Memoria Descriptiva Amm Casa de La Juventud

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO

PRESUPUESTO ADICIONAL Y DEDUCTIVOS

DE OBRA N° 01

OBRA : "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO DE SANTIAGO" Nº META : 00100

FECHA : FEBRERO - 2012

PRESUPUESTO : S/. 794,672.43

MOD. DE EJECUCIÓN : Ejecución Presupuestaria Directa.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : Canon Minero.

RESIDENTE DE OBRA : Ing. Eduardo Artemio Pari Palli.

INSPECTOR DE OBRA : Ing. Yhobet SumaTairo.

UBICACIÓN : Coripata – Santiago – Cusco.

CUSCO – PERU

Municipalidad Distrital de Santiago – Cusco Gerencia de Infraestructura

INDICE

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

A) DEL PROYECTO.

B) DEL ADICIONAL.

B.1) ANTECEDENTES DEL ADICIONAL.

B.2.1) DESCRIPCIÓN DEL ADIC. POR MAYORES METRADOS.

B.2.2) DESCRIPCIÓN DEL ADIC. POR PARTIDAS NUEVAS.

C) JUSTIFICACION DEL ADICIONAL

D) MONTO DEL ADICIONAL.

E) PLAZO DE EJECUCION.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

3. PRESUPUESTO

A) PRESUPUESTO INICIAL

B) PRESUPUESTO DEL ADICIONAL POR MAYORES METRADOS.

C) PRESUPUESTO DEL ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS.

D) PRESUPUESTO DE LOS DEDUCTIVOS

4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

5. RELACION DE INSUMOS.

6. PRESUPUESTOS ANALITICOS.

7. CUADRO COMPARATIVO DE METRADO

8. PLANILLAS DE METRADO

9. INCIDENCIA DEL ADICIONAL.

10.SUSTENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO

11.PANEL FOTOGRAFICO DE LOS ADICIONALES

12.PROGRAMACION DE OBRA.

13.ANEXOS

A) DOCUMENTACION SUSTENTATORIA.

14.PLANOS MODIFICADOS

"Construcción e Implementación de la Casa de la Juventud del Distrito de Santiago"


MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA : “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CASA DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO DE SANTIAGO”

EJECUTOR : “MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO”

FECHA : Santiago, Febrero del 2012.

A) DEL PROYECTO.

A.1) JUSTIFICACION DEL PROYECTO.

PROBLEMA:

“Limitado desarrollo y promoción de actividades socios culturales y deportivas en el

Distrito de Santiago”

La población total del Distrito de Santiago es 85,353 habitantes conformados por la

población juvenil de 29,895 que representa el 35% de la población total del distrito

donde no cuentan con un espacio cerrado adecuado para el desarrollo de actividades

socioculturales y deportivas que les permita ofrecerles oportunidades de adquirir

capacidades y experiencias en actividades socio culturales y deportivas involucra

además diferentes actores y el rol de la municipalidad es articular estos actores para

una mejora de espacios disminuir las situaciones de riesgo social en que se

encuentran un número importante de adolescentes y jóvenes. Generando espacios de

recreación, formación, implementación y equipamiento de espacios recreativos y

deportivos entre sus actividades prioritarias, en la medida en que ello contribuirá a

mejorar las condiciones de vida, sus capacidades personales y sociales al interior de

un proyecto de vida que contribuya al desarrollo integral de sí mismos, de su familia y

del Distrito

A.2) UBICACIÓN.

El proyecto se encuentra ubicado en el Centro Recreacional “EL BOSQUE”

Región : Cusco

Provincia : Cusco

Distrito : Santiago



Barrio : Coripata

A.3) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Componente 1. INFRAESTRUCTURA 1

Se refiere a la construcción del Coliseo Casa de La Juventud de Coripata con

ambientes deportivos y complementarios. Con un Sistema estructural de Concreto

Armado y cerramientos de ambientes interiores y exteriores en ladrillo, Vidrio

Crudo, y Acrílico, con acabados en Piso de mayólica, cemento pulido y en paredes

tarrajeo de cemento arena cubiertos con pintura en látex. El Techo del coliseo es

con una estructura metálica compuesta de cerchas en angulares de 3”, 2”, 1” con

una base anticorrosiva y acabado con pintura esmalte; la cobertura es de Planchas

Termo acústicas de 2mm de espesor. A continuación se detalla los ambientes que

forman parte de la infraestructura:

• 01 Cancha Deportiva Múltiple en piso madera laminada

• 01 Oficina de Administración

• 01 Gerencia

• 02 Sala de Uso Múltiple

• 02 Vestidores

• 01 Escenario

• 01 Sala de luces y sonido

• 02 Rampas de Acceso

• 02 Ambientes para Ligas deportivas

• 02 SS.HH. Públicos con duchas

• 01 Tribunas

• 01 Cafetín

• 01 Gimnasio con SS.HH.

• 02 SS.HH. públicos.

• 01 Espacios para juegos pasivos.

Componente 2. Obras Exteriores

Contempla las obras de tratamiento exterior como:

• Estacionamiento Vehicular para 18 Vehículos

• Veredas perimetrales en 226.05 m2.



• Tratamiento de Áreas verdes en 18.00 m2

Componente 3. Equipamiento y Mobiliario

Este componente contempla el suministro del equipamiento deportivo.

A.4) OBJETIVOS.

Fomentar el Desarrollo y Promoción de Actividades Socio Culturales y deportivos en el

Distrito de Santiago.

El presente proyecto busca cambiar positivamente dada el gran contenido cultural y

deportivo de la casa de la juventud. La construcción de la casa de la juventud del

distrito de Santiago nos conlleva a un desarrollo cultural gradual de la población,

buscando la integración a nivel local entre las diferentes asociaciones, AA.HH y PP.JJ

del distrito de Santiago

A.5) METAS FISICAS.

La meta física comprende la construcción e implementación de la casa de la juventud

distrito de Santiago con lo cual se tendrá una infraestructura deportiva moderna con

instalaciones e equipamiento de ultima tecnología para la practica del deporte de la

juventud santiaguina y representara un icono de la región cusco.

A.6) FUENTE DE FINACIAMIENTO.

Ingresos Municipales y por financiamiento de Canon Minero

A.7) MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO.

El monto asciende a S/. 1,988,543.83 (Son: UN MILLON NOVECIENTOS

OCHENTA Y OCH MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 83/100 Nuevos

Soles), equivalente con fecha base OCTUBRE DEL 2009.

A.8) MODALIDAD DE EJECUCION.

La modalidad de ejecución presupuestaria Directa

A.9) PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecución es de 180 días calendario.

Plazo de ejecución: 8 meses



Finalización de obra: 8 de Noviembre del 2011

B) DEL ADICIONAL.-

B.1) ANTECEDENTES DEL ADICIONAL.

El proyecto se inicio el 12 de Noviembre del año 2009, pese a una revisión del

expediente, ya en campo a medida que se ejecutaban las partidas especificadas en el

mismo surgía la necesidad de ejecutar partidas no contempladas en el expediente

inicial ya que no había considerado algunos aspectos para el desarrollo de las

mismas, y estas son importantes así como la ejecución de mayores Metrados.

En el expediente técnico inicial fue elaborado con un presupuesto referencial a

octubre del 2009 con resolución de alcaldía N° 235-A/MDS-SG-09 de fecha 20 de

octubre del 2009 a pesar de que ya se cuenta con dicha aprobación, existieron

algunos errores, los cuales debían ser corregidos, el presupuesto no contemplaba

partidas indispensables para el desarrollo de los objetivos como la construcción de la

fachada principal el cual debe ser de un estilo moderno así como los accesos y

salidas de emergencia en casos de sismos.

El expediente se tiene propuesta con materiales que ya no se tienen en el mercado o

ya están desfasados como los pisos de madera laminada así como no se tiene planos

a detalles de toda la construcción

B.2) DESCRIPCIÓN DE LOS ADICIONALES DE OBRA N° 01.

B.2.1) DESCRIPCIÓN DE LOS ADICIONALES POR MAYORES METRADOS.

Se ha visto conveniente ejecutar adicionales por mayores Metrados en vista que no

se encontraban considerados en el expediente técnico, Metrados reales, los cuales

fueran remetrados en forma total teniendo los siguientes Metrados

ESTRUCTURAS:

Limpieza general de terreno 156.89 M2, Trazo y replanteo preliminares 156.89 M2.

Trazo nivelación y replanteo durante la obra 156.89 M2. Limpieza permanente de

obra 55.00 DÍA. Excavación manual 148.15 M3, Relleno compactado con

material de préstamo 190.02 M3, Solado de concreto 6.78 M3, Encofrado y



desencofrado 17.44M2, Concreto sobre cimientos f'c=140 kg/cm2 + 25% p.m. 6.51

M3, Zapatas Acero de refuerzo 5,084.19 KG, Concreto f'c=210 kg/cm2 169.47

M3, Vigas de conexión Encofrado y desencofrado 248.36 M2, Acero de refuerzo

2,727.04 KG, Concreto f'c=210 kg/cm2 20.98 M3, Muros de contención

Encofrado y desencofrado 96.92 M2, Acero de refuerzo 899.93 KG, Concreto

f'c=210 kg/cm2 13.85 M3, Placas Encofrado y desencofrado cara vista 652.20 M2,

Acero de refuerzo 2,936.70 KG, Concreto f'c=210 kg/cm2 45.18 M3, Columnas

Encofrado y desencofrado 27.31 M2, Vigas Encofrado y desencofrado 290.81 M2,

Acero de refuerzo 8,730.27KG, Concreto f'c=210 kg/cm 2 51.35 M3, Losas

aligeradas Encofrado y desencofrado 145.34 M2, Acero de refuerzo 862.78 KG,

Concreto f'c=210 kg/cm2 9.79 M3, Plasto formo 30x15cm. 417.21 M, Losas

aligeradas de tribunas Encofrado y desencofrado 131.41 M2, Acero de refuerzo

3,438.07 KG, Concreto f'c=210 kg/cm2 38.20 M3,

ARQUITECTURA:

Muro de bloque hueco de concreto e=15cm. 812.96 M2 Revoques, enlucidos y

molduras Tarrajeo en interiores 1,037.87 M2, Tarrajeo en exteriores 73.12 M2,

Cielorrasos con yeso 377.52 M2, Contra piso de 2" 56.24 M2, Contrazócalo de

cerámico h=10cm, 215.83 M, Separador con tecnología melanina 33.09 M2,Puerta

de madera de tablero rebajado (a=0.85) 17.00 PZA, Cerradura para puerta interior

11.00PZA, Cerradura para puerta exterior 8.00 PZA, Bisagra capuchina de 4" x 4"

100.00 PZA,

INSTALACIONES SANITARIAS

Urinario cerámico blanco 4.00 PZA, Colocación de aparatos sanitarios 2.00

PZA, Grifo cromado de pared 3.00 PZA, Papelera de losa y barra plástica

color blanco 5.00PZA, Espejo de sobreponer 0.80x1.00 8.00 PZA, Colocación de

accesorios sanitarios 8.00 PZA, Sistema de agua fría Tubería PVC SAP de 1/2"

39.20 M, Tubería PVC SAP de 3/4" 26.33 M, Tubería PVC SAP de 1" 175.00 M,

Salida de agua fría con tubería de PVC SAP 1/2" 10.00 PTO, Llaves de paso 1/2"

3.00 UND, Llaves de paso 1" 3.00 UND, Sistema de desagüe y ventilación Tubería

PVC sal de 2" 25.50 M Tubería PVC sal de 4" 24.95 M, Tubería PVC sal de 6"

139.20 M, Registro de bronce 4" 8.00 PZA, Caja de concreto de 12"x24" 2.00 UND,



Sistema de evacuación de aguas pluviales Montante de aguas pluviales tuvo PVC 4"

162.00 M,

INSTALACIONES ELECTRICAS

Iluminación interior , Salida de iluminación en techo 37.00 PTO, Interruptor

simple 5.00 PTO, Salidas de fuerza, Tomacorrientes doble con borne a tierra 68.00

PTO, Salidas especiales, Caja de paso eléctrica 1.00 PTO, luminaria circular

fluorescente 40w 6.00 UND, Equipos especiales , Equipo de iluminación de

halogenuro metálico para tribunas 1.00 GLB, Alimentadores y acometidas

Alimentador principal 14.00 M, Alimentador secundario 134.00 M, Pozo de conexión

a tierra 2.00 UND,

B.2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS ADICIONALES PO R PARTIDAS NUEVAS.

Se ha visto conveniente ejecutar adicionales por partidas nuevas en vista que no se

encontraban considerados en el expediente técnico, y partidas no consideradas en el

expediente, los cuales fueran reestructurados a la fecha y esto podría modificarse

según la construcción se ente ejecutando

ESTRUCTURAS:

Obras provisionales, Cerco con arpillera 140.00 M, Movimiento de tierras, Eliminación

de material excedente con equipo 245.00 M3, Obras de concreto armado Placas

Encofrado y desencofrado cara vista e=0.12 693.98 M2, Concreto f'c=175 kg/cm2

50.37 M3 Losas aligeradas de tribunas Sellado de juntas e=2". 42.75 M, Canal de

evacuación de aguas pluviales Encofrado y desencofrado cara vista 127.72 M2,

Acero de refuerzo 1,330.81 Kg Concreto f'c=210 kg/cm2 12.39 M3, Escaleras,

Encofrado y desencofrado 59.88 M2, Acero de refuerzo 548.16 Kg Concreto f'c=210

kg/cm2 11.50 M3, Rampa, Acero de refuerzo 63.75 Kg Concreto f'c=210 kg/cm2 1.63

M3 Estructuras metálicas y coberturas Estructura metálica en fachada 1.00 Glb,

ARQUITECTURA:

Piso vinílico deportivo flexit en rollo de 8mm 427.60 M2, Piso de parqueton de e=1”

316.63 M2, Piso de cemento pulido 594.89 M2, Mampara con marco de aluminio,

vidrio de e=10 mm y lamina de seguridad 13.25 M2, Puerta metálica c/plancha



oblonga a =0.70 y h=2.20 1.00 Pza, Baranda metálica para exteriores 17.80 M,

Baranda metálica para interiores 56.40 M, Vidrio autoportante, sistema moduplas

inc. Colocado (e=6mm.) 455.43 M2 Vidrio muro cortina inc. Colocado e=6 mm 199.94

M2, Vidrio arenado, sistema vitrovent 7.80 M2, Laminado de vidrio 715.85 M2,

INSTALACIONES SANITARIAS:

Inodoro de porcelana con tanque 17.00 Pza, Lavadero de cocina inoxidable 1.00

Pza, Lavatorio nacional ovalin color 10.00 Und Sistema de evacuación de aguas

pluviales, Caja de bloques de concreto 0.90x0.80 3.00 Und, Caja de concreto 0.90 x

0.80 6.00 Und,

INSTALACIONES ELECTRICAS:

Iluminación interior, Salida de iluminación spot light 27.00 Pto, Salidas especiales

Salida para luz de emergencia 14.00 Pto, Luminarias Artefacto spot light 35 w 27.00

Und, Equipos especiales, Equipo de iluminación exterior fachada 6.00 Und, Equipo de

iluminación exterior lateral 6.00 Und, Artefacto para luz de emergencia con equipo y

lámpara de 2x22 w 14.00 Und, Alimentadores y acometidas, Tablero de control 1.00

Jgo, Conductor desnudo 16 mm2 70.00 M, Tubería PVC-SAP eléctrica de 50 mm

84.00 M, Tubería PVC-SAP eléctrica de 35 mm 5.00 M, Tubería flexible SPF conduit

eléctrica de 32 mm 91.00 M, Tubería flexible spf conduit eléctrica de 25 mm 273.00

M, Pararrayos tipo pdc con radio de protección de 85m. Como mínimo 1.00 Und,

Accesorios de pararrayos 1.00 Und, Pozo de puesta a tierra (5 ohm) 3.00 Und,

pruebas eléctricas, Pruebas eléctricas de baja tensión 1.00 Glb, Excavación de

zanjas para redes eléctricas 11.00 M, Relleno manual compactado, material propio

para redes eléctricas 11.00 M, Señalización de tendido de cable 11.00 M, Otras

instalaciones, Cambio de armado a instalación subterráneas 1.00 Glb, Estructura

de soporte para reflectores 1.00 Glb.



C) JUSTIFICACION DE LOS ADICIONALES

C.1) JUSTIFICACION DEL ADICIONAL POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS

NUEVAS.

Se justifica la elaboración del adicional de obra N° 01 por mayores Metrados y

partidas nuevas en función a las solicitudes realizadas mediante cuaderno de obra los

cuales so lo siguiente:

- Con Asiento N° 012 de fecha 01 de diciembre del 2009 el residente de obra Ing.

Iván Velazco Alvares Informo que se tiene mayor metrado de eliminación de

desmonte o material excedente.

- Con Asiento N° 017 de fecha 08 de diciembre del 2009 el residente de obra realizo

la verificación de techos.

- Con Asiento N° 028 de fecha 22 de diciembre del 2009 el residente de obra

informo que se tiene que abrir una zanja por un ancho de 0.60m.

- Con Asiento N° 036 de fecha 05 de Enero del 2010 el residente de obra Ing. Edwin

Leiva Álvarez indico incrementar profundidad de zanja de 1 metro el cual genera

mayor metrado en excavaciones y concreto armado.

- Con Asiento N° 049 de fecha 21 de Enero del 2010 el residente de obra informo

que se tiene mayor metrado en aperturas de zanjas.

- Con Asiento N° 052 de fecha 25 de Enero del 2010 el residente de obra realizo la

calzadura por riesgo de deslizamiento de zanjas generándose adicionales de obra

por mayores Metrados y partidas nuevas.

- Con Asiento en cuaderno de obra de fecha 01 de Febrero del 2010 el residente de

obra verifico la profundidad de zapatas en ejes Norte y Sur en la cual verifico y se

realizara mayores trabajos.


obra pidió disponer maquinaria para eliminación de desmonte o material excedente

generando mayores trabajos para ejecutar.

- Con Asiento N° 060 de fecha 02 de Marzo del 2010 el residente de obra dijo que

se está realizando el replanteo de niveles de piso con lo cual se realizara

modificaciones del proyecto.



- Con Asiento en cuaderno de obra de fecha 19 de Marzo del 2010 el residente de

obra informa que en la apertura de zanjas hay cambios de profundidad y de

dimensiones generándose mayores metrados.

- Con Asiento N° 080 de fecha 26 de Marzo del 2010 el residente de obra requiere

mayor metrados en madera para encofrados.

- Con Asiento N° 085 de fecha 05 de Abril del 2010 el residente de obra requiere

mayor metrados en aceros para el armado de vigas y otros incremento de

Metrados en aceros.

- Con Asiento N° 087 de fecha 07 de Abril del 2010 el residente de obra informa la

verificación de planos de replanteo los cuales tienen modificaciones referente a los

planos iniciales del expediente técnico.

- Con Asiento N° 089 de fecha 09 de Abril del 2010 el residente de obra informe que

se continua con la elaboración del expediente reformulado.

- Con Asiento N° 090 de fecha 10 de Abril del 2010 el residente de obra indica

falencias en el abastecimiento de los materiales de agregados y maderamen

trazando los trabajos .

- Con Asiento N° 093 de fecha 14 de Abril del 2010 el residente de obra informo que

no se tiene la presencia de la supervisión para la verificación de las actividades

realizadas.

- Con Asiento N° 109 de fecha 05 de Mayo del 2010 el residente de obra informa el

replanteo de la loza aligerada en obra por la necesidad de habilitar mayor espacio

y crear una conexión entre la casa de la juventud y el complejo deportivo.

- Con Asiento N° 112 de fecha 08 de Mayo del 2010 el residente de obra indica

falencias en el abastecimiento del cemento a pesar que se hizo el requerimiento

con lo cual se genera retraso en obra siendo responsabilidad del área de logística.

- Con Asiento N° 196 de fecha 18 de Agosto del 2010 el residente de obra dio a

conocer la necesidad del desabastecimiento de agua generando retraso de

trabajos en obra.

- Con Asiento N° 204 de fecha 26 de Agosto del 2010 el residente de obra realizo un

cambio en el replanteo de las escaleras de integración hacia el segundo nivel el

cual genera adicional de obra por partidas nuevas.



- Con Asiento N° 213 de fecha 07 de Setiembre del 2010 el residente de obra

continua los trabajos de vaciados en canaletas de evacuación fluvial los cuales no

fueron considerados en el expediente técnico.


realizo las coordinaciones con los proyectistas, para poder dar solución a ciertas

consultas.

- Con Asiento N° 222 de fecha 17 de Setiembre del 2010 el residente de obra Arq.

Edwin Leiva Álvarez informa los cambios ejecutados en el replanteo de planos

generándose adicional por mayores Metrados y partidas nuevas así como la

ampliación de plazo.

- Con Asiento N° 223 de fecha 18 de Setiembre del 2010 el Inspector de obra

Orlando Justo Riveros Pardo informa que la residencia a solicitado ampliación de

plazo de ejecución de obra para en 26 de diciembre del 2010 con lo cual el

inspector de obra autoriza y solicita la reprogramación de las actividades de

partidas faltantes a ejecutar.

- Con Asiento N° 244 de fecha 15 de Octubre del 2010 el residente de obra informo

que el desabastecimiento de cemento es causal para el retraso de las metas de la

obra. Con el mismo asiento se informe que se ha cursado carta N° 084-RO-EGLA-

GI-MDS-2010 en la cual informe que se están realizando la actualización de los

planos debido a los cambios producidos durante la ejecución d e la obra en

coordinación con los consultores que ejecutaron el expediente tecnico.

- Con Asiento N° 246 de fecha 18 de Octubre del 2010 el residente de obra viene

realizando las coordinaciones con los consultores para la concretización del

expediente técnico.

- Con Asiento N° 249 de fecha 22 de Octubre del 2010 el inspector de obra Ing.

Orlando Justo Riveros Prado verifica en el programa ETAB los elementos

estructurales y se constata que las variaciones de dimensionamiento no son

relevantes por lo que los diseños de vigas y columnas son aceptadas por la

supervisión.

- Con Asiento N° 259 de fecha 23 de Noviembre del 2010 el residente de obra pone

en conocimiento que a pesar de los esfuerzos realizados con el afán de actualizar



el expediente técnico no se tiene el esfuerzo e interés de parte de los proyectistas

y/o consultores ya que en reiteradas oportunidades tanto verbales como escritas

se les a comunicado la necesidad de compartir responsabilidad para sanear el

expediente técnico

- Con Asiento N° 268 de fecha 06 de Diciembre del 2010 el residente de obra ha

cursado carta a los proyectistas del expediente técnico, haciéndoles conocer sobre

las modificaciones producidas en el proceso de ejecución.

- Con Asiento N° 269 de fecha 07 de Diciembre del 2010 el residente de obra

observo que es necesario realizar la reformulación del expediente técnico que

cuenta con planos incompletos y en cuanto al presupuesto y Metrados no se

ajustan a la realidad.

- Con Asiento N° 274 de fecha 14 de Diciembre del 2010 el residente de obra viene

analizando la ejecución del presupuesto, observando que lo gastado supera a lo

indicado en el expediente.


informo que se está llevando a cabo la actualización de planos de obra ya que se

tiene planos incompletos del expediente técnico.

- Con Asiento N° 291 de fecha 10 de Marzo del 2011 el residente de obra Ing.

Adolfo Carrasco Arbieto hace constatar varios cambios que se hizo en el

expediente original.

- Con Asiento N° 004 de fecha 31 de Marzo del 2011 el residente de obra pide

reforzar columnas en estructura de fierro para la zona donde se asienta la

cobertura el cual generara adicional de obra.

- Con Asiento N° 005 de fecha 02 de Abril del 2011 el inspector de obra Ing. Yhobed

Suma Tairo se reunió con el gerente de infraestructura, jefe de la división de la

división de obras, jefe de proyectos a razón del informe N° 032-2011-MDS-GPP-

OPI y donde recomienda a residencia de obra elaborar un pequeño expediente

según las actividades coordinadas.

- Con Asiento N° 311 de fecha 02 de Abril del 2011 el residente de obra Ing. Adolfo

Carrasco Arbieto continua con los trabajos de encofrado en general y se realizara

el pequeño expediente solicitado por el inspector.




Suma Tairo solicita alcanzar documentación de planos, memorias, archivos para la

unidad de proyectos para la reformulación del proyecto según las modificaciones

ejecutadas


Carrasco Arbieto informe que se solicito al anterior residente los planos en archivo

digital el cual a la fecha no se cuenta con esta información fundamental para el

expediente técnico.

- Con Asiento N° 010 de fecha 14 de Abril del 2011 el inspector de obra solicita a

residencia coordina con la división de obras sobre la posible paralización de obra

en caso de no contar con expediente técnico aprobado incluyendo las modificación

ejecutadas.


Suma Tairo coordinar con la división de obra y gerencia de infraestructura para

realizar el requerimiento de dibujantes para actualizar los planos y detalles de obra


Carrasco Arbieto solicita aprobación al inspector los cambios en áreas de

vestuarios para modificar la división con muro.

- Con Asiento N° 015 de fecha 04 de Mayo del 2011 inspector de obra tubo una

reunión el 08/04/11 con el gerente de infraestructura determinando que residencia

de obra elabore la reformulación del expediente técnico.

- Con Asiento N° 018 de fecha 12 de Mayo del 2011 el inspector de obra Ing.

Yhobed Suma Tairo requiere a residencia la contratación de cuatro especialistas

en la reformulación del expediente técnico.

- Con Asiento N° 342 de fecha 13 de Mayo del 2011 el residente informa al

inspector que solo se cuenta para los trabajos de reformulación solo se cuenta con

en asistente.

- Con Asiento N° 343 de fecha 14 de Mayo del 2011 el residente de obra informa

que para la modificación del expediente se viene estructurando el presupuesto en

la base de datos del programa S10.



- Con Asiento N° 344 de fecha 16 de Mayo del 2011 el residente de obra informa

que se está realizando la modificación de planos del SS.HH respecto al

expediente reformulado de acuerdo a lo ejecutado.

- Con Asiento N° 345 de fecha 17 de Mayo del 2011 el residente de obra haciendo

la verificación con el supervisor encontraron que las zapatas del sector Sur se

encuentran muy superficiales por lo cual se propone un adicional de obra de

partidas nuevas con un muro de contención alrededor de la zatata superficial el

cual garantizara la estabilidad de la estructura.

- Con Asiento N° 351 de fecha 24 de Mayo del 2011 el residente de obra Ing. Adolfo

Carrasco Arbieto indico que existe un retraso en obra debido a los rendimientos en

el expediente que no está acorde con lo real de la obra.

- Con Asiento N° 023 de fecha 26 de Mayo del 2011 el inspector de obra Ing.

Yhobed Suma Tairo dijo que de acuerdo a la coordinación con unidad de

proyectos y OPI, residencia debe preparar la información para el llenado de

formato 16 y preparar el sustento de motivos por el cual se realiza la

reformulación, presupuesto y ampliación de plazo requerido para el cumplimiento

de la meta total.

- CCon Asiento N° 26 de fecha 06 de Junio del 2011 el inspector de obra reitera al

residente de obra que el 31 de Mayo debe garantizar la entrega de la

reformulación, caso contrario la obra se paraliza.

- Con Asiento N° 363 de fecha 07 de Junio del 2011 el residente de obra indico que

al no tener respuesta del proyectista procedieron hacer el armado de acero en la

viga del 3° nivel.

- Con Asiento N° 368 de fecha 15 de Junio del 2011 el residente de obra Ing. Adolfo

Carrasco Arbieto hizo una consulta con la OPI, la cual recomienda ya no

presentar el expediente reformulado sino un expediente de lo faltante a ejecutar y

modificaciones.

- Con Asiento N° 028 de fecha 17 de Junio del 2011 el inspector de obra solicita a

residencia alcanzar la reprogramación de los trabajos a ejecutar y el cronograma

acelerado para un trabajo planificado.



- Con Asiento N° 030 de fecha 23 de Junio del 2011 el inspector de obra Ing.

Yhobed Suma Tairo autoriza todas las modificaciones solicitados por el residente

de obra.

- Con Asiento N° 380 de fecha 02 de Julio del 2011 el residente de obra indico que

mediante informe N°8-2011-MDS/61-00-ACA de fecha 01/07/11 se entrega al

supervisor planos de planta, corte y detalles de columnas, y otros para su

aprobación.

- Con Asiento N° 386 de fecha 09 de Julio del 2011 el residente de obra Ing. Adolfo

Carrasco Arbieto dijo que hasta la fecha no hay respuesta por parte de la división

sobre el diseño de la fachada.

- Con Asiento N° 38 de fecha 25 de Julio del 2011 el inspector de obra Ing. Yhobed

Suma Tairo requiere de manera urgente el diseño de la placa de sostenimiento

para la zapata de columna.

- Con Asiento N° 412 de fecha 12 de Agosto del 2011 el residente de obra viene

revisando el expediente denominado presupuesto para la conclusión de obra casa

de la juventud.

- Con Asiento N° 419 de fecha 20 de Agosto del 2011 el residente de obra Ing.

Adolfo Carrasco Arbieto índico que los planos de instalaciones sanitarias y

eléctricas se entregaron junto con la absolución de observaciones del expediente

técnico.

- Con Asiento N° 46 de fecha 22 de Agosto del 2011 el inspector de obra Ing.

Yhobed Suma Tairo informo que el avance financiero debe coincidir con los datos

de contabilidad y los retrasos mensuales debe sustentarse con la ejecución de

obra para lo cual se elabora documento de sustento.

- Con Asiento N° 425 de fecha 27 de Agosto del 2011 el residente de obra Ing.

Adolfo Carrasco Arbieto informo que a la fecha no cuentan con el informe de

observaciones por parte del inspector de obra.

- Con Asiento N° 49 de fecha 07 de Setiembre del 2011 el inspector de obra Ing.

Yhobed Suma Tairo recepcióno el cronograma de avance de obra para su

evaluación.



- Con Asiento N° 51 de fecha 12 de Setiembre del 2011 el inspector de obra Ing.

Yhobed Suma Tairo viene revisando el expediente denominado presupuesto para

la culminación de ejecución de obra.

- Con Asiento N° 54 de fecha 19 de Setiembre del 2011 el Inspector de obra Ing.

Yhobed Suma Tairo viene realizando la revisión del expediente denominado

“Presupuesto para culminación de obra casa de la juventud”

- Con Asiento N° 457 de fecha 06 de Octubre del 2011 con Memorándum N° 688-

2011-MDS/GI-DO de fecha 05 de octubre del 2011 el Ing. Eduardo Artemio Pari

Palli asume funciones como residente de obra por lo cual presenta informe N° 001-

2011-EAPP-RO-MDS/GI-DO realiza informe del estado situacional de la obra el

cual se presenta a la división de obras y es anotado en cuaderno de obra.

- Con Asiento N° 460 de fecha 11 de Octubre del 2011 el residente de obra Ing.

Eduardo A. Pari Palli comunica al inspector que falta archivos de los expedientes

entregados por el anterior residente.

- Con Asiento N° 063 de fecha 13 de Octubre del 2011 inspector de obra Ing.

Yhobed Suma Tairo indica solicitar archivo digital al anterior residente ya que no

entrego en el proceso de transferencia


Eduardo A. Pari Palli comunico al inspector de obra en cuanto al cronograma de

obra y se ha encontrado inconvenientes con el personal obrero porque no se

cuenta con mano de obra especializadaademas no se cumplen los rendimientos

mínimos.


Yhobed Suma Tairo hace constar el retiro masivo de personal, debido a que la

remuneración baja a diferencia con otras entidades del cusco.

- Con Asiento N° 479 de fecha 05 de Noviembre del 2011 el residente de obra Ing.

Eduardo A. Pari Palli realiza consulta para la definición de ambientes de luces y

sonido el cual no están definidos y además se presento requerimiento para

implementar medidas de seguridad pero a la fecha no son atendidos.

- Con Asiento N° 076 de fecha 18 de Noviembre del 2011 el inspector de obra Ing.

Yhobed Suma Tairo indica que a la fecha no se ha colgado el proceso de



requerimiento como: cemento instalaciones de ventana y montaje cobertura

metálica retrasando la ejecución de obra y no pudiendo cumplirse los plazos

establecidos.

- Con Asiento N° 490 de fecha 18 de Noviembre del 2011 el residente de obra Ing.

Eduardo A. Pari Palli informe que no se cuenta con expediente final, ultimo

aprobado por lo que se solicita la contratación de personal especializado para la

elaboración del expediente de adicional de obra N° 01 para así contar con un

expediente reformulado.


informa al inspector de obra que el expediente de adicionales esta en proceso de

elaboración y se el personal a contratas será especializado

- Con Asiento N° 507 de fecha 12 de Diciembre del 2012 el residente de obra Ing.

Eduardo A. Pari Palli comunica al inspector de obra que no pudo concluir con el

expediente de adicionales por falta de personal profesional.

- Con Asiento N° 082 de fecha 14 de Diciembre del 2011 el residente de obra Ing.

Yhobed Suma Tairo verifico el avance del expediente técnico reformulado, y

encontró los planos y Metrados en proceso de elaboración.

- Con Asiento N° 522 de fecha 02 de Enero del 2012 el residente de obra comunica

al inspector de obra sobre el proceso de elaboración del expediente y ampliación d

plazo que está en proceso de ejecución.

- Con Asiento N° 526 de fecha 06 de Enero del 2012 el residente de obra Ing.

Eduardo A. Pari Palli comunica al inspector que el proceso de licitación de la

cobertura fue anulado el cual conllevara al retraso de ejecución de obra en dos

meses.


Yhobed Suma Tairo vine revisando el presupuesto de adicionales y mayores

metrados que han sido elaborados.


Eduardo A. Pari Palli indica que la elaboración del expediente de adicional esta en

proceso de ejecución además solicita la aprobación de los Metrados, presupuesto,



análisis de precios unitarios, estructuración de partidas presentados con informe

N° 001-2012-EAPP-RO-CICJS-MDS/GI-DO. .

C.2) OBJETIVOS.

El presente proyecto de adicional por mayores metrados y partidas nuevas el

siguiente objetivo:

a) Permitir el cumplimiento de metas trazadas del proyecto, construcción e

implementación de la casa de la juventud del distrito de Santiago mediante la

ejecución de los trabajos por partidas en mayores metrados y partidas nuevas.

C.3) FUENTE DE FINACIAMIENTO.

Ingresos Municipales y por financiamiento de Canon Minero.

D) MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO.

El monto asciende a S/. S/. 794,672.43 (Son: SETECIENTOS NUVENTA Y

CUATRO MIL SEICIENTOS SETENTA Y DOS CON 43/100 Nuevos Soles),

equivalente con fecha base OCTUBRE DEL 2009.

D.1) MODALIDAD DE EJECUCION.

La modalidad de ejecución presupuestaria Directa.

E) PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL REQUERIDO.

Inicio de obra: 8 de octubre del 2011

Finalización de obra: 8 de julio del 2012

Plazo de ejecución: 10 meses

El plazo de ejecución es de 300 días calendario.



10 SUSTENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADO

Se realiza sustento de la ampliación de plazo con anotaciones en cuaderno de

obra y con los antecedentes siguientes:

- Para la ejecución de todas las partidas del Adicional de Obra Nº 01 se solicita una

ampliación de plazo de 300 días calendarios. que afectara al cronograma

aprobado de la obra dependiendo de la aprobación de este Adicional de Obra Nº

01 el tiempo solicitado podrá alterarse a un aumento del tiempo ya que las partidas

en ejecución están en culminación.

- La ejecución de los trabajos del adicional de obra Nº 01 se encuentra en proceso

de ejecución y la valorización se realizara previa aprobación y su respectiva

emisión de resolución de aprobación.

- Con Asiento N° 029 de fecha 23 de diciembre del 2009 el residente de obra Ing.

Iván Velazco Alvares de obra indico que tendrán almuerzo por el día de navidad.

- Con Asiento N° 046 de fecha 16 de Enero del 2010 el residente de obra Ing. Edwin

Leiva Álvarez indica que ese día llovió a partir de la 8 de la mañana a 01 de la

tarde con lo cual se ha perdido todo el día.

- Con Asiento N° 048 de fecha 19 de Enero del 2010 el residente de obra dijo que

ese día llovió de 9 a 11 de la mañana y que limpiaron las zanjas llenas de agua.


obra dijo que llovió a partir de las 11 de mañana.


obra Ing. Walter Luna Piérola informo que todos los trabajos son realizados a

mano generando demora en los trabajos el cual implica ampliación de plazo.

- Con Asiento N° 059 de fecha 01 de Marzo del 2010 el residente de obra informo

que la maquinaria programada no trabajo porque el terreno estaba lleno de lodo

generándose retraso en obra.

- Con Asiento N° 061 de fecha 03 de Marzo del 2010 el residente de obra paro la

obra por motivo de lluvias no se trabajo.

- Con Asiento N° 084 de fecha 31 de Marzo del 2010 el residente de obra indica que

a partir del 01 de Abril es feriado por lo que descansaran 4 días.




informa que el Inspector de obra Ing. Orlando Justo Riveros Pardo indico que no

hay autorización para ejecutar cambios, por lo que se suspende los trabajos en

obras.

- Con Asiento N° 225 de fecha 22 de Setiembre del 2010 el residente de obra Arq.

Edwin Leiva Álvarez realizo el apoyo a la paralización por apoyo a la provincia de

Espinar por la problemática del agua.

- Con Asiento N° 226 de fecha 23 de Setiembre del 2010 el residente de obra dio a

conocer sobre la presencia de lluvias durante el día perjudicando el desarrollo de

la obra.

- Con Asiento N° 230 de fecha 28 de Setiembre del 2010 el residente de obra dio a

conocer sobre las lluvias torrenciales y que esto perjudica con el avance de la

obra.

- Con Asiento N° 247 de fecha 19 de Octubre del 2010 el residente de obra indico la

presencia de lluvias, perjudicando el avance de la obra, debido a la falta de

materiales principalmente el cemento.

- Con Asiento N° 252 de fecha 26 de Octubre del 2010 el residente de obra se

paralizo la obra por falta de asignación presupuestal, falta de materiales como el

cemento y desactualización de expediente técnico.

- Con Asiento N° 256 de fecha 30 de Octubre del 2010 el residente de obra coordino

con la gerencia de infraestructura y la supervisión sobre la paralización de la obra

mientras se regularice algunas situaciones.

- Con Asiento N° 257-A de fecha 01 de Diciembre del 2010 el residente de obra

durante el periodo 01-12-10 al 21-12-10 se ha paralizado la obra.

- Con Asiento N° 263 de fecha 30 de Noviembre del 2010 el residente de obra indica

que se viene produciendo lluvias de temporada, hecho que viene perjudicando a la

obra.

- Con Asiento N° 265 de fecha 02 de Diciembre del 2010 el residente de obra indica

que se viene produciendo lluvias de temporada, hecho que viene perjudicando a la

obra.



- Con Asiento N° 267 de fecha 04 de Diciembre del 2010 el residente de obra indico

el retraso de adquisiciones de materiales por parte del área correspondiente

generando retraso en obra.

- Con fecha 31 de diciembre del 2010 se realiza paralización de obra por cambio de

gestión hasta el 8 de marzo que un nuevo residente de obra Ing. Adolfo Carrasco

Arbieto reinicia la obra los cuales tienen una duración de 70 días aproximados


Memoria Descriptiva Amm Casa de La Juventud

Documents

Transcript of Memoria Descriptiva Amm Casa de La Juventud