Informe de Avance Mensual N°2cdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get... · Informe...

Av. Alonso de Córdova 5670, Of.1202 - Las Condes - Santiago

Informe de Avance Mensual N°2 Febrero 2014

DEFINITIVO

Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito

Preparado para:

- Dirección de Peajes del CDEC-SING

24 de marzo 2014

Informe Mensual Marzo 2014 DEFINITIVO

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 2 de 19

CONTENIDO

1 Descripción del proyecto ............................................................................................................. 3

2 Estado de Avance de las Actividades .......................................................................................... 4

2.1 Movilización y Estudios Preliminares .................................................................................. 5

2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ................. 5

2.3 Ingeniería Básica y Detallada .............................................................................................. 6

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ....................................................................................... 6

2.3.2 Ingeniería de Líneas ..................................................................................................... 6

2.4 Seguros Contratados ........................................................................................................... 7

2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................... 7

2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ........................................................................ 7

2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................... 8

2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ....................................................................................... 8

2.9 Entrada en Operación ......................................................................................................... 8

3 Cronología de Eventos Relevantes ............................................................................................ 13

3.1 Listado de Propiedades ..................................................................................................... 13

3.2 Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones. ........................................ 13

3.3 Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud. ............................... 14

3.4 Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbre, tramos continuos

14

3.5 Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno. ................................................... 14

3.6 Cuadro de Control de Avance de Notificaciones. .............................................................. 14

4 ANEXO 1: Metodología de Medición de Avance ....................................................................... 15

4.1 Medición de Avance de Ingeniería de líneas ..................................................................... 15

4.2 Medición de Avance Gestión Ambiental ........................................................................... 15

4.3 Medición de Avance Gestión Predial ................................................................................ 17



Página 3 de 19

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en

el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexiones Eléctricas S.A.

E.S.P, en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220

Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la

fecha de entrada en operación.

El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las

subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos

del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E Lagunas.

La nueva línea deberá poseer las siguientes características técnicas mínimas:

- Tensión de operación 220 kV

- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.

- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble

circuito.

- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente con

sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073 ohm/km

a 20° C

- Cable de guardia OPGW o equivalente

- Transposiciones 1 ciclo completo

- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas

- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con sus

correspondientes suministros y estaciones asociadas

- Conjunto de aislación vidrio o porcelana

No obstante lo anterior, el Proyecto tendrá todas las otras características técnicas que, no habiendo

sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica del

Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.

Interchile S.A filial de ISA en Chile, será el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la

construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las

subestaciones asociadas.



Página 4 de 19

2 ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. El primer Hito Relevante que debe ser cumplido por el Adjudicatario tiene como fecha 13 de octubre de 2014. Durante una reunión sostenida entre el equipo Auditor y el Adjudicatario, se acordó modificar las ponderaciones asociadas a cada actividad principal del cronograma, con el objetivo de que estas representasen de mejor manera el valor ganado del proyecto. Para esto, se consideró una ponderación que se aproxima al costo económico asociado a cada etapa, lo que entrega un mayor peso a las actividades de “Suministros de equipos y Materiales”, “Construcción, Montaje y Pruebas”, y disminuye de manera significativa el correspondiente a “Elaboración de EIA, Obtención de RCA y PAS”. Las ponderaciones anteriores y las nuevas se pueden apreciar en la Tabla 1. Tabla 1: Cambio de ponderaciones en actividades principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

ORIGINAL NUEVA

PONDERACIÓN

Movilización y Estudios Preliminares 0,954% 0,4%

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

5,630% 2%

Ingeniería Básica y Detallada 10,878% 7%

Seguros contratados 0,636% 0,6%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 20,515% 2%

Obtención de Concesiones y Servidumbres 16,380% 12%

Suministro de Equipos y Materiales 24,873% 35%

Construcción, Montaje y Pruebas 19,179% 40%

Entrada en Operación 0,954% 1%

Debido al cambio efectuado en las ponderaciones, se modificó la curva S del Proyecto, y por lo tanto el avance programado por Interchile para cada mes. De este modo el nuevo avance programado por el Adjudicatario al 28 de febrero de 2014 quedó en 3,76%, en tanto que el avance real calculado por este llega al 4,57%. Se debe tener en cuenta que para el mes de enero se había obtenido un avance para el Proyecto de 7,31%, por lo que para efectos de la estadística del Proyecto se mantendrá este valor para el mes de febrero. El detalle del avance en cada actividad del Cronograma, calculado según las nuevas ponderaciones,

se puede apreciar en la Tabla 2. El avance real actual recalculado por el Adjudicatario con la nueva



Página 5 de 19

ponderación alcanza el 4,57%, en tanto que de acuerdo con este Auditor el avance real llega a 5,32%.

La diferencia tiene su origen en los siguientes factores:

La ponderación asignada a cada una de las subactividades de la Gestión Predial por Interchile y la acordada a partir del mes de febrero para medir el avance difieren, resultando en un avance mayor al informado por Interchile en su Informe Mensual de Febrero 2014. La ponderación utilizada por este Auditor se encuentra en el Anexo 1.

En la discrepancia entre la metodología utilizada originalmente por Interchile y la acordada a partir del mes de febrero para medir el avance de la ingeniería básica (Subactividad 4.2.1.1). En esa oportunidad se acordó con Interchile, que ésta congelara el avance de la ingeniería básica en el valor alcanzado a fines de enero, hasta que fuese superado por el avance obtenido bajo la nueva metodología (Ver Informe Mensual N°1).

El Adjudicatario consideró un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la estructuras y del cable conductor. Este Auditor considera que aún no ha habido avance en esas actividades, debido a que aún no se ha realizado la ingeniería de detalle de las estructuras, ni se encuentran disponibles las especificaciones de compra del conductor.

La discrepancia en la metodología utilizada por Interchile para medir el avance de la Gestión Ambiental. Interchile tomó como estado de avance el informe mensual elaborado por GAC, sin embargo el método acordado toma como referencia los documentos entregables, de los cuales aún no se encuentra ninguno disponible.

Transcurridos 5 meses desde el inicio del Proyecto, el estado de avance de las actividades iniciadas es el siguiente:

2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.

2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Presenta un avance del 96,5% y un atraso de 2,8 meses producto de que falta adjudicar la ejecución

de la ingeniería de Subestaciones.

La actividad destinada a la adjudicación de la ingeniería de subestaciones, que presenta un avance

del 88%, incluye la adjudicación ya realizada de la Ingeniería de Contraparte y aquella que se

obtendrá a través del Contrato EPC que suscribirá con SIEMENS para las instalaciones de

subestaciones. Lo que queda por concretar es el perfeccionamiento y firma del contrato con



Página 6 de 19

Siemens, y hasta que no se tenga eso, no estará disponible el cronograma específico de la actividad

ni la información de la organización encargada del contrato.

2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:

No presenta avance y tiene un atraso de 2,8 meses al 28 de febrero de 2014, debido al retraso en la

firma del contrato con Siemens, sin embargo a la fecha presenta holgura suficiente para no afectar

el cumplimiento del Hito 1.

2.3.2 Ingeniería de Líneas

Para la subactividad 4.2.1.1 Ingeniería Básica, iniciada el día 06 de enero de 2014, el Adjudicatario

mantiene el avance del 15% que calculó al 31 de enero de 2014 con la metodología original basada

en el tiempo transcurrido. Con la nueva metodología acordada, en base a entregables, el avance

real es de un 1% que se explica por la entrega de los siguientes documentos:

- Revisión de antecedentes (Aprobado por Interchile).

- Formulación de los criterios básicos de diseño (Se encuentra en revisión por Interchile).

De acuerdo con el listado de entregables de la ingeniería básica, actualmente se encuentran en

desarrollo por parte de Concol, las siguientes actividades:

- Selección del trazado óptimo de la línea

- Topografía de línea

- Diseño electromecánico

- Estudio preliminar de trasposición

- Estudio preliminar de interferencia con otras obras

Se informó que existe un 1% de avance en la subactividad 4.1.1.2.1 Estudios Sistémicos, debido a

que se adelantó la contratación de la proyección de la base de datos del CDEC-SING.

El Adjudicatario informa un 100% de avance en las especificaciones de detalle del conductor, debido

a que ya se envió la Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor. Este Auditor considera

que este avance no corresponde, ya que aún no se encuentran disponibles las especificaciones

técnicas de la compra, las que incluirían entre otras cosas: las pruebas a realizar, el método de

entrega, los certificados a entregar, requerimientos constructivos, etc. En proceso de aclaración con

Interchile.



Página 7 de 19

El Adjudicatario informa un 100% de avance en las especificaciones de detalle de las estructuras,

debido a que ya se envió la Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero

galvanizado. Este Auditor considera que este avance no corresponde, ya que aún no se ha realizado

la ingeniería de detalle de las estructuras, la cual está programada para estar completada la última

semana de junio, de acuerdo al Cronograma del Proveedor. En proceso de aclaración con Interchile.

2.4 SEGUROS CONTRATADOS Sin avance, según Cronograma.

2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS El Adjudicatario ha informado que la actividad “Elaboración EIA - Caracterización Área de Influencia

Indirecta” presenta un avance del 12,46%. Este avance se basa en el informe de avance mensual

elaborado por GAC para ISA, en el que se detallan las actividades realizadas hasta la fecha. Este

Auditor considera que el avance medible es de sólo un 3,1%, basándose en las ponderaciones

acordadas con el Adjudicatario. Se obtuvo este valor, considerando que el haber dado inicio a una

subactividad tiene un valor del 5% de esa actividad.

En el informe mensual de GAC se indican, entre otros, los siguientes temas de preocupación:

Comunidad Indígena de Quillagua: Debido a la no participación de la ex-presidenta de la

Comunidad queda pendiente la presentación de la empresa y el Proyecto. Es importante

que esta presentación se realice lo antes posible a la nueva directiva electa.

Solicitud de cambio de trazado en Quillagua, en el sector donde se encuentran los vestigios

de meteoritos. Dicha solicitud fue formalizada en reunión sostenida con la Directiva de la

Junta de Vecinos. Se debe generar una pronta respuesta para la Directiva.

A juicio de este Auditor, estas actividades deben ser resueltas con rapidez para evitar problemas

futuros con la Comunidad Indígena.

2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES Mantiene el avance obtenido al 31 de enero para la subactividad “Determinación de propiedades”,

88%.

La subactividad de “Estudio de Títulos – Investigación de Pertenencias y Títulos Mineros” presenta

un avance del 50%. Este avance se debe a que ya fueron realizados los estudios de títulos de las 8

propiedades que según Felval, son afectadas por el trazado de la línea. El avance de esta actividad

fue verificado por este Auditor.



Página 8 de 19

En el informe del mes de enero, se indicó que el número de propiedades era de 9, sin embargo en

base a los estudios de títulos, este valor disminuyó a 8.

Se encuentra pendiente la realización de los estudios de pertenencias mineras.

Es necesario mencionar que las ponderaciones utilizadas por el equipo Auditor son distintas a las

utilizadas por el Adjudicatario, lo que explica el mayor avance observado en la actividad Obtención

de Concesiones y Servidumbres. Las ponderaciones utilizadas por este Auditor son las informadas

en el Informe Mensual N°1 (Ver Anexo 1).

2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Suministro de Equipos y Materiales: Existe un 22% de avance en la actividad 8.1 Preparación Bases

de Licitaciones de Suministros, debido a que ya se enviaron las Órdenes de Entrega para la

adquisición de las Estructuras y del cable Conductor. Esto significa que no será necesario realizar

una licitación. Por esta misma razón, se ha considerado que existe un 100% de avance en las

siguientes subactividades:

8.3.1.1 Licitación Estructuras

8.3.1.2 Orden de Proceder Estructuras

8.3.2.1 Licitación Cable Conductor

8.3.2.2 Orden de Proceder Conductor

2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS Sin avance, según Cronograma.

2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.



Página 9 de 19

Tabla 2: Cuadro de avance

EDT Actividad Duración

días corridos

Comienzo Fin

Estado de Avance

Informado por el

Adjudicatario

Estado de Avance de Acuerdo al

Auditor

0 Resumen del proyecto Encuentro - Lagunas

1274,5 d mié 16-10-13

mié 12-04-17

4,57% 5,32%

1 General 1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

1.1 Proceso Dirección de Peajes - DP 1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

1.1.1 Decreto de Adjudicación por la Autoridad

1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

2 Movilización y Estudios Preliminares 30 d jue 17-10-13

vie 15-11-13

100% 100%

2.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado)

20 d jue 17-10-13

mar 05-11-13

100% 100%

2.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar)

15 d jue 17-10-13

jue 31-10-13

100% 100%

2.3 Preparación Bases y Licitaciones de Ingeniería

15 d vie 01-11-13

vie 15-11-13

100% 100%

3 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

105 d sáb 16-11-13

vie 28-02-14

96,5% 96,5%

3.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones

105 d sáb 16-11-13

vie 28-02-14

86% 86%

3.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

3.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

3.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

4 Ingeniería Básica y Detallada 385 d vie 06-12-13

jue 25-12-14

5,8% 0,17%

4.1 Subestaciones 300 d sáb 01-03-14

jue 25-12-14

0% 0%

4.1.1 Ingeniería Básica 120 d sáb 01-03-14

sáb 28-06-14

0% 0%

4.1.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto

120 d sáb 01-03-14

sáb 28-06-14

0% 0%

4.1.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto

78 d lun 03-03-14

lun 19-05-14

0% 0%



Página 10 de 19

4.1.1.2.1 Estudios sistémicos 60 d lun 03-03-14

jue 01-05-14

1% 1%

4.1.1.2.2 Estudios dinámicos 60 d vie 21-03-14

lun 19-05-14

0% 0%

4.1.1.2.3 Interruptores 30 d dom 20-04-14

lun 19-05-14

0% 0%

4.1.1.2.4 Reactores 30 d dom 20-04-14

lun 19-05-14

0% 0%

4.1.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

30 d jue 08-05-14

vie 06-06-14

0% 0%

4.1.2 Ingeniería Subestaciones 180 d dom 29-06-14

jue 25-12-14

0% 0%

4.1.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

12 d mar 20-05-14

sáb 31-05-14

0% 0%

4.1.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING

30 d dom 01-06-14

lun 30-06-14

0% 0%

4.2 Línea de Transmisión 315 d vie 06-12-13

jue 16-10-14

12% 0,32%

4.2.1 Ingeniería Básica 150 d vie 06-12-13

dom 04-05-14

27,68% 0,73%

4.2.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto

120 d vie 06-12-13

vie 04-04-14

15% 1,1%

4.2.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto

60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

73% 0%

4.2.1.2.1 Estructuras 60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

100% 0%

4.2.1.2.2 Conductor 45 d jue 27-02-14

dom 13-04-14

100% 0%

4.2.1.2.3 Aislación 45 d jue 27-02-14

dom 13-04-14

0% 0%

4.2.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

30 d vie 04-04-14

dom 04-05-14

0% 0%

4.2.2 Ingeniería Líneas de Transmisión 150 d sáb 05-04-14

lun 01-09-14

0% 0%

4.2.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

15 d mar 02-09-14

mar 16-09-14

0% 0%

4.2.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING

30 d mié 17-09-14

jue 16-10-14

0% 0%

5 Seguros Contratados 177 d dom 20-04-14

lun 13-10-14

0% 0%

6 Elaboración EIA, obtención RCA y PAS 645 d mar 04-02-14

mar 10-11-15

1,87% 0,46%

6.1 Elaboración EIA - Caracterización Área de Influencia Indirecta

90 d mar 04-02-14

dom 04-05-14

12,46% 3,1%



Página 11 de 19

7 Obtención de Concesiones y Servidumbres

515 d jue 19-06-14

dom 15-11-15

10,4% 20.1%

7.1 Determinación de Propiedades - Actualización de Catastro

60 d jue 19-06-14

dom 17-08-14

88% 88%

7.2 Estudios de Títulos - Investigación de pertenencias y títulos mineros

90 d mié 30-07-14

mar 28-10-14

50% 50%

7.3 Negociación de Servidumbres 455 d dom 17-08-14

dom 15-11-15

0% 0%

7.3.1 Servidumbres Voluntarias 270 d sáb 13-09-14

mié 10-06-15

0% 0%

7.3.1.1 Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias

270 d sáb 13-09-14

mié 10-06-15

0% 0%

7.3.2 Imposición de Servidumbres 455 d dom 17-08-14

dom 15-11-15

0% 0%

7.3.2.1 Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas - ya se hizo estudio de títulos

0 d dom 17-08-14

dom 17-08-14

0% 0%

7.3.2.2 Imposición Servidumbre - Gestiones con Industria Minera

120 d dom 19-07-15

dom 15-11-15

0% 0%

8 Suministro de Equipos y Materiales 767 d vie 23-05-14

lun 27-06-16

1,58% 1,58%

8.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros

30 d vie 23-05-14

sáb 21-06-14

22% 22%

8.2 Equipos y Materiales Subestaciones 752 d dom 22-06-14

sáb 09-07-16

0% 0%

8.3 Materiales Línea de Transmisión 740 d dom 22-06-14

lun 27-06-16

2,86% 2,86%

8.3.1 Estructuras 668 d dom 22-06-14

sáb 16-04-16

6,02% 6,02%

8.3.1.1 Licitación Estructuras 20 d dom 22-06-14

vie 11-07-14

100% 100%

8.3.1.2 Orden de Proceder Estructuras 5 d mié 17-06-15

dom 21-06-15

100% 100%

8.3.2 Cable Conductor 740 d dom 22-06-14

lun 27-06-16

8,06% 8,06%

8.3.2.1 Licitación Cable Conductor 20 d dom 22-06-14

vie 11-07-14

100% 100%

8.3.2.2 Orden de Proceder Conductor 5 d dom 01-03-15

jue 05-03-15

100% 100%

9 Construcción, Montaje y Pruebas 603,5 d dom 19-07-15

lun 13-03-17

0% 0%

10 Entrada en Operación 30 d lun 13-03-17

mié 12-04-17

0% 0%



Página 12 de 19

11 Resumen de Hitos Relevantes 938,5 d mar 16-09-14

mié 12-04-17

0% 0%

11.1 Hito relevante 1: Seguros Contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle del proyecto

0 d mar 16-09-14

mar 16-09-14

0% 0%

11.2 Hito relevante 2: Obtención de la RCA y Presentación de la Concesión Definitiva

0 d lun 13-07-15

lun 13-07-15

0% 0%

11.3 Hito relevante 3: Construcción del 50% de las fundaciones LT

0 d mié 03-08-16

mié 03-08-16

0% 0%

11.4 Hito relevante 4: Prueba de Equipos (FAT)

0 d lun 19-10-15

lun 19-10-15

0% 0%

11.5 Hito relevante 5: Entrada en Operación del Proyecto

0 d mié 12-04-17

mié 12-04-17

0% 0%

12 Ampliación de Instalaciones Comunes: Plataforma, malla de tierra, barramiento, SS.AA y Prot. Dif. De Barras

892 d mié 09-07-14

sáb 17-12-16

0% 0%



Página 13 de 19

3 CRONOLOGÍA DE EVENTOS RELEVANTES

- 16 de octubre de 2013 fecha de publicación en el Diario Oficial de la República de Chile de

la adjudicación a ISA de los derechos de explotación y ejecución.

- 21 de noviembre de 2013 Firma de contrato Felval S.A para la gestión predial

- Firma de contrato con GAC el 12 de diciembre de 2013

- El día 04-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor bajo

contrato de Alianza Estratégica con proveedor STERLITE.

- El día 27-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero

galvanizado bajo contrato de Alianza Estratégica con proveedor SKIPPER (toneladas de

estructura).

3.1 LISTADO DE PROPIEDADES A continuación se presenta el listado de propietarios disponible hasta la fecha.

Tabla 3: Listado de Propiedades

ID PROPIETARIO COMUNA REGIÓN CONSERVADOR FOJAS NÚMERO AÑO

1 FISCO POZO ALMONTE

TARAPACA POZO ALMONTE 1388 1365 1983


TARAPACA IQUIQUE 1078 1747 2011


TARAPACA POZO ALMONTE 481 417 1990

4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA

TARAPACA/ ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA 133 129 1983

5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO

MARIA ELENA

ANTOFAGASTA TOCOPILLA 541 470 1990

6 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA MARIA ELENA 6 6 1996

7 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA CALAMA 49 57 1928

8 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA TOCOPILLA 108 126 1960

3.2 CUADRO DE AVANCE MENSUAL PARA EL ESTADO DE NEGOCIACIONES. Sin avance, según cronograma.



Página 14 de 19

3.3 CUADRO DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, EN LONGITUD. Sin avance, según cronograma.

3.4 CUADRO DE INDICADORES DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, TRAMOS

CONTINUOS Sin avance, según cronograma.

3.5 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE LAS OBRAS EN TERRENO. Sin avance, según cronograma.

3.6 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE NOTIFICACIONES. Sin avance, según cronograma.



Página 15 de 19

4 ANEXO 1: METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE AVANCE

4.1 MEDICIÓN DE AVANCE DE INGENIERÍA DE LÍNEAS A continuación se presenta un cuadro resumen con el listado de entregables, lo que se utiliza para

medir el avance de la ingeniería.

Tabla 4: Resumen del Listado de Entregables de Ingeniería

Ítem Cantidad de Documentos

Fecha Inicio Fecha Fin Ponderación

Ingeniería Básica

Antecedentes 2 06-01-2014 13-03-2014 0,9%

Topografía 1 06-01-2014 11-04-2014 37,9%

Informes Técnicos 12 27-01-2014 06-07-2014 44,1%

Especificaciones Técnicas 8 27-04-2014 04-06-2014 9,1%

Planos 9 27-04-2014 11-06-2014 8,0%

Total 100%

Ingeniería de detalles

Informes Técnicos 8 18-03-2014 05-08-2014 50,1%

Especificaciones Técnicas 2 11-06-2014 26-07-2014 10,3%

Planos 14 11-06-2014 05-08-2014 39,6%

Total 100%

Las ponderaciones asignadas a cada actividad fueron definidas según la cantidad de horas hombre

estimadas para cada una de ellas.

4.2 MEDICIÓN DE AVANCE GESTIÓN AMBIENTAL A continuación se presenta una tabla con los contenidos del Estudio de Impacto Ambiental, cuyos

entregables se utilizarán para medir el avance.

Tabla 5: Contenidos Estudio de Impacto Ambiental y sus ponderaciones

CONTENIDOS ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PONDERACIÓN

Capítulo Resumen Ejecutivo 0,07%

Capítulo Descripción del Proyecto 1,17%

Capítulo LdB (Informe compilado de informes técnicos de especialidad)

Medio Físico



Página 16 de 19

Atmosféricos (Informes técnicos Clima y Meteorología; Campos Electromagnéticos, Luminosidad, Calidad del Aire y Ruido y Vibraciones)

3,73%

Hidrosféricos (Informes técnicos Hidrología; Hidrogeología y Calidad del Agua)

2,61%

Litosféricos (Informes técnicos de Geología y Geomorfología) 0,50%

Ecosistemas Terrestres

Edafología (informes técnicos Suelos y capacidad de uso de suelos) 1,44%

Flora, Vegetación y Hongos(informes técnicos) 21,82%

Fauna (informes técnicos) 8,03%

Elementos Naturales y Artificiales

Arqueología (informes técnicos) 9,80%

Paleontología (informes técnicos) 2,01%

Paisaje (informes técnicos) 2,92%

Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios (informes técnicos) 0,14%

Atractivos Naturales o Culturales (Turismo) 2,55%

Uso del Territorio (informes técnicos) (IPT, Actividades Económicas e Infraestructura, Equipamiento y estudio vial)

1,75%

Medio Humano (informes técnicos) 16,56%

Proyectos con RCA (informes técnicos) 0,13%

Capítulo Legislación ambiental aplicable al proyecto 0,39%

Capítulo Efectos, características o circunstancias del artículo N°11 de la Ley de Base

0,28%

Capítulo Predicción y Evaluación de Impactos Ambientales 1,79%

Capítulo Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o Compensación 0,74%

Capítulo Plan de Seguimiento Ambiental 0,88%

Capítulo Relación del Proyecto con Políticas, planes y Programas de Desarrollo Regional

0,17%

Capítulo Relación del Proyecto con Políticas, planes y Programas de Desarrollo Comunal

0,17%

Capítulo Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) 0,84%

Capítulo Participación Ciudadana 4,61%

Capítulo Acciones realizadas previamente al ingreso del EIA (Participación Ciudadana Anticipada)

3,95%

Capítulo Negociaciones con interesados 3,95%

Capítulo Fichas, tablas y cuadros resumen 1,42%

Sistema de Información Geográfica (SIG) 5,38%

Ingreso del EIA en el SEIA 0,20%



Página 17 de 19

4.3 MEDICIÓN DE AVANCE GESTIÓN PREDIAL A continuación se presenta la metodología elaborada por el Adjudicatario para realizar el

seguimiento del avance de las actividades prediales.

Tabla 6: Actividad 7.1 Determinación de Propiedades – Actualización de Catastro

1 Actividades preliminares Entregable para la medición

Factor Ponderación

Peso

5,0% 100%

1.1 Acompañamiento en la definición de la ruta

Acta de selección de ruta 1,50% 30%

1.2 Solicitud de permisos de ingreso a predios para estudios

Ficha que identifique claramente el propietario, el predio, contacto y protocolo para el ingreso a realizar estudios

3,50% 70%

2 Preparación de contenidos para Gestión

Entregable para la medición 20,0% 100%

2.1 Mantenimiento de permisos de ingreso a predios para estudios

Acompañamiento a consultores hasta terminado la línea base de EIA y diseño de línea

2,00% 10%

2.2 Catastro de propietarios Tabla con identificación de la propiedad intervenida

5,00% 25%

2.4 Elaboración de Tasaciones Informes de tasación que dé cuenta del valor del suelo

4,00% 20%

2.6 Confección de planos especiales de servidumbre

Planos individuales por predio indican el atravieso de la línea por un predio, para negociación voluntarias, notificaciones y solicitud de concesión

4,00% 20%

Tabla 7: Actividad 7.2 Estudio de Títulos – Investigación de pertenencias y títulos mineros

2.3 Estudio de títulos, informe de Bienes Nacionales de Uso Público y definición de catastro

Informe por cada predio que identifique claramente al propietario, situación jurídica del predio y condición para soportar la servidumbre. Concesiones y pertenencias mineras asociadas al paño.

5,00% 25%



Página 18 de 19

Tabla 8: Actividad 7.3 Negociación de servidumbres

3 Negociaciones Entregable para la medición 35,0% 100%

3.1 Negociación con BBNN Acuerdos de eventuales indemnizaciones por servidumbre

12,25% 35%

3.2 Legalización de Servidumbres BBNN Escritura de servidumbre e inscripción de servidumbre en conservador

12,25% 35%

3.3 Negociación de Servidumbres Voluntarias con privados

Acuerdos de eventuales indemnizaciones por servidumbre

5,25% 15%

3.4 Legalización de Servidumbres Voluntarias con privados

Escritura de servidumbre e inscripción de servidumbre en conservador

5,25% 15%

Tabla 9: Actividad 7.4 Concesión Eléctrica

4 Concesiones Entregable para la medición 35,0% 100%

4.1 Preparación antecedentes para presentación de Concesión Provisional

Documento de solicitud de concesión provisional

3,50% 10%

4.2 Trámite y obtención de concesión Provisional

Admisibilidad de solicitud y publicación de decreto reducido

3,50% 10%

4.3 Preparación antecedentes para presentación de Concesión Definitiva

Documento de solicitud de concesión

3,50% 10%

4.4 Ingreso Solicitud de Concesión Ministerios de Energía y SEC

Carta conductora de solicitud de concesión radicada en la SEC

5,25% 15%

4.5 Ministerios de Energía remite antecedentes a la SEC

- 0,00%

4.6 Solicitud de aclaraciones de SEC - 0,00%

4.7 Ingreso de aclaraciones - 0,00%

4.8 Emisión de extracto y orden de publicar Circular para orden de publicar 5,25% 15%

4.9 SEC informa a BBNN - 0,00%

4.10 Publicación de extracto en Diario circulación Nacional o regional

- 0,00%

4.11 Publicación de extracto en Diario oficial - 0,00%

4.12 Solicitud/Autorización/Notificación Notarial

- 0,00%

4.13 Notificaciones notariales y/o Judiciales Notificación efectiva 5,25% 15%



Página 19 de 19

4 Concesiones Entregable para la medición 35,0% 100%

4.14 Oposiciones y Objeciones - 0,00%

4.15 Respuesta a oposiciones Carta conductora con aclaraciones y respuesta a oposiciones radicada en SEC

3,50% 10%

4.16 Informe favorable SEC a Ministerio de Energía

- 0,00%

4.17 Revisión de Ministerio de Energía y emisión de Decreto

- 0,00%

4.18 Revisión en Contraloría y Toma de Razón - 0,00%

4.19 Ministerio de Energía notifica Decreto a Concesionaria

- 0,00%

4.20 Publicación y Reducción a Escritura Pública del Decreto

Publicaciones realizadas en diferentes medios acorde a la norma

5,25% 15%

Tabla 10: Actividad 7.4.1 Imposición de servidumbres

5 Imposición de servidumbres Entregable para la medición 5,0% 100%

5.1 Solicitud, Designación y Aceptación Comisión de Hombres Buenos

Solicitud, Designación y Aceptación Comisión tasadora

0,50% 10%

5.2 Visita a terreno, Preparación y emisión Informes de Hombres Buenos

Informes de comisión tasadora 0,50% 10%

5.3 SEC notifica a Concesionario Informes de Hombres Buenos

- 0,00%

5.4 Solicitud de Toma Posesión Material y Consignación de indemnización

Solicitud de Toma Posesión Material y Consignación de indemnización

1,00% 20%

5.5 Autorización de Toma de Posesión Material

Autorización de Toma de Posesión Material

1,00% 20%

5.6 Ejecución toma de posesión material Ejecución toma de posesión material 2,00% 40%

Informe de Avance Mensual N°2cdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get... · Informe...

Documents

Transcript of Informe de Avance Mensual N°2cdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get... · Informe...