INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

LICITACION ABREVIADA N°

SEÑALIZACION  HORIZONTAL 

REPINTADO DE PAVIMENTO  EN MALDONADO Y PUNTA DELESTE

MEMORIA DESCRIPTIVA TECNICA

Art.1‐ Descripción de la obra

1.1   ‐    La  obra  consiste  en   la  demarcación  parcial  y     repintado  de   zonas  en  elpavimento  en   las  Ciudades  de  Maldonado  y Punta  del  Este,  sobre  pavimentos  dediversa  antigüedad.  Los   trabajos   se  desarrollarán   sobre   la   ruta   Interbalnearia  yrambla Williman, entre el intercambiador Lussich y la avenida España, en la ruta 39entre el acceso a San Carlos y el acceso a Maldonado y en la rambla Batlle en toda suextensión.  La   Intendencia  podrá  agregar  o  modificar   las  zonas  de  acuerdo  a   lasnecesidades al momento de la ejecución de la obra.Se  tratará  de  una   intervención  de  mantenimiento  extraordinario,  que  tiene  comoobjetivo mantener las condiciones de servicio y seguridad necesarias en una vía detránsito.

1.2. ‐  El plazo máximo para la ejecución de la totalidad de los trabajos será de 60días calendario.

Art.2 ‐ Cuadro de metrajes

Rubro 1 Línea discontinua de eje (3x1),10 cm, blanca             1.500 m2

Rubro 2 Línea continua de eje, 10 cm, amarilla             500 m2

Rubro 3 Línea continua de borde, 10 cm, blanca            14.000 m2

Rubro 4 Marcas transversales, símbolos, flechas,     Isletas, etc., blancas o amarillas 500 m2

Rubro 5 Despintado de pintura termoplástica                500 m2

El  presente  cuadro  de  metrajes  es  estimativo  y  supone  que  el  monto  resultanteestará por debajo del tope de la licitación abreviada.En  caso  que  se  supere  el  tope  de   la   licitación  abreviada,  se  reducirán  todos   losrubros en forma proporcional.

Art.3 ‐ El pintado

3.1 ‐ La marcación se realizará de la siguiente forma: El    eje  de  cada  calzada    se  realizará  en   trazo  discontinuo  en  color  blanco  en   larelación de uno pintado y tres sin pintar (3m y 9m), de 0,10 m de ancho.Los bordes de cada calzada se pintarán en trazo continuo, color blanco de 0,10 m deancho.   Se   prevé   que   cada   calzada   tenga   dos   líneas   de   borde   blanca,   oeventualmente tres, si se considera  marcar zonas de banquinas o  estacionamiento.La pintura color amarillo se utilizará en aquellos casos que determine la Dirección deObra.El marcado  de   líneas  transversales,  símbolos,  flechas  e   isletas se hará dé  acuerdocon  la Dirección de Obra de color blanco o amarillo.El espesor de la película seca de material será indicado en las especificaciones.

3.2 ‐ El Contratista procederá al replanteo de las fajas a pintar por intermedio de untécnico universitario   y personal competente, conjuntamente con un representantede   la     Intendencia.  El   replanteo   consistirá  en  marcas  de  pintura  o   similar  queconstituya una guía de precisión a las máquinas marcadoras.

3.3   ‐  El   Contratista   deberá   resolver   técnicamente   la   adecuada   condición   delpavimento previo a la aplicación del producto, siendo la limpieza y el barrido de sucuenta y cargo. Por lo tanto, deberá contar con todos  los medios necesarios  pararealizar dicha tarea, sin que por ello se genere costo adicional alguno, el que deberáestar incluido en los rubros a presupuestar.

3.4  ‐  Las  tareas de premarcado  serán realizadas por  el Contratista, con un  día deanticipación al inicio del pintado, a los efectos de que la Inspección pueda realizar lasverificaciones necesarias.

3.5   ‐  En   lo  que  respecta  al  ancho  promedio,  no  se  admitirá  tolerancia  alguna  enmenos;  en más, se aceptará hasta 0.01 m.En   lo  que   respecta  a   las   longitudes  promedio,  ya  sean  de   trazos  o  espacios,   latolerancia será del 2% en más o menos de lo indicado.

3.6   ‐  Se  cuidará  de  obtener  que   los  bordes  de   los  trazos  pintados  sean  rectos  ynítidos.Toda irregularidad se corregirá dentro de la tolerancia especificada anteriormente.Además, la franja de tránsito no deberá presentar ondulaciones superiores a 0.01 mdentro de la longitud de un trazo de 3 m y de 0.03 m en una longitud de 100 m. queno deberán presentarse por otra parte bruscamente.

3.7  ‐  En  intersecciones o zonas  determinadas donde  la Dirección juzgue  necesariorealizar una marcación especial, la misma se realizará de acuerdo a indicaciones dela Dirección de Obra.

3.8 ‐ El material a utilizar será reflectante del tipo que se indique en las respectivasespecificaciones.

3.9 ‐ Cuando se realicen trabajos de marcación, los mismos deberán efectuarse bajolas condiciones climáticas de temperatura y humedad que recomiende el fabricantedel material a emplear en coordinación con la dirección de obras.

3.10 ‐ Se extraerán todas las muestras que la Dirección crea necesario para verificarel espesor de la película de material y/o su calidad. No se aceptarán diferencias enmenos de 5% del espesor indicado.

3.11 ‐ Al iniciar los trabajos de pintado se efectuará conjuntamente por la Direccióny el Contratista una  prueba del rendimiento del material a fin de fijar  la cantidadnecesaria para  lograr un efecto cubritivo suficiente con una mano y  los espesoresindicados, utilizando para ello el equipo que la empresa empleará en los trabajos.

3.12 ‐ El Contratista procederá a señalizar convenientemente la zona de trabajo a finde  predecir  accidentes   y  provocar  el  mínimo  de   inconvenientes   al   tránsito.   Sedeberá proteger también en forma adecuada los trazos marcados hasta que se hayasecado   suficientemente  para  no   ser  afectados  por  el  paso  de   los  vehículos.  Deninguna  manera  se  podrá   impedir  ni  aún  en   forma  momentánea  el   tránsito  enningún tramo.

3.13 ‐ El material se utilizará en las condiciones que sea provisto por el fabricante.

No  se  permitirá  el  agregado  al  mismo  de  sustancias  de  ninguna  naturaleza  quemodifiquen su composición o características originales.

Art.4Especificaciones técnicas de pintura reflectante del tipo de colocación en frío parademarcación de pavimento en base a resina acrílica

4.1 ‐ Generalidades

 El objetivo de esta especificación es fijar las características mínimas exigibles a laspinturas en base a resina acrílica destinadas para la demarcación de pavimento, sinperjuicio de los parámetros de reflectividad, desgaste y color que se especifiquen,así  como  detallar   las  muestras  que  deben  presentar   los  oferentes  a  efectos  desometer el material a los ensayos de laboratorio y de servicio que pueda disponer laAdministración.   Si   se   utiliza  material   importado,   la  Administración   solicitará   lainformación correspondiente a los efectos de comprobar si se ajusta a las normasvigentes.

4.2 ‐ Muestras y certificados

Cada oferente deberá entregar antes de los 10 días hábiles a la fecha de la licitación,3 envases conteniendo no menos de 3.5 litros de pintura de cada color, para que laAdministración disponga si lo considera necesario, la realización de los ensayos decontrol   de   calidad.   Dichos   ensayos   son   los   previstos   en   los   artículos   decaracterísticas y  especificaciones.Los  oferentes  deben  presentar  al  momento  de   la   Licitación,  un   certificado  delfabricante   y   avalado  por   el  oferente,  que  el  material  ofrecido   responde   a   losrequerimientos   contenidos   en   estas   especificaciones,   así   como   certificado   queindique las condiciones ambientales de aplicación. Análogamente, se deberá brindarinformación  referente  al  solvente  propuesto  como adelgazante  (tipo  cantidad  porvolumen de pintura, etc.).

4.3 ‐ Posibilidad de aplicación

La   pintura   deberá   permitir   su   aplicación   sobre   una   superficie   asfáltica   o   dehormigón, utilizando un equipo mecánico automático, mediante el cual se obtendráuna línea del ancho y espesor deseado.

4.4 ‐ Envasado y marcas

El   material   vendrá   envasado   en   tambores   metálicos   nuevos,   resistentes   almanipuleo, de capacidad aproximada a los 20 litros, con tapa cuyo diámetro no seainferior al del envase, que provea un cierre hermético.Cada   envase   será   claramente  marcado,   con   tinta   o   pintura   resistente   a   laintemperie, consignado el nombre y dirección del fabricante y/o vendedor, númerode partida, fecha de fabricación y vencimiento, volumen y peso del contenido, tipo ycolor de pintura.

4.5 ‐ Características

4.5.1) Presentación.La pintura deberá ser homogénea, bien mezclada, de consistencia suave y uniforme,no debe formar escama, ni coagulante, espesarse, descascararse o hacerse viscosaen el envase.Se debe poder volver a mezclar fácilmente una vez asentada mediante el uso de unaespátula  y  debe  mantener   todas  estas  características  por   lo  menos  durante  entiempo de un (1) año a partir de la fecha de entrega.La pintura debe estar libre de partículas, suciedad u otras materias extrañas. Estascaracterísticas se evaluarán con los ensayos de Finura, asentamiento de partículasextrañas y formación de piel.4.5.2) Propiedades ligantesLa composición y la cantidad de la pintura deberá ser la adecuada para que permitala incorporación las esferas de vidrio.Las esferas deberán ser incorporadas a la pintura (tipo pre‐mix).Posteriormente una vez aplicada la pintura, se espaciarán las esferas (tipo drop‐on).4.5.3)ColorLas pinturas no deben variar su tonalidad a los agentes atmosféricos.Deben  estar  de  acuerdo   con  el  amarillo  y  el  blanco  elegido   como   tipo  por   laadministración. La determinación de color se hará después de que se haya permitidoel tránsito durante un período de 24 horas.4.5.4)AntiderrapanteLa pintura debe presentar características antiderrapantes. 4.5.5) Condiciones ambientales de aplicaciónLa pintura debe tener la condición de poder ser aplicada en condiciones ambientes auna temperatura de 3°C a 35°c y una humedad relativa de hasta 90%.4.5.6)Rendimiento.La pintura deberá tener la propiedad de requerir un consumo máximo de 0.5lt. depintura  pura  por  m2  de  pavimento   (2  m2/litro)  para   realizar  una  demarcaciónefectiva con una duración prevista de un año, y de lograr espesor promedio mínimode 400 micrones (incluyendo pintura y microesferas de premezclado y sembrado).4.5.7) Propiedades

La pintura deberá superar los ensayos de Flexibilidad, Sangrado, Resistencia al agua,Resistencia al calor y Resistencia al intemperismo.

4.6 ‐ Especificaciones

El   vehículo   debe   estar   constituido   exclusivamente   por   resinas   acrílicas,   y   lasespecificaciones  que  deben  cumplir   la  pintura  sin  solvente  y  sin  esferas  de  vidrioson:

                                                                                            Máximo            Mínimo

1)Viscosidad Stormer (consistencia UK)      100                 80    

2)Materiales no volátiles, % en peso del producto                                       60

3) Pigmento, % en peso de producto        50                 40

4) Para pintura blanca:     Dioxido de titanio, % en peso del pigmento                             25     Para pintura amarilla:     Cromato de plomo, % en peso del pigmento                             225) Vehículo no volátil, % en peso del vehículo total                 336) Vehículo total, en peso de la pintura       60                 507) Tiempo de secado en minutos       208) Resistencia a la abrasión con abrasamiento de cono,    litros para erosinar 254 micras,    con material abrasivo alumina.                             809) Peso específico                                                                     1,40  1,25                                                                                              Art.5 ‐Especificaciones   técnicas  para  microesferas  de  vidrio  de  sembrado  en  pinturaspara demarcación de pavimento.

5.1 ‐ Generalidades

El   objeto   de   estas   especificaciones   es   fijar   las   características   exigibles   a   lasmicroesferas  de  vidrio  destinadas  para   la  demarcación  de  pavimento,  así  comodetallar   las  muestras  que  deben  presentar   los  oferentes  a  efectos  de  someter  elmaterial   a   los   ensayos   de   laboratorio   y   de   servicio   que   pueda   disponer   laAdministración.   Si   se   utiliza  material   importado,   la  Administración   solicitará   la

información  correspondiente  a   los  efectos  de  comprobar  se  ajusta  a   las  normasvigentes.

5.2 ‐ Muestras y certificados

Cada oferente deberá entregar 5 kg. De esferas tipo “pre‐ mix” y 5 Kg de esferas tipo“drop‐   on”,   para   que   la  Administración  disponga   si   lo   considera   necesario,   larealización de los ensayos de control de calidad. Dichos ensayos son los previstos enel artículo de Especificaciones.Los oferentes deberán presentar al momento de la Licencia un certificado, que avaleque   el  material   ofrecido   responde   a   los   requerimientos   contenidos   en   estasespecificaciones.

5.3 ‐ Envasado y marcado

Las esferas de vidrio, deberán venir en sacos o tambores de no más de 30 Kg. decapacidad. Deben ser lo suficiente fuertes para poder ser manejados sin romperse niperder esferas y suficiente resistencia a la humedad para evitar que el contenido semoje durante su transporte hasta la obre.Cada   envase   será   claramente  marcado,   con   tinta   o   pintura   resistente   a   laintemperie, consignado el nombre dirección del fabricante y/o vendedor, número departida, fecha de fabricación y vencimiento, peso del contenido tipo de esferas.

5.4 ‐ Especificaciones

Las esferas tienen que ser transparentes e incoloras, de tal que la luz solar nodeben  impartir un  perceptible a   la pintura.  Al mismo  tiempo  tienen que  estarlibres de opacidad, partículas o tener un exceso de inclusiones de aire.

Tienen  que   tener  una   forma  esférica,  y   las  ovaladas  y/o   fundidas  no  debenexceder del 10%.

Su índice de refracción por el método de inmersión, con el empleo de la luz detungsteno debe ser superior a 1.50.

La alcalinidad debe ser neutra (phi neutro).

La   granulometria   en   los   tamices  U.S.A   Estándar   han   de   concordar   con   laclasificación siguiente:

Premezclado Sembrado(pre‐mix) (drop‐on)

Tamiz Pasa Tamiz Pasa

  70  100%  20  100%  80 85/100%  30 75/95%140 15/55%  50 15/35%230  0/10%100   0/5%

  0/1%

Las  esferas  deben   ser   incorporadas  a   la  pintura  en   forma  homogénea  en  dosetapas, inicialmente en el momento previo a la aplicación de la pintura (tipo pre‐mix), posteriormente una vez aplicada a la pintura, se apreciarán las esferas (tipodrop on).

Art.6 – Eliminación de demarcaciones existentes

El   despintado   deberá   ser   permanente   por   el  metodo   de   fresado   tratando   deperjudicar lo menos posible al pavimento.

Art.7 ‐ Representante Técnico

El contratista deberá asignar un representante Técnico con título de Ingeniero Civilde   la  Universidad  de   la  República  o  revalidado   legalmente,  a  cuyo  cargo  estaránrealizar todas las gestiones y el recibir todas las comunicaciones de carácter técnicoatinentes al Contratista, pudiendo ser requerida su presencia en obra en cualquiermomento  por  el  Director  de   la  Obra.  Por  ello  el  Representante  Técnico  deberáconstituir en la Ciudad de Maldonado.

Art. 8 ‐ Cartelones de obra

Se colocarán dos carteles de obra en lugar a indicar por la Dirección de Obra. Se  colocarán   inmediatamente  después  de   la   firma  del  Contrato,  y  como  máximoantes de dar comienzo a las obras.El dimensionado de la estructura de los carteles será responsabilidad de la empresaproveedora del cartel, en cada caso de acuerdo a las dimensiones del mismo. Características técnicas:‐ 4,20m x 2,97m (A3 x 100)‐ Ploteo de corte sobre chapa pintada.‐ Bastidor en tubular metálico con fondo antióxido y pintado.‐ Marco en PNI empotrado en base de hormigónSe colocará en el lugar determinado por la Dirección de Obra. El diseño gráfico delcartel   lo  suministrará   la  Dirección  de  Obra,   la  empresa  deberá  proporcionar   losdatos necesarios para realizar dicho diseño.

El incumplimiento en plazo dará lugar a una multa de 4 UR por día y por cartelón.

Art. 9 ‐  Señalización de obra

9.1   ‐  Se  deberá  planificar  una  señalización  de  obra  de  modo  que  no  sólo  brindeseguridad  al  tránsito,  sino  también  al personal  obrero.  A tales  efectos  se  detallanuna serie de lineamientos que deberán ser ajustados de acuerdo a las instruccionesde la inspección en función del tipo específico de obra y la situación particular.

9.2 ‐ Para toda máquina o personal que se encuentre trabajando, se delimitará unaZONA  DE  TRABAJO  con  conos  y  cartelería.  A  tales  efectos  se   instrumentará  unaseñalización, según los criterios establecidos en las normas correspondientes.

9.3 ‐ Todo personal que se encuentre en la ruta trabajando, además de los equiposde seguridad dispuestos por el Banco de Seguros, vestirá una camisa o chaleco decolor naranja vivo..

9.4 ‐ De acuerdo a la Norma Uruguaya de Señalización todo elemento que se empleecomo señalización diurna deberá ser de color naranja vivo. En particular, todos loscarteles y señales de prevención deberán ser de fondo naranja vivo con los diseñosgráficos usuales en señalización carretera.

9.5 ‐ Todo elemento que se emplee como señalización nocturna, aparte de cumplirlos   requisitos  de   la   señalización  diurna,  deberá  contar  con  un  porcentaje  de   lasuperficie iluminada y/o reflectiva de forma que el mensaje sea visible.

9.6 ‐ La iluminación deberá ser en base a energía eléctrica (no se admitirán balizas omechas).

9.7 ‐ La reflectividad podrá ser obtenida con pintura, papel u “ojo de gato”.

9.8  ‐  Si  debido  a   las  dimensiones  del  firme,  no  es  posible  dar  tránsito  en   las  dosdirecciones simultáneamente, se utilizarán dos “banderilleros”.

9.9 ‐ El “banderillero deberá usar chaleco reflectivo y dirigir el tránsito con un carteldoble,  que  de  un   lado   lucirá  el  hexágono  rojo  de  PARE  y  del  otro  un  círculo  deREDUCCION DE VELOCIDAD A 20 Km/h.

9.10 ‐ Si debido al terreno, entre los dos “banderilleros” no hay visibilidad, se deberáorganizar la intercomunicación radial.

9.11 ‐ Todo desnivel del pavimento o cambio de la superficie de rodadura deberá deser señalizado de día y especialmente de noche.

9.12   ‐  Toda  maquinaria   que   se   encuentre   trabajando  mantendrá   las   lucesdestellantes encendidas.

9.13 ‐ Para toda zona de la calzada o banquina que se deje cerrado el tránsito (día o noche) se instrumentará una señalización similar a la de ZONA DE TRABAJO.

9.14 ‐ Al iniciarse un tramo  en obra se colocará un cartel de fondo naranja vivo, conel pictograma de gente en obra y un texto que informe:PROXIMOS….KM. GENTE EN OBRA. Al finalizar el tramo en reparación se colocaráun cartel de características similares que indique FIN DE TRAMO EN OBRA.

Art.10 ‐ Instalaciones Existentes

10.1  ‐  Todas   las   instalaciones  existentes  de servicio público  en  la  zona  de trabajodeberán  ser  rigurosamente  resguardadas  por  el  Contratista,  que  será  responsablepor  cualquier  daño  que   les  pudiera  suceder  y  de   los  accidentes  derivados  sobrepersonas. En caso de ser necesario la remoción o traslado de estas instalaciones, elContratista  deberá  coordinar   las  operaciones  con   los  correspondientes  entes  delEstado, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias.

10.2 ‐  Los gastos que por motivo de remoción o traslado de instalación de serviciopúblico   le  sean  originados  serán  pagados  por  el  Contratista  y  reintegrados  por   laIntendencia con el reconocimiento de un único porcentaje por concepto de gastosgenerales y de administración del 10%.

Art.11 ‐ AntecedentesSe  deberá  detallar  todas   las  obras  ejecutadas  en   los  últimos  tres  años,   indicandofechas, organismos contratantes y montos de las mismas.

Art.12 – Información de obrasEl contratista deberá presentar un cronograma del avance de obras y que contendráun cuadro (en soporte magnetico) en que conste el porcentaje de cada uno de losrubros que se ejecutan en cada uno de los días de plazo.

Art.13 ‐ Equipo

13.1 ‐ Se deberá presentar con la oferta un listado en formato magnético indicandounidad por unidad el equipo destinado a esta obra expresando: marca, modelo, año

de   fabricación,  sitio  donde  se  encuentra  a   la   fecha  propuesta,  datos  técnicos  decatálogos  que  permitan  determinar  el   rendimiento  de  cada  unidad  en   su   tareaespecifica.

13.2 ‐ Equipo de contralorEl Contratista al iniciarse las obras deberá:13.2.1 ‐ Suministrar a la inspección de la obra un odómetro manual.La propiedad de este equipo será de la Intendencia.13.2.2 ‐ Poner a disposición de la Inspección de Obra y hasta la Recepción ProvisoriaTotal, los siguientes elementos de contralor: a) Retroreflectómetro.b) Colorímetro.            c)  Elementos  necesarios  para   la  extracción  de  muestras  (chapas  de  0.30  x  0.10m;latas de 4 litros).d) Equipo de premarcado en zonas de no adelantamiento.La propiedad de este equipo será del Contratista y todos los costos originados por lacalibración, mantenimiento y reparación serán de cargo del mismo.

Art. 14 – Control de calidad de los trabajos

14.1 ‐ Durante la ejecución de los trabajos de demarcación se extraerán muestras dela pintura utilizada a los efectos de efectivizar el control de calidad comparativo conel trabajo ofrecido.

14.2   ‐  Los   ensayos  de   calidad   se   realizarán   en   el   Laboratorio   Tecnológico  delUruguay (LATU), siendo de cargo del Contratista, quien deberá abonar directamenteel costo de los ensayos, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la entrega delas muestras. A los efectos de la realización de los ensayos de calidad, se estimaráuna muestra de cada color, a la cual se le realizarán los ensayos de composición dela pintura indicados en las especificaciones particulares.

14.3   ‐  En   la  ejecución  de   las  obras  deberá  utilizarse  material  de   igual  o  superiorcalidad al ofrecido. Para el cambio de pintura se deberá solicitar autorización escritaa   la  Dirección  de  Obra,  acompañada  de   los  ensayos  del  LATU  que  demuestran   lacalidad del producto.

14.4 – En lo que respecta a la visibilidad:Visibilidad  nocturna:  Se  evaluará  mediante  el  coeficiente  de  retroreflexión  que  semedirá con un reflectómetro.Al  momento  de   la  Recepción  Provisoria,  el  coeficiente  de   retroreflexión  deberácumplir un mínimo de 200 milicandelas por  lux  por m2  para el color blanco y 150

milicandelas  por   lux  por  m2  para  el  color   amarillo.  Al  momento  de   la  RecepciónDefinitiva se exigirá un valor mínimo para la pintura blanca de 150 milicandelas  porlux por m2 y de 100 milicandelas por lux por m2.Visibilidad diurna: Se evaluará mediante el factor de luminancia que se medirá conun colorímetro.Al momento de la Recepción Provisoria los valores mínimos del factor de luminanciadeberán ser de 0.27 para pavimentos asfálticos. Al momento de  la Recepción  Definitiva  se exigirán valores  mínimos de 0.22  parapavimentos asfálticos.

Art.15 – Recepción provisoria y definitiva.

15.1 ‐ El trabajo será recibido provisoriamente luego de verificado el cumplimientode las especificaciones.15.2 ‐ Los trabajos que no sean   de recibo, deberán ser eliminados de manera queno se visualicen, de forma definitiva.La   recepción  provisoria  se   realizará   inmediatamente  de   terminado  el  contrato  yrequerirá la conformidad de la Dirección de Obra.Este  acto  no   implica   la   conformidad  de   las  obras   realizadas,   sino   solamente   lacertificación de que la obra fue terminada, iniciándose el período de conservación ymantenimiento. El Contratista deberá en este período, realizar las reparaciones queestime necesarias, con la aprobación de la Dirección de Obra.En  el  caso  que  durante  el  período  de  conservación  que   transcurre   luego  de   larecepción   provisoria,   la  Dirección   de  Obra   detectara   la   necesidad   de   realizarreparaciones, el contratista será notificado por escrito para que en un plazo de 72horas proceda a la realización de los trabajos. A partir de la notificación se congelaráel plazo de conservación  hasta que se concluya  con  los trabajos de reparación,  loque   será   certificado   por   escrito   por   la  Dirección   de  Obra.   En   ese  momentocontinuará  computándose  el  plazo  para   la  recepción  definitiva,  prorrogándose  eltiempo de conservación por el tiempo en que éste estuvo congelado. Si transcurrido el plazo, el contratista no concurriera, la Intendencia podrá procedera realizar las reparaciones sin más trámite y descontará los gastos correspondientesde las garantías de conservación y buena ejecución, sin derecho a reclamo algunopor  parte  del  Contratista,  sin  perjuicio  de   las  multas  establecidas  en   los  artículosanteriores.

15.3 ‐ Se establece un periodo total de garantía de buena ejecución de los trabajos apartir de la recepción provisoria de 12 meses.15.4  ‐  La  marcación  del  pavimento  deberá  ser  garantizada  por   la  firma  oferente,contra   fallas  debidas  a  una  adhesión  deficiente  o  a  otras   causas  atribuibles,  ycondiciones de aplicación.

15.5  ‐  Transcurrido  el  plazo  de  garantía  y   luego  de  cumplidas  satisfactoriamentetodas las evaluaciones parciales se podrá solicitar la recepción definitiva.

Art. 16 ‐  Todos  los materiales a emplearse serán de la mejor calidad dentro de laespecie.   Los   materiales   defectuosos   o   que   no   estén   de   acuerdo   con   lasespecificaciones de  la  memoria  o  las  instrucciones de  la  Dirección  de  Obra,  seránrechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra dentro del plazo que se lesfije.En caso contrario serán retirados por la mencionada Dirección por cuenta exclusivadel contratista.

Art. 17 ‐ Factores de ponderación.

Para   la   evaluación   de   las   ofertas   se   considerarán   los   siguientes   factores   deponderación:

Precio 70 %. Al precio más bajo se le asignarán 70 puntos, y los demás se ordenaránen forma proporcional.

Antecedentes de trabajos similares 30 %. 

Se otorgarán 30 puntos por antecedentes en trabajos de señalización horizontal deal menos 100.000 m2.

Se otorgarán 15 puntos por antecedentes en trabajos de señalización horizontal deal menos 60.000 m2.

No se otorgará puntos si no se cuenta con antecedentes en trabajos de señalizaciónhorizontal de al menos 60.000 m2. 

INTENDENCIA DE MALDONADO

LICITACION ABREVIADA Nº 89 / 2017

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

I) CONDICIONES GENERALES

OBJETO1). La Intendencia de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama a LicitaciónAbreviada para ejecución de trabajos de demarcación parcial y repintado de zonasen el pavimento en la ciudades de Maldonado y Punta del Este, de acuerdo a lasnormas previstas en el presente Pliego y especificaciones técnicas contenidas enla Memoria Descriptiva.

ADQUISICION DE PLIEGOS 2).Los interesados deberán adquirir los Pliegos de Condiciones previo pago de lasuma de $ 5.000 (Pesos uruguayos cinco mil) mas 2 % (dos por ciento ) de timbresy derechos de expedición, en Mesa de Licitaciones de la Intendencia, Planta BajaSector B del Edificio Comunal, hasta 1 día antes del acto de apertura, condiciónineludible para ofertar en el presente procedimiento licitatorio.

CONSULTAS3). Las consultas se deberán presentar en Mesa de Licitaciones en horario hábil deoficina, debiendo ser formuladas por escrito, en duplicado, venciendo el plazo depresentación 5 días hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación. 4). Las preguntas serán contestadas por escrito que dando las respuestas en Mesade Licitaciones a disposición de quienes justifiquen haber adquirido los pliegos decondiciones, 2 días hábiles antes de la apertura de la licitación. Dentro del mismo plazo, la Intendencia podrá emitir de oficio, circulares con lasaclaraciones, información ampliatoria y modificaciones que estime del caso. Los interesados deberán concurrir en el plazo fijado en este articulo a retirar losrecaudos emitidos, lo que pasara a formar parte de la documentación de lalicitación. La no - concurrencia a retirar los mismos, no será motivo de reclamoalguno por parte de los interesados sobre el contenido de los mismos, en lasposteriores etapas de la licitación, en la formulación de las propuestas.

PARTICIPANTES 5). Están capacitados para contratar con la Intendencia las personas físicas ojurídicas legalmente constituidas, nacionales o extranjeras, que teniendo el

ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no esténcomprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los casosprevistos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.

INSCRIPCIÓN 6). Los oferentes deberán estar registrado en el Registro Único de Proveedores delEstado (R.U.P.E.), en estado “INGRESO” al momento de recepción y apertura deofertas.

DOMICILIO 7). Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos de la licitacióny actos posteriores de la misma en el Departamento de Maldonado, asimismodeberán constituir un domicilio electrónico el cual será el medio válido paranotificar, las diferentes etapas del proceso licitatorio. Las firmas extranjeras que no se encuentren instaladas en el país, deberán actuarpor medio de un representante que deberá ser una firma, instalada en el país, condomicilio constituido en el Departamento de Maldonado.- 8). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informes deloferente en cualquiera de las áreas licitadas y verificar los datos que haya ofrecidoen apoyo de su propuesta.

PROPUESTAS 9). Las ofertas podrán presentarse personalmente por el licitante o por quien lorepresente legalmente en el lugar habilitado al efecto, o en su defecto vía mail alicitaciones@maldonado.gub.uy no siendo de recibo si no llegasen a la horadispuesta para la apertura del acto.La Intendencia de Maldonado no acepta ofertas electrónicas ingresadas porel Portal de Compras Estatales del Estado. 10). Las ofertas se presentarán por escrito, redactadas en forma clara y precisa, enidioma castellano y firmadas por el oferente o su representante, con especificaciónen números y letras de las cantidades y precios totales de las propuestas,salvando con la debida constancia al final del texto toda enmendadura intercaladoo testado que se hubiera efectuado en el mismo. Deberán presentar un original y dos copias (idénticas al original). Sus hojas seránnumeradas correlativamente. 11). Un mismo licitante no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de lasmodificaciones, alternativas o variantes que se propongan a la oferta básica.La Intendencia de Maldonado no recibe ofertas en línea por medio del Portal“Compras Estatales”, las ofertas deberán presentarse personalmente en Mesa deLicitaciones, Planta Baja, Sector B del Edificio Comunal o en su defecto vía mail alicitaciones@maldonado.gub.uy.12). La redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos:

a) El texto modelo: "NN ... domiciliado a los efectos legales en la calle... Nº... en laLicitación Abreviada Nº...se compromete a realizar las obras licitadas de acuerdo alas estipulaciones que se indican en las cláusulas siguientes: PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente sus características. SEGUNDA) Cotización de precios unitarios y totales por rubro de acuerdo alcuadro de metrajes indicado en el Art. 2 de la Memoria Descriptiva y precio totalcomparativo, expresado en moneda nacional, discriminando el I.V.A y declarandoel monto de Leyes sociales. TERCERA) Propuesta técnica y descripción de los trabajos.CUARTA) Listado de personal técnico con su curriculum y antecedentes. QUINTA) Listado de equipos y maquinaria según lo indicado en el Art. 13 de laMemoria Descriptiva.SEXTA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 90 díascorridos a contar de la apertura. SÉPTIMA) Antecedentes del oferente. b) Declarar conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego Particular deCondiciones que rigen en esta Licitación y a todos los efectos se establece laprórroga de competencia a favor de los Juzgados de Maldonado.

DOCUMENTACIÓN 13) Simultáneamente con la presentación de la oferta se deberá adjuntar lossiguientes documentos: a) El formulario de Identificación del Oferente que se acompaña. b) En caso que el oferente sea persona jurídica: certificado notarial que acredite lapersonería, representación y vigencia de la misma e integración del directorio sicorrespondiere así como también las comunicaciones correspondientes al Reg. N.de Comercio y cumplimiento de las disposiciones de la Ley 18.930. c) Certificado que acredite la capacidad de contratación y habilite para presentarseen esta licitación, del oferente, expedido por el Registro Nacional de Empresas deObras Públicas.14). Todos los tributos que legalmente correspondan al contratista por elcumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 15). Se presentará en forma separada el monto correspondiente a la mano de obradirecta y que genere aportes de leyes sociales de acuerdo a la ley 14411 y demásnormas reglamentarias. Este monto se tendrá en cuenta para la comparación de las propuestas. Este valor servirá para establecer el monto máximo de leyes sociales a aportar porla Intendencia. Una vez superado el mismo, los aportes correspondientes serán de cargo delcontratista, quedando la Intendencia habilitada para retener ese exceso de futurospagos, para lo cual serán puestos en práctica los mecanismos necesarios para suestricto control.

El adjudicatario deberá presentar mensualmente la planilla de jornalescorrespondientes a la obra en cuestión en la Dirección de Contaduría de laIntendencia, la cual realizará la presentación y tramitación ante el Banco dePrevisión Social. El incumplimiento de lo establecido precedentemente será motivo de retención depagos de certificados por parte de la Intendencia. En caso de no generarse aportes por la Ley 14411 deberá manifestarse en forma expresa.

APERTURA 16). La apertura de las ofertas se hará en la Mesa de Licitaciones Planta BajaSector B del Edificio Comunal el día 13 de Diciembre de 2017 a la hora 11.-

EVALUACIÓN 17). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Licitaciones yAdjudicaciones, la que dictaminara respecto de cual es la oferta más conveniente alos intereses de la Intendencia. El dictamen de la Comisión no generara ningún derecho a favor de los oferentes. 18). A los efectos de evaluar las ofertas, se considerarán los siguientes factores, deacuerdo a lo expresado en el Art. 17 - Capítulo “Factores de ponderación”, de laMemoria descriptiva.

Precio 70% Antecedentes del oferente 30%

19) Para ser adjudicatario, el oferente deberá estar registrado en el Registro Únicode Proveedores del Estado (R.U.P.E.), en estado “ACTIVO”; si al momento de laadjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" enRUPE, la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a fin de que el mismoadquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguientemejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazomencionado.

ADJUDICACION20). La adjudicación de esta licitación no excluye ni afecta los derechos de laIntendencia en sus atribuciones especificas por lo que el Adjudicatario quedasometido al cumplimiento de todas las normas nacionales y municipales que loobliguen al cumplimiento de las mismas. 21). Si se presentaran dos o más ofertas similares, podrán aplicarse lasdisposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F. 22). La Intendencia se reserva el derecho de rechazar todas las propuestasrecibidas.

CONTRATO 23). El adjudicatario será notificado y deberá concurrir a firmar el contrato dentrodel plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de notificación que a tales efectosrealice la Sub Dirección General de Asesoría Notarial. El vínculo contractual no quedará perfeccionado hasta tanto no se de cumplimientoa esta obligación. La no concurrencia del adjudicatario al acto de la firma del contrato en la fechafijada dará mérito para revocar la adjudicación, salvo la ocurrencia de caso fortuitoo fuerza mayor de deberá ser debidamente acreditado en forma, a juicio de laIntendencia. El contrato se formalizará por duplicado, ambos ejemplares serán firmados por laspartes y quedará uno en poder de la Intendencia y otro en poder del adjudicatario. 24). Formarán parte del contrato que se suscribirá, los siguientes elementos: a) El Pliego de Condiciones y demás documentos que integren el llamado aLicitación. b) La oferta del adjudicatario, c) Las cláusulas y documentación que la Intendencia y el Adjudicatario considerennecesarias de común acuerdo para cumplir con la letra y el espíritu de la licitación. d) Las cláusulas de estilo. 25). Si el monto total adjudicado superara el 40% del tope de la licitaciónabreviada, el adjudicatario deberá constituir una garantía equivalente al 5% delmonto de la contratación, en forma previa a la suscripción del contrato. El adjudicatario podrá constituir la garantía mediante deposito en efectivo, valorespúblicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza. Para el caso de los depósitos mediante póliza de seguro de fianza, el adjudicatariodeberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato por el total del periodo previsto, oen su defecto, renovar obligatoriamente la garantía contractual constituida en casode prórroga del mismo. 26). La garantía de buena ejecución y conservación de las obras será del 5%(cinco por ciento) del monto de cada certificado de obra y deberá depositarseprevio al cobro de cada certificado mensual en la Tesorería Municipal, dichodepósito podrá realizarse en efectivo, cheque al día y a la orden de la I D M o envalores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza. 27). La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta, dentro de los 30días de verificada la recepción provisoria de la obra, salvo los descuentos quecorrespondan. Las garantías de buena ejecución y conservación de las obras serán devueltas,dentro de los 30 días de haberse verificado la recepción definitiva de las obras,salvo los descuentos que correspondan. Los descuentos que por cualquierconcepto corresponda efectuar de las sumas depositadas o retenidas en garantíaserán reintegrados por el contratista, de modo de mantener el monto de las

mismas, a través de retenciones que afectarán el primer pago inmediato posterioral descuento. Si en el momento que corresponda devolver la garantía de fiel cumplimiento decontrato, la garantía de buena ejecución y conservación de las obras hubiera sidoafectada por retenciones, se descontará de la primera la cantidad necesaria paraintegrar la segunda. La recepción definitiva ocurrirá transcurridos doce meses de la recepciónprovisoria. Esta última se realizará inmediatamente de terminada la obra y requerirá laconformidad de la Dirección Técnica correspondiente.

PAGOS 28). El pago se efectuará a los treinta (30) días de la aprobación por la Direcciónde Obra del certificado que, dentro de los primeros cinco días hábiles del messiguiente a la ejecución de la obra liquidada, deberá presentar el adjudicatario. 29). Los precios, expresados en moneda nacional se ajustarán los 1º de enero y 1ºde julio de acuerdo a la variación del IPC del semestre anterior. Para el primerajuste se tendrá en cuenta la variación operada entre el índice del mes deadjudicación y el último publicado a la fecha de ajuste establecida.30). La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos yconvenios colectivos vigente para la rama de la actividad laboral correspondienteen materia de salarios, categorías de labor, pagos y suplementos por horasextraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y engeneral, todas las asignaciones y beneficios que mejoren las condicionesestablecidas por la legislación laboral común, así como, las demás normas detrabajo vigentes, y las contenidas en los convenios internacionales y susreglamentaciones. En este sentido, si se constatare que el adjudicatario no cumpliera con lo exigidoprecedentemente, la Intendencia se reserva el derecho de rescindir el contrato.31).- Serán de exclusivo cargo del contratista el cumplimiento del pago de losrubros de naturaleza salarial e indemnizatoria, respecto del personal contratado, deacuerdo con los convenios colectivos y laudos vigentes aplicables al caso.

PREFERENCIA A MIPYMES 32). De acuerdo a lo dispuesto por el art.59) del TOCAF y el DecretoReglamentario 371/2010 del 14/12/2010,el oferente que desee acogerse alRégimen de Preferencia MIPYME, deberá presentar el certificado expedido por laDINAPYME del Ministerio de Industria, Energía y Minería (art 5º del decreto371/2010) conjuntamente con su oferta. La mera presentación del certificado deDINAPYME implica la declaración expresa del oferente prevista por el DecretoReglamentario. 33).De resultar pre-adjudicatario por aplicación de los mecanismos de preferencia,el oferente dispondrá de un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a

partir de la notificación del dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicación, parapresentar el certificado de origen emitidos por las Entidades Certificadoras. Encaso de que el certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o fueradenegado se dejará sin efecto la aplicación del mecanismo de preferencia. 34). La Intendencia de Maldonado se reserva el derecho de aplicar el referidobeneficio para las contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios u obraspúblicas que se encuentren acogidas al sub - programa de Contratación para elDesarrollo, hasta el monto máximo fijado para cada ejercicio por el Poder Ejecutivo(art 3 del Decreto Reglamentario 371/2010 art 43 de la ley 18.362). 35). El régimen de preferencia de industria nacional no es acumulable con el depreferencia MIPYME, debiendo la Intendencia de Maldonado optar por aquel queresulte mas beneficioso para el oferente.

INCUMPLIMIENTOS 36). El incumplimiento total o parcial del contrato será causal de rescisión unilateralpor parte de la Intendencia, ello sin perjuicio de la acción de la Intendencia para,además de la pérdida del depósito de garantía, exigir por la vía correspondiente losdaños y perjuicios emergentes del incumplimiento. Asimismo la Intendencia podrá aplicar multas y retenciones de pago, según lagravedad del incumplimiento. Del mismo modo, mediando causas supervinientes justificantes, podrá modificarunilateralmente los términos del contrato manteniendo la ecuación económicafinanciera del mismo.

CONDICIONES PARTICULARES37). El adjudicatario responderá en forma exclusiva por cualquier daño que pudiereocasionarse a terceros con motivo de la prestación de los servicios. El seguro deberá cubrir todo riesgo y el adjudicatario deberá acreditar suconstitución y vigencia durante el lapso de la relación contractual. La constancia deeste seguro será condición ineludible para la firma del contrato. 38). Las multas establecidas serán aplicadas sin ningún trámite ni requisito previo,y su importe podrá ser descontado de los pagos pendientes y de las garantíasdepositadas, hasta la suma concurrente. 39). Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona de trabajodeberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista, que será responsablepor cualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentes derivados sobrepersonas. 40). El presente Pliego de Condiciones Particulares regirá conjuntamente con laMemoria descriptiva adjunta y las disposiciones aplicables del T.O.C.A.F.41). Se prohíbe en forma expresa la cesión del contrato. La cesión sólo podrá serviable de mediar previa resolución de la Intendencia que la autorice.

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitación Abreviada Nro. 89 / 2017

Razón Social de la Empresa:.................................................................................................................

Nombre Comercial de la Empresa.:................................................................................................................

RUC.:.......................................................................................................................

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle:..............................................................................Nro.:...............................….

Localidad:.............................................................................................................….

País :....................................................................................................................….

Correo electrónico:.................................................................................................…

Teléfono:...........................................……...........Fax:......................................………

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s: .....................................................................................................................

Aclaración defirmas ..............................................................................................…………………..

Nº de expediente: 2017-88-01-20810 Fecha: 21.11.2017

Nº Act. 3

HACIENDA - DIRECCION GENERAL

Sin objeciones que formular al pliego Particular de Condiciones para el llamado a Licitación Abreviada para la ejecución de trabajos de

demarcación parcial y repintado de zonas en el pavimento en las ciudades de Maldonado y Punta del Este, pase a Mesa de Licitaciones y

Adjudicaciones autorizándola a efectuar el llamado correspondiente.

Firmado electronicamente por Director General de Hacienda Sr. Luis Eduardo Pereira el 23/11/2017 10:29.

Intendencia de Maldonado Edificio Comunal, Acuña de Figueroa y Burnett Teléfono: [598] 4222 3333. Maldonado,

Uruguay.