auditoría.

8.1.3. Descripción firmada de las Actividades realizadas por cada integrante del Equipo Auditor durante el período

Actividad Descripción Responsable

Revisión de Antecedentes

Análisis y Estudio de la información y datos entregados por el adjudicatario

Encargado Especialista Área Eléctrica Especialista Medio Ambiental

Revisión de Informes de Avance

Análisis del Estado de Avance de cada una de las actividades

Encargado Especialista Programación y Control

Verificación de Cronograma

Seguimiento de la ejecución de cada una de las actividades de acuerdo a lo planificado

Encargado Especialista Programación y Control

Page 25: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 25 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Emitido sin prejuicio,

Revisado por

Aprobado por

Andrés Fuentes Nicolás Queirolo Gerente de Operaciones Encargado de Proyecto

ABS Consulting ABS Consulting

Elaborado por

Elaborado por

Felipe Evrard Raúl Rendic Encargado Programación y Control Encargado Eléctrico

ABS Consulting ABS Consulting

Elaborado por

Elaborado por

Bernardita Tortello Eduardo Campos Encargado Medio Ambiente Encargado Obras Civiles

ABS Consulting ABS Consulting

Page 26: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 26 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.2. Documentos Verificados y Registros de Referencia

ABS Consulting, para el presente período, ha consultado los siguientes documentos de la empresa adjudicataria Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. para referir su análisis:

a) Documento de Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., “4315-PM-001-201710-R1 Cambio HITO N2” correspondiente al programa vigente del proyecto tras la modificación de fecha del Hito Relevante N°2.

b) Documento del adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., “4315 Control de Avances al 15-ENE-18 R0”, correspondiente a la planilla de avance del proyecto al mes de Enero de 2018.

c) Documento del adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., “4315 Control de Avances al 15-FEB-18 R0”, correspondiente a la planilla de avance del proyecto al mes de Febrero de 2018.

d) Documento del adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., “INF013-AVANCE_PROYECTO_4315_CDEC-2018-02-R0”, correspondiente al informe del proyecto con los avances al mes de Febrero de 2018.

e) Documento del adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., “ANEXO N°2 Cuadros de Avance y de Control FEB-2018 AUDITOR”.

Page 27: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 27 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.3. Cronología de Eventos Relevantes del período

a) Con fecha 09 de Enero de 2018, el adjudicatario ingresa al SEA la ADENDA N°1.

b) Con fecha 09 de Enero de 2018, el SEA emite Oficio Ordinario N°180021 donde solicita evaluación de la ADENDA N°1.

c) Con fecha 06 de Febrero del año 2018, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Elétrica del proyecto “Línea de Alta Tensión 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt”.

d) Con fecha 13 de Febrero de 2018, el Ministerio de Energía envía Decreto de la Concesión Eléctrica Definitiva del proyecto “Seccionamiento 2x220 kV Rahue-Puerto Montt, circuito 1 y 2”.

e) Con fecha 14 de Febrero de 2018, se publica en Diario Oficial del Decreto de Concesión Eléctrica del proyecto “Seccionamiento 2x220 kV Rahue-Puerto Montt, circuito 1 y 2”.

f) Con fecha 15 de Febrero de 2018 comienza la radiodifusión del extracto de la Concesión Eléctrica “Línea de Alta Tensión 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt”.

g) Con fecha 16 de Febrero de 2018, el SEA emite Resolución Exenta N° 0140/2018 donde se da por iniciado el llamado a Consulta Indígena por el proyecto.

h) Con fecha 20 de Febrero de 2018, comienza la publicación en prensa regional y nacional del extracto de Concesión Eléctrica del proyecto “Línea de Alta Tensión 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt”.

i) Con fecha 23 de Febrero de 2018, el SEA emite el ICSARA N°2 (internamente el número es 180269), donde se consolidan las observaciones a la ADENDA N°1.

j) Durante el mes de Febrero de 2018, se realiza prueba de armado de torre Tipo 50AD7 en la fábrica de BBOSCH.

Page 28: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 28 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.4. Referencias Metodológicas

8.4.1. Metodología de Cálculo ABS Consulting

La Metodología empleada por el equipo auditor de ABS Consulting ha sido descrita en el Informe Bimestral del período Noviembre-Diciembre del año 2016, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

Page 29: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 29 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.4.2. Metodología del Adjudicatario

La Metodología empleada por la empresa adjudicataria Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. ha sido descrita en el Informe Bimestral del período Noviembre-Diciembre del año 2016, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

Page 30: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 30 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.5. Antecedentes de Avance del proyecto

8.5.1. Listado de Estructuras

Al mes de Febrero del año 2018, Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. continúa en su proceso de elaboración del catastro de propietarios afectados por la línea de transmisión tras haber ido admitida a trámite la Solicitud de Concesión Eléctrica por el Seccionamiento 2x220 kV Rahue-Puerto Montt (circuitos 1 y 2), mientras que sigue en tramite la Solicitud de Concesión Eléctrica de la Línea 2x500 Pichirropulli - Nueva Puerto Montt, por lo que esta información se detallará cuando sea declarada admisible esta última solicitud.

8.5.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones

En base al cronograma presentado por el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., el avance respecto al Estado de las Negociaciones, en conformidad y en concordancia con el listado de propiedades vigente, puede ser apreciado en la tabla siguiente:

Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones, al 28 / 02 / 2018

Mes

Número de Predios según Actividad

En Catastro En

Negociación Con Acuerdos Con Firma de Escritura

Real / Prg. R.ac / Pr.ac

Real / Prg. R.ac / Pr.ac

Real / Prg R.ac / Pr.ac

Real / Prg R.ac / Pr.ac

10/2016 0.0% / 0.0% 0.0% / 0.0% 0.0% / 0.0% 0.0% / 0.0%

11/2016 0.0% / 0.0% 0.0% / 0.0% 0.0% / 0.0% 0.0% / 0.0%

12/2016 100% / 100% 100% / 100%

58.2% / 67.2% 58.2% / 67.2%

13.4% / 10.8% 13.4% / 10.8%

0.0% / 3.0% 0.0% / 3.0%

02/2017 100% / 100%

0% / 0% 89.6% / 89.6% 31.4% / 22.4%

40.3% / 41.0% 26.9% / 30.2%

5.6% / 11.2% 5.6% / 8.2%

03/2017 100% / 100%

0% / 0% 96.9% / 96.9% 7.3% / 7.3%

44.5% / 44.5% 4.2% / 4.2%

14.2% / 23.6% 8.6% / 12.4%

04/2017 100% / 100%

0% / 0% 96.9% / 96.9% 0.0% / 0.0%

45.3% / 46.5% 0.8% / 2.0%

25.4% / 25.2% 11.2% / 1.6%

05/2017 100% / 100%

0% / 0% 96.9% / 96.9% 0.0% / 0.0%

47.2% / 47.2% 1.90% / 0.7%

35.0% / 28.0% 9.6% / 2.8%

Page 31: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 31 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

06/2017 100% / 100%

0% / 0% 97.6% / 96.9% 0.8% / 0.0%

59.1% / 47.2% 11.8% / 0.0%

36.6% / 32.7% 1.6% / 4.7%

07/2017 100% / 100%

0% / 0% 97.6% / 96.9%

0% / 0% 66.9% / 47.2% 7.9% / 0.0%

40.2% / 32.7% 3.5% / 0.0%

08/2017 100% / 100%

0% / 0% 98.4% / 96.1% 0.8% / -0.8%

75.6% / 48.4% 8.7% / 1.2%

43.3% / 37.8% 3.1% / 5.1%

09/2017 100% / 100%

0% / 0% 98.4% / 96.1%

0% / 0% 80.3% / 51.2% 4.7% / 2.8%

51.2% / 39.4% 7.9% / 1.6%

10/2017 100% / 100%

0% / 0% 98.4% / 96.1%

0% / 0% 80.3% / 54.3%

0% / 3.1% 51.2% / 42.9%

0% / 3.5%

11/2017 100% / 100%

0% / 0% 99.2% / 96.3% 0.8% / 0.2%

86.2% / 55.3% 5.9% / 1.0%

61.1% / 43.3% 9.9% / 0.4%

12/2017 100% / 100%

0% / 0% 100% / 96.5% 0.8% / 0.2%

92% / 56.3% 5.8% / 1.0%

71.1% / 43.7% 10% / 0.4%

01/2018 100% / 100%

0% / 0% 100% / 96.5% 0.0% / 0.0%

92% / 56.3% 0.0% / 0.0%

71.1% / 43.7% 0.0% / 0.0%

02/2018 100% / 100%

0% / 0% 100% / 96.5% 0.0% / 0.0%

96.9% / 59.4% 4.9% / 3.1%

88.6% / 51.6% 17.5% / 7.9%

8.5.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud

En base al cronograma presentado por el adjudicatario Pichorropulli Transmisora de Energía S.A., el avance respecto a la Constitución de Servidumbres, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla, sólo en cuanto a longitud:

Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, al 28 / 02 / 2018 Número de Predios: 268 (preliminar)

Estado servidumbre N° predios Long. Afect. (mt.) % de longitud de la línea

Servidumbre constituida 131 61.985 45.2%

Con acuerdo vigente 20 9.913 7.2%

Total 151 71.898 52.4%

Page 32: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 32 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.5.4. Cuadro de Indicadores de Avance de la Constitución de Servidumbre, tramos continuos

En base al cronograma presentado por el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., el avance respecto a la Constitución de Servidumbres, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla, sólo en cuanto a tramos continuos:

Cuadro de indicadores de avance en la constitución de servidumbre, al 28 / 02 / 2018

Lsc (mt) NT Lm(mt)

Con servidumbre constituida 61.985 S/I S/I

Considerando acuerdos 9.913 S/I S/I

Lm = Lsc/NT

Lsc: Largo en kilómetros del trazado de la Línea con servidumbres constituidas

NT: Número de tramos (1 o más) continuos con servidumbres constituidas

8.5.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno

En base al cronograma presentado por el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., el Avance de las Obras en Terreno a mediados del mes de Febrero del año 2018, se puede apreciar en la tabla siguiente:

Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno, al 28 / 02 / 2018

Mes

Número de Estructuras:

Replanteo (c/u)

Liberadas para Construir (c/u)

Camino de Acceso (c/u)

Excavación (c/u)

Fundación (c/u)

Montadas (c/u)

Tendido (km)

Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg

R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. Ac

01-2017

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

02-2017

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

03-2017

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

04-2017

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

05-2017

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

06-2017

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

07-2017

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Page 33: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 33 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

08-2017

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

09-2017

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

10-2017

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

11-2017

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

12-2017

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

01-2018

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

02-2018

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

8.5.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones

En base al cronograma presentado por el adjudicatario Pichirropulli Transmisora de Energía S.A., el avance respecto a las Notificaciones, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla:

Tipo de Notificación Característica Cantidad a Notificar Notificados

Notificación Notarial Propiedad privada --- ---

Notificación Judicial Bien Común --- ---

Inubicables y/o fallecidos --- ---

Notificaciones SEC Predios Fiscales --- ---

Por Escritura Pública Propiedad privada --- ---

TOTAL 0 0 (0.00%)

Page 34: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 34 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.6. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto

A continuación, se presenta el detalle por actividad del cálculo del avance teórico hasta el mes de Febrero de 2018.

Page 35: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

Cálculo de Avance Teórico al 28 de Febrero de 2018

N° Actividad Fecha de InicioFecha de

Término

Peso

Relativo

Avance

Programado

Peso

Relativo

Avance

Real

Resumen de Línea 2x500 Pichirropulli-Nueva Puerto Montt 28-01-2016 27-07-2021 100,00% 13,70% 100,00% 17,21%

1 Actividades previas a la Construcción 28-01-2016 27-06-2016 0,10% 100,00% 0,10% 100,00%

1.1 Publicación en el Diario Oficial del Decreto Adjudicación 28-01-2016 28-01-2016 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

1.2 Movilización (preparación de organización, recursos iniciales) 28-01-2016 26-04-2016 53,85% 100,00% 53,85% 100,00%

1.3 Solicitud y Gestión de Seguros de Responsabilidad Civil y Catástrofe 28-01-2016 27-06-2016 46,15% 100,00% 46,15% 100,00%

2 Desarrollo Ingeniería del Proyecto 28-01-2016 27-11-2018 6,00% 30,60% 6,00% 66,96%

2.1 Desarrollo Ingeniería y estudios preliminares (Actividad documento 13) 28-01-2016 27-05-2016 8,22% 100,00% 8,22% 100,00%

2.2 Desarrollo de Estudios y Especificaciones Técnicas 28-02-2016 27-07-2016 2,71% 100,00% 2,71% 100,00%

2.3 Desarrollo Ingeniería de Detalles y Estudios Subestaciones 28-11-2017 27-11-2018 55,69% 25,67% 55,69% 67,91%

2.4 Desarrollo Ingeniería de Detalles y Estudios Líneas Eléctricas 28-01-2018 27-11-2018 31,33% 10,60% 31,33% 51,57%

2.5 Revisión por parte de Inspección Técnica DP 27-11-2016 27-12-2016 2,05% 100,00% 2,05% 100,00%

3 Resolución de Calificación Ambiental 28-01-2016 27-03-2019 6,00% 82,93% 6,00% 92,87%

3.1 Estudio de Impacto Ambiental (Actividad documento 13) 28-01-2016 30-11-2018 100,00% 82,93% 100,00% 92,87%

3.1.1 Confección EIA 28-01-2016 30-04-2017 60,06% 100,00% 60,06% 100,00%

3.1.2 Ingreso de proyecto a Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 01-05-2017 31-05-2017 3,75% 100,00% 3,75% 100,00%

3.1.3 Proceso de calificación 01-06-2017 30-10-2018 36,19% 52,85% 36,19% 80,30%

3.1.4 Decreto Aprobación (Hito documento 13) 30-11-2018 30-11-2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 Presentación Solicitud de Concesión Definitiva 28-02-2016 27-03-2019 8,00% 77,41% 8,00% 53,37%

4.1 Solicitud de Servidumbres 28-02-2016 27-03-2019 100,00% 77,41% 100,00% 53,37%

4.1.1 Determinación de terrenos y estudio de títulos 28-02-2016 27-03-2016 6,00% 100,00% 6,00% 100,00%

4.1.2 Confección planos servidumbre 28-03-2016 27-06-2016 13,00% 100,00% 13,00% 100,00%

4.1.3 Negociación de servidumbre voluntaria (Actividad documento 13) 28-06-2016 27-03-2018 40,00% 95,83% 40,00% 62,43%

4.1.4 Negociación de servidumbre novoluntaria (Actividad documento 13) 28-03-2018 27-03-2019 18,00% 0,00% 18,00% 0,00%

4.1.5 Tramitación Decreto Concesión (Actividad documento 13) 28-03-2016 28-03-2018 23,00% 87,30% 23,00% 40,85%

4.1.5.1 Preparación de la Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva 28-03-2016 27-08-2016 27,30% 100,00% 27,30% 100,00%

4.1.5.2 Presentación de la Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva (Hito Documento 13) 27-08-2016 27-08-2016 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

4.1.5.3 Tramitación Decreto Concesión 28-08-2016 27-11-2017 36,57% 100,00% 36,57% 37,05%

4.1.5.4 Emisión del Decreto de Concesión 28-11-2017 27-01-2018 8,83% 100,00% 8,83% 0,00%

4.1.5.5 Decreto Concesión (Hito Documento 13) 27-01-2018 27-01-2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1.5.6 Comisión Tasadora y Posesión Material de todos los terrenos 28-01-2018 28-03-2018 27,30% 53,49% 27,30% 0,00%

5 Proyecto definitivo y preparación bases de licitación, suministros y obras (Actividad documento 13) 28-11-2016 26-11-2018 1,00% 59,99% 1,00% 97,13%

5.1 Preparación de Bases de Licitación para Suministros 28-11-2016 27-02-2017 16,36% 100,00% 16,36% 99,24%

5.2 Preparación de Bases de Licitación para Obras 28-06-2018 26-09-2018 16,36% 0,00% 16,36% 100,00%

5.3 Licitaciones 29-01-2017 26-11-2018 67,27% 64,86% 67,27% 95,94%

5.3.1 Licitación de contratos Suministros (Actividad documento 13) 29-01-2017 30-03-2017 64,86% 100,00% 64,86% 93,74%

5.3.1.1 Licitación de Contratos de Suministro 29-01-2017 30-03-2017 100,00% 100,00% 100,00% 93,74%

5.3.2 Licitación de contratos de Obras (Actividad documento 13) 26-09-2018 26-11-2018 35,14% 0,00% 35,14% 100,00%

5.3.2.1 Inicio licitación de contratos de Obra (Hito documento 13) 26-09-2018 26-09-2018 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

5.3.2.2 Licitación de Obras 27-09-2018 26-11-2018 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

5.3.2.3 Orden de Proceder Contratos de Construcción (Hito documento 13) 26-11-2018 26-11-2018 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

6 Adquisición de Suministros 28-03-2018 27-03-2019 8,00% 0,00% 8,00% 28,51%

6.1 Emisión de orden de compra suministros 28-03-2018 27-05-2018 9,00% 0,00% 9,00% 80,65%

6.2 Suministro, Fabricación y Entrega de Estructuras 28-05-2018 27-11-2018 19,00% 0,00% 19,00% 0,00%

6.3 Suministro, Fabricación y Entrega Conductor 28-07-2018 27-11-2018 19,00% 0,00% 19,00% 97,81%

6.4 Suministro, Fabricación y Entrega Ferretería 28-07-2018 27-11-2018 9,00% 0,00% 9,00% 0,00%

6.5 Suministro, Fabricación y Entrega Aislación 28-07-2018 27-11-2018 9,00% 0,00% 9,00% 0,00%

6.6 Suministro, Fabricación y Entrega Equipos Primarios de Subestaciones (interruptores; desconectadores; transformadores de medida; pararrayos) 28-05-2018 27-03-2019 16,00% 0,00% 16,00% 16,67%

6.7 Suministro, Fabricación y Entrega Sistemas de Control, Protecciones y Comunicaciones SE 28-05-2018 22-01-2019 9,00% 0,00% 9,00% 0,00%

6.8 Suministro, Fabricación y Entrega Otros Equipos de Subestaciones 27-07-2018 23-11-2018 10,00% 0,00% 10,00% 0,00%

7 Contratos de Construcción (Programa de Avance) (Actividad documento 13) 01-12-2018 27-03-2021 69,00% 0,00% 69,00% 0,00%

7.1 Movilización a Terreno 01-12-2018 30-01-2019 1,00% 0,00% 1,00% 0,00%

7.1.1 Instalación de Faenas y Movilización 01-12-2018 30-01-2019 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

7.1.2 Inicio de Obras de construcción 30-01-2019 30-01-2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2 Trabajos en Subestación Pichirropulli 28-01-2020 11-03-2021 2,00% 0,00% 2,00% 0,00%

7.2.1 Canalizaciones Eléctricas 28-01-2020 27-03-2020 5,63% 0,00% 5,63% 0,00%

7.2.2 Fundaciones Equipos y Estructuras altas 28-03-2020 26-06-2020 32,35% 0,00% 32,35% 0,00%

7.2.3 Montaje de Estructura Altas y Bajas 27-05-2020 26-07-2020 23,10% 0,00% 23,10% 0,00%

7.2.4 Montaje de Equipos de Patio 27-07-2020 25-09-2020 19,44% 0,00% 19,44% 0,00%

7.2.5 Montaje de Equipos de Servicios Auxiliares 09-09-2020 08-11-2020 7,32% 0,00% 7,32% 0,00%

7.2.6 Instalación de Sistema de Control, Protecciones, Teleprotecciones y SCADA 09-11-2020 08-01-2021 5,35% 0,00% 5,35% 0,00%

7.2.7 Conexionado de Equipos 09-01-2021 08-02-2021 3,05% 0,00% 3,05% 0,00%

7.2.8 Conexionado Líneas y SE 09-02-2021 11-03-2021 3,76% 0,00% 3,76% 0,00%

7.3 Subestación Nueva Puerto Montt 28-09-2019 27-03-2021 12,00% 0,00% 12,00% 0,00%

7.3.1 Preparación y Trazado de Terreno 28-09-2019 27-10-2019 1,00% 0,00% 1,00% 0,00%

7.3.2 Movimiento de tierras y construcción de plataforma 28-10-2019 27-01-2020 9,50% 0,00% 9,50% 0,00%

7.3.3 Canalizaciones Eléctricas 28-01-2020 28-03-2020 24,00% 0,00% 24,00% 0,00%

Fecha de Control

28-02-2018

Transelec S.A.

Page 36: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

7.3.4 Fundaciones Equipos y Estructuras altas 11-02-2020 10-04-2020 28,00% 0,00% 28,00% 0,00%

7.3.5 Construcción de Casa SSGG y Casetas de Control 12-03-2020 10-06-2020 8,00% 0,00% 8,00% 0,00%

7.3.6 Montaje de Estructura Altas y Bajas 11-04-2020 09-06-2020 16,00% 0,00% 16,00% 0,00%

7.3.7 Montaje de Equipos de Patio 10-05-2020 09-07-2020 6,00% 0,00% 6,00% 0,00%

7.3.8 Montaje de Equipos de Servicios Auxiliares 26-06-2020 25-08-2020 3,00% 0,00% 3,00% 0,00%

7.3.9 Instalación de Sistema de Control, Protecciones, Teleprotecciones y SCADA 26-08-2020 25-10-2020 1,50% 0,00% 1,50% 0,00%

7.3.10 Conexionado de Equipos 26-10-2020 24-12-2020 1,50% 0,00% 1,50% 0,00%

7.3.11 Conexionado Líneas y SE 28-01-2021 27-03-2021 1,50% 0,00% 1,50% 0,00%

7.4 Línea 2x220 kV y Seccionamiento 28-11-2019 27-12-2020 5,00% 0,00% 5,00% 0,00%

7.4.1 Replanteo de Estructuras 28-11-2019 25-02-2020 3,04% 0,00% 3,04% 0,00%

7.4.2 Excavaciones 28-12-2019 27-04-2020 13,47% 0,00% 13,47% 0,00%

7.4.3 Fundaciones 28-03-2020 09-08-2020 34,54% 0,00% 34,54% 0,00%

7.4.4 Montaje de Estructuras 28-05-2020 10-10-2020 31,12% 0,00% 31,12% 0,00%

7.4.5 Tendido de Conductores 11-10-2020 09-12-2020 13,28% 0,00% 13,28% 0,00%

7.4.6 Conexionado Circuito N°1 10-12-2020 12-12-2020 2,28% 0,00% 2,28% 0,00%

7.4.7 Conexionado Circuito N°2 25-12-2020 27-12-2020 2,28% 0,00% 2,28% 0,00%

7.5 Línea 2x500 kV Energizada en 220kV 31-01-2019 27-01-2021 80,00% 0,00% 80,00% 0,00%

7.5.1 Replanteo de Estructuras 31-01-2019 30-06-2019 2,00% 0,00% 2,00% 0,00%

7.5.2 Construcción y Mejoramiento caminos 02-03-2019 29-01-2020 8,00% 0,00% 8,00% 0,00%

7.5.3 Excavaciones 28-03-2019 24-04-2020 18,00% 0,00% 18,00% 0,00%

7.5.4 Fundaciones 28-05-2019 27-06-2020 22,00% 0,00% 22,00% 0,00%

7.5.5 Montaje de Estructuras 28-07-2019 26-09-2020 30,00% 0,00% 30,00% 0,00%

7.5.6 Tendido de Conductores y Cable de Guardia 28-08-2020 27-01-2021 20,00% 0,00% 20,00% 0,00%

8 Pruebas y Puesta en Servicio 25-12-2020 27-07-2021 1,90% 0,00% 1,90% 0,00%

8.1 Pruebas Equipos Subestación Pichirropulli 09-02-2021 10-04-2021 15,75% 0,00% 15,75% 0,00%

8.2 Pruebas Equipos Subestación Nueva Puerto Montt 25-12-2020 26-03-2021 23,62% 0,00% 23,62% 0,00%

8.3 Prueba Líneas 2x220KV 28-03-2021 26-04-2021 9,45% 0,00% 9,45% 0,00%

8.4 Prueba Línea 2x500KV 28-03-2021 27-05-2021 19,69% 0,00% 19,69% 0,00%

8.5 Termino Pruebas Subestación Pichirropulli (Hito Documento 13) 10-04-2021 10-04-2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.6 Termino Pruebas Subestación Nueva Puerto Montt (Hito Documento 13) 26-03-2021 26-03-2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.7 Puesta en Servicio Subestación Pichirropulli 12-03-2021 10-04-2021 7,87% 0,00% 7,87% 0,00%

8.8 Puesta en Servicio Subestación Nueva Puerto Montt 25-02-2021 26-05-2021 7,87% 0,00% 7,87% 0,00%

8.9 Puesta en Servicio Líneas 2x220kV 27-04-2021 26-05-2021 7,87% 0,00% 7,87% 0,00%

8.10 Puesta en Servicio Línea 2x500kV 28-04-2021 27-07-2021 7,87% 0,00% 7,87% 0,00%

8.11 Puesta en Servicio Subestación Pichirropulli (Hito documento 13) 10-04-2021 10-04-2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.12 Puesta en Servicio Subestación Nueva Puerto Montt (Hito documento 13) 26-05-2021 26-05-2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.13 Puesta en Servicio Líneas 2x220kV (Hito documento 13) 26-05-2021 26-05-2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.14 Puesta en Servicio Línea 2x500kV (Hito documento 13) 27-07-2021 27-07-2021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Page 37: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 35 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.7. Curva S del Proyecto

A continuación, se presenta la curva S del proyecto al mes de Febrero de 2018.

Page 38: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 36 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

8.8. Anexo N°1: Cronología de Eventos Relevantes acumulados (a Diciembre de 2017)

a) Contrato firmado con la empresa B.Bosch como EPC de construcción, con fecha 29 de Febrero de 2016.

b) Contrato firmado con la empresa Comtec Limitada para asesorarlos en la fase de constitución de servidumbres y concesiones, con fecha 29 de Febrero de 2016.

c) Contrato firmado con la empresa Quilacoya Consultores para asesorarlos en el inventario forestal y línea base, con fecha 04 de Marzo de 2016.

d) Firma de compraventa del terreno donde se emplazará la Subestación Nueva Puerto Montt, de fecha 18 de Abril de 2016.

e) Contrato firmado con la empresa Tractebel Engineering S.A. para los estudios de TRV, con fecha 06 de Julio de 2016.

f) Contrato firmado con la empresa Ingenieros Emetres S.A. para los estudios de Coordinación de Aislación, Capacidad de Barras y Cortocircuito, con fecha 07 de Julio de 2016.

g) Contrato firmado con la empresa SGA S.A. (Soluciones en Gestión Ambiental), con fecha 16 de Julio de 2016.

h) Con fecha 31 de Marzo de 2017, el adjudicatario presenta ante la SEC la Solicitud de Concesión Eléctrica del Seccionamiento 2x220 kV Rahue-Puerto Montt (1 y 2).

k) Con fecha 01 de Junio del año 2017, la SEC declara admisible y acoge a trámite la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva por el Seccionamiento 2x220 kV Rahue-Puerto Montt, circuitos 1 y 2.

l) Con fecha 0 de Junio de 2017, el adjudicatario ingresa a evaluación el Estudio de Impacto Ambiental, siendo acogido mediante Resolución Exenta N°0594/2017 de fecha 08 de Junio de 2017.

m) Con fecha 08 de Junio del año 2017, el SEA inicia el envío de las respectivas solicitudes de evaluación del EIA a los distintos involucrados (68), por medio de las Resoluciones Exentas N°170628, N°170629 y N°170630.

n) Con fecha 09 de Junio de 2017, la Dirección Ejecutiva del SEA remite a trece (13) destinatarios el Oficio Ordinario N°170634 para participación ciudadana.

o) Con fecha 13 de Junio de 2017, se ingresa a la SEC la Solicitud de Concesión de la Línea de Alta Tensión 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt.

p) Con fecha 13 de Junio de 2017, el SEA invita a reunión aclaratoria mediante Oficio Ordinario N°170637,a un total de 32 destinatarios.

Page 39: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 37 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

q) Con fecha 14 de Junio de 2017 el adjudicatario inicia la radiodifusión asociada al Seccionamiento 2x220 kV Rahue-Puerto Montt, circuito 1 y 2.

r) Con fecha 22 de Junio de 2017, el SEA invita a visita a terreno mediante Oficio Ordinario N°170697, a un total de 68 destinatarios.

s) Con fecha 04 de Julio de 2017, el adjudicatario ingresa a la SEC acompaña de copias de las publicaciones ordenadas del proyecto “Seccionamiento 2x220 kV Rahue-Puerto Montt, circuito 1 y 2”.

t) Con fecha 10 de Julio de 2017, el adjudicatario acredita difusión y aviso radial del EIA del proyecto.

u) Con fecha 12 de Julio de 2017 Pichirropulli Transmisora de Energía S.A. recibe oficio de la SEC con observaciones de la solicitud de concesión del proyecto “Línea 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt”.

v) Con fecha 02 de Agosto de 2017, el adjudicatario responde oficio de la SEC por el proyecto "Línea de Alta Tensión 2x500 kV Pichirropulli - Nueva Puerto Montt".

w) Con fecha 11 de Agosto de 2017, el adjudicatario ingresa a la SEC estampados de notificaciones judiciales del proyecto “Seccionamiento 2x220 kV Rahue-Puerto Montt, circuito 1 y 2”.

x) Con fecha 09 de Septiembre de 2017 el Servicio de Evaluación Ambiental emite el ICSARA N°171155 con las observaciones al EIA presentado por Pichirropulli Transmisora de Energía S.A.

y) Con fecha 14 de Septiembre de 2017, el adjudicatario ingresa a la SEC respuesta a las observaciones de notificaciones ingresadas asociadas al “Seccionamiento 2x220 kV Rahue-Puerto Montt, ciurcuitos 1 y 2”.

z) Con fecha 11 de Octubre de 2017, el adjudicatario ingresa a la SEC carta donde se solicita certificar vencimiento de plazo para observaciones u oposiciones a la solicitud del “Seccionamiento 2x220 kV Rahue-Puerto Montt, ciurcuitos 1 y 2”.

aa) Con fecha 12 de Octubre de 2017, el adjudicatario emite Orden de Proceder por la fabricación y entrega en terreno del suministro Estructuras.

bb) Con fecha 16 de Octubre de 2017, el adjudicatario remite Carta STN4315-DN84 donde solicita modificación de la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°2.

cc) Con fecha 26 de Octubre del año 2017, el área de concesiones y servidumbres del adjudicatario sostiene reunión con la SEC para verificar avance de la solicitud “Línea Alta Tensión 2x500 kV Pichirropulli-Nueva Puerto Montt”.

dd) Con fecha 02 de Noviembre de 2017, el adjudicatario solicita al SEA ampliar el plazo para responder al ICSARA N°171155.

Page 40: Informe de Avance Bimestral N°10 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°10; Marzo; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Enero

PAGINA 38 DE 38

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°10:7327-VP 3809581 04 de Abril, 2018 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°201 DE 2014"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

ee) Con fecha 03 de Noviembre de 2017, el SEA emite Resolucion Exenta N°1217 donde resuelve extender plazo de emisión de ADENDA N°1 hasta el día 30 de Enero de 2018.

ff) Con fecha 03 de Noviembre del año 2017, el SEA emite ANEXO de Participación Ciudadana.

gg) Con fecha 14 de Noviembre de 2017, la SEC emite resoluciones exentas donde se desecha oposiciones a solicitud de concesión del proyecto “Seccionamiento 2x220 kV Rahue-Puerto Montt, Circuito 1 y 2”.

hh) Durante el mes de Diciembre de 2017, el SEA informa al adjudicatario que este organismo decretará Consulta Indígena considerando las comunidades indígenas Putrihue de Los Ángeles, CI Puilo y R. Margañano.

ii) Con fecha 06 de Diciembre de 2017, la SEC emite oficio donde informa sobre el vencimiento de plazo para la presentación de oposiciones asociadas al proyecto “Seccionamiento 2x220 kV Rahue-Puerto Montt, Circuito 1 y 2”.

jj) Con fecha 18 de Diciembre de 2017, la SEC emite oficio que certifica que se han realizado todas las notificaciones a los dueños de los predios afectados por el proyecto “Seccionamiento 2x220 kV Rahue-Puerto Montt, Circuito 1 y 2”.