LICITACION ABREVIADA Nº 277763/1

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES QUE REGIRÁ EN EL L LAMADO ALICITACIÓN ABREVIADA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRA BAJOS DEREPARACIÓN DE VEREDAS EN EL MUNICIPIO B.

1.- NORMATIVA.

En todo lo no previsto por el presente Pliego, rige el Pliego General de Condiciones parala Construcción de Veredas y el Pliego de Condiciones Generales para la Construcciónde Obras.Forman parte de este pliego los anexos: 1 criterios de evaluación, 2 formulario deprecios, 3 memoria descriptiva de tareas, 4 gráfico.

2. OBJETO

El objeto de la presente Licitación Abreviada es la contratación de los trabajos dereparación de veredas en diversos espacios públicos del Municipio "B" deldepartamento de Montevideo, de acuerdo al siguiente detalle:

REPARACIÓN DE VEREDAS� Hasta 1.350 (mil trescientos cincuenta) metros cuadrados de reparación de veredavinculadas a trabajos de arbolado y otros.

Las especificaciones técnicas de las tareas a realizar, así como la frecuencia de lasmismas, se detallan en el anexo 3, Memoria Descriptiva.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

Los trabajos serán ejecutados de acuerdo al cronograma preliminar solicitado en el Art8, el cual podrá presentar alteraciones posteriores a conveniencia de la Administración,comunicando tales circunstancias con la debida antelación al adjudicatario. LasPropuestas de Trabajo que deben presentar los oferentes deberán contemplar elcronograma preliminar establecido. La licitación será por precios unitarios y su consumoserá a solicitud del Municipio por hasta la cantidad de $ 2:086.300 (pesos uruguayosdos millones ochenta y seis mil trescientos) que incluye el IVA y las leyes sociales.

4.- DATOS.

Los oferentes deberán detallar en sus propuestas todas las características del trabajoofrecido, incluyendo todo otro dato que juzguen de interés para una mejor ilustración delas ofertas.Se sobrentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán el carácterde compromiso, es decir que en el momento de la prestación del servicio, la Intendenciade Montevideo exigirá una estricta correspondencia entre lo establecido en la propuestay el servicio prestado.

5.- CONDICIONES ESPECIALES .

a) El adjudicatario deberá proveer mano de obra, herramientas, equipos, fletes,materiales de construcción y demás elementos necesarios. En todos los casos seincluye el retiro de los materiales resultantes de las obras, (ramas, troncos, hojas,escombros, etc.) y la limpieza de los lugares de trabajo, dejándolos en óptimascondiciones.

b) El adjudicatario deberá disponer de tres horas semanales de vehículo, concapacidad para tres personas a los efectos de la realización de los controles de obra porparte del Director de Obra o el personal técnico del Municipio que éste designe.

c) TAREAS FUERA DE HORARIO.En caso que razones imprevistas o de fuerza mayor dificulten la continuidad o impidanterminar las tareas dentro del horario previsto, deberán ser realizadas fuera del mismo,con autorización del MUNICIPIO B, sin que ello signifique el pago de horariosextraordinarios. El horario de trabajo será: días hábiles de 7.00 a 19.00 horas, díasábado de 7.00 a 14.00 horas.

d) INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES.En caso de interrupción de actividades por cualquier causa ajena a la voluntadmunicipal, ésta, a través del Director de Obras del Municipio, se reserva el derecho desuspender las tareas contratadas hasta que desaparezcan las causas, sin que esto dederecho al contratista a compensación o indemnización alguna, abonándose solamentelos trabajos contratados y cumplidos.

e) REPRESENTANTE TÉCNICO.

• La empresa adjudicataria deberá tener un representante técnico con unaformación mínima de Ayudante de Arquitecto o Técnico en Construcción egresado de laUniversidad del Trabajo del Uruguay o intitución similar o un estudiante avanzado deestas carreras (en el caso de que se realicen contrataciones en convenio con la UTU oinstituciones de enseñanza técnica privadas), responsable técnico de los trabajos que lamisma realice y será el nexo entre la empresa adjudicataria y la Dirección de Obras.

6.- ANTECEDENTES:

Los oferentes de esta licitación deberán:- acreditar una experiencia mínima en plaza de un año, a través de referencia, notas,y/o certificados avalados por la referencia técnica profesional competente de los cualesresulte la eficacia de los mismos. En caso de no existir avales técnicos profesionalessobre los trabajos realizados, los mismos podrán ser evaluados por los organismoscompetentes de la IM.- En caso de que el oferente no cuente con experiencia anterior como emprendimientoen este tipo de trabajo, la debe acreditar de dos encargados, capataces u otros, que sevayan a desempeñar en las obras debiendo cumplir las mismas exigencias planteadaspara las organizaciones en el párrafo inmediato anterior.

7.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE CONSULTAS SOBR E EL LLAMADO

Los interesados en participar en esta licitación, podrán realizar consultas o solicitaraclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 3 (tres) días hábiles antes del plazofijado para la apertura de las ofertas.Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio deCompras, Sector Santiago de Chile del edificio sede de la Intendencia de Montevideo,con acceso sobre la Avenida 18 de Julio, en el horario de 10:15 a 15:30 hs, o por mail aConsultaPliegos.Compras@imm.gub.uy, o vía FAX 1950 1915, no considerándose lasrealizadas con posterioridad al plazo señalado.Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y porende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.La IM responderá las solicitudes que reciba y enviará copia escrita de sus respuestas atodas los interesados que hayan retirado el pliego directamente del Servicio deCompras, oficina de Atención a Proveedores de la IM, incluyendo la pregunta sinidentificar su origen. Las consultas y respuestas podrán ser consultadas además, en lapágina web de la Intendenciawww.Montevideo.gub.uy/Serviciosonline/carteleradeCompras y buscar el número de lalicitación.

8.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas serán redactadas en idioma español, en forma clara y precisa, estaránfirmadas por el oferente o su representante y foliadas en el margen inferior.

El texto deberá ser impreso a través de cualquier medio idóneo, NO en formamanuscrita, y se agregará a la oferta una copia simple en papel, con excepción delmaterial gráfico que la empresa suministre, el cual podrá ser presentado en una sola vía.

Las ofertas podrán presentarse personalmente en el Servicio de Compras, o enviarsepor correo contra recibo, o por FAX al 19501915, no siendo de recibo si llegaren conposterioridad a la hora dispuesta para el comienzo del acto de apertura. Las ofertas quese presenten antes del acto de apertura, deberán dejarse en el buzón en el díacorrespondiente a la apertura.

Las ofertas y los sobres deberán venir correctamente identificados con nombre deloferente, número proveedor y/o número de R.U.T., tipo y número de licitación, fecha yhora de apertura.

Documentación que deberá acompañar la oferta :a) Formulario de precios (Anexo 2), debidamente firmado.b) Cronograma preliminar de trabajos.c) Propuesta de trabajo, donde deberá indicar organización de la tarea,constitución de los equipos de trabajos, equipamiento de las cuadrillas, etc..d) Fotocopia del Título correspondiente, de quien fuera designado en la propuestacomo Representante Técnico.e) Certificado del RNEOP que expide el MTOP, que habilite a ofertar.

9.- PRECIO:

a) Los precios se establecerán en el formulario de precios (Anexo 2), en monedanacional. Se aclara que los rubros que integran la propuesta deberán indicar sus preciosunitarios con la inclusión total de costos, materiales, equipos, herramientas, mano deobra, beneficio de la empresa, etc.. Las horas de vehículo a que se refiere el artículo 5literal b, se deberán cotizar en un rubro aparte.b) No se realizó imputación para trabajos extraordinarios e imprevistos en estalicitación, por lo tanto no existe incremento del monto global previsto.c) Todos los gastos que demanden las obras (como el retiro de cables, columnas,sobrestantes de ute, ose, antel, compañía del Gas, inspectores de tránsito,balizamiento, retiro y reinstalacion de marquesinas, y otros) serán de exclusivo cargo dela empresa, la que deberá realizar previamente las gestiones ante las instituciones quecorresponda.d) Los valores detallados para los trabajos licitados regirán tanto para lasliquidaciones mensuales como para los descuentos que correspondieren porincumplimientos.

10.- ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS:

Se ajustarán semestralmente en base a un único índice: INDICE GENERAL DE LOSCOSTOS DE CONSTRUCCION, variación operada entre el vigente diez días antes de la

fecha de apertura de la licitación y el vigente al mes anterior al que corresponde elajuste.

11.- REGISTRO DE PROVEEDORES:

Para ser adjudicatarios, los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro deProveedores de la Intendencia de Montevideo. De no hallarse registrados al momentode la presentación de las ofertas, se les adjudicará un número de registro provisorio. Encaso de ser adjudicatario deberá concurrir a Atención a Proveedores con ladocumentación necesaria y el número provisorio asignado, a los efectos de obtener lainscripción definitiva en dicho Registro.

12.- ALTERNATIVAS O VARIANTES:

Los oferentes podrán presentar soluciones alternativas así como variantes omodificaciones, de acuerdo con las definiciones establecidas en el art. 9.2 del PliegoÚnico de Bases y Condiciones Generales.

13.- VIGENCIA DE LA OFERTA:

Las ofertas serán mantenidas por un plazo mínimo de 45 (cuarenta y cinco) díascalendario.

14.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

De acuerdo a lo indicado en el anexo 1 criterios de evaluación.

15.- ADJUDICACIÓN:

La Intendencia se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así comode anular el proceso de licitación en cualquier momento con anterioridad a laadjudicación, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.

La adjudicación será global, a un solo oferente.

En el caso de similitud entre ofertas (art. 66 del TOCAF), la Intendencia de Montevideopodrá dividir la adjudicación por partes proporcionales entre dos o más oferentes,siempre que el objeto del contrato lo permita. Esta disposición podrá aplicarse tantopara la adjudicación de ofertas originales, así como si la igualdad surgiera de laaplicación de los institutos de mejoramiento de ofertas o de negociación, a los cuales laIntendencia de Montevideo podrá recurrir con la finalidad de conseguir mejorescondiciones técnicas, de calidad y/o precio.

16.- NOTIFICACIÓN:

El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución deAdjudicación, previa intervención del TCR.

La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente forma:a) Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario.b) Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/ó la Orden de Compra, enla Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.En caso que corresponda notificar por la Unidad Atención a Proveedores, eladjudicatario deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres días contadosa partir de la fecha en que reciba la citación o fax que se le remitirá. Si así no lo hiciera,la Intendencia de Montevideo podrá, sin perjuicio de la anulación de la adjudicación,aplicar las sanciones que correspondan, así como iniciar las acciones porincumplimiento y/ó daños y perjuicios que estime pertinentes. En caso que eladjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se rescindiese el contrato ose revocase la resolución de adjudicación, la Intendencia de Montevideo podrá adjudicarel contrato entre los oferentes que hubieren calificado favorablemente, siguiendo elorden de prelación.

17.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y GA RANTÍA DECONSERVACIÓN

En caso de adjudicaciones por importes superiores al previsto por el articulo 64 delTOCAF, se deberá presentar garantía de fiel cumplimiento del contrato . Eladjudicatario ya notificado, dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para realizar elreferido depósito. El mismo ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto totaladjudicado, pudiendo efectuarse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 18del Pliego Único. Si el depósito se realiza mediante cheque, el mismo deberá estarcertificado por la entidad bancaria correspondiente.La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo del suministro y hasta la extincióndefinitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato. Si seestableciere un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo por periodossucesivos, salvo manifestación en contrario de la Administración Municipal mediante laentrega del documento al adjudicatario.Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación oautorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas deintermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía, elAdjudicatario o Concesionario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio detreinta (30) días calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que pudierancorresponderle hasta tanto ello suceda. Su incumplimiento podrá dar lugar a lassanciones previstas en el presente pliego.La garantía no podrá ser devuelta hasta que ambas partes otorguen en documentoapropiado que nada más tienen que reclamarse con relación a esta licitación.De cada pago que la Intendencia realice se retendrá un monto equivalente al cinco porciento (5%) como garantía de conservación , de acuerdo a lo establecido en el artículo18 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras.

18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO – INICIO Y PRESTACI ÓN DEL SERVICIO.

El contrato se entenderá formalizado por la Notificación de la Resolución deAdjudicación. El adjudicatario queda obligado a presentarse en el MUNICIPIO B, sito enJoaquín Requena 1701, dentro de los cinco días siguientes al de la formalización delcontrato, a efectos del comienzo de los trabajos. La falta de cumplimiento decualesquiera de estas obligaciones podrá dar mérito a que se revoque la adjudicación,sin perjuicio de las sanciones que correspondan.Para el inicio del servicio se exigirá el certificado del RNEOP que expide el MTOP quehabilite a contratar y de la constancia de la contratación del Seguro de ResponsabilidadCivil.

19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) El adjudicatario deberá proveer todos los materiales, herramientas y elementosde seguridad apropiados a la tarea.b) Ley 18.098 - Ley 18.099.- El adjudicatario se obliga a cumplir las disposicionesde los laudos y convenios colectivos vigentes para la rama de esta actividad laboral enmateria de salarios establecidas por los Consejos de Salarios, así como categorías delabor, pago y suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivospor asistencia, viáticos, y, en general, todas las asignaciones y beneficios que mejorenlas condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como las demásnormas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y susreglamentaciones.En caso que los laudos vigentes queden sin efecto la remuneración mínima será unsalario mínimo nacional.Se entiende que la oferta ha sido formulada de acuerdo con los jornales obreros y lasleyes sociales vigentes, 15 (quince) días antes de la fecha de la apertura de la licitación.Serán de exclusivo cargo del proponente las erogaciones que demande el cumplimientode los aportes de todas las leyes sociales y seguros (nacionales o departamentales) envigencia del personal a su cargo, eximiendo en forma expresa a la AdministraciónMunicipal de tales obligaciones.

El incumplimiento, por parte de una empresa adjudicataria en el pago de lasretribuciones a los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas contratadasserá causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la selección de las ofertas y conrelación a la adjudicataria durante el plazo contractual y en su caso la prórroga, tendráespecialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta disposición. En ese sentido,en oportunidad del estudio de las propuestas, serán rechazadas aquellas en las que sepueda constatar que el oferente no cumple con lo exigido. Si dicho incumplimiento severificara con posterioridad a la celebración del contrato, la Intendencia de Montevideose reserva el derecho de rescindirlo.La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa contratadala documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y demás rubrosemergentes de la relación laboral, así como los comprobantes que justifiquen que estáal día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y de las contribuciones a laseguridad social, como requisito previo al pago de los servicios prestados.

En caso que la Intendencia de Montevideo lo solicite, la empresa adjudicataria deberáinformarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación delservicio, con la finalidad de efectuar los controles correspondientes.La Intendencia de Montevideo tiene la potestad de retener, de los pagos debidos envirtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de laempresa contratada.La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I.M. por cualquierresponsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o gastosadministrativos o judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro desalarios, impuestos, contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes detrabajo, daños y perjuicios ocasionados a terceros.Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I.M. ajustados por el Indice dePrecios al Consumo.c) La empresa deberá contar con equipo de fax en sus oficinas funcionando las 24horas del día y, paralelamente, el responsable técnico que designe la empresa deberátener un medio de rápida comunicación (teléfono celular) para poder ser ubicado entodos los casos.d) La empresa está obligada, cuando así se indique, a realizar los trabajosextraordinarios y/ó suministrar materiales detallados en el Anexo 2 del Presente Pliego.e) La empresa tendrá la obligación de cambiar el personal dependiente,profesional, técnico u obrero, cuando el Director de Obras lo exija, en los casos de faltade respeto o desobediencia al personal supervisor, por ineptitud o por otra causa queperturbe o comprometa la buena marcha de los trabajos.f) La empresa contratada está obligada a contratar un SEGURO DERESPONSABILIDAD CIVIL por un mínimo equivalente a U$S 5.000 (dólaresestadounidenses cinco mil), por un período que abarque toda la duración del contrato.Previo a la firma del acta de inicio de los trabajos adjudicados, se exigirá la exhibicióndel original de la constancia de la contratación del seguro indicado y previo a cada pagose controlará la vigencia del mismo.g) El adjudicatario se hará responsable y deberá denunciar todos los deterioros,daños o perjuicios que con motivo de la obra licitada, ocasione al Municipio o a terceros.Tomará a su cargo las reparaciones de los desperfectos que como consecuencia de losmismos se produzcan en propiedades públicas o privadas, como pavimentos, fincas,vehículos, letreros, indicadores de propaganda, instalaciones eléctricas aéreas osubterráneas, canalizaciones de O.S.E., Compañía del Gas o Saneamiento. Así mismo,se hará responsable de las obstrucciones que se produzcan en las bocas de desagüe,por no haberse retirado los residuos resultantes de las labores.Queda obligado a efectuar las reparaciones y abonar las indemnizaciones por dañoscausados a terceros, sin gasto alguno para el Municipio, en forma inmediata (plazomáximo: 72 horas), previo dictamen del Director de Obras.Si las reparaciones o pagos no se efectuaran con la premura necesaria, como loestablece el inciso precedente, el Municipio tomará por su cuenta las reparaciones opagos, deduciendo lo correspondiente de los pagos por obra pendiente.

20.- CESIÓN DEL CONTRATO.

El Adjudicatario no podrá ceder su contrato en todo o en parte, sin el consentimiento

expreso por escrito de la Intendencia de Montevideo, de acuerdo a lo establecido en elartículo 75 del TOCAF y los artículos R 1010 a R 1013 y R 159.8 del Digesto Municipal.

Debe entenderse que el consentimiento mencionado no lo exime de sus obligaciones yresponsabilidades.

21.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de rescindir esta contratación encualquier momento, la que será comunicada con cinco días hábiles de anticipación, encuyo caso se abonará al contratista los trabajos realizados hasta la fecha de cese, sinderecho a compensación o indemnización de especie alguna.

22.- PROCEDIMIENTOS – ÓRDENES DE TRABAJO.

1. Planillas con Listados de Órdenes puntuales mensu alesSe entregarán personalmente al representante profesional designado por la empresa,dejando una copia firmada por éste y el Director de Obras de la Alcaldía (o quien estedesigne).Solo serán válidas las planillas de trabajos firmadas por el Director de Obra o quien estedesigne.El plazo de realización de órdenes puntuales será de 30 días calendario, desde lacomunicación. En caso de que hubiera trabajos que no se pudieran cumplir en esteplazo, deben ser notificado el Director de Obras, para su inclusión en el planilladoinmediato posterior. Si el no cumplimiento se debiera a factores ajenos a la voluntad dela empresa adjudicataria. Caso contrario se aplicarán las sanciones establecidas en estepliego.

2. Órdenes puntuales, se entregarán a la Empresa adjudicataria:1. en forma personal al representante profesional designado por la empresa2. Via facsimil a la empresaEl plazo de realización de ordenes puntuales será de 30 días calendario, desde lacomunicación.Solo serán válidas las órdenes firmadas por el responsable profesional de la inspeccióno el Director de Obra.

3. Órdenes Urgentes (no emergencias)1. En forma personal2. Via fax a la empresa3. A través de mensajes de texto por teléfono celular4. Por correo electrónico.5. Por llamado telefónico.

23.- INFRACCIONES.

Las infracciones por incumplimiento de las prescripciones de este Pliego o de normasde carácter general aplicables al presente contrato se clasificarán en leves, graves y

muy graves.

I. Son infracciones leves:

a) El incumplimiento de las tareas mínimas exigibles de acuerdo con lo establecidoen la Memoria Descriptiva

b) No cumplimiento con los plazos de ejecución establecidos para los distintostipos de órdenes de trabajo.

c) Incumplimiento o no aplicación de las técnicas establecidas en la memoriadescriptiva o que no se ajusten al “estado del arte” al uso en el momento en que serealicen los trabajos a saber:

d) Utilización de maquinaria y herramientas en mal estado de conservación ofuncionamiento y/o inadecuadas.

e) Omisión del deber de comunicar de inmediato carencias, ausencias o despidosde personal que puedan afectar el rendimiento y el cumplimiento de las Obras.

f) La acumulación de tres notificaciones mediante cedulón en un mes.

g) Las riñas o peleas entre operarios durante el desempeño del servicio.

h) La falta de respeto o falta a las normas mínimas de convivencia entre elpersonal de la empresa y de este con el resto de los ciudadanos.

i) Otros incumplimientos de las normas generales y específicas previstas en estePliego.

II. Son infracciones graves:

a) Ocupación del personal afectado a las obras municipales a la operativa privadade la empresa durante la ejecución de tareas para la Intendencia de Montevideo.

b) El falseamiento de la documentación relacionada con todos los elementos de laempresa.

c) La desobediencia inexcusable a las órdenes que el Director de Obras dé porescrito para corregir deficiencias concretamente señaladas.

d) Falta de los elementos de seguridad necesarios para la prestación de cadaservicio.

e) La comisión de tres faltas leves en el periodo de dos meses.

III. Son infracciones muy graves:

a) La comisión de dos faltas graves en el periodo ininterrumpido de dos meses.

b) La falta de afiliación de algún trabajador a la Seguridad Social.

c) Ocupación del personal en tareas que no hayan sido ordenadas mediante losprocedimientos establecidos.

24.- MULTAS.

A las infracciones señaladas en el art. 23 les serán de aplicación sancionesconsistentes en multas por importe de las cuantías que a continuación se detallan,revisándose las mismas de igual forma que el precio del contrato para años sucesivos: 1. Infracciones leves: $ 2.000.2. Infracciones graves: de $ 20.000.3. Infracciones muy graves: de $ 200.000.El importe de las multas se hará efectivo contra la facturación primera posterior a suimposición.4. Una vez iniciados los trabajos, no podrán suspenderse ni sufrir interrupciones deninguna clase, salvo motivos de fuerza mayor, debidamente probados o con laautorización del Director de Obras, con planillas diarias firmadas por el representante dela empresa y el técnico de Arbolado.5. Si el contratista no iniciase los trabajos en la fecha establecida por el Director deObras, o no cumpliera las órdenes dentro del plazo establecido, sin causa justificada, seaplicará una multa equivalente al 0,1% del total presupuestado por los trabajosordinarios, por cada día hábil de mora, que le será descontado en el primer pago quedeba efectuársele. Si la mora llegara a 30 días hábiles, se podrá considerar rescindidoel contrato, con la pérdida total de la garantía de fiel cumplimiento. La mora operaráautomáticamente y de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos y sinnecesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.6. El incumplimiento total o parcial, sin causa justificada, de lo dispuesto en losartículos del presente Pliego Particular de Condiciones, la ejecución incorrecta de lostrabajos o su realización con atraso, hará pasible a la empresa de sanciones queoscilarán entre el equivalente al 0,1% y el 10% del total presupuestado por trabajosordinarios. Dichas sanciones podrán ser incrementadas en cantidades iguales a sumonto, por cada día de atraso o incumplimiento de las disposiciones vigentes. Para suaplicación será imprescindible la notificación previa por escrito al representante técnicode la empresa. Las sanciones se harán efectivas descontándose de los pagos.7. La empresa contará con diez días hábiles de plazo para alcanzar las exigenciasmínimas diarias previstas en el artículo 9 de la Memoria Descriptiva a partir de lainiciación de las obras. Vencido este plazo, se sancionará cada día de incumplimientocon el equivalente al 0,1% del total presupuestado por trabajos ordinarios.8. La no-realización por parte de la empresa, de cualquiera de los trabajos licitadosen tiempo y forma, dará lugar a que el Municipio, a propuesta del Director de Obras,disponga que los realice el propio Servicio u ordene su realización a terceros. En ambos

casos, el costo será deducido del monto que correspondiere recibir a la empresa, a laaplicación de sanciones y aún, a la rescisión del contrato en caso que se estimeconveniente, sin derecho a reclamo alguno.

25.- SANCIONES.

La falta de cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas por losproponentes o adjudicatarios, habilitará a la Intendencia de Montevideo a proceder a laanulación de la adjudicación o rescisión del contrato en su caso, sin perjuicio de lassanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los daños causados o losantecedentes del proveedor, y que podrán ser desde un apercibimiento hasta laeliminación del Registro de Proveedores.

26.- CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones y pagos se efectuarán de acuerdo a lo previsto en el artículo 86 ysiguientes del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras,modificándose el art. 90 de acuerdo a lo establecido a continuación:

Interés de moraEl interés de mora a que refiere el art. 90 c) del PCGCO queda fijado en el 50% de latasa de interés correspondiente a la tasa media de interés trimestral para empresas,para operaciones con plazos menores de un año, publicada por el Banco Central delUruguay (Art. 15, Ley 14.095-Circular 1695) vigente en el mes de vencimiento,modificándose en tal sentido el art. 28 del PPEO.

Imputación a la pagaSe modifica el art.90 literal d), el segundo y tercer párrafo queda redactado como sigue:“A los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de imputación de lapaga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de interés establecida se considerarácomo tasa de interés simple.”

Se modifica el art.90 literal e), a partir del tercer párrafo queda como sigue:“La actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a los preciosresultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los ciento veinte (120) días,debiendo efectuarse su pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendariossiguientes a la fecha de solicitud de liquidación.”

27. CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPAL

La Intendencia de Montevideo exigirá a toda persona física o jurídica que con ella hayacontratado, en el momento de hacer efectivo los haberes que se le adeuden, laexhibición del Certificado Único Municipal o Certificado Único de Proveedor al díaexpedido a su nombre y en el que conste que dicho proveedor no tiene deudastributarias con la Intendencia de Montevideo.

Dicho certificado será expedido por el Servicio de Gestión de Contribuyentes, piso 1 ½

del Edificio Sede (artículo 24 Decreto 27.803 de la Junta Departamental).

28.- MONTO DE MANO DE OBRA IMPONIBLE

En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que deacuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de laConstrucción, establecidas por la Ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión Socialquedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.

A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrá encuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta, para lo cual,los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro yla sumatoria total.

El registro de la Obra ante el B.P.S.

Lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2 (ObraPública) por el Director de la Obra y la firma del representante de la Intendencia deMontevideo ante el BPS. Dicho registro deberá hacerse en el transcurso del mes deinicio de la obra y deberá remitirse inmediatamente copia del formulario de inscripcióncon número de obra, al Sector Contralor de Liquidación y Pago a Acreedores deContaduría General

Los pagos de leyes sociales por la I.M., se realizarán en base a las planillas de aportesque presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por cuenta de la I.M.se harán hasta el tope indicado por la empresa en su propuesta, superado el tope antesestablecido, los siguientes pagos los realizará la I.M. mediante la retención del importeque corresponda del certificado respectivo.

De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto Ley 14.411 del 7/8/75-

"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan losjornales determinados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante,la diferencia injustificada, será abonada por los empresarios, contratistas osubcontratistas, quienes serán sujetos pasivos por deuda propia."

Presentación de nóminasLas empresas dispondrán del plazo fijado por BPS para cada mes, para la presentaciónde nóminas firmadas por el técnico a cargo del control de la obra, ante Contralor deLiquidación de Acreedores de Contaduría General, para que se le coloque el códigopara su presentación ante BPS.

Presentación de facturasLas empresas dispondrán de un plazo máximo fijado el día 20 del mes, salvovencimientos anticipados por el BPS , caso en el cual se informará a las empresas elplazo estipulado, para entregar el formulario para el pago y copia de nómina. De nohacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas empresas los importes por conceptode MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S. y serán descontados de las liquidacionessubsiguientes.

En caso de no tener jornales en el mes, puede presentar nómina en $0 o declararinactividad mediante formulario F9 (con firma de técnico y representante).

Vinculación o desvinculación de subcontratistas

Se requiere para su registro firma del técnico y del representante.

Cierre de la Obra ante el B.P.S

Lo hará la empresa contratista, previo control del Sector Contralor de Liquidación y Pagoa Acreedores de Contaduría General, y firma de los formularios correspondientes por elDirector de la Obra y el representante de la Intendencia de Montevideo.

Dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de terminada la obra.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de laobra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen porpresentar la planilla mensual fuera de plazo.

29.- RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio de Compras,ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede de la IM, con acceso sobre laAvenida 18 de Julio, en la fecha y hora establecidos en la publicación del presentellamado en el Sitio Web de Compras Estatales.

ANEXO 1 - CRITERIOS DE EVALUACIÓNVer archivo adjunto

ANEXO 2 - FORMULARIO DE PRECIOS

I. Cuadro de cotización

MATERIALES PRECIOUNITARIO

MONTO DE MANO DEOBRA IMPONIBLE

M2 DE BALDOSAS DE CEMENTO PORTLANDM2 DE PAVIMENTO DE HORMIGÓNM2 DE RIEGO ASFÁLTICOM2 DE CÉSPEDM2 DE ADOQUINES DE CEMENTOM2 DE ADOQUINES DE GRANITOM DE CORDONETASUMINISTRO DE M3 DE TIERRASUMINISTRO DE M3 DE PEDREGULLO

Todos los precios del cuadro anterior incluyen costos, materiales, equipo, herramientas,mano de obra, beneficio de la empresa, etc.

- Cotización de vehículo para control de obra por hora, de acuerdo al cronograma deobra.............................................

Se deberá establecer el descuento pronto pago o bonificación que se ofrece si elpago se realiza dentro de los 15 días de presentada la factura en Contaduría General, yel descuento que se ofrece si dicho pago se realiza entre los 16 y los 30 días depresentada la factura en Contaduría. Dicho descuento será evaluado por elDepartamento de Recursos Financieros de la Intendencia, al momento delpago.

ANEXO 3 - MEMORIA DESCRIPTIVA DEL LLAMADO A LICITAC IÓN ABREVIADAPARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE VEREDAS EN ESPACIOSPUBLICOS DEL MUNICIPIO B

DIRECTIVAS RELACIONADAS A LAS REPARACIONES DE VERED A

1. Introducción.Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, setomarán en la forma que resultare aplicable a la obra, entendiéndose además que en loscasos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido másfavorable a la IMM, siempre que ello no configure un absurdo para el o los proyectosquedando la definición en todos los casos a cargo de la Dirección de Obra.Además ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementariosque le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada unapropuesta, no se reconocerá reclamación alguna por diferencias o simples presuncionespor fehacientes que éstas fueran.Todos los rubros cuya cotización se solicita en el Pliego, - salvo indicación expresa -comprenderán todos lo materiales, mano de obra, maquinara y equipos necesarios parasu correcta ejecución y entrega de la obra en condiciones para su habilitación pública.

2. Ejecución de los trabajos.Los trabajos que se ordene ejecutar deberán ser completados en sus más mínimosdetalles, de acuerdo a las normas del buen construir y de forma que las reparacionesque se realicen se ajusten en todos sus detalles a los pavimentos pre-existentes.Todo daño que se ocasione a terceros o instalaciones existentes, será de cargo delcontratista su reparación así como toda responsabilidad que de ello pudiera surgir.Todos los materiales a emplear serán de primera calidad y estarán sujetos a laaprobación por parte de la Dirección de Obras.

3. VALLADOS SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZAEn todos aquellos trabajos que se ordene ejecutar, la Empresa deberá proceder por sucuenta y orden, al balizamiento y acordonamiento de la zona de trabajo, a efectos deevitar daños a terceros. En todo este tema se deberá cumplir estrictamente con lanormativa existente al respecto.Durante la ejecución de los trabajos deberá mantenerse la zona de trabajo encondiciones adecuadas de limpieza, procediéndose a retirar todos los sobrantes deobra.Asimismo, una vez culminados los trabajos en cada sector, se procederá a dejar enperfectas condiciones de limpieza la zona afectada.Todos los costos de vallado, señalización y limpieza deberán estar incluidos en losprecios unitarios de los rubros solicitados.

4. CONTRAPISOS

(a) PREPARACIÓN DEL FIRME. Sobre el firme existente al que se le realizará unacompactación a pizón, el que deberá quedar 8 cms por debajo del nivel de pisoterminado del proyecto, para recibir el contrapiso. Se asegurarán 10 pasadas deaplanadora o plancha vibratoria, regándose permanentemente para facilitar lacompactación.(b) PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN POBRE (CONTRAPISO). La dosificación delhormigón pobre se realizará con balasto natural y cemento pórtland en la proporción de8 x 1, pudiendo sustituir el cemento Pórtland por cemento articor.

(c) EJECUCIÓN DE FAJAS: En el caso de superficies importantes se efectúan fajasparalelas entre los bolines a una distancia inferior a la regla que se disponga,estableciéndose en ésta tarea, el espesor que tendrá el contrapiso (mínimo, 5 cm). Sedejarán juntas de dilatación cada 10 m2 de pavimento no menor a 1 cm de espesor, lasque se rellenarán con asfalto en caliente luego de terminado el pavimento final, no seadmitirán reboses del asfalto, debiendo realizarse un recorte con herramienta de filo.

(d) POSICIONADO DEL HORMIGÓN: Una vez que las fajas hayan adquirido ciertaconsistencia se colocará el hormigón pobre entre fajas paralelas y se enrasará mediantela utilización de reglas adecuadas.

5. PAVIMENTO ALISADO DE ARENA Y PORTLAND m2

i. PREPARACIÓN DE MORTERO: Está conformado por 3 partes de arena gruesay una de cemento Pórtland utilizando en el amasado la menor cantidad de agua posible. ii. PREPARACIÓN DEL CONTRAPISO: Se elimina el polvo e impurezas mediantebarrido y se lo humedece. iii. ALISADO Y FRATCHADO: Se ejecuta la capa de alisado de arena y cementopórtland de espesor 25 mm usando fajas maestras, nivelándolas perfectamente,alisándola con el fratás y comprimiéndola hasta que el agua comience a refluir sobre lasuperficie. iv. JUNTAS DE DILATACIÓN: En los espacios abiertos se dejarán las juntas dedilatación indicadas por que determine la Dirección de Obra como necesarias, las quetendrán un ancho de 8 mm y su profundidad llegará hasta el contrapiso salvo indicaciónen contrario de la Dirección de obra. Irán rellenadas con asfalto en caliente yterminadas prolijamente, cortándose - luego de su enfriamiento con herramienta filosa -los reboses que pudieran quedar.

6. PAVIMENTOS DE BALDOSA

(a) GENERALIDADES: Antes de la realización del piso deberá seleccionarse todo elmaterial, descartando todas las baldosas, filetes o accesorios, que se despunten,descanten, tengan cantos defectuosos u otro desperfecto que incida en la calidad deltrabajo.

Los escombros resultantes de todo trabajo deberán s er prolijamente almacenados

y no pudiendo estar mas de 24 horas en la vereda. D ebiendo el contratistaretirarlos y trasladarlos a su lugar de disposición final.

(b) PAVIMENTO DE BALDOSAS DE CEMENTO PORTLAND (m2)Se refiere a las clásicas baldosas de 20 x 20 cm de portland (9 panes o bastones, griseso color). Sobre el contrapiso de hormigón se colocará una capa de mortero de toma (5partes de arena terciada, una parte de cemento Articor o similar) de 2 cm de espesor.Una vez acondicionada la superficie del mortero de toma se espolvoreará totalmentecon portland seco y se asentarán las baldosas, las que habrán sido previamentesumergidas en agua. La colocación se hará a cordel dejando entre filas un espacio de 2mm que será rejuntado con una mezcla de una parte de cemento portland y por una dearena fina, penetrada a escoba humedecida.Los paños de baldosas llevarán juntas de dilatación 1 cm de espesor en distanciasmáximas no mayores a 5 metros en ambos sentidos, estas juntas se rellenarán conasfalto oxidado o similar. Se buscará que las juntas coincidan preferentemente con loslímites de las propiedades y contra el cordón.

7. PAVIMENTO DE HORMIGÓN m2.Sobre el firme de una caja de 18 cms. Se realizará un contrapiso de balasto natural,compactándose por medios mecánicos. Se asegurarán 10 pasadas de aplanadora oplancha vibratoria, regándose permanentemente para facilitar la compactación (espesor8 cms.)Sobre la capa anterior irá el propio pavimento de hormigón (3.2.1.) de un espesor de 10cms con una malla electrosoldada de 15 x 15 x 3.(a) COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN: Será colocado inmediatamente después demezclado y en ningún caso se usarán hormigones que no lleguen a su suspensióndefinitiva dentro de los 30 minutos subsiguientes al momento que se le agregó agua a lamezcla en la hormigonera. Para su colocación se usarán reglas, guías que indicarán elnivel superior de terminación y mediante regla apoyada en las guías se distribuye lamezcla de manera uniforme trabajado convenientemente para asegurar la eliminaciónde huecos y favorecer el logro de la mayor compacidad posible. Los medios para lograrla compacidad pueden ser: picado del hormigón con una varilla o listón, el movimientode las armaduras o el apisonado con regla. El director de obra instruirá al capataz sobrecuándo, cómo y dónde podrá realizar el corte del hormigonado.(b) FRAGUADO DEL HORMIGÓN: La superficie será protegida del sol y todasuperficie deberá permanecer mojada por un período de 5 días. A tales efectos se podrácubrir con tierra u otro material adecuado, el que se conservará empapado.(c) JUNTAS DE DILATACIÓN: Las juntas transversales de dilatación llevarán lasbarras de acero que permitan la transmisión de esfuerzos entre las dos losas. Las juntasse harán con material moldeado, preparado de antemano (madera, placa de poliuretano,etc.) y podrán rellenarse con asfalto caliente o mastic bituminoso.(d) COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN:. La proporción de los materiales será lasiguiente: i. 3 partes de gravilla o pedregullo ii. 2 partes de arena gruesa iii. 1 parte de cemento Pórtland iv. 60% de agua. De manera general, la cantidad de agua que deberá contener la

mezcla será la mínima posible que produzca la consistencia requerida por la naturalezade la obra.(e) PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN: Si el mezclado se realiza en hormigonera seintroduce el 50 % del agua y luego los áridos alternadamente, comenzando por el áridogrueso e intercalando el cemento Pórtland. El resto del agua se agregará a posteriori deacuerdo al grado de consistencia requerido. El tiempo de mezclado será de un minuto ymedio desde el momento de haber introducido todos los componentes.La totalidad del contenido del tambor deberá ser vaciada antes de agregar losmateriales para el siguiente mezclado.El mezclado a mano se permitirá solamente bajo la autorización del Director de Obra ypara cantidades inferiores a 5 m3.(f) ARMADURAS: El pavimento será de hormigón simple o de hormigón armado.Si se indican armaduras (hierros o mayas) estas se colocarán dentro de la losa dehormigón, paralelamente a la superficie exterior y a 5 cm de la misma.

8. RIEGO ASFÁLTICO m2

(a) PREPARACIÓN DEL FIRME BALASTO SUCIO. Se eliminará la capa superficialdel suelo con contenido de materia orgánica dejando el terreno limpio, uniforme y liso.Se separa la tierra que se volverá a reutilizar y retirará la tierra sobrante.Se efectúa el replanteo altimétrico hincando mojones con el nivel de piso terminadoindicando en el mismo mojón el nivel exigido para el firme el que deberá contar con laaprobación de la Dirección de Obra.Una vez verificado el replanteo se procederá al relleno o confección de la caja de hasta10 cm por debajo del nivel de piso terminado.Se coloca el balasto sucio en capas no mayor a 10 cm, se las distribuye y se lascompacta en forma sucesivas hasta alcanzar el nivel superior fijado para en el proyectopara el firme.Se asegurarán 10 pasadas de aplanadora o plancha vibratoria, regándosepermanentemente para facilitar la compactación.

(b) CONDICIONES PARA EL RIEGO DE IMPRIMACIÓN. El encargado de lacuadrilla de alquitranado definirá si la superficie está apta para el riego. A tales efectosverificará que:• La superficie debe estar seca.• La temperatura del aire sea superior a 10° C a la s ombra.• No esté previsto lluvias o nieblas para el correr del día.(c) ACONDICIONAMIENTO DE LA BASE. Decidido el riego de imprimación seprocederá al acondicionamiento de la base consiste en:• Limpieza de la superficie a regar mediante barrido o soplado enérgico.• Se protegerán las trazas o aquellos elementos pasibles de ser afectados por elriego asfáltico cubriéndolos con gravillín o arena.(d) IMPRIMACIÓN. En forma inmediata se efectuará la imprimación, cuya finalidades impermeabilizar la base y reforzar su adhesividad a un revestimiento posterior. Laimprimación llega a obra preparada y está compuesta por RC2 suministrado por ANCAPrebajado con kerosene un 30%. La aplicación de la imprimación se realiza de la

siguiente forma: i. Se controla la temperatura del material bituminoso a través de la lectura deltermómetro de la asfaltadora. Temperatura admitida 80 a 95 °C. ii. Mediante riego se aplica la imprimación. En aquellos lugares no alcanzables conel riego se utilizará la regadera de mano. Será como máximo el que la base puedaabsorber totalmente en un período de 24 h. Consumo indicado 1,5 a 2,5 k/m2. iii. No esta permitido la distribución de agregado para absorber los excesos dematerial bituminoso, los que se eliminarán después de 3 horas, mediante su extensiónpor medio de escobillones. iv. Cuando existan cordonetas, estas se cubrirán con una chapa de proteccióndurante el instante del riego. v. En las zonas donde no existe cordoneta se sobrepasará 20 cms. El área a cubrircon el tratamiento posterior.

(e) SECADO DE LA IMPRIMACIÓN. Después de aplicado el material bituminoso sedejará transcurrir un plazo no menor a las 24 h para que penetre en la base tratada.

(f) CONDICIONES PARA RIEGO ASFÁLTICO. Se toma la decisión si están dadaslas condiciones para la aplicación de la primera capa de riego para lo cual se sigue loestipulado en 1. Asimismo mediante inspección visual y tacto se debe controlar que elbalasto a utilizar esté seco y carente de impurezas.

(g) EJECUCIÓN DE 1ª CAPA DE RIEGO ASFÁLTICO. La primera capa de riegoasfáltico está compuesta por balasto y RC2. Se debe procurar que el balasto seadepositado en la zona más próxima posible al lugar de aplicación. Se deberán realizarlas siguientes tareas: A. Se controla la temperatura del material bituminoso a través de la lectura deltermómetro de la asfaltadora. Temperatura admitida 80 a 95 °C. B. Mediante riego se aplica la imprimación. En aquellos lugares no alcanzables conel riego se utilizará la regadera de mano. El consumo aproximado será de 1,5 k/m2. C. No esta permitido la distribución de agregado para absorber los excesos dematerial bituminoso, los que se sacarán a pala. D. Cuando existan cordonetas, estas se cubrirán con una chapa de proteccióndurante el instante del riego. E. En las zonas donde no existe cordoneta se sobrepasará 20 cm. El área a cubrircon el tratamiento posterior. F. Inmediatamente después del curado del riego asfáltico se distribuye a pala elbalasto en forma homogénea procurando que la misma cubra totalmente el asfalto, perosin excesos.

(h) COMPACTACIÓN. La compactación comenzará instantes después de ladistribución del balasto. Deberá cumplir las siguientes especificaciones: A. Se efectuará mecánicamente con la aplanadora o plancha vibradora, conexcepción de aquellos lugares de difícil acceso, en donde se compactará con la planchavibradora o rodillo de mano. B. Durante la compactación, la superficie de los rodillos o plancha se mantendránhúmedos, pero sin exceso de agua para evitar que la mezcla se adhiera a ellos.

C. El aplanado se ejecutará a una velocidad moderada pero uniforme, que noexceda los 5 km/hora y sin cambios bruscos en la dirección o en el sentido de la marchade manera tal, que la rueda propulsora vaya adelante en la dirección de lapavimentación. D. La compactación se continuará el día subsiguiente, siempre que la temperaturaambiente sea superior a los 15 °C hasta completar 3 0 pasadas de máquina por cadapunto cubierto por el tratamiento.

(i) CONDICIONES PARA RIEGO ASFÁLTICO. Se toma la decisión si están dadaslas condiciones para la aplicación de la segunda capa de riego asfáltico para lo cual sesigue lo estipulado en el punto 1. Asimismo mediante inspección visual y tacto se debecontrolar que el pedregullín a utilizar esté seco y carente de impurezas.

(j) EJECUCIÓN DE 2ª CAPA DE RIEGO ASFÁLTICO. La segunda capa de riegoasfáltico está compuesta por pedregullín y RC2. Se debe procurar que el pedregullínsea depositado en la zona más próxima posible al lugar de aplicación. Se deberánrealizar las siguientes tareas: A. Se controla la temperatura del material bituminoso a través de la lectura deltermómetro de la asfaltadora. Temperatura admitida 80 a 95 °C. B. Mediante riego se aplica la imprimación. En aquellos lugares no alcanzables conel riego se utilizará la regadera de mano. El consumo aproximado será de 1 k/m2. C. No esta permitido la distribución de agregado para absorber los excesos dematerial bituminoso, los que se sacarán a pala. D. Cuando existan cordonetas, estas se cubrirán con una chapa de proteccióndurante el instante del riego. E. En las zonas donde no existe cordoneta se sobrepasará 20 cm. El área a cubrircon el tratamiento posterior. F. Inmediatamente después del curado del riego asfáltico se distribuye a pala elpedregullín en forma homogénea procurando que la misma cubra totalmente el asfalto,pero sin excesos.

(k) COMPACTACIÓN. La compactación comenzará instantes después de ladistribución del balasto. Deberá cumplir las siguientes especificaciones: A. Se efectuará mecánicamente con la aplanadora, con excepción de aquelloslugares de difícil acceso, en donde se compactará con la plancha vibradora o rodillo demano. B. Durante la compactación, la superficie de los rodillos o plancha se mantendránhúmedos, pero sin exceso de agua para evitar que la mezcla se adhiera a ellos. C. El aplanado se ejecutará a una velocidad moderada pero uniforme, que noexceda los 5 km/hora y sin cambios bruscos en la dirección o en el sentido de la marchade manera tal, que la rueda propulsora vaya adelante en la dirección de lapavimentación. D. La compactación se continuará el día subsiguiente, siempre que la temperaturaambiente sea superior a los 15 °C hasta completar 1 5 pasadas de máquina por cadapunto cubierto por el tratamiento.

(l) TERMINACIÓN SUPERFICIAL. Terminada la compactación, se retirará de la

superficie tratada todo el exceso de material, mediante barrido liviano con escobillones.

9. El plazo de conservación de las obrasEl plazo de conservación de las obras serán de un año a contar desde la fecha en quese hace la recepción provisoria de cada reparación efectuada. En el plazo comprendidoentre la recepción provisoria y la definitiva, será de cuenta del Contratista laconservación de todas las obras contratadas; esta conservación deberá ser continua yeficaz, si durante ese lapso ocurrieran problemas con las veredas atribuibles a defectosde construcción, el Director de Obras intimará a la empresa las correcciones de lasreparaciones mal ejecutadas, debiendo aquél efectuarlas dentro de un plazo de tresdías después de la notificación.El importe de las multas y gastos que originen dichas reparaciones serán descontadosde la cantidad que existe en depósito como garantía.De no haberse iniciado las reparaciones dentro del plazo establecido en el párrafoanterior, la Dirección de Obra aplicará al Contratista cada vez que esto ocurra una multasegún lo establecido en el Pliego Particular.

CAPÍTULO II.- DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO, SU CUMPLIM IENTO YMECANISMOS DE CONTROL

ARTÍCULO No 1. La dirección y contralor general de los trabajos estará a cargo delIngeniero Agrónomo del Municipio (Director de Obras), quien asumirá la responsabilidaddel estricto cumplimiento de la Memoria Descriptiva vigente. Dicho supervisor impartirálas directivas generales al representante técnico de la empresa y a los técnicos delMunicipio, delegando en ellos las tareas del control de cada caso en particular.

ARTÍCULO No 2. El mencionado supervisor será secundado en su labor por los técnicosde que acompañarán a la empresa en la ejecución de los trabajos, impartiendo lasindicaciones pertinentes, lo que quedará registrado en una planilla de trabajo, junto conlas observaciones que quepan. Ningún trabajo podrá iniciarse sin la aprobación previade los técnicos.

ARTÍCULO No 3. La conformidad de los trabajos cumplidos podrá ser únicamenteexpresada por los técnicos del Municipio, quienes firmarán las planillas correspondientesjunto con el representante de la empresa. En caso de discrepancias en cuanto al tipo yla calidad del trabajo ejecutado, será la Dirección de Obras del Municipio quien tenga laúltima palabra.

ARTÍCULO No 4. Las intervenciones que no se ajusten a lo ordenado o sean realizadasen forma incorrecta y que no puedan ser remediadas con tratamientos posteriores, noserán tenidas en cuenta para la liquidación. Lo antedicho no libera a la empresa de lassanciones a que diera lugar.

ARTÍCULO No 5. Los tratamientos podrán ser ordenados en forma masiva (determinadotramo de una calle) o individual. Regirán para todos los casos idénticas cotizaciones.

ARTÍCULO No 6. Las órdenes de trabajo serán entregadas al representante técnico de

la empresa con una antelación de 5 días hábiles a la fecha estipulada para su inicio,indicándose asimismo el plazo de ejecución. Se deberá respetar estrictamente lasecuencia entregada. Así mismo no se entregarán nuevos listados de órdenes detrabajo hasta que no se haya cumplido efectivamente la inmediatamente anterior.Liberándose sólo trabajos de órdenes puntuales de casos considerados emergentes.

ARTÍCULO No 7. Las órdenes ordinarias de tratamientos masivos se expediránindicándose las calles a ser intervenidas y la extensión de las mismas o, en su defecto,las manzanas a tratar, definidas por las calles que les correspondan.

ARTÍCULO No 8. Los tratamientos requeridos como urgentes, serán atendidos por unacuadrilla dotada de elevada movilidad operativa, ya que la misma deberá cumplir en unajornada con un mínimo equivalente a unos 10 sitios, en diferentes puntos del Municipio.Estas órdenes podrán ser entregadas para su cumplimiento en el día.

ARTÍCULO No 9. Toda orden podrá ser suspendida sin previo aviso cuando lasnecesidades de servicio así lo requieran.

ARTÍCULO No 10. Si existiera duda o mal entendido por parte del contratista, la mismadeberá ser aclarada antes de comenzar los trabajos correspondientes.

ARTÍCULO No 11. Las reparaciones de vereda que la empresa deba realizar deberánser efectuadas en un plazo no mayor de 3 (tres) días calendario a partir del momento deproducida la rotura, salvo indicación expresa en contrario del Director de Obras.

ARTÍCULO No 12. La empresa contratada deberá de presentar junto al borrador defactura de cierre mensual, un registro de los trabajos realizados en “Planillaselectrónica”, con los detalles que oportunamente establezca el Municipio, la misma seráentregada en formato digital, junto a 3 (tres) copias en papel; información que posterioral contralor del Director de Obras, servirá para determinar la relación de trabajoscumplidos y constituirá la base del pago mensual.

ARTÍCULO No 13. Se deberá adjuntar una base de fotos digitales, que ilustreclaramente el estado inicial y final, de todos los trabajos de veredas reparadassolicitados, desde el mismo ángulo, con referencia al número de reclamo y calle ynúmero de puerta.

ANEXO 4 – GRAFICOSVer archivo adjunto.