MINISTERIO DE EDUCACIÓN - GuatecomprasBASES... · Web viewPara el pago de cada estimación que...

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONESDIDECO

LICITACIÓN

L-009/2013-MINEDUC

CONTRATACIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL BÁSICO CON ORIENTACIÓN

OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, A SOLICITUD DE DIGEF

PROYECTO CATEGORÍA “C“

Guatemala, marzo de 2,013

1

ÍNDICE DE CONTENIDO Pági-

nas

1. BASES DE LICITACIÓN 21.1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 21.2. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES 21.3. LUGAR Y FORMA DE LA ENTREGA DE LA AMPLIACIÓN REQUERIDA 21.4. CONTENIDO DE LA PLICA 31.5. GARANTÍAS 41.6. FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA 61.7. PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE PLICAS 91.8. METODOLOGÍA PARA LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS RECIBIDAS 101.9. CRITERIOS QUE DEBERÁ SEGUIR LA JUNTA DE LICITACIÓN PARA CALIFICAR LAS OFERTAS RECIBIDAS 121.10. REQUISITOS FUNDAMENTALES 141.11. REQUISITOS NO FUNDAMENTALES 171.12. PROHIBICIONES 181.13. RECHAZO DE OFERTAS 191.14. ADJUDICACIÓN 201.15. SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DEL CONTRATO 20

2. ESPECIFICACIONES GENERALES 213. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 214. DISPOSICIONES ESPECIALES 215. MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA 246. PROYECTO DE CONTRATO 297. ANEXO No.1 38

2

1. BASES DE LICITACIÓN

1.1. OBJETO DE LA LICITACIÓN

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN, invita a licitar la CONTRATACIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, A SOLICITUD DE DIGEF, PROYECTO CATEGORÍA “ C “, de conformidad con las características detalladas en el apartado de especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3 y Anexo No.1 de las presentes bases.

1.2. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES

Deben ser personas individuales o jurídicas, domiciliadas en el territorio nacional; asimismo, se permitirá la presentación de ofertas de personas individuales o jurídicas extranjeras, que tengan representación en la República de Guatemala, domiciliadas en el territorio nacional.

Los interesados, personas individuales o jurídicas, deberán dedicarse en forma permanente al giro comercial objeto de la presente Licitación, estar legalmente establecidos para este efecto y estar en condiciones de proporcionar los trabajos requeridos.

Cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera, podrá presentar una sola oferta. En ningún caso se permitirá la representación por una misma persona, de más de un oferente. Quién actúe por sí, no puede participar representando a un tercero

Es prohibida la existencia de acuerdo entre dos o más oferentes para lograr en forma ilícita la adjudicación de esta Licitación (Colusión entre oferentes).

En el presente evento no se aceptan consorcios, por lo anterior únicamente tendrán validez los documentos presentados por la persona individual o jurídica que presente su oferta.

1.3. LUGAR Y FORMA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El contratista ejecutará el objeto de esta relación, que consiste en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, A SOLICITUD DE DIGEF, Proyecto Categoría “C”, en las instalaciones del Ministerio de Educación ubicadas en calle Nicaragua del Municipio de Nueva Concepción del Departamento de Escuintla. La ejecución relacionada se producirá dentro de un lapso máximo de 176 días hábiles; cuyo cómputo se iniciará a partir del primer día hábil después de la notificación en GUATECOMPRAS del Acuerdo Ministerial que contenga la aprobación del contrato respectivo.

3

Cuando la obra esté terminada, la contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra y de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el trabajo de ejecución. El Supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes quince días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe pormenorizado a la autoridad administrativa superior.

1.4. CONTENIDO DE LA PLICA

La OFERTA, deberá ser presentada de la forma siguiente:

1.4.1 En dos plicas separadas en original y copia. 1.4.2 En sobres independientes cerrados, sellados y rotulados con la etiqueta siguiente:

La plica deberá contener los documentos considerados como requisitos fundamentales, los cuales son descritos en el apartado 1.10 de las presentes bases, la inobservancia de estos, tiene como consecuencia el rechazo in limine de la plica. Además se insertarán los documentos considerados como no fundamentales descritos en el numeral 1.11 de las presentes bases, el incumplimiento de estos, será subsanado en un plazo establecido por la Junta de Licitación.

SEÑORES

JUNTA DE LICITACIÓN L-009/2013-MINEDUC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CONTRATACIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL BÁSICO CON

ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, A SOLICITUD DE DIGEF PROYECTO

CATEGORÍA “C“NOG: 2544520

OFERTA PRESENTADA POR:

_____________________________________________________________ (Nombre del propietario de la empresa, o razón social de la entidad mercantil,

Dirección y Teléfono)

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

___________________________________________________________________(La colocará la Junta de Licitación)

4

1.5. GARANTÍAS

a) Las garantías se constituirán observando lo dispuesto en los artículos 64, 65 y 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y 38 y 39 del Reglamento de la misma. b) Las garantías deberán calcularse sobre el valor total de la oferta. c) En el caso de seguro de caución (fianza) ésta se formalizará mediante póliza emitida por una institución aseguradora, autorizada para operar en Guatemala.

1.5.1Garantía que debe presentar el oferente:

1.5.1.1 Garantía de Sostenimiento de Oferta

Se caucionará con depósito en efectivo o mediante seguro de caución (fianza), por un porcentaje del cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta que deberá incluir el impuesto al valor agregado –IVA–, la cual cubrirá el período comprendido desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, según lo establecido en el artículo 64 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. (Por prescripción legal la garantía que se presente con un porcentaje mayor al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta será rechazada).

El Ministerio de Educación podrá hacer efectiva la garantía de Sostenimiento de Oferta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en los casos siguientes:

a) Si el adjudicatario no sostiene su oferta;

b) Si el adjudicatario no concurre a suscribir el contrato respectivo dentro del plazo que determina el artículo 47 de la Ley de Contrataciones del Estado o, si habiéndolo hecho, no presenta la Garantía de Cumplimiento del Contrato dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la firma del contrato.

1.5.2 Garantía que debe presentarla contratista:

1.5.2.1 Garantía de Anticipo

El contratista deberá otorgar previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, garantía mediante seguro de caución (fianza) o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo, que deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado –IVA-. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización, de conformidad al artículo 66 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala,

5

Ley de Contrataciones del Estado y 40 del Acuerdo Gubernativo No.1056-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,.

1.5.2.2 Garantía de Cumplimiento

El contratista deberá prestar seguro de caución (fianza), depósito en efectivo o constituir hipoteca para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato de acuerdo con las especificaciones, planos y demás documentos contractuales, así como la ejecución de la obra dentro del tiempo estipulado, por un valor que represente el diez por ciento (10%) del monto total del mismo que deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado –IVA– y la misma estará vigente hasta haber recibido a satisfacción la garantía de conservación de obra y que el Ministerio de Educación extienda el finiquito correspondiente, según lo establecido en el artículo 65 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. Artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta garantía se hará efectiva, si la contratista incumple con lo estipulado en cualquiera de las cláusulas del Contrato.

1.5.2.3 Garantía de Conservación de Obra

El contratista deberá otorgar a favor y entera satisfacción del Ministerio de Educación, Garantía de Conservación de obra equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato que deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado –IVA-; mediante deposito en efectivo, seguro de caución (fianza), hipoteca o prenda a su elección, que cubra de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Dicha garantía cubrirá el valor de las reparaciones, de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra.

El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (05) años, a partir de la recepción definitiva de la obra, de conformidad con el artículo 67 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.

1.5.2.4 Garantía de Saldos Deudores

Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Ministerio de Educación, el contratista deberá otorgar

6

seguro de caución (fianza), depósito en efectivo, constituir hipoteca o prenda a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía, de conformidad con el artículo 68 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.

1.6. FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA

El precio determinado en este contrato se hará efectivo, por parte del Ministerio de Educación, en pagos parciales contra estimaciones periódicas del trabajo ejecutado y aceptado, mediante acreditamiento en la cuenta monetaria que la contratista haya registrado en la Tesorería Nacional, de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 58, 59, 60, 61 y 62 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.

Se hará entrega del ANTICIPO de manera SUPERVISADA hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por lo que todos los pagos hechos a la contratista con fondos provenientes del anticipo serán supervisados por la DIGEF.

El inicio se documentará mediante acta, en libro autorizado por la Contraloría General de Cuentas. Si la contratista no inicia la obra o no invierte el anticipo recibido de acuerdo a las estipulaciones contractuales, pagará el interés legal sobre el importe del anticipo no invertido, conforme al programa autorizado por el supervisor de obra, calculado sobre la base de la tasa de interés máxima anual que determine la Junta Monetaria, para efectos tributarios, y se incluirán en la liquidación del respectivo contrato; el pago de intereses no exime a la contratista de reintegrar a la Dirección General de Educación Física –DIGEF–, los fondos no invertidos.

Previo a efectuarse el pago del ANTICIPO la contratista deberá cumplir con los requisitos siguientes:

Presentar los cronogramas físicos y financieros desglosados por cada uno de los renglones generales del proyecto.

Presentar el plan de inversión del anticipo elaborado por la contratista y aprobado por el supervisor de obra y la Coordinación de Infraestructura de Dirección General de Educación Física –DIGEF–

Garantía de Anticipo descrita en las presentes bases. Certificación del Acta de Inicio suscrita en Libro de la

Contraloría General de Cuentas. Constancia de haberse habilitado la bitácora del proyecto,

emitida por la Contraloría General de Cuentas.

7

1.6.1. Amortización del Anticipo:

Para la amortización del anticipo, se efectuará un descuento que se calculará multiplicando el monto bruto de cada estimación por el mismo porcentaje del anticipo que se haya concedido, hasta completar el cien por ciento (100%) del anticipo otorgado.

1.6.2. Pagos Parciales (estimaciones):

1.6.3.1.La Dirección General de Educación Física –DIGEF– realizará pagos parciales a cuenta del contrato, contra estimaciones de trabajo ejecutado y aceptado por el supervisor de obra, que cuente con el informe de avance físico detallado, con fotografías; para el pago de la misma, la contratista entregará al supervisor de obra, un proyecto de estimación, el cual deberá contener los documentos descritos dentro de las bases de Licitación y cualquier otro documento que las entidades solicitantes establezca como necesarios.

1.6.3.2.El supervisor de obra, dentro de los cinco (5) días hábiles de haber recibido la estimación, deberá revisar y aprobar la estimación conciliando cualquier diferencia con la contratista. En todo caso cualquier diferencia que resulte a favor o en contra del Contratista, se ajustará en la estimación siguiente o en la liquidación del contrato.

1.6.3.3.Para el pago de cada estimación que presente la contratista se establecerá un plazo de treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que fuese entregada la documentación, completa y aprobada por el supervisor de obra, a la Coordinación de Infraestructura.

1.6.3.4.Para que la Dirección General de Educación Física –DIGEF– pueda hacer cualquier pago ala contratista, es condición expresa que acredite su solvencia en el pago de sueldos y salarios de sus trabajadores y de las cuotas patronales que correspondan a favor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Impuesto del timbre de Ingeniería o Arquitectura durante el período anterior al de la estimación que se trate, lo que deberá hacerse constar en un informe específico de la Contratista a la Coordinación de Infraestructura de la DIGEF.

1.6.3.5. Si en la solicitud de pago de estimaciones se incluye trabajos programados, pero que aun no han sido ejecutados por la contratista, estos no serán autorizados para su pago por el supervisor de obra.

8

1.6.3.6 Para cada pago parcial, el monto neto será calculado de la siguiente manera:

Mne o p = Mbe – Amo. Ant. – O. Deduc.Donde: Mne = Monto neto estimación o pago

Mbe = Monto bruto estimación o pagoAmo.Ant = Amortización anticipoO.Deduc = Otras deducciones

1.6.3.7. La forma en que se cancelará cada pago por parte de la Dirección General de Educación Física –DIGEF– será en Quetzales (Q.), de la siguiente manera:

Monto Neto Estimación (MNE)(Integrado por) FORMA DE PAGOMonto a recibir En QuetzalesValor IVA

Por lo que la factura será emitida en Quetzales por el importe total del MONTO NETO DE LA ESTIMACIÓN o pago requerido. Así mismo se adjuntará el siguiente cuadro:

Monto en QuetzalesValor a recibirValor del IVAMonto Neto

1.6.3.8. El último pago se hará efectivo contra entrega de acta de recepción de la obra, suscrita por la Comisión Receptora y el supervisor de obra nombrados para el efecto y la fianza de conservación de obra y de saldos deudores.

1.6.4. Sobre Costo por fluctuaciones de precios

Para efectos de cálculos posteriores en cuanto a los costos de obra, se determinará con base a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Articulo 61 y su Reglamento, previa aprobación del supervisor de la obra.

El Ministerio de Educación se reserva el derecho de suspender los pagos al constatarse deficiencias o anomalías en la prestación de la obra por parte del Contratista, sin perjuicio de ejecutar la fianza de cumplimiento y el inicio de las acciones legales que correspondan.

1.7. PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE PLICAS

La oferta debe presentarse en sobre cerrado, incluyendo los documentos indicados en el numeral 1.10 y 1.11 en original y copia, escritas en idioma español, en forma ordenada y numerada correlativamente, siguiendo la secuencia de estas Bases, ante la Junta de Licitación, el día 6 de mayo de

9

2013, a las 10:00 horas, en la sede del Ministerio de Educación, ubicada en la 6ª. Calle 1-87, Zona 10, Sala No. 2 del Edificio 2. (En casos eventuales, fortuitos o de fuerza mayor, se podrá cambiar la sala de recepción de ofertas, debiendo constar aviso escrito en la sala originalmente indicada para la recepción de ofertas). Transcurridos treinta (30) minutos de esta hora, no se aceptarán más ofertas. La Junta de Licitación pondrá sello de recibido en el sobre que contiene la oferta y si alguno de los oferentes lo solicita, sellará también fotocopia del sobre o algún otro documento que presente el oferente, como constancia de la recepción de la misma. (Artículo 24 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado).

1.7.1 El oferente deberá cumplir con el contenido que se solicita en el modelo de presentación de oferta (Numeral 5), no obstante cualquier variación en cuanto aspectos relacionados al estilo y forma del documento que contiene la presentación de la oferta no será motivo de rechazo. Si el espacio disponible no es suficiente o se desea incorporar información adicional, se podrán agregar espacios o utilizar hojas adicionales, respetando el contenido original que se solicita en el formato.

1.7.2 Los precios unitarios y totales, deberán ser fijos e invariables, estar consignados en quetzales, contener dos (02) cifras decimales. EL PRECIO TOTAL DEBERÁ ESTAR INDICADO EN LETRAS Y NÚMEROS. Los precios unitarios deberán ser multiplicados por la cantidad de renglones de trabajo y éstos sumados para obtener el monto total de la oferta.

1.7.3 La Junta de Licitación verificará los cálculos aritméticos y en caso de existir discrepancia, procederá de la manera siguiente:

1.7.3.1 Si el error es en la multiplicación de la cantidad de lo ofertado por su precio unitario, se tomará en cuenta el precio unitario.

1.7.3.2 Si el error es en la sumatoria del monto total, prevalecerán los montos parciales.

1.7.3.3 En caso de existir diferencia entre lo escrito en letras y cifras, prevalecerá lo escrito en letras, salvo cualquiera de las correcciones anteriores.

La actuación de la Junta de Licitación, en cualquiera de los casos anteriores, deberá constar en el acta correspondiente.

1.7.4 Los precios deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado -IVA-, de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

1.7.5 La oferta no deberá contener adiciones, enmiendas, correcciones, borrones o raspaduras, ya que los mismos implicarán su inmediata descalificación y rechazo por parte de la Junta de Licitación, salvo los testados o interlineados de conformidad con el Artículo 14 del Código de Notariado.

10

1.7.6 Al finalizar el período de recepción de ofertas, la Junta de Licitación en presencia de los oferentes, procederá a la apertura de plicas dejando constancia de lo actuado en el acta correspondiente.

1.7.7 El listado de Oferentes y los precios ofertados serán publicados en el portal de GUATECOMPRAS. (Según lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado).

1.8. METODOLOGÍA PARA LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS RECIBIDAS

1.8.1. La Junta de Licitación tratando se obras, después de la apertura de plicas, calculará en definitiva el costo total oficial estimado que servirá de base para fijar la franja de fluctuación y lo dará a conocer de inmediato a los oferentes. Para este cálculo tomará el cuarenta por ciento (40%) del costo estimado por la entidad interesada, al cual se sumará el sesenta por ciento (60%) del promedio del costo de las ofertas presentadas que cumplan con los requisitos fundamentales de las bases y que estén comprendidas dentro de la franja del veinticinco por ciento (25%) arriba y el veinticinco por ciento (25%) abajo del costo estimado por dicha entidad.

Los límites máximos de fluctuación con respecto al costo oficial estimado, se establecen en un Díez por ciento (10%) hacia arriba y en un quince por ciento (15%) hacia abajo.

Los porcentajes indicados en más y en menos respecto al costo total oficial estimado, darán la franja límite entre la cual deberán estar comprendidas las ofertas recibidas que estén fuera de la franja establecida serán descalificadas.

El costo estimado por la entidad interesada aprobado por la autoridad administrativa superior, deberá darse a conocer después de la presentación de ofertas y antes de abrir la primera plica.

En el acta que se suscriba deberá hacerse constar los extremos a que se refiere el presente artículo, en su orden.

1.8.2. La Junta de Licitación verificará el cumplimiento de los requisitos fundamentales. Si los oferentes no cumplen con algún requisito fundamental, se anotará su nombre o razón social y los requisitos fundamentales no cumplidos, para hacerlo constar en el acta respectiva, debiendo rechazar la oferta correspondiente.

“La Junta de Licitación rechazará, sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en las bases o cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses del Estado. Los requisitos no fundamentales contemplados en las bases podrán

11

satisfacerse en la propia oferta o dentro del plazo común que fije la Junta. Dentro de este mismo plazo se llenarán los requisitos formales que no se hubieren cumplido satisfactoriamente al presentar la oferta”. Artículo 30 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, citado textualmente.

1.8.3. Posteriormente se procederá a la revisión de las Especificaciones Técnicas por parte de la Junta de Licitación en cada una de las ofertas, para determinar el estricto cumplimiento de lo solicitado en las mismas. Si existiera una oferta que no cumpla con algunas de estas, se anotarán para hacerlo constar en el acta respectiva, debiendo rechazarla.

1.8.4. Luego la Junta de Licitación verificará la presentación o no de los requisitos no fundamentales. Si estos no hubieren sido satisfechos en la propia oferta la Junta de Licitación fijará un plazo común para la presentación de los requisitos que falten, con la advertencia al oferente de que en caso no los presentare el día y hora fijados, su oferta será rechazada.

1.8.5. Para facilitar el análisis y la evaluación de las ofertas, la Junta de Licitación podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones, muestras y detalles que considere pertinentes, siempre y cuando se refieran a requisitos y condiciones relacionados con la compra o contratación de que se trate, que hayan sido solicitados en las Bases de Licitación y que sea económica y físicamente posible. Artículo 27 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.

1.8.6. Solamente las ofertas que hayan cumplido con los aspectos anteriores, pasarán a la calificación de los criterios establecidos en el numeral 1.9, el detalle y puntaje obtenido de cada oferta se consignará en un cuadro comparativo. El oferente que ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases, y que obtenga la más alta calificación en la evaluación de los criterios de ponderación, será al que se le adjudique la negociación, considerándose la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado. Artículos 28 y 33 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.

1.8.7. La Junta deberá hacer una calificación de los oferentes que clasifiquen sucesivamente. En el caso que el adjudicatario no suscribiere el contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con solo el subsiguiente clasificado en su orden.

“En ningún caso se llevarán a cabo adjudicaciones, si existe sobrevaloración del suministro, bien o servicio ofertado a un precio mayor al que los mismos tienen en el mercado privado nacional, tomando en cuenta las especificaciones técnicas y la marca del mismo”. Artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado.

12

1.9. CRITERIOS QUE DEBERÁ SEGUIR LA JUNTA DE LICITACIÓN PARA CALIFICAR LAS OFERTAS RECIBIDAS

FACTORES DE PONDERACIÓN PONDERACIÓN

1 Precio total de la oferta 45

2 Experiencia del oferente en construcción de obras similares 20

3 Cronograma Preliminar de ejecución de inversión más completo 20

4Cantidad de obras dirigidas por el Ingeniero o Arquitecto que estará a cargo de la construcción

15

TOTAL DE PUNTOS 100

CALIFICACIÓN GENERAL 100 Puntos

1.9.1 Precio total de la oferta

El oferente que presente el precio más bajo le será concedida la calificación total que corresponde a 45 PUNTOS. A los demás oferentes respecto a la oferta con el menor precio, se les calificará con los puntos que obtengan según la fórmula siguiente:

Menor precio ofertado x puntos del criterio (45) Precio del oferente en análisis

1.9.2Experiencia del oferente en construcción de obra similares (Constancias y/o finiquitos) realizadas con entidades privadas, gubernamentales y no gubernamentales. (No debe ser menor a lo requerido en los Requisitos No Fundamentales, de lo contrario la oferta será rechazada)

El Oferente que presente mayor número de constancias y/o finiquitos de contratos adquiridos relacionadas con la construcción de obra similar al requerido le será concedida la calificación total que corresponde a 20 PUNTOS. Al Oferente que posea menor número de constancias y/o finiquitos de contratos en relación a la de mayor número, se calificará con la fórmula siguiente:

Oferta con constancias y/o finiquitos en análisis x puntos del criterio ( 20 )

Oferta con mayor número de constancias y/o finiquitos

1.9.3Cronograma Preliminar de Ejecución e Inversión Cronograma Preliminar de Ejecución e Inversión, incluyendo todos los renglones de trabajo a ejecutar, indicando la duración de los mismos

13

así como la inversión requerida expresada en moneda nacional (Quetzales).

El oferente que presente Cronograma Preliminar de Ejecución e Inversión, más completo, le será concedido la calificación total que corresponde a 20 PUNTOS, primer lugar.

Se ponderará de la forma siguiente: Primer lugar: 20 puntosSegundo lugar: 15 puntosResto de oferentes 10 puntos

(La calificación de 15 y 10 puntos se ponderará de conformidad al Cronograma Preliminar de Ejecución e Inversión)

1.9.4Cantidad de obras dirigidas por el Ingeniero o Arquitecto que estará a cargo de la construcción

El Oferente que presente Currículum vitae del Ingeniero o Arquitecto que estará a cargo de la construcción que presente constancias que evidencien mayor cantidad de obras dirigidas, le será concedida la calificación total que corresponde a 15 PUNTOS.

Se ponderará de la forma siguiente: Primer lugar: 15 puntos Segundo lugar: 10 puntos Resto de oferentes 05 puntos

(La calificación de 10 y 5 puntos se ponderará de conformidad a la Cantidad de constancias que evidencien la ejecución de obras)

Los punteos de cada criterio se sumarán para obtener el punteo total de cada oferente, los cuales se consignarán en el cuadro comparativo de calificación de ofertas.

Caso de Empate: Si existiera el caso que dos o más oferentes obtengan el total de puntuaciones idénticas, se adjudicará al oferente determinando la oferta más conveniente y favorable para los intereses del Estado, seleccionando la oferta que tenga el menor precio total de la oferta; de persistir el empate se decidirá por la oferta que ofrezca la mayor experiencia en construcción de obras similares; de persistir el empate se decidirá por la oferta que ofrezca Cronograma Preliminar de ejecución de inversión más completo; de persistir el empate se decidirá por la oferta que ofrezca la mayor cantidad de obras dirigidas por el Ingeniero o Arquitecto que estará a carta de la construcción; de persistir el empate se decidirá por la oferta que obtenga la decisión de la mayoría de los miembros de la Junta de Licitación, quienes no podrán abstenerse de votar.

14

1.10. REQUISITOS FUNDAMENTALES

Son requisitos fundamentales y deberán incluirse en la oferta, en la forma, fecha y hora estipulada los documentos siguientes:

1.10.1. Oferta firmada por el oferente, su mandatario o representante legal según corresponda, de acuerdo al modelo adjunto: Modelo de Presentación de Oferta (numeral 5), en la que se consigne el cuadro de precios unitarios y el monto total de lo ofertado. Artículo 9 del Reglamento del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. El oferente deberá presentar su oferta, en original y copia tal como se indica en el numeral 1.4, inciso 1.4.1 de las Disposiciones Especiales.

1.10.2. Declaración Jurada contenida en Acta Notarial, suscrita por el oferente o su Representante Legal, en donde conste que no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el Artículo 1 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado o en su defecto, compromiso formal de que, en caso de adjudicársele la negociación, previo a la suscripción del contrato, acreditará haber efectuado el pago correspondiente. Esta declaración no debe haber sido proferida con más de tres meses de antelación. Artículo 19, Numeral 10 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y artículo. 9, Numeral 2 de su Reglamento.

1.10.3. Declaración Jurada contenida en Acta Notarial suscrita por el Oferente o su Representante Legal, en donde conste que no está comprendido en ninguna de las prohibiciones que establece el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta declaración no debe haber sido proferida con más de tres meses de antelación. Artículo 26 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y artículo 9, Numeral 3 de su Reglamento.

1.10.4. Garantía de sostenimiento de la oferta extendida a favor de EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN y caucionada con depósito en efectivo o mediante fianza formalizada con póliza emitida por institución autorizada para operar en la República de Guatemala, tomando en cuenta las consideraciones siguientes:

1.10.4.1.Vigente hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso de 120 días a partir de la fecha de recepción de ofertas y apertura de plicas.

1.10.4.2. Constituida por el cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. Artículo 64 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 36 de su Reglamento. (Por prescripción legal la garantía que se presente con un porcentaje mayor al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta será rechazada).

15

1.10.5. Original o fotocopia legalizada de la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Sistema GUATECOMPRAS. El acta de legalización no debe anteceder por más de tres meses a su presentación. Artículo 73 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y artículo 54 bis de su Reglamento, artículos 1, 4 y 5 del Acuerdo del Ministerio de Finanzas Públicas 23-2010.

1.10.6. Constancia actualizada de estar inscrito en el Registro de Precalificados de Obras adscrito al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, El oferente debe estar comprendido, como mínimo, en el grupo de capacidad económica “ J “. Artículo 71 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 46 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Número.1056-92.

1.10.7. Declaración Jurada contenida en Acta Notarial suscrita por el Oferente o su Representante Legal, en donde haga constar que toda la información y documentos anexos proporcionados por el oferente al Registro de Proveedores, adscrito al Ministerio de Finanzas Publicas esta actualizada y es de fácil acceso. Esta declaración no debe haber sido proferida con más de tres meses de antelación. Artículo 1 del Acuerdo del Ministerio de Finanzas Públicas 24-2010.

1.10.8. Certificación que enumera e identifica a los accionistas, directivos o socios que conforman la entidad, según corresponda. En el caso de las sociedades mercantiles accionadas, únicamente podrán participar las que emitan acciones nominativas. Artículo 1 del Acuerdo del Ministerio de Finanzas Públicas 24-2010.

1.10.9. Certificación bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que posee. Para el efecto deberá contener la información siguiente:1.10.9.1.Identificación de cuentahabiente;1.10.9.2.Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria;1.10.9.3.Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que

posee;1.10.9.4.Tiempo de manejo de la cuenta;1.10.9.5.Clase de cuentahabientes;1.10.9.6.Determinación si posee créditos;1.10.9.7.Saldo del deudor; y1.10.9.8.Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la

normativa correspondiente.

El Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, emitirá el formato respectivo que contenga la información detallada. Artículo 1 del Acuerdo del Ministerio de Finanzas Públicas 24-2010.

16

1.10.10. Declaración Jurada contenida en Acta Notarial suscrita por el Oferente o su Representante Legal, donde haga constar la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el Banco que acredite la titularidad de sus cuentas bancarias. Esta declaración no debe haber sido proferida con más de tres meses de antelación a su presentación. Artículo 1 del Acuerdo del Ministerio de Finanzas Públicas 24-2010.

1.10.11. Fotocopia legalizada de la Patente de Comercio de Empresa y de Sociedad (ésta última cuando proceda). El acta de legalización no debe anteceder por más de tres meses a su presentación.

1.10.12. Fotocopia legalizada del Documento Personal de Identificación DPI (anverso y reverso) del propietario de la empresa, representante legal o mandatario. En caso de extranjero no domiciliado, fotocopia legalizada del pasaporte completo. El acta de legalización no debe anteceder por más de tres meses a su presentación.

Omitir la presentación de cualquiera de los documentos anteriores, será motivo suficiente para que la Junta de Licitación proceda a rechazar la oferta, sin responsabilidad de su parte, de conformidad con lo establecido en el Artículo 30 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.

En cualquier fase del procedimiento de contratación pública en la que el funcionario o empleado público responsable tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o declaraciones presentadas por el oferente ó adjudicatario, deberá requerir a éste, por escrito, la información y constancias que permitan disipar la duda en un plazo que no exceda de los dos días hábiles de conocido el hecho, la cual deberá anexarse al expediente respectivo. Para tal efecto, la autoridad concederá al oferente o adjudicatario, audiencia por dos días hábiles y resolverá dentro de un plazo similar.

En caso el oferente o adjudicatario no proporcione la información y constancias requeridas o persista la duda, el funcionario o empleado público responsable de la etapa en que se encuentre el proceso de compra o contratación, resolverá:

a) Rechazar la oferta; ób) Improbar lo actuado.

En los casos arriba señalados, se deberá denunciar el hecho ante el Ministerio Público, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas o sanciones que le fueran aplicables, debiendo ser inhabilitado en el Sistema GUATECOMPRAS para ser proveedor del Estado, cuando proceda, bajo la responsabilidad de la Autoridad Superior de la entidad que promueve el proceso de contratación. Artículo 2 del Acuerdo del Ministerio de Finanzas Públicas 24-2010.

17

1.11. REQUISITOS NO FUNDAMENTALES

Complementan la oferta y podrán satisfacerse en la propia oferta o dentro del plazo común que fije la Junta de Licitación, los documentos siguientes:

En caso de persona individual y jurídica:

1.11.1. Fotocopia legalizada de la última declaración liquidada del Impuesto al Valor Agregado –IVA– que corresponda según el régimen en que se encuentre inscrito. El acta de legalización no debe anteceder por más de tres meses a su presentación.

1.11.2. Fotocopia legalizada de la última declaración liquidada mensual o trimestral del Impuesto Sobre la Renta –ISR– que corresponda según el régimen en que se encuentre inscrito. El acta de legalización no debe anteceder por más de tres meses a su presentación.

1.11.3. Fotocopia legalizada del Testimonio registrado de la escritura pública contentiva del mandato; esto en el caso de que el oferente actuare por medio de apoderado. El acta de legalización no debe anteceder por más de tres meses a su presentación.

1.11.4. Descripción y/o detalle de las especificaciones técnicas de los trabajos a realizar según renglones indicados en las especificaciones técnicas, firmado por el oferente o su representante legal.

1.11.5. Original o fotocopia legalizada, mínimo tres (3) constancias de construcción de obra similares al objeto de la presente Licitación, proporcionados a entidades privadas, gubernamentales o no gubernamentales en las que se indique que fue recibido satisfactoriamente y/o finiquitos de contratos de negociaciones de obras ofertados similares, proporcionados a entidades privadas, gubernamentales o no gubernamentales. El acta de legalización no debe anteceder por más de tres meses a su presentación. las mismas deberán incluir nombre y teléfono de contactos.

1.11.6. Cronograma de actividades y Plan de trabajo de obra que indique la información detallada de cómo será ejecutado cada renglón de trabajo en el cual se establezca la forma y tiempo de la ejecución, firmado por el oferente o su representante legal.

1.11.7. Fotocopia legalizada correspondiente a la Planilla de los trabajadores protegidos por la asistencia y los servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS –. El acta de legalización no debe anteceder, por más de tres meses a su presentación.

1.11.8. Cuadro de estimaciones de trabajo y avance físico de la obra, firmado por el oferente o su representante legal.

18

1.11.9. Currículum Vitae y original de Colegiado Activo del Ingeniero o Arquitecto que ejecute la obra, que presente constancias que evidencien ejecución de construcción de obra similares al objeto de la presente Licitación, firmado por el oferente o su representante legal.

1.11.10. Los oferentes deberá realizar una visita previa al lugar de ejecución de la obra, a efecto de que la oferta que presenten se congruente con la realidad y les permita considerar todos los renglones esenciales del mismo. Deberán presentar una constancia que acredite la fecha y hora de visita en las instalaciones, la cual debe estar firmada y sellada por el personal nombrado por el Director de la Dirección General de Educación Física –DIGEF- .

En caso de persona jurídica, adicionalmente a los documentos anteriores deberá adjuntar lo siguiente:

1.11.11. Fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública de constitución de la persona jurídica, sus modificaciones y ampliaciones si las hubiere, debidamente inscritas en el registro respectivo. El acta de legalización no debe anteceder, por más de tres meses, a su presentación.

1.11.12. Fotocopia legalizada del nombramiento vigente del representante legal, debidamente inscrito en el registro correspondiente. El acta de legalización no debe anteceder, por más de tres meses, a su presentación.

1.12. PROHIBICIONES

No podrán licitar ni celebrar contratos con el Estado, derivado de la aplicación del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado las personas en quienes concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

1.12.1. No estar inscritas en el Registro de Precalificados correspondiente.

1.12.2. Aparecer inhabilitada en GUATECOMPRAS;

1.12.3. No estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

1.12.4. Estar privada, por sentencia firme, del ejercicio de sus derechos civiles;

1.12.5. Ser servidor o trabajador público del Estado o de las entidades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, así como sus parientes dentro de los grados de ley, cuando los contratos deban celebrarse con las dependencias en que tal servidor o trabajador del Estado preste sus servicios o se encuentre bajo su autoridad. Igual prohibición rige para

19

las personas jurídicas cuando dicho servidor público sea socio o representante de las mismas.

1.12.6. Haber intervenido directa o indirectamente en las fases previas a la compra o contratación. Esta prohibición se hace extensiva a los parientes dentro de los grados de ley, así como a las personas jurídicas de las cuales sean socios o representantes.

1.12.7. La persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que presente más de una oferta.

1.12.8. Para el presente proceso, no se permiten adjudicaciones parciales.

1.13. RECHAZO DE OFERTAS

Previo a la calificación de las ofertas, la Junta de Licitación verificará el cumplimiento de los requisitos fundamentales exigidos y rechazará las ofertas sin responsabilidad de su parte, por las causas siguientes:

1.13.1. Si no se encuentran en la franja límite entre la cual deberán estar comprendidas las ofertas para que sean aceptadas por las juntas para su calificación. Las ofertas recibidas que estén fuera de la franja establecida serán descalificadas.

1.13.2. Si no incluyera cualquiera de los documentos solicitados como “Requisitos Fundamentales”.

1.13.3. Si no cumplen con las Especificaciones Técnicas requeridas en el numeral 3, aún después de haber solicitado las aclaraciones o muestras que sean consideradas pertinentes.

1.13.4. Si la Junta de Licitación, habiendo concedido plazo para presentar los documentos que complementan la oferta, no los hubiere recibido o no estuviera la información requerida.

1.13.5. Si el oferente incluye en su oferta condiciones que modifiquen o tergiversen las Bases de Licitación. (Artículo 9 del Reglamento del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado).

1.14. ADJUDICACIÓN

Dentro del plazo que señalen las bases la Junta de Licitación adjudicará al oferente que ajustándose a los requisitos y condiciones de la bases haya hecho la proposición más conveniente para los intereses del Estado. Artículo 33 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.

20

Para adjudicar, la Junta de Licitación deberá tomar en cuenta lo establecido en el numeral 1.8 de las presentes bases, y determinar el punteo de mayor a menor que obtuvieron los oferentes participantes, según su calificación total, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción de ofertas, prorrogables de ser necesario con debida justificación de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.

En el acta respectiva, deberá identificarse claramente al oferente que quede en primer lugar, al que califique en segundo lugar y así sucesivamente para el caso en el que el ADJUDICATARIO no suscribiere el contrato en el plazo establecido en el artículo 47 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, la negociación podrá llevarse a cabo con solo el subsiguiente clasificado, en su orden. Artículo 33 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.

Al quedar en firme la adjudicación, la Junta de Licitación trasladará el expediente completo a la Autoridad Administrativa Superior para la aprobación o improbación de lo actuado por medio de Resolución; la cual se publicará y notificará en el portal de GUATECOMPRAS y surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en dicho sistema. Artículo 35 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.

1.15. SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DEL CONTRATO

El contrato administrativo se elaborará con base en el Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, la oferta adjudicada y las Especificaciones Técnicas que rigen en este proceso. La suscripción del mismo se realizará dentro del plazo establecido en el artículo 47 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala la Ley de Contrataciones del Estado, a partir de que se encuentre firme la adjudicación definitiva.

Una vez suscrito el contrato administrativo, el Adjudicatario deberá presentar la Fianza de Cumplimiento de Contrato en el menor tiempo posible o en todo caso, dentro de un plazo de quince (15) días siguientes a la firma del contrato, de no ser así, quedará sin efecto la adjudicación y se enviará a ejecutar la garantía de sostenimiento de oferta. Artículo 36 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala la Ley de Contrataciones del Estado.

2. ESPECIFICACIONES GENERALES

2.1. Los documentos deberán ser redactados en idioma español.

2.2. La documentación deberá ser legible y presentarse debidamente foliada y ordenada, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.4, inciso 1.4.1, del presente documento.

21

2.3. No se aceptarán ofertas enviadas por fax o por correo, ni presentadas extemporáneamente.

2.4. Las OFERTAS recibidas no serán devueltas y constituirán evidencia de la participación del OFERENTE.

2.5. Las Bases de esta Licitación las podrán obtener los interesados en forma gratuita descargándolas del portal de GUATECOMPRAS.

Las personas interesadas que presenten solicitud de aclaraciones sobre las bases de este concurso, deberán escribir sus consultas directamente en el sistema GUATECOMPRAS, al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha establecida para presentar ofertas. Las respuestas aclaratorias se publicarán a más tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas, en el mismo Sistema.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Ministerio de Educación requiere de una persona, individual o jurídica, que licite la CONTRATACIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, A SOLICITUD DE DIGEF, PROYECTO CATEGORÍA “ C “ de conformidad con las especificaciones técnicas que se detallan en el Anexo No.1.

4. DISPOSICIONES ESPECIALES

4.1 El oferente ganador al presentar su oferta se sujeta al Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y demás normativa legal vigente aplicable.

4.2 El oferente, con solo presentar su oferta, manifiesta su total aceptación al contenido de las bases, especificaciones generales, técnicas y las presentes disposiciones especiales.

4.3 Los gastos en que incurra el oferente para la preparación y presentación de su oferta, serán por su exclusiva cuenta, razón por la cual el MINISTERIO, no reconocerá reembolso alguno por este concepto a ninguno de los oferentes.

4.4 La OFERTA deberá sujetarse a las condiciones establecidas en este documento y la presentación de la misma constituirá evidencia de que el oferente estudió, analizó y entendió completamente los documentos de Licitación, lo que le habrá permitido identificar de manera clara, completa y precisa lo requerido, para poder licitar adecuadamente la oferta de la obra requerida, además de que se da por enterado de la totalidad de requisitos y obligaciones que emanan de estos documentos de Licitación, y el sólo hecho de la presentación de los mismos, implica la aceptación expresa de todos y cada uno los documentos de la presente Licitación.

22

4.5 Las modificaciones de estos documentos deberán efectuarse por el procedimiento que señala el Artículo 19. bis del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.

4.6 Tanto la Contraloría General de Cuentas como la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Educación podrán realizar las auditorías concurrentes o posteriores que consideren necesarias, por lo anterior, la contratista deberá proporcionar las facilidades que correspondan.

4.7 El Ministerio de Educación mantendrá relación contractual únicamente con el oferente ganador, y no se responsabiliza ante los proveedores, empleados y demás relaciones contractuales propias del mismo.

4.8 La Junta de Licitación del presente evento podrá solicitar aclaraciones sobre el contenido de la oferta, y requisitos fundamentales y no fundamentales sobre aspectos que sean oscuros, ambiguos, contradictorios o por cualquier causa.

4.9 Los oferentes deben presentar su oferta de acuerdo a lo estipulado en estos documentos. En caso de discrepancia en el contenido de los mismos prevalecerán las instrucciones dadas en los siguientes documentos: DISPOSICIONES ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y BASES DE LICITACIÓN, en su orden.

4.10 Si el oferente incumple con alguna de las condiciones establecidas en los presentes documentos de Licitación, el Ministerio procederá de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento; sin perjuicio de las responsabilidades legales que sean.

4.11 En el presente evento no se aceptan consorcios, por lo anterior únicamente tendrán validez los documentos presentados por la persona individual o jurídica que presente su oferta.

4.12 Los documentos provenientes del extranjero deberán venir autenticados con los pases de ley de conformidad con la Ley del Organismo Judicial.

4.13 Las actas de legalización de los documentos, indicadas en las presentes Bases, deberán ser suscritas con un máximo de tres meses de antelación a la fecha señalada para la recepción de las ofertas. Se permitirá una sola acta de legalización por todos los documentos, o bien en forma individual.

4.14 El oferente adjudicado deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y por otras instituciones del sector, tales como permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la realización de este tipo de proyectos.

4.15 El oferente adjudicado deberá cumplir con la documentación legal y los permisos respectivos (tales como: uso del agua, corte de un árbol,

23

extracción de tierra, y todos los que fuesen necesarios para la ejecución del proyecto) del lugar donde se construirá el proyecto.

4.1.7 El oferente deberá cumplir lo que para el efecto establece la Secretaría General de Planificación – SEGEPLAN -, El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

4.1.8 la contratista cuando la obra requiera diseño de detalles constructivos o de trabajos extras, la contratista los elaborará y los someterá a la aprobación de la supervisión, quien a su vez, solicitará la revisión del Departamento de Planificación. Los planos se cobrarán conjuntamente con el trabajo extra. Al finalizar la obra, la contratista elaborará y entregará sin costo alguno, en papel y magnético, un juego de planos del proyecto, que incluya todas las modificaciones autorizadas y cambios de diseño aprobados.

24

5. MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

FORMULARIOMODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

L-009/2013-MINEDUCCONTRATACIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCU-PACIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, A SOLICI-

TUD DE DIGEF, PROYECTO CATEGORÍA “ C “

A: Ministerio de Educación, Ciudad de Guatemala.Yo, ___________________________________________________________________________________De ______ años de edad, estado civil ___________________________, Profesión u Oficio _______________________________, Nacionalidad ___________________________, con domici-lio en: __________________________________ DPI No. _______________________________, ex-tendido por el Registro Nacional de Personas –RENAP–, señalo para recibir notificacio-nes la dirección siguiente: _______________________________________ de la ciudad de ______________________, comparezco en mi calidad de Propietario ( ) Representante Le-gal ( ) ó Mandatario ( ) de: _________________________________ con Número de Identifi-cación Tributaria ___________ para presentar oferta formal, para la contratación de: _____________________________________________________________________Por valor total de: ____________________________________________________________________Con la siguiente integración de precios unitarios:

LISTADO DE RENGLONES DE TRABAJO

No. DESCRIPCION CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO UNITAR

IOSUB-

TOTAL

1 ROTULO1.1 Rotulo de Identificación 1.00 unidad 2 TRABAJOS PRELIMINARES

2.1 Limpieza, trazo y estaqueado 1451.00 m2 3 ADECUACIÓN DEL TERRENO

3.1 Excavación 1370.63 m3 3.2 Nivelación 736.04 m2 4 ESTRUCTURAS

4.1 PISCINA 4.1.1 Suelo cemento compactado de 0.70 m de espesor 499.00 m3 4.1.2 Fundición del vaso de la piscina 190.00 m3 4.1.3 Fundición del canal de rebalse 50.00 ml 4.1.4 Construcción de base para bancos salida 32.00 ml 4.2 VESTIDORES

4.2.1 Cimentación hasta solera hidrofuga 85.10 ml 4.2.2 Zapatas 8.00 unidad

25

4.2.3 Levantado de block de 0.15*0.20*0.40 mts 190.00 m2 4.2.4 Levantado de block de 0.10*0.20*0.40 mts 22.00 m2 4.2.5 Solera intermedia 85.10 ml 4.2.6 Columna tipo A 34.00 unidad 4.2.7 Columnas tipo B 30.00 unidad 4.2.8 Solera de Remate 85.10 ml 4.2.9 Sillares 34.50 ml 4.2.10 Losa Prefabricada 105.60 m2 4.2.11 Banca de Concreto 8.40 m2 4.2.12 Bordillo Cenefa 23.80 m2 4.2.13 Rampa de acceso 1.80 m2

5 ACABADOS 5.1 ACABADOS DE PISCINA

5.1.1 Colocación de piso tipo mosaico en piscina 690.00 m2 5.1.2 Colocación de ganchos para corcheras 14.00 unidad 5.1.3 Colocación de acabado de granito en bases 32.00 m2 5.1.4 Colocación de loseta de concreto Beige 0.50 x 0.50

mts 560.00 m2 5.1.5 Colocación de postes de señalización 2.00 unidad 5.1.6 Limpieza final 1262.00 m2 5.2 ACABADOS DE VESTIDORES

5.2.1 Repello y Cernido 524.00 m2 5.2.2 Pisos 78.15 m2 5.2.3 Azulejos 137.00 m2 5.2.4 Pintura 387.44 m2 5.2.5 Puerta tipo P1 2.00 unidad 5.2.6 Puerta tipo P2 2.00 unidad 5.2.7 Puerta tipo P3 2.00 unidad 5.2.8 Puerta tipo P4 4.00 unidad 5.2.9 Ventana tipo V1 14.00 unidad 5.2.10 Ventana tipo V2 4.00 unidad 5.2.11 Ventana tipo V3 4.00 unidad 5.2.12 Ventana tipo V4 2.00 unidad 5.2.13 Ventana tipo V5 2.00 unidad

6 INSTALACIONES 6.1 INSTALACIONES DE PISCINA

6.1.1 Colocación de postes de iluminación 2.00 unidad 6.1.2 Acometida eléctrica a caseta bombeo (incluye

columna de 0.20 x 0.20 mts) 1.00 global 6.1.3 Tubería de acometida de agua potable 1.00 global 6.1.4 Tubería para succión de fondo 36.00 m 6.1.5 Tubería para el canal de rebalse + tubería limpia

fondos 70.00 m 6.1.6 Tubería del tanque de compensación 250.00 m 6.1.7 Tubería del equipo de bombeo y filtros 250.00 m

26

6.1.8 Tubería de retornos a piscina 130.00 m 6.1.9 Equipo de bombeo 1.00 unidad 6.1.9.

1Extintores de fuego tipo ABC de 10 lb. con gabinete en pared 3.00 unidad

6.1.10 Tanque de compensación 1.00 unidad 6.1.11 Caseta de bombeo 1.00 unidad

6.2 INSTALACIONES DE VESTIDORES 6.2.1 Electricidad 40.00 unidad 6.2.2 Agua Potable 156.00 ml 6.2.3 Artefactos Sanitarios 1.00 global 6.3 DRENAJES

6.3.1 Tubería de 2" PVC 41.00 m 6.3.2 Tubería de 3" PVC 99.20 m 6.3.3 Tubería de 4" PVC 111.70 m 6.3.4 Tubería de 6" PVC 16.90 m 6.3.5 Reposaderas de bronce de 5" x 5" 10.00 unidad 6.3.6 Codo a 90° de 2" PVC 21.00 unidad 6.3.7 Codo a 90° de 3" PVC 9.00 unidad 6.3.8 Codo a 45° de 2" PVC 6.00 unidad 6.3.9 Yee de 2" PVC 15.00 unidad 6.3.10 Yee de 3" PVC 5.00 unidad 6.3.11 Yee de 4" PVC 2.00 unidad 6.3.12 Tee de 2" PVC 1.00 unidad 6.3.13 Tee de 4" PVC 3.00 unidad 6.3.14 Reductor de 3" a 2" PVC 6.00 unidad 6.3.15 Reductor de 4" a 3" PVC 2.00 unidad 6.3.16 Caja de Registro tipo CR-2 6.00 unidad 6.3.17 Caja de Registro tipo CR-3 5.00 unidad 6.3.18 Rejilla con reposadera 3.00 unidad 6.3.19 Reposaderas de concreto 9.00 unidad

6.4 FOSA SÉPTICA 6.4.1 Excavación 20.00 m3 6.4.2 Levantado de muro de block de 0.19x0.19x0.39 mts 26.20 m2 6.4.3 Colocación de tubería 1.00 global 6.4.4 Armado y Fundición de piso + techo + tapadera de

concreto t=0.10 mts 1.70 m2 6.4.5 Alisado en muros y piso de fosa séptica 34.00 m2

7 POZO DE ABSORCIÓN7.1 Excavación de 1.20 mts de diámetro 6.80 m3 7.2 Acarreo de material 9.50 m3 7.3 Fabricación de brocal de 1 metro de altura 3.80 m2 7.4 Colocación de piedrín de 1/2" al fondo del pozo 0.50 m3 7.5 Fundición de tapadera 1.00 m3 8 EQUIPAMIENTO

27

8.1 IMPLEMENTOS DE PISCINA 8.1.1 Bancos de Salida 16.00 unidad 8.1.2 Corcheras 7.00 unidad 8.1.3 Carrete para corcheras 1.00 unidad 8.1.4 Escaleras de acero inoxidable 2.00 unidad 8.1.5 Rejillas de plástico para canal de rebalse 50.00 ml 8.1.6 Rejillas de plástico para succión de fondo 2.00 unidad 8.1.7 Equipo de limpieza de piscina 2.00 unidad

9 CIRCULACIÓN DE AREAS9.1 Cimentación hasta solera hidrofuga 91.00 ml 9.2 Levantado de block de 0.15*0.20*0.40 124.00 m2 9.3 Solera final 91.00 ml 9.4 Columnas de 0.15 x 0.20 metros 46 unidad 9.5 Colocación de tubos para malla 96 ml 9.6 Colocación de malla de 2" x 2" cal 10, h=1.50 137 m2 10 PORTON DE TUBO + MALLA

10.1 Zapatas de 0.50 x 0.50 metros 2.00 unidad 10.2 Columnas de 0.30 x 0.30 metros 2.00 unidad 10.3 Fabricación y colocación de portón 1.00 unidad

GRAN TOTAL

Enterado de los documentos de la Licitación ya identificada y en cumplimiento de las condiciones y requisitos fijados y conociendo las obligaciones a contraer, en la cali-dad y/o representación con que actúo, manifiesto que:

1. He estudiado, analizado y entendido completamente los documentos de esta Lici-tación para la contratación de:__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Acepto todas y cada una de las condiciones estipuladas en estos documentos de Licitación y en caso de salir favorecido con la adjudicación, me comprometo a cumplir con la entrega de lo ofertado en un plazo de _____________________________________________ ( ) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la publicación en GUATECOMPRAS del Contrato y Acuer-do Ministerial de Aprobación respectivo.

3. Me sujeto a las disposiciones, leyes y reglamentos de la República de Guatemala.

4. Me comprometo a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse en la negocia-ción, relacionada con la interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del con-trato correspondiente o cualquiera de sus cláusulas, será resuelta por las partes en la vía conciliatoria, y si no fuera posible llegar a un acuerdo, la controversia a dilucidarse se someterá a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

5. Entiendo que este formulario no puede contener enmiendas, correccio-nes, entrelineados, borrones, raspaduras, ya que los mismos implicarán

28

la inmediata descalificación y rechazo por parte de la Junta de Licitación, nombrada para el efecto.

Guatemala, ______________de _______________________________________de _____________.

Atentamente,

________________________________________________________________(Nombre y Firma del Propietario, Representante Legal o Mandatario)

29

6. PROYECTO DE CONTRATO

Contrato Administrativo número: DIDECO xx-101-2013-L

En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el (letras y cifras) de ________ de dos mil trece (2013), comparecemos, por una parte, el (la) señor(a), Licenciado(a)___________________, de _________(_____) años de edad, (estado civil), (nacionalidad), (profesión), de este domicilio, con Documento Personal de Identificación –DPI–, con Código Único de Identificación (CUI) número: _____mil______ espacio ____mil _____espacio _____ (____ ____ ____) extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de Guatemala. Actúo en mi calidad de _______ Viceministro (a) de Educación condición que acredito con nombramiento contenido en Acuerdo Gubernativo número ______ (X), de fecha ______ (XX) de _________ de dos mil ____ (XXXX) y certificación del acta de toma de posesión del cargo número _____ guión ______ (XX-XXXX), de fecha _____ (XX) de ______ de _____ (XXXX), asentada en el folio _______ (XXX) del Libro de Actas de hojas movibles para toma de posesión número ______ (__) de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, autorizado por la Contraloría General de Cuentas con registro _________(XXXX), actuando por delegación para la suscripción del presente contrato por medio de Acuerdo Ministerial número ________ guión _____ (XXXX-XXXX), de fecha _______ (X) de ______ de _______ (XXXX). Señalo como lugar para recibir notificaciones o citaciones la sede del Ministerio de Educación ubicada en la sexta (6ª) calle uno guión ochenta y siete (1-87), zona diez (10) de esta ciudad; y por la otra parte, el señor NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS, de (letras y cifras) años de edad, (estado civil), (nacionalidad), (profesión u oficio), de este domicilio (domiciliado en el departamento de). Con Cédula de Vecindad número de Orden: (letras y cifras) y de Registro: (letras y cifras) extendida por el Alcalde Municipal de (nombre del municipio tal y como aparece en la Cédula), departamento de (nombre del departamento) con Documento Personal de Identificación –DPI–, con Código Único de Identificación (CUI) número: ___ mil ______ espacio _____ mil ______ espacio _____ (____ _____ ____) extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) de la República de Guatemala. Actúo en mi calidad de (Gerente General, Presidente de la Junta Directiva, Administrador Único, Presidente del Consejo de Administración, etc.) y Representante Legal de la entidad denominada: XXXXXXXXXX, SOCIEDAD ANÓNIMA, lo que acredito con fotocopia legalizada del acta notarial de mi nombramiento autorizada en ________ el día (letras y cifras) de (mes) de (año) (letras y cifras) por (nombre del Notario, la Notaria, la Notario según corresponda y como lo indica el profesional en su acta), inscrito en el Registro Mercantil General de la República con el número (letras y cifras), Folio (letras y cifras) del Libro (letras y cifras), de Auxiliares de Comercio. Mi representada está inscrita en el Registro Mercantil General de la República con número (letras y cifras), Folio (letras y cifras), del Libro (letras y cifras) de Sociedades Mercantiles. Tiene asignado en el Registro Tributario Unificado de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, el Número de Identificación Tributaria (letras y cifras) y es propietaria de la empresa mercantil denominada _________ (nombre de la empresa con la que comercia el producto a adquirir), inscrita en el Registro Mercantil General de la República con número (letras y cifras), Folio (letras y cifras), del Libro (letras y cifras) de Empresas Mercantiles. Señalo como lugar para recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos la (letras y cifras), de esta ciudad capital. Ambos otorgantes manifestamos ser de los

30

datos de identificación personal consignados previamente; que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles; que tuvimos a la vista la documentación relacionada y que las representaciones que ejercitamos son suficientes para el otorgamiento del presente contrato, de conformidad con la Ley y a nuestro juicio. En lo sucesivo, ambos otorgantes, en su orden, nos denominamos “EL MINISTERIO” y “LA (EL) CONTRATISTA” En la calidad con la que actuamos, por este acto celebramos CONTRATO ADMINISTRATIVO conforme las siguientes cláusulas: PRIMERA. BASE LEGAL. El presente contrato se suscribe con base en los artículos 47, 48 y 49 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y 26 del Acuerdo Gubernativo número 1056-92, Reglamento de la precitada ley y Resolución número (letras y cifras), de fecha (letras y cifras) de _________ de (letras y cifras) suscrita por ________, en su calidad de __________ (Autoridad que aprueba), por la que se aprueba la adjudicación del proceso de Licitación identificado como: L guión cero cero nueve diagonal dos mil trece guión MINEDUC (L-009/2013-MINEDUC). SEGUNDA. OBJETO y MONTO DE ESTE CONTRATO. A) OBJETO. El objeto del presente contrato es la CONTRATACIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, A SOLICITUD DE DIGEF; de conformidad con las Especificaciones Técnicas, renglones de trabajo, cronograma de trabajo y planos establecidos para el efecto, aceptadas por “LA (EL) CONTRATISTA” al presentar su oferta dentro de este proceso de Licitación. B) MONTO: El monto total del contrato es de (EN LETRAS) QUETZALES (Q.000,000.00), y no podrá modificarse durante la vigencia del mismo, salvo en el caso que beneficie a los intereses del Estado. TERCERA: PLAZO: “LA (EL) CONTRATISTA” se obliga a terminar totalmente a entera satisfacción de “EL MINISTERIO” los trabajos contratados dentro de un plazo máximo de _______. El plazo de este contrato empezará a computarse a partir del primer día hábil después de la notificación del Acuerdo Ministerial de aprobación del contrato respectivo, previa confirmación del acreditamiento del anticipo convenido por parte de ”LA (EL) CONTRATISTA”. “LA (EL) CONTRATISTA” deberá ejecutar la obra dentro del plazo estipulado, quedando expresamente establecido que “EL MINISTERIO” no reconocerá ninguna prórroga del plazo para la terminación de los trabajos, salvo que este plazo se ampliara por caso fortuito o de fuerza mayor o por causas no imputables a “LA (EL) CONTRATISTA”. Para tales efectos se estará a lo resuelto por “EL MINISTERIO” en base al siguiente procedimiento: I) “LA (EL) CONTRATISTA” presentará ante la Dirección General de Educación Física del Ministerio de Educación, acta que contenga declaración jurada, solicitando prórroga de plazo contractual dentro de los diez (10) días siguientes de ocurrido el hecho, en la que indicará: a) los datos de identificación del proyecto, indicando el nombre y lugar de ejecución, código del proyecto, número y fecha del contrato, fecha en que recibió la orden de inicio, relación si se han autorizado otras ampliaciones o prórrogas de plazo contractual; b) circunstancias que originaron el atraso en la ejecución del proyecto; c) indicación del tiempo que se solicita en prórroga; y d) nombre del Supervisor a cargo del proyecto. II) La Dirección de Planificación Educativa de “EL MINISTERIO” , emitirá dictamen técnico correspondiente analizando y determinando la procedencia de la solicitud, y elaborando la ampliación del Cronograma de Trabajo con la autorización del supervisor del proyecto y el Subdirector de Infraestructura Educativa; III) “EL MINISTERIO” emitirá la resolución que en derecho corresponda aprobando o improbando la

31

solicitud de “LA (EL) CONTRATISTA” individualizando los extremos de la solicitud y términos de lo resuelto. CUARTA: OBLIGACIONES DE LA (EL) CONTRATISTA. a) “LA (EL) CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra consistente en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, A SOLICITUD DE DIGEF en la forma, precio, lugar(es) predeterminado(s) y tiempo estipulado en su oferta, las bases del proceso, Especificaciones Técnicas requeridas, el listado de los renglones de trabajo a ejecutar, cronograma de trabajo y planos suministrados por la Dirección General de Educación Física, a entera satisfacción de “EL MINISTERIO”. Sigue manifestando “LA (EL) CONTRATISTA” que además de las obligaciones descritas anteriormente adquiere las siguientes: (NOTA) a) Ejecutar los trabajos a entera satisfacción de “EL MINISTERIO” ajustándose estrictamente a este contrato y a los documentos que forman parte del mismo. Al respecto “LA (EL) CONTRATISTA” declara que ha estudiado cuidadosamente dichos documentos y se compromete a señalar por escrito cualquier error, omisión, contradicción o incongruencia que a su juicio pudiesen presentar, debiendo en tal caso efectuar consultas a la Dirección ________________y hacer las observaciones pertinentes antes de efectuar el trabajo que pudiese resultar afectado; b) Aceptar la supervisión del proyecto por personal designado por “EL MINISTERIO”, quien tendrá carácter de autoridad ante “LA (EL) CONTRATISTA”; c) Acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito el supervisor, quien tiene la obligación de rechazar los trabajos o la obra cuando no se ajuste a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización de la misma cuando existan causas que justifiquen esta medida; d) Ejecutar el proyecto en el lugar indicado en este contrato, el cual ya es conocido por “LA (EL) CONTRATISTA” en su localización, topografía, geología y conformación; e) Contratar la mano de obra calificada necesaria y suficiente para la ejecución del proyecto cuyo personal depende directamente de ella; f) Comprar los materiales que sean necesarios por su cuenta y ponerlos en el lugar donde se ejecutarán los trabajos; g) Presentar previamente a la iniciación del proyecto, el plan o programa cronológico de inversión y ejecución de los trabajos a desarrollar, para su aprobación por parte del supervisor; h) “LA (EL) CONTRATISTA” deberá nombrar permanentemente a un delegado, quién será responsable de la dirección técnica de los proyectos, y deberá permanecer en horas laborales en el lugar donde se ejecutarán los trabajos. De igual forma manifiesta “LA (EL) CONTRATISTA” que se hace responsable de manera civil, penal como administrativa de los daños que pudieren llegar a causarse tanto a bienes muebles e inmuebles, personas individuales o jurídicas, así como de cualquier robo o hurto que pueda surgir dentro de la ejecución de la obra, responsabilidad que comienza a computarse desde el momento en que le sea entregado el bien inmueble hasta la entrega final de la obra, para lo cual “LA (EL) CONTRATISTA” deberá tomar las medidas convenientes. i) “LA (EL) CONTRATISTA” mantendrá habilitado totalmente el paso normal de vehículos y señalizará las zonas de trabajo para seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios; j) Todo trabajo defectuoso, ya sea por la calidad del material empleado o la mano de obra calificada, según lo establezcan las especificaciones técnicas de construcción aplicables a este contrato, deberá ser corregido, reemplazado o construido de nuevo por ”LA (EL) CONTRATISTA” sin compensación alguna y a su costo, dentro del plazo contractual. Asimismo los materiales defectuosos o rechazados por “EL MINISTERIO” deberán ser retirados de la obra por cuenta y cargo de “LA (EL) CONTRATISTA” inmediatamente y sin

32

necesidad de requerimiento alguno; k) “LA (EL) CONTRATISTA” deberá dirigir técnicamente los trabajos y aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles y lubricantes, mano de obra calificada, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de los mismos; l) “LA (EL) CONTRATISTA” será responsable directo de los daños y perjuicios que causen a terceros sus empleados o agentes durante la ejecución del proyecto, así como de cualquier infracción a las leyes, quedando entendido que “EL MINISTERIO” no tendrá responsabilidad alguna al respecto; m) Las construcciones temporales que haga “LA (EL) CONTRATISTA” para la instalación de sus oficinas, bodegas, primeros auxilios, letrinas y otros, deberán llenar los requisitos de salubridad que exigen las autoridades, especialmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, debiendo remover dichas construcciones temporales a la finalización de los trabajos; n) Correrá a cargo y por cuenta de “LA (EL) CONTRATISTA” la obtención y pago de cualquier permiso, licencia o estudio que fuere necesario para la ejecución de los trabajos; ñ) Los salarios que “LA (EL) CONTRATISTA” debe pagar a sus trabajadores no serán inferiores a los fijados por las leyes laborales vigentes en la República de Guatemala y empleará el número de trabajadores guatemaltecos y extranjeros, en los porcentajes que establece el Código de Trabajo. Asimismo, “LA (EL) CONTRATISTA” se obliga a contratar preferentemente mano de obra local, con el objeto de fomentar el desarrollo económico local y mejorar el nivel de vida de los habitantes de la comunidad; o) Los profesionales, técnicos, especialistas o cualquier otro recurso humano nacional o extranjero que empleare “LA (EL) CONTRATISTA” en la realización de los trabajos, así como la subcontratación que hiciere de partes del proyecto, lo hará bajo su estricta responsabilidad, por lo que “EL MINISTERIO” no tendrá con dichos profesionales, técnicos, especialistas, personal o subcontratistas ninguna relación laboral, civil ni de cualquier otra naturaleza; y en consecuencia ”LA (EL) CONTRATISTA” por su cuenta y bajo su responsabilidad pagará honorarios, sueldos y salarios, planillas de mano de obra calificada y cuotas de seguridad social y demás cuotas que le impongan las leyes y normas legales vigentes en materia laboral y asumirá la calidad de patrono, eximiendo en forma expresa al Estado de Guatemala de cualquier responsabilidad por tal concepto; p) Promover o concurrir a las reuniones de trabajo a las que fuere citada y cumplir con las instrucciones y recomendaciones formuladas por la supervisión y “EL MINISTERIO”; q) Participar en la recepción de los trabajos del proyecto debiendo cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Receptora que para el efecto se nombre; r) “LA (EL) CONTRATISTA” queda obligado a entregar a “EL MINISTERIO” al finalizar los trabajos, dos juegos de planos finales que muestren los cambios que se hubieren efectuado con autorización del supervisor y de “EL MINISTERIO” y, s)”LA (EL) CONTRATISTA” se obliga mediante este contrato a cumplir con lo estipulado en las leyes ambientales vigentes del país. QUINTA. CARGAS TRIBUTARIAS. El monto del presente contrato incluye el Impuesto al Valor Agregado –IVA- y está sujeto a cualquier otro impuesto, tasa o contribución que fijen las leyes vigentes del país. “LA (EL) CONTRATISTA” está obligada(o) a pagar oportunamente sus impuestos y demás obligaciones que adquiere al suscribir este contrato. SEXTA. FORMA DE PAGO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA. A) FORMA DE PAGO: A) El monto total del presente contrato será pagado a ”LA (EL) CONTRATISTA” por medio de UN (1) ANTICIPO Y CUATRO (4) ESTIMACIONES Y/O DESEMBOLSOS PROPORCIONALES, de la siguiente forma: a) un ANTICIPO del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato equivalente a ________ (______), que se hará

33

efectivo a ”LA (EL) CONTRATISTA” previa entrega a entera satisfacción los documentos siguientes: 1) Cronograma de trabajo, detallando el o los renglones que conforman el proyecto, en base al diagrama de barras o su equivalente, en donde se verifique que dichos trabajos deberán ser finalizados completamente en el tiempo contractual; 2) Garantía DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, que más adelante se indican; 3) Factura Contable por el valor del anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El anticipo deberá ser amortizado en cada una de las estimaciones de trabajo que presente “LA (EL) CONTRATISTA”; 4) Presentar el Libro de Bitácoras de Supervisión autorizado por la Contraloría General de Cuentas, debidamente certificado por el Departamento de Auditoria de “EL MINISTERIO”; b) cuatro (4) ESTIMACIONES Y/O DESEMBOLSOS PROPORCIONALES, distribuidos de la siguiente manera: 1) Primer desembolso por _________________________(Q._____________________); 2) Segundo desembolso por ________________________ (Q. ____________), pagos que se harán de acuerdo al avance físico financiero de la obra según informe del supervisor, 3) tercer desembolso por _________________________(Q._____________________), 4) un pago final por la cantidad de _______________ (Q._______) previa entrega de las garantías de Conservación de la Obra y de saldos deudores que más adelante se indican, copia del acta de recepción de la obra, e informe favorable del supervisor, con firma de aprobación de la Dirección de Planificación Educativa del Ministerio de Educación, en la que se especifique que “LA (EL) CONTRATISTA” cumplió con todas las obligaciones contractuales y ejecutó los trabajos a su entera satisfacción. Para cada uno de los pagos parciales “LA (EL) CONTRATISTA” entregará a la Dirección de Planificación Educativa de “EL MINISTERIO” una estimación del trabajo ejecutado, quien deberá revisarla dentro de los diez (10) días siguientes de haberla recibido. El atraso en los pagos que deban hacerse a “LA (EL) CONTRATISTA” no será motivo para suspender los trabajos, ni “EL MINISTERIO” otorgara prórroga al plazo contractual por esta razón. Dichos pagos se harán de acuerdo con el avance registrado en estimaciones físico y financiero de los trabajos, en forma proporcional al mismo. c) El monto del presente contrato se hará efectivo por “EL MINISTERIO”, en quetzales, mediante acreditamiento en la cuenta de depósitos monetarios que “LA (EL) CONTRATISTA” tenga registrada en la Tesorería Nacional, dentro del plazo establecido en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, previa presentación de la o las facturas correspondientes, Certificados de Conformidad y Autorización de Pago (ADQ-FOR-05) firmados y sellados por el Director General de Educación Física – DIGEF –, y los demás documentos requeridos en el presente contrato y en las bases del proceso. B) PARTIDA PRESUPUESTARIA. El monto del presente contrato será pagado con cargo a la o las partidas presupuestarias consignadas en el Dictamen Financiero y/o Certificación Presupuestaria de la Solicitud de Gasto/Requerimiento que obra en el respectivo expediente administrativo, según sea el caso; o la o las partidas que se creen o habiliten en el futuro para este concepto así también de conformidad con la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria –CDP- número _______(xxxx). SÉPTIMA. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CONTRATADAS. “LA (EL) CONTRATISTA” deberá cumplir con el objeto del presente contrato de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, renglones de trabajo, cronograma de trabajo y planos establecidos en las bases del proceso y la oferta presentada, en la forma, cantidades, lugares y plazo de la entrega de la obra. “LA (EL) CONTRATISTA” entiende que no se pagará más del valor estipulado en el presente contrato y se compromete a guardar los Principios que rigen el derecho comercial. OCTAVA.

34

LUGAR DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA. El contratista ejecutará la obra requerida, consistente en la CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL BÁSICO CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, A SOLICITUD DE DIGEF en las instalaciones del Ministerio de Educación ubicadas en calle Nicaragua del Municipio de Nueva Concepción del Departamento de Escuintla, dentro de un plazo máximo de _________días hábiles; cuyo cómputo se inicia el primer día hábil; después de la notificación en GUATECOMPRAS del Acuerdo Ministerial que aprueba el contrato respectivo. Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá constituir los Seguros de Caución (fianzas) de conservación de obra y de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el trabajo de ejecución. El Supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes quince días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe favorable a la Dirección de Planificación Educativa de “EL MINISTERIO” para su aprobación correspondiente. En caso de incumplimiento total o parcial, “EL MINISTERIO” podrá imponer las sanciones o tomar las medidas que estime convenientes. NOVENA. GARANTÍAS. A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato y como requisito previo a su aprobación, mediante el Acuerdo Ministerial correspondiente, “LA (EL) CONTRATISTA” deberá prestar, a favor y a entera satisfacción de “EL MINISTERIO”, Seguro de Caución (Fianza de Cumplimiento), depósito en efectivo o constituir hipoteca equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, emitida por una institución aseguradora autorizada para operar en el país y estará vigente por un lapso mínimo de _____________ o hasta la finalización del plazo de ejecución de la obra, según lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y literal a) del artículo 39 de su Reglamento, lo que ocurra primero. Esta garantía podrá hacerse efectiva, si “LA (EL) CONTRATISTA” incumple con lo estipulado en cualquiera de las cláusulas del contrato. B) GARANTÍA DE ANTICIPO. “LA (EL) CONTRATISTA” deberá otorgar previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, garantía mediante seguro de caución (fianza) o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo, que deberá incluir el Impuesto al Valor Agrega – IVA -. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización, de conformidad al artículo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado y 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. C) GARANTÍA DE CONSERVACIÓN DE OBRA. “LA (EL) CONTRATISTA” deberá otorgar a favor y entera satisfacción de “EL MINISTERIO”, Garantía de Conservación de obra equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato que deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado – IVA -; mediante deposito en efectivo, seguro de caución (fianza), hipoteca o prenda a su elección, que cubra de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (05) años, a partir de la recepción definitiva de la obra, de conformidad con el artículo 67

35

del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. D) GARANTÍA DE SALDOS DEUDORES. Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de “EL MINISTERIO”, “LA (EL) CONTRATISTA” deberá prestar seguro de caución (fianza), depósito en efectivo; constituir hipoteca o prenda a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía, de conformidad con el artículo 68 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. DÉCIMA. VARIACIONES EN CALIDAD Y CANTIDAD. Si “LA (EL) CONTRATISTA” modifica la calidad y/o cantidad de los renglones de trabajo de la obra pactada en el presente contrato, será sancionada (o) con una multa del cien por ciento (100%) del valor que represente la parte afectada de la negociación. DÉCIMA PRIMERA. PROHIBICIONES. “LA (EL) CONTRATISTA” en ningún caso podrá enajenar, ceder, traspasar o disponer en cualquier forma o título, total o parcialmente, los derechos que adquiere a través de este contrato, de lo contrario “EL MINISTERIO” queda facultado para dar por terminado el mismo en forma automática y sin necesidad de trámite alguno, aplicando las sanciones que correspondan conforme a las leyes que rigen la materia. DÉCIMA SEGUNDA. SANCIÓN PECUNIARIA POR RETRASO EN LA ENTREGA. De conformidad con los artículos 85 y 87 de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, si “EL CONTRATISTA”, por causas que le fueren imputables se retrasare con el cumplimiento del objeto del presente contrato en el tiempo estipulado como plazo de Entrega, será sancionada con una multa equivalente al cero punto cinco (0.5) por millar del monto total del contrato, por cada día de atraso en que incurra. Esto sin perjuicio de dejar sin efecto el contrato y deducir las demás responsabilidades que procedan. DÉCIMA TERCERA. SUJECIÓN DE LAS PARTES A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Las partes se someten a las leyes de la República de Guatemala en todo lo relacionado a este contrato y convienen expresamente que, cualquier diferencia o reclamación que surgiere entre las partes, derivadas del mismo, se resolverán sometiéndolas a la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio que “EL MINISTERIO” se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan. DÉCIMA CUARTA APROBACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato deberá ser aprobado mediante Acuerdo Ministerial de conformidad con lo que establece el Artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado. Forman parte del presente contrato y quedan incorporados a él, los documentos de licitación respectivos; la oferta presentada por “LA (EL) CONTRATISTA”; el expediente que sirvió de base para la elaboración del presente contrato y en general, toda la documentación que en el mismo se menciona y la que se produzca con posterioridad, hasta que finalice la vigencia del mismo. DÉCIMA QUINTA. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato los documentos de Cotización/Licitación (según sea el caso) respectivos, el expediente que sirvió de base para su elaboración, la oferta presentada por “LA (EL) CONTRATISTA” y en general, toda la documentación que en el mismo se menciona y la que se produzca con posterioridad, hasta que finalice la vigencia del mismo. DÉCIMA SEXTA NOTIFICACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. El presente contrato, su incumplimiento, resolución,

36

recisión o nulidad “EL MINISTERIO”, deberá remitir dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de su aprobación, o de la respectiva decisión, una copia a la Contraloría General de Cuentas, para efectos de registro, control y fiscalización. DÉCIMA SÉPTIMA. FINIQUITO. De conformidad con el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, luego de que esté aprobada la liquidación de la presente negociación, las partes deberán otorgarse mutuo finiquito, siempre que se hayan cumplido con las obligaciones contraídas por las partes. DÉCIMA OCTAVA. VIGENCIA. El presente contrato estará vigente desde la fecha de notificación de su aprobación hasta la aprobación de la Liquidación del mismo. DÉCIMA NOVENA. DEL COHECHO. “LA (EL) CONTRATISTA”, manifiesta que conoce las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conoce las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de “EL MINISTERIO” para aplicar las sanciones administrativas que pudieran corresponder al Contratista, incluyendo la inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS. VIGÉSIMA. LECTURA Y ACEPTACIÓN DEL CONTRATO. Los otorgantes, en forma expresa, hacemos constar que hemos leído el presente contrato y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales lo aceptamos en todas y cada una de sus partes, ratificamos y firmamos en _______ (cifras y letras) hojas de papel membretado del Ministerio de Educación impresas únicamente en su anverso.

____________________________ ___________________________

LOS INTERESADOS EN OFERTAR EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN, PODRÁN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS ACCESANDO A LA PAGINA www.guatecompras.gob.gt CONSULTANDO EL NOG 2544520.

http://WWW.GUATECOMPRAS.GOB.GT/

37

7. ANEXO No.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTE I. GENERALIDADES

PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA EN INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL BÁSICO CON

ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, A SOLICITUD DE DIGEF

I. I SUJECIÓN A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS

El proyecto de AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL. (PISCINA), se construirá de conformidad con las Especificaciones Técnicas de Construcción y planos proporcionados por la DIGEF. El contratista no podrá variar las Especificaciones Técnicas sin previa autorización por escrito. El contratista que varíe la calidad de la construcción sin autorización será sancionado de conformidad con lo establecido en el contrato.

I. II OBJETIVO DE LAS ESPECIFICACIONES

El objetivo es definir y normar la realización de los trabajos de construcción de la Piscina semiolimpica para el Instituto Nacional Experimental de Educación Básica con Orientación Ocupacional, de Nueva Concepción, Escuintla y la utilización en obra de los materiales de primera calidad. Dichas Especificaciones regirán en el proceso de la ejecución de esta obra contratada por la DIGEF.

I. III PRECIO UNITARIO

Deberá incluir los costos directos e indirectos, la dirección técnica de campo, la administración, las utilidades y cualquier gasto en el que tenga que incurrir el contratista para concluir satisfactoriamente el proyecto. Será responsabilidad del contratista realizar una visita previa al lugar de ejecución del proyecto, para presentar una oferta real conforme a la visita de campo. El contratista, deberá verificar las condiciones de la obra y será el responsable de considerar todos los renglones esenciales para la ejecución del proyecto.

I. IV DOCUMENTOS PARA APROBACIÓN

Dentro del ordenamiento necesario para la ejecución y supervisión de los distintos trabajos, el contratista está obligado a presentar, previo al inicio de la obra, lo siguiente:

a) Modelo de programación física de la obra b) Cronograma de actividades o plan de trabajo de obrac) Cronograma de Inversión de Anticipo.

38

I. V DOCUMENTOS DE APOYO

Forman parte del conjunto de disposiciones a observarse y todo lo que en ellas se contiene, los siguientes documentos:

a. Especificaciones técnicas de construcción del proyectob. Planos generalesc. Renglones de trabajo

I. VI ORDEN DE PRIORIDAD EN LA INTERPRETACIÓN DE PLANOS

Para la interpretación de los planos deberá tomarse en cuenta que los dibujos de detalle en escala mayor regirán sobre los de menor escala, asimismo las medidas escritas regirán sobre las tomadas a escala. Las especificaciones técnicas, regirán sobre los planos generales.

l.VII LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Todas las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución de la obra, serán tramitadas por el contratista ante las dependencias oficiales correspondientes, debiendo cumplir con todas las disposiciones que para el efecto existan. La responsabilidad legal y técnica que se derive de ellas, será asumida por el contratista. Para ello el contratista está obligado a conocer las restricciones sobre demolición de construcciones, permisos forestales, permisos para construcción, conexiones a sistemas de agua potable, perforación de pozos, fuentes de abastecimiento de agua, etc.

I.VIII MEDIDAS Y PAGO

I.VIII.I MEDIDA DE TRABAJO EJECUTADO

Las unidades de medidas a utilizarse en el pago serán las mismas medidas de la oferta con dos cifras decimales como máximo. En la estimación mensual se tomarán en cuenta únicamente los volúmenes de trabajo realmente ejecutados por el contratista durante el período, verificados en obra por el supervisor de obra, siempre y cuando los renglones de trabajo ejecutados en el período se ajusten a los planos y especificaciones técnicas. En los renglones de trabajo cuya unidad de medida sea global, el supervisor de obra estimará el porcentaje de trabajo a ser incluido en la estimación mensual. En caso de discrepancia entre el porcentaje estimado por el contratista y el supervisor de obra, con fines de pago, prevalecerá el porcentaje estimado por el supervisor de obra. Los pagos parciales serán la compensación total por el trabajo ejecutado incluyendo, los materiales de construcción y elementos conexos, fletes, mano de obra, herramienta, imprevistos, gastos por daños o perjuicios derivados de la naturaleza del trabajo o por la acción de los elementos.

I.VIII.II PRUEBAS Y ENSAYOS

39

El contratista efectuará, en obra y en laboratorio, las pruebas y ensayos necesarios según sea el criterio del supervisor de obra. Las pruebas y ensayos serán por cuenta del contratista. El supervisor de obra podrá tomar muestras de los materiales y someterlos a las pruebas y ensayos descritos en estas especificaciones. Las pruebas y ensayos en laboratorio, deberán efectuarse en el laboratorio del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC- Si el contratista manifiesta interés porque las pruebas y ensayos de laboratorio se hagan en otro laboratorio, deberá solicitar la autorización por escrito al supervisor de obra. Sí a juicio del supervisor de obra, el laboratorio propuesto por el contratista tiene la capacidad de hacer adecuadamente las pruebas y ensayos, aprobará la solicitud del contratista.

I. VIII.III SOBRE EL TERRENO

Deberá tomarse en cuenta las condiciones naturales que reúnen el terreno y sus alrededores (aspectos como amenazas, riesgo y vulnerabilidad), y considerar reducir el impacto negativo que pudiera generar la construcción, especialmente en cuanto al almacenamiento temporal de materiales y residuos de obra. En el caso de encontrarse adyacente a fuentes de abastecimiento de agua, deberá definirse las medidas de protección necesarias, previo al inicio de la obra. Estos aspectos deberán establecerse en la visita previa que tiene que realizar el contratista al lugar del proyecto.

PARTE II. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

II. I ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El rótulo será de 1.22 x 0.85 m, a una altura de 2.65 m y deberá colocarse en la orilla de la carretera o en el acceso principal a donde se va a construir la obra. Las columnas del rótulo estarán formadas por 2 perfiles “C” de 1 ½”" x 3" x 1/8”, con límite de fluencia de 2,531 Kg/cm2. La lámina será de un espesor de 3/64”. Toda la estructura será pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y 2 manos de pintura esmalte fondo blanco (la aplicación de la pintura se hará con soplete), previo a la pintura final de las letras y logotipos de identificación. El rotulo deberá fabricarse de acuerdo al plano adjunto en tamaño de letra y diseño de logotipos indicados y así mismo se deberá indicar la construcción de la Piscina Semiolímpica y el edificio de vestidores.

PARTE III. PREPARACION DEL TERRENO

III. I GENERALIDADES

III. I. I ALCANCE

Proveer toda la mano de obra, materiales, maquinaria, equipo, herramientas y servicios necesarios para completar el trabajo descrito en estas especificaciones.

Se incluye bajo este concepto los trabajos de preparación de superficies, extracción de raíces, trazo y nivelación, demolición de áreas de obra existente,

40

( si la hubiere), así como la construcción de las obras temporales (bodega, letrina y guardianía).

III. I. II NORMAS APLICABLES

Manual de especificaciones de Obras Públicas edición 1976.

III. I. III FORMA DE PAGO

Limpia, Chapeo y Destronque

El pago para la limpia, chapeo y destronque se hará por m² para el área de construcción chapeada, destroncada, limpia y retiro de todo material producto de este trabajo, a satisfacción de la supervisión.

El área se medirá a lo largo del terreno trabajado. No se hará medida alguna, ni se considerará ningún pago por los trabajos necesarios de limpieza, nivelación para hacer las instalaciones provisionales de obra.

El pago se hará por la cantidad real de metros cuadrados medidos y recibidos a satisfacción por el supervisor, al precio unitario aplicable al renglón que incluye la compensación total de todo el trabajo especificado en esta sección, y el suministro de mano de obra, equipo herramientas y materiales que fueron necesarios para la terminación del trabajo.

III. II DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

III. II. I TRABAJOS DE DEMOLICIÓN

El contratista deberá proceder a proteger y retirar los equipos o elementos afectos al área de trabajo para evitar en lo posible daños a los equipos e

infraestructura existente, al momento del descombro o demolición de estructuras existentes o excavaciones necesarias (si las hubiera).

Deberá retirar, desmontar o desmantelar los elementos que obstaculicen lo proyectado en planos de la obra a construir. Esto incluye retiro de tuberías eléctricas, retiro de instalaciones de agua potable, drenajes, e instalaciones especiales, etc., teniendo especial cuidado que al hacer los cambio de los diferentes tipos de instalaciones, dejar habilitados los ramales que sean necesarios para su re conexión. El reacomodo de los trabajos descritos anteriormente se incluyen dentro del costo presentado en los trabajos preliminares, el caso que se tuvieran que realizar.

III. II. II ACARREO DE RIPIO

El contratista deberá efectuar la junta y recolección del material, ripio y basura, producto de la construcción de la obra y disponer de él en el lugar adecuado fuera de la escuela, de tal manera de no provocar problemas en el terreno ni en

41

los terrenos colindantes. Para esto el contratista deberá disponer del transporte y el lugar adecuado para el retiro y deposito del ripio o tiradero municipal.

Para la extracción del ripio, el contratista conjuntamente con el supervisor de obra, solicitarán al Director de la escuela la anuencia para depositar temporalmente el ripio producto del proceso de construcción, en un lugar específico, a efecto de que su evacuación no ponga en riesgo la integridad física del personal de la escuela, estudiantes, trabajadores y terceras personas, y que no obstaculice u obstruya la circulación peatonal y vehicular en el caso de que se pueda hacer uso de camiones para dicho trabajo.

La ejecución y finalización del trabajo de demolición y su extracción deberán ser aprobados por el supervisor designado.

Estos renglones deberán ser incluidos en los costos indirectos de obra de la oferta, por lo que no se pagara ninguna cantidad adicional.

III. III CERCO PERIMETRAL Y PROTECCION A LA OBRA

Este renglón deberá ser incluido en los costos indirectos de obra de la oferta, por lo que no se pagara ninguna cantidad adicional.

III. III. I PRODUCTOS

Materiales

La construcción del cerco perimetral se hará con lámina galvanizada calibre 28.

Los postes para la colocación del cerco serán de madera rolliza.

La altura mínima del cerco perimetral será de 2.40 m

III. IV INSTALACIONES TEMPORALES

III. IV. I BODEGA, LETRINA Y GUARDIANIA

Este renglón deberá ser incluido en los costos indirectos de obra de la oferta, por lo que no se pagara ninguna cantidad adicional. El contratista habilitará la bodega, letrina y guardianía para suplir los requerimientos de la obra. En la visita se deberá determinar el lugar adecuado para dichas instalaciones.

Deberá contarse con un espacio de bodega, que garantice el correcto almacenamiento de materiales, especialmente aquellos de tipo perecedero como cemento y cal; en cuanto al acero de refuerzo, deberá construirse un área a base de burros y almacenarse bajo techo y evitar el contacto con la humedad.

Deberá contarse con un espacio, que además permita la rotación de materiales

perecederos y observar las formas específicas de almacenamiento. En el caso de materiales de patio, deberá definirse su localización en un área libre de contaminación por material orgánico y desechos.

42

La letrina será instalada en un lugar que permita la ventilación adecuada y que no genere olores que interfieran en las actividades del personal de la obra, el contratista deberá dotar un grifo inmediato al área en mención, para generar un ambiente higiénico al personal.

La guardianía deberá ser un espacio de características habitables, evitando el contacto directo con el área de bodega, especialmente cuando se cuente con material que genere polvo, suciedad o vapores dañinos a la salud de las personas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA AMPLIACION DEL INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE

EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL. (PISCINA)

1 ROTULO

1.1 ROTULO DE IDENTIFICACION

El rótulo será de 1.22 x 0.85 m, a una altura de 2.65 m y deberá colocarse en la orilla de la carretera o en el acceso principal a donde se va a construir la obra. Las columnas del rótulo estarán formadas por 2 perfiles “C” de 1 ½”" x 3" x 1/8”, con límite de fluencia de 2,531 Kg/cm2. La lámina será de un espesor de 3/64”. Toda la estructura será pintada con dos manos de pintura anticorrosiva y 2 manos de pintura esmalte fondo blanco (aplicada a soplete), previo a la pintura final de las letras y logotipos de identificación. Deberá hacerse de acuerdo a plano adjunto en tamaño de letra y diseño de logotipos indicados., indicando El nombre del proyecto a ejecutar. Ver plano No. 32/32.

2 TRABAJOS PRELIMINARES

2.1 LIMPIEZA TRAZO Y ESTAQUEADO

Para la ejecución de éste renglón, el contratista deberá remover la maleza, hierba o zacate, cortar los arbustos y extraer cualquier elemento que está en el solar y que será necesario eliminar.

En el área de construcción, se deberá ejecutar el desenraizado, que consiste en extraer los tocones, raíces y cualquier otro objeto que pudiera poner en peligro la estabilidad de los trabajos a realizarse.

El contratista deberá efectuar la junta del material, producto del desmonte y limpia, y disponer de él en el lugar adecuado o tiradero municipal, de tal manera de no provocar problemas en el terreno con los colindantes del centro educativo.

43

REPLANTEO + TRAZO

El contratista deberá verificar los niveles en el área de construcción y proceder al trazo, con sus respectivos puentes y plomadas, de acuerdo a lo indicado en planos.

De ser posible, se contará con un sólo nivel de trazo referencial, que quede perfectamente identificado, con el propósito de evitar errores o confusiones. De existir algún desfase de medidas consignadas en planos con respecto al terreno natural deberán replantearse en común acuerdo con la supervisión, a fin de establecer un levantado correcto en armonía con lo existente.

Para el trazo, se procederá a utilizar materiales estables y regulares (tablas, reglas, etc.), que proporcionen confiabilidad, evitando el uso de material frágil (ramas); debiendo identificar con claridad los puntos que constituyen ejes, rostros y sistemas auxiliares.

El trazo deberá estar revisado y autorizado por el supervisor de obra, y en caso contrario, cualquier anomalía será responsabilidad del contratista y de la Dirección Técnica de Campo de la Empresa.

El contratista deberá tener presente los niveles del edificio con respecto al nivel de área de playa de la piscina ver nivel en plano. Ver Plano No. 2/32.

3 ADECUACION DE TERRENO

3.1 EXCAVACION

El contratista deberá verificar los niveles en el área de construcción antes de proceder a cortar o rellenar lo necesario, a fin de respetar los niveles que se indican en los planos. Ver plano No. 2/32.Previo a efectuar el relleno y/o compactación, la superficie del terreno deberá limpiarse y/o excavarse a profundidad suficiente para quitar todo el material objecionable como ripio, materia orgánica, raíces, vegetación, basura, suelo suelto, suave o mojado, etc.

Después de limpiar y excavar, la superficie expuesta deberá compactarse a un contenido de humedad que permita alcanzar el 90% de la compactación máxima determinada por el método de Proctor Modificado.Previo a lo anterior, de existir hormigueros y/o baches deberán eliminarse, al igual que los pozos de aguas negras, con capas consecutivas de cal, tierra inerte y agua para su consolidación.

El contratista deberá efectuar la junta y recolección del material, ripio y basura, producto de la construcción de la obra y disponer de él en el lugar adecuado fuera de la escuela, de tal manera de no provocar problemas en el terreno ni en los terrenos colindantes. Para esto el contratista deberá disponer del transporte adecuado y el lugar autorizado por las autoridades de la localidad para el depósito del ripio.

44

Para la extracción del ripio, el contratista conjuntamente con el supervisor de obra, solicitarán al Director de la escuela la anuencia para depositar temporalmente el ripio producto del proceso de construcción, en un lugar específico, a efecto de que su evacuación no ponga en riesgo la integridad física del personal de la escuela, estudiantes, trabajadores y terceras personas, y que no obstaculice u obstruya la circulación peatonal y vehicular en el caso de que se pueda hacer uso de camiones para dicho trabajo.

La ejecución y finalización de los renglones de trabajo y la extracción resultante deben ser aprobados por el supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

El pago para el renglón de excavación y acarreo se hará por el número de metros cúbicos tomando en cuente todos los elementos que salgan de la excavación, etc., dichos trabajos debe estar totalmente terminados y recibido a satisfacción por el supervisor de obra, de acuerdo a lo consignado en el cuadro de oferta presentado en su momento y será aplicable al renglón total de todo el trabajo especificado en esta sección, y el suministro de mano de obra, equipo, herramientas y transporte, necesarios para la terminación del trabajo.

3.2 NIVELACION

El contratista deberá verificar los niveles en el área de construcción antes de proceder a cortar o rellenar lo necesario, a fin de respetar los niveles que se indican en los planos.

Previo a efectuar el relleno y/o compactación, la superficie del terreno deberá limpiarse y/o excavarse a profundidad suficiente para quitar todo el material objecionable como ripio, materia orgánica, raíces, vegetación, basura, suelo suelto, suave o mojado, etc.

Después de limpiar y excavar, la superficie expuesta deberá compactarse a un contenido de humedad que permita alcanzar el 90% de la compactación máxima determinada por el método de Proctor Modificado.

Previo a lo anterior, de existir hormigueros y/o baches deberán eliminarse, al igual que los pozos de aguas negras, con capas consecutivas de cal, tierra inerte y agua para su consolidación.

Cuando se presenten baches, deberá sustituirse el material de mala calidad por material selecto y el relleno se realizará como seguidamente se indica:

El relleno, deberá hacerse en capas que no excedan un espesor de 0.15 m con material aprobado por el Supervisor. Cada capa se compactará hasta obtener el 90% de la compactación máxima, determinada por el método de Proctor modificado, excepto la última capa que se compactará hasta obtener el 95% de la compactación máxima determinada de acuerdo con el método mencionado.

45

La finalización de los trabajos deberán de ser aprobados por el supervisor de obra.

4 ESTRUCTURAS

4.1 PISCINA

4.1.1 SUELO CEMENTO COMPACTADO DE 0.70 M DE ESPESOR

DESCRIPCIÓN.

Consiste en la realización de las operaciones necesarias para construir una base, construida por una mezcla íntima y uniforme de suelo y cemento portland, compactada, con una adecuada incorporación de agua y con los espesores y perfiles longitudinales y transversales establecidos en los planos y estas especificaciones.

MATERIALES.SUELO

El suelo a emplearse no contendrá pastos, raíces y materiales putrescibles. Se utilizará al existente en la subrasante y/o proveniente de los yacimientos que indique la Inspección, conforme a lo que se establezca en las Especificaciones Especiales. De emplearse el suelo de la subrasante, el mismo será escarificado en el ancho y profundidad indicados en los planos de detalle.

CEMENTO PORTLAND

Características: el cemento portland será de fragüe lento, de marca aprobada y deberá satisfacer a las Especificaciones establecidas en la Norma IRAM 1503. El resultado de los ensayos de laboratorio de las muestras tomadas por la Inspección deberá demostrar que los cementos mantienen las condiciones que originaron su aceptación.

AGUA

El agua para la construcción de la base no contendrá sales, ácidos, materias orgánicas o cualquier otra sustancia perjudicial para el cemento portland. Si la Inspección lo considera necesario, podrá disponerse la realización del análisis del agua.

DOSIFICACION.

Se usara una proporción de 2.5 sacos de cemento tipo Portland por cada metro cubico de material selecto. Se colocara en capas de 0.15 cm de espesor debidamente compactadas.

4.1.2 FUNDICIÓN DE VASO DE PISCINA

46

Es una mezcla diseñada de cemento “tipo Pórtland” agregados finos y gruesos, agua y acero de refuerzo, la cual se somete a un curado con la finalidad de lograr la resistencia de diseño del concreto a los veintiocho (28) días, con la finalidad de que los materiales actúen juntos y resistan las fuerzas a las que estarán sometidos los elementos estructurales de la piscina.

4.1.2.1 CEMENTO

El cemento a utilizar será “tipo Pórtland” modificado con puzolana tipo 1 (PM) y deberá cumplir con las especificaciones técnicas del cemento “tipo Pórtland” ASTM 150.

El cemento podrá ser suministrado en bolsas o a granel, debiendo en ambos casos ser almacenado en forma adecuada, preservándolo de la humedad.

El supervisor rechazará el cemento con grumos, fraguado parcialmente o que las bolsas estuviesen rotas. Asimismo el supervisor rechazará el cemento almacenado en la obra por un período mayor de tres (3) meses.

El contratista deberá tomar las previsiones en todo el proceso de construcción de la obra, para contar con suficiente cantidad de cemento, para el volumen de concreto a necesitar en el proyecto.

El cemento a utilizar en una misma fundición deberá ser de igual procedencia.

Cuando el contratista proponga la utilización de cemento “tipo Pórtland” de marca desconocida o nueva en el mercado, el supervisor, a su criterio, podrá solicitar el certificado de calidad emitido por el fabricante, por un laboratorio independiente o los ensayos correspondientes.

4.1.2.2 AGREGADOS FINOS

Se utilizará arena natural de depósitos o canteras conocidos. La arena será de grano silíceo, duro, anguloso, libre de arcilla, limo, álcalis, mica, materias orgánicas u otras substancias perjudiciales.

Los agregados finos del concreto estarán constituidos por granos de tamaño variable, cuya granulometría será de tal manera que el total en peso retenido en el tamiz número cuatro (No.4) estará entre el rango del cero al cinco por ciento (0 al 5 %) y en el tamiz número cien (No. 100) entre el rango del noventa al cien por ciento (90 y 100%).

Los agregados finos no deberán contener fragmentos blandos, finos desmesurables o materia orgánica. El máximo permisible de impurezas inorgánicas en la arena, en porcentaje máximo por peso de la muestra, hasta el uno por ciento (1%) de grumos de arcilla y el cero punto cinco por ciento de carbón y lignito (0.5%) y en términos de granulometría, el tres por ciento (3%) de material más fino que el tamiz número doscientos (No. 200).

47

La arena a utilizar en las mezclas de concreto deberá ser aprobada por el supervisor. En caso de duda de la calidad de la arena, el supervisor solicitará las pruebas de laboratorio con el propósito de establecer si la misma cumple con la norma ASTM C-33. La toma de la muestra se hará conforme a la norma ASTM D-75.

El supervisor de obra podrá autorizar el uso de arenas naturales de la localidad o región si el contratista demuestra, con pruebas de laboratorio, que con el diseño de la mezcla propuesto con el uso de dichos agregados, logra obtener la resistencia especificada.

El contratista deberá disponer los agregados finos en el patio de almacenamiento, de tal manera que no se contaminen, se mezclen o disgreguen, en detrimento de su calidad o granulometría.

4.1.2.3 AGREGADOS GRUESOS

Se utilizará grava o piedra triturada. El material puede ser granítico, basáltico o calizo siempre y cuando tenga la resistencia adecuada. Deberá estar formado por partículas duras, angulosas y resistentes y no deberán contener materia orgánica. La granulometría de los agregados gruesos será de tres cuartos de pulgada (¾”).

Los agregados gruesos no serán mayores de una quinta parte (1/5) de la separación menor entre los lados de la formaleta, ni a una tercera parte (1/3) del peralte de las losa y las paredes de la piscina, ni a tres cuartas (3/4) partes del espaciamiento libre entre las barras de refuerzo.

El contratista deberá disponer los agregados gruesos, en el patio de almacenamiento, de tal manera que no se contaminen, se mezclen o disgreguen, en detrimento de su calidad o granulometría.

4.1.2.4 AGUA

En la preparación del concreto se utilizará agua limpia, libre de ácidos, aceites, álcalis y substancias orgánicas o perjudiciales. No deberá utilizarse una cantidad mayor de agua por metro cúbico de la relación agua-cemento establecida en la mezcla de concreto aprobada por el supervisor de obra.

4.1.2.5 ACERO DE REFUERZO

Las barras de acero de refuerzo número tres (No. 3) o mayor, serán corrugadas, grado cuarenta (40). El acero de refuerzo detallado en planos como número dos (No.2) podrá tener un diámetro de siete treintaidosavos de pulgada (7/32”).

El supervisor de obra podrá autorizar el uso de acero de refuerzo milimétrico, únicamente en el control de agrietamiento por contracción y temperatura, debido a que es estirado en frío, en consecuencia, es frágil y no soporta altos esfuerzos estructurales.

El acero de refuerzo estará libre de escamas de óxido y de otras impurezas que impidan la adherencia. Los dobleces de las varillas se harán en frío. Los dobleces se

48

harán en banco, alrededor de un perno, cuyo diámetro no sea menor de dos veces el diámetro de la varilla, para que no se agriete su perímetro exterior al efectuase el doblado. Asimismo en el remate de las varillas se realizará un doblez, el cual será de 90, 135 o 180 grados, dependiendo de la ubicación de la varilla dentro del armado; además deberá tener después del doblado una extensión de longitud equivalente a 6 veces el diámetro de la varilla.

Las barras de acero de refuerzo deberán sujetarse entre sí con alambre de amarre número catorce (14) o calibre dieciséis (16) para evitar que se modifique su posición durante la fundición del concreto.

Se utilizará alambre de amarre en todas las intersecciones de las barras de acero de refuerzo.

El acero de refuerzo en las paredes de la piscina tendrá de recubrimiento mínimo 2.5 cms, en la losa el recubrimiento del acero en contacto con la superficie inferior será de 7.5 cms. Con la finalidad de asegurar el recubrimiento mínimo, el contratista proveerá tacos de mortero prefabricados, con resistencia mayor a ciento cuarenta kilogramos por centímetro cuadrado (140 kgs./cm2), tirantes y cualquier otro método aprobado por el supervisor, siempre y cuando se cumpla con los requisitos del ACI-315-57. Está terminantemente prohibido utilizar piedras sueltas o pedazos de ladrillo para asegurar el grosor de los recubrimientos.

Los empalmes se ejecutarán de acuerdo al capítulo correspondiente del ACI 318. En las varillas verticales de los muros de la piscina, la separación libre no será menor que la mayor de las siguientes dimensiones:

1.5 veces el diámetro nominal de la varilla 1.5 veces el tamaño máximo del agregado grueso. 4 centímetros.

El acero de refuerzo deberá almacenarse bajo cubierta, en lugares secos y ventilados, sobre plataformas de madera, para que las barras de acero no estén en contacto directo con el suelo.

4.1.2.6 ADITIVOS PARA EL CONCRETO

El uso de aditivos para el concreto requerirá la aprobación del supervisor. Si se utiliza concreto premezclado, el supervisor de obra aceptará los aditivos del concreto premezclado que usualmente utilizan las empresas que proveen concreto premezclado, excepto los aditivos que contengan cloruros. El supervisor de obra podrá solicitar, previo a autorizar la fundición, el tipo de aditivos del concreto premezclado.

4.1.2.7 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO

El diseño de la mezcla de concreto será responsabilidad exclusiva del contratista. El diseño de las mezclas a utilizar, deberá ser aprobado por el supervisor. El concreto deberá satisfacer la norma ACI-318.

49

La clase de concreto a utilizarse en las paredes y losa de la piscina será de 4000 PSI-3/4 (f’c de 280 Kgs./cm2) con agregado grueso de tres cuartos de pulgada (¾”).

Todas las juntas deben protegerse contra la penetración en las mismas, de ningún tipo de material, hasta el momento en que sean selladas, de tal manera que no se filtre agua y puedan ocurrir fugas.

Las juntas tienen por objeto principal, permitir la construcción de la piscina por losas separadas para evitar grietas de construcción, estableciendo al mismo tiempo una unión adecuada entre ellas, que asegure la continuidad de la superficie y la buena conservación del concreto, y cuando así se especifique, deben proveer además una adecuada transferencia de carga a las losas contiguas.

4.1.2.8 IMPERMEABILIZACIÓN DEL VASO DE LA PISCINA

Deberá garantizarse la impermeabilidad del vaso de la piscina, tanto en las paredes, como en el piso del vaso al momento de la fundición. Asimismo se deberá usar un aditivo impermeabilizante sellador de poros, sobre el ensabietado del vaso, antes de colocar el azulejo, según recomendación del fabricante.

4.1.2.9 FORMALETA

El contratista será responsable del diseño, construcción y seguridad de la formaleta. Las formaletas serán de madera o metal con la finalidad de obtener superficies uniformes, libres de alabeos, combaduras u otros defectos.

Cuando se utilice formaleta de madera el espesor no podrá ser menor de tres cuartos de pulgada (3/4”). La superficie de la formaleta de madera en contacto con el concreto, deberá estar cepillada. El contratista deberá utilizar desencofrantés para facilitar la remoción de la formaleta y no afectar la aplicación de los acabados.

Las formaletas deberán conformar contornos, líneas y dimensiones indicados en los planos. Deberán estar suficientemente ajustadas para evitar fugas de pasta de cemento. En las formaletas de longitudes mayores de tres metros (3 m) se dejarán registros de limpieza en la base a intervalos adecuados para facilitar la limpieza e inspección.

Las formaletas deberán estar adecuadamente apuntaladas y arriostradas. Los tableros deberán ser lo suficientemente rígidos para anular abombamientos y deslizamientos utilizando pernos tensores.

4.1.2.10 MEZCLADO DEL CONCRETO

En función de la localización de la obra, podrá utilizarse concreto premezclado o mezclado en sitio. El concreto premezclado deberá ser entregado en el área de trabajo dentro de los sesenta (60) minutos siguientes a la adición de agua y la colocación no podrá sobrepasar los noventa (90) minutos.

50

Cuando se mezcle concreto en sitio, la mezcladora deberá tener la capacidad y estar en condiciones para que se produzca una mezcla homogénea, a ritmo continuo y asegurar que la fundición no sea interrumpida.

El supervisor no permitirá el mezclado a mano, salvo en fundiciones cuyo volumen sea menor a cero punto cero cinco metros cúbicos (0.05 m3). Deberá tenerse en el área de trabajo una mezcladora de emergencia, de la misma capacidad y características, la cual entrará a funcionar en caso que la primera se descomponga.

4.1.2.11 FUNDICIONES

Previo a autorizar las fundiciones, el supervisor de obra verificará la dimensión y colocación del acero, que esté firmemente asegurado, que se ha dejado el recubrimiento mínimo especificado y que la formaleta este apuntalada, arriostrada y limpia. Las varillas verticales que sobresalen de la fundición y deberán estar firmemente sujetas a puentes o soportes, en su posición final.

Los colados no deberán fraccionarse para evitar juntas frías. Se exceptúa en caso de lluvia, cuando la intensidad de la misma amenace con alterar la relación agua-cemento de la mezcla de concreto.

El supervisor suspenderá la fundición, especialmente si la superficie de colado es extensa. En juntas frías no programadas se tratarán como otras juntas frías. En este caso, el contratista someterá a consideración del supervisor el procedimiento a utilizar para las juntas entre el concreto fraguado y el nuevo concreto para su aprobación.

El concreto no deberá dejarse caer desde una altura mayor a uno punto cincuenta metros (1.50 m) con la finalidad de evitar la segregación de los materiales. La colocación del concreto se hará en capas horizontales continuas y se vibrará directamente el concreto, utilizando para el efecto, un vibrador con cabeza de tres cuartos de pulgada (3/4”).

El proceso de aplicación del concreto deberá llevar el ritmo necesario para que la colocación y compactación de cada descarga se efectúe antes que la precedente haya alcanzado un fraguado tal, que tienda a producir juntas de construcción.

4.1.2.12 DESENCOFRADO

La formaleta no se podrá retirar, antes de setenta y dos (72) horas en columnas, muros y cimientos y veintiún (21) días en losas y vigas, condicionada a los resultados de las pruebas de laboratorio. El supervisor de obra podrá demorar el desencofrado si comprueba la existencia de factores adversos que hagan recomendable la demora. El curado de las superficies recién desencofradas se iniciará de inmediato. El supervisor de obra no autorizará el retiro de faldones y laterales si no hay personal y equipo suficiente para ejecutar el curado del concreto.

Al desencofrar se deberán limpiar de inmediato el concreto adherido a las formaletas para que las mismas estén en condición de ser utilizadas nuevamente.

51

Si al desencofrar se descubren defectos o agujeros, no se podrá parchar el concreto sin antes dar aviso al supervisor de obra. Los defectos se clasificarán en menores y defectos mayores. Los defectos menores son aquellos que se localizan solo en el recubrimiento. Los defectos mayores rebasan el recubrimiento y/o son muy extensos en su conjunto.

El supervisor de obra solicitará la demolición de la pieza con defectos mayores extensos, si a su juicio la reparación no garantizará la resistencia estructural especificada del elemento afectado. El contratista someterá a aprobación del supervisor de obra el procedimiento y los materiales para subsanar los defectos menores o los defectos mayores susceptibles de reparación.

Para subsanar los defectos mayores, se utilizará mortero de alta resistencia. Los parches se curarán de la misma manera que el concreto. El supervisor de obra podrá medir la resistencia del parche por medio del martillo de impacto y pedir el reemplazo del mismo si está por debajo de la resistencia especificada.

El contratista sufragará por su cuenta todas las operaciones necesarias para reparar, a entera satisfacción del supervisor de obra, los defectos menores y mayores en el concreto.

4.1.2.13 CURADO

Se podrán aplicar en el curado del concreto los siguientes procedimientos: inundación, capa de arena húmeda, telas o tejidos, o membrana que cubran el concreto y garanticen la continuidad de la humedad.

El curado por membrana se aplicará utilizando un compuesto sellador autorizado por el supervisor de obra. Antes de aplicar el sellador las superficies deberán saturarse de agua hasta que el concreto no absorba más humedad. Este deberá agitarse antes de la aplicación y durante el proceso de aplicación. Se aplicará al concreto por rociado con equipo y tanque de presión. El rendimiento promedio será de cuatro metros cuadrados (4 m2) de superficie por litro de compuesto sellador. La membrana de sellador deberá permanecer inalterada durante el mínimo de veintiocho (28) días. Se recubrirá con una capa de arena las áreas de circulación para evitar que la membrana sea levantada o dañada.

El agua a utilizarse en el curado por inundación deberá ser agua limpia, libre de impurezas químicas. El espejo de agua no deberá ser menor de uno punto cinco centímetros (1.5 cms.).

4.1.3 FUNDICIÓN DEL CANAL DE REBALSE

Las especificaciones técnicas que rigen para este renglón son las mismas especificadas para el renglón de FUNDICIÓN DE VASO DE PISCINA en forma general en lo que aplique. Ver plano No. 13/32.

4.1.4 CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA BANCOS SALIDA

52

Se deberá construir una losa de concreto armado para base de las plataformas de salida, sellando la junta entre el concreto de playa del muro de las paredes de la piscina y la losa de base de las plataformas de salida, para asegurar que no se produzcan filtraciones, entre la unión de ambos. Según se especifica en plano No 14/32 y con las especificaciones del renglón de FUNDICIÓN DE VASO.

4.2 VESTIDORES

GENERALIDADES SOBRE EL ACERO DE REFUERZO.

El acero de refuerzo consistirá en barras corrugadas de acero de hierro legítimo, con una resistencia (fy) de 2,800 kg/cm. ² (Acero grado 40). Todo el refuerzo deberá estar libre de polvo, óxido suelto, escamas, pinturas, aceite u otro material extraño. Previo a la fundición deberá limpiarse el acero de refuerzo de todo tipo de mortero que haya quedado adherido.

Las barras de refuerzo deben amarrarse en todas las intersecciones y deberán mantener los recubrimientos especificados fijando externamente la formaleta. No se permitirá el uso de trozos de madera, piedra o block entre la formaleta y el acero de refuerzo. Los empalmes en varillas de acero deberán alternarse.

GENERALIDADES SOBRE EL CONCRETO.

La clase de concreto a utilizarse en la construcción del edificio, en general, será de 3000 PSI-3/4 (f’c de 210 Kg/cm2) con agregado grueso de tres cuartos de pulgada ( ¾”), ambos libres de material orgánico o contaminante. Se aceptará únicamente agregado grueso del tipo triturado, a excepción de que el supervisor de obra, autorice otro tipo de material.

La clase de concreto a utilizarse en cimientos será de 3500 PSI-3/4 (f’c de 245 Kgs./cm2) con agregado grueso de hasta una pulgada y media (1 ½”).

La clase de concreto a utilizarse en columnas será de 4000 PSI-3/4 (f’c de 280 Kgs./cm2) con agregado grueso de tres cuartos de pulgada (¾”).

La clase de concreto a utilizarse en cenefas, y sillares será de 3000 PSI -3/8 (f’c de 210 Kgs. /cm2) con agregado grueso de tres octavos de pulgada ( 3/8”).

La clase de concreto a utilizarse en fundición de banquetas, bordillos y pisos de concreto será de ciento setenta y cinco kilogramos sobre centímetro cuadrado (f´c de 175 Kg/cm2 ) con agregado grueso de tres octavos de pulgada ( 3/8”).

La clase de concreto de baja resistencia para plantillas de cimiento y aplicaciones similares será de 2000 PSI-3/4 (f’c de 140 Kgs. /cm2) con agregado grueso de tres cuartos de pulgada (¾”), a menos que se especifique otro tamaño del agregado en planos.

La resistencia especificada para las distintas clases de concreto que se utilizarán en la obra se obtendrá a los veintiocho (28) días.

53

GENERALIDADES SOBRE LOS AGREGADOS

AGREGADOS FINOSLos agregados serán de material duro, denso, duradero y fuerte, libre de impurezas, polvo, materia orgánica, terrones de barro y otras sustancias nocivas. El contenido de materias nocivas no excederá del 5% por peso.

Las partículas de arena serán fragmentos de roca inorgánica, duros, densos, duraderos, sin recubrimientos. La arena deber de estar libre de cantidades dañinas de polvo, terrones, partículas suaves o escamosas, pizarra, álcalis, material orgánico, tierra negra, mica y otras sustancias nocivas. El máximo porcentaje de sustancias nocivas en la arena cargada a la mezcladora, cuando sea probada de acuerdo con los métodos especificados, no excederá de los valores siguientes:

PORCENTAJE POR PESOMaterial que pasa el tamiz No.200 (ASTM C 117-69) 3%Terrones arcillosos ( ASTM C 142-67) 1%Total de otras sustancias totales nocivas (como álcalis, mica, granza con recubrimiento y partículas suaves y escamosas). 2%

La suma total de estos porcentajes de sustancias nocivas (físicas y/o químicas) no debe exceder del 5% por peso.

Todo material que produzca un color más oscuro que el normal en la prueba colorimétrica para impurezas orgánicas (ASTM Designación C 40-60) debe ser rechazado. La arena debe estar conforme los requisitos de ASTM Designación C 33-64, o como se indica en estas especificaciones.

La arena deberá estar bien clasificada en gruesa o fina y al someterse a prueba por medio de tamices normales TYLERA (ASTM Designación C 136-67), deberá estar dentro de los siguientes límites de gradación:

TAMIZ U.S. NORMAL % POR PESO QUE PASA3/8” 100No. 4 95 a 100No. 8 80 a 100

No. 16 50 a 85No. 30 25 a 60No. 50 10 a 25

No. 100 3 a 10No. 200 3 máximo

No más de 45 por ciento por peso será retenido entre cualquiera de dos tamices sucesivos de la serie arriba citada.

AGREGADOS GRUESOS El agregado grueso debe consistir de fragmentos de roca sin recubrimiento, dura y densa, libre de cantidades dañinas de pedazos suaves, desmenuzables, delgados, alargados o laminados, álcalis y otras materias nocivas. El porcentaje máximo de

54

sustancias nocivas en el agregado grueso entregado a la mezcladora, cuando sea probado de acuerdo con los métodos aquí especificados, no deberá exceder de los porcentajes siguientes:

% MAXIMO POR PESOMaterial que pasa el Tamiz No. 200 (ASTM C 117-69)

1%

Terrones arcillosos (ASTM C 142-67) 1%Otras sustancias nocivas 3%

El piedrín triturado y la grava deberán ajustarse a los requisitos ASTM Designadas C 33-64 o según estas especificaciones.

El agregado grueso deberá ser roca triturada o grava bien clasificada y para llenar los requisitos de las diferentes clases de concreto deberán producirse varios tipos de agregados gruesos, cuya granulometría será fijada por el supervisor de obra nombrado por la DIGEF. El agregado grueso cuando sea sometido a cinco ciclos de la prueba de resistencia en sulfato de sodio descrito en la Designación C 88-69, deberá tener una perdida promedio de peso no mayor del 10%.

El agregado grueso, al ser sometido a prueba de desgaste en la maquina Los Ángeles, de acuerdo con la Designación ASTM C 131-69, no deberá tener una perdida mayor al 30% en peso.

La proporción de partículas planas y alargadas de una muestra representativa no deberá exceder del 30% del total ni el 40% de cualquier fracción de un solo tamaño. Una partícula alargada, es aquella que tiene una relación mayor de tres entre su largo y ancho.

El concreto será uniforme para todos los elementos estructurales y no podrá mezclarse directamente sobre el terreno natural, debiendo establecer un área en donde se pueda obtener un concreto libre de impurezas, así como libre de concreto fraguado.

El tiempo máximo de colocación de concreto, posterior a su mezclado, será de 30 minutos y deberá utilizarse algún método aprobado por el supervisor para evitar espacios vacíos dentro de los elementos estructurales. En la fundición de cualquier elemento vertical, el concreto no se vaciará a una altura mayor de 1.20 metros dentro de las formaletas.

No se aceptarán sacos de cemento, fuera del tiempo (30 días después de su fabricación) o que se encuentren endurecidos.

4.2.1 CIMENTACION HASTA SOLERA HIDROFUGA

Los niveles de cimentación deberán identificarse con claridad, especialmente las zonas que contienen elementos estructurales, de acuerdo con la información contenida en los planos y, en caso de contar con ella, la memoria de cálculo.

55

Las dimensiones de las excavaciones deberán responder al diseño estructural, evitando dejar áreas susceptibles de erosión o relleno innecesario. Cuando el terreno lo exija o por circunstancias se requiera alcanzar niveles de cimentación, deberá rellenarse con concreto pobre (100 kg/cm.²), en una proporción 1:3 :5, según lo determine el supervisor.

El concreto a utilizar en los elementos estructurales como cimiento corrido, zapatas, soleras, columnas, vigas, deberá tener una resistencia a la compresión de 210 kg/cm.². El agregado grueso deberá ser de ¾”. Tanto el agregado grueso como el fino deberán estar libres de material orgánico o contaminante. El agregado grueso deberá ser de tipo triturado, y sólo con la aprobación por escrito del supervisor se podrá utilizar otro tipo de agregado grueso, cuidando que la proporción sea adecuada.

El concreto será uniforme para todos los elementos estructurales y en ningún caso se podrá mezclar directamente sobre el terreno natural, debiendo establecer un área en donde se pueda obtener un concreto libre de impurezas (por ejemplo se puede hacer uso de bateas), así como libre de concreto fraguado.

Se debe exigir fundiciones monolíticas. No se deberá aceptar relacionar concreto de diferentes elementos, si existe una diferencia de más de tres horas entre fundiciones; a excepción de que el contratista utilice retardantes, lo cual deberá ser autorizado por escrito por el supervisor de obra.

El tiempo máximo de colocación de concreto, posterior a su mezclado, será de 30 minutos (fundición monolítica) y deberá utilizarse algún método aprobado por el supervisor de obra para compactar el concreto y evitar así la existencia de vacíos dentro de los elementos estructurales.

En la visita preliminar que debe realizar el contratista, éste deberá cerciorarse de que la capacidad soporte del suelo sea como mínimo de 15 ton/m², en caso contrario, se realizarán los trabajos adicionales que sean necesarios para garantizar que los esfuerzos trasmitidos al suelo no sobrepasen la capacidad soporte del mismo. En este caso, el contratista deberá presentar al ejecutivo sectorial los planos, especificaciones y memoria de cálculo de los trabajos que propone para realizar dicha cimentación.

El acero de refuerzo que se utilizará en el cimiento corrido, zapatas, soleras, columnas y vigas deberá ser de varillas corrugadas, según se especifica en planos.

En el cimiento corrido, se deberá tomar en cuenta los recubrimientos mínimos siguientes: vertical 2.50 cms y en la parte inferior 7.50 cms (con traslape mínimo de 5 cms.); en ningún caso se aceptará que el acero de refuerzo del cimiento corrido o de las zapatas se localice en el eje neutro de la cimentación o por arriba de éste, ya que se invierte el comportamiento del elemento estructural.

Se deberá utilizar elementos de concreto para colocar el refuerzo en el lugar que especifican los planos; no se aceptará el uso de piedras, elementos de madera, se utilizarán tacos de concreto.

56

SOLERA HIDRÓFUGA

Comprende el conjunto de soleras especificadas en los planos, como solera de humedad o hidrófuga, solera intermedia de entrepiso y solera de remate que confina la losa.

En el caso de la Solera hidrófuga, su función radica en evitar que la humedad suba hacia la parte superior de los muros y se traslade al interior de los espacios, ya que ello genera problemas en los pisos o en los muros. Deberá colocarse en el punto donde evite el paso de humedad y permanecerá un mínimo de 5 cm dentro del terreno natural y 15 cm como máximo sobre el mismo.

En ningún caso deberá hacerse perforaciones en forma posterior a su fundición, en todo caso deberá preverse el paso de las instalaciones necesarias como electricidad, agua y drenajes. Las condiciones de concreto, fundición y refuerzo corresponden a las citadas para los cimientos. Con excepción de los recubrimientos mínimos del refuerzo, las cuales serán de 2.50 cm tanto en los lados verticales como en los superiores e inferiores.

4.2.2 ZAPATAS

Las especificaciones técnicas que rigen para este renglón son las mismas especificadas para el renglón de CIMIENTO CORRIDO en forma general en lo que aplique.

4.2.3 LEVANTADO DE BLOCK DE 0.15x0.20x0.40 m4.2.4 LEVANTADO DE BLOCK DE 0.10x0.20x0.40 m

Antes de usar cualquier clase de block, el contratista deberá obtener la aprobación del supervisor de obra, para lo cual deberá proporcionar las muestras representativas, cuando menos con 15 días de anticipación.

La aprobación de muestras preliminares, no será aprobación para todos los blocks como aceptables por procedencia.

Se usará elementos de mampostería de la clase denominada bloques de alta compresión, vibrado a máquina y curado al vapor, tipo A (ASTM C-90-75).

No se aceptarán blocks rotos, desportillados, rajados o con cualquier otra clase de irregularidad, que a juicio del supervisor de obra, pudiera afectar la resistencia y/o apariencia de las paredes.

Los bloques de levantado, se obtendrán de un solo fabricante para procurar una misma textura y uniformidad de los elementos. Los tamaños de los mismos serán 015 x 0.20 x 0.40 metros, y de 0.10 x 0.20 x 0.40 metros, en los lugares indicados en los planos. La resistencia mínima a la compresión f´m= 50 kg/cm² para elementos estructurales y para elementos tipo tabique o muros sin carga la resistencia mínima a la compresión f´c=25kg/cm².

57

El refuerzo principal de la mampostería consistirá en columnas y soleras, según se indica en los planos. El concreto para soleras y columnas será de una resistencia a la compresión de 3,000 lbs/plg² a los 28 días y el acero de refuerzo será grado 40 (40,000 lbs/plg²) tipo legítimo.

El mortero corresponde a las especificaciones ASTM C91-56T tipo II, que consiste en una parte de cemento Pórtland por tres partes de arena de río cernida o una parte de cemento, cuatro partes de arena de río y una de cal hidratada, libre de toda clase de impurezas. Se podrán emplear bolsas de material premezclado para levantado.

4.2.5 SOLERA INTERMEDIA

El armado y fundición de solera, se hará de acuerdo con los detalles que aparecen en los planos, quedando sujeto a la aprobación del supervisor de obra cualquier cambio que deba efectuarse por condiciones o requerimientos especiales.

Para la solera se utilizará concreto, con una resistencia a la compresión de 3,000 libras por pulgada cuadrada a los 28 días y acero de refuerzo grado 40 (Grado Intermedio) de las dimensiones, forma y especificaciones mostradas en los planos y

descritas en estas especificaciones, el refuerzo a utilizarse será el tipo legítimo. El concreto se compondrá de cemento Portland, agua, agregado, fino y grueso.Los refuerzos y otros materiales que vayan empotrados, se asegurarán en su emplazamiento, serán inspeccionados y limpiados de nuevo si fuera necesario.

4.2.6 COLUMNA TIPO A4.2.7 COLUMNA TIPO B

El armado y fundición de la columna tipo A y B, se harán de acuerdo con los detalles que aparecen en los planos, quedando sujeto a la aprobación del supervisor de obra cualquier cambio que deba efectuarse por condiciones o requerimientos especiales.

Para las columnas se utilizará concreto, con una resistencia a la compresión de 3,000 libras por pulgada cuadrada a los 28 días y acero de refuerzo grado 40 (Grado Intermedio) de las dimensiones, forma y especificaciones mostradas en los planos y descritas en estas especificaciones, el refuerzo a utilizarse será el tipo legítimo. El concreto se compondrá de cemento Portland, agua, agregado, fino y grueso.

Los refuerzos y otros materiales que vayan empotrados, se asegurarán en su emplazamiento, serán inspeccionados y limpiados de nuevo si fuera necesario. Ver detalle de columnas en Plano No.21/32.

4.2.8 SOLERA DE REMATE

Se considera como parte del sistema de losa, las soleras de remate en los muros de mampostería estructurales.

58

El armado y fundición de solera de remate, se hará de acuerdo con los detalles que aparecen en los planos, quedando sujeto a la aprobación del supervisor de obra cualquier cambio que deba efectuarse por condiciones o requerimientos especiales.

Para la solera de remate se utilizará concreto, con una resistencia a la compresión de 3,000 libras por pulgada cuadrada a los 28 días y acero de refuerzo grado 40 (Grado Intermedio) de las dimensiones, forma y especificaciones mostradas en los planos y descritas en estas especificaciones, el refuerzo a utilizarse será el tipo legítimo. El concreto se compondrá de cemento Portland, agua, agregado, fino y grueso. Ver detalle en Plano No.21/32.

4.2.9 SILLARES

El armado y fundición de sillar, se hará de acuerdo con los detalles que aparecen en los planos, quedando sujeto a la aprobación del supervisor de obra cualquier cambio que deba efectuarse por condiciones o requerimientos especiales.

Para el sillar se utilizará concreto, con una resistencia a la compresión de 3,000 libras por pulgada cuadrada a los 28 días y acero de refuerzo grado 40 (Grado Intermedio) de las dimensiones, forma y especificaciones mostradas en los planos y descritas en estas especificaciones, el refuerzo a utilizarse será el tipo legítimo. El concreto se compondrá de cemento Portland, agua, agregado, fino y grueso.

Los refuerzos y otros materiales que vayan empotrados, se asegurarán en su emplazamiento, serán inspeccionados y limpiados de nuevo si fuera necesario. Ver detalle en Plano No. 20/32.

4.2.10 LOSA PREFABRICADA

Las viguetas serán de concreto pretensado con la cantidad de hierro necesaria para soportar las cargas de diseño indicadas en planos, las cargas producidas al momento de la fabricación, traslado y montaje.

La obra falsa para el soporte de la vigueta, será de acuerdo con los mínimos indicados por el fabricante.

Ubicación de rigidizantes, será de acuerdo con las indicaciones mínimas del fabricante y deberá tener una sección de 0.10 m. de base por el peralte completo de la losa prefabricada con un refuerzo de 2 hierros No. 6.2 mm. y esl. 4.5 mm @ 0.20 m

Como parte del sistema de losa prefabricado, se utilizará bovedillas de pómez, según indique planos, que servirán de relleno entre una vigueta y otra.

Sobre el sistema de viguetas y bovedillas, llevará una cubierta de concreto colado en obra con un espesor de 5cms., de acuerdo a lo indicado en los planos, para obtener una losa terminada de 0.15 m. según lo indican los planos, no incluye el espesor de los pañuelos, el cual se definirán por medio de arrastres quedando incorporados a la fundición de la losa, al momento de fundir in situ.

59

El refuerzo de la cubierta de concreto, deberá ser de electromalla de acero de alta resistencia 6 x 6 8/8. y completando el sistema con bastones de hierro corrugado grado 40. Ver detalle de armado en Plano No. 21/32.

4.2.11 BANCA DE CONCRETO

El armado y fundición de la banca de concreto, se hará de acuerdo con los detalles que aparecen en los planos, quedando sujeto a la aprobación del supervisor de obra cualquier cambio que deba efectuarse por condiciones o requerimientos especiales.

Para la banca se utilizará concreto, con una resistencia a la compresión de 3,000 libras por pulgada cuadrada a los 28 días y acero de refuerzo grado 40 (Grado Intermedio) de las dimensiones, forma y especificaciones mostradas en los planos y descritas en estas especificaciones, el refuerzo a utilizarse será el tipo legítimo.

El concreto se compondrá de cemento Portland, agua y agregados fino y grueso.Los refuerzos y otros materiales que vayan empotrados, se asegurarán en su emplazamiento, serán inspeccionados y limpiados de nuevo si fuera necesario

4.2.12 BORDILLO CENEFA

La clase de concreto a utilizarse en bordillo cenefas, será de 3000 PSI -3/8 (f’c de 210 Kgs. /cm2) con agregado grueso de tres octavos de pulgada ( 3/8”).

El armado y fundición del bordillo cenefa, se hará de acuerdo con los detalles que aparecen en los planos, quedando sujeto a la aprobación del supervisor de obra cualquier cambio que deba efectuarse por condiciones o requerimientos especiales. Ver Plano No. 20/32.

4.2.13 RAMPA DE ACCESO

La rampa de concreto se construirán de conformidad con los niveles y pendientes indicados en los planos.

El cemento, los agregados finos y gruesos y el agua deben reunir las mismas características de los materiales para las estructuras de concreto. El grosor de la rampa de concreto será de siete centímetros (7 cms.). La resistencia del concreto a los veintiocho (28) días será de ciento setenta y cinco kilogramos sobre centímetro cuadrado (f¨c=175 Kgs./cm2).

El contratista fundirá en el lugar dos rampas, el acabado final de las rampas será de concreto visto. La superficie de desgaste de la rampa tendrá una superficie estriada rugosa.

Las dos rampas estarán en el acceso a los vestidores, su diseño será lineal estriado, para brindar un especial agarre para el desplazamiento de las personas

60

que utilizan silla de ruedas. Por la misma razón y por facilidad de limpieza y seguridad la estrilla no será fina. La pendiente de la misma será de 10%.

5 ACABADOS

5.1 ACABADOS DE PISCINA

5.1.1 COLOCACION DE PISO TIPO MOSAICO EN PISCINA

Se dotara y colocara azulejo antideslizante tipo mosaico en color celeste en el vaso de la piscina y color azul obscuro para las líneas de señalización de carriles. Consiste este renglón en la colocación de azulejo antideslizante tipo mosaico de primera calidad aceptada por el Supervisor de la Unidad de Infraestructura.

Esto incluye el ensabietado de paredes laterales y fondo y la utilización de pegamento del tipo AMU o similar en calidad y precio, para la instalación correcta del azulejo con un estuque del color del azulejo y no superior a los 3 milímetros, con materiales que garanticen que no se desprenderán fácilmente. Este rubro incluye la colocación de azulejo de tono celeste en el fondo y en los laterales de la piscina y azulejo azul tono oscuro en el fondo de la piscina para las líneas de señalización, en el centro de cada carril.

El ancho de las líneas de señalización será de 0.20 metros, el largo será el indicado en plano previo el visto bueno del supervisor de obra, cada línea de carril terminará a 2.00 metros de la pared final de la piscina y al final en cada extremo tendrá una línea cruzada distintiva de 0.20 metros de ancho, con igual longitud a ambos lados del eje de la calle o carril un (1.00 m.) de ancho. La separación entre los ejes de líneas de señalización será de 2.50 metros, encontrándose justo en el eje central longitudinal de la piscina el eje de anclaje de las corcheras. El error aceptable en el trazo de las líneas de señalización será de 0.001 metros.

Se necesitará Certificado de garantía de 5 años en lo que respecta a la calidad e instalación del azulejo. La unidad de medida y pago de este renglón será en metros cuadrados.

El contratista aplicará recubrimiento de azulejo antideslizante en las áreas y a las alturas indicadas en planos. Se utilizará azulejo clase “A” de veinte por veinte centímetros (20 x 20 cms.) del color indicado en planos. Los azulejos deberán estar libres de alabeos, las medidas deberán ser exactas y las superficies deberán ser uniformes, libres de irregularidades, raspaduras, agujeros y otros defectos de fábrica.

Se rechazarán los azulejos desportillados los cuales no podrán ser utilizados en ninguna parte de la obra, a excepción donde hubiese que hacer cortes y el área desportillada se deseche.

Previo a colocar el azulejo, la superficie deberá estar previamente preparada. El azulejo se sumergirá en agua por veinticuatro horas previas a su colocación. Deberá

61

humedecerse la superficie. Se utilizará pasta de AMU, de seis milímetros (6 mm.) de espesor. Se dejará la sisa uniforme de tres milímetros (3 mm.) de separación. En la sisa se aplicará lechada de porcelana.

El supervisor verificara el uso de adhesivo especial para azulejos; en ese caso, el mismo se aplicará con base en las instrucciones del fabricante. Se aplicará con llana dentada. Los azulejos se colocarán mientras la pasta o el adhesivo especial tengan cohesividad. El mortero sobrante de la superficie vista se limpiará de inmediato. El adhesivo sobrante de la superficie vista se limpiará de inmediato.Cuando use AMU, deberá usarse de preferencia llana de diente cuadrado de 6mm x 6mm x 6mm cuando instale azulejo de hasta 20 x 20cm (8" x 8").

El marcaje de la piscina con el azulejo deberá ser instalado conforme los planos que forman parte de estas especificaciones y deben de cumplir con que sus dimensiones sean conforme a las REGLAS DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE NATACION AMATEUR (FINA). Ver plano No. 5/32.

5.1.2 COLOCACION DE GANCHOS PARA CORCHERAS

El contratista suministrará 14 anclajes metálicos para piscina de alta calidad de acero inoxidable incrustados a las paredes de la piscina conforme los planos que forman parte de estas especificaciones, para fijar 7 corcheras ó carriles flotantes. Los anclajes serán lisos con una longitud de 0.1778 m. (7 pulgadas) y un dobles a 90 grados en el extremo empotrado en la pared de la piscina de 0.0254 (1 pulgada) de longitud.

Los anclajes tendrán un diámetro de 0.0127 metros (ø = ½ pulgada) y el anillo libre que sirve para colocar el gancho de las corcheras, tendrá un diámetro libre de 0.0254 metros (1 pulgada). El eje de los 14 anclajes estará al nivel de la altura del agua de la piscina cuando rebalsa hacia el canal de rebalse.

El eje de los anclajes deberá estar a plomo con el eje de las líneas de señalización. El pago de este renglón será por unidad de anclaje debidamente instalada.

5.1.3 COLOCACION DE ACABADOS DE GRANITO EN BASES

El contratista fundirá en el lugar, utilizando concreto de ciento setenta y cinco kilogramos sobre centímetro cuadrado (f´c=175 Kg/cm2). El acabado final de las huellas de las gradas de las bases de bancos de salida se hará con una mezcla de granito de mármol y polvo de mármol de las mismas características, calidad y acabado final del piso de granito. La superficie de desgaste de las huellas no será menor de seis milímetros (6 mm).

Si se indica en planos que el acabado final es de granito lavado, se deberá remover la pasta superficial de cemento con una brocha y dejar una superficie rugosa, uniforme.

5.1.4 COLOCACION DE LOSETA DE CONCRETO BEIGE 0.50 m x 0.50 m.

62

Este acabado se colocará en la parte del andén o playa a los lados perimetrales de la piscina, será loseta de concreto tipo MIX PATTERN, COLOR BEIGE ,MANCHADA, (Acabado final artesanal), sus medidas son de 0.50 x 0.50 mts, su espesor de 0.04 m

Previo a colocar la loseta de concreto, la superficie deberá estar previamente compactada con selecto y trabajada a base de una fundición de mezclón, que tendrá un grosor de 0.07 m

El contratista dotara y colocará la loseta en las áreas y a las alturas indicadas en planos. Las losetas deberán estar libres de alabeos, las medidas deberán ser exactas y las superficies deberán ser uniformes, libres de irregularidades fuera del diseño específico de la loseta, raspaduras, agujeros y otros defectos de fábrica.

Se rechazarán las losetas desportilladas los cuales no podrán ser utilizados en ninguna parte de la obra, a excepción donde hubiese que hacer cortes y el área desportillada se deseche.

Para su instalación se colocaran maestras para lograr un acabado uniforme, conviene regularmente verificar la nivelación y encuadrado de la colocación de la loseta.

Deberá dejarse una sisa para la loseta de por lo menos 1 cm. Que luego se rellenara con un estuque a base de material del mismo tipo que la loseta, este estuque permite que no se manche la loseta. Dicho estuque deberá realizarse después de 24 horas de instalado el piso y deberá limpiarse y humedecerse la superficie para un fraguado aceptable.El estuque debe aplicarse exclusivamente en las juntas, preferiblemente con una boquilla y con movimientos rectilíneos, usando una esponja húmeda para recoger el exceso, de lo contrario se corre el riesgo de manchar las losetas. De inmediato se debe limpiar con agua y esponja el área de trabajo para dejar un acabado impecable.

La limpieza de las losetas se llevara a cabo 4 días después de su instalación, lave las baldosas con acido muriático a proporción de 1/10, es decir por cada unidad de acido se utilizan 10 unidades de agua limpia, en caso de mayor limpieza se aumentara la proporción del acido muriático, previo a consultarlo con el supervisor de obra.

Es importante no dejar reposar el acido en el área de loseta, ya que puede crear manchas difíciles de borrar, o alterar el diseño de dichas losetas. Las áreas a limpiar con acido deberán ser lavadas con abundante agua y jabón, esto permitirá no dejar residuos de químicos en el piso.

El uso de un sellador acrílico es obligatorio, para proteger y conservar el producto instalado, así como realzar y afirmar el color de las losetas. De preferencia deberá aplicársele el sellador aproximadamente 3 días después del lavado de las losetas. La superficie debe estar completamente seca, el sellador deberá dejarse secar por lo menos 2 días después de aplicado y luego usar el área.

63

La aplicación del sellador acrílico, será de una sola mano, esto para evitar que se forme una capa que se vuelva deslizable, una vez aplicado y absorbido el sellador se recomienda lavar el área con abundante agua y de ser posible con jabón en polvo de base suave.

5.1.5 COLOCACION DE POSTES DE SEÑALIZACION

Los tubos de HG de 2” de diámetro, de 2 metros de altura de señalización serán según diseño en planos, ubicados a las distancias previstas, donde se colocarán banderines.

Los postes de señalización deberán de ser instalados a las distancias conforme los planos que forman parte de estas especificaciones y deben de cumplir con que sus distancias sean conforme a las REGLAS DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE NATACION AMATEUR (FINA). Ver detalle de postes en plano No. 13/32.

5.1.6 LIMPIEZA FINAL

El contratista deberá efectuar la junta del material, producto del los trabajos realizados en la obra y tendrá que disponer de los deshechos en el lugar adecuado o tiradero municipal, de tal manera de no provocar problemas en el terreno ni en los terrenos colindantes.5.2 ACABADOS DE VESTIDORES

5.2.1 REPELLO Y CERNIDO

El repello será a base de: una parte de cal apagada o cal hidratada por tres partes de arena amarilla cernida en tamiz de 3 milímetros (1/8”) más un 10% del volumen de cemento Portland.La mezcla para el blanqueado será de dos partes de pasta de cal por parte de arena blanca finamente cernida (cedazo 1/16”), podrá agregarse 1/10 de cemento para acelerar el fraguado.El cernido deberá observar lo indicado por las secciones 1124; el punto b. del inciso 8 de la Sección 1126 y muy especialmente la Sección 1234 de las Especificaciones Técnicas de Construcción de la DGOP., edición 1976.El alisado de cemento consistirá en una mezcla en proporción 1:1/4:3 de cemento, cal hidratada y arena de río cernida en el tamiz de 1/16”El granceado consistirá en una mezcla a base de granza en proporción 1: 1: 1 1/2 de cemento, cal hidratada y granza.Cuando se utilice acabado pre-dosificado se debe poner especial cuidado en la cantidad de agua de la mezcla. El Contratista es responsable de la calidad del producto, y que las proporciones satisfagan lo aquí indicado.5.2.2 PISOS

Se dotara y colocara piso de azulejo antideslizante tipo mosaico, color celeste 0.20 m x 0.20 m. Todo el piso a usarse será de clase “A”, de tamaño, color y tonalidad uniforme, superficie libre de raspaduras o agujeros. Serán de marca de reconocida

64

calidad, se observarán las recomendaciones del fabricante, así como las recomendaciones del supervisor de obra.El contratista preparará dibujos de taller, si fuere necesario, indicando la colocación, uniones, esquineros, remates o terminales.En toda el área de vestidores se colocara dicho piso, (duchas, sanitarios y vestidores).5.2.3 AZULEJOS

Se dotara y colocara azulejo liso color blanco de 0.20 m. x 0.31 m., en toda el área de paredes del edificio de vestidores. Todo azulejo a usarse será de clase “A”, de tamaño, color y tonalidad uniforme, superficie libre de raspaduras o agujeros. Serán de marca de reconocida calidad, se observarán las recomendaciones del fabricante, así como las recomendaciones del supervisor de obra.El contratista preparará dibujos de taller, si fuere necesario, indicando la colocación, uniones, esquineros, remates o terminales.Ver localización de azulejo en plano No.19/32.5.2.4 PINTURA

Todas las paredes llevarán aplicación de dos manos de pintura PVA de primera calidad marca Sherwin Williams o similar aprobada por el Supervisor, hasta lograr un color uniforme sin manchas, decoloraciones o imperfecciones.Toda la pintura y productos relacionados, deben recibirse en la obra, en sus envases originales, sellados y con sus etiquetas intactas. Los materiales deberán almacenarse en un solo lugar, lejos de la acción directa de los rayos solares y en un área bien ventilada. Ver plano No. 19/32.GENERALIDADES SOBRE ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS EN PAREDES Y CIELOS

Bajo este concepto se consideran los renglones de trabajo de repello, cernido, alisado, pintura, azulejo y zócalo, a ser realizadas en las paredes y cielos de la obra, a fin de protegerla, ayudar en su limpieza y conservación.Todos los elementos cercanos se deberán proteger de daños o manchas en la ejecución de los acabados. Al terminar los trabajos, se deberá remover andamios, quitar la basura, el equipo y la herramienta usada, dejando los espacios limpios, sin manchas ni residuos. REPELLOS

El mortero consistirá en una parte de pasta de cal, 1/10 parte de cemento y tres partes de arena amarilla cernida. Se colocarán guías maestras en los muros y cenefa, de manera que la superficie acabada quede perfectamente a plomo, rugosa pero no áspera. El repello será una capa de un centímetro de espesor.Toda superficie sobre la cual vaya aplicarse un repello o un alisado, deberá ensabietarse, para mejor adherencia del mortero.

65

Como la mezcla a usar contiene cemento, este se le debe incorporar en el momento que vaya a usarse. Nunca deberán usarse mezclas que contengan cemento después de dos horas de haberse agregado el mismo.La medida se hará por metro cuadrado y el pago de acuerdo al precio unitario del renglón consignado en el cuadro de oferta.

CERNIDOS Se aplicará cernido vertical en las paredes que llevan repello (muros y cenefa). La mezcla a usarse será de 1 parte de pasta de cal, 2 partes de arena blanca cernida en tamiz de 1/16” y 1/10 partes de cemento.

Antes de aplicarse el cernido, las paredes deberán estar repellados por lo menos 5 días antes. Este repello será humedecido adecuadamente antes de la aplicación del cernido. En el cernido, se deberán de dejar las aristas redondeadas.

La medida y el pago del cernido se hará por metro cuadrado, pagándose de acuerdo al precio del renglón consignado en el cuadro de oferta.

PISOS

La superficie del subsuelo deberá estar perfectamente nivelada y compactada; sobre ésta se colocará una capa de 0.10 metros de material selecto, el cual deberá compactarse y nivelarse perfectamente previo a la colocación del piso.

BASE DE MEZCLON PARA PISOS:

En la colocación del piso cerámico tipo mosaico en el área de vestidores, se colocara material selecto compactado, mezclón de 7 cms. Mínimo, (arena amarilla, cal hidratada, cemento), como base para su colocado.

Control de Calidad: No se aceptaran losetas de concreto y piso cerámico tipo mosaico que presenten alguna de las siguientes deficiencias: roturas en el manipuleo, falta de uniformidad en el color, manchas, florescencias, grietas, falta de uniformidad en las medidas.

Para la Ejecución: El piso se colocara sobre una capa de material selecto debidamente compactada; sobre esta capa se fundirá un mezclón de 7 cms. Para luego proceder a la colocación de la loseta de concreto y el piso cerámico tipo mosaico.

El mortero será de las proporciones 1:3:0.10 (cal hidratada, arena cernida en tamiz de 1/8” y cemento, salvo indicación contraria de los planos. Después de colocarse se estucara de acuerdo con el estuque que recomiende el fabricante del piso. Toda la superficie del piso se limpiara para eliminar las imperfecciones por sobrantes de estuque, y en el tiempo requerido y en forma adecuada para que no queden marcas.

AZULEJOS

66

El azulejo a utilizarse en las paredes de inodoros, lavamanos, duchas y vestidores y según se indicada en planos, será de fabricación nacional de 0.20 x 0.31 m. Será de color blanco, de primera calidad, aprobándose las muestras por parte del Supervisor de obra.

La superficie repellada que servirá de base para la colocación del azulejo, deberá de estar completamente firme, pareja, a plomo y sin diferencias de no más de 3 mm, libre de grasas, cera o aceite.

Previo a su colocación, el azulejo deberá de dejarse en remojo 24 horas.

Deberán dejarse previstos los agujeros para la instalación de las tomas y drenajes para los artefactos sanitarios, agujeros que no deberán ser mayores que el diámetro de la tubería de tomas de alimentación o salidas de drenaje.

Antes de colocar el azulejo, el muro deberá de humedecerse a fin de que no absorba el agua del mortero. La pasta para el azulejo consistirá en un preparado especial para pegar azulejo, que deberá hacerse del conocimiento previo del Supervisor de obra para su aprobación. El espesor mínimo del mortero será aproximadamente de tres milímetros (3 mm). Los azulejos deberán de colocarse mientras la pasta esté fresca y tenga la adecuada adherencia.

Las piezas de azulejo tendrán entre sí una separación máxima de dos milímetros (2 mm), para absorber las irregularidades. En todos los casos las superficies recubiertas deberán de quedar a plomo y a nivel a fin de presentar una superficie plana y uniforme.

Las intersecciones quedarán perfectamente limpias y definidas. Donde no quepan piezas completas, se recortarán estas al tamaño necesario. En las esquinas estas piezas se cortarán en un ángulo de cuarenta y cinco grados (45º) para formar correctamente la esquina.

El llenado y acabado final de las juntas (estucado) se hará con el estucado de polvo de porcelana. Se deberá de limpiar el sobrante de la superficie del azulejo cuando el material aún esté fresco, para evitar la limpieza al final cuando el material haya endurecido.

La medida de este reglón se hará por metro cuadrado de trabajo ejecutado y recibido a satisfacción del Supervisor. Se pagará de acuerdo al precio unitario consignado en el cuadro de oferta para el renglón.

PINTURA Y LIMPIEZA TOTAL

Todas las paredes llevarán aplicación de dos manos como mínimo de pintura PVA de primera calidad marca Sherwin Williams o similar en calidad y precio y previamente aprobada por el Supervisor, dicho acabado tendrá un color uniforme sin manchas, decoloraciones o imperfecciones.

Toda la pintura y productos relacionados, deben recibirse en la obra, en sus envases originales, sellados y con sus etiquetas intactas. Los materiales deberán

67

almacenarse en un solo lugar, lejos de la acción directa de los rayos solares y en un área bien ventilada.

El Supervisor de obra podrá hacer un muestreo los trabajos ejecutados así como la pintura durante la aplicación, con el objeto de comprobar el espesor de la película y las características de la pintura empleada.

El Contratista deberá proteger todos los elementos que corran riesgos de mancharse.

Los materiales deberán usarse siguiendo las instrucciones del fabricante y las técnicas estarán de acuerdo al procedimiento adecuado.

Si existen desportillamientos, golpes, etc., en las superficies a cubrirse con pintura, el Contratista las deberá de arreglar previamente, dando el tiempo necesario para el secado.

Antes de la aplicación de la pintura, la superficie deberá estar uniforme, seca y limpia.

La medida del renglón de trabajo pintura se hará por metro cuadrado y el pago de acuerdo al precio unitario consignado en la oferta.

5.2.5 PUERTA TIPO P1 5.2.6 PUERTA TIPO P25.2.7 PUERTA TIPO P35.2.8 PUERTA TIPO P4

Se dotaran y colocaran puertas y ventanas en el edificio de vestidores, las puertas serán de metal, y las ventanas serán de aluminio.

PUERTAS:

Cuando no se especifique en planos, la estructura de las puertas será de hierro, de lámina pulida de 3/64” de espesor para la membrana. No se aceptará el uso de piezas que presenten signos de oxidación.

FIJACIÓN:

Las puertas metálicas se fijarán a los elementos estructurales mediante detalles especiales de anclaje, previamente instalados y fijados al marco estructural, a los cuales se aplicará soldadura.

Para el abatimiento de las puertas se utilizarán 3 bisagras de cartucho de 3”. Toda la soldadura de fijación deberá pulirse para lograr un acabado similar al de la puerta en su conjunto. Para anclaje en la parte superior e inferior, utilizar pivote de diámetro de 5/8 de pulgada. Para fijación de marcos se utilizarán pernos con epóxico adhesivo de 2”-3” (la distancia según tipo de puerta). Las puertas deberán ser diamantadas.

68

ACABADO FINAL DE PUERTAS.

Las puertas metálicas deberán pintarse con dos manos de pintura anticorrosiva color gris y un acabado final a base de pintura de esmalte (dos manos), aplicado con soplete. El color final lo determinara el supervisor de obra.

SISTEMA DE CIERRE.

En las puertas metálicas se instalará un sistema de cierre con pasador y candado. Para puertas con pasador doble, se tendrá la posibilidad de abrir simultáneamente. El contratista deberá proporcionar candado marca yale o similar en calidad y precio, de 50 mm, con tres (3) juego de llaves.

5.2.9 VENTANA TIPO V15.2.10 VENTANA TIPO V25.2.11 VENTANA TIPO V35.2.12 VENTANA TIPO V45.2.13 VENTANA TIPO V5

VENTANAS:

La estructura de toda la ventanería será de aluminio anodizado tipo mill finish, utilizando para ello marcos formados con angulares de 1/8” de espesor.

Las divisiones de los marcos serán de tees del mismo material, cuidando los detalles para ventilación de ventanería, la abertura deberá realizarse desde el interior. Se utilizará el sistema de manecilla o cadena para su abertura.

FIJACIÓN

Toda la ventanería se fijará a los elementos estructurales mediante detalles especiales de anclaje, previendo la sujeción sea con pernos tipo hilti no extraíbles al ser instalados y fijados dentro del marco estructural. En la obra se deberá remediar los vanos, con el fin de que las medidas de la ventanería sean exactas, porque no se aceptará ni rellenos ni tampoco que se rompa los tallados.

ACABADO FINAL DE VENTANAS

Toda la estructura de ventanas deberá presentar el acabado natural del aluminio anodizado sin manchas, ni óxidos de cualquier naturaleza. Los vidrios serán del espesor y tipo especificado en planos 5 mm y se fijarán adecuadamente a la estructura lateral del edificio adecuadamente. Ver Plano No. 19/32.

6 INSTALACIONES

6.1 INSTALACIONES DE PISCINA

6.1.1 COLOCACION DE POSTES DE ILUMINACION

69

Los postes de iluminación exterior tendrán una base fundida, de donde saldrá un tubo de HG de 4”, terminando en un tubo de 3”, para una altura final de 6.00 m

El contratista deberá tener presente dentro del renglón la construcción de las cajas de registro eléctrico, la tubería y el cableado según lo indicado en planos constructivos.

La conexión eléctrica será por medio de un tubo de pvc de 2” y cable No.8, cada poste tendrá dos luminarias de proyección con bombillas de sodio, de alta presión y haluro metálico.

El contratista deberá tener presente lo especificado en planos y lo que se requiera para el buen funcionamiento de dicho renglón. Ver localización de postes de iluminación en plano No. 8/32; y detalle de poste en plano No. 24/32.

El control de apagado y encendido se ubicara en el cuarto de bombas.

6.1.2 ACOMETIDA ELECTRICA A CASETA BOMBEO (INCLUYE COLUMNA DE 0.20 x 0.20 m)

Se entiende como acometida el conjunto de conductores y componentes utilizados para transportar la energía eléctrica, desde las líneas de distribución de la empresa distribuidora de la energía a la instalación eléctrica del inmueble servido y será competencia del contratista realizar los trámites correspondientes para la misma.

La obra se alimentará con una (1) sola acometida la cual se hará con base en los requisitos y las especificaciones técnicas de la empresa distribuidora local del servicio de energía eléctrica.

Los componentes de la acometida los indicará la empresa distribuidora de la energía. Dicha empresa proporcionará el cable de acometida y el contador. Estos componentes son propiedad de la empresa. Los demás componentes de la acometida general los suministrará e instalará el contratista.

La acometida será utilizada exclusivamente para el suministro del servicio de energía eléctrica y no podrá servir como soporte para cables portadores de señales de teléfono, televisión u otros.

La misma deberá cumplir con las normas de la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima -EEGSA- y la empresa distribuidora local de la energía eléctrica.

Los ductos de bajada para alimentar desde el poste de distribución hacia la caja socket de contador de dicha acometida deberán ser de hierro galvanizado -HG- de dos y media pulgadas (2 1/2”), dejando un tubo de emergencia de dos (2) vueltas de HG de noventa grados (90º) con tapadera roscable. La medición será en secundario con caja tipo III.

TABLEROS DE DISTRIBUCION

70

Los tableros de distribución serán de los siguientes tipos:

• Tablero principal: El tablero principal de distribución deberá ser tipo industrial ciento dieciséis (116) con barras de distribución de trescientos amperios (300 amp.) por fase.

• Tableros secundarios: Los tableros secundarios corresponden a sistema de bombeo, se colocara un tablero por cada bomba, además se tendrá en cuenta el tablero de los postes de iluminación y del área de vestidores, deberán ser HQL ciento treinta (130) trifásicos, con barras de distribución de doscientos amperios (200 amp.) y para el tablero de vestidores será de 6 circuitos 120/240., con barra para tierra física. Los tableros secundarios de distribución deberán ser alimentados con conductores de cobre según la carga.

Los tableros serán empotrables con caja de lámina de acero con esmalte al horno, de color gris. Tendrá puerta embisagrada con registro y llavín maestro. En la puerta de cada uno de los tableros se colocará el directorio que indique los circuitos que alimenta. Los tableros de distribución deberán ser instalados a una altura de uno punto ochenta metros (1.80 m) sobre el nivel de piso.

Los flipones serán trifásicos y se instalaran de acuerdo a las cargas de trabajo de las bombas. A excepción del tablero del edificio de vestidores.

TIERRA FÍSICA

El contratista deberá instalar en el área indicada en la planta general, la tierra física la cual consiste en tres (3) varillas de doce punto siete milímetros (12.7 mm) equivalente a cero punto cinco pulgadas (0.5”) de diámetro y dos punto cinco metros (2.5 m) equivalente a ocho pies (8’) de largo, de cobre sólido, acero revestido de cobre, acero galvanizado o acero inoxidable “tipo copperweld”.

Las varillas deberán espaciarse a una distancia no menor de tres metros (3mts), equivalente a diez pies (10’), a la profundidad no menor de dos punto cinco metros (2.5 m) por debajo de la superficie del suelo.

CANALIZACIÓN

La canalización se incluye dentro de este renglón de trabajo y se refiere a las cajas de registro eléctrico y los ductos o tubos por donde se hace pasar a los conductores con el fin de protegerlos mecánicamente.

La tubería de distribución será de cloruro de polivinilo (PVC) rígido color gris, de los diámetros indicados en los planos respectivos. La conexión de la tubería de cloruro de polivinilo (PVC) rígido de color gris, a las cajas será por medio de conectores de cloruro de polivinilo PVC del diámetro indicado en planos.

La tubería deberá instalarse en tramos rectos. Las instalaciones expuestas deberán correr paralelas a las paredes usando vueltas de noventa grados (90º). Ninguna tubería tendrá más de dos (2) vueltas de noventa grados (90º). Cuando sean necesarias más de dos (2) vueltas se utilizarán cajas de registro.

71

Se evitarán dobleces en la tubería, cuando no puedan evitarse éstos, se utilizará herramienta especial de tal forma que el doblez no cambie el diámetro interno de la tubería. Antes de introducir los conductores deberá limpiarse la tubería. En la canalización para la acometida del contador hacia el tablero principal de distribución y planta se utilizarán ductos de tres pulgadas (3”) de diámetro, PVC rígido, color gris. Los ductos de acometida se instalarán a cero punto treinta metros (0.30 m) de profundidad a partir del nivel del piso.

Los ductos de alimentación para acometida interior de tablero principal hacia cada uno de los tableros secundarios de distribución, serán de ø 1 ¼” como mínimo de PVC rígido, color gris.

Los ramales de distribución por unidad de iluminación y fuerza normal, regulado, serán de tres cuartos de pulgada (3/4”) de diámetro de PVC rígido, color gris.

Los ductos de alimentación para las bombas de agua de cada una, será de una y un cuarto de pulgada ( 1 1/4”) de diámetro, de PVC rígido, color gris. El contratista deberá tener presente que las cajas de registro no deberán ser obviadas en la red general de instalaciones eléctricas del proyecto.

6.1.3 TUBERÍA DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

Ya existe una red de agua potable en el predio de la Escuela, a la que deberá colocarse una acometida de agua, dicho líquido debe ser llevado al tanque de compensación. La tubería de conducción deberá ser de PVC de una pulgada (1”) para la presión mínima de trabajo de doscientos cincuenta libras sobre pulgada cuadrada (250 PSI). Deberá dotarse y colocarse una válvula de paso, el contador, y válvula de compuerta de una pulgada (1”), además de las cajas de concreto que se requieran para instalar las válvulas descritas.

6.1.4 TUBERÍA PARA SUCCION DE FONDO

La tubería para succión de fondo será de Cloruro de Polivinilo (PVC) rígida estabilizada con estaño. La tubería será para una presión mínima de trabajo de doscientos cincuenta libras sobre pulgada cuadrada (250 PSI), de 2” de diámetro. La tubería deberá satisfacer las normas comerciales estándar 256-63 y ASTM D-2241-00. Ver localización en plano No. 7/32.

6.1.5 TUBERÍA PARA EL CANAL DE REBALSE + TUBERÍA LIMPIA FONDOS

La tubería para el canal de rebalse será de Cloruro de Polivinilo (PVC) rígida estabilizada con estaño. La tubería será para una presión mínima de trabajo de ciento sesenta libras sobre pulgada cuadrada (160 PSI), de 4” y 6” de diámetro respectivamente. La tubería deberá satisfacer las normas comerciales estándar 256-63 y ASTM-3034 (ver planos de distribución) Ver plano No. 6/32.

Así mismo se dotara y colocara, tubería limpia fondos para una presión mínima de trabajo de doscientos cincuenta libras sobre pulgada cuadrada (250 PSI), de 2” de diámetro. La tubería deberá satisfacer las normas comerciales estándar 256-63 y

72

ASTM D-2241-00., para la red de tomas de limpiafondos, (04), ver localización en plano No. 06/32 y 15/32 respectivamente. Incluye todos los accesorios de fijación e instalación; en la salida de las tomas de la red limpiafondos, se colocaran salidas de 1 ½” de diámetro, para colocar la manguera de la aspiradora de fondos.

6.1.6 TUBERÍA DE TANQUE DE COMPENSACIÓN

El tanque de compensación estará unido por dos (02) tuberías de PVC de 2 pulgadas de diámetro; de doscientos cincuenta libras sobre pulgada cuadrada (250 PSI), para que funcionen como vasos comunicantes. La tubería del tanque de compensación al cuarto de máquinas será de un diámetro de 2 pulgadas, de cloruro de polivinilo PVC, TIPO 1, GRADO 1, NORMA ASTM D-2241-00 y los accesorios deberán de ser del mismo tipo, calidad y calibres de la tubería especificada. La tubería del tanque de compensación es la que conduce el agua del tanque hacia las bombas centrifugas. Ver diagrama en plano No. 15/32.

6.1.7 TUBERÍA DEL EQUIPO DE BOMBEO Y FILTROS

La tubería para el equipo de bombeo y filtros será de Cloruro de Polivinilo ø 2” (PVC) rígida estabilizada con estaño. La presión mínima de trabajo será sugerida por el proveedor de las bombas y filtros. Ver diagrama en plano No. 15/32. Incluye todos los accesorios de instalación y fijación.

6.1.8 TUBERÍA DE RETORNOS A PISCINA

La tubería para la red de retornos será de Cloruro de Polivinilo (PVC) rígida estabilizada con estaño. La tubería será para una presión mínima de trabajo de doscientos cincuenta libras sobre pulgada cuadrada (250 PSI), de 2” de diámetro para la conducción distribuido en dos circuitos alrededor de la piscina, a una altura de 1.20 mts, tomando como referencia la profundidad de 1.50 mts, con una salida de ø 1 1/2” para los retornos. La tubería deberá satisfacer las normas comerciales estándar 256-63 y ASTM-2241. Ver localización y detalle de retornos en plano No. 7/32.

6.1.9 EQUIPO DE BOMBEO

Para este caso se deben de instalar 4 equipos de bombeo trifásicos de 2.5 HP de 3,450 RPM (revoluciones por minuto), cada uno para poder contar con un caudal estimado de 145.00 GPM (galones por minuto), en cada uno de ellos, para un total de 580 GPM. En el caso del sistema de filtración dicho caudal requiere de la instalación de 4 filtros de arena soplada de 36”, con manómetro incorporado y purgador automático, para poder filtrar en 6 horas el caudal del vaso de la piscina, en dos periodos de trabajo del sistema de filtración.

El equipo de filtrado será americano de la casa Berkeley o similar en calidad; en el caso de los equipos de bombeo será de las casas Sta-Rite y/o Pentair o de similar calidad para el sistema de filtrado, con filtros de arena de sílice de 36”, todo el equipo debe contar con respaldo de repuestos y garantía.

73

Las bombas deben contar con manómetro individual, válvulas de cheque, válvula de compuerta y coplas según lo especifique el fabricante, asimismo deberán llevar accesorios de anclaje, tanto para la tubería como para las bombas. El equipo de bombeo deberá contar con sendos contactores eléctricos manuales y dimmers automáticos.

Cada bomba tendrá su flipon individual, su contactor magnético, su dimmer y su tubería separada desde el tablero principal. Este renglón incluye los cuatro filtros de 36” de arena silica. El equipo de bombeo y purificación de agua debe quedar en óptimas condiciones. Ver Diagrama de bombeo en plano No.15/32.

6.1.9.1 EXTINTORES DE FUEGO TIPO ABC DE 10LBS. CON GABINETE EN PARED

El contratista dotara y colocara tres (03) extintores tipo ABC, de 10 lbs. De capacidad, dichos extintores se localizaran en: dos unidades (02), en el área exterior del edificio de vestidores, un (01) extintor en el área de cuarto de maquinas, los extintores irán colocados dentro de gabinetes metálicos y vidrio. Las medidas del gabinete serán de 0.22 de ancho x 0.45 de largo y 0.71 de alto. Los gabinetes se colocaran con tarugos metálicos expandibles y tornillos cabeza hexagonal. Si el contratista cambiara de lugar los extintores será con la aprobación por escrito del supervisor de obra de DIGEF. Ver localización de extintores en Planos Nos. 04/32 y 18/32, respectivamente.

6.1.10 TANQUE DE COMPENSACIÓN

El tanque de compensación servirá para recolectar el agua del canal de rebalse de la piscina y enviarlo por bombeo como retorno a la piscina. El concreto a utilizar deberá tener una resistencia a la compresión de 280 kg/cm.². El agregado grueso deberá ser de ¾”. Tanto el agregado grueso como el fino deberán estar libres de material orgánico o contaminante. El agregado grueso deberá ser de tipo triturado, y sólo con la aprobación por escrito del la persona que designe la DIGEF, para evaluar la prestación del servicio se podrá utilizar otro tipo de agregado grueso, cuidando que la proporción sea adecuada.

El concreto será uniforme para todos los elementos estructurales y en ningún caso se podrá mezclar directamente sobre el terreno natural, debiendo establecer un área en donde se pueda obtener un concreto libre de impurezas (por ejemplo se puede hacer uso de bateas), así como libre de concreto fraguado. Se debe exigir fundiciones monolíticas.

El tiempo máximo de colocación de concreto, posterior a su mezclado, será de 30 minutos (fundición monolítica) y deberá utilizarse algún método aprobado por el Supervisor de DIGEF, para evaluar la prestación del servicio, para vibrar y compactar el concreto y evitar así la existencia de vacíos dentro de los elementos estructurales, se tendrá en consideración que al concreto se deberá incluir sikalite en las proporciones que específica el fabricante para evitar filtraciones en el tanque.

74

El acero de refuerzo deberá ser hierro No 4, @ 0.15 m. en ambos sentidos. Se deberá utilizar elementos de concreto para colocar el refuerzo en el lugar que especifican los planos; no se aceptará el uso de piedras o elementos de madera, se utilizarán tacos de concreto.

Se debe colocar un revestimiento de ensabietado de cemento y arena de rio, con proporción 1:3. Y luego un acabado de alisado de cemento con aditivo contra la humedad (sikalite), o similar en calidad y precio.

Deberá garantizarse la impermeabilidad del tanque de compensación, tanto en las paredes, como en el piso y en el techo del tanque. Se deberá usar un aditivo impermeabilizante sellador de poros, sobre el ensabietado del tanque. El pago de este trabajo será por unidad e incluye excavación para la colocación de los tanques, compactación con vibro-compactadora para áreas reducidas, fabricación de los tanques, instalación de tubería y accesorios, revestido, pruebas, mano de obra y acabados.

Se fabricarán un tanque de compensación unido por dos (02) tubería de PVC de 2 pulgadas de diámetro de 160 psi, para que funcionen como vasos comunicantes. La tubería del tanque de compensación al cuarto de máquinas será de un diámetro de 2 pulgadas (2 tubos que irán conectadas a las bombas, de cloruro de polivinilo PVC, TIPO 1, GRADO 1, NORMA ASTM D-2241-00 y los accesorios deberán de ser del mismo tipo, calidad y calibres que la tubería especificada.

El tanque de compensación deberá tener su respectiva tubería del rebalse y la tubería de ingreso de agua potable, con su correspondiente flote y válvula de compuerta fabricada en USA. La válvula de compuerta en su caja respectiva de concreto con tapadera de concreto, conforme lo indicado en planos.

El tanque de compensación tendrá un flote que controlara el nivel del agua. El contratista deberá proporcionar todos los accesorios de instalación necesarios para lograr lo indicado y el perfecto funcionamiento de dichas instalaciones.

El contratista fabricara el tanque de compensación de acuerdo a lo especificado en plano. El tanque de compensación deberá tener su respectiva tubería del rebalse (pvc ø 3”) y la tubería de ingreso de agua potable (pvc ø 1”), con su correspondiente flote y válvula de compuerta fabricadas en USA. La válvula de compuerta en su caja respectiva de concreto con tapadera de concreto, conforme lo indicado en planos. Ver plano No. 16/32.

6.1.11 CASETA DE BOMBEO

En el caso de la fundición de la torta de piso del cuarto de máquinas, éstas serán de concreto se construirán de conformidad con los niveles y pendientes indicados en los planos, fundidas con refuerzo No. 4 @ 0.15 m En ambos sentidos y según grosor indicado en plano, deberá prepararse la base con material de relleno (selecto), compactado bajo su superficie.

75

El cemento, los agregados finos y gruesos y el agua deben reunir las mismas características de los materiales para las estructuras de concreto. El grosor de la losa de piso será de quince centímetros (15 cms.). La resistencia del concreto a los veintiocho (28) días será de ciento setenta y cinco kilogramos sobre centímetro cuadrado (f¨c=210 Kgs./cm2).

El contratista fundirá en el lugar, utilizando concreto de doscientos diez kilogramos sobre centímetro cuadrado (f´c=210 Kg/cm2). El acabado final de la losa será de concreto visto. La superficie tendrá un acabado de cernido fino (NO LISO). Luego llevara el acabado de la playa de la piscina.

El contratista previo a aplicar el repello, aplicará una (1) capa de ensabietado. Posteriormente aplicará una (1) capa de repello de un centímetro (1 cm.). Las superficies deberán estar limpias. Se humedecerán para asegurar la adherencia del repello. Se utilizará mortero con las siguientes proporciones: una (1) parte de cal hidratada, tres (3) partes de arena amarilla y una décima (1/10) parte de cemento.

Se aplicará una (1) capa de alisado de cemento de medio centímetro (0.5 cms.) en las paredes en las que se aplicó repello. Las superficies deberán estar limpias. Se humedecerán para asegurar la adherencia del material. Se utilizará sabieta a base de cemento y arena de rio,(1) parte de cemento, dos (2) partes de arena de rio cernida La aplicación del alisado se hará en lienzos completos para no dejar juntas intermedias.

Se colocara un plafonera y una luminaria ahorradora de 25 watt., Su base de fijación será directamente a una altura del cielo de la losa, y su interruptor a 1.20 m Sobre el nivel de piso terminado, y localizado al bajar las escaleras tipo marinero.

Se dotaran y colocaran escaleras tipo marinero con hierro No.5, la distancia entre ellos se determina en el plano respectivo. Se fijarán a la estructura del armado de las paredes.Se dotara y colocara un puerta de ingreso de metal, medidas 1.40 m. x 1.40 m., de dos hojas, se fabricara con angular “L” de 1”, bisagra de cartucho (tres por hoja), se le colocara lamina calibre 3/64”, con 4 agarradores de metal (hierro liso ø 1/2”), dichos agarradores serán movibles verticalmente de forma que cuando la puerta este cerrada los pasadores queden ocultos. La caseta se construirá según medidas en planos. Ver plano No. 17/32.

6.2 INSTALACIONES DE VESTIDORES

6.2.1 ELECTRICIDAD

El contratista deberá proveer toda la mano de obra, el conjunto de conductores eléctricos, tableros, lámparas, tomacorrientes, canalizaciones y accesorios eléctricos. Así mismo el contratista dejara las instalaciones en óptimas condiciones.

Dicho renglón contempla todos los trabajos relacionados a los siguientes:

o Fuerzao Iluminación

76

o Conductores

GENERALIDADES SOBRE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Las instalaciones eléctricas consistirán en el suministro, transporte almacenaje, colocación y pruebas de todos los elementos necesarios como: acometidas, tableros, lámparas, conductos y accesorios, de manera de proporcionar un flujo contínuo de energía eléctrica a todos los puntos de consumo.

El contratista efectuara la instalación eléctrica mostrada en los planos, a partir del contador y siguiendo las especificaciones aquí descritas para dejar el equipo a instalar y las instalaciones de iluminación y fuerza en óptimas condiciones.

La acometida eléctrica al edificio llegará desde el tablero principal ubicado en el cuarto de bombas.

El tablero de distribución del edificio será el requerido según las cargas a trabajar, con capacidad para varios circuitos (dependiendo de las unidades), colocado a una altura mínima de 1.70 metros sobre el nivel de piso terminado, empotrado en la pared.

Toda la tubería a utilizar será de poliducto eléctrico, con vueltas del mismo material dentro de los muros, pisos y losa, según el área donde se ubique. Toda la instalación eléctrica deberá ser probada previo a la recepción de la obra.

El contratista deberá suministrar, instalar y probar las unidades de iluminación con base en planos. El tipo de unidad de iluminación a instalar dependerá del área. Se incluye el suministro e instalación de las lámparas, plafoneras, focos, tubos de las características especificadas.

Se utilizarán lámparas fluorescentes, lámparas incandescentes para exteriores (reflectores tipo spot light)

Los “switchs” deberán ser similares a la calidad de “Bticino, Línea Magic” o similar.

La lámpara de sobreponer “tipo incandescente” deberán ser operadas con switch sencillo, tipo dado, similares a la calidad de “Bticino” El rendimiento de color de un foco incandescente es de 100 w (el más cercano a la luz natural). Su temperatura de calor es de 2100 grados K que le hace ser una luz cálida.

Las lámparas incandescentes para exteriores serán operadas con switch sencillo, tipo dado similares a la calidad de “Bticino”. Las lámparas deberán estar provistas de reflectores en vidrio prensado de alta intensidad luminosa, (tipo spot light para exterior), que utilizan veinte por ciento (20%) menos energía que las lámparas PAR convencionales, para la misma salida de luz.

Identificación de conductores: Rojo, negro, azul = viva, retorno Blanco = neutro Amarillo = Puentes.

77

Los tomacorrientes e interruptores serán de metal para 10 amperios y 120 voltios, que irán instalados sobre cajas rectangulares empotradas en muros. La altura de los tomacorrientes será de 0.40 metros sobre el nivel de piso y 1.70 metros para los interruptores. Todo el alambrado deberá ir dentro de tubería ducto, desde la caja octogonal hasta la lámpara.

Si no se respetan estas alturas ni el tipo de tubería que conducirá el alambrado, no se reconocerá este renglón. No colocar cajas ni tuberías dentro de las columnas.

6.2.2 AGUA POTABLE

Se entenderá por conexión de agua potable, el conjunto de operaciones que debe efectuar el contratista para conectar mediante tubería y accesorios, a la red de agua potable del circuito general del proyecto al edificio de vestidores (playa de piscina y vestidores). La conexión del agua potable se hará según lo indicado en plano. Ver plano No. 9/32 y 22/32 respectivamente.

En la instalación hidráulica, el Contratista realizará las instalaciones que se indiquen en los planos de construcción correspondientes.

GENERALIDADES SOBRE TUBERÍAS E INSTALACIONES El Contratista podrá realizar cambios únicamente con autorización del Supervisor del Proyecto. La tubería de grifos para mangueras deberá quedar empotrada a la pared, únicamente con el grifo de fuera, a la altura que indican los planos de construcción o que indique el Supervisor de obra.

La pared deberá de ser impermeabilizada para evitar que pase humedad a través de ella.

El ancho de la zanja deberá de ser suficiente para la correcta instalación de la tubería, así como permitir una compactación a los lados de la misma.

El relleno se hará en su totalidad con material libre de piedras. La primera capa será de material cohesivo, llenándose hasta treinta centímetros (30 cm.) a partir de la corona del tubo. Después se continuará el relleno empleando el producto de la excavación, si el material es adecuado, colocándolo en capas de veinte centímetros (20 cm.), que serán debidamente humedecidas y compactadas. Para la instalación de agua fría se utilizará tubería de cloruro de polivinilo (PVC) estándar 11 SDR CR-256-63 y ASTM-D 2241-68 para diámetros de tres cuartos de pulgada (3/4”) y una presión de trabajo de doscientas cincuenta libras por pulgada cuadrada (125 psi); asimismo para diámetros de media pulgada (1/2”), La tubería irá enterrada a una profundidad mínima de treinta centímetros (30 cm.) dentro de la edificación y cincuenta centímetros (50 cm.) fuera de ella, respecto al mismo nivel cero (0.00). El ancho mínimo de la excavación será de cuarenta centímetros (40 cm.).

La tubería de PVC deberá almacenarse bajo techo y acostada sobre apoyos continuos hasta el momento de su uso.

78

Previamente a su instalación, la tubería deberá de estar libre de tierra, pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en su exterior.Las tuberías se unirán e instalarán siguiendo las recomendaciones del fabricante, pegando adecuadamente las uniones con cemento solvente, especial para PVC.Las subidas de las tuberías dentro de las paredes para suministro de agua a los artefactos será PVC pero en el cruce horizontal para salir de la pared, se adaptarán codos y niples de hierro galvanizado, en donde se colocará la llave de control (contrallave) para cada artefacto. La forma de pago será por metro lineal, de acuerdo al precio del cuadro de oferta. El precio debe incluir también el zanjeo, relleno y compactación así como el resanado de las paredes.Se colocarán válvulas de fabricación norteamericana de diámetro y ubicación que indican los planos de construcción. Las válvulas se pagarán dentro del renglón de tubería, así como todos los accesorios que son necesarios para llevar a cabo la instalación definida en planos. VÁLVULAS DE COMPUERTA: deberán de ser de vástago ascendente, cuerpo de bronce, marcado y probado a 125 libras/pulgada cuadrada (psi) de primera calidad.VÁLVULAS DE GLOBO: deberán de ser de cuerpo de bronce, marcadas y probadas a 150 libras/pulgada cuadrada (psi) de primera calidad.VÁLVULAS DE CHEQUE: deberán de ser de cuerpo de bronce, disco doble del mismo material marcado y probado a 125 libras/pulgada cuadrada (psi) de tipo que pueda instalarse vertical u horizontalmente de primera calidad.GRIFOS PARA MANGUERA: deberán ser de manija removible y boca roscada para conectar manguera. Serán de bronce, probadas a 125 libras/pulgada cuadrada (psi) de primera calidad.CAJAS DE REGISTRO DE VÁLVULAS

Las cajas de operación de válvulas serán construidas según lo indicado en planos, y se construirán siguiendo los lineamientos señalados en estas especificaciones.

La forma de pago será incluida en el renglón de instalación hidráulica. El precio debe incluir mano de obra, materiales excavación y el relleno necesario.

PRUEBA DE TUBERÍA

Toda la instalación de tubería deberá ser probada para resistencia y estanqueidad, sometiéndola a presión interna por agua antes de hacer el relleno total de las zanjas. Se deberá rellenar, previamente, solo aquellas partes en que se necesita soporte del suelo como anclaje de tubería.

6.2.3 ARTEFACTOS SANITARIOS

79

Los Inodoros serán con tanque acoplado, taza elongada y descarga por trampa inversa de losa vitrificada en color blanco, de primera calidad, para uso de sanitarios. Los inodoros deben ser diseñados para uso pesado, tipo institucional, la taza tendrá dimensiones mínimas de 28" de largo, y el tanque será de 8 1/8” de ancho x 19 3/8” de largo y 12” de profundidad, se deberá incluir sifón mínimo de 2 7/8" con asiento de medio aro y tapadera construido en plástico sólido para uso pesado, empaques de caucho y bronce, aprobados por el supervisor.

Lavabo común serán de tipo institucional para uso pesado, de cerámica vitrificada en color blanco, con jabonera incorporada, de dimensiones mínimas de 19" de largo, 17" de ancho y 3" de alto, aireador incorporado, entradas tipo macho de ½, válvula de drenaje de subir y bajar, drenaje y sifón cromado del tipo automático, uñas de acero para fijación en pared, chapetas y contra llaves cromadas de fijación a pared, grifería metálica con acabado exterior cromado, con mezcladora y dos manijas, empaques en bronce y caucho. Las llaves deben ser del tipo de resorte, de corte automático.

La ducha Completa, deberá de ser de tipo institucional, con conexión de ½”, cabeza móvil, con ajuste de 15° a 30° en el cubrimiento de la irrigación, de acabado cromado, mezcladora metálica, pichacha y reposadera de bronce de 4" de diámetro, cuerpo metálico y acabado cromado, rejilla desmontable y salida roscada.

Urinal de cerámica vitrificada, de dimensiones mínimas de 24 1/4" de largo, 17 1/2" de ancho y 11 1/4" de alto, para funcionamiento con válvula de fluxómetro de fabricación óptima de acabado cromado.

El contratista dotara y colocara todos los accesorios que se detallan a continuación, los cuales forman parte del renglón: Jaboneras

Las jaboneras serán de plástico “tipo Bobson” o similar. Se instalarán siguiendo las instrucciones del fabricante.

Toalleros Los toalleros tendrán una longitud entre cero punto sesenta y cero punto setenta y cinco metros (0.60 a 0,75 mts), serán de acero inoxidable, cromados, de alta calidad, haciendo juego con las jaboneras. Se fijarán con cuatro soportes ocultos, anclados con tarugos, dos en cada extremo, debiendo nivelarse y alinearse perfectamente en el lugar de fijación. Deberán entregarse perfectamente limpios.

Dispositivos para papel sanitario Los dispositivos para colocar papel sanitario serán de tipo “rollo plástico”. Se instalarán siguiendo las instrucciones del fabricante.

Dispositivos para barras de discapacitados.Los Dispositivos para discapacitados serán barras de acero inoxidable, cromado, de alta calidad, ubicados en el lugar donde se indica en planos.

Reposadera de las ducha, serán de 6” x 6”, de bronce calidad importada, su localización según plano.

80

Cuatro espejos biselados de 1.00m. x 1.60 m. de primera calidad con fijación a base de esquineros de acero inoxidable.Todos los accesorios serán de primera calidad en acero inoxidable. Ver especificaciones.

6.3 DRENAJES

La tubería a utilizar en la red de drenajes será PVC de diámetro indicados en plano.

Los accesorios serán de cloruro de polivinilo (PVC) rígido, estabilizado con plomo de los diámetros indicados en los planos, presión de 125 PSI mínimo.

Se deberá seguir las recomendaciones del fabricante respecto a su montaje e instalación. Ver localización de tubería en plano No. 22/32.

El renglón Drenaje contempla en su costo todo lo relacionado a sanjeo, relleno, dotación y colocación de tubería según diámetros indicados. Todos los trabajos de albañilería necesarios para dejar en óptimas condiciones las instalaciones de la red de drenaje.

6.3.1 TUBERÍA DE 2” PVC6.3.2 TUBERÍA DE 3” PVC6.3.3 TUBERÍA DE 4” PVC6.3.4 TUBERÍA DE 6” PVC

Se dotara y colocara tubería de cloruro de polivinilo (PVC) rígido, estabilizado con plomo, presión de 125 PSI mínimo. Dicha tubería se instalara de acuerdo a los diámetros establecidos en la red general de instalaciones sanitarias del proyecto. Ver Plano No. 10/32

6.3.5 REPOSADERA BRONCE 5” X 5”

El contratista dotara y colocara reposaderas de primera calidad, de bronce de 5 “ x 5” en el área de vestidores, se incluye dentro de este subrenglon la dotación y colocación del sifón terminal donde se colocara la reposadera.

6.3.6 CODO A 90 DE 2” PVC6.3.7 CODO A 90 DE 3” PVC6.3.8 CODO A 45 DE 2” PVC6.3.9 YEE DE 2” PVC6.3.10 YEE DE 3” PVC6.3.11 YEE DE 4” PVC6.3.12 TEE DE 2” PVC6.3.13 TEE DE 4” PVC6.3.14 REDUCTOR DE 3” a 2” PVC 6.3.15 REDUCTOR DE 4” a 3” PVC

El contratista dotara y colocara todos los accesorios de cloruro de polivinilo (PVC) que se requieran en la red de instalaciones sanitarias, por ningún motivo se obviara algún accesorio que se necesite para el buen funcionamiento de dicha red.

81

6.3.16 CAJA DE REGISTRO TIPO CR-26.3.17 CAJA DE REGISTRO TIPO CR-3

Son las cajas de mampostería mostradas en planos que dan acceso a los drenajes permitiendo su inspección, así como la conexión entre tramos de tubería y la introducción de varillas cuando se producen taponamientos en la red de drenajes, para la limpieza de los mismos.

La forma, dimensiones y localización de las cajas estará de acuerdo con lo especificado en planos. La excavación para alojar las cajas se hará de las dimensiones necesarias. Antes de proceder a la construcción de éstas, deberá compactarse el fondo de la zanja. No se deberá fundir el fondo de la zanja sobre material de relleno sin compactar.

Sobre la base de concreto se levantarán los muros de ladrillo de espesor fijados en planos, los que formarán los lados de la caja de registro, que se levantarán hasta 0.10 metros abajo del nivel del piso terminado. El acabado interior de las paredes llevarán un alisado de cemento en proporción 1:4; cemento arena con un espesor mínimo de 1 centímetro.

Las tapaderas de las cajas de registro se construirán en la forma, dimensiones y con los refuerzos especificados en planos. La tapa de registro deberá llevar embebida en la fundición, un gancho o aro que facilite levantarla. Entre la tapa y la caja se colocará un sello de mortero de cal. En la tapadera y la orilla de la caja se colocará perfil de hierro tipo “L”, de 1 ¼” para formar un marco de metal y lograr un acabado a la tapadera y al borde de la caja.

En el renglón de la cajas de registro ( TIPO CR-2 y CR-3 ),está incluido todos los trabajos de albañilería necesarios para dejar las cajas en óptimas condiciones y el costo es el presentado en la oferta. Ver Plano No.26/32.Las tapaderas según donde se ubiquen tendrán acabado de acuerdo al piso que se utilice.

6.3.18 REJILLA CON REPOSADERA.

Se dotara y colocara rejilla plástica , la fabricación de las canales de captación de agua en el área de ducha y la colocación de una reposadera en cada canal la cual será de bronce de 5”x5”, incluye todos los trabajos de albañilería hasta dejar dicho renglón en optimas condiciones.

El contratista deberá antes de entregar el renglón de instalaciones hidráulicas, hacer las pruebas necesarias y limpieza de la red de drenaje (aguas servidas), de agua potable como también de la red de aguas pluviales.PRUEBA DE TUBERÍA

Toda la instalación de tubería deberá ser probada para resistencia y estanqueidad, sometiéndola a presión interna por agua antes de hacer el relleno total de las zanjas. Se deberá rellenar, previamente, solo aquellas partes en que se necesita soporte del suelo como anclaje de tubería.

82

Antes de sentar los artefactos y después de llenar la tubería de agua hasta expulsar totalmente el aire, se le aplicará una presión no menor de cien libras por pulgada cuadrada (100 psi), la cual será mantenida por un mínimo de dos horas, durante las cuales no se aceptará ningún descenso en la presión. En el caso de encontrar fugas deberán repararse y la prueba repetirse, a costa del Contratista.Una vez sentados los artefactos sanitarios y colocados la grifería correspondiente, deberá efectuarse otra prueba a presión no mayor de treinta libras por pulgada cuadrada (30 psi), en un período de treinta minutos, no permitiéndose ningún descenso en la presión.La presión de prueba, será mantenida por medio de una bomba de accionamiento manual aprobada por el Supervisor de obra, que deberá tener conectado un manómetro proporcionado por el Contratista, con una exactitud de más o menos 5%. La prueba de la tubería no será objeto de pago extra, pues se considera incluida dentro del reglón de instalación.LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍA

Antes de poner en servicio las tuberías instaladas deberá procederse a lavarlas y desinfectarlas interiormente. Primero se procederá al lavado para lo cual se abrirán los grifos y llaves, haciéndose circular el agua por un período mínimo de quince minutos.Para la desinfección se deberá comenzar a vaciar la tubería llenándola después con agua que tenga trescientas partes por millón de cloro (300 p. p m.), la que se mantendrá 24 horas en la tubería.Luego de las 24 horas en que se ha mantenido el agua clorada, se vaciarán las tuberías por todas las salidas y se procederá nuevamente a lavarlas. El agua a utilizarse en el lavado final contará con las características de potabilidad. En ningún caso deberá dejarse para consumo humano el agua utilizada para la desinfección de las tuberías.6.3.19 REPOSADERA DE CONCRETO

Se construirá y colocara reposaderas de concreto, dimensiones de 0.59 x 0.59 m Concreto armado, con hierro legitimo No. 3, las reposaderas tendrán el acabado de piso de la playa de piscina. La reposadera en su interior será alisada con pasta de cemento, El renglón incluye todos los trabajos de albañilería, zanjeo relleno, armado de hierro, fundición, etc,), Cualquier cambio al presente renglón, se aprobara por parte del supervisor de obra con constancia escrita por parte del contratista.

El contratista antes de entregar el renglón de reposaderas hará las pruebas necesarias de funcionamiento y dejar los interiores limpios de dichas reposaderas.

La forma de pago será por unidad, de acuerdo al precio del cuadro de oferta. El precio debe incluir también el zanjeo, relleno y compactación así como el tallado que se requiera en las paredes de las cajas. Ver detalle en Plano No. 26/32.

83

6.4 FOSA SÉPTICA

Se puede definir como un estanque cubierto y hermético, construido de block, concreto armado y otros materiales de albañilería, es generalmente de forma rectangular, proyectado y diseñado para que las aguas negras se mantengan a una velocidad muy baja, por un tiempo determinado, que oscila entre 12 y 72 horas, durante el cual se efectúa un proceso anaeróbico de eliminación de sólidos sedimentables.

Los desperdicios líquidos (aguas negras), rápidamente obstruirían cualquier tipo de formación porosa de grava sin ningún tratamiento.

La fosa séptica condiciona al agua negra para que pueda filtrarse más fácilmente en el subsuelo, cuando va acompañada de un pozo de absorción. Por lo anterior, se puede decir que la función de pozo es la recolección de los líquidos grises para luego lograr la filtración en el suelo. Para proporcionar esta protección al subsuelo, en la fosa séptica se deben cumplir tres funciones básicas:

1. Reducción de sólidos y retención de carga orgánica2. Proceso biológico de descomposición3. Almacenamiento de cieno (lodos) y natas.

Además se deben considerar los siguientes factores:

La localización debe ser donde no altere ningún manantial, sistema hídrico o pozo de abastecimiento de aguas. También se debe tomar en cuenta la alteración del agua subterránea, ya que ésta tiende a seguir el contorno de la superficie del terreno, por lo que las fosas deben localizarse lejos de pozos y manantiales.

Deben estar localizadas a más de 15 metros de cualquier fuente de abastecimiento de aguas, es preferible mayores distancias.

No deben localizarse a menos de 1.5 metros de cualquier edificio, debido a que puede ocurrir daños estructurales o las filtraciones pueden llegar a la construcción.

Se debe tomar en cuenta que todo lo que reciba la fosa séptica tendrá que ir a descargarse a un pozo de absorción, previo a retener todos los sólidos de las aguas servidas.

6.4.1 EXCAVACIÓN

El contratista deberá verificar los niveles en el área de construcción antes de proceder a cortar y excavar, la excavación debe respetar las medidas que se requieren para la construcción del área que ocupara la fosa séptica, de acuerdo a las medidas . Ver plano No.28/32.

84

Después de limpiar y excavar, la superficie expuesta deberá compactarse a un contenido de humedad que permita alcanzar el 90% de la compactación máxima determinada por el método de Proctor Modificado.

El contratista antes de cualquier trabajo de albañilería, deberá proceder a remedir las dimensiones indicadas en planos, para iniciar en la construcción de la fosa séptica.

6.4.2 LEVANTADO DE MURO DE BLOCK DE 0.19 X 0.19 X 0.39 m

El contratista debe proveer toda la mano de obra, materiales, maquinaria, equipo, herramientas y servicios necesarios para el levantamiento del muro de block, teniendo presente que los elementos estructurales del mismo serán cuantificados en otros renglones de conformidad con lo indicado en los planos del proyecto y lo descrito en estas especificaciones.

Comprende los trabajos de levantamiento del muro de block de forma y dimensiones que se detallan en los planos. del material a utilizar en dicho renglón:

Antes de usar cualquier clase de block, el Contratista deberá obtener la aprobación del supervisor de obra, para lo cual deberá proporcionar las muestras representativas, cuando menos con 15 días de anticipación. La

aprobación de muestras preliminares, no reflejara la aceptación final y aprobación para todos los blocks como aceptables por las futuras procedencias del material que llegue a la obra.

Se usarán elementos de mampostería de la clase denominada bloques de alta compresión, vibrado a máquina y curado al vapor, tipo A (ASTM C-90-75).


Los bloques de levantado, se obtendrán de un solo fabricante para procurar una misma textura y uniformidad de los elementos. Los tamaños de los mismos serán 019 x 0.19 x 0.39 metros, en los lugares indicados en los planos. La resistencia mínima a la compresión f´m= 50 kg/cm².

El refuerzo principal de la mampostería consistirá en columnas y soleras, según se indica en los planos

El mortero corresponde a las especificaciones ASTM C91-56T tipo II, que consiste en una parte de cemento Pórtland por tres partes de arena de río cernida, libre de toda clase de impurezas. Se podrán emplear bolsas de material premezclado para levantado.

ALMACENAMIENTO

85

El block, deberán transportarse y almacenarse de forma adecuada, para prevenir daños a las unidades.

Los agregados deberán almacenarse de tal forma que se evite las variaciones excesivas en el contenido de humedad.

Cualquier daño infringido a este lugar o a sus alrededores será corregido a costa del Contratista.

Todos los materiales almacenados, serán responsabilidad del Contratista, para lo cual deberá tomar las medidas de seguridad necesarias para su resguardo.

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS

El block de concreto deberá ser del tipo "A" y de acuerdo a la especificación ASTM C 90.

El mortero de mezcla de acuerdo a la especificación ASTM C 91.

El agregado para mortero de la mampostería de acuerdo a la norma ASTM C 144.

El cemento Pórtland deberá cumplir con la especificación ASTM C 150.

MUESTREO DE MATERIAL

El Ejecutor previo a los trabajos, presentara muestras de los materiales a emplear para su aprobación por parte del supervisor de obra, con el objeto de comprobar la calidad y sus características a través de ensayos a la ruptura en el laboratorio de la facultada de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, u otra que sea propuesta por el contratista, por escrito y que sea autorizada por el supervisor de obra, siempre y cuando haya confiabilidad en dicha prueba.

PROTECCIONES

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para no ocasionar daños a los elementos constructivos próximos al área a intervenir, de no hacerlo así, el supervisor de obra exigirá el pago de los daños causados por la negligencia de contratista.

ENSAYOS

El costo de los ensayos o pruebas de laboratorio serán pagados por el contratista.

OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN

Al momento del levantado, las unidades de block deberán estar húmedas, para garantizar que el agua de la mezcla del mortero no sea absorbido por el block.

86

Se deberán utilizar mitades de block, de ser necesario efectuar cortes al block, estos se realizarán con cortadoras eléctricas.

Se tendrá cuidado de aplicar el cemento en el momento de ser empleado en el

mortero, evitando que el mismo tenga fraguado inicial, lo que será objeto de rechazo inmediato.

El mortero al ser colocado, deberá repartirse de tal manera que al asentar el block, la sisa resulte homogénea y de espesor uniforme, no mayor de un centímetro.

Todo exceso de mortero será removido cuando aún esté fresco hasta dejar la superficie perfectamente limpia, para evitar posteriormente la utilización de herramientas de limpieza especial (por ejemplo, cepillos de metal, espátulas metálicas, etc.).

Las hiladas de blocks deberán ser construidas horizontalmente y estarán entrelazadas con las hiladas contiguas. Las juntas verticales deberán construirse a plomo y las horizontales a nivel.

Salvo autorización expresa del supervisor de obra, no podrán hacerse en las paredes agujeros de instalaciones de agua, drenajes o eléctricas, anclaje o apoyo de formaletas, lloraderas, etc.

Para evitar desplomes y derrumbes, los muros no deberán levantarse a una altura mayor de 2 metros, sin que se hayan fundido los amarres verticales adyacentes (columnas).

El Contratista será responsable de mantener limpias las superficies acabadas y protegerlas de todo daño hasta la entrega final del proyecto.

Antes de la inspección final, el contratista deberá remover cualquier protección utilizada, lavar y limpiar las superficies hasta la satisfacción del supervisor de obra.

EVALUACION Y ACEPTACIÓN

El supervisor de obra determinará en cada caso la aceptación o rechazo de los trabajos o bien podrá suspenderlos si los mismos no se ejecutan de conformidad con los requisitos establecidos en estas especificaciones o bien no se proceda como lo determina la buena práctica de la construcción. Los resultados deberán ser evaluados y aprobados por el supervisor de obra.

TOLERANCIAS

La alineación horizontal de los muros en la base, no deberá diferir de la alineación teórica proyectado en más de un centímetro.

No se aceptarán desplazamientos relativos entre los blocks, en el rostro del muro, mayores de un milímetro.

No se tolerarán desplomes mayores de 1/300 de altura de la pared.

87

El contratista deberá verificar los niveles en el área de construcción antes de proceder a cortar y excavar, la excavación debe respetar las medidas que se requieren para la construcción del área que ocupara fosa séptica, de acuerdo a las medidas . Ver plano No.28/32.FORMA DE PAGO

El pago para la mampostería se hará por el número de metros cuadrados de levantado de muro sin tomar en cuenta los elementos de concreto reforzado (columnas, soleras, mochetas, etc.), dicho muro debe estar totalmente terminado y recibido a satisfacción por el supervisor de obra, de acuerdo a lo consignado en el cuadro de oferta presentado en su momento y será aplicable al renglón total de todo el trabajo especificado en esta sección, y el suministro de mano de obra, equipo, herramientas y materiales necesarios para la terminación del trabajo.

6.4.3 COLOCACIÓN DE TUBERÍA

La tubería a colocar en la fosa séptica será de Cloruro de Polivinilo (PVC) rígida estabilizada con estaño. La tubería será para una presión mínima de trabajo de ciento sesenta libras sobre pulgada cuadrada (160 PSI), de 4” y 6” de diámetro respectivamente. La tubería deberá satisfacer las normas comerciales estándar 256-63 y ASTM-3034.El contratista deberá dotar y colocar la tubería de pvc, en mención, y los accesorios que se requieran en la fosa séptica.Ver plano No.28/32.6.4.4 ARMADO Y FUNDICIÓN DE PISO + TECHO + TAPADERA DE CONCRETO

t= 0.10 m.

El contratista debe proveer toda la mano de obra, materiales, maquinaria, equipo, herramientas y servicios necesarios para el armado y fundición del piso, losa superior (techo), y tapadera ; que forman parte de la fosa séptica, teniendo presente que el sistema estructural de dichos elementos tanto en su armado como en su fundición forman parte del reglón. Dicha cuantificación se tomara como unidad de medida el metro cuadrado.

El supervisor de obra determinará en cada caso la aceptación o rechazo de los trabajos o bien podrá suspenderlos si los mismos no se ejecutan de conformidad con los requisitos establecidos en estas especificaciones o bien no se proceda como lo determina la buena práctica de la construcción. Los resultados deberán ser evaluados y aprobados por el supervisor de obra.El armado y fundición de los elementos, se hará de acuerdo con los detalles que aparecen en los planos, quedando sujeto a la aprobación del supervisor de obra cualquier cambio que deba efectuarse por condiciones o requerimientos especiales. Ver plano No. 28/32.Acero de refuerzo grado 40 (Grado Intermedio) de las dimensiones, forma y especificaciones mostradas en los planos y descritas en estas especificaciones, el refuerzo a utilizarse será el tipo legítimo.

88

Los refuerzos estructurales que vayan empotrados, se asegurarán en su emplazamiento, serán inspeccionados y limpiados de nuevo si fuera necesario cuando presenten suciedad u oxidación.Para el piso, la losa superior y la tapadera, se utilizará concreto, con una resistencia a la compresión de 3,000 libras por pulgada cuadrada a los 28 días El concreto se compondrá de cemento Portland, agua, agregado, fino y grueso.Antes de proceder a realizar la fundición, se tendrá presente que la losa del piso deberá tener los respectivos tacos de concreto (alzas), para evitar que el refuerzo entre en contacto con la tierra, en ningún momento se aceptara la colocación de pedazos de piedra, block, u otro objeto con el fin de lograr dicho propósito. El Supervisor de obra será el encargado de dar el visto bueno, antes de proceder a realizar la fundición. En ningún momento se aceptara que el contratista funda antes de lo descrito anteriormente.Para el entarimado de la losa superior, el contratista deberá utilizar madera de primera calidad, evitando la madera con alabeos, rajaduras o cualquier defecto que menoscabe la calidad de la fundición.El curado de la fundición de los elementos en mención, consiste en el mantenimiento de contenidos de humedad y de temperaturas satisfactorios en el concreto durante un periodo definido inmediatamente después de la colocación y acabado, con el propósito que se desarrollen las propiedades deseadas. Nunca se exagerara al enfatizar la necesidad de un curado adecuado, será responsabilidad del contratista tener en cuenta esta observación.Medida y Pago. Las fundiciones serán medidas y pagadas por metros cuadrados (m2), a los precios unitarios establecidos en la oferta presentada.Los precios unitarios incluirán los costos directos por materiales, mano de obra, anclajes, andamios, herramientas, formaletas, y otros; los costos indirectos por dirección, gastos generales, imprevistos y utilidad para el Contratista.6.4.5 ALISADO DE MUROS Y PISO DE FOSA SEPTICA

El alisado será a base de: una parte de cemento por tres partes de arena de rio cernida en tamiz de 1.18 milímetros (1/16”).

Cuando por sugerencia del contratista y autorización del supervisor de obra, se utilice acabado pre-dosificado se debe poner especial cuidado en la cantidad de agua de la mezcla. El Contratista es responsable de la calidad del producto, y que las proporciones satisfagan lo aquí indicado.

7 POZO DE ABSORCIÓN

El pozo de absorción, así como todos los sistemas de filtración que aprovechan la absorción del suelo, jamás deben usarse donde exista la posibilidad de alterar las aguas subterráneas.

Es importante efectuar las pruebas de filtración del suelo. Entre éstas tenemos las siguientes:

89

Excavar un agujero de 900 cm^2 a la profundidad donde se propone al drenaje.

Llenar el agujero con agua hasta que se filtre, se debe observar la velocidad con la que se filtra el agua. Se debe llenar hasta que este saturado. (se debe seguir añadiendo agua hasta que la velocidad sea constante.

Cuando este saturado, se debe calcular el tiempo requerido para que baje 2.5 cm. Este es el tiempo estándar t de filtración.

7.1 EXCAVACIÓN DE 1.20 MTS DE DIAMETRO

Se procederá a excavar un agujero de diámetro de 1.20 m y una profundidad de 20 pies. Se tendrá en cuenta que el nivel freático no debe estar presente en dicha excavación. Si a criterio del contratista el nivel de profundidad del pozo de absorción, debe ser modificado; deberá presentar por escrito dicho cambio, será el supervisor de obra el que determine si procede lo solicitado. 7.2 ACARREO DE MATERIAL

El contratista deberá desalojar todo el material que resulte de la excavación del pozo de absorción, debiendo dejar el área limpia, por ningún motivo dicho material estará en el solar, por mucho tiempo, ya que deberá ser retirado conforme se avance en la excavación.

7.3 FABRICACIÓN DE BROCAL DE 1.00 METRO DE ALTURA

Se construirá un brocal de ladrillo tayuyo del tipo industrializado de primera calidad, de 0.65 x 0.11 x 0.23 m; anillo de cimentación de 0.10 x 0.30 mts de ancho tomando como limite interior la dimensión de 1.20 m (diámetro del pozo) ,concreto armado, 3 hierros corridos No.3 + eslabón No. 2 @ 0.15 m; anillo de remate en la parte superior de 0.17 x 0.23 m. de ancho, tomando como limite interior la dimensión de 1.20 m (diámetro del pozo), concreto armado, 4 hierros No. 4 + estribo No3 @ .20 m; el acabado del brocal será alisado de cemento en proporción 1:3 con un grosor mínimo de 5 mm.

7.4 COLOCACIÓN DE PIEDRIN DE ½” AL FONDO DEL POZO

El contratista deberá dotar y colocar piedrín de ½”, en una capa de 0.50 m de grosor. El piedrín será de primera para evitar que se deteriore por la acción de golpe del agua al caer y se fragmente o sufra desgaste.

7.5 FUNDICIÓN DE TAPADERA

La fundición de la tapadera, se hará de acuerdo con los detalles que aparecen en los planos, quedando sujeto a la aprobación del supervisor de obra cualquier cambio que deba efectuarse por condiciones o requerimientos especiales.

Para la tapadera, se utilizará concreto, con una resistencia a la compresión de 3,000 libras por pulgada cuadrada a los 28 días y acero de refuerzo grado 40

90

(Grado Intermedio) de las dimensiones, forma y especificaciones mostradas en los planos y descritas en estas especificaciones, el refuerzo a utilizarse será el tipo legítimo. El concreto se compondrá de cemento Portland, agua, agregado, fino y grueso.

Los refuerzos, serán inspeccionados y limpiados de nuevo si fuera necesario.

La fundición la tapadera del pozo de absorción, se hará de acuerdo con los detalles que aparecen en los planos, quedando sujeto a la aprobación del supervisor de obra cualquier cambio que deba efectuarse por condiciones o requerimientos especiales.Se construirá una tapadera, dimensiones de 2.00 x 2.00 x 0.10 m; concreto armado, hierro No. 3 @ 0.15 m. en ambos sentidos.El curado de la fundición de la tapadera, consiste en el mantenimiento de contenidos de humedad y de temperaturas satisfactorios en el concreto durante un periodo definido inmediatamente después de la colocación y acabado, con el propósito que se desarrollen las propiedades deseadas.

8 EQUIPAMIENTO

8.1 IMPLEMENTOS DE PISCINA

8.1.1 BANCOS DE SALIDA

Se colocarán 16 bancos de salida de acero inoxidable de tipo profesional, (8 de cada lado) conforme al trazo de las 8 líneas de señalización y conforme los niveles de piso indicados en planos. La actividad incluye la remoción y acarreo de desperdicios resultantes.

Los bancos de salida que deberán de ser fabricados en Estados Unidos de Norteamérica, o en lugar de fabricación aprobado por el supervisor de obra, de acuerdo a la calidad establecida; deberán ser instalados conforme los planos que forman parte de estas especificaciones y de cumplir con que sus dimensiones sean conforme a las REGLAS DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE NATACION AMATEUR (FINA).

Los bancos de salida deberán de fijarse a las baldosas mediante 4 pernos de anclaje. Las baldosas que se dañen deberán sustituirse por otras nuevas. Los pernos deberán fijarse a la baldosa existente con material epóxico, conforme los planos que forman parte de estas especificaciones. A los bancos de salida también se les puede llamar plataformas de salida. Los bancos de salida deberán de ser firmes, y no dar efecto de trampolín ni balanceo.

La altura de la plataforma deberá estar entre 0.50 m y 0.75 m por encima de la superficie del agua. La superficie de los bancos de salida deberá de ser al menos de 0.50 x 0.50m. y cubierta de un material no deslizante, así como su borde frontal (no se aceptarán bases de madera). El ángulo de inclinación no será superior a los 10 grados. La plataforma de salida estará fabricada de forma que permita al nadador agarrarse a ella frontalmente o lateralmente en el momento de la salida.

91

Los agarraderos para la salida de espalda, se colocarán entre 0,30 m. y 0,60 m. por encima de la superficie del agua, horizontal y verticalmente a la vez. Serán paralelos a la superficie de la pared del extremo sobre la que se sitúan y se mantendrán en su misma vertical.

El pago de este trabajo será por banco de salida debidamente instalado. Ver localización y detalle en Plano No. 14/32.

8.1.2 CORCHERAS

El contratista dotara y colocara siete (07) corcheras de 25.00 mt. cada una, de fabricación americana de primera calidad. Las corcheras tiene la finalidad inicial de separar las calles por las que se desplazan los nadadores, su otro objetivo es reducir el oleaje que producen los deportistas para mejorar el rendimiento de estos, según, el oleaje es una fuerza de resistencia que tiene gran importancia a la hora de buscar la velocidad máxima e desplazamiento.

Las corcheras también tienen el objetivo de señalar al nadador en que zona de la piscina se encuentra, los primeros cinco metros y los últimos cinco metros deben ser de color rojo, también tienen que tener otra marca de color a los 15 metros de cada pared y en las corcheras para piscinas de 50 metros, otra marca en la mitad es decir a 25 metros de la pared. En las piscinas de 25 metros esta marca se encontrara a una distancia de 12,5 metros de la pared.

Las dimensiones oficiales son de un diámetro mínimo de 0.05 M A 0.15 M Las corcheras reducen en un 80% el oleaje en el interior del carril de competición. De esta manera, la onda que causa un nadador al desplazarse queda prácticamente absorbida, sin producir efectos de reflexión apreciables.

8.1.3 CARRETE PARA CORCHERAS

El contratista dotara un carrete para corchera de tubo de acero inoxidable, diámetros de 1”, 2” y 3 “. Base triangular con 4 ruedas de 5” de poliamida, dicho carrete tendrá dos ruedas de 1.60 m. de diámetro. Todos los accesorios de anclaje deberán de acero inoxidable. Ver detalle constructivo en Plano No. 30/32.

8.1.4 ESCALERAS DE ACERO INOXIDABLE

El contratista dotara y colocara dos escaleras de piscina de acero inoxidable de las utilizadas en piscinas semiolimpicas, dichas escaleras tendrán 5 peldaños, serán de procedencia Americana, de primera calidad y de reconocida marca. Las escaleras se ubicaran al medio de los laterales de la piscina o mejor decisión del supervisor de obra. Los peldaños llevaran un plástico anti deslizable.Ver localización y detalles en Planos Nos. 04/32 y 31/32.

8.1.5 REJILLAS DE PLÁSTICO PARA CANAL DE REBALSE

El contratista dotara y colocara rejilla plástica en los canales de rebose de 0.25 m. de ancho x 1.00 m de largo cada una, dichas rejillas cubrirán todo lo largo de los

92

dos laterales de la piscina, será de fácil colocación y con sistema de seguridad para evitar que las personas ajenas al mantenimiento de las mismas la remuevan, especial para canales de rebose de piscinas y aprobada por el supervisor de obra.

La sección del canal será conforme los planos y en cada bajada del canal al tubo que abastece de agua al tanque de compensación deberá haber una reposadera de material plástico de rejilla atornillada al canal, deberá llevar un cedazo para retener cualquier solido que llegue al canal a través del agua o el ambiente. El sentido de las rejillas será perpendicular al largo de la piscina y con una separación máxima de un centímetro entre una y otra y un ancho de un centímetro. La rejilla deberá de ser fácil de quitar del canal, para su inspección y limpieza previo a contar con un sistema de fijación segura y al que solo la persona de mantenimiento pueda accesar. Ver detalle de localización en Plano No. 11/32.

8.1.6 REJILLA DE PLÁSTICO PARA SUCCIÓN DE FONDO

La rejilla de succión de fondo deberá ser antiatrapamiento de un material plástico y deberá de ser fabricada en USA, o en lugar de fabricación aprobado por el supervisor, de acuerdo a la calidad establecida, especial para rejillas de succión de fondo de piscinas las dimensiones serán de 0.37 m. x 0.37 m.

Las dimensiones indicadas se modificaran de acuerdo a lo sugerido por el supervisor de obra de DIGEF; o en base a lo indicado en las Reglas para Instalaciones, Capítulo IX, de las REGLAS DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE NATACION AMATEUR –FINA- y en caso de duda regirán estas reglas en la medida de lo posible en lo referente a requisitos mínimos para piscinas de la FINA. Ver localización en Plano No. 7/32, y detalle en Plano No. 11/32.

8.1.7 EQUIPO DE LIMPIEZA DE PISCINA

Para el equipo de limpieza se necesitan los siguientes accesorios:

(02) dos mangueras de 30 metros de largo de 1 1/2” (03) tres Palos telescópico de 12-24 pies de largo (02) dos aspiradoras comerciales para limpieza de piscinas de primera calidad

Y de marca reconocida. (03) tres unidades Recoge hojas plano de base de aluminio (03) tres recoge hojas tipo bolsa ( 02) dos cepillo con base de metal con cerdas plásticas 18”

9 CIRCULACIÓN DE AREAS

9.1 CIMENTACIÓN HASTA SOLERA HIDROFUGA

El contratista debe proveer toda la mano de obra, materiales, maquinaria, equipo, herramientas y servicios necesarios para el armado, fundición de cimiento; levantado de block hasta la solera de humedad; armado y fundición de solera de humedad, teniendo presente que los elementos estructurales verticales serán

93

cuantificados en otros renglones de conformidad con lo indicado en estas especificaciones.


El armado y fundición del cimiento, solera de humedad, se hará de acuerdo con los detalles que aparecen en los planos, quedando sujeto a la aprobación del supervisor de obra cualquier cambio que deba efectuarse por condiciones o requerimientos especiales.

Para el cimiento corrido y la solera de humedad, se utilizará concreto, con una resistencia a la compresión de 3,000 libras por pulgada cuadrada a los 28 días y acero de refuerzo grado 40 (Grado Intermedio) de las dimensiones, forma y especificaciones mostradas en los planos y descritas en estas especificaciones, el refuerzo a utilizarse será el tipo legítimo. El concreto se compondrá de cemento Portland, agua, agregado, fino y grueso. Ver detalle en Plano No.29/32.

El pago para la cimentación hasta la solera hidrófuga se hará por el número de metros lineales de cimentación incluyendo levantado de block y la solera de humedad, dicho renglón debe estar totalmente terminado y recibido a satisfacción por el supervisor de obra, de acuerdo a lo consignado en el cuadro de oferta presentado en su momento y será aplicable al renglón total de todo el trabajo especificado en esta sección, y el suministro de mano de obra, equipo, herramientas y materiales necesarios para la terminación del trabajo.

9.2 LEVANTADO DE BLOCK DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m.

El contratista debe proveer toda la mano de obra, materiales, maquinaria, equipo, herramientas y servicios necesarios para el levantamiento del muro de block perimetral, teniendo presente que los elementos estructurales del mismo serán cuantificados en otros renglones de conformidad con lo indicado en los planos del proyecto y lo descrito en estas especificaciones.

Comprende los trabajos de construcción del muro de block de forma y dimensiones que se detallan en los planos.

Del material a utilizar en dicho renglón:

Antes de usar cualquier clase de block, el Contratista deberá obtener la aprobación del supervisor de obra, para lo cual deberá proporcionar las muestras representativas, cuando menos con 15 días de anticipación. La

aprobación de muestras preliminares, no reflejara la aceptación final y aprobación para todos los blocks como aceptables por las futuras procedencias del material que llegue a la obra.

94

Se usarán elementos de mampostería de la clase denominada bloques de alta compresión, vibrado a máquina y curado al vapor, tipo A (ASTM C-90-75).


Los bloques de levantado, se obtendrán de un solo fabricante para procurar una misma textura y uniformidad de los elementos. Los tamaños de los mismos serán 015 x 0.20 x 0.40 metros, en los lugares indicados en los planos. La resistencia mínima a la compresión f´m= 50 kg/cm².

El refuerzo principal de la mampostería consistirá en cimiento, columnas y soleras, según se indica en los planos

El mortero corresponde a las especificaciones ASTM C91-56T tipo II, que consiste en una parte de cemento Pórtland por tres partes de arena de río cernida, libre de toda clase de impurezas. Se podrán emplear bolsas de material premezclado para levantado.

ALMACENAMIENTO

El block, deberán transportarse y almacenarse de forma adecuada, para prevenir daños a las unidades.

Los agregados deberán almacenarse de tal forma que se evite las variaciones excesivas en el contenido de humedad.

Cualquier daño infringido a este lugar o a sus alrededores será corregido a costa del Contratista.

Todos los materiales almacenados, serán responsabilidad del Contratista, para lo cual deberá tomar las medidas de seguridad necesarias para su resguardo.

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS

El block de concreto deberá ser del tipo "A" y de acuerdo a la especificación ASTM C 90.

El mortero de mezcla de acuerdo a la especificación ASTM C 91.

El agregado para mortero de la mampostería de acuerdo a la norma ASTM C 144.

El cemento Pórtland deberá cumplir con la especificación ASTM C 150. MUESTREO DE MATERIAL

El Ejecutor previo a los trabajos, presentara muestras de los materiales a emplear para su aprobación por parte del supervisor de obra, con el objeto de comprobar la calidad y sus características a través de ensayos a la ruptura en el

95

laboratorio de la facultada de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, u otra que sea propuesta por el contratista, por escrito y que sea

autorizada por el supervisor de obra, siempre y cuando haya confiabilidad en dicha prueba.

PROTECCIONES

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para no ocasionar daños a los elementos constructivos próximos al área a intervenir, de no hacerlo así, el supervisor de obra exigirá el pago de los daños causados por la negligencia de contratista.

ENSAYOS

El costo de los ensayos o pruebas de laboratorio serán pagados por el contratista.

OBSERVACIONES EN LA EJECUCIÓN

Al momento del levantado, las unidades de block deberán estar húmedas, para garantizar que el agua de la mezcla del mortero no sea absorbido por el block.

Se deberán utilizar mitades de block, de ser necesario efectuar cortes al block, estos se realizarán con cortadoras eléctricas.

Se tendrá cuidado de aplicar el cemento en el momento de ser empleado en el

mortero, evitando que el mismo tenga fraguado inicial, lo que será objeto de rechazo inmediato.

El mortero al ser colocado, deberá repartirse de tal manera que al asentar el block, la sisa resulte homogénea y de espesor uniforme, no mayor de un centímetro.

Todo exceso de mortero será removido cuando aún esté fresco hasta dejar la superficie perfectamente limpia, para evitar posteriormente la utilización de herramientas de limpieza especial (por ejemplo, cepillos de metal, espátulas metálicas, etc).

Las hiladas de blocks deberán ser construidas horizontalmente y estarán entrelazadas con las hiladas contiguas. Las juntas verticales deberán construirse a plomo y las horizontales a nivel.

Salvo autorización expresa del supervisor de obra, no podrán hacerse en las paredes agujeros de instalaciones de agua, drenajes o eléctricas, anclaje o apoyo de formaletas, lloraderas, etc.

Para evitar desplomes y derrumbes, los muros no deberán levantarse a una altura mayor de 2 metros, sin que se hayan fundido los amarres verticales adyacentes (columnas).

96

El Contratista será responsable de mantener limpias las superficies acabadas y protegerlas de todo daño hasta la entrega final del proyecto.

Antes de la inspección final, el contratista deberá remover cualquier protección utilizada, lavar y limpiar las superficies hasta la satisfacción del supervisor de obra.

EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN


TOLERANCIAS

La alineación horizontal de los muros en la base, no deberá diferir de la alineación teórica proyectado en más de un centímetro.

No se aceptarán desplazamientos relativos entre los blocks, en el rostro del muro, mayores de un milímetro.

No se tolerarán desplomes mayores de 1/300 de altura de la pared.

El contratista deberá verificar los niveles en el área de construcción antes de proceder a cortar y excavar, la excavación debe respetar las medidas que se requieren para la construcción del área que ocupara el muro perimetral, de acuerdo a las medidas. Ver plano No.29/32.FORMA DE PAGO

El pago para la mampostería se hará por el número de metros cuadrados de levantado de muro sin tomar en cuenta los elementos de concreto reforzado (columnas, soleras, mochetas, etc.), dicho muro debe estar totalmente terminado y recibido a satisfacción por el supervisor de obra, de acuerdo a lo consignado en el cuadro de oferta presentado en su momento y será aplicable al renglón total de todo el trabajo especificado en esta sección, y el suministro de mano de obra, equipo, herramientas y materiales necesarios para la terminación del trabajo. 9.3 SOLERA FINAL

Comprende este renglón todas las actividades necesarias para la armaduria y fundición de la solera final en el muro perimetral, concreto armado, dimensiones de 0.15m x0.20m, con refuerzo de 4 hierros No.3 + estribos No.2 @ .015 mLa solera de remate tendrá un acabado de realce de 5 mm. sobre el rostro de ambas caras del muro de block. Dentro de la fundición de la solera ira colocada a 5 cms., la malla galvanizada; el remate de la losa a partir de la malla tendrá una altura de 3 cms. Para terminar con la longitud de 0.20 mts de la solera en ambos lados. Ver detalle en plano No. 29/32.Medida y Pago. El armado y la fundición serán medidos y pagados por metro lineal, a los precios unitarios establecidos en la oferta presentada.

97

Los precios unitarios incluirán los costos directos por materiales, mano de obra, nivelaciones, herramientas, formaleteado, desformaleteado, limpieza de formaleta, limpieza de área de trabajo y otros ; los costos indirectos por dirección, gastos generales, imprevistos y utilidad para el Contratista.9.4 COLUMNA DE 0.15 X 0.20 m.

Comprende este renglón todas las actividades necesarias para la hechura de las columnas de concreto armado, dimensiones de 0.15m x0.20m. con refuerzo de 4 hierros No.3 + estribos No.2 @ 0.15 m.La altura de la columna será desde el nivel superior del cimiento corrido, hasta el nivel superior de la solera de remate del muro perimetral. Ver detalle en Plano No. 29/32. Las columnas tendrán un acabado de realce de 5 mm. sobre el rostro de ambas caras del muro de block. Medida y Pago. El armado y las fundiciones de las columnas serán medidas y pagadas por unidad, a los precios unitarios establecidos en la oferta presentada. Dicho renglón debe estar totalmente terminado y recibido a satisfacción por el supervisor de obra. Los precios unitarios incluirán los costos directos por materiales, mano de obra, excavaciones, rellenos, herramientas, formaleteado, desformaleteado, limpieza de formaleta, limpieza del área de trabajo, andamios y otros ; los costos indirectos por dirección, gastos generales, imprevistos y utilidad para el Contratista.

Para las columnas, se utilizará concreto, con una resistencia a la compresión de 3,000 libras por pulgada cuadrada a los 28 días y acero de refuerzo grado 40 (Grado Intermedio) de las dimensiones, forma y especificaciones mostradas en los planos y descritas en estas especificaciones, el refuerzo a utilizarse será el tipo legítimo. El concreto se compondrá de cemento Portland, agua, agregado, fino y grueso. Ver detalle en Plano No.29/32.9.5 COLOCACIÓN DE TUBOS PARA MALLA

El contratista dotara e instalara tubos de hierro galvanizado diámetro de 2”, de 2.00 mts de longitud, los cuales se colocaran al momento de la fundición de la solera de remate del muro, junto a la fundición de la columna ya que el tubo ira embebido 0.50 mts dentro de la fundición. Los tubos galvanizados de 2”, serán el soporte de la malla galvanizada.

El contratista tendrá presente que deberá colocar tubos horizontales de hierro galvanizado de diámetro de 2”, en la parte superior de la malla para darle rigidez a la misma. Incluye todos los accesorios de instalación y fijación.

Los tubos galvanizados verticales de tensión deben queda alineados y a un mismo nivel, para lograr la óptima colocación de la malla. Así mismo en la parte superior de la malla se colocara un rigidizante de tubo diámetro de 2”, el tubo vertical llevara colocado en la parte superior del mismo un tapón del mismo material, el cual también sirve de conector entre los dos tubos laterales horizontales que conforman los rigidizantes.9.6 COLOCACIÓN DE MALLA DE 2” X 2” CAL.10.5, h= 1.50 m.

98

El contratista dotara e instalara malla perimetral la cual se colocara al momento de la fundición de la solera de remate, para que la parte inferior de la malla quede fundida dentro de la misma, para lograr anclaje de seguridad (el anclaje de fundición de la malla será de 5 cm.). Llevara en el muro soportes de tubos galvanizados de 2 ” con una separación de 2.04 metros, la malla es de tipo galvanizado calibre 10.5 y tendrá una altura libre de 1.45 metros.

Los tubos galvanizados verticales de tensión se fundirán dentro de la solera y parte de la columna una longitud de 0.50 m

10 PORTÓN DE TUBO + MALLA

10.1 ZAPATAS DE 0.50 m. X 0.50 m.Comprende este renglón todas las actividades necesarias para la hechura de armaduria y fundición de dos zapatas de concreto armado, dimensiones de 0.50m x0.50m. x 0.20 m. con refuerzo de 5 hierros No.4 en ambos sentidos.La profundidad será de 0.52 m A partir del nivel de piso exterior del ingreso a la playa de la piscina a la parte superior de la misma. Medida y Pago. El armado y las fundiciones serán medidas y pagadas por unidad, a los precios unitarios establecidos en la oferta presentada.Los precios unitarios incluirán los costos directos por materiales, mano de obra, excavaciones, rellenos, herramientas, formaletas (si se necesitare), y otros; los costos indirectos por dirección, gastos generales, imprevistos y utilidad para el Contratista.10.2 COLUMNAS DE 0.30 X 0.30 m.

Comprende este renglón todas las actividades necesarias para la hechura y fundición de dos columnas de concreto armado, dimensiones de 0.30m x0.30m. con refuerzo de 4 hierros No.4 + estribos No.2 @ 0.15 m.La altura de la columna será de 3.30 m (altura visible). Desde la superficie del piso al ingresar a la playa de la piscina; todas las aristas libres de las columnas serán chaflanadas, y talladas con un cernido remolineado fino. Para la altura total y construcción de las columnas se tendrá presente lo especificado en el plano de detalles. Ver plano No. 29/32.

Medida y Pago. El armado y las fundiciones de las columnas serán medidos y pagados por unidad, a los precios unitarios establecidos en la oferta presentada.Los precios unitarios incluirán los costos directos por materiales, mano de obra, excavaciones, rellenos, herramientas, formaletas ( si se necesitare), andamios y otros ; los costos indirectos por dirección, gastos generales, imprevistos y utilidad para el Contratista.10.3 FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTÓN

Descripción. Comprende este numeral las actividades necesarias para la fabricación, suministro, transporte y colocación de un portón, elaborado con materiales de primera calidad y con personal especializado y de conformidad con las dimensiones, diseños y detalles mostrados en los planos.

99

No se colocará el portón, cuando no haya sido aprobado por el supervisor de obra, en cada una de sus partes. Su colocación se hará en el momento programado y de acuerdo con el contratista, cuando el supervisor de el visto bueno.Se fabricará de tubo galvanizado de 2” de diámetro, con malla de 2.5 cms. X 2.5 cms., calibre 10.5; tres bisagras de cartucho por hoja, la malla se colocara con una hembra de 1” x 1/8” de grosor.Según lo especificado en los planos, la malla en el recuadro de la hembra quedara bien tensada en su superficie, para luego ser soldadas a los marcos de hierro galvanizado.

Las hojas de ambos lados se fijaran a las columnas mediante 3 bisagras de cartucho, de perno removible.

Las hojas en sus extremos formarán ángulo recto y deberán quedar perfectamente a plomo y sostenerse respecto de las columnas en cualquier ángulo que se ponga sin presentar movimientos en ningún sentido. Cada hoja debe tener una holgura máxima en relación con el vano del marco de 10 mm. en el sentido vertical y en el horizontal 20 mm. En relación al piso de la playa de la piscina.Antes de su colocación se confrontarán las medidas exactas. Este portón estará provisto de dos pasadores de hierro con hembra de 1 ½” x 1/8” los picaportes llevaran agujeros para candados, así mismo el contratista dotara un candado de 50 mm. de primera calidad y de origen norte americano. Todos los elementos de hierro que sean susceptibles de oxidación deberán ser pintados con dos manos de pintura color plateado y aplicado con soplete.Las soldaduras de la tubería y hembras se pulirán en el taller y el acabado quedará completamente liso, libre de abolladuras, y resaltos, terminado con la limpieza final del mismo. Medida y Pago. La fabricación del portón serán medidas y pagadas por unidad, a los precios unitarios establecidos en la oferta presentada.

Nota: El contratista deberá tener presente que será el supervisor de obra el que tome las decisiones finales para cualquier cambio que se dé en las obras

NOTA IMPORTANTE:

En cuanto a normas no establecidas en los documentos valdrán en general las normas y especificaciones de uso internacional y/o de obras públicas; estableciendo la prioridad de ellas el supervisor, sin que ello de lugar al contratista a reclamar compensaciones adicionales.

El contratista en ningún caso debe valerse de errores u omisiones de DIGEF para su provecho.

El tiempo de ejecución es de 176 días hábiles.

100

relacionados con los renglones de trabajo de acuerdo al Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN - GuatecomprasBASES... · Web viewPara el pago de cada estimación que...

Documents

Transcript of MINISTERIO DE EDUCACIÓN - GuatecomprasBASES... · Web viewPara el pago de cada estimación que...