JUNTA DE ACLARACIONESweb.compranet.gob.mx:8000/HSM/UNICOM/53110/001/2011/011/... · Web viewM2...

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C.

LICITACION PÚBLICA NACIONAL 53110001-011-11

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PARA CELEBRAR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

PARA LA EJECUCIÓN DE:

LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA ULTIMA FASE DEL EDIFICIO DE POSGRADO Y DEL ANEXO DEL EDIFICIO DEL CNS, PAVIMENTACION,

OBRA EXTERIORES Y REDES DEL INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NÚM. 53110001-011-11

NOMENCLATURA EMPLEADA EN LAS CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.Para los efectos de las presentes CONVOCATORIA A LA Licitación, se entenderá por:LOPSRM. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasRLOPSRM. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MismasSFP. Secretaria de la Función PúblicaDOF. Diario Oficial de la FederaciónDA. Documento AdministrativoDT. Documento TécnicoDE. Documento Econômico

1



DI. Documento Informativo

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN

SECCIONES

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN.

SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

Anexo A: Especificaciones Generales y Particulares del Proyecto. Anexo B: Normas.Anexo C: Catálogo de Conceptos.Anexo BEO: Bitácora.Anexo H Formatos e instructivos de llenado de información para aplicación del

criterio de adjudicación relativo a la calidad.

SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN.

Parte I: Documentación distinta de la propuesta técnica y económica.Parte II: Contenido de la Propuesta Técnica y Económica

SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.

Criterios de Evaluación TécnicaCriterios de Evaluación EconómicaCriterios de Adjudicación

SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.

Modelo de Contrato

2



Formatos para firma del contrato

SECCIÓN IINSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN

CONTENIDO1. INTRODUCCIÓN.

2. PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.

4. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

5. FORMAS DE PARTICIPACIÓN.

6. MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.

7. VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

8. ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

9. MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

10. PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.

11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.

12. COSTO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.

13. REVISIONES PRELIMINARES.

14. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

15. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

16. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.

17. EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.

18. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y LICITACIÓN DESIERTA.

19. FIRMA DEL CONTRATO.

20. ANTICIPO.

21. FORMA DE PAGO.

22. AJUSTE DE COSTOS.

23. GARANTÍAS Y SEGUROS.

3



24. SUBCONTRATACIÓN.

25. COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.

26. CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS.

27. PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.

28. INCONFORMIDADES.

29. BITÁCORA.

30. INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.

31. SEGURIDAD INDUSTRIAL.

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las disposiciones establecidas en la LOPSRM, RLOPSRM y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., en adelante “IPICYT” a través de la Dirección de Administración y Finanzas, emite la presente CONVOCATORIA a la Licitación Pública Nacional Núm. 53110001-011-11 (la “licitación”), misma que se regirá por los ordenamientos antes señalados, para la contratación de la obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado referente a: los trabajos de construcción de la última fase del edificio de posgrado y del anexo del edificio del CNS, pavimentación, áreas exteriores y redes del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.

Toda la información contenida en la CONVOCATORIA a la Licitación y sus anexos, incluyendo los planos y especificaciones, así como la información que se derive de la o las juntas de aclaraciones, no podrá ser reproducida, alterada y/o modificada, sin autorización expresa y por escrito del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., por lo tanto, ésta se entiende como propiedad exclusiva del IPICYT, por lo que una vez difundidas públicamente, ninguna persona física o moral podrá adjudicarse su contenido como de invención propia, así como tampoco los bienes resultantes, por lo que no podrán patentarse ni registrarse como modelos de utilidad ni de ninguna forma ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ni ante cualquier otra institución u organismo internacional que tenga por objeto proteger la propiedad industrial.

4



Los trabajos se desarrollarán en: el interior del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., ubicado en Camino a la Presa San José Núm. 2055, Colonia Lomas Cuarta Sección, C. P. 78216, en la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P.

Domicilio del “IPICYT”: Camino a la Presa San José Núm. 2055, Colonia Lomas Cuarta Sección, C. P. 78216, en la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., Teléfono (444) 834 2000 Ext. 2074 y (444) 834 2064 directo.

El IPICYT y el licitante adjudicado celebrarán un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, de acuerdo al modelo contenido en esta CONVOCATORIA a la Licitación (el “contrato”).

Origen de los fondos.- El IPICyt cuenta con los recursos fiscales y propios autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2011 publicado el 7 de diciembre del 2010 en el Diario Oficial de la Federación. Autorizando el IPICYT a comprometer recursos para llevar a cabo esta Licitación, las erogaciones se harán con cargo a recursos fiscales y a los recursos autogenerador (propios).

De conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 31 de la LOPSRM en esta licitación no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la LOPSRM.

Experiencia y Capacidad Técnica.- La experiencia y capacidad técnica que se requiere para participar en la licitación será: Los licitantes deberán presentar documentación en la que se identifiquen los trabajos realizados por el licitante y en su caso los subcontratistas que señale en su proposición y estas pueden ser a través de: actas de recepción física de las obras y actas de finiquito de contratos con especialidad similar, etc., así como su personal técnico, en donde sea comprobable su participación en la ejecución de obras de características técnicas y magnitud, similares a la que es motivo de esta licitación.

2. PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

EVENTO FECHA Y HORA LUGAR

Publicación de la Pre -Convocatoria a la Licitación en su página de Internet www.ipicyt.edu.mx

8 de Marzo del 2011 al 17 de marzo del 2011

www.ipicyt.edu.mx

Publicación de la Convocatoria a la Licitación en Compranet 24 de marzo del 2011 www.compranet.gob.mx

Visita al Sitio 28 de marzo del 2011, a las En la recepción del edificio Alfa, el cual

5

http://www.ipicyt.edu.mx/




10:00 Hrs. se encuentra ubicado en domicilio del IPICyT, ubicado en Camino a la Presa San José Núm. 2055, Colonia Lomas Cuarta Sección, C. P. 78216, en la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P.

Junta de aclaraciones 31 de marzo del 2011, a las 11:00 Hrs.

En la sala de juntas de la Dirección de Administración y Finanzas del segundo nivel del edificio Alfa, ubicado en domicilio del IPICyT, ubicado en Camino a la Presa San José Núm. 2055, Colonia Lomas Cuarta Sección, C. P. 78216, en la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P.

Revisión preliminar Días hábiles del 25 de marzo al 5 de marzo del 2011 de 10:00 A

13:00 Hrs.

En la oficina del Departamento de Adquisiciones ubicado en domicilio del IPICyT, ubicado en Camino a la Presa San José Núm. 2055, Colonia Lomas Cuarta Sección, C. P. 78216, en la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P.

Presentación y Apertura de las Proposiciones

7 de abril del 2011 a las 11:00 Hrs.


Fallo 13 de abril del 2011 a las 11:00 Hrs.


Firma del Contrato 25 de abril del 2011 a las 12:00 HRS.

En la oficina del Departamento de Adquisiciones ubicado en domicilio del IPICyT, ubicado en Camino a la Presa San José Núm. 2055, Colonia Lomas Cuarta Sección, C. P. 78216, en la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P.

Los actos públicos, a que hace referencia la convocatoria a la licitación se llevaran a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Administración y Finanzas del segundo nivel del edificio Alfa en nuestras

6



oficinas ubicadas en Camino a la Presa San José Núm. 2055, Colonia Lomas Cuarta Sección, en la cd. de San Luis Potosí, S. L. P.

Los actos públicos antes referidos, serán efectuados en junta publica, por lo que las actas de cada acto sé pondrán al finalizar los actos, para efectos de su notificación a disposición de los licitantes que no hayan asistido en el Departamento de Adquisiciones, fijándose una copia de dichas actas en dicho departamento, ubicado en el segundo nivel del edificio de Alfa en nuestro domicilio ubicado en Camino a la Presa de San José Núm. 2055, Colonia Lomas Cuarta Sección, en la cd. de San Luis Potosí, S. L. P. por un termino de cinco días hábiles; siendo responsabilidad del licitante acudir a enterarse de su contenido y obtener una copia de las mismas. Esta forma de notificación sustituirá a la notificación personal.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la convocatoria a la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir la convocatoria, registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Todos los eventos de la presente convocatoria a la licitación serán presididos por la Directora de Administración y Finanzas y/o Subdirectora de Administración y Servicios Generales y/o Jefa del Departamento de Adquisiciones del IPICYT, con la participación de los licitantes e invitados.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.

La fecha estimada de inicio para las obras será el 26 de abril del 2011, siendo el plazo total de ejecución de las obras de 185 (ciento ochenta y cinco) días naturales, lo cual nos da una fecha para terminación de obra de 28 de octubre del 2011.

4. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta CONVOCATORIA a la licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. Los licitantes no podrán condicionar en forma alguna las proposiciones.

7



Cada interesado que haya obtenido la CONVOCATORIA a la licitación que incluye sus anexos y requisitos y que desee participar en el procedimiento de licitación, será responsable de examinar todos los documentos contenidos en la CONVOCATORIA a la licitación. Los licitantes deberán tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de esta obra de acuerdo a las condiciones particulares del lugar donde se ejecutarán las obras, ya que no se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas, por motivos de lluvias, mal tiempo, etc., que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de las obras. Una prórroga podría reconocerse, cuando se constituya un caso fortuito o fuerza mayor, en términos del contrato. Deberá hacer además sus propias consideraciones de todo cuanto requiera para efectuar las obras.

El hecho de que el licitante no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se hace referencia en el párrafo que antecede, no lo relevará de asumir como contratista la responsabilidad de ejecutar y concluir las obras a entera satisfacción del IPICYT, de acuerdo con los alcances, especificaciones y normas generales de construcción que se les proporcionaron y los precios, especificaciones contenidos en su proposición en caso de ser el adjudicado de la licitación.

El licitante adjudicado será el único responsable de la ejecución de las obras y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale el IPICYT en esta CONVOCATORIA a la licitación. Las responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren serán a cargo del licitante adjudicado.

Las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la LOPSRM, que pretendan participar en esta licitación deberán entregar un manifiesto bajo protesta decir verdad que los estudios planes ó programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del Mercado. En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionara al licitante conforme al Titulo Sexto de la LOPSRM.

5. FORMAS DE PARTICIPACIÓN.Con fundamento en lo que establece el artículo 28 de la LOPSRM, el licitante, deberá presentar su proposición unicamente por escrito en el acto de presentación y apertura de proposiciones, dado que el IPICYT, aún no se encuentra certificado por la SFP para recibir a través de medios remotos de comunicación electrónica las propuestas técnicas y económicas, conforme lo establece también el artículo 28 de la LOPSRM.

8



Para la obtención de la convocatoria a la licitación se realizará en el sistema de contrataciones gubernamentales: Compranet en la dirección: http://www.compranet.gob.mx, o podrán consultarla en la página de Internet de la convocante http://www.ipicyt.edu.mx, o en su caso pasar al Departamento de Adquisiciones en el edificio Alfa segundo nivel del domicilio del IPICYT a enterarse de su contenido

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de solicitar la convocatoria, registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en los mismos.

6. MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.

La moneda en que se podrán presentar las proposiciones será Moneda Nacional (Pesos Mexicanos)

Las propuestas y todas las comunicaciones deberán presentarse en idioma español. En el idioma original de los productos con una traducción simple al español.

7. VISITA(S) AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Los interesados podrán visitar el sitio de realización de los trabajos durante la visita guiada por el servidor público designado por el IPICYT de manera que, por sí mismos y bajo su responsabilidad, los interesados puedan obtener toda la información que pudiera ser necesaria para la preparación de sus proposiciones. A fin de estar en posibilidad de asistir a la visita, de acuerdo al programa de eventos del procedimiento de licitación, los interesados preferentemente entregarán un escrito en el que indiquen el (los) nombre (s) de la(s) persona(s) que en su representación, acudirán a la visita al sitio, considerando un máximo de 2 (dos) personas por interesado. Los interesados que asistan a la visita al sitio no podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de videograbación, teléfonos celulares, equipos portátiles de comunicación o radiolocalizadores.

Los licitantes interesados en asistir a la visita al sitio de realización de los trabajos, deberán reunirse con el Arq. Luis Landarte representante del IPICYT, en el lugar indicado en el programa de eventos del procedimiento de licitación. Así mismo, las personas que visiten el sitio deberán sujetarse a las reglas de seguridad del IPICYT en vigor.

9


http://www.compranet.gob.mx/



La visita al sitio será optativa para los interesados, pero en su propuesta deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de las obras, sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Los representantes del IPICYT prepararán un acta de la visita al sitio en la que no se asentará ninguna de las preguntas realizadas por los asistentes ya que éstas deberán de ser formuladas en la junta de aclaraciones. Copia de esta acta se pondrá a disposición de los interesados, en el Departamento de Adquisiciones del IPICYT, siendo responsabilidad de éstos conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de la CONVOCATORIA a la licitación.

Los interesados deberán tomar en consideración que la transportación, hospedaje y gastos que sean erogados con motivo de la visita al sitio serán por su cuenta.

8. ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

Las personas que hayan manifestado por escrito (podrán utilizar el formato contenido en el Anexo 2 de la sección I de la convocatoria a la licitación) su interés en participar en la licitación, podrán a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a lleva a cabo la junta de aclaración de dudas enviar vía fax o correo electrónico o optar por presentarlas personalmente las preguntas relativas a la convocatoria a la licitación, utilizando preferentemente el formato contenido en el Anexo 1 de esta Sección I de la convocatoria a la licitación, o en su caso, en hojas membretadas de la empresa que representan, ambos formatos debidamente firmados. Además, y con objeto de facilitar el proceso de revisión y respuesta de dichas preguntas, se sugiere presentar con anticipación a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a llevar a cabo la junta de aclaración de dudas en el domicilio del IPICYT los formatos con las preguntas en archivos electrónicos utilizando el programa de procesador de textos Word para Windows.

A efecto de cumplir con lo que establece el segundo párrafo del artículo 35 de la LOPSRM, deberán presentarlas por escrito y además de preferencia, para facilitar el proceso de revisión y respuesta de dichas preguntas, en archivos electrónicos utilizando el programa de procesador MS Word para Windows, con 24 horas de anticipación en el domicilio del IPICyT o optar por enviarlas por correo electrónico ([email protected], [email protected]) incluyendo el escrito donde manifiesten el interés de participar en la licitación.

No serán aceptadas preguntas telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería

10

mailto:[email protected]




La junta de aclaraciones será celebrada en el lugar, fecha y hora indicados en el programa de eventos del procedimiento de licitación. La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones será optativa. Personal del IPICYT preparará el acta de la junta de aclaraciones, la que deberá ser firmada por los representantes del IPICYT y por cada uno de los licitantes que estén presentes durante la celebración de la misma. El IPICYT, en el Departamento de Adquisiciones y a través del sistema Compranet, pondrá a disposición de los licitantes copia del acta de la junta de aclaraciones, siendo responsabilidad de los licitantes conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de la CONVOCATORIA a la licitación.

El licitante que obtenga la CONVOCATORIA a la licitación, para que sus preguntas sean tomadas en cuenta, será necesario que presente al momento de ingresar a la junta de aclaraciones un escrito simple, bajo protesta de decir verdad, donde manifieste su interés de participar y que contenga los datos:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, los de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades de representación y su identificación oficial.

Que actualmente están contenidos en el artículo 61 fracción VI del RLOPSRM vigente o enviar dicho escrito digitalizado a través del correo electrónico: [email protected], [email protected].

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública. Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada serán desechadas por el IPICYT. Las solicitudes de aclaración se presentarán, a elección del licitante, de manera personal en la junta de aclaraciones en el domicilio señalado por el IPICYT en esta convocatoria a la licitación llevar a cabo la junta de aclaraciones, o bien, a través de correo electrónico, con la 24 horas de anticipación. El IPICYT tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante que se formulen a través de correo electrónico, la hora que registre el sistema al momento de su recepción con el IPICYT.

11





En la fecha y hora establecida para la primera junta de aclaraciones, el servidor público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración recibidas tanto por correo electrónico como en el acto mismo, referentes a cada punto o apartado de la convocatoria a la licitación, mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron. El IPICYT podrá dar contestación a las solicitudes de aclaración de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria a la licitación. Una vez que el IPICYT termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la licitación pública en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas.

Asimismo se darán por notificados del acta que se levante en la junta de aclaraciones, cuando ésta se encuentre a su disposición en la página de Compranet independientemente de que pueda acudir al domicilio del IPICYT.

El IPICYT no recibirá preguntas adicionales con posterioridad a la última junta de aclaraciones.

9. MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

El IPICYT podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria a la licitación, por cualquier razón, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones y de conformidad con el Artículo 34 de la LOPSRM.

10. PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 36 segundo párrafo de la LOPSRM, y en el artículo 47 del RLOPSRM, para participar en esta licitación, dos o más personas podrán agruparse para presentar una sola proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en la propuesta se establezcan con precisión y a satisfacción del IPICYT, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar y se cumpla con los requisitos siguientes:

10.1 Bastará la obtención de un sólo ejemplar de las CONVOCATORIA a la licitación.

10.2 Deberán celebrar entre sí un convenio privado (Documento DT-9), el que contendrá lo siguiente:

10.2.1 Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

12



10.2.2 Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

10.2.3 Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir, especificando la forma que serán presentadas a cobro las estimaciones;

10.2.4 Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; preferentemente anotar teléfono(s), Fax(es) y correo(s) electrónico(s).

10.2.5 Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y

10.2.6 Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

El convenio privado deberá ser firmado por todos y cada uno de los representantes legales de las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta.

10.3 En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, debiendo presentar los documentos señalados en el artículo 47 del RLAOPSRM, de cada uno de los integrantes del grupo, así como el convenio respectivo.

Para el caso de proposiciones conjuntas, el representante común de las empresas que conformen la propuesta conjunta y con fundamento en el artículo 36 segundo párrafo de la LOPSRM, 47 fracción III de su RLOPSRM y este numeral, deberá señalar al momento de la entrega del sobre que contiene su proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que la propuesta se presenta en forma conjunta, mencionando las empresas que la conforman, debiendo registrar su asistencia en las mismas condiciones en las listas correspondientes.

En caso de que el representante común designado por las empresas no asista al acto, la persona que asista al mismo, deberá de contar con un poder simple otorgado por el representante común a fin de que dicho representante cumpla con la formalidad de la entrega antes mencionada y así, dar cumplimiento al artículo 36 segundo párrafo de la LOPSRM, 47 fracción III de su RLOPSRM y este numeral mencionados en el párrafo que antecede.

El incumplimiento de lo aquí solicitado será motivo de desechamiento de la proposición conjunta.

13



La copia del convenio citado anteriormente a que hace referencia el artículo 47 del RLOPSRM, deberá entregarse dentro del sobre que contenga la parte técnica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 segundo párrafo de la LOPSRM, la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado en el convenio privado por las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta, la que deberá ser firmada de acuerdo a lo indicado en el numeral 14 de la presente CONVOCATORIA a la licitación.

10.4 Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 del RLOPSRM, las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individual lo señalado en los Documentos DA-1 a Documento DA-8 de la Parte I de la Sección III de esta CONVOCATORIA a la licitación.

10.5 Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 tercer párrafo de la LOPSRM, cuando la propuesta ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de ellas, a quienes se considerará para efecto del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato, identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo, el convenio presentado en el acto de presentación y apertura de proposiciones formará parte integrante del contrato como uno más de sus anexos.

10.6 En ningún caso, podrá eliminarse o sustituirse alguno o algunos de los integrantes del grupo, ni se podrán variar los alcances de la propuesta original conjunta, ni se podrán modificar los términos y condiciones establecidos en el convenio. De ocurrir cualquiera de estas circunstancias, así como el incumplimiento de cualquiera de los integrantes en sus obligaciones fiscales, no se formalizará el contrato por causas imputables al licitante.

En caso de que una persona presente proposición por sí misma o como parte integrante de un grupo, no podrá presentar proposición como parte integrante de otro grupo. La presentación de proposiciones en contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las proposiciones en que intervenga la misma persona.

Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable también respecto de los licitantes que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común, excepto en el caso de que su participación en las propuestas sea con carácter de subcontratista o proveedor.

La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una propuesta conjunta, afectará la solvencia de la totalidad de la proposición conjunta en términos de las disposiciones legales aplicables.

14



Si el licitante ganador fuera un grupo, los miembros que lo formen podrán o no constituir una nueva sociedad a fin de que sea ésta la que celebre el contrato, pero en caso de que los miembros integrantes de un grupo deseen constituir una nueva sociedad, deberán manifestarlo así en su proposición, incluyendo la estructura de capital y participación de los socios o accionistas en la sociedad de que se trate. La nueva sociedad deberá constituirse de conformidad con lo siguiente: (i) cada uno de los miembros del grupo deberá responder conjunta y solidariamente por las obligaciones asumidas por la sociedad en relación con el contrato, y (ii) los miembros del grupo serán los únicos integrantes de la nueva sociedad durante todo el tiempo de vigencia del contrato y sus modificaciones, en su caso.

En el caso de que el licitante ganador fuese un grupo y desee constituir una nueva sociedad, ésta deberá ser constituida previamente a la firma del contrato, debiendo presentar al IPICYT, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, copia certificada del primer testimonio de la escritura pública que contenga la constitución de la nueva sociedad, en la que consten los datos de inscripción de dicho testimonio en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, o constancia de que éste registro se encuentre en trámite.

Independientemente del número de integrantes del grupo que, en su caso, resulte ganador de la licitación, el IPICYT, entregará un solo ejemplar del contrato con firmas autógrafas, a la persona física o moral que haya sido designada como representante común en el convenio a que se refiere el artículo 47 del RLOPSRM.

11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.

Cada proposición deberá estar integrada como se indica a continuación:

11.1 Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición (Parte I de la sección III), la cual podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición.

11.2 La documentación de la proposición (Parte II de la sección III).

12. COSTO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.

Los licitantes deberán cubrir todos los costos asociados con la preparación y entrega de sus proposiciones. El IPICYT en ningún caso será responsable por estos costos.

13. REVISIONES PRELIMINARES .

15



De conformidad con lo establecido en el artículo 36 penúltimo párrafo de la LOPSRM y con la finalidad de facilitar el procedimiento de contratación, el IPICYT efectuará revisiones preliminares respecto a la especialidad, experiencia y capacidad, así como de la documentación distinta a la proposición, de los interesados que lo soliciten. Para tal efecto, deberán presentarse en el domicilio del IPICYT en la fecha y hora señalada en el programa de eventos del procedimiento de licitación.

La revisión preliminar de la documentación mencionada en el párrafo anterior, no exime a los licitantes de presentarla en sus proposiciones, de conformidad con lo establecido en la sección III de estas bases.

14. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

El licitante en la preparación de su proposición, deberá utilizar los formatos de la sección III, REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN, de esta CONVOCATORIA a la licitación, o bien, en sus formatos siempre y cuando éstos contengan todos los elementos requeridos, y preferentemente en el orden señalado.

Ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora indicada en la convocatoria y en el programa de eventos de la licitación, para la presentación de proposiciones.

Ninguna proposición podrá ser modificada después de su presentación.

Las proposiciones podrán presentarse por escrito, debiendo considerar lo siguiente:

14.1 PROPOSICIONES POR ESCRITO.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.

Todas las fojas de la proposición original deberán estar firmadas en forma autógrafa con tinta indeleble, por el representante legal del licitante o por el representante común en el caso de proposiciones conjuntas, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación.

16



Cada proposición deberá presentarse en sobre completamente cerrado (en caso necesario y para facilidad de manejo las proposiciones podrán presentarse en cajas completamente cerradas). Se recomienda identificar el sobre de la proposición, como se muestra a continuación:

PROPOSICIÓN DEL LICITANTE:

(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE)

LICITACIÓN No

01 DE XX

En el caso de proposiciones conjuntas, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta y el convenio a que se hace referencia en el apartado 9 de la sección I de esta CONVOCATORIA a la licitación se incluirá en el sobre que contenga la proposición del grupo, como se establece en la sección III de la misma.

Las proposiciones no deberán contener tachaduras, ni enmendaduras, ni textos entre líneas.

La licitación es nacional del tipo presencial, por lo que la entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante un sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y la propuesta económica. Dicho sobre podrá entregarse a elección del licitante en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o bien, enviarlos a través del servicio postal o de mensajería. Cuando las proposiciones sean enviadas por el servicio postal o por mensajería se deberá enviar el sobre solicitado (propuesta técnica y económica), el cual deberá estar o recibirse 24 horas antes del acto de presentación de propuestas y apertura de las propuestas a efectuarse el día 7 de abril del 2011 a las 11:00 hrs., en el Departamento de Adquisiciones del IPICYT, en el domicilio antes mencionado. El envio por este medio de sus propuestas, no limita, en ningûn caso, que asistan a los diferentes actos derivados de esta licitación.

No serán aceptadas proposiciones telegráficas o enviadas por fax o correo electrónico.

Para agilizar la conducción del procedimiento de licitación sin ser motivo de desechamiento , se recomienda a los licitantes presentar su proposición foliada en todas sus fojas.

15. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES .

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, se procederá a la apertura de los sobres que contienen las proposiciones de los licitantes, de conformidad con el procedimiento siguiente:

17



15.1 Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito (podrán utilizar el formato contenido en el Anexo 2 de la sección I de la convocatoria a la licitación) en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

15.2 En presencia de los asistentes, el servidor público del IPICYT facultado para tales efectos, presidirá el acto de presentación y apertura de proposiciones, el cual se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación. En ningún caso, se recibirán proposiciones de los licitantes, después de la hora y fecha señalada. No se permitirá a los licitantes, integrar documento alguno a sus proposiciones, ni modificar o retirar su proposición, una vez que ésta haya sido presentada en este acto. Los asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes, video y sonido.

Se sugiere que los licitantes se presenten en el lugar en dónde se efectuará el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuando menos 30 (treinta) minutos antes de iniciar el acto. El tiempo oficial se encuentra sincronizado con el de Teléfonos de México (030) en San Luis Potosí, S. L. P.

15.3 En primer término, de entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público facultado para presidir el acto, rubricarán el catálogo de conceptos de obra en los que se consignen los precios y el importe total de la obra objeto de la licitación, de conformidad con el artículo 37 de la LOPSRM en su fracción II.

15.4 En segundo término, serán abiertas las proposiciones recibidas de los licitantes. El servidor público facultado por “LA CONVOCANTE” para presidir el acto, procederá a la apertura de las proposiciones, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de las mismas serán revisadas sólo para el efecto de hacer constar la documentación presentada por los licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo.

15.5 Se levantará acta que servirá de constancia de celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones en la que se harán constar el importe de cada una de ellas. El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha, a disposición de los que no hayan asistido, tanto en las oficinas del IPICYT como en el sistema Compranet, para efecto de su notificación. En esta

18



misma acta, se señalará el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, el cual podrá ser diferido en términos del artículo 37 fracción III de la LOPSRM.

No será motivo de desechamiento de la proposición, el que un licitante se ausente del acto, siempre y cuando hubiere presentado su proposición, conforme a lo indicado en esta CONVOCATORIA a la licitación.

Si no se recibe proposición alguna, se declarará desierta la licitación, situación que quedará asentada en el acta respectiva.

16. CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones serán desechadas por cualquiera de las siguientes causas:

16.1 La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en esta CONVOCATORIA a la licitación;

16.2 El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el IPICYT;

16.3 Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

16.4 La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78 de la LOPSRM.

16.5 En caso de que el licitante hubiese acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, desvirtuar en cualquiera otra forma los propósitos del procedimiento de licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

16.6 El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA a la licitación.

16.7 Si en su propuesta no expresen claramente en el análisis financiero que tomó en cuenta, en su caso, el ó los anticipos que se otorguen para disminuir los cargos por financiamiento.

17. EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.

17.1 El IPICYT hará la evaluación técnica detallada de las proposiciones aceptadas, y la evaluación económica detallada de las proposiciones que resulten técnicamente solventes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la LOPSRM, los artículos 63, 64, 65,

19



66 y 67 del RLOPSRM, y en los criterios señalados en la sección IV de esta CONVOCATORIA a la licitación. El sistema de evaluación a utilizar será el sistema binario.

17.2 Al finalizar la evaluación de las proposiciones el IPICYT emitirá un resultado técnico y económico en el que se expondrán las razones por las que se aceptan o se desechan las proposiciones presentadas por los licitantes. Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos solicitados se calificarán como “solventes”, desechándose las restantes.

17.3 Al finalizar la evaluación de las proposiciones, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establezcan la CONVOCATORIA a la licitación, de conformidad con la LOPSRM y el RLOPSRM, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el IPICYT, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Se procederá a realizar la evaluación considerando, en su caso, las dos proposiciones solventes más bajas, de no resultar aceptadas éstas por no reunir los requisitos establecidos en la convocatoria, se procederá a la evaluación de las siguientes proposiciones económicamente más bajas y así sucesivamente, hasta contar, si fuere posible con dos proposiciones solventes. serán considerados únicamente los licitantes y las proposiciones que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes y por lo tanto, satisfacen la totalidad de los requisitos, el contrato se adjudicara a la persona que presente la proposición cuyo precio sea el mas bajo. Si derivado de la evaluación económica se obtuviere un empate en costo de dos o mas proposiciones, la adjudicación del contrato se efectuara a favor de licitante que cuente con personal con discapacidad en su plantilla de personal en un porcentaje mínimo de un 5%, con una antigüedad mayor a 6 meses, lo que se verificara con el aviso de alta al régimen obligatorio del IMSS, en caso de que las proposiciones empatadas no cumplen este requisito, se dará preferencia a los licitantes solventes que formen parte del sector de la pequeña, mediana y micro empresa nacional. Si no se cuenta con licitante adjudicado debido a un empate se adjudicara el contrato al licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre el IPICYT en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositada en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante adjudicado.

20



17.4 El IPICYT emitirá un fallo, de conformidad con los artículos 39 de la LOPSRM y 68 del RLOPSRM, en lo que aplique.

17.5 El IPICYT adjudicará el contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la LOPSRM y en los criterios señalados en la sección IV de esta CONVOCATORIA a la licitación.

17.6 En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación y se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación ratificado o rectificado en el acto de presentación y apertura de proposiciones. Asimismo, el servidor público que preside el acto, proporcionará a cada licitante copia del fallo, donde se expongan las razones y fundamentos por las que su proposición fue desechada o no resultó ganadora.

El representante del IPICYT levantará un acta donde conste la participación de los interesados y la información relativa al fallo, la que firmarán los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación en el domicilio del IPICYT, asimismo los licitantes que hubieren presentado sus proposiciones, aceptarán que se tendrán por notificados del acta que se levante, cuando ésta se encuentre en el sistema Compranet, independientemente que puedan acudir a recogerla en el domicilio señalado.

A los licitantes que no hayan asistido a esta junta, el IPICYT enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el Acta de Fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes, en los términos del artículo 83 de la LOPSRM.

18. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y LICITACIÓN DESIERTA.

18.1 CANCELACIÓN

El IPICYT podrá cancelar la licitación en cualquier tiempo debido a caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al IPICYT. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión.

21



18.2 SUSPENSIÓN O NULIDAD

La SFP, en ejercicio de sus facultades, podrá suspender el procedimiento de contratación o determinar su nulidad parcial o total, en términos de los artículos 88 y 92 de la LOPSRM.

18.3 LICITACIÓN DESIERTA

El IPICYT procederá a declarar desierta la licitación cuando:

18.3.1 Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de la CONVOCATORIA a la licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables;

18.3.2 No se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

18.3.3 Los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no sean aceptables, debido a que se propongan importes que no puedan ser pagados por el IPICYT.

19. FIRMA DEL CONTRATO.

La adjudicación del contrato obligará al IPICYT y a la persona en que hubiere recaído, a formalizar el documento relativo en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública.

A más tardar dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, y previo a la firma del contrato presentará los documentos siguientes, en copia simple:

19.1 Acta constitutiva de la empresa y modificaciones a la misma para personas morales, las cuales deberán estar inscritas en el Registro Público de Comercio correspondiente. Para personas físicas, acta de nacimiento o carta de naturalización en su caso, e identificación oficial vigente, y en el caso de personas morales, identificación oficial vigente del representante legal de la empresa;

19.2 Registro Federal de Contribuyentes,

19.3 Poder notarial del representante para actos de administración o para suscribir contratos, el cual deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente, e identificación oficial vigente del mismo;

19.4 Comprobante del domicilio fiscal.

22



19.5 El licitante que resulte adjudicado por un monto superior a $ 300,000.00 sin incluir el i. v. a., deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo de la presente licitación. En dicha solicitud deberá el licitante adjudicado incluir el correo electrónico [email protected] para que el SAT envíe el acuse de respuesta que emitirá en atención a la solicitud de opinión.

Las personas físicas o morales residentes en el extranjero que resulten adjudicadas y que no estén obligadas a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, deberán asentar en una manifestación bajo protesta de decir verdad en escrito libre la cual deberá entregar al IPICyT, la que gestionará la emisión de la opinión ante la administración local de servicios que corresponda al domicilio del IPICyT.

Tratándose de propuestas conjuntas, las personas deberán presentar el “acuse de recepción” a que se hace referencia en el primer párrafo de este punto, por cada una de las obligadas en dicha propuesta.

No se requerirá la solicitud de opinión al SAT en el caso de ampliación de contratos.

19.6 Manifestación bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento y al numeral relativo a Contratación de Extranjeros de las presentes bases.

19.7 Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, y

19.8 Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición;

Los documentos indicados en las fracciones 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.7 y 19.8 deberán ser presentados en copia simple y en original o copia certificada, misma que le será devuelta al licitante que resulte adjudicado una vez que se realice el cotejo correspondiente.

En el caso de propuestas conjuntas deberá entregarse la documentación de cada uno de los integrantes del grupo de personas, y el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria.

23




En caso que el licitante adjudicado omita presentar estos documentos, éste no podrá firmar el contrato. Para la presentación de las manifestaciones utilizará, preferentemente, los formatos que se adjuntan.

Además, en el plazo establecido en el segundo párrafo de este numeral, el licitante ganador presentará manifestación, en caso de estar de acuerdo, en que se le apliquen retenciones del 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Secretaria de la Función Pública. En caso de que el licitante ganador no presente esta manifestación, se entenderá que no está de acuerdo en que le apliquen dichas retenciones.

Si el licitante ganador no firma el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la LOPSRM.

20. ANTICIPO. Que para el inicio de los trabajos, le será otorgado un anticipo del diez por ciento (10%) del monto total del contrato incluyendo IVA por inicio de los trabajos, y otro más por el quince por ciento (15%) para adquisición de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran en la construcción, debiendo el licitante anexar a su proposición el importe desglosado por los conceptos antes señalados. La amortización de los anticipos debe efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados con relación al programa original pactado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

Se deberá contemplar dentro del análisis del costo financiero, el ó los anticipos que se otorguen.

21. FORMA DE PAGO.

Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán conforme a lo dispuesto en la cláusula TERCERA del contrato y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.

22. AJUSTE DE COSTOS.

Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados conforme a los términos expresos de los artículos 56, 57 fracción I y 58 de la LOPSRM y los artículos 105, 106, 127 al 137 del RLOPSRM, de conformidad con la cláusula referente a “ajuste de costos” del modelo de contrato.

23. GARANTÍAS Y SEGUROS.

24



23.1 Garantía de Cumplimiento

El licitante adjudicado, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se formalizará, deberá entregar a satisfacción del IPICYT, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la formalización del contrato, garantía por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato incluyendo el I. V. A., a favor del IPICYT, el licitante adjudicado y el IPICYT podrán elegir la mejor forma o combinar las formas para garantizar el contrato, cual podrá ser a través de una póliza de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorio nacional o carta de crédito standby irrevocable expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano, o cheque de caja o certificado a nombre del IPICYT.

En caso de propuestas conjuntas la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada por el representante común del grupo de personas, otorgada a nombre de todas y cada una de las personas físicas o morales que lo integren.

23.2 Garantía por el anticipo otorgado.

El licitante adjudicado, a fin de garantizar los anticipos tanto para el inicio de los trabajos objeto del contrato, como para adquisición de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran en la construcción, deberá entregar a satisfacción del IPICYT, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la entrega del anticipo, garantía por la totalidad de los montos incluyendo el I. V. A. concedidos como anticipos a favor del IPICYT, podrán elegir la mejor forma o combinar las formas para garantizar el contrato, cual podrá ser a través de una póliza de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorio nacional o carta de crédito standby irrevocable expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano, o cheque de caja o certificado a nombre del IPICYT.

En caso de propuestas conjuntas la garantía del anticipo del contrato deberá ser presentada por el representante común del grupo de personas, otorgada a nombre de todas y cada una de las personas físicas o morales que lo integren.

23.3 Seguros

El licitante adjudicado será el único responsable de contar con las pólizas de seguro que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario, de conformidad con lo establecido en el modelo de contrato que se incluye en la sección V de esta CONVOCATORIA a la licitación.

25



23.4 Garantía por vicios ocultos

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que deberá entregar a satisfacción del IPICYT, previo a la recepción de los trabajos, una garantía durante un plazo de doce meses. Deberán, a su elección, constituir una fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o presentar una carta de crédito standby irrevocable por el equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Concluidos los trabajos, o en caso de recepciones en los términos del artículo 138 del RLOPSRM, con fundamento en el artículo 66 de la LOPSRM, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en concordancia a lo señalado en el modelo de contrato que se incluye en la sección V de esta CONVOCATORIA a la licitación.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito stand-by irrevocable por el equivalente al 5% (Cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (Cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la presentación de las garantías y seguros el licitante, se deberá apegar a los textos de garantías y seguros que se encuentran en la sección V de esta CONVOCATORIA a la licitación.

En caso de incumplimiento a estas disposiciones se tendrá por no recibidas las garantías y, se procederá de conformidad con lo estipulado en el artículo 47 de la LOPSRM.

En caso de modificaciones al contrato, para efecto de la garantía de cumplimiento y los seguros otorgados, el contratista deberá presentar los endosos o documentos modificatorios de conformidad con los establecido en la cláusula de “Garantías y Seguros” del modelo de contrato. Dichos documentos deberán ser emitidos por la misma institución que expidió la garantía o seguro original.

El IPICYT no acepta la entrega de garantías o seguros enviados por fax o mensajería.

24. SUBCONTRATACIÓN. No se permite la subcontratación.

26



25. COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

En el formato DI-8 de la Sección V de esta CONVOCATORIA a la licitación, se trascribe íntegramente la nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

26. CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS.

El licitante ganador deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante el IPICYT, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días naturales contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

27. PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.

Se hace de su conocimiento el acuerdo que se tiene concertado con Nacional Financiera, S. N. C. denominado “Programa de Cadenas Productivas”, el cual inició operaciones a partir del 06 de enero de 2003 y cuyo objetivo es apoyar a los proveedores, contratistas o prestadores de servicios de Gobierno Federal, a través de operaciones de factoraje y descuento electrónico de hasta el 100% del importe de los títulos de crédito y/o documentos en que se consignen derechos de

27



crédito expedidos por Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., incluyendo los intereses correspondientes, siendo la misma Nacional Financiera, el canal para la recepción de los Poderes, Actas Constitutivas y Carta de Adhesión que firmen los proveedores y contratistas.

Para mayor información del programa mencionado, los interesados deberán dirigirse directamente a Nacional Financiera, S.N.C.

28. INCONFORMIDADES.

Los licitantes podrán inconformarse por escrito ante la Secretaría de la Función Pública, ubicada en el primer piso del edificio identificado con el número 1735, de la Avenida Insurgentes Sur, colonia Guadalupe Inn, en México, D. F., SFP, en los términos de lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la LOPSRM y por medios remotos de comunicación electrónica, en los términos de la disposición décimo primera del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el DOF el 9 de agosto del 2000.

De conformidad con el artículo 92 de la LOPSRM, cuando una inconformidad se resuelva como infundada por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación; se impondrá al promovente multa conforme lo establece el artículo 77 de la LOPSRM.

29. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. (NO APLICA).

30. BITÁCORA.El uso de la bitácora es obligatorio por parte de la convocante y el licitante adjudicado. La elaboración, control y seguimiento de la bitácora podrá llevarse por medios de comunicación convencional. El uso de la bitácora se realizará conforme a la Sección II de RLOPSRM.El licitante que resulte adjudicado, se comprometerá ante el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. a nombrar un Superintendente de Construcción nombrado por escrito y turnado en documento original debidamente rubricado, por el Representante Legal y/o Apoderado Legal del Licitante que resulte ganador y demás personal que, en su caso, tendrá autorización para firmar la Bitácora, sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en la cláusula vigésima segunda del contrato. La información general de estas personas será proporcionada al IPICYT, previamente al inicio de los trabajos.

31. INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL.

28



Los licitantes deberán de especificar en sus propuestas la información de carácter confidencial, para los efectos de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y Lineamientos correspondientes.

32 TESTIGO SOCIAL (NO APLICA).

33. SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El licitante que resulte adjudicado estará obligado a cumplir las disposiciones en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., sin perjuicio de las demás disposiciones legales que el Contratista esté obligado a cumplir, así como de aquellas que emita el IPICYT, con posterioridad a la firma del Contrato. La convocante exigirá el respeto y aplicación de todas las normas de seguridad exigidas por la Secretaria del Trabajo al participante que gane la presente licitación, en cuanto a la seguridad e higiene como es; equipo de protección del personal, (cascos, botas y chalecos de seguridad) así como, gafete de identificación, extintores en áreas de trabajo, letreros de señalización así como elementos protectores en áreas susceptibles de accidentes. Deberá de instalar su caseta de materiales y sanitario portátil. Lo anterior para que sea considerado en sus propuestas técnicas y económicas.

Anexo 1

FORMATO DE MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN LA LICITACION(Preferentemente en papel membretado del licitante)

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZASPRESENTE:

En referencia a la CONVOCATORIA a la licitación pública nacional N°. 53110001-011-11, que el INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C. lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a

29



precios unitarios y tiempo determinado, para los trabajos de construcción de la ultima fase del edificio de posgrado y del anexo del edificio del CNS, pavimentación, obra exteriores y redes.

Yo [NOMBRE DEL REPRESENTANTE] en mi carácter de [NOMBRE DEL LICITANTE],, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, manifiesto mi interés en participar en la licitación

DATOS GENERALES:

De la persona moral:

1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes. 2. Denominación o razón social.3. Descripción del objeto social de la empresa.4. Relación de los nombres de los accionistas o socios.5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o

modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó).6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.

Del representante legal:

1. Nombre del apoderado.2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Propuesta

(señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó)

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.

Protesto lo necesario

__________________________[NOMBRE DEL LICITANTE]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]

Anexo 2FORMATO DE MANIFESTACION DE FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER (Preferentemente en papel membretado del licitante)

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZASPRESENTE:

30



En referencia a la CONVOCATORIA a la licitación pública nacional N°. 53110001-011-11, que el INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C. lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, para los trabajos de construcción de la ultima fase del edificio de posgrado y del anexo del edificio del CNS, pavimentación, obra exteriores y redes.

Yo [NOMBRE DEL REPRESENTANTE] en mi carácter de [NOMBRE DEL LICITANTE], con fundamento en la fracción XII del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para comprometer a mí y a mi representada

DATOS GENERALES:


1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes. 2. Denominación o razón social.3. Descripción del objeto social de la empresa.4. Relación de los nombres de los accionistas o socios.5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o

modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó). 6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.

Del representante legal:

1. Nombre del apodiderado. 2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la

Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó).



__________________________[RAZON SOCIAL DEL LICITANTE]


Anexo 3

FORMATO DE PREGUNTAS

PARTICIPANTE: (NOMBRE DEL PARTICIPANTE)

PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES No. _____ DE

31



FECHA____________

PREGUNTASPregunta Núm.Referencia:Pregunta:Pregunta Núm.Referencia:Pregunta:Pregunta Núm.Referencia:Pregunta:Pregunta Núm.Referencia:Pregunta:Pregunta Núm.Referencia:Pregunta:Pregunta Núm.Referencia:Pregunta:

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL______________________________________

Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (sección, documento o anexo, fecha, página, párrafo, etc.)

SECCIÓN II INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

CONTENIDO

32



Anexo A: Especificaciones Generales del Proyecto. Anexo B: Catálogo de Conceptos. Anexo C: Maquinaria y equipo de construcción mínimo que considerará el Licitante.Anexo D: Materiales y equipo de instalación permanente que proporcionara el IPICYT. Anexo BEO: Bitácora.

Anexo F: Formatos e instructivos de llenado de información para aplicación del criterio de Adjudicación relativo a la calidad

33

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.

C. LICITACION PÚBLICA NACIONAL 53110001-011-11

A N E X O " A”A N E X O " A”

ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y ALCANCES DE LOS CONCEPTOS DE OBRA==============================

ALCANCES DE LOS CONCEPTOS

LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIO DE CADA CONCEPTOS DEBE INCLUIR: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO DE LA CALIDAD REQUERIDA QUE GARANTICE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA Y DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCION ESTABLECIDA, ADEMAS DE AJUSTARSE A NORMAS Y ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:

1.- EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ DISPONER DE MANERA OPORTUNA DE TODOS LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y PERSONAL QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.- HABILITADO DE LAS SUSTANCIAS Y MATERIALES DE CONSUMO PROPORCIONADOS POR LA CONTRATISTA.

3.- ANTES DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA O ACABADOS SE DEBERÁN CUBRIR LOS REGISTROS (PLUVIALES, SANITARIOS, ELÉCTRICOS, ETC.) CON MALLA METALICA QUE PERMITA EL PASO DEL AGUA Y NO LOS RESIDUOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA; DE TAL FORMA QUE SE EVITE LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS EN EL INTERIOR DE LOS REGISTROS.

4.- TODO MATERIAL QUE SUMINISTRE EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ SER INSTALADO Y APROBADO POR LA RESIDENCIA O LA SUPERVICION DE OBRA PARA QUE PROCEDA A SU PAGO, MATERIAL QUE NO SE COLOQUE NO SERÁ PAGADO Y EL CONTRATISTA DEBERÁ RETIRARLO DE LA OBRA, SIN CARGO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE.

5.- TODO EL PERSONAL DEBERÁ UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD Y DEBERÁN TENER LAS HERRAMIENTAS SUJETAS AL CUERPO POR MEDIO DE UN CABLE DE SEGURIDAD.

6.- PROTECCIÓN A EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA. ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PROTEGER “CUIDADOSAMENTE” LOS EQUIPOS, MANÓMETROS, DISPOSITIVOS ELECTRICOS Y ELECTRONICSO, SENSORES DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA, VASTAGOS DE VALVULAS EMPLEANDO BOLSAS DE POLIETILENO Y/O LONAS, DEPENDIENDO EL CASO. EL DAÑO QUE OCASIONE A LOS MISMOS SERÁ RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO.

7.- EN ESTRUCTURAS VERTICALES O EQUIPOS LA LIMPIEZA SE REALIZARÁ DE ARRIBA HACIA ABAJO.

8.- LIMPIEZA DIARIA DEL ÁREA AL FINALIZAR LA JORNADA.

9.- EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA Y/Ó EN LOS ALCANCES ANOTADOS EN LAS

34



ESPECIFICACIÓNES SE MENCIONAN ÚNICAMENTE LAS OPERACIONES BÁSICAS, PERO SE CONSIDERAN INCLUIDAS TODAS LAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA Y COMPLETA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

10.- LA VOLUMETRÍA Y ESPECIFICACIONES QUE INDICA EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PREDOMINAN SOBRE LOS PLANOS OTORGADOS.

11.- LOS PLANOS OTORGADOS SON REFERENCIA TÉCNICA Y CONSTRUCTIVA DE LAS OBRAS A REALIZAR.

12.- EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS EXISTEN ALGUNOS CONCEPTOS CON CANTIDADES EN CERO (0), O QUE NO TIENEN CANTIDAD, LOS CUALES SE DEBERÁN COTIZAR AÚN CUANDO NO SE MENCIONE LA CANTIDAD, YA QUE ESTOS SE PODRÁN UTILIZAR EN EL CASO DE NECESITARSE O EN UNA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO.

13.- EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES, DEBERÁN EFECTUARSE LAS PRUEBAS NECESARIAS A LAS TUBERÍAS Y SU CONTENIDO ANTES DE PROCEDER A SU REVESTIMIENTO.

14.- Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO, Y CUALQUIER ELEMENTO NO MENCIONADO PERO NECESARIO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO Y CORRECTA COLOCACIÓN SIGNIFICA QUE DEBERÁ CONTEMPLAR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS NO MENCIONADOS PERO QUE SE INCLUYEN POR PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y CONSTRUCTIVO, EL CUAL LE PERMITA EJECUTAR EL TRABAJO CON LA MÁXIMA EFICIENCIA Y CALIDAD, DANDO COMO RESULTADO LAS MÁS ÓPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO AL FINAL.

15.- REVENIMIENTO INDICADO EN OBRA EXPRESA TÁCITAMENTE: EL VALOR DE LA RELACIÓN AGUA – CEMENTO AGREGADO QUE SE REQUIERE DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL SITIO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CONCRETO SOLICITADO E INDICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (CONCEPTOS DE CONCRETOS).

16.- EN RELACIÓN AL ACERO QUE SÉ COTICE ESTE DEBERÁ DE CUMPLIR OBLIGATORIAMENTE CON LAS NORMAS MEXICANAS APLICABLES Y DE ACUERDO A LO QUE SE MARCA EN PLANOS Y MEMORIAS POR EL PERITO ESTRUCTURISTA.

17.- EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROGRAMA DE OBRA, LA EJECUCIÓN SIMULTANEA DE LOS FRENTES DE TRABAJO. LA FALTA DE ESTE REQUISITO EN LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN.

18.- EL LICITANTE DEBERÁ CONTEMPLAR EN SUS PROPUESTAS LO SIGUIENTE: LA CONVOCANTE NO AUTORIZARA EL USO DE MATERIALES AGREGADOS COMO ARENA Y GRAVA PROVENIENTES DE RIO.

19.- EL LICITANTE DEBERÁ CONTEMPLAR EN SUS PROPUESTAS QUE PARA CONCRETOS HECHOS EN OBRA EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SU VERIFICACIÓN (F`C) TANTO POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO COMO LAS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA.

20.- EL LICITANTE DEBERÁ CONTEMPLAR EN SUS PROPUESTAS QUE PARA LOS ARMADOS DE LAS ESTRUCTURAS, EL IPICYT SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PERTINENTES PARA VERIFICAR SU CALIDAD CON CARGO AL LICITANTE ADJUDICADO.

21.- EL LICITANTE DEBERÁ CONTEMPLAR EN SUS PROPUESTAS QUE LA OBRA NO PASARÁ A SER RESPONSABILIDAD DEL IPICYT HASTA EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL.

22.- EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA EXPEDIDORES DE AGUA, RENTA DE BAÑOS PORTÁTILES, ETC., Y TODO LO NECESARIO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE SUS TRABAJADORES, YA QUE NO HABRÁ ACCESO A UTILIZAR LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE.

23.- EL LICITANTE QUE TENGAN PERSONAL FORÁNEO DEBERÁN CONTEMPLAR EN SU PROPUESTA LOS GASTOS DE VIÁTICOS NECESARIOS YA QUE NO SERÁ POSIBLE QUE LOS TRABAJADORES DUERMAN EN LAS INSTALACIONES DEL IPICYT A EXCEPCIÓN DEL VELADOR.

35



NOTAS ACLARATORIAS AL CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJO.

1.- LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

2.-EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, UNICAMENTE SE ENUMERAN LAS OPERACIONES BÁSICAS, PERO SE CONSIDERAN INCLUIDAS TODAS LAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

3.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MANEJO DE LOS MATERIALES HASTA LA OBRA POR PARTE DEL LICITANTE, SALVO INDICACIONES EN CONTRARIO.

4.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR EN SU CASO, LO CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DE PERSONAL Y ALIMENTOS.

5.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

6.-EN SU PROPUESTA NO DEBERÁ CONSIDERARSE NINGÚN CARGO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

7.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR EL CARGO POR TRANSPORTE DE INGRESO Y RETIRO DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

8.- SE DEBERÁ CONSIDERAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

NOMBRE DEL CONTRATISTA ____________________________________________________________________NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL __________________________________________________________

IMPORTE TOTAL CON NÚMERO _________________________________________________________________IMPORTE TOTAL CON LETRA ___________________________________________________________________

36



ANEXO BCATALOGO DE CONCEPTOS

COMPAÑÍA:_______________________________________________________________________DOMICILIO:_____________________________________ TEL: _____________________________FECHAS DE PRESENTACION DE PROPUESTAS:____________________________________________PLAZO DE EJECUCION: ____________DIAS NATURALESDESCRIPCION DE OBRA: TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA ULTINA FASE DEL EDIFICIO DE POSGRADO Y DEL ANEXO DEL EDIFICIO DEL CNS, PAVIMENTACION, OBRAS EXTERIORES Y REDES DEL INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C.

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.Camino a La Presa No, 2055, Frac. Lomas 4 Sección.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

PRESUPUESTO BASE

CódigoConcepto

UnidadTrabajos

PRESUPUESTO GENERAL CantidadA PRELIMINARES

1

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS EN LOS EJES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCL. CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, ESTACAS, MOJONERAS, TRAZO CON CAL HIDRA, REFERENCIAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

M2 9,077.41

37



2LIMPIEZA Y DESPALME DE TERRENO PARA INICIO DE TRAZO, INCLUYE DESPALME DE 0.20 M Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO FUERA DE LA OBRA INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M2 8,708.32

3DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA DE 2.30 M DE ALTURA CON TODO Y ALAMBNRE DE PUAS. RECUPERACION DE MATERIAL. INCLUYE: ENRROLLADO, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA UBICACIÓN DESTINADA POR LA SUPERVISION

ML 275.69

Total: PRELIMINARESB CASTILLO (K1)

4CASTILLO (K1) DE 15X15 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADA CON ARMEX 15X15-4, INCLUYE CIMBRA COMÚN EN CADENAS Y CASTILLOS, CRUCES DE VARILLAS. P.U.O.T.

M 194.10

Total: CASTILLO (K1)C DALA -02 (DL2)

5

CADENA CAD-03 DE 25X15CMS, INCL. HABILITADO DE ARMEX 15X25-4 F'y=5,000KG/CM2, CONCRETO F'C=250KG/CM2, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

M 147.98

6FABRICACION DE CADENA DE 15X20 CM ARMADA CON ARMEX 15X20-4 CONCRETO DE F´C=150 KG/CM2 INCLUYE; ACARREOS, CIMBRADO, ARMADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ML 457.13

Total: DALA -02 (DL2)D ALBAÑILERÍA

7RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL DE BANCO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, INCL. MATERIAL DE BANCO, AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.

M3 823.08

8 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS M3 296.43

9

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA CON SBS MODIFICADO DE 3.5 MM INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DESPRENDIENDO MATERIALES MAL ADHERIDOS, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE ASFALTO PARA SELLAR POROS Y MEJORAR LA ADHERENCIA DEL SBS, SELLADO DE GRIETAS CON SELLADOR ASFALTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 858.49

38



10

MURO DE TABIQUE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 15 cm. DE ESPESOR, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 2,301.16

11

MURO DE 9.0 CMS CON HOJA DE TABLA CEMENTO DUROCK Y UNA HOJA DE TABLA ROCA USG, INCL. RECORTES, REMATES, DESPERDICIOS, JUNTAS CON PERFACINTA, COMPUESTO REDIMIX, PASTA RAYADA DE COLOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

M2 58.36

12

MURO DE TABLA CEMENTO DUROCK A UNA CARA DE 9.0 CM, INCLUYE RECORTES, REMATES, DESPERDICIOS, JUNTAS CON PERFACINTA, COMPUESTO REDIMIX, PASTA RAYADA DE COLOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

M2 459.65

13 EXCAVACIÓN POR MEDIO MANUAL PARA DRENAJE Y CIMENTACIÓN EN TERRENO COMPACTADO. INCLUYE CARGA, ACARREO Y LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO M3 376.37

14EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA DRENAJE Y CIMENTACIÓN EN TERRENO COMPACTADO. INCLUYE CARGA, ACARREO Y LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO

M3 164.08

15

EXCAVACIÓN EN MURO DE PIEDRA CON EXCAVADOR CON MARTILLO Y MANO DE CHANGO TIPO CATERPILLAR 320, MATERIAL III (5% TIERRA - 65% TEPETATE - 30% PIEDRA), DE CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 2.50 M. INCLUYE CARGA Y ACARREO POR CUALQUIER MEDIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN HASTA BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATÁIS Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO.

M3 550.00

16ZAPATA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA E.S. 6X6 4/4 DE 60 CM DE ANCHO Y 15 CM DE PERALTE. INCLUYE ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO Y LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO

ML 82.89

17

FABRICACION DE ZAPATA ARMADA DE 60 CM DE ANCHO X 20 CM DE ALTURA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 6/6 INLCUYE; CIMBRADO UNA CARA, ARMADO, VACIADO VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ML 275.69

39



18

MURO DE ENRASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE (EMULSIÓN ASFÁLTICA) EN AMBAS CARAS Y LIMPIEZA DEL FRENTE DE TRABAJO

M2 26.90

19 DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE O CONCRETO CELULAR POR MEDIO MANUAL, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. M2 13.30

20 IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y POLIETILENO ML 82.90

21 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO M3 24.90

22CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE, ESCOMBRO Y PRODUCTO DE LIMPIEZA EN EDIFICIO, AREAS EXTERIORES, ETC., RETIRO EN CAMIÓN A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS

M3 754.31

23FABRICACIÓN DE FINE DE TERRAZA EN PRIMER NIVEL DE 15 CM DE ESPESOR A REMATAR A NIVEL DE PISO A BASE DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, SIMPLE, ACABADO CON PLANA

M2 12.00

24 PREPARACIÓN Y RE NIVELACIÓN DE LOSA PARA INSTALACIÓN DE PORCELANATO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 M2 485.00

25

FABRICACIÓN DE RAMPA DE ESCALERAS DE 10 CM, SECCIÓN 2.74 X 2.26 , DESCANSO 3.82 X 1.26 MTS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ARMADO CON VARILLA # 3 @ 0.20 EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO COMÚN, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 12.76

26

FORJADO DE ESCALONES DE PERALTE DE 15 CM Y HUELLA DE 30 CM, CON TABIQUE COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO PULIDO PARA RECIBIR DUELA FLOTADA DE ENCINO. BOQUILLAS ACHAFLANADAS, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ML 38.00

27

PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM. ESPESOR COLADO EN SECCIONES ALTERNADAS ACABADO PULIDO O RAYADO RECTO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE JUNTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR INCLUYE CIMBRA FRONTERA.

M2 5.56

28 FABRICACION DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F´C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE; MATERIAL Y MANO DE OBRA M2 165.41

40



29FABRICACION DE ENRASE CON BLOCK HUECO DE 15X20X40 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 CON ALTURA PROMEDIO DE 0.60 MT

M2 165.41

30MONTAJE Y ALINEACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 4" PROPORCIONADA POR EL INSTITUTO, PARA PROTECCION DE PERIMETRAL INCLUYE; PLOMEADO, ALINEADO POR TUBO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 2,703.00

31

CORTE Y RETIRO DE ARBOL DE HASTA 20 CM DE DIAMETRO, HASTA UNA ALTURA DE 7.5 MTS. INCLUYE EXTRACCION DE RAICES Y TRONCO, CORTE DE BRAZOS Y RAMAS, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 6.00

32

ELABORACIÓN DE MURO DE PIEDRA LAJON EN FORMA TRAPEZOIDAL DE 1.60 DE BASE, 40 CM DE CORONA Y 3.0 M DE ALTURA CON UN SOLO LADO ESCARPADO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 DANDO CARA AL LADO ESCARPADO, PIEDRA APROBADA POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE PARA DESPLANTE, ACARREOS EN CARRETILLA DENTRO DE LA OBRA, CORTES, PRESENTACIÓN, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ML 380.00

33

SUMINISTRO Y COLOCACON DE PIEDRA SANGRE DE PICHON DE 4 A 7 CM DE ESPESOR, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 JUNTEADA CON CEMENTO Y COLOR (SELECCIONADO PORLA SUPERVISION) INCLUYE, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACION

M2 1,003.85

34

LOSAS DE CONCRETO PREMEZCLADO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR. INCLUYE PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CIMBRA, COLADO, REGLA VIBRATORIA, ZIP TRIP, MALLA ELECTRO-SOLDADA 6-6/10-10, MEMBRANA DE CURADO, PULIDO CON AVIÓN, RALLADOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 5,473.02

41



35

BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FĆ= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CON ACABADO ANTI-DERRAPANTE EN CUADROS DE 2.50 M DE LARGO COMO MAX. INCLUYE ORILLERO, RALLADOR, MALLA ELECTRO SOLDADA, 6-6/10-10, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, COLADO, MEMBRANA DE CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA

ML 1,383.76

36GUARNICIÓN DE 0.15 X 0.40 M DE CONCRETO FĆ=150 KG/CM2. INCLUYE CIMBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ML 1,867.65

37

CAPA DE COMPRESION DE 5 CM DE ESPESOR CONCRETO BOMBEADO FĆ=200 KG/CM2 CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y CIMBRA PERIMETRAL. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2 268.80

38 PRETIL A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO COMUN. M2 72.57

39

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO DE AZOTEA CON PENDIENTE 2% INCLUYE TIERRA TIZAR, PLACA DE CONCRETO CELULAR DE 5 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CHALPAQUEADO, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 268.80

40SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ENMASILLADO EN AZOTEA ACABADO PULIDO A BASE DE CAL, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2 268.80

41 CHAFLAN 5X5 CM A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMEINTA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA EJEJCUCION M 181.44

Total: ALBAÑILERÍAE ESTRUCTURA DE CONCRETO

42

CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA (LOSA) HASTA UNA ALTURA DE 4.50 M, CON CHAFLÁN EN PERÍMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, TRIPLAY, CARGADORES, VIGAS MADRINAS, POLINES, ARRASTRES, CACHETES, CONTRAVENTEO, CHAFLÁN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 89.69

43FABRICACIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: BOMBEADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3 98.69

42



44

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO BOMBEADO Y PREMEZCLADO DE f'c= 200 KG./CM.2, AGREGADO MÁXIMO ¾", REVENIMIENTO ± 10 CM. RESISTENCIA NORMAL , INC.: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, COLADO, VIBRADO, BOMBA, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M3 9.90

Total: ESTRUCTURA DE CONCRETOF ACERO DE REFUERZO

45

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA (LOSA, NERVADURA, TRABES, DALAS) DEL No. 2 (1/4") f'y 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, ALAMBRE RECOCIDO CAL 18, DOBLECES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

KG 108.89

46

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA (LOSA, NERVADURA, TRABES, DALAS) DEL No. 3 (3/8") f'y 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, ALAMBRE RECOCIDO CAL 18,DOBLECES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

KG 785.69

47

ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA (LOSAS, NERVADURAS, TRABES, DALAS) DEL No. 4 (1/2") f'y 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, ALAMBRE RECOCIDO CAL 18, DOBLECES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

KG 1,256.36

48

MALLA DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA (LOSAS) 6X6-10/10 f'y 5200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, DOBLECES, CORTES, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M2 98.36

49

SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE ARMEX 15X30-4 INC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MATERIALES, DOBLECES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.

ML 35.00

Total: ACERO DE REFUERZO G ACABADOS EN MURO

43



50

APLANADO EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO FINO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 7,700.68

51

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:2:6 PARA RECIBIR AZULEJO A REGLA Y PLOMO EN MUROS INTERIORES, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN. P.U.O.T.

M2 2,578.76

52 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE METAL DESPLEGADO CAL. E-622 PARA JUNTAS FRÍAS DE 30 CM DE ANCHO, INCLUYE FIJACIÓN CON CLAVO PARA CONCRETO PZA 201.54

53

APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX O SIMILAR A CUALQUIER NIVEL, COLOR SIMILAR AL EXISTENTE EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 24,460.65

54 PINTURA ESMALTE ALKIDALICO EN ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ACABADO M2 591.58

55 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO PARA BARANDALES DE TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO ML 794.88

56 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO PARA ESCALERA, INCLUYE 2 MANOS, VER DETALLE EN PLANOS PZA 5.00

Total: ACABADOS EN MUROH ACABADOS EN PLAFÓN

57

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE PANEL LISO DE YESO ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE LÍNEA ACQUA 100 SEMIMATE DE COMEX COLOR MALVAVISCO 13-01. INC. APLICACIÓN DE SELLADOR VINIL ACRÍLICO 5X1 REFORZADO DE COMEX.

M2 1,384.56

58

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN ESMALTADA COLOR BLANCO Y PANELES USG RADAR CLIMA PLUS LÍNEA DE SOMBRA EN FIBRA MINERAL EXTRA LIGERO 0.61X0.61CMS Y 19MM DE ESPESOR MARCA USG, INC: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 1,173.59

44



59

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA LÍNEA AMERLOCK 400 MARCA AMERCOAT COLOR BLANCO OSTIÓN 94-90. INCLUYE APLICACIÓN DE ENDURECEDOR DE POLIAMIDA Y SOLVENTE AM-8 LÍNEA AM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 69.84

Total: ACABADOS EN PLAFÓNI ACABADOS EN PISO

60

CONSTRUCCIÓN DE JUNTA EN PISO DE PORCELANATO DE 2.54 CM DE ANCHO Y 1.00 CM DE PROFUNDIDAD, APLICANDO BOQUILLA EPÓDICA, INCLUYE: LIMPIEZA DEL ÁREA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ML 170.10

61

COLOCACIÓN DE PORCELANATO PULIDO RECTIFICADO 60X60 CMS MODELO VANTAGIO MCA. INTERCERAMIC ACABADO PULIDO COLOR BEIGE, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO INTERCERAMIC COLOCADO A HUESO Y EMBOQUILLADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR," TAN" MARCA INTERCERAMIC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M1 806.00

62

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE PORCELANATO DE 10 X 60 CM DE SECCIÓN, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO INTERCERAMIC COLOCADO A HUESO Y EMBOQUILLADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR," TAN" MARCA INTERCERAMIC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

ML 297.17

63

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO PULIDO RECTIFICADO 60X60 CMS MODELO VANTAGIO MCA. INTERCERAMIC ACABADO PULIDO COLOR BEIGE, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO INTERCERAMIC COLOCADO A HUESO Y EMBOQUILLADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR," TAN" MARCA INTERCERAMIC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 53.00

Total: ACABADOS EN PISOJ CARPINTERÍA

64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE MADERA DE ENCINO ML 1,833.00

65 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRAPUERTAS MARCA PHILLIPS ACABADO CROMO MOD. 1406 PZA 6.00

45



66

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TAMBOR DE 2.15 X UN ANCHO ENTRE 0.70 Y 0.80 M, CON MEDIOS MARCOS FABRICADOS EN MADERA DE BANAK DE 1 1/2" POR 4 1/2". LAS PUERTAS ESTÁN FABRICADAS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" Y FORRADAS CON TRIPLA DE BANAK DE 6 MM, INCLUYE BISAGRAS DE ACERO DE USO RUDO Y CHAPA CON LLAVE EN COLOR ACERO INOXIDABLE. ACABADO EN COLOR NATURAL CON TERMINADO EN POLIURETANO SEMI MATE

PZA 21.00

67

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TAMBOR DE 2.16 X UN ANCHO ENTRE 0.90 Y 1.00 M, CON MEDIOS MARCOS FABRICADOS EN MADERA DE BANAK DE 1 1/2" POR 4 1/2". LAS PUERTAS ESTÁN FABRICADAS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" Y FORRADAS CON TRIPLA DE BANAK DE 6 MM, INCLUYE BISAGRAS DE ACERO DE USO RUDO Y CHAPA CON LLAVE EN COLOR ACERO INOXIDABLE. ACABADO EN COLOR NATURAL CON TERMINADO EN POLIURETANO SEMI MATE

PZA 58.00

68

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE TAMBOR DE 2.16 X UN ANCHO ENTRE 0.90 Y 1.00 M, CON MEDIOS MARCOS FABRICADOS EN MADERA DE BANAK DE 1 1/2" POR 4 1/2". LAS PUERTAS ESTÁN FABRICADAS CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" Y FORRADAS CON TRIPLA DE BANAK DE 6 MM, INCLUYE BISAGRAS DE ACERO DE USO RUDO Y CHAPA CON LLAVE EN COLOR ACERO INOXIDABLE. ACABADO EN COLOR NATURAL CON TERMINADO EN POLIURETANO SEMI MATE

PZA 3.00

Total: CARPINTERÍAK CANCELERÍA

69

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 9MM DE 2 HOJAS DE 0.90 X 2.30 M CON 2 FIJOS DE 0.83 CM. INCL. HERRAJES NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO;

M2 1.00

70

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA DE 3" SECCIÓN 3.45 X 1.30 M., MODULADA POR 2 FIJOS Y 1 CORREDIZO, CON CRISTAL NATURAL DE 6 MM. INCLUYE CARRETILLAS, JALADERA BROCHE Y MOSQUITERO CORREDIZO.

PZA 1.00

46



71


PZA 1.00

72


PZA 1.00

73SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BATIENTE DOBLE EN ALUMINIO NATURAL DE 3" SECCIÓN 1.98 X 2.00 M., MODULADA POR 2 ABATIBLES, CON CRISTAL FILTRA SOL DE 6 MM. INCLUYE: CHAPA DOBLE MANIJA, PIVOTE.

PZA 3.00

74SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO NATURAL DE 3" SECCIÓN 1.00 X 2.65 M., CON CRISTAL FILTRA SOL DE 6 MM. INCLUYE: CHAPA DOBLE MANIJA, PIVOTE Y BARRA ANTIPÁTICO.

PZA 6.00

75SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO NATURAL DE 3" SECCIÓN 0.88 X 2.20 M., CON TABLERO COMPLETO EN DUELA DE ALUMINIO. INCLUYE: CHAPA DOBLE, MANIJA, PIVOTE.

PZA 2.00

76

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN FORMA DE "U", EN LÍNEA SERIE 60 NATURAL SECCIÓN 2.00 X 3.70 X 2.00 POR 2.60 M DE ALTURA. LA SECCIÓN DE 3.70 . MODULADO POR 2 CORREDIZOS, 2 FIJOS LATERALES Y 4 FIJOS SUPERIORES, CON CRISTAL FILTRA SOL DE 6 MM. INCLUYE: HERRAJES Y SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICO CON SENSOR

PZA 1.00

77

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUNA DE ESPEJO DE 6 MM CON BASTIDOR ARMADO DE MADERA DE PINO, CANTOS PULIDOS, ESMERILADO AL PERÍMETRO POR UNA FRANJA DE 2 " EN UNA DIMENSIÓN APROXIMADA DE 1.00 X 0.90 M EN BAÑOS

PZA. 7.00

78

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUNA DE ESPEJO DE 6 MM CON BASTIDOR ARMADO DE MADERA DE PINO, CANTOS PULIDOS, ESMERILADO AL PERÍMETRO POR UNA FRANJA DE 2 " EN UNA DIMENSIÓN APROXIMADA DE 2.60 X 0.90 M EN BAÑOS

PZA. 11.00

Total: CANCELERÍAL TABLA ROCA

47



79

MURO DE TABLA ROCA DOS CARAS DE 10.0 CM., CON DOS HOJAS DE TABLA ROCA EN CADA CARA Y COLCHONETA DE FIBRA MINERAL DE 2" AL CENTRO. INCLUYE RECORTES, REMATES, DESPERDICIOS, JUNTAS CON PERFACINTA, COMPUESTO REDIMIX, PASTA RAYADA DE COLOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 170.26

80

MURO DE TABLA ROCA UNA CARA DE 9.0 CMS CON HOJA DE TABLLAROCA USG INCL. RECORTES, REMATES, DESPERDICIOS, JUNTAS CON PERFACINTA, COMPUESTO REDIMIX, PASTA RAYADA DE COLOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

M2 29.00

81

METRO CUADRADO DE LIBRERO DE TABLA ROCA SEGÚN DISEÑO CON HOJA DE TABLLAROCA USG INCL. RECORTES, REMATES, DESPERDICIOS, JUNTAS CON PERFACINTA, COMPUESTO REDIMIX, PASTA RAYADA DE COLOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

M2 202.00

82

MURO DE TABLA ROCA DOS CARAS DE 9.0 CMS CON HOJA DE TABLA ROCA USG INCL. RECORTES, REMATES, DESPERDICIOS, JUNTAS CON PERFACINTA, COMPUESTO REDIMIX, PASTA RAYADA DE COLOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

M2 1,113.00

Total: TABLA ROCAM INSTALACIÓN HIDROSANITARIA

83

SUMINISTRO DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA INCLUYE ENTRE OTROS CONEXIONES Y TUBERÍAS COBRE DE 32, 25, 19, 13, MM ASÍ COMO MATERIALES MISCELÁNEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ML 78.49

84

SUMINISTRO DE MATERIALES DE PVC PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA INCLUYE ENTRE OTROS CONEXIONES Y TUBERÍAS PVC DE 150, 100 ,50 Y 40 MM ASÍ COMO MATERIALES MISCELÁNEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ML 54.69

48



85

SUMINISTRO DE MATERIALES HIDRÁULICOS PARA TINACO Y CUADRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA, INCLUYE ENTRE OTROS CONEXIONES Y TUBERÍAS COBRE DE 32,25,19,13 MM ASÍ COMO ELECTRONIVEL, FLOTADORES, VALVULAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

LOTE 3.00

86SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE PISO CON REJILLA 1 BOCA MOD. 282-35-CH, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 3.00

87

SUMINISTRO COLADERA HELVEX MODELO 282-H CON SALIDA DE 6" A 2" DE DIÁMETRO, EL PRECIO INCLUYE: COLOCACIÓN HASTA 4.5 MTS DE ALTURA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREO HASTA 700 MTS, TRAZO, FIJACIÓN, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 3.00

88

SUMINISTRO E INSTALALCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC SANITARIO 4" PARA CUBIERTA DE PASILLO DE EDIFICIOS, INCLUYE CODOS,C OPLES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00

89

SUMINISTRO DE RIEGO PARA JARDIN, INCLUYE ROTOMOTORES MODELO 1800 ROCIADORES MODELO 1800, BOQUILLAS, DE VARIOS TAMAÑOS, REGISTROS PARA VUALVULAS SELENOIDES, VALVULAS SELENOIDES DE PVC, SWING PIPE PARA CONEXIONES, TIMMER, BOMBAS, HIRONEUMATICAS, TUBERIAS DE PVC HIDRAULICO, CONEXIONES, MATERIAL ELECTRICO Y MANO DE OBRA

M2 7,962.00

Total: INSTALACIÓN HIDROSANITARIAN MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS

90

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ONE PIECE DUBAI DUAL FLUSH, TAPA CON SISTEMA SLOW DOWN. INCLUYE: VÁLVULA DE CONTROL URREA FIG. 401, MANGUERA FLEXIBLE MCA. COFLEX DE 13MM, JUNTA PROHEL Y JUEGO DE PIJAS. ACCESORIOS DE BRONCE Y JALADERA METÁLICA CROM

PZA 33.00

91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SLOAN LIBRE DE AGUA WES1000, INCLUYE CARTUCHO PARA MINGITORIO WES 150 PZA 10.00

92SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO CUADRADO DE SOBREPONER (AN.8002.01), INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 25.00

49



93 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO PARA LAVABO, ANGLO (9414AN), CON EXTENSIÓN, CROMADO PZA 25.00

94

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA CUBIERTA DE MÁRMOL, A BASE DE PTR, DE 1 1/2'' x 1 1/2'' CAL. 12, DE 3.10 Kg/ml. INCLUYE: SUMINISTROS, CORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO A DOS MANOS, TERMINADA EN PINTURA ESMALTE, ASÍ COMO MANO DE OBRA PARA SU COLOCACIÓN RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN..

KG 271.55

95

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE MÁRMOL TRAVERTINO FIORITO DE 0.55 DE ANCHO, CON FALDÓN DE 15 CM Y ZOCLO DE 7 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE A LA OBRA, ACARREOS INTERNOS, COLOCACIÓN NIVELACIÓN Y FIJADO A LA BASE.

ML 27.69

96SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOALLERO DE MANOS MOD. 2109 LÍNEA KONOS MARCA HELVEX ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 7.00

97SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTA PAPEL MOD. 2104 LÍNEA KONOS MARCA HELVEX ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 7.00

98SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE MOD. 2106 LÍNEA KONOS MARCA HELVEX ACABADO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 7.00

99SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTA ROLLO JUMBO JUNIOR PARA BAÑO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAM HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 26.00

100SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIO DESPACHADOR DE JABÓN A AGRANEL COLOR HUMO PARA BAÑO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAM HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 12.00

101SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIO DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO COLOR NEGRO PARA BAÑO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAM HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 12.00

50



102

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41X41cmS. INC.: CONTRA REJILLA , CESPOL, LLAVE DE NARIZ CON CHAPETÓN CROMADOS, INCLUYE CONEXIONES, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 5.00

103

FIJO, MAMPARA TROQUELADA MCA. PORCEWOL, DISTRIBUIDOR ALFHER, MODELO IMPERIAL, CON FIJO A PISO DE 1.05 X 1.80 M. DE SECCIÓN, CONSTA DE BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO, HONEY COMB REDUCIDO ÚNICAMENTE AL CENTRO DEL CANTO, LAMINA PORCELANIZADA DOBLEMENTE HORNEADO COLOR AZUL SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 20.00

104

PUERTA. MAMPARA TROQUELADA PUERTA, ABATIMIENTO DERECHO MCA. PORCEWOL, DISTRIBUIDOR ALFHER, MODELO IMPERIAL, DE 0.78 X 1.65 M. DE SECCIÓN, CONSTA DE BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO, HONEY COMB REDUCIDO ÚNICAMENTE AL CENTRO DEL CANTO, LAMINA PORCELANIZADA DOBLEMENTE HORNEADO COLOR AZUL SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE BISAGRAS, SEGUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

PZA 8.00

105

PUERTA. MAMPARA TROQUELADA PUERTA, ABATIMIENTO IZQUIERDO MCA. PORCEWOL, DISTRIBUIDOR ALFHER, MODELO IMPERIAL, DE 0.78X1.65 M. DE SECCIÓN, CONSTA DE BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO, HONEY COMB REDUCIDO ÚNICAMENTE AL CENTRO DEL CANTO, LAMINA PORCELANIZADA DOBLEMENTE HORNEADO COLOR AZUL SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE BISAGRAS, SEGUROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

PZA 12.00

106

FIJO. MAMPARA TROQUELADA MCA. PORCEWOL, DISTRIBUIDOR ALFHER, MODELO IMPERIAL, CON FIJO A PISO DE 0.45X1.65 M. DE SECCIÓN, CONSTA DE BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO, HONEY COMB REDUCIDO ÚNICAMENTE AL CENTRO DEL CANTO, LAMINA PORCELANIZADA DOBLEMENTE HORNEADO COLOR AZUL, SIMILAR AL EXISTENTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 8.00

51



107SUM. Y COL. DE TINACO DE POLIETILENO A.D. DE 1,100lts. INC.: FLETE Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA Y LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

PZA 3.00

108

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN A CISTERNA CON SUCCIÓN DE 2 HP MCA GENERAL ELECTRIC 3450 RPM VOLTAJE DE OPERACIÓN: 220 VOLT, 60 HZ. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

PZA 1.00

109 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA ENROLLABLE MODELO NOCHE Y DIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA M2 220.00

Total: MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOSÑ AIRE ACONDICIONADO

110

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO TIPO PAQUETE DE 20.TR MARCA TRANE HEAT PUMP MOD. WCH240E300A CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 240000 BTUS/H A UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220V/3F/60HZ FRIO/CALOR INCLUYE: TRASLADO LAB, MONTAJE Y MANIOBRAS.

PZA 2.00

111

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO TIPO PAQUETE DE 10.TR MARCA TRANE HEAT PUMP MOD. WSC120E3ROA000 CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 120000 BTUS/H A UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220V/3F/60HZ FRIO/CALOR INCLUYE: TRASLADO LAB, MONTAJE Y MANIOBRAS.

PZA 2.00

112

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO TIPO PAQUETE DE 4.TR MARCA TRANE HEAT PUMP MOD. 4WCC3048A1000A CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 4800 BTUS/H A UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220V/3F/60HZ FRIO/CALOR INCLUYE: TRASLADO LAB, MONTAJE Y MANIOBRAS.

PZA 1.00

113

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO TIPO PAQUETE DE 7.5.TR MARCA TRANE HEAT PUMP MOD. WSC090E3 CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 90000 BTUS/H A UNA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 220V/3F/60HZ FRIO/CALOR INCLUYE: TRASLADO LAB, MONTAJE Y MANIOBRAS.

PZA 2.00

114 FLETE, ACARREOS, MANIOBRAS CON GRÚA HIDRÁULICA PARA SUBIR EQUIPO A LA AZOTEA, LIMPIEZA DEL FRENTE LOTE 7.00

115 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL MARCA TRANE, FIJACIÓN, CONEXIÓN, ARRANQUE Y PRUEBAS PZA 7.00

52



116SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR PERFORADO EN CUATRO VÍAS, CON CUELLO PARA DUCTO FLEXIBLE MARCA PROAIRE O SIMILAR, FABRICADO EN ALUMINIO PARA PLAFÓN MODULAR, FIJACIÓN, ACARREOS Y LIMPIEZA

PZA 58.00

117SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETORNO PERFORADO CON CUELLO PARA DUCTO FLEXIBLE MARCA PROAIRE A SIMILAR, FABRICADO EN ACERO ESMALTADO PARA PLAFÓN MODULAR, FIJACIÓN, ACARREOS Y LIMPIEZA

PZA 42.00

118 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE LONA AHULADA, TACONES ANTI VIBRATORIOS, TORNILLERÍA, PIJAS, TAQUETES, ACARREOS Y LIMPIEZA.. LOTE 7.00

Total:O HERRERÍA

119FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL ESCALERAS CON TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" SEGÚN DISEÑO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. ALTURA 94 CM

ML 28.00

120SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL PARA BALCONES DE 2DE Y 3ER NIVEL CON TUBO MOFLE 4" CAL.18 SOLDADO A PLACAS EXISTENTES DE SOLERA DE 1/4" DE 80 X 20 CM. INCLUYE SOLDADO, 1 MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO.

ML 132.00

121SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS DE ALUCUBOND NATURAL LINE 401 DE 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE SOPORTARÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

M2 52.44

122SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING EN REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL AL FRENTE DE EDIFICIO CON SECCIÓN 0.45 X 2.00 M., INCLUYE ACABADO EN PRIMER ANTICORROSIVO

PZA 18.00

123 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ARRANQUE DE ACERO DE 1/2" X 0.60 X 0.40 PZA 4.00

124 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL IR DE 10" X 5 3/4", REDONDO DE 3/4" Y PLACA 5/16" (COLUMNAS) KG 1,759.79

125SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL EN DESCANSOS DE 1.22 X 2.72, INCLUYE IR DE 10" X 5 3/4", CANAL DE 8", LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 10 Y CANAL DE 3" (DESCANSOS)

KG 4,787.29

53



126 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRO ESTRUCTURAL PARA ESCALONES CON ANGULO DE 1 1/2" Y 1/4" Y LAMINA ANTIDERRAPANTE (ESCALONES) KG 1,909.95

127SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL PARA BARANDAL. INCLUYE TUBO CED 30 DE 1/4", PLACA DE 3/8" Y RODAPIÉ DE SOLERA DE 03" X 1/4" (BARANDAL)

KG 1,502.08

128

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA FIJACIÓN DE PANELES DE DURCK PARA FACHADA, ELABORADOS A BASE DE PTR, DE 1 1/2'' x 1 1/2'' CAL. 12, DE 3.10 Kg/ml. INCLUYE: SUMINISTROS, CORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO A DOS MANOS, ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 20 M, ASÍ COMO MANO DE OBRA PARA SU COLOCACIÓN RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN..

KG 987.36

129

FABRICACION E INSTALACION DE REJA DE ACCESO CONSTITUIDA POR UN ACCESO PEATONAL DE 1.35, CONFORMADA POR 7 TUBOS ACERO INOXIDABLE CON UNA SEPARACION DE 0.1016 CMS Y UNA PUERTA VEHICULAR DE DOBLE HOJA FORMADA POR 20 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE CON 0.1183 CM DE CEPARACION. lOS TUBOS IRAN UNDOS CON UNA PLACA DE ACERO EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. SE ANEXA CROQUIS. EL CONCEPTO ICLUIYE MANO DE OBRA, MATERIALES COMPLEMETARIOS COMO PLACA DE ACERO, BISAGRAS PASADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMEITNO.

PZA 2.00

130 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 4" DE DIAMETRO POR 2.1 M DE ALTURA PZA 400.00

131

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL EN GRADAS A BASE DE TUBO 2" CED 40 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS EN COLOR AZUL MARINO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALALCION

PZA 2.00

132

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PARA GRADAS A BASE DE ESTRUCUTRA A BASE DE PTR, LAMINA CAL 12, PLACAS, TUEBERIA DE 4" CED 40 REDONDO DE 1" DIAMETRO. INCLUYE MATERIALES, ROLADO DE PIEZAS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA A DOS MANOS EN COLOR BLANCO Y AZUL MARINO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

PZA 1.00

54



133SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANAL DE ACERO INOXIDABLE DE 2" CON SOPORTES EN GANCHO. INCLUYE MATERIALE, FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. REVISAR PLANO DE HERRERIA.

ML 50.00

134DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN AREA DE PASILLO. INCLUYE ANDAMIAJE, MATERIAL DE PROTECCION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOTE 1.00

135SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE LAMINA LOSACERO CAL 24 SECCION 4 EN UN ANCHO DE 3.2M CON TRAVESAÑO DE IPR PARA SOPORTE, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ML 84.00

136

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE 3.50 X 0.50 M CON EXTENISON DE 1.50 M CON TUBO DE 1" CED 30, INCLUYE PINTRUA A DOS MANOS EN COLOR ALUMINIO, FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

PZA 3.00

Total: HERRERÍAP ELÉCTRICO MEDIA TENSIÓN

137 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA EDIFICIO DE POSGRADO LOTE 1.00

138

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 80 KVA, 60 HZ, TRIFÁSICA, MOTOR DIESEL, VOLTAJE 220 VCA F.P. 0.9, VELOCIDAD PLENA 1800 RPM, DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA MARCA OTTOMOTORES. MOTOR CUMMINS A DIESEL TURBO CARGADO MODELO 4BTA3.9G3, GENERADOR ESTANFORD CON REGULADOR ELECTRÓNICO, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 200 LTS INTEGRADO , 1 BATERÍA DE 12V, EQUIPO SILENCIADOR TIPO HOSPITAL, TABLERO DE CONTROL AUTOMÁTICO DAL 3100 CON INDICADORES DE VOLTAJE, FRECUENCIA, AMPERAJE, CASETA ACÚSTICA TIPO INTEMPERIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONA MIETO

PZA 1.00

Total: ELÉCTRICO MEDIA TENSIÓNQ INSTALACIÓN ELÉCTRICA

139

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE EMERGENCIA NQOD 225A 30P 3F/4H NQOD304AB21S CON 4 INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS 50A 3P QOB350, INCLUYE SOPORTARÍAS, BARRAS, CONEXIONES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

PZA 1.00

55



140

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO NQOD 225A 42P 3F/4H NQOD424AB21S CON 12 INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS 30A 2P QOB230, INCLUYE SOPORTARÍAS, BARRAS, CONEXIONES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

PZA 1.00

141

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO ALUMBRADO SERVICIO NORMAL P.B., ALUMBRADO EXTERIOR Y MONUMENTAL NQOD 100A 30P 3F/4H NQOD304AB11S CON 14 INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO 20A 2P QOB220 Y 20A 1P QOB120, INCLUYE SOPORTARÍAS, BARRAS, CONEXIONES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

PZA 1.00

142

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO ALUMBRADO SERVICIO NORMAL 1er. NIVEL NQOD 100A 30P 3F/4H NQOD304AB11S CON 4 INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICO 20A 2P QOB220 Y 9 DE 20A 1P QOB120, INCLUYE SOPORTARÍAS, BARRAS, CONEXIONES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

PZA 1.00

143

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO ALUMBRADO SERVICIO NORMAL 2do. NIVEL NQOD 100A 30P 3F/4H NQOD304AB11S CON 4 INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICO 20A 2P QOB220 Y 8 DE 20A 1P QOB120, INCLUYE SOPORTARÍAS, BARRAS, CONEXIONES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

PZA 1.00

144SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO ALUMBRADO SERVICIO NORMAL 3er. NIVEL NQOD 100A 30P 3F/4H NQOD304AB11S CON 3 INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS 20A 2P QOB220 Y 8 DE 20A 1P QOB120

PZA 1.00

145

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO ALUMBRADO SERVICIO EMERGENCIA P.B. U EMERGENCIA 3er. NIVEL, NQOD 100A 12P 3F/4H NQOD124AB11S CON 3 INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICO 20A 2P QOB220 Y 2 DE 20A 1P QOB120, INCLUYE SOPORTARÍAS, BARRAS, CONEXIONES PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

PZA 2.00

146SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO ALUMBRADO SERVICIO EMERGENCIA 1er. NIVEL Y EMERGENCIA 2dO. NIVEL, NQOD 100A 12P 3F/4H NQOD124AB11S CON 2 INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS 20A 2P QOB220 Y 2 DE 20A 1P QOB120

PZA 2.00

56



147SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW 90° CAL. 3/0 600MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

ML 280.00

148SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW 90° CAL 6 600 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

ML 465.00

149SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA DE 63 MM, INCLUYE EXCAVACIÓN, SOPORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN

TR 2.00

150 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRA TROQUELADA DE 63 MM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN PZA 2.00

151 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR DE 63 MM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN PZA 2.00

152SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL (YA) COBRE CAÑÓN LARGO UNA PERFORACIÓN CAL. 3/0 NO. YA27. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

PZA 8.00

153SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL (YA) COBRE CAÑÓN LARGO UNA PERFORACIÓN CAL. 6 NO. YA6C. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

PZA 2.00

154SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW 90° CAL. 2 600MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

ML 350.00

155SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW 90° CAL. 8 600MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

ML 165.00

156

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN GENERAL PARA ALIMENTACIÓN A TABLEROS DERIVADOS A TRAVÉS DE CHAROLA DE ALUMINIO DE 150X75 MM Y 75X75 MM, INCLUYE, TRAMOS RECTOS, TAPAS, CURVAS VERTICALES, DERIVACIÓN PLANA HORIZONTAL T, REDUCCIONES, SOPORTARÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

LOTE 1.00

57



157

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PARARRAYOS PARA EDIFICIO DE POSGRADO. INCLUYE PUNTA IONIFLAH FRANCE PARA TONERRES, MÁSTIL DE ACERO INOXIDABLE DE 6 M, CONTACTO DE TUBERÍA DE 25 A 51 M , CONECTORES TIPO T MECÁNICOS, BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA MÁSTIL, CABLE DE COBRE DE 28 HILOS (13MM), ABRAZADERAS, TORNILLOS, INTENSIFICADOR DE TIERRA GAP, DESCONECTADO DE TIERRA , CONECTADOR DE DESCARGAS FRANCE PARA TONNRRES, TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 19 MM, ABRAZADERA, VARILLA PARA TIERRA 16X3000, TUBO CONECTOR DE ALBAÑAL DE 12", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

LOTE 1.00

158 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO DE 15 X 15 X 152 CM TMO 12.00

159 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE PARA DUCTO CUADRADO, INCLUYE TORNILLERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN PZA 2.00

160 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PARA DUCTO CUADRADO, INCLUYE TORNILLERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN PZA 3.00

161FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 18 SECCIÓN 0.60 X 0.60 X 0.35 CM, ACABADO EN PRIMER ANTICORROSIVO

PZA 4.00

162SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLE THW CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

ML 4,851.00


ML 8,620.00


ML 1,920.00

165

SALIDA DE CONTACTO DUPLEX EN TECHO O MURO 127 V CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA 13 MM Y 19 MM DESARROLLO 7 MTS INCLUYE CONTRA, MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO

SAL 239.00

58



166

SALIDA ELÉCTRICA Y PREPARACIÓN PARA EQUIPOS DE AA A 22O VOLTS INCLUYE: TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADA 38 MM, MARCA JÚPITER Y/0 OMEGA, REGISTROS, CONECTORES , CONDUCTOR THW MARCA CONDUMEX O SIMILAR CALIBRE 4 Y 6, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SAL 7.00

167SALIDA DE ALUMBRADO Y/O ILUMINACIÓN, INCL. INC: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

SAL 305.00

168 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO MCA IPSA INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PZA 13.00

169SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIMMER MCA IPSA PARA CONTROL DE ALUMBRADO INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 5.00

Total: INSTALACIÓN ELÉCTRICAR VOZ Y DATOS

170

SALIDA DE VOZ Y DATOS CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G. 3/4 APARENTE DE RED PRINCIPAL A SALIDA; CAJA CONDULET SERIE RECTANGULAR FS, INCLUYE: CONTRA Y MONITOR, CODOS, ABRAZADERAS, TORNILLOS Y TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

SAL 170.00

171 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE TIERRA FÍSICA PREMIUM 25 AMPERES MARCA FARAGAUSS LOTE 1.00

172 IDENTIFICACIÓN Y PUENTEO EN TELEFONÍA SER 10.00

173SUMINISTRO DE BARRA DE 10 CONTACTOS 15A DE 19" MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 2.00

174SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA ORGANIZADOR VERTICAL 12" MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 3.00

175SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ORGANIZADOR VERTICAL 12" 45UR S/PUERTAS MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 3.00

59



176SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RACK DE MONTAJE 19" X 7´NEGRO 44 UR MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 2.00

177SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PATCH CORD 10´ CAT6 BLANCO MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 194.00


PZA 65.00


PZA 65.00


PZA 65.00

181SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 4 POSICIONES BLANCO INTERNACIONAL MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 49.00

182SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 2 POSICIONES BLANCO INTERNACIONAL MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 145.00

183SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE PARCHEO CAT5E ANGULADO 24 PTOS MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 2.00

184SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO CIEGO NEGRO MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 20.00

185SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE PARCHEO MODULA 24P ANGULADO MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 17.00

186SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JACK RJ-45 CAT6 NEGRO MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 388.00

187SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JACK RJ-45 CAT6 BLANCO INTERNACIONAL MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 388.00

60



188SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR LC DUPLEX 50/125 OM3 MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 24.00

189SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUMPER DUPLEX MM SC-LC 50/125 3 METROS, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 2.00

190SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOPLADOR LC MM DUPLEX MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 6.00

191SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FAN OUT DE 12 HILOS MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 2.00

192SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL C/6 COPLES LC SM DUPLEX AZUL MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 1.00

193SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO CIEGO NEGRO MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 18.00

194SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE PARCHEO MODULAR 24 PUERTOS MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 1.00

195SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA MULTIMEDIA 24 PUERTOS 1UR MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 1.00

196SUMINISTRO Y COLOCACIÓN FIBRA ÓPTICA MM 12H EXTERIOR 50/125, MARCA OFS INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

ML 500.00

197SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE METRO DE CABLE SCREEBH-3 010 PARES CON GEL, MARCA CONDUMEX, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

ML 500.00

198SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOBINA DE CABLE UTP CAT 6 CM GRIS MARCA PANDUIT, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

BOB 69.00

61



199SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA CABLOFIL 2" ALTO/ 8"ANCHO 10 FTS/LARGO 4.1KG, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 24.00

200SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVAS PARA CHAROLA CABLOFIL, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 8.00

201SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIONES DE CHAROLAS, , INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

PZA 32.00

Total: VOZ Y DATOSS LUMINARIAS Y ACCESORIOS

202SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIO DE EMPOTRAR 2 X 26 W PARA LÁMPARA FLUORESCENTE CON ARILLO INCLUYE CF26LTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 124.00

203SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE GABINETE FLUORESCENTE C/LÁMPARA T5 2 X 28 W 127 V CONTRA VAPOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 16.00

204 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE ARBOTANTE TIPO HERRADURA P/T5 54 W Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. PZA 11.00

205SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRA DE HALÓGENO DIRIGIBLE MR16-50 W Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 78.00

206SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR MINIMAGG ENCAPSULADO 50 W 12 V Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 53.00

207 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA HALOSPOT 20W 8° 12 V Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. PZA 53.00

208SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA MR16-130-50W/C REFLE. C/CUBIERTA 50W 127 V CLARO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 25.00

209SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN MURO FLUORESCENTE 7 W 127 V G23 BLANCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 99.00

210 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA REDONDA LED P/EXT 1W BC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. PZA 44.00

62



211 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA CANALETA T5 28W 4100 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. PZA 164.00

212 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE QUADRUM LINEAL SUSPENDIDO 6 AR111 2 T5 28 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. PZA 1.00

213

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR MODELO B242-1006 BIEL MARCA TECNO LITE TIPO EMPOTRADO EN PRED COLOR GRIS ESTILO MODERNO CON LÁMPARAS LED BLANCO FRIO, INCLUYE DRIVER IP 65, AHORRA ENERGÍA 30 X 1 W INCLUIDA

PZA 15.00

214SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN MURO FLUOR 7W 127 V G23 BLANCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 3.00

215 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE ESCALA CUADRO 50 X 50 CM 3 X E12 127 V Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. PZA 1.00

216 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA KROMOS EMPOTRAR 41K 3 X 28 T5 127 V Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. PZA 97.00

217 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA KROMOS II EMPOTRAR 41K 3 X 14 T5 127 V Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. PZA 29.00

218

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR SÚPER LED MODELO SAE-LSSL-24 MARCA SAECSA. INCLUYE: MODULO FOTOVOLTAICO DE 80W, BATERÍA ELECTRO SOLAR, LÁMPARA REFLECTOR DE 24 SÚPER-LED, TIMER, POSTE METÁLICO DE 9 M DE ALTURA, GABINETE CONTENEDOR DE BATERÍA Y CONTROLADOR. INCLUYE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA 23.00

Total: LUMINARIAS Y ACCESORIOST LIMPIEZA

219

LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, REUNIÓN Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA AL BANCO DE ESCOMBRO PARA SU POSTERIOR RETIRO EN CAMIÓN A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS, DISTANCIA APROXIMADA 20 M.

M2. 4,290.72

Total: LIMPIEZAU SEGURIDAD

63



220

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE BIÓXIDO DE CARBONO (CO2) PARA CLASES DE FUEGO B, C, RECOMENDADOS PARA COMBATIR FUEGO EN EQUIPO DE COMPUTO CON CILINDRO DE ACERO DE ESPESOR ESPECIFICADO DE ACUERDO A LA CAPACIDAD PARA SOPORTAR LA PRESIÓN A LA QUE SE ENCUENTRA EL BIÓXIDO DE CARBONO, PINTURA RESISTENTE A LA INTEMPERIE EN COLOR ROJO, VÁLVULA DE PASO A LA CUAL SE CONECTA LA MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, BOQUILLA TIPO TOBERA PARA DIRIGIR ADECUADAMENTE LA DESCARGA (CORNETA DE DESCARGA TIPO NIEBLA) DE 4.5 KG. DE CAPACIDAD

PZA 12.00

221SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DETECTOR DE HUMO CON BATERÍA DE 9 VOLTIOS DISEÑADO PARA DETECTAR PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN USANDO LA TÉCNICA DE IONIZACIÓN CON SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE ALARMA SONORA

PZA 35.00

222 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIMBOLOGÍA DE RUTA DE EVACUACIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NOM-026-STPS-1998 PZA 25.00

Total: SEGURIDADV ELEVADOR

223

ELEVADOR MITSUBISHI SERIE NEXWAY-S DE 4 DESTINOS CON DESEMBARQUES AL FRETE EN TODOS LOS NIVELES. CUBO EXISTENTE DE 2.00 X 2.20 M, RANGO DE VELOCIDAD DE 80 MPM, PARA 8 PERSONAS (600 KG), MODELO DE CABINA N-111, BOTONERA DE CONTROL CBE-C240 ESTÁNDAR Y PIE A 220 ESTÁNDAR, CHAMBRANAS E-212. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

LOTE 1.00

Total: ELEVADORW AUDIO Y VIDEO

224 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE RGB DB15 MACHO MACHO PARA PROYECTOR DE 15 M PZA 16.00

225 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WALL PLATE, VIDEO VGA Y AUDIO (PLACA DE MURO) PZA 18.00

226 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE AUDIO RG 59 INTERFELEX COLOR AZUL ML 345.00

227 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTORES RCA PARA PINZAS DE PONCHAR PARA CABLE RG 59 PZA 40.00

64



228

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE TECHO DE TIJERA PARA PROYECTOR, MÁXIMA DISTANCIA DE CARRERA 1 M, CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA 20 KG, PROFUNDIDAD NECESARIA PARA INSTALAR EL SISTEMA COMPLETO 42 CM

PZA 4.00

229 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE RGB DB15 MACHO MACHO PARA PROYECTOR DE 30 M PZA 2.00

230 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE AUDIO LIBRE DE OXIGENO POT 16 LIBERTY ML 240.00

231 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN Y AUDIO DE 54 MOD LOTE 3.00

232 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELTACTIL PARA CONTROL GENERAL DEL AUDITORIO LOTE 3.00

233 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTOR INFRARROJO Y COMANDO DOBLE PARA EL CONTROL DE LA ILUMINACIÓN DEL AULA PZA 8.00

234 SUMINISTRO DE CONTROL REMOTO PARA AULA PZA 8.00

235 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTROL DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN DE LÁMPARAS ATENUABLES DE CADA AULA PZA 8.00

236 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTROL DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN DE LÁMPARAS NO ATENUABLES DE CADA AULA PZA 8.00

237 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTROL DE CIRCUITO DE ELEVADOR DEL PROYECTOR PZA 4.00

238 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTROL DE CIRCUITO DE PANTALLA PZA 4.00

239 SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE AMPLIFICADOR DE INGRESO O FUENTE DE SONIDO PARA EL AUDITORIO PZA 2.00

240 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AMPLIFICADOR LOCAL PARA CADA PAR DE BOCINAS PZA 10.00

241 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NODO PARA SISTEMA DE DIFUSIÓN SONORA MULTIFUNCIONAL, COMPATIBLE CON SISTEMA DIGITAL 2 HILOS PZA 2.00

242

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCINA EMPOTRABLE PARA FALSO PLAFÓN EN TECHO, 1 CONO DE KEVLAR DE 6", 2 TWEETERS TEXTIL DE 1" IMPEDANCIA NOMINAL DE 2 X 8 OHOMS, RANGO DE FRECUENCIA 60 A 20 KHZ, POT 50W RMS, SENSIBILIDAD 87 DB, DIMENSIÓN DE 25 CM DE DIÁMETRO, 9.4 CM DE FONDO

PZA 20.00

Total: AUDIO Y VIDEO

Total:

Total del Presupuesto sin IVA:

65



Retención 5% al millarI.V.A 16.00 %Total del Presupuesto:

ANEXO “C”

EL INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C. NO SUMINISTRARA NINGUN EQUIPO.

ANEXO D

EL INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C. NO SUMINISTRARA NINGUN MATERIAL.

66



ANEXO “BEO” BITÁCORA TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE BITÁCORA

DEFINICIONES

Para efectos del presente Anexo, se entenderá por:

Bitácora: Instrumento técnico de control de los trabajos que vincula a las partes del contrato en sus derechos y obligaciones, el cual sirve como medio de comunicación convencional durante la ejecución de los trabajos y que refiere los hechos relevantes que se suscitan en el transcurso y desarrollo de la obra objeto del contrato.

USO DE LA BITÁCORA

EL INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C. y “EL CONTRATISTA”, se obligan durante la ejecución de los trabajos a utilizar invariablemente la Bitácora a que se refiere el contrato y este anexo, ajustándose a las condiciones siguientes:

I. Deberán efectuarse, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en forma enunciativa y no limitativa, las anotaciones siguientes:

a) La apertura de la Bitácora, a cargo del Residente de obra.

Nota 1

Se iniciará con una nota especial relacionando la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán, así como la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico que estará facultado como representante de la contratante y del contratista, para la utilización de la Bitácora, indicando a quién o a quiénes se delega esa facultad. Adicionalmente deberá preverse la circunstancia de que se dé apertura a diversas bitácoras cuando por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, sea necesario asignarlas a diversos frentes de trabajo.

Nota 2

67



En forma inmediata a la nota de apertura, se precisarán los aspectos siguientes:

1. El horario durante el cual podrán asentarse notas y consultarse la Bitácora, que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo.

2. Plazo máximo para firma de la notas, acordando las partes que se tendrán por aceptadas vencido el plazo convenido.

3. Las notas firmadas serán inmodificables.

4. La regulación de forma de autorizar y revisar estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse.

b) La formulación de instrucciones que formule el Residente al Superintendente de obra, así como la recepción de solicitudes que éste haga a aquél.

c) Los avances y aspectos relevantes que se susciten durante la ejecución de la obra, como pueden ser, las suspensiones, las modificaciones, los avances técnico financieros, aclaraciones, atrasos en la ejecución, penalizaciones, entre otros.

d) En su caso, la toma de decisiones técnicas que tenga de adoptar el Residente de obra para la adecuada ejecución de los trabajos, así como la resolución de consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que formule el Superintendente o supervisor de obra con relación a los derechos y obligaciones del contrato.

e) Las fechas en las que se presentan las estimaciones, así como el registro del atraso en el programa de ejecución por la falta de pago de las estimaciones.

f) La notificación que haga, en su caso, “EL CONTRATISTA” al INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C. , cuando se percate de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecución convenido.

g) La autorización que, en su caso, conceda la residencia de obra para la ejecución de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, y/o las órdenes de trabajo correspondientes.

68



h) El control diario de los conceptos respecto de trabajos realizados a precios unitarios no considerados en el catálogo original, sobre todo cuando no sea posible, dentro del término establecido, la conciliación y autorización de precios extraordinarios.

i) La terminación anticipada del contrato en caso de suscitarse.

j) En su caso, la notificación de terminación de los trabajos.

k) El cierre de la Bitácora, en la que se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.

l) Los demás aspectos e incidencias que se requiera hacer constar en el desarrollo de los trabajos, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como con el presente contratos y sus anexos.

II. El contenido de cada nota precisará, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

III. Las notas aparecerán numeradas y fechadas consecutivamente, en forma ordenada y los asientos deberán efectuarse sin abreviaturas.

IV. Cuando resulte necesario se podrán validar oficios, minutas, memoranda y circulares, refiriéndose en la nota respectiva al contenido de los mismos.

V. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé origen.

VI. Cada nota deberá firmarse por su autor.

VII. Todas las bitácoras que se abran en los diversos frentes de trabajo que las partes estimen necesario asignar, se sujetarán a los términos y condiciones del presente anexo, para lo cual invariablemente se deberá tomar como referencia la fecha de inicio de los trabajos del frente que corresponda.

69



ANEXO E

FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO DE INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN RELATIVO A LA CALIDAD.

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

El Licitante deberá acreditar cumplir con la experiencia que a continuación se indica:

Experiencia del Trabajo del Licitante

El Licitante deberá presentar y acreditar cumplir con la experiencia que a continuación se indica:

Haber realizado, como contratista principal en los últimos 5 (CINCO) años, por lo menos uno o más trabajos o servicios de naturaleza y magnitud similar al de la presente licitación.

Para acreditar la experiencia solicitada, el Licitante deberá presentar debidamente requisitado el Formato 1 anexo a este documento, acompañado de la información y documentación que compruebe dicha experiencia tal como copia de contratos celebrados, órdenes de trabajo, actas de recepción física de las obras, actas de finiquito de contratos con especialidad similar o cualquier otra documentación con que se acredite la experiencia de la empresa Licitante.

Currícula del personal directamente encargado de la ejecución de los trabajos

70



El licitante deberá adjuntar a su Proposición la Currícula del personal que ocupa las categorías que se describen en la tabla siguiente, el cual estará directamente encargado de la ejecución de los trabajos, mismo que deberá contar con experiencia en la ejecución de trabajos similares a los que son objeto de la presente licitación.Para acreditar la experiencia solicitada, el Licitante deberá presentar debidamente requisitado en el Formato anexo a este documento, acompañado de la información y documentación solicitada en el numeral I de los criterios de evaluación técnica.

PERSONAL ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Experiencia requerida en el puesto (años)

SUPERINTENDENTE DE LA OBRA 5 (cinco)

71



INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMATO 1

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

ENCABEZADO:LICITACIÓN Nº: Se anotará el número que corresponda.

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

HOJA ____ DE ___ :

Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Documento.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

Se anotará el nombre o la razón social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

COLUMNAS:NOMBRE DE LA CONTRATANTE:

Se anotará el nombre de la Entidad de la Administración Pública o particulares para quienes se hayan hecho las obras, así como su dirección y teléfono.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Se anotará el nombre completo de los trabajos ejecutados.IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: Se anotará con número el importe total contratado.IMPORTE EJERCIDO: Se anotará con número el importe total ejercido a la fecha de la licitación.IMPORTE POR EJERCER: Se anotará con número el importe por ejercer a la fecha de la licitación.FECHA DE Se anotará la fecha que corresponda a la terminación real de los trabajos objeto

72



TERMINACIÓN: del Contrato (mes y año).

El Licitante deberá anexar copia de las carátulas de los Contratos enlistados, así como copia del acta de entrega recepción de los Contratos que fueron concluidos.

HOJA: ___DE____ FORMATO 1

LICITACION NO. PARA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

NOMBRE DE LA

CONTRATANTE

DESCRIPCION DE LA OBRA

FECHAS IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO

IMPORTE EJERCIDO

IMPORTE POR

EJERCERFECHA DE

INICIOFECHA DE

TERMINACION

Nota: El plazo y el monto de los Contratos que hayan sido modificados mediante convenios, deberán ser computados

73



INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMATO 2CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE,

IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LA OBRA

INSTRUCCIONES DE LLENADO:ENCABEZADO:LICITACIÓN Nº: Se anotará el número que corresponda.

PARA: Se anotará el nombre de la obra y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

HOJA ____ DE ___ : Se anotará en primer término el número de hoja y en segundo el de las hojas empleadas por el Licitante en este Documento.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

Se anotará el nombre o la razón social completa del Licitante.

FIRMA DEL LICITANTE: Este espacio servirá para que firme el Representante Legal del Licitante.

TEXTO:NOMBRE: Se anotará el Nombre completo del profesional técnico.PROFESIÓN: Se anotará la profesión específica.No. DE CÉDULA PROFESIONAL EN SU CASO:

Se anotará el número de la cédula profesional, en su caso.

ESPECIALIDAD: Se indicará la especialidad, en su caso.

CARGO PROPUESTO. Se anotará el cargo a desempeñar en la ejecución o administración de ésta obra.

PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN QUE HA INTERVENIDO:

Se anotará el nombre de la obra y los trabajos en los que ha intervenido el profesional técnico.

DESEMPEÑANDO EL TRABAJO CON EL CARGO DE:

Se anotará el cargo desempeñado, el cual deberá coincidir con cada una de las categorías solicitadas por LA CONVOCANTE.

74



DURANTE EL PERIODO: Se anotará el mes y el año de inicio y conclusión del periodo del cargo desempeñado.

NOTA: EL LICITANTE A SU ELECCIÓN PODRÁ PRESENTAR EL CURRÍCULUM VITAE DEL PERSONAL SOLICITADO.

HOJA: ___DE____ FORMATO 2


CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES AL SERVICIO DEL LICITANTEA. IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS CATEGORIAS SOLICITADAS POR EL INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLGICA, A. C.

NOMBRE: PROFESIÓN DESEMPEÑANDO EL TRABAJO CON EL CARGO DE

DURANTE EL PERIODONÛMERO DE CÉDULA PROFESIONAL EN SU CASO ESPECIALIDAD

CARGO PROPUESTO PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN EL QUE HA INTERVENIDO (DEL MAS RECIENTE AL MAS ANTIGUO) NOMBRE: PROFESIÓN DESEMPEÑANDO

EL TRABAJO CON EL CARGO DE


CARGO PROPUESTO PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN EL QUE HA INTERVENIDO (DEL MAS RECIENTE AL MAS ANTIGUO) NOMBRE: PROFESIÓN DESEMPEÑANDO

EL TRABAJO CON EL CARGO DE


CARGO PROPUESTO PRINCIPALES OBRAS Y TRABAJOS EN EL QUE HA INTERVENIDO (DEL MAS RECIENTE AL MAS ANTIGUO)

75



SECCIÓN III

REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN

CONTENIDO

Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.

Parte II: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)

PARTE I: DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN

DA-1 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

DA-2 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la LOPSRM.

DA-3 Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable con el que cuenta el contratista que sea por lo menos $5,670,000.00. En caso de Proposiciones Conjuntas, para cumplir con el capital

76



contable con el que cuenta el contratista que sea por lo menos $5,670,000.00, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la proposición conjunta.

DA-4 Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

DA-5 Manifestación de que su representante cuenta con existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato.

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

b. Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.

DA-6 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, y

DA-7 (Opcional)En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para el acto de presentación y apertura de proposiciones, obligándose a presentar en original y copia para cotejo

77



las altas mencionadas, a requerimiento de la convocante, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

DA-8 (Opcional)Manifestación por escrito relativa a lo dispuesto en los artículos 18 fraccione I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia del convenio a que se refiere el artículo 47 del RLOPSRM. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

Esta documentación podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.

78



DA-1(Preferentemente en papel membretado del licitante)

Hoja 1 de 1INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C. PRESENTE:

En referencia a la CONVOCATORIA a la licitación pública nacional N°. __________, que el INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C., lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, para los trabajos de construcción de la ultima fase del edificio de posgrado y del anexo del edificio del CNS, pavimentación, obra exteriores y redes..

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Manifestación de Domicilio.

Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente:

Calle: No. Colonia:

Ciudad: Código Postal: Estado y País

Teléfono: Fax: Correo Electrónico:



79




[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN]

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.

DA-2(Preferentemente en papel membretado del licitante)

Hoja 1 de 1

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C. PRESENTE:

En referencia a la CONVOCATORIA a la licitación pública nacional N°. __________, que el INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C., lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, para los trabajos de construcción de la ultima fase del edificio de posgrado y del anexo del edificio del CNS, pavimentación, obra exteriores y redes.


Declaración sobre los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.

La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos de ley.



80





PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.

DA-3

Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa (copia simple), correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior (2009) y correspondiente al último trimestre del 2010, para verificar que el capital contable con que cuenta el contratista sea por lo menos $5,670,000.00.

En caso de Proposiciones Conjuntas, para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la Proposición Conjunta.

Texto de Documentación para acreditar el Capital Contable

Para acreditar el capital contable se presentará Declaración Fiscal o Balance General Auditado del Licitante, correspondiente al ejercicio fiscal ANUAL 2009 inmediato anterior y el último trimestral del 2010 , con el que se pueda verificar que cuenta con el capital contable sea por lo menos $5,670,000.00

Si dos o más personas deciden presentar una proposición conjunta, podrán sumar los capitales contables correspondientes a cada uno de ellos, a fin de cubrir el presente requisito.

Para el caso de demostrar el capital contable a través del balance general auditado deberá acompañarse de la documentación siguiente y cumplirse con los requisitos indicados a continuación:

1) Dictamen (Auditor’s Report) de la auditoría externa, en el que manifieste por lo menos: el nombre de la empresa auditada, fecha o periodo del ejercicio fiscal examinado por el auditor, opinión del auditor respecto a que la información examinada sí refleja razonablemente la situación financiera de la empresa, y que sea suscrito por el despacho de auditores y/o el auditor. En caso de que alguno de estos aspectos no se incluya en el texto del dictamen se considerará como no presentado. Para efectos de lo anterior el licitante podrá guiarse por lo establecido en las Normas y Procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. o en los lineamientos establecidos por el International Federation of Accountants (IFAC) en lo correspondiente a “The Auditor’s Report On Financial Statements” (International Standard On Auditing 700).

2) En caso de que el acto de presentación y apertura de proposiciones se celebre dentro de los primeros cuatro meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal del licitante, se aceptará la documentación

81



del penúltimo ejercicio fiscal anterior. Si el acto se celebra en fecha posterior al periodo indicado anteriormente, el licitante deberá proporcionar el Balance General Auditado del ejercicio fiscal inmediato anterior. Si algún licitante presenta ambos, el IPICYT tomará en cuenta la información del ejercicio fiscal más reciente.

En caso de presentarse propuestas conjuntas, el Capital Contable mínimo requerido podrá acreditarse mediante una de las empresas que lo integran, o bien a través de la suma de los Capitales Contables individuales de dos o más de las empresas asociadas. Las empresas que participen en el acreditamiento del Capital Contable a través de la presentación del Balance General Auditado, deberán presentar y cumplir en lo individual con los documentos solicitados en los subincisos 1) al 2) anteriores.

A elección del Licitante, el Capital Contable podrá evidenciarse también, mediante el Balance General y su dictamen respectivo, remitido al Sistema de Administración Tributaria (SAT), a través del Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED).

DA-4

COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN;

82



DA-5


En referencia a la CONVOCATORIA a la licitación pública nacional N°. __________, que INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C., lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, para los trabajos de construcción consistentes en: construcción de la ultima fase del edificio de posgrado y del anexo del edificio del CNS, pavimentación, obra exteriores y redes.


Manifestación de que su representante cuenta con existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato.

Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente licitación e indicamos los datos relativos a la constitución del licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado:

83




1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes. (Anexar copia completa de la cédula).

2. Denominación o razón social.

3. Descripción del objeto social de la empresa.

4. Relación de los nombres de los accionistas o socios.

5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó).

6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.

7. Dirección de correo electrónico (en caso de contar con el)

Del representante:

1. Nombre.

2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó).





PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE LOS

84



DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.

DA-6

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA Declaración de Integridad y Compromiso con la transparencia para fortalecer el proceso de contratación N°. __________________ para contratar los trabajos de construcción de la ultima fase del edificio de posgrado y del anexo del edificio del CNS, pavimentación, obra exteriores y redes, que acuerdan suscribir INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C. , representado en este acto por C. P. Maria Araceli Bocanegra Pedroza, en su carácter de representante de la convocante en la licitación, a quien en lo sucesivo se le denominará “EL IPICYT” y _____________, representada por ___________ en su carácter de _________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el “licitante", de conformidad con el RLOPSRM al tenor de las siguientes consideraciones y compromisos:

CONSIDERACIONES

I. El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una estrategia de ética y transparencia.

85



II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la sociedad.

III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas irregulares.

IV. Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el proceso de contratación mediante conductas irregulares.

V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el proceso de contratación.

VI. Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes.Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:

COMPROMISOS

I.- Del “licitante”

1. Vigilar que sus empleados y proveedores que intervengan en el proceso de contratación cumplan con los compromisos aquí pactados.

2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal.

3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos públicos destinados al proyecto.

4. Conocer y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su propuesta los elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y eficiencia.

5. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido en el proceso de contratación

6. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su caso, la realización del proyecto.

7. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la nación.

86



8. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación para sí o para terceros.

9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros.

II.- Del “IPICYT”

1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su personal, así como terceros que trabajen para “EL IPICYT”, que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación.

2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta.

3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del proyecto.

4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el proceso de contratación.

5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación. 6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio del IPICYT y sin perjuicio

de la empresa. 7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los

intereses de la sociedad y la nación.

DECLARACIONES

I.- Del “licitante”

Manifiesta de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del “IPICYT”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de

87



contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación de los demás participantes.

La presente declaración de integridad y compromiso con la transparencia se firma de común acuerdo en ______________, a los ______días del mes de ________________ de ____.

Por “LA CONVOCANTE”

_______________________________C. P. Maria Araceli Bocanegra PedronzaDirectora de Administración y Finanzas

Por el “licitante”

Nombre y firma del Representante Legal

Nota 1.- En caso de proposiciones conjuntas este documento deberá ser firmado por el representante común elegido por la agrupación, y deberá anotarse en el proemio de este documento la denominación social de todas y cada una de las empresas de la agrupación.

Nota 2.- Este documento deberá ser firmado por el servidor público designado para presidir la licitación.

Nota 3.- En caso de presentar el presente compromiso con la transparencia sin la firma del representante legal del licitante o por el representante común, para el caso de proposiciones conjuntas, será causa de desechamiento de la proposición.

88



DA-7 (Opcional)

(Preferentemente en papel membretado del licitante)


En referencia a la CONVOCATORIA a la licitación pública nacional N°. __________, que INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C., lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, para los trabajos de construcción consistentes en: los trabajos de construcción de la ultima fase del edificio de posgrado y del anexo del edificio del CNS, pavimentación, obra exteriores y redes, y con relación a lo señalado en el artículo 38 segundo párrafo de la LOPSRM, manifiesto lo siguiente:

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto tener _______ (indicar el número) de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio con seis meses de antelación

89



a la fecha prevista para el acto de presentación y apertura de proposiciones, que representan el ______% (indicar el porcentaje) de la planta laboral.

Para el efecto, manifiesto obligarme a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C., en caso de empate técnico.





La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

DA-8 (OPCIONAL)(Preferentemente en papel membretado del licitante)

Asunto: Manifestación de confidencialidad de documentos

(Nombre del representante Legal), en representación de (Nombre del Contratista o Propuesta Conjunta), con

fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, manifiesto que la información y/o documentos que se listan más adelante,

mismos que integran la Proposición, presentadas en el proceso de Licitación Pública N°

_____________________, se entrega con carácter confidencial.

LISTA DE DOCUMENTOS

90



Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición

Parte II: Parte técnica Parte II: Parte económica

Atentamente,

______________________

[NOMBRE DEL LICITANTE] [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]

La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

Parte II: Contenido de la propuesta técnicaDT-1 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus

condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la CONVOCATORIA a la licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

DT-2 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos que establezcan la convocante.

91



DT-3 Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares.

DT-4 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

DT-5 Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acompañada de la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontratarán. (NO APLICA)

DT-6 Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

DT-7 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.

DT-8 Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, se deberá entregar además de los anteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios. (NO APLICA)

DT-9 En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el

Artículo 47 del RLOPSRM y en el apartado “Proposiciones Conjuntas” de la Sección I de la CONVOCATORIA a la Licitación.

DT-10 Carta de Conocimiento de la CONVOCATORIA a la licitación incluyendo sus bases.

DT-11 Análisis de los conceptos de trabajo indicados en el formato DT-11, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y

92



equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.

DT-12 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición. (Sin montos). DT-12A:- Para materialesDT-12B.- Para Mano de ObraDT-12C.- Para Maquinaria y Equipo

DT-13 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.

DT-14 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (Sin montos).

DT-15 Programa cuantificado y calendarizado de utilización quincenal de la mano de obra que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos, expresada en jornadas e identificando categorías (sin montos).

DT-16 Programa cuantificado y calendarizado de utilización quincenal de maquinaria y equipo de construcción, expresado en horas efectivas de trabajo, identificando tipo y características (sin montos).

DT-17 Programa cuantificado y calendarizado de suministro o utilización quincenal de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos (sin montos).

DT-18 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización quincenal del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión, administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos).

DT-1(Preferentemente en papel membretado del licitante)


En referencia a la CONVOCATORIA a la licitación pública nacional N°. __________, que INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C., lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, para la contratación de los trabajos de construcción de la ultima fase del edificio de posgrado y del anexo del edificio del CNS, pavimentación, obra exteriores y redes.

93



[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto lo siguiente:

Que conocemos el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; que estamos conformes de ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la CONVOCATORIA a la licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. nos hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, nos proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.


Protesto lo necesario__________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE][Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso de una propuesta conjuntas]

DT-2

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

94



DT-3

CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO LOS QUE SE ENCARGARAN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

95



1.- El Superintendente de Construcción que se designe deberá contar con designación por escrito, mismo que no podrá ser sustituido salvo por alguna causa plenamente justificada.

2.- Al Superintendente de Construcción designado, deberá de contar, durante la ejecución de los trabajos, con poder amplio para la toma de decisiones, así como para poder recibir y dar notificaciones resultantes con el desarrollo de los trabajos, aún las de carácter personal.

3.- Si el Superintendente de Construcción Propuesto es Profesionista, El Licitante deberá asegurarse y anexar dentro de su propuesta, una copia de la cedula profesional.

4.- El Licitante deberá incluir en su proposición una carta compromiso del Superintendente de Construcción que designe, mediante el cual se comprometa a fungir con ese cargo en caso de que se le adjudiquen los trabajos.

DT-4

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN.

96



En este formato, el licitante identificará los trabajos realizados por él, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

ENCABEZADO: LICITACION NO.: LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, COMO SE INDICA EN LA CONVOCATORIA.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPUESTA.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE O REPRESENTANTE COMÚN EN EL CASO DE UNA PROPUESTA CONJUNTA.

TEXTO: CONTRATANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: SE ANOTARÁ EL OBJETO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS CONVOCATORIA A LA LA LICITACIÓN.

LUGAR: EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS.

IMPORTES:

CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EJERCIDO Y POR EJERCER EN PESOS MEXICANOS O EN LA MONEDA EN QUE FUE CELEBRADO, DEBIENDO EN ESTE CASO SEÑALAR LA DIVISA DE QUE SE TRATA.

FECHA DE INICIACION Y TERMINACION:

SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).

TRABAJOS REALIZADOS POR: SE INDICARÁ QUE LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS POR EL LICITANTE.

97



OBSERVACIONES: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS CONVOCATORIA A LA LA LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CARÁTULAS DE CONTRATO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE LO SOLICITADO, MISMAS QUE SE DEBERÁN ANEXAR A ESTE DOCUMENTO.

HOJA: ___DE____ DT-4LICITACION NO. PARA:


98



IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION

CONTRATANTE DESCRIPCION DE LAS OBRAS

IMPORTES (INDICAR MONEDA) FECHA DE TRABAJOS REALIZADOS

POR (LICITANTE)

TOTAL EJERCIDO POR EJERCER INICIO TERMINACION

Nota: Experiencia en contratos similares y la forma de acreditación será con las copias de actas de entrega recepción o de las facturas de los trabajos, indicando sus direcciones y números telefónicos para su verificación. Esta documentación se deber anexar a este documento.

A efecto de aplicar los criterios de adjudicación establecidos en la Sección IV de esta convocatoria a la a licitación, los licitantes deberán incluir, en este documento, la información relativa a todos los proyectos, de las características solicitadas, en que hayan participado en los últimos cinco años, acompañados de la documentación requerida.

DT-5

MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, ACOMPAÑADA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA

99



EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN. (NO APLICA)

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el subcontratista, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

DT-6

100



DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

DT-6A

101



DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERAPara acreditar la CAPACIDAD FINANCIERA, los licitantes deberán presentar los estados financieros auditados para el ejercicios fiscal del año anterior (2009), los estados financieros 2009 deberán estar integrados al menos por el balance general auditado. Dichos estados financieros auditados deberán cumplir estrictamente con los términos y condiciones del balance general auditado requeridos para el acreditamiento del capital contable.

Así mismo, todos los licitantes deberán presentar copia de la declaración fiscal del último trimestre del año anterior (2010).

Los estados financieros auditados presentados por los licitantes deberán cumplir además para el ejercicio fiscal 2009, con los parámetros de las siguientes razones financieras:

Apalancamiento = Pasivo Total / Capital Contable; igual o menor a 1

Liquidez = Activo Circulante / Pasivo a Corto Plazo; igual o mayor a 1

Capital de Trabajo Neto = Activo Circulante - Pasivo Circulante

El capital neto de trabajo del Licitante deberá ser de por lo menos $5,670,000.00 para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado

Estos parámetros podrán acreditarse también mediante el balance general anexo a la declaración fiscal presentada a través del SIPRED (Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal), el cual deberá cumplir con lo señalado en los términos y condiciones requeridos para el capital contable mínimo de $5,670,000.00, subincisos 1) al 2).

En el caso de proposiciones conjuntas, las personas que participen en el acreditamiento del capital contable mínimo requerido, deberán cumplir en lo individual con los parámetros de las razones financieras para cada año establecidos en este inciso. Asimismo, las empresas a que se refiere el presente párrafo podrán sumar su capital de trabajo neto individual para cumplir con el parámetro aquí establecido.

Para efectos del presente inciso, no será válida la presentación de declaración fiscal simple (sin dictamen del auditor), en cuyo caso se tendrá como no presentada.

102



En caso de que el licitante no pueda comprobar que su capital de trabajo neto sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a ejecutar, mediante las formas citadas anteriormente, deberá presentar complementariamente al balance general auditado una o varias cartas de líneas de crédito a nombre del licitante o de las personas que presenten proposición conjunta, la cual deberá indicar expresamente el número de la licitación en la que el licitante la presentará y cuyo monto total debe ser igual o superior al capital de trabajo neto requerido menos el capital de trabajo neto demostrado con su balance general auditado. Dichas cartas deberán contar al menos con la información requerida en el “Formato de Carta de Líneas de Crédito Disponibles”, deberán ser emitidas por entidades financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar en el Sistema Financiero Mexicano dentro del sector bancario y deberán ser firmadas por funcionarios facultados por dicha Institución para suscribir este tipo de documentos, (Se adjunta formato).

La Carta que no cumpla con los requisitos establecidos en dicho formato, se considerará como no presentada

El incumplimiento en alguno de los parámetros establecidos en las razones financieras o la omisión en la presentación de algún documento requerido en ésta Sección, será causa suficiente para determinar que una oferta no acredita la capacidad financiera de $5,670,000.00.

DT-6BFORMATO DE CARTA DE LÍNEAS DE CREDITO DISPONIBLES

103



(Información Mínima que debe contener la carta)(EN ORIGINAL Y EN IDIOMA ESPAÑOL)


Atn.: C. P. Maria Araceli Bocanegra Pedroza

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad, les informamos que nuestro acreditado [ Nombre del Licitante ] cuenta con una línea de crédito autorizada y vigente con nuestra Institución, misma que presenta un saldo al día de hoy, de $[ Cantidad con número ] ([ Cantidad con letra ]) , el cual servirá para hacer frente a los compromisos que se deriven de la licitación No. __________________.

Sin más por el momento y para cualquier aclaración al respecto quedamos de ustedes,

(Firma de dos funcionarios facultados de la Institución o del Representante Legal de la entidad financiera del exterior de que se trate)

[Nombre del Funcionario] [Nombre del Funcionario][Cargo] [Cargo][Teléfono de contacto] [Teléfono de contacto][No. de Registro de Firma] [No. de Registro de Firma]

DT-7

104



RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

DT-9

105



CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE CELEBRAN ___________, ___________ Y _____________ (LISTAR A TODAS LAS PERSONAS), REPRESENTADAS POR ___________, ___________ Y _____________ (LISTAR A TODOS LOS REPRESENTANTES) RESPECTIVAMENTE, EN SUS CARÁCTERES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LAS MISMAS, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° _______________ REFERENTE A: _________________________________________. AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS MORALES)

I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. ____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, bajo el acta número ____________, tomo número_____________ volumen número ___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ de la Ciudad de ________., Lic. __________.

I.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número______ de fecha _____ de _______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________.

I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

II. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS)

II.1.- Que acredita la existencia y nacionalidad mediante _______________________.

II.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha persona, mediante ______________.

106



II.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

III.- las partes declaran:

III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 28, fracción II de su Reglamento, y a la regla referente a participación Conjunta de la CONVOCATORIA a la Licitación Pública _______número ______, referente a__________.

III.2.- Las partes de este Convenio Privado de propuesta conjunta, nos comprometemos y obligamos a participar en forma conjunta en la Licitación Pública _______número ______, referente a__________.

Al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS.

PRIMERA.- OBJETO.

Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar en la licitación pública _________, número _________, referente a, _____________.

SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR. Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar su propuesta conjuntada adjudicada en la licitación pública _________, número _________ lo siguiente:

I. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)

_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo)

II. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)

_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo)

107



TERCERA.- DOMICILIO COMUN.

Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en______________ número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ____________.

CUARTA REPRESENTANTE COMUN.

Las partes convienen que (nombre del representante común), a través de su Represente Legal, (nombre del representante legal del representante común), será el Representante Común, otorgándole poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante [NOMBRE DEL ORGANISMO] en nombre y representación de las partes en todos y cada uno de los actos de la licitación pública número _______________, y los que de ella se deriven.

QUINTA.- OBLIGACION CONJUNTA Y SOLIDARIA

Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante [NOMBRE DEL ORGANISMO], para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto de la licitación pública número _______________.

El presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta, se firma por las partes en dos ejemplares originales, en la Ciudad de ________________, a los _____ días del mes de ________________ de _________________.

________________ __________________[nombre de cada persona]

[representante legal de cada persona][nombre de cada persona]

[representante legal de cada persona]

108



DT-10CARTA DE CONOCIMIENTO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN

INCLUYENDO SUS ANEXOS [ En papel membretado del Licitante ]

[ Lugar y fecha de Expedición de la Carta de conocimiento ]

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C.PRESENTE:

Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que he leído y entendido el alcance de la CONVOCATORIA a la Licitación y sus bases, incluyendo las aclaraciones y modificaciones presentadas en la sesión de preguntas y respuestas de las ____ Juntas de Aclaraciones celebradas y en las ___ Notas Aclaratorias para la Licitación Pública Nacional N°. ____________ para la ejecución de la Obra consistente en ____________________________. Así mismo manifiesto mi conformidad de que en el caso de resultar el Licitante ganador, previo a la firma del contrato respectivo, entregaré al Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., toda la documentación que me fue proporcionada en el proceso de la licitación, debidamente firmada por nuestro representante legal (o Representante común en el caso de proposición conjunta).

El Contenido de la CONVOCATORIA a la Licitación incluyendo sus anexos, así como las aclaraciones y modificaciones que nos fueron proporcionados por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., por conducto de el Departamento de Adquisiciones, es el que a continuación se detalla

Contenido de la CONVOCATORIA a la Licitación incluyendo sus anexos

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN.Anexo 1: Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones.

SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

109



SECCIÓN III: REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN.Parte I: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.Parte II: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)

SECCIÓN IV: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.Criterios de Evaluación TécnicaCriterios de Evaluación EconómicaCriterios de Adjudicación

SECCIÓN V: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.Modelo de ContratoFormatos para firma del contratoFormato Programa de cierre de estimaciones para pago.

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES PROPORCIONADAS MEDIANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. ___ ACTA(S) DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES. 2. ___ CARTAS ACLARATORIAS. 3. ___ NOTAS ACLARATORIAS

ATENTAMENTE, _________________________________

[NOMBRE DEL LICITANTE] [Nombre del representante legal debidamente facultado, o Representante Común en el caso

de una propuesta conjunta]

110



DT-11ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

EL IPICYT CONSIDERA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL 100 % DE LOS ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL MONTO DE LA PROPOSICIÓN.

DT-11HOJA: ___DE____

LICITACION NO.PARA:


CONCEPTO No.: UNIDAD DE MEDIDA:DESCRIPCION: CANTIDAD:

No.MATERIALES

UNIDAD CONSUMOSDESCRPTION

No.MANO DE OBRA

UNIDAD RENDIMIENTOSCATEGORIA

Equipo de seguridad %

Herramienta menor %

No. MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD RENDIMIENTOS

111



DESCRIPCION

112

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICO, A. C.


HOJA: ___DE____ DT-12ALICITACION NO. PARA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTEFIRMA DEL LICITANTE

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

No. DESCRIPCION

CARACTERISTICAS Y

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MARCA Y/O

MODELOUNIDAD CANTIDAD

113 de 207



DT-12BHOJA: ___DE____

LICITACION NO.PARA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

No. CATEGORIA UNIDAD (jornada) CANTIDAD

HOJA: ___DE____ DT-12C

114 de 207



LICITACION NO. PARA:NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTELISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA

INTEGRACION DE LA PROPUESTA

No. DESCRIPCION MARCA Y/O MODELO UNIDAD CANTIDAD

DT-13

115 de 207



En este formato, el licitante deberá incluir el análisis de factor de salario real para cada categoría de mano de obra.

HOJA: ___DE____ DT-14116 de 207




FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA _________ DIAS NATURALES


PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (SIN MONTOS)

Part. Subpart. CONCEPTO DE TRABAJO CANTIDAD UNIDADAÑO/QUINCENA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas: - En la programación se indicarán por quincena las cantidades de trabajo por realizar - El licitante adecuará el número de columnas de quincenas que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución."EL CONTRATO SE PACTARA DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPUESTO POR EL LICITANTE GANADOR"

HOJA: ___DE____ DT-15

117 de 207




FECHA DE INICIO:PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA _________ DIAS NATURALES


PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION QUINCENAL DE MANO DE OBRA QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

No. CATEGORIA TOTAL JORNADAS

AÑO/QUINCENA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas: - En la programación se indicarán por quincena las cantidades de jornadas a utilizar. - El licitante adecuará el número de columnas de quincenas que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

HOJA: ___DE____ DT-16


118 de 207





PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION QUINCENAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

No. DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION TOTAL HORAS

AÑO/QUINCENA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas:

- En la programación se indicarán por quincena las cantidades de horas efectivas de trabajo.

- El licitante adecuará el número de columnas de quincenas que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

HOJA: ___DE____ DT-17


119 de 207





PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE SUMINISTRO O UTILIZACION QUINCENAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

No.DESCRIPCION DE LOS MATERIALES

Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD CANTIDADAÑO/QUINCENA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas:

- En la programación se indicarán por quincena los volúmenes requeridos.

- El licitante adecuará el número de columnas de quincenas que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

HOJA: ___DE____ DT-18


120 de 207





PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION QUINCENAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACION Y

CONTROL DE LA OBRA PARA LOS TRABAJOS

No. CATEGORIA TOTAL JORNADAS

AÑO/QUINCENA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas:

- En la programación se indicarán por quincena las cantidades de jornadas por utilizar.

- El licitante adecuará el número de columnas de quincenas que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.PARTE ECONÓMICA

DE LA PARTE A PRECIOS UNITARIOS:

DE-1 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y

121 de 207



cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos;

DE-2 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta:

Formato DE-2A De los materiales mas significativos y equipos de instalación permanente suministrados por el contratista, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

Formato DE-2B De categorías de mano de obra del personal que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos.

Formato DE-2C De maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivas unidades de medición y sus importes (con montos).

DE-3 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios;

DE-4. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos;

DE-5 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales;

DE-6 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;

DE-7 Utilidad propuesta por el licitante;

DE-7A Integración de los cargos adicionales

DE-8 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en el RLOPSRM se deberá señalar el precio ofertado por el licitante;

122 de 207



DE-9 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente;

DE-10 Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.

DE-11 Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los períodos determinados por la convocante para los siguientes rubros:

a. De la mano de obra;b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y

características;c. De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en

unidades convencionales y volúmenes requeridos, yd. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de

servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

DE-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

123 de 207



“EL IPICYT” CONSIDERA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL 100 % DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE REPRESENTAN EL MONTO DE LA PROPOSICIÓN.

DE-1 HOJA: ___DE____



124 de 207




ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

No.: CONCEPTO: UNIDAD: CANTIDAD:

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE UNIDAD CANTIDAD COSTO

UNITARIO IMPORTE

SUBTOTAL (1): IMPORTE POR MATERIALES SUMA $

MANO DE OBRA CATEGORIA

RENDIMIENTO: ____________ SUMA $ SUBTOTAL (2): IMPORTE POR MANO DE OBRA $ SUBTOTAL (3): EQUIPO DE SEGURIDAD %_________ (suma MO) SUBTOTAL (4): HERRAMIENTA MENOR %_________ (suma MO)

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

RENDIMIENTO: ____________ SUMA $ SUBTOTAL (5): IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUPO DE CONSTRUCCION $ COSTO DIRECTO (CD) = AUMA DE SUBTOTALES (1) + (2) + (3) + (4)+ (5) TOTAL $

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTECOSTO DIRECTO (CI)= %CI * (CD) COSTO POR FINANCIAMIENTO (CF) = %CF * (CD + CI) CARGO POR UTILIDAD (CU) = %CU * (CD+CI+CF) CARGOS ADICIONALES (CA)

PRECIO UNITARIO = (CD+ CI+ CF + CU +CA) TOTAL $

DE-2

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA:

FORMATO DE-2A DE LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL

125 de 207



CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

FORMATO DE-2B DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

FORMATO DE-2C DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES (CON MONTOS).

HOJA: ___DE____ DE-2ALICITACION NO. PARA:


FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

126 de 207



_________ DIAS NATURALESLISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA, DE LOS MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL

Nota:El licitante deberá anexar fotocopia de las cotizaciones de los materiales más significativos y de todos los equipos de instalación permanente que integran la propuesta. La omisión en la entrega de estos documentos será motivo de desechamiento de la propuesta económica.

HOJA: ___DE____ DE-2BLICITACION NO. PARA:


FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA _________ 127 de 207



DIAS NATURALES

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA, DE CATEGORIAS DE MANO DE OBRA

No. CATEGORIA UNIDAD SALARIO BASE

FACTOR DE

SALARIO REAL

SALARIO REAL CANTIDAD IMPORTE

TOTAL

HOJA: ___DE____ DE-2CLICITACION NO. PARA:



128 de 207



LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE

TOTAL

DE-3

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS;

129 de 207



HOJA: ___DE____ DE-4


NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTEANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

EQUIPO No. CLASIFICACION DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

130 de 207



TIPO DE COMBUSTIBLE: __________GASOLINA _______DIESEL _____ OTROS ____________________

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA O EQUIPO $_________ (HP) POTENCIA NOMINAL ____________ HP(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $_________ (Fo) FACTOR DE OPERACIÓN ____________

(Pa) VALOR DE EQUIPAMIENTO, ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES $_________ (HPop) POTENCIA DE OPERACIÓN (HP *

Fo ) ____________HP

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $_________ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE ____________ LITROS/HR(Vr) VALOR DE RESCATE _____%Vm $_________ (Pc) PRECIO DE COMBUSTIBLE ____________ LITRO(Ve) VIDA ECONOMICA ____________ HORAS © CAPACIDAD DEL CARTER ____________ LITROS

(IC) INDICADOR ECONOMICO ____________ (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE ____________ HORAS

(i) TASA DE INTERES ANUAL ____________ (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE ____________ LITROS/HR(Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑO ____________ HORAS (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE ____________ LITRO(IES) INIDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ____________ (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS ____________ HORAS

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO ____________ (Va) VIDA DEL EQUIP., ACC. Y/O PIEZAS ESP. ____________ HORAS

(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR ____________ % (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO ____________ HORAS

(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB.=C/t ____________ LITROS/HR (Sr) SALARIOS POR TURNO ____________ TURNO

I. CARGOS FIJOS:

I.1.- DEPRECIACION D = (Vm - Vr) / Ve _____________________________ = ___________

I.2.- INVERSION Im = (Vm + Vr)i / 2 Hea _____________________________ = ___________

I.3.- SEGUROS Sm = (Vm + Vr)s / 2 Hea _____________________________ = ___________

I.4.- MANTENIMIENTO Mn = Ko * D _____________________________ = ___________

II. CONSUMOS

I.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh * Pc _____________________________ = ___________

I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA _____________________________ = ___________

I.3.- LUBRICANTES Lb = (Ah + Ga)Pa _____________________________ = ___________

I.4.- LLANTAS N = Pn/Vn _____________________________ = ___________

I.5.- EQUIP., ACC. Y/O PIEZAS ESP. Ae = Pa/Va _____________________________ = ___________

III.- OPERACIÓN

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE (Sr) = $

III.1.- OPERACIÓNPo = Sr / Ht =

___________________________________

____________=

(3) SUMA OPERACIÓN COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) = $

131 de 207



HOJA: ___DE____ DE-5LICITACION NO. PARA:


ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

C O N C E P T OIMPORTES POR

ADMINISTRACIONCENTRAL CAMPO

132 de 207



I. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES A.- PERSONAL DIRECTIVO B.- PERSONAL TECNICO C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B, Y C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL ENUNCUADO EN LOS INCISOS A, B Y C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C.

(SUBTOTALES) $

II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS A.- EDIFICIOS Y LOCALES B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA C.- BODEGAS D.- INSTALACIONES GENERALES E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHICULOS G.- CAMPAMENTOS (SUBTOTALES) $

III. SERVICIOS A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES) $

IV. FLETES Y ACARREOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS A.- CAMPAMENTOS B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES D.- MOBILIARIO (SUBTOTALES) $

V. GASTOS DE OFICINA A.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO C.- EQUIPO DE COMPUTACION D.- SITUACION DE FONDOS E.- COPIAS Y DUPLICADOS

133 de 207



F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS G.- GASTOS DE LA LICITACION (SUBTOTALES) $

VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO (SUBTOTALES) $

VII. SEGURIDAD E HIGIENE (SUBTOTALES) $

VIII. SEGUROS Y FIANZAS (SUBTOTALES) $

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES A.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO C.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES 1.- DE CAMPAMENTOS 2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTLACIONES

(SUBTOTALES) $

TOTALES DE INDIRECTOS $

COSTO TOTAL DE INDIRECTOS

TOTAL COSTO DIRECTO

PORCENTAJE DE INDIRECTOS (POR ADMINISTRACION CENTRAL Y CAMPO):

TOTAL PORCENTAJE DE INDIRECTOS CON RELACION AL COSTO DIRECTO = %

134 de 207



GUIA DE LLENADO DE-6ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

A. ENCABEZADO

LICITACION NO.: LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA

OBJETO: DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA COMO SE INDICA EN CONVOCATORIA

FECHA DE INICIO: LA INDICADA EN CONVOCATORIAPLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION

135 de 207



RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARA EL NOMBRE O LA RAZON SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

B. TEXTO

Para determinar el costo de financiamiento se deberá considerar para su análisis, cálculo e integración que los ingresos se integren por los anticipos otorgados y el importe de las estimaciones, deduciendo de éstas la amortización de los anticipos concedidos y considerando los plazos de su formulación, aprobación, trámite y pago; y, que se integren los egresos por los gastos que impliquen los costos directos e indirectos. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran y en general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución. Estos egresos deben ser acordes con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en las bases.

El porcentaje del costo por financiamiento se obtendrá de la diferencia que resulte entre los ingresos y los egresos, afectado por la tasa de interés propuesta, dividida entre el costo directo más los costos indirectos, y multiplicado por 100.Deberá indicar en el análisis del costo financiero la tasa de interés que aplica y el indicador económico específico en que se basa, (este indicador no podra ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato) y el costo por financiamiento calculado.

INDICADOR ECONOMICO ESPECÍFICO:

SE DEBERÁN SEÑALAR LAS REFERENCIAS DEL INDICADOR ECONOMICO ESPECÍFICO EN QUE SE BASA LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA, INDICANDO SU NOMBRE Y FECHA DE APLICACIÓN, ACOMPAÑANDO COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE LO SOPORTE.

TASA DE INTERÉS LA TASA DE INTERÉS QUE APLICA EN EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO.

I N G R E S O S

ANTICIPOSSE ANOTARÁ EL IMPORTE DEL O LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGARÁN, EN LA O LAS QUINCENAS QUE CORRESPONDA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS CONVOCATORIA A LA LA LICITACIÓN.

ESTIMACIONES DE OBRA

SE ANOTARÁ EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES (CD+C.I.+C.U.+C.A.) QUE SE GENERARÁN, EN LA QUINCENA CORRESPONDIENTE A SU COBRO, CONSIDERANDO LOS PLAZOS DE SU FORMULACIÓN, APROBACIÓN, TRÁMITE Y PAGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTO Y LO ESTABLECIDO EN LAS CONVOCATORIA A LA LA LICITACIÓN

136 de 207



AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

SE ANOTARÁ EL MONTO DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN QUE SE GENERE Y COBRE, EN LA QUINCENA CORRESPONDIENTE

ESTIMACIONES DE OBRA MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO

EL RESULTADO DE RESTAR AL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN GENERADA EL MONTO DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, EN LA QUINCENA CORRESPONDIENTE.

TOTAL DE INGRESOS QUINCENALES

SUMA DE LOS INGRESOS DE CADA MES (ANTICIPO + ESTIMACIÓN DE OBRA MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO)

INGRESOS ACUMULADOS SERÁ LA SUMA DE LOS TOTALES DE INGRESOS MENSUALES

E G R E S O S

COSTO DIRECTOEL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO QUE EROGARÁ CADA QUINCENA, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTO

COSTO INDIRECTOEL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO QUE EROGARÁ CADA QUINCEA, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO SERÁ LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS EN CADA QUINCENA

OTROSSE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL MONTO DE OTROS EGRESOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 185 FRACCIÓN IV INCISOS B Y C, Y EN LAS CONVOCATORIA A LA LA LICITACIÓN

TOTAL DE EGRESOS QUINCENALES SERÁ LA SUMA DE LOS EGRESOS QUINCENALES DETERMINADOS

EGRESOS ACUMULADOS SERÁ LA SUMA DE LOS TOTALES DE EGRESOS QUINCENALES

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y INGRESOS ACUMULADOS

SERÁ EL RESULTADO DE RESTAR AL MONTO DE LOS INGRESOS ACUMULADOS EL MONTO DE LOS EGRESOS ACUMULADOS, EN CADA QUINCENA, OBTENIENDO EL RESULTADO CON EL SIGNO (+ ö -) QUE CORRESPONDA

COSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL

SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS EN CADA QUINCENA (TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL SIGNO + ó - QUE LE CORRESPONDA) POR LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA

COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO

SERÁ LA SUMA DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO PARCIAL EN CADA QUINCENA, CONSIDERANDO EL SIGNO + ó - QUE LE CORRESPONDA.

TOTALSE ANOTARÁN LOS TOTALES POR CADA RENGLÓN DE DATOS QUE SE UTILICE. EN EL CASO DE LOS RENGLONES DE ACUMULADOS, EL TOTAL SERÁ IGUAL AL MONTO EN LA ULTIMA QUINCENA CONSIDERADO.

137 de 207



F Ó R M U L A:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO

SERÁ EL RESULTADO DE APLICAR LA FÓRMULA INDICADA, DIVIDIENDO EL MONTO DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO ENTRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO TOTAL, MULTIPLICADO POR 100 (CIEN) CON DOS DECIMALES Y CON EL SIGNO + ó – QUE LE CORRESPONDA.

COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO

SERÁ EL MONTO DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO EN LA ÚLTIMA QUINCENA DE LA TABLA DE CÁLCULO APLICADA, CONSIDERANDO EL SIGNO + ó – QUE CORRESPONDA.

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

SERÁ EL MONTO DEL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO ACUMULADO EN LA ÚLTIMA QUINCENA DE LA TABLA DE CÁLCULO APLICADA.

CUANDO EL RESULTADO OBTENIDO EN EL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO, SEA CON VALOR NEGATIVO ( -) SERÁ A FAVOR DEL LICITANTE.

CUANDO EL RESULTADO OBTENIDO EN EL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO, SEA CON VALOR POSITIVO (+) SERÁ A FAVOR DEL INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C.; Y DEBERÁ DESCONTARSE DE IGUAL MANERA EN LOS PRECIOS UNITARIOS.




ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

138 de 207



INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO TASA DE INTERES

CONCEPTOQ U I N C E N A

TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOS ANTICIPOS ESTIMACIONES DE OBRA AMORTIZACION DEL ANTICIPO ESTIMACIONES DE OBRA MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO

TOTAL DE INGRESOS QUINCENALES INGRESOS ACUMULADOS

EGRESOS COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO OTROS GASTOS REQUERIDOS SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCION

TOTAL DE EGRESOS QUINCENALES EGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS COSTO DE FINANCIAMIENTO PARCIAL COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = 100 * TOTAL DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO = %

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

Nota: El licitante adecuará el número de columnas de quincenas que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

139 de 207






UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

140 de 207



CONCEPTO

(1) GANANCIA QUE EL CONTRATISTA ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA)

$

(2) TOTAL COSTO DIRECTO, INDIRECTO Y FINANCIAMIENTO $

TOTAL PORCENTAJE DE UTILIDAD = [(1) / (2) *100 ] %

Nota: (1) No es necesario su desglose.

HOJA: ___DE____ DE-7A



CARGOS ADICIONALES

CONCEPTO PORCENTAJE (%)

1. VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LA SFP %141 de 207



(5 AL MILLAR DEL MONTO CONTRATADO)

2. IMPUESTOS LOCALES % (CUANDO APLIQUE)

3. IMPUESTOS FEDERALES % (CUANDO APLIQUE)

TOTALES %

Nota: Deberá anexar su desglose y la documentación mediante la cual se comprueba la obligatoriedad de su aplicación

DE-8

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE

142 de 207



DE-9

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE

HOJA: ___DE____ DE-9LICITACION NO. FECHA DE INICIO:PARA:


PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA _________ DIAS NATURALES

ANEXO "C" CATALOGO DE CONCEPTOS

PRECIO UNITARIO

NO. CONCEPTO UNIDAD CANTIDADCON

NUMERO CON LETRA IMPORTE

143 de 207



IMPORTE

TOTAL

IMPORTE CON LETRA:

HOJA: ___DE____ DT-10LICITACION NO. PARA:



FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR QUINCENA CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

QUINCENA

144 de 207



PARTIDA SUB PARTIDA

CONCEPTOS DE TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IMPORTE

TOTAL

PARCIALES TOTAL ACUMULADO Notas.- - En la programación se indicarán por quincena los importes de los trabajos a realizar

- El licitante adecuará el número de columnas de quincenas que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

" EL CONTRATO SE PACTARA DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPUESTO POR EL LICITANTE GANADOR"

HOJA: ___DE____ DT-11A




FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION QUINCENAL DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE DE LA EJECUICION DE

LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

QUINCENA

No. CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IMPORTE TOTAL

145 de 207



PARCIALES TOTAL ACUMULADO Notas.- - En la programación se indicarán por quincena los importes por utilización de mano de obra


HOJA: ___DE____ DT-11B




FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION QUINCENAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

QUINCENA

No. DESCRIPCIO UNIDAD CANTIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IMPORTE TOTAL

146 de 207



PARCIALES TOTAL ACUMULADO Notas.- - En la programación se indicarán por quincena los importes por utilización de maquinaria y equipo de construcción.


HOJA: ___DE____ DT-11C




FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION QUINCENAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE

PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LOS TRABAJOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

QUINCENA

No. DESCRIPCIO UNIDAD CANTIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IMPORTE TOTAL

147 de 207



PARCIALES TOTAL ACUMULADO Notas.- - En la programación se indicarán por quincena los importes por utilización de los materiales y equipos de instalación permanente


HOJA: ___DE____ DT-11D




FIRMA DEL LICITANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION QUINCENAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS,

CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

QUINCENA

No. CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IMPORTE TOTAL

148 de 207



PARCIALES TOTAL ACUMULADO Notas.- - En la programación se indicarán por quincena los importes por utilización de personal profesional técnico, administrativo de servicio


SECCIÓN IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE ADJUDICACIÓN.CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

En general para la evaluación técnica de las proposiciones se deberán considerarán, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento de la propuesta contenga toda la información solicitada;

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

149 de 207



IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta, y

VI. De los estados financieros, la convocante de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, determinarán en la CONVOCATORIA a la licitación, aquellos aspectos que se verificarán, entre otros:

a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

A). Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar:

I. De los programas:

a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y

150 de 207



e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

f. Que en los programas está considerado atacar diferentes frentes simutaneamente.

II. De la maquinaria y equipo:

a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la convocante fije un procedimiento, y

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

III. De los materiales:

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y

IV. De la mano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo

151 de 207



propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

En general para la evaluación económica de las proposiciones se deberán considerarán, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento de la propuesta contenga toda la información solicitada, y

II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

A). Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá verificar

I. Del presupuesto de obra:

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

c. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

II. Se verificará que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el RLOPSRM, debiendo revisar:

a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

152 de 207



b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;

c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el RLOPSRM;

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

III. Se verificará que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el RLOPSRM, debiendo además considerar:

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la CONVOCATORIA a la licitación;

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV. Se verificará que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el RLOPSRM, debiendo además considerar:

153 de 207



a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la CONVOCATORIA a la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

V. Se verificará que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos quincenales, y

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en la CONVOCATORIA a la licitación;

VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el artículo 219 del RLOPSRM.

VII. Se verificará que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

154 de 207



VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como con los programas presentados en la propuesta técnica.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓNAl finalizar la evaluación de las proposiciones, el IPICYT adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria a la licitación, de conformidad con la LOPSRM y el RLOPSRM, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse, por asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

El contrato será adjudicado a aquella propuesta solvente que una vez aplicados los criterios mencionados en el Artículo 67 del RLOPSRM, reúna la mayor cantidad de puntos, siempre y cuando su precio o monto tenga una diferencia de hasta el 7% respecto del precio o monto de la determinada como solvente más baja como resultado de la evaluación.

A continuación se detalla el mecanismo de adjudicación para cada uno de los criterios que el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. aplicará en el presente procedimiento de adjudicación.

I. Criterio relativo al Precio. Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, la que tendrá una ponderación de: 50 puntos.

En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:

PAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,…..,n

Donde:

PAj = Puntos a asignar a la proposición “j”

155 de 207



PSPMB = proposición solvente cuyo precio es el más bajo.

PPj = Precio de la proposición “j”

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

II. Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la LOPSRM. Dichos rubros, en su puntaje, deberán tener una ponderación en conjunto de 20 puntos.

Los 20 puntos se distribuirán como sigue:

a. Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.

b. Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.

En caso de que se indique más de uno de los aspectos anteriores, los 5 puntos se distribuirán proporcionalmente.

c. Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje de 10 puntos, distribuidos como sigue:

1. Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del artículo 26 del RLOPSRM. Se asignarán 3 puntos.

2. Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor a cinco años. Se asignarán 3 puntos.

3. Certificación relacionada con el objeto de la obra o servicio a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente. Se asignarán 4 puntos.

En caso de seleccionar más de una certificación de las antes señaladas los 4 puntos se distribuirán proporcionalmente.

156 de 207



La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y, tratándose de extranjeros, se aceptarán normas equivalentes.

La puntuación máxima para ésta licitación será 70 puntos

De conformidad con el artículo 67 del RLOPSRM, para el caso de que exista empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, el IPICYT resolverá adjudicar la obra, en igualdad de condiciones, a la empresas que tengas en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al acto de presentación y apertura de proposiciones. Se entiende que existe empate técnico cuando dos o más licitantes obtengan el mismo puntaje como resultado de la aplicación del mecanismo de adjudicación previsto en estos criterios.

Así mismo con fundamento en el Artículo 67 del RLOPSRM, si no fuere factible resolver el empate en los términos del párrafo anterior, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre “LA CONVOCANTE” en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

SECCIÓN V

MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS

157 de 207



MODELO DE CONTRATO

ÍNDICE

I. DECLARACIONESII. CLÁUSULAS

PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATOTERCERA. FORMA DE PAGOCUARTA. CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBROQUINTA. RETENCIONES SEXTA. GASTOS FINANCIEROSSÉPTIMA. PAGOS EN EXCESOOCTAVA. AJUSTE DE COSTOSNOVENA. PENAS CONVENCIONALESDÉCIMA. PLAZO DE EJECUCIÓNDÉCIMA PRIMERA. VIGENCIADÉCIMA SEGUNDA. PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN

DÉCIMA TERCERA.

TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES AL CONTRATODÉCIMA QUINTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

DÉCIMA SEXTA.GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOY GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

DÉCIMA SÉPTIMA. REPRESENTANTES AUTORIZADOSDÉCIMA OCTAVA. SUBCONTRATACIÓN

DÉCIMA NOVENA. RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES

VIGÉSIMA. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTESVIGÉSIMA PRIMERA. BITÁCORA VIGÉSIMA SEGUNDA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

VIGÉSIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

VIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO VIGÉSIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 158 de 207



CONTRATO

VIGÉSIMA SEXTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

VIGÉSIMA SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN VIGÉSIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

VIGÉSIMA NOVENA. RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO

TRIGÉSIMA. CONCILIACIÓN TRIGÉSIMA PRIEMRA. CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS

TRIGÉSIMA SEGUNDA. LEY APLICABLE Y [JURISDICCIÓN O ARBITRAJE].

TRIGÉSIMA TERCERA. CLÁUSULA FISCALTRIGÉSIMA CUARTA. NOTIFICACIONESTRIGÉSIMA QUINTA. PRIORIDAD DE DOCUMENTOSTRIGÉSIMA SEXTA. ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO

CLÁUSULAS QUE APLICARÁN EN CASO DE UBICARSE EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO:CLÁUSULA. ANTICIPOSCLÁUSULA. PROPOSICIONES CONJUNTASCLÁUSULA. DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA

EJECUTAR LOS TRABAJOS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C., A QUIEN SE LE DENOMINARÁ IPICYT, REPRESENTADO POR EL DR. DAVID RIOS JARA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C., Y POR LA OTRA [NOMBRE DEL CONTRATISTA], A QUIEN SE LE DENOMINARÁ EL CONTRATISTA, REPRESENTADO POR [NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA], EN SU CARÁCTER DE [PUESTO DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA], DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.- El IPICyT declara que:

159 de 207



I.1.- Es una entidad de la Administración Pública Federal Paraestatal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 3°,9° y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constituida en asociación civil con personalidad jurídica y patrimonio propios mediante escritura pública número mil seiscientos sesenta y tres, de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil, ante la fe del notario público treinta y tres Lic. Leopoldo de la Garza Marroquín de la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el número 34151 folio 2678139 del tomo 486 del Libro de Sociedades y Asociaciones civiles el día 18 de enero del 2001, y reformada con la escritura pública número cuarenta y ocho mil siete de fecha veinticuatro de marzo del 2006, otorgada ante la fe del notario público número catorce Lic. José Luis Martínez Navarro de la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., misma que contiene protocolización del Acta de Asamblea General de Asociados, dentro de la cual se hace constar el acuerdo RIAE-3-05, por el cual se aprueba por unanimidad.

I.2.- Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato con el carácter de Director General del IPICyT acreditando su personalidad mediante escritura pública No. 52667, libro 848, pasado ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Notario Público número 13 del Distrito Federal, de fecha 22 de diciembre del dos mil cinco; estando facultado para celebrar y obligar a su mandante a estar y pasar por los acuerdos que en adelante se establezcan, conforme al articulo 36 fracción novena de sus Estatutos.

1.3.- Cuenta con la autorización del presupuesto para llevar a cabo la inversión correspondiente a los trabajos objeto de este contrato, según consta en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado el 7 de de diciembre del 2010 en el Diario Oficial de la Federación. Se autorizó a “LA CONVOCANTE” a comprometer recursos para comprometerlos sean tanto fiscales como propios en este contrato, las erogaciones se harán con cargo a recursos fiscales y propios (autogenerador).

I.4.- Los trabajos objeto del presente contrato se adjudicaron mediante licitación pública nacional Núm. 53110001-011-11 de fecha de publicación 24 de marzo del 2011, con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.5.- Su domicilio para efectos del presente contrato es en la Ciudad de San Luis Potosí, S. L. P. en Camino a la Presa San José, Núm. 2055, Colonia Lomas Cuarta Sección, C. P. 78216, número teléfono 01 444 834 2000 (conmutador) extensión 2074, fax extensión 2019, número telefónico directo 01 444 834 2064 y que su número de Registro Federal de Contribuyentes es IPI-001124-PX5.

II.- El CONTRATISTA declara que:

II.1.- En caso de ser persona moral:

Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad], Licenciado [Nombre del notario], cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de [Lugar, folio mercantil o partida y fecha].

[NOTA: EN CASO DE SER UNA SOCIEDAD EXTRANJERA, SE DEBERÁ ADECUAR LA REDACCIÓN E

160 de 207



INCORPORAR LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD, MISMOS QUE DEBERÁN ESTAR APOSTILLADOS O LEGALIZADOS Y, EN SU CASO, PROTOCOLIZADOS]

En caso de ser persona física:

Es una persona física de nacionalidad [indicar nacionalidad], lo que acredita mediante [acta de nacimiento o carta de naturalización e identificación oficial vigente: cartilla, pasaporte, credencial para votar, cédula profesional] y que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato.

II.2.- En caso de poder otorgado en el país:

Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], [en caso de que sea un poder general deberá agregarse: cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de (Lugar, folio mercantil o partida y fecha)] otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad] Licenciado [Nombre del notario], mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.

[NOTA:LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTEN LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, DEBERA SER INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE DICHO PODER SEA GENERAL]

En caso de poder otorgado en el extranjero:

Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante poder otorgado en el extranjero, [Datos de identificación del instrumento], mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.

[NOTA: SE DEBERÁ REQUERIR EL DOCUMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO DEBIDAMENTE APOSTILLADO O LEGALIZADO]

En caso de poder otorgado en el extranjero y que la legislación local requiera la protocolización del documento:

Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante la protocolización del poder que le fue otorgado en el extranjero, realizada a través de la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad] Licenciado [Nombre del notario], mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.

[NOTA:ADEMÁS DEL PODER DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, SE DEBERÁ REQUERIR EL DOCUMENTO OTORGADO

EN EL EXTRANJERO DEBIDAMENTE APOSTILLADO O LEGALIZADO]

161 de 207



II.3.- Es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato.

En caso de ser de nacionalidad extranjera:

Es una persona de nacionalidad [indicar nacionalidad] y conviene en considerarse como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la protección de gobierno extranjero alguno bajo pena de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos, todo derecho derivado de este contrato

II.4.- En caso de ser residente en el país:

Su domicilio para los efectos del presente contrato es [Domicilio legal del contratista], y que su número de Registro Federal de Contribuyentes es [RFC del contratista].

En caso de ser residente en el extranjero:

Su domicilio para los efectos del presente contrato es [Domicilio legal del contratista], y que su número de [señalar número y documento equivalente al RFC en el país del contratista].

II.5.- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, y que cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecución de los mismos.

II.6.- Conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen: (i) la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; (ii) las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas expedidas en materia de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y lo aplicable del Marco Normativo de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Protección Ambiental y Ahorro de Energía; (iv) los procedimientos de trabajo, las especificaciones de construcción vigentes en el estado y municipio de San Luis Potosí y las especificaciones particulares de los trabajos, el proyecto, el programa de ejecución, los montos quincenales de los trabajos derivados del mismo; y (v) el catálogo de conceptos, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.

II.7.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este contrato, por lo que conoce las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, y ha considerado todos los factores que intervienen en su ejecución, y que son concordantes con las especificaciones técnicas que le proporcionó el IPICyT y todos los documentos que forman parte de las mismas.

II.8.- Cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebración del presente contrato, y que no se encuentra dentro de supuesto alguno de los previstos en los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.9.- Al momento de la celebración del presente contrato se encuentra al corriente en el pago de todas sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

162 de 207



[EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA AL CORRIENTE, PERO SUSCRIBIÓ CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES, SE DEBERÁ INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO:]

Al momento de la celebración del presente contrato tiene adeudos fiscales firmes, por lo que ha celebrado convenio con las autoridades fiscales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como a lo señalado y requerido por los puntos ____ de la Resolución Miscelánea Fiscal para el año ________.

[NOTA:LOS DOS SUPUESTOS ANTERIORES SÓLO APLICAN EN CONTRATOS CUYO MONTO EXCEDA A $300,000.00 M.N., SIN INCLUIR EL IVA, DE CONFORMIDAD CON LA MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA ]

En caso de ser residente en el extranjero:

No tiene establecimiento permanente en el país y que, durante la ejecución del presente contrato, no tiene la intención de crearlo; sin embargo, de llegarse a constituir conforme a las leyes aplicables, se compromete a dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a el IPICyT, así como a cumplir con sus obligaciones fiscales en la República Mexicana.

II.10.- EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA:

Con base en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, presentaron una propuesta conjunta dentro de la Licitación Pública Nacional Número ____, y con fundamento en la disposición referida y en el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebraron un convenio privado de propuesta conjunta de fecha __________________, mismo que forma parte integrante de este contrato como anexo “[señalar número de anexo]”, por el cual se obligan de manera conjunta y solidaria a ejecutar los trabajos en términos del presente contrato. Para los efectos del presente acuerdo de voluntades y congruente con el convenio de propuesta conjunta, las empresas adjudicatarias del presente instrumento han designado como representante común a [nombre de la empresa y del representante conjunto]

Tomando en consideración las declaraciones anteriores, las partes convienen en obligarse de conformidad con las siguientes:

C L A U S U L A S

163 de 207



PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO.- El IPICyT requiere y el CONTRATISTA se obliga a realizar de conformidad con el presente contrato y sus anexos, los trabajos consistentes en construcción de la última fase del edificio de Posgrado y del anexo del edificio del CNS, pavimentación, obras exteriores y redes del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.

EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS SE DEBERÁ ESTABLECER CON PRECISIÓN EN ESTA CLÁUSULA LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA PERSONA SE OBLIGA A EJECUTAR O LA PARTICIPACIÓN QUE TIENE EN EL GRUPO. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 47 DE SU REGLAMENTO, Y AÑADIR LA CLÁUSULA DE OBLIGACIÓN SOLIDARIA.

SEGUNDA MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de: [Importe del contrato] más el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA FORMA DE PAGO.- El CONTRATISTA recibirá del IPICyT el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajos realizados como pago total por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad.

El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato se calculará mediante la formulación de estimaciones que abarcarán periodos quincenales y serán presentadas por el CONTRATISTA a la residencia de obra, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, misma que podrán ser el primer día hábil de mes y el decimoquinto día hábil del mes; si las estimaciones no son presentadas en el término antes señalado, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, o en su caso si así lo autoriza el residente de obra, cuando el CONTRATISTA lo requiera, dicha autorización se proporcionará siempre y cuando exista recurso para el pago de la estimación no programada, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos y/o costos financieros por parte del CONTRATISTA. La residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 7 (siete) días naturales siguientes a la fecha de presentación ante ésta de las correspondientes estimaciones.

En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La fecha de presentación de las estimaciones a la residencia de obra deberá registrarse en la bitácora.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte del IPICyT, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra, fecha que se hará constar en la bitácora de los trabajos y en las propias estimaciones.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán invariablemente mediante transferencia bancaria vía

164 de 207



electrónica especificada en la cuenta bancaria número _______________, con clabe ____________, en la sucursal___________ del banco ___________, seleccionada por el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA pretenda realizar un cambio de cuenta durante la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesión de derechos de cobro, lo deberá comunicar al IPICyT a través de la Jefatura del Departamento de Adquisiciones ubicada en el edificio Alfa del domicilio Ciudad de San Luis Potosí, S. L. P. en Camino a la Presa San José, Núm. 2055, Colonia Lomas Cuarta Sección, C. P. 78216, con antelación a la presentación de la siguiente estimación y factura subsecuente de que se trate.

EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE ADICIONARÁ EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, SIN QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, O SI NO SE CELEBRA UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.

[Nombre de la empresa adjudicataria en propuesta conjunta] será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del presente contrato.

Las estimaciones y el finiquito aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que el IPICyT, se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes a la quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará conforme a los términos y condiciones del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados por las Mismas. A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Recibido el pago por el CONTRATISTA, éste tendrá 15 (quince) días naturales para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna, el pago se considerará definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberará al IPICyT de cualquier obligación relacionada a dicho pago.

EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA Y LOS CONTRATISTAS HAYAN MANIFESTADO EN SU PROPOSICIÓN SU INTENCIÓN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN:

Las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de contratistas, sin perjuicio del convenio de propuesta conjunta señalado en la declaración II.10 del presente contrato, han celebrado un contrato de asociación en participación, por lo que, con base en el mismo, en relación con el presente contrato y en términos del artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación, acuerdan que [denominación o razón social seguida de la leyenda A. P. o nombre del asociante seguida de A.

165 de 207



en P.], será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este contrato; en el entendido de que el IPICyT no será responsable por la forma en que [denominación o razón social seguida de la leyenda A. P. o nombre del asociante seguida de A. en P.], distribuya o participe de las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del presente contrato.

PARA LOS CASOS DE CONTRATACIONES EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN MÉXICO EN MONEDA NACIONAL SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

Los pagos se efectuarán en moneda nacional al tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación en la fecha en que se hagan dichos pagos.

PARA LOS CASOS DE CONTRATOS DERIVADOS DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL EN EL QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO SU PROPUESTA EN MONEDA EXTRANJERA Y SEÑALE PARA EFECTO DE COBRO UNA CUENTA BANCARIA EN EL EXTRANJERO SE PODRÁ UTILIZARÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

Los pagos se efectuarán en [moneda extranjera], mediante depósito bancario en la cuenta señalada para tal efecto por el CONTRATISTA en el extranjero.

CUARTA ANTICIPO. Que para que EL CONTRATISTA inicie los trabajos, le será otorgado un anticipo del diez por ciento (10%) del monto total del contrato incluyendo el IVA, y otro por el veinte por ciento (20%) para adquisición de materiales, equipo e instalaciones que requiera en la construcción. EL CONTRATISTA se obliga a utilizarlo en los términos ofrecidos en su propuesta. La amortización de estos anticipos deberá efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados en relación al programa original pactado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

En caso de que EL CONTRATISTA no reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposición del IPICyT.

QUINTA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito Al IPICyT su consentimiento, quien resolverá lo procedente, en un término de 5 (cinco) días naturales contados a partir de su presentación. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que el IPICyT haya dado respuesta por escrito a la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.

EL SIGUIENTE PÁRRAFO SOLO APLICA PARA LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATISTA REQUIERA DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO PARA ADQUIRIR ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los

166 de 207



derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos realizados hasta el momento de la solicitud, aún y cuando los conceptos de trabajo no se encuentren totalmente terminados, en cuyo caso el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito al IPICyT su consentimiento, quien resolverá lo procedente, en un término de 5 (cinco) días naturales contados a partir de su presentación. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que el IPICyT haya dado respuesta por escrito a la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.

EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN AMBOS CASOS

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el CONTRATISTA se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El trámite de la cesión de derechos de cobro tampoco otorgará al CONTRATISTA el derecho de solicitar una prórroga a la fecha de terminación.

SEXTA RETENCIONES.- El CONTRATISTA acepta que de las estimaciones que se le cubran, se haga en cada una la siguiente retención:

EL CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará a la Secretaría de la Función Pública por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos y que el IPICyT entregará a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

SÉPTIMA GASTOS FINANCIEROS.- En el caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y de ajuste de costos, el IPICyT a solicitud del CONTRATISTA, deberá pagar gastos financieros a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las mismas a disposición del CONTRATISTA, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en la cláusula denominada “GASTOS FINANCIEROS” del presente contrato. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del IPICyT.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios del presente contrato, pactados en moneda nacional, de conformidad con los artículos 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 173, 174, 175, 176 y 177 de su reglamento. Por lo que ambas partes convienen en tomar como base para la realización de los

167 de 207



ajustes de costos, los costos desglosados que se señalan en el anexo del catálogo de conceptos, así como en el análisis de precios unitarios ambos incluidos en su propuesta económica que forman parte este contrato que adjuntó el CONTRATISTA en su proposición. Conforme al artículo 186 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito al IPICyT el ajuste de costos correspondiente. Transcurrido el plazo anterior, precluye el derecho del CONTRATISTA para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate; para éstos casos se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

El ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en moneda nacional que intervienen en el total del costo directo, se realizará conforme a los términos expresos de los artículos 56, 57 fracción I y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 173 al 184 de su reglamento.

EN CASO DE QUE EL CONTRATO SE PACTE EN MONEDA EXTRANJERA, SE DEBERÁ INCLUIR EL MECANISMO, PERIODOS DE REVISIÓN Y LOS PORCENTAJES MÁXIMOS DE AJUSTE DE COSTOS (ARTÍCULO 33 FRACCIÓN VI DE LA LOPSRM), SUJETÁNDOSE A LO DISPUESTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 153 A DEL REGLAMENTO.

DÉCIMA PENAS CONVENCIONALES.- Las partes del presente contrato acuerdan que en caso de que por causas imputables al CONTRATISTA existan atrasos en la ejecución de los trabajos conforme al programa de ejecución convenido, EL IPICyT le aplicará las penas convencionales siguientes:

1. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecución de los trabajos y por causas imputables a él, se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas parciales establecidas en el programa de ejecución aprobado, el IPICyT le aplicará una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma que será equivalente al 2 % (Dos por ciento) sobre la diferencia quincenal acumulada de los trabajos programados contra los trabajos ejecutados.

Si en la quincena inmediato posterior a cualquiera en que se hubiera aplicado una retención, el IPICyT, al realizar la comparación entre los trabajos ejecutados contra los trabajos programados, encuentra que el CONTRATISTA no ha recuperado los atrasos anteriores, se le aplicará la retención respectiva en términos de lo siguiente:

a) Si es mayor que la anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre las dos retenciones.b) Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos retenciones.c) Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad adicional alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención de La quincena inmediato anterior, permanecerá en poder del IPICyT.

Cuando el IPICyT, de conformidad con lo anterior, reintegre al CONTRATISTA algún monto retenido por haber recuperado atrasos, no se generará gasto financiero alguno.

168 de 207



Llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, el IPICyT verificará que el CONTRATISTA haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificación, el IPICyT encuentra que el CONTRATISTA no recuperó los atrasos en que hubiere incurrido, las retenciones económicas que se le hubiesen aplicado por tal concepto tendrán el carácter de definitivas. No obstante lo anterior, en caso de que, llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, el IPICyT opte por exigirle al CONTRATISTA la conclusión de los mismos y, consecuentemente, aplicarle las penas convencionales establecidas en el numeral 2 de la presente cláusula, el IPICyT, para la aplicación de las mismas, deberá hacerlo con cargo al monto de las retenciones definitivas hasta donde el importe de las mismas alcance; en el entendido de que, de no ser suficiente el monto por concepto de retenciones definitivas, el IPICyT descontará de las estimaciones en trámite, las cantidades por concepto de las penas convencionales señaladas en el numeral 2 de esta cláusula.

2. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. En caso de que el CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha pactada para la terminación de los mismos, éste reconoce y acepta que el IPICyT podrá optar por exigirle el cumplimiento del presente contrato y, consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada para la terminación de los trabajos; misma que se hará efectiva en la estimación correspondiente.

De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la pena convencional establecida, el IPICyT aplicará el 2 % ([Dos por ciento) sobre el monto equivalente a los trabajos pendientes de ejecutar. Para efectos de la determinación del monto de los trabajos pendientes de ejecutar, las partes acuerdan que se tomará como base para el cálculo de la pena convencional, el monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de que dicho monto se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance [diario/semanal/quincenal] en la ejecución de los trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total ejecución.

La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los trabajos correspondiente al concepto de trabajo de que se trate.

Ambas penas serán aplicadas en las estimaciones que genere el CONTRATISTA. Si en ninguno de los dos casos anteriores es posible aplicar las penas establecidas, el CONTRATISTA se obliga a entregar al IPICyT mediante cheque certificado o de caja el monto correspondiente a dichas penas, de lo contrario se hará efectiva la garantía de cumplimiento.Si el IPICyT exige el cumplimiento del presente contrato de conformidad con el artículo 1846 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, el CONTRATISTA deberá de presentar el consentimiento expreso de la institución afianzadora respecto a las garantías del presente contrato, en la que se indique el plazo concedido para el cumplimiento de la obligación. Las penas convencionales establecidas en esta cláusula, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o de fuerza mayor durante la ejecución de los trabajos o cuando el retraso en el programa de ejecución sea por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, ya que en tal situación, de común acuerdo, se harán a dicho programa las modificaciones que procedan.

169 de 207



DÉCIMA PRIMERA

PLAZO DE EJECUCIÓN.- El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en 185 días naturales a partir del día 26 de abril del 2011 y a concluirlos a más tardar el día 28 de noviembre del 2011, de conformidad con el programa de ejecución presentado en la propuesta del CONTRATISTA forma parte integrante de este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA

VIGENCIA.- El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta que se formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las partes.

DÉCIMA TERCERA

PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN.- La fecha de terminación señalada en la cláusula denominada “PLAZO DE EJECUCIÓN”, podrá ser prorrogada, sin que por ello se modifique el plazo de ejecución del contrato, adecuando el programa de ejecución, únicamente cuando ocurran los siguientes eventos: (a) Si ocurre algún acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada por un período de tiempo igual al de la suspensión producida por el mismo, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y el CONTRATISTA presente al IPICyT su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá hacerse de manera previa al aviso de terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por el CONTRATISTA y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna. El IPICyT deberá emitir su resolución respecto de la solicitud de prórroga, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la presentación de la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendrá por aceptada. En caso de que proceda la prórroga, se deberá formalizarse un convenio por escrito y quedar establecido el programa de ejecución actualizado;(b) Si los trabajos o cualquier parte de los mismos no pueden avanzar o son atrasados debido a cualquier acto u omisión del IPICyT o de otro contratista que trabaje en el sitio, sin que se trate del CONTRATISTA o cualquiera de sus subcontratistas, la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada, por el período de tiempo por el que los trabajos, o parte de éstos, sean así suspendidos, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y el CONTRATISTA presente al IPICyT su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, dentro del plazo de ejecución. Si dicha solicitud no es presentada por el CONTRATISTA y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que se acredite que el evento es imputable al IPICyT éste deberá emitir su resolución respecto de la solicitud de prórroga, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la presentación de la solicitud, de no hacerlo la solicitud se tendrá por aceptada. En caso de que proceda la prórroga, se deberá formalizar mediante el acta circunstanciada correspondiente y quedar establecido el programa de ejecución actualizado; y(c) En caso de que el IPICyT ordene la suspensión de los trabajos, se procederá de conformidad con la cláusula que hace mención a SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA

TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.- Si durante la ejecución de los trabajos, el IPICyT requiere de la ejecución de cantidades adicionales de trabajos o trabajos por conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos, éste sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o mediante anotación en la bitácora, por parte del residente de obra, salvo en los casos de emergencia en que no sea posible esperar su autorización.

En caso de que ocurran los supuestos establecidos en esta Cláusula, el CONTRATISTA, una vez

170 de 207



ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus estimaciones y presentarlas al residente de obra en la siguiente estimación. El IPICyT podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente en este contrato. Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago, conforme a lo previsto en los artículos 105, 106, 107 y 108 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMAQUINTA

MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por razones fundadas y mediante convenio por escrito se podrá modificar el monto y/o el plazo del contrato en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99 al 109 de su reglamento.

DÉCIMA SEXTA

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente contrato. Entre otros, se considera caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.

En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en las cláusulas que se refieren a PRORROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN de este contrato.

En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en la cláusula “ TERMINACIÓN ANTICIPADA “ de este contrato.

DÉCIMASÉPTIMA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, GARANTIA DE ANTICIPO Y GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.-

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CUANDO SE TRATE DE FIANZA.

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó Al IPICyT previo a la firma del contrato, póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato expedida por institución afianzadora autorizada, a favor del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.

EL CONTRATISTA manifiesta expresamente:

(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. de renunciar al derecho a compensar que le

171 de 207



concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.

(B) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.

(C) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(D) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de 30 (treinta) días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.

(E) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.

(F) Su conformidad para que la afianzadora liquide a Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., el 50% del importe garantizado en la fianza en caso de que no entregue la garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el presente contrato.

(G) Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:

1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.

172 de 207



4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.5.- Cuantificación del incumplimiento.

LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES SE INCLUIRÁN EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS SÓLO SEAN APROVECHABLES SI ESTÁN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A ESPECIFICACIONES Y EL PRODUCTO OBTENIDO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y CANTIDAD (GARANTÍAS DE PROCESO):

(H) Su conformidad para que la afianzadora liquide a Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., el límite máximo garantizado en caso de que los trabajos objeto del presente contrato no sean útiles o aprovechables por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. y no obstante que en su caso se hubiere extendido el correspondiente certificado de avance, en la inteligencia de que cualquier excepción derivada de la inversión y/o aplicación parcial o total del anticipo y/o pago de estimaciones carecerá de validez para efecto de determinar la exigibilidad del importe total garantizado en la fianza, ya que, atendiendo el objeto de este contrato, la obligación de invertir y/o aplicar el anticipo y el pago de estimaciones es indivisible puesto que tiene por objeto una ejecución que únicamente siendo satisfecha por entero puede ser útil o aprovechable para el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., en consecuencia, toda aquella aplicación y/o inversión parcial o total del anticipo y/o del pago de estimaciones recibido por el CONTRATISTA que no produzca como resultado, de conformidad con el objeto del presente contrato, un trabajo útil y aprovechable, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. será ineficaz para fundar cualquier excepción que pretenda desvirtuar la exigibilidad del importe total garantizado.

(I) Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto del presente contrato, en caso de no ser útiles o aprovechables, cuando así se lo requiera Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.

CUANDO SE TRATE DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY.

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. previo a la firma del presente contrato, carta de crédito stand by por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano, a favor del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.

El CONTRATISTA manifiesta expresamente:

(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.

(B) Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del

173 de 207



presente contrato, se hará efectiva parcial o totalmente, la carta de crédito standby otorgada.

(C) Que reconoce que la carta de crédito standby expedida para garantizar el cumplimiento del presente contrato, será pagada ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, con entera desvinculación de cualquier circunstancia que pudiera generar una excepción de pago distinta a aquélla que se origine en inconsistencias o deficiencias del propio documento que se hace efectivo, por lo que cualquier excepción que pudiese eventualmente señalarse como conexa, carecería de eficacia para desvirtuar la legitimidad de la gestión de cobro.

(D) Su conformidad para que se ejerza el 50% del importe garantizado en la carta de crédito standby en caso de que no entregue la garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el presente contrato.

TÉRMINOS APLICABLES PARA CUALQUIER SUPUESTO.

En el caso de cualquier modificación al monto o al plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, el CONTRATISTA se obliga a entregar a Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la garantía otorgada originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio correspondiente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. [Tratándose de póliza de fianza se deberá incluir lo siguiente:] El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

Concluidos los trabajos o en su caso los recepcionados en los términos del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; o presentar una carta de crédito stand-by por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista.

Cuando la garantía de calidad se constituya mediante póliza de fianza, deberá ser emitida por

174 de 207



institución afianzadora autorizada, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo [incluir número de anexo correspondiente al formato de garantía de calidad que emita la Gerencia de Riesgos y Seguros o el área correspondiente] del presente contrato.

Cuando la garantía de calidad se constituya mediante carta de crédito stand-by deberá ser confirmada o emitida por institución bancaria autorizada para operar en México, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo [incluir número de anexo correspondiente al formato de garantía de calidad que emita la Gerencia de Riesgos y Seguros o el área correspondiente] del presente contrato.

Cuando la garantía se constituya mediante aportación de recursos líquidos en fideicomiso, éste deberá ser operado por institución fiduciaria autorizada para operar en la república mexicana. El fideicomiso deberá contemplar los siguientes aspectos: Deberá ser irrevocable; deberá nombrarse a Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. como Fideicomisario; y los recursos fideicomitidos deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituida mediante fianza, su liberación estará a lo previsto en la póliza de fianza que se otorgue en los términos del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito, según sea el caso. En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el CONTRATISTA procederá a su cancelación inmediata.

Quedarán a salvo los derechos del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta cláusula

GARANTÍA DE ANTICIPO.

CUANDO SE TRATE DE FIANZA.

El CONTRATISTA, a fin de garantizar la correcta inversión de los anticipos otorgado por el IPICyT conforme a las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó Al IPICyT previo a la firma del contrato, póliza de fianza por la totalidad de los montos concedidos como anticipos tanto para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, como para la compra de materiales y equipos de instalación permanente en la obra, las cuales deberán ser presentadas previamente a la entrega de los anticipos expedida por institución afianzadora autorizada, a favor del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.

EL CONTRATISTA manifiesta expresamente:

(A) Su voluntad en caso de que existan créditos relacionados con los anticipos otorgados a su favor contra Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. de renunciar al

175 de 207



derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto del usos incorrecto del anticipo o del incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.


(C) Su conformidad para que la fianza que garantiza la correcta inversión de los anticipos otorgados conforme a las obligaciones derivadas del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(D) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de 30 (treinta) días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.

(E) Su aceptación para que la fianza de garantía de la correcta inversión del anticipo permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.

(G) Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por la incorrecta inversión del anticipo que se de por incumplimiento de contrato, quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:

1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.5.- Cuantificación del incumplimiento.

CUANDO SE TRATE DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY.

176 de 207



El CONTRATISTA, a fin de garantizar la correcta inversión del anticipo, entregó a Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. previo a la firma del presente contrato, carta de crédito stand by por el monto total de los anticipos otorgados, expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano, a favor del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.


(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de no haber subsanado en sus estimaciones presentadas el total del anticipo otorgado que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.

(B) Que reconoce que en el supuesto de no subsanar la totalidad del anticipo otorgado en el presente contrato, se hará efectiva parcial o totalmente, la carta de crédito standby otorgada.

(C) Que reconoce que la carta de crédito standby expedida para garantizar el debido uso del anticipo otorgado en base al presente contrato, será pagada, con entera desvinculación de cualquier circunstancia que pudiera generar una excepción de pago distinta a aquélla que se origine en inconsistencias o deficiencias del propio documento que se hace efectivo, por lo que cualquier excepción que pudiese eventualmente señalarse como conexa, carecería de eficacia para desvirtuar la legitimidad de la gestión de cobro.

TÉRMINOS APLICABLES PARA CUALQUIER SUPUESTO.

En el caso de cualquier modificación al monto o al plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, el CONTRATISTA se obliga a entregar a Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento modificatorio de la garantía otorgada originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se garanticen los anticipo concedidos por anticipos del convenio correspondiente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. podrá determinar no entregar los anticipos correspondientes. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

DÉCIMA OCTAVA

REPRESENTANTES AUTORIZADOS.- El IPICyT con anterioridad al inicio de los trabajos, designará por escrito al residente de obra quien desempeñará las funciones establecidas en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 113 de su reglamento, y a través de éste se darán al CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene el IPICyT.

La supervisión es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal efecto se

177 de 207



señalan en el artículo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión. Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente de obra podrá instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un superintendente de construcción, el que deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultadas suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, en los términos establecidos en el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El superintendente de construcción del CONTRATISTA a quien se refiere esta cláusula, podrá fungir como responsable de seguridad industrial y protección ambiental del CONTRATISTA.

En cualquier momento, por causas justificadas, el IPICyT podrá solicitar el cambio de cualquiera de los representantes del CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos correspondientes.

DÉCIMA NOVENA

RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES.- El CONTRATISTA como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de la ejecución de los trabajos materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. El CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros, incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados, y que intervengan en trabajos contratados con o para el IPICyT, presenten en su contra o en contra del IPICyT y en caso de que se involucre al IPICyT, estará obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato; asimismo, le resarcirá al IPICyT en cuanto éste así se lo solicite por escrito, cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto incluyendo el pago de honorarios de abogados.

VIGÉSIMA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES: El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal y a las instrucciones que al efecto le señale el IPICyT. Para lo cual se obliga a conocer la norma y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los trabajos objeto del presente contrato.

Los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato o conforme a las órdenes del IPICyT dadas por escrito, éste ordenará su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, el IPICyT, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo señalado en el presente contrato para su terminación.

178 de 207



Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no podrá exceder el monto total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penas por atraso establecidas en el presente instrumento.

Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a indemnización.

Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza, punitivos, o consecuenciales no inmediatos.

Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad del CONTRATISTA, así como cumplir con lo señalado en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA PRIMERA

BITÁCORA.- Las partes, en términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, convienen que la elaboración, control y seguimiento de la obra se llevará mediante la bitácora de obra del presente contrato de acuerdo a lo estipulado al artículo 2 fracción II y la sección II del capítulo cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

VIGÉSIMASEGUNDA

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos se realizará de conformidad con los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 164, 165, 166 y 167 de su reglamento. Dicha recepción se hará constar en el acta correspondiente.

Concluidos los trabajos objeto de este contrato, se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará al IPICyT por escrito o mediante registro que se haga en la bitácora, la terminación total de los trabajos, indicando que la totalidad de los trabajos están terminados en concordancia con las especificaciones del presente contrato. Dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el residente de obra verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos, debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente.

EN CASO DE QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PUEDAN LLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES, SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

179 de 207



El IPICyT podrá recibir parte de los trabajos objeto del contrato, siempre que a su juicio existan trabajos terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a la residencia de obra, por escrito o a través de la bitácora, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en la que se haya comunicado la terminación de los trabajos, la residencia de obra verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente y exhibir la garantía prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL PÁRRAFO SIGUIENTE APLICA EN AMBOS CASOS: Si durante la verificación de los trabajos, la residencia de obra observa deficiencias en la terminación de los mismos, o determina que éstos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del contrato, solicitará por escrito al CONTRATISTA su reparación o corrección, a efecto de que éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el presente contrato. En este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que el IPICyT opte por la rescisión del contrato.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se provean para la ejecución del objeto del presente contrato dentro del año siguiente a la fecha de terminación establecida en el acta de recepción, el IPICyT solicitará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos del IPICyT en el plazo estipulado, éste podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del presente contrato a requerimiento del IPICyT en el plazo solicitado, el IPICyT hará efectiva la garantía que otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) meses una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el párrafo correspondiente de la cláusula denominada “GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, GARANTIA DE ANTICIPO Y GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS” de este contrato.

VIGÉSIMA TERCERA

FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Recibidos físicamente los trabajos, el IPICyT a través de la residencia de obra, y el CONTRATISTA deberán elaborar dentro del término de 20 (veinte) días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, en términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y del 168 al 172 de su Reglamento. El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del presente contrato y deberá contener, como mínimo, lo estipulado en el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA CUARTA

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- El IPICyT tiene la facultad de suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier estado en que éstos se encuentren, por causas

180 de 207



justificadas o de interés general, y determinar en su caso la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, sin que ello implique la terminación del contrato, para lo cual el IPICyT notificará al CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. En todos los casos de suspensión, la residencia de obra levantará un acta circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo señalado en el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. No será motivo de suspensión de los trabajos el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del CONTRATISTA.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables al IPICyT el CONTRATISTA, a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se generen durante la suspensión, los cuales se limitarán a lo establecido en el artículo 146 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del presente contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados de forma quincenal y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada, que será levantada el primer día del mes siguiente al que se hubieran presentado tales suspensiones.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato, para lo cual únicamente procederá el pago de los gastos no recuperables señalados en el segundo párrafo del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, se estará a lo dispuesto por la cláusula denominada “TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO” del presente acuerdo de voluntades.

VIGÉSIMAQUINTA

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- El IPICyT podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, mediante notificación escrita que al efecto haga al CONTRATISTA conforme a los términos de los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 150, 151, 152 y 153 de su reglamento.

VIGÉSIMASEXTA

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- El IPICyT podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en los siguientes casos:

181 de 207



1).- Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

2).- Si el CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el IPICyT;

3).- Si el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

4).- Si el CONTRATISTA no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio del IPICyT el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del presente contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar el IPICyT así como cuando el IPICyT hubiere ordenado la suspensión de los trabajos;

5).- Si el CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

6).- Si el CONTRATISTA subcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorización por escrito del IPICyT;

7).- Si el CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito del IPICyT;

8).- Si el CONTRATISTA no da al IPICyT y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;

9).- En general, por incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes, tratados, reglamentos y demás aplicables;

10).- Si el IPICyT por causas de fuerza mayor, siempre y cuando esta sea debidamente fundamentada.

INCLUIR EL SIGUIENTE SUPUESTO, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD:

11).- Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra;

182 de 207



INCLUIR EL SIGUIENTE SUPUESTO, EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA EXTRANJERO:

12).- Si el CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; y

ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS SE PODRÁN INCLUIR OTRAS CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Cuando sea el IPICyT quien determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la siguiente cláusula; en tanto que si es el CONTRATISTA quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la instancia correspondiente y obtenga la declaración respectiva.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables al CONTRATISTA, una vez emitida la determinación respectiva, el IPICyT precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Una vez comunicado por el IPICyT el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, el IPICyT procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y a suspender los trabajos. El residente de obra con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, levantará un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, la cual deberá contener, como mínimo, lo establecido en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, esta acta servirá de base para el finiquito correspondiente. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia del Director General y del Director de Administración y Finanzas y si es el caso de un notario.

El IPICyt podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. El IPICyT podrá hacer constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado el CONTRATISTA hasta la rescisión del presente contrato, así como de los equipos y materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo estipulado en las fracciones I, II, III y IV del artículo 161 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se rescinda el contrato por causas imputables al IPICyT éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaría al IPICyT concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de la obra no ejecutada al momento de rescindir el

183 de 207



presente contrato. Para la determinación del sobrecosto y su importe, el IPICyT procederá conforme a lo señalado en el artículo 162 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que el contrato sea rescindido en términos de la presente cláusula, el IPICyT optará, entre la aplicación de las penas convencionales o el sobrecosto a que se refiere el párrafo anterior, en términos de la Fracción II, del Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA estará obligado a devolver al IPICyT, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

VIGÉSIMA SEPTIMA

PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si el IPICyT considera que el CONTRATISTA ha incurrido en algunas de las causas de rescisión que se consignan en este contrato, se procederá conforme a lo siguiente:

1. Se iniciará el procedimiento de rescisión a partir de que al CONTRATISTA le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

2. Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y

3. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que haya presentado su contestación.

En caso de que el IPICyT resuelva rescindir el contrato, dicha rescisión surtirá sus efectos a partir de la fecha de notificación de la determinación respectiva, para que, sin necesidad de una sentencia judicial, se proceda conforme a la fracción II del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA reconoce y acepta que el servidor público que suscribe el presente contrato en nombre y representación del IPICyT que cuente con facultades para tal efecto, serán quienes, en su caso, lleven a cabo todos y cada uno de los trámites relacionados con el procedimiento administrativo de rescisión del presente contrato, señalando de forma enunciativa y no limitativa lo siguiente: determinar el inicio del procedimiento de rescisión administrativa, tramitar todas las etapas del mismo y para determinar su rescisión administrativa, y demás actos que por el procedimiento administrativo de rescisión sean necesarios.

VIGÉSIMA OCTAVA

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Todos los dibujos, planos, especificaciones, diseños, datos, reportes, estudios u otros documentos o información de cualquier naturaleza, en cualquier forma, desarrollada por el CONTRATISTA o por cualquier subcontratista del mismo, o proporcionados al CONTRATISTA por el IPICyT en relación con la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, será propiedad exclusiva del IPICyT.

INCLUIR LOS DOS SIGUIENTES PÁRRAFOS, EN EL CASO DE QUE ESTÉN INCLUIDOS DERECHOS DE

184 de 207



PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL:

El CONTRATISTA le otorga al IPICyT una licencia permanente, transferible, no exclusiva y libre de derechos para usar todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) e información propiedad del CONTRATISTA, una vez iniciada la ejecución de los trabajos establecidos en este contrato y usada por el CONTRATISTA o proporcionada o entregada al IPICyT por el CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

Todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material susceptible de protección o protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) o información propiedad exclusiva del IPICyT que hubiere sido desarrollada, producida o llevada a la práctica por primera vez por el CONTRATISTA o cualquiera de sus empleados con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, será propiedad del IPICyT una vez creado, tanto si fue entregada o no al IPICyT en el momento de la creación, debiendo, en su caso, ser entregada al IPICyT cuando éste lo requiera.

Si el IPICyT así lo solicita por escrito, el CONTRATISTA deberá hacer todo aquello que sea necesario, a favor del IPICyT y en la forma en que éste le indique, para obtener patentes o derechos de autor sobre cualquier parte del resultado del trabajo, siempre que la misma sea patentable o pueda estar sujeta a derechos de autor; en el entendido de que las patentes, los derechos de autor o cualquier otro derecho exclusivo que resulte del presente contrato se constituirán invariablemente a favor del IPICyT..

El CONTRATISTA deberá considerar y mantener como confidencial la información propiedad exclusiva del IPICyT, y no podrá usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito del IPICyT.

El CONTRATISTA garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer información alguna a cualquier miembro del público, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito del IPICyT.

Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en consulta con el IPICyT para asegurar la confidencialidad de dicha información y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar cualquier revelación no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de contratos de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

No obstante lo anterior, esta obligación de confidencialidad no se aplicará a la información que haya sido conocida previamente por el CONTRATISTA sin ese carácter o haya estado a disposición del mismo sobre bases no restringidas ni confidenciales, sea o llegue a estar a disposición general del

185 de 207



público de una manera diferente a la diseminación errónea por parte del personal del CONTRATISTA.

De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información (técnica, legal, administrativa, contable, financiera, etc.) documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicación o durante el desarrollo de los trabajos, así como aquella información o documentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de terminación o rescisión del mismo.

VIGÉSIMA NOVENA

RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO.- Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la interpretación o ejecución del contrato, el CONTRATISTA podrá efectuar, dentro de los 10 (diez) días naturales de haber surgido la diferencia, su reclamo por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, el CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

El CONTRATISTA, por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los términos de esta cláusula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 5 (cinco) días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud efectuada por el CONTRATISTA para emitir su determinación por escrito y comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión.

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, el CONTRATISTA contará con un plazo de 5 (cinco) días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada.

Si el CONTRATISTA acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente.

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por el CONTRATISTA, éste podrá pedir que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo.

Si el CONTRATISTA opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente manera:

El CONTRATISTA deberá presentarla por escrito ante el IPICyT, con copia al residente de obra,

186 de 207



indicando los temas en discrepancia, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del reclamo.

La solicitud que al respecto haga el CONTRATISTA deberá indicar que se trata de una discrepancia de carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo:

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la documentación que los compruebe;

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada e identificada con número de anexo.

La Dirección de Administración y Finanzas de IPICyT por medio de su titular, podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya sido hecha valer por el CONTRATISTA, o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo caso comunicará al CONTRATISTA el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra.

La Dirección de Administración y Finanzas de IPICyT por medio de su titular, o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, La Dirección de Administración y Finanzas de IPICyT por medio de su titular, o en su caso, el área designada, comunicará por escrito al CONTRATISTA el inicio del procedimiento de discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. La Dirección de Administración y Finanzas de IPICyT por medio de su titular, o en su caso, el área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de 5 (cinco) días naturales contados a partir de la presentación de la discrepancia, para iniciar las aclaraciones. Durante las aclaraciones, las partes se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada deberá comunicar su resolución a la CONTRATISTA dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a su inicio.

Si el CONTRATISTA acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, el La Dirección de Administración y Finanzas de IPICyT por medio de su titular, o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes.

TRIGÉSIMA CONCILIACIÓN.- En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la cláusula correspondiente a la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo, o bien, respecto de asuntos que no constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha cláusula, el CONTRATISTA, tendrá el derecho de presentar queja ante

187 de 207



la Secretaría de la Función Pública, si considera que el IPICyT ha incumplido los términos y condiciones pactados en el contrato. El procedimiento de conciliación se substanciará en términos de lo dispuesto en los artículos 89 a 91 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

TRIGÉSIMA PRIMERA

CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo disposición en contrario contenida en este contrato u orden escrita emitida por el IPICyT, el CONTRATISTA deberá continuar con los trabajos y dar cumplimiento a sus obligaciones conforme a este contrato, no obstante que se hubiese(n) iniciado procedimiento(s) de solución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo, o de controversias conforme al presente contrato.

TRIGÉSIMA SEGUNDA

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.- El presente contrato se regirá por las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que de ellas emanen, en vigor. En caso de que surja cualquier controversia relacionada con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de San Luis Potosí, S. L. P, por lo tanto, el CONTRATISTA renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier causa.

No obstante lo anterior, en caso de una controversia técnica, el CONTRATISTA deberá previamente agotar el procedimiento previsto en la cláusula denominada RECLAMOS Y CONTROVERSIAS y sólo en el caso de que las partes no consigan llegar a un acuerdo mediante dicho procedimiento, o mediante la conciliación referida en la cláusula denominada CONCILIACIÓN (si el CONTRATISTA hubiere optado por ella), el CONTRATISTA tendrá el derecho de acudir a la instancia prevista en esta cláusula.

TRIGÉSIMA TERCERA

CLÁUSULA FISCAL.- Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos, sin perjuicio de que el IPICyT, realice de los pagos que haga al CONTRATISTA, las retenciones que le impongan las leyes de la materia.CUANDO EL CONTRATO SE CELEBRE CON DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES EXTRANJERAS, DEBERÁ SUSTITUIRSE EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LA SIGUIENTE REDACCIÓN E INVARIABLEMENTE DEBERÁ SOLICITARSE LA SANCIÓN FISCAL DE LA GERENCIA FISCAL O REPRESENTACIÓN FISCAL QUE CORRESPONDA, EN CUYO CASO, LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE CLÁUSULA PUEDE VARIAR

Cada una de las partes cumplirá con las obligaciones fiscales que le corresponda, y pagará todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos y (país de residencia del otro contratante), tengan obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos. Lo anterior, sin perjuicio de las retenciones que el IPICyT, esté obligado a efectuar de acuerdo con las leyes de la materia.

TRIGÉSIMA CUARTA

NOTIFICACIONES.- Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo del cumplimiento y ejecución del presente contrato, conforme a lo siguiente:

188 de 207



Comunicaciones al IPICyT:

Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas deberán ser entregadas en forma personal al residente de obra o a la persona que éste designe, en forma personal o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción en el domicilio siguiente: Camino a la Presa San José Núm. 2055, Colonia Lomas Cuarta Sección, C, P. 78216, San Luis Potosí, S. L. P.

Las comunicaciones de índole administrativo deberán ser entregadas en forma personal, o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, al representante autorizado del Departamento de Adquisiciones del IPICyT, en el domicilio que a continuación se indica, marcando copia al residente de obra y/o al supervisor del IPICyT: Camino a la Presa San José Núm. 2055, Colonia Lomas Cuarta Sección, C, P. 78216, San Luis Potosí, S. L. P.Comunicaciones al CONTRATISTA:

Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas podrán ser entregadas en forma personal al superintendente de construcción, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción a la dirección señalada en el numeral 1.5 del apartado de declaraciones de este contrato.

Las comunicaciones de índole legal o administrativo podrán ser entregadas en forma personal al representante legal del CONTRATISTA, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, a la dirección señalada en el numeral 1.5 del apartado de declaraciones de este contrato.

TRIGÉSIMA QUINTA

PRIORIDAD DE DOCUMENTOS.- Para efectos de interpretación del presente contrato y en caso de que existan contradicciones entre los diversos documentos que forman parte del mismo, prevalecerán las disposiciones contenidas en el contrato sobre aquellas contenidas en sus anexos. En caso de que existan contradicciones entre los anexos, prevalecerán los anexos que se integren por documentos que forman parte de la convocatoria de la licitación sobre los anexos que se integren por documentos que formen parte de la proposición del CONTRATISTA.

TRIGÉSIMA SEXTA

ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.- Acompañan y forman parte integrante de este contrato, los anexos firmados de conformidad por ambas partes que a continuación se indican:

[NOTA: LOS ANEXOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS Y A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN HOMOLOGADAS.]

ANEXO "A" RELACIÓN DE PLANOS.ANEXO "C" CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COTIZA EL CONTRATISTA.ANEXO "D" PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CLÁUSULAS QUE APLICARÁN EN CASO DE UBICARSE EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO

CLÁUSULA ESTA CLÁUSULA SE INCLUIRÁ EN CASO DE SE OTORGUE ANTICIPO, COMO UNA SUBCLÁUSULA EN LA CLÁUSULA DE MONTO DEL CONTRATO

189 de 207



ANTICIPOS.- El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. otorgará al CONTRATISTA un anticipo por el [Porcentaje del anticipo con número] % ([Porcentaje del anticipo con letra] por ciento) de la asignación presupuestal aprobada al contrato, para que el CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán proporcionar, correspondiéndole por este concepto para el presente ejercicio, un importe de: [Importe del anticipo], más el Impuesto al Valor Agregado.

Para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización y devolución del anticipo, el CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación [deberá presentar / presentó] al Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., fianza que se [constituirá/ha constituido] por la totalidad del anticipo entregado, en la misma moneda en la que se otorgue, de acuerdo con las disposiciones aplicables y vigencia del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.), la cual [será/ha sido] otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada y a favor del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.


(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. de desistirse del derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.


(C) Su conformidad para que la fianza que garantice el anticipo del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan en relación con el presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(D) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad se tendrá por justificada únicamente si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento

190 de 207



del plazo de treinta (30) días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.

(E) Su aceptación para que la fianza de anticipo permanezca vigente hasta que el anticipo otorgado haya sido invertido correctamente, aplicado, amortizado, deducido y/o devuelto a satisfacción del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C., en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.

(F) Su conformidad expresa para que la reclamación que se presente ante su afianzadora por la falta de amortización, inversión, aplicación, deducción y/o devolución del anticipo otorgado, quede debidamente integrada con la siguiente documentación:

1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.4.- Copia de los documentos que haya firmado a la recepción del anticipo o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la recepción del mismo.5.- Copia de los documentos pagados donde se hagan constar las amortizaciones realizadas. 6.- Copia del documento donde se requiera la devolución del anticipo no amortizado. 7.- Cuantificación del anticipo no amortizado y de los intereses respectivos.

El diferimiento del programa de ejecución de los trabajos, por el atraso en la entrega de los anticipos conforme a los términos de la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sólo es aplicable en el primer ejercicio.

EN CASO DE CONTRATOS PLURIANUALES EN LOS QUE SE ENTREGUE ANTICIPO INCLUIR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

La entrega del anticipo para los ejercicios subsecuentes se hará dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio. El CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha que el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. notifique por escrito el monto del anticipo que se otorgará, conforme a la inversión autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate, deberá presentar al Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. y a favor de éste, fianza por el importe del mismo, en los términos de esta cláusula. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el presente contrato.

Para la amortización del o los anticipos otorgados, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de rescisión del contrato ó terminación anticipada, el saldo por amortizar se reintegrará al Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al CONTRATISTA la determinación de dar por rescindido el contrato o se convenga con él la terminación anticipada. Si el CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado, se procederá a hacer efectiva la garantía correspondiente y cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el

191 de 207



procedimiento establecido en el párrafo primero del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Se podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo podrá liberarse cuando el CONTRATISTA haya amortizado el importe total del mismo.

CLÁUSULA EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA:

OBLIGACIÓN SOLIDARIA.- Cada una de las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de CONTRATISTAS, asumen en forma conjunta y solidaria las obligaciones de las otras partes firmantes con dicho carácter; y asimismo manifiestan que el convenio de propuesta conjunta que se adjunta al presente contrato como anexo [indicar número de anexo], forma parte integrante del mismo.

CLÁUSULA ESTA CLÁUSULA APLICA CUANDO LOS TRABAJOS, O UNA PARTE DE LOS MISMOS, SE LLEVEN A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL IPICyT, Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA.

DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en la cláusula PLAZO DE EJECUCIÓN y para tal efecto, el IPICyT oportunamente pondrá a disposición del CONTRATISTA, legal y materialmente, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento del IPICyT a dicha obligación, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito.

El presente contrato se firma de conformidad en la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., en cuatro ejemplares, el día [Fecha de firma del contrato].

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.

Director General REVISIÓN TÉCNICA

________________________________________Dr. David Rios Jara

_______________________________________Arq. Luis Manuel Landarte Hernández

REVISIÓN ADMINISTRATIVA

192 de 207



Ing. Teresita de Jesús Alderete Rodríguez

EL CONTRATISTA

[Nombre del contratista]

_______________________________________________[Nombre del representante del contratista]

Formatos para firma del contrato

DI-1 Texto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratos

DI-1A Texto de carta de crédito para garantizar el debido cumplimiento de los contratos

DI-2 Texto para garantizar la debida inversión, aplicación, amortización o devolución del anticipo otorgado

DI-4 Texto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad

DI-5 Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por los subcontratistas o proveedores contará con la autorización de la autoridad migratoria

DI-8 Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

193 de 207



DI-1

TEXTO DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ ( MONTO DE LA FIANZA ) (NÚMERO, LETRA Y MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C. PARA GARANTIZAR POR __________________________________ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN EL CONTRATO NÚMERO ____________________ Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO CELEBRADO ENTRE ___________________________________________ Y NUESTRO FIADO.EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO _________________________________________________ Y SU MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $__________________ (NÚMERO, LETRA Y MONEDA).

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO.EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS O ESPERAS OTORGADAS HASTA EN UN 25 % DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO. ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, ASIMISMO GARANTIZA LOS PAGOS EN EXCESO SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA DE UN 30% DEL MONTO ESTIPULADO EN ESTA PÓLIZA, MÁS SUS INTERESES CORRESPONDIENTES QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR, SIN EXISTIR OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO.ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA LIQUIDAR A EL BENEFICIARIO EL 50% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN ESTA FIANZA EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA, NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN TÉRMINOS DE LO

194 de 207



PREVISTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CONTRATO GARANTIZADO. EL PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS, OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y DE SUS PRÓRROGAS Y ESPERAS O A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO. LA AFIANZADORA SE COMPROMETE A PAGAR EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO GARANTIZADO, NUESTRO FIADO HAYA RENUNCIADO A LA PROPORCIONALIDAD.ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN - SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA - - POR AUTORIDAD COMPETENTE.LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS - SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA

195 de 207



PRESENTE GARANTÍA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.FIN DEL TEXTO.

196 de 207



DI-1A

FORMATO DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY (PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)

Fecha de emisión

Banco Emisor Nombre y domicilio completo

Beneficiario Fecha de vencimiento: Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. (Día, Mes y Año)Camino a la Presa San José Núm. 2055Col. Lomas Cuarta Sección, C. P. 78216San Luis Potosí, S. L. P.

Caria de Crédito Standby No. XXXXX

Estimados señores: Comunicamos a ustedes que hemos establecido nuestra carta de crédito standby No. XXXXX a favor del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. (el "Beneficiario") por la cantidad máxima de $ ( importe con numero, letra y moneda ) Esta carta de crédito standby es emitida para garantizar las obligaciones asumidas por (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con IPICyT) con relación al contrato [o convenio si ese es el caso] (nombre y fecha de contrato o convenio) celebrado entre (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con IPICyT) y el Beneficiario así como sus futuras modificaciones, para (descripción de la obligación que garantiza).

La presente carta de crédito standby será pagadera a la vista en [nuestras oficinas ubicadas en (domicilio del banco emisor y horario de presentación) mediante la presentación de los siguientes documentos:

1. Requerimiento de pago en hoja membretada del beneficiario según formato anexo, manifestando el incumplimiento por parte de (nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con IPICyT).

197 de 207



2. Original o copia de Carta de crédito standby.

Condiciones especiales:

1. Conforme a esta carta de crédito standby se permiten disposiciones parciales y disposiciones múltiples. En ningún caso el importe acumulado de los requerimientos de pago podrán exceder del importe total de esta carta de crédito standby.

Nos comprometemos irrevocablemente con el Beneficiario a honrar sus requerimientos de pago siempre y cuando sean presentados en cumplimiento con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby antes de la fecha de vencimiento, mediante transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles de acuerdo a las instrucciones que el Beneficiario señale en el propio requerimiento de pago. En caso de que el requerimiento de pago no cumpla con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby, el banco emisor deberá dar aviso por escrito al Beneficiario del rechazo de la presentación especificando todas las discrepancias en las cuales ha basado su rechazo. Dicho aviso podrá ser entregado al Beneficiario al correo electrónico o facsimil (fax) que el Beneficiario informe por escrito para tal fin al banco emisor, a más tardar el tercer día hábil inmediato siguiente a aquel en que se haya hecho la presentación del requerimiento de pago.

El Beneficiario podrá volver a presentar un nuevo requerimiento de pago que cumpla con los términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho requerimiento de pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de crédito.

En el supuesto que el último día hábil para presentación de documentos el lugar de presentación por alguna razón esté cerrado, el último día para presentar documentos será extendido al quinto día hábil inmediato siguiente a aquél en que el que el banco emisor reanude sus operaciones.

La emisión de esta carta de crédito standby se sujeta a las Reglas "ISP 98" Prácticas Internacionales para Standby emitidas por la Cámara Internacional de Comercio publicación ICC 590.

Cualquier controversia que surja con motivo de la misma deberá resolverse exclusivamente ante los tribunales federales competentes de los Estados Unidos Mexicanos con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Atentamente,

198 de 207



BANCO EMISOR NOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIOS FACULTADOS

(Hoja membretada del IPICyT)

Requerimiento de pago

Fecha: (fecha de presentación)

Banco emisor(Denominación y domicilio )

Ref. Carta de Crédito Standby No.-----------

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. en su carácter de beneficiario de la Carta de crédito standby de referencia, por medio de la presente manifiesta que:

(nombre, denominación o razón social de la persona que asumió obligaciones con IPICyT) ha incumplido con los términos y condiciones suscritas en el contrato (convenio) no. (Numero y fecha del contrato), especificamente en lo estipulado en la(s) cláusula (s) (no. Cláusula del contrato) por lo que el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. está en su derecho de girar a cargo de esta Carta de crédito standby.

Por lo anterior sírvanse transferir el pago por la cantidad de (moneda, importe con numero y letra), a la cuenta bancaria no. (cuenta del banco) de (nombre del banco) a nombre del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.

Agradeceremos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago realizado.

Nombre completo, Cargo y firma del funcionario autorizado Correo electrónicoTeléfonoFax

199 de 207



(Modelo para ser utilizado solo en caso de modificación a carta de crédito standby)

(PAPEL MEMBRETADO DEL BANCO EMISOR)

Fecha de emisión

Banco Emisor Nombre y domicilio completo.

(Nombre, Denominación o Razón Social de la persona que asumió obligaciones con IPICyT)

Número del Contrato:

Referencia Banco Emisor Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.,(Número de carta de crédito standby) Camino a la Presa San José Núm. 2055Col. Lomas Cuarta Sección, C. P. 78216San Luis Potosí, S. L. P.

Modificación no.

Estamos modificando la Carta de crédito standby de referencia como sigue de acuerdo con los términos del propio crédito:

Dice: (incluir el texto actual)

Debe decir: (incluir el nuevo texto)

Los demás términos y condiciones de la carta de crédito standby permanecen sin cambio.

Esta modificación forma parte integral de la Carta de crédito standby de referencia.

200 de 207



Atentamente,

BANCO EMISORNOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIOS FACULTADOS

DI-4

TEXTO DE FIANZA PARA GARANTIZAR RESPONDER DE LOSDEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10 % DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICQA Y TECNOLOGICA, A. C. Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR __________________________ LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO _____________________ Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE ______________________________________ Y NUESTRO FIADO INDICADO, REFERENTE A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO.

ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO.EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTO GARANTIZADO. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS

201 de 207



PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES DERIVADAS DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA INCURRIDO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS - SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD COMPETENTE. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LAPRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO.

202 de 207



DI-5

SE PRESENTARÁ PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE

MANIFESTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA DENTRO DEL CONSEJO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CREADO POR ACUERDO DEL EJECUTIVO FEDERAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ABRIL DE 2004.

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A. C.Presente:

De acuerdo con la CONVOCATORIA a la licitación No. _______________ referente a: _________________________. [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL CONTRATISTA], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que tomaré las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado por mi representada(s) o por mis subcontratistas o proveedores involucrados en este proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

Así mismo manifiesto que tanto mi representada como mis correspondientes subcontratistas o proveedores, nos comprometemos a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengamos conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentre sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a nuestro servicio, obligándonos a sufragar los gastos que origine la expulsión del o los extranjeros de que se traten, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

203 de 207



Fechado a los _____ de __________ de _________

Atentamente.

_______________________________________Nombre y Firma del Representante Legal

Nombre o Razón Social del contratista

DI-8

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha transcendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales , hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la

Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:204 de 207



Profundizar las reformas legales que inició en 1999. Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores

comprometidos en su cumplimiento. Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con

lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

• Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.• Los contadores públicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.• Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la Convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos: Cometen el delito de cohecho:

205 de 207



I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

- Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. - Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

206 de 207



En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la Convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

Cometen el delito de cohecho:

I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

- Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. - Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

207 de 207

JUNTA DE ACLARACIONESweb.compranet.gob.mx:8000/HSM/UNICOM/53110/001/2011/011/... · Web viewM2...

Documents

Transcript of JUNTA DE ACLARACIONESweb.compranet.gob.mx:8000/HSM/UNICOM/53110/001/2011/011/... · Web viewM2...