INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

37
INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / 2021 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES I) CONDICIONES GENERALES OBJETO 1). La Intendencia de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama a Licitación Pública para la ejecución de obras de la conducción principal de un sistema de desagües pluvial a la altura de la Parada 16 de la Rambla Claudio Williman, así como la construcción de un conducto de drenaje base desde Avenida Roosevelt, de acuerdo a las normas previstas en el presente Pliego y especificaciones técnicas contenidas en la Memoria Descriptiva. ADQUISICION DE PLIEGOS 2).Los interesados deberán adquirir los Pliegos de Condiciones previo pago de la suma de $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil) mas 2% (dos por ciento ) de timbres y derechos de expedición, en Mesa de Licitaciones de la Intendencia, Planta Baja Sector B del Edificio Comunal, hasta 1 día antes del acto de apertura, condición ineludible para ofertar en el presente procedimiento licitatorio. CONSULTAS 3). Las consultas se deberán presentar en la Mesa de Licitaciones en horario hábil de oficina, debiendo ser formuladas por escrito en forma clara y prolija, en duplicado, venciendo el plazo de presentación 5 días hábiles antes de la apertura de la licitación. 4). Las preguntas serán contestadas por escrito, quedando las respuestas en Mesa de Licitaciones a disposición de quienes justifiquen haber adquirido los pliegos de condiciones, 2 días hábiles antes de la apertura de la licitación. PARTICIPANTES 5).CAPACITACION Están capacitados para contratar con la Intendencia las personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los casos previstos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.

Transcript of INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

Page 1: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO

LICITACION PUBLICA Nº 60 / 2021

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

I) CONDICIONES GENERALES

OBJETO

1). La Intendencia de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama a LicitaciónPública para la ejecución de obras de la conducción principal de un sistema dedesagües pluvial a la altura de la Parada 16 de la Rambla Claudio Williman, asícomo la construcción de un conducto de drenaje base desde Avenida Roosevelt,de acuerdo a las normas previstas en el presente Pliego y especificacionestécnicas contenidas en la Memoria Descriptiva.

ADQUISICION DE PLIEGOS

2).Los interesados deberán adquirir los Pliegos de Condiciones previo pago dela suma de $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil) mas 2% (dos por ciento ) detimbres y derechos de expedición, en Mesa de Licitaciones de la Intendencia,Planta Baja Sector B del Edificio Comunal, hasta 1 día antes del acto deapertura, condición ineludible para ofertar en el presente procedimientolicitatorio.

CONSULTAS

3). Las consultas se deberán presentar en la Mesa de Licitaciones en horariohábil de oficina, debiendo ser formuladas por escrito en forma clara y prolija, enduplicado, venciendo el plazo de presentación 5 días hábiles antes de laapertura de la licitación.4). Las preguntas serán contestadas por escrito, quedando las respuestas enMesa de Licitaciones a disposición de quienes justifiquen haber adquirido lospliegos de condiciones, 2 días hábiles antes de la apertura de la licitación.

PARTICIPANTES

5).CAPACITACION Están capacitados para contratar con la Intendencia las personas físicas ojurídicas legalmente constituidas, nacionales o extranjeras, que teniendo elejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no esténcomprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en loscasos previstos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.

Page 2: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

6).INSCRIPCIONLos oferentes deberán estar registrado en el Registro Único de Proveedores delEstado (R.U.P.E.), en estado “INGRESO” al momento de recepción y apertura deofertas.

7).DOMICILIOLas firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos de la licitacióny actos posteriores a la misma en el Departamento de Maldonado, asimismodeberán constituir domicilio electrónico, el cual será el único medio válido a losefectos de las notificaciones que puedan generarse en el proceso de lalicitación.

8). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informes deloferente en cualquiera de las áreas licitadas y verificar los datos que hayaofrecido en apoyo de su propuesta.

GARANTIAS9). Los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de su oferta y elcumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo, en valores públicos,fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza. La garantía demantenimiento de oferta será de $ 150.000 (pesos uruguayos ciento cincuentamil) y la de fiel cumplimiento de contrato deberá ser equivalente al 5% del montoadjudicado.

10). Los depósitos en efectivo, el aval bancario y el seguro de fianza, seacreditaran directamente en la Tesorería Municipal. Los valores públicos sedepositaran en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre deloferente y a la orden de la Intendencia, debiéndose entregar el recibocorrespondiente en la Tesorería Municipal. Cualquiera sea la modalidad utilizadadeberá depositarse en la Tesorería Municipal, previo a la recepción de lasofertas.

11). Las garantías de mantenimiento de propuestas serán devueltas a losinteresados mediante la presentación del recibo correspondiente una vezadjudicada la licitación o rechazadas todas las ofertas.

12). La garantía de buena ejecución y conservación de las obras será del 5%(cinco por ciento) del monto de cada certificado de obra y deberá depositarseprevio al cobro de cada certificado mensual en la Tesorería Municipal, dichodepósito podrá realizarse en efectivo, cheque al día y a la orden de la I D M oen valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

13). Una vez obtenido el Final de Obra de B.P.S., las sumas depositadas engarantía de fiel cumplimiento del contrato y de garantía de buena ejecución yconservación de las obras serán devueltas, salvo los descuentos quecorrespondan, dentro de los treinta días de haberse efectuado la última

Page 3: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

recepción provisoria de la obra y al recibirse definitivamente la obra respectiva.Los descuentos que por cualquier concepto corresponda efectuar de las sumasdepositadas o retenidas en garantía serán reintegrados por el contratista, demodo de mantener el monto de las mismas, a través de retenciones queafectarán el primer pago inmediato posterior al descuento.Si en el momento que corresponda devolver la garantía de fiel cumplimiento decontrato, la garantía de buena ejecución y conservación de las obras hubierasido afectada por retenciones, se descontará de la primera la cantidad necesariapara integrar la segunda. La recepción definitiva ocurrirá transcurridos doce meses de la recepciónprovisoria.Esta última se realizará inmediatamente de terminada la obra y requerirá laconformidad de la Dirección Técnica correspondiente.

PROPUESTAS

14).PROPUESTASLas ofertas podrán presentarse personalmente por el licitante o por quien lorepresente legalmente en el lugar habilitado al efecto, no siendo de recibo si nollegasen a la hora dispuesta para la apertura del acto.

15). Un mismo licitante no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio delas modificaciones, alternativas o variantes que se propongan a la oferta básica.

16).REDACCIONLa redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos:a) El texto modelo:"NN ... domiciliado a los efectos legales en la calle...Nº... en la Licitación PúblicaNº...se compromete a realizar las obras licitadas de acuerdo a las estipulacionesque se indican en las cláusulas siguientes:PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente sus características.SEGUNDA) Cotización de precios unitarios y totales de acuerdo al “Cuadro deRubros” indicado en “Capítulo 5.3” de la Memoria Descriptiva, y “precio total dela oferta” expresado en pesos uruguayos, discriminado el I.V.A y declarando elmonto correspondiente a las Leyes Sociales.TERCERA) Propuesta técnica, descripción de los trabajos y materiales a utilizar.CUARTA) Plazo de las obras, de acuerdo a lo indicado en “Capítulo 9” de laMemoria Descriptiva. QUINTA) Descripción general de los equipos a utilizar para la ejecución de lostrabajos, desglosado en unidades con sus diversas manifestaciones utilitarias,maquinaria, equipo, herramientas y accesorios manuales.SEXTA) Listado de personal técnico con su curriculum y antecedentes. SEPTIMA) Listado de sub - contratistas a utilizar.OCTAVA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 120días corridos a contar de la apertura. NOVENA) Antecedentes del oferente

Page 4: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

b) Declarar conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego Particular deCondiciones que rigen en esta Licitación y a todos los efectos se establece laprórroga de competencia a favor de los Juzgados de Maldonado. c) Ser presentadas en un original y dos copias , con especificación en númerosy letras de las cantidades y precios totales de las propuestas, salvando con ladebida constancia al final del texto toda enmendadura, intercalado o testado quese hubiere efectuado en el mismo.

17).DOCUMENTOS A AGREGARLa oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos:a) El Formulario de Identificación del Oferente que se acompaña.b) Certificado que acredite la capacidad de contratación y habilite parapresentarse en esta licitación, del oferente y de las empresas sub-contratistas,expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. c) Recibo original de depósito de garantía de mantenimiento de oferta.

18). Se presentará en forma separada el monto correspondiente a la mano deobra directa y que genere aportes de leyes sociales de acuerdo a la ley 14411 ydemás normas reglamentarias. Este monto se tendrá en cuenta para la comparación de las propuestas.Este valor servirá para establecer el monto máximo de leyes sociales a aportarpor la Intendencia. Una vez superado el mismo, los aportes correspondientes serán de cargo delcontratista, quedando la Intendencia habilitada para retener ese exceso defuturos pagos, para lo cual serán puestos en práctica los mecanismosnecesarios para su estricto control.El adjudicatario deberá presentar mensualmente la planilla de jornalescorrespondientes a la obra en cuestión en la Dirección de Contaduría de laIntendencia, la cual realizará la presentación y tramitación ante el Banco dePrevisión Social.El incumplimiento de lo establecido precedentemente será motivo de retenciónde pagos de certificados por parte de la Intendencia.En caso de no generarse aportes por la Ley 14411 deberá manifestarse enforma expresa.

APERTURA

19). La apertura de las ofertas se realizará en Sala de Conferencias, 5to PisoSector “A” del Edificio Comunal el día 15 de Febrero de 2022 a la hora 11.-

20). La Intendencia de Maldonado no recibe ofertas en linea por medio delPortal “Compras Estatales”, las ofertas deberán presentarse personalmenteen Mesa de Licitaciones o en su defecto via mail [email protected] ”.

Page 5: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

ADJUDICACION

21). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, laque dictaminará respecto de cual es la oferta más conveniente a los interesesde la Intendencia.El dictamen de la Comisión no generará ningún derecho a favor de losoferentes.

22). A los efectos de evaluar las ofertas, se considerarán los factores indicados ydesarrollados en “Capítulo 4 – Comparación de Ofertas y Adjudicación” de laMemoria Descriptiva.

23) Para ser adjudicatario, el oferente deberá estar registrado en el Registro Únicode Proveedores del Estado (R.U.P.E.), en estado “ACTIVO”; si al momento de laadjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE,la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a fin de que el mismo adquieradicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente encaso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

24). Si se presentaran dos o más ofertas similares, podrán aplicarse lasdisposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F.

25). La Intendencia se reserva el derecho de rechazar todas las propuestasrecibidas.-

CONTRATO

26). El adjudicatario será notificado y deberá concurrir a firmar el contrato dentrodel plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de la notificación que a talesefectos realice la Dirección de Asesoría Notarial.-

27). La no- concurrencia del adjudicatario en los plazos indicados a depositar lagarantía de fiel cumplimiento del contrato o al acto de la firma del contrato, darámérito para revocar la adjudicación con pérdida de la garantía de mantenimientode propuesta, salvo caso fortuito o fuerza mayor acreditado en forma, a juicio dela Intendencia.

PAGOS

28). El pago se efectuará a los treinta (30) días de la aprobación por la Direcciónde Obra del certificado que, dentro de los primeros cinco días hábiles del messiguiente a la ejecución de la obra liquidada, deberá presentar el adjudicatario.

29). Los precios se ajustaran de acuerdo a la fórmula paramétrica establecida

Page 6: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

en “Capítulo 5 - Ajuste Paramétrico” de la Memoria Descriptiva.-

30). La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos yconvenios colectivos vigente para la rama de la actividad laboralcorrespondiente en materia de salarios, categorías de labor, pagos ysuplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos porasistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios quemejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como,las demás normas de trabajo vigentes, y las contenidas en los conveniosinternacionales y sus reglamentaciones.

En este sentido, si se constatare que el adjudicatario no cumpliera con lo exigidoprecedentemente, la Intendencia se reserva el derecho de rescindir el contrato.

31).- Serán de exclusivo cargo del contratista el cumplimiento del pago de losrubros de naturaleza salarial e indemnizatoria, respecto del personal contratado,de acuerdo con los convenios colectivos y laudos vigentes aplicables al caso.

PREFERENCIA A MIPYMES

32). De acuerdo a lo dispuesto por el art.59) del TOCAF y el DecretoReglamentario 371/2010 del 14/12/2010,el oferente que desee acogerse alRégimen de Preferencia MIPYME, deberá presentar el certificado expedido porla DINAPYME del Ministerio de Industria, Energía y Minería (art 5º del decreto371/2010) conjuntamente con su oferta. La mera presentación del certificado deDINAPYME implica la declaración expresa del oferente prevista por el DecretoReglamentario.33).De resultar pre-adjudicatario por aplicación de los mecanismos depreferencia, el oferente dispondrá de un plazo no mayor a quince (15) díashábiles contados a partir de la notificación del dictamen de la Comisión Asesorade Adjudicación, para presentar el certificado de origen emitidos por lasEntidades Certificadoras. En caso de que el certificado no fuera presentadodentro del plazo previsto o fuera denegado se dejará sin efecto la aplicación delmecanismo de preferencia.34). La Intendencia de Maldonado se reserva el derecho de aplicar el referidobeneficio para las contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios u obraspúblicas que se encuentren acogidas al sub - programa de Contratación para elDesarrollo, hasta el monto máximo fijado para cada ejercicio por el PoderEjecutivo (art 3 del Decreto Reglamentario 371/2010 art 43 de la ley 18.362).35). El régimen de preferencia de industria nacional no es acumulable con el depreferencia MIPYME, debiendo la Intendencia de Maldonado optar por aquelque resulte mas beneficioso para el oferente.

Page 7: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INCUMPLIMIENTOS

36). La falta de cumplimiento de los plazos señalados por parte deladjudicatario, se penará por cada día de retraso con una multa de 0,5 (cinco pormil) sobre el monto total de lo adjudicado, salvo caso de fuerza mayordebidamente comprobados.La mora se configurará de pleno derecho por el solo vencimiento de lostérminos sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.37). Para el cobro de la multa de mora se afectará la garantía de fielcumplimiento del contrato que se hubiere exigido y si estas no bastaren, seafectará el saldo del importe de la cuenta respectiva.La aplicación de multas se entiende sin exclusión de la acción que pudieracorresponder por daños y perjuicios, si estos existieran.

38). El incumplimiento total o parcial del contrato será causal de rescisiónunilateral por parte de la Intendencia, ello sin perjuicio de la acción de laIntendencia para, además de la pérdida del depósito de garantía, exigir por lavía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento.Asimismo la Intendencia podrá aplicar multas y retenciones de pago, según lagravedad del incumplimiento.Del mismo modo, mediando causas supervinientes justificantes, podrá modificarunilateralmente los términos del contrato manteniendo la ecuación económicafinanciera del mismo.

II) CONDICIONES PARTICULARES

39). El adjudicatario responderá en forma exclusiva por cualquier daño quepudiere ocasionarse a terceros con motivo de la prestación de los servicios.El seguro deberá cubrir todo riesgo y el adjudicatario deberá acreditar suconstitución y vigencia durante el lapso de la relación contractual. La constanciade este seguro será condición ineludible para la firma del contrato.

40). Las multas establecidas serán aplicadas sin ningún trámite ni requisitoprevio, y su importe podrá ser descontado de los pagos pendientes y de lasgarantías depositadas, hasta la suma concurrente.

41). Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona de trabajodeberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista, que seráresponsable por cualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentesderivados sobre personas.

42). El presente Pliego de Condiciones Particulares regirá conjuntamente con laMemoria descriptiva adjunta y las disposiciones aplicables del T.O.C.A.F.

43). Se prohíbe en forma expresa la cesión del contrato. La cesión sólo podráser viable de mediar previa resolución de la Intendencia que la autorice.

Page 8: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitación Pública Nro. 60 / 2021

Razón Social de laEmpresa:.......................................................................................……….................

Nombre Comercial de laEmpresa.:........................................................................................………...............

RUC.:.................................................................................................……................

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle:..............................................................................Nro.:.............……...............

Localidad:.........................................................................................…….................

País :.......................................................................................……….......................

Correo electrónico:....................................................................................................

Teléfono:....................................……............Fax:..................................…...........….

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s: ...........................................................................................................……….

Aclaración defirmas ….............................................................................................................

Page 9: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

PLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y

CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV.

ROOSEVELT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Maldonado, 24 de agosto de 2021

Page 10: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

ÍNDICE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES........................................................................4

1 Objetivo.....................................................................................................................................4

2 Alcance del proyecto.................................................................................................................4

3 Forma de contrato......................................................................................................................4

4 Comparación de Ofertas y Adjudicación..................................................................................5

4.1 Adjudicación.......................................................................................................................5

4.2 Factores Excluyentes...........................................................................................................5

4.3 Factores de ponderación......................................................................................................5

4.4 Cuadro de ponderación.......................................................................................................6

5 Ajuste paramétrico.....................................................................................................................6

5.1 Fórmula de ajuste paramétrico............................................................................................6

5.2 Coeficientes de ajuste paramétrico......................................................................................8

5.3 Cuadro de rubros y grupos de ajuste...................................................................................8

6 Generalidades............................................................................................................................9

6.1 Obligaciones del Contratista...............................................................................................9

6.2 Dirección de Obra.............................................................................................................12

7 Movilización e implantación...................................................................................................13

8 Cartel de obra..........................................................................................................................13

9 Plazo de obra...........................................................................................................................13

10 Imprevistos............................................................................................................................14

11 Laboratorio y equipo de topografía.......................................................................................14

12 Suministros............................................................................................................................14

12.1 Suministro de vehículo y telefono...................................................................................14

12.2 Suministro data loggers y pc...........................................................................................15

13 Recusación del personal de dirección de obra.......................................................................15

14 Discrepancias entre la Dirección de Obra y el Contratista....................................................15

15 Inspecciones..........................................................................................................................15

16 Vicios de construcción..........................................................................................................16

17 Recepción provisoria y definitiva..........................................................................................16

18 Capacidad del contratista.......................................................................................................17

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES............................................................18

19 Normas y ordenanzas............................................................................................................18

20 Procedimiento constructivo...................................................................................................18

21 Rubros intervinientes.............................................................................................................19

21.1 Corte y remoción de pavimento......................................................................................19

21.2 Conductos........................................................................................................................20

2

Page 11: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

21.3 Base granular...................................................................................................................23

21.4 Tosca cementada.............................................................................................................24

21.5 Hormigones.....................................................................................................................25

21.6 Pavimento de Hormigón.................................................................................................26

21.7 Cabezal, cámaras de inspección y bocas de tormenta.....................................................26

21.8 Desvío tubería de agua potable D250mm.......................................................................27

21.9 Interferencia con saneamiento Hº700MM......................................................................28

21.10 Corte y reposición de cordón y cordón cuneta..............................................................28

21.11 Recubrimiento con tepes de pasto.................................................................................28

21.12 Cercas Captoras.............................................................................................................29

3

Page 12: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

1 OBJETIVO

El objetivo del presente llamado es la ejecución dela conducción principal de un sistema dedesagües pluvial a la altura de la Parada 16 de la Rambla Claudio Williman, así como laconstrucción de un conducto de drenaje base desde avenida Roosevelt.

El pluvial se diseña como parte de una primer etapa de obras a realizar en el entorno de esa zonade la rambla. Quedará para otras etapas la construcción de un colector por la rambla hacia eloeste, con capataciones desde el ingreso al edificio Chateau y desde calle Belgrano. Así como uncolector de unos 75m hacia el este por cantero central, que permita ir captando el esurrimienoque no sea posible captar con las bocas de tormenta proyectas sobre Av. Rep. Argentina y Av.Acuña de Figueroa.

En cuanto al conduto de “drenaje Base”, este se prevé para atender problemas de afloramientosde napa freatica desde Av. Roosevelt y calles Campc, Fort Wayne y Martí, que generan deteriorodel pavimento y riesgos a la circulación peatonal.

2 ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto a ejecutar se presenta graficado en las dos láminas adjuntas. Principalmente se tratade tramo compusto por ductos rectangulares de hormigón armado y por colectores circulares de600 mm. Para la conducción de drenaje base se prevé la colocación de una tubería de PEAD oPVC de 300mm de díametro.

Las obras a realizar comprenden desde la ejecución de cateos de servicios y replanteo deproyecto, corte de pavimento, excavaciones, colocación de condutos, relleno, compactación yreposición de pavimentos, cordones, veredas y cesped, dejando una terminación superficialequivalente a la preexistente.

3 FORMA DE CONTRATO

La ofreta se realizará sobre el rubrado presentado en el capítulo 5.3 y se pagará por metrajeejecutado. El oferente deberá incluir en su oferta todos los gastos necesario para la construcciónde los condutos y cámaras, así como para la remoción y reposición de pavimentos, veredas,hormigones, panes de cesped, excavaciones, rellenos, compactación, etc.

Los metrajes indicados en el capítulo 5.3 se establecen a los efectos de la comparación deofertas. El ofrente prorroteará sus costos y utilidades en dichos rubros y metrajes del capítulo 5.3No se pueden incorporar nuevos rubros.

4

Page 13: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia incluir a juiciodel constructor o subcontratistas, deberá ser tenido en cuenta en su oferta, prorrateados dentro delos rubros establecidos en el capítulo 5.3, sin considerar el item imprevistos en dicho prorrateo.

Toda tarea que se haya omitido pero que sea necesaria para la concreción de la obra en losniveles de calidad óptimos que la misma requiere, deberá considerarse incluida en la oferta sindar derecho a reclamo alguno por esta causa. Esas tareas se entenderánprorrateados dentro de losrubros establecidos en el capítulo 5.3.

Todos los trabajos que se indiquen en el proyecto, en cualquier lámina o memoria, y no estéidentificado expresamente en el rubrado, se entiende que su costo se encuentra prorrateado en losítems cotizados.

4 COMPARACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

4.1 ADJUDICACIÓN

La Intendencia se reserva el derecho de dejar sin efecto este llamado a licitación, así comorechazar todas las propuestas presentadas sin que estos actos impliquen responsabilidad deninguna naturaleza para ella.

La Intendencia se reserva el derecho de elegir la combinación técnico-económica másconveniente para la administración.

4.2 FACTORES EXCLUYENTES

Se considerará para la comparación de ofertas únicamente los antecedentes de los últimos 5 años.Se exigirá una antigüedad mínima de 1 año de constituida la empresa.

Se exigirá que la empresa presente en su experiencia la realización de obras públicas decolectores pluviales. A tales efectos se evaluará la idoneidad y experencia de la empresa en laejecución de obras similares. El oferente deberá presentar y justificar fehacientemente sucapacidad y experiencia en obras pluviales. Deberá indicar: descripción y dimensión de obrasrealizadas en los últimos 5 años, clientes, fechas, y contacto de contraparte. Toda la informacióndeberá estar debidamente documentada y debe ser posible su verificación a partir de ladocumentación presentada. En caso contrario no será tenida en cuenta.

4.3 FACTORES DE PONDERACIÓN

Para aquellas empresas que cumplan con los factores excluyentes, se compararán las ofertas conlos siguientes factores de ponderación:

4.3.1 PRECIO (HASTA 80 PUNTOS)

A la oferta de menor varlor se le asignarán 80 puntos. A las restantes se les asignarán puntos enforma proporcional según la siguiente formula: (Precio menor x 80)/Precio de la oferta.

El precio deberá ser presentado desglozado en el cuadro de rubrado según el capítulo 5.3 . No sepodrán agregar otros rubros que los indicados. En caso contrario la oferta no será considerada.

5

Page 14: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

En la valoración de la conveniencia de la oferta se tendrá en cuenta la coherencia de los preciosunitarios presentados con precios esperables en el mercado local.

4.3.2 ANTECEDENTES (HASTA 20 PUNTOS)

Empresas sin observaciones en el V.E.C.A. se le otorgarán 20 puntos. Empresas con unantecedente negativo se le otrogarán 10 puntos. Empresas con dos o más antecedentes negativosse le otrogarán cero puntos.

4.4 CUADRO DE PONDERACIÓN

FACTOR DESCRIPCIÓN DEL FACTOR PUNTAJE

Precio Formula: (Precio menor x 80 puntos) / (predio ofertado)

Antecedentes Máximo 20 puntos

Total Máximo 100 puntos

5 AJUSTE PARAMÉTRICO

5.1 FÓRMULA DE AJUSTE PARAMÉTRICO

Se aplicará la siguiente fórmula paramétrica de actualización de costo.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P=Po×K a×(1+i )t

(1+io)t

y las diferencias que corresponderá liquidar serán:

Diferencias=Po×(Ka×(1+i )t

(1+io)t−1)

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.

Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

i = tasa media de interés Anual efectiva del BCU para el mes de ejecución de la obra que seliquida, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la Dirección Nacional deVialidad (DNV) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

t = plazo de pago (2 meses) de la obra ejecutada, 2/12.

io = tasa media de interés Anual efectiva del BCU vigente al último día hábil del mes anteriora la fecha de la Licitación, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por laDNV.

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

K a= j×JJ o

+v×C vCvo

+d× D 'D 'o

+m× MM o

6

Page 15: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

en la que:

Ka = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. Para la presente licitación se trabajará solamentecon el grupo XIII.

j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra

J = importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, según zona a la cual pertenezca la obra, de acuerdo a loindicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV al mes de ejecución de los trabajos..

Jo = importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, según zona a la cual pertenezca la obra, de acuerdo a loindicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV vigente al último día hábil del mes anterior a lafecha de la Licitación.

v = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de: gastos Generales, financiación, impuestos,imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos

Cv = Índice de Precios al Consumo base diciembre 2010 (costo de vida base diciembre 2010) para elmes de ejecución de la obra que se liquida, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicadopor la DNV

Cvo = Índice de Precios al Consumo base diciembre 2010 (costo de vida base diciembre 2010) vigenteal último día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación, de acuerdo a lo indicado en el Boletín dePrecios publicado por la DNV.

d = porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortización y reparación de equipos

D’ = Coeficiente D', según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV para el mes deejecución de la obra que se liquida.

D’o = Coeficiente D', según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV vigente alúltimo día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc.

MM o

=∑❑qn×Qn

Qon

qn = porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales correspondiente al grupo derubros.

Qo = costo unitario del material n para el mes de ejecución de la obra que se liquida, según lo indicadoen el Boletín de Precios publicado por la DNV para el mes de ejecución de la obra que se liquida.

Qon = costo unitario del mismo material n vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha de laLicitación, según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV para el mes de ejecución dela obra que se liquida.

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista determinación definida en el contrato y corregida según los eventos compensables quecorresponda, el ajuste de precios será el que resulte menor entre el calculado empleando los

7

Page 16: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

valores testigos correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación y al mes deejecución de la obra que se liquida.

5.2 COEFICIENTES DE AJUSTE PARAMÉTRICO

GRUPO

JOR

NA

L

CO

ST

O D

E V

IDA

DO

LAR

EQ

UIP

O

MA

TE

RIA

L

GA

S O

IL

CE

M. P

OR

TLA

ND

HIE

RR

O

AG

. PE

TR

EO

S

AS

FA

LTO

EX

PLO

SIV

OS

CU

BIE

RT

AS

AC

. PR

ET

EN

SA

DO

AV

EN

A

MA

D.

EN

CO

FR

AD

O

AR

EN

A

LUM

INA

RIA

S

CA

BLE

3x2

5 m

m.

PV

C

XIII 25 23 15 37 13 25 38             24        Para la presente licitación todos los rubros se ajustarán por el grupo XIII.

5.3 CUADRO DE RUBROS Y GRUPOS DE AJUSTE

RUBRADO PLUVIAL P16 Unidad Metraje Precio

Id. RUBRO Unidad MetrajeGenerales

1 Corte y remoción de Pavimento Hormigón m² 85.42 Corte y remoción de Carpeta asfaltica m² 2853 Corte, remoción y reposición de cordón y c/cuneta ml 284 Base Granular m³ 1005 Tosca Cemento (100kg/m³) m³ 806 Pavimento de Hº (e=20cm) m² 85.47 Reposición de tepes de césped m² 8758 Cercas captoras m 259 Corrimiento colúmna de alumbrado u 110 Interferencia APD250 gl 111 Interferencia Saneamiento (3FD400 y otros) gl 1

Conductos12 Conducto 1D300 m 84413 Conducto 1D500 m 4014 Conducto 1D600 m 1615 Conducto 3D600 m 5916 Conducto Rec (1,6x1,2)m m 2617 m 24

Cámaras18 Cabezal de descarga gl 119 Cámara 1 gl 120 Cámara 2 gl 121 Cámara 2.1 u 122 Cámara 2.2 y 2.3 u 223 Cámara 3 gl 124 Cámara 10 u 125 Cámara 11 u 126 Cámara 12 u 1

Bocas de Tormenta27 BT tipo A L4,5m u 328 BT tipo A L3m u 129 BT tipo A L2,4m u 130 BT sobre ducto – L2,4m u 331 Cámaras 4 a 9 u 6

Sub TotalLLSSIVATotal

Precio Unitaro

Monto Imponible

Conducto Rec 2x(1,2x1,0)m

8

Page 17: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

6 GENERALIDADES

La presente Memoria se refiere expresamente a los trabajos que son objeto de este proyecto. Sonválidas las condiciones del Pliego General de Condiciones para la Construcción de Puentes yCarreteras de la Dirección Nacional de Vialidad del M.T.O.P. (PGC) y las Especificacionestécnicas complementarias y/o modificativas del PGC de la Dirección Nacional de Vialidadvigente a agosto de 2003 (ETCM). En caso de contradicción, vale lo expresado en esta Memoria.

6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de loque prescriben las ordenanzas del Departamento de Maldonado y las reglamentaciones de UTE,OSE, ANTEL, etc.

Deberá mantener en perfecto estado de uso las vías de acceso necesarias y señalar la entrada ysalida de camiones así como proteger y mantener en perfecto estado de condiciones las obrasexistentes.

Toda reparación necesaria para corregir los deterioros producidos a las mismas y restituirlas asus condiciones originales será a su costo y cargo.

6.1.1 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Será responsabilidad de la Empresa Contratista la organización general de la obra, la oportunainiciación de los trabajos y la realización de los mismos, en plazos tales que no se produzcaninterferencias entre ellos.

Se deberán tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que en los días de lluvia lasaguas pluviales puedan perjudicar las obras existentes, los trabajos realizados y/o a realizar.

6.1.2 SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE EJECUCIÓN DE LOSTRABAJOS

El Contratista deberá disponer de todos los elementos necesarios para una adecuada señalizacióny balizamiento de la obra (carteles, barreras, etc.).

Se deberá contar con elementos que permitan la señalización nocturna y los eventuales cierres decalles o desvíos de tránsito (guirnaldas, balizas electrificadas, etc). Este señalamiento deberáestar en perfectas condiciones, al igual que cualquier otro que resulte necesario emplazar para laseguridad pública de vehículos, personal y equipos empleados en la obra, siendo responsabilidadexclusiva del contratista el emplazarlo, conservarlo y retirarlo cuando la instalación hayafinalizado.

La cartelería de señalización deberá estar pintada con pintura reflectiva.

Las leyendas presentes en la cartelería de señalización, deberán ajustarse en un todo al riesgopotencial del cual se pretende resguardar a personas y vehículos.

9

Page 18: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

En todos los casos en que sea necesario, el contratista deberá tomar las providencias para realizarlas obras de manera de no interrumpir totalmente el tránsito o en su defecto de restablecerlorápidamente.

La inspección podrá juzgar conveniente requerir la agregación de medidas de seguridadadicionales en bien del servicio a prestar por el contratista y de la seguridad vial.

La señalización mencionada al comienzo de este párrafo, así como la que eventualmente pudieraexigir la Dirección de Obra, tanto en cantidad, como en calidad de la misma, no será objeto depago por separado considerándose la misma prorrateada dentro de los rubros respectivos delContrato.

El Contratista será totalmente responsable por cualquier tipo de daño a terceros que pudieraocasionar, durante el desarrollo de los trabajos, así como por una incorrecta señalización de lazona de obras.

6.1.3 CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar perjuicios y deterioros en lainstalaciones de UTE, ANTEL, OSE y demás servicios públicos, debiéndose en cada casorecabar de las empresas u organismos que prestan estos servicios, previamente a la indicación delos trabajos, los datos que sea necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito a la Dirección deObra cuando esa información no le sea suministrada.

El contratista deberá reparar a la brevedad a su costo los desperfectos de cualquier índole queocasione a los diferentes servicios públicos y privados al ejecutar los trabajos licitados.

En caso de ser necesarios la remoción o el traslado de estas instalaciones, el contratista deberácoordinar las operaciones con los correspondientes entes del Estado o empresas suministradorasdel servicio público, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias.

Los gastos extraordianrios que por motivo de remoción o traslado de instalaciones de serviciospúblicos le sean originados, serán pagados por el contratista y reintegrados por la Intendenciacon el reconocimiento de un único porcentaje por concepto de gastos generales y deadministración del 10%.

6.1.4 LIMPIEZA DE OBRA PERIÓDICA

Se deberá mantener obligatoriamente los distintos lugares de trabajo (obra, depósito, etc.) y laobra en construcción, en adecuadas condiciones de higiene, esto incluye también los localessanitarios, los que deberán estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo queasegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

La zona periférica a los trabajos se mantendrá libre de escombros o desechos de la obra.

10

Page 19: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

6.1.5 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista será plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras ylos métodos constructivos.

Durante todo el transcurso de la obra el Contratista estará obligado a velar por la seguridad de losobreros y demás personal, tanto en el interior como en el exterior de la misma, así como en lavecindad inmediata.

Se deberán cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y elMinisterio de Trabajo y Seguridad Social, sobre prevención de accidentes de trabajo y bajo laresponsabilidad de un Técnico Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Si en cualquier momento, a juicio de la Dirección de Obra los métodos usados por el Contratistaparecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podrá ordenar un aumento de laseguridad sin costos adicionales para la Administración.

Sin embargo en ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación, de acuerdo a lasexigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, degarantizar la seguridad en el trabajo. Será él, responsable por la seguridad en las obras y porcualquier daño que resulte de la falta de la misma.

En casos de urgencia la Dirección de Obra podrá disponer de las medidas necesarias paragarantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. Los mismos serán descontados en elprimer certificado presentado inmediato al surgimiento de la urgencia.

El Contratista deberá instalar en lugares bien visibles carteles prohibiendo el paso a la obra atoda persona y/o vehículo ajenos a la misma y obligando el uso de casco a toda persona que seencuentre dentro de la zona delimitada como área de trabajo, cualquiera sea su función o tareadentro de ella.

Las excavaciones deberán ser apropiadamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores oterceros.

El Contratista deberá dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase delavance de obra.

6.1.6 AFECTACIONES A TERCEROS

En el transcurso de la obra, etapas preliminares o finales, se tendrá especial cuidado de no afectara terceros.

En caso de ser necesario la realización de construcciones transitorias se deberá avisar a losafectados y se tomarán las medidas de seguridad para cada caso. Se avisará en tiempo y forma laduración de dichas afectaciones, y se solicitarán los permisos correspondientes.

Se evacuarán los desechos de construcción rápidamente y se tratará de evitar la producción depolvo y ruidos molestos.

11

Page 20: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

Se seguirán las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco deSeguro del Estado.

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., no deberán generarninguna agresión ambiental (basura, efluentes, desperdicios orgánicos, etc.).

También está obligado a suministrar a la Dirección de Obra toda la información que ésta juzgueconveniente y con la anticipación que ésta estime necesaria, a los efectos de manteneradecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.

6.1.7 PERÍODO DE LICENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Si durante el transcurso de la obra corresponden períodos de licencia de la construcción, elcontratista deberá disponer el personal y equipo necesario para realizar el mantenimiento de lamisma de acuerdo al nivel de avance que tenga en ese momento. En todos los casos se deberámantener y controlar el equipamiento de señalización de obra y todo lo relativo a las condicionesde seguridad de la circulación del tránsito de vehículos y peatones en las zonas de obra.

6.1.8 ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

El acceso del personal, carga y descarga de materiales, etc. a la obra, se coordinará con laDirección de Obra.

Se deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados yaprobados por la Dirección De Obra, para circular por las áreas de trabajo.

6.1.9 MANTENIMIENTO Y RETIRO DE LAS CONSTRUCCIONESPROVISORIAS

Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá retirar y/o demoler las construccionesprovisorias, retirando los materiales y dejando el terreno nivelado, libre de escombros y cegandolos pozos que hubiere construido. Tanto el mobiliario como los materiales de las construccionesprovisorias quedarán en su propiedad.

6.2 DIRECCIÓN DE OBRA

La Dirección de Obra ejercerá la inspección técnica detallada y permanente de las obras, conamplias facultades para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que estime necesarias yconvenientes para la buena ejecución de los trabajos de acuerdo con el contrato.

La Dirección de Obra será ejercida por el técnico que a tales efectos designe la Intendencia deMaldonado.

La Intendencia queda facultada para designar sobrestantes, a los efectos del control yfiscalización así como otras facultades que se les asigne a juicio de la Intendencia por intermediode la Dirección de Obra.

12

Page 21: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

En la ejecución de las obras, el contratista se deberá ajustar al contrato, así como a las órdenes deservicio, planos de detalle de obra e instrucciones que expida por escrito la Dirección de Obra yde las que aquel dará recibo. A tales efectos en el acta de inicio de obra se establecerán loscorreos electrónicos del contratista y de la dirección de obra para la comunicación oficial entrelas partes.

La Dirección de Obra tendrá acceso e inspeccionará en cualquier momento el trabajo en fábrica,talleres y obradores; fiscalizará la cantidad y la calidad de los materiales empleados, controlarálas tomas de muestra, los exámenes, ensayos, pruebas y análisis de los materiales, conforme a lasespecificaciones técnicas; revisará y comprobará los certificados de obra y prestará suaprobación a los efectos del pago.

7 MOVILIZACIÓN E IMPLANTACIÓN

No se pagará al Contratista por concepto de movilización e implantación de Obra. Se entiendeque la empresa oferente está implantada en el departamento.

8 CARTEL DE OBRA

Se colocará un cartel de obra en lugar a indicar por la Dirección de Obra.

Se colocará inmediatamente después de la firma del Contrato, y como máximo 15 (quince) días apartir de la fecha de replanteo y antes de dar comienzo a las obras.

El dimensionado de la estructura del cartel será responsabilidad de la empresa proveedora delcartel, en cada caso de acuerdo a las dimensiones del mismo.

Características técnicas:

-2,97m x 2,10m (A4 x 100)

- Ploteo de corte sobre chapa pintada.

- Bastidor en tubular metálico con fondo antióxido y pintado.

- Marco en PNI empotrado en base de hormigón

Se colocará en el lugar determinado por la Dirección de Obra. El diseño gráfico del cartel losuministrará la Dirección de Obra, la empresa deberá proporcionar los datos necesarios pararealizar dicho diseño.

9 PLAZO DE OBRA

El plazo máximo para la realización de las obras será de 3 meses calendario, sin incluir los díasde imposibilidad de trabajo por razones de fuerza mayor.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve (9) horas de lunes a juevesy ocho (8) horas los días viernes. El Contratista podrá incrementar con la previa autorización de

13

Page 22: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

la Intendencia la jornada de trabajo. La Dirección de la Obra informará si hay interés enaumentar el horario de trabajo y si está en condiciones de atender la Dirección de las mismas endicho horario, o bajo qué condiciones puede realizarse.

El plazo fijado para la terminación de las obras está basado en la suposición de que el número dedías efectivos de trabajo en cada mes del año es: trece (13) días para los meses de mayo, junio,julio y agosto y dieciocho (18) días para los meses restantes. Si durante el período de ejecuciónhubiera menos días de trabajo que los previstos, se aumentará el plazo, en la diferencia entre elnúmero de días previstos y el número de días reales trabajables.

La falta de cumplimiento de los plazos señalados por parte del adjudicatario se penará con lasmultas correspondientes por cada día de retraso según se establece en el pliego particular decondiciones.

La mora se configurará de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos sin necesidadde interpelación judicial o extrajudicial alguna.

10 IMPREVISTOS

Se cotizará un rubro “Imprevistos”, equivalente al 5% del total del contrato, excluidos el rubro“Imprevistos”.

En el caso que no existan imprevistos en el transcurso de la obra el monto del Rubro“Imprevistos” no será objeto de pago por ningún otro concepto.

11 LABORATORIO Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA

El contratista deberá instalar (a partir de la iniciación de la Obra y hasta la recepción provisoriade la misma) los equipos de laboratorio y personal necesario para el control de todos losparámetros y especificaciones técnicas exigidas en el Pliego y las demás consideraciones que seimponen a través de la referencia al Pliego de Condiciones de la Dirección de Vialidad delMTOP. El contratista deberá contar con el equipo de Topografía adecuado a juicio de laDirección de Obra y los elementos necesarios para la extracción de muestras y testigos de losdistintos elementos de la pavimentación.

12 SUMINISTROS

12.1 SUMINISTRO DE VEHÍCULO Y TELEFONO

El contratista deberá suministrar un vehículo tipo auto de 4 puertas, con sistema de frenos abs y2 airbags, sin chofer, con una antigüedad máxima de 2 años y 30.000 km al comienzo de lasobras, en perfectas condiciones de funcionamiento, para uso exclusivo de la Dirección de Obra.

Deberá estar en condiciones adecuadas para tránsito en ruta.

Deberá contar con seguro contra todo riesgo. El vehículo estará a la orden de la Dirección deObra desde el comienzo de la obra hasta la recepción provisoria.

14

Page 23: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

Todos los gastos inherentes al vehículo serán de cargo del contratista.

El contratista deberá proporcionar un teléfono celular a disposición de la Dirección de Obra. Elservicio estará disponible hasta la recepción provisoria.

Los costos del vehículo y sus gastos así como el celular no serán objeto de pago, por lo quedeberá estar prorrateado en la oferta.

12.2 SUMINISTRO DATA LOGGERS Y PC

Se deberán suministrar tres Rainfall Data Logger Rainlog 2.0 (www.rainwise.com).

También se deberán suministrar una torre PC con las siguientes características: Sistemaoperativo de 64 bits con Windows 10; Procesador de 3.0 Ghz o más; Memoria Ram de 16 GB omás, disco duro de 1 TB, tarjeta gráfica de 4 GB de GPU con 106 GB/s de ancho de banda ycompatibilidad con DirectX 11; .NET Framework versión 4.8

13 RECUSACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE OBRA

El contratista no podrá recusar el personal de fiscalización e inspección, ni a los técnicosencargados de la dirección de la obra.

Cuando el contratista se considere injustamente perjudicado por los procedimientos empleadospor la Dirección de Obra, o por el personal de inspección y fiscalización recurrirá, en quejafundada por escrito, el que se resolverá en definitiva por el Director General de Obras y Talleres,sin que por ello se interrumpan los trabajos.

14 DISCREPANCIAS ENTRE LA DIRECCIÓN DE OBRA Y ELCONTRATISTA

No estando conforme el contratista con alguna orden de servicio o decisión de la Dirección deObra, dentro del término de los diez días calendario, expondrá por escrito los fundamentos de sudisconformidad a la referida Dirección, y por su intermedio, a la Dirección General de Obras yTalleres, el que dictará resolución en los quince días calendario subsiguientes.

Si se dejara transcurrir el plazo sin presentar reclamación se entenderá que acepta lo resuelto porla Dirección y no le será admitido ningún recurso ulterior. En ningún caso este procedimientotendrá efecto suspensivo con respecto por parte del contratista de las órdenes impartidas por laDirección de Obra.

15 INSPECCIONES

Toda obra hecha y todo material empleado estará sujeto a inspección, pero el hecho de que éstano se realice no exime al contratista de su obligación de realizar el suministro de conformidadcon el contrato.

15

Page 24: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

16 VICIOS DE CONSTRUCCIÓN

Si durante la ejecución de las obras, o una vez terminadas, antes de su recepción definitiva, seadvierten vicios de construcción en ellas, el Director de la Obra dispondrá su demolición yreconstrucción, fijando un plazo prudencial para ello, sin que al contratista le sirva de excusa elhecho de que aquel o quien ejerza las funciones, las hubiera examinado y aceptado conanterioridad. Transcurrido el plazo establecido sin que el contratista de cumplimiento a lasórdenes impartidas, la Intendencia podrá proceder a realizar los trabajos necesarios por cuenta deaquél, a quien le será impuesta además una multa equivalente al 25% (veinticinco por ciento) delmonto de los trabajos.

Si el Director de Obra tuviera motivos fundados para creer en la existencia de vicios ocultos enla obra ejecutada, podrá ordenar en cualquier momento antes de la recepción definitiva, lasdemoliciones que estime necesarias a fin de verificar la existencia de tales vicios.

El contratista está obligado a cumplir las órdenes recibidas en tal sentido en el plazo que les seafijado, transcurrido el cual, sin cumplimiento de su parte, la Intendencia podrá proceder aejecutar por sí misma o por intermedio de terceros, los trabajos.

En el caso en que no fuera verificada la existencia de vicios de construcción, los gastos dedemoliciones y reconstrucciones, correrán por cuenta de la Intendencia.

En caso contrario, serán de cargo del contratista, al que le serán descontados en el primer pago aefectuarse junto con un 25% (veinticinco por ciento) de recargo por concepto de multa, en elcaso que, por falta de cumplimiento, los trabajos hayan sido ejecutados por parte de laIntendencia o por terceros.

Todos los materiales a emplearse serán de la mejor calidad dentro de la especie. Los materialesdefectuosos o que no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoria o las instruccionesde la Dirección de Obra, serán rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra dentro delplazo que se les fije.

En caso contrario serán retirados por la mencionada Dirección por cuenta exclusiva delcontratista.

17 RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA

La recepción definitiva de la obra ocurrirá transcurridos doce meses de la recepción provisoria,en las condiciones que se expresan a continuación.

La recepción provisoria se realizará inmediatamente de terminado el contrato y requerirá laconformidad de la Dirección de Obra.

Con este acto se inicia el período de conservación y mantenimiento. El Contratista deberá en esteperíodo, realizar las reparaciones que estime necesarias, con la aprobación de la Dirección deObra.

16

Page 25: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

En el caso que durante el período de conservación que transcurre luego de la recepciónprovisoria, la Dirección de Obra detectara la necesidad de realizar reparaciones, el contratistaserá notificado por escrito para que en un plazo de 72 horas proceda a la realización de lostrabajos. A partir de la notificación se congelará el plazo de conservación hasta que se concluyacon los trabajos de reparación, lo que será certificado por escrito por la Dirección de Obra. Enese momento continuará computándose el plazo para la recepción definitiva, prorrogándose eltiempo de conservación por el tiempo en que éste estuvo congelado. Las leyes socialescorrespondientes a estos trabajos serán por cuenta de la empresa, por lo que podrán serdescontados de cualquier pago pendiente o de las garantías depositadas.

Si transcurrido el plazo, el contratista no concurriera, la Intendencia podrá proceder a realizar lasreparaciones sin más trámite y descontará los gastos correspondientes de las garantías deconservación y buena ejecución, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista, sinperjuicio de las multas establecidas en los artículos anteriores.

18 CAPACIDAD DEL CONTRATISTA

A los efectos de la realización de la obra, no se considerará al contratista como simplecomerciante o industrial, sino como técnico capacitado, experimentado y responsable del trabajocontratado.

Como consecuencia está obligado a indicar a la Dirección de Obra cualquier detalle u omisiónque a su juicio, conspirara contra la perfecta ejecución de las obras, así como a proponermodificaciones que a su juicio puedan mejorarlas.

Toda indicación en tal sentido, será debidamente atendida, quedando la Dirección de Obra, conla libertad de aceptarla, rechazarla o de ordenar la realización de lo que crea más conveniente.

Se considera que el contratista conoce las características de la obra, y que conoce la zona dondese implanta. El desconocimiento de esto no generará pago extra por ningún concepto por parte dela IDM a la empresa Contratista.

17

Page 26: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Este apartado corresponde a las obras específicas a realizar. Las obras a realizar comprendendesde la coordinación previa con UTE, ANTEL y OSE por interferencias con servicos públicos,la ejecución de cateos de servicios, el replanteo de proyecto, corte y remoción de pavimento,excavaciones, colocación de condutos, relleno, compactación y reposición de pavimentos,cordones, veredas y cesped, dejando una terminación superficial equivalente a la preexistente.

19 NORMAS Y ORDENANZAS

Son válidas todas las especificaciones y exigencias que se establecen en el Pliego General deCondiciones de la Dirección Nacional de Vialidad. En caso de contradicción o diferencias, valelo expresado en esta Memoria Descriptiva.

Para todos los aspectos técnicos que no fueran considerados en esta oportunidad, y en la medidaque no se contrapongan a estas especificaciones particulares, regirán las siguientes normas yordenanzas:

Reglamentación de la Intendencia de Maldonado en todos los aspectos que abarquen lasobras.

“Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte yObras Públicas para la Construcción de Puentes y Carreteras” en lo que sea aplicable y no seoponga a los documentos anteriores, (en adelante PV).

“Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condicionespara la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad” (de aquí enmás PV), vigentes a agosto de 2003.

Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de Hormigón en Caminos yCalles” (año 1976) del Instituto del Cemento Pórtland Argentino (en adelante EspecificacionesICPA)

Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado y tuberías a presión deOSE.

Regirán con respecto a la calidad de los materiales y a procedimientos constructivos, lasNormas UNIT correspondientes.

Recomendaciones de los fabricantes o proveedores de elementos a integrar en la obra.

20 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

20.1.1 REPLANTEO Y CATEOS

El contratista deberá ejecutar el replanteo de los colectores, cámaras y demás elementos quecomponen el proyecto según lo establecido en los planos de proyecto.

18

Page 27: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

Previo al inicio de los trabajos se realizarán los cateos de todos los servicios existentes, a losefectos de definir eventuales ajustes de proyecto en acuerdo la Dirección de Obra.

El contratista elaborará los croquis de replanteo del proyecto, con los relevamientos deinterferencias que pudieran surgir. La ejecución del tramo de conductos o cámaras no podráejecutarse sin la aprobación previa del Croqus de replanteo por parte de la Dirección de Obra.

Los costos que implican los cateos y replanteo se consideran prorrateados en los precios de losconductos.

En caso de interferencias con otros servicios que impliquen necesariamente el corrimiento deéstos (como ser, tuberías de agua potable, saneamiento, telefonía, electricidad, etc), se deberárealizar la previa coordinación con el ente correspondiente.

Cuando se trabaje en proximidad de caños o cables subterráneos de energía eléctrica, teléfono, oaguas, el Contratista deberá solicitar la presencia de un inspector de las correspondientes oficinastécnicas durante los trabajos de excavación y rellenos, y estará obligado a respetar susindicaciones a fin de proteger dichas instalaciones.

Los gastos de reparación que se originen por desperfectos provocados en las instalacionessubterráneas de servicios públicos serán de cargo del contratista.

20.1.2 SECUENCIA Y RITMO DE TRABAJOS

Una vez aprobado el replanteo y colocado el cartel de obra, podrá dar comienzo a la ejecución delas obras.

La obra se ejecutará en dos etapas. En la primer etapa se realizará la obra pluvial, comprendidaentre la descarga al mar y el racimo de bocas de tormenta, incluyendo los pavimentos, cordones,veredas y tepes de cesped. Recién luego de termiada esta etapa en condiciones de ser recibida,se habilitará la construcción del “conducto de drenaje base”.

A su vez, para poder realizar la obra de la cámara 2.0, así como las obras aguas arriba de esta, sedeberá contar en obra con los tres caños de FD 400mm.

En forma previa a la colocación de los conductos de hormigón, es precioso realizar el desvío delcaño de agua potable de 250 mm.

Las zanjas no deberán permanecer abiertas más del plazo necesario para la colocación de loscaños o piezas especiales, el que no excederá las 24 (veinticuatro) horas.

Una vez colocado un tramo de conducto entre cámaras, inmedianamente deberá procederse a laconstrucción de dichas cámaras.

21 RUBROS INTERVINIENTES

21.1 CORTE Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO

En cuanto al pavimento de hormigón, el rubro prevé la remoción integra de los paños dehormigón afectado por el cruce del ducto. La empresa contratista deberá tomar las precauciones

19

Page 28: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

necesarias para no afectar a los paños linderos. En la calzada norte de la rambla se prevé el cortede los paños con disco.

La carpeta asfáltica se cortará con disco. En ancho de la zanja será igua al ancho exterior delcaño más 1,0 m.

El material removido será cargado y transportado al vertedero de escombros municipal.

21.2 CONDUCTOS

En este rubro se incluyen las tareas de suministro de materiales, excavación de la zanja, acopiode materiales de excavación, preparación de la base, carga, transporte, acopio y colocación delconducto, sellado de juntas, relleno y compacación hasta nivel de subrasante, traslado dematerial sobrante a depósito. Por cuanto la certificación se realizará por cumplimiento del 100%de la tarea descripta, y el avance se certificará por metro lineal de avance.

No se aceptarán en obra la colocación de caños con fallas, roturas parciales o deterioro alguno.

21.2.1 MANIPULACIÓN DE LOS MATERIALES

Será de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y descarga de caños,piezas especiales, etc., hasta su incorporación a la obra, proporcionando el personal y los equiposnecesarios a tal fin.

Se observará como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte,descarga, almacenamiento y colocación de los elementos de las líneas (caños, piezas especiales,etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de tracción, choques, arrastres sobre el terreno ocualquier otra situación que conspire contra la conservación del material.

21.2.2 DESVÍO COLÚMNA DE ALUMBRADO

Se deberá realizar el corrimiento de una colúmna de alumbrado que coincide con la traza delconducto 2x1,2x1m. Esta se correrá hacia un costado del cantero, previendo la continuación afuturo de la obra de pluviales.

21.2.3 CONDUCTOS RECTANGULARES

De prevé dos tramos de condutos rectangulares, según plano adjunto. Las paredes de losconductos rectangualares no serán inferiores a 15 cm de espesor. Serán prefabricados a losefectos de una rápida ejecución de obra. El lomo de los conductos quedarán materializados pocoscentímetros por debajo del pavimento de hormigón. El contratista deberá presentar el cálculoestructural del conducto compuesto por dos dúctos de 1,2mx1m firmado por Ing. Civil.

El ducto de 1,6mx1,2m será según plano tipo de la intendencia.

En la excavación del primer tramo bajo la duna, se tendrá especial cuidado en no dañar el cañoexistente de PEAD. Este caño será retirado, cargado y transportado a depósido de la Dirección

20

Page 29: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

General de Obras y Talleres, sin dar lugar a cobro adicional. Se considera que su costo estáincluido en el costo del conducto a colocar.

En el conducto rectangular compuesto por 2 tramos de 1.2m de ancho por 1 m de altura, seinstalará una junta de goma autoadhesiva en todo el perímetro.

21.2.4 CONDUCTOS CIRCULARES

Los conductos circulares podrán ser de PEAD u Hormgión, en la oferta se deberá especificar lasolución propuesta.

En caso de que se coticen caños de hormigón, estos serán con campana. Los caños armadosdeberán cumplir la norma IRAM 15503 clase II o superior. Los caños sin armadura serán segúnla norma UNIT 16/92. Se deberá desglozar el precio unitario de los caños armados y sinarmadura.

Los caños de PEAD deberán ser según norma internacional reconocida y aptos para obras dedrenaje pluvial. Deberán ser tipo SN2 o superior. Deberán ser de doble pared, con campanabicapa reforzada coextruida al cuerpo del tubo. Contar con junta hermética, unión espiga-campana. En caso de utilizar caños de PEAD, se pondrá especial cuidado y control en lacompactación de la zanja.

En la excavación de la zanja para el caño de 300 mm, así como durante la colocación y tapado deeste colector, se procurará evitar la rotura de los sistemas de riego instalados por vereda. En casode rotura se deberá reparar el caño cortado, sin dar lugar a adicionales.

21.2.5 EXCAVACIÓN DE ZANJA

La profundidad de los conductos estará determinada por las cotas de zampeado de los mismos,que figuran en los planos de proyecto.

Las zanjas se harán preferentemente con sus paramentos verticales. El Contratista deberá realizarlos apuntalamientos y protecciones requeridos por la Reglamentación del Banco de Seguros delEstado, complementado por las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, con elobjeto de ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación de los pavimentos, serviciospúblicos y edificios linderos.

El ancho de la zanja deberá permitir que los caños puedan ser colocados y unidos adecuadamentey el relleno pueda efectuarse y compactarse lateralmente en la forma establecida; además elancho de la zanja debe permitir la colocación de apuntalamiento en los tramos que lo requieran.Se trabajará con una zanja de ancho equivalente al ancho exterior del conduto más 0.5 m a cadalado.

Los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados provisoriamente en lasinmediaciones del lugar de trabajo en la medida necesaria para la buena ejecución de las obras yen forma tal que no creen obstáculos a los desagües y al tránsito general por las calzadas y lasaceras. Todos los materiales depositados en la vía pública deberán ser conservados bajo lavigilancia y responsabilidad del contratista.

21

Page 30: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

21.2.6 BASE DE APOYO

Previo a la colocación de los caños se nivelará y compactará la base de apoyo de los conductos.Se supone una base de apoyo preexistente compuesta por arena sucia. La compactación serealizará con plancha vibratoria. La nivelación y compactación será tal que repete la pendientedel tramo a instalar.

En los tramos bajo calzada, se realizará una base de apoyo de tosca cemento de 15 cm deespesor, de 100 kg cemento portland/m³ de tosca. El rubro de “tosca cemento” incluye la sobreexcavación necesaria para su tendido. La base de tosca cemento será igualmente compactada conplancha vibratoria.

Cuando la cota de la napa freática estuviera por encima de la generatriz inferior de la cabeza(enchufe) de los caños, antes de asentar la tubería el contratista está obligado a bajar el nivel deagua del subsuelo con procedimientos adecuados.

21.2.7 SOBRANTES DE EXCAVACIÓN

Todo material sobrante de las excavaciones deberá ser retirado a lo sumo veinticuatro horasdespués de completado el relleno total de la parte de la obra correspondiente.

El material sobrante de excavación será conducido a acopio municipal o vertedero municipal,según indicación de la Dirección de Dbra.

21.2.8 COLOCACIÓN DE CONDUCTOS

Los tubos y accesorios serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja. Losmismos serán inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra, quien no permitirá lacolocación de aquellos que presenten fallas o hubieran sufrido algún deterioro.

Los conductos deberá instalarse de tal manera que el líquido entre por el extremo del enchufe ysalga por el de la espiga, respetando la pendiente de proyecto.

En cada tramo de colector se deberá verificar la cota de zampeado de cada caño mediante nivelóptico.

Las uniones entre caños de hormigón serán recubiertas con junta de mortero de arena y cementoPortland en relación volumétrica 4:1. Se recubrirá interiormente la media caña inferior, yexteriormente la media caña superior de modo de que queden superpuestas, por lo menos en 0.25m. En los ductos rectangulares se recubrirá con mortero todas las juntas interiores y lasexteriores verticales y superior.

A su vez, en el conducto rectangular compuesto por 2 tramos de 1.2m de ancho por 1 m dealtura, se instalará una junta de goma autoadhesiva en todo el perímetro.

22

Page 31: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

21.2.9 RELLENO DE LA ZANJA

El relleno lateral de la zana se realizará con material granual preveniente de la mismaexcavación, salvo expresa indicación, se tenderán y compactarán capas de 30 cm de alturamáxima utilizando plancha vibratoria, y de 15 cm cuando se utilicen pisones manuales.

El relleno de los tramos de colectores de 300, 500 y 600 mm bajo calzada serán en toscacemento. Para los caños de 500 y 600 mm se supondrá un sobreancho de zanja de 50cm. Para elcaño de 300 mm, el sobre ancho será de 30 cm.

Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar el caño ni desplazarlo de sucorrecta posición. Particularmente en caso de utilizar caños de PEAD se controlará que la alturadel caño no aumente más del 5% del diámetro, y no se permitirá que la altura resultante seainferior al diámetro nominal interor del caño.

Los apuntalamientos, tablestacados, etc. se irán retirando a medida que se vaya ejecutando elrelleno, salvo autorización de la Dirección de Obra.

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras o lospavimentos, tanto en veredas como en cruces de calles, producido con posterioridad a laejecución de las obras y hasta la recepción definitiva de las mismas, deberá ser corregido por elcontratista a su exclusivo costo.

21.3 BASE GRANULAR

En los tramos de conductos circulares ubicados bajo calzada, se terminará con una base granularde 30 cm de espesor. Una vez aprobado el relleno y compactación de zanja, se procederá altendido y compactación bajo calzada, de capa granular. Esta base se consturirá hasta el nivel depavimento terminado. Luego de culminada la obra, la intendencia departamental realizará lacarpeta asfáltica.

El contratista deberá compactar cada capa de base con el número necesario de pasadas de equipode compactación a juicio de la Dirección de Obra sobre toda la superficie de modo de asegurarque todo el material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98%del peso unitario seco máximo obtenido en el ensayo de compactación (UY-S-17- Aasthomodificado).

El costo de los trabajos, materiales, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para laprovisión y aplicación del agua necesaria para la compactación de las obras, se consideraránincluidos en el precio unitario establecido en el contrato para el rubro respectivo.

También se consideran incluidos los derechos de piso, descubierta de cantera, servidumbre depaso y todos los gastos que se originen por la extracción, carga, descarga, acarreo yacondicionamiento de los materiales.

La base granular estará conformada por una capa de material granular CBR > 80%, de 30espesor, compactado al 98% del PUSM del AASHTO Modificado (UY-S-17).

23

Page 32: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condicionesestablecidas en las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego deCondiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidadvigente a agosto del 2003, el Capítulo A Sección IV del PV y las siguientes especificacionessustitutivas:

- CBR(UY-S-21) > 80% para el 100% del PUSM del Aastho modificado (UY-S-17).

- CBR > 65% para el 95% del PUSM.

- Expansión menor del 0,3% (el ensayo CBR y la expansión se realizaran con unasobrecarga de 4.500 g.)

- Equivalente de arena > 35.

- LL< 25

- IP <6

- Curva granulométrica comprendida entre los límites indicados en el cuadro siguiente, sinperjuicio de que la Dirección de Obra pueda aceptar otras curvas granulométricas nocomprendidas en esa gradación.

Tabla 1. Curva granulométrica – material granular.

Tamiz % pasante1” ¼ 1003/8 55 – 904 40 – 7510 25 – 6040 10 – 35

200 5 – 20

El material se compactará uniformemente a una densidad de compactación mínima del 98% delPUSM obtenida en el ensayo UY S-17.

21.4 TOSCA CEMENTADA

El material granular para esta base cumplirá las especificaciones para bases granulares.

La tosca necesaria para la ejecución de la tosca cemento tendrá un contenido de cemento de 100kg por metro cúbico (no menor a 7% en peso). La tosca, el cemento portland, el agua, lamaquinaria y personal necesarios para la elaboración de la tosca cemento, así como su tendido ycompactación hasta alcanzar el 98% del PUSM se considerarán incluidos en el rubro “Baseestabilizada con cemento pórtland”.

En alguna condición particular, el Director de obra podrá indicar la utilización de toscacementada que se liquidará por este rubro.

24

Page 33: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

21.5 HORMIGONES

La dosificación de hormigones para todos los rubros de la obra será de un tenor de cementoportland no menor a 300 Kg/m³, salvo que se especifique expresamente otro tenor.

El hormigón en masa, deberá ser suministrado con un número de viajes y cargas tales que no seproduzcan, para ninguna porción de material, tiempos transcurridos entre producción y tendidomayores de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

El hormigón deber tener un asentamiento próximo a cero medido por cono de Abrahams y llegaral sitio libre de todo indicio de segregación.

Con una anticipación mínima de 30 días con respecto a la fecha en la que se inicie la colocacióndel hormigón, deberá contarse por escrito con la aprobación de la Dirección de Obras de losmateriales y la dosificación que utilizará.

El hormigón deberá tener una resistencia mínima admisible a los 28 (veintiocho) días de 225Kg/cm2 (doscientos veinticinco kilogramos por centímetro cuadrado) ensayado en probetascilíndricas de acuerdo a la norma UNIT 25.

Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, necesarias para preparar elhormigón serán determinadas mediante los ensayos correspondientes.

Todas las propuestas de dosificación, características de los materiales a emplear yprocedimientos constructivos, quedarán supeditadas a la aprobación por parte de la Dirección deObra, quien podrá exigir modificación de cualquiera de ellas si lo considerara necesario.

La Dirección de Obra exigirá muestras aleatorias de hormigón, en cualquier momento y decualquier canchada a los efectos de realizar los ensayos pertinentes.

En tal sentido el Contratista deberá en forma obligatoria proporcionar en el lugar del tendido,todos los elementos para la elaboración de las probetas, las cuales serán realizadas por personaldel Contratista.

En el caso que el hormigón sea suministrado en forma tercerizada, la Dirección de Obra podrápedir que las probetas sean ensayadas en un laboratorio independiente a la planta que losuministre.

Los ensayos de resistencia del hormigón se efectuarán en un todo de acuerdo con las normasUNIT 25, UNIT 37, UNIT 40.

Las probetas preparadas en obra se ensayarán en el Laboratorio de la Intendencia de Maldonadoo la Dirección de Obra podrá pedir que las probetas sean ensayadas en un laboratorioindependiente a la planta que lo suministre. El transporte de dichas probetas será por cuenta de laempresa, bajo supervisión de personal de esta Intendencia. En cada probeta constará fecha, lugary Nº de probeta.

Si el promedio de las resistencias de las probetas fuera inferior a la resistencia mínima admisible,se considerará el tendido correspondiente como rechazado y se indicará su reconstrucción.

25

Page 34: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

21.6 PAVIMENTO DE HORMIGÓN

Se sustituirán todos los paños afectados por el cruce del conducto. El pavimento de hormigón iráapoyado sobre una base de tosca cementada de 15 cm de espesor, salvo en el tramo sobre losductos, donde se realiará un hormigón de nivelación. El espesor del hormigón de nivelación serávariable, ocupando el espacio entre el lomo del ducto y la base del paviemto de hormigón. Elhormigón de regularización se pagará dentro del rubro pavimento de hormigón.

El pavimento de hormigón será de 20 cm de espesor. Será un pavimento armado con hierro de 8mm cada 20 cm en ambas direcciones. El hierro será de acero tratado STIII 4200/5000 kg/cm².

Se prevé afectar dos paños de 4,2 x 3,5 m de la calzada sur de la rambla. La calzada norte seprevé afectar una zona de 7 m de ancho, generando 4 paños cuadrados de 3,5 m de lado.

Las juntas seran serán llenadas con asfalto.

21.7 CABEZAL, CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y BOCAS DE TORMENTA

El cabezal de salida será según recudos gráficos adjuntos. Será de hormigón armado e iraapoyado sobre una base de tosca cemento de 15 cm de espesor. El cabezal se ubicará por debajode la pasarela de madera existente, de modo de que la salida quede “escondida”. En el rubro delcabezal deberá incluirse eventuales costos asociados a la manipulación de la pasarela de madera.En caso que se opte por quitarla, deberá considerarse lo costos de reclolocación y eventualessustituciones de tablas.

Las cámaras y bocas de tormenta se construirán de acuerdo a los planos adjuntos. El corte depavimento, cordón y veredas, las excavaciones, rellenos y compactación del suelo seconsiderarán incluidos en el precio de las cámaras y bocas de tormente.

La cámara 1.0 incluye la construcción de la toma superior tipo Boca de Tormenta (BT), con sullamada correspondiente, según se indica en recaudo gráfico adjunto.

Las cámaras 2.0 y 3.0 serán según recaudo gráfico adjunto. El contratista deberá presentarcálculo estructural de ambas cámaras firmado por Ing. Civil, previo a su ejecución.

Dentro del rubro de la cámara 2.0, 2.2 y 2.3 se considera prorateado la termiación superficial depavimento de vereda preexistente.

Las paredes de las cámaras y BT podrán ser de hormigón de 15 cm de espesor, o de bloquearmado con hormigón colado de 19x19x39 con revoque interior de 1cm de arena y portlan al4x1.

En caso de realizar paredes de hormigón armado, deberán utilizarse encofrados exteriores, nopudiendo utilizar el suelo como encofrado.

El hormigón armado deberá cumplir con los siguientes parámetros:

Resistencia característica: 225 kg/cm2, Relación Agua/Cemento: 0.5 Cemento/Hormigón: 350kg/m3

26

Page 35: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

Hierros: acero tratado STIII 4200/5000 kg/cm²

Los marcos y tapas serán según plano Nº 31142 de OSE de 1990, de acera o calzada según corresponda. También podrán ser de Fundición Ductil según norma EN124-D400 para calzada y EN-D250 para acera.

Todas las bocas de tormenta y cámaras de inspección llevarán escalones prefabricados tiponorma UNE EN 13101. El primer escalon irá a 60 cm bajo superficie, y luego irán cada 40 cm.

Las Bocas de tormenta tendrán un perfil metálico L de 12x8cm y e = 3/16", empotrado 15 cmhacia ambos lados, según detalle en recaudo gráfico adjunto. El perfil irá galvanizado encaliente. El llenado de la losa superior se realizará en conjunto con el perfil metálico, noaceptándose la colocación posterior del mismo.

En el rubro de las bocas de tormenta se incuye la llamada de homigón. Para la construcción delas llamadas se deberá cortar el cordón y pavimento con disco. En la unión de la llamada con elpavimento preexistente se deberá llenar la junta con asfalto. Estos costos irán prorrateados en losrubros de las bocas de tormenta. Todos los detalles constructivos están en los recaudos gráficosadjuntos. Deberá respetarse a cabalidad las dimensiones allí establecidas.

Todas las cámaras y bocas de tormenta se asentarán sobre una base de tosca cemento de 15 cmde espesor.

Los rubros de cámaras de inspección y bocas de tormenta se pagarán unidad independientementede las profundidades de las mismas, debiendo el oferente analizar la documentación gráfica paracotizar.

Además estarán incluidos en el rubro todas las tareas y los materiales necesarios para su correctaejecución. Entre otro se incluye toda tarea de movimiento de suelos, cortes de pavimentos ycordón con disco.

21.8 DESVÍO TUBERÍA DE AGUA POTABLE D250MM

A la altura del cordón norte de la rambla, pasa un caño de agua potable de 250 mm. Seránecesario su desvío previo al inicio del cruce del ducto. En los recaudos gráficos adjuntos sepresenta detalle del desvío a realizar. Se deberá considerar dos uniones universales tipo “VikingJohnson” de 250 mm para los empalmes del desvío. El desvío será en PEAD SDR17 PE100 conuniones electrosoldadas o termosoldadas.

Se ejecutará sobre la base de las especificaciones técnicas establecidas en la “MemoriaDescriptiva General para instalación de tuberías de conducción de líquidos a presión” de O.S.E.

Previo a la realización del desvío se deberá coordinar con OSE UGD. Se efectuarán anclajes dehormigón en todos los puntos donde haya cambio de dirección. Los anclajes se harán sobre labase del Plano tipo de la Administración de Obras Sanitarias del Estado (Nº 31265).

Este rubro incluirá todos los costos asociados a la realización de la taera de desvío de la tubería.

27

Page 36: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

21.9 INTERFERENCIA CON SANEAMIENTO Hº700MM

Por la acera norte de la rambla hay un colector de saneamiento de hormigón de 700 mm dediámetro. Para resolver esta interferencia se plantea la realización de las cámaras Nº2.0, 2.2 y2.3, y la colocación de tres colectores de fundición ductil (FD) de 400 mm de diámetro. Loscolectores de FD serán del orden de 6 m de largo, y estar construidos bajo una normainternacional para colectores de saneamiento. Deberán ser aptos para OSE UGD. Dado que sonmateriales que no hay en plaza, se deberá prever su adquición con anterioridad al inicio de lasobras de la camara 2.0 y de las obras ubicadas aguas arriba de esta cámara.

Las cámaras 2.2 y 2.3 llevarán mediacaña inferior según plano adjunto. Tendrá terminaciónlustrada en piso y paredes. Escalones y tapa de la misma carácterísticas de las cámaras pluviales.Requierirán el visto bueno de OSE UGD para su certificación.

En el rubro “Interferencia Saneamiento” se incluirán el suministro y colocación de los tubos deFD, el desvío provisorio del saneamiento, la remoción de los caños de hormigón 700 mmsobrantes, y todo otro costo vinculado con la resolución de la interferencia. Las cámaras 2.2 y2.3 se pagan en rubro aparte.

21.10 CORTE Y REPOSICIÓN DE CORDÓN Y CORDÓN CUNETA

Se prevé el corte de los cordones con disco. El largo del corte coincidirá con el ancho de la zanja.

El cordón apoyará sobre la capa de base de material granular compactado. Se deberá calzar elcordón a continuación de su colocación, con la finalidad de darle mayor estabilidad a losmismos.

No será de aceptación el tendido de cordones que no mantenga una única línea en planta y altura,debiendo demolerse los mismos y ejecutarlos nuevamente por cuenta del Contratista y sin queesto sea objeto de pago por la IDM.

Los rubros cordón simple y cordón cuneta se certificarán por concepto de “cordón terminado”, esdecir que comprenderá el hormigón, personal y maquinaria, y todas las tareas para la correcta ycompleta terminación de los cordones, incluyendo la conformación prolija de las bajadas decordón en las entradas vehiculares, así como también empalmes que se deban hacer con moldes.

También se considerarán incluidos dentro del rubro, las tareas de recargo con material granulardetrás del cordón una vez construido el mismo y la adecuación de la zona de vereda que fueafectada por la excavación de la calle.

21.11 RECUBRIMIENTO CON TEPES DE PASTO

Se prevé la colocación de tepes de cesped para reponer las fajas veredes afectadas por el anchode la zanja.

El contratista deberá realizar el mantenimiento del pasto, incluido el riego y corte del mismo,desde la instalación hasta la recepción provisoria de la obra. No se aceptarán revestimientos depasto con pasto seco o con falta de agua.

28

Page 37: INTENDENCIA DE MALDONADO LICITACION PUBLICA Nº 60 / …

INTENDENCIA DE MALDONADO – ESPECIFICACIONES TÉNICASPLUVIAL P16 RAMBLA C. WILLIMAN Y CAPTACIÓN DE DRENAJE BASE DE AV. ROOSEVELT

21.12 CERCAS CAPTORAS

Inmediatamente luego de terminada la colocación del colector rectangular de 1.6x1.2m bajo laduna, se procederá a instalar 5 cercas captoras, cada una de 5 m de largo promedio, lo que suma25 m de cerca captora.

29