INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

LICITACION ABREVIADA

REACONDICIONAMIENTO DE SS.HH ACCESIBLES DE USOPUBLICO del EDIFICIO COMUNAL

MEMORIA DESCRIPTIVA

INDICE DE CONTENIDO

1.OBJETO...................................................................................................................................................2

2.DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS-CONSIDERACIONES TÉCNICAS....................................................22.1.DEMOLICIONES Y DESMONTES..........................................................................................................22.2.TABIQUES Y EMPLACADOS.................................................................................................................22.3.PAVIMENTOS........................................................................................................................................32.4.REVESTIMIENTOS................................................................................................................................32.5.CARPINTERÍA DE MADERA..................................................................................................................32.6.PINTURA...............................................................................................................................................32.7.INSTALACION ELECTRICA...................................................................................................................42.8.INSTALACION SANITARIA....................................................................................................................42.9.PLAZOS................................................................................................................................................52.10.ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS.....................................................................................52.11.NOTAS................................................................................................................................................6

DIRECCION DE PROYECTOS CIVILES - DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

1 de 6

1. OBJETO

La presente memoria refiere a la ejecución de las obras de remodelación del baño de uso público ubicadoen planta baja, y la construcción de un baño en subsuelo, ambos serán accesibles para personas condiscapacidad.Los oferentes deberán realizar las consultas que entiendan oportunas y tener en cuenta todo lo necesariopara el cabal cumplimiento de ese objetivo.

Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Dirección de Obra, la que podrá suspender y/orechazar todo trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a las especificaciones de los recaudos oa las reglas del buen arte, sin que ello de derecho al contratista a reclamación alguna. Considerando quecada trabajo deberá ajustarse a una fina y esmerada terminación, el Contratista deberá aceptar comoválido todo detalle o procedimiento que aún cuando no esté expresamente indicado en todas o algunas delas piezas que forma parte del proyecto, contribuya a la buena calidad de ejecución de la tarea, sin que ellogenere ningún tipo de costo adicional.

Las consultas serán planteadas exclusivamente por escrito, vía mail, y serán respondidas con copia atodos los oferentes.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS-CONSIDERACIONES TÉCNICAS

2.1. DEMOLICIONES Y DESMONTES

El Contratista se hará cargo del retiro y demolición de todos los elementos necesarios para la correctarealización de las obras definidas en los recaudos. A saber:

Demoliciones de albañilería: Muro divisorio entre baño de uso público en PB y baño femenino defuncionarios en PB sector A.

Desmontes. Retiro total de los revestimientos en las áreas a intervenir, puerta del baño en PB, mueble,mesada de mármol, griferia y accesorios. Desmonte artefactos sanitarios, etc.

El Contratista será responsable del retiro y disposición de los escombros generados.

2.2. TABIQUES Y EMPLACADOS

Se respetarán las dimensiones de los perfiles estructurales y los espesores de placa y aislante indicados enlas planillas. Se utilizará perfiles galvanizados y placa de yeso tipo “Durlock”. En los baños la placa de yesoserá del tipo resistente a la humedad (placa verde)

Se realizará el tomado de juntas y masillado de fijaciones con masilla tipo Durlock lista para usar de secado24 hs.

Se podrá hacer el masillado total con el mismo producto o aplicar enduído. La superficie deberá quedarlisa y uniforme, sin marcas ni deformaciones, y en condiciones de recibir la pintura correspondiente.

DIRECCION DE PROYECTOS CIVILES - DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

2 de 6

2.3. PAVIMENTOS

El oferente presentará junto con su oferta, muestras de los pisos propuestos.Donde se indica pavimento porcelanato, éste sustituye el piso existente, que se retirará para mantener losniveles generales de piso.Serán piezas de 60x60, rectificadas, terminación mate, color a definir por la Dirección de Obra. Se colocarácon adhesivo tipo Binda o similar, sobre el contrapiso perfectamente alisado y con las pendientesconformadas.Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas, uniformes, guardando las alineacionesde las juntas. Los cortes serán realizados con exactitud. Las pastinas serán de primera calidad tipo Klaucol y su color será definido por la Dirección de Obra.

2.4. REVESTIMIENTOS

En las zonas indicadas en planos se colocará un revestimiento cerámico 30x60 cm, blanco mate,rectificado, de buena calidad, fijado con adhesivo tipo Binda o similar.Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas, uniformes, guardando las alineacionesde las juntas. Los cortes serán realizados con exactitud.En el borde superior del revestimiento se colocará un perfil de terminación de aluminio de 1x1 cm.Las pastinas serán de primera calidad tipo Klaucol y su color será definido por la Dirección de Obra.

2.5. CARPINTERÍA DE MADERA

Las puertas placa serán según planos, construidas con placas de MDF según diseño. Se montarán sobre bastidor de madera maciza de cedro o similar calidad y levarán el relleno necesariopara tener buen peso y consistencia. Las aberturas de madera, se colocarán con premarco, y no llevaráncontramarco por lo que la terminación y colocación de los marcos deberá ser especialmente cuidada.

Se presentará además, como variante, la cotización de las mismas puertas en madera maciza, similares alas existentes (cedro o similar). Los marcos seran de la misma madera. Se colocarán con premarco, y nollevarán contramarco por lo que la terminación y colocación de los marcos deberá ser especialmentecuidada. La terminacion sera tambien similar a las existentes.

Deberán incluirse los herrajes de las aberturas nuevas en acero inoxidable satinado según detalle:-Pomelas 140 (3 por puerta).-Cerraduras de embutir con manija recta o tipo “U”, cilindro llave-mariposa tipo Yale 0011304 o similar.Las manijas serán de bronce o latón antiguo, cilindricas del tipo U con roseta. Se deberá presentar muestras para aprobación por parte de la D.O

2.6. PINTURA

Será de primera calidad y cuidada terminación.

El Contratista se obliga (previa iniciación de los trabajos de pintura) a presentar los comprobantes queacrediten su procedencia y adquisición. Los colores serán oportunamente definidos por la Director deObra.

a. Sobre revoques y enduídos: 2 manos de pintura acrílica tipo Incalex Superlavable.

DIRECCION DE PROYECTOS CIVILES - DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

3 de 6

b. Sobre cielorrasos de yeso: Látex antihongos para cielorrasos tipo Inca Cielorrasos.c. Los elementos de carpinteria (marcos y puertas) serán pintados en su totalidad, con pintura semibrillohecho con una mezcla al 50% de esmalte satinado tipo Satinca y 50% brillante. Serán tipo Inca o similarcalidad en color gris grafito.

2.7. INSTALACION ELECTRICA

Se implementará la instalación de sensores de movimiento en sustitución de las llaves manuales para elencendido de las luces en el interior de los dos baños. En el baño ubicado en susbuelo, se deberá suministrar e instalar un extractor de aire de pared, el cual seráconectado a los ductos de ventilación de baños.Se cambiarán los artefactos de iluminación por nuevos tipo LEDS-C4 MIRROR o similar que incluiránlámparas led o de bajo consumo, a elección de la Dirección de Obra.Para la alimentación del baño ubicado en subsuelo, se presentan dos alternativas que serán evaluadas enla visita al lugar, una desde los SS.HH de funcionarios Sector B y otra desde la zona próxima al Hall deacceso.

2.8. INSTALACION SANITARIA

Se presupuestará, salvo lo indicado expresamente, el suministro y construcción de todas las partes quecomponen las instalaciones sanitarias de los dos baños indicadas en planos de albañileria. El diseño de lainstalación sanitaria se realizará luego de analizada la situación existente.

AparatosLos inodoros y lavabos serán del tipo FERRUM Linea Espacio o similar.

GriferiaLa grifería a efectos de la cotización, será tipo DOCOL monocomando con accionamiento de palanca, cromo o similar. Deberá incluirse la totalidad de las piezas, llaves de paso, sifones, etc.

AccesoriosCada baño llevará:- dispensador de jabón liquido de acero inoxidable.-secamanos de aire caliente automático.-portarrollos de papel higiénico de acero inoxidable.-agarraderas o barras, según se indica en planos.-espejo rebatible. -perchero de acero inoxidable.-cambiador rebatible para bebés (sólo en baño de PB)

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA

Toda la red de abastecimiento será realizada a nuevo, sustituyendo las cañerias existentes de hierrogalvanizado por termofusión. En el caso del baño nuevo ubicado en subsuelo, el abastecimiento de aguapotable se realizará desde los SS.HH de funcionarios Sector B según se indica en planos. Este últimodeberá ser reacondicionado luego de afectuarse la conexión (preparación de revestimientos necesaria,etc.)

El abastecimiento de cisternas y lavabos se realizará en Ø 25 Saladillo H3 línea azul, AQUASYSTEM(verde c/rojo), COPRAX (azul), IPS (verde c/blanco) o TIGRE (verde c/rojo).El fiting (codos, llaves ,etc.) será de las mismas marcas. Las llaves de paso serán especificas paraTermofusión. Deberá realizarse una prueba hidráulica con una presión de 8 kg durante 48 hs comomínimo.

DIRECCION DE PROYECTOS CIVILES - DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

4 de 6

RED DE DESAGÜES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

Toda la red de desagües con sus correspondientes ventilaciones será realizada a nuevo y conectada a lacañeria existente (columnas existentes de hierro fundido en ducto) a menos que sea posible utilizar lacañeria existente para evitar realizar trabajos y cortes en la columna vertical. Esto será evaluado una veziniciados los trabajos de demolición y desmonte. En el caso del baño ubicado en subsuelo, el desagüe del mismo será realizado en PVC hasta el ramal “Y”de la columna existente. Se colocará adaptador de hierro fundido Ø100 a PVC Ø110. Se evitará el corte dela columna vertical para simplificar los trabajos.

La solución propuesta procurará evitar romper las paredes de los ductos existentes. Los desagües y las piezas serán en PVC marca ETERPLAST, con espesor de 3,2 mm (Norma UNIT). Lascajas y receptáculos serán marca NICOLL. Se colocarán asentados y cubiertos con 20 cm de arena. Se realizará una prueba hidráulica de los desagües llenos.

RED DE INCENDIO

Se deberá reubicar la boca de incendio ubicada en subsuelo según se indica en plano.

PRUEBAS DE ACEPTACION DE LAS INSTALACIONES

El contratista deberá poner en obra todos los elementos necesarios para la realización de las pruebas y elcontralor de los trabajos. La aprobación del resultado de las pruebas por parte de la Dirección serárequisito imprescindible para la recepción de las obras.

Tuberías de agua potable.

Las tuberías de distribución de agua, llaves de paso y accesorios se probarán a una presión de 7 kg/cm2de presión durante una hora.

Cañería subterránea.

Aprobada esta inspección se cubrirá la cañería con arena en capas sucesivas de 20 cm de espesor siendohumedecidas y compactadas antes de volcar la siguiente. La segunda prueba hidráulica a la que se someterá a las tuberías subterráneas consistirá en llenar todaslas cañerías, bocas de desagüe y piletas de patio terminadas hasta el nivel de piso, comprobándose queno varíe el nivel de agua en las mismas. Se inspeccionarán las uniones y los apoyos de los artefactos y delos dispositivos que sirvan de apoyo a inodoros, etc. La carga de agua para esta prueba será de dos metros de columna de agua para cada tramo de tubería.

2.9.PLAZOS

El plazo máximo para la realización de las obras será de 2 meses calendario, sin incluir los días deimposibilidad de trabajo por razones de fuerza mayor. Los oferentes podrán proponer plazos de obra inferiores que serán considerados y evaluados al realizar lacomparación de ofertas.

2.10. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

El Contratista deberá suministrar un rubrado con el desglose de su propuesta según el rubrado indicando:metrajes, precios unitarios y precios totales los que se tomarán en cuenta para la comparación depropuestas además del correspondiente Plan de Desarrollo de los trabajos para la posterior liquidación decertificados.

DIRECCION DE PROYECTOS CIVILES - DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

5 de 6

La Empresa será responsable de cualquier error u omisión que pudiera haber en la confección de suplanilla de metrajes, debiendo en todo caso comunicarlo a la Administración previo a la apertura de laLicitación a los efectos de darlo a conocer a todas las empresas interesadas.

A los efectos de comparación de las ofertas se tendrán en cuenta los siguientes factores de comparación:

60% -precio total incluido impuestos y monto imponible.

40% -antecedentes de trabajos similares en los últimos 5 años.

2.11. NOTAS

A los efectos de la realización de la obra, no se considerará al contratista como simple comerciante oindustrial, sino también como técnico capacitado, experimentado y responsable del trabajo contratado.Como consecuencia está obligado a indicar a la Dirección de Obra cualquier detalle u omisión que a sujuicio, conspirara contra la perfecta ejecución de las obras, así como a proponer modificaciones que a sujuicio puedan mejorarlas. Toda indicación en tal sentido, será debidamente atendida, quedando laDirección de Obra, con la libertad de aceptarla, rechazarla o de ordenar la realización de lo que crea másconveniente.

Es necesario conocer el estado actual de la zona a intervenir para poder evaluar correctamente la misma.El desconocimiento de esto no generará pago extra por ningún concepto por parte del comitente a laempresa Contratista.

* * *

DIRECCION DE PROYECTOS CIVILES - DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

6 de 6

INTENDENCIA DE MALDONADO

LICITACION ABREVIADA Nº 16 / 2017

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

OBJETO

1). La Intendencia de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama aLicitación Abreviada para la ejecución de trabajos de reacondicionamientode servicios higiénicos accesibles de uso Público d el Edificio Comunal ;de acuerdo a las normas previstas en el presente Pliego y especificacionestécnicas contenidas en la Memoria Descriptiva.

ADQUISICION DE PLIEGOS

2).Los interesados deberán adquirir los Pliegos de Condiciones previo pago dela suma de $ 3.000,00 (pesos uruguayos tres mil ) mas 2% (dos por ciento )de timbres y derechos de expedición, en Mesa de Licitaciones de laIntendencia, Planta Baja Sector B del Edificio Comunal, hasta 1 día antes delacto de apertura, condición ineludible para ofertar en el presenteprocedimiento licitatorio.

CONSULTAS

3). Las consultas se deberán presentar en la Mesa de Licitaciones en horariohábil de oficina, debiendo ser formuladas por escrito en forma clara y prolija,en duplicado, o vía mail a licitaciones@maldonado.gub.uy, venciendo el plazode presentación 5 días hábiles antes de la apertura de la licitación.

4). Las preguntas serán contestadas por escrito, quedando las respuestas enMesa de Licitaciones a disposición de quienes justifiquen haber adquirido lospliegos de condiciones, 2 días hábiles antes de la apertura de la licitación.

PARTICIPANTES5).CAPACITACION Están capacitados para contratar con la Intendencia las personas físicas ojurídicas legalmente constituidas, nacionales o extranjeras, que teniendo elejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no esténcomprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en loscasos previstos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.

6).INSCRIPCIONLos oferentes deberán estar registrado en el Registro Único de Proveedores delEstado (R.U.P.E.), en estado “INGRESO” al momento de recepción y apertura

de ofertas.

7).DOMICILIOLas firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos de lalicitación y actos posteriores a la misma en el Departamento de Maldonado,asimismo deberán constituir domicilio electrónico, el cual será el único medioválido a los efectos de las notificaciones que puedan generarse en el procesode la licitación.

8). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informesdel oferente en cualquiera de las áreas licitadas y verificar los datos que hayaofrecido en apoyo de su propuesta.

GARANTIAS9). Si el monto total adjudicado superara el 40% del tope de la licitaciónabreviada, previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá constituir unagarantía equivalente al 5% del monto de la contratación. El adjudicatario podrá constituir la garantía mediante deposito en efectivo,valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

10). Los depósitos en efectivo, el aval bancario y el seguro de fianza, seacreditaran directamente en la Tesorería Municipal. Los valores públicos sedepositaran en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre deloferente y a la orden de la Intendencia, debiéndose entregar el recibocorrespondiente en la Tesorería Municipal.

11). Para el caso de los depósitos mediante póliza de seguro de fianza, eladjudicatario deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato por el total delperiodo previsto, o en su defecto, renovar obligatoriamente la garantíacontractual constituida en caso de prórroga del mismo.

PROPUESTAS

12).PROPUESTAS Las ofertas deberán presentarse personalmente por el licitante o por quien lorepresente legalmente en el lugar habilitado al efecto, no siendo de recibo sino llegasen a la hora dispuesta para la apertura del acto.

13). Un mismo licitante no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio delas modificaciones, alternativas o variantes que se propongan a la ofertabásica.La Intendencia de Maldonado no acepta ofertas elect rónicas por mediode la Página Web de Compras Estatales.

14).REDACCION La redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos:a) El texto modelo:"NN ... domiciliado a los efectos legales en la calle...Nº... en la LicitaciónAbreviada Nº... se compromete a realizar los trabajos licitados de acuerdo alas estipulaciones que se indican en las cláusulas siguientes:PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente suscaracterísticas.SEGUNDA) Cotización de precios unitarios y totales de acuerdo a lo solicitadoen la Memoria descriptiva y expresado en moneda nacional, discriminado elI.V.A y declarando el monto imponible de mano de obra.TERCERA) Descripción de los trabajos a realizar y propuesta de acuerdo a loindicado en la Memoria descriptiva.CUARTA) Cronograma de ejecución de las obras, y plazo de finalización. QUINTA) Listado de personal técnico a utilizar con su curriculum yantecedentes. SEXTA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 60días corridos a contar de la apertura.SEPTIMA) Antecedentes del oferente.b) Declarar conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego Particular deCondiciones que rigen en esta Licitación y a todos los efectos se establece laprórroga de competencia a favor de los Juzgados de Maldonado. c) Ser presentadas en un original y dos copias, con especificación en númerosy letras de las cantidades y precios totales de las propuestas, salvando con ladebida constancia al final del texto toda enmendadura, intercalado o testadoque se hubiere efectuado en el mismo.

15).DOCUMENTOS A AGREGAR La oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos:a) El Formulario de Identificación del Oferente que se acompaña.b) En caso que el oferente sea persona jurídica: certificado notarial queacredite la personería, representación y vigencia de la misma e integración deldirectorio si correspondiere así como también las comunicacionescorrespondientes al Reg. N. de Comercio y cumplimiento de las disposicionesde la Ley 18.930. c) Certificado que acredite la capacidad de contratación y habilite parapresentarse en esta licitación, expedido por el Registro Nacional de Empresasde Obras Públicas.

16). Se presentará en forma separada el monto correspondiente a la mano deobra directa y que genere aportes de leyes sociales de acuerdo a la ley 14411y demás normas reglamentarias. Este monto se tendrá en cuenta para la comparación de las propuestas.Este valor servirá para establecer el monto máximo de leyes sociales a aportarpor la Intendencia. Una vez superado el mismo, los aportes correspondientes serán de cargo del

contratista, quedando la Intendencia habilitada para retener ese exceso defuturos pagos, para lo cual serán puestos en práctica los mecanismosnecesarios para su estricto control.El adjudicatario deberá presentar mensualmente la planilla de jornalescorrespondientes a la obra en cuestión en la Dirección de Contaduría de laIntendencia, la cual realizará la presentación y tramitación ante el Banco dePrevisión Social.El incumplimiento de lo establecido precedentemente será motivo de retenciónde pagos de certificados por parte de la Intendencia.En caso de no generarse aportes por la Ley 14411 deberá manifestarse enforma expresa.

APERTURA

17). La apertura de las ofertas se hará en la Mesa de Licitaciones PlantaBaja Sector B del Edificio Comunal el día 23 de May o de 2017 a la hora11.-

ADJUDICACION

18). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones,la que dictaminará respecto de cual es la oferta más conveniente a losintereses de la Intendencia.El dictamen de la Comisión no generará ningún derecho a favor de losoferentes.

19). A los efectos de evaluar las ofertas, se considerarán los siguientesfactores:

• Precio total incluido impuestos y monto imponible 60%• Antecedentes de trabajos similares en los últimos 5 años 40 %

20). Si se presentaran dos o más ofertas similares, podrán aplicarse lasdisposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F.

21). La Intendencia se reserva el derecho de rechazar todas las propuestasrecibidas.-

CONTRATO

22). El adjudicatario será notificado y deberá concurrir a firmar el contratodentro del plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de la notificación quea tales efectos realice la Dirección de Asesoría Notarial.-

23). La no- concurrencia del adjudicatario en los plazos indicados a depositarla garantía de fiel cumplimiento del contrato o al acto de la firma del contrato,dará mérito para revocar la adjudicación con pérdida de la garantía demantenimiento de propuesta, salvo caso fortuito o fuerza mayor acreditado en

forma, a juicio de la Intendencia.

PAGOS

24). El pago se efectuará a los treinta (30) días de la aprobación por laDirección de Obra del certificado que, dentro de los primeros cinco díashábiles del mes siguiente a la ejecución de la obra liquidada, deberá presentarel adjudicatario.

25). Los precios, expresados en moneda nacional se ajustarán los 1 de enero y1 de julio de acuerdo a la variación del IPC del semestre anterior. Para el primerajuste se tendrá en cuenta la variación operada entre el índice del mes deadjudicación y el último publicado a la fecha de ajuste establecida.

26). La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos yconvenios colectivos vigente para la rama de la actividad laboralcorrespondiente en materia de salarios, categorías de labor, pagos ysuplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos porasistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios quemejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, asícomo, las demás normas de trabajo vigentes, y las contenidas en losconvenios internacionales y sus reglamentaciones.

En este sentido, si se constatare que el adjudicatario no cumpliera con loexigido precedentemente, la Intendencia se reserva el derecho de rescindir elcontrato.

27).- Serán de exclusivo cargo del contratista el cumplimiento del pago de losrubros de naturaleza salarial e indemnizatoria, respecto del personalcontratado, de acuerdo con los convenios colectivos y laudos vigentesaplicables al caso.

PREFERENCIA A MIPYMES

28). De acuerdo a lo dispuesto por el art.59) del TOCAF y el DecretoReglamentario 371/2010 del 14/12/2010,el oferente que desee acogerse alRégimen de Preferencia MIPYME, deberá presentar el certificado expedidopor la DINAPYME del Ministerio de Industria, Energía y Minería (art 5º deldecreto 371/2010) conjuntamente con su oferta. La mera presentación delcertificado de DINAPYME implica la declaración expresa del oferente previstapor el Decreto Reglamentario.

29).De resultar pre-adjudicatario por aplicación de los mecanismos depreferencia, el oferente dispondrá de un plazo no mayor a quince (15) díashábiles contados a partir de la notificación del dictamen de la ComisiónAsesora de Adjudicación, para presentar el certificado de origen emitidos por

las Entidades Certificadoras. En caso de que el certificado no fuerapresentado dentro del plazo previsto o fuera denegado se dejará sin efecto laaplicación del mecanismo de preferencia.

30). La Intendencia de Maldonado se reserva el derecho de aplicar el referidobeneficio para las contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios u obraspúblicas que se encuentren acogidas al sub - programa de Contratación parael Desarrollo, hasta el monto máximo fijado para cada ejercicio por el PoderEjecutivo (art 3 del Decreto Reglamentario 371/2010 art 43 de la ley 18.362).

31). El régimen de preferencia de industria nacional no es acumulable con elde preferencia MIPYME, debiendo la Intendencia de Maldonado optar poraquel que resulte mas beneficioso para el oferente.

INCUMPLIMIENTOS

32). La falta de cumplimiento de los plazos señalados por parte deladjudicatario, se penará por cada día de retraso con una multa de 0,5% (cincopor mil) sobre el monto total de lo adjudicado, salvo caso de fuerza mayordebidamente comprobados.La mora se configurará de pleno derecho por el solo vencimiento de lostérminos sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

33). Para el cobro de la multa de mora se afectará la garantía de fielcumplimiento del contrato que se hubiere exigido y si estas no bastaren, seafectará el saldo del importe de la cuenta respectiva.La aplicación de multas se entiende sin exclusión de la acción que pudieracorresponder por daños y perjuicios, si estos existieran.

34). El incumplimiento total o parcial del contrato será causal de rescisiónunilateral por parte de la Intendencia, ello sin perjuicio de la acción de laIntendencia para, además de la pérdida del depósito de garantía, exigir por lavía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento.Asimismo la Intendencia podrá aplicar multas y retenciones de pago, según lagravedad del incumplimiento.Del mismo modo, mediando causas supervinientes justificantes, podrámodificar unilateralmente los términos del contrato manteniendo la ecuacióneconómica financiera del mismo.

35). El adjudicatario responderá en forma exclusiva por cualquier daño quepudiere ocasionarse a terceros con motivo de la prestación de los servicios.El seguro deberá cubrir todo riesgo y el adjudicatario deberá acreditar suconstitución y vigencia durante el lapso de la relación contractual. Laconstancia de este seguro será condición ineludible para la firma del contrato.

36). Las multas establecidas serán aplicadas sin ningún trámite ni requisito

previo, y su importe podrá ser descontado de los pagos pendientes y de lasgarantías depositadas, hasta la suma concurrente.Los atrasos en la iniciación de los trabajos, se sancionarán con una multa de7U.R. por cada día de atraso, pudiendo la Intendencia declarar rescindido elcontrato con la pérdida de garantías depositadas por parte del contratista.Por incumplimiento de disposiciones de la Dirección de Obra la multa será de10 U.R. por orden y por día de incumplimiento de la misma.

37). Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona detrabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista, que seráresponsable por cualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentesderivados sobre personas.

38). El presente Pliego de Condiciones Particulares regirá conjuntamente conla Memoria descriptiva adjunta y las disposiciones aplicables del T.O.C.A.F.

39).Se prohíbe en forma expresa la cesión de los créditos emergentes deladjudicatario de la presente licitación. La cesión sólo podrá ser viable demediar previa resolución expresa de la Intendencia que la autorice.

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitación Abreviada Nro. 16 / 2017

Razón Social de la Empresa:.......................................................................................…….....

Nombre Comercial de laEmpresa. :........................................................................................……….

RUC.:.................................................................................................………

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle:..........................................................................Nro.:.............………..

Localidad:.........................................................................................……….

País: ................................................................................................………

Teléfono:....................................……...........Fax:..................................……

Correo electrónico....................................................................................

Firma/s............................................................................................……….

Aclaración defirmas: ............................................................................................……….

CAMBIADOR

REBATIBLE

0.88

0.50

0.90

0.58

a a

cc

0.78

1.53

0.66

2.18

0.64

0.59

0.94

0.40

0.80

0.51

0.35

0.20

b

b

0.85

+ 1.20

±0.00

Inodoro Ferrum

Linea Espacio

o similar

Cerámica blanca

rectificada 60x30cms

Barra Rebatible

Revoque Pintado

color blanco

0.90

0.80

Lavabo Ferrum Linea

Espacio o similar

Cerámica blanca

rectificada

60x30cms

Revoque Pintado

color blanco

Inodoro Ferrum Linea

Espacio c/ mochila

o similar

Barra Rebatible

Cambiador

Rebatible

+ 1.20

±0.00

Tabique de yeso

c/aislación acústica

a construirEspejo

Rebatible

Aplique

de pared

+ 2.10

Puerta y Marco

a retirar

Muro existente

a demoler

Espejo, mesada,

bachas y griferias

a retirar .

Inodoro a retirar

BAÑO EN P.B

BAÑO EN S.S

SS.HH FUNCIONARIOS

SECTOR B

SS.HH FUNCIONARIOS

SECTOR A

Lavabo Ferrum Linea

Espacio o similar

Cerámica blanca

rectificada 60x30cms

Revoque Pintado

color blanco

Espejo Rebatible

Aplique de pared

Secamanos

+0.80

+1.00

+2.10

Perchero

1.45

01

FECHA

LAMINA

N°:

ESCALA

1/25

DIBUJO:TECNICOS:

DIRECCIÓN:

LAMINA:

OBRA:

DE: 02

DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

SS.HH ACCESIBLES PB Y SUBSUELO

SS.HH PLANTA BAJA

CORTE C-C

CORTE A-A

PLANTAPLANTA DE DEMOLICION

PLANTA DE UBICACIÓN

CORTE B-B

0.58 0.87

0.10

0.150.19

1.70

2.5

5

0.4

50

.3

51

.1

40

.6

4

2.5

8

C 01

a a

bb

cc

Porcelanato

rectificado

60x60 cms

Nicho de Boca

de Incendio a

reubicar

Boca de

Incendio

reubicada

Tabiques a

construir

Secamanos

0.85

1.20

0.50

1.70+ 0.80

+ 1.20

Lavabo Ferrum Linea

Espacio o similar

Cerámica blanca

rectificada 60x30cms

Barra Fija

Inodoro Ferrum

Linea Espacio

o similar

Revoque Pintado

color blanco

Tabique de yeso

c/aislación acústica

a construir

Barra Rebatible

Espejo Rebatible

Extractor de aireAplique de pared

+ 2.10

Secamanos

+1.00

±0.00

+ 1.20

Inodoro Ferrum Linea

Espacio o similar

Cerámica blanca

rectificada

60x30cms

Tabique de yeso

c/aislación acústica

a construir

1.20

0.50

1.70

Cerámica blanca

rectificada

60x30cms

+ 1.20

Perchero de

acero inoxidable

±0.00

Tabique de yeso

c/aislación acústica

a construir

Revoque Pintado

color blanco

1.45

BAÑO EN P.B

BAÑO EN S.S

SS.HH FUNCIONARIOS

SECTOR B

SS.HH FUNCIONARIOS

SECTOR A

02

FECHA

LAMINA

N°:

ESCALA

1/25

DIBUJO:TECNICOS:

DIRECCIÓN:

LAMINA:

OBRA:

DE: 02

DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO

SS.HH ACCESIBLES PB Y SUBSUELO

SS.HH SUBSUELO

CORTE B-B CORTE C-CCORTE A-A

PLANTA

PLANTA DE UBICACIÓN