INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIONDIRECCIÓN...

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓNDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NÚM. 12251001-001-09

PARA CONTRATAR LA GERENCIA DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENIAQ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

LICITACIÓN PÚBLICA 1

I N D I C E

1.- PRESENTACIÓN 3

2.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 4

3.- SECCIÓN I 7

GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL

4.- SECCIÓN II 18

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA

5.- SECCIÓN III 36

OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES

6.- SECCIÓN IV 47

OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS

7.- SECCIÓN V 51

MODELOS DE ANEXOS

8.- SECCIÓN VI 136TERMINOS DE REFERENCIA Y CATALOGO DE CONCEPTOS


Instituto Nacional de RehabilitaciónDirección de Administración

Subdirección de Conservación y Mantenimiento

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL No. 12251001-001-09

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Rehabilitación a través de la Dirección de Administración por conducto

de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento ubicada en Calz. México Xochimilco No.

289, Cuerpo VIII Planta Baja, Col. Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, Código Postal

14389, México, Distrito Federal, teléfono 59 99 10 00 ext. 18158, en cumplimiento a lo

establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a

lo dispuesto por los artículos 27 fracción I, 28 y 30 fracción I de la Ley de Obras Públicas y

Servicios relacionados con las Mismas, su Reglamento; y demás disposiciones legales

aplicables en la materia; realizará un procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA CON

CARÁCTER NACIONAL, para la contratación de “LA GERENCIA DE CONTROL,

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENIAQ A BASE DE

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO” conforme a las siguientes:





GLOSARIO

ACUERDO: El suscrito para establecer las disposiciones para el uso de MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, en el envío de PROPOSICIONES dentro de las licitaciones públicas que celebre el INSTITUTO, así como, aclaraciones a la visita de obras y en la presentación de las inconformidades por la misma vía.

ÁREA TÉCNICA: La que establezca especificaciones y normas de carácter técnico para la contratación del servicio requerido. Subdirección de Conservación y Mantenimiento del Instituto Nacional de Rehabilitación.

BASES: Al Documento que contiene los requisitos y especificaciones técnicas que se deberán observar para participar en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

BITÁCORA: Instrumento técnico que, por medios remotos de comunicación electrónica u otros autorizados en los términos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos, incidencias y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos.

CALENDARIO DE EVENTOS: Lugar, fecha y hora de las diversas etapas del procedimiento de concurso, publicación de convocatoria, límite de venta de BASES, visita de obra, junta de aclaraciones, presentación de PROPOSICIONES y aperturas, fallo, firma de contrato, inicio y terminación de los trabajos.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS: Descripción de los conceptos de obra a realizar en los que se especifica la unidad de medida y volumetría; que sirva de base para la presentación de las propuestas.

CENIAQ: Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados.

COMPRANET: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, de la Secretaría de la Función Pública, con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.gob.mx, que permite difundir, agilizar y dar transparencia a los procedimientos de licitación pública celebrados por las dependencias o entidades en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios de cualquier naturaleza, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

CONTRATISTA: Persona física o moral que resulte ganadora del procedimiento de licitación y con quien el INSTITUTO celebre el contrato relativo a las obras públicas o Servicios Relacionados con las Mismas.

CONTRATO(S): Acuerdo de voluntades que crea derechos y obligaciones entre el Instituto Nacional de Rehabilitación y el proveedor derivados de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL





CONVOCANTE: La que de acuerdo a sus necesidades solicite o requiera la Contratación de Servicios. Instituto Nacional de Rehabilitación (Subdirección de Conservación y Mantenimiento)

DÍA: Día natural (día calendario).

DOF: DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: Medio de información oficial emitido por el Gobierno Federal Mexicano.

ESPECIFICACIONES GENERALES: Conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades tienen establecidas, para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo;

ESPECIFICACIONES PARTICULARES: Conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales;

ESTIMACIÓN: Valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución. Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas, para efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos;

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE: Credencial para votar emitida por el IFE, cédula profesional, pasaporte o cartilla del servicio militar nacional.

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

INSTITUTO: Instituto Nacional de Rehabilitación.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

LEY o LOPSRM: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITANTE(S): La persona física o moral que participe en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.





MONTO DEL CONTRATO: Cantidad cierta en dinero que se cubrirá al Contratista de conformidad con el Contrato como contra prestación por el debido y total cumplimiento de sus obligaciones pactadas.

NORMAS DE CALIDAD: Requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, las dependencias y entidades establecen para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra, son los adecuados;

OIC: El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de rehabilitación.

PROPOSICIONES: De manera general y global se hace referencia tanto a la propuesta económica como a la técnica.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO: Define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros;

PROYECTOS DE INGENIERÍAS: Comprende los planos estructurales, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales aplicables y particulares que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad;

REGLAMENTO o RLOPSRM: El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

RESIDENTE DE OBRA: Servidor público que lleva a cabo la administración y dirección de los trabajos de obra por parte del Instituto Nacional de rehabilitación.

RFC: Registro Federal de Contribuyentes.

SAT: Servicio de Administración Tributaria.

SCM: Subdirección de Conservación y Mantenimiento.

SE: Secretaría de Economía.

SFP: Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TÉRMINOS DE REFERENCIA: Descripción de trabajos a realizar, especificando los contenidos y calendarizando la entrega de documentos y entrega del trabajo.


Sección IInstituto Nacional de Rehabilitación

Dirección de AdministraciónSubdirección de Conservación y Mantenimiento

LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONALNo. 12251001-001-09

SECCIÓN I

GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL

1.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Ser persona física o moral de Nacionalidad Mexicana, con plena capacidad jurídica para contratar y obligarse.

2.- DESCRIPCIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA GERENCIA DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENIAQ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO del Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicado en calzada México - Xochimilco Número 289, Colonia Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, C. P. 14389, en México Distrito Federal.

3.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE LAS BASES PARA ESTA LICITACIÓN PÚBLICA.

Adquirir las BASES oportunamente de esta LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL y haber efectuado el pago correspondiente de las BASES.

Las BASES se pondrán a disposición de los interesados, en la Subdirección de Conservación y Mantenimiento en la Planta baja del cuerpo VIII en Calzada México - Xochimilco Número 289, Colonia Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, C. P. 14389, en México Distrito Federal, en un horario de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas., en días hábiles a partir del día en que se halla publicado la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES, conforme al calendario señalado en estas mismas BASES, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período.

Es importante destacar que ninguna de las condiciones contenidas en las BASES, así como las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES podrán ser negociadas.

Una vez recibidas las PROPOSICIONES en la fecha, hora y lugar establecidos en estas BASES, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de la presente LICITACIÓN PÚBLICA hasta su conclusión.

Por el hecho de presentar PROPOSICIONES, el LICITANTE acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en estas BASES y en la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, no pudiendo renunciar a su contenido y alcance, en el entendido que solo podrá presentar una PROPOSICIÓN para esta LICITACIÓN PÚBLICA.





4.- IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL.

No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de la LEY o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (en su artículo 33 fracción XXIII y 51.

5.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD REQUERIDA.

Se requiere experiencia del LICITANTE y/o de los profesionales técnicos al servicio del LICITANTE, en trabajos similares a los que se pretenden contratar a través de la presente LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL. La experiencia correspondiente deberá acreditarse según se señala en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Los responsables para la realización de los trabajos deben ser profesionales con experiencia en obras de la misma índole y haberse desarrollado específicamente en campo.

La CONVOCANTE se reserva el derecho de verificar en cualquier etapa de la LICITACIÓN PÚBLICA o de la ejecución de los trabajos, la veracidad de los datos proporcionados por el LICITANTE.

Para esta LICITACIÓN PÚBLICA se requiere inexcusablemente acreditar un capital contable mínimo, mismo que se especifica en la sección II de las presentes BASES.

6.- LICITACIÓN PÚBLICA DESIERTA.

La CONVOCANTE procederá a declarar desierta una LICITACIÓN PÚBLICA y deberá expedir una segunda LICITACIÓN cuando se presente cualquiera de las situaciones siguientes:

a) Cuando ninguna de las PROPOSICIONES reúna los requisitos de las presentes BASES o sus precios no fueren aceptables. Se considerará que los precios de las PROPOSICIONES presentadas por los LICITANTES no son aceptables, cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por el INSTITUTO.

b) Si ninguna persona adquirió las BASES.

c) Si no se recibiera PROPOSICIÓN alguna.

7.- LICITACIÓN PÚBLICA CANCELADA.

La CONVOCANTE podrá cancelar una LICITACIÓN PÚBLICA por caso fortuito o fuerza mayor; asimismo, podrá cancelarla cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a el INSTITUTO. La determinación de dar por cancelada la LICITACIÓN PÚBLICA, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los LICITANTES.





8.- SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, podrán suspender la presente LICITACIÓN PÚBLICA al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulten pertinentes.

Recibida la notificación de la SFP o del OIC, la CONVOCANTE suspenderá todo acto relacionado con el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA. En tal situación, la CONVOCANTE se compromete a informar por escrito a los LICITANTES en un término no mayor de 5 días hábiles, independientemente de asentar tal circunstancia en el acta que al efecto se levante y que se pondrán para efectos de su notificación a disposición de los LICITANTES, fijándose en los tableros informativos localizados en la Subdirección de Conservación y Mantenimiento.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los LICITANTES por escrito.

9.- CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la LEY o de los CONTRATOS derivados de esta LICITACIÓN PÚBLICA, serán resueltos por los tribunales federales.

Los actos, CONTRATOS y convenios que celebre la CONVOCANTE en contravención a lo dispuesto por la legislación aplicable a la materia, serán nulos previa declaración de la autoridad competente.

10.- INFRACCIONES Y SANCIONES.

Conforme a lo dispuesto en el Título Séptimo de la LEY y Título Quinto del REGLAMENTO.

11.- DE LOS INVITADOS

Las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales pueden asistir a los actos públicos de la LICITACIÓN, así como cualquier persona, que sin haber adquirido las BASES, manifieste su interés de estar presente, bajo la condición de que en ambos casos, éstos deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

12.- INCONFORMIDADES.

Los licitantes podrán inconformarse ante la SFP, conforme a los plazos y demás formalidades que establece el artículo 83 de la LEY, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones del mismo ordenamiento legal.





13.- SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS BASES.

Cualquier situación no prevista en las BASES podrá ser resuelta por la CONVOCANTE apegándose a la legislación y demás disposiciones administrativas aplicables. De cualquier manera la CONVOCANTE estará facultada para realizar las consultas que estime necesarias a la SFP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Economía, con base en las atribuciones conferidas a éstas.

14.- NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

Los licitantes deberán conocer las medidas establecidas por la Convención para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que participan en actos de corrupción, teniendo como objetivo eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten en las contrataciones gubernamentales.

15.- MODIFICACIONES A LAS BASES Y/O CONVOCATORIA.

La CONVOCANTE, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA, a partir de la fecha en que sea entregada y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que:

En el caso de las BASES, se difundan por los mismos medios en que se difundieron éstas, a fin de que los interesados concurran ante la propia CONVOCANTE para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas.

No será necesario hacer la publicación cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a más tardar en el plazo señalado, se ponga a disposición o se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los LICITANTES que hayan adquirido las BASES.

Cuando derivado de la junta de aclaraciones se modifique la fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, su publicación no será necesaria, debiéndose modificar igualmente el periodo de adquisición de BASES que se hará hasta el sexto día natural previo a la nueva fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

En ningún caso las modificaciones podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

16 NOTIFICACIONES DE ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.

Las actas que se levanten con motivo de los actos públicos de esta LICITACIÓN quedarán a disposición de quienes no hubiesen asistido, para su consulta, esto en el lugar y dentro del horario señalado en numeral 3 de esta sección; lo anterior, en el entendido que se tendrán por enterados de su contenido desde la fecha en que fueron levantadas dichas actas.

17.- RECOMENDACIONES Y PREVISIONES.





A) EN CUANTO A LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

a) Presentarse por lo menos 10 minutos antes del acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES.

b) Los LICITANTES deberán presentar sus PROPOSICIONES por escrito, lo harán en un sobre cerrado debidamente identificado con el nombre del LICITANTE, el número y nombre de la presente LICITACIÓN PÚBLICA, el cual contendrá la información solicitada las BASES.

c) Las PROPOSICIONES deberán estar firmadas autógrafamente por persona facultada legalmente para ello en la última hoja del documento que las contenga y en el caso de los modelos de anexos de las BASES, deberán firmarse en la parte que se indique. De preferencia las hojas deberán foliarse.

d) Sin ser motivo de descalificación, se sugiere a los licitantes inscritos que para una mejor conducción del acto, que sus PROPOSICIONES se presenten con sus páginas foliadas y en carpeta “leffort”.

e) Los planos, catálogos y las especificaciones generales de construcción, son para conocimiento de los LICITANTES, por lo que no sé deberán integrar en sus PROPOSICIONES.

f) Se les informa a los LICITANTES que la liberación de áreas del inmueble en cuestión serán en coordinación con las autoridades de la CONVOCANTE de acuerdo al avance de los trabajos, en su caso.

B) EN CUANTO A LA ELABORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

a) Deberán ser presentadas en idioma español y preferentemente en papel membretado del LICITANTE.

b) Cotizar en pesos mexicanos, Establecer precios fijos considerando que la cotización deberá presentarse hasta centavos, precio unitario de los Servicios, el importe total de las Propuestas Económicas, considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), Cuidar que las operaciones aritméticas realizadas sean correctas en los importes unitarios y totales, los precios cotizados deberán cubrir los costos de los SERVICIOS y de los bienes o insumos que se requieran con motivo de la prestación del mismo, así como gastos inherentes, impuestos, seguros, fianzas, derechos, licencias y cualquier otro que pudiera presentarse.

c) Que los trabajos se efectuarán dé acuerdo con los TÉRMINOS DE REFERENCIA contenidos en estas BASES y con sujeción las especificaciones generales y particulares de los conceptos de los trabajos formuladas por la CONVOCANTE.

d) Los LICITANTES elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en los formatos correspondientes. Dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la CONVOCANTE o podrán ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en los formatos proporcionados.





e) El modelo del Contrato que forma parte de esta documentación artículo 45 de la LEY.

f) En su caso, los planos del proyecto ejecutivo se entregarán a los LICITANTES que acrediten haber efectuado el pago de las BASES de la presente LICITACIÓN, en el domicilio y horario señalado en el aparatado 3 de la presente sección.

g) Que se propondrán precios unitarios para todos los conceptos considerados en el catálogo, notándolos con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes.

h) Deberá firmar todas y cada una de las fojas que integren su proposición, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación.

i) Todos los documentos que se soliciten como obligatorios en las BASES, deberán elaborarse con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación, considerando todos y cada uno de los requisitos solicitados en estas BASES.

j) Reproducir y requisitar los modelos de anexos de las BASES, de acuerdo con la información solicitada en los mismos y preferentemente en papel membretado del LICITANTE.

k) Los precios unitarios se estructuraran con los costos directos, indirectos, el financiamiento, el cargo por utilidad propuesto por el LICITANTE y los cargos adicionales.

l) El LICITANTE deberá presentar la totalidad de precios unitarios de los conceptos del catálogo.

18.- PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

La presente LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la firma del contrato. Ninguna de las condiciones contenidas en estas BASES, así como en las PROPOSICIONES podrán ser negociadas.

19.- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

Será opcional para los interesados, y tendrá como objeto que los LICITANTES conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realización de los trabajos podrán asistir los interesados y sus auxiliares que hayan adquirido las BASES, así como aquéllos que autorice la CONVOCANTE, entregando a los licitantes que hallan asistido al término de la visita por parte de la CONVOCANTE la constancia debidamente firmada por el funcionario publico asignado por la CONVOCANTE.

Se cita a los interesados en la Subdirección de Conservación y Mantenimiento en la planta baja del cuerpo VIII del Instituto Nacional de Rehabilitación ubicado en calzada México - Xochimilco Número 289, Colonia Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, C. P. 14389, en México Distrito Federal, conforme a lo estipulado en la Sección II de las presentes BASES.





20.- LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.

En la(s) junta(s) de aclaraciones, la CONVOCANTE resolverá en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre las BASES formulen los interesados, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante. De proceder las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

La CONVOCANTE podrá celebrar el número de junta de aclaraciones que se consideren necesarias atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar debiendo comunicar a los asistentes en cada junta, la nueva fecha de celebración, debiendo indicar cual de ellas es la ultima.

Cualquier modificación a las BASES, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias BASES, se recomienda a los LICITANTES obtener copia del(las) acta(s) de dicha(s) junta(s), y por lo tanto obligatorias para todos los LICITANTES, aún y cuando no se hubiesen presentado a este acto.

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los LICITANTES, por lo que quienes hubieren adquirido las BASES, A fin de agilizar el presente acto, se recomienda a los LICITANTES elaborar y presentar sus preguntas por escrito preferentemente desde la fecha de recepción de las BASES y hasta antes del inicio del acto, (presentando de manera opcional éstas en disquete en programa Word) y preferentemente en papel membretado del LICITANTE conforme al modelo de anexo de la Sección V de las BASES, o a través del correo electrónico señalado en la Sección II de las BASES.

Las anteriores recomendaciones no impiden la formulación espontánea de preguntas durante la realización del acto, de las que el LICITANTE deberá dejar constancia por escrito de cada una de ellas.

Las preguntas formuladas por los LICITANTES, las respuestas y modificaciones que haga la CONVOCANTE, se leerán en voz alta, identificando el nombre del LICITANTE que formula las preguntas, las que constarán en acta que al efecto se levante y contendrá la firma de los asistentes y en consecuencia formarán parte integrante de las BASES. La falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido.

De toda junta de aclaraciones se levantará un acta que contendrá la firma de los asistentes interesados y de los servidores públicos que intervengan; las preguntas formuladas por los licitantes, así como las respuestas de la CONVOCANTE en forma clara y precisa y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos; debiendo entregar copia a los interesados presentes y ponerse a disposición de los ausentes, en las oficinas de la SCM. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

Para los LICITANTES que no hayan asistido a la junta o juntas de aclaraciones, el acta correspondiente quedará a su disposición en el domicilio y horario previstos en el numeral 3 de esta sección.

21.- DESARROLLO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Los LICITANTES o cualquier otra persona interesada deberán registrar su asistencia.





Se realizará en el domicilio, horario y fecha señalados en la Sección II de la BASES, o en su caso, a lo establecido en la junta de aclaraciones; llegada la hora programada para la realización del acto, será cerrado el recinto, de tal suerte que no se permitirá el acceso a más LICITANTES ni observadores, excepto servidores públicos, así mismo los LICITANTES no podrán recibir documentación del exterior de dicho recinto; se declarará iniciado el acto; se procederá a la presentación de los Servidores Públicos, y se pasará lista de asistencia a los LICITANTES y demás participantes.

El acto será presidido por el servidor público Arq. Francisco Martínez Cano Subdirector de Conservación y Mantenimiento del INSTITUTO, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar PROPOSICIONES, y en general, para tomar cualquier decisión durante la realización del acto.

El acto de presentación y apertura de PROPOSICIONES podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes LICITANTES, pero invariablemente se invitará a un representante del OIC.

Los LICITANTES serán nombrados conforme a la lista de asistencia por el servidor público que presida el acto, a fin de que entreguen los sobres que presumiblemente contienen las PROPOSICIONES.

Acto seguido, se procederá a la apertura de los sobres que presumiblemente contengan las PROPOSICIONES presentadas en papel que consten por escrito.

Se procederá a la revisión cuantitativa de la documentación solicitada como obligatoria en la Sección II de las BASES, sin entrar al análisis detallado de su contenido.

Si de la revisión cuantitativa se desprende que algún LICITANTE omitió la presentación de algún documento solicitado como obligatorio en la Sección II de las BASES, se procederá a desechar su propuesta.

Por lo menos un LICITANTE y el servidor público de la CONVOCANTE facultado para presidir el acto o el servidor público que éste designe, rubricarán la documentación presentada por los LICITANTES, en el entendido que solo se rubricará aquella solicitada como obligatoria en la Sección II de las BASES.

Se dará lectura al importe total de las PROPOSICIONES, mismos que quedaran asentados en el acta.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las PROPOSICIONES, en la que se harán constar las PROPOSICIONES aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, así como el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA. El acta será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido o se hayan retirado, para efectos de su notificación.





En caso de que la CONVOCANTE opte por no realizar la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, dará a conocer el resultado de éste conforme a lo dispuesto por el artículo 39 de la LEY. La CONVOCANTE podrá anticipar o diferir por escrito la fecha de celebración del fallo prevista en las BASES, sin que exceda el plazo a que hace referencia la fracción IV del artículo 37 de la LEY;

A los actos de de esta LICITACIÓN PÚBLICA podrán asistir los licitantes cuyas proposiciones hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que, sin haber adquirido las BASES, manifieste su interés de estar presente en dichos actos como observador, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

22.- ENTREGA DE PROPOSICIONES.

Para esta LICITACIÓN PÚBLICA, los LICITANTES solo tienen la opción de presentar sus PROPOSICIONES por escrito. La entrega de PROPOSICIONES por escrito se hará en sobre completamente cerrado, y sólo para mejor conducción del acto, se recomienda separar la propuesta técnica de la económica en sobres para cada una de estas, sin que el incumplimiento de esto último sea motivo de descalificación. Los licitantes deberán identificar el exterior del o de los sobres con el número de la LICITACIÓN, nombre u objeto de la LICITACIÓN y el nombre, denominación o razón social del LICITANTE. La documentación distinta a las PROPOSICIONES deberá entregarse dentro o fuera del sobre(s) que la(s) contiene(n).

Las PROPOSICIONES deberán presentarse, de preferencia conforme a los modelos que para tal efecto se integran a estas BASES, respetando el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmendaduras. En caso de que el LICITANTE presente otros formatos, estos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la CONVOCANTE, atendiendo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar.

En el caso de que el LICITANTE envíe sus PROPOSICIONES con persona distinta a su representante, ésta podrá entregar y recibir documentación, comparecer a los actos de presentación y apertura de PROPOSICIONES y de fallo, hacer las aclaraciones que se deriven de dichos actos, así como recibir notificaciones con relación a esta LICITACIÓN siempre y cuando exhiba en dicho acto una carta poder que reúna los requisitos establecidos para el formato estipulado en estas BASES.

Para el caso de que quienes entreguen las PROPOSICIONES no sean representantes del LICITANTE, sin la carta poder referida, su participación sólo se limitará al carácter de oyente.

23.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.

Admitidas las PROPOSICIONES no podrán alterarse y deberán mantenerse en las mismas condiciones con que fueron aceptadas.

Se verificara que las propuestas cumplan con los requisitos solicitados en las presentes BASES de LICITACIÓN.Los criterios de evaluación que serán considerados son los estipulados en la Sección II de las presentes BASES.





Una vez hecha la evaluación de las PROPOSICIONES, el CONTRATO se adjudicará al LICITANTE que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la CONVOCANTE, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En el caso de que dos o más PROPOSICIONES sean solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos, la adjudicación se realizará a quien presente la proposición que resulte económicamente mas conveniente para el INSTITUTO que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretenden contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en los términos.

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por la CONVOCANTE, que tengan como propósito facilitar la presentación de las PROPOSICIONES y agilizar la conducción de los actos de la LICITACIÓN PÚBLICA, la inobservancia por parte de los LICITANTES respecto a dichas condiciones, no será motivo para desechar sus PROPOSICIONES.

La forma de adjudicación se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la Sección II de las BASES.

Asimismo, en caso de empate técnico de dos o más propuestas económicas se dará preferencia a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con personal con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, lo cual deberá acreditarse con los documentos solicitados en la Sección II de las BASES, de no acreditarse la discapacidad o la antigüedad, la CONVOCANTE adjudicará a favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la CONVOCANTE en el propio acto del fallo; el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta económica que resulte empatada y depositada en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del LICITANTE ganador y posteriormente los demás boletos empatados, con lo que se determinaran los subsecuentes lugares que ocuparan tales PROPOSICIONES. En caso de que el fallo no se celebre en junta pública se requerirá previa invitación por escrito, la presencia de los LICITANTES y de un representante del OIC, éste se realizará ante su presencia y se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o la falta de firma en el acta respectiva de los LICITANTES invalide el acto.

24.- ACTO DE FALLO.

En junta pública o por escrito de conformidad con lo establecido en la Sección II de las BASES, se dará a conocer el fallo respectivo.

De llevarse a cabo en junta pública lo anterior, se levantará el acta respectiva que firmarán los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún LICITANTE no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido o se hayan retirado, para efectos de su notificación.

En caso de que el fallo se de a conocer por escrito, la CONVOCANTE lo notificará a cada uno de los LICITANTES, dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.





25.- ASISTENCIA A LOS ACTOS Y NOTIFICACIONES.

Los actos correspondientes a la(s) junta(s) de aclaraciones, presentación y apertura de PROPOSICIONES y de ser el caso, el fallo, tendrán el carácter de públicos y se levantará acta de los mismos. A dichos actos, podrán asistir los LICITANTES cuyas PROPOSICIONES hayan sido desechadas durante la presente LICITACIÓN PÚBLICA. También podrá asistir cualquier persona que sin haber sido invitada manifieste su interés de estar presente en dichos actos, así como los representantes de las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no Gubernamentales, con la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos.

El aviso que contendrá la información en donde serán proporcionadas las copias de las actas que se levanten de cada uno de los actos, se pondrá al finalizar los mismos a su disposición en la Subdirección de Conservación y Mantenimiento en la planta baja del cuerpo VIII, ubicado en Calzada. México – Xochimilco No. 289, Delegación Tlalpan, Código postal 14389, México, D.F., dicho aviso permanecerá por un término no menor a cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los LICITANTES acudir a enterarse de su contenido y obtener la copia correspondiente, en el entendido que dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

26.- DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES.

Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos solicitados como obligatorios en las BASES.

27.- FIRMA DE CONTRATO

El LICITANTE ganador que no firme el CONTRATO por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 de la LEY.

28.- PROPOSICIONES CONJUNTAS.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente PROPOSICIONES para esta LICITACIÓN, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar.


Sección IIInstituto Nacional de Rehabilitación



SECCIÓN II

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA.

Por tratarse de un servicio plurianual, el presupuesto para el ejercicio 2009 es de $12’600,000.00 (doce millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) y los recursos para el ejercicio 2010 estarán sujetos a la autorización de la Secretaria de Hacienda sin responsabilidad alguna para las partes.

1.- CALENDARIO, HORARIO Y LUGAR DE LOS EVENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Martes 27 de enero de 2009

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

Sábado 31 de enero de 2009 10:00 hrs.

JUNTA DE ACLARACIONES Sábado 31 de enero de 2009 11:00 hrs.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONESViernes 06 de febrero de 2009

11:00 hrs.

FALLO Lunes 09 de febrero de 2009 11:00 hrs.

FIRMA DE CONTRATOLunes 09 de febrero de 2009

FECHA ESTIMADA PARA INICIO DE LOS TRABAJOS Martes 10 de febrero de 2009

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 460 días naturales

LOS EVENTOS SERÁN REALIZADOS EN:

La Sala de Juntas de la Dirección de Administración, ubicada en Calz. México Xochimilco No. 289, Cuerpo VI, 3er nivel, Col. Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, Código Postal 14389, México D.F.

COSTO DE LAS BASES$1,200.00

DOMICILIO Y HORARIO

PARA OBTENER COPIA DE LAS BASES

Para obtener copia de las BASES en la Subdirección de Conservación y Mantenimiento, ubicada en Calz. México Xochimilco No. 289, Cuerpo VIII Planta Baja Col. Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, Código Postal 14389, México D.F. de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, en días hábiles.





JUNTA DE ACLARACIONES Las preguntas para las juntas de aclaraciones se podrán presentar:- a través de la dirección del correo electrónico

[email protected] y/o vía fax al 59-99-10-00 ext. 18157. - en la Subdirección de Conservación y Mantenimiento ubicado en

Calz. México Xochimilco No. 289, Cuerpo VIII Planta Baja Col. Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, Código Postal 14389, México D.F. de las 10:00 a las 15:00 horas, en días hábiles.y/o al inicio de la junta de aclaraciones o durante el desarrollo de esta.

Para estos efectos podrá ser utilizado el modelo de ANEXO 1 y 1ª DE LA SECCIÓN V.

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

- La cita será en la Subdirección de Conservación y Mantenimiento ubicado en Calz. México Xochimilco No. 289, Cuerpo VIII Planta Baja Col. Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, Código Postal 14389, México D.F.

- Para estos efectos podrá ser utilizado el modelo de ANEXO PT-15.

2.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INTEGRAR LAS PROPUESTAS.

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA:

Documento D1.– (Opcional) “RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN”, según modelo de ANEXO D1 DE LA SECCIÓN V. Dicho formato servirá a cada uno de los LICITANTES como guía de la documentación que sea entregada a la CONVOCANTE.

Documento D2.- (Obligatorio). “COPIA FOTOSTATICA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES”

Documento D3.- (Obligatorio). Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. (Con base en el artículo 24 fracción I del RLOPSRM) ANEXO D3 DE LA SECCIÓN V.

Documento D4.- (Obligatorio). Escrito en papel membretado del LICITANTE mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo, de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, y que por su conducto no participen en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 33, fracción XXIII de la propia LEY. ANEXO D4 DE LA SECCIÓN V.


mailto:[email protected]




La falsedad en la manifestación a que se refiere el artículo 33 fracción XXIII será sancionada en los términos de Ley. ANEXO PT-4 DE LA SECCIÓN V.

Documento D5.- (Obligatorio). En la presentación de las PROPOSICIONES, Copia simple de declaración fiscal o balance general auditado del licitante correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior con el que se acredite el capital contable requerido para esta LICITACIÓN, mismo que asciende a $5’000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 m. n.). En caso de demostrar el capital contable requerido con balance general auditado, este deberá ser firmado por contador público titulado y facultado para estos efectos. Emitiendo conjuntamente un informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente en el que consigne los datos que señale, anexándose copia del registro vigente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y cedula profesional del signatario. ANEXO D5

Documento D6.- (Obligatorio). Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firma la PROPOSICIÓN (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) ANEXO D6.

Documento D7.- (Obligatorio). Escrito mediante el cual el representante de la persona moral o física manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: ANEXO D7 DE LA SECCIÓN V.

A) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en la que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio;

De la persona física cedula del Registro federal de Contribuyentes expedido por la SHCP, acta de nacimiento original o certificado y copia para cotejo.

B) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.

C) Quien concurra en representación de una persona física o moral con el objeto de entregar y recibir documentación; comparecer a los





actos de presentación y apertura de PROPOSICIONES, del fallo; hacer aclaraciones que deriven en dichos actos; oír y recibir notificaciones; deberá presentar “CARTA PODER” firmada autógrafamente por la persona facultada legalmente y aquellas que se señalan, en el modelo de Anexo D7 y D7 BIS DE LA SECCIÓN V; así como copia legible de su identificación oficial y original para su cotejo.

Documento D8.- (Obligatorio). “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD”, mediante la cual el licitante manifieste de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (Con base en el artículo 24 fracción VII del RLOPSRM). ANEXO D8 DE LA SECCIÓN V.

Documento D9.- (Opcional). En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en este anexo copia de las altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Al licitante que le sea asignado el contrato en base a este rubro a requerimiento de la convocante deberá presentar los originales para su cotejo, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la propuesta (Con base en el articulo 24 Fracción VIII del RLOPSRM). ANEXO D9 DE LA SECCIÓN V.

Se evaluará que cada documento obligatorio contenga toda la información solicitada (desglosar para cada documento).

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados en este apartado del D1 al D9, además de entregar una copia del convenio a que se refieren los artículos 36 segundo párrafo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 28 fracción II de su reglamento. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, incluyendo el convenio en el sobre que contenga la proposición y éste representante común deberá entregar los documentos de los integrantes de la agrupación.

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo original y copia certificada de los documentos señalados





en los numerales D2, D5 y D6 de este apartado.

DOCUMENTACION A LA PROPUESTA TÉCNICA:

Documento PT1. – (Opcional) “RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN”, según modelo de ANEXO PT1 DE LA SECCIÓN V. Dicho formato servirá a cada uno de los licitantes como guía para la documentación que sea entregada a la CONVOCANTE.

Documento PT2. – (Obligatorio). Manifestación expresa y por escrito de obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los trabajos convocados, durante o después de la licitación, así como no hacer mal uso de esta. ANEXO PT-2 DE LA SECCIÓN V

Documento PT3. – (Obligatorio). Manifestación escrita de autorización, para que la CONVOCANTE realice, en caso de requerirse, indagaciones e investigaciones ante organismos públicos y privados, para obtener información que le permita conocer la seriedad y situación actual de la empresa. ANEXO PT-3 DE LA SECCIÓN V.

Documento PT4. – (Obligatorio). Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en este procedimiento de contratación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del articulo 33 fracción XXIII primer párrafo de la LOPSRM, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

A) Personas morales que en su capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del articulo 33 fracción XXIII primer párrafo de la LOPSRM;

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de la fracción XXIII del artículo 33 de la LOPSRM, y

C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere el artículo 33 fracción XXIII será sancionada en los términos de Ley. ANEXO PT-4 DE LA SECCIÓN V.

Documento PT5. – (Obligatorio). Manifestación escrita en la que señale que NO subcontratara las partes de los trabajos que le sean contratados motivo de esta LICITACIÓN. (En base al Articulo 26 fracción V del RLOPSRM). ANEXO PT-5 DE LA SECCIÓN V





Documento PT6. – (Obligatorio). Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar y su conformidad de ajustarse a sus términos. Así como el proyecto de la obra (En base al articulo 205 inciso A Fracción VIII del RLOPSRM). ANEXO PT-6 DE LA SECCIÓN V.

Documento PT7. – (Obligatorio) Metodología del servicio propuesto, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados. (En base al artículo 205 inciso A fracción VII del RLOPSRM). ANEXO PT-7.

Documento PT8. – (Obligatorio). Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios y relación del personal anotando especialidad, categoría y número requerido, así como las horas-hombre necesarias para su realización por semana (En base al articulo 205 inciso A fracción III del RLOPSRM). ANEXOS PT8 y PT8-BIS DE LA SECCIÓN V. Documento PT9. – (Obligatorio). Relación de bienes y equipo

científico, informáticos e instalaciones especiales que en su caso se requieran, indicando sus características y número de unidades. (En base al articulo 205 inciso A fracción VI del RLOPSRM). ANEXO PT-9 DE LA SECCIÓN V.

Documento PT10. – (Obligatorio). Curriculum de los profesionales técnicos a su servicio, identificando a los que se encargarán de la ejecución de los trabajos, los que deberán tener como mínimo la experiencia de conformidad con lo estipula en los términos de referencia, los que deben tener experiencia en servicios de características técnicas y magnitud similares. (En base al articulo 205 inciso A fracción I del RLOPSRM). ANEXO PT-10.

Documento PT11.- (Obligatorio) Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los que se contratan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de la LICITACIÓN, debiendo cumplir como mínimo de conformidad con lo estipulado en los términos de referencia, anotando el nombre del contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer, y las fechas previstas de sus terminaciones. (En base al articulo 205 inciso A fracción II del RLOPSRM). ANEXO PT-11 DE LA SECCIÓN V.

Documento PT12. – (Obligatorio). Programa calendarizado de ejecución general de los servicios que reflejen el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos, conforme a lo previsto en el articulo 205 inciso A fracción IV del RLOPSRM) ANEXO PT-12 DE LA SECCIÓN V.

Documento PT13. – (Obligatorio). Programa cuantificado y calendarizado de utilización del personal que se empleara para realizar los servicios, indicando la especialidad, número requerido, así como las horas hombre necesarias para la prestación de los servicios. (Conforme





a lo previsto en el articulo 205 inciso A fracción V.b. del RLOPSRM) ANEXO PT-13 DE LA SECCIÓN V.

Documento PT14. – (Obligatorio). Programa cuantificado y calendarizado de utilización de maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico de computo, de medición y en general el necesario para proporcionar el servicio anotando características, número de unidades y total de horas efectivas de utilización. (Conforme a lo previsto en le articulo 205 inciso A fracción V.a. del RLOPSRM) ANEXO PT-14 DE LA SECCIÓN V.

Documento PT15. – (Opcional). “ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS”, copia simple del acta respectiva. (En base al Artículo 21 del RLOPSRM) ANEXO PT-15.

DOCUMENTACION A LA PROPUESTA ECONOMICA:

Documento PE1. – (Opcional) “RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN”, según modelo de ANEXO PE-1 DE LA SECCIÓN V. Dicho formato servirá a cada uno de los licitantes como guía de la documentación que sea entregada a la CONVOCANTE.

Documento PE2. – (Obligatorio). Carta compromiso de la propuesta, en la que manifieste que recibió oportunamente las bases y que acepta íntegramente las condiciones establecidas en las bases, se anexan las bases debidamente firmadas en este apartado. ANEXO PE-2 DE LA SECCIÓN V.

Documento PE3. – (Obligatorio). “CATALOGO DE CONCEPTOS”, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de los trabajos, precios unitarios con número y letra e importes por partidas, subpartidas, concepto y del total de la propuesta. Este documento formara el presupuesto del LICITANTE que servirá para formalizar el Contrato correspondiente. (En base al Artículo 205 inciso B fracción I del RLOPSRM). ANEXO PE-3 DE LA SECCIÓN V.

Documento PE4. – (Obligatorio). “ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS” de los conceptos de los servicios que representen el 100% (cien por ciento) del monto de la propuesta , y análisis de precios básicos que se requieran, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en el capitulo sexto del RLOPSRM. (En base al Artículo 205 inciso B Fracción I del RLOPSRM) ANEXO PE-4 DE LA SECCIÓN V.

Documento PE5. – (Obligatorio). Datos básicos de costo de personal a utilizar (En base al Artículo 205 inciso B fracción IV del RLOPSRM) ANEXO PE-5 DE LA SECCIÓN V.

Documento PE6.- (Obligatorio). Análisis , Calculo e integración del factor de salario real conforme a los previstos en los artículos 160 y 161 del RLOPSRM, anexando el tabulador de salarios base mano de obra





por jornada útil diurna de ocho horas e integración de los salarios (con base en el artículo 26 A fracción III del RLOPSRM) ANEXO PE-6 Y ANEXO PE-6 bis. DE LA SECCIÓN V.

Documento PE7. – (Obligatorio). Datos básicos del costo de herramientas y del equipo científico y de seguridad que utilizara el personal en la prestación del servicio (En base al Artículo 205 inciso B fracción V del RLOPSRM)ANEXO PE-7 DE LA SECCIÓN V.

Documento PE8. – (Obligatorio). Análisis, calculo e integración de los costos indirectos , identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales (con base en el artículo 26 A fracción V del RLOPSRM) ANEXO PE-8 DE LA SECCIÓN V.

Documento PE9. – (Obligatorio). Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. con base en el artículo 26 A fracción VI del RLOPSRM) ANEXO PE-9 DE LA SECCIÓN V.

Documento PE10. – (Obligatorio). Utilidad propuesta por el Licitante, y señalar los cargos adicionales. con base en el artículo 26 A fracción VII y artículo 189 del RLOPSRM) ANEXO PE-10

Documento PE11. – (Obligatorio). Programa de erogaciones de la ejecución general de los servicios, calendarizado y cuantificado mensualmente de los conceptos del servicio que representen el 100% (cien por ciento) del monto de la propuesta. ANEXO PE-11 DE LA SECCIÓN V.

Documento PE12. – (Obligatorio). Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de la utilización mensual del personal que se propone para proporcionar el servicio, indicando la especialidad ( En base al articulo 205 inciso B fracción VI apartado b del RLOPSRM) ANEXO PE-12 DE LA SECCIÓN V.

Documento PE13. – (Obligatorio). Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo requerido, incluyendo el científico, de computo, de medición y en general. (En base al Artículo 205 inciso B fracción VI apartado a del RLOPSRM). ANEXO PE-13 DE LA SECCIÓN V.

Documento PE14.-, (Obligatorio) Manifiesto a usted que (SI O NO) estoy de acuerdo en que la información de carácter confidencial entregada a esa dependencia, se pueda difundir y/o distribuir de conformidad con lo estipulado en los artículos 18 y 19 en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los artículos 12 inciso b y 13 de las Recomendaciones para la identificación de información reservada o confidencial por parte de las





dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002 y 1 de abril de 2003 respectivamente. ANEXO PE-14 DE LA SECCIÓN V.

3.- PROPOSICIONES CONJUNTAS.

DOCUMENTACION A LAS PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente PROPOSICIONES para esta licitación, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar.

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las bases;

II. Deberán celebrar entre sí un convenio privado, que contendrá lo siguiente:

a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

c) Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones;

d) Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones;

e) Designación de un representante común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y

f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción





anterior se incluirá en el sobre que contenga la proposición.

4.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

1.- En esta LICITACIÓN PÚBLICA se verificará entre otros aspectos lo siguientes:

a) El cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante.

b) Que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de los trabajos establecidos; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos.

c) Que la integración de los precios unitarios, de los conceptos estén estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

d) Que cuente con el capital contable requerido para esta invitación;

e) Que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, trabajos, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y demás cargos de naturaleza análoga, y que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos.

f) Que los tabuladores de sueldos, la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan a los trabajos propuestos.

g) De existir errores en las operaciones aritméticas, se reconocerán como correctos los productos que resulten de multiplicar las cantidades impresas en el catálogo de conceptos por el precio unitario propuesto.

h) Respecto del importe total de la proposición, se tomarán en cuenta las correcciones que por error de operación aritmética, deberán hacerse a los importes parciales, así como a la suma de los mismos.

2.- La CONVOCANTE para la evaluación técnica de las proposiciones se deberán considerar, entre otros los siguientes aspectos:

I. Que cada documento obligatorio contenga toda la información solicitada;





II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III.Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

IV. De los estados financieros, la CONVOCANTE de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, determinarán en las BASES de LICITACIÓN, aquellos aspectos que se verificarán, entre otros:

a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

V. De los programas:

Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por LA CONVOCANTE;

VI. De los profesionales técnicos:

a. Que el personal administrativo y técnico sea el adecuado y suficiente para ejecutar los servicios;

b. Que se hayan considerado profesionales y/o técnicos de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

3.- Para la evaluación de la propuesta económica, entre otros aspectos deberán ser considerados los siguientes:

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables; es





decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

III. Del presupuesto:

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

IV. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con

costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

V. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el RLOPSRM.

a. Que los sueldos considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos.

b. Que los costos horario de maquinaria y equipo se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de estos considerados como nuevos.

VI. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el RLOPSRM debiendo además considerar:

a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los





necesarios para dar apoyo técnico y administrativo al encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

VII. Que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases.

VIII. Verificar que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el RLOPSRM;

IX. Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

X. Que el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos sea congruente con los programas de:

a. Maquinaria y equipo

b. Del personal que se propone para proporcionar los servicios.

4. - ACLARACIONES DE LAS PROPOSICIONES.

En caso de discrepancia entre el precio unitario anotado en el catálogo de conceptos y el de su análisis, se considerará como válido el del análisis. En caso de diferencia entre el precio unitario anotado con número y el anotado con letra prevalecerá el que coincida con el análisis del precio unitario correspondiente.





De existir errores en las operaciones aritméticas, se reconocerán como correctos los productos que resulten de multiplicar las cantidades impresas en el catálogo por el precio unitario propuesto; el monto correcto será el que se considerara para el análisis comparativo de las PROPOSICIONES. Respecto al importe total de la propuesta económica, se tomarán en cuenta las correcciones que resulten por errores de operaciones aritméticas, las que deberán hacerse a los importes parciales, así como a la suma de ellos.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido para ello, la CONVOCANTE podrá, sin necesidad un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Instituto, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

5.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.

CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES:

Será causa de desechamiento de PROPOSICIONES el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases, así como la comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

Se establecen de manera específica las siguientes causas:

I. La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las bases;

II. Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa;

III.El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante;

IV. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 33, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley;

V. Se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.





VI. Cuando el (los) sobre(s) de las PROPOSICIONES no esté(n) completamente cerrado(s).

VII. Que las PROPOSICIONES se elaboren en idioma distinto al español y las cotizaciones se hagan en moneda o divisas diferentes al peso mexicano.

VIII. Que se omita la frase BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD cuando en estas bases sea requisito de los documentos que integran las PROPOSICIONES de los licitantes.

IX. Que presente documentos que no satisfagan los requisitos establecidos en las bases.

X. Que presente varias PROPOSICIONES bajo el mismo o diferentes nombres.

XI. La falta de experiencia solicitada o la insuficiencia o falta de demostración del capital contable requerido.

XII. Cuando no hayan cotizado todos y cada uno de los conceptos de los trabajos que figuren en el catálogo de conceptos.

XIII. Cuando no estén legibles los análisis de precios unitarios, los datos asentados en el catálogo de conceptos o no se respeten tanto la descripción del concepto como la cantidad indicada en el documento proporcionado por la CONVOCANTE.

XIV. Por otras causas similares a las anteriores y que dificulten la comparación de las PROPOSICIONES en igualdad de condiciones.

XV. Que no cumplan con cualquier requisito solicitado en las presentes bases.

6.- ADJUDICACIÓN.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:

Al finalizar la evaluación de las proposiciones, la CONVOCANTE adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establezcan las bases, de conformidad con la LEY y el REGLAMENTO, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen





las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Instituto, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En caso de empate técnico entre los licitantes, la CONVOCANTE adjudicará los trabajos, en igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la Invitación a cuando menos tres personas.

Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Instituto, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:

A. Proposición parte técnica – ponderación de 70 puntos o porcentaje:

I. Evaluación del Licitante.

a) Experiencia del Licitante en servicios similares.b) Especialidad del Licitante.c) Capacidad técnica del Licitante.d) Capacidad económica del Licitante.

II. Evaluación de la parte técnica de la proposición.

a) Alcance Técnico.b) Capacidad del personal técnico propuesto.c) Instalaciones y equipos.d) Integración de la proposición.

B. Proposición parte económica – ponderación de 30 puntos o porcentaje

a. Desviación del importe de la proposición.

Para efectos de la evaluación se entenderá por:

ALCANCE TÉCNICO: La comprobación de que el Licitante cubre las especificaciones y requerimientos del servicio, de acuerdo a la metodología propuesta y capacidad de respuesta.

CAPACIDAD ECONÓMICA DEL LICITANTE: Es la evaluación de la situación financiera del Licitante reflejada en la documentación solicitada





por el Instituto, que demuestre que se cuenta con los elementos para cumplir con los servicios que se pretenden contratar.

DESVIACIÓN DEL IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN: Es la evaluación de la proposición en su parte económica en base al precio, otorgando la ponderación máxima a la oferta solvente cuyo monto sea el más bajo y a las demás proposiciones una ponderación de acuerdo a una regla de tres simple.

INSTALACIONES Y EQUIPO: La comprobación de que el licitante cuenta con la infraestructura y equipo adecuados para realizar los servicios solicitados.

INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN: La congruencia existente entre la metodología de trabajo propuesta, con los requisitos y alcances solicitados en los términos de referencia y demás documentación requerida por el Instituto.

A los rubros y subrubros anteriores se les asignara un valor en puntos o porcentajes, cuya suma integrara el valor total de la ponderación técnica o económica de la cual forman parte.

El fallo de adjudicación del contrato correspondiente, se dará a favor del licitante que haya obtenido el mayor puntaje o porcentaje total en la evaluación técnica y económica.

Para el caso de que exista empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, éste se resolverá en términos del último párrafo del artículo 38 de la LEY. Se entiende que existe empate técnico cuando dos o más licitantes oferten el mismo precio y cuando obtengan el mismo puntaje como resultado de la aplicación del mecanismo de adjudicación previsto en este numeral.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos del párrafo anterior, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la CONVOCANTE en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones; dicho procedimiento deberá preverse en las bases.

En caso de que no se hubiere previsto dar a conocer el fallo en junta pública, el sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito a los licitantes y a un representante del órgano interno de control, debiendo levantarse el acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia o falta de firma en el acta respectiva de los invitados, invalide el acto.





7.- ACTO DE FALLO.

FALLO: En junta pública se dará a conocer el fallo de la LICITACIÓN, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. En sustitución de esa junta, la CONVOCANTE podrá optar por notificar el fallo de la Invitación a cuando menos tres personas por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, la CONVOCANTE proporcionará por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del artículo 83 de esta Ley.

El acta de fallo que emita la CONVOCANTE deberá contener lo siguiente:

I. Nombre del participante ganador y el monto total de su proposición, acompañando copia del dictamen;

II. La forma, lugar y plazo para la presentación de las garantías;

III. En su caso, el lugar y plazo para la entrega de los anticipos;

IV. El lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deberá firmar el contrato, y

V. La fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los mismos.

El acta que se levante se pondrá a disposición de los que no hayan asistido, en el horario y lugar señalado en el inciso 3 de la Sección I de las presentes bases, para efecto de su notificación.

El fallo podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, de conformidad con lo señalado en el artículo 37, fracción IV, segundo párrafo de la LEY.


Sección IIIInstituto Nacional de Rehabilitación



SECCIÓN III

OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES.

1. - CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

El LICITANTE adjudicado deberá presentarse a firmar el CONTRATO (según modelo de anexo de las BASES) de acuerdo con lo señalado en la Sección IV de las BASES, entregando la siguiente documentación:

Si es persona Moral:

o Copia simple para su archivo, del acta constitutiva y, en su caso, de la última modificación a la misma y copia certificada para su cotejo.

o Copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste la facultad para contratar y copia certificada para su cotejo.

o Copia de identificación oficial vigente, (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte) del representante legal y original o copia certificada para su cotejo.

o Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (Cédula de Identificación Fiscal) y original o copia certificada para su cotejo.

o Copia simple del formulario R-1 (de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y original o copia certificada para su cotejo.

o En caso de resultar adjudicada una PROPOSICION conjunta, deberá presentar copia simple y original o copia certificada para su cotejo de la escritura publica en donde conste el convenio señalado en la Sección I punto 28 de las BASES y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el CONTRATO respectivo, salvo que éste sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

o Original de la declaración fiscal.o Original de recibo de pago.

Si es persona Física:

o Copia del acta de nacimiento y copia certificada para su cotejo.o En caso de que se presente el representante legal del LICITANTE adjudicado, deberá presentar

copia del poder notarial para su archivo, en el cual conste la facultad para contratar y copia certificada para su cotejo.

o En caso de ser mexicano por naturalización, deberá presentar la documentación que así lo acredite, en copia simple y en original o copia certificada para su cotejo.

o Copia de identificación oficial vigente, (cartilla del servicio militar, cédula profesional, credencial de elector o pasaporte) del LICITANTE adjudicado o de su representante legal y original o copia certificada para su cotejo.

o Copia simple del Registro Federal de Contribuyentes (Cédula de Identificación Fiscal) y original o copia certificada para su cotejo.

o Copia simple del formulario R-1 (de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y original o copia certificada para su cotejo.

o En caso de resultar adjudicada una PROPOSICION conjunta, deberá presentar copia simple y original o copia certificada para su cotejo de la escritura publica en donde conste el convenio

LICITACIÓN PÚBLICA Página 36




señalado en la Sección I punto 28 de las BASES y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el CONTRATO respectivo, salvo que éste sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

Asimismo, para efectos de su cumplimiento, se describe de manera enunciativa la Regla 2.1.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, manifestación que deberá entregar el LICITANTE adjudicado a la firma del CONTRATO:

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2008

2.1.16. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00, sin incluir el IVA, se observará lo siguiente, según corresponda:

I. Por cada contrato, las dependencias y entidades citadas exigirán de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten escrito libre con los siguientes requisitos:

1. Lugar y fecha.

2. Nombre, denominación o razón social.

3. Clave del RFC.

4. Domicilio fiscal.

5. Actividad preponderante.

6. Nombre, RFC y firma del representante legal, en su caso.

7. Monto total del contrato.

8. Señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública.

9. Número de contrato.

10. Manifestación bajo protesta de decir verdad que a la fecha de su escrito libre:

a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento.

b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

c) Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior), y todos los accesorios, como recargos, sanciones, gastos de ejecución y la indemnización por cheque devuelto, que deriven de los anteriores. Así





como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias.

d) En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestarán que se comprometen a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretendan contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla 2.1.17.

e) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

f) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

II. La Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República y las entidades federativas a que hace referencia el primer párrafo de esta regla, revisarán que dichos escritos cuentan con los requisitos establecidos en la fracción I de la misma y, una vez hecho lo anterior, deberán enviar mediante oficio dirigido a la ALAC más cercana a su domicilio, Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes o administraciones regionales de grandes contribuyentes, las remesas de los escritos que hubieran sido presentados por los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, dentro de los siguientes términos:

a) Tratándose de escritos presentados del día 1 al 15 de cada mes, se remitirán a más tardar el último día del mismo mes.

b) Los escritos presentados del día 16 al último día de cada mes, se remitirán a más tardar el día 15 del mes inmediato posterior a aquél al que se hubieran presentado.

En todos los casos el citado oficio deberá contener el domicilio de la unidad administrativa remitente al cual se enviará la opinión de la autoridad fiscal, si no lo contiene no aplicará el supuesto a que se refiere el último párrafo de la fracción III de esta regla.

Cuando el contribuyente hubiese manifestado en el escrito a que se refiere el primer párrafo de la fracción I de esta regla, que tiene créditos fiscales firmes y que por ello se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales, las dependencias y entidades contratantes, deberán informar en el oficio referido, además, el monto total del contrato, tipo de moneda en que esté suscrito, duración, calendario de pagos, fechas de pago, así como de los anticipos que se otorgarán.

III. La Administración Local de Recaudación o la Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes o la Administración Regional de Grandes Contribuyentes que corresponda al domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios, emitirá opinión a la unidad administrativa remitente sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales indicadas, para los efectos de lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, según sea el caso, a más tardar en los 45 días siguientes a la recepción del oficio a través del cual se remiten las remesas de los escritos presentados por los contribuyentes, salvo en los casos en que el contribuyente se hubiera comprometido a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar los créditos fiscales firmes que tengan a su cargo, supuesto en el cual la opinión se emitirá a más tardar en los 60 días siguientes a la recepción del citado oficio. Transcurridos los plazos, sin que se notifique la opinión, la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República y las entidades federativas, podrán considerar que ésta se ha emitido en sentido favorable, hasta en tanto no se notifique una opinión en contrario.





IV. En caso de detectar el incumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere esta regla o de la existencia de créditos fiscales determinados firmes o del incumplimiento de garantizar debidamente el interés fiscal, la Administración Local de Recaudación o la Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes o la Administración Regional de Grandes Contribuyentes, mediante oficio, le notificarán al contribuyente las omisiones detectadas y éste contará con 15 días para manifestar ante dicha Administración Local, Regional o Central lo que a su derecho convenga. La autoridad fiscal procederá a emitir la opinión correspondiente a la Dependencia remitente, conforme a lo siguiente:

a) Si el contribuyente dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, presenta escrito y documentación soporte que compruebe el cumplimiento de sus obligaciones fiscales antes de la fecha de presentación de su escrito libre a que se refiere la fracción I de la presente regla ante la Administración que le haya notificado las omisiones, una vez validado y ratificado el cumplimiento por la autoridad fiscal, esta podrá emitir opinión en sentido favorable dentro del plazo de 45 días señalado en la fracción III de la presente regla o transcurrido el plazo, la Dependencia remitente podrá considerar lo dispuesto por el último párrafo de la citada fracción III.

b) Si el contribuyente dentro del plazo señalado en el primer párrafo de esta fracción, presenta escrito y documentación soporte sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante la Administración que le haya notificado las omisiones, y una vez verificada se detecta la persistencia del incumplimiento de las obligaciones fiscales, la autoridad fiscal emitirá opinión en sentido negativo dentro del plazo de 45 días señalado en la fracción III de la presente regla. El mismo sentido de la opinión será para los casos en que el contribuyente regularice su situación fiscal después de la fecha de su escrito libre a que se refiere la fracción I de la presente regla.

c) Cuando el contribuyente manifieste su interés de celebrar convenio para pagar sus créditos fiscales determinados firmes, con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, las autoridades fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa remitente, a fin de que esta última en un plazo de 15 días, mediante oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo, en los términos de lo señalado por la regla 2.1.17., emitiendo la opinión dentro de los 60 días a que se refiere la fracción III de esta regla.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y los contribuyentes que no hubieran estado obligados a presentar, total o parcialmente, la declaración a que se refiere la fracción I, inciso b) de esta regla, así como los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones en el escrito a que se refiere el primer párrafo de la citada fracción.

Tratándose de residentes en el extranjero sin domicilio fiscal en territorio nacional, la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República y las entidades federativas a que hace referencia el primer párrafo de esta regla, remitirán los escritos presentados por los contribuyentes en términos del párrafo anterior a la Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes, para verificar la veracidad de lo manifestado y emitir la opinión en los términos y dentro de los plazos a que se refiere esta regla.

Para los efectos de esta regla, tratándose de créditos fiscales determinados firmes, se entenderá que el contribuyente se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales entre otros, si a la fecha de presentación del escrito a que se refiere la fracción I, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos.

b) Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65 del CFF.





c) Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

La Administración Local de Recaudación aplicará el procedimiento en esta regla, a fin de emitir opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los escritos libres recibidos con anterioridad a la publicación de la presente y respecto de las solicitudes de información del Órgano Interno de Control que se encuentren en trámite.

Si el(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) no firmare(n) el CONTRATO por causas imputables al(los) mismo(s), dentro del plazo señalado, el Instituto Nacional de Rehabilitación, podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el CONTRATO al LICITANTE que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la PROPOSICIÓN que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) que no firme(n) el CONTRATO por causas imputables al mismo será sancionado en los términos de lo dispuesto en el Título Sexto de la LEY y Capítulo Primero del Título Sexto del REGLAMENTO.

El(los) LICITANTE(S) a quien(es) se hubiere(n) adjudicado el CONTRATO, no estará(n) obligado(s) a suministrar los SERVICIOS, si el Instituto Nacional de Rehabilitación, por causas imputables a la misma, no firmare el CONTRATO. El atraso del Instituto Nacional de Rehabilitación en la formalización del CONTRATO respectivo, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO, no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del Instituto Nacional de Rehabilitación.

2.- MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.

El contrato solo podrá ser modificado si concurren los requisitos establecidos en el artículo 59 de la LEY, una vez determinadas las posibles modificaciones al CONTRATO, EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN será el responsable de la celebración de los convenios correspondientes.

3.- ANTICIPOS.

El INSTITUTO decidió otorgar un anticipo según se especifica en la sección IV de la asignación presupuestaria aprobada para el contrato adjudicado para que con dicha suma el contratista realice en el sitio de los trabajos para la instalación de sus oficinas e inicio de los trabajos y demás insumos que deberán otorgar.

El importe de los anticipos deberá ser considerado obligatoriamente por los LICITANTES para la determinación del costo financiero de su PROPUESTA.

4.- SUBCONTRATACIÓN.

No podrá subcontratarse parte alguna de los trabajos objeto de este contrato.





5.- FACTURACIÓN.

La factura correspondiente deberá tener como requisitos aquellos que se señalan en la Sección IV de las BASES.

La CONTRATISTA presentará, en el domicilio y horario señalado en la Sección IV de las BASES, la documentación requerida para pago, a fin de que sea revisada por personal del Instituto Nacional de Rehabilitación. En caso de que las facturas presentadas para su pago presenten errores o deficiencias, el Instituto Nacional de Rehabilitación dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito La CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que La CONTRATISTA presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago.

6.- CONDICIONES Y FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

La CONTRATISTA recibirá de EL INSTITUTO el pago total del contrato, mismo que se le cubrirá por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutados conforme al programa de ejecución, catálogo de conceptos y presupuesto.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de EL INSTITUTO, dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el servidor público designado por EL INSTITUTO como residente de la obra de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la LEY.

La CONTRATISTA a la que se le adjudique el contrato aceptará que del importe de cada estimación le sea retenido el cinco al millar por concepto de servicio de inspección y vigilancia de la SFP, estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

7.- PAGO AL CONTRATISTA

El pago a EL CONTRATISTA se realizará en moneda nacional, mediante cheque, en el domicilio, horario y términos señalados en la Sección IV de las BASES.

8.- AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 56, 57 fracción II y deberán aplicarse los índices del artículo 58 fracción IIde la LEY. Este procedimiento regirá durante la vigencia del contrato.

Se aplicara conforme a lo establecido en el del contrato a precios unitarios y tiempo determinado, el cual forma parte integrante de estas bases de licitación.

9.- IMPUESTOS Y DERECHOS.

El INSTITUTO se obliga a cubrir el impuesto al valor agregado (IVA), siempre y cuando corresponda su pago según las disposiciones fiscales vigentes. Cualquier otro impuesto o derecho, deberá ser cubierto por la CONTRATISTA, por lo que el importe de éstos, deberán estar incluido en el precio unitario ofertado.





10.- PROPIEDAD INTELECTUAL.

La CONTRATISTA será responsable de las consecuencias jurídicas en caso de infringir derechos sobre patentes, marcas, registros, derechos de autor y otros derivados de la propiedad intelectual por lo que se libera al INSTITUTO de cualquier responsabilidad civil, penal, fiscal o mercantil.

11.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS.

El INSTITUTO en base a los artículos 83, 84 y 85 del RLOPSRM asignará al servidor público que fungirá como residente de obra.

12.- VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

La contraloría, en el ejercicio de sus facultares, podrá verificar, en cualquier tiempo que los servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley o en otras disposiciones aplicables de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley.

EL INSTITUTO se reserva el derecho de verificar en cualquier momento durante el proceso de Licitación o durante la ejecución de los trabajos de asignársele el contrato correspondiente, la veracidad de los datos proporcionados por el licitante.

13.- GARANTÍAS.

La CONTRAISTA que celebren contratos de obra pública deberá garantizar:

a) El anticipo, por el importe total, esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto del anticipo.

b) El cumplimiento del contrato, por el 10% (diez por ciento) del importe total del precio del contrato, la garantía correspondiente deberá ser presentada dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, contados a partir de que EL LICITANTE hubiese sido notificado del fallo, pero invariablemente se entregará antes de la firma del contrato.

c) De los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal. No obstante la recepción formal de los trabajos la CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resultaren en la misma, los trabajos concluidos se garantizarán por un plazo de doce meses, por lo que previamente a la recepción de los mismos, la CONTRATISTA constituirá fianza equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos. Será optativo en este caso para la CONTRATISTA, ofrecer en lugar de la fianza una carta de crédito por el 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra o bien aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5 % (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

La forma para garantizar por lo que hace a los incisos a y b de este apartado se hará a través de fianza, para estos casos y en el supuesto de que la CONTRATISTA, por lo que hace al inciso c, decida garantizar a través de fianza, las mismas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

La póliza de garantía deberá prever como mínimo las siguientes declaraciones:

Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;





Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de el INSTITUTO.

Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, y

Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida;

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza;

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, el INSTITUTO deberá liberar la fianza respectiva;

Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, el INSTITUTO deberá remitir a la Tesorería de la Federación, dentro del plazo a que hace referencia el artículo 143 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro; tratándose de entidades, en el mismo plazo se remitirá al área correspondiente, y

Las fianzas deberán ser expedidas por instituciones afianzadoras autorizadas por el Gobierno Federal conforme a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, a favor del INSTITUTO.

Con el fallo y el modelo de contrato en su poder, el licitante ganador podrá tramitar las garantías a que hace referencia la Ley y su Reglamento

14.- CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRATISTA.

El INSTITUTO está expresamente facultado para aplicar a la CONTRATISTA, las penas convencionales correspondientes, deducciones por incumplimiento parcial o deficiente, o bien, rescindir administrativamente el CONTRATO según corresponda. Asimismo cuando con motivo del incumplimiento de la CONTRATISTA se ocasionen daños y perjuicios al INSTITUTO, éste responderá por los mismos.

15.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

EL INSTITUTO podrá rescindir administrativamente el contrato adjudicado en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, o por presentarse alguna de las causas previstas en el artículo 127 del REGLAMENTO. El procedimiento que deberá seguirse será el previsto conforme a lo estipulado en el contrato a precios unitarios y tiempo determinado, el cual forma parte integrante de estas bases de licitación. Lo anterior no excluye de ninguna manera las disposiciones correspondientes de la LEY y el REGLAMENTO.

16.- PENAS CONVENCIONALES.

Se aplicara en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente y se detallan los porcentajes en la sección IV de estas bases.





17.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

Una vez concluido el procedimiento de rescisión administrativa del CONTRATO respectivo, el INSTITUTO ejecutará en la forma y términos de la legislación aplicable, la garantía respectiva ante el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la CONTRATISTA; en este caso, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

En el caso que por las características de los SERVICIOS entregados, éstos no puedan funcionar o ser utilizados por el INSTITUTO, por estar incompletos, en cuyo caso, la aplicación será por el total de la garantía.

Todo lo anterior, no exime la CONTRATISTA de las responsabilidades subsistentes que no se encuentren amparadas por la póliza de fianza.

18.- SUSPENSIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Cuando en la prestación del SERVICIO se presente caso fortuito o de fuerza mayor, el INSTITUTO, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y se reintegraran los anticipos no amortizados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables al INSTITUTO, ésta pagará la CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el CONTRATO, durante el tiempo que dure esta suspensión. El pago antes mencionado se realizará dentro de los 20 días posteriores a la presentación de la documentación requerida para el pago, a entera satisfacción del INSTITUTO.

En cualquiera de los casos mencionados se pactará entre las partes el plazo de suspensión y una vez concluido éste podrá iniciarse la terminación anticipada del CONTRATO.

19.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

El INSTITUTO podrá suspender los servicios contratados con apego a los artículos 114, 115, 116, 117, 118 y 119 del RLOPSRM.

20.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.

El INSTITUTO podrá dar por terminado anticipadamente el contrato adjudicado cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al INSTITUTO; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen l contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la SFP, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

Lo relativo a la terminación anticipada se encuentra estipulado en el contrato a precios unitarios y tiempo determinado, el cual forma parte integrante de estas bases de licitación. Lo anterior no excluye de ninguna manera las disposiciones correspondientes de la LEY y el REGLAMENTO.





21.- CONCILIACIÓN.

La CONTRATSITA podrá presentar quejas ante la SFP o el OIC, con motivo de incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los CONTRATOS que tengan celebrados con el INSTITUTO. Una vez recibida la queja respectiva, la SFP, señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes.

El anterior procedimiento se desarrollará conforme al Capítulo Segundo del Título Séptimo de la LEY, así como al Capítulo Tercero, del Título Sexto del REGLAMENTO.

22.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Este procedimiento se desarrollará conforme al capitulo IV del Titulo Tercero, sección VIII del RLOPSRM.

23.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Este procedimiento se desarrollará conforme al capitulo IV del Titulo Tercero, sección IX del RLOPSRM.

24.- MARCO JURÍDICO Y CONTROVERSIAS.

La legislación aplicable a la presente licitación es la establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Código Civil Federal; Ley Federal de Instituciones de Fianzas; el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de que se trate y las demás disposiciones administrativas de carácter federal aplicables.

Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de la LEY o del contrato, serán resueltas por los tribunales federales.

25.- CONFIDENCIALIDAD.

La CONTRATISTA no podrá suministrar información alguna relativa a la obra, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa expresa y por escrito del INSTITUTO

26.- RESGUARDO DE DOCUMENTOS.

El INSTITUTO conservara en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y contratos en materia de este procedimiento cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables, lo anterior con fundamento en el artículo 74 párrafo tercero de la LEY.

Las PROPOSICIONES desechadas durante el procedimiento, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las PROPOSICIONES deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos el INSTITUTO podrá proceder a su devolución o destrucción. (Artículo 74 párrafo cuarto de la LEY).


Sección IVInstituto Nacional de Rehabilitación



SECCIÓN IV

OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

(Sección III, punto 1)

El(los) LICITANTE(S) adjudicado(s) deberá(n) firmar el CONTRATO correspondiente dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación del fallo, en: la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicado en Calz. México Xochimilco No. 289 Cuerpo VI Tercer Nivel (Área de Gobierno Central), Col. Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, Código Postal 14389, México, Distrito Federal, teléfonos: 59-99-10-00 Extensiones: 10021 y 10022, en un horario de 10:00 a 14:00 hrs. En días hábiles.

Es necesario que el licitante ganador proporcione la información y documentación indicada en el Punto 1 CELEBRACIÓN DEL CONTRATO de la Sección III, a más tardar a la fecha de firma del contrato y de la entrega de la garantía de cumplimiento.

El modelo de contrato se estipula en la Sección V ANEXO OC-1

FACTURACIÓN (Sección III, punto 5)

LA CONTRATISTA deberá entregar la siguiente documentación requisitada en original y tres copias, en el Instituto Nacional de Rehabilitación Departamento de Tesorería dependiente de la Subdirección de Recursos Financieros ubicado en Calz. México Xochimilco No. 289 Nivel VI piso 3, Col. Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, Código Postal 14389, México, Distrito Federal, martes y jueves en un horario de 10.00 a 14:00 horas.

Factura y caratula de la estimación previamente avaladas por el RESIDENTE DE OBRA, Conteniendo los siguientes datos: Instituto Nacional de Rehabilitación, domicilio: Calzada México-Xochimilco No. 289, Col. Arenal de Guadalupe, entre Forestal y Viaducto Tlalpan, Delegación Tlalpan, México, D.F., C.P. 14389, R.F.C.: INR-050623-5L1. Debidamente sellada y firmada, por el residente de obra.

PAGO A LA CONTRATISTA (Sección III, punto 7)

El pago se realizará a los 20 (veinte) días naturales posteriores a partir de la autorización de la estimación por parte del RESIDENTE DE OBRA debidamente requisitada, el cual se hará mediante TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O PAGO DIRECTO CON CHEQUE.

El pago será en Moneda Nacional.

En caso de que las facturas entregadas por la CONTRATISTA para su pago, presenten errores o deficiencias, el RESIDENTE DE OBRA dentro de los tres días naturales siguientes al de su recepción, indicara por escrito la CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que la CONTRATISTA presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica o cheque en el Departamento de tesorería, dependiente de la Subdirección de Recursos Financieros del INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, los días Miércoles y Viernes con horario de 10:00 a 14:00 horas, ubicado en la Calzada México Xochimilco No. 289 Cuerpo VI Tercer Nivel (Área de Gobierno Central), Col. Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, Código Postal 14389, México, Distrito Federal, teléfonos 59 99 10 00 extensiones





10013 y 10015.

SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS

La Subdirección de Conservación y Mantenimiento del INR, estará facultada para supervisar y vigilar en todo momento durante la vigencia del contrato, el debido cumplimiento del Plan de Trabajo para su cumplimiento en tiempo y forma las obligaciones contraídas por el licitante que resulte adjudicado, lo anterior desde su implementación hasta la puesta en marcha considerando todos los aspectos establecidos en las bases y tendrá de enlace al Residente de Obra asignado por el INSTITUTO

ANTICIPOS(Sección III, punto 3)

El INSTITUTO decidió otorgar un anticipo del 10% más IVA, de la asignación presupuestaria aprobada para el contrato adjudicado para el ejercicio 2009, para que con dicha suma el contratista realice en el sitio de los trabajos para la instalación de sus oficinas e inicio de los trabajos y demás insumos que deberán otorgar. La cual será sobre el monto total del contrato y será amortizado en el presente ejercicio 2009.

Para el ejercicio 2010 el INSTITUTO no otorgara anticipo.

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta.

Manifestación escrita de conocer el contenido del formato para la Fianza de Anticipo y el formato de la factura del anticipo, expresando su conformidad.

FIANZAS(Sección III, punto 13 )

Se deben entregar Original de la Fianza respectiva en LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE EL INSTITUTO, con domicilio en la Calzada México Xochimilco No. 289 Cuerpo VI Tercer Nivel (Área de Gobierno Central), Col. Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, Código Postal 14389, México, Distrito Federal, teléfonos 59 99 10 00 extensiones 10021 y 10022, de lunes a viernes en días hábiles,. en un horario de 10:00 a 14:00 horas, dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato.

a) El anticipo, por el importe total, esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto del anticipo. ANEXO OC-2.

b) El cumplimiento del contrato, por el 10% (diez por ciento) del importe total del precio del contrato, la garantía correspondiente deberá ser presentada dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, contados a partir de que el CONTRATISTA sea notificado del fallo, pero invariablemente se entregará antes de la firma del contrato.La cual permanecerá vigente para el ejercicio 2010 ANEXO OC-3.

c) De los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal. No obstante la recepción formal de los trabajos la CONTRATISTA se obliga a responder





de los defectos que resultaren en la misma, los trabajos concluidos se garantizarán por un plazo de doce meses, por lo que previamente a la recepción de los mismos, la CONTRATISTA constituirá fianza equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos. Será optativo en este caso para la CONTRATISTA, ofrecer en lugar de la fianza una carta de crédito por el 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la obra o bien aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5 % (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumentos de renta fija. ANEXO OC-4.

OTRAS CAUSAS DE RESCISIÓN

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO


Aplica (X) Cuando se presente cualquiera de las causales previstas en la Sección III del punto 15, la Convocante quedará expresamente facultada para optar por elegir el cumplimiento del contrato aplicando las sanciones convenidas o rescindirlo, siendo una facultad potestativa de esta.

En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, así mismo, en dicho supuesto no precederá el cobro de las penas convencionales a que se haya hecho acreedor la CONTRATISTA ni la contabilización de las mismas, para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.No aplica ( )

PENAS CONVENCIONALES


Las penas serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente por “LA CONTRATISTA”, conforme al programa y se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, considerando para el cálculo de las mismas, el avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato.

La determinación del atraso se realizará, con base en las fechas parciales o de terminación, fijadas en el programa. No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecución de trabajos.

Para las retenciones económicas, “EL INSTITUTO”, aplicará una penalización del 1% (uno por ciento) mensual proporcional al periodo de atraso a la fecha de corte de la estimación.

Para las sanciones definitivas, “EL INSTITUTO” aplicará el (3 al millar) por cada día de atraso.

Durante la vigencia del programa “EL INSTITUTO” aplicará las penas convencionales mediante retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, mismas que “LA CONTRATISTA” podrá recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, salvo que en el contrato se haya pactado que dichas penas no serán devueltas en caso de atraso en el cumplimiento





de las fechas críticas pactadas conforme al programa de ejecución general de los trabajos.

Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no los ha concluido.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el presente contrato y existieran trabajos pendientes de ejecutar por parte de “LA CONTRATISTA”, éstas seguirán en poder de “EL INSTITUTO”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que se hayan aplicado.

De resultar saldo a favor de “LA CONTRATISTA” por concepto de retenciones, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, “EL INSTITUTO” procederá a su devolución.

Cuando “EL INSTITUTO” reintegre a “LA CONTRATISTA” algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno

Las penas convencionales establecidas en esta cláusula, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Lo descrito en esta cláusula será sin perjuicio de que “EL INSTITUTO” opte por la rescisión.


Sección VInstituto Nacional de Rehabilitación



SECCIÓN VMODELO DE ANEXOS

ANEXO 1 FORMATO DE ACLARACIÓN DE BASESPREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

LICITACIÓN No. _______________________ Nombre de la LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL:_________________

México, D.F., a _______ de _________________de 200___

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓNDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTOPRESENTE.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar al Instituto Nacional de Rehabilitación, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativoPreguntas Respuestas

b).- De carácter técnicoPreguntas Respuestas

c).- De carácter legalPreguntas Respuestas

Atentamente

Nombre del representante legal Cargo en la empresa Firma

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario; se recomienda entregarlo en disquete de 3.5” en programa Word.





ANEXO 1AINSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE ACLARACIÓN DE BASES.

Nota importante: este formato deberá presentarse preferentemente en papel membretado del LICITANTE.

En el apartado a).- de carácter administrativo

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos administrativos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a las BASES, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del Instituto Nacional de Rehabilitación a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado b).- de carácter técnico

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos técnicos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a las BASES, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del Instituto Nacional de Rehabilitación a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

En el apartado c).- de carácter legal

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos legales que solicite sea aclarada en el evento de aclaración a las BASES, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que esta reservado para que el área del Instituto Nacional de Rehabilitación a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

Nombre del representante, cargo y firma.

Deberá anotar el nombre, cargo y estar firmada por el LICITANTE o su representante legal.





ANEXO D1RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA

TÉCNICA Y ECONÓMICA.

Nombre o razón social del Licitante inscrito:___________________________________

Nombre y Número de la LICITACIÓN PÚBLICA:________________________________

No. Documentos de la Sección II Sí No

DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA:1 Copia del comprobante de pago de las bases (Anexo D2) Obligatorio2 Manifiesto del domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones (ANEXO D3) Obligatorio

3 Manifiesto de no encontrarse en alguno de los supuestos de los artículos 51 y 78 (ANEXO D4) Obligatorio

4 Copia de declaración fiscal o balance general (Anexo D5) Obligatorio

5 Copia simple de identificación oficial (Anexo D6) Obligatorio

6 Carta que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada (ANEXO D7) Obligatorio

7 Carta poder simple (ANEXO D7Bis). Opcional

8 Declaración de integridad (ANEXO D8). Obligatorio

9 En su caso, Manifiesto y Aviso de alta al régimen obligatorio del IMSS (Anexo D9) Opcional

ENTREGO DOCUMENTACIÓN

________________________________________(NOMBRE Y FIRMA)

RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN

____________________________(NOMBRE Y FIRMA)





ANEXO D 2

COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES

ANEXO D 3 (PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)





México, D. F., a ______ de _____________ de _____.


Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL N° _______________, relativa a la contratación de los servicios a precios unitarios y tiempo determinado consistentes en: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ubicación de los servicios _______________________________________________________

Sobre el particular manifiesto a usted, que el domicilio de (NOMBRE DEL LICITANTE) para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto (con base en el artículo 24 fracción I del RLOPSRM), es el siguiente:

Calle:

Número exterior: (interior, piso, despacho etc.)

Localidad o colonia:

Delegación o municipio:

Código postal:

Entidad Federativa y País:

A T E N T A M E N T E

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

II

ANEXO D 4(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)





México, D. F., a ______ de _____________ de _____.



Sobre el particular, manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que (NOMBRE DEL LICITANTE) no se encuentra en los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por su conducto no participan en este procedimiento de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 33, fracción XXIII de la propia Ley mencionada.








ANEXO D 5

COPIA SIMPLE DE DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL AUDITADO DEL LICITANTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR CON EL QUE SE ACREDITE EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO PARA ESTA LICITACIÓN, MISMO QUE ASCIENDE A $5’000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.). EN CASO DE DEMOSTRAR EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO CON BALANCE GENERAL AUDITADO. ESTE DEBERA SER FIRMADO POR CONTADOR PUBLICO TITULADO Y FACULTADO PARA ESTOS EFECTOS, EMITIENDO CONJUNTAMENTE UN INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENYE EN EL QUE CONSIGNE LOS DATOS QUE SEÑALE; ANEXANDOSE COPIA DEL REGISTRO VIGENTE ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO Y CEDULA PROFESIONAL DEL SIGNATARIO.





ANEXO D 6

COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN. (PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR Ó CEDULA PROFESIONAL)






México, D. F., a ______ de _____________ de _____.


Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL N° _______________, relativa a la contratación de los servicios a precios unitarios y tiempo determinado consistentes en: ______________________________________________________________________________Ubicación de los servicios _______________________________________________________Sobre el particular, manifestamos bajo protesta de decir verdad, que los datos que enseguida se detallan, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que nuestro representante legal cuenta con facultades suficientes para comprometer a nuestra representada.

a) De la persona moral:Registro Federal de Contribuyentes.Denominación o razón social.Descripción del objeto social de la empresa.Relación de los nombres de los accionistas.Número y fecha de las escrituras públicas que conste el acta constitutiva.En su caso sus reformas o modificaciones señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público y de Comercio, y

b) Del representante:Nombre del apoderado.Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprende las facultades para suscribir la propuesta.Nombre, número y circunscripción de notario o fedatario público que los protocolizó.

c) De la persona física:Cedula del registro federal de contribuyente expedido por la SHCP.Acta de nacimiento original o certificada y copia para su cotejo. )

d) En caso de que dos o más interesados deseen agruparse para presentar proposiciones deberán cumplir con el manifiesto de no existir impedimento para participar de cada uno de los miembros de la agrupación, así como con la declaración de integridad de cada uno de los miembros de la agrupación. Estos documentos son obligatorios para los licitantes que presenten proposiciones conjuntas, además, en el acto de presentación y aperturas de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta.








ANEXO D7 -BISFORMATO CARTA PODER EN CASO DE NO SER REPRESENTANTE LEGAL PARA PRESENTACIÓN DE

PROPOSICIONES.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. ___________________

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”CARTA PODER

________________________________________ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN MI CARÁCTER (NOMBRE DE QUIEN OTORGA EL PODER)DE ________________________, DE LA EMPRESA DENOMINADA _______________________________ (DE QUIEN OTORGA EL PODER) (NOMBRE DE LA PERSONA MORAL)SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL DE FECHA ________________________OTORGADO ANTE NOTARIO PUBLICO NUMERO _________________ DE _______________________________________ (CIUDAD EN QUE SE OTORGO EL CARÁCTER REFERIDO)Y QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO BAJO EL NUMERO ______________________________________ DEL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE ___________________________________________________ (LUGAR EN QUE SE EFECTUÓ EL REGISTRO)POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A ___________________________________________________________ (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER)PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y DE FALLO, HACER LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ___________________________________ RELATIVA AL ______________________________________________________CONVOCADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.

(LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN)

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER

TESTIGOS

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA






México, D. F., a ______ de _____________ de _____.


Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL N° _______________, relativa a la contratación de los servicios a precios unitarios y tiempo determinado consistentes en: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ubicación de los servicios ______________________________________________________________

Sobre el particular, manifiesto que (NOMBRE DEL LICITANTE) por si mismo, o a través de su representante o a través de interpósita persona, me abstengo de adoptar conductas para que los servidores públicos de EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones mas ventajosas, con relación a los demás participantes. (Con base en el artículo 24 fracción VIII del RLOPSRM).









México, D. F., a ______ de _____________ de _____.


Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL N° _______________, relativa a la contratación de los servicios a precios unitarios y tiempo determinado consistentes en: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ubicación de los servicios _______________________________________________________

Sobre el particular, manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad que en la planta laboral del licitante se cuenta (SI O NO) con al menos el cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se tendrán con seis meses de antelación a la fecha prevista para la firma del contrato, obligándose mi representado a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la Convocante.








ANEXO PT 1RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LA PROPUESTA TÉCNICA.

Nombre o razón social del Licitante inscrito:___________________________________

Nombre y Número LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL


DOCUMENTACION A LA PROPUESTA TÉCNICA:

1 Manifestación de obligarse a mantener absoluta confidencialidad (ANEXO PT2) Obligatorio

2 Manifestación de autorización para que la Convocante realice, en caso de requerirse, indagaciones e investigaciones (ANEXO PT3) Obligatorio.

3 Manifiesto que por su conducto no participan en este procedimiento de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del artículo 33 fracción XXIII primer párrafo de la LOPSRM (ANEXO PT4) Obligatorio.

4 Manifiesto de los trabajos que NO se subcontrataran (ANEXO PT5) Obligatorio.

5 Manifiesto de conocer los Términos de referencia (ANEXO PT6 y PT6 - Bis) Obligatorio.

6 Metodología del servicio propuesto (ANEXO PT7) Obligatorio.

7 Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios (ANEXO PT8 y PT8-BIS) Obligatorio.

8 Relación de bienes y equipo científicos, informáticos e instalaciones especiales (ANEXO PT9) Obligatorio.

9 Curriculum del licitante y de los profesionales técnicos (ANEXO PT10) Obligatorio.

10 Señalamiento de los servicios que haya realizado (ANEXO PT11) Obligatorio.

11 Programa calendarizado de ejecución general de los servicios (ANEXO PT12) Obligatorio.

12 Programa cuantificado y calendarizado de utilización del personal (ANEXO PT13) Obligatorio.

13 Programa cuantificado y calendarizado de utilización de maquinaria o equipo (ANEXO PT14) Obligatorio.

14 Acta de visita al sitio de los trabajos (ANEXO PT 15) Opcional.

ENTREGO DOCUMENTACION

________________________________________(NOMBRE Y FIRMA)


____________________________(NOMBRE Y FIRMA)





ANEXO PT 2(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

México, D.F., a ______ de _____________ de _____.



Sobre el particular manifiesto a usted, (por mi propio derecho o como representante legal en su caso) del licitante:________________________________________________. Mantendremos estricta confidencialidad de toda la información y documentación relativa a los servicios convocados durante o después del procedimiento de Licitación, así como a no hacer mal uso de esta. A T E N T A M E N T E








México, D.F., a ______ de _____________ de _____.


Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL N° _______________, relativa a la contratación de los servicios a precios unitarios y tiempo determinado consistentes en: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ubicación de los servicios _______________________________________________________

Sobre el particular manifiesto a usted, (por mi propio derecho o como representante legal en su caso) del licitante:________________________________________________________. Que se autoriza a EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, para que realice indagaciones e investigaciones ante organismos privados o públicos, para obtener información que le permita conocer la seriedad y situación actual de la empresa.









México, D.F., a ______ de _____________ de _____.


Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL N° _______________, relativa a la contratación de los servicios a precios unitarios y tiempo determinado consistentes en: _______________________________________________________________________________________Ubicación de los servicios _______________________________________________________

Sobre el particular manifiesto a usted, (por mi propio derecho o como representante legal en su caso) del licitante: _______________________________________________________.bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en este procedimiento de contratación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del articulo 33 fracción XXIII primer párrafo, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del artículo 33 fracción XXIII primer párrafo.

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del articulo 33 fracción XXIII primer párrafo, y

C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere el artículo 33 fracción XXIII será sancionada en los términos de Ley.









México, D.F., a ______ de _____________ de _____.



Sobre el particular, manifiesto a usted, (por mi propio derecho o como representante legal en su caso) del licitante:_____________________________________________________. Que (NO) subcontratara parte o la totalidad de los servicios objeto de la presente LICITACIÓN a cuando menos tres personas (En su caso de subcontratación, indicar que parte se subcontratara). Las dependencias y entidades podrán solicitar la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán. (En base al artículo 26 fracción V del RLOPSRM)








ANEXO PT6(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

México, D.F., a ______ de _____________ de _____.


Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL N° _______________, relativa a la contratación de los servicios a precios unitarios y tiempo determinado consistentes en: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ubicación de los servicios _______________________________________________________

Sobre el particular manifiesto a usted, (por mi propio derecho o como representante legal en su caso) del licitante:__________________________________________________. Que conocemos los términos de referencia y las especificaciones generales y particulares, así como el proyecto de la obra que EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN nos hubiere proporcionado; las Leyes y Reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos.








ANEXO PT-7

METODOLOGÍA DEL SERVICIO PROPUESTO, SEÑALANDO SISTEMAS, TECNOLOGÍAS, PROCEDIMIENTOS POR UTILIZAR, ALTERNATIVAS POR ANALIZAR, PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS, SEGÚN EL CASO. (EN BASE AL ARTÍCULO 205 INCISO A FRACCIÓN VII DEL RLOPSRM)





ANEXO PT-8

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO:RELATIVO A:FECHA:

ORGANIGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS

______________________________________NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

____________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL

ANEXO PT-8 BIS


RELACIÓN DEL PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS





CATEGORÍA ESPECIALIDAD NÚMERO REQUERIDO

TOTAL DE HORAS-HOMBRE

_____________________________________NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O



LEGAL





ANEXO PT-9

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO:RELATIVO A: FECHA:

RELACIÓN DE LOS BIENES Y EQUIPOS CIENTÍFICOS, INFORMÁTICOS E INSTALACIONES ESPECIALES.

MAQUINARIA O EQUIPO CARACTERÍSTICAS No. DE UNIDADES

______________________________________NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O



LEGAL





PT-10

CURRÍCULO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE DONDE SE DEMUESTRE QUE CUENTAN CON UNA EXPERIENCIA DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EN SERVICIOS SIMILARES AL DE LA LICITACIÓN IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES. (EN BASE AL ARTÍCULO 205 INCISO A FRACCIÓN I DEL RLOPSRM)





ANEXO PT11


RELACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE

IMPRESIÓN EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN

DEL LICITANTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA OBRA UBICACIÓN

IMPORTE PERIODO DE EJECUCIÓN

TOTAL EJERCIDO

POR EJERCE

RINICIO TERMINO

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Nota: El licitante deberá relacionar los trabajos que haya realizado, de conformidad con los términos de referencia, empezando por las obras que sean similares a la del objeto de la presente licitación.

Sobre el particular manifiesto a usted bajo protesto de decir verdad, que la información asentada en el presente es verdadera.

____________________________________ (18) Nombre, Cargo y Firma.





INSTRUCTIVO DE LLENADO

ANEXO PT11

No. Dato Anotar

1 Número de Licitación El número de licitación, indicado en la convocatoria.

2 Obra El tipo de obra.

3 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, localidad y ciudad, donde se ubica la obra.

4 Plazo El plazo en que se ejecutara la obra, determinado en días naturales, establecido en las bases de licitación.

5 Nombre El nombre de la dependencia, entidad o particular contratante

6 Descripción La descripción de la obra ejecutada por el licitante

7 Ubicación La ubicación de la obra ejecutada por el licitante

8 Importe TotalEl importe total de cada contrato, incluyendo convenios ampliatorios de los trabajos ejecutados por el licitante

9 Importe Ejercido El importe ejercido de cada contrato, a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones de la presente licitación

10 Importe por ejercer El importe por ejercer de cada contrato, a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones de la presente licitación.

11 Periodo de ejecución El día, mes y año de inicio y termino de los trabajos, de cada contrato

18 Nombre El nombre, cargo y firma del representante legal del licitante.





ANEXO PT- 12


PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS

Nº CONCEPTO % DEL PRESUPUESTO

FECHA DE INICIO_____________________________FECHA DE TERMINACIÓN_________________TIEMPO DE EJECUCIÓN_______________________DÍAS CALENDARIO _______________________

MESES FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

BARRA % AVANCE

EL PROGRAMA DEBERA CONSIDERAR DEL 10 DE FEBRERO DEL 2009 AL 15 DE ENERO DE 2010

________________________________________________________NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL

LICITANTE

____________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO PT-13






PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE SE EMPLEARA PARA REALIZAR LOS SERVICIOS

Nº CATEGORÍA CANTIDAD TOTAL DE HORAS-

HOMBRE

FECHA DE INICIO______________________FECHA DE TERMINACIÓN_____________________TIEMPO DE EJECUCIÓN________________DÍAS CALENDARIO ______________________

MESES FEB MAR ABR MAY

JUN JUL AGO SEP OCT

NOV

DIC

BARRA HORAS


_______________________________________________________NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE






ANEXO PT-14LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO:RELATIVO A: FECHA:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA O EQUIPO REQUERIDO

MAQUINARIA O EQUIPO

CARACTERÍSTICAS Nº DE UNIDADES

CANTIDAD TOTAL DE HORAS

EFECTIVAS DE UTILIZACIÓN

FECHA DE INICIO___________________________FECHA DE TERMINACIÓN___________________TIEMPO DE EJECUCIÓN_____________________DÍAS CALENDARIO ____________________

MESES FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICBARRA HORA


_________________________________________________________NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL

LICITANTE






ANEXO PT-15

ACTA DE VISITA DE OBRA





ANEXO PE 1 RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

Nombre o razón social del Licitante inscrito: __________________________________

Nombre y Número LICITACIÓN PÚBLICA CON CARÁCTER NACIONAL: ________________

______________________________________________________________________________


DOCUMENTACION A LA PROPUESTA ECONOMICA:1 Carta compromiso de la propuesta.. (ANEXO PE2) Obligatorio.2 Catalogo de conceptos (ANEXO PE3) Obligatorio.

3 Análisis de los precios unitarios (ANEXO PE4) Obligatorio.

4 Datos básicos del personal a utilizar (ANEXO PE5) Obligatorio.

5 Calculo del factor del salario real (ANEXO PE6 y PE6 BIS) Obligatorio.

6 Datos básicos del costo del equipo a utilizar (ANEXO PE7) Obligatorio.

7 Análisis, calculo e integración de los costos indirectos (ANEXO PE8) Obligatorio.

8 Análisis, calculo e integración de los costos por financiamiento (ANEXO PE9) Obligatorio

9 Análisis, calculo e integración del cargo por utilidad y cargos adicionales (ANEXO PE10) Obligatorio.

10 Presupuesto total de los servicios (ANEXO PE 11) Obligatorio.

11 Programa de erogaciones de la ejecución general de los servicios (ANEXO PE12) Obligatorio.

12 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de la utilización mensual del personal (ANEXO PE13) Obligatorio.

13 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo requerido (ANEXO PE14) Obligatorio.

14 Manifestación de estar de acuerdo o no en difundir la información confidencial (ANEXO PE15) Obligatorio

ENTREGO DOCUMENTACION

________________________________________(NOMBRE Y FIRMA)


____________________________(NOMBRE Y FIRMA)





ANEXO PE21 / 2

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

FECHA:

Instituto Nacional de RehabilitaciónDirección de AdministraciónSubdirección de Conservación y MantenimientoPresente.


Sobre el particular, por mi propio derecho como ____________________________________ de la empresa, _______________________________________________________________Con domicilio en: ____________________________________________________________________________________________________________ manifiesto a usted lo siguiente:

Oportunamente se obtuvieron las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA de que se trata y he tomado debida nota de las mismas a las que se sujetará y conforme a las cuales se llevarán a cabo los servicios. Acepto íntegramente las condiciones contenidas en las citadas bases, las que para tal efecto devuelvo debidamente firmadas por el suscrito.

Así mismo, le expreso que conozco la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento correspondiente, que acepto que tales disposiciones rigen en lo conducente, respecto a la licitación indicada y demás actos que de ella se deriven, que conocemos los términos de referencia que se proporcionaron conforme a los cuales se realizarán los servicio.

De conformidad con lo anterior, le informo a usted que el monto de mi proposición es de $_________(_____________________________________________) sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

ANEXO PE22 / 2





Me comprometo a firmar en su caso, el contrato que se formulará dé acuerdo con el modelo que se nos dio a conocer y con los costos que se detallan en el catálogo de conceptos anexo.

Convengo que en caso de que me sea adjudicado el contrato y no lo firme o no presente garantía de cumplimiento, dentro del plazo legalmente estipulado, EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, adjudicará el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con el dictamen referido en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así sucesivamente en el caso de que este último no acepte, siempre que la diferencia en precio no sea superior al 10% (diez por ciento) de la propuesta originalmente ganadora.

Asimismo el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud aplicará, al ganador que no formalice el contrato, las sanciones prescritas en los artículos 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Que la compensación total por la ejecución de los servicios de que se trata estará integrada con la suma de los importes que resulten de aplicar los precios unitarios asentados en el catálogo anexo, a las cantidades de servicios realmente ejecutados de cada uno de los conceptos del mismo.

Así mismo, manifiesto a ustedes que en caso de que se me adjudique el contrato, mi representante técnico, será el C.__________________________________ con Cédula Profesional N°_____________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.




NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ SER ELABORADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA RESPETANDO SU REDACCIÓN.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LAS BASES DEBIDAMENTE FIRMADAS





ANEXO PE3


C A T A L O G O D E C O N C E P T O S

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. PRECIO UNITARIO CON LETRA IMPORTE

SUBTOTAL15% IVA

IMPORTE TOTAL


LICITANTE






ANEXO PE4

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO:RELATIVO A:FECHA

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO DE CONCEPTO DEL SERVICIO

CLAVE:________________________________________ CONCEPTO:________________________________________

UNIDAD:MATERIALES CANTIDAD:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CARGO POR MATERIALESMANO DE OBRA


CARGO POR MANO DE OBRAMAQUINARIA Y EQUIPO


CARGO POR MÁQ. Y EQUIPO

__________________________________________ COSTO DIRECTONOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL INDIRECTO

/ O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE SUBTOTALFINANCIAMIENTO ( % )

__________________________________________ SUBTOTALNOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL UTILIDAD ( % )

CARGOS ADICIONALES ( % )SUBTOTALPRECIO UNITARIO





ANEXO PE5


DATOS BÁSICOS DE COSTOS DEL PERSONAL A UTILIZAR

CLAVE ESPECIALIDAD UNIDAD SALARIOBASE

FACTOR DESALARIO

REAL

SALARIOREAL

NOTA: EL LICITANTE DEBERÁ ENLISTAR TODAS LAS ESPECIALIDADES QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

______________________________________NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN

SOCIAL DEL LICITANTE


LEGAL





ANEXO PE6


CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL PARA SALARIO MÍNIMO

CATEGORÍA ___________________ SALARIO BASE = SB = $_________________SALARIO MÍNIMO SMGDF = $_______________

DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO:

( 1 ) DÍAS CALENDARIO =( 2 ) AGUINALDO (ART 87) =( 3 ) PRIMA VACACIONAL (ART 80) =________( 4 ) DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO: = (Tp)

DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO:( 5 ) SÉPTIMO DIA (ART 69) =( 6 ) VACACIONES (ART 76) =( 7 ) FESTIVOS OFICIALES ( ART 74) =________( 8 ) TOTAL DÍAS NO LABORADOS: =( 9 ) DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO ( 1 ) – ( 8 ) = (TI)

FACTOR SALARIO BASE = DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO ENTRE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO =Tp / TI =

FSBC = FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN = DÍAS REALMENTE PAGADOS / DÍAS CALENDARIO = (4) / (1)____________SBC = SALARIO BASE X FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN = $ ___________ x ___________ = $______________OBLIGATORIEDAD DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPRESARIO ALIMSS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 (PATRÓN + TRABAJADOR)

PRESTACIONES EN ESPECIE (ART.25) =____________% (a) FSBC X (a) = ____________CUOTA FIJA (ART. 106. I )CUOTA DIARIA PATRONAL + Nº DE INCREMENTOS DE ACUERDO AL ART. XIX TRANS =____________% (b) (b) x SMGDF / SB = ____________PRESTACIONES EN DINERO (ART. 107) =____________% (c ) FSBC X (c) = ____________INVALIDEZ Y VIDA (ART. 147) =____________% (d) FSBC X (d) = ____________CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ART. 168 II) =____________% (e) FSBC X (e) = ____________RIESGO DE TRABAJO CLASE V (ART. 73)* =____________% (f) FSBC X (f) = ____________GUARDERÍA Y PRESTACIONES SOCIALES (ART. 211) =____________% (g) FSBC X (g) = ____________

SAR =____________% (h) FSBC X (h) = ____________

INFONAVIT =____________% (i) FSBC X (i) = ____________

SUMA DE PRESTACIONES = (Ps)

*PARA VARIACIÓN A CLASE V PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL DE PRIMA DEL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO

FACTOR PARA SALARIO MÍNIMO = Fsr = Ps ( Tp ) + Tp = TI TI

SE DEBERAN APEGAR A LAS CUOTAS VIGENTES _____________________________________


DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL____________________________________


ANEXO PE6- BIS






CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL PARA SALARIO MAYOR AL MÍNIMOCATEGORÍA ________________ SALARIO BASE = SB = $________________SALARIO MÍNIMO SMGDF = $______________

DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO:

( 1 ) DÍAS CALENDARIO =( 2 ) AGUINALDO (ART 87) =( 3 ) PRIMA VACACIONAL (ART 80) =________( 4 ) DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO: = (Tp)

DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO:( 5 ) SÉPTIMO DIA (ART 69) =( 6 ) VACACIONES (ART 76) =( 7 ) FESTIVOS OFICIALES ( ART 74) =________( 8 ) TOTAL DE DÍAS NO LABORADOS: =( 9 ) DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO ( 1 ) – ( 8 ) = (TI)

FACTOR SALARIO BASE = DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO ENTRE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO =Tp / TI =

FSBC = FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN = DÍAS REALMENTE PAGADOS / DÍAS CALENDARIO = (4) / (1)______________SBC = SALARIO BASE X FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN = $ ___________ x ___________ = $______________OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACIONES SOCIALES DEL EMPRESARIO ALIMSS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 (PATRÓN)

PRESTACIONES EN ESPECIE (ART.25) =____________% (a) FSBC X (a) = _________CUOTA FIJA (ART. 106. I )CUOTA DIARIA PATRONAL + Nº DE INCREMENTOS DE ACUERDO AL ART. XIX TRANS =____________% (b) (b) x SMGDF / SB = _________EXCEDENTE A 3 SMGDF (ART. 106 II)CUOTA ADICIONAL PATRONAL – Nº DE INCREMENTOS DE ACUERDO AL ART. XIX TRANS. =____________% (c ) ( c )X(SBC-3(SMGDF) ) /SB= _________PRESTACIONES EN DINERO (ART. 107) =____________% (d) FSBC X (d) = _________INVALIDEZ Y VIDA (ART. 147) =____________% (e) FSBC X (e) = _________CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ART. 168 II) =____________% (f) FSBC X (f) = _________RIESGO DE TRABAJO CLASE V (ART. 73) =____________% (g) FSBC X (g) = _________GUARDERÍA Y PRESTACIONES SOCIALES (ART. 211) =____________% (h) FSBC X (h) = _________SAR =____________% (i) FSBC X (i) = _________INFONAVIT =____________% (k) FSBC X (k) = _________

SUMA DE PRESTACIONES = (Ps)

* PARA VARIACIÓN A CLASE V PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL DE PRIMA DEL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO

FACTOR PARA SALARIO MAYOR AL MÍNIMO = Fsr = Ps ( Tp ) + Tp = TI TI

SE DEBERAN APEGAR A LAS CUOTAS VIGENTES ______________________________________NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O


DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL____________________________________


ANEXO PE7






DATOS BÁSICOS DEL COSTO DEL EQUIPO A UTILIZAR

EQUIPO CARACTERÍSTICAS COSTOHORARIO

NOTA: EL LICITANTE DEBERÁ ENLISTAR TODOS LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO

______________________________________NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN

SOCIAL DEL LICITANTE


LEGAL

ANEXO PE8

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO:RELATIVA A:





FECHA:

CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS APLICABLES AL SERVICIOCONCEPTOS OFICINA CENTRAL

$OFICINA DE CAMPO $

I. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONESa. PERSONAL DIRECTIVOb. PERSONAL TÉCNICOc. PERSONAL ADMINISTRATIVOd. CUOTA PATRONAL IMSS E INFONAVITe. PRESTACIONES LFT PARA EL PERSONAL INCISOS a. b. y c.f. PASAJES Y VIÁTICOS DEL PERSONAL INCISOS a. b. y c.g. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE

TRABAJO, PERSONAL INCISOS a. b. y c. ________________ ________________ SUBTOTAL I $ $

II. DEPRECIACIÓN, MANTTO. Y RENTAa. EDIFICIOS Y LOCALESb. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDAc. BODEGAd. INSTALACIONES GENERALESe. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERESf. DEPRECIACIÓN O RENTA, Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOSg. CAMPAMENTOS ________________ ________________

SUBTOTAL II $ $ III SERVICIOSa. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOSb. ESTUDIO E INVESTIGACIONES ________________ ________________

SUBTOTAL III $ $ IV FLETES Y ACARREOSa. CAMPAMENTOSb. EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNc. PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONESd. MOBILIARIO ________________ ________________

SUBTOTAL VI $ $ V GASTOS DE OFICINA a. PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIOb. CORREO, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIOc. EQUIPOS DE COMPUTACIÓNd. SITUACIÓN DE FONDOSe. COPIAS Y DUPLICADOSf. LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOSG GASTOS DE LA LICITACIÓN ________________ ________________

SUBTOTAL V $ $ VI CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO ________________ ________________

SUBTOTAL VI $ $ VII SEGURIDAD E HIGIENE ________________ ________________

SUBTOTAL VII $ $ VIII SEGURIDAD Y FIANZASa. SEGUROSb. FIANZAS ________________ ________________

SUBTOTAL VIII $ $ IX TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARESa. CONSTRUCCIÓN Y CONSERV DE CAMINOS DE ACCESOb. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOc. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES

1. DE CAMPAMENTOS2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES ________________ ________________

SUBTOTAL IX $ $ ________________ ________________

TOTALES $ $ OF CENTRAL + OF CAMPO = x 100 =__________% COSTO DIRECTO

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL





ANEXO PE9


ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN I.V.A. $ ___________M E S E S

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTALESI.- INGRESOS (IMPORTE DE LA PROPUESTA) Anticipo _________________ % $ Importe de Estimaciones $ Amort. Anticipo $ TOTAL DE INGRESOS: (+) $

________ (______) (______) (______) (______) (______) (____) (____) (______)

II.- EGRESOS ( COSTO DIRECTO + INDIRECTO ) Costos directos = C.D.

A) Utilización Mano de Obra $B) Adquisición de Materiales $C) Utilización de maquinaria y Equipo $Costos Indirectos = C.I. $

TOTAL DE EGRESOS: (-) $________ __________ __________ _________ ________ ________ _______ _______ __________

FLUJO NETO ( I – II ) $ FLUJO ACUMULADO $ Gasto (-) ó producto (+) Financiero x Tasa de Interes(*) $*TASA DE INTERÉS MENSUAL _____________%

ACUMULADO NEGATIVO OBTENIDO EN ULTIMO MES DE LOS SERVICIOS X TASA DE INTERÉS MENSUAL = COSTO POR FINANCIAMIENTO = C.F.( - ) = $ __________________

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = C.F. / C.D. + C.I. = ( - ) ___________________ %

EL LICITANTE DEBERÁ FIJAR LA TASA DE INTERÉS CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO

ANEXAR COPIA DE PUBLICACIÓN DE DICHO INDICADOR___________________________________________________________

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE____________________________________






INHERENTE PE10LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO:RELATIVO A:FECHA

UTILIDAD PROPUESTA Y CARGOS ADICIONALES

UTILIDAD PROPUESTA:

CARGOS ADICIONALES:

________________________________________________NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL

DEL LICITANTE






ANEXO PE11LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO:RELATIVO A: FECHA:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

Nº CONCEPTO % DEL PRESUP.

FECHA DE INICIO________________________TIEMPO DE EJECUCIÓN __________________

FECHA DE TERMINACIÓN _________________DÍAS DE CALENDARIO ____________________

TOTAL PRESUPUESTADOPOR CONCEPTOMESES FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

BARRA IMPORTE


MONTO POR COLUMNAMONTO ACUMULADO

% DE AVANCE POR PERIODO% AVANCE ACUMULADO

_________________________________________________________NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE






ANEXO PE12LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO:RELATIVO A:FECHA:

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL PERSONAL QUE SE PROPONE PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS

ESPECIALIDADCANTIDAD TOTAL EN

HR/HOMBRE

FECHA DE INICIO______________________________________TIEMPO DE EJECUCIÓN_________________________________

FECHA DE TERMINACIÓN__________DÍAS CALENDARIO ________________

IMPORTE TOTALDE CADA

ESPECIALIDADMESES FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICBARRA

IMPORTE


MONTO POR COLUMNAMONTO ACUMULADO

% DE AVANCE POR PERÍODO% AVANCE ACUMULADO





_________________________________________________________NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE






ANEXO PE13LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO:RELATIVO A: FECHA:

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL, DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO

CLAVE DEL CONCEPTO DE

CATALOGO DONDE UTILIZA LA

MAQUINARIA O EQUIPO

TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA

O EQUIPO

CANTIDAD TOTAL EN

HORAS EFECTIVAS

DE TRABAJO

FECHA DE INICIO_________________FECHA DE TERMINACIÓN________TIEMPO DE EJECUCIÓN___________DÍAS CALENDARIO IMPORTE

TOTAL DE CADA

MAQUINA.MESES FE

BMAR AB

RMAY

JUN

JUL

AGO

SEP OCT

NOV

DIC

BARRA IMPORTE


.

MONTO POR COLUMNA MONTO ACUMULADO

% DE AVANCE POR PERIODO% AVANCE ACUMULADO


LICITANTE






ANEXO PE-14

(PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

México, D. F., a ______ de _____________ de _____.


Me refiero a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° _______________, relativa a la contratación de los servicios a precios unitarios y tiempo determinado consistentes en: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ubicación de los servicios _______________________________________________________

Sobre el particular, manifiesto a usted que (SI O NO) estoy de acuerdo en que la información de carácter confidencial entregada a esa dependencia para el procedimiento descrito en el párrafo anterior, se pueda difundir y/o distribuir de conformidad con lo estipulado en los artículos 18 y 19 en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como los artículos 12 inciso b y 13 de las Recomendaciones para la identificación de información reservada o confidencial por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002 y 1 de abril de 2003 respectivamente.

Reciba un cordial saludo.




ANEXO OC-1CARÁTULA PARA CONTRATOS DE





SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Empresa ContratoNombre o Denominación social

____________________________

Número

SALUD/INR/OP____ 2009

Fecha

______________

Domicilio Modalidad de la adjudicación mediante el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº _______-200_ de fecha __/__/200_ con fundamento en los artículos 27 fracción II y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

IMSS

Objeto del Contrato:

Clasificación fuente de recursos

Propios

Clave PresupuestariaLas mencionadas en el compromiso

presupuestario calendarizado

Número de oficio de autorización

__/__/200_

Fecha__/__/200_

Monto Fianza de cumplimiento

Contratado $Monto Total $

Vigencia o plazo de ejecuciónFecha de inicio

__/__/2009

Fecha de terminación

__/__/2010





CONTRATO NUMERO SALUD/INR/OP-__/2009(PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN)

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA REFERENTES A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GERENCIA DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENIAQ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, AL QUE EN LO SUCESIVO LE DENOMINARÁ “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, DR. LUIS GUILLERMO IBARRA, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DRA. MARICELA VERDEJO SILVA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA _____________, AL QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL _______________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S

I. “EL INSTITUTO”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA:

I.1 QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS CREADO POR DECRETO DEL H. CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A TRAVÉS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 89 FRACCIÓN 1° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONAL DE SALUD, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2005 Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 3° FRACCIÓN I Y 45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y EL ARTÍCULO 2°, FRACCIÓN III DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.I.2 QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTA INSTITUCIÓN RECAE EN SU DIRECTOR GENERAL DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN I DEL LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, QUIEN





TIENE FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO.

I.3 QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD LE CORRESPONDE ENTRE OTRAS FUNCIONES PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA, ATENCIÓN HOSPITALARIA Y SERVICIOS DE URGENCIAS A LA POBLACIÓN QUE REQUIERA ATENCIÓN MEDICA EN SUS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN, HASTA EL LIMITE DE SU CAPACIDAD INSTALADA, POR LO QUE REQUIERE ENTRE OTROS DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA.

I.4 PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN AVENIDA MÉXICO XOCHIMILCO 289, COL. ARENAL DE GUADALUPE, DELEGACIÓN TLALPAN C.P. 14389, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

I.5. QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DE LOS ARTÍCULOS ___________ DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I.6. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO SE AFECTARÁ LA PARTIDA DE GASTO NÚMERO 6107 “SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA”, LA CUAL CUENTA CON UN SALDO SUFICIENTE Y DISPONIBLE DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO.

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

II.1. QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA, CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _____ DE FECHA _______, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _______, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO ___ DEL DISTRITO FEDERAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____, DE FECHA _____.

II.2. QUE EL ________, ACREDITA LA PERSONALIDAD QUE OSTENTA CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _____ DE FECHA _______, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _______, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO ___ DEL DISTRITO FEDERAL, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____, DE FECHA _____, Y MANIFIESTA ADEMÁS QUE LAS FACULTADES CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O LIMITADAS A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.





II.3. QUE TIENE LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.4. QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA, ENTRE OTROS: ___________________.

II.5. QUE SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL, PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN ___NÚMERO ___, COLONIA _____, DELEGACIÓN _____, C.P. ___.

II.6. QUE LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES LA NÚMERO _______ Y EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ES EL NÚMERO _______.

II.7. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; LA LEY DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, LA LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA, LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y EQUILIBRIO ECOLÓGICO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE CONFORMAN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”.

II.8 QUE CONOCE LOS SERVICOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, ASI COMO LOS ESTUDIOS, NECESARIOS PARA CONCEBIR, DISEÑAR Y CALCULAR LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN PROYECTO DE OBRA PÚBLICA.

II.9. QUE PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, MANIFIESTA, NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO.

II.10. QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO, NO HA INCREMENTADO SU PLANTILLA DE PERSONAL NI LA COMPRA DE INSUMOS.

II.11. QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES





FISCALES, ASI COMO NO TENER ADEUDO RESPECTO DE SUS APORTACIONES AL IMSS E INFONAVIT.

EN RAZÓN DE LO EXPUESTO, LAS PARTES SE OBLIGAN EN LOS TÉRMINOS DE LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESTAR SERVICIOS DE______________________, PROPORCIONANDO _________, SE VINCULEN CON LAS OBRAS A EJECUTAR EN LAS INSTALACIONES DE “EL INSTITUTO”, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO) DEL PRESENTE CONTRATO; DE ACUERDO CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

“EL CONTRATISTA” DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, DEBERÁ COORDINARSE CON EL PERSONAL QUE DESIGNE "EL INSTITUTO" A EFECTO DE OBSERVAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN AUTORIZACIÓN DE "EL INSTITUTO", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO IMPORTA LA CANTIDAD DE $ _______ (__________ PESOS 00/100 M.N.), MÁS EL 15% (QUINCE POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL TERMINO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SERÁ DE ________ CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y SE DEBERÁN CONCLUIR A MÁS TARDAR EL DÍA _______ DEL AÑO 2009.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- EL PAGO DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ EN _____ MENSUALIDADES A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE SU FACTURACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS EN QUE CONSTE LA DEBIDA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN





LOS TÉRMINOS DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, PREVIA RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD POR PARTE DE “EL INSTITUTO”, DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL SE REALIZARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O PAGO DIRECTO CON CHEQUE, EN PESOS MEXICANOS.

UNA VEZ OBTENIDA LA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR LA FÁCTURA PARA TRAMITE DE PAGO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE “EL INSTITUTO”, UBICADO EN CALZADA MÉXICO-XOCHIMILCO NO. 289, CUERPO VI, PISO 3, COLONIA ARENAL DE GUADALUPE, DELEGACIÓN TLALPAN, C. P. 14389, MÉXICO, D. F., MARTES Y JUEVES DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS, EXCLUSIVAMENTE.

LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS NORMATIVOS, FISCALES, Y LEGALES, Y DEBERÁ PRESENTARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

RAZÓN SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

R.F.C. “INSTITUTO”-050623-5L1DOMICILIO CALZADA MÉXICO-XOCHIMILCO NO.

289, COL. ARENAL DE GUADALUPE, DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO D.F., C.P. 14389

NÚMERO DE CONTRATO

SALUD/”EL INSTITUTO”/OP-01/200_

EL PAGO DE LOS SERVICIOS Y LA LIQUIDACIÓN FINAL, AUNQUE HAYAN SIDO CUBIERTAS, NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS, TODA VEZ QUE "EL INSTITUTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS SERVICIOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR LOS PAGOS EN EXCESO.

QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONTRATANTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA HASTA A LAS 24:00 HRS DEL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO 20010. LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁ DARSE POR TERMINADA DE MANERA ANTICIPADA UNA VEZ REALIZADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL MISMO DE MANERA ÓPTIMA Y APROBADA POR “EL INSTITUTO”.





SEXTA. REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, UN REPRESENTANTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO QUIEN DEBERÁ MANTENER CONTACTO EN TODO MOMENTO CON EL PERSONAL QUE AL EFECTO DESIGNE “EL INSTITUTO”, CON EL PROPOSITO DE TOMAR LAS DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL INSTITUTO" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

SÉPTIMA: PROGRAMA.- “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y A SU ANEXO TÉCNICO (ANEXO 1) Y DEMÁS INDICACIONES PARTICULARES QUE EN SU CASO DICTE “EL INSTITUTO”.

OCTAVA: RELACIONES LABORALES DE ”EL CONTRATISTA” CON SU PERSONAL.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL HACIA SU PERSONAL, ÉL MISMO CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES O TERCEROS LLEGAREN A PRESENTAR EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL INSTITUTO”, EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUALQUIER EROGACIÓN QUE LLEGARE A HACER “EL INSTITUTO” POR CONCEPTO DE RELACIÓN LABORAL ÉSTA(S) LE(S) SERÁ(N) REINTEGRADA(S) POR “EL CONTRATISTA” EN FORMA INMEDIATA.

NOVENA: RECURSOS HUMANOS.- PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PROPORCIONAR EL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE SUSCRIBE EN ATENCIÓN A QUE “EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO Y NECESARIO, EXPERIENCIA, EQUIPO E





INSTRUMENTOS DE TRABAJO PROPIOS PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL MISMO, Y POR LO TANTO, EN NINGÚN MOMENTO SE CONSIDERARÁ COMO INTERMEDIARIO DE “EL INSTITUTO” RESPECTO DE DICHO PERSONAL, EXIMIENDO DESDE AHORA “EL CONTRATISTA” A “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD FÍSICA, LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, CIVIL, PENAL Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, QUE PUDIERA DARSE COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OBLIGÁNDOSE ASÍ MISMO “EL CONTRATISTA” A OTORGAR A “EL INSTITUTO” AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO, EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA: SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS.- “EL INSTITUTO” A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR A QUIEN SUPERVISE Y VIGILE EN TODO MOMENTO, EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE INSTRUMENTO POR “EL CONTRATISTA”.

ASIMISMO “EL INSTITUTO”, PODRÁ PROPORCIONAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, A FIN DE QUE SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO A LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, ORDENE “EL INSTITUTO”.

“EL INSTITUTO” A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y POR CONDUCTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, DESIGNA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS PARA ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL:

NOMBRE: ARQ. FRANCISCO MARTÍNEZ CANO.- SUBDIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

DIRECCIÓN: CALZADA MÉXICO-XOCHIMILCO NO. 289, COL. ARENAL DE GUADALUPE, DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO D. F., C. P. 14389

TELEFONO: 5999 1000 EXT. 18158

DÉCIMA PRIMERA. SANCIONES.- “EL INTITUTO” INDEPENDIENTEMENTE DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS A SU FAVOR, PODRÁ APLICAR LAS DISTINTAS SANCIONES QUE ESTIPULAN LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN LA MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO.





EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS, EL INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS COMPROMISOS CON “EL INSTITUTO”, SERÁ MOTIVO DE PENALIZACIÓN. EL CÁLCULO DE DICHA PENALIZACIÓN SE HARÁ DE CONFORMIDAD CON LA LEY EN LA MATERIA Y SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO.

DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN, LA SIGUIENTE GARANTÍA:

A) “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR A "EL INSTITUTO" DENTRO DE LOS 15(QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN, UNA FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN CONSTITUIDA Y AUTORIZADA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, EN FAVOR DE "EL INSTITUTO", POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ESTE INSTRUMENTO LE IMPONE.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, “EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "EL INSTITUTO" QUEDARÁ EN LIBERTAD DE ADJUDICAR Y CONTRATAR LOS SERVICOS Y/O TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO CON OTRO PROFESIONISTA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; EN EL CASO DE QUE ÉSTE SE ENCUENTRE SUSCRITO AL MOMENTO DE ORIGINARSE EL SUPUESTO ANTES CITADO, "EL INSTITUTO" PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN DEL MISMO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA ÉSTE.

B) CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, "“EL CONTRATISTA”" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER POR ALGÚN DEFECTO, ERROR U OMISIÓN QUE PRESENTEN LOS SERVICIOS Y/O TRABAJOS, ASÍ COMO POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A "EL INSTITUTO", CUANDO ESTOS RESULTEN POR NEGLIGENCIA, IMPERICIA O MALA FE DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, Y POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIESE INCURRIDO, POR EL LAPSO DE 1 (UN) AÑO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO Y EN LO APLICABLE POR EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN DEFECTO, ERROR U OMISIÓN EN LOS TRABAJOS, "EL INSTITUTO" LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A





“EL CONTRATISTA”, A EFECTO DE QUE LO SUBSANE DENTRO DE UN LAPSO DE 7 (SIETE) DÍAS NATURALES.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO REPARE LOS DEFECTOS, ERRORES U OMISIONES QUE LE INDIQUE "EL INSTITUTO" EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, A ENTERA SATISFACCIÓN DE ÉSTE, O SI DERIVADO DE LOS DEFECTOS, ERRORES U OMISIONES SE CAUSARA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A "EL INSTITUTO", PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA FIANZA QUE SE HAYA CONSTITUIDO, QUEDANDO A SALVO SUS DERECHOS PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE A SU JUICIO CORRESPONDA UNA VEZ QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA QUE SE HAYAN CONSTITUIDO.

DÉCIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES.- CON BASE EN ÉL ARTICULO 46, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LAS PARTES FIJAN DE COMÚN ACUERDO LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES: "EL INSTITUTO" VERIFICARÁ PERMANENTEMENTE SI LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO) CONVINIÉNDOSE TAMBIÉN QUE, SI AL EFECTUARSE LA VERIFICACIÓN, LOS SERVICIOS RESULTAREN MAL REALIZADOS RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD PACTADAS ENTRE ESTOS, SE TENDRÁN POR NO REALIZADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACIÓN ANTERIOR SE DETERMINA QUE EL AVANCE DE LOS SERVICIOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE Y EL ATRASO ES IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, "EL INSTITUTO" PROCEDERÁ A RETENER PREVENTIVAMENTE UNA CANTIDAD IGUAL A LA QUE RESULTE DE APLICAR EL 5% A LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE LOS IMPORTES DE LOS SERVICIOS QUE DEBIÓ REALIZAR “EL CONTRATISTA” Y LOS REALMENTE EJECUTADOS, DESDE LA FECHA DE SU CUMPLIMIENTO HASTA LA REVISIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO) DEL PRESENTE CONTRATO POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

EN NINGÚN CASO, LA SUMA TOTAL DE LAS PENAS ECONÓMICAS CONVENCIONALES MENCIONADAS EN ESTA CLÁUSULA, PODRÁ SER MAYOR AL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA:





LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS, POR FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD. CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA DESVIADO RECURSOS DE SU PRESUPUESTO HACIA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DESIGNANDO SIN INTEGRARLOS PREVIAMENTE EN EL CONTRATO, CUANDO NO SE FORMALICE OPORTUNAMENTE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO Y LOS SERVICIOS SE DESARROLLEN SIN PROGRAMA DE EJECUCIÓN FORMAL, ASÍ COMO, CUANDO "EL INSTITUTO" HUBIERE ORDENADO POR ESCRITO LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, "EL INSTITUTO" PODRÁ, DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO O DECLARAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE LEY, CON LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL ACORDADA EN ESTA CLÁUSULA, SÍ COMO CAUSAL EN EL PÁRRAFO ANTERIOR "EL INSTITUTO" OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, INVARIABLEMENTE Y OPORTUNAMENTE INICIARA LA EJECUCIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, UNA VEZ NOTIFICADA FORMALMENTE LA RESCISIÓN Y REALIZADO EL FINIQUITO, PREVIO PROCEDIMIENTO DE LEY.

LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES ES INDEPENDIENTE DE LA EJECUCIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA"

A. "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A DESIGNAR PERSONAL CAPACITADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PREVIO A LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ASIGNACIÓN DE SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA.

B. SUMINISTRAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO A CUMPLIR CON EL PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, QUIENES ASESORARÁN A “EL INSTITUTO” A EFECTO DE QUE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ASÍ COMO TODA LA DOCUMENTACIÓN PREVIA A DICHO EVENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA CUMPLAN CON





LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS POR "EL INSTITUTO", ASÍ COMO QUE SE CUMPLAN TODOS Y CADA UNO DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES.

C. SE OBLIGA A VELAR POR QUE LA CORRECTA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES Y CARACTERÍSTICAS QUE INTEGRARÁN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DERIVE DE ÉSTA PARA LA ASIGNACIÓN DE SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA, A EFECTO DE QUE PUEDAN CONCLUIRSE A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL INSTITUTO"

DÉCIMA QUINTA. CESIÓN DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO POR SERVICIOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”.DÉCIMA SEXTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUME “EL CONTRATISTA” POR VIRTUD DE ESTE CONTRATO, FACULTA A “EL INSTITUTO” PARA DARLO POR RESCINDIDO TOTAL O PARCIALMENTE, SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD A SU CARGO. DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE “EL INSTITUTO” COMUNIQUE A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO TAL DETERMINACIÓN; SI ÉSTE INCURRE EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

I. SI NO OTORGA LA FIANZA DE GARANTÍA Y EN SU CASO EL ENDOSO DE AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE EN LOS TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SIENDO A CARGO DE “EL CONTRATISTA” LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA SUFRIR “EL INSTITUTO”;

II. CUANDO HUBIESE TRANSCURRIDO EL PLAZO ADICIONAL QUE SE CONCEDA A “EL CONTRATISTA” PARA CORREGIR LAS CAUSAS DE INEFICIENCIA O DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS;

III. SI “EL CONTRATISTA” NO PRESTA LOS SERVICIOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SE HUBIESE AGOTADO EL MONTO LIMITE DE APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES;

IV. POR SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y/O POR INCOMPETENCIA DE SU PERSONAL PARA OTORGAR LA DEBIDA ATENCIÓN, O BIEN CUANDO HUBIEREN TRANSCURRIDO 10 (DIEZ) DÍAS DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS;





V. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS Y ESPECIFICACIONES QUE EMITA “EL INSTITUTO”;

VI. POR DESATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR “EL INSTITUTO”, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES;

VII. SI NO DA LAS FACILIDADES NECESARIAS A LOS SUPERVISORES QUE AL EFECTO ASIGNE “EL INSTITUTO”, PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN;

VIII. POR NEGATIVA A REEMPLAZAR LOS SERVICIOS QUE “EL INSTITUTO” NO ACEPTE POR DEFICIENTES;

IX. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, POR AUTORIDAD COMPETENTE O POR ALGUNA SITUACIÓN DISTINTA QUE SEA ANÁLOGA O EQUIVALENTE Y AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL;

X. SI CEDE TOTAL O PARCIAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO;

XI. SI “EL CONTRATISTA” INCURRIERA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIALMENTE RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, Y

XII. POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN ESTIPULADA EN EL PRESENTE CONTRATO.

EN CASO DE RESCISIÓN, LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

EN GENERAL POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SÉPTIMA: PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES DE ÉSTE CONTRATO, "EL INSTITUTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENIDAS, O EN SU CASO, DECLARAR LA RESCISIÓN CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:





A. SI "EL INSTITUTO" OPTA POR LA RESCISIÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS.

B. "EL INSTITUTO" NOTIFICARÁ A "EL CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, ESPECIFICANDO LAS CAUSAS, APOYÁNDOLAS CON NOTAS Y DOCUMENTOS RELATIVOS, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OTORGANDO UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES PARA QUE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA

C SI "EL CONTRATISTA" NO MANIFIESTA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PUNTO "B", "EL INSTITUTO" EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN CORRESPONDIENTE Y HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

D. SI "EL CONTRATISTA" DA RESPUESTA Y PRESENTA PRUEBAS PARA DESVANECER LAS CAUSALES DE RESCISIÓN ESTABLECIDAS POR "EL INSTITUTO", ESTE ULTIMO ANALIZARA LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS PRESENTADAS, EMITIENDO, LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL ESCRITO DE RESPUESTA. SÍ "EL INSTITUTO" DETERMINA RESCINDIR EL CONTRATO HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

E. DE LA RESOLUCIÓN A QUE HAYA LUGAR, "EL INSTITUTO" LA NOTIFICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" A TRAVÉS DEL SU REPRESENTANTE LEGAL.

EN CASO DE EMITIRSE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", "EL INSTITUTO" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN.

LA RESCISIÓN DEL CONTRATO NO LIBERA A "EL CONTRATISTA" DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO DE LA PÓLIZA DE FIANZA NO ALCANCE A CUBRIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, SE OBLIGA A PAGAR A "EL INSTITUTO" LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA RESCISIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE NOTIFIQUE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN.





DÉCIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL INSTITUTO" YA QUE ESTA INFORMACIÓN ES PROPIEDAD DE ÉSTE ÚLTIMO.

DÉCIMA NOVENA: ANEXOS.- ESTE CONTRATO INCLUYENDO SU COTIZACIÓN, PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA”, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, ANEXO 1 (ANEXO TÉCNICO) EN LA MEDIDA EN QUE SEAN CONSISTENTES CON EL PRESENTE CONTRATO YA SEA NECESARIO PARA LA INTERPRETACIÓN DE LAS OBLIGACIONES NO PRECISADAS EN ESTE DOCUMENTO, REPRESENTAN EL ACUERDO TOTAL ENTRE LAS PARTES CON RESPECTO AL OBJETO DEL MISMO.

ACOMPAÑA Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO, EL ANEXO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

TERMINOS DE REFERENCIA ANEXO 1 DEL CONTRATO

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS Y ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DE MANERA SUPLETORIA EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, Y LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, ASÍ COMO LAS DEMÁS LEYES Y ORDENAMIENTOS APLICABLES.

VIGÉSIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD





DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO QUE RENUNCIAN AL FUERO QUE POR SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO PUDIERA CORRESPONDERLES.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADOS DE SU VALOR Y CONSECUENCIAS LEGALES, LO FIRMAN Y RATIFICAN POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A LOS __ DÍAS DEL MES DE ____ DEL AÑO DOS MIL SIETE.

POR EL “EL INSTITUTO” POR “EL CONTRATISTA”

______________________________DR. LUIS GUILLERMO IBARRA

DIRECTOR GENERAL

_____________________________REPRESENTANTE LEGAL


________________________________________

DRA. MARICELA VERDEJO SILVADIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

_______________________________________ARQ. FRANCISCO MARTÍNEZ CANO

SUBDIRECTOR DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO




ANEXO OC-2MODELO DE FIANZA PARA SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA

(ANTICIPO)

Cantidad a garantizarse: $(___________________________/100MN) Pesos

Ante: ( __________________________________________________________ ) Nombre de los contratantes o beneficiarios de la fianza

Para garantizar por _________________________________, la debida inversión Nombre de la empresa

Parcial o total en su caso del anticipo que recibirá del beneficiario de ésta fianza, con motivo del contrato de fecha __________________ relativo a los trabajos consistentes en ___________________________________________________________ del Instituto Nacional de Rehabilitación, a desarrollarse en el inmueble ubicado en Calzada. México Xochimilco No. 289, Col. Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, Código Postal 14389, México, Distrito Federal, con importe total de $(___________________________) Monto total del contratoLa presente fianza se otorga de conformidad con lo establecido en el citado documento y estará en vigor hasta la total amortización del anticipo de referencia y solo podrá ser cancelada con la autorización expresa y por escrito del beneficiario de la misma. En caso de reclamación de la presente fianza, deberá observarse lo establecido en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas especialmente en lo que se refiere a los artículos 93, 94, 95 Bis, 118 y 118 Bis de dicho ordenamiento, renunciando la institución de fianza a los beneficios de orden y excusión conforme al artículo 118 antes citado. Para la interpretación y cumplimiento que esta póliza representa, se somete a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a la que le corresponda en razón de su domicilio presente o futuro. Esta fianza permanecerá vigente desde la fecha de su expedición y durante la substanciación do todos los juicios y recursos legales que se interpongan. En cumplimiento de la circular F-10.1.4 mediante el cual se dan a conocer las disposiciones de carácter general sobre el registro de reclamaciones recibidas, emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de noviembre de 1999, los requisitos mínimos que debe cumplir el beneficiario de la presente garantía al presentar su reclamación son: a) Fecha de Reclamación; b) Número de Póliza de Fianza relacionada con la reclamación recibida; c) Fecha de expedición de la fianza; d) Monto de la Fianza; e) Nombre o denominación del Fiado; f) Nombre o denominación del beneficiario; g) Domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones; h) Descripción de la obligación garantizada; i) Referencia del contrato fuente (fechas, número de contrato, etc.); j) Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado y k) Importe de lo reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza.-...........fin de texto.





ANEXO OC-3

MODELO DE FIANZA PARA SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA(CUMPLIMIENTO)

Cantidad a garantizarse: $ (______________________________00/100 M.N.)

Ante: (Nombre de los contratantes o beneficiarios de la fianza)

Para garantizar por el Instituto Nacional de Rehabilitación, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato de fecha ( _______________________)relativo a _____________________________________________________________ que se requieren para llevar a cabo el desarrollo habitacional del inmueble ubicado en Calzada. México Xochimilco No. 289, Col. Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, Código Postal 14389, México, Distrito Federal, con importe total de $ (______________________________00/100 M.N.)Total del Contrato No. _______. La presente fianza se otorga bajo las siguientes declaraciones expresas.

A) Que esta fianza se otorga en los términos del contrato señalado y ampara con la totalidad de su monto el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del afianzado a dicho contrato.

B) Que en el caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos objeto del contrato o se suspendan los mismos, su vigencia quedará automáticamente prorrogada por el mismo lapso.

C) Que la fianza garantiza la ejecución de los trabajos materia del contrato aun cuando parte de ellos se subcontraten.

Esta fianza sólo podrá ser cancelada con la autorización expresa y por escrito del beneficiario de la misma; En caso de reclamación de la presente fianza, deberá observarse lo establecido en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas especialmente en lo que se refiere a los artículos 93, 94, 95 Bis, 118 y 118 Bis de dicho ordenamiento, renunciando la Institución de Fianza a los beneficios de orden y excusión conforme al articulo 118 antes citado. Para la interpretación y cumplimiento que esta póliza representa, se somete a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a la que le corresponda en razón de su domicilio presente o futuro.

Esta Fianza permanecerá vigente desde la fecha de su expedición y durante la substanciación de todos los juicios y recursos legales que se interpongan; En cumplimiento a la circular F- 10.1.4 mediante la cual se da a conocer la disposición de carácter general sobre el registro de reclamaciones recibidas, emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de noviembre de 1999, los requisitos mínimos que debe cumplir el beneficiario de la presente garantía al presentar su reclamación son:

a) Fecha de Reclamación;





b) Número de Póliza de Fianza relacionada con la reclamación recibida;

c) Fecha de expedición de la fianza;

d) Monto de la Fianza;

e) Nombre o denominación del Fiado;

f) Nombre o denominación del beneficiario;

g) Domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones;

h) Descripción de la obligación garantizada;

i) Referencia del contrato fuente (fechas, número de contrato, etc.);

j) Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado y

k) Importe de lo reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza.

Fin de texto.





ANEXO OC-4MODELO DE FIANZA PARA SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA

(PARA VICIOS OCULTOS)

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE TOTAL CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS SIN INCLUIR EL IVA).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANTE: EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa). CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), LOS DEFECTOS, LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A (especificar que tipo de contrato, si es a base de precio unitarios, tiempo determinado, etc) NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE FINCÓ A ESA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, etc., y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE QUE SE DETECTEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTIPULADO EN LA PRESENTE GARANTÍA, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA SU VIGENCIA; C) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN; D) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; E) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE





ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.





TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARA LA GERENCIA DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENIAQ A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.





TÉRMINOS DE REFERENCIA

CAPÍTULOS.

I.-DESCRIPCIÓN

II.-OBJETIVO.

III.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y CALENDARIO DE LOS SERVICIOS.

IV.- ALCANCES GENERALES

V.-INSTALACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

VI.-SERVICIOS A DESARROLLAR POR LA GERENCIA.

V.1.-Alcance de los servicios. V.2.-Alcances específicos de la supervisión técnica y administrativa de la

obra. V.3.-Especificaciones. V.4.-Informes a entregar.

VII.-PERFIL DEL PERSONAL QUE CONFORMARÁ LA GERENCIA.

VIII.- CATALOGO DE CONCEPTOS





I.- DESCRIPCIÓN

Servicio de GERENCIA DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENIAQ y en apego a lo que estipula el artículo 200 del Reglamento de la LOPSRM, consiste en “los servicios integrados necesarios para la planeación, organización y control de un proyecto en todas sus fases, incluyendo el diseño, la construcción y la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, para que el proyecto satisfaga los objetivos y requerimientos de la dependencia o entidad”.

Para el caso del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, se cuenta con el proyecto ejecutivo; por lo que la fase de diseño ya no será considerada en los alcances de la GERENCIA DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENIAQ. Sólo se considerarán los servicios integrados para las fases de construcción y administración de recursos.

II.-OBJETIVO DEL SERVICIO. Realizar el servicio profesional de GERENCIA DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN , consistente en la planeación, administración, control y supervisión de la Construcción del CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEMADOS, , en los procesos de inicio, planeación, ejecución, administración, control, supervisión, cierre y puesta en operación, lo que incluye el cotejo del proyecto ejecutivo en las partidas de preliminares, cimentación, estructura, albañilería, acabados, carpinterías, cancelerías, vidrierías, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, instalaciones especiales, voz y datos, equipos propios del inmueble y equipamiento médico. Así como la supervisión de la construcción y la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, buscando que el proyecto satisfaga el objetivo, metas y requerimientos planteados por el INSTITUTO.

III.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y CALENDARIO DE LOS SERVICIOS.

El plazo de ejecución será de 460 días calendario.

No. ACTIVIDADES FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

1 PLANEACIÓN2 CONSTRUCCIÓN3 ADMINISTRACIÓ

N4 CIERRE





En términos generales el programa es representativo, los licitantes se deberán apegar a los alcances estipulados en los términos de referencia.

IV.- ALCANCES GENERALES:

1. Dentro de los procesos de Planeación:

- Elaborar el plan de gestión de la ejecución de la obra, determinando claramente las acciones que le corresponden a cada fase de la obra definida en el proyecto.

- En base al plan anterior elaborará la estructura de división del trabajo (WBS), subdividiendo las fases de la obra en componentes más pequeños y manejables.

- Definirá e identificará las actividades necesarias para producir dichos entregables. - Identificará y documentará las dependencias entre las actividades y los grupos

involucrados.- Se estimará el tipo de recursos y cantidades necesarias para ejecutar las

actividades.- Se estimará la duración de las actividades a realizar por cada recurso

individualmente y en grupo.- Efectuará la revisión del proyecto ejecutivo y sus especificaciones para su

entrega formal a la empresa constructora ganadora del concurso de obra correspondiente.

- Desarrollará el plan del tiempo de la obra y el resultado será la ruta crítica global de la obra, considerando el programa presentado y en su caso la ratificación del mismo por parte de la Contratista a la cual le sea asignada la ejecución de la obra.

- Elaborar el plan de los costos de todos los involucrados en el proyecto y su requerimiento a lo largo del proyecto (Permisos, licencias y responsables de obra, proyecto ejecutivo, construcción con equipos propios del inmueble, equipamiento médico y mobiliario en general, unidad verificadora de instalación eléctrica, gerencia de control, administración y supervisión de proyecto entre otros)

- Revisión del catálogo de conceptos y presupuesto base de la obra - Desarrollará el plan de calidad, identificará los estándares de calidad que sean

relevantes a la obra y determinará la forma como deben cumplirse para todos los involucrados en ella.

- Creará un plan de gestión de comunicaciones- Elaborara el Plan de gestión de Riesgos- Realizará un análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos- Planeará la respuesta al riesgo desarrollando para ello, opciones y determinando

acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas de riesgos en los objetivos del proyecto.





- Elaborará el Plan de la obra, el que incluirá la elaboración de la ruta crítica de la misma.

2. Dentro del proceso de construcción de la obra

Si bien en el apartado VI.2 se describen con detalle los alcances específicos de la supervisión técnica y administrativa de la obra, aquí cabe enunciar las actividades sustantivas de la misma, que son:

- Vigilar el cumplimiento estricto del proyecto, indicado en planos y especificaciones.

- Llevar la bitácora de la obra.- Dar solución o transmitir a las autoridades del INSTITUTO los problemas que se

presenten durante la ejecución de la obra, para la oportuna toma de decisiones, a efecto de no detener la ejecución de la misma.

- Llevar el control de avance de la obra.- Detectar e informar a las autoridades del INR, los desvíos del programa que

observe la obra; así como las causas que los originaron. Revisará y evaluará las posibles sanciones imputables a la contratista encargada de la ejecución de la obra.

- Realizar las funciones de coordinación y enlace entre el INSTITUTO, el Director Responsable de Obra, los corresponsables y la constructora.

- Realizar las funciones de coordinación y enlace entre las autoridades del INSTITUTO y la constructora.

- Llevar el control de calidad de la obra, en particular de los concretos y soldadura de estructuras metálicas que conformarán la estructura de la edificación del CENIAQ, mediante toma de muestras y pruebas de laboratorio.

- Llevar el control de los cambios del proyecto a efecto de que al final de la obra elabore los planos “as built”.

3. Dentro de los procesos de Administración y Control :

- Evaluará las mediciones y tendencias del mejoramiento de los procesos- Controlará los factores que creen cambios asegurándose de determinar la

ocurrencia de los cambios y el manejo que se dará a los cambios aprobados y/o rechazados.

- Definirá y formalizará los criterios de aceptación de los entregables del proyecto.- Controlará los cambios de alcance de la obra.- Controlará los ajustes a la ruta critica de la obra- Llevará el control del presupuesto de la obra, el cual reportará periódicamente

(semanalmente) a las autoridades del INSTITUTO.- Revisará, aprobará, gestionará ante el INSTITUTO y llevará el control de las

estimaciones de la contratista encargada de la obra.





- Revisará y conciliará con las autoridades del INSTITUTO las propuestas de los precios extraordinarios que presente la contratista encargada de la ejecución de la obra, para su posterior aprobación, en su caso.

- Revisará y conciliará con las autoridades del INSTITUTO las propuestas de los volúmenes de obra extraordinarios que presente la contratista encargada de la ejecución de la misma, para su posterior aprobación, en su caso.

- Controlará los cambios de presupuesto de la obra- Revisará y gestionará las solicitudes de ajustes de costos propuestos por la

constructora- Monitoreará los resultados del proyecto y validará que se cumplan los

estándares de calidad establecidos. Detectará las necesidades de efectuar alguna gestión ante las autoridades delegacionales y apoyará en su realización, mediante la generación de la documentación que se necesite, según el trámite requerido. Quedan exceptuados de este alcance la Manifestación de Construcción del CENIAQ y todos los requisitos que para ella se requieren.

- Realizará seguimiento al desempeño del equipo de trabajo, a fin de evaluar la eficiencia en la construcción del CENIAQ

- Recopilará y distribuirá la información de desempeño del proyecto a los interesados

- Manejará las comunicaciones con los interesados del proyecto para satisfacer sus requerimientos de información.

- Efectuará seguimiento a los riesgos identificados e identificará nuevos riesgos.

4. Dentro de los procesos de Cierre:

- Efectuará las pruebas y puesta en operación de las diferentes áreas que conforman el CENIAQ.

- Deberá llevar el control de los procesos de finalización de todas las actividades, a través de los diferentes grupos de procesos y formalizará el cierre de la obra con todos los involucrados en ésta.

- Realizará la recepción de la obra, conforme a los términos señalados en la LOPySRM.

- Elaborará conjuntamente con la constructora, el finiquito de la obra para su conciliación y aprobación ante el INSTITUTO.

- Deberá Finalizar todas las actividades a través de los diferentes grupos de procesos y formalizará el cierre del proyecto a todos los involucrados en este.

- Coadyuvará en la obtención de la firma de aceptación del Instituto, del cierre del proyecto o fase del proyecto ejecutivo.

- Completará y liquidará cada contrato relacionado con el proyecto. - Diligenciará las lecciones aprendidas durante el proyecto y actualizará los

procesos de la organización que se vieron afectados por la ejecución de la obra.

V.-INSTALACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.





El sitio de la prestación de los servicios, será en las instalaciones del “INSTITUTO”.

Espacio Físico para la realización del Servicio.

El “INSTITUTO”, NO otorgará oficinas, solo asignara el espacio físico en sus instalaciones al personal que conformará la plantilla de la Gerencia, por lo cual el licitante ganador, deberá instalar oficinas provicionales las cuales deberán ser suficiente para las actividades a desarrollar, deberá contar con sanitarios, iluminación adecuada, así como el mobiliario y equipo de cómputo para que los profesionistas realicen sus labores adecuadamente.

VI.-SERVICIOS A DESARROLLAR.

GERENCIA DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEMADOS comprobará que el proyectista, haya tomado en consideración todos los elementos que intervienen en el desarrollo de los proyectos, tanto internos como externos; los argumentos y estudios planteados por EL INSTITUTO, ante la DGPLADES, CENETEC, COFEPRIS, Consejo Nacional de Salud, a fin de desarrollar adecuadamente los trabajos de planeación, control y supervisión para la construcción del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados.

VI.1.-Alcance de los servicios.

Procesos y áreas del conocimiento a realizar por el “Contratista” de conformidad y en apego a la:

Norma de la American National Standard Institute.(ANSI/PMI 99-001-2004).

VI.1.1.- Proceso de Inicio, área de conocimiento y Administración de la integración del proyecto.

- En este proceso el “CONTRATISTA”, en coordinación con personal del “INSTITUTO”, (Dirección General, Dirección Médica, Dirección de Planeación, Dirección Administrativa y Asesores internos) formulará para el Proyecto las siguientes tareas:

Acta Constitutiva del Proyecto: Que es la autorización oficial del proyecto





Dicha acta contendrá todas las necesidades, requerimientos, lineamientos, datos, espacios, ligas, especificaciones que el Instituto Nacional de Rehabilitación, necesita para prestar adecuadamente la atención médica; Este será avalado por todos los directivos que intervendrán en el desarrollo del proyecto.

“Se constatara que el anteproyecto arquitectónico este debidamente autorizado y validado por el área médica”

Verificará, constatará y validará el Alcance del Proyecto.

Desarrollara y validará el Plan de proyecto.Dicho plan contendrá el conjunto de necesidades médicas hospitalarias y requerimientos para que el hospital funcione adecuadamente y al 100 % de su capacidad.

VI.1.2.- Proceso, Planeación, área de conocimiento y Administración de la integración del proyecto.

En este proceso el “CONTRATISTA”, en coordinación con personal del “INSTITUTO”, (Dirección General, Dirección Médica, Dirección de Planeación, Dirección Administrativa y Asesores internos), verificará el alcance del proyecto, constatando que se haya realizado en base al Modelo de Hospital y Programa de Necesidades Medicas Especifico, validado por el “INSTITUTO”, la Planeación Integral del Sistema de Atención Médica, la Normatividad a aplicar actualizada y otros considerandos específicos, a fin de exponer las observaciones que en su caso se detecten.

PLANEACIÓN PREVIA A LA EJECUCIÓN

Desarrollar el Plan de Administración del Proyecto.De este proceso se obtendrá la descripción de las estrategias a seguir para todos los involucrados en la administración del proyecto, basado en el Acta Constitutiva, elaborando la planeación que conducirá a la construcción del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados en tiempo, costo y calidad.

Se deberá formular los siguientes planes:

1.-Plan de Administración del Alcance. (Proyecto)

2.-Plan de Administración del Tiempo. (Programa ruta crítica)





3.-Plan de Administración de los Costos y flujo de erogaciones. (Programa)

4.-Plan de Administración de la Calidad.

5.-Plan de Administración del Personal. (Programa ruta crítica)

6.-Plan de Administración de las Comunicaciones.

7.-Plan de Administración de Riesgos.

8.-Plan de Administración de Procura. (Adquisiciones ruta crítica)

9.-Plan de Administración de Impacto Ambiental.

10.- Plan de Administración de Seguridad e Higiene.

En esta planeación, el “CONTRATISTA” administrará los diez planes (10), dentro de los Procesos de Inicio, Planeación, Ejecución, Control y Cierre; cuyos resultados conformarán el sustento del proceso de Ejecución del Proyecto citado anteriormente.

A continuación se describen las acciones y los entregables, productos de la coordinación del “CONTRATISTA”, y los diversos involucrados en el desarrollo del proyecto Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados. El “CONTRATISTA”, en base a los Alcances, Acta Constitutiva y Plan Maestro, iniciarán la dirección de las siguientes fases:

VI.1.3.-Administrar el alcance del proyecto.

Planeación del Alcance:

El “CONTRATISTA”, verificará y comprobará que la empresa proyectista responsable de la elaboración del proyecto ejecutivo, haya cumplido y considerado en este, todas las necesidades autorizadas por el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, en el “Modelo de Hospital y Programa de necesidades médico arquitectónicas”, que de manera enunciativa pero no limitativa se indican el párrafo siguiente:





Proyecto ejecutivo (cotejo):“Proyecto arquitectónico definitivo validado por el área médica”, plantas arquitectónicas por nivel, cortes, fachadas, cedula de servicios municipales, restricciones del predio y la zona; deslindes del terreno, estudio de mecánica de suelos, levantamiento topográfico y niveles, proyecto estructural con memoria de cálculo para la cimentación y estructura; asi como los proyectos arquitectónicos para los trabajos preliminares, albañilería, acabados en pisos, muros y plafones, carpinterías, celosías, cerrajerías, cancelerías, vidrierías, herrerías, tabla roca en plafones y muros, yesería en plafones y muros; proyecto y memorias de cálculo de ingenieria para las instalaciones: hidráulicas, sanitarias, eléctricas en alta y baja tensión, aire acondicionado, instalaciones especiales voz y datos, Internet, pararrayos y obra exterior incluyendo la jardinería

Definición del Alcance:

El “CONTRATISTA” constatará que la empresa a quien se le haya otorgado la elaboración del proyecto ejecutivo para la de construcción del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, lo haya realizado con base a los alcances autorizados por la DGPLADES, CENETEC, COFEPRIS, Consejo Nacional de Salud, u otra normatividad aplicable, los resultados así obtenidos servirán de base para que las autoridades involucrados en el proyecto, tomen las decisiones pertinente, así como otras futuras sobre el mismo.

Para todas estas acciones enunciadas anteriormente, la Gerencia en coordinación con las autoridades del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, establecerán el “Comité de control integrado de cambios”.

Crear la Estructura de División del Trabajo (Work Breakdown Structure o WBS).En base al acta constitutiva, alcance del proyecto, proyecto ejecutivo, el “CONTRATISTA” elaborara la estructura de división del trabajo, desarrollándolo al nivel que considere necesario para controlar adecuadamente los trabajos de todos los involucrados en el proyecto (Proyectista, Gerencia,





Construcción y Equipamiento médico y mobiliario en general)

El “CONTRATISTA” gestionará ante las autoridades competentes que los trámites siguientes, sin incluir el pago de derechos, estén debidamente integrados y en su caso gestionar cualquier trámite faltante con el “Contratante”.

a) Certificado de uso del suelo especifico (Revisar).b) Manifestación de construcción (Revisar). c) Licencia de construcción (Revisar). d) Definición del Director Responsable de Obra, así

como sus corresponsables para su contratación por parte del “INSTITUTO”, o de la empresa constructora.

e) Definición de la unidad verificadora de instalaciones eléctricas (UVIE), para su contratación por parte del “INSTITUTO”, o de la empresa constructora.

f) Factibilidades en concordancia con la etapa, de agua, luz, drenaje, telefonía y especiales.

g) Gestoría y dirección para la adecuación del proyecto, con relación al estudio de impacto urbano e impacto ambiental.

VI.1.4.-Definición del Tiempo del Proyecto.

Con base al análisis y resultados de los estudios realizados en la Estructura de División del Trabajo (WBS), El “CONTRATISTA”, con la intervención de su especialista en Ruta Crítica, en coordinación con las empresas proyectista, constructor, proveedor de equipo médico y mobiliario en general, a través de la herramienta software Microsoft Project realizará el análisis y estudio de las siguientes acciones:

Definición a detalle de las actividades a realizar. Definición de los frentes y fases de construcción del proyecto del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados.

Establecimiento de secuencias para cada frente.

Estimación de los recursos de las Actividades para cada frente.

En términos de utilización de mano de obra, cuadrillas, jornadas de trabajo, horarios y materiales, considerando





sus tiempos de suministro, horarios de trabajo efectivo tanto de personal como de equipos y maquinarias.

Establecimiento de la duración de las Actividades para cada frente.

Desarrollo del programa de actividades de cada frente y el global de todo el proyecto.

Del resultado de esta fase se obtendrá, la Ruta Crítica del Proyecto, verificando el plazo de ejecución ratificando o rectificando las fechas de metas intermedias entre las fechas Inicio y de terminación de la obra, estableciéndose con ésta la línea base de intervención del proyecto determinada en la fase: Administración de los costos del Proyecto, descrita a continuación, ésta servirá de referencia para el control del avance del proyecto, así como de la evaluación de la inversión tanto programada como real.

Programa de Ruta Crítica de la obra:Con el objeto de realizarse una adecuada evaluación del programa de construcción presentados por el Empresa Constructora, constatará que en la propuesta técnica y económica presentada en el proceso licitatorio para seleccionar a la empresa que ejecutará los trabajos de construcción, se haya organizado en base a los frentes de trabajo definidos por la gerencia en la planeación y que están contenidas en las bases técnicas de licitación, con base a una estructura de desglose del trabajo y de igual forma su programa calendarizado de ejecución general de los trabajos y el programa de erogaciones en base a dicha estructura, desglosadas al nivel indicado y requerido en las bases, se deberá revisar que se hayan especificado que niveles se consideran como partidas y sub-partidas.

Por lo anterior, el licitante ganador para la ejecución de la obra, dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del fallo, deberá entregar el programa de ejecución general de los trabajos que considere todos y cada uno de las actividades que integran la propuesta económica, utilizando redes de actividades con ruta crítica y diagramas de barras como lo es el Programa Microsoft Project u otro de mejor calidad, dicho programa será revisado por el “Contratista” y el coordinador de enlace del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados e indicará las observaciones que el contratista deberá tomar en cuenta para adecuar el programa de ejecución general que servirá de base durante todo el tiempo de desarrollo de la obra.

Constatará la debida conclusión de las obras de cabecera en cuanto a los accesos y vías de comunicación al hospital, ubicación de los servicios de suministro de agua potable así como su almacenamiento, energía eléctrica en alta y baja tensión, drenaje municipal o planta de tratamiento de aguas negras, conexión de troncales para la telefonía y otros servicios especiales.





Para lo antes indicado, el “Contratista”, enviará a la Constructora los requerimientos de codificación, de acuerdo a la estructura de desglose de conceptos de trabajo establecida, para integrarla al programa contractual definitivo de obra (sin que se alteren las fechas de inicio y término de la obra).

El “Contratista”, constatará y verificará que la Constructora haya desglosado debidamente los conceptos de trabajo, de las partidas preliminares, cimentación, estructura, albañilería, acabados en pisos, muros y plafones, carpinterías, celosías, cerrajerías, cancelerías, vidrierías, herrerías, tabla roca en plafones y muros, yesería en plafones y muros, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, instalaciones especiales voz y datos, Internet, pararrayos y jardinería, de acuerdo a su programa propuesto derivado del catalogo de concurso, aplicando los requerimientos de codificación para estructurar y elaborar los programas físico-financieros calendarizados en sistema informático de administración de proyectos.

El “Contratista” y el coordinador de enlace del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, previa reunión de trabajo, formalizará el programa detallado de la ejecución de los trabajos mediante oficio de resolución de dicho programa.

VI.1.5.-Administración de los costos del proyecto.

Simultáneamente con la definición del tiempo del proyecto, el “Contratista” dará seguimiento a la administración de los costos del proyecto, tanto de la construcción del inmueble como del equipamiento médico y mobiliario en general del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados.

El “Contratista” con el apoyo del especialista en costos, previo a la adjudicación del contrato de obra, cuando sea el caso; realizará la verificación y recomendaciones derivadas del monitoreo e investigación a los costos del mercado de los insumos que intervienen, a fin de contar con referencias de los costos unitarios de la obra, apoyándose en el software Opus y de esa forma definir las siguientes acciones:

Control y seguimiento de estimación de los costos del proyecto, revisión del catalogo de conceptos contra lo indicado en el proyecto respectivo y hará las recomendaciones o ajustes necesarios para determinar el costo de cada actividad.

Hará las recomendaciones de verificación al proyectista, para que los materiales especificados en el proyecto realmente existan en el mercado, es decir que sean productos comerciales.

Determinación de los costos para licitación (en su caso). Verificación aleatoria de los rendimientos que intervienen en

los P.U. de la empresa constructora





Pronóstico del costo total del proyecto. Control de los costos de la empresa constructora

Como resultado de esa actividad, el “Contratista” estará en condiciones de establecer la línea base de inversión del proyecto derivándose con ello, los requisitos de financiamiento total o periódicos para crear el flujo de caja del proyecto para el hospital.

VI.1.6.-Administración de la Calidad del Proyecto.

En coordinación la Dirección Médica, la Dirección de Planeación y la empresas involucradas, proyectista, constructora y proveedores de equipos si es el caso, verificarán que se hayan establecido las Normas, los Estándares de Calidad y Especificaciones Generales y Particulares idóneos para cada uno de los proyectos, considerando las NOMS o Especificaciones de la Secretaría de Salud a nivel nacional, así como de forma supletoria la de otras dependencias del Sector Salud, observándose para ello, la existencia de nuevas tecnologías tanto nacionales como internacionales, así como otras fuentes de información que ayuden a fortalecer y comprobar la calidad requerida para el servicio que se está planeando, dando como resultado la:

Planeación de la Calidad del Proyecto.

El “Contratista”, verificará que las normas, especificaciones generales y particulares se estén aplicando al proyecto ejecutivo, a las normas de la construcción y del equipo médico y mobiliario en general u otras que requiera la “Contratante”

Hará las recomendaciones de verificación al proyectista, para que los materiales especificados en el proyecto existan en el mercado, es decir que sean productos comerciales.

Planear el aseguramiento de la Calidad, para que el proyecto cumpla con este requisito.

Realizar el seguimiento y control de la Calidad.

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS Y RECOMENDACIONES DE LAS SIGUIENTES LEYES Y NORMAS, CABE SEÑALAR QUE EL LISTADO ES ENUNCIATIVO MAS NO LIMITATIVO, POR LO QUE SE PODRÁN AGREGAR NORMAS NACIONALES O INTERNACIONALES SEGÚN CORRESPONDA CON EL PROYECTO.





LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LEY DE ADQUISICIONES ARREDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

NORMAS OFICIALES MEXICANAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD. OMS SERIE DE INFORMES TÉCNICOS DE LA OMS 8.22 8.23 8.40 (EN SU

CASO). NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. AISE “ASSOCIATIÓN OF IRON AND STEEL ENGINEERS” ANSI “AMERICAN NATIONAL STANDARS INTITUTE” TEMA “TUBULAR EXCHANGER MANUFACTURER´S ASSOCIATION” ASME “AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS” ASTM “AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS” AWS “AMERICAN WELDING SOCIETY” ISA “INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA” NEMA “NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURER`S ASSOCIATION” 3A “STANDARDS AND GUIDELINES” CGMP “CURRENT GOOD MANUFACTURING PRACTICE (FDA Y OMS). CGEP “CURRENT GOOD ENGINEERING PRACTICES” LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL

AMBIENTE Y SU REGLAMENTO.

VI.1.7.-Administración de los Recursos Humanos.

De manera simultánea y análogamente con la definición del tiempo y administración de costos del proyecto, el “CONTRATISTA”, confirmará esta etapa del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados.

Con el apoyo del grupo especialista en costos unitarios, el “Contratista” realizará la verificación de todos los insumos que intervienen en la elaboración de los costos unitarios de la mano de obra, considerando todas las etapas del proyecto, apoyándose en el software Opus y definirá la siguiente acción:

Planeación de los recursos humanos.Definición de autoridad, roles, perfiles, responsabilidades y plan de gestión de personal.

Definición de los recursos humanos necesarios para concluir la obra en el tiempo programado.Organigramas, plantillas de trabajo, horarios y turnos de trabajo.

Seguimiento al rendimiento de los Recursos Humanos. Evaluaciones y recomendaciones.





VI.1.8.-Administración de las Comunicaciones del Proyecto.

El “Contratista”, establecerá reuniones durante el desarrollo de los procesos, con el personal del “Contratante”, empresa proyectista, empresa contratista de obra, especialistas y asesores, estableciendo los canales de la comunicación tradicionales o intranet, para satisfacer las necesidades de información y comunicación para cada uno de los interesados en el desarrollo del proyecto para el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, definiéndose así la:

Planeación de las Comunicaciones. Distribución de la Información. Información del rendimiento. Información del Comité de Control de cambios

El “Contratista”, proporcionará el proceso necesario para asegurar la recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la información del proyecto en tiempo y forma.

VI.1.9.-Administración de los Riesgos del Proyecto.El “Contratista A fin de decidir cómo enfocar, planear y ejecutar la Gestión de Riesgos del proyecto, establecerá reuniones previas al desarrollo de los procesos, con el personal del “Contratante”, empresas contratistas, constructores, especialistas en las diferentes ingenierías y asesores externos, , para el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados.

Identificación de Riesgos Potenciales.

Análisis Cualitativo de los Riesgos Potenciales.

Análisis Cuantitativo de los Riesgos Potenciales.

Planeación de Respuesta a los Riesgos Potenciales.

Seguimiento y Control de los Riesgos Potenciales.

VI.1.10.-Administración de las adquisiciones del proyecto.

En coordinación con el “Contratante”, La DGPLADES, CENETEC, COFEPRIS y el “Contratista”, desarrollará el Plan de Adquisición o Compras para el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, lo cual incluye lo siguiente:

Planificar las Compras y Adquisiciones.





Determinar que comprar, cuándo y cómo hacerlo.

Planificar la Contratación.El “Contratista” apoyara a él “Contratante”, en identificar los requisitos de los productos y si es posible determinar los plazos de fabricación.

Administración de Contrato.Vigilar la gestión del contrato o pedido de compra, documentar cual es el rendimiento del fabricante, sus obligaciones, vigilando el cumplimiento de la fecha de entrega.

Cierre del Contrato.

VI.1.11.-Administración del impacto ambiental.

El “Contratista” establecerá los procesos requeridos para asegurar que el impacto de la construcción del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, sobre el “Medio Ambiente” de sus alrededores, permanecerá dentro de los límites establecidos por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, municipal y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

Planeación del impacto ambiental.- Identificación de estándares de impacto ambiental relevantes.-Tipificación de estándares para satisfacer el impacto ambiental.-Políticas.

Aseguramiento del Impacto Ambiental.

Seguimiento de resultados.

Cumplimiento de medidas de mitigación.

VI.1.12.-Administración de la Seguridad e Higiene.

El “Contratista” establecerá los procesos requeridos para asegurar la seguridad e higiene durante el desarrollo de la construcción del Hospital sobre los trabajadores, indicando la forma en que se asegurarán dichos aspectos dentro de los límites físicos de la obra:





Planeación de la seguridad e higiene. Integración de Comisión de Seguridad e Higiene Identificación de estándares de seguridad e higiene. Políticas. Vigilancia.

PROCESO EJECUCIÓN:

En este proceso de ejecución, El “Contratista”, administrará los diez (10) Planes cuyo seguimiento conformará el sustento del proceso de Ejecución de los Proyectos.

Los resultados conformarán el sustento del proceso de control del proyecto, el contenido de las acciones y los entregables productos de la coordinación del “Contratista”, con los grupos de interés del proyecto en esta etapa.

VI.1.13.-Administración de la ejecución del proyecto.

El “Contratista” constatará que se cumpla con todo lo programado y definido en el proceso de inicio y planeación, contando con la información necesaria para cumplir con lo indicado en el plan de proyecto aprobado; documentación legal, escrituras, deslindes, datos técnicos del equipamiento urbano existente y todo aquello que sea obligatorio.

Para el proyecto ejecutivo del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados.Hará el seguimiento a través del programa de Ruta Crítica específica para el

proyecto ejecutivo.

El “Contratista” coordinará la revisión del catalogo de conceptos, cantidades y precios y requerirá al proyectista las observaciones o ajustes para su corrección, si las hubiere.

Iniciará la verificación y coordinación con la empresa proyectista y de dirección arquitectónica, si es el caso, de la correcta cuantificación de los trabajos de construcción del Centro nacional y atención a Quemados en las partidas: preliminares, cimentación, estructura, albañilería, acabados en pisos, muros y plafones, carpinterías, celosías, cerrajerías, cancelerías, vidrierías, herrerías, tabla roca en plafones y muros, yesería en plafones y muros; proyecto y memorias de cálculo de ingenieria para las instalaciones: hidráulicas, sanitarias, eléctricas en alta y baja tensión, aire acondicionado, instalaciones especiales voz y datos, Internet, pararrayos y obra exterior incluyendo la jardinería, con el fin de obtener un catálogo de conceptos completo y confiable.,

Análisis de precios unitarios o precio alzado, presupuesto base, explosión de insumos, programa de obra con ruta crítica, programa de egresos, programa de ingresos en su caso, flujo de efectivo, análisis financiero.





Para el proceso de construcción del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados:

Contemplando todo lo anterior, y en caso de ser necesario y sólo de ser requerido se realizarán las bases de concurso para seleccionar a la(s) empresa(s) que ejecutará(n) la construcción del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados De este proceso se validara el plan de proyecto, así como la descripción clara y precisa de la estrategia constructiva a seguir y la metodología de las actividades de seguimiento para control de la Coordinación de Supervisión de los trabajos.

Para la construcción de la obra. Para los equipos propios del inmueble. Para el Equipamiento médico y Mobiliario en General, indicando la fecha de

entrega de las guías mecánicas necesarias para la instalación de estos. Este proceso será controlado por medio del programa de ruta crítica

especificos para cada acción.

En base a la guía de mobiliario entregada por el proyectista, El “Contratista” verificará el estudio de mercado y verificará si se realizaron cotizaciones y soportes para sustentar existencias, precios y plazos de entrega del equipamiento médico y mobiliario en general.

VI.1.14.-Administración de la Calidad del Proyecto.

El “Contratista” evaluará el desempeño global del proyecto en forma regular para asegurar que los resultados obtenidos satisfacerán los estándares de calidad relevantes de cada uno de los involucrados en el proyecto.

De este proceso se obtendrá:

Identificar objetivos y estándares Medidas de desempeño Especificaciones particulares Criterios de aceptación Cambios solicitados Acciones correctivas recomendadas Auditorias de calidad Archivos de los procesos de los grupos de interés

(Actualización) El plan de Calidad.

CONTROL





Actividades que debe realizar el “Contratista”, para asegurar el cumplimiento del objetivo y alcances determinados en el proceso de planeación y autorizados por el “Contratante”, para la construcción del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados:

VI.1.15.- Administración de la integración del proyecto.

Monitorear, supervisar y controlar el trabajo del proyecto. Control Integrado de cambios. Mantener informada a la Comisión de Control Integrado de

Cambios. Control del Programa a través de la Ruta Crítica.

Consideraciones: Las modificaciones que la Comisión de Control Integrado de Cambios considere como nuevos, deberán ser contratadas y consideradas como proyecto nuevo.Todo cambio al proyecto por omisión, será responsabilidad del proyectista que elaboró el proyecto ejecutivo.

VI.1.16.- Administrar el alcance del proyecto.

Verificación del Alcance. Control del Alcance.

VI.1.17.- Control del Tiempo del Proyecto.

En este proceso, el “Contratista”, identificara la influencia de factores que crean cambios en el cronograma general del proyecto para asegurar que dichos cambios son acordados y así, administrar esos cambios cuando suceda.

De este proceso se obtendrá:

Modelo del cronograma. Línea base. Medición del rendimiento. Cambios solicitados. Acciones correctivas recomendadas. Atributos de la actividad. Control del Programa a través de la Ruta Crítica.

VI.1.18.- Seguimiento de Riesgos del proyecto





Identificar las formas principales de las estructuras organizacionales y su impacto en la gestión del proyecto.

Establecer un medio de coordinación y comunicación eficaz entre el personal a cargo del proyecto y otras partes interesadas.

Evaluar los Riesgos, los acontecimientos de riesgo y las interacciones entre los acontecimientos de riesgo relacionados con el proyecto.

Utilizar herramientas estadísticas para llevar un seguimiento del estado de avance del proyecto e informar sobre éste.

Planeación de las respuestas a los riesgos. Seguimiento y Control de Riesgos.

VI.1.19.-Administración de contratos de adquisición del proyecto

Con el objeto de llevar a cabo un correcto control de las adquisiciones de los equipos propios del inmueble hospitalario y equipamiento médico, el “Contratista”, desarrollará las siguientes actividades:

Procura: Determinar que adquirir y cuando. Documentar los requerimientos del producto e identificar

proveedores potenciales. Obtener cotizaciones, licitaciones, ofertas, u otras

propuestas como sea apropiado. Seleccionar de entre los vendedores potenciales. Administrar la relación con el proveedor. Cierre del Contrato Control del Programa a través de la Ruta Crítica.

VI.1.20.-Reporte de desempeño

El “Contratista” a fin de colectar y diseminar información de desempeño del proyecto, de manera que se pueda proveer a los grupos interesados con la información sobre como los recursos están siendo utilizados para cumplir con los objetivos del proyecto en este proceso constituirá el comité de desempeño y efectuará:

Análisis de varianza Análisis de tendencia Análisis de valor ganado (Reportes de status, Reportes de

progreso, Pronósticos)

VI.1.21.- Control Integrado de Cambios





El “Contratista” establecerá el procedimiento oficial para iniciar una solicitud de un posible cambio al Proyecto, sea al proyecto ejecutivo, a la construcción, a las adquisiciones del equipamiento médico, al flujo del recurso económico, u otras causas.

El concepto es que los protocolos del control integrado de cambios deben ser lo suficientemente constantes para que puedan ser empleados durante toda la vida del proyecto.

El procedimiento integral de control de cambios también deberá producir suficiente flexibilidad de explicar adaptaciones cliente-específicas según lo requerido bajo contrato.

En este proceso el “Contratista”, efectuará:

La conformación de la línea base de requisitos, como un canal simple para el control de cambios

Análisis de requisitos (nuevas necesidades del cliente o del propio desarrollo de la obra)

Identificación de problemas operacionales

Análisis del cambio y evaluación de sus costos

Identificar cuántos requisitos se verán afectados y cuánto costará (tiempo y recursos)

Toma de decisión de la implementación del cambio, que será documentado al ser realizado.

Consideraciones:

El control integrado de cambios tendrá aprobación de la Gerencia a su más alto nivel (para el proceso, no los cambios), y que para su seguimiento se requerirá de una supervisión constante y una disciplina persistente.

CIERRE.

El “Contratista”, en este proceso verificará el cumplimiento de todos los alcances autorizados en el Acta Constitutiva del Proyecto y el Plan de Proyecto.

Se realizará a través de las siguientes fases:

VI.1.22.-Administración de la Integración del proyecto.

Cierre del Proyecto.


http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml




El “Contratista”, verificará que la empresa constructora haya realizado la actualización de los planos finales o AS-Built, conforme a su ejecución; así mismo constatará que se haya dado cumplimiento a todos los entregables programados y actualizará en su caso, el Acta Constitutiva conforme a las modificaciones autorizadas por el Instituto.

El “Contratista”, cerrará esta Fase.

VI.1.23.-Finiquito de Contratos

El “Contratista”, en coordinación con el Instituto, procederá al finiquito de cada uno de los contratos que se establecieron durante el proyecto.

El “Contratista” se encargará de elaborar conjuntamente con cada contratista o Proveedor, los expedientes contractuales de cada uno de los contratos.El “Contratista”, cerrará esta Fase.

VI.2 ALCANCES ESPECÍFICOS DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA.

1. OBJETIVORealizar los Servicios Profesionales de Coordinación Técnica y Supervisión de la construcción y suministros de equipamiento especial de instalación permanente que se tenga considerado en el proyecto de las obras del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, verificando que en cada fase se apliquen los recursos técnicos, humanos, administrativos, económicos y que se cumpla con los tiempos de entrega establecidos ofertados por las contratistas de obra y proveedores, constatando que sean en la cantidad, el costo y la calidad acordado en los contratos respectivo y de conformidad con las normas técnicas que en su caso sean aplicables.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES ESPECÍFICOSLa coordinación y supervisión se llevara a cabo en tres fases:

Actividades en la fase de inicio

Actividades durante la ejecución de los trabajos

Actividades al cierre y terminación de los trabajos

2.1. Fase de inicio.La Coordinación Técnica y Supervisión de Obra ejecutará como actividades de esta fase las siguientes actividades.

Detectar los factores que pueden incidir en el no cumplimiento del avance requerido en cada una de las disciplinas que intervienen en la obra.

Efectuar el análisis del estado que guarda el avance en cuanto a la entrega del proyecto ejecutivo, revisión de los planos y catálogos de





conceptos de la obra, y remitir al proyectista, conjuntamente con la Coordinación de Diseño, las observaciones para su corrección.

El grupo de coordinación técnica y supervisión recibirán a través de la Gerencia, especificaciones, catalogo de conceptos, precios unitarios, presupuestos y contratos de construcción, programas de ejecución de montos, de suministros, maquinaria y equipo, permisos, mismos que analizarán en forma completa y detallada y emitirá su opinión técnica.

El grupo de coordinación técnica y supervisión se asegurará de que las características y especificaciones del proyecto consideren la observancia obligatoria y sistemática de las normas vigentes en materia legal, de construcción, seguridad, protección al medio ambiente y política social.

La Coordinación elaborará el directorio de la obra y establecerán el inicio de la misma, aperturando la bitácora correspondiente entre la propia Coordinación y la contratista de obra en cumplimiento a la normatividad aplicable.

Los representantes técnicos de la constructora y coordinación técnica y supervisión deberán asistir obligatoriamente a la reunión inicial que convoque el Instituto a través de la Gerencia, a efecto de analizar y determinar de forma conjunta los aspectos fundamentales y relevantes para la realización de la obra.

Será obligación de la coordinación técnica y supervisión verificar en campo y al detalle la infraestructura, equipamiento y recursos técnicos asignados a la obra por la constructora, así como la experiencia, nivel técnico y académico comprobado de los recursos humanos integrados a la misma.

La coordinación verificará que la constructora cuente con el equipo adecuado y suficiente para realizar las actividades necesarias en materia de control de calidad, con énfasis en un adecuado laboratorio cuyos equipos de medición se encuentren debidamente calibrados y certificados.

La coordinación verificará que la constructora cuente con los medios físicos y electrónicos suficientes para el ágil desplazamiento y comunicación del personal técnico.

Durante la fase previa al desarrollo de la obra, se formalizará la apertura de las bitácoras de obra y de supervisión para registrar cronológica y sistemáticamente las incidencias y aspectos relevantes de los procesos de la obra y de la supervisión, esta ultima podrá estar integrada a la bitácora de la Gerencia, mismas que deberán ser foliadas para efectos





2.2.- Durante la construcción se deberá contemplar la realización de las siguientes acciones:

Recibir conjuntamente con la contratista físicamente en las obras, las referencias de trazo y bancos de nivel de partida que entregue el Proyectista a través de la Gerencia, para su debida conservación y observación durante la ejecución de la misma.

Detectar físicamente, si es el caso, con el apoyo de la contratista, las instalaciones subterráneas existentes en el sitio que interfieran con la ejecución de la obra y girar instrucciones al respecto.

Transmitir en forma adecuada y oportuna a la contratista o proveedores las instrucciones propias y las que reciba el Instituto a través de la Gerencia, de manera que su actuación sea preventiva más que correctiva.

Proporcionar a la contratistas el apoyo técnico que requiera para interpretar los documentos del proyecto y detectar los posibles faltantes, en coordinación estrecha con la Coordinación de Diseño y el Proyectista.

Dar solución a los problemas constructivos de orden técnico, siempre que ello no signifique un cambio de proyecto sustantivo, incida negativamente en el presupuesto, en el programa de ejecución o afecte su seguridad, en cuyo caso, presentará al Instituto a través de la Gerencia un informe detallado del problema específico, conteniendo además las alternativas de solución, como apoyo a la toma de decisiones correspondiente.

Conjuntamente con la contratista, llevar a cabo todas las acciones inherentes a la generación de estimaciones, revisión y autorización en su caso, brindando el apoyo necesario para agilizar la tramitación respectiva.

Vigilar, conjuntamente con el responsable de seguridad de la contratista, el cumplimiento de los requisitos de seguridad e higiene que deben observarse en la ejecución de la obra, mismos que se encuentran establecidos en los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en la materia.

Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en los planos, especificaciones particulares del proyecto, así como las normas nacionales e internacionales aplicables a los materiales básicos, equipos, sistemas, procesos constructivos o de fabricación.

Exigir a la contratista de obra o proveedores que entreguen con la debida anticipación el programa de suministro de materiales y equipos para su aprobación, debiendo contener en caso de proceder los siguientes conceptos: La elaboración de la ingeniería básica para su revisión y verificación, planos de taller en caso necesario, la procedencia de los suministros de materiales, su requisición





y la fecha de inicio de fabricación, terminación, períodos de prueba del fabricante y recepción en planta, así como la instalación en la obra.

En el caso de materiales, que no sea aplicable el proceso de verificación indicado en el párrafo anterior, recabar de la contratista de la obra o el proveedor la certificación de calidad y, de ser necesario, muestras físicas representativas.

Implementar conjuntamente con la contratista el programa de verificación de calidad y presentarlo a la Gerencia del Proyecto para recabar su visto bueno. El programa de verificación indicará los laboratorios que se utilizarán para hacer las pruebas, la frecuencia de muestreo y ensaye de los materiales o productos, las pruebas de funcionamiento de equipos y sistemas, los nombres de los proveedores, su ubicación y las fechas en que se harán las visitas de inspección a los sitios correspondientes.

Cuando los resultados de las pruebas no sean satisfactorios, informar al “Contratante” a través de la Gerencia del Proyecto y a la contratista de la obra o proveedor, que los trabajos, materiales y equipos respectivos, se rechazan, explicando con el debido respaldo técnico los motivos de su decisión e indicando, si es necesario, proceder a su demolición, retiro, reemplazo o corrección.

Conjuntamente con la contratista de la obra, hacer levantamientos de los detalles de la obra, así como de la fabricación, dando el debido seguimiento para que sean corregidos.

En lo referente a la instalación de equipos y dispositivos que formen parte de la obra, comprobar que la contratista de la obra se apegue estrictamente a las indicaciones de las guías mecánicas de los proveedores, instructivos de instalación y montaje.

Comprobar que la contratista de la obra realice las pruebas y puestas en servicio de equipos y dispositivos, siguiendo las instrucciones de los manuales de operación de los proveedores.

En caso de que se presenten conceptos extraordinarios al catalogo contractual, verificar, y en su caso, autorizar su procedencia.

Inspeccionar los bancos de préstamo de materiales, almacenamiento temporal o de desperdicios propuestos por la contratista de la obra y los requisitos establecidos para su manejo, en su caso.

Exigir a la contratista de la obra, tanto la limpieza de la obra como las protecciones y medidas para mejorar las condiciones ambientales y de seguridad, minimizando en lo posible las molestias que puedan ocasionar





Para evaluar resultados y verificar que los objetivos y las metas planteadas en el programa general de obra, la supervisión deberá presentar informes a través de la Gerencia del Proyecto, en periodos acordados con el Instituto.

Control de programas

Solicitar a la contratista de la obra que cumpla con los plazo que se le haya establecido para los programas detallados de construcción para cada frente de trabajo y el programa general integrado a partir de los anteriores, en cuanto a las fechas de inicio y terminación de las diferentes etapas de la obra, coordinación con contratistas de otras especialidades y recepción de suministros. Asimismo, los subprogramas correspondientes a los recursos necesarios y los colaterales referentes a la evaluación de los trabajos y su pago.

Recabar de la contratista de la obra como mínimo, los siguientes subprogramas: De maquinaria y equipo de construcción, indicando sus características y cantidad para cada frente de trabajo, de suministro de materiales, productos y equipos que forman parte de la obra, cuya entrega sea responsabilidad de la misma; de recursos humanos, clasificando las necesidades de personal calificado por especialidad y categoría. Informar de lo anterior a la Gerencia del Proyecto.

Solicitar y revisar conjuntamente con la contratista de la obra los programas de montos de obra, obtenidos a partir de los presupuestos de obra y de los programas de ejecución mencionados anteriormente, determinar la incidencia de los cambios del presupuesto y del flujo de las estimaciones en el programa de montos de obra e informar conjuntamente con la Coordinación de planeación y control, al Instituto, a través de la Gerencia del Proyecto.

Verificar que los programas contemplen las limitaciones impuestas por factores ajenos a la responsabilidad del contratista de la obra, previo al inicio y durante la construcción, recepción del proyecto, entrega del frente o sus accesos, entrega de predios, liberación de interferencias, etc.

Conjuntamente con la contratista de la obra, revisar los programas, cerciorándose de que contengan todas las actividades esenciales para construir la obra, que estén enlistadas y agrupadas ordenadamente de acuerdo con una secuencia lógica de construcción, que sus duraciones sean adecuadas y correspondan a las condiciones en campo, que cumplan con la fecha de iniciación, la de entrega de diferentes etapas de la obra a contratistas de otras especialidades, y la de terminación, pruebas y puesta en servicio. Revisar que los programas de cantidades y montos de obra correspondan a las cantidades de obra asignadas a cada período y a los importes calculados en los presupuestos de obra.





Corroborar que los tiempos asignados a las actividades programadas sean congruentes con los recursos y rendimientos, así como con las cantidades de obra por ejecutar.

Verificar el cumplimiento de los programas por parte de la contratista de la obra, para garantizar las fechas de entrega pactadas contractualmente, comparando la producción real contra la programada, con la periodicidad de revisión preestablecida o la que amerite la problemática de avance de la obra. Para este efecto, se hará un levantamiento de las cantidades de obra ejecutadas en el período, que puedan considerarse terminadas, las que se medirán en las mismas unidades que las consignadas en el programa, así como las de la obra que esté en proceso, ponderando su grado de avance. En forma análoga se tratará el control de avance de los proveedores.

Reportar oportunamente conjuntamente con la Coordinación de planeación y Control al Instituto, a través de la Gerencia del Proyecto, y de acuerdo con su relevancia, las desviaciones que se presentan como resultado de la comparación mencionada, para tomar las medidas correctivas a la brevedad, investigando las causas de retraso, indicando si son imputables a la contratista, o bien, son responsabilidad de terceros, señalando el motivo de las mismas.

Aislar las actividades críticas que acusen atrasos de las restantes del programa, para darle un seguimiento especialmente detallado en el proceso de revisión y estudiar conjuntamente con la Coordinación de planeación y Control, Gerencia del Proyecto y la contratista de la obra, si éstos pueden recuperarse con acciones correctivas que sean realistas en cuanto a los recursos necesarios, ajustando los programas en consecuencia, con las decisiones que se tomen al respecto e informar al Instituto

Cuando la solución mencionada en el inciso anterior no sea posible o existan otros factores como cambio de proyecto, de procedimientos constructivos, o situaciones impredecibles, y los atrasos conduzcan al incumplimiento de algunas de las fechas pactadas contractualmente, proponer conjuntamente con la Coordinación de planeación y Control, Gerencia del Proyecto, el Instituto y la contratista de la obra, las reprogramaciones parciales o totales que se ameriten.

La Coordinación Técnica deberá anotar en la bitácora de obra todos los causales, exposición de motivos y justificaciones que procedan.

Control presupuestal

A la Coordinación Técnica y Supervisión le corresponde ejecutar las actividades referentes a la revisión y actualización del presupuesto general de obra, el seguimiento de su ejercicio y la formalización de estimaciones para efectos de





pago a la contratista, debiendo respetar como referencia los avances programados convenidos.

Durante el desarrollo de la obra, y en caso de proceder, según el régimen del contrato, se deberá actualizar los presupuestos conjuntamente con la contratista de la obra, la Coordinación de planeación y Control, Gerencia del Proyecto y el Instituto, cuando se presenten cambios o adecuaciones al proyecto, cancelación de trabajos o realización de trabajos extraordinarios, ajuste de precios unitarios, omisiones o correcciones, así como reclamaciones procedentes.

En paralelo con la verificación de los programas de ejecución de obra, dar seguimiento a los montos de obra, comparando periódicamente los importes reales, contra los considerados originalmente en el programa y señalando los motivos de las desviaciones que se presenten.

En caso de existir obra que exceda el monto del, o los contratos, informar a la Coordinación de planeación y Control, así como al Instituto, a través de la Gerencia del Proyecto, en caso procedente, efectuar las modificaciones correspondientes, basado en el análisis aplicado a la exposición de motivos que presente la contratista y a las coyunturas contractuales.

Integrar los índices de costo de la obra, durante el desarrollo y término de la misma.

Con base en las unidades de medición establecidas en el catálogo de conceptos, llevar a cabo la cuantificación de la obra a medida que se vaya ejecutando, conciliándola con la contratista, apoyando esta cuantificación de obra con los números generadores correspondientes.

Entregar en la fecha pactada contractualmente, un concentrado de las cantidades de obra conciliada, para efecto de formulación de la estimación de pago respectiva. La supervisión debe ratificar la valoración de la estimación presentada por la contratista de la obra en cuanto a cantidades y precio, aprobarla y entregarla debidamente autorizada al Instituto a través de la Gerencia del Proyecto.

Informar al Instituto, a través de la Gerencia del Proyecto, en caso de proceder, acerca de los trabajos extraordinarios que no estén comprendido en el proyecto, para que se tomen la determinación que proceda de acuerdo a la figura contractual existente.

En el supuesto de que se autoricen por parte del Instituto los precios extraordinarios, se deberá exigir a la contratista la entrega de los análisis de precios unitarios faltantes, corroborando que contengan la descripción del concepto, la matriz de análisis, la unidad de medición y el alcance detallado, revisar que los recursos, rendimientos y la descripción del alcance correspondan





a la información recabada durante la ejecución del trabajo, para su conciliación y autorización por parte de la Coordinación de planeación y Control.

Para efecto de retenciones y devoluciones, en el caso de que estén establecidas contractualmente, comparar el importe de los trabajos realizados con los que debieron haberse ejecutado según el programa de montos de obra.

Cuando la contratista de la obra presente oportunamente alguna reclamación, la Coordinación Técnica y Supervisión, conjuntamente con la Coordinación Normativa y la Coordinación de planeación y Control, emitirán su opinión fundada y motivada, respecto a sí la reclamación procede según el régimen del contrato, si el trabajo fue efectivamente realizado, y si las condiciones señaladas en su ejecución tuvieron lugar, así como, si no existe imputabilidad a la propia contratista.

Control de calidad

Se indica a continuación, las actividades que la Coordinación Técnica y Supervisión de Obra llevarán a cabo para verificar la calidad de la obra, así como de sus instalaciones y equipos. Ello no libera al contratista de la responsabilidad de instrumentar internamente su programa de control de calidad, indispensable para poder asegurar el cumplimiento de los requisitos pactados contractualmente a medida que avanza la construcción de la obra.

La realización de todas las pruebas para el control de calidad, será responsabilidad de la contratista de la obra, y por este concepto, la Coordinación Técnica y Supervisión de obra recopilará los reportes de control de calidad, verificando que sus resultados cumplan con lo establecido en las especificaciones de construcción y el proyecto, a saber:

Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en los planos, especificaciones particulares del proyecto, las normas vigentes de construcción o en su defecto las normas nacionales e internacionales aplicables a los materiales básicos, equipos, sistemas, procesos constructivos requeridos.

Exigir al contratista de obra designado por el Instituto, que entreguen con la debida anticipación el programa de suministros para su aprobación, en el que se incluyen los siguientes conceptos, la procedencia de los suministros, su requisición y las fechas de inicio de fabricación, terminación, periodo de prueba del fabricante y recepción en la planta y obra.

En el caso de materiales al que no sea aplicable el proceso de verificación indicado, recabar de las contratistas, muestras físicas representativas.





Conjuntamente con la contratista de obra implementar el programa de verificación de calidad y presentarlo al Instituto, a través de la Gerencia del Proyecto para recabar su visto bueno. El programa de verificación indicará los laboratorios que se utilizaran para hacer las pruebas, la frecuencia de muestreo y ensaye de los materiales o productos, las pruebas de funcionamiento de equipo y sistemas. Así mismo, los nombres de los proveedores, su ubicación y las fechas en que se harán las visitas de inspección a los sitios correspondientes.

Revisar oportunamente las pruebas de verificación de calidad con apoyo en el laboratorio del contratista de la obra, ya sea en la obra o en las plantas de fabricación. Calificar los resultados obtenidos comparándolos con los requisitos de calidad y las tolerancias consignadas en las especificaciones y normas. Entregar los reportes respectivos a las partes involucradas, cumplimiento con los plazos pactados.

Cuando los resultados de la pruebas no sean satisfactorios, informar a la Gerencia del Proyecto y a la contratista de la obra de los trabajos, materiales, y equipos respectivos que se rechazan, explicando los motivos de su decisión con el debido respaldo técnico, e indicando, si es necesario, proceder a su demolición, retiro, reemplazo o corrección.

En lo referente a la instalación de equipos y dispositivos que formen parte integral de la obra, comprobar que la contratista se apegue estrictamente a las especificaciones de los instructivos de instalación y montaje. Se implementara la logística que permita establecer el seguimiento de las acciones que el proveedor o contratista consideró para el suministro, instalación, montaje, prueba y puesta en operación del equipo, así como garantías correspondientes, desde el financiamiento del pedido, hasta que el equipo se tenga operando en el inmueble ya terminado

Comprobar que el contratista de la obra realice las pruebas y puestas en servicios de equipos y dispositivos, siguiendo las instrucciones de los manuales de operación.

Aprobar los bancos de materiales, previo al envío de estos a la obra en su caso, los bancos de tiro propuestos y los requisitos establecidos para su manejo en su caso.

Exigir al contratista de la obra la limpieza de la obra, protecciones y medidas para mejorar las condiciones de seguridad y ambientales, minimizando en lo posible los daños que puedan ocasionarse.

La Coordinación Técnica y Supervisión, llevará a cabo las acciones necesarias para verificar que el contratista de la obra cuente con un adecuado





sistema de aseguramiento de calidad y opere los controles de calidad suficientes y adecuados, por cuanto a los materiales y procesos de construcción que se aplique, así como, que los procedimientos constructivos utilizados garanticen la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a las especificaciones generales de construcción y particulares del proyecto, recabar de la contratista de la obra, la certificación de calidad de los equipos y materiales que suministre antes de ser utilizados en la obra.

La Coordinación Técnica y Supervisión será responsable de vigilar que el contratista de la obra, que ejecuten la obra realice las correcciones en tiempo y forma a las desviaciones encontradas. Respecto al suministro del equipamiento, se constatará que sea de las especificaciones requeridas y dará el visto bueno para el pago de facturas según el precio convenido, tanto para los bienes de fabricación nacional, como de procedencia extranjera, si es el caso.

Se verificará que las actividades programadas para la instalación, montaje, pruebas y puesta en operación del equipo se den en tiempo y forma, dando el visto bueno para el pago de este concepto, hasta que la obra se tenga completamente terminada.

Reportes, informes parciales e informe ejecutivo.Para evaluar los resultados y verificar que los objetivos planteados en el programa o plan maestro se estén cumpliendo, se presentarán informes periódicos que detallen los avances obtenidos.Elaborar informes semanales y mensuales como parte de las obligaciones que se deriven del contrato objeto de la prestación de los servicio de la Coordinación Técnica y Supervisión de Obra. Además se realizarán reuniones de evaluación semanales de los avances y circunstancias que presenten el programa contractual de construcción.

Los reportes semanales contendrán un resumen ejecutivo de los avances físico - financieros de manera global, de las principales actividades y conceptos de los programas de trabajo, tales como:

Proyecto ejecutivo

Suministro de materiales, instalaciones especiales, instalación y prueba de tuberías, piezas especiales y accesorios, construcción de obra civil en general, equipamiento propio del inmuebles, entre otros.

Avances físico-financiero

Equipo, instalación, montaje y pruebas.

Incluirá una descripción de los principales trabajos realizados durante el período, el importe de los avances generados y las recomendaciones que la coordinación considere convenientes, además contendrá las soluciones tomadas o sugeridas a cada problema que se hubiese presentado.





En los reportes mensuales se incluirán además de los avances físicos - financieros, las incidencias y circunstancias de las fases, etapas, actividades y tareas en ejecución de los trabajos de construcción y terminación de la obra, incluyendo el reporte fotográfico de los trabajos realizados en cada uno de los frentes de obra, de forma tal que se aprecie el avance de los mismos en forma secuencial. Se incluirán los resultados que se tengan de la revisión de la calidad de los materiales, el impacto económico que se tiene en el presupuesto y plazo de ejecución derivados de los cambios al proyecto ejecutivo, así como del equipo utilizado en la ejecución de los trabajos de la fase o etapa de que se trate.

La Coordinación Técnica y Supervisión de Obra entregará los reportes y resumen ejecutivo mensual del personal que se utilizó durante el período que se liquida y la estimación correspondiente para conciliación, en las fechas estipuladas en el contrato.

Además, se entregará debidamente requisitada, la documentación generada, bitácoras, registro de estimaciones, todo lo que contenga información derivada de la obra por cada uno de los frentes.

2.3 Actividades que se deben realizar al final de la obra

Constatar la terminación de los trabajos objeto del contrato y participar en su entrega-recepción.

Certificar el cumplimiento de todos los compromisos contractuales del constructor, o proporcionar al Instituto, los elementos de juicio que le permitan aplicar, en su caso, las sanciones contractuales correspondientes.

Recabar la relación de estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra y saldos.

Constatar que se haya depurado el estado contable correspondiente al ejercicio del presupuesto general, congruente con los contratos parciales de obra.

Cerrar las bitácoras de obra y entregarlas al Instituto, a través de la Gerencia del Proyecto.

Recabar las garantías correspondientes de la obra, así como de equipos, instalaciones y productos procesados, además de los instructivos y manuales de operación y mantenimiento.

Entregar al Instituto, a través de la Gerencia del Proyecto, la información técnica y los levantamientos referentes a la actualización del proyecto, adecuaciones, modificaciones y cancelaciones, con el fin de que se actualicen los planos por parte de la contratista de la obra.

Recepción y entrega de obra





Asistir conjuntamente con la Gerencia del Proyecto y personal del Instituto, a los recorridos programados para recepción de obra de los Contratistas, proveedores y entrega al operador de la misma, efectuando previamente las revisiones necesarias para las recepciones parciales, y para constatar la terminación de la totalidad de los trabajos que le fueron encomendados a la contratista, incluyendo las pruebas y funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Conjuntamente con la Gerencia del Proyecto, el Instituto y la contratista de la obra, hacer un levantamiento de los detalles faltantes o pendientes de corregir, así como, verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad, exigiendo a la contratista un programa para terminarlos, al que se le aplicará seguimiento diario mediante conteo regresivo. En forma análoga se tratarán las pruebas y funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Una vez terminados los detalles y comprobado el comportamiento satisfactorio de las instalaciones y equipos, participar en la recepción física de los trabajos de las contratistas y entrega al Instituto.

Para el caso de que lo señalado en el párrafo que antecede no se cumpla, se notificará al Instituto, las posibles fallas y responsabilidades, que por la obra, hayan incurrido la contratista de la obra, remitiéndole los acuerdos de garantía.

Verificar que se hayan integrado los manuales y garantías de los equipos.

Se integrará un archivo que contenga lo siguiente: Planos actualizados que en su caso se requieran y que hayan sido elaborados

por el contratista de la obra.

Guía de usuarios y manual de operación del equipo propio del inmueble.

Constancia de la capacitación otorgada a los usuarios para la operación conservación y mantenimiento del equipo propio del inmueble.

Protocolo de la entrega recepción de la obra.

En general toda la documentación que se requiera para integrar el finiquito.

Sustitución de la fianza de cumplimiento por la de vicios ocultos.

Póliza de garantía del equipo propio del inmueble.

Será obligación de la Coordinación, dejar perfectamente clasificado e integrado el expediente unitario de la obra.

En la fecha que señale el Instituto, participar en el levantamiento de las actas de recepción parcial o finales, cuyo contenido seguirá los lineamientos que para tal caso señalen el propio Instituto





Finiquito de los servicios de la supervisión

Una vez recibida la obra, La Coordinación Técnica y Supervisión de Obra llevará a cabo las siguientes actividades para finiquitar sus servicios:

Entregar, para su custodia, la documentación que respalde su actuación: bitácora de obra, informe de terminación de obra, finiquitos de obra, actas de entrega recepción, manuales de operación y mantenimiento, licencias y permisos, inventario de instalaciones, así como los planos debidamente actualizados por la empresa constructora.

Cuando haya sido recibida a satisfacción del Instituto la documentación mencionada, deberá contemplarse en este rubro el balance físico – financiero de los trabajos realizados tanto por el contratista como por los proveedores, los que deberán acompañarse de toda la documentación que acredite los pagos efectuados, sanciones en su caso, las garantías otorgadas, haberes y deberes y toda la necesaria para requisitar un finiquito.

Integrar la memoria de la obra y el expediente técnico unitario correspondiente.

3 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.Seguimiento y control del avance del proceso de construcción, a fin de identificar y evitar posibles desviaciones de los tiempos de ejecución respecto al programa general aprobado, así como para validar los avances estimados por el contratista de la obra y efectuar la conciliación respectiva.

Llevar al corriente la Bitácora para el control y seguimiento de las instrucciones indicaciones y solicitudes, entre otras.

Participar en la recepción de las obras (parcial y final), efectuando las actas correspondientes.

Elaboración de informes periódicos determinados por la Gerencia del Proyecto, con los aspectos técnicos y administrativos de avances, junto con un reporte fotográfico.

Integración del expediente general de las obras y recopilación y documentación durante toda la etapa de obra para la elaboración de los planos “AS Built” por parte de la contratista de la obra.

Implementar la bitácora entre la Coordinación Técnica y Supervisión de Obra con la empresa contratista de la misma obra.

4 PRODUCTO ESPERADO.Para cada fase de los servicios de Coordinación Técnica y Supervisión de Obra, se elaborará y entregará el informe técnico que corresponda.





El informe ejecutivo que contenga todas las circunstancias e incidencias presentadas en la ejecución de los trabajos de las obras en base a los requisitos y condiciones establecidas anteriormente.

El principal producto a entregar lo constituyen la documentación de la obra terminada, según las líneas y niveles del proyecto, constituida en el respectivo expediente técnico unitario, la construcción, el equipo propio del inmueble, instalaciones, pruebas, montaje, puesta en operación, informe(s) parcial(es), informe(s) final(es), acta(s) de entrega recepción según los presentes términos.

La entrega de la información y documentación, contenida en los presentes términos, se hará conforme avancen los trabajos, de tal manera que éstos sean acordes a los conceptos reportados en su estimación, formando parte de los informes periódicos que en estos términos se establecen.

Emitir reportes técnicos de la revisión, adecuación y evaluación que se realice durante las diferentes etapas de ejecución de cada parte de la obra, con periodos máximos de 15 días naturales, así como un reporte final en el que se formalice la entrega del Proyecto.

VI.3.-Especificaciones Generales y Particulares.

Los fundamentos indicados en la guía del PMBOCK, del Project Management Institute y de conformidad con:

Norma de la American National Standard Institute.(ANSI/PMI 99-001-2004).

VI.4.-Informes a Entregar.

Como resultado de los servicios profesionales el “Contratista”, quincenalmente entregará, un Informe detallado de cada una de las acciones efectuadas y entregables respectivos, en papel membretado, en concordancia con los alcances convenidos y semanalmente proporcionará al cliente un informe ejecutivo de las acciones relevantes.

Se entregarán al “Contratante” a través de su coordinador de enlace:

Informe Semanal Ejecutivo y Quincenal de los Resultados de los Procesos:

Inicio.Entregables al Final del Proceso:Acta Constitutiva del Proyecto.Alcance Inicial del proyecto.





El plan de proyecto.Planeación inicial del alcance.Definición del alcance.Establecer el control integrado de cambios - constitución de la comisión.

Informes:

Sobre el estado que guardan:

Apoyo para la definición y contratación del director responsable de obra, así como sus corresponsables.

Definición y contratación de la unidad verificadora de instalaciones eléctricas (UVIE).

Factibilidades en concordancia con obra: de Agua, Luz, Drenaje, Telefonía y Especiales.Seguimiento a la autorización presupuestal y registro en cartera de la inversión, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el caso de que haya una ampliación al monto contractualmente pactado.

Planeación.Plan del Alcance del Proyecto. Plan de Administración del Tiempo.WBS del Proyecto.Ruta Crítica del Proyecto. Plan de Administración de los Costos.Verificación de estimación de los Costos del Proyecto.Flujo de Caja del Proyecto (Finanzas).Plan de Administración de la Calidad.Plan de Administración de los Recursos Humanos.Plan de Administración de las Comunicaciones.Plan de Administración al Riesgo.Plan de Administración de Adquisiciones (Procura).Plan de Administración del Impacto Ambiental. Plan de Administración de la Seguridad e Higiene.

Informes:De la Administración de la Integración del Proyecto.Del Control integrado de Cambios, de la Comisión.

Ejecución y Control.Informes:





Control y Seguimiento:Del proyecto.De la Calidad. De los recursos humanos.Estimación de los costos del proyecto. Flujo de Caja del proyecto.

Tiempo:De la ruta crítica del proyecto.De las Comunicaciones.

Cierre.Cierre de los planes del proyecto.Acta constitutiva actualizada. Acta de entrega física y recepción.- finiquito de cada

contrato.

VII.- PERFIL DEL PERSONAL QUE CONFORMARÁ LA GERENCIA DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTO.

Parte fundamental del Servicio de la Gerencia de Control, Administración y Supervisión para la Construcción del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, es la participación de cada uno de los miembros que integran el equipo, es por ello y como resultado de la experiencia en la implantación de soluciones, el punto de partida para el desarrollo exitoso del servicio, es reunir y organizar un grupo de profesionales expertos que se encargará de la dirección, administración, desarrollo e implementación de los planes y programas de trabajo, que aseguren la terminación exitosa del proyecto.

A continuación se especifican las funciones y perfiles básicos del personal que conformará la estructura orgánica, de acuerdo a la complejidad de los servicios de la Gerencia.

El equipo de profesionistas que formarán la Gerencia será el siguiente:

Especialista en Administración de Proyectos de Infraestructura.(Dentro del Grupo Directivo de la Empresa).

Grado Académico:

Profesionista titulado, nivel de licenciatura: Ingeniero Civil o Arquitecto.





Con Especialidad en Administración de Proyectos de Infraestructura, con Diploma con reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, así como cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones en la “Especialidad en Administración de Proyectos de Infraestructura”.

Experiencia Profesional:

Con 20 años como mínimo en el ejercicio de su profesión y/o en puesto similar, tener experiencia en la construcción y/o supervisión de “Hospitales de Especialidades o de Tercer nivel de atención medica” , así como el manejo y control de personal administrativo; control documental, de recursos humanos, procedimientos y planes de operación; además contar con experiencia en planeación, organización, ejecución, control de obra y de supervisión; tanto de obras civiles e instalaciones en edificación, construcción de hospitales de primer, segundo y tercer nivel de especialidad así como de otras obras de infraestructura.

Conocimientos Específicos:

Del marco legal que regula a la obra pública en el ámbito federal, estatal y municipal.

Especificaciones de construcción, códigos y normatividad aplicable. Procedimientos, técnicas y métodos de construcción y de supervisión. Control de calidad, análisis, revisión y diseño de estructuras de concreto,

metálicas y sus aplicaciones. Control de calidad de materiales, revisión y diseño de instalaciones hidráulicas,

sanitarias, eléctricas, aire acondicionado e instalaciones especiales, entre otras. Procura, instalación y puesta en marcha de equipos especiales. Elaboración de bases concursos, términos de referencia, licitaciones, selección

de contratistas y control de presupuestos. Análisis de precios unitarios o precio alzado, costos y estimaciones. Análisis y evaluación de programas de supervisión y de obra. Control documental, administrativo y de personal. Uso de técnicas de administración. Generación de libros blancos. Aplicación de sistemas de calidad y planes de control de calidad en obra. Determinación, análisis y mitigación de riesgos de obra. Cumplimiento de programa de obra. Organización, planeación y control total de obra pública. Identificación de mejoras del sistema de calidad y los planes operativos. Procuración de equipos y materiales hospitalarios. Revisión, adecuación y validación de proyecto.

Gerente Administración de Proyectos de Infraestructura.





Grado Académico:

Profesionista titulado, nivel de licenciatura: Ingeniero Civil o Arquitecto.

Con experiencia en Administración de Proyectos de Infraestructura Hospitalaria,


Con 15 años como mínimo en el ejercicio de su profesión, tener 10 años de experiencia en la “Construcción y/o supervisión de Hospitales Generales, de Especialidades” o de “Tercer nivel de atención medica”, así como el manejo y control de personal administrativo; control documental, de recursos humanos, procedimientos y planes de operación; además contar con experiencia en planeación, organización, ejecución, control de obra y de supervisión; tanto de obras civiles e instalaciones en edificación, construcción de hospitales de primer, segundo y tercer nivel de especialidad así como de otras obras de infraestructura.





sanitarias, eléctricas, aire acondicionado e instalaciones especiales, entre otras. Procura, instalación y puesta en marcha de equipos especiales. Elaboración de bases concursos, términos de referencia, licitaciones, selección

de contratistas y control de presupuestos. Análisis de precios unitarios o precio alzado, costos y estimaciones. Análisis y evaluación de programas de supervisión y de obra. Control documental, administrativo y de personal. Uso de técnicas de administración. Aplicación de sistemas de calidad y planes de control de calidad en obra. Determinación, análisis y mitigación de riesgos de obra. Cumplimiento de programa de obra. Organización, planeación y control total de obra pública. Identificación de mejoras del sistema de calidad y los planes operativos. Procuración de equipos y materiales hospitalarios. Revisión, adecuación y validación de proyecto.

Coordinador de Control de Proyecto.





Grado Académico:

Profesionista titulado nivel de licenciatura: Ingeniero o Arquitecto.


Con 5 años como mínimo en el ejercicio de la profesión, experiencia en planeación, administración; control documental, de recursos humanos, procedimientos y planes de operación, que esté capacitado para disponer eficientemente de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, que le permita prevenir y/o corregir las eventualidades del plan de ejecución de obra.


Del marco legal que regula a la obra pública en el ámbito federal, estatal o municipal.

Especificaciones de construcción, códigos y normatividad aplicable. Procedimientos, técnicas y métodos de construcción y de supervisión. Implementación y seguimientos de los controles de programa, información,

procuración costos y cambios. Técnicas de Administración. Desarrollo e Implementación del Plan del Alcance del proyecto. Elaboración de bases concursos, términos de referencia, licitaciones, selección

de contratistas y control de presupuestos. Análisis de precios unitarios o precio alzado, costos y estimaciones. Análisis y evaluación de programas de supervisión y de obra. Control documental, administrativo y de personal. Aplicación de sistemas de calidad y planes de control de calidad. Identificación de mejoras del sistema de calidad y los planes operativos.

Coordinador de Planeación.

Grado Académico:

Profesionista titulado nivel de licenciatura: Ingeniero Civil o Arquitecto.


Con 5 años como mínimo en el ejercicio de la profesión, experiencia en planeación y programación de proyectos; control documental, de recursos humanos, procedimientos y planes de operación, que esté capacitado para disponer eficientemente de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, que le permita prevenir y/o corregir las eventualidades del plan de ejecución de obra.






Del marco legal que regula a la obra pública en el ámbito federal, estatal o municipal.

Especificaciones de construcción, códigos y normatividad aplicable. Procedimientos, técnicas y métodos de construcción y de supervisión. Implementación y seguimientos de los controles de programa, información,

procuración costos y cambios. Técnicas de Administración. Desarrollo e Implementación del Plan del Alcance del proyecto. Elaboración de bases concursos, términos de referencia, licitaciones, selección

de contratistas y control de presupuestos. Análisis de precios unitarios o precio alzado, costos y estimaciones. Análisis y evaluación de programas de supervisión y de obra. Control documental, administrativo y de personal. Aplicación de sistemas de calidad y planes de control de calidad. Identificación de mejoras del sistema de calidad y los planes operativos.

Coordinador de Diseño y Técnico.

Grado Académico:

Profesionista titulado nivel de licenciatura: Ingeniero Civil, Mecánico, Mecánico Electricista o Arquitecto.


Con 5 años como mínimo en el ejercicio de la profesión, experiencia en planeación, administración, análisis y control de obra e instalaciones en edificación y construcción de hospitales de primer y segundo nivel de especialidad; que esté capacitado para orientar de forma eficiente y efectiva los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para hacer cumplir los alcances del proyecto y su sistema de calidad.





sanitarias, eléctricas, aire acondicionado e instalaciones especiales. Control de presupuestos.





Coordinar y dirigir al personal de gabinete de acuerdo a los compromisos establecidos de entrega de proyecto.

Manejar conjuntamente con los otros coordinadores aspectos relacionados con cambios, adecuaciones y entregas sobre el proyecto ejecutivo.

Acudir a las reuniones convocadas por el Coordinador de Supervisión para dar solución a problemas en obra, referentes al proyecto ejecutivo.

Análisis de precios unitarios, costos y estimaciones. Análisis y evaluación de programas de supervisión y de obra. Control administrativo y de personal. Control de documentos para recibir, identificar, archivar, administrar, resguardar y

difundir todos los documentos que se generen tanto en copia dura como en archivo electrónico.

Aplicación de sistemas de calidad y planes de control de calidad en obra.

Coordinador de Supervisión de Obra.

Grado Académico:

Profesionista titulado nivel de licenciatura: Ingeniero Civil o Arquitecto.


Con 5 años como mínimo en el ejercicio de la profesión, experiencia en planeación, organización, ejecución, control de obra y de supervisión de obras civiles e instalaciones en edificación y construcción de hospitales de primer y segundo nivel de especialidad así como de otras obras de infraestructura.



Especificaciones de construcción, códigos y normatividad aplicable. Procedimientos, metodologías, detalle de técnicas y sistemas de planeación,

planificación, supervisión y construcción. Preparación de la información requerida por la gerencia de proyecto para los

trámites, antes, durante y posterior a la construcción de obra. Coordinar y dirigir al personal de campo de acuerdo a los compromisos

establecidos según el contrato. Manejar conjuntamente con los otros coordinadores aspectos relacionados con

trámites de contratos, facturas y entrega de informes. Convocar a reuniones constantes con los contratistas, durante toda la vida del

proyecto para tomar decisiones oportunas y efectivas. Verificar y autorizar estimaciones de obra de los diferentes contratistas. Apego y cumplimiento del programa de obra.





Construir e implementar el programa de verificación de los materiales de obra, junto con la empresa del laboratorio que realizará los muestreos y ensayes respectivos.

Implementar las medidas de mejoramiento ambiental en el sitio de la obra, minimizando los posibles efectos adversos.

Análisis y evaluación de programas de supervisión de obra. Aplicación de sistemas de calidad y planes de control de calidad en obra. Negociar y solucionar situaciones de conflicto con los contratistas. Dar seguimiento al programa y su ruta crítica, además de generar los informes

sobre el estado físico y financiero de la obra con ayuda de la información recolectada por los supervisores de las diferentes áreas.

Coordinador Normativo.

Grado Académico:

Profesionista titulado nivel de licenciatura, Ingeniero Civil, Arquitecto o Carrera afín.


Con 5 años como mínimo en el ejercicio de la profesión, experiencia en normas y especificaciones de la Secretaría de Salud y sus similares en los ámbitos federal, estatal y municipal, planeación, administración y control; capacitado para disponer eficientemente de los recursos humanos, normativos y legales de que se disponen, desarrollo de procesos de licitación y selección de contratistas.


Del marco legal que regula a la obra pública y adquisiciones en el ámbito federal, estatal y municipal.

Especificaciones de construcción, códigos y normatividad aplicable. Procedimientos, metodologías, detalle de técnicas y sistemas de planeación,

planificación, supervisión, construcción y cierre de obras. Gestión de permisos y licencias ante instituciones federales, estatales y

municipales. Análisis, mitigación y/o eliminación del impacto ambiental de las obras y

procedimientos. Técnicas y procesos para la elaboración de presupuestos, licitaciones y selección

de contratistas. Análisis y evaluación de programas licitación y firma de contratos. Control administrativo y de personal.





Coordinador Administrativo.Grado Académico:

Profesionista nivel de licenciatura en ingeniería, administración o área afín.


Con 3 años de experiencia como mínimo en el ejercicio de la administración de obras en edificación y/o hospitales, que esté capacitado para gestionar, disponer y utilizar de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, para cumplir con los alcances y el programa de proyecto.


Coordinación y gestión de aspectos relacionados con la función primordial de la administración de los recursos materiales y humanos que requiera la Gerencia de Proyecto.

Mantener dentro de la normatividad todos los aspectos contractuales inherentes a la Gerencia de Proyecto.

Control total de los recursos de la Gerencia de Proyecto: humanos, materiales, equipos, financieros y tecnológicos.

Expedientes técnicos unitarios Tomar en cuenta los tiempos necesarios para llevar a cabo los procedimientos

para la realización de los servicios de la Gerencia de Proyecto. Determinar los roles y responsabilidades específicas del personal técnico y

administrativo. Recibir, controlar y dar seguimiento a cualquier tipo de reclamación que se

genere por parte de los contratistas o usuarios afectados durante la realización de los servicios de la Gerencia de Proyecto.

Desarrollo e Implementación del Plan de Reclamaciones del proyecto.





VIII.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDAS, SUBPARTIDAS, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA

PROPUESTA

"GERENCIA DE CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEMADOS"

No. DE LICITACIÓN: 12251001-001-09

FECHA DE INICIO: 10-Feb-2009FECHA DE TERMINACIÓN: 15-May-2010

TOTAL DE DÍAS NATURALES 460.00

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO CON NÚMERO PRECIO UNITARIO CON LETRA IMPORTE

1PLANTILLA PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA GERENCIA DE PROYECTO CONFORMADA POR LA SIGUIENTES CATEGORIAS:

1.1 Gerente de Proyecto Mes 14.25

1.2 Capturista Grafico Mes 10.69

1.3 Coordinador Administrativo Mes 14.25

1.4 Auxiliar Administrativo Mes 11.40

1.5 Coordinador de Control de Proyecto Mes 14.25

1.6 Analista de Diseño Estructural Mes 1.43

1.7 Analista de Estructuras Mes 1.43

1.8 Auxiliar Polivalente Mes 1.43

1.9 Analista de Instalaciones Eléctricas Mes 1.43

1.10 Analista de Aire Acondicionado Mes 1.43

1.11 Analista de Instalaciones Especiales Mes 1.43

1.12 Analista de Instalaciones Hidrosanitarias y Gases Medicinales Mes 1.43










SUBTOTAL

2 PLANTILLA PARA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN CONFORMADA POR LA SIGUIENTES CATEGORIAS:

2.1 Coordinador de Planeación Mes 14.252.2 Capturista Grafico Mes 10.692.3 Analista de Programación Mes 14.25

2.4 Análista de Control de Comunicados Mes 7.13 SUBTOTAL

3PLANTILLA PARA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL CONFORMADA POR LA SIGUIENTES CATEGORIAS:

3.1 Coordinación Normativa Mes 14.25

3.2 Analista de Costos y Estimaciones Mes 13.00

3.3 Capturista Grafico Mes 11.40

3.4 Analista de Seguridad e Higiene Mes 10.69

3.5 Analista de Procuración y Contratos Mes 10.69

3.6 Analista de Gestión y Seguimiento Mes 10.69

3.7 Analista de Impacto Ambiental Mes 3.56

SUBTOTAL

4 PLANTILLA PARA COORDINACIÓN DE DISEÑO Y TÉCNICO CONFORMADA POR LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:

4.1 Analista de Costos y Estimaciones Mes 13.60

SUBTOTAL










5PLANTILLA PARA COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN TÉCNICA CONFORMADA POR LA SIGUIENTES CATEGORIAS:

5.1 Coordinador de Supervisión Mes 14.25

5.2 Supervisor de Arquitectura Mes 14.25

5.3 Analista Técnico de Supervisión Mes 14.25

5.4 Supervisor de Obra Civil "Uno" Mes 14.25

5.5 Analista Técnico de Supervisión "Uno" Mes 10.69

5.6 Supervisor de Obra Civil "Dos" Mes 10.695.7 Analista Técnico de Supervisión "Dos" Mes 7.235.8 Supervisor de Instalaciones Eléctricas Mes 9.505.9 Auxiliar Técnico de Supervisión de Instalaciones Eléctricas Mes 7.135.10 Supervisor de Instalaciones Especiales Mes 10.695.11 Auxiliar Técnico de Supervisión de Instalaciones Especiales Mes 7.135.12 Supervisor de Aire Acondicionado Mes 9.505.13 Auxiliar Técnico de Supervisión de Aire Acondicionado Mes 7.135.14 Supervisor de Instalaciones Hidrosanitarias y Gases Medicinales Mes 10.69

5.15 Auxiliar Técnico de Supervisión de Instalaciones Hidrosanitarias y Gases Medicinales Mes 7.13

5.16 Topógrafo Mes 7.13

5.17 Cadenero y Estadalero Mes 7.13

SUBTOTAL










6PLANTILLA PARA LA JEFATURA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CONFORMADA POR LA SIGUIENTES CATEGORIAS:

6.1 Jefe de Aseguramiento de Calidad Mes 14.25

6.2 Analista de Control de Calidad de Obra Civil Mes 10.69

6.3 Analista de Control de Calidad de EstructuParas Metálicas Mes 10.69

6.4 Analista de Control de Calidad de Instalaciones Eléctricas Mes 10.69

SUBTOTAL

TOTAL DE LA GERENCIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA

I.V.A. 15%

TOTAL CON 15% DE I.V.A.

De requerir el solicitante podrá remitir una solicitud a la Convocante hasta un día antes de la apertura la información correspondiente al proyecto de la obra ( planos y catalogo de obra) a realizarse con el fin de magnificar el alcance de los trabajos.


INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIONDIRECCIÓN...

Documents

Transcript of INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIONDIRECCIÓN...