Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .....

63
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN GUATEMALA, C.A. INVITACIÓN Señores Proveedores Calificados La MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, departamento de Totonicapán, en cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, le invita a participar en la presentación de ofertas para el proyecto: CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO Y REMODELACION PARQUE GUZMAN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN de acuerdo a las disposiciones y especificaciones que se consignan en las bases de licitación.

Transcript of Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .....

Page 1: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

INVITACIÓN

Señores

Proveedores Calificados

La MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, departamento de Totonicapán, en

cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Compras y Contrataciones

del Estado, le invita a participar en la presentación de ofertas para el proyecto: CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO Y REMODELACION PARQUE GUZMAN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN de acuerdo a las disposiciones y

especificaciones que se consignan en las bases de licitación.

Page 2: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO Y REMODELACION PARQUE GUZMAN

TOTONICAPAN, TOTONICAPAN.

LICITACION NO. 1 – 2008.

2

Page 3: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

DOCUMENTOS DE LICITACION

INTRODUCCION

A continuación se presentan los procedimientos, condiciones y requisitos, para participar en la Licitación No. 01-2008, convocada por la Municipalidad de Totonicapán, Totonicapán, para el proyecto Construcción Parqueo Subterráneo y Remodelación Parque Guzmán, Cabecera Municipal, Totonicapán, Totonicapán.

Para llevar a cabo la Licitación, la Municipalidad de Totonicapán, presenta los DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, elaborados de conformidad con lo establecido en la ley de compras y contrataciones del Estado de Guatemala.

Los documentos de Licitación están conformados por:

I. BASES DE LICITACIÓN II. ESPECIFICACIONES GENERALES III. DISPOSICIONES ESPECIALESIV. ESPECIFICACIONES TÉCNICASV. PLANOS

Documentos que podrá adquirir a través del Sistema Guatecompras, que le servirán a las empresas interesadas en participar en este proceso, para que su oferta se adecue a los requerimientos de la Municipalidad de Totonicapán.

3

Page 4: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

CAPITULO I

BASES DE LICITACION

PAGINAINTRODUCCION…………………………………………………………………………… 03INDICE……………………………………………………………………………………… 04 A-DEFINICIONES E INTERPRETACIONES…………………………………………… 05 B-ASPECTOS LEGALES………………………………………………………………… 09 1. ANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION………………………………….. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES ………………………………………………. 103. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION………………………. 10 4. INSPECCION AL SITIO DE OBRA…………………………………………….. 11 5. CALIFICACION DE EMPRESAS………………………………………………. 11 6. PRECALIFICACIÓN DE LA EMPRESA……………………………………….. 13 7. OFERTA ECONÓMICA………………………………………………………….. 13 8. PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE OFERTA.. 13 9. ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS …………………………… 1410. CALIFICACION Y EXAMEN DE LAS OFERTAS……………………………….. 14 11. PRECIO OFICIAL…………………………………………………………………… 15 12. ADJUDICACION DE LA LICITACION……………………………………………. 15 13. APROBACION DE LA ADJUDICACION…………………………………………. 16 14. ALCANCE DEL CONTRATO……………………………………………………… 16 15. ENTREGA DEL AREA DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO………………. 20 16. INSPECCIONES, RECEPCION, LIQUIDACION Y FINIQUITO ………………. 2017. GARANTIAS Y FIANZAS…………………………………………………………… 21 18. SEGUROS…………………………………………………………………………… 24

C. MODELO DE OFERTA …………………………………………………………… 25

ANEXO 1 (Cuadro Resumen de Renglones)……………………………………………… 27 ANEXO 2 (Integración de Precios Unitarios) …………………………………………….. 29ANEXO 3 (Lista de Maquinaria y Equipo a emplearse en los trabajos) ……………….. 30

D DISPOSICIONES ESPECIALES………………………………………………….. 31

E ESPECIFICACIONES TECNICAS………………………………………………… 32

4

Page 5: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

A. DEFINICIONES E INTERPRETACIONES

Siempre y cuando en este documento o en otros documentos contractuales se usen las siguientes definiciones y abreviaturas, su intención y significado rigen sobre cualquier otra y deben ser interpretadas como se establecen a continuación:

Municipalidad: Municipalidad de Totonicapán.

Departamento: Totonicapán.

Invitación a Licitar: Solicitud girada por la MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN, para que se coticen los servicios a ser adquiridos.

Supervisor: Persona individual o jurídica de las ramas profesionales de la ingeniería o arquitectura, autorizada por la Municipalidad de Totonicapán ante el Contratista, para realizar el trabajo de supervisión de la obra contratada.

Documentos de Licitación: Conjunto de normas que contienen: Bases, Especificaciones Generales, Técnicas, Disposiciones Especiales y planos de construcción, requisitos, condiciones e instrucciones que la Municipalidad de Totonicapán estipula para la contratación y ejecución de la obra.

Bases de Licitación o Bases: Documento que regula la contratación de obras de la Municipalidad de Totonicapán. Las Bases están formuladas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (ver incisos 20 y 21 de esta sección).

Especificaciones Generales: Conjunto de disposiciones que regulan la actuación del Contratista, del Supervisor residente y de los funcionarios de la Municipalidad.

Especificaciones Técnicas: Conjunto de disposiciones que indican las normas nacionales e internacionales que regulan la ejecución de las obras, forma y calidad de los trabajos a ejecutar.

Disposiciones Especiales: Documento que expresa la información y condiciones específicas de la obra; este documento está elaborado de acuerdo con las condiciones particulares de la obra y se complementa con las Especificaciones Generales y Técnicas.

Planos: Representación gráfica de la obra, que contiene, ubicación, forma, dimensiones y detalles de los trabajos a ejecutar.

Ley: Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República y sus modificaciones.

Reglamento: Acuerdo Gubernativo No. 1056-92 el cual desarrolla la aplicación de Ley de Contrataciones del Estado.

5

Page 6: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

Oferta: Son los documentos contenidos en plica, mediante los cuales, el oferente hace su propuesta cumpliendo con los requisitos que establecen las Bases.

Plica: Sobre cerrado que contendrá la Oferta Económica y la oferta técnica de acuerdo a literal B, numeral 6 y 7 de este documento

Oferente. Persona individual o jurídica que presenta una oferta formal de ejecución de obras, venta de materiales, servicios o suministros ante la Municipalidad de Totonicapán. Constituyéndose previamente, con plena identificación de la calidad con la que actúa, en forma individual o por medio del representante legal de una empresa mercantil.

Oferente Adjudicado: Es el oferente al que la Junta de Licitación ha adjudicado definitivamente el concurso a su favor.

Contrato: Instrumento legal que suscriben la Municipalidad de Totonicapán y el Oferente Adjudicado. Detalla las condiciones a que se sujetarán ambas partes en el desarrollo de los trabajos ofertados y aceptados por la Municipalidad.

Contratista: Es el oferente adjudicado, persona individual o jurídica con quién la Municipalidad ha suscrito un Contrato derivado de la adjudicación de una Licitación para la ejecución de una obra o adquisición de bienes, requeridos por la Municipalidad de acuerdo a los documentos del Concurso de Licitación

Subcontratista: Persona individual o jurídica a quien el Contratista, por constar en el Contrato y con el consentimiento expreso y por escrito de la Municipalidad, concede la ejecución de cualquier parte de la obra o suministro de maquinaria y/o equipo. El Subcontratista debe cumplir con todos los requerimientos establecidos en la Ley.

Licitación: Procedimiento establecido por las la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento para la compra, contratación de bienes, obras y servicios, de acuerdo a los montos establecidos en los mismos.

Adendum: Documento que emite la Municipalidad de Totonicapán en caso necesario y con anticipación a la fecha de apertura de plicas para modificar o ampliar el contenido de los documentos de Licitación y/o para resolver consultas de las empresas que participan en el proceso.

Junta De Licitación: Órgano competente integrado por cinco miembros, nombrados por Acuerdo Municipal, de conformidad con la Ley y que tiene como función la recepción y calificación de ofertas, y la adjudicación de la Licitación.

6

Page 7: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

Obra: Conjunto de trabajos a ejecutar por el Contratista, para la realización física de la edificación licitada, la cual deberá ser ejecutada y finalizada conforme a lo estipulado en el Contrato, sus modificaciones y ampliaciones.

Reajuste de Precios: Cambios en más (incremento) o en menos (decremento) que sufran los costos de obras, suministros y bienes, calculados sobre la base de los precios unitarios que figuran en la oferta del Contratista y los índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística, INE.

Renglón de Trabajo: Actividad material especificada en el Contrato, que se debe ejecutar al precio establecido, en un tiempo determinado y con la calidad especificada en los documentos de Licitación

Trabajo Extra. Trabajo necesario a ejecutar en la obra, no establecido en el Contrato. Deberá ser justificado por el Supervisor. Para ser legales y de acuerdo a su importancia, los trabajos extras deberán estar definidos por sus propios planos y especificaciones elaboradas por la Municipalidad; por su parte, el Contratista deberá incorporarlos al juego de planos finales de la obra, lo cual, será verificado por el Supervisor, como parte de sus obligaciones contractuales.

Acuerdo De Trabajo Extra: Convenio entre la Municipalidad y el Contratista, para la ejecución de un trabajo extra, con base en precios unitarios o suma global. De no llegar a un acuerdo razonable en su precio, se procederá de conformidad con el Artículo 28 numeral 3 del Reglamento de la Ley

Trabajo Suplementario: Ejecución de trabajos adicionales de cualquiera de los renglones originalmente contratados; se pagará con los precios unitarios del respectivo renglón. Deberá ser justificado por el Supervisor, por su parte, el Contratista deberá incorporarlos al juego de planos finales de la obra, lo cual, será verificado por el Supervisor, como parte de sus obligaciones contractuales.

Orden de Trabajo Suplementario: Documento formulado por la Municipalidad de Totonicapán, mediante el cual, se autoriza al Contratista la ejecución de cantidades adicionales de cualquiera de los renglones contratados con los mismos precios unitarios.

Orden de Cambio: Orden formulada por la Municipalidad de Totonicapán, para que se efectúe cualquier cambio o modificación a los planos, especificaciones o bien para suprimir o disminuir las cantidades de trabajo de uno o más renglones establecidos originalmente en el Contrato o renglones producto de acuerdos de trabajo extra formulados en el transcurso de la ejecución de la obra. La Municipalidad se reserva el derecho de disminuir hasta en un veinte por ciento el valor original del Contrato sin ninguna responsabilidad de su parte ni conceder al Contratista ninguna compensación por este motivo.

7

Page 8: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

Días o Días Calendario: Lapso que incluye días hábiles e inhábiles.

Plazo: Periodo de tiempo computado en días calendario, establecido en el Contrato para la ejecución completa de los trabajos

Estimación: Informe periódico presentado por el Contratista, de conformidad con el avance de los trabajos y aceptados por la Municipalidad para efectos de pago.

Procedimiento Para el Pago de Estimación. Es el proceso de pagos parciales establecido en el Artículo 59 de la

Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 3 Inciso 1 y Artículo 4 y 35 de su Reglamento.

8

Page 9: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

B. ASPECTOS LEGALES

1. ANÁLISIS DE LAS BASES DE LICITACIÓN. Los oferentes deben analizar con atención la totalidad de los documentos de Licitación y todas las adendumm que la MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN hubiese emitido, y se tendrá por informado sobre todas las condiciones que pudieran en cualquier forma, afectar el costo o la ejecución de los trabajos. La omisión de estos extremos será de riesgo exclusivo del oferente y no se concederá ningún descargo por errores y/u omisiones que le sean atribuibles. La presentación de una oferta será considerada evidencia suficiente de que el oferente tiene pleno conocimiento y acepta todas y cada una de las condiciones establecidas en la presente Licitación.

2. DISPOSICIONES GENERALES

2.1 El oferente estará sujeto a las Leyes de Guatemala, y para los efectos de esta Licitación, específicamente al Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 1,056-92.

2.2 En caso de que los oferentes sean personas jurídicas, el representante deberá acreditar, de conformidad con la ley y a satisfacción de la Municipalidad de Totonicapán, la personería con que actúa. Cuando se trate de empresas individuales, deberá acreditar adecuadamente su propiedad.

2.3 La participación como oferente, implica la aceptación de todos los Documentos de Licitación. Toda adjudicación se entenderá sujeta a las disposiciones contenidas en los referidos documentos. 2.4 Los derechos y obligaciones que se originen de la presentación de la oferta, son intransferibles.

2.5 La Municipalidad de Totonicapán, se reserva los siguientes derechos:

2.5.1 La Junta de Licitación podrá rechazar, sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos establecidos en los documentos de Licitación.

2.5.2 Si ocurriere un caso fortuito o fuerza mayor que impidiese la continuación del proceso de Licitación, se prescindirá de la negociación de Acuerdo con el Artículo 37 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 6 del Decreto 11-2006 del Congreso de la República.

2.6 Las ofertas serán rechazadas en los casos siguientes:

2.6.1 Cuando no cumplan con la presentación y con los requisitos establecidos en los documentos de Licitación.

2.6.2 Que contengan condiciones que modifiquen, tergiversen o contraríen las estipulaciones contenidas en los documentos de Licitación.

2.6.3 Que estén subordinadas a la aceptación de otras ofertas.

2.6.4 No sea por la totalidad de los trabajos solicitados o se incluyan trabajos no solicitados.

2.7 Omisiones o errores. Si el oferente encontrara errores, omisiones o cualquier discrepancia en los documentos de Licitación o éstos estuviesen confusos o ambiguos, de inmediato deberá presentar una solicitud por escrito a la Municipalidad de Totonicapán, pidiendo la complementación, aclaración o interpretación correspondiente.

9

Page 10: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

Cualquier falta, descuido, error u omisión del oferente, no lo relevará de la responsabilidad de evaluar correctamente las dificultades y costos necesarios para la ejecución satisfactoria de todo el trabajo y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la presentación de su oferta.

2.8 El oferente deberá ser cuidadoso de incluir en el desglose de los renglones establecidos en el listado de oferta, cada uno de los elementos necesarios, complementarios y conexos, para la ejecución satisfactoria de la obra, siendo su responsabilidad exclusiva la omisión de errores u omisiones en la integración de precios unitarios y en la presentación de su oferta. La razonabilidad de los precios unitarios será cuidadosamente revisada por la Junta de Licitación, pudiendo ser motivo de rechazo de la oferta, aunque el oferente haya cumplido con el resto de condiciones que le imponen las presentes Bases.

2.9 Aclaraciones. Cualquier aclaración y/o consulta sobre este evento, deberá solicitarse por escrito a la Municipalidad de Totonicapán o al portal de Guatecompras al NOG establecido, a más tardar diez días hábiles antes de la fecha de apertura de plicas.

2.10 Modificaciones al contrato. Cuando sea necesario, se celebrará un Contrato de ampliación, modificación, prórroga o rescisión al Contrato original de conformidad con la Ley y su Reglamento.

2.11 Especificaciones. La ejecución de las obras se regirá por lo dispuesto en las Especificaciones Generales, Técnicas, Disposiciones Especiales y Planos, que son parte de los documentos de Licitación.

2.12 Planos finales. Como requisito previo al pago de la última estimación, el Contratista entregará a la Municipalidad de Totonicapán un juego de planos finales impresas y en forma magnética con software actualizado aprobados por el Supervisor de la obra, presentando los cambios y modificaciones introducidas que ocasionaron variantes a los planos originales; el costo de los planos finales deberá considerarlo dentro de sus gastos administrativos, por lo que no tienen renglón especial de pago.

2.13 Participación de consorcios como oferentes. No se permite la participación de dos o más empresas individuales o sociedades mercantiles, que deseen participar conjuntamente, a menos que presenten constancia de formal organización como consorcio de empresas y estén debidamente inscritas en el Registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACIÓN: La Municipalidad de Totonicapán expresamente se reserva el derecho de modificar, cualquier parte de las bases de Licitación, en cualquier momento anterior a los cinco (5) días hábiles previos a la fecha de presentación y recepción de ofertas estipuladas en la Convocatoria de Licitación. Las modificaciones, si las hubiese, se darán en forma de adendumm o anexos, que serán proporcionadas a todos los oferentes con indicación, si el caso lo amerita, de un plazo adicional para la presentación de ofertas de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 (bis) de la Ley de Contrataciones del Estado.

4. INSPECCIÓN AL SITIO DE LA OBRA. La inspección es obligatoria. El oferente, por sus propios medios deberá visitar el lugar donde se construirá la obra, a fin de obtener la información verídica relacionada con todas las condiciones y circunstancias que prevalecen o que pueden esperarse en el lugar de los trabajos, que podrían afectar a los mismos en su ejecución y valor.

10

Page 11: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.5. CALIFICACIÓN DE EMPRESAS. Para esta Licitación, queda establecido en estas Bases para su aplicación é incluido en los Avisos de Licitación. Los oferentes presentarán en el Salón de Honor de la Municipalidad su plica con los contenidos siguientes:

- Sobre número 1, incluye todos los documentos técnicos legales y financieros del oferente que impliquen la precalificación de la empresa para esta Licitación.

- Sobre número 2 la Oferta Económica.

6. PRECALIFICACIÓN DE LA EMPRESA. (Sobre número 1). El contenido de este sobre no deberá hacer referencia alguna a la oferta económica del Proyecto, únicamente contendrá los requisitos siguientes:

6.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL

Es necesaria la presentación de los requisitos definidos en los incisos.

1 Fotocopia legalizada del documento que acredite la constitución de la Empresa Individual o si es el caso de una sociedad, fotocopia legalizada del testimonio de la Escritura Pública de constitución, sus ampliaciones y modificaciones, así como de la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil General de la República y de las respectivas patentes.

2 Fotocopia de los documentos de identificación personal del oferente o de su representante legal, quién presentará además, fotocopia del acta notarial de nombramiento vigente y debidamente inscrito en el Registro Mercantil General de la República.

3 Actas Notariales de Declaración Jurada en las que se haga constar lo siguiente:

- Declaración Jurada ante Notario, reciente y en original de que el oferente no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el Artículo I de la Ley de Contrataciones del Estado, BASE LEGAL: Artículo 19 numeral 10 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 9 numeral 2 del Reglamento.

- Declaración Jurada ante Notario, reciente y en original en la que el oferente garantice que no ha incumplido contratos celebrados con dependencias o instituciones del Estado.

- Declaración Jurada ante Notario, reciente y en original, de que el oferente no esta comprendido en ninguno de los casos a que se refiere el Artículo 80 de la Ley de contrataciones del Estado.

Si se descubriere falsedad en cada una de las declaraciones, la autoridad a que corresponda la adjudicación descalificará a aquel oferente, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento de los Tribunales de Justicia. BASE LEGAL: Artículos 26 de la Ley de Contrataciones del Estado y 9 numeral 3 del Reglamento. En caso de que la falsedad de la declaración fuere descubierta estando en ejecución de la obra o terminada la misma, el adjudicatario responderá por los daños o perjuicios que se produzcan por tal causa, aplicándole las sanciones previstas en la Ley de Contrataciones del Estado y trasladando lo conducente a los Tribunales de Justicia. BASE LEGAL: Artículo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado.

4 Vigencia del Registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para ejecutar obras del presente año, donde se compruebe que el oferente está inscrito específicamente en la especialidad y grupo de capacidad económica indicado en las

11

Page 12: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.Disposiciones Especiales.

5 Constancia específica del Registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para la presente obra y Licitación.

6 Constancia extendida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de que el oferente está inscrito y solvente en el pago de cuotas laborales y patronales.

7 Constancia de estar inscrito en el registro de proveedores de Guatecompras, según Art.54 Bis, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.2 DOCUMENTACIÓN FINANCIERA:

Se evalúa además de la presentación de documentación, la capacidad financiera de la empresa para verificar si puede cumplir las obligaciones derivadas de la contratación de sus servicios, en el caso de que resulte ganador de la licitación.

1 Inscripción en el Registro Tributario Unificado y Constancia del último pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

2 Declaración y recibo del último pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

3 Estados financieros, debidamente auditados, de los dos últimos años de operaciones de la misma. Para el caso de participación de Consorcios, se deberá presentar los estados financieros de las empresas que lo conforman.

6.3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

1 Constancia de la Municipalidad de Totonicapán, de que el oferente hizo la visita de inspección al predio de la obra.

2 Experiencia General y Específica en ejecución de proyectos.

- Finiquitos de las obras contratadas y construidas durante los últimos cinco años.- Experiencia en ejecución de obras de infraestructura similares al objeto de la Licitación.

3 Antecedentes técnicos (capacidades técnicas y administrativas).

- Organización del participante (organigrama y funciones principales).- Constancias de que el participante cuenta con personal (Listado de personal y cargo dentro

de la empresa)- Cuadro conteniendo un listado de equipo y maquinaria, según Anexo 3, propio o que se

propone adquirir o arrendar para la ejecución de obra, dejando claramente establecido que el costo de uso, ya está incluido en la oferta.

- Hoja de vida y colegiado activo del profesional que se asignará para Delegado Residente en la ejecución del contrato objeto de esta Licitación.; y anexar el compromiso de trabajo de dicho personal.

4 Recibo de pago de derecho de participación extendida por la Receptoría municipal

12

Page 13: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

7 OFERTA ECONOMICA (Sobre Número 2)

Deberá contener los siguientes documentos:

1 Oferta económica (presentarla según anexo No. 1)

2 Fianza de sostenimiento de oferta o cheque certificado a nombre de la Tesorería Municipal de Totonicapán, por un 1% del valor de la oferta de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2 Programa cronológico de inversión y ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación.

3 Cuadro de Cantidades de Trabajo, según Anexo 1, que debe llenarse con los precios unitarios que conforman la oferta. Este cuadro constituye la parte medular de la oferta, debiéndose presentar sin errores ni borrones. Todas las hojas serán selladas y firmadas por el oferente o su representante legal.

4 Cuadro de integración de precio unitario de cada uno de los sub renglones, Anexo 2.

5 Acta de declaración simple, por medio de la cual el oferente se compromete a que durante la ejecución de la obra, los trabajos estarán a cargo de profesionales de ingeniería o arquitectura y especialistas de las ramas de la ingeniería que cumplan con el requisito de ser colegiados activos y con experiencia mínima de cinco años de ejercicio profesional efectivo. Asimismo, que el oferente acepta todas las disposiciones establecidas en las bases que rigen la presente Licitación. Deberán presentar curricula.

8. PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE OFERTA

8.01 Generalidades: El procedimiento de adjudicación que llevará a cabo la Junta de Licitación queda establecido en las presentes Bases, en los que se manifestará que todo oferente presentará su plica en un solo sobre cerrado marcándolo como original y además tres copias en sobres separados. Original y copias deberán contener los documentos establecidos en las presentes bases.

- El sobre número 1, los documentos para la precalificación de la empresa (Presentación de antecedentes del oferente).

- El sobre número 2, la Oferta Económica.

La Junta de Licitación, verificará que las plicas estén debidamente cerradas,

8.01.1 Los precios contenidos en la oferta económica son fijos y deben incluir el Impuesto al Valor Agregado, expresados en quetzales e indicándose por separado el precio unitario que corresponda a cada renglón y el precio total que se deberá expresar en cifras y letras, conforme a las cantidades que se muestran en el Cuadro de Cantidades Estimadas de Trabajo, que corresponde al anexo 1 de estas Bases.

13

Page 14: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.8.01.2 Identificación de plicas.

LICITACION No. __-2008MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

PLICA No.:_________________________________ CONTENIDO: _______________________________ NOMBRE DE LA EMPRESA:___________________ DIRECCION DE LA EMPRESA:_________________

ORIGINAL / COPIA.8.01.3 Forma de presentar la oferta. Los documentos deben presentarse en papel simple, escritos

a máquina o por sistema de computación y en idioma español, de lo anterior, los documentos presentados, no deberán contener errores, borrones o tachones ni enmiendas y se presentarán en original y tres copias. Las copias deben ser idénticas a los originales.

8.01.4 El oferente deberá cumplir con todos los requisitos estipulados en los documentos de Licitación.

8.01.5 Todas y cada una de las hojas serán foliadas, selladas y firmadas, por el representante legal o por el propietario individual de la Empresa, según sea el caso. Del foliado, sello y firma NO hay excepciones, cualquiera sea la naturaleza del contenido de las hojas, su no aplicación será considerado error no subsanable. El sello puede ser del representante legal o de la empresa oferente.

8.01.6 El modelo de oferta, inciso C de estas Bases, encabezará los documentos de la Plica u Oferta Económica contenida en el sobre cerrado.

9. ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICASLa apertura de plicas se llevará a cabo en el Salón Mayor de la Municipalidad de Totonicapán, Totonicapán, el día 17 de julio del año 2,008, a las 10:00 horas se recibirán las ofertas. Pasados treinta minutos de la hora señalada, no se recibirán más ofertas y se realizara la apertura en el mismo lugar.

Como primera parte del acto de apertura de plicas se estará dando a conocer el plazo de ejecución, valor techo estimado con el que se cuenta.

Como segunda parte del acto de apertura, la Junta dará a conocer el nombre y monto de los oferentes y la junta de licitación se reserva el derecho de evaluar las ofertas presentadas tomándose el tiempo necesario para hacer una evaluación minuciosa sobre la documentación presentada por los oferentes. Posteriormente dará a conocer través del Sistema Guatecompras en el plazo establecido en estas Bases de Licitación, la calificación y adjudicación de las ofertas presentadas.

10. CALIFICACION Y EXAMEN DE LAS OFERTAS

La calificación de la Junta de Licitación, consistirá en determinar cuales ofertas llenan los requisitos de estas Bases y pueden participar en el proceso de adjudicación y cuales no pueden hacerlo. Para el efecto se determinará el Precio Oficial con base en el artículo 29 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado con carácter excluyente, además, se examinará a detalle cada documento presentado. Para tal efecto la Junta de Licitación procederá a la verificación de los documentos contenidos en la plica, de la forma siguiente:

14

Page 15: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

- Tomará conocimiento y comprobará, el cumplimiento de los requisitos que deben llenar los documentos que contiene la plica.

- Examinará cada uno de los documentos presentados, para establecer si cumplen o no cumplen con las condiciones de estas Bases.

- Considerará el precio total de las ofertas, razonabilidad de precios unitarios, y plazo de ejecución. Requerirá aclaraciones a cualquiera de los oferentes, al respecto de la documentación que hayan presentado, cuando lo juzgue necesario y conveniente.

- Rechazará la o las ofertas que contenga errores u omisiones no subsanables definidos como tales en estas Bases o cuando otras condiciones ofrecidas, sean inconvenientes para los intereses de la Municipalidad de Totonicapán, dejando constancia de los motivos que ocasionaron el rechazo. Cuando las ofertas contengan errores u omisiones calificados como subsanables en estas Bases, concederá un plazo breve para que tales errores u omisiones puedan ser corregidos por el oferente afecto.

Solo se aceptará una oferta por cada participante, ya sea persona individual, jurídica o coparticipativa. La Junta comprobará esta situación y en caso de encontrar que un oferente participe total o parcialmente en dos o más ofertas, será descalificado del proceso sin ninguna responsabilidad para la Municipalidad de Totonicapán. De comprobarse la existencia de colusión entre algunos de los oferentes, la Junta de Licitación, rechazará las ofertas involucradas y procederá de conformidad con lo estipulado en el artículo 11 del Reglamento de la Ley.

La Junta de Licitación y la Municipalidad de Totonicapán podrán, sin ninguna responsabilidad de su parte, rechazar una o más ofertas o declarar desierta la Licitación si ninguna de ellas satisface los requisitos especificados en estas Bases.

Todas las empresas que cumplan con los criterios de precalificación participarán en la apertura de la Oferta Económica (Sobre No.2) y cualquiera de ellas podrá ser la ganadora del concurso; siempre que, en la oferta económica presenten los documentos no subsanables, de lo contrario se rechazará la oferta económica.

11. PRECIO OFICIAL

Será determinado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 29 de la Ley, excepto que la segunda franja o franja límite, será de 10% arriba y 10% abajo del Precio Oficial establecido por medio de la primera franja o franja de calificación.

12. ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN

12.1 Dentro del plazo establecido en el documento Disposiciones Especiales de las Bases, la Junta adjudicará la Licitación a favor de la empresa que presente la oferta que resultare mas conveniente a los intereses de la Municipalidad de Totonicapán, que llene todos los requisitos contenidos en los documentos de licitación y que sea el precio mas bajo dentro de la franja de +10% y -10% del Costo Oficial Estimado.

12.2 La Junta hará la calificación de las ofertas que clasifiquen sucesivamente. En el caso que el

15

Page 16: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.adjudicatario de la Licitación no suscribiere el Contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con el siguiente clasificado en su orden hasta agotar las ofertas sucesivas. En caso de ya no haber oferente disponible, se procederá a declarar desierta la licitación y a promover posteriormente un nuevo concurso. De lo actuado, la Junta dejará constancia faccionando la o las actas correspondientes. Contra la resolución de la Junta se podrá interponer el Recurso de Revocatoria de conformidad con lo estipulado en los artículos 10 y 12 del Decreto No. 11-2006 que modifican los artículos 99 y 100 de la Ley de Contrataciones del Estado.

13. APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

13.1 Corresponde a la Municipalidad de Totonicapán, aprobar o improbar la adjudicación efectuada por la Junta de Licitación. Conocida la resolución, la Junta de Licitación en el plazo de tres días notificará por escrito a todos los participantes del resultado final del concurso de Licitación. Los oferentes que no hayan calificado dentro de la franja de adjudicación o franja límite, procederán a la cancelación de las garantías constituidas; los oferentes que sí hayan calificado dentro de la franja de adjudicación o franja límite, deberán mantener vigente su garantía hasta ciento ochenta (180) días después de celebrado el acto de apertura de plicas.

13.2 La Municipalidad solicitará por escrito al adjudicatario las fórmulas de fluctuación de precios que se deben incorporar al Contrato, según lo establece el artículo 3 del Reglamento de la Ley. Estas fórmulas serán revisadas y aprobadas por la Municipalidad. Previo al faccionamiento de la escritura de Contrato, el oferente deberá manifestar por escrito que la ha leído, analizado y que la acepta.

13.2 El Contrato de obra será suscrito dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha de adjudicación definitiva y de la aprobación de las fórmulas de fluctuación de precios. En caso el oferente calificado en primer lugar, no suscriba Contrato en un plazo no mayor de diez días después de notificado, excepto que no sea su responsabilidad, la Municipalidad hará efectiva la garantía de sostenimiento de oferta y deducirá al adjudicatario del Contrato las responsabilidades en que hubiere incurrido; en igual forma, se procederá con otros oferentes que sucesivamente puedan tener la opción de ser contratados y que de igual forma, no lo suscriban.

14. ALCANCE DEL CONTRATO 14.1 Escrituración. La suscripción y aprobación del Contrato, será regido por lo estipulado en los Artículos 47 y 48 de la Ley. La Escritura Pública que contendrá el Contrato de obra, se faccionará por el Notario que designe la Municipalidad. Correspondiendo al Contratista el pago de los honorarios profesionales y gastos que se causen la elaboración de contrato.

14.2 Documentos que forman parte del contrato. Forman parte del Contrato, la convocatoria, documentos de Licitación, anexos y adenda; la oferta presentada por el Contratista y aceptada por la Municipalidad, las garantías y los seguros; los documentos correspondientes a la recepción, calificación, adjudicación y aprobación, incluyéndose cualquier recomendación que se indique en los mismos; programa de trabajo aprobado por el Supervisor, órdenes de cambio, órdenes de trabajo suplementario y sus respectivos acuerdos; acuerdos de trabajo extra, convenios adicionales, prórrogas debidamente autorizadas y cualquier otro documento, aceptado por ambas partes que se emita durante la construcción de la obra.

14.3 Modificaciones al contrato.

14.3.1 Las variaciones del valor del Contrato de obra, pueden efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en más o en menos de su valor original ajustado de conformidad con el artículo 52 de la Ley y 28 de su Reglamento y se concederán a solicitud justificada de la Municipalidad de Totonicapán.

14.3.2 En casos excepcionales, podrá autorizarse en un porcentaje mayor, que no sobrepase el 40% 16

Page 17: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.del valor original ajustado del Contrato, de conformidad con lo que establecen los artículos citados en el inciso anterior, para lo cual se celebrará un contrato adicional. (Artículo 52 de la Ley de Contrataciones)

14.3.3 Para ampliar un renglón de trabajo con precio unitario en el Contrato original, se emitirá una orden de Trabajo Suplementario.

14.3.4 Si el renglón de trabajo no estuviere incluido en el Contrato se debe emitir un Acuerdo de Trabajo Extra, el cual para ser legal y dependiendo de su importancia, deberá tener el correspondiente respaldo técnico, contenido en planos y especificaciones emitidas por la Municipalidad, esto último, por intermedio de una Orden de Cambio, de acuerdo al inciso siguiente.

14.3.5 Para el caso específico de suprimir o disminuir las cantidades de trabajo de uno o más renglones del Contrato, o que se cambie una especificación o planos, se emitirá una Orden de Cambio.

14.3.6 Las circunstancias y cualquiera de los tres documentos anteriores, deberán ser propuestos y gestionados por el Supervisor de la Obra ante la Municipalidad para el correspondiente trámite de aprobación.

14.4 Subcontratos.

El Contratista podrá subcontratar únicamente partes determinadas de la obra cuando esto esté estipulado en el Contrato y con previa autorización de la Municipalidad. El Contratista será ante la Municipalidad, el responsable por los actos u omisiones de sus subcontratistas.

14.4.1 El Contratista está obligado a mantener a los subcontratistas sujetos al cumplimiento de los términos de los documentos contractuales del Contrato Principal. Se considera subcontratista a cualquier trabajador o grupo de trabajadores que no estén en la nómina o planilla ordinaria del Contratista, se exceptúa de lo anterior a practicantes de profesionales liberales que presten servicios personales al contratista del proyecto.

14.4.2 Entre el subcontratista y la Municipalidad, no existirá ninguna relación contractual, y la autorización que la Municipalidad conceda para subcontratar alguna parte del proyecto, no releva al Contratista del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contraídas en el Contrato.

14.4.3 Controversias y notificaciones. En caso de discrepancia, los documentos contractuales prevalecen sobre cualquier otro que pueda presentar alguna de las partes. En caso de cualquier diferencia, divergencia, reclamación o controversia derivada de la aplicación o interpretación relativa al cumplimiento, aplicación y efectos del Contrato, fianzas y seguros contratados, que surgiere entre las partes, será resuelta directamente en forma conciliatoria, pero si no fuere posible llegar a un arreglo, la cuestión o cuestiones litigiosas se someterán a los Tribunales competentes de la República de Guatemala que la Municipalidad elija, para cuyo efecto deberá señalar el Contratista, en el Contrato, lugar para recibir notificaciones y/o citaciones. Toda notificación por escrito entre las partes se considera entregada al destinatario, cuando sea recibida por el propio Contratista, un miembro de la empresa Contratista o por la Municipalidad. Las notificaciones serán entregadas en la dirección registrada por el Contratista y se considerarán hechas legalmente, cuando haya cambiado de dirección sin haberlo notificado a la Municipalidad.

14.4.4 Daños y perjuicios. El Contratista será el responsable directo de los daños y perjuicios que causen a instalaciones existentes o terceras personas, sus empleados o agentes, durante la ejecución de la obra, así como de cualquier infracción a las leyes del país, entendiéndose que la Municipalidad no tendrá responsabilidad alguna al respecto.

17

Page 18: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.14.4.5 Prohibición de cesión o traspaso. Queda prohibido al Contratista, ceder, vender, gravar, enajenar o traspasar en cualquier forma, los derechos y obligaciones provenientes del Contrato.

14.5 Impuestos y prestaciones sociales.

14.5.1 El Contratista pagará todos los impuestos, prestaciones sociales, seguros e indemnizaciones que de acuerdo a la ley le corresponda pagar a sus empleados, no está exonerado del pago de impuestos, timbre profesional, ni de cualquier otra contribución o arbitrio que conforme a las leyes le corresponda.

14.5.2 Leyes y reglamentos. El Contratista deberá mantenerse informado, observar y aplicar todas las disposiciones, leyes y reglamentos que regulen o se relacionen con el trabajo contratado por medio de esta Licitación. Para resolver cualquier discrepancia o asunto no previsto en el Contrato, disposición legal o reglamentaria, el Contratista lo informará inmediatamente por escrito a la Municipalidad por intermedio del Supervisor.

14.6 Transporte de bienes. El Contratista está obligado a transportar por su cuenta, el equipo y/o materiales necesarios para el cumplimiento del Contrato, por lo que está obligado a incluir estos gastos en el valor de la oferta.

14.7 Rescisión de contrato. La Municipalidad unilateralmente podrá sin responsabilidad alguna de su parte, dar por terminado el Contrato de obra que se hubiere suscrito, por las causas siguientes:

14.7.1 Si el Contratista no inicia los trabajos dentro del plazo estipulado en el Contrato, excepto que no sea su responsabilidad.

14.7.2 En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecución del trabajo debido a insuficiencia de mano de obra, equipo, materiales, insolvencia económica o cualquier otra causa que le sea imputable debidamente comprobada, para cumplir con el programa de trabajo de la obra aprobado en su oportunidad por el Supervisor, y no pueda asegurar la conclusión de la obra en el término o plazo fijado en el Contrato; si ejecuta los trabajos en forma inadecuada; si interrumpe la ejecución de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente. La negligencia se comprobará con los dictámenes o informes del Supervisor.

14.7.3 Si el Contratista fuere objeto de medida cautelar, que permita el embargo del equipo, maquinaria, fondos, implementos y materiales que use en la obra o de cualquier suma que se le deba pagar al Contratista por trabajo ejecutado y si el monto de la medida cautelar le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

14.7.4 Si no presenta, de acuerdo a los términos contractuales, los seguros y fianzas a que está obligado conforme el Contrato.

14.7.5 Si comete actos dolosos o culposos en perjuicio de la ejecución del trabajo contratado o de la Municipalidad, a juicio y calificación del Supervisor o de su superior jerárquico.

14.7.6 Si el Contratista se niega a proseguir o deja de ejecutar el trabajo parcial o totalmente, de tal forma que no cumpla con el programa de trabajo aprobado, ni asegure su terminación dentro del plazo o término especificado en el Contrato, o cualquier prórroga o ampliación que se le conceda. En estos casos la Municipalidad tendrá derecho a ejercer acciones civiles y/o penales en contra del Contratista.

14.7.7 Por vencimiento del plazo, siempre que no se haya acordado ninguna prórroga.

14.7.8 Por casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobados que imposibiliten el

18

Page 19: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.cumplimiento del Contrato.

14.7.9 Si el Contratista incumple cualquiera de las obligaciones que constan en el Contrato.

14.7.10 Caso fortuito o fuerza mayor. Se entenderá como caso fortuito o fuerza mayor todos los acontecimientos que sucedan accidental o casualmente durante el desarrollo de la ejecución de los trabajos contratados, en los que no intervenga ninguna de las partes y que por consiguiente las exime de la responsabilidad en el incumplimiento del Contrato respectivo. Caso fortuito y/o fuerza mayor, comprende entre otras causas, las siguientes: guerras, revolución, disturbios civiles, motines, epidemias, terremotos, tormentas, inundaciones, rayos, incendios, órdenes o directrices de cualquier gobierno legal o de facto, actos de enemigos públicos, huelgas, paros y cualesquiera causas ya sean de la clase descrita o no, sobre las cuales la parte afectada no tenga control razonable y que sean de tal naturaleza que restrinjan o eviten la acción de la parte afectada a su debido tiempo. Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o fuerza mayor que impidan el cumplimiento del Contrato, relevan a las partes de responsabilidad.

El Contratista deberá comunicarlo por escrito al Supervisor comprobando el o los hechos ocurridos; el Supervisor certificará los hechos y la Municipalidad podrá dar por terminado el Contrato y no pagará indemnización por terminación de Contrato que provenga por esta causa.

Inmediatamente después de la notificación de rescisión del Contrato caso fortuito o fuerza mayor, el Contratista reducirá lo más rápidamente posible todas las actividades relativas a la ejecución del Contrato, así como la actividad de cualquier subcontratista. Sin embargo, el Supervisor podrá requerir que el Contratista mantenga o continué con ciertas actividades por un periodo razonable después de haber recibido la notificación de la rescisión del Contrato. En todo caso, el Contratista seguirá las instrucciones escritas del Supervisor. En caso de rescindirse el Contrato, de conformidad con el presente inciso, la Municipalidad reintegrará al Contratista lo siguiente:

14.8 Entrega de la obra. Sanción por demora. Prorrogas.

El Contratista se obliga a terminar totalmente y a entera satisfacción de la Municipalidad, los trabajos que se le encomiendan, dentro del plazo establecido en el Contrato contado éste a partir de la fecha en que el Contratista reciba mediante acta administrativa, el anticipo y se le haya entregado el área de trabajo, lo que suceda de ultimo. En caso que el Contratista no termine los trabajos dentro del plazo establecido, pagará a la Municipalidad en concepto de sanción por demora, la cantidad equivalente al cero punto cinco por millar (0.5/00), del valor total del Contrato por cada día calendario de atraso en que incurra, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente comprobados. El Contratista deberá cumplir la obligación dentro del plazo estipulado, haciéndose constar que la Municipalidad no reconocerá ninguna prórroga del plazo para la terminación de los trabajos, excepto en los casos órdenes de trabajo extra, órdenes de cambio o de trabajos suplementarios, cuando lo amerite. En este caso, en el orden respectivo, la Municipalidad deberá indicar claramente al Contratista el plazo improrrogable que se le otorga para ejecutar el trabajo correspondiente.

El Contratista reportará con prontitud a la Municipalidad cualquier eventualidad o condición que pueda retrasar o impedir el cumplimiento del plazo fijado para la entrega de la obra. Cuando cualquier actividad se retrase por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente comprobado, el tiempo fijado para la ejecución de la actividad afectada, será prorrogado por un periodo igual a la totalidad de los periodos durante los cuales tales causas o sus efectos estuvieron vigentes. En caso de desacuerdo, cualquier prórroga o extensión de tiempo será fijada por el Supervisor con aprobación de su superior jerárquico. Las solicitudes para prórroga o extensiones de tiempo por retrasos, debidos a caso fortuito y/o fuerza mayor, únicamente serán atendidas cuando se hagan de acuerdo al artículo 51 de la Ley y 27 de su Reglamento. La Municipalidad reconocerá prórroga únicamente en los casos de excepción

19

Page 20: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.siguientes:

14.8.1 Si se trata de órdenes de trabajo extra, de cambio o de trabajos suplementarios. En este caso la Municipalidad deberá indicar claramente al Contratista el plazo improrrogable que se le otorga para ejecutar el trabajo correspondiente. Si en la orden no se expresa el tiempo o si el Contratista procede a la ejecución de los trabajos de que se trate sin que la orden se haya emitido, se entenderá que los trabajos debe ejecutarlos a su costa dentro del plazo originalmente pactado.

14.8.2 Si se trata de una suspensión por causas no imputables al Contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que surja la causa, deberá notificarlo por escrito al Supervisor para que se faccione acta administrativa, en la que se hará constar la prórroga a que tendrá derecho el Contratista y que no podrá solicitar prórroga mayor, ni la Municipalidad podrá conceder más que el resultante de la suma de los días computados para ejecutar los trabajos fuera de Contrato y de los días que corresponden a las suspensiones debidamente autorizadas en su oportunidad, conforme a lo estipulado en este inciso (14.13). Para efectos de pago de las sanciones correspondientes, cualquier exceso de tiempo será tenido como retraso imputable al Contratista, salvo casos debidamente justificados y calificados por la Municipalidad.

15. ENTREGA DEL AREA DE EJECUCION DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO.

15.1 Entrega del área de trabajo. El Supervisor, en representación de la Municipalidad de Totonicapán, entregará al Contratista el área de trabajo, lo cual se hará constar en acta administrativa y asiento en la bitácora de la obra.

15.2 Forma de pago:

15.2.1 Anticipo. La Municipalidad pagará en concepto de anticipo hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato de conformidad con el Artículo 58 de la Ley y 34 del Reglamento. La liquidación total del anticipo se hará al finalizar el tiempo programado para su inversión, siendo el Supervisor el encargado de solicitar la liquidación final. La solicitud de pago del anticipo, deberá cumplir con los requisitos siguientes:

15.2.1.1 Presentar el Programa General de Ejecución e Inversión definitivo de los trabajos contratados.

15.2.1.2 Presentar plan de inversión del anticipo.

15.2.1.3 Constituir a favor de la Municipalidad Fianza de Anticipo por el cien por ciento (100%) de su valor, conforme el artículo 66 de la Ley.

15.2.1.4 Constituir a favor de la Municipalidad Fianza de Cumplimiento por el 20% sobre el monto del Contrato (el monto no incluye el IVA del Contrato), conforme el artículo 65 de la Ley y 38 del Reglamento.

15.2.1.5 Todos los seguros especificados en el numeral 17.2 de estas Bases.

16. INSPECCIONES, RECEPCION, LIQUIDACION Y FINIQUITO.

16.1 El Contratista está obligado a permitir en cualquier momento de la ejecución del Contrato, que el Supervisor y las personas autorizadas por la Municipalidad inspeccionen las actividades físicas y administrativas que se relacionen con la obra e instruirá a su personal para que atienda a dichas personas, proporcionándoles cualquier información que requieran.

20

Page 21: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

16.2 Cuando a juicio del Contratista la obra esté terminada, dará aviso de terminación al Supervisor de que los trabajos contratados han sido finalizados.

16.3 El Supervisor efectuará la revisión dentro de los siguientes cinco días calendario después de la fecha en que hubiere recibido el aviso de terminación, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a los planos originales y planos finales de la obra, especificaciones y acuerdos de trabajos extras y suplementarios, manifestará por escrito sus observaciones al Contratista para que este proceda a corregir las deficiencias; pero si los trabajos estuvieren correctos y completamente terminados, el Supervisor rendirá informe pormenorizado a la Municipalidad de Totonicapán dentro de los cinco (5) días siguientes por medio de Acuerdo Municipal, nombre a la Comisión Receptora y Liquidadora del Contrato, con la que colaborará el Supervisor y el Contratista o su Representante Legal.

De acuerdo al Artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado, la Comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva de la obra. Si la Comisión comprueba que los trabajos han sido ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta administrativa de recepción final dentro del plazo estipulado anteriormente, en caso contrario, hará constar en el acta las correcciones o trabajos adicionales o extras que deba efectuar el Contratista y el tiempo a emplearse, haciendo constar si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlos.

16.4 El Supervisor dará aviso a la Comisión, que el Contratista ha satisfecho los requerimientos que ésta le hiciera y dentro del término de cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspección, suscribiendo el acta correspondiente. La fecha de recepción definitiva de la obra será la del cierre de la última acta.

16.5 De acuerdo al Articulo 57 de la Ley, cuando la obra haya sido recibida en forma definitiva, el contratista hará entregara la Municipalidad las fianzas mencionadas de conservación de Obra y

Saldos Deudores, en un plazo no mayor de treinta (30) días procederá a efectuar la liquidación del Contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al Contratista; si la comisión no lo hiciere dentro del citado plazo la gestión necesaria para pago del Contratista él puede presentar un proyecto de liquidación ante la Municipalidad. La Municipalidad deberá aprobar o improbar el proyecto de liquidación presentado por el Contratista, con la petición del Contratista, se tendrá por resuelta favorablemente.

17. GARANTIAS Y FIANZAS.

17.1 El otorgamiento de las fianzas está regido por los Artículos 64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley y Artículos 36, 37, 38 y 39 del Reglamento. Las fianzas deberán ser emitidas por una Institución Afianzadora debidamente autorizada para operar en la República de Guatemala, de reconocida capacidad y solvencia financiera y aprobada por la Superintendencia de Bancos,

17.2 Garantía de sostenimiento de oferta.

Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 36 y 37 del Reglamento, el oferente para participar en la presente licitación debe incluir en su oferta fianza de Sostenimiento de Oferta, en la forma que se detalla a continuación:

17.2.1 Debe garantizar la firmeza de su oferta mediante fianza por el cinco por ciento (2%) del valor total de la misma, o mediante cheque certificado a favor de la Municipalidad de Totonicapán por el porcentaje antes indicado. La fianza o cheque del depósito debe adjuntarse a la oferta en el lugar indicado en estas Bases.

21

Page 22: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

17.2.2 Esta caución cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación, en todo caso, tendrá una vigencia de 120 días, a partir de la apertura de plicas excepto para el adjudicatario, quien deberá mantenerla vigente hasta que la sustituya por la fianza de cumplimiento de Contrato y el calificado o las empresas calificadas en la franja de adjudicación o franja límite, si los hubiere, quién(es) cancelará(n) su garantía hasta ser aprobado el Contrato a favor del oferente que resulte adjudicado. La Municipalidad dará a conocer a los demás oferentes la aprobación de la adjudicación, a efecto de que estos, con la excepción indicada, cancelen la garantía presentada.

17.2.3 La Municipalidad hará efectiva esta garantía si el oferente adjudicado no sostiene su oferta o si no concurriere a suscribir el Contrato dentro de los diez días contados a partir de la adjudicación definitiva o si habiéndolo hecho, no presenta la fianza de cumplimiento dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la firma del Contrato. En estos casos quedará sin efecto la adjudicación. (Artículo 36, del Reglamento).

17.3 Fianza de Cumplimiento.

Conforme al artículo 65 de la Ley de Contrataciones y artículos 38 y 39 del Reglamento, el Contratista deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato respectivo, con la Fianza de Cumplimiento, la que deberá cumplir con los requisitos siguientes:

17.3.1 Deberá prestar fianza a favor de la Municipalidad, por un valor equivalente al 20% del monto del Contrato. Esta garantía es para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato y cubrir fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del Contrato, antes de constituir la garantía de conservación; y lo siguiente:

17.3.1.1 Con el 10% de su valor se cubrirá el pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores, incluyendo las cuotas patronales establecidas por las leyes laborales del país.

17.3.1.2 Con el 90% restante se cubrirá el cumplimiento del Contrato, de acuerdo con las especificaciones, planos y demás documentos contractuales, así como la ejecución de la obra dentro del tiempo estipulado.

17.3.2 La fianza de cumplimiento deberá estar vigente hasta la fecha del acta de recepción final de la obra, faccionada por la Comisión de Recepción y Liquidación, fecha en la que simultáneamente entrará en vigencia la fianza de conservación de obra. De lo anterior y de haber recibido a su satisfacción la fianza de conservación, la Municipalidad extenderá constancia para que al contratista le sea cancelada la garantía de cumplimiento prestada por la afianzadora. LA VIGENCIA DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO CONTENIDA EN ESTE INCISO, QUEDARA CLARAMENTE EXPRESADA EN EL CONTRATO Y EN LA FIANZA.

17.3.3 La fianza de Cumplimiento la hará efectiva la Municipalidad si el Contratista dejare de cumplir con sus obligaciones contractuales con fundamento en el informe que rinda el Supervisor, en donde consten las obligaciones incumplidas por el Contratista.

17.3.4 Con fundamento en el informe, la Municipalidad dará audiencia por 10 días hábiles al Contratista para que justifique los motivos del incumplimiento. La Municipalidad resolverá sin más trámite lo procedente de acuerdo a las leyes vigentes y en congruencia a lo estipulado en las presentes bases.

17.3.5 Si el Contratista no compareciere o no justificare los motivos del incumplimiento, a su satisfacción, la Municipalidad dará audiencia a la afianzadora dentro de los diez (10) días hábiles después de notificada, para que exprese lo que estime pertinente; agotado este tiempo, con o sin

22

Page 23: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.manifestación de la Afianzadora y sin más trámite, la Municipalidad solicitará la ejecución de la póliza y efectuará el requerimiento de pago. La afianzadora deberá ejecutar la fianza y efectuar el pago dentro de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud de pago, sin necesidad de ninguna otra acción judicial o administrativa. ESTOS EXTREMOS QUEDARAN CLARAMENTE EXPRESADOS EN EL CONTRATO Y EN LA FIANZA.

17.3.6 En el caso de que el monto de la fianza no llegaren a cubrir la totalidad de las responsabilidades del adjudicatario, éste quedará obligado a pagarlas con recursos propios, sin perjuicio de que se inicie o se haya iniciado acción legal en su contra.

17.4 Fianza de Anticipo.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley, para que el Contratista reciba el anticipo, es requisito indispensable que constituya una fianza por el 100% del monto del anticipo que servirá para garantizar su correcta aplicación hasta la total amortización del mismo. La reducción de la garantía y saldo del mismo en caso de rescisión, resolución o terminación del Contrato, estará regido por lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de la Ley. Esta fianza deberá renovarse cada año, por el monto del saldo deudor hasta la terminación de la obra, para garantizar la correcta aplicación del anticipo otorgado.

17.5 Fianza de Conservación de Obra, de calidad o de Funcionamiento.

Conforme al artículo 67 de la Ley, el Contratista presentará fianza de conservación de obra que sustituya a la fianza de cumplimiento a favor y entera satisfacción de la Municipalidad de Totonicapán y deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del monto del Contrato como requisito previo a la recepción de la obra.

Esta fianza deberá mantenerse vigente por un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de la última acta de recepción final de la obra, faccionada por la Comisión de Recepción y

Liquidación y garantizará su conservación, así como el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que sean imputables al Contratista y que aparecieren durante la vigencia de la misma. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en la fianza, no exime al Contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra, debido a dolo o culpa de su parte por el plazo de 5 años a partir de la recepción definitiva.

El Contratista será responsable por la destrucción o deterioro de la obra después de finalizada, debido a dolo o culpa de su parte, que incluya la utilización de materiales de baja calidad, procedimientos de construcción diferentes a los indicados en las especificaciones o por instrucciones escritas del Supervisor, aceptadas por el Contratista, sin el respaldo técnico correspondiente y el mal funcionamiento de los accesorios de la obra, tales como sistema eléctrico, drenajes, plomería, etc.. Durante cinco años contados desde la fecha del acta de recepción definitiva de la obra, el Contratista será responsable de todo daño que resulte por ese concepto. Ni la recepción final de la obra, ni los pagos que ya se hubieren cancelado al Contratista, lo eximirán de la responsabilidad de pagar todo desperfecto causado por dolo o culpa.

En el Contrato y en la Fianza de Conservación, deberá quedar claramente expresado lo siguiente:La Municipalidad enviará un Ingeniero Supervisor a la inspección del desperfecto reportado y si éste fuere confirmado, lo hará del conocimiento del Contratista fijándole un plazo para iniciar y terminar los trabajos de reparación que fueren necesarios y si el Contratista no diere principio a los trabajos dentro del plazo que se le fije, la Municipalidad sin mas trámite ordenará su ejecución, ya sea con personal propio de la Municipalidad o de terceros, cargando los gastos a la fianza de conservación de obra. La fianza de conservación de obra se hará efectiva por la Municipalidad, exclusivamente, con fundamento en el informe rendido por el Supervisor designado. De dicho informe la Municipalidad

23

Page 24: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.dará audiencia a la Afianzadora por el plazo máximo de diez (10) días hábiles para que exprese lo que estime pertinente; vencido dicho plazo solicitará la ejecución de la fianza y ordenará el requerimiento de pago. La Afianzadora deberá efectuar el pago dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha en que se ordenó el requerimiento.

17.6 Fianza de Saldos Deudores.

De acuerdo al artículo 68 de la Ley, para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad, o de terceros en la liquidación, el Contratista deberá presentar fianza, depósito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su elección por el cinco por ciento (5%) del valor original del Contrato. Esta garantía se otorgará simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra contratada. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores se cancelará esta garantía.

18. SEGUROS.

18.1 ASPECTOS GENERALES. En cumplimiento con al artículo 70 de la Ley y Artículo 41 del Reglamento, el Contratista deberá obtener los seguros por los montos y en la forma indicada más adelante, presentándolos como se especifica más adelante. Estos seguros deben estar vigentes hasta la fecha de cancelación de la fianza de conservación, calidad o funcionamiento de la obra, según sea el caso. Será el Contratista, si fuera el interesado, quién haga los reclamos y gestiones necesarios para hacer efectivo el seguro correspondiente. Si el afectado fuera la Municipalidad de Totonicapán, hará el reclamo correspondiente..

18.1.1 SEGUROS DE RIESGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL El Contratista deberá asegurar por un 15% del valor Total del Contrato un seguro a favor de terceros que cubra durante el tiempo de ejecución de la obra daños y perjurios a cosas y personas.

18.1.2 SEGURO CONTRA TODO RIESGO: El Contratista deberá adquirir una póliza que cubra daños por todo caso de siniestro, durante toda la ejecución del proyecto, mismo que deberá ser por un 15% del valor total del contrato.

En el momento que ocurriere un siniestro el contratista esta obligado a dar aviso al contratante y la casa que extendió el seguro, con el objeto de reparar los daños producto del siniestro y posteriormente restituir la cobertura indicada, la vigencia del seguro será desde la fecha de inicio de los trabajos hasta la finalización de la garantía de conservación de Obra.

24

Page 25: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

C.-MODELO DE OFERTA

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

Oferta económica para la Construcción Parqueo Subterráneo y Remodelación Parque Guzmán, Totonicapán, Totonicapán.

Yo ________________________________________ estado civil: ____________ de _________años, nacionalidad _____________________, profesión u oficio ______________________, cédula de vecindad número de orden _______Registro ___________ extendida por el Alcalde municipal de ________________ con domicilio en (Ciudad, Departamento o Estado/País) _________________________________________________ señalando para recibir notificaciones la oficina situada en: (Dirección y teléfono) _______________________________________________ de la ciudad de___________________; comparezco en representación de la firma: (Nombre completo de la firma Oferente) ___________________________________________________ con oficinas centrales en: (Ciudad, Departamento o Estado/País) ______________________ enterado de las Bases de Licitación No._________ de la Municipalidad de Totonicapán, para la ejecución del Proyecto: “CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO Y REMODELACION PARQUE GUZMAN”, en el municipio de Totonicapán, departamento de Totonicapán en nombre de mi representada, presento oferta formal, de acuerdo con las Bases de Licitación. En cumplimiento de las condiciones de ésta Licitación, hago constar que:

1. Nos sujetamos en todo a las Normas para la aplicación de la Política para la Obtención de Bienes y Servicios Relacionados, y Servicios de Consultoría con Recursos del la Municipalidad de Totonicapán y a las leyes de la República de Guatemala.

2. Hemos estudiado detenidamente los Documentos de Licitación, incluyendo especificaciones, planos, anexos y adenda; lo cual nos permite tener el conocimiento sobre los trabajos a realizar y además de ello, hemos inspeccionado el lugar en donde se construirá (n) dicha (s) obra (s).

3. Aceptamos expresamente todo lo descrito en las Bases de Licitación, Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas, Disposiciones Especiales, planos y documentos anexos, así como la minuta de Contrato la cual no puede ser cambiada o modificada, excepto que esto sea necesario para complementar aspectos legales que no puedan ser obviados de acuerdo a las leyes de Guatemala o no sean congruentes con los Documentos de Licitación.

4. En caso se nos adjudique la Licitación, nos comprometemos a:

4.1. Aportar todo el equipo y maquinaria en condiciones óptimas de trabajo, herramientas, materiales, mano de obra y demás elementos que sean necesarios para la ejecución completa de la obra.

4.2. Nos comprometemos a mantenernos solventes en el pago de cuotas como patrono ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

25

Page 26: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.4.3. Principiaremos los trabajos dentro de los diez días calendario siguiente a la fecha en que se reciba el área de trabajo, mediante acta faccionada en libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas y anotación en el libro de bitácora y se haga entrega del anticipo.

4.4. Aceptamos que los anticipos pagados por la Municipalidad sean supervisados, y garantizaremos su ejecución con la respectiva Fianza de Anticipo, de conformidad con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación.

4.5. Otorgaremos Fianza de Cumplimiento, Conservación de Obra y Saldos Deudores, de conformidad con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación.

4.6. Contrataremos a nuestro favor y de la Municipalidad de Totonicapán, de conformidad con lo establecido en las Bases de Licitación, los seguros siguientes:

- Seguros de Responsabilidad Civil.

4.9. Aceptamos que si en la solicitud de pago parcial de trabajos se incluyen trabajos programados, que aún no hayan sido ejecutados, estos no serán autorizados para su pago por parte del Supervisor de la obra.

4.10. Aceptamos pagar sanciones por demora no justificable en la entrega de la obra, conforme lo establecido en las Bases de Licitación.

4.11. Forma parte de la presente oferta, la documentación requerida en las Bases de Licitación.

4.12. De acuerdo con los cuadros adjuntos de cantidades de trabajo estimadas por la Municipalidad de Totonicapán, precios unitarios fijos y precios totales en quetzales, hemos calculado y ofrecemos ejecutar la obra, por la suma total de:

_____________________________________________________(Q.__________________) en letras y números que incluye el Impuesto al Valor Agregado –IVA-.

Los trabajos a realizar, se detallan en los anexos de la presente oferta.

Lugar y fecha.

Nombre completo y firma del Representante Legal o del propietario individual de la Empresa y sello.

26

Page 27: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

(ANEXO No. 1)

CUADRO DE RENGLONES DE TRABAJOSe presenta la sumatoria de los Renglones que conforman la oferta. Este cuadro constituye la parte medular de la oferta, debiéndose presentar sin errores ni borrones. Todas las hojas serán selladas y firmadas por el oferente o su representante legal.

Forma de presentar Empresa:-

Licitación No. _________________

Fecha: _________________

PROYECTO: Construcción Parqueo Subterráneo y Remodelación Parque Guzmán, Totonicapán, Totonicapán.

CUADRO DE RENGLONES DE TRABAJO

No. RENGLON CANTID

ADUNIDA

D PRECIO

UNITARIO PRECIO TOTAL

  Construcción de Parqueo Subterráneo

1 Limpieza y Chapeo 3896.73 M2 Q -

Q -

2 Trazo y Nivelación 3896.73 M2 Q -

Q -

3 Excavación 13855.20 m3 Q -

Q -

4 Zapatas 1632.78 M2 Q -

Q -

5 Solera de Amarre 0.25x0.45 mts 926.90 ML Q -

Q -

6 Viga de 0.35*0.65 883.80 ML Q -

Q -

7 Viga de 0.40*0.25 282.80 ML Q -

Q -

8 Pavimento de 0.20 mts para parqueo subterráneo 3719.50 M2 Q

- Q -

9 Columna Circular D=0.80 mts 632.40 ML Q -

Q -

10 Losa Subterráneo 2883.07 M2 Q -

Q -

11 Muro de concreto armado 1191.29 m3 Q -

Q -

12 Excavación de cimentación de puente 337.80 M3 Q Q

27

Page 28: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.- -

13 Pilas 162.35 ML Q -

Q -

14 Viga de apoyo 36.00 ML Q -

Q -

15 Vigas principales 92.74 ML Q -

Q -

16 Losa P1 277.15 M2 Q -

Q -

17 Zapatas 107.92 M2 Q -

Q -

18 Neopreno 1.00 GLOBAL

Q -

Q -

19 Anclajes de viga 1.00 GLOBAL

Q -

Q -

20 Relleno y compactación 1.00 GLOBAL

Q -

Q -

21 Retiro de material sobrante 1.00 GLOBAL

Q -

Q -

22 Drenaje Sanitario 1.00 Global Q -

Q -

23 Hidráulica 1.00 Global Q -

Q -

24 Red Eléctrica 1.00 Global Q -

Q -

25 Gradas de concreto armado 351.30 M2 Q -

Q -

  Construcción y Remodelación de Parque

26 Trazo 3920.11 M2 Q -

Q -

27 Bordillos De 0.15 * 1.00 M. 620.28 ML Q -

Q -

28 Piso Exterior 2622.40 M2 Q -

Q -

29 Fuente 63.62 M2 Q -

Q -

30 Jardinizacion 681.61 M2 Q -

Q -

31 Altar (Colocación De Banderas) 10.93 M2 Q -

Q -

32 Bancas De Concreto 61.90 M2 Q -

Q -

33 Modulo De Gradas 49.64 M2 Q -

Q -

34 Levantado De Muro Arriba De Sanitario 13.00 M2 Q -

Q -

35 Ventanas (Ventilación Sanitarios) 6.50 M2 Q -

Q -

36 Drenaje Pluvial En Junta De Dilatación 47.40 ML Q -

Q -

37 Junta De Dilatación Extremos Internos Del Parque 92.50 ML Q

- Q -

28

Page 29: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

38 Verja 94.16 ML Q -

Q -

39 Escenario (Rampas, Plataforma, Techo Acústico, Acabados) 98.10 M2 Q

- Q -

40 Modulo De Ventas 78.00 M2 Q -

Q -

41 Pérgolas 56.00 UNIDAD

Q -

Q -

42 Sistema De Iluminación 1.00 GLOBAL

Q -

Q -

43 Sistema De Bajada De Agua Pluvial 1.00 GLOBAL

Q -

Q -

44 Restauración De Monumento 1.00 GLOBAL

Q -

Q -

45 Retiro De Material De Desperdicio 1.00 GLOBAL

Q -

Q -

  TOTAL       Q -

(ANEXO No. 2)

INTEGRACION DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO:UBICACIÓN:OFERENTE:

RENGLON:29

Page 30: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.

 Cantidad

:   Unidad:  MATERIALES

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTALUNITARIO

         Total de Material       Q -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO TOTALUNITARIO

      Q - Q -

         Total de mano de obra       Q -

INTEGRACIÓN DEL PRECIOCosto directo (material y equipo + flete, mano

obra)   Q - % de Costos Indirectos     Q -

Costo Total       Q -

Costo Unitario       Q -

Es el análisis detallado de la integración de precios de cada uno de los sub-renglones, incluyendo precios en los que la unidad de pago sea global, que serán aplicados a los renglones de trabajo. No se aceptarán ofertas con errores ni borrones.

(ANEXO No. 3)

Empresa: Licitación No. Fecha:

30

Page 31: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.PROYECTO: Construcción Parqueo Subterráneo y Remodelación Parque Guzmán, Totonicapán, Totonicapán.

LISTA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE EMPLEARAEN LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE LICITACION

Orden Descripción Cantidad Valor en Libro

Valor Estimado Estado

                                                       

DISPOSICIONES ESPECIALES

1.01 INTRODUCCION:

31

Page 32: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.La presente Licitación tiene por objeto la contratación para la ejecución del proyecto

denominado Construcción Parqueo Subterráneo y Remodelación Parque Guzmán, Totonicapán, Totonicapán.

1.02 ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Ejecución de todos los trabajos necesarios para la construcción del Parqueo Subterráneo y la Remodelación del Parque y obras complementarias para su adecuado funcionamiento.

1.03 LUGAR DE EJECUCION

Parque Guzmán, Totonicapán, Totonicapán.

1.04 FECHA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS

Jueves 17 de julio del 2008.Hora: 10:00hrsLugar: Salón de Honor, Municipalidad de Totonicapán.

1.05 REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION:

Adicionalmente a lo indicado en las Bases de Licitación.

1.05.1 Estar inscrito en el registro de precalificados del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en las especialidades siguientes:

2 Movimiento de Tierras.6 Pavimentos24.2 Edificios de dos niveles24.19 Puentes de Concreto Hasta 20 mts. De longitud .24.45 Restauración Monumentos, Edificios y Casas Coloniales.

Además deberá poseer capacidad económica del grupo “P”, que corresponde a Q.75,000,000.00

1.06 TIEMPO DE ENTREGA DE LA OBRA.

Para la entrega de la obra el contratista señalara y establecerá en un cronograma de ejecución el plazo que requerirá para cada uno de los renglones y por resultado el proyecto total, contados a partir de la fecha que se entregue el anticipo y el área de trabajo.

1.07 PLAZO DE LA JUNTA DE LICITACION PARA ADJUDICAR.

En ausencia de recursos y/o controversias, el tiempo estimado para la adjudicación definitiva es de diez días (10) calendario.

1.08 INSCRIPCION DEL PROYECTO AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.El proyecto a ejecutar se deberá inscribir ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

.

32

Page 33: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.ESPECIFICACIONES TECNICAS.

INTRODUCCIÓN

Las presentes especificaciones técnicas, tienen como objeto dar los lineamientos generales a seguir, en cuanto a calidades de materiales, procedimientos constructivos y acabados durante la ejecución de la obra, como complemento de los planos.

DEFINICIONES

EL SUPERVISOR

El supervisor será nombrado por la Municipalidad de Totonicapàn y decidirá las cuestiones concernientes a los trabajos cubiertos por el contrato.

Decidirá dentro de los límites estipulados en las especificaciones, todas las cuestiones que surjan con respecto a la calidad, cantidad y aceptación de los materiales suministrados, forma de ejecución, ritmo del progreso de la obra, la interpretación de los planos, especificaciones y el correcto y satisfactorio cumplimiento de los términos del contrato. El constructor deberá cumplir todas las instrucciones del supervisor, inclusive las órdenes verbales que se dicten por emergencia, las que deberán ser confirmadas lo antes posible por escrito.

INTENDENTE

Es la persona que como representante de la empresa ejecutora tendrá a su cargo la coordinación de los trabajos necesarios para la realización del proyecto, así mismo es el encargado de velar por que se construya conforme lo indican los planos, especificaciones y demás lineamientos de la municipalidad.

BITÁCORA

Es un documento el cual se tendrá en la obra desde el día de inicio hasta su terminación para que únicamente el supervisor y el intendente del proyecto puedan dejar instrucciones, dibujos o esquemas y observaciones escritas, este será el medio inmediato de comunicación. Y es responsabilidad del contratista la permanencia del mismo en obra así como también su cuidado.

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y TRAZO

Bajo la dirección y responsabilidad del contratista, se debe limpiar o remover del área de construcción la capa vegetal en al menos 0.10 m. de espesor, basura y cualquier obstáculo que pueda interferir o dificultar la construcción de las edificaciones. La nivelación y la remoción realizada por la comunidad beneficiada, no será incluida en el pago. La nivelación consiste en la colocación de las marcas para definir las cotas exactas de cortes y/o rellenos. El trazo consiste en la demarcación de ejes. El renglón incluye todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para realizar el trazo de ejes.

33

Page 34: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.Para el trazo se deberá utilizar puente tipo corral. Se deberá utilizar un material visible para

marcar el trazo, (con cal hidratada o similar). Los trazos deben corresponder perfectamente a los indicados en los planos.

BODEGA

Se debe contar con una bodega para almacenar adecuadamente los materiales de construcción que, por sus características, no puedan permanecer a la intemperie, la localización no deberá interferir en el desarrollo de las actividades de la construcción ni con las actividades propias de la escuela beneficiada, será responsabilidad del contratista velar por esta actividad y mitigar las medidas correctivas.

MATERIALES Y EQUIPO

REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que suministre el constructor, serán nuevos y deberán llenar los requisitos y condiciones que se señalan en las especificaciones y planos.

MATERIALES DEFECTUOSOS

Todos los materiales que no llenen los requisitos de las especificaciones, los que hayan sido en cualquier forma dañados, o los que se hayan mezclado con material nocivo, serán considerados defectuosos. Los que así fueren considerados, podrán ser corregidos por el constructor, solamente mediante una autorización previa del supervisor o bien exigirse su retiro inmediato de la obra.

INSTRUCCIONES DE LOS FABRICANTES

Todos los artículos manufacturados, materiales y equipos que deban ser incorporados a la Obra, serán almacenados, manipulados, instalados, erigidos, utilizados y acondicionados, de conformidad con las instrucciones que indiquen los fabricantes. El constructor remitirá al supervisor copia de todas las instrucciones que reciba por parte de los fabricantes.

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

El constructor deberá disponer en todo momento, de equipo adecuado y en suficiente cantidad. El supervisor podrá requerir el uso de equipo adicional y demás elementos que se necesiten, a fin de que el progreso real sea el planificado. Con la presencia del equipo en obra, deberá tenerse cuidado de que no dañe otras partes de la obra, así como las propiedades adyacentes o instalaciones.

CEMENTO

Todo cemento a utilizarse deberá estar de acuerdo a las normas COGUANOR NGO 41001 y ASTM C-595, entregado en la obra en su empaque original y deberá permanecer sellado hasta el momento de su uso.

Las bodegas para el almacenamiento de cemento permanecerán secas, para lo cual se cerrarán todas las grietas y aberturas de la bodega. Las bolsas deberán ser estibadas lo más cerca posible unas de otra para reducir la circulación de aire, evitando su contacto con paredes exteriores.

34

Page 35: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.Las bolsas deberán estibarse sobre plataformas de madera, levantadas 0.15 m. sobre el piso,

la altura de estibamiento máximo debe ser de 10 sacos sobre las bancas (dicho límite de estibamiento se aplica también en los vehículos durante el traslado del cemento) y deberán estar ordenadas para poder retirar el cemento más antiguo durante su uso y a la vez, colocar cemento nuevo sin dificultad.

No se permitirá el uso de cemento endurecido por el almacenamiento o parcialmente fraguado en ninguna parte de la obra. El contratista deberá usar el cemento que tenga más tiempo de estar almacenado, antes de utilizar el cemento acopiado recientemente.

No se permitirá mezclar en un mismo colado cementos de diferentes marcas, tipos o calidades.

AGREGADOS

Los agregados a usarse son: fino (arena) y grueso (piedra triturada o clasificada). Ambos deberán considerarse como elementos separados del cemento.

Deben estar de acuerdo con las especificaciones para agregados según Norma ASTM C-33, se podrá usar otros agregados siempre y cuando se haya demostrado por medio de la práctica o ensayos especiales que producen concreto con resistencia y durabilidad adecuada, siempre que el Ingeniero Supervisor autorice su uso, toda variación deberá estar avalada por un Laboratorio de garantía. El Agregado fino (arena) deberá cumplir con lo siguiente:

AGREGADOS FINOS

Grano duro y resistente, libre de arcilla, limo, álcalis, mica, materias orgánicas u otras substancias perjudiciales.

No contendrá un porcentaje con respecto al peso total de mas de 5% del material que pase por tamiz 200 en caso contrario el exceso debe ser eliminado mediante el lavado correspondiente.

El módulo de finura no debe ser menor de 2.3 ni mayor de 3.1. La arena no debe ser uniforme, debe tener cierta graduación.

El porcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30% y 45% de tal manera que consiga la consistencia deseada del concreto.

El agregado fino no deberá contener arcillas o tierra, en porcentaje que exceda el 3% en peso, el exceso deberá ser eliminado con el lavado correspondiente.

AGREGADOS GRUESOS

El agregado grueso debe ser grava o piedra triturada limpia, no debe contener tierra o arcilla en superficie en un porcentaje que exceda del 1% en peso en caso contrario el exceso se eliminará mediante el lavado, el agregado grueso deberá ser proveniente de rocas duras y estables, resistentes a la abrasión por impacto y a la deterioración causada por cambios de temperatura o heladas. (Prueba de bondad).

El porcentaje de partículas planas y alargadas no debe sobrepasar de 15% en peso. Partícula plana es aquella en la que la longitud mayor es de 5 veces el espesor promedio.

35

Page 36: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A. El tamaño o granulometría del agregado, será de ¾” como máximo y de ½” como mínimo o

lo que indique el proporcionamiento de mezcla de diseño, en función a la procedencia del material.

En elementos de espesor reducido o cuando existe gran densidad de armadura se podrá disminuir el tamaño máximo de agregado, siempre que se obtenga gran trabajabilidad y se cumpla con el “SLUMP” o asentamiento requerido y que la resistencia del concreto que se obtenga, sea la indicada en este documento.

AGUA

El agua empleada en el mezclado del concreto deberá ser limpia y estar libre de cantidades perjudiciales de material orgánico, elementos en suspensión y turbidez excesiva (apta para el consumo humano). Los agregados y/o aditivos deben sumarse a los materiales que pueden aportar al agua de mezclado el contenido total de sustancias inconvenientes. No se utilizará en la preparación del concreto, en el curado del mismo o en el lavado del equipo, aquellas aguas que no cumplan con los requisitos de calidad mínimas.

Cuando se almacene agua en toneles o cualquier otro recipiente, estos deberán tener algún tipo de tapadera para evitar que el agua se contamine.

CONCRETO

Es la mezcla constituida por cemento, agregados, agua y eventualmente aditivos, en proporciones adecuadas para obtener las propiedades requeridas en este documento. Y que conjuntamente con el refuerzo de acero en la cantidad indicada en los planos de estructuras actúan para resistir los esfuerzos a los cuales estará sometida la estructura.

CONSISTENCIA DEL CONCRETO

La proporción entre agregados deberá garantizar una mezcla con un alto grado de trabajabilidad y resistencia de manera de que se acomode dentro de las esquinas y ángulos de las formas del refuerzo, por medio del método de colocación en la obra, que no permita que se produzca un exceso de agua libre en la superficie.

MEZCLADO DEL CONCRETO

Este deberá hacerse con un sistema mecanizado (mezcladora), para todo el concreto que se funda en obra. El concreto debe ser mezclado sólo en la cantidad que se vaya usar de inmediato, el excedente será eliminado. En caso de agregar una nueva carga la mezcladora deberá ser descargada.

El mezclado deberá continuarse por lo menos durante 1 1/2 minuto, después que todos los materiales estén dentro del tambor, a menos que se muestre que un tiempo menor es satisfactorio.

COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO

36

Page 37: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.La colocación se realizara previa autorización del supervisor, cuando se verifique que el

acero este libre de óxidos, rebabas, aceites, pinturas y otras sustancias que perjudiquen la adherencia del concreto con el acero de refuerzo.

El concreto que se encuentre parcialmente endurecido o contaminado (arcillas o terrones) no será aceptado, además el concreto deberá ser colocado a una altura no mayor de 1.50. No deberá de ser colocado en presencia de lluvias fuertes, ya que el incremento de agua modificará la resistencia nominal requerida.

Todo concreto tendrá que ser vibrado de forma mecánica y esta vibración deberá de realizarse cada 0.75 metros con un tiempo de 5 segundos para evitar segregaciones de los materiales: también se debe de tener el cuidado de no topar con el acero o la formaleta de los elementos.

El tiempo de curado de los elementos de concreto, será de 7 días como mínimo, donde el concreto se deberá de mantener húmedo en especial en horas de mayor exposición al sol. Esta actividad iniciara de ocho a doce horas después de fundido, o cuando lo requiera la fundición.

ADITIVOS

Los aditivos que el contratista proponga utilizar, durante el proceso constructivo, deberán someterse a la aprobación del supervisor. Además debe demostrarse que con el uso del aditivo se obtendrá la resistencia a compresión final requerida.

ACERO DE REFUERZO

El refuerzo para el concreto consistirá en varillas de acero de lingotes nuevos. Las varillas de acero serán de grado 40 (resistencia a la tensión de 40000 libras/pul2). Deberán estar libres de defectos y mostrar un acabado uniforme. La superficie de las mismas deberá estar libre de oxido, escamas y materias extrañas que perjudiquen la adherencia con el concreto. Las varillas de acero no deberán tener grietas, dobladuras y laminaciones.

Todo el refuerzo empleado en la construcción de la estructura será de acero LEGÍTIMO y corrugado, exceptuando el acero de ¼” de diámetro el cual será liso, y será acero legítimo según lo indicado en planos, en cualquier otro caso podrá ser comercial.

RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS

El refuerzo tendrá los recubrimientos de concreto mínimos que se indican:

ELEMENTO RECUBRIMIENTO (cm.)

Cimientos 8.0Columnas y Soleras 2.5Vigas 2.5Losa 2.5

TRASLAPES

37

Page 38: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.Las longitudes de desarrollo y traslapes deben ser como mínimo 50 diámetros de barra, siendo

para varilla No. 3 de 0.47m, para varilla No. 4 de 0.64m y para varilla No. 5 de 0.80m, a menos que se indique una longitud mayor en los planos.

Los traslapes no se deberán realizar en zonas de alto esfuerzo y preferiblemente se realizarán en el eje neutro, o donde las flexiones o compresiones sean menores; además los empalmes en un elemento estructural nunca se deberán realizar a un mismo nivel, para que no existan planos débiles.

En los empalmes de traslape, las barras deben colocarse en contacto entre sí y amarrarse con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación de las mismas y su espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas especificadas, en relación a las demás barras y a las superficies del concreto.

DOBLECES DE LAS VARILLAS

Las varillas serán dobladas en frío y antes de ser colocadas en las formaletas. No deberán doblarse aquellas que se encuentren parcialmente fundidas en el concreto, a menos que el dobles se efectúe, mínimo a una distancia de 2.00 mts. de la parte fundida. Un gancho a 180 grados debe tener una extensión final de al menos 2 ½ pulgadas.

El dobles del gancho debe colocarse tan cerca de la cara exterior del concreto como lo permitan los requisitos de recubrimiento del refuerzo.

LONGITUDES DE DESARROLLO Y TRASLAPES EN CAMBIOS A 90º PERMISIBLES:

Los elementos de refuerzos transversales que actúan con el corte, deberán tener la longitud de desarrollo adecuada así como el dobles requerido en estribos, eslabones y en cambios de dirección de 90º de cimientos corridos, soleras y vigas. .

CARACTERÍSTICAS DEL BLOCK

Se utilizará block de 35 kg/cm² Y Las dimensiones del block son las indicadas en planos.

Los blocks deberán ser consistentes y uniformes en sus dimensiones. Los blocks serán de primera calidad, tendrán acabado liso y de color uniforme, con aristas y esquinas rectas, libres de raspaduras, roturas, rajaduras o con cualquier clase de irregularidad que a juicio del Supervisor pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro. Los blocks deben de transportase a la obra cuando estén completamente curados, a manera que durante el manipuleo, transporte y colocación no sufran daños, aceptándose técnicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas condiciones al lugar de la obra.

MOVIMIENTOS DE TIERRA

38

Page 39: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.Se hará un movimiento de tierra con maquinaria y equipo adecuado, utilizando como

referencia las cotas que se especifican en los planos con el fin de construir el parqueo subterráneo del parque. En obra se deberá tener cuidado para evitar derrumbes y así evitar accidentes.

CIMENTACIÓN:

EXCAVACIONES PARA CIMENTACIÓN:

Las excavaciones no deberán exceder las cotas de cimentación mínimas indicadas en los planos. Si el estudio de suelos indicara que es necesaria una cota más profunda para la cimentación esta prevalecerá sobre la indicada en planos.

En el caso de exceder la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con material suelto o material de base, se deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo de 30% de concreto + 70% piedra bola de 6” como máximo, sin cobro adicional.

El concreto ciclópeo puede ser hasta de una resistencia de 175 Kg/cm2. La piedra debe ser de buena calidad, de preferencia en su estado natural (con caras sin labrar), limpia, dura, sana, durable, libre de agregaciones, fracturas, grietas u otros defectos estructurales que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie.

Las cimentaciones no se podrán construir en zonas de relleno no controlados ni sobre tierras de cultivo, (suelos orgánicos), los cuales deberán ser removidos en su totalidad y reemplazados por suelos seleccionados y compactados, antes de iniciar la construcción de la cimentación.

SUELOS

COMPACTACIÓN:

Esta actividad tendrá que realizarse con equipos autopropulsados. El grado de compactación del suelo sobre el cual se cimentara la estructura deberá chequearse en campo solicitándose una densidad no menor del 90% de la densidad obtenida en el estudio de suelos realizado.

ESTABILIZACIONES:

En donde exista necesidad se estabilizara el suelo. El objetivo de la estabilización es de mejorar las características del suelo natural que servirá de soporte para la cimentación de la obra a construir. Y tomando en cuenta que por ser un suelo natural su contenido de humedad (natural) podría ser alto, la consecuencia ante esta condición sería que el porcentaje de compactación máximo obtenido del suelo en mención, no sea el adecuado (menor del 90% solicitado en las presentes).

Ante la situación descrita en el párrafo anterior, se tiene: si las resistencias portantes de los suelos no fueran las requeridas, por el alto contenido de humedad de los mismos (suelos saturados)

39

Page 40: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.y/o se considere que por lluvias se podría inundar la excavación, se puede proceder a estabilizar el suelo de la siguiente forma:

a) Por debajo de la cota de cimentación se sustituirán 30 cm. de material natural por cascajo+cemento Pórtland, en una proporción de 9 unidades volumétricas de cascajo y 1 de cemento (9:1).

b) El material (cascajo) debe ser mezclado con el cemento, colocado y compactado en un tiempo no mayor de 45 minutos para evitar que el cemento fragüe antes de ser compactado el material.

c) El material podrá ser colocado solamente en una capa (de 30 cm) y ya no se chequeará la densidad del mismo.

d) Una vez colocado y compactado el material estabilizado, se debe esperar de 3 a 4 hrs. Y luego curarlo.

e) El curado del material estabilizado, consistirá en regar agua sobre este tratamiento (estabilización) para evitar la deshidratación y obtener una buena resistencia. Este procedimiento (regado de agua), debe ser efectuado cada 24 hrs. durante 3 días a menos que se efectué la fundición del cimiento corrido de la edificación durante este periodo de tiempo (3 días luego de la colocación del material de estabilización. Respecto al curado cabe mencionar que solo se rocía agua sobre el material colocado y compactado (estabilización de 30 cm.), no se puede en ningún momento inundar (con agua) el área en mención.

f) El ancho de la estabilización será el mismo que el ancho de la cimentación, pero si el estudio de suelos definió efectuar una sustitución del suelo, la estabilización tendrá el ancho de la misma.

El material de estabilización (cascajo) deberá ser aprobado por el supervisor, previa colocación del mismo.

BANQUETAS Y BANCAS

BORDILLOS

Tendrá las dimensiones siguientes 0.10 metros de espesor y 0.40 metros de altura ver detalle en planos.

PAVIMENTO

El pavimento será de concreto Este se colocará tomando en cuenta las pendientes indicadas en los planos, esto para no tener problemas con el agua y esta corra libre y lateralmente.

Se fundirán cuadros de acuerdo a los indicadores en los detalles respectivos con el fin de dejar juntas mínimas de 1” esto para absorber las cargas debido a la circulación de PERSONAS sobre el pavimento.

El espesor del concreto aplicado será de 0.10 m

40

Page 41: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.BANCAS

Las bancas serán de concreto con una losa de 0.10m de espesor y 0.5m de ancho, 0.5m de respaldo.

MURO DE CONTENCIÓN

Muro de Concreto Armado:

Este será de concreto reforzado, Fc. = 210 Kg. /cm2, con una sección de 0.20 mts. en toda su longitud, con el siguiente armado de acero de refuerzo No. 3, cada 20 cms. En ambos sentidos. Que incluye todos los materiales y trabajos necesarios para su realización y colocación de la armadura, fundición (fabricación, traslado y colocación), del concreto, fraguado y rellenos de zanjas.

El tubo de drenaje será de diámetro 3” tendrá una pendiente de 1%, permitiéndose una longitud no mayor de 10 metros para el desfogue de agua en forma lateral al muro si las condiciones lo permiten, caso contrario se deberá construir manga que atraviesen la cortina del muro.

Se deberá construir la totalidad del muro de contención previo a realizar el relleno posterior. El relleno deberá realizarse con material aprobado por el supervisor, en lo posible con material selecto o balasto compactado al 95% del proctor estándar, en capas no mayores de 0.20m.

El muro deberá construirse en capas horizontales, usando formaleta frontal y posterior, en ningún caso deberá usarse el zanjeo como limite de fundición.

CONSTRUCCION DE ESCENARIO

SOLERA HIDRÓFUGA

Su función radica en evitar el ingreso de la humedad hacia el interior de los espacios, ya que ello genera problemas en los pisos o en los muros.

Este trabajo incluye todos los materiales e insumos necesarios para fabricar la solera hidrófuga o de humedad de concreto armado, la cual se arma y funde sobre la última hilada de block del emplantillado.

LEVANTADO DE PAREDES

COLOCACIÓN DE BLOCKS

Efectuada la solera de humedad sobre la que se apoyara la pared, se modularan las alturas, se ensayara cuidadosamente sin mezcla la primera hilada, luego se asentará completamente sobre un lecho de mortero, perfectamente alineada, nivelada y a plomo. Se levantaran primero los extremos de cada lado de pared dejándolos bien nivelados, alineados y a plomo, complementándose luego la porción central. Para la ejecución del muro de levantado de block, la dimensión de las

41

Page 42: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.paredes en sentido horizontal serán tales que en todos los elementos cabrá un número exacto de unidades, incluyendo las mitades. Los blocks deberán de humedecerse antes y durante su colocación, con el objeto de disminuir la absorción del agua de la sabieta por los mismos. El mortero estará hecho a base de cemento, cal y arena de río cernida, con una proporción 1:1/4:3.

ESTRUCTURA PRINCIPAL

COLUMNAS DE REFUERZO VERTICAL

Este renglón incluye todas las columnas indicadas en los planos. Las columnas en general serán de concreto de resistencia mínima f’c= 210 kg/cm². La fundición de estos elementos estructurales se realizará previa revisión y autorización del Supervisor.

SOLERAS Y SILLARES:

Para el armado y fundición de soleras y sillares, deberá preverse su integración a las columnas, es decir, que el refuerzo quedará anclado a las respectivas columnas, evitando posteriores anclajes que puedan dañar la estructura principal. En el caso de los sillares, deberá preverse el detalle para gota de agua de lluvia, cuando éste se encuentre expuesto al exterior; todo ello previo a la fundición y evitar agregados en un sillar que no garantizarían su calidad.

TECHO DE ESTRUCTURA A BASE DE POLICARBONATO

El techo deberá construirse de acuerdo a lo especificado en los planos utilizando lámina blanca de poli carbonato y como base una estructura hecha a base de metal con los acabados que se especifican en los planos.

PISO LADRILLO DE PARQUE

El tipo y Las dimensiones del piso se especifican en los planos.

FORMALETA

Se deberá usar formaleta en la fundición de columnas, sillares, losa y otros aspectos señalados en planos y se podrá usar formaleta de madera o metálica, en el caso de usarse formaleta metálica deberá de utilizase algún desencofrante que facilite retirarla ya que no se permitirá que el concreto sufra imperfecciones o laceraciones provocadas por este tipo de formaleta, y el mismo no debe de dañar las propiedades del concreto ni rechazar el acabado que se le pudiera aplicar.

La formaleta deberá ajustarse a la forma y dimensiones de los elementos a fundir. Deberán ser lo suficientemente sólidas, estables y regulares (planas), para resistir la presión debida a la colocación del concreto y al vibrado del mismo. Se apuntalarán y sujetarán de manera adecuada para que conserven su forma y posición. Las juntas no deberán permitir la fuga del mortero.

42

Page 43: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.La remoción de la formaleta deberá hacerse de tal forma que no perjudique la seguridad y

durabilidad de la estructura. Si en dado caso existiera alguna imperfección la reparación del concreto debe hacerse inmediatamente después de remover la formaleta utilizando un pegamento epóxico de calidad garantizada, sin embargo se podrán evitar al máximo si el elemento que se funde es vibrado adecuadamente.

Si se tiene conocimiento que el elemento de concreto tuvo imperfecciones y fue reparada sin utilizar el pegamento epóxico se ordenará la demolición y fundición nuevamente de este elemento, corriendo el costo de ambos procedimientos a cargo del contratista. El siguiente cuadro debe usarse para el tiempo mínimo requerido antes de remoción de las formaletas y de la obra falsa.

TIEMPO PARA REMOCION DE FORMALETA

Tipo de elemento Tiempo mínimo

Losas 15 días

Columnas y soleras 3 días

Se podrá retirar la formaleta en un tiempo menor al especificado, siempre y cuando se haya agregado al concreto algún aditivo acelerante de fraguado, autorizado por el supervisor asignado por la entidad ejecutora.

INSTALACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Se entenderá por instalaciones eléctricas el suministro, almacenaje, colocación y pruebas, de todos los elementos necesarios como: Acometidas, tableros, lámparas, conductos, conductores y accesorios a manera de proporcionar un flujo continúo de energía eléctrica, a todos los puntos de consumo.

TUBERÍAS

Toda la tubería que se utilizara será del tipo ducto de pvc eléctrico diámetro de 1” o lo indicado en planos y deberá unirse con accesorios adecuados para la misma. No se permitirá uniones de tubería sin los debidos conectores, los cuales serán del tamaño que demande el tubo.

Todos los cortes que se hagan en la tubería rígida, deberán presentar bordes libres de rebabas que puedan dañar la protección de los conductores.

43

Page 44: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.Los dobleces no deben reducir la sección de la tubería, de lo contrario se rechazara el tramo

que presente este defecto. No se aceptaran dobleces en ángulos menores de 90 grados.

Toda la tubería que se instale embebida en elementos de concreto enterrada, será del tipo plástico flexible (poliducto) de 1”, o de los diámetros y localización indicada en los planos. Además la tubería deberá instalarse antes de efectuar la fundición y/o durante el levantado de muros.

Todas las uniones o acoplamientos de tuberías enterradas, deberán hacerse con accesorios a prueba de agua debiendo quedar las uniones herméticamente selladas.

CONDUCTORES

Todos los conductores serán forrados, con aislamiento termoplástico tipo THW calibre según normas de la AWG (American Wire Gauge) y de los siguientes colores: Rojo línea viva (+), Blanco línea neutra y Negro línea a tierra. El calibre de los conductores se especifica en los planos.

Todos los empalmes, deberán hacerse en las cajas. No se permitirán empalmes intermedios.

ILUMINACIÓN

El tipo de lámparas que se utilizaran para la iluminación se indicada en planos.

INSTALACION DE LA TUBERIA DE DRENAJES

Las excavaciones se harán de acuerdo a los ejes, dimensiones y niveles indicados en los planos

La zanja se deberá cortar simétrica al eje de la instalación de la tubería y tendrá un ancho mínimo igual al ancho de ésta, más 0.40 metros. El ancho máximo, sin contar el ocupado por el tubo, será de 0.60 metros.

Según el tipo de tubería que se use, podrá ser necesario ampliar el ancho de la zanja en donde existan uniones o instalación de accesorios. El ancho de la zanja, así como el tamaño de las ampliaciones, deben ser aprobadas por el Supervisor tomando en cuenta el método de zanjeo utilizado y el diámetro de tubería a instalarse.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Las tuberías deberán ser probadas llenándolas de agua hasta el nivel de rebalse del punto de entrada más bajo, paro lo cual se obturará temporalmente el extremo de salida del tramo que se pruebe. No se deberá observar descenso del nivel de agua durante un período de observación de 6 horas. En lo posible, la prueba se hará antes de cubrir la tubería para poder observar y corregir cualquier fuga.

ACABADOS

CONCRETO EXPUESTO

44

Page 45: Microsoft Word - BASES DE LICITACION …Bases... · Web viewANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION .. 09 2. DISPOSICIONES GENERALES . 10 3. MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACION……………………….

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPANDEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

GUATEMALA, C.A.Las columnas, vigas, sillares, bordillos u otro elemento que se indique en los planos quedaran

con un acabado perfecto y uniformemente expuesto (repello mas cernido), y sus aristas quedan a filo, lisas y con textura uniforme.

A manera de evitar los cajoneos y/o agrietamientos en los acabados, se recomienda:

1. Picar levemente el o los elementos a tallar.2. Saturar el elemento a tallar con agua.3. Aplicar el tallado de ½ cm. de espesor, usando el aditivo adecuado.4. Curar el acabado final al menos durante 3 días (por ejemplo rociando agua continuamente,

etc.).

La proporción para el mortero (que estará hecho a base de cemento, cal y arena de río cernida) utilizado en el repello y cernido, será de 1:1/4:2.

LIMPIEZA FINAL

A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las instalaciones temporales, ripio, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente.

GENERALIDADES

Todos los componentes de cualquier tipo que vayan a servir en instalaciones eléctricas o para anclajes y que deban quedar dentro de los muros deben ser previstas y colocadas antes de las fundiciones de los elementos estructurales y durante el levantado de los muros de block dentro de los agujeros del mismo, no se permitirá ningún tipo de picado posterior.

CUALQUIER CAMBIO O DISCREPANCIA DE ESTAS ESPECIFICACIONES CON LOS PLANOS DEBERÁ DE SER PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL SUPERVISOR Y ESTE PODRÁ RESOLVERLA DEPENDIENDO DE SU MAGNITUD, O HACIENDO LAS CONSULTAS A TRAVÉS DEL SUPERVISOR Y EN NINGÚN CASO EL CONTRATISTA PODRÁ TOMAR VENTAJA DE ESTO.

45